购房意向书15篇

购房意向书15篇

　　在日新月异的现代社会中，洽谈事务时需要用到意向书的情况越来越频繁，除特殊说明外，意向书不具有和合同一样的法律效力，那么写意向书真的很难吗？下面是小编精心整理的购房意向书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

购房意向书1

　　卖方（以下简称甲方）：

　　姓名：xxxxxx身份证号：xxxx

　　住址：xxxxxxxx联系电话：xxxx

　　买方（以下简称乙方）：

　　姓名：xxxxxx身份证号：xxxx

　　住址：xxxxxxxx联系电话：xxxx

　　第一条甲方房屋坐落于xxxxxxxx；房屋建筑面积xxxxxx*方米（其中套内建筑面积xxxx*方米）；房屋用途为；该房屋附属物xxxxx面积xxxx*方米。

　　第二条该房屋（包括附属物）总价款为人民币xxxx元整。

　　第三条该房屋为济南铁路局职工房改房，房屋产权证尚未正式办理下来，甲方保证在交易时该房屋产权明晰没有产权纠纷。有关抵押债务、税项及物业水电费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第四条甲方负责该房屋产权证办理手续并承担相关的办理费用，该房屋的面积如有变动，以房管部门测绘后新出测绘图所载为准。

　　第五条甲乙双方以诚意负责的态度进行该房屋的产权交易事宜，并为规避交易风险，就交易步骤作如下约定。

　　第一步、甲乙双方约定时间到对该房屋现场查看并由甲方就该房屋实际状xxxx况向乙方说明。

　　第二步、甲乙双方约定时间到房管部门确认该房屋的产权及相关情况，并在确认后，由乙方向甲方支付定金人民币元整，同时甲乙双方签订本意向书。

　　第三步、甲方应在收取定金后，于xxxx年xxxx月xxxx日之前办理完结该房屋的房屋产权证。

　　第四步、甲方在房屋产权证办理完结后到所辖派出所办理户口迁出手续并知会乙方。然后，甲乙双方约定时间办理网签和过户手续，同时乙方向甲方支付人民币元整先行款。

　　第五步、甲方应于收到乙方先行款后xxxx日内向乙方交房，乙方在收房查验后将尾款人民币xxxxxx元整支付给甲方。

　　第六条因本房屋所有权转移所发生的契税等税费由甲乙双方各自依法向国家交纳，其他费用，依据**规定各自承担。

　　第七条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由乙方负担。

　　第八条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在提出之日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第九条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十一条本意向书经甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十二条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：xxxxxx乙方（签章）：xxxxxx

　　xxxx年xxxx月xxxx日xxxx年xxxx月xxxx日

购房意向书2

　　卖方（以下简称甲方）：姓名：

　　身份证号：

　　住址： 邮编： 联系电话：

　　买方（以下简称乙方）：姓名：

　　身份证号：

　　住址： 邮编： 联系电话：

　　第一条 甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于 ；房屋建筑面积 *方米（其中套内建筑面积______*方米），房屋用途为 ；该房屋附属物（地下室）面积 *方米；（房屋所有权证号、土地使用权证号）房地产权证号为 。

　　第二条 该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至______年______月______日止。

　　第三条 该房屋（包括附属物）总价款为人民币 元整。

　　第四条 本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币 整。

　　第五条 甲乙双方约定于 年 月 日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条 房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币 元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款；其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条 房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第八条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第九条 因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按**的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条 如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。 第十一条 本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第十二条 本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。 第十三条 本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十四条 本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五条 本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。 甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　______年______月______日 ______年______月______日

　　签于__________ 签于__________

　　定金收款收据

　　本人身份证号码为：

　　是 市 区 房的产权人，兹收到购买上述房屋的购房定金人民币

　　收款人：

　　年 月 日 元整。 立此为据。

购房意向书3

　　编号：____

　　出售人(甲方)：________________

　　买受人(乙方)：________ 身份证号码：____________

　　乙方在充分了解甲方承建的____ 小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：

　　1、乙方自愿预购甲方承建的_______________小区____栋____单元____室，预购面积约为____㎡，销售价格为____ 元/㎡，总房款为________元，大写________ 元。

　　2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。

　　3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金____ 元， 大写(人民币)_______元。

　　4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后 日内与甲方签订合同。

　　5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。

　　6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。

　　7、其他详细约定按双方签订的《商品房买卖合同》之内容执行。

　　8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。

　　甲方(出售人)：____________ 乙方(买受人)：____________

　　电话____________________ 电话：____________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　商品房购房意向书

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　通信地址：_______ 固定电话：_______ 手机号码：_______

　　甲、乙双方在*等、自愿、公*、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买____商品房事宜，达成如下条款：

　　第一条

　　乙方意向购买商品房位于 _______幢(号)_______单元_________层_________室(以下简称该房屋)。现经 房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为_________*方米，其中，套内建筑面积_________*方米。(实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页)

　　第二条

　　乙方意向购买的该房屋每*方米买卖单价(建筑面积单价)为人民币 ___元(大写：____ )，总房价款为人民币____ 元(大写：____ )。

　　第三条 本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币____ 元(大写：____ )，在乙方与甲方签订《商品房买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购房款。

　　第四条

　　乙方选择以下第 种付款方式支付购房款：

　　1、一次性付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款;

　　2、分期付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90%，领取钥匙时付至100%;

　　3、按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。

　　第五条

　　乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。

　　第六条

　　《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。

　　第七条

　　乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。

　　第八条

　　乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。

　　第九条

　　本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

　　第十条

　　本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　第十一条 本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方代表(签字)：

　　_________年____月____日

　　乙方(签字)：

　　_________年____月____日

购房意向书4

　　购房人：(以下简称承购房)

　　房地产开发公司：(以下简称房产开发商)

　　承购方拟有意购买房产开发商位于__西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一、 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1、 购房总价确认：

　　2、 包含设施确认：

　　3、 签约时间：

　　4、 付款时间：

　　5、 其他条件：

　　二、承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付 元的意向金(作为定金)，双方签订相应的合同，承购方与__年4月30日前向开发商续交 购房款额，__年10月30日前第二次续交购房款。__年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即__、1、1日，由承购方一次**齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与__、1、1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和__年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三、 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方： 日 期：

　　房产开发商 日 期：

购房意向书5

　　甲方：

　　乙方：安徽众邦房地产营销策划有限公司

　　甲方委托乙方代为介绍物业事宜，经双方友好协商，订立如下协议；

　　1、甲方______决定购买位于合肥市_____________________房屋，建筑面积_____*方，房屋总价款为______，房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、有线、电话的过户费由___方承担，中介费为___方承担。

　　2、甲方在签订本协议时交给乙方定金______元，并保证在____日之前在乙方见证下与卖方签订正式房屋合同，否则，甲方定金不退。

　　3、在本协议规定签订正式合同的期限内，如卖方原因导致不能签订正式买卖合同；乙方将定金退还甲方。

　　4、双方商定的其他事项_________________________________________________

　　_____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　5、本意向书壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字后生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　联系电话： 联系电话：

　　日 期： 日 期：

购房意向书6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方在*等、自愿、公*、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买 商品房事宜，达成如下条款：

　　第一条乙方意向购买中山·翠亨兰溪谷 栋 层商业1100*方米， 栋 层公寓 *方米，上述面积均为为建筑面积，实际面积以交房实测为准。

　　第二条乙方意向购买的该商业每*方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币

　　元（大写： ），公寓部分每*方米单价14800元（大写： ）总房价款为人民币 元（大写：）

　　第三条乙方选择以下第 1 种付款方式支付购房款：

　　1、一次性付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款；

　　2、分期付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90％，领取钥匙时付至100％；

　　3、按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。

　　第四条乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。

　　第五条《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。

　　第六条乙方对认购房屋的位置、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。

　　第七条甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。

　　第八条本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

　　第九条本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　第十条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

购房意向书7

　　甲方（卖方）：_____________________姓名身份证号：_____________________

　　电话地址：_____________________

　　乙方（买方）：_____________________姓名身份证号：_____________________

　　电话地址：_____________________

　　甲、乙双方在*等自愿、协商一致的基础上，就位于_________房屋（地址暂以甲方所签定的《商品房买卖合同》为准，以下简称该物业）转让事宜达成协议如下，并愿共同遵守之。

　　一、物业状况：

　　1、甲方承诺已就该物业在____________公司办理了合法的`购买手续，并签订了《商品房买卖合同》，合同编号为，甲方是该物业的唯一购买人，甲方保证该物业产权清晰、权属明确，无第三人异议情况出现，且无自身原因办理不出房产证、土地证、契证的情况出现，否则由甲方承担违约责任。

　　2、根据该物业《商品房买卖合同》约定：建筑面积为_________*方米。

　　二、意向内容：

　　1、甲方同意在取得该物业房产证、土地证契证的条件下，以人民币______元整（大写______元整）购买该物业，甲方负有出售该物业给乙方的义务，不得将该物业出售与其他方，否则承担违约责任，向乙方支付违约金人民币______元整（大写______元整）。

　　2、乙方同意在甲方取得该物业房产证、土地证、契证的条件下，以人民币______元整（大写______元整）。的价格购买甲方该物业，否则承担违约责任，向甲方支付违约金人民币______元整（大写：___________________________元整）。

　　3、本意向书确定的房款价格为甲方将此物业售于乙方的最终价格，甲、乙任何一方不得擅自提价、降价，否则视为违约，向守约一方支付违约金人民币______元整（大写：___________________________元整）。

　　4、甲，乙双方于甲方取得该物业之房产三证之日起工作日内签定正式的《房屋转让合同》，双方应积极办理该物业之过户手续。

　　三、甲方权利义务：

　　1、甲方于收到乙方定金之日将该物业交付乙方。

　　2、甲方在收到房地产公司提供的办理房屋三证资料后，应于2个工作日内告知乙方，并去银行办理尾款还清事项

　　四、方权利义务：

　　1、乙方于之日支付定金人民币______元整（大写：_________________元整）定金于甲乙双方签订该物业之《房屋子转让合同》之日转为首付款的一部份。

　　2、乙方于甲乙双方签订该物业之《房屋转让合同》之日，向甲方支付首付款人民币______元整（大写：________________元整）。余款人民币______元整（大写：__________________元整）办理银行商业按揭____。在签订本意向书之日支付购房定金人民币______元整（大写：______________元整）于甲方。

　　五、违约责任：

　　1、如甲方在签定该物业之《房屋转让合同》之前违约不卖的，则甲方需向乙方双倍返还定金人民币______元整（大写：____________元整），并赔偿乙方对该物业所投入的装修费用以及损失。如乙方在签定物业之《房屋转让合同》之前违约不买的，则乙方定金由甲方没收不予返还，甲方无须就乙方对该物业所投入的装修费用及损失予以赔偿。

　　2、如该物业因甲方自身原因导致该物业之房产三证不能过户至乙方名下的，则甲方应承担违约责任，甲方须向乙方支付违约金人民币______元整（大写：__________________元整）。

　　六、其他约定：

　　1、甲、乙双方各自承担在办理该物业的过户手续中产生的税费。

　　2、乙方愿意承担该物业的物业维修基金及物业管理费。

　　3、该物业所有真实情况，甲、乙双方已清楚明确，风险预见。

　　4、双方在履行本协议过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的向法院提起诉讼。

　　5、本意向书一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　代理人：_____________________代理人：_____________________

　　日期：________年_________月_________日

购房意向书8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方选定甲方开发的xx水岸二期房屋的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：

　　二、该房屋建筑面积约为xxx*方米，最终以房地产测绘机构测定的为准。

　　三、该房屋的单价为人民币x万元/*方米(建筑面积)，暂定总价款为人民币xxx万元(大写：xxx万元整)，最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准，多退少补。

　　四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币x万元。

　　甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准，敬请乙方自行注意。

　　六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时，代理人需出示已公证的授权委托书。

　　七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件，并选择一次性付款方式支付购房款，且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清

　　购房款的，甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每*方米xxxx元优惠，即优惠后的单价为人民币x万元/*方米(建筑面积)。

　　如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的，则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还，作为赔偿金赔偿甲方的损失。 如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的，则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。

　　八、如乙方逾期未与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件，视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。

　　九、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。

　　十、乙方已知xx水岸二期的相关开发建设手续，包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更，致使该房屋不再建设，本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的，本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金，不再承担其他责任。

　　十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋，除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。

　　十二、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《商品房预售合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃购买该房屋，甲方有权拒绝与其签订《商品房预售合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房，所缴纳契税按办理该房屋产权时**规定的契税标准执行。

　　十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向**载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。

　　十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效，在正式的《商品房预售合同》生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　十五、本意向书一式叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　签署日期： 年 月 日

　　签署日期： 年 月 日

购房意向书9

　　购房人：（以下简称承购房）

　　房地产开发公司：（以下简称房产开发商）

　　承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一． 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1. 购房总价确认：

　　2. 包含设施确认：

　　3. 签约时间：

　　4. 付款时间：

　　5. 其他条件：

　　二．承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付 元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与20xx年4月30日前向开发商续交 购房款额，20xx年10月30日前第二次续交 购房款。20xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年 元的租金租给承购方一年，一年后即20xx.1.1日，由承购方一次**齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年 元的租金将房屋租赁给承购方两年，与20xx.1.1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和20xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日 时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三． 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方： 日 期：

　　房产开发商 日 期：

购房意向书10

　　甲方（卖方）：xxxxxx

　　乙方（买方）：xxxxxx

　　甲、乙双方本着自愿、公*和诚实信用的原则，经协商一致，就乙方预订甲方受托出售的二手房屋事宜，达成如下协议：

　　第一条预订房屋

　　1、该房屋坐落：xxxxxx市xxxxxx区xxxxxx路xxxxxxx号xxxx室（产权证号：xxxxxxxxxxx）

　　建筑面积：xxxx*方米，产权人：xxxxx

　　2、产权及限制状况：

　　（1）共有状况：xxxxx

　　（2）抵押状况：xxxxx

　　（3）租赁状况：xxxxxxx

　　（4）其他限制状况：xxxxxx

　　第二条预订条件

　　1、房屋总价：人民币xxxxx元；

　　2、付款方式：xxxxxx；

　　3、交房日期：xxxxx；

　　4、户口迁移：xxxxxxxx；

　　第三条预订期限

　　预订期限为本协议生效之日起xxxx天。乙方应于xxxxx年xxxx月xxxxx日之前到广缘房产超市（本市xxxx区xxxx路xxxxxx号）与房屋产权人签署《房屋买卖合同》。

　　第四条意向金条款

　　1、乙方同意签署本协议时。向甲方支付意向金人民币xxxxxx元，作为甲乙双方履行本协议规定的义务和承诺的担保。在乙方与房屋产权人签署《房屋买卖合同》后，该意向金转为乙方购房款的一部分；

　　2、在本协议第三条规定的预订期限内，除本条第3款规定的情形外，乙方拒绝按照本协议第二条确定的预订条件与房屋产权人签署《房屋买卖合同》的，甲方有权没收乙方交付的意向金；房屋产权人（包括共有人）拒绝按照本协议第二条确定的预订条件与乙方签署《商品房买卖合同》，或者由于甲方向乙方隐瞒该房屋已存在抵押、出租、查封及其他对乙方购房决定产生影响的重要事实、导致乙方不能或不愿意购买该房屋的，甲方愿意向乙方承担双倍返还意向金的赔偿责任。

　　3、有下列情形之

　　一，乙方拒绝签署《房屋买卖合同》的，甲方应承担全额返还乙方已支付意向金的责任：（1）乙方与房屋产权人在签署《房屋买卖合同》时，就本协议第二条预订条件以外的房屋买卖主要条款不能达一致的；（2）本协议签署后《房屋买卖合同》签署前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

　　4、甲乙双方若产生以上第四条第2或低3条款时，应支付给中介方合同补偿款贰佰元人民币。

　　第五条生效及其他

　　本协议一式xxxxxxx份。甲乙双方各持xxxxxx份，自甲、乙双方签章之日起生效。

　　甲方（盖章）：xxxxxxxx乙方（签字）：xxxxxxx

　　经纪人（签章）：xxxxxx

　　日期：xxxx日期：xxxxx

购房意向书11

　　甲方：__________ (以下简称：XXXX) 联系电话：____________________

　　乙方：__________(购房人) 身份证号：____________________ 联系电话：_________________

　　兹有XXXX人员__________有意向购买，昆明XXXX其下与合作建设的__________项目__________房源，乙方愿以单位内部认购形式购买，购买享受内部优惠价格，经双方友好协商，就购房事宜，双方达成如下条款：

　　一、意向的房源类型及交纳意向金标准：

　　意向金类型 类别 房型 建筑面积 诚意金

　　第一类 高层*层 两室两厅 70-80㎡以下(含70㎡) 20万

　　第二类 高层*层 三室两厅 80-100㎡以下(含80㎡) 25万

　　第三类 高层*层 三室两厅 100-XX0㎡(含100㎡) 30万

　　第四类 高层*层 两室两厅 70㎡以下 15万

　　别墅 别墅__________100万 车位 车位 5万

　　乙方意向房源类型为__________，户型建筑面积约为__________㎡，意向标准为￥__________万元。

　　每个车位交纳意向金￥__________万元，车位总价￥____________________ 万元/个。 需交纳意向金合计：

　　人民币￥__________ 万元(大写__________拾__________万__________ 仟__________ 佰__________拾__________元整。)

　　二、意向金事宜：

　　乙方同意于20xx年__________ 月__________ 日之前，向甲方交纳乙方所意向房源的意向金即人民币￥________________________________________ 元，大写__________拾__________万__________ 仟__________ 佰__________拾__________元整。

　　以上意向金，作为乙方购房人的购房保证金，在本意向书签署后，甲方通知乙方购房人选房前，意向金不退;

　　乙方购房人购买到房屋签订商品房购销合同》或《商品房认购书》时，意向金自动转为购房首付;

　　若由于房源位置、户型、等原因，乙方购房人不能买到该区的房屋时，甲方以不计利息退还乙方所交纳的全额意向金。 三、购房优惠：

　　__________ 甲方承诺，开盘后乙方可以按市场均价优惠的价格购买耀兴·枫丹白露项目__________的房屋;具体优惠为：别墅按每*方米优价为20800元，跃层及*层待甲方开盘时，按开盘均价每*方米下浮XX%计算。 四、《商品房购销合同》签订及尾款支付

　　待开发商条件成熟时，乙方应按甲方电话或短信通知时间及地点，到甲方指定地点签订《商品房购销合同》(按云南省建设厅制定的现行商品房销售范本签订)并按合同约定付清尾款;房屋价格以本意向书为依据确定，其他按国家的有关规定执行。

　　五、甲乙方权利及义务

　　1、由于本意向书是市场化运作、内部人员购房人自愿购买意向约定的房屋区域，房屋户型有限;若乙方在交纳此意向金后未能购买到相应的户型或该区域的房屋时，甲方承诺乙方在选房后15个工作日内，以不计利息退还全额意向金。

　　2、签订本意向书之日起，乙方购房价格优惠按本意向书之约定不再变更。

　　3、甲方推荐乙方于20xx年XX月31日前签订《商品房购销合同》或《商品房认购书》。

　　4、若乙方自身的原因不能按时或按本协议约定与甲方签订《商品房购销合同》或《商品房认购书》的，需书面通知解除约定，经甲方同意后方能解除本意向书约定。

　　5、在《商品房购销合同》签订后，不允许更名;

　　6、房源 __________于20xx年XX月31日交房，延期交房将按照《商品房购销合同》约定处理。

　　7、乙方自愿服从甲方对房屋户型、楼层、房号的安排。如有争议甲方有权取消购房资格。

　　8、乙方购买房屋时的维修基金、配套费、物业管理费等参照开发商和国家相关政策管理规定执行另行收取

　　9、由于项目19、20为内部认购房源，在整个项目开盘前，本意向书的内容属于商业秘密，不能对外宣传，为避免给甲方或开发商带来经济上的损失，乙方应承诺保守商业秘密。 六、违约责任

　　1、甲方若违反上述约定，应返还乙方已缴交诚意金，意向金不计利息，并且赔偿乙方购房人 2 万元违约金。

　　2、乙方若违反上述约定，偿甲方单位 2 万元违约金。

　　七、其他约定

　　1、本意向书仅为购房意向之约定，最终购买条款以《商品房购销合同》条款内容为准。

　　2、本意向书未尽事宜双方协商通过补充协议明确;

　　3、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。

　　八、特别申明：

　　本意向书内容购房人__________已经认真阅读，对各条款清楚明白，并无异议，自愿签订。__________

　　甲方：____________________ 乙方：______________________________

　　法定代表人：____________________授权代表人：______________________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　签订时间：____________________签订时间：____________________

购房意向书12

　　(以下简称承购房)拟购买由中楚置地房地产经纪有限公司(以下简称代理房)所介绍的位于_____________的物业，并认可以下条款：

　　一. 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1. 购房总价：______________________________________.

　　2. 包含设施：______________________________________.

　　3. 签约时间：______________________________________.

　　4. 付款时间：______________________________________.

　　5. 其他条件：______________________________________.

　　二.承购方为表示购房诚意同意向代理方支付_____________的意向金，委托代理方于______年 ______月______日 ______时之前去争取出让方的确定意向，一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向书上签字，则承购方授权代理方在不通知的情况下将意向金作为购房定金付给出让方，如果期限内出让方未能接受承购方条件的，则意向金立即无息返还给承购方。出让方在本意向金书上签字后，承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不成功的，定金(原意向金)将由出让方没收。

　　二. 本意向书一式叁份，承购方代理方各执一份，双方签字即生效，若出让方接受并签字，则出让方执一份。

　　承购方：__________代理方：__________

　　日 期：__________ 日 期：__________

　　三. 出让方确认：

　　本人作为本意向书的出让方已仔细阅读上述条款，并愿意全部接受承购方的上述购买条件将上述物业出售给承购方，如果本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，愿双倍返还承购方定金，特签字确认。

　　出让方：__________代理方：__________

　　日 期：__________ 日 期：

购房意向书13

　　甲 方:××房地产开发有限公司

　　乙 方:×××

　　甲、乙双方经友好协商,就乙方选定甲方开发的××水岸二期房屋的有关事宜,经协商一致,达成如下条款:

　　一、乙方已选中并决定购买甲方开发的位于××市××路××号楼×××室房屋(以下简称“该房屋”),愿意与甲方签订本意向书,并同意按本意向书要求与甲方签订正式的《商品房预售合同》。

　　二、该房屋建筑面积约为×××*方米,最终以房地产测绘机构测定的为准。

　　三、该房屋的单价为人民币×万元/*方米(建筑面积),暂定总价款为人民币×××万元(大写:×××万元整),最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准,多退少补。

　　四、本意向书签订的同时,乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币×万元。

　　五、乙方应于甲方××水岸二期项目开盘销售之日起十五日内,携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证及乙方之身份证、印章至甲方售楼处(××市××路××号楼×××)与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件,并按《商品房预售合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的确认金转作等额购房款。

　　甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准,敬请乙方自行注意。

　　六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时,代理人需出示已公证的授权委托书。

　　七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件,并选择一次性付款方式支付购房款,且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清购房款的,甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每*方米××××元优惠,即优惠后的单价为人民币×万元/*方米(建筑面积)。

　　如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的,则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还,作为赔偿金赔偿甲方的损失。

　　如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的,则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。

　　八、如乙方逾期未与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件,视为乙方自动放弃该房屋,甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售,乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。

　　九、本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已交纳的确认金不予退还。

　　十、乙方已知××水岸二期的相关开发建设手续,包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更,致使该房屋不再建设,本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的,本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金,不再承担其他责任。

　　十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋,除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。

　　十二、本意向书仅限于乙方本人享有,不得转让,《商品房预售合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致,否则,视为乙方放弃购买该房屋,甲方有权拒绝与其签订《商品房预售合同》及相关文件,并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房,所缴纳契税按办理该房屋产权时**规定的契税标准执行。

　　十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向**载为准,为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址,乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效,如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则,由此引发的一切责任由乙方承担,与甲方无关。

　　十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效,在正式的《商品房预售合同》生效同时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　十五、本意向书一式叁份,甲方执贰份、乙方执一份,具有同等法律效力。

　　甲 方:××房地产开发有限公司

　　乙 方:×××

　　身份证号:×××

　　电话:×××

　　通讯地址:×××

　　邮编:×××

　　签署日期:××××年×月×日

购房意向书14

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　通信地址：__________手机号码：_______

　　甲、乙双方在*等、自愿、公*、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买____商品房事宜，达成如下条款：

　　第一条乙方意向购买商品房位于_______幢(号)_______单元_________层_________室(以下简称该房屋)。现经房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为______*方米，其中，套内建筑面积_________*方米。(实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页)

　　第二条乙方意向购买的该房屋每*方米买卖单价(建筑面积单价)为人民币___元(大写：____)，总房价款为人民币____元(大写：____)。

　　第三条本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币____元(大写：____)，在乙方与甲方签订《商品房买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购房款。

　　第四条乙方选择以下第种付款方式支付购房款：

　　1、一次性付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款;

　　2、分期付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90%，领取钥匙时付至100%;

　　3、按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。

　　第五条乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。

　　第六条《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。

　　第七条乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。

　　第八条乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。

　　第九条本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

　　第十条本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　第十一条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方代表(签字)：_______

　　_________年____月____日

　　乙方(签字)：___________

　　_________年____月____日

购房意向书15

　　卖方（以下简称甲方）：

　　姓名：________ 身份证号：________ 住址：________ 联系电话：________

　　买方（以下简称乙方）：

　　姓名：________ 身份证号：________ 住址：________ 联系电话：________

　　第一条 甲方房屋坐落于；房屋建筑面积*方米（其中套内建筑面积______*方米）;房屋用途为；该房屋附属物_____面积*方米。

　　第二条 该房屋（包括附属物）总价款为人民币元整。

　　第三条 该房屋为济南铁路局职工房改房，房屋产权证尚未正式办理下来，甲方保证在交易时该房屋产权明晰没有产权纠纷。有关抵押债务、税项及物业水电费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第四条 甲方负责该房屋产权证办理手续并承担相关的办理费用，该房屋的面积如有变动，以房管部门测绘后新出测绘图所载为准。

　　第五条 甲乙双方以诚意负责的态度进行该房屋的产权交易事宜，并为规避交易风险，就交易步骤作如下约定。

　　第一步、甲乙双方约定时间到对该房屋现场查看并由甲方就该房屋实际状况向乙方说明。

　　第二步、甲乙双方约定时间到房管部门确认该房屋的产权及相关情况，并在确认后，由乙方向甲方支付定金人民币元整，同时甲乙双方签订本意向书。

　　第三步、甲方应在收取定金后，于年月日之前办理完结该房屋的房屋产权证。

　　第四步、甲方在房屋产权证办理完结后到所辖派出所办理户口迁出手续并知会乙方。然后，甲乙双方约定时间办理网签和过户手续，同时乙方向甲方支付人民币元整先行款。

　　第五步、甲方应于收到乙方先行款后日内向乙方交房，乙方在收房查验后将尾款人民币元整支付给甲方。

　　第六条 因本房屋所有权转移所发生的契税等税费由甲乙双方各自依法向国家交纳，其他费用，依据**规定各自承担。

　　第七条 如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由乙方负担。

　　第八条 本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在提出之日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第九条 本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十条 本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十一条 本意向书经甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十二条 本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：_______ 乙方（签章）：________

　　______年______月______日 ______年______月______日

购房意向书15篇扩展阅读

购房意向书15篇（扩展1）

——购房意向书(汇编15篇)

购房意向书(汇编15篇)

　　在日新月异的现代社会中，很多地方都会使用到意向书，洽谈过程中如果一方或双方有合作意向，可以签订意向书，那么什么样的意向书才是有效的呢？下面是小编为大家收集的购房意向书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

购房意向书1

　　购房人：(以下简称承购房)

　　房地产开发公司：(以下简称房产开发商)

　　承购方拟有意购买房产开发商位于__西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一、 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1、 购房总价确认：

　　2、 包含设施确认：

　　3、 签约时间：

　　4、 付款时间：

　　5、 其他条件：

　　二、承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付 元的意向金(作为定金)，双方签订相应的合同，承购方与__年4月30日前向开发商续交 购房款额，__年10月30日前第二次续交购房款。__年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即__、1、1日，由承购方一次**齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与__、1、1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和__年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三、 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方： 日 期：

　　房产开发商 日 期：

购房意向书2

　　甲方：

　　乙方：安徽众邦房地产营销策划有限公司

　　甲方委托乙方代为介绍物业事宜，经双方友好协商，订立如下协议；

　　1、甲方______决定购买位于合肥市_____________________房屋，建筑面积

　　_____*方，房屋总价款为______，房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、

　　有线、电话的过户费由___方承担，中介费为___方承担。

　　2、甲方在签订本协议时交给乙方定金______元，并保证在____日之前在乙方见

　　证下与卖方签订正式房屋购房意向书，否则，甲方定金不退。

　　3、在本协议规定签订正式购房意向书的期限内，如卖方原因导致不能签订正式买卖合

　　同；乙方将定金退还甲方。

　　4、双方商定的其他事项_________________________________________________

　　_____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　5、本意向书壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字后生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　联系电话： 联系电话：

　　日 期： 日 期：

购房意向书3

　　编号：

　　出售人（甲方）：

　　买受人（乙方）： 身份证号码：

　　乙方在充分了解甲方承建的 小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达

　　成以下协议：

　　1、乙方自愿预购甲方承建的小区栋 单元 室，预购面积约为 ㎡ ，销售价格为元/㎡，总房款为 元，大写元。

　　2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。

　　3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金

　　大写（人民币） 元。

　　4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后日内与甲方签订合同。

　　5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。

　　6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。

　　7、其他详细约定按双方签订的《商品房买卖合同》之内容执行。

　　8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。

　　甲方（出售人）：乙方（买受人）：

　　电话 电话：

　　年月日 年 月 日

购房意向书4

　　卖方（以下简称甲方）：姓名：xxxx身份证号：xxxxxxxxx

　　住址：xxxxxxxx邮编：xxxx联系电话：xxxxx

　　买方（以下简称乙方）：姓名：xxxx身份证号：xxxxxxxxx

　　住址：xxxxxxxx邮编：xxxx联系电话：xxxxxxxxx

　　第一条甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于xxxx；房屋建筑面积xxxx*方米（其中套内建筑面积xxxx*方米），房屋用途为xxxx；该房屋附属物（地下室）面积xxxx*方米；（房屋所有权证号、土地使用权证号）房地产权证号为xxxx。

　　第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至xxxx年xxxx月xxxx日止。

　　第三条该房屋（包括附属物）总价款为人民币xxxx元整。

　　第四条本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币xxxx整。

　　第五条甲乙双方约定于xxxx年月xxxx日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币xxxx元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款；其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按**的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。

　　第十一条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第十二条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十三条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十四条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：xxxx乙方（签章）：xxxx

　　xxxx年xxxx月xxxx日xxxx年xxxx月xxxx日

　　签于xxxxxxxxx签于xxxxxxxxxx

购房意向书5

　　出售人（甲方）：____________________

　　买受人（乙方）：____________________

　　身份证号码：____________________

　　乙方在充分了解甲方承建的______________________________小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：

　　1、乙方自愿预购甲方承建的______________________________小区__________栋__________单元__________室，预购面积约为__________，__________销售价格为____________________元/，总房款为____________________元，大写____________________元。

　　2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。

　　3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金____________________元，大写（人民币）____________________元。

　　4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后__________日内与甲方签订合同。

　　5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。

　　6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。

　　7、其他详细约定按双方签订的《商品房买卖合同》之内容执行。

　　8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。

　　甲方（出售人）：____________乙方（买受人）：____________

　　电话_________________________电话：_______________________

　　_________年_____月____日________年___月____日

购房意向书6

　　出 卖 方： （以下简称甲方）：

　　联系电话：

　　购买意向人：（以下简称乙方）

　　身份证：

　　联系电话：

　　购买意向人与出卖人双方在*等自愿的基础上，经友好协商，就意向人自愿意向购买出卖人开发的商品房达成如下一致意见，签订本意向协议书。

　　第一条价款与付款方式

　　（一）乙方认自愿购买杭盖小区 区 号楼 单元 层户号房屋。

　　（二）、该商品房建筑面积为*方米，（该面积以房产局测绘面积为准）

　　第二条价款与付款方式

　　（一）该商品房单价为 元/*方米，总房价款为元人民币（大写） 。

　　（二）甲方同意乙方按照下列第 种方式付款：

　　一次性付款：签订《商品房购买意向协议书》之日付总房款

　　 甲方： 乙方：

　　 身份证号： 经办人：

　　 电话： 电话：

　　 地址： 地址：

　　 本合同于 年 月 日在 签署

购房意向书7

　　甲方（卖方）：xxxxxx

　　乙方（买方）：xxxxxx

　　甲、乙双方本着自愿、公*和诚实信用的原则，经协商一致，就乙方预订甲方受托出售的二手房屋事宜，达成如下协议：

　　第一条预订房屋

　　1、该房屋坐落：xxxxxx市xxxxxx区xxxxxx路xxxxxxx号xxxx室（产权证号：xxxxxxxxxxx）

　　建筑面积：xxxx*方米，产权人：xxxxx

　　2、产权及限制状况：

　　（1）共有状况：xxxxx

　　（2）抵押状况：xxxxx

　　（3）租赁状况：xxxxxxx

　　（4）其他限制状况：xxxxxx

　　第二条预订条件

　　1、房屋总价：人民币xxxxx元；

　　2、付款方式：xxxxxx；

　　3、交房日期：xxxxx；

　　4、户口迁移：xxxxxxxx；

　　第三条预订期限

　　预订期限为本协议生效之日起xxxx天。乙方应于xxxxx年xxxx月xxxxx日之前到广缘房产超市（本市xxxx区xxxx路xxxxxx号）与房屋产权人签署《房屋买卖合同》。

　　第四条意向金条款

　　1、乙方同意签署本协议时。向甲方支付意向金人民币xxxxxx元，作为甲乙双方履行本协议规定的义务和承诺的担保。在乙方与房屋产权人签署《房屋买卖合同》后，该意向金转为乙方购房款的一部分；

　　2、在本协议第三条规定的预订期限内，除本条第3款规定的情形外，乙方拒绝按照本协议第二条确定的预订条件与房屋产权人签署《房屋买卖合同》的，甲方有权没收乙方交付的意向金；房屋产权人（包括共有人）拒绝按照本协议第二条确定的预订条件与乙方签署《商品房买卖合同》，或者由于甲方向乙方隐瞒该房屋已存在抵押、出租、查封及其他对乙方购房决定产生影响的重要事实、导致乙方不能或不愿意购买该房屋的，甲方愿意向乙方承担双倍返还意向金的赔偿责任。

　　3、有下列情形之

　　一，乙方拒绝签署《房屋买卖合同》的，甲方应承担全额返还乙方已支付意向金的责任：（1）乙方与房屋产权人在签署《房屋买卖合同》时，就本协议第二条预订条件以外的房屋买卖主要条款不能达一致的；（2）本协议签署后《房屋买卖合同》签署前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

　　4、甲乙双方若产生以上第四条第2或低3条款时，应支付给中介方合同补偿款贰佰元人民币。

　　第五条生效及其他

　　本协议一式xxxxxxx份。甲乙双方各持xxxxxx份，自甲、乙双方签章之日起生效。

　　甲方（盖章）：xxxxxxxx乙方（签字）：xxxxxxx

　　经纪人（签章）：xxxxxx

　　日期：xxxx日期：xxxxx

购房意向书8

　　卖方(以下简称甲方)：姓名： 身份证号：

　　住址： 联系电话：

　　买方(以下简称乙方)：姓名： 身份证号：

　　住址： 联系电话：

　　第一条、甲方房屋坐落于 ;房屋建筑面积 *方 米(其中套内建筑面积______*方米);房屋用途为 ;该房屋附属物_____ 面积 *方米。

　　第二条、该房屋(包括附属物)总价款为人民币 元整。

　　第三条、该房屋为济南铁路局职工房改房，房屋产权证尚未正式办理下来，甲方保证在交易时该房屋产权明晰没有产权纠纷。有关抵押债务、税项及物业水电费 等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第四条、甲方负责该房屋产权证办理手续并承担相关的办理费用，该房屋的面积如有变动，以房管部门测绘后新出测绘图所载为准。

　　第五条、甲乙双方以诚意负责的态度进行该房屋的产权交易事宜，并为规避交易风险，就交易步骤作如下约定。

　　第一步、甲乙双方约定时间到对该房屋现场查看并由甲方就该房屋实际状况向乙方说明。

　　第二步、甲乙双方约定时间到房管部门确认该房屋的产权及相关情况，并在确认后，由乙方向甲方支付定金人民币 元整，同时甲乙双方签订本向书。

　　第三步、甲方应在收取定金后，于 年 月 日之前办理完结该房屋的房屋产权证。

　　第四步、甲方在房屋产权证办理完结后到所辖派出所办理户口迁出手续并知会乙方。然后，甲乙双方约定时间办理网签和过户手续，同时乙方向甲方支付人民币 元整先行款。

　　第五步、甲方应于收到乙方先行款后 日内向乙方交房，乙方在收房查验后将尾款人民币 元整支付给甲方。

　　第六条、因本房屋所有权转移所发生的契税等税费由甲乙双方各自依法向国家交纳，其他费用，依据**规定各自承担。

　　第七条、如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由乙方负担。

　　第八条、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在提出之日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第九条、本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定

　　的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十条、本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十一条、本意向书经甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十二条、本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　签署日期： 年 月 日

　　签署日期： 年 月 日

购房意向书9

　　合同编号：-

　　购房意向书

　　委托方：

　　代理方：中视选房网（北京）房地产经纪有限公司

　　购房意向书

　　委托方： （简称甲方） 代理方： 中视选房网（北京）房地产经纪有限公司（简称乙方） 服务监督电话：400-881-5000

　　经甲乙双方友好协商，双方在自愿*等协商一致的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。

　　第一条 甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况：

　　北京市区/县（以下简称“该房产”），房屋建筑面积 *方米（以产权证为准），户型为 ，成交价格为人民币（大写） 元整 （小写 ）。

　　第二条 双方责任：

　　1．甲方应于本意向书签定时，向乙方支付该房产的购房定金人民币（大写）： 元整（小写），双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款（即首期房款金额含定金）。

　　2．乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后日内与乙方签定相关购房合同，以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格 %做为代理费用，即人民币（大写）元整（小写）。

　　3．乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房合同，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金（不计利息）。

　　4．本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约，甲方仍按本合同第一条确定的价格的%支付乙方报酬。

　　5．本意向书履行过程中，甲方不得在未经乙方同意的情况下，与该房产所有权人（其委托代理人）或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书，否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失，乙方不予退还。

　　6．由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时，双方免责。

　　第三条 本意向书如有未尽事宜，应依照相关法令*惯及诚信原则公*解决。本意向书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　第四条 本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回，如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回，则本意向书自动失效。

　　第五条 补充协议：

　　甲方：乙方：

　　中视选房网（北京）房地产经纪有限公司

　　身份证号： 经办人： 电话：电话： 地址：地址：

　　本合同于 年 月 日在北京签署

购房意向书10

　　（以下简称承购房）拟购买由上海千叶房地产经纪有

　　限公司（以下简称代理房）所介绍的位于的物业，并认可以下条款：

　　一．承购方愿意接受的购房条件为：

　　1.购房总价：______________________________________.

　　2.包含设施：______________________________________.

　　3.签约时间：______________________________________.

　　4.付款时间：______________________________________.

　　5.其他条件：______________________________________.

　　二．承购方为表示购房诚意同意向代理方支付的意向金，委托代理方于年月日时之前去争取出让方的确定意向，一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向书上签字，则承购方授权代理方在不通知的情况下将意向金作为购房定金付给出让方，如果期限内出让方未能接受承购方条件的，则意向金立即无息返还给承购方。出让方在本意向金书上签字后，承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不成功的，定金（原意向金）将由出让方没收。

　　三．本意向书一式叁份，承购方代理方各执一份，双方签字即生效，若出让方接受并签字，则出让方执一份。

　　承购方：

　　代理方：

　　日期：

　　日期：

　　四．出让方确认：本人作为本意向书的出让方已仔细阅读上述条款，并愿意全部接受承购方的上述购买条件将上述物业出售给承购方，如果本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，愿双倍返还承购方定金，特签字确认。

　　出让方：

　　代理方：

　　日期：

　　日期：

购房意向书11

　　甲方：_________ 住所地：_________ 联系电话：_________

　　乙方：_________ 身份证号：_________ 通信地址：_________ 联系电话：_________

　　甲乙双方在*等自愿、友好协商的原则下，就甲方开发的位于项目的购房事宜，达成如下协议：

　　一、乙方已选中并决定购买甲方开发_________项目的房屋一套，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书的与甲方签订正式的《商品房买卖合同》。

　　二、甲乙双方同意本次认筹仅为表明购房诚意和乙方的意向房源，房屋的具体价格和面积等具体情况以最终签订的《商品房买卖合同》为准。

　　三、乙方确定的意向房屋建筑面积为*方米，乙方同意签订本意向书时向甲方支付人民币元作为认筹金，即可凭本意向书享有购买xx家园项目中房屋一套的权利，并可根据该意向书在_____家园项目开盘时享受甲方优先选择房屋楼层、朝向和户型的权利，以及享受甲方的购房优惠。

　　四、甲方应当将本意向书项下项目开盘的销售时间十日之前通知乙方，乙方应于开盘当日携带本意向书原件、已交纳认筹金的收款凭证原件及乙方本人身份证原件至甲方售楼中心选择具体房屋。同时乙方应与甲方签订正式的《商品房买卖合同》及相关文件，并按《商品房买卖合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的认筹金将转为等额购房款。

　　五、乙方在本意向书中的通信地址和联系方式均为有效，若有变更应自变更之日24小时之内及时通知甲方，若因乙方原因无法联系导致未能按时到甲方售楼中心办理正式购房手续的，逾期未办理的视为乙方自动放弃正式购房意愿，甲方在合理期限后将不再为乙方保留此房源，且乙方不再享受相关优惠政策。

　　六、如在甲方开盘后，因房源有限和排号等原因，经协调乙方无合适房源可选的，甲方在十个工作日内退还乙方认筹金，双方互不承担任何责任。

　　七、如因不可抗力导致本意向书无法履行，甲乙双方均互不承担相应责任。 八、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《商品房买卖合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则视为乙方放弃本意向书所确定享受的优惠政策。

　　九、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳认筹金之日起生效，在正式的《商品房买卖合同》生效时本意向书即时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　十、本意向书一式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(签字、捺印)：_________

　　授权代表：_________

　　______年______月______日 ______年______月______日

购房意向书12

　　刘先生大学毕业快三年了，在郑州某证券公司的工作也逐渐稳定，于是准备买房子结婚。在郑州高新区，刘先生看到一个在建的小区很不错，就在上周带着女友去售楼中心看了看。由于开发商还没有取得商品房预售许可证，所以售楼小姐建议刘先生先签订一份购房意向书，说是便于掌握购房信息。刘先生有些犹豫：购房意向书是咋回事？有法律约束力吗？是不是签了购房意向书自己就必须买这里的房子？

　　现实中，遇到和刘先生一样情况的人不在少数。在商品房开发过程中，一些开发商为了更好地掌握市场情况，获得稳定的购买群体，在取得商品房预售许可证之前，会采取与有购房意向者签订购房意向书的做法。然而，需要留意的是，这种购房意向书是不能随便签的。

　　就法律性质来说，购房意向书是开发商与拟购房者为将来正式签订房屋买卖合同而签订的预约合同。《合同法》第九条规定：“当事人订立合同应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。”《民法通则》第五十五条规定：“民事法律行为应当具备意思表示真实。”所以，若开发商充分履行了告知义务，在双方*等、自愿的情况下与拟购房者签订了意向书，这种意向书就是有效的，受到法律的'认可与保护。

　　通常情况下，购房意向书的签订是在开发商取得建设用地规划许可证之后，取得商品房预售许可证之前。购房意向书只是预约合同，其内容不必像房屋预售合同那样详细，只要具备合同基本条款即可，一般包含的内容有：双方当事人的基本情况、认购面积、认购户型等。

　　拟购房者在与开发商签订购房意向书时应当格外慎重。因为如果开发商同客户签订的购房意向书已完全具备售房合同的条款，就应视为房屋买卖合同，对双方都具有法律约束力，如果违约，就要承担相应的责任。所以，如果你确有诚意要买房，可以与开发商签订购房意向书，但要仔细核对其中的条款，避免遭受不必要的损失。

购房意向书13

　　(以下简称承购房)拟购买由中楚置地房地产经纪有限公司(以下简称代理房)所介绍的位于_____________的物业，并认可以下条款：

　　一. 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1. 购房总价：______________________________________.

　　2. 包含设施：______________________________________.

　　3. 签约时间：______________________________________.

　　4. 付款时间：______________________________________.

　　5. 其他条件：______________________________________.

　　二.承购方为表示购房诚意同意向代理方支付_____________的意向金，委托代理方于______年 ______月______日 ______时之前去争取出让方的确定意向，一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向书上签字，则承购方授权代理方在不通知的情况下将意向金作为购房定金付给出让方，如果期限内出让方未能接受承购方条件的，则意向金立即无息返还给承购方。出让方在本意向金书上签字后，承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不成功的，定金(原意向金)将由出让方没收。

　　二. 本意向书一式叁份，承购方代理方各执一份，双方签字即生效，若出让方接受并签字，则出让方执一份。

　　承购方：__________代理方：__________

　　日 期：__________ 日 期：__________

　　三. 出让方确认：

　　本人作为本意向书的出让方已仔细阅读上述条款，并愿意全部接受承购方的上述购买条件将上述物业出售给承购方，如果本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，愿双倍返还承购方定金，特签字确认。

　　出让方：__________代理方：__________

　　日 期：__________ 日 期：

购房意向书14

　　甲 方:××房地产开发有限公司

　　乙 方:×××

　　甲、乙双方经友好协商,就乙方选定甲方开发的××水岸二期房屋的有关事宜,经协商一致,达成如下条款:

　　一、乙方已选中并决定购买甲方开发的位于××市××路××号楼×××室房屋(以下简称“该房屋”),愿意与甲方签订本意向书,并同意按本意向书要求与甲方签订正式的《商品房预售合同》。

　　二、该房屋建筑面积约为×××*方米,最终以房地产测绘机构测定的为准。

　　三、该房屋的单价为人民币×万元/*方米(建筑面积),暂定总价款为人民币×××万元(大写:×××万元整),最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准,多退少补。

　　四、本意向书签订的同时,乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币×万元。

　　五、乙方应于甲方××水岸二期项目开盘销售之日起十五日内,携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证及乙方之身份证、印章至甲方售楼处(××市××路××号楼×××)与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件,并按《商品房预售合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的确认金转作等额购房款。

　　甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准,敬请乙方自行注意。

　　六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时,代理人需出示已公证的授权委托书。

　　七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件,并选择一次性付款方式支付购房款,且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清购房款的,甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每*方米××××元优惠,即优惠后的单价为人民币×万元/*方米(建筑面积)。

　　如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的,则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还,作为赔偿金赔偿甲方的损失。

　　如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的,则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。

　　八、如乙方逾期未与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件,视为乙方自动放弃该房屋,甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售,乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。

　　九、本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已交纳的确认金不予退还。

　　十、乙方已知××水岸二期的相关开发建设手续,包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更,致使该房屋不再建设,本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的,本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金,不再承担其他责任。

　　十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋,除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。

　　十二、本意向书仅限于乙方本人享有,不得转让,《商品房预售合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致,否则,视为乙方放弃购买该房屋,甲方有权拒绝与其签订《商品房预售合同》及相关文件,并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房,所缴纳契税按办理该房屋产权时**规定的契税标准执行。

　　十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向**载为准,为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址,乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效,如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则,由此引发的一切责任由乙方承担,与甲方无关。

　　十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效,在正式的《商品房预售合同》生效同时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　十五、本意向书一式叁份,甲方执贰份、乙方执一份,具有同等法律效力。

　　甲 方:××房地产开发有限公司

　　乙 方:×××

　　身份证号:×××

　　电话:×××

　　通讯地址:×××

　　邮编:×××

　　签署日期:××××年×月×日

购房意向书15

　　甲方（卖方）：_____________________姓名身份证号：_____________________

　　电话地址：_____________________

　　乙方（买方）：_____________________姓名身份证号：_____________________

　　电话地址：_____________________

　　甲、乙双方在*等自愿、协商一致的基础上，就位于_________房屋（地址暂以甲方所签定的《商品房买卖合同》为准，以下简称该物业）转让事宜达成协议如下，并愿共同遵守之。

　　一、物业状况：

　　1、甲方承诺已就该物业在____________公司办理了合法的购买手续，并签订了《商品房买卖合同》，合同编号为，甲方是该物业的唯一购买人，甲方保证该物业产权清晰、权属明确，无第三人异议情况出现，且无自身原因办理不出房产证、土地证、契证的情况出现，否则由甲方承担违约责任。

　　2、根据该物业《商品房买卖合同》约定：建筑面积为_________*方米。

　　二、意向内容：

　　1、甲方同意在取得该物业房产证、土地证契证的条件下，以人民币______元整（大写______元整）购买该物业，甲方负有出售该物业给乙方的义务，不得将该物业出售与其他方，否则承担违约责任，向乙方支付违约金人民币______元整（大写______元整）。

　　2、乙方同意在甲方取得该物业房产证、土地证、契证的条件下，以人民币______元整（大写______元整）。的价格购买甲方该物业，否则承担违约责任，向甲方支付违约金人民币______元整（大写：___________________________元整）。

　　3、本意向书确定的房款价格为甲方将此物业售于乙方的最终价格，甲、乙任何一方不得擅自提价、降价，否则视为违约，向守约一方支付违约金人民币______元整（大写：___________________________元整）。

　　4、甲，乙双方于甲方取得该物业之房产三证之日起工作日内签定正式的《房屋转让合同》，双方应积极办理该物业之过户手续。

　　三、甲方权利义务：

　　1、甲方于收到乙方定金之日将该物业交付乙方。

　　2、甲方在收到房地产公司提供的办理房屋三证资料后，应于2个工作日内告知乙方，并去银行办理尾款还清事项

　　四、方权利义务：

　　1、乙方于之日支付定金人民币______元整（大写：_________________元整）定金于甲乙双方签订该物业之《房屋子转让合同》之日转为首付款的一部份。

　　2、乙方于甲乙双方签订该物业之《房屋转让合同》之日，向甲方支付首付款人民币______元整（大写：________________元整）。余款人民币______元整（大写：__________________元整）办理银行商业按揭____。在签订本意向书之日支付购房定金人民币______元整（大写：______________元整）于甲方。

　　五、违约责任：

　　1、如甲方在签定该物业之《房屋转让合同》之前违约不卖的，则甲方需向乙方双倍返还定金人民币______元整（大写：____________元整），并赔偿乙方对该物业所投入的装修费用以及损失。如乙方在签定物业之《房屋转让合同》之前违约不买的，则乙方定金由甲方没收不予返还，甲方无须就乙方对该物业所投入的装修费用及损失予以赔偿。

　　2、如该物业因甲方自身原因导致该物业之房产三证不能过户至乙方名下的，则甲方应承担违约责任，甲方须向乙方支付违约金人民币______元整（大写：__________________元整）。

　　六、其他约定：

　　1、甲、乙双方各自承担在办理该物业的过户手续中产生的税费。

　　2、乙方愿意承担该物业的物业维修基金及物业管理费。

　　3、该物业所有真实情况，甲、乙双方已清楚明确，风险预见。

　　4、双方在履行本协议过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的向法院提起诉讼。

　　5、本意向书一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　代理人：_____________________代理人：_____________________

　　日期：________年_________月_________日

购房意向书15篇（扩展2）

——购房意向书

购房意向书

　　随着社会不断地进步，大家逐渐认识到意向书的重要性，合作意向书的签订为进一步签订正式协议奠定了基础，一起来参考意向书是怎么写的吧，以下是小编为大家收集的购房意向书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

购房意向书1

　　卖方(以下简称甲方)：

　　姓名：____________________

　　身份证号：________________________________________

　　住址：______________________________

　　邮编：__________

　　联系电话：________________________________________

　　买方(以下简称乙方)：

　　姓名：____________________

　　身份证号：________________________________________

　　住址：______________________________

　　邮编：__________

　　联系电话：________________________________________

　　第一条甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于__________；房屋建筑面积__________*方米(其中套内建筑面积______*方米)，房屋用途为__________；该房屋附属物(地下室)面积__________*方米;(房屋所有权证号、土地使用权证号)房地产权证号为__________。

　　第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至______年______月______日止。

　　第三条该房屋(包括附属物)总价款为人民币__________元整。

　　第四条本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币__________整。

　　第五条甲乙双方约定于__________年__________月__________日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币__________元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款;其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按**的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。

　　第十一条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第十二条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十三条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十四条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方(签章)：____________

　　乙方(签章)：____________

　　______年______月______日

　　______年______月______日

　　签于_________________

　　签于__________

购房意向书2

　　合同编号：-

　　购房意向书

　　委托方：

　　代理方：中视选房网（北京）房地产经纪有限公司

　　购房意向书

　　委托方： （简称甲方） 代理方： 中视选房网（北京）房地产经纪有限公司（简称乙方） 服务监督电话：400-881-5000

　　经甲乙双方友好协商，双方在自愿*等协商一致的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。

　　第一条 甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况：

　　北京市区/县（以下简称“该房产”），房屋建筑面积 *方米（以产权证为准），户型为 ，成交价格为人民币（大写） 元整 （小写 ）。

　　第二条 双方责任：

　　1．甲方应于本意向书签定时，向乙方支付该房产的购房定金人民币（大写）： 元整（小写），双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款（即首期房款金额含定金）。

　　2．乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后日内与乙方签定相关购房合同，以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格 %做为代理费用，即人民币（大写）元整（小写）。

　　3．乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房合同，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金（不计利息）。

　　4．本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约，甲方仍按本合同第一条确定的价格的%支付乙方报酬。

　　5．本意向书履行过程中，甲方不得在未经乙方同意的情况下，与该房产所有权人（其委托代理人）或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书，否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失，乙方不予退还。

　　6．由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时，双方免责。

　　第三条 本意向书如有未尽事宜，应依照相关法令*惯及诚信原则公*解决。本意向书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　第四条 本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回，如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回，则本意向书自动失效。

　　第五条 补充协议：

　　甲方：乙方：

　　中视选房网（北京）房地产经纪有限公司

　　身份证号： 经办人： 电话：电话： 地址：地址：

　　本合同于 年 月 日在北京签署

购房意向书3

　　购房人：(以下简称承购房)

　　房地产开发公司：(以下简称房产开发商)

　　承购方拟有意购买房产开发商位于__西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一、 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1、 购房总价确认：

　　2、 包含设施确认：

　　3、 签约时间：

　　4、 付款时间：

　　5、 其他条件：

　　二、承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付 元的意向金(作为定金)，双方签订相应的合同，承购方与__年4月30日前向开发商续交 购房款额，__年10月30日前第二次续交购房款。__年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即__、1、1日，由承购方一次**齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与__、1、1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和__年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三、 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方： 日 期：

　　房产开发商 日 期：

购房意向书4

　　甲方(出卖人)_____房地产开发有限公司 联系电话：_____

　　乙方(买受人)_____ 身份证件号：_____ 联系电话：_____

　　甲乙双方本着*等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下条款：

　　第一条 预定房屋情况：

　　乙方经过了解，有意购买甲方开发销售的_____号楼名义第_____层_____号房(以下简称该商品房)，建筑面积_____*方米，套内建筑面积_____*方米。认购价建筑面积每*方米_____元人民币，套内面积每*方米_____ 元人民币，总房价金额__________元人民币(大写：_____拾_____万_____仟__________佰_____拾_____元人民币)付款方式为：_____ .

　　实际总房款中不含国家及重庆市规定的乙方应承担的相关税费，乙方应按照国家及重庆市有关规定在签订《重庆市商品房买卖合同》时由乙方一次性付清交纳相关税费，以办理《房地房权证》时政策规定进行结算多退少补。

　　第二条 乙方付款时间：

　　1、定金：乙方选定具体房屋后向自愿支付__________元人民币(大写：_____万_____仟元人民币)给甲方作为认购该商品房的定金。_____

　　2、付款时间：乙方于_____年_____月_____日前到甲方綦城雅筑售房部签订《重庆市商品房买卖合同》，交纳房款、大修基金、契税及其它代收费用，并带上如下证件和资料：(1)本认购书;(2)身份证明复印件和原件;(3)定金收据。若为按揭，则同时还要带上以下证件和资料：(1)结婚证(或未婚证明);(2)收入证明原件;(3)户口薄原件和复印件。(4)已婚者配偶的身份证、户口薄原件和复印件，收入证明原件;(5)离异者离婚证、离婚协议、婚姻证明原件。

　　第三条 双方的权利、义务

　　l、乙方须持本协议并按照协议第二条第2款之约定时间及款额到甲方指定地点交首付款(或全款)，并签订《重庆市商品房买卖合同》;如乙方办理按揭贷款，应于《重庆市商品房买卖合同》签订当日交齐银行所需相关资料，由甲方代办按揭贷款的相关手续;受国家政策及银行贷款政策的调整，乙方所申请的按揭贷款利率、年限等变化，参照所签订的按揭贷款合同处理。若由于签订《重庆市商品房买卖合同》延期或交件不及时而造成银行划款延迟，参照本合同第三条第2款处理。

　　2、若乙方未按第二条第2款之约定的时间及款额交纳首付款(或全款)并签订《重庆市商品房买卖合同》，每延期一日，按应交纳房款的5%(日息)向甲方支付违约金;逾期5日不交齐首付款(或全款)的，甲方有权解除本合同，并将该房屋另行销售，乙方所交定金不予返还。

　　3、若乙方在签订本协议后要求退房的，则甲方不再返还乙方定金，并有权将该房屋另行销售;若乙方要求调房，须经甲方书面同意。若经过甲方书面同意，乙方应按甲方最新售价补齐房款差额。

　　4、本协议所属第一条约定之实际总房款为最终确定之事项，乙方在签订《重庆市商品房买卖合同》时不应再要求变更，如因乙方此项要求导致甲乙双方最终未能签订《重庆市商品房买卖合同》，则甲方有权解除本协议，乙方所交定金不予返还。

　　5、在签订《重庆市商品房买卖合同》之前，若遇不可抗力/意外事件导致乙方所购房屋不能出售，甲方有权撤销协议，甲方撤销本协议30天内应将所收款项无息退回乙方，甲方不再承担其他任何责任。

　　6、若乙方因为个人原因不能办理按揭贷款，此定金不退还，所造成的一切损失由乙方自行承担。

　　第四条 甲乙双方在签订本协议时已确认双方依据本协议约定即将签订的《重庆市商品房买卖合同》内容及项下相关约定，且对此双方无任何异议，若乙方以此为由终止本协议的，则视为乙方违约，乙方所交定金不予返还。

　　第五条 如在履行本协议的过程中发生纠纷，甲乙双方应本着友好的态度协商解决，协商不成，双方均有权向该房屋所在地人民法院起诉。

　　第六条 本认购书一式两份，甲方、乙双方各持一份，甲、乙双方签字或盖章后立即生效，具有同等法律效力。在签订《重庆市商品房买卖合同》后，本协议自动作废。

　　甲方：__________房地产开发有限公司

　　乙方(签字)__________

　　销售代表(签名)__________

　　_____年_____月_____日

购房意向书5

　　卖方（以下简称甲方）：姓名：xxxx身份证号：xxxxxxxxx

　　住址：xxxxxxxx邮编：xxxx联系电话：xxxxx

　　买方（以下简称乙方）：姓名：xxxx身份证号：xxxxxxxxx

　　住址：xxxxxxxx邮编：xxxx联系电话：xxxxxxxxx

　　第一条甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于xxxx；房屋建筑面积xxxx*方米（其中套内建筑面积xxxx*方米），房屋用途为xxxx；该房屋附属物（地下室）面积xxxx*方米；（房屋所有权证号、土地使用权证号）房地产权证号为xxxx。

　　第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至xxxx年xxxx月xxxx日止。

　　第三条该房屋（包括附属物）总价款为人民币xxxx元整。

　　第四条本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币xxxx整。

　　第五条甲乙双方约定于xxxx年月xxxx日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币xxxx元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款；其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按**的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。

　　第十一条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第十二条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十三条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十四条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：xxxx乙方（签章）：xxxx

　　xxxx年xxxx月xxxx日xxxx年xxxx月xxxx日

　　签于xxxxxxxxx签于xxxxxxxxxx

购房意向书6

　　甲方：

　　乙方：安徽众邦房地产营销策划有限公司

　　甲方委托乙方代为介绍物业事宜，经双方友好协商，订立如下协议；

　　1、甲方______决定购买位于合肥市_____________________房屋，建筑面积_____*方，房屋总价款为______，房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、有线、电话的`过户费由___方承担，中介费为___方承担。

　　2、甲方在签订本协议时交给乙方定金______元，并保证在____日之前在乙方见证下与卖方签订正式房屋合同，否则，甲方定金不退。

　　3、在本协议规定签订正式合同的期限内，如卖方原因导致不能签订正式买卖合同；乙方将定金退还甲方。

　　4、双方商定的其他事项_________________________________________________

　　_____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　5、本意向书壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字后生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　联系电话： 联系电话：

　　日 期： 日 期：

购房意向书7

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　通信地址：__________手机号码：_______

　　甲、乙双方在*等、自愿、公*、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买____商品房事宜，达成如下条款：

　　第一条乙方意向购买商品房位于_______幢(号)_______单元_________层_________室(以下简称该房屋)。现经房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为______*方米，其中，套内建筑面积_________*方米。(实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页)

　　第二条乙方意向购买的该房屋每*方米买卖单价(建筑面积单价)为人民币___元(大写：____)，总房价款为人民币____元(大写：____)。

　　第三条本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币____元(大写：____)，在乙方与甲方签订《商品房买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购房款。

　　第四条乙方选择以下第种付款方式支付购房款：

　　1、一次性付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款;

　　2、分期付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90%，领取钥匙时付至100%;

　　3、按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。

　　第五条乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。

　　第六条《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。

　　第七条乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。

　　第八条乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。

　　第九条本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

　　第十条本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　第十一条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方代表(签字)：_______

　　_________年____月____日

　　乙方(签字)：___________

　　_________年____月____日

购房意向书8

　　委托方：

　　代理方：中视选房网（北京）房地产经纪有限公司

　　购房意向书

　　委托方： （简称甲方） 代理方： 中视选房网（北京）房地产经纪有限公司（简称乙方） 服务监督电话：400-881-5000

　　经甲乙双方友好协商，双方在自愿*等协商一致的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。

　　第一条 甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况：

　　北京市区/县（以下简称“该房产”），房屋建筑面积 *方米（以产权证为准），户型为 ，成交价格为人民币（大写） 元整 （小写 ）。

　　第二条 双方责任：

　　1．甲方应于本意向书签定时，向乙方支付该房产的购房定金人民币（大写）： 元整（小写），双方商定此款项在双方签定该房产的买卖购房意向书后计入甲方应付的首期房款（即首期房款金额含定金）。

　　2．乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后 日内与乙方签定相关购房购房意向书，以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格 %做为代理费用，即人民币（大写）元整（小写）。

　　3．乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房购房意向书，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金（不计利息）。

　　4．本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约，甲方仍按本购房意向书第一条确定的价格的 %支付乙方报酬。

　　5．本意向书履行过程中，甲方不得在未经乙方同意的情况下，与该房产所有权人（其委托代理人）或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书，否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失，乙方不予退还。

　　6．由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时，双方免责。

　　第三条 本意向书如有未尽事宜，应依照相关法令*惯及诚信原则公*解决。本意向书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　第四条 本意向书在双方签定该房产购房购房意向书时由乙方收回，如在双方签定该房产购房购房意向书时乙方未能及时将本意向书收回，则本意向书自动失效。

　　第五条 补充协议：

　　甲方： 乙方：

　　中视选房网（北京）房地产经纪有限公司

　　身份证号： 经办人： 电话： 电话： 地址： 地址：

　　本购房意向书于 年 月 日在北京签署

购房意向书9

　　 委托方：_____（简称甲方）

　　 代理方：_____（简称乙方）

　　 服务监督电话：_____

　　 经甲乙双方友好协商，双方在自愿*等协商一致的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。

　　 第一条 甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况：

　　 北京市 区/县 号（以下简称“该房产”），房屋建筑面积 *方米（以产权证为准），户型为 ，成交价格为人民币（大写） 元整

　　（小写 ）。

　　 第二条 双方责任：

　　 1．甲方应于本购房意向书签定时，向乙方支付该房产的购房定金人民币（大写）： 元整（小写 ），双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款（即首期房款金额含定金）。

　　 2．乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后 日内与乙方签定相关购房合同，以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格 %做为代理费用，即人民币（大写） 元整（小写 ）。

　　 3．乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房合同，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金（不计利息）。

　　 4．本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约，甲方仍按本合同第一条确定的价格的 %支付乙方报酬。

　　 5．本意向书履行过程中，甲方不得在未经乙方同意的情况下，与该房产所有权人（其委托代理人）或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书，否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失，乙方不予退还。

　　 6．由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时，双方免责。

　　 第三条 本意向书如有未尽事宜，应依照相关法令*惯及诚信原则公*解决。本意向书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　 第四条 本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回，如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回，则本意向书自动失效。

　　 第五条 补充协议：

　　 甲方： 乙方：

　　 身份证号： 经办人：

　　 电话： 电话：

　　 地址： 地址：

　　 本合同于 年 月 日在 签署

购房意向书10

　　购房人：（以下简称承购房）

　　房地产开发公司：（以下简称房产开发商）

　　承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一． 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1. 购房总价确认：

　　2. 包含设施确认：

　　3. 签约时间：

　　4. 付款时间：

　　5. 其他条件：

　　二．承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付 元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与20xx年4月30日前向开发商续交 购房款额，20xx年10月30日前第二次续交 购房款。20xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年 元的租金租给承购方一年，一年后即20xx.1.1日，由承购方一次**齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年 元的租金将房屋租赁给承购方两年，与20xx.1.1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和20xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日 时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三． 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方： 日 期：

　　房产开发商 日 期：

购房意向书11

　　甲方：____________

　　法定代表人：________

　　住址：____________

　　联系方式：________

　　乙方：________

　　身份证：____________

　　通信地址：____________________

　　联系方式：甲、乙双方在*等、自愿、公*、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买____事宜，达成如下条款：

　　第一条 乙方意向购买的店铺位于____（以下简称“该店铺”），建筑面积为____*方米，其中，套内建筑面积____*方米。（最终面积以确权面积为准）。

　　第二条 乙方意向购买的该店铺每*方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币____元（大写：____）总价款为人民币元（大写：）。

　　第三条 本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币____元（大写：____），在乙方与甲方正式签订《店铺买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购买款。

　　第四条 乙方选择以下第____种付款方式支付购买款项：1、一次性付款，2、分期付款；3、按揭贷款

　　具体支付方式以双方签订的《店铺买卖合同》为准。

　　第五条 乙方应在接到甲方通知签署《店铺买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《店铺买卖合同》及其他相关文件并交付购买款。在甲方通知乙方签署《店铺买卖合同》前，甲方为乙方保留该店铺。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该店铺销售给他人。

　　第六条 《店铺买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致。未经甲方同意，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该店铺。

　　第七条 乙方对认购店铺的位置、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该店铺没有应当告知而未告知的事项。

　　第八条 本意向书未注明的买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

　　第九条 本意向书在正式《店铺买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　第十条 本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方代表（签字）：________

　　_____年____月____日

　　乙方（签字）：_________

　　_____年____月____日

购房意向书12

　　委托方：_____________(简称甲方)

　　代理方：_____________(简称乙方)

　　服务监督电话：_____________

　　经甲乙双方友好协商，双方在自愿*等协商一致的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。

　　第一条甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况：_________________

　　北京市区/县号(以下简称“该房产”)，房屋建筑面积*方米(以产权证为准)，户型为，成交价格为人民币(大写)元整

　　(小写)。

　　第二条双方责任：_________________

　　1.甲方应于本购房意向书签定时，向乙方支付该房产的购房定金人民币(大写)：_________________元整(小写)，双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款(即首期房款金额含定金)。

　　2.乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后日内与乙方签定相关购房合同，以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格%做为代理费用，即人民币(大写)元整(小写)。

　　3.乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房合同，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金(不计利息)。

　　4.本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约，甲方仍按本合同第一条确定的价格的%支付乙方报酬。

　　5.本意向书履行过程中，甲方不得在未经乙方同意的情况下，与该房产所有权人(其委托代理人)或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书，否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失，乙方不予退还。

　　6.由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时，双方免责。

　　第三条本意向书如有未尽事宜，应依照相关法令*惯及诚信原则公*解决。本意向书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　第四条本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回，如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回，则本意向书自动失效。

　　第五条补充协议：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　身份证号：_________________

　　经办人：_________________

　　电话：_________________

　　电话：_________________

　　地址：_________________

　　地址：_________________

　　日期：

　　日期：

购房意向书13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方选定甲方开发的xx水岸二期房屋的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：

　　二、该房屋建筑面积约为xxx*方米，最终以房地产测绘机构测定的为准。

　　三、该房屋的单价为人民币x万元/*方米(建筑面积)，暂定总价款为人民币xxx万元(大写：xxx万元整)，最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准，多退少补。

　　四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币x万元。

　　甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准，敬请乙方自行注意。

　　六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时，代理人需出示已公证的授权委托书。

　　七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件，并选择一次性付款方式支付购房款，且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清

　　购房款的，甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每*方米xxxx元优惠，即优惠后的单价为人民币x万元/*方米(建筑面积)。

　　如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的，则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还，作为赔偿金赔偿甲方的损失。 如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的，则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。

　　八、如乙方逾期未与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件，视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。

　　九、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。

　　十、乙方已知xx水岸二期的相关开发建设手续，包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更，致使该房屋不再建设，本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的，本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金，不再承担其他责任。

　　十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋，除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。

　　十二、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《商品房预售合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃购买该房屋，甲方有权拒绝与其签订《商品房预售合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房，所缴纳契税按办理该房屋产权时**规定的契税标准执行。

　　十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向**载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。

　　十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效，在正式的《商品房预售合同》生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　十五、本意向书一式叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　签署日期： 年 月 日

　　签署日期： 年 月 日

购房意向书14

　　卖方（以下简称甲方）：姓名：

　　身份证号：

　　住址： 邮编： 联系电话：

　　买方（以下简称乙方）：姓名：

　　身份证号：

　　住址： 邮编： 联系电话：

　　第一条 甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于 ；房屋建筑面积 *方米（其中套内建筑面积______*方米），房屋用途为 ；该房屋附属物（地下室）面积 *方米；（房屋所有权证号、土地使用权证号）房地产权证号为 。

　　第二条 该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至______年______月______日止。

　　第三条 该房屋（包括附属物）总价款为人民币 元整。

　　第四条 本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币 整。

　　第五条 甲乙双方约定于 年 月 日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条 房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币 元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款；其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条 房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第八条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第九条 因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按**的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条 如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。 第十一条 本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第十二条 本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。 第十三条 本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十四条 本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五条 本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。 甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　______年______月______日 ______年______月______日

　　签于__________ 签于__________

　　定金收款收据

　　本人身份证号码为：

　　是 市 区 房的产权人，兹收到购买上述房屋的购房定金人民币

　　收款人：

　　年 月 日 元整。 立此为据。

购房意向书15

　　甲方(卖方)：_____________________

　　姓名身份证号：_____________________

　　电话地址：_____________________

　　乙方(买方)：_____________________

　　姓名身份证号：_____________________

　　电话地址：_____________________

　　甲、乙双方在*等自愿、协商一致的基础上，就位于_________房屋(地址暂以甲方所签定的《商品房买卖合同》为准，以下简称该物业)转让事宜达成协议如下，并愿共同遵守之。

　　一、物业状况：

　　1、甲方承诺已就该物业在____________公司办理了合法的购买手续，并签订了《商品房买卖合同》，合同编号为，甲方是该物业的唯一购买人，甲方保证该物业产权清晰、权属明确，无第三人异议情况出现，且无自身原因办理不出房产证、土地证、契证的情况出现，否则由甲方承担违约责任。

　　2、根据该物业《商品房买卖合同》约定：建筑面积为_________*方米。

　　二、意向内容：

　　1、甲方同意在取得该物业房产证、土地证契证的条件下，以人民币______元整(大写______元整)购买该物业，甲方负有出售该物业给乙方的义务，不得将该物业出售与其他方，否则承担违约责任，向乙方支付违约金人民币______元整(大写______元整)。

　　2、乙方同意在甲方取得该物业房产证、土地证、契证的条件下，以人民币______元整(大写______元整)。的价格购买甲方该物业，否则承担违约责任，向甲方支付违约金人民币______元整(大写：___________________________元整)。

　　3、本意向书确定的房款价格为甲方将此物业售于乙方的最终价格，甲、乙任何一方不得擅自提价、降价，否则视为违约，向守约一方支付违约金人民币______元整(大写：___________________________元整)。

　　4、甲，乙双方于甲方取得该物业之房产三证之日起工作日内签定正式的《房屋转让合同》，双方应积极办理该物业之过户手续。

　　三、甲方权利义务：

　　1、甲方于收到乙方定金之日将该物业交付乙方。

　　2、甲方在收到房地产公司提供的办理房屋三证资料后，应于2个工作日内告知乙方，并去银行办理尾款还清事项

　　四、方权利义务：_____________________

　　1、乙方于之日支付定金人民币______元整(大写：_________________元整)定金于甲乙双方签订该物业之《房屋子转让合同》之日转为首付款的一部份。

　　2、乙方于甲乙双方签订该物业之《房屋转让合同》之日，向甲方支付首付款人民币______元整(大写：________________元整)。余款人民币______元整(大写：__________________元整)办理银行商业按揭____。在签订本意向书之日支付购房定金人民币______元整(大写：______________元整)于甲方。

　　五、违约责任：

　　1、如甲方在签定该物业之《房屋转让合同》之前违约不卖的，则甲方需向乙方双倍返还定金人民币______元整(大写：____________元整)，并赔偿乙方对该物业所投入的装修费用以及损失。如乙方在签定物业之《房屋转让合同》之前违约不买的，则乙方定金由甲方没收不予返还，甲方无须就乙方对该物业所投入的装修费用及损失予以赔偿。

　　2、如该物业因甲方自身原因导致该物业之房产三证不能过户至乙方名下的，则甲方应承担违约责任，甲方须向乙方支付违约金人民币______元整(大写：__________________元整)。

　　六、其他约定：

　　1、甲、乙双方各自承担在办理该物业的过户手续中产生的税费。

　　2、乙方愿意承担该物业的物业维修基金及物业管理费。

　　3、该物业所有真实情况，甲、乙双方已清楚明确，风险预见。

　　4、双方在履行本协议过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的向法院提起诉讼。

　　5、本意向书一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　代理人：_____________________

　　代理人：_____________________

　　日期：________年_________月_________日

购房意向书15篇（扩展3）

——购房意向书10篇

　　出售人(甲方)：________________

　　买受人(乙方)：________________身份证号码：____________

　　乙方在充分了解甲方承建的____小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：

　　1、乙方自愿预购甲方承建的_______________小区____栋____单元____室，预购面积约为____㎡，销售价格为____元/㎡，总房款为________元，大写________元。

　　2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。

　　3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金____元，大写(人民币)_______元。

　　4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后日内与甲方签订合同。

　　5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。

　　6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。

　　7、其他详细约定按双方签订的`《商品房买卖合同》之内容执行。

　　8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。

　　甲方(出售人)：____________乙方(买受人)：__________

　　电话______________________电话：___________________

　　__________年_____月_____日__________年_____月_____日

　　（以下简称承购房）拟购买由上海千叶房地产经纪有

　　限公司（以下简称代理房）所介绍的位于的物业，并认可以下条款：

　　一．承购方愿意接受的购房条件为：

　　1.购房总价：______________________________________.

　　2.包含设施：______________________________________.

　　3.签约时间：______________________________________.

　　4.付款时间：______________________________________.

　　5.其他条件：______________________________________.

　　二．承购方为表示购房诚意同意向代理方支付的意向金，委托代理方于年月日时之前去争取出让方的确定意向，一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向书上签字，则承购方授权代理方在不通知的情况下将意向金作为购房定金付给出让方，如果期限内出让方未能接受承购方条件的，则意向金立即无息返还给承购方。出让方在本意向金书上签字后，承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不成功的，定金（原意向金）将由出让方没收。

　　三．本意向书一式叁份，承购方代理方各执一份，双方签字即生效，若出让方接受并签字，则出让方执一份。

　　承购方：

　　代理方：

　　日期：

　　日期：

　　四．出让方确认：本人作为本意向书的`出让方已仔细阅读上述条款，并愿意全部接受承购方的上述购买条件将上述物业出售给承购方，如果本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，愿双倍返还承购方定金，特签字确认。

　　出让方：

　　代理方：

　　日期：

　　日期：

　　一、购房意向书有法律效益吗

　　购房意向书是指开发商和购房人为将来正式签订房屋买卖合同而提前所签订的预约合同。具体而言，可能出现以下两种情形：首先，在开发商已经取得《商品房预售许可证》的'情况下，购房人与其签订的购房意向书是具有法律效力的，如果后续开发商违约，需要双倍返还购房人已经支付的定金，如果购房人违约，开发商有权不予退还定金。第二，如果签订购房意向书时开发商没有取得《商品房预售许可证》，那么此时购房意向书是无效的，购房人可以要求开发商退还已支付的定金。但如果起诉至法院，在开庭前开发商已经取得了《商品房预售许可证》，那么购房人不能因此理由主张购房意向书无效。此外，如果开发商没有取得《商品房预售许可证》，若出现房屋烂尾等情况，购房者有可能遭受无法追回定金的损失的这样一种情况。所以，购房人在和开发商签订购房意向书的时候，应该格外的慎重。

　　二、问题咨询

　　我第一次买房，因父母工作繁忙所以自己看房，在中介的诱导下签了个意向合同，付了一万元，后来父母来看房觉得不满意，中介不退意向金，现在还收到法院传票，要求我支付4万元中介费？

　　律师回复：

　　如果双方在购房意向书中对意向金是否退还有约定，可以根据约定履行。如果没有约定，可以要求对方予以返还。但是如果该笔款项是定金而不是意向金，双方签订合同后您方因为自身原因违约不买房，对方可以拒绝退还定金。对于中介费的缴纳需要根据双方签订的居间合同约定情况判断。如果根据居间合同的约定以及中介的实际工作情况，中介方已经完成了相关的合同义务，您方需要根据合同约定承担相应的中介费。如果对方没有完成居间合同约定的义务，您方可以拒绝缴纳中介费。

　　购房人：(以下简称承购房)

　　房地产开发公司：(以下简称房产开发商)

　　承购方拟有意购买房产开发商位于__西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一、 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1、 购房总价确认：

　　2、 包含设施确认：

　　3、 签约时间：

　　4、 付款时间：

　　5、 其他条件：

　　二、承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付 元的意向金(作为定金)，双方签订相应的'合同，承购方与__年4月30日前向开发商续交 购房款额，__年10月30日前第二次续交购房款。__年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即__、1、1日，由承购方一次**齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与__、1、1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和__年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三、 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方： 日 期：

　　房产开发商 日 期：

　　甲方（委托方）：__________

　　乙方（经纪方）：__________

　　甲乙双方共同确认，就甲方委托乙方并同意购买由乙方代理出售的位于__________市__________房屋一事，甲乙双方达成如下一致意向。

　　1、甲方同意按总价款为（￥__________），购买该房屋。

　　2、甲方为表示购买意向，向乙方交纳购房意向金（￥__________）。

　　3、本意向书有效期为__________至__________。

　　4、在意向金有效期内，经乙方协商，如本房屋业主同意以甲方意向价格出售该房屋，则意向金转为定金，甲乙双方与本房屋业主须于日内签署《房屋买卖三方合同》，同时本意向金折抵购房定金；如本房屋业主不同意以甲方意向价格出售该房屋，则本意向金无效，乙方应全额无息退还甲方所交意向金。

　　5、甲方在委托有效期内单方面取消委托，本意向金不再退还。

　　6、甲方在本房屋业主同意出售后，如有反悔或不按约定前来办理交易手续，则上述定金（原意向金）不再退回。

　　7、补充协议：

　　甲方签字：_________________

　　身份证号：________________

　　电话：____________________

　　乙方：____________________

　　经纪人：__________________

　　电话：____________________

　　本意向书签署于：______年___月___日

　　卖方(以下简称甲方)：姓名：__________身份证号：_________________

　　住址：__________________邮编：__________联系电话：_____________

　　买方(以下简称乙方)：姓名：__________身份证号：_________________

　　住址：__________________邮编：__________联系电话：_________________

　　第一条甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于__________；房屋建筑面积__________*方米(其中套内建筑面积______*方米)，房屋用途为__________；该房屋附属物(地下室)面积__________*方米；(房屋所有权证号、土地使用权证号)房地产权证号为__________。

　　第二条 该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至______年______月______日止。

　　第三条 该房屋(包括附属物)总价款为人民币__________元整。

　　第四条 本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币__________整。

　　第五条 甲乙双方约定于__________年月__________日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币__________元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款；其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条 房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按*的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条 如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。

　　第十一条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第十二条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十三条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十四 条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五 条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方(签章)：__________ 乙方(签章)：__________

　　______年______月______日 ______年______月______日

　　签于_________________ 签于____________________

　　购房人：（以下简称承购房）

　　房地产开发公司：（以下简称房产开发商）

　　承购方拟有意购买房产开发商位于__西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一、承购方愿意接受的购房条件为：

　　1、购房总价确认：

　　2、包含设施确认：

　　3、签约时间：

　　4、付款时间：

　　5、其他条件：

　　二、承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与__年4月30日前向开发商续交购房款额，__年10月30日前第二次续交购房款。__年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即__。1。1日，由承购方一次**齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与__。1。1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和__年的春季招生工作，恳请房产开发商于年月日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三、本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方：日期：

　　房产开发商日期：

　　一、购房意向书的法律性质

　　购房意向书是开发商与拟购房者为将来正式签订房屋买卖合同而签订的预约合同。《合同法》第九条规定当事人订立合同应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力，《民法通则》第五十五条规定民事法律行为应当具备意思表示真实，所以开发商与拟购房者签订意向书时双方在*等自愿、充分告知的情况下，应当能够签订购房意向书。中介机构当时组织你与客户签订“购房意向书”，并无不当。因为法律关系总得通过合同等形式来明确。至于在合同履行过程中产生的争议，首先由各方依合同进行解决。但如果各方对是否违约、合同是否有效等问题产生争议，且各方又无法形成一致意见时，则只能通过法院、仲裁机构来裁决，也就是我们*常所说的通过法律途径解决。

　　二、购房意向书的法律效力

　　开发商与拟购房者在签订购房意向书时应当格外慎重，购房意向书签订在开发商尚未取得《商品房预售许可证》之前。那么在什么情况下签订购房意向书合法有效?本人认为开发商应在取得规划部门的《建设用地规划许可证》之后，由开发商对拟购房者进行充分告知后，双方经自愿签订购房意向书。

　　从法律角度讲，意向书具有双重属性，第一重属性是对签订正式合同的预约性，意向书的内容并不涉及买卖关系双方的具体权利与义务，该意向书属于预约合同，双方当事人取得的也只是签订正式合同的优先权，最后以双方签订的正式合同(本约)为准，即使违约，承担的也只是缔约过失责任，而非违约责任。第二重属性，在意向书的内容已具备本合同的构成要件时，它就是一份有效的合同，一旦当事人一方违约，即需要承担违约责任。

　　三、购房意向书的基本内容

　　购房意向书的内容不必像房屋预售合同的内容那样详细，购房意向书只是预约合同，只要具备合同基本条款即可，建议意向书有以下基本内容：双方当事人的基本情况、认购面积、认购价格、认购时间、违约责任等条款。如果开发商同客户签订的所谓购房意向书完全具备售房合同的条件，即应视为房屋买卖合同，其性质不再是购房意向书。

　　购房意向书三年成废纸

　　20xx年7月12日，仲先生与金轩公司签订《商铺认购意向书》，仲先生向金轩公司支付购房意向金20xx元，取得该公司所开发的一小区商铺的优先认购权。

　　20xx年6月30日，金轩公司取得该小区房屋的预售许可证，但在销售商铺时却未通知仲先生前去认购。

　　去年年初，等待了3年半的仲先生却被告知因商铺价格上涨，金轩公司不再认可双方原先约定的价格，而且商铺已全部销售完毕，买卖合同无法实际履行，公司只愿向仲先生退还意向金。

　　交涉未果，仲先生于去年年末向法院提起诉讼。

　　购房意向书有没有法律效力

　　法院根据预约合同的性质，结合金轩公司的过错程度，以及仲先生在履约中的支付对价和可能造成信赖利益的损失等，判决解除双方签订的《商铺认购意向书》；由金轩公司向仲先生返还意向金20xx元并赔偿经济损失1万元。一审宣判后，双方均提出上诉。

　　上海市二中院认为，原审法院基于双方无法继续履行意向书等客观情况，依法解除双方的'预约合同，并由金轩公司返还意向金的判决并无不当，二审予以维持，但判决中1万元赔偿金额难以补偿守约方的实际损失。在综合考虑上海市*年来房地产市场发展的态势以及双方当事人履约情况的基础上，酌情确定15万元赔偿金额。

　　编号：____

　　出售人(甲方)：________________

　　买受人(乙方)：________ 身份证号码：____________

　　乙方在充分了解甲方承建的____ 小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：

　　1、乙方自愿预购甲方承建的_______________小区____栋____单元____室，预购面积约为____㎡，销售价格为____ 元/㎡，总房款为________元，大写________ 元。

　　2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。

　　3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金____ 元， 大写(人民币)_______元。

　　4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后 日内与甲方签订合同。

　　5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。

　　6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。

　　7、其他详细约定按双方签订的《商品房买卖合同》之内容执行。

　　8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。

　　甲方(出售人)：____________ 乙方(买受人)：____________

　　电话____________________ 电话：____________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购房意向书15篇（扩展4）

——购房意向书 (菁华6篇)

　　一、购房意向书有法律效益吗

　　购房意向书是指开发商和购房人为将来正式签订房屋买卖合同而提前所签订的预约合同。具体而言，可能出现以下两种情形：首先，在开发商已经取得《商品房预售许可证》的'情况下，购房人与其签订的购房意向书是具有法律效力的，如果后续开发商违约，需要双倍返还购房人已经支付的定金，如果购房人违约，开发商有权不予退还定金。第二，如果签订购房意向书时开发商没有取得《商品房预售许可证》，那么此时购房意向书是无效的，购房人可以要求开发商退还已支付的定金。但如果起诉至法院，在开庭前开发商已经取得了《商品房预售许可证》，那么购房人不能因此理由主张购房意向书无效。此外，如果开发商没有取得《商品房预售许可证》，若出现房屋烂尾等情况，购房者有可能遭受无法追回定金的损失的这样一种情况。所以，购房人在和开发商签订购房意向书的时候，应该格外的慎重。

　　二、问题咨询

　　我第一次买房，因父母工作繁忙所以自己看房，在中介的诱导下签了个意向合同，付了一万元，后来父母来看房觉得不满意，中介不退意向金，现在还收到法院传票，要求我支付4万元中介费？

　　律师回复：

　　如果双方在购房意向书中对意向金是否退还有约定，可以根据约定履行。如果没有约定，可以要求对方予以返还。但是如果该笔款项是定金而不是意向金，双方签订合同后您方因为自身原因违约不买房，对方可以拒绝退还定金。对于中介费的缴纳需要根据双方签订的居间合同约定情况判断。如果根据居间合同的约定以及中介的实际工作情况，中介方已经完成了相关的合同义务，您方需要根据合同约定承担相应的中介费。如果对方没有完成居间合同约定的义务，您方可以拒绝缴纳中介费。

　　卖方(以下简称甲方)：姓名：__________身份证号：_________________

　　住址：__________________邮编：__________联系电话：_____________

　　买方(以下简称乙方)：姓名：__________身份证号：_________________

　　住址：__________________邮编：__________联系电话：_________________

　　第一条甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于__________；房屋建筑面积__________*方米(其中套内建筑面积______*方米)，房屋用途为__________；该房屋附属物(地下室)面积__________*方米；(房屋所有权证号、土地使用权证号)房地产权证号为__________。

　　第二条 该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至______年______月______日止。

　　第三条 该房屋(包括附属物)总价款为人民币__________元整。

　　第四条 本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币__________整。

　　第五条 甲乙双方约定于__________年月__________日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币__________元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款；其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。

　　第七条 房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按*的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十条 如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。

　　第十一条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第十二条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第十三条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十四 条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定金之日起生效，在正式的房地产买卖合同生效同时失效。

　　第十五 条本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方(签章)：__________ 乙方(签章)：__________

　　______年______月______日 ______年______月______日

　　签于_________________ 签于____________________

　　签了购房意向书还交了定金,对方违约怎么办

　　为确定双方购房买卖，一般在房屋交易时就会要求签订购房认定书、购房意向书这种有合同性质的协议书，关键是在签好协议好，开发商还会要求支付一定的购房定金。可是，交上购房定金后，还不能确保买房合同能够顺利进行，一旦出现开发商违约，像不肯将房出卖的情况。那么，此时，房子不卖了大可不要了，但是耗了那么长时间确定好的房子说没就没了，这是没有道理的，因此此时还是能要求一定的违约金的。而对于违约金，实际中也有相关的规定。

　　在交了定金并签订了购房意向书的情况下，对方还违约的，此时可以要求对方方退还定金，甚至还可要求对方退还双倍定金。如果对方不愿意返还定金或者双倍定金的，购房房可以根据购房意向书的约定向相关仲裁机构提出仲裁或向相关法院提出诉讼，以达到解决纠纷的目的。

　　另外，作为购房意向书来说，其性质只是双方就是否购买这个房屋达成一种意向性的协议，对房屋的一些具体问题都没有包括进去，需要双方签署正式的买卖合同，才能在法律上正式确定一个房屋的买卖关系的成立。另外，购房认定书的性质也是如此。但是，在定金纠纷中，购房意向书也可以作为证据，向法院提交。

　　购房意向书是不能作为正式合同的，它与正式的购房合同是有区别的：

　　1、购房意向书是开发商在不具备签订正式《商品房买卖合同》条件之前的一种协议，一般具备担保正式《商品房买卖合同》签订的担保效力。如果协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，同时符合协议书约定的生效条件时，该协议书即发生法律效力，开发商和购买人均应按照协议书约定享有权利，履行义务。

　　2、符合相关法律要求的认购书是与《商品房买卖合同》具有同等法律效力的。如果认购书中，对于房屋的房号、面积、价格以及双方权利义务等内容做了较为明确的约定，那么认购书可以被看作为一份预先约定的房屋买卖合同，正式的《商品房买卖合同》只是对于认购书内容做出了更为具体的约定;而如果认购书中没有约定上述内容，则其只是一份购房意向书，不具备合同性质，也就没有合同的约束力。

　　另外，即使购房意向书不同于正式的购房合同，但是其本身也属于一种合同，因此，购房者在签订认购书时，应仔细斟酌其中的各项条款，并重点关注关于定金的条款、签订正式商品房买卖合同的时间及认购书协议的生效、失效时间等内容。同时，应特别注意其中有无超出法律、法规范畴的“霸王条款”，避免自己的合法权益受到侵害。

　　购房人：(以下简称承购房)

　　房地产开发公司：(以下简称房产开发商)

　　承购方拟有意购买房产开发商位于__西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一、 承购方愿意接受的购房条件为：

　　1、 购房总价确认：

　　2、 包含设施确认：

　　3、 签约时间：

　　4、 付款时间：

　　5、 其他条件：

　　二、承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付 元的意向金(作为定金)，双方签订相应的合同，承购方与__年4月30日前向开发商续交 购房款额，__年10月30日前第二次续交购房款。__年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即__、1、1日，由承购方一次**齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与__、1、1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和__年的春季招生工作，恳请房产开发商于 年 月 日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三、 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方： 日 期：

　　房产开发商 日 期：

　　甲 方:××房地产开发有限公司

　　乙 方:×××

　　甲、乙双方经友好协商,就乙方选定甲方开发的`××水岸二期房屋的有关事宜,经协商一致,达成如下条款:

　　一、乙方已选中并决定购买甲方开发的位于××市××路××号楼×××室房屋(以下简称“该房屋”),愿意与甲方签订本意向书,并同意按本意向书要求与甲方签订正式的《商品房预售合同》。

　　二、该房屋建筑面积约为×××*方米,最终以房地产测绘机构测定的为准。

　　三、该房屋的单价为人民币×万元/*方米(建筑面积),暂定总价款为人民币×××万元(大写:×××万元整),最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准,多退少补。

　　四、本意向书签订的同时,乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币×万元。

　　五、乙方应于甲方××水岸二期项目开盘销售之日起十五日内,携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证及乙方之身份证、印章至甲方售楼处(××市××路××号楼×××)与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件,并按《商品房预售合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的确认金转作等额购房款。

　　甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准,敬请乙方自行注意。

　　六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时,代理人需出示已公证的授权委托书。

　　七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件,并选择一次性付款方式支付购房款,且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清购房款的,甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每*方米××××元优惠,即优惠后的单价为人民币×万元/*方米(建筑面积)。

　　如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的,则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还,作为赔偿金赔偿甲方的损失。

　　如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的,则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。

　　八、如乙方逾期未与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件,视为乙方自动放弃该房屋,甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售,乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。

　　九、本意向书签订后,如乙方提出不购买该房屋,乙方已交纳的确认金不予退还。

　　十、乙方已知××水岸二期的相关开发建设手续,包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更,致使该房屋不再建设,本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的,本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金,不再承担其他责任。

　　十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋,除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。

　　十二、本意向书仅限于乙方本人享有,不得转让,《商品房预售合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致,否则,视为乙方放弃购买该房屋,甲方有权拒绝与其签订《商品房预售合同》及相关文件,并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房,所缴纳契税按办理该房屋产权时*规定的契税标准执行。

　　十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向*载为准,为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址,乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效,如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则,由此引发的一切责任由乙方承担,与甲方无关。

　　十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效,在正式的《商品房预售合同》生效同时失效,乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　十五、本意向书一式叁份,甲方执贰份、乙方执一份,具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：安徽众邦房地产营销策划有限公司

　　甲方委托乙方代为介绍物业事宜，经双方友好协商，订立如下协议；

　　1、甲方______决定购买位于合肥市_____________________房屋，建筑面积

　　_____*方，房屋总价款为______，房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、

　　有线、电话的过户费由___方承担，中介费为___方承担。

购房意向书15篇（扩展5）

——购买意向书15篇

购买意向书15篇

　　在现在的社会生活中，大家逐渐认识到意向书的重要性，合作意向书的签订为进一步签订正式协议奠定了基础，我们该怎么拟定意向书呢？下面是小编精心整理的购买意向书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　卖方(甲方):____________________。

　　买方(乙方):__________________________________________。

　　在充分了解__________________________________________________________________的规划、地理位置、户型和单价后

　　1、乙方自愿预购___________________________________________________

　　2、房屋面积以国家有资质的测绘部门出具的实测面积为准，总房价款多退少付。乙方应按国家有关住房政策办理房产证。

　　3、在本协议签署之日，乙方自愿向甲方支付人民币(大写)元整。

　　4、签订本意向书后，当该房屋符合签订《商品房买卖合同》的条件时，甲方应通知乙方签订《商品房买卖合同》，乙方应在接到通知后______天内与甲方签订合同。

　　5、如乙方未能按期向甲方支付故意付款和预付款，或未能在本协议第四条规定的期限内与甲方签订《商品房买卖合同》，甲方有权另行出售乙方预留的房屋，并不承担任何违约责任及相关经济损失。甲方应在一个月内向乙方退还预购意向。

　　6、甲方在收到乙方预购意向金后，因故将乙方所订房屋出售给他人的，视为甲方违约，甲方应在十日内退还乙方预购意向金。

　　7、其他具体约定按双方签订的《商品房买卖合同》执行。

　　8、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议经双方签字盖章后立即生效。

　　甲方(卖方):

　　乙方(买方):

　　____年__月__日

　　一、立书人 (以下简称买方)愿意委托 (以下简称受托方)购买座落于 小区 号楼 单元 楼 户的房产，并且愿意以人民币(大写) (￥ )购买该房产。

　　其他约定事项：

　　二、买方同意于签订本协议当日支付受托方意向金人民币(大写) (￥ )本意向金仅系受托方受买方的委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认的凭据。

　　三、本意向书自签订后 天内为有效期，在有效期内买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，否则收取的意向金不予退还。

　　四、如果上述购房条件不被出售方所接受，则本意向书无效，买方支付的意向金由受托方立即全额无息返还。如出售方同意买方上述购房条件，则受托方收取的意向金，将于《房屋买卖合同》签订之日，作为房款交付于出售人。

　　五、在签订《房屋买卖合同》当日，买方应支付购房款总额的1%予受托方作为中介服务费。

　　六、本协议一式两份，买方与受托方各执一份，协议经双方签字盖章即刻生效。

　　兹承购方(以下简称"甲方") ， 身份证号/营业执照号 委托 身份证号：(以下简称"乙方")承购下述不动产项目，承购意向如下：

　　1、项目地址： 广东省深圳市宝安区松岗镇朗下村朗下新 村四巷4号 ;

　　2、项目简况：占地面积 120 *方米，土地用途 宅基地 ,建筑面积约 280 *方米，土地权属 ，使用时间 永久 ;

　　3、甲方须于 20xx 年 7 月 1 日以前签订正式转让协议，并按协议支付首期款。

　　4、补充： ;

　　现甲方支付乙方诚意金金计人民币 500 元(不超过售价的10%)。由乙方按上述情况代为与业主洽谈。若业主确认上述情况则诚意金自动转为部分定金，并由乙方转交给业主，若乙方不能以上述条件促成该交易，则意向金应于1日内无息全额返还甲方。

　　甲方承诺不得私下与该土地及土地上附属房屋业主成交，否则甲方应支付乙方该土地或房屋成交金额的3%作为违约金。

　　本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后立即生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　业主确认： 业主代表签字:

　　本人__________________身份证号码______________________经广州市地产代理有限公司（下称**地产）介绍位于广州市__________________________________________之物业（下称该物业），现委托福业地产协助本人购买该物业。本人承诺如下：

　　一、对该物业交易的承诺：

　　1、面积：______________________（以《房地产权证》为准）。

　　2、售价：人民币_______________________元，（￥__________）或以下价格包括业主自买入该物后至本承诺书签订前已产生之一切费用（包括维修基金、煤气管道、电话、有线电视初装费，装修费用等等）

　　3、交房状况：_____________________________________________

　　4、付款方式：____________________________________________

　　5、税 费：____________________________________________

　　6、交易日期：____________________________________________

　　7、中介代理费及咨询费：本人同意向福业地产支付中介代理费及咨询费人民币___________元.

　　二、在签订本承诺书时，本人同意向福业地产支付人民币___________元作为购买该物业之诚意金，在交付诚意金前，本人已实地详细地勘察过该物业对该物业的座向、面积、楼层、间隔、质量、装修、产权情况等均矛以认可。

　　三、如该物业所有权人同意本承诺书第一条约定的条件出售该物业，则本人确认成交，甲方承诺乙方办理于该物业买卖交易的按揭手续和程序等，当银行同意贷款书下达后七天内签属房屋买卖合同。

　　四、本人保证该物业买卖交易中所提供的有关资料是真实的，合法的，准确的，完整的，否则愿意承担由此产生的所有法律责任和违约责任。

　　五、甲方保证全程交易的资金安全，及该物业的真实性及合法性。

　　六、交易日期到期后，如银行审批不通过或贷款金额不足100万，乙方的诚意金全款退回。

　　七、如不能成功签署买卖合同，乙方诚意金全款退回。

　　委托人： 联系电话：

　　通讯地址： 日期： 年 月 日

　　地产签约代表（签名）

　　一、立书人 (以下简称买方)愿意委托鄂尔多斯市达拉特旗恒远房屋中介(以下简称受托方)购买座落于 小区 号楼 单元 楼 户的房产，并且愿意以人民币(大写) 元整(￥ )购买该房屋。

　　其他约定事项：

　　二、买方为了表示购买该房屋的诚意，同意于签订房屋购买意向书当日支付受托方意向金人民币(大写) 元整(￥ ) 本意向金仅系受托方受买方的委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认的凭据。

　　三、本意向书自签署后 天内为有效期，在有效期内购买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，否则收取的意向金不予退还。如果上述购房条件不被出售方所接受，则本意向书无效，买方支付的意向金由受托方立即全额无息返还。

　　四、在本意向书有效期间，如出售方同意买方上述购房条件，则受托方收取的本意向书约定的意向金，将于《房屋购买订金收付书》签订之日，作为部分订金交付于出售人。

　　五、在签定房屋买卖合同当日，买方应支付购房款总额的1%予受托方作为中介服务费用。

　　六、本协议一式贰份，买方与受托方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。 立书人(签章)： 受托人(签章)：

　　联系电话： 联系电话：

　　身份证号码：

　　年 月 日

　　立书人（以下简称购买方）愿意委托宁阳县大地房产咨询服务中心（以下简称受托方）购买（以下简称出售方）座落于的房产（以下简称该房产）并且愿意以下列条件购买以上房屋：

　　一、以人民币（大写元整愿意购买该房屋、其他约定事项。

　　二、购买方为表示购买该房屋之诚意，同意于签订房屋购买意向书，当日支付意向金人民币大写元整（￥）、本意向金仅系受托人受购买方之委托，前往出售方处洽谈上述购买条件确认之凭据。

　　三、在有效期内购买方不得随意取消委托，不得随意取消购买意愿，如随意取消则收取的意向金不予退还、但如所列条件不为出售方所承诺接受，则本意向书自始无效，购买方所支付之出价意向金即由受托方无息返回购买方。

　　四、在意向书有效期间，如出售方同意购买方上述所约定购买条件、购买方应于出售方签字同意受托人，与出售方签定房屋买卖协议，如购买方与出售方签字同意按上述条件出售后，有反悔不购买或不按约定时间内前来签定房屋买卖协议时，受托方收取的本意向书约定的意向金额不予退还。

　　五、购买方签定房屋买卖协议当日，应支付购房款总额的%予受托方作为中介服务费用。

　　六、本协议房屋买卖合同签订后作废。

　　立书人（签章）：

　　受托人（签章）：

　　身份证号码：

　　联系地址：

　　日期：

　　To：Attn:

　　我们，授权买主，特此确认，我们已作好准备，愿意和经济能力购买，根据下列条款及条件概述的数量和价格的商品.以上这些代表了全部法人权限和职责。 产品: 重油 M100 (GOST 10585-75) 原产地：卖方的选择

　　数量：xxx公吨，每人每月...

　　合同数量：xxx吨，每一年。

　　时间：12个月并可扩展。

　　检验：(SGS通用公证行)或其它

　　包装要求：散装

　　交货时间表：

　　付款方式：不可撤销，不可转让(转让)，周转，即期信用证。

　　目标价：xxx美元

　　产品规格：按照附件

　　国际贸易术语：到岸价格ASWP

　　目的港/ S：亚洲港口。

　　履约保证金：2%有利于买方卖方的银行。

　　包装要求：散装

　　被运：由差异

　　特别条款：本意向书是最终批准，由卖方和买方和所有条款及细则，以及后续的销售合同及其任何修订或更改，所有这一切都必须减少书面协议由协议双方签字。

　　买方授权的名称： 买方(最终用户)的信息： 买方银行信息： 分行代码： 详细地址： 帐户号码： 帐户名称： 银行工作人员： 电话号码： 传真编号： 电子邮件： SWIFT的编号： 确认银行： 国家：

　　有关其他信息，请随时与我们联系。 联系人： 地址：

　　电话 。办公室： 电话 。手机： 传真。办公室： 电子邮箱： 日期:

　　卖方(以下简称甲方)：__________________。

　　地址：__________________邮政编码：__________________。

　　买方(以下简称乙方)：__________________。

　　地址：__________________邮政编码：__________________。

　　第一条甲方房屋(以下简称房屋)位于__________________该房屋建筑面积为__________________。该房屋的附属物(地下室)面积为________*方米；(房产证号__________________，土地使用权证号__________________)

　　第二条该房屋相应的土地使用权以国有土地出让方式取得，土地使用权期限至________年________月________日止。

　　第三条该房屋(含附属物)的总价款为人民币________元。

　　第四条本意向书签署后，乙方应向甲方支付定金________人民币。

　　第五条甲乙双方同意在________年________月________日前签订正式的《房地产买卖合同》或类似合同。

　　第六条房价款支付方式：乙方向甲方支付首付款人民币________________剩余房款由乙方贷款支付，房款期限以实际贷款日期为准。乙方的贷款审批手续应在双方约定的转让日期后30个工作日内完成。

　　第七条房地产转让：甲方应在签订房地产合同之日起10个工作日内将该房屋的房地产权转让给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。

　　第八条甲方保证交易过程中该物业不存在产权纠纷，抵押、抵押债务、税费、物业费由甲方在交易前结清。交易后如有上述未尽事宜，由甲方承担全部责任。

　　第九条房屋所有权转移产生的土地增值税由甲方向国家缴纳，契税由乙方向国家缴纳；除另有约定外，其他房屋交易产生的税费由甲乙双方按照**规定分别缴纳。

　　第十条如需通过中介机构办理房屋销售，中介费由甲乙双方分别支付。

　　第十一条本意向书签署后，如乙方提出不购房，甲方将不退还乙方已支付的全部定金。甲方提出不向乙方出售该房屋的，应当在约定的签订房地产买卖合同期限后5个工作日内向乙方返还双倍定金。

　　第十二条本意向书中，空白处填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律、法规和政策执行。第十三条因履行本意向书而产生的任何争议，双方应协商解决。

　　第十四条本意向书自双方签字并由乙方全额支付定金之日起生效，并在正式的房地产买卖合同生效的同时失效。

　　第十五条本意向书共2页，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：________乙方(签字)：________

　　________年________月________日

　　甲方 (以下简称甲方) 乙方代理人 (以下简称为乙方)

　　关于嘉定区北和公路1001号的厂房买卖，经甲方与乙方代理人商议，达成意向如下：

　　1、嘉定区北和公路1001号的厂房总建筑面积30000*方米左右，甲方愿以人民币 万元购进，乙方同意以上价格，达成意向。

　　2、甲乙双方签订该厂房正式买卖合同的日期，拟定年 月 日，在该项目所在地由双方法定代表人签订买卖合同。

　　3、甲乙双方在签订房屋买卖合同之时，由甲方交付乙方购房定金1000万元。

　　4、该意向书未尽事宜由甲乙双方法定代表人在签订买卖合同时再行商议。

　　5、本意向书于年 月 日在上海市嘉定区签订。

　　甲方(章)： 乙方代理人：

　　法定代表人(章)：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　甲方(出卖人)：

　　注册地址： 邮编：

　　营业执照号码： 质证书号码：

　　法定代表人： 联系电话：

　　委托代理人： 联系电话：

　　乙方(买受人)：

　　注册地址： 邮编：

　　营业执照号码： 资质证书号码：

　　法定代表人： 联系电话：

　　委托代理人： 联系电话：

　　委托代理机构： 资质证书号码：

　　注册地址： 邮编：

　　法定代表人： 联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上订立本合同：

　　第一条 本工业用房土地使用权状况及项目建设依据

　　该宗地块规划用途为 ，位于重庆市 地块，土地使用年限自_ ___年_ 月____日至__ ___年 __月____日止，暂订名为 。

　　第二条 所购工业用房的基本情况

　　乙方所购工业标准厂房座落位置于重庆 号 ，其建筑总面积 *方米 (以房屋产权证登记面积和编号为准)、 标准厂房基本结构(见附件一)。

　　第三条 计价方式与价款

　　甲方与乙方约定按厂房建筑面积计价：

　　单价：每*方米人民币_ 元(大写: 整);

　　总价：人民币 (大写： )

　　第四条 付款方式及期限

　　乙方采用银行按揭付款方式按期付款：

　　1、签约本合同时乙方向甲方支付第一次购房首付款12月31日以前将支付第二次首付款人民币 元(大写： ,同时支付税费及大修基金共计 元 (大写: )。 两项共计: 元,(大写: ). 剩下部分首付款人民币 元(大写： )于交房后壹周内付清

　　2、剩余房款人民币 支行申请 成 年按揭贷款，相关税费由乙方承担。

　　3、按揭办理及违约责任：

　　(1)、乙方签订本合同后 日内将办理按揭贷款审批手续所需的资料提供给甲方，(注：办理按揭贷款所需资料根据银行要求提供)逾期超过 天，则乙方应自签订本合同之日起按日根据申请贷款总额支付万分之 的违约金。

　　(2)、乙方保证向甲方提供的资料真实可靠，如因所提供的资料不齐全或不真实影响办理按揭贷款，或因未及时交纳按揭贷款有关费用而导致不能签署有效贷款文件的，依照合同第七条之规定要求乙方承担违约责任。

　　(3)、按照按揭银行相关规定执行(五成五年按揭)，如果由于甲方的原因无法银行按揭时，甲乙双方协商成其他付款方式，协商不成，甲方可退还乙方所缴纳的购房款，并按银行同期活期存款利息支付给乙方。如果由于乙方的原因无法银行按揭时，乙方只能选择其他付款方式。

　　(4)、如果银行不批准乙方按揭贷款申请或银行不按照乙方的申请批准按揭贷款数额，乙方以所其购买的工业厂房作为抵押，向申请银行贷款，以支付剩余房款。

　　4、甲方书面通知乙方办理按揭贷款之日起三个工作日内，乙方应携办理按揭贷款相关资料到指定地点签署贷款文件，逾期超过 日，则甲方可自书面通知之日起依照合同第七条之规定要求乙方承担违约责任。

　　5、根据重庆市房屋买卖有关规定，应由乙方承担的所有税费(种类及支付标准具体如下)，应由乙方承担的，在签定本合同时一并支付给甲方，同时甲方应向乙方交付相应金额的发票或收据。

　　(1)契税 房款 3% 计_ 元;

　　(2)转让手续费 房款 1% 计_ 元;

　　(3)转移登记费，按每宗计。计 元;

　　(4)印花税 房款 0.05%, 计 元;

　　(5)大修基金 房款 1% 计 元。

　　以上税费共计: 元整， (大写: )。

　　第五条 交房期限及交付条件

　　甲乙双方同意，甲方应当在年_日前，将已通过验收的工业用房交付乙方使用，未达到交付条件的，按本合同第八条追究甲方违约责任。

购房意向书15篇（扩展6）

——租赁意向书(15篇)

租赁意向书(15篇)

　　在发展不断提速的社会中，我们很多时候都使用到意向书，合作意向书有两个特点，一个是协商性，一个是灵活性，一起来参考意向书是怎么写的吧，下面是小编收集整理的租赁意向书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　甲方（出租方）：______________

　　联系地址：____________________

　　乙方（承租方）：______________

　　联系地址：________________________

　　甲、乙双方经充分协商，就乙方承租甲方来又来广场商铺事宜达成如下意向：

　　一、乙方向甲方承租商铺的主要条件：

　　（1）租赁单元：层号商铺（下称“该物业”），具**置详见*面图。

　　（2）租赁面积：建筑面积____*方米，实际使用面积________。

　　（3）经营品牌。

　　（4）租赁期：____年。

　　（5）租金按建筑面积计算，每月支付。从第1年租金：￥____元/*方米，即商铺租金￥____元/月。第2年租金：￥____元/*方米，即商铺租金￥____元/月。第3年租金：￥____元/*方米，即商铺租金￥____元/月。

　　（6）管理费按建筑面积计算，每月支付，单价￥/*方米，即￥/月。

　　（7）装修期。

　　（8）免租期。

　　（9）履约保证金：相当于____元。

　　（10）租赁合同期满双方不再续约或租赁合同解除时，乙方对商铺装饰墙体没有破坏的自行投资的动产可搬走外，其余所有装修、设备设施不得拆除，无偿归甲方所有。

　　二、乙方同意在签订本意向书时向甲方支付人民币________元整作为租赁该铺位的订约定金。

　　三、乙方享有在同等条件下优先承租上述意向商铺的权利。

　　四、乙方须在接到甲方通知后7天内与甲方签署《租赁合同》，《租赁合同》的主要内容见本意向书的第一条，乙方所缴纳的订约定金自动转为租赁履约保证金的全部或部分，不足部分乙方应按约定补足。乙方逾期签署《租赁合同》的，则视乙方自愿放弃优先承租该意向商铺的权利，订约定金不予退还，甲方有权在不通知乙方的情况下另行出租该意向商铺。

　　五、本意向书仅为双方协商过程中合作意向的体现，并不能代替租赁合同或证明双方存在租赁关系。

　　六、本意向书壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。履行中如发生争议，双方一致同意选择商铺所在地人民法院诉讼解决。

　　甲方：___________________

　　乙方：________________

　　代表：__________

　　代表：__________

　　联系电话：__________

　　联系电话：____________

　　日期：20________年____月____日；

　　日期：20________年____月____日

　　一、商铺租赁意向书的内容是什么

　　出租方(简称甲方)：身份证号：

　　承租方(简称乙方)：身份证号：

　　根据我国《合同法》及其有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就有关房屋租赁事宜达成如下协议：

　　第一条租赁范围及用途：

　　甲方同意将位于-__________省________市________区______________街____号商铺(该商铺具体地址以房产证中标示为准)，在良好及可租赁的状态下租给乙方作为______________使用，出租商铺的建筑面积为_______㎡。

　　第二条租赁期限为_____年，自年月日起至年月日止。

　　第三条租金、保证金：

　　1、租金为_____元/*米/月。每月租金为人民币_____________元(大写：);租金每月一次性付清，乙方在签订本合同之日一次性付清第一个月房租，以后每月租金均在当月_______日前一次性付清。甲方在收到租金后应当给乙方收费凭证。

　　2、为确保出租房屋设施完好以及租期内相关费用如期结算，乙方在签订本合同之日交纳人民币(大写)__________________(_________元)作为房屋使用保证金。待合同期满后乙方付清本应交纳的所有费用后，甲方应将保证金全额退还给乙方(保证金不计算利息)。

　　第四条设施及费用承担：

　　1、房屋租赁期间所发生的一切费用(包括房屋租赁税)由乙方负责。

　　2、如因乙方保管不当或不合理使用，致使该房屋及其附属物品、设备设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任。

　　3、乙方合同期满后，不得拆除地砖和吊顶。

　　第五条甲方责任和义务：

　　1、甲方保证出租商铺产权清楚，若有纠纷，由甲方负责处理。

　　2、甲方在签订合同之时将房屋交给乙方使用。

　　第六条乙方责任和义务：

　　1、乙方应按合同的规定，按时支付租金及其它各项费用，且合法使用房屋，不得从事违法乱纪活动。

　　2、未经甲方和有关部门书面同意，乙方不得将房屋的结构作任何改动，乙方对该房屋的装饰应以不损坏该房产整体结构和设施为原则，并征得甲方同意。

　　3、在租赁期间，乙方对于出租房屋不得以任何形式转租、转让、转借、抵押、联营或其他有损甲方利益的行为。

　　4、承租期内，由被盗、火灾等事故造成损失，和乙方人为造成事故，损害甲方房屋的，由乙方负责。

　　5、乙方在未违反租约的前提下，有权优先续租该房屋。如要求续租，在本合同期满前三个月向甲方提出申请，再由双方另行商议续租事宜。

　　第七条合同的解除

　　本合同除发生下列情形外，合同期内完全有效，不得单方解除。

　　1、租赁期届满。

　　2、因乙方过错严重造成房屋毁损的。

　　3、出现不可抗力造成房屋毁损达不到使用目的的。

　　4、**强制征收或拆除该房屋的。

　　5、乙方迟延交付房租超过10天的。

　　第八条违约责任

　　任何一方因违约造成终止合同的应向对方赔偿合同总值的________违约金，并赔偿其他的一切损失和费用。

　　第九条补充约定：

　　承租期内，若因国家政策变动或不可抗力的因素需要提前终止本合同，甲方应提前半个月通知乙方，乙方必须按通知要求办理终止合同手续，按时退出所租用房屋，甲方不承担由此造成的任何损失，但甲方必须负责退还乙方已交房租但未使用完时间的租金。

　　第十条甲方应提**权证(或具有出租权有效证明)、身份证明(营业执照)等文件，乙方应提供身份证明文件。双方验证后可复印对方文件备存。所有复印件仅供本次租赁合同使用。

　　第十一条本合同在履行中发生争议，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向商铺所在地人民法院提起诉讼。

　　第十二条本合同未尽事项，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为与本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条本合同经双方签章即生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：

　　电话：__________电话：__________

　　地址：__________地址：__________

　　_____年_____月_____日;_____年_____月_____日

　　二、租赁主要特征

　　租赁的主要特征包括以下四方面:

　　(1)租赁一般采用融通设备使用权的租赁方式，以达到融通资产的主要目的。对出租人来说，它是一种金融投资的新手段，对承租人来说，它是一种筹措设备的新方式；

　　(2)租赁设备的使用限于工商业、公共事业和其他事业，排除个人消费用途；

　　(3)租金是融通资金的代价，具有贷款本息的性质；

　　(4)租期内，设备的所有权归出租人，使用权归承租人。

　　三、租赁对承租人的有利之处

　　租赁业务的蓬勃发展，说明了租赁比拥有某项财产更为有利。对承租人而言，租赁具有以下优点：

　　(1)租赁开辟了新的融资渠道，对广大中小企业而言具有特殊意义。承租人可以借助租赁保留银行贷款额度和紧缺的现金资源，增强企业营运资金的灵活运用能力。

　　(2)可以按固定利率进行全额融资。租赁不要求承租人立即支付现金，有助于缓解处于发展期的新企业资金紧张问题；此外，租金固定，有助于防止资金成本的增加，避免通货膨胀风险；租金固定便于计算投资报酬率，有助于承租人快速完成投资决策。

　　(3)灵活性。租赁协议限制条款较少，租赁方式灵活。富有创造精神的出租人可以结合承租人的特殊需要签订租赁协议。例如，可以约定等到设备开始运转。具有生产能力之后才开始支付租金，而且还可以不要求以取得的新设备向主要贷款人作抵押，承租人可以避免再去签订成本昂贵的再贷款协议。

　　(4)有助于加速机器设备更新。对于设备淘汰更新快的企业而言，租赁为机器设备快速升级创造了便利条件。在多数情况下，承租人把残值风险转移给了出租人，减少了设备因过时而陈旧的风险。

　　(5)租赁资格审核程序简便，申请批准速度快，有助于承租人把握商机。

　　(6)有利于修饰财务报表。采用经营租赁时，租金作为营业费用处理，避免为购置设备而增加大笔负债，可以有效地防止资产负债率上升。

　　(7)不用增加资本去购置设备，有利于保持股权分布的稳定性。

　　出 租方 (以下简称甲方)：____________

　　承租方 (以下简称乙方)：____________

　　根据我国法律法规的规定，甲、乙双方因甲方将房屋出租给乙方使用一事，在初步协商一致的基础上，订立本意向书，作为双方进一步谈判订立正式合同的依据。

　　第一条 甲方出租给乙方的房屋位于柳州市桂柳路1-2号商铺1-4层 ，建筑面积共3880*方米.

　　第二条 房屋的租赁用途为商务KTV，未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变租赁用途，否则甲方有权解除合同，并不作任何补偿。

　　(一)租赁费用的组成;

　　租金：

　　(1)第一年租金按租赁商铺建筑面积35 元/㎡/月的标准计算(该租金为税后)，从第二年开始每年月租金以上年度同期租金为准上浮6%;

　　(2)租金应壹个月为一期(租赁月)结算并支付;

　　(二)支付期限和方式

　　(1)实行先交租金后使用的原则。

　　第四条 本意向书暂不作为正式合同文本，甲、乙双方在本意向书签定之日起五日内另行协商订立正式合同。若双方在此时间内未能订立正式合同，双方可选择采取以下方式之一处理：

　　1 、任意一方可以书面形式通知对方不定立租赁合同，双方互不承担违约责任。

　　2 、若任意一方均未以书面形式通知对方不定立租赁合同，本意向书作为正式合同生效，其中未尽事宜由双方另行协商达成书面补充协议。

　　第五条 在本意向书签定之日，由乙方支付甲方订金 100000 元(大写人民币壹拾万元整)。若本意向书未能生效或双方未能达成新的租赁合同，由甲方在本意向书约定第五条约定的十五日到期后五日内全额退还所收订金;若本意向书生效或双方达成新的租赁合同，则该笔订金冲抵房屋租金.

　　第六条 本意向书一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签订正式合同生效日起作废。

　　甲方 (签章)：___ 乙方 (签章)：___

　　时间 ：___年__月__日 时间 ：___年__月__日

　　甲方(出租方)：____________

　　乙方(承租方)：____________

　　身份证号码：________________

　　商业登记号码：______________

　　联系人：____________________

　　联系电话：__________________

　　联系地址：__________________

　　传真：______________________

　　一、 乙方有意以下列条件向甲方承租__________商铺

　　1.品牌名称：_________________________________________

　　2.经营范围：_________________________________________

　　3.意向商铺位置：第__________层第__________号铺位

　　4.建筑面积：__________*方米，套内建筑面积__________*方米

　　5.租期：__________年

　　6.意向租金：____________________

　　二、 乙方同意向甲方支付人民币5000元整为租赁该铺位的认租意向金。

　　三、 乙方享有在同等条件下优先承租上述意向商铺的权利。

　　四、 甲方正式对外公开招商，乙方在接到甲方通知后7天内与甲方签署《租赁确认书》或正式《租赁合同》，所缴纳的认租意向金自动转为租赁定金或履约保证金;逾期则视做乙方自愿放弃优先承租该意向商铺的权利，甲方有权另行处理该意向商铺而无需事前知会乙方，并退还乙方已缴纳的认租意向金。

　　五、 本《承租意向书》壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　招商代表：________ 代表：____________

　　地址：____________ 地址：____________

　　日期：____________ 日期：____________

　　招商经理审批意见：______________________

　　合同签订日期:_______________________。

　　出租人:_________________。

　　承租人:_________________。

　　个人姓名(中文)_____________先生/女士

　　身份证:_________________。

　　地址:___________________。

　　电话:_____________________。

　　公司名称(中文)___________

　　地址:___________________。

　　注册号:___________________。

　　公司注册地址:_______________________。

　　公司代表:___________________。

　　电话:___________________________________

　　电子邮件:__________

　　承租方与出租方本着自愿、*等、互利、有偿的原则，经友好协商，达成如下共识，并签订本租赁意向书:

　　一、租赁财产

　　承租人自愿出租_________________房产。建筑面积为_______*方米。(以下简称物业)。

　　二、租赁价格

　　原价(小写):人民币__________________元整/年，年租金为__________________人民币元整。(按建筑面积计算)

　　三、租赁期限和目的

购房意向书15篇（扩展7）

——租赁意向书(汇编15篇)

租赁意向书(汇编15篇)

　　在社会一步步向前发展的今天，意向书的使用成为办理事务的一种常用文书工具，需要注意的是法律并没有对意向书的效力作出规定，那么意向书的格式，你掌握了吗下面是小编为大家整理的租赁意向书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　出租方(甲方): (以下简称甲方)法定代表人：

　　公司地址: xxx联系电话: xxxxxxxxx传真:

　　承租方(乙方):xxxxxxxxxx(以下简称乙方)法定代表人：

　　公司地址:联系电话:xxx传真:xx

　　乙方承租甲方的房屋，为此，双方经过协商达成如下合作意向书：

　　第一条租赁房屋的概况：

　　乙方欲承租甲方的房屋(以下称该房屋)，房屋位于xxxx(建筑面积)。

　　第二条租赁期限、用途

　　该房屋租赁期由双方签订正式合同予以约定，但最短租期为xxxxx年。租赁该房屋作为xxxxxxxx使用，并遵守国家和江苏省有关房屋使用和物业管理之规定。

　　第三条租金及支付方式

　　该房屋租金总额为xxxxxxxx元(大写xxxx万xxxx仟xxxx佰xxxx拾xxxx元整)。

　　1.甲方负责该房屋的消防安检由丁类变更为丙类(增设消防水汞房或取水码头)，如必须建消防水汞房，则费用甲乙双方自承担一半。

　　2.甲方负责该房屋供电由250KVA增容至500KVA(更换新的500KVA变压器、配电间闸阀及电缆)，乙方依照行情价付变压器租金(RMB200 / KVA /年)。

　　3.甲方负责该房屋附房二楼增建至顶楼之楼梯。

　　4.甲方负责该房屋路名、门牌号申请

　　第四条其它费用

　　租赁期间，使用该房屋所发生的下列费用由乙方自行承担：水费、电费、通讯费、空调费、电视月租费、燃气费等。本合同未列明的其它费用双方协商确定。xxxx

　　第五条交付期限

　　甲方在xxxxx年xxxx月xxxx日前交付该房屋。具体以双方届时签订《房屋租赁合同》为准，《房屋租赁合同》内容中必须明确甲方在xxxxx年xxxx月xxx日之前交付房屋。

　　第六条：正式合同的签约时间

　　双方定于xxxx年xxx月xxx日之前签订正式的《房屋租赁合同》，具体由甲方提前通知乙方。

　　第七条签约保证金

　　乙方同意向甲方支付签约保证金人民币xxxxxxxx元。如果由于甲方的原因而导致双方未能签约的，则甲方应赔偿乙方违约金xxxxxx元。如果乙方未能按照本意向书第六条的约定如期签约的，则乙方的该保证金作为违约金支付给甲方。

　　双方签订正式的《房屋租赁合同》后，其中xxxx元保证金转为乙方支付甲方该房屋租屋的押金，另xxxxxxxx元转为乙方支付甲方该房屋的租金。

　　第八条：本意向书未尽事宜，另行协商。

　　第九条：本意向书经双方签名并盖公章后生效。意向书一式二份，双方各执一份。

　　甲方：x乙方：x

　　甲方代表签名：xxxxxxxx乙方代表签名：xxxxxxxx

　　签署日期：xxxx年xxxx月xxxx日签署日期：xxxx年xxxx月xxxx日

　　合同编号：_____

　　甲方(承租方)：__________

　　乙方(居间方)：__________

　　丙方( 出租方)：_________

　　物业名称：________________

　　物业位置：________________

　　物业面积：__________(*米)格局：____________

　　物业类别：普通住宅 (_______) 公寓(_______) 写字楼(________)门面(_________).

　　一、甲方已确认丙方物业为乙方介绍 ，甲方与丙方签订承租意向书，同时向丙方交纳_____元订金，并确定起租日期及承租年限。

　　二、甲、丙双方正式签订租赁合同后，丙方向乙方支付足额代理费，如未能支付代理费，则向乙方赔偿承租物业月租报价的五倍金额。

　　三、本协议的订立，效力的解释，履行和争议的解决，均受中华人民共和国法律的管辖。双方因履行协议引起的纠纷，应协商解决。协商不成，任何一方均可向有关法律部门提起诉讼。

　　四、本协议一式三份，三方各执一份。经三方签订，即时生效。

　　甲方：________ 乙方：_________

　　地址：________ 地址：_________

　　代表人：________ 代表人：_________

　　电话：________ 电话：_________

　　传真：________ 传真：_________

　　(本人已透彻了解上述条文)(本人已透彻了解上述条文)

　　丙方：_______

　　地址：_______

　　代表人：_______

　　电话：_______

　　传真：_______

　　(本人已透彻了解上述条文)

　　______年______月____日

　　甲方：__县人民** (以下简称甲方)

　　乙方：__食品股份有限公 (以下简称乙方)

　　为促进甲方养殖产业规模化发展，实现地方经济快速增长，甲乙双方本着*等、互利、自愿的原则，经甲乙双方友好协商，就乙方在甲方辖区内建设生猪规模化养殖产业体系项目等相关事宜，达成如下合作意向：

　　一、建设内容及总投资

　　甲方同意乙方在甲方辖区内建设生猪规模化养殖产业体系项目，该项目建设内容及总投资：乙方拟用3—5年的时间，在甲方辖区内规划建设年出栏200万头生猪养殖体系，计划总投资26亿元人民币。其中，固定资产拟投资12亿元人民币。建设18个规模化养殖场，2个饲料厂，2个有机肥厂。

　　二、甲乙双方前期工作任务

　　(一)甲方应做好以下工作：

　　1、成立项目筹备领导小组，负责该项目实施前期的洽谈、衔接、协调等工作，确保该项目快速有序进行。

　　2、满足该项目用地需求，确保用地调整到位，5年内不得以任何理由将该项目用地挪作他用(因国家大型工程征用等不可抗拒因素除外)，积极做好协调服务工作，创造良好的投资环境。

　　3、积极协助乙方申报产业项目，并提供项目支持。

　　(二)乙方应做好以下工作：

　　1、安排组织专业人员对甲方辖区进行实地考察，依据养殖条件及要求，完成科学选址，编制项目规划等工作。

　　2、在完成选址、编制等工作的前提下，土地、环评等能满足开工建设条件，明确项目投资计划。即：20__年拟投资3亿元，筹建第一饲料厂(60万吨)和开建50万头规模养殖场;20__年拟投资9亿元，完成第一饲料厂续建工程，依据土地流转手续办理情况，依次开工建设养殖场、有机肥厂及第二饲料厂;20__年至20__年两年内，如建设用地及养殖用地完全落实到位，拟完成投资26亿元，20__年全部投产，实现年出栏200万头生猪养殖规模。

　　3、乙方所承诺的所有投资意向必须符合国家的法律法规，特别是征租用土地手续、环评手续必须完整齐备，方可投资，甲方务必主动和紧密配合乙方办理以上所需手续。

　　三、合作意向说明

　　1、本意向是甲乙双方合作的基础，具体合作内容以双方签订的正式协议为准。

　　2、本意向，需经甲乙双方法人代表/授权代表签字用印后方可生效。

　　甲方：__县人民**

　　法人代表/授权代表：

　　乙方：__食品股份有限公司

　　法人代表/授权代表：

　　20xx年xx月xx 日

　　签订时间：

　　签定地点：

　　订立意向双方： 甲方： 乙方：

　　根据双方需求，经双方协商一致，签定本意向书。

　　第一条：租赁标的物

　　甲方将自有产权（或授权委托租赁）坐落在 、 建筑面积为 *方米的房屋，拟出租给乙方用于办公营业场所。

　　第二条：租赁期限

　　本意向书拟约定租赁期限为三年，既： 年 月 日至 （或）

　　第三条：租金、费用缴纳方式

　　1、 本意向书约定房屋的租金拟为每年元人民币（约每*方米 元/天）。租金由乙方以 方式支付。甲方 提供税务部门认定的正式发票。

　　2、 租金按每 满期前的一周内以由乙方按实际发生额和规定的时间缴纳给有关部门，不得拖欠。

　　3、 租赁期间物业费用由

　　4、 租赁产生的税费由乙方按税务部门的相关规定承担。 5、 除本意向书列明需由乙方单独承担或双方共同承担的费用外，其他与本意向书有关的税费均由甲方承担。 第四条：其他约定事项

　　1、 甲方应提供本意向书约定房屋的产权证、土地使用权证复印件、房屋*面图和房屋整体消防合格证复印件给乙方作为本意向书的附件。

　　2、 甲方应允许乙方按**相关部门的规定，在承租房屋外立面无偿安装、使用牌匾、灯箱等行业标识，并按同行业标准安装符合行业要求的消防设施，甲方提供方便，具体手续和费用由乙方自行办理和承担。

　　3、双方承诺在双方正式签署《房屋租赁合同》后，甲方应在月日前将上述房屋交与乙方，房屋从 年月日开始计算租金（或 ）。如甲方延迟交房，房屋开始计算租金的日期相应顺延。甲方承诺在装修期免收租金。免租期为 天，免租期内该房屋产生的物业管理费、水电费能耗费等由乙方自行承担。

　　第五条：本意向书仅作为甲乙双方供需的意向，反映了双方拟订的《房屋租赁意向书》基本条件,不作为约束双方房屋租赁行为的法律文件,不具法律效力,待条件成熟,双方正式签订《房屋租赁合同》，如租赁条件与本意向书相悖，以《房屋租赁合同》为准。

　　第六条：本意向书一式二份甲方乙方各执一份。

　　甲方 （盖章）

　　授权人（签字）仪式

　　联系电话

　　联系人 乙方（盖章） 授权人（签字） 联系电话 联系人

　　年 月 日

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　出租方(甲方)：

　　承租方(乙方)：

　　根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、*等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定合同如下：

　　一、 出租厂房情况

　　甲方出租给乙方的厂房座落在 ，租赁建筑面积为 *方米。厂房类型为 钢 结构。

　　二、 厂房起付日期和租赁期限

　　1、厂房装修日期个月，自月日起，至月日止。装修期间免收租费。

　　2、厂房租赁自年月日起，至年月日止。租赁期年。

　　3、租赁期满，甲方有权收回出租厂房，乙方应如期归还，乙方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

　　三、 租金及保证金支付方式

　　1、甲、乙双方约定，该厂房租赁每日每*方米建筑面积租金为人民币元。月租金为人民币 元，年租金为 元。

　　2、第一年年租金不变，第二年起递增率为3%—5%。

　　3、甲、乙双方一旦签订合同，乙方应向甲方支付厂房租赁保证金，保证金为一个月租金。租金应预付三个月，支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。

　　四、 其他费用

　　1、租赁期间，使用该厂房所发生的水、电、煤气、电话等通讯的费用由乙方承担，并在收到收据或发票时，应在三天内付款。

　　2、租赁期间，乙方应按月缴纳物业管理费，每日每*方米物业管理费为元。

　　五、厂房使用要求和维修责任

　　1、 租赁期间，乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后的3日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。

　　2、 租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。

　　3、 租赁期间，甲方保证该厂房及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该厂房进行检查、养护，应提前3日通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该厂房的影响。

　　4、 乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可进行。

　　六、厂房转租和归还

　　1、 乙方在租赁期间，如将该厂房转租，需事先征得甲方的书面同意，如果擅自中途转租转让，则甲方不再退还租金和保证金。

　　2、 租赁期满后，该厂房归还时，应当符合正常使用状态。

　　七、租赁期间其他有关约定

　　1、 租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。

　　2、 租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。

　　3、 租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。

　　4、 租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。

　　5、租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议。

　　6、租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权;如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。

　　八、其他条款

　　1、 租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方三个月租金。租赁期间，如乙方提前退租而违约，应赔偿甲方三个月租金。

　　2、 租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。

　　3、 可由甲方代为办理营业执照等有关手续，其费用由乙方承担。

　　4、 租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。

　　九、本合同未尽事宜，甲、乙双方必须依法共同协商解决。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份，合同经盖章签字后生效。

　　1、 租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。

　　2、 租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。

　　3、 租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。

　　4、 租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。

　　5、 租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议。

　　6、 租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权;如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。

　　八、其他条款

　　1、 租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方三个月租金。租赁期间，如乙方提前退租而违约，应赔偿甲方三个月租金。

　　2、 租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。

　　3、 可由甲方代为办理营业执照等有关手续，其费用由乙方承担。

　　4、 租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。

　　九、本合同未尽事宜，甲、乙双方必须依法共同协商解决。

　　十、本合同一式肆分，双方各执贰分，合同经盖章签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　出租方：xxxxxxx

　　承租方：xxxxxxx

　　1.物业地址：xxxxx

　　2.物业用途：该物业只供xxxxxxxx使用。

　　3.建筑面积：*方米。

　　4.租赁期限：租赁期自xxxx年xxxx月xxxx日起至xxxxx年xxxx月xx日止，为期xxx年。

　　5.租金：每月租金为x。

　　6.押金：共xxxxx个月租金，合计xxxxx。

　　7.付费方式：每xxxxx个月支付一次。

　　8.物业管理费：每月管理费用为xxxxxxxx。

　　9.免租期：xxxxx天，由xxxxxx年xx月xx日至xxxxxxx年xx月xx日止。

　　特别条约：

　　1.正式签署租赁合同后，xxxxxxxxxx方即时付给中介方xxxxxxxxxx%的房屋月租金作为中介费用。

　　2.xxxxxx。

　　出租方：

　　身份证编号：

　　日期：

　　承租方：

　　身份证编号：

　　日期：

　　中介方：

　　电话：

　　日期：

　　出租方（甲方）：xxxx地产有限公司

　　法定代表人：

　　联 系 电话：

　　承租方（乙方）：

　　法定代表人（负责人）：

　　住 所：

　　联 系 电 话：

　　本着*等、互利、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，达成如下共识，特签订如下租赁意向书：

　　一、租赁物业

　　乙方自愿承租甲方出租的位于 ，建筑面积约 *方米，使用面积约 *方米，具体以双方测量为准。（位臵详见附图）

　　二、租赁用途

　　乙方承租的商铺经营类别为 ，经营品牌为 ，未经甲方书面同意，乙方不得变更经营类别、品牌及转租。

　　三、租赁期限

　　租赁期限： 年 月 日至 年 月 日（以甲方交付场地乙方使用之日起计算租金）。

　　四、合作方式：

　　五、租金及其它费用

　　乙方所承租的商铺第一年每月每*方米租金为人民币 元，月租金合计为人民币 元，第二年每月每*方米租金为人民币 元，月租金合计为人民币 元。（以建筑面积计算）。租金递增方式：从第 年起每年的租金标准在上一年的租金标准基础上递增 。（以建筑面积计算）。

　　乙方应承担的其它费用包括：管理费（含空调费）每月每*方米人民币 元，推广费每月每*方米人民币 元，空调费每月每*方米人民币 元，其他未列明的乙方所承担的费用在本租赁意向书签订后正式《租赁合同》签订前予以确定或以后根据实际情况确定。（均以建筑面积计算）

　　六、管理公司

　　乙方同意甲方委托合肥星元臵业有限公司对乙方所承租的商铺及相关公共区域进行经营管理，按时缴纳相关费用。

　　七、履约保证金

　　为示合作诚意，乙方于本租赁意向书签订之日起3日内向甲方支付履约保证金人民币 元，签订正式《租赁合同》时，该履约保证金自动抵作租赁保证金，不足的，乙方同时予以补足。

　　乙方未按照本租赁意向书约定支付履约保证金的，甲方视为乙方放弃优先承租权。

　　乙方按照本租赁意向书约定支付履约保证金后，甲方不得无故解除本租赁意向书。

　　乙方因自身原因未按照本租赁意向书约定与甲方签订《租赁合同》的，甲方按照本租赁意向书所收取的履约保证金不予退还。

　　甲方未按照本租赁意向书约定与乙方签订《租赁合同》的，甲方将所收取的履约保证金无息返还乙方。

　　八、《租赁合同》签订时间、地点

　　乙方须在本租赁意向书签订后于 签订正式《租赁合同》及相关附件，并按照甲方要求提供相关合法证件资料。如在约定时间内未完成合同签订，则甲方不予退还订金或履约保证金。

　　正式《租赁合同》签订后，甲方应及时交付该物业于乙方，双方现场办理书面交接手续。

　　本租赁意向书签订后，甲方在开展项目推广宣传时可免费使用乙方企业名称，商标，装潢形象等知识产权及其它相关权益。

　　九、其他约定

　　禁止乙方及其业务相关人员对甲方人员进行商业贿赂行为，否则甲方不予退

　　还履约保证金并保留追究乙方责任的权利。

　　本租赁意向书作为甲方和乙方签订正式《租赁合同》的依据。

　　因不可抗力导致甲乙双方无法签订正式《租赁合同》的，双方均不承担责任，甲方将所收取的履约保证金无息返还乙方。

　　除甲乙双方可对本次入驻意向事宜对外宣传外，双方对本租赁意向书内容及相关资料互负保密义务。

　　十、通讯联络

　　甲方通讯地址及联系人为： 乙方通讯及联络方式：

　　乙方：

　　联系人： 先生/女士

　　传真： 电话：

　　邮政编码：

　　通讯地址：

　　十一、本租赁意向书自《租赁合同》签订之日起自动失效。

　　十二、本租赁意向书一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　授权代表： 授权代表：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方(出租方)：____________

　　乙方(承租方)：____________

　　身份证号码：________________

　　商业登记号码：______________

　　联系人：____________________

　　联系电话：__________________

　　联系地址：__________________

　　传真：______________________

　　一、 乙方有意以下列条件向甲方承租__________商铺

　　1.品牌名称：_________________________________________

　　2.经营范围：_________________________________________

　　3.意向商铺位置：第__________层第__________号铺位

　　4.建筑面积：__________*方米，套内建筑面积__________*方米

　　5.租期：__________年

　　6.意向租金：____________________

　　二、 乙方同意向甲方支付人民币5000元整为租赁该铺位的认租意向金。

　　三、 乙方享有在同等条件下优先承租上述意向商铺的权利。

　　四、 甲方正式对外公开招商，乙方在接到甲方通知后7天内与甲方签署《租赁确认书》或正式《租赁合同》，所缴纳的认租意向金自动转为租赁定金或履约保证金;逾期则视做乙方自愿放弃优先承租该意向商铺的权利，甲方有权另行处理该意向商铺而无需事前知会乙方，并退还乙方已缴纳的认租意向金。

　　五、 本《承租意向书》壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　招商代表：________ 代表：____________

　　地址：____________ 地址：____________

　　日期：____________ 日期：____________

　　招商经理审批意见：______________________

　　甲方（出租方）：______________

　　联系地址：____________________

　　乙方（承租方）：______________

　　联系地址：________________________

　　甲、乙双方经充分协商，就乙方承租甲方来又来广场商铺事宜达成如下意向：

　　一、乙方向甲方承租商铺的主要条件：

　　（1）租赁单元：层号商铺（下称“该物业”），具**置详见*面图。

　　（2）租赁面积：建筑面积____*方米，实际使用面积________。

　　（3）经营品牌。

　　（4）租赁期：____年。

　　（5）租金按建筑面积计算，每月支付。从第1年租金：￥____元/*方米，即商铺租金￥____元/月。第2年租金：￥____元/*方米，即商铺租金￥____元/月。第3年租金：￥____元/*方米，即商铺租金￥____元/月。

　　（6）管理费按建筑面积计算，每月支付，单价￥/*方米，即￥/月。

　　（7）装修期。

　　（8）免租期。

　　（9）履约保证金：相当于____元。

　　（10）租赁合同期满双方不再续约或租赁合同解除时，乙方对商铺装饰墙体没有破坏的自行投资的动产可搬走外，其余所有装修、设备设施不得拆除，无偿归甲方所有。

　　二、乙方同意在签订本意向书时向甲方支付人民币________元整作为租赁该铺位的订约定金。

　　三、乙方享有在同等条件下优先承租上述意向商铺的权利。

　　四、乙方须在接到甲方通知后7天内与甲方签署《租赁合同》，《租赁合同》的主要内容见本意向书的第一条，乙方所缴纳的订约定金自动转为租赁履约保证金的全部或部分，不足部分乙方应按约定补足。乙方逾期签署《租赁合同》的，则视乙方自愿放弃优先承租该意向商铺的权利，订约定金不予退还，甲方有权在不通知乙方的情况下另行出租该意向商铺。

　　五、本意向书仅为双方协商过程中合作意向的体现，并不能代替租赁合同或证明双方存在租赁关系。

　　六、本意向书壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。履行中如发生争议，双方一致同意选择商铺所在地人民法院诉讼解决。

　　甲方：___________________

　　乙方：________________

　　代表：__________

　　代表：__________

　　联系电话：__________

　　联系电话：____________

　　日期：20________年____月____日；

　　日期：20________年____月____日

　　甲方（出租方）：乙方（承租方）：甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，现就场地经营事项达成以下意向，双方共同遵守。商铺建筑面积约为 ㎡。（正式合同的面积经双方测量为准）

　　二、乙方接受以下租赁条件：

　　1、租金人民币 元年.

　　2、付款方式：以现金方式支付 当意向金。

　　3、租赁用途：乙方租赁商铺的用途为经营 。

　　4、商铺内的用水、用电、垃圾费、电话安装、税金、工商管理费均由乙方自行承担。

　　6、意向书签订之日乙方向甲方缴纳人民币元的租赁意向金，在签订租赁合同时，自动转为合同保证金，双方签订本意向书起至签订租赁合同止为预订期。

　　7、租期：年

　　8、甲方充许乙方请相关单位来实地检查核实该场所是否能用于经营游戏动漫城，如不能，则全额返还意向金。

　　三、在相关单位检查核实期间，甲方如诺将场所租于第三方，必须赔偿十倍的违约意向金。1四、本意向书一式两份，甲乙双方各执一份，凭此意向书和意向金收款凭据签订租赁合同，届时本意向书自动作废。

　　甲方（出租方）： 乙方（承租方）：签约代表： 签约代表：联系电话：联系电话： 身份证号码： 签约日期： 2 年 月 日

　　出租方：

　　1、个人姓名（中文）先生/小姐

　　身份证：

　　地址：

　　电话：

　　2、公司名称（中文）

　　地址：

　　注册编号：

　　公司注册地址：

　　公司代表：

　　联络电话：

　　e-mail：

　　本着自愿、*等、互利、有偿的原则，经承租方与出租方友好协商，达成以下共识，签定本租赁意向书：

　　一、承租物业：

　　承租方自愿租赁神**际城亿佰购物中心区层号物业。建筑面积为*方米。（以下简称该物业）。

　　二、承租价：

　　原价（小写）：rmb￥/年，折后价（照原价折）年租金人民币佰拾万仟佰拾元整，（小写rmb￥）。（以建筑面积计算）

　　三、承租期限及用途

　　承租方承租该物业期限为年，用作。

　　四、付款办法

　　1、租方须于签署本意向书时付清定金rmb￥元；

　　2、经承租方与出租方协商，双方约定承租方按向出租方支付租金，即每天支付一次；

　　3、承租方须于签署本意向书后_____天内向出租方支付2个月租金（扣除定金）rmb￥元作为承租抵押金，另向出租方一次性支付200年月日至200年月日租金rmb￥元，并与出租方签署《神华亿佰购物中心租赁合同》；

　　五、双方约定：

　　1、租方须依上述付款方式依期如数缴付上述款项。

　　2、承租方须于签订本意向书后日内，即200年月日前携本《意向书》、身份证或公司证明文件及出租方要求出具的证件与相关款项到出租方指定地点签署由出租方拟定之《房屋租赁合同》及有关文件；

　　3、房屋租赁而发生税费，由双方依照有关规定缴纳。

　　4、违约责任：如果出租方在保留有效期内，将承租方挑选的房屋租赁给第三者时，出租方应向承租方双倍返还定金；如果承租方不能按双方约定时间签定《房屋租赁合同》，出租方定金不退，出租方有权将该房号租予第三者。

　　5、意向书于正式租赁合同签署后失效。

　　六、备注：

　　承租方：

　　出租方：

　　年月日

　　年月日

　　租户名称：

　　租户地址：

　　一切以最终租赁合同为准，建议租赁____大厦楼单元(该房屋)

　　继贵、我双方最*商讨该房屋之预租(租赁)事宜，出租方将按以下该房屋基本租赁条款与××××公司商洽租赁合同，双方就已达成的基本条款拟就了本意向书，一切以最终租赁合同为准：

　　出租方：____有限公司(以下简称“出租方”)

　　承租方：(以下简称“承租方”)

　　1.租赁项目

　　____大厦(以下简称“该物业”)座落于____号。

　　2.租赁面积

　　承租方租赁该物业之楼单元(以下简称“该房屋”)，实测建筑面积为*方米，实测建筑面积即为租赁面积。(见附图斜线部分)

　　3.租赁期限

　　固定( )年,从20____年__月__日起至20____年__月__日止;交付使用日预定为20____年__月__日;起租日期预定为20____年__月__日。

　　4.用途

　　该物业用途仅为办公楼。

　　5.租金

　　该房屋租金为人民币元/天/*方米(按建筑面积计算)，每月租金为人民币元，租金不包括物业管理费及其他费用。承租方应于每月20日前支付下月租金

　　6.物业管理费

　　该房屋每月每*方米建筑面积人民币元。物业管理费中不包括该房屋内的空气调节服务供应费用。承租方应在每月日前支付下月的管理费

　　7.装修期

　　出租方将提供 ( )个月的装修期予承租方，装修期从20__年月1日起至20____年__月__日止，装修期内仅供承租方装修之用。在此期间，承租方无需支付租金，但须支付在此期间全额的物业管理费及临时电费等其它相关费用。

　　若承租方提前结束装修并要求开始办公，在得到出租方事先书面确认后，承租方可以开始办公，但承租方必须自开始办公日起支付租赁合同中规定的全额物业管理费用及其它相关费用。

　　8.续租权

　　租期届满时，承租方有权续租( )年，续租现租赁单元的全部。但须于租期届满前六个月书面通知出租方,续租租金由双方根据当时市场价格协商后确定。

　　9.租赁保证金

　　租赁期内，承租方须支付相当于三(3)个月租金及物业管理费的金额(人民币：元)作为租赁保证金，具体支付方式如下：当双方签署租赁意向书的同时，承租方须支付相当于一(1)个月的租金和一(1)个月的物业管理费作为定金(人民币：元)。签署租赁合同后，该定金自动转为租赁保证金的一部分。在签署出租合同时，承租方须支付剩余相当于二(2)个月的租金及二(2)个月的物业管理费。

　　10.预付租金及物业管理费

　　当双方签订正式租赁合同的同时，承租方须预先支付相当于一(1)个月的租金及物业管理费予出租方。

　　11.物业交付标准

　　该房屋将以以下状态或材料交付于承租方：矿棉板吊顶、照明灯具、大金分层可变风量空调系统(包括风管、出风口和温控器)、自动烟感和喷淋系统、粉刷墙面、窗帘、内部玻璃隔断、架空地板

　　12.恢复原状

　　租赁期满或租约提前终止时，承租方须将该房屋恢复至原来出租方标准交付状态，或经出租方书面确认的可供出租状态。

　　13.停车位

　　出租方提供给承租方固定地下停车位个和固定地上停车位个。固定地下停车位每个每月租费人民币元;固定地上停车位每个每月租费人民币元。

　　14.付款方式

　　承租方应于每月日或之前将下月的租金及物业管理费支付至出租方指定的银行帐户内。租金按人民币计算，出租方不接受除人民币以外的任何货币。

　　15.法务和税费

　　双方各自承担聘请律师等法务费用和租赁合同印花税，及其他**规定应由双方各自承担的费用。承租方还需承担合同登记费。

　　16.保密

　　双方同意对此租赁建议书和相应的法律文件内的条款和条件进行保密，除各自的直属公司、代理公司外，不得向任何第三方进行透露，任何一方违反本约定，应对相对方因此造成的影响或损失承担赔偿责任。

　　17.有效期

　　以上条款以最终达成的合同及出租方最终的批复为准。本租赁意向书有效期至20____年__月__日下午5：30，逾期自动失效。

　　如贵司同意及接受上述租赁条款，敬请于20____年__月__日下午5:30前签署本租赁意向书(一式二份)，并加盖贵司印章后返还予我方。同时支付一个月租金和一个月物业管理费作为订约定金。请注意订约定金数额为人民币元，该款项应于当签署租赁意向书的同时汇付至如下帐户：

　　户名:

　　开户银行:

　　银行帐号:

　　自贵、我双方签署本租赁意向书且贵司依约支付订约定金后，本租赁意向书即为有效，并将取代双方其它所有口头或书面协议。双方将于本租赁意向书签署之日起约定时间内20____年__月__日签署租赁合同。否则，本租赁意向书将失效，同时订约定金予以没收。

　　顺颂商祺!

　　出租方：承租方：

　　我司同意接受上述租赁条款

　　________________________(盖章)

　　授权代表签署授权代表签署

　　日期：20xx年xx月xx日日期：20xx年xx月xx日

　　一、商铺租赁意向书的内容是什么

　　出租方(简称甲方)：身份证号：

　　承租方(简称乙方)：身份证号：

　　根据我国《合同法》及其有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就有关房屋租赁事宜达成如下协议：

　　第一条租赁范围及用途：

　　甲方同意将位于-__________省________市________区______________街____号商铺(该商铺具体地址以房产证中标示为准)，在良好及可租赁的状态下租给乙方作为______________使用，出租商铺的建筑面积为_______㎡。

　　第二条租赁期限为_____年，自年月日起至年月日止。

　　第三条租金、保证金：

　　1、租金为_____元/*米/月。每月租金为人民币_____________元(大写：);租金每月一次性付清，乙方在签订本合同之日一次性付清第一个月房租，以后每月租金均在当月_______日前一次性付清。甲方在收到租金后应当给乙方收费凭证。

　　2、为确保出租房屋设施完好以及租期内相关费用如期结算，乙方在签订本合同之日交纳人民币(大写)__________________(_________元)作为房屋使用保证金。待合同期满后乙方付清本应交纳的所有费用后，甲方应将保证金全额退还给乙方(保证金不计算利息)。

　　第四条设施及费用承担：

　　1、房屋租赁期间所发生的一切费用(包括房屋租赁税)由乙方负责。

　　2、如因乙方保管不当或不合理使用，致使该房屋及其附属物品、设备设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任。

　　3、乙方合同期满后，不得拆除地砖和吊顶。

　　第五条甲方责任和义务：

　　1、甲方保证出租商铺产权清楚，若有纠纷，由甲方负责处理。

　　2、甲方在签订合同之时将房屋交给乙方使用。

　　第六条乙方责任和义务：

　　1、乙方应按合同的规定，按时支付租金及其它各项费用，且合法使用房屋，不得从事违法乱纪活动。

　　2、未经甲方和有关部门书面同意，乙方不得将房屋的结构作任何改动，乙方对该房屋的装饰应以不损坏该房产整体结构和设施为原则，并征得甲方同意。

　　3、在租赁期间，乙方对于出租房屋不得以任何形式转租、转让、转借、抵押、联营或其他有损甲方利益的行为。

　　4、承租期内，由被盗、火灾等事故造成损失，和乙方人为造成事故，损害甲方房屋的，由乙方负责。

　　5、乙方在未违反租约的前提下，有权优先续租该房屋。如要求续租，在本合同期满前三个月向甲方提出申请，再由双方另行商议续租事宜。

　　第七条合同的解除

　　本合同除发生下列情形外，合同期内完全有效，不得单方解除。

　　1、租赁期届满。

　　2、因乙方过错严重造成房屋毁损的。

　　3、出现不可抗力造成房屋毁损达不到使用目的的。

　　4、**强制征收或拆除该房屋的。

　　5、乙方迟延交付房租超过10天的。

　　第八条违约责任

　　任何一方因违约造成终止合同的应向对方赔偿合同总值的________违约金，并赔偿其他的一切损失和费用。

　　第九条补充约定：

　　承租期内，若因国家政策变动或不可抗力的因素需要提前终止本合同，甲方应提前半个月通知乙方，乙方必须按通知要求办理终止合同手续，按时退出所租用房屋，甲方不承担由此造成的任何损失，但甲方必须负责退还乙方已交房租但未使用完时间的租金。

　　第十条甲方应提**权证(或具有出租权有效证明)、身份证明(营业执照)等文件，乙方应提供身份证明文件。双方验证后可复印对方文件备存。所有复印件仅供本次租赁合同使用。

　　第十一条本合同在履行中发生争议，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向商铺所在地人民法院提起诉讼。

　　第十二条本合同未尽事项，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为与本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条本合同经双方签章即生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：

　　电话：__________电话：__________

　　地址：__________地址：__________

　　_____年_____月_____日;_____年_____月_____日

　　二、租赁主要特征

　　租赁的主要特征包括以下四方面:

　　(1)租赁一般采用融通设备使用权的租赁方式，以达到融通资产的主要目的。对出租人来说，它是一种金融投资的新手段，对承租人来说，它是一种筹措设备的新方式；

　　(2)租赁设备的使用限于工商业、公共事业和其他事业，排除个人消费用途；

　　(3)租金是融通资金的代价，具有贷款本息的性质；

　　(4)租期内，设备的所有权归出租人，使用权归承租人。

　　三、租赁对承租人的有利之处

　　租赁业务的蓬勃发展，说明了租赁比拥有某项财产更为有利。对承租人而言，租赁具有以下优点：

　　(1)租赁开辟了新的融资渠道，对广大中小企业而言具有特殊意义。承租人可以借助租赁保留银行贷款额度和紧缺的`现金资源，增强企业营运资金的灵活运用能力。

　　(2)可以按固定利率进行全额融资。租赁不要求承租人立即支付现金，有助于缓解处于发展期的新企业资金紧张问题；此外，租金固定，有助于防止资金成本的增加，避免通货膨胀风险；租金固定便于计算投资报酬率，有助于承租人快速完成投资决策。

　　(3)灵活性。租赁协议限制条款较少，租赁方式灵活。富有创造精神的出租人可以结合承租人的特殊需要签订租赁协议。例如，可以约定等到设备开始运转。具有生产能力之后才开始支付租金，而且还可以不要求以取得的新设备向主要贷款人作抵押，承租人可以避免再去签订成本昂贵的再贷款协议。

　　(4)有助于加速机器设备更新。对于设备淘汰更新快的企业而言，租赁为机器设备快速升级创造了便利条件。在多数情况下，承租人把残值风险转移给了出租人，减少了设备因过时而陈旧的风险。

　　(5)租赁资格审核程序简便，申请批准速度快，有助于承租人把握商机。

　　(6)有利于修饰财务报表。采用经营租赁时，租金作为营业费用处理，避免为购置设备而增加大笔负债，可以有效地防止资产负债率上升。

　　(7)不用增加资本去购置设备，有利于保持股权分布的稳定性。

　　出租意向方（甲方）：_________村委会

　　承租意向方（乙方）：__________有限公司

　　根据国家有关规定，甲乙双方本着自愿、*等、公*、互利、有偿的原则，甲方乙方友好协商，达成以下共识，签订本租赁意向书：

　　第一条 合作租赁内容

　　1.乙方自愿租赁位_______________________亩土地（详见图纸）。（以下简称该地）

　　2.承租价格

　　原价（小写）：RMB_______/年，折后价（照原价____折）年租金人民币_______

　　乙方按照双方协定价格，在支付第一年租金给予甲方后，双方在签订正式租赁合同，其中标明承租价格。

　　3.租赁年限与用途

　　乙方承租该地期限为自签订正式租赁合同起__年，用于_______________________。

　　4.付款方式 ________________________________________。

　　第二条 双方权利和义务

　　1.甲方的权利与义务

　　甲方须保证乙方所租土地所属详情真实、合法，在租赁期限内甲方不得将该地转租第三方，甲方有权要求乙方在协议规定日期内，按协议支付土地租金。如若乙方未按协议支付甲方有权收回该地承租权，并要求乙方赔偿损失。

　　2.乙方的权利与义务

　　乙方应按照协议支付甲方土地租金，乙方在租赁期内对该地拥有使用权，在租赁期内甲方若擅自将土地转租第三方，乙方有权利要求甲方赔偿损失。

　　第三条 违约责任

　　若一方违反本协议规定导致本协议无法履行，则另一方有权终止本协议，并有权要求违约方做出相应的经济赔偿，消除不良社会影响。

　　第四条 不可抗力

　　1.不可抗力事件致使该方未能全部履行其在本协议项下的义务；双方应立即相互协商以找出合力解决办法并应尽所有合力的努力尽可能的减小不可抗力的后果。

　　2.在不可抗力事件发生后的7天内，该方应书面通知对方，解释其为什么未履行及不能完全履行其在本协议项下的义务。

　　3.双方应按不可抗力对履行协议的影响的程度，由双方协商决定是否接触协议或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。

　　五条 协议的生效、修改及终止

　　1.本协议经甲、乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

　　2.本协议自签订正式租赁合同后失效。

　　第六条 其他

　　1.与本协议在履行过程中，若有争议，双方应友好协商解决，如协商不成，则双方可依据中华人民共和国民事诉讼法的规定向原告住所地有管辖权的法院诉讼解决，由此 产生的费用由败诉的一方支付。

　　2.本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方(出租方)

　　法定代表人

　　地址

　　乙方(承租方)

　　住址

　　根据《中华人民共和国意向书法》及有关法律规定，甲乙双方本着*等

　　互利等价的原则，经协商一致，就乙方租赁甲方加油站从事成品油销售业务事宜达成如下协议：

　　一、租赁标的物

　　1.本租赁意向书标的物(以下简称“租赁物”)是位于油站的全部资产及经营权

　　2.乙方所租赁甲方的加油站，甲方必须向乙方保证该加油站手续合法及

　　各种证件齐全【包括1营业执照(主、副本)及企业法人代码证；2.国地税务登记证(主、副本)；3.成品油零售经营批准证书(主、副本)；4.危险化学品经营许可证(主、副本)；5.防雷装置定期检测认可证；6.土地使用证；7.选址认可证；8.环境保护合格证；9.消防验收合格证；10.道路开口于可证；11.村镇规划建设许可证；12.电器检测报告；13.供油协议书；14.加油站主项批复；15.建设工程规划许可证和建设用地规划许可证；16.计量合格证；17.施工图纸(工艺、电照、防雷、静电)；18.公共卫生场所卫生许可证；19.房屋产权证；20.储油罐检定证书和容积表；21.加油机鉴定证书；22、道路开口有效证件并向乙方提供】并向乙方提供原件，需变更的应全部变更到乙方指定名下，费用由甲方承担。

　　二、租赁期限：

　　租赁期限为年，自乙方派人员接管加油站之日起计算，即从年月日至年月日。

　　三、租金及支付方式：

　　1、乙方于年月元

　　(大写：元)乙方向甲方支付的年租金为人民币万元(大写：)五年共计租金万元(大

　　写：)并定于年月日交清第一年租金，于年日交清第二年租金，于清第三年租金，于年月日交清第四年租金，于年月日交清第五年租金。

　　2、租金支付方式：以现金(人民币)或转帐(均以收据和转帐票

　　据)为准。

　　3、有下列情形之一：甲方免除乙方在相应期间租金(或延长乙方

　　租赁期限)免除部分由乙方从应付租金中扣除或由甲方退还。

　　(1)在租赁期间，因道路施工、扩展、修路、修桥和证照不全等

　　因素造成加油站不能正常营业或停止营业期间。

　　(2)因不可抗力修复或重建期间。

　　四、加油站设施约定及费用承担

　　1、加油站设施、设计应符合国家现行加油站(或油库)设计规范

　　和消防安全法规要求;

　　2、加油站供水、供电应满足加油站正常经营的要求，加油站的进出道路，公路开口已获得有关部门批准，并能满足和油站正常经营需要，排污、排水符合城建，环保要求。

　　3、甲方负责处理加油站经营过程中与包括**职能部门、加油站相邻权人，周边环境与村民村事、水、电供应者在内的一切外部关系，保证乙方正常经营。处理上述事务所发生的费用由承担。

　　4、因加油站设施本身的质量瑕疵，使乙方及任何第三方的人身为或财产遭受损害的，甲方赔偿由此造成的一切损失。

　　5、在租赁期内，甲方如将加油站转让或抵押，甲方应提前30天以书面形式通知乙方，并经乙方同意。甲方不得单方终止意向书。

　　6、甲方在乙方每次支付租金时向乙方开具合法有效的固定资金租赁发票。

　　7、因不可抗力致使加油站毁损不能正常使用，甲方在接到乙方通知之日起日内修复或重建。

　　8、乙方在开业前甲方必须将加油站全套完整的证照原件交乙方营业使用，意向书期内，甲方负责办理证照的年审，更换手续，其费用由甲方负责。

　　9、风险抵押金(向安全生产监督管理局所交的押金)由甲方负责。

　　五、乙方义务

　　1、乙方应按本意向书约定支付租金。

　　2、乙方应正常使用并管理租赁物，因乙方的故意或过失造成租赁

　　物损坏的，乙方应负责修理。

　　3、乙方所有在意向书期间债权、债务(包括意向书期间员工工资、水、电费、税金、司机工资)由乙方负责与甲方无关。

　　4、甲方在乙方经营前将加油站所有财产设备登记造册(并经双方签字后一式二份)交给乙方，无故丢失损坏照价赔偿。

　　六、交付及验收

　　甲乙双方应按照约定进行交付验收，若甲方交付的资产不符合上述约定，乙方有权拒收，直至符合上述的约定，验收后，双方签署“租赁资产交接明细表”同时，乙方派人员接管加油站。

　　七、人员安置

　　甲方应对加油站原有人员，另行安排并承担相关费用，乙方接管加油站后，自主安排用甲方原加油站人员及其他有关人员不得干涉，否则，由此给乙方造成的一切损失由甲方赔偿。

　　八、加油站改造

　　1、乙方经甲方书面同意，可对加油站进行扩建或改造，由乙方出资添置或更换的设施、设备，所有权归乙方所有，租赁期满或根据本意向书约定解除意向书后，对于不可拆除或拆除后严重损害其价值、或可能影响加油站正常经营的设施、设备，双方协商确定价格后，由甲方受让;其余设施，设备由乙方自行处置。

　　2、甲方负责办理加油站扩建或改造所需的各种**批文，费用由甲方承担。

　　九、债权承担

　　乙方接管加油站前所产生的债务由甲方承担，对一切在本意向书签署日期前未被发现但起因于本意向书签署日期前的应由甲方承担的索赔、负债和责任，由甲方承担，并免除乙方的一切赔偿责任，甲方清理原债务不能影响乙方的正常经营，否则，由此给乙造成的一切损失由甲方无条件赔偿。

　　十、甲方承诺

　　1、甲方保证加油站符合当地**规划。

　　2、甲方保证对租赁物，租赁物的经营权及其土地使用权、房屋享有合法的出租权。

　　3、甲方保证在租赁期内不得干涉乙方自主经营。

　　十一、租赁物处置

　　1、租赁期满后，除非甲方收回租赁物自用，否则乙方有优先租赁权，续租事宜双方另行协商。

　　2、租赁期满，乙方不再续租时，应自租赁期满之日起，日内将加油站归还甲方。

　　十二、意向书变更及解除

　　1、甲乙双方协商一致，可以变更或解除本意向书。

　　2、加油站经营环境发生重大变化(如公路改造、架桥、道路封闭或隔离)导致乙方无法实现租赁意向书签定时的预期，不宜继续经营的，乙方可单方解除意向书，甲方退还租金。

购房意向书15篇（扩展8）

——就业意向书15篇

就业意向书15篇

　　在现在的社会生活中，意向书使用的情况越来越多，合作意向书有单独签署式和联合签署式两种形式，意向书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的就业意向书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　甲方(用人单位)：

　　乙方(毕业生)：

　　甲、乙双方通过供需见面、双向选择，达成如下协议：

　　一、甲方已如实向乙方介绍本单位情况，以及拟安排乙方工作岗位情况，并通过对乙方的了解、考核，同意录用乙方。乙方已如实向甲方介绍本人的情况，并通过对甲方的了解，愿意到甲方就业并在20年7月3日前报到。

　　二、甲方录用乙方的方式为聘用。

　　三、甲方为乙方提供的工作条件、劳动保护、劳动报酬及福利应符合国家有关规定。

　　四、本就业意向书一式三份，甲乙双方和学校各执一份。

　　甲方(用人单位)乙方(毕业生)人事部门签章：签名：

　　年 月 日 年 月 日联系电话：联系电话：

　　学校签章：

　　年 月 日

　　联系电话：

　　甲方(用人单位) 乙方(新聘卫生技术人员)

　　名称： 姓 名：

　　法定代表人： 身份证号码：

　　为确保卫生技术人员队伍稳定，促进卫生行业发展，结合清城区卫生系统的实际情况，甲乙双方按照*等自愿、协商一致的原则订立本意向。

　　一、乙方已被甲方择优录取，本人需于20—年x月x日前与甲方签订《普通高等学校毕业生、毕业研究生就业协议书》、《高校毕业生就业补充协议书》;

　　二、乙方未按规定时间与甲方签订《普通高等学校毕业生、毕业研究生就业协议书》的，按自动放弃录取资格处理。

　　三、签订协议书地点：_______________联系人：_______________联系电话：_______________手机：_______________

　　四、本意向书一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)： 乙方(签名)：

　　二〇——年X月X日 二〇——年X月X日

　　甲方(用人单位):________________

　　乙方(毕 业 生):____________

　　甲、乙双方通过供需见面、双向选择，达成如下协议：

　　一、甲方已如实向乙方介绍本单位情况，以及拟安排乙方工作岗位情况，并通过对乙方的了解、考核，同意录用乙方。乙方已如实向甲方介绍本人的情况，并通过对甲方的了解，愿意到甲方就业。

　　二、甲方为乙方提供的工作条件、劳动保护、劳动报酬及福利应符合国家有关规定。

　　三、乙方到甲方所属单位报到(签订劳动合同)时，必须取得毕业证及学位证，否则，甲方不予录用。

　　四、三方就业协议签定时间：

　　乙方最迟于20___年___月___日前与甲方签订三方就业协议，否则视为乙方自动放弃。甲方在收到乙方就业协议后，15个工作日内将经甲方盖章后的三方就业协议反馈给乙方。

　　五、违约责任

　　鉴于甲方在招聘过程中的招聘成本支出，乙方在签订本协议后，出现以下情况视为违约，并向对方支付违约金人民币_____元：

　　1、乙方在离校前要求与甲方解除已签订的就业协议;

　　2、甲方无正当理由拒绝接受符合录用条件的乙方报到。

　　六、协议生效及其他

　　本协议的签订仅视为甲乙双方对就业意向的约定，不视为劳动关系的成立。

　　本协议经双方签字后生效。

　　本协议一式二份，甲方留存一份，乙方留存一份。

　　甲(用人单位) 签名：________

　　20___年___月___日

　　联系电话：________

　　乙方(毕业生)签名：________

　　20___年___月___日

　　联系电话：________

　　人事部门签名(签章)：________

　　就 业 意 向 书甲方（用人单位）：

　　乙方（毕 业 生）：

　　甲、乙双方通过供需见面、双向选择，达成如下协议：

　　一、甲方已如实向乙方介绍本单位情况，以及拟安排乙方工作岗位情况，并通过对乙方

　　的了解、考核，同意录用乙方。乙方已如实向甲方介绍本人的情况，并通过对甲方的了解，

　　愿意到甲方就业并在20xx年7月3日前报到。

　　二、甲方录用乙方的方式为 聘用 。

　　三、甲方为乙方提供的工作条件、劳动保护、劳动报酬及福利应符合国家有关规定。

　　四、本就业意向书一式三份，甲乙双方和学校各执一份。

　　甲方（用人单位）

　　乙方（毕业生）

　　人事部门签章： 签名：

　　年 月 日 年 月 日 联系电话： 联系电话：

　　学校签章：

　　年 月 日

　　甲方(用人单位)

　　乙方(新聘卫生技术人员)名称：

　　姓名：法定代表人：身份证号码：

　　为确保卫生技术人员队伍稳定，促进卫生行业发展，结合清城区卫生系统的实际情况，甲乙双方按照*等自愿、协商一致的原则订立本意向。

　　一、乙方已被甲方择优录取，本人需于20xx年12月31日前与甲方签订《普通高等学校毕业生、毕业研究生就业协议书》、《高校毕业生就业补充协议书》;

　　二、乙方未按规定时间与甲方签订《普通高等学校毕业生、毕业研究生就业协议书》的，按自动放弃录取资格处理。

　　三、签订协议书地点：XXXXXXX，联系人：XX，联系电话：XXXXXX，手机：XXXXXXXXXXXX。

　　四、本意向书一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方(签名)：

　　二〇XX年月日二〇XX年月日

　　甲方(用人单位)：

　　乙方(毕业生)：

　　甲、乙双方通过供需见面、双向选择，达成如下协议：

　　一、甲方已如实向乙方介绍本单位情况，以及拟安排乙方工作岗位情况，并通过对乙方的了解、考核，同意录用乙方。乙方已如实向甲方介绍本人的情况，并通过对甲方的了解，愿意到甲方就业并在约定期限内签署高校三方就业协议。

　　二、甲方为乙方提供的工作条件、劳动保护、劳动报酬及福利应符合国家有关规定。

　　三、乙方到甲方所属单位报到(签订劳动合同)时，必须取得毕业证及学位证，否则，甲方不予录用。

　　四、三方就业协议签定时间：乙方最迟于20xx年12月31日前与甲方签订三方就业协议，否则视为乙方自动放弃。甲方在收到乙方就业协议后，15个工作日内将经甲方盖章后的三方就业协议反馈给乙方。

　　五、违约责任

　　鉴于甲方在招聘过程中的招聘成本支出，乙方在签订本协议后，出现以下情况视为违约，并向对方支付违约金人民币(￥)元：

　　1、乙方在离校前要求与甲方解除已签订的就业协议;

　　2、乙方被录取后未按规定在20xx年12月31日前(两周内)到甲方报到(并签订劳动合同);

　　3、甲方无正当理由拒绝接受符合录用条件的乙方报到。

　　六、协议生效及其他

　　1、本协议的签订仅视为甲乙双方对就业意向的约定，不视为劳动关系的成立。

　　2、本协议经双方签字后生效。

　　3、本协议一式二份，甲方留存一份，乙方留存一份。

　　甲方(用人单位)：

　　人事部门签章：

　　xx年xx月xx日

　　联系电话：

　　乙方(毕业生)：

　　甲方：_____有限公司

　　乙方：__________ 身份证号码：_______________

　　_____有限公司（甲方）拟录用_____ 学院_____ 专业_____年应届毕业生_____（乙方）为本单位职工，乙方自愿报名应聘甲方单位并已知甲方有关毕业生录用的相关内容和规定。经双方友好协商，同意签订本意向书如下：

　　一、就业意向

　　1、乙方自愿参加学校与甲方联合举办的古筝班培训，学*期满后，正式上岗。

　　2、培训结束：

　　1）乙方培训期满合格后，乙方将进入__________ 工作，与 甲 方正式签订劳动合同

　　2） 甲 方同意乙方进入_______________ 工作，签订劳动合同。 甲 方对此没有异议

　　3、工作地点和待遇：

　　1）工作地点：_________。

　　2）待遇：试用期：_____元；转正后，薪资按基本工资+课时补贴+业务提成+交通补贴+房补+其他进行核算，薪资保底3000元。

　　二、协议的终止

　　1、乙方在培训期间出现以下情形之一，本协议自动终止：

　　1） 乙方违反甲方的管理规定，经教育不改的；

　　2） 根据工作情况，甲方认为乙方不具备工作能力的；

　　3） 乙方出现健康情况，不能继续完成或胜任将来的工作的；

　　4） 乙方出现违反国家法律法令地方法规等违法犯罪行为的。

　　2、本合同签订后，乙方取得毕业证，必须在规定时限内到甲方参加工作，不得再到其他机构就业，否则将按有关法律法规赔偿甲方前期培训等相关费用。

　　三、争议解决

　　本协议在执行过程中发生争议，各方应协商解决，协商不成，任何一方可向泉州市丰泽区人民法院提起诉讼。

　　四、其他

　　本协议一式 叁 份，甲、乙双方各壹份，乙方学校壹份，签字盖章后立即生效，具有同等法律效力

　　甲方：_________________________ 乙方：__________

　　法定代表（授权代表）：__________ 身份证号：__________

　　联系电话：______________ 联系电话：__________

　　20___年_____ 月_____日 20___年_____ 月_____ 日

　　医院就业意向书范本

　　甲方：__________人民医院

　　乙方：__________ 身份证号码：_________________

　　贵州省三穗县人民医院 （甲方）拟录用__________ 大学__________专业_____年应届毕业生_____（乙方）为本单位职工，乙方自愿报名应聘甲方单位并已知甲方有关毕业生录用的相关内容和规定。经双方协商，同意签订本意向书如下：

　　1. 乙方自愿参加甲方举办的岗前培训，学*期满后，正式上岗。

　　2. 培训结束：

　　1）乙方培训期满合格后，乙方将进入_____ 工作，与甲方正式签订劳动合同

　　2）甲方同意乙方进入_____ 工作，签订劳动合同。 甲 方对此没有异议

　　3. 工作地点和待遇：

　　1）工作地点：三穗县人民医院。

　　2）待遇：基本工资________元/月+绩效工资。试用期考核合格后按医院规定享受绩效工资。

　　二． 协议的终止：

　　1. 乙方在培训期间出现以下情形之一，本协议自动终止：

　　1）乙方违反甲方的管理规定，经教育不改的

　　2）根据工作情况，甲方认为乙方不具备工作能力的

　　3）乙方出现健康情况，不能继续完成或胜任将来的'工作的

　　4）乙方出现违反国家法律法令地方法规等违法犯罪行为的

　　2.本合同签订后，乙方取得毕业证，必须在规定时限内到甲方参加工作，不得再到其他机构就业，否则将按有关法律法规赔偿甲方前期培训等相关费用。

　　三． 争议解决：

　　本协议在执行过程中发生争议，各方应协商解决，协商不成，任何一方可向贵州省三穗县人民法院提起诉讼 四． 其他：

　　本协议一式 叁 份，甲、乙双方各一份，乙方学校一份，签字盖章后立即生效，具有同等法律效力

　　甲方：__________人民医院 乙方：______________

　　法定代表（授权代表）

　　20___年_____ 月_____日 20___年_____ 月_____日

　　甲方：东方电脑学校

　　乙方：

　　第三方：系接受甲方规定学时培训，经考试合格取得相关证书的新东方学员

　　一、 鉴于

　　1、 甲方系福州市劳动和社会保障局批准的正规学校，其教学方法、教材配备、课程设置、教师资源、管理模式均按企业需求量身定做培训方式，既“学校=公司，毕业=就业”培训方式；

　　2、 乙方有意吸纳优秀的新东方学员，并鼓励在职人员参加后续教育；

　　3、 新东方学员具有实践性强，知识面广的特征，双方在培养人才方面有沟通需求信息的意愿；

　　4、 双方*等协商，在互惠基础上达成本意向书。

　　二、 本意向书性质

　　本意向书就优秀新东方学员的实*及就业在甲乙双方设定优先权，该优先权在公*竞争条件下优先给予新东方学员。互惠互利，资源共享为双方长期合作的基础。

　　三、 第三方权利

　　本意向书为第三方设定权利，但不设定义务，第三方有权放弃权利。但第三方一旦行使权利既被看作是一种承诺，第三方自己作出的承诺应当遵守。

　　四、 优先权

　　甲方培训的“新东方学员”，通过认证考试合格后，可优先送至乙方实*、考察，乙方在同等条件下优先录用。

　　五、 其他合作

　　乙方根据自身经营要求及技术发展状况，提出培训要求交由甲方设置相关课程，甲方实施定向培训。

　　六、 保证的排除

　　甲方保证其培训合格的人才具有相应的专业技能，并提供职业道德教育，但并不构成对其学员未来职业品行的绝对保证，雇员之道德风险由雇主自行控制。

　　七、 意向书期限

　　本意向书自双方签字盖章生效，有效期一年，自XX年 月 日起

　　至XX年 月 日止。到期本意向经双方协商后可顺延。

　　八、 修改与终止

　　本意向书的修改经双方协商一致。终止意向书应提前三个月提出。

　　甲方：

　　地址：

　　邮编： 电话： 传真：

　　代表： e-mail： 网址：

购房意向书15篇（扩展9）

——投资项目意向书(15篇)

投资项目意向书(15篇)

　　在日新月异的现代社会中，意向书起到的作用越来越大，合作意向书的签订为进一步签订正式协议奠定了基础，意向书到底怎么写才合适呢？下面是小编帮大家整理的投资项目意向书，希望能够帮助到大家。

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　经过甲乙双方多轮洽谈，乙方确定在----开发区投资建设_______________项目，经过初步协商，达成如下合作意向：

　　一、项目名称

　　__________项目

　　二、投资方

　　__________有限公司

　　三、公司基本情况及投资规模

　　有限公司成立于_____年，公司注册资金_____万美元，员工_____多人，主要从事_____业务，年销售量_____套，市场覆盖_____个国家和地区，20__年实现销售额_____万元，创利税_____万元。

　　由于_____该公司计划在----设立_____企业，建设_____项目，项目占地面积_____亩。__________建筑面积_____*方米，其中标准车间_____万*方米，仓储_____万*方米，写字楼面积_____*方米。

　　项目总投资_____万元。项目建设期限为_____个月，项目建成后，年产__________台套，年销售额_____亿元，实现税金_____亿元。

　　四、选址意向

　　项目选址方案一：项目选址方案二：

　　五、乙方提出：

　　(1)享受_________惠的土地价格;

　　(2)享受外资企业的优惠政策。

　　本意向签署后，乙方应在15日内提供企业资信证明文件、项目简介、工艺流程等资料。甲方在收到上述资料后15日内经认证确定厂址，并与乙方商定项目引进协议。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　时间：_____年_____月_____日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在二郎镇投资建设服装生产工厂项目一事，(拟投资总额为;4000万元人民币)订立本意向书

　　(一)拟建项目名称：宿松县比亚齐制衣有限公司项目

　　(二)项目地址：宿松县二郎镇(地方公路局二郎道班住址及后面延伸部分)

　　(三)项目占地：甲方同意乙方在二郎镇投资建设服装产业项目，项目总占地30亩，分二期建设，第一期约12亩，以实际测量面积为准，第二期为18亩。

　　(四)土地价格：15万元/亩(报批费用及其他所需税费由甲方承担)，第一期12亩(二郎道班后面)，经双方协商甲方确保乙方以合法形式取得该宗地使用权属证(商业用地)。

　　(五)出让土地达到的条件

　　1、甲方保证该宗地满足乙方项目(一期)建设需求，达到"七通一*"条件，水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。

　　2、土地挂拍所缴纳的土地出让金，由甲方拆借，利息由乙方承担。(时间定一个月)

　　(六)项目建设期限

　　1、本项目第一期自甲乙双方在项目手续办理完毕后，在1个月内开工建设，建设期限1年。第二期建设用地，甲方须于20__年前作出安排。

　　2、自本意向书签订之日起，乙方在5日内向甲方支付押金10万元。

　　(七)对项目的优惠支持：按**宿松县委松发[20__]1号兑现给乙方。

　　(八)双方责任和义务

　　1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内取得。

　　2、乙方须在二郎镇注册具有独立法人资格的公司，独立纳税，在本镇内发生的所有经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并确保在经营期限内，年纳税不低于100万元。

　　3、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益。

　　4、乙方须按照协议约定的动工期限开工建设，若乙方逾期半年未开工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的，须向甲方缴付土地闲置费;乙方无正当理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开工的，甲方有权无偿收回该宗土地，乙方在动工新建时如遇土地纠纷引起停工和造成的经济损失，由甲方负责承担，并由甲方出面协调确保工程顺利进行。

　　(九)本意向经双方法定代表人(或授权委托代理人)签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。

　　本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方**达成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。待项目条件成熟时，双方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本意向书自动终止。

　　甲方：

　　签字(章)

　　尊敬的贵公司总经理，营销负责人。

　　市场竞争的剧烈程度，我想无需我在此浪费您的时间。怎样才能在这激烈的市场竞争中立于不败之地?怎样才能占据更多的市场份额?怎样才能以少的投入取得更大的回报?

　　这些问题都是我们每个企业高层领导都在思考的问题，解决这些问题难吗?难?,不难的话老总们就不用那么头痛了。但是我们说不一定难,因为我们有更好的方案和方法：异业联盟

　　异业联盟的好处

　　1. 对企业来讲可以让客户资源从10变成100甚至1000这也是

　　资源整合，资源营销的核心。

　　2. 减少广告费用的投入，而把异部分广告的费用转嫁给消费

　　者，为消费者省钱，符合“客富”要求。

　　3. 培养顾客的忠诚度，现代企业的竞争不再是顾客满意度的竞

　　争，而是顾客忠诚度的竞争。顾客得到好处就会在消费，甚

　　至介绍他的朋友来消费，让企业进入良性循环。

　　4. 企业要想生存和发展，稳定积累是前提，通过联盟，客户资

　　源不断的扩大，那么就等于我们共同拥有一个稳定的消费群

　　体。对消费者来说，永远都希望物超所值，希望花同样多(或

　　少付一点钱)得到更多一点的东西，而异业联盟就是为顾客

　　省钱，就是让顾客得到更多物超所值的东西，得到更多服务

　　和待遇，顾客肯定喜欢。

　　甲乙双方的联盟本着“真诚合作，互信互惠，共同发展”的原则，为了更好的扩展市场，优化营销链条，经联盟双方协商，达成如下合作协议：

　　1. 甲方企业会员持甲方会员卡到乙方消费，可享受乙方企业会

　　员的会员待遇。

　　2. 乙方企业会员持乙方会员卡到甲方消费，可享受甲方企业会

　　员的会员待遇

　　3. 甲方企业可以在乙方店内投放x展架，等宣传广告。乙方企

　　业的员工有义务帮甲方企业宣传。

　　4. 乙方企业可以在甲方店内投放x展架，等宣传广告。甲方企

　　业的员工有义务帮乙方企业宣传。

　　5. 甲方企业员工到乙方消费，可在乙方享受乙方员工的最大优

　　惠。

　　6. 乙方企业员工到甲方消费，可在甲方享受甲方员工的最大优

　　惠。

　　本协议一式两份，协议双方各执一份。自双方签字之日生效，双方签字人监督检查各方履约情况。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方： 负责人：

　　合作方：贵州六盘水盘县昌禾生物液体燃油厂（以下简称甲方）

　　合作方：________________________________（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》第二十三章四条、第二十六条及相关法律法规之规定。本着*等协商、互惠互利、诚信合作的基本原则，并结合甲、乙双方的各自优势与经济实力，为发展区域乡镇经济，造福于国于民经过双方友好协商达成经济共体，共创利润，特签定此协议，具体条款如下：

　　一、项目概况。

　　1、项目名称：贵州六盘水盘县昌禾生物液体燃油项目

　　2、项目地点：贵州六盘水特区盘县坪地乡

　　3、项目内容：该项目、三通一*、地面强化，厂房建设，生产设备，原料购进及其它建厂生产所需一切物质，材料等等。

　　4、项目立项预算资本：约需2—3亿元人民币。

　　二、甲乙双方权利义务

　　1、甲方提供该项目立项的专利技术各相关的一切手续和**的一切相关文件，确保该项目能够正式立项，批准建设并顺利生产。

　　2、甲方在整个建设全程中和正式生产后主导该项目的所有管理工作。

　　3、乙方决定向该项目注入建设资本总金额________________元人民币，分________期划入，每期________元人民币，（此资本过能专款专用）。

　　4、乙方在项目的建设全程和建成投产。在管理上具有监督协助共同管理的地位。

　　三、甲、乙双方股权分配

　　1、甲方经历二十余年终将此生物能源技术研究完善，并已申请国家专利。甲方在该项目中所占股权比例为：________________。

　　2、乙方深具经济实力，决定精诚合用，投入巨额资本。乙方在该项目中所占股权为：________________。

　　四、财务销售管理

　　1、自乙方资本注入甲方公司专用账户，乙方即可安排一位专职财会协助甲乙对公司的财务进行监督审核管理。

　　2、大额度款项支出原则上双方主管人员签字方可予以以支付（暂规定为：________元以上）。

　　3、在项目建设之中，款项支付必须安工程进度 ，以国家***门相关文件规范进行审核，双方确认并签字方可支付。

　　4、建设完工开始生产，双方共同管理营销工作。

　　5、甲、乙双方密切合作，严格遵守执行双方协定的财务制度。

　　五、违约责任

　　1、协议生效，三至五日内乙方必须注资入甲方公司专用账户，否则视为违约，乙方要承担________万元违约金。

　　2、乙方注入甲方资金必须专款专用，不得挪为它用。

　　六、本合同经双方友好、自愿协商签定，合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具同等效力。

　　七、协议条款如有不尽事宜，双方共同协商再协定补充协议。

　　甲方：（公章） 乙方：（公章）

　　代表人： 代表人：

　　联系电话： 联系电话：

　　工商执照号： 工商执照号：

　　银行帐户： 银行帐户：

　　签约日期： 年 月 日

　　甲方： 乙方：

　　甲乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，决定由乙方投资在清陵镇建设服装生产厂（总投资4000万元），签订本意向书

　　（一）拟建项目名称：项目

　　（二）项目地址：洪山区青岭乡（张家湾玻璃厂北侧扩建部分）

　　（三）项目占用土地：甲方同意乙方投资建设青岭乡服装产业项目。项目总占地30亩，分两期建设。第一期12亩左右，以实测面积为准，第二期18亩。

　　（四）地价：15万元/亩（审批费及其他税费由甲方承担），首期12亩（张家湾玻璃厂以北）。经双方协商，甲方保证乙方以合法形式取得土地使用权证（商业用地）。

　　（五）土地出让条件

　　1、甲方保证该地块符合乙方项目（一期）的建设要求，符合“七通一*”的条件，水、电、路、通讯等配套设施将接入乙方项目用地红线。

　　2、土地拍卖支付的土地出让金由甲方借款，利息由乙方承担。（时间固定一个月）

　　（六）项目建设期限

　　1、本工程一期在甲乙双方办理完工程手续后一个月内开工，工期为一年。甲方应在20xx年前安排二期建设用地。

　　2、乙方应在签署本意向书之日起5天内向甲方支付10万元定金。

　　（七）项目优惠支持：按____向乙方兑现。[20xx]1**青岭乡委颁发。

　　（八）双方的责任和义务

　　1、甲方应保证乙方的项目用地手续和权属证书在3个月内合法取得。

　　2、乙方应在二郎镇注册一家具有独立法人资格的公司，并独立纳税。本镇发生的一切经营事项，均纳入注册独立法人企业，并保证经营期限内每年纳税不低于100万元人民币。

　　3、乙方应保证项目的合理规划，节约土地，充分发挥土地效益。

　　4、乙方必须按照协议约定的工期开工。乙方未开工半年或未经批准停工一年的，必须向甲方支付闲置土地费；乙方无正当理由自签订正式投资协议之日起超过一年未开工建设的，甲方有权无偿收回土地。如果乙方在开始新的施工时因土地纠纷而停工并造成经济损失，甲方应承担责任并与甲方协调，以确保项目的顺利进行。

　　（九）本意向经双方法定代表人（或授权委托代理人）签字盖章后成立，正式协议在甲方完成相关决策程序后另行签署。

　　（十）相关说明

　　本意向书所包含的项目投资及相关事宜是公司与相关地方**达成的初步意向，与正式协议具有同等法律效力。项目条件成熟后，双方协商拟定具体投资方案，签订正式协议。本意向书将在正式协议签署后自动终止。

　　甲方：____县银山镇人民**

　　乙方：________服装股份有限公司

　　甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在银山镇投资建设世界品牌服装生产工厂项目一事，（拟投资总额为；5亿元人民币）订立本意向书。

　　（一）拟建项目名称：

　　________服装有限公司项目

　　（二）项目地址：

　　____县____镇

　　（三）项目占地：

　　甲方同意乙方在西乡镇投资建设服装产业项目，项目总占地100亩，分二期建设。

　　（四）项目建设时间：

　　本项目分两期。第一期建设为6个月，即：自20xx年6月始20xx年12月竣工。第二期建设期为16个月，即：于20xx年3月开始建设。从第一期开工建设起3年内达到设计产量。

　　（五）土地、房屋：

　　甲方先期负责土地手续及土地证（工业用地80亩、住宅用地20亩）的办理和房屋建设及房产证事宜。合同签订后，乙方交付保证金，金额： 万元。乙方按照合同规定进行开工生产后该保证金转入乙方土地征用款使用;房屋由甲方按乙方要求负责建设，在建设中接受乙方的监督和指导，建设完工后，乙方采用先租后买的方式。由甲方先期投资办理土地、房产手续（证件户名是乙方）、建设生产车间两栋（约15000*方米）及配套设施（办公综合楼1栋、公寓楼2栋约15000*方米），租给乙方做为服装生产工厂，每年租赁费 万元。租赁费在乙方上缴税收形成镇财政收入可用财力部分承担，如不足部分，由乙方补足。房产证办理齐全后交与乙方，由乙方购回。

　　（六）土地、房产：

　　为减轻镇财政的压力、为乙方能长期安心稳定发展壮大，就甲乙双方协商，土地、房产手续办理完成后，由乙方购买。土地（工业用地80亩、住宅用地20亩）每亩不超过1万，房产：车间每*方米不超过600元、职工公寓楼每*方米不超过700元。其他均按成本价计算。

　　（七）达到的条件

　　合同期间甲方负责协调解决乙方用电、通讯、给排水等七通一*问题，将水、电、天然气、蒸汽、通讯、排水设施等引至院墙内，并不再收取乙方任何费用（包含配套费、开口费等），确保乙方投资项目的顺利建设。

　　（八）税收扶持：乙方生产经营期间上缴税收，形成镇财政收入可用财力部分，自镇财政收回对乙方的房产租赁费扶持款后，剩余部分前4年有镇财政按80%予以扶持，以后按50%予以扶持，按财政年度予以结算。

　　（九）配套费减免：免收乙方建设项目全部配套费。并由甲方负责协调解决。

　　（九）双方责任和义务

　　1、甲方为乙方提供优质服务和良好的发展环境，维护乙方的正常生产经营秩序；协调兑现本地出台的招商引资各项优惠和奖励政策。

　　2、甲方负责协助乙方办理立项、环评、工商注册、税务登记等手续，由乙方提供必需的资料及费用。并保证在1个月内完成。

　　3、甲方不得干涉乙方的合法生产经营、管理。

　　4、甲方利用**资源协助乙方招收工人，以便使乙方项目顺利达产.

　　5、本意向履行期间乙方应依法自主经营、照章纳税、自负盈亏。独立承担一切民事责任。

　　6、本意向书签订以后，甲、乙双方必须严格按照本意向书条款履行，否则视为违约。如有违约，违约方应向对方赔付违约金为投资保证金。

　　（十）本意向经双方法定代表人（或授权委托代理人）签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。

　　二、相关说明

　　本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方**达成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。待项目条件成熟时，双方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本意向书自动终止。

　　甲方：签字（章） 乙方：签字（章）

　　____年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为促进区域经济的发展，加快我县旅游资源的开发与利用，根据射阳县人民**对开旅游业的总体规定和射阳经济开发区的招商引资政策，加快射阳县旅游资源的开发，打造最好的旅游环境，甲、乙双方本着*等互利的原则经协商一致特订立本协议。

　　第一条：本合作意向书签订后，甲方与乙方依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规成立“江苏日升旅游开发有限公司（暂定名称）”，公司章程、管理及机构、人员组成由乙方自行决定。

　　第二条：甲方通过招商引资引进乙方作为投资主体，实施景区旅游开发。

　　第三条：根据射阳经济开发区《总体规划》，明确开发范围

　　射阳县经济开发区科技大厦东侧

　　第四条：合作方式：甲方无偿提供以上约定开发范围，所有权属甲方所有，在该区域内的所有经营性项目及相关配套设施由乙方独资开发建设，自主经营、自负盈亏。

　　第五条：旅游合作开发经营年限为50年（即____年09月至____年09月）。

　　第六条：旅游开发计划总投资3000.00万元，项目开发分二期投入，第一期：____年9月至____年9月，计划投资1200.00万元，主要开发建设景区宾馆、垂钓中心等。第二期____年1月至____年1月,计划投资1800.00万元，主要开发建设康体养生中心、少年儿童动漫乐园、生态庭院度假农庄等。

　　第七条：经营收入分配：该项目开始营运的第一年，甲方不参与收入分配，营业一年后甲乙双方按比例分成。参与分成的前5年，乙方按经营收入纯利润10 %支付甲方，从第6年起按乙方经营收入纯利润30 %支付甲方。

　　第八条：在合同签订后10个工作日内乙方向甲方指定账户打入200.00万元作为项目保证金，待乙方投资总额达2000.00万元后，甲方一次性返还乙方项目保证金200.00万元（不计利息）。如乙方违约，此保证金全额上缴国库，甲方违约则无条件并计息后全额退还。

　　第九条：乙方的旅游开发经营活动，须遵守国家法律、法规及有关文件的规定以及符合景区总体规划，开发经营活动必须在合理合法以及保护生态环境的前提下进行。

　　第十条：乙方在开发经营过程中可以向第三方引资合作开发，需报甲方备案。

　　第十一条：乙方依据甲方《总规》，自行负责聘请有资质的单位编制所开发项目的修建性详规报甲方审批，并以审批的《详规》为依据进行旅游综合开发。

　　第十二条:旅游所涉及的土地、房屋、林地

　　1、土地征用及房屋拆迁

　　项目所涉及的永久性建筑用地，甲方按照国家土地管理相关法律法规和国土管理部门规定，由甲方完成征用手续后交乙方开发建设，为此所产生的费用均由乙方负责。非永久性建筑用地乙方必须报甲方同意后，方可实施。

　　项目开发建设中涉及的住户拆迁，甲方负责按照县级有关房屋拆迁安置补偿标准完成安置补偿工作，费用由乙方负担。

　　2、林木及林地的使用

　　项目建设涉及占用林地、林木的，甲方根据乙方建设需要，按照有关林业法律法规，负责办理相关手续后交乙方管理使用，涉及费用由乙方承担（按**的规定标准执行）。

　　第十三条：甲方权利与义务

　　1、甲方有权按照合同约定取得合作的利润；

　　2、甲方有权依照法律法规对经营区域进行监督管理；

　　3、甲方有权免票进入景区范围开展公益性活动和政务工作；

　　4、甲方有权对乙方项目实施进行监督；

　　5、甲方积极争取旅游专项资金建设用于加快景区基础设施建设；

　　6、甲方承诺在景区范围内不在有第三方投资商从事类式项目开发，保障乙方正常经营；

　　7、积极协助乙方营造好景区开发、建设、经营的外部环境、依法保障乙方正常的建设、经营、管理秩序；

　　8、甲方将现有的景区资料提供乙方用于指导景区建设；

　　9、甲方承诺乙方在开发建设过程中享受上级有关招商引资优惠政策；

　　10、合作期满后，甲方无偿享有该景区全部基础设施和景区内的其他不动产，但乙方依法取得的土地使用权证和房屋所有权证的不动产除外;

　　11、负责协调处理好与当地村民关系。

　　12、甲方根据乙方所需的用电负荷协调供电部门安装供电线路和变压器到景区。乙方根据项目需要自行安装分支线路，费用自行承担。

　　13、甲方负责协调通信部门开通景区的固定电话和移动电话。

　　14、甲方负责协同交通部门，在景区旅游开营前完成景区的公路建设。

　　第十四条：乙方权利与义务

　　1、乙方在项目开发和经营期间，享有投资开发经营的收益权和管理权；

　　2、乙方必须按照甲方审批通过的规划设计和约定的建设期限实施景区开发建设，保证工程进度；

　　3、乙方享有景区约定开发范围内土地、水域、河滩及基础设施（含**投资部分）、接待服务设施和公益设施的管理权及使用权，并承担其维修、保护、改造责任。

　　4、乙方享有景区内其他经营性项目的优先开发权，乙方未按期开发的项目，甲方可另行招商；

　　5、乙方应做好旅游景区的环境保护，保障景区、景点的正常经营和游客、景区员工生命及财产安全，创造良好的旅游环境；

　　6、乙方在投资建设和经营管理期间，享受省、市、县给予的旅游投资等相关优惠政策；

　　7、在开发建设经营管理过程中，乙方独立承担民事责任，甲方不承担任何连带责任；

　　8、合作期满后，乙方的债权、债务由乙方自行处置，但必须保证已形成的固定资产完好无损。在同等条件下，乙方享有下一轮经营权的优先权。

　　第十五条：乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同另行招商。

　　1、意向书签定后，乙方原因3个月内未开展实质性开发活动的；

　　2、未经甲方批准擅自将景区主要开发项目出让的。

　　第十六条：本意向书签订后，甲方向县**申报，由县**与乙方签订正式招商引资合同，具体的实施方案及细则双方以此协议为框架另行商定。

　　第十七条：意向书一式六份，甲乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

　　第十八条：意向书未尽事宜可另行协商补签协议。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　法定代表：________

　　____年____月____日

　　签约地点：____________