劳务班组施工承包合同 (菁华3篇)

劳务班组施工承包合同1

　　甲方：______________________________

　　乙方：______________________________

　　甲方承揽的____煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。

　　一、工程名称：____煤矿供水改造工程

　　二、工程地点：____省____市____县

　　三、工程范围：a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工

　　四、工程质量：合格

　　五、合同价款：

　　1、非标设备加工：____元/吨(含辅材)除锈刷漆：6元/㎡(含防锈漆及辅材)；面漆：7元/__________㎡(两遍、不含油漆)；环氧单刷：____元/㎡(含辅材及除锈、不含主材)；设备内防腐：____元/㎡(做法三油两布、含辅材及除锈)设备二次倒运费(吊装及拖车费)用由甲方支付，乙方配合。

　　2、管道安装：dn150钢塑复合管____元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作)；dn100焊接钢管____元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作)

　　3、管道防腐：____元/米(五油三布、乙方含辅材)

　　4、管道保温：____元/米

　　5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。

　　六、工期：__________年__________月__________日-__________年__________月__________日，在正常施工条件下(雨季及主材供应不及时除外)工期延误罚款____元/天。

　　七、安全：见安全生产管理责任协议书。

　　八、承包方式：乙方包工不包主材(防锈漆除外)；乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。

　　九、付款方式：每月____日由乙方向甲方上报当月工程量，由甲方按工程进度审核付款，付至合同总额的80%时暂停付款，工程竣工后，经甲方验收合格扣除5%质保金(质保期为一年)，剩余款项一个月内一次付清。

　　十、材料供应：甲方提供主材及机械。

　　十一、甲方职责：

　　1、准确及时提供所需原材料

　　2、指派现场监督管理人员，定期进行工程质量和进度检查，并督促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交

　　3、负责协调各工队之间的关系，并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题

　　4、负责按照工程进度，及时向乙方拨付工程款

　　5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、材料、设备等费用结算支付情况进行综合检查

　　十二、乙方职责：

　　1、乙方完全履行工程施工合同条款内容，并承担合同规定的责任及任务

　　2、负责按图纸及设计要求施工

　　3、负责施工过程中的一切并对成本进行控制和管理，自负盈亏。

　　4、按照国家规范、法规和安全生产规程组织施工，若发生质量及安全事故概与甲方无关，乙方除承担处理质量事故和安全事故的一切费用及责任外，并根据情节甲方给予乙方相应处罚

　　5、明确现场施工负责人和项目管理人员，做好施工组织管理工作，做到精心组织，文明施工，并接受甲方有关人员的指导

　　6、按照要求做好工程竣工验收和保养期内工程的维护工作，并承担所发生的费用

　　7、接受甲方的监督检查，认真履行合同条款，及时给甲方上报有关资料和统计报表

　　8、乙方应保证在人力、物力和资金及技术上满足工程质量和施工进度的需要，若因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满意，并造成严重损失和影响的，甲方有权终止乙方施工，另行组织力量以确保工程质量与进度，乙方应严格按照甲方进度要求施工，有两次以上未完成甲方施工进度要求，甲方有权立即停止合同。

　　9、乙方自行解决食宿，并配合甲方做好文明工地建设，提供必要的人力。

　　10、每次到工地为乙方所用材料，自行卸车，不予另计费用。

　　11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交给乙方后，乙方自行看管，若丢失或损坏除3%损耗为甲方承担外，其余费用均为乙方自行承担。

　　12、临时用工：____元/工日(不论大、小工)

　　13、乙方应合理使用甲方提供的材料，若甲方发现乙方无故浪费材料、除照材料原价赔偿外，甲方有权每次罚款500元(从工程款中扣除)

　　十三、其他

　　1、本协议未尽事宜，按双方协商一致的原则解决。本协议双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收，财务结算完成，保修期满终止。

　　2、工程完工后由乙方出具全额发票进行结算。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各壹份。

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　签字(盖章)：__________

　　签字(盖章)：__________

　　___年____月____日

　　____年____月____日

劳务班组施工承包合同2

　　甲方：__________（以下简称甲方）

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　为了建好鞋业商城商铺工程，甲方原将商城d单元工程约5000*方米承包给乙方，双方本着*等互利、协商一致，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的.原则，并结合本工程的具体情况订立本协议。

　　一、工程名称：鞋业商城商铺工程d单元

　　二、工程地址：渝西科技工业园区

　　三、建筑面积：约5000m2

　　四、建筑结构：砖混结构

　　五、承包方式：包工包料

　　六、工程造价：含价有税费300元/m2

　　七、合同工期：总计天数150天，以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。

　　八、本工程为双包工程，包括土建，安装及附属工程，在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责（地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料，如有更改，双方另行协商）。

　　九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。

　　十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。

　　十一、施工中的具体要求：

　　1、质量要求：本工程的质金以国家和建设方，甲方的具体要求为标准验收的建设方，监理公司以及有关职能部门签盖章为准。

　　2、安全责任：乙方在施工过程中，应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工，做到文明施工，场地整洁，安全措施完善、得当。乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切安全事故均自行负责。

　　3、估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签后，由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元，工程竣工后验收合格后，甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%，剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。

　　4、工期要求：由于本工程工期紧，任务重，乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工，不得以任何借口停工或延误工期，如发生以上情况则属违约，乙方应支付甲方总造价违约金10%，而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。

　　十二、签定本协议时，乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元，本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。

　　十三、违约责任：若一方违约，由违约方赔偿对方造成的一切损失。

　　十四、真它未尽事项，由甲、乙双方协商解决，本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，协议由双方签生效，有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　代表人：__________

　　代表人：__________

　　签日期：__________年__________月__________日

劳务班组施工承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　为了安全、保质、保量、按期完成帝都国际建材博览城15#、16#、17#楼工程项目，甲方将该项目水电安装分项工程劳务施工委托乙方负责完成。为了双方的协作、保证工程顺利施工，按照有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本专项施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　帝都国际建材博览城15#、16#、17#楼工程项目，为框架结构，地上三层(17#楼四层)，地面以上高度米。设计建筑面积约15000m2,工程质量要求为合格工程。

　　二、工作内容及范围：

　　该项目设计图纸水电暖分项工程的劳务施工。乙方组织施工人员及技术人员，按该项目设计图纸及相关要求进行施工，严格落实三检制度，负责施工人员的安全管理。负责施工现场所用材料按要求整齐堆放。

　　三、工程价款

　　1、本合同采用固定单价合同：该项目水电暖分项劳务施工单价为：元/m2。

　　2、工程量以实际建筑面积为准计算

　　3、付款条件及付款方式

　　付款方式：本项目水电分部工程完工后，甲方应付给乙方总工程款的95%(以实际建筑面积为准)，剩余的5%，甲方在一年后付

　　清(但不超过一年半)。施工期间，甲方按乙方施工人数按照每人每天付给乙方工人生活费50元(工人领取的生活费在结算款中扣除)。

　　在施工期间乙方任何工人不得向甲方讨要工资，否则甲方可单方终止劳务合同。

　　四、履约保证金

　　甲乙双方签订合同同时，乙方向甲方交纳壹万圆履约保证金，工程施工至正负零后，甲方一次将履约保证金全额退还给乙方。

　　五、工期

　　甲方提前三天通知乙方，乙方在甲方要求的时间进入现场施工。乙方应提前告知甲方工程所须材料，避免延误工期。乙方应按照甲方的总体施工进度组织专业施工、技术人员安排施工进度。

　　六、双方责任

　　1、乙方自带工具和安全防护用品，相关人员要服从甲方现场管理各项条款。乙方严格按照操作程序施工，在施工中因自身原因造成的作业人员财产损失及人身伤害由乙方自行负责，与四方无关。乙方负责所属人员的安全教育和安全施工。

　　2、甲方负责对乙方工程进度、质量、安全施工情况进行检查，负责协调乙方与其它相关作业队伍关系。

　　七、质量安全要求

　　双方约定承包范围内的工程质量达到国家现行验收规范的合格标准。乙方自行组织技术人员按照规范施工。

　　八、违约与争议

　　乙方无故终止施工影响工程进度，甲方有权终止合同，由此造成的一切经济损失由乙方负责。

　　甲方双方因合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，可向当地主管部门申请解决办法。

　　九、合同一执贰份，甲乙双方各执一份。合同双方签字后生效，支付完工程款后合同失效。

　　甲方：乙方：

　　_____年_____月_____日

劳务班组施工承包合同 (菁华3篇)扩展阅读

劳务班组施工承包合同 (菁华3篇)（扩展1）

——施工劳务承包合同9篇

施工劳务承包合同1

　　甲方：烟台##汽车配件有限公司

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就烟台##汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一致，订立本合同。

　　第一条、 工程概况

　　工程名称：烟台##汽车配件有限公司办公楼

　　工程地点：

　　第二条 工程承包范围

　　基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。

　　第三条 工程工期

　　1.计划开工日期：20xx年 月 日，计划完工日期：20xx年 月日 ;

　　2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第四条 工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_。

　　第五条 合同内容

　　甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。

　　2.负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

　　4.及时提供由甲方供应的施工材料。

　　5.协助乙方管理现场施工人员。

　　第八条 乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的`人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

　　4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。

　　5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。

　　6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

　　8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);

　　9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　11.管理好自己的施工队伍，若有不服从甲方合理安排和要求，按照1000元/次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。

　　第九条 环境保护、安全生产和文明施工

　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工等方面的教育;依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方承担一切责任后果和经济费用。

　　3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　第十条 材料、设备供应与管理

　　1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料 (包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。

　　第十一条 承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格按照建筑面积每*米390.00元计算。

　　2.承包价格所包含的内容：

　　2.1甲方负责以下材料：

　　土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;

　　2.2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.

　　即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

　　第十二条 结算办法及付款方式

　　1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每*方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。

　　2.甲方不预付乙方生活费用。

　　3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)：

　　3.1过程付款：甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付)：

　　1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付： 元;

　　1)当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款 ;

　　2)当主体结构验收完成第一层时，支付工程款 ;

　　3)当主体结构验收完成第二层时，支付工程款 ;

　　4)当主体结构验收完成第三层时，支付工程款 ;

　　5)全部竣工验收通过，支付工程款

　　6)总工程款的 ，作为工程保证金。

　　第十三条 施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)。

　　3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收，即视为工程合格。

　　第十四条 工程保修

　　1.保修范围、期限：_2年_。

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十五条 争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

　　2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

　　2.4 法院要求停止合同工作。

　　第十六条 合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第十七条 合同终止

　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第十八条 合同份数

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签章：

　　20xx/4/30

　　乙方签章： 日期：

施工劳务承包合同2

　　甲方：烟台##汽车配件有限公司

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就烟台##汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一致，订立本合同。

　　第一条、 工程概况

　　工程名称：烟台##汽车配件有限公司办公楼

　　工程地点：

　　第二条 工程承包范围

　　基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。

　　第三条 工程工期

　　1.计划开工日期：20xx年 月 日，计划完工日期：20xx年 月日 ;

　　2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第四条 工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_。

　　第五条 合同内容

　　甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。

　　2.负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

　　4.及时提供由甲方供应的施工材料。

　　5.协助乙方管理现场施工人员。

　　第八条 乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

　　4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。

　　5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。

　　6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

　　8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);

　　9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　11.管理好自己的施工队伍，若有不服从甲方合理安排和要求，按照1000元/次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。

　　第九条 环境保护、安全生产和文明施工

　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工等方面的教育;依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方承担一切责任后果和经济费用。

　　3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　第十条 材料、设备供应与管理

　　1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料 (包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。

　　第十一条 承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格按照建筑面积每*米390.00元计算。

　　2.承包价格所包含的内容：

　　2.1甲方负责以下材料：

　　土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;

　　2.2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.

　　即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

　　第十二条 结算办法及付款方式

　　1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每*方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。

　　2.甲方不预付乙方生活费用。

　　3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)：

　　3.1过程付款：甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付)：

　　1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付： 元;

　　1)当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款 ;

　　2)当主体结构验收完成第一层时，支付工程款 ;

　　3)当主体结构验收完成第二层时，支付工程款 ;

　　4)当主体结构验收完成第三层时，支付工程款 ;

　　5)全部竣工验收通过，支付工程款

　　6)总工程款的 ，作为工程保证金。

　　第十三条 施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)。

　　3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收，即视为工程合格。

　　第十四条 工程保修

　　1.保修范围、期限：_2年_。

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十五条 争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

　　2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

　　2.4 法院要求停止合同工作。

　　第十六条 合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的.，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第十七条 合同终止

　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第十八条 合同份数

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签章：

　　20xx/4/30

　　乙方签章： 日期：

施工劳务承包合同3

　　甲方：___________________(以下简称甲方)

　　乙方：___________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称与地点

　　该工程为_____________工程，地点在__________________________。

　　二、承包方式与要求

　　该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

　　三、工程承包单价与内容

　　经双方协商，该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水*运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。

　　四、工程质量与安全

　　根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

　　乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。

　　五、文明施工与奖罚

　　乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。

　　六、付款方式与工期

　　该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的______%。工程竣工付至劳务费的______%。办完工程结算付至劳务费的______%。留______%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

　　七、双方权力与义务

　　(一)甲方

　　1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

　　2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

　　3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

　　4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

　　(二)乙方

　　1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

　　2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

　　3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

　　5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

　　6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

　　八、违约责任与其他

　　1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。

　　2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

　　3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。

　　4.本合同一式叁份，甲方______份，乙方______份，经双方签字后生效。

　　本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表：______________代表：______________

　　___________年____月__日___________年____月__日

施工劳务承包合同4

　　甲方(发包方)：海南润地投资有限公司

　　乙方(承包方)：

　　甲、乙双方在*等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。

　　一、项目概况

　　1、工程名称：海南润城国际公寓;

　　2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;

　　3、结构形式：框架结构;

　　4、最高层数：十七层;

　　5、建筑面积：22503.06*方米。

　　二、施工质量要求

　　本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。

　　三、工期

　　酒店部分自20xx年4月 日开工，20xx年8月31日竣工，公寓部分20xx年4月 日开工，20xx年9月30日竣工。

　　四、承包方式

　　此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、*网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。

　　五、合同价款

　　按*方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以*方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。

　　六、甲方权利与责任

　　1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除;

　　2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;

　　3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质量负责;

　　4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工区及生活区;

　　5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配合;

　　6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用;

　　7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。

　　七、乙方权利与责任

　　1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认，甲方审批的总进度计划乙方应严格执行，同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划;

　　2、乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责;

　　3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽造成安全事故，乙方除负责安全事故本身造成的损失外，甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;

　　4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进行如实反映。

　　八、付款方式

　　乙方进入现场施工至±0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以*米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以*米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以*米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15%，5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定，进行返还。

　　九、违约责任

　　1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元;提前30天，甲方奖励乙方四拾万元人民币;

　　2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;

　　3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;

　　4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。

　　甲方代表：签字 乙方代表：签字

　　甲方单位盖章 乙方单位盖章

　　日期： 日期：

施工劳务承包合同5

　　甲方：烟台##汽车配件有限公司

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就烟台##汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一致，订立本合同。

　　第一条、x工程概况

　　工程名称：烟台##汽车配件有限公司办公楼

　　工程地点：

　　第二条x工程承包范围

　　基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。

　　第三条x工程工期

　　1.计划开工日期：xx年x月x日，计划完工日期：xx年x月日x;

　　2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第四条x工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到x优良x。

　　第五条x合同内容

　　甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。

　　2.负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

　　4.及时提供由甲方供应的施工材料。

　　5.协助乙方管理现场施工人员。

　　第八条x乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

　　4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。

　　5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。

　　6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

　　8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);

　　9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　11.管理好自己的施工队伍，若有不服从甲方合理安排和要求，按照1000元/次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。

　　第九条x环境保护、安全生产和文明施工

　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工等方面的教育;依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方承担一切责任后果和经济费用。

　　3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　第十条x材料、设备供应与管理

　　1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料x(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。

　　第十一条x承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格按照建筑面积每*米390.00元计算。

　　2.承包价格所包含的内容：

　　2.1甲方负责以下材料：

　　土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;

　　2.2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.

　　即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

　　第十二条x结算办法及付款方式

　　1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每*方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。

　　2.甲方不预付乙方生活费用。

　　3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)：

　　3.1过程付款：甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付)：

　　1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付：x元;

　　1)当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款x;

　　2)当主体结构验收完成第一层时，支付工程款x;

　　3)当主体结构验收完成第二层时，支付工程款x;

　　4)当主体结构验收完成第三层时，支付工程款x;

　　5)全部竣工验收通过，支付工程款

　　6)总工程款的x，作为工程保证金。

　　第十三条x施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)。

　　3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收，即视为工程合格。

　　第十四条x工程保修

　　1.保修范围、期限：x2年x。

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十五条x争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

　　2.1x单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　2.2x调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　2.3x仲裁机构要求停止合同工作;

　　2.4x法院要求停止合同工作。

　　第十六条x合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第十七条x合同终止

　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第十八条x合同份数

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签章：

　　xx/4/30

　　乙方签章：x日期：

施工劳务承包合同6

　　发包方（甲方）：四川****集团有限公司

　　承包方（乙方）：

　　甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。

　　经双方依法*等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚实信用原则予以履行。

　　第一节 工程概况及目标

　　1.1

　　1.2 工程名称： 阳城·心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。

　　1.3

　　1.4

　　1.5

　　1.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 安全、文明施工目标： 安全文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；±0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。

　　第二节 承包内容、范围及劳务承包方式

　　2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理

　　2.2乙方工作范围中不包括以下内容：

　　（1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。

　　（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。

　　（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。

　　（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。

　　（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内）。

　　（6）门窗安装工程。

　　2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+辅助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含安全防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不可预见费，按照《20xx年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算，一次性*米价包干的劳务承包方式。

　　第三节 合同价款

　　3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/㎡（详见《阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表》），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农民工工资的发票费用）。

　　大写：

　　零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。

　　3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：

　　3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。

　　3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）

　　3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、辅助工资等。

　　3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等；

　　3.2.5 乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。

　　3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等；

　　3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的'人工费用等；

　　3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。

　　3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。

　　3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；

　　3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所使用的材料堆放保管等；

　　3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等；

　　3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、辅助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。

　　3.2.15外脚手架：本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其所有材料及人工包含在合同单价之中，使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求：

　　（1）外架搭设方案必须符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能使用。

　　（2）外架材料的材质必须符合规范要求。

　　（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。

　　3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。

　　3.2.17所有进入施工现场的安全网（密目网、尼龙水*网）必须是阻燃的、经检验合格的产品，且必须是全新的。

　　3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。

　　3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。

　　第四节 甲方提供的施工条件及资源

　　4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。

　　4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方提供活动板房，乙方使用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。

　　4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。

　　4.4施工用水、用电情况提供：

　　甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。

　　4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方提供，搭设人工费由乙方承担（板房由专业单位搭建除外）。

　　4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方提供。

　　第五节 乙方应提供的资源

　　5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己提供，乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态，以满足施工需要。

　　5.2在承包工程范围内，乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不承担因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。

　　5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。

　　5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及安全责任书。

　　第六节 双方的权利及义务

　　6.1甲方的权利及义务

　　6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其委托权限），签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效（具体委托人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。

　　6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方所有责任的权利。

　　6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。

　　6.1.4负责向乙方提供施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。

　　6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的详细施工作业计划。

　　6.1.6负责提供商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。

　　6.1.7负责本工程的对外联系工作。

　　6.1.8负责组织工程竣工验收工作，配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。

　　6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。

　　6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。

　　6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。

　　6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。

　　6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。

　　6.2乙方的权利及义务：

　　6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。

　　乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并提供）：

　　班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；安全员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必须和项目部所有人员一致不得少于28天（2月份不得少于26天）。

　　6.2.2乙方必须保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处罚。

　　6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必须承担所有违约处罚。

　　6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。

　　6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。

　　6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。

　　6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、安全员，负责质量、安全。承担因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。

　　6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特殊工种需要持证上岗。

　　6.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约，并按违约给予处罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行承担。

　　6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。

　　6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案，降低工程成本。

　　6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承担，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承担。

　　6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单计划应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。

　　6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。

　　6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。

　　6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣传有关的工作；自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品，费用自付。

　　6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。

施工劳务承包合同7

　　甲方：___________________(以下简称甲方)

　　乙方：___________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称与地点

　　该工程为_____________工程，地点在__________________________。

　　二、承包方式与要求

　　该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

　　三、工程承包单价与内容

　　经双方协商，该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水*运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。

　　四、工程质量与安全

　　根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

　　乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。

　　五、文明施工与奖罚

　　乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。

　　六、付款方式与工期

　　该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的______%。工程竣工付至劳务费的______%。办完工程结算付至劳务费的______%。留______%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

　　七、双方权力与义务

　　(一)甲方

　　1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

　　2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

　　3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

　　4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

　　(二)乙方

　　1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

　　2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

　　3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

　　5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

　　6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

　　八、违约责任与其他

　　1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。

　　2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

　　3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、本合同一式叁份，甲方______份，乙方______份，经双方签字后生效。

　　本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表：______________代表：______________

　　___________年____月__日___________年____月__日

施工劳务承包合同8

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。

　　第一部分 工 程 概 况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.结构类型：

　　4.承包范围：

　　5.承包方式：

　　6.甲方驻施工现场代表：

　　乙方驻施工现场代表：

　　第二部分 工 期

　　1.开工日期：

　　竣工日期：按甲方安排工期执行

　　2.乙方应按暂定开工日期组织施工，如不能按时开工应在开工日期五天前，向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。

　　3.甲方代表因故要求乙方暂停施工，应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方按甲方书面要求停止施工，实施甲方代表处理意见后，向其提出书面复工要求，经甲方代表批准签字后，继续施工。

　　4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。

　　5.停工责任在甲方，由甲方承担经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承担经济损失，工期不予顺延。

　　6.在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确认，工期相应顺延。

　　(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。

　　(2)由于设计变更导致工程量增加。

　　(3)一周内非乙方原因，停水、停电造成停工累计超过8小时。

　　非上述原因不能按合同工期施工的，乙方承担违约责任，并处以罚款，计人民币 元(大写)

　　第三部分 质 量

　　1.本工程质量等级为： 合 格

　　2.乙方应认真按照规范、标准、设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查验收，为检查提供便利条件。

　　3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承担返工费用;非乙方原因导致返工，由甲方承担有关费用。

　　4.凡隐蔽工程和中间验收部位，经乙方自检达到合同要求后，应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求，并签字认可后，乙方方可继续施工。

　　5.乙方应做好自身的成品保护工作，承担因成品保护不利而造成的损失，并积极配合甲方做好成品保护工作，如发现人为破坏或施工相互配合中成品损坏，应及时向甲方汇报。

　　6.竣工工程质量经验收不符合合同要求，乙方应按甲方代表提出的要求，进行返工，修改，直到符合合同要求并承担返工修改的费用，工期不予顺延。

　　第五部分 材 料 供 应

　　甲方应及时保质保量组织材料进场，以保证施工进度，否则甲方承担由此造成的损失。

　　第六部分 劳保基金及税金

　　1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳，乙方不再向甲方计取。

　　2.税金由甲方代扣代缴。

　　第七部分 对劳务队的管理

　　1.乙方应保证进场人员的整体管理水*和劳务素质。

　　2.乙方进场人员必须经过专业培训，并附带上岗证，由甲方留存复印件。

　　3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承担相应费用。

　　第八部分 劳动力安排

　　1.乙方应按甲方的进度计划及质量要求保证施工人员的数量及技术构成，随时接受甲方的核查和监督。

　　2.如发生劳动力不足或暂离现象，乙方应承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。

　　第九部分 奖 罚 条 款

　　1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为依据，乙方应注意节约材料，如有浪费，按浪费材料总值的100%进行赔偿。

　　2.乙方对甲方材料包装品的回收，甲方以回收品价值的进行奖励。

　　第十部分 工程结算与价款支付

　　1.工程结算：

　　①、

　　②、

　　③、

　　④、

　　2.价款支付方式：每月支付进度款的80%，完工验收合格后除保修金外，一次付清。

　　3.保修金比例：工程结算额5%，一年后付清。

　　第十一部分 合同的生效与终止

　　1.本合同自签章之日生效。

　　2.出现下列情况，甲方可提出终止合同。

　　(1)乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。

　　(2)未完成甲方进度计划，并无具体改进措施。

　　(3)发生质量问题，对甲方责令不予改正，私自修补造成不良影响的。

　　(4)未按安全规章生产，整改后不能达到要求的。

　　第十二部分，其他

　　1.本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。

　　2.如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。

　　3.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)

　　地 址： 地 址：

　　负 责 人： 负 责 人：

　　联系电话： 联系电话：

　　签订日期： 年 月 日

施工劳务承包合同9

　　甲 方：

　　乙 方： 身份证号码：

　　工程名称：

　　结构类型：框架（详见施工图）

　　工程地址：

　　甲方将承建的 工程的水电安装工程劳务施工承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律法规，遵循公*、诚实、守信、互惠互利的原则，双方就本工程承包事宜协商一致，签定本合同。

　　一、主要工作内容及范围

　　1、包括所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内室外等所有一切给排水、强弱电预留预埋与安装、消防、通风空调预留预埋与安装、吊洞等工作。

　　①给排水部分：给水部分：自外墙分户水表起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压；排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　②电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束；避雷带，避雷网的施工。

　　③水电临设部分：包括临时水、临时电。

　　④涉及消防工程、电梯、通风空调工程、高低压配电工程、供水供气工程、弱电工程、智能化系统、安防系统等，凡在施工设计范围内或技术变更范围内由甲方施工的内容，其劳务部分均在乙方工作范围。

　　⑤及时准确向甲方报送所需材料量；负责本班组本专业施工所产生建渣的清运。 ⑥上述未明确提及的，按本合同下述相关条款执行；本合同未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于水电安装工程范围内的其它项目。

　　2、辅材如钉子、扎丝、电焊条、焊锡条、焊锡丝、穿线钢丝、尼龙引线、封口胶、泡沫板、电工胶布以及施工用具、工具、试压设备、钻孔机具等均由乙方自备，甲方提

　　供的材料紧限于：PP-r管、PVC排水管、电工导管、相关配件以及电线电缆等主材。

　　3、乙方所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码；场地内材料的水*运输、垂直运输、坡道运输、一次转运、二次转运、多次转运由乙方自行负责。

　　4、乙方配备1个以上专职质检员，跟班作业，配合甲方质检员、工长，检查工程质量。

　　二、工程承包方式及承包单价

　　1、承包方式：人工费承包（含自供材料及自备机具）。

　　2、承包单价：

　　本工程按建筑面积计量，单位以*方米计算。

　　单价为：35.00元／㎡（叁拾伍元每*方米）。

　　以上单价包含技术工、普工或一般签证工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等。

　　因设计变更导致返工重做的按实计价。

　　因施工失误导致的工作量增加不予以计价，造成材料浪费或工期延误的按本合同相关条款处理。

　　乙方在履行合同签署前，对甲方提供的各种文件资料如施工图等已充分知晓，对场地情况、工期要求、楼号施工顺序以及各种不可预见情况已充分评估，故合同一经签署，乙方必须做到甲方及建设单位要求的安全文明施工标准、质量要求、工期要求等，不得以设计造型复杂、设计变更、施工流程冗长、工作量不饱和或工艺繁琐、施工现场停水停电或气候误工等客观原因要求调增单价。

　　3、原则上现场不允许出现签证点工，若甲方指令或工程需要，或经甲方核定确实超出合同约定范围的工作，乙方应在无条件执行的前提下，按普工：80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。

　　三、价款结算及节点支付方式

　　1、价款的结算：按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。

　　2、工程进度款的结算和支付：工程施工至约定的支付节点时，由项目经理、主管工长、质安员、预算员签字确认，扣除罚款或垫付款、代扣款后，经甲方领导批准后方

　　成，所产生的一切费用由乙方承担，费用从乙方当次支付款项中扣除。

　　3、零星签证点工、计时工在乙方工程竣工结算时一并核算，不列入节点支付范围。

　　4、支付方式：本工程应建设方对工程交付使用的特殊要求，分两段施工，甲乙双方议定节点支付方式具体为：

　　①工程施工至第一段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的50%；②工程施工至

　　第一段基本全面完工、建设方搬迁入住时支付至乙方完成合同工程量的60%；③工程施工至第二段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的70%；④工程整体装饰、安装工程完工支付至乙方完成合同工程量的90%；⑤工程全面竣工、验收合格，完成乙方合同价款核算时支付至乙方合同价款的95%，扣留5%作为保修金；⑥保修期为壹年，自工程全面竣工、验收合格之日起计算。在保修期间，乙方免费履行保修责任，保修期满后退还。

　　5、如遇春节而工程未施工至上述支付节点，则按乙方完成量的70%进行支付。

　　6、工程未到支付节点或未竣工未结算时，甲方不对乙方借支或预支任何费用。

　　四、工程质量要求

　　本工程质量标准为合格，所有工作必须按照国家现行验收评定标准以及《成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》、根据施工图纸及甲方技术交底施工，确保工程质量通过验收，如有不合格返工或材料浪费，其损失由乙方自行负责并按每查实一点罚款200元的标准执行，因整改而造成的工期延误按本合同下述相关条款执行。

　　五、工期要求

　　1、工程施工时，乙方必须按照甲方编制或现场要求的工期按时合格完成，如因工程所需，要求乙方加班作业或连续作业时，乙方必须无条件执行，乙方应按甲方的工期要求，合理调配劳动力，确保工程安全、保质、按期完成，不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观原因影响工期，如未完成或未执行时按最低20xx元/次进行处罚。

　　2、乙方应与其它工种密切配合保证节点工期。

　　3、若甲方经调查研究，确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时，乙方必须全力配合组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小时内到场进行作业，若每次甲方指令下达后，乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低20xx／次处罚。

　　六、安全文明施工要求

　　为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，双方特别约定如下：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、安全生产岗位责任制度、安全检查制度、安全生产奖罚制度、安全教育制度等。

　　3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

　　4、施工前，甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出*会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续并归档备查。

　　5、施工期间，乙方指派 （身份证号码： ）负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改，过期不整改者，将按每次500元处以罚款。

　　6、在生产操作过程中的个人必须正确穿戴防护用品，甲方有权进行检查，如乙方违者按50元／人.次罚款。

　　7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

　　8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。

　　9、乙方对施工中使用的自备机具和自备材料，其性能、使用要求、安全注意事项以及维护保养方法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。

　　10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动，违者按500元／次进行处罚并承担因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。

　　对因擅自拆除而造成工伤事故的，由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除变动的，必须征得工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

　　11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　12、乙方必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。

　　13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。

　　14、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间因违规规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责，甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场，抢救贵重物资的工作并按程序逐级上报。

　　16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后应相对稳定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后方可变动。乙方对人员身份情况或重大变动情况隐匿不报从而导致各种不良后果的由乙方负责。

　　17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何安全事故，甲方不承担任何责任。

　　18、凡发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。

　　19、安全责任的划分和处理方式

　　①在施工中，乙方必须严格按照安全操作规程作业，圆盘锯、电焊机等电动工具必须由专人负责、专人操作，且定期进行维护、保养。塔机、龙门吊、吊车等大型机械定岗定人，非专业机操人员不得操作，乙方应随时加强检查、加强教育，消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。若乙方工人发生任何安全事故，乙方必须直接与伤者进行协调解。

　　甲方

　　乙方

劳务班组施工承包合同 (菁华3篇)（扩展2）

——劳务管道施工承包合同 (菁华3篇)

劳务管道施工承包合同1

　　甲方(发包方)：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　签约地点：_________

　　签订日期：_________年_________月_________日

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担.自来水管道安装工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条工程概况

　　(1)工程名称：

　　(2)工程地点：

　　第二条承包范围

　　乙方根据自来水公司和规划局批复的方案，设计供水管网并按设计图纸施工。按本工程施工图纸所规定内容，乙方负责。

　　第三条承包方式及安装要求

　　(1)本工程采用包税费、包工包料、包设计、包施工、包包装、包工期。包质量、包安全、包通过甲方及自来水公司验收的承包方式。双方同意按下列第种方式执行：

　　①)双方审定工程造价由乙方进行一次性大包干。

　　②工程量按经规划局和自来水公司批复的施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，执行，材料及设备以甲方审定的作为结算价，其他项目措施费、包干费、设计费不再另计。甲方现场签证人员为甲方现场工程技术人员、工程管理部人员及甲方房地产经营管理中心人员。

　　(2)乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的%，则甲方可按照超过部分的%在结算金额中扣罚。

　　(3)安装要求：达到国家有关供水安装标准及自来水公司供水管及水表安装要求。

　　第四条工期

　　(1)工期自“单位工程开工报告”批准之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止共计日历天。

　　(2)如遇下列情况，乙方须在发生签证事由日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

　　1)因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工等。

　　2)不可抗力因素。

　　第五条工程质量及验收标准

　　1.工程质量

　　(1)乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和市自来水管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验和报验，确保工程质量，并按期完工。

　　(2)乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知己方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。

　　2.验收

　　(1)工程竣工验收，应以施工图纸、说明书、图纸会审记录、有关变更增控的书面文件、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　(2)乙方应提前日书面通知甲方进行竣工验收，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在“竣工工程验收证明书”上签章。由此工程通过自来水公司的验收并取得相应的工程验收合格证后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。

　　(3)工程完工后，乙方应绘制竣工档案、竣工图一式份提交甲方存档。

　　第六条工程总价款及付款方式

　　(1)工程预算总价款为人民币元(大写)，工程竣工后按实际工程量结算，实际工程量以甲乙双方验收依据及共同签证为准。当工程项目变三较大时.甲乙双方应及时对工程预算总价款进行调整，并以调整后的工程预算总价款作为支付进度款的依据。

　　(2)本工程的总价款不含市政路面修复费，不含供水主干管分摊费。

　　(3)本工程耗水费按人民币元由乙方包干。

　　(4)本工程土方按%人工挖土，%机械挖土，挖深超过m计算放坡。

　　(5)本工程的余泥清运须统一由总承包单位负责，按相应定额运距十公里由甲方在结算款中代扣。

　　2.付款方式

　　(1)在合同签订后10日内，甲方向乙方支付工程预算总价款的%作为备料款。

　　(2)工程进度达%并经甲方确认后日内甲方付至工程预算总价款的%。

　　(3)工程完工通过甲方验收并办理水质检验证明手续、通水后付至工程预算总价款的%。

　　(4)余款待办理结算后10日内付清。

　　(5)以上款项时，甲方将以转账支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。每笔付款时，乙方须先提供国内合法有效的等额发票。

　　第七条材料设备供应

　　(1)工程所需材料和设备由乙方采购供应至施工现场(仓库)。

　　(2)材料、设备应附有出厂合格证明。任何一方对材料、设备有异议，应由市技术质量监督局进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担。

　　(3)工程材料和设备差价的处理办法按市定额站有关规定进行调整。

　　(4)施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需接材料、设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料、设备由乙方自行处理。

　　第八条双方义务

　　1.甲方义务

　　(1)委派现场代表(甲方工程设计部门)负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

　　(2)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水。用电(水电费由乙方承担)。

　　(3)提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。

　　(4)及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收，组织工程的初验，接乙方书面通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收。

　　(5)接乙方书面竣工验收通知后应在个工作日内组织竣工验收。

　　(6)对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

　　(7)接乙方提供工程进度报表后个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付相关款项。

　　(8)负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

　　(9)按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料，包括：。

　　(10)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程造价并于竣工验收后的2个月内完成结算。

　　2.乙方义务

　　(1)委派现场代表负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

　　(2)根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

　　(3)工程项目开工应提前个工作日将完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施以及工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方书面同意。

　　(4)乙方材料进场前，须提前个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。

　　(5)施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿n乙方须重新提供设计方案报甲方确认。

　　(6)于每月日前达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认，达到本合同约定的付款条件的，还应向甲方发出书面付款通知，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款

　　(7)按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

　　(8)乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到完工清场。

　　(9)工程交付甲方前，应负责已完工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

　　(10)乙方如在施工过程中，损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

　　(11)乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关的协议。

　　(12)乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　(13)办妥管道安装所有相关业务手续(不包修复路面费用)，负责整个过程中关掣、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。

　　(14)乙方保证其承包范围内的工程项目于前通过自来水公司的验收，并向甲方提交自来水公司的工程验收合格证。

　　(15)图纸外(现场变更、临时工程等)的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证，非隐蔽工程应于完成后个工作日内办理签证。签证时，乙方应至少提前个工作小时通知甲方，经甲方项目工程设计部门、地区公司及乙方现场共同验收签证，并在签证单中签名确认方为有效。甲、乙双方各执份，作为工程结算依据。

　　不按以上要求的事后补签，甲方可不予以认可及结算，后果由乙方自己承担。

　　(16)分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式)通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验，由此造成工期延误，责任由乙方承担。

　　(17)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起个工作日内与甲方核对工程价款，于竣工验收后的2个月内完成结算。

　　(18)乙方不按上款约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退还给甲方。

　　(19)乙方须按本合同附件二“施工单位进场须知”的规定进行各项工作，否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

　　第九条违约责任

　　(1)甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　(2)甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

　　(3)甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的‰向乙方支付违约金。

　　(4)乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交自来水公司的工程验收合格证，每逾期一日，按工程预算总价款的‰向甲方支付违约金。逾期超过日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的%向甲方支付违约金。由此影响甲方竣工验收的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　(5)乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工2个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　(6)乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

　　(7)在甲方场所，乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。

　　(8)乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

　　(9)甲方根据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的工程所有资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量乙方不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

　　(10)乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　(11)乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　(12)乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证的工程量的，甲方已经支付工程款项的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按相当于虚报工程款的数额问甲方支付违约金。

　　(13)乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的.竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起日内支付。

　　(14)甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后，未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的‰向乙方支付违约金。该违约金应在收到乙方通知之日起日内支付。

　　(15)乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　第十条转让条款

　　1、___________________________

　　第十一条合同终止条款

　　1、___________________________

　　第十二条保密条款

　　1、___________________________

　　第十三条免责条款

　　1、___________________________

　　第十四条法律适用条款

　　1、___________________________

　　第十五条争议解决条款

　　1、___________________________

　　第十六条其他条款

　　1、___________________________

　　甲方：_________乙方：_________

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　(或授权签约人)：_________(或授权签约人)：_________

　　日期：_________

劳务管道施工承包合同2

　　委托单位：

　　施工单位：

　　根据《民法典》、《给水排水管道工程施工与验收规范》(gb50268-)和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(c3-90)等文件，甲乙双方在依法、自愿、公*和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。

　　一、合同维修范围及费用承包方式

　　1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务

　　2、费用承包方式：

　　二、合同期限

　　1、本合同签署后____日内乙方进场施工，施工期限为天(另有约定的除外)。

　　2、维修工程完工验收合格之日起，

　　三、履行合同条件：

　　合同签署后，甲乙双方签字确认后，正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。

　　四、安全防范措施

　　1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》，并提供复印件供甲方备案。

　　2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划，以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识，施工前做好2号楼底商的出行防护，做好地层降水工作，做好防塌方的措施，对异地堆积的回填土进行覆盖乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时，乙方承担全部责任。

　　五、管道施工标准

　　1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范(gb50268-)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(c3-90)的相关规定，对污水管道进行施工及验收，确保施工管道符合上述标准。

　　六、施工费支付方式

　　1、本合同工程款：b元，总价款(大写)：元(小写)元进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(53935.8元)给乙方，乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。

　　2、乙方需拿出工程款的5%即：13483.95元作为维修保证金交付甲方，维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况，即予退还。

　　七、甲方权利、义务

　　(一)、权利

　　1、有权监督乙方按照合同约定履行施工义务，对发现的施工问题发出整改通知或提出合理建议

　　2、有权要求乙方按期完工，乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时，甲方有权拒绝在验收记录上签字。

　　3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工，采取相应措施并经甲方认可后再行施工。

　　4.甲方对乙方使用的工程材料有权查验。

　　(二)、义务

　　1、提供现场咨询，在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料，供乙方查阅

　　2、甲方应提供给乙方施工人员存放工具、材料的库房，并积极协助乙方解决施工人员遇到的问题

　　3、配备安全管理人员负责现场监督检查。

　　4、协助乙方处理涉及到业主的事务

　　八、乙方权利、义务

　　(一)、权利

　　1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料

　　2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定

　　3、要求甲方提供水、电、排污接入点。

　　(二)、义务

　　1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质

　　2、乙方施工中应认真遵守国家及____市对施工安全的有关规定、技术要求及操作规程

　　3、乙方操作人员应按操作规程进行工作，如乙方维修人员违反操作规程而造成的一切损失全部由乙方负责

　　4、施工现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》持证上岗，作业中应当落实现场安全防护措施，保证作业安全

　　5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料，施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方乙方不得以任何形式分包、转包。

　　九、违约责任

　　1、合同生效后，任何一方不得无故中止合同，一方无故终止合同如给对方造成经济损失的由违约方负责赔偿合同总额10%违约金

　　2、一方当事人未按约定合同履行义务给对方造成直接损失的，应当承担合同总额10%违约金

　　3、乙方施工人员违反甲方规章制度，甲方有权要求乙方进行更换，乙方应及时调整合格人员上岗

　　4、因施工管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方自行承担全部责任

　　5、本合同未尽事宜，须经双方协商，并签署书面文件方为有效。，

　　十、合同生效与终止

　　1、本合同自双方签字盖章后即生效

　　2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同，并向违约方追偿相关损失。

　　3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期，维保期满后本合同即告终止。

　　十一、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列方式解决：

　　依法向人民法院人民法院起诉

　　十二、其它约定

　　1、本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份。本合同附本两份，甲乙双方各执一份

　　2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

　　3、乙方提供的招投标文件，施工方案是本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　地址：

　　地址：

　　单位负责人：

　　单位负责人：

　　电话：

　　______年____月____日

　　电话：

　　______年____月____日

劳务管道施工承包合同3

　　甲方：______

　　地址：______

　　乙方：______

　　地址：______

　　由于工程建设需要，甲方委托乙方承包______工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：__________________。

　　2、工程地点：_______________。

　　3、工程内容：在_______________内安装_________球墨铸铁管约_________米，_________水表___套等，详见施工图及《工程预算书》。

　　4、工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

　　5、结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

　　6、开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

　　7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

　　第二条合同价款（工程款）及支付

　　1、合同总价（人民币，下同）：（大写）：__________________（小写）：________________________元。

　　本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程预算书，前述合同总价为暂定价。

　　2、工程款支付：

　　第三条双方权利义务

　　1、甲方权利和义务

　　（1）按合同要求及时支付工程款。

　　（2）提供具备施工条件的施工场地。

　　（3）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

　　（4）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

　　（5）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证该等资料的真实性和有效性。

　　2、乙方权利和义务

　　（1）乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

　　（2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

　　（3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

　　第四条工期的约定

　　1、工期：自开工之日起十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

　　2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

　　3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。

　　第五条质量、验收及结算

　　1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）为施工管理及质量评定验收标准。

　　2、本工程质量要求：合格。

　　3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

　　4、验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后四十日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

　　第六条免责条款

　　施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

　　第七条争议解决

　　因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的签订和生效

　　1、本合同经双方盖章后生效。

　　2、本合同一式柒份，甲方执贰份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_______________________

　　法定（授权）代表：_______________

　　经办人：____________________________________

　　联系电话：_______________________________

　　乙方（盖章）：_______________________________

　　法定（授权）代表：___________

　　帐号：________________________

　　经办人：________________

　　联系电话：_______________________

　　签约日期：______年______月______日

　　开户银行：__________________

劳务班组施工承包合同 (菁华3篇)（扩展3）

——班组劳务承包合同(五)份

　　班组劳务承包合同 1

　　雇主(甲方)：

　　代表人：

　　雇员(乙方)：

　　负责人：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循*等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、劳务方式：

　　4、工程内容：

　　二、质量要求

　　1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。

　　2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应满足工程需要。

　　3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。

　　4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。

　　三、工期

　　1、本合同自_______年______月______日开工，至_______年______月______日完工，总工期为_______天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。

　　2、工期顺延与延长：

　　(1)施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延(顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定).

　　(2)工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。

　　四、劳务费用

　　1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：______________元。

　　2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用(包括辅材在内)，均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。

　　3、甲方每月_______日委托_______银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。

　　五、甲方职责

　　1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。

　　2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。

　　3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。

　　4、甲方在收到竣工验收通知时，应及时安排人员组织验收。

　　5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。

　　六、乙方职责

　　1、乙方应按照合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。

　　2、乙方在工作时，应按照合同的规定安全、高效的施行，及时完成任务。

　　3、乙方应按照合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。

　　4、工程完工当天应通知甲方验收。

　　七、竣工验收

　　1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。

　　2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。

　　3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在__________小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.

　　4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。

　　八、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的____%---____%承担违约金。

　　九、争议解决

　　如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。

　　2、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　地址：

　　联系方式：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　签约时间：_______年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系方式：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　签约时间：_______年______月______日

　　班组劳务承包合同 2

　　甲方：

　　负责人：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　负责人：

　　地址：

　　电话：

　　第一条：工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　第二条：承包方式

　　承包方式：包工包料、包进度、工期、包质量、保安全、包文明施工，甲方项目部配电和到施工场地区。乙方必须按施工要求配备足够的工人进场施工，以确保工期。

　　第三条：合同付款

　　1、合同形式：本合同为综合固定包干单价合同。

　　2、本合同综合固定包工单价为：每*方米建筑面积______元，总计______元。

　　3、以上单价包含以下费用，乙方管理人员工资，人工工资、劳保费及个人防护用品工具等。

　　第四条：工程变更的工程量确认

　　1、在施工过程中因业主及甲方工程师提出变更，如超出合同约定范围的工作量要及时报批，以实际发生的工程量分项计价。并纳入总结算。

　　2、在单项或局部工程完工时，乙方须及时通知甲方验收(书面形式)甲方收到乙方验收报告______日内进行验收。在验收合格后甲方给出实际工程量以及进行工程结算。

　　第五条：工程款结算方式和支付

　　风险提示：劳务费用

　　劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。

　　另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。

　　1、工程量及财务核算，乙方按施工进度汇报工程款结算交甲方项目负责人审核签字后进行财务结算。

　　2、工程款总价为______元。主体工程地下室付______万元，其后每月按已完成量的实际付______%。

　　3、工程量计算。按合同综合面积计算，符合工程变更的工程量按实际工作量分项计算。

　　第六条：甲方权责和义务

　　风险提示：雇主义务

　　劳务关系主要由民法、经济法调整，双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商约定相关义务;

　　但是，雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如安全帽、手套、滤光墨镜等;在所在国工作期间，如果发生疾病或工伤，雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。

　　另外，建议雇主应给雇员购买人生意外保险，使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿，保险费由雇主负担。

　　1、甲方负责向乙方提供办公、住宿、食堂等生活设施，乙方必须遵守规章制度。对于违反规章制度甲方有权给予相应的处罚。

　　2、甲方负责向乙方主管人员进行施工组织，安全及其它管理制度交底。并提供有关图纸和资料。

　　3、甲方负责现场的总体协调。

　　4、甲方有权对乙方违规违章行为给予警告等处罚。

　　第七条：乙方权责利义务

　　l、乙方需派进场代表，该代表必须精通施工技术并善于管理，乙方应制定合理的组织管理体系书面呈报甲方。

　　2、乙方现场代表必须按照甲方施工组织计划、质量标准、进度管理规定，服从甲方的监督检查。将甲方的施工组织，技术安全及其它管理制度进行交底落实到人。

　　3、乙方自带设备。须交由甲方保安队登计备案以便出入。

　　4、乙方负责组织一支具有专业施工技术的能力的劳务队伍进场施工，保证施工人员的技术水*和正常施工所需的工程数量。进场时所有施工人员的花名造册报送甲方备案。

　　5、乙方所有人员必须听从指挥，确保无蛮干的行为发生。

　　6、乙方负责管理好自己的材料机械器具。

　　7、乙方合同签字代表人应遵守甲方有关会议方面的制度。按时参加甲方组织召开的会议和分项工程和总包工程的生产协调会议。

　　8、乙方应积极参加甲方各种促进安全施工和文明施工的活动。乙方合同人不在现场应指派代表参加。

　　9、乙方要求其工人爱惜现场所有物料，未经同意不得擅自挪用。

　　10、乙方进场施工必须确保工期。

　　第八条：工程质量和验收

　　1、本工程钢管需达到现行国家行业验收标准的合格等级，严格按设计图纸以及甲方的技术交底进行施工。

　　2、质量标准以现行的国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　3、乙方必须保证施工的每个环节、每个部位质量合格。具体质量要求及标准按甲方技术交底进行。

　　4、钢管的间隔必须一致、整齐、美观。

　　第九条：合同工期

　　1、本合同必须严格按照甲方的编排施工进度计划表进行分段流水作业施工，对未按时完成施工任务的，需采取相应的措施确保专业顺利完成施工任务。

　　2、为确保工程进度，乙方必须服从现场施工管理人员指挥和工作安排，协助其它工程认真组织本专业施工。

　　3、对以下原因造成工程延误，经双方代表确认工期相应延期：

　　(1)重大设计变更和甲方原因。

　　(2)业主同意工期顺延和其它原因。

　　(3)不可抗力的事件。

　　第十条：安全施工

　　1、施工中乙方人员应严格按照***操作规章作业认真按受甲方有关人员的安全技术交底的安全教育。认真做好班组生产工作。并指定一名安全员接受甲方的安全管理，无条件地参与本项目的安全、文明检查及整改。

　　2、对甲方所签发的安全隐患整改通知，乙方必须严格执行在有限期内整改。

　　3、乙方人员上外架作业前有专业的检查，发现危险，需及时要求甲方安排人员处理好，方可作业。

　　4、乙方所有人员严禁穿拖鞋，光背不穿上衣上工地。严禁酒后作业，一经发现核定进行______元/次罚款的经济处罚教育。

　　第十一条：文明施工

　　1、乙方应严格执行甲方所有文明施工管理条例，服从甲方的各项管理工作。如有违规，甲方除要求乙方及时整改外，还将视乙方违反程度按有关规定进行严肃处理。

　　2、乙方在施工时间以外的任何工作在工地范围内都要遵守甲方的管理制度。

　　3、乙方针对本分项工程施工所有的材料，应按照甲方施工*面布置图指定位置整齐堆放。

　　第十二条：违约责任

　　1、合同双方任何一方不能全面履行合同条款的均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方负责。

　　2、如乙方不能按时完成施工任务属于违约行为，每超过一天按照工程总价千分之______支付违约金。

　　3、如果因甲方或业主方的原因造成不能按期完工，超过工程期限，甲方必须支付乙方超期的钢管租金，租金按______元/*方米/月计算。

　　第十三条：其他

　　1、本合同至甲乙双方签字生效，在工程结算尾款后本合同自动失效。

　　2、合同份数本合同一式______份。甲乙双方各执______份。

　　甲方代表(签字)：

　　______年______月______日

　　乙方代表(签字)：

　　______年______月______日

　　班组劳务承包合同 3

　　发包方：__________________________

　　法定代表人：______________________

　　注册地址：________________________

　　联系方式：________________________

　　承包方：__________________________

　　代表人：__________________________

　　经营地址：________________________

　　联系方式：________________________

　　风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方是委托代理人进行签约的，应当要核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就_________________的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。

　　第一条工程名称及地点

　　1.工程名称：___________________

　　2.建设地点：本工程位于________________________________

　　3.工程概况：__________________________________________

　　第二条劳务承包范围及内容

　　1.承包范围：从基础到屋面构架的所有模板的制作�p安装�p拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作�p安装�p预制过梁模板�p构造柱�p现浇过梁�p预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。

　　2.承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械�p铁丝�p钉子�p夹具�p丝杆�p内套管�p内衬�p双面胶�p单面胶�p脱模剂�p三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;

　　3.承包价格及计价方式：按模板展开面积______元/*方米计算。以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);

　　4.付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;

　　5.质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

　　6.甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。

　　第三条双方的责任

　　(一)甲方责任

　　1.提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;

　　2.进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;

　　3.提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。

　　4.配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;

　　风险告知：从上述发包方责任可以看出，合同中约定由发包方提供材料，承包方进行施工。在实务中，由承包方全部或者部分提供材料的情形并不少见，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　5.指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;

　　6.负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。

　　(二)乙方责任

　　1.负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;

　　2.根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;

　　3.根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;

　　4.协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。

　　5.负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;

　　6.对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;

　　7.服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;

　　8.每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;

　　9.服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;

　　10.施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;

　　11.乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的'时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。

　　12.乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

　　第四条安全责任

　　1.由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______�的费用，乙方承担______�的费用;

　　2.偶发性事件的伤亡事故，经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______�的费用，乙方承担______�的费用;

　　3.乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款______元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

　　4.乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款______元/次。

　　5.乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款______元/人。

　　6.各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处______元/次的罚款。

　　7.在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款______元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

　　8.在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

　　第五条保险

　　1.乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;

　　2.施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

　　第六条材料供应和管理

　　1.构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;

　　2.乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;

　　3.材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，

　　4.施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。

　　第七条施工配合

　　1.乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;

　　2.乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

　　第八条违约责任

　　(一)当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

　　甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;

　　(二)当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

　　1.施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按______元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款______元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。

　　2.由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

　　3.乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款______元。

　　4.乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚

　　5.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后______小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用

　　(三)争议

　　1.甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;

　　2.双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款______�的违约金。

　　第九条合同履约保证金及退还

　　1.本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金________万元(大写________________元整);

　　2.履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。

　　第十条合同解除

　　1.施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;

　　2.如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;

　　3.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　4.乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;

　　5.乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责。

　　第十一条其他

　　1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至合同履行完毕后失效。

　　2.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　发包方(公章)：______________承包方：______________

　　法定代表人(签章)：__________代表人：______________

　　________年______月______日________年______月______日

　　班组劳务承包合同 4

　　工程名称：项目

　　工程地点：中

　　协议签订时间：____年____月____日

　　协议订立地点：工程项目部

　　纳米级磁性材料器件建设项目

　　木工班组用工管理协议书

　　甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、*等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围及内容：

　　1、工程范围：

　　纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。

　　2、工作内容：

　　1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水*、垂直、斜撑等）及自身所需的上料*台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水*和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。

　　2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水*垂直）运输。

　　3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。

　　3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。

　　4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。

　　三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：

　　⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。

　　⑵按面积计算：

　　1#、2#厂房：每*方米元（按砼接触面积计算）；

　　3#厂房、4#办公及辅助用房：每*方米元（按砼接触面积计算）；

　　⑶其它计算约定：。

　　2、付款方式

　　本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。

　　3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。

　　4、工程结算以实际完成工程量为准。

　　5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。

　　6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。

　　7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。

　　四、工期要求：

　　按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。

　　五、双方责任与义务

　　（一）、乙方责任与义务

　　1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。

　　2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按20xx元每次罚款，在工程款中扣除。

　　3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。

　　4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

　　5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。

　　6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

　　7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。

　　8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。

　　9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以20xx元/次的罚款。

　　10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。

　　11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。

　　（二）、甲方责任与义务

　　1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。

　　2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。

　　3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

　　4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。

　　5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。

　　6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。

　　7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。

　　8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。

　　9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。

　　10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。

　　六、工期

　　1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按20xx元/天进行处罚。

　　2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。

　　3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。

　　4．甲方根据业主要求的`工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。

　　七、工程质量

　　1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。

　　2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

　　3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。

　　4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。

　　5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。

　　6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。

　　八、安全要求

　　1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。

　　2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。

　　3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。

　　4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。

　　5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造**身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。

　　6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。

　　7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。

　　8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。

　　9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地**机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的罚款。

　　10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

　　九、违约责任：

　　1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。

　　2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。

　　3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。

　　4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。

　　5、其它：/ 。

　　十、本协议的变更：

　　1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。

　　2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。

　　十一、本合同的解除：

　　1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

　　2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：

　　（1）乙方严重违反甲方规章制度的。

　　（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。

　　（3）乙方被依法追究刑事责任的。

　　（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。

　　（5）乙方不能胜任劳务工作的。

　　（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。

　　（7）本合同约定的解除条件出现的。

　　3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。

　　十二、合同争议：

　　若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。

　　十三、其它约定：

　　1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

　　2、合同订立时间：____年____月____日。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　委托代理人委托代理人

　　身份证号：身份证号：

　　时间：____年____月____日时间：____年____月____日

　　班组劳务承包合同 5

　　甲方：

　　住所：

　　法人代表：

　　联系电话：

　　乙方：

　　住所：

　　法人代表：

　　联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本项目工程劳务用工事项协商一致，订立本合同。

　　一、项目部：

　　二、工程名称：

　　三、工程地点：

　　四、劳务施工内容：

　　五、工期：

　　用工开始日期______年_____月_____日，用工结束日期______年_____月_____日。

　　六、结算方式：采用以下第______种结算方式。

　　第一种结算方式：包干单价。根据______预算定额规定计算建筑面积，每*方米单价________元。根据乙方施工的建筑面积乘以包干单价确定最终结算总价。

　　第二种结算方式：计时工资。乙方的工资标准为_____元/天。甲方根据乙方实际出勤天数乘以工资标准后计算乙方最终结算工资。

　　第三种结算方式：计件工资。根据______预算定额规定计算乙方实际施工内容的定额工日，结算标准_____元/工日。根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算总价。

　　(一)劳务用工合同总价：

　　1、无论采用上述何种结算方式，甲方均先向乙方支付生活费。具体支付办法为：签订本合同次月开始，每月支付一次，标准为______元/人。乙方完成本合同全部施工内容，并达到本合同约定要求后，经双方确认结算金额，甲方一次性将结算余额全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春节，则甲方于春节前20天向乙方结算已完工程量80%的人工工资，其余20%待乙方全部完成本合同施工内容后，一次结算。

　　2、乙方承担本合同之外的施工内容，事前须征得甲方书面同意，事后7日内向甲方签证确认，否则甲方不予结算工资。

　　3、乙方人员增加，须经甲方书面同意，否则增加的人员甲方不予结算工资。

　　4、乙方施工结束后，若人工费超过合同总价，超出部分由乙方承担。

　　七、质量：

　　(一)________________________;

　　(二)__________________________。

　　八、文明施工、标准化管理

　　施工现场乙方必须达到_______级文明工地要求;必须达到________级标化工地要求。

　　九、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、编制施工组织设计和施工方案，对乙方进行现场交底、施工交底和三级安全教育，并提供施工图纸。

　　2、提供施工临时设施和水、电源，提供乙方人员的住宿。

　　3、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方须经甲方审核同意后进场，进场前必须向甲方提交或办理有关证件(身份证复印件、暂住证、务工证、上岗证等)，保证提供证件的真实性和有效性。

　　2、进场前，乙方须确定其负责人，并订立委托书，授权委托其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。

　　3、保证向甲方填报各种资料的真实性，禁止弄虚作假，维护公司正常的经营管理秩序。

　　4、严格按照甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工，必须更改时应征得甲方的书面同意，否则甲方有权拒绝验收和结算工资。

　　5、乙方人员进出现场、生活区必须佩戴胸卡，不得带无关人员进出现场和生活区，非作业时间，不得进入工地。

　　6、乙方须严格按甲方认可的月节点进度计划组织施工，确保工程进度。如乙方不能按期完成计划，甲方可以采取相应措施以保证进度，所发生费用由乙方承担。若乙方连续二个月未完成计划，甲方可以单方面终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。

　　7、乙方人员在施工中须服从甲方管理和指挥，增强自我管理意识，做到安全施工，文明施工。

　　8、乙方进场前必须如实向甲方告知健康状况，包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。如因乙方残疾而造成的安全事故，其后果全部由乙方承担;进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者，必须无条件退场。

　　9、乙方必须遵守甲方关于劳务用工的管理制度，不符合甲方要求的，甲方有权辞退。

　　10、严格按照施工工序组织施工，未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。

　　11、对甲方所提要求存在异议时，可采取协商办法处理。

　　12、乙方违反国家法律和甲方的规章制度，扰乱生产、生活和社会秩序，由此所引起的一切后果，乙方承担全部责任，并无条件退场。

　　十、工程质量与验收

　　(一)验收以<建筑工程质量评定标准>及国家和地方制订的其他强制性标准和规范为依据。

　　(二)施工中若国家或地方颁布强制性标准或规范则执行新标准或规范。

　　(三)未达到本合同约定的质量标准，乙方需进行返工，直到达到本合同约定的质量标准，并承担返工费用。甲方向乙方约定的质量标准的费用已包含在本合同价中，乙方不得再要求增加费用。

　　(四)乙方应向及时甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

　　(五)甲方一经发现乙方在施工中未能按验收规范和质量评定标准施工，乙方必须返工;由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担;此类返工不顺延工期。

　　十一、安全施工

　　(一)乙方承诺工程期间不会发生重大安全事故。

　　(二)乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。

　　(三)对甲方提供的安全生产设施，乙方应检查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施;如遇特殊情况需拆除的，必须征得甲方同意，否则由此引起的一切后果由乙方承担;乙方认为甲方的安全措施不完善的，可向甲方提出，甲方应及时处理。

　　(四)所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品，特殊作业必须采取系安全带等安全措施，禁止吸烟。

　　十二、产品保护

　　(一)在工程尚未验收交付之前，乙方施工区域内已完工程、甲方所提供材料、成品及设备的产品保护工作由乙方负责，期间发生损坏、遗失，乙方自费予以修复和赔偿。

　　(二)乙方在施工期间必须做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作，以及公共部位的成品保护。

　　十三、违约责任

　　(一)施工期间发生以下之一情况，均视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究违约方的责任：

　　1、接到甲方的进场通知未按期进场。

　　2、因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。

　　3、现场施工管理混乱且不及时整改。

　　4、乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。

　　5、乙方不能达到甲方施工要求。

　　(二)乙方不得浪费材料，否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料款;因乙方使用不当造成材料、设备损坏的，乙方应承担赔偿责任。

　　(三)未达到本合同约定的质量、安全、文明施工、标化工地要求，乙方承担违约责任，违约金按乙方结算金额计算。

　　(四)乙方发生重大安全事故，视情况乙方承担50-80%的责任。

　　十四、其他事项：

　　(一)本合同一式_____份，甲方执____份，乙方执___份。

　　(二)本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方全部施工完毕，甲方结算后终止。

　　甲方(盖章)：

　　项目责任人(签字)：

　　_______年_____月_____日

　　乙方班组全体成员(签字、指印)：

　　_______年_____月_____日

劳务班组施工承包合同 (菁华3篇)（扩展4）

——劳务施工承包合同6篇

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条工程承包范围

　　___________________________________

　　第三条工程工期

　　1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；

　　2、主要节点工期：___________________________________

　　3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

　　第四条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

　　第五条组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1、本合同；

　　2、本合同附件；

　　3、招投标文件；

　　4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

　　第六条标准规范

　　本合同适用标准规范：____________________________

　　第七条甲方责任和义务

　　1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：

　　7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　第八条乙方责任和义务

　　1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；

　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

　　7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

　　8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；

　　9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第九条环境保护、安全生产和文明施工

　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条材料、设备供应与管理

　　1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

　　第十一条承包方式、价格及包含的内容

　　1、承包方式及单价

　　2、承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；

　　3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十二条结算办法及付款方式

　　1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）

　　3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

　　第十三条施工验收

　　1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）

　　第十四条工程保修

　　1、保修范围、期限：______________

　　2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十五条保险

　　1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　第十六条争议

　　1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

　　2、1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

　　2、2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

　　2、3仲裁机构要求停止合同工作；

　　2、4法院要求停止合同工作。

　　第十七条合同履约保证金

　　1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

　　3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。

　　第十八条不可抗力

　　1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方*规定。

　　2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3、因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第十九条合同解除

　　1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第二十条合同终止

　　双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第二十一条合同份数

　　本合同一式_______份，甲方_______份；乙方_______份。

　　第二十二条补充条款

　　__________________________________________

　　第二十三条合同生效

　　本合同双方约定_______后生效。

　　合同签订时间：______________

　　合同签订地点：______________

　　甲方（盖章）：______________

　　乙方（盖章）：______________

　　发包方(全称)： ___(以下简称甲方)

　　承包方(全称)：___(以下简称乙方)

　　为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*的原则，现就“_____”水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。

　　一、 工程概况:

　　1、 工程名称：___(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)

　　2、 工程地点：___

　　3、 设计单位：___

　　4、 监理单位：___

　　二、 工程承包范围：

　　1、 甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。

　　2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。

　　三、 合同工期：

　　1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。合同签订后___天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。

　　2、 安装过程中，如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔：

　　a、 因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。

　　b、 因不可抗力造成的工期延误。

　　c、 1周内连续停水停电累计超过___小时且确实影响施工。

　　3、乙方在与其它承包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天___元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天___元的罚款。如因乙方原因延误交房的，乙方还应承担延误交房的责任。

　　四、 工程承包方式及计价方式：

　　1、 水电项目按以下计价条款进行计价：

　　a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;

　　b) 安装定额套用《___》;

　　c) 市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用《___》 ;

　　d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补___%,然后由乙方负责采购、安装、保管;

　　e) 辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;

　　f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;

　　g) 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费)，其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;

　　i) 按以上计价条款进行计价后下浮___ %(定价部分主材及设备不参与下浮)作为最终结算造价;

　　2、 因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工，该部分按以下要求进行计价： a)、 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;

　　b)、 土建定额套用《___》___;

　　c)、 市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用(《___》 (___);

　　d)、材料因土建部分均为甲方提供，考虑到甲方管理上的方便，水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方提供,乙方负责施工、保管，乙方不计取任何土建材料费用;

　　e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;

　　f)、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;

　　g)、本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费，其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;

　　h)、 按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价;

　　3、 以上计价模式均为定额计价模式，不采用清单计价模式;工程款审批时乙方均应提供采用“___”版软件套价的电子版预算及“___”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;

　　4、 按以上结算条款进行结算，除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承担;

　　5、 临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护，材料由甲方提供或签认乙方提供的材料，乙方不计取任何费用;

　　6、 施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付，各班组按造价比例进行分摊，从工程款中扣除;

　　五、 付款方式：

　　1、 单体不低于___栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。

　　2、乙方根据工程进度于每月___日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在___个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的___%支付该月工程进度款。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的___%。自办理交付使用之日起___个月内办理完结算手续，同物业办理完交付手续后，付至工程结算总造价的___%。余款___%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起___年后完成全部保修工作___天内付清余款。

　　4、 工程款的___以现金支付，但乙方应提供工资册，余下的___以公司户头转账至材料商的方式支付。

　　六、 工程质量标准及验收：

　　1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争议，由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方承担。

　　七、 材料、设备管理要求：

　　1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。

　　2、本合同签订后___个月之内，乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过±___%，超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。

　　3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前___个月进行审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前___个月进行审批。

　　4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记，如未登记入工地后视为甲方所有，如离开工地时，甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查，发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以___倍以上的罚款。

　　八、 保修和售后服务

　　1、 本工程自验收合格之日起乙方提供___个月免费保修服务。

　　2、渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下，乙方承诺在甲方通知后___小时内赶到现场并于___小时内完成维修。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。其他情况下，乙方须在甲方通知后___小时内赶到现场，并于赶到现场之日起___日内完成通知所涉及之保修、维修项目。

　　3、 每个维修项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

　　4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足部分乙方还应补足。

　　九、 甲、乙双方责任

　　1、 甲方的责任

　　(1)提供引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源)，具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用，不允许住人。

　　(2) 参与工程质量、施工进度、施工安全的监督，负责材料进场、施工验收确认工作。

　　(3) 按合同约定支付工程款。

　　(4) 协议签订后，甲方提供完整的水电施工图纸___套。

　　2、 乙方责任：

　　(1) 在施工期间,乙方至少需安排1位现场技术管理人员(联系人：)，甲方发现施工现场管理员不在岗，每次罚款___元。

　　(2)乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定，严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理，并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承担第三方损失及有关费用)均由乙方承担。甲方可根据安全事故具体情况给予罚款。

　　(3) 做好施工场地地下管线和邻*建筑物、构筑物的保护工作，并承担损害修复的费用。

　　(4)水电工程具备隐蔽条件时，乙方进行自检，并在隐蔽前___小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可，乙方自行隐蔽的，甲方将视情节严重程度给予每次___元罚款，并要求重新隐蔽验收直至符合要求。

　　(5) 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

　　(6)乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员，尊重一线施工人员的劳动成果，不得任意扣发工人劳动报酬，否则乙方要承担相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的'职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。若*需要乙方人员办理社保、劳保，乙方需负责办理并承担费用。

　　(7)相应的内业资料由乙方负责完成，并提供完整的备案用竣工图___套，提供结算用竣工图___套和结算资料___份，有关格式要求按___档案室标准执行。

　　(8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕，其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成，土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割，不得未经切割随意凿打破坏墙面。

　　十、 违约责任

　　1、 合同签订后___日内,乙方应交纳合同履约保证金___万元整。履约保证金在乙方第 一次付进度款时无违反合同条款的情况下无息退还。

　　2、 当发生下列情况时视作甲方违约，由甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造 成的经济损失：

　　(1) 甲方不按时支付工程进度款。

　　(2) 甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。

　　(3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　3、 当发生下列情况时视作乙方违约：

　　(1) 因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

　　(2) 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。

　　(3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的，应按照逾期支付款项的逾期日内的日万分之___向乙方支付违约金。乙方逾期将验收合格后的工程交付甲方，或乙方逾期将已验收合格的竣工资料交付甲方的，乙方应按照____元/天的标准向甲方支付违约金

　　5、 对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题，甲方有权采取 罚款、责令整改等措施。

　　十一、 争议解决

　　甲方、乙方在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。

　　十二、 合同解除

　　1、 甲方、乙方协商一致，可以解除合同。

　　2、 有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方应无条件配合，并扣罚乙方 现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金：

　　乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以承包的名义分别转包给他人; 发生重大质量事故;

　　出现质量、安全问题，又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意，无故拖延工期的;

　　十三、 合同生效与终止

　　1、 双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本 合同即告终止。

　　2、 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义 务。

　　十四、 合同份数

　　1、 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。

　　十五、 合同生效

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

劳务班组施工承包合同 (菁华3篇)（扩展5）

——施工劳务承包合同6篇

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条 工程承包范围

　　___________________________________

　　第三条 工程工期

　　1．计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；

　　2．主要节点工期：___________________________________

　　3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

　　第四条 工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

　　第五条 组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1．本合同；

　　2．本合同附件；

　　3．招投标文件；

　　4．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

　　第六条 标准规范

　　本合同适用标准规范：____________________________

　　第七条 甲方责任和义务

　　1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5．按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6．统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：

　　7．协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　第八条 乙方责任和义务

　　1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的'标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3．应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4．服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；

　　5．做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6．按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

　　7．按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

　　8．为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；

　　9．进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10．甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第九条 环境保护、安全生产和文明施工

　　1．甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2．乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3．乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条 材料、设备供应与管理

　　1．甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2．乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3．材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

　　第十一条 承包方式、价格及包含的内容

　　1．承包方式及单价

　　2．承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；

　　<1><2>

　　3．本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十二条 结算办法及付款方式

　　1．每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2．甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）

　　3．在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

　　第十三条 施工验收

　　1．乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2．乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）

　　第十四条 工程保修

　　1．保修范围、期限：______________

　　2．保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十五条 保险

　　1．乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2．保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　第十六条 争议

　　1．甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2．发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

　　2．1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

　　2．2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；

　　2．3 仲裁机构要求停止合同工作；

　　2．4 法院要求停止合同工作。

　　第十七条 合同履约保证金

　　1．乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2．合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

　　3．本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。

　　第十八条 不可抗力

　　1．不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方*规定。

　　2．不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3．因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4．因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第十九条 合同解除

　　1．如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2．因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第二十条 合同终止

　　双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第二十一条 合同份数

　　本合同一式_______份， 甲方_______份；乙方_______份。

　　第二十二条 补充条款

　　__________________________________________

　　第二十三条 合同生效

　　本合同双方约定_______后生效。

　　合同签订时间：______________

　　合同签订地点：______________

　　甲方（盖章）：______________

　　乙方（盖章）：______________

　　周记

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款，双方共同遵守：

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：____________________________。

　　2、工程地址：____________________________。

　　3、建筑面积：____________________________。

　　4、结构类型：____________________________。

　　5、工程造价：____________________________。

　　第二条、承包方式

　　承包方（乙方）对_______________工程项目劳务人工费总承包。

　　第三条、承包范围

　　1、本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）。

　　第四条、承包工期

　　1、开工时间：______年______月______日

　　2、竣工时间：______年______月______日

　　第五条、费用标准

　　1、劳务费按实际施工建筑面积每*方米______元。

　　2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。

　　3、工程在施工过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币______以内，甲方不另外补份，变更量在______元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。

　　第六条、工程质量

　　在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。

　　第七条、履行保证金及劳务人工费及支付：

　　1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币______万元整。

　　2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币______万元整。

　　3、本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的______%支付乙方劳务费，以每本月_____日进行工程量的结算，次月五日内支付____%人工工资。

　　4、现场除合同包干外的另外用工，每日*均_____元，技工为每日_____元。

　　5、方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。

　　6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

　　第八条、甲、乙方的职责

　　1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的材料，其余均由甲方负责。

　　2、甲方提供乙方人员的.办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。

　　3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

　　第九条、违约责任

　　甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。

　　第十条、纠纷解决方式

　　因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________________人民法院提起诉讼。

　　第十一条、附则

　　1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方签署之日起生效。

　　甲方：（签章）

　　联系地址：

　　联系电话：

　　______年______月______日

　　乙方：（签章）

　　联系地址：

　　联系电话：

　　______年______月______日

　　发包方： （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一款：工程概况

　　１.1工程名称：

　　1.2工程地点：1.3结构类型：框剪结构

　　1.4合同工期：按总包方的要求确定。

　　第二款：承包范围

　　施工图纸上所有的模板的'制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，具体包括以下内容：

　　2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械，圆盘锯不能上楼。

　　2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除（包括二装支模的拆出，但费用另计）后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。

　　2.3清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对

　　拉杆并堆放到指定地点。

　　2.4协助工长抄*放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。

　　2.5柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。

　　2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。

　　第三款：承包价款

　　3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 以上按模板接触面积

　　第四款：质量要求

　　4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准，所有的人工费、材料费由乙方全部承担。

　　4.2如果因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%，余款六个月付清。

　　第五款：工程工期

　　5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。

　　5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求，且经甲方多次要求增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参与施工，该班组与

　　甲方直接结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的1.2倍，如拖延工期达到48小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。

　　5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期，甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚，且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。

　　第六款：安全施工

　　6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。

　　6.2上班时间必须戴安全帽，高空作业必须系挂好安全带。

　　6.3乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品，并接受劳务项目部的检查。

　　*如因乙方工作人员自身原因（违章操作或未配备相应的防护措施、物品等）造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。

　　6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。

　　第七款：文明施工

　　7.1乙方必须按照甲方的要求组织文明施工，做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码，必须做到工完场清。

　　7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴，（打架每次双方各罚5000元），不得酒后上班，寝室每天必须清理打扫干净。

　　7.3班组长及工人要服从甲方安排，如乙方乙方违反文明施工规定的，按甲方与总包方的协议进行处罚。

　　7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。

　　第八款：甲方责任

　　8.1指定为本工程驻工地负责人），对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查，并负责验收、变更和工程量审核等工作。

　　8.2配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。

　　8.3按合同的约定向乙方支付工程款。

　　8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。

　　第九款：乙方责任

　　9.1指定，负责

　　模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制，并做好施工现场的各种协调工作。

　　9.2按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。

　　9.3接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理，遵守甲方和总包方的所有管理制度，配合其他专业及相关交叉施工

　　9.4对工作范围内的安全负责，并承担因安全事故而产生的全部费用。

　　9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工，做好各项质量验收记录。

　　9.6下道工序施工前，负责对所做工作的成品保护。

　　第十款：付款方式

　　10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程

　　款 %支付，其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准（每月工程量所涉及工程款%支付），主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。

　　10.2工程余款内外抹灰全部完工，经甲方验收合格40天内支付。 第十一款：如因甲方原因停工，乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。

　　第十二款：解决争议：

　　发生争议由甲方双方协商解决，如协商解决不能达成一致，可委托仲裁机构调解，调解不成则可申请法院裁决。

　　第十三款：未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

　　第十四款：本合同经甲乙双方签字盖章生效，合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。

　　甲方：

　　甲方代表： 身份证号码：

　　乙方：

　　乙方代表： 身份证号码：

　　年 月 日

　　发包人：(全称)(以下简称甲方)

　　承包人：(全称)(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循*等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。

　　第一条：工程概况及承包工作内容

　　1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。

　　1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)

　　第二条：承包方式

　　劳务分包、建筑*方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。

　　第三条合同价款：

　　承包价格每*米建筑面积所有包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终*方米包干价结算，不再调整。

　　第四条：付款方式

　　进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留一年保修金。

　　第五条：安全施工，及安全事故责任

　　5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和*，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。

　　5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。

　　第六条：工程质量，验收与保修

　　6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

　　6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。

　　6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。

　　*为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。

　　6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ，质量检验准及施工图为依据。

　　6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担 。

　　6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。

　　第七条：工期要求

　　7.1施工工期;合同内主体结构20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20_0元罚款。

　　7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。

　　第八条：文明施工

　　8.1发包人，承包人应严格执行*颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。

　　8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。

　　第九条：材料机具供应

　　9.1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。

　　9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等

　　9.3所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。

　　9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、

　　9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。

　　承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。

　　9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。

　　第十条：发包人的权利及义务

　　10.1负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。

　　10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料 。

　　10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　　10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。

　　10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。

　　10.7负责组织工程验收工作。

　　第十一条：承包人的权利和义务

　　11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水*，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。

　　11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。

　　11.3在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。

　　11.4承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。

　　11.5承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。

　　11.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。

　　11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。

　　11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。

　　第十二条：承包人违约责任

　　12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。

　　12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

　　12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　　第十三条：合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。

　　第十四条：合同生效与终止

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。

　　第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　发包方（甲方）：四川****集团有限公司

　　承包方（乙方）：

　　甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。

　　经双方依法*等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚实信用原则予以履行。

　　第一节 工程概况及目标

　　1.1

　　1.2 工程名称： 阳城·心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。

　　1.3

　　1.4

　　1.5

　　1.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 安全、文明施工目标： 安全文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；±0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。

　　第二节 承包内容、范围及劳务承包方式

　　2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理

　　2.2乙方工作范围中不包括以下内容：

　　（1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。

　　（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。

　　（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。

　　（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。

　　（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内）。

　　（6）门窗安装工程。

　　2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+辅助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含安全防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不可预见费，按照《20xx年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算，一次性*米价包干的劳务承包方式。

　　第三节 合同价款

　　3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/㎡（详见《阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表》），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农民工工资的发票费用）。

　　大写：

　　零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。

　　3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：

　　3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。

　　3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）

　　3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、辅助工资等。

　　3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等；

　　3.2.5 乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。

　　3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等；

　　3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的'人工费用等；

　　3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。

　　3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。

　　3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；

　　3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所使用的材料堆放保管等；

　　3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等；

　　3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、辅助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。

　　3.2.15外脚手架：本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其所有材料及人工包含在合同单价之中，使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求：

　　（1）外架搭设方案必须符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能使用。

　　（2）外架材料的材质必须符合规范要求。

　　（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。

　　3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。

　　3.2.17所有进入施工现场的安全网（密目网、尼龙水*网）必须是阻燃的、经检验合格的产品，且必须是全新的。

　　3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。

　　3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。

　　第四节 甲方提供的施工条件及资源

　　4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。

　　4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方提供活动板房，乙方使用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。

　　4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。

　　4.4施工用水、用电情况提供：

　　甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。

　　4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方提供，搭设人工费由乙方承担（板房由专业单位搭建除外）。

　　4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方提供。

　　第五节 乙方应提供的资源

　　5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己提供，乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态，以满足施工需要。

　　5.2在承包工程范围内，乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不承担因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。

　　5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。

　　5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及安全责任书。

　　第六节 双方的权利及义务

　　6.1甲方的权利及义务

　　6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其委托权限），签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效（具体委托人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。

　　6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方所有责任的权利。

　　6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。

　　6.1.4负责向乙方提供施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。

　　6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的详细施工作业计划。

　　6.1.6负责提供商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。

　　6.1.7负责本工程的对外联系工作。

　　6.1.8负责组织工程竣工验收工作，配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。

　　6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。

　　6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。

　　6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。

　　6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。

　　6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。

　　6.2乙方的权利及义务：

　　6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。

　　乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并提供）：

　　班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；安全员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必须和项目部所有人员一致不得少于28天（2月份不得少于26天）。

　　6.2.2乙方必须保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处罚。

　　6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必须承担所有违约处罚。

　　6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。

　　6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。

　　6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。

　　6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、安全员，负责质量、安全。承担因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。

　　6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特殊工种需要持证上岗。

　　6.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约，并按违约给予处罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行承担。

　　6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。

　　6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案，降低工程成本。

　　6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承担，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承担。

　　6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单计划应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。

　　6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。

　　6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。

　　6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣传有关的工作；自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品，费用自付。

　　6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。

　　发包方（甲方）：___________________________

劳务班组施工承包合同 (菁华3篇)（扩展6）

——混凝土劳务承包合同 (菁华3篇)

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经协商，一致同意由乙方作为 工程砼浇筑项目的施工承包单位，为明确双方权利和义务，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合 市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，供双方共同遵守执行。

　　第一条、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包范围和内容

　　承包以下施工图纸(包括修改图纸和设计变更、会审记录等)中土建工程的全部砼及预制构配件砼项目的浇筑、养护，除整盘结构梁板为泵送砼外，余运输及浇筑工序及设备由乙方负责。

　　第二条、承包发式

　　1、包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包机械(垂直运输机械除外)、包小型工具(雨具、雨鞋、水泵、手套、泥桶、砂铲、铝尺、扫把等)、包伙食、包暂住费、包人身保险费、安全帽、荧光衣。

　　2、甲方配备垂直运输机械、提供电源、水源、工人宿舍(宿舍生活水电费按结算兑现5%按扣)，其余搅拌机、砂浆机、*板、插式震动器、末端开关箱、电线及砼养护、浇筑配套的水管铺设(甲乙提供立管水管口，乙方接管责)等均由乙方负责。特别注明：

　　2.1、项目部将会在每幢装一个固定配电箱，固定配电箱以后的手工工具、照明灯具(含钨丝灯)、电缆电线、控制箱均由乙方负责。

　　2.2、乙方投入的管理人员和工人数量必须满足甲方阶段进度计划的要求。

　　第四条、承包内容

　　1、砼的浇筑、垫层的浇筑和压光及养护、铺车路。

　　2、施工图纸(包括设计变更)主体结构部分的全部砼构件(含窗套板)的浇筑(不管采用什么方式)和浇筑前对模板的淋水养护，应铺设的砼输送管道，临时脚手架搭设，砼浇筑，振捣找*(要求经过二次3M铝直尺找*，木墙板磨粗，竹扫扫纹)，柱及墙根部的凿毛，其位置竖向钢筋所粘砼浆的清刷，清凿及刷出的渣料收集后用斗车或尼龙袋带至地面指定点堆放，外架面砼的清理，砼养护等全部过程。

　　3、不同等级标号砼的浇筑部位浇砼，应按项目部下达的施工技术交底文件执行，砼损耗为1%，超过部分由乙方负责。

　　4、泵送管的运输、组装、拆除(包括支架的制、安、拆)、管清洗、去渣及管卡、机件的清洗及浇捣完毕后送至地面保管室，做到本层楼面浇完砼后，施工不遗留该班组的操作机具及材料，对泵机周围掉落的砼及时清理，上楼使用及完工后场地的'清洗。

　　5、工地范围内的本工种砼及施工机具、材料的水*及垂直运输。

　　6、施工图中所有的砼工;质安检查清理、*整，工程验收清扫、冲洗等。包括涨模;漏浆处理等。

　　7、负责完成部分安全资料(如班前班后安全活动记录等)，每日发进度款前三天送交项目部。

　　第五条、工期

　　1、本合同工期拟定于 年 月 日开工至 年 月 日竣工，具体按项目部制定的结构施工节点工期执行。

　　2、各节点工期：基础、墙柱、梁板等工期由项目部现场确定;

　　第六条、计算方式、工程量、单价、总价及结算

　　1、计量方式：按建筑面积结算，执行GB/T505353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范》进行结算。

　　2、承包综合单价：砼浇捣(不含税) 元/㎡，工程造价暂定为 万元。

　　3、工程结算：按实际完成工程量建筑面积乘以第2点合同单价。

　　4、本承包单价为一次性承包单价，在合同期内不予调整。

　　5、设计变更或甲方变更通知在施工前不计增加工程量，施工后的变更修改及承包合同以外的其他零星工程，由乙方当月填报增加工程量签证单，送甲方代表签证确认，增减工程量按定额人工费的80%结算支付，增减工程量当月不按时报送的，甲方不予结算。

　　第七条、甲、乙双方权利和义务

　　(1)甲方权利和义务

　　1、向乙方提供所需要的施工图纸及有关资料一份。

　　2、向乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程交底。

　　3、派驻项目经理、主管工程师和施工员对工程质量、进度及工程量进行监督、验收，解决应由甲方解决的有关事宜。

　　4、向乙方进行安全生产、文明施工教育。

　　5、向乙方提供工人宿舍、用水、用电(生活水电费由乙方负责)。

　　6、负责为乙方进场人员办理暂住证(费用由乙方负责)。

　　7、在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核，如不符合要求者，甲方有权随时辞退或要求调换人员。

　　8、负责按期支付工程进度费。

　　9、乙方人员的人身保险费由甲方统一代购，费用按乙方工程造价的6%由甲方统一计算，在乙方进度款中扣除。

　　(2)乙方权利和义务

　　1、负责组织有浇砼施工经验、身体健康、技术熟练的作业人员进场，人数不少于20人，且能满足甲方的进度要求。其中专业管理人员不少于3名，电工不少于2人，应根据进度要深圳市调增作业人员的数量，保证本工种与其他工程工种流水作业连贯畅通，确保工程按期完成。

　　2、乙方进场人员应带齐各种有效证件(身份证、计生证、上岗证、炊事人员的健康证)，一寸彩照2张，乙方收集齐证件的复印件后同时造花名册一份连同证件复印件送交甲方存查。负责施工场地的放线测量、协助现场管理，负责将场地清理后移交给砌体队伍。

　　3、按规定办理外来人口暂停证，务工证等(手续由甲方办理)费用由乙方负责。自觉接受当地*有关管理，缴纳有关规费。严禁带小孩进入工地，违章罚款500元/人次。

　　4、熟悉图纸，参加甲方组织的施工图纸、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底。严格按施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工。

　　5、服从甲方现场管理人员的领导和指挥，接受甲方、业主和质监部门的检查监督。

　　6、遵守甲方“项目部工地规章制度”的管理规定，否则，按该规定处罚，罚款均在当月进度款中扣除。

　　7、每天对甲方配备机械设备进行保养，如声音操作造成机械损坏的费用由乙方负责赔偿。

　　8、乙方承担支付工程款前的所有职工生活费用，不得以任何借口拒绝施工。

　　9、出现安全事故由乙方负责现场处理，垫付所有费用。相关索赔由甲方负责与保险公司交涉，索赔费用按本工程保险单合约执行，保险公司赔款负责范围之外的费用由乙方负责。

　　10、负责按时足额发放工人工资。工资表按工人名单造表，发放时必须由本人签字，如乙方不按足额发放或未发放工人工资引起纠纷，一切负责由乙方承担外，甲方还将给予乙方壹万元(10000.00元)的罚款：

　　第八条、质量要求及罚则

　　1、工程质量必须严格执行建筑工程技术操作规程和有关质量标准，并达到国家建筑工程验收合格以上的等级标准。

　　2、浇筑砼面应振捣*实，每层楼面*整度必须控制在±1cm之内，应用铝尺拉*校核，及时修整，最后扫纹面。未达到上述要求，扣除该层工程量的10%。

　　3、砼浇筑完后，应在上一层砼未浇筑之前进行每天不少于4次的养护。如养护期间乙方未派人养护、漏养或不及时养护，则由项目部另行派人养护，费用按4次养护/每工日计算，在乙方进度款中双倍扣除。

　　4、如因乙方振捣人员的过振而引起的胀模现象，凸出2cm以内的，由乙方负责凿*。凡超出2cm以上的，除负责凿*外，还需接受甲方根据情节轻重给予罚款处理。

　　5、因乙方原因造成拆模后出现蜂窝、麻面及轻微露筋、孔洞的现象，乙方应无条件及时处理修整。造成的不良影响，其损失由乙方承担。

　　6、因乙方原因造成拆模后出现露筋、孔洞等严重质量问题导致返工，其返工的费用乙方负责，材料损失按2倍材料费赔偿，并扣除该层20%工程量。

　　7、拆模后，木工负责清理小至厚薄嘴之类的小木块，剩余属乙方原因造成的渣碎由乙方负责清扫干净(木工引起的漏浆由木工自行处理)。

　　8、密实度、表面*整度依据规范要求标准执行，测点合格率96%。

　　9、严禁现场混凝土加水，否则每次罚款壹仟元，引起质量事故的应全额赔偿甲方损失。

　　第九条、安全文明施工

　　1、进入施工现场，操作人员必须戴安全帽，佩带工作卡，严禁穿拖鞋进入现场。使用工作卡者由甲方先行发放提供，乙方退场时如数交还，若损坏或欠缺，则以购入价赔偿。

　　2、凡操作工具、机具、管道、支架，吊运时要注意运行安全与堆放安全。正确使用专业机械，严格按操作规程施工，严禁输送管等机具堆放于外脚手架上。

　　3、按规程不得使用16周岁以下、55周岁以上和患有不适合本工种作业的残疾人员。因乙方负责造成有关部门对工地的安全处罚，由乙方承担。

　　4、凿毛及清理出来的余渣，应随时处理干净，避免脚手架板上残留余渣，余渣必须集中装袋，严禁直接从楼层上抛下，以防坠落伤人。

　　5、生活区及施工区的文明施工、清洁卫生工作由乙方负责。

　　6、施工期间所有人员不得以任何理由阻碍施工，不得集体争吵、胡闹，所有因此而造成的损失由乙方负责。

　　第十条、工程验收

　　工程质量应符合本合同的约定，如经验收不合格，乙方必须无条件返工直至达到合格。因返工造成工期延误的，应承担违约责任，由此产生的材料损失乙方负责赔偿。

　　第十一条、工程款支付方式

　　1、工程质量进度款：乙方每月25日前，将当月施工进度的合格工程量报送甲方施工员核实，经甲方工程项目部审核后，于次月10日由甲方按本月完成工程量的75%进行支付。

　　2、完工付款：工程完工经验收合格乙方工人退场后15天内付至总工程量的90%。

　　3、工程结算款：工程验收合格，结算经双方确认后一个月内付清余款(扣除有关保险费、罚金)。

　　4、工程进度款及结算等均按甲方有关规定及程序办理：乙方领取进度款必须造当月工人工资表，在甲方有关人员的监督下向工人发放工资(工资表原件上交财务部)。

　　第十二条、违约责任

　　1、未经甲方同意，乙方不得擅自将工程转包或分包，一经发现，乙方应向甲方一次性支付相应工程款20%的违约金，甲方有权单方面解除合同，已完成的工程量不予结算。

　　2、由乙方原因造成质量事故，其材料及误工损失由乙方负责，由乙方负责返工或修复，并且每次事故乙方应向甲方支付20xx0元的违约金，实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方。出现再次以上工程事故的，甲方有权单方面解除合同，已完成的工程量不予结算，乙方并应承担其应的法律责任。

　　3、施工期间，如乙方未能完成进度计划(含节点工期)，乙方每逾期一天应向甲方一次性支付1000元的违约金，若乙方在甲方第一次提出警告并要求乙方提出整改方案后，第二次检查仍未完成计划，甲方有权解除本合同或将乙方所承包的施工范围无条件分割给其他队伍施工。

　　4、所有进场人员必须自觉遵守工地的现场管理，服从指挥，执行项目部各项规章制度，遵纪守法。如违反制度及不服从指挥，乙方应向甲方一次性支付5000元的违约金，实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方，甲方有权解除合同，乙方无条件退场。

　　5、乙方受到甲方有关质量、工期、安全、文明施工等处罚达两次后，甲方有权单方解除合同，乙方必须无条件退场。除本合同已有明确约定违约金数额或计算方法外，其它违约行为，违约方应一次性向另一方支付相应工程款3%的违约金，实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方。

　　6、保证养护时间不少于7天，每天不少于4次，保持混凝土面的湿润，否则每次罚款500元，且甲方有权自行安排第三方队伍进场养护，所发生的费用由乙方双倍承担。

　　7、拆模后如发现蜂窝、麻面的，乙方应负责处理。乙方操作造成的，每处罚款100元。

　　第十三条、附则

　　1、本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，同具法律效力。

　　2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方履行完各自的义务后自动失效。

　　3、本合同未尽事宜，双方本着公*、公正的原则，协商解决，必要时可签订补充协议。

　　4、因执行本合同双方发生争议，由双方协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

　　承包人：______________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行账户：__________________________________

　　银行卡号: __________________________________

　　分包人：_____________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　银行账户：__________________________________

　　银行卡号: __________________________________

　　签订地点：__________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、*等、互利、诚信协作的原则。甲方现将_____________________________工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，供双方共同遵守执行。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：____________________

　　2、 工程地点：____________________

　　3、 工程质量标准：________________

　　4、 安全施工标准：重大施工事故“五无”(无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地)。

　　二、 承包范围

　　1、 本工程以包工不包料方式发包，包安全、包质量、包工期、包文明施工、包工具。乙方按甲方提供设计图纸(含图纸会审、设计变更、修改通知)及施工规范的要求施工，属本程中±0.000以下及以上的结构施工过程中所有发生的全部砼浇筑及养护。所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。

　　三、 工期

　　工期自_____年____月___日开始，至_____年____月___日竣工，总工期为_______天。由项目部指定部位进行施工。工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。

　　四、 承包单价

　　按施工图纸计算：±0.000以下基础部位巳综合包含在建筑面积内，不得另行计算。承包综合单价为_____元/m2.(按建筑面积计算)。

　　本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。

　　五、特别约定

　　1、 乙方(承包负责人)施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期如期完成。

　　2、 所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划(包含特殊情况下作出的调整进度)进行施工，按时按质按量完成。

　　六、甲、乙双方责任

　　1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。

　　2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工(但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工)。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按5%的管理费收取。

　　3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权执罚乙方。

　　4、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。

　　5、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当故意浪费砼料的，造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。

　　6、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要求的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

　　7、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的50%处罚。

　　8、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的80%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。

　　七、质量要求

　　1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须有丰富砼浇筑经验方可进行该工种的施工，振捣密实，必须保证砼浇筑质量，不得出现空洞及较大面积蜂窝、麻面现象。每部位施工完毕后，在养护期内做好砼养护工作，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。

　　2、在施工过程中，必须与其他工种(如水电预埋管)密切跟踪配合。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

　　八、文明施工要求

　　1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。

　　2、停止使用施工机具后要切断电源，避免意外事故发生。

　　3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。

　　4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。

　　5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。禁止班组个人使用电饭锅、电热棒、电炒锅之类的家用电器。保证施工用电安全。

　　6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天100元罚款，依次类推。

　　九、违约责任及处罚

　　1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。

　　2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。

　　3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送*机关处理。

　　4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责;在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元;在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。

　　十、工程付款方式

　　1、本工程无预付款支付，未竣工之前甲方支付乙方价款的方式是以每栋结构封顶按实际完成的工程量实际比值的70%价款支付给予乙方，工人伙食费由乙方自理。其余款项待竣工验收后15天内一次性结清。

　　2、完成的工程量需经甲乙双方现场人员确认，并经甲方项目经理、施工长、结算员及有关人员签名才能作为支付依据。

　　3、若当乙方完成的工程量因质量问题甲方不予验收，70%的工程量价款甲方可不给予支付，待乙方整改完毕后经验收合格后才支付给乙方。

　　4、乙方收到甲方支付的70%工程款后，必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象，甲方有权代乙方支付工资并收取10%的劳务费。

　　5、工程全部验收合格后，乙方可向甲方提出工程结算，结算表必须经项目经理、施工长和结算员共同签字确认，再送公司财务部审核工程量后，按本合同核定承包结算总额。

　　6、结算总额=乙方实际完成的工程量*合同单价

　　十一、争议解决

　　1、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现，或有事项与实际图纸要求不相符的，经双方共同协商解决;协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：

　　(一)提交_______仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。

　　十二、其它

　　1、 乙方必须与其属下的每位工人在进场三天内签订劳务协议书一式三份，并交甲方一份。进场三天后未签订劳务协议的，甲方一经发现，除勒令乙方限期内补签协议外，可对乙方罚款500元/人。

　　2、 本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，合同自签字之日起生效，待结算款付清后自然失效。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：__________________

　　法定代表人(签章)：_____________法定代表人(签章)：______________

　　签订日期：________年_____月_____日

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，本着自愿、*等、公正互利、诚实信用的原则，双方就________________工程混泥土施工劳务（即乙方向甲方进行劳务输出，由乙方组织专业队伍及工（用）具、辅助材料、部分机械设备，按照甲方提供的施工图纸、技术交底及变更通知单，在双方约定的工期内保质、按时、保安全的完成工程施工任务）合作事项协商一致并签订本合同。为明确双方的责、权、利，并认真履行，具体协议如下。

　　一、工程名称：____________________

　　二、工程地点：____________________

　　三、工程承包内容：________________

　　1.乙方承包的内容包括基础以下及基础以上全部砼工程。本工程采用商品砼。包括但不限于搭设泵管、拆泵管、回收泵管、清洗泵管、撘拆架子、架板、放料、砼的振捣、运输、收捡散漏砼、剔打、养护、砂浆包墙柱脚、打浮浆，低标号砼钢丝网的隔离、每层楼挂高、协助抄测标高、配合试验取样、楼面钢筋绑扎后人行便道跳板的搭拆、安全防护、竖向构件断面内施工缝的凿毛、剔打及冲洗、水*构件施工缝的剔打及刷浆，楼面磙碾压、收*压痕拉毛、剩余水泥覆盖防雨等分部工作内容。

　　2.砼工程有关的材料在工地围场内的水*及垂直运输，楼地面建筑垃圾清扫等，本工程相关的一切辅助工作；乙方自行提供一切机具、工具、劳保用品自备自修包括但不限于：振动机、振动棒、斗车、钢铲、安全帽、安全带、雨衣、灯、插线板、灯线、线、材料吊装用的钢绳及锚具、水管、水*管、扳手、钉子、铁丝等，包括费用。并且乙方无条件配合各类检查等涉及混泥土单项工程的全部工作内容。

　　3.乙方应正确使用和保护浇灌砼的机械设备，拆除的泵管按甲方指定地点堆放整齐；少数使用自拌砼时，包括砂、石、水泥运输，砼的搅拌、运输，搅拌机的清洗养护。

　　4.砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达到设计要求，楼地面表面垂直度、*整度达到不找*施工验收规范的质量要求。

　　5.乙方自备自修除塔吊及施工电梯以外的所有一切机具、工具和二级配电箱后的施工灯、线、三级配电箱及工具和用具电源线、开关、插座等并保证安全文明使用。

　　6.安全文明施工包含在包干价内不另计点工。包括设计变更，单次单项在____元以内（包含____元）不另计费用，超出____元，按实际增加、减少。

　　四、工程承包单价

　　1.本工程基础地梁、地坪及地梁以下单项单价按实际施工，________以________元/m3包干计价（包括管理费和文明施工和二次结构）。

　　2.本工程基础地梁以上单项单价按实际建筑面积施工，________以________元/m2包干计价（包括管理费和文明施工和二次结构）。

　　3.以上价格均为包干价，不再发生任何计时工。

　　五、付款方式

　　按月进度付款，具体以施工单位付款时间为标准，每月____日上报实际所完成的合格工程量，次月____日付款。每次支付乙方实际已完成的合格工程量的____%。

　　全部完工，工完场清，在竣工验收合格之后，无任何质量问题，____个工作日内，支付实际所完成的合格总工程量的____%。（剩余____%用于维修，在分户验收合格之后，退还剩余维修款。全部完工后的维修由乙方自行负责，分户验收之后的维修款才能如数退还乙方。）

　　甲方按合同预订支付乙方劳务费后，乙方必须保证实际金额工资如实发放民工，每次付款之前，乙方必须按规定向甲方提供工人工资表及工人证件复印件，否则甲方不予付款。如甲方履约支付劳务费后，不足的部分由乙方补足民工工资。否*工未能按时足额领到工资，造成的一切经济损失和法律责任，概由乙方自行承担与甲方无关，但甲方有权监督乙方发放民工工资。

　　六、安全文明施工及班组管理

　　1.乙方必须按国家、____市建筑安全文明规定组织施工，严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）及《____市建筑工地文明施工标准》规定执行，做到文明施工，安全生产，无责任事故发生，达到建设单位、监理单位及甲方要求的安全文明施工等级。

　　2.乙方必须树立安全生产、质量第一的宗旨，完善质量管理体系，安全管理制度必须符合建筑质量安全法规。

　　3.由甲方定期召开安全生产和质量培训会，做好安全工作，在建设单位和现场监理公司有关部门的指导与监督下，保证建设工程质量和施工安全。

　　4.严格执行安全“三级教育”制，即新工人入场教育，各分部、分项工程安全技术交底，班前活动，并做好各级交底文字资料记录。凡未参加安全培训教育的工人，乙方不得安排上岗工作，如有此情况出现安全事故的一切法律、经济责任均由乙方承担。

　　5.严禁违章操作、野蛮施工，进入施工现场必须戴安全帽，穿着规范，不准穿拖鞋上岗。高空作业时必须系好安全带，如出现以上或其他违反安全文明施工要求的行为，扣除安全文明施工措施费并处以乙方____元/次罚款，情节严重的，要求其退场或追究刑事责任，同时乙方承担违约责任。

　　6.乙方工人必须持证上岗，同时交由甲方备案（如发生现场有无证操作现象，甲方有权向乙方收取____元/次的违约金，并清退无证操作人员）。乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险、意外伤害保险、各工种岗位证及特殊工种岗位证等并承担相关费用。

　　7.乙方生活区内的清洁卫生由乙方自行负责，发现不符合现场文明施工要求的行为，处以乙方____元/次罚款，并立即整改直至合格，否则，将视为乙方违约并承担违约责任。

　　8.做好安全生产工作，杜绝安全事故的发生，如发生安全事故，单次安全事故费用在____元以内的（含____元）由乙方承担；单次安全事故费用超过____20000元，并区分事故责任，甲方承担单次安全事故费用超过____元以上部份的____％；乙方承担单次安全事故费用超过____元以上部份的％。

　　七、材料消耗

　　1.甲方提供的材料及机具，乙方有义务保管与维护，不得人为损坏、损毁、浪费。否则，甲方有权按损坏、损毁、浪费价值的十倍向乙方追赔其损失费。

　　2.扣件、钢管、模板、木枋、沙、石子、水泥等承包范围内相关材料及机具工具等做到人走场清。

　　八、施工工期和施工质量

　　1.严格按照甲方的工期计划并遵照执行（以施工单位的进度计划及劳务项目管理的要求为准，进度计划下发给乙方，具体时间以甲方开具的书面通知或合同预定的工期为准，乙方必须满足书面通知或合同预定的工期提前，由不可以抗拒因素除外）。

　　2.质量标准必须达到优质结构。乙方必须严格按照施工设计图纸、相关图集、施工方案、技术交底及更改通知、强制性规范的要求组织施工，达到建设单位及甲方所要求的质量等级。振捣时必须满振，满足混泥土的密实度。严禁违章作业与野蛮施工，每道工序完工后必须自检并及时报请甲方，由甲方等有关部门进行验收，合格后方可进行下一道工序的施工。

　　3.乙方应经常组织自己的管理人员学*该工程设计图纸、变更通知单和颁发的规范、有关质量标准来提高内部管理人员的质量意识和管理水*，加强作业控制，提高作业人员的技能，作好预防控制来提高工程质量，保证达到设计要求、使用功能及优质结构质量要求。

　　4.乙方应严格按三检制（乙方自检、项目部检查、监理抽查）和质量控制计划实施。组织资格作业人员，保证作业人员和各类操作人员的技能水*能够满足工作需要，对各项作业的工艺流程、作业质量等必须进行全程监控并及时解决施工中的内部问题（包括承包工作范围内的质量、安全、进度、材料、协调等）。甲方在日常监管或对乙方提交甲方的验收过程中，发现未按照经审批的工艺流程操作、质量措施执行不力或不满足现行有关规范、标准，甲方处以乙方____元/次的罚款，并勒令乙方进行返修、返工，同时承担相应的损失。

　　5.由乙方原因导致返工、返修，其返工部位的所有损失由乙方承担并处以____元/次罚款。经整改、整修两次以上后仍然达不到验收要求，甲方有权清退乙方施工队伍，并且甲方按照乙方实际已完成的合格工程量的____%支付给乙方（用于分发工人工资），保证金不予退还；并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。

　　6.乙方必须按照甲方提供的有效指令等进行施工作业，否则，甲方每发现一次处以乙方____元。

　　九、甲、乙双方责、权、利

　　1.甲方责、权、利

　　1）按合同约定付款的时间，保证工资及时到位。

　　2）给乙方创造良好的施工条件，提供乙方住宿、食堂及生活日用照明。

　　3）协调乙方施工时与施工方的关系。

　　4）由于材料条件未满足进度，单次超出____天，甲方向乙方提供____天后的每人每天生活费____元。

　　2.乙方责、权、利

　　1）劳务承包主要负责人亲临现场管理，合同签订人无特殊情况不准离开现场，在甲方统一协调管理下开展工作，服从甲方安排并参与甲方工作协调，无条件配合各部门对本工程质量、进度、安全、文明、治安的各项检查，遵守甲方依据有关规定和要求制定的规章制度，并承担承包范围内的工作和自己雇佣人员的管理责任。否则，乙方承担违约责任并处罚款____元/次。

　　2）乙方屡不服从甲方现场安排、重复出现责任性质量、安全事故、劳动力、机具组织无力、无故停工、把该工程转包给他人等视为乙方违约，乙方无条件退场，甲方有权单方面终止本合同、不予退还乙方缴纳的所有保证金，以此作为甲方另行组织班组的补偿。

　　3）根据工程需要，为保证施工质量、进度、安全和文明施工，乙方必须设置专职人员负责作业过程中的质量监督、检查、控制，并配合甲方。乙方管理人员如有变更，应及时向甲方提供变更的管理人员名单，经甲方同意后方可变更。

　　4）因乙方原因导致中途退场，甲方有权不予结算，并保证金不予退还，并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。

　　5）因乙方原因导致工人集体闹事、*、停工等因素拖延工期或影响甲方名誉，甲方有权清退乙方及其施工队伍，并且有权不予结算乙方已完成的合格工程量，作为乙方对本工程造成工期拖延及名誉的赔偿。

劳务班组施工承包合同 (菁华3篇)（扩展7）

——简单劳务承包合同 (菁华3篇)

　　发包人：(全称)(以下简称甲方)

　　承包人：(全称)(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循*等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。

　　第一条：工程概况及承包工作内容

　　1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。

　　1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)

　　第二条：承包方式

　　劳务分包、建筑*方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。

　　第三条合同价款：

　　承包价格每*米建筑面积所有包干单价元，(人防单价)，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终*方米包干价结算，不再调整。

　　第四条：付款方式

　　进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。

　　第五条：安全施工，及安全事故责任

　　5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和*，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。

　　5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。

　　第六条：工程质量，验收与保修

　　6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

　　6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。

　　6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。

　　*为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。

　　6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及施工图为依据。

　　6.6在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担。

　　6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。

　　第七条：工期要求

　　7.1施工工期;合同内主体结构20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20_0元罚款。

　　7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。

　　第八条：文明施工

　　8.1发包人，承包人应严格执行*颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。

　　8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。

　　第九条：材料机具供应

　　9.1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。

　　9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等

　　9.3所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。

　　9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、

　　9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。

　　承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签字。

　　9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。

　　第十条：发包人的权利及义务

　　10.1负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。

　　10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料。

　　10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　　10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。

　　10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。

　　10.7负责组织工程验收工作。

　　第十一条：承包人的权利和义务

　　11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水*，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。

　　11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。

　　11.3在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。

　　11.4承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。

　　11.5承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。

　　11.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。

　　11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。

　　11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。

　　第十二条：承包人违约责任

　　12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75％办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。

　　12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

　　12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　　第十三条：合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。

　　第十四条：合同生效与终止

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。

　　第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：________

　　乙方：________

　　甲方因生产需要，经双方本着、*等、互惠的原则，经存分协商达成如下协议：

　　一、承包方式

　　1、甲方将新源县嘉程环保建材砖厂生产任务承包给乙方，甲方只负责收成品砖，甲方无偿供水、电、煤、油和砖厂用的各种车辆等原料和全部机械设备，所有的零配件及人工宿舍，一切使用工具交付给乙方使用，并做好登记，生产期满后，乙方所使用个工具按照登记花名交付给甲方，如有丢失照价赔偿。

　　2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工，年满18—55周岁的男、女工人，必需身体健康，服从指挥，遵纪守法、遵守厂规。

　　3、甲方生产前，生产中所需建设、改建、扩建时所需用工由甲方负责。乙方承包生产从拌土至烧出红砖和窑车板装车丁出厂地。

　　二、承包期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日为止。

　　三、质量要求

　　1、乙方所生产的标砖和多孔砖必需符合国家标准，严禁废品砖进入成品堆，合格率保证在97%，保质保量完成任务。

　　2、乙方装车时必需保证数量每车不少于50块，不多于50块，如甲方抽查到，按照抽查实数按月计算产量。

　　四、产量与报酬

　　1、产合格标砖甲方每一块付给乙方工人工资0。09元，每块砖九分，主要生产任务是多孔砖，每块多孔砖甲方付给乙方工资0.15元，每块壹角伍分钱。

　　2、若因甲方土、煤、电、水、油各种配件还无场地堆放红砖，造成不能正常生产或影响质量，如停工三天以上，按照每天红砖计算工资。

　　3、乙方在生产工作中，如人员管理不善，缺少工人，不按时上班，造成影响产量，由乙方承担甲方的经济损失。

　　五、安全生产

　　1、全部机器设备由乙方负责维修保养，甲方必须及时提供配件，如乙方由于缺油没有及时保养而损坏，由乙方赔偿。乙方必须按照安全操作规程进行，在生产过程中如出现打瞌睡违规操作所造成工伤事故由乙方承担。

　　2、乙方必须保证宿舍、食堂卫生，生产各岗位整洁，不准打架斗殴、聚众赌博等违法行为。

　　3、乙方在生产期间管理好工作人员，遵守国家各项规定和厂里各项规章制度，管理好工作人员家小孩，不能到生产车间玩耍，如造成事故由自己承担责任。

　　4、乙方必须爱护厂内所有生产设备和生产工具，不得随意损坏和违规操作，乙方必须加强厂内所有设备管理和维护，对机械要定期维修和保养，对生产厂区内所有生产垃圾必须及时处理，以保证文明安全生产。

　　5、为保证安全生产，乙方必须接受甲方和上级主管部门的安全生产管理，切实做到全年生产中无事故，对高危岗位要加强管理，生产中本着以人为本，安全第一，生产第二的原则。

　　6、甲方必须负责购买全厂工人工伤事故意外保险，工人到厂三日内由乙方提供证件，如工人变动，乙方随时提供变动证件。甲方按时购买，如不购买造成后果，由甲方全部负责。

　　7、在生产过程中如有工伤事故在壹万元以下，由乙方承担。工伤花费在壹万以上，由甲方承担80%，乙方承担20%，除不可预料的自然灾害外。

　　8、甲方必须每天按时收产品开采入库，每月月底按收砖发票计算工资，在下月的10—15日之前按时发放工资，不得无故拖欠（除节假日、双休日除外）。工资由乙方按时发放，甲方每月监督乙方发放工资，同时乙方每月发放完将工资表交付甲方。

　　9、为了保证全年生产顺利完成，签订合同之时乙方向甲方交付伍万元合同抵押金，生产20天后甲方将保证全额退还乙方。

　　六、违约责任

　　甲、乙双方必须严格信守合同不得违约，如有一方不履行合同造成经济损失，由违约方承担。

　　如因甲方中途市场及其它原因造成停产，甲方应向乙方赔偿一定的人员误工损失费20万元。如乙方因缺少工人或管理不善造成生产停产，乙方向甲方赔偿经济损失20万元。如发生纠纷，甲乙双方及时协商解决，协商解决不了的可通过劳动仲裁或法院上诉，上诉所造成的经济损失由败诉方承担。

　　七、其他

　　1、乙方除调试砖机以外，正式投产后开机时间均在凌晨四点，装车早晨六点———下午十点。具体时间由乙方自行调配，装载机必须在下午配合甲方清理厂内的杂物或其他工作。

　　2、如甲方需要生产其它型号多孔砖，甲乙双方共同协商，按照国家标准数据计算，双方同意后以补充协议为准。

　　3、乙方工人到厂甲方必须借给工人生活费，发放工资时一次性扣除借款。

　　十、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，共同遵守以上条款，甲乙双方必须在合同签订时，附身份证复印件及户口本复印件。

　　甲方签字：________

　　乙方签字：________

　　身份证号：________

　　身份证号：________

　　电话：________

　　电话：________

　　_______年________月________日

　　________年________月________日

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时、按质、按建筑工程项目完成任务，经甲、乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：总则

　　一、 工程名称：昭通凤禧祥瑞大酒店建设工程

　　昭通凤禧祥瑞大酒店劳务分包。

　　二、工程地点：昭阳区海楼路下段水文站旁。

　　三、工程范围：模板安装、拆除，泥工(砌筑墙体、抹灰)，钢筋加工安装。

　　四、工程造价：模板安装每*方米53.00元(所需支撑材料由甲方提供)，泥工每*米75.00元，钢筋加工安装每*米32.00元(所有焊接材料、机械由甲方提供)预算造价，建筑面积21600*方米，合计单价160.00元/*方米。合计工程总价3456000.00元对该工程劳务包干。工程管理人员由甲方按月支付工资，乙方只负责完成该工程主体结构劳务施工。所有建筑所需材料由甲方自行采购。

　　第二条：工程期限

　　本合同全部工程自20xx年 5月18 日开工至20xx年5月18日竣工(施工工期可根据施工现场情况及施工工艺调整 )。

　　在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　一、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

劳务班组施工承包合同 (菁华3篇)（扩展8）

——木工班组劳务承包合同菁选

木工班组劳务承包合同6篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的木工班组劳务承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　发包方：__________________________

　　法定代表人：______________________

　　注册地址：________________________

　　联系方式：________________________

　　承包方：__________________________

　　代表人：__________________________

　　经营地址：________________________

　　联系方式：________________________

　　风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方是委托代理人进行签约的，应当要核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就_________________的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。

　　第一条工程名称及地点

　　1.工程名称：___________________

　　2.建设地点：本工程位于________________________________

　　3.工程概况：__________________________________________

　　第二条劳务承包范围及内容

　　1.承包范围：从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。

　　2.承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;

　　3.承包价格及计价方式：按模板展开面积______元/*方米计算。以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);

　　4.付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;

　　5.质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

　　6.甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。

　　第三条双方的责任

　　(一)甲方责任

　　1.提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;

　　2.进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;

　　3.提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。

　　4.配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;

　　风险告知：从上述发包方责任可以看出，合同中约定由发包方提供材料，承包方进行施工。在实务中，由承包方全部或者部分提供材料的情形并不少见，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　5.指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;

　　6.负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。

　　(二)乙方责任

　　1.负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;

　　2.根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;

　　3.根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;

　　4.协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。

　　5.负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;

　　6.对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;

　　7.服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;

　　8.每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;

　　9.服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;

　　10.施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;

　　11.乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。

　　12.乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

　　第四条安全责任

　　1.由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______﹪的费用，乙方承担______﹪的费用;

　　2.偶发性事件的伤亡事故，经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______﹪的费用，乙方承担______﹪的费用;

　　3.乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款______元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

　　4.乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款______元/次。

　　5.乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款______元/人。

　　6.各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处______元/次的罚款。

　　7.在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款______元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

　　8.在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

　　第五条保险

　　1.乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;

　　2.施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

　　第六条材料供应和管理

　　1.构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;

　　2.乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;

　　3.材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，

　　4.施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。

　　第七条施工配合

　　1.乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;

　　2.乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的.第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

　　第八条违约责任

　　(一)当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

　　甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;

　　(二)当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

　　1.施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按______元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款______元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。

　　2.由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

　　3.乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款______元。

　　4.乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚

　　5.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后______小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用

　　(三)争议

　　1.甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;

　　2.双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款______﹪的违约金。

　　第九条合同履约保证金及退还

　　1.本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金________万元(大写________________元整);

　　2.履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。

　　第十条合同解除

　　1.施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;

　　2.如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;

　　3.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　4.乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;

　　5.乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责。

　　第十一条其他

　　1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至合同履行完毕后失效。

　　2.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　发包方(公章)：______________承包方：______________

　　法定代表人(签章)：__________代表人：______________

　　________年______月______日________年______月______日

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在*等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利、特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　工程名称：

　　工程地址：

　　结构类型：

　　建筑面积：

　　承包方式：包人工、包工器具、包质量、包进度（包工期）、包文明施工、包材料卸车堆码等。

　　一、承包内容及要求：

　　1、乙方所承担承包工程内的所有主体及二次结构的模板支设（拆除）、支模架的搭设（拆除）、支模时所使用的脚手架的搭设及拆除、拆模后楼层的清理工作、完工后材料的堆码、不同强度砼隔离钢丝网的安装及剪力墙和后浇带、施工缝钢丝的安装等一切模工工作。

　　2、施工现场和模板区域内的木工材料的清理和堆码工作。

　　3、支设墙、柱模板前墙柱根部的垃圾清理工作，定位筋的焊接。

　　4、浇筑时模板的看护，以及模板胀模后砼的及时清理上楼使用和模板的修复加固，浇筑后遗留在构件表面混凝土浆体的冲洗工作。

　　5、因模板支设不牢造成胀模、位移一公分及以上的砼剔打及修补工作。

　　6、各种预制构件的模板的制作，预留孔的制作（拆除）及今后所有预留洞口的模板恢复。

　　7、包含工程设计变更后及国家规范要求的所有支设模板工程内容。

　　二、承包单位和结算方式：

　　1、按实际支模面积计算（混凝土结构成型的模板表面积，施工缝、后浇带等不另计算支模面积），按照22。00元/*方米结算。

　　2、承包款支付方式：按进度分期支付进度款，2号楼三层砼浇筑完成后一周内付所完工程量的80%。主体结构浇筑完成后十五天内付所完成工程量的80%，完成该工程的以上承包内容后且材料耗损未超过定额及规范标准，一个月按整个分项工程的承包总金额的90%支付。剩余的10%在二次结构完工后三个月之内付清全部余款。

　　3、以上承包单位包含整个分项工程的所有费用（工资、加班费、医保、社保等一切保险费用个所税、利润等）。乙方不得以任何理再向甲方索取和该工程相关的'任何费用（施工过程中除特殊情况外，均不产生计时工，增加或更工程按计量结算，半成品均按照半价计算工程量）。

　　4、此单位包含因下雨、停电、机械故障、加班等特殊事件产生增加的人工费。

　　5、此承包单价在双方意见达成一致后签字且按大指拇印立即生效，任何一方无任何理由变更承包单价。

　　6、每次支付工程款时以现场管理人员出具的工程工资支付凭证，同时具备该班组责任工长签字生效。

　　三、工程质量标准：

　　1、承包班组必须熟悉工程施工图，严格按照工程施工图进行施工作业。做好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作，所做成品半成品质量必须达到施工办制定的《工程质量标准。然后以书面形式通知甲方和项目部及相关人员进行验收。经验收达到质量标准方可进行正道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求，乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。且承担因质量问题造成的一切经济责任和法律责任。

　　2、本工程框架部位的梁、柱、板等构件为清水模，乙方必须按照甲方的规范要求施工，如达不到清水模的质量要求，乙方自行负责处理。所以费用由乙方自行承担。

　　四、其他：

　　1、班组进退场（由于乙方的原因路途退场），甲方按乙方所做成品合格工程量的50%进行结算外，不再承担其他任何费用。

　　2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

　　3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　x年x月x日

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：锦和新城二期一区6、8、10楼。

　　二、承包方式

　　1、甲方只提供水电路三通机械以及设备和每一层流动电箱，乙方自带所有使用工具、生活用品、安全工具。

　　2、乙方承包主体所有木工作业。

　　3、按图施工，容有变更按变更施工，工程量另行计算。

　　4、乙方自备铁丝、钉、胶带、密封条。

　　三、结算以及承包价格：

　　1、按粘模面积（ ）/元

　　2、完工支付完成工程量的.80%工程款，每三层支付完成工程量的80%工程款，粉刷完毕后付余款。

　　四、工程质量标准：

　　合格工程一次验收合格，否则一切费用由乙方负责。

　　五、施工安全及质量：

　　1、乙方必须按图施工，工程质量必须达到国家规定的验收标准，要求一次验收合格。

　　2、乙方必须安全文明施工，对员工及时进行安全文明教育，合理安排施工进度，积极组织员工学*安全和技术知识，食宿卫生定时检查，杜绝中毒事件，保证机械工具正常运转，避免安全事故。所有员工要遵纪守法，服从领导，施工现场及以外发生安全事故由乙方负责，甲方概不承担责任及费用。

　　3、如施工队伍不能按进度完成项目部下达的指标任务，甲方有权予以辞退，按乙方完成工程量的60%结算，乙方未经甲方同意而自动退场不予结算。

　　4、乙方必须向甲方缴纳元质量进度保证金。以上合同双方签字后生效，付款完毕后合同废止。

　　甲方：乙方：

　　x年x月x日x年x月x日

　　工程名称：项目

　　工程地点：中

　　协议签订时间：____年____月____日

　　协议订立地点：工程项目部

　　纳米级磁性材料器件建设项目

　　木工班组用工管理协议书

　　甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、*等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围及内容：

　　1、工程范围：

　　纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。

　　2、工作内容：

　　1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水*、垂直、斜撑等）及自身所需的上料*台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水*和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。

　　2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水*垂直）运输。

　　3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。

　　3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。

　　4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。

　　三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：

　　⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。

　　⑵按面积计算：

　　1#、2#厂房：每*方米元（按砼接触面积计算）；

　　3#厂房、4#办公及辅助用房：每*方米元（按砼接触面积计算）；

　　⑶其它计算约定：。

　　2、付款方式

　　本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。