单位（子单位）工程名称xxx
致：深圳市xx工程建设监理有限公司（项目监理机构）
根据施工合同条款 20.2条的规定，由于5月11日大暴雨影响的原因，我方申请工期延期，请予以批准。
附件：
1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量
我司承建的xx工程，5月份正处于是主体结构施工阶段，5月11日降雨量达到100毫米，属于大暴雨程度。影响了工程的正常施工，全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏，为了达到施工现场的复工要求，组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求，申请工期延期3天。
请予批准！
项目经理部（项目章）项目负责人：
日期：20xx年5月31日
致：xx县百公里xx生态城镇经济走廊xx段xx中度治理和一般治理 项目部北京当代园林工程监理有限公司xx监理部由xx市沈达园林绿化有限公司承建的xx市百公里xx治理与生态修复工程xx县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准！
xx市沈达园林绿化有限公司
xx县xx治理堤内绿化七标段项目部
20xx年5月25日
单位（子单位）工程名称 XXX
致：深圳市xx工程建设监理有限公司（项目监理机构）
根据施工合同条款 20.2条 的规定，由于5月11日大暴雨影响的 原因，我方申请工期延期，请予以批准。
附件：
1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量
我司承建的###工程，5月份正处于是主体结构施工阶段，5月11日降雨量达到100毫米，属于大暴雨程度。影响了工程的正常施工，全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏，为了达到施工现场的复工要求，组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求，申请工期延期3天。
请予批准！
项目经理部（项目章） 项目负责人：
日 期： 20xx 年5月31日
——工伤延期申请书 (菁华3篇)
xx人力资源和社会保障局：
我司员工xx（身份证：xxx）于xx月xx日因公出差xx，却遭遇意外人身伤害，根据相关规定，应于xx月份向贵单位递交相关资料申报员工工伤；但因受害当事人xx伤势严重，于xx医院治疗中，无法及时提供相关资料，因此延期申请，特此说明。
XXX
20xx年XX月XX日
人力资源和社会保障局：
我（我单位职工）因20xx年xx月xx日xx时因工作原因发生工伤事故，因（什么原因要写清楚，如果是交通事故，要说明交警还没有出事故责任认定书，如果是暴力伤害事故，要说明*机关未结案或人民法院未判决）原因，在规定时间内不能提交相应的工伤认定材料，根据《工伤保险条例》的.规定，特向你局申请延长工伤认定，请予批准延长为谢。
xx市xx公司
20xx年x月x日
xx人力资源和社会保障局：
我司员工xx（身份证：xxx）于xx月xx日因公出差xx，却遭遇意外人身伤害，根据相关规定，应于xx月份向贵单位递交相关资料申报员工工伤；但因受害当事人xx伤势严重，于xx医院治疗中，无法及时提供相关资料，因此延期申请，特此说明。
xx市xx公司
20xx年x月x日
——申请开庭延期申请书 (菁华3篇)
申请人：xxx烟花有限公司，住所地，xxx市xxx镇农大居委会塘下组。
法定代表人：xxx职务董事长
委托代理人：湖南声威律师事务所xxx律师。
被申请人：xxx，男，现年44，汉族，农民，住xxx市xxx镇丰裕社区上牌片清源组217号。
请求事项：
请求延期开庭
事实与理由：
申请人与被申请人劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于本月十九日上午八点半开庭，由于申请人代理律师重庭（xxx市襄州区人民法院开庭）原因，申请人特请求贵院延期开庭。
申请人：
日期：
申请人：____，男，汉族，____年___月___日生，河南鄢陵县___乡河岗村___号。
请求事项：
延期审理。
事实和理由：
申请人诉焦作市____园林绿化工程有限公司合同纠纷一案，案号（20___）解民初字第___号，由贵院受理，开庭时间定于20__年__月__日。因申请人在外地打工，申请人委托代理人在此期间有两个庭均在外省，无法及时参与庭审活动，为了保障申请人的合法权利，希望贵院将庭审延期到20___年___月___日以后。
申请人：
日期：
申请人____，____年_月__日出生，男，汉族，武*，武汉工程大学环境与城市建设学院_________研究室主任，住武汉市洪山区卓刀泉路271号五环社区_____室，电话_____。
申请事项：
请求贵院延期开庭审理王__诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由：
__年__月__日下午4时，申请人收到了贵院受理的王__诉申请人离婚纠纷一案的《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的《传票》。不巧的'是，申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议，而11月8日正好是星期四，另申请人由于不愿意与王__离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务，因此出庭应诉需要一定的准备时间，按照法律规定，希望贵院给予申请人至少30天的举证时间，故有如上所请。
申请人：
日期：
——工程延期申请书优选【5】篇
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部
北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部
由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程02标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准!
山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 襄汾县汾河治理一期堤内绿化工程二标项目部
20xx年5月30日
由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历
天，该工程实际于月日开工，计划年 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。
上海宇培建筑装饰工程有限公司
二○XX年三月二十三日
由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历天，该工程实际于月日开工，计划年 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。
上海xx建筑装饰工程有限公司
二○XX年三月二十三日
由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历
天，该工程实际于月日开工，计划年 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。
上海宇培建筑装饰工程有限公司
20XX年三月二十三日
致：xx县百公里xx生态城镇经济走廊xx段xx中度治理和一般治理 项目部北京当代园林工程监理有限公司xx监理部由xx市沈达园林绿化有限公司承建的xx市百公里xx治理与生态修复工程xx县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准！
xx市沈达园林绿化有限公司
xx县xx治理堤内绿化七标段项目部
20xx年5月25日
——延期举证申请书6篇
_____人民法院：
贵院受理申请人与____________纠纷一案，因____________,申请人无法在举证期限内提交证据材料，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，特申请延长举证期限。特予批准。
申请人：
地 址：
电话：
被申请人：
地 址：
电话：
请求事项：请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。 事实与理由：关于申请人与被申请人之间纠纷一案，业经区人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现本案涉及的基础事实距今时间较长，知情人多已离职，且案情较为复杂，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调相关证据，【此处填写延期举证原因】为保障申请人的诉讼权益，现依《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》第76条、《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期（望延期日）举证。
此致
xx区人民法院
申请人:
请求事项
请求人民法院准予申请人延长举证期限。
事实理由
申请人诉刘军与企业有关纠纷一案正在贵院审理。为了能准确、客观审理案件，申请人特提出延期举证的申请，理由如下:
本案申请人原本认为被告刘军会到庭，双方对有关事实会进行确认，案查清案件事实会比较简单，但被告未到庭参加诉讼，因此申请人需要补交新证据，新证据主要证明:双方之间签订的合同已经履行。
由于我方对新证据存放地点遗忘，需一段时间仔细找寻，恳请贵院能够准许延长举证期限，以利慎重处理该案。
此致
青岛市城阳区人民法院
申请人：______有限公司
法定代表人：______
地址：______省______市______区______路____号，联系电话：____________
请求事项：
申请延期举证______日。
事实和理由：
关于申请人与______公司定作合同纠纷仲裁一案已由贵委受理，因在贵委指定的举证期内无法将相关证据全部提交，即在举证期限内举证确有困难。现根据我国《民事诉讼法》第六十五条以及《____仲裁委员会仲裁规则》第____条的规定，特向贵院申请延期举证，请予以准许！
此致
申请人：xxx，男，19年12月17日出生，汉族，住胶州市李哥庄镇前石龙屯村号。
请求事项
请求人民法院准予申请人延长举证期限。
事实理由
申请人诉刘军与企业有关纠纷一案正在贵院审理。为了能准确、客观审理案件，申请人特提出延期举证的申请，理由如下：
本案申请人原本认为被告刘军会到庭，双方对有关事实会进行确认，案查清案件事实会比较简单，但被告未到庭参加诉讼，因此申请人需要补交新证据，新证据主要证明：双方之间签订的合同已经履行。
由于我方对新证据存放地点遗忘，需一段时间仔细找寻，恳请贵院能够准许延长举证期限，以利慎重处理该案。
此致
xx人民法院
申 请 人：xxx(北京)科技有限公司
法定代表人：xxx，职务：总经理，联系电话：
住 所 地：北京市海淀区xxxx西路8号9号楼x区xxx室
委托代理人：
xxx xxxxx律师事务所律师 联系电话
请求事项
请求人民法院准予申请人请求，延长举证期限。
事实理由
申请人诉北京eeee教育科技有限公司(以下简称“eeee”)著作权侵权一案正在由贵院进行审理。为了能准确、客观、公*的审理案件，申请人特提出延期举证的申请理由如下：
本侵权案原本认为很简单，但是目前变得很复杂，我方需要补交新证据，新证据主要证明：
1、申请人署名合法性;2、申请人拥有著作权;3、eeee侵权事实。
但由于我方新证据需要经过域外收集和公证，一时很难在数日内完成。恳请贵院能够充分理解申请人之困难，批准延长举证期限。
为了能慎重处理该案件，希望贵院延期审理。
此致
北京市海淀区人民法院
——延期开庭申请书 (菁华5篇)
申请人：xxx，男，汉族，xx岁，电话：xxxx。
申请请求：请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由：
申请人与河南xxx有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于20xx年x月x日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的.庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。
此致
敬礼
申请人：___________________律师事务所______________律师。
通讯地址或联系方法：_____________________________________________
申请事项：延期审理。
申请理由：作为______________________案_________________________人__________________委托的辩护人（代理人）。本人认为：______________________________________________________________________________________
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，特提请法庭延期审理。
申请人：xxx，男，汉族，xx岁
被申请人：xxx，女，汉族，xx岁
申请事项：
请求贵院延期开庭审理王xx诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由：
20xx年10月26日下午4时，申请人收到了贵院受理的王xx诉申请人离婚纠纷一案的《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的《传票》。不巧的'。是，申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议，而11月8日正好是星期四，另申请人由于不愿意与王xx离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务，因此出庭应诉需要一定的准备时间，按照法律规定，希望贵院给予申请人至少30天的举证时间，故有如上所请。
此致
xx区人民法院
申请人：河南某某有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区某某号。
法定代表人：张某某，总经理。
请求事项
关于郑州高新技术产业开发区人民法院（20xx）开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。
事实与理由
此致
郑州高新技术产业开发区人民法院
申请人：河南某某有限公司
**年**月**日
篇二：延期开庭申请书
申请事项：
请求贵院延期开庭审理王××诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由：
此致
洪山区人民法院
申请人：
篇三：延期开庭申请书
申请人：a，男，××岁，×族，××省××县人，××省××市××厂职工，现住××市××区××街××号。
请求事项：
事实和理由：
此致
××市××区人民法院
申请人：a
××年××月××日
广州市xx区人民法院：
贵院（xx）穗越法民一初字第xxx号开庭传票我司已收悉，因我司
委托代理人xxx律师事务所xxx律师于xx年x月x日在深圳市xxx区xxx法庭同样有庭要开，并且xxx法庭的传票签发在先。加之，开庭地点在深圳与广州两地，无法保证参加开庭的时间。 特此申请，请求贵院理解与支持，准许延期开庭！
申请人（盖章）： xx年三月八日
附（注：以下均为复印件）：
1、深圳市xxx区人民法院传票
2、xxx授权委托书
3、xxx委托代理合同
4、申请人授权委托书
5、申请人委托代理合同
——延期审理申请书范文 (菁华3篇)
申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。下面是小编精心整理的延期审理申请书范文（精选10篇），希望能够帮助到大家。
申请人：_____，男，汉族，_____岁，电话：__________。
申请请求：
请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由：
申请人与河南_____有限公司________分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于______年_____月_____日下午____时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。
此致
_____区劳动争议仲裁委员会
申请人：贾___，男，______岁，汉族，______省______市人，私营企业业主，现住______市______区______路______号。
请求事项：
对于申请人与______对外经济贸易公司鲜蘑公司购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。
事实和理由：
申请人与___对外经济贸易公司间鲜蘑购销合纠纷，你会定于______年______月______日上午开庭审理。申请人于______年______月______日至______月______日在___省___市考察，原定于______月______日返回。
因______省______市至______省______市的部分铁路塌陷，火车无法正常运行，使申请人无法按时返回______市参加开庭，为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
此致
______市仲裁委员会
