水电安装劳务合同菁选

水电安装劳务合同13篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的类型越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的水电安装劳务合同，希望对大家有所帮助。

　　水电安装劳务合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　为了适应市场经济发展需要，建立规范有序的建筑劳务市场，依据国家有关法律法规的规定，准许*等，资源，合理和诚信的原则，明确双方的责任，权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：灵璧广业凯旋门1#楼

　　2、工程地点：灵璧县迎宾大道

　　3、结构类型：框架剪力墙结构

　　二、承包内容、工期及质量标准

　　1、承包范围：1#楼 图纸范围内所有地坪(含地坪清理、冲洗、做灰坪、做细石混凝土地坪及成品养护和后期的维修等内容)

　　2、现场文明规范要求：市县级文明现场标准

　　3、承包方式：保工不包料，小型工具自备。

　　4、工期：以项目部制定的`进度计划为准，实行奖罚制度。

　　5、工程质量：合格工程标准

　　三、承包价格及付款方式：

　　(1)承包价格：按每*方米壹拾壹点伍元(￥11.5元/m2)计(以所做的房间实际面积计算即房间的净长乘以净宽)

　　(2)付款方式：工程完工支付总工程款的50%，年底付至95%，剩余5%工程款作为维修金一年后付清，如中途退场，无论什么原因结清已完成工程量的50%,自动清场余款不予再结算。

　　四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　水电安装劳务合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　双方就工程项目达成如下协议:

　　一、工程名称：巩留县综合农场公共租赁住房建设项目

　　二、工程地点：巩留县综合农场

　　三、承包方式：单包工

　　四、工程价格：按建筑面积____元/M2

　　五、工程内容：水、暖、电气设备安装。

　　1、质量要求：按国家相关质量验收规范。

　　2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

　　3、现场文明施工：按地方**相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。

　　4、现场安全施工：按国家及地方**有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。

　　5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的'财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

　　六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。

　　1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。

　　2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。

　　七、其它：

　　1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。

　　2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　水电安装劳务合同 篇3

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅

　　2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、合同价款：按建筑每*米建筑实际面积元一次性包死

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由_______方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、付款按每层完成后工程量的％工程款支付给乙方，整体竣工验收合格后支付％。剩余5%保修金。竣工一年后如无问题后一次性付清。

　　2、本工程保修期1年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　3、双方款项住来均应出具收据。

　　4、工程结算方式：按建筑（每*米）一次性包死

　　5、乙方承包内容：

　　1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

　　2、所有水电施工过程的`垃圾现场整理装袋；

　　3、水电施工穿墙、打孔、切割；

　　4、开关插座面板安装；

　　5、小五金的安装；

　　6、后期灯具的安装（水晶灯另计）；

　　7、临时用水电的施工及维护

　　8、地暖安装

　　9、消防设施及管道

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至_______。

　　5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方________签字（盖章）

　　乙方________签字（盖章）

　　___年___月___日

　　___年___月___日

　　水电安装劳务合同 篇4

　　甲方：代表(以下简称甲方)

　　乙方：代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：

　　二：工程地点：

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;

　　(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;

　　(7)防雷接地安装;

　　(8)消防所有管网预埋;

　　(9)弱电预埋;

　　(10)通风、太阳能孔洞预留;

　　四、工期要求

　　乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方经调试并自检合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：35.00元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

　　2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%;

　　3当乙方完成栋号封顶的`时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;

　　4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%

　　5总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料现场转运。

　　(4)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。

　　(7)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。

　　(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。

　　(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.

　　(4)乙方必须做到工完场清，否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

　　(6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。

　　十三、安全文明施工

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。

　　2 、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。

　　十四、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺*、迟到、旷工等现象)，甲方按50元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。

　　十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表签字：

　　甲方代表身份证号码：乙方身份证号码：

　　甲方代表联系电话：乙方联系电话：

　　日期：___年___月___日日期：___年___月___日

　　水电安装劳务合同 篇5

　　发包单位：以下简称甲方：

　　承包单位：以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、三-五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式;

　　1、承包内容：

　　⑴、承包工种：水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、工地临时用水用电安装) 。

　　⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米计算，按图纸尺寸及计算规则计算面积。

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程完成月报，送甲方审核确认后，甲方在本月20日前支付应付工程进度款的80%，工程竣工验收合格办理结算后，甲方15天内将余款一次付清。

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准为依据，要求单位工程一次验收合格，如因乙方原因，工程质量达不到质量标准，乙方承担所发生的一切费用。

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的期限完成，甲方有权另外组织施工，其发生的全部费用从乙方相关工程款中扣除。

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　⑴、乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组认真搞好图纸技术和安全技术交底工作。

　　⑵、负责提供乙方施工人员的'食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导乙方施工。

　　2、乙方职责：

　　⑴、接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的施工人员进场。

　　⑵、按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方施工员的安排指导，确保工程质量。

　　⑶、各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的施工任务。

　　⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断电。

　　⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　发包人(签字)：

　　承包人(签字)：

　　电话：电话：

　　签订时间：年月日

　　水电安装劳务合同 篇6

　　发包单位：_________（以下简称甲方）

　　承包单位：_________（以下简称乙方）

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇（水泥厂厂区西南角）。

　　3、三—五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式。

　　1、承包内容：

　　（1）承包工种：水电（其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　（2）图纸上所承包工种的内容为内容。

　　（3）本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米_________。

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，总工期为120天，（开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准）。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　（1）甲方确认非乙方原因影响工期。

　　（2）不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　（1）乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　（2）负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　（3）、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　（4）、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、乙方职责：

　　（1）接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的

　　（2）按图施工，严格执行各项规范规定的`操作规程，服从甲方

　　（3）各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　（4）严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　（5）必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　（6）配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　（7）严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　水电安装劳务合同 篇7

　　发包单位：下简称甲方：

　　承包单位： 以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、 工程概况：

　　1、 工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、 工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、 三-五层为砖混 结构，总高 约20米 ，总建筑面积约

　　二、 承包内容及方式;

　　1、 承包内容：

　　⑴、 承包工种： 水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　⑵、 图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、 本工种均含小型工具。

　　2、 承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米

　　三、 工程结算及付款方式：

　　1、 工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、 付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、 工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、 甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、 不可抗拒的因素影响工期。

　　五、 工程质量：

　　1、 本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、 因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的

　　六、 双方职责范围：

　　1、 甲方职责：

　　⑴、 乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　⑵、 负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、 按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、 负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、 乙方职责：

　　⑴、 接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的

　　⑵、 按图施工，严格执行各项规范规定的.操作规程，服从甲方

　　⑶、 各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、 严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　⑸、 必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　⑹、 配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、 严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、 其它要求：

　　1、 无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、 本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　水电安装劳务合同 篇8

　　甲方：**建设集团有限公司**项目部

　　乙方： 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。水电安装劳务合同范本

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，*面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七 质量验收程序：

　　1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

　　4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善， 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外)，均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

　　十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

　　十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。水电安装劳务合同范本

　　十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价;达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格;85分(不含85分)以下的每下降一分。扣 元/m2。

　　十三 付款办法：

　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

　　5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次**清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供垂直运输机械的'使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：

　　1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至**机关处理。

　　7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八 违约责任

　　(一)有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　(二)发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;

　　2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九 其他：

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地**要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

　　代表人： 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

　　水电安装劳务合同 篇9

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等自愿，诚实守信的原则。甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致，订立如下劳务合同分包条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：_______

　　二、工程地点：_______

　　三、工程承包范围与内容：工程所有土建面积，施工图内所有强电给排水工程安装（室外散水1、2米内）强电通电照明（不含装修吊顶）弱电只预留（卫生间不含洁具）。

　　四、工期要求：乙方必须在_______年_______月_______日前竣工。乙方在甲方规定时间内完成施工任务。

　　五、工程承包方式：只包括人工费，不包任何材料（主材、辅材）及验收资质。

　　六、合同价款：本合同价款为人民币_______元每*方米（以建筑面积结算）。

　　七、付款结算方式：本工程计划按工程进度实际完成工程量总价款的百分比付款（前期预留一至三层安装完成给8%，三至封顶安装完成给8%，二次配管一至三层安装完成给8%，三层至顶层安装完成给8%，给排水安装一至三层安装完成给15%，三层至顶层安装完成给15%，串线安灯一至三层安装完成给15%，三至顶层安装完成给15%）当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为工

　　八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应：本合同工程所有用于水电材料由甲方采购提供。

　　十、双方责任：

　　1、甲方责任：按时提供施工工作面给乙方使用，甲方提供水电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及工作内容。施工现场水电料上下车均有甲方负责，负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　2、乙方责任：土建面积施工图内所有水电安装工程，应按照设计图要求规范施工，达到甲方验收标准。现场甲方提供原材料严禁浪费，否则甲方有权要求乙方按原值赔偿。乙方提前五天提出计划，材料由甲方审核购买。

　　十一、安全文明施工：乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，因工作造成的`安全事故发生意外伤害的全部费用由甲方承担。因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用一千元以内（含一千元）乙方承担全部费用，一千元以上由甲方承担超出全部费用。甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵循安全规章制度。

　　十二、未尽事宜甲方和乙方共同协商

　　本合同经双方签字后生效。本合同承包范围内任务完成，结清余款后，本合同即终止。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：__________________乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

　　水电安装劳务合同 篇10

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公*、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南**沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42*方米。

　　住宅建筑面积176287.16*方米

　　住宅商业建筑面积20372.91*方米

　　地下室面积27336.3*方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每*方 元/㎡。住宅按建筑面积每*方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每*方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的.责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或**或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因**部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

　　水电安装劳务合同 篇11

　　甲方：**建设集团有限公司**项目部

　　乙方： 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，*面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七 质量验收程序：

　　1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2 对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

　　4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

　　十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

　　十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

　　十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣 元/㎡.

　　十三 付款办法：

　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

　　5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次**清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的'责任和义务：

　　1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至**机关处理。

　　7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八 违约责任

　　（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

　　乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

　　2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九 其他：

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地**要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

　　代表人： 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

　　水电安装劳务合同 篇12

　　甲方:

　　乙方:

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等法律的有关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方经友好协商，同意签定本合同。

　　一、工程名称：隆鑫国际Ⅱ标段水电安装工程，建筑面积约为80000*方米(以实际工程结算数为准)。

　　二、工程地址：石坪桥

　　三、工程承包范围和内容

　　乙方按工程设计施工图承包水施、电施和会审纪要、技术核定变更单的全部工程内容承包隆鑫国际Ⅱ标段散水范围内的全部水电安装工程的劳务，但不限于以下工程内容：

　　1、给排水工程：

　　1)室内生活给水管道安装，一户一表后接至户内各功能房间用水点。

　　2)室内外雨、污水(含空调冷凝水)管道安装，主管接至小区综合管网图所示的第一个雨、污水井或沟。

　　2、防雷及接地安装。

　　3、电气工程：

　　1)照明部分：一户一表(电表箱)后至户内各功能房间开关、插座等用电点的安装及相关电线、电缆、桥架的敷设;公共楼梯间、电梯前室、走道间、车库、设备房等的照明系统，疏散指示系统及应急照明系统的线缆敷设及配电箱、灯具安装。

　　2)专用部分：动力配电箱、水泵及电梯用电、照明等按设计施工图说(含电梯安装图)的要求完成施工。

　　3)智能建筑：智能如通信网络、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统，按设计预留套管、管道和安装各类箱体盒**置，预埋管道附带丝不穿线。

　　4、其他工程的预留预埋。

　　5、不包括土建所有相关工作(孔洞、线槽的剔打及后塞口、吊补、防水、抹灰，管沟开挖、砌筑、回填等相关土建工作)。

　　四、工程期限(以主合同为准)

　　开工日期：

　　合同日期：以土建工程进度同步。

　　五、工程劳务费用及付款方式。

　　1、劳务费用：以上水电安装劳务费用按建筑面积12元/m2包干计算。

　　2、乙方派一名水电施工人员到现场负责施工、质量、安全、进度、文明施工等工作，甲方每月补贴

　　3、全部水电安装的资料由乙方负责整理完成合格后，交甲方归档向建设单位移交，甲方提供空白表格。

　　4、支付方式：(以主合同为准)

　　1)、在土建任何一栋楼主体达到11层以上后，甲方收到工程进度款开始支付水电安装预留预埋进度款。11层以下的.水电安装预留进度款，甲方在收到11层以下的进度款后按该部分工程款的30%支付，剩余50%由甲方逐月分四次*均支付。

　　2)、工程一审结算完毕甲方收到进度款后十日内付至总劳务费用的85%。

　　3)、竣工验收合格后待甲方的工程结算办理完毕，甲方收到工程尾款，扣除质量保修金，向乙方支付应付的劳务工程费用。

　　六、物资供应

　　1、本工程所用的全部工程设备和材料均由甲方采购并组织到场。并保证现场安装进程需要。

　　2、工程所用的全部工程设备和材料均须符合设计和要求，必须符合国家相关标准并有相应的合格证书。

　　3、因甲方购买的工程材料、工程设备不能满足相关质量要求导致乙方停工(拆除、重新安装)的相关劳务费用，发生时分清责任另行协商解决。

　　七、工程质量：按主合同要求

　　八、双方责任及违约

　　1、甲方为乙方提供水电安装施工图叁套。甲方应协助乙方协调、疏通与其他各施工单位、建设单位、监理单位的联系。

　　2、甲方按合同按时按期支付劳务费。

　　3、甲方为乙方提供临设住宿、库房、加工场地。

　　4、乙方按合同工程进度同步完成相关工作。

　　5、乙方负责施工过程中的安全文明生产。

　　6、乙方负责本安装工程所需的设备、机具及其他低质易耗品。

　　7、甲乙双方任何一方如违反以上所有条款视为违约，违约责任，另行协商。

　　九、争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时解决。协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　十、工程保修

　　1、本工程水电安装保修期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、水电安装保修金为总费用的3%。

　　3、保修期满一个月内无息退还全部保修金。

　　十一、其他

　　1、进度、质量、安全、文明施工等的奖罚按甲方与建设单位签订的主合同的条件参照执行。

　　2、甲乙双方签定合同时乙方向甲方支付履约保证金伍万元整(大写：人民币伍万元整)，履约保证金在签定合同三日内交纳。履约保证金的退还时间视情况另行协商。

　　3、附甲方与建设单位签订的主合同复印件一份。

　　4、本合同经双方签字盖章即生效，甲方向乙方付清全额工程款自动失效。

　　5、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　日期：年月日

　　日期：年日月

　　水电安装劳务合同 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程施工合同》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方的共同协商，特定此劳务合同。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地址：

　　二、 承包方式及范围

　　1、 承包方式：人工劳务承包

　　2、 承包施工范围：凡施工图所列的所有水暖安装项目。

　　三、 质量要求

　　乙方所承包的各项施工项目必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》保证各职能部门一次验收合格。

　　四、 竣工日期

　　从开工之日起至竣工之日止 天完成。从 月 日开始， 月 日全部完工。

　　五、 承包价格

　　1、每*方米15元人民币，

　　2、 付款方式：按照本价款每月完成的实际工程量拨80%作为工程进度款。以本项目部负责人核定量为付进度款的依据，竣工验收一月内付清全部余款、

　　六、 甲方的权利和义务

　　1、 提供施工所需的`材料。

　　2、 对乙方相关施工人员进行技术交底、安全教育、。

　　(1)、不按照图纸、施工规范施工;

　　(2)、乙方不服从甲方现场管理人员的的指挥、安排、协调;

　　七、 乙方的权利和义务

　　(1)、乙方负责施工所需工人组织、安排、协调、管理工作。严禁动乱、违法乱纪行为。

　　(2)、乙方派1名管理人员与甲方协调、洽谈工作

　　(3)、乙方负责派人搞好现场内的文明施工、安全生产工作。必须做到工完料清，不浪费所有的材料。

　　(4)、乙方严格执行合同约定的工期要求，按照甲方制定的工程进度计划要求施工。

　　(5)、乙方必须严格按照现行安全生产规范、规程、条例及相关文件规定进行施工管理及操作。若违反上述规定施工、操作发生的安全事故由乙方承担法律、法规、经济责任。

　　八、违约

　　其中一方违反本合同约定的相关条款而造成损失，由违约方承担由此而产生的经济、法律责任。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方:

　　乙方:

　　年 月 日

水电安装劳务合同菁选扩展阅读

水电安装劳务合同菁选（扩展1）

——水电安装劳务合同菁选

水电安装劳务合同15篇

　　随着法律知识的普及，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的水电安装劳务合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

水电安装劳务合同1

　　安装方：_________(以下简称甲方)代表：_________承包方：_________(以下简称乙方)代表：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就教育学院二标段工程(A、B、D、学生食堂及后勤保卫房)的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、工程承包范围：

　　工程范围与内容：(包括教育学院二标段的A栋、B栋、D栋、后勤保卫房及学生食堂等所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装;

　　(2)室内排水管网预埋及安装;

　　(3)室内给水设备预埋及安装;

　　(4)室内照明线路预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(6)防雷接地安装

　　(7)消防预埋及安装

　　(8)弱电预埋及安装

　　四、工期要求：乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六、合同价款：本合同价款为人民币：19元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干，该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七、付款和结算方式：

　　(1)由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工。

　　(2)甲乙双方签订施工劳务合同后，乙方交给甲方50000元作为履约保证金，竣工后三日内，甲方退还乙方50000元履约保证金。

　　八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应：

　　1、本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。

　　2、水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的`工器具。

　　十、双方职责：

　　1、甲方职责：

　　(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿

　　2、乙方责任：

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程

　　(2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填

　　(3)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　(4)施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　(5)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(7)在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　(8)乙方食宿自理，

　　(9)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任：

　　1、甲方违约责任：如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任：

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　(8)乙方未经甲方允许擅自到有关单位**、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　(9)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十二、安全文明施工：

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发

　　十三、其它管理制度：

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，如无故不在岗(含缺*、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商：

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水电安装劳务合同2

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照*等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：

　　第一条：劳务（包工）施工范围

　　1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

　　2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

　　3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。

　　4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。

　　5、乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全。

　　第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式

　　1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每*方米元结算(不含税金)，实际施工面积*方米，总工程款元。

　　2、付款方式：甲方按工程进度分 5 次付款，主体工程分3次付款，当乙方施工5楼*面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到9楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款，当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

　　第三条：工程质量安全

　　1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

　　2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的.安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。

　　第四条：甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

　　2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

　　(二)乙方责任：

　　1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

　　2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。

　　第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

　　第七条：补充事项

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年 月 日

　　年 月 日

水电安装劳务合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程施工合同》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方的共同协商，特定此劳务合同。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地址：

　　二、 承包方式及范围

　　1、 承包方式：人工劳务承包

　　2、 承包施工范围：凡施工图所列的所有水暖安装项目。

　　三、 质量要求

　　乙方所承包的各项施工项目必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》保证各职能部门一次验收合格。

　　四、 竣工日期

　　从开工之日起至竣工之日止 天完成。从 月 日开始， 月 日全部完工。

　　五、 承包价格

　　1、每*方米15元人民币，

　　2、 付款方式：按照本价款每月完成的实际工程量拨80%作为工程进度款。以本项目部负责人核定量为付进度款的依据，竣工验收一月内付清全部余款、

　　六、 甲方的权利和义务

　　1、 提供施工所需的材料。

　　2、 对乙方相关施工人员进行技术交底、安全教育、。

　　(1)、不按照图纸、施工规范施工;

　　(2)、乙方不服从甲方现场管理人员的的指挥、安排、协调;

　　七、 乙方的`权利和义务

　　(1)、乙方负责施工所需工人组织、安排、协调、管理工作。严禁动乱、违法乱纪行为。

　　(2)、乙方派1名管理人员与甲方协调、洽谈工作

　　(3)、乙方负责派人搞好现场内的文明施工、安全生产工作。必须做到工完料清，不浪费所有的材料。

　　(4)、乙方严格执行合同约定的工期要求，按照甲方制定的工程进度计划要求施工。

　　(5)、乙方必须严格按照现行安全生产规范、规程、条例及相关文件规定进行施工管理及操作。若违反上述规定施工、操作发生的安全事故由乙方承担法律、法规、经济责任。

　　八、违约

　　其中一方违反本合同约定的相关条款而造成损失，由违约方承担由此而产生的经济、法律责任。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方:

　　乙方:

　　年 月 日

水电安装劳务合同4

　　甲方：代表(以下简称甲方)

　　乙方：代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：

　　二：工程地点：

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1、3、5楼、东区1、5、9、14楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;

　　(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;

　　(7)防雷接地安装;

　　(8)消防所有管网预埋;

　　(9)弱电预埋;

　　(10)通风、太阳能孔洞预留;

　　四、工期要求

　　乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方经调试并自检合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：35.00元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

　　2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%;

　　3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;

　　4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%

　　5总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的.劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料现场转运。

　　(4)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。

　　(7)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。

　　(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。

　　(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.

　　(4)乙方必须做到工完场清，否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

　　(6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。

　　十三、安全文明施工

　　1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。 2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。 3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。

　　十四、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺*、迟到、旷工等现象)，甲方按50元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。

　　十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表签字：

　　甲方代表身份证号码： 乙方身份证号码：

　　甲方代表联系电话： 乙方联系电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

水电安装劳务合同5

　　甲方：_________（发包人）

　　乙方：_________（承包人）

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、*等、互利、诚信协作的原则。甲方现将深州新城A区4#、5#、6#、7#楼的水电暖安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：深州新城A区4#、5#、6#楼、7#楼。

　　2、工程地点：河北深州

　　3、工程质量标准：优良

　　4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）

　　二、承包范围

　　1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0、000以下及以上的给排水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水*运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和安全管理资料及竣工图的整理，待竣工后按海南省现行的归档格式提交给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。

　　三、工期

　　工期自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日竣工，总工期为_________天。

　　工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。

　　四、承包单价

　　按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为_________元/M2（±0.000以下不得计算）。本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。

　　特别约定：

　　1、乙方（承包负责人）施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期完成。

　　2、所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划（包含特殊情况下作出的调整进度）进行施工，按时按质按量完成。

　　3、乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，按合同单价的70%结算，将剩下的30%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承担后续班组施工费用与合同的差额。

　　五、甲、乙双方责任

　　1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的`不正当所得。

　　2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工（但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工）。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按5%的管理费收取。

　　3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权处罚乙方。

　　4、乙方包水电施工过程中使用的一切工具。

　　5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保

　　6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。

　　7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

　　8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的50%处罚。

　　9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的80%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。

　　六、质量要求

　　1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须持有相应的上岗证方可进行该工种的施工。施工前必须做出样板层，经甲方验收签认后方可全面施工。每部位的施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。

　　2、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。预留的管孔，箱体截面位置准确，暗装的管线路不得超出抹灰位置。管孔洞补塞无渗漏。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在调试或验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

　　七、文明施工要求

　　1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。

　　2、动火作业前，必须经过甲方批准才能进行。进行动火作业时，烧电焊时要带水或灭火器材，杜绝火灾发生，下班后要切断电源，避免意外事故发生。

　　3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。

　　4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。

　　5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。

　　6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天100元罚款，依次类推。

　　八、违约责任及处罚

　　1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。

　　2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。

　　3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送**机关处理。

　　4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责。在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元。在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。

　　九、工程付款方式

　　（一）支付时间

　　1、按甲方与开发商签订的节点支付所完成工程量的%（含已支付的工人生活费）。

　　2、到春节前甲方支付乙方所完成工程量的80%。

　　3、工程封顶一个月内付至完成量的80%，所有模板完成后三个月内付至完成量的95%，余下5%待竣工验收合格后付清。

　　4、当月如有罚款在支付工程款项中直接扣除。

　　（二）支付规定

　　1、从乙方的队伍正式进场后的第二个月开始每月支付工人生活费，每月的支付标准为参照上月上岗工人的*均人数，适当预支生活费用以不超过1000圆/人为标准支付。

　　2、乙方在每次申请工程进度款时，必须将所完成工作量报项目施工员、核算员，项目负责人审核，提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交项目部批准。

　　3、甲方支付款项时采用转账支付形式（乙方不提供正式发票）

　　十、解决合同纠纷的方式：

　　1、因本合同发生争议时，可由双方友协商解决。

　　2、如果双方协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

　　十一、安全责任事故条款：

　　1、本合同价款内已包含安全费用。施工过程由乙方自身原因所发生工伤事故，甲方概不负责，所产生的费用由乙方自行承担。

　　2、若因发乙方原因发生重大安全生产事故，甲方有权向乙方追究连带责任。

　　十二、其它：

　　1、甲方的现场管理人员工有权根据有关合同条款及管理制度对乙方进行处罚，乙方的代表必须接收签字，不签收者甲方有权直接通知交财务部门从乙方的工程进度款中扣除，另外每次按照50元处以罚款。

　　2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件，具有同等法律效力。

　　3、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，，均具同等法律效力。

　　4、本合同依甲方与开发公司签订的合同成立而成立，自双方签字、盖章后生效。

　　5、双方签定合同之时乙方需要提供元履约保证金，入场施工后甲方立即归还。

　　6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

　　本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　电话：_________

　　电话：_________

　　签订日期：_________年_________月_________日

水电安装劳务合同6

　　甲方:

　　乙方:

　　根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 、《建设工程质量管理条例》 及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 承包方式： 包工（保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理）。

　　四、 承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。

　　五、 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，*面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以5000以下的罚款，由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担。

　　六、 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的`其他要求，作为本工程质量验收标准。具体为：

　　1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx

　　2、04S202室内消火栓安装

　　3、建筑给排水设计规范GB50015-20xx(2009版)

　　4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-20xx

　　5、消防验收规范标准

　　6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20xx

　　7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx

　　七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，安全和使用功能要求的所有检测试验符合施工验收质量规范之规定

　　八、质量验收程序：

　　1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。

　　2、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。 第1页共4页

　　3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一致。

　　4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务，凡因乙方安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏 。

　　九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　十、本工程中甲方提供：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。

　　十一、工程量计算方式：

　　本工程总价为 按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。

　　十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担（工伤保险由甲方负责）。

　　十三、付款方式：

　　1、 乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。

　　2、 施工阶段、甲方根据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房使用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。

　　3、 乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。

　　4、 乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内给予付清。

　　十四、甲方的责任和义务：

　　1、 为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、 向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、 向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底

　　第2页共4页

　　4、 甲方有义务为乙方提供工伤保险（乙方需提供有效证件）。

　　5、 在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。

　　6、 如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。

　　此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。

　　甲方：

　　乙方：

　　见证人：

　　公司签章

水电安装劳务合同7

　　合同编号：88597

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：代表（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称

　　二：工程地点

　　三：工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

　　（1）室内给水管网预埋及安装；

　　（2）室内外排水管网预埋及安装；

　　（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；

　　（4）室内照明线路预埋及安装；

　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；

　　（6）防雷接地安装

　　（7）消防预埋及安装

　　（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）

　　（9）施工临时用电安拆

　　四：工期要求

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五： 工程承包方式：

　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六：合同价款

　　本合同价款为人民币：元每*方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七： 付款和结算方式

　　（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

　　八设计变更

　　因设计变更导致延误的`工期相应顺延。

　　九材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

　　2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十双方职责

　　1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　（2）负责协调配合管理施工现场。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2、乙方责任

　　（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程

　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。

　　（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位**、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十二： 安全文明施工

　　１ 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　２ 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　３ 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　４ 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　十三、其它管理制度

　　1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方 乙方

　　公司名称 居住地址

　　项目经理 身份证号码

　　联系电话

　　日期日期

水电安装劳务合同8

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称甲方）

　　现甲、乙双方遵循*等自愿、诚实守信、协商一致的原则，依据《XX人民共和国合同法》、《XX人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规的相关规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： xx千方交通信息产业园一期工程中的_ 6号楼、7号楼、10号楼、30号楼

　　2、工程地点： xx南岸区茶园新区新塘科技园（经侦业务楼对面）

　　3、工程面积：约4.5万方（此方量不作最终结算依据），以工程最终施工实际面积和甲方项目核定面积结算；

　　二、承包范围及内容

　　乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据，相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印，具体承包内容如下：

　　本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等（其他建设单位专业分包除外）。即包括施工图及设计变更中所有安装内容（属于总包范围内的）；承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐；文明施工满足项目部的要求。

　　内容说明：

　　（1）给水部份：从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表，乙方负责配合施工。

　　（2）排水部份：室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工，至小区综合管网所示的第一个井或沟。

　　（3）强电部份：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工，表后部份由乙方施工，具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装，乙方按施工图（含电梯安装图）施工。

　　（4）弱电部份：电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统，按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒**置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。

　　（5）燃气工程：按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。

　　（6）对楼层管道吊洞管井的封堵。

　　（7）对墙体开槽用细石砼的补槽。

　　（8）二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。

　　（9）甲方除提供塔吊外，其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。

　　三、承包方式：

　　1、本工程采用人工费包干，包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。

　　2、施工工具、机具及耗材的范围包括：如：焊条、元丝、扎丝等辅材；安装用中小型机具如：电焊机、切割机、车丝机等；工具如：断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。

　　四、工程工期：以甲方通知时间为准，乙方在接收到甲方通知后5日内进场。

　　五、工程质量

　　乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工，保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后，乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格，由乙方自行的返工及承担材料损失，费用在乙方当月工程款中捐出。

　　六、劳务款结算依据及结算单价

　　根据设计施工图说等要求施工，基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是：预留 元/m，安装为 元/m（建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算）。

　　上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容（水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用）；本工程的'劳务结算价款均为一次性包干价，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

　　七、工程其它费用的确定

　　当不可避免地发生计时工时，技术工按 80 元/工日计算，普工按 50 元/工日计算，并经项目主管审批同意。

　　八、工程款结算支付方式（单位工程）

　　1、时间及付款方式：乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方，完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%，以后工程量每月30号报进度，经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。

　　2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清，不计息。

　　3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。

　　九、安全文明施工

　　1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产，文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达标。

　　2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作，配备完整的安全工具、用具，如发生安全事故，费用在30000元内（含30000），由乙方自行承担，超出30000元以上部份，甲方承担70%，乙方承担30%，但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故，所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。

　　十、甲方责任

　　1、提供必要的施工图纸一套（白图）给乙方复印，做好技术交底，按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。

　　2、提供施工用水、用电接口。

　　3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。

　　4、按时支付乙方劳务工资。

　　十一、乙方责任

　　1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工，必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。

　　2、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。

　　3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，甲方对乙方处以500元/次罚款。

　　4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。否则，照价赔偿；若乙方人员发生偷盗行为，甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。

　　5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽（安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品），否则，甲方将对乙方进行经济处罚：50元/人.次。

　　6、乙方工人必须遵章守纪，不得发生打架、斗殴及偷盗等事件，否则，甲方将给予经济处罚500-5000元/人.次，情节严重者，将被追究刑事责任。

　　7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资，按有关要求将工资表实名制签字盖手印，并交甲方保存；如因乙方不按时发放工资，引起工人闹事，甲方将重罚乙方，其善后事宜由乙方负责处理。

　　8、甲方支付乙方工程款，乙方必须提供正规票据给甲方。

　　9、乙方应严格控制安装材料的损耗，若材料超出3%的损耗，由乙方承担超出部分材料的相关费用。

　　10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯，甲方给予乙方200元每次的处罚；在宿舍私接使用电气设备（如煮饭、取暖、烧水等）每次罚款500元，甲方当场没收电器。

　　11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求，因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求，甲方可单方解除合同，责令乙方无条件退场，甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方，结算时间按合同有关规定时间执行。

　　12、甲方负责给乙方提供食堂；若发现乙方人员乱倒饭菜，甲方对乙方按50元每次罚款。

　　13、甲方对乙方的经济处罚，均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由，向甲方索赔相关技术难度，施工难度及停误工费用。

　　14、乙方不得以任何理由，扰乱现场，投诉及围堵甲方现场。

　　15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。

　　十二、其他

　　1、乙方在签合同时缴纳给甲方 5 万元的履约保证金给甲方（如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还），全部工程主体封顶后一周内，甲方全额退还乙方保证金，不计息。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章（乙方交纳保证）后生效，结清全部劳务条款后，本合同即自行终止。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　负 责 人： 负 责 人：

　　年 月 日 年 月 日

水电安装劳务合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　为了适应市场经济发展需要，建立规范有序的建筑劳务市场，依据国家有关法律法规的规定，准许*等，资源，合理和诚信的原则，明确双方的责任，权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：灵璧广业凯旋门1#楼

　　2、工程地点：灵璧县迎宾大道

　　3、结构类型：框架剪力墙结构

　　二、承包内容、工期及质量标准

　　1、承包范围：1#楼 图纸范围内所有地坪(含地坪清理、冲洗、做灰坪、做细石混凝土地坪及成品养护和后期的维修等内容)

　　2、现场文明规范要求：市县级文明现场标准

　　3、承包方式：保工不包料，小型工具自备。

　　4、工期：以项目部制定的'进度计划为准，实行奖罚制度。

　　5、工程质量：合格工程标准

　　三、承包价格及付款方式：

　　(1)承包价格：按每*方米壹拾壹点伍元(￥11.5元/m2)计(以所做的房间实际面积计算即房间的净长乘以净宽)

　　(2)付款方式：工程完工支付总工程款的50%，年底付至95%，剩余5%工程款作为维修金一年后付清，如中途退场，无论什么原因结清已完成工程量的50%,自动清场余款不予再结算。

　　四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电安装劳务合同10

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公*、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南**沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42*方米。

　　住宅建筑面积176287.16*方米

　　住宅商业建筑面积20372.91*方米

　　地下室面积27336.3*方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每*方 元/㎡。住宅按建筑面积每*方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的'相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每*方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或**或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因**部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日　

水电安装劳务合同11

　　甲方：**建设集团有限公司**项目部

　　乙方： 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，*面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七 质量验收程序：

　　1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2 对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

　　4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

　　十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

　　十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

　　十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣 元/㎡.

　　十三 付款办法：

　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的.保修金外付清余款。

　　5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次**清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：

　　1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至**机关处理。

　　7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八 违约责任

　　（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

　　乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

　　2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九 其他：

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地**要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

　　代表人： 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

水电安装劳务合同12

　　发包单位：下简称甲方：

　　承包单位： 以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、 工程概况：

　　1、 工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、 工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、 三-五层为砖混 结构，总高 约20米 ，总建筑面积约

　　二、 承包内容及方式;

　　1、 承包内容：

　　⑴、 承包工种： 水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　⑵、 图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、 本工种均含小型工具。

　　2、 承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米

　　三、 工程结算及付款方式：

　　1、 工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、 付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、 工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、 甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、 不可抗拒的因素影响工期。

　　五、 工程质量：

　　1、 本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、 因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的

　　六、 双方职责范围：

　　1、 甲方职责：

　　⑴、 乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　⑵、 负责提供乙方施工人员的.食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、 按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、 负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、 乙方职责：

　　⑴、 接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的

　　⑵、 按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方

　　⑶、 各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、 严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　⑸、 必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　⑹、 配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、 严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、 其它要求：

　　1、 无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、 本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电安装劳务合同13

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为了明确发包单位与承包单位的责任，分工合作、互相配合、相互促进、共同努力完成本项工程。根据《中华人民共和国合同法、建筑法》及其它相关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方友好协商制定本合同，望双方共同遵守。

　　一、工程名称： 水电暖安装劳务合同;

　　二、工程地点： ;

　　三、工程概况：本工程主体为 结构;

　　四、劳务承包形式：清包工模式(包安全、质量、工期及安全文明施工);

　　1、水电暖预埋套管(含通风、空调、消防)安装;

　　1)、给水距外墙皮1.5米以内，所有给水管道工程的安装施工(不包含消防水箱和人防部分的给排水系统安装);

　　2)、建筑物室内排水管道安装，排水管接到外墙皮1.5米处或接到室外井;

　　3)、楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及一般照明、动力系统的安装，弱电系统配管及穿引线;

　　4)、暖管距外墙皮1.5米以内，室内地暖按照图纸要求施工

　　2、乙方只自备一切施工用小型机械和小型机械使用的耗材及劳务人工，施工所需主材、耗材均由甲方提供，乙方提前叁天向甲方报请材料清单;

　　五、承包价格：按建筑面积计算，按甲方中标面积为准计 m，单价 /m，合计大写： 元，： 元。

　　六、施工工期：随主体施工工期每因乙方原因推迟一天罚元;

　　七、质量标准：合格;

　　八、付款方式：合同签订且乙方进场施工后到主体 8层封顶后15天内付工程总造价的 %，合同范围内的全部工程完成可交验收前累积付至工程总造价的 %，工程完工验收合格交至甲方其余工程款(扣除5%质保金外)一次性付清，5%质保金到 1 年内付清。

　　九、安全文明施工：乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程规范，杜绝事故发生。施工期间因乙方原因导致的安全事故由乙方全部承担。

　　十、甲方责任：

　　1、甲方委派 工程师为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全文明施工、工程分部分项验收及其它事宜;

　　2、提供乙方现场施工的.临时住宿、用水、用电(用水用电量见补充合同);

　　3、按合同约定的付款方式支付乙方工程款，如因甲方原因不能按合同约定支付乙方工程款，乙方有权停工，由此产生的工期延误乙方不承担任何责任;

　　4、按时提供乙方申请上报的施工所需材料，如因甲方原因不能按时提供材料每耽误一天工期顺延 天;

　　5、对工程进行现场管理。

　　十一、乙方责任：

　　1、服从甲方统一指挥、管理，对甲方负责;

　　2、严格按照设计图纸及施工规范要求施工;

　　3、保证达到合格工程，文明工地，如因乙方原因达不到合同约定标准，罚乙方工程总价款的 0.5 %;

　　4、乙方要确保农忙期间工人不放假，工程正常施工;

　　5、如乙方在施工中工程质量发生问题，甲方有权责令返工、停工直至终止合同，已完成的工程按合同单价的 85 %结算，由此造成的损失乙方负责;

　　6、乙方在工程施工中，每道工序施工完成先自检合格后，报工程项目部验收，并配合工程监理及建设单位现场人员共同验收合格后，签字后方可进行下道工序，否则后果自负。

　　7、保证不拖欠任何民工工资，如果甲方不能按合同约定支付工程款，由此产生的一切后果由甲方负责。

　　8、乙方员工在施工期间出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理等现象，由此产生的一切后果及责任由乙方负责，造成情节及后果严重的由乙方承担民事和刑事责任。

　　十二、补充条款;

　　1、安全帽和安全带、安全绳及自身安全用品均由乙方负责。

　　2、甲方要求乙方使用年轻力壮，身体健康的工人上岗施工，否则，对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责。

　　3、乙方厨房、生活区等的卫生由乙方负责。

　　4、伙食乙方自理。

　　5、乙方不准使用照明电做饭、取暖，否则后果和费用自付。

　　6、材料损耗;超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。

　　7、提前上报材料必须以书面形式，不得因材料误事而停工，否则一切损失由乙方负责，注;上报材料量不得超过图纸范围，若材料上报不真实与实际施工中误差太大，一切后果由乙方负责。

　　8、施工过程中若发现乙方施工人员私自将材料贩卖，之前工地内甲方丢失的所有材料将按市场价从乙方工程款中扣除;

　　9、机械操作人员必须持证上岗，机械维修由乙方负责。

　　10、建筑面积计算;按甲方中标面积为准计 m。

　　11、乙方不得将工程再次转包他人，否则，甲方有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担。

　　十三、补充条款;本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，共四页。

　　甲方：法定代表人 乙方：法定代表人

　　委托代理人 委托代理人

　　年 月 日 年 月 日

水电安装劳务合同14

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一： 工程名称：克拉中心

　　二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

　　(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

　　(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

　　(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)防雷接地安装;

　　(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

　　四、工期要求

　　乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。

　　六、工程承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

　　七、合同价款

　　本工程建筑面积约 *米。合同价款为人民币： 元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　(一)甲方工程款支付：

　　1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。

　　2、工程进度款支付节点：

　　2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

　　2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

　　3、工程结算款支付：

　　经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

　　4、保修金支付：

　　剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

　　(8)以上违约金，凡指明的.，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

　　1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺*、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

水电安装劳务合同15

　　甲方： 乙方：

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

　　根据*等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、结构型式：

　　4、建筑风格：

　　5、工程规模：

　　二、承包范围：

　　1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

　　2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

　　3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

　　4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

　　5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

　　6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

　　7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

　　8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

　　9、当室外温度达到或超过(或按当地**规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

　　10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

　　三、施工工期：

　　1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

　　2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

　　3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

　　5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

　　四、质量要求：

　　1、执行标准：

　　《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

　　《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

　　《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

　　《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

　　《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

　　《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

　　2、质量体系要求

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

　　3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

　　六、工程款的结算及支付办法：

　　1、本工程工程量约为 *方米，工程总价约为 元。

　　2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的.综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

　　如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

　　水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、费用的组成：

　　(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

　　本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

　　七、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　2、作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地**现行相关管理要求进行施工。

　　八、安全事项

　　乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

　　3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

　　6、本合同签约地点：

　　甲方： 乙方

　　身份证号码： 身份证号码：

　　电 话： 电 话：

　　签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

水电安装劳务合同菁选（扩展2）

——水电安装劳务合同菁选

水电安装劳务合同(合集15篇)

　　随着法律观念的日渐普及，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家整理的水电安装劳务合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

水电安装劳务合同1

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公*、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南**沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42*方米。

　　住宅建筑面积176287.16*方米

　　住宅商业建筑面积20372.91*方米

　　地下室面积27336.3*方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的`排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每*方 元/㎡。住宅按建筑面积每*方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每*方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或**或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因**部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日　

水电安装劳务合同2

　　合同编号：88597

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：代表（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称

　　二：工程地点

　　三：工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

　　（1）室内给水管网预埋及安装；

　　（2）室内外排水管网预埋及安装；

　　（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；

　　（4）室内照明线路预埋及安装；

　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；

　　（6）防雷接地安装

　　（7）消防预埋及安装

　　（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）

　　（9）施工临时用电安拆

　　四：工期要求

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五： 工程承包方式：

　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六：合同价款

　　本合同价款为人民币：元每*方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七： 付款和结算方式

　　（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

　　八设计变更

　　因设计变更导致延误的工期相应顺延。

　　九材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

　　2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十双方职责

　　1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　（2）负责协调配合管理施工现场。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2、乙方责任

　　（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程

　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。

　　（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位**、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十二： 安全文明施工

　　１ 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的.安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　２ 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　３ 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　４ 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　十三、其它管理制度

　　1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方 乙方

　　公司名称 居住地址

　　项目经理 身份证号码

　　联系电话

　　日期日期

水电安装劳务合同3

　　甲方：**建设集团有限公司**项目部

　　乙方： 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，*面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七 质量验收程序：

　　1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2 对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

　　4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

　　十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

　　十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

　　十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣 元/㎡.

　　十三 付款办法：

　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

　　5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次**清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五 限额用料：甲方对乙方承包的.本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：

　　1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至**机关处理。

　　7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八 违约责任

　　（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

　　乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

　　2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九 其他：

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地**要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

　　代表人： 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

水电安装劳务合同4

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室的水电安装事宜协商一致。订立如下劳务合同条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：水电安装

　　二、工程地点：冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室

　　三、工程内容：

　　(1)室内给水管网预埋及安装;

　　(2)室内排水管网预埋及安装;

　　(3)室内给水设备预埋及安装;

　　(4)室内照明线路预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　四、工期要求

　　1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五: 工程承包方式：

　　包工、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过业主的验收并交付使用。

　　推荐阅读：水电安装劳务合同范本水电安装劳务分包合同范本水电安装劳务合同范本水电安装劳务合同车间水电安装合同范本住房水电安装合同

　　六、合同价款

　　本合同价款为人民币： 元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。

　　该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七、付款和结算方式

　　乙方完成工程通过甲方验收合格后付款。

　　八、设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。

　　2水电安装的工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十、双方职责

　　1、甲方职责

　　负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程

　　(2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填

　　(3)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(7)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的'工期延误按200元/天向乙方收取违约金。

　　(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。

　　(4)乙方必须做到工完场清。

　　(5)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　十二、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方负责

　　2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　十三、其它管理制度

　　乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四、 未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清款项后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

水电安装劳务合同5

　　发包单位：以下简称甲方：

　　承包单位：以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、三-五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式;

　　1、承包内容：

　　⑴、承包工种：水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、工地临时用水用电安装) 。

　　⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米计算，按图纸尺寸及计算规则计算面积。

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程完成月报，送甲方审核确认后，甲方在本月20日前支付应付工程进度款的80%，工程竣工验收合格办理结算后，甲方15天内将余款一次付清。

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准为依据，要求单位工程一次验收合格，如因乙方原因，工程质量达不到质量标准，乙方承担所发生的一切费用。

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的期限完成，甲方有权另外组织施工，其发生的全部费用从乙方相关工程款中扣除。

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　⑴、乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组认真搞好图纸技术和安全技术交底工作。

　　⑵、负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导乙方施工。

　　2、乙方职责：

　　⑴、接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的施工人员进场。

　　⑵、按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方施工员的'安排指导，确保工程质量。

　　⑶、各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的施工任务。

　　⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断电。

　　⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　发包人(签字)：

　　承包人(签字)：

　　电话：电话：

　　签订时间：年月日

水电安装劳务合同6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一： 工程名称：克拉中心

　　二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

　　(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

　　(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

　　(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)防雷接地安装;

　　(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

　　四、工期要求

　　乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。

　　六、工程承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

　　七、合同价款

　　本工程建筑面积约 *米。合同价款为人民币： 元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　(一)甲方工程款支付：

　　1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。

　　2、工程进度款支付节点：

　　2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

　　2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

　　3、工程结算款支付：

　　经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

　　4、保修金支付：

　　剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的'指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

　　(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

　　1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺*、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

水电安装劳务合同7

　　甲方：代表(以下简称甲方)

　　乙方：代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就住宅小区的水电、弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一： 工程名称：

　　二： 工程地点：

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水，电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;

　　(6)防雷接地安装;

　　(7)消防所有管网预埋;

　　(8)弱电预埋及设备安装;

　　四、工期要求

　　乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安装(含防雷接地、水，弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机

　　八、付款和结算方式

　　7.1 由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

　　7.2 当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;

　　7.3 当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%;

　　7.4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%

　　7.5 总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。

　　九，保证金的交付与退还;

　　乙方承诺确保甲方的工程进度，工程质量，安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关规定。愿交履约保证金(按承包总价的5%缴纳)保证金于合同签订时一次**清，待乙方承包的工程验收备案后，全部退还，(不计息)如乙方不能履行合同，保证金则抵做违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十一、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十二、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

　　(2)应按照设计图的`要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十三、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十四、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

　　2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

　　十五、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺*、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十六、甲方现场所有临水临电全部由乙方负责不在另行计费。

　　十七;未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

水电安装劳务合同8

　　甲方： 乙方：

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

　　根据*等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、结构型式：

　　4、建筑风格：

　　5、工程规模：

　　二、承包范围：

　　1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

　　2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

　　3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

　　4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

　　5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

　　6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

　　7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

　　8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

　　9、当室外温度达到或超过(或按当地**规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

　　10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

　　三、施工工期：

　　1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

　　2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

　　3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

　　5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的.相应损失。

　　四、质量要求：

　　1、执行标准：

　　《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

　　《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

　　《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

　　《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

　　《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

　　《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

　　2、质量体系要求

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

　　3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

　　六、工程款的结算及支付办法：

　　1、本工程工程量约为 *方米，工程总价约为 元。

　　2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

　　如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

　　水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、费用的组成：

　　(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

　　本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

　　七、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　2、作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地**现行相关管理要求进行施工。

　　八、安全事项

　　乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

　　3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

　　6、本合同签约地点：

　　甲方： 乙方

　　身份证号码： 身份证号码：

　　电 话： 电 话：

　　签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

水电安装劳务合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　双方就工程项目达成如下协议:

　　一、工程名称：巩留县综合农场公共租赁住房建设项目

　　二、工程地点：巩留县综合农场

　　三、承包方式：单包工

　　四、工程价格：按建筑面积____元/M2

　　五、工程内容：水、暖、电气设备安装。

　　1、质量要求：按国家相关质量验收规范。

　　2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

　　3、现场文明施工：按地方**相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。

　　4、现场安全施工：按国家及地方**有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。

　　5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

　　六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。

　　1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的'损失由乙方负责。

　　2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。

　　七、其它：

　　1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。

　　2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

水电安装劳务合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围：

　　工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水1.5米)，施工图改变后工程量另行计算。

　　四、工期要求：乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。

　　六、合同价款：本合同价款为人民币：___元每*方米(以建筑面积结算)

　　七、付款和结算方式：

　　(1)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)

　　八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应：

　　本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。

　　十、双方职责：

　　1、甲方职责：

　　(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。

　　(4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。

　　2、乙方责任：

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　(3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　(7)清洁卫生由乙方清理

　　十一、安全文明施工：

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。

　　2、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的'安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。

　　3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。

　　十二、其它管理制度：

　　1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以______元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。

　　十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　日期：日期：

水电安装劳务合同11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙双方本着*等、自愿、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，现将######商品房工程的水电安装、防雷接地及弱电预留、预埋安装等劳务施工承包事宜承包给乙方，为了明确双方权利、义务，特订立如下劳务分包合同，双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：_________商品房工程。

　　二、工程地点：_________。

　　三、工程建筑面积：以图纸结算为准。

　　四、工程承包范围及幢号：

　　1、按甲方投标清单水电中（含设计变更）的工程量和内容全部做完。

　　2、所有的水电洞口吊洞浇筑（不包括防水抹灰和电梯井内的封堵）。

　　3、所有幢号的临电搭设、维护。

　　五、质量要求：

　　工程质量：达到总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求。由于乙方自身原因造成的返工人工费及材料损失费由乙方负责。由于图纸变更工程量的增加另行计费。施工过程中所需的材料乙方提前3天提交计划，甲方保证材料及时到位。

　　六、单价、付款及结算方式

　　（1）本工程按建筑面积计算，车库按14.00元/*方米计算，住宅按22.00元/*方米计算。9、10号楼按22.00元/*方米计算。

　　（2）车库预埋完成一月内支付10、00万元，每幢主体封顶后一月内支付8.00元/*方米，全部安装完成后一月支付5元/*方米。外墙涂料完一月内付2.5元/*方米，竣工验收合格后一月内支付至所完工程量的'97%、剩余3 %作质保金一年内未出现质量问题一次付清。

　　七、材料设备供应

　　水电安装的小型工器具如钳子、卷尺等由乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。乙方负责的辅材为钉子、封口胶、焊条、扎丝和铁丝。

　　八、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）甲方及时提供给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

　　（2）甲方指定现场负责人，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　（4）甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用、保管情况。乙方如违反规定和工作达不到相应标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　（5）按工程合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　（1）完成本合同承包范围内所有水电安装工程内容。

　　（2）按照设计图的要求及施工规范施工，达到合格工程验收标准。

　　（3）施工现场承包范围内水、电材料现场上、下车及转运。

　　（4）乙方进场人员必需服从甲方管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（5）现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。完工时把现场清理干净，把材料分类堆放整齐并放在甲方指定的位臵。

　　（6）乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。

　　九、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资，如甲方有客观原因造成工期延误承担乙方相应的人工费用。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方在生产过程中，人员不足，工程质量、施工安全等不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算按工程量单项价款的70%支付给乙方。

　　（2）双方约定的工期不论何种原因不得延长。

　　（3）在施工过程中如乙方因施工质量低劣造成的返工损失均由乙方自行承担。

　　（4）乙方必须服从甲方及建设单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

　　（5）乙方必须按甲方要求做好各项工作。

　　十、安全责任

　　在施工过程中乙方应遵守甲方的安全管理，做好自身的安全防护。施工过程中造成的单次安全事故医药费2万元（含2万元）以内由乙方承担，单次安全事故医疗费用超过二万元以上时，甲方同意承担乙方扣除国家医保认可医疗点的医疗费后的70%，剩余的30%由乙方自行承担并附有效的医疗发票。

　　甲方承担费用计算式：=（医疗费+工伤赔付费—2万元—医保赔付费）×70%

　　十一、履约保证金

　　1、合同签订前，乙方向甲方缴纳保证金10万元（不计利息）。

　　2、保证金主体工程完工10层退一半、封顶退完。

　　十二、特别约定

　　1、班组工人进场当天必须提供身份证复印件且男年龄不超过60周岁、女年龄不超过50周岁。专业工种具有上岗证，否则工人在施工场内所发生的一切事故甲方不承担任何经济和法律责任。

　　2、工人在施工场外所发生的一切事故与甲方无关。

　　3、乙方现场负责人每月在现场16天，代理人员在现场26天（以甲方打卡为准），少一天扣500元，在保证金中扣除。

　　4、累计罚款达到2万元，甲方有权终止合同，并取消乙方作业资格，结算按已完合格工程量70%计算。

　　5、乙方须配臵足够的无线电对讲机，以便通讯联络，提高工效。

　　十三、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖印后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　电话：_________

　　电话：_________

　　_________年_________月_________日

　　_________年_________月_________日

水电安装劳务合同12

　　甲方：**建设集团有限公司**项目部

　　乙方： 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。水电安装劳务合同范本

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，*面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七 质量验收程序：

　　1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

　　4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善， 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外)，均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

　　十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

　　十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。水电安装劳务合同范本

　　十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价;达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格;85分(不含85分)以下的每下降一分。扣 元/m2。

　　十三 付款办法：

　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

　　5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次**清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：

　　1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的.安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至**机关处理。

　　7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八 违约责任

　　(一)有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　(二)发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;

　　2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九 其他：

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地**要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

　　代表人： 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

水电安装劳务合同13

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称甲方）

　　现甲、乙双方遵循*等自愿、诚实守信、协商一致的原则，依据《XX人民共和国合同法》、《XX人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规的相关规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： xx千方交通信息产业园一期工程中的_ 6号楼、7号楼、10号楼、30号楼

　　2、工程地点： xx南岸区茶园新区新塘科技园（经侦业务楼对面）

　　3、工程面积：约4.5万方（此方量不作最终结算依据），以工程最终施工实际面积和甲方项目核定面积结算；

　　二、承包范围及内容

　　乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据，相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印，具体承包内容如下：

　　本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等（其他建设单位专业分包除外）。即包括施工图及设计变更中所有安装内容（属于总包范围内的）；承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐；文明施工满足项目部的要求。

　　内容说明：

　　（1）给水部份：从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表，乙方负责配合施工。

　　（2）排水部份：室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工，至小区综合管网所示的第一个井或沟。

　　（3）强电部份：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工，表后部份由乙方施工，具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装，乙方按施工图（含电梯安装图）施工。

　　（4）弱电部份：电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统，按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒**置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。

　　（5）燃气工程：按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。

　　（6）对楼层管道吊洞管井的封堵。

　　（7）对墙体开槽用细石砼的补槽。

　　（8）二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。

　　（9）甲方除提供塔吊外，其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。

　　三、承包方式：

　　1、本工程采用人工费包干，包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。

　　2、施工工具、机具及耗材的范围包括：如：焊条、元丝、扎丝等辅材；安装用中小型机具如：电焊机、切割机、车丝机等；工具如：断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。

　　四、工程工期：以甲方通知时间为准，乙方在接收到甲方通知后5日内进场。

　　五、工程质量

　　乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工，保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后，乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格，由乙方自行的返工及承担材料损失，费用在乙方当月工程款中捐出。

　　六、劳务款结算依据及结算单价

　　根据设计施工图说等要求施工，基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是：预留 元/m，安装为 元/m（建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算）。

　　上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容（水电安装工程劳务的'人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用）；本工程的劳务结算价款均为一次性包干价，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

　　七、工程其它费用的确定

　　当不可避免地发生计时工时，技术工按 80 元/工日计算，普工按 50 元/工日计算，并经项目主管审批同意。

　　八、工程款结算支付方式（单位工程）

　　1、时间及付款方式：乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方，完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%，以后工程量每月30号报进度，经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。

　　2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清，不计息。

　　3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。

　　九、安全文明施工

　　1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产，文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达标。

　　2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作，配备完整的安全工具、用具，如发生安全事故，费用在30000元内（含30000），由乙方自行承担，超出30000元以上部份，甲方承担70%，乙方承担30%，但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故，所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。

　　十、甲方责任

　　1、提供必要的施工图纸一套（白图）给乙方复印，做好技术交底，按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。

　　2、提供施工用水、用电接口。

　　3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。

　　4、按时支付乙方劳务工资。

　　十一、乙方责任

　　1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工，必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。

　　2、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。

　　3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，甲方对乙方处以500元/次罚款。

　　4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。否则，照价赔偿；若乙方人员发生偷盗行为，甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。

　　5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽（安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品），否则，甲方将对乙方进行经济处罚：50元/人.次。

　　6、乙方工人必须遵章守纪，不得发生打架、斗殴及偷盗等事件，否则，甲方将给予经济处罚500-5000元/人.次，情节严重者，将被追究刑事责任。

　　7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资，按有关要求将工资表实名制签字盖手印，并交甲方保存；如因乙方不按时发放工资，引起工人闹事，甲方将重罚乙方，其善后事宜由乙方负责处理。

　　8、甲方支付乙方工程款，乙方必须提供正规票据给甲方。

　　9、乙方应严格控制安装材料的损耗，若材料超出3%的损耗，由乙方承担超出部分材料的相关费用。

　　10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯，甲方给予乙方200元每次的处罚；在宿舍私接使用电气设备（如煮饭、取暖、烧水等）每次罚款500元，甲方当场没收电器。

　　11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求，因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求，甲方可单方解除合同，责令乙方无条件退场，甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方，结算时间按合同有关规定时间执行。

　　12、甲方负责给乙方提供食堂；若发现乙方人员乱倒饭菜，甲方对乙方按50元每次罚款。

　　13、甲方对乙方的经济处罚，均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由，向甲方索赔相关技术难度，施工难度及停误工费用。

　　14、乙方不得以任何理由，扰乱现场，投诉及围堵甲方现场。

　　15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。

　　十二、其他

　　1、乙方在签合同时缴纳给甲方 5 万元的履约保证金给甲方（如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还），全部工程主体封顶后一周内，甲方全额退还乙方保证金，不计息。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章（乙方交纳保证）后生效，结清全部劳务条款后，本合同即自行终止。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　负 责 人： 负 责 人：

　　年 月 日 年 月 日

水电安装劳务合同14

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为了明确发包单位与承包单位的责任，分工合作、互相配合、相互促进、共同努力完成本项工程。根据《中华人民共和国合同法、建筑法》及其它相关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方友好协商制定本合同，望双方共同遵守。

　　一、工程名称： 水电暖安装劳务合同;

　　二、工程地点： ;

　　三、工程概况：本工程主体为 结构;

　　四、劳务承包形式：清包工模式(包安全、质量、工期及安全文明施工);

　　1、水电暖预埋套管(含通风、空调、消防)安装;

　　1)、给水距外墙皮1.5米以内，所有给水管道工程的安装施工(不包含消防水箱和人防部分的给排水系统安装);

　　2)、建筑物室内排水管道安装，排水管接到外墙皮1.5米处或接到室外井;

　　3)、楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及一般照明、动力系统的安装，弱电系统配管及穿引线;

　　4)、暖管距外墙皮1.5米以内，室内地暖按照图纸要求施工

　　2、乙方只自备一切施工用小型机械和小型机械使用的耗材及劳务人工，施工所需主材、耗材均由甲方提供，乙方提前叁天向甲方报请材料清单;

　　五、承包价格：按建筑面积计算，按甲方中标面积为准计 m，单价 /m，合计大写： 元，： 元。

　　六、施工工期：随主体施工工期每因乙方原因推迟一天罚元;

　　七、质量标准：合格;

　　八、付款方式：合同签订且乙方进场施工后到主体 8层封顶后15天内付工程总造价的 %，合同范围内的全部工程完成可交验收前累积付至工程总造价的 %，工程完工验收合格交至甲方其余工程款(扣除5%质保金外)一次性付清，5%质保金到 1 年内付清。

　　九、安全文明施工：乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程规范，杜绝事故发生。施工期间因乙方原因导致的安全事故由乙方全部承担。

　　十、甲方责任：

　　1、甲方委派 工程师为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全文明施工、工程分部分项验收及其它事宜;

　　2、提供乙方现场施工的.临时住宿、用水、用电(用水用电量见补充合同);

　　3、按合同约定的付款方式支付乙方工程款，如因甲方原因不能按合同约定支付乙方工程款，乙方有权停工，由此产生的工期延误乙方不承担任何责任;

　　4、按时提供乙方申请上报的施工所需材料，如因甲方原因不能按时提供材料每耽误一天工期顺延 天;

　　5、对工程进行现场管理。

　　十一、乙方责任：

　　1、服从甲方统一指挥、管理，对甲方负责;

　　2、严格按照设计图纸及施工规范要求施工;

　　3、保证达到合格工程，文明工地，如因乙方原因达不到合同约定标准，罚乙方工程总价款的 0.5 %;

　　4、乙方要确保农忙期间工人不放假，工程正常施工;

　　5、如乙方在施工中工程质量发生问题，甲方有权责令返工、停工直至终止合同，已完成的工程按合同单价的 85 %结算，由此造成的损失乙方负责;

　　6、乙方在工程施工中，每道工序施工完成先自检合格后，报工程项目部验收，并配合工程监理及建设单位现场人员共同验收合格后，签字后方可进行下道工序，否则后果自负。

　　7、保证不拖欠任何民工工资，如果甲方不能按合同约定支付工程款，由此产生的一切后果由甲方负责。

　　8、乙方员工在施工期间出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理等现象，由此产生的一切后果及责任由乙方负责，造成情节及后果严重的由乙方承担民事和刑事责任。

　　十二、补充条款;

　　1、安全帽和安全带、安全绳及自身安全用品均由乙方负责。

　　2、甲方要求乙方使用年轻力壮，身体健康的工人上岗施工，否则，对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责。

　　3、乙方厨房、生活区等的卫生由乙方负责。

　　4、伙食乙方自理。

　　5、乙方不准使用照明电做饭、取暖，否则后果和费用自付。

　　6、材料损耗;超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。

　　7、提前上报材料必须以书面形式，不得因材料误事而停工，否则一切损失由乙方负责，注;上报材料量不得超过图纸范围，若材料上报不真实与实际施工中误差太大，一切后果由乙方负责。

　　8、施工过程中若发现乙方施工人员私自将材料贩卖，之前工地内甲方丢失的所有材料将按市场价从乙方工程款中扣除;

　　9、机械操作人员必须持证上岗，机械维修由乙方负责。

　　10、建筑面积计算;按甲方中标面积为准计 m。

　　11、乙方不得将工程再次转包他人，否则，甲方有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担。

　　十三、补充条款;本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，共四页。

　　甲方：法定代表人 乙方：法定代表人

　　委托代理人 委托代理人

　　年 月 日 年 月 日

水电安装劳务合同15

　　发包单位：_________（以下简称甲方）

　　承包单位：_________（以下简称乙方）

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇（水泥厂厂区西南角）。

　　3、三—五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式。

　　1、承包内容：

　　（1）承包工种：水电（其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　（2）图纸上所承包工种的内容为内容。

　　（3）本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米_________。

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，总工期为120天，（开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准）。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　（1）甲方确认非乙方原因影响工期。

　　（2）不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的'

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　（1）乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　（2）负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　（3）、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　（4）、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、乙方职责：

　　（1）接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的

　　（2）按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方

　　（3）各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　（4）严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　（5）必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　（6）配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　（7）严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

水电安装劳务合同菁选（扩展3）

——水电安装劳务合同菁选

水电安装劳务合同(精选15篇)

　　现今很多公民的**意识在不断增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的水电安装劳务合同，欢迎阅读与收藏。

水电安装劳务合同1

　　甲方:

　　乙方:

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等法律的有关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方经友好协商，同意签定本合同。

　　一、工程名称：隆鑫国际Ⅱ标段水电安装工程，建筑面积约为80000*方米(以实际工程结算数为准)。

　　二、工程地址：石坪桥

　　三、工程承包范围和内容

　　乙方按工程设计施工图承包水施、电施和会审纪要、技术核定变更单的全部工程内容承包隆鑫国际Ⅱ标段散水范围内的全部水电安装工程的劳务，但不限于以下工程内容：

　　1、给排水工程：

　　1)室内生活给水管道安装，一户一表后接至户内各功能房间用水点。

　　2)室内外雨、污水(含空调冷凝水)管道安装，主管接至小区综合管网图所示的第一个雨、污水井或沟。

　　2、防雷及接地安装。

　　3、电气工程：

　　1)照明部分：一户一表(电表箱)后至户内各功能房间开关、插座等用电点的安装及相关电线、电缆、桥架的敷设;公共楼梯间、电梯前室、走道间、车库、设备房等的照明系统，疏散指示系统及应急照明系统的线缆敷设及配电箱、灯具安装。

　　2)专用部分：动力配电箱、水泵及电梯用电、照明等按设计施工图说(含电梯安装图)的要求完成施工。

　　3)智能建筑：智能如通信网络、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统，按设计预留套管、管道和安装各类箱体盒**置，预埋管道附带丝不穿线。

　　4、其他工程的预留预埋。

　　5、不包括土建所有相关工作(孔洞、线槽的剔打及后塞口、吊补、防水、抹灰，管沟开挖、砌筑、回填等相关土建工作)。

　　四、工程期限(以主合同为准)

　　开工日期：

　　合同日期：以土建工程进度同步。

　　五、工程劳务费用及付款方式。

　　1、劳务费用：以上水电安装劳务费用按建筑面积12元/m2包干计算。

　　2、乙方派一名水电施工人员到现场负责施工、质量、安全、进度、文明施工等工作，甲方每月补贴

　　3、全部水电安装的资料由乙方负责整理完成合格后，交甲方归档向建设单位移交，甲方提供空白表格。

　　4、支付方式：(以主合同为准)

　　1)、在土建任何一栋楼主体达到11层以上后，甲方收到工程进度款开始支付水电安装预留预埋进度款。11层以下的水电安装预留进度款，甲方在收到11层以下的进度款后按该部分工程款的30%支付，剩余50%由甲方逐月分四次*均支付。

　　2)、工程一审结算完毕甲方收到进度款后十日内付至总劳务费用的'85%。

　　3)、竣工验收合格后待甲方的工程结算办理完毕，甲方收到工程尾款，扣除质量保修金，向乙方支付应付的劳务工程费用。

　　六、物资供应

　　1、本工程所用的全部工程设备和材料均由甲方采购并组织到场。并保证现场安装进程需要。

　　2、工程所用的全部工程设备和材料均须符合设计和要求，必须符合国家相关标准并有相应的合格证书。

　　3、因甲方购买的工程材料、工程设备不能满足相关质量要求导致乙方停工(拆除、重新安装)的相关劳务费用，发生时分清责任另行协商解决。

　　七、工程质量：按主合同要求

　　八、双方责任及违约

　　1、甲方为乙方提供水电安装施工图叁套。甲方应协助乙方协调、疏通与其他各施工单位、建设单位、监理单位的联系。

　　2、甲方按合同按时按期支付劳务费。

　　3、甲方为乙方提供临设住宿、库房、加工场地。

　　4、乙方按合同工程进度同步完成相关工作。

　　5、乙方负责施工过程中的安全文明生产。

　　6、乙方负责本安装工程所需的设备、机具及其他低质易耗品。

　　7、甲乙双方任何一方如违反以上所有条款视为违约，违约责任，另行协商。

　　九、争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时解决。协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　十、工程保修

　　1、本工程水电安装保修期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、水电安装保修金为总费用的3%。

　　3、保修期满一个月内无息退还全部保修金。

　　十一、其他

　　1、进度、质量、安全、文明施工等的奖罚按甲方与建设单位签订的主合同的条件参照执行。

　　2、甲乙双方签定合同时乙方向甲方支付履约保证金伍万元整(大写：人民币伍万元整)，履约保证金在签定合同三日内交纳。履约保证金的退还时间视情况另行协商。

　　3、附甲方与建设单位签订的主合同复印件一份。

　　4、本合同经双方签字盖章即生效，甲方向乙方付清全额工程款自动失效。

　　5、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　日期：年月日

　　日期：年日月

水电安装劳务合同2

　　合同编号：88597

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：代表（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称

　　二：工程地点

　　三：工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

　　（1）室内给水管网预埋及安装；

　　（2）室内外排水管网预埋及安装；

　　（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；

　　（4）室内照明线路预埋及安装；

　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；

　　（6）防雷接地安装

　　（7）消防预埋及安装

　　（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）

　　（9）施工临时用电安拆

　　四：工期要求

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五： 工程承包方式：

　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六：合同价款

　　本合同价款为人民币：元每*方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七： 付款和结算方式

　　（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

　　八设计变更

　　因设计变更导致延误的工期相应顺延。

　　九材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

　　2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十双方职责

　　1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的'给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　（2）负责协调配合管理施工现场。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2、乙方责任

　　（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程

　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。

　　（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位**、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十二： 安全文明施工

　　１ 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　２ 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　３ 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　４ 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　十三、其它管理制度

　　1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方 乙方

　　公司名称 居住地址

　　项目经理 身份证号码

　　联系电话

　　日期日期

水电安装劳务合同3

　　甲方：代表(以下简称甲方)

　　乙方：代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：

　　二：工程地点：

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;

　　(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;

　　(7)防雷接地安装;

　　(8)消防所有管网预埋;

　　(9)弱电预埋;

　　(10)通风、太阳能孔洞预留;

　　四、工期要求

　　乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方经调试并自检合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：35.00元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

　　2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%;

　　3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;

　　4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%

　　5总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料现场转运。

　　(4)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的'管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。

　　(7)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。

　　(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。

　　(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.

　　(4)乙方必须做到工完场清，否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

　　(6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。

　　十三、安全文明施工

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。

　　2 、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。

　　十四、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺*、迟到、旷工等现象)，甲方按50元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。

　　十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表签字：

　　甲方代表身份证号码：乙方身份证号码：

　　甲方代表联系电话：乙方联系电话：

　　日期：___年___月___日日期：___年___月___日

水电安装劳务合同4

　　发包单位：下简称甲方：

　　承包单位： 以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、 工程概况：

　　1、 工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、 工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、 三-五层为砖混 结构，总高 约20米 ，总建筑面积约

　　二、 承包内容及方式;

　　1、 承包内容：

　　⑴、 承包工种： 水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　⑵、 图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、 本工种均含小型工具。

　　2、 承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米

　　三、 工程结算及付款方式：

　　1、 工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、 付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、 工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、 甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、 不可抗拒的因素影响工期。

　　五、 工程质量：

　　1、 本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、 因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的

　　六、 双方职责范围：

　　1、 甲方职责：

　　⑴、 乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　⑵、 负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、 按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、 负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、 乙方职责：

　　⑴、 接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的`

　　⑵、 按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方

　　⑶、 各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、 严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　⑸、 必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　⑹、 配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、 严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、 其它要求：

　　1、 无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、 本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电安装劳务合同5

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室的水电安装事宜协商一致。订立如下劳务合同条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：水电安装

　　二、工程地点：冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室

　　三、工程内容：

　　(1)室内给水管网预埋及安装;

　　(2)室内排水管网预埋及安装;

　　(3)室内给水设备预埋及安装;

　　(4)室内照明线路预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　四、工期要求

　　1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五: 工程承包方式：

　　包工、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过业主的验收并交付使用。

　　推荐阅读：水电安装劳务合同范本水电安装劳务分包合同范本水电安装劳务合同范本水电安装劳务合同车间水电安装合同范本住房水电安装合同

　　六、合同价款

　　本合同价款为人民币： 元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。

　　该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七、付款和结算方式

　　乙方完成工程通过甲方验收合格后付款。

　　八、设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。

　　2水电安装的工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十、双方职责

　　1、甲方职责

　　负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程

　　(2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填

　　(3)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(7)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的'劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。

　　(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。

　　(4)乙方必须做到工完场清。

　　(5)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　十二、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方负责

　　2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　十三、其它管理制度

　　乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四、 未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清款项后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

水电安装劳务合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　双方就工程项目达成如下协议:

　　一、工程名称：巩留县综合农场公共租赁住房建设项目

　　二、工程地点：巩留县综合农场

　　三、承包方式：单包工

　　四、工程价格：按建筑面积____元/M2

　　五、工程内容：水、暖、电气设备安装。

　　1、质量要求：按国家相关质量验收规范。

　　2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

　　3、现场文明施工：按地方**相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。

　　4、现场安全施工：按国家及地方**有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。

　　5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

　　六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。

　　1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的`水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。

　　2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。

　　七、其它：

　　1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。

　　2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

水电安装劳务合同7

　　安装方： (以下简称甲方)代表： 承包方： (以下简称乙方) 代表：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就教育学院二标段工程(A、B、D、学生食堂及后勤保卫房)的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围：

　　工程范围与内容：(包括教育学院二标段的A栋、B栋、D栋、后勤保卫房及学生食堂等所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装;

　　(2)室内排水管网预埋及安装;

　　(3)室内给水设备预埋及安装;

　　(4)室内照明线路预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(6)防雷接地安装

　　(7)消防预埋及安装

　　(8)弱电预埋及安装

　　四、工期要求：乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六、合同价款：本合同价款为人民币：19 元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干，该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七、付款和结算方式：

　　(1)由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工

　　(2)甲乙双方签订施工劳务合同后，乙方交给甲方50000元作为履约保证金，竣工后三日内，甲方退还乙方50000元履约保证金。

　　八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应：

　　1、本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。

　　2、水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十、双方职责：

　　1、甲方职责：

　　(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的`施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿

　　2、乙方责任：

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程

　　(2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填

　　(3)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　(4)施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　(5)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(7)在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　(8)乙方食宿自理

　　(9)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任：

　　1、甲方违约责任：如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任：

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　(8)乙方未经甲方允许擅自到有关单位**、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　(9)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十二、安全文明施工：

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发

　　十三、其它管理制度：

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，如无故不在岗(含缺*、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商：

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电安装劳务合同8

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等自愿，诚实守信的原则。甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致，订立如下劳务合同分包条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：_______

　　二、工程地点：_______

　　三、工程承包范围与内容：工程所有土建面积，施工图内所有强电给排水工程安装（室外散水1、2米内）强电通电照明（不含装修吊顶）弱电只预留（卫生间不含洁具）。

　　四、工期要求：乙方必须在_______年_______月_______日前竣工。乙方在甲方规定时间内完成施工任务。

　　五、工程承包方式：只包括人工费，不包任何材料（主材、辅材）及验收资质。

　　六、合同价款：本合同价款为人民币_______元每*方米（以建筑面积结算）。

　　七、付款结算方式：本工程计划按工程进度实际完成工程量总价款的百分比付款（前期预留一至三层安装完成给8%，三至封顶安装完成给8%，二次配管一至三层安装完成给8%，三层至顶层安装完成给8%，给排水安装一至三层安装完成给15%，三层至顶层安装完成给15%，串线安灯一至三层安装完成给15%，三至顶层安装完成给15%）当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为工

　　八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应：本合同工程所有用于水电材料由甲方采购提供。

　　十、双方责任：

　　1、甲方责任：按时提供施工工作面给乙方使用，甲方提供水电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及工作内容。施工现场水电料上下车均有甲方负责，负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　2、乙方责任：土建面积施工图内所有水电安装工程，应按照设计图要求规范施工，达到甲方验收标准。现场甲方提供原材料严禁浪费，否则甲方有权要求乙方按原值赔偿。乙方提前五天提出计划，材料由甲方审核购买。

　　十一、安全文明施工：乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，因工作造成的安全事故发生意外伤害的'全部费用由甲方承担。因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用一千元以内（含一千元）乙方承担全部费用，一千元以上由甲方承担超出全部费用。甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵循安全规章制度。

　　十二、未尽事宜甲方和乙方共同协商

　　本合同经双方签字后生效。本合同承包范围内任务完成，结清余款后，本合同即终止。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：__________________乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

水电安装劳务合同9

　　发包人【简称甲方】

　　劳务分包人【简称乙方】

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循*等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况：

　　1.1工程名称：

　　工程地点：

　　建筑面积：*方米，地下车库（据98定额人工工资结算）。

　　结构形式：框架剪力墙结构，层。

　　1.2工程承包范围：

　　水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。

　　1.2.1、水施部分：给排水系统预留洞及设备安装；

　　1.2.2、消防部分：防火自动报警系统预留洞及管子的预埋；

　　1.2.3、电气部分：强电（公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装），住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装；

　　1.2.4、弱电部分：弱电（电视、电话、宽带、对讲）线管的预埋，桥架及弱电箱的安装。

　　1.2.5、空调部分：中央空调洞的预留；

　　1.2.6、通风部分：排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋；

　　1.2.7、室外部分：室外雨水管安装、避雷、接地焊制；

　　1.2.8、采暖部分：采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。

　　承包方式：清包工

　　建筑面积包干报价。包人工、包安装工具（包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻）的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过；

　　1.3质量等级：中州杯

　　1.4合同价款：

　　1.4.1主楼单价：(建筑面积，地下车库另算)

　　1.4.2合同价款：￥：元（不包含地下车库）

　　第二条：图纸

　　开工前七天，发包人应提供图纸壹套（未含竣工图）

　　第三条：甲方驻工地代表

　　3.1甲方驻工地代表姓名：

　　3.2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。

　　第四条：甲方工作

　　甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作：

　　4.1负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划；

　　4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督；

　　4.3定期组织召开业主例会，对施工生产情况进行协调；

　　4.4提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱；

　　4.5甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系；

　　4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。

　　第五条：乙方驻工地代表

　　5.1乙方驻工地代表姓名

　　5.2职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。

　　第六条：乙方工作

　　乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

　　6.1按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划，并对数量负责；

　　6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求；

　　6.3按照甲方代表批准的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案；与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。

　　***在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理，必须建立质量保证体系，并按甲方要求配备专职或兼职安全员和质量检查员；

　　6.5乙方必须严格遵守河南省及郑州市**关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例，任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担，由此造成的甲方的.经济损失由乙方承担；

　　6.6乙方所有工人必须具备国家、河南省及郑州市要求的全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，由此造成的甲方的各种损失由乙方承担；

　　6.7乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单，乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场，且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方，经甲方同意后方可变动，否则视为违约，自行承担由此产生的后果及费用。

　　第七条：结算与付款

　　7.1结算依据：以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。

　　7.2按节点进度支付工程款：十五层封顶支付8%，主体封顶支付12%；十五层二次线管预埋完成支付4%，主体封顶二次线管预埋完成支付6%；安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%；工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%；结算完成支付95%；剩余5%为保修押金，保修期按照业主与总包方的合同约定贰年；

　　以上支付节点均按实际完成面积支付。

　　第八条：工程质量的监督与验收：

　　8.1乙方在施工中必须按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工，质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%；

　　8.2施工中的隐蔽工程，在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方验收；

　　8.3每次完成的分部分项工程，由乙方专职人员报请甲方质检部门，经检验合格后进入下道工序施工；

　　8.4乙方应按照国家标准、规范和设计图纸进行施工，并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查，对查出的问题，应按甲方要求及时进行返工、修改、自行承担费用。甲方有权酌情给以200—20xx元罚款。造成业主或监理的批评或罚款均由乙方承担，根据业主的罚款数额，由乙方承担双倍罚款；

　　8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响，乙方不负责任；

　　8.6乙方工程在具备验收条件时，甲方五日内组织项目部有关部门进行验收，经验收符合要求，双方在验收单上签字，资料由甲方负责保存。

　　第九条：材料及设备保管

　　9.1乙方严格要求工人按照施工质量验收规范施工，杜绝浪费材料，做好工完场清工作（材料、建筑垃圾）；因乙方原因造成的质量问题由乙方承担，甲方收取材料损失费，所造成的罚款由乙方承担，甲方在乙方工程款中扣除；乙方需切合实际根据施工工期的用量需要，提前三天向甲方上报施工所用材料。

　　9.2乙方需要的材料由甲方供应到施工现场，乙方应负责卸料并及时清点并办理领用手续，按甲方指定堆放整齐；材料一经领用，圴由乙方负责保管，直至工程完工，由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏，圴由乙方负责；

　　第十条：补充条款：

　　10.1工程量的增加及减少按98定额工程量结算；

　　第十一条：甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事，如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。

　　第十二条：争议解决及违约责任：

　　12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时，应双方协商解决如双方解决不了，可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。

　　第十三条：合同的生效与终止:

　　13.1本合同双方签字、盖章之日生效；

　　13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。

　　第十四条：本合同一式贰份，甲乙双方各存一份。

　　合同订立时间：年月日

　　合同定立地点：

　　本合同双立约定签字盖章后生效。

　　发包人：分包人：

　　年月日年月日

水电安装劳务合同10

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照*等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：

　　第一条：劳务（包工）施工范围

　　1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

　　2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

　　3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。

　　4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。

　　5、乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全。

　　第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式

　　1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每*方米元结算(不含税金)，实际施工面积*方米，总工程款元。

　　2、付款方式：甲方按工程进度分 5 次付款，主体工程分3次付款，当乙方施工5楼*面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到9楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款，当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

　　第三条：工程质量安全

　　1、乙方应按照设计图的'要求及施工规范进行安全施工。

　　2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。

　　第四条：甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

　　2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

　　(二)乙方责任：

　　1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

　　2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。

　　第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

　　第七条：补充事项

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年 月 日

　　年 月 日

水电安装劳务合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　为了适应市场经济发展需要，建立规范有序的建筑劳务市场，依据国家有关法律法规的规定，准许*等，资源，合理和诚信的原则，明确双方的责任，权利和义务，结合本工程的.具体情况，经双方协商一致，达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：灵璧广业凯旋门1#楼

　　2、工程地点：灵璧县迎宾大道

　　3、结构类型：框架剪力墙结构

　　二、承包内容、工期及质量标准

　　1、承包范围：1#楼 图纸范围内所有地坪(含地坪清理、冲洗、做灰坪、做细石混凝土地坪及成品养护和后期的维修等内容)

　　2、现场文明规范要求：市县级文明现场标准

　　3、承包方式：保工不包料，小型工具自备。

　　4、工期：以项目部制定的进度计划为准，实行奖罚制度。

　　5、工程质量：合格工程标准

　　三、承包价格及付款方式：

　　(1)承包价格：按每*方米壹拾壹点伍元(￥11.5元/m2)计(以所做的房间实际面积计算即房间的净长乘以净宽)

　　(2)付款方式：工程完工支付总工程款的50%，年底付至95%，剩余5%工程款作为维修金一年后付清，如中途退场，无论什么原因结清已完成工程量的50%,自动清场余款不予再结算。

　　四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电安装劳务合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围：

　　工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水1.5米)，施工图改变后工程量另行计算。

　　四、工期要求：乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的'竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。

　　六、合同价款：本合同价款为人民币：___元每*方米(以建筑面积结算)

　　七、付款和结算方式：

　　(1)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)

　　八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应：

　　本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。

　　十、双方职责：

　　1、甲方职责：

　　(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。

　　(4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。

　　2、乙方责任：

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　(3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　(7)清洁卫生由乙方清理

　　十一、安全文明施工：

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。

　　2、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。

　　3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。

　　十二、其它管理制度：

　　1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以______元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。

　　十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　日期：日期：

水电安装劳务合同13

　　发包单位：_________（以下简称甲方）

　　承包单位：_________（以下简称乙方）

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇（水泥厂厂区西南角）。

　　3、三—五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式。

　　1、承包内容：

　　（1）承包工种：水电（其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　（2）图纸上所承包工种的内容为内容。

　　（3）本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米_________。

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，总工期为120天，（开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准）。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　（1）甲方确认非乙方原因影响工期。

　　（2）不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　（1）乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　（2）负责提供乙方施工人员的'食宿用房和施工用水用电。

　　（3）、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　（4）、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、乙方职责：

　　（1）接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的

　　（2）按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方

　　（3）各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　（4）严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　（5）必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　（6）配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　（7）严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

水电安装劳务合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程施工合同》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方的共同协商，特定此劳务合同。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地址：

　　二、 承包方式及范围

　　1、 承包方式：人工劳务承包

　　2、 承包施工范围：凡施工图所列的`所有水暖安装项目。

　　三、 质量要求

　　乙方所承包的各项施工项目必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》保证各职能部门一次验收合格。

　　四、 竣工日期

　　从开工之日起至竣工之日止 天完成。从 月 日开始， 月 日全部完工。

　　五、 承包价格

　　1、每*方米15元人民币，

　　2、 付款方式：按照本价款每月完成的实际工程量拨80%作为工程进度款。以本项目部负责人核定量为付进度款的依据，竣工验收一月内付清全部余款、

　　六、 甲方的权利和义务

　　1、 提供施工所需的材料。

　　2、 对乙方相关施工人员进行技术交底、安全教育、。

　　(1)、不按照图纸、施工规范施工;

　　(2)、乙方不服从甲方现场管理人员的的指挥、安排、协调;

　　七、 乙方的权利和义务

　　(1)、乙方负责施工所需工人组织、安排、协调、管理工作。严禁动乱、违法乱纪行为。

　　(2)、乙方派1名管理人员与甲方协调、洽谈工作

　　(3)、乙方负责派人搞好现场内的文明施工、安全生产工作。必须做到工完料清，不浪费所有的材料。

　　(4)、乙方严格执行合同约定的工期要求，按照甲方制定的工程进度计划要求施工。

　　(5)、乙方必须严格按照现行安全生产规范、规程、条例及相关文件规定进行施工管理及操作。若违反上述规定施工、操作发生的安全事故由乙方承担法律、法规、经济责任。

　　八、违约

　　其中一方违反本合同约定的相关条款而造成损失，由违约方承担由此而产生的经济、法律责任。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方:

　　乙方:

　　年 月 日

水电安装劳务合同15

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公*、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南**沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42*方米。

　　住宅建筑面积176287.16*方米

　　住宅商业建筑面积20372.91*方米

　　地下室面积27336.3*方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每*方 元/㎡。住宅按建筑面积每*方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的'附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每*方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或**或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因**部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日　

水电安装劳务合同菁选（扩展4）

——水电安装劳务合同菁选

水电安装劳务合同(汇编15篇)

　　随着法律观念的日渐普及，能够利用到合同的场合越来越多，它可以保护民事法律关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编收集整理的水电安装劳务合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

水电安装劳务合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围：

　　工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水1.5米)，施工图改变后工程量另行计算。

　　四、工期要求：乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。

　　六、合同价款：本合同价款为人民币：___元每*方米(以建筑面积结算)

　　七、付款和结算方式：

　　(1)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)

　　八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应：

　　本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。

　　十、双方职责：

　　1、甲方职责：

　　(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的'给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。

　　(4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。

　　2、乙方责任：

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　(3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　(7)清洁卫生由乙方清理

　　十一、安全文明施工：

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。

　　2、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。

　　3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。

　　十二、其它管理制度：

　　1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以______元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。

　　十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　日期：日期：

水电安装劳务合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　双方就工程项目达成如下协议:

　　一、工程名称：巩留县综合农场公共租赁住房建设项目

　　二、工程地点：巩留县综合农场

　　三、承包方式：单包工

　　四、工程价格：按建筑面积____元/M2

　　五、工程内容：水、暖、电气设备安装。

　　1、质量要求：按国家相关质量验收规范。

　　2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

　　3、现场文明施工：按地方**相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。

　　4、现场安全施工：按国家及地方**有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。

　　5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

　　六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。

　　1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的`损失由乙方负责。

　　2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。

　　七、其它：

　　1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。

　　2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

水电安装劳务合同3

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。

　　第一条：承包方式

　　采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

　　第二条：承包内容及承包价格

　　1、 承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：

　　1) 层以上给水立管安装(改装)。

　　2) 排水管道改装或安装。

　　3) 卫生间给排水管道安装

　　4) 其他零星增加工程。

　　2、 承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。

　　3、 管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。

　　4、 所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。

　　第三条：付款方式

　　每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。

　　第四条：材料供应与管理

　　本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

　　第五条：工程工期

　　一、合同工期：

　　开工日期： 20xx 年 07 月 20 日 竣工日期： 20xx 年 12 月 20 日 二、工期控制计划：

　　按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。

　　乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。

　　第六条：工程质量执行标准及检验验收

　　按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。

　　本工程质量要求为：合格。

　　乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的，由乙方承担。

　　第七条：安全及文明施工

　　乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故，轻伤事故率控制在2人以内，并保证达到文明工地。 当现场发生工伤事故时应马上进行治疗，防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护，经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险，在总工程款中扣除1%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。

　　第八条：双方责任

　　(一)、甲方工作：

　　1、 向乙方提供工程所需的施工图纸一套;

　　2、 提供工程所需的技术资料，并及时发放到乙方;

　　3、 负责现场的.管理工作，全面组织安排各施工班组参与施工，协调好乙方与其他各班组配合工作;

　　4、 协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施，确定事故处理方式;

　　5、 对乙方的文明施工工作进行检查，符合要求后予以确认;

　　6、 及时将所有材料提前供至施工现场，并按总*面规划堆放整齐;

　　7、 甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;

　　8、 根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方根据需要再自行连接，所有用电应由有相应操作证的电工连接。

　　(二)、乙方工作：

　　1、 严格执行现场的有关规章制度，服从施工现场项目部的工作安排;

　　2、 根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范，合理组织、调配相关技术水*的人数参与施工，按质、按时完成工作任务;

　　3、 自行安排食宿;

　　4、 各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;

　　5、 施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。

　　10、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，做好班前安全活动教育，对施工工作进行监督检查，发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。

　　11、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。

　　12、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工，所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐，施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范，并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放，不得到处乱堆乱扔。

　　第九条：违约责任

　　甲方：赔偿乙方因此而产生的所有费用;

　　乙方： 未按甲方要求及本合同规定的，甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时，质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。

　　第十条：本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。

　　第十一条：本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效，合同双方权力、义务终止时失效

　　第十二条：本合同壹式貳份，双方各执正本壹份，所有涂改无效。

　　发包单位：

　　承包人(单位)：

　　代理人： 代理人：

　　年 月 日 年 月 日

水电安装劳务合同4

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公*、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南**沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42*方米。

　　住宅建筑面积176287.16*方米

　　住宅商业建筑面积20372.91*方米

　　地下室面积27336.3*方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的`排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每*方 元/㎡。住宅按建筑面积每*方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每*方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或**或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因**部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日　

水电安装劳务合同5

　　甲方：**建设集团有限公司**项目部

　　乙方： 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，*面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七 质量验收程序：

　　1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2 对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

　　4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的`机具有

　　十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

　　十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

　　十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣 元/㎡.

　　十三 付款办法：

　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

　　5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次**清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：

　　1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至**机关处理。

　　7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八 违约责任

　　（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

　　乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

　　2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九 其他：

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地**要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

　　代表人： 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

水电安装劳务合同6

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅

　　2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、合同价款：按建筑每*米建筑实际面积元一次性包死

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的'材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由_______方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、付款按每层完成后工程量的％工程款支付给乙方，整体竣工验收合格后支付％。剩余5%保修金。竣工一年后如无问题后一次性付清。

　　2、本工程保修期1年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　3、双方款项住来均应出具收据。

　　4、工程结算方式：按建筑（每*米）一次性包死

　　5、乙方承包内容：

　　1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

　　2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

　　3、水电施工穿墙、打孔、切割；

　　4、开关插座面板安装；

　　5、小五金的安装；

　　6、后期灯具的安装（水晶灯另计）；

　　7、临时用水电的施工及维护

　　8、地暖安装

　　9、消防设施及管道

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至_______。

　　5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方________签字（盖章）

　　乙方________签字（盖章）

　　___年___月___日

　　___年___月___日

水电安装劳务合同7

　　发包单位：以下简称甲方：

　　承包单位：以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、三-五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式;

　　1、承包内容：

　　⑴、承包工种：水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、工地临时用水用电安装) 。

　　⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米计算，按图纸尺寸及计算规则计算面积。

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程完成月报，送甲方审核确认后，甲方在本月20日前支付应付工程进度款的80%，工程竣工验收合格办理结算后，甲方15天内将余款一次付清。

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准为依据，要求单位工程一次验收合格，如因乙方原因，工程质量达不到质量标准，乙方承担所发生的'一切费用。

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的期限完成，甲方有权另外组织施工，其发生的全部费用从乙方相关工程款中扣除。

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　⑴、乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组认真搞好图纸技术和安全技术交底工作。

　　⑵、负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导乙方施工。

　　2、乙方职责：

　　⑴、接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的施工人员进场。

　　⑵、按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方施工员的安排指导，确保工程质量。

　　⑶、各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的施工任务。

　　⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断电。

　　⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　发包人(签字)：

　　承包人(签字)：

　　电话：电话：

　　签订时间：年月日

水电安装劳务合同8

　　发包单位：_________（以下简称甲方）

　　承包单位：_________（以下简称乙方）

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇（水泥厂厂区西南角）。

　　3、三—五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式。

　　1、承包内容：

　　（1）承包工种：水电（其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　（2）图纸上所承包工种的内容为内容。

　　（3）本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米_________。

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，总工期为120天，（开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准）。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　（1）甲方确认非乙方原因影响工期。

　　（2）不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　（1）乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　（2）负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　（3）、按进度计划及时组织施工所需要的`各种材料进场。

　　（4）、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、乙方职责：

　　（1）接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的

　　（2）按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方

　　（3）各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　（4）严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　（5）必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　（6）配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　（7）严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

水电安装劳务合同9

　　合同编号：88597

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：代表（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称

　　二：工程地点

　　三：工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

　　（1）室内给水管网预埋及安装；

　　（2）室内外排水管网预埋及安装；

　　（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；

　　（4）室内照明线路预埋及安装；

　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；

　　（6）防雷接地安装

　　（7）消防预埋及安装

　　（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）

　　（9）施工临时用电安拆

　　四：工期要求

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五： 工程承包方式：

　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六：合同价款

　　本合同价款为人民币：元每*方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七： 付款和结算方式

　　（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

　　八设计变更

　　因设计变更导致延误的工期相应顺延。

　　九材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

　　2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十双方职责

　　1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　（2）负责协调配合管理施工现场。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2、乙方责任

　　（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程

　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。

　　（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的'工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位**、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十二： 安全文明施工

　　１ 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　２ 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　３ 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　４ 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　十三、其它管理制度

　　1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方 乙方

　　公司名称 居住地址

　　项目经理 身份证号码

　　联系电话

　　日期日期

水电安装劳务合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程施工合同》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方的共同协商，特定此劳务合同。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地址：

　　二、 承包方式及范围

　　1、 承包方式：人工劳务承包

　　2、 承包施工范围：凡施工图所列的所有水暖安装项目。

　　三、 质量要求

　　乙方所承包的各项施工项目必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》保证各职能部门一次验收合格。

　　四、 竣工日期

　　从开工之日起至竣工之日止 天完成。从 月 日开始， 月 日全部完工。

　　五、 承包价格

　　1、每*方米15元人民币，

　　2、 付款方式：按照本价款每月完成的实际工程量拨80%作为工程进度款。以本项目部负责人核定量为付进度款的依据，竣工验收一月内付清全部余款、

　　六、 甲方的权利和义务

　　1、 提供施工所需的材料。

　　2、 对乙方相关施工人员进行技术交底、安全教育、。

　　(1)、不按照图纸、施工规范施工;

　　(2)、乙方不服从甲方现场管理人员的.的指挥、安排、协调;

　　七、 乙方的权利和义务

　　(1)、乙方负责施工所需工人组织、安排、协调、管理工作。严禁动乱、违法乱纪行为。

　　(2)、乙方派1名管理人员与甲方协调、洽谈工作

　　(3)、乙方负责派人搞好现场内的文明施工、安全生产工作。必须做到工完料清，不浪费所有的材料。

　　(4)、乙方严格执行合同约定的工期要求，按照甲方制定的工程进度计划要求施工。

　　(5)、乙方必须严格按照现行安全生产规范、规程、条例及相关文件规定进行施工管理及操作。若违反上述规定施工、操作发生的安全事故由乙方承担法律、法规、经济责任。

　　八、违约

　　其中一方违反本合同约定的相关条款而造成损失，由违约方承担由此而产生的经济、法律责任。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方:

　　乙方:

　　年 月 日

水电安装劳务合同11

　　甲方：代表(以下简称甲方)

　　乙方：代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：

　　二：工程地点：

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;

　　(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;

　　(7)防雷接地安装;

　　(8)消防所有管网预埋;

　　(9)弱电预埋;

　　(10)通风、太阳能孔洞预留;

　　四、工期要求

　　乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方经调试并自检合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：35.00元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

　　2当乙方完成所有劳务项目工作的'时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%;

　　3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;

　　4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%

　　5总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料现场转运。

　　(4)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。

　　(7)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。

　　(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。

　　(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.

　　(4)乙方必须做到工完场清，否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

　　(6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。

　　十三、安全文明施工

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。

　　2 、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。

　　十四、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺*、迟到、旷工等现象)，甲方按50元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。

　　十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表签字：

　　甲方代表身份证号码：乙方身份证号码：

　　甲方代表联系电话：乙方联系电话：

　　日期：___年___月___日日期：___年___月___日

水电安装劳务合同12

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称甲方）

　　现甲、乙双方遵循*等自愿、诚实守信、协商一致的原则，依据《XX人民共和国合同法》、《XX人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规的相关规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： xx千方交通信息产业园一期工程中的_ 6号楼、7号楼、10号楼、30号楼

　　2、工程地点： xx南岸区茶园新区新塘科技园（经侦业务楼对面）

　　3、工程面积：约4.5万方（此方量不作最终结算依据），以工程最终施工实际面积和甲方项目核定面积结算；

　　二、承包范围及内容

　　乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据，相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印，具体承包内容如下：

　　本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等（其他建设单位专业分包除外）。即包括施工图及设计变更中所有安装内容（属于总包范围内的）；承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐；文明施工满足项目部的要求。

　　内容说明：

　　（1）给水部份：从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表，乙方负责配合施工。

　　（2）排水部份：室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工，至小区综合管网所示的第一个井或沟。

　　（3）强电部份：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工，表后部份由乙方施工，具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装，乙方按施工图（含电梯安装图）施工。

　　（4）弱电部份：电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统，按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒**置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。

　　（5）燃气工程：按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。

　　（6）对楼层管道吊洞管井的封堵。

　　（7）对墙体开槽用细石砼的补槽。

　　（8）二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。

　　（9）甲方除提供塔吊外，其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。

　　三、承包方式：

　　1、本工程采用人工费包干，包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。

　　2、施工工具、机具及耗材的`范围包括：如：焊条、元丝、扎丝等辅材；安装用中小型机具如：电焊机、切割机、车丝机等；工具如：断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。

　　四、工程工期：以甲方通知时间为准，乙方在接收到甲方通知后5日内进场。

　　五、工程质量

　　乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工，保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后，乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格，由乙方自行的返工及承担材料损失，费用在乙方当月工程款中捐出。

　　六、劳务款结算依据及结算单价

　　根据设计施工图说等要求施工，基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是：预留 元/m，安装为 元/m（建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算）。

　　上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容（水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用）；本工程的劳务结算价款均为一次性包干价，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

　　七、工程其它费用的确定

　　当不可避免地发生计时工时，技术工按 80 元/工日计算，普工按 50 元/工日计算，并经项目主管审批同意。

　　八、工程款结算支付方式（单位工程）

　　1、时间及付款方式：乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方，完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%，以后工程量每月30号报进度，经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。

　　2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清，不计息。

　　3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。

　　九、安全文明施工

　　1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产，文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达标。

　　2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作，配备完整的安全工具、用具，如发生安全事故，费用在30000元内（含30000），由乙方自行承担，超出30000元以上部份，甲方承担70%，乙方承担30%，但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故，所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。

　　十、甲方责任

　　1、提供必要的施工图纸一套（白图）给乙方复印，做好技术交底，按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。

　　2、提供施工用水、用电接口。

　　3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。

　　4、按时支付乙方劳务工资。

　　十一、乙方责任

　　1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工，必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。

　　2、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。

　　3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，甲方对乙方处以500元/次罚款。

　　4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。否则，照价赔偿；若乙方人员发生偷盗行为，甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。

　　5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽（安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品），否则，甲方将对乙方进行经济处罚：50元/人.次。

　　6、乙方工人必须遵章守纪，不得发生打架、斗殴及偷盗等事件，否则，甲方将给予经济处罚500-5000元/人.次，情节严重者，将被追究刑事责任。

　　7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资，按有关要求将工资表实名制签字盖手印，并交甲方保存；如因乙方不按时发放工资，引起工人闹事，甲方将重罚乙方，其善后事宜由乙方负责处理。

　　8、甲方支付乙方工程款，乙方必须提供正规票据给甲方。

　　9、乙方应严格控制安装材料的损耗，若材料超出3%的损耗，由乙方承担超出部分材料的相关费用。

　　10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯，甲方给予乙方200元每次的处罚；在宿舍私接使用电气设备（如煮饭、取暖、烧水等）每次罚款500元，甲方当场没收电器。

　　11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求，因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求，甲方可单方解除合同，责令乙方无条件退场，甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方，结算时间按合同有关规定时间执行。

　　12、甲方负责给乙方提供食堂；若发现乙方人员乱倒饭菜，甲方对乙方按50元每次罚款。

　　13、甲方对乙方的经济处罚，均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由，向甲方索赔相关技术难度，施工难度及停误工费用。

　　14、乙方不得以任何理由，扰乱现场，投诉及围堵甲方现场。

　　15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。

　　十二、其他

　　1、乙方在签合同时缴纳给甲方 5 万元的履约保证金给甲方（如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还），全部工程主体封顶后一周内，甲方全额退还乙方保证金，不计息。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章（乙方交纳保证）后生效，结清全部劳务条款后，本合同即自行终止。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　负 责 人： 负 责 人：

　　年 月 日 年 月 日

水电安装劳务合同13

　　甲方： (发包方)

　　乙方： (承包方)

　　甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条 工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程承包方式：。

　　3、工期： 年 月 年 月 日止。

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。

　　与业主结算下浮13%作甲方管理费。

　　5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：

　　1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

　　B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：

　　1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；

　　2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水*不变。

　　如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。

　　3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

　　4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

　　若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

　　5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的'增加费用视同包括在合同价款中。

　　6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。

　　7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。

　　8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，

　　以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。

　　第二条关于材料供给约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

　　2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

　　如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、第一笔；

　　工人及材料进场预付款支付 14 %，计： 元。

　　2、第二笔；

　　天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计： 元。

　　3、第三笔；

　　天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计： 元。

　　4.第四笔；

　　管内穿线完成 50% 支付 10% 计： 元。

　　5.第五笔；

　　所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计；元

　　6.第六笔；

　　工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计；元。

　　7.第七笔；

　　工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计； 元。

　　5、后期灯具及洁具的安装；

　　6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算；

　　7、乙方承包内容：板安装。

　　第六条纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条 全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条 其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条 附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至

　　5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字： (盖章) 乙方 签字： (盖章)

　　日期：____年____月____日 日期：____年___ 月____日

水电安装劳务合同14

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等自愿，诚实守信的原则。甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致，订立如下劳务合同分包条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：____________

　　二、工程地点：____________

　　三、工程承包范围与内容：工程所有土建面积，施工图内所有强电给排水工程安装（室外散水1.2米内）强电通电照明（不含装修吊顶）弱电只预留（卫生间不含洁具）。

　　四、工期要求：乙方必须在____________年____________月____________日前竣工。乙方在甲方规定时间内完成施工任务。

　　五、工程承包方式：只包括人工费，不包任何材料（主材、辅材）及验收资质。

　　六、合同价款：本合同价款为人民币元每*方米（以建筑面积结算）。

　　七、付款结算方式：本工程计划按工程进度实际完成工程量总价款的百分比付款（前期预留一至三层安装完成给8%，三至封顶安装完成给8%，二次配管一至三层安装完成给8%，三层至顶层安装完成给8%，给排水安装一至三层安装完成给15%，三层至顶层安装完成给15%，串线安灯一至三层安装完成给15%，三至顶层安装完成给15%）当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为工

　　八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应：本合同工程所有用于水电材料由甲方采购提供。

　　十、双方责任：

　　1、甲方责任：按时提供施工工作面给乙方使用，甲方提供水电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及工作内容。施工现场水电料上下车均有甲方负责，负责协调配合管理施工现场，指定相应的.施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　2、乙方责任：土建面积施工图内所有水电安装工程，应按照设计图要求规范施工，达到甲方验收标准。现场甲方提供原材料严禁浪费，否则甲方有权要求乙方按原值赔偿。乙方提前五天提出计划，材料由甲方审核购买。

　　十一、安全文明施工：乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，因工作造成的安全事故发生意外伤害的全部费用由甲方承担。因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用一千元以内（含一千元）乙方承担全部费用，一千元以上由甲方承担超出全部费用。甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵循安全规章制度。

　　十二、未尽事宜甲方和乙方共同协商

　　本合同经双方签字后生效。本合同承包范围内任务完成，结清余款后，本合同即终止。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

　　_________年________月_______日

水电安装劳务合同15

　　发包单位：下简称甲方：

　　承包单位： 以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、 工程概况：

　　1、 工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、 工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、 三-五层为砖混 结构，总高 约20米 ，总建筑面积约

　　二、 承包内容及方式;

　　1、 承包内容：

　　⑴、 承包工种： 水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　⑵、 图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、 本工种均含小型工具。

　　2、 承包方式：一次性*方面积包干，纯包干，以每*方米

　　三、 工程结算及付款方式：

　　1、 工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、 付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、 工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、 甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、 不可抗拒的因素影响工期。

　　五、 工程质量：

　　1、 本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、 因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的

　　六、 双方职责范围：

　　1、 甲方职责：

　　⑴、 乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　⑵、 负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、 按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、 负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、 乙方职责：

　　⑴、 接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的

　　⑵、 按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方

　　⑶、 各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、 严格执行甲方的.施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　⑸、 必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　⑹、 配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、 严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、 其它要求：

　　1、 无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、 本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电安装劳务合同菁选（扩展5）

——水电安装劳务合同菁选

水电安装劳务合同14篇

　　随着人们法律意识的建立，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的水电安装劳务合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公*、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南**沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42*方米。

　　住宅建筑面积176287.16*方米

　　住宅商业建筑面积20372.91*方米

　　地下室面积27336.3*方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每*方 元/㎡。住宅按建筑面积每*方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每*方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的`定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或**或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因**部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日　

　　甲方：**建设集团有限公司**项目部

　　乙方： 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：

　　五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，*面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　七 质量验收程序：

　　1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

　　2 对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

　　3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

　　4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。

　　八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

　　九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

　　十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。

　　十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

　　十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的'结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣 元/㎡.

　　十三 付款办法：

　　1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

　　2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

　　3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

　　4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

　　5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

　　十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次**清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

　　十六甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

　　2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　十七、乙方的责任和义务：

　　1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

　　6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至**机关处理。

　　7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　十八 违约责任

　　（一）有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

　　乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

　　（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

　　2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　十九 其他：

　　1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。

　　2、因工程所在地**要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

　　二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

　　代表人： 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程施工合同》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方的共同协商，特定此劳务合同。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地址：

　　二、 承包方式及范围

　　1、 承包方式：人工劳务承包

　　2、 承包施工范围：凡施工图所列的所有水暖安装项目。

　　三、 质量要求

　　乙方所承包的各项施工项目必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》保证各职能部门一次验收合格。

　　四、 竣工日期

　　从开工之日起至竣工之日止 天完成。从 月 日开始， 月 日全部完工。

　　五、 承包价格

　　1、每*方米15元人民币，

　　2、 付款方式：按照本价款每月完成的实际工程量拨80%作为工程进度款。以本项目部负责人核定量为付进度款的依据，竣工验收一月内付清全部余款、

　　六、 甲方的权利和义务

　　1、 提供施工所需的`材料。

　　2、 对乙方相关施工人员进行技术交底、安全教育、。

　　(1)、不按照图纸、施工规范施工;

　　(2)、乙方不服从甲方现场管理人员的的指挥、安排、协调;

　　七、 乙方的权利和义务

　　(1)、乙方负责施工所需工人组织、安排、协调、管理工作。严禁动乱、违法乱纪行为。

　　(2)、乙方派1名管理人员与甲方协调、洽谈工作

　　(3)、乙方负责派人搞好现场内的文明施工、安全生产工作。必须做到工完料清，不浪费所有的材料。

　　(4)、乙方严格执行合同约定的工期要求，按照甲方制定的工程进度计划要求施工。

　　(5)、乙方必须严格按照现行安全生产规范、规程、条例及相关文件规定进行施工管理及操作。若违反上述规定施工、操作发生的安全事故由乙方承担法律、法规、经济责任。

　　八、违约

　　其中一方违反本合同约定的相关条款而造成损失，由违约方承担由此而产生的经济、法律责任。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方:

　　乙方:

　　年 月 日

　　甲方:

　　乙方:

　　根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 、《建设工程质量管理条例》 及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 承包方式： 包工（保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理）。

　　四、 承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。

　　五、 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，*面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以5000以下的罚款，由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担。

　　六、 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。具体为：

　　1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx

　　2、04S202室内消火栓安装

　　3、建筑给排水设计规范GB50015-20xx(2009版)

　　4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-20xx

　　5、消防验收规范标准

　　6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20xx

　　7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx

　　七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，安全和使用功能要求的所有检测试验符合施工验收质量规范之规定

　　八、质量验收程序：

　　1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。

　　2、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。 第1页共4页

　　3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一致。

　　4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

　　5、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务，凡因乙方安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏 。

　　九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的`保修金中扣除。

　　十、本工程中甲方提供：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。

　　十一、工程量计算方式：

水电安装劳务合同菁选（扩展6）

——水电安装劳务合同菁选

水电安装劳务合同(集锦15篇)

　　在当今不断发展的世界，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编精心整理的水电安装劳务合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　甲方：代表(以下简称甲方)

　　乙方：代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就住宅小区的水电、弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一： 工程名称：

　　二： 工程地点：

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水，电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;

　　(6)防雷接地安装;

　　(7)消防所有管网预埋;

　　(8)弱电预埋及设备安装;

　　四、工期要求

　　乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安装(含防雷接地、水，弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机

　　八、付款和结算方式

　　7.1 由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

　　7.2 当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;

　　7.3 当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%;

　　7.4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%

　　7.5 总劳务费的.5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。

　　九，保证金的交付与退还;

　　乙方承诺确保甲方的工程进度，工程质量，安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关规定。愿交履约保证金(按承包总价的5%缴纳)保证金于合同签订时一次**清，待乙方承包的工程验收备案后，全部退还，(不计息)如乙方不能履行合同，保证金则抵做违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十一、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十二、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十三、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十四、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

　　2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

　　十五、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺*、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十六、甲方现场所有临水临电全部由乙方负责不在另行计费。

　　十七;未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

　　甲方：_________（发包人）

　　乙方：_________（承包人）

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、*等、互利、诚信协作的原则。甲方现将深州新城A区4#、5#、6#、7#楼的水电暖安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：深州新城A区4#、5#、6#楼、7#楼。

　　2、工程地点：河北深州

　　3、工程质量标准：优良

　　4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）

　　二、承包范围

　　1、本工程以包工不包料（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0、000以下及以上的给排水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水*运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和安全管理资料及竣工图的整理，待竣工后按海南省现行的归档格式提交给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。

　　三、工期

　　工期自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日竣工，总工期为_________天。

　　工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。

水电安装劳务合同菁选（扩展7）

——水电安装工程合同菁选

水电安装工程合同

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的法律效力与日俱增，签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的水电安装工程合同，希望能够帮助到大家。

　　安装方：（以下简称甲方）：

　　承包方：（以下简称乙方）：

　　经甲乙双方*等自愿协商签定本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：水电安装

　　2、工程地点：藤业富豪广场二栋一单元704房 。

　　3、工程内容：

　　① 电：（包括：凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、）施工、调式、验收。

　　② 水：（包括：凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程）施工、调试、验收。

　　③ 踢脚线：（按照装修标准打好踢脚线）施工、验收。

　　④ 清理施工所产生的垃圾：（按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置）。

　　4、工程性质：单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

　　5、承包范围：该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。

　　二、施工工期：

　　1、总工期 。

　　2、开工日期 。

　　3、竣工日期 。

　　三、付款方式

　　1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%，水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%，开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付 。三个月后付 。

　　四、工程总价：

　　人民币 元（大写 ）（双方协商包干价）

　　五、施工质量要求及验收规范。

　　1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收，方可进行下一道施工，如有问题可以责令乙方返工。

　　2、合格，符合国家现行规定施工标准。

　　3、在布水电路时，水电路不准故意饶线路，尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原则。

　　4、电视线、网络线必须有分配盒，整线分支到所有的位置，禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。

　　5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的.规定。

　　6、开关、插座安装牢固、位置正确，盖板端正，紧贴墙面、四周无缝隙,；电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。

　　7、管道排列合理、铺设牢固、横*竖直、使用灵活方便、隐蔽工程先要验收再封闭。

　　六、甲方和乙方权、责。

　　1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自备、有关安全责任、安全事宜均由乙方负责负担与甲方无关

　　2、乙方按甲方要求，并配合各工序科学施工，并为其他工序施工提供方便和便利。

　　3、以上安装所有的材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装，包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为三年。

　　4、施工安装期间，甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料；乙方负责组织安装工人安装施工等，如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的，乙方不负任何责任。

　　5、乙方进入工地后，严格做好安全防范要求，人员安全防范及安全事宜均由乙方负责和负担，与甲方无关。

　　6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方承担。

　　7、在施工期间对小区内物品（如：电梯 楼梯 地板等物品）所造成的损坏，由乙方负责或赔偿。

　　8、如双方意见不一致、协商不成时，乙方应无条件撤场。之后双方均可向有关部门申诉，或向法院起诉。

　　七、本合同一式两份，甲、乙、双方各持一份，自签字起生效。

　　甲方： 乙方： 乙方担保单位：

　　身份证： 身份证：

　　联系电话： 联系电话：

　　甲方（发包方）：__________

　　乙方（承包方）：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规，本着相互信任、相互尊重、*等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。

　　第一条：工程概况及工程内容

　　1、工程地点：

　　2、承包内容为楼的水电暖安装工程及消防预埋工程，以甲方提供的设计图纸的工程量为准，如在图纸以外另行增加或变更工程量，以双方的签证为准。承包方式为承包人包清工。

　　第二条：工期

　　工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。如因甲方的原因，土建工程和装修工期拖延，不能按期完工，致使乙方无法施工，乙方的工期应随之顺延。

　　第三条：合同价款及付款方式

　　1、本合同水电暖安装工程包清工每*方米 元，建设面积 *方米，总价人民币 元（大写），若因设计变更等非乙方原因产生的增加或变更工程施工内容，增加或变更的工程价款双方据实结算。双方一致同意消防预埋工程另行计算，乙方对该工程的消防预埋单独计算零工，预埋当天双方对使用的人工进行签证，每个人工200元。

　　2、付款方式为按乙方月施工进度的95%拨款，一月一付。乙方施工完成水电暖及消防预埋工程后，甲方支付全部工程款的95%，预留的5%作为质量保证金，在工程经竣工验收合格后，甲方一次性拨付给乙方。

　　第四条：甲方的权利义务

　　1、本工程所需要的材料，除工机具由乙方自己提供外，均由甲方供应。甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方应当按照本合同约定支付工程款，按时拨付乙方的人工费。

　　3、甲方应当为乙方施工提供工作场所，提供施工的.便利，并负责协调乙方与其他分包商的关系。

　　第五条：乙方的权利义务

　　1、乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工，未经设计变更等原因不得改变工程的施工内容。经甲方同意改变的施工内容，双方应及时签证，在结算时，变更部分的结算以签证为准。

　　2、乙方应严格按质量验收标准和甲方的要求施工。

　　3、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　4、乙方不得再将该工程转包给其他单位或个人。

　　第六条：合同的变更和解除

　　施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第七条：违约责任

　　甲乙双方应严格按本合同约定履行，甲方若违约解除合同或未按约定付款，应当按本合同总价款的20%支付违约金；乙方若违反本合同约定，因施工不符合质量验收要求，造成损失，由乙方全部承担。任何一方违约，都应承担守约方因此纠纷产生的诉讼费、律师费、交通费等费用。

　　第八条：双方在履行合同过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向新泰市人民法院提起诉讼。

　　第九条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字（盖章）后生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.施工地点：贵州省x

　　2.工期：日 至20x年

　　3.本项工程预计费用 元人民币。

　　第二条 工程承包方式：包工包料。

　　第三条 工程承包范围

　　1.负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。

　　第四条 材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料

　　甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。

　　乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.乙方提供的材料

　　乙方负责提供本项目所需其他全部材料。

　　乙方供应的.水电材料甲方应到现场验收，如不符合施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前一天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第六条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1.严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责工程所产生垃圾的处理工作。

　　6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第六条 工程款付款方式：整体竣工验收合格后支付全部工程价款。

　　第七条 违约责任：

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价款0.5%的违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价款0.5%的违约金。

　　第七条 纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第八条 合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订并按合同总价款 10 %支付对方违约金，立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条.其它约定：

　　1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2.乙方施工完成交付使用后一年内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条 附则

　　(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　(二)本合同签订后工程不得转包。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　(四)合同有效期至20x年5月10日。

　　甲方签字： 乙方签字(盖章)：

　　年 月 日 年 月 日

　　发包方：______________（以下简称甲方）：______________

　　承包方：______________（以下简称乙方）：______________

　　甲方将电子科技商贸城工程项目的水电安装工程，以包工包料形式分包给乙

　　方施工，为确保工程质量、施工进度、安全文明施工，提高工作效率，约束双方行为，依照“合同法、建筑法、劳动法”有关规定，遵循公*、公正、诚信的原则，签订本合同共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　______________电子科技商贸城

　　2、建设单位：

　　______________市______________村______________投资有限公司

　　3、总承包施工单位：______________建设有限公司

　　4、工程地点：

　　______________村八队一组

　　5、建设规模：

　　1.2亿元

　　一、乙方承包安装电子科技商贸城整个项目的防雷及水电安装工程。计价和收费标准：甲方按本省国家规范建筑工程定额，取高值结算给乙方。工程质量达到合格标准，并按甲方确认的施工图纸及施工方案进行施工。甲乙双方商定乙方按现行定额结算总造价下浮（23 %）乙方包工包料包60%材料票，下浮让利已包含安装工程所有资料的编制、管理费、配合费、税费及检测费。

　　1 、强电：（包括:控制开关、线路敷设、电缆电线敷设、开关面板、照明、插座安装及电话、电脑、电视线管敷设室内安装；室外线路部分接到总表等工程）按图纸所有的工程内容进行施工、调试、验收。

　　2 、弱电：（包括:电话、电脑、电视线管内穿线及面板安装）按图纸所有内容进行施工、调试、验收。

　　3、给排水:（包括:自来水供进水管、水表安装、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、空调排水管、雨水管、洗脸盆、座便器室内安装铺设、热水器上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程）施工、调试、验收、施工中所有管线开槽、水管开槽及开孔位如需补灰甲方未完成批灰的由甲方完成；另外甲方抹灰已完成的由乙方完成如乙方安装产生的孔洞由乙方自行填补并能达到防水要求。

　　二、乙方按甲方要求,并按设计图纸施工,要配合各工序科学施工,并为其他工序施工提供方便和便利。（双方应配合或服从甲方现场施工管理人员的管理,如果不听从现场管理人员的安排指挥,甲方有权终止合同）,甲方提供施工人员所需的住宿和放材料仓库。水费电费由甲方负责。

　　三、施工安装期间,甲方负责提供充足的安装场地工作面,利用甲方外架安装外墙下水管,甲方不收取乙方的任何费用。乙方负责组织安装施工等,如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的,乙方不负任何责任。

　　四、乙方进入工地后,严格做好安全防范要求,人人做好安全工作。若有安全事故根据实际情况分清责任，谁的责任谁负责。

　　二、安全文明施工

　　包括按当地文明工地评比要求和甲方质量、环境、职业健康与安全贯标要求做到场地布置合理、整洁、美观，防护规范整齐，标识明确、警示明显、宣传得当，乙方负责配合挂设；不含甲方及建设单位的宣传内容、标识。

　　三、合同施工工期

　　1、合同工期：从20____年11月丄日至20___年12月19日。单栋总工期为750日历天。各节点工期由甲方及乙方代表根据各施工阶段进度要求制定，同为本合同工期约定的组成部分。

　　2、工期要求及其他约定

　　(1)因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害、非甲方原因的停电、停水造成停工每7天累计不足24小时的，经甲方签字认可，在不影响总工期的前提下，甲方必须对节点工期予以合理调整延后。

　　四、甲方责任

　　1、负责提供施工图纸4套，与本合同工作内容有关的标准图集由乙方自己负责。

　　2、甲方驻现场管理层代表为：屈俊辉，负责工程的统一指挥和协调，安排总体施工进度计划，组织工程质量检查和安全技术交底。

　　3、免费为乙方提供住宿及生产生活用水用电相关配套设施，乙方施工人员的保险由甲方负责。

　　4、负责按时审核乙方上报的进度报告和款项申请，及时核拨工程款。

　　5、在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核，有不符合要求者，甲方有权随时辞退或要求调换人员。

　　6、监控乙方内部的工资、材料和机械款项的支付情况，对出现的劳资纠纷或材料机械款拖欠，甲方有权出面处理，在支付工程进度款时有权扣留相应的.工程款优先发放给被拖欠劳务人员的工资，发生费用由乙主负责。监控乙方采购的材料的质量，如乙方采购经甲方审核不具备供应资质的供应商的材料或产品的，甲方有权要求乙方退场上述材料、产品。

　　五、乙方责任

　　1、乙方指定：阮文鑫为现场负责人，负责场全面管理协调工作。

　　2、组建与工程相适应的项目管理班子长驻现场进行管理，全面履行承包合同，对本承包合同范围内的工期、质量、安全向发包人负责；组建素质优良的施工班组，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。

　　3、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料，并承担其费用。

　　主要有：劳务及管理人员名单、1张寸照片、身份证复印件、专业技能岗位证、特殊工种作业证。办理手续过程中需要甲方协助的，甲方应予以配合。

　　4、遵守国家和甲方的各项规章制度，服从甲方的领导指挥、协调和监督，并按甲方的施工进度计划和成本控制要求组织施工。

　　5、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、专项施工技术方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力物力，保证工期，加强安全教育，认真监督执行安全技术操作规程，严格遵守安全管理制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　6、建立健全质量安全检查制度，做好工人的安全教育，如存在安个隐患应及时处理并报告甲方。

　　7、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月24日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的材料、劳动力安排计划。

　　8、按发包人统一规划堆放材料、机具，按工程标准化工地要求设置标牌、安全警示牌，搞好生活区的管理，做好自身责住区的治安保工作。

　　9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收。

　　10、甲方支付合同价款到位时：负责发放工人工资，工资按工人名单造表，发放时必须由本人签字，并在甲方指定的公告栏公示，如乙方不发放工人工资引起纠纷，责任由乙方承担。

　　11、工人进退场的各种费用由乙方自理（甲方原因引起的不正常进退场除外）

　　12、赶工期时应24小时安排轮班。

　　13、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查:接受发包人随时检查其设备、材料保管和使用情况，以及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

　　14、协调配合现场其它班组的施工工作，照顾全局。乙方负责人必须常驻现场。负责人有事离开现场时向甲方项目部项目经理请假。

　　15、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和己完工程部分的成品保护工作，发生损坏的，责任人要赔偿材料及工费，并接受甲方处罚。

　　16、承包人须服从甲方工程管理人员的合理指挥。

　　17、配合甲方做好材料实验的送检，配合甲方做好过程资料和竣工资料的收集整理工作。

　　六、质量标准及责任

　　1、乙方必须配备合格的技术人员负责施工管理，严格执行施工图纸的技术要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、本工程必需达到质量评定合格。

　　2、乙方施工、安装完毕井经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进行验收，如验收不合格，乙方必须无条件再次返工，直至符合质量验收要求为止。

　　七、安全文明要求及奖罚

　　1 、乙方应建立班前活动记录制度，做好新工人及本班组人员的安全教育工作，确保本班组人员熟悉本工种的安全技术操作规程及有关方面的安全知识，落实工人安全生产责任制。严格遵守《建筑安全施工生产禁令》和项目部质量安全文明施工管理等有关规定，随时接受各级主管部门的检查。认真执行安全技术交底，按有关安全规定施工。

　　2 、上班必须穿工作鞋、带安全帽（乙方自备）、佩带工作卡，违者每人每次每项罚款伍拾元（￥ 50.00元）。

　　3、严禁雇佣16岁以下童工及55岁以上，或不适合本工种作业的人员，否则一切责任均由责任方承担。

　　4、乙方应教育工人礼貌待人，严禁工人在工地赌博、吵架、斗殴，如发生打架事件每人每次罚款贰佰元（￥200.00元/次），三人及以上参加打群架的每人每次罚款壹仟元（￥ 1000.00元/次）及以上罚款，在乙方进度款中扣除。情节严重的扭送**机关处理。

　　5、乙方必须教育工人爱护公物，不得有破坏工地财物、建筑成果及盗窃事件的发生，如有违反者，按其价值十倍处罚，情节严重的移交有关部门处理。

　　6、工人宿舍甲方有权管理，乙方不得携带小孩到工地或留宿无关人员。

　　八、工程验收和工程保修

　　1 、隐蔽工程在施工前后必须通知甲方拍摄照片记录，并在施工中要求分别制填有关的记录表，及时持表通知甲方，甲方接到通知后12小时内组织由甲方与驻地监理工程师参加的验收人员到场进行验收，验收合同并符合设计要求，签字同意后方能进行隐蔽或进入下一道工序的施工。

　　2、分项工程项目完工，乙方在自检合格后，通知甲方协同监理方进行验收检查，预验收检查后组织竣工验收，经验收不合格乙方应限时返工直至合格为止，费用由乙方承担。因返工造成工期延误的，按逾期完工承担违约责任。

　　3、保修期二年，从竣工验收合格之日起计算。

　　4、在工程保修期内，对承包范围内出现的各种质量问题，属乙方责任的，之方应该保证在接到通知后的48小时内赶到现场处理，费用由乙方承担，否则甲方有权自行处理，发生的相关费用经甲方确认后生效，并在保修金抵扣。保修金中不足抵扣的，不免除乙方的维修责任。

　　九、结算付款方式

　　1、履约保证：履约保证金￥ 800,000.00人民币，签订合同后乙方即交￥ 400,000.00人民币给甲方。乙方进场后15日内支付剩余￥ 400,000.00元人民币给甲方。履约保证金在乙方进场施工后，第五个月开始甲方返还￥250,000.00万人民币给乙方（无息）。次月十五日继续归￥ 250,000.00万人民币给乙方（无息）。如此类推直至还完履约金。甲方不能退回履约保证金时，甲方按每月按未归还履约金的2%违约金支付给乙方，直至付清本金和违约金才终止计算。

　　2、付款方式

　　(1)、预埋阶段分三个节点支付，地下室预埋完成支付50%进度款，裙楼预埋完成支付到上次进度款80%，施工完19层时支付预埋完成工程量总进度款的80%。

　　(2)、安装阶段次月支付上月完成工程量的80%（留置一个月款）。

　　合同编号：88597

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：代表（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称

　　二：工程地点

　　三：工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

　　（1）室内给水管网预埋及安装；

　　（2）室内外排水管网预埋及安装；

　　（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；

　　（4）室内照明线路预埋及安装；

　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；

　　（6）防雷接地安装

　　（7）消防预埋及安装

　　（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）

　　（9）施工临时用电安拆

　　四：工期要求

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五： 工程承包方式：

　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六：合同价款

　　本合同价款为人民币：元每*方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七： 付款和结算方式

　　（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

　　八设计变更

　　因设计变更导致延误的工期相应顺延。

　　九材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

　　2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十双方职责

　　1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　（2）负责协调配合管理施工现场。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2、乙方责任

　　（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程

　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。

　　（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的`劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位**、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十二： 安全文明施工

　　１ 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　２ 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　３ 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　４ 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　十三、其它管理制度

　　1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方 乙方

　　公司名称 居住地址

　　项目经理 身份证号码

　　联系电话

　　日期日期

　　甲方： (发包方)

　　乙方： (承包方)

　　甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条 工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程承包方式：。

　　3、工期： 年 月 年 月 日止。

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。

　　与业主结算下浮13%作甲方管理费。

　　5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：

　　1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

　　B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：

　　1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；

　　2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水*不变。

　　如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。

　　3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

　　4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

　　若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

　　5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

　　6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。

　　7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。

　　8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，

　　以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。

　　第二条关于材料供给约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

　　2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

　　如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　第四条 关于安全生产各防火的`现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、第一笔；

　　工人及材料进场预付款支付 14 %，计： 元。

　　2、第二笔；

　　天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计： 元。

　　3、第三笔；

　　天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计： 元。

　　4.第四笔；

　　管内穿线完成 50% 支付 10% 计： 元。

　　5.第五笔；

　　所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计；元

　　6.第六笔；

　　工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计；元。

　　7.第七笔；

　　工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计； 元。

　　5、后期灯具及洁具的安装；

　　6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算；

　　7、乙方承包内容：板安装。

　　第六条纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条 全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条 其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条 附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至

　　5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字： (盖章) 乙方 签字： (盖章)

　　日期：____年____月____日 日期：____年___ 月____日

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着*等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。

　　一.本工程名称：

　　利辛天悦大酒工程

　　二.工程地点：

　　利辛工业园文州路与中红丝路交汇处

　　三.承包方式：

　　包工包料，包质量、进度及使用工具。

　　四.承包范围：

　　(1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。

　　(2)包现场临时用电和施工用电。(

　　3)包各分项工程质量符合要求及国家标准(

　　4)包水电安装完成后场地清理。

　　五.结算方法及付款方式：

　　(1)工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等)，由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。

　　(2)侍款方式：根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有限公司)签订的结算方式同比例同方式结算。

　　六、不可预见事件处理：

　　本工程如遇到不可抗拒的自然灾害，或其它不能预见的原因造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。

　　七、甲方责任：

　　1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。

　　2.对乙方填报的工程进度及时审核。

　　3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的`质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。

　　4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。

　　八.乙方责任：

　　1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作规范，如有不符合质量规范要求，乙方要负责。

　　2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定，违者罚款。

　　3.进场工作人员必须持有身份证，并在工地办公室登记，以便管理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。

　　4.工地上严禁打架、赌博、盗窃等，违者罚款500元次，严重者送**部门处理。

　　5.乙方必须按甲方要求及工程进度情况配备足够的施工机械及人员，若不能按时，按质完成甲方下达的任务，甲方有权终止协议，所完成的合格工程量按60%结算余下40%作为甲方重新组织人员费用，乙方无条件清场。

　　6.乙方不得雇用不满18周岁的未成年人进场施工。

　　7.乙方每次收工前，或在每个工序完成后要清理干净场地，否则甲方有权另安排人员清理，由此产生的费用由乙方负责。

　　8.在作业前，班长要教育作业人员安全操作规范，若违反规范作业造成工伤事故由该班组负责。

　　9、乙方在所有材料进场时，要严格按照报验制度报验，经甲方、监理同意，复试合格后方可进场使用，所有复试和工程性检测费用均有乙方负责。

　　10.进入施工现场必须戴安全帽，否罚款50元每人每次。

　　11.乙方承包单项工程，不得转包第三者。

　　12.班组长遵守文明安全条例，对宿舍定期打扫。

　　13.本合同为内部承包合同，外单位使用无效。

　　九.工期及时间要求：

　　乙方必须按甲方规定的时间完成生产任务，工期从签定合同起至竣工验收。本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份，总公司备案一份。双方签字生效，到全部款额结清后失效。(约定工期与甲方和建设单位签订的工期一致)

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一： 工程名称：克拉中心

　　二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

　　(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

　　(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

　　(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)防雷接地安装;

　　(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

　　四、工期要求

　　乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。

　　六、工程承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

　　七、合同价款

　　本工程建筑面积约 *米。合同价款为人民币： 元每*方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　(一)甲方工程款支付：

　　1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。

　　2、工程进度款支付节点：

　　2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

　　2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

　　3、工程结算款支付：

　　经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

　　4、保修金支付：

　　剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

　　(2)应按照设计图的'要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

　　(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

　　1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺*、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　发包单位：

　　场建筑、装饰工程项目部（以下简称：甲方）

　　承包人：（以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，并结合陕西省渭南市有关规定及本工程的具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-39号地块综合市场C-G区（以下简称：本工程）；

　　工程内容：水电安装工程;

　　1、强电：按设计图完成所有电施工程任务，室内所有施工预埋管，穿线，安装，调试完毕，但主线管需预埋管至室外1.5米。

　　2、防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。

　　3、雨水：按设计图完成所有雨水工程任务。

　　4、正式施工前的临时水电安装及施工过程中的维护（临时设施费按定额结算给乙方）。施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-39号地块综合市场C-G区工程设计图及变更水电安装工程包含的内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保合格）。注：(雨水安装甲方只提供管材、伸缩节，其余材料、施工机具等为乙方购买)。

　　2、承包范围：包消防预留洞孔、弱电预留预埋(并穿好钢丝)、室内等所有一切给排水.室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、调试检测工作。消防的预埋与安装、调试检测及验收合格工作。验收合格以专业资质报告为准。

　　3、承包的主要内容：施工图纸方案中的室内水电安装工程，包括电气照明等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：20xx年11月30日（后续开工，分别以甲方通知开工日期为准），竣工日期为：20xx年7月31日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的'施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。

　　四、质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　①建设强制性条文；

　　②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

　　③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx；

　　④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx；

　　⑤《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）；

　　⑥《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）

　　⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；

　　⑧省、市相关部门的各种规章制度及相关标准；

　　⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算价按本合同约定价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、文明工地、安全标化标准：

　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。

　　2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

　　六、合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、以《贵州04计价定额》同期调差为结算单价下浮%，乙方不承担任何税费。

　　2、结算方式：工程款支付，按照已完工程量5万*方米建筑面积为结算点，付已完工程量的65%，在十五个工作日内付给乙方进度款，余款35%验收合格后，支付工程总价款的95%，余下5%的工程尾款，为工程质量保证金，在工程质保期满一年后一次性付清。工程竣工验收合格后，由工程承包人按清单附件上确定的单价所做的工程量结算给乙方，甲方在30天内审核，结算给乙方的95%工程款，留5%作保修金。

　　3、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同执行。

　　七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起2日内，乙方就必须向听从甲的工作安排，报好材料计划。

　　2、乙方向甲方交纳履约保证金叁佰万元整（3000000）元（其中合同履约保证金100万元，工人工资保证金100万元，风险保证金100万元），合同签订之日缴纳壹佰万（1000000）元，剩余保证金在合同签订之日起的叁日内足额缴纳，此款不计利息。如乙方未按时足额交纳第一期保证金的，本合同不生效。如未按时足额交纳剩余保证金的，本合同自动终止，所交纳的保证金（包括合同履约保证金、工人工资保证金、风险保证金）不予退还。

　　3、支付方式：现金、现金支票及现金转账。

　　八、甲、乙的权利和义务：

　　1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好；参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

　　2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，

　　3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　5、当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，破方清算处理。

　　6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

　　7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换、、后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。

　　8、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款800元。

　　9、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可才能用。如不遵守后果自负。

　　10、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

　　11、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

　　12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。

　　13、乙方负责本工程所有竣工资料及时的完成。

　　九、施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）。

　　2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59-86）。

　　3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

　　5、渭南市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　十、合同生效：

　　1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

　　2、本合同一式贰份，甲、已双方各执壹份。

　　3、本合同为尽事宜，双方协商解决。

　　甲方委托代理人：

　　年 月 日

　　乙方委托代理人：

　　年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、 工程名称：食堂、宿舍

　　二、 工程地点：

　　三、 承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价

　　格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、 施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、 工程承包价的确定：

　　按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%，计币

　　2、完成工程在万元;

　　3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　六、工程期限：从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　七、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的`壹年内负责包修，保修范围：

　　⑴施工质量的包修费用由乙方自理;

　　⑵材料质量的包修费用由乙方负担;

　　⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　八、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。

　　九、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　电话号码： 电话号码：

　　开户银行：

　　帐号：帐 号：

　　签约日期：_______________

　　总承包方：____________（以下简称甲方）

　　分包方：____________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程。

　　二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路。

　　三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

　　第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。

　　第三条工程施工期限

　　一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的`施工工期与总包同步竣工，开工日期以20xx年3月1日为准。

　　二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。

　　三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。

　　第四条工程质量

　　一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。

　　二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的"质量验收范围"及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

　　三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。

　　四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。

　　第五条工程款支付结算

　　一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

　　二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求。整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%。余款5%作为工程保修金（不计息）。

　　第六条双方职责

　　一、总包方职责

　　1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。

　　2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

　　3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。

　　4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。

　　二、分包方职责

　　1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。

　　2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。

　　3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。

　　4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应"三证"齐全，并办理好暂住证等手续。

　　三、违约责任

　　甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

　　本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　房屋主人：______________(甲方)

　　水电安装人：______________(乙方)

　　甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的`权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：

　　一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)

　　二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。

　　三、安装水电工程总价为人民币元。

　　四、工程质量要求：乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。

　　五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有此类情况出现，责任与甲方无关。

　　六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　签约日期：______________

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　建设地点：

　　建筑面积：

　　二、承包方式

　　（一）承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。

　　（二）承包范围：

　　1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。

　　2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力（不包括高压），配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

　　3、乙方从20xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。

　　（三）乙方承包的`工程按建筑面积的单价35元/m，总价

　　三、工程要求

　　（一）质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家

　　（二）管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

　　四、付款方式

　　（一）地下室封顶付总工程款4 % 。

　　（二）裙楼封顶付总工程款4 % 。

　　（三）主体封顶付总工程款8 % 。

　　（四）安装过程中每月必须付工程款（根据进度）。

　　（五）工程完工付清所有工程款项（留拾万元一年付清）。

　　（六）甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

　　五、违约责任处理

　　1、乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。

　　2、乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每200元/次，甲方有权罚款400元/次。

　　3、因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。

　　4、因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。

　　六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。

　　七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。如解决不成，可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施工。

　　八、本协议一式三份，甲乙双方各执1份，双方所执协议具有同等法律效力。

　　九、本协议自双方签字之日起生效，直至工程交付完工付清工程款后自动失效。

　　甲方：

　　委托代理代理人：

　　乙方：

　　年 月 日

　　年 月 日

　　发 包 单 位：(甲方)

　　承 包 人： (乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条、工程概况：

　　工程名称：x市和顺花苑工程水电安装(以下简称：本工程)

　　工程内容：强电、弱电：按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)

　　防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。 给水、消防：按施工图完成所有给水、消防工程任务。

　　雨水：按施工图完成所有雨水工程任务。

　　污水：按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。

　　第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　㈠承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。

　　㈡承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。

　　㈢承包的主要内容：见第一条第二款。

　　㈣甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成。

　　第三条、合同工期：

　　㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　㈡乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。

　　第四条、质量标准：

　　㈠适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：

　　① 建设强制性条文;

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20x;

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20x; ⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);

　　⑧ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　㈡工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求，符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。

　　㈢工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项项目部，项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部，监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场

　　㈣工程保修按***有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)

　　第五条、文明工地、安全标化标准：

　　㈠遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除。

　　㈡在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

　　第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　㈠承包单价：承包工程综合单价按总建筑面积 126.67 元/㎡(含配合费、税金)包干，承包工程总价暂定 1927 万元。(详见合同附件一)

　　㈡工程量的计算：

　　⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;

　　⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位;

　　⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。

　　㈢结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%;

　　⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%;

　　⑶安装部分占本项目合同价的40%;

　　⑷调试验收部分占本项目合同价的25%，验收完后留5%质保金，保修期满后30天内付清。

　　㈣根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量 按合同在20x元内不与增减。

　　第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　㈠为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金，在合同签订后7天内全部交納。保证金返还：1、±0.000以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;如果甲方安排±0.000以下分期施工，则一期±0.000以下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金，则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金，则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金。

　　㈡工程款的支付严格按照第六条第三项执行。在每个结算节点，乙方办理好结算手续后，甲方在7天内支付工程款。

　　㈢工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的'95%，剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内，甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。

　　㈣若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担。

　　第八条、甲、乙的权利和义务：

　　㈠乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

　　㈡在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。 ㈢在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　㈣乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收，并做

　　好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　㈤当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

水电安装劳务合同菁选（扩展8）

——水电安装工程劳务的合同(五)份

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着*等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一、工程名称

　　二、工程地点

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

　　（1）室内给水管网预埋及安装；

　　（2）室内外排水管网预埋及安装；

　　（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；

　　（4）室内照明线路预埋及安装；

　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；

　　（6）防雷接地安装

　　（7）消防预埋及安装

　　（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）

　　（9）施工临时用电安拆

　　四、工期要求

　　乙方必须在______年____月____日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、工程承包方式：

　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六、合同价款

　　本合同价款为人民币：元每*方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七、付款和结算方式

　　（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

　　八、设计变更

　　因设计变更导致延误的工期相应顺延。

　　九、材料设备供应

　　1、本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

　　2、水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　（2）负责协调配合管理施工现场。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2、乙方责任

　　（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程

　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。

　　（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、**、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位**、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十二、安全文明施工

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　十三、其它管理制度

　　1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　公司名称居住地址

　　项目经理身份证号码

　　联系电话

　　日期：__年__月__日

　　总承包方：(以下简称甲方)

　　分包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的.分包施工，达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程

　　二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路

　　三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

　　第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。

　　第三条工程施工期限

　　一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以20__年3月1日为准。

　　二、涉及分包工程内容延误工期，发包人(建设单位)签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。

　　三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。

　　第四条工程质量

　　一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。

　　二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

　　三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。

　　四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。

　　第五条工程款支付结算

　　一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

　　二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金(不计息)。

　　第六条双方职责

　　一、总包方职责

　　1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。

　　2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

　　3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。

　　4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。

　　二、分包方职责

　　1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。

　　2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。

　　3、分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件)，负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。

　　4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。

　　违约责任：甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

　　本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和同建筑法》及其它有关法律、法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程事宜协商一致，订立合同共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：

　　二、工作期限

　　1、开工日期：__年__月__日