甲方：江苏雷威建设工程有限公司
乙方：模板包工队
经双方协商，甲方将芜湖**江南路二期道路下穿华电专用线立交工程模板单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作：特制订以下协议条款，望双方共同遵照执行。
一、 工程名称：芜湖**江南路二期道路下穿华电专用线立交工程
二、 工程地点：芜湖市三山区
三、 承包方式：人工劳务费分包（部分附材）
四、 承包内容：排水泵站泵房沉井、闸槽井及引道砼挡墙的施工。
模板工程：配合项目部技术人员全部放线测量等工作、包括用料进出场卸、装车及倒运归码，进场钢模除锈刷油、木模制作，模板和支架安装、模板支撑脚手架搭设、（防护脚手架除外）刷隔离剂，砼浇注中模板看护及拆模后清理刷油、归堆；预留洞（孔）留设，各种预埋件（含止水钢板、橡胶止水带）的安装，模板拉杆的加工和安装，基础砖胎模的砌筑和粉刷等。乙方自备模板加工机械及工具，并负责自备机具的安、拆和日常保养及维修。部
分外观观感不好的及时修整打磨和二次装修前打磨。甲方负责供应竹胶板、方木、钢模板、模板隔离剂及模板支撑材料和配件。
五、 承包单价：排水泵站的泵房沉井及闸槽井按结构模板展开面积60元/m2，引道砼挡墙按结构模板展开面积30元/m2。（单价一次性包死，施工过程中不得提价）
六、 工程质量标准：符合设计蓝图及施工验收规范标准；工程质量必须达到相关行业标准及设计要求。
七、 工期要求：按照项目部总工期计划安排工期；及月计划、周计划执行。只能提前，不能拖后。
八、 双方责任：
甲方责任：
1、甲方对本工程生产全面指负责，对所属的人财物统一调配。
2、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更等资料。
3、甲方给乙方提供垂直运输设备。
4、甲方给乙方提供饮食和住宿条件。
5、按约定向乙方支付承包款项。
乙方责任：
1、乙方自觉接受甲方技术交底，自己内部也要对每个分部分项做
好技术交底，应做到自检、互检、交接检、施工质量必须做到跟踪检查，并自觉接受甲方各级质检部门的检查。
2、服从甲方统一管理和指挥，对施工的过程及最终产品负责。乙方主体施工基本结束后，凡因主体造成的返工、修理、打錾、清理等后遗症（以现场工长记录为准）乙方应承担由此造成的费用
3、按图施工，规范操作。
4、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目部安全生产制度，防止安全事故发生。
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
一、 工程名称和地址：十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。
二、 工程承包范围：办公楼：
*顶铝扣板吊顶300_300卫生间;600_600办公室。
轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算。
轻钢龙骨石膏板*顶。
铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板。
铝塑板包柱子，按面积计算。
细木工板包梁，有做单边，贴石膏板。
边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间。
背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型。
有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
不锈钢包梁。
三、 承包方式、工程造价及付款方式：包工不包料。
*顶铝扣板吊顶300_300卫生间;600_600办公室，单价13元/m2。
轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算，单价34元/m2。
轻钢龙骨石膏板*顶，单价17元/m2。
铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板，单价40元/m2。
铝塑板包柱子，按面积计算，单价40元/m2。
细木工板包梁，有做单边，贴石膏板，单价30元/m2。
边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间，单价20元/m2。
背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型，单价40元/m2。
有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜，单价25元/m2。
不锈钢包梁，单价30元/m2。
以上单价中均包括刷一遍防火油漆
*时按已完工作量的70%付款，工程完工验收合格后再付总价款的25%，留5%质保金竣工验收后满一年付清。
四、 工期及质量：开工20_年_月_日――竣工20_年_月_日(有效工期)。质量要求：按照国家有关规范施工，饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。压条应*直、宽窄一致，接缝严密，无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
五、 双方责任：
1、 甲方为乙方提供施工龙门吊，施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
2、 乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认，否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
3、 合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金__元，待工程完工验收合格后返还。
4、 乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元，要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
5、 本合同一式三份，双方各执一份， 未尽事宜双方协商解决。
发包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、工程名称及地点
1、工程名称：
2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高米
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作�p安装�p拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作�p安装�p预制过梁模板�p构造柱�p现浇过梁�p预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械�p铁丝�p钉子�p夹具�p丝杆�p内套管�p内衬�p双面胶�p单面胶�p脱模剂�p三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：按模板展开面积 元/*方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6�p甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、安全责任
1、由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在20_0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20_0元以上的，超过部分由甲方承担70�的费用，乙方承担30�的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20_0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20_0元以上的，超过部分由甲方承担90�的费用，乙方承担10�的费用;
3、 乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20_元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20_元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20_元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20�的违约金。
九、合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
祥和乐园27#楼
年 月 日
甲方：
乙方：
甲方应工程施工需要，现将土建工程中的模板分项工程分包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法，劳动法》和《建筑安装工程合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，经甲乙双方友好协商达成共识，特制订立如下协议，以便共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程内容：完成设计施工图及设计变更的全部工作内容，包括：
1、本工程全部模板分项工程，从放线挖土，回土后压实到甲方和业主签定本合同中所有的模板及支架工程量。
2、所有工人宿舍，临设，道路、硬化散水坡，围墙，场地硬化等木工工作量均包括在施工费中，不计任何点工。
3、到场的材料必须堆放整齐，机械用具必须保持清洁干净，要注意防火。
4、施工工程中必须节约材料，做到落手清，每天完工后必须做到现场整洁，机械干净。保证现场达到文明标化工地的标准，如现场任何达不到标化标准，由甲方派人清理，其清理所发生的费用均从乙方工程款中扣除。
5、施工期间分派1名技工配合施工放线。
6、甲方指令的其他工作。
承包形式：
标准层以上按工程测绘建筑面积每*方米28元计算.包干费均包含以下内容：
(1)施工中的全部施工用具，人工费(施工中不存在任何点工)等。
(2)所有的木工的施工机械(机械性能必须良好)及电动工具、小型用具等木工用的所有器具，包括铁丝、铁钉等。
(3)班组内部的工程质量，施工，技术和安全管理费。
(4)施工期间职工的劳保福利费用和乙方人员的自行投保费用。
(5)施工期间的安全文明施工和加班进度的补贴所发生的额外费用，其中安全费和文明费5%。
(6)职工生活费，借居费及往返的车旅费。
甲方责任和义务：
1、提供建筑设计施工图，对工程质量，施工技术，进度和安全的全过程控制管理，组织施工班组长熟悉施工图纸并进行现场的施工技术和安全事项的技术交底。
2、提供垂直运输机械塔吊，二级电箱供到底层房角(其它所有用具均由乙方处理)。
3、提交乙方施工场所。
4、提供乙方住宿场所。
乙方责任和义务：
1、服从业主，监理，甲方人员的现场管理和施工统配及协调工作。
2、认真执行施工规范和业主，建立指令及本公司的所有规章制度。
3、根据设计要求进行精心施工，确保木工的模板分项验收100%合格。
4、木工的主材用料计划必须提前二天以局面形式上报进料计划，确保施工顺利。
5、服从业主，监理，甲方的工期要求。
6、做好与钢筋工，泥工班组的沟通和配合，从模板下料、制作到安装，都必须达到规范要求。
7、负责自身班组所有职工的劳动分配。
8、负责自身班组的生活费，预付款，食堂炊事费用，统一食堂。
七、施工质量要求：
按设计要求和甲方技术交底要求施工，执行《现行建筑施工规范》和《建筑施工质量验收规范》保证主体结构太到优质结构，确保竣工验收一次性合格。每套工序必须做好检查验收方可进行下道工序施工。
施工过程中如发生不符合规范要求的或不合的，必须立即返工重做，所发生的返工费用均由乙方承担。
八、工期要求：
本协议生效后，立即根据甲方要求，组织人员进场，布置施工场地。全部模板分项工程必须达到总工程进度计划要求并与泥工、钢筋工紧密衔接不得脱节。如达不到工期控制要求，除按建设单位和监理单位处罚外，甲方另按1000元/日历天罚款。
九、工程付款：
1、每月付已做工程量人工费的60%，工程主体完成后支付90%。总结算款在工程内外抹灰完成后二个月内付清.
2、乙方应按时按月足额发放工人工资，否则甲方有权处理解决工人工资纠纷，所产生一切费用由乙方承担。乙方必须严格按各项规章制度管理班组，不准使用有劣迹行为的班组或工人，否则造成工程工期、质量、安全达不到工程标准，甲方有权终止合同，并按实际完成量的70%结算。
十、安全和文明施工：
所有进场人员必须服从业主、总承包方及监理人员的统一指挥;进入施工现场正确佩戴安全帽，2米以上高空作业必须按规范要求系好安全带，施工中如因乙方违反安全管理规定而发生伤亡事故，其损失全部由乙方承担，若甲方因该事故对外已承担全部或部份赔偿金，可向乙方追偿，直接在乙方的工程款中扣除相应快已付款项;乙方发生5000元以内(含5000元)的安全事故由乙方自行负责;5001元----10000元的由乙方负担5000元，超出部份由乙方负担20%，甲方负担80%;10001元以上的由乙方负担5000元，超出部份由乙方负担20%，甲方负担80%;施工区域，严禁吵架闹事现象发生，发生一次打架斗殴处罚每人次200元。住宿区禁止明火和自搞小食堂;宿舍不乱丢烟头，每天要有专人清扫，注意整洁、卫生。
十一、其它：
1、施工人员进出场费用均由乙方自负，甲方不支付任何费用：所有施工人员进出工地必须经甲方登记。
2、如因乙方班组(或职工)不服从业主、甲方人员现场管理或工程质量达不到设计要求或施工进度满足不了合同和业主要求，甲方有权随时终止本合同，清退乙方出场，已施工的工作内容均按70%结算。
3、如乙方未按要求达到安全和文明施工要求，甲方有权扣除安全和文明费5%。
4、爱护公物，未经同意，非本工种的工具、电具和其他用品不得随意拿用或带出现场，一经发现以原值10倍罚款。
5、乙方职工因工资发放或其它问题向有关部门投诉、告状，每发生一次对乙方罚款3000--5000元直到取消承包资格;
6、签订合同前，乙方必须向甲方交付履约保证金(履约保证金包括：质保金、进度保证金、安全保证金) 10000元。如乙方在施工过程中有声音作业或未达到业主、监理及甲方要求的所罚款项将从履约保证金中扣除，特工程竣工验收交付后一个月内，甲方无息返还乙方剩余的履约保证金。
本合同必须共同严肃履行，未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，有效期至工程结清为止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：__________________________
法定代表人：______________________
注册地址：________________________
联系方式：________________________
承包方：__________________________
代表人：__________________________
经营地址：________________________
联系方式：________________________
风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方是委托代理人进行签约的，应当要核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就_________________的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
第一条工程名称及地点
1.工程名称：___________________
2.建设地点：本工程位于________________________________
3.工程概况：__________________________________________
第二条劳务承包范围及内容
1.承包范围：从基础到屋面构架的所有模板的制作�p安装�p拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作�p安装�p预制过梁模板�p构造柱�p现浇过梁�p预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2.承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械�p铁丝�p钉子�p夹具�p丝杆�p内套管�p内衬�p双面胶�p单面胶�p脱模剂�p三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3.承包价格及计价方式：按模板展开面积______元/*方米计算。以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4.付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5.质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6.甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
第三条双方的责任
(一)甲方责任
1.提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2.进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3.提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4.配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
风险告知：从上述发包方责任可以看出，合同中约定由发包方提供材料，承包方进行施工。在实务中，由承包方全部或者部分提供材料的情形并不少见，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。
5.指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6.负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)乙方责任
1.负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2.根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3.根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4.协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5.负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6.对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7.服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8.每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9.服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10.施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11.乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12.乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
第四条安全责任
1.由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______�的费用，乙方承担______�的费用;
2.偶发性事件的伤亡事故，经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______�的费用，乙方承担______�的费用;
3.乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款______元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4.乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款______元/次。
5.乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款______元/人。
6.各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处______元/次的罚款。
7.在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款______元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8.在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
第五条保险
1.乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2.施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
第六条材料供应和管理
1.构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2.乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3.材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4.施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
第七条施工配合
1.乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2.乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
第八条违约责任
(一)当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1.施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按______元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款______元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2.由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3.乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款______元。
4.乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后______小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三)争议
1.甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2.双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款______�的违约金。
第九条合同履约保证金及退还
1.本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金________万元(大写________________元整);
2.履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
第十条合同解除
1.施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2.如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4.乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5.乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责。
第十一条其他
1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至合同履行完毕后失效。
2.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
发包方(公章)：______________承包方：______________
法定代表人(签章)：__________代表人：______________
________年______月______日________年______月______日
——木工劳务承包合同菁选
木工劳务承包合同精选15篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的使用频率呈上升趋势，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编精心整理的木工劳务承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
甲方：江苏雷威建设工程有限公司
乙方：模板包工队
经双方协商，甲方将芜湖**江南路二期道路下穿华电专用线立交工程模板单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作：特制订以下协议条款，望双方共同遵照执行。
一、 工程名称：芜湖**江南路二期道路下穿华电专用线立交工程
二、 工程地点：芜湖市三山区
三、 承包方式：人工劳务费分包（部分附材）
四、 承包内容：排水泵站泵房沉井、闸槽井及引道砼挡墙的施工。
模板工程：配合项目部技术人员全部放线测量等工作、包括用料进出场卸、装车及倒运归码，进场钢模除锈刷油、木模制作，模板和支架安装、模板支撑脚手架搭设、（防护脚手架除外）刷隔离剂，砼浇注中模板看护及拆模后清理刷油、归堆；预留洞（孔）留设，各种预埋件（含止水钢板、橡胶止水带）的安装，模板拉杆的加工和安装，基础砖胎模的砌筑和粉刷等。乙方自备模板加工机械及工具，并负责自备机具的安、拆和日常保养及维修。部
分外观观感不好的.及时修整打磨和二次装修前打磨。甲方负责供应竹胶板、方木、钢模板、模板隔离剂及模板支撑材料和配件。
五、 承包单价：排水泵站的泵房沉井及闸槽井按结构模板展开面积60元/m2，引道砼挡墙按结构模板展开面积30元/m2。（单价一次性包死，施工过程中不得提价）
六、 工程质量标准：符合设计蓝图及施工验收规范标准；工程质量必须达到相关行业标准及设计要求。
七、 工期要求：按照项目部总工期计划安排工期；及月计划、周计划执行。只能提前，不能拖后。
八、 双方责任：
甲方责任：
1、甲方对本工程生产全面指负责，对所属的人财物统一调配。
2、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更等资料。
3、甲方给乙方提供垂直运输设备。
4、甲方给乙方提供饮食和住宿条件。
5、按约定向乙方支付承包款项。
乙方责任：
1、乙方自觉接受甲方技术交底，自己内部也要对每个分部分项做
好技术交底，应做到自检、互检、交接检、施工质量必须做到跟踪检查，并自觉接受甲方各级质检部门的检查。
2、服从甲方统一管理和指挥，对施工的过程及最终产品负责。乙方主体施工基本结束后，凡因主体造成的返工、修理、打錾、清理等后遗症（以现场工长记录为准）乙方应承担由此造成的费用
3、按图施工，规范操作。
4、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目部安全生产制度，防止安全事故发生。
甲方：
乙方：__________________
依照《民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就______(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：______
工程地点：______
工程承包范围
______1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。
第二条工程工期
1、计划开工日期：计划完工日期：
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第三条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。
第四条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合同。
2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范。
第五条甲方责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法行为的人员予以清退。
4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第六条乙方责任和义务
1、遵守国家政策和法律法规。遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。 根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理。接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6、按甲方统一规划堆放材料、机具。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。
8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件。禁止18岁以下的.未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员。禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第七条环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育。依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工。加强对现场操作工人的安全教育。认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染。避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第八条材料、设备供应与管理
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放)。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
第九条承包方式、价格及包含的内容
1、承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部内容包工包料、每*方米1800元。1#、5#楼按每*方米1800元的45%结算(即每*米810元)。
2、承包价格所包含的内容：
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用。各类材料的场内二次倒运。自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用。包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库。劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)。安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等)。
文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工)。承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工。预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。
甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。
3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十条结算办法及付款方式
1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2、 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳 _______%的劳务管理费。
第十一条施工验收
1、 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十二条工程保修
1、保修范围、期限：______________
2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十三条保险
1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十四条争议
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。
4、调解要求停止合同工作，且为双方接受。
5、仲裁机构要求停止合同工作。
6、法院要求停止合同工作。
第十五条合同履约保证金
1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。
若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额。若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十六条合同终止
双方履行合同全部义务。劳务报酬价款支付完毕。乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后。保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第十七条合同份数
本合同一式_______份， 甲方_______份。乙方_______份。
第十八条合同生效
本合同自双方签章后生效。
甲方(盖章)：______________
乙方(盖章)：______________
合同签订时间：______________
合同签订地点：______________
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：
2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：按模板展开面积 元/*方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的.清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20x元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20x元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20x元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
发包方(以下简称甲方)：
住址：
承包方(以下简称乙方)：
住址：
依据有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就_____________工程_____________项目的木工施工事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工范围：
4、工程性质：
5、工程造价：
6、支付方式：
7、工程期限：
计划开工日期：_______年____月____日，计划竣工日期：_______年____月____日，总共________日历天。
二、质量要求
按国家现行工程质量规范要求执行，达到__________________标准。若因乙方的原因造成返工，由此造成的一切损失由乙方负责。
三、甲乙双方的职责
1、甲方的职责
(1)甲方负责给乙方提供施工场地，因施工场地有限甲方不安排乙方施工人员的住宿，仅提供工具房及办公场所。
(2)甲方可根据现行的施工规范，随时检查乙方的施工进度及施工质量，若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求，可书面通知乙方进行整改或返工，由此造成的一切损失由乙方负责，乙方若拒不整改，甲方有权要求乙方停止施工。
(3)甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。
(4)甲方必须按照合同的约定支付乙方的工程进度款。
2、乙方的职责
(1)乙方的每道分项工程完工后必须通知甲方进行验收，并由甲方组织监理及建设单位进行验收。
(2)乙方负责组织职工进行安全教育培训，进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。
(3)遵守甲方的一切规章制度，严格执行***生产法律法规、文明施工，随时接受甲方对工程质量的检查及监督，若因本身原因造成的`安全、质量事故由乙方负责。
(4)乙方在施工过程中做好成品保护工作，不得破坏甲方场地已有的设施。
(5)工程竣工后，协助甲方组织有关部门进行检查验收，按甲方要求做好工程收尾工作。
(6)乙方必须做到工完料清，施工完毕，所有拆除模板必须分类整齐码放。
四、安全条款
1、乙方必须自备扳手、安全帽、安全带、钢尺、线坠、水*尺等工具用具。
2、严禁偷、抢、打架，每出现一次罚款__________元。
3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必须及时向甲方项目经理汇报，共同协商，妥善处理，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方_________元，工程结算时扣除。
4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理使用，禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失，按其经济价值的_________倍收罚款。
5、所有进入施工现场的人员，必须提供身份证逐一登记清楚。
6、身体不符合施工条件的，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款_________元。
7、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁使用电炉等电器设备，违者承担相应的经济及法律责任。
五、违约责任
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。
六、其它
本合同一式_________份，双方各执_________份，经双方签字盖章后同具法律效力。
在履行合同过程中，若发生争议及未尽事宜，双方协商解决，若协商解决不成的，任何一方当事人均可向工程所在地、合同签订地的法院起诉。
双方履行合同全部义务后，合同自行失效。
甲方：
代表人：
联系电话：
签约地点：
_______年____月____日
乙方：
责任人：
联系电话：
签约地点：
_______年____月____日
发包方：__________________________
法定代表人：______________________
注册地址：________________________
联系方式：________________________
承包方：__________________________
代表人：__________________________
经营地址：________________________
联系方式：________________________
风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方是委托代理人进行签约的，应当要核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就_________________的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
第一条工程名称及地点
1.工程名称：___________________
2.建设地点：本工程位于________________________________
3.工程概况：__________________________________________
第二条劳务承包范围及内容
1.承包范围：从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2.承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3.承包价格及计价方式：按模板展开面积______元/*方米计算。以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4.付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5.质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6.甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
第三条双方的责任
(一)甲方责任
1.提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2.进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3.提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4.配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
风险告知：从上述发包方责任可以看出，合同中约定由发包方提供材料，承包方进行施工。在实务中，由承包方全部或者部分提供材料的情形并不少见，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。
5.指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6.负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的`搜集、整理和归档。
(二)乙方责任
1.负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2.根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3.根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4.协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5.负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6.对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7.服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8.每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9.服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10.施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11.乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12.乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
第四条安全责任
1.由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______﹪的费用，乙方承担______﹪的费用;
2.偶发性事件的伤亡事故，经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______﹪的费用，乙方承担______﹪的费用;
3.乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款______元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4.乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款______元/次。
5.乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款______元/人。
6.各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处______元/次的罚款。
7.在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款______元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8.在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
第五条保险
1.乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2.施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
第六条材料供应和管理
1.构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2.乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3.材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4.施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
第七条施工配合
1.乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2.乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
第八条违约责任
(一)当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1.施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按______元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款______元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2.由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3.乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款______元。
4.乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后______小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三)争议
1.甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2.双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款______﹪的违约金。
第九条合同履约保证金及退还
1.本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金________万元(大写________________元整);
2.履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
第十条合同解除
1.施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2.如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4.乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5.乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责。
第十一条其他
1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至合同履行完毕后失效。
2.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
发包方(公章)：______________承包方：______________
法定代表人(签章)：__________代表人：______________
________年______月______日________年______月______日
甲方：
乙方：
为了搞好废水处理间、净环冷水池工程，互惠互利双赢的原则，经双方协商模板单项工程达成如下协议：
一、承包形式：包清工、不包料。
二、工程工期：以甲方制定的工期为准
三、承包价格：按模板与砼接触面积计算废水处理间、净环冷水池房每*方米40元。
四、承包内容：所有模板制作、加工、安装、支撑固定、拆模，模板拆除后按规格堆放、架管分类堆放整齐，按甲方指定地点堆放，50m以内由乙方负责倒运，垂直运输由甲方派吊车运输，路费、生活费自理，甲方负责提供住宿，所有住宿的床自行爱护，损坏照价赔偿。
五、质量要求：
模板工程必须有质检部门验收合格，符合设计规范要求。
六、付款方式：净环冷水池按每月付80%，废水处理间基础竣工验收后付80%，单项工程竣工后经甲方验收合格后一次付清。
七、注意事项：
1、在施工过程中，必须服从甲方管理人员的指挥，进入现场的材料及施工用具必须摆放整齐，做到文明施工。进入现场的人员，必须遵守工地的`规章制度，按施工规范进行施工，确保浇砼过程中模板不出现跑模、胀模等现象(如出现跑模、胀模等由乙方负责修改整*)。如出现质量问题，必须报甲方查验，不得自行处理。
2、模板支撑固定完毕后必须报甲方，监理进行验收，验收合格后，清理现场所有材料，堆放整齐，工完料清，浇砼过程中派专业人员进行模板看护和加固。拆模时间必须提前通知甲方，拆模时不得损坏砼构件外表面，否则由乙方负责，质量不合格造成甲方罚款全部由乙方承担。
3、乙方在施工过程中，如违反工地制度及施工规范要求，甲方通知后不进行整改，甲方有权对乙方进行罚款。
4、合同期内，由于乙方施工人员不足，甲方有权提供施工人员，费用从乙方工程款扣除两倍，中途退场未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期造成的一切经济损失均由乙方单方承担，同时，甲方有权冻结乙方的承包工程款，并且安排其它施工队费用从乙方工程款扣除。
5、施工过程中，乙方应保质保量按时完成所承包的业务。如造成质量事故，一切损失由乙方自行承担;如出现罚款，以公司出示单据为凭，扣除乙方。
八、安全事项：乙方进入现场人员应当注意安全防范意识，正确操作施工机械，服从安全部门的领导;乙方不按(国家现行安全规范规定)操作，因乙方责任造成工伤事故由乙方负责。工程壹仟元以下自行承担，壹仟元以上经双方协商后解决。
九、如甲方不能够按时提供材料，由甲方负责，乙方不得擅自切据木板、木方，如需要应向甲方回报，经甲方同意后方可进行，否则按市场价格赔偿。
合同一式两份，经双方签字后生效，工程款结清后自动解除。
甲方：
____年_____月_____日
乙方：
____年_____月_____日
______(以下简称甲方)
______(以下简称乙方)
一、工程概况
工程名称：连体别墅T、D型
工程地点：中山市张家边雅创地产
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，结合本工程的具体情况，双方就本建设工程施工事项协商一致，从明确双方职责的目的出发，特制订如下协议：
二、承包范围、工作内容
从基础垫层承台开始至主体封顶、附属工程为止的一切模板工程(其中包括预制构件模板、空调板、窗台板、构造柱等零星砼支模)，及施工全过程文明施工要求的工作。
1、施工放样每次二人参加(配合现场施工员、质量员)。外立面轴线外侧弹线由乙方完成(甲方负责轴线内控，乙方外控线必须与内空线相符方能接续施工)。
2、制模、立模、撑模、守模、拆模、保养拔钉、模板清理(清洗)、分类堆放整齐、场内运输，保养穿墙拉杆、预留钢筋模板钻孔、预埋铁件安放等。卫生间反口预留洞口的模板制作、支拆模、拆模预埋铁件位置安放保洁责任区等一系列工作。所有主体结构支模全部采用九合板制作定型模施工。
3、底层梁柱支撑前要检查回填土是否夯实，在垫板下重新夯实后，垫木挑板施工。
4、及时与泥工班、钢筋班联系排骨担、预留空洞管的位置、预埋筋的模板钻眼。
5、每用一次钢模、木模板，必须保养、清理、清洗一次，并及时把铁钉拔除派专人敲直及时利用。
6、配制木模板按项目部要求，流水翻用，计划好模板尺寸及材料使用，不得造成浪费。
7、场内卸模板、场内运输，二次搬运、场内分类堆放和落手清及必要的包干区文明施工义务。
8、支模轴线移位或造成炸模，按粉刷要求凿除炸模砼，并作粉刷处理、修补。
9、施工洞口的临时封闭，放线孔的封闭。
以上内容包括一切相关的辅助工作和内容，从开工到主体封顶、附属工程验收的工作内容全部完工为止。小部份图纸或甲方更改，不存在任何签点工。
三、承包方式
包清工，一次性包干(包括铁丝、铁钉、机具、双面胶，*刨带圆盘锯、二级电箱以外所有设施电缆线为两相三芯、三相五芯等小型机械包干在承包单价内，由班组自负)。
四、承包单价与质量等级确定
1、按施工图展开面积计算：按实测实量(国家标准)达到合格标准的按 18 元/㎡，达到甲方要求、安全文明、质量、进度双优的按 20 元/m计价。(已包含国家法律法规相应费用)
2、质量等级：按“广东省双优样板工程”标准验收，如单项有被处罚的该项按合格单价计算。
2五、质量要求(强制要求：无论优质、优良，必须严格控制*顶的水*和标高(包括阳台*顶),其标准是：
1、*顶披灰不粉刷。如支模掌握不好，造成需粉刷时，其工时、材料均由乙方支付;
2、楼面标高准确的前提是确保楼板厚度在规范范围内、即控制好梁底、*板底标高，板底标高不准确造成板厚超过规范的，损耗砼由乙方照价赔偿，如板厚少于规范的，以后加固检测费由乙方支付)
1、质量目标：创 “广东省双优样板工程”。
2、质量等级：配模尺寸严格按项目部要求制作，确保原模的方正、尺寸正确，(特别警示：柱梁截面-5mm～-3mm制模)经验收后方可支模，若因配模不符合要求返工的'，不论模板能否利用，一律按100元/块处罚。
3、一、二层支模中所有阳角均采用双面胶，以防止漏浆。
4、具体要求详见施工图纸、乙方应按甲方技术交底内容,对班组施工人员做好技术交底工作.按照国家规定的质量检验评定标准评定,质量的验收评定按照国家或地方最新的有关规定和标准执行。特别是柱刨箍间距、梁板支撑、垫单间距控制在30—50公分以内;严禁炸模，特别是制模接头、撑模接头、柱梁接头、梁梁接头、梁板接头、板缝接头必须严格掌握好*整度，高差控制在2mm内(一般操作中严禁接缝高差，特殊情况或无法补救情况下允许高差2mm)。(特别警示1：柱子的*直度、垂直度必须逐只验收校正，确保误差在3mm以内，否则除按实测评分降级计算产值外，每只柱子罚款200元;特别警示2：梁侧模支撑必须两头用托线板挂垂线固定，中间拉线固定，彻底杜绝梁侧板不垂直、扭曲或不直线)。
5、方木单根据进料的尺寸规格，对厚度不均匀的、影响支模标准的，该刨的必须刨后加工均匀处理后使用。
6、质量验收等级最后以建设单位、甲方、质检站评定为准。
7、工作中，班组听从项目部管理人员指挥，无条件按照优质工程质量要求的施工方案、方法、工艺操作，不可有畏难、反对心情、勉强施工。严格把好质量关，乙方配备专职或兼职质量员 同志，及时进行自检、互检、交接检工作。
8、楼梯间尺寸，无垛构造柱窗距，现浇厨厕、走廊底标高根据施工规范和施工员的要求而定。
9、立模必须牢固、*整、稳定，缝隙严禁过大而漏浆。
10、柱头墙身立模前，必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾，浇水冲洗后才可立模，否则返工自负。
11、复核泥工、钢筋工标高、尺寸等，要求操作一致。
12、不允许炸模，如发生炸模，则每处罚款100元，大面积的则处以200元/m2的罚款，并承担凿补的材料费、人工费。
13、对甲方、监理单位因木工支模质量问题，实施处罚的，乙方无条件接受。
六、付款方法及押金
1、甲方按T、D型别墅开工之日起，在每两个月结算一次，由栋号长和班组长核实工程量后，由安全员、生产经理和总施工签字，方可结算该工程量。该工资按工程量的70%预结，在下月25-30号支付工程款，中途不借支生活费。该工程竣工按双优标准验收后总工资支付达到95%，其余5%作为保修金。
2、乙方负责人必须计划好资金运用，在与职工订立劳务协议中根据承包协议精神明确生活费与工资发放标准、中途退场人员结算方法;中途发生职工予支或结算，一切由乙方负责人自行解决。
3、半途班组自动退场按完成产值和质量等级单价的60%结算、因质量、进度、安全生产等原因甲方辞退乙方，按完成产值和质量等级单价的80%结算退场。
4、无故退场处理：班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，如在施工期内无故停工(少于总人数的80%)按每日20xx元进行停工损失赔款，超过5天罚款2万元。
5、乙方在进入本项目部工程前一星期内缴劳务保证金2万元(该保证金不计息)保证金在主体工程验收合格后半个月内归还乙方。
6、保修金扣除按5%扣除(不计息)，保修期一年，保修期满后一次性支付。
七、质量管理
1、乙方按照设计图纸、施工规范、中山市与建设单位的有关规定及施工员技术交底要求施工，以优质质量为目标，坚决杜绝建筑通病和影响使用功能的施工质量。
2、月验收结果以施工员、质量员、项目经理验收为准，分部工程以质监站评定为依据。
3、施工中，乙方必须服从甲方正确领导，严把质量关，设专职质量员 及时进行班组内自检、互检，配合施工组复验，及时反馈班组有关人员整改、技术指导等工作。
4、甲方提出整改工作，乙方必须迅速、及时完成，要求每天整改的工作不过夜，如不及时整改，甲方有权采取以下措施：
8、机械操作固定人员，由持上岗证的熟练工操作。遵守安全操作规程，严禁无证随意上机操作，否则一切损失由乙方自负。
9、甲方根据乙方上报人员提供每人安全帽一个，费用甲乙双方各承担50%，甲方不收回安全帽，在全部工程完成结算款额中扣除安全帽费用。
九、工期管理
1、乙方必须根据甲方的工期计划，配足所需工具、机具、技术力量和人员，根据甲方的可行性工期计划(根据实际情况，工期计划按月或施工层、段由乙方签字为准)必须按时完成，否则暂处以100～500元/天的工期押金，在当月的工资中扣除。
2、押金处理：中途离场或主体封顶时间超过总进度计划，罚款的押金没收。按总进度计划时间没有超过的，工期押金退还;提前完成工期的，按实际情况给予相应的奖励。
十、人员管理
1、乙方负责人要严格选择身体健康、技术好、劳动态度好或进步快的技普工人员，严禁带小孩的职工进场，尽量避免家属进场，如家属需要入场，需甲方认可，并且该家属必须要上班，服从甲方管理，否则清退。
2、进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批(施工员、项目经理)、进场手续(无身份证禁止入场，有前科的人禁止入场)，听从保卫科长统一安排住宿和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。
3、遵守项目部各方面制度，及时做好安全文明施工、治安等教育，并与每一个员工订立劳务协议一式三份(项目部留档一份)。
4、对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员，甲方指明，乙方及时负责清退。对中途离开工地的职工，甲方不负责预支工资、生活费或路费，一切由乙方负责人自行解决。
5、遵守生活区食宿制度，不得进行赌博、打架、斗殴等违法乱纪的行为，一旦发现按甲方项目部规章制度处理。
6、每天上午9点、下午3点班组长会同甲方施工员按出勤表现场清点人数并确定大小工，且在考勤表上签名。
十一、机械、工具、材料管理
1、甲方提供二级配电箱一个，箱后的电源线乙方负责，必须使用二相三芯、三相五芯合格电缆线搭接。
2、楼层模板支好后，及时清理完毕交下道工序作业。
3、做到“大材大用，小材小用，废材利用”的原则，严禁浪费周转材料。
4、对领取的钢模、钢管、扣件、回形卡等，严禁随地乱丢，对每个施工层或阶段发现保养不好等，甲方有权进行处罚或派员整改，损耗部分全额按价赔偿。
5、地下室木模用的对拉螺杆，扇型勾、回型勾必须领料登记，损耗部分全额按价赔偿。
6、主体结顶或中途不用材料及时按类清理干净、上油，按甲方指定地点堆放整齐。
7、扣件钢管出库或出场,都以新的或维修好的发给,不允许中途拿回或调换,主体完成后,按领用数量归还仓库.
8、乙方自备施工中必备的工具、机具。(如：鎯头、钢锯、太阳灯、行灯、二相插线、板手、开刀、老虎钳、墙线、圆盘锯、圆盘锯〈锯片必须采用合金钢锯片〉、刨木机、电钻等)自行保管维修使用费用自负。
十二、协调工作
1、周转材料上垂直、水*运输自行负责，已含单价内。
2、对炸模处及时凿除，并要求凿面观感好。
3、每层浇砼前，做好落手清工作。
4、及时修补好较大的模板缝隙，接缝毛糙(但必须*整)可用透明胶带粘贴接缝处。
5、工完建筑面楼层，周围全部做好落手清。
6、及时提供采购计划。
十三、甲方责任
1、甲方及时组织乙方人员进行质量互检，对乙方工程质量及时进行验收和督促，及时提供乙方提出的工程材料，做好后勤保障工作。
2、提供乙方住宿方便和食堂用餐(费用自理)，乙方每人每月上交甲方20元，为了办理法定规定的费用之用。
3、组织乙方人员参加安全知识学*和安全检查。
4、及时解决乙方提出的合理化建议，提供必要的劳保用品。
十四、其它
1、班组长必须常驻工地，未经施工员许可，擅自离开现场罚200元/天(次)。
2、乙方必须遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。
3、对乙方违反本协议内容，甲方有权处以100~500元/次(人)的罚款，情节严重(或中途离场)按条款六的付款办法执行。其余款项作为罚款或甲方另外组织人员施工等费用。如甲方违反本协议，乙方有权提出按已完的实际工作量(指成品)100%结算。
4、对甲方材料供应不及时等发生的待料停工连续超过7天，甲方有义务另外安排乙方工作，否则甲方应补偿给乙方每人每天15元。
5、对乙方某位职工严重违反本协议，甲方有权提出令其退场，乙方无条件服从，并且工资等事项由乙方负责人自行解决。
6、乙方人员严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为，必须严格执行甲方保卫治安管理条例，每位职工必须持有身份证(结婚证)方可进工地，否则无证人员和18岁以下人员禁止招收和进入施工现场。
7、乙方必须严密劳动组织，抓好劳动效益，在合同签字生效后，单价一次性承包，由乙方负责人自负盈亏。项目部对各项指标完成好的班组，实现适当奖励制度。
8、甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本协议附件一并执行。
十五、本协议自双方签字之日起生效，工完款清后自行失效。
本协议壹式伍份，甲方(项目经理、施工员、核算员、财务各壹份)肆份，乙方壹份。
甲方：
____年_____月_____日
乙方：
____年_____月_____日
甲方：______________________________（简称甲方）
乙方：______________________________
身份证号码：________________________
根据《合同法》及《建筑法》的相关条款，本着公*、自愿的原则就工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款：
一、劳务分包范围和工作内容
A、模板工程（本工程土建部分牵涉的所有模板，不能有零工发生）
1、模板支立、加固、拆除、支撑及满堂架搭设、拆除；所有小型变更。
2、定位支撑的焊接、制作、安装，模板刷隔离剂，胶带及双面胶的粘贴；
3、施工缝后浇带钢丝网的绑扎或模板支立、加固、拆除及爆模流出砼的清理、剔除；梁、柱、墙、板交叉处高、低标号砼分内的隔离钢板网绑扎；到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。
4、与混凝土同时施工的聚苯板的安装、拆除、清理；
5、现场所有机械设备基础、预制构件模板及二次结构模板的安装、拆除；
6、木模板制作、加固、安装、拆除及二次倒运；
7、穿墙螺栓的制作、加固、安装、拆除；
8、门窗、洞口、预留洞模板的制作、安装拆除。
9、模板错台、涨模、漏浆处理，包括剔凿、打磨、修补、清理；
___________、预制构件的支模、拆除；
___________、楼层清理：模板支设完成后，浇筑混凝土前及时清理工作面；
___________、现场工作范围内所有材料的清理、归类码放、倒运及装卸车。
___________、本项目工作量完工后，所有大板、木方上面的圆钉必须清退干净，按甲方标准堆放整齐。
二、分包性质
单项劳务清包工（自负盈亏）。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料（如：切割机、电锯、弯曲机、切断机、大剪、施工线等）。
三、质量要求
合格
四、工期要求
结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。（以日进度保证周进度，以周进度保证月进度，以月进度保证总工期）
五、甲方义务和权利
1、甲方负责对工程的`施工组织及协调，对技术、质量、安全文明施工的交底和安排。
2、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、安全文明施工、材料使用情况。
3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的协调与配合。
4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。注：“管理制度”、条款附合同后，签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
5、在乙方不能满足甲方工期、质量、安全的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的___________%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。
6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。
7、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权改变发放方式（见付款方式）。
8、根据乙方职工的数量和素质，甲方有权调整乙方所施工的工作面。
9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。
10、乙方在施工中所有未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。
11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。
12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责赔偿。
13、因业主资金短缺或手续不全造成停工___________日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能及时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。
六、乙方的权利和义务：
1、乙方可要求甲方提供正常安全的施工环境。
2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。
3、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调，严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。
4、乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，服从遵守现场的一切管理制度和条款。
5、乙方必须安全生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的安全、质量事故责任均由乙方承担，在机械及安全设施的使用过程中必须爱护，并专人负责。
6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。
7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、安全要求的素质好过硬的充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身分证复印件、劳动合同上报甲方备案。
8、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。
9、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。
10、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。
11、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。
12、乙方必须无条件与甲方签订安全责任书。
13、因业主资金不到位或手续不全造成停工___________日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。
14、乙方自行解决食宿问题，费用自理。
七、分项工程承包单价及结算方式：
1、结算单价：
A、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元/*方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算；如果未能保证工期、质量、安全甲方按元/*方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算。
B、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元/*方米（实际接触面积）给乙方进行结算；如果未能保证工期、质量、安全甲方按元/*方米（实际接触面积）给乙方进行结算。
2、结算方式
①、甲方对乙方按实际工程量进行结算；
②、本工程图纸设计变更单项工程量不超过___________xx元的，不给计算；
③、乙方所有完成工程量必须经过结构验收和五方认证合格后，配合下道工序正常进行施工的前提下才能进行结算；
④、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。
八、付款方式：
1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人___________元人民币，农忙款每人___________元人民币，工人返乡时回家路费每人___________～___________元人民币，其余劳务费在每年度农历___________月___________日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的___________%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用，甲方与业主结算后支付。
2、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的___________%。
3、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工身份证复印件上报甲方财务（工资表总额不能超过预算金额），有财务到银行办卡、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。
九、补充条款：____________________________________________
十、违约责任：____________________________________________
1、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付___________元违约金。
2、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。
十一、争议：双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决：
1、向合同签证地仲裁委员会申请仲裁；
2、依法向有管辖权的人民法院起诉。
十二、其他事项
1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。
2、本协议未尽适宜，双方协商解决。
以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。
甲方（公章）：____________________乙方（公章）：_______________________
法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_________________
__________年_________月________日__________年_________月________日
工程名称：项目
工程地点：中
协议签订时间：____年____月____日
协议订立地点：工程项目部
纳米级磁性材料器件建设项目
木工班组用工管理协议书
甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、*等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围及内容：
1、工程范围：
纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
2、工作内容：
1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水*、垂直、斜撑等）及自身所需的上料*台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水*和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。
2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水*垂直）运输。
3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。
3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。
4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。
三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：
⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。
⑵按面积计算：
1#、2#厂房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
3#厂房、4#办公及辅助用房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
⑶其它计算约定：。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。
3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。
4、工程结算以实际完成工程量为准。
5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。
6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。
7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。
四、工期要求：
按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。
五、双方责任与义务
（一）、乙方责任与义务
1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按20xx元每次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。
4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。
6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。
8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。
9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以20xx元/次的罚款。
10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。
11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。
（二）、甲方责任与义务
1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。
2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。
3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。
6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。
8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。
9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
六、工期
1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按20xx元/天进行处罚。
2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。
3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。
4．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
七、工程质量
1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。
2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。
4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。
5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。
6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。
八、安全要求
1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。
2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。
3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。
4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造**身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。
7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。
8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。
9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地**机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的'责任及经济损失外，并处予每次5000元的罚款。
10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
九、违约责任：
1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。
2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。
3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。
4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。
5、其它：/ 。
十、本协议的变更：
1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。
2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。
十一、本合同的解除：
1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：
（1）乙方严重违反甲方规章制度的。
（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。
（3）乙方被依法追究刑事责任的。
（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。
（5）乙方不能胜任劳务工作的。
（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。
（7）本合同约定的解除条件出现的。
3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。
十二、合同争议：
若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。
十三、其它约定：
1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
2、合同订立时间：____年____月____日。
甲方（签章）：乙方（签章）：
委托代理人委托代理人
身份证号：身份证号：
时间：____年____月____日时间：____年____月____日
甲方：______________
乙方：______________
为发挥甲乙双方的优势，实现强强联合，甲方将钵池创业大厦工程的木工结构类工程制作安装(劳务部分)工程发包给乙方施工。为了加强管理，明确责任，确保该工程质量、安全、进度，经甲乙双方友好协商，特订立以下协议，双方共同遵守执行。
一、乙方承包工作范围和内容：
乙方承包钵池创业大厦及泵房、水池的木工类包清工项目，按施工图所包括的木工结构类工程的施工验收。木工所需的小型工具由乙方自理，甲方不予提供。所有园钉、铁丝等辅助已包含在承包单价中，施工二级箱一下的电线电缆、开关、插座、漏电开关、触电保安器也由乙方负责。甲方负责塔吊等大型机械以及脱模机和螺杆。
二、劳务费计算方法：按工程施工图纸以建筑面积实行*方包干。
1、根据图示面积，创业大厦面积为10561.58㎡、泵房面积为290.09㎡，合计总建筑积为10851.67㎡，按每㎡44元计算，乙方劳务费合计为肆拾捌万零肆佰柒拾元叁角贰分(480470.32元)。以上劳务费均为乙方不提供劳务发票单价，如甲方需要乙方提供劳务发票，则开票税款由甲方另外承担。
2、上述劳务单价中除第一条中的承包内容以外还包括以下相关费用：乙方自身队伍人员的劳务保险费、医疗费、夜间施工费、场内二次搬运费、人工工资调整风险费、施工期间正常清理费、竣工验收清理费、文明施工现场经常维护清理费、乙方自备大小型机械机具的维修费。甲方不负责提供乙方工人在施工中所在工地的临时住房。施工人员食宿、用电、炊具、燃料费全部自理。乙方在现场住宿、办公用房由甲方提供材料，乙方按甲方规划自行搭建，工资自理。
三、付款方式
1、整体工程达到±0.00标准完成后，甲方支付乙方工程总价款的20%;整体工程六层主体封顶后，甲方支付乙方工程总价款的20%;
主体结束并验收合格后，甲方支付给乙方工程总价款的35%;工程竣工验收合格后三月内付清余款。
2、乙方发放劳务人员工资时必须根据甲方*时考勤打卡由乙方统一造册发证，甲方有权监督乙方将劳务工资发放到每个工人手中。
四、工程质量及工期要求
1、乙方按照图纸设计要求和甲方分配的工程任务，按现行操作规程、施工规范要求和技术要求组织施工，已完成的分部分项工程必须符合建筑安装工程验收规范和建筑安装工程质量评定等级的合格标准。施工中，如乙方某个分项工程质量评定达不到合格标准，除乙方立即整改达到合格标准外，甲方将对乙方每次罚款500-20xx元。如乙方承担的工程质量最终总评合格率在90%(包含90%)以上，甲方在原来承包价基础上增加每*方米壹元的奖励。
2、乙方应制定质量保证措施，并随时接受甲方、建设方、监理工程师、质检部门及公司主管部门的检测，凡不符合规范标准的应无条件返工，如因乙方施工不当造成质量问题和损失由乙方负责。
3、乙方必须和有关工种按施工要求相互配合、协调，否则产生的后果和损失由责任方负责。
4、乙方必须配合甲方所制定的进度落实进场施工人员，严格执行甲方制定的进度计划工期要求，否则产生的后果和损失由乙方负责。
五、安全管理
1、所有进场施工人员必须先签订安全施工责任状，遵循甲方的一切规章制度和相关的安全管理条例。参加施工的人员必须身体健康，无老弱病残人员，更不准有未满18周岁的童工参加施工。
2、乙方参加施工人员必须经过培训、学*后方可上岗，要有自我和他人安全防护意识，并严格执行安全操作规程，严格执行省建工局颁发的《建筑安装施工现场安全防护规定》。
3、进入施工现场必须佩戴好安全帽和防护用品，若发现有没戴安全帽和没有系好帽带者，发现一次罚款10元，并加以教育，如不服从，开除出场，工资一概没有。
4、严禁酒后上班，上班时不得嬉闹玩笑。
5、施工现场临时用电，乙方不得私自乱接乱拉，需要时应即时向甲方提出，由甲方派专职电工搭设维修。
6、脚手架及防护设施，乙方未经许可，不得私自拆搭，一经发现，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。
7、乙方因自身因素造成，安全、质量等管理不到位，不能胜任分包的工作，造成进度缓慢甚至停工的，甲方有权责令退场，工资分文没有。乙方所分包项目的质量达不到施工规范要求、合格标准和标化工地要求的等，被甲方清退出场的工资按完成工作总量的80%结算，到工程验收结束以后支付。如乙方无理取闹，则承担一切后果。
六、文明标化管理
1、乙方必须服从甲方项目部在工地所有行管人员的管理，爱护甲方财物，如有损坏，按价赔偿。
2、乙方人员在施工中必须做到团结互助、互相配合、文明施工，严禁在工地吵骂斗殴，否则如造成后果，责任方应承担经济损失和法律责任。
3、乙方使用甲方提供的主材、辅材等安装材料及设备应按照图纸要求、规格，合理、有序的使用，严禁乱用、浪费、损坏等现象。现场材料堆放必须按甲方统一规划堆放，不得散乱无序横七竖八的任务堆放，如有破损不用的废料、残料等杂物，则无条件即时清理并按甲方指定点堆放，切实做到工完场清，时刻保持施工现场整洁有序。
七、工期管理
施工期间乙方应无条件按甲方的进度计划安排施工。为了加快工程进度，保证工程质量，在甲方的统一领导下，合理利用加班时间，能加班施工的应无条件加班，保证不影响该项目整体施工进度。如因乙方施工人员不足、不服从甲方加班施工，与其他工种配合上原因等造成工期延误带来的`一切损失，后果全部由乙方承担。因乙方入手不足造成工期延误甲方将安排其他人员帮助施工，乙方要支付两倍的人工费。
八、其他管理
1、甲方与乙方合同签字生效后，乙方要提供给甲方进场班、组负责人名单，进场后提交工人花名册、进场工人身份证复印件。特种作业人员作业证复印件至甲方处备案。
2、乙方所属班、组负责人要服从甲方管理，不得擅自离开现场，特殊情况需离开现场必须经甲方同意。如随意离开，甲方给予乙方负责人每次500元罚款。并承担现场如发生的一切后果责任，甲方有保留更换施工队伍的权利。
3、对设计变更、工作指令、工程会议纪要、施工组织设计、整改通知书、甲方交办的临时工作任务等，乙方不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时间完成的，每发现一次甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款。
4、乙方必须保证施工现场达到淮安市级文明标化工地，保证施工现场清洁卫生、材料堆放整齐。*时如达不到安全文明施工标准则按甲方项目部规定的《完全文明施工违章行为处罚规定》执行;如因乙方原因造成甲方被业主或其他主管部门处罚的(含工程质量未达到合格标准要求的)，乙方必须双倍赔偿甲方因此而造成的损失。乙方必须加强对进场施工人员的安全教育，提高施工人员的安全意识，并与甲方签订安全协议书，因乙方人为违规操作所发生的一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。
5、材料管理：乙方在施工过程中需提前五天编制材料计划通知甲方备料，以免误工。乙方为按图施工所造成的返工其返工的材料由乙方自身承担，故意浪费甲方材料的，甲方按实际浪费材料的10倍罚款。
6、罚款处理：如乙方在某项工作中有失误或违约、违规操作的被上级主管部门罚款的，甲方在此基础上双倍扣除罚款数目。
7、乙方应加强对班组工人的教育和管理，加强工种操作规程的培训，各施工人员不得违反工地各项规章制度、安全制度，不得违反操作规程。否则，如因乙方施工人员的责任，发生一切安全事故，均由乙方负责，造成对第三者的损害也均由乙方负责，与甲方无关。
8、施工期间，不在乙方承包范围内的工作，如甲方需要乙方施工或配合，乙方根据所作的工程量由甲方签证后列入财务结算，如做计时工，每个计时工单价大工按80元/工/天,xi小工按50元/工/天结算，但必须足额完成项目部每天分配的定额量。
九、本合同未尽事宜，双方协商解决。在合同履约过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议均视为本合同的组成部分。
十、本合同经双方签字后生效，一式贰份，甲、乙双份各执壹份;合同签字后，乙方向甲方交纳履约保证金肆万元整，主体工程验收合格后一周内无息返还。
十一、本合同有效期到本工程劳务款付清时止。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国劳动法》、《合同法》及有关规定，结合本工程实际情况，乙方自愿承包与本工程施工有关的模板操作任务，为明确双方各自的义务和责任，经协商一致达成以下协议条款共同遵守。
一、工程任务地点：上饶和丰铜业厂区内
二、承包方式：以包工包料的方式承包
三、承包内容：包括综合车间扩建厂房、综合楼、料仓以及厂区其他零星项目工程(设备基础、水池、围墙、剪力墙等)的模板制作、安装、拆除，支模架的搭拆，穿墙螺杆的.拆除等。
四、任务承包单价及结算方式：
1. 综合车间扩建厂房按建筑面积以 元/*方米单价结算，包括图纸及联系单中的基础、梁板柱、水池、雨棚、圈梁、过梁、吊车梁、构造柱等一切模板安装拆除任务。基础和屋面不计算建筑面积。
2.综合楼按建筑面积以 元/*方米单价结算，包括图纸及联系单中一切模板安装拆除任务。基础和屋面不计算建筑面积。
3. 料仓以及其他零星工程(设备基础、水池、剪力墙等)按混凝土与模板的实际接触面分别以 元/*方米单价结算。
4. 现场临时用杂工大工按 元/天结算，小工按 元/天单价结算。
5. 以上单价已包括模板、方木、钉、铁丝、螺杆等材料和人工费。
6. 综合车间扩建厂房及综合楼的支模架采用钢管架，支模架和柱加固钢管乙方负责搭拆，费用已包括在承包单价内。所需钢管材料有架子工按乙方上报的数量提供到场，乙方使用完毕后搬运到现场指定位置堆放整齐。
7. 综合车间扩建厂房室内梁、柱以及地上剪力墙为清水面(混凝土外面不再粉刷)，施工时应严格控制垂直度和表面*整度，不得出现有涨模现象，如有因模板施工不当造成的修补费用全部有乙方承担。
五、工程款(进度款)支付方式：
1. 甲方按照乙方当月形象施工进度，支付给乙方每月完成工程量的 %进度款给乙方。
2. 工程全部施工完毕并通过验收合格，甲方支付至乙方总承包任务款的 %给乙方;余款 %在 月后一次性付清。
六、双方的责任与义务：
1.甲方负责施工安全和质量技术交底与工程质量控制及验收。
2. 甲方负责提供安全帽，使用期间由乙方负责保管并以坏换新。
3. 乙方人员必须爱护现场设施、遵守厂区及项目部现场管理制度规定，文明施工，服从现场管理人员安排和指挥。
4. 乙方自备与模板制作安装有关的机械、电缆线、螺杆(包括止水螺杆)、用具等，费用已包括在承包单价内。
5. 乙方必须严格要求施工质量，甲方有权在乙方施工操作中对质量达不到要求和造成甲方材料浪费等现象责令乙方停止施工并整改，根据返工和损失程度对乙方采取一定金额的罚款。
6. 乙方进场施工人员必须注重个人安全保护意识，不得野蛮和违规操作，一切因乙方人员自身原因所造成安全事故和经济损失全部由乙方自己负责，甲方不承担任何责任。
7. 乙方要根据甲方的施工进度计划要求，合理组织和配备人员，不得因人员不足而耽误甲方总体施工部署。
七、其他:
1. 未尽事宜施工中如有发生由双方协商妥善解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日生效至工程完工付清全部工程款后自行失效。
发包方(甲方)：
____年_____月_____日
承包方(乙方)：
____年_____月_____日
发包人(全称)：
承包人(全称)：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对金色阳光14#楼(工程全称)签定工程质量保修书。
第一条工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有，防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
该按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的标准及有关规定执行。
第二条质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的'该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程3年，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年;
3、装修工程为1年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
7、其他项目保修期限约定如下：按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的标准及有关规定约定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。第四条质量保修金的支付。
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同的3%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为/ (大写)。质量保修金银行利率为/ 。
第五条质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内，交剩余保修金返还承包人。
第六条其他
双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：
____年_____月_____日
承包人(公章)：
____年_____月_____日
一、 工程概况
工程名称：凯茵新城A12区新二期F-2、D2-1、2、E-1、2、3栋小高层住宅
工程地点：中山市东区凯茵新城
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，结合本工程的具体情况，双方就本建设工程施工事项协商一致，从明确双方职责的目的出发，特制订如下协议：
二、承包范围、工作内容
E-1、2、3栋小高层、地下车库工程从基础垫层到主体结顶为止的一切木工模板工作，包括二次浇捣模板、予制构件模板的制作和文明施工要求的工作。
1.施工放样每次2人参加，配合现场施工员、质量员。
2.制模、立模、撑模、守模、拆模、旧模板清理、保养拔钉、场内整理、场内运输。剪力墙、柱拉杆制作，预留洞口模板制作、支模、拆模预埋铁件位置安放等一系列工作。
3. 底层支模架地基夯实及保养、清理模板，模板上油。
4.及时与泥工班、钢筋班联系、予留洞位置预埋筋拉结筋的模板钻眼和漏放筋的砼钻眼。
5.每用一次钢、木模板，必须保养、清理、上油一次，并及时把铁钉拔除。
6.安装阳台或构造柱、楼梯场所的予埋铁。
7.场内卸模板、场内运输，二次搬运和落手清及必要的文明施工义务，必要的木工机械就位。
8.立模前督促钢筋班安放柱和墙身的预埋拉结筋。
9.支撑轴线位置移位或炸模，按粉刷要求在泥工做好灰饼后凿掉其粉刷以外的砼。
10.因炸模或模板缝隙太大引起的漏浆、漏砼，应有足够的人员及时清理及利用。
11.钢模钻洞禁止用电焊穿洞，立模前应先计划好穿洞模板的位置及数量，严禁立好模板后再任意用电焊机穿孔。
12.整个工程结束后，模板应清理干净、上好油，整齐堆放在场内指定位置。
以上内容包括一切相关的辅助工作和内容，从开工到主体结顶验收的工作内容全部完工为止。小部分图纸或甲方更改，不存在任何签点工。
三、承包方式
包清工、包五金材料、包工具，一次性包干。承包人自负盈亏，不得另行分包。
四、承包单价及劳务保证金
1、木工承包按展开面积 元/*方米结算。以上单价包括了所有的相关工作内容，其中包括支模所需铁钉、铁线相关材料。（已包含国家法律法规相应费用）
2、乙方在进入本项目部工程前一星期缴劳务保证金万元（该保证金不计息）保证金在主体结构验收后半个月内归还乙方。
五、质量管理
1.质量目标：主体结构优质工程，总体以创“广东省优良样板工程”为目标。
质量等级：优质
2.具体要求详见施工图纸、质量评定标准、施工规范、广东省有关规定和施工员的技术交底。特别是柱刨箍间距、剪力墙拉杆间距、梁板支撑、垫，要求间距控制在30—50CM以内，严禁炸模。特别是制模接头，如撑模、柱梁、大小梁、梁与板、板与板等，严格掌握好*整度，高差控制在2MM以内。
3.施工方法按甲方要求，施工期间质量评定以项目部实测实量结果为准。
4.最后主体（分基础和主体分部）质量评定（或木模分项而下降得分率）合格者，单价下降10%，验收等级以建设单位、质检站、甲方评定为准。
5.地下室及主体1—3层阳角拼缝嵌海绵胶带，以防阳角漏浆。
6.工作中，乙方必须服从甲方有关人员的正确领导，严格把好质量关，乙方配备专职或兼职质量员 同志，及时进行自检、互检工作。
7.楼梯间尺寸，无垛构造柱窗距，现浇厨厕、走廊底标高根据施工规范和施工员的要求而定。
8.立模必须牢固、*整、稳定，缝隙不能超过规范要求，防止漏浆。
9.柱头立模前，必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾后，方可立模，否则返工自负。并应及时浇水湿润模板，防止变形。
10.不允许炸模，如发生炸模，则每处罚款100元，大面积的则处以200元——500元的罚款，并承担凿补的材料费、人工费。
11.对质量达不到要求而不及时落实整改，甲方有权按以下方法处理：
1）拆除。
2）组织另外人员整改，按120元/天（次），在乙方当月工资中扣除。
3）罚款处理。
4）中止协议。
12、乙方必须提前七天以书面形式提供给甲方所配模板的截面尺寸、数量、所用时间等，如提供数据不正确浪费材料，一切费用在乙方当月工资中扣回，如因其它原因乙方没有提供数据一切损失由乙方自负。
13、乙方协议签订之人必须在场管理，不得由带班之人代替管理，否则甲方有权终止协议。
14、为了避免渗水所有挂板不允许用木头作支撑、改用马凳作支撑，梁和小面积*板不允许用单块制作、安装。
六、安全管理
1）以创“广东省安全生产、文明施工、双优工地”为目标，做好班组内各施工现场人员的安全文明工作。
2）乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议，对不安全隐患及时整改。
3）对新来的职工，乙方必须进行班组书面安全教育，并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全教育。进行了“三级安全教育后”，乙方方可安排职工工作，否则一切安全事故由乙方自负，甲方有权对违反者进行罚款或令其停工，直至中止协议。
4）乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三上岗、一讲评”，并及时做好记录，同时须设立兼职安全员 同志，督促本班组内安全生产、文明施工工作。
5）甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作，协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。对万一发生安全事故，分清责任，按“三不放过”的原则，因乙方违反安全操作规程施工或明知不安全蛮干造成事故的一切经济损失和责任由乙方自负，乙方无条件处理好职工善后工作，如乙方口头、加书面提出不安全因素，甲方不予整改或瞎指挥的一切损失和责任由甲方承担。
6）钢筋就位每次浇砼前，清理好模内的木屑、杂物等，如剩余扣件、木头，在浇砼时至少2人守模，以确保模板在施工中的质量。
7）甲方根据乙方上报人员提供每人安全帽一个，其费用甲乙双方各承担50%，甲方不回收安全帽，在全部主体完成结算款额中扣除安全帽费用。
七、工期管理
1）乙方必须根据甲方的工期计划，配足技术力量和人员，根据甲方的可行性工期计划（根据实际情况，工期计划按月或施工层、段由乙方签字为准）必须按时完成，否则暂处以100～500元/天的工期押金，在当月的工资中扣除（押金处理：工期计划按月或施工层、段超过进度计划，工期押金没收。按总进度计划时间没有超过的工期押金退还；提前完成工期的，按实际情况给予相应的奖励）。工期完成截止期以质量通过验收为准。
2）对工期紧，乙方无条件组织人员日夜二班制工作。甲方有权另安排人员施工， 工资按每9小时120元计算。晚上加班1小时算2小时。
八、人员管理
1）乙方负责人要严格选择技术好、劳动态度好或进步快的'技普工人员，严禁带小孩的职工进场，尽量避免家属进场，如家属进场不安排住宿。
2）进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批（施工员、项目经理）、进场手续（无身份证禁止入场），听从保卫科长住宿统一安排和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。
3）遵守项目部各方面制度，及时做好安全文明施工、治安等教育，并订立劳动协议一式三份（项目部留档一份）。
4）对表现极差、违法乱纪和工作不佳人员，甲方指明者，乙方无条件及时负责清退。对中途离开工地的职工，甲方不负责予支工资、生活费或路费，一切由乙方负责人自行解决。
5）遵守生活区食宿制度，不得进行赌博、打架、斗殴等违法乱纪的行为，一旦发现按项目部规章制度处理。
九、机械、工具、材料管理
1.甲方提供每栋楼工具费500元（不提供*刨、圆锯机械，电锤、电钻）总费用除建筑面积分摊到班组，扣除乙方当月结算的产值中。
2. 楼层模板支好后，及时清理完毕交下道工序作业。
3.做到“大材大用，小材小用，废材利用”的原则，严禁浪费周转材料。
4.对钢模、钢管、扣件、回形卡等，严禁随地乱丢，对每个施工层或阶段发现保养不好等，甲方有权进行处罚或派员整改，工资在乙方当月工资中扣除。
5、地下室木模用的对拉螺杆，扇型勾、回型勾必须领料登记，损耗部分全额按价赔偿。
6.主体结顶或中途不用材料及时按类清理干净、上油，按甲方指定地点堆放整齐。
7.扣件钢管出库或出场,都以新的或维修好的发给,不允许中途拿回或调换,主体完成后,按领用数量归还仓库.
8.乙方自备施工中必备的工具。（如：鎯头、钢锯、太阳灯、行灯、二相插线、板手、开刀、老虎钳、墙线）。
十、协调工作
1）周转材料上塔吊尽量利用休息时间。
2）对炸模处及时凿除，并要求凿面观感好。
3）每层浇砼前，做好落手清工作。
4）及时修补好较大的模板缝隙，接缝毛糙（但必须*整）可用透明胶带粘贴接缝处。
5）工完建筑面楼层，周围全部做好落手清。
6）及时提供采购计划。
十一、付款方法及押金
1）新班组进场，必须上交甲方财务2~4万元押金或由原老班组（但必须是超过押金数额，还未结帐的班组）担保。
2）按每月完成工作量80%付清，（应扣除未完成的工程量）待全部模板工程结束。余额在主体验收达到要求后，按协议规定结算后六个月内一次性付清。
3）甲方严格按照付款办法执行，乙方负责人计划好资金运用，在和职工订立协议时，计划好每月的予付和生活费和中途退场的结算方法，中途发生职工予支或结算，一切由乙方负责人自行解决。
4）因质量、进度、安全生产等原因甲方辞退乙方，一律按完成结算产值和质量等级单价的80%结算退场。乙方自动退场按完成结算产值和质量等级的60%结算退场。
5）领用工资制度：乙方按甲方每月工资结算额，按财务要求做好工资表，经甲方有关人员（施工员、质量员、安全员、核算员、项目经理）验收签字，甲方出纳与乙方负责人一起发放；职工外余额，另列工资表，可由乙方负责人一人领取。上月工资在下月20xx
号发放，中途不借支生活费。
十二、甲方责任
1）甲方及时组织乙方人员进行质量互检，对乙方工程质量及时进行验收和督促，及时提供乙方提出的工程材料，做好后勤工作。
2）及时解决乙方提出的合理化建议，提供必要的劳保用品。
3）提供乙方住宿方便和搭伙，乙方每人每月上交甲方14元为了办理法定规定的费用之用。
4）组织乙方人员参加安全知识学*和安全检查。
5）采用统一工作服发放时，履行合同的班组，由甲方负担一半的价格，一半由乙方和职工负责，半途而废的班组，由乙方负担全额费用。
十三、其它
1）班组长必须常驻工地，未经施工员许可，擅自离开现场，罚款300元/天（次）。
2）乙方必须遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。
3）对乙方违反本协议内容，甲方有权处以100~500元/次（人）的罚款，情节严重（或中途离场）按条款十的付款办法执行。其余款项作为罚款或甲方另外组织人员施工的费用。
4）对甲方材料供应不及时等发生的待料停工连续超过7天，甲方有义务另外安排乙方工作，否则甲方应补偿给乙方每人每天15元的生活费。
5）对乙方某位职工严重违反本协议，甲方有权提出令其退场，乙方无条件服从，并且工资等事项由乙方负责人自行解决。
6）乙方人员严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为，必须严格执行甲方保卫治安管理条例，每位职工必须持有身份证（结婚证）方可进工地，否则无证人员和18岁以下人员禁止招收使用和进入施工现场。
7）乙方必须严密劳动组织，抓好劳动效益，在合同签字生效后，单价一次性承包，由乙方负责人自负盈亏。工程部对各项指标完成好的班组，实现适当的奖励。
8）甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均匀本协议附件，并执行，劳务协议书一式三份（乙方职工全部签字）作为合同附件一并执行。
9）本协议工期为开工之日及所有相关工作完成为止。
十四、本协议自双方签字之日生效，工完款清自行失效。
本协议壹式伍份，甲方（项目经理、施工员、核算员、财务各壹份）肆份，乙方壹份。
甲方：中天集团第七建设公司凯茵三部乙方：D2-1、2栋木工班组
代表： 代表：
订立日期： 年 月 日
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的.原则，就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
一、 工程名称和地址：十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。
二、 工程承包范围：办公楼：
*顶铝扣板吊顶300_300卫生间;600_600办公室。
轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算。
轻钢龙骨石膏板*顶。
铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板。
铝塑板包柱子，按面积计算。
细木工板包梁，有做单边，贴石膏板。
边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间。
背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型。
有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
不锈钢包梁。
三、 承包方式、工程造价及付款方式：包工不包料。
*顶铝扣板吊顶300_300卫生间;600_600办公室，单价13元/m2。
轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算，单价34元/m2。
轻钢龙骨石膏板*顶，单价17元/m2。
铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板，单价40元/m2。
铝塑板包柱子，按面积计算，单价40元/m2。
细木工板包梁，有做单边，贴石膏板，单价30元/m2。
边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间，单价20元/m2。
背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型，单价40元/m2。
有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜，单价25元/m2。
不锈钢包梁，单价30元/m2。
以上单价中均包括刷一遍防火油漆
*时按已完工作量的70%付款，工程完工验收合格后再付总价款的25%，留5%质保金竣工验收后满一年付清。
四、 工期及质量：开工20_年_月_日——竣工20_年_月_日(有效工期)。质量要求：按照国家有关规范施工，饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。压条应*直、宽窄一致，接缝严密，无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
五、 双方责任：
1、 甲方为乙方提供施工龙门吊，施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
2、 乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认，否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
3、 合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金__元，待工程完工验收合格后返还。
4、 乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元，要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
5、 本合同一式三份，双方各执一份， 未尽事宜双方协商解决。
发包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
发包方：(以下简称甲方)身份证号码：
承包方：(以下简称乙方)身份证号码：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程钢筋的劳务工程施工承包事宜协商一致，签订本合同，供双方信守。
一、工程名称：香悦林5x楼
二、工程地点：江西省鹰潭市
三、工程结构：剪力墙结构
四、建筑面积：约19000*方米
五、劳务承保范围：
乙方按甲方香悦林5x楼工程的“施工图及说明”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：
1、基础及以上部分(含地梁、主体结构工程、包括屋顶构架)，含二次结构、电缆井、基础及二次结构等。室外散水、给排水、排污化粪池等工程。
2、辅材及所有周转材料等。
六、劳务承包方式：
1、按照施工规范所需全部机具、工具均由乙方自行解决并承担费用。
2、施工期间施工责任区的清洁工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。
七、劳务工程工期：
1、工程开、竣工时间：
1.1、开工时间：____年_____月____日，竣工时间____年_____月____日(不包括装饰部分但包括二次结构)，具体以甲方提供的工期计划为准，详见工期计划附件，工期计划附件与本合同具有同等效用。
1.2、总日历工期：总日历工期天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方，此工期不论任何原因均不得变更或延长，具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。
八、劳务工程质量：
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及鹰潭市行业主管部门颁发的最新验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准，每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、甲方现场管理人员统一验收，乙方严格按照甲方工作人员的指挥施工。
2、本单项工程的.特别质量要求约定优质结构，文明工地。
3、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。
九、劳务款结算依据及结算单价：
1、乙方垫资六层，完成六层工程量按70%结算，六层以上每月按工程量结算70%，主体验收合格后付工程款的80%，初验合格后工程款付90%，竣工验收合格后付95%工程款。其余5%一年后付清。
2、包括以上所有内容按建筑面积计算元/m2。
3、上述结算单价包括本劳务的人工费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品，本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
十、劳务工程其他费用的确定：
1、如遇设计变更，以实际变更为准，甲方不予补偿，若甲方造成返工，费用由甲方负责。
2、若乙方施工用主材超过甲方核定的定额的，超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。
十一、履约及安全保证金：
1、签订合同时乙方向甲方支付履约及安全保证金计元，单项工程修到层完成时在无任何工程质量和安全责任问题后甲方一次性予以返还乙方(不计利息)。
十二、安全施工：
1、乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，施工人员要签订安全责任书，保证安全文明施工达到区级文明工地标准，乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全，乙方及工作人员在工程施工过程中的事故均由乙方承担，甲方不负任何责任。
2、乙方进入现场施工人员必须戴安全帽，违者罚款50元/人次，禁止穿拖鞋，违者罚款30元/人次，在高空施工时，必须有安全防护措施，佩戴安全带，违者罚款100元/人次。
十三、甲方责任：
1、 提供必要的施工图纸一份，做好技术交底，对施工统筹安排，对相应工种的施工调配，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各种材料，按时提供大型机具(塔吊)。
2、 提供施工用水、用电接口(水电费用由甲方提供)。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。
4、甲方现场管理人员有权对乙方在施工过程中违反规范要求的进行经济处罚。
十四、乙方责任：
1、按施工图纸及施工规范和甲方的要求施工，确保质量达标，未经甲方及监理同意，不得进行设计图变更、技术变更、执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、制定工程单项进度计划，按甲方审定的施工计划实施，确保工期如期完成，施工中如不能按甲方结算计划完成，每延误一天罚款500元，每次验收达不到甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20xx元，且由此耽误其他班组不能施工，由此造成的一切损失由乙方承担(注：在甲方一切条件具备，国家政策、法规和自然因素允许条件下)。
3、乙方的食住自理，乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务，每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工人员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周按照甲方文件正式通知要求提出计划。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受甲方、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝，否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担500元违约金(如果一切服从甲方安排，仍造成损失由甲方负全责，包括乙方的停工费按点工计算)。
6、乙方与其他单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底、以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备，负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和鹰潭市行业主管部门要求执证上岗的工种，必须雇佣拥有相应资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的法律责任和经济责任，乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用，每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用)，且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承担(注：在甲方按合同付款前提下)。
十五、违约与违约责任：
1、工程质量应按甲方工程管理制度进行评定，若验收不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者，则按20xx元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格。
2、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排，造成工程质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、**，甲方有权单方解除合同。
3、本合同经双方签字后生效，一式二份，甲乙双方各存一份。
4、本合同有效期到本工程劳务款付清时止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
——木工劳务承包合同实用二十篇
发包方：（以下简称甲方）
承包方： （身份证号码： ）（以下简称乙方）
遵照*等、自愿、公*、诚信的原则，双方就***小区 标段模板工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。
一、工程概况：
1、工程名称：**小区*期工程****标
2、工期要求：号楼，总工期不超过160天（从0.00标高开始计工期）；、地下车库/地下室，总工期不超过60天。（从基础底板开始计工期）
二、承包方式：
1、本工程采取包工不包料方式承包。
2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、门型架、模板（胶合板或木板散板）、方木、油托、步步紧、穿墙螺杆、螺母、扣件、山型卡。
3、乙方必须自备以下材料、机具和工具：圆盘锯、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、吊砣、麻线、水*尺、水*胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。
三、承包范围：
模板工程，地下车库基础至正负零，包括：基础、墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、水箱、女儿墙、空调板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过梁、窗上下飘板、所有止水返梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工，包括：人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。
四、工作内容：
1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的`卸车和二次倒运（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。
2、木模板的制作：完成制作模板的所有工序，包括：新模板（散板或胶合板）涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、*口对缝、拼模（含制作不规则模和圆形模）等工序。
3、木模板的安装：完成安装模板的所有工序，包括：立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找*、填模板缝隙、清理木屑及模板内杂物、搭拆支模架子（含超高）等工序。
4、木模板的拆除：拆除模板（含超高），并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、 螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具，将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。
5、整个模板工程完成后，模板修理，拔除可用模板铁钉，扣件、卡具上油，并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐
6、乙方应协助施工员及测量工定位放线。预留后浇带混凝土的模板制作、安装、拆除止水螺杆上的木垫块或塑料垫块，凿除包括止水螺杆的拆除，外墙对拉螺杆木块凿除，后浇带上钢丝网泡沫板安装及后浇带模板二次安装。
7、 捣制砼时派人跟班看模并随时加固，拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除，并按甲方要求特殊处理，拆模后要彻底清理砼碎渣、碎模、缝隙垫、铁钉等，建筑垃圾用水泥袋装好搬运至地面甲方指定地点堆放。
8、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。
五、承包价格:
1、按每层木模板的沾灰面积计价，承包单价为综合包干元/�O（提供劳务发票）。若乙方自带两线一钉单价按1元/�O计算。
2、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整（除变更工程内容外）。
3、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费（含节假日）、夜餐费、误工费（包括停电、停水、机械故障、**部门要求停工、气候因素影响等工期顺延）、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。
4、施工过程中如乙方认为承包单价低停工，甲方不补贴，双方终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。
六、工程量计算及工程造价结算方式：
1、工程量计算方式：按实际结构混凝土接触面积计算，包括二次结构。
2、工程造价结算方式：工程造价=工程量×综合包干价。
七、付款方式：
1、主体正负零以下部分按*口后付款70%，地下施工中间根据甲方付款情况可酌情考虑提前支付一部分。
2、主体正负零以上进度款按月付款，只对己拆除模板的主体结构付进度款，由工地技术员及建设、监理、项目部对己拆除模板的主体结构验收达到合格后付进度款，根据项目部所结工作量的70%付给。主体封顶工人退场时支付总工程款的15%，模板工程全部完工后，经甲方、监理验收达到合格后付款5%，剩余10%待工程通过竣工验收后全部付清。
3、每次申请拔款时，乙方必须提供工人领取劳务报酬登记表给甲方（工资表），劳动报酬不能超过进度款，超过进度款由乙方垫付，劳动报酬由工人本人签名后经甲方负责人确认后方给予预拔。
八、质量标准及有关要求：
1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-20xx）合格等级
2、质量验收：每道工序完成后，先进行自检，经甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款200～500元。
3、质量要求：合格。
4、质量达不到合格要求，乙方应无偿返工，或更换班组，按期整改，整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，工资按实际完成工作量的70%结算，并赔偿甲方损失。
九、文明施工要求：
1、文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清；文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。
2、在施工过程中无论发生何种情况，不允许乙方的作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作，否则发生一次，甲方有权处罚每次1万元以上罚款。
十、安全要求：
1、严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。如现场发生（人员伤亡等）安全责任事故，由上级主管部门确定责任后，按国家、省、市现行法律法规、条例及相关处理标准和办法执行。其中费用3000元以内的，由乙方自行承担；超过3000以上的由保险公司赔付（甲方必须为乙方现场施工作业人员缴纳意外伤害保险）。
2、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，发现未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款50元。
3、乙方施工人员进入施工现场必须穿工作鞋，不准穿拖鞋进入施工现场，发现穿拖鞋进入施工现场，每人每次罚款50元。
4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场，发现酒后进入施工现场，每人每次罚款200元。
十一、工期要求：
1、本合同工期从20xx年 10月 1 日开始至20xx年 8 月 30 日止，乙方应完成合同约定承包工程范围，工程必须按期完成，因乙方原因造成工期延误，工期每推后一天罚1000元，提前不奖。
2、乙方应在标准层配完三层模板后，每3天内完成一层梁、板、柱模板安装，如达不到上述施工进度要求，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。
3、乙方必须保证每天有足够的工人上班作业，如连续3天内项目部提出上班人数不足延误工期，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带本班组工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的'原则，就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
一、 工程名称和地址：
十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。
二、 工程承包范围：
办公楼
1. *顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室。
2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算。
3. 轻钢龙骨石膏板*顶。
4. 铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板。
5. 铝塑板包柱子，按面积计算。
6. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板。
7. 边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间。
8. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型。
9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
10. 不锈钢包梁。
三、 承包方式、工程造价及付款方式：
包工不包料。
1. *顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室，单价13元/m2。
2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算，单价34元/m2。
3. 轻钢龙骨石膏板*顶，单价17元/m2。
4. 铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板，单价40元/m2。
5. 铝塑板包柱子，按面积计算，单价40元/m2。
6. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板，单价30元/m2。
7. 边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间，单价20元/m2。
8. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型，单价40元/m2。
9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜，单价25元/m2。
10.不锈钢包梁，单价30元/m2。
11.以上单价中均包括刷一遍防火油漆
12.*时按已完工作量的70%付款，工程完工验收合格后再付总价款的25%，留5%质保金竣工验收后满一年付清。
四、 工期及质量：
开工20xx年x月x日——竣工20xx年x月x日(有效工期)。质量要求：按照国家有关规范施工，饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。压条应*直、宽窄一致，接缝严密，无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
五、 双方责任：
1、 甲方为乙方提供施工龙门吊，施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
2、 乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认，否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
3、 合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金xx元，待工程完工验收合格后返还。
4、 乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元，要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
5、 本合同一式三份，双方各执一份， 未尽事宜双方协商解决。
发包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
发包方：（以下简称甲方）
承包方： （身份证号码： ）（以下简称乙方）
遵照*等、自愿、公*、诚信的原则，双方就***小区 标段模板工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。
一、工程概况：
1、工程名称：**小区*期工程****标
2、工期要求：号楼，总工期不超过160天（从0.00标高开始计工期）；、地下车库/地下室，总工期不超过60天。（从基础底板开始计工期）
二、承包方式：
1、本工程采取包工不包料方式承包。
2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、门型架、模板（胶合板或木板散板）、方木、油托、步步紧、穿墙螺杆、螺母、扣件、山型卡。
3、乙方必须自备以下材料、机具和工具：圆盘锯、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、吊砣、麻线、水*尺、水*胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。
三、承包范围：
模板工程，地下车库基础至正负零，包括：基础、墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、水箱、女儿墙、空调板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过梁、窗上下飘板、所有止水返梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工，包括：人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。
四、工作内容：
1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的卸车和二次倒运（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。
2、木模板的制作：完成制作模板的所有工序，包括：新模板（散板或胶合板）涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、*口对缝、拼模（含制作不规则模和圆形模）等工序。
3、木模板的安装：完成安装模板的所有工序，包括：立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找*、填模板缝隙、清理木屑及模板内杂物、搭拆支模架子（含超高）等工序。
4、木模板的拆除：拆除模板（含超高），并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、 螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具，将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。
5、整个模板工程完成后，模板修理，拔除可用模板铁钉，扣件、卡具上油，并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐
6、乙方应协助施工员及测量工定位放线。预留后浇带混凝土的模板制作、安装、拆除止水螺杆上的木垫块或塑料垫块，凿除包括止水螺杆的拆除，外墙对拉螺杆木块凿除，后浇带上钢丝网泡沫板安装及后浇带模板二次安装。
7、 捣制砼时派人跟班看模并随时加固，拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除，并按甲方要求特殊处理，拆模后要彻底清理砼碎渣、碎模、缝隙垫、铁钉等，建筑垃圾用水泥袋装好搬运至地面甲方指定地点堆放。
8、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。
五、承包价格:
1、按每层木模板的沾灰面积计价，承包单价为综合包干元/�O（提供劳务发票）。若乙方自带两线一钉单价按1元/�O计算。
2、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整（除变更工程内容外）。
3、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费（含节假日）、夜餐费、误工费（包括停电、停水、机械故障、**部门要求停工、气候因素影响等工期顺延）、施工现场以外的`房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。
4、施工过程中如乙方认为承包单价低停工，甲方不补贴，双方终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。
六、工程量计算及工程造价结算方式：
1、工程量计算方式：按实际结构混凝土接触面积计算，包括二次结构。
2、工程造价结算方式：工程造价=工程量×综合包干价。
七、付款方式：
1、主体正负零以下部分按*口后付款70%，地下施工中间根据甲方付款情况可酌情考虑提前支付一部分。
2、主体正负零以上进度款按月付款，只对己拆除模板的主体结构付进度款，由工地技术员及建设、监理、项目部对己拆除模板的主体结构验收达到合格后付进度款，根据项目部所结工作量的70%付给。主体封顶工人退场时支付总工程款的15%，模板工程全部完工后，经甲方、监理验收达到合格后付款5%，剩余10%待工程通过竣工验收后全部付清。
3、每次申请拔款时，乙方必须提供工人领取劳务报酬登记表给甲方（工资表），劳动报酬不能超过进度款，超过进度款由乙方垫付，劳动报酬由工人本人签名后经甲方负责人确认后方给予预拔。
八、质量标准及有关要求：
1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-20xx）合格等级
2、质量验收：每道工序完成后，先进行自检，经甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款200～500元。
3、质量要求：合格。
4、质量达不到合格要求，乙方应无偿返工，或更换班组，按期整改，整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，工资按实际完成工作量的70%结算，并赔偿甲方损失。
九、文明施工要求：
1、文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清；文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。
2、在施工过程中无论发生何种情况，不允许乙方的作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作，否则发生一次，甲方有权处罚每次1万元以上罚款。
十、安全要求：
1、严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。如现场发生（人员伤亡等）安全责任事故，由上级主管部门确定责任后，按国家、省、市现行法律法规、条例及相关处理标准和办法执行。其中费用3000元以内的，由乙方自行承担；超过3000以上的由保险公司赔付（甲方必须为乙方现场施工作业人员缴纳意外伤害保险）。
2、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，发现未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款50元。
3、乙方施工人员进入施工现场必须穿工作鞋，不准穿拖鞋进入施工现场，发现穿拖鞋进入施工现场，每人每次罚款50元。
4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场，发现酒后进入施工现场，每人每次罚款200元。
十一、工期要求：
1、本合同工期从20xx年 10月 1 日开始至20xx年 8 月 30 日止，乙方应完成合同约定承包工程范围，工程必须按期完成，因乙方原因造成工期延误，工期每推后一天罚1000元，提前不奖。
2、乙方应在标准层配完三层模板后，每3天内完成一层梁、板、柱模板安装，如达不到上述施工进度要求，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。
3、乙方必须保证每天有足够的工人上班作业，如连续3天内项目部提出上班人数不足延误工期，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带本班组工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。
总则：
甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源・江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：
全费用包干模式。
模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。
合同履约保证金：
根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。
一、合同工期
根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。
二、质量标准
工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰)
三、甲方责任
1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。
2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。
3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。
4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。
四、乙方责任
1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。
2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。
3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺*者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺*处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）
4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。
5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。
6、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)的要求进行施工。
7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。
8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。
9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。
10、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。
11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。
五、承包材料范围
1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水*管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的`主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。（所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑）。
2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。
六、施工单价中所包含的承包工作内容
施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：
1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）
2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。
3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。
4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。
5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。
6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款20xx～5000元。
7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。
8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。
9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。
10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。
11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。
12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
一、 工程名称和地址：
十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。
二、 工程承包范围：
办公楼
1. *顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室。
2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算。
3. 轻钢龙骨石膏板*顶。
4. 铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板。
5. 铝塑板包柱子，按面积计算。
6. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板。
7. 边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间。
8. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型。
9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
10. 不锈钢包梁。
三、 承包方式、工程造价及付款方式：
包工不包料。
1. *顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室，单价13元/m2。
2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算，单价34元/m2。
3. 轻钢龙骨石膏板*顶，单价17元/m2。
4. 铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板，单价40元/m2。
5. 铝塑板包柱子，按面积计算，单价40元/m2。
6. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板，单价30元/m2。
7. 边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间，单价20元/m2。
8. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型，单价40元/m2。
9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜，单价25元/m2。
10.不锈钢包梁，单价30元/m2。
11.以上单价中均包括刷一遍防火油漆
12.*时按已完工作量的70%付款，工程完工验收合格后再付总价款的.25%，留5%质保金竣工验收后满一年付清。
四、 工期及质量：
开工20xx年x月x日――竣工20xx年x月x日(有效工期)。质量要求：按照国家有关规范施工，饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。压条应*直、宽窄一致，接缝严密，无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
五、 双方责任：
1、 甲方为乙方提供施工龙门吊，施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
2、 乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认，否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
3、 合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金xx元，待工程完工验收合格后返还。
4、 乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元，要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
5、 本合同一式三份，双方各执一份， 未尽事宜双方协商解决。
发包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的`原则，就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
一、 工程名称和地址：十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。
二、 工程承包范围：办公楼：
*顶铝扣板吊顶300_300卫生间;600_600办公室。
轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算。
轻钢龙骨石膏板*顶。
铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板。
铝塑板包柱子，按面积计算。
细木工板包梁，有做单边，贴石膏板。
边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间。
背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型。
有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
不锈钢包梁。
三、 承包方式、工程造价及付款方式：包工不包料。
*顶铝扣板吊顶300_300卫生间;600_600办公室，单价13元/m2。
轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算，单价34元/m2。
轻钢龙骨石膏板*顶，单价17元/m2。
铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板，单价40元/m2。
铝塑板包柱子，按面积计算，单价40元/m2。
细木工板包梁，有做单边，贴石膏板，单价30元/m2。
边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间，单价20元/m2。
背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型，单价40元/m2。
有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜，单价25元/m2。
不锈钢包梁，单价30元/m2。
以上单价中均包括刷一遍防火油漆
*时按已完工作量的70%付款，工程完工验收合格后再付总价款的25%，留5%质保金竣工验收后满一年付清。
四、 工期及质量：开工20_年_月_日――竣工20_年_月_日(有效工期)。质量要求：按照国家有关规范施工，饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。压条应*直、宽窄一致，接缝严密，无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
五、 双方责任：
1、 甲方为乙方提供施工龙门吊，施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
2、 乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认，否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
3、 合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金__元，待工程完工验收合格后返还。
4、 乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元，要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
5、 本合同一式三份，双方各执一份， 未尽事宜双方协商解决。
发包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
发包方（甲方）：_______
承包方（乙方）：_______
根据《中华人民共和国劳动法》、《合同法》及有关规定，结合本工程实际情况，乙方自愿承包与本工程施工有关的模板操作任务，为明确双方各自的义务和责任，经协商一致达成以下协议条款共同遵守。
一、工程任务地点：上饶和丰铜业厂区内
二、承包方式：以包工包料的方式承包
三、承包内容：包括综合车间扩建厂房、综合楼、料仓以及厂区其他零星项目工程（设备基础、水池、围墙、剪力墙等）的模板制作、安装、拆除，支模架的搭拆，穿墙螺杆的拆除等。
四、任务承包单价及结算方式：
1.综合车间扩建厂房按建筑面积以元/*方米单价结算，包括图纸及联系单中的基础、梁板柱、水池、雨棚、圈梁、过梁、吊车梁、构造柱等一切模板安装拆除任务。基础和屋面不计算建筑面积。
2．综合楼按建筑面积以元/*方米单价结算，包括图纸及联系单中一切模板安装拆除任务。基础和屋面不计算建筑面积。
3.料仓以及其他零星工程（设备基础、水池、剪力墙等）按混凝土与模板的实际接触面分别以元/*方米单价结算。
4.现场临时用杂工大工按元/天结算，小工按元/天单价结算。
5.以上单价已包括模板、方木、钉、铁丝、螺杆等材料和人工费。
6.综合车间扩建厂房及综合楼的支模架采用钢管架，支模架和柱加固钢管乙方负责搭拆，费用已包括在承包单价内。所需钢管材料有架子工按乙方上报的数量提供到场，乙方使用完毕后搬运到现场指定位置堆放整齐。
7.综合车间扩建厂房室内梁、柱以及地上剪力墙为清水面（混凝土外面不再粉刷），施工时应严格控制垂直度和表面*整度，不得出现有涨模现象，如有因模板施工不当造成的.修补费用全部有乙方承担。
五、工程款（进度款）支付方式：
1.甲方按照乙方当月形象施工进度，支付给乙方每月完成工程量%进度款给乙方。
2.工程全部施工完毕并通过验收合格，甲方支付至乙方总承包任务款%给乙方；余款%在月后一次性付清。
六、双方的责任与义务：
1．甲方负责施工安全和质量技术交底与工程质量控制及验收。
2.甲方负责提供安全帽，使用期间由乙方负责保管并以坏换新。
3.乙方人员必须爱护现场设施、遵守厂区及项目部现场管理制度规定，文明施工，服从现场管理人员安排和指挥。
4.乙方自备与模板制作安装有关的机械、电缆线、螺杆（包括止水螺杆）、用具等，费用已包括在承包单价内。
5.乙方必须严格要求施工质量，甲方有权在乙方施工操作中对质量达不到要求和造成甲方材料浪费等现象责令乙方停止施工并整改，根据返工和损失程度对乙方采取一定金额的罚款。
6.乙方进场施工人员必须注重个人安全保护意识，不得野蛮和违规操作，一切因乙方人员自身原因所造成安全事故和经济损失全部由乙方自己负责，甲方不承担任何责任。
7.乙方要根据甲方的施工进度计划要求，合理组织和配备人员，不得因人员不足而耽误甲方总体施工部署。
七、其他:
1.未尽事宜施工中如有发生由双方协商妥善解决。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日生效至工程完工付清全部工程款后自行失效。
发包方（甲方）：_______
承包方（乙方）：_______
签订时间：_______
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：
2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作�p安装�p拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作�p安装�p预制过梁模板�p构造柱�p现浇过梁�p预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械�p铁丝�p钉子�p夹具�p丝杆�p内套管�p内衬�p双面胶�p单面胶�p脱模剂�p三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：按模板展开面积 元/*方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6�p甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担70�的费用，乙方承担30�的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担90�的费用，乙方承担10�的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20x元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的'每次罚款20x元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20x元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20�的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
工程名称：项目
工程地点：中
协议签订时间：____年____月____日
协议订立地点：工程项目部
纳米级磁性材料器件建设项目
木工班组用工管理协议书
甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、*等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围及内容：
1、工程范围：
纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
2、工作内容：
1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水*、垂直、斜撑等）及自身所需的上料*台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水*和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。
2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水*垂直）运输。
3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。
3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。
4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。
三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：
⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。
⑵按面积计算：
1#、2#厂房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
3#厂房、4#办公及辅助用房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
⑶其它计算约定：。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。
3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。
4、工程结算以实际完成工程量为准。
5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。
6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。
7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。
四、工期要求：
按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。
五、双方责任与义务
（一）、乙方责任与义务
1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按20xx元每次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。
4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。
6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。
8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。
9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以20xx元/次的罚款。
10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。
11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。
（二）、甲方责任与义务
1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。
2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。
3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。
6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。
8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。
9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
六、工期
1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按20xx元/天进行处罚。
2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。
3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。
4．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
七、工程质量
1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。
2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。
4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。
5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。
6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。
八、安全要求
1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。
2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。
3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。
4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造**身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。
7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。
8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。
9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地**机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的.罚款。
10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
九、违约责任：
1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。
2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。
3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。
4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。
5、其它：/ 。
十、本协议的变更：
1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。
2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。
十一、本合同的解除：
1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：
（1）乙方严重违反甲方规章制度的。
（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。
（3）乙方被依法追究刑事责任的。
（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。
（5）乙方不能胜任劳务工作的。
（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。
（7）本合同约定的解除条件出现的。
3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。
十二、合同争议：
若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。
十三、其它约定：
1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
2、合同订立时间：____年____月____日。
甲方（签章）：乙方（签章）：
委托代理人委托代理人
身份证号：身份证号：
时间：____年____月____日时间：____年____月____日
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：
2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作�p安装�p拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作�p安装�p预制过梁模板�p构造柱�p现浇过梁�p预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械�p铁丝�p钉子�p夹具�p丝杆�p内套管�p内衬�p双面胶�p单面胶�p脱模剂�p三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：按模板展开面积 元/*方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6�p甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担70�的费用，乙方承担30�的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担90�的费用，乙方承担10�的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20x元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20x元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20x元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20�的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
甲方：______________
乙方：______________
为发挥甲乙双方的优势，实现强强联合，甲方将钵池创业大厦工程的木工结构类工程制作安装(劳务部分)工程发包给乙方施工。为了加强管理，明确责任，确保该工程质量、安全、进度，经甲乙双方友好协商，特订立以下协议，双方共同遵守执行。
一、乙方承包工作范围和内容：
乙方承包钵池创业大厦及泵房、水池的木工类包清工项目，按施工图所包括的木工结构类工程的施工验收。木工所需的小型工具由乙方自理，甲方不予提供。所有园钉、铁丝等辅助已包含在承包单价中，施工二级箱一下的电线电缆、开关、插座、漏电开关、触电保安器也由乙方负责。甲方负责塔吊等大型机械以及脱模机和螺杆。
二、劳务费计算方法：按工程施工图纸以建筑面积实行*方包干。
1、根据图示面积，创业大厦面积为10561.58�O、泵房面积为290.09�O，合计总建筑积为10851.67�O，按每�O44元计算，乙方劳务费合计为肆拾捌万零肆佰柒拾元叁角贰分(480470.32元)。以上劳务费均为乙方不提供劳务发票单价，如甲方需要乙方提供劳务发票，则开票税款由甲方另外承担。
2、上述劳务单价中除第一条中的承包内容以外还包括以下相关费用：乙方自身队伍人员的劳务保险费、医疗费、夜间施工费、场内二次搬运费、人工工资调整风险费、施工期间正常清理费、竣工验收清理费、文明施工现场经常维护清理费、乙方自备大小型机械机具的维修费。甲方不负责提供乙方工人在施工中所在工地的临时住房。施工人员食宿、用电、炊具、燃料费全部自理。乙方在现场住宿、办公用房由甲方提供材料，乙方按甲方规划自行搭建，工资自理。
三、付款方式
1、整体工程达到±0.00标准完成后，甲方支付乙方工程总价款的20%;整体工程六层主体封顶后，甲方支付乙方工程总价款的20%;
主体结束并验收合格后，甲方支付给乙方工程总价款的35%;工程竣工验收合格后三月内付清余款。
2、乙方发放劳务人员工资时必须根据甲方*时考勤打卡由乙方统一造册发证，甲方有权监督乙方将劳务工资发放到每个工人手中。
四、工程质量及工期要求
1、乙方按照图纸设计要求和甲方分配的工程任务，按现行操作规程、施工规范要求和技术要求组织施工，已完成的分部分项工程必须符合建筑安装工程验收规范和建筑安装工程质量评定等级的合格标准。施工中，如乙方某个分项工程质量评定达不到合格标准，除乙方立即整改达到合格标准外，甲方将对乙方每次罚款500-20xx元。如乙方承担的工程质量最终总评合格率在90%(包含90%)以上，甲方在原来承包价基础上增加每*方米壹元的奖励。
2、乙方应制定质量保证措施，并随时接受甲方、建设方、监理工程师、质检部门及公司主管部门的检测，凡不符合规范标准的应无条件返工，如因乙方施工不当造成质量问题和损失由乙方负责。
3、乙方必须和有关工种按施工要求相互配合、协调，否则产生的后果和损失由责任方负责。
4、乙方必须配合甲方所制定的进度落实进场施工人员，严格执行甲方制定的进度计划工期要求，否则产生的'后果和损失由乙方负责。
五、安全管理
1、所有进场施工人员必须先签订安全施工责任状，遵循甲方的一切规章制度和相关的安全管理条例。参加施工的人员必须身体健康，无老弱病残人员，更不准有未满18周岁的童工参加施工。
2、乙方参加施工人员必须经过培训、学*后方可上岗，要有自我和他人安全防护意识，并严格执行安全操作规程，严格执行省建工局颁发的《建筑安装施工现场安全防护规定》。
3、进入施工现场必须佩戴好安全帽和防护用品，若发现有没戴安全帽和没有系好帽带者，发现一次罚款10元，并加以教育，如不服从，开除出场，工资一概没有。
4、严禁酒后上班，上班时不得嬉闹玩笑。
5、施工现场临时用电，乙方不得私自乱接乱拉，需要时应即时向甲方提出，由甲方派专职电工搭设维修。
6、脚手架及防护设施，乙方未经许可，不得私自拆搭，一经发现，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。
7、乙方因自身因素造成，安全、质量等管理不到位，不能胜任分包的工作，造成进度缓慢甚至停工的，甲方有权责令退场，工资分文没有。乙方所分包项目的质量达不到施工规范要求、合格标准和标化工地要求的等，被甲方清退出场的工资按完成工作总量的80%结算，到工程验收结束以后支付。如乙方无理取闹，则承担一切后果。
六、文明标化管理
1、乙方必须服从甲方项目部在工地所有行管人员的管理，爱护甲方财物，如有损坏，按价赔偿。
2、乙方人员在施工中必须做到团结互助、互相配合、文明施工，严禁在工地吵骂斗殴，否则如造成后果，责任方应承担经济损失和法律责任。
3、乙方使用甲方提供的主材、辅材等安装材料及设备应按照图纸要求、规格，合理、有序的使用，严禁乱用、浪费、损坏等现象。现场材料堆放必须按甲方统一规划堆放，不得散乱无序横七竖八的任务堆放，如有破损不用的废料、残料等杂物，则无条件即时清理并按甲方指定点堆放，切实做到工完场清，时刻保持施工现场整洁有序。
七、工期管理
施工期间乙方应无条件按甲方的进度计划安排施工。为了加快工程进度，保证工程质量，在甲方的统一领导下，合理利用加班时间，能加班施工的应无条件加班，保证不影响该项目整体施工进度。如因乙方施工人员不足、不服从甲方加班施工，与其他工种配合上原因等造成工期延误带来的一切损失，后果全部由乙方承担。因乙方入手不足造成工期延误甲方将安排其他人员帮助施工，乙方要支付两倍的人工费。
八、其他管理
1、甲方与乙方合同签字生效后，乙方要提供给甲方进场班、组负责人名单，进场后提交工人花名册、进场工人身份证复印件。特种作业人员作业证复印件至甲方处备案。
2、乙方所属班、组负责人要服从甲方管理，不得擅自离开现场，特殊情况需离开现场必须经甲方同意。如随意离开，甲方给予乙方负责人每次500元罚款。并承担现场如发生的一切后果责任，甲方有保留更换施工队伍的权利。
3、对设计变更、工作指令、工程会议纪要、施工组织设计、整改通知书、甲方交办的临时工作任务等，乙方不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时间完成的，每发现一次甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款。
4、乙方必须保证施工现场达到淮安市级文明标化工地，保证施工现场清洁卫生、材料堆放整齐。*时如达不到安全文明施工标准则按甲方项目部规定的《完全文明施工违章行为处罚规定》执行;如因乙方原因造成甲方被业主或其他主管部门处罚的(含工程质量未达到合格标准要求的)，乙方必须双倍赔偿甲方因此而造成的损失。乙方必须加强对进场施工人员的安全教育，提高施工人员的安全意识，并与甲方签订安全协议书，因乙方人为违规操作所发生的一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。
5、材料管理：乙方在施工过程中需提前五天编制材料计划通知甲方备料，以免误工。乙方为按图施工所造成的返工其返工的材料由乙方自身承担，故意浪费甲方材料的，甲方按实际浪费材料的10倍罚款。
6、罚款处理：如乙方在某项工作中有失误或违约、违规操作的被上级主管部门罚款的，甲方在此基础上双倍扣除罚款数目。
7、乙方应加强对班组工人的教育和管理，加强工种操作规程的培训，各施工人员不得违反工地各项规章制度、安全制度，不得违反操作规程。否则，如因乙方施工人员的责任，发生一切安全事故，均由乙方负责，造成对第三者的损害也均由乙方负责，与甲方无关。
8、施工期间，不在乙方承包范围内的工作，如甲方需要乙方施工或配合，乙方根据所作的工程量由甲方签证后列入财务结算，如做计时工，每个计时工单价大工按80元/工/天,xi小工按50元/工/天结算，但必须足额完成项目部每天分配的定额量。
九、本合同未尽事宜，双方协商解决。在合同履约过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议均视为本合同的组成部分。
十、本合同经双方签字后生效，一式贰份，甲、乙双份各执壹份;合同签字后，乙方向甲方交纳履约保证金肆万元整，主体工程验收合格后一周内无息返还。
十一、本合同有效期到本工程劳务款付清时止。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
发包方：（以下简称甲方）
承包方： （身份证号码： ）（以下简称乙方）
遵照*等、自愿、公*、诚信的原则，双方就***小区 标段模板工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。
一、工程概况：
1、工程名称：**小区*期工程****标
2、工期要求：号楼，总工期不超过160天（从0.00标高开始计工期）；、地下车库/地下室，总工期不超过60天。（从基础底板开始计工期）
二、承包方式：
1、本工程采取包工不包料方式承包。
2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、门型架、模板（胶合板或木板散板）、方木、油托、步步紧、穿墙螺杆、螺母、扣件、山型卡。
3、乙方必须自备以下材料、机具和工具：圆盘锯、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、吊砣、麻线、水*尺、水*胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。
三、承包范围：
模板工程，地下车库基础至正负零，包括：基础、墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、水箱、女儿墙、空调板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过梁、窗上下飘板、所有止水返梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工，包括：人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。
四、工作内容：
1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的.卸车和二次倒运（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。
2、木模板的制作：完成制作模板的所有工序，包括：新模板（散板或胶合板）涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、*口对缝、拼模（含制作不规则模和圆形模）等工序。
3、木模板的安装：完成安装模板的所有工序，包括：立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找*、填模板缝隙、清理木屑及模板内杂物、搭拆支模架子（含超高）等工序。
4、木模板的拆除：拆除模板（含超高），并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、 螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具，将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。
5、整个模板工程完成后，模板修理，拔除可用模板铁钉，扣件、卡具上油，并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐
6、乙方应协助施工员及测量工定位放线。预留后浇带混凝土的模板制作、安装、拆除止水螺杆上的木垫块或塑料垫块，凿除包括止水螺杆的拆除，外墙对拉螺杆木块凿除，后浇带上钢丝网泡沫板安装及后浇带模板二次安装。
7、 捣制砼时派人跟班看模并随时加固，拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除，并按甲方要求特殊处理，拆模后要彻底清理砼碎渣、碎模、缝隙垫、铁钉等，建筑垃圾用水泥袋装好搬运至地面甲方指定地点堆放。
8、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。
五、承包价格:
1、按每层木模板的沾灰面积计价，承包单价为综合包干元/�O（提供劳务发票）。若乙方自带两线一钉单价按1元/�O计算。
2、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整（除变更工程内容外）。
3、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费（含节假日）、夜餐费、误工费（包括停电、停水、机械故障、**部门要求停工、气候因素影响等工期顺延）、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。
4、施工过程中如乙方认为承包单价低停工，甲方不补贴，双方终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。
六、工程量计算及工程造价结算方式：
1、工程量计算方式：按实际结构混凝土接触面积计算，包括二次结构。
2、工程造价结算方式：工程造价=工程量×综合包干价。
七、付款方式：
1、主体正负零以下部分按*口后付款70%，地下施工中间根据甲方付款情况可酌情考虑提前支付一部分。
2、主体正负零以上进度款按月付款，只对己拆除模板的主体结构付进度款，由工地技术员及建设、监理、项目部对己拆除模板的主体结构验收达到合格后付进度款，根据项目部所结工作量的70%付给。主体封顶工人退场时支付总工程款的15%，模板工程全部完工后，经甲方、监理验收达到合格后付款5%，剩余10%待工程通过竣工验收后全部付清。
3、每次申请拔款时，乙方必须提供工人领取劳务报酬登记表给甲方（工资表），劳动报酬不能超过进度款，超过进度款由乙方垫付，劳动报酬由工人本人签名后经甲方负责人确认后方给予预拔。
八、质量标准及有关要求：
1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-20xx）合格等级
2、质量验收：每道工序完成后，先进行自检，经甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款200～500元。
3、质量要求：合格。
4、质量达不到合格要求，乙方应无偿返工，或更换班组，按期整改，整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，工资按实际完成工作量的70%结算，并赔偿甲方损失。
九、文明施工要求：
1、文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清；文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。
2、在施工过程中无论发生何种情况，不允许乙方的作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作，否则发生一次，甲方有权处罚每次1万元以上罚款。
十、安全要求：
1、严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。如现场发生（人员伤亡等）安全责任事故，由上级主管部门确定责任后，按国家、省、市现行法律法规、条例及相关处理标准和办法执行。其中费用3000元以内的，由乙方自行承担；超过3000以上的由保险公司赔付（甲方必须为乙方现场施工作业人员缴纳意外伤害保险）。
2、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，发现未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款50元。
3、乙方施工人员进入施工现场必须穿工作鞋，不准穿拖鞋进入施工现场，发现穿拖鞋进入施工现场，每人每次罚款50元。
4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场，发现酒后进入施工现场，每人每次罚款200元。
十一、工期要求：
1、本合同工期从20xx年 10月 1 日开始至20xx年 8 月 30 日止，乙方应完成合同约定承包工程范围，工程必须按期完成，因乙方原因造成工期延误，工期每推后一天罚1000元，提前不奖。
2、乙方应在标准层配完三层模板后，每3天内完成一层梁、板、柱模板安装，如达不到上述施工进度要求，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。
3、乙方必须保证每天有足够的工人上班作业，如连续3天内项目部提出上班人数不足延误工期，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带本班组工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。
甲方：______________________________（简称甲方）
乙方：______________________________
身份证号码：________________________
根据《合同法》及《建筑法》的相关条款，本着公*、自愿的原则就工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款：
一、劳务分包范围和工作内容
A、模板工程（本工程土建部分牵涉的所有模板，不能有零工发生）
1、模板支立、加固、拆除、支撑及满堂架搭设、拆除；所有小型变更。
2、定位支撑的焊接、制作、安装，模板刷隔离剂，胶带及双面胶的粘贴；
3、施工缝后浇带钢丝网的绑扎或模板支立、加固、拆除及爆模流出砼的清理、剔除；梁、柱、墙、板交叉处高、低标号砼分内的隔离钢板网绑扎；到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。
4、与混凝土同时施工的聚苯板的安装、拆除、清理；
5、现场所有机械设备基础、预制构件模板及二次结构模板的安装、拆除；
6、木模板制作、加固、安装、拆除及二次倒运；
7、穿墙螺栓的制作、加固、安装、拆除；
8、门窗、洞口、预留洞模板的制作、安装拆除。
9、模板错台、涨模、漏浆处理，包括剔凿、打磨、修补、清理；
___________、预制构件的支模、拆除；
___________、楼层清理：模板支设完成后，浇筑混凝土前及时清理工作面；
___________、现场工作范围内所有材料的清理、归类码放、倒运及装卸车。
___________、本项目工作量完工后，所有大板、木方上面的圆钉必须清退干净，按甲方标准堆放整齐。
二、分包性质
单项劳务清包工（自负盈亏）。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料（如：切割机、电锯、弯曲机、切断机、大剪、施工线等）。
三、质量要求
合格
四、工期要求
结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。（以日进度保证周进度，以周进度保证月进度，以月进度保证总工期）
五、甲方义务和权利
1、甲方负责对工程的施工组织及协调，对技术、质量、安全文明施工的交底和安排。
2、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、安全文明施工、材料使用情况。
3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的协调与配合。
4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。注：“管理制度”、条款附合同后，签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
5、在乙方不能满足甲方工期、质量、安全的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的___________%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。
6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。
7、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权改变发放方式（见付款方式）。
8、根据乙方职工的数量和素质，甲方有权调整乙方所施工的工作面。
9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。
10、乙方在施工中所有未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。
11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。
12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责赔偿。
13、因业主资金短缺或手续不全造成停工___________日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能及时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。
六、乙方的权利和义务：
1、乙方可要求甲方提供正常安全的施工环境。
2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。
3、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调，严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。
4、乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，服从遵守现场的一切管理制度和条款。
5、乙方必须安全生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的安全、质量事故责任均由乙方承担，在机械及安全设施的使用过程中必须爱护，并专人负责。
6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。
7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、安全要求的素质好过硬的充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身分证复印件、劳动合同上报甲方备案。
8、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。
9、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。
10、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。
11、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。
12、乙方必须无条件与甲方签订安全责任书。
13、因业主资金不到位或手续不全造成停工___________日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。
14、乙方自行解决食宿问题，费用自理。
七、分项工程承包单价及结算方式：
1、结算单价：
A、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元/*方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算；如果未能保证工期、质量、安全甲方按元/*方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算。
B、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元/*方米（实际接触面积）给乙方进行结算；如果未能保证工期、质量、安全甲方按元/*方米（实际接触面积）给乙方进行结算。
2、结算方式
①、甲方对乙方按实际工程量进行结算；
②、本工程图纸设计变更单项工程量不超过___________xx元的，不给计算；
③、乙方所有完成工程量必须经过结构验收和五方认证合格后，配合下道工序正常进行施工的前提下才能进行结算；
④、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。
八、付款方式：
1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人___________元人民币，农忙款每人___________元人名币，工人返乡时回家路费每人___________～___________元人民币，其余劳务费在每年度农历___________月___________日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的___________%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用，甲方与业主结算后支付。
2、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的___________%。
3、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工身份证复印件上报甲方财务（工资表总额不能超过预算金额），有财务到银行办卡、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。
九、补充条款：____________________________________________
十、违约责任：____________________________________________
1、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付___________元违约金。
2、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。
十一、争议：双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决：
1、向合同签证地仲裁委员会申请仲裁；
2、依法向有管辖权的人民法院起诉。
十二、其他事项
1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。
2、本协议未尽适宜，双方协商解决。
以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。
甲方（公章）：____________________乙方（公章）：_______________________
法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_________________
__________年_________月________日__________年_________月________日
甲方：____________
乙方：____________
甲方根据_____________营销中心装修工程___工程施工的需要，决定将部分分项工程委托给乙方施工，为明确双方责任，确保本工程保质保期完成，达到预期目标，双方根据有关法规及条例，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程名称及地点
1.1工程名称：____________
1.2工程地点：____________
二、工期：
施工天数共___________日历天
2.1开工日期：_______________________年___________月___________日
2.2竣工日期：_______________________年___________月___________日
其中节点进度要求为：____________根据项目部提供的装修节点进度计划实施(详见施工进度计划表)
三、承包方式、范围、内容
3.1承包方式：____________清包工(包工不包料)
3.2承包范围：____________木工装修
3.3承包内容：____________天花吊顶、软包、金属板安装、玻璃饰面、不锈钢饰面、墙体木作饰面及木作基层等木作项目；材料二次搬运；施工垃圾清理；施工成品保护；辅助材料及小型用器具、设备等；质量；工期；安全文明等。
四、质量、进度、安全、文明施工目标要求
4.1质量要求：____________符合设计施工图要求，达到国家现行施工质量规范标准。优质验收通过标准(具体见项目部技术交底)。
4.2进度要求：_______________达到项目部提供节点进度计划时间。
4.3安全要求：_______________严格按照安全施工操作规程施工，按照甲方的安全管理要求，不发生安全事故。
4.4文明施工要求：____________执行甲方各项管理制度。
五、合同造价、承包单价、结算程序、付款方式
5.1合同造价：_______________/___________元(暂定)，最终造价按实际工程量结算。
5.2承包单价：____________
5.2.1清包单价：完成承包范围内的工作内容并达到合同约定的各项要求标准时，综合单价为：____________
5.2.2如发生点工，点工单价为：____________
5.2.3清包综合单价组成：
①.包括完成承包范围内的工作内容及分项定额中的全部工作内容用工；
②.原材料、周转材料装卸、场内运输、堆码、回库；
③.作业区清理、落手清用工；
④.施工范围内文明施工及安全防护措施用工；
⑤.停水、停电待工待料用工；
⑥.辅助材料费及小型机械工具费。
5.3结算程序
结算按甲方所列程序进行：即由施工员签发工程量核算单，经质检员、材料员、项目负责人签认办理结算，由分公司预算科审核工程量，最后由分公司领导审定批准财务付款。
5.4付款方式
5.4.1甲方每月30日前报当月进度款，经甲方现场施工人员现场确认后，报预算科核算后10个工作日内付该月工程量的80%工程款，工程完工工人撤场后15个工作日内付至总工程款的85%，甲方承包范围工程验收合格后，工程款支付比例控制在95%左右，余下5%待质保期满后30个工作日内结清(质保期期限以甲方总包合同约定执行)。
5.4.2乙方做的点工每半月签证上报一次，所发生的点工签证及时做好留底记录，由施工员、项目经理等写明施工内容、时间、具体数量签字确认后交公司财务科保存，待工程完成时统一结算，逾期视为自动放弃，不予补办。
六、质量、工期、安全、文明施工奖罚
6.1乙方必须按甲方施工技术人员的交底，精心施工，确保工程质量达到国家现行施工质量验收规范要求和合同约定的质量目标要求。若乙方质量经甲方质检员实测实量未达到约定标准，乙方须返工达到合同中约定的标准，返工造成的材料、人工、工期损失全部由乙方负责。因乙方返工发生拖期而影响其他班组的进度及人工等损失亦从责任班组的工程款中扣除。
6.2本合同价按照甲方总包合同约定的质量标准测定，乙方必须确保施工质量达到合同约定的质量目标要求。如未达到___国家现行装饰质量施工标准___要求(如：面砖无空鼓、裂缝、表面应*整、无缺损、整砖套割吻合、边缘应整齐)，则甲方有权要求乙方重新返工，产生费用由乙方全部承担。
6.3乙方必须按照合同约定的安全文明施工要求进行施工，必须确保达到___/___。如未达到___/___要求，结算价格按5.2.1条单价组成中所占金额执行(罚款)。
七、双方责任
7.1甲方责任
7.1.1甲方根据设计施工图、规范和**有关规定向乙方进行技术、质量交底和安全交底，并做好交底记录。甲方有权对乙方的进度、质量、安全进行考核。
7.1.2甲方负责施工材料供应及时到位。同时乙方应提前3-7天(小材料三天，大材料需至少七天)申报材料计划，乙方材料下单量必须准确(95%)。
7.1.3甲方按施工组织设计，提供乙方施工使用的机械设备，如发生机械设备故障，甲方应尽快排除，保证工程使用。
7.1.4甲方负责制定工程进度计划，对工程进行计划管理、控制、调节，督促乙方按计划进行实施。如乙方没有按计划完成且没有改进措施，甲方对乙方出具书面通知后有权随时另派劳动力赶工，其发生的费用由乙方承担。
7.1.5监督乙方做好文明施工，安全生产，发现乙方有违反安全管理规定和不文明施工等现象，甲方向乙方出具书面整改通知，责成乙方在规定时间内整改，否则甲方有权另派劳动力进行整改，其发生的费用由乙方承担。
7.1.6甲方负责提供乙方生活、生产设施，工作用水、用电及施工场地，确保施工顺利进行。
7.2乙方责任
7.2.1乙方必须严格按施工图，施工规范和甲方的施工技术交底进行施工，确保工程质量，因野蛮施工、违章操作所造成的工料损失责任自负。
7.2.2乙方必须按甲方的进度计划提前组织熟练工人进场，精心施工，确保工程每道工序按时完成，同时做好成品保护工作，否则造成的工料损失责任自负。
7.2.3要服从甲方现场管理人员的安排，配合甲方现场管理人员进行放线及施工管理，若因乙方有质量、安全隐患或不文明施工和材料浪费等问题，甲方出具一次书面通知，规定时间由乙方整改，同时甲方有权按照本公司有关规定进行处罚，情节严重的，甲方有权终止合同并通知乙方无条件清退。
7.2.4乙方应严格遵守安全生产法律、法规及甲方制度，严格执行安全操作规程落实安全措施，主动接受安全技术交底，做好进场人员的安全教育和法制教育，自觉接受甲方的监督、检查和指导，承担因自身原因引起的有关事故责任。
7.2.5乙方在施工过程中，须做到材料节约最大化，每道工序施工完成后，做到工完料净场地清，原材料、周转材料及零星材料按指定地点，分规格种类堆码整齐，按甲方要求做好文明施工工作，否则甲方将另行安排人员处理，产生费用从乙方工程款中扣除。
7.2.6乙方承接工程后，不得再转包，否则视为违约。
八、双方约定事项
8.1现场施工人员的雨衣、雨鞋、手套等劳防用品及施工用工具由乙方负责。
8.2安全帽、安全带等安全保护用品由甲方提供，损坏或短缺由乙方照价赔偿。
8.3所有小型工具及手用工具一概由班组自负，其它机具有特别约定的执行特别约定。
8.4乙方应妥善保管，合理使用甲方提供的机具、周转材料及其它设施，在施工过程中如有意损坏各种机械设备、材料、工具用具者，全部按原价赔偿，并承担由此而引起的一切责任。
8.5乙方应勤于检查甲方提供给乙方使用的安全设施，如有问题乙方应书面提出，让甲方整改完善。如乙方未有书面提出而致使引起的安全事故，全部费用由乙方负责。
8.6乙方班组使用的原材料按定额包干使用，如超用、浪费按市场单价扣罚。
8.7乙方施工人员应服从甲方项目部的管理，班组长应长驻工地现场，对所属工人进行教育管理，对于职工打架、斗殴等违返法律法规事件班组长应及时制止，否则造成的后果班组长视为第一责任人，先罚款____元再处理，并视作违约清退处理。
九、其它
10.1本合同经双方签章后生效，乙方未经甲方同意，不得擅自终止合同，否则视为违约。如违约没收保证金并按合同总价___/___________%___的违约金赔偿对方，同时须承担由此引起的经济损失。
10.2本工程甲方派___为现场负责人，乙方派___为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。
10.3本合同未尽事宜，双方另行协商解决，如有争议，请当地有关部门解决。
10.4本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方：___________乙方：____________
单位名称(盖章)：____________单位名称(盖章)：____________
代表：____________代表：____________
电话：____________电话：____________
______年______月______日______________年___________月___________日
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：
2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作�p安装�p拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作�p安装�p预制过梁模板�p构造柱�p现浇过梁�p预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械�p铁丝�p钉子�p夹具�p丝杆�p内套管�p内衬�p双面胶�p单面胶�p脱模剂�p三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：按模板展开面积 元/*方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6�p甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的`材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担70�的费用，乙方承担30�的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担90�的费用，乙方承担10�的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20x元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20x元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20x元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20�的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
甲方：________
乙方：________
本工程为中庆财贸广场(地点：原财贸校)，经甲、乙双方协商，乙方自愿来承包甲方该项目的木工劳务及部分小材工程。本着*等、互利、公*、自愿的原则。特订以下合同双方共同遵守。
一、承包内容及范围：
1、该项目栋楼的施工图纸及设计变更。具体部位________(含如发生其它部位未在合同范围内的，都应属于承包范围)
2、工具：甲方只提供大型圆盘锯一台，乙方自带手电锯、电缆、电钻雨衣、撬棍、等木工所需使用工具。
3、安全文明施工：进入施工场地必须戴好安全帽，不允许饮酒赤背进入施工场地作业，严禁带小孩进入施工现场，违者罚款20元/次。施工场地不允许打架闹事、偷盗、高空吊物等行为，轻者每次罚款500元/次，重者交由**机关处理。
4、乙方必须听从业主、监理、甲方施工人员的管理，遵守职业道德。方可进行作业(如：拆模板时间)。
5、如出现工伤事故，每次200元以内由乙方自行支付费用。
二、操作规程及质量：
1、架子、立杆间距不大于1、1m，应搭设扫地杆和支剪，梁底板、找*杆必须搭设在水*杆上，严禁与外架连接，交区梁必须打顶撑(转换层按甲方要求加固施工操作)。
2、底板位移不超过3mm，现浇板*整度不超过±5mm，阴、阳角必须垂直、顺直、方正，错位不超2mm、
3、柱子第一道箍不大于楼面25㎝，标准层其余按60㎝、70㎝、80㎝墙肢竖向，间距不大于45㎝，外墙、内墙、底模贴双面胶，外墙楼面下25㎝必须加设一道控杆箍，为下层老墙预埋服，确保质量。
4、一个月标准层完成7层。
5、边模、吊模高度大于实际尺寸2㎝下料，轴线偏差5㎜，大于40㎝的梁拉设丝杆，吊模不允许在钢筋上拉铁丝支撑，必须在现浇模板上拉铁丝支撑，厕所、厨房、阳台等部位吊模必须木方上加模板方可进行操作。
6、柱子、剪力墙高度按实际尺寸1㎝下料，大于1㎝的缝由乙方负责塞缝，小于1㎝的由甲方负责塞缝。
7、所有预埋件的孔洞由乙方制作支撑好(如：烟道、放线孔、槽钢洞、塔基等等)。
8、每层模板清理干净后方可安装，烂了的必须更换。
9、所有模板爆模、塌模50元起价，乙方自行处理到位不计价。
10、每层业主、监理、甲方验收时，乙方必须到场。
11、浇砼时必须有人现场护模，否则每层300元/层，另请人护模。
12、乙方必须按业主监理甲方要求的质量进度进行施工，否则甲方有权终止乙方合同，乙方无条件退场，计价方式按四条条款付款。
三、单价表：每*方单价备注(按实际接着面积结算)
非标准层______元/㎡
转换层______元/㎡
标准层______元/㎡
筒体(标准层)______元/㎡
梯间______元/㎡
支模部分按(已完合格)60%/㎡，拆模按40%/㎡。中途退场按已完合格工程的60%/㎡结算(一个月付清)。
四、付款方式：
每月30号扎帐，次月15日前付清上月工资，工程完毕后天付清。
五、材料：
1、甲方提供钉子、铁丝、成本费用从乙方当月工资中扣出。
2、乱锯木方、木模板发现者。木方罚款20元/条，木模板100元/条。在当月的工资中扣出。浇板。
3、封顶后应按甲方指定地方进行材料分类堆码整齐。
4、施工场地做到工完场清。
六、承包该项目工作，签订合同后交保证金500元(完成一层楼拆现浇板必须留架子操作，决对不允许架子拆完后拆现后，拿工资时退还保证金)，如不按时进场，中途退场。保证金不退还。
七、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字生效，工程完工后，工资付清自然失效。
甲方：________
乙方：________
______年______月______日
甲方(发包方)： __________
乙方(承包方)： __________
根据有关法律法规的规定，本着自愿、*等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：
(一)工程内容__________
(二)工程地点__________
(三)工程期限__________
1、本协议总工期为__________年__________月__________日开工，至________年________月________日结束。
2、如遇下列情况，工期作相应顺延。
(1)施工现场不符合安全施工;
(2)设计范围内重大设计变更;
(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;
(4)甲方不能按协议规定支付工程款。
乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。
(四)工程价款工程总价：
人民币__________元整(￥__________元)。
(五)付款方式
1、协议生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币________元整(￥__________元);
2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币________元整(￥__________元);
3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币________元整(￥__________元)。
(六)工程验收
1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。
(七)验收标准
本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。
(八)双方权利和义务
1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。
(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
(3)提供有利施工的现场条件。
(4)审核工程计划进度表。
(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和协议执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。
(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
(7)按协议向乙方支付本协议规定的价款。
2、乙方权利和义务
(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的'各类标准和规范的要求。
(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
(3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。
(4)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。
(5)组织有技术水*的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。
(九)违约责任
1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按协议总价____0.5%延期天数计算，违约金总数不超过协议总价的10%。
2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按协议总价____0.5%延期天数计算，违约金总数不超过协议总价的10%。
3、由于甲方未按协议约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按协议总价____0.5%延期天数计算，违约金总数不超过协议总价的10%。
4、执行过程中，任何一方无故单方面终止协议，则视为违约，违约方需向守约方支付协议总价10%的违约金。
(十)协议的变更及解除
1、协议签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。
2、在履行协议过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除协议时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。
3、如果甲方未按协议付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本协议项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本协议，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。
4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本协议项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本协议，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。
5、变更或解除协议，所造成的损失由双方协商解决。
(十一)争议解决方式
凡因本协议的签订、履行、解除、终止引起的或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向协议签定地人民法院诉讼解决。
(十二)其他条款
在协议履行过程中，双方可以根据实际情况，对协议未尽事宜协商确定。
协议签定地： ________
(十三)协议文本和效力
本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本协议不可分割的组成部分，与协议正文具有同等法律效力。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
工程名称：项目
工程地点：中
协议签订时间：____年____月____日
协议订立地点：工程项目部
纳米级磁性材料器件建设项目
木工班组用工管理协议书
甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、*等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围及内容：
1、工程范围：
纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
2、工作内容：
1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水*、垂直、斜撑等）及自身所需的上料*台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水*和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。
2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水*垂直）运输。
3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。
3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。
4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。
三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：
⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。
⑵按面积计算：
1#、2#厂房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
3#厂房、4#办公及辅助用房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
⑶其它计算约定：。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。
3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。
4、工程结算以实际完成工程量为准。
5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。
6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。
7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。
四、工期要求：
按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。
五、双方责任与义务
（一）、乙方责任与义务
1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按20xx元每次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。
4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。
6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。
8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。
9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以20xx元/次的罚款。
10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。
11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。
（二）、甲方责任与义务
1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。
2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。
3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。
6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。
8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。
9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
六、工期
1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按20xx元/天进行处罚。
2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。
3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。
4．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
七、工程质量
1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。
2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。
4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。
5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。
6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。
八、安全要求
1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。
2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。
3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。
4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造**身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。
7、乙方对本承包工程的.安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。
8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。
9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地**机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的罚款。
10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
九、违约责任：
1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。
2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。
3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。
4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。
5、其它：/ 。
十、本协议的变更：
1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。
2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。
十一、本合同的解除：
1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：
（1）乙方严重违反甲方规章制度的。
（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。
（3）乙方被依法追究刑事责任的。
（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。
（5）乙方不能胜任劳务工作的。
（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。
（7）本合同约定的解除条件出现的。
3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。
十二、合同争议：
若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。
十三、其它约定：
1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
2、合同订立时间：____年____月____日。
甲方（签章）：乙方（签章）：
委托代理人委托代理人
身份证号：身份证号：
时间：____年____月____日时间：____年____月____日
甲方：______________________________（简称甲方）
乙方：______________________________
身份证号码：________________________
根据《合同法》及《建筑法》的相关条款，本着公*、自愿的原则就工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款：
一、劳务分包范围和工作内容
A、模板工程（本工程土建部分牵涉的所有模板，不能有零工发生）
1、模板支立、加固、拆除、支撑及满堂架搭设、拆除；所有小型变更。
2、定位支撑的焊接、制作、安装，模板刷隔离剂，胶带及双面胶的粘贴；
3、施工缝后浇带钢丝网的绑扎或模板支立、加固、拆除及爆模流出砼的清理、剔除；梁、柱、墙、板交叉处高、低标号砼分内的隔离钢板网绑扎；到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。
4、与混凝土同时施工的聚苯板的.安装、拆除、清理；
5、现场所有机械设备基础、预制构件模板及二次结构模板的安装、拆除；
6、木模板制作、加固、安装、拆除及二次倒运；
7、穿墙螺栓的制作、加固、安装、拆除；
8、门窗、洞口、预留洞模板的制作、安装拆除。
9、模板错台、涨模、漏浆处理，包括剔凿、打磨、修补、清理；
___________、预制构件的支模、拆除；
___________、楼层清理：模板支设完成后，浇筑混凝土前及时清理工作面；
___________、现场工作范围内所有材料的清理、归类码放、倒运及装卸车。
___________、本项目工作量完工后，所有大板、木方上面的圆钉必须清退干净，按甲方标准堆放整齐。
二、分包性质
单项劳务清包工（自负盈亏）。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料（如：切割机、电锯、弯曲机、切断机、大剪、施工线等）。
三、质量要求
合格
四、工期要求
结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。（以日进度保证周进度，以周进度保证月进度，以月进度保证总工期）
五、甲方义务和权利
1、甲方负责对工程的施工组织及协调，对技术、质量、安全文明施工的交底和安排。
2、甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、质量、安全文明施工、材料使用情况。
3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题，负责在施工中各工种、工序间的协调与配合。
4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。注：“管理制度”、条款附合同后，签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
5、在乙方不能满足甲方工期、质量、安全的要求时，甲方有权终止合同，乙方无条件带工人先退场后结算，并按已完工作量的___________%结算劳务费，工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期，一切经济损失由乙方全部负责赔偿。
6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。
7、乙方对劳务工资发放不合理不到位，甲方有权改变发放方式（见付款方式）。
8、根据乙方职工的数量和素质，甲方有权调整乙方所施工的工作面。
9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。
10、乙方在施工中所有未完善的工作量，甲方有权在结算时扣除其费用。
11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。
12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费，如造成严重后果的，一切经济损失由乙方负责赔偿。
13、因业主资金短缺或手续不全造成停工___________日以上，甲方有权书面通知乙方分流工人转岗，待工程复工，乙方如不能及时组织人员恢复正常施工，甲方有权另行安排其他班组进入施工，原合同就此终止。
六、乙方的权利和义务：
1、乙方可要求甲方提供正常安全的施工环境。
2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。
3、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调，严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。
4、乙方在施工过程中，必须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度，服从遵守现场的一切管理制度和条款。
5、乙方必须安全生产、不违章操作、不野蛮施工，否则发生的安全、质量事故责任均由乙方承担，在机械及安全设施的使用过程中必须爱护，并专人负责。
6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清，对一切工具和材料负责回收、清理，如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。
7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、安全要求的素质好过硬的充足劳动力，杜绝用零散跑工，且必须持证上岗，并将施工人员花名册、身分证复印件、劳动合同上报甲方备案。
8、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。
9、在施工过程中，因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款，由乙方全部承担。
10、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。
11、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。
12、乙方必须无条件与甲方签订安全责任书。
13、因业主资金不到位或手续不全造成停工___________日以上，班组有权组织工人分流到其他工地，工地复工后，班组有义务恢复正常施工。
14、乙方自行解决食宿问题，费用自理。
七、分项工程承包单价及结算方式：
1、结算单价：
A、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元/*方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算；如果未能保证工期、质量、安全甲方按元/*方米（按照施工图纸上的建筑面积）给乙方进行结算。
B、在保证工期、质量、安全的前提下，甲方按元/*方米（实际接触面积）给乙方进行结算；如果未能保证工期、质量、安全甲方按元/*方米（实际接触面积）给乙方进行结算。
2、结算方式
①、甲方对乙方按实际工程量进行结算；
②、本工程图纸设计变更单项工程量不超过___________xx元的，不给计算；
③、乙方所有完成工程量必须经过结构验收和五方认证合格后，配合下道工序正常进行施工的前提下才能进行结算；
④、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书，公司总经理签字后方可生效。
八、付款方式：
1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费：学生上学每人___________元人民币，农忙款每人___________元人民币，工人返乡时回家路费每人___________～___________元人民币，其余劳务费在每年度农历___________月___________日前支付，以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的___________%，剩余劳务费在本工程竣工交付使用，甲方与业主结算后支付。
2、跨年度工程，甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的___________%。
3、每次劳务费发放前，乙方必须把职工的工资表造好附带职工身份证复印件上报甲方财务（工资表总额不能超过预算金额），有财务到银行办卡、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作，工资发放不到位，一切责任由乙方自己负责。
九、补充条款：____________________________________________
十、违约责任：____________________________________________
1、因乙方原因造成工程停工或工期延误，乙方承担给甲方造成的一切经济损失，且每停工或延误一日，应向甲方支付___________元违约金。
2、因甲方原因造成工程停工或工期延误，甲方应顺延工期。
十一、争议：双方在履行合同发生争议时，可以自行和解或要求有关部门调节，如任达不成共识，可按下列方式解决：
1、向合同签证地仲裁委员会申请仲裁；
2、依法向有管辖权的人民法院起诉。
十二、其他事项
1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后，此合同书自动解除。
2、本协议未尽适宜，双方协商解决。
以上协议条款系双方共同遵守和执行，如有违约，有违约方承担一切经济及法律责任。
甲方（公章）：____________________乙方（公章）：_______________________
法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_________________
__________年_________月________日__________年_________月________日
甲方：______________
乙方：______________
为发挥甲乙双方的优势，实现强强联合，甲方将钵池创业大厦工程的木工结构类工程制作安装(劳务部分)工程发包给乙方施工。为了加强管理，明确责任，确保该工程质量、安全、进度，经甲乙双方友好协商，特订立以下协议，双方共同遵守执行。
一、乙方承包工作范围和内容：
乙方承包钵池创业大厦及泵房、水池的木工类包清工项目，按施工图所包括的木工结构类工程的施工验收。木工所需的小型工具由乙方自理，甲方不予提供。所有园钉、铁丝等辅助已包含在承包单价中，施工二级箱一下的电线电缆、开关、插座、漏电开关、触电保安器也由乙方负责。甲方负责塔吊等大型机械以及脱模机和螺杆。
二、劳务费计算方法：按工程施工图纸以建筑面积实行*方包干。
1、根据图示面积，创业大厦面积为10561.58�O、泵房面积为290.09�O，合计总建筑积为10851.67�O，按每�O44元计算，乙方劳务费合计为肆拾捌万零肆佰柒拾元叁角贰分(480470.32元)。以上劳务费均为乙方不提供劳务发票单价，如甲方需要乙方提供劳务发票，则开票税款由甲方另外承担。
2、上述劳务单价中除第一条中的承包内容以外还包括以下相关费用：乙方自身队伍人员的劳务保险费、医疗费、夜间施工费、场内二次搬运费、人工工资调整风险费、施工期间正常清理费、竣工验收清理费、文明施工现场经常维护清理费、乙方自备大小型机械机具的维修费。甲方不负责提供乙方工人在施工中所在工地的临时住房。施工人员食宿、用电、炊具、燃料费全部自理。乙方在现场住宿、办公用房由甲方提供材料，乙方按甲方规划自行搭建，工资自理。
三、付款方式
1、整体工程达到±0.00标准完成后，甲方支付乙方工程总价款的20%;整体工程六层主体封顶后，甲方支付乙方工程总价款的20%;
主体结束并验收合格后，甲方支付给乙方工程总价款的35%;工程竣工验收合格后三月内付清余款。
2、乙方发放劳务人员工资时必须根据甲方*时考勤打卡由乙方统一造册发证，甲方有权监督乙方将劳务工资发放到每个工人手中。
四、工程质量及工期要求
1、乙方按照图纸设计要求和甲方分配的工程任务，按现行操作规程、施工规范要求和技术要求组织施工，已完成的分部分项工程必须符合建筑安装工程验收规范和建筑安装工程质量评定等级的合格标准。施工中，如乙方某个分项工程质量评定达不到合格标准，除乙方立即整改达到合格标准外，甲方将对乙方每次罚款500-20xx元。如乙方承担的工程质量最终总评合格率在90%(包含90%)以上，甲方在原来承包价基础上增加每*方米壹元的奖励。
2、乙方应制定质量保证措施，并随时接受甲方、建设方、监理工程师、质检部门及公司主管部门的检测，凡不符合规范标准的'应无条件返工，如因乙方施工不当造成质量问题和损失由乙方负责。
3、乙方必须和有关工种按施工要求相互配合、协调，否则产生的后果和损失由责任方负责。
4、乙方必须配合甲方所制定的进度落实进场施工人员，严格执行甲方制定的进度计划工期要求，否则产生的后果和损失由乙方负责。
五、安全管理
1、所有进场施工人员必须先签订安全施工责任状，遵循甲方的一切规章制度和相关的安全管理条例。参加施工的人员必须身体健康，无老弱病残人员，更不准有未满18周岁的童工参加施工。
2、乙方参加施工人员必须经过培训、学*后方可上岗，要有自我和他人安全防护意识，并严格执行安全操作规程，严格执行省建工局颁发的《建筑安装施工现场安全防护规定》。
3、进入施工现场必须佩戴好安全帽和防护用品，若发现有没戴安全帽和没有系好帽带者，发现一次罚款10元，并加以教育，如不服从，开除出场，工资一概没有。
4、严禁酒后上班，上班时不得嬉闹玩笑。
5、施工现场临时用电，乙方不得私自乱接乱拉，需要时应即时向甲方提出，由甲方派专职电工搭设维修。
6、脚手架及防护设施，乙方未经许可，不得私自拆搭，一经发现，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。
7、乙方因自身因素造成，安全、质量等管理不到位，不能胜任分包的工作，造成进度缓慢甚至停工的，甲方有权责令退场，工资分文没有。乙方所分包项目的质量达不到施工规范要求、合格标准和标化工地要求的等，被甲方清退出场的工资按完成工作总量的80%结算，到工程验收结束以后支付。如乙方无理取闹，则承担一切后果。
六、文明标化管理
1、乙方必须服从甲方项目部在工地所有行管人员的管理，爱护甲方财物，如有损坏，按价赔偿。
2、乙方人员在施工中必须做到团结互助、互相配合、文明施工，严禁在工地吵骂斗殴，否则如造成后果，责任方应承担经济损失和法律责任。
3、乙方使用甲方提供的主材、辅材等安装材料及设备应按照图纸要求、规格，合理、有序的使用，严禁乱用、浪费、损坏等现象。现场材料堆放必须按甲方统一规划堆放，不得散乱无序横七竖八的任务堆放，如有破损不用的废料、残料等杂物，则无条件即时清理并按甲方指定点堆放，切实做到工完场清，时刻保持施工现场整洁有序。
七、工期管理
施工期间乙方应无条件按甲方的进度计划安排施工。为了加快工程进度，保证工程质量，在甲方的统一领导下，合理利用加班时间，能加班施工的应无条件加班，保证不影响该项目整体施工进度。如因乙方施工人员不足、不服从甲方加班施工，与其他工种配合上原因等造成工期延误带来的一切损失，后果全部由乙方承担。因乙方入手不足造成工期延误甲方将安排其他人员帮助施工，乙方要支付两倍的人工费。
八、其他管理
1、甲方与乙方合同签字生效后，乙方要提供给甲方进场班、组负责人名单，进场后提交工人花名册、进场工人身份证复印件。特种作业人员作业证复印件至甲方处备案。
2、乙方所属班、组负责人要服从甲方管理，不得擅自离开现场，特殊情况需离开现场必须经甲方同意。如随意离开，甲方给予乙方负责人每次500元罚款。并承担现场如发生的一切后果责任，甲方有保留更换施工队伍的权利。
3、对设计变更、工作指令、工程会议纪要、施工组织设计、整改通知书、甲方交办的临时工作任务等，乙方不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时间完成的，每发现一次甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款。
4、乙方必须保证施工现场达到淮安市级文明标化工地，保证施工现场清洁卫生、材料堆放整齐。*时如达不到安全文明施工标准则按甲方项目部规定的《完全文明施工违章行为处罚规定》执行;如因乙方原因造成甲方被业主或其他主管部门处罚的(含工程质量未达到合格标准要求的)，乙方必须双倍赔偿甲方因此而造成的损失。乙方必须加强对进场施工人员的安全教育，提高施工人员的安全意识，并与甲方签订安全协议书，因乙方人为违规操作所发生的一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。
5、材料管理：乙方在施工过程中需提前五天编制材料计划通知甲方备料，以免误工。乙方为按图施工所造成的返工其返工的材料由乙方自身承担，故意浪费甲方材料的，甲方按实际浪费材料的10倍罚款。
6、罚款处理：如乙方在某项工作中有失误或违约、违规操作的被上级主管部门罚款的，甲方在此基础上双倍扣除罚款数目。
7、乙方应加强对班组工人的教育和管理，加强工种操作规程的培训，各施工人员不得违反工地各项规章制度、安全制度，不得违反操作规程。否则，如因乙方施工人员的责任，发生一切安全事故，均由乙方负责，造成对第三者的损害也均由乙方负责，与甲方无关。
8、施工期间，不在乙方承包范围内的工作，如甲方需要乙方施工或配合，乙方根据所作的工程量由甲方签证后列入财务结算，如做计时工，每个计时工单价大工按80元/工/天,xi小工按50元/工/天结算，但必须足额完成项目部每天分配的定额量。
九、本合同未尽事宜，双方协商解决。在合同履约过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议均视为本合同的组成部分。
十、本合同经双方签字后生效，一式贰份，甲、乙双份各执壹份;合同签字后，乙方向甲方交纳履约保证金肆万元整，主体工程验收合格后一周内无息返还。
十一、本合同有效期到本工程劳务款付清时止。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
——木工班组劳务承包合同范文10份
工程名称：项目
工程地点：中
协议签订时间：____年____月____日
协议订立地点：工程项目部
纳米级磁性材料器件建设项目
木工班组用工管理协议书
甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、*等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围及内容：
1、工程范围：
纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
2、工作内容：
1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水*、垂直、斜撑等）及自身所需的上料*台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水*和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。
2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水*垂直）运输。
3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。
3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。
4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。
三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：
⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。
⑵按面积计算：
1#、2#厂房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
3#厂房、4#办公及辅助用房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
⑶其它计算约定：。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。
3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。
4、工程结算以实际完成工程量为准。
5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。
6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。
7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。
四、工期要求：
按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。
五、双方责任与义务
（一）、乙方责任与义务
1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按20xx元每次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。
4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。
6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。
8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。
9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以20xx元/次的罚款。
10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。
11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。
（二）、甲方责任与义务
1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。
2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。
3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。
6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
7、按本合同约定的.分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。
8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。
9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
六、工期
1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按20xx元/天进行处罚。
2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。
3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。
4．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
七、工程质量
1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。
2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。
4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。
5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。
6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。
八、安全要求
1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。
2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。
3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。
4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造**身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。
7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。
8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。
9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地**机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的罚款。
10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
九、违约责任：
1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。
2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。
3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。
4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。
5、其它：/ 。
十、本协议的变更：
1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。
2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。
十一、本合同的解除：
1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：
（1）乙方严重违反甲方规章制度的。
（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。
（3）乙方被依法追究刑事责任的。
（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。
（5）乙方不能胜任劳务工作的。
（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。
（7）本合同约定的解除条件出现的。
3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。
十二、合同争议：
若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。
十三、其它约定：
1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
2、合同订立时间：____年____月____日。
甲方（签章）：乙方（签章）：
委托代理人委托代理人
身份证号：身份证号：
时间：____年____月____日时间：____年____月____日
甲方：________
乙方：________
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立合同。
一、工程概况：
工程名称：锦和新城二期一区6、8、10#楼。
二、承包方式
1、甲方只提供水电路三通机械以及设备和每一层流动电箱，乙方自带所有使用工具、生活用品、安全工具。
2、乙方承包主体所有木工作业。
3、按图施工，容有变更按变更施工，工程量另行计算。
4、乙方自备铁丝、钉、胶带、密封条。
三、结算以及承包价格：
1、按粘模面积(________ )/元
2、+完工支付完成工程量的.80%工程款，每三层支付完成工程量的80%工程款，粉刷完毕后付余款。
四、工程质量标准：
1、合格工程一次验收合格，否则一切费用由乙方负责。
五、施工安全及质量：
1、乙方必须按图施工，工程质量必须达到国家规定的验收标准，要求一次验收合格。
2、乙方必须安全文明施工，对员工及时进行安全文明教育，合理安排施工进度，积极组织员工学*安全和技术知识，食宿卫生定时检查，杜绝中毒事件，保证机械工具正常运转，避免安全事故。所有员工要遵纪守法，服从领导，施工现场及以外发生安全事故由乙方负责，甲方概不承担责任及费用。
3、如施工队伍不能按进度完成项目部下达的指标任务，甲方有权予以辞退，按乙方完成工程量的60%结算，乙方未经甲方同意而自动退场不予结算。
4、乙方必须向甲方缴纳________元质量进度保证金。以上合同双方签字后生效，付款完毕后合同废止。
甲方：乙方：
________年____月____日________年____月____日
甲方：__________________
乙方：__________________
甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方的伙房及办公室刮白装修施工事宜达成一致，签订本合同。
一、乙方承包该房屋装修的全部施工工作，即实行“包工包料”，乙方自备装修材料并负责施工。
二、承包费用：人民币肆仟陆佰元整（小写4600.00元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。
三、工期：双方确定该房屋装修施工工期为10天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定：
1、乙方按照甲方的.要求及时自行负责采购装修材料；
2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金；
3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担；
4、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。
5、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
发包方：_____(简称甲方)
承包方：_____(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的`木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、工程名称及地点
1、工程名称：
2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作�p安装�p拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作�p安装�p预制过梁模板�p构造柱�p现浇过梁�p预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械�p铁丝�p钉子�p夹具�p丝杆�p内套管�p内衬�p双面胶�p单面胶�p脱模剂�p三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：按模板展开面积_____元/*方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6�p甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、安全责任
1、由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在20xx0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20xx0元以上的，超过部分由甲方承担70�的费用，乙方承担30�的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20xx0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20xx0元以上的，超过部分由甲方承担90�的费用，乙方承担10�的费用;
3、_____乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20xx元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20xx元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20xx元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三)争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20�的违约金。
九、合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金_____万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____乙方：
银行账号：_____银行账号：
联系电话：_____联系电话：
祥和乐园27#楼
_______年_____月_____日
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在*等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利、特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：
工程名称：
工程地址：
结构类型：
建筑面积：
承包方式：包人工、包工器具、包质量、包进度(包工期)、包文明施工、包材料卸车堆码等。
一、承包内容及要求：
1、乙方所承担承包工程内的所有主体及二次结构的模板支设(拆除)、支模架的搭设(拆除)、支模时所使用的脚手架的搭设及拆除、拆模后楼层的清理工作、完工后材料的堆码、不同强度砼隔离钢丝网的安装及剪力墙和后浇带、施工缝钢丝的安装等一切模工工作。
2、施工现场和模板区域内的木工材料的清理和堆码工作。
3、支设墙、柱模板前墙柱根部的垃圾清理工作，定位筋的焊接。
4、浇筑时模板的.看护，以及模板胀模后砼的及时清理上楼使用和模板的修复加固，浇筑后遗留在构件表面混凝土浆体的冲洗工作。
5、因模板支设不牢造成胀模、位移一公分及以上的砼剔打及修补工作。
6、各种预制构件的模板的制作，预留孔的制作(拆除)及今后所有预留洞口的模板恢复。
7、包含工程设计变更后及国家规范要求的所有支设模板工程内容。
二、承包单位和结算方式：
1、按实际支模面积计算(混凝土结构成型的模板表面积，施工缝、后浇带等不另计算支模面积)，按照22.00元/*方米结算。
2、承包款支付方式：按进度分期支付进度款，2号楼三层砼浇筑完成后一周内付所完工程量的80%。主体结构浇筑完成后十五天内付所完成工程量的80%，完成该工程的以上承包内容后且材料耗损未超过定额及规范标准，一个月按整个分项工程的承包总金额的90%支付。剩余的10%在二次结构完工后三个月之内付清全部余款。
3、以上承包单位包含整个分项工程的所有费用(工资、加班费、医保、社保等一切保险费用个所税、利润等)。乙方不得以任何理再向甲方索取和该工程相关的任何费用(施工过程中除特殊情况外，均不产生计时工，增加或更工程按计量结算，半成品均按照半价计算工程量)。
4、此单位包含因下雨、停电、机械故障、加班等特殊事件产生增加的人工费。
5、此承包单价在双方意见达成一致后签字且按大指拇印立即生效，任何一方无任何理由变更承包单价。
6、每次支付工程款时以现场管理人员出具的工程工资支付凭证，同时具备该班组责任工长签字生效。
三、工程质量标准：
1、承包班组必须熟悉工程施工图，严格按照工程施工图进行施工作业。做好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作，所做成品半成品质量必须达到施工办制定的《工程质量标准。然后以书面形式通知甲方和项目部及相关人员进行验收。经验收达到质量标准方可进行正道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求，乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。且承担因质量问题造成的一切经济责任和法律责任。
2、本工程框架部位的梁、柱、板等构件为清水模，乙方必须按照甲方的规范要求施工，如达不到清水模的质量要求，乙方自行负责处理。所以费用由乙方自行承担。
四、其他：
1、班组进退场(由于乙方的原因路途退场)，甲方按乙方所做成品合格工程量的50%进行结算外，不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。
3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方：
乙方：
年 月 日
甲方：________________身份证：________________
乙方：________________身份证：________________
经甲乙双方共同协商，甲方将所承接华洋________工程，部分木工工程分发包乙方施工。为明确双方各自的责任和义务，在自愿*等，互惠互利，自负盈亏的原则基础上，确保施工质量，就浓缩施工进度，确保安全生产，双方达成如下协议：
一、工程概况：
二、责任和义务
1、该工程，主体质量必须达到省优质结构标准，该工程按模板实际接确面积计算。
2、在施工过程中，因质量问题整改不及时，被**主管部门，监理公司建设方及甲方发出：整改通知书或通报批评责令整改是，每次罚500-1000元，发现质量事故，并予以返工，一切损失费用由乙方承担。
3、如乙方在施工管理混乱质量或安全事故频出，已不能胜任该工程的施工任务，甲方可以辞退，如乙方在施工中途未经甲方同意，自行停工，甲方可拒绝结算工资，由此造成的所有损失由乙方承担。
三、安全
经甲方考核，在合同履行期内，乙方必须严格按照协议内容及时按照操作规程施工，如发生安全事故，甲方积极配合，因事故造成的损失，分清责任后由责任方承担。
四、工程款的结算及支付方式
地下一层结束后，两星期内付工程量的50%如在非标层结束后，有部分人员要撤场的，结清工资生活费甲方按月支付乙方工人，每月1000元。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程名称：项目
工程地点：中
协议签订时间：____年____月____日
协议订立地点：工程项目部
纳米级磁性材料器件建设项目
木工班组用工管理协议书
甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、*等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围及内容：
1、工程范围：
纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
2、工作内容：
1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水*、垂直、斜撑等）及自身所需的上料*台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水*和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。
2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水*垂直）运输。
3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。
3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。
4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。
三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：
⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。
⑵按面积计算：
1#、2#厂房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
3#厂房、4#办公及辅助用房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
⑶其它计算约定：。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。
3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。
4、工程结算以实际完成工程量为准。
5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。
6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。
7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。
四、工期要求：
按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。
五、双方责任与义务
（一）、乙方责任与义务
1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按20xx元每次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。
4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。
6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。
8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。
9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以20xx元/次的罚款。
10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。
11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。
（二）、甲方责任与义务
1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。
2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。
3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。
6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。
8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。
9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
六、工期
1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按20xx元/天进行处罚。
2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的'80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。
3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。
4．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
七、工程质量
1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。
2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。
4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。
5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。
6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。
八、安全要求
1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。
2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。
3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。
4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造**身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。
7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。
8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。
9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地**机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的罚款。
10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
九、违约责任：
1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。
2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。
3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。
4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。
5、其它：/ 。
十、本协议的变更：
1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。
2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。
十一、本合同的解除：
1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：
（1）乙方严重违反甲方规章制度的。
（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。
（3）乙方被依法追究刑事责任的。
（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。
（5）乙方不能胜任劳务工作的。
（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。
（7）本合同约定的解除条件出现的。
3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。
十二、合同争议：
若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。
十三、其它约定：
1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
2、合同订立时间：____年____月____日。
甲方（签章）：乙方（签章）：
委托代理人委托代理人
身份证号：身份证号：
时间：____年____月____日时间：____年____月____日
发包方：__________________________
法定代表人：______________________
注册地址：________________________
联系方式：________________________
承包方：__________________________
代表人：__________________________
经营地址：________________________
联系方式：________________________
风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方是委托代理人进行签约的，应当要核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就_________________的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
第一条工程名称及地点
1.工程名称：___________________
2.建设地点：本工程位于________________________________
3.工程概况：__________________________________________
第二条劳务承包范围及内容
1.承包范围：从基础到屋面构架的所有模板的制作�p安装�p拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作�p安装�p预制过梁模板�p构造柱�p现浇过梁�p预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2.承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械�p铁丝�p钉子�p夹具�p丝杆�p内套管�p内衬�p双面胶�p单面胶�p脱模剂�p三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3.承包价格及计价方式：按模板展开面积______元/*方米计算。以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4.付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5.质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6.甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
第三条双方的责任
(一)甲方责任
1.提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2.进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3.提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4.配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
风险告知：从上述发包方责任可以看出，合同中约定由发包方提供材料，承包方进行施工。在实务中，由承包方全部或者部分提供材料的情形并不少见，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。
5.指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6.负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)乙方责任
1.负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的'卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2.根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3.根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4.协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5.负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6.对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7.服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8.每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9.服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10.施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11.乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12.乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
第四条安全责任
1.由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______�的费用，乙方承担______�的费用;
2.偶发性事件的伤亡事故，经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______�的费用，乙方承担______�的费用;
3.乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款______元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4.乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款______元/次。
5.乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款______元/人。
6.各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处______元/次的罚款。
7.在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款______元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8.在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
第五条保险
1.乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2.施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
第六条材料供应和管理
1.构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2.乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3.材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4.施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
第七条施工配合
1.乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2.乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
第八条违约责任
(一)当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1.施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按______元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款______元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2.由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3.乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款______元。
4.乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后______小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三)争议
1.甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2.双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款______�的违约金。
第九条合同履约保证金及退还
1.本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金________万元(大写________________元整);
2.履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
第十条合同解除
1.施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2.如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4.乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5.乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责。
第十一条其他
1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至合同履行完毕后失效。
2.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
发包方(公章)：______________承包方：______________
法定代表人(签章)：__________代表人：______________
________年______月______日________年______月______日
甲方：
乙方：__________________
依照《民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就______(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：______
工程地点：______
工程承包范围
______1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。
第二条工程工期
1、计划开工日期：计划完工日期：
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第三条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。
第四条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合同。
2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范。
第五条甲方责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法行为的人员予以清退。
4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第六条乙方责任和义务
1、遵守国家政策和法律法规。遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。 根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理。接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6、按甲方统一规划堆放材料、机具。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。
8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的`防护用品)。
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件。禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员。禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第七条环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育。依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工。加强对现场操作工人的安全教育。认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染。避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第八条材料、设备供应与管理
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放)。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
第九条承包方式、价格及包含的内容
1、承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部内容包工包料、每*方米1800元。1#、5#楼按每*方米1800元的45%结算(即每*米810元)。
2、承包价格所包含的内容：
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用。各类材料的场内二次倒运。自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用。包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库。劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)。安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等)。
文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工)。承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工。预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。
甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。
3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十条结算办法及付款方式
1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2、 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳 _______%的劳务管理费。
第十一条施工验收
1、 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十二条工程保修
1、保修范围、期限：______________
2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十三条保险
1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十四条争议
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。
4、调解要求停止合同工作，且为双方接受。
5、仲裁机构要求停止合同工作。
6、法院要求停止合同工作。
第十五条合同履约保证金
1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。
若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额。若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十六条合同终止
双方履行合同全部义务。劳务报酬价款支付完毕。乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后。保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第十七条合同份数
本合同一式_______份， 甲方_______份。乙方_______份。
第十八条合同生效
本合同自双方签章后生效。
甲方(盖章)：______________
乙方(盖章)：______________
合同签订时间：______________
合同签订地点：______________
工程名称：项目
工程地点：中
协议签订时间：____年____月____日
协议订立地点：工程项目部
纳米级磁性材料器件建设项目
木工班组用工管理协议书
甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、*等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围及内容：
1、工程范围：
纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
2、工作内容：
1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水*、垂直、斜撑等）及自身所需的上料*台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水*和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。
2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水*垂直）运输。
3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。
3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。
4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。
三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：
⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。
⑵按面积计算：
1#、2#厂房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
3#厂房、4#办公及辅助用房：每*方米元（按砼接触面积计算）；
⑶其它计算约定：。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。
3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。
4、工程结算以实际完成工程量为准。
5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。
6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。
7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。
四、工期要求：
按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。
五、双方责任与义务
（一）、乙方责任与义务
1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按20xx元每次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。
4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。
6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。
8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。
9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以20xx元/次的罚款。
10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。
11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。
（二）、甲方责任与义务
1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。
2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。
3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。
5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。
6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。
7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。
8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。
9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。
六、工期
1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按20xx元/天进行处罚。
2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。
3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。
4．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。
七、工程质量
1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。
2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的'检查条件。
3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。
4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。
5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。
6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。
八、安全要求
1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。
2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。
3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。
4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。
5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造**身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。
7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。
8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。
9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地**机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的罚款。
10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
九、违约责任：
1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。
2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。
3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。
4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。
5、其它：/ 。
十、本协议的变更：
1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。
2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。
十一、本合同的解除：
1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：
（1）乙方严重违反甲方规章制度的。
（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。
（3）乙方被依法追究刑事责任的。
（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。
（5）乙方不能胜任劳务工作的。
（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。
（7）本合同约定的解除条件出现的。
3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。
十二、合同争议：
若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。
十三、其它约定：
1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
2、合同订立时间：____年____月____日。
甲方（签章）：乙方（签章）：
委托代理人委托代理人
身份证号：身份证号：
时间：____年____月____日时间：____年____月____日
——木工承包合同菁选
木工承包合同汇编15篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的木工承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
（以下简称）甲方：
（以下简称）乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协调一致，签字本合同。以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围和内容：
四、工程承包方式：
五、本工程合同工期为天（阳历天从开工之日算起）。
六、本工程开工日期年月日。竣工日期年月日。
七、本工程期限的变更条件：
八、本工程合同总价为人民币元。
九、双方负责事项：
（1）甲方负责协调施工现场关系，解决水、电、库房等事项。
（2）乙方应遵守甲方现场管理制度和技术要求，严格把关。
十、工程付款方式、分三期付清：
（1）一期：
（2）二期：
（3）三期：
十一、违约责任：
（1）甲方不能按合同约定支付价款，每延迟一日应向乙方支付千分之三的违约金或乙方有权停止施工。
（2）乙方不能按合同约定日期按时竣工，每延迟一日应向甲方支付千分之三的'违约金（应在支付的价款中扣除）。
十二、争议的解决方式：
合同执行工程中如发生争议，双方及时协商解决，协商不成时，任何一方均可以向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
十三、本合同中施工工程量以工程结束验收为准，并作为结算根据。施工中增加或减少工作量及项目，在甲、乙双方签字确认后，进行施工，其相关费用在结算时计算。
十四、本合同签定后，甲乙双方如需要提出修改或增加条款时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
十五、其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》规定执行。
十六、本合同附件，施工结构图，技术要求和工程项目预算表
本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工校验，结清工程尾款后失效。
本合同一式两份，甲乙双方各一份。
甲方（盖章）：
地址：
法定代表人（盖章）：
委托代理人（盖章）：
开户银行：
账号：
电话：
邮政编码：
乙方（盖章）：
地址：
法定代表人（盖章）：
开户银行：
账号：
电话：
邮政编码：
签约日期：年
签定地点：
发包方：苏州市春业建筑工程有限公司XX项目部(以下称甲方)
承包方： 木工班组承包人 (以下称乙方)
“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公正和诚实信用的原则。” 经甲乙双方共同协商，就 木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
第二条 工程承包单价、范围及要求
工程承包单价：
按建筑面积/m2进行费用结算(坡屋面按水*投影计算增加工程量);合同价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
承包范围及要求：
1、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。
2、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水*运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水*标高(配合除轴线外的施工放线)，多层顶板支撑板带。
3、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
4、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);
5、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10MM以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
6、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
7、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的`增减工程量。
8、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。
第三条、工程工期
1、工期要求：天。年月月开工， 年
如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。
2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施)，并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
3、若延期一天工期，罚款元;
第五条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。
第六条 甲方责任和义务
1、 负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生 产、文明施工监督、检查和验收。
2、 协调现场工作关系。
3、 根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产 需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款，
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备，有关代支费用由乙方全额承担，费用从当月预借款(生活费)中扣除。
第七条 乙方责任与义务
1、 遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理 单位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。
2、 严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。
3、 乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技 术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证
件的原件交给甲方统一管理，以便备查。
4、 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有 关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程 部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。
6、 按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。
7、 按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合 同所约定的条款，按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处)，并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。
8、 为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品 (如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)，违反规定时按相关制度处罚。
9、 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练 等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、 甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好 解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。
第八条 履约保证金的缴纳及返还
1、为有效履行该工程劳务承包合同，在签订本劳务承包合同时，乙方自愿向甲方缴纳该工程承包额的10%作为履约保证金，计 元，其中质量保证金4%，工期保证金2%，安全保证金4%。(此履约保证金不计息)。
2、 该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保 障。
3、 履约保证金的返还：主体竣工验收合格后返还。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1、 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明 施工、环境保护以及相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全 施工标准进行施工;在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、 乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部 门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4、 加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境， 限制由施工工作引起的噪音或其它污染;避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备的管理
1、木工班使用的材料服从项目部分配的材料领取(但必须办理有关手续签字后)使用。方木、竹木模板必须计算报项目部审批后开锯配模但不得随意乱锯。如发现乱锯的按材料的5—10倍罚款。铁钉及铁丝等材料由乙方自行解决。
2、周转材料为工程施工中的一个重大投资环节，所以对周转材料的合理利用是对工程成本控制的重要环节;对于周转材料中的易耗品实施限额管理，扣件损耗量规定为1%、U形卡损耗量为3%、山形卡损耗量为3%，超出部分由班组按市价赔偿。
3、严禁使用钢筋头支模，木工使用的定位筋必须经项目部审批后到钢筋班领取。
4、乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的自行安排。
第十一条 结算办法及付款方式
按月进度拨付已完工程量的工程款70%;甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费 1500元/人，负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神，乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);余款在工程竣工验收合格后(由乙方与有关审计部门审核后的数量为准)，除留质量保修金5%，其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。
第十二条 施工验收
1、 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。 施工完毕，甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。
2、乙方应配合甲方对其工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
第十四条 保险
1、 保险费用由乙方负责。
2、 保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少 损失;所发生的费用由乙方承担。
第十五条 争议
1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉 。
2、发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
第十六条 不可抗力
1、 人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方**规定。
2、 人力不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。
3、 因不可抗力事件延误的工期相应顺延。
第十七 补充条款
1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。
2、乙方所有与甲方发生的资金来往、均由工区项目部门有关人员审核签字后报工程项目承包人审批后方可到财务办理付款。
3、乙方跟不上项目部制定的进度，甲方帮助找人按每人500元/天计算。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担，并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中，由于乙方原因，造成中途退场或甲方被迫更换施工班组，则按协议价的50%与乙方结算。
6、乙方与甲方项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
第十八条 合同份数
本合同一式肆份，总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份 ，甲、乙双方签字 、盖章生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
负责人： 负责人：
订立时间： 订立时间：
甲方：乙方：
根据工程的实际需要，现将木工工程委托乙方进行劳务分包，甲乙双方本着实事求是，互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商达成如下协议：
一、承包范围
在包工不包料的前提下将所有人工费。
二、工程价格
工程价格按实际所完成的`模板接触面积进行计算;基础部分按35元/㎡计算。±0.00以上按每*方米。
三、付款方法
1、每人每月生活费1500元。
2、框架三次付70%。
3、封顶付80%，竣工验收后付97%。余款三个月后付清。
四、工程质量
工程质量均应按图纸设计、会审纪要、变更及施工规范要求施工，并得到优良标准，杜绝质量隐患及事故发生。
五、工程进度
能够按照甲方提供的总体合同进度工期要求完成，按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。如完不成后果自负。在施工过程中必须达到人走料清，如不清在甲方有权找人清理，工资有乙方承担，在施工过程中必须听从甲方安排，不听者如出现问题后果自负。
六、如乙方不能完成者，中途停工，或人走影响工程进度，工程款按工作量50%计算，后果自负。
七、其他
1、未尽事项，双方协商解决。
2、本合同一式两份，乙方和甲方各持一份;合同自签订之日起生效。活完款清自动作废。
八、补充
甲方签字：乙方签字：
年月日
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：
2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：按模板展开面积 元/*方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20x0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20x0元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的.后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20x元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20x元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20x元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
甲方名称：
乙方名称：
（承包方）
（受让方）
地址：
地址：
为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正*等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同：
一、土地承包经营权流转方式：甲方采用xx方式将其承包的土地流转给乙方经营。
二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：xxxx
三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为x年，从x年x月x日起，至x年x月x日止。
四、流转土地的种类、位置、面积、等级：甲方将承包的耕地（荒地、林地及其他土地）x亩流转给乙方，该土地具**置（名称、四至）。（可具体列表说明，并附土地现状*面图）。
五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现金（实物）支付。乙方每年（时间，或一次性）支付甲方x元/亩，（或实物x公斤/亩），合计x元（或实物x公斤）。
六、甲方的权利和义务：
（一）权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回流转的土地。
（二）义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。
七、乙方的权利和义务：
（一）权利：在受让的土地上，具有生产经营权。
（二）义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地（荒地、林地等）进行有效保护。
八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：
（一）经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的；
（二）订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的；
（三）一方违约，使合同无法履行的；
（四）乙方丧失经营能力使合同不能履行的；
（五）因不可抗力使合同无法履行的。
九、违约责任：
（一）甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的.，由甲方赔偿乙方损失。
（二）乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。
（三）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的；荒芜土地、破坏地上附着物的；不按时交纳土地流转费的。
十一、其他约定事项：
（一）本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同，应以原发包方同意之日起生效。
（二）合同甲、乙双方约定的其他事项。
（三）本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
（承包方）
（受让方）
___年___月___日
___年___月__日
村集体经济组织或村委会
批准或备案意见（盖章）：
x年x月x日
经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万*方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：
一、工程名称
二、工程地点
三、承包内容及形式
1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准
质量等级为合格。
六、工程价款
合同价款及调整
1、工程结算方式：
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。
2、工程计价依据：
(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_;
(2)、《<建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_广西壮族自治区实施细则》;
(3)、20_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格*均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素：
6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。
自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：
1、负责协商乙方与开发商、监理和**各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;
对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。
4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：
1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。
2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。
现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
3、应严格管理，保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。
4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。
5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。
6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。
7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和**相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的'约束，同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。
2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方*衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。
3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。
4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;
当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。
十、保修期及保修范围
按***现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
1、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。
2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。
3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。
十四、安全施工
1、乙方按安全施工有关规定，制定严格的安全防护措施，以确保施工操作者和第三者的人身安全，承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。
2、若发生重大质量和安全事故，乙方应立即向甲方报告并通知相关部分，甲方应积极协助乙方处理，发生的费用由乙方承担。
3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作，应设专职安全员和保卫人员，如发生事故自行承担一切后果。
十五、工程管理及费用结算
1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算，乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。
2、乙方提出项目垫金运作方案，并分步实施中不断修正完善。
该方案切实可行，甲方有监督权和认可权，乙方方案未获认可时，甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。
3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款，乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度，施工期间不以任何理由或借口推辞，保证按总承包合同和补充合同要连续施工。
在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上，若因乙方原因出现无力继续施工，工程进度形象严重拖后时，乙方愿无条件退场，而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式，用以处理所发生的民工工资，欠款等债务。
4、乙方保证加强现场质量管理，质量上创优质工程，质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。
5、乙方保证加强现场文明施工管理，争创南宁市级文明工地称号，文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。
乙方保证最终并维护中广西区五建形象，争创广西区五建CI形象达标，如获通过，则由甲方按有关规定奖励乙方，如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到**相关部门的处罚，乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。
6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。
十六、其他
1、本合同未尽事宜，按甲方与开发商所签合同，协议和补充协议执行
2、甲方刻制项目印章壹枚，用以与开发商函件往来使用。
所有对外函件由乙方起草，甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。
3、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。
4、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同样效力。
本合同附件与本合同同具效力。
附件一：本工程总承包合同
附件二：工程内部承包合同
甲方 法人代表(负责人)： 乙方法人代表(负责人)：
合同签订日期： 年 月 日
主体木工班组内部承包合同
甲方：
乙方：
在乙方充分了解本工程情况下根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《合同法》及相关法律法规，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就工程劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。供双方遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、结构形式和层数：
4、建筑面积：约㎡。（17~18层复式楼中空部分不计算建筑面积，严格按照建筑面积计算规则进行计算）米。
二、承包范围及内容
1、所有承台基础、梁、板、墙、柱、窗套、阳台栏板、预埋件安装、空调板、屋面板、装饰线条及模板支模架搭拆、模板安拆等所有有关模板的工作内容（包括建筑部分的梁、柱、板的模板安装）。
2、建筑部分的混凝土过梁、圈梁及所以混凝土构件的木作工程。
3、铁钉、铁丝、手提电锯、电钻、钻头、步步紧、劳保用品（安全帽、安全带、雨衣雨具、工作服由甲方统一订购再调拨给乙方）、满足规范要求的从甲方安装的三级配电箱以外的水、电管线和照明灯具等材料和工具，全部有乙方负责。
3、楼层各构件放线（墙、柱边线及控制线）外角垂直线，（甲方提供控制点）配合测量标高、定点、定位与控制线。
4、墙、柱水泥砼撑条的制作及安装固定，吊模的支架制作及电焊固定，螺杆、扣件的洗油，墙、柱脚定位及电焊固定，墙、柱的阴阳角贴双面胶。1
5、每用一次（含每层）木板、木方（含最后一次）做到工完场清，木方、木板、支架按指定的位置堆放整齐，文明施工，不乱锯木方、模板，节约材料。
6、模板工程中模板、木方、支模架等材料的进场装卸及场内二次转运。
7、乙方签订合同时须向甲方交纳8万元履约保证金，在施工完二层后全部退还。
8、甲方提供三套标准层模板给乙方，乙方要保证一次主体完工，不增加新模板。模板要及时清理、刷油。
三、工程量计算及工程承包单价
本工程结算按照建筑面积每*方米 65元人民币，±0.00以下按首层建筑面积的70%结算。总价即±0.00以上的建筑面积加上±0.00以下70%的建筑面积×65元每*方进行计算。
四、工程质量、安全和文明施工要求
1、施工依据：施工图纸及会审纪要、设计变更通知单、施工组织设计、施工方案及施工员和专职质安员安全、质量技术交底。
2、质量标准：符合国家、行业、企业现行施工规范和验收标准要求，一次性验收合格，确保优良工程（如因乙方原因未达到，则包干价下浮2元/㎡）。保证每道工序的质量达到有关现行施工及验收规范和企业标准要求。施工班组出现的质量问题按甲方制定的《现场施工质量、安全、文明施工管理规定》进行处理。
3、安全、文明施工要求：配合项目部达到“杜绝死亡及重伤事故，轻伤率控制在1‰以下，确保省级安全文明施工样板工程”的安全文明施工目标。施工班组成员必须接受三级安全教育和安全技术交底和国家现行施工验收规范和企业施工标准的学*，做好班前安全活动和记录，并上报项目部。乙方须严格执行本工种安全生产操作规程，提高全员安全意识，维护好工地的安全设施和机械，施工用电设备，正确使用安全防护用品，作好安全、文明施工工作。施工班组出现的安全、文明施工问题按甲方制定的《现场施工质量、安全、文明施工管理规定》进行处理。
4、如质量、安全及文明施工达不到要求，拒不执行整改，或多次整改仍达不到要求，甲方有权单方面终止协议，乙方必须无条件退场，且在30日内按半价结算，其余部分作为甲方组织新进场队伍费用和甲方损失费用，乙方在接到甲方退场通知后五天内必须退场完毕，否则，甲方将对乙方处以每天￥5000元罚款。
五、结算方式：
1、施工班组必须凭主管施工员开出结算单，经预算员、专职质、安员和材料员确认，再由现场施工负责人签字认可后才能支付工资款。
2、工程±0.00完成一星期内，甲方支付乙方80%工资款。
3、±0.00以上，完成第四层、第十二层、及主体封顶后一个星期内，甲方分别支付完成工作量的70%工资款，建筑部分装模每一层加10%，全部工程完成付款到85%，余下的15%待主体工程验收合格后30天内分两次支付完毕。
六、甲方责任与义务：
1、监督乙方按施工图纸和施工规范要求进行施工作业，对发现存在的质量和安全隐患有权及时制止，并督促改进，对抗拒行为有权进行处罚。
2、向乙方提供施工图样图一套，其余由乙方自行复印。
3、提供施工现场轴线控制点及水*高程控制点，复核检查乙方的施工放样及模板的支撑系统和几何尺寸。向乙方做好施工图纸、施工技术、施工安全、施工进度、文明施工以及降低能耗措施等交底。
4、监督乙方在工地外租赁的生活区域作好民工宿舍、冲凉房、厨房、厕所、床架、床板、照明及生活用水、用电管理工作，租赁的生活区域费用由乙方自己负责；监督乙方对公共财物和设施进行保护，对刻意破坏公共财物，有权进行处罚。
5、按工程计划要求提供合格模板工程材料至施工现场20米内，由乙方派人进行堆放整齐。
6、监督乙方做好安全文明工作，并协调处理好施工现场四邻关系。
7、及时签证乙方完成的`工程量，按协议要求支付工资款项。
8、当模板安装完成且在乙方自检合格基础上，及时组织业主、监理及相关部门进行验收。
七、乙方的责任与义务：
1、乙方代表对本协议负直接责任，直属甲方领导下开展工作，负责同甲方进行工作、物具、料具、工资的往来，其它任何人无权代替。同时必须常驻施工现场，保证手机24小时开机，有事外出需经甲方许可。
2、接受甲方和监理、业主的监督，严格按施工图纸和施工规范作业，及时改正施工中存在的质量安全隐患。
3、负责组织身体健康的熟练专业工人和机械设备有序进场施工，严禁使用童工和女工以及超过50岁以上的老人。同时提供所有施工工人的花名册和身份证复印件，必须人证相符。所有人员不得在施工和生活区域内进行赌博、打架闹事。
4、乙方必须做好安全教育、安全技术交底和设备检查等安全技术工作。乙方必须对施工人员进行经常性安全教育并有纪录，确保施工人员的安全，安全事故在3000元以内由乙方自负，超过此额度的安全事故，根据国家和当地有关部门的相关条例分清责任进行处理。
5、乙方必须根据甲方提供每周和每月施工进度计划，提供所需材料计划。如乙方未提供材料计划而引起的工程延误和误工由乙方自行负责。
6、坚持按图施工，遵守国家和当地相关部门的施工规范要求，若因乙方原因造成的质量问题，乙方必须无条件返工，并承担材料损失的费用。
7、乙方在施工时严禁支模架与外架连接，严禁在外架上堆放任何材料和机具设备，严禁擅自拆除各类安全防护设施。
8、木工在装模前后必须清理干净梁、柱、板内所有的杂物和木屑。
9、在模板施工过程中，所有材料及机具设备严禁伸出外墙。
10、乙方必须服从甲方在生活方面的监督，食堂必须满足卫生要求，在外租赁生活设施住房及水电费费用乙方自负，生活区域必须做到文明、卫生，不得自行在工地设置生活设施，同时必须做好计划生育工作，并签定计划生育保
证书。如有违反甲方有权进行处罚。乙方能够满足照甲方的进度要求，甲方则只负责房租费部分。
11、乙方负责保护好甲方水、电等公共财物和设施，不得在墙壁上乱写乱画，如有损坏，照价赔偿。刻意破坏，按损坏物五至十倍价值赔偿。
12、负责配备具有质检、安全上岗证的专职质检、安全员，乙方技术操作人员必须有合法、有效的上岗证件。特种作业人员须持证上岗。乙方必须佩带工作卡上下班，工作卡由乙方按照甲方要求自行办理，每人交押金10元，工程完工后无违章记录即退还押金。
13、乙方必须绝对服从甲方与建设方签订的施工合同。遵守甲方各项规章制度。乙方对所有现场的机具设备、工器具负责保管和日常清理、维修和润滑工作，确保机具设备、工器具的安全正常使用。
14、严禁使用吸毒、**人员，违者甲方有权勒令其退场，并移送司法机关，所产生的其它后果由乙方自负。
15、乙方必须做好文明施工，工完场清，节约材料，如出现浪费，甲方可处以5—10倍材料价值处罚。
16、乙方必须服从甲方制定的《现场施工质量、安全、文明施工管理规定》。该规定为本协议具有同等效力的文件。
八、违约及争议：
（一）、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延；
（二）、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金；每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20xx元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成
的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20xx元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚。
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用。
（三）争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼；
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、其它：
本合同以签订日期为生效日，工程完工后失效。甲、乙双方各执二份。
甲方（盖章）：乙方（签章）：
代表人（签字）：
手机号码：手机号码：
____年___月____日____年___月____日
工程名称：商丘名仕华庭3#、4#住宅楼
发包单位: (甲方) 承包单位: 木工组 (乙方) 为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在*等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:
一、承包方式及内容：清包工。施工图纸所包括的全部模板工程（含垫层、基础、圈梁、构造柱、现浇梁板、线条、楼梯、预制构件模板等）
二、承包价格：按照施工图纸建筑面积计算，单价 17 元/M2，一次包清。
三、材料、机械工具的供应及使用：
1、所用模板、木方、架材、机械、主要工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(电锯、手锯、铁丝、钉子、锤子、线绳、线锤等）、生活用品、由乙方自行解决。
2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的材料应保质保量如数交还。无故损坏，乙方负责赔偿。
3、乙方应合理使用材料，现场日日清、日日净，给甲方造成浪费的，将视情节轻重给予处罚。
4、乙方所需材料、机械、工具、架材，必须提前三天书面通知甲方，否则造成工期延误，停工、窝工，后果有乙方自负。
四、工程质量：
1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。 否则，应重新返工，直至达到合格为止，因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定，
折价从承包款中扣除。 2乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组，科学合理的有组织安排施工。
五、工期要求：
主体工程天。
工期自 年 月 日算起，麦收、秋收、秋种不放假。
本工期非日历工期，雨天或非乙方原因造成的`材料供应不及时，造成停工停产的，工期相应顺延，以施工日记为准。
工期每提前一天奖励500元，拖延一天罚款500元。
六、工程款拨付：
主体工程结束拨付工程款70%，装饰工程结束拨付25%，余款5%在工程竣工验收合格后，一个月内付清。
七、工程款拨付条件：
1、分部分项工程按施工进度计划完成，并经甲方验收达到合同标准要求。
2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。
八、安全施工要求：
乙方应提高安全意识，加强工人安全教育。施工期间所发生的责任一切安全事故，花费在500元以内者，均由乙方自行承担。花费在500元以上者，如因乙方违规作业所造成的一切经济损失均由乙方全部承担。
九、其它约定事项：
1、班组长每天早上7：30及下午6：30到项目部签字报道，有事提前书面请假。迟到超过5分钟者，每分钟罚1元，超过30分钟者视为无故不到，无故不到工地者，一次罚50元。
2、开工后，乙方班组技术员必须到位，跟班现场作业。
3、领取生活费及工程款，必须先由主管技术员签字。
4、乙方应尊重甲方，服从甲方领导。
5、乙方有义务保持施工现场的清洁卫生，不得损坏现场的设施及邻居的财产，所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。
6、乙方应做好自己的模板支设成品保护工作，因未保护好而造成破坏的自行整改。
7. 乙方负责工程中所有预留洞、预埋件及预埋钢筋的模板留口和钻孔工作，负责预制板及排线道安装后的缝隙吊模工作。
十、补充条款：文明施工、工程质量管理细则
（一）十不准：
1、非施工人员不准进入施工现场。
2、施工现场不准乱堆放模板材料、架材。
3、施工人员不戴安全帽，没有安全防护措施不准施工。
4、不准聚众赌博。
5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。
6、不准随意更改配合比。
7、模板、木方不准乱用，能使用的模板头不准下楼。
8、检查出的模板支设问题不返工或整改不彻底，不准进入下道工序。
9、图纸设计意图表达不明，理解不清不准施工。
10、不准在施工现场住宿，不准在施工现场大小便。
（二）为了确保工程质量，更好落实本合同各项条款落实，适当采取经济手段来管理，特别制定以下奖罚标准，希望乙方单位配合。
1、不按设计图纸及甲方要求施工者，发现一次罚款100元。
2、浇筑混凝土时要有专人跟班作业，无人跟班一次罚款100元。
3、支模后，水*、垂直、*整，超过规范要求者，一处罚款50元。
4、通长模板必须挂线校直，违者每发现一处罚款50元。
5、模板加固不牢引起爆模及跑浆的，发现一处罚款100元。
6、模板不刷隔离剂、构造柱不粘海绵胶条施工者，发现一处罚款50元。
7、混凝土强度达不到规范要求，擅自拆模者，发现一处罚款100元。
8、高空作业不系安全带，不戴安全帽，穿拖鞋者，每次每人罚款20元。
9、施工中，打架、斗殴者，不论任何原因双方各罚款200元，领导加倍。
10、各班组长及工人酒后上班者，发现一次罚款200元。
11、不服从甲方管理者罚款500元。
12、除看场外，施工中楼栋内不准住宿，如发现每人每次罚款50元。
13、每天下班前，乙方应自觉清理所用材料，不能乱扔乱放，如发现达不到要求者，罚款100元。
14、模板支好在钢筋绑扎前，应将模板上的杂物及锯沫清理干净，违者一处罚款50元。
15、施工现场所有甲方机械、材料、工具归甲方所有，乙方不得转借、贩卖，否则，发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。
十一、本合同自双方签字后生效
如有一方违约，将负担一切责任。
十二、如果乙方不自觉屡行本合同，甲方有权单方面解除合同，另找施工班组施工，到时合同自动终止，工程款不予结算。
十三、如工程存在质量问题，乙方不维修或修复后达不到甲方要求，甲方可找施工班组维修，价款从质量保修金中扣除，如工程款不足，甲方有权追偿工程款。
十四、本合同甲方拥有最终解释权。
发 包 人：
承 包 人：
合同签字日期：年 月 日
工程名称：
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方将该工程木模工以包工助料的方式承包给乙方施工。遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，签订本合同，要求双方共同遵照执行。
一、承包范围：
该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等，主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作，线方及刚性屋面分格缝木方的制作以及技术交底的工作内容等。
二、工期：
年 月 日至 年 月 日，总工期为 天。
三、质量标准：
工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定标准的合格或优良。
四、图纸：
甲方在劳务分包工作开始时，向乙方提供图纸一套。在施工过程中，如图纸不够用由乙方自行解决。
五、承包价格：
按上述承包内容，采取按实际建筑面积计算，每*方以 元计价付款，施工期间，乙方每完成一层主体工程，预借本层建筑面积 %的工资，其余款项待该工程竣工验收合格后 月内付清。
六、劳务报酬支付：
每完成一层主体结构（基础算一层）按该层建筑面积的 ％付款，剩余款项待主体工程竣工验收合格之日起 月内付清。
七、双方义务
甲方义务：
1、向乙方提供施工图纸及技术资料，负责工程技术、质量、安全、工期等方面的监督检查指导及管理。
2、负责对乙方提供的`工程所需材料表、机械设备计划进行审批。
3、按照所批准的乙方提供的材料表提供工程所需材料、机械设备，临时设施。
4、向乙方作书面技术交底、安全交底和对乙方施工方案的审批。
5、负责整个施工现场的管理工作，协调乙方的工作，确保乙方按照其批准的施工方案进行施工。
6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7、负责楼层主要轴线的定位，楼层标高的传递引上工作。
乙方义务：组织相应的熟练工人投入工作，负责完成主体验收工作，自觉遵守法律法规及公司有关规章制度。
1、接受甲方的全面管理，听从现场管理人员的指挥，分项工程自检合格必须报 甲方进行验收。
2、严格按照设计图纸及会审、图纸变更、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准。科学按排作业计划，投入足够的人力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格按照有关单位对施工现场的管理规定，做到文明施工。
3、工程所需材料机械设备应提前一周上报计划，否则造成的损失由乙方自负。
4、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。工程完成后，所用方木、梁柱模板、木胶板等全部拔出钉子分类堆放到规定位置。
5、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁的设备机具、周转材料及其它设施。
7、负责（除甲方负责的主要定位轴线以外的）楼层放线工作。
8、由于乙方施工过程中所造成的梁、柱、板变形所需的剔凿费用由乙方负责。
八、安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，听从甲方的指挥，做好必要安全防护措施，消除事故隐患。施工期间发生的一切安全故事由乙方负责。
2、乙方应对其在施工现场工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
九、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或再分包他人，否则乙方将依法承担责任。
十、其它
1、甲方
——员工劳务承包合同范文五份
发包方：____________________
承包方：____________________
甲、乙双方本着*等、互利和协商一致的原则，就南XX工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条工程概况
(一)工程名称：____________________________
(二)工程地点：____________________________
(三)施工面积：____________________________
第二条承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青XX沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成单价实收方量上、下浮比例金额。
本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场____日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条工期(三个月)
(一)开工日期：____________________________
(二)竣工日期：____________________________
第五条施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。
(三)
第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第六条双方责任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿条件：
2.为乙方施工协调有关工作关系：
3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的'安排，按规范进行施工。
2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。
①.扣件按________%，
②.形扣按________%，
③。钢管、钢模按________%包干，全奖全赔。
第七条工程验收
(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人________元一天支付给乙方。
第八条人工费支付
(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷________元，现金________元，每____天借支一次，总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的____%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付____%，达不到则支付____%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或**。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后____日内付足总额的____%，余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮____%与乙方作结算。
第九条安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。
第十一条其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水*、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条本合同一式二份，甲乙双方各一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。
甲方：_________________
乙方：_________________
负责人：_______________
委托人：_______________
代表：__________________
代表：_________________
签约时间：________年____月____日
发包方： xxx（xx）卫生用品有限公司 （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
为对员工食堂加强综合管理，提高员工膳食标准，经甲、乙双方通过友好协商，本着*等互利的原则，同意由乙方承包甲方员工食堂。为明确双方的权利和义务，特订立本合同，以资共同遵守。
一、合约期限
1、合同有效期年年月至年月，如有意继续合作，应于本合同期满一个月前另行签订合同，否则合同期满，则本合同自行终止，除非双方另行达成协议。
2、本合同试用期为两个月，于本合同签订后，乙方实际进场之日起计算，试用期内甲方如对乙方提供的服务不满意，甲方有权随时解除本合同，试用期满，甲方表示满意的，本合同继续履行。试用期后，任何一方要求解约，需提前一个月书面通知对方，对方须予以配合。合同另行规定的除外。
二、合约内容
1、用餐时间：
1）用餐时间（预计用餐时间，如有变更则以变更后的用餐时间为准）：
早餐：06时30分至07时45分 中餐：11时30分至12时50分 晚餐：18时00分至18时50分 夜宵：24时00分至00时50分
2）食堂应当全年向甲方员工及相关人员开放，甲方通知因特定原因需暂停经营的情况除外。如有特定原因需暂停经营，由甲方提前通知乙方，乙方必须配合，不得向甲方提出任何补偿方面的要求。
2、食堂财产移交和返还：
1）甲方向乙方移交时对食堂财产进行清点，并制作一份食堂财产清单由双方负责人签字盖章认可，作为本合同的附件。
2）厨房、餐厅现有设备器具等其它相关财产由甲方提供给乙方使用。以后所缺的食堂设备，由甲方自行负责购置。其它的厨房用具、粮油等物业如有遗失损坏由乙方负责补充，所补充的用具质量应与原甲方提供之用具质量相当。
3）承包期满时，乙方应当将甲方提供的场地、设施、设备、工具等全部清还甲方，配合甲方完成清算工作，如有遗失或人为损坏的，由乙方负责赔偿。
3、甲方权利义务：
1）甲方有权依本合同和《食堂管理制度》对乙方进行监督管理，如：从业资格、卫生、安全、治安、消防、综合治理、相关从业人员的健康证、监督等。
2）厨房、厨具、餐具、水、电、煤气等由甲方提供。
3）甲方行政部每半个月统计一次用餐人数并通知乙方主管负责人，乙方按此人数准备饭菜份量，并做好应对临时就餐人员的准备。若因乙方食堂工作人员失职影响甲方正常工作（如无特殊情况下），甲方有权追究乙方的责任，乙方不得推诿。
4）甲方负责对食堂水电、照明、通风设施的维修保养。对于食堂内的其他各种设施，包括冰箱、厨具等，在保修期内的，由甲方协助通知相关供应商前来进行维修；对于已超过保修期的，由乙方负责进行维修和保养。乙方在使用所有厨房设备时应爱惜使用，如因人为原因损毁，全部责任由乙方承担。
5）甲方无偿为乙方工作人员提供集体宿舍，包括水和照明用电（乙方超出用电标准按甲方规定收取电费）；乙方工作人员必须遵守甲方制定的《宿舍管理制度》，否则甲方有权收回宿舍。
6）甲方有权对膳食质量数量、卫生服务等情况进行监督检查，特别要禁止食物中毒事故发生。如乙方未达到甲方对膳食质量的要求，甲方有权要求进行适量赔偿或终止本承包合同，情节严重者，将追究乙方的法律责任。如发现乙方有其它方面违约行为时，甲方须尽快以书面方式告知乙方，乙方应尽快调查落实，把处理结果以书面方式告知甲方，并承担相关责任。
7）乙方违约较为严重时，甲方有权提出终止本承包合同，造成甲方损失的，上报法院或仲裁机关处理。
8）根据食堂工作情况和员工意见，甲方有权采取适当方式进行调整，乙方应给予全力配合。
9）为了减少管理上出现的问题，甲方不得接收乙方离职不足半年的员工，乙方须及时向甲方通报离职人员的名单。
4、乙方权利义务：
1）乙方必须建立健全各项规章制度，岗位责任制和各项操作规程，切实做好卫生及安全工作，严格执行国家和当地**规定的食品卫生管理条例，保证膳食的质量和卫生。如发生因甲方员工及相关人员确实吃了乙方提供不合格的食物引起食物中毒事故，由此引起的经济损失和法律责任均由乙方承担。
2）乙方不得介入或干涉甲方公司在管理等方面的一切事务，不得在甲方公司内散布任何谣言。
3）外协单位每日所送菜品、粮油、副食品等物料，乙方需协助甲方做好重量及质量检验工作，防止变质发霉的食物流入食堂，做到食品卫生以及环境卫生，经得起行政部复查并达到合格。
4）乙方保证按时开膳，膳食做到色、香、味俱全，按照不同口味分类，供就餐人选择，并保证每位就餐人员享用应有数量的膳食。
5）乙方厨房工作人员必须遵守甲方规章制度，不得随意出入甲方车间及其它禁入区域，如违反者，甲方可依规章制度做出处罚。乙方进出车辆或所带物品必须接受甲方保安的检查。
6）乙方有权自主聘用，调用工作人员。但需先取得体检证明并向甲方报备。
7）节假日乙方照常为甲方职工服务，每月加餐一次，由乙方负责加工。加餐时间由甲方提前两天通知乙方。
8）乙方每日下午点前需拟好第二日全天菜单并送交甲方行政部，甲方行政部负责与商超联系次日送菜事宜。
9）乙方每年5月至9月无偿为甲方制作凉茶。
——包木工承包合同范本五份
甲方： (简称：甲方)
乙方： (简称：乙方)
经甲乙双方共同协商，甲方将 项目工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。
一、承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的( )元/�O(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体)，按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。
二、承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，(含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好)。
三、乙方负责；
1.乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。
2.服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。
3.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场。
4.主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的.施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。
四、甲方负责；
1.负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。
2.按合同约定按时支付工程款。
3.无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，(不含电磁炉用电)
五、工期要求；
1.乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。
2.乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以5005000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。
3.因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60%结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。
六、质量标准；
规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。
七、安全要求；
1.乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。
2.上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。
3.如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。
4.不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。
八、付款方式；本工程第一次按工程总量的三楼付款80%，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。
九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。
十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。
十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
年 月 日 年 月 日
甲方:XXX(以下简称甲方)
乙方: XXX(班组长 )(以下简称乙方)
为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，所有木工部分以包工包料的形式由乙方承包双方特制定本协议:
一、木工班组包工包料范围:
(1)包括模板多层板、木方、铁钉、铁丝、穿墙螺杆、止水螺杆、山形卡、穿墙螺杆用的PVC管、混凝土墙体用的水泥支撑、脱模剂、悬挑槽钢加固用的木方大头塞及木板防护、人货电梯各层用的防护木板及人工、电梯井水*防护木板及人工、塔吊基础及施工升降机用模板人工、施工区域内临时设施用的木板及木方、板墙模板定位焊接(焊机及焊条电缆线)、拉结筋及二次结构筋打眼、悬挑槽钢的拆除后预留洞模板封堵、配合项目部施工人员的放线弹线、末端以下的电缆线、木工用的各类机具及配套的电线开关、加班用的太阳灯及电线、班组工人的安全帽安全带、场地的清理堆放。工程中所有钢筋砼结构、砼预制构件的支拆模，预留孔洞的支模拆模等。安全文明工地、规范标准图集规定及图纸范围内施工区域内的`全部木工工作。(2)木工工种中所用的全部机械设备。(3)后浇带的支模拆模清理工作。(4)结构梁板柱胀模处理，后浇带凿毛处理。(5)模板原因造成的漏混凝土、漏浆清理。(6)混凝土地坪施工时的支模拆模等工作。
二、工程质量要求:
1、乙方在施工中必须执行《工程建设标准强制性条文》及《建筑施工规范》施工，达到合格结构标准;若造成质量问题，达不到验收标准，所造成返工的一切经济损失(包括人工、材料、工期)均由乙方承担，并根据性质轻重，并处以200-1000元/次的罚款。注:柱漏浆清理，柱支模前必须冲洗干净，一层必须用新模板支模，根据本工程工期要求必须配备两套及以上的模板已确保工期需要。所有的砼表面均要*整，梁底按规定起拱，柱角垂直度偏差在2mm以内，且不得有缺棱掉角的现象发生，达到清水砼结构要求。
2、在主体结构支模架、模板施工中，班组先自检、经项目部施工员、质检员检查后，报监理公司及建设单位复检后方为合格。
三、安全生产管理制度要求:
1、乙方现场施工人员必须持有效身份证，未满18周岁及年满55周岁以上不得使用，所有进场人员必须进行上岗前安全三级教育。乙方必须积极配合甲方做好各方面的人员管理工作，办理各项证件费用由乙方自理。
2、进入施工现场必须戴好安全帽、系好帽扣，高空作业系好安全带安全绳，违者处罚50元/次。
3、特殊工种必须持证上岗，杜绝与本工地无关的人员进入本施工现场及生活区，特别是妇女儿童，更不能留宿工地，违者处以200-500元/人次(本工种凡带妇女儿童的一律到外面租房，费用自负)。
4、禁止在生活区自行开火做饭，违者没收用具并处以100-200元/次的处罚，生活区职工宿舍每间住足项目部规定的人数，每间职工宿舍必须每天有专人打扫卫生清洁被褥整齐。凡在工地住宿的工人必须遵守项目部制定宿舍规章制度，白天不得开灯，所有住宿的工人必须在21点前回到寝室21点后拒绝进入工地内，夜间22点准关灯。
5、职工宿舍内不得使用电炉、热得快、电饭煲、煤气灶、带明火的蚊香等设施，发现一次罚200元，第二次罚500元，如出现火灾一切责任均由乙方负责。
6、乙方所有操作人员在施工过程中人为及违反安全生产操作规程和没有遵守安全生产管理制度的伤亡事故，一切的经济损失及刑事责任均由乙方负担;在施工现场不得故意损坏项目部财物，发现以一罚十处理;工地内严禁打架斗殴，若发生打架斗殴，当事人处罚200元/次，乙方负责人处罚500元/次。情节严重的移交**机关处理。
7、在施工中和生活区不得私自乱拉乱接电线，本工种的施工机械必须设有防护装置，不得在现场和生活区生火取暖违者处以罚款200元/次。
四、文明施工工地要求:
1、本工程必须达到亳州市安全质量标准化示范工地的标准，本工程严禁分包。所选用施工作业人员要求具有技术素质的同时，要讲做人道德素质，更不能使用社会上的闲散人员，特别是作案在逃人员进入施工现场，如有违犯，甲方有权同有关部门联系，并移交到执法部门处理。
2、在施工过程中的每道工序必须做到工完场清，项目部通知须做到工完场清的部位在四小时内必须清理完毕，否则项目部派人清理后，扣除乙方每工220元。施工机械要及时做好防护装置及保养工作。本工种范围内的建筑垃圾废料要及时清运出场，如发现没有及时清运出场，甲方有权找临时工清运，其费用由甲方在结算时扣除乙方的产值，乙方无条件执行。
3、乙方在进场后，班组长要自行管理好自己的工人，所有人员不准在工地随意大小便，一经发现责令其改正，承担整栋楼的大小便卫生清理，直到举报下一人为止且罚款200-500元的罚款。
五、工程的价款及结算付款:
1、本工程根据施工图纸按 元/�O费用进行结算。(乙方的模板运输费折旧费用均包含在承包费用中)，乙方的工程质量、进度必须经监理单位及建设单位评定为准，乙方必须做到质量合格每次验收确保一次性通过。如造成的返工所有费用均由乙方自理。
2、结算付款分阶段付款方式: 。
3、每次领取工程款时乙方必须提供工资表，并由该班组操作人员真实签名不得代签。
六、质量、安全、文明施工要求:
1、按分阶段付款的同时，但建设单位款额没有到位的情况下，乙方工人的生活费由乙方自行支付，如乙方因没生活费而停工，若停工的一切损失(包括影响各工种施工进度，工期及经济损失)均由乙方负担。
2、乙方必须按甲方的施工进度计划，确保周转材料，准备足够的劳动力，不得以任何理由如经济困难进不到材料，及农忙、节假日、有人生病等条件延误工期，否则所造成的一切经济损失均由乙方承担(按甲方制定的周、月工期每拖延一天罚1000元，拖延工期十天以上处罚贰万元，并赔偿各工种进度损失)。
3、进入施工现场的施工人员须办理造册登记手续，上交身份证复印件一张。
4、项目部的例会必须有签署人和负责人参加，未经项目部同意不参加的直接扣罚500元/次，各次会议内容作为协议履行过程的相关依据，包括项目发放的各种整改单和进度计划要求，在有纠纷时作为有效的依据。
七、其它
1、本协议一式两份，甲方一份，乙双一份，合同双方签章(字)后生效。
2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。
甲方签字:
乙方:班组长签字:
合同签订地址:
合同签订日期: 年 月 日
发包单位： 简称甲方
承包单位： 简称乙方
根据甲乙双方协商同意将 模板分部工程发包给乙方，按本工程实际情况签订施工协议书，具体条文如下：
一、所属工程承包施工内容
1、对木工在施工中的要求：
首先要认真熟悉施工图纸，对项目部所发的变更资料，技术交底，安全交底认真执行；
施工过程中对完成的工程量每天要及时对照规范自检，及时整改，杜绝返工；
有节约材料的指导思想，认真进行模板工程劳务承包协议书的配制及开具租赁材料料单；每个工作面施工完毕剩余材料应及时清理到原堆放地点；
要有文明施工的指导思想，做到材料堆放整齐，拆除后材料不得从楼面往下扔；
每天做到施工用具清理入库，摆放整齐，整个木工区域内有人清扫；
施工中模板拆除后应清理、整修、上脱模剂、分类堆放到指定地点，保持场面道路畅通；
在整个施工过程中，木工班长始终在现场，进行协调工作，始终有负责技术的管理人员在现场配合项目部进行质量及安全检查和监督管理，乙方木工班长是 、技术管理员是 ；
在整个施工过程中，所有材料需用井字架、塔吊进行垂直运输的应听从项目部的安排，不得自行操作；
配合其他工程的工作，如配合水电工的墙、地面的留洞、留槽等；
爱护甲方提供的安全防护设施，对有安全隐患的部位应停止作业，及时通知项目部采取措施消除隐患；
2、甲方仅提供乙方以下工具：a)翻斗车b)板车c)塔吊d)井架e)高凳f)跳板。
由乙方自带和采购的小型机具、安全帽(带)及劳保用品。如安全帽(带)、雨衣、胶鞋、手套、灰桶、洋锹、洋镐、墙线、凿子、郎头、扫帚等所有除甲方提供施工机具外用木工必须自带所有施工机械，包括混凝土表面的打磨机械和凿混凝土的工具及用品。
二、工期要求：
1、开工日期按甲方签证的开工日期 年 月 日为准。
2、总工期为 天，竣工日期 年 月 日。
具体施工进度根据甲方所安排的进度计划严格执行如期完成。从浇砼垫层开工期：c： 日历天；b： 日历天；a： 日历天。
三、总的施工要求：
依照本工程施工图，施工说明书及变更、按国家建委颁发的建筑安装工程验收规范及有关补充规定执行，具体验收规范及有关补充规定执行。
四、进度质量奖罚：
1、甲方现场安排总进度计划，进度不能如期完成，每延期一天罚款100元，周进度计划，每延期一天罚款100元。
2、本工程主体模板分项必须确保优质主体结构，如模板分部达不到优质主体，主体扣除2元/m2，主体验收作一次评价。
3、在施工过程中发现质量问题必须及时返工重做，以返工材料价格五倍赔偿。
4、工程中所有的质量、安全、文明施工等问题，现场施工员有权做出处罚，罚款在生活费或工资款中扣除。
五、安全达标要求：
本工程在施工过程中必须严格按照国家颁布的建筑安全技术操作规程施工。
六、工程中所用的建筑材料全部由甲方供应到工地现场，如发生材料不能及时供应，脱节由甲、乙双方共同协商办理停工签证手续。
七、各工程承包价格如下
(1) c厂房 元/㎡、b厂房 元/㎡主体结构达到优质；不粉刷按c厂房 元/㎡、b厂房 元/㎡结算。a厂房暂定由乙方施工，如b、c厂房施工质量达不到优质主体，甲方有权另行发包给其它班组。a厂模板承包价为 元/㎡，质量及其它各方面做得较好将另行奖励0.5～1元/㎡；做不好时扣0.5～1元/㎡。
(2)以上分部工程，甲方根据实际情况有权另行安排其他队伍施工，施工的每分部单价按以上单价在总价内扣除。
(3)在每一分部工程施工前甲、乙双方必须另签施工协议，如分部不签施工协议，该分部不得清帐。
1、生活费发放按甲方所排工程进度发放，具体每月生活费发放金额按每月各工种实际出勤施工人数，按15元/天计算，生活费发放必须经过现场管理人员签字后报项目经理部审批。人工工资在春节之前付已完成工作量的70%以上，余款一年内结清。
2、工程竣工后，余款待一年内逐步付清。
八、社会综合治理：
1、所有参加施工人员必须具有身体证并办理所需办理的一切证件，服从一切管理规定。
2、住宿文明、集体宿舍内严禁男女混合居住，发现一次罚款1000元，严禁违章计划生育人员在宿舍住宿或做工。
3、甲方提供施工人员集体宿舍居住，任何施工人员一律不准搬进新盖楼房居住，发现一次罚款500元。
4、接电源，烧电饭煲、电炒锅、电炉等，发现一次罚款500元。
5、生活区内食堂不得自行烧饭烧菜，饭盒统一编号，食堂应清洁无蚊蝇。按甲方卫生要求统一蒸饭、烧菜分工种自行负责，服从项目部统一指挥，乙方安排卫生员负责生活区、食堂、厕所等卫生工作。
6、本工程总包价包括就业费、暂住证费及卫生防疫证费用。
九、现场文明管理：
1、所有施工人员进入施工管理必须戴好安全帽、系好安全带、严禁穿拖鞋赤膊。
2、现场保持整洁，所有建筑垃圾及时处理干净，做到工完料净，临时施工道路每日清扫。
3、施工机械完工后应清洗干净、上油，所有工具归纳到指定位置，小车摆放整齐，配电箱专人上锁保管钥匙，井字架由专人开完工后拉切断电源，以上每发现一次不按要求，罚款100元/次。
4、各班组使用电动机械如雨淋和人为造成损坏要该班组承担责任，修理费用赔偿。
5、在本地上每发生一次打架行为罚款每人500元，情况严重甲方有权移交**机关处理并令其离开本工地。
6、各工种负责把自己工种材料堆放整齐、清理干净。
7、工地现场文明施工及材料的浪费，按现场施工负责人要求进行罚款。浪费材料按材料费的五倍罚款。
十、其它：
1、途中违约按完成工作量的60%付款，三天之内人员全部撤离工地。甲方重新安排施工队伍进场，费用由乙方承担，如果独完成主体后违约，其主体工程按总造价的60%计算。
2、本协议甲乙双方慎照执行，一式四份，承包方执一份，双方签字后生效。
3、其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：
年 月 日 年 月 日
甲方:XXX(以下简称甲方)
乙方: XXX(班组长 )(以下简称乙方)
为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，所有木工部分以包工包料的形式由乙方承包双方特制定本协议:
一、木工班组包工包料范围:
(1)包括模板多层板、木方、铁钉、铁丝、穿墙螺杆、止水螺杆、山形卡、穿墙螺杆用的PVC管、混凝土墙体用的水泥支撑、脱模剂、悬挑槽钢加固用的木方大头塞及木板防护、人货电梯各层用的防护木板及人工、电梯井水*防护木板及人工、塔吊基础及施工升降机用模板人工、施工区域内临时设施用的木板及木方、板墙模板定位焊接(焊机及焊条电缆线)、拉结筋及二次结构筋打眼、悬挑槽钢的拆除后预留洞模板封堵、配合项目部施工人员的放线弹线、末端以下的电缆线、木工用的各类机具及配套的电线开关、加班用的太阳灯及电线、班组工人的安全帽安全带、场地的清理堆放。工程中所有钢筋砼结构、砼预制构件的支拆模，预留孔洞的支模拆模等。安全文明工地、规范标准图集规定及图纸范围内施工区域内的全部木工工作。(2)木工工种中所用的全部机械设备。(3)后浇带的支模拆模清理工作。(4)结构梁板柱胀模处理，后浇带凿毛处理。(5)模板原因造成的漏混凝土、漏浆清理。(6)混凝土地坪施工时的支模拆模等工作。
二、工程质量要求:
1、乙方在施工中必须执行《工程建设标准强制性条文》及《建筑施工规范》施工，达到合格结构标准;若造成质量问题，达不到验收标准，所造成返工的一切经济损失(包括人工、材料、工期)均由乙方承担，并根据性质轻重，并处以200-1000元/次的罚款。注:柱漏浆清理，柱支模前必须冲洗干净，一层必须用新模板支模，根据本工程工期要求必须配备两套及以上的模板已确保工期需要。所有的砼表面均要*整，梁底按规定起拱，柱角垂直度偏差在2mm以内，且不得有缺棱掉角的现象发生，达到清水砼结构要求。
2、在主体结构支模架、模板施工中，班组先自检、经项目部施工员、质检员检查后，报监理公司及建设单位复检后方为合格。
三、安全生产管理制度要求:
1、乙方现场施工人员必须持有效身份证，未满18周岁及年满55周岁以上不得使用，所有进场人员必须进行上岗前安全三级教育。乙方必须积极配合甲方做好各方面的`人员管理工作，办理各项证件费用由乙方自理。
2、进入施工现场必须戴好安全帽、系好帽扣，高空作业系好安全带安全绳，违者处罚50元/次。
3、特殊工种必须持证上岗，杜绝与本工地无关的人员进入本施工现场及生活区，特别是妇女儿童，更不能留宿工地，违者处以200-500元/人次(本工种凡带妇女儿童的一律到外面租房，费用自负)。
4、禁止在生活区自行开火做饭，违者没收用具并处以100-200元/次的处罚，生活区职工宿舍每间住足项目部规定的人数，每间职工宿舍必须每天有专人打扫卫生清洁被褥整齐。凡在工地住宿的工人必须遵守项目部制定宿舍规章制度，白天不得开灯，所有住宿的工人必须在21点前回到寝室21点后拒绝进入工地内，夜间22点准关灯。
5、职工宿舍内不得使用电炉、热得快、电饭煲、煤气灶、带明火的蚊香等设施，发现一次罚200元，第二次罚500元，如出现火灾一切责任均由乙方负责。
6、乙方所有操作人员在施工过程中人为及违反安全生产操作规程和没有遵守安全生产管理制度的伤亡事故，一切的经济损失及刑事责任均由乙方负担;在施工现场不得故意损坏项目部财物，发现以一罚十处理;工地内严禁打架斗殴，若发生打架斗殴，当事人处罚200元/次，乙方负责人处罚500元/次。情节严重的移交**机关处理。
7、在施工中和生活区不得私自乱拉乱接电线，本工种的施工机械必须设有防护装置，不得在现场和生活区生火取暖违者处以罚款200元/次。
四、文明施工工地要求:
1、本工程必须达到亳州市安全质量标准化示范工地的标准，本工程严禁分包。所选用施工作业人员要求具有技术素质的同时，要讲做人道德素质，更不能使用社会上的闲散人员，特别是作案在逃人员进入施工现场，如有违犯，甲方有权同有关部门联系，并移交到执法部门处理。
2、在施工过程中的每道工序必须做到工完场清，项目部通知须做到工完场清的部位在四小时内必须清理完毕，否则项目部派人清理后，扣除乙方每工220元。施工机械要及时做好防护装置及保养工作。本工种范围内的建筑垃圾废料要及时清运出场，如发现没有及时清运出场，甲方有权找临时工清运，其费用由甲方在结算时扣除乙方的产值，乙方无条件执行。
3、乙方在进场后，班组长要自行管理好自己的工人，所有人员不准在工地随意大小便，一经发现责令其改正，承担整栋楼的大小便卫生清理，直到举报下一人为止且罚款200-500元的罚款。
五、工程的价款及结算付款:
1、本工程根据施工图纸按 元/㎡费用进行结算。(乙方的模板运输费折旧费用均包含在承包费用中)，乙方的工程质量、进度必须经监理单位及建设单位评定为准，乙方必须做到质量合格每次验收确保一次性通过。如造成的返工所有费用均由乙方自理。
2、结算付款分阶段付款方式: 。
3、每次领取工程款时乙方必须提供工资表，并由该班组操作人员真实签名不得代签。
六、质量、安全、文明施工要求:
1、按分阶段付款的同时，但建设单位款额没有到位的情况下，乙方工人的生活费由乙方自行支付，如乙方因没生活费而停工，若停工的一切损失(包括影响各工种施工进度，工期及经济损失)均由乙方负担。
2、乙方必须按甲方的施工进度计划，确保周转材料，准备足够的劳动力，不得以任何理由如经济困难进不到材料，及农忙、节假日、有人生病等条件延误工期，否则所造成的一切经济损失均由乙方承担(按甲方制定的周、月工期每拖延一天罚1000元，拖延工期十天以上处罚贰万元，并赔偿各工种进度损失)。
3、进入施工现场的施工人员须办理造册登记手续，上交身份证复印件一张。
4、项目部的例会必须有签署人和负责人参加，未经项目部同意不参加的直接扣罚500元/次，各次会议内容作为协议履行过程的相关依据，包括项目发放的各种整改单和进度计划要求，在有纠纷时作为有效的依据。
七、其它
1、本协议一式两份，甲方一份，乙双一份，合同双方签章(字)后生效。
2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。
甲方签字:
乙方:班组长签字:
合同签订地址:
合同签订日期: 年 月 日
甲方:XXX(以下简称甲方)
乙方: XXX(班组长 )(以下简称乙方)
为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，所有木工部分以包工包料的形式由乙方承包双方特制定本协议:
一、木工班组包工包料范围:
(1)包括模板多层板、木方、铁钉、铁丝、穿墙螺杆、止水螺杆、山形卡、穿墙螺杆用的PVC管、混凝土墙体用的水泥支撑、脱模剂、悬挑槽钢加固用的木方大头塞及木板防护、人货电梯各层用的防护木板及人工、电梯井水*防护木板及人工、塔吊基础及施工升降机用模板人工、施工区域内临时设施用的木板及木方、板墙模板定位焊接(焊机及焊条电缆线)、拉结筋及二次结构筋打眼、悬挑槽钢的拆除后预留洞模板封堵、配合项目部施工人员的放线弹线、末端以下的电缆线、木工用的各类机具及配套的电线开关、加班用的太阳灯及电线、班组工人的安全帽安全带、场地的清理堆放。工程中所有钢筋砼结构、砼预制构件的支拆模，预留孔洞的支模拆模等。安全文明工地、规范标准图集规定及图纸范围内施工区域内的全部木工工作。(2)木工工种中所用的全部机械设备。(3)后浇带的支模拆模清理工作。(4)结构梁板柱胀模处理，后浇带凿毛处理。(5)模板原因造成的漏混凝土、漏浆清理。(6)混凝土地坪施工时的支模拆模等工作。
二、工程质量要求:
1、乙方在施工中必须执行《工程建设标准强制性条文》及《建筑施工规范》施工，达到合格结构标准;若造成质量问题，达不到验收标准，所造成返工的一切经济损失(包括人工、材料、工期)均由乙方承担，并根据性质轻重，并处以200-1000元/次的罚款。注:柱漏浆清理，柱支模前必须冲洗干净，一层必须用新模板支模，根据本工程工期要求必须配备两套及以上的模板已确保工期需要。所有的砼表面均要*整，梁底按规定起拱，柱角垂直度偏差在2mm以内，且不得有缺棱掉角的现象发生，达到清水砼结构要求。
2、在主体结构支模架、模板施工中，班组先自检、经项目部施工员、质检员检查后，报监理公司及建设单位复检后方为合格。
三、安全生产管理制度要求:
1、乙方现场施工人员必须持有效身份证，未满18周岁及年满55周岁以上不得使用，所有进场人员必须进行上岗前安全三级教育。乙方必须积极配合甲方做好各方面的人员管理工作，办理各项证件费用由乙方自理。
2、进入施工现场必须戴好安全帽、系好帽扣，高空作业系好安全带安全绳，违者处罚50元/次。
3、特殊工种必须持证上岗，杜绝与本工地无关的人员进入本施工现场及生活区，特别是妇女儿童，更不能留宿工地，违者处以200-500元/人次(本工种凡带妇女儿童的一律到外面租房，费用自负)。
4、禁止在生活区自行开火做饭，违者没收用具并处以100-200元/次的处罚，生活区职工宿舍每间住足项目部规定的人数，每间职工宿舍必须每天有专人打扫卫生清洁被褥整齐。凡在工地住宿的工人必须遵守项目部制定宿舍规章制度，白天不得开灯，所有住宿的工人必须在21点前回到寝室21点后拒绝进入工地内，夜间22点准关灯。
5、职工宿舍内不得使用电炉、热得快、电饭煲、煤气灶、带明火的蚊香等设施，发现一次罚200元，第二次罚500元，如出现火灾一切责任均由乙方负责。
6、乙方所有操作人员在施工过程中人为及违反安全生产操作规程和没有遵守安全生产管理制度的伤亡事故，一切的经济损失及刑事责任均由乙方负担;在施工现场不得故意损坏项目部财物，发现以一罚十处理;工地内严禁打架斗殴，若发生打架斗殴，当事人处罚200元/次，乙方负责人处罚500元/次。情节严重的移交**机关处理。
7、在施工中和生活区不得私自乱拉乱接电线，本工种的施工机械必须设有防护装置，不得在现场和生活区生火取暖违者处以罚款200元/次。
四、文明施工工地要求:
1、本工程必须达到亳州市安全质量标准化示范工地的标准，本工程严禁分包。所选用施工作业人员要求具有技术素质的同时，要讲做人道德素质，更不能使用社会上的闲散人员，特别是作案在逃人员进入施工现场，如有违犯，甲方有权同有关部门联系，并移交到执法部门处理。
2、在施工过程中的每道工序必须做到工完场清，项目部通知须做到工完场清的部位在四小时内必须清理完毕，否则项目部派人清理后，扣除乙方每工220元。施工机械要及时做好防护装置及保养工作。本工种范围内的建筑垃圾废料要及时清运出场，如发现没有及时清运出场，甲方有权找临时工清运，其费用由甲方在结算时扣除乙方的产值，乙方无条件执行。
3、乙方在进场后，班组长要自行管理好自己的工人，所有人员不准在工地随意大小便，一经发现责令其改正，承担整栋楼的大小便卫生清理，直到举报下一人为止且罚款200-500元的罚款。
五、工程的价款及结算付款:
1、本工程根据施工图纸按 元/�O费用进行结算。(乙方的模板运输费折旧费用均包含在承包费用中)，乙方的工程质量、进度必须经监理单位及建设单位评定为准，乙方必须做到质量合格每次验收确保一次性通过。如造成的返工所有费用均由乙方自理。
2、结算付款分阶段付款方式: 。
3、每次领取工程款时乙方必须提供工资表，并由该班组操作人员真实签名不得代签。
六、质量、安全、文明施工要求:
1、按分阶段付款的同时，但建设单位款额没有到位的情况下，乙方工人的生活费由乙方自行支付，如乙方因没生活费而停工，若停工的一切损失(包括影响各工种施工进度，工期及经济损失)均由乙方负担。
2、乙方必须按甲方的施工进度计划，确保周转材料，准备足够的劳动力，不得以任何理由如经济困难进不到材料，及农忙、节假日、有人生病等条件延误工期，否则所造成的'一切经济损失均由乙方承担(按甲方制定的周、月工期每拖延一天罚1000元，拖延工期十天以上处罚贰万元，并赔偿各工种进度损失)。
3、进入施工现场的施工人员须办理造册登记手续，上交身份证复印件一张。
4、项目部的例会必须有签署人和负责人参加，未经项目部同意不参加的直接扣罚500元/次，各次会议内容作为协议履行过程的相关依据，包括项目发放的各种整改单和进度计划要求，在有纠纷时作为有效的依据。
七、其它
1、本协议一式两份，甲方一份，乙双一份，合同双方签章(字)后生效。
——施工承包合同劳务承包合同优选【五】份
委托单位：以下简称(甲方)______
设计单位：以下简称(乙方)______
代建单位：以下简称(丙方)______
根据建设工程勘察设计管理条例的'有关规定，依据国家相关规范及标准，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承担甲方投资建设项目建筑幕墙(龙湾建设大厦)工程设计业务，经双方友好协商同意签订本合同，以便双方共同遵守。
一、工程概况
1.1建设单位名称：______
1.2工程名称：______
1.3工程内容杆、挑檐、檐口吊顶、地弹簧门及结构预埋件设计，工程概况。
1.4工程量(�O) (工程量按实际展开面积结算)
二、设计依据
2.1发包人提供的建筑设计图纸资料
2.2设计人采用主要技术标准是国家、地方、行业相关规范及发包人相关设计要求，包括但不限于以下内容：
①《公共建筑节能设计标准》(GB50189-20_)
②《建筑幕墙》(GB/T21086-20_)
③《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-20_)
④《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ135-20_)
⑤《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20_)
⑥《粘合剂中有害物质限量》(GB18583-20_)
⑦《高层民用建筑设计防火规范》
以上标准若遇更新则按最新标准执行。
三、甲方义务
3.1提供工程电子版图(建施图、结构图及节点详图)
3.2在工程开工之前，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。
3.3办理“备案”等有关法定事宜。
四、乙方义务
4.1乙方必须按国家工程建设性强制标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前向甲方交付施工设计方案文件，包括(效果图、设计总说明、立面图、*面图、剖面图、石材分格图、门窗大样图、型材大样图、防雷接地图、预埋件图、细部详图、标准节点图等);待方案图确定后，施工图设计时间为25个工作日，其中设计文件一式份，并提供电子版，如另增加图纸文本，费用另算。
4.2乙方负责审图中心的图纸回复事宜。
4.3与建筑设计院衔接，做好外保温节能设计，及时征求建筑单位意见，对设计院有关设计方面意见应及时修改。
4.4设计人员应完成以下工作内容。
a、参与委托单位、建筑设计院的校核及沟通工作。
b、施工工艺的讲解工作。
c、及时对施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收工作，并提出意见。
五、设计费支付方式
5.1本工程的设计费是按每*米元计取，总设计费为元(大写：______）
5.2合同签订后，甲方三天内付前方案设计费元整，施工设计方案确认后进入施工图设计付设计费元整，施工图审图完成后一个星期内，甲方支付完所有设计费。
六、违约责任
6.1甲方不按照合同规定向乙方按时支付设计费，应根据银行关于延期支付款的规定，向乙方偿付违约金。
6.2设计遗漏或错误要及时修改与补充。(错误损失补偿，按国家规范及条款进行补偿。)
6.3甲、乙双方在中途要求终止合同的要进行补偿(双方对等)。
七、其它
7.1如果乙方设计的工程且又中标施工的，乙方将作为优惠不计取任何设计费用。
7.2本合同自甲方支付第一笔设计费之日起生效。本合同如有未尽事宜，经双方共同协商，如有补充协议，补充协议与本合同具有同等的效力。
7.3本工程幕墙设计使用年限为20_年。
7.4本合同未尽事宜，根据我国的有关法律、法规所规定的处理。
7.5如有纠纷，由工程所在地人民法院管辖。
本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份。
委托单位(甲方)：______
设计单位(乙方)：______
代建单位(丙方)：______
______年______月______日
发包方（以下称甲方）：______
承包方（以下称乙方）：______
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点：麻城宋埠
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水*面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：______
乙方：______
代表：______
代表：______
______年_____月_____日
______年_____月_____日
建设方：(甲方)______
承包方：(乙方)______
甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程具体情况，双方在*等自愿、协商一致的情况下，达成下列协议：
一、工程名称：
二、承包范围：
三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。
四、工期：______天。
五、工程造价及付款方式：
1、工程造价：___元/吨，共计___吨，共计___元。
2、付款方式：完工后一次性付清。
六、甲乙双方责任及义务：
1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。
2、乙方在施工前，甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必须到施工现场。
3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。
4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部承担。
5、在施工期间个别天气和个别情况，工期可以顺延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。
七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。
八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
九、本合同一把式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：(发包方)
乙方：(承包方）
经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：
第一条：工程概况
1、工程名称:
2、工程地点：
3、工程内容及承包范围：
4、建筑规模：
5、工程造价：
6、质量等级：合格。
7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。
8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二条施工准备
1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。
2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。
3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
第三条双方主要责任
1、甲方的责任
（1）甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。
（2）甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。
（3）安排指定现场的施工人员的生活区位置。
（4）统一审核工程预决算和竣工结算。
2、乙方的责任
（1）确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
（2）进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。
（3）进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。
（4）及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。
（5）如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担；在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。
第四条工程工期
1、开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日，本工程有效工期______天，法定节假日除外。
2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在______年______月______日内进驻现场，并按照约定时间开工。
3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划（加班时间不能超出市内作业时间标准）。
第五条工程质量
1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。
2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责；达到合格等级，不奖不罚。
3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的’检查，监督和处理。
4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。
5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。
6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000～20000元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。
7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。
8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。
第六条：文明、安全生产
1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文文明施工检查评分细则执行。
3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。
第七条：工程款的支付与结算
1、双方同意按照进行结算。
2、施工用水电，甲方负责施工现场的三通一*全部到位。施工产生的水、电费由乙方承担（分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担，产生费用乙方按实收取）。
第八条合同履约保证金
1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金______万元。
2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。
3、合同履约保证金退还：工程施工至______退还履约保证金______%，具备竣工验收条件退还履约保证金______%。
第九条付款方式
1、乙方垫资施工至______后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程验收合格后，付至工程总造价的______%。
3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的%；备案完成后付到工程决算款______%。
4、余留工程款的______%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。
第十条材料
1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
第十一条付款违约条款
1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的工期延长，工期相应顺延。
2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。
第十二条质量保修
质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。
第十三条违约责任
1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价______%的违约金。
2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳______元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金______元。
3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料；逾期提交乙方向甲方交纳______元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金______元。
第十四条其他
1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。
2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。
4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。
5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。
6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
______年______月______日
______年______月______日
发包方（以下称甲方）：______
住址：______
承包方（以下称乙方）：______
住址：______
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
