外墙涂料承包合同菁选

外墙涂料承包合同(精选11篇)

　　随着时间的推移，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的外墙涂料承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

外墙涂料承包合同1

　　甲方： 身份证：

　　乙方： 身份证：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程地址：

　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 *方米

　　3、工程开工日期：

　　4、工程竣工日期：

　　5、工程承包方式：包工

　　6、工程总天数： 天，雨天顺延。

　　第二条 工程价款

　　工程价款按照每*方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条 质量要求

　　1、工程验收标准：根据业主要求

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由男方采购的`材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条 付款方式

　　合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

　　第五条 工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条 工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第七条 其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承包过程中应严格执行***生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

　　第八条 违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条 争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　电话： 电话：

　　签约日期： 年 月 日

外墙涂料承包合同2

　　甲 方：

　　乙 方：

　　乙方承接甲方项目，结合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为了甲、乙双方更好履行合同条款，便于以后现场施工管理，双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、*等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 承包范围：

　　1、乙方承包范围内的涂装工作包括：*整层、打磨、上底油、喷面漆;

　　2、现场材料保管;

　　3、乙方负责分色、分格;

　　4、掩盖不同或不动部位的工作。

　　四、 承包方式：以包工包料的方式。

　　五、 工程量计算：按实做工程量以*方米计算。(按图纸的展开面积计算)

　　六、 承包单价：按包工包料方式，承包单价为元/m2。

　　七、 付款方式：

　　1民币

　　支付方式：以现金结算或支票、转账结算。

　　八、 工期条款：

　　1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)

　　九、 施工验收标准：

　　1、 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期，并承担乙方的`看管费用和相关费用。

　　2、 工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色，实样板效果为合格标准，甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时，。

　　3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。

　　十、甲乙双方责任：

　　1、指派,负责合同履行,对涂装工程质量、进度进行监督检查,办理验收,变更登记手续。在工程管理过程中,对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。

　　2、开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或确认的施工方案,并向乙方进行现场交底。

　　3、 甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。

　　4、 施工期间，甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作，及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。

　　5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准，如未达到施工规范要求，应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改，则乙方收取由此而增加的费用。

　　6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相关工序。

　　7、乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不得扰民和污染环境。

　　9、乙方工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　十一、争议解决：

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十二、其他：

　　1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。

　　2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。

　　3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签约代表： 签约代表：

　　联 系 人： 联 系 人：

　　联系电话： 联系电话：

　　传 真： 传 真：

　　签约时间： 年 月 日

外墙涂料承包合同3

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地点： 宝杨路3320号

　　1.3 承包范围： 1-3号外墙涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墙腻子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　1.6 工程质量：合格

　　1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　1.8 合同价款采用固定单价，单价 浅色20.60元/每*方, 深色21.80元/每*方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条 甲方工作

　　2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　7.2 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的.一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条 争议与违约责任

　　9.1、违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　9.2、争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条 其它约定

　　10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条 附则

　　11.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代理人：

　　代表人：

　　年月日：

外墙涂料承包合同4

　　发包方：_____________(以下简称甲方)

　　承包方：_____________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：外墙及室内涂料装饰工程

　　2、工程地点：

　　二、承包方式：包工包料，包脚手架

　　三、承包内容及价格

　　本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目，采用“立邦”牌外墙涂料，调色外墙涂料每*方米元;其他外墙涂料每*方米元;内墙楼梯水泥漆每*方米元;以上所有单价不含配套费及税费，所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。

　　四、施工及质量要求

　　1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

　　2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，不允许有泛碱、咬色，和流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹，装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围，阴阳角顺直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

　　5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责，因乙方原因造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。

　　五、施工工期

　　1、乙方根据甲方施工进度计划要求，组织劳力。

　　2、施工工期：根据甲方要求，乙方实际情况协商确定。

　　六、结算及付款方式

　　1、结算方式：内墙涂料工程量按实际展开面积计算，以分项单价乘以实际工程量结算。

　　2、付款办法：本工程无备料款，按每月经有关部门审核进度款付至80%，工程竣工验收合格后乙方提供工程结算资料并将有关资料送至甲方。甲方接到上述资料15天内审核完毕，按业主与甲方付款方式给予乙方支付工程总价款至97%，余款3%作为质量保修金，待工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清。

　　七、安全施工

　　在施工过程中，乙方应严格按照安全操作规程进行施工，加强施工人员的安全教育管理，采取必须的安全防范措施，如造成安全事故，一切责任和经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　八、甲方职责

　　1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;

　　2、向乙方提供本工程相应施工图纸壹份，并对乙方进行质量、安全技术交底，施工中如有图纸设计更改，应及时通知乙方，否则应予签证;

　　3、甲方应提供现场水、电，费用由甲方负责;提供垂直运输机械以及提供开升降机专职人员，及时进行技术交底和现场检查，发现问题及时解决提供水电至施工作业现场;

　　九、乙方职责

　　除甲方提供的.机械设备外，其余的工具均由乙方负责(包括雨具)，严格按施工进度计划组织，确保工程工期和质量;

　　十、附则

　　1、本合同如有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本合同，具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;

　　3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙涂料承包合同5

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　双方本着*等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

　　一、施工承包范围：

　　工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

　　二、施工承包工期：

　　1、自_____年____月____日至____年____月____日。

　　2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　　3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20xx年元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　三、施工承包价格：

　　1、工程单价：行福建省定额计算规则每施工*方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）

　　2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

　　四、施工质量要求：

　　1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300—20xx年）、《建筑装饰装修质量验收规范》（gb50210—20xx年）等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆；子必须*整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨*整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子；

　　3、材料进场均须提**品合格证、性能检测报告和进场验收记录；

　　4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

　　5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍；

　　6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象；装饰线、分色线直线度不得超过1mm。

　　7、施工主要工序应满足以下顺序：

　　修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨*——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

　　8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　　五、承包方式：包工包料

　　六、付款方式：

　　（1）、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

　　（2）、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%；

　　（3）、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　1。施工基面满足相关规范要求。

　　2。提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　3。施工现场所需水、电。

　　八、安全施工要求：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。

　　3、由施工方所造成的`施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。

　　九、其他

　　1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币20xx年元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。

　　2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。

　　3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

　　4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。

　　十、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。

　　十一、本合同自签定之日起生效。

　　甲方（签章）：___________乙方（签章）：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

外墙涂料承包合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的GRC 钢架工程承包给乙方施工，为了明确双方的责、 权、利，保质、保量、按期完成施工任务，根据我国现行的'《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条列》及有关法律行政法规，遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商同意，达成如下条款：

　　1. 承包内容：兰卡影视基地，GRC钢架工程。

　　2、承包方式及单价： 包工包料; GRC钢架综合单价/*方米(综合单价包括制作及安装人工费，保险费、材料费等，具体按实际施工工艺施工)。

　　3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延误的，应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的，每延误一天罚款 元，工期截止日期为工程验收合格为准。

　　4、工程量计量方法： 面积以实际施工面积为准。

　　5、工程款支付：

　　6、工程质量：乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。

　　1)、钢架与墙连接时，必须用16mm穿墙螺栓，内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。

　　2)、焊缝必须饱满，每竖向角钢必须加设斜撑，斜撑中部加设支点与内侧钢架连接，外侧立面设中部通长角钢两道，内侧(与墙连接处)中部设一道。

　　7、安全责任：乙方在施工过程中必须确保工人的安全，工人施工时，必须佩戴安全帽、系好安全带，如乙方在施工过程中，安全设施不到位，甲方发现后，要求整改并进行经济处罚;乙方在施工过程中，发生的任何安全事故与甲方无关，发生的任何经济损失及责任与甲方无关。

　　8、质保范围：墙面在施工验收合格后一年内，墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷，如一旦出现以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必须无条件的及时维修和处理。

　　9、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

外墙涂料承包合同7

　　甲方：_____________身份证号：_____________

　　乙方：_____________身份证号：_____________

　　甲方将座落在畅达小区，将其外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商同意，达成如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　二、承包范围：外墙涂料工程;

　　三、承包方式：包工包料包质量，包质量________年以上

　　四、工程内容：粉刷外墙(红色)

　　五、工程材料：

　　本工程使用涂料为亮龙品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。

　　六、工程造价：

　　1、本工程外墙涂料综合单价24元*方米，此报价不含税款(综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、红色面漆二遍)。

　　2、面积：按实际施工面积计算。

　　3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，__所有的工程款(以后维修双方协商再定)。

　　4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程进行到一半付总工程款的'60%，完工后付总工程款的15%，剩余5%做为质保金，________年后__。

　　七、本工程如发生安全事故，由乙方承担，

　　八、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　九、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　十、本合同工程完工达到质量要求，工程款结清后失效，但以后维修双方协商再定。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

外墙涂料承包合同8

　　发包方(甲方)：_____________

　　承包方(乙方)：_____________

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　工程地点：宝杨路3320号

　　承包范围：1-3号外墙涂

　　承包方式：包工包料(外墙腻子甲方提供)

　　工期：自接到甲方通知后10天内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　工程质量：合格

　　工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　合同价款采用固定单价，单价浅色元/每*方,深色元/每*方。合计金额为(人民币)：元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条甲方工作

　　指派周建军为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条乙方工作

　　参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　乙方指派宋继训为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的.国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条关于材料供应的约定

　　工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条争议与违约责任

　　违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的%向乙方支付违约金。

　　争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条其它约定

　　工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条附则

　　本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________

　　代理人：_____________代表人：_____________

　　年月日：_____________

外墙涂料承包合同9

　　甲方：_____________(以下简称甲方)

　　乙方：_____________(以下简称乙方)

　　现甲方拟将湘桥佳苑项目的内装饰工程发包给乙方，本着公*、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同。

　　本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果，所约定的权利与义务是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任。具体合同条款如下：

　　一、工程名称：湘桥佳苑住宅小区1#~3#栋及地下室。

　　二、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村

　　三、承包范围：_____________栋

　　油漆涂料装饰工程以甲方提供的湘桥佳苑建筑施工图纸所描述的工程量为准，包括现场材料的转运、堆码、清理、施工场地的维护以及施工现场文明施工措施所发生的人工费、材料费，具体承包范围如下：

　　1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、电梯机房、空调板底、面等所属外面未贴砖部位刷外墙防水白色乳胶漆。

　　2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花板刷水泥胶浆。

　　3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆。

　　4、电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆。

　　5、楼梯间墙面、天花内墙刷白色乳胶漆。

　　6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆。

　　7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料。

　　8、配合项目部及上级领导来工地检查的一切用工并承担其用工费用。

　　9、甲方至负责提供本色水泥。

　　以上包括表面清渣，接头清凿补*，钢筋头、铁钉等清理、满刮腻子、阴阳角修整、打砂纸、施工所用脚手架、修补、成品保护、卫生工作等所有工序都在承包范围内。

　　四、承包方式及工期：

　　1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付使用及维保。

　　2、工期：自进场之日起天内必须全部完成，延误工期在7天以内，从延误工期第八天开始，每延误一天罚款5000元/天，直至本项目完工，如提前完工，提前7天以内不奖不罚，超过7天从提前的第八天起计算奖励5000元/天(考虑施工质量和施工投入成本，不建议提前15天以上即奖金4万元封顶。)

　　3、承包范围内负责所需用的电动工具、电缆、照明灯具等，甲方只提供电源开关箱到楼层。

　　五、承包单价与结算方式：

　　1、本项目包干单价应包括但不限于以下内容：

　　1.与本工程有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、成品保护用工、材料二次倒运用工，现场不再签证任何零星用工。

　　2.单价中含完成本项工作内容的人工工资、辅材费、临时照明费(除垂直运输机械除外)、管理费、利润等一切费用，以及市场风险和乙方在充分了解本工程现场情况后为实现合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用，任何情况下不得提出调整合同单价。

　　2、实物量包干单价明细：

　　1.外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、阳台滴水线。烟帽、电梯机房、空调板底、面、窗顶线等所属外面未贴砖部位均刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按建筑面积计算)

　　2.室内厅、房、过道、入户内花园等天花刷水泥胶浆元/m2 (按实际面积计算)

　　3.阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　4.电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　5.楼梯间墙面、天花刷内墙刷白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　6.楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆元/m2。(按投影面积计算)

　　7.地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料元/m2。(按实际面积计算)

　　3、工程结算：

　　1.结算方式：本工程采用实物量单价包干方式。

　　2.结算办法：审定工程量×固定包干综合单价±工程变更洽商-违约金等。

　　3.现场经济签证必须经项目预算员、主管施工员。总工三人共同签认后方可生效。

　　4.乙方在所承担项目全部完工后20天内提交结算资料，一式叁份，乙方提交的结算(含工程量计算式、相关的现场经济签证单等)经项目负责人审定后生效，否则无效退回，结算生效后返回乙方一份。

　　六、付款方式：

　　1、第一次付款：外墙工程量完成70%，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　2、第二次付款：外架开始拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　3、第三次付款：外架全部拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的80%。

　　4、第四次付款：完成竣工验收付至实际工程总价的95%(留足工程总价的5%作为质量保证金，在保修期满1年后的三个月内无质量问题，将全额返还给乙方，若有质量问题，甲方将直接扣除相关费用，直至扣完为止)。

　　七、安全管理与文明施工：

　　(一)安全管理

　　1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定。

　　2、签订合同人为第一责任人，有责任采取一切积极安全措施，组织安全生产，深入施工现场抓安全管理。

　　3、安全指标：零死亡，零重伤，一般性安全事故降至最低水*。

　　4、(1)乙方施工严守操作规程，不得违章作业。若发生安全事故，一切责任及费用全部由乙方负责。

　　(2)若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担。

　　5、遵守工地的各项安全制度和安全措施，责任人必须24小时坚守施工现场，协助项目管理。特殊情况需向项目部请假同意，无故离岗罚款每次1000元。

　　(二)文明施工

　　1、作业人员，进入施工现场必须佩戴安全帽;穿着洁净。

　　2、作业完毕，做到电断机停人离，中餐晚餐前工完场清，余料归堆与再利用。否则按每次每处200元罚款，并责令改正。不改正者加倍罚款。

　　3、文明施工费用：合同价款的.1%，若因乙方原因达不到省文明工地标准，甲方有权直接工程款中予以扣除。

　　4、严禁打架斗殴或聚众闹事，否则，罚款20_元/次。

　　5、工地范围内不得另开炉灶，应统一在食堂就餐，不得带小孩住工地承包人应劝退，否则每次罚款200元。

　　6、乙方材料按不同规格分别有序堆放，应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净，每次运输随时打扫，否则按每次罚款200元，并立即改正，不改正者则加倍罚款。

　　7、严格遵守甲方的各项规章制度，否则除按规章处罚外，甲方有权解除乙方的合同，乙方自负由此产生的损失。

　　八、施工进度与施工质量：

　　1、乙方必须服从项目负责人和总工的领导与指挥，按照项目部提供的施工进度表，组织与协调施工作业，否则依据相关制度予以处罚。

　　2、乙方必须科学管理，合理施工，做到多快好省、安全文明连续有序作业。乙方提出合理化建议被甲方采纳所产生的经济效益，可获得其中50%的奖励。

　　3、乙方必须紧密配合甲方保证各节点施工进度和总工期，同时必须保证配合开发商售楼部和样板间的精装修及景观园林施工，并与建设方其它分包单位协同合作，否则依据相关制度予以处罚(详见施工进度奖罚制度)。

　　4、乙方如不能达到工程进度，甲方可另安排施工队伍完成乙方所承包工程的部分或全部项目，其费用由乙方承担，甲方也可直接终止合同，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　(二)施工质量

　　1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范要求，建设、监理和甲方认可的样板间及交房标准验收，否则处以合同价款5%的罚款。

　　2、加强施工质量管理，严禁发生空鼓、干裂、起皮等质量问题。

　　3、按规范施工，确保墙体表面光洁、*整，颜色均匀一致，无起皮脱落情况。

　　4、本工程内外墙所用涂料品牌必须为华润牌或立邦牌。(严禁使用其它品牌)

　　九、违约责任：

　　1、如乙方有违反上述条款的行为或在进度和质量上达不到甲方要求，甲方有权更换施工队伍，清退出场时按已完成合格工程量的60%结算。

　　2、如乙方不能按期完工，则每推迟一天罚款1000元整。

　　3、如乙方无明显行为过错时，甲方无权终断合同的正常履行，否则同样应负违约赔偿责任。

　　4、如任何一方违约，在协商不过的情况下，均可向签订合同所在地仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十、其它事宜：

　　未尽事宜，双方协商解决。如在合同履行过程中遇到本合同未能约定的情况或有确需修改之处，双方另行协商，形成书面补充协定，经双方签字认定后，作为本合同的补充条款与本合同把内容具有同等效力。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有法律效力。

　　甲方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　乙方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　身份证号码：_____________

　　家庭住址：_____________

　　____年____月____日

外墙涂料承包合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》经甲、乙双方友好协商将_______工程以包工形式承包给乙方施工，为了保证工程质量、进度和安全文明施工，特制定条款以证明双方责任，希望共同遵守。

　　工程质量要求：

　　一：乙方在施工过程中，要服从甲方指挥监督，不得任意变更图纸及本合同条款。对本工程所需要的民工，工具，和工程所要的.一切辅助材料均乙方自己负责落实。

　　二．包工范围：按外墙效果图纸施工，施工完毕应清理干净墙体上所有门窗，并将施工垃圾搬运下楼统一堆放。

　　三．包工单价：元/㎡（按实际施工面积计算总价）

　　四．施工人员由：乙方调配和安全监督，施工期间必须佩戴安全帽和做好防护措施以免发生意外，如有意外责任事故应由乙方完全负责。

　　五．付款方式：进场施工后付部分生活费，余下的工程款待工程完工验收合格后3天内付清。

　　六．乙方在装修施工中途，不得以任何理由提出改变包工单价或提出终止包工协议，否则按违约处理，不给予结算工程款。

　　七．甲方交付的材料，乙方要负责保管，如有遗失或浪费，乙方照价赔偿损失。

　　八．本协议书一式两份，双方各执一份，双方签字立即生效。

　　甲方： 乙方：

　　_年_月_日

外墙涂料承包合同11

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　3、楼号：_____________

　　4、承包范围：外墙乳胶漆施工

　　5、承包方式：包青工

　　6、工程单价：_____________元/㎡;

　　7、总工程量：外墙约_____________*方米;

　　8、工程价款：约_____________万元。

　　9、工程期限：本工程自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　第二条甲方义务

　　1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底;

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜;

　　3、协调施工现场的有关事宜。

　　第三条乙方的义务

　　1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定;

　　2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜;

　　3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情;

　　第四条工程质量及验收

　　1、工程质量：优良;

　　2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100-200的罚款;

　　3、在施工中，由于施工质量造成的`返工，其工料款由乙方全部承担;

　　4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;

　　5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;

　　6、本工程保修期为二年。

　　第五条付款方式

　　施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。

　　第六条违约责任

　　1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;

　　2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;

　　3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;

　　第七条施工安全

　　乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)

　　第八条争议地解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。

　　第九条其他约定事项

　　1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具;

　　2、乙方负担在施工中的用电费用;

　　第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。

　　第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　甲方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　乙方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　________年____月____日

外墙涂料承包合同菁选扩展阅读

外墙涂料承包合同菁选（扩展1）

——外墙涂料承包合同菁选

外墙涂料承包合同11篇

　　现今很多公民的**意识在不断增强，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编整理的外墙涂料承包合同，欢迎大家分享。

外墙涂料承包合同1

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　3、楼号：_____________

　　4、承包范围：外墙乳胶漆施工

　　5、承包方式：包青工

　　6、工程单价：_____________元/㎡;

　　7、总工程量：外墙约_____________*方米;

　　8、工程价款：约_____________万元。

　　9、工程期限：本工程自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　第二条甲方义务

　　1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底;

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜;

　　3、协调施工现场的有关事宜。

　　第三条乙方的义务

　　1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定;

　　2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜;

　　3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的`事情;

　　第四条工程质量及验收

　　1、工程质量：优良;

　　2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100-200的罚款;

　　3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担;

　　4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;

　　5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;

　　6、本工程保修期为二年。

　　第五条付款方式

　　施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。

　　第六条违约责任

　　1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;

　　2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;

　　3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;

　　第七条施工安全

　　乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)

　　第八条争议地解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。

　　第九条其他约定事项

　　1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具;

　　2、乙方负担在施工中的用电费用;

　　第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。

　　第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　甲方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　乙方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　________年____月____日

外墙涂料承包合同2

　　甲 方：

　　乙 方：

　　乙方承接甲方项目，结合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为了甲、乙双方更好履行合同条款，便于以后现场施工管理，双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、*等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 承包范围：

　　1、乙方承包范围内的涂装工作包括：*整层、打磨、上底油、喷面漆;

　　2、现场材料保管;

　　3、乙方负责分色、分格;

　　4、掩盖不同或不动部位的工作。

　　四、 承包方式：以包工包料的方式。

　　五、 工程量计算：按实做工程量以*方米计算。(按图纸的展开面积计算)

　　六、 承包单价：按包工包料方式，承包单价为元/m2。

　　七、 付款方式：

　　1民币

　　支付方式：以现金结算或支票、转账结算。

　　八、 工期条款：

　　1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)

　　九、 施工验收标准：

　　1、 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　2、 工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色，实样板效果为合格标准，甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时，。

　　3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。

　　十、甲乙双方责任：

　　1、指派,负责合同履行,对涂装工程质量、进度进行监督检查,办理验收,变更登记手续。在工程管理过程中,对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。

　　2、开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或确认的`施工方案,并向乙方进行现场交底。

　　3、 甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。

　　4、 施工期间，甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作，及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。

　　5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准，如未达到施工规范要求，应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改，则乙方收取由此而增加的费用。

　　6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相关工序。

　　7、乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不得扰民和污染环境。

　　9、乙方工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　十一、争议解决：

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十二、其他：

　　1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。

　　2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。

　　3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签约代表： 签约代表：

　　联 系 人： 联 系 人：

　　联系电话： 联系电话：

　　传 真： 传 真：

　　签约时间： 年 月 日

外墙涂料承包合同3

　　发包方(甲方)：_____________

　　承包方(乙方)：_____________

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　工程地点：宝杨路3320号

　　承包范围：1-3号外墙涂

　　承包方式：包工包料(外墙腻子甲方提供)

　　工期：自接到甲方通知后10天内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　工程质量：合格

　　工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　合同价款采用固定单价，单价浅色元/每*方,深色元/每*方。合计金额为(人民币)：元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条甲方工作

　　指派周建军为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条乙方工作

　　参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　乙方指派宋继训为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条关于材料供应的约定

　　工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条争议与违约责任

　　违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的'，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的%向乙方支付违约金。

　　争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条其它约定

　　工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条附则

　　本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________

　　代理人：_____________代表人：_____________

　　年月日：_____________

外墙涂料承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》经甲、乙双方友好协商将_______工程以包工形式承包给乙方施工，为了保证工程质量、进度和安全文明施工，特制定条款以证明双方责任，希望共同遵守。

　　工程质量要求：

　　一：乙方在施工过程中，要服从甲方指挥监督，不得任意变更图纸及本合同条款。对本工程所需要的民工，工具，和工程所要的`一切辅助材料均乙方自己负责落实。

　　二．包工范围：按外墙效果图纸施工，施工完毕应清理干净墙体上所有门窗，并将施工垃圾搬运下楼统一堆放。

　　三．包工单价：元/㎡（按实际施工面积计算总价）

　　四．施工人员由：乙方调配和安全监督，施工期间必须佩戴安全帽和做好防护措施以免发生意外，如有意外责任事故应由乙方完全负责。

　　五．付款方式：进场施工后付部分生活费，余下的工程款待工程完工验收合格后3天内付清。

　　六．乙方在装修施工中途，不得以任何理由提出改变包工单价或提出终止包工协议，否则按违约处理，不给予结算工程款。

　　七．甲方交付的材料，乙方要负责保管，如有遗失或浪费，乙方照价赔偿损失。

　　八．本协议书一式两份，双方各执一份，双方签字立即生效。

　　甲方： 乙方：

　　_年_月_日

外墙涂料承包合同5

　　甲方：_____________身份证号：_____________

　　乙方：_____________身份证号：_____________

　　甲方将座落在畅达小区，将其外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守*等、自愿、公*和诚实信用的`原则，经甲、乙双方充分协商同意，达成如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　二、承包范围：外墙涂料工程;

　　三、承包方式：包工包料包质量，包质量________年以上

　　四、工程内容：粉刷外墙(红色)

　　五、工程材料：

　　本工程使用涂料为亮龙品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。

　　六、工程造价：

　　1、本工程外墙涂料综合单价24元*方米，此报价不含税款(综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、红色面漆二遍)。

　　2、面积：按实际施工面积计算。

　　3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，__所有的工程款(以后维修双方协商再定)。

　　4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程进行到一半付总工程款的60%，完工后付总工程款的15%，剩余5%做为质保金，________年后__。

　　七、本工程如发生安全事故，由乙方承担，

　　八、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　九、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　十、本合同工程完工达到质量要求，工程款结清后失效，但以后维修双方协商再定。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

外墙涂料承包合同6

　　发包方：_____________(以下简称甲方)

　　承包方：_____________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：外墙及室内涂料装饰工程

　　2、工程地点：

　　二、承包方式：包工包料，包脚手架

　　三、承包内容及价格

　　本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目，采用“立邦”牌外墙涂料，调色外墙涂料每*方米元;其他外墙涂料每*方米元;内墙楼梯水泥漆每*方米元;以上所有单价不含配套费及税费，所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。

　　四、施工及质量要求

　　1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

　　2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，不允许有泛碱、咬色，和流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹，装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围，阴阳角顺直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

　　5、质量未达到要求者，其返工的.工料损失由乙方负责，因乙方原因造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。

　　五、施工工期

　　1、乙方根据甲方施工进度计划要求，组织劳力。

　　2、施工工期：根据甲方要求，乙方实际情况协商确定。

　　六、结算及付款方式

　　1、结算方式：内墙涂料工程量按实际展开面积计算，以分项单价乘以实际工程量结算。

　　2、付款办法：本工程无备料款，按每月经有关部门审核进度款付至80%，工程竣工验收合格后乙方提供工程结算资料并将有关资料送至甲方。甲方接到上述资料15天内审核完毕，按业主与甲方付款方式给予乙方支付工程总价款至97%，余款3%作为质量保修金，待工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清。

　　七、安全施工

　　在施工过程中，乙方应严格按照安全操作规程进行施工，加强施工人员的安全教育管理，采取必须的安全防范措施，如造成安全事故，一切责任和经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　八、甲方职责

　　1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;

　　2、向乙方提供本工程相应施工图纸壹份，并对乙方进行质量、安全技术交底，施工中如有图纸设计更改，应及时通知乙方，否则应予签证;

　　3、甲方应提供现场水、电，费用由甲方负责;提供垂直运输机械以及提供开升降机专职人员，及时进行技术交底和现场检查，发现问题及时解决提供水电至施工作业现场;

　　九、乙方职责

　　除甲方提供的机械设备外，其余的工具均由乙方负责(包括雨具)，严格按施工进度计划组织，确保工程工期和质量;

　　十、附则

　　1、本合同如有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本合同，具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;

　　3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙涂料承包合同7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地点： 宝杨路3320号

　　1.3 承包范围： 1-3号外墙涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墙腻子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　1.6 工程质量：合格

　　1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　1.8 合同价款采用固定单价，单价 浅色20.60元/每*方, 深色21.80元/每*方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条 甲方工作

　　2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的`5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　7.2 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条 争议与违约责任

　　9.1、违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　9.2、争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条 其它约定

　　10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条 附则

　　11.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代理人：

　　代表人：

　　年月日：

外墙涂料承包合同8

　　甲方： 身份证：

　　乙方： 身份证：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程地址：

　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 *方米

　　3、工程开工日期：

　　4、工程竣工日期：

　　5、工程承包方式：包工

　　6、工程总天数： 天，雨天顺延。

　　第二条 工程价款

　　工程价款按照每*方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条 质量要求

　　1、工程验收标准：根据业主要求

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条 付款方式

　　合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

　　第五条 工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条 工程验收

　　双方按本合同第三条约定的.验收标准进行验收。

　　第七条 其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承包过程中应严格执行***生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

　　第八条 违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条 争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　电话： 电话：

　　签约日期： 年 月 日

外墙涂料承包合同9

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　双方本着*等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

　　一、施工承包范围：

　　工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

　　二、施工承包工期：

　　1、自_____年____月____日至____年____月____日。

　　2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　　3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20xx年元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　三、施工承包价格：

　　1、工程单价：行福建省定额计算规则每施工*方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）

　　2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

　　四、施工质量要求：

　　1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300—20xx年）、《建筑装饰装修质量验收规范》（gb50210—20xx年）等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的'一切直接或间接的后果。

　　2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆；子必须*整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨*整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子；

　　3、材料进场均须提**品合格证、性能检测报告和进场验收记录；

　　4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

　　5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍；

　　6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象；装饰线、分色线直线度不得超过1mm。

　　7、施工主要工序应满足以下顺序：

　　修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨*——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

　　8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　　五、承包方式：包工包料

　　六、付款方式：

　　（1）、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

　　（2）、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%；

　　（3）、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　1。施工基面满足相关规范要求。

　　2。提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　3。施工现场所需水、电。

　　八、安全施工要求：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。

　　九、其他

　　1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币20xx年元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。

　　2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。

　　3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

　　4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。

　　十、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。

　　十一、本合同自签定之日起生效。

　　甲方（签章）：___________乙方（签章）：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

外墙涂料承包合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的GRC 钢架工程承包给乙方施工，为了明确双方的责、 权、利，保质、保量、按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条列》及有关法律行政法规，遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商同意，达成如下条款：

　　1. 承包内容：兰卡影视基地，GRC钢架工程。

　　2、承包方式及单价： 包工包料; GRC钢架综合单价/*方米(综合单价包括制作及安装人工费，保险费、材料费等，具体按实际施工工艺施工)。

　　3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延误的，应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的`，每延误一天罚款 元，工期截止日期为工程验收合格为准。

　　4、工程量计量方法： 面积以实际施工面积为准。

　　5、工程款支付：

　　6、工程质量：乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。

　　1)、钢架与墙连接时，必须用16mm穿墙螺栓，内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。

　　2)、焊缝必须饱满，每竖向角钢必须加设斜撑，斜撑中部加设支点与内侧钢架连接，外侧立面设中部通长角钢两道，内侧(与墙连接处)中部设一道。

　　7、安全责任：乙方在施工过程中必须确保工人的安全，工人施工时，必须佩戴安全帽、系好安全带，如乙方在施工过程中，安全设施不到位，甲方发现后，要求整改并进行经济处罚;乙方在施工过程中，发生的任何安全事故与甲方无关，发生的任何经济损失及责任与甲方无关。

　　8、质保范围：墙面在施工验收合格后一年内，墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷，如一旦出现以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必须无条件的及时维修和处理。

　　9、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

外墙涂料承包合同11

　　甲方：_____________(以下简称甲方)

　　乙方：_____________(以下简称乙方)

　　现甲方拟将湘桥佳苑项目的内装饰工程发包给乙方，本着公*、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同。

　　本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果，所约定的权利与义务是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任。具体合同条款如下：

　　一、工程名称：湘桥佳苑住宅小区1#~3#栋及地下室。

　　二、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村

　　三、承包范围：_____________栋

　　油漆涂料装饰工程以甲方提供的湘桥佳苑建筑施工图纸所描述的工程量为准，包括现场材料的转运、堆码、清理、施工场地的`维护以及施工现场文明施工措施所发生的人工费、材料费，具体承包范围如下：

　　1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、电梯机房、空调板底、面等所属外面未贴砖部位刷外墙防水白色乳胶漆。

　　2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花板刷水泥胶浆。

　　3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆。

　　4、电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆。

　　5、楼梯间墙面、天花内墙刷白色乳胶漆。

　　6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆。

　　7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料。

　　8、配合项目部及上级领导来工地检查的一切用工并承担其用工费用。

　　9、甲方至负责提供本色水泥。

　　以上包括表面清渣，接头清凿补*，钢筋头、铁钉等清理、满刮腻子、阴阳角修整、打砂纸、施工所用脚手架、修补、成品保护、卫生工作等所有工序都在承包范围内。

　　四、承包方式及工期：

　　1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付使用及维保。

　　2、工期：自进场之日起天内必须全部完成，延误工期在7天以内，从延误工期第八天开始，每延误一天罚款5000元/天，直至本项目完工，如提前完工，提前7天以内不奖不罚，超过7天从提前的第八天起计算奖励5000元/天(考虑施工质量和施工投入成本，不建议提前15天以上即奖金4万元封顶。)

　　3、承包范围内负责所需用的电动工具、电缆、照明灯具等，甲方只提供电源开关箱到楼层。

　　五、承包单价与结算方式：

　　1、本项目包干单价应包括但不限于以下内容：

　　1.与本工程有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、成品保护用工、材料二次倒运用工，现场不再签证任何零星用工。

　　2.单价中含完成本项工作内容的人工工资、辅材费、临时照明费(除垂直运输机械除外)、管理费、利润等一切费用，以及市场风险和乙方在充分了解本工程现场情况后为实现合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用，任何情况下不得提出调整合同单价。

　　2、实物量包干单价明细：

　　1.外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、阳台滴水线。烟帽、电梯机房、空调板底、面、窗顶线等所属外面未贴砖部位均刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按建筑面积计算)

　　2.室内厅、房、过道、入户内花园等天花刷水泥胶浆元/m2 (按实际面积计算)

　　3.阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　4.电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　5.楼梯间墙面、天花刷内墙刷白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　6.楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆元/m2。(按投影面积计算)

　　7.地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料元/m2。(按实际面积计算)

　　3、工程结算：

　　1.结算方式：本工程采用实物量单价包干方式。

　　2.结算办法：审定工程量×固定包干综合单价±工程变更洽商-违约金等。

　　3.现场经济签证必须经项目预算员、主管施工员。总工三人共同签认后方可生效。

　　4.乙方在所承担项目全部完工后20天内提交结算资料，一式叁份，乙方提交的结算(含工程量计算式、相关的现场经济签证单等)经项目负责人审定后生效，否则无效退回，结算生效后返回乙方一份。

　　六、付款方式：

　　1、第一次付款：外墙工程量完成70%，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　2、第二次付款：外架开始拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　3、第三次付款：外架全部拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的80%。

　　4、第四次付款：完成竣工验收付至实际工程总价的95%(留足工程总价的5%作为质量保证金，在保修期满1年后的三个月内无质量问题，将全额返还给乙方，若有质量问题，甲方将直接扣除相关费用，直至扣完为止)。

　　七、安全管理与文明施工：

　　(一)安全管理

　　1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定。

　　2、签订合同人为第一责任人，有责任采取一切积极安全措施，组织安全生产，深入施工现场抓安全管理。

　　3、安全指标：零死亡，零重伤，一般性安全事故降至最低水*。

　　4、(1)乙方施工严守操作规程，不得违章作业。若发生安全事故，一切责任及费用全部由乙方负责。

　　(2)若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担。

　　5、遵守工地的各项安全制度和安全措施，责任人必须24小时坚守施工现场，协助项目管理。特殊情况需向项目部请假同意，无故离岗罚款每次1000元。

　　(二)文明施工

　　1、作业人员，进入施工现场必须佩戴安全帽;穿着洁净。

　　2、作业完毕，做到电断机停人离，中餐晚餐前工完场清，余料归堆与再利用。否则按每次每处200元罚款，并责令改正。不改正者加倍罚款。

　　3、文明施工费用：合同价款的1%，若因乙方原因达不到省文明工地标准，甲方有权直接工程款中予以扣除。

　　4、严禁打架斗殴或聚众闹事，否则，罚款20_元/次。

　　5、工地范围内不得另开炉灶，应统一在食堂就餐，不得带小孩住工地承包人应劝退，否则每次罚款200元。

　　6、乙方材料按不同规格分别有序堆放，应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净，每次运输随时打扫，否则按每次罚款200元，并立即改正，不改正者则加倍罚款。

　　7、严格遵守甲方的各项规章制度，否则除按规章处罚外，甲方有权解除乙方的合同，乙方自负由此产生的损失。

　　八、施工进度与施工质量：

　　1、乙方必须服从项目负责人和总工的领导与指挥，按照项目部提供的施工进度表，组织与协调施工作业，否则依据相关制度予以处罚。

　　2、乙方必须科学管理，合理施工，做到多快好省、安全文明连续有序作业。乙方提出合理化建议被甲方采纳所产生的经济效益，可获得其中50%的奖励。

　　3、乙方必须紧密配合甲方保证各节点施工进度和总工期，同时必须保证配合开发商售楼部和样板间的精装修及景观园林施工，并与建设方其它分包单位协同合作，否则依据相关制度予以处罚(详见施工进度奖罚制度)。

　　4、乙方如不能达到工程进度，甲方可另安排施工队伍完成乙方所承包工程的部分或全部项目，其费用由乙方承担，甲方也可直接终止合同，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　(二)施工质量

　　1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范要求，建设、监理和甲方认可的样板间及交房标准验收，否则处以合同价款5%的罚款。

　　2、加强施工质量管理，严禁发生空鼓、干裂、起皮等质量问题。

　　3、按规范施工，确保墙体表面光洁、*整，颜色均匀一致，无起皮脱落情况。

　　4、本工程内外墙所用涂料品牌必须为华润牌或立邦牌。(严禁使用其它品牌)

　　九、违约责任：

　　1、如乙方有违反上述条款的行为或在进度和质量上达不到甲方要求，甲方有权更换施工队伍，清退出场时按已完成合格工程量的60%结算。

　　2、如乙方不能按期完工，则每推迟一天罚款1000元整。

　　3、如乙方无明显行为过错时，甲方无权终断合同的正常履行，否则同样应负违约赔偿责任。

　　4、如任何一方违约，在协商不过的情况下，均可向签订合同所在地仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十、其它事宜：

　　未尽事宜，双方协商解决。如在合同履行过程中遇到本合同未能约定的情况或有确需修改之处，双方另行协商，形成书面补充协定，经双方签字认定后，作为本合同的补充条款与本合同把内容具有同等效力。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有法律效力。

　　甲方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　乙方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　身份证号码：_____________

　　家庭住址：_____________

　　____年____月____日

外墙涂料承包合同菁选（扩展2）

——外墙涂料承包合同菁选

外墙涂料承包合同(11篇)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家整理的外墙涂料承包合同，希望能够帮助到大家。

外墙涂料承包合同1

　　发包方(甲方)：_____________

　　承包方(乙方)：_____________

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　工程地点：宝杨路3320号

　　承包范围：1-3号外墙涂

　　承包方式：包工包料(外墙腻子甲方提供)

　　工期：自接到甲方通知后10天内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　工程质量：合格

　　工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　合同价款采用固定单价，单价浅色元/每*方,深色元/每*方。合计金额为(人民币)：元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条甲方工作

　　指派周建军为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条乙方工作

　　参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　乙方指派宋继训为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条关于材料供应的约定

　　工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　乙方提供的.施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条争议与违约责任

　　违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的%向乙方支付违约金。

　　争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条其它约定

　　工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条附则

　　本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________

　　代理人：_____________代表人：_____________

　　年月日：_____________

外墙涂料承包合同2

　　甲 方：

　　乙 方：

　　乙方承接甲方项目，结合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为了甲、乙双方更好履行合同条款，便于以后现场施工管理，双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、*等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 承包范围：

　　1、乙方承包范围内的涂装工作包括：*整层、打磨、上底油、喷面漆;

　　2、现场材料保管;

　　3、乙方负责分色、分格;

　　4、掩盖不同或不动部位的工作。

　　四、 承包方式：以包工包料的方式。

　　五、 工程量计算：按实做工程量以*方米计算。(按图纸的展开面积计算)

　　六、 承包单价：按包工包料方式，承包单价为元/m2。

　　七、 付款方式：

　　1民币

　　支付方式：以现金结算或支票、转账结算。

　　八、 工期条款：

　　1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)

　　九、 施工验收标准：

　　1、 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　2、 工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色，实样板效果为合格标准，甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时，。

　　3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。

　　十、甲乙双方责任：

　　1、指派,负责合同履行,对涂装工程质量、进度进行监督检查,办理验收,变更登记手续。在工程管理过程中,对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。

　　2、开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或确认的施工方案,并向乙方进行现场交底。

　　3、 甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。

　　4、 施工期间，甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作，及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。

　　5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准，如未达到施工规范要求，应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改，则乙方收取由此而增加的`费用。

　　6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相关工序。

　　7、乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不得扰民和污染环境。

　　9、乙方工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　十一、争议解决：

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十二、其他：

　　1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。

　　2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。

　　3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签约代表： 签约代表：

　　联 系 人： 联 系 人：

　　联系电话： 联系电话：

　　传 真： 传 真：

　　签约时间： 年 月 日

外墙涂料承包合同3

　　发包方：_____________(以下简称甲方)

　　承包方：_____________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：外墙及室内涂料装饰工程

　　2、工程地点：

　　二、承包方式：包工包料，包脚手架

　　三、承包内容及价格

　　本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目，采用“立邦”牌外墙涂料，调色外墙涂料每*方米元;其他外墙涂料每*方米元;内墙楼梯水泥漆每*方米元;以上所有单价不含配套费及税费，所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。

　　四、施工及质量要求

　　1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

　　2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，不允许有泛碱、咬色，和流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹，装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围，阴阳角顺直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

　　5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责，因乙方原因造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。

　　五、施工工期

　　1、乙方根据甲方施工进度计划要求，组织劳力。

　　2、施工工期：根据甲方要求，乙方实际情况协商确定。

　　六、结算及付款方式

　　1、结算方式：内墙涂料工程量按实际展开面积计算，以分项单价乘以实际工程量结算。

　　2、付款办法：本工程无备料款，按每月经有关部门审核进度款付至80%，工程竣工验收合格后乙方提供工程结算资料并将有关资料送至甲方。甲方接到上述资料15天内审核完毕，按业主与甲方付款方式给予乙方支付工程总价款至97%，余款3%作为质量保修金，待工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清。

　　七、安全施工

　　在施工过程中，乙方应严格按照安全操作规程进行施工，加强施工人员的安全教育管理，采取必须的安全防范措施，如造成安全事故，一切责任和经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　八、甲方职责

　　1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;

　　2、向乙方提供本工程相应施工图纸壹份，并对乙方进行质量、安全技术交底，施工中如有图纸设计更改，应及时通知乙方，否则应予签证;

　　3、甲方应提供现场水、电，费用由甲方负责;提供垂直运输机械以及提供开升降机专职人员，及时进行技术交底和现场检查，发现问题及时解决提供水电至施工作业现场;

　　九、乙方职责

　　除甲方提供的.机械设备外，其余的工具均由乙方负责(包括雨具)，严格按施工进度计划组织，确保工程工期和质量;

　　十、附则

　　1、本合同如有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本合同，具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;

　　3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙涂料承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》经甲、乙双方友好协商将_______工程以包工形式承包给乙方施工，为了保证工程质量、进度和安全文明施工，特制定条款以证明双方责任，希望共同遵守。

　　工程质量要求：

　　一：乙方在施工过程中，要服从甲方指挥监督，不得任意变更图纸及本合同条款。对本工程所需要的民工，工具，和工程所要的一切辅助材料均乙方自己负责落实。

　　二．包工范围：按外墙效果图纸施工，施工完毕应清理干净墙体上所有门窗，并将施工垃圾搬运下楼统一堆放。

　　三．包工单价：元/㎡（按实际施工面积计算总价）

　　四．施工人员由：乙方调配和安全监督，施工期间必须佩戴安全帽和做好防护措施以免发生意外，如有意外责任事故应由乙方完全负责。

　　五．付款方式：进场施工后付部分生活费，余下的工程款待工程完工验收合格后3天内付清。

　　六．乙方在装修施工中途，不得以任何理由提出改变包工单价或提出终止包工协议，否则按违约处理，不给予结算工程款。

　　七．甲方交付的'材料，乙方要负责保管，如有遗失或浪费，乙方照价赔偿损失。

　　八．本协议书一式两份，双方各执一份，双方签字立即生效。

　　甲方： 乙方：

　　_年_月_日

外墙涂料承包合同5

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　双方本着*等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

　　一、施工承包范围：

　　工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

　　二、施工承包工期：

　　1、自_____年____月____日至____年____月____日。

　　2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　　3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20xx年元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　三、施工承包价格：

　　1、工程单价：行福建省定额计算规则每施工*方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）

　　2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

　　四、施工质量要求：

　　1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300—20xx年）、《建筑装饰装修质量验收规范》（gb50210—20xx年）等现行相关专业规范、标准的'规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆；子必须*整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨*整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子；

　　3、材料进场均须提**品合格证、性能检测报告和进场验收记录；

　　4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

　　5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍；

　　6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象；装饰线、分色线直线度不得超过1mm。

　　7、施工主要工序应满足以下顺序：

　　修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨*——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

　　8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　　五、承包方式：包工包料

　　六、付款方式：

　　（1）、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

　　（2）、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%；

　　（3）、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　1。施工基面满足相关规范要求。

　　2。提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　3。施工现场所需水、电。

　　八、安全施工要求：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。

　　九、其他

　　1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币20xx年元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。

　　2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。

　　3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

　　4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。

　　十、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。

　　十一、本合同自签定之日起生效。

　　甲方（签章）：___________乙方（签章）：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

外墙涂料承包合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的GRC 钢架工程承包给乙方施工，为了明确双方的责、 权、利，保质、保量、按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条列》及有关法律行政法规，遵守*等、自愿、公*和诚实信用的.原则，经甲、乙双方共同协商同意，达成如下条款：

　　1. 承包内容：兰卡影视基地，GRC钢架工程。

　　2、承包方式及单价： 包工包料; GRC钢架综合单价/*方米(综合单价包括制作及安装人工费，保险费、材料费等，具体按实际施工工艺施工)。

　　3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延误的，应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的，每延误一天罚款 元，工期截止日期为工程验收合格为准。

　　4、工程量计量方法： 面积以实际施工面积为准。

　　5、工程款支付：

　　6、工程质量：乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。

　　1)、钢架与墙连接时，必须用16mm穿墙螺栓，内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。

　　2)、焊缝必须饱满，每竖向角钢必须加设斜撑，斜撑中部加设支点与内侧钢架连接，外侧立面设中部通长角钢两道，内侧(与墙连接处)中部设一道。

　　7、安全责任：乙方在施工过程中必须确保工人的安全，工人施工时，必须佩戴安全帽、系好安全带，如乙方在施工过程中，安全设施不到位，甲方发现后，要求整改并进行经济处罚;乙方在施工过程中，发生的任何安全事故与甲方无关，发生的任何经济损失及责任与甲方无关。

　　8、质保范围：墙面在施工验收合格后一年内，墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷，如一旦出现以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必须无条件的及时维修和处理。

　　9、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

外墙涂料承包合同7

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　3、楼号：_____________

　　4、承包范围：外墙乳胶漆施工

　　5、承包方式：包青工

　　6、工程单价：_____________元/㎡;

　　7、总工程量：外墙约_____________*方米;

　　8、工程价款：约_____________万元。

　　9、工程期限：本工程自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　第二条甲方义务

　　1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底;

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜;

　　3、协调施工现场的有关事宜。

　　第三条乙方的义务

　　1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定;

　　2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜;

　　3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的`信誉及利益，不做有损甲方的事情;

　　第四条工程质量及验收

　　1、工程质量：优良;

　　2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100-200的罚款;

　　3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担;

　　4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;

　　5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;

　　6、本工程保修期为二年。

　　第五条付款方式

　　施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。

　　第六条违约责任

　　1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;

　　2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;

　　3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;

　　第七条施工安全

　　乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)

　　第八条争议地解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。

　　第九条其他约定事项

　　1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具;

　　2、乙方负担在施工中的用电费用;

　　第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。

　　第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　甲方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　乙方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　________年____月____日

外墙涂料承包合同8

　　甲方： 身份证：

　　乙方： 身份证：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程地址：

　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 *方米

　　3、工程开工日期：

　　4、工程竣工日期：

　　5、工程承包方式：包工

　　6、工程总天数： 天，雨天顺延。

　　第二条 工程价款

　　工程价款按照每*方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条 质量要求

　　1、工程验收标准：根据业主要求

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条 付款方式

　　合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

　　第五条 工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条 工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第七条 其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承包过程中应严格执行***生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

　　第八条 违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的.实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条 争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　电话： 电话：

　　签约日期： 年 月 日

外墙涂料承包合同9

　　甲方：_____________身份证号：_____________

　　乙方：_____________身份证号：_____________

　　甲方将座落在畅达小区，将其外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商同意，达成如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　二、承包范围：外墙涂料工程;

　　三、承包方式：包工包料包质量，包质量________年以上

　　四、工程内容：粉刷外墙(红色)

　　五、工程材料：

　　本工程使用涂料为亮龙品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。

　　六、工程造价：

　　1、本工程外墙涂料综合单价24元*方米，此报价不含税款(综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、红色面漆二遍)。

　　2、面积：按实际施工面积计算。

　　3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，__所有的工程款(以后维修双方协商再定)。

　　4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程进行到一半付总工程款的.60%，完工后付总工程款的15%，剩余5%做为质保金，________年后__。

　　七、本工程如发生安全事故，由乙方承担，

　　八、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　九、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　十、本合同工程完工达到质量要求，工程款结清后失效，但以后维修双方协商再定。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

外墙涂料承包合同10

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地点： 宝杨路3320号

　　1.3 承包范围： 1-3号外墙涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墙腻子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　1.6 工程质量：合格

　　1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　1.8 合同价款采用固定单价，单价 浅色20.60元/每*方, 深色21.80元/每*方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条 甲方工作

　　2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的.措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　7.2 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条 争议与违约责任

　　9.1、违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　9.2、争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条 其它约定

　　10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条 附则

　　11.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代理人：

　　代表人：

　　年月日：

外墙涂料承包合同11

　　甲方：_____________(以下简称甲方)

　　乙方：_____________(以下简称乙方)

　　现甲方拟将湘桥佳苑项目的内装饰工程发包给乙方，本着公*、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同。

　　本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果，所约定的权利与义务是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任。具体合同条款如下：

　　一、工程名称：湘桥佳苑住宅小区1#~3#栋及地下室。

　　二、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村

　　三、承包范围：_____________栋

　　油漆涂料装饰工程以甲方提供的湘桥佳苑建筑施工图纸所描述的工程量为准，包括现场材料的转运、堆码、清理、施工场地的`维护以及施工现场文明施工措施所发生的人工费、材料费，具体承包范围如下：

　　1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、电梯机房、空调板底、面等所属外面未贴砖部位刷外墙防水白色乳胶漆。

　　2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花板刷水泥胶浆。

　　3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆。

　　4、电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆。

　　5、楼梯间墙面、天花内墙刷白色乳胶漆。

　　6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆。

　　7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料。

　　8、配合项目部及上级领导来工地检查的一切用工并承担其用工费用。

　　9、甲方至负责提供本色水泥。

　　以上包括表面清渣，接头清凿补*，钢筋头、铁钉等清理、满刮腻子、阴阳角修整、打砂纸、施工所用脚手架、修补、成品保护、卫生工作等所有工序都在承包范围内。

　　四、承包方式及工期：

　　1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付使用及维保。

　　2、工期：自进场之日起天内必须全部完成，延误工期在7天以内，从延误工期第八天开始，每延误一天罚款5000元/天，直至本项目完工，如提前完工，提前7天以内不奖不罚，超过7天从提前的第八天起计算奖励5000元/天(考虑施工质量和施工投入成本，不建议提前15天以上即奖金4万元封顶。)

　　3、承包范围内负责所需用的电动工具、电缆、照明灯具等，甲方只提供电源开关箱到楼层。

　　五、承包单价与结算方式：

　　1、本项目包干单价应包括但不限于以下内容：

　　1.与本工程有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、成品保护用工、材料二次倒运用工，现场不再签证任何零星用工。

　　2.单价中含完成本项工作内容的人工工资、辅材费、临时照明费(除垂直运输机械除外)、管理费、利润等一切费用，以及市场风险和乙方在充分了解本工程现场情况后为实现合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用，任何情况下不得提出调整合同单价。

　　2、实物量包干单价明细：

　　1.外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、阳台滴水线。烟帽、电梯机房、空调板底、面、窗顶线等所属外面未贴砖部位均刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按建筑面积计算)

　　2.室内厅、房、过道、入户内花园等天花刷水泥胶浆元/m2 (按实际面积计算)

　　3.阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　4.电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　5.楼梯间墙面、天花刷内墙刷白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　6.楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆元/m2。(按投影面积计算)

　　7.地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料元/m2。(按实际面积计算)

　　3、工程结算：

　　1.结算方式：本工程采用实物量单价包干方式。

　　2.结算办法：审定工程量×固定包干综合单价±工程变更洽商-违约金等。

　　3.现场经济签证必须经项目预算员、主管施工员。总工三人共同签认后方可生效。

　　4.乙方在所承担项目全部完工后20天内提交结算资料，一式叁份，乙方提交的结算(含工程量计算式、相关的现场经济签证单等)经项目负责人审定后生效，否则无效退回，结算生效后返回乙方一份。

　　六、付款方式：

　　1、第一次付款：外墙工程量完成70%，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　2、第二次付款：外架开始拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　3、第三次付款：外架全部拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的80%。

　　4、第四次付款：完成竣工验收付至实际工程总价的95%(留足工程总价的5%作为质量保证金，在保修期满1年后的三个月内无质量问题，将全额返还给乙方，若有质量问题，甲方将直接扣除相关费用，直至扣完为止)。

　　七、安全管理与文明施工：

　　(一)安全管理

　　1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定。

　　2、签订合同人为第一责任人，有责任采取一切积极安全措施，组织安全生产，深入施工现场抓安全管理。

　　3、安全指标：零死亡，零重伤，一般性安全事故降至最低水*。

　　4、(1)乙方施工严守操作规程，不得违章作业。若发生安全事故，一切责任及费用全部由乙方负责。

　　(2)若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担。

　　5、遵守工地的各项安全制度和安全措施，责任人必须24小时坚守施工现场，协助项目管理。特殊情况需向项目部请假同意，无故离岗罚款每次1000元。

　　(二)文明施工

　　1、作业人员，进入施工现场必须佩戴安全帽;穿着洁净。

　　2、作业完毕，做到电断机停人离，中餐晚餐前工完场清，余料归堆与再利用。否则按每次每处200元罚款，并责令改正。不改正者加倍罚款。

　　3、文明施工费用：合同价款的1%，若因乙方原因达不到省文明工地标准，甲方有权直接工程款中予以扣除。

　　4、严禁打架斗殴或聚众闹事，否则，罚款20_元/次。

　　5、工地范围内不得另开炉灶，应统一在食堂就餐，不得带小孩住工地承包人应劝退，否则每次罚款200元。

　　6、乙方材料按不同规格分别有序堆放，应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净，每次运输随时打扫，否则按每次罚款200元，并立即改正，不改正者则加倍罚款。

　　7、严格遵守甲方的各项规章制度，否则除按规章处罚外，甲方有权解除乙方的合同，乙方自负由此产生的损失。

　　八、施工进度与施工质量：

　　1、乙方必须服从项目负责人和总工的领导与指挥，按照项目部提供的施工进度表，组织与协调施工作业，否则依据相关制度予以处罚。

　　2、乙方必须科学管理，合理施工，做到多快好省、安全文明连续有序作业。乙方提出合理化建议被甲方采纳所产生的经济效益，可获得其中50%的奖励。

　　3、乙方必须紧密配合甲方保证各节点施工进度和总工期，同时必须保证配合开发商售楼部和样板间的精装修及景观园林施工，并与建设方其它分包单位协同合作，否则依据相关制度予以处罚(详见施工进度奖罚制度)。

　　4、乙方如不能达到工程进度，甲方可另安排施工队伍完成乙方所承包工程的部分或全部项目，其费用由乙方承担，甲方也可直接终止合同，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　(二)施工质量

　　1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范要求，建设、监理和甲方认可的样板间及交房标准验收，否则处以合同价款5%的罚款。

　　2、加强施工质量管理，严禁发生空鼓、干裂、起皮等质量问题。

　　3、按规范施工，确保墙体表面光洁、*整，颜色均匀一致，无起皮脱落情况。

　　4、本工程内外墙所用涂料品牌必须为华润牌或立邦牌。(严禁使用其它品牌)

　　九、违约责任：

　　1、如乙方有违反上述条款的行为或在进度和质量上达不到甲方要求，甲方有权更换施工队伍，清退出场时按已完成合格工程量的60%结算。

　　2、如乙方不能按期完工，则每推迟一天罚款1000元整。

　　3、如乙方无明显行为过错时，甲方无权终断合同的正常履行，否则同样应负违约赔偿责任。

　　4、如任何一方违约，在协商不过的情况下，均可向签订合同所在地仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十、其它事宜：

　　未尽事宜，双方协商解决。如在合同履行过程中遇到本合同未能约定的情况或有确需修改之处，双方另行协商，形成书面补充协定，经双方签字认定后，作为本合同的补充条款与本合同把内容具有同等效力。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有法律效力。

　　甲方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　乙方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　身份证号码：_____________

　　家庭住址：_____________

　　____年____月____日

外墙涂料承包合同菁选（扩展3）

——外墙涂料承包合同菁选

外墙涂料承包合同11篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是非常有必要的行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的外墙涂料承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

外墙涂料承包合同1

　　发包方(甲方)：_____________

　　承包方(乙方)：_____________

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　工程地点：宝杨路3320号

　　承包范围：1-3号外墙涂

　　承包方式：包工包料(外墙腻子甲方提供)

　　工期：自接到甲方通知后10天内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　工程质量：合格

　　工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　合同价款采用固定单价，单价浅色元/每*方,深色元/每*方。合计金额为(人民币)：元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条甲方工作

　　指派周建军为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条乙方工作

　　参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　乙方指派宋继训为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条关于工期的约定

　　乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条关于工程价款及结算的'约定

　　支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条关于材料供应的约定

　　工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和防火的约定

　　乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条争议与违约责任

　　违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的%向乙方支付违约金。

　　争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条其它约定

　　工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条附则

　　本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：_____________

　　代理人：_____________代表人：_____________

　　年月日：_____________

外墙涂料承包合同2

　　甲方：_____________身份证号：_____________

　　乙方：_____________身份证号：_____________

　　甲方将座落在畅达小区，将其外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商同意，达成如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　二、承包范围：外墙涂料工程;

　　三、承包方式：包工包料包质量，包质量________年以上

　　四、工程内容：粉刷外墙(红色)

　　五、工程材料：

　　本工程使用涂料为亮龙品牌，颜色以甲方确定的.色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。

　　六、工程造价：

　　1、本工程外墙涂料综合单价24元*方米，此报价不含税款(综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、红色面漆二遍)。

　　2、面积：按实际施工面积计算。

　　3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，__所有的工程款(以后维修双方协商再定)。

　　4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程进行到一半付总工程款的60%，完工后付总工程款的15%，剩余5%做为质保金，________年后__。

　　七、本工程如发生安全事故，由乙方承担，

　　八、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　九、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　十、本合同工程完工达到质量要求，工程款结清后失效，但以后维修双方协商再定。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

外墙涂料承包合同3

　　发包方：_____________(以下简称甲方)

　　承包方：_____________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：外墙及室内涂料装饰工程

　　2、工程地点：

　　二、承包方式：包工包料，包脚手架

　　三、承包内容及价格

　　本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目，采用“立邦”牌外墙涂料，调色外墙涂料每*方米元;其他外墙涂料每*方米元;内墙楼梯水泥漆每*方米元;以上所有单价不含配套费及税费，所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。

　　四、施工及质量要求

　　1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

　　2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，不允许有泛碱、咬色，和流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹，装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围，阴阳角顺直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

　　5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责，因乙方原因造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。

　　五、施工工期

　　1、乙方根据甲方施工进度计划要求，组织劳力。

　　2、施工工期：根据甲方要求，乙方实际情况协商确定。

　　六、结算及付款方式

　　1、结算方式：内墙涂料工程量按实际展开面积计算，以分项单价乘以实际工程量结算。

　　2、付款办法：本工程无备料款，按每月经有关部门审核进度款付至80%，工程竣工验收合格后乙方提供工程结算资料并将有关资料送至甲方。甲方接到上述资料15天内审核完毕，按业主与甲方付款方式给予乙方支付工程总价款至97%，余款3%作为质量保修金，待工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清。

　　七、安全施工

　　在施工过程中，乙方应严格按照安全操作规程进行施工，加强施工人员的安全教育管理，采取必须的安全防范措施，如造成安全事故，一切责任和经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　八、甲方职责

　　1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;

　　2、向乙方提供本工程相应施工图纸壹份，并对乙方进行质量、安全技术交底，施工中如有图纸设计更改，应及时通知乙方，否则应予签证;

　　3、甲方应提供现场水、电，费用由甲方负责;提供垂直运输机械以及提供开升降机专职人员，及时进行技术交底和现场检查，发现问题及时解决提供水电至施工作业现场;

　　九、乙方职责

　　除甲方提供的`机械设备外，其余的工具均由乙方负责(包括雨具)，严格按施工进度计划组织，确保工程工期和质量;

　　十、附则

　　1、本合同如有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本合同，具有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;

　　3、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙涂料承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的GRC 钢架工程承包给乙方施工，为了明确双方的责、 权、利，保质、保量、按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条列》及有关法律行政法规，遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商同意，达成如下条款：

　　1. 承包内容：兰卡影视基地，GRC钢架工程。

　　2、承包方式及单价： 包工包料; GRC钢架综合单价/*方米(综合单价包括制作及安装人工费，保险费、材料费等，具体按实际施工工艺施工)。

　　3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延误的，应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的，每延误一天罚款 元，工期截止日期为工程验收合格为准。

　　4、工程量计量方法： 面积以实际施工面积为准。

　　5、工程款支付：

　　6、工程质量：乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。

　　1)、钢架与墙连接时，必须用16mm穿墙螺栓，内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。

　　2)、焊缝必须饱满，每竖向角钢必须加设斜撑，斜撑中部加设支点与内侧钢架连接，外侧立面设中部通长角钢两道，内侧(与墙连接处)中部设一道。

　　7、安全责任：乙方在施工过程中必须确保工人的安全，工人施工时，必须佩戴安全帽、系好安全带，如乙方在施工过程中，安全设施不到位，甲方发现后，要求整改并进行经济处罚;乙方在施工过程中，发生的.任何安全事故与甲方无关，发生的任何经济损失及责任与甲方无关。

　　8、质保范围：墙面在施工验收合格后一年内，墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷，如一旦出现以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必须无条件的及时维修和处理。

　　9、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

外墙涂料承包合同5

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　3、楼号：_____________

　　4、承包范围：外墙乳胶漆施工

　　5、承包方式：包青工

　　6、工程单价：_____________元/㎡;

　　7、总工程量：外墙约_____________*方米;

　　8、工程价款：约_____________万元。

　　9、工程期限：本工程自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　第二条甲方义务

　　1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底;

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜;

　　3、协调施工现场的有关事宜。

　　第三条乙方的义务

　　1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定;

　　2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜;

　　3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情;

　　第四条工程质量及验收

　　1、工程质量：优良;

　　2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100-200的罚款;

　　3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担;

　　4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;

　　5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;

　　6、本工程保修期为二年。

　　第五条付款方式

　　施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的'50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。

　　第六条违约责任

　　1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;

　　2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;

　　3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;

　　第七条施工安全

　　乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)

　　第八条争议地解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。

　　第九条其他约定事项

　　1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具;

　　2、乙方负担在施工中的用电费用;

　　第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。

　　第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　甲方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　乙方：(盖章)_____________

　　代表人：_____________

　　________年____月____日

外墙涂料承包合同6

　　甲方：_____________(以下简称甲方)

　　乙方：_____________(以下简称乙方)

　　现甲方拟将湘桥佳苑项目的内装饰工程发包给乙方，本着公*、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同。

　　本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果，所约定的权利与义务是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任。具体合同条款如下：

　　一、工程名称：湘桥佳苑住宅小区1#~3#栋及地下室。

　　二、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村

　　三、承包范围：_____________栋

　　油漆涂料装饰工程以甲方提供的湘桥佳苑建筑施工图纸所描述的工程量为准，包括现场材料的转运、堆码、清理、施工场地的维护以及施工现场文明施工措施所发生的人工费、材料费，具体承包范围如下：

　　1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、电梯机房、空调板底、面等所属外面未贴砖部位刷外墙防水白色乳胶漆。

　　2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花板刷水泥胶浆。

　　3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆。

　　4、电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆。

　　5、楼梯间墙面、天花内墙刷白色乳胶漆。

　　6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆。

　　7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料。

　　8、配合项目部及上级领导来工地检查的一切用工并承担其用工费用。

　　9、甲方至负责提供本色水泥。

　　以上包括表面清渣，接头清凿补*，钢筋头、铁钉等清理、满刮腻子、阴阳角修整、打砂纸、施工所用脚手架、修补、成品保护、卫生工作等所有工序都在承包范围内。

　　四、承包方式及工期：

　　1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付使用及维保。

　　2、工期：自进场之日起天内必须全部完成，延误工期在7天以内，从延误工期第八天开始，每延误一天罚款5000元/天，直至本项目完工，如提前完工，提前7天以内不奖不罚，超过7天从提前的第八天起计算奖励5000元/天(考虑施工质量和施工投入成本，不建议提前15天以上即奖金4万元封顶。)

　　3、承包范围内负责所需用的电动工具、电缆、照明灯具等，甲方只提供电源开关箱到楼层。

　　五、承包单价与结算方式：

　　1、本项目包干单价应包括但不限于以下内容：

　　1.与本工程有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、成品保护用工、材料二次倒运用工，现场不再签证任何零星用工。

　　2.单价中含完成本项工作内容的人工工资、辅材费、临时照明费(除垂直运输机械除外)、管理费、利润等一切费用，以及市场风险和乙方在充分了解本工程现场情况后为实现合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用，任何情况下不得提出调整合同单价。

　　2、实物量包干单价明细：

　　1.外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、阳台滴水线。烟帽、电梯机房、空调板底、面、窗顶线等所属外面未贴砖部位均刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按建筑面积计算)

　　2.室内厅、房、过道、入户内花园等天花刷水泥胶浆元/m2 (按实际面积计算)

　　3.阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　4.电梯前室、天花，公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　5.楼梯间墙面、天花刷内墙刷白色乳胶漆元/m2。(按实际面积计算)

　　6.楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆元/m2。(按投影面积计算)

　　7.地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料元/m2。(按实际面积计算)

　　3、工程结算：

　　1.结算方式：本工程采用实物量单价包干方式。

　　2.结算办法：审定工程量×固定包干综合单价±工程变更洽商-违约金等。

　　3.现场经济签证必须经项目预算员、主管施工员。总工三人共同签认后方可生效。

　　4.乙方在所承担项目全部完工后20天内提交结算资料，一式叁份，乙方提交的结算(含工程量计算式、相关的现场经济签证单等)经项目负责人审定后生效，否则无效退回，结算生效后返回乙方一份。

　　六、付款方式：

　　1、第一次付款：外墙工程量完成70%，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　2、第二次付款：外架开始拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

　　3、第三次付款：外架全部拆除，按实际完成合格的工程量支付合同单价的80%。

　　4、第四次付款：完成竣工验收付至实际工程总价的95%(留足工程总价的'5%作为质量保证金，在保修期满1年后的三个月内无质量问题，将全额返还给乙方，若有质量问题，甲方将直接扣除相关费用，直至扣完为止)。

　　七、安全管理与文明施工：

　　(一)安全管理

　　1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定。

　　2、签订合同人为第一责任人，有责任采取一切积极安全措施，组织安全生产，深入施工现场抓安全管理。

　　3、安全指标：零死亡，零重伤，一般性安全事故降至最低水*。

　　4、(1)乙方施工严守操作规程，不得违章作业。若发生安全事故，一切责任及费用全部由乙方负责。

　　(2)若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担。

　　5、遵守工地的各项安全制度和安全措施，责任人必须24小时坚守施工现场，协助项目管理。特殊情况需向项目部请假同意，无故离岗罚款每次1000元。

　　(二)文明施工

　　1、作业人员，进入施工现场必须佩戴安全帽;穿着洁净。

　　2、作业完毕，做到电断机停人离，中餐晚餐前工完场清，余料归堆与再利用。否则按每次每处200元罚款，并责令改正。不改正者加倍罚款。

　　3、文明施工费用：合同价款的1%，若因乙方原因达不到省文明工地标准，甲方有权直接工程款中予以扣除。

　　4、严禁打架斗殴或聚众闹事，否则，罚款20_元/次。

　　5、工地范围内不得另开炉灶，应统一在食堂就餐，不得带小孩住工地承包人应劝退，否则每次罚款200元。

　　6、乙方材料按不同规格分别有序堆放，应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净，每次运输随时打扫，否则按每次罚款200元，并立即改正，不改正者则加倍罚款。

　　7、严格遵守甲方的各项规章制度，否则除按规章处罚外，甲方有权解除乙方的合同，乙方自负由此产生的损失。

　　八、施工进度与施工质量：

　　1、乙方必须服从项目负责人和总工的领导与指挥，按照项目部提供的施工进度表，组织与协调施工作业，否则依据相关制度予以处罚。

　　2、乙方必须科学管理，合理施工，做到多快好省、安全文明连续有序作业。乙方提出合理化建议被甲方采纳所产生的经济效益，可获得其中50%的奖励。

　　3、乙方必须紧密配合甲方保证各节点施工进度和总工期，同时必须保证配合开发商售楼部和样板间的精装修及景观园林施工，并与建设方其它分包单位协同合作，否则依据相关制度予以处罚(详见施工进度奖罚制度)。

　　4、乙方如不能达到工程进度，甲方可另安排施工队伍完成乙方所承包工程的部分或全部项目，其费用由乙方承担，甲方也可直接终止合同，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　(二)施工质量

　　1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范要求，建设、监理和甲方认可的样板间及交房标准验收，否则处以合同价款5%的罚款。

　　2、加强施工质量管理，严禁发生空鼓、干裂、起皮等质量问题。

　　3、按规范施工，确保墙体表面光洁、*整，颜色均匀一致，无起皮脱落情况。

　　4、本工程内外墙所用涂料品牌必须为华润牌或立邦牌。(严禁使用其它品牌)

　　九、违约责任：

　　1、如乙方有违反上述条款的行为或在进度和质量上达不到甲方要求，甲方有权更换施工队伍，清退出场时按已完成合格工程量的60%结算。

　　2、如乙方不能按期完工，则每推迟一天罚款1000元整。

　　3、如乙方无明显行为过错时，甲方无权终断合同的正常履行，否则同样应负违约赔偿责任。

　　4、如任何一方违约，在协商不过的情况下，均可向签订合同所在地仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十、其它事宜：

　　未尽事宜，双方协商解决。如在合同履行过程中遇到本合同未能约定的情况或有确需修改之处，双方另行协商，形成书面补充协定，经双方签字认定后，作为本合同的补充条款与本合同把内容具有同等效力。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有法律效力。

　　甲方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　乙方签字：_____________盖章电话号码：_____________

　　身份证号码：_____________

　　家庭住址：_____________

　　____年____月____日

外墙涂料承包合同7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地点： 宝杨路3320号

　　1.3 承包范围： 1-3号外墙涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墙腻子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　1.6 工程质量：合格

　　1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　1.8 合同价款采用固定单价，单价 浅色20.60元/每*方, 深色21.80元/每*方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条 甲方工作

　　2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　7.2 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的'损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条 争议与违约责任

　　9.1、违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　9.2、争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条 其它约定

　　10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条 附则

　　11.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代理人：

　　代表人：

　　年月日：

外墙涂料承包合同8

　　甲方： 身份证：

　　乙方： 身份证：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程地址：

　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 *方米

　　3、工程开工日期：

　　4、工程竣工日期：

　　5、工程承包方式：包工

　　6、工程总天数： 天，雨天顺延。

　　第二条 工程价款

　　工程价款按照每*方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条 质量要求

　　1、工程验收标准：根据业主要求

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由男方采购的`材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条 付款方式

　　合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

　　第五条 工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条 工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第七条 其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承包过程中应严格执行***生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

　　第八条 违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第九条 争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　电话： 电话：

　　签约日期： 年 月 日

外墙涂料承包合同9

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　双方本着*等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

　　一、施工承包范围：

　　工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

　　二、施工承包工期：

　　1、自_____年____月____日至____年____月____日。

　　2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　　3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20xx年元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　三、施工承包价格：

　　1、工程单价：行福建省定额计算规则每施工*方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）

　　2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

　　四、施工质量要求：

　　1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300—20xx年）、《建筑装饰装修质量验收规范》（gb50210—20xx年）等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆；子必须*整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨*整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子；

　　3、材料进场均须提**品合格证、性能检测报告和进场验收记录；

　　4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

　　5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍；

　　6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象；装饰线、分色线直线度不得超过1mm。

　　7、施工主要工序应满足以下顺序：

　　修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨*——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

　　8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　　五、承包方式：包工包料

　　六、付款方式：

　　（1）、工程款的`支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

　　（2）、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%；

　　（3）、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　1。施工基面满足相关规范要求。

　　2。提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　3。施工现场所需水、电。

　　八、安全施工要求：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。

　　九、其他

　　1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币20xx年元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。

　　2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。

　　3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

　　4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。

　　十、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。

　　十一、本合同自签定之日起生效。

　　甲方（签章）：___________乙方（签章）：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

外墙涂料承包合同10

　　甲 方：

　　乙 方：

　　乙方承接甲方项目，结合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为了甲、乙双方更好履行合同条款，便于以后现场施工管理，双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、*等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 承包范围：

　　1、乙方承包范围内的涂装工作包括：*整层、打磨、上底油、喷面漆;

　　2、现场材料保管;

　　3、乙方负责分色、分格;

　　4、掩盖不同或不动部位的工作。

　　四、 承包方式：以包工包料的方式。

　　五、 工程量计算：按实做工程量以*方米计算。(按图纸的展开面积计算)

　　六、 承包单价：按包工包料方式，承包单价为元/m2。

　　七、 付款方式：

　　1民币

　　支付方式：以现金结算或支票、转账结算。

　　八、 工期条款：

　　1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)

　　九、 施工验收标准：

　　1、 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　2、 工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色，实样板效果为合格标准，甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时，。

　　3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。

　　十、甲乙双方责任：

　　1、指派,负责合同履行,对涂装工程质量、进度进行监督检查,办理验收,变更登记手续。在工程管理过程中,对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。

　　2、开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或确认的施工方案,并向乙方进行现场交底。

　　3、 甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。

　　4、 施工期间，甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作，及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。

　　5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准，如未达到施工规范要求，应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改，则乙方收取由此而增加的费用。

　　6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的`相关工序。

　　7、乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不得扰民和污染环境。

　　9、乙方工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　十一、争议解决：

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十二、其他：

　　1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。

　　2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。

　　3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签约代表： 签约代表：

　　联 系 人： 联 系 人：

　　联系电话： 联系电话：

　　传 真： 传 真：

　　签约时间： 年 月 日

外墙涂料承包合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》经甲、乙双方友好协商将_______工程以包工形式承包给乙方施工，为了保证工程质量、进度和安全文明施工，特制定条款以证明双方责任，希望共同遵守。

　　工程质量要求：

　　一：乙方在施工过程中，要服从甲方指挥监督，不得任意变更图纸及本合同条款。对本工程所需要的民工，工具，和工程所要的一切辅助材料均乙方自己负责落实。

　　二．包工范围：按外墙效果图纸施工，施工完毕应清理干净墙体上所有门窗，并将施工垃圾搬运下楼统一堆放。

　　三．包工单价：元/㎡（按实际施工面积计算总价）

　　四．施工人员由：乙方调配和安全监督，施工期间必须佩戴安全帽和做好防护措施以免发生意外，如有意外责任事故应由乙方完全负责。

　　五．付款方式：进场施工后付部分生活费，余下的`工程款待工程完工验收合格后3天内付清。

　　六．乙方在装修施工中途，不得以任何理由提出改变包工单价或提出终止包工协议，否则按违约处理，不给予结算工程款。

　　七．甲方交付的材料，乙方要负责保管，如有遗失或浪费，乙方照价赔偿损失。

　　八．本协议书一式两份，双方各执一份，双方签字立即生效。

　　甲方： 乙方：

　　_年_月_日

外墙涂料承包合同菁选（扩展4）

——外墙涂料承包合同6篇

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　1.2工程地点：宝杨路3320号

　　1.3承包范围：1-3号外墙涂

　　1.4承包方式：包工包料(外墙腻子甲方提供)

　　1.5工期：自接到甲方通知后10天内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　1.6工程质量：合格

　　1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　1.8合同价款采用固定单价，单价浅色20.60元/每*方,深色21.80元/每*方。合计金额为(人民币)：63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条 甲方工作

　　2.1指派周建军为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2乙方指派宋继训为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　7.2乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的.一切经济损失。

　　8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条 争议与违约责任

　　9.1、违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　9.2、争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条 其它约定

　　10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条 附则

　　11.1本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代理人： 代表人：

　　年月日：

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地点： 宝杨路3320号

　　1.3 承包范围： 1-3号外墙涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墙腻子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　1.6 工程质量：合格

　　1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　1.8 合同价款采用固定单价，单价 浅色20.60元/每*方, 深色21.80元/每*方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)： 陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条 甲方工作

　　2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的 80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　7.2 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条 争议与违约责任

　　9.1、违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的 向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的 %向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　9.2、争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条 其它约定

　　10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条 附则

　　11.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代理人： 代表人：

　　 年 月 日：

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地点： 宝杨路3320号

　　1.3 承包范围： 1-3号外墙涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墙腻子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　1.6 工程质量：合格

　　1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　1.8 合同价款采用固定单价，单价 浅色20.60元/每*方, 深色21.80元/每*方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条 甲方工作

　　2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的`检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　7.2 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条 争议与违约责任

　　9.1、违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　9.2、争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条 其它约定

　　10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条 附则

　　11.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代理人：

　　代表人：

　　年月日：

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　甲方将座落在畅达小区，将其外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商同意，达成如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、承包范围：外墙涂料工程;

　　三、承包方式：包工包料包质量，包质量十五年以上

　　四、工程内容：粉刷外墙(红色)

　　五、工程材料：

　　本工程使用涂料为亮龙品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。

　　六、工程造价：

　　1、本工程外墙涂料综合单价24元/*方米，此报价不含税款(综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、红色面漆二遍)。

　　2、面积：按实际施工面积计算。

　　3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，付清所有的工程款(以后维修双方协商再定)。

　　4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程进行到一半付总工程款的60%，完工后付总工程款的15%，剩余5%做为质保金，一年后付清。

　　七、本工程如发生安全事故，由乙方承担，

　　八、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

　　九、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

　　十、本合同工程完工达到质量要求，工程款结清后失效，但以后维修双方协商再定。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，经协商达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地点： 宝杨路3320号

　　1.3 承包范围： 1-3号外墙涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墙腻子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

　　1.6 工程质量：合格

　　1.7工程面积:暂定3000M2,竣工后按实计算.

　　1.8 合同价款采用固定单价，单价 浅色20.60元/每*方, 深色21.80元/每*方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)：陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

　　1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

　　第二条 甲方工作

　　2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6在施工过程中,负责对外立面的铝合金门窗的成品保护,采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料,若有污染要及时清理,若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

　　4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

　　4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

　　4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的.国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

　　5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费;若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1支付方式：

　　工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程工程全部完成验收后，支付至合同价的80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。 保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

　　6.2如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的,由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

　　7.2 乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并且对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条 争议与违约责任

　　9.1、违约

　　(1)工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程结算总价款的向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

　　(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的%向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

　　(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

　　(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　9.2、争议

　　(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

　　(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

　　第十条 其它约定

　　10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

　　第十一条 附则

　　11.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

　　11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代理人：

　　代表人：

　　年月日：

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：外墙及室内涂料装饰工程

　　2、工程地点：

　　二、承包方式：包工包料，包脚手架

　　三、承包内容及价格

　　本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目，采用“立邦”牌外墙涂料，调色外墙涂料每*方米 38.00 元;其他外墙涂料每*方米 35.00 元;内墙楼梯水泥漆每*方米 15.50 元;以上所有单价不含配套费及税费，所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。

　　四、施工及质量要求

　　1、乙方必须严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上。

　　2、涂刷质量要求：表面颜色均匀一致，不允许有泛碱、咬色，和流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹，装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围，阴阳角顺直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。

　　5、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责，因乙方原因造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。

　　五、施工工期

　　1、乙方根据甲方施工进度计划要求，组织劳力。

外墙涂料承包合同菁选（扩展5）

——外墙涂料的合同 菁选

外墙涂料的合同范本

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的类型越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编帮大家整理的外墙涂料的合同范本 ，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方将金鹿泊乐城G1#住宅楼的室内腻子，外墙保温及涂料分项工程分包给乙方施工，为了安全生产、文明施工、确保工程质量和工期的顺利进行，双方本着*等、诚信、互利的原则，更好的明确双方的责、权、利事宜，经双方友好协商，达成以下协议：

　　一、承包概况：

　　1涂料分项工程

　　2承包形式：包工包料包检测合格

　　二、承包范围：

　　金鹿泊乐城G1#住宅楼的室内腻子，外墙保温及涂料等分项工程。

　　三、承包单价：

　　1、室内腻子：水泥石膏打底扫毛，水泥石膏砂浆抹面压实抹光，交接处挂铁丝网，刮耐水柔韧腻子二道;单价为30元/m2。(每*米叁拾元整)按建筑面积计算。

　　2、外墙保温：90厚聚苯板保温，容重20kg/m3，耐火等级为B1级，20厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤维网格布);单价为68元/m2。(每*米陆拾捌元整)按实际面积计算。

　　3、外墙涂料：一底二涂高弹丙烯酸涂料;单价为18元/ m2。(每*米壹拾捌元整)按实际面积计算。

　　四、付款方式：

　　付款按施工进度支付，以房顶工程款，房屋为所在施工小区多层住宅楼二层到五层房屋3900元---4200元

　　五、工期要求：

　　工期： 工程完工日期为9月15日

　　因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款1000元。

　　注：若遇以下情况，工期可顺延：A、露天施工，遇雨顺延;B、土建方不能及时提交符合防水要求的基面;C、甲方未按合同及时付款;D、工程设计变更;E、交叉施工作业影响;F、合同中约定或土建方代表同意顺延的其它情况。

　　六、质量要求：

　　1、工程应按图纸要求及设计 、施工规范及有关技术标准组织施工，必须达到规范规定要求。工程质量必须达到合格标准。经当地**质量监督管理部门按国家现行规范和验收评定标准进行验收，如果质量不合格，乙方应无条件修补至合格，由此造成的'经济损失及工期延误由乙方承担赔偿。最终检查不合格的不给予结算。

　　2、工程实行质量奖惩制度，每发现一处质量问题，对乙方进行罚款100元。

　　七、双方职责：

　　甲方职责：

　　1、 免费提供乙方现场材料堆放场所、水电供应等;

　　2、 负责本工程各班组协调工作;

　　3、 对乙方的施工质量、工期进度、施工安全监督权、协助乙方做好成品保护工作;

　　4、 如图纸或现场的尺寸进行更改及增减项目及时通知乙方; 乙方职责：

　　1、 乙方施工必须符合有关安全要求(1)乙方人员要严格按照防水施工规范的规定进行施工，配备专职技术员，(2)乙方应遵守有关安全生产的法律、法规，(3)乙方应服从安全生产工作统一协调、管理;(4)乙方应编制承包范围内的安全技术措施或方案(5)乙方应认真落实安全技术措施或方案，建立、健全安全生产责任制，完善生产条件，确保安全生产;(6)乙方应严格按照国家省、市有关安全生产操作规范、规程进行施工，施工期间发生安全事故由乙方自行承担一切经济损失及法律责任，与甲方无关。

　　2、 严格按设计图纸及项目部要求精心施工，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程，由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。

　　3、 工程结束后，乙方负责提供国家有关部门出具的质量检测合格报告及复试报告。

　　4、 负责对本班组上岗人员进行质量、安全技术交底，进行质量、安全验收质量标准交底;进行上岗前的安全教育。

　　5、 乙方在施工中如有对甲方或第三人造成伤害的，应承担赔偿责任。

　　6、 乙方在做好本专业成品保护的同时，应采取有准备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品，并负责及时清理承包范围内施工项目所造成的污染。

　　7、 乙方不得将本分项工程自行转包，如发现甲方有权终止本协议，并另行分包给其他单位施工，由此产生的经济损失由乙方负责赔偿。

　　八、安全生产、文明施工：

　　1、乙方进场后，必须严格遵守建设工程安全生产管理条例有关要求，自觉遵守甲方的安全监督和各种规章制度。施工过程中必须严格按安全操作规范执行。若乙方未按规定进行施工，所造成的一切工、伤、残、亡事故由乙方自行负责。

　　2、乙方工作人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业时应系安全带若发现乙方工作人员进入施工现场未按有关规定佩戴安全帽和安全带，无安全防护措施，每人此按50元对班组进行处罚。

　　3、施工临时用水用电必须由专业人员搭设、接电。严禁私自乱拉乱搭，严禁住宿人员在室内使用:“三炉”及工地所规定的其他不能使用的电器，如发现烧煮、烧水等，使用电器一律没收并给予每人次200元罚款。

　　4、施工中，乙方应同班组与各级管理部门密切配合，服从统一指挥、安排，严禁在工地内打架赌博，严禁酒后上班作业，违者每次罚款壹千元，由工资中扣回，乙方应无条件接受。

　　5、安全责任根据有关精神，贯彻以谁施工、谁负责安全的原则，乙方必须做好安全防护工资，如发生安全问题，一切法律责任和经济费用均由乙方负责承担。

　　6、乙方必须做好施工现场的环境卫生工作。

　　7、对各种机器设备、安全管理、防护设施和警告、安全标志等不得任意拆除和随意挪动。

　　8、为了确保工地安全文明施工，乙方必须做到落手清，严禁向下扔杂物，违者每次罚款500元。

　　9、乙方应负责各工序完工后的各层清理，保持现场文明施工及验收之前各楼层卫生清理。

　　10、自觉服从甲方管理，同时加强自身队伍管理，密切配合甲方抓好文明施工的管理。

　　九、保修办法：

　　施工结束后，乙方免费保修期为一年，保修期内出现质量问题，乙方应免费保修。甲方凭本合同通知乙方，乙方接到保修通知后，应立即组织人力物力赶赴现场进行维修，乙方不得以任何理由推诿。

　　十、附则：

　　1、本协议中未尽事宜，甲、乙双方本着实事求是的原则，友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向当地仲裁委员会申请裁决。仲裁结果是终局，双方必须无条件服从。

　　2、本协议自签订之日起生效，自工程竣工工程款付清后自动失效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份为凭。

　　甲方签字：

　　签订日期：

　　乙方签字：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《加工承揽合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方将_______________工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第一条：工程情况

　　1、工程名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　第二条：合同单价（不含税）

　　1、*涂：________元/m2。

　　2、真石漆：_________元/m2。

　　3、污水管：________元/m2。

　　4、技工：_________元/天。

　　第三条：工程结算方式

　　1、乙方进场施工起一个月后，甲方按每月进度的80%支付乙方工程款，工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为一年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

　　2、工程总造价以现金结算，乙方包工，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

　　3、工程竣工验收合格后30天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

　　第四条：合同过期

　　1、甲方发出进场通知后，7天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为__________天。

　　2、在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延。

　　①遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。

　　②甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

　　第五条：工程质量等级

　　1、甲方对工程质量的要：以技术交底为准，在保质期内不脱皮，基本不褪色。

　　2、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

　　第六条：甲方、乙方责任范围

　　一、甲方责任

　　1、甲方提供水、用电和工人住宿的位置和脚手架（4.5米以上），甲方承担由此费用。

　　2、甲方按进度支付乙方工程款，并负责提供与施工相关的资料。

　　3、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

　　4、负责组织工程竣工验收。

　　二、乙方责任

　　1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审核并有责任保证其人身安全。

　　2、雇佣人员的身体素质和技术能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。

　　3、乙方承诺严格按照油漆工工艺操作，保证施工质量。

　　4、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务。如因人为破坏或者其它一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商。

　　第七条：双方违约责任

　　1、合同生效后，擅自撤出合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给乙方。

　　2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时应不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

　　3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延误完工，每逾期一天，按本合同工程款的.1%支付给乙方。

　　4、乙方不能按合同期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每逾期一天则支付甲方本合同款的1%。

　　第八条：附则

　　1、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。

　　2、本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，在协调无果的情况下可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之补充条款与正文具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规并结合本工程具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实、信用的原则，经双方协商一致，就本工程施工事项达成如下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　二、工程工期

　　工程工期为45天，自签订合同之日算起，完工时间以取得节能验收备案证书为准，乙方必须满足甲方施工总进度要求。因甲方及不可抗拒因素引起停工的，工期可顺延以甲方的签证工期为准。

　　三、工程价款

　　1、防火涂料的承包方式为包工包料，综合单价 元/m2,（含材料费、工程费、检测费、专家论证费、相关协调费用）。以墙面涂刷实际面积计算，实际工程量以双方结算的帐单为准。

　　2、工程总价：暂定万x。

　　2、付款方式：工程材料人员进场开始施工付30%，工程施工完后经甲方验收合格支付40%的工程款，取得节能验收备案证书后，一个月内一次性付清余款。

　　四、权力及义务

　　甲方：

　　1、甲方根据图纸及规范要求时施工方进行技术交底。

　　2、甲方提供乙方施工便利（水、电），协助协调乙方与相关单位的工程关系。

　　乙方：

　　1、乙方按甲方要求规范施工，严格按设计图纸及相关规范要求施工，施工中乙方需服从甲方现场指挥。

　　2、乙方必须保证施工的防火涂料经节能办验收通过。

　　3、乙方在施工期间严格遵守安全操作规程，严格执行合同及当地安全生产管理部门的有关规定，切实做到安全生产，乙方如在施工期发生的各类事故均由乙方自行负担。

　　4、乙方在施工期间做好现场成品保护工作，如有损毁负责赔偿。

　　5、乙方施工期间不得因任何原因污染现场，施工垃圾及时清理干净。

　　五、质量验收及处罚

　　1、按国家***颁发的`《建筑工程施工质量验收规范》验收。

　　2、未按合同约定选用材料不合规范要求，乙方负责免费更换，并不得影响工期。如出现此类情况，按违约金额5%处以罚款 .

　　3、现场施工出现质量问题，应及时处理，不得影响工期，影响工期，每日按1000元处罚。

　　六、违约责任及争论处理

　　1、 如节能办未能通过验收，则乙方需要按合同金额全额赔付甲方所有费用；合同生效后，由于单方解除合同或者擅自更改合同条款造成对方的经济损失由责任方承担并进行赔偿。

　　2、 由于战争、国家政策、自然灾害等人力不可抗拒的因素造成合同无法履行时，双方协商解决。

　　3、本合同履行完成后自动解除。

　　4、合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决，协商不成时，通过太原仲裁委员会仲裁。

　　七、其他事项：本合同壹式四份，甲乙双方各执两份，未及事宜双方协商 解决，自双方盖章后生效。

　　甲方（盖章）： 乙方：（盖章）

　　代表人： 代表人：

　　年 月 日 年 月 日

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法行政规，在遵循*等、自愿、公*和诚信的原则下，甲乙双方就外墙涂料工程施工事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：中豪襄阳国际商贸城步行街E2区

　　工程承包范围： 外墙真石漆及弹性拉毛涂料工程。本工程一、二层外墙为米黄色（和深灰色）真石漆，二层以上外墙为弹性涂料（拉毛，颜色为深灰色和米黄色），具体部位颜色请严格按设计图纸施工。

　　承包方式： 本工程按包工、包料、（不含水电费、税费）的承包方式进行施工。

　　二、工程量和造价

　　本工程外墙真石漆品牌采用广东铨胜，承包的综合单价为46元/㎡。外墙涂料品牌采用广东铨胜，承包的综合单价为36元/㎡。外墙腻子两遍价格：12元。

　　工程量按设计施工图纸要求和建设单位工程联系单要求据实计算。

　　三、合同工期

　　工期50天，若中间工程量增加，乙方需按增加人工材料、机械，工期、价格均不变。工程不能按合同期竣工，乙方承担违约责任。

　　四、质量及验收约定

　　1、乙方必须是有资质的施工队伍，施工前想甲方提供相应的资质及上报施工方案。并先按照建设单位要求做好样板，经建设单位、监理单位和甲方确认以后样板为标准施工，每道工序完成后请甲方与监理验收方可进入下道工序。施工质量。颜色必须与样板一直。施工质量标准必须按照现行规范及施工方案要求施工，厚度减少或工序减少按减少的数量核减工程早教，并处以罚款。

　　2、外墙真石漆施工工序为：

　　①、基层处理；

　　②、刮两遍外墙腻子；

　　③、打磨；

　　④、封底漆；

　　⑤、两遍真石漆喷涂；

　　⑥一道罩面漆。

　　3、外墙拉毛涂料施工工序：

　　①、基层处理；

　　②、刮两遍外墙腻子；

　　③、打磨；

　　④、封底漆；

　　⑤、涂刷拉毛漆两遍。

　　4、外墙总体效果以设计施工图纸和建设单位确认的样板及文件资料为准。乙方必须严格按照施工图纸。施工规范、质量验评标准进行施工，如果由于质量问题，建设单位或建监理单位发出的罚单由乙方全部承担。进入现场的原料必须是合格产品且必须与甲方指定的样板一致。乙方采购使用的材料其质量应符合国家相关材料质量标准且有合格证及检验报告，报监理单位批审合格后方可使用。涂层和砂浆层的结合无空鼓起泡现象；表面无裂缝。不透底、浮点均匀；表面必须*整、整洁、颜色均匀，无明显接搓，无灰尘、油渍、阴阳角*直方正，清晰美观；分隔缝宽度、深度均匀、*滑光滑、棱角整齐、横*竖直。

　　五、安全管理

　　进入施工现场所有人员，必须严格遵守建设单位及甲方对该项目施工的一切规章制度及国家有关安全法规，牢固树立安全生产人人有责的意识，提高自我防护能力。乙方在施工前及施工中要不间断对施工人员进行安全教育，指导工人应注意的安全事项，如发生安全事故，一切由乙方自行负责，建设单位、监理单位和甲方有权监督乙方现场的施工安全，现场施工工人发现不安全因素应及时报告并由管理人员采取措施处理。进入现场必须正确佩戴安全帽，在外墙吊篮安装前上报吊篮的合格证及检测报告，安装后必须报安全员及监理验收，合格后方可使用。施工时的安全保险绳必须单独的系在牢固的部位，安全带系在安全绳上，上人必须从地面进入吊篮中，严禁从楼上窗户爬到外吊篮上。施工中如果由于你班组安全问题，建设单位或监理单位发出的'罚单由乙方全部承担。另，严禁打架斗殴，否则双方各罚款5000元。

　　六、工程质保

　　1、本合同工程质保期为_壹_年，自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内，凡因产品和施工照成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。

　　2、质保期内，如腻子层或涂料层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱，流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修（累计2m2以上），再次验收合格后工程质量期重新计算（即返修合格后再保修壹年）。

　　3、质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修，否则甲方有权扣收质保金，并自行维修处理，相关的费用由乙方承担。

　　付款方式：

　　本工程付款方式按照：①、按拉毛漆施工完毕一栋付一栋工程款的70%；②、真石漆施工完毕付真石漆工程价款的70%；③、工程验收后再付总工程款的25%；④、余款在质保期后一次性付清。

　　七、乙方必须保证不拖欠工人工资

　　如果有工人到劳动部门投诉，将对处以2万元的罚款，如果造成严重后果，我公司将保留通过法律途径起诉乙方此时造成我公司名誉与经济损失的权利。

　　八、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。

　　否则，乙方向甲方支付转包违约金人民币叁拾万整（￥300.000.00），并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

　　甲方单位名称： 联系电话：

　　乙方单位名称： 联系电话：

　　一． 目的

　　为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方*等协商，签定本施工协议。

　　二． 施工项目：北汽汽车制造厂有限公司黄骅公司办公楼外墙涂料工程

　　三． 施工地点：黄骅市开发区

　　四． 施工时间： 年 月 日至 年 月 日

　　五． 协议内容：

　　1、乙方进场施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

　　2、乙方施工前，必须经甲方安全监督对施工人员进行安全教育，并与甲方签定《施工安全协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作；

　　3、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通过；

　　4、 施工人员进场必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查；

　　5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

　　6、 施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

　　7、施工过程中如需使用水、电等，乙方必须经甲方领导同意，由专业人员指定接水、电地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担；

　　8、 施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护；

　　9、 施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿

　　10、乙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净，门窗玻璃及门窗框用腻子或涂料污染的必须清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，

　　做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；

　　11、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　六、工程质量及验收标准：

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的合格以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　七、工期：

　　乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的.施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5％向甲方支付罚金。

　　八、付款方法：

　　1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款；

　　2)质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定)。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知2日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　九、其它：

　　1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价100%的违约金；

　　2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。

　　甲方（公章） 乙方（公章）

　　甲方代表 ： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

　　订货方(以下简称甲方)：

　　供货方(以下简称乙方)：

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就甲方向乙方订购涂料事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守：

　　第一条 产品名称

　　涂料品牌：三棵树涂料(英文名称： SKSHU )

　　第二条 质量要求标准

　　1、质量标准：相关的国家标准。

　　2、乙方提供必须提**品说明书、质量保证书

　　第三条 供货品名、型号、数量、单价、总价款

　　第四条 涂布量

　　1、 经甲乙双方确认三棵树涂料的涂布量如下：

　　2、甲方施工过程中实际用的产品数量大于本合同约定的产品供应数量时，甲方应提前10天通知乙方补充供货的时间和数量。

　　3、乙方需安排工程技术指导人员进行施工指导，若甲方按照乙方提供的使用说明书及乙方技术人员的要求进行施工，涂布率没达到以上确定的涂布量，则甲方有权将施工超出量从乙方余剩的供货款中扣除。

　　第五条 交货时间、地点及运输方式

　　1、甲方须在工程涂料涂刷前天向乙方订购货品(订单作为合同的附件)。应注明采购订单的产品的名称、品种、型材代号、颜色、订货数量、联系方式及联系人等其它相关要求，乙方在接到甲方订单后 7天内将订购的产品送到甲乙双方约定的供货地点，到货同时提**品的合格证、检验报告。因乙方原因造成供货时间延误的，应赔偿甲方损失500元/天;如遇到不可抗力的原因，供货时间应予以顺延，具体顺延时间由甲乙双方协商确定。

　　2、交货地点：上海市普陀曹杨路888号

　　3、运输方式：汽运，由乙方负责组织并承担运费，负责卸车。

　　第六条 验收时间、地点及标准

　　1、验收时间：甲方在乙方交货时进行共同验收。

　　2、验收地点：即乙方交货地点。

　　3、验收标准：按国家质量要求相关标准进行验收。

　　第七条 施工中质量保证措施

　　1、为确保乙方所**品施工后的质量品质，甲方必须要求施工单位按下列规定采取质量保证措施：

　　1) 墙体表面的光滑度及相关修正和清理;

　　2) 施工次序;

　　3) 施工时环境温度限制;

　　4) 成品保护。

　　2、甲方在乙方工程监理指导下采取上述质量保证措施，乙方应保证外墙涂装质量7~10年颜色不退色、不发花，涂膜不粉化、不脱落。

　　3、如甲方未采取上述质量保证措施而造成涂布效果不能达到合同约定的质量要求的`，由甲方承担相应责任。如甲方按照上述质量保证措施施工未达到合同约定的质量要求，视为乙方材料质量问题，由乙方承担相应责任，并承担由此为甲方造成的一切经济损失。

　　第八条 付款方式

　　1、在本合同签订后的 天内，甲方向乙方支付总货款的计人民币 240450元 )。

　　2、乙方将产品运到合同约定的供货地点，待施工开始进行，涂料的涂布率重新按照合同约定的数据进行核算，无异议后10日内，甲方向乙方支付货款的30%，计人民币元)。

　　3、待工程完工验收合格一年日内，涂料无明显褪色、发花、涂膜粉化、脱落现象(除楼体渗水处)，甲方向乙方支付货款的10%，计人民币80150元 ).

　　4、剩余10%的货款作为产品质保金，甲方在工程完工两年无质量问题性无息支付给乙方。

　　第九条 提出异议的时间和方法甲方对乙方的货物质量有异议，须在货到甲方之日起 10日内以书面形式提出退换的要求，否则产品质量视为合格。

　　第十条 违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　1)甲方中途无故退订单的，应赔偿乙方直接和间接的损失(按退货总额赔偿)。

　　2)甲方延期提货，应向乙方支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的甲方违反合同规定，拒绝接受货物的，应向乙方支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。

　　3)甲方未按合同约定付款的，应向乙方支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额

　　4)甲方如错填到货地点、接货人或对乙方提出错误异议，应承担乙方由此产生的直接和间接损失。

　　2、乙方的违约责任

　　1)乙方中途无故终止订单的，应赔偿甲方直接和间接的损失(按终止订单总额100%赔偿)。

　　1)乙方所交货物质量或型号不符合合同约定的，由乙方负责调换并承担由此给甲方造成的一切损失。

　　2)因乙方的原因逾期交付货物的，应向甲方支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的3‰计算;乙方违反合同规定，提供不合格货物的，按合同约定更换合格货物并向甲方支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。

　　3)乙方货物错发到货地点、接货人的，乙方除应负责运到合同规定的交货地点、接货人外，还应承担甲方因此多支付费用两倍的金额;但甲方必须提供因乙方原因多支付费用的证明。

　　第十一条 不可抗力

　　1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾、以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　2、不可抗力的发生影响了合同的履行时，则应延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间或者双方通过友好协商，解决合同的继续履行问题。但发生不可抗力的一方应当及时通知另一方，并在不可抗力结束后及时提供相关证明的。

　　3、甲乙双方方在迟延履行合同期间发生不可抗力的，不免除责任的。

　　第十二条 争议解决

　　甲乙双方在合同履行过程中的发生纠纷时，首先由双方协商解决，协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　第十三条 其他事项

　　1、在合同有效期内，除经对方书面同意或者由法定理由，任何一方不得无故变更或解除合同。如有未尽事宜，双方另订补充协议约定的，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2、双方往来函件，按照合同规定的地址或传真号码以传真或邮寄的方式送达对方。甲方的地址、电话、传真号码、法人代表、联系方式、开户行及帐号等项目发生改变时，甲方必须在变更后的 3日内书面通知乙方并将变更后的证件的复印件并加盖公章送达给乙方。否则，应承担相应责任。

　　4、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，本合同一式贰份、共计四页，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据《合同法》的相关规定，本着自愿、*等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同。

　　一、工程地点：

　　二、工程内容：

　　____科技公司厂房公寓楼工程。

　　三、承包方式：

　　由乙方包工包料。

　　四、工程价格：

　　室内为每*方11元，(普通涂料)外墙为每*方米30元(丙乙酸涂料)。

　　五、付款方式：

　　按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支 元生活费，每月二十日左右按工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的`70%。剩余款项验收合格后一年之内一次性付清。

　　六、工程期限：

　　本工程从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

　　七、甲方责任：

　　甲方必须提供乙方正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。

　　八、乙方责任：

　　乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，按规范施工保证工程质量，按时完成。施工过程中造成安全事故一切责任由乙方负责与甲方无关。

　　九、未尽事宜，双方协调解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法行政规，在遵循*等、自愿、公*和诚信的原则下，甲乙双方就外墙涂料工程施工事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：中豪襄阳国际商贸城步行街E2区。

　　工程承包范围：外墙真石漆及弹性拉毛涂料工程。本工程一、二层外墙为米黄色（和深灰色）真石漆，二层以上外墙为弹性涂料（拉毛，颜色为深灰色和米黄色），具体部位颜色请严格按设计图纸施工。

外墙涂料承包合同菁选（扩展6）

——外墙工程承包合同菁选

外墙工程承包合同

　　在不断进步的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家收集的外墙工程承包合同，希望能够帮助到大家。

　　甲方： 以下简称“甲方”

　　乙方：以下简称“乙方”

　　甲方自愿将宏运新苑3#、4#、5#、6#楼外墙渗水修补工程发包给乙方，本着诚实守信的原则双方签订以下合同。

　　一、工程承包范围：

　　乙方自愿承包宏运新苑3#、4#、5#、6#楼外墙渗水修补工程，具体部位以甲方现场指定为准。质量要求：保证外墙3年内不渗水。

　　二、工程承包价格:

　　该工程承包方式为单价双包形式（包材料、工具及安全责任)。大面积修补单价为元/*方米；局部修补单价为/*方米。乙方在施工过程中所需的.安全设备均由乙方自理。

　　三、质量要求:

　　质量要求保证外墙3年内不渗水，若发现渗水现象乙方接到甲方通知后，三天内无条件返工修补。

　　四、付款方式和结算：

　　结算方式以现场量尺据实结算。工程全部完工后经两次大雨后检查再无渗水情况后一次性付清。

　　五、乙方责任：

　　乙方必须按照甲方要求的进度完成任务，乙方在施工过程中对安 1

　　全付全部责任，乙方在施工中出现任何安全事故均由乙方全权负责，甲方不承担任何经济责任和法律责任。

　　五、未尽事宜甲乙双方协商解决，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方代表： （签字）：乙方代表： （签字）

　　签订日期： 年月日

　　外墙粉刷施工合同

　　承包方（乙方）：

　　发包方（甲方）：

　　本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期顺利地完成施工任务，明确双方职责、相互配合，双方达成如下条款，望共同信守。

　　一、工程项目名称：外墙涂刷工程。

　　二、工程施工工期：自_______年____月____日至_______年____月____日，工期为______天竣工。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

　　1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。

　　2、甲方要求变更工程内容或增加项目。

　　三、承包方式：由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每*方米_____元，一次性包断。

　　四、工程质量及法律法规：严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx)标准验收。

　　合同依据法律法规：

　　1、《中华人民共和国合同法》；

　　2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx；

　　3、国家及地方有关施工管理及规章。

　　五、工程拨款方式：工程总造价约为：_________，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并按实结算。该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，其余工程款竣工后一年内付清。

　　六、施工方法和维护：

　　1、墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定;

　　2、保修期为____年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。

　　七、安全文明竣工要求：

　　1、乙方在施工时，严格按照***操作规范及文明施工条例要求标准施工;

　　2、甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料;

　　3、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;

　　4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

　　八、甲方、乙方责任范围

　　（一）甲方责任

　　1、甲方提供用水、用电，甲方承担由此费用。

　　2、负责提供与施工相关的资料。

　　3、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

　　4、甲方派给工地现场代表___________，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题。

　　5、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆外内墙工程量造价的50%赔偿乙方的'经济损失。

　　6、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

　　7、负责组织工程的竣工验收。

　　（二）乙方责任

　　1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，保证质量，按时完工并交付使用。;

　　2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

　　3、乙方委派___________为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

　　4、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

　　5、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

　　6、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

　　7、做好文明施工、工完场清工作。

　　九、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

　　十、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

　　甲方： 代表人：

　　乙方： 代表人：

　　签订时间 年 月日

　　甲方：_________________身份证：_________________

　　乙方：_________________身份证：_________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承包过程中应严格执行***生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

　　3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿)。

　　第二条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的.实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第三条争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第四条本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第五条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　签约日期：_______年____月____日

　　甲方：_________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________________(以下简称乙方)

　　由_____________工程，为了保证质量、安全、工期的施工任务，提高工程效率，降低施工成本，调动甲、乙双方积极性，促进降耗增效，经甲乙双方协商，为明确各自权、责、利根据甲方现在的实际情况，决定将本工程的抹灰工所需用的机械设备，以及做工用具和务工分包给乙方，经双协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、项目名称：_________________

　　2、

　　3、

　　二、承包人工费(包括劳动安全费)，原材料大型机械设备由甲方

　　提供，乙方自备长线、钉子、灰桶、水管、扫帚、铝方、月锄、洋钏、撮萁、铁板、斗车、照明灯线、保险绳、瓷砖切割机、切割片、安全带、安全帽，等施工用具。

　　三、承包范围及内容：_________________

　　①乙方负责内墙抹灰。室内外墙面原浆压光，屋面按图纸和甲方要求作砂浆找坡垫层及砂浆面和砼面层。

　　②乙方负责外墙面抹灰和空调板、各种装饰线子、窗台雨棚、避水线、屋顶花架及压顶、*屋面找*层抹面，室外四周勒脚凿打修补抹灰。女儿墙、泛水抹灰，待卷闸门、防盗门、铝合金窗、给排水、防雷、消防、电器安装完后的补缝及洞口。施工质量按第八大项，1至8小项施工执行。

　　③乙方负责原材料砂过筛：_________________外墙补跳眼、局部小范围打凿砼，施工用内、外脚手架操作*台，安全防护搭拆转运至指定地点或上车，落地灰清理至指定地点用塔吊吊在堆放点后用机械粉碎过筛用于抹灰和地坪(边清理边使用)，不能随意乱倒，抹灰及工完场清等抹灰工应做的全部工作内容在内(不发生任何计时工)。

　　四、工期：_________________从开工之日起工期为天，每天乙方必须组织足够的操作人员，抓紧工程进度，保证工期要求，不能影响其他工种进度，如乙方故意拖延工期，造成工期延误5天以上的损失，甲方有权终止协议，乙方自动退场。

　　五、承包方式及单价

　　工程结算内墙抹灰按实际建筑面积每*方米元，进行结算。(窗台板、构架、内墙线子板和屋顶栏板不计算建筑面积，封闭阳台按全面积计算，敞阳台按半面积计算)，不调价，不允许转包和中途退场，如中途退场和转包，按实际完成工程量的.50%计价退场。

　　六、付款方式

　　甲方按乙方工程进度每月支付完成工程量的50%，余款在乙方施工完成后甲方组织相关部门进行验收(必须为验收合格后)，甲方在三个月内支付余下30%给乙方。

　　七、施工质量：_________________乙方承包的全部内容必须满足设计图纸及变更和规范规定，中级抹灰标准，特别是梁柱结合层做到位。

　　⑴抹灰前，清理基层表面的砂泺污垢，砼、砖基层表面凹凸不*的部位事先进行剔*用1：_________________3水泥砂浆补齐，表面太光的要剔毛。

　　⑵墙面的脚手孔洞应堵塞密，用1：_________________3水泥砂浆砌砖，严禁用抹灰砂浆一次性堵塞。

　　⑶填充墙体内外(砖与砼)相接处铺设钢丝网，搭缝宽度从缝边起每边不得小于10cm。

　　⑷抹灰前必须打靶冲筋，并用2M长铝合金塔尺刮*(垂直度3mm，*整度5mm，阴阳角垂直方正2mm，色泽一致)。内墙天棚抹灰，应用清水湿润板底，并刷素水泥浆一道，抹灰前要在四周，再找*，待底层砂浆有六层干时进行罩面，罩面分三次压料赶光。

　　⑸同一墙面不得有接搓，必须接搓时，应把接搓留在阴阳角或水落管处。

　　⑹每天抹灰下班前应即时清理地面落地灰，做到工完场清，严禁向外倒落地砂浆。

　　⑺待抹灰墙体达到一定强度后，要湿水养护。

　　⑻外墙瓷砖、门窗、梁柱、雨棚、线子、坡屋顶大瓦等必须保证阴阳角垂直，大面*整无掉落松动。

　　八、安全生产指标及安全责任

　　1、乙方应杜绝和禁止伤、残、亡事故的发生，施工期间如发生的伤、残、亡事故由乙方全部负责，甲方不负任何责任。

　　2、乙方应组织技术力量强、素质好、能吃苦耐劳、服从甲方现场管理人员指挥和管理的务工人员进场。如不服从甲方现场管理人员的管理，甲方有权终止协议。

　　3、乙方务工人员进入施工现场，必须自学遵守施工现场的各项规章制度及有关安全操作规程，如有违反，甲方将按公司有关规定进行严肃处理。若故意怠工，甲方对乙方处罚违约金1000元。

　　a)乙方对其务工人面必须进行技术交底、安全教育，确保工程质量和务工人员的安全;乙方施工人员进入施工现场内必须戴好安全帽、高空作业时系好安全带、作业时按标准搭好跳架、安全网及防护棚;施工作业人员影响他人安全时所造成的损失，由造成者全部负责。

　　b)乙方应根据工程量大小、进度、材料进场等随时对务工人员进行调整(但必须满足工程进度要求且不少于15人)，如因设计变更、停水停电、道路堵塞、缺材料等因素造成乙方务工人员待工，甲方不补一切费用，工期顺延。

　　c)乙方在施工过程中做到文明施工，必须紧施工好的建筑成品、机具设备加以保护，若乙方造成损坏，由乙方负责全部赔偿，若故意损坏，加倍赔偿。

　　d)乙方中途提出终止合同，由乙方负责全部损失，甲方不付一切费用。

　　九、甲方责任

　　1、为保证施工质量，乙方在施工中必须服从甲方现场施工人员的管理。因不服从管理的，甲方有权清退乙方施工人员;视情况有权更换施工队伍，终止本协议而不构成违约，一切损失由乙方负责。

　　2、提供施工用水、施工用电。

　　3、协助乙方对半成品及成品进行保护，因交叉作业造成的污染由责任方负责。

　　十、乙方责任

　　1、服从甲方及现场施工人员的管理。

　　2、按施工工艺及标准施工，承担因施工质量达不到要求而造成的一切损失。

　　3、乙方自已负责工人住宿和生活及所需物品，燃料，炊事员费。

　　4、如内外墙面出现空鼓裂纹所产生的一切材料，人工工资由乙方负责经济损失。

　　5、乙方不得拖欠民工工资，如有违者按相关法律追究责任。

　　十一、违约责任

　　双方如有违约，违约方支付违约金以合同总价10%计算。

　　十二、其它

　　本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签名生效，并具有同等法律效力。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　年 月 日

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲乙双方本着*等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面(以上)等外涂料工程施工达成如下和约：

　　第一条、施工承包范围

　　工程的外墙、屋面(以上)等外涂料分项工程。

　　第二条、施工承包工期：

　　1、自______年_______月_______日起至______年_______月_______日止，共计_______日。

　　2、乙方应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　　3、乙方必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，乙方受罚人民币_______元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　第三条、施工承包价格

　　1、工程单价：现行_______省定额计算规则每施工*方米包工料_______元。(包括材料、施工、运输等)。

　　2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

　　第四条、施工质量要求

　　1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(gb50210-20xx)等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，乙方应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的.所有费用(材料费、人工费)，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;子必须*整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨*整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;

　　3、材料进场均须提**品合格证、性能检测报告和进场验收记录;

　　4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;

　　5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍;

　　6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1mm。

　　7、施工主要工序应满足以下顺序：

　　修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨*——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

　　8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　　第五条、承包方式

　　包工包料。

　　第六条、付款方式

　　1、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

　　2、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

　　3、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

　　第七条、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　1、施工基面满足相关规范要求。

　　2、提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　3、施工现场所需水、电。

　　经甲、乙双方研究，甲方同意将**施工工程承包给乙方，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　１、工程名称：**外墙

　　２、工程内容：

　　３、工程地点：

　　第二条：工程工期

　　按效果图施工，包括教学楼及楼梯外墙涂料、厕所内外墙涂料等装饰装修全部工程，保证竣工验收。

　　工期自年月日至年月日

　　第三条：承包形式

　　包工包料、包质量、包工期、包安全、包资料、包施工材料、生活费、住宿自理。施工所有工具、用具均由乙方自行解决。并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。

　　第四条、承包单价

　　合同综合单价：外墙**元/㎡综合单价（以实际外墙装修面积为准）；

　　第五条、工程质量标准

　　1、本工程整体施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。

　　2、严格按照设计图纸规范,颜色选用按设计图纸为依据，材料选用市场一线品牌，如**等。

　　3、乙方在施工过程中，应高度注意安全生产和文明施工，及时清理落地灰，做到工完场清，服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理，甲方有权安排其它班组人员清理，人工工资按200元/日扣除。

　　4、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度，杜绝不文明行为和盗抢事件的发生，如果发生则按甲方的.处罚制度严格执行。

　　5、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，必修做到工完场清。

　　6、乙方应认真按照图纸、施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工，并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责，确保各项指标的实现。

　　第六条、结算方式

　　竣工验收后*个月内付清，由乙方开具正规发票报账，税费由乙方自理。

　　第七条、双方责任

　　1、甲方每月向乙方下达施工作业计划，并督促其进度计划如期完成。

　　2、甲方负责对乙方进行质量安全监督，对违反管理制度、扰乱现场施工秩序，经教育不改者，甲方有权勒令乙方予以辞退。

　　3、乙方施工所用工具全部自理。

　　4、乙方必须服从甲方的安排。

　　5、乙方因自身责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担，延误工期的损失亦由乙方承担并担负违约责任。

　　6、乙方保证不可雇用童工、年老体弱、负案人员、违法违纪人员，如有发现，立即清出现场。

　　7、乙方必须为进场的有关人员办理第三方高空作业保险及意外伤害险，费用由甲方负担。

　　第八条、其它

　　1、甲方和乙方在履行合同时，发生争议，可以自行和解，或要求有关部门调解，和解与调解不成可以向当地人民法院起诉。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　3、本协议未尽事宜，由双方协商解决。如有另行签订补充协议规定与本合同一样具备法律效力。

　　4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，结清尾款后，本合同即告终止。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

　　外墙粉刷施工合同

　　工程承包人（甲方）：

　　劳务分包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，鉴于公司与工程承包人已经签订施工承包合同，双方就工程外墙抹灰 专业劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、承包内容及承包方式：

　　1、承包内容：外墙面原基层界面处理和粉刷一道水泥砂浆层；

　　2、承包形式：包工不包料

　　二、粉刷质量标准及要求：

　　1、严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210－20xx）标准验收。

　　2、施工及使用过程中出现的由于乙方施工质量原因空鼓、脱落等引起的经济损失由乙方负责赔偿，同时乙方必须在甲方指定的时间内负责修复完毕并验收合格。

　　三、劳务报酬结算与支付：

　　1、结算价格：完成合同内所有工作内容，按 元∕M2进行结算。计算时面积按实际粉刷面积计算。

　　2、工程付款: 本抹灰分项工程施工至工程量一半时，付完成工作量的50﹪；本抹灰分项工程施工结束后，付工程总价的50﹪；余款在本抹灰分项工程结束后三个月内结清。

　　四、工期：

　　本抹灰分项工程工期25天，从20xx年08月26日开始施工至20xx年

　　09月19日完工，如遇天气条件原因导致不能施工的情况下，工期相应顺延。

　　五、甲方责任：

　　1、变更施工项目内容、规模（数量）、条件时，须书面通知乙方，变更后需重新明确项目内容和数量，进行协商并及时办理签订补充协议。

　　2、在施工期间乙方施工人员出现以下情形，甲方有权对乙方进行相应的处罚，如乙方的施工人员出现打架、斗殴事件，无论何种原因对乙方处以20xx.00元处罚，同时乙方承担全部经济责任及法律责任；不及时清理卫生对乙方处以300-500元处罚；相应处罚款项自工程款中扣除。

　　3、如甲方资金不到位，施工方案不确定，造成延误工期由甲方负责顺延。

　　六、乙方责任：

　　1、乙方进入施工现场后，必须加强自身队伍素质教育和管理，做好安全文明施工管理，不得从事和参与各种非法活动，要坚持“安全第一、质量第一、文明施工”的原则。

　　2、服从甲方的领导指挥，并遵守甲方的`规章制度。严格按确认的设计要求施工，并按第二条的质量标准及要求进行施工和验收。

　　3、总进场施工人数按施工劳动力计划。如由于施工技术力量不足，不按甲方要求施工，不能按规定工期完成任务，不按国家质量标准施工，所造成的一切损失由乙方承担，同时甲方有权解除合同并更换队伍。

　　4、做好文明安全施工，并坚持工完场清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持现场清洁卫生。

　　5、加强自身队伍素质教育和管理，不做违法、违规的事，不从事非法活动，做好安全、防火、防盗工作。

　　6、乙方现场施工期间水、电管理、卫生管理、住宿管理、治安管理必须按甲方的制度规范要求执行，如造成浪费由乙方承担。

　　七、安全施工与检查：

　　1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准

　　进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。工程承包人安全防护措施到位后，由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。

　　八、纠纷解决：

　　在合同履约过程中发生纠纷，双方友好协商，如协商不成时，可向人民法院提出诉讼。

　　九、其它：

　　1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。

　　2、本合同未尽事宜，双方友好协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　4、本合同共三页，合同一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份。

　　工程承包人：劳务分包人：

　　代表：代表：

　　20xx年8月25日

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　双方本着*等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

　　一、施工承包范围：

　　工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

　　二、施工承包工期：

　　1、自_____年____月____日至____年____月____日。

　　2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　　3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20xx年元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。