_________公司（以下简称卖方）与_________公司（以下简称买方）订立合同如下：
第一条 合同标的
卖方卖出、买方购入商品。商品应符合下文第四款中所确定的清单。该清单的附件，是本合同不可分割的组成部分。
第二条 价格和合同总金额
在清单中所载明的商品，以美元计价。本合同总金额为_________元。
商品价格包括运抵_________的一切费用，同时包括在_________境外预付的包装、标记、装运、保险的费用。
第三条 供货期限和日期
商品应在卖方银行通知保兑的、与第二条所列金额相符的有效信用证时起_________天内运往_________。
卖方有权提前供货，也有权视情况一次或几次供货。
第四条 商品品质
商品品质和数量由买卖双方以书面协议确定，在本合同附件清单中载明。清单附在本合同上（见第一条）。
第五条 包装和标记
商品包装应在符合规定的标准和技术条件，保证货物在运输途中所做的必要处理过程中完好无损。
每件货物应有以下标记：
到达站名称；
卖方名称；
买方名称；
货件号；
毛重；
净重；
体积（用立方米表示）。
第六条 支付
买方应在本合同签订后_________个工作日内开立以卖方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。该信用证的总金额在合同第二条中载明，其有效期至少_________天。
信用证由卖方选择的、法律上承认的_________银行开立并确认。以信用证付款凭卖方向银行提交以下单据进行：
发票一式三份；
全套买方名义下的运输单；
包装单一式三份；
本合同副本；
在_________境内的一切银行费用由买方负担，在_________境外的一切银行费用由卖方负担。
第七条 商品的交接
所有商品应由检查人员进行必要的数量和品质检查。
检查人员的结论是最终结论、买卖双方不得对此有争议。
余下部分买方可以拒收和退还，买方应单独保管其拒收的商品，并对此承担责任，便于卖方、供货人和检查人员进行可能的检查。如果确定拒收成立，对商品的责任自动转移给卖方，由卖方自行决定商品的处理，商品的保管费由供货人支付。
第八条 保险
根据上文第二条由_________对商品在运抵_________港之前进行保险。
第九条 品质保证
商品品质应符合清单（见上文第四条）。买方没有义务接收不符合清单（见第四条）的商品。
买方可以不加解释和不出示证据还未被接收的商品（见下文第十条）。
根据下文第十条，卖方应在收到买方理由充分的索赔书时起_________天内如数更换未被接收的商品，以保证完全按照本合同规定运送货物。
第十条 索赔
商品运到时，买方有权就商品的数量向卖方提出索赔（见第七条），反之，买方接收共同指定的检查员确定的数量的商品。买方可以就商品品质不合格向卖方提出索赔。所有运抵的商品如果没有以适当的方式拒收或退回，都被认为买方已经接收。
有充分理由退还的拒收的商品都被认为卖方供货不足，同时免除对买方就拒收商品的支付或赔偿提出任何异议。检查员最终确定有充分理由拒收和退回商品的数量。
在商品原封不动或无损坏退还卖方的情况下，未超出检查员确定的界限的商品的拒收，无需经商品不合格证明，在规定的期限内，根据必要的手续，应由卖方无条件承认。
买方索赔函用挂号信寄给卖方。
就某一批商品提出索赔，不能成为索方拒收和拒付根据本合同所规定的其他应供应的商品的理由。
第十一条 不可抗力
出现不可抗力，即火灾、自然灾害、封锁、禁止进出口和其他合同双方人力不可抗拒的情况造成合同某一方不能完全或部分履行合同义务时，按不可抗力与其后果存在的时间推迟履行合同义务。
如果上述情况与其后果持续达三个月以上，任何一方都有权拒绝继续履行合同项下的义务。在此情况下，任何一方都无权要求补偿可能的损失。
由不可抗力造成不能履行合同义务的一方应尽快将妨碍履行义务的不可抗力的出现和终止情况通知另一方。由卖方或买方国有关商会出具的证明是上述不可抗力情况出现的必需证明。
第十二条 罚则
如违反本合同规定的货物抵达期限，卖方应向买方支付罚金。罚金数额规定如下：
（1）在最初三周内每过期一个日历周支付未交商品总金额的_________％；
（2）以后每过期一个日历周支付未交商品总金额的_________％，但罚金总额不能超过未交商品总金额的_________％。
第十三条 其他条件
任何一方在没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者，尽管信用证可以转让，是可以按规定程序转让的。
应当先履行债务的一方当事人，有证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：
（1）经营状况严重恶化的；
（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；
（3）严重丧失商业信誉的；
（4）有其他丧失或可能丧失履行债务能力情形的。
对合同的一切修改和补充意识只有以书面形式形成并经双方签字后才有效。给双方确认的往来信函、传真电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
在_________境内的一切费用和规费，包括海关规费和关税，与订立、履行本合同有关的费用，由买方承担，在_________境外，则由卖方承担。
本合同用中、_________两种文字书就，两种文本具有同等法律效力。
第十四条 仲裁
由本合同派生或与本合同有关的一切争议和分歧适用中国法律，由_________仲裁机构审理。
第十五条 双方法定地址
售方：_________
地址：_________
电传：_________
传真：_________
电话：_________
国际电报：_________
购方：_________
地址：_________
电传：_________
传真：_________
电话：_________
国际电报：_________
卖方（签章）：_________ 买方（签章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
附件
附件：商品清单（略）
合同编号：_________
甲方：_________
乙方：_________
鉴于甲方作为具有对外贸易经营权的专业外贸公司，在相应领域内拥有良好的资信；
鉴于乙方已获得国家有关法律、法规规定的、出口本合同项下货物所需的批准；
鉴于乙方作为委托人，愿意委托甲方为其出口本合同项下货物；
鉴于甲方作为受托人，将以自己的名义对外签订_________号货物出口合同（以下简称“出口合同”）；
为明确委托人和受托人之间的权利义务关系，甲乙双方经友好协商，特此订立如下合同，以期共同遵守执行：
第一条委托出口货物（以下简称“货物”）
第二条甲方的义务和责任（根据贸易术语项下卖方义务调整）
1．与货物出口合同的买方（以下简称“外商”）签订出口合同。
2．在签订出口合同后，负责向外商催开出口合同项下的信用证。
3．在收到外商的承运货物的船舶动态后，及时将有关情况通知乙方。
第三条乙方的义务和责任
1．按照本合同的规定支付委托手续费及其他费用。
2．按照出口合同的规定办理货物商检，并提供商检报告。
3．在出口合同规定的交货期内，将货物运至交货地点并交给外商指定的承运人。
4．备齐货物出口所需的文件、许可证。
5．负责赔偿甲方履行本合同时因不可归责于其自身的原因受到的损失。
第四条费用及支付
1．委托手续费：_________。
2．其他费用：（根据实际情况调整）货物的出口过程中产生的所有费税均由乙方承担。此等费税包括但不限于关税、增值税、报关费、保险费、码头杂费、仓储费、开证费、商检费、短驳运输费、内陆运输费等。若由甲方代垫，则乙方依甲方提供的有效凭证进行结算。
3．费用支付：乙方应当在_________内，将本条第1款、第2款规定的委托手续费及其他费用汇至甲方指定的账户。
第五条与出口合同有关的违约、索赔
1．外商违约：当外商未能履行其相应义务时，甲方应及时将上述情况通知乙方，并向乙方披露该外商，乙方可以行使甲方对外商的权利并对其提出索赔，甲方应当向乙方提供必要之协助；如乙方委托甲方索赔的，应当在有效索赔期限内提交必要的索赔证件；如乙方委托并提供相应仲裁或诉讼费用的，甲方应依出口合同之规定对外提起仲裁或诉讼。上述索赔或仲裁、诉讼产生之利益或损失，由乙方享有或承担。
2．如乙方违约致使甲方未能对外商履行义务的，甲方有权向外商披露乙方；如甲方因此对外商或承运人承担违约责任或受到其他损失，乙方应负责赔偿。
第六条违约责任
本合同任何一方不履行本合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当赔偿对方因此而受到的损失；但甲方因外商或承运人违约而不能按照本合同的规定履行其义务的不属违约，甲方不承担违约责任，且乙方应当自行承担其因此而受到的损失。
第七条不可抗力
甲、乙任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力解除后3日内向对方通报不能履行的理由，在提供**主管部门出具的不可抗力证明后，根据情况可延期、部分或全部不履行合同，同时部分或全部免于承担违约责任；但如果甲方未能因不可抗力免除对外商的责任时，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。
第八条适用法律及争议解决
1．本合同未尽事宜，依照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。
2．与本合同有关的任何争议，均由双方协商解决，协商不成，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条合同生效及其他
1．本合同经甲、乙双方授权的代表签字、加盖公章后生效。
2．本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
编号：_______________________
签约地点：________________________________
日期：____________________________________
卖方 ：___________________________________
地址：____________________________________
电话：____________________________________
传真：____________________________________
电子邮箱 ：_______________________________
买方： ___________________________________
地址：____________________________________
电话：____________________________________
传真：____________________________________
电子邮箱 ：_______________________________
买卖双方经协商同意按下列条款成交：
1．货物名称、规格和质量 ：________________________________________
2．数量： ______________________________
3．单价及价格条款 ：______________________________
（除非另有规定，“fob”、“cfr”和“ cif”均应依照国际商会制定的《xx年国际贸易术语解释通则》（incoterms xx）办理。）
4．总价：______________________________
5．允许溢短装： ____%．
6．装运期限
收到可以转船及分批装运之信用证______天内装运。
7．付款条件
买方须于_______前将保兑的、不可撤销的、可转让的、可分割的即期付款信用证开到卖方，该信用证的有效期延至装运期后_____天在中国到期，并必 须注明允许分批装运和转船。
买方未在规定的时间内开出信用证，卖方有权发出通知取消本合同，或接受 买方对本合同未执行的全部或部份，或对因此遭受的损失提出索赔。
8．包装：________________________________________
9．保险：
按发票金额的______%投保__________险，由________负责投保。
10．品质/数量异议
如买方提出索赔，凡属品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，凡属 数量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，对所装货物所提任何异议于保险 公司、轮船公司、其他有关运输机构或邮递机构所负责者，卖方不负任何责任。
11．由于发生人力不可抗拒的原因，致使本合约不能履行，部分或全部商品 延误交货，卖方概不负责。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不 能克服的客观情况。
12．仲裁
因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如果协商不能解决，应提 交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会。按照申请仲裁时该会当时施行的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
13．通知
所有通知用______文写成，并按照如下地址用传真/电子邮件/快件送达给各方。如果地址有变更，一方应在变更后______日内书面通知另一方。
14．本合同为中英文两种文本，两种文本具有同等效力。本合同一式 _____ 份。自双方签字（盖章）之日起生效。
卖方签字：________________
买方签字：________________
甲方（债权人）： 电话：
乙方（债务人）： 电话：
乙方担保人： 电话：
为了不增加债务人偿还欠款的负担，不给债权人带来经济损失，双方经过友好协商，就有关事项达成如下协议：
第一条 还款内容
1.还款金额：人民币12600元（大写 壹万贰仟陆佰元整。）
2.利率：按照6个月分期支付欠款，月利率5%执行。
具体每月支付欠款为：20xx元*(1+5%)=2100元。
3.每月的还款时间：每月25号之前，逾期一天，每天以30元作为惩罚。
4.还款期限：乙方自签订此协议之日起至 年 月 日全部还清债务。
第二条 抵押物
乙方将 作为还款的抵押，并提供文字材料证明。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利息为止。
第三条 甲乙双方的义务
（一）甲方的义务：
1.对乙方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
2.在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给乙方。
（二）乙方的义务：
1.应按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款及利息。
2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的文字材料证明。
第四条 违约责任及其它事项。
1.乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负违约全部责任。按照欠款本金的双倍给予甲方赔偿(即违约后，偿付甲方贰万肆仟元人民币)。
2.如果乙方出现逃逸或者去向不明联系不到本人，则剩余的欠款由担保人予以承担。
第五条 本合同经担保人见证后生效。
本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，担保人留存一份。
甲方签字： 乙方签字：
乙方担保人签字：
签约日期： 签约日期：
售方：
购方：
鉴于售方同意出售，购方同意购买________________（以下简称合同货物），其合同货物的质量、性能、数量经双方确认，并签署本合同，其条款如下：
1.合同货物：___________________________
2.数?量：___________________________
3.原?产?地：__________________________
4.价?格：________________________
5.装船：第一次装船应于接到信用证后30天至45天内予以办理。从第一次装船，递增至终了，应在12个月内完成。
6.优惠期限：为了履行合同，若最后一次装船时发生延迟，售方提出凭证，购方可向售方提供30天的优惠期限。
：由购方办理。
9.付款条件：签订合同后5天（公历日）内购方通过开证行开出以售方为受益人，经确认的，全金额100%的，不可撤销的，可分割的，可转让的，允许分期装船的信用证，见票即付并出示下列证件：
（1）_____售方商业发票；
（2）_____清洁、不记名、背书提单；
（3）质量、重量检验证明。
10.装船通知：购方至少在装货船到达装货港的7天前，将装货船到达的时间用电传通知售方。
11.保证金：
（1）通知银行收到购方开具的不可撤销信用证时，售方必须开具信用证_____%金额的保证金。
（2）合同货物装船和交货后，保证金将原数退回给售方。若出于任何原因，本合同规定的第12条除外，发生无法交货（全部或部分）按数量比例将保证金作为违约予以没收支付给购方。
（3）若由于购方违约或购方不按照本合同第9条规定的时间内，（第12条规定除外）开具以售方为受益人的信用证，必须按保证金相同的金额付给售方。
（4）开具的信用证必须满足合同所规定的条款内容。信用证所列条件应准确、公道，售方并能予以承兑。通知银行收到信用证后，通知银行应给开证银行提供保证金。
12.不可抗力：售方或购方均不承担由于不可抗力的任何原因所造成的无法交货或违约，不可抗力的任何原因包括战争、封锁、冲突、_____、停工、雇主停工、内乱、骚动、**对进出口的限制、严重火灾或水灾或被人们所不能控制的自然因素。
交货或装船时间可能出现延迟，购方或售方应提出证明予以说明实情。
：因执行本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过友好协商方式解决。若经协商不能达成协议时，则提交_____解决。_____地点在__________________由________________________委员会_____，按其法规裁决。_____委员会的裁决是终局裁决，对双方均有约束力。_____费用应由败诉方承担。除进行_____的那部分外，在_____进行的同时，双方将继续执行合同的其余部分。
14.货币贬值：若美元货币发生法定贬值，售方保留按贬值比率对合同价格予以调整的核定权力。
15.有效期限：本合同签字后，在7天内购方不能开出以售方为受益人的信用证，本合同将自动失效。但购方仍然对第11条中第（2）、（3）项规定的内容负责，支付予以补偿。
本合同一式两份，经双方认真审阅并遵守其规定的全部条款，在见证人出*下经双方签字。
售方：___________________
购方：___________________
见证人：___________________
____________________________________
卖 方：_________
地址：_________
邮码：_________
电话：_________
法定代表人：______
职务：_________
买 方：_________
地址：_________
邮码：_________
电话：_________
职务：__________
卖方与买方在*等、互利基础上，经双方协商一致同意按下列条款履行，并严格信守。
第一条 货物名称、规格、包装及唛头：
第二条 数量、单价、总值：
卖方有权在3%以内多装或少装。
上述价格内包括给买方佣金____%按FOB值计算。
第三条 装运期限：
第四条 装运口岸：
第五条 目的口岸：
第六条 保险：由卖方按发票金额110%投保。
第七条 付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在________国的____ 银行见单即付。
该信用证必须在____前开出。信用证有效期为装船后15天在________国到期。
第八条 单据：卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单/重量单;如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。
第九条 装运条件：
1.载运船只由卖方安排，允许分批装运并允许转船。
2.卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。
第十条 品质和数量/重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及/或数量/重量与合同规定不符，除属于保险公司及/或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量/重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，卖方应于收到异议后30天内答复买方。
第十一条 不可抗力：由于不可抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即电报通知买方。如果买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由有关机构出具的事故的证明文件。
第十二条 因执行本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等的约束力，仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。
卖 方：____________(盖章)
代表人：____________
买 方：____________(盖章)
代表人：____________
____年__月__日订立
——海运出口货物订舱合同(5)份
甲 方： （委托人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
乙 方： （代理人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口代理订舱事宜达成如下合同：
1、乙方同意接受甲方的委托，代理甲方办理有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2、甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3、乙方应及时向甲方提供船期预报以及船公司截止接单日期。上述船期预报不构成双方对船舶驶离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4、甲方应根据船期预报，在船公司截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
5、甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见_____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。
对于货物本身以及货物包装不当造成的损失，仍应由甲方承担。
6、乙方在接到甲方的订舱单后，应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
7、乙方接到甲方的订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装船____天前向乙方出具书面更改单，注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。
8、对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。如标注的运费单价有误或者甲方与船公司之间订有优惠运价，甲方应于上述期限届满前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
9、对于其他运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价和运费支付的最后期限，甲方应于上述期限届满前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。
10、为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向船公司垫付有关运费。甲方应在运费支付期限届满之前，将乙方所垫付的运费支付至乙方指定的账户，因乙方计算错误而多垫付的部分除外。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11、对于港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的账单后___工作日之内支付至乙方指定的账户。为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向有关部门垫付相应费用。甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内，将乙方垫付的费用支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的.比例向乙方支付违约金。
12、对于乙方的代理费用，甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
13、对于第8、9、10、11、12条所涉及的各项费用，甲、乙双方可以协商以包干费用的形式支付。如遇有关费用调整，双方应根据实际情况相应调整包干费率。
14、对于预付运费条款下的出口货物，在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前，即使船公司签发了提单，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
15、乙方在代理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，并对因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_____元人民币或每公斤_____元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
16、如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
17、本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交上海国际航运仲裁院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
18、本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为______天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长______天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
19、本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式____ 份。
甲方： 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
____年__月__日 ____年__月__日
甲 方： （委托人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
乙 方： （代理人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口代理订舱事宜达成如下合同：
1、乙方同意接受甲方的委托，代理甲方办理有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2、甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3、乙方应及时向甲方提供船期预报以及船公司截止接单日期。上述船期预报不构成双方对船舶驶离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4、甲方应根据船期预报，在船公司截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
5、甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见_____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。
对于货物本身以及货物包装不当造成的损失，仍应由甲方承担。
6、乙方在接到甲方的订舱单后，应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
7、乙方接到甲方的订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装船____天前向乙方出具书面更改单，注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。
8、对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。如标注的运费单价有误或者甲方与船公司之间订有优惠运价，甲方应于上述期限届满前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
9、对于其他运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价和运费支付的最后期限，甲方应于上述期限届满前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。
10、为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的.特别授权可以代替甲方先行向船公司垫付有关运费。甲方应在运费支付期限届满之前，将乙方所垫付的运费支付至乙方指定的账户，因乙方计算错误而多垫付的部分除外。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11、对于港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的账单后___工作日之内支付至乙方指定的账户。为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向有关部门垫付相应费用。甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内，将乙方垫付的费用支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
12、对于乙方的代理费用，甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
13、对于第8、9、10、11、12条所涉及的各项费用，甲、乙双方可以协商以包干费用的形式支付。如遇有关费用调整，双方应根据实际情况相应调整包干费率。
14、对于预付运费条款下的出口货物，在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前，即使船公司签发了提单，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
15、乙方在代理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，并对因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_____元人民币或每公斤_____元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
16、如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
17、本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交上海国际航运仲裁院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
18、本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为______天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长______天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
19、本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式____ 份。
甲方： 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
____年__月__日 ____年__月__日
甲 方： （委托人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
乙 方： （代理人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口代理订舱事宜达成如下合同：
1、乙方同意接受甲方的委托，代理甲方办理有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2、甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3、乙方应及时向甲方提供船期预报以及船公司截止接单日期。上述船期预报不构成双方对船舶驶离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4、甲方应根据船期预报，在船公司截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
5、甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见_____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。
对于货物本身以及货物包装不当造成的损失，仍应由甲方承担。
6、乙方在接到甲方的订舱单后，应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
7、乙方接到甲方的订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装船____天前向乙方出具书面更改单，注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。
8、对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。如标注的运费单价有误或者甲方与船公司之间订有优惠运价，甲方应于上述期限届满前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
9、对于其他运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价和运费支付的最后期限，甲方应于上述期限届满前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。
10、为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向船公司垫付有关运费。甲方应在运费支付期限届满之前，将乙方所垫付的运费支付至乙方指定的账户，因乙方计算错误而多垫付的部分除外。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11、对于港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的账单后___工作日之内支付至乙方指定的账户。为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向有关部门垫付相应费用。甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内，将乙方垫付的费用支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
12、对于乙方的代理费用，甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
13、对于第8、9、10、11、12条所涉及的各项费用，甲、乙双方可以协商以包干费用的形式支付。如遇有关费用调整，双方应根据实际情况相应调整包干费率。
14、对于预付运费条款下的出口货物，在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前，即使船公司签发了提单，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
15、乙方在代理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，并对因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_____元人民币或每公斤_____元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
16、如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
17、本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交上海国际航运仲裁院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
18、本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为______天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长______天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
19、本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式____ 份。
甲方： 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
____年__月__日 ____年__月__日
甲方：________(托运人)
法定代表人：________
法定地址：________
邮编:________
经办人：________
联系电话：________
传真:________
银行帐户：________
乙方：________公司(承运人)
法定代表人：________
法定地址：________
邮编:________
经办人：________
联系电话：________
传真:________
银行帐户：________
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口订舱事宜达成如下合同：
1、乙方同意接受甲方的委托办理甲方有关货物的海运出口订舱事宜(具体货物品名、数量、装卸港等以甲方提交的订舱单为准)。
2、甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4、甲方应根据船期预报，在截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法力口载的货物，乙方不承担任何责任。
5、甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。
对于货物本身以及货物包装不当造成的第三方的损失，仍应由甲方承担。
6、乙方在接到甲方的订舱单后，应立即办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
7、乙方接到甲方的订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装船--天前向乙方出具书面更改单，注明日期并力口盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。船舶在开航前，甲方要求解除订舱的，参照《海商法》的有关规定办理。
8、对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的帐户支付运费。如标注的运费单价有误，甲方应在船舶开航前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
10、甲方应在运费支付期限届满之前，将运费支付至乙方指定的帐户。对于逾期支付的款项，甲方应应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11、港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内支付至乙方指定的帐户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
12、对于预付运费条款下的出口货物，在甲方耒结清所有费用之前，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
13、乙方在办理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，对于因乙方的过失而导致甲方遭受的损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_____元人民币或每公斤____元人民币的责任限额，两者以较低的.限额为准。
14、如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
15、本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交海事法院审理。
或者本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交中国海事仲裁委员会，根据该会的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
16、本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为一天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长____天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
17、本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及引、充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式_____份。
甲方：________乙方：________
日期：________日期：________
甲 方： （委托人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
乙 方： （代理人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口代理订舱事宜达成如下合同：
1、乙方同意接受甲方的委托，代理甲方办理有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2、甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3、乙方应及时向甲方提供船期预报以及船公司截止接单日期。上述船期预报不构成双方对船舶驶离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4、甲方应根据船期预报，在船公司截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
5、甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见_____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。
对于货物本身以及货物包装不当造成的损失，仍应由甲方承担。
6、乙方在接到甲方的订舱单后，应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
7、乙方接到甲方的订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装船____天前向乙方出具书面更改单，注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。
8、对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。如标注的运费单价有误或者甲方与船公司之间订有优惠运价，甲方应于上述期限届满前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
9、对于其他运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价和运费支付的最后期限，甲方应于上述期限届满前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。
10、为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向船公司垫付有关运费。甲方应在运费支付期限届满之前，将乙方所垫付的运费支付至乙方指定的账户，因乙方计算错误而多垫付的部分除外。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11、对于港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的账单后___工作日之内支付至乙方指定的账户。为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向有关部门垫付相应费用。甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内，将乙方垫付的费用支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
12、对于乙方的代理费用，甲方应在收到乙方转来的`账单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
13、对于第8、9、10、11、12条所涉及的各项费用，甲、乙双方可以协商以包干费用的形式支付。如遇有关费用调整，双方应根据实际情况相应调整包干费率。
14、对于预付运费条款下的出口货物，在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前，即使船公司签发了提单，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
15、乙方在代理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，并对因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_____元人民币或每公斤_____元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
16、如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
17、本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交上海国际航运仲裁院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
18、本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为______天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长______天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
19、本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式____ 份。
甲方： 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
____年__月__日 ____年__月__日
——出口货物代理协议实用五份
甲方：______
地址：______
乙方：______
地址：______
本着友好合作，互惠互利的原则，经双方友好协商达成以下协议：
一、甲方责任
1、甲方应在货物进、出口前一天向乙方提供报关所需要的资料，以便乙方报关；
2、甲方如更改报关资料，必须及时通知乙方；
3、甲方提供的报关资料应与实际进、出口货物相符、符合海关规定，如因此所引起的责任和损失将由甲方承担。
二、乙方责任：
1、甲方将其进出口报关业务委托于乙方，乙方受托代理甲方向海关申报，并予以提供优质服务，上门到甲方收取报关资料；
2、乙方必须根据甲方提供的单据如实向海关申报，如果因乙方报关业务原因导致货物不能按时进、出口，则所有责任和损失将由乙方承担；
3、乙方应在自报关之日起，10个工作日内退回核销单、报关单退税联等单证，以便甲方办理退税，如因退单原因造成的退税损失，将由乙方承担。
三、费用乙方负责将甲方报关单据送达乙方在口岸海关办事处，乙方向甲方收取报关劳务费（出口：元/票；进口：元/票）（含打单费、打印海关退税联、核销联、快递费用）；如有商检换单及代理、重编号、重打单、熏蒸、查柜、拼柜、退运、退关及港口建设费等，按实际发生凭有效单据结算。
四、结算按31―60天结算方法，即每月10日前（逢节假日顺延），乙方将上月甲方所发生的所有费用结算单传真或送给甲方经办人，经甲方确认无误后，乙方开具普通发票给甲方，甲方在10个工作日内将费用汇到乙方指定的账户。
五、特别约定：
1、乙方需及时将清关情况反馈给甲方，如遇海关审单中心退单，乙方应尽快联系海关，在明确退单原因后，应尽快通知甲方，并提供相关解决方案；
2、甲、乙双方互为战略伙伴关系，互利互惠，当因各种原因出现清关困难时，甲乙双方应互相配合，乙方将尽已所能作延伸服务，共同解决清关问题。
六、争议解决：双方协商不成时，均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
此协议一式二份，于签字之日起生效，有效期为一年。
未尽事宜，双方本着真诚合作的精神，共同协商解决。
甲方（盖章）：______
乙方（盖章）：______
授权代表：______
授权代表：______
签字日期：____________
签字日期：______
甲方：___________________________
乙方：___________________________
甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方代理海运出口货运业务事宜，达成协议如下：
一、双方职责
1.作为甲方的'货运代理，应定期向甲方提供海运出口船期表及其它有关信息。
2.甲方应根据出口货运委托书的要求，填制内容正确、完善、真实的委托书并加盖公章交乙方配船。如需指装船舶或船公司则应在委托书上注明。
3.乙方应对甲方的出口货运资料进行认真的审核，根据甲方要求的装箱，效期及备货情况进行配船，并及时将配船舱回单交甲方以便安排有关事宜。
4.甲方负责按时提供乙方工作所需的资料及相应的配合(资料：收货人全称、地址、电话、货物名称、型号、数量、毛重、净重、立方数、目的港、单价、总价、海关编码、核销单、报关委托书等，以便我司做单证用)甲方须提前7天提供给乙方，如提供资料等迟延原因而导致的后果，乙方不承担相应的责任。
5.甲方如要求更改资料，须出具书面更改单，在船开航前___________天通知乙方，如因变更资料而产生的费用，由甲方承担。
6.______海运费：______ ______至工厂内陆运价为：____________。
二、费用与结算
1.经甲方要求，乙方同意按以下第____种方式结算当月海运费及有关费用。
(1)付款放单 (2)备用金 (3)转帐 (4)汇票
2.甲方须按协议约定的时间支付乙方海运费及有关费用。如因甲方原因不能履行付款责任，乙方有权留置甲方的货物、提单和有关单据，由此产生的责任和费用由甲方承担。
3.乙方在船开航后第二天，直接将电放提单传真给贵司。并在____________天内，在甲方结清货款的前提下，将核销单退给乙方。
三、其它条款
1.出口货运委托书是协议的组成部分，是本协议分期执行协议标的的要约与承诺。
2.协议的海运费及国内段有关费用，如遇国家颁布价格和船公司运价调整时，双方应及时通知对方并作好相应调整。
3.本协议尽事宜，双方应友好协商解决。如不成由乙方所在地法院裁决。
4.协议从签字之日起生效，有效期为一年。到期双方如无异议，协议自动顺延。如任何一方提出异议或终止协议，必须提前一个月以书面形式通知对方。
5.本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：_____________
签章：_____________
乙方：_____________
签章：_____________
日期：_____________
合同编号：_______
签订时间：_______
签订地点：_______
甲方：_______
乙方：_______
甲乙双方本着*等互利、友好协作的原则，经协商，就甲方与乙方联合经营出口业务达成如下协议：
一、 甲方责任：
1、甲方与乙方联合经营出口_______产品，具体品名、规格、数量及价格等以出口合同为准。
2、协助乙方对外索赔，由此产生的费用由乙方承担。
3、提供本协议每一票出口货物所需出口相关单证。
4、负责向银行办理交单议付手续和收结汇。甲方在收到结汇水单、出口核销单、报关单及乙方提供的增值税发票(经国税局认定为真实有效的增值税发票)后三个工作日内，按结算比率(详见结算表)将款项(扣除银行和甲方代垫费用)付至乙方工厂;如汇率变化，按新汇率执行。若外汇货款到帐发生在每月的1―10日期间，则货款先按1美元： 8.05元人民币付给乙方，余款延至每月10日后付给乙方。
5、负责办理外汇核销手续。
二、乙方责任：
1、负责办理本协议每一票外销合同项下的货物订仓、排载、装运、报关、报检、保险及编制有关单据等手续，甲方积极协助乙方办理上述手续。
2、乙方对货物的质量、数量、包装、交货期负责，因货物质量、数量、包装、交货期以及不可抗力等原因造成的损失由乙方承担。
3、负责联系境外客户，通知境外客户将外汇货款支付到甲方指定的银行帐户，或开立以甲方为受益人的即期不可撤消信用证。所有因外商索赔，外商违约或者其他原因造成本协议外销合同未能履行、延迟履行、部分履行或履行不符合约定条件，使甲方未能按时收汇核销或无法收汇核销，乙方承担由此产生的一切经济损失和法律责任。
4、乙方异地自理报关的，应接受甲方监督管理，并提前5天将出货计划和需要领取的单证传真给甲方。所领取的单证应在30天内归还甲方，乙方应保证合法、安全地使用甲方提供的'单证，如发生单证丢失、使用不当和延误等情况，所引起的一切后果和经济损失由乙方承担
5、乙方应遵守国家法律、法规和各项规定，乙方对甲方在授权范围内依本协议所做的一切行为承担法律责任。若乙方在执行本协议过程中因假冒商标、假冒产地或商标侵权等违法违纪导致甲方经济和声誉损失，乙方负全部责任。
6、乙方必须在报关出口后60天内提供与本协议项下每批货物的出口报关单相符的，由供货工厂开具的增值税发票，承担增值税发票不合法、不准确、不正确而导致甲方无法退税或造成骗税行为的经济损失和法律责任。如乙方提供的增值税发票、关单、核销单系伪造或有其他与税务局等国家管理机关要求不符之处，甲方有权拒付相当于应退税款的余款。
7、乙方应督促境外客户按时付汇，保证甲方能在报关出口后3个月内收回外汇。若无法按时收汇核销而导致无法退税的，乙方应承担由此产生的一切经济损失和法律责任。
8、若由于乙方原因导致无法退税的，乙方仍需安排外汇到帐，且必须开具普通商业发票给甲方，同时甲方向乙方收取出口报关金额1%的手续费;若乙方无法安排外汇到帐或无法开具普通商业发票给甲方，由此产生的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。
三、货款结算：
1、甲方应付乙方货款以净收汇按以下结算比价表计算：出口退税率 结算及开票比价(美元:人民币)13%
2、乙方应按开票比价足额开具增值税发票，开票不足的应退税款由乙方承担。
3、甲方付给工厂的货款应通过银行汇付，收款人必须与开票单位相一致。
四、信用证审证条款：甲方收到信用证后翻译并传真给乙方，由乙方决定是否接受，经书面确认后传真给甲方。
五、如遇国家汇率有较大幅度变动或国家调整退税率，甲乙双方另行商定补充协议，其补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、签约期限从 _______年_______ 月_______ 日至 _______年 1_______2 月 _______日。
七、本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。若发生纠纷，依据《中华人民共和国民法典》的有关规定在合同签约地管辖法院诉讼解决。
八、本协议正本一式二份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方：_______乙方：_______
代表(签字)： _______代表(签字)：_______
甲方(盖章)： _______乙方(盖章)：_______
日期：_______日期：_______
委托人（甲方）：_____________
住所：_____________
营业执照注册号：_____________
法定代表人（负责人）：_____________
代理人（乙方）：_____________
住所：_____________
营业执照注册号：_____________
法定代表人（负责人）：_____________
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，本着自愿、*等、诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方代理______________________________（以下简称项目）事宜，经协商达成一致，为明确各自权利与义务，签订本合同。双方承诺并保证依约履行。
一、委托代理事项乙方接受委托，为甲方办理货物（进）出口手续，所有（进）出口货物均须符合国家法律规定许可经营的范围之内。甲方委托乙方以___________（甲方乙方双方）名义签订外贸合同，（进）出口下列货物：
（1）____________________________________________。
（2）____________________________________________。
（3）____________________________________________。
（4）____________________________________________。
二、委托代理权限甲方授权乙方在本合同约定的授权范围内实施外贸代理行为，乙方接受委托，负责对外联络、对外签订和协助甲方执行货物买卖合同（以下简称外贸合同）。外贸合同签订前，乙方应将外贸合同文本提交给甲方审查，经甲方书面同意后，按照本合同第一条约定以___________名义签订外贸合同。
三、委托代理期限自本合同签订之日起至________年____月____日止。
四、甲方权利和义务
1、按照国家有关法律法规规定，如项目需要办理__________（进口出口）许可，甲方负责提供乙方所需相应单据、文件。
2、甲方应在实际进（出）口之前将进口详细计划告知乙方。并提**品的品名、数量、重量、价格、产地、贸易国等，以便乙方及时开始准备工作。甲方应保证上述资料完整准确，并做到单货相符、单单相符、单证相符。若因甲方提供信息有误或延迟而造成额外费用，甲方应承担全部责任。
3、甲方应积极配合乙方做好通关手续，随时提供海关所需资料，并提供必要协助。
4、有权参加商务谈判，对合同价款和合同条款进行确认。
5、有权对外贸合同文本进行审查，并对外贸合同文本提出修改意见，对合同的技术部分内容负责。
6、对于涉外索赔，应提交必要的索赔文件，并积极协助乙方及时对外索赔。
7、按照本合同约定和乙方资金使用计划向乙方支付货款、代理费及其他款项，并办理财务结算。
五、乙方权利和义务
1、在甲方授权范围内按时完成代理工作，以___________名义签订并履行外贸合同。
2、根据甲方的要求，对外发出正式询价或招标文件，组织和安排对外交流、谈判、签约工作，技术交流除外。
3、负责办理与项目有关的外商来华邀请电函，协助办理外商来华签证手续。协助甲方办理甲方本项目出国团组的出国手续。
4、负责外贸合同中商务部分谈判，向甲方如实提供市场行情、客户情况等有关经营信息，与甲方共同协商谈判策略，经甲方书面同意后签订外贸合同。
5、除非本合同另有约定，乙方负责按照国家有关法律法规规定到国家相关行政主管部门办理项目所需的各种手续，包括不限于申请、登记、备案、许可。
6、外贸合同履行过程中，乙方应及时向甲方通报有关情况，会同甲方及时解决出现的问题。
7、在外贸合同履行过程中，因外商不履行其合同义务导致外贸合同不能履行、不能完全履行、延迟履行的，乙方负责按照外贸合同的有关约定，及时处理有关争议和对外索赔，或采取甲方可接受的其它补救措施。
8、收到甲方按照乙方资金使用计划支付的相关款项后及时办理对外付款或按外贸合同催款，按照约定和甲方办理财务结算，办理清关、提运、保险、商检、入库以及国内外运输等事宜。
六、货款、费用及结算
1、外贸合同项下价款，乙方应于每笔付款事项前____日向甲方发出资金使用计划，甲方确认无误后将每笔支付款的配套人民币（汇率暂按__________计算，实际汇率按购XX银行公布的汇率牌价多退少补）汇到乙方的开户行账号。乙方负责在收到上述款项后的____日内，办理税务证明、购汇和按外贸合同约定及时对外付汇，并在货物清关后____日内向甲方开具发票，海关完税凭证和国外发票的正本，以便甲方办理入库验收及财务核销。
2、外贸合同项下价款，乙方按收（汇）款日，中国人民银行公布的人民币汇率基准价结**民币，扣除相应代理费和其它应由甲方承担的费用，并在收到后____日内将价款转付给甲方。
3、代理费按进口合同金额的______%收取。若不足人民币_________元，则按人民币_________元收取。
4、在通关过程中发生的其他费用，如仓费、法定商检费、查验费、保险费、运杂费等，以海关、商检、船务、运输公司开据的发票为准，由乙方按实际发生数与甲方结算。
七、违约责任如果本合同任一方未能履行本合同的全部或任一条款、或者以其他方式违反本合同，该方应向另一方承担应履行不能或违约而给对方造成的'损失。所有因此履行不能或违约而造成的间接或偶然损害或损失应排除在外。本合同以及《中华人民共和国合同法》规定的、守约方对违约方的其他任何权利不受影响。
八、不可抗力条款因不可抗力造成无法履行或不能如期履行本合同时，根据不可抗力的实际影响，部分或全部免除未能履行合同一方的责任。
九、适用法律本适用中华人民共和国法律，若有其他未尽事宜，在双方友好协商未果时直接适用相关法律、法规的规定。
十、争议的解决有关本合同及其履行中发生的争议，双方应积极、友好地协商解决。如果在一方书面通知另一方该争议的存在后____日内协商不成的，应将该合同提交_______________仲裁机构，依该仲裁机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。十一、其他
1、由双方在合作过程中达成的其他合同，经双方确认签字后即成为本合同之不可分割部分，其效力及有效期与本合同相同。在中国法律所许可的范围内，任何一方未行使或延迟行使其合同的任何权利，不得视为对其权利的放弃。其行使单项或部分权利也不得排除对权利将来的行使。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同自双方签字盖章之日起生效，两份合同具有相同的效力。
甲方（盖章）：_____________
法定代表人（签字）：_____________
日期：________年____月____日
乙方（盖章）：_____________
法定代表人（签字）：_____________
日期：________年____月____日
协议编号：
签订日期：
签订地点：
委托方（甲方）： 代理方（乙方）：__________实业投资有限公司
地址： 地址：
邮编： 邮编：
电话： 电话：
传真： 传真：
甲、乙双方经友好协商， 就乙方代理甲方出口货物一事， 达成以下条款：
第一条 代理协议的订立：
（一）乙方代理甲方出口的货物的状况：
1、品名：
2、数量：
3、质量：
4、规格：
5、包装：
6、成交条件：以经乙方确认的、甲方与外商成交的条件为准。
（二）代理协议的形式： 协议的订立及修改均需以书面形式（含传真）， 否则不发生效力。
（三）甲方义务：
1、如实提供与订立协议有关的主要事实和情况；
2、对本协议以及乙方根据本协议与国外买方签订的外销合同的条款进行充分的了解， 对各方的权利义务， 各方免除或者限制各自责任的条款有充分的注意。
（四）乙方义务：
如实提供与订立协议有关的主要事实和情况；
第二条 代理协议的执行：
乙方接受甲方的委托， 与外商签订外销合同， 合同号为__________， 此外销合同为乙方代理甲方出口货物的有效依据， 为本代理协议不可分割的一个部分。
（一）甲方的义务：
1、对外销合同承担的义务：
（1）承认乙方代表甲方签订的外销合同条款对"卖方"权利和义务的规定。
（2）收到乙方交来的外销合同副本后，立即进行核对。 如发现与其原要求有不符点，在收到合同后3个工作日内以传真或电报通知乙方。否则，视为甲方已接受该外销合同，承担该外销合同的权利和义务。
（3）未经乙方同意，甲方不得自行就出口合同条款对外作任何形式的承诺，亦不得自行与外商变更或修改出口合同。
（4）甲方同意或默视同意的出口合同条款，甲方不得由于条款本身的缺陷引起的损失向乙方要求补偿。
2、出口货物：
（1）甲方提供的货物应符合本协议规定的数量、质量和规格，并须按照协议规定的方式进行包装。
（2）提供货物的品质证明文件。
（3）按乙方指令日期前将协议约定的全部货物运到______。
（4）向乙方提供增值税专用发票和专用缴款书，协助乙方办理出口所需手续。
3、费用：
（1）承担乙方因代理出口产生的运输费、商检费、港口运杂费、仓储费、报关费、_____费及银行手续费、寄单费等所有有关费用。
（2）根据实际出口货物的数量计算总货款，并根据此总货款向乙方支付___%的代理费。
（二）乙方义务：
1、对外成交后，及时将外销合同副本送交甲方。
2、办理出口所需的商检，报关，对外运输等手续，并对外议付。
3、根据外销合同收到外商的付款后，在______个工作日内按照付款当日银行公布的外汇买入价，将外汇折算**民币支付给甲方。
第三条 违约责任：
（一）甲方必须严格执行本协议： 因甲方未按协议规定履行义务，导致出口合同不能履行、不能完全履行、迟延履行或履行不符合约定条件的，委托方应偿付代理方为其垫付的费用、税金及利息，支付约定的代理费，并承担乙方因此对外承担的一切责任。
当外商提出索赔时，乙方应及时向甲方转交外商提供的索赔证件，甲方接到索赔证件后，应根据出口合同和代理协议及时理赔。乙方应向甲方及时通报对外理赔情况。
如外商因索赔提出_____或诉讼时，乙方应按出口合同和代理协议的规定及时应诉，积极办理对外交涉，并及时将进程和结果通报甲方。甲方有义务协助乙搜集证据，并最终承担诉讼或_____结果和承担由此而发生的一切费用。
（二）乙方必须严格执行本协议： 因乙方未按协议规定履行义务，导致出口合同不能履行、不能完全履行、迟延履行或履行不符合约定条件的，乙方应赔偿甲方因此受到直接经济损失，但不包括预期利润。
（三）因外商原因导致外销合同延迟履行、不完全履行或不能履行时， 使乙方不能履行本代理协议的， 乙方不承担责任。但在甲方书面提出要求并提供费用及协助下， 乙方有义务向外商交涉索赔，但所产生的费用由甲方承担。
第四条 不可抗力
甲方或乙方因不可抗力事件，不能履行全部或部分代理协议的，免除相互间的全部或部分责任，但双方应在得知不可抗力事件发生之日起______日内通知对方，并提供有关机构出具的证明，以便乙方与外商交涉，免除乙方对外商的责任。
第五条 争议解决：若产生争议，双方需友好协商，达成补充协议。若协商不成，任何一方可向代理人所在地人民法院提起诉讼。
第六条 附加条款：本协议一式两份，具有同等的法律效力。自协议双方盖章之日起实施。
委托方：（盖章） 代理方：（盖章）
授权代表：__________（签字） 授权代表人：__________（签字）
签约日期：________年_____月_____日
——代理出口货物合同范本五份
本协议各方当事人
甲方（代理方）：___________________ 协议编号：__________________
法定代表人：_______________________ 签订地址：__________________
乙方（委托方）：___________________ 签订日期：____年____月____日
法定代表人：_______________________
鉴于:公司原与_____集团下属的_____有限公司签署的《代理出口协议》已超过_____年，按照交易所的有关要求，需要重新履行审议程序；现公司根据实际情况将原协议进行订并于_____年_____月_____日重新签署如下：
甲乙双方本着诚实信用,_____互惠互利的原则,经过友好协商，根据《民法典》的有关规定，就代理出口事宜，在共同受益的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。
一、合作事项
1.1出口区域
乙方委托甲方代其向中国大陆（不含港澳台地区）以外的市场上出口_____系列家电产品。
1.2代理出口的商品说明：
1.3有效期
有效期自生效之日起_____年。
二、甲方的权利和义务：
2.1甲方同乙方指定的外方签订外销协议，该协议内容需要由乙方在签订前确认并负责，并经甲方同意。
2.2甲方同乙方指定的供货方签订购货协议或三方购货协议，该协议内容需由乙方在签订前确认并负责，并经甲方同意。
2.3按照乙方提供的货物数据及时制作出口报关运输及随寄需要的发票、装箱单、货运委托书、保险单等单据。
2.4在自身能力允许的情况下，对需办理出口配额和许可证等的货物，在受到乙方委托后应该积极予以***手续及时取得有关单证，但免除不能及时取得有关单证的责任。
2.5货物若需甲方负责商检，甲方则应及时认真作好商品的商检通关工作，以免延误通关等后续工作的进行。
2.6在甲方负责报关运输的方式下，积极联络货运代理公司进行定仓保险等事务，保证出口货物安全、及时顺利的出口清关，不延误指定装船日期，但对货物的真实性由乙方负责。
2.7及时做好货款在各种方式下的结汇工作，按约定的结算方式同乙方进行结算并规定比例收取代理费。
2.8作好货款的核销工作，催促乙方在指定的期限内收到外汇货款，及时收回外汇核销单及出口报关单，在规定的期限内完成外汇核销。
2.9若货物需退税的，在收到乙方提供的按退税机关规定的完整的退税凭证后应及时完成退税工作，按协议的结算款项同乙方结算。
2.10积极协助应由乙方完成的各项其他工作，在外贸上给予能力范围内的各种支持。
三、乙方的权利和义务：
3.1对甲方同外方及供货方签订的协议内容负责，并承担不能完成协议的一切后果。
3.2按时、按量、按质准备货物，货物备妥后及时把规格、数量、质量、包装、毛净重等数据告诉甲方，以便甲方及时制作各种单据。
3.3对需要出口配额及许可证的货物，应办理相关的申请手续，甲方予以协助完成。也可以委托甲方在能力范围内予以全权办理。但承担甲方不能及时取得该些单证的后果。
3.4若由乙方负责货物的商检、订仓、保险及海关清关等工作，乙方应同时承担由此所产生的各种费用。并保证报关单据上的货物与实际装船出口的货物在品质、规格、数量上的完全一致，负责承担由此产生的一切责任和后果。
3.5应积极催促外方在指定的期限内(出口报关后三个月内)将货款汇入甲方的指定账户，并承担不能收到外汇货款和收汇晚于规定期限的一切责任和后果。对于收汇超过三个月的应事先经甲方同意。实际收汇金额低于报关金额不得超过500美元。
3.6按协议规定与甲方进行货款计算和支付出口代理费(结算方式单独列项)。
3.7在出口清关后的收回出口外汇核销单和出口报关单(核销联)并交于甲方。交于甲方的时间必须在出口报关(以出口报关单上出口时间为准)后90天内，以便甲方及时进行外汇核销。
3.8对于要出口退税的业务，乙方必须在出口后4个月内保证甲方完成出口核销。对于核销所需要单据遗失或修改的业务必须在4个月内通知甲方，由甲方到税务机关办理出口退税延期手续;出口报关单(退税联)必须在出口报关(以出口报关单上的出口为准)后60天内交于甲方，对于出口报关单退税联遗失或修改的业务必须60天内通知甲方，由甲方到税务机关办理出口退税的延期手续;应在该货物清关后(以出口报关单出口的时间为准)最迟60天内将出口对应的增值税发票交于甲方，并且增值税发票开票时间在20天内。对于超出上述期限的，造成不能退税的，甲方不承担责任。对于各种退税单据由于有各种错误记录、未通过退税部门的验证及不符合税务机关关于出口退税的规定从而不能进行退税的由乙方自行负责，乙方必须退回甲方向乙方支付的退税款项。如国家出口退税政策变动的，双方应另行协商。
3.9积极协助甲方办理其他需甲方完成的工作，协调好中外各方的工作情况。
四、结算约定条款：
4.1纯代理方式：
4.1.1按货值的_____%征收出口代理费，最低不少于人民币___元。
4.1.2乙方同时承担货款在结算中我方所产生的银行费用和清关费用及运输费用。
4.1.3对于外汇的折人民币汇率按甲方在银行结汇时提供的结汇汇率为准。
4.1.4具体资金支付：
A.T/T方式下：甲方在收到外方的外汇货款后，按汇率折算人民币后两个工作日内将该笔货款扣除代理费后汇入乙方的指定账户。
B.在L/C和托收方式下，甲方将全套准确有效的单据交到指定的议付银行后，在外汇货款进账后，按汇率折算**民币后两个工作日内将其扣除代理费后汇入乙方指定账户。甲方交给银行的单据不管是甲方还是乙方制作的必须通过乙方确认，同时乙方将对由于单据不符等原因造成不能得到银行偿付的情况承担责任和由此产生的一切后果。
4.2在出口退税的方式下：
4.2.1对于外汇的折人民币汇率按甲方在银行结汇时银行提供的结算汇率为准
4.2.2乙方同时承担货款在结算中我方所产生的银行费用和清关费用及运输费用
4.2.3甲方按照乙方出口货物价格RMB/USD收取代理费;在扣除双方约定的杂费后(如银行费用、利息、办证费等)，甲方账面余额凭乙方开具的等额发票支付给乙方。
4.2.4甲方支付货款的前提条件是必须及时收到乙方开给甲方规定数额的经税务部门验证通过的增值税发票(乙方必须在货物出运清关后60天内收回)和在收到国外的外汇货款之后才能支付给乙方。否则甲方有权拒付该笔货款。
4.2.5具体资金支付：
A.T/T_____方式下：甲方在收到外方的外汇货款后，按汇率折算**民币后在符合上述结算条件下在两个工作日内将货款支付给乙方。
B.在L/C_____和托收的方式下，甲方将全套准确有效单据交到指定的议付银行后，在外汇货款进账后，按汇率折算**民币后两个工作日内将其扣除代理费后汇入乙方指定账户。甲方交给银行的单据不管是甲方还是乙方制作的必须通过乙方确认，同时乙方将对由于单据不符等原因造成不能得到银行偿付的情况承担责任和由此产生的一切后果。
4.3不管何种结算，若需甲方返还利润部分的，乙方都必须开来合法的发票后，甲方才能返还利润部分。
4.4但乙方将承担增值税票由于存在各种错误记录、未通过退税部门的验证及该发票和全套出口报关单未能按规定期限及时交给甲方从而不能进行退税的责任和后果，同时乙方也必须及时退还甲方之前所得到的大于收汇的那部分金额的货款。
五、其它约定条款：
5.1乙方保证出口的货物是遵守国家的各项法律、法规的合法的货物，否则承担由此产生的一切责任和后果。
5.2代理过程中货物的质量问题由乙方全权负责，发生质量问题时由乙方全权处理，甲方协助乙方处理各种索赔、赔付等事宜。
5.3甲方保证乙方的商业秘密，并保证不以任何形式擅自利用乙方的客户渠道及商业资料，否则将赔偿乙方由此造成的一切经济及法律后果。
5.4本协议在执行过程中由于产生各种双方无法预料的问题(如国家政策发生变化等)，双方将及时进行协商解决，合理调整本协议的有关内容，或拟订补充协议加以规定，该补充协议也将视为本协议的有效部分。
5.5甲乙双方需终止本协议的，必须提前2个月以书面的形式通知对方，且之前所签订对外及对内协议必须执行完毕。
5.6若产生一方违反本协议条款或产生了争议和分歧，都应本着友好的态度进行协商解决，协商不成的任何一方都有权向法院提请法律诉讼。
5.7本协议经甲乙双方签字盖章后生效，正本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，二份具有同等的法律效力。
5.8本协议有效期从生效之日起的五年内有效。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
甲 方： （委托人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
乙 方： （代理人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口代理订舱事宜达成如下合同：
1、乙方同意接受甲方的委托，代理甲方办理有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2、甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3、乙方应及时向甲方提供船期预报以及船公司截止接单日期。上述船期预报不构成双方对船舶驶离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4、甲方应根据船期预报，在船公司截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
5、甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见_____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。
对于货物本身以及货物包装不当造成的损失，仍应由甲方承担。
6、乙方在接到甲方的订舱单后，应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
7、乙方接到甲方的订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装船____天前向乙方出具书面更改单，注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。
8、对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。如标注的运费单价有误或者甲方与船公司之间订有优惠运价，甲方应于上述期限届满前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
9、对于其他运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价和运费支付的最后期限，甲方应于上述期限届满前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。
10、为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向船公司垫付有关运费。甲方应在运费支付期限届满之前，将乙方所垫付的运费支付至乙方指定的账户，因乙方计算错误而多垫付的部分除外。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11、对于港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的账单后___工作日之内支付至乙方指定的账户。为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向有关部门垫付相应费用。甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内，将乙方垫付的费用支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
12、对于乙方的代理费用，甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
13、对于第8、9、10、11、12条所涉及的各项费用，甲、乙双方可以协商以包干费用的形式支付。如遇有关费用调整，双方应根据实际情况相应调整包干费率。
14、对于预付运费条款下的出口货物，在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前，即使船公司签发了提单，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
15、乙方在代理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，并对因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_____元人民币或每公斤_____元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
16、如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
17、本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交上海国际航运仲裁院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
18、本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为______天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长______天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
19、本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的`一部分。本合同正本一式____ 份。
甲方： 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
____年__月__日 ____年__月__日
甲方（委托方）：乙方（代理方）：甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方______________________________________________事宜，依据《民法典》有关规定，签订本合同以资双方共同遵照履行。
一、授权范围
1、甲方以其拥有的出口客户和渠道与乙方进行出口业务合作，甲方承诺其拥有的出口客户和渠道没有侵犯第三者的权益，进行的出口业务内容合法，无欺诈等行为，否则甲方承担最终的全部法律责任。
2、合作期间，甲方作为乙方的业务办事处或业务部对外从事出口业务并承担规定的义务。
3、合作期间，甲方以乙方名义从事出口业务必须遵循本协议的有关规定。
4、合作期间，乙方应对甲方的客户资料进行必要的保密，不得利用甲方的客户资源开展与甲方业务相关的业务。
二、出口指标和相关考核
1、期限：________年____月____日至________年____月____日。
2、甲方承诺完成年出口任务_______万美元。甲方必须提供足额的增值税发票和专用缴款书。
三、权利和义务
（一）乙方的权利和义务
1、乙方同甲方指定的外方签订外销合同，该合同内容需要由甲方在签订前确认并负责，并经乙方同意。
2、按照甲方提供的货物数据及时制作出口报关运输及随寄需要的发票、装箱单、货运委托书、保险单等单据。
3、在自身能力允许的情况下，对需办理出口配额和许可证等的货物，在受到甲方委托后应该积极予以***手续及时取得有关单证，但免除不能及时取得有关单证的责任。
4、货物若需乙方负责商检，乙方则应及时认真作好商品的商检通关工作，以免延误通关等后续工作的进行。
5、在乙方负责报关运输的方式下，积极联络货运代理公司进行定仓、保险等事务，保证出口货物安全、及时顺利的出口清关，不延误指定装船日期，但对货物的真实性由甲方负责。
6、及时做好货款在各种方式下的结汇工作，按约定的结算方式同甲方进行结算并规定比例收取代理费。
7、作好货款的核销工作，催促甲方在指定的期限内收到外汇货款，及时收回外汇核销单及出口报关单，在规定的期限内完成外汇核销。
8、若货物需退税的，在收到甲方提供的按退税机关规定的完整的退税凭证后应及时完成退税工作，按协议的结算款项同甲方结算。
9、积极协助应由甲方完成的各项其他工作，在外贸上给予能力范围内的各种支持。
（二）甲方的权利和义务
1、对乙方同外方及供货方签订的协议内容负责，并承担不能完成协议的一切后果。
2、按时、按量、按质准备货物，货物备妥后及时把规格、数量、质量、包装、毛净重等数据告诉乙方，以便乙方及时制作各种单据。
3、对需要出口配额及许可证的货物，应办理相关的申请手续，乙方予以协助完成。也可以委托乙方在能力范围内予以全权办理。但承担乙方不能及时取得该些单证的后果。
4、若由甲方负责货物的商检、订仓、保险及海关清关等工作，甲方应同时承担由此所产生的各种费用。并保证报关单据上的货物与实际装船出口的货物在品质、规格、数量上的完全一致，负责承担由此产生的一切责任和后果。
5、应积极催促外方在指定的期限内（出口报关后_____个月内）将货款汇入乙方的指定账户，并承担不能收到外汇货款和收汇晚于规定期限的一切责任和后果。对于收汇超过_____个月的应事先经乙方同意。实际收汇金额低于报关金额不得超过_____美元。
6、按协议规定与乙方进行货款计算和支付出口代理费。
7、在出口清关后的收回出口外汇核销单和出口报关单（核销联）并交于乙方。交于乙方的时间必须在出口报关（以出口报关单上出口时间为准）后______天内，以便乙方及时进行外汇核销。
8、对于要出口退税的业务，甲方必须在出口后_____个月内保证乙方完成出口核销。对于核销所需要单据遗失或修改的业务必须在_____个月内通知乙方，由乙方到税务机关办理出口退税延期手续；出口报关单（退税联）必须在出口报关（以出口报关单上的出口为准）后_____天内交于乙方，对于出口报关单退税联遗失或修改的业务必须_____天内通知乙方，由乙方到税务机关办理出口退税的延期手续；应在该货物清关后（以出口报关单出口的时间为准）最迟_____天内将出口对应的增值税发票交于乙方，并且增值税发票开票时间在_____天内。对于超出上述期限的，造成不能退税的，乙方不承担责任。对于各种退税单据由于有各种错误记录、未通过退税部门的验证及不符合税务机关关于出口退税的规定从而不能进行退税的由甲方自行负责，甲方必须退回乙方向甲方支付的退税款项。如国家出口退税政策变动的，双方应另行协商。
9、积极协助乙方办理其他需乙方完成的工作，协调好中外各方的工作情况。
四、代理费用及货款支付
1、甲方承担乙方因代理出口产生的运输费、商检费、港口运杂费、仓储费、报关费、保险费及银行手续费等有关费用。
2、根据实际出口货物的数量计算总货款，并根据此总货款向乙方支付______%的代理费。
3、上述的费用及代理费需在代理协议签订后____日内汇入甲方的指定账户。
4、乙方支付货款的前提条件是必须及时收到甲方开给乙方规定数额的经税务部门验证通过的增值税发票（甲方必须在货物出运清关后______天内收回）和在收到国外的外汇货款之后才能支付给甲方。否则乙方有权拒付该笔货款。
5、货款具体支付方式
（1）方式下：乙方在收到外方的外汇货款后，按汇率折算人民币后两个工作日内将该笔货款扣除代理费后汇入甲方的指定账户。
（2）在C和托收方式下，乙方将全套准确有效的单据交到指定的议付银行后，在外汇货款进帐后，按汇率折算**民币后_____个工作日内将其扣除代理费后汇入甲方指定账户。乙方XX银行的单据不管是乙方还是甲方制作的必须通过甲方确认，同时甲方将对由于单据不符等原因造成不能得到银行偿付的情况承担责任和由此产生的一切后果。
6、甲方将承担增值税票由于存在各种错误记录、未通过退税部门的验证以及该发票和全套出口报关单，未能按规定期限及时交给乙方，从而不能进行退税的责任和后果，同时甲方也必须及时退还乙方之前所得到的大于收汇的那部分金额的货款。风险提示：
建议违约责任具体明确，比如：如一方违反本合同应怎样之类的条款，尽量要避免笼统约定承担违约责任。并且，可以根据际情况来规定违约赔偿金的数额。此外，违约金的数额不应过高或过低，过高可能面临着违约诉求不被支持的风险，过低则不利于守约方，因此，建议咨询专业律师进行商榷。
五、违约责任
1、甲方必须严格执行本协议：若由于甲方原因未能在港口当局规定期限内办理报关、纳税、商检、发运等有关手续，由此引起的一切后果由甲方自行负责。因甲方违约给乙方造成损失的，需向乙方支付总货款的_____%的违约金。若违约金不足补偿乙方的损失，甲方还需向乙方补足不足部分的损失。
2、乙方必须严格执行本协议：因外商原因导致外销合同延迟履行、不完全履行或不能履行时，使乙方不能履行本代理协议的，乙方不承担责任。但在甲方书面提出要求并提供费用及协助下，乙方有义务向外商交涉索赔。
六、争议解决若产生争议，双方友好协商。若协商不成，任何一方可向___________________________仲裁委员会申请仲裁。
七、协议效力本协议一式两份，具有同等的法律效力。自协议双方签字和盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：________年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：________年____月____日
甲方（委托方）：__________________ 合同编号：___________________
法定代表人：______________________ 签订地址：___________________
乙方（受托方）：__________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：______________________
甲乙双方本着*等自由原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方代理乙方出口_____农产品事宜，在互惠互利的基础上达成以下条款，并承诺共同遵守。
第一条 甲方义务
1.甲方负责与_____公司签订出口外销合同。
2.根据乙方提供的《委托出口货物确认单》的金额以人民币的货币方式向乙方指定的境内供应商支付货款。付款方式为甲方收到_____公司全额货款后凭供应商增值税发票付款。
3.负责联络报关行办理货物出口报关工作，并在货物清关后及时通知乙方，以便乙方及时安排货物装船、运输手续，货物装船前发生的由于不当装运所造成的丢失、损坏由责任方赔偿。
4.出口货物的商检、报关、运输等手续由甲方负责代办，甲方办理代理事项所产生的费用由乙方承担。甲方收取代理出口手续费为出口货物发票总值的______％，在每笔收汇发生时收取。
第二条 乙方义务
1.乙方确保在协议有效期内，由甲方代理出口_____农产品。
2.乙方应保证报关货物产品名称、规格型号、数量、品牌、出口单价、产地、装箱情况等有关信息的真实准确，否则，所引起的一切经济和法律责任概由乙方负责。
3.乙方不得就货物价格发生变动、货物质量纠纷、货物知识产权纠纷、货物安装、维修、退货、换货、供应商迟延交货等其他任何纠纷或事宜向甲方要求索赔或要求甲方承担任何责任、履行任何义务。
4.甲方因办理本代理事项产生的`费用实报实销，乙方应于见凭证_____日内付还给甲方。
第三条 不可抗力
1.在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。
2.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起_____日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起_____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第四条 保密条款
本协议任何一方均有义务保守对方商业秘密，未经对方的事先书面同意，不得向任何第三方披露对方商业秘密，亦不得将该等商业秘密用于履行本协议之外的其他目的。
第五条 违约责任
1.如乙方未按照本协议第一条的规定及时支付甲方代理费用，甲方有权暂停代理行为，由此造成的损失由乙方承担。
2.如乙方供应商未能及时交货，应承担延迟交货期间发生的货物仓储费用及其它费用。
3.甲方除收取本协议约定的代理费外，不因履行本代理业务而获得额外报酬，也不因此而遭受不利后果。故任何情况下，甲方因履行本代理业务遭受的不利后果，乙方均须作相应补偿。
第六条 争议的解决
1.甲乙双方应本着诚实信用的原则认真履行本协议项下的各项义务，及时通报有关情况和磋商解决问题的办法。
2.甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的纠纷应首先通过友好协商解决；协商不成的，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第七条 协议期限
本协议有效期自协议签订日起至_____年_____月_____日。
第八条 保证
双方保证：
（1）其是合法设立并有效存续的独立法人，有资格或合法授权从事本协议项下的业务；
（2）其授权代表已获得充分授权可代表其签署本协议；
（3）其有能力履行其于本协议项下之义务，并且该等履行义务的行为不违反任何对其有约束力的法律文件的限制。
第九条 协议附件
1.本协议附件包括但不限于：
（1）各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议；
（2）各方的营业执照复印件、税务登记证等各种法律文件。
2.任何一方违反本协议附件的有关规定，应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。
第十条 通知
1.本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_____日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十一条 变更与补充
1.本协议中如有未尽事宜，由双方当事人共同协商一致，签订书面补充协议，书面补充协议与本协议具有同等法律效力。
2.除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十二条 生效条件
1.本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。
2.本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
甲方（委托方）：__________________ 合同编号：___________________
法定代表人：______________________ 签订地址：___________________
乙方（受托方）：__________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：______________________
甲乙双方本着*等自由原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方代理乙方出口_____农产品事宜，在互惠互利的基础上达成以下条款，并承诺共同遵守。
第一条 甲方义务
1.甲方负责与_____公司签订出口外销合同。
2.根据乙方提供的《委托出口货物确认单》的金额以人民币的货币方式向乙方指定的境内供应商支付货款。付款方式为甲方收到_____公司全额货款后凭供应商增值税发票付款。
3.负责联络报关行办理货物出口报关工作，并在货物清关后及时通知乙方，以便乙方及时安排货物装船、运输手续，货物装船前发生的由于不当装运所造成的丢失、损坏由责任方赔偿。
4.出口货物的商检、报关、运输等手续由甲方负责代办，甲方办理代理事项所产生的费用由乙方承担。甲方收取代理出口手续费为出口货物发票总值的______％，在每笔收汇发生时收取。
第二条 乙方义务
1.乙方确保在协议有效期内，由甲方代理出口_____农产品。
2.乙方应保证报关货物产品名称、规格型号、数量、品牌、出口单价、产地、装箱情况等有关信息的真实准确，否则，所引起的一切经济和法律责任概由乙方负责。
3.乙方不得就货物价格发生变动、货物质量纠纷、货物知识产权纠纷、货物安装、维修、退货、换货、供应商迟延交货等其他任何纠纷或事宜向甲方要求索赔或要求甲方承担任何责任、履行任何义务。
4.甲方因办理本代理事项产生的费用实报实销，乙方应于见凭证_____日内付还给甲方。
第三条 不可抗力
1.在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。
2.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起_____日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起_____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第四条 保密条款
本协议任何一方均有义务保守对方商业秘密，未经对方的事先书面同意，不得向任何第三方披露对方商业秘密，亦不得将该等商业秘密用于履行本协议之外的其他目的。
第五条 违约责任
1.如乙方未按照本协议第一条的规定及时支付甲方代理费用，甲方有权暂停代理行为，由此造成的损失由乙方承担。
2.如乙方供应商未能及时交货，应承担延迟交货期间发生的货物仓储费用及其它费用。
3.甲方除收取本协议约定的代理费外，不因履行本代理业务而获得额外报酬，也不因此而遭受不利后果。故任何情况下，甲方因履行本代理业务遭受的不利后果，乙方均须作相应补偿。
第六条 争议的解决
1.甲乙双方应本着诚实信用的原则认真履行本协议项下的各项义务，及时通报有关情况和磋商解决问题的办法。
2.甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的纠纷应首先通过友好协商解决；协商不成的，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第七条 协议期限
本协议有效期自协议签订日起至_____年_____月_____日。
第八条 保证
双方保证：
（1）其是合法设立并有效存续的独立法人，有资格或合法授权从事本协议项下的业务；
（2）其授权代表已获得充分授权可代表其签署本协议；
（3）其有能力履行其于本协议项下之义务，并且该等履行义务的行为不违反任何对其有约束力的法律文件的限制。
第九条 协议附件
1.本协议附件包括但不限于：
（1）各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议；
（2）各方的营业执照复印件、税务登记证等各种法律文件。
2.任何一方违反本协议附件的有关规定，应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。
第十条 通知
1.本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_____日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十一条 变更与补充
1.本协议中如有未尽事宜，由双方当事人共同协商一致，签订书面补充协议，书面补充协议与本协议具有同等法律效力。
2.除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十二条 生效条件
1.本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。
2.本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
——海运出口货物订舱代理合同菁选
海运出口货物订舱代理合同2篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同起到的作用越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编整理的海运出口货物订舱代理合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
甲方：（委托人）
法定代表人：
法定地址：
邮编：
经办人：
联系电话：
传真：
银行账户：
乙方：（代理人）
法定代表人：
法定地址：
邮编：
经办人：
联系电话：
传真：
银行账户：
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口代理订舱事宜达成如下合同：
1、乙方同意接受甲方的委托，代理甲方办理有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2、甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3、乙方应及时向甲方提供船期预报以及船公司截止接单日期。上述船期预报不构成双方对船舶驶离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4、甲方应根据船期预报，在船公司截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
5、甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见_____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。对于货物本身以及货物包装不当造成的损失，仍应由甲方承担。
6、乙方在接到甲方的订舱单后，应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
7、乙方接到甲方的订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装船____天前向乙方出具书面更改单，注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。
8、对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。如标注的运费单价有误或者甲方与船公司之间订有优惠运价，甲方应于上述期限届满前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
9、对于其他运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价和运费支付的最后期限，甲方应于上述期限届满前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。
10、为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向船公司垫付有关运费。甲方应在运费支付期限届满之前，将乙方所垫付的运费支付至乙方指定的账户，因乙方计算错误而多垫付的部分除外。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11、对于港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的账单后___工作日之内支付至乙方指定的账户。为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向有关部门垫付相应费用。甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内，将乙方垫付的费用支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
12、对于乙方的代理费用，甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的.比例向乙方支付违约金。
13、对于第8、9、10、11、12条所涉及的各项费用，甲、乙双方可以协商以包干费用的形式支付。如遇有关费用调整，双方应根据实际情况相应调整包干费率。
14、对于预付运费条款下的出口货物，在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前，即使船公司签发了提单，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
15、乙方在代理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，并对因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_____元人民币或每公斤_____元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
16、如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
17、本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交上海国际航运仲裁院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
18、本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为______天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长______天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
19、本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式____份。
甲方：乙方：
签字盖章：签字盖章：
____年__月__日____年__月__日
甲方： __________________（委托人）
法定代表人：______________________
法定地址 ：_______________________
邮编：____________________________
经办人：__________________________
联系电话：________________________
传真：____________________________
银行帐户：________________________
乙方：___________________（代理人）
法定代表人：______________________
法定地址 ：_______________________
邮编：____________________________
经办人：__________________________
联系电话：________________________
传真：____________________________
银行帐户：________________________
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口代理订舱事宜达成如下合同：
1．乙方同意接受甲方的委托，代理甲方办理有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2．甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3．乙方应及时向甲方提供船期预报以及船公司截止接单日期。上述船期预报不构成双方对船舶驶离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4．甲方应根据船期预报，在船公司截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
5．甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见_____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。
对于货物本身以及货物包装不当造成的损失，仍应由甲方承担。
6．乙方在接到甲方的订舱单后，应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
——货物出口合同菁选
货物出口合同15篇
在人们越来越相信法律的社会中，合同的用途越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编精心整理的货物出口合同，希望对大家有所帮助。
行纪合同（出口货物）
行纪合同（出口货物）
合同编号：_________
甲方：_________
乙方：_________
鉴于甲方作为具有对外贸易经营权的专业外贸公司，在相应领域内拥有良好的资信；
鉴于乙方已获得国家有关法律、法规规定的、出口本合同项下货物所需的批准；
鉴于乙方作为委托人，愿意委托甲方为其出口本合同项下货物；
鉴于甲方作为行纪人，将以自己的名义对外出口本合同项下货物；
为明确委托人和行纪人之间的权利义务关系，甲乙双方经友好协商，特此订立如下合同，以期共同遵守执行：
第一条 委托出口货物（以下简称“货物”）
货物名称、规格、包装及质量
数量
单 价
总价
交 货 期
（注明贸易术语）
第二条 甲方的义务和责任（根据贸易术语项下卖方义务调整）
1．按本合同的规定为乙方出口货物，并办理与货物出口有关的事宜（包括与外商签订出口合同、催开出口合同项下的信用证等）。
2．在收到外商的承运货物的`船舶动态后，及时将有关情况通知乙方。
第三条 乙方的义务和责任
1．按照本合同的规定支付报酬及其他费用。
2．按照出口合同的规定办理货物商检，并提供商检报告。
3．在出口合同规定的交货期内，将货物运至交货地点并交给外商指定的承运人。
4．备齐货物出口所需的文件、许可证。
5．负责赔偿甲方履行本合同时因不可归责于其自身的原因受到的损失。
第四条 费用及支付
1．委托手续费：甲方为乙方出口货物的委托手续费为_________。
2．其他费用：（根据具体情况调整）货物的出口过程中产生的所有费税均由乙方承担。此等费税包括但不限于关税、增值税、报关费、保险费、码头杂费、仓储费、商检费、短驳运输费、内陆运输费等。若费用由甲方代垫，则乙方依甲方提供的有效凭证进行结算。
3．费用支付：乙方应当在_________内，将本条第1款、第2款规定的报酬及其他费用汇至甲方指定的账户。
第五条 与出口合同有关的违约、索赔
1．外商违约：当外商未能履行其相应义务时，甲方应及时将上述情况通知乙方，并向外商索赔， 乙方应当向甲方提供必要之协助（包括提交必要的索赔证件等）；如甲方依出口合同之规定对外提起仲裁或诉讼，相应仲裁或诉讼费用由乙方承担。上述索赔或仲裁、诉讼产生之利益或损失，由乙方享有或承担。
2．如乙方违约致使甲方未能对外商履行义务，对甲方因此向外商或承运人承担违约责任或受到的其他损失，乙方应负责赔偿。
第六条 违约责任
本合同任何一方不履行本合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当赔偿对方因此而受到的损失；但甲方因外商或承运人违约而不能按照本合同的规定履行其义务的不属违约，甲方不承担违约责任，且乙方自行承担其因此而受到的损失。
第七条 不可抗力
甲、乙任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力解除后3日内向对方通报不能履行的理由，在提供**主管部门出具的不可抗力证明后，根据情况可延期、部分或全部不履行合同，同时部分或全部免于承担违约责任；但如果甲方未能因不可抗力免除对外商的责任时，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。
第八条 适用法律及争议解决
1．本合同未尽事宜，依照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。
2．与本合同有关的任何争议，均由双方协商解决，协商不成，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条 合同生效及其他
1．本合同经甲、乙双方授权的代表签字、加盖公章后生效。
2．本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
授权代表（签字）：_____授权代表（签字）：_____
_________年____月____日_________年____月____日
行纪合同（出口货物）
行纪合同（出口货物）
合同编号： 2011121502
委托方：（以下简称“甲方”）
地址：
电话：
经办人：
受托方： （以下简称“乙方”）
地址：
经办人：
电话：
传真：
甲乙双方本着自愿*等、公*合理的原则，经友好协商，就甲方委托乙方办理进出口货物报关事宜，双方一致同意订立以下合同条款，以供双方共同遵照执行：
一、甲方委托乙方办理的进出口货物的具体明细，由甲方另以书面的方式提供给乙方，并应在货物装船前_________ 日、装飞机前_________日、船舶抵港前_________日或飞机抵港前_________ 日前将以下材料或信息提供给乙方：
1．合同；
2．发票；
3．装箱单；
4．提单、空运单或其他运输单证；
5．提货单；
6．货物的hs编码；
7．贸易性质；
8．手册，批件，如进出口许可证，配额证，免税表，证明等；
9．报关要求及注意事项；
10．报关所需的其他资料。
二、乙方作为甲方的报关代理人，应在甲方的授权范围内进行活动，认真履行职责，维护甲方的合法权益。乙方在代理权限内的任何责任和费用都应由甲方承担。乙方只对因自身的过失与疏忽给甲方造成的直接损失负有责任。
三、甲方需要变更有关报关等事项的，应在报关前提出，并应出具书面的变更通知书。报关后有正当理由需要更改的，甲方应书面委托乙方协助办理。由于变更引起的一切费用和后果由甲方承担。
四、甲方必须保证报关货物不属于国家禁止或者限制进出境的物品。否则，甲方应对由此产生的一切后果承担责任和费用，并对由此给乙方造成的损失负赔偿责任。
五、甲方应保证申报的内容均真实、准确、无欺诈，且与报关单上的内容一致。如委托
的`内容与报关单有出入，以报关单为准，甲方应承担由于委托内容与报关单不一致而产生的一切责任，并对由此给乙方造成的损失负赔偿责任。
六、甲方有权对乙方的报关行为进行监督，有权要求乙方对于报关进展情况及时汇报。乙方应及时向甲方报告货物的报关、报检及报验等信息。
七、对于进口货物，甲方是进口货物的海关关税、海关监管手续费．乙方无义务为甲方垫付前述费用。
八、甲方如对海关开征的税额款有异议，应按《海关法》的规定办理，先缴纳后申请减免，手续费自负。乙方应积极协助甲方办理退税手续，手续费由甲方承担。
九、乙方应收取的具体每票业务的报关、报检和报验等费用标准和结算方式，另见《报价单》，《报价及结算单》为本合同的附件，是本合同不可分割的一部分。《报价单》中的内容甲、乙双方可根据情况进行变更，变更经双方书面确认后方可生效。变更生效前所发生的业务，仍按原《报价单》的标准执行。若单票业务的委托书中的费用标准与《报价单》不一致的，按该票委托书中的标准处理本票业务。对于《报价单》和委托书中均没有约定的乙方应收费项目，双方另行协商处理。
十、甲方应按合同的约定履行付款义务，每逾期一天，应向乙方支付未付部分万分之五的违约金。若甲方指定第三方付款的，如第三方拒付、少付、延期付款的，甲方仍有付款义务并承担违约责任。
十一、对于甲方委托乙方代付如报关滞报金、船公司、航空公司及货代调单费等按实际发生额收取，甲、乙双方另行结算。
十二、在甲方未按照合同约定支付乙方费用时，乙方有权滞留相应的运输单据或货物，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。
十三、由于海关、卫生检疫、动植检部门的审核、查验等原因造成乙方报关、报检、报验等延误的，所产生的疏港费、集装箱超期使用费及其他额外费用均由甲方承担，与乙方无关。
十四、由于海关的原因致使货物被扣押或者报关滞后的，乙方应积极协助甲方同海关进行交涉，由此产生的损失和费用由甲方承担。
十五、如因甲乙双方的过失致使合同不能履行，给双方造成了实际损失，应根据实际情况，由双方分别承担各自的责任。
十六、由于地震、台风、水灾、战争、**政策的改变以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或者避免的不可抗力事故，致使货物被扣、不能报关或者报关滞后，遇有上述不可抗力事故的一方应立即将事故情况通知对方，并应在 日内，提供事故详情及合同不能履行的有效证明文件。按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
十七、本合同项下发生的任何纠纷或者争议，双方首先就友好协商解决。协商不成的，提交上海仲裁委员会根据该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。十八、本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。十九、本合同经甲．乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为一年。本合同期满之日前，甲、乙双方如无异议，则自动延长一年。任何一方均可在期满前提出终止合同，但应以
书面方式通知另一方。
二十、经甲、乙双方协商一致，可对本合同进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字盖章后作为本合同的组成部分。
二十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。
甲方：_________（盖章） 乙方：_________（盖章） 代表：_________（签字） 代表：_________（签字） _____年____月____日 _________年____月____日
委托人：______________________________（以下简称甲方） 受托人：江阴中海船务代理有限公司（以下简称乙方）
甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方办理出口货物海上运输的有关事宜达成如下协议：
一、委托事项
甲方委托乙方代为办理订舱、报关、报验、仓储、中转、集装箱装箱、货交承运人或垫付海运运费等货物出运事项。甲方在每次委托时应列明具体事项。
二、甲方义务
1．甲方托运货物必须符合国家规定，货物的包装、件数、数量、重量、尺码应该与实际相符。
2．每航次出口货运代理，甲方应于船抵港前日将填制准确的货物“托运单”或“货物明细单”等单据（以下称“委托单”）送交或传真给乙方。委托单应明确标明订舱单位的名称、经办人、联系方式并加盖单位公章。委托单内容应标明货物品名、件数、重量、体积、装箱数量、目的港、装船日期、运费条款及甲方注明的其他要求。
托运危险品时，甲方应当在委托单中说明货物的危险性质和注意事项；危险品运输规则有规定的，按该规则处理。
托运贵重货时，甲方应当在委托单上申报货物价值。
3．甲方委托乙方代理报关、报验的，应在开船前合格、准确、齐全的报关、报验单证以及海关要求的报关委托书。单证依贸易性质不同可包括：合同、发票、商检证书、许可证、外汇核销单、报关单、配额证书、手册、装箱单及有关批文等。
4．甲方委托乙方进行装箱、中转运输（公路或内河运输）的，应在委托单或相关函电中予以明示，其中包括仓储、装卸、短驳、刷唛、拆装箱等事项。
乙方为使甲方的货物能顺利出运，可委托第三方办理前款的部分或全部事项。
5．甲方要求提供门对门装箱的，乙方在客户指定地点等待集装箱装箱完毕。甲方在装箱完毕后应传真给乙方具体的集装箱号、铅封号、准确的货物尺码、重量、件数，以保证顺利通关。
6．甲方要求更改委托书所列的委托事项的.，必须在乙方规定的时间内按乙方的要求出具书面更改单，加盖公司章或业务章后传真乙方。
7．当货物体积、重量、数量与委托单不符时，应以乙方实际收到并计量的数字为准；如货物最终装船出运，则以承运人或其代理所签发的提单或海运单为准，并以此作为计费依据。
8．甲方在超过截单日要求加载时，乙方可积极配合，但乙方不承担延误出运的责任。
9．因甲方单方取消航次委托而造成乙方损失的，由甲方负责赔偿。
三．乙方义务
1．乙方应定期向甲方提供船期预报。
2．乙方在接受甲方委托后应尽心尽责，按照甲方的要求努力完成订
舱事务，维护甲方的利益。因乙方的过失导致甲方遭受损失或承受额外费用的，乙方应承担责任。
3．乙方应在收到船公司“订舱回单”后一个工作日内将订舱配载的船名、航次、运价等如实告知甲方。
4．如船期发生变更，乙方应及时通知甲方，在得到甲方确认后方可出运。
5．乙方接受委托从事货物出口报关或者报验的，除了必须有甲方提供的文件单证之外，乙方应当接受委托代为制作报关所需要的文件。如遇海关查验，乙方应当及时通知甲方，并应当积极配合甲方，由此产生的费用由甲方承担。
6．乙方按照甲方的要求完成集装箱货物的装箱，因为乙方过错造成甲方损失的，应当由乙方负赔偿责任。
7．乙方应于相关手续办妥后合理时间内将退关单、核销单退交甲方。如因非乙方原因造成上述单证不能按期退交，乙方应及时告知甲方，并协助甲方尽快收回。
四、关于提单：
1．乙方应在开船前日，将提单格式传真给甲方予以确认。
2．真给乙方。
3．乙方应在船开航后
五、费用结算与支付
1．甲方就每票货物的出运委托向乙方支付代理费__________元。
2. 乙方在办理出运的过程中为甲方垫付海运运费和下列人民币费
用：
a. 订舱费
b. 报关费
c. 港务港杂费
d. 拖车费
e. 安保费
f. 铅封费
3． 双方可以约定，乙方以包干费的方式向甲方收取上述人民币费用。
4．甲方于船舶开航并由乙方开具发票之日起日内，将乙方所垫付的海运运费、人民币费用（含代理费或包干费）支付给乙方。
5．因海关根据有关规定查验出口货物产生的费用，或者由于甲方原因所产生的冲港费等由甲方承担。
6．在代理期间所产生的本协议约定以外的人民币费用的，由乙方向甲方提供有关费用的单据，经甲方确认后实报实销。
7．甲方逾期未向乙方履行支付义务的，乙方有权留置退税单、核销单以及包括提单在内的运输单据，不论该运输单据项下费用是否已结清。此外，甲方应当按逾期支付的日数向乙方支付每日的违约金_______元。
六、协议的变更与解除
本协议经双方协商一致可以变更。变更后的书面内容经双方签字和盖章后视为本协议的组成部分。每航次委托的具体事项及双方的权利义务与本协议发生冲突的，应适用本协议的约定。
由于不可抗力或不能归责于任何一方当事人原因致使本协议无法履行的，任何一方可以免除责任或解除本协议。
七、争议解决
本协议下产生的任何争议，由双方友好协商解决；如协商不成，双方同意适用中华人民共和国法律，提交 海事法院诉讼解决。
八、协议期限
本协议有效期为，自协议生效之日起算。协议期满，双方如无异议，自动延长。一方在协议期满前中止本协议的，须提前 日以书面形式通知另一方。
九、协议生效
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签章之日起生效。如双方签章不在同日，则以最后一方的签章日为本协议的生效日。 甲方： 乙方：
代表： 代表：
时间： 时间：
合同双方当事人
甲方：__________________乙方：___________________
法定代表人：______________法定代表人：_____________
签订地址：___________________
签订日期：______年____月___日
双方在*等自愿、互惠互利的基础上，就_____事宜，经友好协商一致签订本合同。
一、合同标的
甲方卖出、乙方购入商品。商品应符合下文第四款中所确定的清单1。该清单的附件，是本合同不可分割的组成部分。
二、价格和合同总金额
在清单1中所载明的商品，以美元计价。本合同总金额为________。
商品价格包括运抵____的一切费用，同时包括在独联体境外预付的包装、标记、装运、保险的费用。
三、供货期限和日期
商品应在甲方银行通知保兑的、与第二条所列金额相符的有效信用证时起60天内运往________。
甲方有权提前供货，也有权视情况一次或几次供货。
四、商品品质
商品品质和数量由买卖双方以书面协议确定，在本合同附件清单Nol中载明。清单1附在本合同上(见第一条)。
五、包装和标记
商品包装应在符合规定的标准和技术条件，保证货物在运输途中所做的必要处理过程中完好无损。
每件货物应有以下标记：
到达站名称：__________________________________
甲方名称：_______________________________________
乙方名称：_______________________________________
货件号：_______________________________________
毛重:____________________________________________________
净重：____________________________________________________体积(用立方米表示)。
六、支付
乙方应在本合同签订后20个工作日内开立以甲方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。该信用证的总金额在合同第二条中载明，其有效期至少80天。
信用证由甲方选择的、法律上承认的________银行开立并确认。以信用证付款凭甲方向银行提交以下单据进行：
1、发票一式_____________份;
2、全套乙方名义下的运输单;
3、包装单一式三份;
4、本合同副本;
在独联体境内的一切银行费用由乙方负担，在独联体境外的一切银行费用由甲方负担。
七、商品的交接
所有商品应由检查人员进行必要的数量和品质检查。
检查人员的结论是最终结论、买卖双方不得对此有争议。
余下部分乙方可以拒收和退还，乙方应单独保管其拒收的商品，并对此承担责任，便于甲方、供货人和检查人员进行可能的检查。如果确定拒收成立，对商品的`责任自动转移给甲方，由甲方自行决定商品的处理，商品的保管费由供货人支付。
八、保险
根据上文第二条由________对商品在运抵________港之前进行保险。
九、品质保证
商品品质应符合清单1(见上文第四条)。乙方没有义务接收不符合清单1(见第四条)的商品。
乙方可以不加解释和不出示证据还未被接收的商品(见下文第十条)。
根据下文第十条，甲方应在收到乙方理由充分的索赔书时起30天内如数更换未被接收的商品，以保证完全按照本合同规定运送货物。
十、索赔
商品运到时，乙方有权就商品的数量向甲方提出索赔(见第七条)，反之，乙方接收共同指定的检查员确定的数量的商品。乙方可以就商品品质不合格向甲方提出索赔。所有运抵的商品如果没有以适当的方式拒收或退回，都被认为乙方已经接收。
有充分理由退还的拒收的商品都被认为甲方供货不足，同时免除对乙方就拒收商品的支付或赔偿提出任何异议。检查员最终确定有充分理由拒收和退回商品的数量。
在商品原封不动或无损坏退还甲方的情况下，未超出检查员确定的界限的商品的拒收，无需经商品不合格证明，在规定的期限内，根据必要的手续，应由甲方无条件承认。
乙方索赔函用挂号信寄给甲方。
就某一批商品提出索赔，不能成为索方拒收和拒付根据本合同所规定的其他应供应的商品的理由。
十一、不可抗力
出现不可抗力，即火灾、自然灾害、封锁、禁止进出口和其他合同双方人力不可抗拒的情况造成合同某一方不能完全或部分履行合同义务时，按不可抗力与其后果存在的时间推迟履行合同义务。
如果上述情况与其后果持续达三个月以上，任何一方都有权拒绝继续履行合同项下的义务。在此情况下，任何一方都无权要求补偿可能的损失。
由不可抗力造成不能履行合同义务的一方应尽快将妨碍履行义务的不可抗力的出现和终止情况通知另一方。由甲方或乙方国有关商会出具的证明是上述不可抗力情况出现的必需证明。
十二、罚则
如违反本合同规定的货物抵达期限，甲方应向乙方支付罚金。罚金数额规定如下：
在最初三周内每过期一个日历周支付未交商品总金额的____%;
以后每过期一个日历周支付未交商品总金额的____%，但罚金总额不能超过未交商品总金额的______%。
十三、其他条件
任何一方在没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者，尽管信用证可以转让，但应当按规定程序转让。
应当先履行债务的一方当事人，有证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：
1、经营状况严重恶化的;
2、转移财产、抽逃资金，以逃避债务的;
3、严重丧失商业信誉的;
4、有其他丧失或可能丧失履行债务能力情形的。
对合同的一切修改和补充意识只有以书面形式形成并经双方签字后才有效。给双方确认的往来信函、传真电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
在独联体境内的一切费用和规费，包括海关规费和关税，与订立、履行本合同有关的费用，由乙方承担，在独联体境外，则由甲方承担。
本合同用中、俄两种文字书就，两种文本具有同等法律效力。
十四、仲裁
由本合同派生或与本合同有关的一切争议和分歧适用中国法律，由国际仲裁机构审理。
甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：______________
授权代理人：(签字)__________授权代理人：(签字)_________
单位地址：_________________单位地址：_________________
XX编码：_________________XX编码：_________________
联系电话：________________联系电话：________________
传真：_____________________传真：_____________________
电子信箱：_________________电子信箱：________________
开户银行：__________________开户银行：_________________
账号：_____________________账号：_____________________
公约编号：_________
甲方：_________
乙方：_________
鉴于甲方作为具有对外贸易策划权的专业外贸公司，在响应范畴内具有精良的资信；
鉴于乙方已获得国度有关法律、标准法则的、出口本公约项下货品所需的承诺；
鉴于乙方作为拜托人，承诺拜托甲方为其出口本公约项下货品；
鉴于甲方作为受托人，将以本身的名义对外签订_________号货品出口公约（以下简称“出口公约”）；
为明了拜托人和受托人之间的权力任务干系，甲乙两边经友爱会商，特此订立以下公约，以期互助服从履行：
第一条拜托出口货品（以下简称“货品”）
第二条甲方的任务和责任（根据贸易术语项下卖方任务调整）
1．与货品出口公约的买方（以下简称“外商”）签订出口公约。
2．在签订出口公约后，当真向外商催开出口公约项下的名誉证。
3．在收到外商的承运货品的船舶动态后，及时将有关环境关照乙方。
第三条乙方的任务和责任
1．根据本公约的法则付出拜托手续费及其他费用。
2．根据出口公约的法则办理货品商检，并供给商检报告。
3．在出口公约法则的交货期内，将货品运至好货地点并交给外商指定的承运人。
4．备齐货品出口所需的文件、允许证。
5．当真补偿甲方践诺本公约时因不可归责于其本身的因为遭到的吃亏。
第四条费用及付出
1．拜托手续费：_________。
2．其他费用：（根据实际环境调整）货品的出口进程中产生的扫数费税均由乙方负担。此等费税包括但不限于关税、增值税、报关费、保险费、船埠杂费、仓储费、开证费、商检费、短驳运输费、腹地运输费等。若由甲方代垫，则乙方依甲方供给的'有效凭据进行结算。
3．费用付出：乙方该当在_________内，将本条第1款、第2款法则的拜托手续费及其他费用汇至甲方指定的账户。
第五条与出口公约有关的违约、索赔
1．外商违约：当外商未能践诺其响应任务时，甲方应及时将上述环境关照乙方，并向乙方表露该外商，乙方可以利用甲方对外商的权力并对其发起索赔，甲方该当向乙方供给必要之帮忙；如乙方拜托甲方索赔的，该当在有效索赔期限内提交必要的索赔证件；如乙方拜托并供给响应仲裁或诉讼费用的，甲方应依出口公约之法则对外拿起仲裁或诉讼。上述索赔或仲裁、诉讼产生之长处或吃亏，由乙方享有或负担。
2．如乙方违约导致甲方未能对外商践诺任务的，甲方有权向外商表露乙方；如甲方是以对外商或承运人负担违约责任或遭到其他吃亏，乙方该当真补偿。
第六条违约责任
本公约任何一方不践诺本公约任务或践诺公约任务不符合商定的，该当补偿对方是以而遭到的吃亏；但甲方因外商或承运人违约而不能根据本公约的法则践诺其任务的不属违约，甲方不负担违约责任，且乙方该当自行负担其是以而遭到的吃亏。
第七条不可抗力
甲、乙任何一方因为不可抗力不能践诺公约时，应在不可抗力清除后3日内向对方传达不能践诺的原因，在供给当局主管部分出具的不可抗力表明后，根据环境可延期、部分或扫数不践诺公约，同局势部或扫数免于负担违约责任；但如果甲方未能因不可抗力免除对外商的责任时，乙方应补偿甲方是以而遭到的吃亏。
第八条适用法律及争议办理
1．本公约未尽事件，遵照《中华人民共和国公约法》的相干法则处理。
2．与本公约有关的任何争议，均由两边会商办理，会商不可，应提交甲方地点地人民法院诉讼办理。
第九条公约见效及其他
1．本公约经甲、乙两边授权的代表签字、加盖公章后见效。
2．本公约一式两份，甲乙两边各执一份。
甲方（盖印）：_________乙方（盖印）：_________
授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
卖方：_________
买方：_________
1、成交价格术语：_________
2、包装：_________
3、装运唛头：_________
4、运输起讫：由_________经_________到
5、转运：允许不允许;分批装运：允许不允许
6、装运期：_________
7、保险：由_________按发票金额110%投保_________险，另加保_________险至_________为止。
8、付款条件：
买方不迟于_________年_________月_________日前将100%的货款用即期汇票/电汇送抵卖方。
买方须于_________年_________月_________日前通过_________银行开出以卖方为受益人的不可撤销_________天期信用证，并注明在上述装运日期后_________天在中国议讨有效，信用证须注明合同编号。
付款交单：买方应对卖方开具的以买方为付款人的见票后_________天付款跟单汇票，付款时交单。
承兑交单：买方应对卖方开具的以买方为付款人的见票后_________天承兑跟单汇票，承兑时交单。
19、单据：卖给方应将下列单据提交银行议付/托收。
整套正本清洁提单。
商业发票一式_________份。
装箱单或重量单一式_________份。
由_________签发的质量与数量证明书一式_________份。
保险单一式_________份。
由_________签发的产地证一式_________份。
10、装运通知：装运完毕，卖方应即电告买方合同号、品名、已装载数量，发票总金额，毛重，运输工具名称及启运日期等。
11、检验与索赔：
卖方在发货前由_________检验机构对货物的品质、规格和数量进行检验，并出具检验证明书。
货物到达目的的口岸后，买方可委托当地的'商品检验机构对货物进行复检。如果发现货物有损坏、残缺或规格、数量与合同规定不符，买方须于货到目的口岸的_________天内凭_________检验机构出具的检验证明书向卖方索赔。
如买方提供索赔，凡属品质异议须于货到目的的口岸之日起_________天提出;凡属数量异议须于货到目的口岸之日起_________天提出。对所装货物所提任何异议应由保险公司、运输公司或邮递机构负责的，卖方不负任何责任。
12、人力不可抗拒：如因人力不可抗拒的原因造成本合同全部或部分不能履约，卖方概不负责，但卖方应将上述发生的情况及时通知买方。
13、争议之解决方式：任何因本合同而发生或与本合同有关的争议，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在中国深圳。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
14、法律适用：本合同之签订地、或发生争议时货物所在地在中华人民共和国境内或被诉人为中国法人的，适用中华人民共和国法律，除此规定外，适用《联合国国际货物销售公约》。
15、文字：本合同中、英两种文字具有同等法律效力，在文字解释上，若有异议，以中文解释为准。
16、附加条款(本合同上述条款与本附加条款有抵触时，以本附加条款为准)：_________
17、本合同共_________份，自双方代表签字(盖章)之日起生效。
卖方(盖章)：_________买方(盖章)：_________
日期：_________日期：_________
甲方： _______________（托运人）
法定代表人：____________________
法定地址：______________________
邮编：__________________________
经办人：________________________
联系电话：______________________
传真：__________________________
银行帐户：______________________
乙方：_________________（承运人）
法定代表人：____________________
法定地址：______________________
邮编：__________________________
经办人：________________________
联系电话：______________________
传真：__________________________
银行帐户：______________________
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口订舱事宜达成如下合同：
1．乙方同意接受甲方的委托办理甲方有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名、数量、装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2．甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3．乙方应及时向甲方提供船期预报以及截止接单日期。上述船期预报不构成双方对船舶驶离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4．甲方应根据船期预报，在截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
5．甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见______。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。
对于货物本身以及货物包装不当造成的'第三方的损失，仍应由甲方承担。
6．乙方在接到甲方的订舱单后，应立即办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
7．乙方接到甲方的订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装船--天前向乙方出具书面更改单，注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。
船舶在开航前，甲方要求解除订舱的，参照《海商法》的有关规定办理。
8．对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的帐户支付运费。如标注的运费单价有误， 甲方应在船舶开航前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
9．对于其他运费条款下的出口货物， 乙方在在配舱回单上应标注运费基价和运费支付的最后期限。甲方应于上述期限届满前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的帐户支付运费。如标注的运费单价有误，甲方应于上述期限届满前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
10．甲方应在运费支付期限届满之前，将运费支付至乙方指定的帐户。对于逾期支付的款项，甲方应应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11．港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内支付至乙方指定的帐户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
12．对于预付运费条款下的出口货物，在甲方未结清所有费用之前，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
13．乙方在办理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，对于因乙方的过失而导致甲方遭受的损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件________元人民币或每公斤________元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
14．如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
15．本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交海事法院审理。
或者
本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交中国海事仲裁委员会，根据该会的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
（注：上述两条款，只能选择一项，请各单位自行决定。）
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
16．本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为一天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长____天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
17．本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及引、充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式 _____份。
甲方：______________
签字盖章：__________
_______年____月___日乙方：______________
签字盖章：__________
_______年____月___日
甲 方： （委托人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
乙 方： （代理人）
法定代表人：
法定地址 ： 邮编：
经 办 人： 联系电话： 传真：
银行账户 ：
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口代理订舱事宜达成如下合同：
1、乙方同意接受甲方的委托，代理甲方办理有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2、甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3、乙方应及时向甲方提供船期预报以及船公司截止接单日期。上述船期预报不构成双方对船舶驶离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4、甲方应根据船期预报，在船公司截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
5、甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见_____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。
对于货物本身以及货物包装不当造成的损失，仍应由甲方承担。
6、乙方在接到甲方的订舱单后，应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
7、乙方接到甲方的'订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装船____天前向乙方出具书面更改单，注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。
8、对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。如标注的运费单价有误或者甲方与船公司之间订有优惠运价，甲方应于上述期限届满前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
9、对于其他运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价和运费支付的最后期限，甲方应于上述期限届满前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。
10、为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向船公司垫付有关运费。甲方应在运费支付期限届满之前，将乙方所垫付的运费支付至乙方指定的账户，因乙方计算错误而多垫付的部分除外。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11、对于港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的账单后___工作日之内支付至乙方指定的账户。为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向有关部门垫付相应费用。甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内，将乙方垫付的费用支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
12、对于乙方的代理费用，甲方应在收到乙方转来的账单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
13、对于第8、9、10、11、12条所涉及的各项费用，甲、乙双方可以协商以包干费用的形式支付。如遇有关费用调整，双方应根据实际情况相应调整包干费率。
14、对于预付运费条款下的出口货物，在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前，即使船公司签发了提单，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
15、乙方在代理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，并对因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_____元人民币或每公斤_____元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
16、如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
17、本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交上海国际航运仲裁院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
18、本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为______天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长______天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
19、本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式____ 份。
甲方： 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
____年__月__日 ____年__月__日
卖 方：_________
地址：_________
邮码：_________
电话：_________
法定代表人：______
职务：_________
买 方：_________
地址：_________
邮码：_________
电话：_________
职务：__________
卖方与买方在*等、互利基础上，经双方协商一致同意按下列条款履行，并严格信守。
第一条 货物名称、规格、包装及唛头：
第二条 数量、单价、总值：
卖方有权在3%以内多装或少装。
上述价格内包括给买方佣金____%按FOB值计算。
第三条 装运期限：
第四条 装运口岸：
第五条 目的口岸：
第六条 保险：由卖方按发票金额110%投保。
第七条 付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在________国的____ 银行见单即付。
该信用证必须在____前开出。信用证有效期为装船后15天在________国到期。
第八条 单据：卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单/重量单;如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。
第九条 装运条件：
1.载运船只由卖方安排，允许分批装运并允许转船。
2.卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。
第十条 品质和数量/重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及/或数量/重量与合同规定不符，除属于保险公司及/或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的`检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量/重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，卖方应于收到异议后30天内答复买方。
第十一条 不可抗力：由于不可抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即电报通知买方。如果买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由有关机构出具的事故的证明文件。
第十二条 因执行本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等的约束力，仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。
卖 方：____________(盖章)
代表人：____________
买 方：____________(盖章)
代表人：____________
____年__月__日订立
编号：_______________________
签约地点：________________________________
日期：____________________________________
卖方 ：___________________________________
地址：____________________________________
电话：____________________________________
传真：____________________________________
电子邮箱 ：_______________________________
买方： ___________________________________
地址：____________________________________
电话：____________________________________
传真：____________________________________
电子邮箱 ：_______________________________
买卖双方经协商同意按下列条款成交：
1．货物名称、规格和质量 ：________________________________________
2．数量： ______________________________
3．单价及价格条款 ：______________________________
（除非另有规定，“fob”、“cfr”和“ cif”均应依照国际商会制定的《xx年国际贸易术语解释通则》（incoterms xx）办理。）
4．总价：______________________________
5．允许溢短装： ____%．
6．装运期限
收到可以转船及分批装运之信用证______天内装运。
7．付款条件
买方须于_______前将保兑的、不可撤销的、可转让的、可分割的即期付款信用证开到卖方，该信用证的有效期延至装运期后_____天在中国到期，并必 须注明允许分批装运和转船。
买方未在规定的'时间内开出信用证，卖方有权发出通知取消本合同，或接受 买方对本合同未执行的全部或部份，或对因此遭受的损失提出索赔。
8．包装：________________________________________
9．保险：
按发票金额的______%投保__________险，由________负责投保。
10．品质/数量异议
如买方提出索赔，凡属品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，凡属 数量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，对所装货物所提任何异议于保险 公司、轮船公司、其他有关运输机构或邮递机构所负责者，卖方不负任何责任。
11．由于发生人力不可抗拒的原因，致使本合约不能履行，部分或全部商品 延误交货，卖方概不负责。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不 能克服的客观情况。
12．仲裁
因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如果协商不能解决，应提 交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会。按照申请仲裁时该会当时施行的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
13．通知
所有通知用______文写成，并按照如下地址用传真/电子邮件/快件送达给各方。如果地址有变更，一方应在变更后______日内书面通知另一方。
14．本合同为中英文两种文本，两种文本具有同等效力。本合同一式 _____ 份。自双方签字（盖章）之日起生效。
卖方签字：________________
买方签字：________________
甲方（债权人）： 电话：
乙方（债务人）： 电话：
乙方担保人： 电话：
为了不增加债务人偿还欠款的负担，不给债权人带来经济损失，双方经过友好协商，就有关事项达成如下协议：
第一条 还款内容
1.还款金额：人民币12600元（大写 壹万贰仟陆佰元整。）
2.利率：按照6个月分期支付欠款，月利率5%执行。
具体每月支付欠款为：20xx元*(1+5%)=2100元。
3.每月的还款时间：每月25号之前，逾期一天，每天以30元作为惩罚。
4.还款期限：乙方自签订此协议之日起至 年 月 日全部还清债务。
第二条 抵押物
乙方将 作为还款的抵押，并提供文字材料证明。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利息为止。
第三条 甲乙双方的义务
（一）甲方的义务：
1.对乙方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
2.在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给乙方。
（二）乙方的义务：
1.应按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款及利息。
2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的文字材料证明。
第四条 违约责任及其它事项。
1.乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负违约全部责任。按照欠款本金的双倍给予甲方赔偿(即违约后，偿付甲方贰万肆仟元人民币)。
2.如果乙方出现逃逸或者去向不明联系不到本人，则剩余的欠款由担保人予以承担。
第五条 本合同经担保人见证后生效。
本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，担保人留存一份。
甲方签字： 乙方签字：
乙方担保人签字：
签约日期： 签约日期：
货物海运出口订舱合同
甲方：________________（托运人）
法定代表人：
法定地址：___
邮编：
经办人：___
联系电话：___
传真：
银行帐户：
乙方：________________（承运人）
法定代表人：
法定地址：___
邮编：
经办人：_
联系电话：_
传真：
银行帐户：
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口订舱事宜达成如下合同：
1、乙方同意接受甲方的委托办理甲方有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名、数量、装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2、甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3、甲方应根据船期预报，在截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
4、甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。对于货物本身以及货物包装不当造成的第三方的损失，仍应由甲方承担。
5、乙方在接到甲方的订舱单后，应立即办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
6、乙方接到甲方的订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装船--天前向乙方出具书面更改单，注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。船舶在开航前，甲方要求解除订舱的，参照《海商法》的有关规定办理。
7、对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的帐户支付运费。如标注的运费单价有误，甲方应在船舶开航前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
8、甲方应在运费支付期限届满之前，将运费支付至乙方指定的帐户。对于逾期支付的`款项，甲方应应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
9、港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内支付至乙方指定的帐户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
10、对于预付运费条款下的出口货物，在甲方未结清所有费用之前，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
11、乙方在办理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，对于因乙方的过失而导致甲方遭受的损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_____元人民币或每公斤____元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
12、如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
13、本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交海事法院审理。或者本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交中国XX_____委员会，根据该会的_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对双方都有约束力。本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
14、本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为一天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长____天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
15、本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及引、充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式_____份。
甲方：___乙方：
签字盖章___签字盖章
xx年xx月xx日
合同号：
日期：
订单号：
买方：
卖方：
买卖双方签订本合同并同意按下列条款进行交易：
(1)品名及规格
(2)数量
(3)单价
(4)金额
合计
允许溢短装_____%
(5)包装：
(6)装运口岸：
(7)目的口岸：
(8)装船标记：
(9)装运期限：收到可以转船及分批装运之信用证_____天内装出。
(10)付款条件：开给我方100%保兑的不可撤回即期付款之信用证，并须注明可在装运日期后15天内议付有效。
(11)保险：按发票110%保全险及战争险。
由客户自理。
(12)买方须于___年___月___日前开出本批交易信用证，否则，售方有权：不经通知取消本合同，或接受买方对本约未执行的全部或一部，或对因此遭受的损失提出索赔。
(13)单据：卖方应向议付银行提供已装船清洁提单、发票、中国商品检验局或工厂出具的品质证明、中国商品检验局出具的数量/重量签定书;如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。
(14)凡以CIF条件成交的业务，保额为发票价值的'110%，投保险别以本售货合同中所开列的为限，买方如要求增加保额或保险范围，应于装船前经售方同意，因此而增加的保险费由买方负责。
(15)质量、数量索赔：如交货质量不符，买方须于货物到达目的港30日内提出索赔;数量索赔须于货物到达目的港15日内提出。对由于保险公司、船司和其它转运单位或邮政部门造成的损失卖方不承担责任。
(16)本合同内所述全部或部份商品，如因人力不可抗拒的原因，以致不能履约或延迟交货，售方概不负责。
(17)仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事故所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在中国国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等约束力。仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。仲裁也可在双方同意的第三国进行。
(18)买方在开给售方的信用证上请填注本确认书号码。
(19)其它条款：
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
甲方： __________________（委托人）
法定代表人：______________________
法定地址 ：_______________________
邮编：____________________________
经办人：__________________________
联系电话：________________________
传真：____________________________
银行帐户：________________________
乙方：___________________（代理人）
法定代表人：______________________
法定地址 ：_______________________
邮编：____________________________
经办人：__________________________
联系电话：________________________
传真：____________________________
银行帐户：________________________
甲乙双方经过友好协商，就办理甲方货物海运出口代理订舱事宜达成如下合同：
1．乙方同意接受甲方的委托，代理甲方办理有关货物的海运出口订舱事宜（具体货物品名装卸港等以甲方提交的订舱单为准）。
2．甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任，由甲方自行承担。
3．乙方应及时向甲方提供船期预报以及船公司截止接单日期。上述船期预报不构成双方对船舶驶离装货港和抵达卸货港具体的时间约定，仅作为甲乙双方办理海运订舱事宜的参考。
4．甲方应根据船期预报，在船公司截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物，乙方应积极配合甲方的要求，但是对于确实无法加载的货物，乙方不承担任何责任。
5．甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性，包装外面应注明搬运、储存、防护等标识，具体的包装标准参见_____。甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求，应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时，乙方对于货物在运输过程中的灭失或损坏不负责任。
对于货物本身以及货物包装不当造成的损失，仍应由甲方承担。
6．乙方在接到甲方的订舱单后，应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外，乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载，乙方应及时将有关情况通知甲方。
7．乙方接到甲方的订舱单后，甲方要求变更订舱单所列事项的，应在货物装般______天前向乙方出具书面更改单，注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用，由甲方全部承担。
8．对于预付运费条款下的出口货物，乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的帐户支付运费。
如标注的运费单价有误或者甲方与船公司之间订有优惠运价，甲方应于上述期期限届满前向乙方提出更正，否则视为接受乙方所标注的运费基价。
9．对于其他运费条款下的出口货物，乙方在在配舱回单上应标注运费基价和运费支付的最后期限甲方应于上述期限届满前，按照运费单价及货物数量向乙方指定的帐户支付运费。
10．为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向船公司垫付有关运费。甲方应在运费支付期限届满之前，将乙方所垫付的运费支付至乙方指定的帐户，因乙方计算错误而多垫付的部分除外。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11．对于港杂费等其他费用，甲方应在收到乙方转来的帐单后___工作日之内支付至乙方指定的.帐户。为了维护甲方的利益，乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向有关部门垫付相应费用。甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内，将乙方垫付的费用支付至乙方指定的帐户。对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
12．对于乙方的代理费用，甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内支付至乙方指定的帐户对于逾期支付的款项，甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
13．对于第8、9、10，11、12条所涉及的各项费用，甲、乙双方可以协商以包干费用的形式支付如遇有关费用调整，双方应根据实际情况相应调整包干费率。
14．对于预付运费条款下的出口货物，在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前，即使船公司签发了提单，乙方也有权滞留相应的运输单据，由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的，从其约定。
15．乙方在代理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责，并对因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任，以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下，乙方的赔偿责任都不应超出每件_____元人民币或每公斤_____元人民币的责任限额，两者以较低的限额为准。
16．如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的，乙方不承担任何责任。
17．本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交_______海事法院审理。
或者
本合同项下发生的任何纠纷或者争议，应提交中国海事仲裁委员会、根据该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
（注：上述两条款，只能选择一项，请各单位自行决定。）
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
18．本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为______天，合同期满之日前，甲乙双方可以协商将合同延长______天。合同期满前，如果双方中任何一方欲终止合同，需以书面的形式通知另一方。
19．本合同经双方协商一致可以进行修改和补充，修改及补充的内容经双方签字盖章后，视为本合同的一部分。本合同正本一式__________份。
甲方：______________________
签字盖章：__________________乙方：______________________
签字盖章：__________________
合同编号：_________
甲方：_________
乙方：_________
鉴于甲方作为具有对外贸易经营权的专业外贸公司，在相应领域内拥有良好的资信；
鉴于乙方已获得国家有关法律、法规规定的、出口本合同项下货物所需的批准；
鉴于乙方作为委托人，愿意委托甲方为其出口本合同项下货物；
鉴于甲方作为受托人，将以自己的名义对外签订_________号货物出口合同（以下简称“出口合同”）；
为明确委托人和受托人之间的权利义务关系，甲乙双方经友好协商，特此订立如下合同，以期共同遵守执行：
第一条委托出口货物（以下简称“货物”）
第二条甲方的义务和责任（根据贸易术语项下卖方义务调整）
1．与货物出口合同的买方（以下简称“外商”）签订出口合同。
2．在签订出口合同后，负责向外商催开出口合同项下的信用证。
3．在收到外商的承运货物的船舶动态后，及时将有关情况通知乙方。
第三条乙方的义务和责任
1．按照本合同的规定支付委托手续费及其他费用。
2．按照出口合同的规定办理货物商检，并提供商检报告。
3．在出口合同规定的交货期内，将货物运至交货地点并交给外商指定的承运人。
4．备齐货物出口所需的文件、许可证。
5．负责赔偿甲方履行本合同时因不可归责于其自身的原因受到的.损失。
第四条费用及支付
1．委托手续费：_________。
2．其他费用：（根据实际情况调整）货物的出口过程中产生的所有费税均由乙方承担。此等费税包括但不限于关税、增值税、报关费、保险费、码头杂费、仓储费、开证费、商检费、短驳运输费、内陆运输费等。若由甲方代垫，则乙方依甲方提供的有效凭证进行结算。
3．费用支付：乙方应当在_________内，将本条第1款、第2款规定的委托手续费及其他费用汇至甲方指定的账户。
——货物买卖的合同范文10份
合同编号：133723
合同号：____
日期：____
地点：____
买方：____
地址：____
电报：____
电传：____
卖方：____
地址：____
电报：____
电传：____
本合同由买卖双方商订，在合同项下，双方同意按下列条款买卖
下述商品：
第一条品名、规格、数量及单价____________________________________
第二条合同总值
第三条原产国别及制造厂商
第四条装运港
第五条目的港
第六条装运期
分运：
转运：
第七条包装
所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途内陆运输，防潮，防湿、防震，防锈，耐野蛮装卸，任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。
第八条唛头
卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”，“切勿受潮”等字样及下列唛头：
唛na____
第九条保险
装运后由买方投保。
第十条付款条件
(1)买方在收到备货电传通知后或装运期前30天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的__%，计____。中国银行____行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项(如果分运，应按分运比例承付)：
a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。
b.商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。
c.装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。
d.由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。
e.提供全套技术文件的确认书一式两份。
f.装运后即刻通知买方启运日期的电报/电传副本一份。
(2)卖方在装船后10天内，须挂号航空邮寄三套上述文件(f除外)，一份寄买方，两份寄目的港中国对外贸易运输公司。
(3)中国银行收到合同____中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的____%，金额为____。
(4)买方在付款时，有权按合同第15、18条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。
(5)一切在中国境内的银行费用均由买方承担，一切在中国境外的银行费用均由卖方承担。
第十一条装运条款
(1)卖方必须在装运期前45天，用电报/电传向买方通知合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方安排订仓。
(2)如果货物任一包装达到或超过重20吨，长12米、宽2.7米，高3米，卖方应在装船前50天，向买方提供五份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。
(3)买方须在预计船抵达装运港日期前10天，通知卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后30天内到达装运港，从第31天起，
在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。
(4)船按期抵达装运港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。
(5)在货物越过船舷脱离吊钩前，一切风险及费用由卖方承担。在货物越过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方承担。
(6)卖方在货物全部装运完毕后48小时内，须以电报/电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。
第十二条技术文件
(1)下述全套英文本技术文件应随货物发运：
a.基础设计图。
b.接线说明书，电路图和气/液压连接图。
c.易磨损件制造图纸和说明书。
d.零备件目录。
e.安装、操作和维修说明书。
(2)卖方应在签订合同后60天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条(1)款规定的`技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。
第十三条保质条款
卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成，崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方对合同货物的正常使用给予____天的保证期，此保证期从货物到达____起开始计算。
第十四条检验条款
(1)卖方/制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。
(2)在货物抵达目的港之后，买方须申请中国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书。如果商检局的检验发现到货的质量、规格或数量与合同不符)除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物到港后____天内有权拒收货物，向卖
方提出索赔。
(3)如果发现货物质量和规格与合同规定不符，或货物在本合同第13条所规定的保证期内证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不良的原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据商检证书向卖方索赔。
(4)如果由于某种不能预料的原因，在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期限____天。
第十五条索赔
(1)如果卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方按照本合同第13条和第14条规定，在检验和质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种理赔：
a.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担买方因退货而蒙受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管保护所退货物的一切其它必要的费用。
b.按照货物的质量低劣程度，损坏程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。
c.用符合合同规定规格、质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失和费用。新替换部件的保质期须相应延长。
(2)如果卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复，则视为卖方接受索赔。
第十六条不可抗力
(1)签约双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约，履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。
(2)受阻力应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。
(3)如果不可抗力事故持续超过一百二十天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻方终止合同。通知立即生效。
第十七条仲裁
(1)双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决。如果不能解决，则可诉诸仲裁。
(2)仲裁应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序进行仲裁，也可提交双方同意的第三国仲裁机构。
(3)仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁定。
(4)仲裁期间，双方须继续执行合同中除争议部分之外的其它条款。
第十八条延期和罚款
如果卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力者外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货。罚款通过在议付行付款时扣除，但罚款总额不超过延期货物总值的5%，罚款率按每星期0.5%计算，少于七天者按七天计。如果卖方交货延期超过合同规定船期十星期时，买
方有权取消合同。尽管取消了合同，但卖方仍须立即向买方交付上述规定罚款。
第十九条附加条款(如果上述任何条款与下列附加条款不一致时，应以后者为准)
____________
____________
____________
____________
此鉴：
本合同由双方于__年__月__日用__文签署。原本一式
__份，买卖双方各执__份。本合同以下述第()款方式生效：
(1)立即生效。
(2)合同签署后__天内，由双方确认生效。
(3)
买方：____卖方：____
签名：____签名：____
本合同由以下双方当事人订立：
甲方： ;(以下简称“甲方”)
地址：
乙方： ;(以下简称“乙方”)
地址：
双方本着友好、*等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事宜，达成如下合同条款：
一、委托内容
第一条 乙方从甲方处购买________ 压路机壹台，总价_______元整。
甲方收到乙方定金 元整后甲方负责调试整修费用由乙方承担，剩余货款_______元整付清后方可提车，如违约乙方所交定金不予退回。
第二条 此车属二手车，无三包服务，甲方可提供技术咨询。
第三条 甲方提供的_______压路机配置为_______发动机，发动机号：_______，出厂编号： _______
第四条 乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。 若有异议，甲乙双方应先协商，协商不成由甲方所在地人民法院调解。
二、违约责任
1.合同签订后如甲方终止合同，则定金不再退还，归乙方所有。
2.甲方不能按时支付合同费用或不能按合同规定期限履行其义务，导致的`工期延误，其责任由甲方承担。
3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之一。
4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。
5.双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决;
协商不成的，则可向人民法院提起诉讼。
6.本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。
甲方：
乙方：
(盖章)
(盖章)
签字日期：
签字日期：
联系人：
联系人：
联系电话：
联系电话：
房屋买卖合同纠纷案民事上诉状
上诉人（原审被告）：某某建设集团有限公司，住所地：某某市某某镇。
法定代表人：某某 职务：董事长。
被上诉人（原审原告）：某某，男，汉族，19 年 月 日出生，住某某市某某区某某北路 号111室。
原审被告：某某建设集团有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技术产业开发区某某北村32号。
负责人：某某，经理。
上诉请求：
1、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ）某某民初字第1000号民事判决，发回重审；或驳回被上诉人的诉讼请求；或直接予以改判。
2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
事实和理由：
上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ） 高民初字第1000号民事判决书，现提起上诉。
一、该判决对被告的辩称，存在遗漏和曲解。
该判决称“被告某某建设集团某某分公司称：对原告的诉讼请求及事实和理由没有异议，对原告提供证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是，对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的，但对于原告诉讼请求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的，且原告起诉的证据是非常不足的。该判决称“被告某某建设集团称：要求某某公司与原告协商解决”，众所周知要求调解不属相对人抗辩，将被告要求调解作为辩称内容显然文不对题，更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称意见则与某某分公司以上真实辩称意见相同。可是，该判决却断章取义，未将被告的真实答辩意见记入笔录，导致了该判决认定事实和适用法律错误，从而作出了完全倾斜于原告和绝对不利于被告的裁决。显有失公*。
二、该判决认定事实错误。
（一）该判决对原告诉请的返还本金1987196.54元予以认定，但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项，该事实在该判决书中并无阐述，本案案由是房屋买卖合同纠纷，购房款是现金还是欠款，以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容，但该判决均未查明并列入判决书，显而易见本案的事实是不清的。
（二）该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕，不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是，结算并未办理完毕，且房屋买卖合同既然合法有效，解除合同与第三人结算款项并无直接因果关系。另：该判决认定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪个被告亦同意？该判决认定的事实显含糊其辞。
（三）该判决认定事实证据不足。本案原告提供的证据，仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且，判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。
上诉人认为，未经当庭举证、质证和法院认证的证据，不能作为定案的依据。
三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的1.3倍赔偿损失，没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷，即便合同无效，也只须返还购房价款，至于双方存在的经济损失必须有经济损失的客观存在，且对损失的承担应当按照过错责任由双方分担。本案原告既未向法院提供购房款是向银行货款的事实依据，该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任，更没有按过错责任分担所谓的经济损失。
尤其是，该判决支持原告返还购房款是1987197.54元，并支持赔偿自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元计算。上诉人认为，该判决，既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认，且对20xx年9月14日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的利息在该判决中再作认定。显而易见，该判决显失公*。
四、该判决程序违法。
本案案情复杂，不但涉及承揽工程款项的结算，涉及房屋的抵押，还涉及房屋买卖合同的效力，且诉讼标的也较大。显不属案情简单、争议不大的简易案件，故本判决采用独任审判在程序上也是错误的。同时，该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决，那么，法院应当主持调解，并在判决书中阐明调解成立或调解不成的原因和过程，为何不是调解结案而是直接判决呢？对此，上诉人认为，原审法院对本案的判决，当事人有调解要求而法院不调解，那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为，对本案的审判，原审法院存在程序上的违法也是明显的。
综上所述，本案原审判决存在认定事实不清，适用法律错误，程序违法的严重问题。为此，望贵院充分考虑上诉人的上诉理由，依法维护上诉人的合法权益，支持上诉人的上诉请求！谢谢！
此致
某某市中级人民法院
上诉人： 某某建设集团有限公司
——货物出口协议书实用5篇
甲方：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
乙方：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
经过*等、友好协商，甲、乙双方就空运货物出口运输事宜，于______年____月____日签订如下协议：
(一) 委托事项甲方接受乙方委托，承接乙方委托的空运出口运输业务。
乙方指定甲方作为其代理人，代为安排提货、办理出口报关和出口商品检验检疫等事务。
(二) 乙方应在每票货物出运之前五个工作日以书面形式(包括信函、传真、电报、电传)向甲方提交《出口运输委托书》(简称“委托书”或“托单”)。
“委托书”应包括但不限于以下内容：托运人(shipper)名称、姓名、地址、联系方式;收货人(consignee)名称、姓名、地址、联系方式;通知方名称、姓名、地址、联系方式;航班号、日期、始发港、目的港;货物品名、件数、重量、体积、声明价值;运费及其它费用的标准和支付方式;托运人的签名、盖章、日期。
乙方提交的委托书没有签名盖章缺乏上述部分或全部内容的，乙方应按照甲方要求进行补正，否则甲方有权拒绝接受委托。
(三) 乙方委托甲方代为办理货物出口报关和出口商品检验检疫等事务的，应及时向甲方提供办理上述事务所需的文件和单证。乙方应对其提供的文件和单证的真实性、合法性和完整性负责。
(四) 乙方在向甲方发出委托后要求撤消或变更委托事项、委托内容的，应采用书面形式并得到甲方的认可，乙方应补偿甲方由此付出的额外费用。
(五) 接收货物 如果甲方在收货时发现乙方的货物表面状况(包括外包装)不良，甲方有权拒绝接收货物。
如果乙方不能在甲方要求的时间内对货物及其包装进行改良，甲方有权停止为乙方出运货物。由于甲方原因未能在乙方指定时间内将货物按排出港，乙方有授向甲方提出损失索赔。
(六) 对货物的要求乙方不应在其托运的货物中夹带禁止运输、限制运输物品和危险物品。有关对禁止运输、限制运输物品和危险物品的规定以国际公约、相关国家法律法规规章、行业协会等的明文规定为准。如乙方谎报货物品名，夹带上述物品，乙方应对由此而造成的甲方的全部损失承担赔偿责任。
(七) 乙方应向甲方支付与货物运输有关的所有运杂费用。乙方应在货物起飞后30天内将相应款项支付给甲方。
(八) 本协议有关的任何事务，适用中华人民共和国法律、法规及相关国际公约的规定。
(九) 协议的修改和补充对本协议的修改和补充应采用书面形式，并得到双方的书面确认。修改和补充从双方书面确认之日起生效。
(十) 本协议自双方盖章之日起生效。本协议的有效期至______年____月____日止。
(十一) 本协议以传真形式签订确认，同具法律效力。
签约地：
甲方：
日期：______年____月____日
乙方：
日期：______年____月____日
甲方：XX工业进出口公司
乙方：XXXXX国际贸易有限公司
编号：__________________
日期：__________________
为有利双方业务的发展，扩大乙方电罗经产品在_____________的销售，乙方委托甲方筹建XXXXX电罗经产品_________________维修服务中心（简称维修服务中心），经双方友好协商，在合作互利基础上拟定本协议书条款如下：
1、业务范围：
（1）办理_______用户购买乙方电罗经后的保用手续；
（2）承接_______用户使用乙方电罗经的修理业务；
（3）介绍乙方电罗经的性能结构以及使用保养等常识；
（4）逐步介绍乙方其他电罗经性能和用途及使用情况。
2、由甲方在________________辟出100*方米面积作为维修服务中心专用铺面（详见附件：1）。乙方负责铺面的装修、布置、提供陈列用的样机和模型、广告、产品样本、使用说明书等。所需材料、工时费用均由乙方负责。
3、为维护乙方产品的信誉，使维修后的电罗经达到规定的技术标准，乙方应向甲方无偿提供维修保用电罗经的性能、详尽要求、各项技术指标、全部零件图册、维修时必要的.工具及修复后测定各项技术指标所使用的仪器和设备（详见
4、为提高维修人员的技术，乙方派遣有维修经验的技术人员为甲方培训__名维修人员，直到甲方维修人员全部掌握维修技术为止。乙方并定期派员对甲方修理人员进行技术指导，并要提供新技术，所需费用由乙方承担。
5、甲方派两人负责维修服务中心的维修业务。铺面的租金、工作人员的薪金，水电杂费（不包括宣传用的霓虹灯所耗费用）及根据_______有关规定征收的税务等费用每月共计约______H、K、D、（大写：_______港元整），由乙方支付给甲方。
6、对于保用期内乙方产品的维修：
（1）零件更换，由用户签证后，零件由乙方免费提供；
（2）修理费用，由甲方按实际修理量报乙方，乙方向甲方支付修理费用，暂定小修一台电罗经收港币______，大修一台电罗经收港币_______（详见附件：3）。
7、甲方对乙方提供的装修材料、陈列样机等到达_____________口岸后负责提运、验收及保管。
8、付款方式：
（1）乙方以M/T方式向甲方付款。
甲方开户银行：________________
帐号：____________________
（2）双方来往帐目，外汇结算每3个月结算一次，每年12月31日总结算一次。
9、本协议书双方签字后3个月作为维修中心筹备期，双方按协议书的要求分别进行工作。定于19____年____月___日正式开幕。
10、本协议书自开幕之日起暂定为1年，如进展情况双方满意，可继续延长期限并提前3个月双方进行洽商。在协议终止时，甲方需归还乙方存有的样机、维修工具，备品与技术文件。
11、甲方为销售XXXXX产品可以使用（XXXXX）商标，但不得弃用另改商标。在使用该商标时，甲方不得与其他任何标记或商标一起使用。本协议书终止时，甲方应立即停止使用XXXXX商标。
12、合约期内，甲方同意不予以直接或间接地接受同类产品的业务与XXXXX产品竞争。
13、在执行合约条款中，双方在洽商过程中如未能解决时，可______________申请仲裁。
14、本合约正本为中英文本，中英文本具有同等效力。
15、其他未尽事宜，双方随时洽商补充修订。
16、本协议业经_____________________会批准，（许可证编号__________________号，日期19____年___月___日）。如需扩大业务范围，经双方协商后报原批准单位同意后生效。
XX工业进出口公司
签字：_____________ 日期：______________
XXXXX国际贸易有限公司
签字：_____________ 日期：______________
附件：
1、维修服务中心布置图。
2、维修材料和零备件清单。
（1）由乙方提供的陈列用模型、样机清单。
（2）由乙方提供的产品技术文件、样本、产品说明书清单（印刷品无商业价值）。
定作人：____________
签订地点：___________
承揽人：____________
签订时间：____年__月__日
合同编号：_________
甲方：_________
乙方：_________
鉴于甲方作为具有对外贸易经营权的专业外贸公司，在相应领域内拥有良好的资信;鉴于乙方已获得国家有关法律、法规规定的、出口本合同项下货物所需的批准;鉴于乙方作为委托人，愿意委托甲方为其出口本合同项下货物;鉴于甲方作为行纪人，将以自己的名义对外出口本合同项下货物;为明确委托人和行纪人之间的权利义务关系，甲乙双方经友好协商，特此订立如下合同，以期共同遵守执行：
第一条 (以下简称“货物”)货物名称、规格、包装及质量数量单 价总价交 货 期(注明贸易术语)
第二条 甲方的义务和责任(根据贸易术语项下卖方义务调整)
1.按本合同的规定为乙方出口货物，并办理与货物出口有关的事宜(包括与外商签订合同范文、催开合同范文项下的信用证等)。
2.在收到外商的承运货物的船舶动态后，及时将有关情况通知乙方。
第三条 乙方的义务和责任
1.按照本合同的规定支付报酬及其他费用。
2.按照合同范文的规定办理货物商检，并提供商检报告。
3.在合同范文规定的交货期内，将货物运至交货地点并交给外商指定的承运人。
