共墙协议书
在社会一步步向前发展的今天,很多情况下我们需要用到协议,签订协议后则有法可依,有据可寻。那么相关的协议到底怎么写呢?以下是小编整理的共墙协议书,希望对大家有所帮助。
甲方:
乙方:
兹因甲方宅基地与乙方老宅基地(现为乙方的过道、厕所和储藏
间)相邻,现甲方将自己的`房屋翻修兴建,地表以下桩基不可避免地超越至乙方宅基地范围,如果乙方将来修建该宅基处房屋,甲乙双方需要共用一面墙。因此双方经商议定下如下协议:
一、甲方同意乙方与甲方共用同一面墙,墙体建设费用由甲方出
资。墙体建设用地由甲方所有土地。如若以后房屋拆建甲方有权收回共墙所占用的土地。
二、为便于将来甲方,乙方共同使用这堵墙。甲方建房时原则上
不准在该面墙上有开窗、开门,打洞、安装空调、排放油烟等行为。否则乙方建房时甲方应无条件封堵或拆除。
三、以上协议由双方商议拟定,并同意履行,永不反悔。
四、本协议双方自签名日起生效。合同一式两份,甲、乙双方各
执一份。
甲方:
乙方:
20xx年7月18日
男方:____________,______年______月______日出生,民族:______,身份证号:______
女方:____________,______年______月______日出生,民族:______,身份证号:______
男女双方于______年______月______日经市区(县)人民**民政部门注册登记,结为合法夫妻。双方婚后感情尚好,并于______年______月______日生育一儿子/女儿,取名。但因前段时间来,男方/女方有与第三者同居并发生不正当关系的过错行为。现男方/女方为表示悔改,另一方了为挽救和睦家庭不被破坏。经双方友好协商一致,达成如下协议:
一、双方应当互相忠实,互相尊重;互相帮助,维护*等、和睦、文明的婚姻家庭关系。
二、男女双方应当如实通报各自的收入情况,并定期将各自收入的______%集中存放于共同的帐户,用于共同生活开支。其余的各自收入视为个人财产,与对方无关。
凡处置超过万元价值以上的钱物时,必须经配偶另一方同意。房产、机动车、电器等视为贵重财产,一方处置时必须经过配偶另一方书面同意,否则视为一方未经共有人同意擅自处分夫妻共同财产,由此应向另一方承担相应的赔偿责任。
三、男女双方如有需要用共有资金出借数额达万元的钱给予其他人的,应经双方协商一致并共同签名同意,属共同债权。男女双方如需要向他人借钱用于家庭共同生活的,应由双方一起签名方视为夫妻共同债务,双方共同偿还。
男女双方未经对方签名而各自产生的债务,视为个人债务。而且对外借债时必须向债权人明示夫妻间的财产约定,该债务系一方个人债务,应由借债人自己偿还。
四、男方/女方承诺今后要用实际行动表示悔改,尽量争取更多的时间陪家人一起生活,不再做任何有伤害家人的事情。
五、如果男方/女方今后再有过错(包括但不限于婚外情、与他人同居、重婚、家庭暴力、遗弃、虐待等行为),造成夫妻感情破裂而离婚的`(包括协议离婚、男方或女方向法院提起离婚),夫妻财产分割及儿子/女儿的抚养等按以下约定处理:1、婚生儿子/女儿随女方/男方直接抚养生活,不直接抚养的一方每月给儿子/女儿抚养费元,直到儿子/女儿年满十八岁止(如十八岁未毕业的顺延至毕业时止)。不直接抚养的一方每月有天的探望权。定在每月的第周周末。
2、男方/女方(注:过错方)只能享有并带走夫妻共有财产总价值%的价值,其余夫妻共有财产的所有权(包括房产、债权及其他大件物品)归另一方所有。
3、男方/女方(注:过错方)在离婚生效之日起月内,一次性赔偿另一方人民币______万元。
六、签订本协议的目的,是为了男女双方和睦相处,互敬互爱,衷心希望双方能白头偕老。所以双方必须遵守本协议约定的内容,如有违反则自愿按协议约定内容执行。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
男方:______
年月日:______
女方:______
年月日:______
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
因甲方和乙方的地基共同在柳市镇高后村高翔北路,属于连建房,因甲方急需房屋,准备先批先建,现经甲乙双方共同协商达成协议如下:
1、 甲方若房屋先建成双方的`共同墙应由双方所有;
2、 乙方建房时甲方无条件给乙方搭建;
3、 共同墙所建的成本费应按市场价估价,乙方应摊派一
半成本费归还甲方;
4、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份为凭。
甲方签名:
乙方签名:
立协议日:
协议双方:
甲方:_______ 身份证号:_____________________
乙方:_______ 身份证号:_____________________
协议前提:
甲乙双方各有房屋两间,共同位于_______镇_______街道_______路段。甲方房屋共三层半(含地下室一层),建成于_______年;乙方房屋第二、三、四层建于_______年(地下一层与甲方同时建设);因甲乙双方房屋为整体基脚,乙方必须与甲方共墙才能保证二、三、四层房屋的整体结构。
协议事项:
1、为保证乙房屋的整体结构,经甲乙双方协商,乙方向甲方支付人民币_______元(_______元_______块砖),甲方同意乙方使用第一、二、三层墙体。
2、因乙方房屋建成时间迟于甲方,且高于甲方房屋,若共墙部分出现漏水、渗水、墙脚下沉等情况,给甲方房屋造成的损失由乙方负责。
3、甲乙双方房屋发生出租、转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的`整体性。该协议应随经济手续流转,该协议在房屋存续期间永久有效。因上述经济行为所产生的一切法律后果均由各自承担。
4、甲乙双方任何一方拆除重建房屋,均须保持共墙结构的完整性。乙方拆除重建时,乙方须为甲方保留共墙部分,甲方须向乙方按市场价支付?块砖的经济补偿;甲方拆除重建房屋时,也须为乙方保留共墙部分,乙方须在减砖_______(块)后,按市场价向甲方支付共墙其余用砖的价款。
5、其他议定事项:
该协议一式两份,由双方签字按指印生效。房屋所有权变更不影响该协议效力。
甲方签字(按指印):_______
乙方签字(按指印):_______
_____年_____月_____日
3房屋共墙协议书
甲方:_______
乙方:_______
兹因双方宅基地相邻,甲方需要与乙方共用一面墙。因此双方经商议定下如下协议
一、甲方同意乙方与甲方共用同一面墙,墙体建设费用由甲方出资。墙体建设用地由甲方所有土地。
二、甲方,乙方共同使用这堵墙的权力。
三、如若以后房屋拆建甲方有权收回共墙所占用的土地。
四、以上协议由双方商议拟定,并同意履行,永不反悔。
五、本协议双方自签名日起生效。合同一式三份,甲、乙双方各执一份,副本若干份,具备同等法律效果。
六、本协议未尽事宜,经双方协商同意增补条款具有同等法律效力。如有纠纷按《合同法》规定由司法机关解决。
甲方:_______
乙方:_______
_____年_____月_____日
甲方:____________
乙方:____________
甲乙双方一、二层砖混楼房为共墙,现甲方需建第三层,为双方和睦相处,经双方协商,拟就甲方建第三层需与乙方共墙,现甲方将第三层共墙所需费用一次补偿给乙方。
1、乙方第三层所需材料、人工费用按现在甲方建房时所需的材料、人工计算,本着互不亏欠公*合理,双方均摊的原则;
2、共墙(材料、人工费用)计算方法、人员由甲乙双方商议认可;
3、如甲方在拆除或在建设时对乙方造成隐患,需及时改正,消除隐患后在继续施工,以保证双方房屋居住的安全性;
4、因甲乙双方房屋产权人都不在家,而委托双方都具有民事责任能力的.人全权代表协商、签字;
5、第三层共墙长度为15米,高度为____米;
6、共墙材料费____元、人工费____元,双方均摊材料费____元、人工费____元,甲方付乙方的材料费、人工费由甲方委托人转付给乙方委托人代收取,并打收条一张;
此议书一式贰份,双方各执一份,双方委托人签字有效。
甲方(委托人)签字:____________
20________年____月________日
乙方(委托人)签字:____________
20________年____月________日
协议双方:
甲方:XXX 身份证号:XXXXXXXXXX
乙方:XXX 身份证号:XXXXXXXXXX
协议前提:
甲乙双方各有房屋两间,共同位于xx镇xx街道xx路段。甲方房屋共三层半(含地下室一层),建成于xx年;乙方房屋第二、三、四层建于20xx年(地下一层与甲方同时建设);因甲乙双方房屋为整体基脚,乙方必须与甲方共墙才能保证二、三、四层房屋的整体结构。
协议事项:
1、为保证乙房屋的整体结构,经甲乙双方协商,乙方向甲方支付人民币xx元(XX元*XX块砖),甲方同意乙方使用第一、二、三层墙体。
2、因乙方房屋建成时间迟于甲方,且高于甲方房屋,若共墙部分出现漏水、渗水、墙脚下沉等情况,给甲方房屋造成的损失由乙方负责。
3、甲乙双方房屋发生出租、转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的整体性。该协议应随经济手续流转,该协议在房屋存续期间永久有效。因上述经济行为所产生的一切法律后果均由各自承担。
4、甲乙双方任何一方拆除重建房屋,均须保持共墙结构的完整性。乙方拆除重建时,乙方须为甲方保留共墙部分,甲方须向乙方按市场价支付?块砖的经济补偿;甲方拆除重建房屋时,也须为乙方保留共墙部分,乙方须在减砖XX(块)后,按市场价向甲方支付共墙其余用砖的`价款。
5、其他议定事项:
该协议一式两份,由双方签字按指印生效。房屋所有权变更不影响该协议效力。
甲方签字(按指印):XXX
乙方签字(按指印):XXX
20xx年X月XX日
3房屋共墙协议书
甲方:XXX
乙方:XXX
兹因双方宅基地相邻,甲方需要与乙方共用一面墙。因此双方经商议定下如下协议
一、甲方同意乙方与甲方共用同一面墙,墙体建设费用由甲方出资。墙体建设用地由甲方所有土地。
二、甲方,乙方共同使用这堵墙的权力。
三、如若以后房屋拆建甲方有权收回共墙所占用的土地。
四、以上协议由双方商议拟定,并同意履行,永不反悔。
五、本协议双方自签名日起生效。合同一式三份,甲、乙双方各执一份,副本若干份,具备同等法律效果。
六、本协议未尽事宜,经双方协商同意增补条款具有同等法律效力。如有纠纷按《合同法》规定由司法机关解决。
甲方:XXX
乙方:XXX
20xx年X月XX日
__________县__________村民__________户,因__________、__________兄弟二人均已经成婚,准备分家另过独立生活,为划清产权,避免争议,团结和睦,经父亲、母亲及妹妹__________,以及长辈__________、__________见证特立此分家协议书,以及父母今后的赡养义务。协议书条款如下:
一、房产分割:
原有房产位于前宅桥头,共计__________*方米,包括已建_____多*方米以及旧房子及空地__________多*方米。已建__________多*方米外加空地共计__________*方米归大儿子__________,房屋位置如下:东与__________房屋相邻,南是自家晒场,西边x何房屋,北靠大路(其中__________部分为__________家做正门用,不准建房,影响__________家采光)。其余的旧房子以及空地共计__________*方米归__________所有,房屋位置如下:东至__________________,南__________________,西____________房屋,北靠__________________。
二、父母的`赡养协议:
1、口粮(每月所需大米)由__________承担,现有两块山地归____________管理,所得款项均由何X1支配,如果____________不能履行义务,山地归还父母管理,所得款项由父母支配。
2、父母的医药费以及其他费用由兄弟2人共同承担(在父母用去其本人所拥有的部分钱物之后不够部分),其中____________承担所需费用的,何X2承担所需费用的。
3、当父母卧床不能自理时,兄弟两人轮流照顾,轮到一方照顾时,如果需顾保姆的,费用由顾保姆方自理。
4、兄弟两人各拿出一间房子供父母居住,用于父母的养老。
三、本协议共_____页一式_____份
父和母、____________、____________、____________各执一份,一经签字按手印,兄弟双方对以上协议均不得反悔。未尽事宜兄妹三人协商解决。
协议人:_______________
日期:_____年_____月_____日
甲方XXX
乙方XXX
甲乙双方一、二层砖混楼房为共墙,现甲方需建第三层,为双方和睦相处,经双方协商,拟就甲方建第三层需与乙方共墙,现甲方将第三层共墙所需费用一次补偿给乙方。
1、乙方第三层所需材料、人工费用按现在甲方建房时所需的材料、人工计算,本着互不亏欠公*合理,双方均摊的.原则;
2、共墙(材料、人工费用)计算方法、人员由甲乙双方商议认可;
3、如甲方在拆除或在建设时对乙方造成隐患,需及时改正,消除隐患后在继续施工,以保证双方房屋居住的安全性;
4、因甲乙双方房屋产权人都不在家,而委托双方都具有民事责任能力的人全权代表协商、签字;
5、第三层共墙长度为15米,高度为XXX米;
6、共墙材料费XXX元、人工费XXX元,双方均摊材料费XXX元、人工费XXX元,甲方付乙方的材料费、人工费由甲方委托人转付给乙方委托人代收取,并打收条一张;
此议书一式贰份ニ方各执一份ニ方委托人签字有效。
甲方(委托人)签字:XXX
20xx年X月XX日
乙方(委托人)签字:XXX
20xx年X月XX日
甲方:
乙方:
兹因双方宅基地相邻,甲乙双方共用一面墙。因此双方经商议定下如下协议:
一、双方共同有使用这堵墙的权力和保护、维护这堵墙的义务,遵守房产证有关共墙的规定。
二、甲乙单方进行基建或装修不能越墙柱中线,有影响对方,甚至有侵犯对方权益的',要负相关法律责任;若人为破坏要负全责。
三、若因国家规划或自然灾害,使共墙被拆或被毁,则由第三方负责或双方不必负责;若某方大搞基建,需拆共墙,必须为对方做好防护措施和双方签订保证协议,方可动工,否则基建方要负相关法律责任。
四、以上协议由双方商议拟定,并同意履行,永不反悔。
五、本协议双方自签名日起生效。合同一式三份,甲、乙双方各执一份,副本若干份,具备同等法律效果。
六、本协议未尽事宜,经双方协商同意增补条款具有同等法律效力。如有纠纷按《合同法》规定由司法机关解决
甲方:
乙方:
见证人:
年 月 日
协议双方:
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
协议前提:
甲乙双方各有房屋两间,共同位于xx镇xx街道xx路段。甲方房屋共三层半(含地下室一层),建成于xx年;乙方房屋第二、三、四层建于20xx年(地下一层与甲方同时建设);因甲乙双方房屋为整体基脚,乙方必须与甲方共墙才能保证二、三、四层房屋的整体结构。
协议事项:
1、为保证乙房屋的整体结构,经甲乙双方协商,乙方向甲方支付人民币xx元(X元*X块砖),甲方同意乙方使用第一、二、三层墙体。
2、因乙方房屋建成时间迟于甲方,且高于甲方房屋,若共墙部分出现漏水、渗水、墙脚下沉等情况,给甲方房屋造成的损失由乙方负责。
3、甲乙双方房屋发生出租、转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的整体性。该协议应随经济手续流转,该协议在房屋存续期间永久有效。因上述经济行为所产生的一切法律后果均由各自承担。
4、甲乙双方任何一方拆除重建房屋,均须保持共墙结构的完整性。乙方拆除重建时,乙方须为甲方保留共墙部分,甲方须向乙方按市场价支付?块砖的'经济补偿;甲方拆除重建房屋时,也须为乙方保留共墙部分,乙方须在减砖XX(块)后,按市场价向甲方支付共墙其余用砖的价款。
5、其他议定事项:
该协议一式两份,由双方签字按指印生效。房屋所有权变更不影响该协议效力。
甲方签字(按指印):
乙方签字(按指印):
20xx年X月XX日
_______ (以下简称甲方)
_______ (以下简称乙方)
甲方和乙方的地基共同在_______,因甲方需要先建房屋,本着双方和睦相邻,为整体基脚保证居住的安全性事宜。现经甲乙双方共同协商达成协议如下:
① 甲方若房屋先建成双方的共同墙脚X层地基,墙长X米,厚X公分,地基底厚 公分,永久性双方所有。
② 共同墙角所建的`成本费,按当时的市场估价,经乙方确认同意后,由甲方先付共墙的费用。材料费 元,人工费 元,共计 元。并留出乙方后建房屋接并位置,预留X公分的钢筋。
③ 乙方后建房屋需用甲方预留的位置。当不伤害共墙体上,安全施工及装修。并为均摊的原则,乙方付给甲方一半的共墙所需费用。
④ 甲乙双方前后建房期或楼房不同层,都不允许在合体共墙上伸出滴水,只能在自己界内。门前地板高低一致,房屋*水一致。
⑤ 乙方后期建房时,如不用甲方预留的位置,其地墙脚由甲方永久使用。并从甲方墙体离_______公分处建房,同时允许甲方在共墙屋顶加伸出滴水_______公分,与在共墙上开窗。
⑥ 甲乙双方房屋发生转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的整体性。该协议应在房屋存续期间永久有效,因上述经济行为所产生的一切法律后果由各自承担。
甲方签名: 乙方签名: 立协议日期:_____年_____月_____日
甲方:
乙方:
甲乙双方互为邻居,为双方和睦相处,经双方协商,拟就甲方座向(做东朝西)靠左,乙方座向(做东朝西)靠右的一楼四个立柱(包含地下基础)及大梁永久共管。该立柱位于四川省南充市**20xx年给双方拆迁安置土地上。
一、此四个立柱为甲方修建,占用甲乙双方各一半土地,乙方于签订此协议前已支付建筑费用5000元人民币给甲方。双方在立柱上的砖墙为各修各的18墙和大梁,大梁钢筋相连。因此双方约定该立柱所在的土地权属及四个立柱(包含地下基础)及大梁为双方共同拥有。并在以后双方的房屋证书上注明共管性质。
二、双方约束。
1.双方现行居住和改建房屋必需6+1层以内(6+1解释:规划为6层,顶层为跃层的住宅),相邻两通屋不得将层数加高至7层或以上,如需加高,需得到正规安全认证机构书面确认下加高。
2 、相邻一方需要搬迁,不允许拆除或拆走共管立柱,大梁,包括地下基础;搬迁方不得找另一方支付任何费用,同时搬迁方必须在确保对方房屋安全的.情况下拆除自己这边房屋。
3、共管立柱,大梁的维修,应由双方协商出资出力共同承担。
4.对因继承,买卖等得后来所有者,此协议同样有效,同时甲乙双方都需要转让前提前告知后来者明确所有权为共管并遵守协议。
三、 若一方违约,须支付另一方费用二万元人民币。 同时如因一方擅自加高楼层或拆除自己一方房屋等时造成另一方房屋出现安全隐患,需按照在正规鉴定机构下评估房屋安全隐患损失金额的贰倍赔偿。
此议书一式贰份,双方各执一份,双方 签字有效。
甲方签字:
20xx年X月XX日
乙方签字:
20xx年X月XX日
XXX (以下简称甲方)
XXX (以下简称乙方)
甲方和乙方的地基共同在XXX,因甲方需要先建房屋,本着双方和睦相邻,为整体基脚保证居住的安全性事宜。现经甲乙双方共同协商达成协议如下:
① 甲方若房屋先建成双方的共同墙脚X层地基,墙长X米,厚X公分,地基底厚 公分,永久性双方所有。
② 共同墙角所建的成本费,按当时的市场估价,经乙方确认同意后,由甲方先付共墙的费用。
材料费 元,人工费 元,共计 元。并留出乙方后建房屋接并位置,预留X公分的钢筋。
③ 乙方后建房屋需用甲方预留的位置。当不伤害共墙体上,安全施工及装修。并为均摊的原则,乙方付给甲方一半的'共墙所需费用。
④ 甲乙双方前后建房期或楼房不同层,都不允许在合体共墙上伸出滴水,只能在自己界内。门前地板高低一致,房屋*水一致。
⑤ 乙方后期建房时,如不用甲方预留的位置,其地墙脚由甲方永久使用。并从甲方墙体离XX公分处建房,同时允许甲方在共墙屋顶加伸出滴水XX公分,与在共墙上开窗。
⑥ 甲乙双方房屋发生转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的整体性。该协议应在房屋存续期间永久有效,因上述经济行为所产生的一切法律后果由各自承担。
甲方签名: 乙方签名: 立协议日期:
——房屋共墙协议书 (菁华3篇)
协议双方:
甲方:XXX 身份证号:XXXXXXXXXX
乙方:XXX 身份证号:XXXXXXXXXX
协议前提:
甲乙双方各有房屋两间,共同位于xx镇xx街道xx路段。甲方房屋共三层半(含地下室一层),建成于xx年;乙方房屋第二、三、四层建于20xx年(地下一层与甲方同时建设);因甲乙双方房屋为整体基脚,乙方必须与甲方共墙才能保证二、三、四层房屋的整体结构。
协议事项:
1、为保证乙房屋的整体结构,经甲乙双方协商,乙方向甲方支付人民币xx元(XX元*XX块砖),甲方同意乙方使用第一、二、三层墙体。
2、因乙方房屋建成时间迟于甲方,且高于甲方房屋,若共墙部分出现漏水、渗水、墙脚下沉等情况,给甲方房屋造成的损失由乙方负责。
3、甲乙双方房屋发生出租、转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的整体性。该协议应随经济手续流转,该协议在房屋存续期间永久有效。因上述经济行为所产生的一切法律后果均由各自承担。
4、甲乙双方任何一方拆除重建房屋,均须保持共墙结构的完整性。乙方拆除重建时,乙方须为甲方保留共墙部分,甲方须向乙方按市场价支付?块砖的经济补偿;甲方拆除重建房屋时,也须为乙方保留共墙部分,乙方须在减砖XX(块)后,按市场价向甲方支付共墙其余用砖的价款。
5、其他议定事项:
该协议一式两份,由双方签字按指印生效。房屋所有权变更不影响该协议效力。
甲方签字(按指印):XXX
乙方签字(按指印):XXX
20xx年X月XX日
XXX (以下简称甲方)
XXX (以下简称乙方)
甲方和乙方的地基共同在XXX,因甲方需要先建房屋,本着双方和睦相邻,为整体基脚保证居住的安全性事宜。现经甲乙双方共同协商达成协议如下:
① 甲方若房屋先建成双方的共同墙脚X层地基,墙长X米,厚X公分,地基底厚 公分,永久性双方所有。
② 共同墙角所建的成本费,按当时的市场估价,经乙方确认同意后,由甲方先付共墙的费用。
材料费 元,人工费 元,共计 元。并留出乙方后建房屋接并位置,预留X公分的钢筋。
③ 乙方后建房屋需用甲方预留的`位置。当不伤害共墙体上,安全施工及装修。并为均摊的原则,乙方付给甲方一半的共墙所需费用。
④ 甲乙双方前后建房期或楼房不同层,都不允许在合体共墙上伸出滴水,只能在自己界内。门前地板高低一致,房屋*水一致。
⑤ 乙方后期建房时,如不用甲方预留的位置,其地墙脚由甲方永久使用。并从甲方墙体离XX公分处建房,同时允许甲方在共墙屋顶加伸出滴水XX公分,与在共墙上开窗。
⑥ 甲乙双方房屋发生转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的整体性。该协议应在房屋存续期间永久有效,因上述经济行为所产生的一切法律后果由各自承担。
甲方签名: 乙方签名: 立协议日期:
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
因甲方和乙方的地基共同在柳市镇高后村高翔北路,属于连建房,因甲方急需房屋,准备先批先建,现经甲乙双方共同协商达成协议如下:
1、 甲方若房屋先建成双方的共同墙应由双方所有;
2、 乙方建房时甲方无条件给乙方搭建;
3、 共同墙所建的成本费应按市场价估价,乙方应摊派一半成本费归还甲方;
4、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份为凭。
甲方签名:
乙方签名:
立协议日:
——协议书菁选
关于协议书(15篇)
在充满活力,日益开放的今天,大家逐渐认识到协议的重要性,签订协议是解决纠纷的保障。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,下面是小编精心整理的关于协议书,希望对大家有所帮助。
甲方:_________
乙方:_________
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。为了进一步_______特色旅游乡村的资源优势和_______农业研科院的科技、人才优势,推动旅游经济和科研发展,甲乙双方本着优势互补、共谋发展、互惠互利、实现双赢的原则,经双方友好协商,达成如下合作协议:
一、合作方式风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。甲方以特色旅游乡村作为开展科、教、研合作的工作环境,乙方提供技术成果与技术力量,在教育、科技、人才培训、农产品加工与销售等方面开展广泛的合作。
二、合作内容甲方承担乙方的良种繁育、土壤改良、高产示范、实践教学等项目。乙方把甲方作为科学研究、科学试验、科技示范、技术推广、教学实*基地,开展教育教学、科技成果推广转化、对基地农民进行科技指导培训、科技合作等方面的合作。
三、双方基本义务风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、甲方基本义务
(1)合作期间,每年安排一定的经费,用于双方合作的.工作交流和具体项目实施。
(2)为合作建立科技示范基地、教学实*基地提供必要的基础设施和条件。
(3)为科研人员在村里安排食宿和提供其他便利条件。
2、乙方基本义务
1、合作期间,每年安排一定的工作经费,用于合作的组织管理工作。
2、结合甲方旅游乡村的特色,为其培育品质优良的农产品。
3、负责研究院承担的甲方农科项目的组织、协调和管理。
4、根据协议的要求,负责选派科研人员参与科技合作、项目开发、咨询服务和技术难题的研究和攻关。
5、为在甲方转化研究院的技术成果、及开展专项培训提供便利和优惠。
四、合作期限合作期限暂定________年,从________年____月至________年____月,协议期满后可由双方商定续签协议。
五、保密原则风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
乙方和甲方均有义务履行保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。
六、争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着友好合作原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
七、其他约定
1、本协议自双方代表签字盖章之日起生效。
2、本协议一式_______份,双方各执_______份。
3、未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方:_________乙方:_________
日期:_________日期:_________
兹因甲乙双方情投意合准备结婚,缔结良缘,并本于互信、互敬、互爱、互谅及共创和谐家庭、美满婚姻之共识下,双方约定对婚前以及婚后财产达成如下协议:
一,甲方和乙方结婚后,乙方自愿将自己婚前以及婚后的所有财产归甲方一人所有,乙方自动放弃婚后财产处理权,若日后双方任何一方提出离婚,乙方无权支配一切财产,均由甲方一人处理及获得。
二,甲乙双方婚前的债务由债务方自己承担,婚后乙方在未经甲方同意的个人投资以及投资所产生的.债务均由乙方独自承担,
三,由于乙方工作性质,甲方无法掌握,每日空床费300元
四,丙方和丁方是此协议的见证人,以证明甲方乙方均是在清醒且完全自愿的前提下签订的该协议。
五,此协议由甲乙丙丁四方签字后方为有效且具有法律效力。
六,此协议一式四份,甲乙双方各执两份。
1.资助双方
1.1 _________(受资助组织正式名称,以下称甲方)
联络人:_________
电话:_________
地址:_________
电子邮件:_________
1.2 _________基金会(资助组织正式名称,以下称乙方)
联络人:_________
电话:_________
地址:_________
电子邮件:_________
2.此协议对于双方都有约束力,不能转让第三方。
3.此协议用于规定_________(受资助组织正式名称)和_________基金会(资助组织正式名称)在如下所述活动中的权利和义务。
项目名称:_________
实施时间:_________
项目简单描述:_________
4.双方义务
4.1 甲方
a.甲方必须按照项目计划书的内容实施项目,对于项目可能产生的不良影响和后果负有全部责任。遇到不能按照项目计划书实施的情况,须提前一周通知乙方。
b.在收到拨付的款项后,须提交项目负责人签字的收据。
c.甲方有义务定期向乙方提交项目报告和财务报告,财务报告要求按照附件的.表格清晰填写。各期报告提交具体时间如下:
中期报告,含中期项目报告,财务报告以及相对应票据:_________年_________月_________日之前;
最终报告,含整个项目总结报告,整个项目财务总结,中期报告以后发生费用的单据列表和相关票据:_________年_________月_________日之前;
项目报告的内容要求真实可靠,完整反映项目进行情况。资助的完全拨付建立在项目报告和财务的真实性基础上。需要调整项目报告提交时间的,须在项目报告提交时间到期前一周通知乙方。
d.资助的款项只能用于申请的项目,乙方有权利根据提交的财务报告和票据调整实际资助的额度。
e.在任何和项目相关的出版物以及宣传中,必须指明乙方对该项目提供了资助。
f.甲方给予乙方对于其资助的项目监督和评估的权利,同时必须配合乙方的代表对于项目的监督;给予乙方公开所资助项目相关信息的权利。
4.2 乙方
提供协议所述项目的资助。资助分两批拨付:
a.第一批(_________元)将于接到受资助方签字的协议书和帐户信息后一周内拨付。
b.第二批(_________元)将于收到最终报告后一周内拨付。
5.争议和调解
所有和项目资助相关的争端,由_________负责协调解决。
所有争议双方协商解决。乙方保留停止资助,以及全部或部分收回资助的权利。
6.生效
此协议一式两份。一俟双方签字,则此协议生效。
7.附件
以下附件是此协议的组成部分。
附件1:项目计划书
附件2:支出明细表格
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:年龄____,姓名________,工作单位____________,住址________________;
乙方:年龄____,姓名________,工作单位____________,住址________________;
甲乙双方本系夫妻,因生活情趣不同,双方本着友好的态度达成如下协议:
1、甲、乙双方同意离婚。
2、婚生女___由甲方抚养,乙方每月支付抚养费肆佰元整(¥:___________元)。抚养费以半年为单位支付,支付时间不迟于当年___年____月____日。
3、乙方有探视___的'权利,每周末可视情况接女儿回乙方处居住。
4、双方所欠肆万元整(¥:___________元)债务,甲乙双方各承担贰万元整(¥:__(请自填)0元)。甲方应承担的份额交乙方归还债权人。
5、现住址处电器归甲方所有,甲方自愿补偿乙方贰仟元整(¥:________元)。
6、甲、乙双方位于__区__花园207-301的房产一处,双方同意由乙方配合甲方在三个月之内出售,出售后__日内甲方支付给乙方壹拾柒万元整(¥:___________元)。
7、本协议第4项、第5项、第6项约定的款项在甲方售房后__日内支付给乙方。如甲方到期后未支付,乙方可以申请法院强制执行。
8、甲方自愿承担本案诉讼费用___________元。
双方当事人一致同意本调解协议的内容,自双方在调解协议笔录上签名或捺印后即具有法律效力。
甲方:________乙方:________
____年____日____日
第一条 总则
本协议书于________年____月____日由下列双方共同签订:
根据 ____________________法律登记注册的_____________________公司,其地址:________________ (以下称乙方,即委托人),与根据《公司法》及相关法律登记注册的来________国际投资管理有限公司,其地址:________省________ 市人民北路________号(以下称甲方,即代理人)
鉴于:
乙方欲从全球范围内引进资金,甲方与乙方双方同意,由乙方指定甲方系全权代表,乙方授权甲方可根据本协议所列的条款和条件,与投资方洽谈引进资金的额度、投资项目及其他相关事宜。
兹同意下列条款:
第二条 定义
2.1 本协议内所有术语的意义明确阐述如下:
“佣金”系按本协议所列的条款和条件由乙方按照6.1条款支付给甲方的佣金;
2.2 各条款所列标题仅为醒目而用,对本协议的解释无影响。
第三条 代理
3.1 甲方与乙方协商后,甲方作为乙方的________项目的全权代理并代表乙方与投资方洽谈引进资金的相关事宜。为此,甲方同意接受乙方的委托。
3.2 在协议有效期内,乙方不得指定其他任何人或单位为其代理人并代理其项目引入资金的一切相关事宜。
3.3 根据协议甲方作为乙方委托该项目的全权代理,代表乙方引进投资资金。如果投资方与乙方一旦成交,予以承认并生效。乙方与投资方洽谈该项目的具体事宜,经谈妥及各方当事人正式签署投资协议,甲方收取佣金。
第四条 甲方的职责
4.1 本协议期内甲方必须努力与投资方洽谈,向投资方取得最好的投资额度及最优惠的条款和条件,便于乙方及时准备引资工作。
(1)应采取确实有效的办法为乙方取得投资金并促成乙方与投资方签订投资合作协议。
(2)尽全力为乙方的招商引资提供最优质的`服务。
4.2 在本协议有效期内,未经乙方书面同意,甲方不得:
(1)除乙方指定该项目的全权代理人有关事项外,不得自命为乙方代理任何事项;
(2)以乙方的名义允诺或解决任何事宜,或以乙方的信用作担保,或代表乙方做出任何保证或陈述,或使乙方承担任何责任或业务;
(3)不论以任何方式从乙方处所获得的信息资料,皆属秘密,仅能为引进资金、服务于乙方所用,不得泄漏。
第五条 乙方的职责
5.1 乙方应及时满足甲方的合理要求,向甲方提供有关业务所需的信息,便于甲方与投资方洽商有关事宜。
5.2 乙方对于项目的优惠条件有所变动,或政策有所倾斜时,应及时通知甲方并提供详细资料。
5.3 乙方必须保证所提供的一切有关项目的信息都是真实的、确切的。
第六条 佣金
6.1 乙方同意支付给甲方引进资金总额的______ %的佣金。佣金以投资协议签署之日以________支付。
6.2 甲乙双方同意投资方与乙方签署投资协议条款时,乙方应根据6.1条款规定支付佣金,同时甲方必须按照第6.1条规定的权利收取佣金,届时乙方不得以任何借口延迟,应及时支付。
第七条 终止协议
7.1 按照本协议规定期满或终止对甲方的委托不论出于何种原因,均不妨碍协议各方面的权利和义务。
7.2 按协议规定,甲方促成了投资方与乙方的投资谈判,如果乙方擅自私下与投资方签署投资合作协议,将视甲方代理责任完成,乙方就必须按6.1条规定支付完全额度的佣金给甲方。
第八条 本协议未经双方同意,不得作任何修改或变更。
第九条 使用的法律
9.1 本协议的一切条款都是根据宪法、刑法、民法、合同法、经济法等现行有关法律、法令和条例制订的。然而在协议生效后,由于颁布了新的法律、法令、条例或对原有的法律、法令和条例进行了修改,致使甲乙双方中任何一方的经济利益发生重大变化,应及时协商,并对本协议的有关条款做出必要的修正和调整,以保证甲乙双方在协议中的正常的经济权益。
第十条 争议的解决
10.1 在执行本协议所发生或与本协议有关的一切条款的争执,首先应由甲乙双方友好协商解决。
10.2 若协商不能解决,可在________________________调解,如调解无效,最终将在______________________根据国际的仲裁程序,由_________________________仲裁。
10.3 在争执发生时及争执提交仲裁过程中,除所争执并提交仲裁的问题外,甲方和乙方都必须按协议规定继续行使自己的权利,履行各自的义务。
10.4 仲裁的裁决是终局的,对甲方和乙方都有约束力,仲裁费(不包括聘请律师费用,由败诉负担或由仲裁机构裁决)
第十一条 语言
本协议以英文和中文书写,两种文字均为正式文本。
第十二条 通知
凡有关协议通知、请求或其他通讯往来,须以文字为准,可采用书信、电传、电报等方式传递。
本协议自双方签字日起生效,一式二份,当事人各执一份。
甲方:______国际投资管理有限公司
代表人签字:____________________
代表人姓名:____________________
职务:__________________________
乙方:__________________________
代表人签字:____________________
代表人姓名:____________________
职务:__________________________
注: 1.本协议须与担保书同时使用方可生效。
2.乙方需提供代表人的法人授权委托书、代表人的身份证复印件,并且附在本协议后。
3.本协议适用于签署地的法律。
暑假工代理协议;甲方:(以下简称甲方);乙方:(以下简称乙方);丙方:暑假实*学生(不参与此协议书的签定,仅作协;一、甲方责任;(一)乙方提供的学生(丙方)参加实*的时间从20;有必要经双方同意可适当调整;先前承诺的用工单位进行实*,包括丙方的安全、工作;无关;(二)甲方保证丙方在实*期间薪资按照以下标准执行;1.1280底薪,每周休息一天,每天工作10-1
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
丙方:暑假实*学生(不参与此协议书的签定,仅作协议内容之用,以下简称丙方) 为满足甲方联系的企业的用工需求,同时也为丙方提供实*和勤工俭学机会,经乙方申请,由甲方组织丙方于暑假期间赴甲方联系的用人企业实*。甲、乙双方本着自愿*等和互惠互利的原则,就组织丙方暑假实*的相关事宜,经友好沟通与协商,达成如下协议:
一、甲方责任
(一)乙方提供的学生(丙方)参加实*的时间从20xx年 月 至20xx年 月 止。如
有必要经双方同意可适当调整。在此期间,乙方将丙方转交给甲方管理并全权负责将其组织安排至甲方
先前承诺的用工单位进行实*,包括丙方的安全、工作调配及薪资等一切相关事项,所有问题均与乙方
无关。
(二)甲方保证丙方在实*期间薪资按照以下标准执行:
1.1280底薪,每周休息一天,每天工作10-10.5小时(含2-2.5小时加班)中班津贴6元、 夜班津贴9元;
2.加班费按劳动法规定(1:1.5,1:2,1:3)之标准另计;
(三)甲方保证提供的用工单位信息详细、准确,各项信息包括企业简介、工作岗位、工作时间、薪资福利
等以甲方提供的招聘简章为准。若因信息失真,由此造成乙方的经济损失由甲方负责赔偿。
(四)甲方保证用工单位提供的'工作、无有毒有害气体,工作岗位无危险性。
(五)甲方负责组织车辆输送丙方至用工单位,并安排好丙方住宿和上岗等问题,车费由丙方自理。
(六)丙方上岗后,甲方负责安排驻厂管理人员作为丙方和用工单位的联络人员,为丙方提供跟踪服务,帮
助丙方解决工作和生活中的困难。
(七)丙方在实*期间发生因工误伤、劳资纠纷或非工伤人身意外伤害事故,甲方负责按照国家法律法规协
助丙方妥善处理相关问题。
二、乙方提供给甲方实*的丙方学生人数、条件及责任
(一)乙方须向甲方交纳500元保证金,作为代理费用.在完成规定任务之后全额退还。
(二)乙方提供给甲方实*的丙方学生人数
乙方仅为甲方代理招聘,计划提供给甲方的学生(丙方)总人数为 人,最短工作期限为 天;
如果乙方所招聘的学生在最短工作期限内离职,甲方不支付招聘费用给乙方。
(三)乙方所提供的丙方须具备以下条件:
1、年满16周岁,持真实有效身份证正本。
2、身体健康,体检合格,无色盲色弱,无乙肝、肺结核等任何传染性疾病以及心脏病、癫痫等其他足以影
响甲方企业生产和其他员工健康的疾病。进场前体检合格,体检费用丙方自理。
3、必须服从甲方企业的安排和管理,遵循厂规厂纪和作息时间。
(四)乙方责任
1、负责按照甲方提供的企业招聘条件做好招聘宣传、组织工作;
2、负责根据甲方提供用工信息,优先组织学生满足甲方的需求;
3、乙方承诺输送丙方学生到所在企业的时间如有变化,必须提前通知甲方作出合理安排;
4、在合作期间,乙方应保守甲方企业的商业机密,不得将商业信息透露给他人;
5、乙方应确保所提供的丙方学生证件的真实性和有效性;
6、乙方协助甲方派专人专车护送丙方学生到达用工单位,并当日配合甲方安排好丙方学生的住宿。
7、在丙方实*期间,自乙方将丙方转交给甲方之日起至实*期完丙方顺利返校,此期间由甲方管理丙方并
全权负责将其组织安排至甲方先前承诺的用工单位进行实*,包括丙方的住宿、工作安排、返校及安全
与薪资等一切相关事项,所有问题均与乙方无关。
8、为维护工厂的权益,保证入职人数与登记人数相同,丙方需在入职登记前,缴纳50元/人的押金。押金
由乙方代收,甲方保管。并在暑期实*工作结束之后,一并发还。
三、费用
(一)甲方支付乙方招聘费用标准:乙方每招聘一人,甲方向其支付 元;
(二)甲方支付乙方招聘费用时间:学生入职20天之内,甲方向乙方支付50%的招聘费用,其余费用在
学生结束暑假工工作以后支付。
四、违约责任
如甲方违约,按乙方招聘的临时工基本工资(1280元/人)总额的10%做违约赔偿。
如乙方违约,不足人数按所差人数30元/人补偿甲方。代理押金不予退还。
五、其他事项
1、甲方安置丙方学生的备选企业:实际安置的企业以丙方学生入职实*企业为准。
2、此协议有效期限自签字生效后截至丙方学生实*结束顺利返校并如数领取其应得薪资之日自动失效。
六、如本协议与政策、法规有抵触时,应无条件以有关政策、法规作调整。出现争议的应秉着*等互利的原则进行协商,协商不成的任何一方有权向乙方所在地人民法院起诉。本协议一式两份,经乙方代表与甲方签定后生效,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力。如有未尽事宜,由甲、乙双方友好协商解决,必要时可签定补充协议,补充协议与本协议均具有同等法律效力。
七、补充协议(其它说明):
甲方: 乙方:签字(盖章)
代理人签字(章) :
电话: 电话:
签定日期: 年 月 日 签定日期: 年 月 日
xxx县郭下村民某某户,因何___、何___兄弟二人均已经成婚,准备分家另过独立生活,为划清产权,避免争议,团结和睦,经父亲、母亲及妹妹何___,以及长辈何___、吴___见证特立此分家协议书,以及父母今后的赡养义务,协议书条款如下:
一、房产分割:
原有房产位于前宅桥头,共计309.2*方米,包括已建90多*方米以及旧房子及空地200多*方米。已建90多*方米外加空地共计148.15*方米归大儿子何___,房屋位置如下:东与何___房屋相邻,南是自家晒场,西边某何房屋,北靠大路(其中3.4X8部分为何___家做正门用,不准建房,影响何___家采光)。其余的旧房子以及空地共计161.05*方米归何___所有,房屋位置如下:东至溪,南自家晒场,西何___房屋,北靠大路。
二、父母的赡养协议:
1、口粮(每月所需大米)由何___承担,现有两块山地归何___管理,所得款项均由何___支配,如果何___不能履行义务,山地归还父母管理,所得款项由父母支配,
2、父母的医药费以及其他费用由兄弟2人共同承担(在父母用去其本人所拥有的部分钱物之后不够部分),其中何___承担所需费用的,何___承担所需费用的'。
3、当父母卧床不能自理时,兄弟两人轮流照顾,轮到一方照顾时,如果需顾保姆的,费用由顾保姆方自理。
4、兄弟两人各拿出一间房子供父母居住,用于父母的养老。
三、本协议共2页一式四份,父和母、何1、何2、何3各执一份,一经签字按手印,兄弟双方对以上协议均不得反悔。未尽事宜兄妹三人协商解决。
立协议人:_______________
立协议人:_______________(父亲:大儿子:母亲:二儿子:)
见证人:_______________见证人:_______________
郭下村村委会:_______________
____年___月___日
附:
1、房屋*面图一份:阴影部分何1所有,空白部分何2所有
2、土地证上的*面数据图
甲方:*****
乙方:
一、甲乙双方本着资源共享、优势互补、诚信*等、互惠互利的原则,经友好协商签订如下合同,此合同是本合作项目的唯一法律文书,甲乙双方必须共同遵守。
二、乙方免费加盟该项目手机充值卡,预付少量名额保留定金,将成为我公司的加盟商会员。甲方免费提供乙方所需要的相应配套设置。
三、乙方选定甲方规定的级别经营,向甲方首批进货张充值卡,共计面值元整,本公司按折供货,累计进货到一万面值按折供货、二万面值按折供货、五万面值按折供货、十万面值按折供货。以前高出的折扣部分以后以充值卡的方式返还。
四、乙方在省市县(区)销售经营,只限家。甲方在乙方所在地发展省市县级代理商优先考虑乙方并通知乙方,经乙方同意后甲方方能发展,乙方在当地发展的代理商经销商供货价格自定。、乙方在当地自主经营,享有一定的区域范围,同城同一价格销售,乙方可根据当地的情况自定促销活动。
五、甲方收到乙方名额保留定金后,须及时供货到乙方所在地(一般城市三个工作日),若不能完成,按货款的10%做为每天的迟纳金弥补乙方的损失。
六、甲方负责提供乙方当地的充值卡,乙方在销售过程中产生的法律责任均由甲方承担。
七、甲方保证卡的金额与实际充值卡面额相符;如乙方在销售过程中发现不能充值或少充,甲方必须赔偿乙方所有投资款项,另赔偿乙方投资款的30%作为违约金。
八、乙方不能利用本公司的名义经营不合法的产品,如造成后果,将由乙方承担,甲方有权收回乙方的经营权利。
九、本合同有效期一年至年进货量为万面值。
十、本合同签约及履行地在北京。此合同解释权在甲方,合同中各项条款甲方有义务向乙方详细说明。
十一、未尽事宜或合同纠纷由甲、乙双方协商解决,也可申请北京仲裁委仲裁
十二、甲方严格按照网上宣传资料上的所有承诺履行本合同。
十三、本合同一式俩份,甲乙双方各执一份。
甲方:北京合诚通信信息技术有限公司乙方:
甲方代表:(签字盖章)乙方代表:(签字盖章)
日期:年月日日期:年月日
为了更好的与全国各地的合作伙伴,在*等互利的基础上形成行业类强有力的同盟,____________网本着与全国各地的代理商互相依托、共同发展的原则,给全国各地的优秀代理商提供一个共同发展壮大的舞台;共同进行广告宣传,并达成如下协议:
共同权利与义务
1.同意在所确认的媒体上做宣传,并认可以“______集团”名义联合在各大报刊上做广告。
2.各方有参与广告宣传策划的义务。
3.各方有承担广告制作及联系广告商的义务,并将拟好的广告稿交由个合作伙伴审阅后签字,方是有效的`。
4.各方同意承担相应的广告宣传费用,并在每月初将所有的广告费用汇入____________通数据通信科技有限责任公司的帐号。(为月付)
5.各方无权干涉其他合作伙伴的业务及合理利益,如发生纠纷由____________通数据通信科技有限责任公司来为各方协调。
6.各方有推广其他合作伙伴业务的权利。
7.各方有相互沟通、相互学*,形成互动的权利。
8.各方有权监督____________通数据通信科技有限责任公司的广告费用去向及广告品质。
9.各方有义务给予合作伙伴最优惠的代理价格和技术支持服务。
10.如有一方未能够履行自己的职责,视为自动放弃,各方有权考虑是否与他在其他方面的合作,并支付违约金。
11.加入联盟伙伴计划后不得与其他任何公司及组织签署同类形式的联盟合作。
12.为增强联盟集团的凝聚力,合作伙伴应将自己所拥有的虚拟主机客户,托管至____________通数据通信科技有限责任公司,最终管理权归合作伙伴所有,____________通数据通信科技有限责任公司在与联盟伙伴合作期间不参与乙方客户管理。
合作意向项目
1.互联广告首先进行实施关键性的一步---广告联盟计划;
2.互联营销组织产品共同进行销售,共同努力向电子商务方向发展;
3.信息互联将各个网站信息内容进行有机组合;
4.互联服务实施当地化服务,技术与市场的配合。
此协议有效期从____年____月____日至____年____月____日执行。
此协议一式____份,具有同等的法律效力。(详见附件:广告宣传策划方案)
各签约方(签字):
甲方(用人单位)名称:__________
乙方(受聘人员)姓名:__________
性别:__________
出生__________年__________月__________日:
居民身份证号码:__________
家庭住址:__________
邮政编码:__________
电话:__________
根据国家法律和有关政策,经甲、乙双方*等协商,自愿签订本协议:
一、甲方聘请乙方担任公司的工程开发顾问,自___年___月___日至___年___月___日止。
二、乙方在聘用期间的工资为月___元(税后工资),甲方不再单独替乙方交纳五险一金、奖金及其他福利
三、聘用期间因工作需要,甲方有权调整乙方的工作岗位。
四、乙方责任
1、乙方必须按时、按质、按量地完成约定的工作任务或工作指标,并接受甲方的考核。
2、乙方应对施工现场工程的质量、进度、安全、报建开发等进行严格把关,进行技术指导及提出相关解决方案等工作。
3、乙方须参加甲方要求的会议,原则上一周不超过三次,特殊情况除外。
4、乙方须自觉保护甲方的形象和利益,不得实施有损甲方形象和利益的言行。
5、乙方必须以甲方工作人员名义开展业务,并服从甲方统一管理。
6、乙方因其它事由单方提前解除劳动协议,应提前三十日以书面形式通知甲方,并承担相应法律责任。
7、具有下列情形之一的,甲方可以随时通知乙方解除劳动协议,不受提前三十天通知的限制:
(1)乙方严重违反甲方工作责任制或甲方规章制度的;
(2)乙方严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的`;
(3)乙方被依法追究刑事责任的;
五、违约责任
1、乙方受聘期间,因违法、违纪或其它不当行为,给甲方造成
损失的,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
2、乙方在职期间,若三次以上不参加甲方召开的会议或需乙方到现场解决问题时,按每次500元进行经济处罚。
3、乙方需对甲方所有资料及信息进行保密不外漏,若由此造成的经济损失,均由乙方承担。
4、若双方解除协议后,则乙方需归还持有的甲方的各种文件、资料、通信设备、劳动工具、住房、交通工具等甲方财产。如有遗失、损坏应予赔
4、交接工作;
5、支付违约金和赔偿金;
6、甲方出具终止或解除劳动协议证明;
自乙方提出书面通知之日起的第三十一日,双方劳动协议关系解除。但由于乙方的原因未能及时按程序办妥手续的,则办理时间可以顺延,由此造成的损失乙方自负。
但如这种延误系甲方原因,则甲方应为乙方办理手续并赔偿乙方损失。
六、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:__________________
_________年_________月_________日
乙方:_______________
_________年________月_________日
甲方: (以下简称公司)
乙方: (员工姓名)
公司与乙方经自愿协商达成如下协议:
一、因*期公司订单不足,且环保消防部门要求对厂房设备进行整改,现公司经营情况出现重大变化,公司经营产品方向不明。现公司与乙方经协商,一致同意乙方自即日起放假休整。因公司预期整改时间较长且订单情况不明,具体放假期限暂时不能确定。
二、因公司未来经营面临不稳定,出于乙方个人未来发展考虑,乙方和公司均同意在放假期间乙方可以另行寻找其他单位工作。
三、放假期间,如果乙方已找到其他工作单位,乙方可以自行到其他单位上班,公司与乙方的聘用关系自动解除,公司不会追究乙方的责任。放假期间,乙方在公司场所以外发生的`一切意外事故由乙方自行承担责任,与公司无关,乙方承诺不会因此追究公司的任何责任。
四、放假满15天,乙方应自行打电话到公司确认复工时间。如放假满15天,公司未接到乙方的确认电话,则默认乙方已经主动离职到其他单位上班,公司与乙方的聘用关系自动解除。
五、公司和乙方经协商一致同意,因公司经营情况出现重大变化,放假期满后如乙方继续回公司报到的,公司有权根据公司具体经营情况,对乙方的工作岗位进行调整,并根据工作岗位重新调整乙方的工资水*。
六、乙方确认,协议签订之前的所有基本工资、加班工资已经结清。并且之前发放的工资款中已经包含基本工资、计件工资、加班工资、其他补助等所有应发项目,公司不存在拖欠。
七、乙方认可本协议作为双方已经签订书面劳动合同的证明。本协议签订后,乙方与公司之间的一切纠纷(如存在)已全部终结,此后公司和乙方双方互不追究一切法律责任。
八、如有其他事项,双方另行协商。
甲方: 乙方(签名):
签订日期:20xx年 月 日
病 休 协 议 书
甲方: 有限公司
乙方: 身份证号码:
住址:
电话:
紧急情况联系人:
与本人关系:
住址:
电话:
根据《中华人民共和国劳动法》及甲方有关管理规定,甲乙双方经*等协商达成如下一致意见,并共同签署本协议以供双方遵照执行。
第一条 根据指定医疗机构诊断证明书,甲方同意乙方由于患病或非因工负伤离岗休息。
第二条 根据《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》,甲乙双方一致确认乙方应享受的法定医疗期为 个月,即从 年 月 日至年 月 日;乙方已休 个月 天,尚余 个月天。
第三条 依据《职工带薪年休假条例》,乙方任何一个公历年度内休病假超过规定时间的,不享受当年的年休假;如在乙方当年年休假使用完后,年末之前又发生休病假情形,并使乙方当年休病假累计时间达到规定时间的,甲方有权单方面直接将乙方已休年休假在下一年度进行扣减。
第四条 乙方在本协议有效期间应安心治疗、休养,遵守国家法律、法规及甲方各项规章制度,保守甲方商业秘密,不得向甲方以外的任何单位提供劳动或劳务服务。
第五条 甲方应帮助乙方获得必要的医疗条件,按照国家医疗保险的有关规定报销乙方发生的医疗费用。
第六条 在本协议期间,甲方向乙方支付的病假工资为乙方合同工资的70%,但不低于乙方所在当地最低工资标准的80%。
第七条 协议期间,若乙方病假工资标准不足以扣缴每月个人应缴纳的社会保险费用及公积金费用的,需由乙提前将个人保险费差额部分以现金形式交至公司财务部(按保险缴纳政策/标准核算)。
第八条 在协议期间,若乙方严重违反国家法律、法规或甲方各项规章制度、或泄露甲方商业秘密、或向甲方以外的任何单位提供劳动或劳务服务,则甲方有权单方面解除本协议和劳动合同,并有权追究乙方的经济赔偿责任。
第九条 有下列情形之一的,本协议自行终止:
(一)乙方依法享受的医疗期届满时;
(二)医疗期内乙方恢复健康,凭指定医疗机构证明向甲方报到时;
(三)劳动合同终止时。
第十条 由于乙方病休时间较长,甲方必须另行安排他人接替乙方的工作岗位;为此,乙方同意在休满病假后到甲方为其重新安排的工作岗位继续工作。
第十一条 医疗期满后,乙方确因身体原因不能继续正常工作的,须到相应的`主管劳动能力鉴定委员会进行劳动能力鉴定。若因乙方个人原因造成无法及时进行劳动能力鉴定的,甲方有权把乙方在医疗期满后未上班工作的行为视为旷工,并按照相关规定进行处理。
第十二条 双方约定的其它内容:
第十三条 协议期限间,乙方不再享受甲方的各种补贴及奖金。
第十四条 本协议经甲方盖章且乙方签字后生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
第十五条 本协议作为甲乙双方劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(签字):
乙方监护人(签字):
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
甲方:________公司
乙方:________公司
本工程于20_____年___月___日通过协商,由乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和国家***颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》,并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程项目
1.1工程概况工程名称:______
工程地点:______
工程内容:路面沥青摊铺
工程数量:
1.2工期
合同工期,共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误,乙方不得以任何理由拖延工期),乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的,乙方不承担延期责任。
1.3工程质量
按国家标准为合格工程。
1.4单价及工程量
1.4.1结构层为_cm的中粒式沥青混凝土+_cm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为____元/㎡,粘油层为____元/㎡。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找*、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。
1.4.2甲方BU支付乙方设备进场费用__万元,设备出场费用乙方承担。
1.5承包方式包工包料。
第二条图纸
甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。
第三条甲方职责
3.1开工前__天内组织乙方进行图纸交底。
3.2甲方交给乙方的水稳层必须符合验收标准要求。
3.3涉及该工程施工需要时的交通管制及相关政策方面的手续由甲方负责。
第四条乙方责任
4.1乙方保证按照本合同规定的质量技术标准进行施工,保质保量的按期完成任务。
4.2乙方应全面接受甲方现场管理人员及监理对工程提出的合理要求。
第五条工程质量标准和等级
5.1本工程由乙方施工,引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时,乙方应负责进行整修或返工,所发生费用由乙方承担。
5.2由于甲方路基沉陷、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏,乙方不承担责任。
第六条安全责任
乙方承担施工过程中产生的一切安全责任,并承担一切费用。
第七条材料、设备供应
7.1本工程合同建筑材料、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。
7.2本合同机械等设备均由乙方落实供应至工地现场,甲方承担进场费用壹万元。
7.3各类材料、半成品均根据规范规定,在使用前由乙方进行试验,检验合格验收后方能使用。
第八条工程量
工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。
第九条付款方式
9.1工程结束经双方测量、验收合格并交付使用后,__个工作日内甲方支付乙方本工程总价款__%。余__%作为质保金,质保期满质保合格无质量问题,无违约行为,经甲方负责人签字确认后,__个工作日内一次性无息付清余款。
9.2在甲方向乙方支付合同价款前__个工作日内,乙方应向甲方提供正式的'建安发票,否则,甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时,责任由乙方自负。
第十条工程验收
沥青面层的验收由甲方组织乙方协助,因水稳层引发的损害,乙方不承担任何责任。
第十一条质保期限
该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为__年。
第十二条合同终止和解除
双方在履行合同过程中,遇“不可抗力”(国家***颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》)影响,致使双方都无能力履行合同时,经国家有关机构认证,本合同即行终止和解除,并按国家政策处理善后事宜。
第十三条违约责任
13.1合同双方任何一方不能全面履行合同条款,均属于单方违约,违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿责任。
13.2甲方应按本合同约定及时支付工程价款,如甲方原因延迟支付工程价款,每延迟一天,由甲方支付乙方本工程总价款__%的滞纳金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的维修约定,每延迟一日,由乙方支付甲方本合同总价款__%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。
第十四条争议解决
本合同履行中发生争议,双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十五条附则
15.1本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议;补偿协议与本合同具同等法律效力。
15.2本合同双方所有签字盖章手续完毕后生效;合同内容执行完毕即行终止。
15.3本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
签约日期:_____年____月____日
男方:_________,_____年___月___日出生,民族:汉族,身份证号:______________
住址:郑州市金水区_____路____号_______小区____栋___单元___号。
女方:_________,_____年___月___日出生,民族:汉族,身份证号:______________
住址:郑州市金水区_____路____号_______小区____栋___单元___号。
两方于_______年____月____日在郑州市金水区民政局登记结婚,婚后育有一女(或:婚后未生育子女)。现因感情破裂,自愿离婚。并自愿协议如下:
一、两方自愿离婚。
二、子女抚养:
1、两方于_______年____月____日生育一女,取名:___________,离婚后女儿随女方生活,由男方每月支付抚养费800元,直到女儿年满18周岁为止。
2、若女儿年满18周岁后仍在上学,届时两方共同承担女儿生活费、学费。
3、在女儿愿意的基础上,男方可在每月的第一周星期六、日接走女儿一起生活。
三、夫妻共同财产分割:
1、房产:两方婚后购有坐落在_____路____号_______小区____栋___单元___号的楼房一套,购房时以男方为主贷人向工商银行按揭贷款,首付及按揭还款都来源于夫妻共有存款,该房属夫妻共有财产。离婚后,该套房屋归女方所有,两方相互配合办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续。因办理产权变更登记及办理贷款主贷人变更手续所应支付的一切税费均由女方承担。女方给予男方经济补偿人民币25万元。
2、汽车:20xx年11月5日购有大众速腾汽车一辆,离婚后归男方所有,男方给予女方经济补偿人民币5万元。
3、存款:两方共同共有的存款总额为50万元,目前以女方名义在中国银行开立储蓄账户存储,此项存款由两方*分。女方同意直接向男方账户转账25万元整。其他存款是两方各自继承、受赠所得,仍归各自所有,不再分割。
4、债权、债务:夫妻无共同债权及债务。若有债务,在谁的名下则由谁来承担。
5、个体生意:两方共同开办有电脑散件专卖店,离婚后归男方所有、经营。
6、合伙企业份额:两方无共同的合伙企业份额。
7、公司股权:
男方持有的`河南华声电子设备有限公司20%股权是男方婚后继承所得,两方同意归男方所有,男方给予女方经济补偿人民币10万元。
8、金融资产:
两方共有上市公司“浦发银行”股票10000股(目前市值9元/股),归男方所有,男方给予女方经济补偿人民币3万元。
以女方名义开立的基金账户及账户中现有的基金份额,归女方所有。
以男方名义开立的期货交易账户及账户中现有的期货保证金,归男方所有,盈亏自负。
9、拆迁补偿款:夫妻两方婚后和男方父母一起生活,20xx年因拆迁补偿而分家。当时,按“人头”补偿的“搬迁费、安置费”标准是每人15万元,此款一直以来掌握在男方父母手中。离婚后,男方同意代替父母向女方归还其应分得的15万元,并向女方支付女儿应分得的15万元的一半(即7.5万元),两项共计22.5万元。
10、其它私人财产归各自所有。
以上各项互相冲抵后,女方需向男方支付人民币9.5万元。两方一致同意在互相配合办理完房屋过户登记后,女方即向男方一次性支付。
五、其他协议事项: (略)
男方:×××(签字捺印) 女方:×××(签字捺印)
_________年____月____日 _________年____月____日
(本协议一式三份,当事人两方各执一份,交婚姻登记机关存档备案一份。)
房 屋 租 赁 合 同 编号:
出租人(甲方):______________________ 身份证号:______________________
承租人(乙方):______________________ 身份证号:______________________
本合同一式两份,每份均具有同等法律效力,自签订之日起生效。
第一条甲方自愿将坐落在_________________________________的房屋出租给乙方。该房屋建筑面积______*方米,房屋性质_______,甲方保证该房屋的合法性,所有权人无异议。
第二条租赁期限自________年____月____日至________年____月____日。
第三条租金:__________元/月。租房押金_________元。在本合同到期时,房屋无损坏且各项费用双方结清后三日内,甲方将租房押金无息全部返还给乙方。
第四条租金支付方式:□季付;□半年付;□年付;□一次性付;□其他___________。首期租金和押金在本合同签订时支付,以后每期租金乙方应于到期前一个月支付给甲方。
第五条本合同签订时,甲方需向乙方出示该房屋《房屋权属证书》。乙方向甲方承诺,租赁该房屋作为__________使用。
第六条甲方必须保证该房屋建筑结构完好,各类设施均能正常使用。并负责该房屋的维修,维修费由甲方承担。在租赁期间,因乙方过失造成的房屋损坏,应由乙方负责维修,并承担维修费用。乙方如需房屋装潢或增设部分,由乙方自行处理。
第七条甲方应于________年____月____日前将房屋交付给乙方。
第八条乙方承担租赁期内产生的水、电、电话、网络、卫生、物业、公摊费等费用。
第九条租赁期内,乙方如需对房屋进行维修、装潢或增加附属设施,必须先征得甲方书面同意,且乙方不得改变房屋原有建筑结构。租赁期满后,房屋由乙方增设的'附属设施或装修中不可移动、不可拆除部分自动无偿转让给甲方。
第十条租赁期内,乙方必须遵守国家的法律法规。不得利用该房屋进行违法活动。乙方不得私自转租、分租该房屋。乙方需遵守国家相关消防规定。如有乙方过失引起火灾、盗抢所产生损失由乙方自行承担。
第十一条 租赁期满后,乙方如需续租,应在房屋租赁期届满前一个月通知甲方。如甲方继续出租房屋,则在同等条件下优先考虑乙方。
第十二条 租赁期内,乙方要求提前解约,必须提前一个月通知对方,并征得对方同意。未经对方同意,擅自单方终止合同的,应向对方支付____个月租金作为违约金。
第十三条 本合同约定各项条款,双方应共同遵守。逾期付款的,每逾期一日,应按月租金的___%支付违约金。逾期超过十日的,守约方有权解除合同,并有权要求违约方支付一个月租金作为赔偿。
第十四条 本合同争议应协商解决。若协商不成,应向出租房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条 甲乙双方交接房屋事项详见合同附件《房屋交接清单》。
甲方: 乙方: 联系电话: 联系电话:
日期: 日期:
协议人:___,男,生于____年_月_日,汉族,__市____公司员工,住__市___路___号___室。
协议人:___,女,生于____年_月_日,汉族,无业,住__市___路___号___室。
___与___于____年_月_日认识、交往,于____年_月_日在____登记结婚。婚后双方感情尚好,生有一子张_。因*一年来张__经常酗酒,整夜不归,不尽照顾家庭和儿子的义务。为此经常发生争吵,矛盾日益激化,夫妻感情受到极大伤害。双方都认为无法共同生活下去,协议离婚如下:
一、___与___自愿离婚。
二、儿子___由___抚养,___每月支付抚养费__元,至___18岁时止。
三、____年_月_日双方共同购买的____单元房,系夫妻共同财产,现归___所有,___一次性支付给___人民币__元。除此之外双方确认没有其他共同财产,各自名下财产归各自所有。
四、双方共同生活期间没有夫妻共同债务。如有债务的,个人债务由欠债一方自行负责。
五、本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人:___(签名) 协议人:___(签名)
___年_月_日 ___年_月_日
>关于离婚协议书11
男方(甲方): 男,汉族 年 月 _日生,住 身份证号码
女方(乙方): 女,汉族, 年 月 _日生,住 ,身份证号码
双方于__ 年_ _月_ 日在 登记结婚。现夫妻感情已经完全破裂,没有和好可能,经双方协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
一、男女双方自愿离婚。
二、双方婚后未生育子女。
三、双方无夫妻共同财产 。
1、如果双方各自名下有存款的,该存款保持不变,归各自所有。
2、其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有。
四、债权与债务的'处理:
双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。
五、协议生效时间的约定:
本协议一式三份,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效。
男方:(签名) 女方:(签名)
____年__月__日 ____年__月__日
——房屋共墙协议书优选【五】篇
甲方:
乙方:
兹因双方宅基地相邻,甲乙双方共用一面墙。因此双方经商议定下如下协议:
一、双方共同有使用这堵墙的权力和保护、维护这堵墙的义务,遵守房产证有关共墙的规定。
二、甲乙单方进行基建或装修不能越墙柱中线,有影响对方,甚至有侵犯对方权益的,要负相关法律责任;若人为破坏要负全责。
三、若因国家规划或自然灾害,使共墙被拆或被毁,则由第三方负责或双方不必负责;若某方大搞基建,需拆共墙,必须为对方做好防护措施和双方签订保证协议,方可动工,否则基建方要负相关法律责任。
四、以上协议由双方商议拟定,并同意履行,永不反悔。
五、本协议双方自签名日起生效。合同一式三份,甲、乙双方各执一份,副本若干份,具备同等法律效果。
六、本协议未尽事宜,经双方协商同意增补条款具有同等法律效力。如有纠纷按《合同法》规定由司法机关解决。
甲方:乙方:
_____年____月____日_____年____月____日
协议双方:
甲方:XXX 身份证号:XXXXXXXXXX
乙方:XXX 身份证号:XXXXXXXXXX
协议前提:
甲乙双方各有房屋两间,共同位于xx镇xx街道xx路段。甲方房屋共三层半(含地下室一层),建成于xx年;乙方房屋第二、三、四层建于20xx年(地下一层与甲方同时建设);因甲乙双方房屋为整体基脚,乙方必须与甲方共墙才能保证二、三、四层房屋的整体结构。
协议事项:
1、为保证乙房屋的整体结构,经甲乙双方协商,乙方向甲方支付人民币xx元(XX元*XX块砖),甲方同意乙方使用第一、二、三层墙体。
2、因乙方房屋建成时间迟于甲方,且高于甲方房屋,若共墙部分出现漏水、渗水、墙脚下沉等情况,给甲方房屋造成的损失由乙方负责。
3、甲乙双方房屋发生出租、转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的整体性。该协议应随经济手续流转,该协议在房屋存续期间永久有效。因上述经济行为所产生的一切法律后果均由各自承担。
4、甲乙双方任何一方拆除重建房屋,均须保持共墙结构的完整性。乙方拆除重建时,乙方须为甲方保留共墙部分,甲方须向乙方按市场价支付?块砖的经济补偿;甲方拆除重建房屋时,也须为乙方保留共墙部分,乙方须在减砖XX(块)后,按市场价向甲方支付共墙其余用砖的价款。
5、其他议定事项:
该协议一式两份,由双方签字按指印生效。房屋所有权变更不影响该协议效力。
甲方签字(按指印):XXX
乙方签字(按指印):XXX
20xx年X月XX日
3房屋共墙协议书
甲方:XXX
乙方:XXX
兹因双方宅基地相邻,甲方需要与乙方共用一面墙。因此双方经商议定下如下协议
一、甲方同意乙方与甲方共用同一面墙,墙体建设费用由甲方出资。墙体建设用地由甲方所有土地。
二、甲方,乙方共同使用这堵墙的权力。
三、如若以后房屋拆建甲方有权收回共墙所占用的土地。
四、以上协议由双方商议拟定,并同意履行,永不反悔。
五、本协议双方自签名日起生效。合同一式三份,甲、乙双方各执一份,副本若干份,具备同等法律效果。
六、本协议未尽事宜,经双方协商同意增补条款具有同等法律效力。如有纠纷按《合同法》规定由司法机关解决。
甲方:XXX
乙方:XXX
20xx年X月XX日
XXX (以下简称甲方)
XXX (以下简称乙方)
甲方和乙方的地基共同在XXX,因甲方需要先建房屋,本着双方和睦相邻,为整体基脚保证居住的安全性事宜。现经甲乙双方共同协商达成协议如下:
① 甲方若房屋先建成双方的`共同墙脚X层地基,墙长X米,厚X公分,地基底厚 公分,永久性双方所有。
② 共同墙角所建的成本费,按当时的市场估价,经乙方确认同意后,由甲方先付共墙的费用。
材料费 元,人工费 元,共计 元。并留出乙方后建房屋接并位置,预留X公分的钢筋。
③ 乙方后建房屋需用甲方预留的位置。当不伤害共墙体上,安全施工及装修。并为均摊的原则,乙方付给甲方一半的共墙所需费用。
④ 甲乙双方前后建房期或楼房不同层,都不允许在合体共墙上伸出滴水,只能在自己界内。门前地板高低一致,房屋*水一致。
⑤ 乙方后期建房时,如不用甲方预留的位置,其地墙脚由甲方永久使用。并从甲方墙体离XX公分处建房,同时允许甲方在共墙屋顶加伸出滴水XX公分,与在共墙上开窗。
⑥ 甲乙双方房屋发生转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的整体性。该协议应在房屋存续期间永久有效,因上述经济行为所产生的一切法律后果由各自承担。
甲方签名: 乙方签名: 立协议日期:
协议双方:
甲方:XXX 身份证号:XXXXXXXXXX
乙方:XXX 身份证号:XXXXXXXXXX
协议前提:
甲乙双方各有房屋两间,共同位于xx镇xx街道xx路段。甲方房屋共三层半(含地下室一层),建成于xx年;乙方房屋第二、三、四层建于20XX年(地下一层与甲方同时建设);因甲乙双方房屋为整体基脚,乙方必须与甲方共墙才能保证二、三、四层房屋的整体结构。
协议事项:
1、为保证乙房屋的整体结构,经甲乙双方协商,乙方向甲方支付人民币xx元(XX元*XX块砖),甲方同意乙方使用第一、二、三层墙体。
2、因乙方房屋建成时间迟于甲方,且高于甲方房屋,若共墙部分出现漏水、渗水、墙脚下沉等情况,给甲方房屋造成的损失由乙方负责。
3、甲乙双方房屋发生出租、转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的整体性。该协议应随经济手续流转,该协议在房屋存续期间永久有效。因上述经济行为所产生的一切法律后果均由各自承担。
4、甲乙双方任何一方拆除重建房屋,均须保持共墙结构的完整性。乙方拆除重建时,乙方须为甲方保留共墙部分,甲方须向乙方按市场价支付?块砖的经济补偿;甲方拆除重建房屋时,也须为乙方保留共墙部分,乙方须在减砖XX(块)后,按市场价向甲方支付共墙其余用砖的价款。
5、其他议定事项:
该协议一式两份,由双方签字按指印生效。房屋所有权变更不影响该协议效力。
甲方签字(按指印):XXX
乙方签字(按指印):XXX
20XX年X月XX日
3房屋共墙协议书
甲方:XXX
乙方:XXX
兹因双方宅基地相邻,甲方需要与乙方共用一面墙。因此双方经商议定下如下协议
一、甲方同意乙方与甲方共用同一面墙,墙体建设费用由甲方出资。墙体建设用地由甲方所有土地。
二、甲方,乙方共同使用这堵墙的权力。
三、如若以后房屋拆建甲方有权收回共墙所占用的土地。
四、以上协议由双方商议拟定,并同意履行,永不反悔。
五、本协议双方自签名日起生效。合同一式三份,甲、乙双方各执一份,副本若干份,具备同等法律效果。
六、本协议未尽事宜,经双方协商同意增补条款具有同等法律效力。如有纠纷按《合同法》规定由司法机关解决。
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX年X月XX日
XXX (以下简称甲方)
XXX (以下简称乙方)
甲方和乙方的地基共同在XXX,因甲方需要先建房屋,本着双方和睦相邻,为整体基脚保证居住的安全性事宜。现经甲乙双方共同协商达成协议如下:
① 甲方若房屋先建成双方的共同墙脚X层地基,墙长X米,厚X公分,地基底厚 公分,永久性双方所有。
② 共同墙角所建的成本费,按当时的市场估价,经乙方确认同意后,由甲方先付共墙的费用。
材料费 元,人工费 元,共计 元。并留出乙方后建房屋接并位置,预留X公分的钢筋。
③ 乙方后建房屋需用甲方预留的位置。当不伤害共墙体上,安全施工及装修。并为均摊的原则,乙方付给甲方一半的共墙所需费用。
④ 甲乙双方前后建房期或楼房不同层,都不允许在合体共墙上伸出滴水,只能在自己界内。门前地板高低一致,房屋*水一致。
⑤ 乙方后期建房时,如不用甲方预留的位置,其地墙脚由甲方永久使用。并从甲方墙体离XX公分处建房,同时允许甲方在共墙屋顶加伸出滴水XX公分,与在共墙上开窗。
⑥ 甲乙双方房屋发生转让、买卖、继承、抵押等经济行为,均不得损害共墙的整体性。该协议应在房屋存续期间永久有效,因上述经济行为所产生的一切法律后果由各自承担。
甲方签名: 乙方签名: 立协议日期:
——分家协议书菁选
分家协议书集锦15篇
在不断进步的社会中,需要使用协议的场合越来越多,签订协议是解决纠纷的保障。拟起协议来就毫无头绪?以下是小编帮大家整理的分家协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。
______,男,___岁,群众,_____乡_____村村民(父亲)
______,男,___岁,党员,_____乡_____村村民(长子)
______,男,___岁,群众,_____乡_____村村民(次子)
_____自感年迈,不能管理家务,且长子_____,次子_____都已娶妻生子,宜分家单过。经协商达成如下协议:
1、东院新房4间,庄基一处,及其附着物归______所有。庄基面积以《庄基使用证》为准。
2、西院旧房4间,庄基一处,及其附着物归______所有。庄基面积以《庄基使用证》为准。
3、因新旧房屋差价,家中的三马车一辆分给______,再从家里的_____万元存款中取出_______元补贴给______,剩余的_____元,作为_____分家后的生活零花之用。
4、*日里自己使用的'家具、自行车等较小的用具,随分给自己所有。
5、对父亲_____的赡养,_____与_____每家一年轮养,管吃,管住,管穿衣。先从_____家开始。如果老人得大病住院治疗,费用均摊。得小病,谁家养,谁家负责治疗。
6、未尽事宜,按照对等原则协商解决。
7、本协议一式4份:_____、_____、_____各执一份,交村委会一份备案。
空口无凭,立此为证,共同遵守,不得反悔。
立协人:_____、_____、_____。
(签章)(签章)(签章)
分家人:_____________(签章)
村委会审核(盖章):________________
_____年_____月_____日
南靖县国土资源局:
镇在 (座)年办理房屋土地使用权登记,《集体土地使用证》证号:靖集用 第 号,用地面积 *方米,用途为农村宅基地。该套(座)房屋所有权的合法继承人长子 ,次子 ,等 人。因子女已成家立户,各自发展家庭经济。在村委主持协商下,全家人同意该座房屋由次子 继承使用。
以上协议不反悔,恐口说无凭,特立字为据。本协议一式 份,村委会及家庭成员各一份。
立据人签名:
主持协议单位:
镇
年 月 日
甲方:________(长女)
乙方:________(次女)
丙方:________(三女)
丁方:________(四女)
经充分协商,甲乙丙丁4方现就、去世后房屋【该房屋已经拆迁】补偿款继承分割事宜签订协议如下:
一、房屋概况
1、房屋状况(请按《房屋所有权证》填写)________
2、该房屋的所有权证号为:________;
二、该房屋的.面积:________*米
东至________。
西至________。
南至________。
北至________。
三、甲乙丙丁己六方共同确认:
(1)协议签订前,该房屋的所有权证号为:的北房4间的房屋,原属于(父亲)和(母亲)已去世所有,原属于户主闫军。
四、甲乙丙丁己共同商定:乙方继承2万元,丙方继承2万元,丁方继承2万元,戊方继承2万元,【甲方自愿放弃继承权】协议签订后由己方支付。
五、以上协议内容已经甲乙丙丁己六方认真阅读理解并认可,系真实意思表示。
六、甲乙丙丁己六方承诺,按照协议各自履行其约定义务,特请【________】作为见证人。
七、协议签订后原己方给乙方、丙方、戊方所打的欠条【各十万的欠条】应交回己方,协议签订后,遗留在乙方丙方戊方手里的无论是原件或者是复印件不再有效,乙方丙方戊方手中的原件和复印件不能再作为其向己方主张权利的依据,并且应视为其违约,应向己方承担违约金10万元。
八、未尽事宜及其他争议,各方应及时友好协商解决。
九、本协议一式份,所有各方各执一份。本协议由协议各方签字后生效。
甲方:乙方:________
丙方:丁方:________
证人:________
日期:________
协议人:
(一)________(姓名),男,____年____月____日出生,身份证号码:____________,家庭住址:____________。
(二)________(姓名),男,____年____月____日出生,身份证号码:____________,家庭住址:____________。
(三)________(姓名),男,____年____月____日出生,身份证号码:____________,家庭住址:____________。
证明人:
(一)________,女,____年____月____日出生,身份证号码:____________
(二)_______,男,____年____月____日出生,身份证号码:___________
(三)________,女,____年____月____日出生,身份证号码:____________ ________与________是原配夫妻,共生有____个子女,分别是
________,________,________,________与________夫妇共同建造(购买)了位于________________的房屋,房产证号为____________ 。现结合家庭实际情况,经家庭成员协商一致,就上述房产归属事宜自愿达成协议如下:
一、上述位于____________的`房产分归________、________所有。
二、其他子女对上述房产的分归均无异议
三、本协议生效后,________及时持相关手续去房产管理部门办理变更登记。
四、本协议经当事人签字生效。
五、本协议一式____份,当事人各执一份,公证处留存一份。
协议人:________
________年________月________日
甲方:____________________
乙方:____________________
丙方:____________________
兄弟三人均已经成婚,准备分家另过独立生活,为划清产权,避免争议,团结和睦,经父亲、母亲,以及村两委、妹妹____见证特立此分家协议书,以及父母今后赡养义务。
协议书条款如下:
一、房产分割:原有宅基地一处,建房五间。兄弟三人各一间,另外两间归父母所有,用于父母的养老。
二、甲丙哥两个各出资____元给乙方,乙方出去盖房。
三、原来哥三个的三间房归甲丙所有。
四、父母所有的'的两间房百年后由父母支配。
五、父母的赡养协议:
1、口粮由甲乙丙共同承担。
2、父母的医药费以及其他费用由兄弟三人共同承担(在父母用去其本人所拥有的部分钱物之后不够部分)。
3、当父母卧床不能自理时,兄弟三人轮流照顾,轮到一方照顾时,如果需顾保姆的,费用由顾保姆方自理。
六、本协议共____页一式____份,父和母、甲、乙、丙各执____份,一经签字按手印,兄弟双方对以上协议均不得反悔。未尽事宜兄弟三人协商解决。
立协议人:
父亲:____________
母亲:____________
大儿子:____________
二儿子:____________
三儿子:____________
见证人:
女儿:____________
见证人:________村村委会
____年____月____日
协议人: (有几位写几位)
(一)姓名 ,性别 ,出生于 年 月 日,身份证号码 ,家庭住址 。
房产分配:________与________夫妇共同建造(购买)了位于________________的房屋,村委会登记的证号为____________(是小产权房) 。
现结合家庭实际情况,经家庭成员协商一致,就上述房产归属事宜自愿达成协议如下:
一、上述位于____________的房产分归________所有。
二、其他子女对上述房产的分归均无异议
对父母尽赡养义务。
四、本协议生效后,________及时持相关手续去村委会办理变更登记。
对家庭承包土地期限内的.分配。
对其他财产的分割
其他未尽事宜要写明。
五、本协议经当事人签字生效。
六、本协议一式____份,当事人各执一份,可以进行公证,公证处留存一份。或者有见证人,都可以留一份。
协议人: 本人签字
年 月 日
男方:_______________
女方:_______________
见证人:
1、____________________,____________________律师事务所律师。
2、____________________,____________________律师事务所律师。
_____________(男)与_____________(女)自_____________年结婚以来,长期感情不合,双方经协调决定离婚。现就家庭财产分割的有关事宜达成如下协议:
1、夫妻关系存续期间财产包括_____________,存款_____________元,以及家庭日常用具若干。由于女方抚养孩子,家里的'财物_____________只取走自己的衣物、书籍,其余均归女方所有。
2、_____________婚前财产仍归各自所有,双方对各自所有物并无争议。
3、_____________现住房,系男方单位所有。_____________待离婚申请批准后自动搬出。
以上协议是_____________(男方单位)工会主持下,本着*等、自愿原则进行的,希望民政机关予以认可。
本家庭财产分割协议书范本一式四份,男女双方各一份,见证人一份。
男方(签字):_______________
女方(签字):_______________
见证人:_______________
日期:_______________
协议人:
(一)________(姓名),男,____年____月____日出生,身份证号码:____________,家庭住址:____________。
(二)________(姓名),女,____年____月____日出生,身份证号码:____________,家庭住址:____________。
________与________是原配夫妻,共生有____个子女,分别是________、________ 、________ ····· ,别无其他子女。________与________夫妇共同建造(购买)了位于________________的房屋,房产证号为____________ 。现结合家庭实际情况,经家庭成员协商一致,就上述房产归属事宜自愿达成协议如下:
一、上述位于____________的房产分归________所有。
二、其他子女对上述房产的分归均无异议
三、________、________······对父母尽赡养义务。
四、本协议生效后,________及时持相关手续去房产管理部门办理变更登记。
五、本协议经当事人签字生效。
六、本协议一式____份,当事人各执一份,公证处留存一份。
协议人:
年 月 日
分家协议、要有家庭所有成员签字的,因为涉嫌处分个人的'财产啊。没有家庭主要成员的签字,应该是无效的。
分家协议内容,如果你只是一个形式的话,你就写的笼统一些,这样真的有麻烦也方便。写一写关于房产,如果是农村的土地问题等主要财产的权属。但毕竟是分家协议,为以防万一,还是谨慎一些比较好。这样可以避免将来的麻烦和争议。像房子的话,你要考虑面积,那一部分划给你,那一部分在考虑了阳面、阴面,通风情况,厕所,面积,构造等综合情况下,是否公*吧。其他的事宜以此类推。而且分家协议,要有你和对方的签名和指纹,以及日期。
立约人:
父亲:_______男,汉族,19____年生,住____市____镇____村;
母亲:_______,女,汉族,19____年生,住____市____镇____村;
长子:________,男,____年____月____日出生,身份证号码:____________,家庭住址:____________。
次子:________,男,____年____月____日出生,身份证号码:____________,家庭住址:____________。
女儿:________,女,____年____月____日出生,身份证号码:____________,家庭住址:____________。
立约人共有二男一女,子女均已结婚,现三人均表示愿意分家析产,改变过去共同生活的状态,各立门户。经协商,达成如下分产契约,并由_________作见证人。
(一)立约人老两口随_________一起生活。
(二)现村内住三处*房。将位于____地的五间砖瓦房及院落内附属物归长子王_______所有;将位于归次子_________。女儿愿意放弃财产权。
(三)家具及家用。归其长子_________,耕地承包权分别归_________。
(四)存款_________元,由其_________分得_________元,长子_________分得_________元。儿子每月*均负担其父母日常生活用,现每月二人给付200元。
(五)立约人如遇重病或其他意外,费用由___________共同负担。
(六)以上所列各项,立约人完全同意,并有见证人作证。
(七)、本协议经当事人签字生效。
(八)、本协议一式____份,当事人各执一份,公证处留存一份。
父亲:(签字):_________
母亲:(签字):_________
子女签字:________________
_________年______月_______日
见证人(签字):____________
——装修协议书菁选
装修协议书2篇
随着社会不断地进步,很多地方都会使用到协议,协议能够成为双方当事人的合法依据。什么样的协议才是有效的呢?以下是小编整理的装修协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
甲方:
乙方(业户):
为了维护楼宇建筑结构的安全,保证小区(大厦)建筑风格的统一和美观,使装修操作规范化,双方同意签订如下协议。
1.装修地点:小区(大厦)幢单元室。
2.装修工期:从__年__月__日起至__年__月__日止。因特殊情况需要延长装修工期的,乙方另行向甲方申请。
3.乙方应聘请有一定资质的装修施工单位进行装修。
4.乙方装修中应严格遵守业主/住户公约、装修管理规定及其他管理规定。
5.乙方每日装修施工时间为8:00~12:00,14:00~18:00。
6.乙方装修施工不得改动承重墙、柱、梁等主体结构,不得擅自改动水、电管线走向,不得违章搭建。
7.装修垃圾必须装袋集中堆放于指定的位置,不得将垃圾倒入下水道内,严禁从楼上向外抛弃垃圾和任何物品。
8.乙方的.空调室外机需安装在指定的统一位置。
9.大件装修工具及超长、超宽装修材料不得进入电梯,必须从楼梯上下。
10.乙方委托的施工单位的施工人员必须办理临时出入证。需要留宿的,应到管理处办理登记手续。
11.乙方在装修过程中必须接受甲方的检查与监督。若乙方聘请的施工单位违反有关规定、不听劝阻和安排的,甲方有权责令其停止装修。
12.甲方负责清运乙方堆放在指定地点的装修垃圾,乙方应向甲方缴纳装修垃圾清运费元(按照市物价局规定执行)。
13.甲方应帮助协调处理乙方在装修过程中出现的问题。
14.因乙方装修造成房屋开裂、管道堵塞、渗漏水、停电、损坏公共设备设施和他人财产物品,或因乙方装修施工不慎造成安全事故及人身伤害的,均由乙方负责赔偿;属于装修施工单位责任的,由乙方负责向装修施工单位追讨赔偿。
15.本协议一式两份,双方各执一份,协议中未尽事宜,由双方协商解决。
16.本协议经双方签字或盖章后生效。
甲方:(盖章)乙方:(签字)
日期:__年__月__日日期:__年__月__日
发包方(简称甲方):__________
承包方(简称乙方):__________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1.装饰施工地点:
2.住房结构:房型房厅套,施工面积*方米。
3.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
4.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工,____工期____天。
二、工程价款及结算的约定
1.工程总价款:¥____元,大写(人民币):__________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付____元订金,第二次付款时扣除
(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价____%合计____元
(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价____%合计____元
(4)第四次竣工验收当天支付工程总造价____%合计____元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。
如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的约定
____本工程执行DBJ08–62–97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30–____《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
____本工程由____方设计施工方案。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的`安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方____元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付____元违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):__________ 电话:__________
乙方(签章):__________ 电话:__________
签订地点:__________
——合同协议书菁选
合同协议书
在学*、工作生活中,越来越多人会去使用协议,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。那么相关的协议到底怎么写呢?以下是小编为大家整理的合同协议书,欢迎阅读与收藏。
甲方:________乙方:__________
经双方领导协商,签订合同如下:
一、甲方为乙方_______供应商,供应期限_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。甲方在合同期间单独为乙方提供______________,乙方不再从其他渠道购买商品,如发现从其他渠道购买商品的问题。乙方应承担甲方的经济损失。如甲方违反规定,乙方应追究甲方的经济责任,并承担乙方的全部损失。
二、甲方为乙方提供的货物应符合食品卫生要求。如有质量问题,乙方可退货,甲方应承担货物损失。
三、甲方按乙方约定的时间送货,不得拖延。
四、乙方每月_______给甲方结账。乙方不得拖欠甲方货款。
5.甲方为乙方提供完善的'售后服务,以确保产品质量和交货时间。如甲方价格不合理,质量问题,服务违反乙方规定,乙方可从其他渠道购买,并要求甲方赔偿乙方的所有经济损失
六、为保证双方的诚信合作,甲方应保证乙方质押一定金额_______金,金额为_______元。乙方因甲方过失给乙方造成的经济损失,可直接从甲方保证金中扣除。
七、违反者可以向当地法院起诉。
甲方签章:_____________乙方签章:_____________
_________年_____月_____日________年_____月_____日
一、合同标的的概念
1、标的是合同当事人双方权利和义务所共同指向的对象。
2、合同标的是合同成立的必要条件,是一切合同的必备条款。
3、合同标的是多种多样的,一般地有以下4类
1)有形财产
指具有价值和使用价值并且法律允许流通的有形物,如生产资料与生活资料、货币和有价证券等。
2)无形财产
指具有价值和使用价值并且法律允许流通的不以实物形态存在的智力成果。
3)劳务
指不以有形财产体现其成果的劳动与服务,如运输合同中的运输行为,委托中的代理、行纪、居间行为等。
4)工作成果
指在合同履行过程中产生的体现履约行为的有形物或无形物。
二、什么是合同的标的
1、合同标的是合
同法律关系的客体,是合同当事人权力和义务共同指向的`对象。
2、合同标的是合同成立的必要条件,没有标的,合同不能成立。
3、合同标的条款必须清楚的写明标的名称,以使标的特定化,从而
能够界定权利义务。
转让方(甲方):身份证号:
受让方(乙方):身份证号:
房 东(丙方):身份证号:
甲、乙、丙三方经友好协商,就店铺永久性转让事宜达成以下协议:
一、丙方同意甲方将自己位于东关虎屯 街 号的店铺转让给乙方使用,建筑面积为 *方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。
二、该店铺的所有权证号码为 ,产权人为丙。丙方与甲方签订了租赁合同,租期到 年 月 日止,月租为 元人民币。店铺交给乙方后,乙方同意代替甲向丙方履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲方交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙方领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有。
三、店铺现有装修、装饰、设备在甲方收到乙方转让金后全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙方所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)。
四、乙方在 年 月 日前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写 元,上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金、第三条所述的`装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。甲方剩余的房屋使用权归乙方所有。
五、该店铺的营业执照、卫生许可证已由甲方办理,经营范围为餐饮,租期内乙方继续以甲方名义办理营业执照、卫生许可证等相关手续,但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关。乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关。 合同生效后乙方有权要求甲方注销营业执照和相关工商税务登记手续,并重新以乙方名义办理相关工商税务登记手续。
六、乙方在接手经营后,可对饭店进行装修和改造,相关费用乙方自理。
七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但因国家征用拆迁店铺,有关补偿归乙方。
八、如果合同签订前**已下令拆迁店铺,甲方退偿全部转让费,赔还乙方接手该店铺的装修损失费。
九、本合同一式三份,三方各执一份,自三方签字之日起生效。
甲方签字: 日期:
乙方签字: 日期:
丙方签字: 日期:
经双方友好协商一致,同意解除位于号铺,甲、乙双方原于 20xx 年 月日签订的 “ 房地产租赁合同”,同意该合同于 年月 日予以解除。并就解除租赁合同,双方达成如下协议: 一、双方签字生效后乙方在 2 天内将铺位退回甲方。如乙方不按时退租,每逾期一天,需向甲方支付原租金两倍即人民币 元的.违约金。逾期达七天,甲方有权无偿收回铺位,由此产生的一切损失和责任由乙方负责。
二、乙方需交清租金、物业管理费、水电费等一切费用。
三、退租时原有水、电等应该保持正常,乙方不得损坏铺内设施和原装修,损坏应照价赔偿。
四、原租赁合同属乙方原因单方违约,甲方没收合同保证金、营运管理费保证金、水电费等所有保证金。
五、乙方必需自行到工商部门办完营业执照迁址或注销手续。
六、乙方退租给他人产生的任何损失甲方不承担任何责任。
七、乙方退租当日,甲乙双方当面销毁所签《 房地产租赁合同》正本。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,同具法律效力。
甲方(签字): 乙方(签字):
身份证号码:身份证号码:
_____年____月____日_____年____月____日
转让方(以下简称甲方):
受让方(以下简称乙方):
鉴于:在协议签订日,有限公司(以下简称该公司)的注册资本为人民币万元,该公司依法有效存续。
甲方以货币出资人民币万元,占该公司%的股权(以下简称该股权),是该公司的合法股东。
甲、乙双方经协商,决定由甲方将其持有的该公司%的股权作价万元人民币转让予乙方(以下简称该转让),据此双方达成以下条款共同信守。
一、股权转让
甲方依据本协议,将其持有的该公司%的股份及依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方。
乙方同意受让上述被转让股份,并在转让成功后,依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。
二、股权交付
协议签订后,甲乙双方应当就该转让的有关事宜要求该公司将乙方的名称、住所、受让的出资额记载于股东名册,并办理完毕工商登记手续,甲方应就该转让已记载于股东名册并办理完毕工商登记的事实,向乙方出具书面的证明。
从本协议签订之日起,如甲方于15日内不能办理完毕前款规定的成交手续,乙方有权解除本协议,拒绝支付转让价款。如乙方已支付了相应的`价款,则甲方应将乙方已支付的款项退还给乙方。
三、价款及支付方式
甲、乙双方同意甲方转让该公司%的股份的价款为人民币__万元。
支付方式:
(1)自甲方出具其持有该公司%的股份的合法、有效的证明之日起7日内,乙方向甲方支付人民币万元。
(2)乙方于转让成交之日(甲方应就该转让已记载于股东名册并办理完毕工商登记),向甲方支付人民币万元。
四、甲方声明、承诺和保证
甲方系该公司的合法股东,全权拥有本协议项下该公司%的股份,并具备相关的有效法律文件;
甲方承诺未以被转让股份为自身债务或第三方提供任何形式的担保;
甲方履行本协议的行为,不会导致任何违反其与他人签署的协议、单方承诺、保证等;
甲方已经取得签订并履行本协议所需的一切批准、授权或许可;
甲方承认乙方系以甲方的以上声明、保证和承诺为前提条件,同意与甲方签订本协议;
以上声明、保证和承诺,在本协议签订以后将持续、全面有效。
五、盈亏分担
本协议经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后,乙方即成为该公司的股东,按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
六、费用负担
本协议规定的股份转让有关费用,包括:公证费、手续费等,由甲方承担。
七、保密条款
甲乙双方应尽最大努力,对其因履行本协议所获得的有关对方的一切形式的商业文件、资料和秘密等一切信息,包括本协议的内容和其他可能合作事项予以保密。
八、不可抗力
任何一方由于不可抗力造成或全部不能履行本协议义务的行为,将不视为违约,但应在条件允许下采取一切合理及实际可行的补偿措施,以减少因不可抗力造成的损失。
九、违约责任
甲、乙双方在签订本协议后,应积极履行本协议项下的股权转让事宜,因任何一方的过错造成本协议不能履行或无法继续履行,并给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
十、争议解决
凡因本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可提请温州仲裁委员会仲裁。仲裁的裁决是终局的,对双方都有约束力。
十一、一般规定
本协议经双方签或盖章后生效;
本协议项下部分条款或内容被认定为无效或失效,不影响其他条款的效力;
协议自双方签或盖章后生效,自生效之日起对双方均有约束力,非经双方书面同意,本协议项下的权利义务不得变更;
本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;
本协议于__年__月__日,在签订。
甲方(签署):
乙方(签署):
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
一、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额: 单位:人民币(元)
二、品质保证:原厂包装、原厂标准。
三、交货地点及方式:供方负责送货至需方公司所在地,供需双方共同验收并签字确认。
四、交货期:合同签订之日起一周内。
五、产品保修责任:自交货验收合格之日起,主机保修24个月,人为及不可抗力原因造成损坏除外,保修期满后供方负责使用原厂配件进行有偿维修。
六、付款方式:货到当日内支付总额的80%,十日内付清其余
甲方:
乙方:
_________年____月____日
甲方
乙方:
甲乙双方经友好协商,现甲方把其管理的珠都国际广场智能化系统委托给乙方进行维修保养,并达成协议如下:
一、保养范围
xxxx所安装的全部智能化系统,包括:
1、可视对讲系统
2、闭路监控系统
3、红外对射系统
4、室内安防系统
5、巡更系统
6、停车场管理系统
二、保养费用及支付方式:
1、本协议维修保养费为:5000元/年。
2、在维修保养过程中,当系统发生故障要更换零配件时,由乙方提出申请,经甲方同意后购买,费用由甲方支付;或可由甲方按乙方的要求自行购买后提供给乙方安装,乙方不得收取任何安装等费用(不含增加新装器材)。
3、保养费支付方式:每季度末(即3、6、9、12月份的25-30号)支付保养费1250元。
三、乙方服务范围承诺:
1、签订本协议后一个月内对整个智能化系统实行全面检测、调试,使其达到设计要求。若因甲方的图纸及资料不完善,乙方负责建立完善并协议甲方对有关管理人员进行培训。
2、每月定期对系统进行不少于一次的'全面检查维护,对系统进行巡查,性能测试、清洁维护,并对检查中发现的问题及时处理,并做好记录存档。
3、指导培训甲方操作人员掌握正确的使用方法与日常应急处理方法,以使设备保持在最佳状态运行。
4、在维修保养期间,当系统(设备)发生故障时,乙方在接到通知后(包括电话通知)应在24小时之内达到现场排除故障。
5、乙方应在每次维修或每月例行检查保养后三天内向甲方提交检测报告(须盖乙方印章,由甲方负责签字认可)。
四、甲方承诺
1、甲方按协议规定支付保养费。
2、因工作需要,准许乙方工作人员进出工作现场和使用工作现场的设备设施,但必须征得甲方同意。甲方应配合并为乙方提供方便。
3、整个智能化系统只允许乙方人员进行保养,非乙方人员进行维修或检测所造成的任何后果概由甲方承担。
五、双方权利和义务
1、乙方有权因未收到应得款项时停止向甲方提供维修保养服务。
2、因乙方的服务质量达不到本协议的要求时,甲方有权终止本
协议并拒付任何款项,同时,由乙方赔偿所造成的损失。
3、乙方如违反本协议的规定,甲方有权责令整改,直至解除本协议,并由乙方承担违约责任。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
期限:
甲方:
乙方:
代表:(签字)
代表:(签字)
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
出租方:
承租方:
承租方xxx因个人原因要求单方解除20xx年8月31日由xxx经纪方与出租方xxx共同签订的no.8123252租赁契约(租赁地址为:xxx)。经双方协商达成协议如下:
1、承租方同意以押金(¥7600元,大写:柒仟陆佰圆整)作为单方违约金赔偿给出租方正式解除租赁关系。
2、承租方需要在20xx年4月15日前,将该公寓内属于承租方的物品统一清理并搬出该公寓,预期未搬出物品,将视作垃圾,由出租方全权处理,承租方不予追究任何责任。
3、承租方需在20xx年4月15日前清缴20xx年9月1至20xx年3月30日的所有水费、电费、煤气费。并交还该公寓的所有钥匙于出租方。
协议双方签订后,即日生效。该协议一式两份。出租方、承租方各持一份。
出租方(签名并手印):
承租方(签名并手印):
日期:
终止联销合同协议书(单方违约)
甲方:上海创方物业管理有限公司(即出租方,下称甲方)
乙方:_____________________(即承租方,下称乙方)
为避免纠纷和明确各自的责任,甲乙双方就解除联销合同事宜经充分协商一致,达成以下协议:
兹因乙方自身原因无法继续在我商场经营,造成单方面违约,故提前终止于______年______月______日甲乙双方所签署的联销合同,甲方收回坐落于______市______区______路______号______层______号的商业用房。双方同意解除原租约中有关终止租约、权利担保及管辖法院等条文仍有效外,余悉依下列协议履行:
一、双方于签订本协议书时起即终止原联销关系。
二、根据联销合同7.6条中规定,甲方将扣除乙方的保证金人民币____________元整。及押金____________元整。
三、乙方应于终止租约时起支付______年______月______日、至______年______月______日的物业管理费_________元整。电费_________元整。总计:________元整。所有款项应于年月日前付清。
四、如在上述期限内乙方无力付清物业管理费及电费给甲方的,乙方承诺,甲方有权全权处理将该商铺内及仓库内所有物品,乙方不得提出任何异议。
五、本协议经双方签字盖章后即生效。如有未尽事宜,通过双方友好商,另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。
六、本协议在履行中如有争议,双方应协商解决;协商解决不成的,应向甲方管辖地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份为凭。
八、甲、乙双方在明确清楚、了解相关法律之情况之下,签署此协议。
甲方:上海创方物业管理有限公司 乙方:委托人:
委托人:签字盖章: 签字盖章:
日期: 日期:
单方终止劳动合同协议书
甲方:北京佳德建设监理有限责任公司
乙方:郎易安
㈠协议起因
甲方负责人(北京佳德建设监理有限责任公司总经理孙强)于20xx年7月12日午休时间单方要求乙方与其签订终止劳动合同书面证明。
㈡协议目的
本协议以明确双方当事人应依照劳动法相关各项条例与之产生的`矛盾,解决产生的各项争议问题而设立,以期通过调解手段最终达成共识,维护双方利益,尽快履行协议为目的。
㈢协议相关说明
①乙方入职程序乙方郎易安于20xx年7月初两次经过中国通用机械工程总公司(本协议甲方直属上级公司)人事部负责人梁女士面试,最终总公司根据乙方以往工作经验,决定第一年以实*名义安排在其控股公司北京佳德建设监理有限责任公司(本协议甲方)任职。
②乙方工作内容总公司经过面试看重乙方具有负责市场类工作潜力,决定第一年工作内容以协助甲方公司开拓市场类业务为主。并约定一年后根据乙方意愿决定是否继续就职于甲方公司;或将个人档案提交甲方直属上级总公司正式入职。
㈣协议事由
①甲方于乙方任职期间多次出现违反国家劳动合同法之行为,并单方要求终止与乙方签订的劳动合同,乙方据此要求甲方给予相应赔偿。(详见下“双方劳动争议表”)
②乙方要求甲方在其任职期间就其发生一切经营管理不当行为向乙方以其家庭以道歉书形式予以书面告知。
③乙方要求甲方以其直属上级公司继续履行乙方入职程序,根据乙方专业及自身优势为其安排合适岗位。
④乙方要求甲方在此协议生效同时一次性付清为甲方独立制作其公司简介及项目介绍ppt精致版设计制作费用,200页共计¥40000元。
㈤双方劳动争议表略
综上所述,乙方要求甲方赔偿各项损失费合并劳务费共计¥20000元。(同上条款㈣协议事由①)
㈥争议处理
①本协议所产生所有争议先由甲乙双方协调处理,难以协调条款由甲方直属上级总公司工会相关机构协助办理。
②如遇甲方直属上级总公司工会仍不能调解之问题,将由甲方总公司工会方征得上级领导批准,向国家劳动行政执法部门提起相关诉讼。
㈦协议补充条款
本协议一式三份,甲乙双方及甲方直属上级总公司各执一份,具有同样法律效力,本协议未尽事宜,经协议方商定,可以按照国家法律条款予以补充修订,补充条款具有同样法律效力。
甲方负责人:
乙方:(公司章)(个人章印)
甲方直属上级总公司负责人:(公司章)
上诉人(原审被告)____________,性别:____________,出生日期:____________,____族,住址:____________。
被上诉人(原审原告)____________房地产经纪有限公司,住所地____________。
法定代表人____________。
委托代理人____________。
上诉人因居间合同纠纷一案,不服上海市浦东新区人民法院(20__)浦民一(民)初字第13081号民事判决,向本院提起上诉。本院于20__年8月28日受理后,依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。
原审查明,20__年12月23日,上海市某某房地产经纪有限公司(以下简称经纪公司)作为居间方即丙方,案外人周某某作为买受人即乙方、方某作为出卖方即甲方签订了《房地产买卖合同居间协议》及附件《房地产买卖协议》,甲、乙双方经丙方居间介绍,就上海市浦东新区苗圃路某弄某号某室房屋(以下简称系争房屋)的买卖事宜达成一致。《房地产买卖合同居间协议》第三条约定:系争房屋及76号车位的总房价款为360万元(人民币,下同);第六条约定:《房地产买卖协议》成立,丙方居间成功;第七条约定:甲、乙双方应当于买卖合同成立之日分别按照本协议第三条约定的总房价款的1%各自支付丙方佣金,且甲、乙双方同意丙方可从转付或保管的任何款项中扣除应付的佣金。20__年1月6日,案外人李某某与方某仅就系争房屋买卖签订《上海市房地产买卖合同》(合同编号:1578046),该房屋转让价款为329万。合同附件六注明的居间介绍、代理等中介服务情况载明,交易双方的居间介绍房地产经纪公司均为经纪公司。20__年3月11日,系争房屋产权登记于案外人李某名下。周某与李某系叔嫂关系。之后,因经纪公司催讨佣金未果,故诉至原审法院,请求判令:方某支付经纪公司佣金36000元,并承担案件受理费。
原审认为,居间合同是居间人向委托人报告定立合同的机会或者提供定立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同。居间人促成合同成立后,委托人应当按照约定支付报酬。经纪公司提供居间服务,方某与案外人周某定立《房地产买卖合同居间协议》,最终与案外人李某就购买系争房屋签订了《上海市房地产买卖合同》,且已完成过户,经纪公司促成交易完成的标的为同一套房屋,方某将房屋出售给李某显然是经纪公司居间,并经方某认可。因此,参照《房地产买卖合同居间协议》的约定,方某应于买卖合同成立之日按照总房价款的1%支付经纪公司佣金,故经纪公司要求方某支付佣金的主张于法有据,原审法院予以支持。至于佣金的数额,由于实际转让价款为329万元,原审法院确定佣金的数额为32,900元。原审法院审理后于20__年七月二十六日依照《中华人民共和国合同法》第四百二十四条、第四百二十六条之规定,作出判决:方某应于判决生效之日起十五日内支付上海某某房地产经纪有限公司佣金人民币32,900元。负有金钱给付义务的当事人如未按判决指定的期间履行给付义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。一审案件受理费人民币700元,减半收取计人民币350元,由上海某某房地产经纪有限公司负担30元,方某负担320元。
判决后方某不服,向本院提出上诉称,其与被上诉人间约定其出售房屋的净到手价为360万元,依据被上诉人方的解释也是此为上诉人实际收到的钱款,相关的佣金和税费不需要上诉人支付。现被上诉人违背诚实信用原则,张冠李戴,将已失效的协议强加于上诉人,要求上诉人承担佣金,没有任何事实及法律依据。原审法院查明的事实错误,导致判决显失公正。为此提出上诉,请求二审法院查明事实,依法改判,驳回被上诉人原审的全部诉讼请求。
被上诉人经纪公司辩称,原审法院查明的'事实清楚,判决公*、公正。请求二审法院驳回上诉,维持原判。
本院经审理查明,原审法院查明的事实属实,本院予以确认。
本院认为,民事活动应当遵循自愿、公正、等价有偿、诚实信用原则。上诉人系通过被上诉人居间,欲出售系争房屋,并与被上诉人签订了《房地产买卖合同居间协议》,虽然最终该房屋的买受方并非原协议的签订人,但上诉人亦无证据材料证明其系通过其他居间单位或者其他方式与买受人接触并洽谈购房事宜,且上诉人与买受人间签订的买卖合同中多确定的中介公司亦是被上诉人,故上诉人系通过被上诉人的居间,才得以出售了系争房屋,上诉人理应支付相应的佣金。上诉人另称被上诉人曾承诺上诉人净到手价为360万元,无需上诉人承担佣金及税费等,但上诉人对此并无相应的证据材料佐证。依据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有这人提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。现鉴于上诉人主张免付佣金的请求缺乏相应的依据,上诉人应当自行承担举证不能的不利后果。综上,本院认为原审法院查明的事实清楚,判决适用法律正确,本院予以维持。上诉人的上诉理由缺乏依据,本院不予支持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费人民币622元,由上诉人负担。
本判决为终审判决。
审判长_______________
审判员_______________
代理审判员_______________
20__年九月十一日
甲方:
法人代表:XXX
法定代理人:XXX
乙方:XXX
甲乙双方于 年 月 日签定了该厂的租赁合同,租期为两年(自年月日至 年月 日止),租金 万元,其中现金 万元,锅炉顶款 万元。现金一次性已付清。锅炉与排水租地顶帐。(因无处排水) 合同订立后乙方已按期投入生产。生产后不久乙方就接连几次收到上级主管部门的停产通知。于 年 月日正式接到了科左后旗环境保护局下达的停产通知。于年月 日接到了科左后旗农电局甘旗卡供电所下达的停电通知。期间只能断断续续生产,现已完全停产,使乙方造成了很大的'经济损失。
依据租赁合同甲方的权利和义务第三条,第六条之规定,甲方应给予乙方如数退还剩余未到期的剩余租金。扣除材料费往来,甲方应退给乙方租金万元。其它琐碎事宜另议。 从即日起双方合同终止,在合同有效期间(从年 月日至年 月 日)甲乙双方相互的收条和欠条全部作废。
甲方:
乙方:
住址:
身份证号码:
甲、乙双方本着公开、公*、互惠互利的原则,就乙方为甲方提供运输服务事宜,经友好协商达成如下协议:
一、服务内容:
乙方利用其自有的车(车牌号: ,车架号: ,发动机号: ),自行驾驶或配备符合甲方规定的驾驶人员,按照甲方指定的线路和时间安排为甲方提供服务,甲方向乙方支付服务费用。
二、服务期限:
服务期限为年,自 年 月 日至 年 月 日。
三、费用标准及结算方式:
(一)费用标准:
(二)结算方式:
四、双方的权利与义务:
(一)甲方的权利与义务:
1、乙方为甲方服务期间,甲方不承担除服务费、油料费、过路过桥费、停车费外的其他费用,包括但不限于车辆的修理费、各种保险费、养路费、税金、司机工资及国家规定应该交付的各项费用。
2、如遇甲方停产、歇业、放假等特殊情况,甲方应提前12小时通知乙方暂停服务;恢复服务,甲方亦提前12小时通知乙方。
3、乙方为甲方服务期间,如出现车辆或车主不能满足甲方工作需求、不配合甲方工作,乙方无法保证甲方用车人人身或财产安全时,甲方有权要求乙方更换车辆或司机,如乙方拒绝甲方要求,甲方有权终止协议。
4、按照协议约定向乙方支付费用。
(二)乙方的.权利与义务:
1、乙方为甲方服务期间,车辆应符合交通管理部门相关规定。车主和司机不得出现违法、违规行为。一旦出现,甲方有权终止协议。
2、乙方为甲方服务期间,须配备专职驾驶人员。驾驶人员不得随意更换或找人代替。驾驶人员的相关证件要真实、有效,驾龄符合甲方要求,驾驶人员的一切行为与费用由乙方全部承担。
3、乙方为甲方服务期间,乙方的驾驶人员应保证安全驾驶,并严格遵守甲方的各项规章制度。
4、乙方为甲方服务期间,驾驶人员对外代表公司的形象,应当做到文明礼貌,安全驾驶。节假日甲方根据公司的实际情况,决定是否用车,乙方及驾驶人员不得以任何理由拒绝执行。
5、乙方为甲方服务期间,驾驶人员不得出现饮酒现象,每发生一次,甲方有权解除协议,乙方向甲方支付5000元违约金。
6、乙方为甲方服务期间,出现的安全事故由乙方全权负责,甲方不承担任何责任。
7、乙方为甲方服务期间,由用车人详细填写该车出发前的里程数、终点里程数和出发地点、终点,并由驾驶人员签字确认。要求填 写准确,乙方不得漏填、虚填,不得改动行使里程表数,如有改动,一经核实,甲方不予支付所有费用。
8、乙方应按时到达甲方指定发车起点。如途中遇堵车或其他特殊性事件不能及时到达时,乙方须提前通知甲方。如无特殊原因,乙方延迟到达甲方指定发车起点,每发生一次,考核乙方100元。
9、因不可抗力或车辆在运输途中发生故障,乙方须在1小时内提供替代车辆并赶到故障发生地点。
10、在协议期内,乙方承担运输过程中一切损害赔偿责任,但乙方证明伤亡是甲方人员故意、重大过失或者自身健康原因造成的除外。
11、乙方应按照甲方要求在签订本协议前办理车辆保险,包括强制险、司乘险、第三责任险及附加险不及免赔条款。其中,司乘险要求上全座险(按驾驶人座及核定乘客座位数同时投保)且每座不低于10万元的保额;第三者责任险(不低于5万元的保额)及附加险不计免赔条款,其它险种自愿投保。以上保险均要求在有效期内。
五、违约责任:
1、乙方未能按本协议约定服务,每发生一次,向甲方支付100元的违约金,超过三次,甲方有权终止解除协议,乙方向甲方支付5000元违约金。
2、任何一方单方终止本协议的,须向对方支付5000元违约金,
法律规定或协议约定情形除外。
六、协议终止:
因甲方自购车辆或其他原因不需要乙方提供服务的,甲方在提前7天通知乙方后,有权终止本协议,所发生的费用据实结算。
七、争议的解决方式:
本协议履行过程中,发生争议,双方协商解决,协商不成在合同签订地人民法院诉讼解决。
八、其他:
(一)本协议未尽事宜由双方友好协商解决。
(二)本协议一式三份,甲方两份,乙方一份,自双方签字盖章之日起生效。
(三)乙方提供的以下证件的复印件为本协议附件:
1、《车辆行驶证》;
2、车主、驾驶人员身份证明;
3、驾驶人员《机动车驾驶证》;
4、各类车辆保险单及保险核实证明材料。
5、车主与司机关系证明材料。
甲方:(盖章)
代表人:
签字日期:年月日
乙方: 签字日期:年月日 身份证号: 详细住址: 联系方式:
出租方:______(以下简称甲方)
身份证:_________________
承租方:______(以下简称乙方)
身份证:_________________
根据甲、乙双方在自愿、*等、互利基础上,经协商一致,为明确双方之间权利义务关系,就甲方将其合法拥有房屋出租给乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,订立本合同。
一、房屋地址:xx新村北区xx幢xx室内一间单间。用于普通住房。
二、租赁期限及约定
1、该房屋租赁期共一年。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、房屋租金:每月_____元。按月付款,每月提前五天付款。另付押金_____元,共计______元。
(大写:_____万_____仟_____佰_____拾_____元整)
房屋终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。
3、乙方向甲方承诺,租赁该房屋仅作为普通住房使用。
4、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
三、房屋修缮与使用
1、在租赁期内,甲方应保证出租房屋使用安全。乙方应合理使用其所承租房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋及设施损坏,乙方应负责修复或给予经济赔偿。
2、该房屋及所属设施维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责(但乙方使用不当除外)甲方进行维修须提前七天通知乙方,乙方应积极协助配合。
3、乙方因使用需要,在不影响房屋结构前提下,可以对房屋进行装修装饰,但其设计规模、范围、工艺、用料等方案应事先征得甲方同意后方可施工。租赁期满后,依附于房屋装修归甲方所有。对乙方装修装饰部分甲方不负有修缮义务。
四、房屋转让与转租
1、租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得擅自转租、转借承租房屋。
2、甲方同意乙方转租房屋,应当单独订立补充协议,乙方应当依据与甲方书面协议转租房屋。
五、乙方违约处理规定
在租赁期内,乙方有下列行为之一,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应向甲方支付合同总租金20%违约金,若支付违约金不足弥补甲方损失,乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。
(1) 未经甲方书面同意,擅自将房屋转租、转借给他人使用;
(2) 未经甲方同意,擅自拆改变动房屋结构或损坏房屋,且经甲方通知,在规定期限内仍未纠正并修复;
(3) 擅自改变本合同规定租赁用途或利用该房屋进行违法活动;
(4) 拖欠房租累计一个月以上。
六、本协议一式两份,甲。乙各执一份,签字后即行生效。
七、其他说明:水电数字由甲乙双方与其他承租方*均分配
(入住时水电数字:电________,水________,)
甲方:
乙方:
代表人:代表人:
为保证甲方物流畅通、正常生产,经双方友好协商,在自愿的前提下,达成协议如下:
一、承包项目:
由乙方负责甲方的全部材料卸车及货物运输的装、卸工作。
二、合同期限:
从年月日起至年月日止,承包期限为1年。期满后双方要求续签在同等条件下,乙方有优先权。
三、费用结算的方式
1、乙方卸车的各类原料、成品均按12元/吨的价格进行计算。
2、甲方发货时,乙方装车按10元/吨的价格计算,连装带卸的货物,按10元/吨价格计算。
3、其他未在定价范围内的临时装/卸工作,由甲乙双方具体协议后达成的共识价格计算,乙方不得以任何理由进行推诿或不配合。
4、每单次的装/卸工作完毕后,由仓管员开具《装卸费用结算表》计算并记录金额,由双方签名后,各保存一份,作为结算依据。
5、双方每月的装卸费结算日期为次月的10日前,结算依据《搬运任务结算表》,对账完毕后由甲方转到乙方指定账户,甲方付款对象仅限乙方,不与乙方员工或雇佣的工人发生结算与付款。
四、甲方权利及义务
1、在约定时间内结算乙方的各项费用;
2、监督乙方员工正确、合理地使用甲方以使用甲方的工具,包括手推车、板车、行车,叉车等工具;乙方人员操作不当或人为造成的损失要按制度或原价赔偿。
3、甲方不得无条件随意终止、解除合同。
4、乙方的人员不遵守甲方的厂规等,甲方有权对乙方员工按甲方相关制度里的规定进行管理处罚。搬运承包合同。
五、乙方权利及义务
1、乙方务必合法从事承包经营,享有承包经营收益,承担承包经营赢亏。
2、在承包期内,不得向第三人转让甲方承包的资产,不得允许第三人参与承包经营。
3、乙方务必对员工上岗前进行岗前培训,安全教育,并采取安全防护措施,监督己方人员安全作业,否则,乙方人员在甲方场所发生的安全事故由乙方负责,与甲方无关。
4、乙方不得无条件随意终止、解除合同。
5、出现火灾、水灾等不可抗拒自然灾害时,乙方应无条件为甲方抢救险情,如若乙方视而不见、讨价还价、不愿合作,甲方可对乙方进经济制裁。
6、除装、卸工作外,甲方临时安排的一些工作,乙方务必用心配合,具体费用由双方酌情协商。
7、乙方负责管理所属装卸人员的日常管理工作,严格要求下属人员务必遵守甲方的一切规章制度
8、乙方在接到甲方(仓管员)装、卸通知后,务必用心配合,在分钟内须集中装卸人员进场工作,不得以任何理由拖延时间,否则按每延迟半小时罚款元处理,不服从仓管员安排对乙方处罚50元每次。
9、如遇多雨季节的'户外搬运作业,乙方在甲方需要利用停雨空隙装卸车时,不得以任何理由怠慢,不管日夜,随叫随到,及时抢装抢卸。
10、装卸车完毕后,乙方要负责在离开前清理现场(地面散料要装进袋,不能扫在堆边),整理栈板,否则该单不予计算。
11、原料卸货入仓须要按甲方要求放置到指定区域与位置,不得自行随意开堆,必须要按甲方指定位置和尺寸合理堆放,堆位不能相互依靠,更不允许靠墙,须离开墙面10cm左右,现场有规划线的按规划线堆放,违者每次罚款50元;堆位没有领用自动倒塌,发现一堆罚款50元,还务必立即重新堆放好。
14、听从仓管员的指挥及工作安排,当出现意见不一致时,报甲方上一级主管协调解决。
15、对待外来装卸客户司机要热情礼貌,不准与客户或司机争吵甚至打骂对方,如果因为搬运工的不合理要求造成客户或司机投诉罚款50元/次。
16、遇到甲方提货车辆遇快下雨将被淋湿时,乙方要主动帮司机拉雨布遮雨防水,用甲方指定物料清理车箱积水,装卸完货后物后要主动协助客户或司机关窗门盖雨布,甲方仓库原料包掉地上或地上破包,乙方要主动整理清扫,如发现不配合者每次罚款20元。
17、无论装车或卸货,务必码整齐,不能杂乱,否则罚款50元/次。
18、发货时不允许整堆推倒,发现一次罚款20元;装/卸车过程产生的破包要求搬运负责整理、清扫现场,散料及扫车厢的料必须要打包,否则罚款20元/次。
19、不允许乙方装卸人员擅自驾驶叉车,如发现每次罚款元,发生事故造成的职责由肇事者
20、装卸过程中出现会影响工作效率或难度大等状况时,乙方向甲方反映状况,先组织搬运工完成工作后双方再评估所产生的费用问题,不能以任何理由延误工作,否则罚款100元/次,如果因此产生损失或其他补救性费用的,也由乙方承担。
以上未涉及部分,按甲方相关制度执行,如有问题重复出现的加倍罚款。
六、违约职责
1、甲、乙双方出现下列状况,任何一方能够解除合同
1)、出现不可抗力等原因,使合同中止、终止或不能继续履行的,双方都能够提出解除合同,但务必提前一个月以书面通知对方;
2)、经双方协商同意或合同约定解除合同的条件成就时;
七、本合同如有遗漏和未完善之处,可在补充协议中明确,补充协议作本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
八、合同自双方签订之日起生效,合同正本一式二份,双方各持一份。
附加说明:
1、以上条款在执行过程产生的罚款在乙方的承包费中扣除。
2、乙方人员对甲方设施造成破坏或损失时,根据有关规定乙方应承担职责。
以上如有违反者,对甲方所造成的经济损失,由乙方负责全部职责;乙方务必理解甲方的处罚,情节严重时甲方可单方面提前终止协议。
甲方(签章):乙方(签章):
法定代表人:经营者:
日期:日期:
转让方(以下称甲方):______________
顶让方(以下称乙方):______________
双方兹就营业转让事宜,订立本契约,条件如下:
1、转让标的:甲方愿将资设立,坐落__________市__________路__________号的__________,转让予乙方经营。
2、本件转让价格及其计算标准:
(1)__________商行全部生财器具,存货作价为人民币__________元。生财器具及存货另列清册交分别标明价格。
(2)上列生财器具,存货经盘点如有增减变化数量,则依清册所记载价格,增减给付现金。
(3)甲方应收未收款约计__________元(详移交清册),悉数由乙方承受,不另计价。惟乙方应承受甲方对外所欠一切债务(详移交清册)
3、付款办法:于签订本契约的同时,乙方交付甲方__________元;其余款于点交完讫之日一次付清。
4、点交日期及地点:双方订定__________年_______月___日为点交日期,并定于商行现场为点交地点。
5、特约事项:
(1)本件点交以前,所有甲方对外所欠一切债务,概由乙方承受教育,并由乙方将营业承受承担债务的情况通知各债权人。点交前所积欠一切税捐、水电费用、房租、员工薪资亦同。
(2)商号名称或延用原名称,或变更名称,悉依乙方自便,甲方不得置同。甲方并应协同乙方办理商号变更登记手续,不得借故推辞。
(3)商号现承租坐落__________市__________路__________号的租赁权,由甲方让与乙方,并由甲方负责出租人与乙方办理续租__________年,与乙方另行换立租约,如出租人不允许续租或要求增加租金或提出其他条件,致乙方受害时,甲方应负赔偿责任。
6、违约处罚:任何一方违本契所列各条情形之一,即视违约论,对方有权解除契约。如系乙方违约,愿将已付款项,任由甲方没收;若系甲方违约,则应按所收的'款项加倍返还以为违约处罚。若有其它损害,仍得请求赔偿。
7、甲乙双方应各觅保证人,对甲乙双方的违约对他方应负赔偿责任,愿各负连带赔偿之责,并均抛弃先诉抗辩权。
8、本契约一式四份,由甲乙双方及保证人各执一份为凭。
甲方:__________
保证人:_________
日期_______年______月_____日
乙方:__________
保证人:__________
日期______年______月_____日
劳务合同
合同编号:
甲 方(用人单位)
单位名称:
经济类型:有限责任公司
注 册 号:
地 址:
联系电话: 乙 方(劳动者) 姓 名: 性 别: 身份证号: 家庭住址: 联系电话:
鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经*等协商一致,自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。
第一条、 本协议期限为 月。本协议于 年月 日生效。
第二条、 乙方承担的劳务内容、要求为:
负责
第三条、 乙方认为,根据己方目前的健康状况,能依据本协议第二条约定的劳务内
容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。
第四条、 乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的,甲
方有权追究其法律责任,并要求乙方予以经济赔偿。
第五条、 甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间:
劳务报酬;
劳务费用的支付方式:。
第六条、 工作纪律和规章制度
(一)乙方应遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的领导、管理和指挥,按时完成工作任务,并保守甲方商业秘密。
(二)乙方违反工作纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予相应的纪律处分、经济处罚等,直至解除本合同。
——还款协议书菁选
还款协议书范文
在快速变化和不断变革的今天,需要使用协议的场合越来越多,协议具有法律效力,确立某种法律关系。我们该怎么拟定协议呢?下面是小编整理的还款协议书范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲方:住所地:法人代表:乙方:现住址:联系电话:鉴于乙方因急需资金,于年月日向甲方提出借款请求,甲方本着对员工的`关心和帮助,将人民币元出借予乙方,同时乙方也向甲方填写了相应的借款单据。现由于乙方原因不能一次性偿还以上借款,双方经过协商后,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法律解释达成以下分期还款内容:
1、本协议签订后,乙方将于每自然月10日前向甲方还款,还款期为年月日至年月日,每月还款为元,以上共计元整,甲方的帐号为:
2、若乙方没有按期偿还每月约定款项数额,超过10日的,则甲方有权解除本协议,乙方应一次性偿还全部欠款及利息。
3、本协议履行过程中发生纠纷,双方同意依法向北京市海淀区人民法院提起诉讼。
4、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力。甲方:乙方:签订地点:年月日
借款人: 电话:
地址: 邮编:
贷款人: 电话:
地址: 邮编:
抵押人: 电话:
地址: 邮编:
__年__月__日
经合同各方自愿*等协商,签订本合同,共同遵守以下条款:
第一条借款人因购买自用住房需要,特向贷款人申请借款,借款人(抵押人)自愿以其有权处分的财产作为贷款抵押物抵押给贷款人,抵押物评估现值为共计人民币(大写)____(详见抵押物清单、抵押物评估证明,清单号码____)。
第二条贷款人同意贷给借款人个人住房贷款,金额为人民币(大写)____,本项贷款用于____,贷款利率为月利率____‰(如遇国家利率调整或借款人未按时向贷款人付息时,按中国人民银行有关规定办理),借款期限由__年__月__日起至__年__月__日止。
第三条本合同项下的贷款本金及利息,借款人以按月付款的方式进行还本付息。每月还款金额的计算公式:
一、等额偿还法:
贷款本金总额×月利率×〔1+月利率〕(上标)还款月数
每月还款本息额=
〔1+月利率〕(上标)还款月数 1
二、递减偿还法:
贷款本金
每月还款本息额= +〔贷款本金 已归还贷款本金〕×月利率
贷款月数
本合同项下贷款本息采用____法偿还。首期还款日为__年__月__日,首期还款日为__年__月__日,首期还款金额为____元,剩余款项分____月偿还(具体还款日期及金额详见还款计划表)。
第四条抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。
第五条借款人授权贷款人把本合同项下的借款用转账方式划转到售房单位在银行开立的账户。
第六条在借款期内,借款人须在贷款人处开设的存款账户上存有不少于两个月还款的款项,借款人不可撤销地授权贷款人在该账户扣收本合同项下的有关欠款。
第七条借款人应按本合同订立的还款计划按期足额归还贷款本息。如需延期还款,借款人必须在还款日前15天提出延期申请,经贷款人同意后,办理延期还款手续,贷款人按本合同第二条订立的贷款利率收取利息。贷款人不同意延期还款或借款人不提出延期申请的,贷款逾期后,贷款人按规定计收逾期利息。借款人申请延期的次数不超过____次,且每次延期的期限不超过1个月。
借款人可以提前归还全部贷款,但必须提前10天书面通知贷款人,已计收的贷款利息不再调整。
第八条借款人提出延期申请,经贷款人审查同意,办理延期还款手续后,抵押人自愿继续承担担保责任。
第九条抵押物清单所列的抵押财产在抵押期间由抵押人使用、保管并负责保养、保全,保持抵押物的完好无损,其费用开支由抵押人承担。贷款人有权随时对抵押人保管和使用的抵押物进行监督检查。
第十条在合同有效期内,抵押物必须办理财产保险,财产保险单交贷款人保存。在抵押期间抵押物保险到期,抵押人应负责续保,抵押人未续保的,贷款人有权代其续保,费用由抵押人承担。
第十一条抵押期间,抵押物发生毁损,抵押人应立即通知贷款人,发生保险责任内的损失,抵押人必须以保险理赔款偿还所承担的债权,或存入贷款人指定的账户,在理赔款不足以归还相应贷款本息时,由抵押人负责弥补或由借款人另行提供担保。发生保险责任范围以外的毁损,由抵押人负全部责任。
第十二条在抵押期间,发生抵押物价值减少,贷款人有权要求抵押人恢复抵押物的价值或提供与减少的价值相等的担保。
第十三条抵押期间,未经贷款人同意,抵押人不得赠与、迁移、出租、转让、再抵押或以其他任何方式处分本合同项下抵押物。
第十四条抵押期间,经贷款人同意,抵押人转让抵押物所得的.价款应优先用于向贷款人提前清偿所担保的债权。
第十五条抵押物的保险、鉴定、登记、保管、评估等费用由借款人承担。
第十六条发生下列情况之一的,贷款人有权依法处分抵押物:
一、借款人不按合同约定的还款计划归还贷款本息;
二、在借款期内借款人死亡、失踪或丧失民事行为能力后无继承人或遗赠人;
三、借款人的继承人或遗赠人拒绝履行偿还贷款本息的义务。
第十七条贷款人依法处分抵押物,所得价款除支付处分抵押物所需的费用外,优先用于清偿贷款人贷款本息及逾期利息等。以抵押物清偿债务,以实际处理的价款为准,如有余款,贷款人将其退还抵押人,如不足,贷款人对借款人和抵押人有追索权。
第十八条抵押人按本合同约定还清贷款人一切款项,并履行合同全部条款后,贷款人应将其占管的抵押物的权利证书及有关资料退还给抵押人,并到抵押物登记机关办理登记注销手续。
第十九条本合同有效期内,借款人或抵押人变更住所、法定名称的,应在变更后7天内通知贷款人,否则,贷款人以原法定名称向原住所发送的有关文件视同送达。
第二十条其他需要明确的事项。
第二十一条本合同发生纠纷,由贷款人所在地人民法院进行诉讼管辖。
第二十二条本合同自依法设定抵押之日起生效抵押担保合同模板抵押担保合同模板。
第二十三条本合同一式____份,借款人、贷款人、抵押人各执一份。
借款人:(盖章)贷款人:(公章或合同专用章)
(抵押权人)
借款人:(签字)法定代表人:(印章)
(授权代理人)
抵押人:(盖章)抵押人:(签字)
签约地点______签约时间______
甲方(欠款方):共欠乙方(收款方):
人民币,经甲、乙双方充分协商,特订立如下协议:
一、本欠款共分期,在每月日前,甲方(欠款方)保证乙方(收款方)可以收到或甲方(欠款方)向乙方(收款方)指定银行存折帐号存入。银行存折帐号姓名。
二、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
三、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(欠款方):乙方(收款方):
20xx年月日
甲方:
乙方:
一、甲乙双方自友好合作以来,截至年月乙方尚欠甲方货款¥,现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第 种方案解决:
第一种:甲方同意乙方偿还人民币 元整(¥ 元)以解决上述欠款问题,但须:
1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方;
2、在年月日前将上述款项汇出。
第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后,甲方放弃余款元的求偿权,并自人民币( 元)到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的`向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即 元(大写 )本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:(盖章) 乙方(盖章):
授权代表: 授权代表:
年 月 日 年 月 日
经_________(下称贷款方)与_________(下称借款方)和_________(下称保证方)充分协商,签订本协议,共同遵守。 一、借款方于_________年_________月_________日向贷款方借款_________元,用于_________,按第_________号借款合同的规定,借款方应于_________年_________月_________日偿还全部借款本息。现由于_________原因,不能如期偿还,经各方协商一致,同意延期到_________年_________月_________日偿还。 二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按第_________号借款合同执行。
甲方: (简称甲方)
乙方: (简称乙方)
为支持个体经济发展,经甲、乙双方协商,甲方同意乙方提出的为申请贷款担保的请求,为明确甲、乙双方的权利和 义务,现签定如下贷款担保协议:
双方本着*等、自愿和互利原则,开展贷款担保合作,合作期限三年,在合作期限内,乙方不得与其他金融机构形成新 的合作关系。
二方的.权利和义务
1对申请贷款的客户, 由乙方推荐, 经甲方指定管辖内信用社考察符合条件的,自受理贷款申请值日起,在《贷款通则》 规定的时间内将贷款办理。
2、贷款到期后,客户不能按期归还时,甲方有权冻结乙方账户或变卖该客户的生产设备、汽车、家庭财产归还贷款。
3、对客户贷款申请核实情况,确定贷款额度(最高不能超过20万元)、期限(最长不能超过2 年)。
乙方的权利和义务
1、乙方必须将账户开立在甲方指定的信用社,所收、支资金通过该账户结算个人还款协议书格式个人还款协议书格式。
2为该客户提供贷款担保,承担风险。
3向甲方提供该客户可变现资产作价折合款项,资金实力和偿还贷款能力。
4、贷款一经发放,汇入该客户账户,与甲方共同对贷款进行监督使用,贷款只限于搞运输经营,不得挪做他用。
5、对该客户贷款,除乙方担保外,该客户可变现的资产一并担保。
6、对该客户可变现的资产实行逐项登记、编号、建档,在未还清贷款本息前,担保资产一律不准变卖。
7、负责每季度督促该客户的贷款结息,直至贷款到期归还本息
8、负责贷款逾期后协助甲方对该客户可变现资产的处理。
有下列情形之一者,甲乙双方可协商解除担保协议个人还款协议书格式合同范本。
1、乙方未能按要求在信用社开立账户,挪用资金,随意卖出可变现资产的。
2、甲方无正当理由不能及时向乙方所担保的该客户发放贷款的。
事宜双方协商解决
本协议自签订之日起生效
本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(签章) : 乙方(签章) :
年 月 日
债权人:__
地址:__电话:_____邮编:__
债务人:__
地址:__电话:_____邮编:__
经过友好协商,双方就有关事项协议如下:
第一条还款内容
1.还款金额:_人民币。
2.还款期限:自签订此协议之日起债务人至年月日前还清。
3.利率:按照__的利率执行,具体为:__。
第二条担保
债务人将作为还款的抵押个人还款协议书格式个人还款协议书格式。抵押期限:自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条双方义务
债权人的`义务:
2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给债权人。
债务人的义务:
1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。
2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任
债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的,债务人应负责违约责任个人还款协议书格式合同范本。
第五条本合同经见证后生效。
本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。
债权人:(签章)
代表人:__
——供货协议书菁选
供货协议书(合集15篇)
现如今,协议与我们的生活息息相关,签订协议是解决纠纷的保障。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的供货协议书,希望能够帮助到大家。
编号:
日期:
甲方:×××股份有限公司
地址:
乙方:×××有限公司
地址:
甲乙双方在充分理解和信任的基础上,经过友好协商, 达成如下协议:
1、双方将在××业务方面建立长期的合作关系;
2、甲方将从乙方购买甲方自用的××(不少于300吨/每年)(××指标见附件);
3、乙方将根据甲方的到货预计以集装罐方式向甲方供应××(货到海门港); 乙方收到甲方合格的信用证起45天内应将货物运至指定目的港;
4、甲方采用信用证方式以美元向乙方支付货款;
5、每批货物到港后,甲方应在港口官方规定的期限内提货,否则所产生的任何滞港等费用将由甲方承担;乙方必须提前至少一周书面通知甲方每批货物的到港日期;
6、甲乙双方将按季度定价,并参照台州市场价格(指中国主要供应商);乙方要求的付款条件为海运提单日起90天信用证付款;
7、乙方将根据甲方工厂现有生产装置和技术要求,设计并提供一个××储存集装罐以及一套与之配套的××送料系统,包括称重仪,空压机,吸收系统和连接装置等(下文中简称为“基本××储存及送料系统);但是,乙方不负责甲方工厂生产线的整改;
8、基本××储存及送料系统将在乙方的帮助和监督指导下并根据甲方现有工厂布置及技术要求于20xx年上半年尽早安装在甲方工厂;该系统将符合双方的安全标准,并在首次安装后由双方共同签字验收;
9、甲方将负责在设备安装前按照乙方的要求完成必要的基础准备工作如土建等,相关费用将由甲方承担;
11、合作期内,甲方将拥有对全部系统(只要甲方连续地从乙方购买××)免费适当(按照乙方要求的规程)使用的权利并负责日常的维护保养及对系统损坏负责,乙方将负责年度的.养护及定期的检察;
12、甲方只能将基本××储存及送料系统用于乙方供应的货物的储存和传输,不能用于未经乙方书面许可的其它用途以及任何擅自的改造;
13、乙方将负责储存集装罐的更换和年度检验;
14、每个货罐的货物重量溢缺(提单重量与甲方卸货重量之差)在不超过±0。5%时将被忽略不计,溢缺超过±0。5%时甲方应予记录并立即通报乙方,并按照乙方建议的方案处理和解决;
15、当甲方购买的××量累计达到1000吨时,乙方将把所拥有该系统份额的第一部分(占总投资的25%)转让给甲方;
当甲方购买的××量累计达到20xx吨时,乙方将把所拥有该系统份额的第二部分(占总投资的25%)转让给甲方;届时该基本送料系统(集装储罐除外)将归甲方全权所有。
16、协议书双方签字后自上述第一日期起一年(12个月)有效,并且有效期将不断自动延续至下一年度除非任何一方要求终止;
17。若一方想要提出终止该合作,则该方须提前90天以书面形式通知另一方;
18、事先未经另一方同意,任何一方不得将该协议的条款和条件泄露给第三方。
19、该协议中任何未尽适宜,双方将以友好方式解决;
20、此协议的英文版本内容应与中文版本内容一致,两者具有同等效力。
甲方:×××股份有限公司 乙方:×××有限公司
签字:───────── 签字:────────
甲方:_____
乙方:_____
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规,为了维护双方的权益和义务,经双方协商一致,乙方为甲方供应中、细砂料,签订本合同,以资共同守信。
一、产品名称、型号、商标、单价:
_____
二、产品质量标准及包装要求:
产品质量标准符合国家砂石料检测规范标准,进场材料满足混凝土的强度要求,中砂含泥量不得超过1%,细砂含泥量不得超过3%。因砂石料质量不合格引起的一切后果,由乙方承担一切责任。
三、安全管理:_____
(1)按甲方要求在指定的.区域堆放,否则出现一切二次转运均由乙方负责。
(2)乙方的运输车辆的安全均由乙方自行负责;
(3)乙方如因供货过程中有当地村民阻遏运输,均有乙方自行调解处理,与甲方无关;
四、交(提)货单位及;
1.按甲方指定的地点堆放:_____乙方每车运输到施工现场后甲方指派人员现场测量收方签字认可。
2.计量单位按立方米计算;
五、工地材料验收及收料方法:_____
1.乙方运到工地的砂石料甲方收料人按本协议要求进行验收,如有不合格乙方负责无偿外运处理。
2.乙方运到工地的砂石料,甲方收料人按实际收放量进行签收,砂石料按甲方要求堆到指定地点进行收方。
3.甲乙双方收料人确认无误后,在乙方料单上签字,签字料单甲方保留一份,作为甲乙双方结算的依据。
六、结算方式:_____
1.砂石料数量按实际签收数量(工地签字的料单)计算,单价按本单价执行。
2.乙方运到施工现场的中砂子、细砂子以3000m为一结算周期。最后运到的中砂子、细砂砂子不足3000m的材料款在施工结束后一个月之内一同付清。施工结束日期以最后签收日期为准。
3.单价表中的价格包含所有相关费用,乙方为甲方开具结账。
七、违约责任;
1.如因乙方的供应量不能满足甲方的工程进度需要,甲方可另找供应厂家供货,乙方不得找任何理由干涉甲方;
2.甲方不能按时支付乙方材料款,乙方可停止向甲方供货;
八、本合同依法签订
经甲乙双方盖章和代表人盖章(或签字),即具有法律效力,双方均应严格执行,任何一方不得擅自变更或解除,如因故需变动,应经双方协商一致另立协议后才能变更或解除。任何一方不按规定履行合同,应赔偿对方因违约造成的损失并承担相应法律责任。
八、其它未尽事宜:
甲乙双方协商解决;
九、合同份数
本合同一式三份,自双方签字盖章生效,甲方一份,乙方二份,料款两清后,此合同自行废止。
甲方(公章):______________ 乙方(公章):______________
法定代表人(签字):______________ 法定代表人(签字):______________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:__(买方简称甲方)
乙方:泗阳县钢材总汇经销公司(卖方简称乙方)
为了明确双方责任,更好的确保工程项目按期、按质完成施工任务。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规等,并根据本工程实际情况,本着*等、互利、公*和诚信的原则,双方就本工程钢材供货事项协商一致,签订本协议:
一、工程地点:
二、工程名称:
三、钢材承包:甲方现将本工程使用的全部钢材发包给乙方供货,工程约__吨。按“付款方式”中协议付款及时情况下,乙方必须按甲方提供的计划单及时供货。
四、钢材单价:按上海西本新干线网站中南京地区每日报价,每吨加价__元结算,(不含税)。定尺钢材重量计算按国家标准计算重量,线材按标牌或过磅。、
五、钢材质量:每批所进钢材均必须由甲方随机抽样送检,确保符合县建设局建筑材料检测中心的检测标准,保证合格,乙方应提供各个型号钢材质量证明书,甲方应先检测合格无误后使用,否则乙方不予负责,若未经检测使用视同该批钢材产品质量合格。
六、钢材接收:甲方指定__、__、__等人为甲方签收钢材代表,上述人员任意一人出据收料单或在送料单上签字,甲方均应认可(可代钢材款欠条)。
七、付款方式:乙方前期为甲方垫资__万元,之后甲方应先付下批应购钢材所需款项,乙方根据数量及时供货。垫资金部分期限__个月(不计息)即xxxx年xx月底甲方应确保付清所垫钢材款,否则按月息__%结算利息给乙方,(即每万元月息__元计算)但仍不得超过xxxx年春节前,确保全部结清。
八、运输卸货:在道路畅通情况下乙方包送料到工地,卸货及卸货安全保障等一切事务由甲方负责。
九、责任保证:如因钢材款未及时到位暂停供货影响施工的.由甲方负责。付款及时到位但钢材供货未及时到位的由乙方负责。如甲方在中途使用其他单位或个人的钢材,乙方有权停工并限定甲方在七日内将所欠全部钢材款结清给乙方。
十、违约责任:本协议一经签字,及具有法律效力,双方不得违约。如在执行中发生争执和纠纷,应先双方协调仲裁,解决不了的可向人民法院起诉。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份,其他未尽事宜另行协商。材料款结清后本协议自动失效。
甲方代表:__ 乙方代表:__ 工程建设单位:(工程施工方)
__年__月__日 __年__月__日 __年__月__日
身份证号:__ 身份证号:__
合同编号:142678
品名:
规格:
钢号:
不含税基价:
技术条件:
结算方式:
交货期:
订货数量(吨):
总货款(元):
其它条款:
另收17%增值税,1‰保险,铁运、海运费条款
1、技术质量条件,验收标准及方法按钢厂标准。
2、产品提出异议期限:自买受人收到货物起10日内。
3、计算方法:无特殊规定的均按钢厂标准执行。
4、买受人要求出卖人代办运输到铁路限制地区的,须注明非限制地区的二到站及收货单位,一并在合同中注明。
5、出卖人代办运输,产品均参加国内货物运输保险,运费、运输保险费及运输部门收取的.其它费用均由买受人承担,
出卖人代收,买受人应按实发车钟承付运费。
6、自提合同预期不提,由出卖人向买受人收取保管费,收费标准按钢厂约定条款执行。
7买卖双方如需变更合同条款,必须重新协商,签订变更合同。
8交货公差按钢厂标准执行。
9违约责任:
10解决合同纠纷方式:双方协商,协商不成提出鞍山市仲裁委员会仲裁。合同履行地:鞍山
11货物所有权自买货人交付全款时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,货物属于出卖人所有。
12其余未尽条款按合同法特国家现行有效的法规执行。
供方名称:
地址:
电话:
开户行:
帐号:
法定代理人:
委托代理人:
需方名称:
地址:
电话:
开户行:
帐号:
到站:
收货单位: 结算单位:
法定代理人:
委托代理人:
需方(以下简称甲): 供方(以下简称乙): 地址: 地址:
代表人: 代表人:
电话: 电话:
为维护公*交易秩序,保障供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规,甲乙双方在充分理解和信任的基础上,经过友好协商,达成以下协议:
一、甲乙双方同意在(校园一卡通)业务方面建立长期的合作关系。
二、甲在协议期内享受乙提供同类型、同规格型号货物。协议期内乙不得随意变更供货价格。 如有变更,乙须提前七天以书面形式告知甲,甲在收到乙书面通知后三日内回复乙。未经甲允许同意变更的,甲有权利拒绝接收乙擅自变更后的.供货和终止该协议。
三、乙须保证甲的供应货源和及时交货,乙按照交易*惯或者合理期限内不能按时交货 时,须提前通知甲并和甲协商解决。
四、甲认为乙所提供货物的品种、型号、规格、数量和质量不符合规定或约定的,应当自接受货物的7天内向乙提出更换通知,如未提出异议,视为货物符合协议规定。
五、乙在收到甲的通知异议后,应在7天内与甲协商作出处理,否则,视为默认甲提出的异 议和处理意见。
七、机器由乙运至甲指定地点(限上海市)如运送出上海市外,甲、乙双方需协商机器运送费用。
八、自双方签字的当日生效,并且有效期将不断自动延续,除非任何一方提前一个月(30天)以书面形式通知另一方终止本协议。
九、在履行本协议过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决,协商仍不能达成一致意见的,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、本协议未尽事宜,由双方协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 十一、本协议经双方签字盖章后生效,一式两份,由双方各执一份。
印章: 公司印章:
甲: 乙:
代表人: 代表人:
二O**年 月 日
甲方:XX学校食堂
代表:
地址:
乙方:
代表:
地址:
电话:
该着的诚实守信、公*交易原则,经双方友好协商,甲方与乙方就XX学校食堂原材料采购签署以下协议:
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系;
1、乙方所供应产品必须符合卫生要求和产品质量标准,如出现产品卫生质量问题,乙方需无条件退货或换货;乙方还须提供卫生许可证书(食品流通许可证)、营业执照及同批产品合格证(检疫证明)复印件并签字;
2、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过12小时;
3、甲方在协议期间不得向其他供货商采购协议产品(商品);
二、供应品种及价格
乙方应向甲方提供安全、卫生、优质、价廉的产品。
1、乙方供应产品名称:
乙方供应产品规格:
2、乙方的供应产品价格应不高于市场批发价(价格表见附件一),供应价格随市场行情变化而变化,如乙方需调整产品价格,应及时通知甲方,双方协商后按调整之日起的执行新价格。
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况,在供货产品验收及使用合格后采用按月结算,每月的前10个工作日内结清上月发生的交易费用,结算方式为现金支票。该协议结束之日,甲方应结清所欠乙方方所有货款。
四、违约责任
乙方应该为XX学校食堂提供安全、卫生、优质、价廉的产品,确实履行自己的承诺(承诺书见附件二),如出现违约现象,乙方应承担相应的'责任。
1、乙方在签订协议之日向甲方质量保证金 元。协议结束之日,乙方如无违约责任,甲方应返还质量保证金。
2、乙方如违反以下规定,甲方根据具体情况有权在乙方质量保证金中扣除 元的违约金 。
(1)乙方向甲方提供腐烂变质产品或者三无产品;
(2)乙方向甲方提供质量低下或者过期产品,不能及时退货或者换货;
(3)不经双方协商,乙方向甲方提供不合符协议产品规格的产品;
(4)乙方在市场行情降价的情况下,不及时通知甲方调整产品价格;
(5)乙方提**品数量不足,不能及时补偿;
(6)乙方不能及时向甲方提**品的检验合格证;
3、乙方提供的产品如果出现质量问题,严重影响到甲方的正常工作秩序,甲方有权将质量保证金扣完,并立即解除合作协议。
五、协议期限
该合作协议期限自 年 月 日至 年 月 日止有效,有效期届满,双方该着真诚合作的态度及重新协商的前提下,在该协议结束前,再签订新协议书。
六、其它
该协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人签章: 代表人签章:
年 月 日 年 月 日
甲方:______________________
乙方:______________________
甲乙双方本着*等、自愿、诚实信用、互惠互利的原则,就甲方供应商品给乙方的合作事宜,经双方友好协商达成以下协议:
一、供货标准
1、品名:内蒙古锡盟和乌盟地区,年龄在5-6个月的小绵羊的羊蝎子。
2、部位:从颈项到尾尖的完整的羊脊椎骨。
3、重量:每根羊蝎子的重量在1.8-2.5斤,每根羊蝎子骨头上附着的肉不得少于0.8-1.2斤。
4、色泽:羊蝎子本色,色泽鲜红。
5、手感:肉质富有弹性及轻微的粘度。
6、食品卫生要求:无腐烂变质、保存不当所导致的异味或其他不符合食品卫生要求的特征。
7、验收标准:双方签字确认封存两个样品,以此作为甲方供货和乙方验货的标准。
8、质量承诺:甲方保证所**品的产品质量,并保证承担不符合双方约定质量的产品的退换。若属甲方自身质量与国家标准、食品卫生法不符合而造成的经济损失、连带经济损失以及法律责任由甲方全部承担。
9、质量保证:甲方必须向乙方提供公司的《营业执照》复印件、羊蝎子的《质检证明书》等有关资料。
二、供货数量
甲方保证在供货价格上为优惠乙方,乙方保证每月所购羊蝎子的数量不得少于斤,每年的`数量不得少于吨。
三、供货价格
1、合同期内甲方必须保证为乙方所提供的羊蝎子是北京批发市场上价格最低的,乙方不得以相同价格寻找其它供货渠道。若乙方发现甲方所提供的产品价格高于北京批发市场上价格,甲方应向乙方补足两倍的价格差额。
2、甲方为乙方供应的羊蝎子的价格为元/斤(包括运费、杂费)。因市场价格浮动,双方另行商定价格。
四、送(提)货及付款方式
1、甲方负责将产品送至乙方指定地点。甲乙双方应当面验收所**品,由乙方出示收货凭证。甲方凭乙方的收货凭证结帐。
2、乙方也可直接到甲方位于的冻库提货,由甲方出示供货凭证,甲方凭乙方签字确认的供货凭证结帐。若属此类提货方式,甲方供应的羊蝎子的价格应减去运杂费元/斤。
2、甲乙双方同意结款方式为。
五、其他事项
1、本合同有效期限为年,从____年____月____日起至____年____月____日止。
2、合同期满前15天,根据双方意愿商讨是否续约本协议。
3、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。
4、本合同一式贰份,双方各执一份,经双方签章后生效。
甲方签章:______________________乙方签章:______________________
代表签章:______________________代表签章:______________________
联系电话:______________________联系电话:______________________
传真号:______________________传真号:______________________
签订时间:____年____月____日
购买方(以下简称甲方):
供货方(以下简称乙方):
为保证食品安全,规范食品经营行为,增强供需双方的食品安全责任意识,提高供需双方的诚信意识。甲方与乙方经友好协商,签署如下协议:
一、 合作关系:
1、乙方所供食品,必须符合食品标准,如出现食品卫生质量问题,甲方无条件退货或换货。
2、乙方必须持有食品卫生许可证和工商营业执照,且经营状况良好。
3、乙方在供货时应提供食品检验合格证或者化验单。乙方在供货时不得提供以下食品:
(1)无品名、产地、厂名、生产日期、保质期及中文标识及原料说明的定型包装食品。
(2)超过保质期限或不符合食品标签规定的.定型包装食品。
(3)腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常,含有毒、有害物质污染,可能对人体健康有害的食品。
(4)病死或者死因不明的水产品、畜、禽及其制品、劣质食用油、不合格调味品、工业用盐、非碘盐或非食品原料和滥用食品添加剂、农药残留超标的蔬菜等。
(5)以上其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
4、乙方必须根据甲方提出的品种、规格、品牌、数量送货,并在甲方规定的时间内及时送到。
5、乙方提供货物的价格必须按当地物价局规定价格执行。
6、乙方建立食品索证制度,向供货者索取食品的检验合格证或者化验单,并进行验收。做好索证登记工作,加强食品库房管理。
7、甲、乙双方均自觉遵守国家有关法律、法规。
二、 违约责任:
乙方违反以上协议,(1)甲方有权中止乙方的供货商资格。(2)因所供应食品的质量问题引起食物中毒等食源性疾病的发生或其他事故由供货方负全部责任,并承担由此而引起的全部责任。
三、 备注:
1、本协议书用于学校规定的定点供货商,未经准许私自采购不是学校规定的定点供货商的产品,当事人付全责。
2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。
3、 本协议有效期自20xx年9月1日至20xx年7月31日,经双方签字生效。
乙方: 甲方:
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,双方就王力牌防盗门供货安装事宜经友好协商,特订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:住宅楼(保障性住房)第一标段钢制三防门制作及安装工程。
2、工程地点:甘肃省。
3、承包范围:钢制防盗门、防火门的供货及安装。
4、承包方式:包工包料、包税收、包验收通过、包安全文明施工。
5、工程工期: 日历天,自合同签订之日起开始计算。
二、甲、乙双方的一般权利与义务:
(一) 甲方的一般权利与义务:
1、工程开工前向乙方提供经甲方确认的施工图纸。
2、有权随时对工程质量、进度、施工安全进行监督检查,并随时要求乙方对工程质量、进度、施工安全等方面的问题进行整改,指派 为甲方驻工地代表,负责本合同条款的履行。
3、及时按合同约定向乙方支付工程款,若乙方的工程质量、进度、施工安全达不到国家相关规定或甲方的要求,或乙方不服从现场管理,甲方有权拒付工程款,且不承担违约责任。
4、负责协调施工现场各方关系。
(二) 乙方的一般权利与义务
1、合同签订时,乙方提交经甲方审定的施工方案,此施工方案作为合同组成部分。施工方案至少应包括以下内容:
⑴ 施工进度计划(包括进场时间等);
⑵ 质量保证措施;
⑶ 工期保证措施;
⑷ 安全保证措施;
⑸ 关键部位的施工技术措施。
2、乙方应服从甲方的全面管理和各项现场管理规定,做到文明施工,保质、保量、按期完成施工任务,并指派 为乙方驻工地代表,负责本合同条款的履行。
3、严格按图施工,严格执行设计、规范、规程、标准的相关规定,按其要求施工。
4、严格执行工序交接和隐蔽工程验收手续。
5、配合甲方方对工程质量、进度、施工安全等方面进行检查。
6、自备自身施工所需的机械、设备和施工器具等,配备齐全各项安全设施和职工安全劳动保护用品,并按规定办理相关保险事宜。安全责任由乙方承担,因乙方原因导致的自身人员及第三人人身或财产损失的,由乙方承担全部的经济赔偿责任和法律责任,若由此给甲方造成经济损失,乙方无条件赔偿甲方,甲方有权将该部分损失从乙方应得工程款中予以扣除,不足以支付该部分损失的,乙方还应补足甲方。
7、自行负责工程交付甲方前的成品、半成品保护工作,发生损坏乙方自行修复。对其他分包工程的成品、半成品若因乙方原因发生损坏,乙方负责无偿修复或按价赔偿,如给甲方造成损失的(包括直接损失、间接损失和预期利润),乙方还应赔偿甲方该部分损失。
8、工程施工期间及工程结束后,乙方应及时通知甲方进行工程中间验收与竣工验收,及时办理好验收手续。
9、乙方必须遵守有关施工安全、劳动保护、防火、环境保护、施工现场用电等法律、法规、规定,上述内容的保证措施均应包括在施工方案中。因乙方原因导致的安全、火灾事故或乙方操作违规而给甲方造成的损失,由乙方承担全部责任,并赔偿甲方的一切经济损失(包括直接损失、间接损失和预期利润)。
10、产生的施工垃圾自行及时清理并运至甲方指定位置,如乙方未将施工垃圾及时清场或垃圾丢弃场的位置不符合甲方要求,甲方将安排相关人员强行清理,乙方需无条件接受和支付垃圾清理所发生的所有费用。
11、乙方不得将本合同约定的工作内容分包或转包。
12、乙方必须按时、足额结算民工工资,不得因拖欠民工工资影响工程的正常进行或对甲方的名誉造成不良影响。
13、乙方自行承担履行上述义务所需要的一切费用。
三、质量要求与验收、技术规格与标准:
1、乙方的工程质量必须符合本合同要求、施工图纸及现行国家、行业、省、市相关规范、标准、规定的要求,全部材料须达到国标要求。
2、本工程防盗门、防火门采用:
本工程所用防火门要求符合GB12595-20xx《防火门通用技术条件》,所有门用板材均采用冷轧板,门板厚度≥0.8MM,内板钢板厚度≥0.8MM,门槛钢板厚度≥1.5MM,门扇厚度≥4.5CM,填充物为无机防火芯板,门体表面采用覆塑处理。门框与墙体间缝隙要用密封胶密封。颜色 深灰 ,启闭灵活,无卡阻现象。表面质量:无凹痕和机械损伤,涂层均匀,色泽一致。五金配件、配套齐全,产品具有生产许可证、产品合格证和检测报告。产品封样作为验收标准之一。
以上事项所发生的费用由乙方承担。
2、若工程有不符合要求的部分,乙方应立即返工整改,直至符合验收标准,工期不顺延,费用乙方自行承担;若给甲方造成损失(包括直接损失、间接损失和预期利润),乙方承担赔偿责任。
3、对于运到工地现场的成品或半成品,应经甲方检查验收,验收合格后方可使用;甲方有权随机抽样,做破坏性检查试验;若检查不符合约定,则该批次产品全数退回,甲方不承担抽样费用。
4、乙方未经甲方同意,擅自使用非甲方指定或双方约定的产品,乙方立即无条件更换该批次产品直至达到合同要求,并承担因产品更换而给甲方造成的工期延误和损失(包括直接损失、间接损失和预期利润)。
5、工程中间验收和竣工验收由甲方、乙方共同进行,经各方验收合格后,在验收报告上签字、盖章确认。
6、若对工程质量存有异议,乙方同意由甲方聘请有资质的鉴定机构对工程质量做出鉴定,如质量合格,鉴定费用由甲方承担;如质量不合格,鉴定费用
由乙方承担,乙方应自负费用将工程修复、返工或拆除重建至符合本合同约定为止,且工期不顺延,并承担由此给甲方造成的工期延误和损失(包括直接损失、间接损失和预期利润)。由乙方原因造成的质量事故,由乙方承担全部责任,并应赔偿由此给甲方造成的全部损失。
四、合同价款与支付:
(一)合同价款
乙方同意向兰州理工大学基建规划处赠送防火门镜300套,锁具20套。
2、组成合同总价款的工程量清单等,作为合同的组成文件(详见合同附件)。
3、工程单价为全费用单价,全费用单价包括完成全部工程内容的费用,包括但不限于材料费、制作及安装费、洞口封堵费用、检测费、运输装卸费、保险费、清理费、管理费、利润、税金以及必须的施工保护和风险因素等全部费用,除此之外不再计取其他任何费用。
4、乙方需向甲方提供符合甲方财务要求的税务发票。
(二)合同价款的支付
合同签订后产品全部送达至施工现场并经验收合格后付总价的40%,三防门安装完毕、工程总体竣工并验收合格后付总价款的.45%;结算审核完成后付至工程结算造价的95%,其余5%为保修款,两年保修期满(从工程总体验收之日起计算)且复验无问题后一次付清。以上付款方式以建设单位付款为前。
甲方付款的同时乙方需提供合法等额的甲方财务要求的发票,因乙方未能及时提供上述发票而导致甲方延迟付款的,甲方不承担延迟付款的违约责任。乙方因此而停工的,甲方有权解除合同,乙方还应退回甲方已支付款项并承担
五、质量保修:
1、本工程保修期为两年,自工程竣工验收合格之日起开始计算。
2、保修期内出现质量问题,乙方应在接到甲方通知8小时内到现场进行维修(更换),若乙方不到场或迟到场维修(更换),甲方有权另行安排队伍维修,费用自乙方的保修金内扣除,不足部分由乙方承担。
3、保修期满无质量问题,保修金一次性付清(无息)。保修期外,乙方为产品提供终身维护,所发生费用按成本计取。
六、违约责任:
1、乙方必须遵守国家和地方有关部门对施工现场的管理,保质、保量、按期完成施工任务。乙方不得将本合同约定的工作分包或转包,若甲方发现乙方有分包或转包现象存在,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金。
2、本合同所约定的竣工是指乙方完成了本合同所约定的全部承包工程内容。由于乙方原因未能按期竣工交付本工程,每逾期一天,乙方向甲方支付违约金人民币壹佰元,由此给甲方所造成的一切损失(包括直接损失、间接损失和预期利润)由乙方承担。
3、若因乙方工程质量原因验收不合格,乙方应立即整改直至合格,工期不顺延;若乙方未按照甲方及相关部门的要求整改,甲方有权单方解除合同,乙方向甲方退回已付工程款,并向甲方支付合同总价款20%的违约金,由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失、间接损失和预期利润)由乙方承担。
4、若因乙方原因逾期竣工交付本工程超过15天,甲方保留解除合同的权利,乙方向甲方支付合同总价款10%的违约金,赔偿由此给甲方造成的损失(包括直接损失、间接损失和预期利润),并继续履行合同。
5、如甲方逾期付款,工期相应顺延。但由于施工过程中,工程质量存在缺陷或虽工程已通过竣工验收,但双方未就工程质量损失赔偿问题解决完毕,甲方有权不支付工程款,且不承担逾期付款的违约责任,工期不顺延。
6、若乙方不服从甲方对工程质量、进度、施工安全等方面的管理,每次向甲方支付违约金20xx元。
7、乙方必须按时、足额结算民工工资,如因乙方拖欠工资造成工程无法顺利进行或给甲方造成负面影响,一切责任均由乙方承担,乙方向甲方支付违约金 元,甲方有权不予支付剩余工程款,有权直接从应付工程款中支付民工工资,乙方自行负责施工完毕至验收合格。乙方拖欠工资未妥善解决导致聚众闹事或**的,乙方承担所有责任及损失。**至区级及以上行政机构,每次应承担伍仟元违约金;**至甲方公司,每次应承担壹仟元违约金;情节严重造**员伤亡的,甲方有权解除合同,同时乙方承担所有责任及造成的一切损失。
8、未经甲方书面认可,乙方未进场或中途退场的,甲方有权单方解除合同,乙方向甲方退回已付工程款,并向甲方支付合同总价款20%的违约金,由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失、间接损失和预期利润)由乙方承担。
9、若工程甲方验收合格,但在使用或复检过程中发现有质量问题,由此给甲方及使用人造成的损失(包括直接损失、间接损失及预期利润),均由乙方承担。
10、甲方对乙方的任何一笔违约金、赔偿金、修复费用等乙方同意甲方有权从应支付给乙方的工程款中扣除。
11、本工程如发生工期予以顺延的情形,乙方应在该情形发生后三日内书面向甲方提出顺延工期的申请,经甲方确认后,工期予以顺延,乙方未按照约定期限和形式提出顺延工期的申请,视为所发生的情形不足以影响其工期,工期不予以顺延。
七、其他约定:
1、本合同中的未尽事宜,可以另行签订补充协议。
2、甲乙双方签署的所有合同、协议、签证等文本材料包括但不限于此前签署的合同及补充协议和今后签署的书面材料、以及涉及工程量的确认、工程价款的确认等,均以加盖甲方公司公章为唯一甲方同意履行义务之依据,其他方式包括但不限于监理单位等其他单位签字、盖章及甲方工作人员之签字,均属未通过甲方同意之其单方意思表示,甲方均不承担其后果。
3、本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执两份,具有同等法律效力。
八、争议纠纷解决方式:
1、本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,应友好协商解决。
2、双方协商不成时,可向安装工程所在地人民法院提起诉讼。
九、合同附件:
本合同的组成包括以下文件:
1 、本合同协议书
2 、中标通知书
3、 招标文件,招标答疑及其承诺书
4 、投标文件及其附件
5、 标准,规范及有关技术文件
甲方(章): 乙方(章):
年 月 日:
甲方:__________________________
乙方:__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,依照*等互利的原则,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。
第一条、钢材情况(如有多个规格型号,应另设合同附件,写为见合同附件)
1、钢材名称:____________________
2、材质:________________________
3、规格:________________________
4、生产厂家:涟源钢铁厂
5、计量单位:____吨
6、订购数量:________________
但多出的数量也不得超过订购数量________%,按实际需要描述)。
钢材的质量要求为:符合国家标准
第三条、价款
1、合同价款:____________元,大写:________________元。
2、实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算最新钢材合同范本最新钢材合同范本。
第四条、付款方式
1、支付方式:货到工地验收合格后付至合同总价款的`____%。留合同总价款的____%作为材料质保金一年
2、支付时间:____________________________。
第五条、交货期限交付期限按附表所列。
第六条、钢材的运输及交货地点
1、钢材运输由 乙方 负责,装卸由负责,装卸中人员受到的损害及造成的损害由负责。
2、采用 汽运 方式运输。
3、运杂费用由 乙方 承担最新钢材合同范本合同范本。
4、交货地点:____________,到达交货地点前的风险由乙方承担。(对在途风险进行约定)
5、送货人员必须遵守甲方施工现场的安全规定,装卸车过程必须听从甲方现场人员的指挥及安排。
甲方(盖章):___________________乙方(盖章):___________________
____________年________月________日____________年________月________日
合同编号:__________________
甲方:________________________
地址:________________________
乙方:________________________
地址:________________________
备注(乙方为购买方)
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方*等、互利、合法、公*的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:
1、甲方所**品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;
2、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过12小时;
3、乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;
4、乙方月均计划消化甲方产品____件,全年消化甲方产品____件;
5、甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励:
二、供货品种及价格
1、xx大众号(400克×22袋/件)110、00元(每件人民币壹佰壹拾元正);
2、xx精壹级(400克×22袋/件)154、00元(每件人民币壹佰伍拾肆元正)。
在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况及奖励的`不同采用如下货款结算方式之一:
1、现款现货结算(□是;□不是);
2、批结(□是;□不是),甲方按每批件为一送货单位向乙方供货,次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;
3、期结(□是;□不是),甲乙双方按天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所**品全部价款。
乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任
甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违约金____元。
五、协议期限
本合作期限自____年____月____日至____年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需*衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。
甲方:乙方:
____食品厂(盖章)__________________(盖章)
授权代表签章_________法人签章_____
日期_____年___月_____日日期_____年_____月____日
供货协议书合同3一、货物明细:
________石材,单价4000元/M3,数量150M3
________石材,单价4000元/M3,数量350M3
二、合同总值为人民币2,000,000、00元。(大写人民币贰佰万元整)
三、付款条件:
1、合同预付款为合同总额的30%即人民币陆拾万元于合同签订之日支付。
2、货物到达现场甲方验收合格后当日支付70%即人民币壹佰肆拾万元。乙方同时给予正式发票和质量保证函。
四、交货条款:
1、交货日期:于支付订金之日起30日交货。即________年________月________日。
2、交货地点:________
五、纠纷解决方式:
1、合同一式两份,签字后双方各执一份,均具有同等的法律效力。
2、本合同在甲乙双方代表签字盖章后,以双方最后签字日期为生效日。
3、一切由本合同引起的或与本合同有关的争执,甲乙双方应通过友好协商解决,如协商后不能解决时,应提交北京市仲裁委员会或提起诉讼。
甲方:________乙方:________
签字日期:________签字日期:________
甲方(食品方):__________________
乙方(供货方):___________________
根据《民法典》、《食品安全法》规定,甲乙双方按照*等自愿、协商一致的原则,共同签订本供货协议,以资共同遵守。
一,供货种类、数量、价格、期限
1.1供应食品种类为:
1.2乙方供应数量以甲方实际需用量为准(或者克.袋.件____公斤/天____月____季____年左右)。
1.3供应食品价格为:_________元/克。
1.3.1如乙方调整食品价格,应及时通知甲方并经甲方同意,双方均按调整之日起的新价格执行;若乙方降价则由乙方补偿甲方当日锁定库存[甲乙双方各派代表清点当日库存]之进货金额与以新价格计算之金额的差价[下次发货中以货抵款补足]。
1.4自_____年___月____日起至______年___月___日止,期满重新签订协议。
二,双方权利义务
——协议书菁选
协议书范本
在现在社会,男女老少都可能需要用到协议,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。我们该怎么拟定协议呢?下面是小编帮大家整理的协议书范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
甲方:
乙方:
一、甲乙双方自友好合作以来,截至年 月 日,乙方尚欠甲方货款¥元(大写: ),现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第 种方案解决:
第一种:甲方同意乙方偿还人民币 元整(¥ 元)以解决上述欠款问题,但须:
1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方;
2、在 年月 日前将上述款项汇出。
第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
1、 年月 日前支付元;
2、 年月 日前支付元;
3、 年月 日前支付元;
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后,甲方放弃余款元的.求偿权,并自人民币 整( 元)到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的 向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即元(大写 )本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:(盖章) 乙方(盖章):
授权代表: 授权代表:
年月 日年 月 日
供货方:____________(以下简称甲方)
购买方:____________(以下简称乙方)
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方*等、互利、合法、公*的`交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:
1.甲方所**品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过12小时;
3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;
4.乙方月均计划消化甲方产品件,全年消化甲方产品件;
5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励:
二、供货品种及价格
1.____大众号(400克×22袋/件)110.00元(每件人民币壹佰壹拾元正);
2.____精壹级(400克×22袋/件)154.00元(每件人民币壹佰伍拾肆元正)。
在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一:
1.现款现货结算(□是;□不是);
2.批结(□是;□不是),甲方按每批件为一送货单位向乙方供货,次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;
3.期结(□是;□不是),甲乙双方按天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所**品全部价款。
乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任
甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违约金元。
五、协议期限
本合作期限自年____月____日至年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需*衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。
甲方:_______食品厂(盖章)乙方:__________(盖章)
授权代表签章_________法人签章:__________
日期:_____年_____月_____日日期:_____年_____月____日
抚养协议书
立协议人:
甲方: 性别: 出生年月: 住址: 身份证号:
乙方: 性别: 出生年月: 住址: 身份证号:
被抚养人姓名: 性别: 出生年月: 住址: 因甲方暂时无法抚养孩子,本着对孩子负责的态度,两人经协商同意,决定孩子交由乙方抚养,并达成如下协议:
1、孩子暂由乙方抚养,负责其日常生活健康和教育等方面监护。
2、甲方选择下种方法支付抚养费,甲方则每月支付生活、住宿、管理、护理费 元(大写: 元),不承担具体抚养工作,孩子上学期间的抚养费,甲方仍应承担。
将来,甲方如没有收入来源而影响支付抚养费的,乙方可以要求甲方父母先行支付孩子的抚养费或甲方有相关债权的,在甲方的同意下,乙方也可以要求相关债权人先行支抚养费,以保障孩子将来的生活。
甲方的抚养随着孩子的年龄增长、物价的`上涨,经双方协商同意,每年每月增加 元(大写: 元)。
3、孩子上学产生的学杂费和医药费等相关费用,均由甲方自行支付。
4、甲方若三年没有支付孩子的相关费用,自行将甲方所在的四川省岳池县九龙镇新东街119号4栋1单元6楼1号住宅房屋无条件归杨力玮一个人所有。
5、乙方如因其它原因无法抚养孩子,应提前3个月通知甲方。
6、以上所列各项立约人完全同意,本协议一式三份,甲乙双方各一份,公证处存档一份,签字后生效。
甲方签名: 乙方签字:
年 月 日
甲方单位名称:联系电话:
乙方单位名称:联系电话:
一.目的
为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方*等协商,签定本施工协议。
二.施工项目:
三.施工地点:
四.施工时间:
五.协议内容:
1、乙方进厂(站、库)施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于
施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便
利条件和服务。
2、乙方施工前,必须经站(厂、库)安全监督对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签定《施工安
全协议书》,安全协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他
施工队,如甲方确认工程项目有转包事实,甲方可要求停工或取消乙方施工权利,另找供应商合作;
3、开工前,施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通
过;
4、施工人员进厂(站、库)必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便
于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;
5、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施
工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查;
6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操
作等原因造成意外的.人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电、气(压缩空气、天然气)等,施工单位必须填写申请单,经甲方厂(站、
库)领导同意,由专业人员指定接水、电、气地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装
合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担;
8、施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请,经批准
并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派
安全人员在现场监护;
9、施工车辆进厂(站、库)必须装有防火帽,车速不大于5km/h,出厂必须经门岗值班人员检查,
出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂(站、库)物品放行单,方可放行;
10、施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查,有权制
止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿
11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,
做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况
进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责;
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
七、工期:
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按工程结算总价的5‰向甲方支付罚金。
八、付款方法:
1)甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;
2)质保金:质保金按工程总造价的5%扣除,待工程完工并通过竣工验收一年后,据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短,可另行约定)。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
九、其它:
1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金;
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式三份,甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除质保条款依然有效外,即告终止。
甲方(公章)乙方(公章)
甲方代表:乙方代表:
年 月 日 年 月 日
一口价合同”的工程价款如何结算核心内容:“一口价合同”的工程价款如何结算?“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素,它是造价咨询工作中的难点,下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。
“一口价”合同的工程价款结算时,承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧,往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款,使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。
1、工程承包合同有效,一方对价款结算方式提出异议
工程竣工后,承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价,有违公*原则,寻求价款结算调解;或者双方产生较大分歧后对簿公堂,人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定,合同约定按固定价结算工程价款的,当事人一方要求进行造价鉴定的',不予支持,依据这一条款,应按合同约定价结算,即按合同约定的“一口价”进行结算。
但小编认为,这种“三边”工程是违反我国基本建设程序的基本规则,合同以固定价款结算,又没约定风险范围和条件,由于种种原因,约定的价款结算方式不能反映工程实际情况和造价,这一条款违反合同法最基本的“公*”原则,显失公*,因此认为该种工程价款结算不适用司法解释第22条,应按司法解释第16条的规定结算,只要竣工验收合格的,则应按实结算的原则,即只要干活了,就要计价。边设计边施工时的图纸就是该工程的计价图纸,并依照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门颁布的计价依据进行竣工结算。
2、工程承包合同被人民法院认定为无效合同
工程竣工后,承发包双方就结算协商不能一致,对簿公堂,由于一方的过错,施工合同被人民法院认定为无效合同,但不论是承包人的过错还是发包人的过错,小编认为,并依据司法解释都应按实进行工程价款结算或鉴定,即按施工图纸,依照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门颁布的计价依据进行造价竣工结算或鉴定。但在结算或鉴定时,应区分哪一方过错导致合同无效。
(1)承包方的过错导致合同无效,如无资质、超越或借用资质承包,违法分包、转包。承包人除承担相应的民事和刑事责任外,结算或鉴定价款中只能包括直接费、间接费、税金等部分,利润作为非法所得,人民法院可以依法收缴,当承包人过错导致工程竣工验收不合格,依据司法解释,承包人应进行修复,经修复后验收合格的,承包人还应承担全部修复费用和相应的民事责任;
(2)发包人过错导致合同无效,如未按有关招投标法律法规进行招标或者被认定中标无效,结算或鉴定价款中应包括直接费、间接费、税金、利润等全部工程价款。对于依法必须招标的工程项目,发包人未依法定程序进行招投标,并办理相关手续的,承包人宜提醒发包人,以避免合同无效。如果人民法院收缴利润,承包人可以将利润作为损失,要求对造成合同无效有主要过错方的发包人承担。
债权人:________________
地址:________________电话:_____________邮编:________________ 债务人:________________
地址:________________电话:_____________邮编:________________ 经过友好协商,双方就有关事项协议如下:
第一条还款内容
1.还款金额:_____________________________人民币。
2.还款期限:自签订此协议之日起债务人至______年__月___日前还清。具体为_______________________________________。
3.利率:按照________________的利率执行,具体为:________________。
第二条担保
债务人将___________________作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条双方义务
债权人的义务:
1.对债权人交来抵押物的'单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给债权人。
债务人的义务:
1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。
2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任
债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的,债务人应负责违约责任。
第五条本合同经见证后生效。
本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证人留存二份。
债权人: 债务人:
代表人:________________ 代表人:________________
见证人::
签约日期:_____年_____月_____日
甲方(房主):___________身份证号码:____________ ___________。
乙方(承租人):___________ 身份证号码:____________ ___________。
一、甲方将房屋出租给乙方作为生活住房使用。
二、租期,从______年___月___日起到______年___月___日为止。
三、租金为人民币__________元每月。
四、乙方租用后应注意以下事项(义务):
1、 乙方应遵纪守法,合法居住,并自行办理相关手续、承担相关责任。
2、 乙方应注意居住安全,自行采取防火、防盗等安全措施。加强用电安全,不得乱拖、乱接电线;对于防盗、防火、用电安全进行经常检查。
3、 乙方对租用房没有处理权,也不能改变其用途,否则属于违约。用电产生的费用由乙方按时、足额缴。
4、 乙方在租用期内,不得改变房屋结构及其设施。
五、甲方责任及义务:
1、在合同未到期前甲方不得提前租借给别人,如有违约应给于乙方相应的赔偿。
2、在乙方交完租金的情况下,甲方不得随意停水、停电,避免造成乙方生活上的不便。
3、甲方应该保证出租的'房屋安全、设备完好。在使用中出现问题时应根据不同情况区别对待。
六、有关退租条例
1、 协议期内,乙方履行本协议所有条款后,甲方不得提前收回房屋。
2、 乙方租期未到期而要求退租时,必须与甲方协商一致,另要支付违约金给甲方。
七、本协议经甲乙各方协商一致、同意、签名盖章后生效,签订之日为本协议的生效日期。
八、本租房协议为甲乙双方的正式协议,以原件为准(甲方未盖红印章的不属正式协议,复印件不能作为正式协议使用)。
本协议壹式贰份,每份壹张壹页,甲乙各方各执壹份。
甲方:_______________签名/盖章(红印) 乙方:________________________签名/盖章联系电话(甲方):
联系电话(乙方):
本协议签订于: 年 月 日即日生效
甲方:XX县XXX乡村组
乙方:
为发展我县经济,促进我县经济建设,决定在修建,需征用乙方位于的土地*方米。甲、乙双方本着*等、自愿、有偿和诚信的原则,经过充分协商,就征用上述土地达成一致意见,特签订如下协议:
一、本合同所指耕地、林地为乙方向XXX村委承包的土地,乙方系该区域承包证所登记的承包人,面积、位臵地点以承包面积为准。征用土地四至界限:
二、乙方必须配合甲方测量好所征土地的`面积,若甲方有殊原因不能到场的可委托家庭其他成员或亲友代办(须书面的授权委托书)。若有其他人对该块地提出权力要求,甲方有权要求乙方赔偿所造成的损失,否则视为违约,按违约处理。
三、在上述土地范围内,乙方自本协议签订之日起,不得再种植作物或各种构筑物,不得以任何理由影响甲方工作及水电、道路安全交通,否则视为违约,一切损失由乙方负责,甲方不再支付任何费用。
四、根据《中华人民共和国土地管理法》和土地管理的有关规定,征用上述土地由甲方按下列标准和金额支付给乙方作为土地补偿费、安臵补助费及青苗补偿费。
1、水田按____元/*方米补偿,计____元;
2、林地按____元/*方米补偿,计____元;
3、旱地按____元/*方米补偿,计____元;
4、其它按____元/*方米补偿,计____元;青苗补偿费以上补偿费共计:____________(计____元)。
五、甲乙双方在合同履行期间,如遇到集体对土地或国家政策对土地进行调整,土地的增值或贬值均有甲方享有或承担,乙方不得因土地增值或贬值对上述土地进行干涉。
六、出让期为____年,合同期满后,甲方在同等条件下有优先续约权。甲方若不再续约,乙方有权收回土地,甲方在承包间所修建的厂房及设备属甲方所有。
七、本协议自签订之日起生效,甲方在三日内将所有款项一次性支付给乙方,乙方领款后出具收据凭证并及时把土地移交给甲方使用。协议有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除协议。
八、本合同如有未尽事宜,经双方协商另行出具补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本协议一式三份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份、报一份,双方应共同遵守,不得违反。
甲方:法人代表:
乙方:法人代表:
群众代表(户主)签字:
签订协议时间:
甲方:乙方:
甲乙双方为了加强内部付款制度的管理,规范并统一付款程序,同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率,经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议,以供甲乙双方共同遵守:
一、对乙方开票的规定:甲方在收到乙方提**品并验收合格后方可通知乙方开具发票,甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的'数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。
二、对甲方付款的规定:乙方向甲方提供铺底资金付款方式:既第一二三个月的货款押在甲方,到第四个月货款结算后甲方收到乙方发票后的7天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外,甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的,必须提前与乙方进行解释沟通,并争得乙方同意,否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款,必须提前与甲方及时沟通,甲方可视具体情况给与帮助。2 三、对付款方式的规定:付款方式采取:乙方只接纳现金或汇款,汇票,支票。
五、其他规定:甲乙双方应信守本协议,如果发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。六、协议生效:本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份,双方各持一份为凭。
七、协议有效期:本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知,双方协商修订。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
盖章 盖章
签订日期: 签订日期:
甲方: 身份证号( )
乙方: 身份证号( )
一、合伙宗旨
甲乙双方本着互利共盈,共负盈亏,共同投资,合伙经营货车运输。
二、合伙经营项目和范围
合伙经营项目为货车运输,根据甲方的要求,乙方同意甲方所购____________汽车壹辆(已使用个月);发动机号____________;车架号____________,计价人民币XX 拾XX 万XX 千XX 百XX 拾XX 元(¥XX XX ),归甲乙双方共同所有。经营范围为____________。
三、合伙出资额和份额
甲方、乙方各出资二分之一,即人民币( ),大写 ()元整 ,共同经营所购货车的运输。
四、合伙利润的分配
1 、合伙利润按双方所占合伙份额分配,合伙利润为除去货车运营成本(成本包括油费、过桥过路费、保险费、车辆修理费、拖车费等)的全部收入。
——协议书菁选
协议书范本(15篇)
在现在的社会生活中,协议起到的作用越来越大,签订协议可解决或预防不必要的纠纷。那么相关的协议到底怎么写呢?下面是小编帮大家整理的协议书范本,仅供参考,欢迎大家阅读。
甲方名称(转让方):
住址:
联系电话:
身份证号:
乙方名称(受让方):
住址:
联系电话:
身份证号:
甲乙双方经过协商一致,甲方同意已在经营的服装门市转让给乙方,双方就转让事宜达成协议如下:
服装门市位于神木县麟州街中段,面积大约60*方米。
第一条 自本店面转让协议书生效之日起,包括预付定金乙方应付给甲方门市转让费用共计 元整(大写: );该费用包括甲方对该房屋装修和目前该商铺内甲方所有投入设备、商铺内现有货物的所有权的转让。
第二条 甲方需保证与房屋所有权所签订的店面转让协议书的真实有效,保证与乙方进行转让的.行为是合法并被房屋所有人允许的,若因甲方原因导致乙方无法使用本服装商铺或者影响正常营业的,甲方应当承担乙方全部押金与房租以及货物损失,并返还所收取的乙方转让费用。
第三条 本店面转让协议书生效后,甲方与该商铺房主所签订租赁店面转让协议书失效,甲方不得再私自进入乙方已经承租的店铺,不得再进行任何经营与管理活动。
第四条 甲方应该协助乙方办理该店铺的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续,但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。
第五条 如乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金,逾期30日的,甲方有权解除店面转让协议书,并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止,甲方同样承担违约责任,并向乙方支付转让费的10%作为违约金。
第六条 如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇**规划,国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。
第七条 本店面转让协议书自双方签字、盖章之日起生效。
第八条 本店面转让协议书一式两份,由甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(签字、捺手印):
乙方(签字、捺手印):
年 月 日
甲方(单位):_____地址:法定代表人:
乙方(工人):_____身份证号:_____家庭住址:__________
乙方于年月日发生伤害事故,经治疗后复查,现已康复。为妥善解决乙方受伤事宜,甲乙双方本着*等自愿、互谅互让的原则,经友好协商达成如下协议:
1、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方支付的医疗费、交通费等各项费用共计______元(大写:________人民币),在本协议签订之前已由甲方全部付清,协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间发生的任何费用。
2、经甲乙双方协商同意,甲方再向乙方一次性支付伤残待遇、解除劳动关系一次性医疗补助金和伤残就业补助金等依法应由甲方支付的全部费用(以下合并简称“一次性补助金”),合计人民币____元(大写:________)。
3、本协议签订后__日内,甲方通过银行卡汇款向乙方支付人民币合计_______元(大写_____:),乙方账户号:________
4、乙方收到一次性补助金后,应当合理分配、处理,自觉留足可能发生的后续治疗、康复、生活等费用。乙方分配、处理前述费用的方式由乙方自行决定,后果由乙方自行承担。
5、甲乙双方签署本协议后,劳动关系即行终止。同时乙方承诺不再以任何形式、任何理由就与劳动有关的事宜向甲方要求其他任何费用或承担任何责任。
6、若甲方迟延向乙方支付本协议约定的`一次性补助金,则每迟延一日甲方应向乙方支付一次性补助金的3‰作为滞纳金,滞纳金总额最多不超过一次性补助金总额的xx年_____月_____日____时左右,_____在__________,做______________________________工作时,发生_______________。_____年_____月_____日经西安市人社局认定,劳动者的此次事故属于工伤事故。
第二条:经双方充分协商,劳动者同意放弃申请工伤伤残评定的权利,由用人单位参照有关标准给予劳动者相应的一次性补偿。
第三条:经用人单位与劳动者双方的充分协商,劳动者同意由用人单位给予其如下工伤待遇:
()医疗费及后续治疗费用为:__________;
(2)误工费(含医疗期间及出院之后的康复期)为:__________;
(3)其他费用(含住院伙食补助费、护理费、一次性伤残补助金、一次性伤残医疗补助金、一次性伤残就业补助金等)为:_______________;
(4)前述费用计人民币:_______________。
对于前款约定的补偿款,甲方应于本协议生效之日起3日内全额支付给劳动者,不得拖延;劳动者本人应领取该补偿款,不得委托他人代为领取,若委托他人,应提供经公证的授权委托书。
第四条:自_____年_____月_____日起,用人单位与劳动者之间的劳动合同关系即行终止,各项社会保险关系也同时终止,双方之间也无其他任何其他债权、债务关系。劳动者应当于本协议生效之日起3日内办理解除劳动关系的相关手续(如工作交接等)。
第五条:劳动者在本协议生效后,同意不再就此事以任何理由向用人单位主张任何补偿请求,若劳动者违反本协议的约定,则同意由将已经收取的前述补偿费用全额退还给用人单位。
第六条:本协议约定的前述补偿为一次性补偿,劳动者在取得补偿款后,同意不再以此为由要求用人单位支付其他费用或者补偿,也不再以此为由妨碍用人单位正常的生产经营活动,否则,应当补偿因此给用人单位造成的一切经济损失。
第七条:本协议自双方签章之日起生效。
第八条:本协议一式四份,用人单位执三份,劳动者执一份,具有同等法律效力。
第九条:因本协议发生的争议,由用人单位所在地劳动争议仲裁委员会进行仲裁。
第十条:本协议于_____年_____月_____日签订于甲方办公室。
用人单位(盖章):____
协议人:甲方
协议人:乙方
协议人甲方、乙方什么时间在什么地方办理结婚登记手续。什么时间生于孩子叫丙。因协议人双方夫妻感情完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:
一、甲方与乙方自愿离婚。
二、孩子丙由哪一方抚养;
另一方每月给付抚养费多少元,多长时间支付一次,具体时间;抚养费支付到孩子18周岁止还是大学毕业;抚养费是否包括教育费、医疗费;包括或不包括,分别如何处理。
三、有房屋产权的房屋如何折价、如何分割;单位福利房(无产权)如何分割;家具如何分割;股权、股票如何分割;
四、债权债务如何处理;分清哪些是夫妻共同债务,哪些是个人债务;一方隐匿财产如何处罚。
五、探视权如何行使;需要注意探视权的'制约和限制;孩子姓名更改的约定。
本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人: 协议人:
年 月 日 年 月 日
甲方:_______
乙方:_______
甲乙双方本着“真诚合作、互利互惠”的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、为了更好的促进甲方商品的销售及陈列效果,乙方将门面最显眼位置1㎡堆码壹个,提供给甲方作为达利园八宝粥及厅装和其正堆码陈列。
二、堆码陈列奖励方式有如下两组:
A组:1、堆码要求:进货达利园八宝粥(1*12)30件,厅装和其正(1*12)10件。
2、陈列奖励:每月送价值60元的'瓶装380乐虎(1*15)壹件。B组:1、堆码要求:进货达利园八宝粥(1*12)50件,厅装和其正(1*12)20件。
2、陈列奖励:每月送价值120元的厅装250乐虎(1*24)壹件。
三、陈列时间(2个月):年日。
四、经双方协商签定,一经签定即对双方产生约束。乙方必须积极配合甲方及时补货维护堆码形象。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方代表签字之日起生效。
甲方代表:_______乙方代表:_______
电话:_______电话:_______
日期:_______日期:_______
甲方:广州市建筑机械施工有限公司
乙方:广东天文防雷工程有限公司萝岗分公司
甲方委托乙方就 广东省城市建设高级技工学校新校区生活综合楼工程项目协助办理防雷工程报建、验收事宜,经双方协商,达成如下协议,共同遵守。
一、 甲方向乙方提供 广东省城市建设高级技工学校新校区生活综合楼工程 项目的防雷工程施工图纸、按国家《建筑物防雷设计规范》要求进行施工并通过工程所在地防雷设施检测所阶段性检测的防雷工程资料。
二、 甲方向乙方提供在该项目防雷部分施工过程中的相关资料(如隐蔽资料、施工日志等),其有关工程资料应获得工程所在地防雷设施检测所的认证。