钢结构工程合同菁选

钢结构工程合同15篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的类型越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的钢结构工程合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

钢结构工程合同1

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程，明确各自在施工过程中的权利义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着*等互利的原则，经双方协商一致达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称：_____________________

　　2.工程地点：_____________________

　　3.工程范围：_____________________

　　4.设计单位：_____________________

　　第二条：承建方式

　　第三条：工程造价

　　工程造价按元/ ㎡,面积暂定㎡，总造价人民币元(大写) 。

　　如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际*方计算。

　　第四条：开、竣工日期

　　本工程根据甲、乙双方议定的工期____天。施工中遇有下列情况工期应顺延：

　　1.因设计变更延误的时间以及甲方造成的因素;

　　2.因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间;

　　3.非正常停电的时间;

　　4.人力不可抗拒自然灾害，乙方无法施工的时间。

　　第五条：双方职责

　　(一)甲方：

　　1.甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续;

　　2.开工前会同乙方施工图审核，并协调处理施工现场周围地下管线和邻*建筑物、构筑物的保护;

　　3.负责协调工程所在地的居民、村组可能发生的矛盾，以及城建、土管、税务部门等相关的矛盾与费用;

　　4.组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底;

　　5.甲方指派____同仁为工地代表，负责处理日常事务和工程质量监督等事宜;

　　6.按合同规定及时向乙方支付工程款。

　　(二)乙方：

　　1.向甲方提供工程施工图纸并负责设计不当所引起的后果，负责工程开工前的'各项施工准备工作;

　　2.按时向甲方提供材料质量证明书;

　　3.做好分部项检查验收;

　　4.确保工程质量和施工安全、文明，严禁野蛮施工;

　　5.自觉遵守建筑单位的规章制度;

　　6.负责做好工程竣工交付后的回访保修工作;

　　7.乙方指派____同仁为工地代表，负责工地的全面管理工作;

　　8.配合甲方协调工程实施中相关的矛盾。

　　第六条：安全：

　　1.承包方在工程施工至交付之前的过程中，发包方除驻工地代表外未经现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则安全事故由发包方承担;

　　2.承包方在施工过程中产生的施工事故，其责任均由承包方承担;

　　3.承包方应在其认为必要的处所设立安全警示牌或安全公告栏。因未尽安全提示义务或其他过错给他人造成损害的，承包方应承担责任。

　　第七条：付款及结算方法

　　按工程进度分期支付，其中：

　　第八条：工程质量与验收

　　1.乙方必须按施工图纸及国家现行施工规范进行施工，不得擅自变更和改动;

　　2.乙方应对全部现场操作、施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全责任;

　　3.工程所需材料均由乙方自组供应，并且要符合国家规定的国标材料。主要材料进场时，经甲方确认后方可使用。

　　第九条：竣工验收

　　1.乙方应在单位工程竣工前三日内，通知甲方验收，如甲方在一周内不能按时组织验收而又无正当道理时，或甲方经使用后，视工程验收合格;

　　2.验收中，发生不符合质量要求需要返工的项目，乙方应在双方商定的期限内完成;

　　3.工程支付后，乙方应主动回访，并对工程质量终身维护。在( )年保修期内，发生确因施工责任质量问题，由乙方负责并承担修理费用，在保修期外收取材料修理费用。

　　第十条：违约责任：

　　1.乙方收到预付款后应按期进场组织施工，无故逾期5天以上，甲方有权解除合同，乙方除如数返还预付款外，还应承担元违约金;

　　2.工程质量不符合设计规定的，乙方负责无偿维修，并赔偿甲方由此产生的实际经济损失;

　　3.因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方停工的，甲方应支付乙方误工费30元/人/天，并顺延工期。甲方拖欠工程款30日以上的，乙方有权解除合同并要求甲方承担元违约金。

　　第十一条：附则

　　1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同所属合同条款、协议条款、方案图、施工图、履行本合同过程中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等要都有同等法律效力，但本合同具有优先解释权;

　　2.本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后成立;收到预付款后合同立即生效;工程竣工验收符合要求，保修期满结算工程款支付完毕后终止。

　　3.本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后可以签订补充合同或协议作为本合同的补充合同，并与合同一并具有法律效力。

　　第十二条：补充条款

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

钢结构工程合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　一、根据合同法及国家有关标准规定，经甲乙双方友好协商，本着公*、合理、互惠的原则共同签订以下条款：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程范围及施工内容：

　　1、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。

　　2、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。

　　三、技术条件

　　由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。

　　四、价格：

　　该合同总价为： 980万 元

　　大写：人民币： 玖佰捌拾万 元

　　五、付款方式

　　合同签订预付 10 %作为备料款：钢结构柱进场后付人民 币 ，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。

　　六、甲乙双方的职责：

　　1、甲方职责：

　　（1）在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。

　　2、乙方的职责：

　　（1）乙方应严格按照设计的整体要求施工。

　　（2）乙方应严格遵守《JGJ7—91》《GB50205—20_》标准进行加工制作，所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。

　　（3）乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。

　　（4）乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。

　　七、工期：

　　乙方必须在有效工作日 70 天内制作安装含土建地*结束，每超出一天罚款20_元整，提前一天奖励1000元。

　　八、奖惩

　　1、甲方违约

　　（1）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。

　　（2）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的，按通用条款

　　第33条第3款执行。

　　（3）甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失，工期顺延，并支付乙方违约损失。

　　2、乙方违约

　　（1）由于乙方原因不按照协议约定的'竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，按照通用条款14条第2款执行。

　　（2）因乙方原因，工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。

　　（3）乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时，甲方有权扣除乙方履约保证金。

　　九、验收

　　乙方在安装完毕后，由甲方组织有关单位根据《JGJ7—91》及《JGJ78—91》7天内进行验收，否则视为合格。

　　十、其他

　　1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　2、未尽事宜，协商解决。

　　3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。

　　4、甲方全程负责监管彩板及型材采购，享有最终决定权。

　　5、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。

　　6、此合同价款包含税金，由甲方负责在工程所在地开票，税金由乙方承担。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　年 月 日

钢结构工程合同3

　　甲方：__________________身份证号：______________________

　　乙方：__________________身份证号：______________________

　　甲方委托乙方承担___________________________工程项目施工任务，甲乙双方本着分工协作，相互合作的原则，为确保工程质量和按期完成施工任务，经双方共同协商，按照《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，签订以下合同条款：

　　一、工程名称：___________________________

　　二、工程地点：___________________________

　　三、承包方式：包工包料

　　四、建设规模：___________________________。

　　五、工程总造价：__________________元(_________元)整。

　　六、开工时间：____________年_________月_______日

　　七、竣工时间：____________年_________月_______日，工期为______天，如有新的要求变更及遇不可抗力的因素，工期可以延顺。

　　八、工程质量要求及责任

　　甲方责任：甲方负责办理工程施工所需的各种手续，协调处理相关事宜，确保工程项目顺利开展。

　　乙方责任：

　　1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工，并无条件地接受甲方的'质量监督管理。

　　2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中，必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理，并保护周围环境林木植被，不得随意破坏。

　　3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未验收前要保证建设工程的保护工作，不能发生损坏，造成的后果由乙方承担。

　　九、安全管理：乙方必须加强施工安全，如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失，由乙方全部承担。

　　十、竣工验收：工程竣工后，乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料，甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收，并出具验收结论。

　　十一、付款方式：甲方视乙方工程进度，分期付款，待验收合格后，乙方出具税务票据一次性结算工程款。

　　十二、保质期限：工程竣工验收后，保修一年。

　　十三、以上条款未尽事宜，双方可以协商解决。

　　十四、本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份。

　　甲方签字：______________________

　　乙方签字：______________________

　　____________年_________月_______日

　　____________年_________月_______日

钢结构工程合同4

　　合同编号：88489

　　甲方：（简称甲方）

　　乙方：（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程内容：

　　第二条工程工期

　　自收到甲方工程预付款之日起天。

　　第三条合同价款

　　本工程总价款为：人民币元整（小写：元）。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。

　　第四条付款方式

　　1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：元），乙方收到此款进场施工。

　　2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：元）；

　　3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：￥元），本工程不留质保金。

　　第五条质量要求

　　乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的`内容经甲方验收合格。

　　第六条材料要求

　　本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。

　　第七条甲、乙双方驻工地代表

　　甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。

　　第八条争议

　　在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。

　　第九条违约

　　1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方;

　　2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

　　第十条甲、乙双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务

　　1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人员出入和材料、设备进出场。

　　2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检查。

　　3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。

　　2、乙方的权利和义务

　　1)乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文明施工，消除一切不安全因素。

　　2)乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工前提出书面意见。

　　3)合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。

　　4)工程竣工后，清理现场，做到工完场清。

　　5)后期维修：钢结构由乙方负责，为期年。

　　第十一条本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议。

　　第十二条合同生效

　　1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。

　　2、本合同式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力

　　甲方(盖章):乙方（盖章）：

　　代表:代表：

　　日期:日期：

钢结构工程合同5

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　经双方协商达成一致，铭毅房地产开发大连新视界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水，燃气、机电安装等专业工程，需发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围，承包方计取总承包管理费，费率为工程造价的'3%。凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。

　　结算方式如下

　　1、本工程结算执行辽宁省定额，材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。

　　2、本工程为总承包形式，如发包人将专业施工项目分包给其他单位的，承包人应收取总承包管理费费率为3%。

　　3、如本工程需承包方垫资施工，发包方给予垫付工程款利率，按月息0.8%计算。

　　本框架协议一式六份，自双方签订之日起生效，双方各执三份。

　　发包人：______________(公章)

　　住所：____________________

　　法定代表人：_____________

　　委托代表人：_____________

　　电话：__________________

　　传真：__________________

　　日期：__9月__________

　　承包人：_______________(公章) 住所：________________________

　　法定代表人：__________________ 委托代表人：__________________

　　电话：________________________ 传真：__________________________

　　9月__________ 日期：

钢结构工程合同6

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、 工程承包范围：

　　承包范围：

　　三、 合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数：

　　四、 质量标准

　　工程质量标准：

　　五、 合同价款：

　　金额(大写) 元(人民币)

　　六、 组成合同的.文件

　　1、 标准、规范及有关技术文件

　　2、 图纸

　　3、 工程量清单

　　4、 工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、 本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

　　八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质

　　九、 发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。

　　十、 合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 后生效。

　　发包方(公章)：承包方(章)：

钢结构工程合同7

　　建设单位：(简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。

　　二、工程承包方式： 包 工包料包质量包安全

　　三、工程材料确认： 图纸上标示的有些材料规格市场上没有 ，由甲乙双方协商确定。100*250方通更换成100*200方通 。因市场上木型材的特殊性，

　　四、工程日期： 10天

　　五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。

　　七、工程验收方式：

　　工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程)，根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。

　　八、付款期限和方式： 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。

　　九、保修内容和期限 一年 。

　　十、双方的其它义务： 所以廊架上的80*200防腐木 ，足只有80*185。 六、工程造价： 合计18710 元。(壹万捌仟柒百壹拾元)

　　甲方义务：

　　1、用地和施工许可证：

　　2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

　　3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的.沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为 高经理 。

　　4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天 元，机械按每台班 元计算。)

　　乙方的义务：

　　1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。

　　2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。

　　十一、 违约责任：

　　本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

　　十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。

　　十三、本合同一式 2 份，双方各执 1 份，签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　住所：

　　住所：

　　电话：

　　电话：

　　开户行：

　　开户行：

　　银行帐号：

　　银行帐号：

　　签订合同时间：

钢结构工程合同8

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、

　　第1条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：屋后2.6米*11米加建二层主体，框架结构，墙体为24墙，部分为24红砖砌筑，里外抹灰一遍。屋前2米*11米地梁与一层地面做*。 拆除屋前面原主体部分，甲方负责全部施工材料及施工机械，乙方负责全部人工费用及生活费用，出现一切安全事故由乙方负责。

　　1.4总工期： 天

　　1.5开工日期：年月日。

　　1.6竣工日期：年月(实际开工时间以现场具备开工条件为准)。

　　1.7合同条款：本工程总造价(小写)：

　　金额大写： (注：最终结算以实际竣工工程数量为准)。

　　第2条 付款方式

　　1 工程预付款：合同签订之日，甲方应向乙方支付工程款的，

　　2 工程进进度款：结构工程主体完工后，甲方向乙方支付工程款的，

　　3 工程进度款：工程竣工验收合格后一周内，甲方向乙方支付工程款的，

　　第3条 竣工验收

　　1 工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提供竣工资料，甲方应在乙方送交验收资料一周内组织验收，并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。

　　2 甲方在乙方送交验收报告一周内无正当理由不组织验收，或在验收后5天内不予批准且未提出修改意见，可视为竣工验收已被批准。

　　3 竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，如需修改才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　第4条 争议

　　甲乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协商无效时，经人民法院裁决。

　　第5条 违约

　　甲乙任何一方不能按本协议条款定内容履行自己的'各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　第6条 合同生效与终止

　　1、本合同自订立之日起生效。

　　2、乙方收到竣工结算款、交付竣工工程，本合同即告终止。

　　第7条 合同份数

　　本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方分别保留：副本份。

　　第8条 补充条款

　　本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致作为本合同补充内容。

　　发包方： (章)

　　承包方：(章)

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　电话：

　　日期： 年 月 日

　　日期： 年 月 日

钢结构工程合同9

　　发包单位： （以下简称甲方）

　　承揽单位： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。

　　第一条工程概况及承包范围

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　1、承包范围：钢屋盖（含中间钢柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣单层彩钢板+50mm厚保温棉+铝箔纸+钢丝网。

　　2、工程建筑面积：13534.91*方米（暂定轴线面积，未包含雨棚面积，工程量据实结算）。

　　3、结构：轻型钢结构屋盖

　　4、层数、建筑高度：详见施工图纸

　　5、其他：土建、水电、避雷、防火涂料均由甲方自理，预埋件由乙方提供并指导甲方埋放，埋放预埋件所需钢筋头由甲方提供。

　　第二条合同价款及调整

　　一、工程合同价款采用固定合同单价，单方造价为（大写）:人民币贰佰元整每*方米（￥200元/m2）；暂定合同总价为：2706982元（贰佰柒拾万陆仟玖佰捌拾贰元整）。

　　二、双方约定合同价款的其他调整因素：

　　1、调整方式：

　　（1）遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。

　　（2）遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。

　　（3）遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。

　　（4）以上各项经业主或监理签证后予以调整。

　　2、调整原则：

　　（1）合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价执行。

　　（2）合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。

　　（3）工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。

　　（4）增加的工程量务必确定增加价款。

　　三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款（补充协议或工程联系单）。

　　第三条合同价款的支付与结算

　　一、工程款支付：

　　1、合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的30 %备料款，计人民币￥812094.6元

　　2、主体钢构件和安装人员开始进场2日内，甲方支付合同总价的30 %进度款，计人民币￥812094.6元。

　　3、主体钢构件安装完毕,屋面板开始进场后3日内，甲方支付合同总价的25 %进度款，计人民币￥676745.5元。

　　4、乙方在钢结构工程完工后50日内，甲方支付合同总价的10 %进度款，计人民币￥270698.2元。

　　5、质保金为合同总价的5%在钢结构单项工程竣工后满1年内付清。

　　6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。如本工程有两个或两个以上建筑单体，在支付工程款时，如单体进度不同，则按单体进度及造价分栋支付，但支付比例不变。

　　7、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后3日内仍不支付的，乙方有权暂停施工，待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。

　　二、结算：

　　1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后10日内向甲方提交工程结算报告及资料。

　　2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。

　　3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后10日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。

　　4、如结算报告的工程最终造价无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部分进行决算。

　　5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的；由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认或提出异议，否则视同认可。

　　6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。

　　三、其他事项：

　　1、本合同在支付工程预付款与进度款时开具税务局统一收款收据，工程决算确定后开具发票(85%增值税发票，15%当地劳务税票)。

　　2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的制作部分，涉及该部份款项的税金在乙方公司所在地纳税，并由乙方按合同约定开具相关货物销售发票。

　　3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由乙方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。

　　4、工程款支付方式：银行汇票或转帐支票，不得以任何形式的现金支付。

　　5、此合同价不包括总包单位的管理费用及土建配套费用。

　　第四条工程期限

　　一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5天通知乙方。

　　二、若按计划工期，甲方场地要推迟15天以上才能进场安装的，甲方应支付合同规定的第一笔工程进度款；甲方场地要推迟30天以上进场安装的，甲方除支付工程进度款外并补偿乙方的经济损失，且乙方有权终止合同。

　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定要求，不能提供压实*整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时；

　　2、甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时；

　　3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时；

　　4、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；

　　5、因甲方或监理签证不及时而影响下一道工序施工；

　　6、未按合同规定拨付工程预付款、进度款而影响施工；

　　7、人力不可抗拒的因素而延误工期；

　　8、如基础由甲方负责承担，由于甲方延期或因土建质量不合格而影响乙方的正常施工，

　　及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的，工期相应顺延；

　　9、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。

　　四、乙方在以上情况发生后的'5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。

　　第五条施工准备

　　一、甲方：

　　1、年月日前做好建筑红线以外的“三通一*”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。

　　2、年月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内的场地*整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。

　　3、甲方负责设计时，合同签订后3天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图九份及有关施工技术资料。

　　4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图（甲方供图时）八份。

　　5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续、建筑规划许可证、施工许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续；协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。甲方手续未办理齐全不得影响乙方收款及竣工结算验收。

　　6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。

　　二、乙方：

　　1、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　2、乙方在甲方许可的范围内搭建临时办公、生活设施。

　　3、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。

　　4、办理施工安全手续、现场施工人员暂住证及其它乙方应该办理的手续。

　　5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。

　　第六条双方的职责

　　一、甲方的职责

　　1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；

　　（2）有权对乙方工程量的增减核实确认；

　　（3）有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；

　　（4）有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。

　　2、甲方先办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，保证乙方的进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，甲方相关手续尚未办妥，一切责任由甲方承担并赔偿乙方相关经济损失。施工场地具备“三通一*”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

　　3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。

　　二、乙方的职责

　　1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令，组织施工。

　　2、乙方根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料，并提**品合格证。

　　3、遵守地方**和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

　　4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安全事故，由责任方承担有关责任和费用。

　　第七条施工与设计变更

　　正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。

　　施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位，共同研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。

　　甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。

　　如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。

　　经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。

　　第八条安全施工

　　一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。

　　三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。

　　四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。

　　五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。

　　六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理，同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。

　　第九条工程质量

　　一、工程质量标准：合格。

　　二、对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。

　　四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发

　　现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。

　　五、监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影

　　响施工的费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。

　　六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。

　　八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5 %，保修期为一年。

　　第十条工程验收

　　一、基础螺栓工程，若乙方施工的，则需经甲方及监理验收通过后，乙方方可进入下道

　　工序，否则乙方整改至符合要求为止；若由甲方施工的，则质量由甲方负责。

　　二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织中

　　间验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验收符合要求的，双方签字确认，验收不符要求的，乙方整改至符合要求为止。甲方三日内不组织验收的，视为验收合格，乙方有权进入下一道工序。

　　三、最终验收：全部钢结构工程完工后，甲方应自收到乙方竣工验收报告和竣工资料

　　之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：

　　1、工程完工后7天内，若甲方尚未办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，则视为工程验收达到合同要求，甲方应如期支付乙方所有工程款。

　　2、验收合格后的，甲、乙双方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。

　　3、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。乙方在限定期限内整改完毕并经甲方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。

　　4、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间不应计入乙方的施工时间。

　　5、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。

　　四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，任何一方在收到对方通知后7天内予以回复，否则视为认可。甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。

　　五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用则视为工程合格，有关质量及经济损失等问题由甲方承担责任。

　　第十一条奖励和违约责任

　　一、奖励

　　1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方 万元。

　　2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方 万元。

　　二、乙方的违约责任

　　1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。

　　2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。

　　3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《中华人民共和国民法典》等相关法律规定赔偿损失。

　　三、甲方的违约责任

　　1、未按合同约定支付工程款，按日万分之二支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。

　　3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。

　　4、工程验收合格或视为合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之二偿付违约金。

　　第十二条解决合同纠纷方式

　　合同发生争执，双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。

　　第十三条附则

　　一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙双方各执正本一份，副本份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　签订地点：___________签订地点：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢结构工程合同10

　　发包方：____________________________________(甲方)

　　承包方：_____________________________________(乙方)

　　为提高经济效益，明确双方相互权利，义务关系，遵照《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定，结合工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称

　　2、工程地点：所前三泉王村

　　3、工程内容及承包范围：施工图内的钢结构工程(包括油漆)

　　4、工期：60个日历日(雨天除外)及特殊原因造成的误工除外。

　　5、工程面积1500*方以实际核算为准。钢结构工程承包合同6、质量等给合格

　　7、安全要求无重任及死亡事故

　　8、合同价款

　　(1)钢结构工程每*方430元(包括门窗铝合金及基础、屋面夹芯板墙面单板，如需要特种规格的屋面板价格另算)。

　　(2)钢结构H型钢柱子为400×200H型钢屋架为350×175H型钢屋面及墙面型钢檩条为14#C型钢，行车梁及牛腿合部由乙方另装完毕行车梁规格为300×150H型钢所用材料全部为行标料。

　　第二条经济责任

　　1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

　　2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

　　3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

　　第三条双方主要责任

　　1、甲方的责任

　　(1)甲方必须及时向乙方提供合同所签订的各项款项，如由此对乙方造成的损失及竣工由甲方负责。

　　(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

　　(3)及时向乙方提供图纸和工程技术文件。

　　(4)统一审核工程预决算和竣工结算。

　　乙方的责任

　　(5)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

　　(6)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

　　(7)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

　　(8)及时向甲方报息。)送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受

　　甲方职能部门的检查指导。

　　(9)如安装中途不符合要求，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

　　第四条：劳动力管理

　　1、根据《劳动法》规定，建筑安装工人的.合法权益应当受到保护。违反《劳动法》，侵害劳动者合法权益的一切经济、法律责任，均由乙方承担，制作安装、机械设备人员必须持有特种作业人员操作证、机械操作证。

　　2、乙方应根据上级部门和甲方的有关规定，做好外来人员的管理和计划生育工作，招聘临时工必须持有身份证，及时办理好“三证”：暂住证、就业证、计生证。“三证不齐者，不得录用。”严禁招收18周岁以下未成年人。

　　3、如乙方违反上述规定，一切责任自负。

　　第五条：工程质量

　　1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

　　2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责;达到合格等级，不奖不罚。

　　3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

　　4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行修理。

　　第六条：文明、安全生产

　　1、所有的机械设备均安设独立的开关箱，内配触保器。特殊工必须合部持上岗，安全资料专人负责，做到每天记录。

　　2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

　　3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，工地发生地工伤残(亡)事故，其经济责任全部由乙方承担。

　　第七条：工程款的支付与结算

　　1、暂定工程款650000元，具体按实结算。

　　2、合同签订后，预付工程款30%，主构件吊装安毕付30%;屋面板安装完毕付30%，余额10%作为工程质保期为壹年后付清。

　　第八条：本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　第九条：双方发生争议，协商解决，协商不成可以诉讼法律。

　　第十条：本协议经甲、乙方双方签字生效，具有法律效力。

　　本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(签字)：

　　乙方(签字)：

钢结构工程合同11

　　甲方：____________________________________(发包方)

　　乙方：___________________________________(承包方)

　　经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：__________。

　　2、工程地点：__________。

　　3、工程内容及承包范围：__________。

　　4、建筑规模：__________。

　　5、工程造价：__________。

　　6、质量等级：合格。

　　7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。

　　8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

　　第二条

　　施工准备

　　1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

　　2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

　　3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

　　第三条

　　双方主要责任

　　1、甲方的责任

　　(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场

　　(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

　　(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。

　　(4)统一审核工程预决算和竣工结算。

　　2、乙方的责任

　　(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

　　(2)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

　　(3)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

　　(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。

　　(5)如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

　　第四条

　　工程工期

　　1、开工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日，本工程有效工期__________天，法定节假日除外。

　　2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在__________年__________月__________日内进驻现场，并按照约定时间开工。

　　3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。

　　第五条工程质量

　　1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

　　2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责;达到合格等级，不奖不罚。

　　3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

　　4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。

　　5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000～20______元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的'一切损失由乙方承担。

　　7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。

　　8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。

　　第六条：文明、安全生产

　　1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。

　　2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

　　3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。

　　第七条：工程款的支付与结算

　　1、双方同意按照进行结算。

　　2、施工用水电

　　甲方负责施工现场的三通一*全部到位。施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担，产生费用乙方按实收取)。

　　第八条

　　1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金__________万元。

　　2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。

　　3、合同履约保证金退还：工程施工至__________退还履约保证金__________%，具备竣工验收条件退还履约保证金__________%。

　　第九条

　　1、乙方垫资施工至__________后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的__________%工程款。

　　2、工程验收合格后，付至工程总造价的__________%。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审

　　4、余留工程款的__________%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

　　第十条

　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　第十一条

　　1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的工期延长，工期相应顺延。

　　2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。

　　第十二条

　　质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。

　　第十三条

　　1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价__________%的违约金。

　　2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳

　　3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳__________元/每天的违约金。

　　第十四条

　　1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。

　　2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。

　　3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。

　　4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。

　　5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。

　　6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢结构工程合同12

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任，保证工程顺利实施，经友好协商，双方达成以下合同条款，以共同遵守。

　　一、工程概况：钢结构厂房一层，约3868.25㎡。

　　1、工程名称：十堰市神针工贸有限公司

　　2、工程地址：十堰工业新区

　　3、工程内容：钢结构安装

　　4、承包范围：地脚螺栓制作预埋，主钢构、屋面、墙面瓦、C型钢等构件安装，主钢构面漆，次钢构制作安装、除锈、刷漆，雨棚、大门制作安装、油漆，落水系统安装等钢构工程范围内的所有工作内容及次构件在厂加工装车和现场装卸车。

　　二、工程工期：

　　自 年 月 日至 年 月 日。计 天。

　　三、质量标准：

　　1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和乙方现场制作的构件质量负责。

　　2、乙方必须严格按施工图和说明文件及国家有关规范、规定标准施工。

　　3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。主构件安装完工时，应通知甲方及有关部门，进行中间结构验收，验收合格后方可进入下一道工序。

　　四、工程造价：

　　1、工程面积：3868.25㎡。

　　2、工程单价：27元/㎡。

　　3、工程造价：104442.75元。

　　五、结算方式：

　　1、主钢构安装完毕，付进度款52221.4元，占总造价的50%。

　　2、次钢构：C型钢、拉条、隅撑、天沟、水*支撑、柱间支撑及屋面保温排水、排气、外围系统等安装完毕，付进度款313326元，占总造价的`30%。

　　3、大门，雨棚或爬梯及合同内约定的附属构件制作安装完毕，整体验收合格，付进度款15666元，占总造价的15%。

　　4、剩余5222元，占总造价的5%,作为质保金，一年内付清。

　　六、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方向乙方提供图纸一套;

　　(2)在施工期间负责协调乙方与其他相关单位的关系，为乙方创造良好的施工环境;

　　(3)保证现场道路、用水、用电畅通;

　　(4)按合同规定，甲方按时支付工程款，否则工期顺延;

　　2、乙方责任：

　　(1)乙方承接甲方工程后，按甲方指定时间进场安装施工。乙方必须按图纸及合同规定施工，确保工程质量和施工进度;非人力不可抗拒的自然因素无故延误工期的，每日向甲方支付500元罚金;

　　(2)乙方必须严格执行国家相关安全规定，遵守安全操作规程，施工过程中发生的一切安全事故，乙方承担全部责任，与甲方无关;

　　(3)乙方所提次构件及螺栓等材料，做到规格、型号、数量准确完整，图纸清晰严密，如计划量超出实际需要的2%，乙方承担超出量的全部费用;

　　(4)甲方将构件(材料)交付乙方，乙方负责卸车并将构件(材料)码放整齐有序，双方应进行清点核对，并在出库单上签字。承包方接收材料后，即负有保管责任，如因保管照看不善造成丢失、浪费，或因卸车码放造成构件(材料)损毁或变形，乙方赔偿全部损失;

　　(5)按合同约定，在保修期内，乙方接到维修通知后，24小时内必须到达现场维修，维修费用由乙方承担;

　　(6)乙方在施工过程中所用设备工具机施工用辅材，安全设施，全由乙方自理;

　　(7)工程完工后，乙方负责清理屋面及现场的一切剩余材料，并负责余料的收集及装车;

　　(8)做好施工日志，工程竣工交工程部。

　　七、违约责任

　　甲乙双方在合同签订后，任何乙方违约，须赔付守约方合同总金额5%的违约金。

　　八、其它约定：

　　1、本合同未尽事宜，有双方代表协商作出补充合同(协议)，且补充合同(协议)为本合同附件，与本合同具有同等效力。

　　2、如发生合同纠纷，则按照先调解，调解不成再上诉的原则解决。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　发包方(盖章)承包方(盖章)

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　年 月 日

钢结构工程合同13

　　发包单位（甲方）：_______

　　承包单位（乙方）：_______

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　按照设计图中包含的如下工程项目：

　　⑴会所钢结构楼梯观光*台的制作和安装。

　　⑵悬挑装饰雨蓬的制作和安装。

　　⑶钢装饰柱的制作和安装。

　　⑷展厅屋面玻璃屋顶的制作和安装。

　　第二条工程期限

　　⒈开工日期：本工程定于____年____月____日开工。（以合同签订后乙方接到甲方正式通知进场施工之日为准）

　　⒉竣工日期：____年____月____日竣工，总工期为_______天。

　　⒊如遇下列情况，经监理、甲方代表现场签证后，工期相应顺延。

　　⑴重大变更设计，提供的如工程等资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

　　⑵人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　⑶非乙方原因。

　　⑷不按合同规定拨付工程款而影响施工。

　　第三条承包方式及合同价款

　　⒈承包方式：包工包料

　　⒉合同价款：暂定柒拾肆万元整（￥740000.00元），根据05定额和______市的材料信息单价和设计图纸计算。

　　3.预算报价清单见合同副件。

　　第四条质量标准

　　⒈本工程质量等级要求：合格；

　　⒉严格按照施工设计图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和强制性标准施工，并接受监理单位及甲方派驻工地代表的监督。

　　第五条甲、乙双方义务

　　⒈甲方义务：

　　⑴向乙方提供施工图及有关设计文件肆套。

　　⑵负责组织有关单位对施工图及有关设计文件进行会审。

　　⑸委派项目部进行现场管理工作。

　　⑹按合同的约定及时办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。

　　⒉乙方义务：

　　⑴协助甲方做好开工前的准备工作。

　　⑵制定施工方案、施工进度计划、材料进场计划，用水、用电计划，开竣工报告等，并及时送甲方及有关部门。

　　⑶按合同约定竣工验收，交付使用。

　　⑷乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、合同约定和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方及监理工程师的监督。

　　⑸乙方负责在甲方指导下按照国家现行的有关规定和要求编制工程的施工和竣工资料。 ⑹已完工的工程，在验收交接前应负责保管，并清理干净施工场地。

　　第六条材料供应

　　⒈全部工程材料、施工设备由承包方采购。

　　⒉工程所用材料必须符合设计、施工验收规范要求和质量标准，附有产品合格证，并按国家规定进行试验合格后方可用于工程（合格证及试报告据作为竣工资料交甲方）。

　　⒊对乙方自行采购的不合格材料，乙方必须按甲方要求的时间清理出施工场地，重新采购合格材料，并承担由此发生的全部费用，且工期不予延长。

　　第七条施工质量及安全

　　⒈隐蔽工程以及其他关键工序，乙方必须按规定提出申请，等甲方、监理人员检查签证后，方可进行下一道工序，无检查签证的.隐蔽工程视为不合格工程。

　　⒉施工过程中，因乙方原因发生质量事故，应及时报告甲方和监理公司，乙方及时采取补救措施，并承担一切责任。

　　⒊工程竣工后，乙方按《中华人民共和国建设工程质量管理条例》有关规定对工程实行保修。

　　⒋在施工中，乙方必须严格遵循国家和建设单位关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全防范措施，坚持文明施工，做好施工现场环境保持保护，保障施工人员和人民群众的安全，在必要的地点和时间内设置照明和保护，警告信号标志和看守，避免人身伤亡事故。

　　⒌乙方应根据国家现行安全操作规程及甲方工地的有关安全制度要求教育施工人员严格进行安全生产及文明施工，若发生因乙方原因发生的安全事故均由乙方承担一切责任。如发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，并通知甲方，甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

　　第八条工程造价和工程款的支付与结算

　　1、结算依据：本工程造价根据设计图纸等相关的设计文件，按照广西05定额和钦州市的材料信息价和相关的取费标准计算。

　　2、结算方式：工程按工程总价的85%和甲方结算，由甲方负责交纳所有的和本工程有关的税金、管理费等费用。

　　3、20天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认竣工结算报告后五日内向乙方支付工程竣工结算价款，乙方给甲方办理工程交工手续。

　　4、付款方式：

　　乙方的材料进场后，甲方在3日内支付给乙方工程造价的30%的工程款；

　　钢结构部分安装完毕后，甲方在3日内再支付给乙方工程造价的30%的工程款；

　　钢结构工程通过合格验收后，甲方在3日内再支付给乙方工程造价的10%的工程款；办理好工程结算手续后，甲方在3日内再支付给乙方工程造价的10%的工程款；余工程造价的5%作为工程质保金。

　　4、保修金支付：承包范围内工程待保修期满一年内无质量问题，甲方在到期的五日内退还全部保修金予乙方。质量保修期自工程竣工验收之日起计算。

　　第九条合同价款调整。

　　发生下列情况，合同价款可作相应调整：

　　⒈人力不可抗拒的自然灾害。

　　⒉原预算批准单位和建设单位批准的经甲方认可的变更设计。

　　第十条违约责任

　　⒈乙方责任：

　　⑴严禁任何形式的分包或转包，未经甲方的同意，不得将工程分包或转包，违约将追究有关责任。

　　⑵工程施工质量达不到设计和规范要求的，负责无偿整修或返工，直至工程验收合格，并担负由此造成的工期延误责任。

　　⒉甲方责任：

　　⑴未能按合同的规定履行自己的责任，除工期得以顺延外，还应承担乙方由此造成的实际损失。

　　⑶工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题由甲方负责。

　　第十一条竣工验收

　　⒈竣工验收，以国家对工程竣工有关规定和施工设计图纸及说明书、施工技术文件和质量保证资料为依据。

　　⒉乙方向甲方提供完整的竣工文件及工程验收报告。

　　⒊甲方收到乙方送交的竣工验收申请10天内，组织有关部门验收。

　　第十二条合同争议的解决方法

　　合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公*、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可提交主管部门调解解决，经调解达不成协议时，可向当地中级法院提起诉讼。

　　第十三条附则

　　1、合同未尽事宜和未列入事项，由乙方协商签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

　　2、本合同自双方代表签字、加盖公章后生效，工程竣工验收合格，工程款结算清后失效。

　　3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　发包人：_______承包人：_______（公章）

　　地址：_______地址：_______

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　电话：_______电话：_______

　　传真：_______传真：_______

　　开户银行：_______开户银行：_______

　　帐号：_______帐号：_______

　　____年____月____日

钢结构工程合同14

　　发包单位(甲方)：_____

　　承_____包_____人(乙方)：_____

　　第一条_____工程概况

　　工程名称：_____

　　工程地点：_____

　　工程内容：_____结构安装以实际主钢次钢实际吨位为准。实际吨位_____吨。360元/吨。彩钢安装以实际发生面积为准，_____12元/*。

　　第二条_____工程承包方式：_____

　　承包方式：_____清包，甲方负责所有材料进场。如有二次倒料甲方负责。

　　第三条_____工程工期要求：_____

　　第四条_____结算内容及工程款交付：_____乙方进驻现场设备安装完毕，甲方付给乙方全部工程款的30%，计：__________元。结构安装完毕，甲方付给乙方全部工程款的30%计_____元。彩板门窗安装完毕甲方付给乙方全部工程款的30%计_____元。在工程结算验收合格，甲方付给乙方全部工程款的'10%计元。

　　第五条_____双方其他约定

　　(一)_____水电部分：_____

　　在建筑过程中：_____甲方负责水电，电安装到现场。

　　(二)_____工程质量：_____

　　按照国家要求安装结构及屋面墙体彩板安装。

　　(三)_____乙方负责伙食，乙方自行负责施工人员及设备安全，出现一切事故均由乙方承担。

　　(四)_____在工程施工期间甲方必须按照合同约定按时给付乙方工程款，如出现拖欠款项造成工程延误等由甲方负责。

　　(五)_____乙方负责保修一年，从工程结束验收合格之日起。

　　(六)_____不尽事宜甲乙双方协商解决。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　发包单位(甲方)：__________承包人(乙方)：_____

　　代表签字：__________身份证号：_____

　　签订日期：__________年_____月_____日

钢结构工程合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包工程概况

　　1、工程名称：

　　2、项目地址：_______路交叉口

　　3、承包方式：人机费、材料

　　4、工程承包范围：建施、结施、水电、消防、安全保护措施，文明施工等内容。

　　二、工程期限

　　根据甲方要求自 年 月 日开工至 年 月 日竣工（达到主管部门验收标准）总工期为 日历天。

　　1、乙方应在本合同签订后5日内按合同及附件的要求编制详细的工程进度计划，报甲方审批。

　　2、乙方必须按甲方批准的工作进度计划按时完成所有的工作内容。

　　3、在合同执行期间，乙方应按照甲方计划统筹安排，均衡施工，注意各工序之间的衔接，加强工程综合进度管理。

　　4、乙方在合同履行期间，应坚持与甲方现场代表的周会制度，以检查和协调工作进度，处理工作中出现的各种问题，保证工期。

　　三、材料设备供应计划及管理

　　1、工程所需建筑材料均由已方供应，材料进场后由甲方验收，乙方方可使用。

　　2、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行安排，所用设备均应满足工程需要，设备计划应报经甲方审批同意，设备机具应处于良好状态，并持有必要的证书。设备安排有专业维修管理人员，以免设备运行时出现故障影响进度。

　　3、现场材料堆放整齐，做到文明施工。

　　四、施工质量保证

　　1、总体质量目标：单位工程合格率达100%，优良率达90%以上，工程建设质量达全优工程，创濮阳县优质工程。

　　2、乙方应严格遵照施工技术，标准规范，并遵循良好的工程施工惯例进行施工，遵守和执行本合同规定的管理方式。

　　3、若因乙方工作执行不当，工程质量受到损害或可能会受到损害时，甲方在不减轻乙方责任的情况下，有权强制实施必要的纠正措施来弥补，以满足工程质量上的要求，由此发生的一切费用均由乙方承担。

　　五、安全文明施工

　　乙方在施工中应遵循安全第一，预防为主的指导方针，全员重视，确保工程顺利进行，要对员工进行宣传教育和培训，不断增强员工安全意识，提高防护意识和技能，实现安全生产无事故。

　　1、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序，甲方给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的`潜在危险的识别方法以及为减少或避免这些危险提出的建议和方法。描述在建设过程中的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法，乙方应保证安全管理程序涉及到所有的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该安全管理程序中。

　　2、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后，应立即纠正错误，教育

　　3、施工中如出现安全事故由乙方负责。

　　六、付款与支付方法

　　1、按建筑面积____*方米，单价_____元/*方米，总价款：_____元，

　　付款方法：

　　①基础完成后，拨付10%；

　　②钢架到场后，拨付20%；

　　③钢架柱、梁安装后，拨付30 %；

　　④墙体、顶板安装完成后，拨付20%；

　　⑤地面浇筑完成后，拨付10 %；

　　⑥竣工验收后拨付9%；

　　⑦剩余1%为质保金，半年后付清。

　　七、甲乙双方工作范围及责任

　　1、甲方负责“三通一*”。

　　2、甲方负责处理好地方关系，为工程顺利进行提供条件，保证施工正常运转及人员设备进退场。

　　3、甲方向乙方提供建筑定位坐标。

　　4、甲方提供施工图纸。

　　5、乙方制定周密的施工方案和自检措施，严格按照施工技术规范施工，服从甲方管理及质量主管部门监督。

　　6、乙方应服从甲方现场管理，按图纸的要求组织施工，及时上报周计划、月计划、年计划，确保按时完成工期。

　　八、其他

　　1、合同未尽事宜，甲乙双方可通过协商，达成一致，订立书面协议加以明确。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签章） 乙方（签章）

　　年 月 日 年 月 日

钢结构工程合同菁选扩展阅读

钢结构工程合同菁选（扩展1）

——钢结构工程合同菁选

钢结构工程合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的钢结构工程合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　钢结构工程合同 篇1

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　经双方协商达成一致，铭毅房地产开发大连新视界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水，燃气、机电安装等专业工程，需发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的`总承包施工范围，承包方计取总承包管理费，费率为工程造价的3%。凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。

　　结算方式如下

　　1、本工程结算执行辽宁省定额，材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。

　　2、本工程为总承包形式，如发包人将专业施工项目分包给其他单位的，承包人应收取总承包管理费费率为3%。

　　3、如本工程需承包方垫资施工，发包方给予垫付工程款利率，按月息0.8%计算。

　　本框架协议一式六份，自双方签订之日起生效，双方各执三份。

　　发包人：______________(公章)

　　住所：____________________

　　法定代表人：_____________

　　委托代表人：_____________

　　电话：__________________

　　传真：__________________

　　日期：__9月__________

　　承包人：_______________(公章) 住所：________________________

　　法定代表人：__________________ 委托代表人：__________________

　　电话：________________________ 传真：__________________________

　　9月__________ 日期：

　　钢结构工程合同 篇2

　　发包单位： （以下简称甲方）

　　承揽单位： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。

　　第一条工程概况及承包范围

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　1、承包范围：钢屋盖（含中间钢柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣单层彩钢板+50mm厚保温棉+铝箔纸+钢丝网。

　　2、工程建筑面积：13534.91*方米（暂定轴线面积，未包含雨棚面积，工程量据实结算）。

　　3、结构：轻型钢结构屋盖

　　4、层数、建筑高度：详见施工图纸

　　5、其他：土建、水电、避雷、防火涂料均由甲方自理，预埋件由乙方提供并指导甲方埋放，埋放预埋件所需钢筋头由甲方提供。

　　第二条合同价款及调整

　　一、工程合同价款采用固定合同单价，单方造价为（大写）:人民币贰佰元整每*方米（￥200元/m2）；暂定合同总价为：2706982元（贰佰柒拾万陆仟玖佰捌拾贰元整）。

　　二、双方约定合同价款的其他调整因素：

　　1、调整方式：

　　（1）遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。

　　（2）遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。

　　（3）遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。

　　（4）以上各项经业主或监理签证后予以调整。

　　2、调整原则：

　　（1）合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价执行。

　　（2）合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。

　　（3）工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。

　　（4）增加的工程量务必确定增加价款。

　　三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款（补充协议或工程联系单）。

　　第三条合同价款的支付与结算

　　一、工程款支付：

　　1、合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的30 %备料款，计人民币￥812094.6元

　　2、主体钢构件和安装人员开始进场2日内，甲方支付合同总价的30 %进度款，计人民币￥812094.6元。

　　3、主体钢构件安装完毕,屋面板开始进场后3日内，甲方支付合同总价的25 %进度款，计人民币￥676745.5元。

　　4、乙方在钢结构工程完工后50日内，甲方支付合同总价的10 %进度款，计人民币￥270698.2元。

　　5、质保金为合同总价的5%在钢结构单项工程竣工后满1年内付清。

　　6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。如本工程有两个或两个以上建筑单体，在支付工程款时，如单体进度不同，则按单体进度及造价分栋支付，但支付比例不变。

　　7、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后3日内仍不支付的，乙方有权暂停施工，待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。

　　二、结算：

　　1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后10日内向甲方提交工程结算报告及资料。

　　2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。

　　3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后10日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。

　　4、如结算报告的工程最终造价无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部分进行决算。

　　5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的；由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认或提出异议，否则视同认可。

　　6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。

　　三、其他事项：

　　1、本合同在支付工程预付款与进度款时开具税务局统一收款收据，工程决算确定后开具发票(85%增值税发票，15%当地劳务税票)。

　　2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的制作部分，涉及该部份款项的税金在乙方公司所在地纳税，并由乙方按合同约定开具相关货物销售发票。

　　3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由乙方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。

　　4、工程款支付方式：银行汇票或转帐支票，不得以任何形式的现金支付。

　　5、此合同价不包括总包单位的管理费用及土建配套费用。

　　第四条工程期限

　　一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5天通知乙方。

　　二、若按计划工期，甲方场地要推迟15天以上才能进场安装的，甲方应支付合同规定的第一笔工程进度款；甲方场地要推迟30天以上进场安装的，甲方除支付工程进度款外并补偿乙方的经济损失，且乙方有权终止合同。

　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定要求，不能提供压实*整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时；

　　2、甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时；

　　3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时；

　　4、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；

　　5、因甲方或监理签证不及时而影响下一道工序施工；

　　6、未按合同规定拨付工程预付款、进度款而影响施工；

　　7、人力不可抗拒的因素而延误工期；

　　8、如基础由甲方负责承担，由于甲方延期或因土建质量不合格而影响乙方的正常施工，

　　及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的，工期相应顺延；

　　9、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。

　　四、乙方在以上情况发生后的5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。

　　第五条施工准备

　　一、甲方：

　　1、年月日前做好建筑红线以外的“三通一*”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。

　　2、年月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内的场地*整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。

　　3、甲方负责设计时，合同签订后3天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图九份及有关施工技术资料。

　　4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图（甲方供图时）八份。

　　5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续、建筑规划许可证、施工许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续；协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。甲方手续未办理齐全不得影响乙方收款及竣工结算验收。

　　6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。

　　二、乙方：

　　1、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　2、乙方在甲方许可的范围内搭建临时办公、生活设施。

　　3、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。

　　4、办理施工安全手续、现场施工人员暂住证及其它乙方应该办理的手续。

　　5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。

　　第六条双方的职责

　　一、甲方的职责

　　1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；

　　（2）有权对乙方工程量的增减核实确认；

　　（3）有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；

　　（4）有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。

　　2、甲方先办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，保证乙方的进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，甲方相关手续尚未办妥，一切责任由甲方承担并赔偿乙方相关经济损失。施工场地具备“三通一*”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

　　3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。

　　二、乙方的职责

　　1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令，组织施工。

　　2、乙方根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料，并提**品合格证。

　　3、遵守地方**和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

　　4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安全事故，由责任方承担有关责任和费用。

　　第七条施工与设计变更

　　正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。

　　施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位，共同研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。

　　甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。

　　如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。

　　经甲方认可的'设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。

　　第八条安全施工

　　一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。

　　三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。

　　四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。

　　五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。

　　六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理，同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。

　　第九条工程质量

　　一、工程质量标准：合格。

　　二、对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。

　　四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发

　　现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。

　　五、监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影

　　响施工的费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。

　　六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。

　　八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5 %，保修期为一年。

　　第十条工程验收

　　一、基础螺栓工程，若乙方施工的，则需经甲方及监理验收通过后，乙方方可进入下道

　　工序，否则乙方整改至符合要求为止；若由甲方施工的，则质量由甲方负责。

　　二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织中

　　间验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验收符合要求的，双方签字确认，验收不符要求的，乙方整改至符合要求为止。甲方三日内不组织验收的，视为验收合格，乙方有权进入下一道工序。

　　三、最终验收：全部钢结构工程完工后，甲方应自收到乙方竣工验收报告和竣工资料

　　之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：

　　1、工程完工后7天内，若甲方尚未办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，则视为工程验收达到合同要求，甲方应如期支付乙方所有工程款。

　　2、验收合格后的，甲、乙双方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。

　　3、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。乙方在限定期限内整改完毕并经甲方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。

　　4、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间不应计入乙方的施工时间。

　　5、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。

　　四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，任何一方在收到对方通知后7天内予以回复，否则视为认可。甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。

　　五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用则视为工程合格，有关质量及经济损失等问题由甲方承担责任。

　　第十一条奖励和违约责任

　　一、奖励

　　1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方 万元。

　　2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方 万元。

　　二、乙方的违约责任

　　1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。

　　2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。

　　3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《中华人民共和国民法典》等相关法律规定赔偿损失。

　　三、甲方的违约责任

　　1、未按合同约定支付工程款，按日万分之二支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。

　　3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。

　　4、工程验收合格或视为合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之二偿付违约金。

　　第十二条解决合同纠纷方式

　　合同发生争执，双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。

　　第十三条附则

　　一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙双方各执正本一份，副本份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　签订地点：___________签订地点：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　钢结构工程合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程面积：钢结构部分*方米

　　1.4工程内容：钢结构及维护和保温工程

　　1.5承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容

　　1.6设计单位：

　　1.7监理单位：开工日期：

　　竣工日期：总日历日期：

　　质量等级：合同价款：万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

　　第2条合同文件及解释顺序

　　本工程合同由以下文件组成：

　　1、工程承包合同;

　　2、工程补充合同;

　　3、工程设计变更;

　　4、工程联系单;

　　5、工程签证。

　　第3条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它**的规定。

　　第4条图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

　　第5条甲方驻工地代表甲方委派同仁为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

　　第6条乙方驻工地代表乙方委派同仁为驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

　　第7条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一*(水电路通、施工场地*整完毕)以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责进行脚手架的配合工作。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。

　　第8条乙方工作乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的.处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

　　第9条进度计划乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。第10条工期提前和延误本工程甲方标书要求总工期为天。

　　本工程乙方如按75天完成，甲方给予万元人民币的奖励。如乙方不能在75天内完工，则给予万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充)工期延误是指：

　　(1)外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。

　　(2)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为确认。

　　(3)非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。第11条检查和返工在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。

　　第12条工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

　　第13条隐蔽工作验收隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。

　　第14条合同价款及调整本工程包干价为万元人民币。图纸变更则相应调整。

　　第15条工程预付款、工程款支付及结算本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。工程款支付，工程款分四阶段支付(1)工程开工前，支付备料款万元(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20% (3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%; (4)工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的80%;

　　(5)竣工后30天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。 (6)预留保修金在保修期后无息返还。

　　第16条材料供应本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

　　第17条竣工验收工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方**集各有关方面人员参加验收。工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。

　　第18条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：自竣工验收通过之日起一年。在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。

　　第19条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

　　1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

　　2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

　　第20条违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

　　第21条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

　　第22条不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

　　第23条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

　　第24条合同份数本合同正本一式二份，双方各执一份。本合同副本一式四份，双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　钢结构工程合同 篇4

　　发包人(全称);： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　建设面积：约4500㎡

　　二、工程承包范围 承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的.所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。

　　三、承包方式：包工包料

　　四、合同工期

　　进场安装日期：________年____月____日

　　安装竣工日期：________年 ____月____日

　　合同工期日历天数： 20 天。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　六、分包合同价款

　　按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 双方签字、盖章 付款后生效

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　钢结构工程合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包工程概况

　　1、工程名称：

　　2、项目地址：_______路交叉口

　　3、承包方式：人机费、材料

　　4、工程承包范围：建施、结施、水电、消防、安全保护措施，文明施工等内容。

　　二、工程期限

　　根据甲方要求自 年 月 日开工至 年 月 日竣工（达到主管部门验收标准）总工期为 日历天。

　　1、乙方应在本合同签订后5日内按合同及附件的要求编制详细的工程进度计划，报甲方审批。

　　2、乙方必须按甲方批准的工作进度计划按时完成所有的工作内容。

　　3、在合同执行期间，乙方应按照甲方计划统筹安排，均衡施工，注意各工序之间的衔接，加强工程综合进度管理。

　　4、乙方在合同履行期间，应坚持与甲方现场代表的周会制度，以检查和协调工作进度，处理工作中出现的各种问题，保证工期。

　　三、材料设备供应计划及管理

　　1、工程所需建筑材料均由已方供应，材料进场后由甲方验收，乙方方可使用。

　　2、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行安排，所用设备均应满足工程需要，设备计划应报经甲方审批同意，设备机具应处于良好状态，并持有必要的证书。设备安排有专业维修管理人员，以免设备运行时出现故障影响进度。

　　3、现场材料堆放整齐，做到文明施工。

　　四、施工质量保证

　　1、总体质量目标：单位工程合格率达100%，优良率达90%以上，工程建设质量达全优工程，创濮阳县优质工程。

　　2、乙方应严格遵照施工技术，标准规范，并遵循良好的工程施工惯例进行施工，遵守和执行本合同规定的管理方式。

　　3、若因乙方工作执行不当，工程质量受到损害或可能会受到损害时，甲方在不减轻乙方责任的情况下，有权强制实施必要的纠正措施来弥补，以满足工程质量上的.要求，由此发生的一切费用均由乙方承担。

　　五、安全文明施工

　　乙方在施工中应遵循安全第一，预防为主的指导方针，全员重视，确保工程顺利进行，要对员工进行宣传教育和培训，不断增强员工安全意识，提高防护意识和技能，实现安全生产无事故。

　　1、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序，甲方给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的潜在危险的识别方法以及为减少或避免这些危险提出的建议和方法。描述在建设过程中的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法，乙方应保证安全管理程序涉及到所有的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该安全管理程序中。

　　2、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后，应立即纠正错误，教育

　　3、施工中如出现安全事故由乙方负责。

　　六、付款与支付方法

　　1、按建筑面积____*方米，单价_____元/*方米，总价款：_____元，

　　付款方法：

　　①基础完成后，拨付10%；

　　②钢架到场后，拨付20%；

　　③钢架柱、梁安装后，拨付30 %；

　　④墙体、顶板安装完成后，拨付20%；

　　⑤地面浇筑完成后，拨付10 %；

　　⑥竣工验收后拨付9%；

　　⑦剩余1%为质保金，半年后付清。

　　七、甲乙双方工作范围及责任

　　1、甲方负责“三通一*”。

　　2、甲方负责处理好地方关系，为工程顺利进行提供条件，保证施工正常运转及人员设备进退场。

　　3、甲方向乙方提供建筑定位坐标。

　　4、甲方提供施工图纸。

　　5、乙方制定周密的施工方案和自检措施，严格按照施工技术规范施工，服从甲方管理及质量主管部门监督。

　　6、乙方应服从甲方现场管理，按图纸的要求组织施工，及时上报周计划、月计划、年计划，确保按时完成工期。

　　八、其他

　　1、合同未尽事宜，甲乙双方可通过协商，达成一致，订立书面协议加以明确。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签章） 乙方（签章）

　　年 月 日 年 月 日

　　钢结构工程合同 篇6

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　工程内容及主要技术参数

　　1、工程内容：

　　2、面积：_________㎡（以实际验收面积为准）。

　　3、技术要求：

　　4、其它要求：

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单*米造价为人民币_________元/*方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　（1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款_________%，累计支付工程款。

　　（2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方使用。剩余工程款_________%即人民币_________元。预留工程款的_________%作为质保金（六个月内结清）。

　　五、甲乙双方负责事项

　　（一）甲方负责事项

　　1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的支撑面，并做好配合乙方的工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。

　　4、按合同约定，按期付款。

　　（二）乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定，按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的'发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　4、工程完工时，积极配合甲方的验收。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后_________日内组织验收。

　　2、甲方_________日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日_________%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按_________元/天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　钢结构工程合同 篇7

　　发包单位：__________________（以下简称甲方）

　　承包单位：__________________（以下简称乙方）

　　为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中，甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，经协议商一致，特签订本安全生产协议。

　　一、工程概况。

　　工程名称：_________________

　　工程地址：_________________

　　二、工期

　　1．开工日期：_______年_______月_______日

　　2．竣工是期：_______年_______月_______日

　　三、甲方的权利和安全职责

　　1．甲方须认真贯彻国家和电力部门及地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法规、法令条例。

　　2．甲方应按有关规定对乙方承包的工程并对施工现场进行不定期的安全施工检查指导。

　　3．甲方在施工前应认真审核乙方开工报告、施工工组织设计，根据工程项目内容特点进行全面的安全技术交底，并组织有关人员对乙方施工人员在进场前的安全生产教育。

　　4．当乙方出现严重违章作业，野蛮施工，管理混乱等，安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工，整顿限期整改，直到解除工程分包合同的决定。限期乙方退出施工。

　　5．甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的事故由甲方承担一切责任。

　　6．甲方认为确实有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见，当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，甲方应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。

　　四、乙方的权利和安全职责

　　1．乙方必须是具有独立承担民事责任的法人成其他出具其上级主管单位（法人单位）的`委托书、及其资质相在授权委托书范围内工程的经济组织。

　　2．乙方必须遵实国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家行业、企业、安全技术标准，必须配备专门的安全生产管理人员，明确责任，随时检查安全生产情况关作好记录，必须接受甲方或甲方上级主管部门，**有关部门的安全生产检查。

　　3．乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

　　4．乙方必须学*掌握并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　5．乙方必须执行三级安全教育制度，特种作业人员必须执行持证上岗制度，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种人员从事特种作业。

　　6．乙方必须执行甲方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案，乙方制定安全施工组织设计，编制本单位工程范围的安全施工方案和安全技术措施，并报甲方备案。

　　7．乙方在组织施工生产时，必须先落实安全技术措施，防止事故发生，开工前必须进行分部，分项安全技术交底，全体施工人员熟悉施工图纸，掌握工程特点，及安全措施，并签名确认后，方可开工。

　　8．乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，凡进入施工现场的人员须遵守各项安全生产管理制度，正确使用个人防护用品，正确佩戴安全帽，高处作业须系好安全带，禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚赤膊，施工现场内严禁擅自使用易燃、易爆物品，禁止吸烟及酒后作业。

　　9．乙方必须在施工现场入口处，有危险作业部经挂有安全禁告标牌，必须搭设防护栅栏等可靠有效安全设施和警示标志。

　　10．乙方必须抓好安全教育。所有参与施工的人员都须经过入场前的安全教育和岗位安全操作规程教育。未经安全教育的不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

　　11．乙方在容易发生火灾的区域动火时，应事前向甲方申请，经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。

　　12．对施工现场的电气设施须具有有效的安全技术措施，特别是临时电源和移动电器规定装设漏电保护装置。

　　13．施工期间，乙方指派专职人员负责本工程项目的有关安全、防火工作，乙方应经常联系甲方相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防在事故发生。

　　14．从乙方施工开始至工程竣工发生的任何安全事故均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

　　五、其它

　　甲方、乙方必须严格执行本协议，本协议作为合同附件，一式二份，甲乙双方各执一份。

　　发包方：__________承包方：__________

　　代表：____________代表：____________

　　日期：____________日期：____________

　　钢结构工程合同 篇8

　　发包人（全称）：___________（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：___________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　建设面积：___________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的.所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。

　　三、承包方式：

　　___________

　　四、合同工期

　　进场安装日期：__年__月__日

　　安装竣工日期：__年__月__日

　　合同工期日历天数：____天。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　六、分包合同价款

　　按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：__年__月__日

　　合同订立地点：_________

　　本合同双方约定、双方签字、盖章、付款后生效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：__________

　　钢结构工程合同 篇9

　　建设单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程实际情况，经双方友好协商，达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：±0.000以上钢结构工程、彩钢板工程，不包括任何土建、水、电、暖、门、窗、消防及防火涂料工程。

　　四、承包方式：包工包料

　　五、合同总价款： 大写： 元整;小写： ￥： 元整。

　　六、付款方式

　　1、甲方在合同签订后大写： 万元，小写： ￥： 元整;

　　2、主钢构进入工地日内，甲方付乙方工程进度款，大写： 万元整，小写：￥： 元整;

　　3、钢构安装完毕、屋面板或墙面板进入工地付乙方工程进度款：大写： 万元整，小写：￥： 元整;

　　4、工程竣工验收后日内，甲方付乙方工程验收款：大写： 万元整，小写：￥： 元整。

　　七、工期与质量

　　1、工期：甲方预付工程款到乙方账上起工期天，制作工期天，进入现场安装天(有效工作日)内安装完毕，不可抗力或遇四级以上风及雨雪天气工期顺延。

　　2、工程质量按国家现行钢构施工验收规范及设计要求执行，钢板、型钢及彩钢板正负公差在规范许可范围内。

　　3、乙方对所施工的工程自双方验收合格壹年内免费保修，发生费用由乙方承担，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，基本材料费用及人工费由甲方负责。

　　八、双方工作

　　1、甲方派驻工地代表一位，并为乙方提供便利的施工条件;负责施工现场的“三通一*”、乙方施工人员食宿地方、协调地方关系等;甲方所在地各行政部门的不合理收费或当地群众无理取费，均由甲方负责处理并承担其全部费用。

　　2、乙方派驻工地代表一位，负责与土建方沟通并与甲方代表一同对本工程施工质量进行全程监控，直至本工程通过竣工验收。

　　3、在施工过程中，如甲方工程变更，必须以甲方、乙方代表共同签字为依据，最终以实际增减工程量决算。

　　九、违约责任

　　1、甲方不按合同约定日期和金额付款即视为违约，乙方有权停工，除工期顺延外，甲方承担乙方停工损失，甲方按合同总金额的.1%支付日违约金，乙方不能按期竣工即视为违约，乙方支付合同总金额的1%做为日违约金;以上违约金累计计算。

　　2、乙方施工完毕后即通知甲方进行验收(时间自乙方正式通知甲方七日内)，甲方如不配合或故意拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程，由此发生的质量或其它问题均由甲方负责。

　　3、本合同自签订之日起生效。任何一方擅自解除或终止本合同即视为违约，违约方除全额赔偿守约方实际损失外，另支付守约方合同总金额的5%作为补偿。

　　十、争议解决方式：双方发生争议后，协商解决，协商未果，由守约方所在地人民法院诉讼解决或仲裁委员会仲裁解决。

　　十一、其它约定事项

　　1、双方会审认可后图纸、签证、变更及来往函件均视为本合同的有效组成部分，前后抵触时以日期在后为准。

　　2、本合同双方法定代表签字、盖章后生效，双方将合同条款履行完毕后自行终止。

　　3、本合同不含配套费，即钢构承建方与土建方互不支付费用。

　　十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十三、补充条款

　　1、地脚锚栓由甲方委托土建施工方预埋并由其承担材料费、安装费、措施费，乙方免费派技术人员现场指导;

　　2、乙方施工期间现场施工人员服从甲方管理，遵守甲方规章制度;

　　5、本工程成交价为不含税价，如工程所在地税务机关追究应由甲方出面协凋处理，乙方不承担任何费用;

　　6、乙方免费为甲方设计钢构图纸，并提供施工图两套。

　　甲方：乙方：

　　住所：住所:

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理：委托代理：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　年月日年月日

　　钢结构工程合同 篇10

　　发包人（全称）：___________（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：___________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　建设面积：___________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的.所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。

　　三、承包方式：___________

　　四、合同工期

　　进场安装日期：20__年__月__日

　　安装竣工日期：20__年__月__日

　　合同工期日历天数：____天。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　六、分包合同价款

　　按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：20__年__月__日

　　合同订立地点：_________

　　本合同双方约定、双方签字、盖章、付款后生效

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　20__年__月__日

　　20__年__月__日

　　钢结构工程合同 篇11

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任，保证工程顺利实施，经友好协商，双方达成以下合同条款，以共同遵守。

　　一、工程概况：钢结构厂房一层，约3868.25㎡。

　　1、工程名称：十堰市神针工贸有限公司

　　2、工程地址：十堰工业新区

　　3、工程内容：钢结构安装

　　4、承包范围：地脚螺栓制作预埋，主钢构、屋面、墙面瓦、C型钢等构件安装，主钢构面漆，次钢构制作安装、除锈、刷漆，雨棚、大门制作安装、油漆，落水系统安装等钢构工程范围内的所有工作内容及次构件在厂加工装车和现场装卸车。

　　二、工程工期：

　　自 年 月 日至 年 月 日。计 天。

　　三、质量标准：

　　1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和乙方现场制作的`构件质量负责。

　　2、乙方必须严格按施工图和说明文件及国家有关规范、规定标准施工。

　　3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。主构件安装完工时，应通知甲方及有关部门，进行中间结构验收，验收合格后方可进入下一道工序。

　　四、工程造价：

　　1、工程面积：3868.25㎡。

　　2、工程单价：27元/㎡。

　　3、工程造价：104442.75元。

　　五、结算方式：

　　1、主钢构安装完毕，付进度款52221.4元，占总造价的50%。

　　2、次钢构：C型钢、拉条、隅撑、天沟、水*支撑、柱间支撑及屋面保温排水、排气、外围系统等安装完毕，付进度款313326元，占总造价的30%。

　　3、大门，雨棚或爬梯及合同内约定的附属构件制作安装完毕，整体验收合格，付进度款15666元，占总造价的15%。

　　4、剩余5222元，占总造价的5%,作为质保金，一年内付清。

　　六、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方向乙方提供图纸一套;

　　(2)在施工期间负责协调乙方与其他相关单位的关系，为乙方创造良好的施工环境;

　　(3)保证现场道路、用水、用电畅通;

　　(4)按合同规定，甲方按时支付工程款，否则工期顺延;

　　2、乙方责任：

　　(1)乙方承接甲方工程后，按甲方指定时间进场安装施工。乙方必须按图纸及合同规定施工，确保工程质量和施工进度;非人力不可抗拒的自然因素无故延误工期的，每日向甲方支付500元罚金;

　　(2)乙方必须严格执行国家相关安全规定，遵守安全操作规程，施工过程中发生的一切安全事故，乙方承担全部责任，与甲方无关;

　　(3)乙方所提次构件及螺栓等材料，做到规格、型号、数量准确完整，图纸清晰严密，如计划量超出实际需要的2%，乙方承担超出量的全部费用;

　　(4)甲方将构件(材料)交付乙方，乙方负责卸车并将构件(材料)码放整齐有序，双方应进行清点核对，并在出库单上签字。承包方接收材料后，即负有保管责任，如因保管照看不善造成丢失、浪费，或因卸车码放造成构件(材料)损毁或变形，乙方赔偿全部损失;

　　(5)按合同约定，在保修期内，乙方接到维修通知后，24小时内必须到达现场维修，维修费用由乙方承担;

　　(6)乙方在施工过程中所用设备工具机施工用辅材，安全设施，全由乙方自理;

　　(7)工程完工后，乙方负责清理屋面及现场的一切剩余材料，并负责余料的收集及装车;

　　(8)做好施工日志，工程竣工交工程部。

　　七、违约责任

　　甲乙双方在合同签订后，任何乙方违约，须赔付守约方合同总金额5%的违约金。

　　八、其它约定：

　　1、本合同未尽事宜，有双方代表协商作出补充合同(协议)，且补充合同(协议)为本合同附件，与本合同具有同等效力。

　　2、如发生合同纠纷，则按照先调解，调解不成再上诉的原则解决。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　发包方(盖章)承包方(盖章)

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　年 月 日

　　钢结构工程合同 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方负责京沪高速铁路工程有两个墩台临*乙方管内的津霸铁路既有线，为确保施工期间铁路运输及线路设备安全,严格执行京铁师20xx[435]号文件相关规定，本着共同负责的原则，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、施工项目：承台、墩台基础及桥梁跨线施工

　　2、施工地点：

　　3、施工时间：自 年 月 日至 年 月 日。

　　二、施工责任地段和期限

　　在施工期间，每项具体施工项目凡影响既有线设备时，自影响之日起，包括施工范围前后一百米线路设备的行车安全，均由施工单位负责，直至双方验收交接完成。

　　三、安全防范内容及措施

　　1、乙方在与甲方签订各项施工安全协议前，乙方必须向甲方提供该项施工的设计文件、施工安全技术组织措施等相关资料，并经甲方审查同意后，方可签订安全协议。

　　2、待安全协议签订后，乙方根据自己的施工项目、作业内容和影响范围确定要点计划并要点。在正式施工开始前72小时，乙方应向甲方提出施工请求，并说明施工计划、施工地点及影响范围。甲方视乙方的要求，按时派员对其施工进行监护。

　　3、甲方施工前两日十点前到车站登记。当天在施工前一小时派驻站员去车站进行要点登记，并按施工和站方要求签妥手续，乙方应同时派驻站员协助甲方。

　　4、乙方要严格按批准的设计文件和施工方案进行施工，并执行有关技术标准、作业标准、工艺流程和卡控措施，严禁超范围作业，确保工程质量。

　　5、甲乙双方要根据自己的施工范围和允许的施工条件，按规定要求设置各种防护信号，确保运输安全，具体项目双方协商后确定。

　　6、施工完成后，线路设备必须达到放行列车条件，并经甲方现场监护领导确认后，双方驻站员方可消点开通线路。

　　7、乙方在施工期间，每天要坚持同甲方保持通信联络，保证信息畅通。

　　8、施工期间涉及到慢行及封闭的施工，必须严格执行***《安规》和北京铁路局京铁师20xx[435]号文件及线上施工有关安全规定要求，设置相应信号标志，确保安全。

　　四、安全责任界定

　　1、乙方是施工安全的主体，对工程质量和施工安全负全面责任。对因施工造成甲方设备损坏(包括因护栏拆除和移设造成的人身和行车问题)和影响行车安全，构成列车事故的，乙方应承担全部责任，并按实际损失赔偿。

　　2、乙方对未经甲方同意或监护人员未到场擅自施工及违反程序、安全技术标准构成的行车事故负全面责任。

　　3、乙方在施工中，必须积极配合，主动接受甲方对工程质量、安全的监督。对不接受甲方监督造成的行车事故负全面责任。甲方监护人员发现有影响线路安全的问题时乙方必须及时进行整修，按京铁师20xx[435]号文件开具《营业线施工监护通知书》、如不听从甲方监护人员的指挥进行整修则按京铁师20xx[435]号文件开具《施工安全处罚通知单》，并停止施工。

　　4、架梁期间甲方监护员昼夜值班，发现不良情况，及时通知乙方进行整修。乙方接到监护人员的'通知后要及时组织人力进行整修，施工中监护人员有权停止影响行车安全的一切施工，由于乙方不服从甲方监护人员监督造成的后果自负。一旦出现险情，双方都应积极抢修，保证行车安全。

　　5、甲方委派有经验的监护人员对乙方施工进行日常监护，并做好监护记录。如发生监护不到位问题，按路局有关要求进行处理。

　　五、发生责任行车事故的处罚

　　1、甲方发现乙方施工作业存在安全隐患要责令乙方立即纠正。乙方若对甲方监护人员的建议和要求置之不理而造成严重后果或危及行车的，甲方有权责令乙方停止施工，除向上级有关部门反映以外并填发“营业线施工监护通知书”，按路局京铁师【20xx】435号文件有关规定进行处理。

　　2、因甲方监护不到位发生问题，按京铁师【20xx】435号文件有关规定进行考核。

　　六、其它有关事项

　　1、根据北京铁路局京铁师【20xx】435号文件有关规定，施工单位与设备管理单位办理安全责任交接。

　　2、甲乙双方必须严格履行协议的各项条款，如有违约，违

　　约方必须承担其造成的一切损失。

　　3、本协议未尽事宜或甲乙双方在履行本协议过程中发生异议时，双方应首先进行充分协商，协商不成，可通过上级安全主管部门仲裁。

　　4、本协议经双方法定代表或委托代理人签字盖章并报上级主管部门批准后生效。

　　5、安全抵押金已交完。

　　6、本协议一式六份，双方各持三份。

　　甲方盖章：

　　乙方盖章：

　　负责人：

　　负责人：

　　代表：

　　代表：

　　年 月 日

　　年 月 日

　　钢结构工程合同 篇13

　　发包方：__________(以下简称甲方)

　　承包方：__________(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，现就本建设工程具体施工事项，达成如下合同条款，双方信守执行：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：四川美大康药业股份有限公司精烘包空调机房工程

　　2、工程地址：什邡市金河东路

　　3、承包范围和内容：四川美大康药业股份有限公司精烘包钢结构空调机房、空调机组基础(三个)。

　　二、合同价款

　　总价包干为￥元，人民币大写：壹拾伍万伍仟元整。

　　三、合同工期

　　1、本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起开始计算。

　　2、如遇以下情况，工期相应顺延：

　　甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

　　一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;

　　甲方原因造成影响下一道工序施工;

　　未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

　　不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及**行政行为而延误工期;

　　甲方代表同意工期顺延的其它情况。

　　四、工程款的支付和结算

　　1、本合同签订生效后七日内，甲方预付工程款的40%，计人民币620_.00元作为材料款。

　　2、工程全部竣工,甲方一个月以内组织竣工验收(甲方一个月内未进行竣工验收,乙方视为工程合格),验收合格后，乙方出具全额正式发票(在甲方税务部门代开)，甲方支付工程款的55%，计人民币元。

　　3、工程款的5%，计人民币元作为工程保质金，待保质期满一年后三日内付清，质保金不计利息.

　　五、技术标准及要求

　　1、彩钢板为50mm厚夹芯泡沫彩钢板，压型钢板厚度不小于。

　　2、塑钢窗为中财型材80系列(加钢衬)推拉窗，玻璃为5mm厚无色单层普玻。

　　4、进入现场的所有材料，其质量由乙方按施工验收规范及标准进行抽检和送检，合格的方可入场和使用;因乙方未检定合格而先行使用的，后果乙方承担。

　　5、施工过程中，乙方必须按照要求，加强过程质量管理、监控，组织分部、分项的隐蔽验收，检查或验收时间，乙方应提前24小时通知甲方。

　　6、乙方在工程竣工验收前，必须提前5天将工程竣工资料整理完善并装订成册交于甲方审阅合格后，组织竣工验收。竣工资料应包括各种材料出厂合格证、检测报告、材质证明、竣工图纸、验收记录等。

　　六、安全文明施工

　　1、乙方必须高度重视施工工人的安全教育和培训，遵守甲方厂区安全管理制度，严格按安全文明施工标准组织施工，施工现场安全标示醒目、安全防护用品齐备、安全措施完善。

　　2、乙方应在必要处设立安全警示牌或安全公告栏，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。必须接受甲方安全监督检查，并对查出的安全隐患及时整改;因缺乏安全保障又不能按期整改，被各级安监部门强令停止施工的一切后果由乙方来承担，给甲方造成损失的应承担相应的赔偿责任。

　　3、乙方的'设备、工具、物资等进入甲方现场后，必须自行妥善管理，因保管不善而造成的损失由乙方自负。乙方材料、设备设施的出厂需经甲乙双方工地现场代表的签字确认并经甲方代表开具物资出门条，接受甲方保卫部门的查验无误后方可出厂。

　　4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例、导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和责任。

　　七、施工与设计变更

　　1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，双方协商并签证确认。

　　八、违约责任、索赔

　　1、甲方不按合同约定支付工程预付款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，工期应当顺延。

　　2、因乙方原因造成工程延期，每延误一天，乙方应承担违约金人民币20_钢结构工程施工质量验收规范及SH3507-1999石油化工钢结构施工及验收规范。

　　3、 承包方在施工中若发生质量问题，及时报告发包方代表，协同解决。

　　九、 工程款的支付和结算

　　本合同签订生效后，甲方即支付乙方合同价款：20%计人民币元作为材料款; 钢构材料进场付合同款40%计人民币：元;在工程竣工验收达到合格标准后十五日内付合同款35%计人民币元。工程竣工验收一年后无质量问题将5%计人民币4850元质保金付清。施工与设计变更

　　1、 经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　2、 甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。

　　十、 纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

　　十一、 附则

　　1、 本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2、 合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　钢结构工程合同 篇14

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，现就本建设工程具体施工事项，达成如下合同条款，双方信守执行：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：四川美大康药业股份有限公司精烘包空调机房工程

　　2、工程地址：什邡市金河东路

　　3、承包范围和内容：四川美大康药业股份有限公司精烘包钢结构空调机房、空调机组基础(三个)。

　　二、合同价款

　　总价包干为￥155000.00元，人民币大写：壹拾伍万伍仟元整。

　　三、合同工期

　　1、本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起开始计算。

　　2、如遇以下情况，工期相应顺延：

　　a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

　　b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;

　　c.甲方原因造成影响下一道工序施工;

　　d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

　　e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及**行政行为而延误工期;

　　f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。

　　四、工程款的支付和结算

　　1、本合同签订生效后七日内，甲方预付工程款的40%，计人民币620_.00元作为材料款。

　　2、工程全部竣工,甲方一个月以内组织竣工验收(甲方一个月内未进行竣工验收,乙方视为工程合格),验收合格后，乙方出具全额正式发票(在甲方税务部门代开)，甲方支付工程款的55%，计人民币85250.00元。

　　3、工程款的5%，计人民币7750.00元作为工程保质金，待保质期满一年后三日内付清，质保金不计利息.

　　五、技术标准及要求

　　1、彩钢板为50mm厚夹芯泡沫彩钢板，压型钢板厚度不小于0.426mm。

　　2、塑钢窗为中财型材80系列(加钢衬)推拉窗，玻璃为5mm厚无色单层普玻。

　　4、进入现场的所有材料，其质量由乙方按施工验收规范及标准进行抽检和送检，合格的方可入场和使用;因乙方未检定合格而先行使用的，后果乙方承担。

　　5、施工过程中，乙方必须按照要求，加强过程质量管理、监控，组织分部、分项的隐蔽验收，检查或验收时间，乙方应提前24小时通知甲方。

　　6、乙方在工程竣工验收前，必须提前5天将工程竣工资料整理完善并装订成册交于甲方审阅合格后，组织竣工验收。竣工资料应包括各种材料出厂合格证、检测报告、材质证明、竣工图纸、验收记录等。

　　六、安全文明施工

　　1、乙方必须高度重视施工工人的安全教育和培训，遵守甲方厂区安全管理制度，严格按安全文明施工标准组织施工，施工现场安全标示醒目、安全防护用品齐备、安全措施完善。

　　2、乙方应在必要处设立安全警示牌或安全公告栏，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。必须接受甲方安全监督检查，并对查出的安全隐患及时整改;因缺乏安全保障又不能按期整改，被各级安监部门强令停止施工的一切后果由乙方来承担，给甲方造成损失的应承担相应的赔偿责任。

　　3、乙方的设备、工具、物资等进入甲方现场后，必须自行妥善管理，因保管不善而造成的损失由乙方自负。乙方材料、设备设施的出厂需经甲乙双方工地现场代表的签字确认并经甲方代表开具物资出门条，接受甲方保卫部门的查验无误后方可出厂。

　　4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例、导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和责任。

　　七、施工与设计变更

　　1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　2、甲方生产工艺需要变更设计的.，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，双方协商并签证确认。

　　八、违约责任、索赔

　　1、甲方不按合同约定支付工程预付款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，工期应当顺延。

　　2、因乙方原因造成工程延期，每延误一天，乙方应承担违约金人民币20_元。延期违约金限额为结算总价款的20%。

　　3、工程质量不符合施工图纸或质量验收规范，由乙方在合理期限内无偿维修或返工、改建，造成逾期交付的乙方承担违约责任，按本条第二款的约定支付违约金，并由乙方承担由此造成的损失。

　　4、质量保证期内的质量责任，乙方应在接到甲方通知后24小时内派人处理，否则 ，甲方有权另行请人处理，所产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接予以扣除，质保金不足的，发包人还有权向乙方追偿，由此给甲方造成的其他损失，乙方还应赔偿。

　　九、争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向什邡市人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构工程合同菁选（扩展2）

——钢结构工程合同菁选

钢结构工程合同(15篇)

　　随着人们法律意识的加强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的钢结构工程合同，欢迎大家分享。

钢结构工程合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　签约地点： 工程地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定及相关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则下，双方达成以下协议：

　　一、工程内容：钢结构屋架和屋面的'制作安装等。

　　二、计算方式和价格：甲方总工程约200㎡，乙方承包以屋面滴水面积计算，每*方85元/㎡起（不含税价。）

　　三、双方责任：

　　甲方提供施工图纸，如有变更及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地，提供电源、水力，伙食等并协调工地人员交叉作业等施工中出现的问题。

　　四、付款方式：

　　1、甲乙双方协商日期开工，待工程完毕全部结清工程款。

　　2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度造成乙方停工，窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。

　　五、安全施工

　　乙方工人进入工地必须遵守工地的安全规范，统一安排。

　　六、开工及延期开工

　　甲、乙双方协商开工，如甲方因原因造成开工延期，甲方必须通知乙方，推迟开工，并相应顺延工期，如甲方未提前通知乙方 ，给乙方造成损失，由甲方承担。

　　七、工程质量

　　工程质量保修期为一年，如有工程质量，乙方应及时维修。

　　八、争议

　　本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的， 1

　　可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院捍诉讼。

　　本合同一式四份，甲乙双方各持两份，工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。

　　甲方：（签章） 乙方：（签章）

　　身份证：电话：年 月日

　　身份证： 电话： 年 月日

钢结构工程合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济法》和《建筑安装工程承包合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同，以便共同遵守。

　　工作概况：

　　1、工程内容：

　　2、工程地址：

　　二、承包范围及方式：

　　1、乙方对该项目的承包范围：屋面钢结构围护系统的檩条材料及安装;夹心板的材料及安装;屋面的包边;屋面钢结构围护系统的配件。(不含土建部分，承包范围以报价清单为准)

　　2、承包方式：

　　A、由乙方一次性包工、包材料、包制作安装。

　　B、由甲方提供施工图纸，乙方根据甲方所提供的签名确认的图纸施工。

　　C、乙方只提供相关材料合格证，不负责提供其它相关与工程相关的资料。

　　三、工程的材料规格及相关要求：

　　1、本工程使用的材料及要求应符合施工图纸的标准，本工程的质量等级为合格。

　　2、本工程使用的主要材料规格以工程施工图以报价清单为准。

　　四、工期：

　　1、乙方收到甲方材料预备金开始算起，天内乙方开始进场施工。

　　2、若遇到特殊情况或人力不可抗拒因素，工期顺延，如下雨、刮大风、停电、**行政行为、甲方延付工程款等等。

　　五、工程的价格及结算方式。

　　1、价格：本工程实际建筑面积为：㎡，每*方米单价元，内容见报价清单)，总金额为元整(人民币)。此价格为工程直接费，不含税收、管理费及其它费用，若需要发票税收费由甲方负责。

　　2、结算方式：以实际的屋面建筑面积结算。

　　六、付款方式：

　　1、本合同签订生效时，甲方应付乙方工程总款元，作为工程材料预备金;

　　2、屋面檩条安装完，进夹心彩板前，甲方应付乙方总工程款元，给乙方作为材料款;

　　3、在工程完工后，甲方在5天内及时组织验收(如甲方没有及时组织人员验收，便擅自使用，则自动视本工程验收合格)，确认无误时，甲方在3天内付工程总款的元给乙方;余留总工程款元作为工程的保修金，从验收合格后开始算起365天内为保修期，过后7天内付清保修金。

　　5、甲方未按合同约定支付乙方工程款导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。

　　七、保修期及保修责任

　　1、乙方对本工程的保质期为年。

　　2、本工程在保修期内，若因乙方施工不符合图纸要求所造成的质量问题，乙方应及时组织返修，并承担相关费用;若因甲方使用过程中使用不当，及受10级以上台风所影响造成的损坏，乙方可代为修复，但费用由甲方负责。

　　八、甲乙双方责任约定：

　　1、甲方应负责施工现场的三通一*工作，提供足够的'施工场所给乙方，并协调好现场与其它施工单位的关系，负责土建工程、水电工程、相关内业资料等等;

　　2、甲方及时拔付工程款，如款项没有及时拔付，一切损失由甲方承担;

　　3、有变更工程的项目内容，甲方应提前通知乙方，并与乙方协商处理;

　　4、乙方严格按照甲方所确认的图纸要求及时间要求进行施工;

　　5、甲方负责工程施工过程中的临时设施及水电，并提供30*方米的住宿;

　　6、在施工过程中，乙方施工内容范围内的安全责任由乙方负责。

　　九、其他约定：

　　1、本合同若有未尽事宜，可另行补充合同;

　　2、本合同自双方签章之日起生效，到工程款全部付清后失效;

　　3、双方若发生合同争议，应本着*等、互利的原则协商解决，如协商不成，可在工程所在地的仲裁机构解决;

　　4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　5、其他事项：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢结构工程合同3

　　发包方（以下简称甲方）：__________

　　住址：__________

　　承包方（以下简称乙方）：__________

　　住址：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____________________

　　2、工程地点：____________________

　　3、承包范围：____________________

　　4、承包内容：____________________

　　5、工程造价：____________________

　　6、支付方式：____________________

　　7、工程质量：____________________

　　二、施工准备

　　1、甲方：

　　（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　　（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地*整，拆迁障碍物的资料。

　　（3）合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料

　　2、乙方：

　　（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

　　（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

　　三、工程期限

　　1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收

　　2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。

　　四、工期顺延

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

　　3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的.原因而影响进度；

　　4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；

　　5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　五、双方职责

　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

　　2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

　　4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；

　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；

　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　六、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。

　　3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。

　　七、工程验收

　　1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和***有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

　　3、工程竣工验收后，甲方方可使用。

　　4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

　　八、违约责任

　　乙方的责任：

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。

　　甲方的责任：

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。

　　九、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第__________项方式解决：

　　1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；

　　2、向工程所在地人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方（签章）：__________

　　代表人：__________

　　授权代表（签字）：__________

　　联系电话：__________

　　_______年____月____日

　　乙方（签章）：__________

　　代表人：__________

　　授权代表（签字）：__________

　　联系电话：__________

　　_______年____月____日

钢结构工程合同4

　　发包单位： （以下简称甲方）

　　承揽单位： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。

　　第一条工程概况及承包范围

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　1、承包范围：钢屋盖（含中间钢柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣单层彩钢板+50mm厚保温棉+铝箔纸+钢丝网。

　　2、工程建筑面积：13534.91*方米（暂定轴线面积，未包含雨棚面积，工程量据实结算）。

　　3、结构：轻型钢结构屋盖

　　4、层数、建筑高度：详见施工图纸

　　5、其他：土建、水电、避雷、防火涂料均由甲方自理，预埋件由乙方提供并指导甲方埋放，埋放预埋件所需钢筋头由甲方提供。

　　第二条合同价款及调整

　　一、工程合同价款采用固定合同单价，单方造价为（大写）:人民币贰佰元整每*方米（￥200元/m2）；暂定合同总价为：2706982元（贰佰柒拾万陆仟玖佰捌拾贰元整）。

　　二、双方约定合同价款的其他调整因素：

　　1、调整方式：

　　（1）遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。

　　（2）遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。

　　（3）遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。

　　（4）以上各项经业主或监理签证后予以调整。

　　2、调整原则：

　　（1）合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价执行。

　　（2）合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。

　　（3）工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。

　　（4）增加的工程量务必确定增加价款。

　　三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款（补充协议或工程联系单）。

　　第三条合同价款的支付与结算

　　一、工程款支付：

　　1、合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的30 %备料款，计人民币￥812094.6元

　　2、主体钢构件和安装人员开始进场2日内，甲方支付合同总价的30 %进度款，计人民币￥812094.6元。

　　3、主体钢构件安装完毕,屋面板开始进场后3日内，甲方支付合同总价的25 %进度款，计人民币￥676745.5元。

　　4、乙方在钢结构工程完工后50日内，甲方支付合同总价的10 %进度款，计人民币￥270698.2元。

　　5、质保金为合同总价的5%在钢结构单项工程竣工后满1年内付清。

　　6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。如本工程有两个或两个以上建筑单体，在支付工程款时，如单体进度不同，则按单体进度及造价分栋支付，但支付比例不变。

　　7、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后3日内仍不支付的，乙方有权暂停施工，待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。

　　二、结算：

　　1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后10日内向甲方提交工程结算报告及资料。

　　2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。

　　3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后10日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。

　　4、如结算报告的工程最终造价无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部分进行决算。

　　5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的；由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认或提出异议，否则视同认可。

　　6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。

　　三、其他事项：

　　1、本合同在支付工程预付款与进度款时开具税务局统一收款收据，工程决算确定后开具发票(85%增值税发票，15%当地劳务税票)。

　　2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的制作部分，涉及该部份款项的税金在乙方公司所在地纳税，并由乙方按合同约定开具相关货物销售发票。

　　3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由乙方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。

　　4、工程款支付方式：银行汇票或转帐支票，不得以任何形式的现金支付。

　　5、此合同价不包括总包单位的管理费用及土建配套费用。

　　第四条工程期限

　　一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5天通知乙方。

　　二、若按计划工期，甲方场地要推迟15天以上才能进场安装的，甲方应支付合同规定的第一笔工程进度款；甲方场地要推迟30天以上进场安装的，甲方除支付工程进度款外并补偿乙方的经济损失，且乙方有权终止合同。

　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定要求，不能提供压实*整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时；

　　2、甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时；

　　3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时；

　　4、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；

　　5、因甲方或监理签证不及时而影响下一道工序施工；

　　6、未按合同规定拨付工程预付款、进度款而影响施工；

　　7、人力不可抗拒的因素而延误工期；

　　8、如基础由甲方负责承担，由于甲方延期或因土建质量不合格而影响乙方的正常施工，

　　及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的，工期相应顺延；

　　9、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。

　　四、乙方在以上情况发生后的5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。

　　第五条施工准备

　　一、甲方：

　　1、年月日前做好建筑红线以外的“三通一*”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。

　　2、年月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内的场地*整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。

　　3、甲方负责设计时，合同签订后3天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图九份及有关施工技术资料。

　　4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图（甲方供图时）八份。

　　5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续、建筑规划许可证、施工许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续；协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。甲方手续未办理齐全不得影响乙方收款及竣工结算验收。

　　6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。

　　二、乙方：

　　1、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　2、乙方在甲方许可的范围内搭建临时办公、生活设施。

　　3、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。

　　4、办理施工安全手续、现场施工人员暂住证及其它乙方应该办理的手续。

　　5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。

　　第六条双方的职责

　　一、甲方的职责

　　1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；

　　（2）有权对乙方工程量的.增减核实确认；

　　（3）有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；

　　（4）有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。

　　2、甲方先办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，保证乙方的进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，甲方相关手续尚未办妥，一切责任由甲方承担并赔偿乙方相关经济损失。施工场地具备“三通一*”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

　　3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。

　　二、乙方的职责

　　1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令，组织施工。

　　2、乙方根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料，并提**品合格证。

　　3、遵守地方**和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

　　4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安全事故，由责任方承担有关责任和费用。

　　第七条施工与设计变更

　　正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。

　　施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位，共同研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。

　　甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。

　　如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。

　　经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。

　　第八条安全施工

　　一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。

　　三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。

　　四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。

　　五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。

　　六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理，同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。

　　第九条工程质量

　　一、工程质量标准：合格。

　　二、对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。

　　四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发

　　现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。

　　五、监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影

　　响施工的费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。

　　六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。

　　八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5 %，保修期为一年。

　　第十条工程验收

　　一、基础螺栓工程，若乙方施工的，则需经甲方及监理验收通过后，乙方方可进入下道

　　工序，否则乙方整改至符合要求为止；若由甲方施工的，则质量由甲方负责。

　　二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织中

　　间验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验收符合要求的，双方签字确认，验收不符要求的，乙方整改至符合要求为止。甲方三日内不组织验收的，视为验收合格，乙方有权进入下一道工序。

　　三、最终验收：全部钢结构工程完工后，甲方应自收到乙方竣工验收报告和竣工资料

　　之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：

　　1、工程完工后7天内，若甲方尚未办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，则视为工程验收达到合同要求，甲方应如期支付乙方所有工程款。

　　2、验收合格后的，甲、乙双方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。

　　3、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。乙方在限定期限内整改完毕并经甲方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。

　　4、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间不应计入乙方的施工时间。

　　5、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。

　　四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，任何一方在收到对方通知后7天内予以回复，否则视为认可。甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。

　　五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用则视为工程合格，有关质量及经济损失等问题由甲方承担责任。

　　第十一条奖励和违约责任

　　一、奖励

　　1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方 万元。

　　2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方 万元。

　　二、乙方的违约责任

　　1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。

　　2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。

　　3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《中华人民共和国民法典》等相关法律规定赔偿损失。

　　三、甲方的违约责任

　　1、未按合同约定支付工程款，按日万分之二支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。

　　3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。

　　4、工程验收合格或视为合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之二偿付违约金。

　　第十二条解决合同纠纷方式

　　合同发生争执，双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。

　　第十三条附则

　　一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙双方各执正本一份，副本份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　签订地点：___________签订地点：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢结构工程合同5

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，为明确双方责任，保证本工程顺利进行，经过友好协商，双方成达下列条款，以兹共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：

　　3.工程内容：包工包料，固定单价。

　　4.工程造价：

　　5.钢结构工程建成后，土建砌体完工。

　　第二条付款方式

　　1.本合同签订生效三天内甲方预付工程总价款的给乙方。

　　2.在主钢梁钢柱加工完毕后甲方付工程总价的给乙方。

　　3.在主钢架钢梁檩条安装完毕后甲方付工程总造价的

　　4.在屋面瓦完成工程总造价的 %给乙方。

　　5.剩余在工程竣工验收合格15日内，甲方必须一次性付给乙方，预留 %为本工程保修金。在工程竣工验收合格三个月后第一周内付清。

　　6.若本项目竣工后，乙方提出验收，三日内甲方必须组织验收，若甲方无组织验收，则视为验收合格，应按本合同第二条第5款付清合同款项。

　　第三条工程质量和验收标准

　　乙方严格按照设计规范和设计图纸要求进行施工，严把质量关，并接受甲方的监督。在施工过程中，甲方代表全权负责处理此合范围内事务，现场施工员全程在场负责技术处理相关施工日志需双方签字确认，工程质量为合格。工程保修期为12个月，在12个月内，若因乙方施工原因造成质量不合格，由乙方维修合格，维修费由乙方负责承担。

　　第四条安全生产

　　乙方严格按照安全生产操作规程组织施工，并接受甲方工地负责人的安全监督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责;若因甲方或单位无关人员(社会人员及**有关部门)擅自闯入施工现场，或其他非乙方的原因造成的安全事故，则由责任方自行负责。

　　第五条甲方提供条件

　　1.甲方应无偿为乙方提供施工及生活用电、用水。

　　2.乙方进入工地前甲方必须具施工条件，即三通一*(通水、通电、通路，厂地*整)甲方应保证地面运输道路的通道畅通。

　　3.甲方应为乙方留有足够的场地用于材料堆放。

　　4.出现甲方未按约定付款情形，乙方停工后甲方如另行组织人员安装，因此情况出现基于甲方违约造成，不影响乙方按合同总价款向甲方主张合同总价款的权利，甲方明确放弃以此理由的抗辩**。

　　第六条争议，违约

　　1.甲乙双方若发生争议，可提请有关部门进行调解，调解不成时，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

　　2.乙方在无甲方造成其他原因的情况下，不能按合同工期竣工，或施工有问题经返修仍达不到设计规范要求，应赔偿因此给甲方造成的'实际损失。

　　3.甲方不能按合同约定付款，应按《经济合同法》有关规定向甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失，工期顺延。

　　4.工程中途因甲方的原因停建，缓建造成的停工、窝工、返工，倒运人员和机械设备调迁等，所造成的经济损失由甲方承担。

　　5.工程未经验收，甲方提前或擅自动用，发生的质量问题或其他的问题，由甲方承担责任。原则上安装三日内甲方不提出书成异议即视为订可安装及质量问题，即视为验收合格。

　　第七条其他条款

　　1.本合同自定立之日起生效，本工程竣工验收合格后甲方付清全部款项后终止。甲方首批合同款到乙方帐户后，甲方将派一方监理到乙方加工车间进行监理，施工日志双方签字。

　　2.本合同一式两份，双方各执一份，每具有同等效力。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢结构工程合同6

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条工程承包范围及承包方式

　　承包方式：甲方提供材料，乙方负责安装。

　　承包范围：钢结构、维护板的安装，包括天沟、檩条(屋面及墙面)安装，屋面板及附件安装，墙面及附件安装，大门、雨篷、雨水管安装等图纸所有钢结构、维护板的安装。

　　第三条工程期限

　　合同工期总日历天数天。开工日期：年月日，竣工日期：年月日，遇不可抗力工期顺延。

　　第四条工程质量

　　合格，按图纸要求及国家现行钢结构施工验收规范要求执行。乙方对所施工的工程自双方验收合格之日起一年内免费保修，发生费用由乙方承担，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，基本材料费用及人工费由甲方负责。

　　第五条合同价款及付款方式

　　1、合同价款：总面积*方米(，每*方米元，共计(大写)元。

　　2、付款方式

　　(1)合同签订后乙方施工人员进入施工现场开始施工后，甲方向乙方支付总合同价款的10%_______________元。

　　(2)根据乙方的施工进度，中期甲方支付乙方总合同金额的30%_________________元。

　　(3)檩条及屋面全部安装完毕后甲方向乙方支付总合同金额的30%_______________元。

　　(4)工程全部完工验收合格且乙方向甲方移交完相关资料、材料等后甲方向乙方付至总合同金额的95%，扣除已付金额，应付___________元。质保期为壹年，总合同金额的5%作为质保金，保修期满工程无质量问题后付清。

　　(5)结算方式，采取以下第种结算方式。

　　①乙方公户账号： ，开户行：

　　②乙方授权___________为收款人。

　　第六条双方的义务

　　1、甲方义务

　　(1)办理建设报批手续。

　　(2)向乙方提供安装工程材料。

　　(3)向乙方提供图纸及说明。

　　(4)按合同约定支付工程款。

　　2、乙方义务

　　(1)乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的相应资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。

　　(2)乙方应认真熟悉本工程钢结构的安装图纸，编制切实可行的施工方案(包括安装人数、设备、工具数量等)及材料进场计划。

　　(3)乙方应向甲方提交经签字盖章确认的进场施工人员名单，并附上所有施工人员的身份证复印件，制定规范的制度，对人员、设备等进行管理。乙方人员如有变更，需向甲方发出书面通知并进行变更登记。

　　(4)乙方必须完善保险，为所有施工人员购买相关保险(工伤保险，人身意外伤害险等)并提交甲方备份。

　　(5)乙方指定为本工程项目经理，负责负责施工管理、合同履行、各项手续的办理及文件的签收等，如需变更，乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。

　　(6)乙方应对甲方发到工地上的所有材料进行保护，确保甲方发到工地上的所有材料不受损坏。

　　①乙方卸车时轻吊轻放，不能把梁、柱等成品件有砸弯现象;②屋面板、墙面板进入工地现场乙方更要注意保护，不要让板表由划痕现象，不允许有折板现象。

　　③如甲方材料受到损坏，甲方有权在工程款中进行相应的扣除或通过其他途径向乙方索赔。

　　第七条施工安全及责任承担

　　1、乙方应按规范施工，加强安全管理，乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的'，由乙方负责处理及赔偿。

　　2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施，施工现场发生事故造成第三人人身损害或财产损失的，由乙方负责处理及赔偿。

　　3、甲方如因乙方施工过程中发生的安全事故承担责任或遭受损失，有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。

　　4、乙方应保证工程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求，如因工程质量不符合标准造**员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任。

　　第八条工程验收

　　1、乙方安装钢构件、维护板，自检合格后应通知甲方，进行预验收。如需整改，乙方应按甲方提出的整改要求进行整改。

　　2、甲方在收到乙方要求竣工验收报告后组织有关单位进行验收，在验收后给予认可或提出修改意见。

　　第九条违约责任

　　1、乙方如未能按期竣工，每逾期一日乙方按总合同价款的1%向甲方支付违约金，乙方逾期七日时，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

　　2、甲方如未能按合同约定支付工程款，每逾期一日甲方按总合同价款的1%向乙方支付违约金。

　　第十条附则

　　1、未尽事宜由双方签订补充协议，与本合同具有同等效力。

　　2、因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。

　　3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　4、本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：地址：

　　甲方代表：

　　年 月 日

钢结构工程合同7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任，保证工程顺利实施，经友好协商，双方达成以下合同条款，以共同遵守。

　　一、工程概况：钢结构厂房一层，约3868.25㎡。

　　1、工程名称：十堰市神针工贸有限公司

　　2、工程地址：十堰工业新区

　　3、工程内容：钢结构安装

　　4、承包范围：地脚螺栓制作预埋，主钢构、屋面、墙面瓦、C型钢等构件安装，主钢构面漆，次钢构制作安装、除锈、刷漆，雨棚、大门制作安装、油漆，落水系统安装等钢构工程范围内的所有工作内容及次构件在厂加工装车和现场装卸车。

　　二、工程工期：

　　自 年 月 日至 年 月 日。计 天。

　　三、质量标准：

　　1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和乙方现场制作的构件质量负责。

　　2、乙方必须严格按施工图和说明文件及国家有关规范、规定标准施工。

　　3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。主构件安装完工时，应通知甲方及有关部门，进行中间结构验收，验收合格后方可进入下一道工序。

　　四、工程造价：

　　1、工程面积：3868.25㎡。

　　2、工程单价：27元/㎡。

　　3、工程造价：104442.75元。

　　五、结算方式：

　　1、主钢构安装完毕，付进度款52221.4元，占总造价的50%。

　　2、次钢构：C型钢、拉条、隅撑、天沟、水*支撑、柱间支撑及屋面保温排水、排气、外围系统等安装完毕，付进度款313326元，占总造价的30%。

　　3、大门，雨棚或爬梯及合同内约定的附属构件制作安装完毕，整体验收合格，付进度款15666元，占总造价的15%。

　　4、剩余5222元，占总造价的5%,作为质保金，一年内付清。

　　六、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方向乙方提供图纸一套;

　　(2)在施工期间负责协调乙方与其他相关单位的关系，为乙方创造良好的施工环境;

　　(3)保证现场道路、用水、用电畅通;

　　(4)按合同规定，甲方按时支付工程款，否则工期顺延;

　　2、乙方责任：

　　(1)乙方承接甲方工程后，按甲方指定时间进场安装施工。乙方必须按图纸及合同规定施工，确保工程质量和施工进度;非人力不可抗拒的自然因素无故延误工期的.，每日向甲方支付500元罚金;

　　(2)乙方必须严格执行国家相关安全规定，遵守安全操作规程，施工过程中发生的一切安全事故，乙方承担全部责任，与甲方无关;

　　(3)乙方所提次构件及螺栓等材料，做到规格、型号、数量准确完整，图纸清晰严密，如计划量超出实际需要的2%，乙方承担超出量的全部费用;

　　(4)甲方将构件(材料)交付乙方，乙方负责卸车并将构件(材料)码放整齐有序，双方应进行清点核对，并在出库单上签字。承包方接收材料后，即负有保管责任，如因保管照看不善造成丢失、浪费，或因卸车码放造成构件(材料)损毁或变形，乙方赔偿全部损失;

　　(5)按合同约定，在保修期内，乙方接到维修通知后，24小时内必须到达现场维修，维修费用由乙方承担;

　　(6)乙方在施工过程中所用设备工具机施工用辅材，安全设施，全由乙方自理;

　　(7)工程完工后，乙方负责清理屋面及现场的一切剩余材料，并负责余料的收集及装车;

　　(8)做好施工日志，工程竣工交工程部。

　　七、违约责任

　　甲乙双方在合同签订后，任何乙方违约，须赔付守约方合同总金额5%的违约金。

　　八、其它约定：

　　1、本合同未尽事宜，有双方代表协商作出补充合同(协议)，且补充合同(协议)为本合同附件，与本合同具有同等效力。

　　2、如发生合同纠纷，则按照先调解，调解不成再上诉的原则解决。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　发包方(盖章)承包方(盖章)

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　年 月 日

钢结构工程合同8

　　发包人：(全称)

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、建筑面积：

　　4、工程技术参数及材料规格要求见附件1。

　　5、工程承包范围：包括不包括

　　6、合同工期：①开工日期：大约确定为___年___月___日。正式开工日期应在场地具备施工条件，经双方书面确认之日为准。

　　②竣工日期：经双方确认的开工日期的第三天开始总日历天数天内完成。 ③如遇下列情况，经发包人现场驻工地代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　a、发包人在合同规定开工日期前3天，不能向承包人交付施工场地，进场道路，施工用水或电源未按规定接通，影响承包人进场施工者。

　　b、在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。

　　c、发包人驻工地代表无故拖延手续而影响下一工序施工者。

　　d、未按合同规定支付预付款、工程进度款，而影响施工进度者。

　　e、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

　　f、因雨天、下雪天、冬季无法施工而影响工程进度者。

　　g、因工程变更、增加工程量者。

　　h、因第三方原因造成(如土建方等)或因其他项目交叉施工等原因而影响工程进度者。

　　7、合同价款：本工程总造价计人民币(大写￥：元。其中该工程总造价中由承包人生产钢结构系统造价为(大写) ￥：元;提供钢结构工程安装劳务费造价为(大写) ￥：元。该造价根据图纸和预算，采用包工包料的方式为一次性终定价。但如果发包人设计发生变更和在施工中新增加了工程项目，总价作相应调整。

　　8、发票开具：依据国税发[20xx]117号文件规定，由承包人生产钢结构系统造价开具增值税税务发票;提供钢结构工程安装劳务费总价开具建筑业统一发票。

　　第二条合同价款变更、支付时间和方式

　　一、工程变更：

　　1、本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变。但发生图纸变更和发包人工程量增加时，以工程联系单形式，可作调整。

　　2、发包人需对原工程设计进行变更在承包人没有加工制作的前提下，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人代表发出的变更通知及有关要求，进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　3、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

　　4、合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

　　5、承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经发包人代表确认后调整合同价款。

　　6、发包人代表应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确定。

　　7、发包人代表确认增加的工程价款为追加合同价款，与工程款同期支付。

　　二、工程款支付：

　　1、本合同签订之日起3天内，支付合同价款总额的%。

　　2、钢结构进场之日起3天内，支付合同价款总额的%。

　　3、钢结构吊装完毕之日起3天内，支付合同价款合同总额的%。

　　4、竣工之日起3天内，支付合同价款占合同总额的。 5、6、工程保修保证金万元，占合同总额的%，在保修期满后3天内由发包人支付给承包人。保修期计算方：从钢结构工程完工之日起1年。

　　7、发包人根据上述约定的时间支付工程款，如逾期，在5天内未付，承包人可向发包人发出要求付款的通知书，发包人在收到承包人通知书后仍不能要求支付，承包人可在发出通知之日起3天内停止施工，甚至有权单方终止合同，发包人承担从逾期日第6天起按日支付该笔逾期款项0.1%的滞纳金，及其他由于停工带来的经济损失。

　　三、工程款支付方式：

　　1、发包人支付承包人的所有工程款均以银行汇票或电汇方式汇至承包人指定在中国工商银行黄冈黄州支行东门分理处所开之帐户，帐号为：，帐户名称为：湖北天鸿钢结构有限公司，所有付款日期均以发包人出具的银行汇票或银行盖章的电汇凭证日期为准。

　　2、发包人用其他方式支付给承包人工程款(如现金等)，发包人必须凭承包人财务部门开具收款收据支付，否则承包人不予承认。

　　第三条双方的权利和义务

　　一、发包人的权利和义务：

　　1、发包人委派同志为驻工地项目代表，具体行使下列权利和义务。 ①下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和收到日期后生效。

　　②有权对承包人工程量的增减核实确认。

　　③有权代表发包人确认设计变更或工程洽商。

　　④有权代表发包人对承包人施工工程进行验收。

　　⑤发包人代表应按合同约定，及时向承包人提供所需指令，批准并履行约定的其他义务。发包人承担因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失、延误的工期。未按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

　　2、发包人如需要更换驻工地代表，至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　3、除驻工地代表外，发包人派驻工地的其他人员圴无权向承包人发出任何指令。

　　4、发包人应先办妥国家及当地**部门规定的一切手续，保证承包人的进场施工能顺利进行，在开工前做好建筑红线外的"三通"和红线内的场地*整，按审定的施工组织方案或施工方案，提供在红线图以内距建筑不大于5米的水、电(大于千瓦)源联系结点，并保证施工期间的需要。按规定提供不少于承包合同建筑面积10%的施工用地，承担所发生的费用。并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

　　如发包人未能履行应做的各面义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

　　5、合同签订后，天内(以收签最后一张图纸为准)向承包人提供完整的建筑安装施工图套。组织承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。该图纸经发包人或发包人代表签字确认后，作为承包人结算和施工的依据。

　　6、协调土建施工单位及其他专业承包单位同钢结构施工单位各按施工组织设计要求施工所带来的矛盾。

　　7、负责办理质量监督站的报监、验收工作，办理施工所需各种证件、批件及手续;将水准点与座标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验;提供预埋地脚螺栓的测量数据，并保证数据的准确性。

　　二、承包人的权利和义务：

　　1、承包人委派同志为驻工地项目代表，具体行使下列权利和义务。

　　①承包人的要求、请求和依据合同发出的通知，以书面形式由承包人代表签字后送交发包人代表，发包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　②承包人根据发包人认可的施工组织设计(施工方案)和依据合同发出的指令组织施工。

　　2、承包人根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料。并提**品合格证及其他规定的验收资料，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。

　　3、遵守地方**和有关部门对施工场地文明施工和施工噪音等管理规定。

　　4、承包人按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非承包人责任造成伤亡事故，由责任方承担有关责任和费用。

　　5、在发包人协助下办理施工手续。

　　6、负责及时与设计部门的联系，解决安装中的问题，对工程所需的.材料、质量、进度把关。

　　第四条质量、验收与结算

　　一、工程质量：

　　1、该工程的质量验收标准：

　　2、承包人必须严格按施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包人现场监理工程师或发包人驻工地代表的监督检查。

　　3、承包人应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，材料代用必须经过监理工程师或发包人代表同意后方可使用，承包人安装的每一道工序质量由监理工程师或发包人代表认可后进入下一道安装工序。

　　4、工程质量应当达到双方约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　5、双方对工程质量有争议，由法定或双方同意的工程质量检测机构作为第三方鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任由双方根据其责任分别承担。

　　6、承包人对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。但不包括因发包人处置不当引致的产品损害问题，原材料之间接损失或随之发生的损害。对于此类情况，承包人也提供以收取材料成本费形式的维修服务。

　　二、承包人承建的钢结构工程竣工验收：

　　1、承包人承建的钢结构工程具备验收条件，承包人按国家工程验收有关规定，向发包人提供完整验收资料及验收报告，承包人承建的钢结构工程完工验收不受其他专业承包单位(如土建等)未完工的影响。

　　2、承包人承建的钢结构工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底、纪要，设计更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量标准为依据。

　　3、发包人收到承包人竣工验收报告后5天内组织有关单位验收，并对验收结果在3天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求执行，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　4、发包人收到承包人送交的竣工验收报告5天内不组织验收，或验收后3天内不提出修改意见，视为竣工验收报告己被认可。

　　5、工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的实际完工日期为实际竣工日期。

　　6、发包人收到承包人竣工验收报告后5天内不组织验收，从第6天起承担工程保

　　7、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，视同交验，达到合同约定质量标准。

　　三、工程结算：

　　1、工程竣工验收报告经发包人认可后10天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照约定的合同价款和工程变更调整内容，进行工程竣工结算。

　　2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后10天内进行核实，给予确认或提出修改意见，否则视为同意承包人的结算报告内容。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后3天内将竣工工程交付发包人。

　　3、发包人收到竣工结算报告及结算资料5天内无正当理由不支付工程结算价款，从第6天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

　　4、工程竣工验收报告经发包人认可后10天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付;发包人不要求交付的，承包人承担保管责任。

　　第五条违约和争议

　　一、违约：

　　1、发包人违约。当发生下列情况时：

　　①发包人不按时支付工程预付款

　　②发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行;

　　③发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

　　④由发包人原因造成工人误工、机械停滞累计超过8小时以上者;双方约定发包人赔偿给承包人损失的计算方法：误工费计人民币：元/人，每天机械停滞台班费：元/天。

　　⑤发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　发包人按《合同法》规定承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　2、承包人违约。当发生下列情况时：

　　①承包人原因不按照约定的竣工日期或同意顺延的工期竣工;

　　②因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准;

　　③承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　承包人按《合同法》规定承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方约定承包人赔偿给发包人损失的计算方法：延误工期从约定完工之日第三天起，承担元/天逾期违约金，但最高不超过合同总价的3%。

　　二、争议：

　　发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或友好协商调解。协商不成可向承包方所在地人民法院解决。

　　第六条不可抗力、保险

　　一、不可抗力

　　1、不可抗力：指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及灾害性的风、雨、雪、地震等对工程造成自然损害的自然灾害。

　　2、不可抗力发生后，承包人应在24小时内向发包人代表通报。如受害情况继续发生，承包人应每隔2天向发包人报告灾害情况，直到灾害结束。

　　3、工程本身的损害由发包人承担，人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

　　4、承包人设备、机械的损坏及停工的损失，由承包人承担。

　　5、所需清理修复的工作，双方另签协议。

　　二、保险

　　1、由承包人负责本工程项目施工安装过程中的承包人所派的安装人员的人身保险。但承包人不负责安装现场第三方人身保险;

　　3、由发包人负责本工程的工程险。

　　第七条工程停建或缓建

　　由于政策变化、不可抗力以及发包人，承包人双方之外的原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，承包人应妥善做好已完工程的移交工作;按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并支付承包人有关损失和承包人已完工程的工程款。

　　第八条合同文件及解释顺序

　　1、合同文件应互相解释，互为说明，其组成和解释顺序如下：

　　1)、本合同条款;

　　2)、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

　　3)、招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

　　4)、工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

　　5)、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　2、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决，双方意见不能一致，按第五条争议规定解决。

　　第九条其它

　　一、合同份数：

　　本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　二、补充条款：

　　四、合同生效：

　　合同订立时间：___年___月___日

　　合同订立地点：本合同双方约定：生效，在竣工结算、发包人工程款除保险金外支付完毕，承包人将工程交付发包人后，除保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，保修条款终止。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章)

　　___年___月___日：

钢结构工程合同9

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程，明确各自在施工过程中的权利义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着*等互利的原则，经双方协商一致达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称：_____________________

　　2.工程地点：_____________________

　　3.工程范围：_____________________

　　4.设计单位：_____________________

　　第二条：承建方式

　　第三条：工程造价

　　工程造价按元/ ㎡,面积暂定㎡，总造价人民币元(大写) 。

　　如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际*方计算。

　　第四条：开、竣工日期

　　本工程根据甲、乙双方议定的工期____天。施工中遇有下列情况工期应顺延：

　　1.因设计变更延误的时间以及甲方造成的因素;

　　2.因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间;

　　3.非正常停电的时间;

　　4.人力不可抗拒自然灾害，乙方无法施工的时间。

　　第五条：双方职责

　　(一)甲方：

　　1.甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续;

　　2.开工前会同乙方施工图审核，并协调处理施工现场周围地下管线和邻*建筑物、构筑物的保护;

　　3.负责协调工程所在地的居民、村组可能发生的矛盾，以及城建、土管、税务部门等相关的矛盾与费用;

　　4.组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底;

　　5.甲方指派____同仁为工地代表，负责处理日常事务和工程质量监督等事宜;

　　6.按合同规定及时向乙方支付工程款。

　　(二)乙方：

　　1.向甲方提供工程施工图纸并负责设计不当所引起的后果，负责工程开工前的各项施工准备工作;

　　2.按时向甲方提供材料质量证明书;

　　3.做好分部项检查验收;

　　4.确保工程质量和施工安全、文明，严禁野蛮施工;

　　5.自觉遵守建筑单位的规章制度;

　　6.负责做好工程竣工交付后的回访保修工作;

　　7.乙方指派____同仁为工地代表，负责工地的全面管理工作;

　　8.配合甲方协调工程实施中相关的矛盾。

　　第六条：安全：

　　1.承包方在工程施工至交付之前的过程中，发包方除驻工地代表外未经现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则安全事故由发包方承担;

　　2.承包方在施工过程中产生的施工事故，其责任均由承包方承担;

　　3.承包方应在其认为必要的处所设立安全警示牌或安全公告栏。因未尽安全提示义务或其他过错给他人造成损害的，承包方应承担责任。

　　第七条：付款及结算方法

　　按工程进度分期支付，其中：

　　第八条：工程质量与验收

　　1.乙方必须按施工图纸及国家现行施工规范进行施工，不得擅自变更和改动;

　　2.乙方应对全部现场操作、施工方法、技术措施的`可靠性、安全性负完全责任;

　　3.工程所需材料均由乙方自组供应，并且要符合国家规定的国标材料。主要材料进场时，经甲方确认后方可使用。

　　第九条：竣工验收

　　1.乙方应在单位工程竣工前三日内，通知甲方验收，如甲方在一周内不能按时组织验收而又无正当道理时，或甲方经使用后，视工程验收合格;

　　2.验收中，发生不符合质量要求需要返工的项目，乙方应在双方商定的期限内完成;

　　3.工程支付后，乙方应主动回访，并对工程质量终身维护。在( )年保修期内，发生确因施工责任质量问题，由乙方负责并承担修理费用，在保修期外收取材料修理费用。

　　第十条：违约责任：

　　1.乙方收到预付款后应按期进场组织施工，无故逾期5天以上，甲方有权解除合同，乙方除如数返还预付款外，还应承担元违约金;

　　2.工程质量不符合设计规定的，乙方负责无偿维修，并赔偿甲方由此产生的实际经济损失;

　　3.因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方停工的，甲方应支付乙方误工费30元/人/天，并顺延工期。甲方拖欠工程款30日以上的，乙方有权解除合同并要求甲方承担元违约金。

　　第十一条：附则

　　1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同所属合同条款、协议条款、方案图、施工图、履行本合同过程中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等要都有同等法律效力，但本合同具有优先解释权;

　　2.本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后成立;收到预付款后合同立即生效;工程竣工验收符合要求，保修期满结算工程款支付完毕后终止。

　　3.本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后可以签订补充合同或协议作为本合同的补充合同，并与合同一并具有法律效力。

　　第十二条：补充条款

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

钢结构工程合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　一、根据合同法及国家有关标准规定，经甲乙双方友好协商，本着公*、合理、互惠的原则共同签订以下条款：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程范围及施工内容：

　　1、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。

　　2、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。

　　三、技术条件

　　由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。

　　四、价格：

　　该合同总价为： 980万 元

　　大写：人民币： 玖佰捌拾万 元

　　五、付款方式

　　合同签订预付 10 %作为备料款：钢结构柱进场后付人民 币 ，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。

　　六、甲乙双方的职责：

　　1、甲方职责：

　　（1）在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。

　　2、乙方的职责：

　　（1）乙方应严格按照设计的.整体要求施工。

　　（2）乙方应严格遵守《JGJ7—91》《GB50205—20_》标准进行加工制作，所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。

　　（3）乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。

　　（4）乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。

　　七、工期：

　　乙方必须在有效工作日 70 天内制作安装含土建地*结束，每超出一天罚款20_元整，提前一天奖励1000元。

　　八、奖惩

　　1、甲方违约

　　（1）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。

　　（2）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的，按通用条款

　　第33条第3款执行。

　　（3）甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失，工期顺延，并支付乙方违约损失。

　　2、乙方违约

　　（1）由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，按照通用条款14条第2款执行。

　　（2）因乙方原因，工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。

　　（3）乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时，甲方有权扣除乙方履约保证金。

　　九、验收

　　乙方在安装完毕后，由甲方组织有关单位根据《JGJ7—91》及《JGJ78—91》7天内进行验收，否则视为合格。

　　十、其他

　　1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　2、未尽事宜，协商解决。

　　3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。

　　4、甲方全程负责监管彩板及型材采购，享有最终决定权。

　　5、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。

　　6、此合同价款包含税金，由甲方负责在工程所在地开票，税金由乙方承担。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　年 月 日

钢结构工程合同11

　　发包人（全称）：___________（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：___________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　建设面积：___________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。

　　三、承包方式：___________

　　四、合同工期

　　进场安装日期：20__年__月__日

　　安装竣工日期：20__年__月__日

　　合同工期日历天数：____天。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　六、分包合同价款

　　按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的'方法执行。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：20__年__月__日

　　合同订立地点：_________

　　本合同双方约定、双方签字、盖章、付款后生效

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　20__年__月__日

　　20__年__月__日

钢结构工程合同12

　　总承包单位：

　　分包单位：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

　　第1条 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程面积：钢结构部分 *方米

　　1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程

　　1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容

　　开工日期： 竣工日期：

　　总日历日期： 日历天

　　质量等级：合格

　　合同价款： 万元

　　乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。

　　本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

　　第2条 合同文件及解释顺序

　　本工程合同由以下文件组成：

　　1、工程承包合同;

　　2、工程补充合同;

　　3、工程设计变更;

　　4、工程联系单;

　　5、工程签证

　　第3条 合同文件使用的标准适用法律

　　适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。

　　适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：

　　《钢结构工程施工及验收规范》及其它**的规定

　　第4条 图纸

　　甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。

　　图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

　　第5条 甲方驻工地代表

　　甲方委派 同志为驻工地代表

　　上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

　　第6条 乙方驻工地代表

　　乙方委派 同志为驻工地代表

　　乙方委派 负责现场施工

　　上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

　　第7条 甲方工作

　　甲方应在开工前清理好现场，做到三通一*(水电路通、施工场地*整完毕)以保证乙方顺利开工。

　　甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。

　　甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。

　　甲方负责进行脚手架的配合工作。

　　甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。

　　甲方负责按合同支付工程款。

　　第8条 乙方工作

　　乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。

　　乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。

　　乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

　　第9条 进度计划

　　乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。

　　甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。

　　第10条 工期提前和延误

　　本工程甲方标书要求总工期为 天。

　　本工程乙方如按75天完成，甲方给予 万元人民币的奖励。

　　如乙方不能在75天内完工，则给予 万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充) 工期延误是指：

　　(1) 外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。

　　(2)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为确认。

　　(3) 非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。

　　第11条 检查和返工

　　在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。

　　乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。

　　第12条 工程质量等级

　　本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

　　第13条 隐蔽工作验收

　　隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。

　　第14条 合同价款及调整

　　本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。

　　第15条 工程预付款、工程款支付及结算

　　本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。

　　工程款支付，工程款分四阶段支付

　　(1) 工程开工前，支付备料款 万元

　　(2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%

　　(3) 工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%;

　　(4) 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的80%;

　　(5) 竣工后30天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。

　　(6) 预留保修金在保修期后无息返还。

　　第16条 材料供应

　　本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

　　第17条 竣工验收

　　工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套

　　乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方**集各有关方面人员参加验收。

　　工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。

　　第18条 保修

　　保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的`均属乙方保修范围。

　　保修期限：自竣工验收通过之日起一年。

　　在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

　　有关保修细则，双方另定协议。

　　第19条 争议

　　双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理：

　　1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

　　2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

　　如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

　　第20条 违约

　　如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

　　第21条 安全施工和文明施工

　　乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

　　乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

　　第22条 不可抗力

　　因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

　　第23条 合同的生效和终止

　　本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

　　甲方(盖章)地址：法定代表人日期

　　乙方(盖章) 地址： 法定代表人 日期

钢结构工程合同13

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　工程内容及主要技术参数

　　1、工程内容：

　　2、面积：_________㎡（以实际验收面积为准）。

　　3、技术要求：

　　4、其它要求：

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单*米造价为人民币_________元/*方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　（1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款_________%，累计支付工程款。

　　（2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方使用。剩余工程款_________%即人民币_________元。预留工程款的_________%作为质保金（六个月内结清）。

　　五、甲乙双方负责事项

　　（一）甲方负责事项

　　1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的.支撑面，并做好配合乙方的工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。

　　4、按合同约定，按期付款。

　　（二）乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定，按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　4、工程完工时，积极配合甲方的验收。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后_________日内组织验收。

　　2、甲方_________日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日_________%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按_________元/天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

钢结构工程合同14

　　发包单位（甲方）：_______

　　承包单位（乙方）：_______

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　按照设计图中包含的如下工程项目：

　　⑴会所钢结构楼梯观光*台的制作和安装。

　　⑵悬挑装饰雨蓬的制作和安装。

　　⑶钢装饰柱的制作和安装。

　　⑷展厅屋面玻璃屋顶的制作和安装。

　　第二条工程期限

　　⒈开工日期：本工程定于____年____月____日开工。（以合同签订后乙方接到甲方正式通知进场施工之日为准）

　　⒉竣工日期：____年____月____日竣工，总工期为_______天。

　　⒊如遇下列情况，经监理、甲方代表现场签证后，工期相应顺延。

　　⑴重大变更设计，提供的如工程等资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

　　⑵人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　⑶非乙方原因。

　　⑷不按合同规定拨付工程款而影响施工。

　　第三条承包方式及合同价款

　　⒈承包方式：包工包料

　　⒉合同价款：暂定柒拾肆万元整（￥740000.00元），根据05定额和______市的材料信息单价和设计图纸计算。

　　3.预算报价清单见合同副件。

　　第四条质量标准

　　⒈本工程质量等级要求：合格；

　　⒉严格按照施工设计图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和强制性标准施工，并接受监理单位及甲方派驻工地代表的监督。

　　第五条甲、乙双方义务

　　⒈甲方义务：

　　⑴向乙方提供施工图及有关设计文件肆套。

　　⑵负责组织有关单位对施工图及有关设计文件进行会审。

　　⑸委派项目部进行现场管理工作。

　　⑹按合同的约定及时办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。

　　⒉乙方义务：

　　⑴协助甲方做好开工前的准备工作。

　　⑵制定施工方案、施工进度计划、材料进场计划，用水、用电计划，开竣工报告等，并及时送甲方及有关部门。

　　⑶按合同约定竣工验收，交付使用。

　　⑷乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、合同约定和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方及监理工程师的监督。

　　⑸乙方负责在甲方指导下按照国家现行的有关规定和要求编制工程的施工和竣工资料。 ⑹已完工的工程，在验收交接前应负责保管，并清理干净施工场地。

　　第六条材料供应

　　⒈全部工程材料、施工设备由承包方采购。

　　⒉工程所用材料必须符合设计、施工验收规范要求和质量标准，附有产品合格证，并按国家规定进行试验合格后方可用于工程（合格证及试报告据作为竣工资料交甲方）。

　　⒊对乙方自行采购的不合格材料，乙方必须按甲方要求的时间清理出施工场地，重新采购合格材料，并承担由此发生的全部费用，且工期不予延长。

　　第七条施工质量及安全

　　⒈隐蔽工程以及其他关键工序，乙方必须按规定提出申请，等甲方、监理人员检查签证后，方可进行下一道工序，无检查签证的隐蔽工程视为不合格工程。

　　⒉施工过程中，因乙方原因发生质量事故，应及时报告甲方和监理公司，乙方及时采取补救措施，并承担一切责任。

　　⒊工程竣工后，乙方按《中华人民共和国建设工程质量管理条例》有关规定对工程实行保修。

　　⒋在施工中，乙方必须严格遵循国家和建设单位关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全防范措施，坚持文明施工，做好施工现场环境保持保护，保障施工人员和人民群众的安全，在必要的地点和时间内设置照明和保护，警告信号标志和看守，避免人身伤亡事故。

　　⒌乙方应根据国家现行安全操作规程及甲方工地的有关安全制度要求教育施工人员严格进行安全生产及文明施工，若发生因乙方原因发生的安全事故均由乙方承担一切责任。如发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，并通知甲方，甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

　　第八条工程造价和工程款的支付与结算

　　1、结算依据：本工程造价根据设计图纸等相关的设计文件，按照广西05定额和钦州市的材料信息价和相关的取费标准计算。

　　2、结算方式：工程按工程总价的85%和甲方结算，由甲方负责交纳所有的和本工程有关的税金、管理费等费用。

　　3、20天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认竣工结算报告后五日内向乙方支付工程竣工结算价款，乙方给甲方办理工程交工手续。

　　4、付款方式：

　　乙方的材料进场后，甲方在3日内支付给乙方工程造价的30%的工程款；

　　钢结构部分安装完毕后，甲方在3日内再支付给乙方工程造价的30%的工程款；

　　钢结构工程通过合格验收后，甲方在3日内再支付给乙方工程造价的10%的工程款；办理好工程结算手续后，甲方在3日内再支付给乙方工程造价的10%的`工程款；余工程造价的5%作为工程质保金。

　　4、保修金支付：承包范围内工程待保修期满一年内无质量问题，甲方在到期的五日内退还全部保修金予乙方。质量保修期自工程竣工验收之日起计算。

　　第九条合同价款调整。

　　发生下列情况，合同价款可作相应调整：

　　⒈人力不可抗拒的自然灾害。

　　⒉原预算批准单位和建设单位批准的经甲方认可的变更设计。

　　第十条违约责任

　　⒈乙方责任：

　　⑴严禁任何形式的分包或转包，未经甲方的同意，不得将工程分包或转包，违约将追究有关责任。

　　⑵工程施工质量达不到设计和规范要求的，负责无偿整修或返工，直至工程验收合格，并担负由此造成的工期延误责任。

　　⒉甲方责任：

　　⑴未能按合同的规定履行自己的责任，除工期得以顺延外，还应承担乙方由此造成的实际损失。

　　⑶工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题由甲方负责。

　　第十一条竣工验收

　　⒈竣工验收，以国家对工程竣工有关规定和施工设计图纸及说明书、施工技术文件和质量保证资料为依据。

　　⒉乙方向甲方提供完整的竣工文件及工程验收报告。

　　⒊甲方收到乙方送交的竣工验收申请10天内，组织有关部门验收。

　　第十二条合同争议的解决方法

　　合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公*、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可提交主管部门调解解决，经调解达不成协议时，可向当地中级法院提起诉讼。

　　第十三条附则

　　1、合同未尽事宜和未列入事项，由乙方协商签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

　　2、本合同自双方代表签字、加盖公章后生效，工程竣工验收合格，工程款结算清后失效。

　　3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　发包人：_______承包人：_______（公章）

　　地址：_______地址：_______

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　电话：_______电话：_______

　　传真：_______传真：_______

　　开户银行：_______开户银行：_______

　　帐号：_______帐号：_______

　　____年____月____日

钢结构工程合同15

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　为明确双方责任，分工协作，经双方协商同意签订以下合同条款，以照遵守。

　　一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。

　　用料：立柱248H钢，横梁248H钢，檩条140x50x20x标号2.0C钢型镀锌，顶板泡沫7.5cm墙板板厚度7.5cm,阻燃，塑钢窗，消声卷帘门。钢结构工程承包合同二、工程总价约元，大写：约整(含税)。

　　三、责任分工：

　　3.甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜，确保工程顺利进行。

　　4.乙方进入工地之前，甲方应保证安装工地“三通一*”。

　　5.甲方及时按合同规定付工程款。

　　6.乙方施工人员饮食自理，水电由甲方负责。

　　7.乙方须按照合同规定的材质采购材料。

　　8.严格按着规范施工，确保工程质量。

　　9.乙方应加强文明施工，安全生产管理，施工中乙方出现，请保留此信息。)任何伤亡事故由乙方承担。(土建除外)

　　四、承包方式及工程结算

　　10.承包方式：包工包料

　　11.合同签订后，甲方交付乙方钢结构主料进入工地后，甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的;剩余款项到整个工程完工后除5___%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题，甲方返还乙方5___%的'质保金。

　　五、违约责任：

　　12.合同签订后，如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约，违约方向对方交纳违约金为总价的5___%。

　　13.纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决，双方协商不成，可向合同签署地人民法院起诉。

　　六、其它：

　　14.本合同自签订之日起生效。

　　15.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　负责人(签名)：

　　负责人(签名)：

　　电话：

　　电话：

　　_____年____月____日

钢结构工程合同菁选（扩展3）

——钢结构工程合同菁选

钢结构工程合同15篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，它可以保护民事法律关系。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家收集的钢结构工程合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

钢结构工程合同1

　　甲方：____________________________________(发包方)

　　乙方：___________________________________(承包方)

　　经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：__________。

　　2、工程地点：__________。

　　3、工程内容及承包范围：__________。

　　4、建筑规模：__________。

　　5、工程造价：__________。

　　6、质量等级：合格。

　　7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。

　　8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

　　第二条

　　施工准备

　　1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

　　2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

　　3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

　　第三条

　　双方主要责任

　　1、甲方的责任

　　(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场

　　(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

　　(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。

　　(4)统一审核工程预决算和竣工结算。

　　2、乙方的责任

　　(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

　　(2)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

　　(3)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

　　(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。

　　(5)如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

　　第四条

　　工程工期

　　1、开工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日，本工程有效工期__________天，法定节假日除外。

　　2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在__________年__________月__________日内进驻现场，并按照约定时间开工。

　　3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。

　　第五条工程质量

　　1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

　　2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责;达到合格等级，不奖不罚。

　　3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

　　4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。

　　5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000～20______元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。

　　8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。

　　第六条：文明、安全生产

　　1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。

　　2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

　　3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的`有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。

　　第七条：工程款的支付与结算

　　1、双方同意按照进行结算。

　　2、施工用水电

　　甲方负责施工现场的三通一*全部到位。施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担，产生费用乙方按实收取)。

　　第八条

　　1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金__________万元。

　　2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。

　　3、合同履约保证金退还：工程施工至__________退还履约保证金__________%，具备竣工验收条件退还履约保证金__________%。

　　第九条

　　1、乙方垫资施工至__________后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的__________%工程款。

　　2、工程验收合格后，付至工程总造价的__________%。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审

　　4、余留工程款的__________%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

　　第十条

　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　第十一条

　　1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的工期延长，工期相应顺延。

　　2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。

　　第十二条

　　质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。

　　第十三条

　　1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价__________%的违约金。

　　2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳

　　3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳__________元/每天的违约金。

　　第十四条

　　1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。

　　2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。

　　3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。

　　4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。

　　5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。

　　6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢结构工程合同2

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，现就本建设工程具体施工事项，达成如下合同条款，双方信守执行：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：四川美大康药业股份有限公司精烘包空调机房工程

　　2、工程地址：什邡市金河东路

　　3、承包范围和内容：四川美大康药业股份有限公司精烘包钢结构空调机房、空调机组基础(三个)。

　　二、合同价款

　　总价包干为￥155000.00元，人民币大写：壹拾伍万伍仟元整。

　　三、合同工期

　　1、本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起开始计算。

　　2、如遇以下情况，工期相应顺延：

　　a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

　　b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;

　　c.甲方原因造成影响下一道工序施工;

　　d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

　　e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及**行政行为而延误工期;

　　f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。

　　四、工程款的支付和结算

　　1、本合同签订生效后七日内，甲方预付工程款的40%，计人民币620_.00元作为材料款。

　　2、工程全部竣工,甲方一个月以内组织竣工验收(甲方一个月内未进行竣工验收,乙方视为工程合格),验收合格后，乙方出具全额正式发票(在甲方税务部门代开)，甲方支付工程款的55%，计人民币85250.00元。

　　3、工程款的5%，计人民币7750.00元作为工程保质金，待保质期满一年后三日内付清，质保金不计利息.

　　五、技术标准及要求

　　1、彩钢板为50mm厚夹芯泡沫彩钢板，压型钢板厚度不小于0.426mm。

　　2、塑钢窗为中财型材80系列(加钢衬)推拉窗，玻璃为5mm厚无色单层普玻。

　　4、进入现场的所有材料，其质量由乙方按施工验收规范及标准进行抽检和送检，合格的方可入场和使用;因乙方未检定合格而先行使用的，后果乙方承担。

　　5、施工过程中，乙方必须按照要求，加强过程质量管理、监控，组织分部、分项的隐蔽验收，检查或验收时间，乙方应提前24小时通知甲方。

　　6、乙方在工程竣工验收前，必须提前5天将工程竣工资料整理完善并装订成册交于甲方审阅合格后，组织竣工验收。竣工资料应包括各种材料出厂合格证、检测报告、材质证明、竣工图纸、验收记录等。

　　六、安全文明施工

　　1、乙方必须高度重视施工工人的安全教育和培训，遵守甲方厂区安全管理制度，严格按安全文明施工标准组织施工，施工现场安全标示醒目、安全防护用品齐备、安全措施完善。

　　2、乙方应在必要处设立安全警示牌或安全公告栏，并采取必要的`安全防护措施，消除事故隐患。必须接受甲方安全监督检查，并对查出的安全隐患及时整改;因缺乏安全保障又不能按期整改，被各级安监部门强令停止施工的一切后果由乙方来承担，给甲方造成损失的应承担相应的赔偿责任。

　　3、乙方的设备、工具、物资等进入甲方现场后，必须自行妥善管理，因保管不善而造成的损失由乙方自负。乙方材料、设备设施的出厂需经甲乙双方工地现场代表的签字确认并经甲方代表开具物资出门条，接受甲方保卫部门的查验无误后方可出厂。

　　4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例、导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和责任。

　　七、施工与设计变更

　　1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，双方协商并签证确认。

　　八、违约责任、索赔

　　1、甲方不按合同约定支付工程预付款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，工期应当顺延。

　　2、因乙方原因造成工程延期，每延误一天，乙方应承担违约金人民币20_元。延期违约金限额为结算总价款的20%。

　　3、工程质量不符合施工图纸或质量验收规范，由乙方在合理期限内无偿维修或返工、改建，造成逾期交付的乙方承担违约责任，按本条第二款的约定支付违约金，并由乙方承担由此造成的损失。

　　4、质量保证期内的质量责任，乙方应在接到甲方通知后24小时内派人处理，否则 ，甲方有权另行请人处理，所产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接予以扣除，质保金不足的，发包人还有权向乙方追偿，由此给甲方造成的其他损失，乙方还应赔偿。

　　九、争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向什邡市人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构工程合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济法》和《建筑安装工程承包合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同，以便共同遵守。

　　工作概况：

　　1、工程内容：

　　2、工程地址：

　　二、承包范围及方式：

　　1、乙方对该项目的承包范围：屋面钢结构围护系统的檩条材料及安装;夹心板的材料及安装;屋面的包边;屋面钢结构围护系统的配件。(不含土建部分，承包范围以报价清单为准)

　　2、承包方式：

　　A、由乙方一次性包工、包材料、包制作安装。

　　B、由甲方提供施工图纸，乙方根据甲方所提供的签名确认的图纸施工。

　　C、乙方只提供相关材料合格证，不负责提供其它相关与工程相关的资料。

　　三、工程的材料规格及相关要求：

　　1、本工程使用的材料及要求应符合施工图纸的标准，本工程的质量等级为合格。

　　2、本工程使用的主要材料规格以工程施工图以报价清单为准。

　　四、工期：

　　1、乙方收到甲方材料预备金开始算起，天内乙方开始进场施工。

　　2、若遇到特殊情况或人力不可抗拒因素，工期顺延，如下雨、刮大风、停电、**行政行为、甲方延付工程款等等。

　　五、工程的价格及结算方式。

　　1、价格：本工程实际建筑面积为：㎡，每*方米单价元，内容见报价清单)，总金额为元整(人民币)。此价格为工程直接费，不含税收、管理费及其它费用，若需要发票税收费由甲方负责。

　　2、结算方式：以实际的屋面建筑面积结算。

　　六、付款方式：

　　1、本合同签订生效时，甲方应付乙方工程总款元，作为工程材料预备金;

　　2、屋面檩条安装完，进夹心彩板前，甲方应付乙方总工程款元，给乙方作为材料款;

　　3、在工程完工后，甲方在5天内及时组织验收(如甲方没有及时组织人员验收，便擅自使用，则自动视本工程验收合格)，确认无误时，甲方在3天内付工程总款的元给乙方;余留总工程款元作为工程的保修金，从验收合格后开始算起365天内为保修期，过后7天内付清保修金。

　　5、甲方未按合同约定支付乙方工程款导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。

　　七、保修期及保修责任

　　1、乙方对本工程的`保质期为年。

　　2、本工程在保修期内，若因乙方施工不符合图纸要求所造成的质量问题，乙方应及时组织返修，并承担相关费用;若因甲方使用过程中使用不当，及受10级以上台风所影响造成的损坏，乙方可代为修复，但费用由甲方负责。

　　八、甲乙双方责任约定：

　　1、甲方应负责施工现场的三通一*工作，提供足够的施工场所给乙方，并协调好现场与其它施工单位的关系，负责土建工程、水电工程、相关内业资料等等;

　　2、甲方及时拔付工程款，如款项没有及时拔付，一切损失由甲方承担;

　　3、有变更工程的项目内容，甲方应提前通知乙方，并与乙方协商处理;

　　4、乙方严格按照甲方所确认的图纸要求及时间要求进行施工;

　　5、甲方负责工程施工过程中的临时设施及水电，并提供30*方米的住宿;

　　6、在施工过程中，乙方施工内容范围内的安全责任由乙方负责。

　　九、其他约定：

　　1、本合同若有未尽事宜，可另行补充合同;

　　2、本合同自双方签章之日起生效，到工程款全部付清后失效;

　　3、双方若发生合同争议，应本着*等、互利的原则协商解决，如协商不成，可在工程所在地的仲裁机构解决;

　　4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　5、其他事项：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢结构工程合同4

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方将承建的工程钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着*等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。

　　一、工程承包范围、内容

　　1、本工程从基础→主体→填充墙体拉结筋（含构造柱、腰带、栏板、现浇过梁、女儿墙内构造柱、女儿墙压顶、窗台压顶及屋面刚性层、拉结筋制作、安装、板凳铁的制作及安装、预埋铁件安装、垫块安装）等本工程中的所有钢筋工作。

　　2、料表放样。

　　3、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料（除钢筋、埋件外的所有材料工具）全部由乙方自带。

　　4、钢筋的对焊及间隙焊、帮条焊、搭接焊、竖焊（焊接资料、焊工的上岗证、焊剂的合格证必须齐全。）

　　5、施工现场的`文明施工、标化施工，扬尘治理。

　　6、安全帽自购、办理出入证的费用由乙方负责。

　　7、各种机械设备均由乙方自行负责。

　　8、所有进入施工现场的钢筋的水*运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运，均由乙方负责。

　　二、质量要求

　　1、料表准确。制作过程中，不允许出现长材短用现象发生。

　　2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊无夹渣、弯曲现象发生。

　　3、绑扎质量：严格照施工图施工，不允许出现漏扎现象；垫块所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横*竖直、无扭曲，按钢筋砼结构验收规范进行验收。

　　4、所有构造柱钢筋预插的位置必须准确无误，楼梯预留钢筋间距必须准确，垫块必须到位。

　　5、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。

　　三、工期要求

　　本工程分项钢筋工程从至完工，如乙方影响工期，甲方将执行经济处罚（每天__________________元）。

　　四、安全要求

　　在施工过程中，乙方必须一切做到“安全生产，预防为主”，严格按照《安全法》及行业规定的要求施工，如违规施工等造成的安全事故由乙方完全负责。乙方不在施工场地内或者在施工场地内未从事承包范围内工作发生的事故，由乙方完全负责。

　　五、承包方式：人工费承包

　　六、承包单价

　　本工程所有钢筋工程工程量以建筑面积计算，建筑面积按图纸建筑面积*方米为准，单价________元/*方米，合计________元。

　　七、价款的支付基础及一层混凝土浇筑结束付款________%；封顶付款________%；二次结构完成付款%；余款工程竣工后一次性付清。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。

　　九、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。

　　十、本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。

　　甲方：__________________

　　日期：_____________

　　乙方：__________________

　　日期：_____________

钢结构工程合同5

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、 工程承包范围：

　　承包范围：

　　三、 合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数：

　　四、 质量标准

　　工程质量标准：

　　五、 合同价款：

　　金额(大写) 元(人民币)

　　六、 组成合同的文件

　　1、 标准、规范及有关技术文件

　　2、 图纸

　　3、 工程量清单

　　4、 工程报价单或预算书

　　双方有关工程的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、 本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

　　八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质

　　九、 发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。

　　十、 合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 后生效。

　　发包方(公章)：承包方(章)：

钢结构工程合同6

　　甲方：______________（以下简称甲方）

　　乙方：______________（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程内容及主要技术参数

　　1、工程内容：钢结构的制作、安装。

　　2、面积：1728㎡（以实际验收面积为准）。

　　3、技术要求：以甲方确定的图纸为准。

　　4、其它要求：无

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单*米造价为人民币380元/*方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　（1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款（50%），累计支付工程款。

　　（2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方使用。剩余工程○款（50%）即______________人民币。预留作为质保金（六个月内结清）。

　　五、甲乙双方负责事项

　　（一）甲方负责事项

　　1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。

　　4、按合同约定，按期付款。

　　（二）乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的.施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定，按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组织验收。

　　2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按元/天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）：______________代表人签字：______________日期：____年_____月_____日

　　乙方（盖章）：______________代表人签字：______________日期：____年_____月_____日

钢结构工程合同7

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　工程内容及主要技术参数

　　1、工程内容：

　　2、面积：_________㎡（以实际验收面积为准）。

　　3、技术要求：

　　4、其它要求：

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单*米造价为人民币_________元/*方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　（1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款_________%，累计支付工程款。

　　（2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方使用。剩余工程款_________%即人民币_________元。预留工程款的_________%作为质保金（六个月内结清）。

　　五、甲乙双方负责事项

　　（一）甲方负责事项

　　1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的.支撑面，并做好配合乙方的工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。

　　4、按合同约定，按期付款。

　　（二）乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定，按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　4、工程完工时，积极配合甲方的验收。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后_________日内组织验收。

　　2、甲方_________日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日_________%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按_________元/天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

钢结构工程合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　签约地点： 工程地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定及相关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则下，双方达成以下协议：

　　一、工程内容：钢结构屋架和屋面的.制作安装等。

　　二、计算方式和价格：甲方总工程约200㎡，乙方承包以屋面滴水面积计算，每*方85元/㎡起（不含税价。）

　　三、双方责任：

　　甲方提供施工图纸，如有变更及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地，提供电源、水力，伙食等并协调工地人员交叉作业等施工中出现的问题。

　　四、付款方式：

　　1、甲乙双方协商日期开工，待工程完毕全部结清工程款。

　　2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度造成乙方停工，窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。

　　五、安全施工

　　乙方工人进入工地必须遵守工地的安全规范，统一安排。

　　六、开工及延期开工

　　甲、乙双方协商开工，如甲方因原因造成开工延期，甲方必须通知乙方，推迟开工，并相应顺延工期，如甲方未提前通知乙方 ，给乙方造成损失，由甲方承担。

　　七、工程质量

　　工程质量保修期为一年，如有工程质量，乙方应及时维修。

　　八、争议

　　本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的， 1

　　可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院捍诉讼。

　　本合同一式四份，甲乙双方各持两份，工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。

　　甲方：（签章） 乙方：（签章）

　　身份证：电话：年 月日

　　身份证： 电话： 年 月日

钢结构工程合同9

　　建设单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程实际情况，经双方友好协商，达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：±0.000以上钢结构工程、彩钢板工程，不包括任何土建、水、电、暖、门、窗、消防及防火涂料工程。

　　四、承包方式：包工包料

　　五、合同总价款： 大写： 元整;小写： ￥： 元整。

　　六、付款方式

　　1、甲方在合同签订后大写： 万元，小写： ￥： 元整;

　　2、主钢构进入工地日内，甲方付乙方工程进度款，大写： 万元整，小写：￥： 元整;

　　3、钢构安装完毕、屋面板或墙面板进入工地付乙方工程进度款：大写： 万元整，小写：￥： 元整;

　　4、工程竣工验收后日内，甲方付乙方工程验收款：大写： 万元整，小写：￥： 元整。

　　七、工期与质量

　　1、工期：甲方预付工程款到乙方账上起工期天，制作工期天，进入现场安装天(有效工作日)内安装完毕，不可抗力或遇四级以上风及雨雪天气工期顺延。

　　2、工程质量按国家现行钢构施工验收规范及设计要求执行，钢板、型钢及彩钢板正负公差在规范许可范围内。

　　3、乙方对所施工的工程自双方验收合格壹年内免费保修，发生费用由乙方承担，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，基本材料费用及人工费由甲方负责。

　　八、双方工作

　　1、甲方派驻工地代表一位，并为乙方提供便利的施工条件;负责施工现场的“三通一*”、乙方施工人员食宿地方、协调地方关系等;甲方所在地各行政部门的不合理收费或当地群众无理取费，均由甲方负责处理并承担其全部费用。

　　2、乙方派驻工地代表一位，负责与土建方沟通并与甲方代表一同对本工程施工质量进行全程监控，直至本工程通过竣工验收。

　　3、在施工过程中，如甲方工程变更，必须以甲方、乙方代表共同签字为依据，最终以实际增减工程量决算。

　　九、违约责任

　　1、甲方不按合同约定日期和金额付款即视为违约，乙方有权停工，除工期顺延外，甲方承担乙方停工损失，甲方按合同总金额的1%支付日违约金，乙方不能按期竣工即视为违约，乙方支付合同总金额的1%做为日违约金;以上违约金累计计算。

　　2、乙方施工完毕后即通知甲方进行验收(时间自乙方正式通知甲方七日内)，甲方如不配合或故意拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程，由此发生的质量或其它问题均由甲方负责。

　　3、本合同自签订之日起生效。任何一方擅自解除或终止本合同即视为违约，违约方除全额赔偿守约方实际损失外，另支付守约方合同总金额的.5%作为补偿。

　　十、争议解决方式：双方发生争议后，协商解决，协商未果，由守约方所在地人民法院诉讼解决或仲裁委员会仲裁解决。

　　十一、其它约定事项

　　1、双方会审认可后图纸、签证、变更及来往函件均视为本合同的有效组成部分，前后抵触时以日期在后为准。

　　2、本合同双方法定代表签字、盖章后生效，双方将合同条款履行完毕后自行终止。

　　3、本合同不含配套费，即钢构承建方与土建方互不支付费用。

　　十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十三、补充条款

　　1、地脚锚栓由甲方委托土建施工方预埋并由其承担材料费、安装费、措施费，乙方免费派技术人员现场指导;

　　2、乙方施工期间现场施工人员服从甲方管理，遵守甲方规章制度;

　　5、本工程成交价为不含税价，如工程所在地税务机关追究应由甲方出面协凋处理，乙方不承担任何费用;

　　6、乙方免费为甲方设计钢构图纸，并提供施工图两套。

　　甲方：乙方：

　　住所：住所:

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理：委托代理：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　年月日年月日

钢结构工程合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：安德镇**门卫室、安德巡逻治安亭制作

　　2、工程建筑面积共67.79*方米。

　　3、川菜产业园区路口

　　4、工程内容：门卫室、巡逻治安亭制作

　　5、承包方式：包工包料

　　第二条工程期限

　　1、本工程合同总工期为60天。自主钢构进场之日起计。

　　2、开工条件：甲方负责所施工的钢结构工程具备施工安装条件。甲方条件不具备或预付款不到位，乙方开工日期顺延。

　　第三条合同总价

　　合同总价人民币(大写)肆拾叁万玖仟肆百元正(￥ 439400.00元)。如施工过程中承包范围变更，则变更部分按实结算。如增加承包范围内容可另行计算也可讲增加内容并入本合同一并结算。

　　第四条甲方责任与义务

　　1、甲方提供水、电、住宿,负责协调关系,并使施工现场具备安装条件。

　　2、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期顺延；

　　3、因甲方责任不履行或不按约定履行合同义务的，甲方承担违约责任；

　　4、因甲方原因造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，因此造成的损失由甲方负担。

　　第五条乙方责任

　　1、负责现场安全施工，文明施工。

　　2、负责报价单范围内的钢结构工程施工。

　　3、乙方施工的钢结构工程要符合甲乙双方所确认的图纸，按图验收。

　　第六条工期延误

　　1、如遇人力不可违或甲方原因造成停工，工期顺延

　　2、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况；

　　3第七条

　　工程价款支付

　　工程合同价款为报价单范围内的工程内容价款，不含增加内容价款(增加内容价款另行计算)。合同签订之日，甲方需付给乙方合同价款的30 %预付款，计131820.00元；主钢构进场之日，甲方需付给乙方合同价款的50 %工程款，计219700.00元；

　　主钢构安装完毕，维护材料进场之日，甲方需付给乙方合同价款的95 %工程款，计417430.00元；工程完成验收合格之日，甲方需付给乙方合同价款的5 %工程款，计21970.00元。

　　工程变更甲乙双方协商解决调整。

　　本合同中未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议经甲乙双方单位代表签字(盖章)后与本协议具有同等法律效力。

　　第八条保修

　　1、保修范围：乙方负责施工的内容；保修期一年，对非乙方责任造成的损毁，不在保修范围之内。

　　第九条违约责任

　　乙方责任：

　　1、最高不超过10,000元逾期违约金。

　　2、如发包方未按合同规定支付工程进行款，承包方有权停止施工，并在工程进度款收到十日后再开工，工期双倍顺延，停工造成的在建工程损失、恢复施工必须的额外支出及相关的.损失由发包方承担。

　　甲方责任：

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，开竣工日期可以顺延。

　　2、工程中途停建、缓建或由于要求变更设计而造成的停工、返工，应采取措施弥补或减少损失。

　　3、工程未经验收，建设方、发包方提前使用或擅自运用，由此而失去工程质量异议权，依法视为验收合格。

　　4、承包方验收通知书送达10天后发包方不组织验收的，并视为工程已验收合格。

　　5、不按合同规定拨付工程进度款，按银行有关逾期付款办法的规定其所延付金额每天按万分之五偿付给承包方，并允许承包方停工，工期相应双倍延期。

　　6、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的，违约金按总造价每日万分之十支付违约金。

　　第十条安全

　　1、乙在工程施工至交付之前的过程中，建设方、发包方人员除驻工地代表外未经现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则，造成其人身安全或引起其他安全事故均由建设方、发包方负责。

　　2、在施工过程中，由于承包方违章施工，违反操作规程，造**员安全或在建工程损坏，其责任由承包方承担。

　　3、发包方应在其认为必要的处所设立安全警示牌或安全公告栏。

　　第十一条合同份数

　　本合同修改无效。

　　第十二条

　　合同附件

　　报价单、双方确认图纸各两份，双方各执一份。

　　报价单、图纸作为合同的一部分，与合同具有同等效力。

　　合同文件的解释顺序：本合同、工程报价单、双方签字认可的图纸。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

　　日期：____年__月__日

　　日期：____年__月__日

钢结构工程合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程面积：钢结构部分*方米

　　1.4工程内容：钢结构及维护和保温工程

　　1.5承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容

　　1.6设计单位：

　　1.7监理单位：开工日期：

　　竣工日期：总日历日期：

　　质量等级：合同价款：万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

　　第2条合同文件及解释顺序

　　本工程合同由以下文件组成：

　　1、工程承包合同;

　　2、工程补充合同;

　　3、工程设计变更;

　　4、工程联系单;

　　5、工程签证。

　　第3条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它**的规定。

　　第4条图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

　　第5条甲方驻工地代表甲方委派同仁为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

　　第6条乙方驻工地代表乙方委派同仁为驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

　　第7条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一*(水电路通、施工场地*整完毕)以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责进行脚手架的配合工作。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。

　　第8条乙方工作乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

　　第9条进度计划乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。第10条工期提前和延误本工程甲方标书要求总工期为天。

　　本工程乙方如按75天完成，甲方给予万元人民币的奖励。如乙方不能在75天内完工，则给予万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充)工期延误是指：

　　(1)外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。

　　(2)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为确认。

　　(3)非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。第11条检查和返工在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。

　　第12条工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

　　第13条隐蔽工作验收隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。

　　第14条合同价款及调整本工程包干价为万元人民币。图纸变更则相应调整。

　　第15条工程预付款、工程款支付及结算本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。工程款支付，工程款分四阶段支付(1)工程开工前，支付备料款万元(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20% (3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的'60%; (4)工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的80%;

　　(5)竣工后30天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。 (6)预留保修金在保修期后无息返还。

　　第16条材料供应本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

　　第17条竣工验收工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方**集各有关方面人员参加验收。工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。

　　第18条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：自竣工验收通过之日起一年。在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。

　　第19条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

　　1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

　　2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

　　第20条违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

　　第21条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

　　第22条不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

　　第23条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

　　第24条合同份数本合同正本一式二份，双方各执一份。本合同副本一式四份，双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

钢结构工程合同12

　　建设单位： (简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　顶上雨棚及地面划线。

　　二、工程承包方式： 包工包料

　　三、工程承包范围： 见报价表中所示。

　　四、工程日期：

　　五、工程质量：严格按甲方的要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。

　　六、工程造价： 伍万伍仟元整

　　七、工程验收方式：

　　工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工____日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。

　　八、付款期限和方式：签订合同后三天内付总工程款的30%的工程款 作为质保金。

　　九、保修期限________年 ，保修期满____日内，保修金一次性返还给乙方。(保修期内无偿维护)

　　十、双方的其它义务：

　　甲方义务

　　1、施工现场应具备开工条件，并保证XX、XX、XX等施工进场条件。

　　2、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的'订金，完工验收后____日内付总工程款的60% ，余下10%部工程验收。工程驻工地代表为 。

　　乙方的义务：

　　1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。

　　2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。

　　十一、 违约责任：

　　本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

　　十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。

　　十三、本合同一式 两 份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

钢结构工程合同13

　　总承包单位：

　　分包单位：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

　　第1条 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程面积：钢结构部分 *方米

　　1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程

　　1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容

　　开工日期： 竣工日期：

　　总日历日期： 日历天

　　质量等级：合格

　　合同价款： 万元

　　乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。

　　本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

　　第2条 合同文件及解释顺序

　　本工程合同由以下文件组成：

　　1、工程承包合同;

　　2、工程补充合同;

　　3、工程设计变更;

　　4、工程联系单;

　　5、工程签证

　　第3条 合同文件使用的标准适用法律

　　适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。

　　适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：

　　《钢结构工程施工及验收规范》及其它**的规定

　　第4条 图纸

　　甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。

　　图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

　　第5条 甲方驻工地代表

　　甲方委派 同志为驻工地代表

　　上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

　　第6条 乙方驻工地代表

　　乙方委派 同志为驻工地代表

　　乙方委派 负责现场施工

　　上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

　　第7条 甲方工作

　　甲方应在开工前清理好现场，做到三通一*(水电路通、施工场地*整完毕)以保证乙方顺利开工。

　　甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。

　　甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。

　　甲方负责进行脚手架的配合工作。

　　甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。

　　甲方负责按合同支付工程款。

　　第8条 乙方工作

　　乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的.防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。

　　乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。

　　乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

　　第9条 进度计划

　　乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。

　　甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。

　　第10条 工期提前和延误

　　本工程甲方标书要求总工期为 天。

　　本工程乙方如按75天完成，甲方给予 万元人民币的奖励。

　　如乙方不能在75天内完工，则给予 万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充) 工期延误是指：

　　(1) 外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。

　　(2)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为确认。

　　(3) 非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。

　　第11条 检查和返工

　　在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。

　　乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。

　　第12条 工程质量等级

　　本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

　　第13条 隐蔽工作验收

　　隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。

　　第14条 合同价款及调整

　　本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。

　　第15条 工程预付款、工程款支付及结算

　　本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。

　　工程款支付，工程款分四阶段支付

　　(1) 工程开工前，支付备料款 万元

　　(2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%

　　(3) 工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%;

　　(4) 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的80%;

　　(5) 竣工后30天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。

　　(6) 预留保修金在保修期后无息返还。

　　第16条 材料供应

　　本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

　　第17条 竣工验收

　　工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套

　　乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方**集各有关方面人员参加验收。

　　工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。

　　第18条 保修

　　保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

　　保修期限：自竣工验收通过之日起一年。

　　在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

　　有关保修细则，双方另定协议。

　　第19条 争议

　　双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理：

　　1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

　　2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

　　如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

　　第20条 违约

　　如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

　　第21条 安全施工和文明施工

　　乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

　　乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

　　第22条 不可抗力

　　因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

　　第23条 合同的生效和终止

　　本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

　　甲方(盖章)地址：法定代表人日期

　　乙方(盖章) 地址： 法定代表人 日期

钢结构工程合同14

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条工程承包范围及承包方式

　　承包方式：甲方提供材料，乙方负责安装。

　　承包范围：钢结构、维护板的安装，包括天沟、檩条(屋面及墙面)安装，屋面板及附件安装，墙面及附件安装，大门、雨篷、雨水管安装等图纸所有钢结构、维护板的安装。

　　第三条工程期限

　　合同工期总日历天数天。开工日期：年月日，竣工日期：年月日，遇不可抗力工期顺延。

　　第四条工程质量

　　合格，按图纸要求及国家现行钢结构施工验收规范要求执行。乙方对所施工的工程自双方验收合格之日起一年内免费保修，发生费用由乙方承担，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，基本材料费用及人工费由甲方负责。

　　第五条合同价款及付款方式

　　1、合同价款：总面积*方米(，每*方米元，共计(大写)元。

　　2、付款方式

　　(1)合同签订后乙方施工人员进入施工现场开始施工后，甲方向乙方支付总合同价款的10%_______________元。

　　(2)根据乙方的施工进度，中期甲方支付乙方总合同金额的30%_________________元。

　　(3)檩条及屋面全部安装完毕后甲方向乙方支付总合同金额的30%_______________元。

　　(4)工程全部完工验收合格且乙方向甲方移交完相关资料、材料等后甲方向乙方付至总合同金额的95%，扣除已付金额，应付___________元。质保期为壹年，总合同金额的5%作为质保金，保修期满工程无质量问题后付清。

　　(5)结算方式，采取以下第种结算方式。

　　①乙方公户账号： ，开户行：

　　②乙方授权___________为收款人。

　　第六条双方的`义务

　　1、甲方义务

　　(1)办理建设报批手续。

　　(2)向乙方提供安装工程材料。

　　(3)向乙方提供图纸及说明。

　　(4)按合同约定支付工程款。

　　2、乙方义务

　　(1)乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的相应资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。

　　(2)乙方应认真熟悉本工程钢结构的安装图纸，编制切实可行的施工方案(包括安装人数、设备、工具数量等)及材料进场计划。

　　(3)乙方应向甲方提交经签字盖章确认的进场施工人员名单，并附上所有施工人员的身份证复印件，制定规范的制度，对人员、设备等进行管理。乙方人员如有变更，需向甲方发出书面通知并进行变更登记。

　　(4)乙方必须完善保险，为所有施工人员购买相关保险(工伤保险，人身意外伤害险等)并提交甲方备份。

　　(5)乙方指定为本工程项目经理，负责负责施工管理、合同履行、各项手续的办理及文件的签收等，如需变更，乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。

　　(6)乙方应对甲方发到工地上的所有材料进行保护，确保甲方发到工地上的所有材料不受损坏。

　　①乙方卸车时轻吊轻放，不能把梁、柱等成品件有砸弯现象;②屋面板、墙面板进入工地现场乙方更要注意保护，不要让板表由划痕现象，不允许有折板现象。

　　③如甲方材料受到损坏，甲方有权在工程款中进行相应的扣除或通过其他途径向乙方索赔。

　　第七条施工安全及责任承担

　　1、乙方应按规范施工，加强安全管理，乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方负责处理及赔偿。

　　2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施，施工现场发生事故造成第三人人身损害或财产损失的，由乙方负责处理及赔偿。

　　3、甲方如因乙方施工过程中发生的安全事故承担责任或遭受损失，有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。

　　4、乙方应保证工程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求，如因工程质量不符合标准造**员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任。

　　第八条工程验收

　　1、乙方安装钢构件、维护板，自检合格后应通知甲方，进行预验收。如需整改，乙方应按甲方提出的整改要求进行整改。

　　2、甲方在收到乙方要求竣工验收报告后组织有关单位进行验收，在验收后给予认可或提出修改意见。

　　第九条违约责任

　　1、乙方如未能按期竣工，每逾期一日乙方按总合同价款的1%向甲方支付违约金，乙方逾期七日时，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

　　2、甲方如未能按合同约定支付工程款，每逾期一日甲方按总合同价款的1%向乙方支付违约金。

　　第十条附则

　　1、未尽事宜由双方签订补充协议，与本合同具有同等效力。

　　2、因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。

　　3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　4、本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：地址：

　　甲方代表：

　　年 月 日

钢结构工程合同15

　　发包单位：__________________（以下简称甲方）

　　承包单位：__________________（以下简称乙方）

　　为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中，甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，经协议商一致，特签订本安全生产协议。

　　一、工程概况。

　　工程名称：_________________

　　工程地址：_________________

　　二、工期

　　1．开工日期：_______年_______月_______日

　　2．竣工是期：_______年_______月_______日

　　三、甲方的权利和安全职责

　　1．甲方须认真贯彻国家和电力部门及地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关法规、法令条例。

　　2．甲方应按有关规定对乙方承包的工程并对施工现场进行不定期的安全施工检查指导。

　　3．甲方在施工前应认真审核乙方开工报告、施工工组织设计，根据工程项目内容特点进行全面的安全技术交底，并组织有关人员对乙方施工人员在进场前的安全生产教育。

　　4．当乙方出现严重违章作业，野蛮施工，管理混乱等，安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工，整顿限期整改，直到解除工程分包合同的决定。限期乙方退出施工。

　　5．甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的事故由甲方承担一切责任。

　　6．甲方认为确实有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见，当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，甲方应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。

　　四、乙方的权利和安全职责

　　1．乙方必须是具有独立承担民事责任的法人成其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书、及其资质相在授权委托书范围内工程的经济组织。

　　2．乙方必须遵实国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家行业、企业、安全技术标准，必须配备专门的`安全生产管理人员，明确责任，随时检查安全生产情况关作好记录，必须接受甲方或甲方上级主管部门，**有关部门的安全生产检查。

　　3．乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

　　4．乙方必须学*掌握并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　5．乙方必须执行三级安全教育制度，特种作业人员必须执行持证上岗制度，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种人员从事特种作业。

　　6．乙方必须执行甲方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案，乙方制定安全施工组织设计，编制本单位工程范围的安全施工方案和安全技术措施，并报甲方备案。

　　7．乙方在组织施工生产时，必须先落实安全技术措施，防止事故发生，开工前必须进行分部，分项安全技术交底，全体施工人员熟悉施工图纸，掌握工程特点，及安全措施，并签名确认后，方可开工。

　　8．乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，凡进入施工现场的人员须遵守各项安全生产管理制度，正确使用个人防护用品，正确佩戴安全帽，高处作业须系好安全带，禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚赤膊，施工现场内严禁擅自使用易燃、易爆物品，禁止吸烟及酒后作业。

　　9．乙方必须在施工现场入口处，有危险作业部经挂有安全禁告标牌，必须搭设防护栅栏等可靠有效安全设施和警示标志。

　　10．乙方必须抓好安全教育。所有参与施工的人员都须经过入场前的安全教育和岗位安全操作规程教育。未经安全教育的不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

　　11．乙方在容易发生火灾的区域动火时，应事前向甲方申请，经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。

　　12．对施工现场的电气设施须具有有效的安全技术措施，特别是临时电源和移动电器规定装设漏电保护装置。

　　13．施工期间，乙方指派专职人员负责本工程项目的有关安全、防火工作，乙方应经常联系甲方相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防在事故发生。

　　14．从乙方施工开始至工程竣工发生的任何安全事故均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

　　五、其它

　　甲方、乙方必须严格执行本协议，本协议作为合同附件，一式二份，甲乙双方各执一份。

　　发包方：__________承包方：__________

　　代表：____________代表：____________

　　日期：____________日期：____________

钢结构工程合同菁选（扩展4）

——钢结构工程施工合同9篇

　　建设单位:(以下简称甲方)

　　施工单位:(以下简称乙方)

　　为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定及工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同.

　　第一条:

　　工程名称: 工程地点:

　　第二条:工程承包方式:

　　1. 包工包料

　　2. 工程造价按元/㎡，建筑面积约为㎡，含税总造价为元。

　　3. 如遇下列情况，合同总价作以下相应调整(1.在施工过程中增加或减少工程项目。2.在施工过程中设计变更)

　　第三条:工程承包内容:

　　第四条:工程期限

　　年月日至年月日 在施工过程中,由于不可抗力,雨天,连续停电8小时以上或设计变更,

　　甲方等原因延缓施工的,顺延施工期限.施工过程中,甲方应保证乙方的用水用电等必要施工条件.

　　第五条:工程结算

　　1. 本合同签订后三天内,甲方支付工程定金元.(甲方如不按期支付定金,乙方不安排生产工作)

　　2. 钢结构构件进场后二日内支付总价的'﹪.

　　3. 钢结构构件框架安装完毕,封板前支付总价的﹪.

　　4. 竣工验收合格后,支付总价的95﹪,其余作为预留保修金.

　　5. 预留保修金在保修期后某日内一次性无息付清.保修期为个月.

　　第六条:施工准备

　　施工前,甲方应尽力协助乙方的施工安装准备工作,并做好三通一*,施工图纸会审及相关事宜,如未能办妥相关施工手续发生经济损失入法律责任的,由甲方承担责任.

　　第七条:工程质量及验收

　　1. 乙方必须严格按照施工图纸,说明和相关规范精心施工,确保质量.

　　2. 甲方按施工图纸,说明及有关规定进行验收,竣工前乙方应提出竣工报告,甲方收到报告后,五日内应进行验收,并出具验收证明,逾期按合格认定.未经验收,甲方擅自使用,则视本工程为合格.若在竣工后一个月内不验收,甲方无条件支付应付的工程价款.竣工验收合格后,甲方才可使用.

　　第八条:补充条款

　　第九条:设计变更

　　1. 甲方因故需要设计变更的,应按照相关规定向乙方签发联系单.如乙方无甲方认可擅自改变原设计的,承担相应责任.

　　2. 甲方变更设计的,应提前告知乙方;造成损失的,应由甲方承担相应费用.

　　3. 因设计变更而增加的工程价款,乙方核算后提交甲方,由甲方签证确认后,在工程痉结算价款时一并支付.

　　第十条:争议的处理

　　1. 在履行合同过程中发生的争议,双方协商解决;协商不成,可以申请仲裁委员会仲裁或向乙方所在地人民法院起诉.

　　2. 甲方无正当理由没有如期支付工程预付款和工程进度款,经乙方催告后五天内仍不能支付的,甲方须承担由此引起的工程延迟的责任和赔偿乙方的经济损失.

　　3. 因乙方原因而致的工程质量和工期延误的,由乙方承担责任.

　　4. 如一方违约或擅自中止合同的履行,必须向对方支付违约金,违约金为本合同总价款的﹪.

　　第十一条:在履行本合同过程中,确属特殊情况而致本合同无法继续履行必须中止的,在双方协商一致,处理好相关遗留问题及结清工程价款的前提下,解除本合同.否则,发生违约行为,违约方应承担经济和法律责任.

　　第十二条:

　　1. 本工程甲方指派同志,乙方指派同志.为现场施工负责人,协调解决施工过程中的有关事宜.如调换指派人员,应当提前三日以书面形式告知对方,前后任指派人员具有同等职权.

　　2. 贯彻*生产的有关规定,双方应密切配合,确保安全施工,如施工中发生工伤事故及经济损失,由乙方自负.

　　第十三条:合同生效及份数

　　1. 本合同自双方签字盖章后生效.

　　2. 本合同一式四份,双方各执两份.

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　建设单位：(简称甲方)

　　施工单位：(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。

　　二、工程承包方式：包工包料包质量包安全

　　三、工程材料确认：图纸上标示的有些材料规格市场上没有，由甲乙双方协商确定。100x250方通更换成100x200方通。因市场上木型材的特殊性，

　　四、工程日期：10天

　　五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。

　　六、工程造价：合计18710元。(壹万捌仟柒百壹拾元)

　　七、工程验收方式：

　　工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程)，根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。

　　八、付款期限和方式：合同鉴定日甲方付给乙方预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。

　　九、保修内容和期限一年。

　　十、双方的其它义务：所以廊架上的80x200防腐木，足只有80x185。

　　甲方义务：

　　1、用地和施工许可证：

　　2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

　　3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为高经理。

　　4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天 元，机械按每台班 元计算。)

　　乙方的义务：

　　1、必须使用符合规定的'各种原材料，确保工程质量。

　　2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。

　　十一、违约责任：

　　本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款5%支付守约方违约金。

　　十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。

　　十三、本合同一式2份，双方各执1份，签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

钢结构工程合同菁选（扩展5）

——钢结构工程承包合同菁选

钢结构工程承包合同15篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编收集整理的钢结构工程承包合同，欢迎阅读与收藏。

　　发包方：____________________________________(甲方)

　　承包方：_____________________________________(乙方)

　　为提高经济效益，明确双方相互权利，义务关系，遵照《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定，结合工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称

　　2、工程地点：所前三泉王村

　　3、工程内容及承包范围：施工图内的钢结构工程(包括油漆)

　　4、工期：60个日历日(雨天除外)及特殊原因造成的误工除外。

　　5、工程面积1500*方以实际核算为准。钢结构工程承包合同6、质量等给合格

　　7、安全要求无重任及死亡事故

　　8、合同价款

　　(1)钢结构工程每*方430元(包括门窗铝合金及基础、屋面夹芯板墙面单板，如需要特种规格的屋面板价格另算)。

　　(2)钢结构H型钢柱子为400×200H型钢屋架为350×175H型钢屋面及墙面型钢檩条为14#C型钢，行车梁及牛腿合部由乙方另装完毕行车梁规格为300×150H型钢所用材料全部为行标料。

　　第二条经济责任

　　1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

　　2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

　　3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

　　第三条双方主要责任

　　1、甲方的责任

　　(1)甲方必须及时向乙方提供合同所签订的各项款项，如由此对乙方造成的损失及竣工由甲方负责。

　　(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

　　(3)及时向乙方提供图纸和工程技术文件。

　　(4)统一审核工程预决算和竣工结算。

　　乙方的责任

　　(5)确保本协议规定的'质量、安全、工期按期完成。

　　(6)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

　　(7)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

　　(8)及时向甲方报息。)送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受

　　甲方职能部门的检查指导。

　　(9)如安装中途不符合要求，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

　　第四条：劳动力管理

　　1、根据《劳动法》规定，建筑安装工人的合法权益应当受到保护。违反《劳动法》，侵害劳动者合法权益的一切经济、法律责任，均由乙方承担，制作安装、机械设备人员必须持有特种作业人员操作证、机械操作证。

　　2、乙方应根据上级部门和甲方的有关规定，做好外来人员的管理和计划生育工作，招聘临时工必须持有身份证，及时办理好“三证”：暂住证、就业证、计生证。“三证不齐者，不得录用。”严禁招收18周岁以下未成年人。

　　3、如乙方违反上述规定，一切责任自负。

　　第五条：工程质量

　　1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

　　2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责;达到合格等级，不奖不罚。

　　3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

　　4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行修理。

　　第六条：文明、安全生产

　　1、所有的机械设备均安设独立的开关箱，内配触保器。特殊工必须合部持上岗，安全资料专人负责，做到每天记录。

　　2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

　　3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，工地发生地工伤残(亡)事故，其经济责任全部由乙方承担。

　　第七条：工程款的支付与结算

　　1、暂定工程款650000元，具体按实结算。

　　2、合同签订后，预付工程款30%，主构件吊装安毕付30%;屋面板安装完毕付30%，余额10%作为工程质保期为壹年后付清。

　　第八条：

　　本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　第九条：

　　双方发生争议，协商解决，协商不成可以诉讼法律。

　　第十条：

　　本协议经甲、乙方双方签字生效，具有法律效力。

　　本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(签字)：

　　乙方(签字)：

　　_____年_____月_____日

　　_____年_____月_____日

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包工程概况

　　1、工程名称：

　　2、项目地址：_______路交叉口

　　3、承包方式：人机费、材料

　　4、工程承包范围：建施、结施、水电、消防、安全保护措施，文明施工等内容。

　　二、工程期限

　　根据甲方要求自 年 月 日开工至 年 月 日竣工（达到主管部门验收标准）总工期为 日历天。

　　1、乙方应在本合同签订后5日内按合同及附件的要求编制详细的工程进度计划，报甲方审批。

　　2、乙方必须按甲方批准的工作进度计划按时完成所有的工作内容。

　　3、在合同执行期间，乙方应按照甲方计划统筹安排，均衡施工，注意各工序之间的衔接，加强工程综合进度管理。

　　4、乙方在合同履行期间，应坚持与甲方现场代表的周会制度，以检查和协调工作进度，处理工作中出现的各种问题，保证工期。

　　三、材料设备供应计划及管理

　　1、工程所需建筑材料均由已方供应，材料进场后由甲方验收，乙方方可使用。

　　2、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行安排，所用设备均应满足工程需要，设备计划应报经甲方审批同意，设备机具应处于良好状态，并持有必要的证书。设备安排有专业维修管理人员，以免设备运行时出现故障影响进度。

　　3、现场材料堆放整齐，做到文明施工。

　　四、施工质量保证

　　1、总体质量目标：单位工程合格率达100%，优良率达90%以上，工程建设质量达全优工程，创濮阳县优质工程。

　　2、乙方应严格遵照施工技术，标准规范，并遵循良好的工程施工惯例进行施工，遵守和执行本合同规定的管理方式。

　　3、若因乙方工作执行不当，工程质量受到损害或可能会受到损害时，甲方在不减轻乙方责任的情况下，有权强制实施必要的纠正措施来弥补，以满足工程质量上的要求，由此发生的一切费用均由乙方承担。

　　五、安全文明施工

　　乙方在施工中应遵循安全第一，预防为主的指导方针，全员重视，确保工程顺利进行，要对员工进行宣传教育和培训，不断增强员工安全意识，提高防护意识和技能，实现安全生产无事故。

　　1、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序，甲方给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的潜在危险的识别方法以及为减少或避免这些危险提出的'建议和方法。描述在建设过程中的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法，乙方应保证安全管理程序涉及到所有的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该安全管理程序中。

　　2、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后，应立即纠正错误，教育

　　3、施工中如出现安全事故由乙方负责。

　　六、付款与支付方法

　　1、按建筑面积____*方米，单价_____元/*方米，总价款：_____元，

　　付款方法：

　　①基础完成后，拨付10%；

　　②钢架到场后，拨付20%；

　　③钢架柱、梁安装后，拨付30 %；

　　④墙体、顶板安装完成后，拨付20%；

　　⑤地面浇筑完成后，拨付10 %；

　　⑥竣工验收后拨付9%；

　　⑦剩余1%为质保金，半年后付清。

　　七、甲乙双方工作范围及责任

　　1、甲方负责“三通一*”。

　　2、甲方负责处理好地方关系，为工程顺利进行提供条件，保证施工正常运转及人员设备进退场。

　　3、甲方向乙方提供建筑定位坐标。

　　4、甲方提供施工图纸。

　　5、乙方制定周密的施工方案和自检措施，严格按照施工技术规范施工，服从甲方管理及质量主管部门监督。

　　6、乙方应服从甲方现场管理，按图纸的要求组织施工，及时上报周计划、月计划、年计划，确保按时完成工期。

　　八、其他

　　1、合同未尽事宜，甲乙双方可通过协商，达成一致，订立书面协议加以明确。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签章） 乙方（签章）

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、 工程承包范围：

　　承包范围：

　　三、 合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数：

　　四、 质量标准

　　工程质量标准：

　　五、 合同价款：

　　金额(大写) 元(人民币)

　　六、 组成合同的文件

　　1、 标准、规范及有关技术文件

　　2、 图纸

　　3、 工程量清单

　　4、 工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、 本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的`定义相同。

　　八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质

　　九、 发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。

　　十、 合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定 后生效。

　　发包方(公章)：承包方(章)：

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任，保证工程顺利实施，经友好协商，双方达成以下合同条款，以共同遵守。

　　一、工程概况：钢结构厂房一层，约3868.25㎡。

　　1、工程名称：十堰市神针工贸有限公司

　　2、工程地址：十堰工业新区

　　3、工程内容：钢结构安装

　　4、承包范围：地脚螺栓制作预埋，主钢构、屋面、墙面瓦、C型钢等构件安装，主钢构面漆，次钢构制作安装、除锈、刷漆，雨棚、大门制作安装、油漆，落水系统安装等钢构工程范围内的所有工作内容及次构件在厂加工装车和现场装卸车。

　　二、工程工期：

　　自 年 月 日至 年 月 日。计 天。

　　三、质量标准：

　　1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和乙方现场制作的构件质量负责。

　　2、乙方必须严格按施工图和说明文件及国家有关规范、规定标准施工。

　　3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。主构件安装完工时，应通知甲方及有关部门，进行中间结构验收，验收合格后方可进入下一道工序。

　　四、工程造价：

　　1、工程面积：3868.25㎡。

　　2、工程单价：27元/㎡。

　　3、工程造价：104442.75元。

　　五、结算方式：

　　1、主钢构安装完毕，付进度款52221.4元，占总造价的50%。

　　2、次钢构：C型钢、拉条、隅撑、天沟、水*支撑、柱间支撑及屋面保温排水、排气、外围系统等安装完毕，付进度款313326元，占总造价的30%。

　　3、大门，雨棚或爬梯及合同内约定的附属构件制作安装完毕，整体验收合格，付进度款15666元，占总造价的15%。

　　4、剩余5222元，占总造价的5%,作为质保金，一年内付清。

　　六、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方向乙方提供图纸一套;

　　(2)在施工期间负责协调乙方与其他相关单位的关系，为乙方创造良好的`施工环境;

　　(3)保证现场道路、用水、用电畅通;

　　(4)按合同规定，甲方按时支付工程款，否则工期顺延;

　　2、乙方责任：

　　(1)乙方承接甲方工程后，按甲方指定时间进场安装施工。乙方必须按图纸及合同规定施工，确保工程质量和施工进度;非人力不可抗拒的自然因素无故延误工期的，每日向甲方支付500元罚金;

　　(2)乙方必须严格执行国家相关安全规定，遵守安全操作规程，施工过程中发生的一切安全事故，乙方承担全部责任，与甲方无关;

　　(3)乙方所提次构件及螺栓等材料，做到规格、型号、数量准确完整，图纸清晰严密，如计划量超出实际需要的2%，乙方承担超出量的全部费用;

　　(4)甲方将构件(材料)交付乙方，乙方负责卸车并将构件(材料)码放整齐有序，双方应进行清点核对，并在出库单上签字。承包方接收材料后，即负有保管责任，如因保管照看不善造成丢失、浪费，或因卸车码放造成构件(材料)损毁或变形，乙方赔偿全部损失;

　　(5)按合同约定，在保修期内，乙方接到维修通知后，24小时内必须到达现场维修，维修费用由乙方承担;

　　(6)乙方在施工过程中所用设备工具机施工用辅材，安全设施，全由乙方自理;

　　(7)工程完工后，乙方负责清理屋面及现场的一切剩余材料，并负责余料的收集及装车;

　　(8)做好施工日志，工程竣工交工程部。

　　七、违约责任

　　甲乙双方在合同签订后，任何乙方违约，须赔付守约方合同总金额5%的违约金。

　　八、其它约定：

　　1、本合同未尽事宜，有双方代表协商作出补充合同(协议)，且补充合同(协议)为本合同附件，与本合同具有同等效力。

　　2、如发生合同纠纷，则按照先调解，调解不成再上诉的原则解决。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　发包方(盖章)承包方(盖章)

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　年 月 日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________________

　　2、工程地点：__________________________

　　3、承包范围：

　　4、承包内容：

　　5、工程造价：

　　6、支付方式：

　　7、工程质量：

　　二、施工准备

　　1、甲方：

　　（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　　（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地*整，拆迁障碍物的资料。

　　（3）合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料

　　2、乙方：

　　（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

　　（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

　　三、工程期限

　　1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收

　　2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。

　　四、工期顺延

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

　　3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

　　4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；

　　5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

钢结构工程合同菁选（扩展6）

——钢结构厂房拆除合同菁选

钢结构厂房拆除合同

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多事情需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的钢结构厂房拆除合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　依照《中华人民共和国合同法》。《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律。行政法规。遵循*等。自愿。公*和诚实信用的原则，双方于______厂内就本厂房拆除事项协商一致，订立本协议合同。

　　一、拆除内容

　　今有____________公司厂内部分（钢结构）需拆除。，现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对厂房钢结构进行解体落地，并负责建筑垃圾材料的清运，现场清理干净到地面。乙方必须完成该项目的所有的工作内容，并符合国家规范要求。

　　二、拆除价格

　　经双方协商乙方付给甲方按______元每*米。按实际厂房量计算，结算为合同签订之日，开始拆除之前一次付清。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值。拆除耗费人工费。运费。材料费。设备费及所有与清运垃圾相关的城管。环卫。垃圾填埋。弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不再收取与拆除有关的费用。

　　三、付款方式

　　双方对现场数量核对后，乙方一次性付给甲方该厂房的全部金额后，开始拆除。

　　四、施工日期

　　按甲方和厂方的要求严格遵守国家有关安全生产施工条件下进行施工日期设定。乙方必须有足够的专业人员和相关安全设备进场施工，并在______日前完成所有的拆除内容。

　　五、资格要求

　　乙方必须具备建筑物（钢结构）拆除资质，并提供相关的`复印件，并加盖单位紅章。进场人员必须持上岗证。操作证。安全带。劳保鞋等安全防护用品，并持证上岗。设备和车辆严格遵守国家主管部门的有关规定。

　　六、安全生产

　　乙方负责拆除现场安全管理。如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。对施工中发现的违反安全生产条例的违法。违章操作，应立即停工整改，安全教育后方可施工。

　　七、违约条款

　　乙方在拆除过程中出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正。并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。

　　八、其他

　　本合同一式四份，双方各执两份，自签订之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜协商解决。

　　甲方代表：______乙方代表：______

　　______年______月______日______年______月______日

　　发包方（以下简称甲方）：______

　　承包方（以下简称乙方）：______

　　经甲、乙双方现场勘查、协商，在遵照*等、自愿、公*和诚信的原则下，就钢结构拆除工程，双方达成以下协议：

　　第一条：工程概况

　　拆除工程位于临朐综合中学建设指挥部办公室。

　　第二条：工程承包范围

　　屋面钢结构支撑、铝门窗。

　　第三条：工期

　　1、合同工期：

　　2、开工日期：

　　3、完工日期：

　　第四条：质量标准：

　　1、乙方必须按照甲方的要求，将拆除下的钢结构进行拆解、托运。

　　2、乙方应文明施工，切实做好做好安全防护；

　　第五条：工程价款及付款方式

　　工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死，合同总价约为：______元（价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金。）

　　第六条甲方责任和义务

　　甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作；

　　第七条：乙方责任和义务

　　1、乙方进场后，必须听从甲方管理人员的协调指挥；

　　2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底；

　　3、乙方必须指派有经验的专职安全员做好安全拆除施工监督，确保拆除施工在安全状态下进行；

　　4、乙方人员应采取严格的.安全防护措施，承担由于自身安全措

　　施不力造成事故的责任和因此发生的费用；

　　第八条：合同争议、解决方式

　　1、双方如有争议，双方应友好协商解决，协商解决不成时，应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民****起诉。

　　第九条：其他

　　1、合同自双方签字起生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　如单方违约，违约方承担一切责任。

　　甲方：______乙方：______

　　代理人签字：______

　　______年______月______日______年______月______日

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国劳动法》，甲乙双方经*等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　第一条本合同期限类型为_________期限合同。

　　本合同生效日期_________年_________月_________日，其中试用期_________个月。本合同_________终止。

　　二、工作内容

　　第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任_________岗位（工种）工作。

　　第三条乙方应按照甲方的合法要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

　　三、劳动保护

　　第四条甲方安排乙方执行_________工作制。

　　执行定时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，*均每周不超过四十四小时。甲方保证乙方每周至少休息一日，甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

　　执行综合计算工时工作制的，*均日和*均周工作时间不超过法定标准工作时间。执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务的情况下，工作和休息休假乙方自行安排。

　　第五条甲方安排乙方加班的，应安排乙方同等时间补休或依法支付加班工资；加点的，甲方应支付加点工资。

　　第六条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方应按照国家或北京市有关部门的规定组织安排乙方进行健康检查。

　　第七条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

　　四、劳动报酬

　　第八条甲方的工资分配应遵循按劳分配原则。

　　第九条执行定时工作制或综合计算工时工作制的乙方为甲方工作，甲方每月_________日以货币形式支付乙方工资，工资不低于_________元，其中试用期间工资为_________元。执行不定时工作制的工资支付按_________执行。

　　第十条由于甲方生产任务不足，使乙方下岗待工的，甲方保证乙方的月生活费不低于_________元。

　　五、保险福利待遇

　　第十一条甲乙双方应按国家和北京市社会保险的有关规定缴纳职工养老、失业和大病医疗统筹及其他社会保险费用。

　　甲方应为乙方填写《职工养老保险手册》。双方解除、终止劳动合同后，《职工养老保险手册》按有关规定转移。

　　第十二条乙方患病或非因工负伤，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇按照_________执行。

　　第十三条乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗保险待遇按国家和北京市有关规定执行。

　　第十四条甲方为乙方提供以下福利待遇：_________。

　　六、劳动纪律

　　第十五条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度；严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范；爱护甲方的财产，遵守职业道德；积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。

　　第十六条乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予纪律处分，直至解除本合同。

　　七、劳动合同的变更、解除、终止、续订

　　第十七条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。

　　第十八条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同的相关内容。

　　第十九条经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

　　第二十条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

　　1、在试用期间，被证明不符合录用条件的；

　　2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；

　　3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

　　4、被依法追究刑事责任的。

　　第二十一条下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方：

　　1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的；

　　2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

　　3、双方不能依据本合同第十八条规定就变更合同达成协议的。

　　第二十二条甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，经向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并向劳动行政部门报告后，可以解除本合同。

　　第二十三条乙方有下列情形之一，甲方不得依据本合同第二十一条、第二十二条终止、解除本合同：

　　1、患病或非因工负伤、在规定的医疗期内的；

　　2、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

　　3、义务兵复员退伍和建设征地农转工人员初次参加工作未满三年的；

　　4、义务服兵役期间的。

　　第二十四条乙方患职业病或因工负伤，医疗终结，经市、区、县劳动鉴定委员会确认完全或部分丧失劳动能力的，按_________办理，不得依据本合同第二十一条、第二十二条解除劳动合同。

　　第二十五条乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。

　　第二十六条有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同。

　　1、在试用期内的；

　　2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　　3、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

　　第二十七条本合同期限届满，甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。

　　第二十八条订立无固定期限劳动合同的，乙方离休、退休、退职及死亡或本合同约定的解除条件出现，本合同终止。

　　八、经济补偿与赔偿

　　第二十九条下列情形之一，甲方违反和解除乙方劳动合同的，应按下列标准支付乙方经济补偿金：

　　1、甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的，以及拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的，除在规定的时间内全额支付乙方工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之二十五的'经济补偿金；

　　2、甲方支付乙方的工资报酬低于本市最低工资标准的，要在补足低于标准部分的同时，另外支付相当于低于部分百分之二十五的经济补偿金。

　　第三十条下列情形之一，甲方应根据乙方在甲方工作年限，每满一年发给相当于乙方解除本合同前十二个月*均工资一个月的经济补偿金，最多不超过十二个月：

　　1、经与乙方协商一致，甲方解除本合同的；

　　2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，由甲方解除本合同的。

　　第三十一条下列情形之一，甲方应根据乙方在甲方工作年限，每满一年发给相当于本单位上年月*均工资一个月的经济补偿金：

　　1、乙方患病或者非因工负伤，经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作而解除本合同的；

　　2、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议，由甲方解除劳动合同的；

　　3、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，必须裁减人员的。

　　以上三种情况，如果乙方被解除本合同前十二个月的月*均工资高于本单位上年月*均工资的，按本人月*均工资计发。

　　第三十二条甲方解除本合同后，未按规定给予乙方经济补偿的，除全额发给经济补偿金外，还须按该经济补偿金数额的百分之五十支付额外经济补偿金。

　　第三十三条支付乙方经济补偿时，乙方在甲方工作时间不满一年的按一年的标准发给经济补偿金。

　　第三十四条乙方患病或者非因工负伤，经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方还应发给乙方不低于企业上年月人均工资六个月的医疗补助费，患重病和绝症的还应增加医疗补助费，患重病的增加部分不低于医疗补助费的百分之五十，患绝症的增加部分不低于医疗补助费的百分之一百。

　　第三十五条甲方违反本合同约定的条件解除劳动合同或由于甲方原因订立的无效劳动合同，给乙方造成损害的，应按损失程度承担赔偿责任。

　　第三十六条乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同或违反本合同约定的保守商业秘密事项，对甲方造成经济损失的，应按损失的程度依法承担赔偿责任。

　　第三十七条乙方解除本合同的，凡由甲方出资培训和招接收的人员，应向甲方偿付培训费和招待收费。其标准为：_________。

　　九、劳动争议处理

　　第三十八条因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

　　十、其他

　　第三十九条甲方以下规章制度_________作为本合同的附件。

　　第四十条本合同未尽事宜或与今后国家、北京市有关规定相悖的，按有关规定执行。

　　第四十一条本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。

　　甲方（盖章）：_________乙方（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

钢结构工程合同菁选（扩展7）

——工程钢结构施工合同（精选5篇）

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________________

　　2、工程地点：__________________________

　　3、承包范围：

　　4、承包内容：

　　5、工程造价：

　　6、支付方式：

　　7、工程质量：

　　二、施工准备

　　1、甲方：

　　（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　　（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地*整，拆迁障碍物的资料。

　　（3）合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料

　　2、乙方：

　　（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

　　（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

　　三、工程期限

　　1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收

　　2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。

　　四、工期顺延

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

　　3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的'工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

　　4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；

　　5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　五、双方职责

　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

　　2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

　　4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；

　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；

　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　六、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。

　　3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。

　　七、工程验收

　　1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和***有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

　　3、工程竣工验收后，甲方方可使用。

　　4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

　　八、违约责任

　　乙方的责任：

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。

　　甲方的责任：

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。

　　九、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（）项方式解决：

　　1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；

　　2、向工程所在地人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方（签章）：

　　代表人：

　　授权代表（签字）：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　代表人：

　　授权代表（签字）：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

　　发包单位(甲方)：

　　承包单位(乙方)：

　　甲方将本工程钢结构工程承包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑施工工程合同的同时，签订本协议。

　　一、 承包工程项目：

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地址：

　　3、 承包范围及内容：以甲乙双方所签订的合同为准

　　二、工程项目期限：

　　以甲乙双方所签订的合同为准

　　三、协议内容：

　　1、甲、乙双方必须认真贯彻执行江苏省和上级安全生产主管部门颁发的有关安全生产，消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动法规、条例、规定。

　　2、甲乙双方必须设专职的安全管理人员抓安全工作，并经常对职工进行安全生产制度及安全技术教育，教育全员工做到不伤害自已，不伤害他人，不被他人伤害，严格执行安全操作规程。增强法制观念，提高职工安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

　　3、乙方在施工期间所使用的各种机械设备应当场检查验收(安全保险装置是否齐全有效、电路接触情况是否良好，使用是否正常等。)乙方自备的设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡等安全事故，全由乙方负责。

　　4、施工前双方应做好安全技术交底工作，施工中乙方必须检查、督促施工人员严格遵守，认真执行有关规定。

　　5、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产有关要求，接受甲方督促、检查指导，甲方有协助乙方搞好安全生产，防火管理以及督促，检查的义务，对检查出的隐患，乙方必须限期整改。

　　6、在施工中乙方必须自觉遵守“安全生产六大纪律”，增强自我保护意识，正确使用好个人防护用品。施工人员的防护劳动用品、用具均由乙方自理;甲、乙方都有权应督促施工人员自觉穿戴好防护用具。

　　7、乙方在施工中必须时刻牢记“安全生产，人人有责”的原则，处处应遵章守法，服从现场管理人员统一安排，不违章作业，不野蛮操作，不私拉乱接电器设备，不带小孩、妇女进入施工现场，特种作业人员持证上岗。对在施工中发现安全隐患及苗头及时排除并上报。

　　8、乙方必须对施工人员开展经常性的遵纪守法教育，教育职工不做违法事，不偷拿工地财物和他人钱财，不无理取闹、不吵架，遵守社会公德，做文明公民。如有违者按弘盛建设工程集团有限公司安全管理细则及有关规定给予处罚。

　　9、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方在施工期间出现大小安全事故，所造成的损失、责任等均由乙方承担。

　　10、本协议同工程承包协议同日签字后生效，望双方严格执行，如由违反本协议而造成伤亡事故的，由违约方承担一切经济损失。

　　补充：

　　1、 施工期间，在乙方施工区域内，乙方必须指派专职安全负责人负责 现场安全工作。

　　2、 乙方在施工期间出现一切安全事故，由乙方承担一切责任。

　　乙方必须按施工方案施工，严禁违章操作。施工期间造成甲方建筑物损坏的，应按实赔偿并承担相应的后果。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　xxxxxx_年xxxxxx_月xxxx_日

　　xxxxxx_年xxxxxx_月xxxx_日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________________

　　2、工程地点：__________________________

　　3、承包范围：

　　4、承包内容：

　　5、工程造价：

　　6、支付方式：

　　7、工程质量：

　　二、施工准备

　　1、甲方：

　　（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　　（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地*整，拆迁障碍物的资料。

　　（3）合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料

　　2、乙方：

　　（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

　　（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

　　三、工程期限

　　1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收

　　2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。

　　四、工期顺延

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

　　3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

　　4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；

　　5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　五、双方职责

　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

　　2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

　　4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；

　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；

　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　六、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。

　　3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。

　　七、工程验收

　　1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和***有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

　　3、工程竣工验收后，甲方方可使用。

　　4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

　　八、违约责任

　　乙方的责任：

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。

　　甲方的责任：

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。

　　九、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（）项方式解决：

　　1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；

　　2、向工程所在地人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方（签章）：

　　代表人：

　　授权代表（签字）：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　代表人：

　　授权代表（签字）：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

　　甲方：____________________________________(发包方)

　　乙方：___________________________________(承包方)

　　经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：__________。

　　2、工程地点：__________。

　　3、工程内容及承包范围：__________。

　　4、建筑规模：__________。

　　5、工程造价：__________。

　　6、质量等级：合格。

　　7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。

　　8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

　　第二条

　　施工准备

　　1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

　　2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

　　3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

　　第三条

　　双方主要责任

　　1、甲方的责任

　　(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场

　　(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

　　(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。

　　(4)统一审核工程预决算和竣工结算。

　　2、乙方的责任

　　(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

　　(2)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

　　(3)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

　　(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。

　　(5)如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

　　第四条

　　工程工期

　　1、开工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日，本工程有效工期__________天，法定节假日除外。

　　2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在__________年__________月__________日内进驻现场，并按照约定时间开工。

　　3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。

　　第五条工程质量

　　1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

　　2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责;达到合格等级，不奖不罚。

　　3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

　　4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。

　　5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000～20______元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。

　　8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。

　　第六条：文明、安全生产

　　1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。

　　2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

　　3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。

　　第七条：工程款的支付与结算

　　1、双方同意按照进行结算。

　　2、施工用水电

　　甲方负责施工现场的三通一*全部到位。施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担，产生费用乙方按实收取)。

　　第八条

　　1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金__________万元。

　　2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。

　　3、合同履约保证金退还：工程施工至__________退还履约保证金__________%，具备竣工验收条件退还履约保证金__________%。

　　第九条

　　1、乙方垫资施工至__________后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的__________%工程款。

　　2、工程验收合格后，付至工程总造价的__________%。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审

　　4、余留工程款的__________%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

　　第十条

　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　第十一条

　　1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的工期延长，工期相应顺延。

　　2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。

　　第十二条

　　质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。

　　第十三条

　　1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价__________%的违约金。

　　2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳

　　3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳__________元/每天的违约金。

　　第十四条

　　1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。

　　2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。

　　3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。

　　4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。

　　5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。

　　6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　发包单位：__________________（以下简称甲方）

　　承包单位：__________________（以下简称乙方）

　　为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中，甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，经协议商一致，特签订本安全生产协议。

　　一、工程概况。

　　工程名称：_________________

　　工程地址：_________________

　　二、工期

　　1．开工日期：_______年_______月_______日

　　2．竣工是期：_______年_______月_______日