销售承包合同菁选

销售承包合同(15篇)

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，它也是实现专业化合作的纽带。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编收集整理的销售承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

销售承包合同1

　　第一条：授权销售经理资格

　　一、销售的区域：

　　1、双方商定本协议适用销售区域为:

　　2、甲方保证乙方作为甲方指定产品区域内的产品销售权。

　　3、乙方保证只在本区域内销售甲方产品及售后服务工作。不得跨区域销售。

　　二、销售的产品：xxxx

　　第二条：合同有效期限

　　1、本合同自签约方最后签字盖章之日生效，有效期为 年，即合同的有效期限为：自 年 月 日至 年 月 日。

　　2、有效期满前一个月，双方可本着自愿的原则另行协商合同续约事宜并签订新的合同。如在本合同期满时没有续约，则视为双方自动放弃合作并解除各自的权利和义务，同时本合同即告终止。

　　3.经公司对市场充分调研签订全年完成公司指定的指标万。并分解到月任务为以下分解表。连续一个季度完不成指标，甲方有权单方面取消合同。年度，三个季度进行考核。

　　5.甲方根据和乙方签订的合同任务数量给予乙方完成全年签订任务给 予 %的提成，（此提成不含给予客户的支持返利，及奖盖。）完成任务额外奖励。

　　6.甲方根据所给指定的任务量在年终进行考核时如未完成协议的全年任务量，甲方将对乙方考核，进行任务量下降的百分比对提成百分比的下浮。总任务甲方将在年终考核，乙方的提成同时也在年终进行考核，甲方考虑到乙方日常的开支及生活每月预支乙方 元作为乙方的日常开支，在年终考核时进行扣除。

　　第三条：甲方责任

　　1、在合同期内，甲方负责向乙方提供符合国家所规定的企业标准的乙方所销售的产品，并保证按时供货及提**品的三证。

　　2、甲方对乙方的相关经营行为有监督权，包括乙方业务人员对产品知识的掌握，产品销售渠道，销售进度，促销方式，产品保管及运输情况及经营中存在的其他问题。

　　3、甲方负责定期不定期的对乙方的车辆及工作进度进行检查，如查出车上带有非公司产品销售的，甲方有权解除合约。

　　4、协调、处理销售人员与客户之间因经营产品产生的纠纷或问题。

　　5、甲方负责及时提**品的库存量，乙方应在产品剩余量能供应市场10日之内提前报货，以便甲方及时备货，否则责任自负，如提前报货甲方未打款的由甲方负责。由于不可抗力的因素造成的市场断货，甲乙双方均不负责。。

　　第四条：乙方责任及义务

　　1、乙方保证为甲方产品营销渠道畅通提供足够的市场流动资金.必须先打款后订货.款到后保证产品从甲方仓库发出。

　　2、乙方应建立健全完整的销售和售后服务体系，从产品的市场占有率、宣传品的陈列及热线咨询、售后服务等多方面满足市场和甲方制定的要求。必须掌握终端市场和信息.每天要有专业的业务人员按时巡店。

　　3、乙方不得在合同所规定的区域外进行产品经营、销售,否则可按违约进行罚款3000元或根据严重程度取消销售权。

　　4、不得销售超过保质期的甲方产品，否则一切责任自行负担。

　　5、未经甲方同意，不得将产品销售权直接或变相转让给第三方。

　　6、乙方发现任何售卖与甲方产品的版权、商标、标志、设计相似的产品或假冒伪劣产品的行为时，有责任立即通知甲方，以便采取相应的保护措施。.

　　7、随时接受甲方的监督、检查、管理、指导并接受对其销售业务及业务员的各项工作进行检验及考核，检验与考核。

　　8、遇到甲方政策性的市场投资，必须按照公司的规划执行，业务人员不得私自变更。

　　9、所销售产品必须按照甲方制定的统一的销售价格及返利政策执行

　　10、乙方在销售产品的过程中如发生挪用公款的，公司将视情况的严重程度给予一定数额的罚款及处罚。

　　11、销售人员在上班期间不得在外打架，斗殴，赌博，如发生以上情况造成一定的损失的甲方不承担任何法律及相关赔偿责任。全部责任由乙方负责。

　　第五条：产品价格管理

　　乙方必须按照甲方规定的价格销售，甲方依据市场变化而对价格进行合理调整，需提前通知乙方，乙方按时调整价格，不得提前或逾期。

　　第六条：付款方式

　　先款后货，甲方收到货款后如当天能实现销售的开销售票据，开具销售票据，当天不能实现的开具预收款票据。

　　第七条：合同的解除与终止

　　1、乙方在合同期内连续三个月的销售指标没有达到规定的销售指标，或发生其他被视为违约情况时，甲方有权终止本合同，按违约处理。

　　2、乙方由于自身或其他原因要求终止合同，应提前一个月书面通知甲方。在甲方的监督下市场交接全部完毕后方可终止合同，否则造成的损失由乙方承担视为违约。

　　第八条：其他

　　本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决，并将达成一致的协商结果以补充合同的方式纳入合同文件中。

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人（签字）：

　　电话：

　　传真：

　　邮编：

　　乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 邮编： 签定日期：年 月日

销售承包合同2

　　为明确公司与各部门的职责、权限、义务和利益分配关系，充分发挥各部门作用，确保公司经营目标实现，特制订承包方案。通过本方案，明确公司的业务承包实体地位，赋予其相应的管理职责权限；同时规定年度业务目标及其考核结算办法。

　　一、管理职责

　　1、必须保证完成企业下达的各项承包指标；万元

　　2、建立与企业财务制度相应的二级核算台账，做到账目清楚、核算正确，并定期检查，发现错误应立即纠正。

　　3、按企业制定的价格目录，并掌握一定的浮动幅度销售产品。如发现擅自涨价，应严加处理。

　　4、把握政策机遇和行业动态，根据企业生产能力和经营目标最大限度地争取市场份额

　　5、搞好产品发运调度，按合同保证安全正点交付。

　　6、制定科学合理的薪酬方案，充分激发业务人员的聪明才智，确保年度经营目标顺利实现。

　　7、根据市场情况，负责地提出产品开发和持续改进建议。

　　8、负责应收账款的管理和回收工作，呆滞欠款按规定移交法律事务部组织清收。

　　9、认证做好市场信息收集、处理工作，逐句编发《市场句报》，逐月编发《市场分析报告》提交企业经理层及各相关部门参考。

　　二、管理权限

　　1、对部门人员的调度权、安排权、加班审批权、出差审批权以及奖惩权。

　　2、有权决定业务员的聘用、区域定位和职务升迁，操作程序可参照企业相关制度，聘任决定须报企业人力资源部备案。

　　3、有权制定承包体内部二次分配方案和包干费用内控方法，经企业审定后实施。

　　4、有权组织相关部门对销售合同、特殊订单进行评审，编制要货计划。

　　5、有权合理组织产品的发送运输工作

　　6、属销售费用管理范围的费用开支权、用款审批权、费用核报权、费用领款权。

　　7、有权提出产品开发、持续改进及价格策略等合理化建议。

　　8、有权组织企业产品推广展示、品牌形象宣传及市场公关活动。

　　9、在不违背企业根本利益的前提下，享有营销业务管理全过程的自主调控权和应急处理权。

　　三、承包方式；

　　销售承包的结算，主要解决两大问题：

　　一是结算企业给销售承包部门的经济效益；

　　二是计算销售承包部门内部职工的利益分配。

　　1、目标任务万元，给与部门绩效工资为之上，每增加10%，绩效提成增加销售额度的10%。

　　2、工资发放采取先预支，季度考核兑现。根据部门定员人，依据企业现行岗位工资标准，按月发放基本工资。季度进行绩效考核后多退少补。考核基数是：第一季度任务为 万

　　元，其他三个季度为 万元。第一季度提成工资总额为 万元，其余季度为 万元。没有完成考核任务，结算绩效提成比例为10%。考虑销售季节性，年终完成任务后可以综合*衡全年提成。营销部人员每月总基本工资为 万元由营销部自由支配。

　　3、销售部核定员工数为人，部门自行安排适当职位。具体人员名称见附件。

　　四、法律效力

　　1、本案一式两份双方签订后生效，具有同等法律效力。

　　2、未尽事宜，双方可以补充协议，补充协议具有同等法律效力

　　改制企业内部承包权的保护

　　在当前企业改制的实践中，有相当一部分企业在改制前处于内部承包经营状态，正确、妥善地处理好企业内部承包问题，对于确保企业改制的顺利进行、维护社会稳定都具有十分重要的意义。本文现结合审判工作实践，仅就改制企业内部承包权保护的几个法律问题作些粗浅的探讨，旨在抛砖引玉。

　　一、企业内部承包合同的解除方式

　　企业内部承包合同，是指企业作为发包方与其内部的生产职能部门、分支机构、职工之间为实现一定的经济目的，而就特定的生产资料及相关的经营管理权所达成的明确双方权利义务关系的协议。企业改制如果仍然处于内部承包经营状态，要改制首先就要解除原内部承包合同。在企业改制的实践中，大多数企业在改制前都是单方解除内部承包合同，承包方对此强烈不满。由于目前法律对企业内部承包合同没有明文规定，企业单方解除内部承包合同是否合法，司法实践中存在两种不同的观点。第一种观点认为，企业内部承包合同发包方与承包方双方主体地位不*等，是一种内部管理手段，作为发包方的企业有权单方解除合同。其理由是：（一）合同双方主体之间存在行政隶属关系，发包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同内容没有体现等价有偿原则，发包方勿需支付对价便可以向承包方收取承包费，不是对价合同；（三）企业内部承包经营属于企业经营自**范畴，是经营自**的分解，是将企业同其下属的部门和职工的行政隶属关系改变为行政经济关系，是经营管理制度。第二种观点认为，企业内部承包合同双方主体地位*等，根据合同法第九十三条第一款的规定，要解除企业内部承包合同，必须经当事人协商一致，企业单方解除合同是不合法的。笔者同意这种观点。企业内部承包合同双方主体地位*等性主要体现在以下四个方面：一是双方主体签订合同*等、自愿、协商一致，发包方不能把自己的意志强加于承包方，对于条件苛刻的合同，承包人可以拒绝签订；二是合同的内容具有对价性。在企业内部承包合同，发包方出让财产使用权是为了取得承包费，承包方支付承包费是为了取得承包经营权和承包收益，因此发包方与承包方之间存在对价关系。虽然这种对价关系难以用等值来衡量，但对价的特征之一就是不要求必须等值等价。企业内部承包合同的对价性反映了双方主体的权利义务大致对等，体现了双方主体的*等地位；三是在企业实行内部承包合同经营的情况下，一方面承包人依合同享有承包财产的经营权，承担合同义务，受合同约束。另一方面承包人又是企业的成员，还要接受企业的行政管理，遵守企业的规章制度。这里就存在一个问题，发包人与承包人之间能否同时存在行政管理关系和合同关系。笔者认为完全可以，这就正如我国公民和国家行政机关之间存在行政管理关系的同时，公民和国家行政机关之间可以发生民事合同关系一样，行政管理关系和合同中的*等主体民事关系并不冲突；四是从保护当事人

　　的诉权角度看，如果不承认企业内部承包合同双方主体的*等地位，那么合同发生纠纷当事人向法院起诉时，由于既不属于行政合同又不属于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都没有法律依据，造成当事人投诉无门，大量纠纷无法解决，承包者的权益得不到保护，企业改制难以开展。只有承认企业承包合同双方主体的*等性，这些问题才能迎刃而解。

　　二、承包期间遗留对外债权债务的处理

　　改制企业内部承包合同解除后，必然会涉及到承包方承包期间遗留对外债权债务的处理问题，这也是搞好企业改制的关键。承包期间遗留对外债权债务应由谁承担，司法实践中意见不一致，有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由承包方承担，只有这样才能真正体现承包经营的自负盈亏、自担风险的原则；还有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方 承担后，再在企业与承包方之间进行结算。其理由有三：一是企业通过签订内部承包合同的方式，将企业部分财产或生产资料有期限地交给所属内部组织或职工经营，从法理上说，这是一种特别授权行为。承包方依据承包合同的规定对外进行经营活动，实质上仍是企业自身的经营行为；二是企业内部承包合同承包方是不具备法人资格的企业分支机构或内部组织，不具有对外从事民事活动的权利能力，承包方对外从事经营活动，只能以企业的名义进行。按照民法通则第43条关于“企业法人对它的法定代表人或其他工作人员的经营活动，承担民事责任”的规定，承包人在承包期间以企业名义对外形成的债权债务，自然应归属于企业承担；三是根据法律规定，企业法人以企业所有的财产承担有限民事责任。承包方对外以企业名义从事经营活动，但对企业的财产只有使用权没有所有权，无权进行处分。如果承包方直接承担对外债务，当债务超出了企业财产范围时，就等于企业承担了无限民事责任，这显然与法律规定不相符。笔者认为，上述二种观点都有失偏颇。笔者的观点是，一般情况下，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方承担后，再在企业与承包方之间进行结算，其理由与第二种观点阐述的理由相同。但在下列情况下，对外债权债务应由承包方承担：一是难以兑现的债权和不可兑现的债权，企业不能加以承受，以防止欺诈行为造成的恶果，免遭不必要的损失。难以兑现的债权是指债务人对此债权有争议，或虽无争议，但债务偿还能力有限，不可能全部预期实现的债权。不可兑现的债权是指债务人逃匿或消失，已丧失偿还能力的，或者是承包方虚拟的，根本无法实现的.那部分债权，也可称之为虚假债权，只能作为企业的亏损；二是债权人不明确或债权人有异议的那部分非真实性债务，由于存在着消失、增多或减少的可能性，企业不应承担；三是承包方违反承包合同的规定，或擅自超越授权范围，对外进行民事活动所形成的债权、债务，应由承包方自己承担。

　　三、承包方承包债权的实现

　　承包方的承包债权，是指承包方根据内部承包合同的规定在承包期间应得的利润收入，以及改制企业解除内部承包合同承包方应得的因合同解除造成的损失赔偿款等。在企业改制的实践中，承包方的承包债权一般通过三种形式来实现：一是由改制企业改制前直接偿付给承包方；二是折抵承包方个人应自负上缴部分的职工养老保险金；三是承包债权转换企业股权。采取这种形式实现承包债权时，必须符合五个条件：（1）原企业发包方改制为股份制企业。（2）承包方完全自愿，来不得半点强迫命令，更不能搞**行为。（3）股份有限责任公司的债权人转换成股权时应不得超过50人，否则将违背公司法的规定。（4）该债权转换股权的行为只能视作为一般的股权，而不应将其当作上市的可转换公司券，否则不仅违背公司法的旨意，还导致募资社会化。（5）转换时应有监督部门参加，防止欺诈性转换或将债权转换成有担保的股权。

　　在实现承包债权的过程中，经常会遇到以下二种特殊情况，处理难度较大：

　　一是企业改制后原承包债权的处理问题。笔者认为，对此可分为两种情形，采取不同的处理办法：1.如果改制后的企业仍是法人的，除当事人另有约定外，原承包债权应由改制后接受被改制企业资产的企业法人承担。因为，不论企业改制采取何种形式，从法律上看，无非是企业法人的终止、变更和重新设立，原企业的资产包括承包债权在内的债权债务总有新的承继者。根据民法通则第四十四条第二款规定：“企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。”2.企业产权整体转让后购买者实行个体经营或私营独资或合伙经营的，原承包债权应由转让方从转让原企业所得价款中承担。理由是：首先，购买者经营的企业不具备法人资格，与原企业存在法律人格上的根本区别，不能成为原企业权利、义务的承继者；其次，购买者已对原企业的资产包括承包债权在内的债权债务，向转让方支付了对价，若再要新企业承担承包债权，这就显失公*。

　　二是企业破产时承包债权的受偿问题。破产重组是对严重资不抵债企业实行改制的一种特殊手段，在这种情况下发包方的承包债权应当列入破产债权的范围，根据破产法规定从破产财产中按比例进行受偿。在这里有一个问题，就是企业破产时已经法律文书确认的承包债权是否列入破产债权受偿。有人认为，应列入破产债权受偿，其主要理由是：（1）民事诉讼法只规定了破产宣告前成立的有财产担保的债权，债权人享有就该担保物优先受偿的权利，没有规定对破产宣告前法律文书确认的债权也有优先受偿权，法律文书确认的承包债权也不另外。（2）企业破产法试行 第十一条规定：“人民法院受理破产案件后，对债务人的其他民事执行程序必须中止。”从这条规定可以看出，法律文书确认的承包债权只能作为一般破产债权看待。（3）如果允许法律文书确认的承包债权不列入破产债权受偿，既不利于*等保护全体债权人的利益，又会给其他债权人带来不安的心理，影响破产案件审理的正常进行。（4）按照特别法优于普通法适用的原则，破产程序属特别程序，特别程序的效力高于民事执行程序，所以，法律文书确认的承包债权应按破产还债程序，作为一般破产债权办理。也有人认为，企业破产时已经法律文书确认的承包债权不应列入破产债权受偿，其主要理由是：（1）虽然已经法律文书确认的承包债权未能在法院受理破产案件之前得到执行，但这种结果并不能改变从法律意义上讲该项债权的标的物所有权已从债务人一方转移到债权人一方的事实，只是债权人没有实际控制和占有该财产。（2）确认承包债权的法律文书是法律承认的、合法的执行根据。依照法律规定可以中止执行，但没有可以在执行程序中改变其债的内容的规定，不能以后案来直接改变前案的审理结果。（3）企业破产法试行 第十一条规定的其他民事执行程序必须中止，只是程序意义上的中止。这是破产案件审理活动正常进行所必需的。但是，中止执行本身表明，这些中止了的特定的民事债权的执行，在破产财产清偿时是要恢复的。这种恢复不是部分应是全部债权的恢复。（4）民事诉讼法和企业破产法试行 规定，对破产宣告前成立的担保债权有优先受偿权。这就使债权人对收回这部分债权有了法律保障。法律文书确认的承包债权，应当比这种担保之债更为可靠，无论是从信用出发还是从严格执行法律出发，都不应当列入破产债权受偿。笔者的观点是，企业破产时已经法律文书确认的承包债权是否列入破产债权受偿，应当以时间界限来定。破产法第三十五条有破产企业追回权的规定，它是指为了满足多数债权人最大限度的清偿要求而设置的，由破产清算组对破产人在破产宣告前6个月至破产宣告之日的期间内实施的有损债权人利益的行为，通过法院进行否认并追回财产的权利。比照这一破产制度，笔者认为，如果法律文书是在法院受理破产案件前6个月至破产宣告之日的期间内发生法律效力而未执行的，该承包债权作为破产债权受偿，否则，该承包债权应比照担保债权优先受偿。这样划定，既

　　可以最大限度地满足多数债权人的清偿要求，又可以避免承包债权人蒙受不应有的企业破产风险。

　　论企业内部销售承包合同的法律性质及其适用

　　【作者简介】杨旅，浙江百铭律师事务所专职律师，毕业于安徽大学法学院，擅长民商事诉讼、劳动仲裁及企业法律顾问。

　　【论文摘要】企业内部承包经营是改革开放以来企业普遍采取的一种生产经营模式，它对转换经营机制、深化国企改革曾起到较大的推动作用；进入市场经济后，内部承包合同被各种组织形式的企业所广泛采用，在提高效率的同时也带来各种问题和讼争，尤其在《劳动合同法》实施后的背景下，如何防止企业与劳动者在履行此类承包合同中发生纠纷，是当前应当引起重视的问题。本文结合实际案例剖析了当前企业内部销售承包合同的法律性质，同时也从实务角度对其法律适用提出建议。

　　一、基本案情

　　20xx年10月,X县A动力有限公司（一审原告、二审被上诉人，以下简称A公司)与该公司片区销售负责人董XX（一审被告、二审上诉人）签订一份《片区销售负责人责任制协议》，其中A公司为甲方，董XX为乙方，协议约定：1、甲方对乙方实行与年销售额挂钩的月定额工资制，乙方销售额达到60万元的，月定额工资为1500元，年销售额每下浮10%，月工资下浮10%，以此类推，如达不到最低工资标准的，则按当地最低工资标准发放；2、年销售额超过60万元至70万元的，超过部分按3%奖励，超过70万元的按照5%奖励；3、销售产品价格按原买断价格，差旅费由乙方自行承担，发货后三个月内，乙方须结清货款；4、原则上甲方不予产品铺底，特殊情况下乙方提供担保的，甲方给予不超过10万元的铺底资金，限额内按照银行贷款利息计息；5、所有主机配套业务由甲方负责，若甲方委托乙方负责的，按到款额的5%予以奖励，同时乙方承担贷款的催讨及退发、货责任；6、如有业务单位直接向甲方要货的，甲方应优先通知乙方，若乙方不愿意办理，甲方有权自行供货；7、乙方的客户有拒付货款情况的，乙方认为应通过诉讼解决的，甲方予以协助，但相关费用由乙方承担。8、合同期内乙方出差发生意外事故等，除被认定为工伤的，甲方不负责其他责任。此外，该协议还就双方费用、个人所得税等事宜进行了约定。

　　该责任制协议履行一年后，至20xx年11月，A公司又与董XX签订了一份《20xx年度片区销售负责人责任制补充协议书》，约定将《片区销售负责人责任制协议》延续至20xx年10月，同时对原协议书中的利息扣罚、奖励幅度等条款做了调整和变更，增加了：1、销售人员在劳动合同期内不得给外单位代销产品，一经发现扣除其全年工资，已发放的工资从货款中扣除；2、销售人员发货必须提前一个月书面预测计划或每季度一次。

　　上述协议签定后，双方履行至20xx年9月，A公司终止了与董XX的劳动合同，双方亦未完成帐目核对工作。至20xx年7月1日A公司向X县法院提起民事诉讼，以上述关于产品销售的责任制协议属企业内部承包合同法律关系为由，认为董XX在销售后尚有货款197407.47元未能收回交付A公司，据此请求法院判令董XX给付未回收货款及该款延迟支付期间的约定利息15200.40元。

　　一审法院受理后，经过三次开庭审理，认为A公司与董XX所签订的协议属于正常商事合同争议范畴，双方意思表示真实，权利义务对等，且协议不违反相关法律的禁止性规定，故作出一审判决，判令董XX给付A公司未回收货款193877.47元，并支付该款自20xx年10月18日起至判决确定给付日止的约定利息。

　　董XX不服一审判决，于20xx年3月28日向N市中级法院提出上诉，二审法院在对该案受理后，

　　

销售承包合同3

　　签约地：中国浙江台州

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方经过友好协商，在互利共赢的基础上，就俄罗斯市场销售承包事宜达成以下协议：

　　一、甲方授权乙方负责甲方产品在俄罗斯市场的销售。

　　二、乙方承诺年度销售额不低于＿150＿万美元，按月分解如下：

　　三、乙方人员工资及市场费用由乙方自行负责，甲方按照乙方销售完成情况给予乙方返利，具体返利标准如下： 四、乙方返利的结算方法及时间：

　　4．1甲方根据乙方每月的销售回款，在次月15日前，先给予乙方销售额4%的返利

　　4．2年度末，甲方根据乙方全年度销售完成量，将剩余返利在第二年度的第三个月前一次性返回给乙方

　　五、为了保证市场顺利开拓，甲方同意在协议签定后的前两个月，给予乙方每月＿＿美元的借款，作为乙方的费用，借款在年度返利中扣除。如果甲乙双方合作未达到一年而终止协议的，则甲方有权根据乙方在协议存续期内的销售完成情况，向乙方索要回借

　　款。（或：五、为了保证市场顺利开拓，甲方同意在本协议签定后的两个月内，给予乙方垫付部分费用，每月为＿＿美元，垫付的依据是：乙方每月与新客户签定的销售协议，且每个新客户首次提货不低于＿＿美元。垫付的费用在年度返利中扣除，若甲乙双方合作末达到一年而终止协议的，则甲方有权根据乙方在协议存续期内的销售完成情况，向乙方索要回借款。）

　　六、乙方每月3日前必须向甲方汇报上月工作总结及本月工作计划，工作计划包括月度回款计划、客户开发计划、促销计划、客户维护计划等。并根据市场需求和仓库库存情况，及时下达要货计划，因乙方原因造成断货或库存积压，甲方有权根据实际情况对乙方进行处罚。 七、甲方负责产品的生产组织及由中国至俄罗斯甲方仓库的物流 八、协议的终止，因下列情况之一者，甲乙双方可选择终止协议： 8、1乙方连续两个月或累计四个月月度回款低于协议约定额的5% 8、2乙方在工作中做有损于甲方的事情，包括但不限于诋毁甲方产品在合同存续期间同时销售其它品牌的同类产品等 8、3因甲方原因持续断货，致使乙方无法销售 九、争议解决：

　　甲乙双方产生争议时，优先协商解决，协商不成时，向签约地人民法院据实诉讼解决

　　十、其它约定：

　　10.1 甲方向乙方下发的不违背被协议的通知，规定等，乙方必须严格遵守。

　　10.2 十一、协议有效期

　　本协议有效期为＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿月＿＿日 十二、本协议一式＿份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力 十三、本协议未尽事宜，由双方协商达成补充协议，与本协议具有同等法律效力

　　甲方：中国浙江 乙方：

　　法人代表： 法人代表： 年 月日年月日

销售承包合同4

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据销售公司年度销售计划完成销售任务，确保本公司产品能够及时、安全送到终端市场，同时，管理、保养好乙方市场所配备车辆，经甲乙双方协商，就车辆承包使用事宜达成如下协议：

　　一、甲方的义务：

　　1、甲方提供辆，价值_______万元的车辆交给乙方使用。

　　2、甲方在本合同签订生效之日起将以上车辆交给乙方使用。同时将车辆所配附件及有关手续移交乙方。

　　二、乙方的义务：

　　1、根据乙方的承包合同，乙方必须完成当年承包任务指标_______万元，如完不成承包指标，甲方有权调整或调回乙方市场所配车辆。

　　2、乙方应做好所在市场的配送工作外，同时要全力开拓周边市场。

　　三、甲乙双方的权利

　　1、甲方有权监督乙方所属车辆的使用情况，如发现乙方违反本合同时，可将乙方所属车收回，该车辆所发生的一切费用，由乙方统一支付。

　　2、乙方在使用所属车辆期间，不得将车辆抵押、质押、出租、转让，不得装载甲方产品以外的其他产品，不得使用甲方车辆从事非法活动。

　　四、甲乙双方的义务：

　　1、车辆所发生的公共费用（年检费、二级维护费、保险费等）

　　2、乙方必须爱惜车辆，保持车辆清洁卫生，搞好车辆的日常维护及日常保养，同时接受甲方对乙方所属车辆保养，维护方面的建议及监督，如乙方损坏所配车辆，由乙方负责修复，乙方在接到甲方修复通知后一日内，不能将甲方车辆修复的，甲方可自选维修或送专业维修厂维修保养，所支付的费用从乙方销售提成中全额扣除。

　　3、乙方在使用甲方车辆期间，必须严格维护皇台企业形象，不得有损坏皇台形象的行为。

　　4、年检期间，甲方应统一制定年检时间并通知乙方，乙方应无条件的在指定的时间，到达指定的地点，按车辆管理有关规定办理年检手续，逾期不办理者，造成罚款，由乙方承担全部责任。

　　5、乙方在车辆承包使用期间，因违反交通法规造成交通事故及有关罚款，一切责任由乙方承担。

　　6、乙方在车辆承包使用期间如发生车辆被盗，由乙方赔偿甲方的一切损失。

　　7、因工作需要经甲乙双方协商解除销售合同时，乙方应及时将所属承包车辆移交给甲方，由甲方统一调配车辆。

　　五、其他：

　　1、本合同由甲乙双方签字之日起生效。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

销售承包合同5

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　为实现公司年度经营目标，扩大市场份额，加快货款回收，控制应收货款，降低经营风险，提高资金周转和使用效率，经甲乙双方协商，签订以下承包合同。

　　一、乙方承包指标

　　（一）主要指标

　　1、销售收入：考核任务7800万元；

　　2、月度回款：每月回款计划不低于年计划月度*均数的_______%；回款计划完成_______%以上；

　　3、利润：确保每个主机用户不出现亏损；

　　4、三项资金控制：应收货款、产成品库存及未开发票数三项资金占用下降_______万元；今年不超过_______万元。

　　5、成品库存比去年下降_______%，即不超过_______万元；

　　6、6—12个月和超过_______个月的长期库存分别压缩_______%，即不超过_______万元和_______万元；

　　7、市场占有率：主机市场占有率同比提高_______%；

　　8、新市场开发：

　　9、外部质量损失：外部质量损失率同比降低_______%以上，即不超过_______万元；属销售公司原因的下降30%，即不超过_______万元；分别考核。

　　10、销售费用占比同比下降_______%，即万元回款占用不超过_______。

　　11、台帐管理：建立健全各类台帐，包括发货、开票、回款、退回产品台帐、物流周转库台帐，往来帐必须清晰、规范、准确。

　　（二）其他指标

　　1、信息传递与沟通：主机厂产品需求计划、订单增减计划、内外部质量信息反馈传递及时率_______%；每月24日销售主计划后的增补率控制在_______%以内，销售计划准确率达到_______%；发货计划完成率达到_______%；

　　2、售后服务：顾客满意度分析每半年进行一次，顾客满意率应在_______%以上；售后服务及时有效，不得出现用户重大投诉事故，三包产品必须退回公司。

　　3、让利或转物控制：全年让利或转物控制在年回款任务的_______‰以内；

　　4、清欠任务：分管销售区域内的清欠资金按财务统计口径计算，以上年度期末数为基数同比下降_______%以上，并不得再出现新的呆死账款。

　　5、库存产成品：盘活老库存产品，新入库产品必须在三个月内发出；

　　6、产品及时开票：发出去的产品必须在三个月内开票并传递至用户；

　　7、成品库和物流周转库管理：确保帐务相符，财务、销售公司办公室及仓库保管帐目一致无误；

　　8、市场分析报告：每月提交市场分析报告，内容要求包含市场动态、供货情况、供货份额、全新产品开发、质量状况、工作中存在的缺陷及竞争对手分析；及时做好次月的工作计划。

　　二、乙方销售费用

　　乙方全部销售费用包括：工资，差旅费，走访费、会务费，招待费、电话费、办公费等费用，全部销售费用按实际回收款额提取，其中：

　　（一）工资：工资分四部分：基本工资、提成工资、效益工资和新产品工资。其中：

　　1、基础工资：经理（正职）每月发3000元基础工资，基础工资挂靠月回款任务发放，月度回款任务不低于全年销售任务月*均的80%。

　　（1）、回款高于当月任务10%以下奖励基础工资的10%，超出10%奖励20%；

　　（2）、基础工资发放比例依照月回款完成任务比例，完成70%以上全额发放，完成50—70%之间按90%发，完成任务不到50%的按50%发放。

　　（3）、两个月考核计算；半年统算，上半年完成任务的35%以上，全额发放，与日常发放找齐差额；全年结束完成任务70%以上全额发放基础工资。完成比例不到70%的按日常计算发放。

　　2、提成工资：经理和业务员的提成工资按其完成年回款任务的比例实行梯度提成，体现体现多劳多得。梯度提成见下表：

　　经理和业务员的提成工资日常按5、3元和34、3元分别计算提成，年底按实际完成任务的比例统算找齐差额，每个业务员个人工资提成由经理和分管领导根据市场状况、工作量、工作难度等进行合理适当调整，调动业务人员积极性；

　　经理提成工资计算办法：

　　（1）、完成年任务80%—90%提成工资加提10%，90%—100%加提15%，完成任务后加提20%。日常提成工资按最低档提成比例计算，提成差额及加提提成全年统算。

　　（2）、两个月一考核；半年统算，按回款完成任务情况计算发放提成工资；

　　（3）、经理全年统算完成70%以上兑现提成工资。

　　业务员基本工资及生活费发放标准、提成工资计算办法详见实施细则。

　　3、效益工资：效益工资按实现的利润计算，经理每万元利润提成60、5元，业务员每万元利润提成320元；

　　4、效益工资考核：业务实现赢利的按合同规定提取提成工资和效益工资。业务发生亏损的，亏损每增加1%，扣提成工资的1%；效益工资及利润考核年底统算。

　　5、新产品工资：在正常提成的基础上业务员每万元加提30元，经理每万元加提9元。（不含新市场开发产品和配件产品）（按开发票数额在12个月内提取）；

　　6、学徒业务员工资发放按照公司规定执行，由公司发放；

　　7、回款任务考核

　　月度回款任务考核按《20年销售承包合同考核细则》规定执行；

　　（二）差旅费：按负责销售的区域确定差旅费定额，并在定额的基础上按万元回款提成计算，预计年差旅费定额_______万元，万元回款提成_______元，可以预提，但总费用不得突破定额。经理个人差旅费按集团报销标准执行，从部门差旅费用中列支；学徒业务员差旅费公司拨发，经理控制据实报销。

　　（三）走访费、会务费：由分管领导统一调度控制使用。预计提成走访费_______万元，万元回款提成走访费_______元；预计提成会务费_______万元，万元回款提成会务费_______元。

　　（四）招待费、电话费、办公费等费用，由乙方经理和分管领导控制使用。预计提成招待费_______万元，万元回款提成招待费_______元；预计提成电话费_______万元，万元回款提成电话费_______元；预计提成办公_______万元，万元回款提成办公费_______元。经理电话费

　　（五）活动费和开发费：由公司统一调度使用，万元回款提取开发费_______元，万元回款提取活动费_______元。

　　（六）清欠货款的提成，按公司《清欠工作管理办法》执行。

　　（七）乙方借款及各项销售费用的报销程序，按公司《工作人员借款及报销管理办法》执行。

　　三、对乙方经理的考核：

　　1、信息反馈传递及时率_______%；销售计划准确率达到_______%；产品发出率达到_______%；每月销售计划确率达不到_______%，扣_______元，_______%以上达不到_______%扣_______元；每月产品发出率达不到_______扣_______元，_______%以上达不到_______%，扣_______元；

　　2、乙方要与业务员签订合同，将各项经营指标层层分解到责任人，每发现有一个未签订合同扣100元。

　　3、在财务管理方面，承包期内每出现一次违法、违纪行为扣_______元，并按财经纪律的有关规定严肃处理，直至追究刑事责任。

　　4、分管范围内TS16949体系审核每出现一项不符合扣_______元。

　　5、承包期内分管范围无刑事事件发生，无打架斗殴现象，无计划生育违纪违法现象，每发生一次扣500元。

　　6、确保三包服务不出现重大投诉，每出现一次扣_______元。

　　7、坏帐损失考核：年内出现的坏帐损失，乙方经理承担15%，业务员按原规定承担损失，每年度考核。

　　8、对于实行物流周转库管理的，每月对帐一次，要求对方提供加盖公章的库存清单，帐物必须一致。每有一用户未按要求对帐的，扣业务员200元，扣经理100元。账务不相符的，必须对明原因，对好帐，否则加倍扣罚。物流库其他考核，按《20年销售承包合同考核细则》的相关规定执行。

　　9、积极做好维护老市场工作，努力提高市场份额及占有率，每退出一户主机厂（含当年不发货的），扣经理5000元；

　　10、成品库存下降30%，自三月份考核，完成指标80%以下罚500元，完成80%以上罚300元；完成指标奖500元；每月考核；

　　11、6—12月和超过12个月的长期库存压缩50%，自三月份考核，完成指标80%以下罚500元，完成80%以上罚300元；完成指标奖500元；每月考核；

　　12、销售责任的三包索赔额同比下降30%，每季度考核，完成指标奖1000元，指标未达到，但完成70%以上罚500元，完成70%以下罚1000元，年底统算，全年未完成指标，季度奖励全部扣回。考核经理。

　　13、销售费用同比下降10%，年底考核，完成指标奖励500元，指标未达到，但完成70%以上罚300元，完成70%以下罚500元。考核经理。

　　14、主机市场占有率同比提高10%，年底考核，完成指标奖励1000元，指标未达到，但完成70%以上奖500元；指标完成50%以下罚500元；

　　15、外部质量损失超过或降低规定指标10%（含）以内的罚款或奖励500元；在10%—20%（含）之间的罚款或奖励1000元；在20%以上的罚款或奖励1500元；

　　16、清欠任务年底考核，完成奖1000元，完成70%以上奖500元；指标完成50—70%罚款500元；指标完成50%以下罚款1000元；

　　17、全年让利额、转物超过规定指标的20%，罚款1000元；

　　18、对一、（二）其他指标的考核《20年按承包合同考核实施细则》进行考核。

　　19、未经甲方批准，不得销售其他公司产品，否则将对乙方进行处罚，罚款5000元，同时视情况给予责任业务员10000—50000元罚款，并按甲方规定给予其行政处罚，直至解除劳动合同。

　　四、甲乙双方的权利和义务

　　1、甲方有权依据《20年承包合同考核实施细则》对乙方进行考核。

　　2、甲方根据乙方的市场调研分析报告、建议和市场变化情况要求公司价格管理委员会2个工作日内制定和调整产品销售价格。新产品的核算定价不得超过5个工作日。

　　3、甲方按乙方提报的经评审后的销售计划，及时提供合格的产品。

　　4、乙方在与业务员签订个人承包合同时，每人回款任务不得低于500万元，万元回款提成工资的多少必须体现多劳多得的原则，回款任务的高低与年收入可适当拉开较大的档次，鼓励业务员积极主动地开发新市场，或争取扩大市场份额多回款多收入。

　　5、乙方须无条件地接受和配合甲方的审计考核工作，并为此提供便利，不得以任何理由和借口推迟、拖延考核工作。

　　6、乙方有权依据本合同与业务员签订承包合同，视任务完成情况自主决定业务人员的聘用与否。上半年没有业绩的，下半年主动离岗。

　　7、乙方有权且必须对所属人员进行考核，对连续6个月完成回款任务不足计划的60%或连续3个月没有业绩的业务人员予以解聘。

　　8、乙方有权对甲方因未及时提供合格产品或连续出现质量问题或出现批量质量事故而影响销售和回收货款事项，书面向甲方提出意见，经甲方核实后可免除由此而影响的罚款。

　　9、乙方有权对甲方其他部门因不能积极配合而销售工作，书面向甲方提出建议和处理意见。

　　五、本合同未尽事宜和未覆盖的事项，按公司的有关规定执行。本合同一式叁份，甲乙双方及合同管理部门各执一份，本合同自签字之日起生效。

　　六、本合同相关文件

　　1、20年承包合同考核实施细则；

　　2、清欠工作管理办法；

　　3、工作人员借款及报销管理办法等公司相关管理规章制度。

　　甲方代表：_______乙方代表：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

销售承包合同6

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　为了及时清运生活垃圾，保持村庄整洁。根据同建同治卫生整治的有关要求，结合实际情况，甲方将垃圾清运工作承包给乙方，现签订如下合同：

　　1、乙方负责将全村垃圾池筒的垃圾及时清运焚烧。

　　2、承包期限自____年___月___日起至____年___月___日止。

　　3、乙方必须在**统一规定的时间内将全村的垃圾池筒进行清理，并保证垃圾池筒周围清洁如遇上级开展卫生大检查，则事先通知乙方，乙方必须在检查前将垃圾池筒的垃圾清理干净

　　4、全年清运工资为

　　壹万零伍佰壹拾肆元整，年底一次性付完。劳动和防护用品由乙方自行解决

　　5、本协议未尽事宜由双方另行协商。

　　本合同自双方签字后生效，一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）_________乙方：（盖章）_________

　　法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

销售承包合同7

　　甲方（买方）：___________________

　　乙方（卖方）：___________________

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利，共同发展的原则，经双方友好协商，特订立本合同，双方共同遵守。

　　第一条产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格：

　　（建材清单表格略，下载文档里有表格）

　　本合同金额合计：￥_______，大写：_____________________。

　　第二条产品质量标准，验收标准：

　　1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。

　　2、乙方在供货之前，须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书，交货时必须同时出具产品生产许可证，质检报告及出厂合格证。

　　第三条交货地点、运输及费用、计量、交货时间：

　　1、乙方将货物送达甲方指定地点。

　　2、运输及其费用：乙方负责货物的运输，运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。

　　3、交货时间：_______年____月____日

　　第四条付款方式及货款结算：

　　自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的____%，甲方验货物入库____天内，甲方支付乙方剩余货款的____%。

　　第五条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

　　如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。

　　第六条

　　甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第七条

　　本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。

　　第八条

　　本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第九条

　　本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十条

　　本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执正本一份。

　　甲方（章）：____________________乙方（章）：____________________

　　签约日期：________年____月____日________年____月____日

销售承包合同8

　　甲方名称：___________有限公司

　　电子邮件：_______________________

　　乙方名称：_______________________

　　电子邮件：_______________________

　　甲、乙双方本着*等互利、公*自愿、诚实信用的原则，根据《_________》等法律法规的规定，经过*等、友好协商，签署本代理合作协议，成为合作伙伴，共同努力促进“____”的发展。

　　一、资质

　　运营商需为符合《_________》中的合法法人,具备但不仅限于经营许可证、企业营业执照。(具体标准、是否为第三方)

　　二、授权

　　甲方授予乙方“_________________级运营商”资格，授权乙方在本协议第二条所述范围内，_________区域内全权推广甲方之_________*台业务。(是否按行政区域划分)

　　合同编号：__________

　　三、代理范围及许可、期限

　　1.为注册会员办理必要的入驻手续，包含但不限于资质审核、材料提交、费用交纳等一系列手续;

　　2.为注册会员办理业务变更、终止、续费等相关手续;

　　3.为注册会员开展业务培训;

　　4.为注册会员提供必要的业务咨询服务和技术支持。

　　5、为车会员提供安装终端产品以及产品的维保服务。

　　6、此合同代理期限为---

　　四、甲方权利与义务

　　1.甲方应维护*台的正常运营，根据会员的反馈及时提供*台的更新，定期对*台数据进行备份，保证用户数据的准确性与安全性。

　　2.甲方向乙方的物流顾问、技术人员提供有关____业务范围内必要的技术支持、操作流程、技术知识等的培训;帮助乙方提高技术能力，拓宽业务范围.

　　3.甲方有权根据市场情况修订或调整____注册会员相关服务使用费用。

　　4.甲方需定期或不定期举办运营商年会、研讨会和培训等活动。

　　5.甲方拥有监督乙方服务质量的权力，乙方不得以任何不正当手段损害甲方、甲方代理和客户的利益、声誉。

　　五、乙方权利与义务

　　1.乙方作为甲方_____________级运营商，负责在_________区域内为甲方的物流交易*台开拓市场及发展客户，积极宣传推广业务，维护甲方的企业形象和服务品质。在运营服务过程中如实向客户介绍*台业务。乙方拥有监督甲方服务质量的权力，甲方不得以任何不正当手段损害乙方、乙方代理和客户的利益、声誉。(对于货会员、车会员资质的限定如何处理)

　　2.乙方在代理业务过程中，应积极接受甲方培训，主动与甲方进行业务上的沟通和联系，密切配合甲方的相关市场活动开展、相应的宣传和推广工作。不得损害甲方整体市场形象，也不得从事其它损害甲方利益的行为。

　　3.乙方应严格按照甲方的公布的管理规定为注册会员和二级运营商办理手

　　续，并在注册会员的支付接口开通后积极配合甲方做好售后技术支持与客户服务等工作。(售后与客服如何处理)

　　4.乙方独立对所发展的二级运营商、注册会员进行管理。(对于二级运营商和其独立会员我方的管理权限)

　　5.乙方在代理业务过程中，对其所发展的二级运营商、注册会员，应作出要求其遵守国家法律、法规的要求。

　　6.在乙方代理期内，费用的收取

　　7.乙方可以在其公司宣传材料和名片上以及广告内容中使用“_________相应地区一级运营商”字样和标识，未经正式授权，乙方不得以甲方“运营商”和其它未经甲方授权的名义进行广告宣传、商业活动及其他非本协议目的之活动。

　　8.乙方应对甲方明确提示为保密资料的信息给予保密。乙方可参加甲方组织的运营商年会、产品发布会、研讨会和培训等活动。

　　9.本协议截止后，乙方有权在同等条件的情况下，优先获得甲方在本协议规定代理区域内的新的代理协议。

　　五、利润分配与结算方式

　　1.双方对由乙方发展的会员交易所抽取的佣金按约定的固定比例分配。

　　2.双方所有款项的支付均以有效方式汇至对方指定的银行帐号。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　日期：_________

销售承包合同9

　　甲方(承包方)：_________

　　乙方(发包方)：_________

　　一、 目的

　　根据《中华人民共和国经济合同法》以及其它相关法律规定，双方本着竭诚合作，*等互利，共同发展的原则，现就在_______________地区推广，销售甲方生产的丧葬产品“骨灰盒”事宜，经双方友好协商，达成协议如下：

　　二、 保证

　　1. 方保证：

　　⑴ 方提供的产品“骨灰盒”款式齐全、质量达到标准。

　　⑵ 合同有效期内甲方不得以任何理由或借口向乙方提出退场或降低承包费用。(注：承包费用根据销售情况双方协商达成后可作实际调整。)

　　⑶ 合同有效期内甲方应按时按量付清乙方的相关承包费用，不得以任何理由或借口拖欠乙方的相关承包费用。

　　2. 乙方保证：

　　⑴ 合同有效期内乙方不得以任何理由或形式终止甲方对_____________地区的承包权和销售权。

　　⑵ 合同有效期内乙方不得无故增加对甲方的承包费用。(注：承包费用根据销售情况双方协商达成后可作实际调整。)

　　⑶ 合同有效期内乙方不得自己或授权其他丧葬品单位在______________地区销售“骨灰盒”。

　　三、 条件

　　1. 根据我厂现业务情况及经济实力故向乙方正式提出丧葬品“骨灰盒”独家销售承包权。

　　2. 承包方式：我厂负责提供“骨灰盒”的各种款式及实物在乙方的丧葬品展示厅内进行独家销售。

　　3. 承包费用计算：

　　⑴ 据每月在乙方展示厅内销售的丧葬品“骨灰盒”总利润的50%来支付乙方。

　　⑵ 每月总利润的50%支付给乙方外，其展示厅内“骨灰盒”销售员的每月工资由甲方支付。

　　四、 违约责任

　　1. 本合同签定生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款，不得擅自改变或解除。

　　2. 由于甲方原因(未按约定时间付承包款项)所导致乙方经济损失的，甲方应对乙方负直接损失及责任。

　　3. 未经甲方同意，乙方擅自改变、控制厅内销售数量并导致甲方经济损失的，有乙方负责并承担全部责任。

　　4. 乙方如及时通知甲方，甲方不能按预约规定日支付承包费用的，有甲方负全部责任。

　　5. 本合同须甲、乙双方签字盖印后有效。

　　6. 本合同共2页，一式两份，具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

销售承包合同10

　　转让方(甲方)：

　　身份证号：

　　顶让方(乙方)：

　　身份证号：

　　房东(丙方)：

　　身份证号：

　　甲、乙、丙三方经友好协商，就店铺转让事宜达成以下协议：

　　1.合同标的：

　　2.转让费用：包括店铺整体装修、整体设备及相关合同手续证件、剩余房租(9个月)、____年4月份佣金，共人民币____元整。(终端余额、呱刮卡帐户余额及呱刮卡未刮数量，按实际数量另行结算。)

　　3.交接事宜：甲方做好交接适宜，帮助乙方接手顺利经营。

　　4.权益过户：因政策限制，该体育彩票销售站点的权益暂时无法过户。故，乙方暂时采用承包的方式经营。但在甲方收到80%转让费之日(即____年____月____日)起，本合同正式生效，该体育彩票销售站的所有权益归乙方所有。店铺内所有装修、装饰、设备，全部归乙方无偿使用，租赁期满后不动产归丙方所有，动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)。甲方无权撤消本合同，且甲方无权主张该体育彩票销售站点的任何权益。在未来政策允许过户的情况下，甲方必须在第一时间主动办理过户手续。若因甲方未及时积极配合,导致无法及时办理过户手续,甲方负全部责任。乙方有权撤消本合同。甲方应在乙方表达撤消合同意愿之日起三日内,把转让费用(扣除乙方经营期间所需的房租及____年4月份的销售佣金)退给乙方。逾期未退款，甲方每日向乙方支付退款金额的千分之一的违约金。

　　5.剩余转让金交付：该销售站点的权益成功过户到乙方名下之日起三日内，乙方必须将剩余的转让费全部支付给甲方。逾期未交付，乙方每日向甲方支付剩余的转让费的千分之一的违约金。

　　6.债权债务：本合同生效之前的债权债务由甲方负责，与乙方无关;本合同生效之后的债权债务由乙方负责，与甲方无关。

　　8.移机、二次转让：在合同生效后，所有权益过户之前，出于任何原因，乙方需要变更营业场所或所有权益二次转让，甲方必须第一时间主动配合办理相关手续。

　　9.相关会议、培训：在合同生效后，所有权益过户之前，因体育彩票管理中心组织，并要求由甲方亲自参加的相关会议、培训，甲方必须第一时间主动参加，并将相关内容、要求准确传达给乙方。若甲方因未能参加此类会议、培训或相关内容、要求未能准确传达，而给乙方造成的任何损失，甲方负全部责任。

　　10.经营约定：在经营过程中乙方遇到问题，甲方全力协助。乙方应遵守体育彩票代销合同，服从上级专管员的管理，如因乙方违规，被制裁(如扣分、停机)，乙方自行负责，与甲方无关。

　　11.店铺出租约定：该店铺的所有权证号码为______，产权人为丙。丙方与甲方签订了租赁合同，租期到____年____月____日止，月租为____元人民币。店铺交给乙方后，乙方同意代替甲向丙方履行该租赁合同，每月交纳租金及该合同约定由甲方交纳的水电费等各项费用，该合同期满后由乙方领回甲交纳的押金，该押金归乙方所有。

　　12.本合同未尽事宜，相关各方友好协商。本合同一式三份，甲、乙、丙三方个执一份。

　　甲方：(签章)

　　乙方：(签章)

　　丙方：(签章)

　　日期：

销售承包合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　为了更好地开拓甲方销售市场，在甲、乙双方互惠互利的基础上，经双方协商签订本协议。具体内容如下：

　　第一条、甲方招聘乙方为承包制业务员（非甲方员工，双方不存在劳动关系）。

　　第二条、承包期限范围：自_____年___月____日起至_____年____月____日止，共___年。承包范围：________区域。

　　第三条、出售价格：按双方确认的甲方统一价执行。

　　第四条、任务指标及考核

　　经公司对市场充分调研签订全年完成公司指定的指标万。并分解到月任务为以下分解表。连续_____个月完不成指标，甲方有权单方面取消合同。

　　务给予%的提成，（此提成不含给予客户的支持返利，及奖盖。）完成任务额外奖励。

　　第五条、双方权利和义务

　　甲方：

　　1、甲方收取乙方承包保证金___________元

　　2、甲方必须向乙方提供合格产品（按甲方执行的质量标准）；

　　3、统一价必须合理，与其他销售业务承包人相同；

　　3、甲方接到要货通知后，____天内负责将乙方所需的产品送到乙方指定地点，运费由_____承担；

　　5、甲方在明确知道乙方销售地域（指县级市区及乡镇）设有销售点的，不得再另行发相同货物销售到该地域。

　　6、甲方负责给乙方提供相关货物发票，费用由乙方承担。

　　乙方：

　　1、乙方必须严格按照双方确定的统一价执行；

　　2、按照先付款后发货执行；

　　3、乙方要货必须发书面通知给甲方；

　　4、营销策略由乙方自定，由甲方知道协助，不得转包。

　　5、未经甲方同意，乙方不允许在授权范围外销售，否则视为窜货。

　　第六条、甲方运往乙方指定地点的货物，按买卖关系处理。如确因产品质量问题或滞销产品，甲方同意退货或更换产品。三个月内有效期

　　第七条、违约责任

　　甲乙双方如有违约，按合同法有关规定解决，违约方应当承担违约金为签订任务数总额的10%。

　　第八条、争议的解决方式

　　因本协议发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，向甲方所在地法院起诉解决。

　　第九条、双方约定的其他事项

　　双方未尽事项协商解决。

　　第十条、本协议自签字起生效。协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）

　　____年__月__日

　　乙方：（盖章）

　　法定代表人：（盖章）

　　____年__月__日

　　（附身份证复印件）

销售承包合同12

　　甲方：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　乙方：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　为了充分利用水利资源，发展渔业生产，为城乡人民群众提供更多的商品鱼，增加集体和个人收入，甲乙双方认真协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。

　　第一条 承包地点和面积

　　甲方将位于____鱼塘(河道、水库、湖面)____亩，承包给乙方养鱼，鱼塘(河道、水库、湖面)的所有权归甲方，乙方有管理使用权和合同规定的受益权，但不准出卖、出租或转让，在承包期内，乙方如去世，其家庭成员享有承包继承权。

　　第二条 承包期限

　　承包期限为____年，自____年____月____日起，至____年____月____日止。

　　第三条 乙方上交甲方提成的办法及时间

　　在承包期内，乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)____公斤(或____元)，其中：____年上交____公斤(____元)，____年上交____ 公斤(____元)……;在上交甲方的鲜鱼中，____鱼占____%，____鱼占____%，____ 鱼占____%，……。上交时间均为每年____月____日(时间不超过前后10天)甲方?盏揭曳缴辖坏南视?或承包款)后，即出具收鱼(款)凭证。

　　第四条 甲方权利义务

　　1.甲方应将养护鱼用的房屋____间(如果有)和下列工具提供给乙方使用：________.

　　2.上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资，甲方应合理分配给乙方。

　　3.甲方应对群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况，甲方应积极协助乙方处理。

　　4.养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于____米。

　　5.乙方需要排水或抽水时，甲方应及时提供抽水机给乙方使用。

　　6.甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。

　　第五条 乙方的权利义务

　　1.除了不可抗力的情况发生外，乙方必须在合同规定时间内完成合同规定的义务。

　　2.乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘的费用，均由乙方自理。

　　3.乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险方法。

　　4.乙方每年捕鱼后，应优先完成承包任务。

　　5.承包期届满，乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具，如有损坏或丢失，乙方应负责修理或赔偿。

　　6.承包期届满、鱼塘内不到____规格的小鱼、鱼苗，乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。

　　7.乙方有自主养鱼经营权，甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后，超额部分全归乙方。

　　8.乙方抓住偷鱼者送交甲方处理，按每人偷鱼一次罚款____元计算，罚款归乙方。

　　9.合同期满后，甲方如再行发包，在同等条件下，乙方有优先承包权。

　　第六条 甲方的违约责任

　　1.甲方如不按合同规定向乙方提供养护鱼用房屋、工具，应偿付违约金____元给乙方，乙方并可提出解除合同。

　　2.甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资，截留贷款按其金额的____%向乙方偿付违约金;截留现金或物品，按其金额的____倍向乙方偿付违约金。

　　3.甲方如无故不及时向乙方提供抽水机，应对所造成的损失负责。

　　第七条 乙方的违约责任

　　1.乙方如不按合同规定的时间完成承包任务，每逾期一天，按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的____%，向甲方偿付违约金。

　　2.乙方如用电、毒、炸等危险办法捕鱼，应按总承包款的____%向甲方偿付违约金，甲方并可提出解除合同。

　　3.合同期届满时，乙方如捕捞小于____规格的小鱼、鱼苗，应向甲方偿付____元违约金。

　　第八条 不可抗力

　　如因人力不可抗拒的自然灾害造成的鱼塘崩溃、干涸，经证实后，甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。

　　第九条 其他约定

　　1.本合同自承包开始之日起生效，甲乙双方均不得随意修改或解除合同。

　　2.本合同中如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　3.合同期满，甲乙双方如愿意继续承包，应重新签订合同。

　　第十条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　甲方：____________________________

　　代表人：____________

　　____年__

　　__月____日

　　乙方：____________________________

　　代表人：____________

　　____年____月____

销售承包合同13

　　一、申请前

　　1、申请之前条件：独立或者带领销售人员累计销售x元以上。

　　2、一次调拨xx元(7折)并自认定可以胜任独立或带领销售人员完成x元销售额。

　　二、申请条件

　　1、申请特许加盟者区域内尚无代理商的，应符合特许加盟协议书受许方条件。

　　2、申请特许加盟者符合特许加盟协议书受许方条件，所在区域内已有代理商时，可以挂靠该区域代理商并取得其同意可申请作为销售承包人。

　　3、申请特许加盟者区域内已有代理商，但区域较大，工作人员较多，也可视其情况申请办理特许加盟手续并附合特许加盟协议书受许方条件。

　　三、考核考察

　　1、申请特许加盟者区域内尚无代理商，并按加盟协议书符合受许方条件，以国家工商行政管理部门颁发的经营证书，房租协议为准，并将其复印件在公司备案。

　　2、申请特许加盟者区域内已有代理商，可以挂靠该区域代理商，并征得挂靠的代理商签字同意，同时用挂靠的代理商的营业执照在公司备案。

　　3、申请特许加盟者区域内已有代理商的，但区域较大，工作人员较多，公司要经过调查，根据新开的经营店的地点等考察审批。

　　四、审批

　　由销售中心考核考察后，签订加盟协议书或销售承包协议书。

　　推荐合同范本·销售合同范本·家电销售合同·煤炭销售合同·房产销售合同·批发商合同·图书销售合同·产品代理协议·中英文销售合同·垫底销售合同

　　五、加盟

　　正式加盟要按公司统一的CI、VI室内装修布置，并到公司认领统一挂图和特许经营标牌。

　　六、指导运营

　　公司会派人或委托成熟代理商根据新加盟代理商申请进行指导。公司的培训按年度计划实行拉练式不定期培训，针对市场运营过程中的阶段，分4个阶段培训：

　　1、产品演示

　　2、产品推销

　　3、市场拓展

　　4、团队运营

销售承包合同14

　　委托方：_____责任公司（以下称为甲方）

　　承包方：_______（以下称为乙方）

　　甲乙双方本着自愿*等、互惠互利、友好协商的原则，依照中华人民共和国相关法律、法规，就乙方承包甲方__大厦商业部分的销售、出租之事宜，达成如下协议条款，以资双方共同信守：

　　一、承包物业概况

　　1。物业名称：__

　　2。物业位置：__市__区__门内大街东四路口东南角

　　3。物业面积：物业总建筑面积约48000*方米，其中商业部分（地下1层至地上4层）约17000*方米（以__市国土资源与房屋管理局最后审定的房屋销售面积为准）

　　4。产权性质：全部商业物业产权

　　5。物业使用率：商业部分不低于80%。

　　二、承包方式及范围

　　1。承包方式：销售、出租。

　　2。承包范围：__商业部分。

　　三、承包期限及目标

　　1。承包期限：自甲方取得《商品房销售许可证》之日起，乙方正式承包期为8个月。在甲方取得《商品房销售许可证》之前，由乙方组织的内部认购阶段，不计为承包期限。

　　2。销售目标：乙方须在正式承包期限内保证完成90%商业部分的销售。

　　3。乙方如按期完成承包销售目标，或承包合同终止后，双方如希望对尾盘继续委托乙方销售，可另签承包合同。

　　4。在正式承包期限内，如甲方增加销售面积，承包期限及目标由双方另行协商。

　　四、双方职责

　　1。甲方履行之职责：

　　1）确保本楼盘产权清晰、完整、无任何纠纷、可作为商品房进行出售和出租。

　　2）提供与本楼盘相关的工程立项、进度、质量等有关证书及资料：a。《国有土地使用权出让合同》复印件；

　　b。《国有土地使用证》复印件

　　c。《建设工程规划许可证》及附件之复印件；

　　d。《建设工程开工证》复印件；

　　e。《建设用地规划许可证》复印件；

　　f。建筑装饰标准和设备标准等有关资料。

　　g。其他应当具备的文书或资料。

　　3）甲方企业资质证书复印件：

　　a。营业执照副本之复印件；

　　b。地产开发企业资质证书复印件；

　　4）提供《商品房销售许可证》原件及《商品房销售合同》、《商品房认购书》。

　　5）提供所承包物业的楼层分布图、总*面图、立面图、效果图、模型及销售房间号等。

　　6）办理《商品房认购书》、《商品房销售合同》审核与签章，《商品房销售合同》登记、产权登记等手续。

　　7）甲方在本楼盘取得《商品房销售许可证》正式开盘前，办妥有关银行按揭贷款事宜，保证将有两家以上银行为购房者提供不低于6成XX年、总贷款规模不少于35000万元的按揭贷款服务。

　　8）在合同签订后25天内，甲方向乙方提供面积不少于180*方米的现场售楼处，并保证该售楼处具备电、市内电话等基本办公条件。

　　9）由甲方委派总协调人一名，衔接与协调双方合作，由甲方委派财务人员收取房款。上述人员的委派及变更应当以书面形式作出。

　　10）甲方提供承包物业商业部分之公共部分的必要装修及配套，如卫生间、通道、柜台等。

　　11）按照约定负担承包物业商业部分的广告推广费用。

　　12）本合同书履行期间，甲方不继续自行组织或委托乙方以外的第三方以任何形式对承包物业商业部分进行销售或出租，原已签委托销售合同继续执行。

　　13）甲方应履行的其它职责。

　　2。乙方履行之职责：

　　1）乙方应全面、透彻地理解甲方对承包物业商业部分的开发理念和市场目标，负责制定《楼盘营销总体方案》，并依照承包目标和工程进度制定销售进

　　2）乙方负责组建完整、具有专业水准的营销队伍，成立销售部，制定规范的销售程序和组织纪律，培训销售人员，建立销售管理控制系统，保证楼盘整体形象。

　　3）对售楼处及客户参观区的整体包装提出方案建议，提交甲方审核后实施。

　　4）乙方负责通过策划、推广手段有效提升__商业价值，制定各项广告推广活动的计划、方案和预算，并提交甲方认可后负责组织实施。

　　5）负责对区域市场的重点项目、周边项目、同类项目及可能的竞争对手进行跟踪调查。每两个月向甲方提交一份市场情况调查报告，共同研究市场对策。

　　6）积极维护甲方利益，销售过程中如发生个别客户提出独立于标准《商品房销售合同》及合理补充条款之外的特殊要求的补充条款，应婉转化解。不能化解的须谨慎起草，补充条款内容需经甲方书面认定。

　　7）未经甲方允许，乙方（包括乙方所有业务人员）在承包销售过程中，不得擅自向客户进行任何超出甲方事先约定的承诺，如果发生此类事件，乙方必须承担由此产生的一切经济和法律责任。

　　8）乙方应严格按照双方认可的《楼盘营销总体方案》进行销售，不得擅自给客户低于甲方确认的销售价格控制表所规定的价格及折扣，如确有此需要须经甲方法定代表人或授权委托人书面认可。

　　9）乙方可根据实际销售情况或市场变化，提出调整销售计划，但必须经甲方审查确认并加盖公章方为有效。

　　10）乙方每月5日前将上月的销售报表通过销售总监报甲方协调人。

　　11）乙方负责甲方处理所承包销售楼盘开发过程中的有关商品房销售之事项。

　　12）乙方有责任为甲方保守经营活动中的商业机密，不得向任何单位或个人透露、泄露销售中的商业机密，如果发现此类事件，乙方须承担由此产生的一切经济和法律责任。

　　13）乙方应妥善处理、解决销售现场可能发生的突发性“非常事件”，有效地控制事态。

　　14）乙方负责所有营销人员的工资、交通、食宿之费用，并负责制定销售佣金分配方案和销售佣金的发放。

　　15）乙方应履行的其他责任。

　　五、销售计划

　　1。乙方提交的《楼盘营销总体方案》应经乙方承包人签字同意，并于本合同签定日后15天内提交甲方盖章确认。经甲乙双方确认的《楼盘营销总体方案》作为本合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

　　2。乙方根据本合同约定的销售目标和承包期限，研究制定楼盘销售计划。计划内容应包括按时间进度完成的销售面积和销售总额。

　　六、销售承包规定

　　自本合同签定之日起，该承包物业商业部分所有签署的销售合同都应由甲方确认为乙方的销售业绩。如甲方或由销售部以外的任何其他人员所介绍的客户，由乙方按照销售部之规定发放销售佣金或奖金，原已签合同不作为乙方的销售业绩。乙方代表甲方与客户所签定的《商品房认购书》作为甲方与客户签署正式《商品房销售合同》的依据。一经签定正式《商品房销售合同》和银行按揭款到位，即代表甲方对成交物业予以确认，并同时作为乙方销售业绩的确认依据。客户购置物业所交纳的任何费用都应存入甲方指定的甲方帐户。

　　七、销售价格

　　1。依据《__商品房销售许可证》，该承包物业商业部分*均销售底价为XX0元/*方米。乙方所制定的《商业销售价格表》的商业部分*均价必须高于此*均底价。

　　2。销售过程中乙方可根据市场情况调整价格水*，调整幅度须经甲方确定。经甲方审核确认的《商业销售底价表》为乙方所执行销售价格的底线，即在实际销售中，所有面积的销售价格必须高于此表中规定的相应底价。

　　八、承包销售佣金

　　1。承包佣金提取原则

　　乙方按照经甲方审定的《楼盘营销总体方案》按进度完成销售任务，可按本原则规定由乙方提取承包佣金。承包佣金计算依据甲方确认之《商业销售底价表》，甲乙双方同意乙方实际销售价格高于销售底价部分为溢价部分，乙方承包佣金即依据溢价部分收益状况计算。

　　2。承包佣金提取率

　　乙方实际销售价格高于《商业销售底价表》规定的相应底价所产生的溢价部分收益，甲乙双方同意乙方按溢价部分收益的15%的比例提取承包佣金。

　　3。承包佣金支付方式：

　　1）甲方根据乙方销售中产生的溢价部分收益金额计算应支付的实际承包佣金。乙方在每月5号前向甲方申请当月应支付的承包佣金，经甲方确认后，甲方应在申请后5日内向乙方结付，结付比例是实际应付承包佣金的20%。剩余80%的承包佣金作为佣金余额由甲方根椐乙方的销售业绩分阶段向乙方结付。当月支付承包佣金主要支付销售部的基本人员开支及办公费用。

　　2）当乙方所完成销售面积达到承包总面积的70%时，由乙方向甲方申请支付佣金余额。乙方向甲方申请并经甲方确认后，甲方应在申请后5日内向乙方结付，结付比例应不低于实际应付承包佣金额的50%。

　　3）当乙方所完成销售面积达到承包总面积的80%时，由乙方向甲方申请支付剩余承包佣金余额。乙方向甲方申请并经甲方确认后，甲方应在申请后5日内向乙方结付，结付比例应不低于实际应付承包佣金额的70%。

　　4）当乙方在承包期内完成本合同所规定的销售任务后，乙方向甲方申请并经甲方确认后，甲方应在申请后20日内以客户签定的《商品房销售合同》和银行按揭款到位为依据与乙方结清所有承包佣金。

　　九、营销策划费

　　本合同签定后15日内，乙方向甲方提交《主题商业策划方案》，此方案包括如下几部分：1商业招商方案。2商业经营主体推荐方案。3商业分区、主题划分方案。4装修要点，由甲方盖章确认后实施。此方案的策划费为30万元，包含在营销费用之中。

　　十、广告传播与推广活动

　　1。甲方同意负担（3500000）的营销费用，包括广告传播与推广活动费用，并根据乙方提交、甲方确认的《项目广告和推广月计划表》及时、足额拨付。

　　2。根据本项目总体市场目标、营销计划和实际销售状况，由甲乙双方共同拟订广告传播策略与具体方案，甲方委托专业广告公司完成。

　　3。乙方可根据销售情况适时组织项目推广活动，负责推广活动的主题创意、方案策划、费用预算与组织执行，执行方案应得到甲方批准认可，推广活动费用由乙方先行支付，待销售面积超过50%时，甲方支付乙方垫付款。

　　4。乙方不得以广告、推广方案等未能得到甲方批准为理由，而要求甲方免除销售进度缓慢的责任

　　十一、税收支付

　　因该承包物业房屋买卖所产生的税金及各项费用，甲乙双方应根据各自责任，由双方财务人员协调解决。

　　十二、违约责任及协议终止

　　1。1、甲方未能按照本合同有关条款的约定，按时支付乙方承包佣金和销售佣金，每延迟一天，甲方应按应付金额的万分之四承担违约金，如逾期三个月仍未支付，乙方有权单方面解除合同，并保留其追索损失的权力。

　　2、在乙方正式承包期间，如因乙方原因连续3个月未能按销售计划完成销售任务，则视为乙方的严重违约。甲方有权单方面解除本合同，取消乙方的承包资格。乙方独自承担在此期间所产生的销售费用及广告传播与推广活动费用，乙方同意补偿甲方损失500万元整，并承担客户索赔的损失。

　　2。3、自签定合同之日起，如因非乙方的违约行为而甲方单方面中止本合同，或因甲方严重违约导致合同解除或无法继续履行，甲方同意补偿乙方损失100万元整。

　　十三、未尽事宜

　　本合同未尽事宜，双方均可经过友好协商另行协议，作为本合同附件，该附件与本合同具有同等法律效力。

　　十四、适用法律与争议解决

　　1、合同书的效力、订立、履行、解释以及争议的解决均适用中国法律。

　　2、合同书履行期间，双方如发生争议，应当友好协商解决，如不能解决，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　十五、不可抗力

　　本合同书签定后，因《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》中有关“不可抗力”条款中规定的事实产生，致使本合同无法继续履行的，受不可抗力影响的一方应在发生不可抗力之日起十日内以文字信函递送或传真方式通知缔约他方。同时应提供该项目所在地有关机关出具的证明文件，并依据相关法律中有关“不可抗力”条款中规定的合同处置措施施行。

销售承包合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强工程项目管理，落实项目承包责任制，确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化，充分调动双方积极性，提高项目经营效益，根据有关法律、行政法规的规定，在乙方认可甲方与发包方签订的 工程施工合同（含补充协议及附件资料，以后简称《施工协议》）的基础上，按照甲方有关项目管理办法的要求，经双方协商，同意签订本《工程项目内部承包经营合同书》(以后简称合同书)。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程工期：以甲方与发包方签订的施工合同为准

　　4、工程质量标准：以甲方与发包方签订的施工合同为准

　　第二条 原则与方式

　　1、实行项目经理（或项目负责人）负责制。甲方聘任 为该工程项目经理（或项目负责人，以后简称乙方），在工程施工管理实施过程中，代表甲方全面履行《施工合同》，负有第一责任，对项目盈亏承担不容推卸的全部责任。

　　2、实行确保上缴，自负盈亏的原则。本项目由甲方统一核算，实行工程成本单列，确保上缴营业税、所得税、管理费等各项税费。

　　3、乙方按照“动态管理、优化组合”的原则，配备精干的项目管理班子（乙方所配备的项目管理班子成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备

　　案），以满足工程质量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。

　　4、甲方根据工程项目的需要，派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。

　　5、根据本工程的情况，甲方委派 同志为派驻现场工程负责人，并全权对现场的质量、安全、进度和文明施工及合同履行情况进行监督、管理，定期向公司汇报现场施工情况。

　　第三条 工程承包范围及合同工作量

　　以年 月日甲方同发包方签订的工程施工合同的全部内容为准。

　　第四条 指标

　　1、工程承包上交系数：乙方按工程结算总造价的百分之 向甲方上交管理费。营业税、所得税、地方或行业规定税费、甲方派驻管理人员工资、差旅费、社会保险费、住房公积金等税费，由甲方按规定税（费）率向乙方代扣代缴。

　　2、施工工期：以甲方同发包方签订的合同工期和开工日期为准，乙方确保按《施工合同》规定的工期完成。若乙方造成工期延误，除按《施工合同》约定执行外，每延误工期1天罚款 1000 元（因发包方原因造成的工期延误除外）；延误工期超过 15 天，乙方无履行合同的能力或无法改变现状，给甲方的形象和信誉造成损失时，甲方有权终止合同，另派项目经理（或项目负责人）组织施工及管理，乙方应在限期内无条件撤除。乙方若在限期内未撤除，给甲方造成的一切后果均由乙方负责承担。

　　3、工程质量：严格执行国家建筑工程施工质量验收规范，确保工程质量达到国家验收 等级标准要求。若发生质量事故，所有责任及经济损失均由乙方承担。

　　4、安全生产：严格按照***操作规程及标准进行施工，杜绝一切安全

　　事故的发生（如人身伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故等）。若发生安全事故，所有责任及经济损失均由乙方承担。

　　5、文明施工：按照项目所在地建设行政部门的相关要求及甲方安全文明施工的有关文件规定，实施企业形象工程，所需费用由乙方承担。

　　6、工程款回收：按照《施工合同》条款中明确的时间和数量及时收取，回收率达 100%。

　　第五条 有关支付工程款的规定：乙方按《施工合同》的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工作量报表和下月的进度计划报表，并提出下月所需资金材料计划，提出月结成本（会计报表），甲方对乙方月结成本进行及时审核，确保工程资金专款专用。

　　第六条 有关工程保修金的规定：工程竣工保修期满后，待甲方从发包方处将保修金收回后，保修金一次性返还给乙方；若在保修期发包方要求进行保修，乙方应及时派人员进行保修，费用由乙方承担，否则不退保修金。

　　第七条 有关风险抵押金的规定：按招标文件规定向发包方缴纳的工程履约保证金，由乙方负责全额缴纳，并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。在工程竣工结算后，若工程全部按《施工合同》履约，未出现质量、安全问题，已收回所有债权未发生亏损和债务的，及工程竣工资料完整，也未出现《施工合同》规定不予退还的情形，待发包方返回履约保证金后一次性退还乙方。若出现其它问题则待问题处理后再退还。

　　第八条 债权债务的处理：项目结束，内部结算前，乙方必须结清所有债权债务。若乙方隐瞒债务，则由甲方在乙方向建设方缴纳的履约保证金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方必须以自己的动产和不动产来补足差额或清偿债务，并承担因此给甲方造成的一切损失。

　　第九条 施工总结：项目施工结束，乙方应就工程项目建设情况进行总结，

　　甲方就项目施工综合情况进行考核评审。若乙方严格按照合同执行，并完善合同的全部内容得到各方认可后，甲方奖励工程结算总价的百分之给予乙方自行分配，其具体分配方案由乙方制订，报甲方批准后实施。

　　第十条 财务管理：为保证项目资金专款专用，该项目工程款一律划入甲方所开设的银行专用帐户： 。工程款一经划入，由甲方按协议收取费用和上交税费后，全部支付给乙方，不得截留和挪用乙方工程款。但乙方必须将工程款用在该项目工程上，不得另作它用。工程完工时，按业主合同要求扣留质保金。

　　第十一条 作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　附件一 承包经营合同书实施细则

　　附件二 聘用协议

　　附件三 安全生产目标责任书

　　第十二条 本《合同书》经甲、乙双方盖章或签字后生效。工程交工验收，工程尾款回收完毕，与本工程有关的债权债务清理完毕并经审计后，本《合同书》自行失效。

　　第十三条 本《合同书》一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲 方： 乙 方：

　　担 保 方：

　　年月 日

销售承包合同菁选扩展阅读

销售承包合同菁选（扩展1）

——承包合同承包合同菁选

承包合同承包合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的承包合同承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

承包合同承包合同1

　　订立合同双方：委托单位：xx县xx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xx县xx乡xx村xx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xx山的xx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xx亩，中幼林xx亩。该片林木北起xx至xx，南起xx至xx，东起xx至xx，西起xx至xx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xx年，从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　１．现有成材林，如甲方在xx年以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费；xx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费。（护林费也可采取工资形式付给）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xx厘米以下的.规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xx：xx比例分成，甲方得xx成，乙方得xx成。

　　３．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xx：xx分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的义务

　　１．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林思想教育．。

　　第六条 违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xx倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）········等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xx县xx乡xx村xx组或村民xx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxx

　　xx年xx月xx日订

承包合同承包合同2

　　出包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　出包方根据承包方需要，同意将其车牌号 号出租车承包给承包方使用，经双方协商订立如下条款：

　　一、承包期定为一年，自___年___月___日起至___年___月___日止。

　　二、承包金每月 元，一年承包金 元，从合同生效日起计算。承包金按月缴纳，每月 日前将月承包金上交出包方。如拖欠超过20日，出租方将车收回，抵押金不予返还。押金为人民币 元，押金在合同到期时无息返回乙方。

　　三、承包期内，承包方负责车辆的维修费、车辆使用管理费、二保险测费、检车费、违章罚款等一切费用。

　　四、承包方要负责对所承包车辆进行维修护养，在承包合同期满，退包时如给车辆设备造成损坏，承包方应负责修复原判或赔偿，修复期间影响营运的费用由承包方负责。

　　五、承包方在承包合同期满，如果继续承包，应在承包期结束前三十天向出包方提出协商，否则出包方将按合同规定的`期限终止合同，将车收回。

　　六、承包期内发生交通事故、违章等，赔偿及罚款等全部由承包方负责。

　　七、违约责任。出包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的双倍赔偿承包方。承包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的双倍赔偿承包方。承包方必须按合同规定的时间承包车辆，不得退包、转包，如违反合同，将抵押金额的双倍赔偿出包方。

　　八、承包期间，发生一切纠纷，由__区法院裁决。

　　九、本合同一式两份，双方各执正本一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同承包合同3

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营(或集体)林场，以下简称甲方;

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1.现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费;xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　(护林费也可采取工资形式给付)

　　2.中幼林间伐材(指胸径在xxxxxxxx公分以下的规格)和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　3.护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4.乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条 甲方义务

　　1.甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2.甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3.甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方义务

　　1.保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2.乙方必须服从甲方的`护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3.自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1.如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方;中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2.由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方;烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　3.护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　4.甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5.甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　6.甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同4

　　委托单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx国有（或集体）林场，以下简称甲方

　　护林单位：xxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxx乡xxxxxxxxxxxxxxxx村xxxxxxxxxxxxxxxx村民，以下简称乙方

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxxxxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1．现有成材林，如甲方在xxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米—元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式付给）

　　2．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx厘米以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxxxx：xxxxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxxxxxx成。

　　3．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx:xxxxxxxx 分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的`义务

　　1．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　1．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根茎计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx＿倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方元。

　　3．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方元。

　　4．甲方交给乙方管理的护林区如所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxxxxxxxx％向乙方付偿付违约金。

　　6．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其他

　　本合同自承包开始之日起生效，同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　甲方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：

　　xx年x月x日

承包合同承包合同5

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条报酬及收益分配

　　１．现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式给付）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx公分以下的.规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　３．护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条甲方义务

　　１．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条乙方义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。〖〗

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条其它

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　·小区绿化承包合同·卫生承包合同·广告承包合同·土建承包合同

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同6

　　甲方：____

　　乙方：____

　　一、为了进一步落实好、完善好农村农田水利工程建设，发挥堰塘效益，服务好“三农”，本着所有权属集体，将使用权落实到人，专人承包经营管理的原则，与_____年______月______日上午召开群众大会，地点在五社方国碧家，经群众大会反复讨论后、到会全体社员一致同意决定，将五社堰塘一口(位于郭青*屋后)落实到甲方经营管理，现特定如下管理合同：

　　二、乙方堰塘一口承包给甲方，年限为______年(_____年)另外原合同承包年限还下余4年，累计20________年(贰拾四年)时间从_____年至______年______月止。

　　三、甲方一次性向乙方集体交承包管理资金5000元(伍仟元)从履行合同之日起生效甲方负责堰塘的引水入塘、引水入塘的水沟整治、群众需水、抽龙洞和罩龙洞。负兑现，资金用于维护公路、搞好中央20________年农村小型农村水利工程堰塘的硬化工程。责管理堰塘外至岩口内的水沟，每年在保证堰塘底水的同时必须保证群众的需水量，如有浪费水的'现象，水下到河，满足不了群众需水，乙方随时有权解除甲方合同。

　　四、常年性蓄水的同时，堰塘的水位保证到泄洪槽为止，并保证堰塘无垮塌的现象，如有垮塌现象一律由甲方负责，如水位在泄洪槽下发生垮塌现象一律由乙方负责。

　　五、每年开堰塘放水，甲方必须通过乙方的集体安排，如甲方有私自讲人情抽水或放水，违反罚甲方500—1000元(伍佰—壹千元)。乙方私自抽水或放水者，罚款200元并没收工具。

　　六、甲方向乙方交堰塘承包金5000元(伍仟元)，通过乙方群众反复讨论从低龙洞起留足水位线到一洞半止，甲方有权在堰塘内发展养殖业，乙方不能在留足水位线内继续抽水或放水。

　　七、甲方向乙方每亩收取干田或渗水水费10元，集体在开堰的头一天才能抽水，否则追究甲方的责任。并罚款50—100元。水费的收取由甲方自行负责，一律与乙方无关。如造成群众用不上水，集体追究甲方责任，造成后果一律由甲方负责。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字后生效。如有一方违约，违约方向另一方付违约金300元(叁千元)。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承包合同承包合同7

　　发包方（车主以下简称甲方）：

　　身份证号码：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　身份证号码：

　　甲方现有挂靠在_________出租汽车公司的出租车一辆，车牌号为皖_____承包给乙方，用于客运经营业务，现甲、乙双方协商订立《出租车承包经营合同》以便共同遵守、执行，出租车全额租赁承包经营合同。

　　经双方协商达成以下一些：

　　一、承包期从20__年5月1日至20__年4月31日止。承包期间，双方应严格遵守达成的协议。

　　二、承包期间乙方应先交纳人民币贰万元整风险保证金给甲方，并每月按时交纳承包费人民币，签订合同时乙方一次性向甲方付清第一个月租金（每月扣换机油费 佰元）。

　　三、乙方向甲方承包出租汽车壹辆，车牌号码为皖_____，发动机号：________，车架号：________。

　　四、押金贰万元整，不计利息，如果甲方出售车辆，在市场价格相同的情况下，优先卖给乙方，造成合同提前终止，甲乙双方不作为违约，退还乙方风险保证金。

　　五、乙方还车时需缴纳交通违章保证金人民币壹仟元，30个工作日后，如无违章记录即退回。如有违章甲方将代付出交通违章款后余额返还给乙方。乙方租车期满，如需续租车辆，应提前告知甲方，经甲方同意后，方可续租。

　　六、**下发的`燃油补贴全部归甲方所有，乙方自动放弃。

　　七、甲方负责车辆的二级维护和年检，及每月更换机油一次，确保车辆的手续合法齐全，牌证有效。

　　八、乙方承包期间车辆出现故障、发生事故，公司提供援助，协助乙方处理。但相关费用（保险公司赔付以外的）由乙方负担。

　　九、承包人应提供本人身份证、驾驶证、从业资格证。如证件不全，使用假证，造成的一切经济责任，由承包人自行承担，一切与甲方无关。

　　十、不得将车辆转借、出借、典当、抵押，不得将车辆交给无证人员驾驶，一经发现，除向甲方支付人民币 元违约金外，还应承担由此带来的一切后果，赔偿甲方全部经济损失，并提交**政法部门处理。

　　十一、承包期间车辆发生交通事故，乙方除及时向当地交通、**机关、保险部门报案联系外，还应及时通知甲方（公司）协助解决。并承担损失及车辆折旧费，将车修复完整。如给第三人造**身或财产损害的，乙方应负责全部赔偿。

　　十二、租赁车辆被盗抢乙方应及时报警，通知甲方，乙方并承担赔付及营运费租金。

　　十三、发车时，甲、乙双方检查好车况，如承包过程中，车辆出现故障损坏，后果由乙方自行承担，与甲方无关。

　　十四、按合同规定还车，必须保证车辆清洁，使用性能良好，设备齐全有效，否则甲方有权收取车辆清洁费和其它损失费。

　　十五、本合同双方签字盖章生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，公司一份。

　　本合同未尽事宜，按有关法规执行。

　　出租方：（章） 承包方：（章）

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

销售承包合同菁选（扩展2）

——承包合同承包合同菁选

承包合同承包合同(7篇)

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的承包合同承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

承包合同承包合同1

　　订立合同双方：委托单位：xx县xx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xx县xx乡xx村xx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xx山的xx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xx亩，中幼林xx亩。该片林木北起xx至xx，南起xx至xx，东起xx至xx，西起xx至xx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xx年，从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　１．现有成材林，如甲方在xx年以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费；xx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费。（护林费也可采取工资形式付给）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xx厘米以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xx：xx比例分成，甲方得xx成，乙方得xx成。

　　３．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xx：xx分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的义务

　　１．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的.要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林思想教育．。

　　第六条 违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xx倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）········等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xx县xx乡xx村xx组或村民xx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxx

　　xx年xx月xx日订

承包合同承包合同2

　　委托单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx国有（或集体）林场，以下简称甲方

　　护林单位：xxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxx乡xxxxxxxxxxxxxxxx村xxxxxxxxxxxxxxxx村民，以下简称乙方

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxxxxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1．现有成材林，如甲方在xxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米—元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式付给）

　　2．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx厘米以下的`规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxxxx：xxxxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxxxxxx成。

　　3．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx:xxxxxxxx 分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的义务

　　1．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　1．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根茎计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx＿倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方元。

　　3．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方元。

　　4．甲方交给乙方管理的护林区如所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxxxxxxxx％向乙方付偿付违约金。

　　6．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其他

　　本合同自承包开始之日起生效，同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　甲方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：

　　xx年x月x日

承包合同承包合同3

　　发包方（车主以下简称甲方）：

　　身份证号码：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　身份证号码：

　　甲方现有挂靠在_________出租汽车公司的出租车一辆，车牌号为皖_____承包给乙方，用于客运经营业务，现甲、乙双方协商订立《出租车承包经营合同》以便共同遵守、执行，出租车全额租赁承包经营合同。

　　经双方协商达成以下一些：

　　一、承包期从20__年5月1日至20__年4月31日止。承包期间，双方应严格遵守达成的协议。

　　二、承包期间乙方应先交纳人民币贰万元整风险保证金给甲方，并每月按时交纳承包费人民币，签订合同时乙方一次性向甲方付清第一个月租金（每月扣换机油费 佰元）。

　　三、乙方向甲方承包出租汽车壹辆，车牌号码为皖_____，发动机号：________，车架号：________。

　　四、押金贰万元整，不计利息，如果甲方出售车辆，在市场价格相同的情况下，优先卖给乙方，造成合同提前终止，甲乙双方不作为违约，退还乙方风险保证金。

　　五、乙方还车时需缴纳交通违章保证金人民币壹仟元，30个工作日后，如无违章记录即退回。如有违章甲方将代付出交通违章款后余额返还给乙方。乙方租车期满，如需续租车辆，应提前告知甲方，经甲方同意后，方可续租。

　　六、**下发的'燃油补贴全部归甲方所有，乙方自动放弃。

　　七、甲方负责车辆的二级维护和年检，及每月更换机油一次，确保车辆的手续合法齐全，牌证有效。

　　八、乙方承包期间车辆出现故障、发生事故，公司提供援助，协助乙方处理。但相关费用（保险公司赔付以外的）由乙方负担。

　　九、承包人应提供本人身份证、驾驶证、从业资格证。如证件不全，使用假证，造成的一切经济责任，由承包人自行承担，一切与甲方无关。

　　十、不得将车辆转借、出借、典当、抵押，不得将车辆交给无证人员驾驶，一经发现，除向甲方支付人民币 元违约金外，还应承担由此带来的一切后果，赔偿甲方全部经济损失，并提交**政法部门处理。

　　十一、承包期间车辆发生交通事故，乙方除及时向当地交通、**机关、保险部门报案联系外，还应及时通知甲方（公司）协助解决。并承担损失及车辆折旧费，将车修复完整。如给第三人造**身或财产损害的，乙方应负责全部赔偿。

　　十二、租赁车辆被盗抢乙方应及时报警，通知甲方，乙方并承担赔付及营运费租金。

　　十三、发车时，甲、乙双方检查好车况，如承包过程中，车辆出现故障损坏，后果由乙方自行承担，与甲方无关。

　　十四、按合同规定还车，必须保证车辆清洁，使用性能良好，设备齐全有效，否则甲方有权收取车辆清洁费和其它损失费。

　　十五、本合同双方签字盖章生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，公司一份。

　　本合同未尽事宜，按有关法规执行。

　　出租方：（章） 承包方：（章）

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

承包合同承包合同4

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条报酬及收益分配

　　１．现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式给付）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx公分以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　３．护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条甲方义务

　　１．甲方交给乙方的'护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条乙方义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。〖〗

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条其它

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　·小区绿化承包合同·卫生承包合同·广告承包合同·土建承包合同

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同5

　　出包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　出包方根据承包方需要，同意将其车牌号 号出租车承包给承包方使用，经双方协商订立如下条款：

　　一、承包期定为一年，自___年___月___日起至___年___月___日止。

　　二、承包金每月 元，一年承包金 元，从合同生效日起计算。承包金按月缴纳，每月 日前将月承包金上交出包方。如拖欠超过20日，出租方将车收回，抵押金不予返还。押金为人民币 元，押金在合同到期时无息返回乙方。

　　三、承包期内，承包方负责车辆的维修费、车辆使用管理费、二保险测费、检车费、违章罚款等一切费用。

　　四、承包方要负责对所承包车辆进行维修护养，在承包合同期满，退包时如给车辆设备造成损坏，承包方应负责修复原判或赔偿，修复期间影响营运的费用由承包方负责。

　　五、承包方在承包合同期满，如果继续承包，应在承包期结束前三十天向出包方提出协商，否则出包方将按合同规定的期限终止合同，将车收回。

　　六、承包期内发生交通事故、违章等，赔偿及罚款等全部由承包方负责。

　　七、违约责任。出包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的双倍赔偿承包方。承包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的`双倍赔偿承包方。承包方必须按合同规定的时间承包车辆，不得退包、转包，如违反合同，将抵押金额的双倍赔偿出包方。

　　八、承包期间，发生一切纠纷，由__区法院裁决。

　　九、本合同一式两份，双方各执正本一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同承包合同6

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营(或集体)林场，以下简称甲方;

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1.现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费;xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　(护林费也可采取工资形式给付)

　　2.中幼林间伐材(指胸径在xxxxxxxx公分以下的`规格)和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　3.护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4.乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条 甲方义务

　　1.甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2.甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3.甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方义务

　　1.保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2.乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3.自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1.如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方;中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2.由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方;烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　3.护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　4.甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5.甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　6.甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同7

　　甲方：____

　　乙方：____

　　一、为了进一步落实好、完善好农村农田水利工程建设，发挥堰塘效益，服务好“三农”，本着所有权属集体，将使用权落实到人，专人承包经营管理的原则，与_____年______月______日上午召开群众大会，地点在五社方国碧家，经群众大会反复讨论后、到会全体社员一致同意决定，将五社堰塘一口(位于郭青*屋后)落实到甲方经营管理，现特定如下管理合同：

　　二、乙方堰塘一口承包给甲方，年限为______年(_____年)另外原合同承包年限还下余4年，累计20________年(贰拾四年)时间从_____年至______年______月止。

　　三、甲方一次性向乙方集体交承包管理资金5000元(伍仟元)从履行合同之日起生效甲方负责堰塘的引水入塘、引水入塘的水沟整治、群众需水、抽龙洞和罩龙洞。负兑现，资金用于维护公路、搞好中央20________年农村小型农村水利工程堰塘的硬化工程。责管理堰塘外至岩口内的水沟，每年在保证堰塘底水的同时必须保证群众的需水量，如有浪费水的.现象，水下到河，满足不了群众需水，乙方随时有权解除甲方合同。

　　四、常年性蓄水的同时，堰塘的水位保证到泄洪槽为止，并保证堰塘无垮塌的现象，如有垮塌现象一律由甲方负责，如水位在泄洪槽下发生垮塌现象一律由乙方负责。

　　五、每年开堰塘放水，甲方必须通过乙方的集体安排，如甲方有私自讲人情抽水或放水，违反罚甲方500—1000元(伍佰—壹千元)。乙方私自抽水或放水者，罚款200元并没收工具。

　　六、甲方向乙方交堰塘承包金5000元(伍仟元)，通过乙方群众反复讨论从低龙洞起留足水位线到一洞半止，甲方有权在堰塘内发展养殖业，乙方不能在留足水位线内继续抽水或放水。

　　七、甲方向乙方每亩收取干田或渗水水费10元，集体在开堰的头一天才能抽水，否则追究甲方的责任。并罚款50—100元。水费的收取由甲方自行负责，一律与乙方无关。如造成群众用不上水，集体追究甲方责任，造成后果一律由甲方负责。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字后生效。如有一方违约，违约方向另一方付违约金300元(叁千元)。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

销售承包合同菁选（扩展3）

——内部销售承包合同菁选

内部销售承包合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的内部销售承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

内部销售承包合同1

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据甲方与建设单位签署的《建设工程施工合同》条款，为了强化企业内部管理，经甲、乙双方协商，达成以下项目管理责任承包合同，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、开竣工日期以工程施工合同为准。

　　二、承包方式

　　1、甲方针对本项目成立，乙方担任本工程项目负责人，项目部工作人员由乙方招聘，乙方以包工包料自行组阁承包、自负盈亏。甲方向乙方收取的管理费。乙方必须按照国家税务部门及甲方的相关财务制度依法纳税：其营业税、城建税、教育费附加、其他矿产资源税和建安合同印花税由工程所在地征收，企业所得税按赣地发[20xx]27号文所得税附征率、防洪和价调由乙方在甲方所在地缴纳，所得税、防洪和价调由乙方按开出的每笔外经证中所应上交的税款预交给甲方公司所在地税务局。如国家税法调整，本协议应按调整税法为准执行。乙方必须加强财务管理，建帐建制，以备查。因乙方所欠税、费造成的一切经济等责任全部由乙方承担。外地工程在当地交纳税金的项目部必须提供税金发票给公司财务科，否则甲方仍按规定收取税金。

　　2、甲方派出进行监督，管理人员工资由乙方按月支付。

　　3、工程其它一切费用收、支概由乙方自理，但首先必须根据工程进度购买材料、机械，发放人工工资及其它有关工程所需费用，确保该工程按甲方与建设单位签订的总承包合同条款及有关协议等相关内容完成。专款专用，乙方经营结果甲方不干涉。

　　三、甲方责任

　　1、负责与工程建设单位签订工程合同。

　　2、办理工程各类有关手续提供相关证件和资料。

　　3、在经甲方代表根据工程进度需要签字同意后，方可由财务支付。

　　4、施工管理人员(质检、安检等职能部门)有权对于乙方违反施工程序和操作规程现象批评指正，对于不符合质检要求的分部分项工程及安检要求的项目乙方应及时返工，按安检标准整改，并承担其费用和损失。由于乙方施工质量造成严重后果安检不合格危害甲方声誉时，甲方可令乙方停工整顿。直至终止本合同，并要求乙方承担全部损失和责任。

　　5、检查、督促乙方收集整理各项交工验收资料。

　　6、工程材料试验南昌地区在省建筑科研所完成，外地由当地建管部门指定试验室完成。

　　7、有权禁止乙方在承包中对甲方所造成的不良行为和追究乙方已对甲方及建设单位造成的损失，造成严重后果及违法的，将追究其法律责任。

　　8、根据每笔工程款、进度款按比例逐笔收取管理费和税金。

　　四、乙方责任

　　1、负责甲方与建设单位签订工程合同前的一切具体工作并承担相关费用，保证履行甲方与建设单位签订的工程合同条款，自觉接受甲方行政领导和业务管理。

　　2、协助甲方办理施工前按规定所需办理的有关证照，并承担其全部所需费用，如未办理，由此而产生的一切后果及费用均由乙方负责，并直至完成。

　　3、按规范搞好施工组织设计，经建设单位批准后执行，凡由于生产经营过程中的失误、纠纷等原因造成的损失由乙方承担经济责任和法律责任。

　　4、必须遵守地方**部门和建设单位对施工现场管理的有关规定，在施工中的一切规费及质检、安检费用和罚款均由乙方负责。

　　5、在施工全过程中要牢固树立"安全第一、预防为主"的方针，加强对进入施工现场人员安全教育和管理。施工中的一切大小事故(包括施工人员、过路行人人身安全事故和机械设备事故)由乙方承担全部责任。其他具体事项详见项目工程安全生产、文明施工专项合同。

　　6、本工程应确保合同期内竣工，未能按时完工乙方须承担一切经济损失。

　　7、必须严格按照施工规范和程序进行施工，对隐蔽工程有中间验收部位自检合格后，通知甲方及建设单位验收签证。

　　8、乙方对进场施工人员必须造具花名册并填写身份证编号后交甲方及建设单位，当地派出所各一份，并加强职工遵纪守法教育，凡违法违纪人员乙方应加强教育，直至清退。在工程施工期间，对工程施工管理人员、农民工必须实行工资月结清制度，严禁拖欠农民工工资，农民工工资造册签名并发到各人手中(并留领取农民工工资人的身份证复印件和签字手印)，严格执行劳动合同法，如发生拖欠农民工工资纠纷问题，由乙方承担一切经济和法律责任;出现农民工向甲方索要工资款项，乙方必须及时解决，否则，甲方有权直接从专用帐户中直接划拨支付;由于拖欠农民工工资造成农民工到**部门**或新闻媒体曝光，每出现一次由甲方处予乙方壹万元的.经济罚款;有集体**事件给甲方造成极坏影响的，甲方处予乙方贰拾万元的经济罚款。如果属于甲方或甲方其他项目经营赊欠问题导致司法部门冻结乙方账户或划拨账款，全部损失由甲方负责。

　　9、本工程质量必须达到甲方与建设单位所签订合同内所要求的等级，如未达到(按有关证书确认)的按要求必须达到。否则甲方有权代替乙方自行组织人员施工达到合同要求的质量，所发生的费用全部由乙方承担，并且向乙方追加工程决算总造价1%的管理费。

　　10、根据《建筑法》规定，乙方对所承建的工程质量终身负责。

　　11、未经建设单位和甲方同意，乙方不得以任何形式和理由擅自进行工程转包、分包和停工，否则承担一切相关费用和责任。

　　12、未经甲方同意盖章不得与其它方私自签订有损和危害公司利益的任何形式的文字书函。

　　13、乙方必须提供工程实际所需的材料发票，金额不少于总造价的75%以上，砂石发票按规定提供，否则甲方有权按税务和砂管部门规定代扣工程总造价2%的所得税。

　　14、乙方必须及时结清相关之间的债权、债务，如乙方的赊欠问题导致司法部门冻结甲方账户或划拨账款，全部由乙方负责。乙方必须保证在三天内解冻及归还划拨的账款，逾期乙方除归还划拨的账款及利息外，还应按冻结或划拨账款数的5%/月向甲方支付罚款。

　　五、其它

　　1、本合同甲、乙方签字后生效，未尽事宜双方依法另立补充协议。

　　2、本工程如获得合同规定的质量等级上一等级的，甲方按收取工程管理费的一定比例(5%以内)奖励给乙方的项目经理。

　　3、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执两份。

　　4、项目负责人为甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》条款及相关协议等文件及本《项目管理责任承包合同》的具体执行人，并承担全部责任。

　　5、甲方与建设单位所签订的施工合同履行完毕及甲方与乙方就本项目管理责任承包合同条款履行完毕后，本合同失效，任何一方未按合同履行完毕，本合同仍为有效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

内部销售承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强工程项目管理，落实项目承包责任制，确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化，充分调动双方积极性，提高项目经营效益，根据有关法律、行政法规的规定，在乙方认可甲方与发包方签订的 工程施工合同（含补充协议及附件资料，以后简称《施工协议》）的基础上，按照甲方有关项目管理办法的要求，经双方协商，同意签订本《工程项目内部承包经营合同书》(以后简称合同书)。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程工期：以甲方与发包方签订的施工合同为准

　　4、工程质量标准：以甲方与发包方签订的施工合同为准

　　第二条 原则与方式

　　1、实行项目经理（或项目负责人）负责制。甲方聘任 为该工程项目经理（或项目负责人，以后简称乙方），在工程施工管理实施过程中，代表甲方全面履行《施工合同》，负有第一责任，对项目盈亏承担不容推卸的全部责任。

　　2、实行确保上缴，自负盈亏的原则。本项目由甲方统一核算，实行工程成本单列，确保上缴营业税、所得税、管理费等各项税费。

　　3、乙方按照“动态管理、优化组合”的原则，配备精干的项目管理班子（乙方所配备的项目管理班子成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备

　　案），以满足工程质量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的'要求。

　　4、甲方根据工程项目的需要，派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。

　　5、根据本工程的情况，甲方委派 同志为派驻现场工程负责人，并全权对现场的质量、安全、进度和文明施工及合同履行情况进行监督、管理，定期向公司汇报现场施工情况。

　　第三条 工程承包范围及合同工作量

　　以年 月日甲方同发包方签订的工程施工合同的全部内容为准。

　　第四条 指标

　　1、工程承包上交系数：乙方按工程结算总造价的百分之 向甲方上交管理费。营业税、所得税、地方或行业规定税费、甲方派驻管理人员工资、差旅费、社会保险费、住房公积金等税费，由甲方按规定税（费）率向乙方代扣代缴。

　　2、施工工期：以甲方同发包方签订的合同工期和开工日期为准，乙方确保按《施工合同》规定的工期完成。若乙方造成工期延误，除按《施工合同》约定执行外，每延误工期1天罚款 1000 元（因发包方原因造成的工期延误除外）；延误工期超过 15 天，乙方无履行合同的能力或无法改变现状，给甲方的形象和信誉造成损失时，甲方有权终止合同，另派项目经理（或项目负责人）组织施工及管理，乙方应在限期内无条件撤除。乙方若在限期内未撤除，给甲方造成的一切后果均由乙方负责承担。

　　3、工程质量：严格执行国家建筑工程施工质量验收规范，确保工程质量达到国家验收 等级标准要求。若发生质量事故，所有责任及经济损失均由乙方承担。

　　4、安全生产：严格按照***操作规程及标准进行施工，杜绝一切安全

　　事故的发生（如人身伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故等）。若发生安全事故，所有责任及经济损失均由乙方承担。

　　5、文明施工：按照项目所在地建设行政部门的相关要求及甲方安全文明施工的有关文件规定，实施企业形象工程，所需费用由乙方承担。

　　6、工程款回收：按照《施工合同》条款中明确的时间和数量及时收取，回收率达 100%。

　　第五条 有关支付工程款的规定：乙方按《施工合同》的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工作量报表和下月的进度计划报表，并提出下月所需资金材料计划，提出月结成本（会计报表），甲方对乙方月结成本进行及时审核，确保工程资金专款专用。

　　第六条 有关工程保修金的规定：工程竣工保修期满后，待甲方从发包方处将保修金收回后，保修金一次性返还给乙方；若在保修期发包方要求进行保修，乙方应及时派人员进行保修，费用由乙方承担，否则不退保修金。

　　第七条 有关风险抵押金的规定：按招标文件规定向发包方缴纳的工程履约保证金，由乙方负责全额缴纳，并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。在工程竣工结算后，若工程全部按《施工合同》履约，未出现质量、安全问题，已收回所有债权未发生亏损和债务的，及工程竣工资料完整，也未出现《施工合同》规定不予退还的情形，待发包方返回履约保证金后一次性退还乙方。若出现其它问题则待问题处理后再退还。

　　第八条 债权债务的处理：项目结束，内部结算前，乙方必须结清所有债权债务。若乙方隐瞒债务，则由甲方在乙方向建设方缴纳的履约保证金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方必须以自己的动产和不动产来补足差额或清偿债务，并承担因此给甲方造成的一切损失。

　　第九条 施工总结：项目施工结束，乙方应就工程项目建设情况进行总结，

　　甲方就项目施工综合情况进行考核评审。若乙方严格按照合同执行，并完善合同的全部内容得到各方认可后，甲方奖励工程结算总价的百分之给予乙方自行分配，其具体分配方案由乙方制订，报甲方批准后实施。

　　第十条 财务管理：为保证项目资金专款专用，该项目工程款一律划入甲方所开设的银行专用帐户： 。工程款一经划入，由甲方按协议收取费用和上交税费后，全部支付给乙方，不得截留和挪用乙方工程款。但乙方必须将工程款用在该项目工程上，不得另作它用。工程完工时，按业主合同要求扣留质保金。

　　第十一条 作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　附件一 承包经营合同书实施细则

　　附件二 聘用协议

　　附件三 安全生产目标责任书

　　第十二条 本《合同书》经甲、乙双方盖章或签字后生效。工程交工验收，工程尾款回收完毕，与本工程有关的债权债务清理完毕并经审计后，本《合同书》自行失效。

　　第十三条 本《合同书》一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲 方： 乙 方：

　　担 保 方：

　　年月 日

内部销售承包合同3

　　委托方：__(以下称为甲方)

　　承包方：___(以下称为乙方)

　　甲乙双方本着自愿*等、互惠互利、友好协商的原则，依照中华人民共和国相关法律、法规，就乙方承包甲方_大厦商业部分的销售、出租之事宜，达成如下协议条款，以资双方共同信守：

　　一、承包物业概况

　　1.物业名称：_

　　2.物业位置：_市_区_门内大街东四路口东南角

　　3.物业面积：物业总建筑面积约48000*方米，其中商业部分(地下1层至地上4层)约17000*方米(以_市国土资源与房屋管理局最后审定的房屋销售面积为准)

　　4.产权性质：全部商业物业产权

　　5.物业使用率：商业部分不低于80%。

　　二、承包方式及范围

　　1.承包方式：销售、出租。

　　2.承包范围：_商业部分。

　　三、承包期限及目标

　　1.承包期限：自甲方取得《商品房销售许可证》之日起，乙方正式承包期为8个月。在甲方取得《商品房销售许可证》之前，由乙方组织的内部认购阶段，不计为承包期限。

　　2.销售目标：乙方须在正式承包期限内保证完成90%商业部分的销售。

　　3.乙方如按期完成承包销售目标，或承包合同终止后，双方如希望对尾盘继续委托乙方销售，可另签承包合同。

　　4.在正式承包期限内，如甲方增加销售面积，承包期限及目标由双方另行协商。

　　四、双方职责

　　1.甲方履行之职责：

　　1)确保本楼盘产权清晰、完整、无任何纠纷、可作为商品房进行出售和出租。

　　2)提供与本楼盘相关的工程立项、进度、质量等有关证书及资料：a.《国有土地使用权出让合同》复印件;

　　b.《国有土地使用证》复印件

　　c.《建设工程规划许可证》及附件之复印件;

　　d.《建设工程开工证》复印件;

　　e.《建设用地规划许可证》复印件;

　　f.建筑装饰标准和设备标准等有关资料。

　　g.其他应当具备的文书或资料。

　　3)甲方企业资质证书复印件：

　　a.营业执照副本之复印件;

　　b.地产开发企业资质证书复印件;

　　4)提供《商品房销售许可证》原件及《商品房销售合同》、《商品房认购书》。

　　5)提供所承包物业的楼层分布图、总*面图、立面图、效果图、模型及销售房间号等。

　　6)办理《商品房认购书》、《商品房销售合同》审核与签章，《商品房销售合同》登记、产权登记等手续。

　　7)甲方在本楼盘取得《商品房销售许可证》正式开盘前，办妥有关银行按揭贷款事宜，保证将有两家以上银行为购房者提供不低于6成_年、总贷款规模不少于35000万元的按揭贷款服务。

　　8)在合同签订后25天内，甲方向乙方提供面积不少于180*方米的现场售楼处，并保证该售楼处具备电、市内电话等基本办公条件。

　　9)由甲方委派总协调人一名，衔接与协调双方合作，由甲方委派财务人员收取房款。上述人员的委派及变更应当以书面形式作出。

　　10)甲方提供承包物业商业部分之公共部分的必要装修及配套，如卫生间、通道、柜台等。

　　11)按照约定负担承包物业商业部分的广告推广费用。

　　12)本合同书履行期间，甲方不继续自行组织或委托乙方以外的第三方以任何形式对承包物业商业部分进行销售或出租，原已签委托销售合同继续执行。

　　13)甲方应履行的其它职责。

　　2.乙方履行之职责：

　　1)乙方应全面、透彻地理解甲方对承包物业商业部分的开发理念和市场目标，负责制定《楼盘营销总体方案》，并依照承包目标和工程进度制定销售进度计划、销售价格控制表及付款方式和相应的销售策略，并提交甲方审议，审议通过后作为本合同书附件。

　　2)乙方负责组建完整、具有专业水准的营销队伍，成立销售部，制定规范的销售程序和组织纪律，培训销售人员，建立销售管理控制系统，保证楼盘整体形象。

　　3)对售楼处及客户参观区的整体包装提出方案建议，提交甲方审核后实施。

　　4)乙方负责通过策划、推广手段有效提升_商业价值，制定各项广告推广活动的计划、方案和预算，并提交甲方认可后负责组织实施。

　　5)负责对区域市场的重点项目、周边项目、同类项目及可能的竞争对手进行跟踪调查。每两个月向甲方提交一份市场情况调查报告，共同研究市场对策。

　　6)积极维护甲方利益，销售过程中如发生个别客户提出独立于标准《商品房销售合同》及合理补充条款之外的特殊要求的补充条款，应婉转化解。不能化解的须谨慎起草，补充条款内容需经甲方书面认定。

　　7)未经甲方允许，乙方(包括乙方所有业务人员)在承包销售过程中，不得擅自向客户进行任何超出甲方事先约定的承诺，如果发生此类事件，乙方必须承担由此产生的一切经济和法律责任。

　　8)乙方应严格按照双方认可的《楼盘营销总体方案》进行销售，不得擅自给客户低于甲方确认的销售价格控制表所规定的价格及折扣,如确有此需要须经甲方法定代表人或授权委托人书面认可。

　　9)乙方可根据实际销售情况或市场变化，提出调整销售计划，但必须经甲方审查确认并加盖公章方为有效。

　　10)乙方每月5日前将上月的销售报表通过销售总监报甲方协调人。

　　11)乙方负责甲方处理所承包销售楼盘开发过程中的有关商品房销售之事项。

　　12)乙方有责任为甲方保守经营活动中的商业机密，不得向任何单位或个人透露、泄露销售中的商业机密，如果发现此类事件，乙方须承担由此产生的一切经济和法律责任。

　　13)乙方应妥善处理、解决销售现场可能发生的突发性“非常事件”，有效地控制事态。

　　14)乙方负责所有营销人员的工资、交通、食宿之费用，并负责制定销售佣金分配方案和销售佣金的发放。

　　15)乙方应履行的其他责任。

　　五、销售计划

　　1.乙方提交的《楼盘营销总体方案》应经乙方承包人签字同意，并于本合同签定日后15天内提交甲方盖章确认。经甲乙双方确认的《楼盘营销总体方案》作为本合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

　　2.乙方根据本合同约定的销售目标和承包期限，研究制定楼盘销售计划。计划内容应包括按时间进度完成的销售面积和销售总额。

　　六、销售承包规定

　　自本合同签定之日起，该承包物业商业部分所有签署的销售合同都应由甲方确认为乙方的销售业绩。如甲方或由销售部以外的任何其他人员所介绍的客户，由乙方按照销售部之规定发放销售佣金或奖金，原已签合同不作为乙方的销售业绩。乙方代表甲方与客户所签定的'《商品房认购书》作为甲方与客户签署正式《商品房销售合同》的依据。一经签定正式《商品房销售合同》和银行按揭款到位，即代表甲方对成交物业予以确认，并同时作为乙方销售业绩的确认依据。客户购置物业所交纳的任何费用都应存入甲方指定的甲方帐户。

　　七、销售价格

　　1.依据《_商品房销售许可证》，该承包物业商业部分*均销售底价为_0元/*方米。乙方所制定的《商业销售价格表》的商业部分*均价必须高于此*均底价。

　　2.销售过程中乙方可根据市场情况调整价格水*，调整幅度须经甲方确定。经甲方审核确认的《商业销售底价表》为乙方所执行销售价格的底线，即在实际销售中，所有面积的销售价格必须高于此表中规定的相应底价。

　　八、承包销售佣金

　　1.承包佣金提取原则

　　乙方按照经甲方审定的《楼盘营销总体方案》按进度完成销售任务，可按本原则规定由乙方提取承包佣金。承包佣金计算依据甲方确认之《商业销售底价表》，甲乙双方同意乙方实际销售价格高于销售底价部分为溢价部分，乙方承包佣金即依据溢价部分收益状况计算。

　　2.承包佣金提取率

　　乙方实际销售价格高于《商业销售底价表》规定的相应底价所产生的溢价部分收益，甲乙双方同意乙方按溢价部分收益的15%的比例提取承包佣金。

　　3.承包佣金支付方式：

　　1)甲方根据乙方销售中产生的溢价部分收益金额计算应支付的实际承包佣金。乙方在每月5号前向甲方申请当月应支付的承包佣金，经甲方确认后，甲方应在申请后5日内向乙方结付，结付比例是实际应付承包佣金的20%。剩余80%的承包佣金作为佣金余额由甲方根椐乙方的销售业绩分阶段向乙方结付。当月支付承包佣金主要支付销售部的基本人员开支及办公费用。

　　2)当乙方所完成销售面积达到承包总面积的70%时，由乙方向甲方申请支付佣金余额。乙方向甲方申请并经甲方确认后，甲方应在申请后5日内向乙方结付，结付比例应不低于实际应付承包佣金额的50%。

　　3)当乙方所完成销售面积达到承包总面积的80%时，由乙方向甲方申请支付剩余承包佣金余额。乙方向甲方申请并经甲方确认后，甲方应在申请后5日内向乙方结付，结付比例应不低于实际应付承包佣金额的70%。

　　4)当乙方在承包期内完成本合同所规定的销售任务后，乙方向甲方申请并经甲方确认后，甲方应在申请后20日内以客户签定的《商品房销售合同》和银行按揭款到位为依据与乙方结清所有承包佣金。

　　九、营销策划费

　　本合同签定后15日内，乙方向甲方提交《主题商业策划方案》，此方案包括如下几部分：1商业招商方案。2商业经营主体推荐方案。 3商业分区、主题划分方案。 4装修要点，由甲方盖章确认后实施。此方案的策划费为30万元，包含在营销费用之中。

　　十、广告传播与推广活动

　　1.甲方同意负担(3500000)的营销费用，包括广告传播与推广活动费用，并根据乙方提交、甲方确认的《项目广告和推广月计划表》及时、足额拨付。

　　2.根据本项目总体市场目标、营销计划和实际销售状况，由甲乙双方共同拟订广告传播策略与具体方案，甲方委托专业广告公司完成。

　　3.乙方可根据销售情况适时组织项目推广活动，负责推广活动的主题创意、方案策划、费用预算与组织执行，执行方案应得到甲方批准认可，推广活动费用由乙方先行支付，待销售面积超过50%时，甲方支付乙方垫付款。

　　4.乙方不得以广告、推广方案等未能得到甲方批准为理由，而要求甲方免除销售进度缓慢的责任

　　十一、税收支付

　　因该承包物业房屋买卖所产生的税金及各项费用，甲乙双方应根据各自责任，由双方财务人员协调解决。

　　十二、违约责任及协议终止

　　1.1、甲方未能按照本合同有关条款的约定，按时支付乙方承包佣金和销售佣金，每延迟一天，甲方应按应付金额的万分之四承担违约金，如逾期三个月仍未支付，乙方有权单方面解除合同，并保留其追索损失的权力。

　　2、在乙方正式承包期间，如因乙方原因连续3个月未能按销售计划完成销售任务，则视为乙方的严重违约。甲方有权单方面解除本合同，取消乙方的承包资格。乙方独自承担在此期间所产生的销售费用及广告传播与推广活动费用，乙方同意补偿甲方损失500万元整，并承担客户索赔的损失。

　　2.3、自签定合同之日起，如因非乙方的违约行为而甲方单方面中止本合同，或因甲方严重违约导致合同解除或无法继续履行，甲方同意补偿乙方损失100万元整。

　　十三、未尽事宜

　　本合同未尽事宜，双方均可经过友好协商另行协议，作为本合同附件，该附件与本合同具有同等法律效力。

　　十四、适用法律与争议解决

　　1、合同书的效力、订立、履行、解释以及争议的解决均适用中国法律。

　　2、合同书履行期间，双方如发生争议，应当友好协商解决，如不能解决，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　十五、不可抗力

　　本合同书签定后，因《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》中有关“不可抗力”条款中规定的事实产生，致使本合同无法继续履行的，受不可抗力影响的一方应在发生不可抗力之日起十日内以文字信函递送或传真方式通知缔约他方。同时应提供该项目所在地有关机关出具的证明文件，并依据相关法律中有关“不可抗力”条款中规定的合同处置措施施行。

　　十六、协议的变更

　　1、合同书之任一缔约方如认为有必要变更本合同，应在取得他方一致同意后，以书面形式为之。

　　2、合同书只任一缔约方认为本合同之履行已成为不必要或不可能，经甲乙双方协商一致，可解除本合同。

　　十七、协议生效

　　本合同经甲乙双方代表人或代表授权人签署、甲方加盖公章后即成立。十八、其他

　　本合同一式六份，正本两份，副本四份。甲乙双方各执正本一份，副本两份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　日期：

内部销售承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　为深化企业改革，把竞争机制引入企业管理中，提高企业经济效益，甲方在企业内部推行市场化管理，依照我国相关法律、法规规定，结合公司实际，在*等协商基础上，本着自愿、诚信原则，就乙方承包工程事宜达成以下协议内容，共同遵守：

　　一、工程概况如下：

　　1、项目名称：

　　2、建设单位：

　　3、合同工期：

　　4、工程价款：

　　5、建筑面积：

　　6、质量标准：

　　二、承包范围及承包方式：

　　(一)承包范围：乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知等资料(或技术核定单)为准。

　　(二)承包方式：乙方进行工程经济总承包，自负盈亏、自担风险。乙方在对在施工期间形成的债务，由乙方承担还款责任。

　　三、承包费用

　　(一)乙方按照甲方与建设单位签订的施工合同额向甲方交纳承包费用元。承包费不包括税费，税费由乙方据实承担。

　　甲方根据每次收到的工程款额预提，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。

　　(二)施工工程的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。

　　四、双方责任

　　(一)甲方公司责任

　　1、提供与建设方签订的建设施工合同;

　　2、协助承包人办理开工前一切手续;

　　3、组织图纸会审、提供会审纪要一份;

　　4、技术、质量部门对工程项目实行全过程监督管理，组织定期不定期的质量检查验收。发现重大质量问题，组织协调处理，特别严重的，报告有关主管部门或司法机关。协助承包人完善施工质量保证措施。协调承包人与建设方、质监站、监理方之间的关系，协助乙方组织竣工验交。

　　5、安全部门对工程项目安全生产、现场管理、设备管理，实行全过程监督管理。组织定期或不定期的安全检查，发现问题及时处理。协助承包人完善安全管理措施、制度。

　　6、财务部门对本工程资金的结算和使用，实行监督和检查，协助承包人完善财务管理制度。

　　(二)乙方承包人责任：

　　1、严格按甲方公司与建设方签订的建设工程施工合同要求和本承包合同。

　　2、编制施工计划和相关资料。组织施工力量，调配施工设备进驻工地按照施工计划组织购进材料入场，做好施工准备工作。

　　3、制定工程质量、安全、财务管理制度、措施，确保工程进度。

　　4、编制施工预算和工程用料计划。工程材料包括主材和辅材的采购、运输、入库、存放、领用必须建立规范的管理制度和书面手续，并按月盘点登记，作好记录，甲方有权随机检查。

　　5、乙方以及项目工程部全体员工(包括甲方委派的本工程的管理人员、技术人员等)的工资以及各项社会保险、人身伤害保险费用等由乙方承担全部费用，并计入工程成本费用。

　　6、组织有关人员熟悉施工图纸，施工规范要求及质量验收标准。开工前对各工序的质量安全工作进行书面技术交底。

　　7、接受和服从公司技术、质量等部门的监督管理，按照程序规范标准施工，保证工程质量。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家的有关规定和规范、建设单位提供的设计图纸及相关资料、合同约定内容事项，认真组织施工，确保工程的施工进度及质量。若有施工改动，必须经建设单位及监理单位、设计单位商议签字认可后，方可实施。

　　乙方应服从建设单位、监理方和甲方指令，认真施工，保证保质保量的及时完成施工任务。乙方在施工过程中，不得使用不符合工程施工要求的建筑材料，不得使用不合格材料。

　　为保证工程质量，工程完工验收合格并经建设单位决算确认付款后，甲方按公司规定扣除乙方承包工程的质量保证金和承包费、税金后，一个月内向乙方支付结算尾款。

　　工程质保金的退还按甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》约定为准。

　　8、加强安全教育，搞好岗前培训，配备专人专管安全工作，服从公司安全部门的监督管理，确保安全无事故目标完成。建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要。

　　特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行。施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。

　　乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的.，应当赔偿甲方损失。

　　9、遵守公司的财务管理制度，服从公司财务部门的监督管理，接受财务部门的检查指导，加强对工程资金的使用管理。

　　(1)所有工程价款必须进入甲方指定帐户，除扣除承包人应上交的税金、管理费、质保金外，余款由公司按照工程进度拨付承包人。

　　(2)工程款只能用于本工程所需，不得挪用，承包人如存在挪用工程款的行为，甲方可提前解除本合同，乙方除应当退回挪用资金外，应当承担挪用金额10%的违约金;乙方挪用资金情节严重的，甲方有权向司法机关汇报追究乙方其他法律责任。

　　(3)未经甲方书面授权，乙方不得单独在建设单位结算工程款，工程款一律入甲方帐户。如出现乙方未经甲方许可，私自截留工程款或私自结算工程款不向甲方财务部门如实入账的，甲方有权提前解除本合同，并要求乙方将工程款及时交还公司财务部门，要求乙方承担违规结算资金额10%的违约金(构成挪用资金的，按本合同相关规定处理)。

　　10、依法纳税和交纳管理费等费用;工程结束后，核实债权债务、出具债权债务清结承诺书，报公司存档。

　　乙方组织施工过程中所发生的应付或应收款项，需根据双方签订的合同或有效书面手续，获取合法有效凭证入账。

　　11、乙方不能将工程再转包他人施工。

　　五、承包工程的竣工验收和工程款的结算

　　(一)工程竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，承包人按照国家竣工验收有关规定，向建设单位提供完整的竣工资料及竣工验收报告，甲方提供便利和协助。

　　乙方向建设单位送达竣工验收资料时，应当要求建设单位提供签收手续，以便备查。

　　(二)工程款结算

　　乙方应当在工程竣工验收合格后28天内向建设单位提交正式、完整的竣工结算报告和结算资料;结算报告和结算资料经甲方审核盖章后，由乙方报送建设单位审核。

　　乙方向建设单位报送竣工结算资料时，应当要求建设单位提供签收手续，以便备查。

　　六、工程质量保修

　　乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算。

　　七、违约责任

　　(一)承包期间，如遇乙方质量、安全、财务管理混乱或出现重大质量、安

　　全责任事故，或因施工质量、工期引起建设方严重不满(因建设单位原因除外)，或不服从甲方监督管理，或发现乙方擅自转包等，甲方有权解除承包合同，并要求乙方承担给甲方造成的全部损失。

　　(二)因乙方经济实力和组织人员力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度，甲方有权终止合同，乙方必须先退场，再办理已施工部分的工程量结算。

　　(三)乙方承包施工期间，所发生的一切债权债务均由乙方承担，乙方不得借用承包便利，损害甲方利益，如给甲方造成损失，全额予以赔偿。

　　八、其它约定

　　(一)乙方必须保证人工工资的正常发放。不能造成群访群诉事件，否则，甲方有权随时解除本合同，并要求乙方承担给甲方造成的一切损失。

　　(二)在履行本合同过程中如发生争议，由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　(三)本合同双方、签章生效;本合同一式三份，甲方保存二份，乙方保存一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 身份号码：

　　委托代理人： 住址：

　　电话： 电话：

　　签约日期： 年 月 日

内部销售承包合同5

　　为明确公司与各部门的职责、权限、义务和利益分配关系，充分发挥各部门作用，确保公司经营目标实现，特制订承包方案。通过本方案，明确公司的业务承包实体地位，赋予其相应的管理职责权限；同时规定年度业务目标及其考核结算办法。

　　一、管理职责

　　1、必须保证完成企业下达的各项承包指标；万元

　　2、建立与企业财务制度相应的二级核算台账，做到账目清楚、核算正确，并定期检查，发现错误应立即纠正。

　　3、按企业制定的价格目录，并掌握一定的浮动幅度销售产品。如发现擅自涨价，应严加处理。

　　4、把握政策机遇和行业动态，根据企业生产能力和经营目标最大限度地争取市场份额

　　5、搞好产品发运调度，按合同保证安全正点交付。

　　6、制定科学合理的薪酬方案，充分激发业务人员的聪明才智，确保年度经营目标顺利实现。

　　7、根据市场情况，负责地提出产品开发和持续改进建议。

　　8、负责应收账款的管理和回收工作，呆滞欠款按规定移交法律事务部组织清收。

　　9、认证做好市场信息收集、处理工作，逐句编发《市场句报》，逐月编发《市场分析报告》提交企业经理层及各相关部门参考。

　　二、管理权限

　　1、对部门人员的调度权、安排权、加班审批权、出差审批权以及奖惩权。

　　2、有权决定业务员的聘用、区域定位和职务升迁，操作程序可参照企业相关制度，聘任决定须报企业人力资源部备案。

　　3、有权制定承包体内部二次分配方案和包干费用内控方法，经企业审定后实施。

　　4、有权组织相关部门对销售合同、特殊订单进行评审，编制要货计划。

　　5、有权合理组织产品的发送运输工作

　　6、属销售费用管理范围的费用开支权、用款审批权、费用核报权、费用领款权。

　　7、有权提出产品开发、持续改进及价格策略等合理化建议。

　　8、有权组织企业产品推广展示、品牌形象宣传及市场公关活动。

　　9、在不违背企业根本利益的前提下，享有营销业务管理全过程的自主调控权和应急处理权。

　　三、承包方式；

　　销售承包的结算，主要解决两大问题：

　　一是结算企业给销售承包部门的经济效益；

　　二是计算销售承包部门内部职工的利益分配。

　　1、目标任务万元，给与部门绩效工资为之上，每增加10%，绩效提成增加销售额度的10%。

　　2、工资发放采取先预支，季度考核兑现。根据部门定员人，依据企业现行岗位工资标准，按月发放基本工资。季度进行绩效考核后多退少补。考核基数是：第一季度任务为 万

　　元，其他三个季度为 万元。第一季度提成工资总额为 万元，其余季度为 万元。没有完成考核任务，结算绩效提成比例为10%。考虑销售季节性，年终完成任务后可以综合*衡全年提成。营销部人员每月总基本工资为 万元由营销部自由支配。

　　3、销售部核定员工数为人，部门自行安排适当职位。具体人员名称见附件。

　　四、法律效力

　　1、本案一式两份双方签订后生效，具有同等法律效力。

　　2、未尽事宜，双方可以补充协议，补充协议具有同等法律效力

　　改制企业内部承包权的保护

　　在当前企业改制的实践中，有相当一部分企业在改制前处于内部承包经营状态，正确、妥善地处理好企业内部承包问题，对于确保企业改制的顺利进行、维护社会稳定都具有十分重要的意义。本文现结合审判工作实践，仅就改制企业内部承包权保护的几个法律问题作些粗浅的探讨，旨在抛砖引玉。

　　一、企业内部承包合同的解除方式

　　企业内部承包合同，是指企业作为发包方与其内部的生产职能部门、分支机构、职工之间为实现一定的经济目的，而就特定的生产资料及相关的经营管理权所达成的明确双方权利义务关系的协议。企业改制如果仍然处于内部承包经营状态，要改制首先就要解除原内部承包合同。在企业改制的实践中，大多数企业在改制前都是单方解除内部承包合同，承包方对此强烈不满。由于目前法律对企业内部承包合同没有明文规定，企业单方解除内部承包合同是否合法，司法实践中存在两种不同的观点。第一种观点认为，企业内部承包合同发包方与承包方双方主体地位不*等，是一种内部管理手段，作为发包方的企业有权单方解除合同。其理由是：（一）合同双方主体之间存在行政隶属关系，发包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同内容没有体现等价有偿原则，发包方勿需支付对价便可以向承包方收取承包费，不是对价合同；（三）企业内部承包经营属于企业经营自**范畴，是经营自**的分解，是将企业同其下属的部门和职工的行政隶属关系改变为行政经济关系，是经营管理制度。第二种观点认为，企业内部承包合同双方主体地位*等，根据合同法第九十三条第一款的规定，要解除企业内部承包合同，必须经当事人协商一致，企业单方解除合同是不合法的。笔者同意这种观点。企业内部承包合同双方主体地位*等性主要体现在以下四个方面：一是双方主体签订合同*等、自愿、协商一致，发包方不能把自己的意志强加于承包方，对于条件苛刻的合同，承包人可以拒绝签订；二是合同的内容具有对价性。在企业内部承包合同，发包方出让财产使用权是为了取得承包费，承包方支付承包费是为了取得承包经营权和承包收益，因此发包方与承包方之间存在对价关系。虽然这种对价关系难以用等值来衡量，但对价的特征之一就是不要求必须等值等价。企业内部承包合同的对价性反映了双方主体的权利义务大致对等，体现了双方主体的*等地位；三是在企业实行内部承包合同经营的情况下，一方面承包人依合同享有承包财产的经营权，承担合同义务，受合同约束。另一方面承包人又是企业的成员，还要接受企业的行政管理，遵守企业的规章制度。这里就存在一个问题，发包人与承包人之间能否同时存在行政管理关系和合同关系。笔者认为完全可以，这就正如我国公民和国家行政机关之间存在行政管理关系的同时，公民和国家行政机关之间可以发生民事合同关系一样，行政管理关系和合同中的*等主体民事关系并不冲突；四是从保护当事人

　　的诉权角度看，如果不承认企业内部承包合同双方主体的*等地位，那么合同发生纠纷当事人向法院起诉时，由于既不属于行政合同又不属于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都没有法律依据，造成当事人投诉无门，大量纠纷无法解决，承包者的权益得不到保护，企业改制难以开展。只有承认企业承包合同双方主体的*等性，这些问题才能迎刃而解。

　　二、承包期间遗留对外债权债务的处理

　　改制企业内部承包合同解除后，必然会涉及到承包方承包期间遗留对外债权债务的处理问题，这也是搞好企业改制的关键。承包期间遗留对外债权债务应由谁承担，司法实践中意见不一致，有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由承包方承担，只有这样才能真正体现承包经营的自负盈亏、自担风险的原则；还有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方 承担后，再在企业与承包方之间进行结算。其理由有三：一是企业通过签订内部承包合同的方式，将企业部分财产或生产资料有期限地交给所属内部组织或职工经营，从法理上说，这是一种特别授权行为。承包方依据承包合同的规定对外进行经营活动，实质上仍是企业自身的经营行为；二是企业内部承包合同承包方是不具备法人资格的企业分支机构或内部组织，不具有对外从事民事活动的权利能力，承包方对外从事经营活动，只能以企业的名义进行。按照民法通则第43条关于“企业法人对它的法定代表人或其他工作人员的经营活动，承担民事责任”的规定，承包人在承包期间以企业名义对外形成的债权债务，自然应归属于企业承担；三是根据法律规定，企业法人以企业所有的财产承担有限民事责任。承包方对外以企业名义从事经营活动，但对企业的财产只有使用权没有所有权，无权进行处分。如果承包方直接承担对外债务，当债务超出了企业财产范围时，就等于企业承担了无限民事责任，这显然与法律规定不相符。笔者认为，上述二种观点都有失偏颇。笔者的观点是，一般情况下，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方承担后，再在企业与承包方之间进行结算，其理由与第二种观点阐述的理由相同。但在下列情况下，对外债权债务应由承包方承担：一是难以兑现的债权和不可兑现的债权，企业不能加以承受，以防止欺诈行为造成的恶果，免遭不必要的损失。难以兑现的债权是指债务人对此债权有争议，或虽无争议，但债务偿还能力有限，不可能全部预期实现的债权。不可兑现的债权是指债务人逃匿或消失，已丧失偿还能力的'，或者是承包方虚拟的，根本无法实现的那部分债权，也可称之为虚假债权，只能作为企业的亏损；二是债权人不明确或债权人有异议的那部分非真实性债务，由于存在着消失、增多或减少的可能性，企业不应承担；三是承包方违反承包合同的规定，或擅自超越授权范围，对外进行民事活动所形成的债权、债务，应由承包方自己承担。

　　三、承包方承包债权的实现

　　承包方的承包债权，是指承包方根据内部承包合同的规定在承包期间应得的利润收入，以及改制企业解除内部承包合同承包方应得的因合同解除造成的损失赔偿款等。在企业改制的实践中，承包方的承包债权一般通过三种形式来实现：一是由改制企业改制前直接偿付给承包方；二是折抵承包方个人应自负上缴部分的职工养老保险金；三是承包债权转换企业股权。采取这种形式实现承包债权时，必须符合五个条件：（1）原企业发包方改制为股份制企业。（2）承包方完全自愿，来不得半点强迫命令，更不能搞**行为。（3）股份有限责任公司的债权人转换成股权时应不得超过50人，否则将违背公司法的规定。（4）该债权转换股权的行为只能视作为一般的股权，而不应将其当作上市的可转换公司券，否则不仅违背公司法的旨意，还导致募资社会化。（5）转换时应有监督部门参加，防止欺诈性转换或将债权转换成有担保的股权。

　　在实现承包债权的过程中，经常会遇到以下二种特殊情况，处理难度较大：

　　一是企业改制后原承包债权的处理问题。笔者认为，对此可分为两种情形，采取不同的处理办法：1.如果改制后的企业仍是法人的，除当事人另有约定外，原承包债权应由改制后接受被改制企业资产的企业法人承担。因为，不论企业改制采取何种形式，从法律上看，无非是企业法人的终止、变更和重新设立，原企业的资产包括承包债权在内的债权债务总有新的承继者。根据民法通则第四十四条第二款规定：“企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。”2.企业产权整体转让后购买者实行个体经营或私营独资或合伙经营的，原承包债权应由转让方从转让原企业所得价款中承担。理由是：首先，购买者经营的企业不具备法人资格，与原企业存在法律人格上的根本区别，不能成为原企业权利、义务的承继者；其次，购买者已对原企业的资产包括承包债权在内的债权债务，向转让方支付了对价，若再要新企业承担承包债权，这就显失公*。

　　二是企业破产时承包债权的受偿问题。破产重组是对严重资不抵债企业实行改制的一种特殊手段，在这种情况下发包方的承包债权应当列入破产债权的范围，根据破产法规定从破产财产中按比例进行受偿。在这里有一个问题，就是企业破产时已经法律文书确认的承包债权是否列入破产债权受偿。有人认为，应列入破产债权受偿，其主要理由是：（1）民事诉讼法只规定了破产宣告前成立的有财产担保的债权，债权人享有就该担保物优先受偿的权利，没有规定对破产宣告前法律文书确认的债权也有优先受偿权，法律文书确认的承包债权也不另外。（2）企业破产法试行 第十一条规定：“人民法院受理破产案件后，对债务人的其他民事执行程序必须中止。”从这条规定可以看出，法律文书确认的承包债权只能作为一般破产债权看待。（3）如果允许法律文书确认的承包债权不列入破产债权受偿，既不利于*等保护全体债权人的利益，又会给其他债权人带来不安的心理，影响破产案件审理的正常进行。（4）按照特别法优于普通法适用的原则，破产程序属特别程序，特别程序的效力高于民事执行程序，所以，法律文书确认的承包债权应按破产还债程序，作为一般破产债权办理。也有人认为，企业破产时已经法律文书确认的承包债权不应列入破产债权受偿，其主要理由是：（1）虽然已经法律文书确认的承包债权未能在法院受理破产案件之前得到执行，但这种结果并不能改变从法律意义上讲该项债权的标的物所有权已从债务人一方转移到债权人一方的事实，只是债权人没有实际控制和占有该财产。（2）确认承包债权的法律文书是法律承认的、合法的执行根据。依照法律规定可以中止执行，但没有可以在执行程序中改变其债的内容的规定，不能以后案来直接改变前案的审理结果。（3）企业破产法试行 第十一条规定的其他民事执行程序必须中止，只是程序意义上的中止。这是破产案件审理活动正常进行所必需的。但是，中止执行本身表明，这些中止了的特定的民事债权的执行，在破产财产清偿时是要恢复的。这种恢复不是部分应是全部债权的恢复。（4）民事诉讼法和企业破产法试行 规定，对破产宣告前成立的担保债权有优先受偿权。这就使债权人对收回这部分债权有了法律保障。法律文书确认的承包债权，应当比这种担保之债更为可靠，无论是从信用出发还是从严格执行法律出发，都不应当列入破产债权受偿。笔者的观点是，企业破产时已经法律文书确认的承包债权是否列入破产债权受偿，应当以时间界限来定。破产法第三十五条有破产企业追回权的规定，它是指为了满足多数债权人最大限度的清偿要求而设置的，由破产清算组对破产人在破产宣告前6个月至破产宣告之日的期间内实施的有损债权人利益的行为，通过法院进行否认并追回财产的权利。比照这一破产制度，笔者认为，如果法律文书是在法院受理破产案件前6个月至破产宣告之日的期间内发生法律效力而未执行的，该承包债权作为破产债权受偿，否则，该承包债权应比照担保债权优先受偿。这样划定，既

　　可以最大限度地满足多数债权人的清偿要求，又可以避免承包债权人蒙受不应有的企业破产风险。

　　论企业内部销售承包合同的法律性质及其适用

　　【作者简介】杨旅，浙江百铭律师事务所专职律师，毕业于安徽大学法学院，擅长民商事诉讼、劳动仲裁及企业法律顾问。

　　【论文摘要】企业内部承包经营是改革开放以来企业普遍采取的一种生产经营模式，它对转换经营机制、深化国企改革曾起到较大的推动作用；进入市场经济后，内部承包合同被各种组织形式的企业所广泛采用，在提高效率的同时也带来各种问题和讼争，尤其在《劳动合同法》实施后的背景下，如何防止企业与劳动者在履行此类承包合同中发生纠纷，是当前应当引起重视的问题。本文结合实际案例剖析了当前企业内部销售承包合同的法律性质，同时也从实务角度对其法律适用提出建议。

　　一、基本案情

　　20xx年10月,X县A动力有限公司（一审原告、二审被上诉人，以下简称A公司)与该公司片区销售负责人董XX（一审被告、二审上诉人）签订一份《片区销售负责人责任制协议》，其中A公司为甲方，董XX为乙方，协议约定：1、甲方对乙方实行与年销售额挂钩的月定额工资制，乙方销售额达到60万元的，月定额工资为1500元，年销售额每下浮10%，月工资下浮10%，以此类推，如达不到最低工资标准的，则按当地最低工资标准发放；2、年销售额超过60万元至70万元的，超过部分按3%奖励，超过70万元的按照5%奖励；3、销售产品价格按原买断价格，差旅费由乙方自行承担，发货后三个月内，乙方须结清货款；4、原则上甲方不予产品铺底，特殊情况下乙方提供担保的，甲方给予不超过10万元的铺底资金，限额内按照银行贷款利息计息；5、所有主机配套业务由甲方负责，若甲方委托乙方负责的，按到款额的5%予以奖励，同时乙方承担贷款的催讨及退发、货责任；6、如有业务单位直接向甲方要货的，甲方应优先通知乙方，若乙方不愿意办理，甲方有权自行供货；7、乙方的客户有拒付货款情况的，乙方认为应通过诉讼解决的，甲方予以协助，但相关费用由乙方承担。8、合同期内乙方出差发生意外事故等，除被认定为工伤的，甲方不负责其他责任。此外，该协议还就双方费用、个人所得税等事宜进行了约定。

　　该责任制协议履行一年后，至20xx年11月，A公司又与董XX签订了一份《20xx年度片区销售负责人责任制补充协议书》，约定将《片区销售负责人责任制协议》延续至20xx年10月，同时对原协议书中的利息扣罚、奖励幅度等条款做了调整和变更，增加了：1、销售人员在劳动合同期内不得给外单位代销产品，一经发现扣除其全年工资，已发放的工资从货款中扣除；2、销售人员发货必须提前一个月书面预测计划或每季度一次。

　　上述协议签定后，双方履行至20xx年9月，A公司终止了与董XX的劳动合同，双方亦未完成帐目核对工作。至20xx年7月1日A公司向X县法院提起民事诉讼，以上述关于产品销售的责任制协议属企业内部承包合同法律关系为由，认为董XX在销售后尚有货款197407.47元未能收回交付A公司，据此请求法院判令董XX给付未回收货款及该款延迟支付期间的约定利息15200.40元。

　　一审法院受理后，经过三次开庭审理，认为A公司与董XX所签订的协议属于正常商事合同争议范畴，双方意思表示真实，权利义务对等，且协议不违反相关法律的禁止性规定，故作出一审判决，判令董XX给付A公司未回收货款193877.47元，并支付该款自20xx年10月18日起至判决确定给付日止的约定利息。

　　董XX不服一审判决，于20xx年3月28日向N市中级法院提出上诉，二审法院在对该案受理后，

　　

销售承包合同菁选（扩展4）

——销售公司承包合同

销售公司承包合同

　　在当今不断发展的世界，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家整理的销售公司承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　甲方：

　　乙方：

　　为实现公司年度经营目标，扩大市场份额，加快货款回收，控制应收货款，降低经营风险，提高资金周转和使用效率，经甲乙双方协商，签订以下承包合同。

　　一、 乙方承包指标

　　(一) 主要指标

　　1. 销售收入：考核任务 7800 万元;

　　2. 月度回款：每月回款计划不低于年计划月度*均数的80%;回款计划完成90%以上;

　　3. 利润：确保每个主机用户不出现亏损;

　　4. 三项资金控制：应收货款、产成品库存及未开发票数三项资金占用下降1420万元 ;今年不超过3680.8万元 。

　　5. 成品库存比去年下降30%，即不超过580.44 万元;

　　6. 6-12个月和超过12个月的长期库存分别压缩50%，即不超过75.11万元和131.36万元;

　　7. 市场占有率：主机市场占有率同比提高10%;

　　8. 新市场开发：

　　9. 外部质量损失：外部质量损失率同比降低50%以上，即不超过49.69万元;属销售公司原因的下降30%，即不超过13.12万元;分别考核。

　　10.销售费用占比同比下降10%，即万元回款占用不超过1.46。

　　11.台帐管理：建立健全各类台帐，包括发货、开票、回款、退回产品台帐、物流周转库台帐，往来帐必须清晰、规范、准确。

　　(二)其他指标

　　1. 信息传递与沟通：主机厂产品需求计划、订单增减计划、内外部质量信息反馈传递及时率100%;每月24日销售主计划后的增补率控制在5%以内，销售计划准确率达到95%;发货计划完成率达到99.5%;

　　2. 售后服务：顾客满意度分析每半年进行一次，顾客满意率应在90%以上;售后服务及时有效，不得出现用户重大投诉事故，三包产品必须退回公司。

　　3. 让利或转物控制：全年让利或转物控制在年回款任务的5‰以内;

　　4. 清欠任务：分管销售区域内的清欠资金按财务统计口径计算，以上年度期末数为基数同比下降15%以上，并不得再出现新的呆死账款。

　　5. 库存产成品：盘活老库存产品，新入库产品必须在三个月内发出;

　　6. 产品及时开票：发出去的产品必须在三个月内开票并传递至用户;

　　7. 成品库和物流周转库管理：确保帐务相符，财务、销售公司办公室及仓库保管帐目一致无误;

　　8. 市场分析报告：每月提交市场分析报告，内容要求包含市场动态、供货情况、供货份额、全新产品开发、质量状况、工作中存在的缺陷及竞争对手分析;及时做好次月的工作计划。

　　二、乙方销售费用

　　乙方全部销售费用包括：工资，差旅费，走访费、会务费，招待费、电话费、办公费等费用，全部销售费用按实际回收款额提取，其中：

　　(一)工资：工资分四部分：基本工资、提成工资、效益工资和新产品工资。其中：

　　1.基础工资：经理(正职)每月发3000元基础工资，基础工资挂靠月回款任务发放，月度回款任务不低于全年销售任务月*均的80%。

　　(1)、回款高于当月任务10%以下奖励基础工资的10%，超出10%奖励20%;

　　(2)、基础工资发放比例依照月回款完成任务比例，完成70%以上全额发放，完成50-70%之间按90%发，完成任务不到50%的按50%发放。

　　(3)、两个月考核计算;半年统算，上半年完成任务的35%以上，全额发放，与日常发放 找齐差额;全年结束完成任务70%以上全额发放基础工资。完成比例不到70%的按日常计算发放。

　　2.提成工资：经理和业务员的提成工资按其完成年回款任务的比例实行梯度提成，体现体现多劳多得。梯度提成见下表：

　　经理和业务员的提成工资日常按5.3元和34.3元分别计算提成，年底按实际完成任务的比例统算找齐差额,每个业务员个人工资提成由经理和分管领导根据市场状况、工作量、工作难度等进行合理适当调整，调动业务人员积极性;

　　经理提成工资计算办法： (1)、完成年任务80%-90%提成工资加提10%，90%-100%加提15%，完成任务后加提20%。日常提成工资按最低档提成比例计算，提成差额及加提提成全年统算。

　　(2)、 两个月一考核;半年统算，按回款完成任务情况计算发放提成工资;

　　(3)、经理全年统算完成70%以上兑现提成工资。

　　业务员基本工资及生活费发放标准、提成工资计算办法详见实施细则。

　　3.效益工资：效益工资按实现的利润计算，经理每万元利润提成60.5元，业务员每万元利润提成320元;

　　4.效益工资考核：业务实现赢利的按合同规定提取提成工资和效益工资。业务发生亏损的，亏损每增加1%，扣提成工资的1%;效益工资及利润考核年底统算。

　　5.新产品工资：在正常提成的基础上业务员每万元加提30元，经理每万元加提9元。(不含新市场开发产品和配件产品)(按开发票数额在12个月内提取);

　　6.学徒业务员工资发放按照公司规定执行，由公司发放;

　　7.回款任务考核

　　月度回款任务考核按《20xx年销售承包合同考核细则》规定执行;

　　(二)差旅费：按负责销售的区域确定差旅费定额，并在定额的基础上按万元回款提成计算，预计年差旅费定额 13.7 万元，万元回款提成17.56 元，可以预提，但总费用不得突破定额。经理个人差旅费按集团报销标准执行，从部门差旅费用中列支;学徒业务员差旅费公司拨发，经理控制据实报销。

　　(三)走访费、会务费：由分管领导统一调度控制使用。预计提成走访费23 万元，万元回款提成走访费29.49 元; 预计提成会务费4.5 万元，万元回款提成会务费5.77 元。

　　(四)招待费、电话费、办公费等费用，由乙方经理和分管领导控制使用。预计提成招待 费 11万元，万元回款提成招待费14.1元;预计提成电话费2.15万元，万元回款提成 电话费 2.76元;预计提成办公费0.5万元，万元回款提成办公费0.64元。经理电话费

　　(五)活动费和开发费：由公司统一调度使用，万元回款提取开发费10元，万元回款提取 活动费12元。

　　(六)清欠货款的提成，按公司《清欠工作管理办法》执行。

　　(七)乙方借款及各项销售费用的报销程序，按公司《工作人员借款及报销管理办法》执行。

　　三、对乙方经理的考核:

　　1. 信息反馈传递及时率100%;销售计划准确率达到95%;产品发出率达到99.5%;每月销售计划确率达不到90%,扣200元，90%以上达不到95%扣100元;每月产品发出率达不到95%扣200元，95%以上达不到99.5%，扣100元;

　　2. 乙方要与业务员签订合同，将各项经营指标层层分解到责任人，每发现有一个未签订合同扣100元。

　　3. 在财务管理方面，承包期内每出现一次违法、违纪行为扣200元，并按财经纪律的有关规定严肃处理，直至追究刑事责任。

　　4. 分管范围内TS16949体系审核每出现一项不符合扣200元。

　　5. 承包期内分管范围无刑事事件发生，无打架斗殴现象，无计划生育违纪违法现象，每发生一次扣500元。

　　6. 确保三包服务不出现重大投诉，每出现一次扣200元。

　　7. 坏帐损失考核：年内出现的坏帐损失，乙方经理承担15%，业务员按原规定承担损失，每年度考核。

　　8. 对于实行物流周转库管理的，每月对帐一次，要求对方提供加盖公章的库存清单，帐物必须一致。每有一用户未按要求对帐的，扣业务员200元，扣经理100元。账务不相符的，必须对明原因，对好帐，否则加倍扣罚。物流库其他考核，按《20xx年销售承包合同考核细则》的相关规定执行。

　　9. 积极做好维护老市场工作，努力提高市场份额及占有率，每退出一户主机厂(含当年不发货的)，扣经理5000元;

　　10. 成品库存下降30%，自三月份考核，完成指标80%以下罚500元，完成80%以上罚300元;完成指标奖500元;每月考核;

　　11. 6-12月和超过12个月的长期库存压缩50%，自三月份考核，完成指标80%以下罚500元，完成80%以上罚300元;完成指标奖500元;每月考核; 12. 销售责任的三包索赔额同比下降30%，每季度考核，完成指标奖1000元，指标未达到，但完成70%以上罚500元，完成70%以下罚1000元，年底统算，全年未完成指标，季度奖励全部扣回。考核经理。

　　13. 销售费用同比下降10%，年底考核，完成指标奖励500元，指标未达到，但完成70%以上罚300元，完成70%以下罚500元。考核经理。

　　14. 主机市场占有率同比提高10%，年底考核，完成指标奖励1000元，指标未达到，但完成70%以上奖500元;指标完成50%以下罚500元;

　　15. 外部质量损失超过或降低规定指标10%(含)以内的罚款或奖励500元;在10%-20%(含)之间的罚款或奖励1000元;在20%以上的罚款或奖励1500元;

　　16. 清欠任务年底考核，完成奖1000元，完成70%以上奖500元;指标完成50-70%罚款500元;指标完成50%以下罚款1000元;

　　17. 全年让利额、转物超过规定指标的20%，罚款1000元;

　　18. 对一、(二)其他指标的考核《20xx年按承包合同考核实施细则》进行考核。

　　19. 未经甲方批准，不得销售其他公司产品，否则将对乙方进行处罚，罚款5000元，同时视情况给予责任业务员10000-50000元罚款，并按甲方规定给予其行政处罚，直至解除劳动合同。

　　四、甲乙双方的权利和义务

　　1. 甲方有权依据《20xx年承包合同考核实施细则》对乙方进行考核。

　　2. 甲方根据乙方的市场调研分析报告、建议和市场变化情况要求公司价格管理委员会2个工作日内制定和调整产品销售价格。新产品的核算定价不得超过5个工作日。

　　3. 甲方按乙方提报的经评审后的销售计划，及时提供合格的产品。

　　4. 乙方在与业务员签订个人承包合同时，每人回款任务不得低于500万元，万元回款提成工资的多少必须体现多劳多得的原则，回款任务的高低与年收入可适当拉开较大的档次，鼓励业务员积极主动地开发新市场，或争取扩大市场份额多回款多收入。

　　5. 乙方须无条件地接受和配合甲方的审计考核工作，并为此提供便利，不得以任何理由和借口推迟、拖延考核工作。

　　6. 乙方有权依据本合同与业务员签订承包合同，视任务完成情况自主决定业务人员的聘用与否。上半年没有业绩的，下半年主动离岗。

　　7. 乙方有权且必须对所属人员进行考核，对连续6个月完成回款任务不足计划的60%或连续3个月没有业绩的业务人员予以解聘。

　　8. 乙方有权对甲方因未及时提供合格产品或连续出现质量问题或出现批量质量事故而影响销售和回收货款事项，书面向甲方提出意见，经甲方核实后可免除由此而影响的罚款。

　　9. 乙方有权对甲方其他部门因不能积极配合而销售工作，书面向甲方提出建议和处理意见。

　　五、本合同未尽事宜和未覆盖的事项，按公司的有关规定执行。本合同一式叁份，甲乙双方及合同管理部门各执一份，本合同自签字之日起生效。

　　六、本合同相关文件

　　1. 20xx年承包合同考核实施细则;

　　2. 清欠工作管理办法;

　　3. 工作人员借款及报销管理办法等公司相关管理规章制度。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据销售公司年度销售计划完成销售任务，确保本公司产品能够及时、安全送到终端市场，同时，管理、保养好乙方市场所配备车辆，经甲乙双方协商，就车辆承包使用事宜达成如下协议：

　　一、甲方的义务：

　　1、甲方提供辆，价值_______万元的车辆交给乙方使用。

　　2、甲方在本合同签订生效之日起将以上车辆交给乙方使用。同时将车辆所配附件及有关手续移交乙方。

　　二、乙方的义务：

　　1、根据乙方的承包合同，乙方必须完成当年承包任务指标_______万元，如完不成承包指标，甲方有权调整或调回乙方市场所配车辆。

　　2、乙方应做好所在市场的配送工作外，同时要全力开拓周边市场。

　　三、甲乙双方的权利

　　1、甲方有权监督乙方所属车辆的使用情况，如发现乙方违反本合同时，可将乙方所属车收回，该车辆所发生的一切费用，由乙方统一支付。

　　2、乙方在使用所属车辆期间，不得将车辆抵押、质押、出租、转让，不得装载甲方产品以外的其他产品，不得使用甲方车辆从事非法活动。

　　四、甲乙双方的义务：

　　1、车辆所发生的公共费用（年检费、二级维护费、保险费等）

　　2、乙方必须爱惜车辆，保持车辆清洁卫生，搞好车辆的日常维护及日常保养，同时接受甲方对乙方所属车辆保养，维护方面的.建议及监督，如乙方损坏所配车辆，由乙方负责修复，乙方在接到甲方修复通知后一日内，不能将甲方车辆修复的，甲方可自选维修或送专业维修厂维修保养，所支付的费用从乙方销售提成中全额扣除。

　　3、乙方在使用甲方车辆期间，必须严格维护皇台企业形象，不得有损坏皇台形象的行为。

　　4、年检期间，甲方应统一制定年检时间并通知乙方，乙方应无条件的在指定的时间，到达指定的地点，按车辆管理有关规定办理年检手续，逾期不办理者，造成罚款，由乙方承担全部责任。

　　5、乙方在车辆承包使用期间，因违反交通法规造成交通事故及有关罚款，一切责任由乙方承担。

　　6、乙方在车辆承包使用期间如发生车辆被盗，由乙方赔偿甲方的一切损失。

　　7、因工作需要经甲乙双方协商解除销售合同时，乙方应及时将所属承包车辆移交给甲方，由甲方统一调配车辆。

　　五、其他：

　　1、本合同由甲乙双方签字之日起生效。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方：

　　乙方：

　　双方就采购货物的相关事宜，经充分友好协商，达成一致，特签订本合同，以资共同信守。

　　一、合同标的产品名称、型号、单位、数量、单价、金额，具体见附表，材料总金额：

　　_______________________元整。

　　二、交货地点：

　　共青城水星家纺

　　三、交货方式：

　　送货到店

　　四、货物包装要求：

　　供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。

　　五、风险承担：

　　货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均由供方承担。

　　六、货物验收：

　　货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收；如有问题或数数量短缺问题，供方应得到需方通知后3天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告不来处理的，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。

　　七、货款结算：

　　并给甲方指定人员验收合格，一次性付清乙方货款。开户行：九江建设银行卡号：__ _____，户名：_____

　　八、争议解决方式：

　　因执行本合同发生争议，由双方协商解决，协调不成的，任何一方也可以直接向需方所在地人民法院起诉。

　　九、合同生效：

　　本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　为实现公司年度经营目标，扩大市场份额，加快货款回收，控制应收货款，降低经营风险，提高资金周转和使用效率，经甲乙双方协商，签订以下承包合同。

　　一、乙方承包指标

　　（一）主要指标

　　1、销售收入：考核任务7800万元；

　　2、月度回款：每月回款计划不低于年计划月度*均数的_______%；回款计划完成_______%以上；

　　3、利润：确保每个主机用户不出现亏损；

　　4、三项资金控制：应收货款、产成品库存及未开发票数三项资金占用下降_______万元；今年不超过_______万元。

　　5、成品库存比去年下降_______%，即不超过_______万元；

　　6、6—12个月和超过_______个月的长期库存分别压缩_______%，即不超过_______万元和_______万元；

　　7、市场占有率：主机市场占有率同比提高_______%；

　　8、新市场开发：

　　9、外部质量损失：外部质量损失率同比降低_______%以上，即不超过_______万元；属销售公司原因的下降30%，即不超过_______万元；分别考核。

　　10、销售费用占比同比下降_______%，即万元回款占用不超过_______。

　　11、台帐管理：建立健全各类台帐，包括发货、开票、回款、退回产品台帐、物流周转库台帐，往来帐必须清晰、规范、准确。

　　（二）其他指标

　　1、信息传递与沟通：主机厂产品需求计划、订单增减计划、内外部质量信息反馈传递及时率_______%；每月24日销售主计划后的增补率控制在_______%以内，销售计划准确率达到_______%；发货计划完成率达到_______%；

　　2、售后服务：顾客满意度分析每半年进行一次，顾客满意率应在_______%以上；售后服务及时有效，不得出现用户重大投诉事故，三包产品必须退回公司。

　　3、让利或转物控制：全年让利或转物控制在年回款任务的_______‰以内；

　　4、清欠任务：分管销售区域内的清欠资金按财务统计口径计算，以上年度期末数为基数同比下降_______%以上，并不得再出现新的呆死账款。

　　5、库存产成品：盘活老库存产品，新入库产品必须在三个月内发出；

　　6、产品及时开票：发出去的产品必须在三个月内开票并传递至用户；

　　7、成品库和物流周转库管理：确保帐务相符，财务、销售公司办公室及仓库保管帐目一致无误；

　　8、市场分析报告：每月提交市场分析报告，内容要求包含市场动态、供货情况、供货份额、全新产品开发、质量状况、工作中存在的缺陷及竞争对手分析；及时做好次月的工作计划。

　　二、乙方销售费用

　　乙方全部销售费用包括：工资，差旅费，走访费、会务费，招待费、电话费、办公费等费用，全部销售费用按实际回收款额提取，其中：

　　（一）工资：工资分四部分：基本工资、提成工资、效益工资和新产品工资。其中：

　　1、基础工资：经理（正职）每月发3000元基础工资，基础工资挂靠月回款任务发放，月度回款任务不低于全年销售任务月*均的80%。

　　（1）、回款高于当月任务10%以下奖励基础工资的10%，超出10%奖励20%；

　　（2）、基础工资发放比例依照月回款完成任务比例，完成70%以上全额发放，完成50—70%之间按90%发，完成任务不到50%的按50%发放。

　　（3）、两个月考核计算；半年统算，上半年完成任务的35%以上，全额发放，与日常发放找齐差额；全年结束完成任务70%以上全额发放基础工资。完成比例不到70%的按日常计算发放。

　　2、提成工资：经理和业务员的提成工资按其完成年回款任务的比例实行梯度提成，体现体现多劳多得。梯度提成见下表：

　　经理和业务员的提成工资日常按5、3元和34、3元分别计算提成，年底按实际完成任务的比例统算找齐差额，每个业务员个人工资提成由经理和分管领导根据市场状况、工作量、工作难度等进行合理适当调整，调动业务人员积极性；

　　经理提成工资计算办法：

　　（1）、完成年任务80%—90%提成工资加提10%，90%—100%加提15%，完成任务后加提20%。日常提成工资按最低档提成比例计算，提成差额及加提提成全年统算。

　　（2）、两个月一考核；半年统算，按回款完成任务情况计算发放提成工资；

　　（3）、经理全年统算完成70%以上兑现提成工资。

　　业务员基本工资及生活费发放标准、提成工资计算办法详见实施细则。

　　3、效益工资：效益工资按实现的利润计算，经理每万元利润提成60、5元，业务员每万元利润提成320元；

　　4、效益工资考核：业务实现赢利的按合同规定提取提成工资和效益工资。业务发生亏损的，亏损每增加1%，扣提成工资的1%；效益工资及利润考核年底统算。

　　5、新产品工资：在正常提成的基础上业务员每万元加提30元，经理每万元加提9元。（不含新市场开发产品和配件产品）（按开发票数额在12个月内提取）；

　　6、学徒业务员工资发放按照公司规定执行，由公司发放；

　　7、回款任务考核

　　月度回款任务考核按《20年销售承包合同考核细则》规定执行；

　　（二）差旅费：按负责销售的区域确定差旅费定额，并在定额的基础上按万元回款提成计算，预计年差旅费定额_______万元，万元回款提成_______元，可以预提，但总费用不得突破定额。经理个人差旅费按集团报销标准执行，从部门差旅费用中列支；学徒业务员差旅费公司拨发，经理控制据实报销。

　　（三）走访费、会务费：由分管领导统一调度控制使用。预计提成走访费_______万元，万元回款提成走访费_______元；预计提成会务费_______万元，万元回款提成会务费_______元。

　　（四）招待费、电话费、办公费等费用，由乙方经理和分管领导控制使用。预计提成招待费_______万元，万元回款提成招待费_______元；预计提成电话费_______万元，万元回款提成电话费_______元；预计提成办公_______万元，万元回款提成办公费_______元。经理电话费

　　（五）活动费和开发费：由公司统一调度使用，万元回款提取开发费_______元，万元回款提取活动费_______元。

　　（六）清欠货款的提成，按公司《清欠工作管理办法》执行。

　　（七）乙方借款及各项销售费用的报销程序，按公司《工作人员借款及报销管理办法》执行。

　　三、对乙方经理的考核：

　　1、信息反馈传递及时率_______%；销售计划准确率达到_______%；产品发出率达到_______%；每月销售计划确率达不到_______%，扣_______元，_______%以上达不到_______%扣_______元；每月产品发出率达不到_______扣_______元，_______%以上达不到_______%，扣_______元；

　　2、乙方要与业务员签订合同，将各项经营指标层层分解到责任人，每发现有一个未签订合同扣100元。

　　3、在财务管理方面，承包期内每出现一次违法、违纪行为扣_______元，并按财经纪律的有关规定严肃处理，直至追究刑事责任。

　　4、分管范围内TS16949体系审核每出现一项不符合扣_______元。

　　5、承包期内分管范围无刑事事件发生，无打架斗殴现象，无计划生育违纪违法现象，每发生一次扣500元。

　　6、确保三包服务不出现重大投诉，每出现一次扣_______元。

　　7、坏帐损失考核：年内出现的坏帐损失，乙方经理承担15%，业务员按原规定承担损失，每年度考核。

　　8、对于实行物流周转库管理的，每月对帐一次，要求对方提供加盖公章的库存清单，帐物必须一致。每有一用户未按要求对帐的，扣业务员200元，扣经理100元。账务不相符的，必须对明原因，对好帐，否则加倍扣罚。物流库其他考核，按《20年销售承包合同考核细则》的相关规定执行。

　　9、积极做好维护老市场工作，努力提高市场份额及占有率，每退出一户主机厂（含当年不发货的），扣经理5000元；

　　10、成品库存下降30%，自三月份考核，完成指标80%以下罚500元，完成80%以上罚300元；完成指标奖500元；每月考核；

　　11、6—12月和超过12个月的长期库存压缩50%，自三月份考核，完成指标80%以下罚500元，完成80%以上罚300元；完成指标奖500元；每月考核；

　　12、销售责任的三包索赔额同比下降30%，每季度考核，完成指标奖1000元，指标未达到，但完成70%以上罚500元，完成70%以下罚1000元，年底统算，全年未完成指标，季度奖励全部扣回。考核经理。

　　13、销售费用同比下降10%，年底考核，完成指标奖励500元，指标未达到，但完成70%以上罚300元，完成70%以下罚500元。考核经理。

　　14、主机市场占有率同比提高10%，年底考核，完成指标奖励1000元，指标未达到，但完成70%以上奖500元；指标完成50%以下罚500元；

　　15、外部质量损失超过或降低规定指标10%（含）以内的罚款或奖励500元；在10%—20%（含）之间的罚款或奖励1000元；在20%以上的罚款或奖励1500元；

　　16、清欠任务年底考核，完成奖1000元，完成70%以上奖500元；指标完成50—70%罚款500元；指标完成50%以下罚款1000元；

　　17、全年让利额、转物超过规定指标的20%，罚款1000元；

　　18、对一、（二）其他指标的考核《20年按承包合同考核实施细则》进行考核。

　　19、未经甲方批准，不得销售其他公司产品，否则将对乙方进行处罚，罚款5000元，同时视情况给予责任业务员10000—50000元罚款，并按甲方规定给予其行政处罚，直至解除劳动合同。

　　四、甲乙双方的权利和义务

　　1、甲方有权依据《20年承包合同考核实施细则》对乙方进行考核。

　　2、甲方根据乙方的市场调研分析报告、建议和市场变化情况要求公司价格管理委员会2个工作日内制定和调整产品销售价格。新产品的核算定价不得超过5个工作日。

　　3、甲方按乙方提报的经评审后的销售计划，及时提供合格的产品。

　　4、乙方在与业务员签订个人承包合同时，每人回款任务不得低于500万元，万元回款提成工资的多少必须体现多劳多得的原则，回款任务的高低与年收入可适当拉开较大的档次，鼓励业务员积极主动地开发新市场，或争取扩大市场份额多回款多收入。

销售承包合同菁选（扩展5）

——承包合同菁选

关于承包合同精选15篇

　　在当今不断发展的世界，合同的法律效力与日俱增，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编收集整理的关于承包合同，希望能够帮助到大家。

　　发包方：______________

　　承包方：______________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循*等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______________

　　2、工程项目及范围：______________

　　3、工程地址：______________

　　二、承包工程范围、形式及合同价款

　　1、承包工程范围：_______

　　2、承包形式：包工不包料

　　3、分项工程单价：_______

　　4、合同价款约：_______

　　三、分包管理

　　1、合同协议签订后，承包方全部人员服从项目领导和管理，执行发包方公司的规章制度，不准出现违纪违法现象。

　　2、发包方按公司ISO9000族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。

　　四、双方职责

　　发包方：

　　1、负责工程的总体安排和全面管理工作。

　　2、负责预算及现场签证的处理。

　　3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。

　　4、负责工程的技术问题和技术变更。

　　5、负责提供吊车，保证施工需要。

　　6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施（安全帽费用由承包方自负）。

　　7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。生活用水、用电包干使用，现场另立协议。

　　8、负责对承包方工程质量进行检查，并有权对不合格进行处罚。

　　9、做好施工前安全交底和防护设施的完备，达到安全施工要求。

　　10、按协议支付承包方的工程款。

　　11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的.施工情况进行检查，如达不到文明施工的标准，应当场给予经济处罚。

　　承包方：

　　1、组织素质好、工种齐全的施工队伍，并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份（其中一份交发所方保卫部门），随时提供增减变化情况表，并负责代发工人工资。

　　2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量有专人负责，其负责人报发包方。

　　3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等，如有人为损坏和丢失照价赔偿。

　　4、严格按照发包方的安全施工交底，规范施工，并签订安全协议书，施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行，发包方可提供方便条件。

　　5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。

　　6、做好现场文明施工，严格按照“三清六好”的标准进行施工，做到“下工活底清，工完场地清”，并接受发包方每月一次的文明工地检查，所用清理用工均由乙方负责。

　　7、小型手持工具，承包方自备（技工常用的专业工具）。

　　8、执行材料限额领料，超实际预（结）算部分从承包价款中扣除。

　　9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理，符合有关食品卫生管理规定，生活用煤自行解决，不得随意烧现场木材。

　　五、工期

　　1、该工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

　　2、以合同工期为准，因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5‰进行处罚。

　　3、工期顺延

　　①、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字，并加盖单位公章的签证可顺延工期。

　　②、现场停工一天，经发包方签证工期顺延。

　　③、如遇人力不可抗拒的自然灾害，工期顺延。

　　六、质量

　　1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。

　　2、分部分项不合格时，发包方有权撤换承包方人员。

　　七、结算方式及付款方式

　　1、承包方进厂施工后，发包方付给承包方人员生活费及零用款。

　　2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定，由项目预算部门审核后，交项目劳资部门结算人工费，5日内支付给承包方人工费的85%（其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款）。分项工程达到主体完工后，再拨付12%。发包方按结算额的3%预留保修金，工程竣工一年，根据工程保修情况另议支付。

　　八、其它事项

　　1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督，在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时，发包方可单方面终止合同协议，并追究承包方的责任，因此造成的损失由承包方负担。

　　2、承包方必须保证人员稳定，不得随意变换人员，特别是现场带班人员不能更换，若更换必须经发包方同意，承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力，以便于更好地配合发包方的管理。保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务，服从发包方的统筹安排。

　　九、未尽事宜双方另行协议

　　发包方（签章）：_______承包方（签章）：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　x村村委会（甲方）

　　立合同者：

　　村民赵XX (方）

　　为促进农村经济的发展，充分调动村民农业生产的积极性，经双方民主协商，签订本合同，以资共同信守。

　　一、乙方承包甲方高产田十亩，按照全村统一规划，村西甲方的.十亩淤地归‘方承包。

　　二、乙方承包的土地、只有管理权和使用权，不准出卖、荒废、破坏土地。否则，甲方有权收回并过究责任。、

　　三、土地承包费每年每亩一百元计。乙方向甲方每年交纳承包费一千元，超产自余，减产自负。

　　四、承包期间，乙方如遇人力不可抗拒的自然灾害而过成减产减收。其核减数额须经全休村民委员会民主讨论核定，任何一方不得随意修改或涛级合同。

　　五、本合同自19X X年x月x日起生效，三年不变。合同期内任何一方不得随意变更。如发生争执，须经报请上级裁决。

　　六、本合同一式三份。甲、乙双方各一份，村党支部一份。

　　甲方：x村村委会（章）代表人：郭xx七方：赵XX(印）

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　经甲乙双方友好协商，现甲方委托乙方承包甲方所需的装饰工程，为明确甲、乙双方的责任和权益，确保工程质量和工期，达成如下合同条款：

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：成都高新区盛邦街333号12栋4单元32层2号

　　2、工程内容：以附属报价表及与报价表配套的设计内容为准，实行预算包干，如有项目增减应甲乙双方共同协商后并另出文字说明，所列项目：吊顶、门窗套及木门、墙地装饰、水电、电视电脑线路改造、卫和间设备及灯具安装。

　　3、承包方式：由乙方提供设计、物料供应、施工及安装。

　　4、工程造价：(人民币)。详见预算所列项目。

　　5、工程期限：自年日至月施工，工期顺延)。

　　二、付款方式：

　　1、双方签定合同后三日内，甲方即应向乙方支付工程定金计：贰万元整(人民币)。

　　2、工程施工完工后，甲方再向乙方支付工程尾款计：(人民币)。

　　3、工程施工产生所有款项均汇入本公司指定代理人胡志*账户，卡号：()

　　三、甲方责任：

　　1、与乙方共同确定装倏规格标准，仔细阅读预(决)算表，认真识别设计施工图，并签字认可。

　　2、负责协助乙方办理装修施工的各项手续。

　　3、负责提供施工用水、用电，保障现场施工条件。

　　4、负责监管所有到场材料质量，并认真签定材料进场单据。

　　5、物管保证金由甲方垫付。在第二次付乙方工程款时扣回。

　　四、乙方责任：

　　1、安全、文明、合理安排施工，严格贯彻施工程序，保质保量地完成施工任务。质量达到验收标准的要求。如因乙方原因发生安全事故，甲方概不负责。

　　2、合理安排工期，确保甲方室内外现有房屋结构和设施及完工交验前的成品保护。如有损坏，应负责赔偿。保护环境，垃圾清运。

　　3、乙方负责提供两年的`质保期。质保期内因乙方质量问题一律免费维修。质保期后及因甲方使用发生的问题由甲方承担费用。

　　五、 违约责任

　　1、违约方应承担全部法律责任。

　　2、如材料、施工技术不合要求，施工工期延后5天以上等按违约处罚总价5%，如发生重大质量和房屋设计损坏事故，甲方有权要求乙方撤换施工人员或终止合同。

　　3、如甲方不能按期付款(三日内)，乙方有权暂停施工，工期延误或造成其他后果，应由甲方自行承担。

　　六、施工中如甲方要求更改认可后的施工方案或另有新增项目需双方商定后，甲方认真签定更改单与新增项目单价表，并一次性付清其款项，乙方立即进料，精心施工，达到双方满意的效果。

　　七、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。合同自签定之日起生效，全部合同条款履行完毕后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公*的诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就房屋装修工程承包事项达成如下条款：

　　第一条 工程名称：

　　第二条 本工程内容：

　　1、水电铺设;

　　2、瓦工砌贴;

　　3、木工制作;

　　4、泥工制作;

　　5、施工完毕后的场地卫生清理。

　　第三条 本合同所承包工程的工期开工日期：年____月____日，合同工期： 天。

　　第四条 工程质量标准工程质量执行现行国家或____省制定的相关标准，符合施工说明、合同规定的要求。

　　第五条 承包方式乙方采用固定总价全包方式，包质量、包工期、包安全。

　　第六条 工程总承包价

　　1、工程总价按实际工程量计算。

　　2、工程价款包含税价，施工人员的食宿自理。

　　3、乙方必须服从甲方现场管理。

　　第七条 甲方应负责完成下列工作

　　1、提供与其它相关单位的工作协调;

　　2、在开工前协调场地具备施工条件。

　　第八条 质量与安全

　　1、乙方在施工期内严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》，确保施工安全，并对整个工程的安全施工负全部责任。

　　2、施工期间，乙方必须全面照看现场安全，对一切现场作业的`稳妥性及安全性负责，保持工程整齐有序，以免造成安全事故。

　　第九条 工程款项

　　1、凭双方认可，如需变更施工内容，变更部分的工程款按实际量计。

　　2、合同签订后，乙方先期全额垫资，工程完工决算后15天内，甲方付清所有工程款项。

　　3、工程结算以乙方提供的正规发票，经甲方确认后的工程款并以银行转帐形式支付到乙方指定帐户。

　　第十条 工程交工验收本工程交工验收，应以合同、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　第十一条 合同生效

　　1、本合同自签订之日起生效，到结清工程款之日终止。本合同一式二份，双方各执一份。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　3、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交工程所在地人民法院解决。

　　甲方(盖章)：

　　地址：

　　法定代表人(签字)：

　　开户银行：

　　帐号：

　　乙方(盖章)：

　　地址：

　　法定代表人(签字):

　　开户银行：

　　帐号：

　　合同订立时间：________年____月____日

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

　　二、工程地点：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数10天

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水*面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　身份证号码：

　　详细地址：

　　经甲、乙双方相互协商，将位于xx村xx组15个(3165*方米)扶贫项目蔬菜大棚的承包相关事宜达成如下协议：

　　1、合同有效限期为年，年月日起至年月日止。

　　2、承包费金额：每年每个大棚上缴承包费500元整。

　　3、交款方式：合同签订之日起乙方向镇人民**缴纳当年承包费，共计7500元，其余部分逐年缴纳，每年缴纳的承包费将用于当地作滚动扶贫发展资金。

　　4、甲方项目大棚位于xx镇xx村xx组。

销售承包合同菁选（扩展6）

——承包合同菁选

关于承包合同集合15篇

　　现今很多公民的**意识在不断增强，合同出现的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的关于承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，为明确双方施工过程中的权利，义务和责任，双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况，经协商达成如下合同条款、

　　第一条、工程概况

　　1.1、工程名称：__________

　　1.2、工程地点：__________

　　1.3、建筑面积：__________㎡

　　1.4、承包范围：地上一，二，三，四层，空调系统及末端设备安装调试（主机房设备除外）。

　　1.5、承包方式：包工，包料，包工期。

　　1.6、本工程总造价：根据甲方认可设计通风工程图，暂定价__________元（__________万元整）。

　　1.7、开工日期：批准日期以开工报告为准。

　　1.8、本工程工期：为_____日历天（指隐蔽工程），涉及装璜工程部分双方另行协商工期。

　　1.9、质量等级：合格。

　　第二条、合同文件使用的语言文字和适用法律

　　2.1、合同使用语言文字：汉语。

　　2.2、适用法律，法规：中华人民共和国和常州市的法律，法规。

　　2.3、适用标准，规范：__________及有关规程。

　　第三条、图纸

　　3.1、图纸提供日期：20___年___月___日

　　3.2、图纸提供套数：__________套

　　第四条、甲方驻工地代表人员：

　　第五条、乙方驻工地代表人员：

　　第六条、甲方责任

　　6.1、配合乙方办妥施工各种证件和手续。

　　6.2、在开工前___天保做好三通一*交乙方使用，并保证施工期间的正常使用、。

　　6.3、做好各个施工单位组织协调工作。

　　***、清除施工现场各类障碍物，解决乙方施工用房，包括材料堆放中转场地临时设施用房。

　　6.5、驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批（隐蔽工程验收，签证，工程量的`核定工作，具备有效法律凭证）。

　　第七条、乙方责任

　　7.1、向甲方，监理提供月工程进度计划表。

　　7.2、施工现场做到文明施工，符合常州市工程管理条例，做好各项安全措施，若造**员伤亡事故，责任自负。

　　7.3、所用的施工机械设备必须符合常州市环保要求。

　　7.4、积极配合各个施工单位组织协调工作。

　　7.5、严格执行有关施工规范，施工标准，严格控制施工质量，如不按各项施工规范造成经济损失自负。

　　第八条、进度计划

　　8.1、乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后___天内向甲方提供施工组织设计和施工进度表。

　　8.2、甲方接到乙方施工组织设计和施工进度计划表后___天内予以书面回复（批准或要求乙方修改）逾期不复的，乙方可认为甲方已批准。

　　8.3、乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或计划进度表的当天，应给甲方相关内容的明确答复，逾期不复的，甲方或认为乙方已同意修改。

　　第九条、暂停施工

　　9.1、若乙方在施工过程中违反本合同，或发生质量事故，安全事故，甲方可发书面停工通知单，并在2天内提出处理意见。

　　9.2、若乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工，误工等，由甲方承担经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。

　　第十条、工期延误是指：

　　10.1、工程量变化和设计变更。

　　10.2、非乙方原因造成的停电，停水，一周累计超过8小时。

　　10.3、不可抗力自然灾害。

　　10.4、甲方确认的其它因素。

　　第十一条、检查和返工

　　11.1、乙方应认真按照施工规范，标准和设计要求施工，随时接受甲方代表检查，不合格现责令返工，修改，费用自负。

　　11.2、因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担，并相应顺延工期。

　　11.3、由于第三方原因造成的工程质量问题或事故，乙方应及时采取补救措施，由第三方赔偿经济损失，甲方负责办理签证结算给乙方。

　　第十二条、工程质量等级

　　达到国家标准验收规范，并争取优质工程、达到优质工程后甲方给乙方奖励，奖励金额按工程总造价的2%结算。

　　第十三条、隐蔽工程，中间工程验收

　　13.1、隐蔽工程的每道工序，乙方自检合格后并书面通知监理验收，合格后乙方方可进行下道工序。

　　13.2、工程中间验收的部位，按国家和上海市有关规定及监理的要求执行，乙方在自检合格后书面通知监理验收，监理验收合格后，乙方方可继续施工。

　　13.3、监理应在接到乙方书面通知后及时进行验收，并给乙方书面结论、

　　13.4、隐蔽工程或中间部位经监理验收，不符合设计要求或施工验收规范要求，乙方应及时返工，并在返工后再次通知临理验收，直至符合要求，由此发生的费用由乙方自负。

　　13.5、工程质量符合规范要求，验收24时后甲方或监理不在验收记录上签字，可视为已经批准，乙方可进行隐蔽或中间部位工程继续施工。

　　第十四条、合同价款的调整

　　经甲方书面确认的设计变更或甲方确认的其它原因引起的工程量的增减，合同总价可作调整。

　　第十五条、工程款付款方式：

　　15.1、本合同生效后一周内甲方支付工程总造价的___%，作为乙方备料款，计___万元。

　　15.2、甲方在每月5号前支付工程总造价的___%，如逾期付款，乙方工期顺延。

　　第十六条、竣工验收

　　16.1、乙方在完成承包范围内的全部工作量之日起三周内向甲方提交完整的竣工图和竣工资料各二套。

　　16.2、甲方应及时会同有关单位参加验收，并于验收后一周内给予批准或提出修改要求，乙方应按要求修改。

　　16.3、工程整改项目，乙方必须在甲方提出整改意见后一个月内完成。

　　第十七条、竣工结算

　　17.1、乙方应在竣工验收通过后一个月内向甲方送交工程决算书。

　　17.2、本工程结算以最终竣工图实际工程量加甲方认可变更签证单、工程结算按常州市建筑安装工程定额（八六版），各项取费按常州市有关文件取费执行。

　　17.3、在本合同工期内若遇国家政策性调整各项费率，则在本工程结算工程款中作调整。

　　17.4、甲方在接到乙方工程决算书后一个月内审核完毕，在审核后一周内付清余款，留5%保修金。

　　第十八条、保修

　　本工程竣工验收合格日起保修壹年，期满后一周内付清付款。

　　第十九条、其它

　　19.1、本工程如遇特殊情况，发生二次驳运费用按甲方经济签证处理。

　　19.2、总承包照管费由甲方承担。

　　19.3、未尽事宜，另行协商。

　　第二十条、合同生效，终止及份数

　　20.1、乙方以甲方批准开工报告日期进场施工，逾期甲方有权扣留乙方开工押金。

　　20.2、本合同正本一式两份，甲，乙双方各执壹份，副本一式陆份，双方各执叁份。

　　20.3、本合同经甲，乙双方法人代表签字盖章之日起生效，保修金付清后本合同自行终止。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　安装工程有限公司

　　法人代表签字：_________

　　法人代表签字：____________

　　签约地点：_______________

　　签约日期：20___年___月___日

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　兹有乡村荒山一处，因经费短缺，无力管理，经研究协商，决定由承包。特订立本合同，以资共同遵守。

　　一、该处荒山西起，东至，北起写，南至。共计亩。

　　二、经甲乙双方共同点数，荒山内现有杨树棵（其中成材树棵），李XX，均已挂果，其他杂树棵。

　　三、承包期为年。承包期间，乙方只能在荒山上植树，不得做其他经营，但乙方可以自主选择种树的种类，甲方不得干涉。前________年内，包括乙方，未经批准任何人不得随意砍伐现有树木，更不得毁林开荒，违者将追究有关人员责任。

　　四、乙方在承包期内，应严格执行开荒育林的方针，除加强管理、防火防盗外，每年应有计划地培育幼林棵。承包期结束之时。荒山上的树木不得少于棵，否则少一棵罚款元。

　　五、乙方每年付给甲方荒山管理费元，甲方应提供开荒育林资源使用上的便利。承包期间如有被偷伐、毁损等情况。由乙方负责。

　　六、在承包期内，乙方经有关部门批准，可间伐树木，所得收入归乙方所有。

　　七、甲、乙双方协议制定荒沟管理规定，甲方需协助执行规定的实施。若有违反规定者，乙方应及时向甲方报告，乙方可要求甲方在半月内履行协助义务，甲方应追究责任人毁林等相关责任。甲方逾期不履行的.，致使承包任务不能完成时。乙方可以解除合同。

　　八、在合同有效期内，未经双方协商同意，任何一方不得变更合同内容或无故中止合同，不得违反合同有关规定，否则应承担相应的赔偿责任。

　　甲方：村委会

　　代表人：（盖章）

　　乙方：（盖章

　　甲方：

　　乙方：

　　为搞好防____区环境卫生，创造良好的工作和生活环境，甲方将属于自己范围所产生的垃圾承包给乙方清运及垃圾处理承包项目及费用双方商议：

　　一、承包范围乙方为甲方清运及处理甲方商业范围进驻的.企业、办公、商铺所产生的生活垃圾、商业垃圾至垃圾处理站。

　　二、承包期限承包期限为________年，时间从________年____月____日至________年____月____日止。

　　三、承包费用甲方每年向乙方缴纳垃圾清运处理费___________（包干价）元，___________（大写）元整。乙方提供3个垃圾车厢放在甲方指定位置。

　　四、甲乙双方权利和责任

　　1、乙方要按甲方指定位置设置垃圾车厢3个，甲方将垃圾集中倒放车厢中，乙方安排人员及时清运。

　　2、甲方不得将建筑垃圾和有害垃圾倒入所设置的垃圾厢，并有权制止；

　　3、此协议履约期内如遇市有关部门调整垃圾处理费收费标准，甲乙双方另行协商垃圾处理费；协商未果本协议自行终止。

　　五、付款方式____月付款金额：_______________元，___________________（大写）元整，付款方式为3个月一付，应付款金额：_____________元（三个月）。_____________（大写）元整。

　　六、本协议一式两份，自双方签订之日起生效，甲乙双方各执一份，共同遵守执行。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　甲方：XXXX中学

　　乙方：

　　甲方在立潮楼东侧建校园商店，建筑总面积约 70 *方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸，乙方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设甲方提出的要求承建。甲方房屋主体为活动板房，同时作好防渗处理。

　　三、承包价格

　　3.5万元

　　四、付款方式 ：工程竣工验收后全部付清。

　　五、质量要求

　　乙应当按照甲方要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　六、注意安全

　　文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　七、工期要求： 二十天

　　八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字（章）： 乙方签字（章）：

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方： 乙方：

　　依照《民法典》《公司法》及其它有关法律，行政法规，在联合有限责任公司下属号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工，特订立本合同，希双方遵守约定。

　　一、协议内容 甲方有公司号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采，由乙方负责组织人员进行施工，甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及所有附属工程。现经甲、乙双方协商一致，由甲方承包给乙方施工，甲方按吨位和矿硐进尺计算的方式承包给乙方，按月计价支付全部施工打硐采矿款。

　　二、承包范围： 甲方在公司所承包的所有范围内，如出现区域山林权属纠纷，造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。

　　三、劳务费单价和结算

　　1、掘井打洞按米计价：施工工序，打眼放炮，装运弃出到弃土场，每米单价含出洞口运距40米内，在每月底对当月施工量进行收方计价，次月____日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间，造成乙方损失，乙方有权停工并向甲方索赔所有损失。此单价在铅锌每米吨1.4万至2万元内，以后随着物价，随行就市，双方协商涨跌调价。

　　3、甲乙双方计价依据，以双方现场派住的管理人员签字为依据计价。

　　四、管理方法

　　1、甲方负责协调周边关系，处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全，配合好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作，教育施工人员安全生产，文明施工。

　　2、在生产过程中乙方的上岗人员必须进行安全教育。乙方应当高度注意安全事故存在的隐患，出现隐患及时排除。乙方进入矿山打眼放炮人员，必须由熟练人员进行，不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。乙方应指派专业人员排除危石，仔细观察地质构造情况，及时排除可能出现的嘣塌事故，确保施工人员的生命安全。如出现工伤安全事故的责任，由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的`费用。

　　3、开采所需的爆破物品和所有机械设备和材料，由甲方负责采购提供给乙方使用，为了不影响乙方生产，甲方保证按时提供爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。

　　4、甲方作为矿山业主，对提供给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续，并负责保证乙方进入____区的三通一*工作。为乙方生产提供方便。

　　5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力，出现停工待班，造成的所有损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按120元天和赔偿其它所有损失。

　　五、因开挖时损害山林、草、树木植被，环保、自然灾害、泥石流等损失由甲方自行负责，与乙方无关。

　　六、搭建各种设施，由甲方协调占用。如因协调不力造成损失，由甲方负责赔偿。

　　七、本合同期限为________年，自________年____月____日至________年____月____日止。在承包期满后，乙方与甲方继续延续合同。

　　八、甲方必须保持本硐区域的完整性，不得再转包给其它方。

　　九、违约责任： 希双方都遵从协议，履行约定条款。不能违约，若违约，违约方赔偿守约方一切损失，并处罚违约金30万元补偿给守约方。

　　十、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，送交公司一份，具有同等法律效力。

　　十一、未尽事宜，双方协商解决，另定补充协议。如协商解决未果，诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。

　　十二、本协议经甲、乙双方代表签字之日生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　签约地点：________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为促进经济发展，经甲乙双方充分协商，在*等互利的基础上，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　一、甲方将自己所拥有的坐落在 的荒山 发包给乙方从事生产经营，四至为南至 ，北至 ,东至 ，西至。

　　二、承包期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止 。

　　三、承包费为每年 元，共计 元整(小写： 元)，上述承包费已含原荒山杂树补偿款。

　　四、乙方于合同签订之日起一次性向甲方付清总承包费用。

　　五、甲方保证该荒山界线、四至与他方无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿 。

　　六、对本合同条款，甲方已召集四邻商议，同意四至界限无纠纷。

　　七、双方权利与义务：

　　1、乙方取得荒山承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的用途(可以种树、开荒、开采石子、石渣等);在法律、法规和政策允许范围内，乙方拥有所承包荒山的.自主使用与经营管理权，甲方不得干涉。

　　2、甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现荒山承包经营权流转。

　　八、甲乙双方必须信守合同 如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币 元并全额退还乙方所付的承包费，同时对于乙方所承包荒山上的树木等经营成果合理作价，作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包费，并且所承包荒山上的树木等经营成果无偿收归甲方所有。

　　九、本合同履行期间，即使下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同约定内容履行各自义务：

　　1、甲方的负责人、经办人变更;

　　2、甲方的名称改变、甲方分离或甲方与他方合并 ;

　　十、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充协议 ，补充协议及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力 。

　　十一、本合同经甲乙双方签字后生效。

　　十二、本合同一式四份 ，甲方一份，乙方三份。

　　甲方(签字)：

　　乙方(签字)：

　　________年____月____日

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　身份证号码：

　　详细地址：

　　经甲、乙双方相互协商，将位于xx村xx组15个(3165*方米)扶贫项目蔬菜大棚的承包相关事宜达成如下协议：

　　1、合同有效限期为年，年月日起至年月日止。

　　2、承包费金额：每年每个大棚上缴承包费500元整。

　　3、交款方式：合同签订之日起乙方向镇人民**缴纳当年承包费，共计7500元，其余部分逐年缴纳，每年缴纳的承包费将用于当地作滚动扶贫发展资金。

　　4、甲方项目大棚位于xx镇xx村xx组。

　　5、大棚仅限于种植或养殖生产使用，乙方不得擅自改变其生产用途，不得私自拆改搭建其他建筑物，否则，甲方有权限期整改，到期不整改，甲方有权强制地拆除，并终止合同一切损失由乙方自行承担。

　　6、乙方要承包的`大棚应加以保护，除自然灾害而外，其他人为造成的损失由乙方自行承担。

　　7、乙方不得将所承包的大棚转包给他人经营，一经发现甲方将解除乙方承包权，合同终止，大棚回收，因此而造成的经济损失由乙方自行承担，承包费不予退回。

　　8、乙方要学*有关建立农业合作社方面的有关知识，熟练掌握大棚的种植或养殖技术，总结经验，以传、帮、带的方式和周边群众一起致富，达到共同致富的目的。

　　9、乙方用工时，必须使用xx村贫困劳动力，且日工资不得低于40元/天。

　　10、本合同一式五份，甲乙双方各执一份，其余三份送有关部门备案。

　　甲方：

　　乙方：

　　二〇xx年月日

　　甲方：(以下简称甲方)---装修单位

　　乙方：(以下简称乙方)---北京某某装饰公司

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家***、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、 工程概况及承包方式

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、 工程概况：建筑面积 *方米。

　　二、 工程装修内容

　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

　　三、 工程造价

　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;

　　工程造价为：￥ 元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)

　　四、 工程期限

　　工程开工日期：20xx年 月 日

　　工程竣工日期： 20xx年 月 日

　　五、 质量要求

　　按国家***行业标准jgj73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。办公室装修合同范本

　　六、 付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。

　　七、双方责任

　　1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要*整。

　　2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　八、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

　　3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、 其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称： 乙方单位名称：

　　(盖公章) (盖公章)

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　3、承包形式：

　　4、承包内容：

　　5、承包范围：

　　6、工程整体造价定为金额(大写)：________(人民币)，(小写)：_____________￥，工程竣工验收后，按实际发生工程量进行结算。

　　7、资金来源：甲方自筹资金。

　　二、合同工期

　　合同工期总日历天数___天，年月日开工，20xx年月日前竣工。

　　1、因甲方未按合同条款履行合同，或因甲方要求设计变更导致返工、误工、影响工期，工期顺延。对乙方造成误工的，付误工费每天100元，造成材料浪费由甲方负责。

　　2、因乙方原因导致工程延误，乙方每日按总工程造价的千分之一进行赔偿。

　　3、非乙方造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周累计计算)，工期相应顺延。

　　三、付款方式

　　合同订后，甲方付预定总款____%材料备用金，工程完工验收合格，乙方送达工程结算书两天内，甲方付款至___%。余下_____%留作质保金。保修期年。保修期满当日退还。

　　四、双方代表

　　(一)甲方代表

　　1、合同签定三天内，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明四份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电信等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2、指派为驻施工工地履行合同的代表。负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、等级手续和其他事宜。

　　3、甲方的指令、通知由甲方代表签字后，以书面形式交由乙方代表，乙方代表在回执上签收后生效。确认必须时，甲方代表可先发出口头命令，但在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予以执行。甲方代表不能及时给予书面确认，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，应视乙方要求已被确认。乙方认为甲方指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申报，甲方代表在收到乙方申报后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应的顺延。

　　4、乙方进场开工前7天，甲方必须把所有项目的施工图纸交给乙方施工，如因此而误开工，甲方负责因误责任。

　　5、委托进行工程监理，监理公司全面履行监理义务，对乙方的工程施工过程进行质量控制，确保工程顺利实施。

　　(二)乙方代表

　　1、指派为驻施工工地履行合同的代表。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、等级手续和其他事宜。

　　2、乙方要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执上签收后即生效。

　　3、如甲方收到乙方书面要求、请求及通知，如24小时不予回复，则应视甲方同意乙方的要求。

　　五、甲方职责

　　1、施工场地具备施工条件的要求及完成时间：在乙方进场开工前，甲方应将建筑物内的现有管理及居住人员全部撤离大厦以及拆除已经废除的`构筑物和设备。

　　2、甲方对工程质量、进度进行监督检查。

　　3、提供施工中所需水、电资源。

　　4、物业所收费用及施工过程中所发生的水电费用甲方自理。

　　5、开工前，水准点与座标控制点交验，图纸会审和设计交底。

　　6、及时进行施工现场隐蔽和材料的验收工作。

　　7、甲方应按合同要求及时付款。

　　8、在收到乙方工程整体验收通知后，在48小时内组织验收。

　　六、乙方职责

　　1、严格按照施工图纸和《建筑装饰工程验收规范》(jgj93—91)和《建筑安装工程质量检验标准》(gbj300—88)等有关技术规范、规程、标准施工。

　　2、乙方提供设计、施工资质证书及相关资料和证件。

　　3、组织施工图纸交底，制定《施工进度计划》交由甲方审批签字后，严格按计划施工。

　　4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。验收合格后方可进行下一道工序。

　　双方约定隐蔽工程和中间工程的验收部位：由乙方自检后报甲方在48小时内进行验收，甲方不能按时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。

　　5、提供装修材料设备表，经甲方认可后可施工。工程所用主材必须经甲方验收后才能使用。

　　6、在工程施工过程中，甲方如提出设计修改意见及增减项目，须提前与乙方代表联系，并办理变更手续后乙方按变更内容进行施工。

　　7、做到文明施工、安全施工、施工期间凡由乙方原因所发生的安全事故，一切责任、费用由乙方负责。施工人员的计生管理、人口暂住以及防疫等项目和费用由乙方负责。

　　8施工过程中，若发现施工班组的能力达不到本工程的进度和质量要求，甲方有权要求乙方更换施工班组，乙方必须在接到甲方通知当日内给予答复和更换班组。

　　9、乙方在施工期间必须遵守国家或地方**有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫工作，处理好由施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

　　10、施工场地周围地下管线和邻*建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：及时通知甲方及有关单位，费用由甲方承担。

　　11、乙方负责协调与当地的工农关系的处理，并对由以上产生的纠纷承担责任。

　　七、竣工验收工程具备竣工验收条件后，乙方提供竣工图三套或按建筑工程及装饰装修的有关要求提供相关资料文件，工程要求按国家标准达到合格级别。工程竣工交验后，乙方按照《建筑工程质量管理条例》中的要求进行质量保修。内装饰保期为一年。机械设备部分则根据厂家或国家的标准执行(非乙方职责范围，不予保修)。

　　发包方：________________________________

　　承包方：________________________________

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：______________________________

　　建筑面积：_________________*方米;层数：_____________

　　结构类型：________________;檐高/跨度：_____________米

　　批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)_______________

　　工程性质：(指基建、技改、合资等)：___________________

　　承包范围：_________________________

　　承包方式：_________________________

　　质量等级(优良或合格)：_________________________

　　工程承包造价(金额大写)：_______________________

　　￥：_____________元

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

　　第1条工期

　　1.1本合同工程定于____年____月____日开工;于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。

　　1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因从此增加的经济支出：____________________

　　1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_________________________

　　第2条图纸

　　发包方于_____年_____月_____日，向承包方提供___套图纸。__

　　第3条发包方、承包方驻工地代表。

　　发包方工程师姓名：___________;

　　项日经理姓名：_______________。

　　第4条发包人工作

　　开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。

　　第5条承包人工作

　　5.1每月_______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。

　　5.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后________天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。

　　承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

　　第6条工程质量检查及验收。

　　6.1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。

　　6.2工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

　　发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　第7条设计变更及合同价款的调整

　　7.1施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

　　7.2本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：_________________________

　　第8条工程价款及结算

　　8.1双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_____次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。

　　第9条材料设备的供应。

　　9.1发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备，如与《一览表》不符时，承担相应违约责任。

　　9.2发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提**品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

　　9.3承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

　　第10条争议

　　发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向_____________仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种争议解决方式：向_____________人民法院起诉。双方约定按第____________种争议解决方式解决。

　　第11条违约

　　发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存;副本_______份。

　　第13条补充条款如下：__________________________

　　本合同订立时间：_________年_____月_____日(即日起生效)

　　发包方(章)________承包方(章)_________

　　地址：_______________地址：_______________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　电话：______________电话：______________

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　帐号：_______________帐号：_______________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　1、总则

　　1.1双方本着友好合作、*等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。

　　1.2甲方把冲压车间产品人工加工费承包给乙方生产，乙方保证将合格产品提供给甲方。

　　2、承包范围及加工费用计算

　　2.1乙方负责冲压车间的所有产品生产、样品制作、模具制作、车间设备维修等工作。

　　2.2本协议的人工加工费是指加工冲压车间产品的人工费用，不含材料费、水电费、易损件、机械折旧等其它费用。

　　2.3产品加工单价为每万粒___元，样品制作为每个___元，模具制造为每套___元。以上单价为统一单价，不分难易。

　　3、乙方工作与责任

　　3.1以上单价已包含车间主任、机修、操作工、质检、仓库人员工资及年终奖等车间所有人工成本，乙方负责组建车间所需的生产人员，并制定其月工资及年终奖标准，全权管理车间人员。

　　3.2乙方负责根据甲方生产指令及验收标准，向甲方按时按质提供合格产品。