工程设备租赁合同范本20份

　　工程设备租赁合同 1

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、工程承包范围：

　　机械*整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回填。

　　二、承包方式与结算方式：

　　1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

　　2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求，作好施工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

　　3、合同价款：合同总价款约为______万元（大写：______万元），实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。

　　三、工期：

　　实际开工日期：按甲方的施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施工部位和完成时间穿行施工。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的.安全，配合基坑支护全过程的施工。

　　五、付款方法：

　　待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工商注册所在地起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

　　发包人（盖章）：____________

　　承包人（盖章）：____________

　　代表人：____________

　　代表人：____________

　　日期：_________年____月____日

　　日期：_________年____月____日

　　电话：____________

　　电话：____________

　　工程设备租赁合同 2

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的'有关规定，达成如下协议：

　　一、设备型号：数量：

　　二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　工程设备租赁合同 3

　　出租方：(简称甲方)________

　　承租方：(简称乙方)________

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备：施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务，经共同协商，订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

　　一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

　　1、设备名称：________

　　2、租赁数量：________

　　3、租赁设备交接地点：________

　　租赁使用地点：________

　　4、设备使用高度：________

　　二、租赁期限及日期：

　　1、租赁期限自____年____月____日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用，可续签补充协议，但必须提前十五天通知甲方，办理续租手续。

　　2、租赁日期：合同经双方签字盖章生效后于____年____月____日安装验收，或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

　　三、租赁期设备的维修，保养与其它：

　　1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成，机构换件不超过8小时，特殊故障在24小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。

　　2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件，并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

　　2、租赁设备的操作人员每台三人。(工资由乙方承担)

　　4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不当发生的安全事故由乙方负责，所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

　　5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

　　四、甲乙双方责任

　　1、乙方负责设备的基础施工，基础必须符合设备的参数要求，满足设备的使用性能，若因基础问题(未按甲方提供的.数据施工)所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误，所造成的损失由甲方承担。

　　2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况，乙方应提供一切方便。

　　3、租赁设备的报验费由甲方承担。

　　4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

　　5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作，协助甲方做好设备的垂直度、水*度的观测，电梯附墙安装孔由项目负责，使之符合规范要求。

　　6、乙方负责教育员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

　　7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

　　8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。

　　9、甲方租赁设备由乙方调度，人员24小时听从乙方安排管理指挥。

　　10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的安全技术措施，甲方必须严格按乙方的要求，纳入乙方安全体系管理及规范管理。

　　五、违约责任

　　未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除合同，违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

　　七、本合同一经签定，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

　　八、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章生效。

　　甲方(盖章)：________乙方(盖章)：________

　　甲方代表：________乙方代表：________

　　日期：____年____月____日

　　日期：____年____月____日

　　工程设备租赁合同 4

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、工程承包范围：

　　机械*整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回填。

　　二、承包方式与结算方式：

　　1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

　　2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求，作好施工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

　　3、合同价款：合同总价款约为______万元（大写：______万元），实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。

　　三、工期：

　　实际开工日期：按甲方的施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施工部位和完成时间穿**行施工。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全，配合基坑支护全过程的施工。

　　五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

　　发包人（盖章）：____________承包人（盖章）：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　日期：____________日期：____________

　　电话：____________电话：____________

　　工程设备租赁合同 5

　　出租方(甲方)：_________

　　承租方(乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就以下机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条 设备名称、型号、规格及数量

　　第二条 租赁期限

　　设备租赁期限，即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前 5 日内，重新签订合同。

　　第三条 租金及支付

　　1.租金及计算：

　　⑴、350t租金 51万元/月；实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。

　　⑵、70t租金8万元/月；实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。

　　⑶、65t租金8万元/月；实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。

　　⑷、50t租金7万元/月；实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。

　　2.租金支付：乙方确认设备后向甲方支付首月租金30%，并且完全支付进场费用和反程运费押金 25万 元。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算。

　　3.租赁计费起止时间

　　(1)20xx年8月10日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算。

　　(2)在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

　　(3)机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日

　　4.运转时间及租费签认：机械到达工地之日，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。

　　5.机械的进退场费：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。第四条 工程项目、工作内容和施工地点

　　1.工程项目：风力发电机安装工程

　　2.工作内容：风机吊装

　　3.施工地点：山西神池县楠华山

　　第五条 租赁方式及所有权

　　1.租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

　　第六条 甲方的基本责任

　　1.密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

　　2.负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。

　　3.负责操作人员的工资及设备维修配件。

　　4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　第七条 乙方的基本职责

　　1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　2.免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

　　3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

　　4.负责租赁期间设备保护及看守，确保挖掘机安全。

　　5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。

　　6.租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。

　　7.负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

　　8.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

　　第八条 押金

　　经双方协商，出租方收取承租方押金 10万 元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。

　　第九条 租赁机械的毁损和灭失

　　1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

　　2.在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。

　　(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

　　(2)更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　(3)当租赁机械毁损灭失至无法修理的程度时，承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。

　　第十条 其它相关事宜

　　1.工作时间：每月工作时间不得超过300小时，超出部分按8小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

　　2.油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机以及损失由乙方承担。

　　3.设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过100元以上的部分由甲方承担，99元以下的部分由乙方承担。

　　4.设备保养：乙方每月因提供 2天正常设备保养时间，超出正常保养时间造成的'停工每月累计不超过 2 天(维修时累计 20 小时折合一天)，若超出三天，则超出的天数不计租赁费(特殊原因除外，如机器配件缺少等)。

　　5.设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

　　第十一条 违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额 20 %的违约金。

　　3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

　　(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；

　　(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

　　第十二条 争议的解决

　　未尽事宜，甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

　　本合同一式二份，由甲乙双方各执一份。甲乙双方代表签字盖章之日起生效。本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　本合同附件包括：

　　租赁合同附表

　　租赁机械收据及甲乙双方通过协商做出的补充规定。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程设备租赁合同 6

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定，双方本着*等互利原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金元(大写：)。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算，一个月及其以上按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准物资应当场拒收，否则，由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约，违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。

　　第七条赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管元，扣件元，由乙方承担。

　　第九条其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　日期：____________________日期：____________________

　　工程设备租赁合同 7

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的.行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“***智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

　　被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二〇一三年一月十五日

　　工程设备租赁合同 8

　　签订日期：__________________________________ 合同编号：____________________________

　　承租方：（以下简称乙方）___________________________________________________

　　出租方：（以下简称甲方）___________________________________________________

　　根据《合同法》的有关规定，按照*等互利的原则， 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁机械的名称：_______________________________________________________

　　规格：_____________________

　　型号：_____________________

　　数量：_____________________

　　使用地点：___________________________________________________。

　　第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。

　　第三条：租赁期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

　　第四条：租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

　　3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　第五条：租金的计算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

　　2、租赁期间原则上每xx均工作时间不超过8小时（折合1个台班），每月累计不得超过_____小时（甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间），确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

　　第六条：保证金

　　经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第七条：租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方（或其代理人）交货。因不能预见、不能避免并不能克服的.客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

　　第九条：租赁机械运费的承担

　　租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

　　第十条：租赁机械的毁损和灭失

　　1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损（正常损耗不在此限）和灭失的风险。

　　2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态；（2）更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用；（3）当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。

　　第十一条：违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租（使）用，造成的损失均由乙方负责。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

　　（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；

　　（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

　　第十二条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

　　承租方（乙方）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地 址：

　　电 话：

　　开 户 行：

　　帐 号：

　　税 号：

　　出租方（甲方）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地 址：

　　电 话：

　　开 户 行：

　　帐 号：

　　税 号：

　　工程设备租赁合同 9

　　承租方：_________________有限公司（以下简称甲方）

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_______________

　　通讯地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　银行户头：_______________________

　　银行卡号：_______________________

　　出租方：__________________有限公司（以下简称乙方）

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_______________

　　通讯地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　签订地点：_______________________

　　机械名称及型号：_________________

　　签定日期：______年_____月_____日

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照*等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、合同标的约定

　　自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写）：______________________元（￥：________）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。设备名称规格型号数量租金设备（_元/每件）备注

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费______________元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过__________天（含________天），甲方照付租金，超过____________天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的`机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨________天（含______天），计机械租赁费；超出______天，不能正常使用机械的，不再计算租赁费用，从当月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　4、其他事项：______________________________________________

　　五、违约责任

　　1、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　（1）要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　（2）终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________

　　法定代表人（签章）：_____________法定代表人（签章）：_____________

　　________年______月______日________年______月______日

　　工程设备租赁合同 10

　　出租人：(以下简称甲方)______ 签订地点：_________

　　承租人：(以下简称乙方)______ 签订时间：__年__月__日

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：___________

　　第二条 租赁物资的用途及使用方法：__________________

　　第三条 租赁期限：自____年____月____日至___年____月____日，共计____天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。

　　第四条 租金、租金支付方式和期限

　　收取租金的标准：_______________________

　　租金的支付方式和期限：_____________________

　　第五条 押金(保证金)

　　经双方协商，出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

　　第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法：_______。

　　第七条 租赁物资的保管与维修

　　一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

　　二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由____人承担。

　　第八条 出租人变更

　　一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为：__________。

　　第十条 本合同解除的条件：_____________。

　　第十一条 违约责任

　　一、出租人违约责任：

　　1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金___%的违约金。

　　4.其他违约行为：____________________。

　　二、承租人违约责任：

　　1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金____%的`违约金。

　　3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

　　4.其他违约行为：___________________。

　　第十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　(一)提交______仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十三条 其他约定事项：_________________。

　　第十四条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　第十五条 本合同一式____份，合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程设备租赁合同 11

　　出租人(甲方)：

　　承租人(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量：

　　第二条租赁物资的用途及使用方法：

　　第三条设备租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工，工期顺延。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前10日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支计算方式：收取租金的标准：

　　第五条租金的支付方式和期限：租金结算方式全部采用现金方式结算，每月30日结算租金。

　　第六条燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。

　　第七条由甲方提供驾驶员1名，工资由甲方提供，食宿由乙方负责。

　　第八条本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　第九条争议的解决：设备租赁过程中，出现本合同未尽事项双方发生争议的，双方协商解决，协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程设备租赁合同 12

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着*等互利的原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条 乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金 元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条 租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的按一个月(30天)计算，一个月及其以上的按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁的各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条 乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准的物资应当场拒收，否则，由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条 违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约，违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。

　　第七条 赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承担。

　　第九条 其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________        乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________     法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日       _________年____月____日

　　工程设备租赁合同 13

　　出租方：（以下简称甲方）_______________________________。

　　承租人：（以下简称乙方）__________________________________。

　　根据《合同法》的有关规定，为明确双方的权利和义务，按照*等互利、诚实信用的原则，双方经协商一致。

　　第一条：租赁物的名称、数量和用途：

　　乙方租赁甲方的机械设备为________________________________。

　　乙方租赁甲方的机械设备如下：

　　设备型号数量产地数量现值租金/月

　　第二条：租赁期限

　　乙方将从____________________________________________________________________________________________________合同期满后，乙方如需继续租用，应在合同期满前十日内与甲方重新签订合同。如果合同未续签，机械设备未归还，甲方应继续租赁机械。除租赁期限不确定外，本合同的其他条款将继续生效，但甲方有权随时终止租赁关系并收回机器。

　　第三条：租金的计算和支付

　　1、房租每月（大写）元（小写），按月计算，每月提前五天支付。第一个月开工不足一个月的，按月计算租金，最后一个月开工超过25天（含25天）的，不足25天的，按月租金除以30天计算日租金。

　　2、租赁期内，每天*均工作时间原则上不超过小时（相当于一个机班），每月累计不超过___小时（累计时间不包括甲方免租期对应的机班时间）。工作需要超过_____小时的，视为加班，加班租赁费按加班工作时间计算，小时租金按月租金除以240小时计算。

　　3、除非合同中另有约定，否则租金的计算不受影响，如果因乙方、施工方或天气原因而停止工作或减少工作时间，乙方仍需按合同支付租金。

　　4、租金支付方式为：①现金（_________）；②现金（_________）。甲方收到后应开具收据。

　　第四条：租赁机械的交付和验收

　　1、甲方应在交货地点将租赁机械交付给乙方（或其代理人）。如果由于不可预见、不可避免和不可克服的客观条件导致租赁机械的交付延迟，甲方不承担责任。

　　2、乙方应在收到货物后及时到交货地点对租赁机械进行验收，同时将签字盖章后的租赁机械验收收据交给甲方。

　　3、如乙方未按前款规定办理验收，则视为甲方已完整完成乙方对租赁机械的验收，视为乙方已向甲方交付租赁机械的验收收据。

　　4、如果乙方发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能不一致、有缺陷或有瑕疵等。属于甲方责任的，乙方应在交货当日且不迟于交货日后三日，立即书面通知甲方上述情况，并由甲方负责处理；否则，应视为租赁机械符合本合同及其附件的约定要求。

　　第五条：租赁机械的使用、修理、维护和费用

　　1、租赁机械应由乙方在租赁期内使用。乙方应负责日常燃料和辅助用油、维修和保养，并保持设备处于良好的工作状态，费用由乙方承担。因维修需要一次更换的备件，乙方承担不超过人民币，甲方承担超过人民币。

　　2、如果乙方在工作中不能排除设备故障，乙方应及时通知甲方进行维修。正常保养一般不超过三天，租金不扣。超过三天的，超过的天数不计算租金，但必须经甲方经营者（经营者）签字认可。

　　3、如果第三方在租赁机械的安装、储存和使用过程中遭受损失，乙方应承担全部责任。

　　4、租赁机械的安装、储存和使用过程中产生的所有费用和税费应由乙方承担。

　　5、在机器租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得转让工作地点。

　　第六条：租赁机械的运输方式及运费承担

　　1、乙方指定的运输方式为：①汽车运输（_________）；②铁路运输（_________）。

　　乙方租赁甲方机械的，租赁期不足个月的，乙方承担双向（返回现场）运费；租赁期超过个月的，进出租赁机械的运费由甲乙双方分别承担，即入场费由乙方承担，退场费由甲方承担。

　　第七条：甲方的权利和义务

　　1、甲方应按约定交付租赁机械，并保证租赁物在租赁期内达到约定的用途。

　　2、甲方应保证租赁期内租赁物不被第三方索赔。

　　3、甲方应为租赁机械提供_____名操作人员。每名操作员的工资为____________________________机械操作人员不对施工技术负责，但必须服从乙方的管理，遵守乙方的规章制度，按乙方的要求进行施工。

　　4、乙方支付全部租金后，甲方应提供其居住地开具的应税发票。

　　第八条：乙方的权利和义务

　　1、乙方必须按合同约定支付租金。

　　2、在租赁期内，本合同所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方仅拥有租赁机械的使用权，不拥有所有权。在乙方占有和使用租赁机械期间，非因甲方原因造成的风险和责任（如被查封、扣押、盗窃、损坏、丢失或乙方指挥不当，包括施工方在施工现场等），由乙方承担全部责任。）（如被盗、损坏或丢失，应根据机器的.购买价格进行赔偿）。乙方应承担租赁期内人身伤害事故的一切赔偿责任。

　　3、乙方有权按照约定的方式、地点和租赁物的性质使用租赁物。设备进出时，乙方应提供免费的劳务和机械服务，并在离开时必须向甲方签署设备退出证明。乙方未履行签约手续的，退出时间以机械操作人员或运输单位（运输司机）确认的退出时间为准。

　　4、乙方应在租赁期内妥善保管租赁物，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上增加或移除任何部件。

　　5、在租赁期间，如果乙方将租赁的机器转租给第三方，必须获得甲方的书面同意。

　　6、乙方不得以任何理由抵押设备，否则一切后果由乙方承担。

　　7、未经甲方书面同意，乙方不得借钱给甲方的机械操作人员，否则甲方不予批准。

　　第九条：违约责任

　　1、租赁期内，如租赁物被第三方索赔，甲方应承担给乙方造成的一切损失。

　　2、乙方必须按合同支付租金，否则甲方有权停机支付租金，但停机期间仍计算租金。如果乙方付款后继续出租（使用），停工期间造成的一切损失由乙方承担。

　　3、租赁期内，乙方未经甲方书面同意将租赁机械转租给第三人的，甲方有权直接解除合同，要求乙方支付转租期间的租金，并有权要求乙方承担转租期间租金20%的违约金。

　　4、未经对方同意，任何一方不得变更或非法解除本合同；如有违反，任何一方应向另一方支付本合同租金总额的百分之_____的违约金。

　　5、乙方未按合同约定支付租金时，甲方有权采取以下措施：

　　（1）要求乙方及时付清租金及其他费用，每逾期一天，乙方应按所欠租金的5‰支付违约金，直至全部付清。违约金不足以赔偿甲方实际损失的，乙方应按实际损失向甲方承担赔偿责任；

　　（2）如乙方逾期五天未付清租金，甲方有权终止本合同，乙方应返还租赁机械，否则，应赔偿给甲方造成的一切损失（包括返还运费）。

　　第十条：争端的解决

　　因履行本合同而产生的或与本合同有关的一切争议应由双方通过友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地法院裁决。如因乙方不支付租金而发生争议，乙方应承担律师费、交通费、食宿费及甲方聘用的其他费用。

　　第十一条：本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　出租方（甲方）：_________承租方（乙方）：_________

　　授权代理人：_________

　　地址：_________

　　工程设备租赁合同 14

　　承租方(以下简称甲方)：

　　出租方(以下简称乙方)：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照*等互利的原则，经过双方协商一致，特签订本合同。

　　一、设备名称、数量及规格型号：

　　二、设备使用点： 。

　　三、租赁时间：租赁期限暂定 个月(含节假日)，设备起用和停用时间双方议定为：租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》，且持证人员到位后为起租日(当日开始连续计算租金，由甲方签字后认可)。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停，报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备，通知乙方设备出场之日起为止租日。

　　四、租赁价格及付款方式：

　　1、设备租赁费每月，不足月按天折算，租赁期间租金每30天结算一次，月结月清。

　　2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。

　　3、设备操作工由乙方负责安排，工资含在租赁费内，保证操作工持证上岗，按操作规程安全操作，工作时间满足甲方工程施工需要(上午6：30-11：30，下午13：00-18：00)。

　　五、所有权及使用权

　　1、设备在租赁期内，所有权属乙方，甲方享有使用权，但不得转让，转借或作为财产抵押。未经乙方同意，亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况，甲方应提供一切方便。

　　2、设备应购买保险，费用由乙方负责，乙方应严格按照升降机安全操作规程操作，并负责设备的日常维修和保养、检测，日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。

　　六、双方的权利和义务：

　　1、甲方的权利和义务：

　　1.1甲方负责施工升降机混凝土基础，乙方负责预埋件的预埋，技术质量符合乙方提供的图纸要求，并向乙方提供相关资料。

　　1.2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求(升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方)，但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的`搭建与拆除。

　　1.3施工升降机到工地后，如无法一次性安装到位，甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内，以便下次顺利安装。

　　1.4维护施工场所正常秩序，保证乙方人员、设备安全，承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。

　　1.5设备操作司机由乙方负责配备，操作人员必须持证上岗，遵守设备安全操作规程，甲方不得强令操作人员违章作业，并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。

　　1.6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。

　　1.7负责乙方进出场的场地、道路的*整并为设备进出场提供必要条件，施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。

　　1.8施工升降机退场时，必须将施工升降机的相关资料退还给乙方，不得扣留。

　　2、乙方的权利和义务：

　　2.1提供符合国家标准，市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。

　　2.2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料，参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。

　　2.3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。

　　2.4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。

　　2.5设备在租赁期间的所有权属于乙方。

　　2.6甲方违约欠款，乙方有权停机，有权提前拆除租赁设备，并向甲方追索相关经济损失。

　　2.7乙方应在下班后或雨天，且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等，当设备出现突发故障时必须及时派人修理，排故时间不超过 2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的，扣除当天租赁费。

　　八、违约责任：

　　1、双方应严格履行合同条款，否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。

　　2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用，否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。

　　九、其它约定：

　　1、本合同管辖地为乙方所在地。

　　2、设备及操作人员均由乙方提供，若发生任何安全责任事故，均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

　　3、本合同未尽事宜，双方协调一致后另补充规定，其补充规定与本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程设备租赁合同 15

　　甲方 （承租方）：

　　河南省周口源达公路建设有限公司合同部制

　　乙方 （出租方）：

　　机械名称及型号：

　　签定日期：

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照*等互利、自愿的`原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、 合同标的约定

　　自年 月 日起，至 年 止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写） ： 元（￥： ）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大

　　意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费 元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过 天（含 天）,甲方照付租金，超过天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨 天（含，计机械租赁费；超出月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　工程设备租赁合同 16

　　承租方：(以下简称乙方)___________________________________________________

　　出租方：(以下简称甲方)___________________________________________________

　　根据《合同法》的有关规定，按照*等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁机械的名称：_______________________________________________________

　　规格：_____________________

　　型号：_____________________

　　数量：_____________________

　　使用地点：______________________________________________

　　第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。

　　第三条：租赁期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

　　第四条：租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

　　3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　第五条：租金的计算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

　　2、租赁期间原则上每_均工作时间不超过8小时(折合1个台班)，每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间)，确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

　　第六条：保证金

　　经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第七条：租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

　　第九条：租赁机械运费的承担

　　租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

　　第十条：租赁机械的毁损和灭失

　　1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

　　2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。

　　第十一条：违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

　　(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失;

　　(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

　　第十二条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程设备租赁合同 17

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、工程承包范围：

　　机械*整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回填。

　　二、承包方式与结算方式：

　　1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

　　2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的'施工进度要求，作好施工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

　　3、合同价款：合同总价款约为______万元（大写：______万元），实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。

　　三、工期：

　　实际开工日期：按甲方的施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施工部位和完成时间穿**行施工。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全，配合基坑支护全过程的施工。

　　五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

　　发包人（盖章）：____________承包人（盖章）：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　日期：____________日期：____________

　　电话：____________电话：____________

　　工程设备租赁合同 18

　　承租方（简称甲方）：_____________________

　　出租方（简称乙方）：_____________________

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备：

　　数量：壹台，机械使用地点：_________________________________________________

　　二、租赁期限（时间）：

　　自__年__月__日起至__年__月__日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：

　　月租，每月租金__元整（大写：__元）人民币，__工作时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按__元/小时进行结算。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间，师傅一天工作9小时，超出9小时则补助司机加班费，每小时__元。

　　五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

　　六、甲方无偿提供设备使用的'燃料（柴油）和设备操作机手的食宿，甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。

　　八、违约责任：由违约方负责。

　　九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：_____________________________

　　乙方：____________________________

　　单位名称（签章）：_______________

　　联系电话：____________________________

　　身份证号：______________________________

　　合同签定地：____________________________

　　签订时间：_______年_________月_________日

　　工程设备租赁合同 19

　　承租方(简称甲方)：

　　出租方(简称乙方)：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的.有关规定，达成如下协议：

　　一、 设备型号： 数量：

　　二、租赁期限(时间)：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整(大写：_____元)人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日：

　　工程设备租赁合同 20

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“***智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

　　被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二�一三年一月十五日

工程设备租赁合同范本20份扩展阅读

工程设备租赁合同范本20份（扩展1）

——工程机械设备租赁合同范本6篇

工程机械设备租赁合同范本1

　　出租方：(简称甲方)

　　承租方：(简称乙方)

　　经甲乙双方充分协商一致，乙方自愿将自有的车辆设备出租给甲方使用。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，并结合本工程的现场与地质等具体情况，签订本合同，双方共同遵守。

　　一、工程承包范围：

　　机械*整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回填。

　　二、承包方式与结算方式：

　　1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

　　2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求，作好施工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

　　3、合同价款：合同总价款约为万元(大写：捌万元)，实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。

　　三、工期：

　　实际开工日期：按甲方的施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施工部位和完成时间穿**行施工。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全，配合基坑支护全过程的施工。

　　五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

　　发包人(盖章)：

　　承包人(盖章)：

工程机械设备租赁合同范本2

　　出租方：（以下简称甲方）___________

　　承租方：（以下简称乙方）___________

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利与义务，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就（所租赁设备及数量见本合同第一条）机械租赁事家协调一至，订立本合同。

　　一、机械型号及技术要求:

　　二、机械使用时间：

　　自施工中标后机械设备进场起至该工程完工时止机械进场时间

　　三、租金及支付：

　　租金及计算：租金见___________/月；实际使用不足月部分按照月租金÷30天×实际使用的天数计算。

　　租金支付：租赁费用按月计算。第月的25日由出租方开具当月租费结算单机发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按85%支会租赁费。

　　租金优惠：租赁期满12个月按11个月计算租费。

　　其它：

　　四、技术安全要求：

　　（一）承租方

　　1、按合同约定及时传给出租方租金；

　　2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

　　（二）出租方

　　1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用；

　　2、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件；

　　3、提供机械相关资料；

　　4、服从承租方指挥，接受承租方检查；

　　5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要；

　　6、操作人员持有效证件上岗；

　　7、因出租方机械操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿；

　　五、其它约定事项：

　　1、出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金（月租费/30），如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。

　　2、出租方未按时进入工地、未*质量数量提供机械应扣、罚租金5000元；

　　3、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同；

　　4、双方发生争执，可协调解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法为合肥中级人民法院；

　　5、本合同未涉及的条款，双方可签订补充协议；

　　6、本合同经双方企业法定代表人或委托人签字并加盖公章后，方能生效；

　　7、本协议两份，双方各执其中一份；

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：__法定代表人（签字）：__

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程机械设备租赁合同范本3

　　出租单位：淮安市荣华建筑设备租赁有限公司(简称甲方)

　　承租单位：江苏宏信建设工程有限公司(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

　　第一条工程名称：施工地点：

　　第二条租赁期限

　　进场时间：_____月；起用时间：____；合同期限：_____月

　　第三条租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一*”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的'有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第五条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第六条争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　出租方(甲方盖章)：

　　承租单位(乙方盖章)：

　　日期：

工程机械设备租赁合同范本4

　　甲方：

　　电话：

　　乙方：

　　电话：

　　甲乙双方*友好协商，乙方受甲方委托，提供各项服务事宜如下：

　　一、租赁设备：

　　舞台、音箱及调音设备等。电源、场地等请甲方准备。

　　二、服务日期：

　　20xx年x月x日至20xx年x月x日止。如活动时间为一天，甲方需提供乙方午餐.

　　三、服务地点：

　　四、服务性质、租金支付：

　　乙方负责按双方约定的时间、地点将设备全部运到并安装调试,活动结束后由乙方运回设备。甲方需全款结给乙方,作为劳务报酬。

　　合计费用为：

　　五、违约条款：

　　1、双方在签订合同之后，如一方无故取消，需赔偿违约金，为实际损失。

　　2、如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断，则由双方商议后决定善后事宜。

　　3、本合同按照中华人民共和国有关法律拟定，如有未尽事宜，双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。如发生争执，双方不得圆满解决，将依照中华人民共和国有关法律，通过有关机构解决。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章生效

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：____法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程机械设备租赁合同范本5

　　承租方(简称甲方)：

　　出租方(简称乙方)：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、 设备： 数量：壹台，机械使用地点：

　　二、租赁期限(时间)：自 年 月 日起至 年 月 日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金 元整(大写： 元)人民币，工作时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按元/小时进行结算。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间，师傅一天工作9小时，超出9小时则补助司机加班费，每小时

　　五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

　　六、甲方无偿提供设备使用的燃料(柴油)和设备操作机手的食宿，甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。

　　八、违约责任：由违约方负责。

　　九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方(公章)：____________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程机械设备租赁合同范本6

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循*等、自愿公*和诚实信用的原则，甲、乙双方就 机械设备租赁有关事宜订立合同.

　　一、 甲方根据施工工地情况，租用乙方 挖掘机机械，租期暂定 。

　　二、 乙方应服从甲方调度指挥，按照甲方需要配备机上人员，除设备日常维修、保养时间外，乙方应做到随叫随到，并按照甲方现场指挥人员的施工要求和意见进行作业。

　　三、 甲方以月租付款给乙方。甲方在调运乙方机械前，交付当月租赁费 元整。每月 日前付清乙方当月租赁费 元整。如不付清当月租金，乙方有权停机，一切损失由甲方承担。(如甲方中途违约须付乙方违约金伍仟元)。

　　四、 乙方机械工作每月不能超出 小时，如超出 小时，甲方应按每小时计费 元整付给乙方。计时时间按电脑计时计算。

　　五、 乙方机械在现场施工期间使用的燃油由甲方承担，其他费用由乙方承担。

　　六、 乙方应保证机械正常工作，如机械出现故障，应及时排除。因机械出现故障，每月超过3个非工作日，则扣除月*均日工作量的50%一次。

　　七、 乙方机械正常，因甲方停工待料或其他原因造成，乙方机械不能正常工作，甲方应按月租金 元整付给乙方。

　　八、 如乙方机械在甲方工作超出 个月，甲方承担进场费 ，乙方承担出场费 ：如乙方机械在甲方工作达不到 个月，甲方承担全部拖车费 。乙方机械只准在甲方工地施工，不得转租。

　　九、 乙方不承担租金的税款，如果甲方结算时需要提供发票，租赁者税金由甲方承担。

　　十、 乙方机械进入甲方施工场内后，甲方必须保证机械安全、人身安全。乙方机械在作业过程中，如甲方指挥不当，所造成的一切损失由甲方全部承担。

　　十一、 甲方免费为乙方施工人员提供食宿。

　　十二、 租金自乙方机械起运之日起计算，乙方机械退场时，甲方应无条件结清乙方全部机械租金。

　　十三、 本合同一式二份，双方合执一份，签字后生效。

　　甲方(公章)：____________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同范本20份（扩展2）

——工程租赁设备合同范本 (菁华5篇)

工程租赁设备合同范本1

　　甲方 （承租方）：

　　乙方 （出租方）：

　　机械名称及型号：

　　签定日期：

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照*等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、 合同标的约定

　　自 年 月 日起，至 年 月 日止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写） ： 元（￥： ）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大

　　意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费 元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过 天（含 天）,甲方照付租金，超过天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨 天（含，计机械租赁费；超出月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

工程租赁设备合同范本2

　　出租单位：________________(下称甲方)

　　承租单位：________________(下称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规的有关规定，结合本工程的实际情况，在遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则下，经甲、乙双方协商一致同意，就有关权利义务达成如下条款，以便甲、乙双方共同遵守执行。

　　一、租用机械名称、规格、数量：

　　1、机械名称及型号，生产厂商

　　2、数量_____台

　　3、租用高度为__________m。

　　二、使用地点：

　　省市(县)路号工程项目

　　三、租用期限及机械进场时间：

　　1、机械的进退场时间，以乙方的通知为准。乙方应在合理的时间内通知甲方安排机械的进退场。

　　2、租用期限自______年______月______日至______年______月______日止。

　　四、租金的计算和支付：

　　甲乙双方商定按______月租金计算方式收取和支付租金。

　　1、______月租金：_____元/台(小写：________________)

　　进退场费、组拆装费、检测费：_____元/台(小写：________________)

　　基础螺丝：_____元/台(小写：________________)

　　司机(指挥和司机)工资：_____元/人·天

　　附墙：_____元/道(小写：________________)。

　　2、租金计算：________________租赁期以机械安装单位安装结束进行检测合格______日起计算租金，至乙方通知要求停机之______日止。

　　3、租赁费不论甲、乙双方在签约前是否预料到(包括租用时间的期限等)均不得调整，且甲方应满足乙方工程施工正常运转的需要。

　　4、租赁的设备，除基础(不包括地脚螺栓、螺母)和附着预埋打孔工作由乙方负责外，机械本身电箱以内的线路、任何配件(包括维修的配件及辅助材料)、附着(包括附着的改制等)与租用机械有关的一切材料和设备均由甲方负责，由此而发生的费用已包含在机械的租赁或进退场及组拆装的价格中。

　　5、每月______日乙方支付给甲方______月租金的_______%租用结束后天内，乙方支付给甲方总租赁费的_______%余款在机械退场前，乙方提前一周以书面形式通知甲方办理结算手续，支付并扣除已支付租金的剩余租赁费用。

　　五、甲、乙双方权利义务：

　　1、甲方义务

　　⑴甲方应按合同约定的时间或乙方通知的时间、地点提供合格的建筑机械设备，符合合同规定的规格、型号、生产厂商和数量，按相关法律法规的规定出具机械设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证，以及安装使用说明书等文件。

　　⑵建立建筑起重机械安全技术档案，包括合同、合格证、检验证明、备案证明等原始资料检验报告、维护保养记录等运行资料安装验收资料。

　　⑶甲方应提供技术保障服务，在合同约定的时间内到达现场并尽快修理排除故障，恢复运行。

　　⑷向乙方就出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等提供技术交底。

　　⑸承担操作、保养、维护工作，指派的操作人员、维护人员、指挥应持有相应有效的特种作业操作资格证书，并应做好记录。

　　(6)负责处理甲方操作过程发生的一切事故或问题，并承担由此产生的全部费用或损失。

　　2、乙方义务

　　⑴按时足额支付租金，不拖欠。

　　⑵负责组织出租、安装、监理等有关单位进行设备验收，或者委托具有相应资质的检测机构进行设备验收。

　　⑶按机械使用规定和操作规程检查机械设备的保养维护情况及记录。

　　⑷乙方应为甲方提供承租机械的进退场作业以及维护作业的协助和便利。

　　⑸未经甲方书面同意，乙方不得转租本合同的建筑起重机械。

　　六、双方具体的工作及责任：

　　1、甲方工作及责任

　　⑴甲方委任为履行本合同的全权代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

　　⑵本合同签订后，甲方提供一份机械设备的基础施工图给乙方，由乙方负责基础的施工。

　　⑶负责租赁机械设备的进场和退场的运输工作，根据乙方要求的进场和退场的时间，及时组织和做好机械的进场和退场的准备工作。

　　⑷随机操作人员(由甲方按规定配备人/台)工资由甲方发放，满足乙方施工生产的需要和安排，保证机械在要求的时间内正常运转。

　　⑸根据乙方施工生产进度的要求，及时地做好租用机械的组拆、顶升、附着、保养等工作，确保乙方施工生产的正常进行。

　　⑹甲方应对乙方租用的机械组织定期和不定期的检查，配备易损的零部件，对机械在使用过程中发生的故障应及时派员组织抢修，尽力缩短抢修的时间。每月累计保养及维修天数为。

　　⑺甲方在接到乙方通知起小时内应到达现场维修，若抢修超过了上条及本条约定的时间或天数，自第______日起免收租金直至恢复运行______日止。若机械故障系乙方违章指挥、作业造成，乙方仍应支付修复停运期间的租金。

　　⑻做好自身人员的安全教育工作，保证机械的正常运转，杜绝重大安全事故的发生。

　　⑼甲方的司x人员(包括作息时间)和机械的运转应听从乙方统一安排，若发生司x人员有消极怠工等不良现象，乙方有权要求换人或在支付租金费用中扣罚司x人员的工资。

　　⑽甲方提供设备所带的配电箱、开关箱必须符合标准要求，若不能通过报验或不能满足乙方文明施工的需要，甲方应立即更换和整改，否则乙方有权替换，所涉及费用在租赁费中扣除。甲方提供的设备也不应出现锈蚀、油漆剥落等问题，应进行防腐刷漆处理。

　　2、乙方工作及责任

　　⑴乙方委托为履行本合同的全权代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。为乙方施工现场安全负责人。

　　⑵按工程进度的要求，向甲方提出租赁机械进、退场时间。

　　⑶根据甲方提供的设备基础图在预期的时间内做好设备基础和附墙预留工作。

　　⑷对甲方司x人员、机械的运行状况等有安排工作的权力，对甲方消极怠工等不良行为而提出合理意见甲方应该执行，若甲方未按乙方的要求做好工作，则乙方有权要求甲方相关人员调离乙方的工地。

　　⑸乙方做好大型机械进、退场的准备工作，做到xx、电通(电源送到设备本身的二级配电箱内)，并做好起重机械从进场到退场全过程的安全保卫消防监控工作。

　　⑹乙方为甲方司x人员提供食宿方便。

　　⑺乙方应合理安排机械维修和保养时间由甲方进行维护保养作业，进行记录并签字确认。

　　⑻乙方配备专职的机械协调人员，负责对机械作业统一协调，但不得强令司x人员违章作业。

　　⑼乙方提供基础隐蔽工程验收单、砼试块报告、地耐力说明。施工机械避雷接地装置应在基础周围安装，接地电阻≤30ω，且应保证施工机械所需电流、电压正常，供电电压380v(独立专线)。

　　七、安全工作

　　1、双方同意按相关规定另行签订安全生产协议，明确各自遵守的安全生产法律法规中规定的权力义务，安全协议书为本合同的组成部分。

　　2、租赁期间发生的安全事故、机械事故，费用由责任方承担，如由于甲方设备质量或操作等给乙方或第三方造成损失的，甲方应承担全部的赔偿责任。

　　3、乙方未经甲方同意私自操作机械设备、违章指挥及其他人为因素，造**员、机械损坏的，乙方应赔偿相应的损失。

　　八、其他约定

　　1、租赁机械的交接与验收：________________

　　⑴甲方应按乙方指定的时间、地点提交合同约定的租赁机械，由甲方现场安装后才能投入使用的机械自甲方安装调试合格之______日起为移交______日期。法律法规规定的须安装调试且检测合格方能投入使用的机械，实际检测合格之______日为移交______日期。

　　⑵法律法规规定必须由具有相应资质的安装施工企业承担安装和具有相应资质的第三方检测，由乙方委托并与之签订安装拆卸合同或检测合同，所订立合同受本合同条款约束。

　　⑶法律法规、规章及地方规定的塔吊、施工升降机现场使用期超过一______年要进行再次验收，应按规定或按当地主管部门规定使用期限的'规定执行。

　　2、租用期内，乙方的债权、债务与甲方的设备无关。乙方违反合同义务以本合同所承租的机械设备对外作抵押、质押、担保、转卖、抵债等有损于甲方物权的任何行为均为严重违约，甲方可解除合同，由乙方承担因此而造成的损失。

　　3、甲方未提供合同约定的机械设备或虽提供机械设备，但型号、规格与合同不符，乙方认为不能适用，且甲方未依合同进行调整的，甲方构成违约，乙方可单方解除合同。甲方行使本条解除合同权利的，由甲方赔偿乙方相当于该机械一个______月租金的违约金。如因甲方违约而造成乙方其他直接损失的，甲方应承担赔偿责任。

　　4、甲方未按合同约定的______日期或未按乙方通知______日期提供机械设备的，每逾期一______日，支付乙方逾期损失金___________元/______日。

　　5、甲方在合同期间无合理理由停止服务致使机械停工达天及以上的，应支付乙方相当于该机械一个______月租金的违约金。造成乙方其他损失的，甲方应当承担赔偿责任，乙方认为应当解除合同的，本合同解除。

　　6、补充条款：________________

　　⑴

　　⑵

　　⑶

　　7、在执行合同过程中，若发生争议，应相互协商解决若协商未能达成一致的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　8、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　9、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，甲、乙双方签字盖章后生效。工程完工款付清后自行失效。

　　甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________________

　　代表(签字)：________________代表(签字)：________________

　　开户银行：________________开户银行：________________

　　帐号：________________帐号：________________

　　订立日期：年______月______日

工程租赁设备合同范本3

　　出租方(简称甲方)

　　承租方(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定甲乙双方本着互惠、互利、协商、自愿的原则，就乙方租赁甲方的 (以下统称为设备)一事，签订如下租赁合同，双方要严格执行： 。

　　一、机械设备概况

　　二、设备使用地点及项目名称：

　　租赁的设备权限于在 工程使用。

　　三、租赁设备的所有权和使用权

　　1、甲方拥有租赁设备的所有权

　　2、乙方在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该设备的所有权，严禁在设备租赁期间将该设备转租或出卖。

　　四、租赁期限及租用结算方式：

　　1、设备扣除税金后日租金为 元，并按日计算，收费时间从设备安装调试完毕及所有可以所有之日算起(即 年 月

　　2、甲方租赁费不受乙方原因工地停工或其他因素的影响。

　　3、乙方要保证租赁设备在不足月计算。超出 个月按实际使用日历天数计算。

　　4、设备运输前，乙方应交付甲方设备保证金方资金紧时，经双方协商同意，塔吊使用45天后，乙方付租金并且在提前支付半个月的租金。

　　5、设备进场、退场费用由甲方负全责，乙方只承担进退场费用。乙方提前两天通知甲方设备的进退场时间。

　　6、进场费用和退场费用各计5500元，安装费、拆卸费各4000元。

　　7、增加的标准节，每天每节的租金为30元，附墙每天每付为60元。

　　8、增加的标准节和附墙从安装完毕后，可以开始使用后，并以双方签字确认为准日，开始计算租金。

　　9、增加的标准节和拆卸标准节，每节费用200元，由乙方承担。

　　10、附墙安装所需的所有材料和预埋工作收人工费均由甲方承担，乙方支付每道附墙装卸费共计 元费用。

　　11、所有塔吊的钢上绳必须是我的钢上绳，塔吊所用的电器如交流按能器必须是全升的，而且是原厂的正宗电器产品。

　　12、租赁设备期满后，甲方负责将设备运回，在甲方验收合格后，甲方在塔吊运回离开工地时，结清全部的费用和保证金的退还工作，乙方有权扣押机械不准离开工地。

　　六、甲方义务：

　　1、甲方提供的设备必须在建设行政主管部门登记备案、方可出租于承担方。

　　2、甲方必须无条件满足乙方塔吊的使用高度，不得无故推迟安装和各种借口影响施工。

　　3、设备的全套资料由甲方负责提供。

　　4、设备在安装、调试过程中所需配件由甲方负责，各安全限位应灵敏有效，甲方在整机运行状态良好后交付乙方使用。

　　七、乙方义务：

　　1、乙方负责设备在施工现场的维护、保养、保管等工作，并保证设备的安全。如造成设备的损坏，配件的丢失，乙方按价赔偿。

　　2、签订合同之日起，乙方对设备的安全生产责任负全责。

　　3、乙方应设专人对机械定期检查、维护、保养，不得带病作业。

　　4、乙方为按合同规定期限支付租金，甲方有权终止合同，调回所租设备，每超一天乙方应向甲方正常交纳租金并加付月租金的5%作业违约金。

　　八、工程冬季停工，乙方以书面的形式，告知甲方，经甲方核准后，双方确定报停日期，报停期间甲方免收租金。起租日期为隔年的4月15日左右开始，因天气原因，如果不能按时起租，双方共同协商解决。

　　九、为规范和约束操作人员违规操作以及指挥人员违章指挥，本合同附加“安全技术交底书”一份，供操作人员及乙方现场管理人员执行。

　　十、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程租赁设备合同范本4

　　承租人(甲方)：(单位全称)______

　　出租人(乙方)：(单位全称)______

　　行业确认证书号：______

　　依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原*令第166号)的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经双方协商，就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下：

　　第一条 机械设备租赁及租金计算与支付

　　机械设备租赁及租金计算明细：

　　租金计算。机械设备租金每月合计__元。按合同约定，若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二)，租金每月共计__元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内，若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。

　　支付方式：_______。

　　支付时间：________。

　　第二条 项目名称、使用地点

　　项目名称：________。

　　使用地点：________。

　　第三条 租赁期限

　　因工程需要延长租期，双方应在租赁期满前____日内，续签合同。

　　租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于____个月，则按实际租赁时间结算;少于____个月，按____个月结算租赁费。

　　本合同签定之日起____日内，设备进场安装。机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用，并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。

　　由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等)，造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格，机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。

　　机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。

　　第四条 保证金

　　合同签订后甲方向乙方支付__元作为本合同的履约保证金。

　　甲方应在机械设备进场前____日内支付保证金。租赁期满，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，余额退还甲方。

　　其他约定:____。

　　第五条 机械设备操作、维护与修理

　　双方约定机械设备由________方负责操作、由________方负责维护。

　　因故障造成机械设备无法正常作业的，按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起____小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起____小时/日内未能修复的，自故障发生第____日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。

　　双方约定机械设备正常维护保养时间为____小时/月，具体时间安排为：__。

　　第六条 双方权利义务

　　一、甲方权利义务

　　有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。

　　有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备，并要求乙方赔偿损失。

　　按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

　　为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作，保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。

　　负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底，并签定安全生产责任状。

　　甲方应在机械设备进场安装完毕之日起____日内，组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收，及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员，督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。

　　负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱，以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责提供工地宿舍，作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。

　　按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。

　　未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设他物。

　　二、乙方权利义务

　　有权按照合同约定按月收取租金。

　　机械设备进场前，应认真地进行维修和保养，保证进场机械设备的完好性。

　　负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录，特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录，行业确认证书和营业执照(复印件)等。

　　负责提供机械设备司机____名/台，指挥工____名/台。进场前，负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育，上岗人员须持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求，甲方有权要求退回，乙方应及时协调处理直至更换。

　　按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修，并及时将结果书面反馈甲方。

　　负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改，并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。

　　机械设备安装前，负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前，负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。

　　租赁期满后____日内，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，乙方应将保证金余额及时返还甲方。

　　第七条 双方安全责任

　　三、甲方安全责任

　　1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。

　　2.施工现场有多台机械设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。

　　3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。

　　4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。

　　四、乙方安全责任

　　1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护，对机械设备的安全可靠性负责。

　　2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。

　　3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时，司机应及时通知甲乙双方相关人员，机械设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。

　　五、双方共同安全责任

　　1.本着“谁违章谁承担责任”的原则，甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。

　　2.机械设备在使用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保不超载，且货物放置、绑扎符合安全要求。

　　第八条 违约责任

　　六、甲方违约责任：

　　1.甲方未按合同约定支付租金的，按每逾期一日________元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满____日未支付的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。

　　2.按合同约定的进场时间，若因甲方原因影响机械设备进场安装超过____日，乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________元。

　　3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备，致使机械设备受到严重损坏的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

　　4.其他约定：________。

　　七、乙方违约责任：

　　1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。

　　2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的，应按照每逾期一日每台次________元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满____日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。

　　3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付每台次________元/日的违约金。累计停工超过____日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

　　4.乙方未按合同约定期及时返还保证金，应按照每逾期一日________元的标准向甲方支付违约金。

　　5.其他约定：________。

　　第九条 不可抗力

　　当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起____日内向对方当事人提供证明。

　　第十条 争议解决

　　本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第____种方式解决。

　　向xxxxxx人民法院提起诉讼;

　　向xxxxxx仲裁委员会申请仲裁。

　　第十一条 其他条款

　　本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共____页，一式____份，具有同等法律效力，其中甲方____份，乙方____份。

　　本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　合同签订地：xxxxxx。

　　其他约定：xxxxxx。

　　承租人：(甲方签章)__ 出租人：(乙方签章)__

　　住所：__ 住所：__

　　法定代表人：________ 法定代表人：________

　　委托代理人：________ 委托代理人：________

　　电话：__ 电话：__

　　传真：__ 传真：__

　　开户银行：________ 开户银行：________

　　账号：__ 账号：__

　　xx编码：________ xx编码：________

　　________年____月____日 ________年____月____日

工程租赁设备合同范本5

　　出租单位：(简称甲方)

　　承租单位：(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

　　第一条工程名称：施工地点：

　　第二条租赁期限

　　进场时间：

　　起用时间：

　　合同期限：

　　第三条租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一*”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第五条安全责任：

　　开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第六条争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第七条补充条款

　　出租方(甲方盖章)：承租单位(乙方盖章)：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

工程设备租赁合同范本20份（扩展3）

——it设备租赁合同范本3篇

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　一、乙方向甲方提供的条件

　　1.一张全新电脑桌和一只方凳。

　　2.提供10M带宽的校园网接入，乙方有责任维护；并保证在学校网络正常的情况下，网络的通畅；如出现意外8小时内解决。

　　3.机房保证在假期内开放，并有网管维护。

　　4.机房每天有专人打扫，保持自备机房的清洁卫生。

　　二、甲方可获得的权利

　　1.签定协议后，乙方不得无故要求中断履行。

　　2.乙方有责任保证甲方的电脑设备的安全(密码泄漏不在保证之内)。

　　3.如机房需要关闭休整，须提前一天通知，一般时间不得超过一天。

　　三、甲方向乙方作出的书面保证

　　1.不在网上发布与散布各种有争议的言论，严格遵照国家关于网络的法规与条例；出现此种问题，乙方不承担任何责任。

　　2.对乙方分配的资料(IP地址，座位号)不得进行任何改动，不使用任何黑客工具、特别是代理搜索；如发现、乙方有权要求甲方立即无条件搬出。

　　3.有责任对机房的公共设备进行正常的维护，桌、凳等的非人为损坏有责任向管理人员说明情况；如不提出的、将视为甲方责任；损失金额直接从押金中扣除；赔偿金额如下：电脑桌______________元/张；凳子______________元/张；网线______________元/米；其它视情况决定。

　　4.在使用过程中机位自用，不得占用其它空间，一台电脑只可以一位使用者在使用，如发现甲方违反，可视情节限令甲方搬出。

　　5.租期结算：按月结算。每月月底收费、具体时间看黑板通知；逾期按日交滞纳金：______________元/日(刚开始不在月初搬入的，按实际天数结算)；如因处罚等原因的，按满一个月收取。

　　6.上机及离开时间请准确记录，否则按机房开门和关门时间计算；如发现故意隐瞒时间的，乙方有权要求甲方无条件搬出。

　　7.要求一人一机，有证上机；每个机位机主不允许私自换人；若要变更，需重新签定协议；机房内严禁吸烟，违者罚款；废物扔进垃圾桶，保持室内卫生。

　　8.机房内不允许拆修计算机，计算机如需维修、请与值班老师联系。

　　四、费用的收取

　　1.押金：______________元(搬出时退还)；

　　2.卫生费：______________元/月?机位；

　　3.桌椅折旧费：______________元/月?机位；

　　4.网络信息费(按以后学校规定)；

　　5.租金：为______________元/月?机位；

　　6.电费：14寸以下：______________元/小时；15寸：______________元/小时；17寸：______________元/小时；

　　7.包月：______________元/月， 包月者在上月交费时间预交下月包月费。

　　甲方(签字)：______________ 乙方(盖章)：______________

　　负责人(签字)：______________

　　______________年________月________日 ______________年________月________日

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　经甲、乙双方友好协商，本着*等、互利的原则，达成如下共识：

　　甲方愿意向乙方提供出租业务，同时有责任向乙方提供租赁品之外的免费技术支持、维护等软性服务，务必让乙方有一个良好的使用环境，配合乙方于租赁期内的一切可能的使用和操作时的帮助。

　　一、概要

　　甲方愿意向乙方____________提供____________品牌_____________型号_____台_______（租期）的租赁使用服务（详细电脑的配置请参照附表），乙方同意向甲方（________信息技术有限公司）支付______（元/天）的租金，同时先向甲方支付一定的押金，以相当于租用的电脑的市场价值为准，具体金额，具体情况双方协调决定。

　　二、权利与义务：

　　（1）甲方保证向乙方提供如下表所示的配置机器，并且电脑各部件，如：主机、屏幕、硬盘、键盘、PCMCIA插槽、调制解调器（MODEM）、网卡等运行良好。并且主动向乙方介绍及展示其性能和技术参数规格等信息，绝不可有欺骗的成分；

　　（2）甲方免费向乙方提供使用过程当中的技术指导和咨询，技术支持采用：乙方上门、电话、WEB、E—mail等形式，甲方不承诺上门服务（特殊情况除外）；

　　（3）在租赁的使用过程当中，乙方务必爱护仪器设备，妥善保管，小心使用，切勿野蛮操作，粗鲁对待；更不可私自拆卸（凭易碎纸标签判断），否则如有损坏或机身表面严重损伤者，按维修价格或复原所需费用收取赔偿费；

　　（4）租约期满后，乙方需带齐所有设备和协议书，收据等，归还给甲方，同时甲方把押金全额退还给乙方；电脑如有遗失，甲方有权利没收押金，需延期者，需事先致电甲方，并告知需延期的时间，以便甲方重新安排其他租赁业务，否则，逾期未归还者，每天以____%收取滞纳金；

　　三、电脑配置及其详细清单项目：

　　________________序列号：______________数量：________________其他说明：____________品牌/型号：___________主机序列号：______________详细配置：____________光盘驱动器：______________软盘驱动器：______________调制解调器：______________网络适配器：______________电池：________________电源适配器：______________外界鼠标：____________专用背包：____________其他：________________

　　四、合同的生效

　　1.本合同一经签字，立即生效，如有未尽事宜，请双方共同协商解决，或参照中华人民共和国《合同法》执行，如有与国家有关法律抵触的，以国家相关法律为准；

　　2.本合同内容共二页，一式二份，甲方乙方各持一份；同时为取回押金的凭证，请乙方妥善保管。

　　甲方签章：20___年__月__日

　　乙方签章：20___年__月__日

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　经甲、乙双方友好协商，本着*等、互利的原则，达成如下共识：

　　甲方愿意向乙方提供出租业务，同时有责任向乙方提供租赁品之外的免费技术支持、维护等软性服务，务必让乙方有一个良好的使用环境，配合乙方于租赁期内的一切可能的使用和操作时的帮助。

　　一、概要

　　甲方愿意向乙方 ____________________ 提供 ____________________品牌 __________________________ 型号 __________ 台______________(租期)的租赁使用服务(详细电脑的配置请参照附表)，乙方同意向甲方(____________信息技术有限公司)支付____________(元/天)的租金，同时先向甲方支付一定的押金，以相当于租用的电脑的市场价值为准，具体金额，具体情况双方协调决定。

　　二、权利与义务

　　(1)甲方保证向乙方提供如下表所示的配置机器，并且电脑各部件，如：主机、屏幕、硬盘、键盘、PCMCIA插槽、调制解调器(MODEM)、网卡等运行良好。并且主动向乙方介绍及展示其性能和技术参数规格等信息，绝不可有欺骗的成分；

　　(2)甲方免费向乙方提供使用过程当中的技术指导和咨询，技术支持采用：乙方上门、电话、WEB、E-mail等形式，甲方不承诺上门服务(特殊情况除外)；

　　(3)在租赁的使用过程当中，乙方务必爱护仪器设备，妥善保管，小心使用，切勿野蛮操作，粗鲁对待；更不可私自拆卸(凭易碎纸标签判断)，否则如有损坏或机身表面严重损伤者，按维修价格或复原所需费用收取赔偿费；

　　(4)租约期满后，乙方需带齐所有设备和协议书，收据等，归还给甲方，同时甲方把押金全额退还给乙方；电脑如有遗失，甲方有权利没收押金，需延期者，需事先致电甲方，并告知需延期的时间，以便甲方重新安排其他租赁业务，否则，逾期未归还者，每天以1%收取滞纳金；

　　三、电脑配置及其详细清单

　　项目：_______________________

　　序列号：_____________________

　　数量：_______________________

　　其他说明：___________________

　　品牌/型号：__________________

　　主机序列号：_________________

　　详细配置：___________________

　　调制解调器：_________________

　　网络适配器：_________________

　　电池：________________________

　　电源适配器：_________________

　　外界鼠标：____________________

　　其他：________________________

　　四、本合同一经签字，立即生效，如有未尽事宜，请双方共同协商解决，或参照中华人民共和国《合同法》执行，如有与国家有关法律抵触的，以国家相关法律为准；

　　五、本合同内容共二页，一式二份，甲方乙方各持一份；同时为取回押金的凭证，请乙方妥善保管。

　　甲方签章：____________

　　______年______月______日

　　乙方签章：____________

　　______年______月______日

工程设备租赁合同范本20份（扩展4）

——个人租赁设备合同范本3篇

　　出租人：________________ (简称甲方)

　　承租人：_________________(简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定;签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。

　　一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准，向__________购进以下设备租给乙方使用。

　　1.___________________________________________________________

　　2.____________________________________________________________

　　3.____________________________________________________________

　　4.____________________________________________________________

　　二、甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定，于__________年_____季交货，由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。

　　三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责，并在订货合同中予以说明。

　　四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。

　　五、在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。

　　六、设备租赁期限为_____年，租期从供货厂向甲方托收贷款时算起，租金总额为人民币__________元(包括手续费 _____%)，分_____期交付，每期租赁金_____元，由甲方在每期期末按期向乙方托所如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的`罚金。

　　七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方给予退还一部分利息的优惠。

　　八、本合同期满，甲方同意按人民币_____元的优惠价格将设备所有权转给乙方。

　　九、乙方上级单位_____同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。

　　十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份，副本_____份，乙方担保人和乙方开户银行各一份。

　　甲方：(公章) ______________________

　　负责人：(签章) ____________________

　　开户银行及账号：_____________________

　　______________ 年________月________日

　　乙方：(全称) (公章)______________

　　负责人：(签章) ____________________

　　开户银行及账号：_____________________

　　______________ 年________月________日

　　经济担保单位(全称)(公章)_________

　　负责人：(签章) ____________________

　　______________ 年________月________日

　　出租方：_______(以下简称甲方) 承租方：__________ (以下简称乙方)依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就 机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条 设备名称、型号、规格

　　第二条 租赁期限

　　设备租赁期限为 即自2022年___月___日至2022年___月___日。

　　第三条 租金及进出场费

　　设备租赁价格： ;进出场费 元，由承租方支付，租期超出3个月，承租方与出租方各承担一半。

　　第四条 工程项目、工作内容和施工地点

　　1.工程项目：_______________

　　2.工作内容：_______________

　　3.施工地点：_______________

　　第五条 租赁方式及所有权

　　1.租赁方式：本设备的租赁由甲方配备操作人员，人员工资包含在租金内。操作人员负责设备的操作和维护保养工作。2.租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于甲方，乙方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　3.未经甲方同意，乙方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由乙方承担。

　　第六条 技术安全要求：甲方要配备具有真实有效操作证的人员进行设备操作，到场的设备必须保证有检验合格证并真实有效，保证设备的安全。

　　第七条 双方义务和责任

　　1.甲方的义务和责任：密切配合乙方的施工生产，满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安排，但有权拒绝乙方的违章指挥。保证所出租的设备能够满足使用要求，如因设备自身故障或能力以及操作人员错误操作所造成的一切损失由甲方承担。

　　2.乙方的义务和责任：严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　3.如遇不可抗力因素造成的损失由双方协商解决。

　　第八条 争议的处理：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的依法向当地法院起诉。

　　第九条 其他约定事项：本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。

　　第十条合同效力：本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字或加盖公章之日起生效。有效期至设备使用结束出场后。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。(本页无正文)

　　出租方(盖单位章)：_______________ 承租方(盖单位章)：_______________

　　法定代表人或其授权代表人(签字)：________ 法定代表人或其授权代表人(签字)：________

　　签订日期：_______________签订日期：_______________

　　承租方: （以下简称甲方）

工程设备租赁合同范本20份（扩展5）

——土石方工程设备租赁合同范本 (菁华5篇)

　　承租方(以下简称甲方)：

　　出租方(以下简称乙方)：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照*等互利的原则，经过双方协商一致，特签订本合同。

　　一、设备名称、数量及规格型号：

　　二、设备使用点： 。

　　三、租赁时间：租赁期限暂定 个月(含节假日)，设备起用和停用时间双方议定为：租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》，且持证人员到位后为起租日(当日开始连续计算租金，由甲方签字后认可)。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停，报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备，通知乙方设备出场之日起为止租日。

　　四、租赁价格及付款方式：

　　1、设备租赁费每月，不足月按天折算，租赁期间租金每30天结算一次，月结月清。

　　2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。

　　3、设备操作工由乙方负责安排，工资含在租赁费内，保证操作工持证上岗，按操作规程安全操作，工作时间满足甲方工程施工需要(上午6：30-11：30，下午13：00-18：00)。

　　五、所有权及使用权

　　1、设备在租赁期内，所有权属乙方，甲方享有使用权，但不得转让，转借或作为财产抵押。未经乙方同意，亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况，甲方应提供一切方便。

　　2、设备应购买保险，费用由乙方负责，乙方应严格按照升降机安全操作规程操作，并负责设备的日常维修和保养、检测，日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。

　　六、双方的权利和义务：

　　1、甲方的权利和义务：

　　1.1甲方负责施工升降机混凝土基础，乙方负责预埋件的预埋，技术质量符合乙方提供的图纸要求，并向乙方提供相关资料。

　　1.2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求(升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方)，但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。

　　1.3施工升降机到工地后，如无法一次性安装到位，甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内，以便下次顺利安装。

　　1.4维护施工场所正常秩序，保证乙方人员、设备安全，承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。

　　1.5设备操作司机由乙方负责配备，操作人员必须持证上岗，遵守设备安全操作规程，甲方不得强令操作人员违章作业，并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。

　　1.6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。

　　1.7负责乙方进出场的场地、道路的*整并为设备进出场提供必要条件，施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。

　　1.8施工升降机退场时，必须将施工升降机的相关资料退还给乙方，不得扣留。

　　2、乙方的权利和义务：

　　2.1提供符合国家标准，市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。

　　2.2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料，参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。

　　2.3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。

　　2.4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。

　　2.5设备在租赁期间的所有权属于乙方。

　　2.6甲方违约欠款，乙方有权停机，有权提前拆除租赁设备，并向甲方追索相关经济损失。

　　2.7乙方应在下班后或雨天，且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等，当设备出现突发故障时必须及时派人修理，排故时间不超过 2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的，扣除当天租赁费。

　　八、违约责任：

　　1、双方应严格履行合同条款，否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。

　　2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用，否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。

　　九、其它约定：

　　1、本合同管辖地为乙方所在地。

　　2、设备及操作人员均由乙方提供，若发生任何安全责任事故，均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

　　3、本合同未尽事宜，双方协调一致后另补充规定，其补充规定与本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方(承租方)：

　　乙方(作业方)：

　　为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

　　一、甲方的权力和义务

　　l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。

　　2、甲方提供作业任务。

　　3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

　　二、乙方的权力和义务

　　l、提供8成新以上的挖机一台，机械操作手两名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除三天，若有超出甲方保留处罚的权力。

　　2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支，以及业务往返的差旅费用。

　　3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

　　三、租赁期间作业时间规定：

　　租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排，工地视24小时均为工作时间，作业人员保证随叫随到。

　　四、进退场费用规定

　　甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进出场费用由甲方承付;达到2个月以上(含2个月)的进场费由甲方承付，乙方负责出场费用。

　　五、租金计算

　　1.合同宗旨为月度租赁，但是为更好的充分利用和管理，按天计算。用挖斗的 元/月，用破碎锤的 元/月。

　　2.每月按27天计算，挖斗每天为 元/天，破碎锤 元/天。

　　3. 天的计算。

　　甲方没有工作面，正常计日工，工长开据任务单。

　　甲方有工作面，由于乙方的原因(如机械故障)，不能作业的 ，一天内耽误2小时以内的，不做扣除，工长出具任务单。耽误超过2小时在5小时以内的，扣除半天，按半天计算，工长出具任务单。如超出5小时，但又能及时工作的，有工长视工作情况而定。一天的开始从凌晨6点开始计算到次日凌晨6点。

　　六、租赁费用的计量与支付

　　1.计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单，每月25日前拿任务单到合同部开出结算单，然后到材料部、机械部、工区主任签字。

　　2.支付。

　　七、安全责任及设备保管

　　1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

　　2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

　　3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

　　4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

　　5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

　　八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、 设备型号： 数量：

　　二、租赁期限（时间）：

　　工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：

　　月租，每月租金 元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公*、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备：

　　数量：壹台，机械使用地点：

　　二、租赁期限（时间）：自__年__月__日起至__年__月__日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金__元整（大写：__元）人民币，__工作时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按__元/小时进行结算。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间，师傅一天工作9小时，超出9小时则补助司机加班费，每小时__元。

　　五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

　　六、甲方无偿提供设备使用的燃料（柴油）和设备操作机手的食宿，甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。

　　八、违约责任：由违约方负责。

　　九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：_乙方：

工程设备租赁合同范本20份（扩展6）

——设备租赁合同范本(15篇)

设备租赁合同范本(15篇)

　　随着人们法律意识的建立，能够利用到合同的场合越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的设备租赁合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　出租方(甲方):

　　承租人(乙方):

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确出租人和承租人的权利和义务，遵循*等、公*、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，就工程机械租赁事宜达成协议，并签订本合同，以资共同遵守。

　　一、项目概述

　　1.项目名称:石光·袁俊

　　2.项目地点:贵阳高新区

　　3.项目类型:

　　民用建筑土建施工□民用建筑钢结构施工□工业厂房□路桥高度□其他

　　二.租赁设备和技术要求

　　租赁设备表

　　三.租赁期限和租金的计算方法

　　1.根据乙方项目的具体情况，双方协商同意按以下方式计算租金；租金从设备进场安装并自检合格之日起计算，至收到乙方停工通知后设备拆除并出场，按月计算。

　　2.设备租金和其他费用:

　　3.设备基本租期:从20xx开始，最低保证半年；设备租赁期小于约定基本租赁期的，按照基本租赁期计算租赁总价，超过基本租赁期的，按照实际天数计算租金。(日租金=月租金/30天)

　　4.设备动员日期:双方约定的最晚动员时间为20xx。如果乙方未能在上述时间内满足安装条件，造成的设备租赁费用将从双方约定的最晚进场和开业日期开始计算。

　　5.租赁价格内的费用项目

　　1)月租赁费包括但不限于以下费用:设备租赁费、易损耗及备品备件购置费、折旧费、大修费、日常维护费。

　　2)出入境费用包括但不限于以下费用:出入境交通费、安装拆除费、检验费、辅助起重设备租赁费、基础预埋件费、起重及附件安装拆除费。此费用不含税，出入境费用由乙方支付，甲方一次性使用。

　　3)甲方应为乙方租赁的设备安排操作司机，单位两名司机，一名指挥。根据施工现场的施工要求，乙方负责食宿及工资，支付方式为乙方委托甲方代收代付。□乙方支付。经营者的工作时间由甲方安排；甲方负责作业人员的现场指挥和管理；

　　6.春节停工租金计算方法:停工时间按国定节假日计算，停工期间不收取租金。

　　7.设备停运及退出:乙方应提前30天书面通知甲方设备停运，以便甲方做好退出准备。

　　四.租赁付款的结算和支付

　　1.租金应按月支付。甲方应于每月5日前向乙方出具结算单，乙方应于每月10日前付清上月设备租赁费。塔吊开启后；两个月后，按月支付第一个月的租金和人工工资，所有费用在设备退出前结清，否则不拆除设备租金。

　　2.本合同付款方式为电汇/转账，乙方可通过□个人账户□公司账户将款项划入甲方指定账户:

　　开户名称:

　　开户银行:

　　账号:

　　3.如果乙方以现金方式支付租赁款项，在没有甲方出具书面授权委托书的情况下，非受托人来甲方收取租赁款项时，乙方有权拒绝支付，并不承担任何违约责任。

　　4.合同定金1万。合同签订之日，乙方应立即支付合同保证金。如乙方未支付首付款，甲方有权拒绝安排设备进场。

　　5。出入口费缴纳:安装后两个月，380OO元的出入口费与首次缴纳的租赁费一并缴纳。固定基础(螺栓预埋式)口固定基础(固定底框式)口标准节预切口其他重要提示:如果采用固定基础，根据设备操作手册要求，其基础承载力必须达到2O0Kpa。如果现有基础承载力为，乙方必须保证本工程设备基础的基础承载力

　　一、安装和拆除方法

　　25吨汽车吊正常安装和拆卸以及屋顶起重机拆卸的其他合同签订后，如果

　　1.安装前现场安装条件已发生变化；

　　2.拆除前，因建筑结构、场地等原因；

　　如果必须使用较大吨位的起重设备进行安装和拆卸，乙方同意增加由此产生的移机费差额。

　　1)重要提示:(关于臂长):甲方应按合同要求安装臂长。乙方如需变更臂长，应书面通知甲方，否则甲方有权拒绝。乙方调整臂长时，必须保证设备转动范围内无障碍物，升降臂能在圆周上自由转动。否则，甲方有权拒绝，不承担任何责任。

　　2)重要注意事项:(关于附件):甲方提供标准的附件框架和标准长度的拉杆，必要时由乙方负责附件位置的结构加固。上述附着轨道的数量基于设备性能的常规布局。在实际施工中，由于乙方进度和建筑结构特点的影响，可能会减小附属机柜之间的距离，即可能需要增加附属轨道的数量。对此，乙方同意向甲方支付增加附着轨道数量的额外费用。具体费用由双方和visa协商确定。拉杆长度超过& lsquo操作说明>:乙方应承担合同中规定的标准长度的增加费用。

　　二.乙方应提供的条件包括

　　1.提供合同中约定的各种材料、基础、测量仪器和人员，搭建脚手架，安装设备和场地、道路、工作*台，保护吊装和拆除作业所需的工作面。

　　2.乙方负责协调甲方为上述作业设置的警戒线内的其他施工作业和人员。

　　3.乙方还应在施工现场为甲方提供可上锁的机器操作人员住宿和仓库，并免费为甲方提供人员住宿和储存设备的小部件，餐饮费用由乙方承担。

　　4.根据合同约定的设备型号，如果甲方提供全新的设备(由甲方采购后直接从厂家运到乙方现场)，根据行业惯例，设备所需配重由乙方现场制造，甲方提供制造图纸。

　　三.现场代表

　　祖一方被任命为现场代表:

　　乙方应被任命为现场代表，协调施工现场和乙方之间的工作。

　　不及物动词甲方的权利和责任

　　一、在租赁期内，设备的所有权属于甲方，未经乙方同意，甲方可将本合同项下的权利或部分权利转让给第三方。，但必须保证不影响乙方施工使用。

　　2。甲方负责机械设备的安装、预提升、调试和验收。甲方应根据乙方要求及时安装调试，确保正常使用。

　　3.甲方必须委托具有相应拆装资质的企业进行拆装，操作人员持有专用操作证。同一设备的安装、顶升和锚固必须由同一单位完成。

　　4.安装和调试后，提供

　　5.甲方提供的机械设备必须状况良好，资料齐全，并负责设备的定期检查和技术鉴定，确保设备安全可靠运行。

　　6.租赁期内，如出现运行故障，甲方应及时维修和更换配件，费用由甲方承担。每月累计维护时间为2 4小时，灾难性故障为4 8小时。累计维修时间超过24小时或灾难性故障超过48小时，乙方有权扣除甲方当日租金。

　　7.在租赁期内，经营者应接受乙方的统一指挥、岗前培训、三级教育和持证上岗。服从乙方的现场管理。机械设备的使用必须严格按照

　　8.如甲方操作人员不服从乙方正确合理的指挥调度，乙方有权要求甲方重新推荐操作人员，因乙方地面或楼层指挥所造成的安全事故由乙方承担；因甲方自身设备造成的安全事故，由甲方承担损失(以挂钩为界)。如果乙方命令操作人员违章、冒险或过度疲劳操作，乙方应及时通知并停止操作，如果乙方在上述气候环境下工作，乙方应负责造成的损失。

　　七.乙方的权利和责任

　　1.乙方在合同规定的工作范围内享有该房屋的使用权，在使用期间，乙方不得将设备(包括新增设备)转租、转让、抵债或抵押。因上述原因造成的一切损失由乙方承担。

　　2.乙方应根据制造商提供的详细基础施工图负责施工机械基础的施工。安装前，乙方必须提供经监理单位盖章的基础施工方案、基础验算、基础隐蔽验收记录等相关资料，否则甲方有权拒绝安装。

　　3.提供满足设备安装、附件吊装和拆除要求的场地、道路、配电设施、操作*台和操作面保护，并提供上述作业所需的电焊设备辅助作业。负责上述作业设置警戒线内的其他施工作业和人员协调。如需夜间施工或占用道路，申请手续由乙方办理，费用由乙方支付，乙方必须为夜间施工现场提供足够的照明。

　　4.乙方如需吊装施工机械，应提前5天通知甲方，以便安排工作计划。附着在施工机械墙壁上的拉杆长度不能大于手册的要求。如超过手册要求，乙方负责免费生产材料，安装、吊装、拆卸过程中使用的氧气、乙炔、电焊机由乙方免费提供。在设备的安装、拆卸和安装过程中，乙方的塔吊必须无条件提供给甲方使用。

　　5.设备及附件应根据《设备运输单》进入现场。所有设备及附件运至本合同约定的安装地点后，由乙方保管，损失按原价赔偿。电梯轿厢内租赁的电梯设备及配件由甲方负责，轿厢外的部件由乙方负责。

　　八、租赁设备的使用、维修、保养及相关费用

　　1.租赁设备应由乙方在租赁期内使用。甲方负责设备的维修和保养，确保设备处于良好的运行状态，并承担由此产生的费用。但如因乙方原因导致设备故障，乙方应支付相关材料和人工费用。

　　2.设备安装、维护、驾驶等操作人员。享有建筑企业意外伤害责任保险的权益，乙方按国家规定缴纳保险费。如发生事故，甲方应负责随后的索赔。除保险公司索赔外，事故造成的损失由责任方承担。

　　九.违约责任

　　如违反本合同条款，如无法协商，乙方有权要求甲方离开，乙方应按设备实际工作时间向甲方支付租金并终止本合同。

　　X.争端的解决

　　1.因履行本合同而产生的或与本合同有关的所有争议应由双方通过友好协商解决。

　　2.协商不能解决的，双方同意由合同签订地仲裁委员会按有关程序作出仲裁裁决或人民法院判决。胜诉方的仲裁费、律师费等一切费用由败诉方承担。

　　十一、停工和设备损坏及损失责任

　　1.由于不可抗力或其他可归因于甲方的原因，乙方的项目中途暂停，暂停期间的设备租金按计划计算。

　　2.租赁期内，乙方应负责按价赔偿，并承担因乙方或第三方造成的设备损坏或因违章指挥造成的损失的全部责任。

　　12.本合同包含了合同标的的所有内容，并取代了双方在之前以书面或口头形式就合同标的进行的任何性质的讨论和谈判中达成的所有声明、信函、协议和谈判。除非本合同有特殊约定或明确条款，否则与本合同标的有关的任何承诺、保证和声明(包括报价)对双方均无约束力。

　　13.本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字并加盖甲方公章后生效(无甲方公章本合同无效)。乙方支付所有费用，设备拆除退出后，本合同无效。

　　十四.本合同未尽事宜，双方应在合作中本着相互尊重和理解的精神解决。双方就工程机械租赁达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十五.补充条款

　　本补充条款如与上述条款不一致，以本补充条款为准。

　　乙方(公章):____________________。

　　法定代表人(签名):______________。

　　承租方：_________(以下简称甲方)

　　出租方：_________(以下简称乙方)

　　经双方友好协商，乙方同意将其拍摄设备有偿出租给甲方做学*用途并提供技术支持，依据《中华人民共和国合同法》及相关法规达成以下租赁合同，双方应共同遵守。

　　一、租赁设备及技术服务费共计：RMB.00元，人民币大写_________元整。

　　二、付款方式：

　　在本合同生效后，甲方按照合同约定一次性向乙方支付RMB.00元，人民币大写_________元整。

　　三、合同期限：

　　本合同日为____年____月____日。

　　四、服务内容、方式及要求

　　乙方提供符合甲方需求的高清设备与器材，同时为乙方提供使用设备配套服务，具体的服务内容如下：

　　(1)乙方在开机前应对摄像师讲解高清拍摄设备的使用方法，并提供该设备的技术保障服务。

　　(2)服务内容为：

　　a.讲解该设备的使用方法。

　　b.说明该设备的使用性能。

　　c.讲授有关在使用过程中需要调整的相关内容。

　　五、甲方职责

　　(1)甲方必须按照相应的技术规范使用和操作设备，未经乙方许可，任何人不得擅自拆卸设备或更改系统。如明显违反技术操作和人为使用不当，以及拍摄环境险恶有可能造成不良后果，乙方有权阻止甲方拍摄。而因甲方坚持拍摄所造成的设备损坏，由甲方负责赔偿。

　　(2)自甲方提取乙方设备之时起，乙方设备即在甲方控制范围之内，甲方对乙方设备的安全负有当然的保护义务。对于因甲方原因引起的设备毁损灭失由甲方负责，因自然灾害意外原因造成的设备毁损灭失，双方协商解决。

　　(3)在本合同期间，甲方享有乙方设备及相关物品的使用权，但不得将其转让、转租、销售、寄卖、抵押、出借。

　　(4)甲方应将本合同内的设备器材及物品妥为安置及存放，以确保有关的设备器材及物品有正常的使用功能，并在甲方的控制范围之内。

　　(5)甲方应确保工作能顺利按时完成，不得无故拖延或延长拍摄期，以免造成乙方设备使用计划被打乱。

　　(6)器材的搬运、运输、运费由甲方自付。

　　(7)若甲方需要延长设备的使用期，须在合同使用期结束之前7日内通知甲方。

　　六、乙方职责：

　　(1)乙方应在甲方提取设备之前，提前准备好设备，保证甲方所需的工作日。

　　(2)在拍摄和制作期间，凡参与此过程的乙方人员应服从摄制组的领导，努力完成好本职工作。

　　(3)乙方前期工作人员的职责、主要是维护设备正常使用，并协助甲方解决相关技术问题。在拍摄现场，拍摄设备停机后，乙方人员应协助剧组保护设备的安全。

　　(4)因甲方责任造成有关器材及物品毁坏时，乙方应在力所能及的情况下及时修复。如乙方在一日内不能修复，则乙方应在继续维修的期间提供相同型号品牌的替代器材及物品供甲方及其客户使用。

　　七、违约金或者损失赔偿额的计算

　　合同任一方违反合同约定，按《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

　　1.甲方应按本合同的约定如期向乙方支付合同价款，如逾期付款，自超过应付款期第五个工作日起，甲方按日以迟交款总额的0.1%交纳滞纳金。

　　2.对于因甲方原因引起的设备毁损灭失，甲方应赔偿乙方相关损失，包括维修或重新购置同等新旧设备所需的费用。在维修或甲方赔偿乙方同等新旧设备的期间，甲方亦需支付乙方有关器材及物品的使用金。

　　3.因乙方迟延维修或不及时提供、未提供替代器材及物品的，乙方免除该期间甲方此设备的使用费。

　　4.在合同履行期间，若一方接纳或容忍另一方延迟履行部分或全部合同义务，并不表示一方已放弃本合同的权利。若该延误行为足以构成合同的毁约，则一方保留对另一方诉诸法律的权利。

　　八、其他

　　未尽事宜，另行协商，如有争议，双方协商解决。本协议一式贰份，双方各执壹份，双方共同签字生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲 方：

　　乙 方：

　　租赁期限：

　　签订日期：

　　签订地点： 市区镇至年月日

　　工业厂房设备租赁合同

　　甲方：

　　乙方：

　　根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致达成如下厂房设备租赁合同条款，以供遵守。

　　第一条 租赁物位置、面积、功用

　　1.1、甲方出租给乙方的厂房座落在镇赁建筑面积为*方米，厂房类型为 结构。

　　1.2、租赁物业用途

　　1、乙方承租的厂房用途为：生产和销售及相关生产活动。

　　2、在租赁期间，乙方按照上述用途使用厂房，甲方不得干预。

　　第二条 租赁期限

　　2.1、租赁期限自月日起至日止，除双方另有约定，租赁开始日即为计租日。

　　2.2、如乙方在租赁届满后续租，需在本租期结束前日内向甲方提出申请，双方另行签订租赁合同，如在本合同期满前乙方未提出续租申请或双方不能就新的租赁合同达成一致，则本合同到期时将自行终止。

　　2.3、本合同租期届满，甲方继续出租该厂房的，乙方在同等条件下有优先承租权。

　　第三条 厂房租赁厂房机器设备费用及相关事项

　　3.1、租金标准为：按生产成品吨位计算费用/吨。

　　3.2、上述租赁标准，还包含所租赁厂房占用的相应土地的土地使用权租赁费用。土地使用费、相关公共设施、本合同附属设施所属机器设备及消防器材、安全设施。

　　3.3、上述租金不包括乙方在租赁牧业期间发生的煤电通讯等各种能源通讯费用。

　　3.4、甲方提供的条件：

　　1、甲方为乙方免费提供 KVA变压器一台。

　　2、厂房内属于甲方的设施、设备、装修、装置及物品，应优先由乙方挑选使用经甲乙双方共同清点后开具清单，并经双方签字确认，作为本合同有效，租赁期间，该附件所列物品（以下称附属设施）与厂房一并出租给乙方使用。

　　3、生产污水和各方面环保问题都由甲方负责。

　　4、在签订本合同前，乙方须对租赁厂房机器设备进行现场查验，详细了解，双方均确认租赁厂房及其设备以现状为准进行出租。

　　5、由于厂房土地等产权问题引起的相关问题，由甲方处理。如导致乙方无法正常生产，甲方应双倍返还当月生产吨位租金。

　　6、甲乙双方均不得偷窃对方产品配方工艺，更不可生产与另一方相同档次的产品。

　　第四条 租赁物业交接

　　4.1、双方在交接时对租赁物及相关设备共同进行清点检验并签字确认，交付厂房钥匙，交付标准以双方在本合同中确定的租赁物业状况为准。租赁物及相关设施设备的保管责任自交接之日起由乙方承担。

　　4.2、甲方应在合同签订后日内将租赁物内所有甲方物资清离租赁区。

　　第五条 费用的支付

　　5.1、租赁费用支付方式：租金每月支付一次，具体支付时间为月底30号。

　　5.2、租赁期间乙方应自行负担起使用厂房设施设备而发生的煤、电、电话、网络等各项能源通讯费用。

　　第六条 房屋的修缮和保养

　　6.1、租赁期内，因房屋自身原因或自然因素造成的损坏，由甲方负责修缮，确保乙方正常生产。

　　6.2、任何一方出现违约行为，经双方催告在合理期限内仍未能履行至符合合同约定的对方均有权终止本合同，且有权要求对方赔偿因违约行为遭受的实际损失。

　　第七条 适用法律

　　本合同受中华人民共和国法律的管辖，本合同在履行中发生争议，应由双方协商解决，若协商不成，则通过仲裁程序解决。

　　第八条 其它条款

　　8.1、租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方双倍当年生产费用以及工人工资。

　　8.2、租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。

　　本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议。

　　第九条 合同效力

　　本合同一式陆份，双方各执叁份，合同经盖章签字后生效。

　　甲方(公章)：

　　法人代表(签字)： 乙方(公章)： 法人代表(签字)：

　　身 份 证：

　　地 址：

　　电 话：

　　身 份 证： 地 址： 电 话： 签订时间：年 月 日

　　甲方：________________

　　地址：________________

　　联系人：______________

　　电话：________________

　　传真：________________

　　乙方：________________

　　地址：________________

　　联系人：______________

　　电话：________________

　　传真：________________

　　经甲、乙双方友好协商，甲方同意乙方租用甲方的音响设备，现就有关租赁达成协议如下：

　　一、 租赁期限：________________________________

　　二、 相关费用及支付方式

　　（一）服务费（包括租金、管理费）

　　1．乙方向甲方租用上述音响设备，每月服务费为人民币_______元（大写：整），本次合同租期共计_______个月，总计付款金额为人民币_______元（大写：整）。

　　2．支付方式：乙方_______日内需完成合同签署并支付本合同全部服务费，超期甲方不再无偿提供基站服务。

　　（二）电费

　　1．电费单价暂定为：_______元/度，以后随供电部门电价的调整而调整。

　　2．支付方式：甲方按季度向乙方收取发射基站的电费（用电量按实际用量加_______%线损和加_______%发票税）。甲方收取电费后向乙方提供电费发票。

　　（三）乙方未按合同支付甲方租金或电费，甲方有权停止对乙方通信设备的服务。

　　（四）乙方将款项支付至甲方以下帐户：

　　户名：_________________________

　　开户银行：_____________________

　　帐号：_________________________

　　三、公共基站内乙方所有设备由乙方自行维护和检修。乙方进行设备安装、调试或维修时，不得动用他人设备，如发生此类事件而影响他人设备的正常工作或损坏的，由乙方承担一切责任。

　　四、甲方应向乙方提供所需的水、电，以及停车、设备和人员进出等施工便利条件。甲方在自有用电额度内，向乙方提供不小于10KVA 的供电（380伏）接点，并提供从配电室到乙方机房电缆进线的路径；电费由乙方自行缴纳。

　　五、在合同期限内，甲方应保证乙方能充分使用所租用的场地，确保该场地不因任何第三人的权利主张或其它因素而使乙方受到使用上的障碍或其它损失。

　　六、甲方协助乙方做好通信设备的安全保卫工作，乙方安装、维护人员出入应遵守甲方安全保卫制度。乙方维护人员应持乙方有效证件和工作联系函方可进入现场维修维护，否则甲方有权拒绝乙方人员进入甲方区域维护。

　　七、基站所有设备由乙方自行维护和检修，甲方应提供出入该租用场地的通路。

　　八、乙方在租赁期间中途有撤走、更换、增加设备或临时停机等要求，应书面通知甲方，双方协商后，按甲方管理规定办理撤走、更换、增加或停机的手续。

　　九、甲方保证有权利签署本合同，保证本合同项下出租给乙方的场地使用的合法性及无争议性，甲方同时保证在履行本合同的权利与义务时不存在任何法律上的障碍。

　　十、甲、乙双方应共同遵守合同各项条款，合同未尽事宜双方协商解决。

　　十一、本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份。本合同在双方签字盖章后生效，均具同等法律效力。

　　甲方：（盖章）________

　　乙方：（盖章）________

　　委托代表人：__________

　　委托代表人：__________

　　日期：________________

　　日期：________________

　　甲方： (以下简称出租方)

　　乙方： (以下简称承租方)

　　经甲乙双方协商，乙方租用甲方 型沥青混凝土搅拌设备一套用于乙方 公路路面工程施工，生产沥青砼成品料，为明确双方权利和义务，达成协议如下：

　　一、租赁期限

　　年 月 日设备开始搬迁进场，安装调试至 年 月 日结束。工程于 年 月 日结束。租赁期限自 年 月 日起，至 年 月 日止。如发生特殊情况，顺延不得超过 年 月 日。

　　二、设备进出场

　　1、进场运费由乙方负责，出场运费由甲方负责。

　　2、乙方承担设备进出场所需的起吊、电气焊、基础及预埋件、连接件、配合工人等。

　　三、租赁费计算方式

　　本合同以该设备生产的沥青砼成品料的数量收取租金，计量单位为吨，以微机计量为准。租金按设备生产成品料的数量计算，成品料单价为 元/吨(不含税)。租金按生产沥青混合料 吨保底起算;实际生产不足保底数量时，则按保底数量结算;实际生产

　　超过保底量时，则按实际生产数量结算。

　　四、租金支付方式

　　本合同签订后三日内，乙方向甲方支付定金 万元;设备到工地五日内，乙方向甲方预付租金 万元;以上两项费用在双方租赁结束时进行最终结算，长退短补。进场运费 万元。正式生产后，每生产 吨沥青混合料，双方结算一次租金(租金为 万元)。以此类推，乙方于工程结束时付清全部租金及操作人员工资。

　　五、双方的权利和义务

　　甲方：

　　1、合同签订后，甲方派 名技术人员指导乙方进行基础施工。

　　2、甲方配备 名操作人员负责设备的生产、维修、保养和排除故障，保证设备的正常运转。

　　3、甲方必须保证设备每月完好天数达25天以上。

　　4、甲方操作维修人员在不违反操作规程的前提下，全力配合乙方的工作安排及合理化管理。不得无故脱岗，在设备待命闲置的情况下，有事必须向乙方领导请假。

　　5、甲方确保机器正常工作。

　　6、甲方承担设备单价 元以上的维修配件费用。乙方承担 元以下的维修配件费用。

　　乙方：

　　1、乙方必须保证甲方设备安装、调试时间不少于 天，退场时间不少于7天。

　　2、乙方尽量不要求甲方工作人员每天工作超过12小时。

　　3、乙方负责提供合格的.燃油、导燃油、润滑油、润滑脂。标准电力送至操作室内，并确保合格原材料供应到指定位置。

　　4、乙方配备满足生产需要的足够的辅助设备和人员，并负责生产安全及其一切费用。

　　5、乙方在租赁期间，需对该设备的完整性、安全性负责，附件丢失损坏均由乙方负责赔偿(从进场到出厂的全过程)。

　　6、乙方承担甲方所配备操作人员的食宿工资，工资按月结算，工资标准为每月 元，并逐月发放，并为甲方人员在工作期间提供购买配件、材料的交通工具及差旅费。

　　7、乙方负责每天在甲方设备运行记录表上签字认可生产数量。

　　8、地基严格按照图纸施工，由地基质量问题引起的设备损坏、变形等一切事故由乙方全部承担。

　　9、乙方负责本设备以外满足施工的特殊要求所对应的工作及其全部费用。

　　六、违约责任

　　乙方在设备租赁期间，不得以任何借口将设备转让、转租、抵押、扣留等;租赁期满后，如因非甲方原因15天内不能退场时，每推迟一天甲方收取乙方租金壹万元。

　　乙方必须按合同约定支付租金，乙方不能按期支付租金时，甲方有权停机，由此造成的一切损失由乙方赔偿。

　　七、其它条款

　　本合同履行中所发生的争议，双方友好协商;协商不成时，诉至甲方所在地法院解决。

　　甲方操作人员不得在工作中刁难乙方，否则乙方有权向甲方管理中心投诉。

　　本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字后生效。未尽事宜，双方通过协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：____________________

　　法定代表人：_______________

　　地址：____________________

　　邮编：____________________

　　电话：____________________

　　传真：____________________

　　乙方：____________________法定代表人：_______________

　　地址：____________________邮编：____________________

　　电话：____________________传真：____________________

　　第一条合同项目

　　乙方为甲方提供在国际互联网（Internet）上采用共享服务器主机资源技术的万维网（WWW）服务器（以下简称虚拟主机），供甲方发布信息使用，该虚拟主机的配置由本合同附件描述。

　　第二条双方的权利和义务

　　2—1甲方的权利和义务

　　2—1—1可以利用虚拟主机在国际互联网上发布信息。可以自行决定信息的内容和文件的放置结构。

　　2—1—2可以运行由Per1、C、C++等语言写成的CGI程序。

　　2—1—3不得散布不受欢迎的电子邮件或在新闻组进行不妥的言论发布；不得运行与WEB服务器无关的程序或进程，包括IRC、NEWSGROUP及其他；不得进行与cgi程序开发无关的编译（Compile）工作；网站内容不得包含：政治宣传、新闻信息、涉及***和安全的、封建迷信和淫秽**的信息、博采有奖游戏、交友热线、婚姻介绍、性知识、违反国家民族和宗教政策的、侵害他人合法权益的信息和其他有损于社会秩序、社会治安、公共道德的内容；不得进行任何试图改变系统的配置或破坏系统安全的事情。

　　2—1—4对违反2—1—3所产生的后果、自行安装的软件和进行的操作所引起的问题和发布信息的内容所产生的影响担负全部负责。

　　2—1—5对自己虚拟主机上的数据的完整性和保密性负全责。

　　2—1—6按时缴纳所需的费用。

　　2—2乙方的权利和义务

　　2—2—1为甲方提供虚拟主机并进行虚拟主机的日常维护。虽然乙方会进行日常的数据备份，但不保证甲方虚拟主机上的数据不会丢失。

　　2—2—2定期举办培训和免费的技术咨询，帮助甲方充分地发挥虚拟主机的作用。

　　2—2—3保留因甲方付款问题、从事本合同禁止的或其他法律和社会公德所不允许的活动而终止甲方虚拟主机运行的权利。

　　2—2—4负责消除非甲方人为操作所出现的故障。

　　2—2—5收取有关的费用。

　　第三条合同金额

　　本合同涉及如下的费用。

　　3—1虚拟主机租用的相应费用。本合同所采用的虚拟主机的主要配置详见合同附件。

　　3—2域名注册相关费用。在租用虚拟主机的同时申请注册国际顶层域名或国内域名，国际域名注册费是每个域名人民币65元。国内域名注册费3元。如租用一部虚拟主机同时注册多个域名指向该主机，其中只有一个域名按此价格收费，其余域名按乙方的高级域名注册收费。

　　3—3扩展性能软件费用。甲方如使用Netscape兼容安全商用服务器软件，其费用包括：（1）软件授权费：4元/年（2）使用费：3元/月（合同期限一年）（3）初装费：2元（一次性）；甲方如果使用mSQL数据库（UNIX），其费用包括（1）数据库使用费：2元/年（2）初装费2元（一次性）。

　　虚拟主机的租用时限是至少一年。

　　甲方租用______型虚拟主机_____部，租用时间为_____年，年租金为_____元；初装费_____元；同时注册国内域名_____个，国际域名____个，费用为_____元；转移域名_____个，费用为_____元；额外空间___MB，费用为_____元；额外电子信箱____个，费用为____元；其他：________费用为________元。以上共计人民币________元。

　　第四条用户选项

　　域名：甲方虚拟主机的域名将是_______，位于______（国内/美国）。操作系统为_______（Unix/NT）。

　　电子信箱：对于B—E型机，除管理员用户名webmaster之外，其他电子信箱名是（只填用户名，不用填域名）：

　　补充说明：

　　第五条付款方式

　　在本合同签订之同时，甲方将租用虚拟主机第一年的费用、虚拟主机初装费和注册域名等的全部款项共计____元支付乙方。对于后续服务所需的费用，乙方将在甲方前一次付款款项的有效期结束之前一个月以上通知甲方。

　　第六条合同期限

　　本合同的有效期为一年，自签订之日起生效。在本合同期限到达时，如果双方认为本合同有必要延长，则本合同自动延长。如果必要，到时亦可对本合同进行修改，或另签新合同。

　　第七条合同中止及违约责任

　　7—1在合同执行期间，如果甲方提出终止要求，乙方在扣除相当于3个月虚拟主机租金的违约金后，将余款退还甲方。域名注册费用和其他一次性费用不予退还。同时本合同即告中止。

　　7—2如果甲方违约，乙方有权关闭甲方的使用帐号，由此造成的损失由甲方负责。

　　7—3如果甲方没有按时支付续约款项，则在甲方前一次付款款项的有效期结束后，本合同即告中止。乙方届时将关闭甲方的使用帐号。

　　7—4如果在合同期间或期满之后甲方需要乙方的其他服务，双方另签合同。

　　7—5乙方在进行服务器配置、维护时有时需要短时间中断服务，或者由于Internet上的通路的偶然阻塞造成甲方虚拟主机访问速度下降，甲方认同这是属于正常情况，不属于乙方违约。

　　7—6如果因非不可抗拒原因造成乙方服务器不能提供正常服务，乙方以天为单位向甲方赔偿租用服务费损失。以年租金总额为上限赔完为止。

　　甲方：_________________（以下简称：出租方）

　　乙方：_________________（以下简称：承租方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，待订立本合同，以便共同遵守：

　　第一条 设备名称、型号、规格及数量

　　设备名称

　　型号规格

　　机械编号

　　数量

　　发电机

　　发电机

　　第二条 租赁期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用，应在本合同期满前十五日内，重新签订合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。

　　第三条 工程项目，工作内容和施工地点

　　3、1 工程项目：_________________________

　　3、2 工作内容：_________________________

　　3、3 施工地点：_________________________

　　第四条 租赁方式及所有权

　　4、1 租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　4、2 租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　4、3 未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

　　第五条 租赁价格计费时间及租费的签认

　　5、1 租赁价格：本设备按每月_________元（大写：_________）收取租赁费，以后使用时间，按三十个日历天数计算壹个月租费，最后使用时间，不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

　　5、2 租赁计费起止时间

　　5、2、1 _____年______月______日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算

　　5、2、2 在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

　　5、2、3 机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

　　5、3 运转时间及租费有签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

　　5、4 机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

　　第六条 付款方式

　　6、1 设备发运之前，承租方须先预付给出租方一个月的租费______________（大写_________元整）及设备返程运费_________（大写_________）共计__________。

　　6、2 以后按每月预付一次租费，每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

　　第七条 双方义务和责任

　　7、1 出租方的义务和责任

　　7、1、1 密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

　　7、1、2 负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的天数不收台班费。

　　7、1、3 负责操作人员的工资及设备维修配件。

　　7、1、4 与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　7、2 承租方的义务和责任

　　7、2、1 负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　7、2、2 免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

　　7、2、3 负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

　　7、2、4 负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。

　　7、2、5 提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。

　　7、2、6 租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。

　　7、2、7 负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

　　第八条 租赁机械的毁损和灭失

　　8、1 承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损（正常损耗不在此内）和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

　　8、2 在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。

　　8、2、1 将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

　　8、2、2 更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　8、2、3 当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时，承租方应按合同附件之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。

　　第九条 违约责任

　　9、1 承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　9、2 未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　9、3 承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　9、3、1 要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　9、3、2、 终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　第十条 本合同的附件

　　本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件，租赁机械发运及到达签认收据，双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

　　第十一条 争议解决

　　本合同如发生争议，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，也可向人民法院起诉。

　　第十二条 本合同签字，盖章生效，合同一式四份，双方各持二份。

　　出租方（盖章）：_______ 承租方（盖章）：_______

　　负责人（签字）：_______ 负责人（签字）：_______

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　序号

　　项目

　　合同主要事项

　　1、租赁机械名称

　　2、规格型号

　　3、管理号

　　4、出厂日期

　　5、数量

　　6、制造厂家

　　7、租赁机械使用地点

　　8、交货地点

　　9、损失赔偿金

　　10、名义货价

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定，双方本着*等互利原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

　　第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

　　1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

　　2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

　　第二条 乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金 元(大写： )。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

　　第三条 租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算，一个月及其以上按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。

　　第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

　　第五条 乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准物资应当场拒收，否则，由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

　　第六条 违约责任

　　1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约，违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。

　　2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。

　　第七条 赔偿约定

　　1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

　　2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。

　　3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

　　4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

　　第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承担。

　　第九条 其它：

　　第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲、乙双方本着诚信合作、守法经营的原则，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，双方经过充分协商，就甲方向乙方订购灯光设备，特订立本合同，双方共同遵守。

　　一、项目内容

　　1、项目名称：______________________；

　　2、项目实施时间：_____年_____月_____日；

　　3、项目实施地点：______________________；

　　4、项目承包内容：演出舞台灯光布置。

　　二、租赁期限

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，共计_____日。

　　三、租赁费用

　　本合同费用总额（全部费用且含税）为人民币_______元整 （￥：______元）；除本条款所述费用外，乙方发生的任何费用均与甲方无关。但因甲方变更合作内容而需增加或减少的费用，双方协商形成补充合同，由甲方代表人签字生效。

　　四、付款方式

　　1、合同签订后，甲方向乙方支付全部商品总额的约_______%款做为定金，乙方收到甲方定金后开始备货，备货周期为5个工作日。

　　2、全部产品到达甲方现场并安装到位，经双方验收合格，乙方提供国家税务部门认可的全额发票后甲方付款到合同总价款的_______%款项。

　　3。余下的_______%款项，从产品验收合格后满一年无质量问题无息付清。

　　五、甲方的权利和义务

　　1、 甲方应向乙方提供与本次制作相关的制作要求等详细资料，以供乙方工作人员使用；

　　2、甲方有权督促乙方完成实施方案的规定工作，并向乙方提供双方的配合工作；

　　3、甲方如需增加项目或数量，应在庆典活动举行前两日通知乙方，如乙方确有困难，甲方不得强迫执行，增加项目应享受与合同相同优惠单价；

　　4、甲方负责提供本次活动的电源，在庆典过程中非乙方过错导致因停电造成的损失乙方不承担责任。

　　六、乙方的权利和义务

　　1、乙方负责本次制作的前期生产和现场施工等工作，乙方需组织足够的、技能熟练的工作人员于项目执行过程中按合同内容和甲方要求完成指定工作。

　　2、乙方保证

　　（1）乙方应保障所提供的全部演出设备及器材符合相关国家行业安全标准﹐确保晚会的演出安全﹒乙方应对所提供的全部设备设施的财产安全负责﹐若因乙方的过错导致双方人员伤亡及财产损失﹐均由乙方承担若因甲方过错导致﹐则由甲方承担。

　　（2）由乙方向保险公司购买公共事故责任险﹐乙方应在签合同前提供保险单给甲方。

　　（3）若乙方延迟履行，乙方应承担因此而造成的甲方损失及法律责任。

　　（4）在前期及现场合作过程中，乙方须管理好自身及所雇人员的思想和纪律行为，遵守甲方规定，否则，甲方有权作出经济处罚等决定，乙方应无条件接受。

　　（5）上述所指的思想和纪律行为包括但不限于：工作态度要端正；作息安排要符合双方约 定要求；不得随意离开活动管制区域；不得干扰非乙方雇佣人员；不得擅自带人进入活动管制区域；不得擅自收取或挪用活动物品；不得破坏活动现场的管理制度等。

　　3、乙方负责自身及所雇佣人员的一切工资、报酬、福利待遇；并对所雇佣人员在本项目中的一切行为负责。

　　4、在本合同期内，乙方如发现有任何影响合同履行的情况或问题，应在发现后1小时内向甲方汇报，必要时以书面形式告知甲方问题详情。

　　七、违约责任

　　1、双方在签订合同之后，如一方无故取消，需赔偿违约金，为实际损失。

　　2、如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断，责任由甲方负责。

　　3、如为多天活动，设备需放置在活动地点，甲方负责设备的保管，如发生设备损坏、丢失等情况，甲方需照价赔偿给乙方。

　　八、争议纠纷解决

　　本合同签订后，甲、乙双方如因合同条款或履约过程中发生争议，双方应当友好协商解决，经协商未能解决的，任何一方可以向甲方所在地的人民法院提出起诉。

　　九、其他约定

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力，本合同一经双方合法签署即产生法律效力。

　　2、本合同如有未尽之事宜可由甲、乙双方协商解决或另行签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同一并保存，均具同等法律效力。

　　3、本合同自双方签字后生效。

　　甲方（公章）：______________

　　乙方（公章）：______________

　　承租房 (甲方)

　　出租方 (乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，签订以下租赁合同，商定如下条款，共同遵守执行。

　　一、设备租赁内容

　　1、租用时间：20_年9月25日，租用物品于活动当天中午12：00前到位;

　　撤展时间为20_年9月25日晚上21：30，活动完毕撤展。

　　2、租用场所： .

　　3、租用物品如下：

　　物料名称

　　备注

　　数量

　　单价(元)/场

　　时间

　　总价

　　舞台

　　6M_3.6M_0.6M(高)含旧地毯

　　22㎡

　　30元/㎡1场

　　背景画

　　6M_3M

　　18㎡

　　9元/㎡

　　背景行架

　　6M_3.5M

　　42㎡

　　20元/米1场

　　场外音响1套

　　合计元

　　优惠价元

　　4、付款方式：乙方设备进场安装调试好后，甲方付合同总额的50%，即人民币____元整(￥ 元)，合同内容执行完毕，甲方向乙方支付合同的剩余总额50%，即人民币____元整(￥ 元)，此合同从双方签定之日起生效。

　　二、甲方责任：

　　1、甲方负责协助乙方在现场的安装及进出;承担现场制作所发生的有关费用(场租、管理、电费等)

　　2、甲方按约定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金额按每天0.3%赔付滞纳金。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好，确保租赁期内正常使用。

　　2、乙方不能确保本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好，或不能确保租赁期内正常使用，甲方将扣除给乙方的全部合同款项。

　　四、未尽事宜：

　　双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，合同一式两份，双方各执一份，双方代表签字生效(传真件有效)任何一方不得随意取消合同。

　　甲方： 乙方：

　　负责人(签字/日期) 负责人：(签字/日期)

　　开户行：

　　帐号：

　　电话： 电话：

　　________________以下简称甲方)

　　________________以下简称乙方)

　　甲方因工程需要现需租赁方所需砼泵车。为明确双方责任、权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照*等互利的原则，经双方协商签订本合同，并共同遵守。

　　第一条、砼泵车情况及租赁模式

　　砼泵车进场及验收：砼泵车进场时，须在甲乙双方人员共同参与下对砼泵车性能、参数、安全装置以及结构等内容进行验收;乙方须向甲方提供砼泵车行驶证、出厂合格证、保险等相关资料;验收完毕，双方代表在确认单上签字，并确认砼泵车租赁的进场日期。

　　第二条、租赁方式及费用

　　砼泵车的租赁模式及租金按下述第

　　1、临时租赁

　　说明：

　　1)、空车待料时间：超时_____ 小时后____ 米臂架泵车加收_____ 元/小时， _______米臂架泵车加收_____ 元/小时。

　　2)、临时租赁价格包含了设备的进出场费、设备折旧、维修、润滑保养、燃油费、操作人员工资、安全措施费、易损件更换费、利润、税费等其他所有完成泵4)、出租

　　2、按月租赁

　　说明：

　　1)、月租费包含了 M(每月不超过此方量)混凝土泵送量，超出部分按 X 元/M计算，同时月租费还包含了设备折旧、维修、润滑保养、操作人员工资、安全措施费、易损件更换费、利润、税费等其他所有完成泵送工作所明示或暗示的费用;

　　2)、设备的进出场费如果租用时间超过3个月，则由出租方承担，时间少于3个月，则由承租方承担，时间在3-6个月之间，则由出租方和承租方各承担一半;

　　3)、设备工作期间的燃油由承租方承担费用;

　　4)、设备租赁时间为设备到场至设备离场的时间;

　　5)、出租方至少应每台设备配如应甲方要求需增加人员，则每增加一名操作人员，单价增加元

　　第三条、甲方权利和责任

　　1、砼泵车进场前组织乙方技术人员到现场熟悉现场情况，确定砼泵车进场后的定位布置、工作内容和必要的进场准备工作。

　　2、按公司外租设备管理办法，组织砼泵车的进场验收并签署进场检查表及进场时间。

　　3、在砼泵车验收合格使用过程中做好相应的安全监督工作、负责工作区域的安全防护及警戒区域的人员协调。

　　4、负责对乙方砼泵车司机持证上岗进行监督并组织安全技术交底，督促乙方对司机和指挥的安全技术交底。

　　5、负责督促和参与乙方对砼泵车进场后的安全检查工作。

　　6、负责对砼泵车整套资质资料(包括整机出厂合格证、年检记录、行驶证、公司相关资质等)的收取和保管。

　　7、在未办理完相关手续前严禁乙方私自在甲方场内使用砼泵车进行相关作业。

　　8、承担因甲方原因造成的砼泵车在租赁期内发生的砼泵车的损毁和灭失风险(被盗、人为损坏)。

　　9、为乙方派驻现场工作人员、操作人员提供必要的生活场所。

　　10、甲方有对乙方派驻现场的管理、操作人员进行工作安排、考核、技能及安全教育的权利。

　　11、甲方有权根据合同约定，对乙方进场设备进行场内调配、工作安排的权利;甲方不得超限、超载使用乙方设备。

　　12、甲方提供的燃油，确保从国家正规石油公司采购，如乙方对甲方的燃油质量存有异议，应在加注前提出;甲方不承担燃油加注入车辆油箱后，乙方提出的因燃油质量造成的设备或其他任何损失。

　　第四条、乙方权利和职责

　　1、乙方提供的砼泵车必须证照齐全，乙方按照国家和地方管理部门要求办理相关的机械使用许可证等证件，因乙方证照不全造成的损失由乙方全部承担。

　　2、乙方须根据现场施工条件需求和甲方要求，在甲方指定时间内确定砼泵车型号规格并进入现场，进场的砼泵车一经双方确认，不得中途随意更换，砼泵车铭牌功率臂长等参数必须与砼泵车出厂时保持一致，严禁使用私自更改过铭牌功率臂长的砼泵车。

　　3、乙方现场的司机和指挥必须持有效操作证上岗作业，技术达到行业管理要求(要求具有1年以上操作经验)，听从甲方管理人员的调度，按照规定及安全操作规程操作。砼泵车配备不少于一名司机(具体数量按被合同第一条约定)，砼泵车司机的劳动关系隶属于乙方。

　　4、乙方须保证机械性能良好，能满足正常的施工生产。若由于砼泵车自身原因或乙方原因不能正常工作，乙方应采取相应措施(如紧急维修或更换砼泵车等)，设法保证甲方现场工作需要。

　　5、乙方人员进出甲方施工现场应遵循现场规章制度，佩戴安全帽，听从甲方指挥、安排，做好文明施工。因乙方人员违反现场规章制度造**员伤亡的，由乙方自行承担赔偿责任。

　　6、乙方操作人员和乙方现场管理人员在砼泵车打开支腿和泵送前应认真观察地面是否牢固，确认后方可作业。

　　7、由于乙方砼泵车本身故障和原因以及操作人员的原因而造成的安全事故及损失，其责任和一切经济损失由乙方承担。

　　8、乙方应对自有司机和砼泵车购买保险，若因乙方原因影响甲方正常施工，由此产生的损失由乙方承担。

　　9、租赁期间，砼泵车在作业中损坏的，由乙方承担责任。第三方造成砼泵车损坏的，乙方自行向第三方索赔。

　　10、根据当地检验部门的要求，乙方砼泵车进场前提供符合管理规定的资料：

　　①砼泵车产品合格证;

　　②砼泵车行驶证;

　　③租赁单位营业执照;

　　④砼泵车机械性能表;

　　⑤乙方提供砼泵车必须保证使用年限在5年以内;

　　11、乙方所提供的资料需真实有效且应与其所出租的砼泵车相吻合。

　　第五条、费用结算及支付

　　1、临时租赁砼泵车的结算依据为设备租赁合同及甲方指定人员签字的工作量签认单，工作量完成后48小时内结算;租金在结算完成后的1个月内支付完成。

　　2、按月租赁方式租赁砼泵车的租金结算依据为设备租赁合同和甲方指定人员办理的设备进、退场签认单、超方量确认单，租金每月25日办理结算，最后一次结算在设备退场后48小时内完成;结算完成后，支付租金总额的70%，余款在设备退场后3个月内支付完成。

　　第六条、安全管理

　　1、施工中双方要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，加强砼泵车安全检查和使用安全管理，并采取有效措施防止操作人员疲劳作业，确保作业安全。

　　2、乙方负责砼泵车司机的安全技术交底。乙方负责砼泵车本身技术性能的安全，承担因乙方砼泵车质量原因造成的安全事故责任，并赔偿甲方全部损失及费用。砼泵车司机应按照相关安全技术操作规程和甲方现场协调人员的合理指令及规划标志作业，因乙方提供的砼泵车司机和指挥作业不当引起的人员伤害、砼泵车损坏或灭失，由乙方承担责任及发生的一切费用。

　　3、乙方承担砼泵车(含臂架、砼泵车本身、司机和指挥、支腿、软管等)的安全责任。

　　4、在施工过程中如发生安全事故，双方必须积极配合做好事故的处理工作，在妥善处理完毕后再明确事故引发的原因并划清责任。因甲方原因导致的责任由甲方全部承担;因乙方原因导致的责任由乙方全部承;甲乙双方都有责任的，按责任比例承担。

　　5、乙方应对砼泵车及砼泵车司机和指挥购买保险，在租赁期间，如发生安全事故，由乙方负责通知保险公司、提供检验报告和有关资料，并向保险公司索赔，索赔款项用于事故损失的赔偿，甲方给予必要的协助，但不承担任何相关费用。

　　第七条、职业安全健康

　　1、 甲、乙双方必须认真遵守国家及当地**部门制订的职业安全健康的法律、法规。

　　2 、乙方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产，乙方必须执行甲方的“职业安全健康管理体系”要求，服从甲方管理，接受危害辨识和安全交底，并按有关规定采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非甲方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

　　第八条 违约及责任

　　1、甲方须至少提前3天以书面形式通知乙方组织砼泵车和人员进场。

　　2、乙方应按甲方要求及时组织砼泵车和人员的进场，逾期或未按甲方要求组织进场的，按每天扣取租赁费的10%违约金。

　　第九条、不可抗力

　　1、双方由于不可抗力因素，如战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等事件，而影响合同执行时，在对方确认后则合同履行时间可以延迟，延迟履行合同的期限应相当于事件影响的时间。

　　2、受不可抗力影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事件情况以书面方式通知另一方，并在3日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。逾期不提交的，视为放弃不可抗力的确认。

　　3、因不可抗力事件，造成机械损失和人身伤害的，由乙方承担各自责任。

　　第十条、其它

　　租赁期间，砼泵车的所有权属于乙方，甲方享有砼泵车的使用权，甲方不得将砼泵车转让或作为财产抵押。

　　第十一条、争议的解决方式

　　合同履行过程中，双方不得随意终止合同，否则造成的损失由责任方承担。因故终止合同需双方协商妥善解决，协商不成时，向合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　第十二条、未尽事宜

　　本合同条款已经双方协商确认，所有字体均为打印字体(除签字和日期外)，其它书体及涂改均无效。其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条、合同生效

　　本合同原件一式四份，甲、乙双方各执二份。经双方法定或委托代理人签字、盖章(须加盖骑缝章)生效，双方办理完砼泵车退场交接手续并付清款项后自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　承租方：__________公司

　　出租方：__________公司

　　出租方根据承租方需要，同意将砼泵车(以下简称“泵车”)租给承租方使用。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务关系，经双方协商一致，签定本合同。

　　第一条 车辆的租赁价格、期限及结算方式

　　1.租赁价格：____元/m3(现场泵送单价)。

　　2.租赁期限：承租方和出租方根据工程需要另行协商。

　　3.结算方式：泵送方量累计达到________方结算一次。

　　第二条 双方权利与义务

　　1.合同签订后，出租方应根据承租方需要提供泵车资料复印件。

　　2.租赁期间，承租方根据工作需要可随时调度出租方泵车。出租方内部有泵送任务时，应提前与承租方协商，在不影响承租方生产的情况下，可将泵车调回。在承租方没有泵送任务的前提下，出租方可将泵车转租给第三方使用，其后承租方泵送任务顺延。承租方与第三方同时有泵送任务时，优先满足承租方使用。

　　3.出租方负责泵车的运行、操作、维护保养等工作，并承担相应费用;操作人员要持有效证件上岗。

　　4.出租方负责泵车在租赁期间所需的燃料、油料，并承担相应费用。

　　5.操作人员自进入承租方施工现场，必须遵守承租方施工现场的规章制度，服从承租方的安排和管理。如司机违章或不接受管理，承租方有权对其进行经济处罚，其罚金可从租赁费中直接扣除。

　　6.如有正当理由，承租方有权要求出租方更换操作司机。

　　7.出租方承担泵车的养路费、保险费等，并承担租赁期间因自身原因所发生的一切安全、机械事故责任。

　　8.承租方有义务为出租方泵车操作人员提供住宿条件和泵车停放场地。

　　9.承租方在租用期间有义务保护出租方泵车。

　　第三条 出租方与承租方的变更

　　承租方不得将泵车转租给第三方使用。

　　第四条 违约责任：

　　如有违约，违约方应据实赔偿守约方直接损失。

　　第五条 争议的解决方式

　　如有争议，双方协商解决;协商不成，可向当地人民法院起诉。

　　第六条 其它约定事项

　　《混凝土输送泵车施工安全技术交底》作为合同附件，双方严格按照混凝土输送泵车施工安全技术交底进行施工作业。

　　合同未尽事宜，双方协商解决。

　　第七条 合同终止条件

　　承租方付清全部租金后本合同自行终止。

　　第八条 合同生效条件

　　本合同经双方加盖公章，经办人签章后生效。

　　本合同一式肆份，承租方贰份，出租方贰份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　出租方：甲方________________________

　　承租方：乙方________________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，按照*等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利与义务关系，经双方协商，签订本合同。

　　第一条 租赁设备名称、数量、价值

　　甲方根据乙方的要求，选定以下设备租赁给乙方使用，具体报价见附件一、二 设备名称：

　　规格型号：________________________

　　价 值：________________________

　　数 量：________________________

　　附 件：________________________

　　状 况：运转正常

　　使用地点：________________________

　　第二条：租赁期限

　　自20xx年 月 日至20xx年 月 日止合计 天，如需要继续租用，应在本合同期满前15日内，重新签订合同。若乙方实际使用期限不足一个月的但超过了15天(含15天)，按照一个月计算租金，15天以内按照月租金的50%计算。租赁期满后，双方没有续签合同，而乙方又不购买本合同设备而继续使用本合同设备的，自租赁期满之日起，按照实际使用天数计算租金。

　　第三条： 租金及结算

　　设备租赁费用：________/月.套，________天.套

　　租金支付：本合同签订的当日，乙方应向甲方缴纳第一期租金 /月.套，共计租金元整，以便甲方准备相关租赁工作。此后乙方务必在每月的10日之前向甲方预付下一租期(或下一个月)的租金。如乙方不能按期支付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收千分之五的滞纳金。

　　第四条：保证金

　　经甲、乙双方协商，甲方收取乙方每套设备____________ 万元保证金，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵为租金。租赁期满，扣除应付租赁设备的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第五条：双方责任和权力

　　在设备租赁期间，本合同及附件中所列租赁设备的所有权属于甲方，乙方对租赁设备只有使用权，没有所有权。乙方收到设备后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件，因乙方未按规定投保造成设备财产损失而无法得到赔付的，应由乙方负责全部赔偿。

　　1、甲方责任和义务

　　甲方确保租赁给乙方的设备质量合格，出厂时运行正常、机件齐全。

　　2、乙方责任和义务

　　(1)在租赁期内，乙方不得转让或作为财产抵押，未经甲方书面同意乙方不得将租赁设备转租给第三人，亦不得在设备上改善、增加或拆除任何部件和迁移安装地点，甲方有权随时检查设备的使用和完好情况，乙方应提供配合。

　　(2)设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责，设备的质量问题由甲方负责。

　　(3)租赁期内发生和各类机械事故，乙方均应及时如实填写事故报告，并通知甲方，对隐瞒不报或避重就轻，甲方有权向乙方提出赔偿要求，情节严重者，甲方有权终止租用权。

　　(4)使用结束后，乙方一次结清费用并且必须做好设备的退场工作，完好退还到甲方指定地点。

　　第六条：租赁设备的交货和验收

　　1、租赁设备交货地点为甲方，由甲方向乙方交货。因不可预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁设备延迟交货，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁设备，同时将将收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁设备已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁设备的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符，不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则视为租赁设备符合本合同及附件的约定要求。

　　第七条：租赁设备的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁设备在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常机油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。因设备质量问题造成维修的，由甲方负责维修费用，但因乙方操作不当而引起的维修费用则由乙方承担。

　　2、乙方在使用过程中更换易损件，应按照本合同附件《 设备清单和价格表》中所列清单和价格，提前一天向甲方提出购买清单，购买费用从保证金扣除。

　　3、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修，甲方维修设备所产生的差旅费用由乙方承担。甲方正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数租金;若是乙方操作不当原因造成设备故障的，乙方租金不能免除。

　　4、租赁设备在安装、保管、使用等过程中致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　5、租赁设备在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税金，均由乙方承担。

　　第八条： 租赁设备运费的承担

　　租赁设备进场退场的费用，运费由乙方承担。

　　第九条：租赁设备的损毁和灭失。

　　1、乙方承担在租赁期间内发生的租赁设备的毁损(正常损耗不在此列)和灭失的风险。

　　2、在租赁设备发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之

　　一，由乙方负责处理并承担其一切费用：

　　(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态;

　　(2)更换与租赁设备同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用

　　(3)当租赁设备损毁或灭失至无法修理的程度时，乙方应按《设备租赁报价单》中所列的售价赔偿甲方。

　　第十条：特别约定

　　1、在租赁期内或期满后，若乙方要求购买本合同设备的，甲方同意按本合同附件《设备租赁报价单》规定的优惠价格将设备所有权转给乙方。乙方保证金可转化为购买设备款，已支付的租金则不予以退还。

　　2、若乙方按照本条约定愿意购买本合同设备的，需提前7天告知甲方，而设备转让款的支付时间可双方协商确定，但最迟应在自原租赁期满之日起不超过15天内付清全部设备转让款。

　　第十一条：商业秘密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外，任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条：违约责任

　　1、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反合同约定。都应向对方偿付本合同总租金的 % 的违约金。

　　2、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方除按照本条第一规定追究乙方违约责任外，还有权采取下列措施：

　　(1)没收乙方保证金，要求乙方及时付清全部租金和其他相关费用。

　　(2)终止本合同，收回或要求归还租赁设备，并要求乙方赔偿甲方的一切损失，包括但不限于合同履行完毕的预期全部租金利润。

　　第十三条：合同期满后，如双方愿意延长租赁期，应重新签订合同。

　　第十四条：争议解决方式：

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，约定应 人民法院起诉，其诉讼费用及胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　第十五条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方通过协商做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　出租方：__________________(以下简称甲方) 承租方：__________________(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》有关条款，甲乙双方经过充分协商，就乙方租赁甲.com方电脑事宜达成如下协议：

　　一、乙方租赁甲方电脑，电脑配置详见附件(电脑设备保值价合同书)，以下简称租赁电脑。

工程设备租赁合同范本20份（扩展7）

——路灯工程合同范本20份

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　为确保伶俐镇路灯正常照明，便于车辆、行人安全通行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定和伶俐镇路灯实际情况，甲、乙双方本着自愿、*等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接伶俐镇路灯维修工作所涉及的双方权利与义务等事项签定本协议书，双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　（1）工程名称：伶俐镇路灯维修

　　（2）工作内容：太阳能灯维修

　　二、维修、维护范围：

　　协议维修、维护范围为：采购太阳能控制器、LED光源、维修等。

　　三、维修、维护期限：

　　维修工作于20xx年 月 日之前完成。

　　四、维修、维护费用：

　　1、经双方协商约定材料供给、维修费用包干共计： 壹拾贰万壹仟捌佰元整（￥121800。00元）。

　　2、此费用包括：

　　（1）维修、维护人工费；

　　（2）除高空作业*台车租赁费以外的所有机械费用；

　　3、光源、控制器、和小型电器元件费用；

　　4、管理、税金等其他所有费用。

　　五、维修、维护要求：

　　1、乙方保障维修期间的操作施工安全；

　　2、乙方应在维修结束后调试；

　　3、乙方保证所维修的电器设备质保，质保期一年；

　　4、如遇其他相关材料的更换工作需向发包方另行通知；

　　六、相关资料提交：

　　如涉及合同约定费用范围以外的材料、机械需报经甲方同意并照像确认后实施，乙方应提供相关材料、机械费用发票作为报销据。

　　七、付款方式：

　　1、本合同维修工作完成后通知甲方进行验收，工程款原则上按进度分二次支付。第一次支付在工程维修完工后支付至工程款总额的70%；第二次支付待验收合格后十五个工作日内结算至工程款总额的95%。剩余5%工程款留作工程质量保证金，待工程保修期满检查无质量问题后结清，工程结算款最终由审计部门核定为准。

　　2、实施过程中发生的合同约定范围以外的材料、机械费用经甲方确认按实报销。

　　八、甲方的责任：

　　甲方协助消除妨碍乙方施工的`障碍物；按合同约定内容支付维护费用。

　　九、乙方的责任：

　　1、按照约定的施工范围、期限和要求进行施工，确保路灯满足照明和相关部门要求。

　　2、按合同约定提供相关资料。

　　十、特别约定：

　　1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。

　　2、施工过程中涉及的线路通道、停电计划等，由双方共同协调处理。

　　十一、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。

　　十二、本合同经甲、乙双方代表签字、盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。

　　十三、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　发包人（全称）：________（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：小区内一期管线敷设、灯具底座、灯具安装。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光

　　三、合同工期

　　开工日期：20__年5月18日

　　竣工日期：20__年6月18日

　　管线敷设工期总日历天数20天、灯具安装日历天数30天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。

　　五、合同价款

　　1、金额（大写）：管线敷设、安装及调试费用：

　　2、灯具价格：另行商定，甲方保留可增加权力，暂定左右（此项费用另行

　　签署补充协议。

　　六、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠（柱）基础完成以后，支付合同价款的20%，即RMB元，灯具进工地并安装完毕后，再支付合同价款的.20%，即RMB元，通电调试完毕后，支付合同价款的20%，即RMB元，剩余工程设备款，一年后结清。

　　七、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同书

　　2、合同条件

　　3、招标文件

　　4、投标书及其附件

　　5、国家和市有关标准、规范及有关技术文件

　　6、图纸

　　7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　八、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

　　九、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质

　　量保修责任。

　　十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款

　　项。

　　十一、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：________

　　合同订立地点：________

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人（公章）：________

　　住所：________

　　法定代表人：________

　　电话：________

　　传真：________

　　开户银行：________

　　账号：________

　　邮政编码：________

　　承包人（公章）：________

　　住所：________

　　法定代表人：________

　　电话：________

　　传真：________

　　开户银行：________

　　账号：________

　　邮政编码：________

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方经友好协商，签定本合同，共同遵守。

　　第一条工程项目

　　1、工程名称：______________;

　　2、工程地点：______________;

　　3、工程内容：______________;

　　4、承包方式：______________。

　　第二条工程期限

　　1、该工程定于______年______月______日开工，______年______月______日竣工，工期共计______个月。

　　2、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延：

　　(1)不可抗力原因。

　　(2)甲方未提供施工必备条件。

　　(3)其他非乙方原因引起的工期延误。

　　第三条双方的权利与义务

　　1、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。

　　2、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。

　　3、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。

　　4、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。

　　5、乙方负责竣工移交前工程范围的.施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。

　　6、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。

　　7、乙方未经甲方允许夜间不得施工。

　　8、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。

　　第四条合同总价及付款方式

　　1、合同总价为：大写人民币__________________元整(小写￥______元)。

　　2、付款方式：工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%，工程款即______元(大写人民币____________元整)。余下的本合同总价的5%，工程款即______元(大写人民币____________元整)作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。

　　第五条工程质量

　　1、工程效果达到甲方的图纸要求。

　　2、乙方所**品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。

　　第六条售后服务

　　1、该工程的质量保证期为______年，从验收合格之日起计算。

　　2、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。

　　3、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。

　　第七条工程竣工及验收

　　1、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。

　　2、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。

　　甲方_______________

　　委托乙方_______________对(工程项目名称)工程的施工提供约定范围内的监理服务。为明确双方在履行合同期间的.权利、义务与责任，经双方协商一致，签订如下协议：

　　1本协议书中的名词和用语与下文提到的合同通用条款中规定的含义相同。

　　2下列文件构成本监理合同(以下简称“本合同”)不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准。

　　(1)在本合同履行中甲乙双方共同签订的补充协议与修正文件;

　　(2)本合同协议书;

　　(3)本合同专用条款;

　　(4)本合同通用条款;

　　(5)施工监理委托书或监理中标通知书;

　　(6)投标书;

　　(7)甲乙双方同意列入本合同的其它文件。

　　3甲乙双方同意按照本合同的约定，履行和承担各自的全部义务和责任。

　　4甲乙双方同意在本合同约定的监理范围和监理合同期内的监理合同价款总额为人民币万元。

　　5本合同施工监理期为___________个月(天)，即从________年_______月______日至_______年_______月____________日。

　　6本合同经双方法定代表人或其授权的代理人在协议书上签并加盖公章后生效，至监理工作完成并结清监理合同价款终止。

　　7本合同正本一双两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本_______份，双方各执________份。当副本与正本不一致时，以正本为准。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　单位全称(单位全称)

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　合同签订时间年月日

　　(以下简称“甲方”)

　　(以下简称“乙方”)

　　经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着*等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程

　　二、工程地点：贵州镇远县

　　三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。

　　第二条 工程实施

　　一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。

　　二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。

　　1、不可抗力原因。

　　2、甲方未提供施工必备条件。

　　3、其他非乙方原因引起的工期延误。

　　三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。

　　四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。

　　五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。

　　六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。

　　七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。

　　八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。

　　九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。

　　十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。

　　第三条 合同总价及付款方式

　　一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整(小写：￥5160000.00元)。

　　二、付款方式：

　　工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即49020xx.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写：人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。

　　第四条 工程质量

　　一、工程效果达到甲方的图纸要求。

　　二、乙方所**品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。

　　第五条 售后服务

　　一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。

　　二、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的'通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。

　　三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。

　　第六条 工程竣工及验收

　　一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。

　　二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。

　　甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。

　　三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。

　　第七条 违约责任

　　一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

　　二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。

　　三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金;

　　第八条 其它事项

　　一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。

　　三、本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　发包人（全称）：  （以下简称甲方）

　　承包人（全称）：  （以下简称乙方）

　　支持方（全称）：  （以下简称丙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲、乙、丙叁方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：  路灯亮化工程

　　工程地点：

　　工程内容： 市政道路路灯设备材料供应、灯具底座安装、灯具安装、管井砌筑、灯光照明调试。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述市政道路两侧所有路灯的设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试、残渣外运及因此损坏的人行道修复。

　　三、合同工期

　　开工日期：20**年11月1日

　　竣工日期：20**年11月30日

　　合同总工期 30天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准必须达到国家相关强制标准。

　　五、合同价款

　　本工程实行总价包干，总计工程价款  元，大写： ，不足部分由乙方垫付，总结算时以财政评审为准。

　　六、结算方式：

　　该工程合同签订由乙方垫资施工，完工后经甲、丙方验收合格后一次性支付给乙方。

　　七、安全责任

　　乙方在路灯施工过程中，应安全施工，杜绝安全事故发生。

　　八、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）工程完工后7日内组织相关部门进行验收，超7日不验收视为验收合格。

　　（2）甲方负责电源接放点。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

　　（2）保证工期要求，确保工程如期完成。

　　九、特别条款

　　丙方作为本工程的支持方，全程监督乙方的工程质量，负责按合同约定拨付工程款给乙方。

　　十、本合同书一式叁份，甲乙丙叁方各执壹份。

　　十一、合同生效

　　合同订立地点：

　　本合同叁方约定 签字盖章 后立即生效。

　　发包人（公章）：

　　法定代表人：

　　年 月

　　支持方（公章）：

　　法定代表人：

　　年 月

　　承包人（公章）： 法定代表人：  年  月  日 日 日

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：xxxx

　　工程地点：xxxx

　　工程内容：小区内二期管线敷设、灯具底座、灯具安装。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年5月18日竣工日期：20xx年6月19日管线敷设工期总日历天数21天、灯具安装日历天数31天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。

　　五、合同价款

　　1、金额xxx(大写)：管线敷设、安装及调试费用：RMBxxx万元(固定总价)￥：xxx元

　　2、灯具价格：另行商定，甲方保留可增加权力，暂定左右(此项费用另行签署补充协议)。

　　六、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠(柱)基础完成以后，支付合同价款的30，即RMB元，灯具进工地并安装完毕后，再支付合同价款的30，即RMB元，通电调试完毕后，支付合同价款的30，即RMB元，剩余工程设备款，一年后结清。

　　七、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1)、本合同书

　　2)、合同条件

　　3)、招标文件

　　4)、投标书及其附件

　　5)、国家和市有关标准、规范及有关技术文件

　　6)、图纸

　　7)、双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件

　　八、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

　　九、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十一、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：xxxx

　　合同订立地点：xxxx

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：__________________________________

　　乙方：__________________________________

　　甲方承建的___________________工程，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容

　　按照甲方施工要求，安装24盏路灯和1盏一体化信号灯的工程项目。

　　二、合同工期

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为__________天；开工日期为：__________年 __________月__________日，竣工日期为：__________年 月__________日。

　　三、工程造价、路灯单价及付款方式

　　1、工程造价：__________元，大写：__________ 。

　　2、每盏太阳能路灯单价3300元，一体化信号灯8750元。

　　3、甲方根据乙方负责施工之上述工程以__________方式对乙方进行一次性结算，各类税费均由乙方另行缴纳。

　　四、组织管理

　　1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2、乙方必须确保进场人员的技术素质。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活等工作。

　　4、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。

　　（2）负责审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　（3）负责与甲方相关部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　（4）甲方在本合同签订之日起3日内，向乙方缴纳工程款的 %订金，此订金在所约定期限内到乙方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的.发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　（3）工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　（4）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　六、工程质量及验收标准

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。

　　七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

　　八、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。

　　九、该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

　　甲方：__________乙 方：__________

　　代表：__________代 表：__________

　　经办人：__________施工责任人：__________

　　______年___月___日 ______年____月____日

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：

　　一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。

　　二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。

　　三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前_________ 天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。

　　四、乙方责任；

　　1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。

　　2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的.型号、规格及数量详见内置清单。

　　3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。

　　五、工程金额及付款方式：

　　1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整（24000元整）。

　　2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30% 的预付款，计人民币￥：柒仟贰佰元整（7200元整）。

　　3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。

　　六、施工与工期：

　　1、乙方收到甲方预付款之日起， 进入现场施工。

　　2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。

　　八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：***路灯亮化工程

　　工程地点：***镇

　　工程内容：**街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。

　　二、项目总造价

　　1、本路灯项目含税总造价为人民币：

　　2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

　　三、款项支付

　　1、签订合同之日起__日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

　　2、货到施工现场后__日内甲方付总工程款的'85%;

　　3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。

　　4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金

　　四、质量标准

　　工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。

　　五、工程期限

　　1、从合同签定之日起40日内（或业主通知后10天内），乙方材料全部进场交付甲方验收。

　　2、材料验收合格后20日内乙方应安装结束，交付甲方验收。

　　3、如遇下列情况，工期可以顺延：

　　1.甲方未能完成基础部分、电缆管道铺设，或未能按图纸完成基础部分、电缆管道铺设（包括基础部分接地）。

　　2.在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上（每次连续四小时以上）影响正常施工。

　　3.未按合同规定拨付工程款而影响施工。

　　4.人力不可抗拒的因数（如台风、水灾、地震以及其他自然原因等）而延误工期。

　　六、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程完工验收后一次性结清工程款。

　　七、安全责任

　　乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。

　　八、附则

　　1、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

　　2、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　3、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　4、合同生效

　　合同订立地点：

　　供方（章）

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　需方（章）

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　甲方：__________________________________

　　乙方：__________________________________

　　甲方承建的___________________工程，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容

　　按照甲方施工要求，安装24盏路灯和1盏一体化信号灯的工程项目。

　　二、合同工期

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 天;开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　三、工程造价、路灯单价及付款方式

　　1、工程造价： 元，大写： 。

　　2、每盏太阳能路灯单价3300元，一体化信号灯8750元。

　　3、甲方根据乙方负责施工之上述工程以 方式对乙方进行一次性结算，各类税费均由乙方另行缴纳。

　　四、组织管理

　　1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2.乙方必须确保进场人员的技术素质。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活等工作。

　　4、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　五、双方责任

　　1.甲方责任：

　　(1)负责工地现场的.工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。

　　(2)负责审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　(3)负责与甲方相关部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　(4)甲方在本合同签订之日起3日内，向乙方缴纳工程款的 %订金，此订金在所约定期限内到乙方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2.乙方责任：

　　(1)严格按照施工图纸施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　(3)工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　(4)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　(5)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　六、工程质量及验收标准

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。

　　七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

　　八、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。

　　九、该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

　　甲 方： 乙 方：

　　代 表： 代 表：

　　经办人： 施工责任人：

　　______年___月___日 ______年____月____日

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：小区内一期管线敷设、灯具底座、灯具安装。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光

　　三、合同工期

　　开工日期：20__年5月18日

　　竣工日期：20__年6月18日

　　管线敷设工期总日历天数20天、灯具安装日历天数30天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。

　　五、合同价款

　　1、金额(大写)：管线敷设、安装及调试费用：

　　2、灯具价格：另行商定，甲方保留可增加权力，暂定左右(此项费用另行

　　签署补充协议。

　　六、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠(柱)基础完成以后，支付合同价款的20%，即RMB元，灯具进工地并安装完毕后，再支付合同价款的`20%，即RMB元，通电调试完毕后，支付合同价款的20%，即RMB元，剩余工程设备款，一年后结清。

　　七、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同书

　　2、合同条件

　　3、招标文件

　　4、投标书及其附件

　　5、国家和市有关标准、规范及有关技术文件

　　6、图纸

　　7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　八、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

　　九、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质

　　量保修责任。

　　十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十一、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人(公章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　承包人(公章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　合同编号：_____________订购方：________________(以下简称甲方)

　　承揽施工承方：_________________(以下简称乙方)

　　根据《*******合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律，法规规定，经协商一致，本着自愿、*等、互利的原则，双方达成以下合同条款。

　　第一条工程名称：_________________

　　第二条工程地点：_________________

　　第三条工程价款及支付方式

　　1工程价款合同价款￥大写

　　2支付方式工程验收后付合同金额的，余下在工程验收后天内一次付清。

　　第四条工期工程期限为天，即合同生效时间为第一天计时，至第天止为工期。

　　注：_________________工期间如遇不可抗力因素雨，冰雹，四级以上大风，停电，地震等或甲方原因造成停电等原因，工期顺序后延。

　　第五条双方责任

　　甲方责任：_________________

　　乙方责任：_________________

　　工程验收：_________________

　　第六条违约责任：_________________

　　第七条保修

　　1保修期：_________________

　　2保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

　　甲方签章：_________________负责人签章：_________________身份证号：_________________手机;

　　乙方签章：_________________负责人签章：_________________身份证号：_________________手机：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：***路灯亮化工程

　　工程地点：***镇

　　工程内容：**街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。

　　二、项目总造价

　　1、本路灯项目含税总造价为人民币：

　　2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

　　三、款项支付

　　1、签订合同之日起__日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

　　2、货到施工现场后__日内甲方付总工程款的85%;

　　3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的'95%。

　　4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金

　　四、质量标准

　　工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。

　　五、工程期限

　　1、从合同签定之日起40日内（或业主通知后10天内），乙方材料全部进场交付甲方验收。

　　2、材料验收合格后20日内乙方应安装结束，交付甲方验收。

　　3、如遇下列情况，工期可以顺延：

　　1.甲方未能完成基础部分、电缆管道铺设，或未能按图纸完成基础部分、电缆管道铺设（包括基础部分接地）。

　　2.在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上（每次连续四小时以上）影响正常施工。

　　3.未按合同规定拨付工程款而影响施工。

　　4.人力不可抗拒的因数（如台风、水灾、地震以及其他自然原因等）而延误工期。

　　六、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程完工验收后一次性结清工程款。

　　七、安全责任

　　乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。

　　八、附则

　　1、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

　　2、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　3、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　4、合同生效

　　合同订立地点：

　　供方（章）

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　需方（章）

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：路灯安装工程

　　二、工程地点：城区320国道长龙至楮塘段、兴廉大道、车站路 三、承包范围和内容：

　　范围：按招标方提供的工程量清单除甲方提供的的材料清单以外的所有路灯安装、调试、管道敷设、路灯基础等相关工程直至亮灯验收。(清单附后)

　　内容：1、人工挖、恢复路灯线沟槽土方;2、路灯安装、调试、铺设路灯线、路灯基座;3、残渣外运。

　　四、工程合同造价：

　　第二条 施工准备

　　一、甲方：

　　1、 负责办好工程施工许可手续。

　　2、负责提供地下自来水管线布置情况，为乙方施工提供临时用水、用电的施工场地，提供临时设施所需场地。

　　3、负责组织承、甲方和设计人员及有关部门参加施工要求交底会审，交付道路或管线*面、测量控制点和路灯安装点。

　　二、乙方：

　　1、负责施工区域所有矛盾处理及用水、电的水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作，并缴纳用水、用电费。

　　2、编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)及用水、用电计划并送甲方。

　　3、负责维护施工范围甲方交付的测量控制点，维护施工区域出现的文物、古迹等。

　　4、做好施工区域交通秩序维护。

　　第三条 工程期限

　　一、工程总工期天(日历天)，自年月 日开工至 年 月 日竣工验收。

　　二、如遇下列情况之一，经甲方现场代表(或监理工程师)签证后工期相应顺延：

　　1、甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。 2、重大设计变更，致使施工无法进行而影响进度。

　　3、人力不可抗拒因素(如台风、水灾、地震等)而延误工期。

　　第四条 工程施工

　　一、本工程质量除甲方特别要求以外均要达到国家合格标准。

　　二、本工程以市政工程质量检验评定标准为评定工程质量等级依据，由邵东县建筑工程质量监督站实行质量监督。

　　三、乙方必须严格按照施工方案、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表(或监理工程师)的监督。

　　四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，经甲方验收检验合格方可用于工程施工。 2、对材料改变或代用必须甲方同意并发正式书面通知，经甲方派驻代表(或监理工程师)签证后，方可用于工程。

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　4、乙方应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员对工程进行分项、分部工程和单位工程质量进行评定，并及时将单位质量评定结果送甲方(或监理单位)和质量监督站。

　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门。一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位);重大质量事故的处理方案，应经甲方、监理单位、设计单位共同研究并签证后才能实施。

　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　7、乙方严格施工操作规程，确保工程施工安全，否则，因此引起的一切质量事故及安全事故概由乙方自负。

　　第五条 建筑材料、设备的供应、验收

　　一、除甲方供应的路灯全套、线材等(见附材料清单)以外其他材料、设备由乙方采购，乙方对甲方交付的材料均要签字确认，对甲方交付后的材料造成的损坏和浪费均由乙方负责(包括灯具的调试等)。

　　二、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程，甲方为对乙方提供的材料需复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由乙方承担。

　　第六条 工程价款的支付与结算方式

　　一、工程款支付：本工程由乙方垫资施工。乙方在单项工程竣工验收后，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件审查完毕后一年内拨付工程款的95%，5%留作质量保证金，质量保证金不计利息。工程保修期为两年，质保金保修期满并经复查验收合格后方可支付，甲方未按时支付的工程款按银行同期存款利息计息。

　　二、乙方所交的工程保证金30万元在机械、材料进场时拨付5万元，工程完成一半时再拨付10万元，工程完工时拨付清。

　　三、工程结算

　　1、工程计量：依据甲方的预算价和工程清单双方代表现场签证单计算增加减工程量。

　　2、计价、取费依据《湖南省建设工程计价办法》(湘建价【20xx】406号文件)及现行有关补充文件。定额按20xx年《湖南省市政工程消耗量标准》，计价方法按工程量清单计价，取费不包括养老保险

　　3、主要材料价格调整：施工时的材料价格涨幅均与甲方无关，如因第二条第三款工期延误原因造成的其材料价格涨幅必须经甲乙双方代表共同签证认可。

　　4、按上述结算方式进行造价计算，总造价下浮 %做为该工程结算造价。

　　第七条 施工与设计变更

　　一、甲方交付的设计要求、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、甲方双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。增加造价时，必须甲乙双方另行协商好后乙方才予实施。

　　第八条 奖罚条件

　　一、工期提前或拖延的奖罚：按合同工期完工者不奖不罚;对合同工期每延期一天(按日历天)，由乙方按200元/天向甲方支付违约金。

　　二、工程质量的奖罚：达到合同约定条件，不奖不罚;由于乙方原因，达不到合同约定条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任。工程质量的合格均由当地工程质量监督部门评定。

　　第九条 工程维修

　　质保期内，该工程若出现质量问题，乙方应及时维修，所需费用由乙方负责，若乙方不及时修复，甲方有权另请他人维修，费用在乙方质保金或工程款中扣除。工程质保期从工程竣工验收合格之日起开始计算。

　　第十条 附则

　　一、未尽事宜，双方协商解决。

　　二、本合同的组成部分包括：招标公告、招标须知、甲方提供的工程量清单、甲方提供的材料清单、甲方工程预算造价。

　　三、本合同一式六份，承、包方各执三份，合同自签订之日起生效，工程竣工验收，符合要求结清工程款后终止。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　本合同签订日期：日

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方为加快新农村建设，提供本村品味和方便村民生活，经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程，为确保工程质量，经供电部门推荐，村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工，经双方协商一致，特签订本合同：

　　一、工程名称：_________________，施工地点：_________________

　　二、承包方式：包工包料，自负盈亏，自担风险。

　　三、工程造价按乙方实际施工工程量结算。单价参照相关定额及丽水市市场信息价。

　　四、工程支付：工程款在工程完工后经验收合格审核结果认定后十五日内付清。

　　五、工程质量要求：材料由古市供电所指定的经销单位购买，安装标准，要求以供电部门验收为准。

工程设备租赁合同范本20份（扩展8）

——吊车设备租赁合同范本十份

　　出租方：_______（以下简称甲方）

　　承租方：_______（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协调一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、设备的使用地点及工程情况：

　　本租赁设备仅限于在_______用于。

　　二、设备租赁情况：______________

　　三、设备的所有

　　本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享有租赁期间的使用权，没有对租赁设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

　　四、甲方的基本责任：

　　1、提供技术型良好的设备，应满足乙方施工要求。若需夜间施工或____小时施工，甲方应该准备足够的驾驶员，期间产生的费用由乙方承担（不足一个月，以一个月计算，超过一个月另行商定）。

　　2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

　　3、甲方机手应该按设备操作规章施工。

　　4、若因甲方原因（如操作工疲劳驾驶，不听从乙方指挥人员擅自操作，或交于非专业人员操作，机械驾驶野蛮操作等）造成的安全事故或伤及第三者事故，一切责任由甲方承担。

　　五、乙方的基本职责：

　　1、为甲方机手提供食宿。

　　2、乙方不得强迫甲方机手违章作业或负荷作业。

　　六、结算方式及相关事宜：

　　1、租赁时间：自时开始计算租赁费，直到乙方宣布工程结束，签证为止。

　　2、结算方式：租金在甲方设备出场前结至____%，余款待旋挖桩基出场时全部结清。（甲方所有收入为税后收入，以现金结算，不再提供任何发票）

　　3、工作时间：每天工作时间不得超过____小时，不得疲劳驾驶。

　　4、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料。否则造成的停机损失由乙方承担。

　　5、设备维修：乙方应积极协助甲方机手做好设备维修的工作。

　　6、设备因故障停工，甲方需及时修理并通知乙方做好相应措施，如有必要，甲方应及时提供备用设备以满足乙方施工。

　　七、争议的解决：

　　有关本合同的一切争议，甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商，如协商不成，提交甲方所在地仲裁委员会，根据仲裁的相关程序进行仲裁裁决，仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

　　八、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_______

　　乙方（公章）：_______

　　法定代表人（签字）：_______

　　法定代表人（签字）：_______

　　承租方：________________（甲方）出租方：________________ （乙方）

　　甲方因生产需要，需用乙方汽车吊，根据《中华人民共和国合同法》，经双方*等协商，特订立本合同，共同执行。

　　第一条租赁内容

　　1、机型机号：

　　2、租赁期限：采用包月租方式。期限为：

　　3、作业范围：

　　4、租赁价格：汽车吊固定部分为/月，车辆加油由负责，乙方食宿由负责。

　　第二条结算方式

　　以现金或支票方式结算，每月付清租赁费。

　　第三条安全责任

　　1、施工时应严格按照“安全操作规范”执行，甲乙双方均有权阻止对方的违章行为，安全管理由甲方负责。

　　2、由于甲方对施工现场地面和地下设施、设备重量申报不清而造成事故，其责任和损失由甲方负责。

　　3、由于乙方操作失误而造成的事故，其责任和损失由乙方负责。

　　4、由于甲方指挥失误或安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

　　第四条甲乙双方权力和义务

　　（一）甲方

　　1、租赁期间由甲方对租赁设备只有使用权，但无所有权，甲方有权在合同范围内按生产需要对所租赁的设备进行指挥、调配，但不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移至合同外的作业地点，不得自行操作乙方设备，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

　　2、吊车在甲方工地上停置时，安全保卫工作由甲方负责，如造成损失由甲方负责。

　　（二）乙方

　　1、乙方驾驶人员必须服从甲方领导的指挥、调配，并遵守甲方的有关规章制度。

　　2、乙方提供的吊车必须运行正常，如遇特殊情况甲方应提供乙方3天的车辆维修、保养时间，如果设备发生故障，乙方应及时抢修。

　　第五条其它事项

　　第六条争议解决方式

　　合同履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可至人民法院解决。

　　第七条合同的生效与终止

　　本合同一式二份，双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲乙双方履行合同约定的全部义务，竣工结算价款支付完毕，本合同终止。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承租方（甲方）：______________

　　出租方（乙方）：______________

　　兹有甲方因施工需要租用乙方汽车起重机（以下称吊车），为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

　　一、概况

　　1、吊车型号（吨位）及车牌：

　　2、施工地点：_____________________；

　　3、施工内容：_______________

　　4、使用时间：20___年___月___日到20___年___月___日。

　　二、租赁金和付款方式

　　1、每月租金每天工作小时，即：上午点至点；下午___点至___点。以外工作时间按加班计算，每小时___元。

　　2、每天下班时必须签单，作业时间以签单为准。

　　3、吊车到现场前，预付人民币_______元，以后每月月底（当月29号至下月2号）结清当月吊装款，吊车退场前结清全部款项。如果延误结算，每天加收余款的2%做滞纳金。

　　4、如果甲方需要发票，乙方按当时税点（8%）加收税金，打印真实有效的发票。

　　三、安全责任

　　1、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥。乙方需配备有上岗证书的起重人员指挥，甲方协助现场的安全管理工作。

　　2、吊装作业，作业前，甲方负责向乙方吊车司机进行交底，保障现场道路畅通，作业场地的'*整、结实。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业安全，严禁违障作业，违障指挥。乙方施工过程中若发生野蛮作业，甲方有权予以制止，并按施工后果严重程度扣除台班费。

　　3、施工中若发生安全事故时，责任划分原则为；吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责；吊钩以下（不包括钢丝绳、锁扣、捆扎）由甲方负责。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、在出租期间内甲方对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移规定范围内作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

　　2、月租期间甲方负责进场车辆燃油。

　　3、吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏、丢失（包括部件），其损失由甲方负责。

　　4、必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

　　5、起重工（具有合格操作证）由乙方提供。

　　6、甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。

　　7、吊装特殊设备，甲方要提供专用吊具。

　　8、夜间工作甲方要无偿配备足够的照明设施。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

　　2、乙方机组人吊如果有意懈怠，甲方又有充足材料证明的情况下，可以向乙方公司进行投诉，或者要求调换人员。

　　3、乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

　　4、每月车辆有两天保养、维修时间，台班照常计算。

　　5、如果设备维修时间超出两天以上按台班费予以扣除。

　　6、吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。

　　7、如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

　　8、具组装和分解吊车时，乙方派人指导。

工程设备租赁合同范本20份（扩展9）

——矿山设备租赁合同范本10份

　　出租方：（以下简称甲方）

　　承租方：（以下简称乙方）

　　根据《合同法》的有关规定，按照*等互利的原则， 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁机器名称：

　　甲方根据乙方自行选定的设备和技术质量标准，将以下机器出租给乙方使用：

　　机器名称 ：

　　规格型号 ：

　　数量 ：

　　使用地点：

　　第二条：租赁期限及租金总额

　　自_______年________月________日至________年________月________日止，租金总额 10000 如需继续租用，应在本合同期满前十五日内，重新签订合同。若乙方实际使用期限不足两个月的，按照两个月计算租金。

　　租赁期满后，双方没有续签合同，而乙方又不购买本合同机器而继续

　　使用本合同机器的，自租赁期满之日起，租金标准按合同规定租赁期内最后一个月的月租金标准计付。若乙方实际使用期限不足一个月的，按照实际使用天数计算租金。

　　第三条：租赁机器的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机器的所有权属于甲方。乙方对租赁机器只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如将租赁机器转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　3、乙方不得以任何理由对机器设备进行抵押、担保等处分行为。

　　第四条：租金的计算和支付

　　1、 租金及计算：详细参照本合同附件《机器租赁报价单》规定的标准支付租金；若乙方实际使用期限不足两个月的，按照两个月计算租金。

　　2、 租金支付：本合同签订的当日，乙方应向甲方交纳第一期租金，以便甲方准备相关租赁工作。此后乙方务必在每月的10日之前向甲方预付下一租期（或下一个月）的租金。如乙方不能按期支付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收千分之五的滞纳金。

　　第五条：保证金

　　经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金_____30000_________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机器的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第六条：租赁机器的交货和验收

　　1、租赁机器交货地点为甲方工厂，由甲方向乙方交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机器延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机器，同时将签收盖章后的租赁机器的验收收据交给甲方。

　　第七条：租赁机器的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁机器在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。机器设备的维修及费用由甲方负责，但因乙方操作不当而引起的维修费用则由乙方承担。

　　2、租赁机器在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

　　第九条：租赁机器的毁损和灭失

　　1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机器的毁损（正常损耗不在此限）和灭失的风险。

　　2、在租赁机器发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：

　　（1）将租赁机器复原或修理至完全能正常使用的状态；

　　（2）更换与租赁机器同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用；

　　（3）当租赁机器毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应按《机器租赁报价单》中所列的售价赔偿甲方。

　　第八条：违约责任

　　1、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额 20 %的违约金(即计人民币：___________元)。

　　2、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方除按照本条第一款规定追究乙方违约责任外，还有权采取下列措施：

　　（1）没收乙方保证金，要求乙方及时付清全部租金和其他费用；

　　（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机器，并要求乙方赔偿甲方的一切损失，包括但不限于合同履行完毕的预期全部租金利润。

　　第九条：争议解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交上海市仲裁委员会浦东新区分会仲裁或直接向浦东新区人民法院起诉，仲裁或诉讼费用及胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　第十条：其它

　　本协议壹式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章并在甲方收到乙方第一期月租和保证金后生效。

　　承租方（乙方）： 出租方（甲方）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　日期： 日期：

　　甲方（设备提供方）：

　　乙方（设备承租方）：

　　甲乙双方经友好协商，就以下医疗设备（以下简称租赁设备：迪瑞全自动五分类血细胞分析仪

　　序号：

　　设备型号名称：BF―6800

　　数量：壹台

　　约定价值：RMB整（￥元）

　　备注：

　　合计；

　　一、双方合作租借期为______共两年。甲方提供以上医疗设备供乙方使用，在合作期内，甲方负责进行设备使用培训及保修服务。乙方从甲方采购检验用耗材金额，月*均采购金额不得少于￥元；

　　二、设备属专机专用性质，所用耗材只能由甲方负责给乙方供货，乙方不能从第三方采购耗材，如违反甲方有权收回设备；

　　三、在本协议规定的合作期内，设备所有权归甲方、乙方接受设备，并保证设备的正常使用。在本合作期内，乙方另支付给甲方的设备维护保养费不得低于元/月且必须按时支付，如达不到本条规定，甲方有权随时收回设备，并不退还已收取的费用。乙方支付设备维护保养费给甲方的时间为每批耗材采购后，中心正常付款期限内含在耗材款项里一并付给甲方每月款项。乙方按以上条款，两年内从甲方采购耗材累计金额达万人民币，则到两年合作期限甲方将设备无偿赠送给乙方，设备所有权归乙方；

　　四、乙方须配备专门的设备使用操作人员，并对安全性和有效性负责、甲方不对乙方经营活动中的误诊等造成的设备损坏负责，乙方负责对设备的保管，如遗失或损坏，乙方必须按仪器约定价值进行赔偿。

　　双方同意本协议管辖法院为广州市荔湾区人民法院，在执行本协议的过程中如出现争议双方应友好协商解决，不能解决的任何一方均可向广州市荔湾区人民法院提起诉讼。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　出租单位：（简称甲方）

　　承租人：（简称乙方）

　　一、甲方同意双方的要求，将原有“xx路五金零部件门市部”租赁给乙方经营使用，经双方协商签订本合同，共同遵守。

　　二、原“xx路五金零部件门市部”共有固定资产2.3万元，其中房屋建筑面积100*方米，经营面积65*方米，货架11个，柜台20节，保险柜1个，办公用具若干。乙方每月按固定资产总额4%的比例向甲方交纳固定资产占用费。乙方每月向甲方交纳占用国家流动资金使用费160元。

　　三、原“xx路五金零部件门市部”属微利企业，*5年来*均月赢利额千元左右，经乙方充分考虑，同意每月向甲方上缴实现利润的10%作为统筹基金，每月一般不低于120元。

　　四、本租赁合同有效期为两年，自20xx年6月1日起至20xx年6月1日止。

　　五、合同履行期间，甲方对乙方的经营方向进行监督，负责对乙方的业务指导，组织乙方参加各种政治活动，保障乙方在不违反国家政策和规定的前提下自主经营，赢利除足数缴纳租金外自主使用。乙方要及时向甲方汇报业务经营情况，未能按月缴纳时，按应缴金额每日罚3%的滞纳金。

　　六、乙方在租赁经营期间，各种政治待遇不变，拥有自主经营的权力。

　　七、乙方向甲方缴纳的租金总额为1200元，每月月初前5天内向公司财务科缴纳，一般缴纳转账支票，如没有在银行另立账户，也可以缴纳现金。

　　八、本合同正本3份，甲乙及监证机关各1份，副本5份，甲方3份，乙方2份，分别交有关部门备查。

　　九、其他未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　承租方 (甲方)： 出租方 (乙方)：

　　联系人： 联系人：

　　电话： 电话：

　　甲乙双方经友好协商、本着诚实信用原则就设备租赁的相关内容达成如下合意。

　　1、甲方承租乙方相关设备，具体内容如下：

　　2、租赁期限为 年 月 日- 年 月 日

　　3、租金为 。租金支付方式 。

　　4、乙方人员、设备进场时间为 。

　　5、甲方只负责支付租金，设备产生的相关燃油费、相关人员工资、设备的调试、安装、维修等其他费用全部都有乙方负责。

　　6、乙方负责提供本合同约定的设备，乙方保证按照甲方提供的日期准时将设备、人员进场，保证甲方顺利施工。如乙方提供的设备或人员不具备开工条件，乙方应当承担违约责任。违约金为合同总价款的3%赔偿。

　　7、乙方应当保证向甲方提供的设备不存在产权纠纷，不得因此影响甲方的正常施工。如果因此影响了甲方的正常施工，乙方应当承担违约责任，违约金为本合同总价款的3%。如果因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　8、乙方承诺并且保证，已经为进场的设备及人员办理了相关保险，如果在施工过程中，乙方的设备及人员自身或给他人造成损坏，由乙方承担赔偿责任。

　　9、乙方在施工过程中造成的人员财产损失由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　10、如果在施工过程中设备发生故障，乙方应当及时派人员修理，如果不能立即修好的，乙方应当提供其他合格设备，保证甲方的施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　11、如果在施工过程中，乙方所派人员不能胜任工作或不能保证工作时间的，乙方应当及时更换人员，保证甲方施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　12、乙方应当保证其所派人员听从甲方的指派，本着勤勉、谨慎的原则认真完成工作。因乙方所派人员不听从甲方指派，给甲方或他人造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　13、如果甲方租赁的设备在进场前及进场的途中发生事故，由乙方承担责任。并且乙方保证及时调遣其他适格设备准时进场，不影响甲方的施工，由此给甲方造成损失的，由乙方承担违约责任。

　　14、乙方保证在设备人员进场前已经对设备进行了全面、彻底的检修；对人员进行的全面的安全、技能培训。如果乙方的人员和设备给他人造**身财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

　　15、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商。

　　16、如在履行本合同过程中发生纠纷，甲乙双方应当协商解决，协商不成的，按照以下第 中方式解决。

　　（1）、提交天津仲裁委员会仲裁。

　　（2）、提交 人民法院裁决。

　　17、本协议一式 份，甲乙双方各持 份，具有同等法律效力。

　　18、本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。

　　19、其它补充条款：

　　甲方： 乙方：

　　签定人： 签定人：

　　通信地址： 通信地地址：

　　日期： 日期：

　　出租方(以下简称甲方)：________________

　　承租方(以下简称乙方)：________________

　　甲方和乙方根据合同法等法律法规一致同意按照下列条款签订本融资租赁合同，并共同遵照执行。

　　第一章 合同的标的

　　乙方拟租赁____________________(设备名称)。甲方经审查同意支付设备价款及有关费用共计人民币________元(大写)，购进租赁物件后租给乙方使用，租赁物件明细表作为合同不可分割的一部分。

　　第二章 对租赁物件的权利和义务

　　2-1 在租赁期内合同附表所列租赁物件的所有权属于甲方，乙方对租赁物件只有使用权。乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、分租、抵押、投资或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。

　　2-2 租期内租赁物件由乙方使用，乙方有义务合理和适宜地保护租赁物件，并对由于乙方自己的过失或疏忽或由乙方可防止的任何第三人的行为造成的对租赁物件的灭失或损害负有赔偿义务。

　　2-3 为了保证租赁物件的正常使用和运转，乙方负责对租赁物件按技术要求进行正常的、适时的维修和保养。维修和保养所发生的费用均由乙方自付。租期内，租赁物件无论发生任何属于制造或使用的事故均由乙方负责解决，乙方不能因此而免除向甲方支付租金的义务。

　　2-4 甲方有权对租赁物件的使用情况进行检查，乙方应为甲方的工作提供方便。租期内，乙方每半年应向甲方提供乙方的财务报表，并向甲方报告经营情况。

　　2-5 租期内，乙方不得以任何形式明示或暗示其对租赁物件具有所有权和处分权，如乙方在此期间由于债务纠纷或依法破产，乙方应向法院、债权人或清算委员会申请对租赁物件不具有所有权，亦不得以租赁物件充做诉讼保金或抵偿债务，同时必须及时报告甲方。

　　2-6 租赁期满后，本合同租赁物件的处理：

　　a.留购

　　甲方同意按合同附表第12项所列的留购货价将租赁物件售与乙方。留购货价同最后一期租金一并支付。全部实际租金和留购货价以及出现合同第三条的情况(如有时)增加的税款、利息或延付利息和罚款利息付清后，甲方将租赁物件的所有权转移给乙方。

　　b.续租

　　甲方同意乙方对合同的租赁物件进行续租，其续租租期、租金金额、租金交纳日期等租赁条件由甲乙双方在合同期满前三个月内协商确定，并另订续租合同。

　　第三章 租期和租金

　　3-1 甲方出租、乙方承租租赁物件的租期共计________个日历月，进口设备的租赁期从设备到港日起算，国内设备租赁期从发货日起算，即自 _________年_____月_____日起，至_________年_____月_____日止(包括起止日)。

　　3-2 在本条第一款所列的租期内，乙方不得中止和终止对租赁物件的租赁，并不得以任何理由提出变更本租赁合同的要求。

　　3-3 本条第一款所列租期的全部租金总额包括设备价款、保险、银行费用、利息为______元(大写)，由乙方按租金偿付表(合同附件)向甲方分______次交付。

　　3-4 乙方向甲方支付本合同项下的租赁手续费为租赁总成本的百分之______，计人民币______元，乙方应将该项手续费在本合同双方签字之日后十天内全额付给甲方(手续费滞交影响合同执行所造成的一切损失由乙方负责)。

　　3-5 为按本条规定支付租金，乙方应在规定的每期租金交付日期(不包括交付日当日)前______日将租金划入甲方的帐户。

　　3-6 在租赁期内，由于国家增减有关税项、税率及银行利率等因素必须变更租金时，甲方用书面通知乙方这种变更并提出新的实际租金，乙方承认这种变更并承付。

　　3-7 乙方延迟支付租金时，甲方除按照延付时间继续计收利息外，每日加收延付金额的万分之三的滞付金。

　　第四章 租赁物件的购货、交货和验收

　　4-1 购货方式有以下三种，甲乙双方商定采用( )种方式。

　　a.根据贸易有关规定，甲方同意乙方自行签订或委托代理人签订购置租赁物件的合同，乙方或其委托的代理方对该合同承担一切义务。对该合同的履行及租赁物件质量等问题引起的后果，甲方均不承担任可责任，购货原始发票及合同副本、委托书副本交甲方保存。

　　b.租赁物件甲乙方确定后，购货合同由甲方签订。乙方作为甲方代表，负责处理购货合同履行过程中的一切问题，并承担本合同履行过程中由于乙方的过失所造成的经济责任。

　　c.乙方与供货方签订购货合同，应由甲方确认盖章后生效，采用托收承付方式付款，供货方办理托收承付时，必须交付铁路运单或乙方自提证明单据。甲方见单后付款并对货物享有所有权。如在运输中发生问题或货物有其他质量、短缺等问题由乙方负责与供货方联系解决，甲方不参与也不承担任何经济责任。

　　4-2 租赁物件运达使用地点后，乙方应在三十天内负责验收(包括进行试车)，同时将签收盖章后的租赁物件的验收收据一式二份书面附验收结果交给甲方。

　　4-3 如果乙方未按前项规定的时间办理验收，甲方则视为租赁物件已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁物件的验收收据交付给甲方。

　　4-4 如果乙方在验收时发现租赁物件由于卖方责任造成租赁物件的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等情况时，由乙方直接向卖方交涉处理并立即将上述情况用书面通知甲方。如卖方延期交货，由乙方直接催交。

　　第五章 租赁物件的保险

　　5-1 甲方负责在租赁期开始前对租赁物件投保本合同第三条第一款所列租期内的财产险和运输险，保险费计入租赁物件总价款。

　　5-2 如租赁物件发生保险范围内的灭失或损害，乙方应负责及时书面通知甲方保险事故。保险公司赔付的款项应直接划归甲方，作为乙方尚未支付的租金。若该项赔付的款项多于乙方应付租金的部分，甲方应转付给乙方，如该项赔付的款项少于乙方应付租金，不足部分应由乙方如数补交给甲方。如租赁物件发生部分损害或灭失，保险公司赔付的款项可由乙方使用，但仅限用于更换或修复被损害或被灭失的部件，使租赁物件恢复可正常使用的原状；发生部分损害或灭失至恢复租赁物件原状的过程中，乙方应仍按合同规定向甲方支付租金。

　　第六章 经济担保

　　6-1 甲方同意________为本合同乙方的经济担保人。乙方应向甲方提供经济担保人的法人证明书营业执照复印件及上年度末资金*衡表，并由该经济担保人出具不可撤销的经济担保书作为本合同附件。

　　第七章 租赁保证金

　　7-1 本合同一经签订，乙方应在合同双方签字之日后十天内向甲方支付规定的租赁保证金人民币________元作为履行本合同的保证。如因乙方未及时交付保证金致使不能执行合同，所造成的一切损失由乙方负责。

　　7-2 租赁保证金不计利息，在租赁期满是归还乙方或抵最后一期租金的全部或一部分。

　　7-3 乙方违反合同任何条款时，甲方应从租赁保证金中抵扣乙方应支付给甲方一部分或全部的款项。

　　第八章 违约和争议的处理

　　8-1 乙方应根据本合同的规定按时交纳租金，并遵守合同中关于租赁物件使用的规定。如乙方在应付租金到期后一个月内未能交付租金，或违反租赁物件使用的有关规定，甲方有权终止租赁，并查封、收回所出租的租赁物件。收回、处理租赁物件所发生的任何开支与费用及由此给甲方造成的经济损失应由乙方承担。

　　8-2 在本合同项下发生的一切争议，甲方和乙方及乙方的经济担保人应首先通过协商解决，合同范本《设备融资租赁合同范本》。如协商不能解决时，甲方和乙方及乙方的经济担保人均有权依法通过诉讼解决。

　　第九章 合同文本及生效

　　10-1 本合同正本共一式叁份，甲方、乙方和乙方经济担保人各执一份。

　　10-2 本合同自甲方和乙方各自的法人或法人授权代表人签字之日起生效。

　　甲方：(公章)_________________________

　　法人或法人授权代表人：(签字)_________

　　______________年__________月_________日

　　乙方：(公章)_________________________

　　法人或法人授权代表人：(签字)_________

　　______________年__________月_________日

　　出租人：___________(甲方)

　　承租人：___________(甲方)

　　签定地点：________________

　　签定时间：________________

　　根据合同法，经双方友好协商一致，特签定本合同。

　　一、设备清单

　　________________________________________。

　　二、租用期限

　　1.甲方于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日为乙方提供以上设备的租赁服务。租期_____天，租金_____元台天。合计______________。(人民币)

　　2.乙方决定租用此设备后，应交纳该设备同等金额货款作为押金，方可提取该设备。乙方归还该设备时，将租金一次性全额付给甲方，甲方同时退还乙方押金。

　　3.租赁物交付的时间、地点、方式及验收：出租人在合同签定地点将租赁物交给承租人，承租人开机实地实物验收，承租人签定本合同表示对该租赁物已验收。

　　三、注意事项

　　1.乙方在租用期间不得转租，不能中途退租；乙方不能擅自拆改设备，必须妥善正确使用，确保设备完好无损，否则造成的一切损失由乙方承担。

　　2.乙方未和甲方签定续租合同则承租人需在租期结束的第_________天把所租机器退还。如要续租，双方需重新签定新租赁合同，甲方有权在本合同逾期后的任何时候收回该设备及收取必要的逾期费用。

　　四、补充规定

　　1.经费赔偿

　　如承租人在使用时造成所租机器损坏，则按以下项目赔偿：

　　(1)外壳：损伤不影响外观赔偿_________元；损伤影响外观赔偿________元；

　　(2)镜头显示屏：有划痕不影响使用________元；影响使用按市场价赔偿；

　　(3)灯泡主板损坏：_________元(按实际市场价赔偿)

　　(4)其他附件：如无法修复则按市场价赔偿；

　　2.本合同未叙详尽并需补充之事，双方应共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；

　　3.本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　4.本合同一式两份，由甲乙双方各执一份。合同自双方签日起生效。

　　承租方： 出租方：

　　联系人： 联系人：

　　联系电话： 联系电话：

　　签订日期： 年 月 日

　　出租人(以下简称甲方)：

　　承租人(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《上海市外滩风景区综合管理暂行规定》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就有关车辆租赁事宜，在*等自愿、协商一致的基础上，达成以下协议：

　　一、外滩观光*台流动饮料售货车(以下简称车辆)编号：

　　1. 四号车：

　　二、租赁期限：

　　乙方将上述车辆作为一个整体承租，承租期限为1年，即自20_年09月06日至20_年09月05日止。

　　三、租金标准及保证金：

　　1. 在租赁期限内，月租金标准为3000元/月，租金标准每三年递增5%。

　　2. 支付方式：按季支付方式，付三押一。

　　3. 支付时间：乙方承诺在每季前五个工作日内将本季租金交付给甲方，甲方提供正规发票予以乙方。

　　4. 合同签定后，乙方于五个工作日内交付合同履行保证金2.2万元于甲方，做为本合同的履行保障。合同期满后，双方不再续约，甲方将保证金退还乙方。

　　四、甲方权利及义务：

　　1. 在本合同履行期间，乙方拥有该车辆的经营使用权，甲方保证在出租期内保证乙方的商业经营用途。

　　2. 甲方保证乙方有权合理地使用与该车辆有关的公共部位，有权充分自主地使用该车辆(包括现有的全部设施、设备及相关配套设施)。

　　3. 甲方在车辆出租期间内，只提供电力(只限车辆充电使用)，并保证提供电容量不低于80千瓦。

　　4. 甲方保证经营户不受到甲方及其代表以及任何因甲方原因而导致的第三人的干扰。

　　5. 出租期内，甲方不承担及负责因车辆使用而发生的电费以及车辆的清洁、保安、维护及管理费用。

　　五、乙方权利及义务：

　　1. 乙方按本合同第三条规定，按时将租金支付给甲方或转至甲方指定帐户。

　　2. 合同期满后，乙方在甲方要求下，有义务把该车辆恢复租赁初始原状交还给甲方(正常耗损除外)。

　　3. 乙方应自行承担经营过程中的产生的一切债权、债务。

　　4. 乙方应根据租赁车辆的经营性质及用途自行配备消防安全设备，自行负责消防安全。

　　5. 乙方有义务合理使用其所承租的车辆及其附属设施，如因使用不当造成车辆及设施损坏的，乙方有义务立即负责修复或经济赔偿。

　　6. 乙方在租赁期间进行经营活动中与第三方发生纠纷，由乙方自行承担一切责任。

　　7. 乙方不得利用租赁车辆存放危险品或进行违法活动，乙方租赁期间经营车辆发生的安全事故或违法违纪事件，均由乙方承担全部责任。

　　六、违约责任：

　　1. 如甲方违反本合同第四条第1、2款规定，导致乙方不能正常经营，甲方在三个月内整改无效。甲方承诺赔偿乙方因此而造成的全部损失。

　　2. 如乙方违反本合同第五条第1款规定，乙方应按日向甲方支付预期应付款千分之一的违约金。

　　3. 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方除应向甲方支付本合同解除前后其实际使用租赁车辆所发生租金与相关费用外，还应向甲方当时支付叁个月租金作为违约金。

　　1)、乙方逾期60日仍未足额向甲方

　　2)、乙方逾期60日仍未足额向相关部门缴纳电费的。

　　4. 在合同有效期限内，乙方如要提前解除本合同，应提前三个月通知甲方，甲方有权扣除乙方保证金作为违约处罚。

　　七、车辆的收回：

　　本合同期满后或经甲、乙双方协商，甲方可以收回车辆。

　　1. 本合同期满前，承租方要继续租赁的，乙方应当在合同期满一个月前书面通知甲方。在租赁期满后甲方仍要对外出租，在同等条件下，乙方享有优先权。年限及租金标准，届时双方另行订立合同。

　　2. 乙方有义务于车辆租赁期满后一个月内，将承租车辆及附属设施、设备交还甲方。

　　3. 甲、乙双方对车辆收回的原则：乙方进行的装修、附件设施、设备能移动并不影响主体工程的，归乙方所有，其余归甲方所有。

　　4. 乙方有义务要求转租方交还甲方车辆应当保持车辆及设施、设备的完好，不得留存物品或影响车辆的正常使用。对未经同意留存的物品，甲方有权处置，或要求乙方支付处置费用。

　　八、免责条款：

　　1. 因不可抗力原因导致本合同不能继续履行，甲、乙双方互不承担责任。

　　2. 因**行为需要拆除或改造已委托租赁的车辆，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任。

　　3. 因上述1、2款原因而导致终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。

　　九、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成的，由车辆所在地人民法院解决。

　　十、本合同未经事宜，双方通过补充协议，另行订立。

　　十一、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，壹份放于上海市外滩风景区管理办公室备案，经双方签字盖章生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　甲方：（医院）

　　乙方：（公司）

　　甲方是经卫生行政部门依法批准设立的医疗机构，乙方是经药品监督管理部门依法核准的医疗机构，现甲、乙双方本着诚实守信、合作共赢为原则，经友好协商，就___________________医疗设备的租赁事宜达成如下合作协议。

　　一、投放设备的名称及型号

　　设备名称：___________________________

　　设备型号：___________________________

　　二、数量：__________________台（套）。

　　三、合作方式：

　　1：在双方签订合作协议后上海茸城医院有限公司在1―8月内投放消化内科所需要的医疗设备，检查设备，相应的耗材等。