货物购销的合同菁选

首页 / 合同范本 / | 2023-03-03 00:00:00

货物购销的合同15篇

  在不断进步的社会中,合同起到的作用越来越大,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编帮大家整理的货物购销的合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

货物购销的合同1

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  经甲乙双方友好协商,甲方委托乙方加工注塑模具一套。双方达成以下加工协议。

  一,模具基本情况:

  产品编号:KMLS-001。

  序号零件名称模具类型每套所需模芯模架备注单价。

  模具使用寿命:_________________。

  在正常使用状态下必需保证使用次数达到万模以上。

  二、双方的权利和责任

  (1)甲方责任及权利

  1、甲方负责交付给乙方执行本合同所需的产品设计图纸和其它相关技术资料,并且负责技术方面的支持工作。

  2、对交付给乙方的产品设计图纸和相关技术资料——甲方具有唯一的解释权,当发生歧义时,乙方应征询甲方意见,由甲方确认。

  3、乙方完成模具的设计和制造后,由甲方去乙方现场对模具进行验证确认或由乙方提**品样品到甲方进行验证确认。

  (2)乙方权利及责任

  1、乙方负责甲方提供的产品设计图纸和其它相关技术资料进行模具的设计和制造,乙方负责按照合同规定按时完成符合甲方设计要求的模具。

  2、乙方负责按时按量提供认证及测试所需的产品(批量性试产所产生的费用另计)。同时如甲方需要,乙方须提供相关产品的检验测试报告供甲方确认。

  3、试模或试产成功后,乙方应当记录注塑工艺和原料粒子的配方数据。甲方如另外安排厂家生产产品,则乙方必需提供完整的注塑工艺和数据。

  4、模具由甲方确认合格后,由乙方负责模具的封存。如甲方同意乙方进行产品的后续加工生产,则由乙方负责模具的修理和维护,乙方必须根据四方或甲方授权的第三方的订单进行批量生产。

  5、对给甲方生产的所有模具,乙方应提供详细的模具设计图纸给甲方。所有图纸必须以AutoCAD或Pro/E制作,并且必须在开模前以电子档的形式传给甲方以供批准。

  三、技术条款。

  1、模具的修理和维护:如在乙方生产产品,在生产过程中模具的修理和维护由乙方负责。

  2、在双方协商无异议后,甲方提**品设计图纸及相关技术资料给乙方,并派技术人员同乙方进行技术交流或乙方派人员到甲方进行技术交流

  3、乙方承诺用所承制的模具生产出的产品能够达到甲方的品质要求。

  4、乙方承诺使用所承制的模具生产出的产品的产能能够达到乙方的交货要求:

  日产能(按8小时计):_________________500套总产能:_________________不低于30万套。

  5、未经甲方允许,严禁乙方将本合同中所涉及的任何一套(付)模具整体或部分外包给其它公司进行加工,否则视为违约,由乙方依本合同的违约条款承担违约责任。

  四、商务条款

  1、模具价格。

  1.1模具合同总金额(含税)RMB______万元整。

  1.2模具价格总份额已包含如下费用,乙方不得以以下原因向四方要求费用:

  乙方按合同规定进行模具设计、试模所需的材料和设备及人工等费用。

  乙方对模具进行成型、二次加工、组装所需的所有夹具和治具的`费用。

  乙方为保证模具正常生产制作的模具易损配件的费用。

  乙方提供给甲方进行模具和产品认证的试验样品(套)的费用。

  1.3当甲方书面要求乙方根据产品设计的变更对模具进行修改时,如果模具修改较简单,包括从模具上减除材料的修改和其它简单修改,则乙方不得向甲方收费;如果模具修改较复杂,对整个模具的结构影响很大,则由乙方根据修改模具所需工时向四方报价,由甲方承担相应的模具修改费用。如果因为乙方的原因,因模具不能满足四方的要求而进行的修模或改模,甲方不承担任何责任

  2、开模进度。

  2.1乙方在收到甲方确认后的产品图纸后,即开始进入模具设计和制作阶段,开模周期为______天。

  2.2由于甲方原因造成制模进度的延误,不计算在内。

  2.3如果乙方模具制作出现工艺和其它的错误,导致模具无法验收合格,乙方必须免费重新开模,并承担由此造成的一切直接和间接的损失。

  3、付款方式。

  3.1合同签定后,甲方需支付乙方总款项的30%作为预付款。

  3.2甲方收到试模产品后,确认产品尺寸和其它要求都合格后,支付乙方总款项的30%。

  3.3模具合格提模时,在乙方向甲方提供模具的增值税发票后甲方支付乙方总款项的20%。

  3.4模具正常生产3个月(或二万模次)后,由甲方确认模具无质量问题,则甲方付清余款。

  五、模具所有权

  1、本合同所涉及的全部模具和夹具及其所有配件、所有组装图纸和零件图纸(包括2D和3D)的所有权,均归甲方所有。乙方不得干涉甲方对模具的处置权。如在乙方生产产品,则模具由乙方负责保管,未经甲方同意,乙方不得将此模具提供给第三方生产,否则甲方有权要求乙方退还模具费并赔偿由此造成的损失。

  2、甲方付清模具款后,要求将模具从乙方处转出时,乙方必须配合甲方或甲方指定的第三方进行转移验收,并自行承担费用将磨损部件更换以保证重新开始生产,对在试模过程中记录的注塑工艺和其它参数予以主动提供。乙方有义务对模具进行组装、防锈和包装处理,并发至甲方指定的地点。

  3、模具转移过程中,如因乙方不当组装、防锈或包装的原因,造成模具损坏,由此产生的所有直接损失和间接损失一律由乙方承担。

  4、乙方保证模具使用寿命在30万次以上,并在此期间内由乙方负责免费保养维修,如模具在使用寿命内不能使用,乙方应负责更换或重新开模,并承担相应费用。

  六、知识产权和保密条例

  1、本合同所涉及的产品造型及甲方提供的设计图纸和其它资料中所包含的知识产权为甲方所拥有,乙方不得向任何公司和个人泄漏,否则由此产生的一切损失由乙方负责;甲方仅同意乙方基于本合同项下的目的使用甲方所提供的一切资料和信息。

  2、乙方同意其不会将甲方所提供的设计图纸和其它资料或信息用于非本合同外的其它目的,否则甲方有权追究乙方相应的责任;未经甲方书面许可,乙方不得在出版物、广告中或以其它书面、口头形式涉及四方提供的任何资料和信息。

  3、未经甲方许可,严禁乙方使用本模具向除甲方指定的客户以外的其它客户供货,否则由此产生的一切直接损失和间接损失一律由乙方负责。

  七、违约责任

  1、如果乙方未能按四,2.1中规定的进度完成模具制作及送样,由乙方承担违约责任。每延误一天,乙方须付给甲方本合同总金额的2%作为罚金,罚金累计额不超过本合同模具总金额的50%。

  2、如果因为乙方的原因造成乙方提供给甲方的模具打出的产品的品质达不到甲方的要求,并且在组装过程中导致其它物料的损失和报废,乙方全额赔偿损失和报废的物料及因此形成的人工、停线费用。

  3,如乙方因为不可抗拒的外力(战争、火灾、**和中国法律规定的其它不可抗拒力)造成的供货延迟,甲方允许免责。但乙方应在不可抗拒力发生后24小时内以书面形式通知甲方,并且乙方仍有义务采取一切必要措施尽快交货。若不可抗拒力持续2周以上,甲方有权取消本合同。

  本合同一式二份,双方各执一份,盖章后有效。

  甲方:_________________乙方:_________________

  开户银行:_________________开户银行:_________________

  账号:_________________账号:_________________

  税号税号:_________________

  地址:_________________地址:_________________

  传真:_________________传真:_________________

  代表:_________________代表:_________________

  ______年______月______日______年______月______日

货物购销的合同2

  合同编号:

  甲方:(以下简称供方)

  乙方:(以下简称需方)

  签约地点:

  签约时间:____年____月____日

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照*等互利、公*、诚实信用的原则,为明确供需双方的权利义务,经双方充分协商达成一致,特签订本合同以便供需双方共同遵守。

  一、物资名称、型号、数量、单价、金额及供货时间:

  1.订货方式:需方应提前天将所需钢材计划(含品名、规格、数量、要求到货时间等)以书面或传真及电子邮件的方式发给供方,供方在收到需方计划后日内或按合同约定时间把钢材送到需方工地指定地点。

  2.货物要求:供方必须按照合同约定或计划要求供应合格钢材,数量、规格、质量应严格按照需方计划要求供货。

  3.供应价格:表中单价均为到交货地点的落地价(或车板交货价),该单价为包含材料费、运费、装卸费(或装车费)、利润、税金及修复缺陷所需要的全部费用,未列明的,需方认为已包括在单价内。供方应提供国家正式税务发票。合同期内,单价是否调整按以下第种方式约定:

  (1)不作调整。

  (2)以合同签订当日为基准点,到货当天为结算点,实际结算单价=到货当日网价±固定价元/吨。

  (3)其他约定。

  4.表中数量为暂定数量,需方可根据现场实际进行变更。合同数量与实际需要数量相差正负20%时,双方须签订补充合同。结算时的收料签认单须同时具备物资验收人员、物资主管、项目领导的签认方可生效,仅有一人签认的收料单为无效收料单,不得作为结算依据。

  5、组成合同的文件(根据实际情况增减)

  ⑴本合同协议书及附件;⑵中标通知书;⑶投标书及投标文件补遗或;⑷招标文件。

  在钢材的供应过程中,双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分,上述文件互为补充和解释,但如有歧义或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。

  二.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:

  钢材质量执行国家规定标准(明确有效的`标准)。供方供应的钢材每批必须提供钢材合格证、材质单、质量保证书(随货同行),同时材质单中钢材的品种、规格、生产厂家必须与送到的钢材上悬挂的钢标牌相符。需方指派专人对所供钢材的外观质量、规格进行验收,如出现外观质量及规格不符时,需方有权拒收。需方将对到场的材料进行二次复检,自复检日起在日内需方对材料提出质量异议,供方必须在24小时内给与书面回复并按照需方要求作出及时处理。如出现质量问题,由供方负责退场,费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方承担。供方对所供钢材产品质量终身负责,并不因合同到期失效而免除质量保证责任。供方对产品所负的责任包括直接责任和间接责任。

  三.交货方式、地点和运杂费负担:

  (可明确交货之前的一切风险均由供方承担,运杂费如由需方负担,第一条款中价格约定内容相应删减)。

  四.计量、验收方式:供方送货至需方工地指定地点,螺纹钢按理论重量检尺交货,线材检斤,检斤磅差为±3‰,结算数量以需方工地实际收到的数量为准。如供方供应的钢材不是合同约定或计划指定的钢厂产品,需方可拒收,一切损失由供方承担。

  五.包装标准、包装物的供应及回收:。

  六.结算及付款方式:

  1.本合同不付预付款,供方必须具备满足本合同的流动资金。

  2.每月日结算或供应数量每达到目部核对数量,双方核对无误后需方点收入财务挂账。如供方按期不办理对账结算手续或供方未提供国家正式税务发票,需方将不予办理付款事宜,因此而造成供方损失由供方自行承担。

  3.材料结算款在需方收到业主当期计价款后一律通过开户银行转账支付,如因本工程业主计价滞后工程款不能及时到位时,付款时间相应顺延。供方账户必须是合同约定账户,如供方随意改变账户,需方将拒付货款,由此引起的延期付款责任及相关的损失全由供方承担。 。(具体如何付款项目斟酌、仔细约定)

  七.违约责任:

  1.如果供方供应的钢材质量不符合(注意所参照的标准的有效性),或复检结果不合格,供方应无条件运走,如供方不按时清场,需方有权自行处理;如果供方未按需方计划的到货时间、材料规格、数量、质量送货到需方工地指定地点,需方因此造成的停工损失及发生的一切费用由供方承担;到货时间、材料规格、数量、质量任何一项不能按合同履行,情节严重,造成需方停工,需方可以认定供方不具备供应能力,为保证工程进度及质量,需方在通知供方后有权单方面终止、解除合同,另行选择供应厂家。

  2.如果供方在未和需方沟通的情况下提前送货到现场,需方工地无处可存放该批材料,需方有权拒收,因此造成的损失由供方自行承担。

  3.安全环保:供方在运输过程中应注意安全,发生交通事故责任自负。进出需方施工场地的车辆必须慢行时速5公里/小时且保持清洁卫生,必须服从需方人员的统一指挥,凡供方疏忽大意、不听指挥而造成污染环境事件、酿成安全事故供方责任自负,供方应承担所发生的一切费用,并保障需方免于承担与此有关的一切责任和相关的开支费用。

  4.其它约定。

  八.供方在其向需方递交的钢材采购投标书中的,与本合同各项条款具有相同法律效力。

  九.解决合同纠纷的方式:

  本合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决;协商不成时,依法向人民法院提起诉讼。(管辖条款由法律事务部门根据合同实际情况确定,首选我方公司住所地法院)

  十.本合同一式份,双方各执份,经法定代表人签章后生效,需方要求供方停止供应材料、货款两清后失效。可订补充协议,作为本合同附件。

  供方:(公章)需方:(公章)

  住所:住所:

  法定代表人:委托代理人:

  法定代表人:委托代理人:

  电话:电话:

  传真:传真:

  邮政编码:邮政编码:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

货物购销的合同3

  甲方:_____

  乙方:_____

  经甲、乙双方友好协商,本着互惠互利的原则,就纸基产品的生产制作订立如下合同:

  一、加工产品清单:

  名称_____

  数量_____

  规格_____

  型号_____

  单价_____

  总价_____

  交货期_____

  合计金额:人民币_____(大写)

  二、付款方式:

  甲方首付货款金额的70% 50% 30%共计:_____元。本市客户余款在送货时全部结清,外地客户须款到后才可发货。

  三、制作方式:

  1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方,乙方进行设计制作后打出墨稿样,经甲方确认无误并签字。

  2、制作期限:以签字定稿之日起天交付全部货物(或分批交付,即:首批_____年_____月_____日交付),全部货款须在货物交付时全部结清(若分批次交货,则在第一批交货时全部结清)。

  四、质量标准:

  1、因印刷工艺性特殊性,印刷颜色允许有一定偏差。

  2、因印刷纸业特殊性,最终送货时可能会出现实数量与定货数量±5‰的实数误差。

  五、验收方式:

  抽样检查。

  六、运输方式:

  南京市内统一免费送货,外埠长途运输费用由甲方自行承担,乙方可以代替发货。

  七、其它:

  1、如出现质量问题,乙方负责更换合格产品或者通过商议解决

  2、如因甲方其它因素影响供货期,应及时以书面形式通知乙方,双方协商解决。

  3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有,不论乙方生产的`货物存放在乙方库房或甲方库房。

  4、甲方在收到乙方货物时,应付与乙方相应的货款,因甲方原因拖欠货款,甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。

  5、甲乙双方如有一方违约,另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。

  6、此合同壹式贰份,双方各执壹份,合同自双方签字盖章之日起生效,如有未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方:_____乙方:_____

  地址:_____地址:_____

  电话:_____电话:_____

  _____年_____月_____日

货物购销的合同4

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  兹有甲方委托乙方设计制造以下零件的模具:_________________

  序号模具名称型腔数模具材料制作周期模具总价(万元)

  一.甲方应承担的主要工作和责任

  1.由甲方提供3D图1份或样件,并提供塑料型号。

  2.乙方在模具设计及制造过程中对图纸如有疑问,甲方应在二十四小时内答复,否则乙方有权推迟首试时间和交模时间。

  3.图纸如有改动,甲方应尽快通知乙方,如因甲方图纸改动使乙方造成重大损失的,甲方应承担全部责认。

  4.甲方有权力全面审核模具的结构和所有的材料。

  二.乙方要承担责任和工作。

  1.乙方要按甲方图纸设计制造模具,并在规定时间内完成模具,

  2.模具在正常使用下寿命不小于30万次。

  3.乙方应配合甲方调试模具直至生产出合格制品。

  三.验收程序和标准:_________________

  1.制品按甲方提供的样品及要求检验。

  2.模具合格后由乙方负责运至甲方,费用由乙方承担。

  四.模具价格及付款方式:_________________

  1.以上模具总价:_________________元整。

  2.甲方应在合同鉴定日预付模具定金模具总价的50%,模具制作完成,双方协商确认后一次性付清。

  3.五.违约责任:_________________

  1.乙方应在天内提供全部模具首试合格样件.

  2.合同生效后,双方不能单方面终止合同,否则违约方应赔偿对方一切损失。

  六.违约解决方法:_________________

  1.由双方协商解决。

  2.无法协商的`由法庭仲裁。

  本合同一式二份,双方各执一份。合同双方签字后立即生效,请双方自觉遵守。

  甲方:_________________乙方:_________________

  法人:_________________法人:_________________

  电话:_________________电话:_________________

  签定日期:_____年_____月_____日

货物购销的合同5

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,经双方友好协商,达成如下协议,望双方共同遵守。

  第一条名称、品种、规格

  1、产品名称:B型路沿石钢模具

  2、品种规格:根据甲方提供图纸尺寸制作。

  第二条交货时间:以甲方通知的时间为准。

  第三条交(提)货方式、地点:乙方送货至甲方指定地点。

  第四条运输、装卸方式及费用负担:由乙方负担。

  第五条质量标准

  乙方负责提供样品,经甲方认可后进行生产。产品技术标准按国家标准、行业标准执行。

  第六条付款金额、方式及期限

  1、B型路沿石钢模具单价,计划订购,货款共计。

  2、付款方式为电汇支付。

  3、甲方预交定金。

  4、货到经甲方验收合格后后乙方凭借开具的国家正规发票结算剩余货款。

  第七条产品售后服务

  1、乙方保证所产模具能够在制作砼模块的.过程中顺利脱模并能够周转一百八十次以上,否则甲方有权要求乙方退货或换货,并且退还甲方定金。

  2、如果所产模具存在其他质量问题,按照第七条第一款执行。

  第八条不可抗力

  甲乙双方的任何一方由不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关证明以后,允许延期履行,部分履行或者不履行合同,并根据情况部分或全部免于承担违约责任。

  第九条其他

  1、其他未尽事宜双方协商解决。

  2、本合同经双方签字盖章生效,货款结清后合同失效。

  3、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

货物购销的合同6

  销方:(以下称甲方)____________

  购方:(以下称乙方)____________

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲乙双方本着*等互利,长期合作的原则,现就甲乙双方购销原煤相关事宜进行协商,达成如下协议:

  1、煤炭品种:

  原煤。

  2、煤炭数量:

  8000万吨。

  3、煤炭质量标准:

  所销售品种标的发热量不小于5000大卡。

  4、计量方式及价格

  计量以甲方过磅为准,价格为400元/吨。

  5、总价款:

  零零叁佰贰拾万元整(¥3200000.00元)。

  6、付款及结算方式:

  乙方以付款的形式将货款提前打入甲方账号,甲方按乙方预付款金额付给相应数量的煤炭结算提货单,乙方拉运完后,甲方开具17%的.增值税票。

  7、提货方式及杂费结算

  乙方自行派车到甲方指定煤矿提煤,运输途中所遇风险等运杂费全部由乙方承担。

  8、其它:

  1)煤炭价格随行就市,并另行签订补充协议,补充协议与此同具有同等法律效力。

  2)合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

  3)甲方的原煤中石头量不能超过15%。

  4)甲方的所有原煤必须全部卖给乙方,如有违约甲方必须付给乙方违约金50万元整。

  9、合同生效日

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

  本合同正本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  _____年____月____日至______年____月____日

货物购销的合同7

  卖方:

  买方:

  兹买方向卖方订购下列产品,经双方谈定买卖条件如下:

  一、订货内容┌───┬─────┬────────────┬───┬───┬────┬────────┐

  │序号 │ 商品编码 │ 商品名称及规格 │单位 │ 数量 │ 单价 │ 金额 │

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │ │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │2 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │3 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │4 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │5 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │6 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │7 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │8 │ ││ │ │││

  ├───┴─────┴────────────┴───┴───┴────┴────────┤

  │合计:人民币(大写)│

  └────────────────────────────────────────────┘

  二、到货地点:

  运输方式:

  (1)送货上门

  (2)代发货运

  三、购销方式:

  (1)现金销售

  (2)赊销于__年__月__日前结清货款。

  四、本合同有效期如无特殊证明为壹个月,但已发的货,合同仍然有效,直至货款结清为止。

  五、如在本合同期内不能付清货款,买方按货款总额的__一天支付违约金给卖方,同时不给予享受

  本公司所有的.一切优惠政策。

  六、买方收到货物的____小时内必须将货物检验完毕,并和卖方随货出库单(客户联和回执联)

  核对,如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况,应于收到货物后四十八小时内书面通知卖方,在此期限内买方没有提出书面异议,卖方将视同买方收妥货物。

  七、未尽事宜,由双方协商解决,或向供货方所在地法院提请诉讼。

  供货方:

  购货方:(盖章)

  地址:

  地址:

  电话:

  电话:

  授权代表:

  授权代表:

  __年__月__日

  __年__月__日

  下栏由卖方发货时填写:

  ┌────────────┬────────────┬──────────────┐

  │ 营业部 │ 财务部 │ 公司负责人 │

  │业务人员: │审批: │审批: │

  │部 长: │签收: ││

  └────────────┴────────────┴──────────────┘

货物购销的合同8

  甲方:____________

  乙方:____________

  甲乙双方在*等自愿的基础上经自由协商,就 (项目名称和编号)达成如下协议:

  一、技术条款和商务条款

  乙方完全按照大渡口区**采购中心发出的采购文件(含招标文件、谈判文件、询价文件和补充文件)、《中标通知书》或《成交通知书》和乙方在参与采购活动时提交的文件(含资格文件、报价文件、商务文件、技术文件和澄清及说明)等所规定的技术条款和商务条款提供货物、工程或服务。

  二、合同价款和承包方式(此价款须与《中标通知书》或《成交通知书》相符)

  1、合同价款:

  2、承包方式:

  三、合同价款支付方式方法(此方式方法与《招标文件》或者《谈判文件》、《询价文件》规定一致)

  甲方办理完付款手续后15个工作日内,(□请按财政全额支付、□财政与需方分别支付、□财政分期支付、□需方全额支付),付款时间及比例按照《招标文件》、《谈判文件》或《询价文件》执行。

  四、合同纠纷的解决和违约责任

  甲乙双方在履行合同的过程中,发生纠纷时应友好协商,协商不成的双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲乙双方在履行合同过程中有违约行为的,应当承担相应的违约责任。乙方违约时,甲方有权通知大渡口区**采购中心按照其发出的.采购文件规定扣除乙方提交的履约保证金,此条并不妨碍甲方依法以其他方式要求乙方承担违约责任。

  五、本合同附件

  1、大渡口区**采购中心发出的采购文件(含招标文件、谈判文件、询价文件和补充文件)、《中标通知书》或《成交通知书》和乙方在参与采购时提交的文件(含资格文件、报价文件、商务文件、技术文件和澄清及说明)等附件是本合同的组成部分。采购中心发出的采购文件与乙方在参与采购时提交的文件有不一致的,以采购中心发出的采购文件为准。

  2、属于应该采用行业协会和有关部门提供的格式合同的,该格式合同为本合同的附件,其效力低于采购中心发出的采购文件和乙方在参与采购时提交的文件。

  六、其他

  1、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,大渡口区**采购中心存档一份,大渡口区采购办留存一份,各份合同具同等法律效力。

  2、本合同甲方系指采购人,乙方系指中标人或成交人。

  3、本合同自签订之日起生效。

  甲方:(公章)地址:____________联系电话:____________授权代表:____________签约时间:____________

  乙方:(公章) 地址:____________ 电话:____________ 传真: ____________开户银行:____________ 账号:____________ 授权代表:20xx年xx月xx日

货物购销的合同9

  供方:__需方:__

  一、供需方本着互相信任、真实合作的原则,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,经双方协商一致,就野生菌供销事宜签订本合同。

  二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按出厂标准。

  三、交(提)货地点:供方厂房

  四、运输方式及到达站港和费用负担:运费由甲乙双方承担。

  五、包装标准、包装材料的费用负担:纸箱定重标准散装

  六、验收标准、方法及提出异议期限:开箱验收,货到叁天内提出书面异议,否则供方视为需方验收合格无误。

  七、结算方式及期限:预付__%订货,__X%款到帐发货,余款年底结清。

  八、本合同签订期限为__年。

  九、其他约定事项:

  1、由于本合同履行过程中而发生的或与之有关的'任何争议或请求,均提交由卓尼仲裁委员会仲裁解决。

  2、其他未尽事宜由双方另行签订补充协议确定,本合同自供需双方盖章或签字后生效。

  3、本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  _年_月_日

  签订日期:_年_月_日

货物购销的合同10

  需方:(以下简称甲方)_________________________

  供方:(以下简称乙方)_________________________

  甲方因工程需要,拟定由乙方向其供应___________和___________一批,按照国家相关法律法规的规定,经甲、乙双方共同协商一致,订立此货物购销合同,具体条款如下:

  一、货物品名、规格、价格及数量

  _________________________________

  二、交货方式、地点和时间

  1、交货地点:_________________________________

  2、交货方式:甲、乙双方(或代表)现场验收交货。

  3、交货时间:按甲方工程进度交货。

  三、货款支付方式

  1、签订合同当日,甲方一次性支付乙方订金人民币_________万元(小写:__________元)整。

  2、甲方按月支付当月总货款的_________%。

  3、供货结束后全部剩余货款一次性结清。

  4、订金和货款以现金(或银行打款方式)支付,乙方指定结算帐户为:开户行:_________行,户名:_________,卡号:__________________。

  四、甲方责任

  1、乙方提供货物到达甲方交货地点后,甲方应及时组织卸货,并承担相应费用。

  2、甲方有按照合同要求按时付清乙方货款的责任。

  3、合同签订后,乙方为甲方组织生产的货物,甲方不得退货。否则承担相应责任。

  五、乙方责任

  1、乙方按照工程进度按时供货,承担上车和运输等相关费用。

  2、若有货物因运输原因造成的.损坏,和有不合格货物,乙方应予以甲方退(换)货。

  3、向甲方提供相关资料。

  六、未尽事宜甲、乙双方共同协商解决,协商不一致,可申请_________市仲裁委员会裁决。该仲裁为一裁终裁。

  七、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,并自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):____________

  日期:_________年____月____日日期:_________年____月____日

货物购销的合同11

  甲方(需货方):__________________________建设发展有限公司

  乙方(供货方):__________________________建材有限公司

  甲、乙双方本着*等自愿、诚实信用的原则,就乙方向甲方承建的" ________________________实业大厦 "工程供货事宜达成一致,特签定本合同,共同遵守执行。

  一、供货产品的名称、规格及数量

  供货产品PPR给水管,数量按供货单结算。

  二、供货产品价格

  PPR单价:______________________元/米,此价格为含税价,运费由乙方负责。

  三、交货时间、地点及供货方式

  甲方应提前向乙方提交(传真或亲自送达)书面订单。订单应写明需要的产品名称、规格、数量等内容,并且由甲方法定代表人或委托代理人签字。乙方在收到订单并确认后应积极备货(常规产品),在______天内运送到甲方指定的仓库(工地),并承担运输费用和风险。

  若因不常用规格或乙方存货不足在上述期限内交货确有困难的,应提前通知甲方,交货时间由双方另行协商确定。

  四、产品质量、验收标准及方法

  1、乙方所**品应符合国家质量标准。

  2、乙方送货到指定交货地点后,甲方应即指派专人(授权委托人) ____________ 验收,验收合格后在乙方送货单上签字生效,甲方若有异议的,在收货后三十天内提出。

  五、结算方式及期限

  根据乙方每月供货数量金额,双方应在每月______日进行对账认可,并于当月付清货款的______%,余下15%的货款在竣工后______月内付清,质保金为总货款的______%,如在保修期内未出现质量问题,则将质保金返还乙方。货款可以支票、电汇或双方同意的其他方式结算,货款支付到乙方(或帐户)方为有效支付。

  六、附随义务

  1、乙方应提供有关供货产品的产品检验报告、技术手册、产品出厂检验合格证等证件。

  2、甲方应按照乙方提供的技术手册规范安装管道。

  3、乙方根据甲方实际需要,甲方可向乙方借安装所需的'焊接专用设备工具,并收取焊接专用设备工具的维护费及押金,进行技术培训和现场安装指导。

  甲方退还焊接专用设备工具时,乙方应退还甲方的押金,如有损坏或丢失,甲方应照价赔偿乙方的损失。

  4、双方应对本合同所涉及内容予以保密,不得私自泄露给他人,否则,应赔偿守约方损失。

  七、违约责任

  1、乙方供货产品质量不合格的,经乙方确认后予以退换,造成甲方损失的,甲方有权追究乙方责任。保修期一年,质保金为总货款的5%,如因产品质量导致的损失,甲方有权追究乙方责任并保留追究连带责任的权利。但因甲方保管、设计、安装使用不当等自身原因造成供货产品质量问题的,乙方不承担责任。

  2、甲方逾期付款的,乙方有权追究甲方责任,且乙方有权暂停供货。

  3、一方违约,情况严重,导致本合同无法正常履行的,另一方有权解除本合同,并要求对方赔偿因此造成的损失。

  八、其他约定事项

  1、甲方应向乙方提供委托订货人及指定收货人的书面委托书。指定的订货人或收货人变更的,应即向乙方出具新的授权书,否则,由此引起的相关责任由甲方承担。

  2、 工程完工后,如甲方所订产品因计划误差需要退货的,应保证所退产品外观无明显污迹、斑点和划痕。壹万元以内按原价退回计算,壹万元以上按原价80%退回计算。

  九、争议解决

  甲、乙双方在履行本合同的过程中发生纠纷,应积极友好协商解决,协商不成需要诉讼的,由签订合同所在地人民法院仲裁。

  十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。本合同自双方签订盖章之日起生效,未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方:__________(盖章)

  乙方:__________(盖章)

  单位地址:__________

  单位地址:__________

  法定代表人:__________

  法定代表人:__________

  委托签约人:__________

  委托签约人:__________

  电话:__________

  电话:__________

  签约日期:__________

  签约日期:__________

货物购销的合同12

  购货单位:_________(以下简称甲方)

  供货单位:_________(以下简称乙方)

  为了明确甲乙双方各自应当承担的责任,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  一、材料的名称、品种、规格和质量

  1、材料的名称:_________砂、碎石、元石、连砂石(其中元石径应达到0.5—4cm)范围内。

  砂:_________采用中粗细砂,砂子必须含泥量不得大于2%。

  粒料:_________应当符合设计和施工规范要求,并先用质坚干净的粒料。

  二、材料的数量和计算单位、计算方法

  1、材料的数量:_________结算时以实际收方数量为准。

  2、计算单位、计量方法:_________计量的单位为立方米;计量方法:_________送到甲方指定工地堆料地点由甲方收料人员验收方量。

  三、材料的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

  1、材料的交货单位:_____________________________________

  2、交货方法:_________由乙方交到甲方指定地点:_________工地施工现场。

  3、运输方式:_________由乙方负责包运输。

  4、到货地点和接货单位(或接货人):_________施工现场项目部。

  四、材料的价格和货款的结算

  产品的价格(单价以合同约定价格为准)

  1、砂:_________中、细、粗砂:_________均价78.00元/m3(含泥量不得大于2%),送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:_________包运。

  2、石:_________碎石(0.075—31.5mm):_________38.00元/m3,送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:_________包运。

  3、元石:_________38.00元/m3,送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:_________包运。

  4、连砂石:_________25.00元/m3,送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:_________包运。

  5、此价格为现行价,如遇中途油料浮动超过10%,双方再重议价。

  五、验收方式

  1、验收时间:_________乙方将材料运输到甲方指定地点后,通知甲方指定的验收人员进行验收。

  2、验收方法:_________实际现场收方为准。

  3、验收标准:_________行业统一标准。

  4、验收人员:_________甲方指定人员。

  六、对材料提出异议的时间和方法

  1、甲方在验收中,如果发现材料的.种类、型号、规格和质量不合规定,应电话通知乙方提出异议。

  2、甲方因使用、保管、保养不善造成的质量下降,不得提出异议。

  3、乙方在接到甲方异议后,应在一天内负责处理,否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  七、乙方违约责任

  1、乙方不能交货,应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的30%违约金。

  2、乙方方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求,如果甲方同意利用,按质论价;如果甲方不同意利用,乙方必须负责更换,并承担调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。

  3、乙方逾期交货,应比照中国人民银行有关延期的付款规定,按逾期交货部分计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

  4、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失,应当由乙方承担。

  八、甲方违约责任

  1、甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期的违约金、

  2、甲方违反合同规定拒绝接收质量、规格、型号等符合合同要求材料的,应当承担因此造成的所有费用及损失。

  3、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

  九、不可抗拒力

  甲乙双方的任何一方由于不可抗拒力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  十、结算方式

  甲方在合同签订后,付给乙方采购定金:_________人民币20xx.00元,在总结算时扣回。其余材料采取先使用后付款的方式进行结算,材料的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,以现金或转账方式结算。具体付款方式如下:_________

  1、乙方前期供货一个月后,甲乙双方共同结算,结算价款在该工程办公楼主体完工后三个月内分三次付清;

  2、根据供应的材料的实际数量每月底结算一次,每月三十或三十一日对帐,货款在次月5日前支付此款的80%;

  3、余款(每月扣除的20%)在工程完工后1个月内一次性付清。

  十一、其它

  乙方在运输过程中或到达工地现场时发生的一切安全事故为乙方责任,并由乙方自行承担解决。

  本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不能解决时,任何一方均可请业主或主管部调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以向工程所在地人民法院起诉。

  本合同自双方签字加盖手印后生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。合同正本一式四份,甲方三份,乙方一份。材料价款付清后,该合同自动失效。

  购货单位(甲方):_________

  供货单位(乙方):_________

  代表人:_________

  代表人:_________

  电话:_________电话:_________

  日期:_________日期:_________

货物购销的合同13

  甲方(供方):

  委托人:

  联系地址:

  联系电话:

  开户行:

  账号:

  风险提示:

  仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力,避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。

  在签约前应保留对方的复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况,还可以通过电话、网络查询,最好亲自上门察看一下,尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检,是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致,股东构成如何,是否有不良记录,要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。

  乙方(需方):

  委托代理人:

  联系地址:

  联系电话:

  开户行:

  账号:

  风险提示:

  合同订立应采取书面形式并使用比较标准的或采用自己一方提供的范本。

  因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任,也为免被人利用进行欺诈,订立合同应尽量采用书面形式。

  合同的内容应合法,且能充分保护自身权益,避免不利条款。

  根据合同双方力量的对比,尽可能争取相对有利的合同条款,不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。

  仔细审核合同主要条款是否齐全,力求用语准确、清晰、避免歧义,严防笔误、涂改。

  为保护供需双方的合法权益,本着自愿,*等,互惠互利,诚实信用的原则,经友好协商一致同意签订本合同,以资共同恪守履行。

  第一条 合同标的

  品名

  规格

  产地

  包装要求

  单位

  件数

  单价

  总重

  供货时间

  合计人民币:(大写)_

  ________________________________(小写)¥______________

  第二条 供方对质量负责条件:

  风险提示:

  如果货物送往本地,当明确约定送货地点,这关系到纠纷处理时法院的管辖;

  如果货物送往外地,则尽量不要写明,而应争取约定由本地法院管辖。

  此外,合同中应列明收货方的经办人的姓名。

  经办人签收亦视买受人签收。

  重新委任签收人,须提交留有其签名的收货授权书。

  这样做的目的是防止经办人离开后,对方不承认收货的事实,给诉讼中的举证带来困难。

  因现在企业人员的变动较为频繁,当对方更换新的经办人时,应当要求对方提供授权。

  对于送货到外地的`卖方来说,应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货,以防止外地买方卸货后不再支付余款,置于“货款两飞”的尴尬境地。

  第三条 交货方式及地点:

  第四条 供货时间:

  第五条 运输费用负担:

  第六条 产品价格变动调整:

  第七条 包装费用负担:

  第八条 验收方法及提出异议期限:

  风险提示:

  应明确约定付款的时间。

  模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。

  如约定“乙方在收货后一次性付清款项”,此约定只有始期,即“收货”,无终期,即到底是收货后当日/当时支付款项,还是收货后一日/两日/十日内付清?应该有明确的始期和终期。

  第九条 结算方式及期限:

  第十条 在同等条件下,需方应恪守老客户互惠互利的原则,不得随意擅自与第三方供应商合作。

  风险提示:

  质量不符合合同约定,通常违约方应按照合同总金额的___%向守约方支付。

  违约责任中是否包括预期利润,可以综合交易的实际的情况,约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润,约定的预期利润可以得到法院的支持。

  根据民法典规定,当事人一方违约时,守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种,既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。

  第十一条 违约责任

  (一)供方违约责任:

  1、供方在交售产品时,未按原来样品质量标准或双方约定交付,需方有权拒收并退货。

  2、供方不按合同规定期限发货或交货,每天按合同价款________支付。

  (二)需方违约责任:

  1、需方在合同执行中,无正当理由退货,必须支付违约金______元。

  2、需方未按合同规定期限付款,每天按合同价款__________%支付滞纳金

  3、需方在合同执行规定验收期限为收到货物起七日。

  需方收货后未执行验收或验收后未在期限内提出异议的,视为该批产品质量符合合同规定,以后在生产过程中若出现什么问题,供方不承担任何责任。

  (三)不可抗力:凡因发生不可抗力致使任何一方不能履行本合同时,遇有上述不可抗力的一方,应当即书面通知对方,并应在十日内,提供不可抗力的详情及本合同不能履行或不能部分履行,或需延长履行理由的证明文件,遭受不可抗力的一方由此而免责。

  第十二条 保密条款关于本次交易和签订本合同的事实,以及与本次交易相关而获悉的对方经营方面的秘密等技术信息,供需双方应严格保密,除非得到对方书面形式的事先同意,不得将这此信息披露或者泄露给第三人。

  第十三条 合同附件:

  第十四条 争议解决

  本合同项下发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,双方同意交由合同签订地法院管辖,由败诉方承担,交通费等相关合理费用。

  第十五条 其他约定事项

  (一)合同正本一式两份,双方各执一份。

  (二)本合同双方签字盖章后生效,在此之前与本合同文本意思表示相冲突或有可能引起本合同歧义的任何约定无效。

  有未尽事宜,可进一步签订补充合同。

  (三)本合同签订有效期自____年____月___日至____年___月___日止。

  甲方(盖章):

  代表人:

  ____年___月___日

  乙方(盖章):

  代表人:

  ____年___月___日

货物购销的合同14

  甲方:______________________乙方:______________________

  地址:______________________地址:______________________

  电话:______________________电话:______________________

  传真:______________________传真:______________________

  甲、乙双方经友好协商,以自愿、*等互利为原则,就乙方经销甲方之_______系列货物,根据《中华人民共和国合同法》,双方达成如下协议:

  一、甲、乙双方的权利和义务

  1、甲方是_______系列货物的供应商,乙方是经销商。

  2、销售范围:甲方指定乙方在_______范围内销售甲方货物。

  3、乙方作为甲方的经销商,应尽经销商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求,尽最大努力将甲方货物销售。甲方也应保证供应足够的货源。

  4、货物的型号由订单、收货单确定,最终以收货单为准。

  5、运输及运费计算:甲方将以货物到岸价的形式向乙方供货,即甲方负责将货物发运到乙方所属地区配货站的运费,而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用。

  6、甲方应向乙方提供符合国家标准的货物,如乙方发现货物质量不合格,乙方有权向甲方提出调换,但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责,甲方不负任何责任。

  7、货物残损、退换:乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷,导致影响销售,应立即于送货单上注明,并请送货的部门签名作证;乙方有义务提供有关单证给甲方,以便甲方向保险公司索赔,如乙方没有注明或不履行提供单证义务的,甲方视乙方为全部签收正确。

  8、销售任务:乙方应完成总的销售额为:_______套/年。

  9、付款期限:甲方对乙方的付款条件为款到付货,即乙方每次定货需先将货款汇至甲方帐户内,甲方在确认款已到帐后______日内发货(不可抗力因素除外)。

  10、甲方负责为乙方提供全面的技术支持,负责为乙方培训售后服务人员(培训设在甲方公司所在地)。

  二、乙方的特别义务以及奖励

  1、保持甲方货物所有规格______个月销售的库存,甲方有权要求乙方进行库存增减调整。

  2、配合行动:当甲方在当地进行货物推广活动资源时,乙方有义务提供人力和借货服务。

  3、价格控制:乙方可享受甲方的经销商供货价,乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时,乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者(二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知)

  4、对乙方的优惠:

  乙方作为经销商,可以享受出厂价_______元/套;

  乙方累计销售台以上时在出货时即可以可享受______________的优惠;

  若乙方销售业绩特别出色,甲方将给乙方更大的优惠,具体优惠措施由甲方另定。

  三、合同的变更及终止

  1、经友好协商,甲、乙双方可以变更合同。

  2、乙方如连续______个月不能达到甲方所定下的`销售目标,甲方视乙方为自动终止本协议。

  3、本协议期满后,由甲、乙双方协商是否续签本协议,乙方具有优先续签本协议的权利。

  四、违约责任

  1、对于乙方的以下行为,甲方可随时中止或终止本协议,如乙方违约(例如存在以下前三项的任一行为),则追究乙方的违约责任:

  (1)乙方超越销售范围销售甲方货物;

  (2)乙方违反了结算规定,未按要求付货款;

  (3)乙方每月的销售额连续___个月未能达到甲方要求的销售额;

  (4)乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化,如由他人承包、可能破产,导致甲方的权利无法得到保障时。

  2、本协议发生争议,双方以友好协商的方式解决,协商不成时,可申请仲裁或由甲方所在地人民法院管辖,依法处理。

  五、附则

  1、本协议有效期为:______年___月___日至______年___月___日。

  2、其它未尽事宜双方可友好协商。

  3、本协议一式两份,双方各执一份,签名盖章后即生效。

  4、乙方收货人员确认书是本合同的附件。

  甲方:___________________________乙方:__________________________

  法人代表:______________________法人代表:______________________

  签约代表:______________________签约代表:______________________

  签约日期:______________________签约日期:______________________

货物购销的合同15

  甲方(供应商):__________________________________

  乙方(零售商):__________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。

  本合同可适用于乙方总部及其在北京行政区划范围内开设的连锁门店或关联公司(拥有独立法人资格的连锁门店或关联公司就签订及履行本合同的授权书作为本合同的'附件),具体包括:

  一、订购商品

  1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同附件一《购销商品清单》。

  2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发、进口及专项经营等许可或证明文件。

  3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前书面通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自双方确认的调价日期起生效,适用于该日期后的新订单。

  4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

  5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其他说明等。商品应当使用正规条形码,以便于pos机识别;无条形码的商品应当在附件一中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上

  6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  二、代理人

  1、本合同代理人在其主管或被授权的业务环节中所签署的各种文件、单据,作为双方签订、履行合同的有效凭证。

  2、双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前______日通知对方,委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件二。

  三、订货

  1、乙方向甲方订货,应当提前______小时发出订单,双方约定的订单形式为:______

  (1)乙方电子商务*台

  (2)电子邮件

  (3)传真

  (4)订货合同

  (5)其他

  2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、正规条形码、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

  3、甲方收到订单后如不能接受,应当在______小时内予以明确答复,答复形式同订单形式一致;不予答复的,视为接受订单。如答复中对订单实质内容有修改的,乙方应当在______小时内表示是否接受,乙方表示不接受则视为订单无效;乙方不予答复的,视为接受修改的订单。

  4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的,应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的,应当加盖订货单位公章或代理人签字,方为有效。

  四、交货及验收

  1、甲方应当将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

  2、商品的所有权自交付时起转移给乙方,商品毁损、灭失的风险也自交付时起由乙方承担。

  3、乙方应当妥善安排工作人员在到货后及时按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收,并出具收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的,可以拒绝接收。如乙方无法在到货后的______小时内验收完毕的,应当向甲方出具收货待验收凭证,同时告知验收完毕的具体时间。

  4、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。甲方知道或者应当知道所提供商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。对于存在质量问题的商品,甲方应当予以退换货。

  质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,否则视为认可。

  五、商品促销

  1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划,以加速商品的周转和销售。

  2、甲方可以根据自身产品状况,有选择地参加促销活动,同时向乙方支付促销服务费用或者以折扣等方式给予商品价格优惠。

  3、双方应当就具体促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用、商品折扣及支付办法等具体事宜,另行签订《促销服务协议》作为本协议附件三。

  六、商品退换

  1、双方在确定商品价格时,应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为:

  (1)不接受退换货

  (2)有条件的退换货

  (3)在商品总价值______%损耗范围内可接受退换货

  2、在选择“有条件的退换货”的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:

  在第______种条件时甲方同意更换商品:

  (1)残、次品

  (2)滞销、过季商品

  (3)其他:

  在第______种条件时,甲方接受乙方退货:

  (1)残、次品

  (2)滞销、过季商品

  (3)其他:

  对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3以上的期限内提出退换货。

  3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后______日内对所退换商品进行核实并书面确认,______日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在______日内更换或者收回所清退商品的,甲方同意乙方按照______(a。降价处理b。退货,乙方承担运费c。自行销毁d。其他:____________)方式处置该商品,因此所造成的损失由甲方承担。

  七、对账与结算

  1、双方确认的结算方式及结算周期为:

  (1)预付

  (2)现结______日(空白处填写的日历天数为“现结间隔周期”)

  (3)月结______日(本合同“月龄”的起始时间为:a。当月1日至末**。当月______日至次月_____日;空白处填写的日历天数为“月结间隔周期”)

  (4)滚动结算______日(空白处填写的日历天数为“滚动结算周期”)

  (5)其他,具体定义为:________________________________________________。

  2、如因商品种类不同,确定的对账日、结算方式或结算周期不同,可就具体商品的对账日、结算方式及结算周期另行制作附件或在附件一中列明。

  3、采用第1款第(3)、(4)方式结算的,双方应当在本合同中明确对账日。

  按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对账日为每月______日。乙方应当在该日的工作时间内安排工作人员同甲方业务人员进行账务核对。对账时双方应当核对的原始单据包括:商品订单、甲方出具的送货/出库单、乙方出具的入库/验收单、退换货单据以及促销费用单据。根据对账结果,乙方出具《商品对账单》(附件四)经双方代理人签字确认后作为结算依据。

  乙方逾期不予对账的,甲方可依据上述对账单据出具《商品对账单》,交乙方确认;乙方收到后3日内既不确认又不提出异议的,视为认可《商品对账单》的内容。

  4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可在约定的结算周期届满后持《商品对账单》及相应数额的增值税发票要求乙方足额支付货款。

  5、双方确定的付款方式为:

  (1)现金

  (2)转账支票

  (3)电汇

  (4)____________

  八、知识产权的保护

  甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

  九、反对商业贿赂

  甲乙双方应当坚持诚实信用、公*交易的商业原则,建立健全内部管理制度,加强对员工的管理和教育,对任何商业贿赂和其他不正当交易行为均应共同予以抵制,同时有义务向对方提供相应的信息和证据。

  十、违约责任

  1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟______日以上的.,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计______次迟延交货的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  4、由于甲方提供的商品存在质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关**部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的,乙方有权解除本合同。

  5、由于乙方保管不当造成的商品质量问题导致消费者退货或者甲方受到有关**部门查处,乙方应当积极参与调查处理并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失;情节严重给甲方商誉造成严重损害的,甲方有权解除本合同。

  十一、合同的中止和解除

  1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。

  2、任何应当先履行本合同义务的一方,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止本合同的履行:

  (1)经营状况严重恶化;

  (2)转移财产、抽逃资金以逃避债务;

  (3)丧失商业信誉;

  (4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

  一方依照上述约定中止履行的,应当及时通知对方。对方提供适当担保时,应当恢复履行。中止履行后,对方在______日内未恢复履行能力并且未提供适当担保的,中止履行的一方可以解除合同。

  3、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。

  (1)存在本合同第十条第款约定的严重违约行为时;

  (2)受到**行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其他丧失合法经营身份或资格的情况发生时;

  (3)申请破产、进入清算程序;

  (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;

  (5)增值税一般纳税人资格被取消时。

  (6)有证据证明对方存在商业贿赂问题,经书面提示后,再次出现类似问题的。

  4、合同解除后的结算

  合同解除或终止后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对账与结算。

  除购销商品的货款外,对于乙方已经收取的整个合同期内的各种促销服务费用,应当按照合同实际履行期的比例向甲方返还。乙方可留存该结算期内结算数额10%的货款作为商品质量保证金,自合同解除之日起三个月内如甲方产品不存在质量问题,保证金则应当退还甲方,如存在质量问题,保证金用以抵扣乙方受到的损失。

  十二、合同期限

  1、本合同有效期自______年______月______日起至______年______月______日止,共______年______个月。

  2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延1年。

  十三、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第______种方式处理:

  1、向_________________人民法院提起诉讼

  2、向_________________仲裁委员会申请仲裁

  十四、其他

  1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后 视为送达。

  2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

  3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

  4、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

  5、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  法定代表人:______________

  法定代表人:______________

  住所地:__________________

  住所地:__________________

  签约代表:________________

  签约代表:________________

  电话/传真:_____________

  电话/传真:______________

  电子邮件:________________

  电子邮件:________________

  开户银行/账号:__________

  开户银行/账号:__________

  税号:____________________

  税号:____________________

  盖章:____________________

  盖章:____________________

  签字日期:_____年___月___日

  签字日期:____年___月___日


货物购销的合同菁选扩展阅读


货物购销的合同菁选(扩展1)

——货物购销合同菁选

货物购销合同汇编15篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的法律效力与日俱增,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编收集整理的货物购销合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

货物购销合同1

  供方:_ _(以下简称甲方)

  需方:(以下简称乙方)

  一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

  二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限_ _

  三、交(提)货地点、方式__: 张家港市范围内 _____________

  四、运输方式及到达站港和费用负担__ 由甲方承担运费

  五、合理损耗及计算方法:_ _____________

  六、包装标准、包装物的.供应与回收__ _______

  七、验收标准、方法及提出异议期限__ __

  八、随机备品、配件工具数量及供应方法___ _

  九、结算方式及期限_: 月底结清

  十、如需提供担保、另立合同担保书,作为本合同附件__ __

  十一、违约责任:__ _____

  十二、解决纠纷方式

  (一)因履行本合同发生的争议由当事人协商解决,协商不成的提交_ 张家港市 仲裁委员会仲裁;

  (二)因履行本合同发生的争议由当事人协商解决,协商不成的依法向人民法院起诉。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

货物购销合同2

  甲方(供应商):_______________________________________

  乙方(零售商):_______________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。

  一、订购商品

  1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。

  2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。

  3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前15日通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效,适用于确认之日后的'新订单。

  4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

  5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码,以便于pos机识别;无条形码的商品应当在《附件一》中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。

  6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  二、代理人

  1、本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据,作为双方签订、履行合同的有效凭证。

  2、双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前7日通知对方,委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。

  三、订货

  1、乙方向甲方订货,应当提前72小时发出订单,双方约定的订单形式为:

  (1)乙方电子商务*台

  (2)电子邮件

  (3)传真

  (4)订货合同

  (5)其他____________

  2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

  3、甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复,答复形式同订单形式一致;不予答复的,视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的,乙方应当在24小时内表示是否接受,乙方不接受则视为订单无效;乙方不予答复的,视为接受修改的订单。

  4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的,应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的,应当加盖订货单位公章或代理人签字,方为有效。

  四、交货及验收

  1、甲方应当将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

  2、乙方应当妥善安排工作人员在到货后12小时内按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收,并出具收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的,可以拒绝接收。对于特殊情况下无法在12小时内验收完毕的,应当出具收货待验收凭证,同时告知验收完毕的具体时间。

  3、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。供应商知道或者应当知道所提供商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。

  质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,否则视为认可。

  五、商品促销

  1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划,以加速商品的周转和销售。

  2、甲方可以根据自身产品状况,有选择地参加促销活动,同时向乙方支付促销服务费用或者给予商品价格优惠。

  3、双方应当就促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用及支付办法等具体事宜,另行签订《促销服务协议》。

  六、商品退换

  1、双方在确定商品价格时,应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为_____:

  (1)不接受退换货

  (2)可接受全部退换货

  (3)有条件的退换货

  (4)在商品总价值%损耗范围内可接受退换货

  2、在选择有条件退换货的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:

  在第____种条件时甲方同意更换商品:

  (1)残、次品

  (2)季节性商品过季时

  (3)滞销商品

  (4)其他____

  在第____种条件时,甲方接受乙方退货:

  (1)残、次品

  (2)季节性商品过季时

  (3)滞销商品

  (4)产品存在质量问题

  (5)其他

  对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。

  3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认,10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的,乙方有权自行处置该商品,并在对帐结算时予以扣除。

  七、对帐与结算

  1、双方确认的结算方式为_________:

  2、采用第1条第(3)种方式结算的,双方应当在本合同中明确对帐及结算周期。

  (1)按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对帐周期为:每月次,具体对帐日期为每月日。对帐日前3日,甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供《商品对帐单》,乙方持相关单据进行核对,核对无误后签字确认;无故不确认的,视为认可《商品对帐单》的内容。

  (2)双方确认的结算周期为:

  a10**15日c30日d45日e其他____

  3、如因商品种类不同,确定的对帐周期、结算周期不同,可就具体商品的对帐周期、结算周期或者其他的对帐、结算办法另行制作本协议附件或在《附件一》中列明。

  4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可持《商品对帐单》及增值税发票要求乙方足额支付货款。

  5、双方确定的付款方式为:

  (1)现金

  (2)转账支票

  (3)电汇

  (4)_______

  八、知识产权的保护

  甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

  九、违约责任

  1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟3日以上的`,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计5次迟延交货的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  4、由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关**部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的,乙方有权解除本合同。

  十、合同的解除

  1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。甲方提出解除合同的,已经支付的各种促销服务费用乙方不予返还;乙方提出解除合同的,应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用。

  2、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。乙方提出解除合同的,已经收取的各种促销服务费用不予返还;甲方提出解除合同的,乙方应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用:

  (1)存在本合同第九条第2、3、4款约定的严重违约行为时;

  (2)受到**行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其它丧失合法经营身份或资格的情况发生时;

  (3)申请破产、进入清算程序,或陷入无力偿付债务或资不抵债的状态,或其它有充分理由可认为财务状况恶化或有该可能性时;

  (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;

  (5)增值税一般纳税人资格被取消时。

  3、合同解除后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对帐和结算。

  十一、合同期限

  1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

  2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延1年。

  十二、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第___种方式处理:

  (1)向___________________人民法院提起诉讼;

  (2)向___________________仲裁委员会申请仲裁。

  十三、其他

  验收交接后,双方应当签署车位交接单。

  1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后,视为送达。

  2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

  3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

  4、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

  5、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  签约代表:

  签约代表:

  电话/传真:

  电话/传真:

  电子邮件:

  电子邮件:

  开户银行/帐号:

  开户银行/帐号:

  税号:

  税号:

  盖章:

  盖章:

  签字日期: 年 月 日

  签字日期: 年 月 日

货物购销合同3

  甲方:____________

  乙方:____________

  甲乙双方在*等自愿的基础上经自由协商,就 (项目名称和编号)达成如下协议:

  一、技术条款和商务条款

  乙方完全按照大渡口区**采购中心发出的采购文件(含招标文件、谈判文件、询价文件和补充文件)、《中标通知书》或《成交通知书》和乙方在参与采购活动时提交的文件(含资格文件、报价文件、商务文件、技术文件和澄清及说明)等所规定的技术条款和商务条款提供货物、工程或服务。

  二、合同价款和承包方式(此价款须与《中标通知书》或《成交通知书》相符)

  1、合同价款:

  2、承包方式:

  三、合同价款支付方式方法(此方式方法与《招标文件》或者《谈判文件》、《询价文件》规定一致)

  甲方办理完付款手续后15个工作日内,(□请按财政全额支付、□财政与需方分别支付、□财政分期支付、□需方全额支付),付款时间及比例按照《招标文件》、《谈判文件》或《询价文件》执行。

  四、合同纠纷的解决和违约责任

  甲乙双方在履行合同的过程中,发生纠纷时应友好协商,协商不成的双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲乙双方在履行合同过程中有违约行为的,应当承担相应的违约责任。乙方违约时,甲方有权通知大渡口区**采购中心按照其发出的采购文件规定扣除乙方提交的履约保证金,此条并不妨碍甲方依法以其他方式要求乙方承担违约责任。

  五、本合同附件

  1、大渡口区**采购中心发出的采购文件(含招标文件、谈判文件、询价文件和补充文件)、《中标通知书》或《成交通知书》和乙方在参与采购时提交的.文件(含资格文件、报价文件、商务文件、技术文件和澄清及说明)等附件是本合同的组成部分。采购中心发出的采购文件与乙方在参与采购时提交的文件有不一致的,以采购中心发出的采购文件为准。

  2、属于应该采用行业协会和有关部门提供的格式合同的,该格式合同为本合同的附件,其效力低于采购中心发出的采购文件和乙方在参与采购时提交的文件。

  六、其他

  1、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,大渡口区**采购中心存档一份,大渡口区采购办留存一份,各份合同具同等法律效力。

  2、本合同甲方系指采购人,乙方系指中标人或成交人。

  3、本合同自签订之日起生效。

  甲方:(公章)地址:____________联系电话:____________授权代表:____________签约时间:____________

  乙方:(公章) 地址:____________ 电话:____________ 传真: ____________开户银行:____________ 账号:____________ 授权代表:20xx年xx月xx日

货物购销合同4

  采购方(以下称甲方):__________

  供货方(以下称乙方):__________

  根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,为明确合作双方的权利义务,经过双方友好协商,现达成以下条款:

  第一条 采购清单

  品名规格单位采购数量单价合计合计人民币(大写):

  注:本报价为交货价,含货物运输费、装卸费税金等所有费用,除此之外甲方不再支付乙方任何其他费用。单位:元

  第二条 付款及结算方式

  双方同意以“款到发货”为发货原则,由甲方将货款转账到乙方指定的银行账户。乙方需在次月15日前将上月增值税专用发票送至甲方。

  第三条 交货时间及交货地点

  1、交货时间:乙方需在 日内交货。

  2、交货地点:乙方应将产品按时保质保量送至甲方指定地点,由此产生的一切费用( 包括但不限于运费、保险费、卸货费等)由乙方承担。

  第四条 质量保证

  1、乙方应保证提供的.产品符合国家食品安全标准、国家卫生检疫标准及双方约定的质量标准,交付产品时乙方应向甲方提供由权威检验资质机构出具的质量检验报告,同时保证所提供资料是真实的、完整的。

  2、若因产品质量造成食品安全事故的,由乙方承担一切责任,同时甲方有权要求乙方赔偿因此造成的一切损失。

  第五条验收标准

  甲方在收到乙方运送的货物后应立即对货物的品名、规格、数量、质量等进行验收,待核实货物的质量、数量确认无误后,在送货单据上签字。对于不合格物品,甲方有权拒收,相应的后果和费用、损失等均由乙方承担。

  第六条违约责任

  1、除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。

  2、如发生交货日期延迟,乙方每延误一天交货需按合同总额的 %向甲方支付

  违约金,最高不得超过合同总额的 %。

  第七条适用法律与争议解决

  1、本合同适用中国法律。

  2、因本合同的执行发生任何争议,双方首先通过友好协商解诀。协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院起诉。

  第八条合同期限

  1、本合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日。

  2、若甲乙双方中有一方需要终止合同必须提前30天以书面方式通知对方,甲乙双方中任一方在合同期内无故中止合同者,须承担给对方造成的一切损失。

  第九条合同生效

  1.本合同一式贰份,经双方各自的法定代表或其授权代表签字并加盖公章后生效。双方各执一份。

  2.本合同未尽事宜,经本合同双方协商一致后,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章):__________

  乙方(盖章):__________

  法人代表:__________

  法人代表:__________

  授权代表:__________

  授权代表:__________

  签约时间: 年 月 日

  签约时间: 年 月 日

货物购销合同5

  卖方:

  买方:

  兹买方向卖方订购下列产品,经双方谈定买卖条件如下:

  一、订货内容┌───┬─────┬────────────┬───┬───┬────┬────────┐

  │序号 │ 商品编码 │ 商品名称及规格 │单位 │ 数量 │ 单价 │ 金额 │

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │ │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │2 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │3 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │4 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │5 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │6 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │7 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │8 │ ││ │ │││

  ├───┴─────┴────────────┴───┴───┴────┴────────┤

  │合计:人民币(大写)│

  └────────────────────────────────────────────┘

  二、到货地点:

  运输方式:

  (1)送货上门

  (2)代发货运

  三、购销方式:

  (1)现金销售

  (2)赊销于__年__月__日前结清货款。

  四、本合同有效期如无特殊证明为壹个月,但已发的'货,合同仍然有效,直至货款结清为止。

  五、如在本合同期内不能付清货款,买方按货款总额的__一天支付违约金给卖方,同时不给予享受

  本公司所有的一切优惠政策。

  六、买方收到货物的____小时内必须将货物检验完毕,并和卖方随货出库单(客户联和回执联)

  核对,如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况,应于收到货物后四十八小时内书面通知卖方,在此期限内买方没有提出书面异议,卖方将视同买方收妥货物。

  七、未尽事宜,由双方协商解决,或向供货方所在地法院提请诉讼。

  供货方:

  购货方:(盖章)

  地址:

  地址:

  电话:

  电话:

  授权代表:

  授权代表:

  __年__月__日

  __年__月__日

  下栏由卖方发货时填写:

  ┌────────────┬────────────┬──────────────┐

  │ 营业部 │ 财务部 │ 公司负责人 │

  │业务人员: │审批: │审批: │

  │部 长: │签收: ││

  └────────────┴────────────┴──────────────┘

货物购销合同6

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  一、供需方本着互相信任、真实合作的原则,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,经双方协商一致,就野生菌供销事宜签订本合同。

  二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按出厂标准。

  三、交(提)货地点:供方厂房

  四、运输方式及到达站港和费用负担:运费由甲乙双方承担。五、包装标准、包装材料的`费用负担:纸箱定重标准散装

  六、验收标准、方法及提出异议期限:开箱验收,货到叁天内提出书面异议,否则供方视为需方验收合格无误。

  七、结算方式及期限:预付____%订货,______%款到帐发货,余款年底结清。

  八、本合同签订期限为____年。

  九、其他约定事项:

  1、由于本合同履行过程中而发生的或与之有关的任何争议或请求,均提交由卓尼仲裁委员会仲裁解决。

  2、其他未尽事宜由双方另行签订补充协议确定,本合同自供需双方盖章或签字后生效。

  4、本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方:_____________乙方:_____________

  日期:_____________日期:_____________

货物购销合同7

  需方(甲方):

  法定代表人:

  供方(乙方):

  法定代表人:

  根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。

  1、所订产品如下:

  产品名称 规格型号 数量 单价 金额 备注

  共计: 元(不含税) 大写人民币:

  2、 付款方式:

  (1)、合同总价: 元(不含税) 大写人民币:

  (2)、结算方式:本合同签订后,甲方在三日内向乙方支付订金

  元(不含税) 大写人民币:

  订金到账后,甲方通知乙方以承兑汇票的支付方式支付货款;乙方需在三日内发货,(乙方支付运费,甲方负责卸货);其余价款每批货物送到甲方接货地后,甲方需在三日内支付货物全部价款,直至合同履行完毕。

  3、提货方式:配货车送甲方所在地,运费由甲方承担,甲方接收货物后,签发回批单。

  4、合理损耗及计算方法:地磅检斤,合理磅差为3‰以内。

  5、违约责任:

  (1)、在本合同履行期内,(除乙方欠款外)任何一方不得以任何理由终止或解除合同。

  (2)、如需方付款超过约定期限10天,供方有权单方终止合同,由此产生的'损失由需方全部负责。供方必须按需方约定及时供货,否则应承担相关责任(由天气、交通、需方欠款原因造成的除外);

  6、本合同在履行过程中如发生争议,由合同各方协商解决,协商不成的,由需方所在地人民法院管辖。

  7、其他约定事宜:本合同未尽事宜,双方协商解决,以书面补充合同为准。

  8、合同有效期:本合同自 年 月 日起生效,有效期至 年 月 日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

  本合同一式两份,自双方签字盖章之日起生效。

  单位名称:(签字盖章) 单位名称:(签字盖章)

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  开 户 行: 汇款名称:

  账 号: 农行卡号:

  本合同签订日期: 年 月 日

货物购销合同8

  甲方(供应商):_______________________________________

  乙方(零售商):_______________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。

  一、订购商品

  1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。

  2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。

  3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前15日通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效,适用于确认之日后的新订单。

  4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

  5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码,以便于pos机识别;无条形码的商品应当在《附件一》中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。

  6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  二、代理人

  1、本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据,作为双方签订、履行合同的有效凭证。

  2、双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前7日通知对方,委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。

  三、订货

  2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

  3、甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复,答复形式同订单形式一致;不予答复的,视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的,乙方应当在24小时内表示是否接受,乙方不接受则视为订单无效;乙方不予答复的,视为接受修改的订单。

  4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的,应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的,应当加盖订货单位公章或代理人签字,方为有效。

  四、交货及验收

  1、甲方应当将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

  3、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。供应商知道或者应当知道所提供商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。

  质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,否则视为认可。

  五、商品促销

 1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划,以加速商品的周转和销售。

  2、甲方可以根据自身产品状况,有选择地参加促销活动,同时向乙方支付促销服务费用或者给予商品价格优惠。

  3、双方应当就促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用及支付办法等具体事宜,另行签订《促销服务协议》。

  六、商品退换

  1、双方在确定商品价格时,应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为_____:

  (4)在商品总价值X %损耗范围内可接受退换货

  2、在选择有条件退换货的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:

  在第____种条件时甲方同意更换商品:

  在第____种条件时,甲方接受乙方退货:

  对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。

  3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认,10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的,乙方有权自行处置该商品,并在对帐结算时予以扣除。

  七、对帐与结算

  1、双方确认的结算方式为_________:

  2、采用第1条第(3)种方式结算的,双方应当在本合同中明确对帐及结算周期。

  (1)按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对帐周期为:每月 次,具体对帐日期为每月x日。对帐日前3日,甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方

  提供《商品对帐单》,乙方持相关单据进行核对,核对无误后签字确认;无故不确认的,视为认可《商品对帐单》的内容。

  (2)双方确认的结算周期为:A.10日,B.15日,C.30日,D.45日, E.60日。

  3、如因商品种类不同,确定的对帐周期、结算周期不同,可就具体商品的对帐周期、结算周期或者其他的对帐、结算办法另行制作本协议附件或在《附件》中列明。

  4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可持《商品对帐单》及增值税发票要求乙方足额支付货款。

  5、双方确定的付款方式为 :(1)现金,(2)转账支票,(3)电汇,(4)其他_______.

  八、知识产权的保护

  甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

  九、违约责任

  1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟

  货延迟的,每延迟1个工作日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟3个工作日以上的,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计5次迟延交货的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1个工作日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30个工作日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  4、由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关**部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的,乙方有权解除本合同。

  十、合同的解除

  1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30个工作日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。甲方提出解除合同的,已经支付的各种促销服务费用乙方不予返还;乙方提出解除合同的,应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用。

  2、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。乙方提出解除合同的',已经收取的各种促销服务费用不予返还;甲方提出解除合同的,乙方应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用:

  (1)存在本合同第九条第2、3、4 款约定的严重违约行为时;

  (2)受到**行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其它丧失合法经营身份或资格的情况发生时;

  (3)申请破产、进入清算程序,或陷入无力偿付债务或资不抵债的状态,或其它有充分理由可认为财务状况恶化或有该可能性时;

  (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;

  (5)增值税一般纳税人资格被取消时。

  3、合同解除后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对帐和结算。

  十一、合同期限

  1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

  2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延。

  十二、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第___种方式处理:

  (1)向___________________仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向___________________人民法院提起诉讼。

  十三、促销服务费

  甲乙双方可以协商约定,乙方为甲方提供的服务项目 内容 期限 ;乙方收取促销服务费的项目 标准 数额 用途方式 .

  十四、其他

  1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后,视为送达。

  2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

  3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

  4、本合同经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

  5、本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。

甲方:__________________________(盖章)

  法定代表人:_________________ 委托代理人:__________________

  身份证号码:________________ 电话号码:____________________

  传真号码:____________________ 电子邮件:_____________________

  开户银行:____________________ 银行帐号:____________________

  税务登记号:___________________

乙方:__________________________(盖章)

  法定代表人:_________________ 委托代理人:__________________

  身份证号码:________________ 电话号码:____________________

  传真号码:____________________电子邮件:_____________________

开户银行:____________________ 银行帐号:____________________

  税务登记号:___________________

货物购销合同9

  甲方:______________________乙方:______________________

  地址:______________________地址:______________________

  电话:______________________电话:______________________

  传真:______________________传真:______________________

  甲、乙双方经友好协商,以自愿、*等互利为原则,就乙方经销甲方之_______系列货物,根据《中华人民共和国合同法》,双方达成如下协议:

  一、甲、乙双方的权利和义务

  1、甲方是_______系列货物的供应商,乙方是经销商。

  2、销售范围:甲方指定乙方在_______范围内销售甲方货物。

  3、乙方作为甲方的经销商,应尽经销商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求,尽最大努力将甲方货物销售。甲方也应保证供应足够的货源。

  4、货物的型号由订单、收货单确定,最终以收货单为准。

  5、运输及运费计算:甲方将以货物到岸价的形式向乙方供货,即甲方负责将货物发运到乙方所属地区配货站的运费,而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用。

  6、甲方应向乙方提供符合国家标准的货物,如乙方发现货物质量不合格,乙方有权向甲方提出调换,但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责,甲方不负任何责任。

  7、货物残损、退换:乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷,导致影响销售,应立即于送货单上注明,并请送货的部门签名作证;乙方有义务提供有关单证给甲方,以便甲方向保险公司索赔,如乙方没有注明或不履行提供单证义务的,甲方视乙方为全部签收正确。

  8、销售任务:乙方应完成总的销售额为:_______套/年。

  9、付款期限:甲方对乙方的付款条件为款到付货,即乙方每次定货需先将货款汇至甲方帐户内,甲方在确认款已到帐后______日内发货(不可抗力因素除外)。

  10、甲方负责为乙方提供全面的技术支持,负责为乙方培训售后服务人员(培训设在甲方公司所在地)。

  二、乙方的特别义务以及奖励

  1、保持甲方货物所有规格______个月销售的库存,甲方有权要求乙方进行库存增减调整。

  2、配合行动:当甲方在当地进行货物推广活动资源时,乙方有义务提供人力和借货服务。

  3、价格控制:乙方可享受甲方的'经销商供货价,乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时,乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者(二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知)

  4、对乙方的优惠:

  乙方作为经销商,可以享受出厂价_______元/套;

  乙方累计销售台以上时在出货时即可以可享受______________的优惠;

  若乙方销售业绩特别出色,甲方将给乙方更大的优惠,具体优惠措施由甲方另定。

  三、合同的变更及终止

  1、经友好协商,甲、乙双方可以变更合同。

  2、乙方如连续______个月不能达到甲方所定下的销售目标,甲方视乙方为自动终止本协议。

  3、本协议期满后,由甲、乙双方协商是否续签本协议,乙方具有优先续签本协议的权利。

  四、违约责任

  1、对于乙方的以下行为,甲方可随时中止或终止本协议,如乙方违约(例如存在以下前三项的任一行为),则追究乙方的违约责任:

  (1)乙方超越销售范围销售甲方货物;

  (2)乙方违反了结算规定,未按要求付货款;

  (3)乙方每月的销售额连续___个月未能达到甲方要求的销售额;

  (4)乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化,如由他人承包、可能破产,导致甲方的权利无法得到保障时。

  2、本协议发生争议,双方以友好协商的方式解决,协商不成时,可申请仲裁或由甲方所在地人民法院管辖,依法处理。

  五、附则

  1、本协议有效期为:______年___月___日至______年___月___日。

  2、其它未尽事宜双方可友好协商。

  3、本协议一式两份,双方各执一份,签名盖章后即生效。

  4、乙方收货人员确认书是本合同的附件。

  甲方:___________________________乙方:__________________________

  法人代表:______________________法人代表:______________________

  签约代表:______________________签约代表:______________________

  签约日期:______________________签约日期:______________________

货物购销合同10

  甲方(供应商):__________________________________

  乙方(零售商):__________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。

  本合同可适用于乙方总部及其在北京行政区划范围内开设的连锁门店或关联公司(拥有独立法人资格的连锁门店或关联公司就签订及履行本合同的授权书作为本合同的'附件),具体包括:

  一、订购商品

  1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同附件一《购销商品清单》。

  2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发、进口及专项经营等许可或证明文件。

  3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前书面通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自双方确认的调价日期起生效,适用于该日期后的新订单。

  4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

  5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其他说明等。商品应当使用正规条形码,以便于pos机识别;无条形码的商品应当在附件一中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上

  6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  二、代理人

  1、本合同代理人在其主管或被授权的业务环节中所签署的各种文件、单据,作为双方签订、履行合同的有效凭证。

  2、双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前______日通知对方,委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件二。

  三、订货

  1、乙方向甲方订货,应当提前______小时发出订单,双方约定的订单形式为:______

  (1)乙方电子商务*台

  (2)电子邮件

  (3)传真

  (4)订货合同

  (5)其他

  2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、正规条形码、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

  3、甲方收到订单后如不能接受,应当在______小时内予以明确答复,答复形式同订单形式一致;不予答复的,视为接受订单。如答复中对订单实质内容有修改的,乙方应当在______小时内表示是否接受,乙方表示不接受则视为订单无效;乙方不予答复的,视为接受修改的订单。

  4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的,应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的,应当加盖订货单位公章或代理人签字,方为有效。

  四、交货及验收

  1、甲方应当将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

  2、商品的所有权自交付时起转移给乙方,商品毁损、灭失的风险也自交付时起由乙方承担。

  3、乙方应当妥善安排工作人员在到货后及时按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收,并出具收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的,可以拒绝接收。如乙方无法在到货后的______小时内验收完毕的,应当向甲方出具收货待验收凭证,同时告知验收完毕的具体时间。

  4、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。甲方知道或者应当知道所提供商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。对于存在质量问题的商品,甲方应当予以退换货。

  质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,否则视为认可。

  五、商品促销

  1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划,以加速商品的周转和销售。

  2、甲方可以根据自身产品状况,有选择地参加促销活动,同时向乙方支付促销服务费用或者以折扣等方式给予商品价格优惠。

  3、双方应当就具体促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用、商品折扣及支付办法等具体事宜,另行签订《促销服务协议》作为本协议附件三。

  六、商品退换

  1、双方在确定商品价格时,应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为:

  (1)不接受退换货

  (2)有条件的退换货

  (3)在商品总价值______%损耗范围内可接受退换货

  2、在选择“有条件的退换货”的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:

  在第______种条件时甲方同意更换商品:

  (1)残、次品

  (2)滞销、过季商品

  (3)其他:

  在第______种条件时,甲方接受乙方退货:

  (1)残、次品

  (2)滞销、过季商品

  (3)其他:

  对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3以上的期限内提出退换货。

  3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后______日内对所退换商品进行核实并书面确认,______日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在______日内更换或者收回所清退商品的,甲方同意乙方按照______(a。降价处理b。退货,乙方承担运费c。自行销毁d。其他:____________)方式处置该商品,因此所造成的损失由甲方承担。

  七、对账与结算

  1、双方确认的结算方式及结算周期为:

  (1)预付

  (2)现结______日(空白处填写的日历天数为“现结间隔周期”)

  (3)月结______日(本合同“月龄”的起始时间为:a。当月1日至末**。当月______日至次月_____日;空白处填写的日历天数为“月结间隔周期”)

  (4)滚动结算______日(空白处填写的日历天数为“滚动结算周期”)

  (5)其他,具体定义为:________________________________________________。

  2、如因商品种类不同,确定的对账日、结算方式或结算周期不同,可就具体商品的对账日、结算方式及结算周期另行制作附件或在附件一中列明。

  3、采用第1款第(3)、(4)方式结算的,双方应当在本合同中明确对账日。

  按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对账日为每月______日。乙方应当在该日的工作时间内安排工作人员同甲方业务人员进行账务核对。对账时双方应当核对的原始单据包括:商品订单、甲方出具的送货/出库单、乙方出具的入库/验收单、退换货单据以及促销费用单据。根据对账结果,乙方出具《商品对账单》(附件四)经双方代理人签字确认后作为结算依据。

  乙方逾期不予对账的,甲方可依据上述对账单据出具《商品对账单》,交乙方确认;乙方收到后3日内既不确认又不提出异议的,视为认可《商品对账单》的内容。

  4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可在约定的结算周期届满后持《商品对账单》及相应数额的增值税发票要求乙方足额支付货款。

  5、双方确定的付款方式为:

  (1)现金

  (2)转账支票

  (3)电汇

  (4)____________

  八、知识产权的保护

  甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

  九、反对商业贿赂

  甲乙双方应当坚持诚实信用、公*交易的商业原则,建立健全内部管理制度,加强对员工的'管理和教育,对任何商业贿赂和其他不正当交易行为均应共同予以抵制,同时有义务向对方提供相应的信息和证据。

  十、违约责任

  1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟______日以上的,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计______次迟延交货的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  4、由于甲方提供的商品存在质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关**部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的,乙方有权解除本合同。

  5、由于乙方保管不当造成的商品质量问题导致消费者退货或者甲方受到有关**部门查处,乙方应当积极参与调查处理并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失;情节严重给甲方商誉造成严重损害的,甲方有权解除本合同。

  十一、合同的中止和解除

  1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。

  2、任何应当先履行本合同义务的一方,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止本合同的履行:

  (1)经营状况严重恶化;

  (2)转移财产、抽逃资金以逃避债务;

  (3)丧失商业信誉;

  (4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

  一方依照上述约定中止履行的,应当及时通知对方。对方提供适当担保时,应当恢复履行。中止履行后,对方在______日内未恢复履行能力并且未提供适当担保的,中止履行的一方可以解除合同。

  3、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。

  (1)存在本合同第十条第款约定的严重违约行为时;

  (2)受到**行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其他丧失合法经营身份或资格的情况发生时;

  (3)申请破产、进入清算程序;

  (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;

  (5)增值税一般纳税人资格被取消时。

  (6)有证据证明对方存在商业贿赂问题,经书面提示后,再次出现类似问题的。

  4、合同解除后的结算

  合同解除或终止后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对账与结算。

  除购销商品的货款外,对于乙方已经收取的整个合同期内的各种促销服务费用,应当按照合同实际履行期的比例向甲方返还。乙方可留存该结算期内结算数额10%的货款作为商品质量保证金,自合同解除之日起三个月内如甲方产品不存在质量问题,保证金则应当退还甲方,如存在质量问题,保证金用以抵扣乙方受到的损失。

  十二、合同期限

  1、本合同有效期自______年______月______日起至______年______月______日止,共______年______个月。

  2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延1年。

  十三、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第______种方式处理:

  1、向_________________人民法院提起诉讼

  2、向_________________仲裁委员会申请仲裁

  十四、其他

  1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后 视为送达。

  2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

  3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

  4、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

  5、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  法定代表人:______________

  法定代表人:______________

  住所地:__________________

  住所地:__________________

  签约代表:________________

  签约代表:________________

  电话/传真:_____________

  电话/传真:______________

  电子邮件:________________

  电子邮件:________________

  开户银行/账号:__________

  开户银行/账号:__________

  税号:____________________

  税号:____________________

  盖章:____________________

  盖章:____________________

  签字日期:_____年___月___日

  签字日期:____年___月___日

货物购销合同11

  合同编号:

  甲方(采购人): 签定地点:

  乙方(中标人): 签定日期: 年 月 日

  根据甲方申请并经**采购领导小组办公室核准的**采购计划,甲方委托商通采购招标有限公司对设备进行招标采购[招标编号05号]的招标结果,乙方为中标人,现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容,双方达成如下协议:

  1、合同标的及合同价格

  2、交货方式和交货地点

  2.1交货方式:

  2.2交货地点:

  3、供货清单

  3.1供货清单: 包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。(采购人对包装及运输有特别要求的,应作具体约定。)

  4、付款方式与条件

  4.1货物交货付款

  全部货物交货并经验收合格后,甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以方式向乙方一次性支付%的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的,可在支付货款时予以扣除)。

  现场交货条件下,乙方要求付款应提交下列单证和文件。

  A、金额为有关合同货物价格的正式发票。

  B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

  C、甲方已收讫货物的验收凭证。

  D、甲方签发的验收合格文件。

  4.2分期支付货款的,余下的货款应于(时间)支付。

  5、质量要求和技术标准

  质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。(质量要求和技术标准应按照招标文件要求填列。)

  6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。)

  7、验收

  (货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。)验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收可细分为到货时的外在质量的验收,投产前的质量验收,大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式,采购人可在招标文件中细化规定。

  8、质量保证

  各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后个月,在质量保证期内设备运行发生故障时,乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案,若小时内无法排除故障,则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务。

  9、知识产权

  乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与

  甲方无关,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的,乙方应赔偿该损失。

  10、违约责任

  10.1未按期交货的违约责任

  10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期,甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天,按迟交货物金额的%。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的%。

  10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的(不可抗力除外),每逾期1天,乙方应按迟交货物金额的%向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未支付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的,还应赔偿甲方所受的损失。

  10.2若乙方不能交货的(逾期15个工作日视为不能交货,因不可抗拒的因素除外)或交货不合格从而影响甲方正常使用的,乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的%的违约金。违约金不足以补偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。10.3如果乙方未能按照合同约定的`时间提供服务的,每逾期天的,乙方应向甲方支付 元违约金,若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。

  10.4甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日支付逾期付款违约金。

  11、违约终止合同

  11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下,即在甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方有权向乙方发出书面违约通知,甲方终止本合同:

  11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

  11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

  12、不可抗力

  因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

  本合同中的不可抗力指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于: 自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;**行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

  13、合同纠纷处理方式: 因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下方式解决:

  (1)向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  14、其他约定

  14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

  14.2本合同未尽事宜,双方另行补充。

  14.3本合同一式四份,经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份,送漳州市芗城区**采购领导小组办公室、漳州市商通采购招标有限公司备案各一份,具有同等效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  单位地址: 单位地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话、传真: 电话、传真:

  开户银行: 开户银行:

货物购销合同12

  甲方(供方):

  委托人:

  联系地址:

  联系电话:

  开户行:

  账号:

  风险提示:

  仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力,避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。

  在签约前应保留对方的复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况,还可以通过电话、网络查询,最好亲自上门察看一下,尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检,是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致,股东构成如何,是否有不良记录,要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。

  乙方(需方):

  委托代理人:

  联系地址:

  联系电话:

  开户行:

  账号:

  风险提示:

  合同订立应采取书面形式并使用比较标准的或采用自己一方提供的范本。

  因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任,也为免被人利用进行欺诈,订立合同应尽量采用书面形式。

  合同的内容应合法,且能充分保护自身权益,避免不利条款。

  根据合同双方力量的对比,尽可能争取相对有利的合同条款,不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。

  仔细审核合同主要条款是否齐全,力求用语准确、清晰、避免歧义,严防笔误、涂改。

  为保护供需双方的合法权益,本着自愿,*等,互惠互利,诚实信用的原则,经友好协商一致同意签订本合同,以资共同恪守履行。

  第一条 合同标的

  品名

  规格

  产地

  包装要求

  单位

  件数

  单价

  总重

  供货时间

  合计人民币:(大写)_

  ________________________________(小写)¥______________

  第二条 供方对质量负责条件:

  风险提示:

  如果货物送往本地,当明确约定送货地点,这关系到纠纷处理时法院的管辖;

  如果货物送往外地,则尽量不要写明,而应争取约定由本地法院管辖。

  此外,合同中应列明收货方的经办人的姓名。

  经办人签收亦视买受人签收。

  重新委任签收人,须提交留有其签名的'收货授权书。

  这样做的目的是防止经办人离开后,对方不承认收货的事实,给诉讼中的举证带来困难。

  因现在企业人员的变动较为频繁,当对方更换新的经办人时,应当要求对方提供授权。

  对于送货到外地的卖方来说,应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货,以防止外地买方卸货后不再支付余款,置于“货款两飞”的尴尬境地。

  第三条 交货方式及地点:

  第四条 供货时间:

  第五条 运输费用负担:

  第六条 产品价格变动调整:

  第七条 包装费用负担:

  第八条 验收方法及提出异议期限:

  风险提示:

  应明确约定付款的时间。

  模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。

  如约定“乙方在收货后一次性付清款项”,此约定只有始期,即“收货”,无终期,即到底是收货后当日/当时支付款项,还是收货后一日/两日/十日内付清?应该有明确的始期和终期。

  第九条 结算方式及期限:

  第十条 在同等条件下,需方应恪守老客户互惠互利的原则,不得随意擅自与第三方供应商合作。

  风险提示:

  质量不符合合同约定,通常违约方应按照合同总金额的___%向守约方支付。

  违约责任中是否包括预期利润,可以综合交易的实际的情况,约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润,约定的预期利润可以得到法院的支持。

  根据民法典规定,当事人一方违约时,守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种,既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。

  第十一条 违约责任

  (一)供方违约责任:

  1、供方在交售产品时,未按原来样品质量标准或双方约定交付,需方有权拒收并退货。

  2、供方不按合同规定期限发货或交货,每天按合同价款________支付。

  (二)需方违约责任:

  1、需方在合同执行中,无正当理由退货,必须支付违约金______元。

  2、需方未按合同规定期限付款,每天按合同价款__________%支付滞纳金

  3、需方在合同执行规定验收期限为收到货物起七日。

  需方收货后未执行验收或验收后未在期限内提出异议的,视为该批产品质量符合合同规定,以后在生产过程中若出现什么问题,供方不承担任何责任。

  (三)不可抗力:凡因发生不可抗力致使任何一方不能履行本合同时,遇有上述不可抗力的一方,应当即书面通知对方,并应在十日内,提供不可抗力的详情及本合同不能履行或不能部分履行,或需延长履行理由的证明文件,遭受不可抗力的一方由此而免责。

  第十二条 保密条款关于本次交易和签订本合同的事实,以及与本次交易相关而获悉的对方经营方面的秘密等技术信息,供需双方应严格保密,除非得到对方书面形式的事先同意,不得将这此信息披露或者泄露给第三人。

  第十三条 合同附件:

  第十四条 争议解决

  本合同项下发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,双方同意交由合同签订地法院管辖,由败诉方承担,交通费等相关合理费用。

  第十五条 其他约定事项

  (一)合同正本一式两份,双方各执一份。

  (二)本合同双方签字盖章后生效,在此之前与本合同文本意思表示相冲突或有可能引起本合同歧义的任何约定无效。

  有未尽事宜,可进一步签订补充合同。

  (三)本合同签订有效期自____年____月___日至____年___月___日止。

  甲方(盖章):

  代表人:

  ____年___月___日

  乙方(盖章):

  代表人:

  ____年___月___日

货物购销合同13

  甲方(需货方):__________________________建设发展有限公司

  乙方(供货方):__________________________建材有限公司

  甲、乙双方本着*等自愿、诚实信用的原则,就乙方向甲方承建的" ________________________实业大厦 "工程供货事宜达成一致,特签定本合同,共同遵守执行。

  一、供货产品的名称、规格及数量

  供货产品PPR给水管,数量按供货单结算。

  二、供货产品价格

  PPR单价:______________________元/米,此价格为含税价,运费由乙方负责。

  三、交货时间、地点及供货方式

  甲方应提前向乙方提交(传真或亲自送达)书面订单。订单应写明需要的产品名称、规格、数量等内容,并且由甲方法定代表人或委托代理人签字。乙方在收到订单并确认后应积极备货(常规产品),在______天内运送到甲方指定的仓库(工地),并承担运输费用和风险。

  若因不常用规格或乙方存货不足在上述期限内交货确有困难的,应提前通知甲方,交货时间由双方另行协商确定。

  四、产品质量、验收标准及方法

  1、乙方所**品应符合国家质量标准。

  2、乙方送货到指定交货地点后,甲方应即指派专人(授权委托人) ____________ 验收,验收合格后在乙方送货单上签字生效,甲方若有异议的,在收货后三十天内提出。

  五、结算方式及期限

  根据乙方每月供货数量金额,双方应在每月______日进行对账认可,并于当月付清货款的______%,余下15%的货款在竣工后______月内付清,质保金为总货款的______%,如在保修期内未出现质量问题,则将质保金返还乙方。货款可以支票、电汇或双方同意的其他方式结算,货款支付到乙方(或帐户)方为有效支付。

  六、附随义务

  1、乙方应提供有关供货产品的产品检验报告、技术手册、产品出厂检验合格证等证件。

  2、甲方应按照乙方提供的'技术手册规范安装管道。

  3、乙方根据甲方实际需要,甲方可向乙方借安装所需的焊接专用设备工具,并收取焊接专用设备工具的维护费及押金,进行技术培训和现场安装指导。

  甲方退还焊接专用设备工具时,乙方应退还甲方的押金,如有损坏或丢失,甲方应照价赔偿乙方的损失。

  4、双方应对本合同所涉及内容予以保密,不得私自泄露给他人,否则,应赔偿守约方损失。

  七、违约责任

  1、乙方供货产品质量不合格的,经乙方确认后予以退换,造成甲方损失的,甲方有权追究乙方责任。保修期一年,质保金为总货款的5%,如因产品质量导致的损失,甲方有权追究乙方责任并保留追究连带责任的权利。但因甲方保管、设计、安装使用不当等自身原因造成供货产品质量问题的,乙方不承担责任。

  2、甲方逾期付款的,乙方有权追究甲方责任,且乙方有权暂停供货。

  3、一方违约,情况严重,导致本合同无法正常履行的,另一方有权解除本合同,并要求对方赔偿因此造成的损失。

  八、其他约定事项

  1、甲方应向乙方提供委托订货人及指定收货人的书面委托书。指定的订货人或收货人变更的,应即向乙方出具新的授权书,否则,由此引起的相关责任由甲方承担。

  2、 工程完工后,如甲方所订产品因计划误差需要退货的,应保证所退产品外观无明显污迹、斑点和划痕。壹万元以内按原价退回计算,壹万元以上按原价80%退回计算。

  九、争议解决

  甲、乙双方在履行本合同的过程中发生纠纷,应积极友好协商解决,协商不成需要诉讼的,由签订合同所在地人民法院仲裁。

  十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。本合同自双方签订盖章之日起生效,未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方:__________(盖章)

  乙方:__________(盖章)

  单位地址:__________

  单位地址:__________

  法定代表人:__________

  法定代表人:__________

  委托签约人:__________

  委托签约人:__________

  电话:__________

  电话:__________

  签约日期:__________

  签约日期:__________

货物购销合同14

  甲方:______乙方:______

  签订日期:________

  经甲乙双方协商,签订本合同,共同信守。

  货款共计人民币:

  1.质量标准:___________

  2.交货办法及地点:________

  3.质量检验及验收办法:_________

  4.包装要求及费用负担:__________

  5.结算办法及期限:_____________

  6.原材料供应办法:____________

  7.其他:_______________

  违约责任:

  第一点:甲方承担

  变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应偿付乙方实际损失____

  中途退货的,偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。

  自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。

  未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。

  未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。

  实行送货或代运的产品无故拒绝接货的`,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。

  错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。

  其他___________

  第二点:乙方承担

  产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。

  未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要

  要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值____的违约金。

  包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失的应予赔偿。

  未按合同规定时间交货的,每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。

  不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

  产品错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

  其他:____________

  本合同一式___份。

  有效期自____年__月__日到____年__月__日止

  甲方:______乙方:______

  签订日期:________

货物购销合同15

  卖方:___________________ (以下简称甲方)

  地址:___________________

  邮编:___________________ ;

  电话:___________________ ;

  传真:___________________ ;

  电子邮箱:_______________ ;

  买方:___________________ (以下简称乙方)

  地址:___________________

  邮编:___________________ ;

  电话:___________________ ;

  传真:___________________ ;

  电子邮箱:_______________ ;

  甲乙双方经过协商,本着自愿及*等互利的原则,就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜,达成如下一致:

  第一条:名称、品种、规格和质量

  1、名称:___________________

  2、品种:___________________

  3、规格:___________________

  4、质量,按下列第 项执行:

  ⑴按照 标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。

  ⑵按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)

  ⑶按双方商定要求执行,具体为: (应具体约定产品质量要求)。

  第二条:数量和计量单位、计量方法

  1、数量:_____________________________

  2、计量单位和方法:___________________

  3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法

  第三条:包装方式和包装品的处理

  第四条:交货方式

  1、交货时间:___________________

  (如甲方在约定时间不能按期交货,乙方允许甲方顺延交货日期15天)。

  2、交货地点:___________________

  3、运输方式:___________________

  4、保险:_______________________

  5、与买卖相关的单证的转移:___________________ 。

  第五条:验收

  验收时间:___________________

  第六条:损失风险

  货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担。

  第七条:价格与货款支付

  1、单价:___________________

  2、总价:___________________

  3、货款支付

  货款的.支付时间:___________________

  货款的支付方式:___________________

  第八条:提出异议的时间和方法

  1、乙方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥善保管货物的同时,自收到货物后 日内向甲方提出书面的异议;乙方未及时提出异议的,视为货物合乎规定。

  2、乙方因使用、保管、保养不善等自身原因造成产品质量下降的,不得提出异议。

  第九条:甲方违约责任

  1、甲方不能交货的,则乙方有权解除合同,并有权要求甲方返还已支付的款项,乙方自愿放弃主张定金责任。

  2、甲方所交货物的品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的,乙方如同意利用货物,应按质论价;如乙方不能利用的,应依据具体情况,由甲方负责调换、修理、所产生的费用由甲方支付。

  第十条:乙方违约责任

  1、乙方若自提货物未按甲方通知的日期或合同约定的日期提货的,应以实际逾期提货天数,每日按货物总额的 %向甲方支付违约金。

  2、乙方逾期付款的,应按逾期付款金额每日 %计算,向甲方支付违约金或一次性支付违约金 。

  3、甲方为**而支出的所有费用(包含但不限于律师费、诉讼费用、交通费等)均由乙方承担。

  第十一条:争议的处理

  本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的由甲方所在地人民法院处理。

  第十二条:本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,甲乙双方也可达成补充协议。补充协议具有同等的法律效力。

  第十三条:本合同自双方或双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

  甲方(盖章):___________________ 乙方(盖章):___________________

  代表(签字):___________________ 代表(签字):___________________

  _________年_______月_______ 日 _________年_________ 月_____ 日

  签订地:_______________________ 签订地:_______________________


货物购销的合同菁选(扩展2)

——货物购销合同菁选

货物购销合同(集锦15篇)

  随着人们法律意识的建立,合同的用途越来越广泛,签订合同能*衡双方当事人的*等地位。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编精心整理的货物购销合同,希望对大家有所帮助。

货物购销合同1

  购货单位:_________(以下简称甲方)

  供货单位:_________(以下简称乙方)

  为了明确甲乙双方各自应当承担的责任,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  一、材料的名称、品种、规格和质量

  1、材料的名称:_________砂、碎石、元石、连砂石(其中元石径应达到0.5—4cm)范围内。

  砂:_________采用中粗细砂,砂子必须含泥量不得大于2%。

  粒料:_________应当符合设计和施工规范要求,并先用质坚干净的粒料。

  二、材料的数量和计算单位、计算方法

  1、材料的数量:_________结算时以实际收方数量为准。

  2、计算单位、计量方法:_________计量的单位为立方米;计量方法:_________送到甲方指定工地堆料地点由甲方收料人员验收方量。

  三、材料的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

  1、材料的交货单位:_____________________________________

  2、交货方法:_________由乙方交到甲方指定地点:_________工地施工现场。

  3、运输方式:_________由乙方负责包运输。

  4、到货地点和接货单位(或接货人):_________施工现场项目部。

  四、材料的价格和货款的结算

  产品的价格(单价以合同约定价格为准)

  1、砂:_________中、细、粗砂:_________均价78.00元/m3(含泥量不得大于2%),送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:_________包运。

  2、石:_________碎石(0.075—31.5mm):_________38.00元/m3,送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:_________包运。

  3、元石:_________38.00元/m3,送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:_________包运。

  4、连砂石:_________25.00元/m3,送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:_________包运。

  5、此价格为现行价,如遇中途油料浮动超过10%,双方再重议价。

  五、验收方式

  1、验收时间:_________乙方将材料运输到甲方指定地点后,通知甲方指定的验收人员进行验收。

  2、验收方法:_________实际现场收方为准。

  3、验收标准:_________行业统一标准。

  4、验收人员:_________甲方指定人员。

  六、对材料提出异议的时间和方法

  1、甲方在验收中,如果发现材料的种类、型号、规格和质量不合规定,应电话通知乙方提出异议。

  2、甲方因使用、保管、保养不善造成的质量下降,不得提出异议。

  3、乙方在接到甲方异议后,应在一天内负责处理,否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  七、乙方违约责任

  1、乙方不能交货,应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的30%违约金。

  2、乙方方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求,如果甲方同意利用,按质论价;如果甲方不同意利用,乙方必须负责更换,并承担调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。

  3、乙方逾期交货,应比照中国人民银行有关延期的付款规定,按逾期交货部分计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

  4、乙方提前交货的'材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失,应当由乙方承担。

  八、甲方违约责任

  1、甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期的违约金、

  2、甲方违反合同规定拒绝接收质量、规格、型号等符合合同要求材料的,应当承担因此造成的所有费用及损失。

  3、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

  九、不可抗拒力

  甲乙双方的任何一方由于不可抗拒力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  十、结算方式

  甲方在合同签订后,付给乙方采购定金:_________人民币20xx.00元,在总结算时扣回。其余材料采取先使用后付款的方式进行结算,材料的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,以现金或转账方式结算。具体付款方式如下:_________

  1、乙方前期供货一个月后,甲乙双方共同结算,结算价款在该工程办公楼主体完工后三个月内分三次付清;

  2、根据供应的材料的实际数量每月底结算一次,每月三十或三十一日对帐,货款在次月5日前支付此款的80%;

  3、余款(每月扣除的20%)在工程完工后1个月内一次性付清。

  十一、其它

  乙方在运输过程中或到达工地现场时发生的一切安全事故为乙方责任,并由乙方自行承担解决。

  本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不能解决时,任何一方均可请业主或主管部调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以向工程所在地人民法院起诉。

  本合同自双方签字加盖手印后生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。合同正本一式四份,甲方三份,乙方一份。材料价款付清后,该合同自动失效。

  购货单位(甲方):_________

  供货单位(乙方):_________

  代表人:_________

  代表人:_________

  电话:_________电话:_________

  日期:_________日期:_________

货物购销合同2

  编号:_________

  一、双方当事人

  甲方(供方):_________

  法定代表人:_________

  公司注册地址:_________

  联系电话:_________

  传真:_________

  乙方(需方):_________

  法定代表人:_________

  公司注册地址:_________

  联系电话:_________

  传真:_________

  二、合同意向

  乙方拟采用定额、定时、定价的方式向甲方购买_________燃料油_________吨。

  定额的意思解释为:甲乙双方在合同中明确约定的履行合同的时间期限内(包括一年度及每月的约定),乙方必须向甲方购买或甲方必须保证供应的_________燃料油的数额。

  定价的意思解释为:甲乙双方在合同中明确约定的,在合同确定的履行时间期限内,如遇_________燃料油的市场价格浮动(包括高于合同确定的价格和低于合同确定的价格),均按合同中确定的价格执行。

  定时的意思解释为:甲乙双方在合同中明确约定的履行合同的时间限度,包括12个月的履行期限及每月按计划供货。

  三、产品名称、购买的数量及价格

  1、产品名称:_________燃料油

  2、产品产地:_________

  3、产品质量标准:符合国际标准

  4、产品数量:_________吨+/—10%

  5、产品单价:

  人民币_________元/吨(产地:_________)

  人民币_________元/吨(产地:_________)

  人民币_________元/吨(产地:_________)

  四、交货地点及卸货事项

  1、交货地点:_________。

  2、卸货时间:_________。

  3、甲方应以书面形式(包括传真)提前3天通知乙方交货地点及卸货时间安排,以便乙方及时接货。

  五、运输方式及费用:

  1、乙方自派船只到交货地点接货,所产生的一切费用均由乙方承担。

  2、乙方不能及时接货,造成卸货滞期或货物在码头停放滞期,所产生的一切费用均由乙方承担。

  六、货款结算方式:

  按计划每批货物卸货完毕后的_________天之内,乙方以人民币付清货款。

  七、验收标准:

  1、符合本合同附件的品质指标要求。

  2、甲方在每批燃料油交货前,应提供运载油船在始发地燃料油品质检验单(正本复印件)。

  3、乙方对货物质量有异议,应在收到货物后的两个工作日内提出。双方协商解决或双方指定共同认可的机构进行复检,所需费用由责任方承担。

  4、如果检验结果超过附件品质指标要求,应扣罚油价款,以每船进行计量计价,扣除金额由甲方从油款总额中扣除。

  八、违约责任:

  1、甲方应积极寻求货源,并保证依时提供足够的货物提供给乙方。甲方不能及时按双方确定的数额和时间供货,应承担逾期交货部分或不能交货部分货款的_________%的违约金。

  2、甲方提供的货物必须达到质量标准,否则依双方约定的处罚方式处罚。

  3、乙方逾期付款,应自交货之日起按日万分之五支付延期付款滞纳金。

  4、乙方不接货,除应继续履行合同外,应承担不接货货款部分_________%的'违约金;乙方延迟接货,应承担延迟接货货款部分的_________%的违约金,并赔偿因此造成的损失,甲方均有权解除合同的履行。

  九、担保条款:

  鉴于合同约定的决算方式为交货后付款,为了降低甲方的风险,双方约定,合同签订后10日之内,乙方支付_________吨的货款金额人民币_________作为履行合同的定金,乙方违约,定金不予返还;乙方依约履行,定金抵作货款。

  十、不可抗力:

  1、任何一方由于不可抗力事由发生,无法履行或延期履行本合同,应及时向对方通报不能履行的理由,在取得有关机关证明后,可部份或全部免除违约责任。如不可抗力的原因继续存在,致使合同约定的交货期后_________天仍不能交货,一方有权提出解除合同。

  2、不可抗力的事由包括:大于4—6级台风或海浪、战争、其他自然灾害等其他不能预见或不能避免的事件。

  十一、法律适用及争议解决

  1、本合同的订立、履行及争议的解决,适用中华人民共和国法律。

  2、合同履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不能解决,一方可向合同签订所在地法院起诉。

  十二、特别约定:

  1、甲乙双方特别声明:双方在合同中所确定的价款已充分考虑到因各种原因导致市场价格的大幅度上涨或大幅度下跌。双方承诺不因市价格涨跌而影响双方按合同约定的价格及时间执行。否则,视为违约行为,履约方除有权要求违约方继续履行合同外,违约方还需承担违约责任。

  2、甲方承诺:如遇市场价格下跌,下跌后执行本合同的风险自己承担,甲方仍按合同约定的价格供货给乙方,否则视为违约。

  3、乙方承诺,如遇市场价格上涨,上涨后执行本合同的风险自己承担,乙方仍按合同约定的价格和时间向甲方购买货物,否则视为违约。

  十三、其他约定:

  1、履行本合同所产生的费用,其中包括_________由甲方承担;

  2、履行本合同所产生的费用,其中包括_________由乙方承担;

  3、为了支持甲方积极寻求货源,及时供货给乙方,乙方同意按每吨_________元,支付甲方寻求货源的开拓费用。该笔费用支付的期限为_________。

  4、合同的附件为合同的组成部分,附件包括:

  附件1:_________

  附件2:_________

  附件3:_________

  5、本合同自双方正式签订之日起生效。

  6、本合同一式_________份,甲乙双方各持一份,见证机关持一份。

  十四、合同履行期限

  1、合同履行期限为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

  2、每批货物的履行以附件所确定的内容为具体履行约定。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

货物购销合同3

  甲方(供应商):__________________________________

  乙方(零售商):__________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。

  本合同可适用于乙方总部及其在北京行政区划范围内开设的连锁门店或关联公司(拥有独立法人资格的连锁门店或关联公司就签订及履行本合同的授权书作为本合同的'附件),具体包括:

  一、订购商品

  1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同附件一《购销商品清单》。

  2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发、进口及专项经营等许可或证明文件。

  3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前书面通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自双方确认的调价日期起生效,适用于该日期后的新订单。

  4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

  5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其他说明等。商品应当使用正规条形码,以便于pos机识别;无条形码的商品应当在附件一中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上

  6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  二、代理人

  1、本合同代理人在其主管或被授权的业务环节中所签署的各种文件、单据,作为双方签订、履行合同的有效凭证。

  2、双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前______日通知对方,委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件二。

  三、订货

  1、乙方向甲方订货,应当提前______小时发出订单,双方约定的订单形式为:______

  (1)乙方电子商务*台

  (2)电子邮件

  (3)传真

  (4)订货合同

  (5)其他

  2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、正规条形码、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

  3、甲方收到订单后如不能接受,应当在______小时内予以明确答复,答复形式同订单形式一致;不予答复的,视为接受订单。如答复中对订单实质内容有修改的,乙方应当在______小时内表示是否接受,乙方表示不接受则视为订单无效;乙方不予答复的,视为接受修改的订单。

  4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的,应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的,应当加盖订货单位公章或代理人签字,方为有效。

  四、交货及验收

  1、甲方应当将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

  2、商品的所有权自交付时起转移给乙方,商品毁损、灭失的风险也自交付时起由乙方承担。

  3、乙方应当妥善安排工作人员在到货后及时按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收,并出具收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的,可以拒绝接收。如乙方无法在到货后的______小时内验收完毕的,应当向甲方出具收货待验收凭证,同时告知验收完毕的具体时间。

  4、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。甲方知道或者应当知道所提供商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。对于存在质量问题的商品,甲方应当予以退换货。

  质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,否则视为认可。

  五、商品促销

  1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划,以加速商品的周转和销售。

  2、甲方可以根据自身产品状况,有选择地参加促销活动,同时向乙方支付促销服务费用或者以折扣等方式给予商品价格优惠。

  3、双方应当就具体促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用、商品折扣及支付办法等具体事宜,另行签订《促销服务协议》作为本协议附件三。

  六、商品退换

  1、双方在确定商品价格时,应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为:

  (1)不接受退换货

  (2)有条件的退换货

  (3)在商品总价值______%损耗范围内可接受退换货

  2、在选择“有条件的退换货”的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:

  在第______种条件时甲方同意更换商品:

  (1)残、次品

  (2)滞销、过季商品

  (3)其他:

  在第______种条件时,甲方接受乙方退货:

  (1)残、次品

  (2)滞销、过季商品

  (3)其他:

  对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3以上的期限内提出退换货。

  3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后______日内对所退换商品进行核实并书面确认,______日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在______日内更换或者收回所清退商品的,甲方同意乙方按照______(a。降价处理b。退货,乙方承担运费c。自行销毁d。其他:____________)方式处置该商品,因此所造成的损失由甲方承担。

  七、对账与结算

  1、双方确认的结算方式及结算周期为:

  (1)预付

  (2)现结______日(空白处填写的日历天数为“现结间隔周期”)

  (3)月结______日(本合同“月龄”的起始时间为:a。当月1日至末**。当月______日至次月_____日;空白处填写的日历天数为“月结间隔周期”)

  (4)滚动结算______日(空白处填写的日历天数为“滚动结算周期”)

  (5)其他,具体定义为:________________________________________________。

  2、如因商品种类不同,确定的对账日、结算方式或结算周期不同,可就具体商品的对账日、结算方式及结算周期另行制作附件或在附件一中列明。

  3、采用第1款第(3)、(4)方式结算的,双方应当在本合同中明确对账日。

  按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对账日为每月______日。乙方应当在该日的工作时间内安排工作人员同甲方业务人员进行账务核对。对账时双方应当核对的原始单据包括:商品订单、甲方出具的送货/出库单、乙方出具的入库/验收单、退换货单据以及促销费用单据。根据对账结果,乙方出具《商品对账单》(附件四)经双方代理人签字确认后作为结算依据。

  乙方逾期不予对账的,甲方可依据上述对账单据出具《商品对账单》,交乙方确认;乙方收到后3日内既不确认又不提出异议的,视为认可《商品对账单》的内容。

  4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可在约定的结算周期届满后持《商品对账单》及相应数额的增值税发票要求乙方足额支付货款。

  5、双方确定的付款方式为:

  (1)现金

  (2)转账支票

  (3)电汇

  (4)____________

  八、知识产权的保护

  甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的'瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

  九、反对商业贿赂

  甲乙双方应当坚持诚实信用、公*交易的商业原则,建立健全内部管理制度,加强对员工的管理和教育,对任何商业贿赂和其他不正当交易行为均应共同予以抵制,同时有义务向对方提供相应的信息和证据。

  十、违约责任

  1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟______日以上的,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计______次迟延交货的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  4、由于甲方提供的商品存在质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关**部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的,乙方有权解除本合同。

  5、由于乙方保管不当造成的商品质量问题导致消费者退货或者甲方受到有关**部门查处,乙方应当积极参与调查处理并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失;情节严重给甲方商誉造成严重损害的,甲方有权解除本合同。

  十一、合同的中止和解除

  1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。

  2、任何应当先履行本合同义务的一方,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止本合同的履行:

  (1)经营状况严重恶化;

  (2)转移财产、抽逃资金以逃避债务;

  (3)丧失商业信誉;

  (4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

  一方依照上述约定中止履行的,应当及时通知对方。对方提供适当担保时,应当恢复履行。中止履行后,对方在______日内未恢复履行能力并且未提供适当担保的,中止履行的一方可以解除合同。

  3、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。

  (1)存在本合同第十条第款约定的严重违约行为时;

  (2)受到**行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其他丧失合法经营身份或资格的情况发生时;

  (3)申请破产、进入清算程序;

  (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;

  (5)增值税一般纳税人资格被取消时。

  (6)有证据证明对方存在商业贿赂问题,经书面提示后,再次出现类似问题的。

  4、合同解除后的结算

  合同解除或终止后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对账与结算。

  除购销商品的货款外,对于乙方已经收取的整个合同期内的各种促销服务费用,应当按照合同实际履行期的比例向甲方返还。乙方可留存该结算期内结算数额10%的货款作为商品质量保证金,自合同解除之日起三个月内如甲方产品不存在质量问题,保证金则应当退还甲方,如存在质量问题,保证金用以抵扣乙方受到的损失。

  十二、合同期限

  1、本合同有效期自______年______月______日起至______年______月______日止,共______年______个月。

  2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延1年。

  十三、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第______种方式处理:

  1、向_________________人民法院提起诉讼

  2、向_________________仲裁委员会申请仲裁

  十四、其他

  1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后 视为送达。

  2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

  3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

  4、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

  5、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  法定代表人:______________

  法定代表人:______________

  住所地:__________________

  住所地:__________________

  签约代表:________________

  签约代表:________________

  电话/传真:_____________

  电话/传真:______________

  电子邮件:________________

  电子邮件:________________

  开户银行/账号:__________

  开户银行/账号:__________

  税号:____________________

  税号:____________________

  盖章:____________________

  盖章:____________________

  签字日期:_____年___月___日

  签字日期:____年___月___日

货物购销合同4

  供方:_____________(以下简称甲方)。

  需方:_____________(以下简称乙方)。

  甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他法律规定法规的规定,本着*等、自愿、公*、诚实信用的原则,签订本合同,共同信守执行。

  一、品名、规格、产地、数量、单价、金额:__________

  二、质量要求、技术标准:

  三、供方对质量负责的条件和期限:

  四、交(提)货时间、地点及数量:

  五、运输方式到达站(港):____

  六、运输费用负担:________________

  七、合理损耗计算及负担:____________

  八、包装方式、包装物的供应、回收和费用负担:________________

  九、验收方法及提出异议的期限:____

  十、结算方式及期限:________________

  十、违约责任:

  1.供方延期供货的,每超过一天,按总货款的 0.5%向需方支付违约金。

  2.因产品的质量问题造成需方损失的`,供方承担需方的全部损失。

  3.需方中途退货,应向供方支付退货部分货款 __________%的违约金。

  4.需方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应按逾期提货部分货款总值 __________%计算,向需方偿付逾期提货的违约金,并承担供方实际支付的代为保管、保养的费用。

  5.需方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失。

  6.需方延期付款的,每超过一天,按总货款的 0.5%向供方支付违约金。

  7.任何一方擅自解除合同的,应按本合同货款总值的 20 %向对方支付违约金。

  十一、争议解决的办法:

  1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决的,均应提交济南仲裁委员会,按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  2.仲裁费用按仲裁裁决书或调解书中有关仲裁费承担的内容执行。违约一方或对合同争议承担主要责任的一方,应承担对方因仲裁活动而产生的合理律师代理费、鉴定(检验)费和其他相关费用。

  十二、其他约定事项:

  1.合同正本一式两份,双方各执一份。

  2.本合同经双方签字盖章后生效。

  3.本合同有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

  甲方:______

  (公章)

  乙方:______

  (公章)

  法定代表人:______(签字或盖章)

  法定代表人:______(签字或盖章)

  委托代理人:______(签字或盖章)

  委托代理人:______(签字或盖章)

  甲方地址:______

  乙方地址:______

  开户银行:______

  开户银行:______

  帐号:______

  帐号:______

  本合同于___年___月___日订立于___(地点)

货物购销合同5

  供方:__需方:__

  一、供需方本着互相信任、真实合作的原则,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的`规定,经双方协商一致,就野生菌供销事宜签订本合同。

  二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按出厂标准。

  三、交(提)货地点:供方厂房

  四、运输方式及到达站港和费用负担:运费由甲乙双方承担。

  五、包装标准、包装材料的费用负担:纸箱定重标准散装

  六、验收标准、方法及提出异议期限:开箱验收,货到叁天内提出书面异议,否则供方视为需方验收合格无误。

  七、结算方式及期限:预付__%订货,__X%款到帐发货,余款年底结清。

  八、本合同签订期限为__年。

  九、其他约定事项:

  1、由于本合同履行过程中而发生的或与之有关的任何争议或请求,均提交由卓尼仲裁委员会仲裁解决。

  2、其他未尽事宜由双方另行签订补充协议确定,本合同自供需双方盖章或签字后生效。

  3、本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  _年_月_日

  签订日期:_年_月_日

货物购销合同6

  甲方:身份证号码:

  地址:

  邮编:电话:

  乙方:身份证号码:

  地址:

  邮编:电话:

  甲乙双方经过协商,本着自愿*等诚实信用的原则,就甲方向乙方出售本协议约定的货物等事宜,约定如下:

  第一条:名称、品种、规格、质量。

  1、名称:

  2、品种:

  3、规格:

  4、产品质量按照以下3项执行

  (1)、按照标准执行;

  (2)、按照样本,且样本作为本协议附件。

  样本封存:

  样本保管方式:

  (3)、双方确定按照标准执行。

  第二条:数量和计量单位、计量方法

  1、数量:(如实际交货量大于本协议约定的数量,以实际交货量为准)

  2、计量单位和方法:

  3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法

  。

  第三条:包装方式和包装品的处理

  第四条:交货方式

  1、交货时间:,如甲方不能按照本协议约定的期限交货,则乙方允许甲方顺延交货时间为天。

  2、交货地点:

  3、运输方式:

  4、保险:

  5、与买卖相关的单证转移:

  第五条:验收

  1、验收时间:

  2、验收方式:

  3、验收如发生争议,由检验机构按标准和方法对产品进行检验。

  第六条:损失风险

  货物在送达交货地点前的损失由甲方承担,其后的'损失风险由乙方承担。

  第七条:价格与货款支付

  1、单价:

  2、总价:

  3、货款支付:

  (1)、货款支付时间:

  (2)、货款支付方式:

  (3)、运费、搬运费用及其他费用的支付时间和支付方式:

  第八条:提出异议的时间和方法

  1、甲方不能交货,则乙方有权解除合同,并有权要求甲方退还已支付的款项。

  2、甲方交货的品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的,乙方如同意利用货物,应按质论价;如乙方不能利用的,应根据具体情况,由甲方负责调换、修理,所产生的费用由甲方承担。

  第十条:违约责任

  如任意一方违约,应支付守约方违约金元,或按照货款总金额的%支付违约金。

  第十一条:争议处理

  本协议在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向甲方/乙方所在地人民法院起诉处理。

  第十二条:本协议一式两份,自双方签字(盖章)时生效。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  代表(签字):代表(签字):

  时间:时间:

  合同签订地:

货物购销合同7

  甲方:

  乙方:

  根据物资招投标结果,经甲乙双方充分协商,本着自愿及*等互利的原则,订立本合同。

  第一条合同总价、产品名称、规格型号、单价、数量及金额

  1.合同总价为(元)。

  2.产品名称、规格型号、数量、单价、金额(可另附表)

  第二条质量要求及技术标准按国标执行,无国标时按行标执行,并满足甲方特殊要求。

  第三条包装方式和包装品的处理满足多次装卸、搬运及长途运输要求;具备防潮、防震、防损功能;标记清楚详实;包装物无回收要求。

  第四条交货方式

  1.交货时间:合同签订一个月内或按甲方要求。

  2.交货地点:甲方指定地点。

  3.运输方式及费用承担:乙方自行安排并承担相关装卸费用。

  4.与买卖相关的单证转移:随货同行。

  第五条到货验收:

  到货进行初步验收,需抽样送检物资待送检合格视为验收;特殊需逐一检测物资需全部检测合格视为验收合格。

  第六条结算方式及期限:

  1.结算方式:银行汇款

  2.结算期限:到货验收入库一个月内,提供合格发票,付款90%,留质保金10%。

  第七条提出异议的时间和方法:

  1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后__7_日内向乙方提出异议;甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

  2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

  3.乙方在接到甲方书面异议后,应在_3_日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  第八条违约责任:

  按《合同法》相关条款执行。

  第九条其它:

  如需提供担保,另立合同保证书,作为本合同的附件

  第十条不可抗力:

  任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后___日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第十一条争议解决:

  凡因本合同引起的.或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  第十二条附加条款:

  1.所供物资必须全程质保,出现质量问题及时免费给予调换。

  2._调换产品同样适用上款的约定。 __ _______________

  第十三条其它事项:

  1.本合同自__年__月__日起生效,合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。

  2.合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  3.双方来往函件,以合同规定的地址邮寄或以传真方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的3日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

  4.本合同一式___份,双方各执___份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

货物购销合同8

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着*等、自愿、公*、互惠互利和诚实守信的原则,就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同,以便共同遵守。

  一、合同价款及付款方式:

  本合同总价款为人民币______元。本合同签订后,甲方向乙方天支付定金元,在乙方将上述产品送至甲方指定的地址并经甲方验收产品,甲方一次性将剩余款项付给乙方。

  二、产品质量:

  1、乙方保证所提供的产品货真价实,来源合法,无任何法律纠纷和质量问题,如果乙方所提**品与第三方出现了纠纷,由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

  2、如果甲方在使用上述产品过程中,出现产品质量问题,乙方负责调换产品,若不能调换,予以款项退还。

  三、违约责任

  1、甲乙双方均应全面履行本合同约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、乙方未按合同约定供货的,按延迟供货的部分款,每延迟一日承担货款的万分之五违约金,延迟七日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  3、甲方未按照合同约定的期限结算的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定,延迟一日,需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟七日以上的`,除支付违约金外,乙方有权解除合同。

  4、甲方不得无故拒绝接货,否则应当承担由此造成的损失费和运输费用。

  5、合同解除后,双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算。

  四、其他约定事项

  本合同一式两份,自双方签字之日起生效。如果出现纠纷,双方均可向有管辖权的当地人民法院提起诉讼。

  五、其它事项:

  甲方:乙方:

  开户银行:开户银行:

  账号:账号:

  开户行地址:开户行地址:

  公章:

  签订日期:_______年_______月_______日

货物购销合同9

  供方:合同编号:

  需 方:签订地点:

  一、产品名称、品种、数量、金额、供货时间

  签订时 间:年 月日

  产品名称品种规格计量单位数量单价总金额交售时间及数量

  合计

  合计人民币金额(大写)

  (注: 空格如不够用,可以另接。)

  二、质量标准、用途

  三、验收办法及时间、地点

  四、 检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担

  五、 交(提)货地点及运输方式和费用负担

  六、超欠 幅度损耗及计算方法

  七、包装标 准、包装物的供应与回收和费用负担

  八、结算方 式及期限

  九、给付 定金的数额、时间

  十、如需 提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件

  十一、违 约责任

  十二、解 决合同纠纷的'方式

  十 三、其它约定事项

  供方单位名称(章) 单位 地 址:法定代表人:委托代理人:电话:电 报 挂 号:

  开 户 银 行:账号:邮 政 编 码:

  需方单位名称(章)单 位 地 址:法定代表人:委托代理人:电话:电 报 挂 号:

  开 户 银 行:账号:邮 政 编 码:

  鉴(公)证意见:

  经 办 人:

  鉴(公)证机关(章)

  年月日 (注:除国家另有规定外, 鉴(公)证实行自愿原则)

  有效期限:年月 日至年月日

货物购销合同10

  甲方(供应商):_______________________________________

  乙方(零售商):_______________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。

  一、订购商品

  1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。

  2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。

  3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前15日通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效,适用于确认之日后的新订单。

  4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

  5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码,以便于pos机识别;无条形码的商品应当在《附件一》中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。

  6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  二、代理人

  1、本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据,作为双方签订、履行合同的有效凭证。

  2、双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前7日通知对方,委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。

  三、订货

  2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

  3、甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复,答复形式同订单形式一致;不予答复的,视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的,乙方应当在24小时内表示是否接受,乙方不接受则视为订单无效;乙方不予答复的,视为接受修改的订单。

  4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的,应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的,应当加盖订货单位公章或代理人签字,方为有效。

  四、交货及验收

  1、甲方应当将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

  3、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。供应商知道或者应当知道所提供商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。

  质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,否则视为认可。

  五、商品促销

 1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划,以加速商品的周转和销售。

  2、甲方可以根据自身产品状况,有选择地参加促销活动,同时向乙方支付促销服务费用或者给予商品价格优惠。

  3、双方应当就促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用及支付办法等具体事宜,另行签订《促销服务协议》。

  六、商品退换

  1、双方在确定商品价格时,应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为_____:

  (4)在商品总价值X %损耗范围内可接受退换货

  2、在选择有条件退换货的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:

  在第____种条件时甲方同意更换商品:

  在第____种条件时,甲方接受乙方退货:

  对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。

  3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认,10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的,乙方有权自行处置该商品,并在对帐结算时予以扣除。

  七、对帐与结算

  1、双方确认的结算方式为_________:

  2、采用第1条第(3)种方式结算的,双方应当在本合同中明确对帐及结算周期。

  (1)按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对帐周期为:每月 次,具体对帐日期为每月x日。对帐日前3日,甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方

  提供《商品对帐单》,乙方持相关单据进行核对,核对无误后签字确认;无故不确认的,视为认可《商品对帐单》的内容。

  (2)双方确认的结算周期为:A.10日,B.15日,C.30日,D.45日, E.60日。

  3、如因商品种类不同,确定的对帐周期、结算周期不同,可就具体商品的对帐周期、结算周期或者其他的对帐、结算办法另行制作本协议附件或在《附件》中列明。

  4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可持《商品对帐单》及增值税发票要求乙方足额支付货款。

  5、双方确定的付款方式为 :(1)现金,(2)转账支票,(3)电汇,(4)其他_______.

  八、知识产权的保护

  甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

  九、违约责任

  1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟

  货延迟的,每延迟1个工作日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟3个工作日以上的,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计5次迟延交货的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1个工作日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30个工作日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  4、由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关**部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的`,乙方有权解除本合同。

  十、合同的解除

  1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30个工作日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。甲方提出解除合同的,已经支付的各种促销服务费用乙方不予返还;乙方提出解除合同的,应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用。

  2、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。乙方提出解除合同的,已经收取的各种促销服务费用不予返还;甲方提出解除合同的,乙方应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用:

  (1)存在本合同第九条第2、3、4 款约定的严重违约行为时;

  (2)受到**行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其它丧失合法经营身份或资格的情况发生时;

  (3)申请破产、进入清算程序,或陷入无力偿付债务或资不抵债的状态,或其它有充分理由可认为财务状况恶化或有该可能性时;

  (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;

  (5)增值税一般纳税人资格被取消时。

  3、合同解除后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对帐和结算。

  十一、合同期限

  1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

  2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延。

  十二、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第___种方式处理:

  (1)向___________________仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向___________________人民法院提起诉讼。

  十三、促销服务费

  甲乙双方可以协商约定,乙方为甲方提供的服务项目 内容 期限 ;乙方收取促销服务费的项目 标准 数额 用途方式 .

  十四、其他

  1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后,视为送达。

  2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

  3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

  4、本合同经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

  5、本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。

甲方:__________________________(盖章)

  法定代表人:_________________ 委托代理人:__________________

  身份证号码:________________ 电话号码:____________________

  传真号码:____________________ 电子邮件:_____________________

  开户银行:____________________ 银行帐号:____________________

  税务登记号:___________________

乙方:__________________________(盖章)

  法定代表人:_________________ 委托代理人:__________________

  身份证号码:________________ 电话号码:____________________

  传真号码:____________________电子邮件:_____________________

开户银行:____________________ 银行帐号:____________________

  税务登记号:___________________

货物购销合同11

  需方: ____(以下简称甲方)

  供方:____ (以下简称乙方)

  甲、双方根据*等互利、协商一致的原则,依法签订本合同,以便双方共同遵守执行。

  一、 供货内容:

  镀锌管材、镀锌管件及角铁一批(详见合同附件:清单明细表)。货款总金额按材料清单明细表(明细表内所报单价为含税单价)包干价为:人民币____元整(____元)。

  二、 产品质量要求及标准:

  1、 乙方按甲方要求供货并按甲方要求出具产品合格证和 相应的产品质量检测证明等相关验收资料。

  2、 产品验收标准必须符合:GB/T3091-93

  三、 供货地点、方式:

  1、乙方负责运到甲方指定地点; 产品到达现场后,甲方应对材料的数量、外观质量签字认可,运输原因造成的破损由乙方负责;

  2、 乙方送货时应提供送货单一式贰份,由甲方指定专人按合同约定的要求验收签字确认,该签字只表示对货物名称、规格、颜色及表面状况、供货时间和供货数量的确认,不表示所提供货物已经符合约定的质量标准;

  四、 供货时间:

  根据甲方书面要求及时供应。

  五、 结算方式:

  货到工地支付人民币肆万元整(40000.00元),其余贰万伍仟贰佰元货款在工程验收合格后7日内(含7日,国家规定法定节假日顺延)付清。

  六、 违约责任:

  若乙方所提供货物达不到国家相关质量要求,应无条件退货并及时供应合格产品,且乙方自愿承诺向甲方支付本合同约定总货款20%的'违约金,由此引起的甲方一切损失(如:窝工、工期延误等)由乙方全部承担。在合同履行过程中,双方如发生纠纷,应友好协商,如协商不成时,任何一方可向深圳市宝安区人民法院提请诉讼解决。

  七、 本合同未尽事宜,由甲、乙双方协议补充,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具同等法律效力。

  八、 本合同一式肆分,甲、乙双方各执贰份,经双方签字盖章之日起生效。

  甲方____

  乙方____

  单位名称:____

  单位名称:____

  法定代表人:____

  法定代表人:____

  (或)委托代表人:____

  (或)委托代表人:____

  开户银行:____

  开户银行:____

  账号:____

  账号____

  签字时间:____

  签字时间:____

货物购销合同12

  甲方(供应商):_______________________________________

  乙方(零售商):_______________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。

  一、订购商品

  1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。

  2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。

  3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前15日通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效,适用于确认之日后的'新订单。

  4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

  5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码,以便于pos机识别;无条形码的商品应当在《附件一》中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。

  6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  二、代理人

  1、本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据,作为双方签订、履行合同的有效凭证。

  2、双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前7日通知对方,委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。

  三、订货

  1、乙方向甲方订货,应当提前72小时发出订单,双方约定的订单形式为:

  (1)乙方电子商务*台

  (2)电子邮件

  (3)传真

  (4)订货合同

  (5)其他____________

  2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

  3、甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复,答复形式同订单形式一致;不予答复的,视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的,乙方应当在24小时内表示是否接受,乙方不接受则视为订单无效;乙方不予答复的,视为接受修改的订单。

  4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的,应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的,应当加盖订货单位公章或代理人签字,方为有效。

  四、交货及验收

  1、甲方应当将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

  2、乙方应当妥善安排工作人员在到货后12小时内按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收,并出具收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的,可以拒绝接收。对于特殊情况下无法在12小时内验收完毕的,应当出具收货待验收凭证,同时告知验收完毕的具体时间。

  3、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。供应商知道或者应当知道所提供商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。

  质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,否则视为认可。

  五、商品促销

  1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划,以加速商品的周转和销售。

  2、甲方可以根据自身产品状况,有选择地参加促销活动,同时向乙方支付促销服务费用或者给予商品价格优惠。

  3、双方应当就促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用及支付办法等具体事宜,另行签订《促销服务协议》。

  六、商品退换

  1、双方在确定商品价格时,应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为_____:

  (1)不接受退换货

  (2)可接受全部退换货

  (3)有条件的退换货

  (4)在商品总价值%损耗范围内可接受退换货

  2、在选择有条件退换货的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:

  在第____种条件时甲方同意更换商品:

  (1)残、次品

  (2)季节性商品过季时

  (3)滞销商品

  (4)其他____

  在第____种条件时,甲方接受乙方退货:

  (1)残、次品

  (2)季节性商品过季时

  (3)滞销商品

  (4)产品存在质量问题

  (5)其他

  对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。

  3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认,10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的,乙方有权自行处置该商品,并在对帐结算时予以扣除。

  七、对帐与结算

  1、双方确认的结算方式为_________:

  2、采用第1条第(3)种方式结算的,双方应当在本合同中明确对帐及结算周期。

  (1)按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对帐周期为:每月次,具体对帐日期为每月日。对帐日前3日,甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供《商品对帐单》,乙方持相关单据进行核对,核对无误后签字确认;无故不确认的,视为认可《商品对帐单》的内容。

  (2)双方确认的结算周期为:

  a10**15日c30日d45日e其他____

  3、如因商品种类不同,确定的对帐周期、结算周期不同,可就具体商品的对帐周期、结算周期或者其他的对帐、结算办法另行制作本协议附件或在《附件一》中列明。

  4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可持《商品对帐单》及增值税发票要求乙方足额支付货款。

  5、双方确定的付款方式为:

  (1)现金

  (2)转账支票

  (3)电汇

  (4)_______

  八、知识产权的保护

  甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的.专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

  九、违约责任

  1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟3日以上的,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计5次迟延交货的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  4、由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关**部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的,乙方有权解除本合同。

  十、合同的解除

  1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。甲方提出解除合同的,已经支付的各种促销服务费用乙方不予返还;乙方提出解除合同的,应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用。

  2、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。乙方提出解除合同的,已经收取的各种促销服务费用不予返还;甲方提出解除合同的,乙方应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用:

  (1)存在本合同第九条第2、3、4款约定的严重违约行为时;

  (2)受到**行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其它丧失合法经营身份或资格的情况发生时;

  (3)申请破产、进入清算程序,或陷入无力偿付债务或资不抵债的状态,或其它有充分理由可认为财务状况恶化或有该可能性时;

  (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;

  (5)增值税一般纳税人资格被取消时。

  3、合同解除后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对帐和结算。

  十一、合同期限

  1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

  2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延1年。

  十二、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第___种方式处理:

  (1)向___________________人民法院提起诉讼;

  (2)向___________________仲裁委员会申请仲裁。

  十三、其他

  验收交接后,双方应当签署车位交接单。

  1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后,视为送达。

  2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

  3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

  4、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

  5、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  签约代表:

  签约代表:

  电话/传真:

  电话/传真:

  电子邮件:

  电子邮件:

  开户银行/帐号:

  开户银行/帐号:

  税号:

  税号:

  盖章:

  盖章:

  签字日期: 年 月 日

  签字日期: 年 月 日

货物购销合同13

  供方:(以下简称甲方)

  需方:(以下简称乙方)

  一、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额: 单位:人民币(元)

  二、品质保证:原厂包装、原厂标准。

  三、交货地点及方式:供方负责送货至需方公司所在地,供需双方共同验收并签字确认。

  四、交货期:合同签订之日起一周内。

  五、产品保修责任:自交货验收合格之日起,主机保修24个月,人为及不可抗力原因造成损坏除外,保修期满后供方负责使用原厂配件进行有偿维修。

  六、付款方式:货到当日内支付总额的80%,十日内付清其余20%。

  七、违约责任:供方不能按时交货每延迟一天需支付合同总额1‰的违约金,需方于付款之日不能按时付款每延迟一天按合同总额的1‰支付违约金。

  八、其他约定事项:合同执行过程中如出现争议,双方友好协商解决。

  九、本合同一式贰份,供需双方各执壹份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  货物买卖合同范文协议书

  出卖人:_________________(以下简称甲方),

  买受人:______________(以下简称乙方),

  兹为_______货物欠款买卖,经双方缔结合同如下:

  第一条 甲方愿将_______货_______件卖与乙方,约定_______年_______月_______日交付清楚。

  第二条 货价议定每件人民币______________元整(或依照交货日交货地的`市价为标准)。

  第三条 乙方应自交货日起算_______日内支付货价与甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。

  第四条甲方如届交货期不能交货,或仅能交付一部分时,于_______日前通知乙方延缓日期,乙方不允者可解除买卖合同,但须接到通知日起算_______日内答复逾期即视为承认延期。

  第五条 甲方如届期不交货又未经依前条约定通知乙方时,乙方可限相当日期催交货,倘逾期仍不交时,乙方可解除合同。

  第六条 如因天灾地变,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或一部分货品未能交清的,可以延缓至不能交货原因消除后___日内交付。

  第七条 乙方交款之期以甲方交货之期为标准。

  第八条 乙方逾交款日期不为交款的,甲方可以定相当期限催告交款,并请求自约定交款日期起算至交款日止,按每百元日折计算迟延利息。

  第九条 甲方所交付的货品,如有不合规格或品质恶劣或数量短少时,甲方应负补充或交换或减少价金的义务。

  第十条 乙方发现货晶有瑕疵时,应即通知甲方并限期请求甲方履行前条的义务,倘甲方不履行义务时,乙方除可解除合同外并可请求损害赔偿,甲方无异议。

  第十一条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:

  (一)提交______________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十二条 其他约定事项:____________________________

  本合一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

货物购销合同14

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  一、供需方本着互相信任、真实合作的原则,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,经双方协商一致,就野生菌供销事宜签订本合同。

  二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按出厂标准。

  三、交(提)货地点:供方厂房

  四、运输方式及到达站港和费用负担:运费由甲乙双方承担。五、包装标准、包装材料的费用负担:纸箱定重标准散装

  六、验收标准、方法及提出异议期限:开箱验收,货到叁天内提出书面异议,否则供方视为需方验收合格无误。

  七、结算方式及期限:预付____%订货,______%款到帐发货,余款年底结清。

  八、本合同签订期限为____年。

  九、其他约定事项:

  1、由于本合同履行过程中而发生的`或与之有关的任何争议或请求,均提交由卓尼仲裁委员会仲裁解决。

  2、其他未尽事宜由双方另行签订补充协议确定,本合同自供需双方盖章或签字后生效。

  4、本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方:_____________乙方:_____________

  日期:_____________日期:_____________

货物购销合同15

  销方:(以下称甲方)____________

  购方:(以下称乙方)____________

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲乙双方本着*等互利,长期合作的原则,现就甲乙双方购销原煤相关事宜进行协商,达成如下协议:

  1、煤炭品种:

  原煤。

  2、煤炭数量:

  8000万吨。

  3、煤炭质量标准:

  所销售品种标的发热量不小于5000大卡。

  4、计量方式及价格

  计量以甲方过磅为准,价格为400元/吨。

  5、总价款:

  零零叁佰贰拾万元整(¥3200000.00元)。

  6、付款及结算方式:

  乙方以付款的形式将货款提前打入甲方账号,甲方按乙方预付款金额付给相应数量的煤炭结算提货单,乙方拉运完后,甲方开具17%的增值税票。

  7、提货方式及杂费结算

  乙方自行派车到甲方指定煤矿提煤,运输途中所遇风险等运杂费全部由乙方承担。

  8、其它:

  1)煤炭价格随行就市,并另行签订补充协议,补充协议与此同具有同等法律效力。

  2)合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

  3)甲方的`原煤中石头量不能超过15%。

  4)甲方的所有原煤必须全部卖给乙方,如有违约甲方必须付给乙方违约金50万元整。

  9、合同生效日

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

  本合同正本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  _____年____月____日至______年____月____日


货物购销的合同菁选(扩展3)

——货物购销合同菁选

货物购销合同(合集15篇)

  随着人们法律意识的建立,很多场合都离不了合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编收集整理的货物购销合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

货物购销合同1

  购货单位:_________________,以下简称甲方。

  供货单位:_________________,以下简称乙方。

  经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条产品的名称、品种、规格和质量

  第二条产品的数量和计量单位、计量方法(产品型号:_____________数量:______________金额:______________。)

  第三条产品的价格与货款的结算(产品货款的结算:_________________产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。)

  第四条验收方法_____________。

  第五条对产品提出异议的时间和办法

  第六条乙方的违约责任(约定违约金的承担)

  第七条甲方的'违约责任(约定违约金的承担)

  第八条不可抗力

  甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第九条其它________________。

  本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。(约定纠纷发生时的解决方式)

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份!

  购货单位(甲方):_________________(公章)法定代表人:_____________(公章)

  地址:_________________开户银行:______________帐号:_________________电话:__________________

  供货单位(乙方):_________________(公章) 法定代表人:______________(盖章)

  地址:_________________开户银行:_____________帐号:__________________电话:_____________

  _________ 年_____月_____日

货物购销合同2

  甲方: 身份证号码: 地址: 邮编: 电话:

  乙方: 身份证号码: 地址: 邮编: 电话:

  甲乙双方经过协商,本着自愿*等诚实信用的原则,就甲方向乙方出售本协议约定的货物等事宜,约定如下:

  第一条:名称、品种、规格、质量。

  1、名称:

  2、品种:

  3、规格:

  4、产品质量按照以下项执行

  1、按照标准执行;

  2、按照样本,且样本作为本协议附件。

  样本封存:

  样本保管方式:双方确定按照标准执行。

  第二条:数量和计量单位、计量方法

  1、数量:

  2、计量单位和方法:

  3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法。

  第三条:包装方式和包装品的处理

  ____________________。

  第四条:交货方式

  1、交货时间:

  2、交货地点:

  3、运输方式:

  4、保险:

  5、与买卖相关的单证转移:

  第五条:验收

  1、验收时间:

  2、验收方式:

  3、验收如发生争议,由检验机构按标准和方法对产品进行检验。

  第六条:损失风险

  货物在送达交货地点前的损失由甲方承担,其后的'损失风险由乙方承担。

  第七条:价格与货款支付

  1、单价:

  2、总价:

  3、货款支付:

  4、货款支付时间:

  5、货款支付方式:

  6、运费、搬运费用及其他费用的支付时间和支付方式:

  第八条:提出异议的时间和方法

  1、甲方不能交货,则乙方有权解除合同,并有权要求甲方退还已支付的款项。

  2、甲方交货的品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的,乙方如同意利用货物,应按质论价;如乙方不能利用的,应根据具体情况,由甲方负责调换、修理,所产生的费用由甲方承担。

  第十条:违约责任

  如任意一方违约,应支付守约方违约金元,或按照货款总金额的%支付违约金。

  第十一条:争议处理

  本协议在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向甲方/乙方所在地人民法院起诉处理。

  第十二条:本协议一式两份,自双方签字时生效。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  ____年_____月_____日____年_____月_____日

货物购销合同3

  供方:

  需方:

  第一条 为切实贯彻执行经济合同法规,保证购销合同的严肃执行,签订本总合同。本总合同适用于日用百货、文化用品、钟表眼镜、鞋帽、纺织品、针棉织品、服装、劳防用品、丝绸等九类商品商商购销业务。具体品类(种)的成交,需签订具体商品购销分合同。供需双方可根据自身特点制订表格式购销合同。本总合同是签订具体购销合同的总原则。本总合同未尽事宜可以经双方协商一致后签订补充协议。本总合同、具体商品购销分合同、补充协议均具有法律效力。补充协议和具体商品购销分合同不可以变更总合同的约定条款,补充协议与具体商品购销分合同不一致时,以补充协议为准。

  第二条 合同签订后,双方须严肃履行。如一方确因发生《经济合同法》第二十七条所规定的情况,需要变更或解除合同的,须于合同到期前十五天以书面形式向对方提出(含合同变更手续)。对方应在接到通知后十五天内书面(或电报)答复,逾期不答复的,视为默认。因变更或解除合同使一方遭受损失的,由责任方赔偿。在新协议未达成前,原具体合同仍然有效。

  按需方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需要严格执行合同,一般不予变更。如需变更,由此而产生的损失,由需方负担;如供方不能按期、按质、按量、按指定要求履行合同,其损失由供方负担。

  第三条 购销合同的商品价格,必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法或协商订价。

  签订合同,成交商品的作价标准,均为正品价。对于副品、等级品,其差幅按照扣率惯例作价执行合同;对于暂定价(参考价)商品,允许上下差幅在10%—15%以内执行(差率在具体合同中规定),合同中有规格差价的按照中档(等)作单价成交,实际发货时按规格分别作价。

  在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,要以书面通知需方,以便作为交货时(指运出)作价依据。

  逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。

  第四条 对异地的商品供应价格,均为车、船交货价,装车、装船以前的费用,由供方负担。如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的,由需方负担;对同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就库直拨商品由工厂送货或需方自提。承运单位按有关收费规定收取的合理运输费用,运输保险费由需方承担。对运费负担,也可按照双方协商的办法办理。

  第五条 商品质量,有国家标准或专业标准的,按国家标准或专业标准执行;无上述标准的,按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的,由双方协商确定。供方应认真检验,严格把关,以保证商品质量。

  如果商品质量不符合标准,一般情况应允许退货。如属特殊情况,供需双方可协调解决。

  第六条 商品包装必须牢固,供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品包装有特殊要求,双方应在具体合同中注明,增加的包装费用由需方负担。

  第七条 执行合同的交货日期,以供方开单日为准。由工厂直接送车站、码头的商品,以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的,不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的,供方认可后,予以分批均衡交货。

  供方供应商品,除双方另有约定者外,异地的,由供方代办托运。如需方要自提,应持加盖财务印章的自提证明,提货费用由需方自理;同城的,除工厂直送部分外,均由需方在货款结算后七天内自提(遇节假日顺延),超期未提部分,由需方负责仓储费用。

  受交通运输影响造成延期或需方要求暂缓发货不超过三十天的,不作迟延履行合同处理。

  第八条 对有有效期限的商品,其有效期尚存三分之二以上的,供方可以发货,有效期尚存三分之二以下的,供方应征得需方同意后才能发货。

  第九条 供方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港),委托承运单位发运货物,力求装足容量或吨位,从节约费用。

  如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港)时,应及时通知对方,并进行协商,取得一致意见后,再办理发运。协商达成一致意见前,仍然按原合同执行。

  需方提出改变运输路线、工具、到达站(港),因此增加的费用由需方负担,如确有特殊情况由双方协商解决。供方改变运输路线、工具、到达站(港),未经需方同意的,因此增加的费用应由供方负担。

  第十条 商品从取得发运证明时起,所有权即转移至需方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等事故,由需方负责向承运部门或保险公司索赔,非因供方过错,不可向供方提出索赔。但供方应积极提供有关资料,并协助需方索赔。需方在接收商品时,必须派人到现场监卸,清点大件,检查包装。如发现问题,应及时向当地承运部门索取规定的记录和证明,立即详细检查,并在收到货物后十天内向有关责任方提出索赔。责任属于供方的,需方应在收到该批货物后十五天内,向供方提出索赔,逾期不提,视为验收无误。供方应在接到索赔通知后十五天内查明情况,给予答复。逾期不答复,视作认赔。

  若因有关单据未能随货同行,货到后,需方应先向承运部门具结接收,同是立即通知供方,供方在接到通知后十五日内答复;属于多发、错(串)运商品,需方不得自行动用,并做好详细记录,妥为保管,收货后十日内通知供方,因此发生的一切费用由供方负担。

  由供方委托承运单位发运的商品,均应向人民保险公司投保综合运输险。商品在运输途中遭受损失时,由需方向当地保险公司按照《国内水路、铁路货物运输保险条款(试行)》所规定的手续程序及期限申请办理索赔。

  第十一条 商品外包装完整,拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题,需方应在货到九十天内(单个商品价值在2千元以上的在十五天内),向供方提出查询;发现商品霉烂变质,应在收到货物后三十天内通知供方。逾期均视为验收无误。

  接收进口商品和外贸库存转内销的商品,因关系到外贸查询,查询期为需方收货后的六十天,逾期供方可不受理。

  需方向供方提出查询时,应填写查询单,一货一单,不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、供应发货单号码(即调拨单,下同)等资料,并保存好实物。供方应在接到查询单后十五日内作出答复。凡上项内容填写不完整或多种商品混列,以及不是从供方供货的,供方可要求需方重新填写查询单。

  为了减少部分查询业务,凡一张供应发货单所列一个品种损失在五元以下,残损在十元以下的均不作查询处理(零配件除外),对笨重商品(如缝纫机头、部件等残品)的查询,需方将残品直接寄运工厂,查询单寄交供方,并在单上注明寄运日期。

  需方在收货时发现差错(如错发、多发部分)、无合同、严重质量问题等情况,属于供方责任,需要退货时,应在收货后三十天内通知供方,逾期则供方可不受理;同时需方也不得擅自退货或将商品运回供方。供方在收到通知后十五天内应予答复并提出处理意见。逾期不答复,需方可视为同意退货。凡逾期退货以及不属于供方责任的退货,其损失均由需方负担。

  第十二条 商品货款、运杂费、保险费等款项的结算,按中国人民银行有关结算办法的规定办理。货款结算实行验单付款。需方无理拒付、逾期付款、拖欠货款的,应按有关银行部门规定交纳滞纳金,并由开户行连同货款划给供方。

  需方变更开户银行、帐户名称和帐号,应于合同规定的交货期限前三十天以书面(或电报)通知供方。未按期通知或通知有错误而影响结算的,需方应负逾期付款的`责任。

  经供、需双方商定,货款结算除另有书面特殊规定外,采用以下第种方式(1。托收承付可另行订货款结算协议书2。款到发货;3。银行汇票;4。商业汇票。)

  第十三条 一方违反合同应负违约责任,向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的,还应进行赔偿,补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的,应继续履行。

  1。供方不能履行合同的,应向需方偿付违约金。一般商品的违约金为不能交货部分货款总值的 %(在1%—5%之间确定),但需方有特定要求的商品的违约金为货款总值的%(10%—30%之间确定)。

  2。供方逾期交货,按照中国人民银行有关延期付款的规定、按逾期交货部分货款总值计算,向需方偿付逾期交货的违约金。

  3。供方提前交货或多交、错发货而造成的需方在代保管期内实际支付的费用,应由供方负担。

  4。需方未经供方同意擅自退货的,应向供方偿付违约金。一般商品的违约金为退货部分货款总值的 %(在1%—5%之间确定);有特定要求的商品的违约金,为退货部分货款总值的%(在10%—30%之间确定)。退货途中的运输等费用,由需方负担。

  5。需方逾期提货、逾期付款的,按照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货、逾期付款部分货款总值计算,向供方偿付逾期提货、逾期付款的违约金。

  6。需方承担因提供给供方的到货地点或接货人等有误而造成的一切损失;承担供方或运输部门因处理需方提出的错误异议而支付的一切费用;承担代供方保管的商品保管不善所造成的损失。

  违约金、赔偿金、保管费用应在明确责任后十天内偿付,否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。

  第十四条 供、需双方履行合同,发生纠纷时,应本着顾全大局、相互谅解的精神,及时协商解决。协商不成时,任何一方均可按《商业部门经济纠纷调解暂行规定》向有关商业经济纠纷调解机构申请调解,也可向经济合同仲裁机关申请仲裁,或向人民法院起诉。

  第十五条 本总合同一式两份,双方各执一份。

  第十六条 本总合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。有效期限为年月日至 年月日。期满双方如无异议,总合同自动延长一年。任何一方需变更或解除本总合同,须在期满前一个月以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍求本总合同办理。

  本总合同及其附件凡涉及日期的,按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。

  具体商品购销分合同,一般以一货一单格式(见附件1、2),有特殊要求的可用自制格式。

  年月日

  供方盖章需方盖章

  法定代表人或委托代理人签字 法定代表人或委托代理人签字

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  地址: 地址:

  邮政编码: 邮政编码:

  电报挂号: 电报挂号:

  电话: 电话:

货物购销合同4

  供方:合同编号:

  需 方:签订地点:

  一、产品名称、品种、数量、金额、供货时间

  签订时 间:年 月日

  产品名称品种规格计量单位数量单价总金额交售时间及数量

  合计

  合计人民币金额(大写)

  (注: 空格如不够用,可以另接。)

  二、质量标准、用途

  三、验收办法及时间、地点

  四、 检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担

  五、 交(提)货地点及运输方式和费用负担

  六、超欠 幅度损耗及计算方法

  七、包装标 准、包装物的供应与回收和费用负担

  八、结算方 式及期限

  九、给付 定金的数额、时间

  十、如需 提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件

  十一、违 约责任

  十二、解 决合同纠纷的.方式

  十 三、其它约定事项

  供方单位名称(章) 单位 地 址:法定代表人:委托代理人:电话:电 报 挂 号:

  开 户 银 行:账号:邮 政 编 码:

  需方单位名称(章)单 位 地 址:法定代表人:委托代理人:电话:电 报 挂 号:

  开 户 银 行:账号:邮 政 编 码:

  鉴(公)证意见:

  经 办 人:

  鉴(公)证机关(章)

  年月日 (注:除国家另有规定外, 鉴(公)证实行自愿原则)

  有效期限:年月 日至年月日

货物购销合同5

  需方(甲方):

  法定代表人:

  供方(乙方):

  法定代表人:

  根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。

  1、所订产品如下:

  产品名称 规格型号 数量 单价 金额 备注

  共计: 元(不含税) 大写人民币:

  2、 付款方式:

  (1)、合同总价: 元(不含税) 大写人民币:

  (2)、结算方式:本合同签订后,甲方在三日内向乙方支付订金

  元(不含税) 大写人民币:

  订金到账后,甲方通知乙方以承兑汇票的支付方式支付货款;乙方需在三日内发货,(乙方支付运费,甲方负责卸货);其余价款每批货物送到甲方接货地后,甲方需在三日内支付货物全部价款,直至合同履行完毕。

  3、提货方式:配货车送甲方所在地,运费由甲方承担,甲方接收货物后,签发回批单。

  4、合理损耗及计算方法:地磅检斤,合理磅差为3‰以内。

  5、违约责任:

  (1)、在本合同履行期内,(除乙方欠款外)任何一方不得以任何理由终止或解除合同。

  (2)、如需方付款超过约定期限10天,供方有权单方终止合同,由此产生的损失由需方全部负责。供方必须按需方约定及时供货,否则应承担相关责任(由天气、交通、需方欠款原因造成的.除外);

  6、本合同在履行过程中如发生争议,由合同各方协商解决,协商不成的,由需方所在地人民法院管辖。

  7、其他约定事宜:本合同未尽事宜,双方协商解决,以书面补充合同为准。

  8、合同有效期:本合同自 年 月 日起生效,有效期至 年 月 日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

  本合同一式两份,自双方签字盖章之日起生效。

  单位名称:(签字盖章) 单位名称:(签字盖章)

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  开 户 行: 汇款名称:

  账 号: 农行卡号:

  本合同签订日期: 年 月 日

货物购销合同6

  合同编号:____________

  甲方(采购人):____________ 签定地点:____________

  乙方(中标人):____________ 签定日期:____________

  根据甲方申请并经**采购领导小组办公室核准的**采购计划,甲方委托商通采购招标有限公司对设备进行招标采购[招标编号05号]的招标结果,乙方为中标人,现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容,双方达成如下协议:

  1、合同标的及合同价格

  2、交货方式和交货地点

  2.1交货方式:

  2.2交货地点:

  3、供货清单

  3.1供货清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。(采购人对包装及运输有特别要求的,应作具体约定。)

  4、付款方式与条件

  4.1货物交货付款

  全部货物交货并经验收合格后,甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以 方式向乙方一次性支付 %的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的,可在支付货款时予以扣除)。

  现场交货条件下,乙方要求付款应提交下列单证和文件。

  A、金额为有关合同货物价格的正式发票。

  B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

  C、甲方已收讫货物的验收凭证。

  D、甲方签发的验收合格文件。

  4.2分期支付货款的,余下的货款应于(时间)支付。

  5、质量要求和技术标准

  质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。 (质量要求和技术标准应按照招标文件要求填列。)

  6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。)

  7、验收

  (货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。)验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。 验收可细分为到货时的外在质量的验收,投产前的质量验收,大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式,采购人可在招标文件中细化规定。

  8、质量保证

  各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 个月,在质量保证期内设备运行发生故障时,乙方在接到甲方故障通知后 小时内应委派专业技术人员到场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案,若 小时内无法排除故障,则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

  9、知识产权

  乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与

  甲方无关,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的,乙方应赔偿该损失。

  10、违约责任

  10.1 未按期交货的违约责任

  10.1.1 如果乙方未能按合同规定的'时间按时足额交货(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期,甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 1天,按迟交货物金额的 %。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 %。

  10.1.2 如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的(不可抗力除外),每逾期 1天,乙方应按迟交货物金额的 %向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未支付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的,还应赔偿甲方所受的损失。

  10.2 若乙方不能交货的(逾期15个工作日视为不能交货,因不可抗拒的因素除外)或交货不合格从而影响甲方正常使用的,乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 %的违约金。违约金不足以补偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。 10.3 如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,每逾期天的,乙方应向甲方支付 元违约金,若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。

  10.4 甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日支付逾期付款违约金。

  11、违约终止合同

  11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下,即在甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方有权向乙方发出书面违约通知,甲方终止本合同:

  11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

  11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

  12、不可抗力

  因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

  本合同中的不可抗力指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;**行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

  13、合同纠纷处理方式:因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下方式解决:

  (1)向 (甲方所在地) 仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  14、其他约定

  14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

  14.2 本合同未尽事宜,双方另行补充。

  14.3 本合同一式四份,经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份,送漳州市芗城区**采购领导小组办公室、漳州市商通采购招标有限公司备案各一份,具有同等效力。

  甲方(盖章): ____________乙方(盖章):____________

  单位地址: ____________单位地址:____________

  法定代表人:____________ 法定代表人:____________

  委托代理人:____________ 委托代理人:____________

  电话、传真:____________ 电话、传真:____________

  开户银行:____________ 开户银行:____________

  帐 号:____________ 帐 号:____________

货物购销合同7

  合同编号:

  甲方(买方/需方):

  乙方(卖方/供方):

  签约地点:

  根据《中华人民共和国合同法》及年月日____________单位商住楼智能安防工程网络及硬件的招标结果和招标文件(招标编号:gzaf[2002]0001)的要求,经双方达成一致,签订本合同。

  1、合同设备

  乙方向甲方供应下列表中所列网络设备和硬件设备等,负责安装调试。

  2、合同总价

  总价为人民币(大写) ,即rmb¥ 元,该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

  3、合同组成

  详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

  4、技术要求

  乙方所提供设备,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供设备的厂试测验报告。

  5、合同设备的包装、交货、安装、调试及验收

  5.1合同设备的包装

  设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

  5.2合同设备的交货

  5.2.1乙方交货时间:合同签订15天内。

  5.2.2乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。

  5.3合同设备的安装调试

  5.3.1乙方负责合同项下的安装调试,一切费用由乙方负责。

  5.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

  5.4设备的验收

  5.4.1合同设备安装调试完成后5个工作日内验收,验收应在甲、乙双方共同参与下进行。

  5.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

  5.4.3如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

  5.5乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。

  6、质量保证及售后服务

  6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的`,其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

  6.2合同设备保质保用期按生产厂家标准,但不得少于一年(用户单位签字验收之日起)。保质保用期内非人为原因出现产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修。

  下列情况乙方不负责免费保修:

  (1)甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏;

  (2)擅自改装设备;

  (3)各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

  6.3因设备的质量问题而发生争议,由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;设备不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。

  ***乙方为甲方提供操作及维护培训,主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。

  7、付款方式

  7.1本合同款项以人民币转帐方式支付,凭以下付款资料:

  (1)采购合同;

  (2)验收表(加盖甲方公章);

  (3)调试意见(加盖甲方公章);

  (4)乙方开具的正式发票复印件,加盖甲方公章。

  付款方在十个工作日内支付合同总金额,即:人民币 元。

  8、技术服务

  8.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

  8.2乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。

  9、不可抗力

  9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

  9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

  10、索赔

  10.1如有异议,甲方有权根据有关**部门的检验结果向乙方提出索赔。

  10.2在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

  (1)乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。

  (2)根据货物低劣程度、损坏程度以

  及甲方所遭受的损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

  (3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。

  10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内,乙方未作出答复,上述索赔应视为被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如此这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

  11、违约与处罚

  11.1甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天可向甲方加收合同金额的3‰违约金。

  11.2乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额3‰的违约金。

  11.3乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

  11.4甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额5%的违约金。

  11.5乙方未能交付货物,则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

  12、合同终止

  如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。

  13、法律诉讼

  签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则由合同签订所在地仲裁机构或合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。受理期间,双方应继续执行合同其余部分。

  14、其他

  14.1本合同正本五份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份,监察局一份,采购中心一份,招标人一份。合同自签字之日起即时生效。

  14.2本合同未尽事宜,由双方协商处理。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  签约代表:签约代表:

  地址:地址:

  电话:电话:

  传真:传真:

  签约日期:年 月日 签约日期:年 月日

  开户银行:开户银行:

  账号:账号:

货物购销合同8

  甲方:身份证号码:

  地址:

  邮编:电话:

  乙方:身份证号码:

  地址:

  邮编:电话:

  甲乙双方经过协商,本着自愿*等诚实信用的原则,就甲方向乙方出售本协议约定的货物等事宜,约定如下:

  第一条:名称、品种、规格、质量。

  1、名称:

  2、品种:

  3、规格:

  4、产品质量按照以下3项执行

  (1)、按照标准执行;

  (2)、按照样本,且样本作为本协议附件。

  样本封存:

  样本保管方式:

  (3)、双方确定按照标准执行。

  第二条:数量和计量单位、计量方法

  1、数量:(如实际交货量大于本协议约定的数量,以实际交货量为准)

  2、计量单位和方法:

  3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法

  。

  第三条:包装方式和包装品的处理

  第四条:交货方式

  1、交货时间:,如甲方不能按照本协议约定的期限交货,则乙方允许甲方顺延交货时间为天。

  2、交货地点:

  3、运输方式:

  4、保险:

  5、与买卖相关的单证转移:

  第五条:验收

  1、验收时间:

  2、验收方式:

  3、验收如发生争议,由检验机构按标准和方法对产品进行检验。

  第六条:损失风险

  货物在送达交货地点前的损失由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担。

  第七条:价格与货款支付

  1、单价:

  2、总价:

  3、货款支付:

  (1)、货款支付时间:

  (2)、货款支付方式:

  (3)、运费、搬运费用及其他费用的支付时间和支付方式:

  第八条:提出异议的时间和方法

  1、甲方不能交货,则乙方有权解除合同,并有权要求甲方退还已支付的款项。

  2、甲方交货的`品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的,乙方如同意利用货物,应按质论价;如乙方不能利用的,应根据具体情况,由甲方负责调换、修理,所产生的费用由甲方承担。

  第十条:违约责任

  如任意一方违约,应支付守约方违约金元,或按照货款总金额的%支付违约金。

  第十一条:争议处理

  本协议在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向甲方/乙方所在地人民法院起诉处理。

  第十二条:本协议一式两份,自双方签字(盖章)时生效。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  代表(签字):代表(签字):

  时间:时间:

  合同签订地:

货物购销合同9

  采购方(以下简称甲方):_____

  签约代表:______________

  地址:_____

  供货方(以下简称乙方)_____

  签约代表:______________

  地址:_____

  根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就甲方采购乙方医疗设备事宜,双方自愿达成如下协议。

  第一条设备的名称、规格、单价、数量等

  详见明细表,明细表是本合同的一部分。

  乙方应随货提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

  第二条技术标准

  在符合国家相关技术标准的基础上,甲、乙双方根据施工图纸和合同约定(见附件)进行技术验收;如根据样品进行验收,乙方所供医疗产品应与样品质量一致。甲方验收合格后,双方在《验收合格单》上签字确认。

  第三条供货时间及地点

  交付时间:乙方分两次向甲方交付设备。_____年_____月_____日前,乙方向甲方交付;_____年_____月_____日前,乙方向甲方交付项设备。

  交付地点:

  乙方送货并承担运费、保险费、税费等,货物交付甲方后转移所有权。

  第四条验收标准及方式

  甲、乙双方对设备进行开箱清点、检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在七日内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

  设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_____内完成设备的安装调试。

  第五条货款及支付方式

  1、合同总价为人民币:

  2、合同签订后三日内,甲方向乙方预付总货款15%计_____;首批设备交付甲方后,甲方向乙方支付总货款40%计_____;第二批设备交付甲方后,甲方向乙方支付总货款40%计_____;

  3、设备安装调试验收合格、正常使用满一年后甲方向乙方支付总货款5%计_____。

  第六条售后服务及质量保证

  1、甲方收到货物后应在三日内验收,乙方对货物实行三包(包修、包换、包退)。

  2、乙方提供设备安装所需的拉手、螺栓等专用工具和辅助材料、易耗件,并免费提供以上备用材料_______套。

  3、乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在24小时内进行维修;逾期甲方可自行组织维修,费用由乙方承担。

  4、免费质保期为两年,自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内,乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用;免费质保期满后,乙方履行保修义务只收取人工费。

  5、设备运至甲方工地,乙方应指派技师三人对甲方操作人员安装、使用设备进行培训,直至甲方操作人员能熟练操作为止,乙方承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

  第七条违约责任

  1、甲方逾期支付货款满一个月后,每日按逾期未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

  2、非乙方供货质量问题,甲方中途不得退货,否则,甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。

  3、乙方逾期供货,每逾期一日,按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

  4、乙方逾期供货超过30日,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方所支付款项,并按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

  5、乙方违反质量条款交付产品,乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品,每逾期一日承担合同金额百分之一的违约金。

  第八条不可抗力

  甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的`理由,以减轻可能给对方造成的损失,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第九条争议解决方法

  甲、乙双方因履行本合同发生争议时,应友好协商;如协商未果,由甲方住所地人民法院管辖。

  第十条合同附件

  合同附件是本合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。本合同附件包括:

  配置清单、技术标准、设备技术说明

  第十一条其它

  本合同未尽事宜,由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字、盖章之日生效。

  甲方(盖章)_____乙方(盖章)_____

  法定代表人:_____法定代表人:_____

  签约代表:_____签约代表:_____

  ______年____月____日______年____月____日

货物购销合同10

  供方:__需方:__

  一、供需方本着互相信任、真实合作的原则,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,经双方协商一致,就野生菌供销事宜签订本合同。

  二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按出厂标准。

  三、交(提)货地点:供方厂房

  四、运输方式及到达站港和费用负担:运费由甲乙双方承担。

  五、包装标准、包装材料的.费用负担:纸箱定重标准散装

  六、验收标准、方法及提出异议期限:开箱验收,货到叁天内提出书面异议,否则供方视为需方验收合格无误。

  七、结算方式及期限:预付__%订货,__X%款到帐发货,余款年底结清。

  八、本合同签订期限为__年。

  九、其他约定事项:

  1、由于本合同履行过程中而发生的或与之有关的任何争议或请求,均提交由卓尼仲裁委员会仲裁解决。

  2、其他未尽事宜由双方另行签订补充协议确定,本合同自供需双方盖章或签字后生效。

  3、本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  _年_月_日

  签订日期:_年_月_日

货物购销合同11

  供方:_____________(以下简称甲方)。

  需方:_____________(以下简称乙方)。

  甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他法律规定法规的规定,本着*等、自愿、公*、诚实信用的原则,签订本合同,共同信守执行。

  一、品名、规格、产地、数量、单价、金额:__________

  二、质量要求、技术标准:

  三、供方对质量负责的条件和期限:

  四、交(提)货时间、地点及数量:

  五、运输方式到达站(港):____

  六、运输费用负担:________________

  七、合理损耗计算及负担:____________

  八、包装方式、包装物的供应、回收和费用负担:________________

  九、验收方法及提出异议的期限:____

  十、结算方式及期限:________________

  十、违约责任:

  1.供方延期供货的,每超过一天,按总货款的 0.5%向需方支付违约金。

  2.因产品的质量问题造成需方损失的,供方承担需方的全部损失。

  3.需方中途退货,应向供方支付退货部分货款 __________%的违约金。

  4.需方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应按逾期提货部分货款总值 __________%计算,向需方偿付逾期提货的违约金,并承担供方实际支付的代为保管、保养的费用。

  5.需方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的`损失。

  6.需方延期付款的,每超过一天,按总货款的 0.5%向供方支付违约金。

  7.任何一方擅自解除合同的,应按本合同货款总值的 20 %向对方支付违约金。

  十一、争议解决的办法:

  1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决的,均应提交济南仲裁委员会,按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  2.仲裁费用按仲裁裁决书或调解书中有关仲裁费承担的内容执行。违约一方或对合同争议承担主要责任的一方,应承担对方因仲裁活动而产生的合理律师代理费、鉴定(检验)费和其他相关费用。

  十二、其他约定事项:

  1.合同正本一式两份,双方各执一份。

  2.本合同经双方签字盖章后生效。

  3.本合同有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

  甲方:______

  (公章)

  乙方:______

  (公章)

  法定代表人:______(签字或盖章)

  法定代表人:______(签字或盖章)

  委托代理人:______(签字或盖章)

  委托代理人:______(签字或盖章)

  甲方地址:______

  乙方地址:______

  开户银行:______

  开户银行:______

  帐号:______

  帐号:______

  本合同于___年___月___日订立于___(地点)

货物购销合同12

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方代为提供设备更换部分设备材料一事达成如下协议事项。

  一、概况。

  1、甲方项目地点:_________

  2、服务范围_________:

  3、工期:收到甲方预付款起天内完成。

  二、合同价款及付款方式:

  合同金额:__________________,合同签订后日内甲方向乙方支付_________元整。余款_________元在设备材料安装完成后日甲方向乙方一次性付清。

  三、工程工期约定:

  乙方收到甲方支付的首笔工程预付款后,_________个工作日内完工,由于甲方、法定节假日及不可抗力因素原因造成的工期延误(如雨、雪天气)工期顺延。

  四、本合同双方签字盖章生效,未尽事宜双方协商解决。

  五、本合同壹式_________份,甲方执_________份,乙方执_________份。

  甲方:__________________乙方:__________________

  甲方代表:__________________乙方代表:__________________

  __________________年_________月_________日__________________年_________月_________日

货物购销合同13

  甲方(供应商):_______________________________________

  乙方(零售商):_______________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。

  一、订购商品

  1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。

  2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。

  3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前15日通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效,适用于确认之日后的新订单。

  4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

  5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码,以便于pos机识别;无条形码的商品应当在《附件一》中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。

  6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  二、代理人

  1、本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据,作为双方签订、履行合同的有效凭证。

  2、双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前7日通知对方,委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。

  三、订货

  2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

  3、甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复,答复形式同订单形式一致;不予答复的,视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的,乙方应当在24小时内表示是否接受,乙方不接受则视为订单无效;乙方不予答复的,视为接受修改的订单。

  4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的,应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的,应当加盖订货单位公章或代理人签字,方为有效。

  四、交货及验收

  1、甲方应当将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

  3、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。供应商知道或者应当知道所提供商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。

  质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,否则视为认可。

  五、商品促销

 1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划,以加速商品的周转和销售。

  2、甲方可以根据自身产品状况,有选择地参加促销活动,同时向乙方支付促销服务费用或者给予商品价格优惠。

  3、双方应当就促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用及支付办法等具体事宜,另行签订《促销服务协议》。

  六、商品退换

  1、双方在确定商品价格时,应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为_____:

  (4)在商品总价值X %损耗范围内可接受退换货

  2、在选择有条件退换货的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:

  在第____种条件时甲方同意更换商品:

  在第____种条件时,甲方接受乙方退货:

  对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。

  3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认,10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的,乙方有权自行处置该商品,并在对帐结算时予以扣除。

  七、对帐与结算

  1、双方确认的结算方式为_________:

  2、采用第1条第(3)种方式结算的,双方应当在本合同中明确对帐及结算周期。

  (1)按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对帐周期为:每月 次,具体对帐日期为每月x日。对帐日前3日,甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方

  提供《商品对帐单》,乙方持相关单据进行核对,核对无误后签字确认;无故不确认的,视为认可《商品对帐单》的内容。

  (2)双方确认的结算周期为:A.10日,B.15日,C.30日,D.45日, E.60日。

  3、如因商品种类不同,确定的对帐周期、结算周期不同,可就具体商品的对帐周期、结算周期或者其他的`对帐、结算办法另行制作本协议附件或在《附件》中列明。

  4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可持《商品对帐单》及增值税发票要求乙方足额支付货款。

  5、双方确定的付款方式为 :(1)现金,(2)转账支票,(3)电汇,(4)其他_______.

  八、知识产权的保护

  甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

  九、违约责任

  1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟

  货延迟的,每延迟1个工作日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟3个工作日以上的,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计5次迟延交货的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1个工作日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30个工作日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  4、由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关**部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的,乙方有权解除本合同。

  十、合同的解除

  1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30个工作日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。甲方提出解除合同的,已经支付的各种促销服务费用乙方不予返还;乙方提出解除合同的,应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用。

  2、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。乙方提出解除合同的,已经收取的各种促销服务费用不予返还;甲方提出解除合同的,乙方应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用:

  (1)存在本合同第九条第2、3、4 款约定的严重违约行为时;

  (2)受到**行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其它丧失合法经营身份或资格的情况发生时;

  (3)申请破产、进入清算程序,或陷入无力偿付债务或资不抵债的状态,或其它有充分理由可认为财务状况恶化或有该可能性时;

  (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;

  (5)增值税一般纳税人资格被取消时。

  3、合同解除后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对帐和结算。

  十一、合同期限

  1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

  2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延。

  十二、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第___种方式处理:

  (1)向___________________仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向___________________人民法院提起诉讼。

  十三、促销服务费

  甲乙双方可以协商约定,乙方为甲方提供的服务项目 内容 期限 ;乙方收取促销服务费的项目 标准 数额 用途方式 .

  十四、其他

  1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后,视为送达。

  2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

  3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

  4、本合同经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

  5、本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。

甲方:__________________________(盖章)

  法定代表人:_________________ 委托代理人:__________________

  身份证号码:________________ 电话号码:____________________

  传真号码:____________________ 电子邮件:_____________________

  开户银行:____________________ 银行帐号:____________________

  税务登记号:___________________

乙方:__________________________(盖章)

  法定代表人:_________________ 委托代理人:__________________

  身份证号码:________________ 电话号码:____________________

  传真号码:____________________电子邮件:_____________________

开户银行:____________________ 银行帐号:____________________

  税务登记号:___________________

货物购销合同14

  卖方:

  买方:

  兹买方向卖方订购下列产品,经双方谈定买卖条件如下:

  一、订货内容┌───┬─────┬────────────┬───┬───┬────┬────────┐

  │序号 │ 商品编码 │ 商品名称及规格 │单位 │ 数量 │ 单价 │ 金额 │

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │ │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │2 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │3 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │4 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │5 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │6 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │7 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │8 │ ││ │ │││

  ├───┴─────┴────────────┴───┴───┴────┴────────┤

  │合计:人民币(大写)│

  └────────────────────────────────────────────┘

  二、到货地点:

  运输方式:

  (1)送货上门

  (2)代发货运

  三、购销方式:

  (1)现金销售

  (2)赊销于__年__月__日前结清货款。

  四、本合同有效期如无特殊证明为壹个月,但已发的货,合同仍然有效,直至货款结清为止。

  五、如在本合同期内不能付清货款,买方按货款总额的__一天支付违约金给卖方,同时不给予享受

  本公司所有的一切优惠政策。

  六、买方收到货物的`____小时内必须将货物检验完毕,并和卖方随货出库单(客户联和回执联)

  核对,如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况,应于收到货物后四十八小时内书面通知卖方,在此期限内买方没有提出书面异议,卖方将视同买方收妥货物。

  七、未尽事宜,由双方协商解决,或向供货方所在地法院提请诉讼。

  供货方:

  购货方:(盖章)

  地址:

  地址:

  电话:

  电话:

  授权代表:

  授权代表:

  __年__月__日

  __年__月__日

  下栏由卖方发货时填写:

  ┌────────────┬────────────┬──────────────┐

  │ 营业部 │ 财务部 │ 公司负责人 │

  │业务人员: │审批: │审批: │

  │部 长: │签收: ││

  └────────────┴────────────┴──────────────┘

货物购销合同15

  需方: ____(以下简称甲方)

  供方:____ (以下简称乙方)

  甲、双方根据*等互利、协商一致的原则,依法签订本合同,以便双方共同遵守执行。

  一、 供货内容:

  镀锌管材、镀锌管件及角铁一批(详见合同附件:清单明细表)。货款总金额按材料清单明细表(明细表内所报单价为含税单价)包干价为:人民币____元整(____元)。

  二、 产品质量要求及标准:

  1、 乙方按甲方要求供货并按甲方要求出具产品合格证和 相应的产品质量检测证明等相关验收资料。

  2、 产品验收标准必须符合:GB/T3091-93

  三、 供货地点、方式:

  1、乙方负责运到甲方指定地点; 产品到达现场后,甲方应对材料的数量、外观质量签字认可,运输原因造成的破损由乙方负责;

  2、 乙方送货时应提供送货单一式贰份,由甲方指定专人按合同约定的要求验收签字确认,该签字只表示对货物名称、规格、颜色及表面状况、供货时间和供货数量的确认,不表示所提供货物已经符合约定的质量标准;

  四、 供货时间:

  根据甲方书面要求及时供应。

  五、 结算方式:

  货到工地支付人民币肆万元整(40000.00元),其余贰万伍仟贰佰元货款在工程验收合格后7日内(含7日,国家规定法定节假日顺延)付清。

  六、 违约责任:

  若乙方所提供货物达不到国家相关质量要求,应无条件退货并及时供应合格产品,且乙方自愿承诺向甲方支付本合同约定总货款20%的.违约金,由此引起的甲方一切损失(如:窝工、工期延误等)由乙方全部承担。在合同履行过程中,双方如发生纠纷,应友好协商,如协商不成时,任何一方可向深圳市宝安区人民法院提请诉讼解决。

  七、 本合同未尽事宜,由甲、乙双方协议补充,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具同等法律效力。

  八、 本合同一式肆分,甲、乙双方各执贰份,经双方签字盖章之日起生效。

  甲方____

  乙方____

  单位名称:____

  单位名称:____

  法定代表人:____

  法定代表人:____

  (或)委托代表人:____

  (或)委托代表人:____

  开户银行:____

  开户银行:____

  账号:____

  账号____

  签字时间:____

  签字时间:____


货物购销的合同菁选(扩展4)

——货物购销合同9篇

  卖方:___________________ (以下简称甲方)

  地址:___________________

  邮编:___________________ ;

  电话:___________________ ;

  传真:___________________ ;

  电子邮箱:_______________ ;

  买方:___________________ (以下简称乙方)

  地址:___________________

  邮编:___________________ ;

  电话:___________________ ;

  传真:___________________ ;

  电子邮箱:_______________ ;

  甲乙双方经过协商,本着自愿及*等互利的原则,就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜,达成如下一致:

  第一条:名称、品种、规格和质量

  1、名称:___________________

  2、品种:___________________

  3、规格:___________________

  4、质量,按下列第 项执行:

  ⑴按照 标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。

  ⑵按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)

  ⑶按双方商定要求执行,具体为: (应具体约定产品质量要求)。

  第二条:数量和计量单位、计量方法

  1、数量:_____________________________

  2、计量单位和方法:___________________

  3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法

  第三条:包装方式和包装品的处理

  第四条:交货方式

  1、交货时间:___________________

  (如甲方在约定时间不能按期交货,乙方允许甲方顺延交货日期15天)。

  2、交货地点:___________________

  3、运输方式:___________________

  4、保险:_______________________

  5、与买卖相关的单证的转移:___________________ 。

  第五条:验收

  验收时间:___________________

  第六条:损失风险

  货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担。

  第七条:价格与货款支付

  1、单价:___________________

  2、总价:___________________

  3、货款支付

  货款的支付时间:___________________

  货款的支付方式:___________________

  第八条:提出异议的时间和方法

  1、乙方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥善保管货物的同时,自收到货物后 日内向甲方提出书面的异议;乙方未及时提出异议的,视为货物合乎规定。

  2、乙方因使用、保管、保养不善等自身原因造成产品质量下降的,不得提出异议。

  第九条:甲方违约责任

  1、甲方不能交货的,则乙方有权解除合同,并有权要求甲方返还已支付的款项,乙方自愿放弃主张定金责任。

  2、甲方所交货物的品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的,乙方如同意利用货物,应按质论价;如乙方不能利用的,应依据具体情况,由甲方负责调换、修理、所产生的费用由甲方支付。

  第十条:乙方违约责任

  1、乙方若自提货物未按甲方通知的日期或合同约定的日期提货的,应以实际逾期提货天数,每日按货物总额的 %向甲方支付违约金。

  2、乙方逾期付款的,应按逾期付款金额每日 %计算,向甲方支付违约金或一次性支付违约金 。

  3、甲方为*而支出的`所有费用(包含但不限于律师费、诉讼费用、交通费等)均由乙方承担。

  第十一条:争议的处理

  本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的由甲方所在地人民法院处理。

  第十二条:本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,甲乙双方也可达成补充协议。补充协议具有同等的法律效力。

  第十三条:本合同自双方或双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

  甲方(盖章):___________________ 乙方(盖章):___________________

  代表(签字):___________________ 代表(签字):___________________

  _________年_______月_______ 日 _________年_________ 月_____ 日

  签订地:_______________________ 签订地:_______________________

  甲方:______________________乙方:______________________

  地址:______________________地址:______________________

  电话:______________________电话:______________________

  传真:______________________传真:______________________

  甲、乙双方经友好协商,以自愿、*等互利为原则,就乙方经销甲方之_______系列货物,根据《中华人民共和国合同法》,双方达成如下协议:

  一、甲、乙双方的权利和义务

  1、甲方是_______系列货物的`供应商,乙方是经销商。

  2、销售范围:甲方指定乙方在_______范围内销售甲方货物。

  3、乙方作为甲方的经销商,应尽经销商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求,尽最大努力将甲方货物销售。甲方也应保证供应足够的货源。

  4、货物的型号由订单、收货单确定,最终以收货单为准。

  5、运输及运费计算:甲方将以货物到岸价的形式向乙方供货,即甲方负责将货物发运到乙方所属地区配货站的运费,而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用。

  6、甲方应向乙方提供符合国家标准的货物,如乙方发现货物质量不合格,乙方有权向甲方提出调换,但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责,甲方不负任何责任。

  7、货物残损、退换:乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷,导致影响销售,应立即于送货单上注明,并请送货的部门签名作证;乙方有义务提供有关单证给甲方,以便甲方向保险公司索赔,如乙方没有注明或不履行提供单证义务的,甲方视乙方为全部签收正确。

  8、销售任务:乙方应完成总的销售额为:_______套/年。

  9、付款期限:甲方对乙方的付款条件为款到付货,即乙方每次定货需先将货款汇至甲方帐户内,甲方在确认款已到帐后______日内发货(不可抗力因素除外)。

  10、甲方负责为乙方提供全面的技术支持,负责为乙方培训售后服务人员(培训设在甲方公司所在地)。

  二、乙方的特别义务以及奖励

  1、保持甲方货物所有规格______个月销售的库存,甲方有权要求乙方进行库存增减调整。

  2、配合行动:当甲方在当地进行货物推广活动资源时,乙方有义务提供人力和借货服务。

  3、价格控制:乙方可享受甲方的经销商供货价,乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时,乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者(二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知)

  4、对乙方的优惠:

  乙方作为经销商,可以享受出厂价_______元/套;

  乙方累计销售台以上时在出货时即可以可享受______________的优惠;

  若乙方销售业绩特别出色,甲方将给乙方更大的优惠,具体优惠措施由甲方另定。

  三、合同的变更及终止

  1、经友好协商,甲、乙双方可以变更合同。

  2、乙方如连续______个月不能达到甲方所定下的销售目标,甲方视乙方为自动终止本协议。

  3、本协议期满后,由甲、乙双方协商是否续签本协议,乙方具有优先续签本协议的权利。

  四、违约责任

  1、对于乙方的以下行为,甲方可随时中止或终止本协议,如乙方违约(例如存在以下前三项的任一行为),则追究乙方的违约责任:

  (1)乙方超越销售范围销售甲方货物;

  (2)乙方违反了结算规定,未按要求付货款;

  (3)乙方每月的销售额连续___个月未能达到甲方要求的销售额;

  (4)乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化,如由他人承包、可能破产,导致甲方的权利无法得到保障时。

  2、本协议发生争议,双方以友好协商的方式解决,协商不成时,可申请仲裁或由甲方所在地人民法院管辖,依法处理。

  五、附则

  1、本协议有效期为:______年___月___日至______年___月___日。

  2、其它未尽事宜双方可友好协商。

  3、本协议一式两份,双方各执一份,签名盖章后即生效。

  4、乙方收货人员确认书是本合同的附件。

  甲方:___________________________乙方:__________________________

  法人代表:______________________法人代表:______________________

  签约代表:______________________签约代表:______________________

  签约日期:______________________签约日期:______________________

  本合同适应商超进货类

  供应商:____________________________________

  零售商:____________________________________

  使用说明

  一、适用范围

  本合同适用于我市行政区域内具有商业零售性质的超市、大型超市、仓储式会员店及便利店与供应商之间就商品进货购销事宜确立的合同关系。

  二、词语定义

  除双方另有约定外,本合同中下列词语应当具有本条所赋予的含义:

  1、商品购销:是指供应商与零售商之间建立商品买卖关系,零售商向供应商采购商品并自行组织销售,按照所采购商品的数量和金额向供应商进行结算的商业模式。

  2、零售商:是指直接面向终端消费者提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。

  3、供应商:是指与零售商建立商品买卖关系,直接向零售商提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。

  4、代理人:是指在本合同履行过程中,有权代表供应商或零售商处理订货、验收、入库、销售、退换货、结算等各个环节相关事宜的授权代表。

  5、订货:是指本合同有效期内,零售商按照本合同约定的原则、流程和方式,向供应商订购约定商品的活动。

  6、促销服务费用:是指本合同有效期内,供应商因零售商提供各种形式的促销服务所应当支付的费用,包括零售商以提供销售通道、宣传服务等名义所收取的商品价款之外的全部费用。

  7、对帐:是指供应商与零售商之间就购销商品订货、入库、退货、库存等数量和金额进行核对的行为。

  8、对帐周期:是指供应商按照本合同及订单约定向零售商提供商品后,双方以固定的期间或时间为标准而确定的有规律的核对帐目的周期。

  9、对帐日:是指零售商为了工作便利所指定的某一类商品供应商固定的对帐日期。

  10、结算:是指零售商根据从供应商处购入商品的数量、金额,向供应商支付货款的行为。

  11、铺货期:是指供应商首次订单商品交付之日起,至首次结算周期起算前零售商占用商品的期间。

  12、结算周期:是指铺货期满之日至零售商第一次应向供应商支付货款日的期间,此后零售商均应当以此期间为标准、依第一次应当向供应商支付货款的日期类推,同供应商办理结算的固定周期。

  三、合同文件及组成

  1、合同文件应当能够相互解释,互为说明,组成本合同的文件如下:

  (1)本合同

  (2)订购商品清单

  (3)双方代理人授权委托书

  (4)促销服务协议

  (5)订单及订单确认

  (6)商品价格变动文件

  (7)商品交付或验收、入库文件

  (8)商品退换货文件

  (9)商品对帐文件

  (10)商品样品及各种附随文件

  2、合同履行过程中,供应商、零售商之间有关商品购销、质量、包装等变更事项及违约行为确认的书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  3、上述文件形式不限于双方文字协议、通知、信函、传真等,包括零售商通过销售库存微机网络管理系统打印的各种交易、对帐记录。

  北京市商品购销合同

  甲方(供应商):_______________________________________

  乙方(零售商):_______________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。

  一、订购商品

  1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。

  2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。

  3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前15日通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效,适用于确认之日后的新订单。

  4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

  5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码,以便于pos机识别;无条形码的商品应当在《附件一》中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。

  6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  二、代理人

  1、本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据,作为双方签订、履行合同的有效凭证。

  2、双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前7日通知对方,委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。

  三、订货

  1、乙方向甲方订货,应当提前72小时发出订单,双方约定的订单形式为:

  (1)乙方电子商务*台(2)电子邮件(3)传真(4)订货合同(5)其他____________

  2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

  3、甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复,答复形式同订单形式一致;不予答复的,视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的,乙方应当在24小时内表示是否接受,乙方不接受则视为订单无效;乙方不予答复的,视为接受修改的订单。

  4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的,应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的,应当加盖订货单位公章或代理人签字,方为有效。

  四、交货及验收

  1、甲方应当将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

  2、乙方应当妥善安排工作人员在到货后12小时内按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收,并出具收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的,可以拒绝接收。对于特殊情况下无法在12小时内验收完毕的,应当出具收货待验收凭证,同时告知验收完毕的具体时间。

  3、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。供应商知道或者应当知道所提供商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。

  质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,否则视为认可。

  五、商品促销

  1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划,以加速商品的周转和销售。

  2、甲方可以根据自身产品状况,有选择地参加促销活动,同时向乙方支付促销服务费用或者给予商品价格优惠。

  3、双方应当就促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用及支付办法等具体事宜,另行签订《促销服务协议》。

  六、商品退换

  1、双方在确定商品价格时,应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为_____:

  (1)不接受退换货(2)可接受全部退换货(3)有条件的退换货

  (4)在商品总价值%损耗范围内可接受退换货

  2、在选择有条件退换货的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:

  在第____种条件时甲方同意更换商品:

  (1)残、次品(2)季节性商品过季时(3)滞销商品(4)其他____

  在第____种条件时,甲方接受乙方退货:

  (1)残、次品(2)季节性商品过季时(3)滞销商品(4)产品存在质量问题(5)其他

  对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。

  3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认,10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的,乙方有权自行处置该商品,并在对帐结算时予以扣除。

  七、对帐与结算

  1、双方确认的结算方式为_________:

  2、采用第1条第(3)种方式结算的,双方应当在本合同中明确对帐及结算周期。

  (1)按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对帐周期为:每月次,具体对帐日期为每月日。对帐日前3日,甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的.数量及数额向乙方提供《商品对帐单》,乙方持相关单据进行核对,核对无误后签字确认;无故不确认的,视为认可《商品对帐单》的内容。

  (2)双方确认的结算周期为:

  a10**15日c30日d45日e其他____

  3、如因商品种类不同,确定的对帐周期、结算周期不同,可就具体商品的对帐周期、结算周期或者其他的对帐、结算办法另行制作本协议附件或在《附件一》中列明。

  4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可持《商品对帐单》及增值税发票要求乙方足额支付货款。

  5、双方确定的付款方式为:(1)现金(2)转账支票(3)电汇(4)_______

  八、知识产权的保护

  甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

  九、违约责任

  1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟3日以上的,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计5次迟延交货的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  4、由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关*部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的,乙方有权解除本合同。

  十、合同的解除

  1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。甲方提出解除合同的,已经支付的各种促销服务费用乙方不予返还;乙方提出解除合同的,应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用。

  2、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。乙方提出解除合同的,已经收取的各种促销服务费用不予返还;甲方提出解除合同的,乙方应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用:

  (1)存在本合同第九条第2、3、4款约定的严重违约行为时;

  (2)受到*行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其它丧失合法经营身份或资格的情况发生时;

  (3)申请破产、进入清算程序,或陷入无力偿付债务或资不抵债的状态,或其它有充分理由可认为财务状况恶化或有该可能性时;

  (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;

  (5)增值税一般纳税人资格被取消时。

  3、合同解除后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对帐和结算。

  十一、合同期限

  1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

  2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延1年。

  十二、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第___种方式处理:

  (1)向___________________人民法院提起诉讼;

  (2)向___________________仲裁委员会申请仲裁。

  十三、其他

  验收交接后,双方应当签署车位交接单。

  1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后,视为送达。

  2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

  3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

  4、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

  5、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  签约代表: 签约代表:

  电话/传真: 电话/传真:

  电子邮件: 电子邮件:

  开户银行/帐号: 开户银行/帐号:

  税号: 税号:

  盖章: 盖章:

  签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日

  供方:

  需方:

  第一条 为切实贯彻执行经济合同法规,保证购销合同的严肃执行,签订本总合同。本总合同适用于日用百货、文化用品、钟表眼镜、鞋帽、纺织品、针棉织品、服装、劳防用品、丝绸等九类商品商商购销业务。具体品类(种)的成交,需签订具体商品购销分合同。供需双方可根据自身特点制订表格式购销合同。本总合同是签订具体购销合同的总原则。本总合同未尽事宜可以经双方协商一致后签订补充协议。本总合同、具体商品购销分合同、补充协议均具有法律效力。补充协议和具体商品购销分合同不可以变更总合同的约定条款,补充协议与具体商品购销分合同不一致时,以补充协议为准。

  第二条 合同签订后,双方须严肃履行。如一方确因发生《经济合同法》第二十七条所规定的情况,需要变更或解除合同的,须于合同到期前十五天以书面形式向对方提出(含合同变更手续)。对方应在接到通知后十五天内书面(或电报)答复,逾期不答复的,视为默认。因变更或解除合同使一方遭受损失的,由责任方赔偿。在新协议未达成前,原具体合同仍然有效。

  按需方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需要严格执行合同,一般不予变更。如需变更,由此而产生的损失,由需方负担;如供方不能按期、按质、按量、按指定要求履行合同,其损失由供方负担。

  第三条 购销合同的商品价格,必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法或协商订价。

  签订合同,成交商品的作价标准,均为正品价。对于副品、等级品,其差幅按照扣率惯例作价执行合同;对于暂定价(参考价)商品,允许上下差幅在10%—15%以内执行(差率在具体合同中规定),合同中有规格差价的按照中档(等)作单价成交,实际发货时按规格分别作价。

  在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,要以书面通知需方,以便作为交货时(指运出)作价依据。

  逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。

  第四条 对异地的商品供应价格,均为车、船交货价,装车、装船以前的费用,由供方负担。如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的,由需方负担;对同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就库直拨商品由工厂送货或需方自提。承运单位按有关收费规定收取的合理运输费用,运输保险费由需方承担。对运费负担,也可按照双方协商的办法办理。

  第五条 商品质量,有国家标准或专业标准的,按国家标准或专业标准执行;无上述标准的,按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的,由双方协商确定。供方应认真检验,严格把关,以保证商品质量。

  如果商品质量不符合标准,一般情况应允许退货。如属特殊情况,供需双方可协调解决。

  第六条 商品包装必须牢固,供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品包装有特殊要求,双方应在具体合同中注明,增加的包装费用由需方负担。

  第七条 执行合同的交货日期,以供方开单日为准。由工厂直接送车站、码头的商品,以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的,不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的,供方认可后,予以分批均衡交货。

  供方供应商品,除双方另有约定者外,异地的,由供方代办托运。如需方要自提,应持加盖财务印章的自提证明,提货费用由需方自理;同城的,除工厂直送部分外,均由需方在货款结算后七天内自提(遇节假日顺延),超期未提部分,由需方负责仓储费用。

  受交通运输影响造成延期或需方要求暂缓发货不超过三十天的,不作迟延履行合同处理。

  第八条 对有有效期限的商品,其有效期尚存三分之二以上的,供方可以发货,有效期尚存三分之二以下的,供方应征得需方同意后才能发货。

  第九条 供方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港),委托承运单位发运货物,力求装足容量或吨位,从节约费用。

  如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港)时,应及时通知对方,并进行协商,取得一致意见后,再办理发运。协商达成一致意见前,仍然按原合同执行。

  需方提出改变运输路线、工具、到达站(港),因此增加的费用由需方负担,如确有特殊情况由双方协商解决。供方改变运输路线、工具、到达站(港),未经需方同意的,因此增加的费用应由供方负担。

  第十条 商品从取得发运证明时起,所有权即转移至需方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等事故,由需方负责向承运部门或保险公司索赔,非因供方过错,不可向供方提出索赔。但供方应积极提供有关资料,并协助需方索赔。需方在接收商品时,必须派人到现场监卸,清点大件,检查包装。如发现问题,应及时向当地承运部门索取规定的记录和证明,立即详细检查,并在收到货物后十天内向有关责任方提出索赔。责任属于供方的,需方应在收到该批货物后十五天内,向供方提出索赔,逾期不提,视为验收无误。供方应在接到索赔通知后十五天内查明情况,给予答复。逾期不答复,视作认赔。

  若因有关单据未能随货同行,货到后,需方应先向承运部门具结接收,同是立即通知供方,供方在接到通知后十五日内答复;属于多发、错(串)运商品,需方不得自行动用,并做好详细记录,妥为保管,收货后十日内通知供方,因此发生的一切费用由供方负担。

  由供方委托承运单位发运的商品,均应向人民保险公司投保综合运输险。商品在运输途中遭受损失时,由需方向当地保险公司按照《国内水路、铁路货物运输保险条款(试行)》所规定的手续程序及期限申请办理索赔。

  第十一条 商品外包装完整,拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题,需方应在货到九十天内(单个商品价值在2千元以上的在十五天内),向供方提出查询;发现商品霉烂变质,应在收到货物后三十天内通知供方。逾期均视为验收无误。

  接收进口商品和外贸库存转内销的商品,因关系到外贸查询,查询期为需方收货后的六十天,逾期供方可不受理。

  需方向供方提出查询时,应填写查询单,一货一单,不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、供应发货单号码(即调拨单,下同)等资料,并保存好实物。供方应在接到查询单后十五日内作出答复。凡上项内容填写不完整或多种商品混列,以及不是从供方供货的,供方可要求需方重新填写查询单。

  为了减少部分查询业务,凡一张供应发货单所列一个品种损失在五元以下,残损在十元以下的均不作查询处理(零配件除外),对笨重商品(如缝纫机头、部件等残品)的查询,需方将残品直接寄运工厂,查询单寄交供方,并在单上注明寄运日期。

  需方在收货时发现差错(如错发、多发部分)、无合同、严重质量问题等情况,属于供方责任,需要退货时,应在收货后三十天内通知供方,逾期则供方可不受理;同时需方也不得擅自退货或将商品运回供方。供方在收到通知后十五天内应予答复并提出处理意见。逾期不答复,需方可视为同意退货。凡逾期退货以及不属于供方责任的退货,其损失均由需方负担。

  第十二条 商品货款、运杂费、保险费等款项的结算,按*人民银行有关结算办法的规定办理。货款结算实行验单付款。需方无理拒付、逾期付款、拖欠货款的,应按有关银行部门规定交纳滞纳金,并由开户行连同货款划给供方。

  需方变更开户银行、帐户名称和帐号,应于合同规定的交货期限前三十天以书面(或电报)通知供方。未按期通知或通知有错误而影响结算的,需方应负逾期付款的责任。

  经供、需双方商定,货款结算除另有书面特殊规定外,采用以下第种方式(1。托收承付可另行订货款结算协议书2。款到发货;3。银行汇票;4。商业汇票。)

  第十三条 一方违反合同应负违约责任,向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的,还应进行赔偿,补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的,应继续履行。

  1。供方不能履行合同的,应向需方偿付违约金。一般商品的违约金为不能交货部分货款总值的 %(在1%—5%之间确定),但需方有特定要求的商品的违约金为货款总值的%(10%—30%之间确定)。

  2。供方逾期交货,按照*人民银行有关延期付款的规定、按逾期交货部分货款总值计算,向需方偿付逾期交货的违约金。

  3。供方提前交货或多交、错发货而造成的需方在代保管期内实际支付的费用,应由供方负担。

  4。需方未经供方同意擅自退货的,应向供方偿付违约金。一般商品的违约金为退货部分货款总值的 %(在1%—5%之间确定);有特定要求的商品的违约金,为退货部分货款总值的%(在10%—30%之间确定)。退货途中的运输等费用,由需方负担。

  5。需方逾期提货、逾期付款的,按照*人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货、逾期付款部分货款总值计算,向供方偿付逾期提货、逾期付款的违约金。

  6。需方承担因提供给供方的到货地点或接货人等有误而造成的一切损失;承担供方或运输部门因处理需方提出的错误异议而支付的一切费用;承担代供方保管的商品保管不善所造成的损失。

  违约金、赔偿金、保管费用应在明确责任后十天内偿付,否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。

  第十四条 供、需双方履行合同,发生纠纷时,应本着顾全大局、相互谅解的精神,及时协商解决。协商不成时,任何一方均可按《商业部门经济纠纷调解暂行规定》向有关商业经济纠纷调解机构申请调解,也可向经济合同仲裁机关申请仲裁,或向人民法院起诉。

  第十五条 本总合同一式两份,双方各执一份。

  第十六条 本总合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。有效期限为年月日至 年月日。期满双方如无异议,总合同自动延长一年。任何一方需变更或解除本总合同,须在期满前一个月以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍求本总合同办理。

  本总合同及其附件凡涉及日期的,按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。

  具体商品购销分合同,一般以一货一单格式(见附件1、2),有特殊要求的可用自制格式。

  年月日

  供方盖章需方盖章

  法定代表人或委托代理人签字 法定代表人或委托代理人签字

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  地址: 地址:

  邮政编码: 邮政编码:

  电报挂号: 电报挂号:

  电话: 电话:

  供方:xxx

  需方:xxx

  一、供需方本着互相信任、真实合作的原则,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,经双方协商一致,就野生菌供销事宜签订本合同。

  二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按出厂标准。

  三、交(提)货地点:供方厂房

  四、运输方式及到达站港和费用负担:运费由甲乙双方承担。

  五、包装标准、包装材料的费用负担:纸箱定重标准散装

  六、验收标准、方法及提出异议期限:开箱验收,货到叁天内提出书面异议,否则供方视为需方验收合格无误。

  七、结算方式及期限:预付xx%订货,xxx%款到帐发货,余款年底结清。

  八、本合同签订期限为xx年。

  九、其他约定事项:

  1、由于本合同履行过程中而发生的或与之有关的任何争议或请求,均提交由卓尼仲裁委员会仲裁解决。

  2、其他未尽事宜由双方另行签订补充协议确定,本合同自供需双方盖章或签字后生效。

  4、本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方:____________

  乙方:____________

  签订日期: 20xx 年 x 月 x 日

  本合同适应商超进货类

  供应商:____________________________________

  零售商:____________________________________

  使用说明

  一、适用范围

  本合同适用于我市行政区域内具有商业零售性质的超市、大型超市、仓储式会员店及便利店与供应商之间就商品进货购销事宜确立的合同关系。

  二、词语定义

  除双方另有约定外,本合同中下列词语应当具有本条所赋予的含义:

  1、商品购销:是指供应商与零售商之间建立商品买卖关系,零售商向供应商采购商品并自行组织销售,按照所采购商品的数量和金额向供应商进行结算的商业模式。

  2、零售商:是指直接面向终端消费者提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。

  3、供应商:是指与零售商建立商品买卖关系,直接向零售商提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。

  4、代理人:是指在本合同履行过程中,有权代表供应商或零售商处理订货、验收、入库、销售、退换货、结算等各个环节相关事宜的授权代表。

  5、订货:是指本合同有效期内,零售商按照本合同约定的原则、流程和方式,向供应商订购约定商品的活动。

  6、促销服务费用:是指本合同有效期内,供应商因零售商提供各种形式的促销服务所应当支付的费用,包括零售商以提供销售通道、宣传服务等名义所收取的商品价款之外的全部费用。

  7、对帐:是指供应商与零售商之间就购销商品订货、入库、退货、库存等数量和金额进行核对的行为。

  8、对帐周期:是指供应商按照本合同及订单约定向零售商提供商品后,双方以固定的期间或时间为标准而确定的有规律的核对帐目的周期。

  9、对帐日:是指零售商为了工作便利所指定的某一类商品供应商固定的对帐日期。

  10、结算:是指零售商根据从供应商处购入商品的数量、金额,向供应商支付货款的行为。

  11、铺货期:是指供应商首次订单商品交付之日起,至首次结算周期起算前零售商占用商品的期间。

  12、结算周期:是指铺货期满之日至零售商第一次应向供应商支付货款日的期间,此后零售商均应当以此期间为标准、依第一次应当向供应商支付货款的日期类推,同供应商办理结算的固定周期。

  三、合同文件及组成

  1、合同文件应当能够相互解释,互为说明,组成本合同的文件如下:

  (1)本合同

  (2)订购商品清单

  (3)双方代理人授权委托书

  (4)促销服务协议

  (5)订单及订单确认

  (6)商品价格变动文件

  (7)商品交付或验收、入库文件

  (8)商品退换货文件

  (9)商品对帐文件

  (10)商品样品及各种附随文件

  2、合同履行过程中,供应商、零售商之间有关商品购销、质量、包装等变更事项及违约行为确认的书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  3、上述文件形式不限于双方文字协议、通知、信函、传真等,包括零售商通过销售库存微机网络管理系统打印的各种交易、对帐记录。

  北京市商品购销合同

  甲方(供应商):_______________________________________

  乙方(零售商):_______________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。

  一、订购商品

  1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。

  2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。

  3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前15日通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效,适用于确认之日后的新订单。

  4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。

  5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码,以便于pos机识别;无条形码的商品应当在《附件一》中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。

  6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  二、代理人

  1、本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据,作为双方签订、履行合同的有效凭证。

  2、双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前7日通知对方,委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。

  三、订货

  1、乙方向甲方订货,应当提前72小时发出订单,双方约定的订单形式为:

  (1)乙方电子商务*台(2)电子邮件(3)传真(4)订货合同(5)其他____________

  2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。

  3、甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复,答复形式同订单形式一致;不予答复的,视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的,乙方应当在24小时内表示是否接受,乙方不接受则视为订单无效;乙方不予答复的,视为接受修改的订单。

  4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的,应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的,应当加盖订货单位公章或代理人签字,方为有效。

  四、交货及验收

  1、甲方应当将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。

  2、乙方应当妥善安排工作人员在到货后12小时内按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收,并出具收货凭证;如商品不符合本合同及订单要求的,可以拒绝接收。对于特殊情况下无法在12小时内验收完毕的,应当出具收货待验收凭证,同时告知验收完毕的具体时间。

  3、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在收货后24个月内提出,否则视为商品质量符合约定。供应商知道或者应当知道所提供商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。

  质量异议应当以书面形式向甲方提出,甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复,否则视为认可。

  五、商品促销

  1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划,以加速商品的周转和销售。

  2、甲方可以根据自身产品状况,有选择地参加促销活动,同时向乙方支付促销服务费用或者给予商品价格优惠。

  3、双方应当就促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用及支付办法等具体事宜,另行签订《促销服务协议》。

  六、商品退换

  1、双方在确定商品价格时,应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为_____:

  (1)不接受退换货(2)可接受全部退换货(3)有条件的退换货

  (4)在商品总价值%损耗范围内可接受退换货

  2、在选择有条件退换货的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:

  在第____种条件时甲方同意更换商品:

  (1)残、次品(2)季节性商品过季时(3)滞销商品(4)其他____

  在第____种条件时,甲方接受乙方退货:

  (1)残、次品(2)季节性商品过季时(3)滞销商品(4)产品存在质量问题(5)其他

  对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。

  3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认,10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的,乙方有权自行处置该商品,并在对帐结算时予以扣除。

  七、对帐与结算

  1、双方确认的结算方式为_________:

  2、采用第1条第(3)种方式结算的,双方应当在本合同中明确对帐及结算周期。

  (1)按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对帐周期为:每月次,具体对帐日期为每月日。对帐日前3日,甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供《商品对帐单》,乙方持相关单据进行核对,核对无误后签字确认;无故不确认的,视为认可《商品对帐单》的内容。

  (2)双方确认的结算周期为:

  a10**15日c30日d45日e其他____

  3、如因商品种类不同,确定的对帐周期、结算周期不同,可就具体商品的对帐周期、结算周期或者其他的对帐、结算办法另行制作本协议附件或在《附件一》中列明。

  4、乙方应当尽力建立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可持《商品对帐单》及增值税发票要求乙方足额支付货款。

  5、双方确定的付款方式为:(1)现金(2)转账支票(3)电汇(4)_______

  八、知识产权的保护

  甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

  九、违约责任

  1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金;延迟3日以上的,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计5次迟延交货的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

  4、由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关*部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的',乙方有权解除本合同。

  十、合同的解除

  1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。甲方提出解除合同的,已经支付的各种促销服务费用乙方不予返还;乙方提出解除合同的,应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用。

  2、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。乙方提出解除合同的,已经收取的各种促销服务费用不予返还;甲方提出解除合同的,乙方应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用:

  (1)存在本合同第九条第2、3、4款约定的严重违约行为时;

  (2)受到*行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其它丧失合法经营身份或资格的情况发生时;

  (3)申请破产、进入清算程序,或陷入无力偿付债务或资不抵债的状态,或其它有充分理由可认为财务状况恶化或有该可能性时;

  (4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;

  (5)增值税一般纳税人资格被取消时。

  3、合同解除后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对帐和结算。

  十一、合同期限

  1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

  2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延1年。

  十二、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第___种方式处理:

  (1)向___________________人民法院提起诉讼;

  (2)向___________________仲裁委员会申请仲裁。

  十三、其他

  验收交接后,双方应当签署车位交接单。

  1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后,视为送达。

  2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。

  3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

  4、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

  5、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  签约代表: 签约代表:

  电话/传真: 电话/传真:

  电子邮件: 电子邮件:

  开户银行/帐号: 开户银行/帐号:

  税号: 税号:

  盖章: 盖章:

  签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日

买方:_________

  电话:_________

  传真:_________

  移动电话:_________

  email:_________

  开户银行:_________

  收款人:_________

  账号:_________

  卖方:_________

  移动电话:_________

  开户银行:_________

  账号:_________

  买卖双方同意买卖马铃薯脱毒种薯,并按下列条件成交:

  1、品种

  加工型马铃薯(大西洋)

  2、种薯级别

  (按国家分级标准)原种二代脱毒种薯,品种纯度99%以上,净度98%以上。

  3、规格

  单薯重:40-80克、80-120克,病、烂、冻薯率小于2%。

  4、包装

  _________公斤/麻包袋,或_________公斤/麻包袋,包装袋印刷产品名称,执行标准,注册商标和生产单位名称地址。每袋附合格证标签一张。

  5、数量

  _________吨(根据实际装车量,约溢装_________吨)。

  6、交货地点

  _________

  7、价格

  (货价、保价费、长短途运费、包装费)_________元/吨。

  8、费用负担

  由卖方办理运输事项,各项手续费用由卖方负担,在产地的装车费及短途运费由卖方负担,铁路运费由卖方承担。运抵惠州火车站后,所发生的费用由买方承担。

  9、货款支付

  合同签订后7天内,买方向卖方预付货款_________万元。

  10、支付方式

  预付货款通过电汇至卖方银行账户,剩余货款在交货地点货物交割时现金结算清。(分三批汇入甲方账户)

  11、检验和异议

  货物到达交货地点后三天内由买方根据合同规定和装运单对商品质量和数量检验。如发现与合同规定和装运单不符,除承运方责任外,可凭检验结果向卖方提出异议。

  凡因执行合同发生的异议,应由双方通过友好协商方式解决。如果协商不成,则将争议提交仲裁机构仲裁。

  12、不可抗力

  如有人力不可抗拒的事故、原因,使卖方不能交货,卖方不负责任。但卖方必须以电话和传真立即通知买方。

  13、本合同一式两份,具有同等效力。双方签字后正式生效,双方各执壹份。

  卖方:_________(公章)买方:_________(公章)

  代表:_________(签字)代表:_________(签字)

  _________年____月____日_________年____月____日

  合同编号:

  甲方(买方/需方):

  乙方(卖方/供方):

  签约地点:

  根据《中华人民共和国合同法》及年月日____________单位商住楼智能安防工程网络及硬件的招标结果和招标文件(招标编号:gzaf[2002]0001)的要求,经双方达成一致,签订本合同。

  1、合同设备


货物购销的合同菁选(扩展5)

——货物买卖购销合同菁选

货物买卖购销合同

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,我们用到合同的地方越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的货物买卖购销合同,希望能够帮助到大家。

  甲方: 身份证号码: 地址: 邮编: 电话:

  乙方: 身份证号码: 地址: 邮编: 电话:

  甲乙双方经过协商,本着自愿*等诚实信用的原则,就甲方向乙方出售本协议约定的货物等事宜,约定如下:

  第一条:名称、品种、规格、质量。

  1、名称:

  2、品种:

  3、规格:

  4、产品质量按照以下项执行

  1、按照标准执行;

  2、按照样本,且样本作为本协议附件。

  样本封存:

  样本保管方式:双方确定按照标准执行。

  第二条:数量和计量单位、计量方法

  1、数量:

  2、计量单位和方法:

  3、交货数量的'正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法。

  第三条:包装方式和包装品的处理

  ____________________。

  第四条:交货方式

  1、交货时间:

  2、交货地点:

  3、运输方式:

  4、保险:

  5、与买卖相关的单证转移:

  第五条:验收

  1、验收时间:

  2、验收方式:

  3、验收如发生争议,由检验机构按标准和方法对产品进行检验。

  第六条:损失风险

  货物在送达交货地点前的损失由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担。

  第七条:价格与货款支付

  1、单价:

  2、总价:

  3、货款支付:

  4、货款支付时间:

  5、货款支付方式:

  6、运费、搬运费用及其他费用的支付时间和支付方式:

  第八条:提出异议的时间和方法

  1、甲方不能交货,则乙方有权解除合同,并有权要求甲方退还已支付的款项。

  2、甲方交货的品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的,乙方如同意利用货物,应按质论价;如乙方不能利用的,应根据具体情况,由甲方负责调换、修理,所产生的费用由甲方承担。

  第十条:违约责任

  如任意一方违约,应支付守约方违约金元,或按照货款总金额的%支付违约金。

  第十一条:争议处理

  本协议在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向甲方/乙方所在地人民法院起诉处理。

  第十二条:本协议一式两份,自双方签字时生效。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  ____年_____月_____日____年_____月_____日

  甲方:(供方)

  乙方:(需方)

  一、甲、乙双方本着真诚合作,诚信经营的原则,经协商达成药品购销合同书。双方共同遵守。如因一方违反本合同书有关条款,给对方造成损失,违约方有责任赔偿对方损失。

  二、甲、乙双方开展药品购销业务前,应按法规规定相互提供相关资格证书,经质量管理部门对合作方合法资格,履行合同能力,质量信誉等进行审核,调查,评价后,建立档案。如因一方证明文件虚假给对方造成损失,过错方应承担赔偿责任。甲、乙双方应按许可证规定范围开展销售业务,甲方不得向乙方销售超范围药品。

  三、甲方向乙方提供书面购销、电话购销等购销方式。甲方在规定药品范围内供应的.药品,其质量应保证符合国家法定标准和有关质量要求,提供的药品必须具有批准文号、注册商标、生产批号及有效期。药品的包装、标签、说明书应符合有关规定及要求。进口药品供加盖企业质管机构原印章的《进口药品注册证》和同批号《进口药品检验报告书》或通关单复印峻。生物制品提供加盖企业质管机构原印章的《生物制品签发合格证书》复印峻,甲方因违反上述条款,引起质量纠纷,甲方应承担相应经济和法律责任。

  四、甲、乙双方在进行药品购销业务中,应确保药品质量,按生产、运输、贮存、使用等环节承担相应质量责任。如因质量问题造成经济损失,凭法定部门出具有关票据向责任方索取赔偿。质量问题解决前,受损方可暂扣责任方货款或(和)责任方可预支经费先行解决。双方应积极配合,及时解决所出现的质量问题。

  五、乙方收货后,在经营过程中发现所供药品质量有问题,应尽快通知甲方或向甲方查询,甲方应及时提出处理意见。

  六、乙方应按有关规定要求,合理储存药品,确保药品质量。因储存不当造成的损失由乙方负责。

  七、如双方对质量产生争议,乙方有权送到地市级以上药监部门检验,药品质量以法定检验报告为准。

  八、乙方的十五家社区均为独立行使经营权机构,任何一家社区出现药品质量问题自行与甲方处理解决,社区卫生服务中心只负责各社区药品票据电脑过账处理。

  九、合同一式两份,双方各执一份,经双方盖章签字后生效。本合同可约定有效期为:自年月日至年月日。

  甲方(盖章)乙方(盖章)

  代表签字:代表签字:

  日期:

  购货方:(以下简称甲方)

  供货方:(以下简称乙方)

  甲方将共青城聚贤景园小区1-7号商住楼施工所需的砂石材料全部由乙方供应,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,为了保证甲乙双方的'合法权益,甲乙双方在*等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同、并信守以下条款,共同履行:

  一、供货材料:

  二、价格:元/立方米;承包总价(约)¥:大写人民币:元

  三、供货时间:以甲方通知的到场时间为准

  四、供货地址:

  五、运输费用:装卸方式和费用由乙方负责

  六、质量要求及验收标准:甲方收到货物后应先进行检测、合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起日内书面通知乙方,否则该批砂石的质量视为完全合格,经双方确认砂石质量确实不合格的乙方应将不合格的砂石材料运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任同时乙方在日内换送合格砂石。

  七、付款方式:乙方材料款达到万元,甲方付乙方工程材料款总价%支付。剩余%待工程完工后一个月内,一次性付清。

  八、计量标准:乙方每批货物到达甲方施工现场后,由甲方材料员现场清点数量,确定数量及签认,双方签认后,由甲方材料员提供料单,交乙方作为结算依据。

  九、违约责任:

  1、甲方一次性需求量超过立方米以上需提前一周书面通知给乙方、否则乙方不承担任何责任。

  2、甲方不能按合同约定结算货款,逾期按总货款的%向乙方支付违约金。

  十、合同未尽事宜,甲乙双方协商补充本合同一式三份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章生效,具有相关法律效率各自认真履行。

  购货方(甲方): 供货方(乙方):

  年 月 日

  买方:

  卖方:

  甲方向乙方购买下表所列物资(材料),为明确双方的权力和义务,经双方协商,签订本合同,以便共遵守。

  一、物资名称、规格、型号、计量单位、单价和质量标准。

  注:乙方所供河沙、河石为固定价格(如上表),单价已包括了材料费、运输费(不含税),实际结算数量以(经甲方验收人员验收合格)甲方验收人员在收货单签字的实际数量为准。

  二、物质材料交货期限及进度

  交货期限:自甲方施工单位施工起至甲方单位俊工止。交货进度:在无自然灾害,无政治问题的情况下,乙方交货进度必须赶上甲方单位的施工进度(否则甲方的一切损失由乙方负责)。

  三、验收和计量方法

  1.乙方把材料运到甲方指定的料场后由甲方负责,且甲方要派指定人员和乙主人员共同量方计量(如乙方所运材料的'过程中少方量问题,甲方可当场扣除方量),包括之前车数都以此为结算依据。

  2.验收合格,由甲方收料人员开据有效的结算联收料单(一车一单),给乙方作为结算凭据。

  四、结算与付款方式:

  1.甲乙双方应每月对帐(对票)一次。

  2.本项目沙石料总计两百万,预付二十万,余款再分两次付款,第一次支付材料款为整栋房主体封顶付总已购买材料款的50%,扣除已付款项;第二次为整栋楼房竣工验收后,两个月内一次付清。

  五、其它事项:

  1.在双方没有违约的情况下,甲乙双方不得单方面解除合同,如乙方中途不供应材料,甲方有权清理出场,甲方有权不付材料款并追加相应法律责任。

  2.在乙方没有违约的情况下,甲方更换供应商,甲方必须一次性付清乙方所供材料款的全部材料款。

  六、本合同甲乙双方签字生效,合同条款执行完毕,合同自动失效。合同未尽事宜,经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。执行本合同有争议时,由双方协商解决,协商不成可向法院起诉。本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。

  甲方(签章):乙方(签章):

  甲方代表:乙方代表:

  甲方联系人:乙方联系人:

  日期:

  甲方:身份证号码:

  地址:

  邮编:电话:

  乙方:身份证号码:

  地址:

  邮编:电话:

  甲乙双方经过协商,本着自愿*等诚实信用的原则,就甲方向乙方出售本协议约定的货物等事宜,约定如下:

  第一条:名称、品种、规格、质量。

  1、名称:

  2、品种:

  3、规格:

  4、产品质量按照以下3项执行

  (1)、按照标准执行;

  (2)、按照样本,且样本作为本协议附件。

  样本封存:

  样本保管方式:

  (3)、双方确定按照标准执行。

  第二条:数量和计量单位、计量方法

  1、数量:(如实际交货量大于本协议约定的数量,以实际交货量为准)

  2、计量单位和方法:

  3、交货数量的'正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法

  。

  第三条:包装方式和包装品的处理

  第四条:交货方式

  1、交货时间:,如甲方不能按照本协议约定的期限交货,则乙方允许甲方顺延交货时间为天。

  2、交货地点:

  3、运输方式:

  4、保险:

  5、与买卖相关的单证转移:

  第五条:验收

  1、验收时间:

  2、验收方式:

  3、验收如发生争议,由检验机构按标准和方法对产品进行检验。

  第六条:损失风险

  货物在送达交货地点前的损失由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担。

  第七条:价格与货款支付

  1、单价:

  2、总价:

  3、货款支付:

  (1)、货款支付时间:

  (2)、货款支付方式:

  (3)、运费、搬运费用及其他费用的支付时间和支付方式:

  第八条:提出异议的时间和方法

  1、甲方不能交货,则乙方有权解除合同,并有权要求甲方退还已支付的款项。

  2、甲方交货的品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的,乙方如同意利用货物,应按质论价;如乙方不能利用的,应根据具体情况,由甲方负责调换、修理,所产生的费用由甲方承担。

  第十条:违约责任

  如任意一方违约,应支付守约方违约金元,或按照货款总金额的%支付违约金。

  第十一条:争议处理

  本协议在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向甲方/乙方所在地人民法院起诉处理。

  第十二条:本协议一式两份,自双方签字(盖章)时生效。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  代表(签字):代表(签字):

  时间:时间:

  合同签订地:

  甲方(需方):

  乙方(供方):

  一、产品名称、规格、数量、单价、产品质量、金额:

  备注:以上价格为包干价,任何方均不在中途调价。

  二、质量标准:质量应满足《轻质高强饰面砖》JC/T2195-20__以及企业标准执行,并满足需方要求,以双方签字封样为准,生产工艺为:垫板窑全通体砖,数量以需方的实际数量为准。

  三、交货地点、运输方式及费用:供方负责运输到需方指定的成都市新都区新繁镇大月·龙湖尚城施工现场,上车费及运费由供方负责,下车费由需方自理。

  四、交货时间:供方收到需方支付的定金后,开始对本合同约定的全部产品进行生产;供方在25日内开始向需方交货,第一批货在年月日前供货,并按照需方工程进度交货。

  五、验收标准:需方在收到货物后,按第二条规定标准进行验收;如供方所供货物有质量问题由供方承担换货及相关经济责任。

  六、货物交接:需方制定员工姓名电话号码身份证号,为货物接收人,代表需方接受货物。签订合同时应向供方提供需方出具的授权委托书、并提供制定员工的`身份证复印峻作为合同的附件。

  七、货款结算及支付:本合同签订生效后,需方支付元作为需方履行本合同的定金(人民币);需方在支付货款时,货款在人民币壹仟元以下的可以现金支付外,货款超过人民币壹仟元以上时,需方必须以银行转账或电汇方式支付到合同指定的账号,否则视为需方未支付货款;需方付清全部货款后,供方开票货到付全款,定金在最后一车货款中扣除;如需方未按约定付款,供方有权拒发货,造成停工损失由需方负责。

  八、供方收到需方支付的定金后,开始对本合同约定的全部产品进行生产,需方不得中途解除合同,否则供方所生产的全部产品仍由需方安装合同价格赔偿供方的损失。

  九、本合同签订生效后,对双方都具有法律约束力,任何一方都不得单方变更或者解除;如一方违约,应当向另一方支付违约金人民币5万元,并按照定金法则处理定金,如一方违约给对方造成损失的,还应当承担赔偿损失的责任。


货物购销的合同菁选(扩展6)

——货物买卖的合同菁选

货物买卖的合同15篇

  随着时间的推移,合同的用途越来越广泛,合同协调着人与人,人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编为大家收集的货物买卖的合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

  买方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  卖方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  买卖双方遵循*等、自愿、互利、互惠原则协商并达成如下协议,共同信守。

  第一条品名、规格、数量及单位

  ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  第二条合同总值

  第三条原产国别及制造厂商

  第四条装运港

  第五条目的港

  第六条装运期

  ________分运:

  ________转运:

  第七条包装

  所供货物必须由卖方妥善包装,适合远洋和长途陆路运输,防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸。任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。

  第八条唛头

  卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样及下列唛头:

  第九条保险

  装运后由买方投保。

  第十条付款条件

  1.买方在收到备货电传通知后及装运期前30天,开立以卖方为受益人的不可撤销信用证,其金额为合同总值的____%,计___________.____________行收到下列单证经核对无误后,承付信用证款项(如果分运,应按分运比例承付):

  a.全套可议付已装船清洁海运提单,外加两套副本,注明“运费待收”,空白抬头,空白背书,已通知到货口岸________运输公司。

  b.商业发票一式五份,注明合同号,信用证号和唛头。

  c.装箱单一式四份,注明每包装物数量,毛重和净重。

  d.由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。

  e.提供全套技术文件的确认书一式两份。

  2.卖方在装船后10天内,须挂号航空邮寄三套上述文件,一份寄买方,两份寄目的港________运输公司。

  3.____银行收到合同中规定的,经双方签署的验收证明后,承付合同总值的____%,金额为________.

  4.买方在付款时,有权按合同第十五、十八条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。

  5.一切在中国境内的银行费用均由____方承担,一切在中国境外的银行费用均由____方承担。

  第十一条装运条款

  1.卖方必须在装运期前45天,用电报/电传向买方通知合同号、货物品名、数量、发票金额、件数、毛重、尺码及备货日期,以便买方安排订仓。

  2.如果货物任一包装达到或超过重____吨,长____米,宽____米,高____米,卖方应在装船前50天,向买方提供五份包装图纸,说明详细尺码和每件重量,以便买方安排运输。

  3.买方须在预计船抵达装运港日期前10天,通知卖方船名,预计装船日期,合同号和装运港船方代理,以便卖方安排装船。如果需要更改载装船只,提前或推后船期,买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后30天内到达装运港,从第31天起,在装运港所发生的一切仓储和保险费由买方承担。

  4.船按期抵达装运港后,如果卖方未能备货待装,一切空仓费和滞期费由卖方承担。

  5.在货物越过船舷脱离吊钩前,一切风险及费用由卖方承担。在货物越过船舷脱离吊钩后,一切风险及费用由买方承担。

  6.卖方在货物全部装运完毕后48小时内,须以电报/电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额、载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方,以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

  第十二条技术文件

  1.下述全套英文本技术文件应随货物发运:

  a.基础设计图。

  b.接线说明书、电路图和气/液压连接图。

  c.易磨损件制造图纸和说明书。

  d.零备件目录。

  e.安装、操作和维修说明书。

  2.卖方应在签订合同后60天内,向买方或用户挂号航空邮寄本条第1款规定的技术文件,否则买方有权拒开信用证或拒付货款。

  第十三条保质条款

  卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成、崭新、未曾使用,并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致,在货物正确安装、正常操作和维修情况下,卖方对合同货物的正常使用给予____天的保证期,此保证期从货物到达____起开始计算。

  第十四条检验条款

  1.卖方/制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量,签发质量证书,证明所交货物与合同中有关条款规定相符,但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据,卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

  2.在货物抵达目的港之后,买方须申请____国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书,如果商检局的检验发现到货的质量、规格或数量与合同不符,除应由保险公司或船方负责者外,买方在货物到港____天内有权拒收货物,向卖方提出索赔。

  3.如果发现货物质量和规格与合同规定不符,或货物在合同第十三条所规定的保证期内证明有缺陷,包括内在的缺陷或使用不良的原材料,买方将安排商检局检验,并有权依据商检证书向卖方索赔。

  4.如果由于某种不能预料的原因,在合同有效期内检验证书不及办妥,买方须电告卖方延长商检期限____天。

  第十五条索赔

  1.卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方按照本合同第十三条和第十四条规定,在检验和质量保证期内提出索赔时,卖方在征得买方同意后,可按下列方法之一种或几种理赔:

  a.同意买方退货,并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方,并承担买方因退货而蒙受的一切直接损失和费用,包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管保护所退货物的一切其他必要的费用。

  b.按照货物的质量低劣程度、损失程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。

  c.用符合合同规定、质量和性能的部件替换有瑕疵部件,并承担买方所蒙受的一切直接损失和费用,新替换部件的保质期须相应延长。

  2.卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复,则视为卖方接受索赔。

  第十六条不可抗力

  1.签约双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约,履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。

  2.受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方,并在事故发生后14天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

  3.如果不可抗力事故持续超过120天,另一方有权用挂号航空邮寄书面通知,通知受阻方终止合同,通知立即生效。

  第十七条仲裁

  双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决,如果不能解决,按(____)项仲裁。

  (1)提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会的仲裁程序进行仲裁。

  (2)提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

  仲裁机构的裁决具有最终效力,双方必须遵照执行,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁机构另有裁定。

  仲裁期间,双方须继续执行合同中除争议部分之外的其他条款。

  第十八条延期和罚款

  如果卖方不能按合同规定及时交货,除因不可抗力者外,若卖方同意支付延期罚款,买方应同意延期交货。罚款通过在议付行付款时扣除,但罚款总额不超过延期货物总值的5%,罚款率按每星期0.5%计算,少于7天者按7天计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10个星期时,买方有权取消合同。尽管取消了合同,但卖方仍须立即向买方交付上述规定罚款。

  第十九条附加条款

  ________________________________________________________________.

  ________________________________________________________________.

  ________________________________________________________________.

  ________________________________________________________________.

  本合同由双方于____年__月__日在____市用____文签署。正本一式____份,买卖双方各执__份。本合同以下述第()款方式生效。

  1.立即生效。

  2.合同签署后____天内,由双方确认生效。

  买方:____________

  签名:____________

  卖方:____________

  签名:____________

  签署日期:____年__月__日

  实行对外开放政策以来,我国的进出口贸易有了很大的发展,与此同时,由于我国的一些外贸业务人员缺乏经验、对国际货物买卖的有关法律缺乏了解,以致合同的签订不严密,时常发生纠纷和索赔。这不仅影响了经济效益,有时甚至还影响到我国的信誉。

  由于国际贸易涉及到的当事人较多,法律关系复杂,还涉及到不同国家的法律适用等问题,当事人在签订合同以及履行合同过程中应该特别谨慎,充分了解有关国际货物买卖法的内容及适用范围,如《联合国国际货物买卖合同公约》,国际货物买卖惯例以及贸易国当地有关国际货物买卖的有关规定。以下是我就国际货物买卖合同签订应该注意的法律问题提出的看法与建议。

  (一)合同的形式不可忽视

  随着现代通讯技术的不断发展,很多公司采用电子邮件与客户进行商事交往,限于技术的原因,目前这种形式证据的证明效力还存在较大争议,所以公司在发送正式文件时应谨慎使用。因为书面合同具有较强的确定性和较高的证据效力,所以在国际货物买卖合同的订立过程中,建议当事人特别注意采用书面合同来确定双方的权利和义务,而且最好保存书面合同的正本直至合同履行完毕后一定时间。对于合同的修改也应该以书面形式来进行,而不能以电话沟通了事。

  (二) 签约方名称要准确,签约日期地点要写明

  在合同的订立过程中,合同的首部签约双方的名称第一次出现时应当写全称,并且应当与商业登记文件上的企业名称以及在合同上所加盖的公司印章的内容一致,以免引起争议。如果合同采用代表人签字生效的方式,那么准确写明签约方名称就更重要了,最好同时将签约方的营业登记文件的复印件经盖章确认后作为合同的附件。此外,在合同中一定要注意写明签约日期与地点,这些内容对国际货物买卖合同的法律适用、诉讼管辖等有很大的影响,尤其是在合同中未明确约定适用的法律和管辖地点的情况下,更是有着至关重要的影响。

  (三)品质条款的约定需谨慎

  品质条款,是货物买卖合同中的重要条款,它是当事人提出索赔的依据,如果卖方所交货物的品质与合同不符,买方有权拒收并可提出索赔。如果合同中品质条款不明确,或没有约定品质条款,买方则可能失去索赔依据。实践中,合同双方当事人关于货物品质、规格问题发生争议是比较常见的,所以在品质条款中对货物规格、型号、颜色、材质等进行明确具体且操作性强的约定是非常重要的。 应该注意:

  1. 根据商品的特性来确定表示品质的方法。表示品质的方法应视商品特性而定,凡可用一种方式表示的,就不要采用两种或两种以上的方法,订得过于繁琐只会增加生产和交货的困难。

  2. 品质条款的订立应科学,合理。在规定品质条款时,用词须简单,具体,明确,切忌使用"大约","左右","合理误差"等含糊的字眼,避免引起纠纷。此外,要从生产实际出发,防止把品质条款订得过高或过低,给生产或交货造成困难或影响销售。

  3. 品质条款应符合有关国家或相关国际组织的标准,以提高产品的竞争能力。 品质条款的制定应该注意科学性、严密性和准确性,并且应该便于执行。一切空洞的词语应该避免使用,如“上等材料”、“一流工艺”、“优质产品”等均不宜使用,因为无法据以确定卖方所交货物是否违反合同规定。对于凭样品交货的合同,一定要注意对样品的选择,不要一味为了达成合同而提供质量过高或过低的样品,而且应该做好样品的封存工作,并不是简单的拿一个产品出来就可以作为货品质量标准。

  (四)仲裁机构应选定

  仲裁是解决国际货物买卖合同纠纷的一种比较经济、快捷的方式。仲裁协议是合同当事人自愿将其争议提交仲裁机构裁决的协议,它是当事人向仲裁机构提请仲裁的前提条件。仲裁协议需约定明确,如仅约定因合同履行发生的争议提交仲裁裁决是不够的,必须写明具体由哪一个仲裁机构进行仲裁,最好将仲裁适用的仲裁规则和法律也进行有效约定。

  并不是约定本国的仲裁机构进行仲裁就一定有利。对于仲裁机构和适用法律的选择,一定要结合合同双方的实际交易情况,选择对争议解决和仲裁裁决执行最有利的方式。在中国,涉外商事仲裁机构为中国国际经济贸易仲裁委员会,其推荐的示范条款如下:

  “凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。”

  买方:____________ (甲方) 卖方:____________ (乙方)

  地址:____________ 邮编:_____ 地址:____________ 邮编:_____

  电话:____________ 传真:_____ 电话:____________ 传真:_____

  电子邮箱:__________ 电子邮箱:__________

  甲乙双方经充分协商,本着自愿及*等互利的原则,订立本合同。

  第一条 名称、品种、规格和质量

  1.名称、品种、规格:___________

  2.质量,按下列第( )项执行:

  (1) 按照_______标准执行

  (2) 按样本,样本作为合同的附件

  (3) 按双方商定要求执行,具体为:____________

  第二条 数量和计量单位、计量方法

  1.数量:________ 。

  2.计量单位和方法:__________。

  3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:____________。

  第三条 包装方式和包装品的处理:_______

  第四条 交货方式:

  1.交货时间:_______。

  2.交货地点:_______。

  3.运输方式:_______(注明由谁负责代办运输)。

  4.保 险:_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

  5.与买卖相关的单证的转移:___________。

  第五条 验收:

  1.验收时间:_______。

  2.验收方式: ______(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例)。

  3.验收如发生争议,由___检验机构按___检验标准和方法,对产品进行检验。

  第六条 价格与货款支付:

  1.单价:____;总价:_________(明确币种及大写)。

  2.货款支付: 货款的支付时间:____________; 货款的支付方式:____________;运杂费和其它费用的支付时间及方式:__________。

  3.预付货款:________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

  第七条 提出异议的时间和方法:

  1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。

  2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

  3.乙方在接到甲方书面异议后,应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  第八条 甲方违约责任:

  1.甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。

  2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算,向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的,按中途退货处理。

  甲方:乙方:

  日期:

  买方:______________________________

  地址:______________________________

  邮码:______________________________

  电话:______________________________

  法定代表人:________________________

  职务:______________________________

  卖方:______________________________

  地址:______________________________

  邮码:______________________________

  电话:______________________________

  法定代表人:________________________

  职务:______________________________

  买方和卖方在*等、自愿、互惠、互利原则上,经充分协商签订本合同,双方同意按下述条款全面履行:

  第一条 品名、规格、数量及单价

  ________________________________________________________________

  第二条 合同总值

  ________________________________________________________________

  第三条 原产国别及制造厂商

  ________________________________________________________________

  第四条 装运港

  ________________________________________________________________

  第五条 目的港

  ________________________________________________________________

  第六条 装运期

  分运:______________________________________

  转运:_______________________________________

  第七条 包装

  所供货物必须由卖方妥善包装,适合远洋及长途陆路运输,防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸,以确保货物不致由上述原因受损,使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。

  第八条 唛头

  卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头:

  第九条 保险

  在cif条款下:由卖方出资按110%发票金额投保。

  在cfr条款下:装运后由买方投保。

  第十条 付款条件

  1.买方在装运期前30天,通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证,其金额为合同总值的________%,计____。该信用证在____ 银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下,则按分运比例承付)。

  a.全套可议付已装船清洁海运提单,外加两份副本,注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。

  b.商业发票一式五份,注明合同号、信用证号和唛头。

  c.装箱单一式四份,注明每包装货物数量、毛重和净重。

  d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

  e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

  f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份。

  g.在cif条款下

  (1)全套按发票金额110%投保____ 的保险费。

  (2)卖方在装运后10天内,须航空邮寄三套上述文件(f除外)一份寄给买方,两份寄目的港____________运输公司。

  (3)银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后,在____天内,承付合同金额的百分之________,金额为____________

  (4)按本合同第15条和18条,规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

  (5)所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。

  第十一条 装运条件

  1.卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线,供买方确认。

  2.卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

  3.卖方必须在装船完毕后48小时内,以电报/电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

  4.如果任一单件货物的重量达到或超过___吨,长___ 米,宽___ 米,卖方须在装船期前50天向买方提供5份详细包装图纸,注明详细的尺码和重量,以便买方安排内陆运输。

  5.在cfr条款下:如果由于卖方未及时按第十一条第3款执行,以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失,由卖方承担。

  第十二条 技术文件

  1.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运:

  a.基础设计图。

  b.接线说明书、电路图、气/液压连图。

  c.易磨损件的制造图纸和说明书。

  d.零配件目录。

  e.安装、操作和维修说明书。

  2.此外,在签订合同60天内,卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条第1项中规定的技术文件,否则,买方有权拒开信用证或付货款。

  第十三条 保质条款

  卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造、崭新、未曾使用,并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致,在货物正确安装、正常操作和维修情况下,卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期,此保证期从货物到达起开始计算。

  第十四条 检验

  1.卖方/制造厂商必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量,签发质量证明书,证明所交货物与合同中有关条款规定相符,但此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据,卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量说明书内。

  2.在货物抵达目的地港之后,买方须申请____ 国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验,并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符,除应由保险公司或船方负责者外,买方在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物,向卖方索赔。

  3.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第十三条所述保证期内被证明有缺陷,包括内在缺陷或使用不适当原材料,买方将安排商检局检验,并有权依据检验证书向卖方索赔。

  4.如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥,买方应电告卖方延长商检期________天。

  第十五条 索赔

  1.若卖方对货物与合同规定不符,且买方在本合同第十三条、第十四条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时,卖方在征得买方同意后,须按下列之一种或几种索赔:

  a.同意买方退货,并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方,并承担因退货造成的一切直接损失和费用,包括:利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其他必要费用。

  b.按照货物质量低劣程度、损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。

  c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件,并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用,新替换部件的保质期须相应延长。

  2.若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复,则视为卖方接受索赔。

  第十六条 不可抗力

  1.如签约双方中任何一方受不可抗力所阻,无法履约,履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。

  2.受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方,并在事故发生后14天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

  3.不可抗力事件持续超过120天,另一方有权用挂号航空寄书面通知,通知受阻一方终止合同,通知立即生效。

  第十七条 仲裁

  由于执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决,如果不能解决,按下述第___项仲裁:

  1.提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其程序仲裁。

  2.提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。

  仲裁机构的裁决具有最终效力,双方必须遵照执行。仲裁费用败诉一方承担,仲裁机构另有裁定者除外。仲裁期间,双方应继续执行除争议部分之外的合同其他条款。

  第十八条 延期和罚款

  如卖方不能按合同规定及时交货,除因不可抗力事故之外,若卖方同意支付延期罚款,买方应同意延期交货,罚款通过议付行在议付时扣除,但是罚款额不得超过货物总值的5%。罚金率按每星期0.5%计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期10星期,买方有权撤消合同,尽管撤消了合同,卖方仍须向买方立即支付规定罚款。

  第十九条 附加条款

  本合同由双方于____年__月__日在________国________市用____ 文签署,正本一式__份,买卖双方各执__份,合同以下述第___款为生效方式:

  1.立即生效。

  2.合同签署后____ 天内,由双方交换确认书后生效。

  买方:_________________________

  签名:_________________________

  卖方:_________________________

  签名:_________________________

  签署日期:______年_____月____日

  房屋买卖合同纠纷案民事上诉状

  上诉人(原审被告):某某建设集团有限公司,住所地:某某市某某镇。

  法定代表人:某某 职务:董事长。

  被上诉人(原审原告):某某,男,汉族,19 年 月 日出生,住某某市某某区某某北路 号111室。

  原审被告:某某建设集团有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技术产业开发区某某北村32号。

  负责人:某某,经理。

  上诉请求:

  1、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院(20 )某某民初字第1000号民事判决,发回重审;或驳回被上诉人的诉讼请求;或直接予以改判。

  2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

  事实和理由:

  上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院(20 ) 高民初字第1000号民事判决书,现提起上诉。

  一、该判决对被告的辩称,存在遗漏和曲解。

  该判决称“被告某某建设集团某某分公司称:对原告的诉讼请求及事实和理由没有异议,对原告提供证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是,对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的,但对于原告诉讼请求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的,且原告起诉的证据是非常不足的。该判决称“被告某某建设集团称:要求某某公司与原告协商解决”,众所周知要求调解不属相对人抗辩,将被告要求调解作为辩称内容显然文不对题,更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称意见则与某某分公司以上真实辩称意见相同。可是,该判决却断章取义,未将被告的真实答辩意见记入笔录,导致了该判决认定事实和适用法律错误,从而作出了完全倾斜于原告和绝对不利于被告的裁决。显有失公*。

  二、该判决认定事实错误。

  (一)该判决对原告诉请的返还本金1987196.54元予以认定,但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项,该事实在该判决书中并无阐述,本案案由是房屋买卖合同纠纷,购房款是现金还是欠款,以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容,但该判决均未查明并列入判决书,显而易见本案的事实是不清的。

  (二)该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕,不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是,结算并未办理完毕,且房屋买卖合同既然合法有效,解除合同与第三人结算款项并无直接因果关系。另:该判决认定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪个被告亦同意?该判决认定的事实显含糊其辞。

  (三)该判决认定事实证据不足。本案原告提供的证据,仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且,判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。

  上诉人认为,未经当庭举证、质证和法院认证的证据,不能作为定案的依据。

  三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的1.3倍赔偿损失,没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷,即便合同无效,也只须返还购房价款,至于双方存在的经济损失必须有经济损失的客观存在,且对损失的承担应当按照过错责任由双方分担。本案原告既未向法院提供购房款是向银行货款的事实依据,该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任,更没有按过错责任分担所谓的经济损失。

  尤其是,该判决支持原告返还购房款是1987197.54元,并支持赔偿自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息,按本金3698770.80元计算。上诉人认为,该判决,既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认,且对20xx年9月14日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的'利息在该判决中再作认定。显而易见,该判决显失公*。

  四、该判决程序违法。

  本案案情复杂,不但涉及承揽工程款项的结算,涉及房屋的抵押,还涉及房屋买卖合同的效力,且诉讼标的也较大。显不属案情简单、争议不大的简易案件,故本判决采用独任审判在程序上也是错误的。同时,该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决,那么,法院应当主持调解,并在判决书中阐明调解成立或调解不成的原因和过程,为何不是调解结案而是直接判决呢?对此,上诉人认为,原审法院对本案的判决,当事人有调解要求而法院不调解,那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为,对本案的审判,原审法院存在程序上的违法也是明显的。

  综上所述,本案原审判决存在认定事实不清,适用法律错误,程序违法的严重问题。为此,望贵院充分考虑上诉人的上诉理由,依法维护上诉人的合法权益,支持上诉人的上诉请求!谢谢!

  此致

  某某市中级人民法院

  上诉人: 某某建设集团有限公司

  20年 月日

  上诉人:某某建设集团有限公司,住所地某某省某某市某某镇。法定代表人:某某,职务:董事长

  被上诉人:王某某,男,19 年2月19日出生,汉族,住某某市某某县某某镇中心村,系某革某县某某建筑模板厂业主。

  上诉人因与被上诉人买卖合同纠纷一案,不服某某省某某县人民法院(20 ) 民初字第666号民事裁定书,现提出上诉。

  上诉请求:

  1、请求依法撤销某某省某某县人民法院(20 ) 民初字第666号民事裁定书。

  2、请求依法将本案移送有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

  3、裁令被上诉人承担上诉费用。

  事实和理由:

  被上诉人诉上诉人买卖合同纠纷一案,某某省某某县人民法院予以受理。上诉人在法定期限内向某某县人民法院提出了管辖权异议,认为某某县人民法院对本案没有管辖权,本案应由有管辖权的某某人民法院审理。某某县人民法院作出的(20 ) 民初字第666号民事裁定书,认为该院具有管辖权,驳回了上诉人的管辖权异议。上诉人认为,一审法院认定事实不清,适用法律错误。

  首先,根据法律规定,管辖权异议只对法院是否具有管辖权进行审理,属于程序审查,不进行实体审理,未经双方质证的证据不得作为认定事实的依据。而一审法院依据被上诉人提供的“发货销售单”的内容认定一审法院有管辖权,显然对未经上诉人质证的证据进行了审理,违反了程序审查的规定,认定的事实依据不足。

  其次,上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同第四条中约定“模板质量及验收:货到现场,由甲方相关负责人员验收确认。若发现模板有脱胶、起壳等质量问题,请在三天内通知乙方,以便双方及时协商解决”。说明被上诉人提供的作为双方收发货物凭证的发货销售单仅仅是证明了客户已经收到价值多少人民币的货物的收据,且货到现场时上诉人履行的是合同约定的验收确认模板质量的权利,并不涉及对被上诉人约定中的“本公司如与客户因各种问题发生纠纷,协商解决,协商不成时,在本公司住所地辖法院解决”的承认。

  再次,一审法院依据“发货销售单”的格式条款认定一审法院有管辖权,而一审法院依据的此格式条款的内容“本公司如与客户因各种问题发生纠纷,协商解决,协商不成时,在本公司住所地辖法院解决”,此款内容显然限制了上诉人的自由,排除了上诉人的主要权利,且在收发货物时被上诉人未对此款内容向上诉人进行合理的提示和说明。因此依据《合同法》的相关规定,该格式条款无效。

  第四,在上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同

  中第七条约定“本合同若发生争议双方协商解决,协商不成,交某某市某某区人民法院诉讼”。合同中当事人有约定管辖应尊重约定。因此有管辖权的法院应该是某某市某某区人民法院。

  综上所述,上诉人请求贵院依法审查,将本案移送至有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

  此致


货物购销的合同菁选(扩展7)

——购销的合同菁选

购销的合同【荐】

  随着法律知识的普及,合同的用途越来越广泛,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的购销的合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《粮油流通管理条例》以及其他有关法律法规的规定,本着公*、公正、诚实、信用的原则,经甲乙双方协商就“天天俏”系列大米买卖有关事项达成协议如下:

  一、产品名称

  “天天俏”系列大米

  二、质量标准

  严格按国家标准生产,并向甲方提供相应的检验合格证书,甲方可随时抽查乙方大米的质量。

  三、合同期限

  本合同有效期从_年_月_日至_年_月_日止。乙方必须保证甲方超市的大米日库存达到120吨。

  四、供货方式

  以甲方电话通知为准,乙方接到甲方的电话后必须在8小时内送到甲方指定地点。大米的.数量及单价按当日的乙方大米厂发货金额单据为准,由乙方派车配送到甲方指定的超市(县城内免费,超出县城按公里计算运费)。甲方及时在发货金额单据签字验收,并开出相应的收据。

  五、结算方式

  结算时附上当月由甲方开出的大米相应收据,甲方在每月25日按大米销售数量的金额打到乙方指定的帐户。甲方在第一时间付清货款,乙方并出据货款发票。所有货款在合同到期日全部结清。

  六、所有合同单据票证、不得涂改和伪造,一经发现按当月送货款的20%扣出。

  七、双方责任

  1、双方必须有合法的营业执照,并在执照规定的范围内经营,超过范围经营引起的后果自负。

  2、因质量问题,甲方有权将从乙方的货款中扣出。造成的费用由乙方全部承担。

  3、在合同期内,甲方不得跟其他粮油商进行交易,但甲方有权进行市场调查询价。

  4、本合同在履行过程中,若发生纠纷或异议,双方协调解决,双方协调不下,可向人民法院提出民事裁决。

  八、本合同一式二份,双方各执一份,双方签字生效。

  甲方(签字盖章) 乙方(签字盖章)

  _年_月_日

  甲方:

  乙方:

  甲.乙双方经过友好协商,本着*等互利的原则,就汽车配件购买事宜达成如下协议。

  乙方同意购买甲方销售的汽车零部件,甲方愿意向乙方提供合同产品(如下列表)

  一.购销方式

  乙方以订单的形式向甲方下达采购配件的代号、配件名称、数量、交货日期、到货地址等信息。

  甲方按乙方的'订单按期提供相应的合同产品。

  乙方按甲方的要求支付定金后,甲方在商定的时间内按订单备齐货物,以备乙方检验,并负责协助乙方装车运输。

  二.结算方式:

  在购买前15天预付30%,70%余款在甲方仓库提货时付清。

  三.运输方式:

  乙方自提甲方协助装货或甲方代办运输,运费由乙方承担。

  四、包装要求:

  零部件生产厂家原包装。

  五.产品不符合客户使用要求或出现质量问题的处理方式

  1.乙方为甲方提供所需产品的配件代号、品名、规格、及图片等相关信息,甲方所提**品与乙方客户要求不符时,甲方退还不符和产品的所有费用(产品货款及运输通关相应费用)

  2.产品使用开始三个月内,如发现产品质量问题,乙方应向甲方提出书面质量异议及相关图片资料,从出现质量处开始不得继续使用并妥善保管,双方确认质量问题后,甲方退还此产品货款及运输通关相应费用,货物退回国内所发生运输费用由甲方承担。

  六、质量争议检验机构:

  若双方对产品质量发生争议,乙方客户出具所在国产品质量检验报告。

  七、违约责任及解决合同纠纷方式:

  双方协商解决,如协商不成,由人民法院裁决。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,定金到帐合同生效。本合同传真签署有效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  甲方(需方):

  乙方(供方):

  甲乙双方在*等、自愿的基础上就灯具购销事宜达成一致意见,现依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,特签定如下合同条款,以共同遵守:

  一、灯具的型号、单价(详见附表)

  二、本合同的总价为人民币大写:

  约壹拾陆万元整(¥:16000元),最终结算金额如超出或者减少合同约定的数量,那么所有增加或减少的按实际增减数量以及合同约定单价进行增减结算。

  三、产品质量要求、技术标准:

  按GB7000—1996和甲乙双方确认的方案(图纸)以及甲方设计签字确认的样品生产,产品质保期为三年。

  四、包装标准及要求:

  按乙方产品出厂包装标准包装。

  五、交货期限:

  20__年11月底。

  六、交货地点及方式:

  地点为甲方工地方式为落地交货。

  七、运输方式、费用及保险费用:

  由乙方负责承担。

  八、付款方式:

  1、合同签定后,甲方在三日内支付合同总金额的50%作为合同预付款。

  2、在乙方所有货物送到现场,经双方安装验收无误后,支付合同总金额的.40%。

  3、工程竣工验收后,甲乙双方一月内进行结算,支付合同总金额的10%。

  九、安装与验收:

  1、甲方如要求乙方提供安装服务。

  2、乙方货到工地现场由乙方组织甲方进行验收,如有质量问题或所**品不符合设计要求,乙方负责免费更换并承担由此造成的所有损失。

  十、违约责任:

  1、甲方如不能按合同第八条约定付款,属甲方违约,每延期一天付款,应支付合同总金额的1%违约金给乙方。

  2、乙方如不能按合同第五条约定交货,属乙方违约,每延期一天交货,应支付合同总金额的1‰违约金给甲方。

  十一、解决合同纠纷的方式:

  与本合同有关的一切争议,甲乙双方本着相互信任的原则协商解决,如经协商无法解决将依法向人民法院起诉解决。

  十二、其他约定事项:

  1、本合同附表为合同不可分割部分,如有未尽事宜,双方另行签定补充协议。

  2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自双方代表签章后生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  需方:(简称甲方)

  供方:(简称乙方)

  甲、乙双方本着*等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,经双方共同协商,现就黄砂供应,达成如下约定条款,以资双方信守:

  一、产品质量:

  本合同约定黄砂为满足现行国家规范要求,粗细范围在2.3—3.0之间,乙方根据甲方需要可提供两种粗细黄砂,粗砂2。6—3。0,细砂0.8—12,由甲方自行调整。

  二、交货地点:

  三、运输和运费:

  运输由乙方自行安排。

  四、计算方式:

  甲方实际用量,作为核定计算吨位。

  五、单价:

  黄砂供应单价暂定____元/吨(不含税和运费),如市场价格波动,可参照市场实际价和周边其他公司价格,双方协商调整。年供应量暂定____万吨。

  六、结算及付款方式:

  每月____日到次月____日,甲乙双方核对本月的'供砂量,核对无误后作为乙方当月的供砂量。每三个月甲方向乙方兑付结算一次全部砂款。

  七、其它约定:

  甲方应每月向乙方提供出下月黄砂需求量,乙方应及时组织货源,保质保量的满足供应。

  八、违约责任:

  甲乙双方应严格履行合同约定,如有一方违约,由违约方承担合同当月总价30%的违约金。

  九、合同有效期:

  自____年____月____日至____年____月____日合同期满后,乙方在同等条件下,拥有优先续约权,如不能续约,甲方应在合同期满一个月内付清所有货款。

  十、争议解决:

  本合同在执行过程中如产生争议,双方协商解决,协商不成,双方可在各自所在地法院上诉。

  十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  需方:_________(以下简称甲方)

  合同编号:_________

  供方:_________(以下简称乙方)

  签订地点:_________

  双方就采购货物及相关审宜,经充分好协商,达成一致,特签订本合同,以共同信守。

  一、合同标的[产品名称、型号、(规格)、单位、数量、单价、金额、交货时间

  二、交货地点:_________

  三、交货方式:物流到货,运费由供方付、

  四、货物包装要求:供方应确保包装质量满足运输安全要求,保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。

  五、风险承担:货物运输过程中发生的.灭失、毁损等一切风险均有供方承担。

  六、质量及验收标准:行业标准、国家标准。

  七、货物验收:货物送达后,需方按验收标准对货物进行检测验收,如有问题或数量短缺问题,供方应在得到需方通知后当天协调处理相关事宜,根据问题的严重程度,需方可以采取拒绝接受或限期补货,货款折扣等方式进行处理,若供方不予处理的,需方有权向供方追索相应损失。

  八、货款结算:

  合同签订时付预付款_________元(大写金额:_________整),货到付余款_________元(大写金额:_________整)。

  九、产品经需方验收合格,数量无误,办理入库手续,双方按约定的付款方式进行货款结算。违约责任:供方不能按期交货的,每逾期一日,应承担货款总额日千分之三违约金,依此类推,需方可以在货款中直接扣除违约金部分:因供方产品质量问题而使需方造成损失的,供方应承担赔偿由此引起的损失责任。

  十、争议解决方式:因执行本合同发生争议,由双方协商解决;协调不成的,可以直接向需方所在人民法院起诉。

  十一、合同生效:本合同壹式两份,双方各执壹份,有同等法律效力。

  十二、此合同传真件有效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  20__年__月__日

  20__年__月__日

  甲方(购方):

  乙方(供方):

  甲乙双方在*等互利的基础上,经友好协商一致达成服装买卖协议,订立本合同,供双方共同遵守:

  第一条付款方式

  本合同签订后,甲方支付合同金额____%计____元作为定金;乙方交货后经甲方验收无误后一周将合同金额____%计款____元划入乙方在____帐户上(帐号为____________)。乙方收款前需提供机打发票。

  第二条交货地点及时间

  1、交货地点:乙方负责把货物送到甲方指定地点,产生的费用由乙方负责。

  2、交货时间:自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。

  第三条交货条件

  如在交货过程中遇到问题,双方应本着互惠互利,精诚合作的.态度协商解决。

  逾期交货:未经甲方允许逾期交货的,乙方逾期交货一天扣除除乙方逾期产品货款总额5%的违约金;乙方逾期10天未交货的,甲方可以拒收,同时有权解除合同。并按预付款的两倍要求乙方支付违约金。

  第四条甲方责任

  1、甲方通过服装款式及面料后,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

  2、按此合同约定的日期及条件及时按时付款。

  3、及时验货,甲方应在收到货物后应及时验货完毕。

  第五条乙方责任

  1、乙方须保证定作服装的产品质量及规格等,有质量问题的产品,乙方须负责更换或退货。若尺码出现不符时,应在一周内予以更改交付

  2、按此合同交货日期,按时交货。

  第六条本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。

  第七条此合同经双方签字盖章后生效。本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方盖章:__________

  乙方盖章:_________

  日期:________________

  日期:____________________

  甲方(供货方):

  乙方(购货方):

  甲乙双方本着共同发展,诚实守信,互惠互利的原则,为了明确甲乙双方的责任和义务,经甲乙双方共同协商,达成协议如下:

  一、双方责任

  甲方

  1、甲方提供的所有产品质量,必须符合国家有关部门的质量要求,否则一切后果由甲方负责。如果出现质量问题假一赔十,并承担给乙方和给顾客造成的危害和法律责任,乙方有权终止协议。

  2、在乙方货款发出后,甲方必须积极组织发货,特殊情况甲乙双方另行约定。

  3、如甲方擅自涨价,乙方有权终止协议,甲方并承担一切后果。

  4、甲方负责送货到乙方指定地点,由甲方承担运输费用。

  乙方

  1、乙方应配合甲方,把甲方所有的产品在销售处展示。

  2、乙方每月必须提供准确、真实的销售情况,并及时向甲方业务反应。

  3、乙方购进的产品如销售不畅,任何品牌的酒水可随时调换别的`产品或者按原价办理退货。

  二、结算方式:

  款到付货。

  三、货品名称,价格及数量:

  1、货品名称:

  2、价格:

  3、数量:

  4、总价:大写_______

  四、违约责任:

  1、本合同期内,甲乙双方有特殊情况不能履约,应提前一周书面形式通知对方,并承担相应的责任及经济损失。

  2、未经双方同意,任何一方无权中途终止协议,如有违约,履约方有权向违约方索赔损失,索赔损失不得低于乙方年销售额。

  五、本协议未尽事项,甲乙双方另行协商,本协议壹式两份,经甲乙双方代表签字盖章生效,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定,遵循*等、自愿公*和诚实信用的原则,经双方协商一致,特签订本合同,以便双方共同遵守执行。

  1、甲方向乙方采购绿化苗木花草一批,规格、数量、单价如下:

  2、合同总价为人民币_________元(大写:_________;(不含税价)

  3、交货地点及方式:乙方负责将绿化苗木花草送到甲方指定地点。

  4、付款方式:甲方在到货验收后即与乙方结算,乙方须提供有效发票。

  5、苗木质量:乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求,不符合要求的苗木,甲方立即退货并不予支付任何款项。

  6、违约责任:

  (1)、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求,按所余款项的10%支付违约金。

  (2)、甲方若未按时支付苗木款,每日按需付金额的`万分之一支付违约金。

  7、争议解决方式

  合作过程中若发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。

  8、有效期

  本合同经甲乙双方签字盖章后有效,有效期从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  9、本合同壹式贰份,双方各执壹份具有同等法律效力,未尽事宜另行签订合同或补充合同。

  甲方(盖章):__________________

  乙方:_________________________

  代表人(签字):________________

  身份证号码:____________________

  _________年________月_______日

  _________年________月_______日

  供方(供货单位):______________合同号:____

  需方(购货单位):______________

  签约时间:____________签约地点:_________

  为了增强供、需双方的责任感,提高经济效益,并明确供需双方的责任,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,供、需双方秉着*等自愿、互惠互利的原则,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条、品名、规格、数量、金额:

  备注:以上所有单价均为不含税单价,数量以工程实际供货数量为结算依据。

  第二条、质量标准与施工要求:

  1.产品的技术标准,按国家核定标准执行。特殊要求的产品质量,应符合供方的特别规定或合同中另行约定。

  2.如因供方产品质量不符合国家标准,由此造成的损失由供方负责。

  第三条、产品包装要求:纸箱包装

  第四条、验收方法及提出异议:

  1.需方在收到供方货物时当场验收。

  2.如有异议,需方在收货后当天内以书面形式通知供方,并妥善保管好货物,由供方派相关质检人员复核证实后作出处理。

  3.如需方未按规定期限提出异议的视为所交产品符合合同约定。

  4.需方因使用、保管、保养不善等造成产品污损的,不得提出异议。

  第五条:合同的提货、运输方式、运输费用、交货地点、指定收货人及联系电话:

  1.运输机装卸车方式:__________

  2.分批供货:首批供货在___年__月__日前送达工地,后期供货根据需方书面计划分批供货。

  3.交货地点:___________________

  4.需方指定收货人及联系电话:收货人___,电话______若收货人有变更,需方应及时以书面形式通知供方。

  第五条、结算方式及期限:

  1.本合同签定后,需方先予支付供方材料货款总价的30%的预付款,金额为:________;合同以供方收到需方预付款之日起开始计算首批供货周期。供方每批供货材料送达工地后,需方应支付至该批供货材料货款总价的97%,材料铺贴完后付清全部货款。

  2.由于所供材料为定制产品,产品一旦送达工地后,如无质量问题,供方不负责退换。


货物购销的合同菁选(扩展8)

——购销的合同菁选

购销的合同15篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编帮大家整理的购销的合同,欢迎大家分享。

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲乙双方根据《民法典》及相关法律法规,并根据诚实信用和*等互利的原则,经友好协商一致,签定此合同。甲乙双方申____都已经理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自所承担的权利和义务,严格执行本合同,合同条款如下:

  一、产品名称、数量、计量单位、单价、金额:

  以上价款总计_________元(大写:_________)。以上数量以实际送到工地并经乙方签收为准,如市场价格有大的变化,以上价格以乙方通知甲方前____日的市场*均价格为基准价予以调整,并经甲乙双方认可。

  二、质量标准:甲方提供出厂质量通知单。乙方凭单验质。

  三、产品合格率________到国家规范。

  四、交货方式、地点和运杂费负担:甲方组织运输工具送到乙方指定工地现场,但运费、上、下车费等均由乙方自理。

  五、供货日期:________年____月____日。

  六、付款办法和期限:

  1、乙方在元。

  2、乙方在通知甲方供货时预付货款的货到乙方指定工地现场____日内支付总货款的`_________,货到乙方指定工地现场再支付总款的_________,货到乙方指定工地现场_________天内结算付清。

  七、违约责任:

  甲方责任:

  1、不能交货的,偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之八的违约金。

  2、所交产品质量、规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。

  乙方责任:

  1、中途退货或违约拒收的,除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。

  2、逾期付款的,每天偿付逾期付款总额万分之八的违约金。

  八、本合同一式三份,甲乙双方签字盖章并办理了定金手续后生效,合同履行完毕或者于________年____月____日本协议终止。未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  ________年____月____日________年____月____日

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确甲乙双方在土方购销过程中的权利、义务和经济责任,经甲乙双方协商同意,签订本购销合同:

  一、甲方将承建的接官路改造工程(K0+620---天仙大道)所需的土方由乙方供应。

  二、乙方将甲方需要的土方卸至甲方指定的位置,由甲方现场收车。

  三、乙方运输车每车土方量为6.5—7之间,价格按100元/车计算。

  四、乙方按照甲方选定的土质供应土方,如发现土质和要求不符,甲方有权拒收,造成的`损失由乙方承担。

  五、乙方在每次供应土方壹万方后,甲方支付货款壹拾万元,土方供应完成后两个月内结清余款。

  六、甲方需要土方前,须提前一天通知乙方土方的需要量和指定的卸车位置。

  七、土方供应过程中(装、运、卸)所发生的一切安全事故由乙方承担,一切外部事宜由乙方协调解决。

  八、本合同一式四份,双方签字盖章生效。本合同甲乙双方各执二份,具有同等的法律效力,甲乙双方应当严格遵守执行。合同未尽事宜双方现场协商解决。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

  法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________

  ___________年________月_____日___________年________月_________日

  供方:(以下简称甲方)

  需方:(以下简称乙方)

  供需双方经友好协商,双方就创佳电子门锁及配套产品达成如下购销协议:

  一、产品种类数量及价格:

  二、付款方式:

  本合同一经签定,需方即支付供方总货款的30 %(¥:10000 元)作为定金,本合同生效。供方安装人员进场施工,安装调试完毕,验收合格,需方即支付供方余款¥:23500元。货款未结清前,货物的所有权归供方(现金支付)。

  三、交货地点及日期:

  供方收到需方定金 12天后,按需方指定时间交货。 交货地点:西农驿站酒店

  四、交货要求:

  按厂方样品。(LS-8001)

  五、包装要求:

  标准包装(每把锁独立包装,六把为一整箱包装)。

  六、工程安装:

  由供方安装。需方负责木门开孔、保证门锁安装的连续性,并解决供方安装人员的食宿及来回路费。

  七、调试及培训:

  由供方安装,调试及培训。

  八、验收标准及方式:

  以100%的'开门为验收合格标准。安装完毕两天内验收,两天内未验收,视为验收合格。

  九、维护:

  两年内门锁全部免费保修(从安装完毕双方验收合格之日算起,两年内锁的电器和锁的机械传动部位出现品质问题,均属全免保修)。如出现质量问题需方解决不了,得到需方通知后,供方技术人员尽快到达现场,并解决问题使需方能正常使用。若人为因素造成损坏的,均不属于保修范围,但可收取成本费进行维修。两年之后的维修收取成本费。

  十、违约责任:

  按《合同法》执行。任何一方违约后所造成的经济损失由违约方全部承担。

  十一、本合同未尽事宜,由供需双方本着合作的态度协商解决。

  十二、本合同一式两份,供、需双方各执一份,签字盖章后正式生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  甲方(需方):(以下简称为甲方)

  乙方(供方):(以下简称为乙方)

  一、通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位,为明确双方责任,确保双方利益,依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定,在*等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议,以供双方共同遵守。

  二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限:

  乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货,其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后收合格之日起1年为限。

  三、交货时间、地点、方式:

  乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期),采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的'____酒店工地一楼,即____市____路与____路交会处东北侧____酒店一楼。

  四、运输及运输费用:

  乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

  五、包装标准及包装物的回收:

  乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合公路或铁路运输要求,确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

  六、合理损耗及计算:

  乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

  七、验收标准、方式及异议的提出:

  乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收,三方验收人员在验收凭证上共同签字确认,并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议,甲方须在施工开始至施工完毕提出,双方共同协商解决。

  八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法:

  按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

  九、结算、付款方式:

  1、结算方式:以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

  2、付款方式:签订本合同后,甲方向乙方支付定金人民币伍万元(¥50,000元),每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

  3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票,但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具,但前次付款乙方须向甲方提供备查。

  十、违约责任:

  如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货,每延期一天交货,则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金,并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款,每延期一天付款,则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。

  十一、合同纠纷解决方式:

  按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成,则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

  十二、约定事项

  在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责,但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项,双方可另行签订协议作为本合同附件,并与本合同具有同等法律效力。

  十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

  十四、本合同一式肆份,双方各执两份,均具同等法律效力。

  甲方(签章):乙方(签章):

  法定代表人(签章):法定代表人(签章):

  委托代理人(签章):委托代理人(签章):

  地址:地址:

  联系人:联系人:

  年 月 日

  一、双方当事人

  供方: (以下简称甲方)

  需方: (以下简称乙方)

  二、需方料场交货,由供方运输,送到价112元/吨,其中运费每吨45元(含税),矿石款为67元/吨(含税),自本合同签订后按需方通知开始送货。

  三、结算方式及期限 每1000吨结算一次,即供方供应达到1000吨后,供方将运费发票及矿石发票(17%的增值税专用发票)开具给需方之日起一周内付清,过期未支付的,每延期一日按5%支付违约金。

  四、产品标准

  CaO≥51% , Si02≤1%,AL2O3≤1%,MgO≤1%, Fe2O3≤1%,研磨指数≤10KWh/t。

  五、合同期限及相关规定

  1、合同同期限为一年,即自20xx年10月25日至20xx年10月25日,合同期限内,本合同所约定的`各项条款供、需方不得随意发生改变。

  2、本合同期限内,供应必须保证需方石灰石的需求供应,不得延误;同时本合同期限内,需方不得再与第3方签订石灰石的订购合同。

  3、供方提**品质量检验报告,供方供货车辆必须服从脱硫项目部的调度管理。

  六、违约责任

  供、需方任何一方违反上述约定,则违约方向守约方支付违约金叁拾万元。

  七、争议解决

  凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议,应由供需双方通过协商友好解决,如无发达成一致,可提交乌鲁木齐沙依巴克区法院诉讼解决。

  本合同自双方签字盖章后生效,一式两份,供需双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  销方(甲方):

  购方(乙方):

  经甲乙双方充分协商,本着互惠互利的原则,按照《合同法》有关规定,就成品油购销事宜达成如下协议:

  1﹑甲方供应乙方成品油为xx或xxx国标柴油。

  2﹑甲方必须按乙方要求及时供油,供油车随叫随到。甲方供油车必须按计量标准足量加油,同时保证油品的标号和质量。

  3﹑结算方式:乙方结算为银行转账或承兑汇票,甲方需根据数额开据增值税发票。

  4﹑合同未尽事宜,双方协商解决,违约责任按合同法执行。

  5﹑本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  6﹑本合同自签订之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  供方:

  需方:

  签订地址:

  根据我国《合同法》及有关规定,按照*等互利的原则,为明确各方的义务,协商一致商订本合同。

  一、 此工程包含内容:数量、单价、规定如下:此单价包括三层板门扇、门框、贴脸、制作、安装、手刷调合漆、除锁以外的小五金。

  二、 质量要求、技术标准:参照国标西南J611图集进行制作安装,以质检站验收合格为准。

  三、 计算方式:以现场实际安装数量为准,设计洞口尺寸办理相关结算。

  四、 付款方式:门框安装完毕后,付给供方总工程款的30%,门扇安装完毕后付给总款的40 %,竣工验收合格后付至97%。余款3%(保证金)一年后付清。

  五、 供货期限:根据需方进度年月日前把需方订购同的'全部产品安装完毕。如遇施工现场有干扰情况下,不可抗拒因素,则工期顺延。

  六、 违约责任:供、需双方若有一方违约,违约方应向守约方每天赔偿总货款的%作为违约金。

  七、 解决合同纠纷的方式:双方协商,协商不成,由合同签订地法院仲裁。

  八、 本合同一式两份,供、需双方各执一份,双方签字盖章后生效。本合同在工程款结清后自动失效。

  甲方(盖章):__________________

  乙方:_________________________

  代表人(签字):________________

  身份证号码:____________________

  _________年________月_______日

  _________年________月_______日

  购货方:_____________

  供货方:_____________

  根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,为了保证甲、

  乙双方的合法权益,甲、乙双方在*等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同,并信守以下条款,共同履行:

  一、供货材料:碎石、水泥;

  二、价格:砂石价格为90元/吨、水泥340/吨;

  三、供货时间:以甲方通知的到场时间为准;

  四、供货地点:公路施工地点、老哇山公路及村组道路;

  五、运输:装卸方式及费用负担由乙方负担;

  六、质量要求及验收标准:甲方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起3日内书面通知乙方,否则该批砂石的质量视为完全合格。经双方确认砂石质量确实不合格的`,乙方应将质量不合格的砂石运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时乙方在2日内换送合格砂石。

  七、付款方式:乙方材料款达__________元,甲方按乙方材料的70%支付。余下的30%待工程完工后,一次性付清;

  八、计量标准:乙方每批货物到达甲方施工现场后,由甲方负责人员现场清点数量,确定数量并签认作为结算依据;

  九、合同未尽事宜,甲、乙双方协商补充, 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章生效。

  购货方(甲方):_____________ 供货方(乙方):_____________

  代表人:_____________ 代表人:_____________

  _____年_____月_____日 _____年_____月_____日

  甲方:

  乙方:

  双方就采购货物的相关事宜,经充分友好协商,达成一致,特签订本合同,以资共同信守。

  一、合同标的产品名称、型号、单位、数量、单价、金额,具体见附表,材料总金额:陆拾伍万捌仟柒佰元整。

  二、交货地点:共青城水星家纺

  三、交货方式:送货到店

  四、货物包装要求:供方应确保包装质量满足运输安全要求,保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。

  五、风险承担:货物运输过程中发生的`灭失、毁损等一切风险均由供方承担。

  六、货物验收:货物送达后,需方按验收标准对货物进行检测验收;如有问题或数数量短缺问题,供方应得到需方通知后3天内派人到需方处理相关事宜,根据问题的严重程度,需方可以采取拒绝接受或限期补货,货款折扣等方式进行处理,供方经告不来处理的,合同自动解除,需方有权向供方追索相应损失。

  七、货款结算:并给甲方指定人员验收合格,一次性付清乙方货款。

  开户行:

  卡号:

  户名:

  八、争议解决方式:因执行本合同发生争议,由双方协商解决,协调不成的,任何一方也可以直接向需方所在地人民法院起诉。

  九、合同生效:本合同壹式贰份,双方各执壹份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  需方(甲方):

  供方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在*等自愿的基础上经过充分协商,就甲方购买乙方二手机械设备并由乙方提供相关服务事宜,达成如下一致协议:

  1、合同设备名称、价款及支付方式

  设备名称、数量、价款:随机技术文件,每一单台设备在交货时均应随机提供详细的安装手册、操作和维护手册、使用和保养说明书、易损配件目录等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。

  随机配件、专用工具:

  乙方应配备必须的.备品、配件和专用工具,以方便甲方进行设备的正常安装、调试及使用。

  付款方式:合同签字生效后甲方支付乙方合同价款的10%,计10个工作日内向乙方支付合同价款的10%,计5万元人民币;设备安装调试合格后10个工作日内,甲方支付乙方合第1页共2页同价款的20%,计10万元人民币;剩余价款30万元,作为设备的质保金,在设备保质期届满后,如无质量问题,由甲方向乙方全部付清。

  甲方的每次付款,均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据,乙方不能按甲方要求提供合法发票的,甲方有权拒付货款并不承担任何责任。

  2、交货时间

  乙方应在___年___月___日至___年___月___日之间的期限内向甲方交付本合同项下全部机械设备。

  3、交货方式和交货地点

  乙方必须在本合同规定的交货时间内将全部设备运至甲方书面告知的指定地点并交付甲方,该指定交货地点将由甲方在本合同签署后10个日历天内以书面方式通知甲方,乙方需承担货物在甲方接收之前的一切风险和费用。

  4、质量保证及标准

  质量保证期,自设备调试验收合格之日起12个月。乙方保证按照以下国家、行业相关安全和质量标准及厂家技术文件的要求,进行设备安装、保养,确保设备在其使用寿命期内符合国家技术规范的各项技术指标,能够正常运转。在设备安装调试验收合格之日起个月质量保证期内,乙方负责对设备进行免费保修。在设备使用寿命期内乙方应对由于设计、工艺及材料的缺陷而发生的影响正常安全运行的任何不足或故障负责,费用由乙方承担。

  5、合同生效

  本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  ___年___月___日___年___月___日

  甲方(买方): 身份证号码:

  乙方(卖方): 身份证号码:

  甲乙双方本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

  第一条 买卖标的

  1.名称:

  2.品种:

  3.数量:

  4.计量单位和方法:

  5.质量等级: ,确定标准后封存样品,应由甲乙双方共同封存,妥善保管,作为验收的依据。

  第二条 包装

  1.包装材料及规格:

  2.不同品种等级应分别包装;

  3.包装要牢固,适宜装卸运输;

  4.每包品种等级标签清楚;

  5.包装费用由 方负担。

  6.包装物由 方供应,包装物不回收,由甲方自行处理。

  第三条 价款

  产品的价格按下列第 项执行:

  1.在合同执行期内遇有政策性调整时,按新价格执行。

  2.价格遇到市场价格波动超过 %(含),由当事人协商议定。

  3.价格确定后,无论发生何种情况均不予调整。

  第四条 货款结算

  1.货款的支付方式,按照以下 项规定办理。

  (1)合同生效后三日内甲方一次性付清货款。

  (2)甲方自提,现款现货,货款两清。

  (3)预付货款总额的%,余款在货到后以一次付清。

  (4)其他:

  2.实际支付的运杂费,按照以下 项规定办理。

  (1)运杂费由乙方承担。

  (2)运杂费由甲方承担。

  3.货款的结算方式按照以下 项规定办理。

  (1)现金或现金支票结算。

  (2)银行电汇或银行票汇结算。

  (3)银行转帐结算。

  4.开具发票类型:开具发票类型按照以下 项规定办理。

  (1)税率为17%的增值税发票。

  (2)税率为4%的普通商业发票。


货物购销的合同菁选(扩展9)

——货物的运输合同菁选

货物的运输合同

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编收集整理的货物的运输合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

  合同编号:118757

  甲方(托运人):_____________________

  乙方(承运人):_____________________

  甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:

  一、货物运输期限从________年____月____日起到________年____月____日为止。

  二、甲方委托乙方运输,运输方式为________运输,该批货物总重量________吨。

  发货地点:________________________________

  地点:________________________________

  三、甲方须按照货物买卖合同约定的标准对货物进行包装。

  四、乙方须按照运单的要求,在约定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的人。

  五、甲方付乙方的运输费用为:到交货点每吨(车)运费为________元本批合计费用为大写:________元(元),乙方将货物交给甲方指定的人及开具全额运输费用发票之日起____日内甲方支付全部运输费用。

  六、乙方在将货物交给人时,同时应协助人亲笔签物以作为完成运输义务的证明。如乙方联系不上人时,应及时通知甲方,甲方有责任协助乙方及时通知人提货。

  七、甲方交付乙方承运的货物乙方对此应予以高度重视,避免暴晒、雨淋,确保包装及内

  容物均完好按期运达指定地点。运输过程中如发生货物丢失、短少、损坏、污染等问题,乙方应确认数量并按照甲方卖出时价格全额赔偿。

  八、因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知

  甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调;非因自然灾害等不可抗力造成货物无法按时到达,乙方须在最短时间内运至甲方指定的'地点并交给人,且赔偿逾期承运给甲方造成的全部经济损失。

  九、本协议未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,可向甲方住所地提起诉讼。

  十、本协议一式________份,双方各持________份,双方签字盖章后生效。

  甲方(章):________________________乙方(章):________________________

  ________年____月____日________年____月____日

  托运人:___________

  地址:___________

  电话:___________

  联系人:___________

  承运人:___________

  地址:___________

  电话:___________

  联系人:___________

  收货人:___________

  电话:___________,

  根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,订立如下条 款,双方共同遵守。

  第一条 货物名称:___________规格:______数量:______重______公斤,价值:______元。

  第二条 货物起运地点:______市______街______号

  货物到达地点:______市______街______号

  第三条 货物承运日期:______年____月____日,货物运到期限:_____年____月____日前。

  第四条 运输质量及安全要求:承运人必须保证货物无灭失、短少、变质、污染、损坏等。

  第五条 货物装卸责任和方法:货物起运及到达后的装卸均由承运人负责,承运人应在托运人指定的地点完成货物装卸。

  第六条 收货人领取货物及验收办法:货物运达后承运人应立即通知收货人,由收货人指定卸货地点,在卸货地当场进行验收,并对货物是否完好等情况开具验收单(一式两份,一份交承运人,一份交托运人存底)

  第七条 运输费用、结算方式:本次运输运费元,本合同签订后托运人预付定金元,货物到达卸货并由收货人确认货物完好无损后7日内支付剩余的费用。

  第八条 货物托运后,托运人需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运人提出变更合同的内容或解除合同的要求,但必须在货物未运到目的地之前通知承运人,并应按有关规定付给承运人所需费用。

  承运人应在货物到达以后,收货人未验收前妥善保管货物。

  第九条 违约责任

  1、托运人未按合同规定的时间和要求提供托运的`货物,托运人应按其价值的5%偿付给承运人违约金。

  2承运人如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人,并且不能超过本合同第三条 约定的货物运到期限。如造成货物逾期到达的,承运人应偿付托运人违约金元。

  3、运输过程中货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏等任何情况,承运人应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运人,并向托运人支付违约金__________元。

  第十条 本合同如在履行过程中发生争议,双方友好协商,协商不成,交由合同签订地法院裁决。

  第十一条 本合同一式二份,双方各执一份,合同自双方签字盖章后生效。

  托运人:(盖章)

  承运人:(盖章)

  代表人:____________

  代表人:_________

  本合同签订时间:______年___月___日。

  本合同签订地点:______区______路(街)______号。

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  甲乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:

  一、货物运输期限从_________年_________月_________年_________月_________日为止。

  二、货物运输期限内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为运输,具体货物收货人等事项,由甲乙双方另签运单确定,所签运单作为本协议的附件与本协议具有同等的法律效力。

  三、甲方须按照货物买卖合同约定的标准对货物进行包装。

  四、乙方须按照运单的要求,在约定的`期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。

  五、甲方支付给乙方的运输费用为:乙方将货物交给甲方指定的收货人及开具全额运输费用之日起一月内甲方支付运输费用。

  六、乙方在将货物交给收货人时,同时应协助收货人亲笔签收货物以作为完成运输义务的证明。如乙方联系不上收货人时,应及时通知甲方,甲方有责任协助乙方及时通知收货人提货。

  七、甲方交给乙方承运的货物乙方对此应予以高度重视,避免暴晒,雨淋,确保包装及内容物均完好按期运达指定地,运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题,乙方应确认数量并按照甲方购进或卖出时价格全额赔偿。

  八、因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调;非因自然灾害等不可抗力造成货物无法按时到达,乙方须在最短时间内运至甲方指定的收货地点并交给收货人,且赔偿逾期承运给甲方造成的全部经济损失。

  九、以实际重量、里程计算运费。

  十、本协议未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,可向甲方住所地法院提起诉讼。

  十一、本协议一式二份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:__________________

  日期:__________________

  乙方:__________________

  日期:__________________

  甲方(托运人):

  乙方(承运人):

  甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:

  一、合同期为

  从_____年______月_______日起到_____年______月_______日为止。

  二、上述合同期内

  甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项,由甲、乙双方另签运单确定,所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

  三、甲方的义务:

  1.按照国家规定的标准对货物进行包装,没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输的原则进行包装,甲方货物包装不符合上述要求,乙方应向甲方提出,甲方不予更正的,乙方可拒绝起运。

  2.按照双方约定的'标准和时间向乙方支付运费。

  四、乙方的义务:

  1.按照运单的要求,在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。

  2.承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。

  五.运输费用及结算方式:

  1.运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算,具体标准按照运单约定执行。

  2.乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。

  3.甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达无缺失损坏问题后10日内付清当次运费。

  六、甲方交付乙方承运的货物均系供应客户的重大生产资料

  乙方对此应予以高度重视,确保货物按期运达。非因自然灾害等不可抗力造成货物逾期运达的,如客户追究甲方责任,乙方应全额赔偿甲方的经济损失。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调。

  七、运输过程中

  如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题,乙方应按照以下标准赔偿甲方的经济损失。

  1.货物灭失或无法正常使用的,按运单记载货物价格全额赔偿,如运单未记载价格的,按甲方同类产品出厂价格赔偿。

  2.货物修理后可以正常使用且客户无异议的,赔偿修理费(包括换件费用、人工费及修理人员的往返差旅费等)。

  八、出现合同第七条情况导致货物逾期运达的

  乙方除按该条规定承担责任外,还应当同时执行本合同第六条的规定。

  九、本合同未尽事宜

  由双方协商解决,协商不成,按照合同法规定办理,发生争议提交北京仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

  十、本合同一式两份

  双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方:乙方:附:运单编号:

  签发时间:_____年______月_______日装运时间:_____年______月_______日

  签发地点:省市区路号装运地点:省市区路号

  发货人:承运人:托运人签章承运人签章

  _____年______月_______日_____年______月_______日

  要求运达的时间:_____年______月_______日时前

  要求运达的地点:收货人:

  货物名称:规格型号:重量:体积(长__宽__高):

  包装形式:件数:出厂价格:承运车辆车牌号:运费:

  托运方:XXXXXXXXX

  托运方详细地址:XXXXXXXXX

  承运方:XXXXXXXXX

  收货方详细地址:XXXXXXXXX

  根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  第一条货物名称:XXXXXXXXX;规格:XXXXXXXXX;数量:XXXXXXXXX;单价:XXXXXXXXX总额(元):XXXXXXXXX。

  第二条包装要求

  托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。

  第三条货物起运地点:XXXXXXXXX;货物到达地点XXXXXXXXX。

  第四条货物承运日期XXXXXXXXX;货物运到期限XXXXXXXXX。

  第五条运输质量及安全要求XXXXXXXXX。

  第六条货物装卸责任和方法XXXXXXXXX。

  第七条收货人领取货物及验收办法XXXXXXXXX。

  第八条运输费用、结算方式XXXXXXXXX。

  第九条各方的权利义务

  一、托运方的权利义务

  1、托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的'地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。

  2、托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

  二、承运方的权利义务

  1、承运方的权利:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,承运方有权按有关规定予以处理。

  2、承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。

  三、收货人的权利义务

  1、收货人的权利:在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时,收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求,签订变更协议。

  2、收货人的义务:在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用。超过规定提货时,应向承运人交付保管费。

  第十条违约责任

  一、托运方责任

  1、未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按其价值的XXXXXXXXX%偿付给承运方违约金。

  2、由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。

  3、由于货物包装缺陷产生破损,致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造**身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。

  4、在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。

  5、罐车发运货物,因未随车附带规格质量证明或化验报告,造成收货方无法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。

  二、承运方责任

  1、不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的,承运方应偿付托运方违约金XXXXXXXXX元。

  2、承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到,承运方应偿付逾期交货的违约金。

  3、运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏,承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。

  4、联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏,应由承运方承担赔偿责任的,由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。

  5、在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:

  (1)不可抗力;

  (2)货物本身的自然属性;

  (3)货物的合理损耗;

  (4)托运方或收货方本身的过错。

  第十一条本合同正本一式二份,合同双方各执一份;合同副本一式XXXXXXXXX份,送XXXXXXXXX等单位各留一份。

  托运方(盖章):XXXXXXXXX承运方(盖章):XXXXXXXXX

  代表人(签字):XXXXXXXXX代表人(签字):XXXXXXXXX

  地址:XXXXXXXXX地址:XXXXXXXXX

  电话:XXXXXXXXX电话:XXXXXXXXX

  开户银行:XXXXXXXXX开户银行:XXXXXXXXX

  帐号:XXXXXXXXX帐号:XXXXXXXXX

  XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

  签订地点:XXXXXXXXX签订地点:XXXXXXXXX

  订立合同双方:

  甲 方: xxxxxxxxxxxx :(托运方) 代理人:xxxx

  承运方: 证件号: 根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  一、 货物名称、规格、数量

  货单号: xxxxxx__品名: xxx 单位:__xx_____ 数量:____xxx___;

  注:运输车辆为乙方自己的运输车辆;

  车型号: 车身长: 米,车牌号:发电机号:。其中运输路途中产生的过桥、过路费、油费等全部费用有乙方支付,途中车辆发生意外事故甲方不承担任何责任。

  二、 乙方(货运司机)负责把货运到到达点

  货物起运地点温江货物到达地点xxxxxxxxxxxxx 收货人联系人电话:

  、 货物承运日期 xxxx年 xx月 xx日 12:.00时货物运到期限 xxxx年 xx月 xx日10:

  、甲方向乙方支付运输费用共计; 付款方式 余额; 货到达地点托运方支付给乙方。

  、本协议生效后,已装车的货物全部由乙方负责,如发生意外损失,(如火灾、丢失、油污、脏烂、磨损、漏雨等人为灾害)均有乙方运输单位及个人按市场价格负责全部赔偿给甲方。

  六、承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。

  七、双方义务

  收货人(甲方)的义务及责任:在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用。

  承运方(乙方)的义务及责任:如果不能按合同规定的时间和要求配车(船)发运的造成甲方损失,乙方应偿付甲方违约金。承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的`到货地点或接货人。

  八、在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:

  ①不可抗力;

  ②货物本身的自然属性;

  ③货物的合理损耗;

  ④托运方或收货方本身的过错。

  本合同正本一式二份,合同双方各执一份;签字后即使生效。货、款两清时,终止本协议。 注:中途不准配货,如发现配货罚款500.

  甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 乙方:xxxxxxxxxxxxxxx

  代表签字: 代表签字:

  联系电话:xxxxxxxxx 联系电话:

  甲方单位盖章

  20xx年10月13日

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  双方本着诚实信用、等价有偿的原则,共同协商一致,于20_____年____月____日达成本补充协议,条款如下:

  一、甲方委托乙方运输油品,运输方式为汽车公路运输。货物起始点为______,到货地点为______由甲方指定收货人签收。

  二、乙方的义务:

  1、按照甲方提供的计划,将在____小时内将油品运到甲方指定的地点,由甲方指定的收货人验收。

  2、乙方要对承运货物的安全负责,保证保质保量运输。

  3、收货方式为标牌装油,升数交货。

  三。运输费用及结算方式:

  1。运费按油库提供的.吨位计算,___至____的工地____运价为____元/吨。超出此范围的运价按0、8元/吨公里。

  2。乙方在将油品交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。

  3。每月25日为结算日,由乙方按油库出库的吨位开具运输发票交由甲方,甲方在次月____日前付款。

  四、本协议未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照合同法规定办理。

  五、本协议双方签字盖章后生效。本协议有效期限为20_____年____月____日起至20_____年____月____日止。

  六、本合同一式____份,甲方____份、乙方____份,每份具有同等法律效力。

  甲方(公章):____________________乙方(公章):_________________________

  法定代表人(签字):_____________法定代表人(签字):__________________

  _________年____月____日_________年____月____日

  甲方(托运人):__________________

  乙方(承运人):__________________

  甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条 款如下:

  1、货物运输期限从______年______月______日起到______年______月______日为止。


货物购销的合同菁选(扩展10)

——货物购销合同书实用10份

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方友好协商,本着互惠互利的原则,就纸基产品的生产制作订立如下合同:

  一、加工产品清单: 名称 数量 规格型号 单价 总价 交货期

  合计金额:人民币(大写)

  二、付款方式:甲方首付货款金额的' 70 % 50 % 30 % 共计: 元。本市客户余款在送货时全部结清,外地客户须款到后才可发货。

  三、制作方式:

  1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方,乙方进行设计制作后打出墨稿样,经甲方确认无误并签字。

  2、制作期限:以签字定稿之日起 天交付全部货物( 或分批交付,即:首批 年 月 日交付 ) ,全部货款须在货物交付时全部结清(若分批次交货,则在第一批交货时全部结清 )。

  四、质量标准:

  1、因印刷工艺性特殊性,印刷颜色允许有一定偏差。

  2、因印刷纸业特殊性,最终送货时可能会出现实数量与定货数量±5 %的实数误差。

  五、验收方式:抽样检查。

  六、运输方式:南京市内统一免费送货,外埠长途运输费用由甲方自行承担,乙方可以代替发货。

  七、其它:

  1、如出现质量问题,乙方负责更换合格产品或者通过商议解决

  2、如因甲方其它因素影响供货期,应及时以书面形式通知乙方,双方协商解决。

  3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有,不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。

  4、甲方在收到乙方货物时,应付与乙方相应的货款,因甲方原因拖欠货款,甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。

  5、甲乙双方如有一方违约,另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。

  6、 此合同壹式贰份,双方各执壹份,合同自双方签字盖章之日起生效,如有未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方: 乙方:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  年 月 日

  甲方:_____

  乙方:_____

  经甲、乙双方友好协商,本着互惠互利的.原则,就纸基产品的生产制作订立如下合同:

  一、加工产品清单:

  名称_____

  数量_____

  规格_____

  型号_____

  单价_____

  总价_____

  交货期_____

  合计金额:人民币_____(大写)

  二、付款方式:

  甲方首付货款金额的70% 50% 30%共计:_____元。本市客户余款在送货时全部结清,外地客户须款到后才可发货。

  三、制作方式:

  1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方,乙方进行设计制作后打出墨稿样,经甲方确认无误并签字。

  2、制作期限:以签字定稿之日起天交付全部货物(或分批交付,即:首批_____年_____月_____日交付),全部货款须在货物交付时全部结清(若分批次交货,则在第一批交货时全部结清)。

  四、质量标准:

  1、因印刷工艺性特殊性,印刷颜色允许有一定偏差。

  2、因印刷纸业特殊性,最终送货时可能会出现实数量与定货数量±5‰的实数误差。

  五、验收方式:

  抽样检查。

  六、运输方式:

  南京市内统一免费送货,外埠长途运输费用由甲方自行承担,乙方可以代替发货。

  七、其它:

  1、如出现质量问题,乙方负责更换合格产品或者通过商议解决

  2、如因甲方其它因素影响供货期,应及时以书面形式通知乙方,双方协商解决。

  3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有,不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。

  4、甲方在收到乙方货物时,应付与乙方相应的货款,因甲方原因拖欠货款,甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。

  5、甲乙双方如有一方违约,另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。

  6、此合同壹式贰份,双方各执壹份,合同自双方签字盖章之日起生效,如有未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方:_____乙方:_____

  地址:_____地址:_____

  电话:_____电话:_____

  _____年_____月_____日

  销货方:____(以下简称甲方)

  购货方:____(以下简称乙方)

  签约时间:_______

  签约地点:_______

  第一条 经购销双方协商交易活动,必须履行本合同条款。具体品类(种),需签订要货成交单,并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。

  签订成交单,除上级规定按计划分配成交外,其余商品一律采取自由选购,看样成交的方式。

  第二条 合同签订后,不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因,确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因,经双方协商同意后,可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方,并将合同变更通知单寄给对方,办理变更或解除合同的手续。

  按乙方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需严格执行合同。如需变更,由此而产生的损失,乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同,其损失,甲方负担。

  第三条 成交单中的商品价格,由双方当事人商议决定,或以国家定价决定。

  在签订合同时,确定价格有困难,可以暂定价格成交,上下幅度双方商定。

  国家定价的商品,在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,按交货(指运出)时的价格执行。

  逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。

  第四条 运输方式及运输费用等费用,由双方当事人协商决定。

  第五条 各类商品质量标准,甲方严格执行合同规定的质量标准,保证商品质量。

  第六条 商品包装,必须牢固,甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求,双方应具体合同中注明,增加的包装费用,由乙方负担。

  第七条 商品调拨,应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品,零配件和数量较少的品种,可一次发货。

  第八条 对有有效期限的商品,其有效期在2/3以上的,甲方可以发货;有效期在2/3以下的,甲方应征得乙方同意后才能发货。

  第九条 甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站(港)委托承运单位发运,力求装足容量或吨位,以节约费用。

  如一方需要变更运输路线、工具、到达站时,应及时通知对方,并进行协商,取得一致意见后,再办理发运,由此而影响合同期限,不以违约处理。

  第十条 商品从到达承运部门时起,所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故,由乙方负责向承运部门交涉赔偿,需要甲方协助时,甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题,应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查,及时向有关责任方提出索赔;若因有关单据未能随货同行,货到后,乙方可先向承运部门具结接收,同时立即通知甲方,甲方在接到通知后5日内答复;属于多发、错运商品,乙方应做好详细记录,妥为保管,收货后10日内通知甲方,不能自行动用,因此而发生的一切费用由甲方负担。

  第十一条 商品的外包装完整,发现溢缺、残损串错和商品质量等问题,在货到半年内(贵重商品在7天内),责任确属甲方的,乙方可向甲方提出查询。

  发现商品霉烂变质,应在30天内通知甲方,经双方共同研究,明确责任,损失由责任方负担。

  接收进口商品和外贸库存转内销的商品,因关系到外贸查询,查询期为乙方收货后的60天,逾期甲方不再受理。

  乙方向甲方提出查询时,应填写查询单,一货一单,不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料,并保留实物;甲方接到查询单后,10日内作出答复,要在30天内处理完毕。

  为减少部分查询业务,凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理(零件除外)。对笨重商品的查询(如缝纫机头、部件等的残品)乙方将残品直接寄运工厂,查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。

  第十二条 商品货款、运杂费等款项的结算,购销双方应按中国人民银行结算办法的规定,商定适宜的结算方式,及时妥善办理。

  货款结算中,要遵守结算纪律,坚持钱货两清原则,分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业,异地货款结算可采用托收承付结算方式;对情况不明的交易单位,可采用信用证结算方式,或先收款后付货。

  第十三条 甲、乙双方的任何一方有违约行为的,应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的,如违约金不足以抵补损失时,还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。

  1.甲、乙两方所签订的具体合同要求,一方未能履行或未能完全履行合同时,应向对方支付违约合同货款总值___%的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的,不按违约处理。

  2.自提商品,甲方未能按期发货,应负逾期交货责任,并承担乙方因此而支付的实际费用;乙方未按期提货,应按中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向甲方偿付逾期提货的违约金,并承担甲方实际支付的`保管费用。

  3.甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用,应由甲方负担,乙方逾期付款的,应按照人民银行有关逾期付款的规定,向甲方偿付逾期付款违约金。

  4.对应偿付的违约金,赔偿金,保管、保养费用和各种经济损失,应在明确责任后,10天内主动汇给对方,否则,按逾期付款处理,但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。

  第十四条 甲、乙两方履行合同,发生纠纷时,应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。(两者选一)

  第十五条 本合同一式4份,甲、乙两方各执2份,并送交当地人民银行及有关部门,监督执行。

  第十六条 本合同(协议)双方签章,依法生效,有效期为1年,期满双方如无异议,合同自动延长。凡涉及日期的,按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。

  开户银行:_______

  开户银行:_______

  帐号:_________

  帐号:_________

  地址:_________

  地址:_________

  传真:_________

  传真:_________

  电话:_________

  电话:_________

  销货方(甲方)签章:____

  购货方(乙方)签章:___

  ____年__月__日

  卖方:

  买方:

  兹买方向卖方订购下列产品,经双方谈定买卖条件如下:

  一、订货内容┌───┬─────┬────────────┬───┬───┬────┬────────┐

  │序号 │ 商品编码 │ 商品名称及规格 │单位 │ 数量 │ 单价 │ 金额 │

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │ │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │2 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │3 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │4 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │5 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │6 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │7 │ ││ │ │││

  ├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

  │8 │ ││ │ │││

  ├───┴─────┴────────────┴───┴───┴────┴────────┤

  │合计:人民币(大写)│

  └────────────────────────────────────────────┘

  二、到货地点:

  运输方式:

  (1)送货上门

  (2)代发货运

  三、购销方式:

  (1)现金销售

  (2)赊销于__年__月__日前结清货款。

  四、本合同有效期如无特殊证明为壹个月,但已发的货,合同仍然有效,直至货款结清为止。

  五、如在本合同期内不能付清货款,买方按货款总额的__一天支付违约金给卖方,同时不给予享受

  本公司所有的一切优惠政策。

  六、买方收到货物的____小时内必须将货物检验完毕,并和卖方随货出库单(客户联和回执联)

  核对,如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况,应于收到货物后四十八小时内书面通知卖方,在此期限内买方没有提出书面异议,卖方将视同买方收妥货物。

  七、未尽事宜,由双方协商解决,或向供货方所在地法院提请诉讼。

  供货方:

  购货方:(盖章)

  地址:

  地址:

  电话:

  电话:

  授权代表:

  授权代表:

  __年__月__日

  __年__月__日

  下栏由卖方发货时填写:

  ┌────────────┬────────────┬──────────────┐

  │ 营业部 │ 财务部 │ 公司负责人 │

  │业务人员: │审批: │审批: │

  │部 长: │签收: ││

  └────────────┴────────────┴──────────────┘

  卖方:

  买方:

  兹买方向卖方订购下列产品,经双方谈定买卖条件如下:

  一、订货内容

  二、到货地点:

  运输方式:( )送货上门 ( )代发货运

  三、购销方式:( )现金销售 ( )赊销于 年 月 日前结清货款。

  四、本合同有效期如无特殊证明为壹个月,但已发的货,合同仍然有效,直至货款结清为止。

  五、如在本合同期内不能付清货款,买方按货款总额的'__一天支付违约金给卖方,同时不给予享受本公司所有的一切优惠政策。

  六、买方收到货物的____小时内必须将货物检验完毕,并和卖方随货出库单(客户联和回执联)核对,如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况,应于收到货物后四十八小时内书面通知卖方,在此期限内买方没有提出书面异议,卖方将视同买方收妥货物。

  七、未尽事宜,由双方协商解决,或向供货方所在地法院提请诉讼。

  供货方: 购货方:(盖章)

  地 址: 地 址:

  电 话: 电 话:

  授权代表: 授权代表:

  年月日 年月日

  下栏由卖方发货时填写:

  随着时间的推移,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的货物购销合同书,希望能够帮助到大家。

  __________________为卖方和___________________为买方。双方同意买卖________________,其条款如下:

  1.合同货物:______________________

  2.产地:________________________

  3.数量:________________________

  4.商标:________________________

  5.合同价格:________________________

  6.包装:________________________

  7.付款条件:签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的,经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

  8.装船:从卖方收到买方信用证日期算起,45天内予以装船。若发生买方所订船舶未按时到达装货,按本合同规定,卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费,按总金额___%计算为限。因此,买方需向卖方提供银行保证。

  9.保证金:卖方收到买方信用证的14个银行日内,向买方寄出___%的保证金或银行保函。若卖方不执行合同其保证金买方予以没收。

  10.应附的单据:卖方向买方提供:

  (1)全套清洁提货单;

  (2)一式四份经签字的.商业发票;

  (3)原产地证明书;

  (4)装箱单;

  (5)为出口____________________所需的其他主要单据。

  11.装船通知:卖方在规定的装货时间,至少14天前用电报方式将装船条件告知买方。买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。

  12.其他条款:质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行。若要求提供所需的其他证件,其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

  13.装船时间:当日13:00或次日8:00装船。

  14.装货效率:每一个晴天工作日,除星期日,节假日外,每舱口进货为____立方吨。

  15.延期费/慢装卸罚款:对于________________载重吨船来说,每天________________ 。

  16.不可抗力:签约双方的任何一方由于台风,地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟履行合同的期限应相当于出事故所影响的时间。

  买方:___________

  卖方:___________

  证人:___________

  证人:___________

  日期:__________

  日期:__________________

  供方:

  需方:

  第一条 为切实贯彻执行经济合同法规,保证购销合同的严肃执行,签订本总合同。本总合同适用于日用百货、文化用品、钟表眼镜、鞋帽、纺织品、针棉织品、服装、劳防用品、丝绸等九类商品商商购销业务。具体品类(种)的成交,需签订具体商品购销分合同。供需双方可根据自身特点制订表格式购销合同。本总合同是签订具体购销合同的总原则。本总合同未尽事宜可以经双方协商一致后签订补充协议。本总合同、具体商品购销分合同、补充协议均具有法律效力。补充协议和具体商品购销分合同不可以变更总合同的约定条款,补充协议与具体商品购销分合同不一致时,以补充协议为准。

  第二条 合同签订后,双方须严肃履行。如一方确因发生《经济合同法》第二十七条所规定的情况,需要变更或解除合同的,须于合同到期前十五天以书面形式向对方提出(含合同变更手续)。对方应在接到通知后十五天内书面(或电报)答复,逾期不答复的,视为默认。因变更或解除合同使一方遭受损失的,由责任方赔偿。在新协议未达成前,原具体合同仍然有效。

  按需方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需要严格执行合同,一般不予变更。如需变更,由此而产生的损失,由需方负担;如供方不能按期、按质、按量、按指定要求履行合同,其损失由供方负担。

  第三条 购销合同的商品价格,必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法或协商订价。

  签订合同,成交商品的作价标准,均为正品价。对于副品、等级品,其差幅按照扣率惯例作价执行合同;对于暂定价(参考价)商品,允许上下差幅在10%―15%以内执行(差率在具体合同中规定),合同中有规格差价的按照中档(等)作单价成交,实际发货时按规格分别作价。

  在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,要以书面通知需方,以便作为交货时(指运出)作价依据。

  逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。

  第四条 对异地的商品供应价格,均为车、船交货价,装车、装船以前的费用,由供方负担。如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的,由需方负担;对同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就库直拨商品由工厂送货或需方自提。承运单位按有关收费规定收取的合理运输费用,运输保险费由需方承担。对运费负担,也可按照双方协商的办法办理。

  第五条 商品质量,有国家标准或专业标准的,按国家标准或专业标准执行;无上述标准的,按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的,由双方协商确定。供方应认真检验,严格把关,以保证商品质量。

  如果商品质量不符合标准,一般情况应允许退货。如属特殊情况,供需双方可协调解决。

  第六条 商品包装必须牢固,供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品包装有特殊要求,双方应在具体合同中注明,增加的包装费用由需方负担。

  第七条 执行合同的交货日期,以供方开单日为准。由工厂直接送车站、码头的商品,以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的,不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的,供方认可后,予以分批均衡交货。

  供方供应商品,除双方另有约定者外,异地的,由供方代办托运。如需方要自提,应持加盖财务印章的自提证明,提货费用由需方自理;同城的,除工厂直送部分外,均由需方在货款结算后七天内自提(遇节假日顺延),超期未提部分,由需方负责仓储费用。

  受交通运输影响造成延期或需方要求暂缓发货不超过三十天的,不作迟延履行合同处理。

  第八条 对有有效期限的商品,其有效期尚存三分之二以上的,供方可以发货,有效期尚存三分之二以下的',供方应征得需方同意后才能发货。

  第九条 供方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港),委托承运单位发运货物,力求装足容量或吨位,从节约费用。

  如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港)时,应及时通知对方,并进行协商,取得一致意见后,再办理发运。协商达成一致意见前,仍然按原合同执行。

  需方提出改变运输路线、工具、到达站(港),因此增加的费用由需方负担,如确有特殊情况由双方协商解决。供方改变运输路线、工具、到达站(港),未经需方同意的,因此增加的费用应由供方负担。

  第十条 商品从取得发运证明时起,所有权即转移至需方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等事故,由需方负责向承运部门或保险公司索赔,非因供方过错,不可向供方提出索赔。但供方应积极提供有关资料,并协助需方索赔。需方在接收商品时,必须派人到现场监卸,清点大件,检查包装。如发现问题,应及时向当地承运部门索取规定的记录和证明,立即详细检查,并在收到货物后十天内向有关责任方提出索赔。责任属于供方的,需方应在收到该批货物后十五天内,向供方提出索赔,逾期不提,视为验收无误。供方应在接到索赔通知后十五天内查明情况,给予答复。逾期不答复,视作认赔。

  若因有关单据未能随货同行,货到后,需方应先向承运部门具结接收,同是立即通知供方,供方在接到通知后十五日内答复;属于多发、错(串)运商品,需方不得自行动用,并做好详细记录,妥为保管,收货后十日内通知供方,因此发生的一切费用由供方负担。

  由供方委托承运单位发运的商品,均应向人民保险公司投保综合运输险。商品在运输途中遭受损失时,由需方向当地保险公司按照《国内水路、铁路货物运输保险条款(试行)》所规定的手续程序及期限申请办理索赔。

  第十一条 商品外包装完整,拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题,需方应在货到九十天内(单个商品价值在2千元以上的在十五天内),向供方提出查询;发现商品霉烂变质,应在收到货物后三十天内通知供方。逾期均视为验收无误。

  接收进口商品和外贸库存转内销的商品,因关系到外贸查询,查询期为需方收货后的六十天,逾期供方可不受理。

  需方向供方提出查询时,应填写查询单,一货一单,不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、供应发货单号码(即调拨单,下同)等资料,并保存好实物。供方应在接到查询单后十五日内作出答复。凡上项内容填写不完整或多种商品混列,以及不是从供方供货的,供方可要求需方重新填写查询单。

  为了减少部分查询业务,凡一张供应发货单所列一个品种损失在五元以下,残损在十元以下的均不作查询处理(零配件除外),对笨重商品(如缝纫机头、部件等残品)的查询,需方将残品直接寄运工厂,查询单寄交供方,并在单上注明寄运日期。

  需方在收货时发现差错(如错发、多发部分)、无合同、严重质量问题等情况,属于供方责任,需要退货时,应在收货后三十天内通知供方,逾期则供方可不受理;同时需方也不得擅自退货或将商品运回供方。供方在收到通知后十五天内应予答复并提出处理意见。逾期不答复,需方可视为同意退货。凡逾期退货以及不属于供方责任的退货,其损失均由需方负担。

  第十二条 商品货款、运杂费、保险费等款项的结算,按中国人民银行有关结算办法的规定办理。货款结算实行验单付款。需方无理拒付、逾期付款、拖欠货款的,应按有关银行部门规定交纳滞纳金,并由开户行连同货款划给供方。

  需方变更开户银行、帐户名称和帐号,应于合同规定的交货期限前三十天以书面(或电报)通知供方。未按期通知或通知有错误而影响结算的,需方应负逾期付款的责任。

  经供、需双方商定,货款结算除另有书面特殊规定外,采用以下第种方式(1。托收承付可另行订货款结算协议书2。款到发货;3。银行汇票;4。商业汇票。)

  第十三条 一方违反合同应负违约责任,向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的,还应进行赔偿,补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的,应继续履行。

  1。供方不能履行合同的,应向需方偿付违约金。一般商品的违约金为不能交货部分货款总值的 %(在1%―5%之间确定),但需方有特定要求的商品的违约金为货款总值的%(10%―30%之间确定)。

  2。供方逾期交货,按照中国人民银行有关延期付款的规定、按逾期交货部分货款总值计算,向需方偿付逾期交货的违约金。

  3。供方提前交货或多交、错发货而造成的需方在代保管期内实际支付的费用,应由供方负担。

  4。需方未经供方同意擅自退货的,应向供方偿付违约金。一般商品的违约金为退货部分货款总值的 %(在1%―5%之间确定);有特定要求的商品的违约金,为退货部分货款总值的%(在10%―30%之间确定)。退货途中的运输等费用,由需方负担。

  5。需方逾期提货、逾期付款的,按照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货、逾期付款部分货款总值计算,向供方偿付逾期提货、逾期付款的违约金。

  6。需方承担因提供给供方的到货地点或接货人等有误而造成的一切损失;承担供方或运输部门因处理需方提出的错误异议而支付的一切费用;承担代供方保管的商品保管不善所造成的损失。

  违约金、赔偿金、保管费用应在明确责任后十天内偿付,否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。

  第十四条 供、需双方履行合同,发生纠纷时,应本着顾全大局、相互谅解的精神,及时协商解决。协商不成时,任何一方均可按《商业部门经济纠纷调解暂行规定》向有关商业经济纠纷调解机构申请调解,也可向经济合同仲裁机关申请仲裁,或向人民法院起诉。

  第十五条 本总合同一式两份,双方各执一份。

  第十六条 本总合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。有效期限为年月日至 年月日。期满双方如无异议,总合同自动延长一年。任何一方需变更或解除本总合同,须在期满前一个月以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍求本总合同办理。

  本总合同及其附件凡涉及日期的,按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。

  具体商品购销分合同,一般以一货一单格式(见附件1、2),有特殊要求的可用自制格式。

  年月日

  供方盖章需方盖章

  法定代表人或委托代理人签字 法定代表人或委托代理人签字

  开户银行: 开户银行:

相关词条