采购方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方):
第一条 目的和背景条款
1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公*和诚信的原则,就芦山县根艺苑广场建设项目所需的材料供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条 材料交货地点、供货期限2.1 交货地址:芦山县芦阳镇磷肥厂
2.2 供货起止时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条 供应要求及价格单位3.1 供应价格
3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条 结算和资金支付条款4.1 结算方式:4.2 约定的结算期限:
4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月8日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限:第五条 质量标准和验收
5.1 乙方应对供应材料的质量负责。
5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条 甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度,提前____2___天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2 乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。
第七条 乙方的责任和义务
7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。。
7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
第八条 甲乙双方其他约定条款
8.1 在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改
的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。
8.2 材料使用后甲方若发现质量问题,应在____24___小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
8.3 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方承担。
8.4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.5 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。
第九条 违约责任
9.1乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。
9.2因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。
第十条 争议解决条款
10.1 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决
10.2 如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效及其他
11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份,每份具有同等法律效力。
11.2 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
11.3 本合同附以下附件:_________
甲方(签章):________电话:_________________________
乙方(签章):_________电话:________________
年____月____日 _________年____月____日
需方:(以下简称甲方)
供应商:(以下简称乙方)
甲乙双方应向甲方提供聚苯乙烯板。关于产品事宜,基于互利原则,签订以下协议:
1.产品名称、包装、单价:基于双方良好的合作关系,并考虑到本项目的具体情况,甲方享受工程代理的价格优惠。
2.合同金额:上述订单总额:人民币(大写)
3.技术服务:乙方免费为该系列产品提供相应的技术指导和服务。米米袁媛元
4.质量保证和承诺:乙方保证质量符合***同类产品标准和企业标准规范。提供的货物有质量问题的,应当依照产品质量法承担相应的经济损失。
5.订单及发货方式:甲方以书面形式(传真)向乙方下单,乙方收到订单通知12小时后确认,并确认后期站点。
6.结算方式:甲方在订货前向乙方支付货款总额的()的预付款,货款到达后支付货款余额。
7.未尽事宜见补充条款,补充条款与本合同具有同等效力(变更或修改无效)。
8.本合同自双方签字之日起生效。双方有争议的,协商解决;协商不成的,双方同意提交郑州仲裁委员会依法仲裁。
9.本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_____________
____年____月____日
乙方(公章):_______________
____年____月____日
合同编号:______________________________
工程名称:______________________________
使用单位:______________________________
供应单位:______________________________
签订日期:______________________________
南京市建设委员会
南京市工商行政管理局
监制
南京市建筑工程局
签订《南京市建设工程预拌混凝土供应合同》须知
一、《南京市建设工程预拌混凝土供应合同》是南京市工商行政管理局、南京市建筑工程局根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》共同监制的合同示范文本。凡在本市范围内使用预拌混凝土的各类建设工程,签订预拌混凝土供应合同时,推荐使用本合同。
二、本合同经工商行政管理机关鉴证后,工商行政管理机关将依法督促合同的全面履行,以保障当事人双方的合法权益。
三、合同编号按照统一编号原则,每个企业拥有一个企业代码(代码为惟一性,由南京市预拌混凝土管理处统一制定),各企业按照年度合同顺序编号,要求不重复、不遗漏。具体说明如下:
HN————XX————XXXXXXXX
合同代号 企业代码 合同顺序号
例如:“HN-05-20080006”表示“编号为05号的企业在20xx年签订的第0006份预拌混凝土供应合同”
南京市建设工程预拌混凝土供应合同
使用方:______________________________(以下简称甲方)
供应方:______________________________(以下简称乙方)
第一条 目的和背景条款
1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本市建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致的基础上,就_______________工程_______________所需的预拌混凝土供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条 甲方的责任和义务
2.1甲方要求乙方首次供应预拌混凝土时,应提前________天向乙方递交书面供货通知,在通知中注明预拌混凝土的强度等级、数量、时间和浇筑部位,以及其它技术要求。在后续的预拌混凝土供应活动中,应在正式供货前_______小时通知乙方该批次预拌混凝土的具体要求,若因特殊情况,双方可协商解决。
2.2甲方应为乙方提供必需的预拌混凝土供应保障条件。做到施工现场三通一*(通水、通电、道路畅通、场地*整)。
2.3甲方应指定或委托专人对预拌混凝土运输车辆进入施工现场进行调度指挥和负责验收工作,应组织人员铺设、迁移泵管,保证混凝土顺利浇筑。按施工组织设计要求铺设泵管,确保混凝土供应。施工现场安全管理参照《建筑工程施工现场管理规定》执行。
2.4预拌混凝土运到施工现场后,严禁现场加水,确保混凝土质量。
2.5乙方按本合同《预拌混凝土技术与施工要求》(附件一),供应合格的预拌混凝土到现场,甲方应及时组织浇筑并按规范要求进行施工和养护。
2.6甲方在预拌混凝土浇筑接*结束前,应提前_______小时明确通知乙方该批次需要浇筑的剩余混凝土立方量。
2.7甲方应按本合同规定及时向乙方支付货款,甲方不按合同约定支付货款,双方又未达成延期协议,乙方可停止供货并解除合同,由此造成损失由甲方承担。
2.8甲方需提供专用洗车场地,并委托专人对乙方进出施工现场的车辆进行冲洗,并达到环保要求。
第三条 乙方的责任和义务
3.1乙方按合同要求提供预拌混凝土。
3.2预拌混凝土配合比设计由乙方按GB14902等有关国家标准要求进行。乙方应按国家有关规定向甲方提供相关资料。
3.3乙方应按预拌混凝土技术规范和有关规定组织生产,按批量随机取样,制作出厂检验试块,根据甲方要求将出厂检验报告提供给甲方。
3.4乙方应按供货批次填写《预拌混凝土出厂合格证》,保证产品质量和数量;配合甲方随机抽查;应根据计划要求昼夜随时发货,保证施工进度和工程连续浇筑需要。
3.5乙方应按计划保障甲方的需求。因乙方产品质量问题或供应不及时导致中断连续浇筑而造成甲方损失的,由乙方承担。
3.6在预拌混凝土供应中,乙方应出具发货单(一车一单)。标明混凝土强度等级、工程名称及浇筑部位、发车时间、本车数量等,由预拌混凝土运输车司机随车携带,进入工地时由甲方或委托人签收,作为结算凭证及付款依据。
3.7乙方应按约定(计划)组织运输工具将混凝土运送到指定的地点,并与甲方共同协商,合理安排路线、停车地点。
3.8在混凝土运输、浇筑过程中,运输车、输送泵发生故障,乙方应在_______小时内派技术人员至现场排除故障,或另行调配相应的设备,保证混凝土正常供应。
3.9在混凝土供应期间,乙方应派技术人员至施工现场提供技术服务。
第四条 甲乙双方其它约定条款
4.1在预拌混凝土供应中,甲乙双方如需更改约定的技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方书面同意。
4.2预拌混凝土浇筑后,甲方若发现混凝土质量问题,应及时书面通知乙方,甲乙双方及时协商分析解决,属于混凝土质量事故的应按事故等级按时上报有关部门及预拌混凝土主管部门。
4.3甲乙双方应在合同约定时间内办理结算手续,其中乙方应在甲方的约定时间内提交相应结算的资料,甲方应在乙方提交结算资料后的约定时间内完成结算。
4.4甲乙双方有协议,甲方供应部分原材料(水泥、外加剂、纤维等)时,甲方必须按约定的时间将原材料运至乙方指定地点,由乙方负责验收。
4.5乙方提供给甲方的泵管、卡箍等配件,甲方应妥善使用、清洁及保养,如因甲方使用过程中造成损坏或丢失的,由甲方负责赔偿。
4.6甲方应向乙方提供授权发货单的签收人名单或加盖印鉴样本。
4.7其它约定:__________________________________________。
第五条 价款及结算、付款方式
5.1甲方对乙方的要求见《预拌混凝土技术与验收要求》(附件一)。
5.2预拌混凝土计价方法:
双方商定具体价格见附件二《预拌混凝土价格》。
甲乙双方确定的供应价格应以南京市建筑工程造价主管部门在签订本合同前发布的“南京地区预拌混凝土指导价”为依据确定合同价。
5.3预拌混凝土方量结算方式
①按甲方或委托人签收的发货单数量计量,甲方可随时派人抽检,并按抽检车次或验磅的实际量结算该批次预拌混凝土。
②甲乙双方约定结算期限:
乙方应于每月_______日前向甲方提交本月(指上月26日至本月25日)所完成的预拌混凝土的结算资料,甲方在乙方提交结算资料后_______日内核实完乙方月度已完成的预拌混凝土工作量;最后一批预拌混凝土供应完毕后,甲方在乙方提交结算资料后_______日内结算全部的预拌混凝土工作量。
③甲方如对乙方结算资料有异议,甲方应在_______日内通知乙方,乙方应为结算提供便利条件并派人参加,如乙方收到通知后不参加结算,按甲方结算结果为准,作为预拌混凝土价款支付的依据;甲方不按约定时间通知乙方,致使乙方未能参加结算,结算结果无效。
甲方收到乙方结算资料后在合同约定时间内未进行结算,自合同约定结算结束之日起,乙方结算资料中开列的预拌混凝土工作量即视为被确认,作为预拌混凝土货款支付的依据。
5.4预拌混凝土付款方式和期限:
①合同正式成立签订后,甲方在合同签订之日起_______日内向乙方预付工程备料款_______元。
②甲方在确认乙方提交的月度预拌混凝土结算资料后_______日内,向乙方支付该月度预拌混凝土结算货款的_______%。
③在结算全部的预拌混凝土立方量后_______日内(_______年_______月_______日前)付清全部货款。
④甲方不按合同约定支付货款,双方又未达成延期协议,乙方有权停止供货并解除合同。自解除合同之日起,十日内甲方付清已供混凝土货款。
⑤其它约定:_____________________________________________________________________________ 。
第六条 违约条款
6.1违约行为及处理方式约定如下:_____________________________________________________________________________ 。
第七条 工程质量与验收条款
7.1预拌混凝土生产、施工过程及质量判定,应符合现行国家和行业有关混凝土标准。
7.2用于交货检验的混凝土试样,是在交货地点预拌混凝土运输车卸料口由甲乙双方及监理方共同采取的试样,是判定混凝土强度的依据。
7.3预拌混凝土质量仲裁检测由甲乙双方共同确定的具有相应资质的建筑工程质量检测单位____________________________________检测。
第八条 争议解决条款
8.1因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决或向工商行政管理机关等有关部门申请调解。
8.2如仍没解决,按下列第(_______)项方式解决:
①提交_________________仲裁委员会仲裁。
②依法向_______所在地人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效及其它条款
9.1合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效。
9.2如有未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
9.3甲方在履行本合同过程中的联系地址:______________,联系电话:______________,传真:______________,联系人:______________;乙方在履行本合同过程中的联系地址:______________,联系电话:______________,传真:______________,联系人:______________。
以上联系地址、电话、联系人均作为甲、乙双方联系工作、履行合同的重要方式,如发生变更须以书面方式告知对方。
9.4本合同甲、乙双方共签订_______份数。
其中:甲方正本_______份,副本_______份;乙方正本_______份,副本_______份;
正、副本具有同等法律效力。
9.5本合同含以下附件:
①附件一:预拌混凝土技术与验收要求;
②附件二:预拌混凝土价格表;
③附件三:在本合同执行过程中的其他有效文件。
1)混凝土浇筑通知书
2)混凝土发货验收单
3)甲乙双方混凝土数量及价款结算单
4)甲乙双方商定的其他文字资料
甲方:_______________(章) 乙方:_______________(章)
法定代表人:_______________ 法定代表人:_______________
委托代理人:_______________ 委托代理人:_______________
电话:_____________________ 电话:_____________________
开户银行:_________________ 开户银行:_________________
帐号:_____________________ 帐号:_____________________
单位地址:_________________ 单位地址:_________________
邮政编码:_________________ 邮政编码:_________________
日期:_____年_____月_____日 日期:______年_____月____日
鉴(公)证单位:_____(章)
经手人:___________________ 经手人:___________________
日期:_____年_____月_____日 日期:______年_____月____日
附件一:预拌混凝土技术与验收要求
供货起至日期
交货地点
运距(KM)
强度等级、抗渗要求
坍落度(mm)
水泥品种
集料
外加剂、纤维
浇筑部位
泵送高度(水*距离)
供货量(m3)
强度评定方法
其他要求
订货单位及联系人
施工单位及联系人
甲方:_______________(章) 乙方:_______________(章)
日期:_____年_____月_____日 日期:______年_____月____日
附件二:预拌混凝土价格
序号
强度等级
抗渗标号
数量(m3)
单价
(元/ m3)
运输费
(元/ m3)
泵送费(元/ m3)
外加剂及
其它材差 (元/ m3)
综合单价 (元/ m3)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
砂浆
合同金额
(大写)
(小写)
注:1.早强增加________元/m3,抗冻增加________元/m3,细石增加________元/m3;
2.润管砂浆若由乙方提供,则按同标号砼单价计价收取;
3.坍落度在《预拌混凝土技术与验收要求》基础上,每增加20mm,砼在合同单价基础上调________元/m3;
4.泵送高度在《预拌混凝土技术与验收要求》基础上,每增加________m,砼在合同单价基础上调_______元/m3;
5.单批次泵送混凝土不足________m3,甲方支付给乙方泵车进退场费,________元/次;
6.其他_____________________________________________________________________。
甲方:_______________(章) 乙方:_______________(章)
日期:_____年_____月_____日 日期:______年_____月____日
甲方:
乙方:
工程项目部(甲方,以下称甲方,把该项目的料承包给乙方供应,考虑到该项目业主方给甲方的付款方式问题,为了确保该项目的顺利施工和及时完工,本着“*等互利,共同发展”的原则。甲、乙双方行签订如下协议:
1、乙方负责该项目的时供货。
2、此项目的施工过程中,乙方不得因市场价格变动而提高材料的供应价,也不得因市场价格变动拒绝供货。
3、付款方式:乙方必须垫付一层的材料款,即做完第一层,付基础层款项,做完第二层,付第一层款项,以此类推,所押款项在工程完工,验收合格后二个月内付清。
付款信息:
户名:
账号:
开户银行:
4、为了确保材料质量,乙方必须负责所供材料的送检工作,送检合格后才能供货,因乙方供货质量问题而造成的一切责任,由乙方负责,因甲方施工方法问题而造成的不良后果,由甲方负责。
5、因乙方供货不及时或材料质量问题,甲方有权终止供货合同和拒绝乙方所垫货款,因甲方付款不及时,乙方有权终止供货合同,并有权追回垫付款项。
6、因乙方单方面终止供货合同,甲方有权拒付乙方所垫货款。
7、此合同未尽事宜,甲、乙方双方协商解决。
此合同一式三份、甲方二份,乙方一份,具同等法律效力,此合同甲、乙双方签字后生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
供方:________________
需方:________________
需供双方以《中华人民共和国民法典》为基本准则,本着公开、*等、互惠、互利的原则、为明确供、需双方利益、责任与权益,经双方友好充分协商订立合同,以便合同双方共同遵:
1、工程名称:_________________
2、工程地址:_________________
一、合同总价
本公司订购产品,单价为_______元,共______套,合计人民币总金额为_______元,如果实际情况发生变动按实际调整。
二、付款方式和结算方式
1、合同签订后天内需要支付合同总金额的预付款,货到施工现场需方支付合同金额____%货款。
2、安装完毕,经需方及监理验收合格后,需方供方把所有钥匙交给需方自行保管。
四、产品交货安装
1、交货时间:供方在接到需方书面后下货并安装,并在____天内安装完毕,相关费用由供方自理。
2、在供方安装过程中,需方应同施工单位协调供电力、堆放场地、安装后的修补、产品的保护。
3、供方在安装中要做好施工全过程的成品半成品的保护工作,以免施工单位造成损失,并要及时与施工单位协调好各方面关系。
五、验收标准方法
1、按生产要求验收,验收时需供双方及施工单位在场。
2、所有产品进行核对无误后,并填写验收交接单。
六、双方责任:
1、需方责任:
1)需方向供方下达生产书面通知时,应向供方提供详细的窗洞尺寸,洞口尺寸应符合国家规范,并经双方盖章认可后作为合同附件;
2)需方应提供干燥场所存放成品,并提供现场安装所需的水、电、照明;
3)需方应按合同规定向供方付款。
2、供方责任:
1)供方按合同要求,按时交货、安装;
2)双方责任;对于不可预见因素及影响双方工期的因素均以书面形式及时通知对方;
3)合同双方互有书面相互通知的义务,接到通知的乙方应及时向对方反馈已收到的信息。
七、违约责任
1.需方工期延长造成合同推迟履行的,供方不承担以上条款责任。
2、需方不能按合同约定的付款时间支付货款的,每天按合同总价的____‰向供方支付逾期付款违约金,需方超过合同约定的付款时间30天仍未履行付款的义务的,供方有权单方解除本合同,并要求需方支付货款总额____%的违约金。
八、其他
1、本协议由双方代表签字盖章后生效,双方本着有好的互利的原则认真履行协议款到工程保值期满,结清所有款项后,自然生效
2、法人代表、签约代表及现场管理的变更,并不影响需供双方遵守本合同。
3、全合同一式____份,需供双方各执____份。
4、若本合同发生的纠纷,由需供双方协调解决,经协商无法达成一致,可提交供方所在地人民法院解决。
5、若本协议有后续的补充说明附件,与本协议有同等法律效力。
6、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
——工程供应合同菁选
工程供应合同
在人们愈发重视契约的社会中,合同的法律效力与日俱增,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编为大家收集的工程供应合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
甲方(需方):
乙方(供方):
为确保甲方负责施工的xxxx工程能保质、保量、按期完成,甲方委托乙方供应路面基层用碎石、石屑、粗砂。经甲、乙双方共同协商,本着互惠互利、公*合理的原则,签订以下协议:
一、材料规格:
甲方根据工程需要采购乙方合格的'碎石和砂,碎石规格为6mm~37.5mm碎石,其中10mm~37.5mm占碎石比例不低于70%;石屑为0.5mm;粗砂为水洗砂,含泥量低于5%。碎石质量及规格甲方定期抽查,如不符合要求,甲方有权终止合同或要求乙方供应符合规范要求材料。
二、材料数量:
1、碎石约: m3
2、石屑约: m3
3、粗砂约: m3
三、材料单价:甲方从乙方处采购足够的碎石、石屑、粗砂运至施工拌合场,经双方协商,以实际丈量方量为准,该单价为最终单价,不随市场价调整,乙方中途不得要求加价,如违约,需支付甲方违约金 万元整,由甲方在材料费中扣除。
四、结算支付方式:
1、银行转账支付。
2、甲方根据实际材料收方数量支付乙方材料费的50~60 %,工程竣工验收后3月内付清剩余款项。
五、乙方责任:
乙方必须有相关河道管理部门颁发的河道采砂许可证并附复印件加盖行政公章,以保证其采石、砂的合法性。同时,乙方还需满足以下要求:
1、乙方必须于5月31日前备足相应数量碎石、石屑、粗砂供甲方拌合开工用。材料供应过程乙方必须确保甲方碎石、石屑、粗砂供应数量,不能因为材料供应数量影响甲方施工。
2、涉及到材料所在地河道管理的一切事宜,应由乙方自行出面协调。甲方不参与河道管理部门的协调,乙方必须保证甲方工程进度不受干扰。
3、乙方对甲方支付的材料费必须提供宝鸡市农村合作经济组织出具的正式收据(收据上有宝鸡市财政局、农业局监制章)。以上三条要求,由于乙方不能满足材料数量造成的甲方机械设备怠工等相关损失由乙方承担,费用由甲方在材料费中扣除,不足部分由乙方另行支付。同时甲方有权提前解除合同,由此造成的一切损失由乙方自行承担。
六、其它事宜:
1、合同履行中发生争议,双方协商解决。协商不成,由甲方所在地法院裁决。
2、本合同受《合同法》保护和约束,甲乙双方不得违约,共同遵守。本协议壹式肆份,甲乙双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效,材料款付清后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购货单位(甲方):
供货单位(乙方):
甲乙双方为明确彼此的权利与义务,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规,在*等、自愿协商的基础上达成如下一致协议,以资共同遵守:
一、工程名称、交货地点及供货期限
工程名称:
交货地点:
二、钢材数量、价格及质量要求
1、此批钢材数量约为 。
2、考“西北新干线网”当天报价(济南市场价为准),双方议定每批次的订货价。乙方承担运费、过磅。注:到货后由施工方自卸。
3、计量方式:盘圆和盘螺过磅、螺纹点条。
4、乙方所供钢材必须符合国家质量标准,并随货向甲方提供由厂家出具的《钢材质量说明书》(复印件,加盖乙方公章)。
三、供货方式、付款方式
1、甲方通知乙方采购钢材的规格和数量,经双方确认后,乙方须按甲方要求五天内将钢材运抵甲方指定的交货地点。
2、付款方式:货到甲方指定地点,根据批次约定的付款方式,甲方仅限采用银行转账汇款及支票两种方式支付钢材全款,由送货日起一个月内付款,不得以其他抵押物支付货款(乙方提供普通发票,不含增值税发票)。
乙方指定由负责收款,并出具盖有乙方公章的收据,由其他人签收货款乙方一概不予认可,因此而造成的一切损失由甲方自行承担。
四、验收方式及期限
1、甲方指定由负责签署钢材收货单、结算单等有关单据。
2、钢材运抵交货地点后,甲方须于5日内组织人员对该批钢材进行抽样并报送甲方工程所述建筑材料质量检测部门进行检验。如不合格甲方有权退回。
五、违约责任
甲方应按照合同约定的`期限付款,即从______年____月____日合同执行开始至______年____月____日合同结束止,所欠总货款应于货到一个月内付清。逾期付款超过壹个月的,甲方除应付清货款外,还应按所欠货款总额的月15%的标准向乙方交纳违约金;逾期超过的,视为甲方根本违约,乙方有权停止供应钢材,并追究甲方的违约责任。
六、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,双方应本着互谅互让、事实就是的原则通过协商或调解的方式解决。如协商和调解无效的,双方均可向滕州市人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1、甲乙双方应相互提供加盖公章的营业执照复印件给对方。
2、本合同如有未尽事宜,经双方协商可达成补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:授权代表(签章): 乙方:授权代表(签章):
地址: 地址:
电话: 电话:
______年____月____日 _____年____月____日
需方:(以下简称甲方)
供应商:(以下简称乙方)
甲乙双方应向甲方提供聚苯乙烯板。关于产品事宜,基于互利原则,签订以下协议:
1.产品名称、包装、单价:基于双方良好的合作关系,并考虑到本项目的具体情况,甲方享受工程代理的价格优惠。
2.合同金额:上述订单总额:人民币(大写)
3.技术服务:乙方免费为该系列产品提供相应的技术指导和服务。米米袁媛元
4.质量保证和承诺:乙方保证质量符合***同类产品标准和企业标准规范。提供的货物有质量问题的,应当依照产品质量法承担相应的经济损失。
5.订单及发货方式:甲方以书面形式(传真)向乙方下单,乙方收到订单通知12小时后确认,并确认后期站点。
6.结算方式:甲方在订货前向乙方支付货款总额的()的'预付款,货款到达后支付货款余额。
7.未尽事宜见补充条款,补充条款与本合同具有同等效力(变更或修改无效)。
8.本合同自双方签字之日起生效。双方有争议的,协商解决;协商不成的,双方同意提交郑州仲裁委员会依法仲裁。
9.本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_____________
____年____月____日
乙方(公章):_______________
____年____月____日
甲 方: 有限公司
乙 方: 有限公司
鉴于甲方需要将甲方总包的装饰安装工程中的部分材料分包给乙方,鉴于乙方愿意为甲方提供该部分材料,经双方充分、友好协商一致,甲方委托乙方为甲方总包的 工程提供部分材料并调试开通。现按下列条款订立本合同:
一. 合同价格:甲乙双方商定整个工程的`服务费用为人民币 。
二. 工程量说明:甲方负责该项目 施工,乙方提供附件清单的材料,并调试交换设备、熔接光纤、整理机柜跳线。
三. 双方责任:
甲方:做好现场施工相关工作;给乙方提供乙方在调试过程中所需的各项便利条件;按时给付乙方材料款。
乙方:应及时提供附件材料清单的各项材料和设备;接甲方通知2工作日内进场调试设备;协助相关材料厂商做好售后服务工作。
四. 结算方式:
甲方在乙方系统施工前支付工程总预算的30%(¥ ),乙方为甲方备货,货进工地后,甲方支付工程总预算的50%(¥ ),乙方为甲方施工完后,甲方支付总预算的剩余款额(¥ )
五. 违约责任:甲乙双方任一方违约,赔偿给另一方合同总价20%的违约损失。
六. 本合同一式二份,甲乙双方各持一份。由双方代表人签字后生效。
七. 合同签约地: 。
八. 其他:盖章签字回传及视为合同生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
甲方(需方):____________________
乙方(供方):____________________
甲方____________________项目施工需要向乙方采购钢材。根据《民法典》及有关法律、法规,甲、乙双方本着*等互利的原则友好协商,达成以下合同条款:
一、产品品名、规格型号、数量及单价等
甲方向乙方采购的钢材总需求量为____________________吨(具体以实际交付数量为准);其质量标准按国家标准执行:
1、线材:GB/____________________;
2、螺纹钢:________________或________________GB/____________________;
3、圆钢:GB/____________________;
4、型材:具体品牌由甲乙双方另行协商。
二、包装标准
以钢厂的原厂包装为标准。
三、钢材采购计划、交货地点
钢材采购数量和品规以甲、乙双方确认的甲方采购计划为准。甲方每月
日之前以书面形式向乙方提供盖有甲方公章的下月度需求计划,具体分批次需求计划须提前三天以书面形式报至乙方,双方指定人员签字确认后生效。乙方按照双方确认的甲方采购计划将钢材送至项目所在地工地。乙方货到工地后甲方应随时派人验收(当天应完成验收)
四、运输、装卸及费用负担
乙方负责送货至甲方项目工地,所送钢材的出库吊装费、运输费均由乙方承担,加入货物单价一并结算。货到工地卸车及其费用由甲方负责承担,货到工地后的一切风险由甲方承担。
五、钢材的验收标准与计量方式
线材、螺纹钢、圆钢采用磅计
验收,按过磅计量交货,甲方可复磅,磅差在正负0.3%以内(含0.3%),以乙方仓库出库计量为准。超出0.3%,按甲方的磅重为准。
六、钢材配送、验收、签收
乙方指定____________________负责钢材配送服务,(身份证号码:____________________)
手机:____________________;甲方授权本公司工作人员(身份证号码:____________________
)手机:____________________
,负责钢材收货、验收、签收、价格确认,签收时该工作人员应出示身份证件。甲方安排其他工作人员收货时,应向乙方提交甲方出具的加盖其公章的授权委托书或者由甲方直接在收货单上加盖公章。凡是签收员签字认可的'送货单,均视为甲方认可的有效结算凭据,乙方以此送货单与甲方结算钢材款。钢材运至指定的收货地点时,甲方应及时办理相关交接手续,钢材运至指定的收货地点之日起货物毁损、灭失由甲方负责。
七、结算价、结算方式及付款期限、付款方式
1、结算价:螺纹钢、盘螺、线材以供货当天“我的钢铁网”当日
市场螺纹钢、盘螺、高线价格行情列表中对应钢厂及品规单价作为结算价;每逢星期六按前一日的结算单价执行,星期日按后一日的结算单价执行;遇单品规缺货或少货,按备注栏中加价执行;遇涨随涨,遇跌随跌;垫资利息从到货当日开始,按月息
计算。
2、货款的结算方式及付款期限、结算价格、逾期加价款;
结算方式及付款期限:
A、现款部分乙方货到甲方工地验收合格后,按第八条第1款结算价格在1日内支付乙方货款。
B、垫资部分甲方须在_________年_________月_________日办理付款手续,在_________天内支付乙方全部货款及垫资利息。
C、逾期加价款:逾期未能付清,除收取正常垫资利息外,按每天每吨__________________元加收,直至付清全部货款为止。
D、因乙方报给甲方的钢材价格及交易价格未包含税金,其税金按甲、乙双方交易额的_________%由甲方承担,在甲方付清乙方全部货款并支付全部税金后由乙方向甲方出具发票。
3、付款方式:甲方以现金、转账方式付款。
4、如甲方不能按合同约定如期向乙方支付货款,乙方有权停止供货,由此引起的一切责任由甲方承担。
5、乙方为本项目钢材的唯一供货商,甲方不能以任何理由从其它渠道进货,否则乙方有权终止合同。
八、其它约定
1、如甲方工地停工,乙方有权解除合同,甲方应在乙方最后一次送钢材之日起天内付清所有钢材款(含垫资利息加价款)
2、甲方计划、签收、对账等,加盖甲方印章或者该项目负责人签字认可均有效。
九、本合同在履行过程中发生争议或未尽事宜,双方另行协商。协商不成时,均可向乙方人民法院提请诉讼。
十、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,合同有效期至本项目主体完工且所有款项付清止。本合同一式二份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
甲方(签章)__________________乙方(签章)__________________
法定代表人或授权代表(签字)__________________法定代表人或授权代表(签字)__________________
签订时间:__________________
使用方(以下简称甲方):_________
供应方(以下简称乙方):_________
第一条 目的和背景条款
1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本市建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公*和诚信的原则,就_________工程所需的预拌混凝土供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条 预拌混凝土供应工程概况
2.1 工程名称:_________
2.2 交货地址:_________
2.3 供货起止时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条 预拌混凝土的供应要求及价格
浇筑主要部位
混凝土标号
坍落度(mm)
数量(m3)
单价(元/m3)
货款金额(万元)
非泵送价
泵送价
合计方量: M3
合计货款金额(暂定): 万元最终以实际结算为准
(1)上述价格均含运费。
(2)有特殊要求的预拌混凝土供应及价格按以下办法确定:_________
第四条 预拌混凝土的方量结算和资金支付条款
4.1 预拌混凝土的方量结算方式:预拌混凝土的供货量按GB14902《预拌混凝土》的规定:以运输车的发货总量(体积)计算。
(1)按乙方运到施工现场并经甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量计算。甲方可随时派人进行抽检,并按抽检的实际量结算该批次预拌混凝土的方量。
(2)如需要以工程实际量进行复核,甲方应在浇筑前_________天向乙方提供一套完整的浇筑部位施工图及相应工程修改方案,按现行的《江苏省建筑与装饰工程计价表》核算混凝土方量。复核中不扣除构件内钢筋、支架、螺栓孔、螺栓、预埋件及墙、板中0.3m2以内的孔洞所占的体积;甲方还必须承担2% 的综合损耗。
(3)因涨模、跑料、多要等施工原因损失的混凝土应按实计算;
(4)无法按工程实际量进行复核的(如混凝土砂浆、垫层、基础桩、
防水保护层、施工现场路面、临时设施等)混凝土应直接以运输车的混凝土发货单载明的数量计算。
4.2 约定的结算期限:
预拌混凝土送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。
每次浇筑结束,如无异议,双方应及时对所供预拌混凝土方量进行确认签字;如有异议,双方应在下一次浇筑前协商解决。
每月_________日前,供需双方对当月混凝土供应量进行核对,并办理月方量和货款的有效签字手续。甲方应在乙方提交结算资料后14日内核实完乙方上月完成的预拌混凝土工作量。
甲方未能及时提供一套完整的'浇筑部位施工图及相应工程修改方案的,该批次混凝土供货量应按乙方运到施工现场并经甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量计算。
甲方收到乙方结算资料后在合同约定结算时间内未进行结算,自合同约定结算时间结束之日起,乙方结算资料中开列的预拌混凝土工作量即视为被确认,作为预拌混凝土价款支付的依据。
4.3 预拌混凝土付款方式和期限:按***、***联合制定的《建设工程价款结算暂行办法》:
(1)合同正式签订后,甲方在合同签订之日起_________日内或不迟于约定正式开工前7天内预付工程备料款_________万元。
(2)工程进度款按下列第(_________)项方式付款:
a.按月支付:每月甲方在确认上月预拌混凝土工作量后_________日内,按_________%向乙方支付进度款;在结算全部的预拌混凝土工作量后_________日内,支付全部货款。
b.按工程量进度支付:_________
c.其他约定:_________。按约定时间甲方应扣回的预付款,与工程进度款同期结算抵扣。
(3)甲方不按合同约定支付工程进度款,乙方可停止供货,并依法追讨所欠货款,包括尾款部份需一并结清偿还,甲方不得异议。
第五条 质量标准和验收
5.1 预拌混凝土生产企业应对混凝土的生产、运输(含泵送)质量负责;施工企业应对预拌混凝土的浇筑、振捣和养护质量负责。
5.2 预拌混凝土的生产、使用过程及质量评定,应符合现行国家和行业有关标准。
5.3 用于交货检验的混凝土试样,是在交货地点预拌混凝土运输车卸料口由甲乙双方及监理方共同认可所采取的有效试样。经标准养护的交货检验试样,是判断混凝土强度的依据。
5.4 交货检验的取样、试验工作按苏建质(20xx)372号文精神执行。否则,由此而引起的相关事宜与乙方无涉。
第六条 甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度,提前_________天向乙方提供浇筑时间、数量、浇筑部位、强度等级及其他技术要求的书面通知。如因特殊情况,双方可协商解决。
6.2 甲方应为乙方提供必需的预拌混凝土供应保障条件。做到施工现场运输车的进出道路坚实、*整、畅通,有电力、照明、水源等设施。
6.3 甲方应委派专人对预拌混凝土运输车辆进入施工现场进行调度指挥和负责验收签字工作;应负责组织人员铺设、迁移管道,保证混凝土顺利浇筑。作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题,由甲方负责协调解决;由此而给乙方造成经济损失的,甲方应负责赔偿。
6.4 乙方按合同要求将预拌混凝土运到指定地点后,甲方应及时按规范要求组织浇筑并养护。由于甲方施工组织、浇筑技术和保障条件等原因未能在 _________小时内浇筑完毕而引起的质量问题和经济损失以及因施工组织、生产工艺或养护不当而造成的混凝土质量问题和经济损失由甲方负责。
6.5 预拌混凝土运到指定地点后,甲方未经乙方技术负责人同意并签字,单方加入水、外加剂或掺和物等而应起的质量问题和经济损失由甲方负责。
第七条 乙方的责任和义务
7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应预拌混凝土。
7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7.3 在预拌混凝土的供应中,乙方应出具发货单(一车一单)。发货单应标明混凝土的技术数据、工程名称、发车时间、数量等,由该车驾驶员随车携带,进入工地时由甲方指定的专人签证。
7.4 乙方对外发货,应按批次填写《预拌混凝土出厂产品合格证》,保证产品质量;应根据施工要求进行发货,保证施工进度和工程连续浇筑需要。
7.5 因乙方供应了不合格的预拌混凝土或供应不及时导致中断连续浇筑及其他因乙方原因而造成的质量问题由乙方承担,同时应承担给甲方所造成的经济损失。
7.6 乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
第八条 甲乙双方其他约定条款
8.1 在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。
8.2 预拌混凝土浇筑后,甲方若发现混凝土的质量问题,应在_________小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
8.3 如因特殊原因,需要临时停工或更改合同已明确的内容,一方应及时书面通知另一方,与另一方协商并书面确定新的供应计划。
8.4 采取来料加工的方法时,协议由甲方供应的原材料应在混凝土开打前运至乙方指定的地点,由乙方负责验收。若因材料供应不及时或质量不合格导致乙方不能按合同供应混凝土所造成的损失由甲方承担。
8.5 乙方提供给工程使用的泵管、卡箍、皮圈等配件,甲方应妥善清洗、保管和使用,如因甲方使用过程中人为造成损坏或丢失的,由甲方负责赔偿。
8.6 如遇不可抗力的因素不能正常履行合同时,免除承担部分或全部责任,但应及时通知对方,并在合理期限内提供证明。
8.7 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址
电话
传真
联系人/电话
甲方
乙方
经甲方委托,负责混凝土验收签字的人员:_________
8.8 其他约定:_________
第九条 违约责任
9.1 甲方未按本合同约定给付价款的,自应付价款之日起按银行同期贷款利率_________向乙方支付所欠价款的利息。
9.2 乙方因7.5款原因未能及时向甲方支付经济损失的,自应付赔款之日起按银行同期贷款利率_________向乙方支付所欠赔款的利息。
9.3 其他约定:_________。
第十条 争议解决条款
10.1 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决或向工商行政管理机关等有关部门申请调解。
10.2 如仍未解决,按下列第(_________)项方式解决:
(1)提交扬州市仲裁委员会仲裁。
(2)依法向_________所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效及其他
11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,每份具有同等法律效力。
11.2 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
11.3 本合同附以下附件:_________
甲方(签章):________ 乙方(签章):_________
法定代表人:__________ 法定代表人:___________
委托代理人:__________ 委托代理人:___________
单位地址:____________ 单位地址:_____________
电话:________________ 电话:_________________
开户银行:____________ 开户银行:_____________
帐号:________________ 帐号:_________________
________年____月____日 _________年____月____日
乙方:________
经双方协商同意,世通达成以下共同承诺:
1.根据收获方,石头的价格为人民币_______/ ;(不包括税票)。石材每两层测量一次。
2.乙方提供的石料包括石拱涵、圆管涵、上下挡墙和脚墙。如果乙方投料影响甲方施工进度,甲方有权解除合同,甲方不得将块石作为沟石使用。
三.乙方在石材厂生产、运输、装卸过程中发生的.一切安全事故均由乙方承担,甲方不承担责任。乙方在施工现场必须服从甲方的管理。
4.乙方必须提供石材抗压强度报告。如果石材强度不合格,由此造成的一切损失由乙方承担..
5.乙方供应的石材规格一致,质感好,表面光滑,尺寸均匀。
不及物动词支付方式:按建设单位工程造价比例支付。
七、本合同无需公证,与法律具有同等效力,解释权最终归甲方所有..
八、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:_______ 乙方:_______
电话:_______ 电话:_______
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
甲方:
乙方:
工程项目部(甲方,以下称甲方,把该项目的料承包给乙方供应,考虑到该项目业主方给甲方的付款方式问题,为了确保该项目的顺利施工和及时完工,本着“*等互利,共同发展”的原则。甲、乙双方行签订如下协议:
1、乙方负责该项目的时供货。
2、此项目的'施工过程中,乙方不得因市场价格变动而提高材料的供应价,也不得因市场价格变动拒绝供货。
3、付款方式:乙方必须垫付一层的材料款,即做完第一层,付基础层款项,做完第二层,付第一层款项,以此类推,所押款项在工程完工,验收合格后二个月内付清。
付款信息:
户名:
账号:
开户银行:
4、为了确保材料质量,乙方必须负责所供材料的送检工作,送检合格后才能供货,因乙方供货质量问题而造成的一切责任,由乙方负责,因甲方施工方法问题而造成的不良后果,由甲方负责。
5、因乙方供货不及时或材料质量问题,甲方有权终止供货合同和拒绝乙方所垫货款,因甲方付款不及时,乙方有权终止供货合同,并有权追回垫付款项。
6、因乙方单方面终止供货合同,甲方有权拒付乙方所垫货款。
7、此合同未尽事宜,甲、乙方双方协商解决。
此合同一式三份、甲方二份,乙方一份,具同等法律效力,此合同甲、乙双方签字后生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
订合同双方:
以下简称甲方
以下简称乙方
甲方的' 工程 材料,确定乙方为供货商,经双方协商同意,订立本合同履行。
一、供货材料数量及价格:
二、质量要求: 。
三、验收标准及方式:
四、供货地点及运输装卸费用承担:
五、现场加工要求:
六、结算及付款方式:
七、双方违约责任:
八、合同的终止:双方履行完各自的权利和义务,本合同自行终结。任何一方违背合同的规定条款,对方都可以不承担责任而终止本合同。
九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生争议时,双方协商解决,协商不成时,任何一方可依法向当地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式三份,双方签字后生效,其中甲方二份、乙方一份,具有同等效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
采购方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方):
第一条 目的和背景条款
1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公*和诚信的原则,就芦山县根艺苑广场建设项目所需的材料供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条 材料交货地点、供货期限2.1 交货地址:芦山县芦阳镇磷肥厂
2.2 供货起止时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条 供应要求及价格单位3.1 供应价格
3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条 结算和资金支付条款4.1 结算方式:4.2 约定的结算期限:
4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月8日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限:第五条 质量标准和验收
5.1 乙方应对供应材料的质量负责。
5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的',应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条 甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度,提前____2___天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2 乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。
第七条 乙方的责任和义务
7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。。
7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
第八条 甲乙双方其他约定条款
8.1 在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改
的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。
8.2 材料使用后甲方若发现质量问题,应在____24___小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
8.3 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方承担。
8.4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.5 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。
第九条 违约责任
9.1乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。
9.2因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。
第十条 争议解决条款
10.1 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决
10.2 如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效及其他
11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份,每份具有同等法律效力。
11.2 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
11.3 本合同附以下附件:_________
甲方(签章):________电话:_________________________
乙方(签章):_________电话:________________
年____月____日 _________年____月____日
甲方:__________________
乙方:__________________
为了确保顺利进行,经甲、乙双方充分协商,决定由乙方向甲方供应工程所需材料,具体事项如下:
一、供货品种、规格、数量及价格表中所列为初步意向,随市场行情和工程情况的变化,甲方有权适当调整相关内容。
二、供货时间自年具体批次数量及送货时间以甲方材料计划单为准。
三、交货地点、方式乙方必须按甲方材料计划单,按时保质保量地将甲方所需材料卸至甲方指定地点。
四、验收方法及标准材料质量验收要求协议对材料质量没作约定的,按国家相关工程材料验收标准执行。
验收计划采用量方法和过磅法,量方比重为。
五、运输方式、结算及付款方式
1、材料到达甲方指定地点前的装、运、卸由乙方全权负责,在此过程中发生的一切费用和损失甲方不予承担;
2、乙方可定期凭甲方开具的收料单(结算联)到材料科办理结算,凭材料会计开具的结账单到财务科结账。
甲方计量款到账后,按所供材料款总额的﹪支付给乙方(等甲方第二次计量款到账后再付尾款,银行转账)。
乙方在收到甲方支付的`各期款项后应向甲方出具票据交甲方留存。
3、乙方的收款人为收款账号为开户行
六、安全责任乙方在装、运、卸过程中加强安全管理意识,在其发生的一切安全责任与费用由乙方自行承担与甲方没有任何关系。
七、违约责任
1、因乙方不能按照甲方材料计划单按时供货而耽误甲方施工,乙方须赔偿甲方因此而产生的一切经济损失。
乙方提供的材料达不到协议约定要求或国家公路工程材料验收标准的,甲方有权拒收,降其等级或扣除吨位。
2、如甲方计量款到帐后,没有按照协议付款,从而影响施工由甲方自理。
八、其他事项
1、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
2、本协议由双方签字后生效,待材料供完后自行终止。
3、本协议一式两份,甲乙执两份乙方执一份。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
___________年________月_______日___________年________月_______日
甲方(供应商)
乙方(买方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方经友好协商,达成如下条款,共同遵守:
一、订单明细:乙方向甲方购买以下常规产品:
注:1。以上数量和尺寸主要根据实际交货订单计算
2.以上价格不含税。
3.甲方负责运输(仅限中山到哈尔滨的长途)。
二、质量检验:
1.质量标准:按照国家相关标准验收
2.尺寸要求:以乙方订购的尺寸为准。
3.包装要求:货物的包装必须满足易碎货物的运输和搬运要求,并符合乙方的标准包装,包装费用包含在产品报价中。
4 .支付方式:
本合同签订后,乙方一次性支付合同总金额,即人民币:元作为定金。甲方收到乙方定金后,应下单生产,生产应在天内完成。乙方应在第二天内付清人民币余额,货物将从中山发货,并在天内到达上海。
三.交货方式、交货时间和交货地点:
1.交货方式:先付款后发货,一次性送到乙方指定的上海工人处
2.交货时间:货物在收到定金之日起15天内到达上海
3.交货地点:上海
四、产品接收和检验:货物到达指定地点后,供应商应以书面形式向买方提交到货数量、型号和检验申请,买方应有专人(有委托书)负责清点和检验货物,并签字确认。检验应符合相关国家标准(根据客户确定的型号标准进行验收。)
五、对产品提出异议的时间和方法:
乙方在收货当天发现产品数量、品种、型号、质量不符合国家标准和确认样品的,应在2日内向甲方提出书面异议,甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面说明。如果产品不符合国家标准和确认的样品要求,甲方将免费更换。如果乙方在完工后2天内未提出任何书面异议,则乙方已确认所有安装产品均合格!
七.违约责任
1.如甲方未能在合同规定的时间内交货,甲方应按日向乙方支付逾期付款万分之三的违约金,并承担由此造成的损失;
2.如果乙方未能及时收到货物,导致货物延迟交付,乙方应承担所有延迟损失;
3.如乙方未按合同约定及时付款,乙方应按日向甲方支付逾期付款万分之三的违约金,并承担由此造成的'损失;
八.其他条件
1.合同变更:双方无权单方面变更合同规定的内容。如需变更,应经双方协商后进行。
2.本合同经双方签字后生效。双方因本协议产生的一切调解、诉讼和连带责任,均同意以中山区法院的仲裁为主要方式。
3.未尽事宜,双方可通过补充协议补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签字之日起生效。
甲方(公章):_____________
____年____月____日
乙方(公章):_______________
____年____月____日
使用方(以下简称甲方):_________有限公司项目部
供应方(以下简称乙方):
第一条目的和背景条款
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公*和诚信的原则,就_________工程所需的供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限
交货地址:_________
供货起止时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条供应要求及价格
数量(m3;单价(元/m3;货款金额(万元);最终以实际结算为准。
上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条结算和资金支付条款
结算方式:
约定的结算期限:
送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
每月_________日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。
付款方式和期限:
第五条质量标准和验收
乙方应对供应材料的质量负责。
材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。
乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的`损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条甲方的责任和义务
甲方应根据施工进度,提前_________天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。
第七条乙方的责任和义务
乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
第八条甲乙双方其他约定条款
在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。
材料使用后甲方若发现质量问题,应在_________小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方承担。
双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址:_________
电话:_________
传真:_________
联系人/电话:_________
甲方:_________
乙方:_________
第九条违约责任
非因质量原因甲方中途退货的,应当承担退货价金1%的惩罚性违约金,不能继续履行合同的,乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性,甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。
乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。
因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款
因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决
如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,每份具有同等法律效力。
本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同附以下_________
甲方(签章):________乙方(签章):_________
法定代表人:__________法定代表人:___________
委托代理人:__________委托代理人:___________
单位地址:____________单位地址:_____________
电话:________________电话:_________________
开户银行:____________开户银行:_____________
帐号:________________帐号:_________________
________年____月____日_________年____月____日
供方:________________
需方:________________
需供双方以《中华人民共和国民法典》为基本准则,本着公开、*等、互惠、互利的原则、为明确供、需双方利益、责任与权益,经双方友好充分协商订立合同,以便合同双方共同遵:
1、工程名称:_________________
2、工程地址:_________________
一、合同总价
本公司订购产品,单价为_______元,共______套,合计人民币总金额为_______元,如果实际情况发生变动按实际调整。
二、付款方式和结算方式
1、合同签订后天内需要支付合同总金额的预付款,货到施工现场需方支付合同金额____%货款。
2、安装完毕,经需方及监理验收合格后,需方供方把所有钥匙交给需方自行保管。
四、产品交货安装
1、交货时间:供方在接到需方书面后下货并安装,并在____天内安装完毕,相关费用由供方自理。
2、在供方安装过程中,需方应同施工单位协调供电力、堆放场地、安装后的修补、产品的保护。
3、供方在安装中要做好施工全过程的成品半成品的保护工作,以免施工单位造成损失,并要及时与施工单位协调好各方面关系。
五、验收标准方法
1、按生产要求验收,验收时需供双方及施工单位在场。
2、所有产品进行核对无误后,并填写验收交接单。
六、双方责任:
1、需方责任:
1)需方向供方下达生产书面通知时,应向供方提供详细的'窗洞尺寸,洞口尺寸应符合国家规范,并经双方盖章认可后作为合同附件;
2)需方应提供干燥场所存放成品,并提供现场安装所需的水、电、照明;
3)需方应按合同规定向供方付款。
2、供方责任:
1)供方按合同要求,按时交货、安装;
2)双方责任;对于不可预见因素及影响双方工期的因素均以书面形式及时通知对方;
3)合同双方互有书面相互通知的义务,接到通知的乙方应及时向对方反馈已收到的信息。
七、违约责任
1.需方工期延长造成合同推迟履行的,供方不承担以上条款责任。
2、需方不能按合同约定的付款时间支付货款的,每天按合同总价的____‰向供方支付逾期付款违约金,需方超过合同约定的付款时间30天仍未履行付款的义务的,供方有权单方解除本合同,并要求需方支付货款总额____%的违约金。
八、其他
1、本协议由双方代表签字盖章后生效,双方本着有好的互利的原则认真履行协议款到工程保值期满,结清所有款项后,自然生效
2、法人代表、签约代表及现场管理的变更,并不影响需供双方遵守本合同。
3、全合同一式____份,需供双方各执____份。
4、若本合同发生的纠纷,由需供双方协调解决,经协商无法达成一致,可提交供方所在地人民法院解决。
5、若本协议有后续的补充说明附件,与本协议有同等法律效力。
6、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
关键词:三峡工程业主供材制六大主材物资供应合同管理
三峡工程施工工期长,投资大,施工项目多。三峡工程的建设采取了业主负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制的管理体制。
根据计算,三峡工程将耗用钢材约75万t,水泥约615万t,粉煤灰约135万t,油料约105万t,炸药约10万t,木材约25万m3。这部分主材的费用约为三峡工程建安工程总成本的30%左右。为有效实施“三控制”中成本控制的管理目标,对影响工程成本较大的钢材、水泥、粉煤灰、炸药、油料、木材(以下简称“六大主材”)实行了业主供材制,即由业主对三峡工程建设所需的六大主材的计划、订货、采购、检测、储运、配送等各个环节实施全面管理,对工程建设物流的全过程实施全面监控。
物资供应是为工程建设服务的,物资供应合同是工程建设合同的延伸。但物资供应合同又有其自身的特点,为此将三峡工程的物资供应合同主要分为3大类进行管理,即物资采购类合同、物资供应类合同和物资委托管理类合同。
一、做好合同的事前管理
招标文件编制得是否细致,对合同双方责、权、利的规定是否合理,将直接影响到今后合同能否得以顺利实施,它是合同管理的先决条件,因此应认真做好招投标文件的编制和审查工作,尽量避免合同的先天不足而导致实施过程中的合同纠纷,即对合同管理实施事前控制。
(一)物资采购类合同
三峡工程,“千年大计,质量第一”。为此对构成三峡工程主体建筑物的主要材料的采购,应牢固树立质量第一的指导思想。在编制和审查物资采购类合同时,重点突出质量,详述质量条款及违约责任,其次是价格、产量和信誉等。
(1)水泥、粉煤灰:其需用量约750万t,供应量不均衡,施工高峰年水泥和粉煤灰的需用量分别达到90万t和40万t左右,约为正常施工年的4倍和6倍,且施工高峰年主要集中在三峡二期施工期的4年时间内(1999~20xx年)。为此在三峡工程即将进入二期工程施工的1997年,业主对水泥和粉煤灰面向全国的水泥生产厂家和火电厂进行公开招标采购。组织专业人员进行招标文件编制和审核工作,在质量条款上,除满足国家有关规范规定外,针对三峡工程的特点,对水泥的某些指标如MgO和碱含量给出了三峡工程的质量标准。为保证混凝土的浇筑质量,首次在三峡工程上全面采用一级粉煤灰;考虑到每年的准确采购量未知,在采购标的上采用单价合同,要求投标人分品种和运输方式报到三峡工地综合单价。在评标中按照“产品质量、厂商信誉、运输条件、应急能力、到工地综合单价”五项原则选取了三家水泥主供厂家和五家粉煤灰主供厂家。
(2)钢材:考虑到钢材市场比较成熟,为提高厂家的质量意识和服务意识,并降低采购成本,对普通钢材采取每年2次(上半年6月份和下半年12月份)公开招标采购,择优选取5~6家钢材生产厂家进行供应。对特殊钢材如压力引水管用高强钢板则面向国际市场进行公开招标采购。在编制和审查招投标文件时,重在质量条款上,以确保钢材的质量。
(3)油料、木材:基本上采取与钢材类似的模式,根据三峡工程的进度和需求不定期地进行竞价采购。
(4)炸药:属于国家专控产品,主要委托**部和国内贸易部指定的京昌公司进行供应;又委托葛洲坝易普力公司供应部分混装炸药。在委托合同中要求两家公司对所供炸药质量负全面责任。
(二)物资供应类合同
在编制物资供应类合同时重点放在物资计划、物资核销、质量争议和物资进出场管理。
物资申请计划为编制物资采购计划的重要基础,物资申请计划的准确率直接关系到物资采购供应的准确性和及时性,关系到业主采购资金的周转占用水*,仓储管理的应急能力等。为此在物资供应管理协议中明确规定了施工单位对各类物资计划申报的责任、义务及违约责任,也规定了业主方的供应责任。考虑到水电工程施工特点,对月度施工计划除了每月22日申报下月的正式计划外,还增加了每月10日前申报当月的调整计划,以适应现场施工变更的需要,有效地提高了计划申报的准确率。
由于各施工合同项目在整个工程施工期间,其六大主材供应采用招标文件中规定的固定单价进行供应,随着市场的变化,固定价格与市场价格之间存在一定的正负价差(如0#柴油标书规定的供应价格为2200元/t,20xx年二季度宜昌市场价格约2900元/t,价差约700元/t),因此如何考核各施工项目业主所供应的六大主材耗用量的合理性,保证三峡工程所用材料的质量及防止六大主材价差流失,目前来看,较有效的合同措施是物资核销和物资进出场管理。通过月度和年度物资核销进行物资消耗的过程控制,通过竣工物资核销进行物资消耗的事后控制。通过物资进出场管理防止不合格的材料进入三峡工程和三峡工程所用物资流出三峡。同时对施工过程中可能出现的材料质量争议,明确规定双方的责任和义务。
(三)物资委托管理类合同
物资委托管理类合同主要包括仓库委托管理、专用设备委托维修管理以及物资中转、储存委托管理等。委托管理类合同重点在服务和安全上,受托方应承担保管和服务的责任,要防止材料的变质,制定合理的材料进出流程并及时向委托方提出异常情况报告等;受托方还应制定详细的安全操作规程,确保材料保管和进出的安全。
二、做好合同的过程控制
一份好的合同是合同得以顺利实施的基础,但合同签订后能否按合同规定的目标顺利完成,很大程度上依赖于合同的日常性检查、分析和协调,即合同的过程控制。通过对合同的过程控制,检查合同双方责任和义务的履约情况,针对合同履约过程中出现的合同纠纷进行分析和协调,并对合同有关内容通过合同双方的协商进行补充和完善。
(一)物资采购类合同
物资采购类合同的过程控制的重点是物资质量、成本、产量和物流组织。
对物资质量的控制重在检查和落实各厂商在投标文件中所承诺的质量保证体系和质量控制措施。对未落实的督促其改进和落实,并协商进一步提高产品质量的手段和措施。如散装水泥采购合同,在实施过程中,发现运抵三峡工地的水泥有部分温度偏高,某些指标不能满足三峡工程的标准。为避免水泥运抵三峡工地后由于质量原因退货造成合同双方不必要的损失,经协商,双方决定委托国家水泥质检中心进驻水泥主供厂家,对运往三峡工程的水泥实行出厂检验,对不符合三峡工程质量标准的水泥不准装车发运;为从源头控制水泥产品的质量,双方决定委托中国建筑材料科学研究院,对专为三峡工程生产的水泥进行全面质量监理(从原材料到成品水泥)。通过以上措施力争使优质水泥用于三峡工程。
为提高三家主供水泥生产厂家的竞争意识和质量意识,并考虑工程施工特点,业主按工地拌合楼进行分厂供应,每座拌和楼配备一家主供水泥厂,一家辅供水泥厂。在供应过程中,综合考虑产品质量、产量、物流和采购成本,对各拌合楼的主供、辅供厂家进行及时调整,以确保工程施工的需要。由于原水泥采购合同无具体水泥数量,三家水泥主供厂家的合计年水泥产量又较大,而三峡工程的水泥需用量有限,为有利于生产厂家合理安排为三峡工程生产和面向市场生产,业主根据三峡工程施工的特点,对20xx年的水泥采购,按工地拌合楼实施竞价排序,将各水泥厂家对应到工地各拌合楼,从而保证了各水泥厂家有了全年的水泥基本供应量。从目前实施的情况看,不仅保证了水泥的质量和数量,而且降低了水泥的综合采购成本,使合同双方在日常工作中处于主动。
三峡工程在全国水电工程中率先全部采用一级粉煤灰,粉煤灰是火电厂的发电副产品,在粉煤灰采购合同实施过程中遇到了较多的问题。由于火电厂的发电负荷由电网进行调度,加之汛期受水电站发电的影响,另外粉煤灰运输还受长江汛期航运和铁路运输的限制,因而造成粉煤灰的质量稳定性和供应量难以保证,使供应工作十分被动。曾有一段时间,三峡工程面临粉煤灰断供的`危险,不得不采用公路应急运输方式,增加了部分采购成本。对此,采取了一系列合同措施:首先,业主与粉煤灰主供厂家一道向三峡建设委员会和国家电力公司发函,要求保证向三峡工程供灰的几家主供火电厂家的发电负荷;其次,督促粉煤灰供应厂家完善质量保证体系,增大在厂内和宜昌的储备;最后,决定引进后备资源厂家。在1999年底,面向国内十几家大型火电厂竞价采购20xx年三峡工程所需的粉煤灰,通过实施情况来看,既保证了粉煤灰的质量和数量,同时又降低了粉煤灰的综合采购成本。20xx年底对20xx年三峡工程所需的粉煤灰又进行了一次竞价采购,进一步提高了优质一级粉煤灰的比例,同时粉煤灰的综合采购成本有了进一步降低。
对钢材采购,通过每年两次的竞价招标采购,不仅降低了采购成本,而且大大提高了产品质量,有些质量标准甚至超过了国家颁布的有关标准,如产品包装等。各钢材供应厂家都树立了质量、信誉第一的指导思想。对钢材供应过程中出现的质量争议,除在招标文件中严格规定外,同时委托国家建筑钢材质量监督检验中心进驻三峡工地,对到达三峡工地的钢材进行质量检查;另外采取增加钢材检测数量和频率的措施。
对于木材、油料和炸药,虽不构成工程主体,但仍严格执行质量第一的原则,对不符合合同文件规定质量标准的坚决予以退货。
(二)物资供应类合同
物资供应类合同过程控制的重点在物资计划、物资核销、质量争议和物资进出场管理。
物资计划准确率的提高是一长期的过程。经过统计,三峡一期工程计划准确率*均在65%左右,经与施工承包单位多次协商和协调,进入三峡二期工程施工后物资计划准确率在逐步提高,*均在80%左右,但各施工项目和分品种材料的计划准确率还很不均衡。物资计划准确率主要受施工计划和设计变更的影响,施工计划的完成率更受现场诸多因素的影响。因此如何将物资申请计划准确率进一步提高将继续是一个难点,采取库存的方式可缓解一部分压力,但也增加了材料积压的风险。
对施工过程中出现的材料质量争议,及时进行记录和检验,并请权威部门进行仲裁。在责任未分清前,为保证工程施工首先及时更换材料。
根据业主制定的《三峡工程主要物资核销暂行办法和实施细则》,物资核销工作取得了一些成绩,已为业主追回100多万元的价差损失。但还存在一些问题,主要是物资核销标准和物资核销深度有待进一步完善。从20xx年1月开始,对进出三峡坝区的主要物资实施全面的进出场管理,通过这些合同措施,力争使优质材料用于三峡工程,并使材料消耗趋于合理的水*,同时防止业主供应的六大主材价差流失。
(三)物资委托类合同
日常性的合同检查重点在被委托方的服务和安全上。通过走访施工单位和供货单位并结合日常性的检查来了解受托单位的服务水*和服务质量,对存在的问题督促其改进和提高;对于安全(特别是油料仓库和炸药仓库),同坝区**部门进行联合检查,对安全隐患提出整改措施以确保安全第一。同时对合同中不明确的地方进行协商加以明确。
三、做好合同的事后分析和总结
三类物资合同数量多,合同有效期不同,各合同执行完后,应对其进行认真分析和总结,找出合同文件编写上的不足和执行过程中的困难,在新签订的物资合同中进行改进和完善,以使物资合同管理水*逐步向前迈进。如散装物料集装箱维修委托合同,重点考核指标是集装箱的完好率,但在一期委托合同中未对完好率制定出可操作实施方案,导致合同执行过程中发生较多合同纠纷。为此,在进行二期委托合同编制时,即在对一期委托合同分析和总结的基础上进行了完善,目前合同执行情况良好。
四、结束语
三峡工程质量鉴定的权威机构——***三峡工程质量专家组,通过对三峡工程的现场质量检查,得出如下结论:三峡工程所用水泥、粉煤灰和钢材等主要原材料的质量是一流的。这正是通过采取一系列的合同措施对六大主材实施全过程质量控制的结果,为三峡工程创“一流的工程质量”提供了条件。8年多来,三峡工程建设未发生一起因业主所供六大主材而影响工程质量、工期或引起工程索赔的事件。这说明三峡工程物资供应合同管理工作是成功的。
——供应合同买卖合同汇总五篇
甲方:
乙方:
(以下简称甲方)(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,甲方向乙方供应商品,共同签订本合同,以共同遵守执行。
一、结算价格:
二、结算办法及时间
1、货到付款,以现金形式支付。
2、收取乙方第一次进货押金元,以月结现金方式支付。
3、采用转账支付,乙方须在收到甲方销售发票后的5个工作日内将货款汇入甲方指定账户。
甲方开户行:_____账户名:_____账号/卡号:_____因甲方未能按时提供销售发票或其他甲方原因影响,付款时间则按实际情况顺延。
三、甲方义务
1、甲方保证乙方的货品,但乙方需提前1天通知甲方。
2、甲方收到乙方的订单后,按照乙方订单上约定的商品种类、规格、商标、数量、价格和时间将货物运送到乙方指定地点。
四、乙方义务
对甲方送来的商品进行品种、商标、数量、规格、价格及包装外表进行验收,并在商品发货单上签字确认。
五、商品退/换货
甲方承诺:
1、为加快周转,所提供的商品,乙方对收货15天仍未销售的商品给予退货。
2、合同终止或解除后,甲方供应给乙方尚未销售的商品给予退货。
3、双方约定,非甲方原因造成商品腐烂、变味、变质、破损、变形的商品进行换货处理。
六、对帐及要求
1、甲方结算会计在每月的5号前知会乙方,双方核对完毕后,甲方根据确定的单据金额开具正式销售发票,乙方在约定时间内与甲方结算。
2、结算中乙方若多支付货款给甲方,甲方将在下次结算时从货款中扣出,若乙方少付款给甲方,则在下次结算中补足少付部分。
七、发生争议时,双方应友好协商解决,协商不成时,任何一方均可向当地人民法院诉讼解决。
本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,经双方代表签字盖章后生效。
补充协议:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
买方:____________(以下简称甲方)
供方:____________(以下简称乙方)
根据甲、乙双方共同协商,本着公*、公正、质量第一、信誉至上的交易原则,甲乙双方达成如下协议条款:
一、双方签订供货合同,供方必须出具企业资质,需方作为档案保存。
二、供方德州永强新型建材有限公司生产的产品(防冻泵送剂)质量必须符合GB8076—20xx中相关质量标准及国家制定的相关混凝土技术标准。
三、产品验收要求~1掺量2.5%~2产品进场前由需方抽样检验合格后方可进场。3产品每批次进场时供方随产品提**品出厂合~格证及产品检验证明,复印件需加盖公司公章。
四、产品质量的违约责任:供方所**品在需方使用中出现质量问题,经有关技术权威检验部门检验确属供方提供的产品有质量问题,由供方承担一切经济损失及法律责任。
五、供方必须保证需方的正常生产,要供货及时。
六、防冻泵送剂单价为1770元/吨(含发票)包括运费,供方原材料市场有大变动时双方另行协商。
七、结算方式:1以需方地磅计量数为准~2数量由需方收料人员~签字认可~3两个月结80%,三个月结清,若超期按所欠货款每天千分之三的滞纳金支付。
八、本合同未尽事宜双方协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章起生效,并具有法律效力。
甲方签字:____年____月____日
乙方签字:____年____月____日
供方:________________________________________(以下简称供方)
需方:________________________________________(以下简称需方)
需方因 工程建设需要,要求供方提供工程所需的红砖,经双方友好协商,本着*等、互利、共同发展的原则,达成如下协议:
一、产品名称________________________________________
二、产品规格及质量要求: ____________________
三、产品价格:
四、本工地总用量:
五、计量方式:
六、结算及付款方式:
七、交货地点:
八、供方责任
(1)、供方应积极组织货源,保证材料的供应,不得无故缺货而影响需方的工程建设,如因材料供应不上而造成工地停工的误工费由供方承担,需方有权在供方货款中扣除(因停电、暴雨、重大活动禁止放炮而停产及其它不可抗力的因素除外)
(2)、供方应保证行车安全,工地现场外的一切交通事故和货物损失均自行承担。
(3)、现场服从材料员指挥,不得随意乱倒。
2、需方责任:
(1)需方积极组织资金,严格按照合同规定支付货款,如需方违反约定延期支付货款,否则视为违约,供方有权暂停供货。
(2)需方保证现场临时道路畅通和合适面积的'料场,如因临时道路原因造成车辆不能通行,需方应免费提供合同的救援。
(3)需方应安装一定的冲洗设施,避免因车轮带泥污染路面。
(4)需方应提前作好材料计划并提前一天通知供方准备,安排材料员__________小时收货,避免因通知不及时而材料延误和收货不及时而导致供方砖厂车辆运营损失。
(5)需方不可购买第三方同类产品进入合同约定工地。
合同期限:本合同从签字之日起生效至工程完工结清所有款项后自动失效。
九、违约责任:双方严格按照合同约定执行,任何一方违约,_____________支付对方违约金 __________元,并赔偿对方全部损失。
十、其它:
(1)本合同若发生争议,双方协商解决,协商不成可向____________________人民法院起诉。
(2)此合同一式__________份,双方各执__________份,双方签字盖章生效。
供方(签字): 电话:
需方代表(签字): 电话:
见证人: 电话:
签定时间:__________年__________月__________日
供方:________________________________________(以下简称供方)
需方:________________________________________(以下简称需方)
需方因 工程建设需要,要求供方提供工程所需的红砖,经双方友好协商,本着*等、互利、共同发展的原则,达成如下协议:
一、产品名称________________________________________
二、产品规格及质量要求: ____________________
三、产品价格:
四、本工地总用量:
五、计量方式:
六、结算及付款方式:
七、交货地点:
八、供方责任
(1)、供方应积极组织货源,保证材料的供应,不得无故缺货而影响需方的工程建设,如因材料供应不上而造成工地停工的误工费由供方承担,需方有权在供方货款中扣除(因停电、暴雨、重大活动禁止放炮而停产及其它不可抗力的因素除外)
(2)、供方应保证行车安全,工地现场外的一切交通事故和货物损失均自行承担。
(3)、现场服从材料员指挥,不得随意乱倒。
2、需方责任:
(1)需方积极组织资金,严格按照合同规定支付货款,如需方违反约定延期支付货款,否则视为违约,供方有权暂停供货。
(2)需方保证现场临时道路畅通和合适面积的料场,如因临时道路原因造成车辆不能通行,需方应免费提供合同的救援。
(3)需方应安装一定的冲洗设施,避免因车轮带泥污染路面。
(4)需方应提前作好材料计划并提前一天通知供方准备,安排材料员__________小时收货,避免因通知不及时而材料延误和收货不及时而导致供方砖厂车辆运营损失。
(5)需方不可购买第三方同类产品进入合同约定工地。
合同期限:本合同从签字之日起生效至工程完工结清所有款项后自动失效。
九、违约责任:双方严格按照合同约定执行,任何一方违约,_____________支付对方违约金 __________元,并赔偿对方全部损失。
十、其它:
(1)本合同若发生争议,双方协商解决,协商不成可向____________________人民法院起诉。
(2)此合同一式__________份,双方各执__________份,双方签字盖章生效。
供方(签字): 电话:
需方代表(签字): 电话:
见证人: 电话:
签定时间:__________年__________月__________日
供应合同
合同编号_________________
签订日期_________________
签证编号_________________
需方:
供方:
经双方协商,签订本合同,共同信守。
品名
规格型号
单位
数量
单价
金额
交货日期
超欠幅度%
货款共计人民币(大写)
1,质量标准:_____________________________________________
2,交货(运输)办法及地点:_________________________________
3,包装要求及费用负担:___________________________________
4,结算方式及限期:_______________________________________
5,其它:_________________________________________________
(1)未按合同规定的时间、数量交货,少交而需方仍需要的,应按数补交,不需要的,可以退货,并承担每天误期货款的千分之三违约金。
(2)品种,规格,质量,包装不符合同规定,需方同意收货的,根据供方所经营的品种,任意挑选,按质论价。需方不同意收货,允许退货。
(3)其它:________________________________________________________________需方经济责任:
(1)对无故变更品名,数量,不履行合同,给供方造成损失,应给付供方实际损失的千分之一赔偿金。
(2)对无故不按合同规定时间取货,事前未声明,每延期一天,应承担每天迟取货款的千分之一违约金。
(3)其它:________________________________________________________________供需双方由于人力不可抗拒的灾害和确非企业本身造成的原因,而不能履行合同时,经双方协商同意,由审核机关查实证明,经**批准,可以减轻或免于经济责任。
其它未尽事项,由双方协商,可另订附件。
本合同一式_____份,自工商行政管理机关审核之日起生效,有效期到_____年_____月_____日
供方(盖章)
____年____月____日
需方(盖章)
____年____月____日
签证机关(盖章)
____年____月____日
——柴油供应合同汇总五篇
买方:(甲方):_____________
卖方:(乙方):____________
甲乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,经协商达成以下合同条款:
一、乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下:
二、合同的价格:
1、合同不含税总金额为:1509200元。
2、付款货币为人民币。
三、付款方式
a、甲方在合同签订时支付乙方30%货款452760元整,作为该合同的定金。
b、甲方在货到达指定场地卸货后30天内支付乙方60%货款905520元整。
c、机组安装调试经甲方验收合格后365天(即1年保修期)后支付乙方10%货款150920元整。
四、交货时间、地点及包装运输
1、交货时间:具体到货日期由甲方提前10个工作日通知。
2、在履行合同过程中,如果乙方遇到不可抗力原因影响按时交货和提供服务的情况时,应在情况发生后三天内以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后,应尽快对情况进行分析,并确定是否通过修改合同,酌情延长交货时间。
3、交货地点:甲方指定场地内。
4、供货清单:机组设备及基础槽钢、随机自启动控制柜、烟囱、消声器、弯头、散热器(风扇、水箱)、随机工具、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。
五、质量保证
⑴乙方应保证所提供的货物是全新的'(产品应为原厂合格产品,不得有使用过或已维修过产品),并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求;
⑵在保修期内:如机组出现故障,乙方应在接到甲方通知后到达现场处理;如果乙方在接到甲方通知后不给予维修,每次应支付甲方违约金元,由此造成的损失将由乙方另行赔偿;若24小时无法修复,我方立即提供免费配件更换,更换的质量保证期从更换之日起相应顺延(人为因素除外)。
六、检验
在交货前,双方应对货物质量、规格、数量等进行详细全面的检验。
七、不可抗力
1、本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制,不可预见的事件,但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他自然灾害的事件。
2、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务,不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
3、不可抗力事件发生后,乙方应在三天内以书面形式将情况通知甲方。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
八、安装调试
乙方安装服务项目内容:
(1)机组的电池线连接、消声器安装、机组调试,不包括调试用油。
(2)包括排风、排烟系统的安装,不包括外接电缆。
(3)设备运输、装卸及吊装费用由供方负责。
九、验收要求
1、设备到达场地,由甲方和乙方进行机组及附件的验收。
2、乙方负责设备空载试运行,验收结果以书面形式做记录。
3、双方做好试运行过程各种参数、指标的详细验收检验记录,检验记录经双方代表签字后作为验收依据。
十、违约责任
1、若乙方不按合同约定而延时供货,则每天必须承担货款总金额1%的违约金;若甲方不按合同约定而延时付款,则每天必须承担应付货款金额1%的违约金。在甲方货款未付清之前,机组所有权归乙方。
十一、争端的解决
双方应通过友好协商,解决本合同执行中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八天内仍不能解决,双方应将争端提请甲方住所地法院诉讼解决。
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
十三、合同生效
本合同应在双方签字和乙方收到甲方支付的定金后生效。
十四、合同修改
除双方签署书面修改协议外,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同不得有任何变化或修改。
十五、合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改;如二者相抵触,以特殊条款为准。
十六、质保期:
乙方保证机组之质量,保修期自交货之日起壹年,若经厂方审订确认机组中因零件制造质量上缺陷而损坏,则乙方负责免费修妥。若机组因人为因素导致机组故障,乙方提供有偿服务。质保期到期后,乙方提供优惠服务。
十七、其它约定:
十八、合同份数:本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(签字盖章):_____________乙方(签字盖章):_____________
日期:_____________日期:_____________
甲方:
乙方:
甲、 乙双方为购买柴油达成以下协议:
1、本合同生效期为年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、乙方长期稳定向甲方提供0#柴油,目前价格每吨 元。如0#柴油价格随国际行情升跌而进行调整,乙方应及时汇报,并进行调整相应价格。
3、为保证乙方供油及时,甲方需油时须提前一天通知乙方,乙方接到通知后,次日安排送货。
4、除以上条件之外,乙方不得以任何理由切断甲方油源,否则由乙方承担一切后果。
5、收货方式:公*交易,以过磅为准。双方不得以其他方式和借口而产生不愉快之事。
6、送货所发生的费用由乙方承担,在运输过程中发生的一切损失由乙方承担。
7、乙方提供给甲方的柴油须保质保量,若有质量问题。甲方有权拒收或退货。
8、付款方式:柴油送至甲方现场15天内付清油款,如发现柴油质量,数量有问题有权停止乙方供油,由此造成的机械及其它损失由乙方承担,并扣由此造成经济损失的2倍罚款。
9、双方合约期到期后,经甲、乙双方协商后,可继续签约。
10、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方共同遵守。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
签字日期: 签字日期:
甲方(需方):
法定代表人:
乙方(供方):
法定代表人:
甲方因工程建设需要,暂由乙方临时为甲方提供甲方所需规格柴油,依据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲、乙双方本着*等互利的原则,经共同协商,为明确双方权利和义务,特订立本合同,以便共同遵守:
一、单价及数量:
品名:
型号:
单价:
数量:
总价:
柴油:
金额合计(大写):
备注:型号、数量以实际加油型号及数量为准,并经双方现场签字认可。
二、卸货地点及要求:
在甲方提前一日通知乙方送油后,乙方必须按甲方要求的数量将柴油在甲方指定的时间内运送至甲方指定的地点,确保甲方机械的正常运转。
三、质量要求、技术标准:
以国家标准所规定的要求为准。
四、验收标准:
每次送油时,甲、乙双方指定专人对柴油的质量和数量进行验收。如质量不合格,甲方有权退货并终止合同,由此所造成的相应损失由乙方全部承担;当月由于乙方单次计量仪器有误,导致加油量不足时,甲方有权要求乙方将本次加油不足部分补齐;如一个月内累计发现三次计量仪器有误且给甲方造成损失时,按照当月三次计量缺少的.比例,在月度累计结算时,甲方将以3倍的补偿扣除乙方结算货款并终止合同。
五、付款方式:
甲方以现金、支票、转账等乙方认可的方式付款,结算周期按甲方工程计量拨款周期支付。付款时乙方须为甲方提供有效燃油发票。
六、其他责任事项:
在柴油运输过程中,所发生的丢失、消防、运输安全等一切事故由乙方承担,甲方对此不承担连带责任。
七、本合同所订一切条款,甲、乙双方不得擅自变更或修改,如一方单独变更、修改本合同,由修改合同方赔偿对方由此引起的一切损失。如甲、乙双方有任何一方违约,守约方可单方面解除合同。
八、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同在执行过程中如发生争议或纠纷,由甲、乙双方另行协商解决,如无法协商解决可向合同签订地人民法院起诉。
十、本合同一式____份,甲方___份,乙方____份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):
委托代理人:
日期:
乙方(公章):
委托代理人:
日期:
甲方(购方):
乙方(销方):
经双方协商一致,签订柴油购销合同条款如下:
一、质量标准:乙方供应的柴油为国标0#柴油,质量必须符合国家规定标准,
柴油供货合同协议书。
二、单价、计量单位、计价标准:
乙方供应给甲方的柴油单价为综合单价,基包含运送到甲方指定地点入罐费用、发票税金等所有费用。
计量单位按升价计算。
本合同单价按照当地、当日中石化加油站挂牌价,再上调 元/升做为运费补偿结算。
甲、乙双方须在送货单中标明当日市场单价。
做为结算依据。
(如遇批零倒挂,保证供应,单价另议)。
签收人必须是架子队指定人员,其他人员签收无效。
三、交货方式、地点:
甲方根据施工的需要以书面或口头(电话)方式,提前一天通知乙方配送油料的数量,地点乙方必须保证送达到指定地点,并办理好交接手续。
甲方必须积极配合验证收料。
通知人必须是架子队指定的人员,其他人员通知无效。
若乙方未能按时、保质、保量供应油料,甲方可以即时单方终止合同。
四、验证及验收方式:
按配送油车的数量计量验收,油车计量表每三个月部门检验一次,必须保证计量油准确无误。
计量允许偏差执行GB/1499.1-1-2008国家计量标准3%(如验收相互有异议的情况下,要选择乙方提供石油公司当批次柴油密度值如采取过磅的方式根据柴油的密度值进行换算。
如经核实无误产生过磅费、运杂费由验收方负责。
五、运输方式:
由乙方组织油车配送,运输中所发生的费用,由乙方承担,乙方在油料配送途中所发生的交通处罚及安全事故等,均由乙方负责,与甲方无关。
六、结算付款方式:
见票结算付款,乙方将甲方签收油料单据,由甲方施工作业队核实,根据当次乙方所供油料与甲方实际签收的数量及单价确认无误后进行结算,结算方式采用转账支票或银行汇款至乙方指定帐户,乙方必须提供真实有效合法的发票,否则由此而产生的.一切后果乙方负责。
七、违约责任:
1、乙方所供油料品种、标号、质量不符合规定,乙方负责退换,所发生的费用乙方承担。
2、甲方未按约定支付货款,乙方有权向甲方收取违约合同欠付款的3%违约罚金。
八、乙方同意根据甲方施工需要,有提供油罐的,甲方须交3千元作为租金,工程结果后乙方收回油罐。
九、甲乙双方均不承担因自然灾害或不可抗拒因素造成的本合同不能执行的责任。
本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
本合同自送油之日起生效,结算完毕之日作废。
在本合同的执行过程中,甲、乙双方如发生争议,则汕双方进行协商;做出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
联系方式: 联系方式:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
柴油供应合同二
甲方:
乙方:
双方本着*等互利、诚实信用的原则,就成品油销售事项,经协商一致签订如下协议:
双方权利及义务:
一、质量:乙方确保为甲方提供的油品柴油(0#),自罗山油库提油,质量符合国家标准(柴油符合GB252—2000),并确保正常油料供应。
二、价格:__________元/升,参照中石化公司市场当前零售价,如市场零售价调整,乙方相应调整单价。
三、付款方式:先油后款,每七天结账一次,结账数字以甲方记录单为准,以双方核定价结算金额,甲乙双方至淮南中石化石油分公司开具燃油销售发票,操作流程按甲方公司业务流程规定。
四、计量:加油机计量应符合国家计量标准,甲方不定期使用计量桶测量,如误差超出计量标准,乙方应及时调整并赔偿甲方相应损失。
加油数量以加油车加油机数字及甲方工作人员现场记录签字为准。
五、运送方式:为乙方负责运送油料,乙方所提供的车辆必须按甲方安排至指定地点停放为甲方车辆加油。
提供的车辆应保障车况良好,卫生清洁,如乙方提供的车辆中途因车辆故障造成抛锚,则由乙方尽快的更换相应的车辆,若因延误造成甲方的损失,由乙方负责赔偿。
六、加油地点:
七、加油时间:自合同签订起第二日每天_________至________
八、加油方式:由乙方负责现场加油,甲方安排人员进行记录。
九、现场安全:文明操作,确保安全,供方应加强安全教育,确保操作人员安全责任意识,在运输及加油过程中严格按照油罐车作业安全管理及加油站现场安全管理,如发生人身安全事故或第三方人身事故,一切后果由乙方自负。
有乙方造成的民事责任,由乙方承担,甲方概不负责。
加油现场灭火设施,可由甲方提供。
其他约定:
一、甲乙双方应共同自觉遵守本协议的规定,执行过程中出现争议,双方应协商解决,协商不成,诉讼至当地的法院解决。
二、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,本协议签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
年 月 日 年 月 日
甲方(购方):______公司
乙方(供方):__________
经双方协商一致,签订购油合同条款如下:
一、供货单价、计量单位、计价标准:
本合同单价,按照当地当日中石油中石化油库挂牌价格再上调元作为运费和垫资所加费用,如遇批零倒挂,保证供应、单价另议,单价作为综合报价,包含运费,税票所有费用。
二、供货地点、交货方式:
甲方根据公司需要以书面、电话方式、提前两天通知乙方送货的数量及时间,通知人必须是公司指定人员、其它人员通知无效。
三、质量要求:
乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准。如因乙方柴油质量不合格,引起的车辆问题由乙方负责。
四、双方权利及义务:
1.乙方必须按照甲方要求的时间送货。如遇柴油供应紧张,乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等,其所有相关损失由乙方承担。
2.甲方确保卸油区的安全。在卸油区域30米半径内不得有明火、电工等危险作业。未达到安全要求的,乙方驾驶员有权暂停卸油直至危险解除。
3.甲方提供储各油罐,并保证基地道路畅通。
五、结算方式:
结算方式为按两车垫资为基准之后每车以二十吨柴油结账以此类推。结算方法采用转账支票或银行汇款到乙方指定账户,乙方须提供真实有效合法发票,否则乙方负全部责任。
六、违约责任
按《民法典》执行,乙方所供应油料品种,标号质量,不符合规定,由乙方负责。甲方未按约定支付货款,乙方有权向甲方收取违约合同欠款的5%,违约罚金。
七、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,甲乙双方如有争议,作出补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力,本合同双方签字盖章后,自送油之日起生效。
甲方:__________
乙方:__________
代表人:________
代表人:________
开户银行:______
开户银行:______
银行账号:______
银行账号:______
____年____月__日
——供应合同9篇
出卖人:
买受人:
一、品名、质量指标:
二、供货数量及期限:
三、运输及交(提)货方式:出卖方自选运输方式并代办运输,自卸车公路运输或铁路运输。 交货地点:电厂煤场,交货前的运输风险由出卖人承担。
四、质量和数量验收标准及方法:
1、质量按《商品煤质量抽查和验收方法》(GB/T18666-20xx)执行。
2、买受方在煤炭到厂后7日内出具煤质化验结果,出卖方应主动与买受方联系,索取化验结果,若对化验结果有异议,应在煤炭到厂10日内,向买受方提出复核,或将买受方留存的备份煤样提出,交由X质量监督检验中心仲裁化验,仲裁化验结果作为双方最终结算依据,费用由责任方承担。若出卖方逾期未对化验结果提出异议,视为认同买受方化验结果。
3、数量以买受方计量为准;计量方式:以买受方地中衡过磅计量结果作为双方结算的依据。
五、煤炭单价及执行期:
1、以到厂单价进行结算,即:煤炭单价按收到基低位发热量所对应的大卡含税单价计价。煤炭结算价格详见双方盖章认可的本合同附件,在买受方通知出卖方签订新的合同或补充协议之前,此价格一直有效。附件与本合同具有同等法律效力。
2、出卖方供煤统一采用一票制(全额增值税发票)结算,买受方根据出卖方到厂煤炭验收质量,由出卖方提供全额增值税发票进行结算。
3、执行期自签订日起,如遇市场煤炭价格有一定幅度的波动,由买受方通知出卖方签订补充协议,结算价格由买卖双方签定的补充协议相关条款进行结算。
六、计价方式、计价标准及质量要求:
1、计价方式:发热量计价。
2、计价标准:出卖方煤炭煤质化验指标(全水分Mt除外)在结算期内按加权*均数计算。
3、吨煤热值计价法:吨煤热值计价法:1吨煤价=4500Qnet.ar ×0.135大卡含税单价。
4、全水分8%﹤Mt≤10%的,超过8%的部分按同等比例在煤量中扣除;全水分Mt﹥10%的,超过10%的部分按双倍比例在煤量中扣除。扣除水分的部分给予扣水返热值补偿。
5、出卖方供应的煤炭灰熔融性温度(DT)﹤1350℃时,买受方有权要求出卖方停止供煤。
七、货款、运杂费结算方式及结算期限:
1、结算时出卖方提供矿产品增值税发票,增值税税率为17%,货款由买受方一并支付。
2、买受方收到货经验收后,以自然月为一个结算期;出卖方出具合法有效的票据后10个工作日内结清货款。(全部运输费用由出卖人自行与承运人进行结算)。
3、付款方式:银行转账或银行承兑汇票。
八、供煤诚信保证金:
出卖方应向买受方缴纳供煤诚信保证金,缴纳金额及相关条款详见双方签字盖章认可的本合同附件:供煤诚信保证金协议,该协议作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。
九、违约责任:
1、严禁煤炭分层、分区装车,各层各区质量差值Aar≥5%,Qnet.ar≥200kcal/kg,按掺假处理。买受人在到货验收中发现木、石、铁块及杂物(以粒径长端超过500mm为准),经双方确认,罚款5000元/次,由买受人在出卖人当月办理结算煤款中扣除。出卖方供应的煤炭掺假、掺杂、掺水一经发现,买受人有权停止接收出卖人的煤炭;同时通知出卖人立即整改,提高煤炭质量,并书面承诺不再作假,待出卖人整改完毕提出供煤申请,经买受人同意后可继续发运。对于已卸车的掺杂使假煤炭,买受方有权按车内最差煤质样化验结果作为同批次煤车(指同一发运地当日进厂煤车)日后结算的依据,由此产生的.一切损失由出卖人承担。情节恶劣者,买受人有权通知出卖人前来办理解除合同手续并罚款5000元,由买受人在出卖人办理结算煤款中扣除。因掺杂使假,给买受方安全生产及设备造成损失,出卖方应承担相应的赔偿责任。
2、出卖方供应的煤炭来自非合同要求的矿点或非合同煤种时,买受方有权拒收出卖方供应的煤炭;如已发生卸车行为,出卖方须承担装车费自行运回。
3、出卖方应严格按分月合同量组织发运,出卖方如要超合同量发运,应得到买受方的同意,未取得买受方的同意超过合同量发运,买受方有权拒收;买受方根据社会用电和电网负荷高低,有权对月度合同量进行调整,调整前买受方应提前通知出卖方。
4、出卖方接到买受方签定新的合同或补充协议通知,不按时前来签定,买受方将停止接收出卖方的煤炭,并停止支付供煤暂付款,由此引起的后果出卖方自行承担。
十、解决合同纠纷的方式:
1、双方协商解决;
2、上级机关协调;
3、由买受方所在地人民法院诉讼解决。
十一、其它约定事项:
1、本合同所有条款都是双方真实意思的表达,一式7份。本合同由双方签字盖章后生效。
2、合同变更、终止的条件:(1)合同的有效期:签订日期至20xx年12月31日为止。(2)除上述第九条中明确的合同变更、终止的条件以外,双方一致认为应变更、终止合同的。
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为了高质量完成20xx年全县园林绿化工程,确保苗木质量,依照《中华人民共和国合同法》、林业有关法律法规及种苗管理有关规定,经双方共同协商,签订本合同:
一、苗木品种、要求、数量、价格、金额。
二、乙方必须按相关技术要求,负责苗木的起苗、包装,并按甲方要求运输至栽植地点,由甲方负责验收,并开具相应的苗木收据。对达不到要求的苗木,甲方有权拒绝收苗。
三、甲方要给乙方明确提出起苗时间,提前1天通知乙方。
四、乙方必须提供苗木“一签两证” ,手续由乙方办理,甲方提供方便,一切费用均由乙方承担。
五、其他:
(一)本合同自签订之日起生效。
(二)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
(三)本合同未尽事宜,以及在履行合同中发生的争议问题双方协商解决。不能协商解决的,按有关法律、行政法规执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合同编号_________________
签订日期_________________
签证编号_________________
需方:____________
供方:____________
经双方协商,签订本合同,共同信守
1,质量标准:_________________________________________________________
2,交货(运输)办法及地点:_____________________________________________
3,包装要求及费用负担:_______________________________________________
4,结算方式及限期:___________________________________________________
5,其它:_____________________________________________________________
(1)未按合同规定的时间、数量交货,少交而需方仍需要的,应按数补交,不需要的,可以退货,并承担每天误期货款的千分之三违约金。
(2)品种,规格,质量,包装不符合同规定,需方同意收货的,根据XX所经营的品种,任意挑选,按质论价。需方不同意收货,允许退货。
(3)其它:____________________________________________________________________________需方经济责任:____________
(1)对无故变更品名,数量,不履行合同,给XX造成损失,应给付XX实际损失的千分之一赔偿金。
(2)对无故不按合同规定时间取货,事前未声明,每延期一天,应承担每天迟取货款的千分之一违约金。
(3)其它:____________________________________________________________________________供需双方由于人力不可抗拒的灾害和确非企业本身造成的原因,而不能履行合同时,经双方协商同意,由审核机关查实证明,经*批准,可以减轻或免于经济责任。
其它未尽事项,由双方协商,可另订附件。
本合同一式份,自工商行政管理机关审核之日起生效,有效期到________年________月________日
供方(盖章)
________年________月________日
需方(盖章)
________年________月________日
签证机关(盖章)
________年________月________日
——标准版工程工程合同汇总五篇
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造XX埔花园园林工程,签订以下协议:
一、工程内容:
包括我公司设计的XX埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期:
1、开工日期:本项目工程工期从________年____月____日起至________年____月____日止,共个日历天。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款:
经协商本合同总承包价款为人民币:XXX元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
四、承建方式
乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责 提供所承建工程的饰面样板,必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。
3、工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币:贰拾壹万陆仟元整。
4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求:
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算:
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任:
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币20元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限
以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十
一、双方在施工中的几项规定:
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方 提供施工场地(应符合“三通一*”要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置, 提供施工现场范围内地下管 网图。若甲方未能及时 提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
5、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
6、工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
十
二、合同生效与终止:
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十
三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。
合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
委托代表:
委托代表:
签名:
签名:
签订日期:
签订日期
甲方:__________________________
乙方:__________________________
依据甲方的需求,并本着*等互利的原则,甲乙双方经友好协商,就甲方的医院管理信息系统(以下简称_______系统)的应用软件工程签订本合同。
第一条适用法律
——工程供应材料的合同(精选5篇)
甲方(需方):
乙方(供方):
为确保甲方负责施工的xxxx工程能保质、保量、按期完成,甲方委托乙方供应路面基层用碎石、石屑、粗砂。经甲、乙双方共同协商,本着互惠互利、公*合理的原则,签订以下协议:
一、材料规格:
甲方根据工程需要采购乙方合格的碎石和砂,碎石规格为6mm~37.5mm碎石,其中10mm~37.5mm占碎石比例不低于70%;石屑为0.5mm;粗砂为水洗砂,含泥量低于5%。碎石质量及规格甲方定期抽查,如不符合要求,甲方有权终止合同或要求乙方供应符合规范要求材料。
二、材料数量:
1、碎石约: m3
2、石屑约: m3
3、粗砂约: m3
三、材料单价:甲方从乙方处采购足够的碎石、石屑、粗砂运至施工拌合场,经双方协商,以实际丈量方量为准,该单价为最终单价,不随市场价调整,乙方中途不得要求加价,如违约,需支付甲方违约金 万元整,由甲方在材料费中扣除。
四、结算支付方式:
1、银行转账支付。
2、甲方根据实际材料收方数量支付乙方材料费的.50~60 %,工程竣工验收后3月内付清剩余款项。
五、乙方责任:
乙方必须有相关河道管理部门颁发的河道采砂许可证并附复印件加盖行政公章,以保证其采石、砂的合法性。同时,乙方还需满足以下要求:
1、乙方必须于5月31日前备足相应数量碎石、石屑、粗砂供甲方拌合开工用。材料供应过程乙方必须确保甲方碎石、石屑、粗砂供应数量,不能因为材料供应数量影响甲方施工。
2、涉及到材料所在地河道管理的一切事宜,应由乙方自行出面协调。甲方不参与河道管理部门的协调,乙方必须保证甲方工程进度不受干扰。
3、乙方对甲方支付的材料费必须提供宝鸡市农村合作经济组织出具的正式收据(收据上有宝鸡市财政局、农业局监制章)。以上三条要求,由于乙方不能满足材料数量造成的甲方机械设备怠工等相关损失由乙方承担,费用由甲方在材料费中扣除,不足部分由乙方另行支付。同时甲方有权提前解除合同,由此造成的一切损失由乙方自行承担。
六、其它事宜:
1、合同履行中发生争议,双方协商解决。协商不成,由甲方所在地法院裁决。
2、本合同受《合同法》保护和约束,甲乙双方不得违约,共同遵守。本协议壹式肆份,甲乙双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效,材料款付清后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲 方: 有限公司
乙 方: 有限公司
鉴于甲方需要将甲方总包的装饰安装工程中的部分材料分包给乙方,鉴于乙方愿意为甲方提供该部分材料,经双方充分、友好协商一致,甲方委托乙方为甲方总包的 工程提供部分材料并调试开通。现按下列条款订立本合同:
一. 合同价格:甲乙双方商定整个工程的服务费用为人民币 。
二. 工程量说明:甲方负责该项目 施工,乙方提供附件清单的材料,并调试交换设备、熔接光纤、整理机柜跳线。
三. 双方责任:
甲方:做好现场施工相关工作;给乙方提供乙方在调试过程中所需的各项便利条件;按时给付乙方材料款。
乙方:应及时提供附件材料清单的各项材料和设备;接甲方通知2工作日内进场调试设备;协助相关材料厂商做好售后服务工作。
四. 结算方式:
甲方在乙方系统施工前支付工程总预算的30%(¥ ),乙方为甲方备货,货进工地后,甲方支付工程总预算的50%(¥ ),乙方为甲方施工完后,甲方支付总预算的剩余款额(¥ )
五. 违约责任:甲乙双方任一方违约,赔偿给另一方合同总价20%的违约损失。
六. 本合同一式二份,甲乙双方各持一份。由双方代表人签字后生效。
七. 合同签约地: 。
八. 其他:盖章签字回传及视为合同生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
买方(甲方):_________________________________
卖方(乙方):_________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、*等、公*、诚实信用的基础上,就建筑工程防水材料(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。
第一条使用货物工程概况
1、工程名称:_________________________________
2、工程地点:_________________________________
3、建设单位:_________________________________
4、施工单位:_________________________________
5、监理单位:_________________________________
货物名称__________商标__________规格型号__________使用部位__________单位__________数量__________单价__________合计__________备注___________________。
第二条货物的基本状况
总价款:大写:__________小写:__________
本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行。
第三条质量和包装要求
1、货物质量执行_____________________________________________标准。
2、货物性能的其他技术要求是:___________________________________。
3、包装标准:___________________________________________________。
4、乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。
第四条付款方式
1、双方约定按以下第______方式付款:
(1)按月付款:
甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款,每月______日前支付上月供货货款的______%,本合同约定的货物全部供应完毕后______日内甲方支付剩余货款的______%,余款于______年______月______日前付清。
(2)按供货量付款:
甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款,乙方每供货到达____________后______日内,甲方支付该批货物价款的______%,本合同约定的货物全部供应完毕后______日内,甲方支付剩余货款的______%,余款于______年______月______日前付清。
(3)其他方式:___________________________________________________________________________。
2、甲方无正当理由超过约定的交(提)货最后时限______日仍未通知乙方交付剩余货物的,应当在______日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。
第五条交(提)货方式、时间和地点
1、交(提)货方式:________________________________________________。
2、交(提)货时间:________________________________________________。
3、运输方式:______________________________________________________。
4、运输费用:______________________________________________________。
5、货物交接地点:__________________________________________________。
6、收货人:________________________________________________________。
7、甲方指定的货物签收人:
姓名
电话
身份证号
8、其他约定:________________________________________________________。
第六条货物的验收及检测
1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告,出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并带给复印件;实行生产许可管理的,应当出示生产许可证;进口货物还应当带给报关单等进口凭证。乙方未能带给上述资料的,甲方有权拒收。
2、甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方职责的,甲方有权退货。
3、甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不贴合约定技术质量要求的,甲方有权退货。
4、双方对于封样以及复检的办法,按_______________________________________执行,没有相关规定的,复检的项目与检测方法是:_____________________________________________________________________________;样品采集与封样的方法是:______________________________________。双方约定的复检检测鉴定机构为_______________________________________,检测费由甲方承担;但经检测质量不贴合合同约定的,检测费由乙方承担。
5、甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的,视为对货物的认可。
第七条双方其他义务
1、甲方义务
(1)甲方应当提前______日就送货的具体时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认,并带给必要的协助。
(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。
(3)甲方应当按照乙方提示的方法,对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的,由甲方承担相应职责。
2、乙方义务
(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。
(3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
第八条违约职责
1、甲方违约职责
(1)甲方逾期付款的,应当每日按逾期付款的千分之______向乙方支付违约金,且乙方有权暂停供货;逾期付款到达应付货款的______%以上并超过______日的,乙方有权解除合同。
(2)甲方无正当理由拒绝收(提)货的,应当比照乙方逾期交货承担违约职责。
(3)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的,甲方应当承担由此给乙方造成的损失,交货期限顺延。
(4)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿职责。
2、乙方违约职责
(1)乙方逾期交货的,应当每日按逾期交货价款的千分之______向甲方支付违约金;逾期交货超过______日的,甲方有权解除合同。
(2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的,乙方应当承担逾期交货的违约职责。
(3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿职责。
第九条合同的解除
1、经双方协商一致,能够解除本合同。
2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起______日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权。
第十条通知与送达
1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达:
甲方:_____________________________________________。
乙方:_____________________________________________。
一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。
2、以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要资料。
第十一条争议解决方式
本合同项下发生的争议,双方能够协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决;协商或调解不成的,按照下列第种方式解决:
1、向___________________________人民法院提起诉讼;
2、向_________________________仲裁委员会申请仲裁。
第十二条其他约定
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份,具有同等法律效力。
2、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。
3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本,并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。
4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应当及时向对方通报不能履行合同的理由,并在_______日内带给书面证明。
5、其他事项:_____________________________________________________。
甲方(盖章):_____________________________乙方(盖章):_____________________________
住所:_____________________________________住所:_____________________________________
法定代表人:_______________________________法定代表人:_______________________________
电话:_____________________________________电话:_____________________________________
委托代理人:_______________________________委托代理人:_______________________________
电话:_____________________________________电话:_____________________________________
传真:_____________________________________传真:_____________________________________
开户银行:_________________________________开户银行:_________________________________
帐号:_____________________________________帐号:_____________________________________
税务登记证号:_____________________________税务登记证号:_____________________________
签订地点:_________________________________签订时间:_________________________________
合同编号:________________________________附件编号:_________________________________
使用方(以下简称甲方):_________有限公司项目部
供应方(以下简称乙方):
第一条目的和背景条款
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公*和诚信的原则,就_________工程所需的供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限
交货地址:_________
供货起止时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条供应要求及价格
数量(m3;单价(元/m3;货款金额(万元);最终以实际结算为准。
上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条结算和资金支付条款
结算方式:
约定的结算期限:
送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
每月_________日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。
付款方式和期限:
第五条质量标准和验收
乙方应对供应材料的质量负责。
材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。
乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条甲方的责任和义务
甲方应根据施工进度,提前_________天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。
第七条乙方的责任和义务
乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
第八条甲乙双方其他约定条款
在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。
材料使用后甲方若发现质量问题,应在_________小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方承担。
双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址:_________
电话:_________
传真:_________
联系人/电话:_________
甲方:_________
乙方:_________
第九条违约责任
非因质量原因甲方中途退货的,应当承担退货价金1%的惩罚性违约金,不能继续履行合同的,乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性,甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。
乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。
因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款
因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决
如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
——原材料供应合同优选【五】份
使用方(以下简称甲方):
供应方(以下简称乙方):
第一条 目的和背景条款
1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙两方在协商一致基础上,本着自愿、公*和诚信的原则,就_________工程所需的 供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条 材料交货地点、供货期限
2.1 交货地址:_________
2.2 供货起止时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条 供应要求及价格
3.1数量(m3) ;单价(元/m3) ;货款金额(万元) ;最终以实际结算为准。
3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条 结算和资金支付条款
4.1 结算方式:
4.2 约定的结算期限:
4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月_________日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限:
第五条 质量标准和验收
5.1 乙方应对供应材料的质量负责。
5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。
5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条 甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度,提前_________天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2 乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。
第七条 乙方的责任和义务
7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
第八条 甲乙两方其他约定条款
8.1 在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。
8.2 材料使用后甲方若发现质量问题,应在_________小时内书面通知乙方,甲乙两方应及时协商解决。
8.3 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方承担。
8.4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.5 甲乙两方在履行本合同过程中的联系方法为准,如发生变更须以书面方式通知对方。
第九条 违约责任
9.1非因质量原因甲方中途退货的,应当承担退货价金1%的惩罚性违约金,不能继续履行合同的,乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性,甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。
9.2乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。
第十条 争议解决条款
10.1 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决
10.2 如仍未解决,依法向甲方集团法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效及其他
11.1 合同经甲乙两方签字盖章后生效。本合同一式_________份,甲乙两方各执_________份,每份具有同等法律效力。
11.2 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
11.3 本合同附以下_________
甲方(签章):________ 乙方(签章):_________
法定代表人:__________ 法定代表人:___________
________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_______ 法定代表人:_________
乙方:________ 法定代表人:_________
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙两方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1、产品的名称:_______、品种:________、规格:________(注明产品的牌号或商标)
2、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(___)项执行:
(1)按国家标准执行;
(2)按部颁标准执行;
(3)按集团标准执行;
(4)有特殊要求的,按甲乙两方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法
1、产品的数量:___________________________________________。
2、计量单位、计量方法:___________________________________。 (按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙两方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)
3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法: ___________________________。
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收
______________________________。 (国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙两方商定。)
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1、产品的交货单位:_______________________________。
2、交货方法,按下列第(__ )项执行:
(1)乙方送货;
(2)乙方代运;
(3)甲方自提自运。
3、运输方式:___________________________。
4、到货地点和接货单位(或接货人) _________________________________________。 (甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙两方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)
第五条 产品的交(提)货期限
_____________________________________________。 (规定送货或代运的产品的交货日期,以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)
第六条 产品的价格与货款的结算
——工程施工合同版汇总五篇
发包方(甲方):
承包方(乙方):
第一条合同依据
本合同的法律依据是《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程合同及施工条例》;工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的《清镇寒坡岭110KV变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地》施工图为依据进行计算及核定。
第二条工程名称、地点和范围及内容
一、工程名称:清镇寒坡岭110KV变电所全所接地及照明安装工程。
二、工程地点:清镇寒坡岭110KV变电所内。
三、工程范围及内容:
1:清镇寒坡岭110KV变电所防雷接地安装。
2:清镇寒坡岭110KV变电所全所照明安装。
第三条承包方式
本工程甲方将工程以包工包料xx按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用20xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字(20xx年价)的通知》;费用构成执行《电力工业基本建设预算管理制度及规定》(20xx年版);根据贵州省电力公司电技经[20xx年。
第四条双方协作事项
甲方负责:
一:甲方应协调好该工程与有关单位的联系,确保该工程的施工进度。
二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有有关部门进行中间验收。
乙方负责:
一:乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。
二:乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容,不得影响其他工程。
三:竣工资料报有关部门审核。
第五条违约责任
按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。
第六条发生经济纠纷处理方式
如发生经济纠纷,双方应本着实事求是的原则,协商解决,若不能达到目的,可向人民法院申请仲裁。
第七条施工工期
本工程xx年xx月xx日前完工。
第八条工程承包方式
本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。
第九条安全责任
施工中的安全责任由乙方自行负责,独立承担相应责任。
第十条工程造价
本工程的工程款:暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00),本工程包工包料按实结算。
第十一条合同份数
本合同正本2份,双方各执正1份。
第十二条效力
该合同经双方代表签字、盖章后生效。
甲方:
乙方:
日期:
发包单位:_(以下简称甲方)
承包人:_(以下简称乙方)
为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等,尊循*等自愿、公*和诚实信用的原则,使工程能安全、保质、高效、按期的完成,经双方协商订立条款如下:
一、工程概况
1、结构类型:框架结构
2、施工面积约:完工后按实际铺贴的地面面积计算。
二、承包工程内容采用:
包工包料(人工、主材、辅耗材,防水材料铺贴、一切施工工具,包括所有地面、墙体上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品保护等所有与防水相关的工作内容,以及所有直接、间接的费用),甲方不再承担任何费用。
三、合同工期
开工日期20____年____月____日完工日期20____年____月____日按甲方工程进度工期,工期每延迟一天罚款1000元。拖延工期在三天以上,甲方有权要求乙方无条件退场。
四、合同价款支付
1、合同价款:聚乙烯丙纶防水卷材(SBC)400g材料、人工等单价(一切相关费用)每*米38元按实际完工地面的面积计算,单价包括但不限于(墙体、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工,附加层、加强层材料人工;底板、墙面的伸缩缝清理及按图纸设计、规范要求伸缩缝的人工材料费;材料运输费、材料检测费)。
2、乙方向甲方提交已完工工程量报告及相关验收资料。乙方所承担的各项工作必须达到规范及合同的要求,未能达到要求的按合同单价60%给予结算。并承担返工的材料费及延误工期的罚款。
3、按实际完工的工程量计算,乙方所有的材料都进场,甲方付8万元人民币,基础地面防水完工经监理验收合格后1个月内付其本作业面工程款的95﹪;余款5﹪作为本工程的质量保修金,保修期满1个月内付清。
五、质量与检验
1、承包工程质量标准:施工工艺、流程等见方案。
2、乙方进场需向甲方提交施工资质证书、厂家出厂材料检验合格证书、原材料复验合格证明、施工方案、厂家生产许可证书以及相关文件。
3、甲方提供乙方技术交底及相关事项。
4、承包工程质量应达到约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
5、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,并为检查检验提供便利条件。
六、工程验收收与结算
1、工程具备验收条件,甲方在三个工作日内验收,并由甲乙双方共同测量工程量。
2、工程款结算在15个工作日内经甲方审计、审核后生效,逾期视为同意并结算工程款。
3、如因乙方施工质量、进度及材料质量等其他原因影响整体工程计划以及造成直接经济损失由乙方承担一切责任。
七、质量保修
1、乙方应按照法律、行政法规或国家关于工程质量保修有关规定,对交付甲方的分项工程在质量保证期内承担质量保修责任,并承担由此产生的一切费用(材料费、人工费)。
2、质量保修期为
3、质量保修金双方约定为总工程款的5%,质量保修期满后一个月内付清。
八、安全施工
1、乙方进场的施工人员必须服从甲方管理和指挥,食住自理。
2、对自已的施工人员的安全负责,并承担由此发生的一切工伤、医药等其它费用。
3、做到活完下脚料清,离场时所有材料、拉圾的清理运输有乙方负责。
九、违约和争议
本合同在履行过程中发生的违约和争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向当地人民法院提起公诉。
十、未尽事宜
其它如有未尽事宜,双方可协商增加补充合同,补充合同并具有同等法律效力。
十一、合同份数及效力
本合同一式四份,甲方保留三份,乙方保留一份,自签订之日起生效,原有合同作废,质量保修期满、承包工程余款付清后,本合同即告终止,随之失效。
甲方(盖章):_