因工作需要根据《中华人民共和国律师法》的有关规定,聘请吴建辉律师为常年法律顾问，经双方协商订立下列协议，共同遵照履行：
一、乙方担任甲方常年法律顾问，为甲方提供全面、勤勉、谨慎的法律服务。
二、根据常年法律顾问协议，乙方的服务范围(包括如下内容但不限于该内容)：
1.为甲方解答法律问题，必要时提供法律意见书。
2.协助草拟、修改、审查合同等有关法律事务文书。
3.接受甲方委托、参与一般性的经济合同谈判。
4.应甲方要求，向甲方员工进行法律宣传教育，提供法律培训服务。
5.为甲方了解债务人及业务相对人的资信和履约能力提供服务。
6.为甲方行使股东权利，对其参股、控股公司进行法律监控提供服务。
7.接受甲方委托，提供其他法律服务。
三、根据常年法律顾问协议，乙方服务方式及保证：
1.乙方不定期或者定期到甲方集中办理法律事务，如遇紧急情况，乙方律师随时提供法律服务。乙方律师应及时告知甲方有关服务情况，每年年终和本协议终止时，乙方律师应当向甲方提供书面情况报告。
2.乙方为甲方提供服务在本协议有效期间，保证不再给甲方诉讼、仲裁相对人提供法律服务。但该诉讼、仲裁相对人在本协议签订之前与乙方已经签订有常年法律顾问服务协议的，则应另行议定。
四、甲方配合义务：
1.甲方应指定专门机构或一名具有法律专业知识人员负责与乙方律师联系。
2.甲方应向乙方律师提供与业务有关的情况、资料，如因甲方提供相关资料虚假或者不充分，虽经乙方律师应尽谨慎义务而仍未能避免出现的结论性错误，乙方不承担任何责任。
3.乙方律师办理甲方的事务时，甲方应无偿向乙方律师提供办公场所，办公用品等必要的办公条件。
五、律师服务费用的核定及支付：
1、甲方每年度向乙方支付顾问费__万元，付款时间为：__付款方式为：__
2、乙方为甲方提供本协议第二条所列服务不再收费。
3、乙方为甲方提供下列服务需另行收费，但应给予相应优惠：
1)为甲方收购、兼并等资本运营行为提供服务。
2)重大项目的商事谈判、资产重组、产权界定,企业改制、转股权、项目融资等非诉讼业务。
3)接受甲方委托，代理甲方参加诉讼、仲裁活动。
六、下列费用由甲方承担：
1.法院或仲裁机关收取的诉讼受理费、处理费、保全费、执行费、评估费、拍卖费以及该部门工作人员的差旅费。
2.受甲方委托乙方律师离开深圳市区赴外地的差旅费。
3.受甲方委托乙方律师调查取证时支付的调查费。
4.受甲方委托经甲方同意支出的其它的必要的费用。
七、乙方代理权行使：
乙方受甲方委托代理每一具体法律事项，需由甲方出具授权委托书并办理相关代理手续，涉及甲方实体权益的`重大事项,乙方须取得甲方书面特别授权后方可实施。
八、双方保密义务：
1.乙方在为甲方服务期间，接触到的甲方经营管理情况，相关资料(含电脑信息资料)以及甲方其它的商业秘密，乙方负有保密义务。乙方律师除经甲方书面授权或因案件需要外，不得透露给任何第三方，乙方保密义务不因本协议终止而免除。
2.乙方在服务期间，为甲方提供的服务方案，专业论证方案以及提供的专有服务方式均为乙方商业秘密，甲方负有保密义务，不得透露给任何其他律师事务所和律师。甲方保密义务不因本协议终止而免除。
九、双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决。
十、本协议一式两份。双方各执一份,具有同等法律效力。
十一、本协议自双方签字或盖章之日起生效，期限为：__年(自__年__月__日至__年__月__日)，合同期满后可以续签。
甲方：
乙方：
甲 方(委 托 方)：
乙 方(受 托 方)：湖南法律在线
甲、乙双方就委托 事宜经双方协商一致，达成如下协议：
一、委托事项：
二、委托权限范围： 。
三、根据甲方要求，乙方指派律师 、 及 担任上述委托事项的承办人员，甲方指定本单位 (家庭) 为联络人员，联络地址： 电话：
四、代理收费的取费形式
1.按收费标准收取;( )
2.双方协商收费;( )
五、代理费用的收取：(依人民币计算)
1.代理费用为 元;
2.办案费用(交通、通讯、打字、复印、联络等)为 元。以上费用的的收取时间和办法为在代理活动中，乙方基于代理事务而必须开支的费用(交通、通讯、打字、复印、联络等)预计为 元，由甲方预交，乙方在结案提供相应的票据进行结算。
六、甲方郑重承诺：以上委托事项未经委托他人或已中止对他人的委托;随案移送的一切材料及口述情况绝对保证其真实性;未对乙方隐瞒与案件相关的重大情况。否则，乙方有权随时中止委托承办工作，有关费用不予退还，并保留追索赔偿的权利。
七、乙方对委托承办事务中所知悉的涉及甲方的商业秘密及个人隐私负有保密的义务。
八、委托事务进入代理阶段后，乙方应尽责尽力履行相关法律程序，维护委托人的正当合法权益。但乙方不对所代理事务之结果承担任何经济责任。甲方并且不得因委托代理事项的变化或提前完成，而要求退减已交或应交的代理费额。
九、代理律师业务中，乙方不对案件标的承担经济责任及当事人的权利义务承担。
十、本协议自双方签字(乙方须加盖事务所合同章)后生效。如一方要求变更合同条款，需另行协议。
十一、本合同有效期限，自签订之日起至本委托事项终止(以授权委托
合同为范围，含判决、调解、案外和解及撤诉等情形在内)。本合同如发生争议，提交岳阳仲裁委员会仲裁解决。
十二、以上协议，一式两份，双方各持一份。均具有同等效力。
甲 方： 乙 方(章)：
甲方代表： 乙方代表：
地址： 地址： 电话： 电话：
开户行： 开户行：
账号：
账号： 签约地点：签约时间： 年 月日
因工作需要根据《中华人民共和国律师法》的有关规定,聘请吴建辉律师为常年法律顾问，经双方协商订立下列协议，共同遵照履行:
一、乙方担任甲方常年法律顾问，为甲方提供全面、勤勉、谨慎的法律服务。
二、根据常年法律顾问协议，乙方的服务范围(包括如下内容但不限于该内容)：
1.为甲方解答法律问题，必要时提供法律意见书。
2.协助草拟、修改、审查合同等有关法律事务文书。
3.接受甲方委托、参与一般性的经济合同谈判。
4.应甲方要求，向甲方员工进行法律宣传教育，提供法律培训服务。
5.为甲方了解债务人及业务相对人的资信和履约能力提供服务。
6.为甲方行使股东权利，对其参股、控股公司进行法律监控提供服务。
7.接受甲方委托，提供其他法律服务。
三、根据常年法律顾问协议，乙方服务方式及保证：
1.乙方不定期或者定期到甲方集中办理法律事务，如遇紧急情况，乙方律师随时提供法律服务。乙方律师应及时告知甲方有关服务情况，每年年终和本协议终止时，乙方律师应当向甲方提供书面情况报告。
2.乙方为甲方提供服务在本协议有效期间，保证不再给甲方诉讼、仲裁相对人提供法律服务。但该诉讼、仲裁相对人在本协议签订之前与乙方已经签订有常年法律顾问服务协议的.，则应另行议定。
四、甲方配合义务：
1.甲方应指定专门机构或一名具有法律专业知识人员负责与乙方律师联系。
2.甲方应向乙方律师提供与业务有关的情况、资料，如因甲方提供相关资料虚假或者不充分，虽经乙方律师应尽谨慎义务而仍未能避免出现的结论性错误，乙方不承担任何责任。
3.乙方律师办理甲方的事务时，甲方应无偿向乙方律师提供办公场所，办公用品等必要的办公条件。
五、律师服务费用的核定及支付：
1、甲方每年度向乙方支付顾问费__万元，付款时间为:__付款方式为:__
2、乙方为甲方提供本协议第二条所列服务不再收费。
3、乙方为甲方提供下列服务需另行收费，但应给予相应优惠：
1)为甲方收购、兼并等资本运营行为提供服务。
2)重大项目的商事谈判、资产重组、产权界定,企业改制、转股权、项目融资等非诉讼业务。
3)接受甲方委托，代理甲方参加诉讼、仲裁活动。
六、下列费用由甲方承担：
1.法院或仲裁机关收取的诉讼受理费、处理费、保全费、执行费、评估费、拍卖费以及该部门工作人员的差旅费。
2.受甲方委托乙方律师离开深圳市区赴外地的差旅费。
3.受甲方委托乙方律师调查取证时支付的调查费。
4.受甲方委托经甲方同意支出的其它的必要的费用。
七、乙方代理权行使：
乙方受甲方委托代理每一具体法律事项，需由甲方出具授权委托书并办理相关代理手续，涉及甲方实体权益的重大事项,乙方须取得甲方书面特别授权后方可实施。
八、双方保密义务：
1.乙方在为甲方服务期间，接触到的甲方经营管理情况，相关资料(含电脑信息资料)以及甲方其它的商业秘密，乙方负有保密义务。乙方律师除经甲方书面授权或因案件需要外，不得透露给任何第三方，乙方保密义务不因本协议终止而免除。
2.乙方在服务期间，为甲方提供的服务方案，专业论证方案以及提供的专有服务方式均为乙方商业秘密，甲方负有保密义务，不得透露给任何其他律师事务所和律师。甲方保密义务不因本协议终止而免除。
九、双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决。
十、本协议一式两份。双方各执一份,具有同等法律效力。
十一、本协议自双方签字或盖章之日起生效，期限为:__年(自__年__月__日至__年__月__日)，合同期满后可以续签。
甲方：
乙方：
年 月 日
——简易的律师委托代理合同 (菁华3篇)
委托人李雨菲(以下简称甲方)因某跨国集团的厂商侵权一案，委托名扬律师所(以下简称乙方)的律师作为代理人，经双方协商，达成如下协议：
一、乙方接受甲方的委托，指派娄彦琼律师为甲方该事务的一审代理人。
二、乙方律师必须认真负责保护甲方的合法权益，并按时出庭。
三.代理权限为下列内容，共9项：
1、代为起诉;2、代为承认、放弃或变更诉讼请求;
3、代为和解或调解;4、代为反诉;5、代为上诉;
6、代为申请执行;7、代为签收法院送达法律文书;
8、代为申请财产保全或先予执行;9、有权依法转代理;
10、一般代理;
四、代理费用的支付方式
根据《律师服务收费管理办法》和《福建省律师服务收费管理规定》，甲方应向乙方支付律师代理费计1000元，该费用甲方应在合同签订后三日内一次性支付。
若本协议在履行过程中发生重大变化，导致本协议约定的律师代理费低于法律规定，刚由双方对变更部分的律师代理费另行协商约定，并作为本协议的补充。律师在为委托人提供服务过程中发生的鉴定费、公证费、文印费、异地办案差旅费，以及代委托人支付的其他费用，由委托人另行支付或与委托人协商由乙方包干收取。
五、双方的义务
甲方必须真实的向律师陈述案情，提供有关本案的证据，如因证据不足等甲方自身原因导致案件无法达到甲方满意，不得无理要求乙方退还代理费用。
乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权中止代理，依约所收费用不予退还，
乙方为甲方提供法律服务必须勤勉尽职，忠于职守，认真维护甲方的合法权益并按时出庭。
六如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方，如甲无故终止，代理费不予退还。
七.本合同有效期限，自订立之日起至本案本审终结止。
八.如一方要求变更协议条款，需另签代理协议。本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：李雨菲
乙方：名扬律师所代理人：娄彦琼
签订时间：201 5年9月6日
委托方：(以下简称甲方)受托方：事务所(以下简称乙方)
甲方委托乙方的律师作为甲方与因
纠纷案的仲裁/诉讼代理人。经双方协商，订立下列各条，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派律师到
人民法院(仲裁委员会)参加诉讼。
二、乙方律师必须依法认真地履行职责，维护甲方的合法权益，必须保守甲方的个人隐私或商业秘密。并按照法院规定的时间出庭诉讼。
三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供有关本案的证据。乙方如发现甲方有捏造事实、弄虚作假或坚持显然违法的要求时，有权终止代理，依约所收费用不予退还。
四、如乙方无故停止履行合同，所收费用全部退还甲方;如甲方无故要求撤销委托，所收费用不予退还，尚未收取的，甲方应在撤销委托后三日内支付。
五、代理权限：详见授权委托书。
六、按照律师业务收费有关规定或协商收费达成一致，甲方按下列方式向乙方支付代理服务费：
1、甲方向乙方一次性支付元人民币，在本合同签订后一周内支付。
2、甲方向乙方支付基本服务费元人民币，在本合同签订后一周内支付;本案本审结案后，另按争议标的(元) %向乙方支付服务费，该服务费在本案结案后一周内支付。
3、实行风险收费：
乙方在收到甲方支付服务费后的三日内，必须向甲方出具法定的票据。
七、办案杂费：根据有关规定，乙方承办业务所需食宿费、交通费、通讯费、翻译费、打字、复印费等应由甲方承担。双方商定按下列方式执行(选定者在口打“√”，未选定者在口打“╳”)
口由甲方预付杂费元人民币，受托业务办结后结算，多退少补。
口由甲方一次性支付办案杂费元人民币，由乙方包干使用，多不退少不补。办案杂费收取后由乙方开具收据。
八、特别约定：
1、乙方需按时支付上述相关费用，否则，乙方每逾期一日需支付上述相关费用同期银行利息四倍的罚息给甲方，超过半个月仍未按时支付上述相关费用的，乙方需向甲方承担上述相关费用的20%-30%的违约金;
2、乙方需支付上述相关费用的时间最迟不得超过人民法院(仲裁委员会)通知开庭前，否则，甲方有权拒绝代理乙方出庭，同时，乙方需根据本条第1款承担相应的违约责任;
3、对于风险收费条款，除甲乙双方有特别约定外，若一审阶段乙方全部或大部分胜诉的情况下，在乙方收到一审判决书之日起三日内需支付一审阶段的律师代理费给甲方，否则，甲方有权拒绝代理下一个法定程序，同时，乙方需根据本条第1款约定承担相应的违约责任。
九、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。
十、乙方的服务期：自本合同订立之日起至本案本审终结(判决、调解、案外和解或撤诉、仲裁裁决)时止。
十一、本合同有效期限自签订之日起至双方权利义务履行完毕之日止。
十二、本合同一式二份，双方签字或盖章后生效，各执一份。
甲方(签名盖章)：乙方律师事务所
订立日期： 年 月 日
甲方：
地址：
电话：
传真：
乙方：
律师事务所
地址：
电话：
传真：
鉴于：
就甲方与货物损失赔偿纠纷一案，甲方现委托乙方作为代理人处理该案，乙方指派律师为案件的经办人。
甲、乙双方经友好协商，一致达成如下协议：
第一条委托事项
1、代表甲方与协商索赔事宜。
2、作为甲方的诉讼代理人，向提起索赔诉讼。
第二条委托权限
乙方的委托代理权限包括：
1、代为起诉、应诉；
2、代为调查收集证据，查阅有关材料，申请证据保全和证据调查；
3、参与一、二审诉讼，并代为承认、放弃或者变更诉讼请求，进行和解和签订和解协议，参与调解；
4、代为对一审法院做出的判决和（或）裁定提起上诉；
5、代为对一审和（或）二审法院作出的任何命令和（或）裁定和（或）判决申请复议和（或）申请再审；
6、代为接收有关法律文书的送达；
7、代为接受赔款；
8、代为处理与诉讼和执行有关的其它事项。
第三条甲方义务
1、甲方应当保证其提供的资料、文件和相关证据的真实性和完整性。如因甲方方虚假陈述、疏漏陈述而导致的任何损失、责任、或任何不利后果，乙方对此均不承担任何责任。
2、甲方应为乙方律师的工作提供足够的便利和协助。
3、甲方应按照本协议规定，足额、及时支付本协议第五条所约定的律师费用。
第四条乙方义务
1、乙方律师作为甲方聘请的律师和诉讼代理人，秉承良好的职业道德，谨慎、勤勉地为甲方服务，竭力维护甲方的合法权益。
2、乙方应及时向甲方汇报案件处理的进展。
3、乙方应恪守职业准则，对于在处理本协议委托事项期间所获悉的甲方商业秘密，不得向任何其他方披露。
4、乙方接受委托后，应对本协议委托事项全程负责。除非获得甲方许可或有充分、合理的理由，不得解除合同。
5、协商和解或诉讼中和解、调解的金额，须经甲方确认，乙方才能与索赔人达成协议。
第五条费用及支付
1、甲方同意向乙方支付律师费。该费用于本合同签订之日后的三天内一次性支付。
2、其他案件处理所发生的法院或第三方费用，如诉讼费、检验费、翻译费、公证认证费、证人（检验人）出庭费用等，由甲方承担支付。
3、上述约定之律师费用，包括乙方律师在内的差旅费和通讯费用。征得甲方事先同意确认，乙方律师为办案需要前往外出差所发生的实际费用，由甲方另行据实支付。
第六条合同的生效
本合同正本一式两份，双方各持一份，于双方盖章、代表签字之日起生效。传真签发具有同等效力。
其它事宜可经双方协商订立补充协议，补充协议具有优先效力。
第七条合同争议解决
因履行该委托代理合同所产生的一切争议，甲乙双方友好协商解决；双方如协商解决不成，提请被告所在地人民法院裁决。
甲方：（盖章）
代表人：
日期：
乙方：
代表人：
日期：（盖章）
——简易版委托加工生产合同 (菁华3篇)
发包方：_____（以下简称“甲方”）
承包方：_____（以下简称“乙方”）
为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情景，签订本合同，并遵照执行。
第一章 合同背景
第一条 施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室，（以下简称“该房屋”）。该房屋竣工验收合格，并已交付使用。
第二条 甲方委托乙方施工，使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心境愉悦。
第二章 施工单位资格
第三条 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，经过最*一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级贴合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。
第四条 本合同签订前，乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。
第三章 施工资料
第五条 该房屋属_____结构，房型为_____房_____厅_____厨_____卫，建筑总面积为_____*方米；施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫，施工面积为_____*方米。详见作为本合同附件（一）的《房型图》中红线匡定部分。
第六条 施工资料和做法说明如下（不够可附页）：
（一）厅：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____；
（二）房：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____；
（三）厨：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____；
（四）卫：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____；
（五）其他：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____；前款没有说明的，依作为本合同附件（二）的《装修施工图》确定。
第四章 材料、设备和价款
第七条 施工使用的材料和设备见作为本合同附件（三）的《主要材料报价单》、作为本合同附件（四）的《辅助材料报价单》，乙方的人工费见作为本合同附件（五）的《人工费报价单》。
第八条至第十三条在乙方供给施工使用的材料、设备以及劳务的情形下适用
第八条 该房屋工程总价款为_____元，其中材料费_____元、人工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____元、税金_____元、其他费用_____元。工程总价款是各分项价款的总和。
前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的，甲方按预算价格支付工程总价款；结算价格低于预算价格的，甲方按结算价格支付工程总价款。第九条乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价，不得超过本合同签订时该费用的市场*均价格。
乙方在本合同中的报价超过市场*均价格的，按市场*均价格结算。
双方对前款所述的市场*均价格有异议的，能够委托价格评估部门评估，价格评估部门的评估结论，双方应当理解。
第十条 乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。
乙方供给并已经使用的材料和设备与《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定不符的，甲方有权选择以下列方式之一处理，乙方应当理解：
（1）甲方同意继续使用的，乙方免收该材料和设备的费用；
（2）甲方不一样意继续使用的，乙方应当根据《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定更换和重做，更换后的材料和设备费减半收取，原工期不变。
第十一条 乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件，甲方要求与原件核对的，乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。
第十二条 乙方供给的材料和设备质量必须贴合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
乙方供给的材料和设备必须贴合国家环保标准，包括但不限于完工后的室内空气质量，辐射、照明和噪音强度等指标，使甲方到达安全居住、生活的目的。
乙方违反前两款规定的，应当立即更换和重做，更换后的材料和设备不再收费，原工期不变。
第十三条 甲方变更施工资料的，乙方应当同意。工期、总价款、《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的资料相应变化的，经甲方书面确认后生效。
第十四条至第十六条在甲方供给施工使用的材料、设备，乙方供给劳务的情形下适用
第十四条 该房屋的工程总价款为_____元，其中人工费_____元、税金_____、其他费用_____元。
第十五条 甲方供给的材料、设备，应当按时送到现场，乙方应办理验收手续。甲方供给的材料、设备不贴合国家标准的，乙方应在验收后以书面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成损失的，由甲方承担职责。甲方供应的材料、设备运抵现场，经乙方验收后发生损坏的，乙方应当赔偿。
第十六条 甲方供给的材料和设备，均应用于本工程；未经甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因导致甲方供给的材料和设备短缺或被更换的，乙方应按短缺材料和设备的价款或材料和设备被更换前后差价的10倍赔偿甲方。
第五章 付款方式
第十七条 工程款按以下方式支付：
（一）本合同签订后，开工前二至五日，甲方支付相当于总价款30%的工程款；
（二）完成50%的工程量之日后的三日内，甲方支付相当于总价款40%的工程款；
（三）竣工验收后三日内，甲方支付相当于总价款25%的工程款。
（四）竣工验收合格一年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款5%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。
第十八条 因变更施工资料导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
第十九条 双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。
第二十条 竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的5%的保修基金。竣工验收合格后一年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。
第六章 结算
第二十一条 工程竣工，甲方验收后对价款有异议的，能够要求不超过七日的核价期，核价期内，甲方有权暂停向乙方付款，乙方应当同意。甲方若委托第三方进行评估的，核价期至取得评估报告之日届满。
甲方委托第三方评估价格的，以《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》约定的价格作为计算总价款的依据，按照评估结果结算总价款，乙方应当同意。
第七章 工程进度
第二十二条 本工程于_____年_____月_____日开工，_____年_____月_____日竣工，工期为_____天。每日施工时光为_____时_____分至_____时_____分（_____时_____分至_____时_____分休息）。
工期中施工时光内，乙方未施工的，不论工程是否竣工，未施工的每1日按延误工期1日处理。不满1日的按1日处理。
第八章 施工
第二十三条 乙方指派_____为工程驻工地代表，负责本合同的履行，包括根据要求组织施工，协调、处理由乙方负责的各项事宜。乙方对其指派的驻工地代表的行为均予认可。
乙方更换驻工地代表的，应当书面通知甲方；甲方收到更换通知前，乙方对原驻工地代表的行为应当认可。
第二十四条 乙方应当自行施工，未经甲方同意，不得将本工程转包给任何第三方。
第二十五条 工程执行DBJ08—62—97《住宅建筑工程技术规程》、 DB31T30—1999《住宅装饰装修验收标准》，以及国家和本市建筑行政主管部门制定的其他标准、质量评定验收标准和双方的约定。
第二十六条 施工期间，甲方及其代表有权在现场查看、了解、检查施工情景，乙方应当配合；但甲方不得所以影响乙方施工。
第二十七条 乙方应当按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，按照甲方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程，确保工程质量，不得偷工减料。
第二十八条 施工期间，甲方修改设计方案并相应地变更施工方案、增减施工资料的`，应在变更的项目施工前通知乙方，乙方应当根据甲方的要求施工。
甲方变更、增减施工项目的，应当与乙方签订作为本合同附件（六）的《工程项目变更单》。
因甲方变更工种项目引起竣工日期和工程总价款变化的，按本合同第十三条的规定处理。
第二十九条 乙方在施工中不得变更建筑主体和承重结构，不得擅自折、改供暧、燃气管线，或实施其他影响建筑结构，危害使用安全，和超过住宅原设计标准的行为。
甲方要求实施前款规定禁止的行为，乙方能够拒绝，但应当供给修改意见。
第三十条 乙方应当遵守施工安全操作规程，采取必要的安全防护和消防措施，保证作业人员安全，避免甲方房屋和其他财产的损失。
乙方违反前款规定，造成损失的，应当赔偿。
第三十一条 施工中，不得侵占公共空间，不得损害公共部位的设施。乙方违反前款的规定，引起相邻纠纷和与物业公司及任何第三方的纠纷的，应当负责处理，造成甲方损失的，应当赔偿。
第三十二条 施工现场发生的水、电、煤气、电话等公用事业费用由甲方承担，但日*均支出超过以下限额的，超过的部分由乙方承担：水费_____元日，电费_____元日，煤气费_____元日，电话费_____元日。
前款所述施工现场每日发生的各项公用事业费为施工期间该项费用的总额与施工天数的比值，以公用事业企业的付款通知或收据为认定费用的依据。
第九章 验收
第三十三条 隐蔽工程完工后，乙方应在完工前三日书面通知甲方验收，甲方应当按乙方通知的时光参加验收。甲方不能按时验收的，应当通知乙方另行安排时光。
甲方无法及时验收，可能导致乙方延误工期的，乙方能够组织人员验收，甲方应当理解验收结果。甲方事后要求复验的，乙方应当按要求办理复验，复验合格的，复验、返工费用由甲方承担，工期予以顺延。
第三十四条 工程竣工后，乙方应在竣工前五日书面通知甲方验收，甲方应自接到通知后七日内按照工程设计合同约定和相应的质量标准组织验收，验收合格的，办理验收移交手续，签署作为本合同附件（七）的《工程质量验收单》和作为本合同附件（八）的《工程结算单》。乙方应当出具作为本合同附件（九）的《住宅室内装饰装修质量保修书》。甲方在规定的时光内不能组织验收的，应当及时通知乙方另定验收日期，验收合格的，甲方承认原竣工日期。
第三十五条 乙方因施工质量问题导致甲方或第三方人身、财产损失的，不得因甲方已经或未按照本合同第三十三条、第三十四条的规定验收，免除赔偿职责。
第十章 保修
第三十六条 工程保修期三年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自竣工验收合格之日起计算。
第十一章 违约职责
第三十七条 甲方违反本合同第十七条第一款的规定，每逾期1日，应按逾期未付款金额的万分之四向乙方支付违约金。
第三十八条 乙方违反本合同第二十二条的规定，每逾期一日，应当支付对方_____（100元—500元）的违约金；但因甲方的原因或经甲方书面确认的变更施工项目等原因而延长工期的除外。
第三十九条 乙方违反本合同第二十五条、第二十七条的`规定，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿损失。
第四十条 乙方违反本合同第二十九条第一款的规定，甲方有权要求乙方重做或解除本合同，原工期不变，造成甲方损失的，乙方应当赔偿。
第四十一条 甲方违反第三十四条第二款的规定，造成乙方损失的，甲方应当赔偿。
第四十二条 本合同生效后，任何一方要求终止合同的，经结算已完成的工程款，提出终止合同的一方支付另一方相当于工程总价款10%的违约金后，本合同终止。
第十二章 其他
第四十三条 双方因履行本合同发生争议，协商不成的，选择以下第_____种途径解决：
（一）向_____仲裁委员会申请仲裁；
（二）向人民法院起诉。
第四十四条 本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。
甲 方： 乙 方：
身份证号码： 法定代表人：
委托代理人 委托代理人：
身份证号码：身份证号码：
地 址： 地址：
电 话： 电话：
邮 编： 邮编：
日 期： ____年___月___日
合同编号：_________
甲方（发包方）：_________
单位名称：_________
住址：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
乙方（承包方）：_________
资质证书号：
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
第一条工程概况
1．1工程地点：_________市_________区（县）_________路_________号_________楼_________室。
1．2住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________*方米。
1．3工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写（人民币）：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）。经双方认可，变更施工资料，变更部分的工程款按实另计。
1．4工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（见附件五：乙方供给装饰装修材料明细表）
（2）乙方包工、部分包料，甲方供给部分材料（见附件四：甲方供给装饰装修材料明细表，附件五：乙方供给装饰装修材料明细表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附件四：甲方供给装饰装修材料明细表）。
1．5工程期限_________天；开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
1．6工程资料及做法（见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程资料和做法一览表）。
第二条施工单位资格
2．1凡承接家庭居室装饰装修工程的单位，应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》。
2．2乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，经过最*一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级贴合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿损失。
2．3对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者，应当持所在地乡镇以上人民*有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、暂时居住证，向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案，实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。具体办法由省、自治区、直辖市人民*建设行政主管部门制订。
2．4凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程。
第三条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方（或乙方）与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方（或甲方）。
第四条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式供给：
4．1甲方自行设计并供给施工图纸，交图时光为_________年_________月_________日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸）；
4．2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸），设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）；
4．3施工图纸双方签字后生效。
第五条甲方权利义务
5．1开工前_________天，为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”；
5．2开工前将原有的电话设备拆除；供给施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；
5．3负责协调施工队与邻里之间的关系；
5．4禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续；
5．5参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；
5．6工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助供给物业管理所需的相关材料；
5．7未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，甲方不得变动建筑主体和承重结构；
5．8甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线；
5．9房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时光堆放，并按有关规定清运；
5．10甲方不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定，对住宅室内装饰装修活动的监督检查；
5．11甲方进行装修不得损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；
5．12未经批准，甲方不得随意在承重墙上穿洞，拆除连接阳台门窗的墙体，扩大原有门窗尺寸或者另建门窗；不得随意增加楼地面静荷载，在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇；不得任意刨凿顶板，不经穿管直接埋设电线或者改线；
5．13未经批准，甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施，不得损坏他人的房屋及物品。
5．14因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，应由甲方负责修复和赔偿；如属乙方的职责，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第六条乙方权利义务
6．1施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；
6．2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的'安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全；
6．3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；
6．4家庭居室装饰装修所构成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时光进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品；
6．5乙方设计师负责对甲方供给咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理；
6．6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不贴合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法承担赔偿职责；
6．7乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。
6．8乙方施工应贴合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造；
6．9乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全；
6．10乙方不得欺行霸市、强迫交易；
6．11乙方不得冒用其他企业名称和商标；
6．12乙方不得损害居民和其他经营者权益；
6．13在居民居住的地域，十二时三十分至十四时三十分、十九时至次日七时之间，乙方不得从事产生噪声的房屋装饰装修活动。
第七条工程变更
7．1为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》（见附件七：家庭装饰装修工程变更单），同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工资料所引起的一切后果，均由甲方承担；
7．2合同签订后，甲方工程减项超过总工程款5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费；
7．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第八条材料的供给
8．1由甲方供给的材料、设备，其规格、质量应贴合设计要求（见附件四：甲方供给装饰装修材料明细表）。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时供给材料或材料的规格、质量不贴合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，职责由甲方承担；
8．2由乙方供给的材料、设备的（见附件五：乙方供给装饰装修材料明细表），乙方应在材料、设备运到施工现场的时光提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，职责由乙方承提；
8．3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的（见附件四：甲方供给装饰装修材料明细表。应备注乙方代购），在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费（材料款的'_________%）＋材料运输费（根据实际情景确定）；若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及所以延误工期，均由甲方承担任；
8．4除合同注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等）、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场；若需要乙方代购，加收所购材料款_________%的采购费及运输费。
第九条工期延误
9．1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按时参加阶段验收而造成的停工；
（4）甲方同意工期顺延的.其他情景。
9．2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方供给的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；
9．3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；
9．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第十条质量标准
10．1工程质量
（1）乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
（2）乙方所承包的工程，必须全部到达国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率到达100％，优良率到达_________。
（3）凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的`时光内无偿返工，到达工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约职责。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工职责及经济支出。
10．2双方约定本工程施工质量按下列第_________项标准验收：
（1）《_________建筑装饰装修工程质理验收规范》
（2）《_________市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》
（3）其它验收标准：_________
10．3施工过程中双方对工程质量发生争议时：
（1）可向_________市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或_________市建筑装饰协会投诉进行调解；
（2）如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及所以造成的损失，由职责方承担。双方均有职责，由双方根据其职责分别承担。
第十一条工程验收和保修
11．1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：
（1）水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；
（2）油漆、面层涂料施工前验收；
（3）竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单（见附件八：工程验收单）。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担；
11．2保修
（1）工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续（见附件九：工程结算单），并填写工程保修单（保修期为贰年）（见附件十：工程保修单）。
（2）在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第十二条工程款支付方式
12．1双方约定按下列第_________种方式支付工程款：
（1）本合同签订后，开工前_________至_________日，甲方支付相当于总价款_________％的工程款；
（2）完成_________％的工程量之日后的_________日内，甲方支付相当于总价款_________％的工程款；
（3）竣工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________％的工程款。
（4）竣工验收合格_________年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款_________％的工程款。
甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。
12．2因变更施工资料导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
12．3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。
12．4竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的_________％的保修基金。竣工验收合格后_________年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。
第十三条违约职责
13．1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金；若所以造成损失的，违约方应予以赔偿。
13．2工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放下保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利。
13．3甲方未按期支付工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金。
13．4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
13．5由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由职责方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十四条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决：
14．1向_________仲裁委员会申请仲裁；
14．2向人民法院起诉。
第十五条其他具体规定
15．1工程地在_________市区以外的装饰工程，乙方加收工程总造价的3%—10%的远程施工费；
15．2因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清运到*规定的垃圾堆放点，甲方应支付垃圾清运费用（人民币）_________元，（此费用不在工程款内）；
15．3施工期间，甲方将外屋门钥匙_________把，交给乙方施工负责人_________负责保管。工程竣工移交后，甲方负责供给新锁_________把，由乙方当场负责安装好交付甲方使用；
15．4施工期间，乙方每一天的工作时光为：上午_________点_________分至_________点_________分；午时_________点_________分至_________点_________分。
第十六条附则
16．1本合同签订后工程不得转包。
16．2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各持一份。
16．3凡在_________市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关部门签字（盖章）后生效，三方各持一份。
16．4合同履行完后自动终止。
16．5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
16．*同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
第十七条合同的解释
本合同未尽事宜或条款资料不明确，合同双方当事人能够根据本合同的原则、合同的目的、交易*惯及关联条款的资料，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
甲方（签字）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭装饰装修市场合同认证意见（商场合同认证章）：_________
委托代理人（签字）：_________
联系电话：_________
签订地点：_________
_________年____月____日
甲方：__________________
地址：__________________
电话：__________________传真：__________________
乙方：___________________________
地址：____________________________________
电话：___________________________传真：___________________________
甲、乙双方就乙方委托甲方进行贴牌生产食品系列事宜，在双方*等合作的基础上经友好协商达成共识，签订本委托生产合同书，双方在合作的过程*同遵守本合同书。
一、双方承诺：
1、甲方系独立的法人单位，并具单位营业执照证书等合法手续。
2、乙方具备生产相关产品的合法资质，证书手续齐全真实，产品严格按照国家技术监督部门备案的企业产品质量标准生产。
3、产品质量以甲方和乙方共同确认的样本质量为标准。乙方在产品加工过程中必须符合国家食品安全的相关法规，不得添加任何违禁添加剂，产品出厂前，必须经国家法定检验机构检验合格，并出具检验报告。若甲方在销售过程中成品在保质期内出现，如涨袋、漏气或变质等情况，因质量问题造成的所有损失由乙方承担，若甲方在产品没有任何质量问题，出现滞销情况，乙方不予退货，由甲方自行处理。
4、甲方全面销售，乙方不得销售该产品。
二、委托生产品项、名称、规格及价格
1、乙方为生产单位：按照甲方需求，给甲方生产合格_________系列产品。
2、甲方为委托单位，其商标_________为甲方所有。
三、时间
_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
四、结算方式
1、乙方应保持价格稳定，如遇原材料价格调整导致甲方产品供货价格波动，必须以书面形式提前15天通知甲方，双方协商解决
2、甲方款到乙方指定账户后经核实乙方再进行生产
五、交货日期
乙方接到甲方订单后十天内货到甲方仓库（因前期生产未调整过来有可能会出现延误），如果超过十天，从第十一天起乙方向甲方支付已付该批货款总额1%的违约金（天灾等不可抗力之特殊情况除外）。
六、交货地点
甲方仓库：___________________________
联系人：___________________________
七、交货数量
乙方必须按照甲方的订单品种、数量组织生产，数量控制在订单数的正负10%内，订单以传真内容为准。如未按订单生产，甲方有权拒收（如甲方条件过于苛刻，乙方有权拒绝生产，并进行协商解决）。
八、合同有效期
本合同有效期为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，双方协商解决：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、其它事宜
甲方：__________________乙方：_________________
法人代表（签章）：__________________法人代表（签章）：__________________
签约代表：__________________签约代表：__________________
签约日期：__________________签约日期：__________________
——简易的委托代理合同 (菁华3篇)
甲方：_________________________身份证号：__________________________
乙方：_________________________身份证号：__________________________
甲乙双方于_________年_______月_____日，就乙方承接甲方_________区域销售总代理事宜，在互利互惠，优势互补的基础上，经友好协商，达成共识，签订本区域销售代理合同书。具体条款如下：
一、经双方确认：甲方的______(此类产品皆适用)具有广阔的市场潜力和发展前景，甲方授予乙方_________区域的销售代理权，由乙方全权负责该地区的销售和售后服务。
二、权利与义务
1.甲方
(1)甲方向乙方提*品包装完好无损，并经乙方认可的样品品质的产品。
(2)甲方发货到_________市，此范围外的运输费由乙方承担。
(3)甲方按乙方订货量的比例免费提供公司统一的宣传资料。
(4)甲方推出新产品、调整市场价格必须提前通知乙方。
2.乙方
(1)乙方需在销售区域内尽力拓展客户，并严格执行甲方的产品政策和价格政策。
(2)乙方尽力维护甲方在当地的公司形象及产品的品牌形象。
(3)乙方应至少每一个月向甲方提供同行及同类产品的情况(包括一些广告资料、价格、销售情况和样品等)，同时应向甲方汇报当地的市场情况和用户意见的详细报告。
三、代理保证
1.为维护市场秩序，保护甲、乙双方的共同利益，甲方对乙方的代理权收取保证金人民币_________元整，乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方将取消其代理资格，本合同将自动终止，同时不予退还市场保证金。
2.甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。
3.乙方在代理期间若自动放弃代理权，或无法完成本合同所列相关要求，甲方均有权终止本代理合同，在该地区另寻代理商，退还乙方保证金。
4.乙方在代理经营甲方产品的.同时，必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。
5.乙方在合同期满后，如无需续约，在无违反本合同条款情况下，可终止合同，但乙方不得在一年内代理或经营与甲方有同类或对甲方有冲击的产品。
四、退换货
1.为服务广大消费者，乙方在代理区域内经营，若消费者不满意或证实属产品质量问题，甲方需无条件提供退换货。
2.代理期间如因产品滞销，乙方要求退换货，在提货日起三个月内，外包装完好情况下，甲方酌予协助办理，来往运费由乙方承担。
五、销售定额
1.____供货价为_________元/公斤，乙方的首批订货量最低为_________公斤，甲方给予乙方______个月的试销期，试销期内至少应达到_________元的销售额。
2.试销期满，乙方完成甲方要求的最低销售额，本合同正式生效，否则终止。
六、签定本合同后如果______天内没有开始执行购货和销售，则本合同自动作废，如果连续______个月内未继续购货者，可考虑取消其代理资格。
七、本合同另有不尽事项由甲、乙双方共同协商解决。
本合同一式两份，具有同等法律效应，甲乙双方各执一份。
甲方：____________________乙方：____________________
________年_______月_____日________年_______月_____日
甲方(授权方)：___________________身份证号：__________________________
乙方(代理方)：___________________身份证号：__________________________
根据《_______》的有关规定，甲乙双方本着*等自愿的原则，达成如下项目代理协议：
一、甲方授权乙方从事甲方《_______》项目的代理。
二、乙方负责项目的市场开拓和销售工作，并及时将有关情况反馈给甲方;乙方在销售过程中，发生的所有费用(销售费用及市场开发费用等)由乙方负责;乙方可以自行制定项目报价，甲方只按所提供的合作报价向乙方收取费用(报价详见附表)。
三、乙方接到定单后需向甲方提供详尽制作信息，包括：制作内容、大小等准确数据，项目功能要求，项目设计要求等。甲方根据乙方提供的项目资料负责进行项目的应用功能调研，系统方案设计，技术开发，安装和调试。制作方案确定后，不得随意改动，如确需改动，须在确定制作方案10日内由乙方向甲方提出;逾期将视工程难度加收修改费用，由乙方向甲方支付。
四、乙方与客户达成项目开发合同意向后，以乙方的名义同客户签订项目开发合同。授权期间，甲方不会主动获取乙方客户的信息，但在项目制作成果中，应允许甲方留下标识、网址等信息。
五、项目开发合同金额涉及的任何款项以银行转帐、现金和支票形式结算。
六、甲方在启动项目开发前所收到的第一部分款项不低于甲方应得款项的_______%。
七、在签订项目开发合同后，乙方应敦促客户在3日内支付第一部分款项;在项目完成，并在客户处调试成功后，乙方应敦促客户在3日内支付全部款项。剩余款项未付清期间甲方拥有其产品的全部所有权;当甲方应收的款项全部到达甲方帐户后，其产品所有权归乙方客户所有。
八、授权有效期自_____年___月___日起至_____年___月___日止，为期___年。合同到期可协商续签。
九、本合同从签定之日起即生法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：______________________乙方：________________________
_____________年_____月_____日_____________年_____月_____日
甲方：__________________身份证号：__________________________
乙方：__________________身份证号：__________________________
为搞好产品的市场销售管理工作，保护双方的合法权益，甲、乙双方本着*等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，就产品代理销售有关问题达成如下协议：
一、甲方授权乙方在地区_____________________成为______________的独家经销商，乙方必须严格遵守甲方相关政策和规定。
二、经销品种、代理价、首次货量等：__________________________________________
三、甲方的责权
1.甲方负责提供质量合格的产品以及销售产品的合法手续。
2.合同期内甲方确保乙方的独家经销权，有义务协助乙方查处外区域向乙方区域内的冲货问题。
3.甲方承担产品运输至乙方经销地的运输费用。
4.合同签订后，乙方如在三天内不提货，或三个月内没有二次提货者，乙方在约定区域内的代理权自然取消。
5.为严格规范市场，保护代理商利益，甲方实行市场保证金收取制度。市场保证金元，合同期满或双方同意终止合同时，乙方退还产品营销手续及委托手续，甲方返还乙方保证金。
四、乙方的责权
1.乙方负责产品在约定区域的市场开发与销售，并承担销售过程中的一切费用。
2.乙方不得以任何借口向本合同约定以外的区域销售，否则甲方有权随时终止，并责成乙方补偿被冲货方的所有损失(冲货量零售价的三倍)。
3.乙方在销售过程中必须遵纪守法，一切触犯法律及违规行为等，责任由乙方自负。
4.乙方拥有甲方其它产品在约定区域内优先代理权。
五、结算方式：产品一律执行款到发货。
六、奖励政策：根据甲乙双方协商结果，首批提货量为件;年任务量件;能完成年任务量者，再奖励_______%货。
七、甲方在收到乙方货款三个工作日内发货，如乙方需货量较大(一次性提货_______件以上)，应提前10天向甲方提供书面要货计划。
八、招商政策作为合同的一部分具有同等法律效力。
九、如发生争执，由双方协商解决，如协商不成，按合同法有关规定处理。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后方可生效。
甲方：_____________________乙方：_____________________
_________年_______月_____日_________年_______月_____日
——委托律师代理合同9篇
委托人：（简称甲方）
法定代表人：
地址：
受托人：（简称乙方）北京市律师事务所
地址：北京市
甲方因与纠纷一案，委托乙方律师代理参与办理以下事务：
就双方纠纷一案提起诉讼一事进行代理，具体内容为代为起诉，参加一审或二审审理。
根据中华人民共和国《民法通则》、《律师法》及相关法律、法规之规定，经双方充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照执行。
第一条乙方接受甲方委托，同意指派本所杨文战律师担任甲方的委托代理人，甲方指定 为代表为与乙方的联系人。
第二条甲方委托乙方承办律师的代理权限为特别授权：
代为提出、承认、放弃、变更诉讼请求；
提出并进行和解；
对一审不服提起上诉。
第三条参考国家及北京市的.有关律师费规定及双方约定：甲方向乙方缴纳的代理费为：元。
具体缴费办法为：协议签订后三日内一次性支付。
乙方为办理甲方委托的事务所发生的实际开支（包括交通费、住宿费、出差补助费、相关部门收取的费用和资料复制费等），由甲方负担。支付办法为：据实支付。
第四条甲方应如实向乙方的承办律师陈述案件事实，提供有关证据材料；按时支付委托代理费及相关费用；清偿乙方承办律师在处理代理事务过程中因不可归责于自己之事由所致实际损失。
第五条乙方承办律师必须严格遵守律师职业道德，在代理权限内依法履行代理职责，积极维护甲方的合法权益；不得接受同一案件中对方当事人的委托；及时交付代理过程中所收受的有关物品、孳息及其他财产；依法赔偿因故意或重大过失而给甲方造成的实际损失。
第六条乙方接受委托后，如发现甲方不履行上述义务或对乙方承办律师代理活动不配合，有权单方解除委托代理合同，依约所收代理费不予退还。
第七条乙方承办律师因故无法从事上述代理活动，应及时与甲方取得联系，进行协商，乙方在取得甲方同意后，可另行委派其他律师代理甲方委托之事宜。
第八条如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务，与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益，甲方有权单方解除委托代理合同，乙方所收代理费应如数退还。
第九条 如本案诉讼中当事双方任何一方提出反诉，就反诉事宜是否委托乙方代理及相关事宜由甲乙双方另行协商确定。
第十条甲方非因第八条原因解除委托代理合同的，乙方有权要求甲方依约缴纳代理费或拒退所收代理费。
乙方非因第六条原因解除委托代理合同的甲方有权要求乙方退还所交代理费或拒付代理费，并可依法要求乙方承担相应的法律责任。
第十一条本合同一经双方签字盖章即发生法律效力，非依约定或协商，任何一方不得擅自变更或解除。
第十二条本合同的有效期限，自生效之日起至本案结案（一审或二审判决/调解/裁定）止。
第十三条本合同一式三份，甲方一份乙方两份。
甲方：乙方：北京市律师事务所
代表人：受托律师：
联系电话：联系电话：***
传真：传真：
电邮： 电邮：****
年月日年月日
甲方：
地址：
电话：
传真：
乙方：
地址：
电话：
传真：
鉴于：
就甲方与货物损失赔偿纠纷一案，甲方现委托乙方作为代理人处理该案，乙方指派律师为案件的经办人。
甲、乙双方经友好协商，一致达成如下协议：
第一条委托事项
1、代表甲方与协商索赔事宜。
2、作为甲方的诉讼代理人，向提起索赔诉讼。
第二条委托权限
乙方的委托代理权限包括：
1、代为起诉、应诉；
2、代为调查收集证据，查阅有关材料，申请证据保全和证据调查；
3、参与一、二审诉讼，并代为承认、放弃或者变更诉讼请求，进行和解和签订和解协议，参与调解；
4、代为对一审法院做出的判决和（或）裁定提起上诉；
5、代为对一审和（或）二审法院作出的任何命令和（或）裁定和（或）判决申请复议和（或）申请再审；
6、代为接收有关法律文书的送达；
7、代为接受赔款；
8、代为处理与诉讼和执行有关的其它事项。
第三条甲方义务
1、甲方应当保证其提供的资料、文件和相关证据的真实性和完整性。如因甲方方虚假陈述、疏漏陈述而导致的任何损失、责任、或任何不利后果，乙方对此均不承担任何责任。
2、甲方应为乙方律师的工作提供足够的便利和协助。
3、甲方应按照本协议规定，足额、及时支付本协议第五条所约定的律师费用。
第四条乙方义务
1、乙方律师作为甲方聘请的律师和诉讼代理人，秉承良好的职业道德，谨慎、勤勉地为甲方服务，竭力维护甲方的合法权益。
2、乙方应及时向甲方汇报案件处理的进展。
3、乙方应恪守职业准则，对于在处理本协议委托事项期间所获悉的甲方商业秘密，不得向任何其他方披露。
4、乙方接受委托后，应对本协议委托事项全程负责。除非获得甲方许可或有充分、合理的理由，不得解除合同。
5、协商和解或诉讼中和解、调解的金额，须经甲方确认，乙方才能与索赔人达成协议。
第五条费用及支付
1、甲方同意向乙方支付律师费。该费用于本合同签订之日后的三天内一次性支付。
2、其他案件处理所发生的法院或第三方费用，如诉讼费、检验费、翻译费、公证认证费、证人（检验人）出庭费用等，由甲方承担支付。
3、上述约定之律师费用，包括乙方律师在内的差旅费和通讯费用。征得甲方事先同意确认，乙方律师为办案需要前往外出差所发生的实际费用，由甲方另行据实支付。
第六条合同的生效
本合同正本一式两份，双方各持一份，于双方盖章、代表签字之日起生效。传真签发具有同等效力。
其它事宜可经双方协商订立补充协议，补充协议具有优先效力。
第七条合同争议解决
因履行该委托代理合同所产生的一切争议，甲乙双方友好协商解决；双方如协商解决不成，提请被告所在地人民法院裁决。
甲方：（盖章）
代表人：
日期：
乙方：
代表人：
日期：（盖章）
委托人 （以下简称甲方）委托xx律师事务所（以下简称乙方）的律师担任委托人 一案第 审（诉讼/仲裁）的代理人。经双方协议，订立下列各条，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派律师 到 人民法院（仲裁委员会）参加诉讼(仲裁)。
二、乙方律师必须认真负责地保护甲方的合法利益，对甲方的生活隐私必须保守秘密。并按照法院通知的时间出庭参与诉讼。
三、甲方必须真实地向律师叙述案情，如实提供本案的证据。乙方如发现甲方有捏造事实，弄虚作假时或坚持显然违法的要求时，有权终止代理，依约所收费用不予退还。
四、如乙方无故停止履行合同，所收费用全部退还甲方；如甲方无故要求撤销委托，所收费用不予退还。
五、代理权限：陈述案情、进行辩论、撤回起诉、放弃部分请求、作出和解承诺、代收法律文书以及 （不委托代理的.项目应予划除）。
六、按照《律师服务收费管理暂行办法》的规定并经双方协商，甲方向乙方缴纳律师服务费人民币 元。
七、如一方要求变更合同条款，须再行协议。
八、本合同一式二份，双方签字盖章后生效，各执一份。
九、本合同有效期限至本案本审终结（判决、调解、案外和解或撤销诉讼）时止。
甲方（签字或盖章）: 乙方：xx律师事务所
年 月 日 年 月 日
委托人 （以下简称甲方）委托xx律师事务所（以下简称乙方）的律师担任委托人 一案第 审（诉讼/仲裁）的.代理人。经双方协议，订立下列各条，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派律师 到 人民法院（仲裁委员会）参加诉讼(仲裁)。
二、乙方律师必须认真负责地保护甲方的合法利益，对甲方的生活隐私必须保守秘密。并按照法院通知的时间出庭参与诉讼。
三、甲方必须真实地向律师叙述案情，如实提供本案的证据。乙方如发现甲方有捏造事实，弄虚作假时或坚持显然违法的要求时，有权终止代理，依约所收费用不予退还。
四、如乙方无故停止履行合同，所收费用全部退还甲方；如甲方无故要求撤销委托，所收费用不予退还。
五、代理权限：陈述案情、进行辩论、撤回起诉、放弃部分请求、作出和解承诺、代收法律文书以及 （不委托代理的项目应予划除）。
六、按照《律师服务收费管理暂行办法》的规定并经双方协商，甲方向乙方缴纳律师服务费人民币 元。
七、如一方要求变更合同条款，须再行协议。
八、本合同一式二份，双方签字盖章后生效，各执一份。
——监控合同简易版 (菁华3篇)
甲方：_______
乙方：_______
依照《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_______
工程地点：_______
工程范围：_______
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价：详见（工程价格汇总表）
合同金额：52685元（不含税） 协商优惠价：49000元（不含税）
注：即：肆万玖千元整人民币
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证
（1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。
（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
（3）乙方保证本项目所*品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
（4）乙方对监控布线、设备质保见附件1（工程价格汇总表质保说明）
五、工程项目建设期限：
合同签定后 3 日内进场施工，整个施工工期 10 天。（_______年_______月_______日开工，_______年_______月_______日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按合同书附件规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在24小时内响应，48小时内解决故障，若在48小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品设备运行正常。
3、在验收合格后的1年内，如乙方接到甲方故障报修通知后48小时内没有响应或48小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证设备运行正常。
七、竣工验收及付款方式：
项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，2天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
八、约定事项
（1）为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
(2）合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
（3）合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
十三、本合同一式三份，由甲方执一份，乙方执一份，兴文派出所备案一份。
十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。质量保证期满后，合同效力终止。
甲方：_______乙方：_______
联系电话：_______联系电话：_______
传真：_______传真：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
甲方：_______
乙方：_______
一、合同签订的目的：
甲乙双方经过友好协商，根据*等互利、诚实信用原则，依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，订立本合同以供双方共同遵守。
二、合同主要内容：
（一）产品的名称、规格、数量、及价格。
备注：该合同总价款含：设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、所需费用。
质量：以国家颁布的相关质量标准和规定为准；没有国标的，按行业标准执行。双方有明确约定的除外。
——律师委托代理合同菁选
律师委托代理合同合集13篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同的类型越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编收集整理的律师委托代理合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
一、乙方接受甲方的委托，指派律师 为甲方第 审代理人。
甲方委托乙方代理权限是：
二、律师必须根据事实和法律参加诉讼活动，认真负责地履行律师的职责，维护委托人的合法权益。
三、根据国家《关于业务收费标准》的规定，甲方向乙方支付代理费元，标的费元。
四、乙方为本案调查、出庭所需差旅费，按国家规定标准全部由甲方负担。甲方向乙方支付差旅费元。
五、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供证据。在接受委托后，如发现甲方担造事实，弄虚作假，乙方有权终止代理，依本合同所收费用不予退还。
六、如乙方无故终止合同，代理费和标的.费应全部退还甲方;如甲方无故终止合同，代理费和标的费不予退还。
七、如一方要求变更本合同条款需另行协议。
八、本合同经甲乙双方或其代表人签字(或盖章)生效。
九、本合同有效期限：自签订之日起至本案终结止(判决、调解、案外和解、撤诉及调查结案)。
十、本合同一式两份，双方各持一份。
甲方： 乙方： 市××律师事务所
住所： 住所：
电话： 电话：66565666
年 月 日
合同编号：
甲方(委托方)：
乙方(受托方)：
甲、乙双方就委托事宜经双方协商一致，达成如下协议：
一、委托事项：
二、委托权限范围：
三、根据甲方要求，乙方指派律师、及担任上述委托事项的承办人员，甲方指定本单位(家庭)为联络人员，联络地址：电话：。
四、代理收费的取费形式
1.按收费标准收取;( )
2.双方协商收费;( )
五、代理费用的收取：(依人民币计算)
1.代理费用为元;
2.办案费用(交通、通讯、打字、复印、联络等)为元。以上费用的.的收取时间和办法为在代理活动中，乙方基于代理事务而必须开支的费用(交通、通讯、打字、复印、联络等)预计为元，由甲方预交，乙方在结案提供相应的票据进行结算。
六、甲方郑重承诺：以上委托事项未经委托他人或已中止对他人的委托;随案移送的一切材料及口述情况绝对保证其真实性;未对乙方隐瞒与案件相关的重大情况。否则，乙方有权随时中止委托承办工作，有关费用不予退还，并保留追索赔偿的权利。
七、乙方对委托承办事务中所知悉的涉及甲方的商业秘密及个人隐私负有保密的义务。
八、委托事务进入代理阶段后，乙方应尽责尽力履行相关法律程序，维护委托人的正当合法权益。但乙方不对所代理事务之结果承担任何经济责任。甲方并且不得因委托代理事项的变化或提前完成，而要求退减已交或应交的代理费额。
九、代理律师业务中，乙方不对案件标的承担经济责任及当事人的权利义务承担。
十、本协议自双方签字(乙方须加盖事务所合同章)后生效。如一方要求变更合同条款，需另行协议。
十一、本合同有效期限，自签订之日起至本委托事项终止(以授权委托合同为范围，含判决、调解、案外和解及撤诉等情形在内)。本合同如发生争议，提交岳阳仲裁委员会仲裁解决。
十二、以上协议，一式两份，双方各持一份。均具有同等效力。
甲方：乙方(章)：
甲方代表：乙方代表：
地址：地址：
电话：电话：
开户行：开户行：
账号：账号：
签约地点：
签约时间：
xxxx年xx月xx日
甲方：
乙方：
广东明典律师事务所(以下简称乙方)的律师代理，经双方协议，订立下列各条，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派____律师为甲方的代理人，参与诉讼活动。
二、乙方律师必须认真负责，保护甲方的合法权益，并按时出庭。
三、甲方必须绝对真实地向律师叙述案情，提供有关本案的.证据。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实、有意弄虚作假或所提要求不合法的，有权中止代理，所收费用不予退还。如因乙方的原因终止代理的，所收费用退回给甲方。
四、甲方委托乙方代理的权限：□一般代理;□代为起诉及承认、放弃或变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或上诉;□签收法律文书;□其它。
五、根据律师服务收费有关规定，甲方向乙方支付律师费人民币___元，此款在付清。甲方超期未付费的，乙方有权单方终止本代理合同，有权拒绝参与开庭等诉讼活动，并追究甲方的违约责任。
六、如一方要求变更合同条款，需另行签订协议。
七、本合同的有效期限，自签订之日起至本案本审终结时止(终结形式可以是判决、调解、庭外和解及撤销诉讼等)。
八、乙方已向甲方解释上述条款的含义，乙方清楚自己的权利和义务，对上述条款无异议。
甲方：
乙方：
日期：
甲方：___________
乙方：___________
(以下简称甲方)因与____________一案(非诉讼一事)，委托白银长征律师事务所派员代理，经双方协议，订立下列条款，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派律师_________为甲方的第_________审代理人(或完成约定的非诉讼事务)。
二、乙方指派的'律师必须根据事实和法律参加诉讼活动，认真负责地履行律师的职责，维护委托人的合法权益。
三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供证据。在接受委托后，如发现甲方担造事实，弄虚作假，乙方有权终止代理，依本合同所收费用不予退还。
四、如乙方无故终止合同，代理费应全部退还甲方;如甲方无故终止合同，代理费不予退还。
五、甲方委托乙方代理权限是：(在以下的选项前打“√”)
1、一般代理(辩论、举证、质证)。
2、特别代理(代为诉讼、提出、变更、放弃诉讼请求，或承认对方的诉讼请求，提起反诉、上诉，进行和解，签收法律文书，申请执行等)。
六、根据国家有关法律服务收费办法的规定，甲方向乙方支付代理费_________元，其它费用_________元(包括差旅费、材料费)。
七、如一方要求变更本合同条款需另行协议。
八、本合同经甲乙双方或其代表人签字(或盖章)生效。
九、本合同有效期限：自签订之日起至本案终结止(判决、调解、案外和解、撤诉及调查结案)。
十、本合同一式两份，双方各持一份。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
委托人李雨菲(以下简称甲方)因某跨国集团的厂商侵权一案，委托名扬律师所(以下简称乙方)的律师作为代理人，经双方协商，达成如下协议：
一、 乙方接受甲方的委托，指派娄彦琼律师为甲方该事务的一审代理人。
二、 乙方律师必须认真负责保护甲方的合法权益，并按时出庭。
三、代理权限为下列内容，共9项：
1、代为起诉;2、代为承认、放弃或变更诉讼请求;
3、代为和解或调解;4、代为反诉;5、代为上诉;
6、代为申请执行;7、代为签收法院送达法律文书;
8、代为申请财产保全或先予执行;9、有权依法转代理;
10、一般代理;
四、代理费用的'支付方式
根据《律师服务收费管理办法》和《福建省律师服务收费管理规定》，甲方应向乙方支付律师代理费计1000元，该费用甲方应在合同签订后三日内一次性支付。
若本协议在履行过程中发生重大变化，导致本协议约定的律师代理费低于法律规定，刚由双方对变更部分的律师代理费另行协商约定，并作为本协议的补充。律师在为委托人提供服务过程中发生的鉴定费、公证费、文印费、异地办案差旅费，以及代委托人支付的其他费用，由委托人另行支付或与委托人协商由乙方包干收取。
五、双方的义务
甲方必须真实的向律师陈述案情，提供有关本案的证据，如因证据不足等甲方自身原因导致案件无法达到甲方满意，不得无理要求乙方退还代理费用。
乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权中止代理，依约所收费用不予退还，
乙方为甲方提供法律服务必须勤勉尽职，忠于职守，认真维护甲方的合法权益并按时出庭。
六 如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方，如甲无故终止，代理费不予退还。
七.本合同有效期限，自订立之日起至本案本审终结止。
八.如一方要求变更协议条款，需另签代理协议。本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：李雨菲
乙方：名扬律师所 代理人：娄彦琼
签订时间：201 5年9月6日
委托人________________（以下简称甲方）因交通事故纠纷一案，委托______________律师事务所（以下简称乙方）律师代理诉讼，经双方议定下列各条，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派律师为甲方与交通事故纠纷案审的诉讼代理人。
二、乙方律师必须切实维护甲方合法权益，负责办理有关法律事务，并按时出庭。
三、甲方必须向律师如实反映全部案情，提供可靠的证据和材料。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权终止代理，所收代理费不予退还。
四、乙方无故终止履行合同，退还已收取的`全部律师服务费，甲方无故终止履行合同，已收取的律师服务费不予退还。
乙方因甲方过错或甲方的要求超出合理范围而终止合同的，乙方扣除承办该项法律事务的实际支出后余额退还甲方。
甲方未按约定时间支付律师服务费、办案费，乙方有权终止履行合同。
五、双方签订合同时，乙方应向甲方提交《________民信律师事务所民事案件诉讼风险须知》，告知其民事案件审理因涉及诉讼参加人的取态与反应、承办法官依法之自由裁量权、证据之客观真实与法律真实间的差异等因素，故乙方指派之律师应勤勉的依法办理案件，且尽量告知甲方须自行承担可能的诉讼风险。
六、甲方委托乙方的代理权限：
全权代理：代为承认、变更、放弃诉讼请求，进行和解，提起反诉、上诉等。
一般代理
七、根据双方协商，甲方向乙方缴纳律师服务费________元。于本合同签订后三日内一次性缴清。
乙方律师在为甲方提供法律服务过程中所发生的办案费（含鉴定费、公证费、办案所需差旅费、以及乙方代甲方支付的其他费用）由甲方另行据实支付。
八、合同有效期限，自签订之日起至本案审终结止（判决、调解、撤诉及案外和解等）。
九、如一方要求变更合同条款，需再行协议。
十、其他约定：
甲方：________________乙方：________________
________年________月________日
______________(甲方)与___________公司_______纠纷一案，委托国浩律师集团(杭州)事务所(乙方)的.律师担任代理人，经双方协商，达成如下协议：
一、乙方接受甲方委托，指派律师为甲方与_________公司______纠纷的代理人。
二、乙方律师必须认真负责保护甲方的权益，并按时出庭。
三、甲方必须真实地向律师介绍案情，提供本案有关证据。乙方如发现甲方捏造事实、弄虚作假，有权终止代理，所收费用不予退还。
四、如乙方无故终止合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止，已收合同代理费不退回且有权要求其支付风险代理费用。
五、甲方委托乙方的代理权限为：特别授权。
六、依照我国律师收费规定，甲方同意按以下方式支付代理费：
1、基本代理费：在本合同签订后五日内，甲方向乙方一次性缴纳代理费人民币_______元;
2、风险代理费：按本案全部处理完毕(包括但不限于协商、调解、判决、仲裁等)后甲方实际取得款项的百分之_____支付风险代理费，上述风险代理费用应在甲方实际获得款项之日起五日内一次性付清。
七、乙方律师办理案件所需诉讼费、查档费、差旅费等按国家规定由甲方负担，
八、本合同有效期从本合同签订之日起至本案全部处理完毕止。
甲方：____________乙方：国浩律师集团(杭州)事务所授权代表(签字)：授权代表(签字)：
二零__年月日
__________________(以下简称甲方)因纠纷一案,委托____________律师事务所(以下简称乙方)的律师出庭代理。
经双方协议,订立下列各条,共同遵照履行:
一、乙方接受甲方的委托，指派律师为甲方与纠纷案的第审代理人。
二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益，并按时出庭。
三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供有关本案证据。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权终止代理，依约所收费用不予退还。
四、如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止，代理费不退还。
五、甲方委托乙方代理权限：
六、根据司法部制定的'《律师事务所处收费暂行办法》第条第款的规定，甲方应在签订委托合同时向乙方缴纳手续费人民币元，结案后按诉讼标的(实得数额)%交付代理费。
七、本合同自签订之日起至本案本审终结为止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。
八、如一方要求变更合同条款，需再行协议。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
——律师委托代理合同菁选
律师委托代理合同【荐】
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编收集整理的律师委托代理合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
甲方：___________________________
地址：___________________________
电话：___________________________
传真：___________________________
乙方：___________________________
地址：___________________________
电话：___________________________
传真：___________________________
鉴于：___________________________
就甲方与货物损失赔偿纠纷一案，甲方现委托乙方作为代理人处理该案，乙方指派律师为案件的经办人。
甲、乙双方经友好协商，一致达成如下协议：
第一条委托事项
1、代表甲方与协商索赔事宜。
2、作为甲方的诉讼代理人，向提起索赔诉讼。
第二条委托权限
乙方的委托代理权限包括：
1、代为起诉、应诉;
2、代为调查收集证据，查阅有关材料，申请证据保全和证据调查;
3、参与一、二审诉讼，并代为承认、放弃或者变更诉讼请求，进行和解和签订和解协议，参与调解;
4、代为对一审法院做出的判决和(或)裁定提起上诉;
5、代为对一审和(或)二审法院作出的任何命令和(或)裁定和(或)判决申请复议和(或)申请再审;
6、代为接收有关法律文书的送达;
7、代为接受赔款;
8、代为处理与诉讼和执行有关的其它事项。
第三条甲方义务
1、甲方应当保证其提供的资料、文件和相关证据的真实性和完整性。如因甲方方虚假陈述、疏漏陈述而导致的任何损失、责任、或任何不利后果，乙方对此均不承担任何责任。
2、甲方应为乙方律师的工作提供足够的便利和协助。
3、甲方应按照本协议规定，足额、及时支付本协议第五条所约定的律师费用。
第四条乙方义务
1、乙方律师作为甲方聘请的律师和诉讼代理人，秉承良好的职业道德，谨慎、勤勉地为甲方服务，竭力维护甲方的合法权益。
2、乙方应及时向甲方汇报案件处理的`进展。
3、乙方应恪守职业准则，对于在处理本协议委托事项期间所获悉的甲方商业秘密，不得向任何其他方披露。
4、乙方接受委托后，应对本协议委托事项全程负责。除非获得甲方许可或有充分、合理的理由，不得解除合同。
5、协商和解或诉讼中和解、调解的金额，须经甲方确认，乙方才能与索赔人达成协议。
第五条费用及支付
1、甲方同意向乙方支付律师费。该费用于本合同签订之日后的三天内一次性支付。
2、其他案件处理所发生的法院或第三方费用，如诉讼费、检验费、翻译费、公证认证费、证人(检验人)出庭费用等，由甲方承担支付。
3、上述约定之律师费用，包括乙方律师在内的差旅费和通讯费用。征得甲方事先同意确认，乙方律师为办案需要前往外出差所发生的实际费用，由甲方另行据实支付。
第六条合同的生效
本合同正本一式两份，双方各持一份，于双方盖章、代表签字之日起生效。传真签发具有同等效力。
其它事宜可经双方协商订立补充协议，补充协议具有优先效力。
第七条合同争议解决
因履行该委托代理合同所产生的一切争议，甲乙双方友好协商解决;双方如协商解决不成，提请被告所在地人民法院裁决。
甲方：(盖章)___________________________
代表人：___________________________
日期：___________________________
乙方：___________________________
代表人：___________________________
日期：(盖章)___________________________
甲方（委托方）：有限公司
法定代表人：
乙方（受托方）：知识产权代理有限公司
法定代表人：
鉴于：
1.甲方欲就其申请进入；
2.甲方需要委托专业的涉外代理机构代为向指定的国家申请专利；
3.乙方为国家知识产权局指定的涉外专利代理机构，拥有专业的专利代理人，有丰富的专利代理经验，可提供专业的专利申请代理服务。
甲方经充分了解后，与乙方经友好协商就上述专利申请之委托代理达成如下合同：
第1条委托事项
1.1甲方委托乙方办理其进入欧洲、美国的专利申请及批准过程中的全部事宜。
1.2乙方指派下列人员负责上述专利申请的安排翻译、国外联络以及国外审查中等代理工作；
承办人员：。
电话：。
邮寄地址：。
电子邮箱：。
1.3甲方授权乙方处理本合同所涉申请案的上述事宜，但发生阻碍甲方申请专利的事项时，乙方应及时书面通知甲方，并根据甲方的书面处理意见开展下一步工作。
1.4甲方指派下列联系人配合乙方办理应由甲方负责的有关资料的盖章及提交等事宜。乙方需要送达甲方的相关材料，应通过下列联系方式向甲方传送。
联系人：。
电话：。
邮寄地址：。
电子邮箱：。
第2条甲方权利义务
2.1甲方权利
（1）甲方有权要求乙方在约定的期限内完成专利申请初稿交甲方核查，并有权及时了解上述专利申请的进程及相关情况；
（2）在乙方违约时，甲方有权要求乙方承担本合同约定的违约责任；
2.2甲方义务
（1）甲方应明确申请的国家，及时提供各种证明文件，办理必要的委托手续；
（2）甲方应指定专人与乙方联系，并及时交接有关文件，如有人员或通讯地址变更应及时通知乙方；
（3）专利申请过程中，甲方应在接到乙方有关专利申请书面通知后，应在该书面通知所述期限内，及时给乙方进一步作业的书面指示；
（4）甲方同意按双方约定的付费金额以及支付方式支付相应的翻译费、国外预付款、国内基本作业费用；
（5）若1.4中所述联系人、权限及联系方式变更，甲方需另行书面通知乙方。自收到之日起，乙方与新联系人联系所有专利事宜；
若没有提供书面通知，乙方视为原联系人、权限及联系方式没有变更，因此而导致相应的专利事务过失等后果，由甲方承担。
第3条乙方权利义务
3.1乙方权利
（1）乙方有权要求甲方在约定的期限内支付相关费用；
（2）在甲方违约时，乙方有权要求甲方承担本合同约定的违约责任。
3.2乙方义务
（1）乙方应按照本合同约定的期限和内容，为甲方提供专利代理服务；
（2）乙方指定的代理人员变更的，应取得甲方同意，并及时通知甲方；
（3）乙方代理人应在收到甲方作业指示之日起3周内完成翻译稿，返给甲方审阅；
（4）乙方应在得到甲方的确认一周内，向美国及欧洲提交专利文件，并明确指示函；
（5）乙方应及时向甲方通告专利申请过程中事务的处理意见，并及时征求甲方意见；
（6）乙方在完成代理递件后，应将申请文件副本转交甲方；并于得到国外的各种汇报信及账单等文件之后，立即将上述文件转交甲方；
（7）乙方在得到甲方的指令后，针对审查意见通知书提出具体答辩和申请文件修改意见；
（8）乙方应在得到甲方的指令之日起三个工作日内，将费用情况汇报甲方；
（9）乙方应严格保守在履行本合同过程中所获悉的甲方一切商业秘密，上述商业秘密包括但不限于与甲方欲申请专利相关的技术信息及与甲方经营相关的商业信息。
第4条费用以及支付方式
4.1甲方应付乙方预付款为：RMB元，该预付款的构成如下：
（1）欧洲申请：RMB元，包括：国内基本代理费RMB元、欧洲律师费及官费等US$元（预付款，折合RMB元，美元卖出价为），从递交申请到有审查结果；
（2）美国申请：RMB元，包括：国内基本代理费RMB元、美国律师费及官费等US$元预付款，折合RMB，美元卖出价为），从递交申请到有审查结果；
（3）翻译、校对工作由乙方完成，费用为RMB元：
（4）乙方给甲方依据上述费用开具正规发票。
甲方应在合同签订之日起7个工作日内将预付款支付给乙方；
4.2以下费用由乙方按照实际发生的数额凭正式报销凭证从甲方所支付的预付款中支出：
（1）递交阶段之后乙方所产生的实质代理费用，如答复国外专利局的补正通知书、审查意见通知书等，由乙方按照双方约定的价格从甲方的预付款中扣除；
（2）办理境外汇款的手续费及传真、邮寄等必要的基本费用，由乙方按照实际发生从甲方的预付款中支付；
4.3甲方已支付的预付款包含4.1款及4.2款所述全部费用，乙方应根据实际发生费用结算，剩余部分应在本合同终止时返还甲方。
4.4当预付款不足以支付已经发生或者即将发生的费用时，乙方提前1个月书面通知甲方，甲方经审查认为合理的，应保证在乙方书面指定的合理期限内将费用汇到指定的账户。
4.5预付款中费用不包括超项费、超页费、各国授权前维持费、分案申请、答复驳回、请求复审、美国提RCE、延期、各种项目变更、公证及认证等特殊程序的官方费用及国内外代理费。国外发生官费及律师费用，乙方依照实际发生费用向甲方请款；国内代理费相关费用标准（若涉及）见特殊程序代理费报价表（附件1）。
第5条合同终止
5.1因甲方违反本合同相关规定导致申请案中途停止的，本合同终止，甲方已支付的国内基本代理费不予退还。乙方收取的预付款中国外费用部分已支付的，不予退还，尚未对外支付的，乙方应在合同终止7日内退还甲方。乙方应于合同终止的同时通知国外律师停止作业，因乙方未履行通知义务，导致合同终止日之后仍发生费用的，该费用由乙方承担。
5.2乙方完成本合同代理义务，本合同终止。
第6条法律责任
6.1甲方应按照乙方代理专利申请的要求，向乙方提供必要的、完整的`证明文件、办理委托手续，否则造成申请受阻的，乙方不承担法律责任。
6.2因甲方原因如甲方未指定人员、通讯地址变更、未及时给予工作指示等，造成文件转寄受阻或延误期限，乙方不承担法律责任。
6.3因乙方故意或过失导致甲方的专利申请被驳回或者被视为撤回的，如可弥补，乙方应义务弥补，弥补所需费用由乙方负担；如不可弥补，乙方应在7日内退回该申请案的甲方已支付的全部费用和预付费，并按甲方已支付的预付款的30%向甲方支付违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。
***乙方违反本合同第3条第3.2（9）款约定的，应按甲方已支付的预付款的30%向甲方支付违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。
6.5乙方委托的欧洲及美国律师应具备在本国专利申请业务方面至少五年以上工作经验且熟悉本国专利申请流程，能够正确处理在专利申请各阶段遇到的特殊情况。如乙方违背该原则委托律师的原因造成甲方无法申请到专利的，甲方有权解除合同并要求乙方按甲方支付全部款项的30%支付违约金。
第7条其他
7.1本合同专利申请，授权后案件甲方委托乙方进行期限管理的，双方另行签署委托合同。
7.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。如在合同期间发生争议，双方应协商解决，协商不能解决的，双方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同样法律效力。
7.4本合同自双方签章日生效。
签署时间：年月日
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
委托方(甲方)：____________________
受托方(乙方)：____________________律师事务所
甲、乙双方本着自愿、公*、诚信的原则，根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国民法典》有关法律、法规的规定，经协商就甲方委托乙方提供法律服务有关事宜签订本合同，以资信守：
一、委托事项：
乙方接受甲方委托，指派 律师为甲方与 纠纷一案的代理人。甲方委托乙方后不得另行委托其他人代理此纠纷。
二、代理权限：
甲方授予乙方的代理权限为以下第(2)种：
(1)一般代理;
(2)特别授权，包括代办仲裁或诉讼(起诉、上诉)立案手续、代为承认、放弃、变更仲裁或诉讼请求，代为参加调解、和解，签署相关协议，代为提起诉讼(起诉、上诉、反诉)、代为强制申请执行、代领执行标的、代为申请财产保全、代为提交、签收相关法律文书和案件材料、代为出庭陈辩等;
(3)双方约定的其他事项
三、代理期限：
自本合同生效之日起至_____止。
四、联系人：
甲方指定 为其联系人，授权其负责与乙方联络，提供案件所需的证据材料，转达双方的意见与要求。甲方更换联系人须及时通知乙方，联系人户籍地址即为甲方有关文件的送达地址，乙方一经邮寄即视为甲方妥收。
五、乙方的义务：
(1)乙方在代理权限内，依法维护甲方的合法权益，勤勉履行代理义务。
(2)乙方对甲方的商业秘密或个人隐私负有保密义务。
六、甲方的义务：
(1)甲方应全面、客观和及时地向乙方陈述与委托事项有关的情况，并提供相关证据材料
(2)甲方应当按时、足额向乙方支付法律服务费和其他费用。
七、变更承办人：
若乙方指派的律师因合理原因无法继续履行本合同，乙方应及时通知甲方，并尽快指定本所其他律师履行职责。如甲方对乙方另行指定的律师有异议，应当及时以书面形式向乙方提出。
八、代理费：
根据《_________省律师服务收费标准》的规定，双方约定，甲方按以下第1及第3项方式向乙方支付律师代理费：
(1)甲方须向乙方支付代理费_____元。
(2)以计时方式计取律师代理费，计费标准为每小时_____元。计时收费的最小单位为一小时，不足一小时的，按一小时计费。
(3)双方约定的其他方式：________________________________________________________________________________
缓收律师费 元( 元整)，该费用在甲方与争议方解决争议当日一次性支付，无论甲方通过与争议方调解、和解、判决、裁决、裁定、强制执行、撤诉、争议方主动支付等任何方式解决争议，甲方均需立即支付，逾期支付该律师费的，需按每日百分之五的标准向乙方支付迟延履行违约金，直至付清之日。
九、代理费的支付方式：
甲方须于_____年___月___日前向乙方足额支付全部代理费。
十、其它费用：
(1)因案件发生的鉴定费、公证费、查档费、翻译费、交通费、财产保全费、担保费、诉讼费、执行费、各种申请费等费用由甲方承担;
(2)异地办案所需差旅费、通讯费等由甲方预付，按实际支出多退少补。
十一、代理费的.特殊处理：
(一)本合同生效后，甲方决定不起诉或撤诉、对方当事人决定不起诉或撤诉的，乙方收取的代理费不予退还;(二)其他甲方已解决争议获得争议方支付款项的情形，甲方仍需依约付费：
十二、违约责任：
(1)本合同生效后，若甲方未于约定时间足额支付律师代理费，乙方有权立即终止工作或提供法律服务或单方解除合同，乙方已收的费用不予退还，且有权追索甲方未交的全部律师费。
(2)本合同生效后，如甲方无正当理由解除合同，乙方已收取的代理费不予退还。尚未收取代理费的，甲方应足额支付;
(3)本合同生效后，如乙方无正当理由解除合同，应将已收取的代理费退还甲方。
十三、特别约定：
(1)对于甲方委托事项，若因甲方虚假陈述、隐瞒事实、提供伪证或不在举证期限内提供证据造成甲方损失的，乙方不承担责任;
(2)甲方委托事项所需证据材料，乙方只留存复印件，原件由甲方自行保管。第三方如需使用该证据材料，由甲方或其联系人亲自向其提供。
(3)甲方坚持不正当甚至违法的要求，乙方可单方终止本合同。甲方已支付的代理费不予退还;
(4)如因甲方的原因造成未能及时反诉、上诉、申诉、执行、财产保全而产生的法律后果和损失，与乙方无关;
十四、争议的解决：
本合同履行过程中发生争议，先通过调解方式解决，调解不成的，双方约定选择下列第___种方式解决
(1)向_______仲裁委员会申请仲裁;
(2)向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十五、合同的生效：
本合同自双方签字或盖章之日起生效，如有未尽事宜，可另订补充协议。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份。
甲方：___________________乙方：____________________律师事务所
地址：____________________地址：____________________
电话：____________________律师(签字)____________________
签订地：____________________签订日期_____年___月___日
委托方： (以下简称甲方) 受托方： 事务所 (以下简称乙方)
甲方委托乙方的律师作为甲方与 因
纠纷案 的仲裁/诉讼代理人。经双方协商，订立下列各条，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派律师 到人民法院(仲裁委员会)参加诉讼。
二、乙方律师必须依法认真地履行职责，维护甲方的合法权益，必须保守甲方的`个人隐私或商业秘密。并按照法院规定的时间出庭诉讼。
三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供有关本案的证据。乙方如发现甲方有捏造事实、弄虚作假或坚持显然违法的要求时，有权终止代理，依约所收费用不予退还。
四、如乙方无故停止履行合同，所收费用全部退还甲方;如甲方无故要求撤销委托，所收费用不予退还，尚未收取的，甲方应在撤销委托后三日内支付。
五、代理权限：详见授权委托书。
六、按照律师业务收费有关规定或协商收费达成一致，甲方按下列方式向乙方支付代理服务费：
1、甲方向乙方一次性支付 元人民币，在本合同签订后一周内支付。
2、甲方向乙方支付基本服务费 元人民币，在本合同签订后一周内支付;本案本审结案后，另按争议标的( 元)%向乙方支付服务费，该服务费在本案结案后一周内支付。
3、实行风险收费：
乙方在收到甲方支付服务费后的三日内，必须向甲方出具法定的票据。
七、办案杂费：根据有关规定，乙方承办业务所需食宿费、交通费、通讯费、翻译费、打字、复印费等应由甲方承担。双方商定按下列方式执行(选定者在口打“√”，未选定者在口打“╳”)
口由甲方预付杂费 元人民币，受托业务办结后结算，多退少补。
口由甲方一次性支付办案杂费 元人民币，由乙方包干使用，多不退少不补。办案杂费收取后由乙方开具收据。
八、特别约定：
1、乙方需按时支付上述相关费用，否则，乙方每逾期一日需支付上述相关费用同期银行利息四倍的罚息给甲方，超过半个月仍未按时支付上述相关费用的，乙方需向甲方承担上述相关费用的20%-30%的违约金;
2、乙方需支付上述相关费用的时间最迟不得超过人民法院(仲裁委员会)通知开庭前，否则，甲方有权拒绝代理乙方出庭，同时，乙方需根据本条第1款承担相应的违约责任;
3、对于风险收费条款，除甲乙双方有特别约定外，若一审阶段乙方全部或大部分胜诉的情况下，在乙方收到一审判决书之日起三日内需支付一审阶段的律师代理费给甲方，否则，甲方有权拒绝代理下一个法定程序，同时，乙方需根据本条第1款约定承担相应的违约责任。
九、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。
十、乙方的服务期：自本合同订立之日起至本案本审终结(判决、调解、案外和解或撤诉、仲裁裁决)时止。
十一、本合同有效期限自签订之日起至双方权利义务履行完毕之日止。
十二、本合同一式二份，双方签字或盖章后生效，各执一份。
甲方(签名盖章)： 乙方 律师事务所
订立日期： 年 月 日
委托人李雨菲(以下简称甲方)因某跨国集团的厂商侵权一案，委托名扬律师所(以下简称乙方)的律师作为代理人，经双方协商，达成如下协议：
一、 乙方接受甲方的委托，指派娄彦琼律师为甲方该事务的一审代理人。
二、 乙方律师必须认真负责保护甲方的合法权益，并按时出庭。
三、代理权限为下列内容，共9项：
1、代为起诉;
2、代为承认、放弃或变更诉讼请求;
3、代为和解或调解;
4、代为反诉;
5、代为上诉;
6、代为申请执行;
7、代为签收法院送达法律文书;
8、代为申请财产保全或先予执行;
9、有权依法转代理;
10、一般代理;
四、代理费用的支付方式
根据《律师服务收费管理办法》和《福建省律师服务收费管理规定》，甲方应向乙方支付律师代理费计1000元，该费用甲方应在合同签订后三日内一次性支付。
若本协议在履行过程中发生重大变化，导致本协议约定的律师代理费低于法律规定，刚由双方对变更部分的律师代理费另行协商约定，并作为本协议的补充。律师在为委托人提供服务过程中发生的鉴定费、公证费、文印费、异地办案差旅费，以及代委托人支付的.其他费用，由委托人另行支付或与委托人协商由乙方包干收取。
五、双方的义务
甲方必须真实的向律师陈述案情，提供有关本案的证据，如因证据不足等甲方自身原因导致案件无法达到甲方满意，不得无理要求乙方退还代理费用。
乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权中止代理，依约所收费用不予退还，
乙方为甲方提供法律服务必须勤勉尽职，忠于职守，认真维护甲方的合法权益并按时出庭。
六 如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方，如甲无故终止，代理费不予退还。
七、本合同有效期限，自订立之日起至本案本审终结止。
八、如一方要求变更协议条款，需另签代理协议。本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：
乙方：
代理人：
签订时间：20xx年9月6日
甲方：________
乙方：________
一、甲方委托乙方________律师代理甲方，办理相关的法律事务。
二、甲方委托乙方代理的权限以及办理的具体事项为：全权代理、特别代理：代为取证，代为与对方谈判、和解、代为起诉、应诉、撤诉，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为上诉，代为签署和解协议，代为签署法律文书，代为申请执行，代为接受对方给付的款物，代为接受法院的执行款物以及退回的诉讼费，执行费；以及代为办理其他与该代理事务相关的'事宜。
三、甲方应当真实的向乙方陈述案情，提供相关的材料和必要的协助。
四、乙方律师必须认真全面的履行职责，勤勉诚信，依法维护甲方的合法权益。
五、办理案件过程中所需要的诉讼费、鉴定费、保全费、执行费、工商查档费等实际发生过的与案件有关的费用由甲方承担。
六、本案甲方按风险代理的方式向乙方支付代理费用：共计收取甲方诉争数额法院支持部分________%的代理费。具体支付方式如下：
一、一审审判完毕收到判决书3日内支付________%；
二、二审审判完毕收到判决书3日内支付________%；
三、执行完毕收到执行款当日支付________%。
1、乙方代理本案一审、二审及执行，未经乙方许可甲方不得撤销委托，甲方单方面撤销委托，代理费条款继续生效。诉讼费、保全费甲方预交________，多退少补，此外，甲方不向乙方支付任何费用。
2、乙方在代理过程中，如能得到对方给付的赔偿款或其他财产（甲方同意通过调解），代理行为终结，乙方收取调解数额15%代理费。
七、本合同双方盖章或签名后生效。甲、乙各方不得无故终止合同。
八、本合同有效期自合同签订之日起至本合同约定的代理事务完结为止。
甲方：________乙方：________
________年________月________日
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：
甲方因一案，委托乙方律师代理。乙方接受甲方的委托。经双方协商，订立本合同，共同遵照执行。
一、乙方指派律师为甲方办理本案的代理人。代理人依法在代理权限范围内认真办理代理事项，并在没有法定意外因素的情况下，按时参加办理本案有关的活动。如代理律师因故不能履行职务时，乙方应当另行指派律师继续履行本合同。
二、乙方应当遵守诚实信用原则，依法保守甲方的.商业秘密、个人隐私，依法维护甲方的合法权益。
三、甲方应当如实向代理律师叙述案情，主动提供有关证据资料。乙方如发现甲方有隐瞒事实及其他违法情况，有权单方终止合同，所收律师费用全部不予退还。
四、乙方如单方终止合同，所收律师费用全部退还甲方。甲方如单方终止合同，律师费用全部不予退还。
五、根据有关规定并经双方充分协商，甲方在订立本合同时向乙方支付人民币元（小写：元）作为律师代理费用。乙方律师为办理本案所支付的差旅费用（包括交通、住宿、通讯等）元全部由甲方承担。
六、（1）甲方委托事项：
（2）委托代理阶段：
（3）乙方代理权限：
七、合同期限自合同生效之日起至按第六条第（2）项中约定的代理阶段终结时止。
八、双方因本合同发生的争议，交由成都仲裁委员会裁决。
九、本合同自双方签字或盖章后生效。本合同一式三份，甲乙双方各持一份，承办律师附卷一份。本合同附件为《委托人须知》，一式一份，由乙保管。
十、其他约定：
甲方：
乙方：
法定代表人：
负责人：
邮编：
邮编：
地址：
地址：
电话：
电话：
手机：
手机：
E—mail：
E—mail：
网址：
网址：
时间： 年 月 日
时间： 年 月 日
__________________(以下简称甲方)因纠纷一案,委托____________律师事务所(以下简称乙方)的律师出庭代理。
经双方协议,订立下列各条,共同遵照履行:
一、乙方接受甲方的委托，指派律师为甲方与纠纷案的第审代理人。
二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益，并按时出庭。
三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供有关本案证据。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权终止代理，依约所收费用不予退还。
四、如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止，代理费不退还。
五、甲方委托乙方代理权限：
六、根据司法部制定的《律师事务所处收费暂行办法》第条第款的.规定，甲方应在签订委托合同时向乙方缴纳手续费人民币元，结案后按诉讼标的(实得数额)%交付代理费。
七、本合同自签订之日起至本案本审终结为止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。
八、如一方要求变更合同条款，需再行协议。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
甲方：
地址：
电话：
传真：
乙方：
地址：
电话：
传真：
鉴于：
就甲方与货物损失赔偿纠纷一案，甲方现委托乙方作为代理人处理该案，乙方指派律师为案件的经办人。
甲、乙双方经友好协商，一致达成如下协议：
第一条委托事项
1、代表甲方与协商索赔事宜。
2、作为甲方的诉讼代理人，向提起索赔诉讼。
第二条委托权限
乙方的委托代理权限包括：
1、代为起诉、应诉；
2、代为调查收集证据，查阅有关材料，申请证据保全和证据调查；
3、参与一、二审诉讼，并代为承认、放弃或者变更诉讼请求，进行和解和签订和解协议，参与调解；
4、代为对一审法院做出的判决和（或）裁定提起上诉；
5、代为对一审和（或）二审法院作出的任何命令和（或）裁定和（或）判决申请复议和（或）申请再审；
6、代为接收有关法律文书的'送达；
7、代为接受赔款；
8、代为处理与诉讼和执行有关的其它事项。
第三条甲方义务
1、甲方应当保证其提供的资料、文件和相关证据的真实性和完整性。如因甲方方虚假陈述、疏漏陈述而导致的任何损失、责任、或任何不利后果，乙方对此均不承担任何责任。
2、甲方应为乙方律师的工作提供足够的便利和协助。
3、甲方应按照本协议规定，足额、及时支付本协议第五条所约定的律师费用。
第四条乙方义务
1。乙方律师作为甲方聘请的律师和诉讼代理人，秉承良好的职业道德，谨慎、勤勉地为甲方服务，竭力维护甲方的合法权益。
2。乙方应及时向甲方汇报案件处理的进展。
3。乙方应恪守职业准则，对于在处理本协议委托事项期间所获悉的甲方商业秘密，不得向任何其他方披露。
4。乙方接受委托后，应对本协议委托事项全程负责。除非获得甲方许可或有充分、合理的理由，不得解除合同。
5。协商和解或诉讼中和解、调解的金额，须经甲方确认，乙方才能与索赔人达成协议。
第五条费用及支付
1、甲方同意向乙方支付律师费。该费用于本合同签订之日后的三天内一次性支付。
2、其他案件处理所发生的法院或第三方费用，如诉讼费、检验费、翻译费、公证认证费、证人（检验人）出庭费用等，由甲方承担支付。
3。上述约定之律师费用，包括乙方律师在内的差旅费和通讯费用。征得甲方事先同意确认，乙方律师为办案需要前往外出差所发生的实际费用，由甲方另行据实支付。
第六条合同的生效
本合同正本一式两份，双方各持一份，于双方盖章、代表签字之日起生效。传真签发具有同等效力。
其它事宜可经双方协商订立补充协议，补充协议具有优先效力。
第七条合同争议解决
因履行该委托代理合同所产生的一切争议，甲乙双方友好协商解决；双方如协商解决不成，提请被告所在地人民法院裁决。
甲方（公章）：________乙方（公章）：________
法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________
20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日
甲方：
乙方：
一、甲方委托乙方 律师代理甲方，办理相关的法律事务。
二、甲方委托乙方代理的权限以及办理的具体事项为：全权代理、特别代理：代为取证，代为与对方谈判、和解、代为起诉、应诉、撤诉，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为上诉，代为签署和解协议，代为签署法律文书，代为申请执行，代为接受对方给付的款物，代为接受法院的.执行款物以及退回的诉讼费，执行费;以及代为办理其他与该代理事务相关的事宜。
三、甲方应当真实的向乙方陈述案情，提供相关的材料和必要的协助。
四、乙方律师必须认真全面的履行职责，勤勉诚信，依法维护甲方的合法权益。
五、办理案件过程中所需要的诉讼费、鉴定费、保全费、执行费、工商查档费等实际发生过的与案件有关的费用由甲方承担。
六、本案甲方按风险代理的方式向乙方支付代理费用：共计收取甲方诉争数额法院支持部分15%的代理费。具体支付方式如下：
一、一审审判完毕收到判决书____日内支付5%;
二、二审审判完毕收到判决书____日内支付
2.5%;
三、执行完毕收到执行款当日支付
7.5%。
1、乙方代理本案一审、二审及执行，未经乙方许可甲方不得撤销委托，甲方单方面撤销委托，代理费条款继续生效。诉讼费、保全费甲方预交 ，多退少补，此外，甲方不向乙方支付任何费用。
2、乙方在代理过程中，如能得到对方给付的赔偿款或其他财产(甲方同意通过调解)，代理行为终结，乙方收取调解数额15%代理费。
七、本合同双方盖章或签名后生效。甲、乙各方不得无故终止合同。
八、本合同有效期自合同签订之日起至本合同约定的代理事务完结为止。
甲方： 乙方：________年____月____日
委托人（简称甲方）：
法定代表人：
地址：
受托人（简称乙方）：
地址：
甲方因与纠纷一案，委托乙方律师代理参与办理以下事务：
就双方纠纷一案提起诉讼一事进行代理，具体内容为代为起诉，参加一审或二审审理。
根据中华人民共和国《民法通则》、《律师法》及相关法律、法规之规定，经双方充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照执行。
第一条、乙方接受甲方委托，同意指派本所杨文战律师担任甲方的委托代理人，甲方指定XX为代表为与乙方的联系人。
第二条、甲方委托乙方承办律师的代理权限为特别授权：代为提出、承认、放弃、变更诉讼请求；提出并进行和解；对一审不服提起上诉。
第三条、参考国家及北京市的有关律师费规定及双方约定：甲方向乙方缴纳的代理费为：XX元。具体缴费办法为：协议签订后三日内一次性支付。乙方为办理甲方委托的事务所发生的实际开支（包括交通费、住宿费、出差补助费、相关部门收取的费用和资料复制费等），由甲方负担。支付办法为：据实支付。
第四条、甲方应如实向乙方的承办律师陈述案件事实，提供有关证据材料；按时支付委托代理费及相关费用；清偿乙方承办律师在处理代理事务过程中因不可归责于自己之事由所致实际损失。
第五条、乙方承办律师必须严格遵守律师职业道德，在代理权限内依法履行代理职责，积极维护甲方的'合法权益；不得接受同一案件中对方当事人的委托；及时交付代理过程中所收受的有关物品、孳息及其他财产；依法赔偿因故意或重大过失而给甲方造成的实际损失。
第六条、乙方接受委托后，如发现甲方不履行上述义务或对乙方承办律师代理活动不配合，有权单方解除委托代理合同，依约所收代理费不予退还。
第七条、乙方承办律师因故无法从事上述代理活动，应及时与甲方取得联系，进行协商，乙方在取得甲方同意后，可另行委派其他律师代理甲方委托之事宜。
第八条、如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务，与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益，甲方有权单方解除委托代理合同，乙方所收代理费应如数退还。
第九条、如本案诉讼中当事双方任何一方提出反诉，就反诉事宜是否委托乙方代理及相关事宜由甲乙双方另行协商确定。
第十条、甲方非因第八条原因解除委托代理合同的，乙方有权要求甲方依约缴纳代理费或拒退所收代理费。乙方非因第六条原因解除委托代理合同的甲方有权要求乙方退还所交代理费或拒付代理费，并可依法要求乙方承担相应的法律责任。
第十一条、本合同一经双方签字盖章即发生法律效力，非依约定或协商，任何一方不得擅自变更或解除。
第十二条、本合同的有效期限，自生效之日起至本案结案（一审或二审判决/调解/裁定）止。
第十三条、本合同一式三份，甲方一份乙方两份。
甲方：
代表人：
联系电话：
传真：
电邮：
乙方：
受托律师：
联系电话：
传真：
电邮：
年月日
合同编号：xxx
甲方（委托方）：xxx
乙方（受托方）：xxx
甲、乙双方就委托事宜经双方协商一致，达成如下协议：
一、委托事项：
二、委托权限范围：
三、根据甲方要求，乙方指派律师、及担任上述委托事项的承办人员，甲方指定本单位（家庭）为联络人员，联络地址：电话：。
四、代理收费的取费形式
1。按收费标准收取：xxx
2。双方协商收费：xxx
五、代理费用的收取：（依人民币计算）
1。代理费用为元；
2。办案费用（交通、通讯、打字、复印、联络等）为元。以上费用的的`收取时间和办法为在代理活动中，乙方基于代理事务而必须开支的费用（交通、通讯、打字、复印、联络等）预计为元，由甲方预交，乙方在结案提供相应的票据进行结算。
六、甲方郑重承诺：以上委托事项未经委托他人或已中止对他人的委托；随案移送的一切材料及口述情况绝对保证其真实性；未对乙方隐瞒与案件相关的重大情况。否则，乙方有权随时中止委托承办工作，有关费用不予退还，并保留追索赔偿的权利。
七、乙方对委托承办事务中所知悉的涉及甲方的商业秘密及个人隐私负有保密的义务。
八、委托事务进入代理阶段后，乙方应尽责尽力履行相关法律程序，维护委托人的正当合法权益。但乙方不对所代理事务之结果承担任何经济责任。甲方并且不得因委托代理事项的变化或提前完成，而要求退减已交或应交的代理费额。
九、代理律师业务中，乙方不对案件标的承担经济责任及当事人的权利义务承担。
十、本协议自双方签字（乙方须加盖事务所合同章）后生效。如一方要求变更合同条款，需另行协议。
十一、本合同有效期限，自签订之日起至本委托事项终止（以授权委托合同为范围，含判决、调解、案外和解及撤诉等情形在内）。本合同如发生争议，提交岳阳仲裁委员会仲裁解决。
十二、以上协议，一式两份，双方各持一份。均具有同等效力。
甲方：xxx；乙方（章）：xxx
甲方代表：xxx；乙方代表：xxx
地址：xxx；地址：xxx；
电话：xxx；电话：xxx
开户行：xx；开户行：xx
账号：xx；账号：xx
签约地点：xxx
签约时间：20xx年xx月xx日
委托人________________（以下简称甲方）因交通事故纠纷一案，委托______________律师事务所（以下简称乙方）律师代理诉讼，经双方议定下列各条，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派律师为甲方与交通事故纠纷案审的诉讼代理人。
二、乙方律师必须切实维护甲方合法权益，负责办理有关法律事务，并按时出庭。
三、甲方必须向律师如实反映全部案情，提供可靠的证据和材料。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权终止代理，所收代理费不予退还。
四、乙方无故终止履行合同，退还已收取的全部律师服务费，甲方无故终止履行合同，已收取的.律师服务费不予退还。
乙方因甲方过错或甲方的要求超出合理范围而终止合同的，乙方扣除承办该项法律事务的实际支出后余额退还甲方。
甲方未按约定时间支付律师服务费、办案费，乙方有权终止履行合同。
五、双方签订合同时，乙方应向甲方提交《________民信律师事务所民事案件诉讼风险须知》，告知其民事案件审理因涉及诉讼参加人的取态与反应、承办法官依法之自由裁量权、证据之客观真实与法律真实间的差异等因素，故乙方指派之律师应勤勉的依法办理案件，且尽量告知甲方须自行承担可能的诉讼风险。
六、甲方委托乙方的代理权限：
全权代理：代为承认、变更、放弃诉讼请求，进行和解，提起反诉、上诉等。
一般代理
七、根据双方协商，甲方向乙方缴纳律师服务费________元。于本合同签订后三日内一次性缴清。
乙方律师在为甲方提供法律服务过程中所发生的办案费（含鉴定费、公证费、办案所需差旅费、以及乙方代甲方支付的其他费用）由甲方另行据实支付。
八、合同有效期限，自签订之日起至本案审终结止（判决、调解、撤诉及案外和解等）。
九、如一方要求变更合同条款，需再行协议。
十、其他约定：
甲方：________________乙方：________________
________年________月________日
甲方：
乙方：
甲方因与杜福祥经济诈骗、甲方与黄伟借贷纠纷两案，委托乙方律师代理。经双方*等协商，达成如下条款，以资共同遵守：
一、乙方接受甲方的委托，指派 律师担任在甲方与 两案的一审代理人。
二、甲方委托乙方的代理权限为：特别授权。
三、甲方应积极配合乙方律师完成代理诉讼活动。必须真实地向乙方律师叙述案情，并按乙方律师要求的期限，提供有关本案的证据材料及证据线索，并保证上述证据材料的真实、完整。
四、诉讼中所需要向法院交付的费用及与案件相关的各种鉴定费用均由甲方承担。
五、本案实行风险代理。经协商，甲方向乙方缴纳代理费的为：
1、甲方先支付给乙方律师人民币五千元作为乙方承办律师的前期办案费用，该款项属乙方承办人为甲方代理所需之基本的文件打印、交通、住宿、餐饮、通讯费、诉讼费及与代理活动相关的其他支出(在扣除该费用后，剩余款项计入代理费，即使败诉也不予退还)。该费用也包括甲方对乙方律师前期代理活动所付出劳动而实施的补偿。
2、代理费两万元实行胜诉(即为乙方通过和解、诉讼追回款项十五万元)为标准的.风险代理收费制，如果不能达到十五万元，甲方按所该两案(通过和解、法院执行)追回款项的15%向乙方支付律师代理费用。
3、本合同第五条第2项约定的代理费由乙方在收到该两案(通过和解、法院执行)所追回的款项中予以扣除。如案件败诉，则甲方不必支付任何代理费给乙方。
六、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向被告所在地的人民法院起诉。
七、本合同未尽事宜，可由双方另行签订书面协议，成为本合同的组成部分。
八、本合同一式三份，甲方执一份，乙方执一份，承办律师执一份。自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲 方(委 托 方)：
乙 方(受 托 方)：
甲、乙双方就委托 事宜经双方协商一致，达成如下协议：
一、委托事项：
二、委托权限范围： 。
三、根据甲方要求，乙方指派律师 、 及 担任上述委托事项的承办人员，甲方指定本单位 (家庭) 为联络人员
联络地址：
电话：
四、代理收费的取费形式
1.按收费标准收取;( )
2.双方协商收费;( )
五、代理费用的收取：(依人民币计算)
1.代理费用为 元;
2.办案费用(交通、通讯、打字、复印、联络等)为 元。以上费用的的收取时间和办法为 在代理活动中，乙方基于代理事务而必须开支的费用(交通、通讯、打字、复印、联络等)预计为 元，由甲方预交，乙方在结案提供相应的票据进行结算。
——律师委托代理合同菁选
律师委托代理合同通用14篇
随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的律师委托代理合同，希望对大家有所帮助。
委托人 (以下简称甲方)因 一案，委托 律师事务所(以下简称乙方)的律师出庭代理，经双方协议，订立下列各条，各方遵照履行。
一、乙方接收甲方的委托，指派 律师为甲方与 纠纷案的 壹审 、贰审 、再审、执行代理人。(如需特别说明，在本合同中第十一条“另行约定”处补充。)
二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益，并按时出庭。
三、甲方委托乙方代理权限：见授权委托书。
四、代理费用的.支付方式。
1、甲方向乙方缴纳代理费人民币 元。律师办案的差旅费、交通费、通讯费、文印费元。按照该种形式支付代理费用，甲方不得以判决结果未达到自身要求为由要求乙方退还费用。本合同签订后三日内一次付清。
2、分段支付：
2.1 固定费用：合同签订后三日内支付人民币 元;律师办案的差旅费、交通费、通讯费、文印费 元。
2.2 风险费用：律师代理的程序审结(收到法院判决书或调解书，或原告撤诉、原被告各方自行达成和解等)时支付：按照胜诉(或调解协议约定)标的金额的 %。按照执行到位财产价值金额的 %。
2.3 为保证甲方能如期缴纳风险费用，乙方自愿将2.2款费用预缴至甲方账户，如到期需退回，乙方三日内退回。
3、案件未经开庭即调解结案，乙方代理费用不予减免。
五、双方义务：
甲方必须真实的向律师陈述案情，提供有关本案的证据，如因证据不足等甲方自身原因导致案件审理无法达到甲方满意，甲方不得无理要求乙方退还代理费用。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权中止代理，依约所收费用不予退还。乙方为甲方提供法律服务必须勤勉尽职、忠于职守、认真维护甲方合法权益，并按时出庭。
六、如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故中止，代理费不予退还。
七、甲方未缴纳应缴代理费之前，乙方有权不开展代理工作。如超过应缴纳期限，甲方仍未缴纳全部代理费的，乙方单方面终止其代理工作和本代理协议，已收费用不退。
如乙方在甲方未缴纳全部代理费的情况下已经履行了全部工作，则乙方除有权要求甲方如数缴清代理费外，还可以要求甲方按照每日百分之三支付未缴清款的违约金。
八、本合同有效期限：自签订之日起生效至本案本审终结止(判决、调解及撤销诉讼等法律文书送达。)。
九、如一方要求变更合同条款，需另签委托代理合同。本合同一式两份，双方各执一份。
十、如因本合同履行发生纠纷，双方应协商解决，如协商不成，双方任何一方均可在乙方所在地人民法院起诉。
十一、其他约定。 。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代表人(须附书面委托书)：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日 地址：
开户名称：
开户银行：
账号：
委托人李雨菲（以下简称甲方）因某跨国集团的厂商侵权一案，委托名扬律师所（以下简称乙方）的律师作为代理人，经双方协商，达成如下协议：
一、乙方接受甲方的委托，指派娄彦琼律师为甲方该事务的'一审代理人。
二、乙方律师必须认真负责保护甲方的合法权益，并按时出庭。
三。代理权限为下列内容，共9项：
1、代为起诉；
2、代为承认、放弃或变更诉讼请求；
3、代为和解或调解；
4、代为反诉；
5、代为上诉；
6、代为申请执行；
7、代为签收法院送达法律文书；
8、代为申请财产保全或先予执行；
9、有权依法转代理；
10、一般代理；
四、代理费用的支付方式
根据《律师服务收费管理办法》和《福建省律师服务收费管理规定》，甲方应向乙方支付律师代理费计1000元，该费用甲方应在合同签订后三日内一次性支付。
若本协议在履行过程中发生重大变化，导致本协议约定的律师代理费低于法律规定，刚由双方对变更部分的律师代理费另行协商约定，并作为本协议的补充。律师在为委托人提供服务过程中发生的鉴定费、公证费、文印费、异地办案差旅费，以及代委托人支付的其他费用，由委托人另行支付或与委托人协商由乙方包干收取。
五、双方的义务
甲方必须真实的向律师陈述案情，提供有关本案的证据，如因证据不足等甲方自身原因导致案件无法达到甲方满意，不得无理要求乙方退还代理费用。
乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权中止代理，依约所收费用不予退还，
乙方为甲方提供法律服务必须勤勉尽职，忠于职守，认真维护甲方的合法权益并按时出庭。
六如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方，如甲无故终止，代理费不予退还。
——律师委托代理合同菁选
律师委托代理合同精选13篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编整理的律师委托代理合同，欢迎大家分享。
甲方：___________
乙方：___________
(以下简称甲方)因与____________一案(非诉讼一事)，委托白银长征律师事务所派员代理，经双方协议，订立下列条款，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派律师_________为甲方的第_________审代理人(或完成约定的非诉讼事务)。
二、乙方指派的律师必须根据事实和法律参加诉讼活动，认真负责地履行律师的职责，维护委托人的合法权益。
三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供证据。在接受委托后，如发现甲方担造事实，弄虚作假，乙方有权终止代理，依本合同所收费用不予退还。
四、如乙方无故终止合同，代理费应全部退还甲方;如甲方无故终止合同，代理费不予退还。
五、甲方委托乙方代理权限是：(在以下的选项前打“√”)
1、一般代理(辩论、举证、质证)。
2、特别代理(代为诉讼、提出、变更、放弃诉讼请求，或承认对方的'诉讼请求，提起反诉、上诉，进行和解，签收法律文书，申请执行等)。
六、根据国家有关法律服务收费办法的规定，甲方向乙方支付代理费_________元，其它费用_________元(包括差旅费、材料费)。
七、如一方要求变更本合同条款需另行协议。
八、本合同经甲乙双方或其代表人签字(或盖章)生效。
九、本合同有效期限：自签订之日起至本案终结止(判决、调解、案外和解、撤诉及调查结案)。
十、本合同一式两份，双方各持一份。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
甲方：
乙方：
甲方因与杜福祥经济诈骗、甲方与黄伟借贷纠纷两案，委托乙方律师代理。经双方*等协商，达成如下条款，以资共同遵守：
一、乙方接受甲方的委托，指派 律师担任在甲方与 两案的一审代理人。
二、甲方委托乙方的代理权限为：特别授权。
三、甲方应积极配合乙方律师完成代理诉讼活动。必须真实地向乙方律师叙述案情，并按乙方律师要求的期限，提供有关本案的'证据材料及证据线索，并保证上述证据材料的真实、完整。
四、诉讼中所需要向法院交付的费用及与案件相关的各种鉴定费用均由甲方承担。
五、本案实行风险代理。经协商，甲方向乙方缴纳代理费的为：
1、甲方先支付给乙方律师人民币五千元作为乙方承办律师的前期办案费用，该款项属乙方承办人为甲方代理所需之基本的文件打印、交通、住宿、餐饮、通讯费、诉讼费及与代理活动相关的其他支出(在扣除该费用后，剩余款项计入代理费，即使败诉也不予退还)。该费用也包括甲方对乙方律师前期代理活动所付出劳动而实施的补偿。
2、代理费两万元实行胜诉(即为乙方通过和解、诉讼追回款项十五万元)为标准的风险代理收费制，如果不能达到十五万元，甲方按所该两案(通过和解、法院执行)追回款项的15%向乙方支付律师代理费用。
3、本合同第五条第2项约定的代理费由乙方在收到该两案(通过和解、法院执行)所追回的款项中予以扣除。如案件败诉，则甲方不必支付任何代理费给乙方。
六、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向被告所在地的人民法院起诉。
七、本合同未尽事宜，可由双方另行签订书面协议，成为本合同的组成部分。
八、本合同一式三份，甲方执一份，乙方执一份，承办律师执一份。自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托人___(以下简称甲方)因道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案，特委托___(以下简称乙方)代为处理，经*等协商，自愿达成如下条款，以资共同遵守。
一、乙方接受甲方的委托，指派___律师为本案和解、一审、二审及执行的代理人。甲方同意乙方在承办律师因故不能完成代理事项时更换承办律师。
二、乙方必须忠于甲方的委托，切实履行代理义务，认真负责地维护甲方的合法权益，遵循以事实为根据，以法律为准绳的'原则，按时出庭或参与处理相关法律事务。
三、甲方就本案指定___代表其履行配合、协助义务，并负责与乙方保持联系，其联系电话为：___，甲方确保上述联系电话准确、有效，如有变化，应及时通知乙方，否则由甲方自行承担由此造成的一切后果。
四、甲方委托乙方的代理权限为特别授权：即代为调查取证;代为签收法律文书;代为承认、放弃、变更诉讼请求、进行和解、调解、提起上诉等;代为处理执行相关事宜。
五、甲方应当交纳的案件受理费、保全费、鉴定费、上诉费等诉讼费用由甲方自行承担。
六、甲、乙双方约定本案被告方所赔付的律师费归乙方所有。乙方除收取被告方赔付的律师费外，甲方还需按照实际获得的全部赔偿款的___%向乙方支付律师费，如果不足___元，则按照___元标准向乙方支付律师费。
七、甲方应在实际获得赔偿款的当日以现金的形式向乙方全额支付律师费，否则，甲方除应向乙方支付应付的律师费外，还需向乙方支付违约金，违约金的数额为应付律师费数额的___%.
八、本合同生效后，如果甲方自行和解结案或单方终止合同的，甲方仍须按照本合同的约定向乙方支付律师费。如甲方未达到伤残级别的，则乙方只收取___元律师费。
九、本合同非依约或双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除。若需对本合同进行变更等均须由双方另行书面确认，否则无效。
十、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲、乙双方及承办律师各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(授权代表)：___
乙方：___
身份证号码：___
电话：___
地址：___
________年____月____日________年____月____日
委托人： (以下简称甲方)
受托人： (以下简称乙方)
定义：风险代理，是指受理案件后律师事务所暂不以现有收费标准收取律师服务费，律师服务费的收取以附加的条件是否实现为收费依据，风险由律师事务所与当事人共同承担的案件代理方式。
一、委托标的：甲方与就民间借贷纠纷(诉讼金额约10万元)一案，依照有关法律规定，委托乙方律师代理诉讼事宜。双方在*等自愿的`基础上，订立本合同。
二、代理律师：乙方接受甲方的委托，指派丁烈鹏律师担任甲方在本案中诉讼的代理人。
——简单律师委托代理合同（精选5篇）
甲方：
乙方：
达成协议如下：
一、乙方接受甲方委托，指派管东*律师担任甲方代理人。
二、乙方应依照法律维护甲方合法权益，所指派的律师如因故中途不能执行职务，应负责另行指派律师接替，乙方指派的律师必须对委托事项认真负责，尽忠职守。
1、调查取证
2、申请仲裁
3、提前介入
4、法律帮助
5、刑事辩护
6、本案一审项工作
7、本案二审
8、申请执行纠纷一案，聘请乙方律师担任该案代理人，现经双方协商一致
三、甲方必须真实地向律师陈述案件事实，提供本案有关证据，乙方接受委托后，如发现甲方有捏造事实、弄虚作假的行为，有权终止代理，所收费用不予退还;甲方如无正当理由解除委托合同，所交的费用不予退还。
四、甲方以下列方式交纳律师代理费：一次性支付律师费xx元于xx月xx日之前支付。
五、甲方选择的收费方式确定后，无论乙方通过何种途径(包括诉讼或非诉讼)为甲方追收回债款或维护了甲方的合法权益(即不限于法院执行，包括债务人主动还款等)，均应视为乙方已完成了甲方所委托的工作，甲方应按双方商定的收费方式支付律师代理费。
六、本委托合同一式三份，自签订之日起即具有法律效力，至双方约定的委托事项完结之日终止。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
日期：
委托人：_________________
被委托人：_________________
主任律师：_________________
委托人因被告人涉嫌一案，特委托律师事物所律师出庭辩护，现经双方协商，兹订立下列条款：_________________
一、律师事物所指派律师担任被告人第审辩护人，依法出庭辩护。
二、根据律师业务收费的有关规定，委托应向律师事物所支付辩护费人民币____________元整。
三、本委托合同有效期限自签订之日起至本审终结时止。
四、辩护律师的职责是根据事实和法律提出证明被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护被告人的合法权益。
五、被告人必须如实陈述案件事实，否则辩护律师有权拒绝出庭辩护，所收辩护费不予退还。
六、本委托合同如需补充、变更，应另行协议。
委托人：_________________（签字或盖章）____年_____月_____日
被委托人：_________________（盖章）____年_____月_____日
主任律师：_________________（签字）____年_____月_____日
委托方： (以下简称甲方)
受托方： (以下简称乙方)
甲方委托乙方的律师作为甲方与 因纠纷案 的仲裁/诉讼代理人。经双方协商，订立下列各条，共同遵照履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派律师 到 人民法院(仲裁委员会)参加诉讼。
二、乙方律师必须依法认真地履行职责，维护甲方的合法权益，必须保守甲方的个人隐私或商业秘密。并按照法院规定的时间出庭诉讼。
三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供有关本案的证据。乙方如发现甲方有捏造事实、弄虚作假或坚持显然违法的要求时，有权终止代理，依约所收费用不予退还。
四、如乙方无故停止履行合同，所收费用全部退还甲方;如甲方无故要求撤销委托，所收费用不予退还，尚未收取的，甲方应在撤销委托后三日内支付。
五、代理权限：详见授权委托书。
六、按照律师业务收费有关规定或协商收费达成一致，甲方按下列方式向乙方支付代理服务费：
1、甲方向乙方一次性支付 元人民币，在本合同签订后一周内支付。
2、甲方向乙方支付基本服务费 元人民币，在本合同签订后一周内支付;本案本审结案后，另按争议标的( 元)%向乙方支付服务费，该服务费在本案结案后一周内支付。
3、实行风险收费：
乙方在收到甲方支付服务费后的三日内，必须向甲方出具法定的票据。
七、办案杂费：根据有关规定，乙方承办业务所需食宿费、交通费、通讯费、翻译费、打字、复印费等应由甲方承担。双方商定按下列方式执行(选定者在口打“√”，未选定者在口打“╳”)
口由甲方预付杂费 元人民币，受托业务办结后结算，多退少补。
口由甲方一次性支付办案杂费 元人民币，由乙方包干使用，多不退少不补。办案杂费收取后由乙方开具收据。
八、特别约定：
1、乙方需按时支付上述相关费用，否则，乙方每逾期一日需支付上述相关费用同期银行利息四倍的罚息给甲方，超过半个月仍未按时支付上述相关费用的，乙方需向甲方承担上述相关费用的20%-30%的违约金;
2、乙方需支付上述相关费用的时间最迟不得超过人民法院(仲裁委员会)通知开庭前，否则，甲方有权拒绝代理乙方出庭，同时，乙方需根据本条第1款承担相应的违约责任;
3、对于风险收费条款，除甲乙双方有特别约定外，若一审阶段乙方全部或大部分胜诉的情况下，在乙方收到一审判决书之日起三日内需支付一审阶段的律师代理费给甲方，否则，甲方有权拒绝代理下一个法定程序，同时，乙方需根据本条第1款约定承担相应的违约责任。
九、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。
十、乙方的服务期：自本合同订立之日起至本案本审终结(判决、调解、案外和解或撤诉、仲裁裁决)时止。
十一、本合同有效期限自签订之日起至双方权利义务履行完毕之日止。
十二、本合同一式二份，双方签字或盖章后生效，各执一份。
甲方：
乙方：
订立日期：
甲方：
乙方：
甲、乙双方依据《中华人租房合同民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》等相关法律规定，遵循*等、诚实、信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方指派租房合同没到期退房押金退吗律师租房合同在甲方与
纠纷一案中，作为甲方阶段的代理人，达成协议如下：
第一条甲方委合同模板格式托乙方指派律师代理其与纠纷一案阶段的诉讼代理人。
第二条乙方接受甲方的委托，指派律师作为甲方该案阶段的合同模板格式诉讼代合同模板格式理人。
第三条甲方对乙方指派律师的授权权限以出具的《授权委托书》为准。
第四条甲方必须真实的向律师陈述案情，提供本案有关的证据。乙方接受委托后，发现甲方有捏造事实、租房合同怎么写才能合法有效弄虚作假等情况，有权终止合同，依约所收律师费不予退还。
第五条经甲、乙双方协商一致，律师代理费金额及支付方式为：
乙方指派的律师代理本案所产生的下列费用应由甲方承担：
1、相关行政、司法、鉴定、公证等部门收取的鉴定费用、评估费用、公证费合同模板格式规范图片和办案费用等;
2、成都市以外发生的差旅费、食宿费等;
3、征得委托人同意后支出的其他费用。
第六条如乙方无故终止履行合同，依约所收费用全部退还给甲方;如甲方终止合同、或撤销委托事项，乙方依约所收费用不予退还。
第七条乙方应当按照甲方的授权和指示代理委托事务，非经甲方同意，不得将委租房合同范本简单版托事务转委托第三人代理，如乙方指派的律师怠于履行代理职合同模板简单责，甲方有权要求乙方另行指派律师。
第八条甲、乙双方在本协议履行期间相互知悉的商业秘密、任何文书，无论本协议是否已经终止，任何一方均无权泄露或合同模板怎么制作者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密、任何文书给对方造成损失租房合同怎么写才能合法有效的，应当承担赔偿责任。
