建设工程承包施工协议书菁选

建设工程承包施工协议书

　　在充满活力，日益开放的今天，用到协议的地方越来越多，签订协议能够保证双方合作愉快。什么样的协议才是有效的呢？下面是小编为大家整理的建设工程承包施工协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建设工程承包施工协议书1

　　第一部分　固定单价合同

　　一、 合同价款的确定：

　　1.1　本项目合同价款采用固定单价，风险系数为： 3%　4%　5%　6%　其它　 %。

　　1.2　本合同价款中包含的风险范围为以下√项，风险范围以内综合单价不调整，风险范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“ 合同价款的调整”部分的约定。

　　1.2.1 工程量增减15%以内，综合单价不调整。

　　1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整。

　　1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌5%，　10%以内不调整：

　　1.2.4其它说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　二、合同价款的调整：

　　2.1　工程量的调整原则

　　本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生计量，承包人提出，发包人确认。

　　2.2　合同价款的调整

　　2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整，材料价格的调整按照2.2.5款约定。

　　合同工期内遇价格调整文件，均按文件规定调整。

　　由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，均按文件规定调整。

　　由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调增的，按文件规定执行;文件规定较原约定调减的，按原约定不调整。

　　由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，不按文件规定调整。

　　由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调减的，按文件规定执行;文件规定较原约定调增的，按原约定不调整。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时，综合单价确定原则为以下√项：

　　合同中已有适用新增(或变更)项目的价格，按合同中已有的价格。

　　合同中只有类似新增(或变更)项目的价格，参照类似项目的价格。

　　合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，由承包人提出，发包人确认。

　　合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　　 %，为结算工程综合单价。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮　　%为新的结算综合单价。

　　工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮　　%为新的结算综合单价。

　　工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。

　　工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　　%，为新的结算综合单价。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.2.4 在本项目上因清单项目内容、特征改变，综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。

　　清单项目中增加一项或多项子目内容，则相应增加该增加部分子目的单价，子目单价的确定方法同2.2.2款。

　　清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容，则重新组价，其综合单价按上述两种方法确定。

　　因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容，则该清单项目重新组价，综合单价的确定方法同2.2.2款。

　　其它调整方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　2.2.5　材料价格的调整。

　　本工程材料价格调整采用如下√项方式：

　　合同工期内遇价格调整文件中涉及材料价格调整规定的，均按文件规定调整。

　　合同工期内材料价格变化超过1.2.3款约定幅度，超出部分的材料差价由发包人承担或受益。

　　由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由发包人承担，价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由承包人受益。

　　由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由承包人承担，价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由发包人受益。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　材料价格调整价差的计算按下述√项方法执行：

　　本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　　期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算，约定主要材料为　　　　　　　　 。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　(可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等)

　　2.2.6　措施费用的调整。

　　本项目风险范围以外的措施费用均可按实调整。

　　措施费用调整采用下列√项方式：

　　以清单工程量为计算基础的措施项目，随对应工程量的调整同比例调整。

　　以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整。

　　除上述所列以外的新增(或变更)措施项目费，调整办法同 2.2.2款。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.3　其它工程项目费用的确定与调整

　　2.3.1 施工配合费：由发包人单独分包的工程，总包单位按照分包工程造价的　 %或按　　　　　　　　 价格直接向发包人计取。

　　2.3.2 零星工作项目费：由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。

　　2.3.3 本工程设立不设工期奖励或处罚，提前或延后按照每天　 %比例奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。(以合同工期为参照对象)

　　2.3.4 本工程设立不设工程质量奖惩，以招标文件约定质量等级为基准，每提高或降低一个等级，按　 %给予奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。竣工验收不合格的，除无条件返工至合格，扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外，按照不再按经调整后的分部分项工程费的　　 %处以罚款。(质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖)

　　2.3.5 暂定材料价格的调整确认方法：本工程所有暂定材料均甲供乙供，调整方式采用下列√项：

　　按照发包人提供价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照造价管理部门发布的指导(信息)价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.3.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担：

　　。

　　2.3.7 工程审核费用的支付方式采用下列√：

　　由发包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，超出部分的审核费用由承包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，全部审核费用由承包人支付。

　　审核费用支付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.4 补充约定：

　　第二部分　固定总价合同

　　一、合同价款的确定：

　　1.1　本项目合同价款采用固定总价，包干系数为： 3%　4%　5%6%　其它　 %。

　　1.2　本合同价款中包含的包干范围为以下√项，包干范围以内合同价款不予调整，包干范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。

　　1.2.1 本项目在施工图纸范围内，工程量已经双方核实无误，工程量不调整。

　　1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整(不可竞争费除外)。

　　1.2.3 合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌5%， 10%以内不调整;

　　1.2.4其它说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　二、合同价款的调整：

　　2.1　工程量的调整

　　本项目超出施工图纸及包干范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生工程量计量，由承包人提出，发包人确认。

　　2.2　合同价款的调整

　　2.2.1在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时，合同价款予以调整，调整办法为以下√项：

　　合同中已有适用新增(或变更)项目的价格，按合同中已有的价格乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。

　　合同中只有类似新增(或变更)项目的价格，参照类似项目的价格乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。

　　合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，由承包人或发包人提出适当的新增(或变更)项目的价格，经对方确认后乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。

　　合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　　 %，为结算工程价款。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮　　%为新的结算综合单价。

　　工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮　　%为新的结算综合单价。

　　工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。

　　工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　　%，为新的结算综合单价。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.2.3 在本项目上因清单项目内容、特征改变，合同价款予以调整，其综合单价调整办法为以下√项：

　　清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。

　　清单项目中增加一项或多项子目内容，则相应增加该增加部分子目的单价，子目单价的确定方法同2.2.1款。

　　清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容，则重新组价，其综合单价按上述两种方法确定。

　　因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容，则该清单项目重新组价，综合单价的确定方法同2.2.1款。

　　其它调整方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　2.2.4　材料价格的调整。

　　本工程材料价格调整采用如下√项方式：

　　合同工期内材料价格变化超过1.2.3款约定幅度，超出部分的材料差价由发包人承担或受益。

　　由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨产生的差价由发包人承担，价格下跌产生的差价由承包人受益。

　　由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨产生的差价由承包人承担，价格下跌产生的差价由发包人受益。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　材料价格调整价差的计算按下述√项方法执行：

　　本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　　期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算，约定主要材料为　　　　　　　　 。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　(可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等)

　　2.2.5　措施费用的调整。

　　本项目包干范围以外的措施费用均可按实调整。

　　措施费用调整采用下列√项方式：

　　以清单工程量为计算基础的措施项目，随对应工程量的调整同比例调整。

　　以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整。

　　除上述所列以外的新增(或变更)措施项目费，调整办法同 2.2.1款。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.3　其它工程项目费用的确定与调整

　　2.3.1 施工配合费：由发包人单独分包的工程，总包单位按照分包工程造价的　 %或按　　　　　　　价格直接向发包人计取。

　　2.3.2 零星工作项目费：由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。

　　2.3.3 本工程设立不设工期奖励或处罚，提前或延后按照每天　 %比例奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。

　　2.3.4 本工程设立不设工程质量奖惩，以招标文件约定质量等级为基准，每提高或降低一个等级，按　 %给予奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。竣工验收不合格的，除无条件返工至合格，扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外，按照不再按经调整后的分部分项工程费的　　 %处以罚款。(质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖)

　　2.3.5 暂定材料价格的调整确认方法：本工程所有暂定材料均甲供乙供，调整方式采用下列√项：

　　按照发包人提供价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照造价管理部门发布的指导(信息)价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.3.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担：

　　。

　　2.3.7 工程审核费用的支付方式采用下列√：

　　由发包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，超出部分的审核费用由承包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，全部审核费用由承包人支付。

　　审核费用支付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.4 补充约定：

　　第三部分　可调整格合同

　　一、合同价款的确定

　　本项目合同价款采用可调整格合同形式。

　　二、合同价款的调整

　　2.1 工程量的调整

　　在本项目上发生的所有工程量均按实调整，调整原则为按实计量，承包人提出，发包人确认。

　　2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件按以下√项调整：

　　2.2.1 合同工期内遇价格调整文件，均按文件规定调整。

　　2.2.2 由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，均文件规定调整。

　　2.2.3 由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调增的，按文件规定执行;文件规定较原约定调减的，按原约定不调整。

　　2.2.4 由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，不按文件规定调整。

　　2.2.5 由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调减的，按文件规定执行;文件规定较原约定调增的，按原约定不调整。

　　2.2.6 其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时，综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　2.3.1合同中已有适用新增(或变更)项目的价格，按合同中已有的价格。

　　2.3.2合同中只有类似新增(或变更)项目的价格，参照类似项目的价格。

　　2.3.3合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，由承包人或发包人提出适当的新增(或变更)项目的价格，经对方确认。

　　2.3.4 合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　%，为结算工程综合单价。

　　2.3.5 其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.4 在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，其超过部分或剩余部分工程量的综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　2.4.1工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮　　%为新的结算综合单价。

　　2.4.2工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的'综合单价以原综合单价上浮　　%为新的结算综合单价。

　　2.4.3工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。

　　2.4.4工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮　　%，为新的结算综合单价。

　　2.4.5 其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.5 在本项目上因清单项目内容、特征改变，综合单价予以调整，调整办法为以下√项：

　　2.5.1 清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。

　　2.5.2 清单项目中增加一项或多项子目内容，则相应增加该增加部分子目的单价，子目单价的确定方法同2.3款。

　　2.5.3 清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容，则重新组价，其综合单价按上述两种方法确定。

　　2.5.4 因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容，则该清单项目重新组价，综合单价的确定方法同2.3款。

　　2.5.5 其它调整方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　2.6　材料价格的调整。

　　2.6.1 本工程材料价格调整采用如下√项方式：

　　合同工期内遇价格调整文件中涉及材料价格调整规定的，均按文件规定调整。

　　合同工期内材料价格变化超过　　%幅度，超出部分的材料差价由发包人承担或受益。

　　由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由发包人承担，价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由承包人受益。

　　由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由承包人承担，价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由发包人受益。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　2.6.2 材料价格调整价差的计算按下述√项方法执行：

　　本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)，约定主要材料为　　　　　　　　　　　　。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　　期间的造价管理部门发布的*均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的，按同期市场价计算)。

　　本项目所用主要材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算，约定主要材料为　　　　　　　　 。

　　除上款约定外的材料价差按　　　　　 期间的*均市场价减去招标时的市场价计算。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　(可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等)

　　2.7　措施费用的调整。

　　2.7.1 在本项目上发生的措施费用均可按实调整。

　　2.7.2 措施费用调整采用下列√项方式：

　　以清单工程量为计算基础的措施项目，随对应工程量的调整同比例调整。

　　以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整。

　　除上述所列以外的新增(或变更)措施项目费，调整办法同 2.3款。

　　其它约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.8　其它工程项目费用的确定与调整

　　2.8.1 施工配合费：由发包人单独分包的工程，总包单位按照分包工程造价的　 %或按　　　　　　　　　 价格直接向发包人计取。

　　2.8.2 零星工作项目费：由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。

　　2.8.3 本工程设立不设工期奖励或处罚，提前或延后按照每天　 %比例奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。

　　2.8.4 本工程设立不设工程质量奖惩，以招标文件约定质量等级为基准，每提高或降低一个等级，按　 %给予奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。竣工验收不合格的，除无条件返工至合格，扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外，按照不再按经调整后的分部分项工程费的　　 %处以罚款。(质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖)

　　2.8.5 暂定材料价格的调整确认方法：本工程所有暂定材料均甲供乙供，调整方式采用下列√项：

　　按照发包人提供价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　按照造价管理部门发布的指导(信息)价格结算，与中标价中材料价格的差价列入其它相应费用的计算基础。

　　其它约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.8.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担：

　　。

　　2.8.7 工程审核费用的支付方式采用下列√：

　　由发包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，超出部分的审核费用由承包人支付。

　　核减率在　　%以内由发包人支付，核减率超过　　%，全部审核费用由承包人支付。

　　审核费用支付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.9 补充约定：

建设工程承包施工协议书2

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　甲方经综合考察现将竹镇**教育中心楼附属工程承包给乙方施工，根据本工程特点，同时甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，为明确双方的责任、权利和义务，双方现就本工程项目施工的'具体事项达成如下协议：

　　一、工程名称：**教育中心楼附属工程。

　　二、工程地点：竹镇镇**院内

　　三、承包内容：**教育中心楼道路、排水管网及化粪池等附属工程。

　　四、承包方式：包工包料包工期。

　　五、工期要求：40天。

　　六、质量标准：合格。

　　七、工程款支付：

　　1、工程竣工后一年内且工程决算已审核完成支付总价95%；

　　5、余款工程保修金5%按有关规定支付。

　　八、工程决算方式：

　　1、工程量按实决算；

　　2、结算定额套用：_____年《江苏省建筑工程计价表》及相应取费表；

　　3、地材价格执行**相应时期地材文件价格；

　　4、甲供材不计取运输及保管费；

　　5、国家政策文件，决算时按照相应规定执行。

　　本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，并待双方签字盖章后即生效，至工程保修期满、工程尾款付清后自行终止。

　　甲方：_____乙方：_____

　　日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日

建设工程承包施工协议书3

　　【实施日期】20__/11/03 【颁布单位】建建（1999）313号

　　***、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）

　　各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，***有关部门：

　　为了贯彻《中华人民共和国建筑法》《民法典》等法律，我们在总结*几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（GF—91—0201）进行了修订。修订后的《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999— 0201）印发给你们，请做好推行工作。原《建设工程施工合同》（GF—91—0201）停止使用。

　　附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）

　　国***

　　国家工商行政管理局制定

　　一九九九年十二月二十四日

　　第一部分　协议书

　　发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的.原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿

　　资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、工程承包范围

　　承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、合同工期

　　开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　合同工期总日历天数＿＿＿天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、合同价款

　　金额（大写）：＿＿＿＿＿＿元（人民币）

　　＄：＿＿＿＿＿＿元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1.本合同协议书

　　2.中标通知书

　　3.投标书及其附件

　　4.本合同专用条款

　　5.本合同通用条款

　　6.标准、规范及有关技术文件

　　7.图纸

　　8.工程量清单

　　9.工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同双方约定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿后生效。

　　发　包　人：（公章）

　　承　包　人：（公章）

　　住

　　所：

　　住

　　所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　电

　　话：

　　电

　　话：

　　传

　　真：

　　传

　　真：

　　开户银行　：

　　开户银行　：

　　账

　　号：

　　账

　　号：

　　邮政编码　：

　　邮政编码　：

建设工程承包施工协议书4

　　建设方： (以下简称甲方)

　　施工方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设市场管理条例》，结合本地实际情况和本工程结构特点，经甲乙双方协商，本着公*、公正、合理、自愿的原则，双方签订工程建设合同如下：

　　一、工程地点：

　　二、工程名称：

　　三、承包方式：

　　四、承包范围及内容：

　　图纸设计内的土建、水电工程。主要工程项目内容及要求：

　　1、基础工程：基础灌柱桩工程、砂石回填、基础梁等。

　　2、主体结构工程：按图纸设计要求精心施工，所用材料必须(钢筋、水泥、砖等)合格。

　　3、装饰工程：①内外墙水泥压光，地面为原砼毛面，东西外墙为水泥压光，南北为涂料，颜色待定。②门窗：内门不做，只留门洞，进户门为防盗门(防盗门价款必须在800—1000元/每副)，窗为普通铝合金窗。③楼梯间：楼梯地面及踏步为水泥压光，楼梯间墙面做仿瓷涂料，楼梯栏杆为不锈钢栏杆。④屋面炉渣找坡压光，做SBS卷材防水，雨水管为PVC管。⑤电照工程：线管预埋和穿线，线管材料由乙方负责，电线由甲方出资购买。⑥给排水工程：楼内图纸设计的'给排水主管道(卫生器具除外)。

　　五、承包价格及价款

　　本工程为七层砖混结构，建筑面积大约1000m，建筑面积计算以建筑物水*投影为准，阳台按水*投影面积的2/3计算，工程每*方造价700元(灌柱桩开挖4m以内由乙方负责，4m以下甲方按实际结算补工程费用)。建筑面积如有增减，按实结算。

　　六、工程质量标准要求

　　按图纸设计要求和规范要求施工，工程质量达到合格。

　　七、工期：

　　工程从开工竣工之日，有效工期180天。20____年10月10日开工，20____年5月15日竣工，因停电、雨天等不可抗拒的自然灾害天气工期顺延。

　　八、付款办法：

　　工程开工后5日内付乙方工程贰拾万元，主体三层封顶后付乙方工程贰拾万元，主体结构工程竣工后付乙方工程款壹拾伍万元，其余工程款待工程竣工后，双方结算后一次性付清。留壹万元保修金，一年后付清。

　　九、甲乙双方责任

　　1、甲方责任：

　　①开工前，确保工程"三通一*"，即水通、电通、路通、场 2 2地*整。

　　②因施工场地狭小，甲方应给乙方指定地点堆放材料及相应其它机械设备堆放处。

　　③负责协调处理周边关系，确保工程顺利进行。

　　④按合同约定付款。

　　2、乙方责任：

　　①按合同工期要求完成合同特定的工程内容。

　　②按规范精心施工，保证工程质量。

　　③安全问题：乙方必须教育工人"安全第一"的思想，班前做好安全教育，定期做好安全检查工作。在施工过程中，发生一切不安全事故，责任由乙方负责。

　　十、违约责任：双方在履行合同过程中，若有一方不按合同内容履行，由此造成的一切损失，由违约方承担责任。

　　十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。工完帐清，合同自行失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设工程承包施工协议书5

　　甲方(发包方)：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　第一条　承包工程概况_________。(包括工程名称、地点、内容、承包的'范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

　　第二条　合同文件使用的语言文、标准和适用的法律_________。(本条主要是用于涉外方面的)

　　第三条　图纸_________。(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

　　第四条　甲乙双方驻工地代表_________。(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

　　第五条　甲乙双方的基础工作_________。

　　第六条　工程进度计划_________。

　　第七条　工程监督_________。(包括隐蔽工程的中间验收等)

　　第八条　人事同价款及其调整_________。

　　第九条　工程预付款及工程价的支付方式和时间_________。

　　第十条　工程验收_________。

　　第十一条　决算_________。

　　第十二条　保修_________。

　　第十三条　争议处理_________。

　　第十四条　违约责任_________。

　　第十五条　双方约定的其他内容_________。

　　第十六条　本合同一式_________份，当事人各执_________份。本合同自_________年_________月_________(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

　　承包方(盖章)：_________　发包方(盖章)：_________

　　代表人(签)：_________　代表人(签)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

建设工程承包施工协议书6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着相互诚信、相互合作、互惠互利的原则，就甲方商品房土建工程承包给乙方达成如下协议，共同遵守执行。

　　一、工程项目地点：

　　该工程项目地点位于桂林市瓦窑西路二巷4号"万福庄园"。

　　二、建筑面积：

　　工程项目总建筑面积约30000*方米，建筑层数13层(含地下室两层)。

　　三、承包方式：

　　包工包料。

　　四、承包内容：

　　土建及水电(未含消防、基坑工程、地质处理、垫层、道路等)。

　　五、结算方式：

　　1、土建工程结算方式：按20____年定额和桂林市定额站规定执行的现行工程量结算的标准结算出工程总造价，同时在结算出总造价的基础上，下浮2%;

　　2、水电工程按20____年广西水电定额结算后下浮8%;

　　3、门、窗材料由甲方指定价格，双方确认结算(市场实价+3%采购配套费+税+20%的采购配套管理费)不打入总结算之中;

　　4、外墙装修材料由甲方选定并指定价格，双方确认进行结算;

　　5、钢材按甲方指定的厂家、价格按市场同等价格。

　　六、工期：

　　本工程项目施工工期为500天(含节假日两天)交付给甲方使用。

　　七、发包条件：

　　1、合同签订之日起三个工作日内付给甲方伍拾万元执行保证金。

　　2、乙方支付500万元(含50万元执行保证金)给甲方作为该项目的.前期费用及保证金。此款不计利息，支付时间为：从本合同签订之日起至20____年 月 日，乙方支付到甲方帐户，如此款未按时到甲方帐户，此合同作废。乙方支付的伍拾万合同执行保证金不予退回给乙方，归甲方所有。乙方汇给甲方的本项目前期费用及保证金，待本工程主体±00以上，建至六层时全部付清给乙方。

　　八、乙方支付给甲方的前期费用及保证金，甲方用甲方开发的本项目(万福庄园作担保)。

　　九、本项目甲方约在20____年 月底交付乙方施工，特殊情况双方友好协调，开工时间顺延。

　　十、如果乙方交付给甲方的前期费用及保证金按规定的开工时间未能开工，在超过一个月后，甲方按3%的利息支付给乙方。

　　十一、当乙方完成±00以上两层封顶，按工程量的80%付给乙方，以后的付款方式每完成3层工程量付80%给乙方，直到封顶。进入工程装修并完成装修付给装修工程的80%给乙方。之后的工程款，待整个工程完毕达到竣工验收并交付使用时付至工程总造价的90%给乙方，余款结算扣除3%保修金外，十个月内全部付清(保修金按国家有关规定执行)。

　　十二、甲方付给乙方的工程款，要由乙方提供该工程项目与民工签订的民工劳务输出合同费用，便于每次拨付工程款时按比例由乙方领取支付给民工，确保民工劳动费用。

　　十三、本合同只对合同乙方签订人负责。

　　十四、违约责任：

　　本合同签订之日起3个工作日内乙方付给甲方伍拾万元人民币作本合同的执行保证金。保证金到甲方帐户后，甲方不得以任何形式将本合同约定的工程项目另行发包给他人。但如果乙方未将本合同执行保证金3个工作日内付到甲方帐户，则视为乙方放弃本项目。本合同作废。

　　十五、本合同条款与施工合同有冲突的，以本合同条款为准。

　　十六、未尽事宜双方协商解决。

　　十七、本合同经甲、乙双方签字盖章生效。并一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设工程承包施工协议书7

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公*、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目：总建筑面积约 *方米（ 栋楼）。

　　四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的.60%计算；

　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙

　　方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：

　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一*，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地*面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

　　十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：地址： 地址：

　　年 月 日

建设工程承包施工协议书8

　　签订合同双方：

　　建设单位：________________________________________________________，以下简称甲方;

　　施工单位：________________________________________________________，以下简称乙方。

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守

　　第一条：　总则

　　一，工程名称：__________________________。

　　二，国家(或各部委，或省，自治区，市**，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资计划，工程项目表，申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计，总概算等文件号。

　　三，工程编号：______________________________。

　　四，工程地点：____________________________。

　　五，工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计______________*方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目-览表)。

　　六，工程造价，本合同全部工程施工图预算造价为人民币____________元(各单项工程造价详见工程项目-览表)。

　　第二条：　工程期限

　　本合同全部工程自一九_______年________月_________日开工至一九______年_____月_______日竣工(各单项工程，中间交工工程开、竣工日期详见工程项目-览表)。

　　在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　一，因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

　　二，因甲方提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者;

　　三，因甲方不能按期供图，供料，供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

　　第三条：　施工准备

　　一，甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源，电源和运输道路的接通;向乙方提供所有工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底。

　　二，乙方在开工前应组织有关人员学*和熟悉图纸，参与设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场*面布置，搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　第四条：　物资供应

　　一，本合同全部所需材料按下列第项供应方式办理：

　　1，特殊材料，统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责采购供应;

　　2，统配部管材料由乙方负责办理申请，订货，调剂使用。特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责采购供应;

　　3，包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

　　4，……

　　二，成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工。

　　三，工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其它规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。

　　四，凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。

　　五，由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。

　　第五条：工程款结算

　　一，本合同全部工程造价的结算方式，按下列第项办理：

　　1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;

　　2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的`费用，另按有关规定调整包干造价;

　　3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;

　　4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算。

　　二，本合同自签订生效之日起，甲方应在____________日内按工程造价总数__________元的百分之____________一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之____________的尾款，待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理。)

　　第六条：　施工与设计变更

　　一，乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。

　　二，在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力，机械调迁等损失，应由甲方负担：

　　1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;

　　2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工;

　　3.在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

　　三，在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　四，乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责;符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　五，在组织施工过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

　　第七条：　竣工验收，结算与保修

　　一，乙方在单项工程竣工前________日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。

　　二，竣工工程经检验合格，从验收之日起______________天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不按期接管, 致使已验收工程发生损失, 应由甲方负担.

　　三，某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。

　　四，在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。

　　五，工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　六，竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：

　　1.增减工程变更的有关手续和其它洽商记录;

　　2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

　　3.提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

　　七，乙方在单项工程竣工验收____________天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在______________天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据以拨款。

　　八，工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨，管道漏水，漏气，堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。

　　第八条：　奖励，惩罚与仲裁

　　一，乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节药的工程投资，百分之______________归乙方，百分之__________归设计单位。

　　二，由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算)，由乙方偿付给甲方万分之__________的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之____________的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节药的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。

　　三，甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。

　　四，施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，根据一方当事人的请求，可以提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。

　　第九条：　工程负责人和工伤事故

　　一，甲方派_____________为驻现场负责人，乙方派_____________为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。

　　二，乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

　　第十条：　合同份数及有效期

　　一，本合同一式________份。其中正本两份，甲乙双方各执一份; 副本一式_________份，报送甲乙双方的主管部门，工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。

　　二，本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　第十一条：　附则

　　一，本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　二，本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　第十二条：　合同附件(均略)

　　一，工程项目-览表

　　二，全部施工图纸

　　三，施工图预算表

　　四，甲方负责供应材料，设备-览表

　　五，国家(或省，自治区，市**，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资计划，计划任务书等__________份文件。

　　第十三条：　其它条款

　　____________________________________________________________。

　　建设单位(甲方)：________________________________(盖章)

　　代表人：_____________________________(盖章)

　　地址：___________________________

　　电话：________________________________

　　联系人：____________________________

　　银行帐号：_______________________

　　施工单位：_________________________(盖章)

　　代表人：______________________(盖章)

　　地址：__________________________

　　电话：__________________________

　　联系人：____________________________

　　银行帐号：_________________________

　　_______年__________月____日订

建设工程承包施工协议书9

　　建设工程施工合同（小型工程示范文本）

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

　　第1条　工期

　　1.1 本合同工程（具体承包范围详见13.2款）暂定于____年____月____日开工；于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天。实际开工日期以发包方发出的开工通知载明的日期为准。

　　1.2　承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：发包方明确要求承包方赶工的，应承担承包方因赶工额外发生的费用。

　　1.3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_________________________

　　第2条　图纸 　　

　　发包方应于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。

　　第3条　发包方、承包方驻工地代表。

　　发包方工程师姓名： 。

　　承包方项目经理姓名：_______________。

　　第4条　发包人工作 　　

　　开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后___3___天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后___5____天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。

　　第5条　承包人工作

　　5.1 每月 5日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。

　　5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后5天内向发包方提交施工组织设计 （或施工方案）和进度计划。

　　承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

　　第6条　工程质量检查及验收。

　　6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。

　　6.2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

　　发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　第7条　设计变更及合同价款的调整

　　7.1 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

　　7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：___发包方要求承包方实施本合同约定承包范围外的工程，应对合同价予以调整。

　　第8条　工程价款及结算

　　8.1 双方同意，本工程合同价为人民币 元，在合同生效后，发包方按下列约定分_____次向承包方预付或支付工程款：

　　预付款：

　　进度款：

　　预付款的扣回：

　　结算：工程竣工验收合格双方办理结算。

　　质量保证金：结算价的'3%，质量保证金的返还期限：工程竣工验收合格之日起24个月。

　　双方办理结算后发包方不按时拨付工程款，从应付之日起按中国人民银行同期贷款利率承担应付款的利息。

　　第9条　材料设备的供应。

　　9.1 发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》（附后）供应材料设备，如与《一览表》不符时，承担相应违约责任。

　　9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提**品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

　　9.3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

　　第10条　争议 　　

　　发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列第 种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向_____________仲裁委员会申请仲裁； 　

　　第二种争议解决方式：向_____________人民法院起诉。

　　第11条　违约 　　

　　发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　第12条　合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本_______份。

　　第13条　补充条款如下：

　　13.1 工程名称：

　　13.2 承包范围：

　　13.3 价款方式：固定总价+洽商变更

　　以上文本仅供参考。

建设工程承包施工协议书10

　　甲方（发包人）：________身份证号码：______

　　乙方（承包人）：________身份证号码：_______

　　兹由乙方承接施工甲方建设的私人住宅楼房承包事宜，依照国家有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为进一步明确双方职责，保证工程施工安全、质量、进度，经双方友好协商一致，特签订本协议，双方共同遵守执行，不得违约。

　　一、工程建设施工地点：

　　海南省

　　二、工程承包方式：

　　甲方以清包工的方式承包给乙方施工（即：石灰、砖头、水泥、沙石、钢材、水源电源及建筑物上其它永久性存在的材料由甲方提供至施工堆放现场。乙方组织施工人员、自供自运一切施工工具、各类模板、铁钉、搭拆各类脚手架等，甲方不提供乙方施工人员吃、住等配套事项，由乙方负责自行解决，各工种及各项目费用由乙方自理。

　　三、工程承包施工范围：

　　1、乙方按照设计图纸和甲方提出的'要求承建

　　2、甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯（现浇）、楼面、屋顶、阳台、露台、装潢、现浇混泥土及工地、门前台阶砼垫层，所有前面水泥砂浆批垱，订房底和每层隔房房间、卫生间、贴顶层面加浆磨光，同时做好防渗漏处理。

　　四、工程文明施工：

　　乙方工作人员必须严格遵守国家有关安全文明施工法律法规及相应规章制度，施工现场每天做好落手清理工作，积极服从甲方及管理人员对于施工现场场容场貌形象的安排指示，并及时做好施工材料根据需要的搬运工作。

　　五、工程质量：

　　乙方承包施工的工程质量必须达到有关施工标准要求（合格），乙方必须保障自行落实好砖块浇水、墙面楼面屋面养护等工作，严禁出现屋面或其它各部位渗水、逃模或丈量不精确现象，由于乙方违反施工规范而造成返工的各项损失由乙方负责。乙方必须配合甲方对施工进度的安排。

　　六、工程工期：

　　双方约定由甲方完成房屋基础浇筑后，乙方必须在 个月内全部完成施工。（即：20xx年 月份前完成全部施工，甲方及其它不可抗拒原因根据实际情况延期）

　　七、承包价格

　　1、整栋楼房建设包工费，按照建筑面积定价，每*方米 元（包含人工工资及施工工具），建筑面积按每层楼外层檐计算，各楼层不重叠计算。

　　2、建筑面积待主体建筑完工后，以实际测量面积为准。

　　3、除非合同中另有规定的以外，承包价格适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承缆方不得因施工方法或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。

　　八、付款方式：

　　1、乙方完成每一层砼天面，甲方支付乙方人民币 元。

　　2、全部墙体砌砖完成，甲方支付乙方人民币 元。

　　3、全部墙体批垱完成，甲方支付乙方人民币 元。

　　九、安全：

　　1、乙方在施工过程中必须遵守安全生产条例及相关操作规程，由于乙方施工人员违章安全施工规范、自身安全措施不到位或管理不力等所引发的事故所有责任与费用全部由乙方自负，与甲方无关。

　　2、所有施工作业人员不得酒后作业、不得参与违法犯罪活动、不得打架赌博及偷窃财物，由此 引起的事故均由乙方自行承担责任及费用。

　　十、其它事项：

　　1、乙方不得将本工程转包，否则作违约处理，甲方有权终止本协议，由此造成的一切损失及责任均由乙方承担。

　　2、甲方承诺按照协议约定的期限和方式支付价款。

　　3、乙方必须及时有效负责好现场安全、质量、协调等工作。

　　4、未尽事项由双方协商后再定。

　　十一、其它约定：

　　乙方必须在_____年7月17日完成第三层封顶，否则甲方有权追加乙方责任。本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份。自双方签订后生效，至各条款履行完毕后失效。如在执行过程中发生争议，双方应及时友好协商解决，协商不成时，提交本地仲裁委员会仲裁或依法向本地人民法院起诉。

　　甲方（签字盖章）：_____乙方（签字盖章）：_____

　　电话：_____电话：_____

　　日期：_____年_____月_____日 日期：_____年_____月_____日

建设工程承包施工协议书11

　　发包方： 鹿邑涡之阳府邸 （以下简称发包方）

　　承包方： （以下简称承包方）

　　为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。

　　一、工程概况:

　　1、工程名称： 鹿邑涡之阳府邸

　　2、工程地点：

　　3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共 天；其中正负零以下 天，正负零以上标准层每层 天，屋面层 天，大清包总工期为 。（注：总承包合同工期为 日历天。开工日期：xx年 月 日，竣工日期：20 年 月 日）

　　4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到 基础、主体合同结构 标准。

　　5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。

　　二、承包方式： 主体劳务大清包

　　三、工程承包内容：

　　1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。

　　2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。

　　3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。

　　4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理）。

　　5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。

　　6、发包方现场合理工作指令。

　　7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。

　　8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。

　　9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。

　　四、承包范围及内内容

　　1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。

　　2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。

　　五、施工工期

　　1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历 天（发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用）。

　　2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。

　　3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。

　　4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：

　　①重大设计变更（指设计功能改变等）；

　　②不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；

　　③发包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。

　　六、工期、质量、安全与验收

　　1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。

　　2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。

　　3、如该工程施工过程中发生安全事故，造**员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。

　　4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格 （以质检部门评定的等级为准）。

　　5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的.进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。

　　6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。

　　7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。

　　8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。

　　9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。

　　10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。

　　11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成）。

　　七、工程款支付、单价及结算方式

　　1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。

　　2、结算单价：按建筑面积每*方 元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按《河南省现行定额的计算规则（xx年版）》为准计算。本工程建筑面积约为： *方，总价为： 元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。

　　本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按 元/工日。

　　承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。

　　3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。

　　4、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内 支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。

　　5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。

　　6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据

　　八、双方责任

　　1、发包方责任

　　1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。

　　2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.

　　3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。

　　4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。

　　5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。

　　6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。

　　7）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。

　　8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。

　　9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。

　　10）发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。

　　2、承包方责任：

　　1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料计划管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。

　　2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。

　　3）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。

　　九、合同的解除

　　具有下列情况之一的，发包方可解除合同：

　　1、 承包方在施工过程中，发现不符合施工规范要求的。

　　2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。

　　3、 承包方不服从发包方正确的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。

　　4、 承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。

　　5、 承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。

　　具有下列之一的，承包方可解除合同

　　1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。

　　2、 发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。

　　以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。

　　十、安全文明施工

　　1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证，包括：

　　☆ 安全生产操作规程

　　☆ 特种作业人员操作许可证

　　☆ 危险设备、危险作业操作管理规定

　　2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。

　　3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。

　　4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。

　　5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。

　　7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。

　　8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。

　　9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担费用。

　　10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。

　　11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。

　　12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。

　　13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的《安全文明施工责任合同》执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格。

　　14、安全防护细则：

　　1、临边防护：认真做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水*安全网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭；施工通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，第二道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。

　　2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水*杆间距不大于1.8m，剪力撑按《外脚手架搭设本规范》设置，防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品）；水*防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。

　　3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。

　　4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。

　　5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。

　　6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。

　　十一、约定的其它事项

　　1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件，承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交**部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。

　　2、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。

　　3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。

　　4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。

　　5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：

　　施工队长一名，姓名： 工作职责： 。

　　水电班组组长，姓名： 工作职责： 。

　　钢筋班组组长，姓名： 工作职责： 。

　　木工班组组长，姓名： 工作职责： 。

　　泥工班组组长，姓名： 工作职责： 。

　　以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于５天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。

　　6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用，超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%

　　十三、附则

　　1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。

　　2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。

　　3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。

　　发包方代表： 承包方代表：

　　日期： xx年 月 日 日期：xx年 月 日

　　开户行：

　　账 号：

建设工程承包施工协议书12

　　发包方：_____（简称甲方）

　　承包方：_____（简称乙方）

　　为了严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，依法从严治理施工现场，确保项目施工人员的安全与健康，保证安全生产，文明施工达标，双方本着*等自愿的原则，签订如下协议：

　　一、承包工程概况

　　1、工程名称：

　　2、承包方式：（承包工程内容见主合同）

　　3、安全责任范围：安全管理、文明施工、治安管理、施工用电、脚手架、模板工程、基坑工程、高处作业（包括吊篮）、塔吊及施工升降机、施工机具等（安全生产管理承担管理主体责任）。

　　二、甲方应做到：

　　1、定期每月对施工现场进行一次检查，并要有检查记录，签字齐全。

　　2、对工人进行三级安全教育，由乙方拟定时间通知甲方及时对工人进行安全教育。

　　3、协助乙方工人办理工伤保险，经费暂由甲方代缴，待年终结算时从乙方承包费中扣除。

　　4、不定期查岗，发现乙方管理人员不在岗按规定予以违约金处。

　　5、协助劳务公司对外协调工作。

　　6、负责组织施工现场例会。

　　三、乙方应做到并应承担的安全责任：

　　（一）安全生产责任

　　1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

　　2、安全生产、文明施工管理目标：

　　①施工现场杜绝重伤、死亡事故的发生，轻伤率控制在30/00以下。

　　②现场安全管理和文明施工要达到100%合格标准。

　　③现场安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。

　　④现场火险隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%。

　　⑤保证施工现场创建为省（市）级安全文明工地，作出应有的贡献。

　　3、进入施工现场的工人必须接受三级安全教育和安全技术操作培训。教育工人增强安全意识，提高自我保护能力。现场工人必须百分之百受到教育后签字，如一人未受到教育或本人未签字，一人次扣除乙方承包费200元。

　　4、认真配合公司和项目部定期或不定期的安全检查，同时建立自身的检查制度，切实保障工作人员的`安全与健康。

　　5、必须配备一名兼职安全员配合施工现场安全生产检查及整改

　　6、执行项目部施工组织设计和安全技术方案及安全技术交底，遵守安全操作规程，坚持班前安全讲话制度。坚持每周一次安全教育会和安全大检查，要有记录。

　　7、管理人员及工人进入施工现场必须正确佩戴安全帽，违者按照管理制度罚款处理，在乙方当月进度款中扣除。

　　8、必须服从公司现行的有关安全生产规章制度和管理方式，加强自身管理，要教育约束自己工人严格遵守施工现场安全管理规定，严禁违章指挥，违章冒险作业。

　　9、必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作和生活场所的安全，保证建筑工地所有人员的安全和健康，同时防治和治理职业病与中毒事故。

　　10、必须严格执行检查整改制度，对上级或公司下发的安全隐患整改通知单，必须在限期内整改到位，逾期不改或整改标准不符合要求的，公司和项目部有权给予处罚或承包别人完成，一切费用和罚款在乙方当月进度款中扣除。

　　11、必须严格执行生产安全事故报告制度，发生事故立即报告，必须按照事故应急救援预案对伤员进行急救和保护好现场工作，及时将伤员送往医院救治，救治一切费用、人工护理由乙方承担。如发生意外，后事处理和赔偿及上级罚款均由乙方承担。如乙方不积极主动或躲避，由公司出面垫支救治或处理，最终一切费用由乙方承担，甲方不承担连带责任。

　　12、必须维护好相关的安全生产设施、设备和器材，保证施工机械正常运行，操作机械工人要持证上岗，要有专人管理，固定专人操作，临电出现问题，要专业电工处理，不准乱拉乱接电线或排除电故障。

　　13、应按有关规定，采取严格的安全防护措施，由于安全管理不到位或自身安全措施不力，在施工中违章指挥、违章作业、违反操作规程造**身工伤事故或意外事故、机械事故及财产损失，均由乙方承担经济责任及法律责任，其他任何人不承担连带责任。

　　（二）文明施工责任

　　1、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、**规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，遵守公司有关文明施工、环保卫生、料具管理和环境保护等各项管理制度，同时必须按要求采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗撒和垃圾清运等措施。

　　2、教育工人讲文明、讲礼貌、尊敬领导、服从安排、工人之间应互相关心，互相帮助、掀起创建文明工地，人人有责的风气。

　　3、关心工人生活，讲究工作方法，夏季防署、冬季防冻，逐步提高工人的生活水*，工人宿舍要轮流值日，卫生值日表上墙，员工宿舍管理制度上墙，食堂卫生、饭菜质量要达到现代普通人家生活水*。不准克扣工人，要为工人的健康负责，要经常对工人宿舍、食堂安全检查。收到公司进度款时，首先发放工人工资，如有拖延或克扣工人现象，一次扣除违约金20xx—元，同时要负一切后果责任。

　　4、施工现场每班要做到活完、料尽、场地清，如有浪费材料现象，按量计价加倍赔偿。

　　5、遵守施工现场的自身卫生、宿舍卫生，现场环境卫生的规章制度。不准在施工现场随地大小便，违者按照制度以违约处理，在乙方当月进度款中扣除。

　　6、成品保护、人人有责，要对自己生产或别人生产的产品同时珍惜爱护，无意损坏照价赔偿，有意破坏加倍赔偿，教育工人搞好成品保护工作。

　　7、施工现场材料、设备按规定分类堆放，保持现场清洁整齐。

　　8、接受上级主管部门对施工现场的检查，配合项目部搞好迎接检查工作。

　　（三）治安管理责任

　　1、严格遵守当地**关于现场管理的相关法律、法规及条例，招收工人严格审查，必须有身份证，无身份证要有人担保，不准用童工、老弱病残和来路不明人员，所有工人应有外出务工证，就业证、暂住证、技能上岗证、婚育证等，违反以上规定和无有证件，所造成的案件，事件，事故等法律责任、经济责任及相关部门的罚款和补办费用均由乙方承担，因此造成公司的经济损失由乙方承担。

　　2、必须严格执行施工现场保卫制度，门卫管理制度，教育自己工人要举止文明，行为规范，遵章守纪，严禁在施工现场赌博、酗酒、寻衅闹事，打架斗殴，违反以上条例按制度给予违约处理，违约金在乙方当月进度款中扣除。

　　3、加强治安管理维护公司生产稳定，及时掌握情报信息，有力打击各种犯罪活动，对可能引起的职工闹事，一定要深入细致的做好工作，把问题解决在萌芽状态，解决在内部，不得殃及公司及社会。如发生一切事件均由乙方承担法律责任及经济责任，甲方不承担连带责任。

　　4、加强治安调解工作，要让本队刑事案件发生率为“零”，调解成功率为“100%”。

　　5、加强自己队伍的管理、杜绝现场内盗窃事件发生，如发生盗窃事件，按制度给予计价以一罚十处理。在当月乙方进度款中扣除。

　　6、必须认真遵守国家的有关法律、法规及***、当地**、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，按照消防保卫的特殊要求组织施工。凡因乙方管理不到位，工人自身防范措施不力，造成的案件、火灾、交通事故及现场发生的同类事故，一切经济责任和法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给公司造成的经济损失由乙方承担。甲方不承担连带责任。

　　四、本协议甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字之日起生效。

　　五、未尽事宜签订补充协议，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）签字：_____乙方（盖章）签字：_____

　　签订时间：_____年_____月_____日签订时间：_____年_____月_____日

建设工程承包施工协议书13

　　发包人：都昌县源生环保科技有限公司 （以下简称甲方）

　　承包人： （以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。

　　第一条 工程概况

　　（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目

　　（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧

　　（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程

　　（四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。

　　（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。

　　第二条 合同工程

　　（一）开工日期：20xx 年5 月 26日

　　（二）竣工日期：20xx年 11 月26日

　　（三）合同工程总日历天数180天。

　　第三条 合同价款

　　（一）合同价款依据

　　1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　（二）工程结算

　　1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：

　　A．工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。

　　B．工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。

　　C．乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。

　　2.乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准为：

　　（一）乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

　　在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。

　　（二）隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。

　　（三）具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。

　　第五条 材料供应及机械租赁

　　（一）乙方采购材料及要求

　　1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。

　　2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

　　（二）周转材料及机械租赁：

　　乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。

　　第六条 安全文明施工

　　（一）乙方必须遵守国家及地方**部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。

　　（二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。

　　（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。

　　（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

　　（五）乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。

　　（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。

　　甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。

　　第七条 双方职责

　　（一）甲方职责

　　1.负责本工程的场地*整、通水电工作，保证施工期间的需要。

　　2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

　　3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

　　4.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

　　5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

　　6.协商处理施工场地周围地下管线和邻*建筑物、构筑物并承担有关费用。

　　7.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。

　　8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。

　　（二）乙方职责

　　1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

　　2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

　　3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。

　　4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。

　　5.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。

　　6.无条件接受**职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

　　7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

　　8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。

　　9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。

　　10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。

　　11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

　　12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。

　　13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。

　　14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

　　15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

　　16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或**部门的追究等，由乙方自行处理。

　　17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

　　18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的.所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

　　第八条 工程价款的支付

　　（一）本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。

　　（二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　第九条 违约责任

　　（一）甲方

　　未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。

　　（二）乙方

　　1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。

　　2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。

　　3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。

　　4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。

　　第十条 争议的解决方式

　　合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。

　　第十一条 其它

　　1.乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。

　　2.乙方不得违反国家和**有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和**有关规定拖欠的民工工资。

　　3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。

　　第十二条 附则

　　合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。

　　第十三条

　　1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。

　　3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。

　　附：1、《工程质量保修书》；

　　2、议价价格表

　　3、《工程预算书》。

　　甲方单位：乙方单位：

　　甲方代表：乙方代表：

　　签约地点：

　　签约日期： 年 月 日

　　附件1：

　　工 程 质 量 保 修 书

　　发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）

　　承包方（全称）： （以下简称乙方）

　　为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

　　上述内容及合同范围内装修工程

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

　　3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；

　　4.装修工程为2年；

　　5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。

　　2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造**身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　四、质量保修金的支付

　　本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；

　　五、质量保修金的返还

　　甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　年月日年月日

建设工程承包施工协议书14

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》

　　等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公*、公正的原则，

　　经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：东方鼎臣广场

　　二、工程地点：上分线以东、发展大道以北

　　三、工程结构：框剪结构

　　总建筑面积约约6万*方米。

　　四、进场时间：

　　定于

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部

　　内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：

　　工程。

　　七、施工工期：

　　自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。

　　八、工程质量：

　　执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约贰 亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据

　　实结算。

　　3、工人工资单价：执行 元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的` %计算；

　　5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：

　　1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。 拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个 月后结清。 十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证

　　金 万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一*，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地*面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

　　9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理

　　10、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款二万元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚

　　金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送**机关处理，项目部不予承担任何责任。

　　11、积极配合项目部工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

　　12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。

　　13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任。

　　14、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

　　15、夏天炎热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。

　　16、施工人员一律要参加人身保险，甲方承担30%，乙方承担70%。 十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市人民法院起诉。

建设工程承包施工协议书15

　　说明

　　为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡***、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-20__-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

　　一、《示范文本》的组成

　　《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

　　（一）合同协议书

　　《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

　　（二）通用合同条款

　　通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

　　通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

　　（三）专用合同条款

　　专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

　　1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

　　2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

　　3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

　　二、《示范文本》的性质和适用范围

　　《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

　　目录

　　第一部分合同协议书

　　一、工程概况

　　二、合同工期

　　三、质量标准

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　五、项目经理

　　六、合同文件构成

　　七、承诺

　　八、词语含义

　　九、签订时间

　　十、签订地点

　　十一、补充协议

　　十二、合同生效

　　十三、合同份数

　　第二部分通用合同条款

　　1.一般约定

　　1.1词语定义与解释

　　1.2语言文字

　　1.3法律

　　1.4标准和规范

　　1.5合同文件的优先顺序

　　1.6图纸和承包人文件

　　1.7联络

　　1.8严禁贿赂

　　1.9化石、文物

　　1.10交通运输

　　1.11知识产权

　　1.12保密

　　1.13工程量清单错误的修正

　　2.发包人

　　2.1许可或批准

　　2.2发包人代表

　　2.3发包人人员

　　2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

　　2.5资金来源证明及支付担保

　　2.6支付合同价款

　　2.7组织竣工验收

　　2.8现场统一管理协议

　　3.承包人

　　3.1承包人的一般义务

　　3.2项目经理

　　3.3承包人人员

　　3.4承包人现场查勘

　　3.5分包

　　3.6工程照管与成品、半成品保护

　　3.7履约担保

　　3.8联合体

　　4.监理人

　　4.1监理人的一般规定

　　4.2监理人员

　　4.3监理人的指示

　　4.4商定或确定

　　5.工程质量

　　5.1质量要求

　　5.2质量保证措施

　　5.3隐蔽工程检查

　　5.4不合格工程的处理

　　5.5质量争议检测

　　6.安全文明施工与环境保护

　　6.1安全文明施工

　　6.2职业健康

　　6.3环境保护

　　7.工期和进度

　　7.1施工组织设计

　　7.2施工进度计划

　　7.3开工

　　7.4测量放线

　　7.5工期延误

　　7.6不利物质条件

　　7.7异常恶劣的气候条件

　　7.8暂停施工

　　7.9提前竣工

　　8.材料与设备

　　8.1发包人供应材料与工程设备

　　8.2承包人采购材料与工程设备

　　8.3材料与工程设备的接收与拒收

　　8.4材料与工程设备的保管与使用

　　8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

　　8.6样品

　　8.7材料与工程设备的替代

　　8.8施工设备和临时设施

　　8.9材料与设备专用要求

　　9.试验与检验

　　9.1试验设备与试验人员

　　9.2取样

　　9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

　　9.4现场工艺试验

　　10.变更

　　10.1变更的范围

　　10.2变更权

　　10.3变更程序

　　10.4变更估价

　　10.5承包人的合理化建议

　　10.6变更引起的工期调整

　　10.7暂估价

　　10.8暂列金额

　　10.9计日工

　　11.价格调整

　　11.1市场价格波动引起的调整

　　11.2法律变化引起的调整

　　12.合同价格、计量与支付

　　12.1合同价格形式

　　12.2预付款

　　12.3计量

　　12.4工程进度款支付

　　12.5支付账户

　　13.验收和工程试车

　　13.1分部分项工程验收

　　13.2竣工验收

　　13.3工程试车

　　13.4提前交付单位工程的验收

　　13.5施工期运行

　　13.6竣工退场

　　14.竣工结算

　　14.1竣工结算申请

　　14.2竣工结算审核

　　14.3甩项竣工协议

　　14.4最终结清

　　15.缺陷责任与保修

　　15.1工程保修的原则

　　15.2缺陷责任期

　　15.3质量保证金

　　15.4保修

　　16.违约

　　16.1发包人违约

　　16.2承包人违约

　　16.3第三人造成的违约

　　17.不可抗力

　　17.1不可抗力的确认

　　17.2不可抗力的通知

　　17.3不可抗力后果的承担

　　17.4因不可抗力解除合同

　　18.保险

　　18.1工程保险

　　18.2工伤保险

　　18.3其他保险

　　18.4持续保险

　　18.5保险凭证

　　18.6未按约定投保的补救

　　18.7通知义务

　　19.索赔

　　19.1承包人的索赔

　　19.2对承包人索赔的处理

　　19.3发包人的索赔

　　19.4对发包人索赔的处理

　　19.5提出索赔的期限

　　20.争议解决

　　20.1和解

　　20.2调解

　　20.3争议评审

　　20.4仲裁或诉讼

　　20.5争议解决条款效力

　　第三部分专用合同条款

　　1.一般约定

　　2.发包人

　　3.承包人

　　4.监理人

　　5.工程质量

　　6.安全文明施工与环境保护

　　7.工期和进度

　　8.材料与设备

　　9.试验与检验

　　10.变更

　　11.价格调整

　　12.合同价格、计量与支付

　　13.验收和工程试车

　　14.竣工结算

　　15.缺陷责任期与保修

　　16.违约

　　17.不可抗力

　　18.保险

　　20.争议解决

　　附件

　　第一部分　合同协议书

　　发包人（全称）：　　　　　　　　　

　　承包人（全称）：　　　　　　　　　

　　根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的`原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　。

　　2.工程地点：　　　　　　　　　　　　　　　。

　　3.工程立项批准文号：　　　　　　　　　　　。

　　4.资金来源：　　　　　　　　　　　　　　　。

　　5.工程内容：　　　　　　　　　　　　　　　。

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

　　6.工程承包范围：

　　。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：　　　　　年　　　月　　　日。

　　计划竣工日期：　　　　　年　　　月　　　日。

　　工期总日历天数：　　　　　天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合　　　　　　　　　　　　　　　　　标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：

　　人民币（大写）（￥元）；

　　其中：

　　（1）安全文明施工费：

　　人民币（大写）（￥元）；

　　（2）材料和工程设备暂估价金额：

　　人民币（大写）（￥元）；

　　（3）专业工程暂估价金额：

　　人民币（大写）（￥元）；

　　（4）暂列金额：

　　人民币（大写）（￥元）。

　　2.合同价格形式：　　　　　。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理：　　　　　。

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　（1）中标通知书（如果有）；

　　（2）投标函及其附录（如果有）；

　　（3）专用合同条款及其附件；

　　（4）通用合同条款；

　　（5）技术标准和要求；

　　（6）图纸；

　　（7）已标价工程量清单或预算书；

　　（8）其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于年月日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　法定代表人或其委托代理人：

　　（签字）　　　　（签字）

　　组织机构代码：　　　组织机构代码：　　

　　地址：　　　　　　　地址：　　　　　　　

　　邮政编码：　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　

　　法定代表人：　　法定代表人：　　

　　委托代理人：　　委托代理人：　　

　　电话：　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　　传真：　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

　　电子信箱：电子信箱：　　　　　　　　

　　开户银行：　　　　　　　开户银行：　　　　　　　　

　　账号：　　　　　　账号：　　　　　　　　

建设工程承包施工协议书菁选扩展阅读

建设工程承包施工协议书菁选（扩展1）

——工程施工承包协议书

工程施工承包协议书

　　在社会一步步向前发展的今天，协议使用的频率越来越高，签订协议可以约束双方履行责任。拟起协议来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的工程施工承包协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程施工承包协议书1

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同。

　　一、乙方包干承包的全部施工工作，即实行包工不包料，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件(施工工艺要求)。

　　二、包干承包费用：

　　1. 铺地砖：28元/㎡

　　2. 墙面粉刷：15元/㎡

　　3. 踢脚线、石膏线：6元/M

　　此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。

　　三、支付方式：

　　一、乙方完成全部装修施工后，支付总合同价80%工程款____________元(小写￥______元);

　　二、全部装修施工完成后20天内，甲方支付剩余20%工程款 ____________元(小写￥______元)。

　　四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

　　五、其他约定：

　　一、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;

　　二、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金;

　　三、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;

　　四、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;

　　五、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任;

　　六、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。

　　六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。

　　甲方(签字)：________ 乙方(签字)：________

　　____年____月____日 ____年____月____日

工程施工承包协议书2

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　甲方承建的___________________工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、承包范围：

　　2、承包内容：

　　3、承包方式：

　　4、承包单价：Ⅰ、_______元/吨；Ⅱ、_______元/㎡

　　①、此单价为优质优价，必须满足设计及施工规范要求，保证质检等部位验收合格。

　　②、保质保量，高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。

　　③、安全文明施工，现场做到活完料尽现场光。

　　5、单价的组成

　　①、施工所需要的铁丝、小型工具。

　　③、乙方职工各项加班费，保险费。

　　④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治，处理费。

　　⑤、无论何种原因造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。

　　⑥、工程质量的质优价费。

　　⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。

　　6、付款方式：

　　7、工程期限：

　　（1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己所承包作业，所发生的损失乙方负责承担，甲方有权将乙方清退出场。

　　（2）如因材料供应不到位，工期将延续。

　　二、甲方责任

　　1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

　　2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。

　　3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。

　　4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。

　　5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。

　　6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育，对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。

　　7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

　　三、乙方责任

　　1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。

　　2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。

　　3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。

　　4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存档。

　　5、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

　　6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

　　四、安全文明施工

　　1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。

　　2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。

　　五、工程质量

　　质量要求：必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。

　　六、材料丢失、损坏责任，机械使用责任

　　（1）材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工程款中扣除。

　　（2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责

　　七、违约责任

　　1、甲方的违约责任：

　　（1）因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

　　（2）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　（3）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

　　2、乙方的违约责任：

　　（1）施工期间，因乙方的原因致使造**身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

　　（2）因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

　　八、合同生效与终止

　　1、双方在协议书中约定合同生效方式。

　　2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　九、附则

　　1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。

　　2、争议解决

　　若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

　　3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签订日期：

　　乙方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签订日期：

工程施工承包协议书3

　　甲方（发包方）：

　　代表人：

　　乙方（责任方）：

　　责任人：

　　依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程内容：

　　2、承包方式：

　　3、承包范围：

　　4、合同总价：

　　5、付款方式：

　　二、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　（4）工程完工时，及时安排人员组织验收。

　　（5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

　　（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。

　　（3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　（4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。

　　（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。

　　（6）乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　（7）工程完工时，乙方应积极配合甲方完成验收。

　　三、工程质量及验收标准

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求，必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。

　　四、工期

　　1、计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。

　　2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。

　　五、违约责任

　　（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

　　（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　六、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权

　　八、附则

　　1、本协议经双方签字、盖章后生效。

　　2、本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

　　3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　九、本协议未尽事宜，双方协商解决

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　签订地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　签订地点：

　　_______年____月____日

工程施工承包协议书4

　　发包方： 鹿邑涡之阳府邸 （以下简称发包方）

　　承包方： （以下简称承包方）

　　为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。

　　一、工程概况:

　　1、工程名称： 鹿邑涡之阳府邸

　　2、工程地点：

　　3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共 天；其中正负零以下 天，正负零以上标准层每层 天，屋面层 天，大清包总工期为 。（注：总承包合同工期为 日历天。开工日期：xx年 月 日，竣工日期：20 年 月 日）

　　4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到 基础、主体合同结构 标准。

　　5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。

　　二、承包方式： 主体劳务大清包

　　三、工程承包内容：

　　1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。

　　2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。

　　3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。

　　4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理）。

　　5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。

　　6、发包方现场合理工作指令。

　　7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。

　　8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。

　　9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。

　　四、承包范围及内内容

　　1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。

　　2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。

　　五、施工工期

　　1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历 天（发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用）。

　　2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。

　　3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。

　　4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：

　　①重大设计变更（指设计功能改变等）；

　　②不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；

　　③发包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。

　　六、工期、质量、安全与验收

　　1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。

　　2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。

　　3、如该工程施工过程中发生安全事故，造**员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。

　　4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格 （以质检部门评定的等级为准）。

　　5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。

　　6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。

　　7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。

　　8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。

　　9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。

　　10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。

　　11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成）。

　　七、工程款支付、单价及结算方式

　　1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。

　　2、结算单价：按建筑面积每*方 元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按《河南省现行定额的计算规则（xx年版）》为准计算。本工程建筑面积约为： *方，总价为： 元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。

　　本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按 元/工日。

　　承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。

　　3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。

　　4、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内 支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。

　　5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。

　　6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据

　　八、双方责任

　　1、发包方责任

　　1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。

　　2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.

　　3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。

　　4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。

　　5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。

　　6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。

　　7）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。

　　8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。

　　9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。

　　10）发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。

　　2、承包方责任：

　　1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料计划管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。

　　2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。

　　3）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。

　　九、合同的解除

　　具有下列情况之一的，发包方可解除合同：

　　1、 承包方在施工过程中，发现不符合施工规范要求的。

　　2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。

　　3、 承包方不服从发包方正确的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。

　　4、 承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。

　　5、 承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。

　　具有下列之一的，承包方可解除合同

　　1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。

　　2、 发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。

　　以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。

　　十、安全文明施工

　　1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证，包括：

　　☆ 安全生产操作规程

　　☆ 特种作业人员操作许可证

　　☆ 危险设备、危险作业操作管理规定

　　2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。

　　3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。

　　4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。

　　5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。

　　7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。

　　8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。

　　9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担费用。

　　10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。

　　11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。

　　12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。

　　13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的《安全文明施工责任合同》执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格。

　　14、安全防护细则：

　　1、临边防护：认真做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水*安全网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭；施工通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，第二道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。

　　2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水*杆间距不大于1.8m，剪力撑按《外脚手架搭设本规范》设置，防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品）；水*防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。

　　3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。

　　4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。

　　5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。

　　6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。

　　十一、约定的其它事项

　　1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件，承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交**部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。

　　2、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。

　　3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。

　　4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。

　　5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：

　　施工队长一名，姓名： 工作职责： 。

　　水电班组组长，姓名： 工作职责： 。

　　钢筋班组组长，姓名： 工作职责： 。

　　木工班组组长，姓名： 工作职责： 。

　　泥工班组组长，姓名： 工作职责： 。

　　以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于５天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。

　　6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用，超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%

　　十三、附则

　　1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。

　　2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。

　　3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。

　　发包方代表： 承包方代表：

　　日期： xx年 月 日 日期：xx年 月 日

　　开户行：

　　账 号：

工程施工承包协议书5

　　甲方项目负责人：

　　水电安装施工班负责人：

　　为了皇甫移民工程安全、质量生产，文明施工。特定以下责任条款，望自觉遵照执行。

　　一、工程地点：

　　万荣县皇甫乡

　　二、安全责任条款：

　　1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和安全部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和安全部门的规章制度，所发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

　　2、乙方必须每周星期一组织工人安全学*，宣传安全责任，提高工人的安全意识，保障职工的安全，质量安全重于泰山，安全就是职工的生命。

　　3、各班组严格按照生产、安全合同，搭设自己所负责范围的安全防护措施。

　　三、安全生产责任制

　　班组安全员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的安全生产，督促和帮助本组工人遵守安全操作规程和各项安全生产制度，组织好每日班前、班后的安全检查。

　　四、安全生产制度

　　施工生产现场的情况是复杂的，必须密切注意防止工伤事故的发生，杜绝不安全因素的苗子。一般应在以下几方面加以防范：

　　1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等安全状况，确认安全后，才能进行操作。

　　2、工作时要精力集中，不准与他人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。

　　3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附*严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。

　　4、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。

　　5、遇有雷雨时，要离开高压线2以外，雨雪后施工时，应采取防滑措施，并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁继续高空作业。

　　6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施。

　　7、进入现场工人必须正确佩戴安全帽如发现罚款50元。

　　8、用电焊机要注意防火、防电。

　　9、每天上班前必须对施工电线、电路进行检查，正常后方可上班。

　　10、如由施工操作不合理，违章作业出现的安全事故由乙方负责。

　　11、请按此责任书规定执行，否则一切后果责任自负。

　　五、协议一式两份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方项目负责人：

　　水电安装施工班负责人：

　　 年 月 日

工程施工承包协议书6

　　发包方：______________

　　承包方：_______________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：___________________________________。

　　二、工程地点：___________________________________。

　　三、承包方式：___________________________________。

　　四、承包范围：___________________________________。

　　五、合同价款：___________________________________。

　　1.所有箱体两栋楼总造价为__________元。不含税，不开票。

　　六、付款方式：

　　本工程付款方式为预收定金__________元，提箱壳付__________元、提明箱时付__________元，提二层板电器时付__________元。剩余完工后付清。

　　七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工，工程质量达到合格。

　　八、专用条款：

　　1.工程质量等级：本工程质量等级为

　　2.工期问题：甲方需要乙方提供箱体时，乙方必须配合甲方，及时提供箱体。做门板时甲方必须提前十五天通知乙方。

　　九、争议的解决办法：

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列2种方式解决。

　　(1)提交__________市仲裁委员会仲裁。

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　十、合同生效：合同签订日期时间

　　合同签订地点：_________________________。

　　本合同一式二份：甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工承包协议书7

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》

　　等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公*、公正的原则，

　　经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：东方鼎臣广场

　　二、工程地点：上分线以东、发展大道以北

　　三、工程结构：框剪结构

　　总建筑面积约约6万*方米。

　　四、进场时间：

　　定于

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部

　　内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：

　　工程。

　　七、施工工期：

　　自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。

　　八、工程质量：

　　执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约贰 亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据

　　实结算。

　　3、工人工资单价：执行 元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的 %计算；

　　5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：

　　1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。 拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个 月后结清。 十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证

　　金 万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一*，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地*面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

　　9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理

　　10、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款二万元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚

　　金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送**机关处理，项目部不予承担任何责任。

　　11、积极配合项目部工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

　　12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。

　　13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任。

　　14、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

　　15、夏天炎热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。

　　16、施工人员一律要参加人身保险，甲方承担30%，乙方承担70%。 十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市人民法院起诉。

工程施工承包协议书8

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同。

　　一、乙方包干承包的全部施工工作，即实行包工不包料，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件(施工工艺要求)。

　　二、包干承包费用：

　　1. 铺地砖：28元/㎡

　　2. 墙面粉刷：15元/㎡

　　3. 踢脚线、石膏线：6元/M

　　此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。

　　三、支付方式：

　　1、乙方完成全部装修施工后，支付总合同价80%工程款____________元(小写￥______元);

　　2、全部装修施工完成后20天内，甲方支付剩余20%工程款 ____________元(小写￥______元)。

　　四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

　　五、其他约定：

　　1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;

　　2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金;

　　3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;

　　4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;

　　5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任;

　　6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。

　　六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。

　　甲方(签字)：________ 乙方(签字)：________

　　____年____月____日 ____年____月____日

工程施工承包协议书9

　　甲方：

　　姓名__

　　性别__

　　年龄__

　　住址____

　　身份证号码：____________________________________

　　乙方：

　　姓名__

　　性别__

　　年龄__

　　住址___

　　身份证号码：____________________________________

　　经友好协商，根据国家相关法律规定，在*等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守:

　　一、项目名称：______________________________项目工程，

　　(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)

　　甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。

　　二、工程地点：__________________________________。

　　三、工程造价：暂定______________万元人民币，最后以审定价为准。

　　四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　五、出资约定：

　　1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资万元(￥.00)元，乙方出资万元(￥.00)元，总计万元(￥.00)整，作为______________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。

　　2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半共同承担。

　　六、权利和义务：

　　1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后，所获利润甲方各占______%;乙方占____%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。

　　2、双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同出委托书。

　　3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第1规定执行。

　　4、双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意，双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。

　　5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。

　　6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。

　　7、双方以领薪的形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方，相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时，需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。

　　8、盈余分配，以出资为依据，按比例分配;

　　9、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　七、退伙

　　合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;

　　退伙需经对方同意，方可实行;

　　未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　八、违约责任

　　1、违反上述规定，一方给另一方造成损失时，责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。

　　2、一方弄虚作假，给对方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的损失外，无责任方有权决定是否解除本协议，是否终止与责任方的合作，是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时，责任方必须无条件履行。

　　3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包，否则应双倍赔偿对方的损失。

　　4、双方承诺：施工期间，任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程，否则视为违约，违约方须双倍偿对方的损失，未违约方有权决定是否继续与违约方合作，由此造成违约方的损失由违约方自负，如未违约方要求违约方继续履行本协议时，违约方不得拒绝，必须无条件履行。

　　九、甲乙双方与业主、甲方，项目部、施工队，材料商等相关部门人员签订的.合约双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十、本协议的生效和终止。

　　本协议自双方签字之日起生效，至本工程项目竣工验收合格办理完结算，且利润分配完毕之日后失效。

　　十一、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方签字：____________________乙方签字：____________________

　　身份证号：____________________身份证号：____________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　协议书签订地点：____________________

　　签订日期：________年____月____日

工程施工承包协议书10

　　甲方(业主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《民法典》和《____省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体状况，双方在友善、友好的状况下达成如下协议：

　　一、合同主要资料：

　　打井工程以形式交给乙方施工。

　　2、工程总造价(大写)

　　3、工程资料：

　　①甲方约定乙方打井深度暂定为米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。

　　②暂定每米按500元标准计取打井费用。

　　③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

　　4、工程付款方式：签合同当天首付65%元， 元。

　　5、工期 天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　6、工程保修期________年。

　　7、工程结束后____日内结清余款。

　　8、根据甲方要求，乙方为甲方带给取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额元，计入工程合同总额计算。

　　甲方交自己位于市路工程过半中期款30%元，工程完工付余款5%一台，金额元，无塔供水装置一套，金额

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

工程施工承包协议书11

　　发包人：都昌县源生环保科技有限公司 （以下简称甲方）

　　承包人： （以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。

　　第一条 工程概况

　　（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目

　　（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧

　　（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程

　　（四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。

　　（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。

　　第二条 合同工程

　　（一）开工日期：20xx 年5 月 26日

　　（二）竣工日期：20xx年 11 月26日

　　（三）合同工程总日历天数180天。

　　第三条 合同价款

　　（一）合同价款依据

　　1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　（二）工程结算

　　1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：

　　A．工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。

　　B．工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。

　　C．乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。

　　2.乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准为：

　　（一）乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

　　在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。

　　（二）隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。

　　（三）具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。

　　第五条 材料供应及机械租赁

　　（一）乙方采购材料及要求

　　1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。

　　2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

　　（二）周转材料及机械租赁：

　　乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。

　　第六条 安全文明施工

　　（一）乙方必须遵守国家及地方**部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。

　　（二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。

　　（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。

　　（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

　　（五）乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。

　　（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。

　　甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。

　　第七条 双方职责

　　（一）甲方职责

　　1.负责本工程的场地*整、通水电工作，保证施工期间的需要。

　　2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

　　3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

　　4.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

　　5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

　　6.协商处理施工场地周围地下管线和邻*建筑物、构筑物并承担有关费用。

　　7.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。

　　8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。

　　（二）乙方职责

　　1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

　　2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

　　3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。

　　4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。

　　5.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。

　　6.无条件接受**职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

　　7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

　　8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。

　　9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。

　　10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。

　　11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

　　12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。

　　13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。

　　14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

　　15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

　　16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或**部门的追究等，由乙方自行处理。

　　17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

　　18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

　　第八条 工程价款的支付

　　（一）本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。

　　（二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　第九条 违约责任

　　（一）甲方

　　未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。

　　（二）乙方

　　1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。

　　2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。

　　3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。

　　4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。

　　第十条 争议的解决方式

　　合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。

　　第十一条 其它

　　1.乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。

　　2.乙方不得违反国家和**有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和**有关规定拖欠的民工工资。

　　3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。

　　第十二条 附则

　　合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。

　　第十三条

　　1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。

　　3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。

　　附：1、《工程质量保修书》；

　　2、议价价格表

　　3、《工程预算书》。

　　甲方单位：乙方单位：

　　甲方代表：乙方代表：

　　签约地点：

　　签约日期： 年 月 日

　　附件1：

　　工 程 质 量 保 修 书

　　发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）

　　承包方（全称）： （以下简称乙方）

　　为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

　　上述内容及合同范围内装修工程

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

　　3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；

　　4.装修工程为2年；

　　5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。

　　2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造**身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　四、质量保修金的支付

　　本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；

　　五、质量保修金的返还

　　甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　年月日年月日

工程施工承包协议书12

　　发包方(以下简称甲方)：住址：

　　承包方(以下简称乙方)：住址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：

　　一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。

　　二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元㎡；200╳400规格外墙砖：_____元㎡；板底抹灰______元㎡；顶部抹光_______元㎡，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　三、质量要求

　　1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。

　　2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格

　　3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。

　　四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。

　　五、甲乙双方职责甲方职责：

　　1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

　　2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责：

　　1、乙方必须派出甲方所需的在技术水*等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；

　　2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；

　　3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；

　　4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；

　　5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

　　六、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场，在____月____日前全部完成并开始拆架。

　　七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

　　九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、本协议的最终解释权归甲方所有

　　十一、协议生效条款

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于________年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。

　　甲方：代表人：签订地点________年____月____日

　　乙方：代表人：签订地点________年____月____日

工程施工承包协议书13

　　甲方：xxx投资置业发展有限公司

　　乙方：

　　为确保xxx项目按期开工，便于施工设备材料进场,甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，双方就xxx项目一期工程施工便道承包事项协商一致,达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：xxx项目一期工程便道施工。

　　2、工作内容：便道清表土方开挖，开山渣基层，水稳层面层，便道四周水沟开挖及便道半年维护等工作。

　　二、承包内容：

　　按甲方工程部提供的印象地中海第一期施工便道施工，便道线路走向甲方代表现场确定。

　　便道施工做法如下：①清除表层土0.3m深②开山渣0.5m厚铺实碾压，便道中间放坡，雨水排入便道两边水沟③水稳层0.1m厚面层压实④便道四周排水沟开挖,不允许道路积水现象 ⑤施工便道维护期6个月，在维护期内乙方负责免费维护不计费用。

　　三、工程价款及支付方式

　　1、经甲乙双方协商，施工便道采取固定综合单价承包方式，综合包干价：59.00元/立方米。结算工程量=开山渣基层体积+水稳层体积

　　本合同单价已包括了完成该工程项目承包内容所需的全部费用，即人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金，及施工中所采取的一切措施等所有费用。

　　2、本工程为单价一次性包死，一经双方确认，不做任何调整（不受天气、市场价格、现场施工条件等因素的影响）。

　　3、乙方全部完成所属工程竣工后，经甲方验收合格，按照甲乙双方确定的工程量办理工程结算。

　　4、便道施工全部完成并经甲方验收书面确认工程质量合格后10日内，甲方支付工程价款的95％给乙方；余款5 % 作为工程质量保修金，保修期半年，质保期满后10日内甲方一次性支付给乙方余款（保修金不计利息）。

　　四、工期要求：

　　本合同日历工期25天。甲方有权按项目进展情况及时调整施工工期。如甲方原因造成延误，工期顺延。

　　五、施工安全与管理：

　　1 为加强现场管理，乙方施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

　　2 乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方**的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决，并自行承担由些而产生的经济责任。

　　3 乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

　　4 乙方在工程施工期间负责协调处理好与本村村民的关系，不得因其他村民未能承建本便道工程施工而发生纠纷，造成工程停工或延误，如发生上述情况，乙方不能得到及时处理，甲方有权终止本合同并向乙方索赔壹万元。

　　六、施工技术要求：

　　1、乙方每一道工序施工完毕自检合格后通知甲方工程师检查验收，甲方工程师检查合格后方能进行下道工序的施工。

　　2、施工过程中各工序检查出的不合格的部位，乙方应无条件返工和完善，并承担其全部费用。

　　七、其他未尽事宜双方协商解决。

　　八、本合同自签字盖章起生效，合同履行完毕即失效。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

　　合同附件：《印象地中海项目施工便道做法》

　　甲 方：xxx投资置业发展有限公司 乙 方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

工程施工承包协议书14

　　协议编号:________

　　甲方：姓名______，性别______，年龄______，住址____________身份证号码：。

　　乙方：姓名______，性别______，年龄______，住址____________身份证号码：。

　　经友好协商，根据国家相关法律规定，在*等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守:

　　第一条项目名称：项目工程，

　　(以 公司中标合同确认的项目内容及范围为准)

　　第二条甲、乙双方合伙承包的项目，对外以 公司名义出现。

　　工程地点：。

　　第三条工程造价：暂定____________万元人民币，最后以审定价为准。

　　第四条合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　第五条出资约定：

　　1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资 万元（￥.00）元，乙方出资 万元 （￥.00）元，总计 万元 （￥.00）整，作为____________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。

　　2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半共同承担。

　　第六条权利和义务：

　　1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲方各占______%；乙方占______%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。

　　2、双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同出委托书。

　　3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第1规定执行。

　　4、双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意，双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。

　　5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。

　　6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。

　　7、双方以领薪的形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方，相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时，需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。

　　8、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

　　9、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　第七条退伙

　　1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；

　　2、退伙需经对方同意，方可实行；

　　3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　第八条违约责任

　　1、违反上述规定，一方给另一方造成损失时，责任方（过错方）应双倍赔偿对方的损失。

　　2、一方弄虚作假，给对方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的损失外，无责任方有权决定是否解除本协议，是否终止与责任方的合作，是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时，责任方必须无条件履行。

　　3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包，否则应双倍赔偿对方的损失。

　　4、双方承诺：施工期间，任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程，否则视为违约，违约方须双倍偿对方的损失，未违约方有权决定是否继续与违约方合作，由此造成违约方的损失由违约方自负，如未违约方要求违约方继续履行本协议时，违约方不得拒绝，必须无条件履行。

　　第九条甲乙双方与业主、甲方，项目部、施工队，材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　第十条本协议的生效和终止。

　　本协议自双方签字之日起生效，至本工程项目竣工验收合格办理完结算，且利润分配完毕之日后失效。

　　第十一条本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　身份证号： 身份证号：

　　联系电话： 联系电话：

　　协议书签订地点：

　　签订日期 ：年月日

工程施工承包协议书15

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公*、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目：总建筑面积约 *方米（ 栋楼）。

　　四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的60%计算；

　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙

　　方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：

　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一*，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地*面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

　　十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：地址： 地址：

　　年 月 日

建设工程承包施工协议书菁选（扩展2）

——分项工程施工承包协议书菁选

分项工程施工承包协议书

　　在发展不断提速的社会中，协议在生活中的使用越来越广泛，签订协议能够保证双方合作愉快。什么样的协议才是有效的呢？下面是小编为大家整理的分项工程施工承包协议书，希望能够帮助到大家。

分项工程施工承包协议书1

　　甲方(以下简称甲方)：乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：地点：

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　五、付款方式

　　六、总工期要求个工作日。

　　七、甲方责任

　　1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一*等开工条件。

　　2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3.工程竣工验收后，乙方对施工的`工程质量负责保修一年。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表:代表：

　　年月日

分项工程施工承包协议书2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________*方米。

　　3.委托方式：____________________________________________

　　4.工程开工日期：________年____月____日

　　5.工程竣工日期：________年____月____日

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)___________________元。

　　第三条：质量要求

　　第四条：付款方式

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

分项工程施工承包协议书3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方通过充分了解和协商，本着公*、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。

　　一、甲方将座落在____区方施工建设。

　　二、工程结构：全框架、墙体采用粘土空心砖砌筑。

　　三、本工程采用大包干形式，包工包料、包质量、包安全，按建筑面积乘以*方米单价，建筑面积计算方式以国家建筑预结算方式计算，在承包范围内设有任何预算外资金。

　　四、施工工期：________年____月____日至________年____月____日，以公历为准，乙方必须在规定时间内完工，如有拖延，乙方承担违约责任。

　　五、承建内容：

　　1、本栋工程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工，除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、内墙涂料外，内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。所有工程质量按国家标准验收，不合格立即返工至合格。

　　2、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的电线盒、按线盒、开关盒、防雷、落水管等。

　　其余材料如电缆开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。

　　六、施工安全：

　　1、惭方应遵守工程建设和施工安全管理规定。严格按安全标准规范施工。指派专人负责，采取积极的安全防范措施，消除一切安全事故隐患。

　　2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训，切记安全

　　第一，人人个个讲安全。

　　3、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同，购买足额保险甲方不承担，任何安全事故带来的经济损失和其他损失。

　　4、若遇重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定，立即上报有关部门，同时按**有关部门要求处理，事故发生的.费用一切由乙方承担。

　　七、工程价款：

　　八、工程款支付方式：

　　1、签定合同乙方向甲方支付金后进行开工建设。

　　2、基础完工验收合格后

　　3、工程款支付每完成一层楼面甲方付给乙方

　　4、屋面验收合格后甲方向乙方总计付款达

　　5、外墙砖验收合格后甲方向乙方总计付款至

　　6、工程验收合格后一个月内，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，全款3%为质量保证金，________年后全部付清。

　　九、其他要求：甲方在施工中如有变更，贰仟元以内由乙方承担，甲方不出任何费用，超出部分只计材料成本，乙方所需一切机械设备工具、模板等生产生活设施均由乙方自备，乙方应听从尊重甲方施工人员的合理安排和建设，乙方应与工程管理人员多交流，多沟通，协调好周边关系，确保工程的顺利进行，工程项目用电、用水费由乙方承担，并积极与供电供水部门沟通好。

　　十、违约责任：

　　1、乙方必须在规定的时间内完，如托延，按合同日期每日罚款壹仟元每天(1000元天)甲方如未按合同要求付款按2%的应付款额向乙方支付违约金，若乙方在施工过程中毁约停工，甲方有权另请施工队伍进场施工。

　　2、由于甲方工程款未及时付到位，引起的工人工资、充备租金由甲方负责承担。

　　十

　　一、本协议一式两份，甲乙方各执一份，签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

分项工程施工承包协议书4

　　发包方（以下简称甲方）： 代表人：

　　承包方（以下简称乙方）： 责任人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。甲方承建的_________________工程模板分项工程，于________年____月____日，由甲方发包给乙方施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：

　　二、承包造价：

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

　　（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

　　（4）保证材料供应（材料运至现场_________米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙XX服从甲方的调配。工地现场计时工每工日_________元。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　（2）严格本班组自身的安全生产教育。提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　（3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　（4）绝对服从甲方的工程进度安排。

　　（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

　　（6）模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的.时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙XX在拆模后立即负责凿*。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　五、工程质量及验收标准：工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　六、工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　1、计划开工期限________年____月____日，计划完工期限________年____月____日，总历时____日。

　　2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期____日，按结算总价的________或________元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法：为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给_______％的工款，基础工程完工且验收通过后，__________天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　八、违约责任

　　（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

　　（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、其它：

　　（1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。

　　（2）由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

　　（3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

　　十一、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十二、甲方对以上各条款负有解释权。

　　十三、本合同一式_______份，甲方执_______份、乙方执_______份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　甲方： 住址： 代表人： 联系方式：________年____月____日

　　乙方： 住址： 责任人： 联系方式：________年____月____日

分项工程施工承包协议书5

　　发包方(以下简称甲方)：住址：

　　承包方(以下简称乙方)：住址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：

　　一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。

　　二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元㎡；200╳400规格外墙砖：_____元㎡；板底抹灰______元㎡；顶部抹光_______元㎡，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　三、质量要求

　　1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。

　　2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格

　　3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。

　　四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。

　　五、甲乙双方职责甲方职责：

　　1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

　　2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的'材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责：

　　1、乙方必须派出甲方所需的在技术水*等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；

　　2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；

　　3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；

　　4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；

　　5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

　　六、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场，在____月____日前全部完成并开始拆架。

　　七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

　　九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、本协议的最终解释权归甲方所有

　　十一、协议生效条款

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于________年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。

　　甲方：代表人：签订地点________年____月____日

　　乙方：代表人：签订地点________年____月____日

分项工程施工承包协议书6

　　房主：(称甲方)

　　建筑施工队：(称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典、建筑法》及有关法律、法规的规定，为了明确双方职责，为维护双方利益，避免纠纷，结合本工程实际情况，经双方共同协商签订本合同，并严格履行。

　　一、工程概况

　　1、工程项目名称：私人住宅;

　　2、工程施工地点：炳公村一组;

　　3、承包方式：包工不包料(单包);

　　4、单包价格：每地*方单价为 200 元。

　　二、工程期限

　　本工程工期自________年____月____日至________年____月____日完成，在施工过程中如遇下列情况时，工期可顺延;

　　1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等，工期顺延;

　　2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸，工期适量增减。

　　三、甲方责任

　　1、甲方向乙方提供建筑施工图;

　　2、负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底;

　　3、按时如数供应乙方在施工中所需的'原材料，及时到位，保障乙方正常施工;

　　4、对工程质量及用料进行全面监督，提出合理要求，发现粗制滥造，违章施工等现象，甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。

　　四、乙方责任

　　1、参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作，保障水、电、路通、建筑所用设备材料等费用全部由乙方承担。机械设备进场、安全设备到位、做好各项准备工作、确保按时开工;

　　2、按照设计图纸及施工规范精心施工;除门、窗、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程，由甲方安排

　　第三方施工外，乙方必须积极搞好配合;

　　3、乙方施工内容：挖机挖基础土方回填，基础、墙体、梁、架、柱、板、 楼面抹*、内外粉刷、外墙面瓷砖、钢筋网架、楼顶瓦面盖好，主体工程中所有大小项目均由乙方全部完成;

　　4、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位;

　　5、每层所需原材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方提出详细计划;混凝土必须计算准确;所需辅料(模板、木支撑)由乙方自己购制;

　　6、乙方必须服从甲方对工程质量和施工现场的监督管理，并积极配合甲方工程负责人的工作，确保工程质量和工程进度。每道工序完成后，分部分项的检查验收，待验收合格后，方可进入下道工序施工;

　　7、乙方必须搞好现场管理，加强安全教育，特别要注意安全意识、遵守操作规程、配置安全设施、防范安全事故。否则，出现任何伤亡事故及财产损失，由乙方全部负责，甲方不负任何连带责任。

　　五、付款方式

　　根据本工程进度按每层建筑实际面积核算，分期付款，一层完工后付一层楼50%的费用， 万元，待工程竣工后由甲方验收合格，验收结算完毕后余款付清。

　　六、其它

　　1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买;

　　2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资 作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。

　　3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。

　　本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

分项工程施工承包协议书7

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着*等、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守

　　第一条、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条、工程内容：

　　第三条、承包范围：

　　第四条、承包方式，以下两种方式择一选（）

　　1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方式承包。

　　2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。

　　第五条、工程计价方式：

　　第六条、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》，达到建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。

　　2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。

　　第七条、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　1、本合同所承包工程的工期定为____日历天，工期计算的起止时间是：________年____月____日开工，________年____月____日竣工

　　2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的`时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

　　第八条、付款方法以下方式各选一种：

　　1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　2、结算程序：每月底结算当月____日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月____日左右予以支付。

　　第九条、双方责任

　　1、甲方责任：风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件。

　　（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的'指挥、监督与管理。

　　（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

　　（4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　（2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学*，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。

　　（3）文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，如发生工人不遵守纪律，打架、赌博等行为，每次罚当事人_____元。

　　（4）严格按照甲方规定的配合比下料，、不造**为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾，每次罚当事人________元。

　　（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。机械（搅拌机、砂浆机等）要固定专人负责操作，避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

　　（6）经批准进场的工人进场时须持有效证件，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同；

　　（7）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

　　第十条、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　第十一条本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　第十二条本合同一式________元份，甲方执________元份、乙方执________元份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效

　　甲方：住址：代表人：签订地点：________年____月____日乙方：住址：责任人：签订地点：________年____月____日

　　砌砖分项工程施工承包协议书2

　　发包方(简称甲方)：______承包方(简称乙方)：______

　　住址：__________________住址：__________________

　　经双方协商同意，甲方将部分_________________砌砖单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：

　　一、工程名称：

　　________________________________

　　二、工程期限：

　　自______年______月______日起，至______年______月______日止，共计______日。本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

　　三、质量标准：

　　乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　四、工程单价：

　　________________________________

　　五、结算方式：

　　由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

　　六、质量责任：

　　1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。

　　2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

　　七、安全责任：

　　1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照***操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。

　　2、乙方负责本职工的安全教育工作。

　　八、工程验收：

　　1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。*时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　九、违约责任：

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

　　十、争议纠纷解决：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1、提交_________仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向人民法院起诉。

　　十一、其他约定

　　1、本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

　　3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　4、本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　代表人：_____________代表人：_____________

　　联系电话：___________联系电话：___________

　　签约地点：___________签约地点：___________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

分项工程施工承包协议书8

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　经双方协商同意，甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：

　　1、工程名称：

　　2、工程期限：

　　3、质量标准：

　　4、工程单价：

　　5、结算方式：

　　6、质量责任：

　　（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。

　　（2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

　　7、工期责任：

　　（1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。

　　（2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

　　8、安全责任：

　　1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照***操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。

　　2、乙方负责本职工的'安全教育工作。

　　9、违约责任：

　　甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

　　10、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　11、本协议的最终解释权归甲方所有

　　12、附则

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　13、本协议未尽事宜，双方协商解决

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

分项工程施工承包协议书9

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　甲方承建的___________________工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、承包范围：

　　2、承包内容：

　　3、承包方式：

　　4、承包单价：Ⅰ、_______元/吨；Ⅱ、_______元/㎡

　　①、此单价为优质优价，必须满足设计及施工规范要求，保证质检等部位验收合格。

　　②、保质保量，高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。

　　③、安全文明施工，现场做到活完料尽现场光。

　　5、单价的组成

　　①、施工所需要的铁丝、小型工具。

　　③、乙方职工各项加班费，保险费。

　　④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治，处理费。

　　⑤、无论何种原因造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。

　　⑥、工程质量的质优价费。

　　⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。

　　6、付款方式：

　　7、工程期限：

　　（1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己所承包作业，所发生的损失乙方负责承担，甲方有权将乙方清退出场。

　　（2）如因材料供应不到位，工期将延续。

　　二、甲方责任

　　1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

　　2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。

　　3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。

　　4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。

　　5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。

　　6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育，对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。

　　7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

　　三、乙方责任

　　1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。

　　2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。

　　3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。

　　4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存档。

　　5、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

　　6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

　　四、安全文明施工

　　1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。

　　2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。

　　五、工程质量

　　质量要求：必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。

　　六、材料丢失、损坏责任，机械使用责任

　　（1）材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工程款中扣除。

　　（2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责

　　七、违约责任

　　1、甲方的违约责任：

　　（1）因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

　　（2）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的'停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　（3）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

　　2、乙方的违约责任：

　　（1）施工期间，因乙方的原因致使造**身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

　　（2）因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

　　八、合同生效与终止

　　1、双方在协议书中约定合同生效方式。

　　2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　九、附则

　　1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。

　　2、争议解决

　　若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

　　3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签订日期：

　　乙方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签订日期：

分项工程施工承包协议书10

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　甲、乙双方在*等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。

　　一、项目概况

　　1、工程名称：海南润城国际公寓;

　　2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;

　　3、结构形式：框架结构;

　　4、最高层数：十七层;

　　5、建筑面积：22503.06*方米。

　　二、施工质量要求本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。

　　三、工期酒店部分自 _年 月 日开工， _年 月 日竣工，公寓部分 _年 月 日开工， _年 月 日竣工。

　　四、承包方式此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、*网、立网等)};土建工程中的.基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。

　　五、合同价款按*方米单价计算合同价款，368元/2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以*方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。

　　六、甲方权利与责任

　　1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除;

　　2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;

　　3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质量负责;

　　4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施

　　5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配合;

　　6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用;

　　7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。

　　七、乙方权利与责任

　　1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认，甲方审批的总进度计划乙方应严格执行，同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划;

　　2、乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责;

　　3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽造成安全事故，乙方除负责安全事故本身造成的损失外，甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;

　　4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进行如实反映。

　　八、付款方式乙方进入现场施工至±0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以*米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%

　　九、违约责任

　　1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元;提前30天，甲方奖励乙方四拾万元人民币;

　　2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;

　　3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;

　　4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_______________

　　___年____月____日　　　　　　　_________年____月____日工

分项工程施工承包协议书11

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着*等、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守

　　第一条、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条、工程内容：

　　第三条、承包范围：

　　第四条、承包方式，以下两种方式择一选

　　1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方

　　式承包。

　　2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。

　　第五条、工程计价方式：

　　第六条、质量标准：

　　1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》，达到

　　建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。

　　2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。

　　第七条、工程期限：

　　1、本合同所承包工程的工期定为____________日历天，工期计算的起止时间是：

　　________年________月________日开工，________年________月________日竣工

　　2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

　　第八条、付款方法

　　以下方式各选一种：

　　1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的'工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　2、结算程序：每月底结算当月30日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月十五日左右予以支付。

　　第九条、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件。

　　（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

　　（4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　（2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学*，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。

　　（3）文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，如发生工人不遵守纪律，打架、赌博等行为，每次罚当事人_____元。

　　（4）严格按照甲方规定的配合比下料，、不造**为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾，每次罚当事人________元。

　　（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。

　　机械（搅拌机、砂浆机等）要固定专人负责操作，避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

　　（6）经批准进场的工人进场时须持有效证件，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同；

　　（7）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

　　第十条、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　第十一条

　　本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　第十二条

　　本合同一式________元份，甲方执________元份、乙方执________元份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　签订地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　签订地点：

　　_______年____月____日

分项工程施工承包协议书12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。

　　一、工程概况：

　　1、甲方准备在沿河路新建一栋砖混结构的私人住宅。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从________年____月____日 开始动工，至________年____月____日竣工;承包方式采用包工不包料方式承包，甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、水泥、钢材等。乙方提供劳务、建筑技术、必要的劳务工具生活用具等;承建项目：乙方按照甲方提出的`要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙和侧墙面粉水泥砂浆，同时作好防渗处理。

　　2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，农历 天内完成;房屋建筑总面积以实际做的面积为主，按每*方 元计算。

　　二、安全问题：

　　工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故(包括乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故)，由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　三、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自________年____月____日签定之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

分项工程施工承包协议书13

　　发包方 (以下简称甲方)：

　　住址：

　　承包方 (以下简称乙方) ：

　　住址：

　　依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：

　　一、承包范围

　　外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。

　　二、单价

　　100╳100规格外墙砖单价为______元/㎡；200╳400规格外墙砖：_____元/㎡；板底抹灰______元/㎡；顶部抹光_______元/㎡，总价以实际面积结算。

　　三、质量要求

　　1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。

　　2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格

　　3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。

　　四、付款

　　甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。

　　五、甲乙双方职责

　　甲方职责：

　　1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

　　2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。

　　4、及时提供施工所需要的材料、设备。

　　乙方职责：

　　1、乙方必须派出甲方所需的在技术水*等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；

　　2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；

　　3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；

　　4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；

　　5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

　　六、工期

　　从合同签订之日开始进场，在______月______日前全部完成并开始拆架。

　　七、安全

　　乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的'一切质量安全事故概由乙方负责。

　　八、违约责任

　　甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

　　九、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、本协议的最终解释权归甲方所有

　　十一、协议生效条款

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。

　　甲方：

　　代表人：

　　签订地点

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　代表人：

　　签订地点

　　_______年____月____日

分项工程施工承包协议书14

　　发包方(简称甲方)：__________

　　承包方(简称乙方)：__________

　　甲方承建的___________________工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、承包范围：__________

　　2、承包内容：__________

　　3、承包方式：__________

　　4、承包造价：以总钢筋设计含量计算，单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中：钢筋加工制作______元/吨;钢筋安装绑扎______元/吨。

　　5、工程期限：根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　二、付款方法

　　1、为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。

　　2、结算程序：每月底结算当月______-______日(______日)的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。

　　三、甲方责任

　　1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

　　2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。

　　3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。

　　4、提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

　　5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。

　　6、负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

　　四、乙方责任

　　1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。

　　2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。

　　3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。

　　4、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的'一切费用在乙方当月进度款中扣除。

　　5、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

　　6、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　7、严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学*、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　五、安全文明施工

　　1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。

　　2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。

　　六、工程质量及验收标准

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　七、材料丢失、损坏责任，机械使用责任

　　(1)材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工程款中扣除。

　　(2)机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责

　　八、违约责任

　　1、甲方的违约责任：

　　(1)因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

　　(2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　(3)不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

　　2、乙方的违约责任：

　　(1)施工期间，因乙方的原因致使造**身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

　　(2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

　　九、合同生效与终止

　　1、双方在协议书中约定合同生效方式。

　　2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　十、争议解决

　　若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

　　十一、其他约定

　　1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。

　　2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同自双方签字后生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　代表人：______________代表人：______________

　　联系电话：____________联系电话：____________

　　签订日期：____________签订日期：____________

分项工程施工承包协议书15

　　发包方：(以下简称甲方)

　　施工方：(以下简称乙方)

　　甲方建设全框架钢筋混凝土结构住宅楼房一幢，按包工不包料(主体搓毛)承包给乙方建造，经协商双方达成如下协议。

　　一、乙方承包范围

　　1、房屋主体工程搓毛：乙方按设计及甲方局部变更要求，从桩基开挖到房面封顶含屋顶女儿墙，楼地面搓毛，上浆，屋面收光，内、外墙粉刷完成(山墙及后墙刮水泥浆)，楼梯在内。

　　2、水电工程：乙方按施工规范要求排放、安装好给排水管道，做到给排水畅通。预埋好电线、电话、电视线管，穿好三线至线盒留出线头，并修建石砌化粪池一个，石灰坑一个，围墙及大门一道(不另行计价)。

　　二、乙方负责的人员及机械设备

　　乙方带领能完成本工程的所有施工人员，负责施工用的木模、外架、施工机械及五金工具(包括：元钉、铁丝、焊条，所有焊头费用)。

　　三、甲方负责事项

　　1、甲方负责办理建房手续，提供施工必备的.场地，负责--一*负责余土处运部分。

　　2、负责提供施工所需原材料，负责施工用水、电费。

　　3、负责提供室内标高，确定放样尺线及四周滴水尺寸。

　　4、负责协调周围邻里的关系，保证能进行正常工作，乙方配合甲方做到文明施工。

　　四、施工质量及要求

　　乙方施工中，应严格按照规范要求进行配料，既不能有意浪费材料，也不能偷工减料。对建筑半成品成品必须按要求尽心浇水、保养护理。总体工程质量和施工要求必须按设计要求施工，质量达到国家相关规范合格工程标准。在施工中，乙方技术人员必须亲临现场指导，对各道工序要反复检查，发现问题及时纠正，混凝土振捣密实，不得有蜂窝麻面，浇梁、浇柱、浇桩基的混凝土不得使用立式搅拌机。砌砖要求--竖直、背子*整、阴阳角度垂直符合质检验收标准，按规定做好成品保护等工作，管理好工地，确保工程质量。若因乙方出现施工质量上的问题一概由乙方负责，由于施工质量不合格返工所造成的一切损失由乙方负责赔偿，直到重新验收达到合格为准，水、电、线路的工程保修________年，若在保修期内出工程质量问题，乙方负责一切费用，甲方可以从保修金中扣减作为修缮费用。

　　五、安全防护措施

　　严格遵守建筑施工安全操作规范进行施工，加强安全防护，在乙方施工过程中造成的一切大小安全事故，均由乙方负责全部责任，甲方一概不承担任何责任。

　　六、工价及结算付款方式

　　1、经双方商定，工程工价按贰佰肆拾元*方米(：240.00元

　　2)，按施工建筑面积进行结算，建筑面积按国家标准规范计算，雨篷、阳

　　台、折半计算。

　　2、付款说明：基础完成后付壹万元(：10000.00元);一层封顶付壹万元(：10000.00元);二层封顶付壹万元(：10000.00元;三层封顶付壹万元(：10000.00元);四层封顶付伍仟元(：5000.00元)。如无特殊原因，乙方拖延工期，按每拖延一天支付给甲方违约金100元天。

　　七、其它事项

　　1、工期为六个月，从________年____月____日至________年____月____日。

　　2、当乙方承包的范围结束后，乙方房屋施工使用的外墙脚手架留给甲方后期装修使用。

　　3、若乙方在协议生效后又将工程转包给他人，即视为违约，甲方有权获得包工款的30%的违约金。

　　4、甲方若不按规定时限付给乙方包工款，乙方有权停止施工。

　　5、若桩基深度超过8米，超深部分甲方另行付工时费。

　　未尽事宜甲、乙双方另行协商，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　________年____月____日

建设工程承包施工协议书菁选（扩展3）

——承包建设工程施工协议书(精选五篇)

　　承包建设工程施工协议书 1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　工程名称：斑鱼府(开发区店)

　　工程地点：大连市开发区黄海西路195—35号

　　工程内容：断桥铝门窗制作安装。

　　工期：配合总体工程进度施工，于年月日完工。

　　第二条：合同价款：

　　1、断桥铝门窗工程预计总面积;_________㎡

　　2、断桥铝门窗每*方米__________________元

　　3、断桥铝门窗总造价大写：小写_______元

　　第三条：支付方式：

　　1、乙方开工甲方付合同总价的40%作为工程进度款。

　　2、工程完工验收合格付60%。

　　第四条：材料质量：

　　1、型材：断桥铝、均符合国家有关标准，颜色茶青色，

　　2、玻璃为5+5双钢玻璃，玻璃均符合国家有关标准。

　　工程验收提供相关质保资料、保修期为三年(自竣工验收合格之日起算)。

　　3、按国家有关法律、法规、规范验收。

　　第五条：双方责任：

　　一、甲方责任：

　　1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据，由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。

　　2、甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用，

　　3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作：

　　二、乙方责任：

　　1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。

　　2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由乙方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。

　　3、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提**品质量合格证及相关检测资料。

　　4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　5、确保安全作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现安全、质量事故时由乙方负责。

　　6、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。

　　7、保证现场的管理和技术力量。

　　8、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工和交付。

　　第六条：违约责任：

　　本合同双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均应按民法典有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。

　　第七条：争议处理：

　　甲乙双方发生纠纷，甲乙双方本着合作精神协商解决，解决不了，向当地人民法院提起诉讼。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

　　承包建设工程施工协议书 2

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　工程名称：____________

　　工程地址：____________

　　承包范围和内容：____________________________________________________________

　　二、合同价款：

　　金额(大写)：____________

　　三、双方一般权利和义务

　　甲方责任：

　　.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

　　.做好施工现场三通一*，保证做好供电、供水。

　　.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。

　　2.乙方责任：

　　.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量.

　　.做好现场文明施工、安全生产。

　　.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。

　　.服从甲方统一安排指挥。

　　.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。

　　四、合同工期

　　本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。

　　2.如遇以下情况，工期相应顺延：

　　.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

　　.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;

　　.甲方原因影响下一道工序施工;

　　.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

　　.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及**行政行为而延误工期;

　　.甲方代表同意工期顺延的其它情况。

　　五、工程质量

　　乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。

　　2.乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决。

　　六、工程款的支付和结算

　　本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币：;彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。

　　七、施工与设计变更

　　1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　2.甲方需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。

　　八、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

　　九、附则

　　本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2.合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

　　甲方(盖章)____________乙方(盖章)____________

　　负责人(签字)____________负责人(签字)____________

　　传真：____________传真：____________

　　手机：____________手机：____________

　　日期：____________日期：____________

　　承包建设工程施工协议书 3

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公*、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目：总建筑面积约 *方米（ 栋楼）。

　　四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的60%计算；

　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙

　　方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：

　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一*，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地*面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

　　十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：地址： 地址：

　　年 月 日

　　承包建设工程施工协议书 4

　　一、词语涵义及合同文件

　　第1条　词语涵义

　　建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

　　1.发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。

　　3.承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

　　4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。

　　5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

　　6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

　　7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

　　8.工程造价管理部门：***各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

　　9.工程质量监督部门：***各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

　　10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。

　　11.合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

　　12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

　　13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

　　14.工期：协议条款约定的合同工期。

　　15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

　　16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

　　17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

　　18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总*面图规定的场地。

　　19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

　　20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。

　　21.协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。

　　第2条　合同文件及解释顺序

　　合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　1.协议条款；

　　2.合同条件；

　　3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

　　4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；

　　5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

　　6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解释。

　　第3条　合同文件使用的语言文字，标准和适用法律

　　合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。

　　适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。

　　施工必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行专业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。

　　国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。

　　第4条　图纸

　　甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。

　　二、双方一般责任

　　第5条　甲方代表

　　甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：

　　1.甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可以任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。

　　2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　3.甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。

　　实行社会监理的工程，甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定，部分或全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的.职责，但无权解除合同中乙方的义务。

　　甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。

　　第6条　乙方驻工地代表

　　乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责；

　　1.乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；

　　2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。

　　承包建设工程施工协议书 5

　　发包人：都昌县源生环保科技有限公司 （以下简称甲方）

　　承包人： （以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。

　　第一条 工程概况

　　（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目

　　（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧

　　（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程

　　（四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。

　　（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。

　　第二条 合同工程

　　（一）开工日期：20xx 年5 月 26日

　　（二）竣工日期：20xx年 11 月26日

　　（三）合同工程总日历天数180天。

　　第三条 合同价款

　　（一）合同价款依据

　　1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　（二）工程结算

　　1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：

　　A．工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。

　　B．工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。

　　C．乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。

　　2.乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准为：

　　（一）乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

　　在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。

　　（二）隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。

　　（三）具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。

　　第五条 材料供应及机械租赁

　　（一）乙方采购材料及要求

　　1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。

　　2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

　　（二）周转材料及机械租赁：

　　乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。

　　第六条 安全文明施工

　　（一）乙方必须遵守国家及地方**部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。

　　（二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。

　　（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。

　　（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

　　（五）乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。

　　（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。

　　甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。

　　第七条 双方职责

　　（一）甲方职责

　　1.负责本工程的场地*整、通水电工作，保证施工期间的需要。

　　2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

　　3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

　　4.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

　　5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

　　6.协商处理施工场地周围地下管线和邻*建筑物、构筑物并承担有关费用。

　　7.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。

　　8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。

　　（二）乙方职责

　　1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

　　2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

　　3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。

　　4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。

　　5.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。

　　6.无条件接受**职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

　　7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

　　8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。

　　9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。

　　10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。

　　11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

　　12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。

　　13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。

　　14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

　　15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

　　16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或**部门的追究等，由乙方自行处理。

　　17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

　　18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

　　第八条 工程价款的支付

　　（一）本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。

　　（二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　第九条 违约责任

　　（一）甲方

　　未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。

　　（二）乙方

　　1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。

　　2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。

　　3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。

　　4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。

　　第十条 争议的解决方式

　　合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。

　　第十一条 其它

　　1.乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。

　　2.乙方不得违反国家和**有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和**有关规定拖欠的民工工资。

　　3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。

　　第十二条 附则

　　合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。

　　第十三条

　　1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。

　　3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。

　　附：1、《工程质量保修书》；

　　2、议价价格表

　　3、《工程预算书》。

　　甲方单位：乙方单位：

　　甲方代表：乙方代表：

　　签约地点：

　　签约日期： 年 月 日

　　附件1：

　　工 程 质 量 保 修 书

　　发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）

　　承包方（全称）： （以下简称乙方）

　　为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

　　上述内容及合同范围内装修工程

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

　　3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；

　　4.装修工程为2年；

　　5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。

　　2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造**身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　四、质量保修金的支付

　　本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；

　　五、质量保修金的返还

　　甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　年月日年月日

建设工程承包施工协议书菁选（扩展4）

——建设工程施工协议书6篇

　　总包单位（以下简称甲方）：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

　　劳务分包单位（以下简称乙方）：

　　工程名称：

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《乌鲁木齐市安全生产目标责任管理办法》等的有关规定，双方本着*等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中生产安全。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、严格贯彻执行国家、自治区、市、公司等有关行业部门的法律法规及条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行安全培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、有权对乙方作业过程中出现的安全问题进行批评、教育并督促乙方进行整改落实。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及各工种实际情况。

　　6、对乙方进行安全技术交底并进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知乙方，提出整改措施，乙方整改不力的，应当根据相关规定向甲方支付500元至5000元的违约金。乙方不执行甲方各项规章制度，经甲方警告无效的，甲方有权解除劳务分包合同，乙方应无条件退出现场，并自行承担所有损失。。

　　7、乙方自备使用的`各类机械、设备、机具等要由甲方验收合格后方可使用。

　　8、甲方应对施工现场的重点部位及危险部位进行有效的处理及防护，为乙方提供安全的施工环境。

　　9、乙方针对危险部位及安全隐患提出的合理建议，甲方应采纳并进行处理。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有人员，做好安全教育。

　　2、乙方应根据甲方制定的安全施工方案及安全技术交底进行施工。

　　3、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准自觉消除一般事故隐患，对施工现场存在的重大安全隐患向甲方提出相应处理建议，防止伤亡及其他事故的发生。

　　4、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方的安全管理工作。

　　5、乙方负责人决不能纵容、包庇施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当劳务队（班组）的保护伞.

　　6、乙方在工人入场一周内应向甲方提供进场人员，不得缺人、漏人。

　　7、如果乙方职工发生因工伤亡事故，乙方应直接负责伤亡者家属的接待善后工作，因此发生的费用由乙方先行支付，待事故调查清楚后由责任方支付。乙方应当为职工缴纳工伤保险，如乙方未依法为职工办理工伤保险，则应对工伤亡事故承担全部责任。

　　8、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章作业，乙方负责人及班组长不得违章指挥作业。

　　9、爱护、保护各种施工现场安全防护设施、设备、警示标志及器具，并做到使用的劳动保护用品符合规定的要求。

　　10、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　11、乙方自备使用的施工机械、设备必须要有设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修记录。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　12、针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员对工人进行有针对性的安全讲话。

　　13、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标规定积极配合甲方工作。凡属乙方出现三违和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，公司将严肃处理。

　　14、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项手续，严禁出现未经教育人员上岗。

　　15、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　16、乙方任何人员进入工地现场必须戴好安全帽并系好安全帽下颌带，不准光脚、穿拖鞋及高根鞋，高空作业人员不得向下抛洒任何物体。

　　17、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证，并要保持食堂及周边环境清洁卫生，严禁食物中毒。

　　18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区从事违法犯罪行为，不得破环公共设施及工地设备材料，不得偷盗、转卖工地及他人材料物品，不得打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　20、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

　　三、其它

　　1、本协议如有其他未尽事宜，双方协商解决，并以书面协议补充约定。

　　2、乙方应当按照甲方要求的日期交齐相关手续和证件，否则除承担由此产生的责任外，还要承担上级部门或公司对甲方的处罚。

　　四、开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　本协议双方签字、盖章后生效，不得擅自更改；

　　工程完工后本协议自行终止，本协议一式叁份，甲方壹份，乙方壹份，安全管理部备案壹份。

　　签章：（加盖总公司印章） 签章：（加盖劳务公司印章）

　　甲方委托授权人： 乙方法定代表人：

　　日 期： 日 期：

　　发包方：（以下简称“甲方”）_____________________________

　　承包方：（以下简称“乙方”）_____________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程项目概况

　　1、工程名称：_____________________________

　　2、工程地点：_____________________________

　　3、工程内容：_____________________________

　　4、工程范围：_____________________________

　　5、工程内容及做法（详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》）。

　　6、质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。

　　7、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　（1）乙方包工、包料。

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》）；

　　（3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》）。

　　第二条 合同价款及调整

　　1、工程造价：总承包价为____________元，大写人民币__________，装修工程包含的项目详见《工程预（结）算表》。

　　2、任何一方不得擅自改变合同价款，除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整：

　　（1）甲方提出设计变更、材料变更和项目变更；

　　（2）双方书面确认的其他因素。

　　第三条 工期

　　1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

　　开工日期：_____________________________

　　竣工日期：_____________________________

　　合同工期：____________________________。

　　2、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

　　（1）因发包方原因影响开工。

　　（2）不可抗力。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

　　第四条 工程保修

　　1、保修内容、范围：工程承包范围内的全部内容。

　　2、保修期限：按工程通过竣工验收合格之次日算起，保修期为壹年。保修期内，乙方提供工程的免费维修服务。工程保修期内，乙方应在接到甲方书面或电话通知后的24小时内到场勘查，并在_______天内维修完毕。

　　第五条 施工图纸

　　双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；

　　（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

　　第六条 工程款拨付和结算

　　1、甲乙双方签订合同后，乙方向甲方提供《工程预算表》。甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________，大写人民币__________________。

　　2、工程竣工并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供《工程结算表》。甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________，大写人民币_____________。

　　3、乙方指定收款账号信息为：

　　户名：_________________________________________

　　工行账号：_____________________________________

　　开户行：_______________________________________

　　若收款账号发生变更的，乙方应及时通过书面方式通知甲方，否则甲方将款项转账至上述账号，即视为乙方收到相应款项。

　　第七条 双方权利及义务

　　1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。

　　2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督，并对发现的问题提出意见和建议。

　　3、甲方有权根据实际情况，对工程内容进行增加或者修改，乙方应积极配合。

　　4、乙方提供的材料应符合相关质量要求，并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由乙方负责赔偿。

　　5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质，并应按相关要求及标准进行施工，保质保量，按期完成工程任务。

　　6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定，严格按照双方约定及甲方要求进行施工，做好各项质量检查并留存施工记录。

　　7、施工过程中，乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

　　8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备，保证施工现场整洁，工程完成后负责清扫施工现场。

　　第八条 工程验收

　　乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收，甲方查验后对工程质量提出异议的，乙方应配合重验，验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内进行整改，并在整改完成后及时通知甲方进行复验。

　　第九条 违约责任

　　1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约，守约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。

　　2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的，每迟延_______天，乙方应向甲方支付相当于工程总承包价_______的违约金；迟延超过_______天的，甲方有权单方要求解除合同，并要求乙方支付相当于工程总承包价_______%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。

　　3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方承担相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。

　　第十条 合同争议或纠纷处理

　　本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解除，协商不成的，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。

　　第十一条 附则

　　1、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式________份，双方各执________份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。

　　4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_________________________乙方：_________________________

　　_________年________月________日_________年________月________日

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家*、省市建委对装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：____________________

　　2、工程地点：____________________

　　3、工程承包方式：________________

　　二、工程装修内容

　　_______________

　　三、工程造价

　　工程造价以甲方的使用要求及设计要求为依据;

　　工程造价为：_______元。

　　四、工程期限

　　工程开工日期：_____年___月___日

　　工程竣工日期：_____年___月___日

　　五、质量要求

　　按国家*行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为___年，终身维修。

　　六、付款方式

　　1、合同签定后。

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的。

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方全部工程款。

　　七、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要*整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　八、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺放生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证”形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工结算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样有效。)

　　3、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　4、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　5、合同___式___份，双方签字生效，各持___份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：_____________________

　　(盖公章)____________

　　_____年___月___日

　　乙方单位名称：_____________________

　　(盖公章)____________

　　_____年___月___日

　　发包人（全称）：__________________

　　承包人（全称）：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________________________________

　　工程地点：______________________________________________________

　　工程内容：______________________________________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：__________________

　　资金来源：__________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：______________________________________________________

　　三、合同工期

　　开工日期：____________________________________

　　竣工日期：____________________________________

　　合同工期总日历天数__________________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：______________________________________________________

　　五、合同价款

　　金额（大写）：__________________元（人民币）

　　￥：__________________元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程报价单或预算书

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本为合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：________年_______月_______日

　　合同订立地点：___________________________

　　本合同双方约定______________后生效。

　　发包人：（公章） 承包人：（公章）

　　住所： 住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公*、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目：总建筑面积约 *方米（ 栋楼）。

　　四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的60%计算；

　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙

　　方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：

　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一*，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地*面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

　　十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：地址： 地址：

　　年 月 日

　　合同号：__________

　　甲方：__________

　　详细地址：______

　　邮政编码：______

　　联系人：________

　　联系电话：______

　　住所：__________

　　乙方 ：_________

　　详细地址：______

　　邮政编码：______

　　法定代表人：____

　　联系电话：______

　　住所：__________

　　甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

　　第一条工程项目概况

　　（一）项目名称：机房建设合同

　　（二）施工地址：____________________

　　（三）双方委派的工程代表：

　　甲方代表：__________联系电话：__________

　　乙方代表：__________联系电话：__________

　　第二条工程项目的运作方式

　　（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；

　　（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突**况应和甲方协商解决。

　　第三条工程项目的具体内容

　　（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。

　　（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

　　（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）

　　（四）配合甲方进行设备的调试、调测。

　　（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。

　　（六）其它与基站机房建设有关的事宜。

　　第四条工程价款与费用结算

　　（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

　　（二）付款方式：

　　1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。

　　2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。

　　3．剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；

　　4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

　　收款人：_________________________________________________________

　　开户行：_________________________________________________________

　　帐户：___________________________________________________________

　　5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

　　第五条工程期限

　　（一）工程开工日期为：__________；

　　（二）施工最后期限：____________；

　　（三）完工时间预计：______________

　　第六条双方的权利和义务

　　（一）甲方的权利与义务

　　1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；

　　2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；

　　3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；

　　（二）乙方的权利与义务

　　1．乙方应在规定的时间内提交'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'，甲方对于乙方提交的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'同意与否，应在________日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'为合同附件，应共同遵循；

　　2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

　　（

　　1）施工单位的营业执照及法人证明书；

　　（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。

　　3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；

　　4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；

　　5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币 万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；

　　6．乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；

　　7．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

　　8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。

　　第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；

　　第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。

　　第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

　　第十条工程质量与验收

　　（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。

　　（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

　　（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

　　（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

　　（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。

　　（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。

　　（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

　　第十一条违约责任

　　（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。

　　（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

　　（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。

　　（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；

　　（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。

　　（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

　　（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。

　　第十二条争议解决方式

　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。

　　第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次**纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。

　　第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

建设工程承包施工协议书菁选（扩展5）

——工程承包协议书菁选

工程承包协议书(15篇)

　　在学*、工作生活中，协议的使用成为日常生活的常态，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。什么样的协议才是有效的呢？下面是小编收集整理的工程承包协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码:

　　身份证号码根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在建筑安装工程中的权利和义务及违约责任，经双方协商同意签订本协议如下：

　　一、施工地点及承包项目

　　1、施工地点：临沂北城新区算圣巷联合·世纪新筑二期工地内。

　　2、承包项目：王德良班组：高层地下室及G3#、G4#楼，多层T1—T6#楼；徐洪全班组：高层G2#楼、D14#楼、B1-3#楼及H1—H5#楼水电安装工程。

　　二、承包单价及决算依据

　　1、多层及花园洋房按建筑面积计算，价格为26元/㎡

　　2、高层区承包单价按照定额人工,定额工资16.5元_系数2.3倍结算。结算依据：套用《全国统一安装工程预算定额浙江省1994单位估价表》执行。

　　三、付款方式：

　　根据本项目工程情况，乙方需垫资，承包人应必须保证职工生活费用，待地下室工程完成到±0.000后按实际完成工程量产值支付75%工程款（其中多层及花园洋房为单体建筑结顶付款）；±0.000以上每月按完成工程量产值支付75%工程款，但必须有甲方施工员、质量员、安全员对所有施工的工序或施工段的质量、数量共同认可签字，项目部核对后支付。乙方施工操作人员编制发放表，由本人签字盖章，在每月15日至20日支付上月的人工工资，中途不得借支。经质监部门主体验收通过后按完成产值的总额支付80%，竣工验收通过合格后，二个月内支付总额的97%。（春节放假期间职工工资按已完成工作量总额的90%内结算发放）。其余款项以房屋交付物业公司之日起计算，二个月内一次性付清。（房屋交付物业公司之日起二个月内为乙方的保修期，二个月以后维修费用由甲方支付，乙方需配合甲方施工。）

　　四、劳务合同保证金

　　承包方为了保证发包方按业主要求保质保量完成施工任务，同时保证施工期间能安全文明生产，承包方愿意交甲方劳务承包保证金10万元。承包合同签订后，承包方由于主观原因影响工期、质量、安全，发包方有权视情节扣罚，保证金必须在合同签订时一次交清。

　　五、施工内容

　　水电安装图纸设计范围内的强电、给排水、暖通、通风工程中所有工程量，弱电、消防水电部分预留预埋、施工及生活的临时用水用电等工作。

　　六、安全生产及安全事故处理

　　1、乙方所有施工人员必须严格按安全规范、操作规程施工，杜绝重大伤亡事故的发生，轻伤事故发生频率控制在2‰以内。

　　2、乙方使用的各种机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门进行验收，确认符合安全标准后，方可使用。

　　3、1）、若乙方在施工过程中发生安全事故，由此引起的一切责任及损失，

　　医疗费在一万元以内（包括一万元）均由乙方负责承担及赔偿，超出部分70%，乙方承担30%，甲方将视事故严重程度对乙方处以500-5000元／次的罚款。

　　2），乙方人员发生工伤事故的，均由乙方自理。

　　4、乙方应根据劳动法的有关规定，为职工办理相应的.安全生产保险，其费用已包含在单价中。

　　5、乙方必须做到文明施工，如在工地作业期间发生打骂事情除医药费等自理外，每次每人罚款500元整；不戴安全帽、穿拖鞋进入施工场地，第一次发现罚50元，第二次罚100元，以此加倍；乘吊篮者，每发现一次，罚操作工和乘吊篮者每人100元；宿舍内不准用电热器烧水、烧饭，发现一次罚200元。

　　七、甲、乙双方权利和义务

　　1、甲方权利、义务

　　（1）乙方人员进驻甲方现场时，甲方对其进行遵纪、守法、安全生产、文明施工、消防及内部管理制度等方面的教育、监督、检查、考核。甲方协助乙方人员办理暂住证、保险等证件及就业证、生育证明等证件的上报备案工作。

　　（2）甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、节约材料、落手清等要求。

　　（3）甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，避免停工、窝工；若不能保证连续生产应出具相应的书面材料，同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。

　　（4）甲方应按合同规定及时办理劳务的结算、付款。

　　（5）甲方有办理现场签证的义务，并将实际发生的并经甲方确认同意的停工、窝工及零星用工等进行签证，列入结算依据。

　　（6）甲方有权对乙方的施工人员进行管理、指挥、指导，乙方人员不服从甲方管理、指挥、批导的，甲方有权进行处罚。对认真负责、保证工程质量、提前完成施工进度的班组给予适当的奖励。

　　2、乙方权利、义务

　　（1）乙方对于其确定劳务关系的工人必须审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水*，工人年龄不得低于18周岁，不得超过50周岁。乙方人员需持本人身份证（原件），女工必须有计生证，并将其人员登记注册（注明身份证号码），作为本合同的附件。必须按要求办理暂住证、就业证、上岗证、胸卡、保险等，费用由乙方自理。

　　（2）乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更注册人员，服从甲方的统筹安排，保证甲方的施工进度。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整的人应向甲方出具书面报告，经甲方确认后才能调整，以免影响工程进度。

　　（3）乙方人员必须按甲方要求，施工规范、施工工序、施工图纸及说明施工，如有合理化建议，应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。在施工中应注意保护成品、半成品，乙方从甲方借用的物品，或甲方提供给乙方使用的机具、设备等，如发生损坏、丢失应折价赔偿或赔偿。

　　（4）乙方进场的施工机具、材料应履行登记手续，报甲方备案。工程完工后方可出场，否则视为甲方所有。

　　（5）乙方应对所有工作人员进行安全生产、文明施工、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。

　　（6）乙方不服从甲方管理人员的管理、指挥、指导的，乙方承诺甲方可对当事人进行罚款。

　　（7）乙方职工对甲方的一些管理方式和规章制度有异议或有更好的建议，须经乙方领导加以综合考虑，再向甲方有关领导反映，以利于问题的解决和建议的采纳。

　　八、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　（1）由于甲方管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方承担。

　　（2）甲方不能按规定支付劳务费用应在结算前3日通知乙方，在结算后3日内不能按本合同规定支付劳务费，双方对此又无协商新的解决方法，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并通过法律诉讼追索拖欠的劳务费。

　　2、乙方违约责任

　　（1）乙方人员未按合同约定时间进场，由此造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费，乙方在合同约定进场时间3日内仍未进场，甲方可终止合同，并提出索赔，乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对工程造成影响时，甲方可书面通知乙方，在3日内乙方未予书面答复，甲方有权拒付其未领的劳务费，终止合同，并没收承包保证金。

　　（2）乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方，直至予以终止合同。

　　（3）因乙方自身责任造成质量事故和返工重做的，由乙方承担责任，如果项目部收到质检和监理部门整改通知单的，除工料损失费由乙方承担外，每收到一份整改通知，乙方必须及时派人整改，如不能按时整改，按延误工期情况扣除费用，其标准确为：

　　1由于质量原因进行返工重做，每延误工期一天罚款500元处理。 ○

　　2按甲方提供的施工计划，每提前一天奖500元，每延迟一天罚500元。 ○③地方**质检、安检部门发整改通知单，每份罚款20xx元

　　九、双方确认如遇不可抗力，本合同允许变更或终止；

　　如有国家政策性原因，使合同项目不能继续实施时，双方协商解决。

　　十、乙方施工人员住宿用电量的核定：

　　如甲方安排住宿房间的，电费每间按每月30度考核由甲方支付，超出部分按10元／度计算由乙方承担。甲方不安排住宿的，一切费用由乙方自理，甲方不再支付任何费用。

　　十一、其他事项

　　1、自开始至完成的整个过程中的一切劳保用品（包括安全帽、安全带、医药用品、雨衣等）均由乙方自理。所需劳保用品必须备全并发放到位，其中安全帽应根据甲方要求统一编号。

　　2、工资发放：上月的工程量结算签证后的工程款到下月15日—20日发放。乙方必须及时按约定时间将工资发给职工，否则下月工程款不予结算。与乙方工人所发生的劳资纠纷跟甲方无涉，如影响甲方的，甲方有权双倍向乙方索赔。

　　3、乙方管理人员不得少于3人，必须明确每个人的职务，其中质量员、安全员至少各一名。并将每个管理人员的姓名及联系电话上报甲方，乙方必须在合同签订的同时上报主要施工人员的名单和联系电话，并服从甲方的安排，调换骨干施工人员必须征得甲方的同意。

　　4、乙方应向所有施工人员进行详细的施工技术交底，必须计划合理用料，不得浪费甲方提供的材料，如发现一次罚款500元。

　　5、乙方做好每天的落手清工作，并配合上级主管部门、公司及项目部的安全生产、文明施工等检查工作。

　　6、每天上班前做好安全技术交底，并要有安全交底书面记录，每天要做好施工日记和安全日记，如检查记录或日记不全每次罚款200元。

　　7、乙方必须确保安全生产、文明施工。工地综合治安秩序落实谁主管谁负责的原则，如乙方人员发生打架、斗殴等不良事件，除按规定处罚外，当事人交由**司法等有关部门处理。甲方有权单方面终止合同，期间完成工作量一概不予结算。

　　8、如乙方人员不遵守公司安全生产纪律和工地各项规章制度等，甲方有权将其职工清退。

　　9、乙方负责应将本合同有关条款告知自身的施工人员，以利合同条款的执行。

　　十二、其他专用条款

　　1、乙方施工质量必须符合水电安装工程验收规范标准实施，工程竣工后质量保修期为房屋交付物业公司之日起二个月。

　　2、所使用的机械工具，除主要设备包括耗材（电焊机2台、套丝机1台、台钻1台、型材切割机1台、液压弯管器1台、梯子10副）由甲方提供给乙方。其它小型设备（包括耗材）、工具及移动电箱、电缆线、照明均由乙方自理。

　　3、甲方需要另零点工，乙方必须无条件安排劳动力施工，点工工资按技工110元、普工70元一天结算。

　　4、特殊工种、电工、电焊工必须具备国家培训人员持证上岗，不得违章操作。

　　十三、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商不成，可向人民法院起诉。

　　___

　　十四、本合同经双方签字盖章后生效，一式参份，双方各执一份，另一份报分公司存档。

　　甲方代表：乙方代表：

　　联系电话：联系电话：

　　签订时间：____年___月___日签订时间：____年___月___日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　依据有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就_____________工程_____________项目的木工施工事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工范围：

　　4、工程性质：

　　5、工程造价：

　　6、支付方式：

　　7、工程期限：

　　计划开工日期：_______年____月____日，计划竣工日期：_______年____月____日，总共________日历天。

　　二、质量要求

　　按国家现行工程质量规范要求执行，达到__________________标准。若因乙方的原因造成返工，由此造成的一切损失由乙方负责。

　　三、甲乙双方的职责

　　1、、甲方的职责

　　（1）甲方负责给乙方提供施工场地，因施工场地有限甲方不安排乙方施工人员的住宿，仅提供工具房及办公场所。

　　（2）甲方可根据现行的施工规范，随时检查乙方的施工进度及施工质量，若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求，可书面通知乙方进行整改或返工，由此造成的一切损失由乙方负责，乙方若拒不整改，甲方有权要求乙方停止施工。

　　（3）甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。

　　（4）甲方必须按照合同的约定支付乙方的工程进度款。

　　2、乙方的职责

　　（1）乙方的每道分项工程完工后必须通知甲方进行验收，并由甲方组织监理及建设单位进行验收。

　　（2）乙方负责组织职工进行安全教育培训，进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。

　　（3）遵守甲方的一切规章制度，严格执行***生产法律法规、文明施工，随时接受甲方对工程质量的检查及监督，若因本身原因造成的安全、质量事故由乙方负责。

　　（4）乙方在施工过程中做好成品保护工作，不得破坏甲方场地已有的设施。

　　（5）工程竣工后，协助甲方组织有关部门进行检查验收，按甲方要求做好工程收尾工作。

　　（6）乙方必须做到工完料清，施工完毕，所有拆除模板必须分类整齐码放。

　　四、安全条款

　　1、乙方必须自备扳手、安全帽、安全带、钢尺、线坠、水*尺等工具用具。

　　2、严禁偷、抢、打架，每出现一次罚款__________元。

　　3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必须及时向甲方项目经理汇报，共同协商，妥善处理，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方_________元，工程结算时扣除。

　　4、乙方按工程的`需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理使用，禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失，按其经济价值的_________倍收罚款。

　　5、所有进入施工现场的人员，必须提供身份证逐一登记清楚。

　　6、身体不符合施工条件的，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款_________元。

　　7、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁使用电炉等电器设备，违者承担相应的经济及法律责任。

　　五、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。

　　六、其它

　　本合同一式_________份，双方各执_________份，经双方签字盖章后同具法律效力。

　　在履行合同过程中，若发生争议及未尽事宜，双方协商解决，若协商解决不成的，任何一方当事人均可向工程所在地、合同签订地的法院起诉。

　　双方履行合同全部义务后，合同自行失效。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

　　甲方（发包人）：________身份证号码：______

　　乙方（承包人）：________身份证号码：_______

　　兹由乙方承接施工甲方建设的私人住宅楼房承包事宜，依照国家有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为进一步明确双方职责，保证工程施工安全、质量、进度，经双方友好协商一致，特签订本协议，双方共同遵守执行，不得违约。

　　一、工程建设施工地点：

　　海南省

　　二、工程承包方式：

　　甲方以清包工的方式承包给乙方施工（即：石灰、砖头、水泥、沙石、钢材、水源电源及建筑物上其它永久性存在的材料由甲方提供至施工堆放现场。乙方组织施工人员、自供自运一切施工工具、各类模板、铁钉、搭拆各类脚手架等，甲方不提供乙方施工人员吃、住等配套事项，由乙方负责自行解决，各工种及各项目费用由乙方自理。

　　三、工程承包施工范围：

　　1、乙方按照设计图纸和甲方提出的要求承建

　　2、甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯（现浇）、楼面、屋顶、阳台、露台、装潢、现浇混泥土及工地、门前台阶砼垫层，所有前面水泥砂浆批垱，订房底和每层隔房房间、卫生间、贴顶层面加浆磨光，同时做好防渗漏处理。

　　四、工程文明施工：

　　乙方工作人员必须严格遵守国家有关安全文明施工法律法规及相应规章制度，施工现场每天做好落手清理工作，积极服从甲方及管理人员对于施工现场场容场貌形象的安排指示，并及时做好施工材料根据需要的搬运工作。

　　五、工程质量：

　　乙方承包施工的工程质量必须达到有关施工标准要求（合格），乙方必须保障自行落实好砖块浇水、墙面楼面屋面养护等工作，严禁出现屋面或其它各部位渗水、逃模或丈量不精确现象，由于乙方违反施工规范而造成返工的各项损失由乙方负责。乙方必须配合甲方对施工进度的'安排。

　　六、工程工期：

　　双方约定由甲方完成房屋基础浇筑后，乙方必须在 个月内全部完成施工。（即：20xx年 月份前完成全部施工，甲方及其它不可抗拒原因根据实际情况延期）

　　七、承包价格

　　1、整栋楼房建设包工费，按照建筑面积定价，每*方米 元（包含人工工资及施工工具），建筑面积按每层楼外层檐计算，各楼层不重叠计算。

　　2、建筑面积待主体建筑完工后，以实际测量面积为准。

　　3、除非合同中另有规定的以外，承包价格适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承缆方不得因施工方法或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。

　　八、付款方式：

　　1、乙方完成每一层砼天面，甲方支付乙方人民币 元。

　　2、全部墙体砌砖完成，甲方支付乙方人民币 元。

　　3、全部墙体批垱完成，甲方支付乙方人民币 元。

　　九、安全：

　　1、乙方在施工过程中必须遵守安全生产条例及相关操作规程，由于乙方施工人员违章安全施工规范、自身安全措施不到位或管理不力等所引发的事故所有责任与费用全部由乙方自负，与甲方无关。

　　2、所有施工作业人员不得酒后作业、不得参与违法犯罪活动、不得打架赌博及偷窃财物，由此 引起的事故均由乙方自行承担责任及费用。

　　十、其它事项：

　　1、乙方不得将本工程转包，否则作违约处理，甲方有权终止本协议，由此造成的一切损失及责任均由乙方承担。

　　2、甲方承诺按照协议约定的期限和方式支付价款。

　　3、乙方必须及时有效负责好现场安全、质量、协调等工作。

　　4、未尽事项由双方协商后再定。

　　十一、其它约定：

　　乙方必须在_____年7月17日完成第三层封顶，否则甲方有权追加乙方责任。本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份。自双方签订后生效，至各条款履行完毕后失效。如在执行过程中发生争议，双方应及时友好协商解决，协商不成时，提交本地仲裁委员会仲裁或依法向本地人民法院起诉。

　　甲方（签字盖章）：_____乙方（签字盖章）：_____

　　电话：_____电话：_____

　　日期：_____年_____月_____日 日期：_____年_____月_____日

　　为确保工程顺利竣工、便于管理和双方利益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并遵循公*、合理、诚信、自愿的原则，特制定以下单项工程人工费承包协议，望双方共同遵守，发包方如下简称甲方，承包方简称乙方。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程合同：

　　含图纸内所有包括的内容：通风图纸包含的全部施工内容至交工

　　三、工程承包形式及造价：

　　承包本工程总人工费元_____。此价格含所有工具及用于交工用的所有附材，详见附表。

　　四、施工中质量管理：

　　1、保证本工程一次性验收合格，分部施工不合格，复验费由承包人负担。

　　2、保证本工程达到单项优良标准，如属施工问题，损失由承包人负50%责任。

　　3、施工期间配合工长搞好各部分的技术资料签证。

　　4、严格按图纸要求进行施工，严禁随意更改，若需变更时必须办好变更手续再施工。

　　5、本单项工程如有使用功能造成永久性缺陷和一次性返工损失在200元以上的（材料费）属于较大质量事故，由该施工人承担全部损失。

　　五、施工中安全生产管理：

　　1、杜绝重大伤亡事故

　　2、轻伤事故频率控制在12‰以下

　　3、工地用电必须符合安全用电标准

　　4、施工现场对不同工种，各自穿戴好劳保用品。

　　5、进入施工现场所有人员必须配带安全帽

　　6、在施工中因违章指挥、违章操作造成的损失及安全事故责任由本人负责。

　　六、现场材料、设备的管理：

　　1、材料、主材由甲方供到现场指定的仓库，并由乙方负责材料保管的人员登记上帐。

　　2、材料和设备进入工地由乙方使用和保管，丢失照价赔偿。

　　3、施工期间由于施工人员的努力，节约材料明显、成本降低由工长核实后，按节约材料的30%奖励有关人员。

　　4、施工期间造成严重的浪费材料，或楼上的剩余材料没及时收回仓库，造成丢失的按原价罚款，在工资中扣除。

　　5、设备使用应按设备的说明及规定使用，严禁超载作业和带病作业。

　　6、凡要求持证上岗的设备操作人员必须持上岗证，必须在使用设备前了解其所有操作技能。

　　七、施工人员的管理：

　　1、施工期间所需施工人员由乙方招用、管理，但招用人员必须给甲方报名登记备案。

　　2、施工人员进入工地必须遵章守纪，遵守工地的.制度及劳动纪律，不惹事生非、造成不必要的麻烦，否则后果自负。

　　3、所有施工人员必须给甲方立好安全责任状，否则不能上岗。

　　八、双方的责任与权利：

　　一、甲方的责任与权力

　　1.甲方给乙方说出各分部的施工质量，施工安全技术交底。

　　2.甲方必须协调好各方面的关系，给乙方一个良好的施工环境，这方面乙方也应积极配合。

　　3.甲方监督工程质量、施工进度、安全、材料的合理利用。特殊的环节要有相应的措施（如卫生间渗顶）防止工程质量通病。

　　二、乙方的责任与权力

　　1、严格按照公司的安全管理办法、质量管理办法、工资发放管理办法、施工现场管理办法、材料管理办法执行。

　　2、按照图纸要求和甲方进度安排，组织好人员顺利完成本工程。

　　3、乙方应提前7-10天把工地所需的材料以书面形式报给甲方，以确保不窝工，提高工人工作效率。

　　4、工地上因乙方施工慢、质量差、给别的工种造成损失的，由甲乙双方协调解决。费用由乙方负责（如损坏、污染土建的瓷瓦、地板砖、墙面等）。

　　5、施工期间乙方不听从甲方安排或工程质量搞不好的，甲方有权停止乙方施工，有权换人。

　　6、因甲方在工程中途，无故不遵守合同造成的工程停工损失，由甲方负担，乙方未按协议中所规定的条件、工期完成本工程，中途不干的甲方有权对已借的现金索回，并同时停发以后的工资，由此造成的损失由乙方负担。

　　九、工资的发放形式：

　　1、付款方式

　　①预付总价款的20%为备料款。

　　②施工完毕达到验收条件付至总人工费的80%。

　　③经省市有关部门验收合格后付至总人工费的95%，余5%为质保金，保修期为两年，如无质量问题每年付总人工费的2.5%。

　　2、施工期间由于甲方和土建方停建一个月内的、工程看守人员的工资自负，时间长的由双方协商解决。

　　十、本工程成品保护的责任和义务：

　　1、凡安装到楼内的各种产品，属于成品丢失或损坏由乙方全部负责，工程临*交工时甲方安排一名警卫人员。

　　2、凡在本工程的施工期间由内部人员损坏自己的成品或别的工种成品，发现后，一切损失由损坏人负责，解决不了的由甲方出面解决，费用由乙方负责承担。

　　十一、工程维修维修期内

　　（自工程交工验收后两年），乙方应按照规定进行保修，保修期内对工程质量及用户负责，必须做到回访及时，随叫随到，优质服务，如维修不及时，由甲方派人维修的，所发生的维修费由乙方双倍支付，不需要由乙方认可，由甲方扣除。保修期满，如无质量问题，剩余保修金付清，解除协议。

　　十二、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。本协议一式两份，甲乙双方各一份，双方签字生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　______年_______月_______日

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　为了甲、乙双方更好履行协议条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：

　　一、工程名称：_________________

　　二、工程地点：_________________

　　三、承包范围及详细部位：

　　本工程所有施工内容：

　　1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找*、保温块铺设);

　　2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);

　　3、木工(支模、拆模、打磨);

　　4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);

　　5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)

　　四、承包方式和结算方式：

　　承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

　　结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　五、承包单价：

　　单价：255元/*方米

　　单价说明：

　　1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作;

　　2、包场地清理等工作;

　　3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;

　　4、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;

　　5、面积按建筑面积计算;

　　6、乙方在施工的水电费不包含在内。

　　六、付款方式

　　1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95 %，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。

　　2、支付方式：甲方付款时采用现金。

　　七、工期条款

　　1、总工期历时_________________天，开工时间_________________年_________________月_________________日，竣工时间_________________年_________________月_________________日。

　　2、如遇下述情况：(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期，每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。

　　八、质量条款

　　1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

　　2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除协议;甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除协议，由乙方承担补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失

　　3、浇筑砼垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，砼垫层*整度必须控制在+2CM之内，否则由乙方承担所有材料损失。

　　4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本协议，对乙方按已完工合格工程的60%结算，并限期办理有关退场手续。

　　6、工程质量要求达到"合格"标准，若工程质量未达到标准，则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。

　　九、甲、乙双方职责：

　　(一)甲方职责：

　　1、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

　　2、提供施工图两份。

　　3、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

　　(二)乙方职责：

　　1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。

　　2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。

　　3、乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。

　　4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除协议，乙方向甲方支付协议总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

　　5、乙方施工中每天做到工完料清，工程竣工后的.场地清理(包括临时生产和生活设施)。

　　十、安全条款

　　1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

　　2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

　　3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。

　　4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

　　5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

　　6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

建设工程承包施工协议书菁选（扩展6）

——工程合作施工协议书菁选

工程合作施工协议书15篇

　　现如今，协议的使用频率呈上升趋势，签订了协议就有了法律依靠。那么相关的协议到底怎么写呢？下面是小编收集整理的工程合作施工协议书，欢迎大家分享。

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　根据公*互利、团结协作、共同进展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参加工程施工达成如下协议条款：

　　第一条：总则

　　1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对工程施工具有约束力。

　　2、各项条款均应遵守国家公布的各项法律、法规。

　　3、合作双方是独立的公*伙伴，根据双方的职责分工进展合作范围内的经济及生产活动。

　　其次条：工程工程的.安排及费用

　　1、该工程工程全部由乙方组织施工，并担当该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或示意的全部风险和法律义务。

　　2、甲乙双方共同组成工程工程部，协调与业主及监理的关系。

　　3、甲乙双方的施工治理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

　　4、乙方向甲方支付工程有效标价________％的治理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。治理费用在工程完工后_______日内以现金方式支付。

　　第三条：甲方职责

　　1、工程部由甲方委派工程经理及财务人员各一名，参与工程及财务治理，负责工程施工进度、质量、安全及其他治理正常工作。

　　2、甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程款到位后扣除甲方治理费用，余款在______日内拨付给乙方用于工程施工。

　　3、甲方在_______完税后，甲方依据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

　　4、帮助乙方整理工程竣工资料。

　　第四条：乙方职责

　　1、工程部由乙方委派工程副经理，同时组织满意工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。如工程施工消失严峻质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方担当违约责任。

　　2、乙方所供应的人员，在施工过程中因业务素养低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。

　　3、乙方对所担当的工程任务应具有剧烈的责任感，维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对担当的工程任务的工期、盾量、安全等担当全部经济及法律责任。

　　4、乙方治理人员必需遵守甲方的各项治理制度及国家有关法律、法规，听从工程部的统一领导。

　　5、支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

　　6、乙方不得以甲方及工程部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

　　7、乙方的财务治理实行财务自主、独立核算，自负盈亏。

　　第五条：违约责任

　　1、甲方和乙方应正值行使权利，履行义务，保证本协议的顺当进展。

　　2、任何一方没有充分、准时履行义务的，应当担当违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所患病的直接和间接经济损失。

　　第六条：争议解决

　　协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。假如协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　第七条：其他

　　1、本协议一式______份，双方各执______份，自双方签章之日起生效。

　　2、本协议未尽事宜，经双方协商全都可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

　　合伙人（以下简称甲方）：____________身份证号码：________________

　　合伙人（以下简称乙方）：____________身份证号码：________________

　　经甲乙双方充分协商，达成如下合作协议条款：

　　甲方根据国家规定的有关要求在_______设立_______工程建设监理有限公司_______分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在_______的分公司成立后，由乙方出面承包甲方_______分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的`收费情况，将每项监理业务收费的_____%上缴给甲方作为甲方的管理费用。

　　甲乙双方权利义务：

　　（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

　　（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

　　（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。

　　（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

　　（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

　　违约责任：

　　甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。

　　乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　_________年______月_____日_________年______月_____日

　　第一章 项目概况及合作条件

　　1.1 本工程项目名称： 万元人民币。

　　1.2 经过双方协商，双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利

　　率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三

　　个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息

　　计入投资款本金。

　　1.3 本工程项目的股份比例分配如下：

　　甲方股份比例占 %；

　　乙方股份比例占%；

　　1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程

　　款，应优先按比例支付甲、乙双方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情

　　况需动用资金，必须经双方同意后方可付款。

　　1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资

　　者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承担利息及相关费用。

　　第二章 工程管理责任及分工

　　2.1 该项目工程管理责任及分工如下

　　2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙

　　双方共同辅助管理；协调与其他相关部门的工作由 谢绍恢 主管。

　　2.1.2 该项目的会计日常工作由负责

　　管理。

　　2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行；

　　采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。

　　2.2 管理人员的选用、待遇

　　2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。

　　2.3 材料采购及其他

　　2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意

　　确认后方可进行。

　　2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

　　2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工

　　程按时保质完成。

　　第三章 利益分享和风险承担

　　3.1 利润、风险分配

　　3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，

　　按照占股比例分享承担。甲方分享承担 %；乙方分享承

　　担 %。

　　第四章 其 他

　　4.1 资金和管理

　　4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可

　　支付。

　　4.1.2 该项目的'工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专

　　用帐户上，专款专用。

　　4.2 出纳与财务管理

　　4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财

　　务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。

　　4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及

　　相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最

　　终双方决算分配利润使用。

　　4.3 合同争议与免责

　　4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守

　　约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关

　　的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或

　　向人民法院提起诉讼。

　　4.3.2 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地

　　震、台风、战争、属于免责范围。

　　4.4 本协议生效、终止及其他

　　4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部

　　分。

　　4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设

　　备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最

　　后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴

　　税金等才可分配。

　　4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内

　　部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　4.4.4 本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效；本协议未尽

　　事宜，经甲、乙双方友好协商解决。

　　（以下无正文）

　　发包单位：

　　施工单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》尊重*等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。

　　1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。

　　1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。

　　第二条合同工期

　　2.1开工日期：(以实际进场时间为准)XX年6月5日。

　　2.2竣工日期：(即完工时间)XX年7月5日。

　　2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。

　　2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。

　　第三条工程造价及付款方式

　　3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。

　　3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。

　　3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。

　　第四条双方的工作和义务

　　4.1甲方的工作义务

　　(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。

　　(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

　　(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

　　(4)负责本工程的对外联系工作。

　　4.2乙方的'工作义务

　　(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。

　　(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

　　(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。

　　(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

　　(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

　　第五条关于工程验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

　　5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。

　　5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意

　　第六条违约责任

　　6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。

　　6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、**、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。

　　6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

　　第七条争议或纠纷处理

　　7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。

　　8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。

　　发包方： 承包方：

　　年 月 日 年 月 日

　　工程承包方(甲方)：

　　实际施工方(乙方)：

　　土地整治项目由甲方承包，乙方在甲方统一管理下参与合作施工，本着精诚团结，公*公正，互利诚信的原则，经双方协商，达成以下施工合作协议，以分清双方责、权、利，并共同遵守。

　　一、工程概况、内容

　　1、此工程为南水北调沿线土地整治重大项目第一期ii片区，位于县城西____村。

　　2、内容：甲方交与乙方的'图纸上所有内容，包括清理淤沟、井亭井堡、机井、生产桥、田间主道、次道、改建田间道及生产路和农田防护林等。

　　二、合作方式

　　1、该工程总合同由甲方签定，与乙方签订合作协议后，由乙方自行组织人员、机械、材料及施工和一切发生的资金项目，由乙方履行甲方与建设单位所签合同中承包方的所有合同义务。

　　2、 (1)甲方委派管理人员协助乙方解决施工中重大问题和关键甲的技术难题，并有权检查乙方工程质量、工程进度、施工安全、工程资料及资金使用情况，督促乙方按工程要求整理资料及建账，协助乙方同监理进行接触。

　　(2)乙方必须服从甲方管理，加强组织，精心施工，贯彻执行工程承包合同，对全体工程施工人员进行岗前培训教育，提高业务素质和安全意识。

　　搞好施工中计划管理，施工现场管理，按协议工期，保质保量，无安全事故，圆满完成工程任务。

　　做好原始资料收集和整理，按时向甲方报送相关的各类报表，向甲方提交施工方案，同意后方可施工。

　　三、工程结算及付款方式

　　1、根据甲乙双方充分协商一致，乙方同意甲方按工程总造价____%收取管理费，乙方提供工程所需原材料、正规原始甲交与甲方，施工前乙方交纳工程质量保甲金____万元，人、材、机全部进场，并正常运转____天内，甲方可以退保甲金，甲方负责交纳税费。

　　2、管理费暂按合同价执行，施工中有变更(如增加工程量)时，乙方应按比例向甲方交纳管理费，以工程施工决算为准，工程款按大合同拨入甲方账户后，根据工程进度和资金拨入情况，扣除管理费后按比例向乙方拨付工程款，甲方不挤占，不挪用，专款专用于本工程项目上。

　　3、乙方严格执行甲方财务制度，认真抓好财务管理和经济核算，不得拖欠农民工甲，按施工大合同乙方不得提前向甲方申请拨款。

　　四、其他

　　1、根据甲方与发包方所签合同对工程保修期内进行维修养护，有质量缺陷及时修补，否则甲方有权扣除应付款项。

　　2、乙方应做到文明施工，安全管理，不得酗酒、打架、扰乱村民，如出现安全事故，乙方自负，如有违反协议及损害甲方信誉，甲方有权终止协议，收回工程，另建项目部，乙方损失自负。

　　3、未尽事宜，双方在施工中协商解决，重大问题不能解决，可通过相关法律法规处理。

　　4、本协议一式____份，双方各执____份，双方签字后生效，工程质量保修期满结清工程款后自动失效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　____年____月____日 ____年____月____日

　　甲方：身份证号码：（以下简称甲方）

　　乙方：身份证号码：（以下简称乙方）

　　丙方：身份证号码：(以下简称丙方）

　　按照*等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包XXXXX工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

　　第一章项目概况及合作条件

　　1.1本工程项目名称：XXXX，中标造价约/万元人民币。

　　1.2经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。

　　1.3本工程项目的股份比例分配如下：

　　甲方股份比例占40%；

　　乙方股份比例占30%；

　　丙方股份比例占30%；

　　1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。

　　1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。

　　第二章工程管理责任及分工

　　2.1该项目工程管理责任及分工如下

　　2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。

　　2.1.2该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理。

　　2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行；采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。

　　2.2管理人员的选用、待遇

　　2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。

　　2.3材料采购及其他

　　2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。

　　2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。

　　2.3.3合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　第三章利益分享和风险承担

　　3.1利润、风险分配

　　3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的`各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%；乙方分享承担30%；丙方分享承担30%。

　　第四章其他

　　4.1资金和管理

　　4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。

　　4.1.2该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

　　4.2出纳与财务管理

　　4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。

　　4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　4.3合同争议与免责

　　4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　4.4本协议生效、终止及其他

　　4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙丙三方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。

　　4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　4.4.4本协议一式三份，甲，乙，丙合作三方各执一份，签字后生效；本协议未尽事宜，经甲，乙，丙三方友好协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　年 月 日

　　甲方：（以下简称甲方）身份证号码：地址：乙方：（以下简称乙方）身份证号码：地址：风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下协议：

　　第一章：项目概况及合作条件风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

　　1、本工程项目总建筑面积为_____*方米，工程总价为_____万元人民币。

　　2、经过双方测算，本项目的`前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。

　　3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。

　　（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。

　　4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

　　5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　第二章：工程管理责任及分工风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　1、该项目工程管理责任及分工如下

　　（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。

　　（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2、材料采购及其他

　　（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

　　（2）在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

　　（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　第三章：利益分享和风险承担

　　1、利润、风险分配该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲方_____%，乙方____%分享利益和承担风险。

　　2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　第四章：其他

　　1、资金和管理

　　（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　（2）该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。

　　（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　3、合同争议与免责风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

　　（2）凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　（3）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　4、本协议生效、终止及其他

　　（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　（3）本协议一式______份，合作各方各执______份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

　　（4）本协议于________年____月____日，由合作双方在中国______市签字。

　　甲方：（签字）联系电话：________年____月____日乙方：（签字）联系电话：________年____月____日

　　维修改造工程施工协议书发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就等施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：按照施工方案、施工图纸要求，包工包料。

　　三、合同工期

　　开工日期：X年XX月XX日

　　竣工日期：X年XX月XX日

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准及要求：按照现行施工验收标准验收，达到合格标准。

　　五、合同价款

　　计价方式：按现行《吉林省房屋修缮定额》计算工程直接费;按吉林省建设厅有关文件规定进行人工费、材料费、机械费调整差价;按现行《吉林省房屋修缮工程费用定额》计取费用、税金。劳动保险费等规费按照核定的施工企业劳保取费证计取。工程量根据施工现场发生实际情况测量和施工图纸计算确定。六、承包人向发包人承诺

　　1、工期承诺：严格按合同约定工期进行，每延误一天给发包方违约金X元人民币。

　　2、质量承诺：使用合格材料，达到合格标准。

　　3、质量保修

　　(1)保修承诺：在规定的保修期内，除用户使用不当导致的.破坏外，承包人在48小时内无偿完成。

　　(2)保修时间：屋面防水、卫生间防水五年;其它三年。

　　七、发包人向承包人承诺：

　　1、预付工程款金额及时间：无。

　　2、工程款支付时间及额度：X年XX月XX日前付清。

　　3、保修金及退还时间：按照总造价5%扣保修金，保修期结束返退保修金。若承包方未履行保修义务，发包方将组织人员进行维修，发生全部费用由保修费中扣除。

　　八、违约责任

　　1、发包方违约责任：赔偿承包方的损失。

　　2、承包方违约责任：赔偿发包方的损失。

　　九、其他：

　　1、安全责任：施工期间承包人做好安全教育工作，加强安全管理，因承包方管理不到位导致人员伤亡事故发生，均由承包方负责。

　　2、成品保护：施工期间由承包方承担，造成损失或破坏进行无偿修补。

　　3、财产保护：施工期间甲方现有财产由承包方承担保护。

　　4、其他：特殊情况双方另议定。

　　十、合同订立时间：X年XX月XX日

　　合同订立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。

　　此协议一式三份，发包方二份，承包方一份。

　　发包人：

　　X年XX月XX日

　　承包人：

　　X年XX月XX日

　　甲方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　电话：

　　甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下合作协议：

　　一、项目概况及合作条件

　　1、本工程项目总建筑面积为_____*方米，工程总价为_____万元人民币。

　　2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。

　　3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。

　　（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。

　　4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的`投资本金。

　　5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　二、工程管理责任及分工

　　1、该项目工程管理责任及分工如下

　　（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。

　　（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2、材料采购及其他

　　（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

　　（2）在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

　　（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　三、利益分享和风险承担

　　1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。

　　2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　四、资金和管理

　　1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。

　　3、该项目运营后，每个月______号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　五、违约责任

　　该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

　　六、争议解决

　　凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　七、免责约定

　　在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　八、本协议生效、终止及其他

　　1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　3、本协议一式______份，合作各方各执______份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

　　4、本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。

　　甲方（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签字）：

　　______年______月______日

　　甲方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　电话：

　　风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下合作协议：

　　一、项目概况及合作条件风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的`权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

　　1、本工程项目总建筑面积为_____*方米，工程总价为_____万元人民币。

　　2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。

　　3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。

　　（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。

　　4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

　　5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　二、工程管理责任及分工风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　1、该项目工程管理责任及分工如下

　　（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。

　　（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2、材料采购及其他

　　（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

　　（2）在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

　　（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　三、利益分享和风险承担

　　1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。

　　2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　四、资金和管理

　　1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。

　　3、该项目运营后，每个月______号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　五、违约责任风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

　　六、争议解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　七、免责约定在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　八、本协议生效、终止及其他

　　1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　3、本协议一式______份，合作各方各执______份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

　　4、本协议于________年____月____日，由合作双方在中国_____市签字。

　　甲方（签字）：________年____月____日

　　乙方（签字）：________年____月____日

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：山西侯马市车务段人行道铺设

　　二、工程地点：山西侯马市

　　三、工程内容：人行道铺设

　　第二条工程期限

　　合同工期:总日历天数20天开工日期：20xx年11月25日

　　竣工日期：20xx年12月15日

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/*方米（包括所有材料和人工费）。

　　1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；

　　2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；

　　第四条建筑材料、设备的供应和采购

　　工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。

　　第五条工程质量管理及验收

　　一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收

　　记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的.，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　第六条安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第七条违约责任

　　一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款x元；

　　二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

　　第八条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条附则

　　一、甲方代表为x，乙方代表为x。

　　二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日年月日

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

　　一、项目概况及合作条件

　　1、本工程项目总建筑面积为_____*方米，工程总价为_____万元人民币。

　　2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。

　　3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。

　　（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。

　　（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的.款项应先归还甲方的投资本金。

　　（4）投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　二、工程管理责任及分工

　　1、责任及分工如下：

　　（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。

　　（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2、材料采购及其他

　　（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

　　（2）在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

　　（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　三、利益分享和风险承担

　　1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各________%比例分享承担。

　　2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　四、其他

　　1、资金和管理

　　（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　（2）该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。

　　（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　2、出纳与财务管理

　　财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　3、合同争议与免责

　　（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　4、本协议生效、终止及其他

　　（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　（3）本协议一式_______份，合作各方各执_______份，本协议自双方签字盖章之后生效。

　　（4）本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。

　　甲方：（签字）

　　代表人：

　　住址：

　　联系方式：

　　乙方：（签字）

　　代表人：

　　住址：

　　联系方式：

　　委托人_________与监理人_________，经双方协商一致，签订本协议。

　　一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称本工程)概况如下：

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程规模：_________

　　总投资：_________

　　二、本协议中的有关词语含义与本协议第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本协议的组成部分：

　　1、监理投标书或中标通知书;

　　2、本协议标准条件;

　　3、本协议专用条件;

　　4、在实施过程中双方共同签署的'补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本协议的规定，承担本协议专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本协议注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本协议自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日完成。

　　本协议一式_________份，具有同等法律效力，双方各执_________份。

　　委托人(盖章)：_________　　　　　　　监理人(盖章)：_________

　　住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________

　　账号：_________　　　　　　　　　　　　账号：_________

　　邮编：_________　　　　　　　　　　　　邮编：_________

　　电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________

　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　出借人(以下简称甲方)：______________身份证号码：________________________

　　借款人(以下简称乙方)：______________身份证号码：________________________

　　乙方因生意周转需要，向甲方借款，甲、乙双方协商一致，依法订立本合同，以期共同遵守。

　　一、借款本金

　　人民币(大写)：_____________________元整，(小写)：______________元整。

　　二、借款日期

　　本合同签订之日起到___________年________月________日。

　　三、借款利息

　　月利率________%，乙方应于借款期限届满归还本金的同时支付利息，乙方逾期归还借款的构成违约。

　　四、如乙方逾期归还借款的'按照每日借款本金总额的________%支付。

　　五、借款期限届满，乙方归还甲方的款项按以下次序扣除：

　　1、借款本金;

　　2、借款利息;

　　3、逾期违约金;

　　4、本合同第六条约定对经济损失。

　　六、如乙方逾期违约导致诉讼的，由合同签订地人民法院管辖，乙方应当承担，为此诉讼支出的经济损失，包括但不限于：诉讼费、律师代理费、差旅费等。

建设工程承包施工协议书菁选（扩展7）

——工程承包协议书菁选

工程承包协议书(15篇)

　　在生活中，协议起到的作用越来越大，签订签订协议是最有效的法律依据之一。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的工程承包协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。

　　一、工程地点及名称

　　1、工程地点：______________________________

　　2、工程名称：______________________________

　　二、承包内容价款以及工期

　　1、承包内容污水站全部土建工程。

　　2、工程造价______一次性包死。

　　3、工程工期：自开工______内完成承包全部承包内容。

　　三、付款及质量

　　1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。

　　2、工程质量：合格

　　四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。

　　五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的`责任和费用。

　　六、保修期及质保金

　　1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。

　　2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。

　　4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。

　　甲方：______________________

　　乙方：__________________________

　　签字：______________________

　　身份证号：______________________

　　日期：______年______月______日

　　日期______年______月______日

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　乙方委托甲方策划_______天燃气发电厂工程施工项目，经友好协商，签定如下协议，共同严格履行。

　　一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况，寻找可靠关系，联络乙方同项目单位领导见面，并从中策划，帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。

　　二、中介成功，合同签定之日，乙方付给甲方中介费(项目合同金)额____%;项目施工单位预付乙方工程款____日内，乙方再付给甲方中介费_____%。

　　三、甲方帮助乙方联系中介业务过程中发生的一切费用由乙方承担，甲方该不负责。

　　四、甲方帮助乙方联系业务成功并签定了有关协议，乙方不能按协议规定按时支付中介费用，同意甲方从项目单位拨付的工程款中代扣。

　　五、此协议一式两份，从签定之日起生效。未尽事项，另行协商。若有争议，提请运城市中级人民法院仲裁。

　　甲方代表：_________________乙方代表：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　甲方经综合考察现将竹镇**教育中心楼附属工程承包给乙方施工，根据本工程特点，同时甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，为明确双方的责任、权利和义务，双方现就本工程项目施工的.具体事项达成如下协议：

　　一、工程名称：**教育中心楼附属工程。

　　二、工程地点：竹镇镇**院内

　　三、承包内容：**教育中心楼道路、排水管网及化粪池等附属工程。

　　四、承包方式：包工包料包工期。

　　五、工期要求：40天。

　　六、质量标准：合格。

　　七、工程款支付：

　　1、工程竣工后一年内且工程决算已审核完成支付总价95%；

　　5、余款工程保修金5%按有关规定支付。

　　八、工程决算方式：

　　1、工程量按实决算；

　　2、结算定额套用：_____年《江苏省建筑工程计价表》及相应取费表；

　　3、地材价格执行**相应时期地材文件价格；

　　4、甲供材不计取运输及保管费；

　　5、国家政策文件，决算时按照相应规定执行。

　　本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，并待双方签字盖章后即生效，至工程保修期满、工程尾款付清后自行终止。

　　甲方：_____乙方：_____

　　日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日

　　甲方：

　　乙方：

　　合同签订地：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程范围及内容：

　　工程量：

　　承包形式：

　　三、工期：

　　1、开工日期：

　　2、竣工日期：

　　3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

　　四、质量标准采用下列：

　　1、工程质量达到省优至鲁班奖;

　　2、工程质量评定等级为优良;

　　3、符合国家质量验收标准;

　　4、双方约定的标准、具体为：

　　五、合同价款

　　本合同工程价款结算采用下列种方式：

　　1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在 %以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过 %的，双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：

　　(1)工程预算价：(工程结束后按实结算)

　　工程单价：(含外运等其他一切费用)

　　(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

　　(3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

　　(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

　　(5)变更工程量在总承包价 %以内，无需追加合同，超过 %，须另订合同。

　　(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

　　(7)工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

　　(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

　　六、付款方式

　　1、本工程预算款为：

　　扣回工程预付款的方式为：

　　2、工程款按方式支付，具体为：

　　(1)本工程无预付款;

　　(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的 %;

　　(3)总工程款的 %作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

　　七、材料、设备供应：

　　八、质量及验收

　　1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

　　2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。

　　3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达 %时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

　　4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。*时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的`竣工图及全部竣工资料，并应一式 份。

　　8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

　　九、施工组织与工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

　　2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。

　　若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的 %支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的 ‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

　　3、项目经理：现场代表(乙方)：

　　监理：现场代表(甲方)：

　　4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决

　　十、安全及文明施工与管理

　　1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

　　2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

　　3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

　　5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

　　6、乙方应按当地**有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方

　　有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

　　十一、甲方责任

　　1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

　　2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

　　4、履行其它本协议约定的义务以及负责

　　十二、乙方责任

　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

　　3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

　　4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

　　5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。

　　6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

　　十三、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按 元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的 % %承担违约金。

　　十四、附则

　　1、本协议经双方签章后生效。

　　2、本协议于 年 月 日在签署。

　　3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授权代表(签字)： 授权代表(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　委托方：杭州____________房地产开发有限公司(以下简称甲方)

　　受托方：杭州_______房地产拆迁服务有限公司(以下简称乙方)

　　甲方根据杭州市规划用地要求，经市**有关部门批准，对杭州市东至湖墅北路、西至和睦路、南至娑婆桥弄、北至____________园一期工程一带进行旧城改造住宅建设。根据杭人大(20xx)1号文件《杭州市城市房屋拆迁管理条例》及相关配套法规政策之规定，经招标确定后，甲方将____________园二期工程地块(以下简称该地块)的前期拆迁安置有关事项委托乙方具体实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议，供双方遵照执行：

　　一、甲方委托乙方实施拆迁安置的范围、面积、户数和期限

　　(一)甲方将____________园二期工程地块的住宅房屋全部拆迁安置工作委托乙方具体实施。根据甲方四月十一日招标通知书所提供的资料，经双方核实：具体拆迁地址、范围为：湖墅北路________号、________号、娑婆桥弄________-________号及市粮油贸易公司宿舍等所有建筑物，房产性质系住宅用房，共计________户，需拆除房屋建筑面积________*方米，其中：1.直管公房________户，建筑面积________*方米2.私有房产________户，建筑面积________*方米3暂保房产3户，建筑面积________*方米4.单位自管房产________户，建筑面积________*方米。乙方并协助甲方完成该地块应拆迁的其他被拆迁人的拆迁安置工作。

　　(二)具体工作内容及期限：

　　1.根据《条例》乙方负责组织实施该地块内的拆迁、安置补偿工作，因被拆迁人对安置补偿方式可以选择货币补偿，也可以选择回迁安置，故乙方力争确保被拆迁户________%以上接受货币安置或异地安置。

　　2.乙方自领取房屋拆迁许可证之日起六个月内完成该地块内房屋(个别需房屋拆迁主管部门协调裁决或提起诉讼的住户除外)的拆迁工作，并将建筑垃圾和废弃物运出场外，并*整土地(地块标高以被拆房屋室内地坪为准，做到基本*行)，如有填埋沟浜需事先通知甲方，验收人员到现场察看并认可。

　　3.乙方负责：(1)该地块拆迁安置的调查摸底(2)设立现场动迁办公室，组织宣传动员拆迁安置政策，向被拆迁人发放相关拆迁资料(3)申领房屋拆迁许可证(甲方提供完整材料后15个工作日内领取)(4)申请房屋测绘机构对被拆迁房屋进行实际测绘(5)申请招标房屋评估机构(6)拟定拆迁安置补偿方案(7)签订安置补偿协议(8)发放安置补偿费及临时安置补助费(9)旧房拆除、清运废土、地块围护。

　　二、为办理房屋拆迁许可证，甲方应提供如下文件：1.建设项目批准文件(复印件)2.建设用地规划许可证(复印件)3.国有土地使用批准文件(复印件)4.出具本市行政区域内银行存款资金证明(原件)5.拆迁范围________:________地形图位置蓝图。

　　以上每件需提供5套，复印件须同时提供原件核对。

　　三、承包形式、承包金额

　　1.为了更快、更好地完成____________园二期工程前期拆迁安置任务，甲乙双方确认对被拆迁安置补偿、临时安置补助费等履行本协议的相关费用以全承包形式委托乙方具体实施。甲乙双方同意乙方履行本协议的总费用为人民币贰仟叁佰贰拾万元整。此总费用乙方包干使用，甲方不负责盈亏。

　　2.双方确认本条第1款约定的统包总费用不含公用部位分摊面积的补偿，并以拆除房屋建筑面积3360.04*方米为计算依据。甲方同意待乙方动迁工程启动后，邀请测绘机构进行实地测绘，以双方认定测绘成果表的分摊面积为准，并按实际分摊的建筑面积以每*方米________元追加安置补偿费超过拆除房屋建筑面积3360.04*方米以上部分，也按每*方米建筑面积________元追加拆迁安置补偿费。上述两项追加费用均列入总承包款内，同时，按协议第六条付款方式支付，由乙方补偿被拆迁人。

　　四、甲方对乙方实施本协议的拆迁安置工作的进度和质量有权进行监督、管理，乙方拆迁期内对房屋拆除应文明规范施工，做好安全防范措施，严格管理，如出现意外事故，甲方不承担任何责任。乙方同意接受甲方的监督、管理。

　　五、乙方在完成拆迁安置工作时应书面通知甲方进行验收。验收通过方可办理移交手续。在办理移交手续时，乙方须将有关的资料和有关批文或证明文件一并交给甲方。

　　六、付款方式

　　自协议签定生效并拆迁许可证申办手续受理后，甲方支付总承包款的`________%给乙方作为定金领取拆迁许可证后，甲方支付总款的________%给乙方搬迁腾空旧房达到总户数的________%时，支付总款的_____%搬迁腾空旧房达到总户数的________%时，支付总款的________%搬迁腾空旧房达到总户数的________%时，支付总款的______%搬迁腾空旧房达到总户数的_______%时，支付总款的________%余下占总拆迁户数________%的户数(即最后______户)时，每签订完成一户甲方支付给乙方总款的______%。动迁任务全部按时完成并通过验收移交地块后三天内，甲方结清总承包款的余款，同时将保证金(________万元)退还给乙方，并结算奖励费。

　　七、双方责任及奖罚措施

　　1.乙方为确保完成动迁任务，同意支付人民币伍拾万元整作为保证金，若提前完成动迁任务(以最后一户搬迁完毕之日起算)，甲方将给予奖励，每提前一天奖励人民币________元。若乙方未按本协议规定的期限完成拆迁安置工作，或因延期交地，应承担延期每日支付________元人民币的违约责任。乙方除支付违约金外，仍须按本协议第一条的规定继续完成拆迁安置工作。

　　2.接受货币补偿或异地安置的被拆迁居民或单位超过总数的________%以上部分，每超过一户甲方奖励乙方人民币________元。

　　3.乙方在履行协议过程中，如由于不可抗力等因素，致使本协议不能履行或不能按规定履行，乙方可免除违约负责，但需将遭受不可抗力的详情书面报告甲方并提供经公证的有关证明文件。

　　八、因执行本协议而发生争议，双方同意提交杭州仲裁委员会按其规则进行仲裁。

　　九、本协议未尽事项，另行协商解决，或签定补充协议。

　　十、本协议一式伍份，甲乙双各执二份，有关部门备案一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)__________

　　代表：__________________

　　乙方：(盖章)__________

　　代表：__________________

　　______年______月______日

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强工程管理，高标准、高质量、100%安全、快进度完成**县小农水利2011年度重点县工程项目第五标段各项工程任务的前提下，甲乙双方本着*等协商一致的原则，并在甲方所规定的制度范围内，经过乙方对施工现场进行多次勘察并与工程量清章核对无误的前提下双方达成如下协议：

　　一、甲方将本标段石佛寺高效节能灌区工程，即该灌区给水井工程以单价 元/个，总价以实际计量为标准，采用全包工施工方式承包给乙方施工。

　　二、施工工期为 30 天，乙方必须保质保量完成工程量清单中的各项任务，不得以任何理由和借口拖延工期（除地震灾害或战争外），如果逾期所造成的经济损失乙方应全部承担。

　　三、施工范围

　　以本标段所承接业务下达工程量清单为依据，详见附表，乙方必须按设施图纸要求的各项尺寸施工，在进场过程中三通（便道、水、电）由乙方自行解决，()甲方概不承担施工费用。

　　四、恢复问题，工程完成后的道路、农田、混凝土等因施工造成的损坏，恢复由乙方全部负责完成，甲方不存在另外追加任何费用。

　　五、乙方向甲方提供6人以上的'团体安全保险，向甲方递加保险发票，费用由乙方自己负责。

　　六、验收标准，以国家现行验收标准，由县水利局验收认可为准。

　　七、付款方式 :每月25日为交验工程量进度计价日，次月5日前甲方将上月实际合格工程量的70%拨付给乙方，每月余下的30%累计到乙方所承包的全部工程量交验合格后，甲方在15个工作日内据实一次性付给乙方95%,余下5%一年质量合格后再付给乙方。

　　八、甲方有权监督乙方文明生产，要保证无施工安全上的经济纠纷，并且民工工资要足月到位，不准拖欠民工工资，否则甲方将最后付款中强制扣出付给当地农民工。

　　九、乙方应无条件服从甲方管理人员的正确指导和要求（施工人员必须带安全帽及手套），否则，甲方将按情节轻重即于罚款，在施工过程中如果出现任何大小安全事故和森林火灾等，其经济损失全部由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　以上条款经双方签字生效，并具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

　　甲方：xx村九组

　　乙方：xx村十二组村民李xx

　　xx合作社于19xx年搬迁到九组，该址对换给九组集体所有，为了充分利用土地，使其发挥应有的效益，甲方将原合作社旧址承包给乙方发展企业。双方经过充分协商，达成如下协议：

　　一、甲方将原合作社：东西长27.3米，南北长38.5米，面积为1.57亩，现有破瓦房11间，承包给乙方管理使用。

　　二、乙方每年向甲方交承包款20xx元，乙方必须在使用前先交当年的承包款20xx元后使用。

　　三、合同期为19xx年1月1日一20xx年1月1日，为期xx年。

　　四、乙方在承包经营期间，所建的一切不动产归甲方所有，机器设备等动产归乙方所有。

　　五、乙方在经营期间，水、电设施及费用甲方不负责。

　　六、乙方在承包期间负责绍修甲方现有房屋，合同到期保证正常使用。

　　七、合同到期乙方如需继续使用，双方重新协商，同等条件下乙方优先使用。

　　本合同一式4份，签字后生效。

　　甲方：xx村九组乙方：xx村十二组村民李xx

　　代表人：xxx

　　xx年xx月xx日

　　工程承包合同协议书（二）

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规，加强期间的安全管理，落实安全生产责任制，明确双方的安全责任，确保项目施工操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

　　一、甲方安全生产管理责任

　　1、必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规和规范标准，制定本单位安全生产规章制度和操作规程，建立健全安全生产责任制度，落实各项安全技术措施要求，保证工程安全施工投入的有效实施。

　　2、甲方有为乙方提供施工所需的安全、技术、水文、地质等资料的义务

　　3、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。

　　4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

　　5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。

　　6、对违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

　　7、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。

　　8、发生灾害事故时，甲方有义务及时通知事故可能波及乙方施工范围的人员撤离。

　　9、甲方应当为乙方工伤人员提供救护便利。

　　二、乙方安全生产管理责任

　　1、乙方必须贯彻执行国家、山东省法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

　　2、乙方是施工现场安全责任的主体，应当对施工安全全面负责，并接受甲方的统一监督管理，乙方在施工中应建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。

　　3、乙方不得将所承包工程转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方。

　　4、乙方应当建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制，推行安全生产目标管理和施工现场标准化作业。

　　5、乙方项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，负责工程项目的施工安全，落实安全施工规章制度和操作规程，确保安全施工投入的有效使用，并根据工程特点组织制定施工安全技术措施，消除安全事故隐患。及时、如实报告施工安全情况。

　　6、乙方应当为工程施工配置专职安全员。专职安全员应当持证上岗，并按规定独立行使职权。

　　7、乙方应当落实劳动生产教育培训制度，加强对本单位人员的安全施工教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟悉并严格执行有关的安全施工规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，具备必要的安全防范知识。未经安全施工教育和培训合格人员，不得上岗作业。特种作业人员应当经国家规定的有关部门组织专门培训，经考核合格，取得上岗证书后，方可上岗作业。

　　8、乙方可根据自身需要组织其从业人员参与建设单位或甲方组织安排的安全教育培训等活动。

　　9、乙方必须依法为其从业人员办理工伤保险或商业保险。

　　10、乙方应当按照工程承包方式（专业分包或劳务分包）的不同为作业人员提供符合安全施工和技术规范要求的施工机具和劳动防护用品，并告知其正确的使用方法。乙方在采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全培训。

　　11、工程施工前，乙方技术人员应编制承建工程施工技术安全措施，报甲方有关部门审批。乙方应及时将审批后的安全技术措施向参加施工的'人员认真传达贯彻，传达人与被传达人均应签名备查。

　　12、乙方应当负责施工现场内的安全设施的建立、正常使用和维护工作；并应在有较大危险因素的场所、设施、设备上设置明显的符合国家标准的安全警示标志。

　　13、乙方应当教育职工爱护工程安全生产设施。如损坏安全施工设施要及时修复，并由乙方承担由此所造成的一切损失。

　　14、乙方应当定期进行安全隐患排查，并及时向甲方通报排查情况；对甲方或乙方查出的安全隐患，乙方必须按要求在规定时间内整改完毕。

　　15、由乙方违章违规作业造成重大事故隐患或发生事故，致使工程设备及其它受到损失，由乙方承担全部责任。

　　16、发生灾害事故时，乙方应当及时向甲方通报，由甲方相关部门和人员统一指挥救灾，乙方要认真执行甲方抢险、救灾命令，所需抢险救灾人员、材料、设备等均无条件服从甲方调度。

　　17、发生工程施工安全事故时，乙方应当采取有效措施防止滋生事故的生产或事故扩大，保护好事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。乙方应当及时、如实报告，不得瞒报、谎报、迟报；不得故意破坏事故现场，毁灭相关证据。

　　18、因乙方直接责任或不可抗力造成乙方人员伤亡事故，由乙方承担全部责任，并向属地安全监督管理部门报告事故情况，积极配合各级事故调查组进行事故调查，承担处理事故与善后所需的费用和伤亡指标。

　　19、因甲方直接责任造成乙方人员伤亡事故，由乙方处理善后，甲方承担处理事故与善后所需的费用，并协助乙方向属地安全监督管理部门报告事故情况，甲、乙双方积极配合各级调查组的调查工作，由乙方上报伤亡指标。

　　20、因乙方直接责任造成甲方或第三方人员的伤亡事故，由甲方（或第三方）处理善后，乙方承担全部责任和处理事故与善后所需的费用及伤亡指标，由乙方向属地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作。

　　21、因甲乙双方共同责任（含责任暂未查清）造**员伤亡事故，由乙方向属地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作，待查清各方所应承担的责任大小，承担相应的责任，有人员伤亡的一方处理善后，所需处理事故与善后的费用按比率共同分担，伤亡指标由乙方上报。

　　三、一般规定

　　1、本协议执行中如发生争议，应由甲乙双方共同协商解决；协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　2、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。

　　3、本协议一式四份，甲乙双方各持两份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）

　　甲方：

　　乙方：

　　根据“中华人民共和国经济民法典”和“建筑安装工程承包合同条例”等有关规定规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程性质：建筑工程主体模板制作安装(含辅助材料)

　　四、工程范围：施工图、设计修改联系单、图纸会审纪要范围内的的模板制作安装与拆除、支模架搭设与拆除等。

　　五、承包内容：模板制作、安装与拆除;支模架搭设与拆除;进场材料的卸货;材料的场内运输与吊装;拆卸材料按标化要求的清理(包括余砼铲除、铁打拔除、扣件拆卸、铁丝去除)与堆放;工程质量、安全、文明施工的管理。

　　六、承包价格：按施工图的建筑面积，合计㎡，每*方米为元，承包总价为(￥元)，面积决算时不作补*方，按以上总*方计算。施工中如有联系单及工艺更改增减工程量费用不作调整，在总价包干内甲方不作补偿，赢亏由乙方自负。

　　七、材料、机械的提供：甲方提供模板、方木、钢管、扣件、地下室的止水螺杆及到各楼号的二级配电和提升降、塔吊，其余材料(包括电缆、电线、灯具、铁丝、铁钉、穿墙螺杆、塑料管等)、施工机械、施工工具、施工器具由乙方自己采购、保管和使用，费用由乙方自己负责。

　　八、甲方的基本职责

　　1、及时向乙方进行技术交底解答施工图和操作过程中的疑难问题，检查和纠正乙方在操作过程中的错误和不足。

　　2、及时做好各楼号的定位及楼层结构放线工作。

　　3、及时采购和供应乙方所需的原材料，保证乙方不停工待料。

　　4、 提供临时仓库一间。

　　5、搭设适当的木工加工棚，并派人员接好电源和配电箱。

　　6、施工现场24小时供应热水。

　　7、制定进度计划，统一协调劳动力的安排和班组之间的关系。

　　九、乙方的基本职责

　　1、乙方应配备与工程进度、质量、技术相适应的劳动力队伍，并配备管理人员不少于四人，配备至少一名测量员配合甲方放线，保证工程进度、质量、安全、文明施工能达到甲方的要求，，为保证进度，在允许作业的时间范围内，应不分白天黑夜和晴雨天气，该作业的无条件出门作业。

　　2、支模用钢管、夹头及方木、模板到达工地后必须由乙方卸货，归类堆放甲方指定地点，并堆放整齐到位。

　　3、按施工图、联系单、施工规范及现行验收规范施工，确保工程质量。

　　4、施工每一项每天必须及时做好落手清工作，包括各部们验收检查工作前的清理工作。

　　5、有设计变更的，乙方必须无条件按设计要求施工完成，增加或减少工程量均不计或不扣。

　　6、密切配合各个工种、工序的交接工作。

　　7、节约材料，不得发生模板乱放、乱锯行为，合理使用。需要材料提前一个星期用书面形式通知甲方。

　　十、人员管理

　　1、乙方必须配备足够的作业人员，确保工期按时完成。

　　2、乙方采纳人员必须年满18周岁以上和60周岁以下，健康状况适应建筑工程，不符和上述条件，乙方不准采纳，也不准在工地住宿，无视劝阻而继续滞留工地，甲方有权处以乙方50元一天一人的经济处罚。

　　3、符合第2条进行作业人员，均必须有身份证，外出务工证和计划生育证，乙方在进场时，必须持身份证和一寸照片4张以及相应的费用，到甲方办理登记手续，凡外来人员由甲方统一负责向当地派出所办理暂住证，乙方承担暂住证费用，凡不到甲方登记而在工地上施工的人员，一旦被甲方(项目部)及相关部门查到，责任全部由乙方承担;凡不到甲方登记或不接受甲方的安全教育(包括交底)，视为非本工程施工人员，若发生安全事故，责任全部由乙方承担。

　　十一、安全、文明施工

　　(一)、甲方做到：

　　1、在醒目位置悬挂或张贴安全制度，安全标语牌和禁令标志。

　　2、外墙脚手架和用电设施达到规定要求，并通过验收。

　　3、临边和通道的维护。

　　4、对乙方进行安全技术交底和安全上岗教育，制定相应的管理制度。

　　5、检查、督促乙方屡行安全制度纠正违规落实安全措施。

　　6、制定相应的文明生产、文明生活公约。

　　(二)、乙方必须做到。

　　1、乙方成员均必须佩证上岗，上岗证由项目部制作，正确使用个人防护用品，认真落实防护措施。

　　2、乙方成员均必须自觉地参加公司、项目部、班组安全知识三级教育，并接受考试，考试不合格者不能上岗作业。

　　3、乙方成员均必须严格遵守安全制度和服从项目部以及上级的安全指令。

　　4、安全防护设施，不得擅自拆动，如需拆动必须经安全员审查并报项目部同意，但应有其它有效的防护措施。

　　5、遵章守纪、安全无事故有奖，违者处罚。

　　6、自觉搞好包干区域内的环境卫生，不得在工地内住宿人员(管理人员除外)。

　　7、高处作业衣着灵便，禁止穿硬底和易滑的鞋靴，高处临边或悬空作业时，如无稳固的立足点或可靠的保护措施，均应扣挂好安全带。

　　(三)、安全责任

　　本工程安全目标为确保__市“安全生产，文明施工”双标化工地，争创_省双标化工地。如因乙方原因导致“安全生产，文明施工”评定失分的，乙方必须由此造成的损失;若有乙方成员在施工操作过程中，不符合安全规范要求施工的、甲方设置的安全围护乙方自行拆除的、违反操作规程的、酒后操作的、嬉戏或打架的不分事故责任所大小，均由乙方自行承担;如甲方与乙方共同责任致的安全事故，则应分析责任大小，协商解决。安全达不到安全规范及违反操作规程的，扣除全额安全保证金。

　　(四)违章处罚

　　乙方必须遵守甲方的各项规章制度，甲方有权对乙方违章进行经济处罚，罚款金额按下列条款执行，罚款直接从生活费中扣除。

　　1、未戴好安全帽扣好帽带的，罚款20元/次，(如有特殊人员在操作中不方便戴帽时，安全帽必须放在旁边，否则按不戴者论处)。

　　2、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和赤膊上班的，发现一次不管天气炎热罚款10元/次。

　　3、吊篮乘人，罚款乘座者50元/次，开机者50元。职工家属带小孩进入施工现场，发现一次罚100元。

　　4、酒后上班或行凶闹事打人，待查明原因后，按情节轻重，对首先闹事者罚款500元后，再进行调解处理，情节严重者送**机关处理。

　　5、乱排大小便的罚款500元，通报检举者，进行奖励500元。

　　6、在工地的任何部位自行煮饭、烧菜的，任意进食堂内自行煮饭、烧菜的，私自开设小食堂及使用电饭锅、电炒锅、煤气灶、热得快、电热毯的，罚款500元/次。

　　十二、工程质量和进度。

　　1、工程进度：必须根据甲方工程节点控制要求的工期内完成模板工程，如乙方原因使工期延误的，则予以每天20__元人民币的罚款。

　　2、工期要求：乙方施工进度必须要在甲方安排的工日内完成。根据进度要求，配足人员，确保下道工序按时施工。如因模板工程延误造成下道工序无法按时施工，将按停工天数进行处罚，罚金每天20__至4000元，直接从施工保证金中扣除。如乙方未能达到项目部的进度计划要求，严重延误工期的甲方有权组织其他人员进场施工，其工资(现场实际工资)按双倍工资支付，并直接从乙方工程款中扣除，如因无法按质量要求和工期要求完成而中途退出，将只能按已完工程量的60%计算工程款(包括甲方提出的退场)。

　　3、质量要求：必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》20300-20__及优质工程的要求。如质量达不到本条款扣总建筑面积每*方米5元作为罚款，并扣除全额质量保证金。若施工过程中及完成后发现质量问题，致使返工的，乙方必须无条件地赔偿直接或间接的全部经济损失(包括人工费、材料费)。

　　4、乙方根据甲方施工总进度计划、落实足够的施工人员，编制和安排各项分工明确的.计划报甲方(项目部)。

　　5、施工过程中，乙方必须严格按现行的施工规范施工，如乙方出现以下情况之一，甲方施工员和质量员有权对乙方处500-5000元的罚款：

　　1)施工时没合理排板，乱锯乱割，大材小用造成材料浪费的;

　　2)漏浆、炸模、垂直度、*整度、尺寸偏差、支模架强度等质量问题甲方或监理提出不整改的或整改不力的;

　　3)未按规范要求擅自拆模或未经甲方(项目部)同意擅自拆模的;

　　4)因乙方原因造成返工或材料损失，由乙方承担一切经济损失;并给予500至5000元的罚款。

　　5)未按甲方统一安排、管理擅自施工的;

　　6)与其它工种未密切配合的;

　　7)同一质量问题监理工程师通知单中或监理例会上连续三次提到的;

　　8)在施工时未及时清理材料或未做好落手清工作屡教不改的;

　　9)模板拆除后还有残余模板或铁丝留在砼表面，甲方或监理连续二次提出未整改的。

　　十三、付款方式：

　　1、月生活费按实际当月完成工程量的50%付给，每月15日发放。

　　2、主体验收合格后付到总价款的85%;

　　3、竣工验收质量达到本合同第十二款第2条的要求后全额付清。

　　十四、其它事项：

　　1、不得乙方转包给其他人，如有转包发现，按完成工程量的50%结帐退场。

　　2、乙方成员如打架闹事或其他违法乱纪，除赔偿损失外，甲方有权处罚乙方经济罚款500-5000元，情节严重的，送司法机关处理。

　　3、乙方向甲方交安全、质量、进度保证金，保证金金额为承包总价的3%计取(质量1.4%，安全0.8%、进度0.8%计取);如违反以上安全、质量、进度分别扣除全额保证金。

　　4、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，签字后生效;承包款结清后自动废除。

　　甲方(盖章)乙方(盖章)

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　__年__月__日__年__月__日

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　因甲方工程施工需要，将 模板制作安装项目分包给乙方施工，本着自愿、诚实信用的原则，为明确双方责任和权利，确保工程质量和安全生产、文明施工保质保量按期地完成，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》规定，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款，望双方共同信守执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、施工地点：

　　3、承包方式：主体模板制作及安装、包工包料。

　　4、承包范围：施工图及设计变更联系单所有涉及的梁、板、柱及剪力墙、构造柱、阳台栏板等模板安装拆除、螺杆制作安装拆除以及内架搭设拆除，施工中所用的所有材料，包括模板、钢管、铁钉、铁丝及所有木工工艺施工机具，爆模所造成混凝土的凿打，以及小型构件模板制作，楼层清理及楼层轴线和细部放线均由乙方自行负责。

　　二、施工工期：

　　乙方应按甲方每月进度计划合理安排人员进行施工，楼层模板制作安装每层不超过10天，若遇设计变更、停电、不可抗力等原因或其他分项工程未能及时配合及其甲方原因造成的，经甲方项目经理签证认可后方可顺延工期。如因乙方自身劳动力储备不足及返工所造成工期延误，每超过一天罚款300元，相应提前一天奖励300元。

　　三、承包价格及结算方式

　　1、承包价格：本工程模板分项工程以包工包料的形式承包给乙方，承包单价为125元/㎡，总建筑面积按施工图纸面积进行计算，架空层及设计更改增加部份另算（其中基础已施工完成，结算时扣除8000元）。

　　2、结算方式：甲方根据乙方施工进度，按每月25日前进行统计工程量，于次月10日至15日前支付前月进度工程量的80%工程进度款。其余待中间验收合格后支付15%工程款，剩下5%作为工程保修金，待工程验收合格后一次性付清。

　　四、工程质量：

　　1、乙方必须严格按照施工设计图纸、施工组织、施工方案、工程技术联系单、交底单及国家现行建筑工程施工规范、规程和标准的要求，严格按（GB50202—20xx）规范精心施工，并无条件地接受甲方全方位、全过程管理。

　　2、本工程木模制作质量必须做到合格标准，每道工序完成后应通知甲方管理人员及监理进行检查验收，验收中如有甲方管理人员和监理方提出的整改要求，乙方应无条件进行整改。

　　3、模板拼缝必须严密，以免水泥浆渗漏。内架立杆、扫地杆、剪刀撑等搭设应符合安全及规范要求，以免发生安全事故。

　　4、混凝土施工中如有模板发生混凝土胀模现象，处理费用由乙方负责；因乙方对施工图的不熟悉所造成的返工或重做由乙方负责。

　　5、乙方应配合甲方对工人进行质量、安全的交底。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）、做好“三通一*”工作，施工用水、用电接至现场，提供施工图纸；

　　（2）、提供坐标控制点，水准点，每层主要控制线。

　　（3）、及时参加隐蔽工程验收、及时按合同约定支付工程款，配合乙方协调有关工作。

　　（4）、外墙脚手架按每层跟上。

　　（5）、按照本合同约定向乙方支付工程进度款

　　2、乙方责任：

　　（1）、全面履行合同，严格按规范、规程及设计要求组织施工，严格履行合同工期，确保按期完工；

　　（2）、服从项目部、甲方、监理等单位的管理和指挥，遵守项目部各项规章制度及处罚制度；认真接受现场有关部门的质量监督；

　　（3）、负责施工设备、机具的准备及人员组织调配，如在施工中所发生相互矛盾问题应服从甲方协调；

　　（4）、乙方造成质量事故或不符合相关规范及方案要求施工的或验收不合格的，乙方无条件返工、返修至合格；

　　（5）、乙方施工人员进入施工现场应服从甲方各项管理制度（各项管理制度附后）。

　　（6）、甲主提供楼层固定式配电箱及到施工楼层的移动式配电箱，接出路线由乙方协调有关工作。

　　（7）、负责提供相应的材料收据及人工工资表，严禁使用童工和无合法手续人员参加班组生产，若发现每人次罚款500元。

　　（8）未经甲方书面同意，乙方不得将本工程自行转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或者部分在分包给他人。若乙方将其承包的分包工程转包或者在分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。

　　六、安全生产：

　　乙方在施工过程中必须严格遵守安全生产操作规程，指定安全员专人负责安全生产，服从安全管理人员监督，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全，如违章操作而引起安全及其它事故，其责任与造成的经济等有关损失均由乙方自行负责，与甲方无关。

　　乙方进入施工现场后甲方进行三级教育和安全技术交底，并签字作为备案。

　　工人在施工过程中，必须严格按照安全操作规程进行操作，遵守工地现场的一切规章制度，安全员要随时监督，服从甲方的总体安排。

　　乙方工人进场施工，必须配备施工操作证，持证上岗，严禁非机电人员操作机械，必须树立高度的.安全意识，在施工区与生活区内，工人的安全自行负责，要自觉做好施工现场文明整洁工作，如有违反，则按公司及甲方的规章制度给予相应的处罚。

　　外来务工人员必须及时办好外来人员的暂住手续，否则若遇到检查而带来的一切后果自行负责。

　　班组长及时登记每月民工工资，从进度款中支付，如进度款不够支付必须由乙方垫资。根据劳动部的要求，工人必须与项目部签定劳动合同。

　　七、违约责任：

　　第一个月的进度款预留2万元做为本工程的违约保证金。

　　八、其他

　　本合同正副本共二份，双方各执一份，由甲乙双方签字盖章后生效。如合同未尽事谊，双方另订立补充合同。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　年 月 日 年 月 日

　　班组劳务责任承包合同

　　（模板班组）

　　工程名称：海尚居一期二标工程

　　管理单位：海南大来实业有限公司 （以下简称甲方） 班组名称：模板班组

　　责任承包人：李家清 身份证号：5112227197605024131 （以下简称乙方）

　　为了更好地确保工程质量，按计划进度安全施工，控制好工程成本。经公司项目部研究决定，将本施工项目模板制安分项工程的施工劳务以责任制的方式承包给乙方。根据企业内部管理要求，结合工程具体情况，特订如下条款，供双方共同遵守。

　　一． 承包单体、单项名称：海尚居一期二标工程中的A

　　4、A

　　5、A6三栋高层住宅楼、和D

　　5、D6两个多层住宅楼的模板分项工程。 二． 工程地点：海南省澄迈县盈滨路 三． 承包方式及承包范围：

　　1. 承包方式：包工不包料、包施工质量、包进度、包安全、包小型机械及辅助材料等。

　　2. 承包范围：A

　　4、A

　　5、A

　　6、D

　　5、D6住宅楼工程施工图及其他设计文件变更会议记录等所描述的所有施工所需的模板制安工作均为乙方的承包内容。

　　四． 工程量的计量方法、承包单价及总价：

　　1. 计量方法：以施工图或其他设计文件所示尺寸，参照海南省现

　　行定额的计量方法，按展开面积计算。

　　2. 承包单价：执行综合单，按展开面积计算￥18.00元/㎡，综合单价已含人工工资、劳务费、管理费及所有辅助材料费（铁钉、钉绳、斗车、电锯、电缆、照明线路等）。

　　3. 若甲方需用乙方计时工，每个工日按￥80.00元计取。 五． 责任范围：

　　甲方：

　　1. 提供建施、结构图及图纸会审纪要、图纸变更等各一套，若有设计变更及时通知乙方。 2. 提供井架等垂直运输机械。 3. 负责对乙方进行技术、安全交底。 4. 派工程师指导、监督乙方工作。

　　5. 提供乙方作业工日的住宿工棚、伙房（不安排家属住宿）。 6. 保证乙方施工、生活用水用电需要。 7. 负责验工计价，支付劳务工资。 乙方：

　　1. 承担本工程所有设计图纸范围内的砼结构、构件及井架基座等模板制作、安装、加固、拆除，并自备作业工具及辅助材料。 2. 负责场地30m内所有周转材料的搬运、制作、安装现场的清理工作，包括所有周转材料由主体下至地面并搬运至甲方指定堆放地点

　　3. 承担本工程施工所有铁钉、铁丝、胶带等辅助材料。

　　4. 井架垂直运输机械由专业人员操作。 5. 负责在场外制作的柱、梁等模板的装卸工作。 6. 负责安、拆模所需的简易架的搭、拆工作。 7. 提供本工程所有周转材料计划单，送甲方审核。

　　8. 组织技术熟练的工人进场，人数必须满足施工进度要求，对工人进行详细的技术、安全交底，并进行遵章守法教育。自备本班组作业人员所需的安全措施及劳保用品。

　　9. 积极配合甲方现场技术员工作、工长工作，服从技术组的工序交接安排，每个分项工程完成后班组应自检，合格后再通知甲方验收。发现质量问题及时整改或返工，并承担出于自身原因造成的返工费用。 10. 浇捣砼时，应派至少一~二名木工跟班护模或收编、加固。做到带尺、带线锤跟踪值班，不断复核及时纠正，否则责任由一方全部负责。（质量要求及进度应根据项目部周、月计划完成工程量） 11. 12. 按项目部要求文明施工。

　　每次放线，应派熟练技术工一名参加放线，并做好轴线、标高移交。 13. 供给下道工序清洁作业面，坚决做到工完场清，并参加每层模板验收。 六． 主要技术、质量要求：

　　1. 认真学*施工图纸、规范和甲方交底文件，领会设计意图，按

　　现行国家施工验收规范和优质工程标准组织施工。施工操作按工艺标准执行。

　　2. 模板标准支持要有足够稳定性，不变形、不倾覆、不爆模。 3. 卫生间、阳台等与相应楼板面有高差处，浇筑砼时应用方木隔开。

　　4. 梁跨度≥4m时，梁底板应起拱，当设计无具体要求时，起拱高度为跨长的1‰~3‰. 5. 模板内侧面要*整，拼缝严密（梁板模板的拼缝必须贴胶带），不得漏浆。

　　6. 模板安装要保证位置准确。轴线位移、*整度、垂直度等偏差小于以下数值。拼装过程中应技术吊线、拉线或用其他方法矫正。乙方自检验收评定达到优良标准。

　　①轴线位置 5mm ②底模上表面标高 ±5mm ③柱、墙、梁结构内容尺寸 ＋4mm，-5mm ④层高垂直 6mm ⑤相邻两板高低差 2mm ⑥表面*整 10mm ⑦预留 中民主线位移 10mm 截面内部尺寸 10mm 7. 柱侧模应在砼强度达到能保证其表面及棱角不因拆模受损坏方可拆除，梁、板底模应在砼强度达到设计强度的75%方可拆

　　除。

　　8. 可拆层应通过工长、技术负责人同意方可拆模，并应将可拆层所有模板、方木、支撑等清理干净归位，服从甲方技术组安排堆放，不得集中堆积在砼龄期未满的板上。

　　9. 所有操作人员应做好落手清，做到工完料尽，物尽其用。 10. 材料堆放不得分散零乱，保证施工现场道路通畅，场地*坦、整洁。 11. 采用一次装模，二次浇筑的方法施工，即每层柱与梁安装模板一次成活，柱与梁、板分别浇筑。 12. 以上技术质量要求若与甲方交底文件矛盾，则以甲方交底文件为准。 七． 工期要求：

　　1. 每个部位的施工时间按甲方的施工进度计划或施工任务通知单为准。

　　2. 因材料供应不上或停电等非乙方原因造成停工另办签证顺延。 八． 结算、付款方式：

　　1. 结算分基地结算和竣工结算：进度结算每月办理一次，作为月进度和完工进度款的支付依据；竣工结算于工程完工后办理，作为班组结算支付的凭证。 2. 进度款的支付：

　　① 单栋七层结构顶板封顶前，每月按所完成工程量的30%支付。

　　② 单栋七层结构顶板封顶后，按每一个单栋完成量的80%支付工程进度款，付款依据为月进度结算累计数，之后该单栋按月进度的80%支付进度款。单栋封顶支付所完成量的80%支付工程款。 3. 结算款的支付：

　　完工七天后办理竣工结算，竣工结算完成后的十五天内付清。 九． 处罚条例：

　　1. 拆除模板时应一次性将粘在砼表面上模板条、油毛毡等的杂物清除干净，否则每处给予50元罚款。基础、楼板面上材料应及时清除干净。

　　2. 若因乙方原因造成的质量事故，则乙方应承担相应的`工期损失和返工引起的一切费用。

　　3. 由于爆模而需凿打砼，乙方应派人跟进凿打，否则甲方有权另派人完成，乙方承担全部费用和工期损失。

　　4. 乙方工人不得留宿其他人员，否则，产生不良后果乙方自负。 5. 乙方浇砼时无派人护模，则每次每天扣工资200元，由甲方另派人完成。

　　6. 乙方擅自用甲方材料乱搭建、做隔断、做家具或烧火，则给予所用材料价值5倍罚款。

　　7. 未经许可禁止擅自操作不属于自己班组的电器、设备，否则损坏照价赔偿。

　　8. 乙方任何人员不可谩骂或殴打建设方、设计、质监等部门领导，

　　否则引起的不良影响和经济损失由乙方承担。

　　9. 模板周转一次后应刷脱模剂，否则给予每次罚款200~300元。 10. 模板拼装后应及时将柱头、梁、板模内木屑、杂物清理干净，否则每次给予罚款200元。 11. 12. 不能使用电炉、电饭锅等，否则给予每次罚款500元。 班组长不得擅自离开工地，如确有急事应向工地负责人请假，否则离开工地，每天罚款300元。 13. 以上处罚款项在进度款中予以扣除。

　　十． 特约事项：

　　1. 乙方保证于春节前至少完成两栋高层的七层楼顶板混凝土浇筑封顶，并同意向甲方提供进度保证：缴纳贰拾万元履约金（完成进度的前提是第一栋乙方必须于20xx年11月15日前开工）。 2. 保证金的返还：工程结构9层主体结构封顶后的七天内按50%返还，余50%待工程主体结构封顶后的七天内返还。 十一.其他说明：

　　1. 注意文明、安全施工。与甲方签订《项目班组长安全生产责任状》。认真学*《安全教育》和《安全违章处罚条例》，严格遵守安全纪律。

　　2. 服从管理、技术人员指挥、协调。对于不按施工工艺标准操作，出现质量问题且屡教不改或出现重大质量问题，则甲方有权责令乙方三天内退场，由此造成的损失乙方承担。 3. 材料加工、堆放场地应服从甲方安排。

　　4. 工人宿舍、伙房应服从甲方安排。

　　5. 属于乙方完成的任务，经甲方多次催促仍不派人完成，则甲方有权委派其他人区完成。甚至中止合同，所发生的费用和影响的工期由乙方承担。

　　6. 乙方应教育工人不准酗酒、赌博、打架、行窃等，若出现上述情况，则乙方应承担由此产生的一切后果。乙方工人不准携带家属进入工地现场，否则引起安全事故或计生等繁琐事务，甲方概不负责。

　　7. 不准乱拉乱接电线，不准在工棚里生火或使用电炉、电饭煲等。注意节约用水用电等。

　　8. 乙方应负责本班组责任区内的防火、卫生等工作。 9. 未尽事宜双方友好协商解决。 10. 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。自双方代表签字后生效，竣工验收款账两清自行失效。

　　管理单位： 责任班组： 签约代表： 责任承包人：

　　日期：

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　经双方友好协商，甲方将XXXXXXXXXX工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程情况：

　　二、承包范围及方式：

　　1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水*垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费。根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费。除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费。施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费。工具费。医药费。事故处理费。超高、高层施工人工降郊费等等。

　　2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材（除钢筋外的全部材料。工具）包机械设备。

　　3.钢筋的`材料水*运输（从成型场地至绑扎点）钢筋的垂直运输（现场有塔吊）现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水*运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水*钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）钢筋的质量验收、现场文明施工（包括配合甲方等上级检查单位的各种验收）等钢筋工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容。

　　4.无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远*如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。

　　5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示（引起返工另行计算）属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

　　6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。

　　三、施工工期及工人进场时间：

　　本工程工人自20xx年月日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

　　四、承包单价：

　　1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。

　　2.计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按6元/吨、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按6元/吨、进度（含阶段计划、总工期）必须达到甲方之要求即进度奖按8元/吨、服从甲方指今按6元/吨，服从生活区管理要求按4元/吨、以及质量必须达到且通过市结构优质工程验收即质量奖按10元/吨，安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为：220元/吨。竖向对焊接头每个按1.7元/个。地下室底板水*焊接头5元/个（以实际发生个数为结算依据）此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容（除本款第5条提到的内容，本单价不作调整）

　　3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可（验收通过）如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用（即按乙方完成总量×180元/吨×90%计算所得给予结算）

　　4.结算钢筋数量，按图纸量扣除乙方在绑扎过程所留的绑扎钢筋损耗量计算。（即乙方实际用于本工程的绑扎量）。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

　　发包方 (以下简称甲方)：

　　住址：

　　承包方 (以下简称乙方) ：

　　住址：

　　依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：

　　一、承包范围

　　外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。

　　二、单价

　　100╳100规格外墙砖单价为______元/㎡；200╳400规格外墙砖：_____元/㎡；板底抹灰______元/㎡；顶部抹光_______元/㎡，总价以实际面积结算。

　　三、质量要求

　　1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。

　　2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格

　　3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。

　　四、付款

　　甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。

　　五、甲乙双方职责

　　甲方职责：

　　1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

　　2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。

　　4、及时提供施工所需要的材料、设备。

　　乙方职责：

　　1、乙方必须派出甲方所需的在技术水*等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；

　　2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；

　　3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；

　　4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；

　　5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

　　六、工期

　　从合同签订之日开始进场，在______月______日前全部完成并开始拆架。

　　七、安全

　　乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。

　　八、违约责任

　　甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的.违约责任。

　　九、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、本协议的最终解释权归甲方所有

　　十一、协议生效条款

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。

　　甲方：

　　代表人：

　　签订地点

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　代表人：

　　签订地点

　　_______年____月____日

　　甲方（发包方）：

　　代表人：

　　乙方（责任方）：

　　责任人：

　　依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程内容：

　　2、承包方式：

　　3、承包范围：

　　4、合同总价：

　　5、付款方式：

　　二、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　（4）工程完工时，及时安排人员组织验收。

　　（5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

　　（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。

　　（3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　（4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。

　　（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。

　　（6）乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　（7）工程完工时，乙方应积极配合甲方完成验收。

　　三、工程质量及验收标准

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求，必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。

建设工程承包施工协议书菁选（扩展8）

——项目工程承包协议书菁选

项目工程承包协议书

　　在日新月异的现代社会中，协议使用的情况越来越多，签订协议是解决纠纷的保障。一起来参考协议是怎么写的吧，以下是小编为大家收集的项目工程承包协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　班组劳务责任承包合同

　　（模板班组）

　　工程名称：海尚居一期二标工程

　　管理单位：海南大来实业有限公司 （以下简称甲方） 班组名称：模板班组

　　责任承包人：李家清 身份证号：5112227197605024131 （以下简称乙方）

　　为了更好地确保工程质量，按计划进度安全施工，控制好工程成本。经公司项目部研究决定，将本施工项目模板制安分项工程的施工劳务以责任制的方式承包给乙方。根据企业内部管理要求，结合工程具体情况，特订如下条款，供双方共同遵守。

　　一． 承包单体、单项名称：海尚居一期二标工程中的A

　　4、A

　　5、A6三栋高层住宅楼、和D

　　5、D6两个多层住宅楼的模板分项工程。 二． 工程地点：海南省澄迈县盈滨路 三． 承包方式及承包范围：

　　1. 承包方式：包工不包料、包施工质量、包进度、包安全、包小型机械及辅助材料等。

　　2. 承包范围：A

　　4、A

　　5、A

　　6、D

　　5、D6住宅楼工程施工图及其他设计文件变更会议记录等所描述的所有施工所需的模板制安工作均为乙方的承包内容。

　　四． 工程量的计量方法、承包单价及总价：

　　1. 计量方法：以施工图或其他设计文件所示尺寸，参照海南省现

　　行定额的计量方法，按展开面积计算。

　　2. 承包单价：执行综合单，按展开面积计算￥18.00元/㎡，综合单价已含人工工资、劳务费、管理费及所有辅助材料费（铁钉、钉绳、斗车、电锯、电缆、照明线路等）。

　　3. 若甲方需用乙方计时工，每个工日按￥80.00元计取。 五． 责任范围：

　　甲方：

　　1. 提供建施、结构图及图纸会审纪要、图纸变更等各一套，若有设计变更及时通知乙方。 2. 提供井架等垂直运输机械。 3. 负责对乙方进行技术、安全交底。 4. 派工程师指导、监督乙方工作。

　　5. 提供乙方作业工日的住宿工棚、伙房（不安排家属住宿）。 6. 保证乙方施工、生活用水用电需要。 7. 负责验工计价，支付劳务工资。 乙方：

　　1. 承担本工程所有设计图纸范围内的砼结构、构件及井架基座等模板制作、安装、加固、拆除，并自备作业工具及辅助材料。 2. 负责场地30m内所有周转材料的搬运、制作、安装现场的清理工作，包括所有周转材料由主体下至地面并搬运至甲方指定堆放地点

　　3. 承担本工程施工所有铁钉、铁丝、胶带等辅助材料。

　　4. 井架垂直运输机械由专业人员操作。 5. 负责在场外制作的柱、梁等模板的装卸工作。 6. 负责安、拆模所需的简易架的搭、拆工作。 7. 提供本工程所有周转材料计划单，送甲方审核。

　　8. 组织技术熟练的工人进场，人数必须满足施工进度要求，对工人进行详细的技术、安全交底，并进行遵章守法教育。自备本班组作业人员所需的安全措施及劳保用品。

　　9. 积极配合甲方现场技术员工作、工长工作，服从技术组的工序交接安排，每个分项工程完成后班组应自检，合格后再通知甲方验收。发现质量问题及时整改或返工，并承担出于自身原因造成的返工费用。 10. 浇捣砼时，应派至少一~二名木工跟班护模或收编、加固。做到带尺、带线锤跟踪值班，不断复核及时纠正，否则责任由一方全部负责。（质量要求及进度应根据项目部周、月计划完成工程量） 11. 12. 按项目部要求文明施工。

　　每次放线，应派熟练技术工一名参加放线，并做好轴线、标高移交。 13. 供给下道工序清洁作业面，坚决做到工完场清，并参加每层模板验收。 六． 主要技术、质量要求：

　　1. 认真学*施工图纸、规范和甲方交底文件，领会设计意图，按

　　现行国家施工验收规范和优质工程标准组织施工。施工操作按工艺标准执行。

　　2. 模板标准支持要有足够稳定性，不变形、不倾覆、不爆模。 3. 卫生间、阳台等与相应楼板面有高差处，浇筑砼时应用方木隔开。

　　4. 梁跨度≥4m时，梁底板应起拱，当设计无具体要求时，起拱高度为跨长的`1‰~3‰. 5. 模板内侧面要*整，拼缝严密（梁板模板的拼缝必须贴胶带），不得漏浆。

　　6. 模板安装要保证位置准确。轴线位移、*整度、垂直度等偏差小于以下数值。拼装过程中应技术吊线、拉线或用其他方法矫正。乙方自检验收评定达到优良标准。

　　①轴线位置 5mm ②底模上表面标高 ±5mm ③柱、墙、梁结构内容尺寸 ＋4mm，-5mm ④层高垂直 6mm ⑤相邻两板高低差 2mm ⑥表面*整 10mm ⑦预留 中民主线位移 10mm 截面内部尺寸 10mm 7. 柱侧模应在砼强度达到能保证其表面及棱角不因拆模受损坏方可拆除，梁、板底模应在砼强度达到设计强度的75%方可拆

　　除。

　　8. 可拆层应通过工长、技术负责人同意方可拆模，并应将可拆层所有模板、方木、支撑等清理干净归位，服从甲方技术组安排堆放，不得集中堆积在砼龄期未满的板上。

　　9. 所有操作人员应做好落手清，做到工完料尽，物尽其用。 10. 材料堆放不得分散零乱，保证施工现场道路通畅，场地*坦、整洁。 11. 采用一次装模，二次浇筑的方法施工，即每层柱与梁安装模板一次成活，柱与梁、板分别浇筑。 12. 以上技术质量要求若与甲方交底文件矛盾，则以甲方交底文件为准。 七． 工期要求：

　　1. 每个部位的施工时间按甲方的施工进度计划或施工任务通知单为准。

　　2. 因材料供应不上或停电等非乙方原因造成停工另办签证顺延。 八． 结算、付款方式：

　　1. 结算分基地结算和竣工结算：进度结算每月办理一次，作为月进度和完工进度款的支付依据；竣工结算于工程完工后办理，作为班组结算支付的凭证。 2. 进度款的支付：

　　① 单栋七层结构顶板封顶前，每月按所完成工程量的30%支付。

　　② 单栋七层结构顶板封顶后，按每一个单栋完成量的80%支付工程进度款，付款依据为月进度结算累计数，之后该单栋按月进度的80%支付进度款。单栋封顶支付所完成量的80%支付工程款。 3. 结算款的支付：

　　完工七天后办理竣工结算，竣工结算完成后的十五天内付清。 九． 处罚条例：

　　1. 拆除模板时应一次性将粘在砼表面上模板条、油毛毡等的杂物清除干净，否则每处给予50元罚款。基础、楼板面上材料应及时清除干净。

　　2. 若因乙方原因造成的质量事故，则乙方应承担相应的工期损失和返工引起的一切费用。

　　3. 由于爆模而需凿打砼，乙方应派人跟进凿打，否则甲方有权另派人完成，乙方承担全部费用和工期损失。

　　4. 乙方工人不得留宿其他人员，否则，产生不良后果乙方自负。 5. 乙方浇砼时无派人护模，则每次每天扣工资200元，由甲方另派人完成。

　　6. 乙方擅自用甲方材料乱搭建、做隔断、做家具或烧火，则给予所用材料价值5倍罚款。

　　7. 未经许可禁止擅自操作不属于自己班组的电器、设备，否则损坏照价赔偿。

　　8. 乙方任何人员不可谩骂或殴打建设方、设计、质监等部门领导，

　　否则引起的不良影响和经济损失由乙方承担。

　　9. 模板周转一次后应刷脱模剂，否则给予每次罚款200~300元。 10. 模板拼装后应及时将柱头、梁、板模内木屑、杂物清理干净，否则每次给予罚款200元。 11. 12. 不能使用电炉、电饭锅等，否则给予每次罚款500元。 班组长不得擅自离开工地，如确有急事应向工地负责人请假，否则离开工地，每天罚款300元。 13. 以上处罚款项在进度款中予以扣除。

　　十． 特约事项：

　　1. 乙方保证于春节前至少完成两栋高层的七层楼顶板混凝土浇筑封顶，并同意向甲方提供进度保证：缴纳贰拾万元履约金（完成进度的前提是第一栋乙方必须于20xx年11月15日前开工）。 2. 保证金的返还：工程结构9层主体结构封顶后的七天内按50%返还，余50%待工程主体结构封顶后的七天内返还。 十一.其他说明：

　　1. 注意文明、安全施工。与甲方签订《项目班组长安全生产责任状》。认真学*《安全教育》和《安全违章处罚条例》，严格遵守安全纪律。

　　2. 服从管理、技术人员指挥、协调。对于不按施工工艺标准操作，出现质量问题且屡教不改或出现重大质量问题，则甲方有权责令乙方三天内退场，由此造成的损失乙方承担。 3. 材料加工、堆放场地应服从甲方安排。

　　4. 工人宿舍、伙房应服从甲方安排。

　　5. 属于乙方完成的任务，经甲方多次催促仍不派人完成，则甲方有权委派其他人区完成。甚至中止合同，所发生的费用和影响的工期由乙方承担。

　　6. 乙方应教育工人不准酗酒、赌博、打架、行窃等，若出现上述情况，则乙方应承担由此产生的一切后果。乙方工人不准携带家属进入工地现场，否则引起安全事故或计生等繁琐事务，甲方概不负责。

　　7. 不准乱拉乱接电线，不准在工棚里生火或使用电炉、电饭煲等。注意节约用水用电等。

　　8. 乙方应负责本班组责任区内的防火、卫生等工作。 9. 未尽事宜双方友好协商解决。 10. 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。自双方代表签字后生效，竣工验收款账两清自行失效。

　　管理单位： 责任班组： 签约代表： 责任承包人：

　　日期：

　　现针对恒洋印象江南小区消防工程项目，双方本着*等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同书。

　　一、合同签订人：

　　安__市恒洋房地产开发有限公司 (以下简称甲方)____(以下简称乙方)

　　二、项目名称：

　　三、项目实施地址：

　　项目内容：消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算工程内容)。

　　四、工程施工期限：

　　本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。

　　l、甲方职责

　　(1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督;

　　(2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表;

　　(3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决;

　　(4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调乙方组织有关部门验收。

　　2、乙方的职责

　　(1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求，乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。

　　(2)乙方在本合同正式签订后，应根据甲方的要求，及时做好施工前的各项准备工作，并根据甲方提供的总体进度要求，制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件，并报甲方核校和确认。

　　(3)根据甲、乙双方协商确定的`技术交底日期，乙方应及时派出该项目的主管人员，技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。

　　(4)乙方在收到甲方开工通知后，应立即组织项目管理人员和施工人员进场。

　　(5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责，甲方不承担连带责任。

　　(6)在整个施工期间，乙方不得损坏土建结构及现场正在运行的设施、设备等，若造成损失由乙方负责赔偿，若由于施工的需要必须开槽或凿洞时，必须事先征得甲方及土建、装饰单位的同意。

　　(7)本项目工程施工中所用的工具、仪器、仪表等由乙方自备。

　　(8)乙方在施工现场所用的设备，材料和工具由乙方自己派人妥善保管，如发生损坏、被盗、丢失等情况，由乙方自己负责，甲方不承担责任。

　　(9)在整个施工过程中，当乙方与其它施工单位在进度上或施工现场占用发生冲突时应服从甲方及监理的统一协调和安排。

　　(10)在整个施工过程中，乙方应严格按照施工图纸和有关规范施工，若乙方的施工人员发现施工图纸有错误，疏漏或与现场正在运行的设备相矛盾之处，应及时与甲方人员或设计人员交流，找出合理的解决办法。

　　(11)在施工过程中，若由于乙方的施工不当而造成材料损坏和浪费由乙方自行承担。

　　(12)所有设备及材料进场时应及时办理报验手续，监理认可后方可进场施工，严禁使用伪劣产品。

　　(13)工程验收后，进行技术交底，让甲方人员了解系统功能和操作方式。

　　六、质量管理

　　l、本项目工程的质量目标为：合格

　　乙方应严格遵循《火灾报警自动控制系统施工及验收规范GB50116-92》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96》，确保本项目工程质量符合要求。

　　2、乙方在施工现场应设有质量检查员，并服从甲方和质量监督检验部门的现场管理，对于施工中发现的质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方必须按照甲方的通知和要求及时妥善处理和整改，使之达到质量要求。

　　3、乙方应按照施工进度，分阶段向甲方申报阶段性验收报告，这些阶段包括：设备和材料进场验收，隐敝工程阶段验收，设备安装的验收，管道焊接的验收，布线测试的验收，系统的整体验收。

　　七、竣工验收

　　l验收依据的标准

　　火灾报警自动控制系统施工及验收规范哪50116-92》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96》。

　　2、项目工程系统设备安装调试完成后，乙方必须做好系统验收竣工资料，保证消防验收通过，并承担消防验收费用。

　　八、质保期

　　自项目验收合格后，交工之日起乙方为甲方提供24个月的质量保证期，质量保证期内免费为甲方提供本项目相关的维修服务，服务响应时间为6小时。质保期内，不定期对系统进行检查和保养，确保系统工作正常，并随时提供必要的技术咨询服务。质保期满后，乙方承诺终身以优惠价格提供设备及配件，并负责给予更换(仅收取工人工资)。

　　九、违约责任

　　l、合同签订后，除法律规定的不可抗拒力外，任何一方均不得单方面中止本合同。

　　2、任何一方违反本合同规定的条款时均视构成违约，受损方有权依据法律的有关规定向违约方提出诉讼，并要求违约方赔偿受损方的一切经济损失。

　　3、施工中，若发生质量问题，乙方不能按照甲方或质量监督检验部门或工程监理部门的意见在规定的时间内进行处理，使之达到质量要求时，由此造成甲方损失，由乙方负责赔偿，赔偿金额在每次支付工程款时扣除。

　　4、本项目工程的质量目标为合格，若因乙方施工质量原因造成该项目工程消防验收不合格时，乙方应负责整改，直到验收合格，由此所造成的费用及甲方的损失，由乙方负责。如因乙方原因通不过消防验收，甲方有权拒付工程款乙

　　十、合同价款和付款方式

　　l、合同价款：本工程按本合同约定的工程内容及范围实行总价包干。

　　合同总包干价为人民币：叁佰柒拾万元整。包干总价不含部分主材(部分主材见清单)，部分主材由发包人统一采购。包干范围：施工图。若今后图纸变更，二次设计、主材及设备暂定价发生变化，或甲方现场调整工程内容导致工程量发生变化，乙方应及时按招标说明的要求编制工程量清单及报价(报价应按投标书的优惠比例同比下浮)，经甲方签证同意后，方可相应调整工程造价。

　　2、付款方式：甲方拨付工程款时由乙方开具正规建安税务大票。本工程按季付款，按季完成工程量的60%付款，工程完工后付至包干总价的80%，消防验收合格后付至包干总价的95%，余下5%作为质保金(无息)，二年后返还。

　　十一、其它事宜

　　l、双方协商约定的有关修改建筑设计变更文件，洽谈记录、会议纪要以及料图表等，亦为本合同的组成部分。

　　2、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，可依法向安庆市中级人民法院提交诉讼。

　　3、本合同的其它未尽事宜甲、乙双方共同协商解决。

　　4、本本同书由甲、乙双方代表签字并加盖公章生效。

　　5、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为了明确双方的责任，保证工程质量，安全及时完工，经双方友好协商，甲方将河南县文化广场（上下水暖、电、消防、避雷接地、临时接电、接水等）所有工程承包给乙方施工，现签订以下协议，望甲乙双方遵照执行：

　　一、工程地点：河南县文化广场

　　二、建筑面积：按实际地*方面积计算，每*方单价为45元。

　　三、付款方式：按工程款进度付款，按合同价款扣除质量保证金5%，经甲方监理验收合格后一次性付给乙方工程款，所干的活出现问题由乙方负责维修，满一年的剩余5%维修金一次付清。

　　四、工程质量：严格按照图纸要求施工，质量标准的评定以国家或行业的.质量检验评定标准为依据。工程保证验收合格，如验收不合格，需要返工时一切经济损失和责任由乙方全部负责承担。

　　五、安全生产、文明施工。按操作规章施工，不得违章作业，若乙方不听甲方管理人员安排，出现安全事故一切由乙方自行负责承担，严禁在上班时间吃酒闹事，违者后果自行负责。

　　六、在施工中途无故不上班退场一切后果由乙方自行负责承担。

　　七、如乙方安装时，砸烂板墙、配电箱、消防栓由乙方自行负责补好。

　　八、乙方向甲方承诺按协议约定进行施工，竣工并在质量保修期内承担工程质量保修的全部责任。

　　九、本协议一式两份。甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。本协议自签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　签字日期： 年 月 日

　　工程项目部防水班组承包责任协议书

　　甲方：浙江耀华建设工程有限公司欧华大厦A、B楼工程项目部

　　乙方：防水施工

　　甲方因工程需要，将欧华大厦A、B楼地下室剪力墙的防水工作发包给乙方

　　施工，经双方友好协商，在*等互利的'原则下，一致同意订立本协议书。

　　一、 工程承包范围

　　1、工作范围：本工程地下室剪力墙外墙防水、后浇带的凿除并用油膏麻

　　丝填充按图审要求和监理、甲方需求。

　　2、承包形式：2厚聚氨酯防水涂料（911）保护层为30厚XPS挤塑聚苯乙烯泡沫板，包工包料，按甲方签订及信息价直接费结算，并返还甲方捌万元整。

　　二、施工进度及工程质量

　　1、乙方必须服从甲方制定的施工计划和现场项目部管理人员的安排；

　　2、施工质量必须达到防水施工规范要求，如因乙方原因造成的返工停工等

　　一切由乙方承担，造成的其它损失一并由乙方承担；

　　三、付款方式及保修

　　1、付款方式：按实际施工面积计算（后浇带包括在面积内，不得另行计算），

　　工完场清验收合格后15天内付50%，主体结顶后付25%，竣工验收后付15%，

　　余款10%在竣工验收后3年内付5%，5年内付5%。

　　2、保修：地下室防水施工保修期为竣工验收合格后5年，在保修期间，如

　　发现渗漏通知后三天内必须修复，如达不到上述要求，甲方有权行驶其它权

　　利并追究乙方责任。

　　四、其他事宜：

　　1、本协议自签订之日起生效，工完帐清后自动失效，未尽事宜，双方协商

　　解决，本协议一式二份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

　　甲方：

　　姓名__

　　性别__

　　年龄__

　　住址____

　　身份证号码：____________________________________

　　乙方：

　　姓名__

　　性别__

　　年龄__

　　住址___

　　身份证号码：____________________________________

　　经友好协商，根据国家相关法律规定，在*等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守:

　　一、项目名称：______________________________项目工程，

　　(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)

　　甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。

　　二、工程地点：__________________________________。

　　三、工程造价：暂定______________万元人民币，最后以审定价为准。

　　四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　五、出资约定：

　　1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资万元(￥.00)元，乙方出资万元(￥.00)元，总计万元(￥.00)整，作为______________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。

　　2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半共同承担。

　　六、权利和义务：

　　1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后，所获利润甲方各占______%;乙方占____%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。

　　2、双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同出委托书。

　　3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第1规定执行。

　　4、双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意，双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。

　　5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。

　　6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。

　　7、双方以领薪的形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方，相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时，需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。

　　8、盈余分配，以出资为依据，按比例分配;

　　9、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　七、退伙

　　合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;

　　退伙需经对方同意，方可实行;

　　未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　八、违约责任

　　1、违反上述规定，一方给另一方造成损失时，责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。

　　2、一方弄虚作假，给对方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的`损失外，无责任方有权决定是否解除本协议，是否终止与责任方的合作，是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时，责任方必须无条件履行。

　　3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包，否则应双倍赔偿对方的损失。

　　4、双方承诺：施工期间，任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程，否则视为违约，违约方须双倍偿对方的损失，未违约方有权决定是否继续与违约方合作，由此造成违约方的损失由违约方自负，如未违约方要求违约方继续履行本协议时，违约方不得拒绝，必须无条件履行。

　　九、甲乙双方与业主、甲方，项目部、施工队，材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十、本协议的生效和终止。

　　本协议自双方签字之日起生效，至本工程项目竣工验收合格办理完结算，且利润分配完毕之日后失效。

　　十一、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方签字：____________________乙方签字：____________________

　　身份证号：____________________身份证号：____________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　协议书签订地点：____________________

　　签订日期：________年____月____日

　　屋面防水工程承包协议书

　　甲方：广西宜州市第三建筑工程公司（以下简称甲方） 乙方：曾慎华（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关的法律、行政法规的规定并结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商同意，特签订本协议。

　　一、工程名称：宜州市第一小学教学综合楼屋面防水工程（以下简称本工程）

　　二、工程地点：宜州市城中西路

　　三、承包方式：包工包料

　　四、承包单价：不论材料上涨或下降，本工程均按实际施工面积以贰拾元/㎡进行结算。

　　五、结算方式：经甲乙双方现场实际丈量签证确认的工程量乘以本协议第四条规定的单价进行结算。

　　六、付款方式：单项工程完工后十日内甲方按乙方已完成工程质量的百分之肆拾支付工程款，工程竣工验收合格后二个月内甲方将工程款支付给乙方至工程款总额的百分之玖拾柒，余下工程款作工程质量保修金，工程保修期满后十日内一次付清。

　　七、工程质量：按国家现行的质量验收规范达合格标准。

　　八、材料规格：材料由乙方自行采购，材料规格为1.5㎜聚氨脂防水涂料。

　　九、甲方责任：甲方负责协调好施工现场各班组的工作，乙方如需加班，甲方负责电线的拉接。

　　十、乙方责任：乙方必须严格按照设计图纸及施工规范进行施工，施工质量必须达到合格标准，施工中如有返工，所有返工费用均由乙方负责；乙方施工人员必须服从甲方现场管理人员的管理，如不服从且造成甲方损失的由乙方负责赔偿；乙方必须按照安全施工规范进行施工，施工中所发生的工伤事故均由乙方自负；本工程施工所需用的'工具由乙方自理。

　　十一、工程 质量保修期：属于乙方承包范围的所有工程内容均执行保修，保修期内出现的质量问题均由乙方负责维修，维修费用由乙方负责；保修期内出现工程质量问题时，乙方必须于接到甲方通知之日起三日内派员进行维修；本工程的质量保修期为伍年。

　　十二、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自签字盖章之日起生效，望双方共同遵守执行，如有未尽事宜，届时双方另行协商解决。

　　甲方（盖章）：广西宜州市第三建筑工程公司乙方（盖章）：

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字、盖章）：

　　身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

　　合同编号：119242

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，为进一步明确内部承包经营责任，经甲、乙双方商定，并结合工程具体情况，对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议：

　　第一条、工程概况

　　1、建设单位：工程名称：工程地点：建筑面积：结构形式：承包范围：承包方式：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程期限：

　　（1）计划开工日期________年____月____日，

　　（2）计划完工日期________年____月____日，总共____日历天。

　　2、质量等级：

　　3、合同价款：暂定总价：_____________________元，建筑面积以最终房管局实测面积为准。

　　第二条、合同文件选用标准和选用法规

　　1、适用标准：

　　2、适用法规：

　　第三条、甲方职责

　　1、协助乙方的施工，保证工程交付给乙方时是符合施工条件的；

　　3、负责工程质量检查监督；抓好分部分项工程的验收签证，督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作；

　　4、在承包施工期间内，乙方因施工管理不善或发生严重失误，造成重大经营损失，明显不能完成承包指标，甲方有权中止本合同，并视具体情况对责任人进行查处，并要求乙方无条件退场，直至追究法律责任；

　　5、在乙方遇到困难时，有义务与有关部门协调，帮助解决实际问题，以便乙方顺利进行施工生产；

　　6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包；

　　7、工程竣工时，及时组织人员验收；

　　8、按时支付工程款，不得无故拖欠工程款。

　　第四条、乙方职责

　　1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款；

　　2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务，服从甲方的统一管理，统一调度，统一指挥；

　　3、负责劳动组织安排，合理组合，提高工效；

　　4、负责日常安全防范措施的落实，严格按安全操作规程组织施工，并配合专职安全员，接受甲方及上级安全管理部门的管理，杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。

　　5、确保工程质量，按照规范要求，确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求，发生质量事故及拖延工期，建设单位及公司的处罚均由乙方负责。

　　6、坚持文明施工，保持施工现场文明整洁。

　　7、做好工程的回访保修工作，因乙方质量原因，乙方必须在规定时间内做好维修工作，如乙方延误维修时间，甲方有权另行安排，费用由乙方承担。

　　第五条、付款方式

　　1、本工程预算款为：________________________；扣回工程预付款的方式为：___________________。

　　2、工程款按_________方式支付，具体为：

　　（1）本工程无预付款；

　　（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的_____%；

　　（3）总工程款的_____%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

　　第六条、安全管理

　　1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派，乙方在组织施工过程中，必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要；2特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行；

　　3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全；

　　4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的'，应当赔偿甲方损失。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　第七条、质量保修风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　1、乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，若委托甲方处理，所需费用由乙方承担；

　　2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算；

　　3、质量保修责任，属于保修内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起____日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，甲方可以指派他人维修，费用在质量保证金中扣除；

　　4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；

　　5、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修；

　　6、质量保修完成后，由建设单位和甲方组织验收。

　　7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。

　　第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。

　　第九条、合同解除

　　1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：

　　（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达_______次的；

　　（2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的；

　　（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；

　　（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。

　　2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的，乙方有权解除合同。

　　3、乙方应在甲方解除合同____日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　第十条、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。

　　第十一条、解决争议的方法

　　1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。

　　2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。

　　第十二条、本协议壹式______份，双方各执______份，自签字之日起生效。

　　第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。

甲方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：________年____月____日乙方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：________年____月____日

　　甲方：

　　乙方:

　　经甲、乙双方共同协商，甲方将 镇 等所有建筑施工工程承包给乙方，具体协议内容如下：

　　一、承包工程概况 工程名称：

　　地 点:

　　建筑承包规模 ,结构为 砖体七层，建筑高度为 m(具体内容以施工设计图为准)。

　　二、工程承包内容和范围

　　主体工程：建筑内外墙、屋面工程、房顶工程、钢筋工程、木工置木模工程、外墙搓沙(不含贴砖)。机械安装、水电安装。 乙方承担全部建筑所需的一切用具、机具、板材、跳材、甲方负责水、电通，用量费用。

　　三、承包单价

　　1、按建筑规划面积计算，每*方米 元，另 元安全劳保费在内。

　　2、点工按 元/天计算。

　　四、质量要求

　　乙方必须按照甲方的.施工要求，不得浪费材料。如有质量不符合造成的经济损失由乙方自行负责，甲方在乙方的承包施工款中扣除，在施工中必须按照国家建筑规范进行施工。

　　五、安全责任

　　1、乙方在施工中必须注意安全，做好安全防范、措施，严格按照安全操作要求施工，不得违章操作和违章指挥。如在施工中造成施工人员及第三者和本人伤、残、亡等事故，经济损失在5000元以内，由乙方负责，超出保险公司赔付后剩余金额由甲方承担70%，乙方承担30%。

　　2、在施工中必须保持施工场地清洁，建筑物堆放成型，做到安全文明施工，对工人必须经常进行安全质量教育，组织工人定期开安全质量会，并作好记录交工地负责人和甲方备案。

　　3、乙方必须服从甲方合理安排。

　　六、工期和付款办法

　　1、每做两层按完成的工程量 付款(约120元/㎡)，开工后不得无故停工，保证工地上技术工和小工要有 人以上。如有雨天就干雨天的活，总之必须保证安全和质量的原则上提前完工，提前完工奖给乙方 元整，延误工期五天扣除 元整，依次计算。连续停工10天以上，乙方的租金由甲方承担。

　　2、开工时间于 年 月 日，完工时间 年 月 日。工程完工后，经检查验收合格后一次性付清人工费，并留贰千元保证金。如在一年内不出质量问题，甲方全部退还给乙方。

　　七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签后产生法律效力。以上协商甲、乙双方共同遵守，双方均不得违约，本协议工程完工结算后自然失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强工程管理，高标准、高质量、100%安全、快进度完成**县小农水利2011年度重点县工程项目第五标段各项工程任务的前提下，甲乙双方本着*等协商一致的原则，并在甲方所规定的制度范围内，经过乙方对施工现场进行多次勘察并与工程量清章核对无误的前提下双方达成如下协议：

　　一、甲方将本标段石佛寺高效节能灌区工程，即该灌区给水井工程以单价 元/个，总价以实际计量为标准，采用全包工施工方式承包给乙方施工。

　　二、施工工期为 30 天，乙方必须保质保量完成工程量清单中的各项任务，不得以任何理由和借口拖延工期（除地震灾害或战争外），如果逾期所造成的经济损失乙方应全部承担。

　　三、施工范围

　　以本标段所承接业务下达工程量清单为依据，详见附表，乙方必须按设施图纸要求的各项尺寸施工，在进场过程中三通（便道、水、电）由乙方自行解决，()甲方概不承担施工费用。

　　四、恢复问题，工程完成后的'道路、农田、混凝土等因施工造成的损坏，恢复由乙方全部负责完成，甲方不存在另外追加任何费用。

　　五、乙方向甲方提供6人以上的团体安全保险，向甲方递加保险发票，费用由乙方自己负责。

　　六、验收标准，以国家现行验收标准，由县水利局验收认可为准。

　　七、付款方式 :每月25日为交验工程量进度计价日，次月5日前甲方将上月实际合格工程量的70%拨付给乙方，每月余下的30%累计到乙方所承包的全部工程量交验合格后，甲方在15个工作日内据实一次性付给乙方95%,余下5%一年质量合格后再付给乙方。

　　八、甲方有权监督乙方文明生产，要保证无施工安全上的经济纠纷，并且民工工资要足月到位，不准拖欠民工工资，否则甲方将最后付款中强制扣出付给当地农民工。

　　九、乙方应无条件服从甲方管理人员的正确指导和要求（施工人员必须带安全帽及手套），否则，甲方将按情节轻重即于罚款，在施工过程中如果出现任何大小安全事故和森林火灾等，其经济损失全部由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　以上条款经双方签字生效，并具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

　　甲方：

　　乙方：（身份证号码：）

　　为了加__________开发力度，充分整合资源，在公*公正、互利互惠的原则下，经协商，甲方将__________建设工程内部承包给乙方施工：

　　一、协议内容

　　1、甲方将__________工程项目，内部承包给乙方，协助乙方完成该工程项目。

　　2、乙方负责该项目的设计、投标、设施、养护等全部内容，并对工程质量负全责。国家规定或工程合同中约定的质保期限内发生的所有与该项目相关的费用由乙方独自承担。

　　3、工程施工时，由乙方自行组建项目部，工程建设方拨付的所有工程额必须经过甲方的灾后重建专户，经甲方审核无误后再转给乙方。

　　二、权利和义务

　　1、乙方享有独立经营管理该项目的权利。乙方在保证严格履行项目施工合同约定的前提下，除施工质量和工期外，甲方不能进行干涉。

　　2、甲方对专项工程资金进行监督，甲乙双方必须保证工程项目款项专款专用，并保证工人工资按时足额发放。发现任何一方资金挪作他用的按违约处理。

　　3、乙方在项目进行中，自负盈亏。项目施工过程中发生的成本、费用、税金（包括业主要求缴纳的费用）全部由乙方独立承担，工程经营利润由乙方独立分配；乙方自行承担开展项目所支付的费用及施工垫支，甲方不分配该项目的利润，亦不承担该项目的亏损。

　　4、乙方负责出具正规的发票，并对其真实性负责，乙方在每笔工程款前，必须向甲方提供单笔工程款的同等值的正式发票后，甲方才能将该次工程款转入其专用账户。所有税费由乙方自行承担并负责办理相关税务手续。乙方必须为甲方提供相关的工程费用开支的会计资料，包括材料发票，人工工资等均应符合税务及财务会计制度要求，因相关资料不全不真实和不合法而导致甲方税务、财务等支出的由乙方全额承担并承担全部的法律责任。

　　5、乙方在施工期间应严格按照安全、文明生产的要求组织施工，现场应有施工标志、色标、警示牌等和安全文明施工牌，工人应着装上岗。

　　6、为了维护甲方形象和更好的'完成工程项目，甲方可不定期的乙方施工现场进行检查，发现问题，及时提出，和乙方协商解决。涉及影响甲方形象，荣誉的以及不符合国家法律法规，相关规范标准，乙方必须无条件整改。整改后应得到甲方的认可，需形象文字记录备案，以分清责任。

　　7、在施工中若因乙方原因造成的任何安全及质量责任事故，由乙方自行承担，乙方承担由此给甲方带来负面影响的全部损失。

　　8、乙方应加强施工的质量、安全、文明及在施工中财务、人工的管理，若发生重大事故（安全事故、工程质量事故）及人工工资拖欠而引起工人聚众闹事、媒体曝光造成上级部门通报批评或业主单位通报批评及限期整改的现象，乙方应承担全部责任且每次向甲方支付5万元（大写：伍万元）整的罚金。

　　9、竣工交付使用过程中，因工程质量问题给业主或他人造成损失的，乙方应负全部责任。

　　10、乙方在施工中不得借工程名义对外贷款或拖欠材料、人工款，其发生的债权债务和产生的负面影响由乙方自行负责，与甲方无关，由此给甲方带来的财务损失，乙方必须全额赔偿。

　　11、该工程完工后所有竣工资料、合同、预决算文件，图纸等资料必须交一份给甲方存档、备查。乙方提供不全，甲方有权扣留工程余款，直至资料交付完毕。

　　12、特别约定

　　乙方在内部承包协议履约期间，必须加强对工地工人等项目相关的安全教育及管理，若发生安全事故，由乙方全部承担法律及经济责任。发生安全事故而产生的相关经济支付，甲方可以在改项目的账户中直接扣除。

　　三、协议金额付款方式

　　1、乙方在领取项目报名、资格预审资料向甲方缴纳资料费0元

　　2、乙方签署工程承包合同后，甲方按工程总造价的0%向乙方收取管理费。

　　四、法律责任

　　1、在施工过程中若因乙方原因造成的相关法律经济责任由乙方自行承担。

　　2、甲乙双方如不履行（或不完全履行）本协议内容，影响项目的开展或给对方造成损失时由违约方赔偿守约全部损失；造成本协议不能继续履行时，违约方赔偿守约方相应损失外，还要向对方支付按该项目总造价20%计的罚金。

　　3、因乙方原因给甲方造成工商税务上的损失，由乙方全额承担，并由乙方支付总额10%的违约金。

　　五、其他约定

　　1、本协议从甲乙双方签字盖章之日起生效，截止绿点花都现代设施农业示范基地建设过程项目按国家及合同规定质保到期之日止自动失效。

　　2、本协议书一式贰份，甲执壹份，乙执壹份，具有同等效力。

　　3、协议中未尽事宜由双方协商解决补签补充协议，补充协议与本协议同时有效，若本协议与补充协议发生抵触时则以补充协议为准。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　执行代表：执行代表：

　　签定时间：签定时间：

　　联系电话：联系电话：

　　甲方（发包人）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　乙方（承包人）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，为进一步明确内部承包经营责任，经甲、乙双方商定，并结合工程具体情况，对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议：

　　第一条、工程概况

　　1、建设单位：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　建筑面积：

　　结构形式：

　　承包范围：

　　承包方式：

　　工程期限：

　　（1）计划开工日期_______年______月______日，

　　（2）计划完工日期_______年______月______日，总共_______日历天。

　　2、质量等级：

　　3、合同价款：暂定总价：_____________________元，建筑面积以最终房管局实测面积为准。

　　第二条、合同文件选用标准和选用法规

　　1、适用标准：

　　2、适用法规：

　　第三条、甲方职责

　　1、协助乙方的施工，保证工程交付给乙方时是符合施工条件的；

　　3、负责工程质量检查监督；抓好分部分项工程的验收签证，督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作；

　　4、在承包施工期间内，乙方因施工管理不善或发生严重失误，造成重大经营损失，明显不能完成承包指标，甲方有权中止本合同，并视具体情况对责任人进行查处，并要求乙方无条件退场，直至追究法律责任；

　　5、在乙方遇到困难时，有义务与有关部门协调，帮助解决实际问题，以便乙方顺利进行施工生产；

　　6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包；

　　7、工程竣工时，及时组织人员验收；

　　8、按时支付工程款，不得无故拖欠工程款。

　　第四条、乙方职责

　　1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款；

　　2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务，服从甲方的统一管理，统一调度，统一指挥；

　　3、负责劳动组织安排，合理组合，提高工效；

　　4、负责日常安全防范措施的落实，严格按安全操作规程组织施工，并配合专职安全员，接受甲方及上级安全管理部门的管理，杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。

　　5、确保工程质量，按照规范要求，确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求，发生质量事故及拖延工期，建设单位及公司的处罚均由乙方负责。

　　6、坚持文明施工，保持施工现场文明整洁。

　　7、做好工程的回访保修工作，因乙方质量原因，乙方必须在规定时间内做好维修工作，

　　如乙方延误维修时间，甲方有权另行安排，费用由乙方承担。

　　第五条、付款方式

　　1、本工程预算款为：________________________；

　　扣回工程预付款的方式为：___________________。

　　2、工程款按_________方式支付，具体为：

　　（1）本工程无预付款；

　　（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的_____%；

　　（3）总工程款的_____%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

　　第六条、安全管理

　　1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派，乙方在组织施工过程中，必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要；

　　2特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行；

　　3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全；

　　4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。

　　第七条、质量保修

　　1、乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的`管理规定，承担本工程质量保修责任，若委托甲方处理，所需费用由乙方承担；

　　2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算；

　　3、质量保修责任，属于保修内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起_____日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，甲方可以指派他人维修，费用在质量保证金中扣除；

　　4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；

建设工程承包施工协议书菁选（扩展9）

——工程总承包协议书菁选

工程总承包协议书

　　随着社会一步步向前发展，协议起到的作用越来越大，签订协议是解决纠纷的保障。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的工程总承包协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　发包人（全称）：____限公司

　　承包人（全称）：__________有限责任公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：____

　　工程地点：______

　　工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程

　　工程立项批准文号：____________________

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　1、机电、幕墙、高档装饰、景观及小区内路面等全部工程内容。其中：

　　1、1、建施工承包范围为_____________建筑设计院有限公司设计的___________2。3期工程施工图纸范围内的所有内容。

　　2、发包人另行招标的'其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。

　　3、程师指令经发包人同意的其他项目。

　　发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。

　　三、合同工期：

　　开工日期：_________年________月_______日（暂定）

　　竣工日期：_________年________月_______日

　　合同工期总日历天数____（暂定）

　　四、质量标准

　　工程质量标准：各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求，工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》（GB 50300—20xx）的规定。质量目标：确保市优，争创国优。

　　五、合同价款

　　金额（大写）：暂定_____________万元（人民币）

　　￥：___________元（暂定）

　　此价款为暂定价，发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的【20xx定额价款为准】。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1．合同协议书

　　2．中标通知书

　　3．投标书及其附件

　　4．本合同专用条款

　　5．本合同通用条款

　　6．标准、规范及有关技术文件

　　7．图纸

　　8．工程预算书

　　9．他合同附件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　八、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。

　　九、合同生效

　　合同订立时间：_______年_______月______日

　　合同订立地点：__________________________

　　本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

　　发包人：_____________（公章）承包人____________（公章）

　　法定代表人：____________法定代表人：_______________

　　委托代表：_____________法定代表人：_______________

　　电话：________________电话：____________________

　　开户银行：_____________开户银行：__________________

　　帐号：________________帐号：______________________

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就______建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______建设工程

建设工程承包施工协议书菁选（扩展10）

——建设工程施工协议书优选【20】份

　　建设单位：____________

　　总承包单位：__________

　　为保证施工进度、保质保量、安全顺利的完成馨景花园工程施工任务，特与各分包单位订立本协议书。

　　一、总承包方责任：

　　负责全面管理、协调关系，依据合同约定对工程计划任务和工程进度、技术质量、安全生产、现场文明等进行全方位管理，确保总体计划目标按时完成。

　　二、施工进度要求：

　　1、为保证按期完成施工任务，各分包方施工方必须严格按总承包方总体施工进度编制本施工单位的施工进度计划。

　　2、各分包方必须按工程量交付3‰的进度保证金。各分包相互配合，合理穿插工序，不得无故拖延、互相推广诿扯皮。否则，总承包方将有权单方终止合同，并追究其违约责任扣除违约金。

　　三、对分包工程安全管理规定

　　（一）、项目公司在招用外包队伍时，必须由生产安全部严格审查其安全资质，未经安全资质审查或审查不合格的分包单位，严禁录用。

　　（二）、安全资质审查应在每年初及新工程开工前进行。资质审查不得善自降低标准、简化手续，不得逾期补办。对于管理混乱或上发生过人身死亡事故的外包单位，不得继续使用。

　　（三）、外包单位资质审查内容：

　　1. 有关部门颁发的营业执照和施工资质证书。

　　2. 经过公证的法人代表资格证书。

　　3. 由劳动部门颁发的"安全施工合格证"；施工简历和*三年安全施工记录。

　　4. 安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员取证情况

　　5. 安全施工管理机构及其人员配备（30人以上的分包单位必须配有专职安全员，设有二级机构的分包单位必须有专职的安全管理机构）。

　　6. 取证施工机械、工器具及安全防护设施、用具的配备。

　　7. 安全施工管理制度及办法。

　　（四）、外包单位组织职工在进场前和每年年初进行体检，项目公司生产安全科对其进行监督，凡体检不合格以及老、弱、病、残、童工坚决清退，严禁录用。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。

　　（五）、项目公司生产安全科在开工前，组织外包单位职工进行安全培训和考试，考试合格后方可进入施工现场。凡增补、调换和更换工种的人员，在上岗前必须经生产安全科安全培训和考试，合格后方可上岗。

　　（六）、外包单位进入施工现场和全部手续审查合格后，项目公司给外包单位职工办理"胸卡证"并在上岗时佩戴。"胸卡证"严禁转借他人。服装应按项目公司要求统一。

　　（七）、外包单位对所承担的施工项目必须编制安全施工措施，大型独立项目还应编制施工组织设计，经项目施工、技术、安监等部门审查合格后执行，并作为外包合同的附件。

　　（八）、外包单位必须认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和电力建设安全工作规程，安全施工管理规定，遵守项目公司有关安全施工、文明施工的管理规定，服从项目公司在安全、文明施工方面的管理、监督和指导，并定期向生产安全科汇报工作。

　　（九）、外包单位行政负责人是安全施工第一责任人，对本单位的安全施工负责。外包单位的专职安监员应佩戴明显标志。外包单位应将划分的班组名单报项目公司生产安全科备案，班组长即班组兼职安全员。

　　（十）、项目公司生产安全科根据有关制度组织外包单位参加安全检查和安全工作例会，并及时向外包单位传达上级有关安全工作的文件及通报，并监督学*与贯彻执行。

　　（十一）、对《安规》附录B中的施工项目，外包单位应填写安全施工作业票，经审批合格后严格执行。

　　（十二）、生产安全科有权对外包单位按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具的情况进行监督。

　　（十三）、对负责人不服从生产安全科管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的外包单位，项目公司将立即终止合同，限期退出并严禁重

　　新录用。

　　（十四）、项目公司与外包单位鉴订合同时，必须明确各自的安全施工责任。凡由外包单位责任造成的.伤亡事故，应由外包单位承担全部经济损失。发生的事故项目公司生产安全科应参与调查，并按规定统计上报。

　　（十五）、项目公司预扣外包单位施工管理费的百分之三十作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除全部保证金，发生重伤事故扣除保证金的百分之五十。

　　（十六）、对安全工作有突出贡献的外包单位和个人，项目公司将按规定给予奖励。

　　（十七）、施工现场安全要求：

　　1、分包人员进入施工现场必须戴好安全帽，系好安全带正确佩戴好各自的安全防护用品。遵守施工现场的劳动纪律和现场的各项管理规定。

　　2、分包施工人员上岗前，必须通过安全培训，合格后方可上岗。如果特殊作业人员未取得上岗证，私自操作，发生的一切事故由本人负责全部责任，并对本班组罚款1000—5000元。

　　3、每天由有班组长进行安全知识学*，开好班前会。认真传达规范、规程和文件，责任落实到人，提高全员的安全意识。

　　4、现场专业操作人员必须熟知本工种的安全操作规程和安全生产知识，严格按照操作规程和安全技术交底的内容进行施工。

　　5、禁止酒后操作。高空作业必须具备可靠安全保证措施，方准施工。

　　6、进场的易燃易爆物品，必须安排专人管理，隔离存放。禁止在施工现场内吸烟、动火。若因工作需要需要动火时，应认真填写三级动火申请书，经工程负责人签字批准后方可在指定的地点动火。因不服从管理或私自动火发生火灾由乙方承担全部经济损失，并追究相关的法律责任。

　　7、本着不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害的“三不伤害”的原则操作。在操作中违章或故意造成他人伤害和自身伤害的，其工资、医疗费由当事人或操作本人（班组）进行承担，总承包方概不负任何连带责任。

　　8、现场内的安全标志牌、警示牌、操作规程、安全防护等未经工程安全管理人员批准严禁私自拆除挪动。并由此造成的任何伤害和损失由所在班组承担责任。

　　9、在施工中不得违章作业、野蛮施工。分包单位必须服从甲方的安全管理，对甲方在检查中提出的隐患必须在当天整改完毕，分包单位不服从总包管理而导致生产安全事故时，由承包单位承担全部责任，甲方概不负任何连带责任。

　　10、用电管理。临时用电作业必须由总承包方人员提供电源，分包单位不得私自接电。宿舍用电必须符合总承包方的安全管理要求，严禁私拉乱扯。施工机械有偿服务 ，在交一定费用后，方准使用。在使用过程中严格按照总承包方的管理规定使用。如有违章现象发生立即停用。

　　11、加强对班组人员的管理。杜绝偷盗、赌博等现象的发生。如发生偷盗现象按照偷盗物品金额的100倍罚款。情节严重的将移交给**机关处理。

　　12、分包方如违反操作规程发生的人身伤害、机械损坏等事故，因分包方对善后事故处理不当，而发生的诉讼、索赔等不良影响，分包方承担由此产生的全部费用和全部责任。

　　四、现场文明要求：

　　1、认真贯彻执行《山东省建筑施工文明工地管理规定》及当地有关建筑施工安全文明卫生管理规定。

　　2、必须严格遵守现场文明管理规定，做到工完料净场地清。施工中产生的各种废料、垃圾随时清理干净（严禁在施工现场焚烧废弃物），否则每处罚款100元。对清理不彻底的由总承包方安排他人清理，其转运费用由产生垃圾的分包方承担。

　　3、注意加强对现场所有成品的保护。若发现有故意破坏的，其产生的成品维修费用由所在班组承担。

　　4、和分包方必须加强保护成品意识。禁止污染破坏成品，如有随意乱涂乱画污染破坏墙地面者每次罚款200元。在楼内大小便，否则每发现一次罚所在施工单位（小便500元，大便1000元）。

　　五、质量管理：

　　1、严格按照规范规定和行业标准进行施工。

　　2、严格按照操作规程施工，确保工程质量优良标准。

　　六、材料管理：

　　1、所有出场的材料均必须有材料员现场验证，并携带出门证出入。

　　2、现场材料存放应严格按照总承包的要求存放在制定地点，严禁随意存放。做到文明施工。

　　七、双方的责任和义务：

　　1、甲方履行安全监督和协调的责任。如拒不合作，将中止一切合作关系，清理出场。

　　2、乙方要遵守总承包方、监理、建设单位的一切安全管理规定和制度。

　　3、所涉及费用及罚款由甲方业主在工程款中拨付给总承包方。

　　本协议一式三份与工程施工合同具有同等的法律效力。建设单位、总承包单位、分承包单位各持一份，盖章后生效。协议书自工程完工时结束。

　　建设单位：____________（公章）

　　总承包单位：____________（公章）

　　_________年_________月_________日

　　合同号：__________

　　甲方：__________

　　详细地址：______

　　邮政编码：______

　　联系人：________

　　联系电话：______

　　住所：__________

　　乙方 ：_________

　　详细地址：______

　　邮政编码：______

　　法定代表人：____

　　联系电话：______

　　住所：__________

　　甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

　　第一条工程项目概况

　　（一）项目名称：机房建设合同

　　（二）施工地址：____________________

　　（三）双方委派的工程代表：

　　甲方代表：__________联系电话：__________

　　乙方代表：__________联系电话：__________

　　第二条工程项目的运作方式

　　（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；

　　（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突**况应和甲方协商解决。

　　第三条工程项目的具体内容

　　（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。

　　（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

　　（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）

　　（四）配合甲方进行设备的调试、调测。

　　（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。

　　（六）其它与基站机房建设有关的事宜。

　　第四条工程价款与费用结算

　　（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

　　（二）付款方式：

　　1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。

　　2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。

　　3．剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；

　　4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

　　收款人：_________________________________________________________

　　开户行：_________________________________________________________

　　帐户：___________________________________________________________

　　5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

　　第五条工程期限

　　（一）工程开工日期为：__________；

　　（二）施工最后期限：____________；

　　（三）完工时间预计：______________

　　第六条双方的权利和义务

　　（一）甲方的权利与义务

　　1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；

　　2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；

　　3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；

　　（二）乙方的权利与义务

　　1．乙方应在规定的时间内提交'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'，甲方对于乙方提交的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'同意与否，应在________日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'为合同附件，应共同遵循；

　　2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：