木材买卖合同(合集15篇)
随着法律观念的日渐普及,合同起到的作用越来越大,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编收集整理的木材买卖合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
合同编号:_________
买受人(以下简称“甲方”):_________
出卖人(以下简称“乙方”):_________
使用方向(项目名称):_________
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间:
第二条质量标准:按国家现行标准执行,盘条圆钢执行GB1499.1—20x,螺纹钢执行GB1499.2—20x,以及相关国家标准。
第三条乙方对质量负责的条件及期限:乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内,对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验,如出现规格型号或数量不符合甲方需要,乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。
第三条包装标准、包装物的供应与回收:按照国家标准捆扎,包装不散捆,不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:质量证明书随出库单及货走。
第五条合理损耗标准及计算方法:螺纹钢、圆钢按理论重量结算,盘圆以过磅重量结算。
第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交(提)货时间、方式、地点:乙方收到甲方下达的计划后在3日内送至甲方指定的xx地点。
第八条供应范围、数量及相关补充:乙方负责运输范围由x至x;本合同使用量约计x吨,具体按照实际供货数量结算。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输至甲方施工指定地点,费用由乙方承担,工地卸车费用由乙方承担。
第十条检验标准:按照国家现行标准进行检验。
第十一条结算单价的确定及内容:结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+运杂费单价+业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。
第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定:
1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的,则执行阿里巴巴
2、钢材网当日公布的相应规格中的最低单价。
3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价,则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[
(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16—25mm单价+100元;
(2)盘条φ6、5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价;
(3)圆钢φ12—14mm单价=圆钢φ16—32mm单价—80元。]
4、需方对生产厂商有要求时,供方必须优先满足需方要求。
第十三条结算方式、时间及地点:货到现场,经验收合格后日内
付结算货款的80%,剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难
第十四条担保方式(也可另立担保合同):无。
第十五条本合同解除的条件:
第十六条违约责任:
1、工业品品种、规格、质量不符本合同规定时,乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值3‰计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品,按本合同价退货,退货运费由甲方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。
4、产品价格如须调整,必须经双方协商,在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。
5、甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,经双方协商一致后方能施行,提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。
6、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝收货或供货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
7、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
8、甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。
第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让,另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。
第十八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。
第十九条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲、乙双方协商,另订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
第二十条本合同一式份,甲乙双方各执份,自双方签字盖章之日起生效。
第二十一条其他约定事项:
甲方(章):_________乙方(章):_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
电_________话:_________电话:________
开户银行:_________开户银行:_________
账号:_________邮政编码:_________
_________年_________月_________日
签订地点:_________账号:_________
邮政编码:_________年_________月_________日
需方(甲方):
供方(乙方):
项目名称:
工程地点:
签订时间:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。
1、标的物名称、规格、数量、单价、金额
标的物名称
规 格
计量单位 数 量 单 价 金 额
合计人民币金额(以下称“合同总额”):
大写: ¥:
2、生产厂家及商标
3、供货时间
以甲方通知进场日为准。
4、质量标准及验收
乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准),具体质量标准为: 。
5、交货时间、地点和方式
乙方应当按照甲方通知的时间,将所有标的物送至甲方指定地点
6、交付费用承担
乙方负责承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。
7、合理误差及计算方法
8、包装标准
包装应能保证标的物质量完好。
9、结算方式及期限
9.1结算方式及时间:
9.2乙方指定其员工 (须持乙方法定代表人的授权委托书)为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人,当该代理人发生变更时,乙方应当以书面方式通知甲方。
9.3甲方的每次付款,均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据,乙方不能按甲方要求提供合法发票的,甲方有权拒付货款并不承担任何责任。
10、违约责任
10.1 甲方如未按时向乙方付款,逾期每日按 元/天向乙方支付违约金。如遇特殊情况,应提前十天通知乙方,并取得乙方同意。
10.2 乙方未能按期交付货物的,逾期每日按 元/天向甲方支付违约金。
10.3 乙方交付的产品如不符合本合同约定的质量标准的,甲方有权拒收,并要求乙方立即给予更换,因此而发生的费用由乙方负担;乙方须赔偿由此给甲方造成的经济损失。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。
13、解决纠纷的方式
甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:
第壹种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交甲方住所地仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;
第贰种:任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。
14、其他条款
(以下无正文)
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
地址 地址
电话 电话
买受人
签订地点:计量单位:
合同编号
出卖人
收货单位
到站
品种
树材种
产地
规格
等级
单价(价)
总数量
总金额
交(提)货时间、数量
路局
车站(港口)
专用线
月
月
月
月
月
月
1
2
买受人
出卖人
开户银行
帐户名称
开户银行
帐户名称
帐号
通讯地址
帐号
通讯地址
邮编
电话
电话
邮编
1.本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
8.如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。
2.运输方式:
9.违约责任:
3.结算方式:
10.合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉
4.交(提)货地点、方式:
5.包装标准,包装物的供应与回收:
6.检验的标准、地点及期限:
11.其他约定事项:
7.检疫办法、地点及费用负担:
备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
出卖人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
买方:
卖方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着*等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特定立本合同,以便双方共同遵守。
(注:空格如不够用,可另接)
第一条标的物的计量单位和计量方法:
计量单位:______;计量方法:______。
第二条质量标准:______。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:______。
第四条合理损耗标准及计算方法:______。
第五条标的物的所有权自时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量:
方式:______
地点:______时间:______数量:______。
第七条运输方式及运输费用负担:______。
第八条检验标准、方法、地点及期限:
标准:______。方法:______。地点:______。期限:______。
第九条结算方式、时间及地点:______。
第十条担保方式(也可另立担保合同):______。
第十一条本合同解除的条件:______。
第十二条违约责任:
买方:______。
卖方:______。
第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当时人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自生效。
第十五条其他约定事项:______。
本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与
本合同具有同等效力。
合同正本一式两份,买卖双方各执一份;合同副本一式份,交卖方所在
地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章):______买方(章):______
住所:______住所:______
法定代表人:______法定代表人:______
居民身份证号码:居民身份证号码:______
委托代表人:______委托代表人:______
电话:______电话:______
开户银行:______开户银行:______
账号:____________账号:____________
邮政编码:______邮政编码:______
合同 签订地点: 计量单位: 编号 到站 品种 专用线 树材 种 产地 规格 等级 单价 (元) 总 数量 总 金额 月 交(提)货时间、数量 月 月月 月 月
买受人 出卖人 收货单位 路局 1 2 买受人 开户银行 账 邮 号 编 电话 账户名称 通讯地址 E-mial 开户银行 账 邮 号 编 电话出卖人 账户名称 通讯地址 E-mail 车站(港口)
1、本合同按《合同法》 、 《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式:
3、结算方式:
4、交(提)货地点、方式:
5、包装标准,包装物的供应与回收:
6、时间:
7、期限
8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。 9、违约责任:10、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成 的,按下列第 (一)提交 种方式解决: 仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉。 6、检验的标准、地点及期限: 7、检疫办法、地点及费用负担: 11、其他约定事项:备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人: (章)
委托代理人: (签字) 年 月
出卖人: (章) 日
委托代理人: (签字) 年 月 日
合同签订地点:_________
计量单位:编号到站品种专用线树材种产地规格等级单价(元)总数量总金额月交(提)货时间、数量
买受人_________
出卖人_________
收货单位路局1 2买受人开户银行账邮号编电话账户名称通讯地址E—mial开户银行账邮号编电话出卖人账户名称通讯地址E—mail车站(港口)
1、本合同按《合同法》 、 《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式:_________
3、结算方式:_________
4、交(提)货地点、方式:_________
5、包装标准,包装物的供应与回收:_________
6、时间:_________
7、期限_________
8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。
9、违约责任:
10、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的.,按下列第
(一)提交种方式解决:仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉。
11、检验的标准、地点及期限:_________
12、检疫办法、地点及费用负担:_________
13、其他约定事项:_________
备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:_________(章)
委托代理人:_________(签字)年_________月_________日
出卖人:_________(章)
委托代理人:(签字)_________年_________月_________日
合同编号:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
由于施工需要,甲乙双方经过友好协商, 就木材采购达成协议如下,并双方一致同意,本合同项下所有权利义务不得转让:
第一条 材料名称、规格型号、厂家、数量、单价及金额:
1、表中数量为双方结算的基本依据, 甲方可根据现场实际需要,依据工程进度提前向乙方发出变更通知,按实际需要对合同约定数量进行调整,乙方应予执行。但数量的调整幅度不得大于合同约定总数的 %(建议不超过合同约定数额的10%),超过合同总数10%的数量变更,双方必须签订补充合同。
2、表中单价均为到交货地点的落地价,包括必要的货价、运输费、装卸费(除货到现场的卸车费由甲方承担外)、包装保护费、检疫费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用,未列明的,甲方认为已包括在单价内。
3、合同期内,单价不作调整。
第二条 质量要求、技术标准:
1、木材实际尺寸误差不得超过合同约定尺寸的-5%。
2、其他约定: 。
第三条 交货方式、地点、时间:
1、乙方送货到甲方施工现场指定地点,具体地址为 。
2、甲方指定收货人为 。
3、交货时间: 。
第四条 数量、质量验收:
1、货到现场甲方在现场验收,如不合格,甲方可要求乙方退货或按约定数量结算。
2、具体验收方法为: 。
第五条 结算与支付:
1、本合同有/无预付款,预付款金额为 万元(如无预付款此处划斜杠),预付款金额不超过合同暂定金额的30%。
2、货到现场验收合格,按以下第 种方式结算:
(1)每月末25日前进行结算。
(2)供应数量每达到 m3时结算一次。
(3)货到验收合格后结算。
3、结算后乙方提供国家规定税务发票,甲方按结算金额 %付款,付款方式为
4、另总金额 %的余款待供货结束 个月后付清。
第六条 违约责任:
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担20xx元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的 (万分之一为上限)作为违约金,违约金最高不超过合同总额的 %(5%为上限)。
第七条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商解决,协商不成或不愿协商的,约定采取以下第 种方式解决:
1、向 仲裁委员会申请仲裁;
2、向甲方法人注册所在地人民法院提起诉讼。
3、向 法院提起诉讼。(选择有利于我方的管辖法院)
第八条 本合同一式 份,乙方 份,甲方 份,双方签字盖章后生效。
第九条 其他约定事项: 。
甲方(章) 乙方:(章)
住所: 住所:
法定代表人(签名):
法定代表人(签名): (或) (或)合同范本
委托代理人(签名):
委托代理人(签名):
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
年 月 日 年 月 日
甲方(卖方):
乙方(买方):
根据《中华人民共和国合同法》,乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解,甲、乙双方本着自愿、公开、*等、互惠互利的原则,就木材购销的有关事项订立如下合同:
一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木,数量 500 公斤,卖给乙方所有。
二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币 万元整,该款必须在合同签订后三十日内付清。若在签订后三十日内期间调运的木材货款必须每天结清。
三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款,否则甲方不予退还保证金万元并按合同金额的2%收取违约金,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。
四.乙方在付清木材总货款的基础上,必须向甲方另行交纳20万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束,甲方将保证金退还给乙方。
五、乙方付清木材总货款后,木材归乙方所有,木材由乙方自主经营销售和看护,所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。
六、乙方必须在 年 月份之前调运结束,否则每逾期一天,乙
方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。
七、乙方在销售木材过程中,甲方为乙方提供 立方米木材调
运所需的货物销售普通发票和两金票据。
八、乙方在木材销售中,若出现木材数量误差由乙方自行负责。
九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作,由乙方全部承担
安全责任。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。
甲方: 乙方代表:
法人代表: 法人代表:
年 月 日
甲方: 身份证:
乙方: 身份证:
甲方将高薪北区即双吉九站路两侧,杨树卖给乙方。本着公*公正、双方认可具体协商如下:
1、按照甲方实际指认林带地点为准,双方确认后并做有标记。
2、价格及付款方式:
甲方所指认林带总作价54万元(约5500棵左右)乙方先向甲方交( )树木采伐接*三分之一时,将余额( )一次**齐。
3、甲方负责办理采伐手续,手续真实有效。符合国家林业法律法规。如有不合法行为出现一切后果责任由甲方承担包括刑事责任。
4、甲方配合乙方采伐作业,采伐期间如有各项争议由甲方出面调节,产生任何费用均有甲方负责。包括耽误乙方采伐误工等。
5、采伐期间甲方保证乙方道路畅通如有树倒地里及砸路边小树、阻拦车辆等,都有甲方协商处理。
6、采伐作业运输都由乙方负责,出现一切伤亡事故都由乙方承担,甲方没有任何责任。
此协议从签订之日起生效。双方共同遵守不得违约,如
有一方违约各付地方违约金5万元。
甲方:
乙方:
年 月 日
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
甲乙双方经允许协商,在*等自愿的前提下,根据《中华人民共和国合同法》现就甲方向乙方订购建筑工地木材事宜签订合同,供双方共同遵守执行。
合同条款如下:
木材购销合同合同签定地:*湖市国际箱包城一期B标段工程项目部
一、质量,要求技术标准
1、严格按照国家验收标准,(GB/T18601-20xx)二级木材和双方确认的样板加工生产。
2、由于乙方材料质量对甲方工程造成的影响及一切经济损失由乙方承担,并承担合同结算总价三倍的违约金。
3、提供样板,并按样板收货。
二、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为:提前三天时间通知乙方供货到指定地点。
2、交货地点新兴三路东侧、福臻路北侧工地施工现场,运费及卸货由乙方承担。
三、付款方式为:电汇方式付款,或者转账
根据双方约定人防地下室封顶至±0.000完成后40天内付供货总款的70%,剩余款逐次累计。标准十二层完成后10个工作日内付至供货总款的80%,全部结构封顶验收合格后10个工作日付至总货款的80%,竣工验收后10个工作日一次性无息结清货款。
四、违约责任
1、甲方保证按本合同支付乙方货款。
2、由于乙方供货的质量问题及加工的工艺未达到甲方要求造成延误而影响到甲方整体施工或造成甲方工期的延误,一切后果及损失由乙方承担。
3、由于乙方不按期供货对甲方工期造成的影响及一切经济损失由乙方承担,乙方延期交货,每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
五、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,如协商不成,交由当地人民法院裁决。
留、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力,本合同自双方签定之日起生效。
甲方:乙方:
开户行:
账号:
委托人:法定代表人:
联系电话:联系电话:
签定日期:20xx年月日签定日期:20xx年月日
卖受人: 木材加工厂 合同编号:
买受人: 有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效) 签订时间:年 月 日
一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
二、质量标准:按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。
四、交(提)货方式、地点:----公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》
六、包装标准、包装物处置:/。
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法:无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。
甲方(买方):
乙方(卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上,就木横板木板买卖事宜达成协议如下:
第一条:所购木模板木方基础情况
材料名称:
规格型号:
厂家:
数量:
单价:
第二条:质量标准:不起皮、不开胶。
第三条:交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担
1、由乙方负责送货到甲方仓库,运费由乙方负责。
2、甲方指定收货人为_____________。
3、交货时间:_____年____月____日。
第四条:验收
对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,甲方应立即当面以书面形式向乙方提出,异议经核实,乙方应无条件补足或换货,如在3天内买方未提出书面异议,视同甲方认可。
第五条:违约责任
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担____元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的_____%作为违约金,违约金最高不超过合同总额的_____%(5%为上限)。
第六条:付款方式及时间:货到仓库之后,甲方以现金或转账方式付给乙方。
第七条:争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
第八条:本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。
甲方:
_____年____月____日
签订地点:
乙方:
_____年____月____日
签订地点:
甲方(购货方):
乙方(供货方):
经双方协商,拟定以下几条,以供双方共同遵守。
1. 今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨,价格为8600
元每吨,(活动差额不能超过100吨),价格不含报关税,运费。
2. 甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币,
乙方不得再将木材卖给别人,否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3. 每天拉走木材的货款当天结清,定金为最后一天的货款结算,
多退少补。
4.
5. 乙方负责在货场装车,甲方负责后期物流运输事务。 甲方必须在20xx年6月5日前将木材全部拉走,否则定金赔
偿给乙方,当做补偿。
6. 合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充
规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份
购货单位(甲方):________(公章)供货单位(乙方):______(公章)
法定代表人:____________(公章)法定代表人:____________(公章)
地址:____________________ 地址:__________________
开户银行:________________ 开户银行:______________
帐号:____________________ 帐号:__________________
电话:____________________ 电话:__________________
________年____月____日订
卖受人: 木材加工厂 合同编号:
买受人: 有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效) 签订时间:年 月 日 一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
二、质量标准:按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。 四、交(提)货方式、地点:----公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》 六、包装标准、包装物处置:/。
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。 八、物品数量、品种及价格见附表。 九、合理损耗标准及计算方法:无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。 十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。
甲 方:代 表 人:地 址:开户银行:账 号:电 话:
乙 方: 代 表 人: 地 址: 开户银行: 账 号: 电 话:
签订时间:_________________
计量单位:___________立方米
供方:_____________________
需方:_____________________
国家调拨通知书_______字第_______号
省(区)调拨通知书_______字第______号
任务部门_____________________
管理局调拨通知书_______字第_______号
用途_________________________________
合同号_______字第_______号
一、树种、规格、等级、数量、价格:_____________________________
二、运输方式:_________________________________________________
三、结算方式:_________________________________________________
四、交(提)货时间、地点、方式:_______________________________
五、捆绑用具的供应与回收:_____________________________________
六、检疫办法、地点及费用负担:_________________________________
七、违约责任:_________________________________________________
八、解决合同纠纷方式:_________________________________________
九、其他约定事项:_____________________________________________
本合同按《民法典》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
供方:(签章)________________
法定代表人:__________________
代理人:______________________
地址:________________________
邮政编码:____________________
电话:________________________
开户银行:____________________
账号:________________________
需方:(签章)________________
法定代表人:__________________
代理人:______________________
地址:________________________
邮政编码:____________________
电话:________________________
开户银行:____________________
账号:________________________
——木材买卖合同菁选
木材买卖合同范本(12篇)
随着人们对法律的了解日益加深,合同在生活中的使用越来越广泛,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编整理的木材买卖合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。
甲方(买方):
乙方(卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上,就木横板木板买卖事宜达成协议如下:
第一条:所购木模板木方基础情况
材料名称:
规格型号:
厂家:
数量:
单价:
第二条:质量标准:不起皮、不开胶。
第三条:交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担
1、由乙方负责送货到甲方仓库,运费由乙方负责。
2、甲方指定收货人为_____________。
3、交货时间:_____年____月____日。
第四条:验收
对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,甲方应立即当面以书面形式向乙方提出,异议经核实,乙方应无条件补足或换货,如在3天内买方未提出书面异议,视同甲方认可。
第五条:违约责任
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担____元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的_____%作为违约金,违约金最高不超过合同总额的_____%(5%为上限)。
第六条:付款方式及时间:货到仓库之后,甲方以现金或转账方式付给乙方。
第七条:争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
第八条:本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。
甲方:
_____年____月____日
签订地点:
乙方:
_____年____月____日
签订地点:
甲方(买方):
乙方(卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,买方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上,就木横板木板买卖事宜达成协议如下:
第一条:所购木模板木方基础情况
第二条:质量标准: 不起皮 不开胶
第三条:交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担: 由乙方负责送货到甲方仓库,运费由乙方负责。
第四条:验收:对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方应立即当面以书面形式向甲方提出,异议经核实,卖方应无条件补足或换货,如在3天内买方未提出书面异议,视同买方认可。
第五条:付款方式及时间:货到仓库之后,甲方以现金或转账方式付给乙方。
第六条:争议解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
第七条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,丙方签字或盖章后即生效,本合同有效期限为20 年5月1日——20 年7月1日。
甲方:
账号:
开户行:
签订时间:
甲方(购货方):
乙方(供货方):
经双方协商,拟定以下几条,以供双方共同遵守。
1. 今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨,价格为8600
元每吨,(活动差额不能超过100吨),价格不含报关税,运费。
2. 甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币,
乙方不得再将木材卖给别人,否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3. 每天拉走木材的货款当天结清,定金为最后一天的货款结算,
多退少补。
4.
5. 乙方负责在货场装车,甲方负责后期物流运输事务。 甲方必须在20xx年6月5日前将木材全部拉走,否则定金赔
偿给乙方,当做补偿。
6. 合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充
规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份
购货单位(甲方):________(公章)供货单位(乙方):______(公章)
法定代表人:____________(公章)法定代表人:____________(公章)
地址:____________________ 地址:__________________
开户银行:________________ 开户银行:______________
帐号:____________________ 帐号:__________________
电话:____________________ 电话:__________________
________年____月____日订
甲方(购货方):
乙方(供货方):
经双方协商,拟定以下几条,以供双方共同遵守。
1. 今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨,价格为8600元每吨,(活动差额不能超过100吨),价格不含报关税,运费。
2. 甲方于20 年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币,乙方不得再将木材卖给别人,否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3. 每天拉走木材的货款当天结清,定金为最后一天的货款结算,多退少补。
4. 乙方负责在货场装车,甲方负责后期物流运输事务。 甲方必须在 年 月 日前将木材全部拉走,否则定金赔偿给乙方,当做补偿。
5.合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份
购货单位(甲方): (公章)供货单位(乙方): (公章)
法定代表人: (公章)法定代表人: (公章)
地址: 地址:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
合同编号:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
由于施工需要,甲乙双方经过友好协商, 就木材采购达成协议如下,并双方一致同意,本合同项下所有权利义务不得转让:
第一条 材料名称、规格型号、厂家、数量、单价及金额:
1、表中数量为双方结算的基本依据, 甲方可根据现场实际需要,依据工程进度提前向乙方发出变更通知,按实际需要对合同约定数量进行调整,乙方应予执行。但数量的调整幅度不得大于合同约定总数的 %(建议不超过合同约定数额的10%),超过合同总数10%的数量变更,双方必须签订补充合同。
2、表中单价均为到交货地点的落地价,包括必要的货价、运输费、装卸费(除货到现场的卸车费由甲方承担外)、包装保护费、检疫费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用,未列明的,甲方认为已包括在单价内。
3、合同期内,单价不作调整。
第二条 质量要求、技术标准:
1、木材实际尺寸误差不得超过合同约定尺寸的'-5%。
2、其他约定: 。
第三条 交货方式、地点、时间:
1、乙方送货到甲方施工现场指定地点,具体地址为 。
2、甲方指定收货人为 。
3、交货时间: 。
第四条 数量、质量验收:
1、货到现场甲方在现场验收,如不合格,甲方可要求乙方退货或按约定数量结算。
2、具体验收方法为: 。
第五条 结算与支付:
1、本合同有/无预付款,预付款金额为 万元(如无预付款此处划斜杠),预付款金额不超过合同暂定金额的30%。
2、货到现场验收合格,按以下第 种方式结算:
(1)每月末25日前进行结算。
(2)供应数量每达到 m3时结算一次。
(3)货到验收合格后结算。
3、结算后乙方提供国家规定税务发票,甲方按结算金额 %付款,付款方式为
4、另总金额 %的余款待供货结束 个月后付清。
第六条 违约责任:
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担20xx元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的 (万分之一为上限)作为违约金,违约金最高不超过合同总额的 %(5%为上限)。
第七条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商解决,协商不成或不愿协商的,约定采取以下第 种方式解决:
1、向 仲裁委员会申请仲裁;
2、向甲方法人注册所在地人民法院提起诉讼。
3、向 法院提起诉讼。(选择有利于我方的管辖法院)
第八条 本合同一式 份,乙方 份,甲方 份,双方签字盖章后生效。
第九条 其他约定事项: 。
甲方(章) 乙方:(章)
住所: 住所:
法定代表人(签名):
法定代表人(签名): (或) (或)合同范本
委托代理人(签名):
委托代理人(签名):
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
年 月 日 年 月 日
卖受人: 木材加工厂 合同编号:
买受人: 有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效) 签订时间:年 月 日 一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
二、质量标准:按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。 四、交(提)货方式、地点:----公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》 六、包装标准、包装物处置:/。
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。 八、物品数量、品种及价格见附表。 九、合理损耗标准及计算方法:无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。 十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。
甲 方:代 表 人:地 址:开户银行:账 号:电 话:
乙 方: 代 表 人: 地 址: 开户银行: 账 号: 电 话:
卖受人: 木材加工厂 合同编号:
买受人: 有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效) 签订时间:年 月 日
一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
二、质量标准:按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。
四、交(提)货方式、地点:----公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》
六、包装标准、包装物处置:/。
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法:无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
甲乙双方经允许协商,在*等自愿的前提下,根据《中华人民共和国合同法》现就甲方向乙方订购建筑工地木材事宜签订合同,供双方共同遵守执行。
合同条款如下:
木材购销合同合同签定地:*湖市国际箱包城一期B标段工程项目部
一、质量,要求技术标准
1、严格按照国家验收标准,(GB/T18601-20xx)二级木材和双方确认的样板加工生产。
2、由于乙方材料质量对甲方工程造成的影响及一切经济损失由乙方承担,并承担合同结算总价三倍的违约金。
3、提供样板,并按样板收货。
二、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为:提前三天时间通知乙方供货到指定地点。
2、交货地点新兴三路东侧、福臻路北侧工地施工现场,运费及卸货由乙方承担。
三、付款方式为:电汇方式付款,或者转账
根据双方约定人防地下室封顶至±0.000完成后40天内付供货总款的70%,剩余款逐次累计。标准十二层完成后10个工作日内付至供货总款的80%,全部结构封顶验收合格后10个工作日付至总货款的80%,竣工验收后10个工作日一次性无息结清货款。
四、违约责任
1、甲方保证按本合同支付乙方货款。
2、由于乙方供货的质量问题及加工的工艺未达到甲方要求造成延误而影响到甲方整体施工或造成甲方工期的延误,一切后果及损失由乙方承担。
3、由于乙方不按期供货对甲方工期造成的影响及一切经济损失由乙方承担,乙方延期交货,每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
五、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,如协商不成,交由当地人民法院裁决。
留、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力,本合同自双方签定之日起生效。
甲方:乙方:
开户行:
账号:
委托人:法定代表人:
联系电话:联系电话:
签定日期:20xx年月日签定日期:20xx年月日
签订时间:_________________
计量单位:___________立方米
供方:_____________________
需方:_____________________
国家调拨通知书_______字第_______号
省(区)调拨通知书_______字第______号
任务部门_____________________
管理局调拨通知书_______字第_______号
用途_________________________________ 合同号_______字第_______号
一、树种、规格、等级、数量、价格:_____________________________
二、运输方式:_________________________________________________
三、结算方式:_________________________________________________
四、交(提)货时间、地点、方式:_______________________________
五、捆绑用具的供应与回收:_____________________________________
六、检疫办法、地点及费用负担:_________________________________
七、违约责任:_________________________________________________
八、解决合同纠纷方式:_________________________________________
九、其他约定事项:_____________________________________________
本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
供方:(签章)________________
法定代表人:__________________
代理人:______________________
地址:________________________
邮政编码:____________________
电话:________________________
开户银行:____________________
账号:________________________
需方:(签章)________________
法定代表人:__________________
代理人:______________________
地址:________________________
邮政编码:____________________
电话:________________________
开户银行:____________________
账号:________________________
买受人
出卖人
开户银行
帐户名称
开户银行
帐户名称
帐号
通讯地址
帐号
通讯地址
邮编
电话
e—mail
电话
邮编
e—mail
1、本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式:
3、结算方式:
4、交(提)货地点、方式:
5、包装标准,包装物的供应与回收:
6、检验的标准、地点及期限:
7、检疫办法、地点及费用负担:
8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。
9、违约责任:
10、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第 种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉
11、其他约定事项:
备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
出卖人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
供方: (以下简称甲方):
需方: (以下简称乙方):
甲、乙双方经友好协商,在*等自愿的前提下,根据《联合国国际货物销售合同公约》现就乙方向甲方订购木料制品事项签订合同,供双方共同遵守执行。合同条款如下:
一、 合同标的、规格、数量及单价、总价
乙方向甲方订购集成材、指接板、胶合板等木料制品,具体订单详见附录1。
备注:以甲方实际供货尺寸为准。此单价不含税金,含税价格增加3%的费用。
二、质量,要求技术标准
1、严格按照国家验收标准,(GB/T18601-20x)二级木材和双方确认的样板为准。
2、由于甲方材料质量对乙方工程造成的影响及一切经济损失由甲方承担,并承担合同结算总价双倍的违约金。
3、甲方有责任为乙方提供样板抽样检查,当合格率≥95%时,则判定该批木材合格,并按样板收货。
三、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为:提前三天时间通知乙方到指定地点提货。
2、交货地点---仓储现场,运费由乙方承担,甲方负责装卸。
四、付款方式为:本票或汇票承兑
乙方采购甲方木料的总货款共计人民币(大写):贰仟零捌拾壹万陆仟陆佰伍拾壹元整,小写: 20,816,651.00元整,根据双方约定可按分批付款,首次付款为总额的60%,剩余款于每个星期一按总额的10%支付,一月内逐次
五、合同有效期
本合同有效期为: 年 月 日至 年 月 日。
六、违约责任
1、乙方必须在合同规定的付款期限内付清拍卖木材总货款,否则甲方不予退还保证金20x0元,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。
2、由于甲方供货的质量问题及加工的工艺未达到乙方要求造成延误而影响到乙方整体施工或造成乙方工期的延误,一切后果及损失由甲方承担。
3、由于甲方不按期供货对乙方工期造成的影响及一切经济损失由甲方承担,甲方延期交货,每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
4、甲方应为乙方出据领料单或提单,并附有甲方负责人签字和盖章,以供乙方提货使用。
七、其他
合同期满,在同等条件下,甲方有优先权作为乙方供应商,建立长期友好合作。
甲、乙双方如对本合同有争议,以《联合国国际货物销售合同公约》为法律依据,任何一方有权向法院提起诉讼。
合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同自签订之日起生效。本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
甲方(购货方):
乙方(供货方):
经双方协商,拟定以下几条,以供双方共同遵守。
1. 今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨,价格为8600元每吨,(活动差额不能超过100吨),价格不含报关税,运费。
2. 甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币,乙方不得再将木材卖给别人,否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3. 每天拉走木材的货款当天结清,定金为最后一天的货款结算,多退少补。
4.甲方负责将所有木材运到乙方厂内
5. 乙方负责在货场装车,甲方负责后期物流运输事务。 甲方必须在20x年6月5日前将木材全部拉走,否则定金赔偿给乙方,当做补偿。
6. 合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份
购货单位(甲方):________(公章)供货单位(乙方):______(公章)
法定代表人:____________(公章)法定代表人:____________(公章)
地址:____________________ 地址:__________________
开户银行:________________ 开户银行:______________
帐号:____________________ 帐号:__________________
电话:____________________ 电话:__________________
________年____月____日订
——木材买卖合同菁选
木材买卖合同11篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的用途越来越广泛,签订合同能*衡双方当事人的*等地位。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家整理的木材买卖合同,欢迎阅读与收藏。
卖受人: 木材加工厂 合同编号:
买受人: 有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效) 签订时间:年 月 日
一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
二、质量标准:按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。
四、交(提)货方式、地点:----公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》
六、包装标准、包装物处置:/。
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法:无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着*等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 标的、数量、价款
品名 | 品种 | 产地 | 规格 | 等级 | 单价(元) | 总数量 | 总金额 |
合计人民币金额(大写): |
(注:空格如不够用,可以另接)
第二条 标的物的计量单位和计量方法:
计量单位:___________________ ;计量方法:_____________________
第三条 质量标准:_____________________________________________
第四条 包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:________________________________
第五条 合理损耗标准及计算方法:________________________________________________
第六条 标的物的所有权自________时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于___________所有。
第七条 交(提)货方式、地点、时间、数量:
方式:_____________________________________________ 。
地点:_____________________________________________ 。
时间:_____________________________________________ 。
数量:_____________________________________________ 。
第八条 运输方式及运输费用负担:________________________________________________ 。
第九条 检验标准、方法、地点及期限:
标准:_____________________________________________ 。
方法:_____________________________________________ 。
地点:_____________________________________________ 。
期限:_____________________________________________ 。
第十条 结算方式、时间及地点:_________________________ 。
第十一条 本合同解除的条件:____________________________ 。
第十二条 违约责任:
买方:_______________________________________ 。
卖方:_______________________________________ 。
第十三条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可申请当地工商行政管理部门调解;调解或协商不成的,按下列 种方式解决:
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条 本合同自____________生效。
第十五条 其他约定事项:___________________ 。
本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
合同正本一式二份,买卖双方各执一份;合同副本一式________份,交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章):_______________ 买方(章):_______________
住所:_____________________ 住所:_____________________
法定代表人:_______________ 法定代表人:_______________
居民身份证号码:___________ 居民身份证号码:___________
委托代表人:_______________ 委托代表人:_______________
电话:_____________________ 电话:_____________________
开户银行:_________________ 开户银行:_________________
账号:_____________________ 账号:_____________________
邮政编码:_________________ 邮政编码:_________________
________年_______月______日
甲方: 身份证:
乙方: 身份证:
甲方将高薪北区即双吉九站路两侧,杨树卖给乙方。本着公*公正、双方认可具体协商如下:
1、按照甲方实际指认林带地点为准,双方确认后并做有标记。
2、价格及付款方式:
甲方所指认林带总作价54万元(约5500棵左右)乙方先向甲方交( )树木采伐接*三分之一时,将余额( )一次**齐。
3、甲方负责办理采伐手续,手续真实有效。符合国家林业法律法规。如有不合法行为出现一切后果责任由甲方承担包括刑事责任。
4、甲方配合乙方采伐作业,采伐期间如有各项争议由甲方出面调节,产生任何费用均有甲方负责。包括耽误乙方采伐误工等。
5、采伐期间甲方保证乙方道路畅通如有树倒地里及砸路边小树、阻拦车辆等,都有甲方协商处理。
6、采伐作业运输都由乙方负责,出现一切伤亡事故都由乙方承担,甲方没有任何责任。
此协议从签订之日起生效。双方共同遵守不得违约,如
有一方违约各付地方违约金5万元。
甲方:
乙方:
年 月 日
甲方(买方):
乙方(卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上,就木横板木板买卖事宜达成协议如下:
第一条:所购木模板木方基础情况
材料名称:
规格型号:
厂家:
数量:
单价:
第二条:质量标准:不起皮、不开胶。
第三条:交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担
1、由乙方负责送货到甲方仓库,运费由乙方负责。
2、甲方指定收货人为_____________。
3、交货时间:_____年____月____日。
第四条:验收
对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,甲方应立即当面以书面形式向乙方提出,异议经核实,乙方应无条件补足或换货,如在3天内买方未提出书面异议,视同甲方认可。
第五条:违约责任
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担____元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的_____%作为违约金,违约金最高不超过合同总额的_____%(5%为上限)。
第六条:付款方式及时间:货到仓库之后,甲方以现金或转账方式付给乙方。
第七条:争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
第八条:本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。
甲方:
_____年____月____日
签订地点:
乙方:
_____年____月____日
签订地点:
甲方(购货方):
乙方(供货方):
经双方协商,拟定以下几条,以供双方共同遵守。
1. 今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨,价格为8600
元每吨,(活动差额不能超过100吨),价格不含报关税,运费。
2. 甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币,
乙方不得再将木材卖给别人,否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3. 每天拉走木材的货款当天结清,定金为最后一天的货款结算,
多退少补。
4.
5. 乙方负责在货场装车,甲方负责后期物流运输事务。 甲方必须在20xx年6月5日前将木材全部拉走,否则定金赔
偿给乙方,当做补偿。
6. 合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充
规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份
购货单位(甲方):________(公章)供货单位(乙方):______(公章)
法定代表人:____________(公章)法定代表人:____________(公章)
地址:____________________ 地址:__________________
开户银行:________________ 开户银行:______________
帐号:____________________ 帐号:__________________
电话:____________________ 电话:__________________
________年____月____日订
需方(甲方):
供方(乙方):
项目名称:
工程地点:
签订时间:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。
1、标的物名称、规格、数量、单价、金额
标的物名称
规 格
计量单位 数 量 单 价 金 额
合计人民币金额(以下称“合同总额”):
大写: ¥:
2、生产厂家及商标
3、供货时间
以甲方通知进场日为准。
4、质量标准及验收
乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准),具体质量标准为: 。
5、交货时间、地点和方式
乙方应当按照甲方通知的时间,将所有标的物送至甲方指定地点
6、交付费用承担
乙方负责承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。
7、合理误差及计算方法
8、包装标准
包装应能保证标的物质量完好。
9、结算方式及期限
9.1结算方式及时间:
9.2乙方指定其员工 (须持乙方法定代表人的授权委托书)为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人,当该代理人发生变更时,乙方应当以书面方式通知甲方。
9.3甲方的每次付款,均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据,乙方不能按甲方要求提供合法发票的,甲方有权拒付货款并不承担任何责任。
10、违约责任
10.1 甲方如未按时向乙方付款,逾期每日按 元/天向乙方支付违约金。如遇特殊情况,应提前十天通知乙方,并取得乙方同意。
10.2 乙方未能按期交付货物的,逾期每日按 元/天向甲方支付违约金。
10.3 乙方交付的产品如不符合本合同约定的质量标准的,甲方有权拒收,并要求乙方立即给予更换,因此而发生的费用由乙方负担;乙方须赔偿由此给甲方造成的经济损失。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。
13、解决纠纷的方式
甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:
第壹种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交甲方住所地仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;
第贰种:任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。
14、其他条款
(以下无正文)
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
地址 地址
电话 电话
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
甲乙双方经允许协商,在*等自愿的前提下,根据《中华人民共和国合同法》现就甲方向乙方订购建筑工地木材事宜签订合同,供双方共同遵守执行。
合同条款如下:
木材购销合同合同签定地:*湖市国际箱包城一期B标段工程项目部
一、质量,要求技术标准
1、严格按照国家验收标准,(GB/T18601-20xx)二级木材和双方确认的样板加工生产。
2、由于乙方材料质量对甲方工程造成的影响及一切经济损失由乙方承担,并承担合同结算总价三倍的违约金。
3、提供样板,并按样板收货。
二、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为:提前三天时间通知乙方供货到指定地点。
2、交货地点新兴三路东侧、福臻路北侧工地施工现场,运费及卸货由乙方承担。
三、付款方式为:电汇方式付款,或者转账
根据双方约定人防地下室封顶至±0.000完成后40天内付供货总款的70%,剩余款逐次累计。标准十二层完成后10个工作日内付至供货总款的80%,全部结构封顶验收合格后10个工作日付至总货款的80%,竣工验收后10个工作日一次性无息结清货款。
四、违约责任
1、甲方保证按本合同支付乙方货款。
2、由于乙方供货的质量问题及加工的工艺未达到甲方要求造成延误而影响到甲方整体施工或造成甲方工期的延误,一切后果及损失由乙方承担。
3、由于乙方不按期供货对甲方工期造成的影响及一切经济损失由乙方承担,乙方延期交货,每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
五、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,如协商不成,交由当地人民法院裁决。
留、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力,本合同自双方签定之日起生效。
甲方:乙方:
开户行:
账号:
委托人:法定代表人:
联系电话:联系电话:
签定日期:20xx年月日签定日期:20xx年月日
卖受人: 木材加工厂 合同编号:
买受人: 有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效) 签订时间:年 月 日 一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
二、质量标准:按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。 四、交(提)货方式、地点:----公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》 六、包装标准、包装物处置:/。
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。 八、物品数量、品种及价格见附表。 九、合理损耗标准及计算方法:无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。 十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。
甲 方:代 表 人:地 址:开户银行:账 号:电 话:
乙 方: 代 表 人: 地 址: 开户银行: 账 号: 电 话:
甲方:________________ 乙方:_________________
地址:____________ 地址:___________
邮码:____________ 邮码:____________
电话:____________ 电话:____________
法定代表人:________ 法定代表人:_________
职务:____________ 职务:____________
根据《中华人民共和国民法典》之规定,经双方在*等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
第一条 监理项目范围
甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条 期限费用
服务期限为________年____月至________年____月。总费用为:________万元。
第三条 条款定义
1、甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2、甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。
3、本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4、本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5、在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第四条 本合同书的开始、完成与变更。
1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。
2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4、如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5、如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。
第五条 甲方的权力与责任。
1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。
3、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的`基建程序办理。
4、甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5、甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6、甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7、甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8、甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。
第六条 乙方权力与责任。
1、乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。
2、乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3、在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。
4、乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。
5、乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。
6、监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。
7、乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8、乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9、乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申X的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申X的秘密。
第七条 调解与仲裁。
在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、*等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁。双方同意由____仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。
第八条 违约责任
由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。
违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
第九条 甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十条 特殊条款
鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:
1、额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。
2、双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
3、监理服务期限:
4、在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。
5、合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。
6、甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。
7、甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。
8、乙方不承担施工中工伤事故的责任。
9、违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
10、奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。
第十一条 本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:____________________ 乙方:____________________
代表人:__________________ 代表人:_________________
________年____月____日 ________年____月____日
合同编号:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
由于施工需要,甲乙双方经过友好协商, 就木材采购达成协议如下,并双方一致同意,本合同项下所有权利义务不得转让:
第一条 材料名称、规格型号、厂家、数量、单价及金额:
1、表中数量为双方结算的基本依据, 甲方可根据现场实际需要,依据工程进度提前向乙方发出变更通知,按实际需要对合同约定数量进行调整,乙方应予执行。但数量的调整幅度不得大于合同约定总数的 %(建议不超过合同约定数额的10%),超过合同总数10%的数量变更,双方必须签订补充合同。
2、表中单价均为到交货地点的落地价,包括必要的货价、运输费、装卸费(除货到现场的卸车费由甲方承担外)、包装保护费、检疫费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用,未列明的,甲方认为已包括在单价内。
3、合同期内,单价不作调整。
第二条 质量要求、技术标准:
1、木材实际尺寸误差不得超过合同约定尺寸的-5%。
2、其他约定: 。
第三条 交货方式、地点、时间:
1、乙方送货到甲方施工现场指定地点,具体地址为 。
2、甲方指定收货人为 。
3、交货时间: 。
第四条 数量、质量验收:
1、货到现场甲方在现场验收,如不合格,甲方可要求乙方退货或按约定数量结算。
2、具体验收方法为: 。
第五条 结算与支付:
1、本合同有/无预付款,预付款金额为 万元(如无预付款此处划斜杠),预付款金额不超过合同暂定金额的30%。
2、货到现场验收合格,按以下第 种方式结算:
(1)每月末25日前进行结算。
(2)供应数量每达到 m3时结算一次。
(3)货到验收合格后结算。
3、结算后乙方提供国家规定税务发票,甲方按结算金额 %付款,付款方式为
4、另总金额 %的余款待供货结束 个月后付清。
第六条 违约责任:
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担20xx元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的 (万分之一为上限)作为违约金,违约金最高不超过合同总额的 %(5%为上限)。
第七条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商解决,协商不成或不愿协商的,约定采取以下第 种方式解决:
1、向 仲裁委员会申请仲裁;
2、向甲方法人注册所在地人民法院提起诉讼。
3、向 法院提起诉讼。(选择有利于我方的管辖法院)
第八条 本合同一式 份,乙方 份,甲方 份,双方签字盖章后生效。
第九条 其他约定事项: 。
甲方(章) 乙方:(章)
住所: 住所:
法定代表人(签名):
法定代表人(签名): (或) (或)合同范本
委托代理人(签名):
委托代理人(签名):
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
年 月 日 年 月 日
买受人
出卖人
开户银行
帐户名称
开户银行
帐户名称
帐号
通讯地址
帐号
通讯地址
邮编
电话
e—mail
电话
邮编
e—mail
1、本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式:
3、结算方式:
4、交(提)货地点、方式:
5、包装标准,包装物的供应与回收:
6、检验的标准、地点及期限:
7、检疫办法、地点及费用负担:
8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。
9、违约责任:
10、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第 种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉
11、其他约定事项:
备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
出卖人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
——木材买卖合同菁选
木材买卖合同通用15篇
随着人们法律观念的日益增强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家收集的木材买卖合同,希望对大家有所帮助。
合同 签订地点: 计量单位: 编号 到站 品种 专用线 树材 种 产地 规格 等级 单价 (元) 总 数量 总 金额 月 交(提)货时间、数量 月 月月 月 月
买受人 出卖人 收货单位 路局 1 2 买受人 开户银行 账 邮 号 编 电话 账户名称 通讯地址 E-mial 开户银行 账 邮 号 编 电话出卖人 账户名称 通讯地址 E-mail 车站(港口)
1、本合同按《合同法》 、 《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式:
3、结算方式:
4、交(提)货地点、方式:
5、包装标准,包装物的供应与回收:
6、时间:
7、期限
8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。 9、违约责任:10、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成 的,按下列第 (一)提交 种方式解决: 仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉。 6、检验的标准、地点及期限: 7、检疫办法、地点及费用负担: 11、其他约定事项:备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人: (章)
委托代理人: (签字) 年 月
出卖人: (章) 日
委托代理人: (签字) 年 月 日
买受人
签订地点:计量单位:
合同编号
出卖人
收货单位
到站
品种
树材种
产地
规格
等级
单价(价)
总数量
总金额
交(提)货时间、数量
路局
车站(港口)
专用线
月
月
月
月
月
月
1
2
买受人
出卖人
开户银行
帐户名称
开户银行
帐户名称
帐号
通讯地址
帐号
通讯地址
邮编
电话
电话
邮编
1.本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
8.如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。
2.运输方式:
9.违约责任:
3.结算方式:
10.合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉
4.交(提)货地点、方式:
5.包装标准,包装物的供应与回收:
6.检验的标准、地点及期限:
11.其他约定事项:
7.检疫办法、地点及费用负担:
备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
出卖人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
甲方(买方):____
乙方(卖方):____
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上,就木横板木板买卖事宜达成协议如下:
第一条:所购木模板木方基础情况
材料名称:
规格型号:
厂家:
数量:
单价:
第二条:质量标准:不起皮、不开胶。
第三条:交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担
1、由乙方负责送货到甲方仓库,运费由乙方负责。
2、甲方指定收货人为_____________。
3、交货时间:_____年____月____日。
第四条:验收
对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,甲方应立即当面以书面形式向乙方提出,异议经核实,乙方应无条件补足或换货,如在3天内买方未提出书面异议,视同甲方认可。
第五条:违约责任
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担____元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的_____%作为违约金,违约金最高不超过合同总额的_____%(5%为上限)。
第六条:付款方式及时间:货到仓库之后,甲方以现金或转账方式付给乙方。
第七条:争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
第八条:本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。
甲方:____ 乙方:____
_____年____月____日 _____年____月____日
签订地点:____ 签订地点:____
甲方(出让方):_______________
乙方(受让方):_______________
根据《中华人民共和国民法典》,乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解,甲、乙双方本着自愿、公开、*等、互惠互利的原则,就木材购销的有关事项订立如下合同:
一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木,数量500公斤,卖给乙方所有。
二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币万元整,该款必须在合同签订后三十日内付清。若在签订后三十日内期间调运的木材货款必须每天结清。
三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款,否则甲方不予退还保证金万元并按合同金额的2%收取违约金,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。
四.乙方在付清木材总货款的基础上,必须向甲方另行交纳20万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束,甲方将保证金退还给乙方。
五、乙方付清木材总货款后,木材归乙方所有,木材由乙方自主经营销售和看护,所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。
六、乙方必须在年月份之前调运结束,否则每逾期一天,乙方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。
七、乙方在销售木材过程中,甲方为乙方提供立方米木材调运所需的货物销售普通发票和两金票据。
八、乙方在木材销售中,若出现木材数量误差由乙方自行负责。
九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作,由乙方全部承担安全责任。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。
甲方:_______________乙方代表:_______________
法人代表:_______________法人代表:_______________
____ 年 _____ 月 _____ 日
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
甲乙双方经允许协商,在*等自愿的前提下,根据《中华人民共和国合同法》现就甲方向乙方订购建筑工地木材事宜签订合同,供双方共同遵守执行。
合同条款如下:
木材购销合同合同签定地:*湖市国际箱包城一期B标段工程项目部
一、质量,要求技术标准
1、严格按照国家验收标准,(GB/T18601-20xx)二级木材和双方确认的样板加工生产。
2、由于乙方材料质量对甲方工程造成的`影响及一切经济损失由乙方承担,并承担合同结算总价三倍的违约金。
3、提供样板,并按样板收货。
二、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为:提前三天时间通知乙方供货到指定地点。
2、交货地点新兴三路东侧、福臻路北侧工地施工现场,运费及卸货由乙方承担。
三、付款方式为:电汇方式付款,或者转账
根据双方约定人防地下室封顶至±0.000完成后40天内付供货总款的70%,剩余款逐次累计。标准十二层完成后10个工作日内付至供货总款的80%,全部结构封顶验收合格后10个工作日付至总货款的80%,竣工验收后10个工作日一次性无息结清货款。
四、违约责任
1、甲方保证按本合同支付乙方货款。
2、由于乙方供货的质量问题及加工的工艺未达到甲方要求造成延误而影响到甲方整体施工或造成甲方工期的延误,一切后果及损失由乙方承担。
3、由于乙方不按期供货对甲方工期造成的影响及一切经济损失由乙方承担,乙方延期交货,每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
五、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,如协商不成,交由当地人民法院裁决。
留、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力,本合同自双方签定之日起生效。
甲方:乙方:
开户行:
账号:
委托人:法定代表人:
联系电话:联系电话:
签定日期:20xx年月日签定日期:20xx年月日
签订时间:_________________
计量单位:___________立方米
供方:_____________________
需方:_____________________
国家调拨通知书_______字第_______号
省(区)调拨通知书_______字第______号
任务部门_____________________
管理局调拨通知书_______字第_______号
用途_________________________________
合同号_______字第_______号
一、树种、规格、等级、数量、价格:_____________________________
二、运输方式:_________________________________________________
三、结算方式:_________________________________________________
四、交(提)货时间、地点、方式:_______________________________
五、捆绑用具的供应与回收:_____________________________________
六、检疫办法、地点及费用负担:_________________________________
七、违约责任:_________________________________________________
八、解决合同纠纷方式:_________________________________________
九、其他约定事项:_____________________________________________
本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
供方:(签章)________________
法定代表人:__________________
代理人:______________________
地址:________________________
邮政编码:____________________
电话:________________________
开户银行:____________________
账号:________________________
需方:(签章)________________
法定代表人:__________________
代理人:______________________
地址:________________________
邮政编码:____________________
电话:________________________
开户银行:____________________
账号:________________________
江西省木材买卖合同
签订时间:_________________
计量单位:___________立方米
供方:_____________________
需方:_____________________
国家调拨通知书_______字第_______号
省(区)调拨通知书_______字第______号
任务部门_____________________
管理局调拨通知书_______字第_______号
用途_________________________________
合同号_______字第_______号
一、树种、规格、等级、数量、价格:_____________________________
二、运输方式:_________________________________________________
三、结算方式:_________________________________________________
四、交(提)货时间、地点、方式:_______________________________
五、捆绑用具的供应与回收:_____________________________________
六、检疫办法、地点及费用负担:_________________________________
七、违约责任:_________________________________________________
八、解决合同纠纷方式:_________________________________________
九、其他约定事项:_____________________________________________
本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
供方:(签章)________________
法定代表人:__________________
代理人:______________________
地址:________________________
邮政编码:___________________
电话:________________________
开户银行:____________________
账号:________________________
需方:(签章)________________
法定代表人:__________________
代理人:______________________
地址:________________________
邮政编码:____________________
电话:________________________
开户银行:____________________
账号:________________________
上海市木材(毛竹、木炭)买卖合同
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着*等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条标的、数量、价款
品名
品种
产地
规格
等级
单价(元)
总数量
总金额
合计人民币金额(大写):
(注:空格如不够用,可以另接)
第二条标的物的计量单位和计量方法:
计量单位:___________________;计量方法:_____________________
第三条质量标准:_____________________________________________
第四条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:________________________________
第五条合理损耗标准及计算方法:________________________________________________
第六条标的物的所有权自________时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于___________所有。
第七条交(提)货方式、地点、时间、数量:
方式:_____________________________________________。
地点:_____________________________________________。
时间:_____________________________________________。
数量:_____________________________________________。
第八条运输方式及运输费用负担:________________________________________________。
第九条检验标准、方法、地点及期限:
标准:_____________________________________________。
方法:_____________________________________________。
地点:_____________________________________________。
期限:_____________________________________________。
第十条结算方式、时间及地点:_________________________。
第十一条本合同解除的条件:____________________________。
第十二条违约责任:
买方:_______________________________________。
卖方:_______________________________________。
第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可申请当地工商行政管理部门调解;调解或协商不成的,按下列种方式解决:
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自____________生效。
第十五条其他约定事项:___________________。
本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
合同正本一式二份,买卖双方各执一份;合同副本一式________份,交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章):_______________买方(章):_______________
住所:_____________________住所:_____________________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
居民身份证号码:___________居民身份证号码:___________
委托代表人:_______________委托代表人:_______________
电话:_____________________电话:_____________________
开户银行:_________________开户银行:_________________
账号:_____________________账号:_____________________
邮政编码:_________________邮政编码:_________________
________年_______月______日
20xx年木材(毛竹、木炭)买卖合同
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着*等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条标的、数量、价款
品名
品种
产地
规格
等级
单价(元)
总数量
总金额
合计人民币金额(大写):
(注:空格如不够用,可以另接)
第二条标的物的计量单位和计量方法:
计量单位:___________________;计量方法:_____________________
第三条质量标准:_____________________________________________
第四条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:________________________________
第五条合理损耗标准及计算方法:________________________________________________
第六条标的物的所有权自________时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于___________所有。
第七条交(提)货方式、地点、时间、数量:
方式:_____________________________________________。
地点:_____________________________________________。
时间:_____________________________________________。
数量:_____________________________________________。
第八条运输方式及运输费用负担:________________________________________________。
第九条检验标准、方法、地点及期限:
标准:_____________________________________________。
方法:_____________________________________________。
地点:_____________________________________________。
期限:_____________________________________________。
第十条结算方式、时间及地点:_________________________。
第十一条本合同解除的条件:____________________________。
第十二条违约责任:
买方:_______________________________________。
卖方:_______________________________________。
第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可申请当地工商行政管理部门调解;调解或协商不成的,按下列种方式解决:
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自____________生效。
第十五条其他约定事项:___________________。
本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
合同正本一式二份,买卖双方各执一份;合同副本一式________份,交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章):_______________买方(章):_______________
住所:_____________________住所:_____________________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
居民身份证号码:___________居民身份证号码:___________
委托代表人:_______________委托代表人:_______________
电话:_____________________电话:_____________________
开户银行:_________________开户银行:_________________
账号:_____________________账号:_____________________
邮政编码:_________________邮政编码:_________________
________年_______月______日
供方: (以下简称甲方):
需方: (以下简称乙方):
甲、乙双方经友好协商,在*等自愿的前提下,根据《联合国国际货物销售合同公约》现就乙方向甲方订购木料制品事项签订合同,供双方共同遵守执行。合同条款如下:
一、 合同标的、规格、数量及单价、总价
乙方向甲方订购集成材、指接板、胶合板等木料制品,具体订单详见附录1。
备注:以甲方实际供货尺寸为准。此单价不含税金,含税价格增加3%的费用。
二、质量,要求技术标准
1、严格按照国家验收标准,(GB/T18601-20x)二级木材和双方确认的样板为准。
2、由于甲方材料质量对乙方工程造成的影响及一切经济损失由甲方承担,并承担合同结算总价双倍的违约金。
3、甲方有责任为乙方提供样板抽样检查,当合格率≥95%时,则判定该批木材合格,并按样板收货。
三、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为:提前三天时间通知乙方到指定地点提货。
2、交货地点---仓储现场,运费由乙方承担,甲方负责装卸。
四、付款方式为:本票或汇票承兑
乙方采购甲方木料的总货款共计人民币(大写):贰仟零捌拾壹万陆仟陆佰伍拾壹元整,小写: 20,816,651.00元整,根据双方约定可按分批付款,首次付款为总额的60%,剩余款于每个星期一按总额的10%支付,一月内逐次
五、合同有效期
本合同有效期为: 年 月 日至 年 月 日。
六、违约责任
1、乙方必须在合同规定的付款期限内付清拍卖木材总货款,否则甲方不予退还保证金20x0元,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。
2、由于甲方供货的质量问题及加工的工艺未达到乙方要求造成延误而影响到乙方整体施工或造成乙方工期的延误,一切后果及损失由甲方承担。
3、由于甲方不按期供货对乙方工期造成的影响及一切经济损失由甲方承担,甲方延期交货,每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
4、甲方应为乙方出据领料单或提单,并附有甲方负责人签字和盖章,以供乙方提货使用。
七、其他
合同期满,在同等条件下,甲方有优先权作为乙方供应商,建立长期友好合作。
甲、乙双方如对本合同有争议,以《联合国国际货物销售合同公约》为法律依据,任何一方有权向法院提起诉讼。
合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同自签订之日起生效。本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
合同签订地点:_________
计量单位:编号到站品种专用线树材种产地规格等级单价(元)总数量总金额月交(提)货时间、数量
买受人_________
出卖人_________
收货单位路局1 2买受人开户银行账邮号编电话账户名称通讯地址E—mial开户银行账邮号编电话出卖人账户名称通讯地址E—mail车站(港口)
1、本合同按《合同法》 、 《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式:_________
3、结算方式:_________
4、交(提)货地点、方式:_________
5、包装标准,包装物的供应与回收:_________
6、时间:_________
7、期限_________
8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。
9、违约责任:
10、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第
(一)提交种方式解决:仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉。
11、检验的标准、地点及期限:_________
12、检疫办法、地点及费用负担:_________
13、其他约定事项:_________
备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:_________(章)
委托代理人:_________(签字)年_________月_________日
出卖人:_________(章)
委托代理人:(签字)_________年_________月_________日
甲方(购货方):
乙方(供货方):
经双方协商,拟定以下几条,以供双方共同遵守。
1. 今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨,价格为8600
元每吨,(活动差额不能超过100吨),价格不含报关税,运费。
2. 甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币,
乙方不得再将木材卖给别人,否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3. 每天拉走木材的货款当天结清,定金为最后一天的货款结算,
多退少补。
4.
5. 乙方负责在货场装车,甲方负责后期物流运输事务。 甲方必须在20xx年6月5日前将木材全部拉走,否则定金赔
偿给乙方,当做补偿。
6. 合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充
规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份
购货单位(甲方):________(公章)供货单位(乙方):______(公章)
法定代表人:____________(公章)法定代表人:____________(公章)
地址:____________________ 地址:__________________
开户银行:________________ 开户银行:______________
帐号:____________________ 帐号:__________________
电话:____________________ 电话:__________________
________年____月____日订
合同编号:_________
买受人(以下简称“甲方”):_________
出卖人(以下简称“乙方”):_________
使用方向(项目名称):_________
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间:
第二条质量标准:按国家现行标准执行,盘条圆钢执行GB1499.1—20x,螺纹钢执行GB1499.2—20x,以及相关国家标准。
第三条乙方对质量负责的条件及期限:乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内,对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验,如出现规格型号或数量不符合甲方需要,乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。
第三条包装标准、包装物的供应与回收:按照国家标准捆扎,包装不散捆,不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:质量证明书随出库单及货走。
第五条合理损耗标准及计算方法:螺纹钢、圆钢按理论重量结算,盘圆以过磅重量结算。
第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交(提)货时间、方式、地点:乙方收到甲方下达的计划后在3日内送至甲方指定的xx地点。
第八条供应范围、数量及相关补充:乙方负责运输范围由x至x;本合同使用量约计x吨,具体按照实际供货数量结算。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输至甲方施工指定地点,费用由乙方承担,工地卸车费用由乙方承担。
第十条检验标准:按照国家现行标准进行检验。
第十一条结算单价的确定及内容:结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+运杂费单价+业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。
第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定:
1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的,则执行阿里巴巴
2、钢材网当日公布的相应规格中的最低单价。
3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价,则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[
(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16—25mm单价+100元;
(2)盘条φ6、5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价;
(3)圆钢φ12—14mm单价=圆钢φ16—32mm单价—80元。]
4、需方对生产厂商有要求时,供方必须优先满足需方要求。
第十三条结算方式、时间及地点:货到现场,经验收合格后日内
付结算货款的80%,剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难
第十四条担保方式(也可另立担保合同):无。
第十五条本合同解除的条件:
第十六条违约责任:
1、工业品品种、规格、质量不符本合同规定时,乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值3‰计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品,按本合同价退货,退货运费由甲方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。
4、产品价格如须调整,必须经双方协商,在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。
5、甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,经双方协商一致后方能施行,提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。
6、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝收货或供货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
7、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
8、甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。
第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让,另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。
第十八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。
第十九条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲、乙双方协商,另订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
第二十条本合同一式份,甲乙双方各执份,自双方签字盖章之日起生效。
第二十一条其他约定事项:
甲方(章):_________乙方(章):_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
电_________话:_________电话:________
开户银行:_________开户银行:_________
账号:_________邮政编码:_________
_________年_________月_________日
签订地点:_________账号:_________
邮政编码:_________年_________月_________日
需方(甲方):
供方(乙方):
项目名称:
工程地点:
签订时间:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。
1、标的物名称、规格、数量、单价、金额
标的物名称
规 格
计量单位 数 量 单 价 金 额
合计人民币金额(以下称“合同总额”):
大写: ¥:
2、生产厂家及商标
3、供货时间
以甲方通知进场日为准。
4、质量标准及验收
乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准),具体质量标准为: 。
5、交货时间、地点和方式
乙方应当按照甲方通知的时间,将所有标的物送至甲方指定地点
6、交付费用承担
乙方负责承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。
7、合理误差及计算方法
8、包装标准
包装应能保证标的物质量完好。
9、结算方式及期限
9.1结算方式及时间:
9.2乙方指定其员工 (须持乙方法定代表人的授权委托书)为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人,当该代理人发生变更时,乙方应当以书面方式通知甲方。
9.3甲方的每次付款,均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据,乙方不能按甲方要求提供合法发票的,甲方有权拒付货款并不承担任何责任。
10、违约责任
10.1 甲方如未按时向乙方付款,逾期每日按 元/天向乙方支付违约金。如遇特殊情况,应提前十天通知乙方,并取得乙方同意。
10.2 乙方未能按期交付货物的,逾期每日按 元/天向甲方支付违约金。
10.3 乙方交付的产品如不符合本合同约定的质量标准的,甲方有权拒收,并要求乙方立即给予更换,因此而发生的费用由乙方负担;乙方须赔偿由此给甲方造成的经济损失。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。
13、解决纠纷的方式
甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:
第壹种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交甲方住所地仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;
第贰种:任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。
14、其他条款
(以下无正文)
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
地址 地址
电话 电话
甲方: 身份证:
乙方: 身份证:
甲方将高薪北区即双吉九站路两侧,杨树卖给乙方。本着公*公正、双方认可具体协商如下:
1、按照甲方实际指认林带地点为准,双方确认后并做有标记。
2、价格及付款方式:
甲方所指认林带总作价54万元(约5500棵左右)乙方先向甲方交( )树木采伐接*三分之一时,将余额( )一次**齐。
3、甲方负责办理采伐手续,手续真实有效。符合国家林业法律法规。如有不合法行为出现一切后果责任由甲方承担包括刑事责任。
4、甲方配合乙方采伐作业,采伐期间如有各项争议由甲方出面调节,产生任何费用均有甲方负责。包括耽误乙方采伐误工等。
5、采伐期间甲方保证乙方道路畅通如有树倒地里及砸路边小树、阻拦车辆等,都有甲方协商处理。
6、采伐作业运输都由乙方负责,出现一切伤亡事故都由乙方承担,甲方没有任何责任。
此协议从签订之日起生效。双方共同遵守不得违约,如
有一方违约各付地方违约金5万元。
甲方:
乙方:
年 月 日
卖受人:_______________木材加工厂合同编号:_______________
买受人:_______________有限责任公司签订地点:_______________
签订时间:______________
一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
合计人民币:_______________(大写)
二、质量标准:_______________按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。四、交(提)货方式、地点:______________公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》
六、包装标准、包装物处置:
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。九、合理损耗标准及计算方法:_______________无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章起生效。
十五、其他约定事项:
买受人买受人鉴(公)证意见
出售人(章):_______________有限责任公司出售人(章):_______________木材加工厂
住所:_______________住所:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________鉴(公)证机关(章)
电话:_______________电话:_______________
传真:_______________传真:_______________
开户银行:_______________税号:_______________
账号:_______________开户银行:_______________经办人:_______________
邮政编码:_______________账号:_______________
__________年________月______日
买方:
卖方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着*等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特定立本合同,以便双方共同遵守。
(注:空格如不够用,可另接)
第一条标的物的计量单位和计量方法:
计量单位:______;计量方法:______。
第二条质量标准:______。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:______。
第四条合理损耗标准及计算方法:______。
第五条标的物的所有权自时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量:
方式:______
地点:______时间:______数量:______。
第七条运输方式及运输费用负担:______。
第八条检验标准、方法、地点及期限:
标准:______。方法:______。地点:______。期限:______。
第九条结算方式、时间及地点:______。
第十条担保方式(也可另立担保合同):______。
第十一条本合同解除的条件:______。
第十二条违约责任:
买方:______。
卖方:______。
第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当时人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自生效。
第十五条其他约定事项:______。
本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与
本合同具有同等效力。
合同正本一式两份,买卖双方各执一份;合同副本一式份,交卖方所在
地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章):______买方(章):______
住所:______住所:______
法定代表人:______法定代表人:______
居民身份证号码:居民身份证号码:______
委托代表人:______委托代表人:______
电话:______电话:______
开户银行:______开户银行:______
账号:____________账号:____________
邮政编码:______邮政编码:______
甲方:(购买方):
乙方:(出卖方):xx根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的规定,甲、乙双方在*等自愿、协商一致的基础上,就石材供料达成如下协议:
一、关于合同标的物
甲方因位于xx建设工程需要,向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
所提供的材料均为优等品,石材色调花纹调和、*整,无缺棱少角,产品规格严格按照施工设计图式样加工。
三、关于材质及石材加工
本合同所涉及石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工,需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工,也可委托第三方进行加工。甲方提供加工用地,并保证水电道路畅通。石材名称为芝麻灰。
四、关于供货期限
自本合同签订后至次日起xx个工作日内,乙方须完成供货。
五、关于交货方式与交货地点
乙方送货至甲方的公墓内,运输费用由乙方承担,装卸费用由甲方承担。
六、关于合同价款与支付方式
1、合同价款。本合同每套暂定价为人民币元。
2、支付方式。
七、关于合同的变更和解除
1、合同的变更。本合同签订后,如一方提出变更,需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中,甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后,双方诚信履行,不得随意解除。如经协商一致解除本合同,则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下,一方享有解释权:
(1)甲方延迟付款达30日以上或延迟付款的数额在应付款的30%以上,乙方有解除合同,所产生的经济损失由甲方承担。(2)乙方供货延迟达30日以上或延迟履行数量达应供货数量的30%以上,甲方有权解除合同。
八、关于违约责任
甲方延迟付款,应按延迟支付的货款的日万分之向乙方支付违约金;乙方延迟供货,应按延迟供货的货款的日万分之向甲方支付违约金。一方违约而向另一方承担违约责任后,另一方仍有权要求继续履行本合同。关于争议解决因本合同发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,可想原告方所在地人民法院诉讼解决。
附则
本合同表面清洁,没有任何涂改。如有涂改,则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方有效。
本合同一式xx份,双方各执xx份,自双方签字、盖章后生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
20xx年xx月xx日
附件一石材供料单
甲方(签章):
乙方(签章):
20xx年xx月xx日
——木材买卖合同菁选
木材买卖合同集锦15篇
随着法律观念的深入人心,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编整理的木材买卖合同,欢迎阅读与收藏。
甲方(卖方):
乙方(买方):
根据《中华人民共和国合同法》,乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解,甲、乙双方本着自愿、公开、*等、互惠互利的原则,就木材购销的有关事项订立如下合同:
一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木,数量 500 公斤,卖给乙方所有。
二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币 万元整,该款必须在合同签订后三十日内付清。若在签订后三十日内期间调运的木材货款必须每天结清。
三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款,否则甲方不予退还保证金万元并按合同金额的2%收取违约金,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。
四.乙方在付清木材总货款的基础上,必须向甲方另行交纳20万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束,甲方将保证金退还给乙方。
五、乙方付清木材总货款后,木材归乙方所有,木材由乙方自主经营销售和看护,所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。
六、乙方必须在 年 月份之前调运结束,否则每逾期一天,乙
方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。
七、乙方在销售木材过程中,甲方为乙方提供 立方米木材调
运所需的货物销售普通发票和两金票据。
八、乙方在木材销售中,若出现木材数量误差由乙方自行负责。
九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作,由乙方全部承担
安全责任。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。
甲方: 乙方代表:
法人代表: 法人代表:
年 月 日
甲方: 身份证:
乙方: 身份证:
甲方将高薪北区即双吉九站路两侧,杨树卖给乙方。本着公*公正、双方认可具体协商如下:
1、按照甲方实际指认林带地点为准,双方确认后并做有标记。
2、价格及付款方式:
甲方所指认林带总作价54万元(约5500棵左右)乙方先向甲方交( )树木采伐接*三分之一时,将余额( )一次**齐。
3、甲方负责办理采伐手续,手续真实有效。符合国家林业法律法规。如有不合法行为出现一切后果责任由甲方承担包括刑事责任。
4、甲方配合乙方采伐作业,采伐期间如有各项争议由甲方出面调节,产生任何费用均有甲方负责。包括耽误乙方采伐误工等。
5、采伐期间甲方保证乙方道路畅通如有树倒地里及砸路边小树、阻拦车辆等,都有甲方协商处理。
6、采伐作业运输都由乙方负责,出现一切伤亡事故都由乙方承担,甲方没有任何责任。
此协议从签订之日起生效。双方共同遵守不得违约,如
有一方违约各付地方违约金5万元。
甲方:
乙方:
年 月 日
买方:
卖方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着*等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特定立本合同,以便双方共同遵守。
(注:空格如不够用,可另接)
第一条标的物的计量单位和计量方法:
计量单位:______;计量方法:______。
第二条质量标准:______。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:______。
第四条合理损耗标准及计算方法:______。
第五条标的物的所有权自时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量:
方式:______
地点:______时间:______数量:______。
第七条运输方式及运输费用负担:______。
第八条检验标准、方法、地点及期限:
标准:______。方法:______。地点:______。期限:______。
第九条结算方式、时间及地点:______。
第十条担保方式(也可另立担保合同):______。
第十一条本合同解除的条件:______。
第十二条违约责任:
买方:______。
卖方:______。
第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当时人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自生效。
第十五条其他约定事项:______。
本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与
本合同具有同等效力。
合同正本一式两份,买卖双方各执一份;合同副本一式份,交卖方所在
地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章):______买方(章):______
住所:______住所:______
法定代表人:______法定代表人:______
居民身份证号码:居民身份证号码:______
委托代表人:______委托代表人:______
电话:______电话:______
开户银行:______开户银行:______
账号:____________账号:____________
邮政编码:______邮政编码:______
甲方(出让方):_______________
乙方(受让方):_______________
根据《中华人民共和国民法典》,乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解,甲、乙双方本着自愿、公开、*等、互惠互利的原则,就木材购销的有关事项订立如下合同:
一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木,数量500公斤,卖给乙方所有。
二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币万元整,该款必须在合同签订后三十日内付清。若在签订后三十日内期间调运的木材货款必须每天结清。
三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款,否则甲方不予退还保证金万元并按合同金额的2%收取违约金,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。
四.乙方在付清木材总货款的基础上,必须向甲方另行交纳20万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束,甲方将保证金退还给乙方。
五、乙方付清木材总货款后,木材归乙方所有,木材由乙方自主经营销售和看护,所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。
六、乙方必须在年月份之前调运结束,否则每逾期一天,乙方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。
七、乙方在销售木材过程中,甲方为乙方提供立方米木材调运所需的货物销售普通发票和两金票据。
八、乙方在木材销售中,若出现木材数量误差由乙方自行负责。
九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作,由乙方全部承担安全责任。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。
甲方:_______________乙方代表:_______________
法人代表:_______________法人代表:_______________
____ 年 _____ 月 _____ 日
合同编号:_________
买受人(以下简称“甲方”):_________
出卖人(以下简称“乙方”):_________
使用方向(项目名称):_________
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间:
第二条质量标准:按国家现行标准执行,盘条圆钢执行GB1499.1—20x,螺纹钢执行GB1499.2—20x,以及相关国家标准。
第三条乙方对质量负责的条件及期限:乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内,对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验,如出现规格型号或数量不符合甲方需要,乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。
第三条包装标准、包装物的供应与回收:按照国家标准捆扎,包装不散捆,不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:质量证明书随出库单及货走。
第五条合理损耗标准及计算方法:螺纹钢、圆钢按理论重量结算,盘圆以过磅重量结算。
第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交(提)货时间、方式、地点:乙方收到甲方下达的计划后在3日内送至甲方指定的xx地点。
第八条供应范围、数量及相关补充:乙方负责运输范围由x至x;本合同使用量约计x吨,具体按照实际供货数量结算。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输至甲方施工指定地点,费用由乙方承担,工地卸车费用由乙方承担。
第十条检验标准:按照国家现行标准进行检验。
第十一条结算单价的确定及内容:结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+运杂费单价+业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。
第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定:
1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的,则执行阿里巴巴
2、钢材网当日公布的相应规格中的最低单价。
3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价,则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[
(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16—25mm单价+100元;
(2)盘条φ6、5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价;
(3)圆钢φ12—14mm单价=圆钢φ16—32mm单价—80元。]
4、需方对生产厂商有要求时,供方必须优先满足需方要求。
第十三条结算方式、时间及地点:货到现场,经验收合格后日内
付结算货款的80%,剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难
第十四条担保方式(也可另立担保合同):无。
第十五条本合同解除的条件:
第十六条违约责任:
1、工业品品种、规格、质量不符本合同规定时,乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值3‰计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的'违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品,按本合同价退货,退货运费由甲方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。
4、产品价格如须调整,必须经双方协商,在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。
5、甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,经双方协商一致后方能施行,提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。
6、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝收货或供货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
7、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
8、甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。
第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让,另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。
第十八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。
第十九条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲、乙双方协商,另订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
第二十条本合同一式份,甲乙双方各执份,自双方签字盖章之日起生效。
第二十一条其他约定事项:
甲方(章):_________乙方(章):_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
电_________话:_________电话:________
开户银行:_________开户银行:_________
账号:_________邮政编码:_________
_________年_________月_________日
签订地点:_________账号:_________
邮政编码:_________年_________月_________日
合同 签订地点: 计量单位: 编号 到站 品种 专用线 树材 种 产地 规格 等级 单价 (元) 总 数量 总 金额 月 交(提)货时间、数量 月 月月 月 月
买受人 出卖人 收货单位 路局 1 2 买受人 开户银行 账 邮 号 编 电话 账户名称 通讯地址 E-mial 开户银行 账 邮 号 编 电话出卖人 账户名称 通讯地址 E-mail 车站(港口)
1、本合同按《合同法》 、 《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式:
3、结算方式:
4、交(提)货地点、方式:
5、包装标准,包装物的供应与回收:
6、时间:
7、期限
8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。 9、违约责任:10、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成 的,按下列第 (一)提交 种方式解决: 仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉。 6、检验的标准、地点及期限: 7、检疫办法、地点及费用负担: 11、其他约定事项:备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人: (章)
委托代理人: (签字) 年 月
出卖人: (章) 日
委托代理人: (签字) 年 月 日
甲方(买方):
乙方(卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上,就木横板木板买卖事宜达成协议如下:
第一条:所购木模板木方基础情况
材料名称:
规格型号:
厂家:
数量:
单价:
第二条:质量标准:不起皮、不开胶。
第三条:交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担
1、由乙方负责送货到甲方仓库,运费由乙方负责。
2、甲方指定收货人为_____________。
3、交货时间:_____年____月____日。
第四条:验收
对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,甲方应立即当面以书面形式向乙方提出,异议经核实,乙方应无条件补足或换货,如在3天内买方未提出书面异议,视同甲方认可。
第五条:违约责任
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担____元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的_____%作为违约金,违约金最高不超过合同总额的_____%(5%为上限)。
第六条:付款方式及时间:货到仓库之后,甲方以现金或转账方式付给乙方。
第七条:争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
第八条:本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。
甲方:
_____年____月____日
签订地点:
乙方:
_____年____月____日
签订地点:
买受人
签订地点:计量单位:
合同编号
出卖人
收货单位
到站
品种
树材种
产地
规格
等级
单价(价)
总数量
总金额
交(提)货时间、数量
路局
车站(港口)
专用线
月
月
月
月
月
月
1
2
买受人
出卖人
开户银行
帐户名称
开户银行
帐户名称
帐号
通讯地址
帐号
通讯地址
邮编
电话
电话
邮编
1.本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
8.如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。
2.运输方式:
9.违约责任:
3.结算方式:
10.合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉
4.交(提)货地点、方式:
5.包装标准,包装物的供应与回收:
6.检验的标准、地点及期限:
11.其他约定事项:
7.检疫办法、地点及费用负担:
备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
出卖人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
需方(甲方):
供方(乙方):
项目名称:
工程地点:
签订时间:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。
1、标的物名称、规格、数量、单价、金额
标的物名称
规 格
计量单位 数 量 单 价 金 额
合计人民币金额(以下称“合同总额”):
大写: ¥:
2、生产厂家及商标
3、供货时间
以甲方通知进场日为准。
4、质量标准及验收
乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准),具体质量标准为: 。
5、交货时间、地点和方式
乙方应当按照甲方通知的时间,将所有标的物送至甲方指定地点
6、交付费用承担
乙方负责承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。
7、合理误差及计算方法
8、包装标准
包装应能保证标的物质量完好。
9、结算方式及期限
9.1结算方式及时间:
9.2乙方指定其员工 (须持乙方法定代表人的授权委托书)为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人,当该代理人发生变更时,乙方应当以书面方式通知甲方。
9.3甲方的每次付款,均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据,乙方不能按甲方要求提供合法发票的,甲方有权拒付货款并不承担任何责任。
10、违约责任
10.1 甲方如未按时向乙方付款,逾期每日按 元/天向乙方支付违约金。如遇特殊情况,应提前十天通知乙方,并取得乙方同意。
10.2 乙方未能按期交付货物的,逾期每日按 元/天向甲方支付违约金。
10.3 乙方交付的产品如不符合本合同约定的质量标准的,甲方有权拒收,并要求乙方立即给予更换,因此而发生的费用由乙方负担;乙方须赔偿由此给甲方造成的经济损失。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。
13、解决纠纷的方式
甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:
第壹种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交甲方住所地仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;
第贰种:任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。
14、其他条款
(以下无正文)
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
地址 地址
电话 电话
甲方(购货方):
乙方(供货方):
经双方协商,拟定以下几条,以供双方共同遵守。
1. 今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨,价格为8600
元每吨,(活动差额不能超过100吨),价格不含报关税,运费。
2. 甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币,
乙方不得再将木材卖给别人,否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3. 每天拉走木材的货款当天结清,定金为最后一天的货款结算,
多退少补。
4.
5. 乙方负责在货场装车,甲方负责后期物流运输事务。 甲方必须在20xx年6月5日前将木材全部拉走,否则定金赔
偿给乙方,当做补偿。
6. 合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充
规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份
购货单位(甲方):________(公章)供货单位(乙方):______(公章)
法定代表人:____________(公章)法定代表人:____________(公章)
地址:____________________ 地址:__________________
开户银行:________________ 开户银行:______________
帐号:____________________ 帐号:__________________
电话:____________________ 电话:__________________
________年____月____日订
卖受人: 木材加工厂 合同编号:
买受人: 有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效) 签订时间:年 月 日 一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
二、质量标准:按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。 四、交(提)货方式、地点:----公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》 六、包装标准、包装物处置:/。
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。 八、物品数量、品种及价格见附表。 九、合理损耗标准及计算方法:无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。 十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。
甲 方:代 表 人:地 址:开户银行:账 号:电 话:
乙 方: 代 表 人: 地 址: 开户银行: 账 号: 电 话:
供方: (以下简称甲方):
需方: (以下简称乙方):
甲、乙双方经友好协商,在*等自愿的前提下,根据《联合国国际货物销售合同公约》现就乙方向甲方订购木料制品事项签订合同,供双方共同遵守执行。合同条款如下:
一、 合同标的、规格、数量及单价、总价
乙方向甲方订购集成材、指接板、胶合板等木料制品,具体订单详见附录1。
备注:以甲方实际供货尺寸为准。此单价不含税金,含税价格增加3%的费用。
二、质量,要求技术标准
1、严格按照国家验收标准,(GB/T18601-20x)二级木材和双方确认的样板为准。
2、由于甲方材料质量对乙方工程造成的影响及一切经济损失由甲方承担,并承担合同结算总价双倍的违约金。
3、甲方有责任为乙方提供样板抽样检查,当合格率≥95%时,则判定该批木材合格,并按样板收货。
三、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为:提前三天时间通知乙方到指定地点提货。
2、交货地点---仓储现场,运费由乙方承担,甲方负责装卸。
四、付款方式为:本票或汇票承兑
乙方采购甲方木料的总货款共计人民币(大写):贰仟零捌拾壹万陆仟陆佰伍拾壹元整,小写: 20,816,651.00元整,根据双方约定可按分批付款,首次付款为总额的60%,剩余款于每个星期一按总额的10%支付,一月内逐次
五、合同有效期
本合同有效期为: 年 月 日至 年 月 日。
六、违约责任
1、乙方必须在合同规定的付款期限内付清拍卖木材总货款,否则甲方不予退还保证金20x0元,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。
2、由于甲方供货的质量问题及加工的工艺未达到乙方要求造成延误而影响到乙方整体施工或造成乙方工期的延误,一切后果及损失由甲方承担。
3、由于甲方不按期供货对乙方工期造成的影响及一切经济损失由甲方承担,甲方延期交货,每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
4、甲方应为乙方出据领料单或提单,并附有甲方负责人签字和盖章,以供乙方提货使用。
七、其他
合同期满,在同等条件下,甲方有优先权作为乙方供应商,建立长期友好合作。
甲、乙双方如对本合同有争议,以《联合国国际货物销售合同公约》为法律依据,任何一方有权向法院提起诉讼。
合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同自签订之日起生效。本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产,经双方充分协商一致,特签订本合同,以供双方遵守履行。
树种:杨木
成品:5厘胶合板
一、结算价格:每张人民币147元
批交时间及数量:20_年9月30日交货
产品的质量要求和技术标准:
胶合板的用材:杨木芯;等级:优。
胶合板的湿度不得超过12度。
胶合板不允许脱胶开裂、空洞、结疤;
五厘板的厚度在5.0~5.2MM之间,共7层中间3层芯板厚度各1.4MM。马六甲面皮厚度各30条,最外面2层椴木面皮厚度各30条,椴木面皮纹向是贴横纹,椴木皮宽度在100MM~250MM之间(250MM左右的椴木面皮集中贴一面,100MM~200MM的椴木面皮集中贴另外一面)。
椴木面皮拼接不可有离缝,拼接面皮颜色要一致。
胶合板的承受力要达到我司的要求。
胶合板不可有弯曲、变形等现象。
1、胶合板的外表允许小色差、小活结(φ10mm以下)。
2、五厘胶合板的表面不得有脱胶、透胶、虫眼、表面皮开裂,炸裂、凹凸等现象,不可粘纸胶带,胶合板的两面需砂光。
3、胶水:用环保胶.
4、中层杨木芯板拼接部位是错接但不能出现缝隙、空洞,要严密。
5、对发现不符合质量要求和技术标准的情况应在收货后6天内进行通知供方处理。
6、付款日期及结算方式:货到20天结帐,需方以验收合格及成配套的实际数量计算货款,并在收到供方出具增值税发票后以转帐的方式支付货款。对不成配套的产品,如有续单配套,再进行结算,否则不予结算,后果由供方承担。
三、违约责任:
供方不能交货的,按不能交货部分货款总值的30%向需方偿付违约金。
1、供方逾期交货的(宽限期两天),如超过宽限期的 ,按不能交货的货款的日1%向需方偿付违约金。
2、供方交货数量不足的,需方仍然需要的,供方应当照数补交,并按期交货。无法补办的,按不能交货处理;
3、供方交货的产品不符合质量要求和技术标准的,供方应负责收回和更换,因更换导致不能交货或者交货时间延期的,按不能交货或者逾期交货处理。供方未更换或者更换的数量不足的,按交货数量不足论处;
4、供方应负责需方在生产过程中所出现的第四条质量问题(负责胶合板的退货);
5、需方无故拒收供方产品或者中途无故退货的,应按拒收或者退货部分产品货款总值的15%向供方偿付违约金。另:对供方已制成的成品应按70%向供方偿付违约金;
6、需方逾期付款的(宽限期6天),应按该货款总值的日1%向供方偿付违约金。
四、争议的解决办法:双方对合同履行中发生的争议,应当尽量通过协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同履行地的法院起诉。
五、本合同自签订日起生效。合同一式两份,供、需双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合同编号:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
由于施工需要,甲乙双方经过友好协商, 就木材采购达成协议如下,并双方一致同意,本合同项下所有权利义务不得转让:
第一条 材料名称、规格型号、厂家、数量、单价及金额:
1、表中数量为双方结算的基本依据, 甲方可根据现场实际需要,依据工程进度提前向乙方发出变更通知,按实际需要对合同约定数量进行调整,乙方应予执行。但数量的调整幅度不得大于合同约定总数的 %(建议不超过合同约定数额的10%),超过合同总数10%的数量变更,双方必须签订补充合同。
2、表中单价均为到交货地点的落地价,包括必要的货价、运输费、装卸费(除货到现场的卸车费由甲方承担外)、包装保护费、检疫费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用,未列明的,甲方认为已包括在单价内。
3、合同期内,单价不作调整。
第二条 质量要求、技术标准:
1、木材实际尺寸误差不得超过合同约定尺寸的-5%。
2、其他约定: 。
第三条 交货方式、地点、时间:
1、乙方送货到甲方施工现场指定地点,具体地址为 。
2、甲方指定收货人为 。
3、交货时间: 。
第四条 数量、质量验收:
1、货到现场甲方在现场验收,如不合格,甲方可要求乙方退货或按约定数量结算。
2、具体验收方法为: 。
第五条 结算与支付:
1、本合同有/无预付款,预付款金额为 万元(如无预付款此处划斜杠),预付款金额不超过合同暂定金额的30%。
2、货到现场验收合格,按以下第 种方式结算:
(1)每月末25日前进行结算。
(2)供应数量每达到 m3时结算一次。
(3)货到验收合格后结算。
3、结算后乙方提供国家规定税务发票,甲方按结算金额 %付款,付款方式为
4、另总金额 %的余款待供货结束 个月后付清。
第六条 违约责任:
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担20xx元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的 (万分之一为上限)作为违约金,违约金最高不超过合同总额的 %(5%为上限)。
第七条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商解决,协商不成或不愿协商的,约定采取以下第 种方式解决:
1、向 仲裁委员会申请仲裁;
2、向甲方法人注册所在地人民法院提起诉讼。
3、向 法院提起诉讼。(选择有利于我方的管辖法院)
第八条 本合同一式 份,乙方 份,甲方 份,双方签字盖章后生效。
第九条 其他约定事项: 。
甲方(章) 乙方:(章)
住所: 住所:
法定代表人(签名):
法定代表人(签名): (或) (或)合同范本
委托代理人(签名):
委托代理人(签名):
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
年 月 日 年 月 日
甲方(出让方):________________
乙方(受让方):________________
根据《民法典》,乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解,甲、乙双方本着自愿、公开、*等、互惠互利的原则,就木材购销的有关事项订立如下合同:
一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木,数量_______公斤,卖给乙方所有。
二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币万元整,该款必须在合同签订后___________日内付清。若在签订后___________日内期间调运的木材货款必须每天结清。
三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款,否则甲方不予退还保证金_______万元并按合同金额的_______%收取违约金,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。
四.乙方在付清木材总货款的基础上,必须向甲方另行交纳_______万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束,甲方将保证金退还给乙方。
五、乙方付清木材总货款后,木材归乙方所有,木材由乙方自主经营销售和看护,所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。
六、乙方必须在________年____月份之前调运结束,否则每逾期一天,乙方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。
七、乙方在销售木材过程中,甲方为乙方提供立方米木材调运所需的货物销售普通发票和两金票据。
八、乙方在木材销售中,若出现木材数量误差由乙方自行负责。
九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作,由乙方全部承担安全责任。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。
甲方代表:________________
乙方代表:________________
签订日期:________________
——木材买卖合同10篇
合同编号:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
由于施工需要,甲乙双方经过友好协商, 就木材采购达成协议如下,并双方一致同意,本合同项下所有权利义务不得转让:
第一条 材料名称、规格型号、厂家、数量、单价及金额:
1、表中数量为双方结算的基本依据, 甲方可根据现场实际需要,依据工程进度提前向乙方发出变更通知,按实际需要对合同约定数量进行调整,乙方应予执行。但数量的调整幅度不得大于合同约定总数的 %(建议不超过合同约定数额的10%),超过合同总数10%的数量变更,双方必须签订补充合同。
2、表中单价均为到交货地点的落地价,包括必要的货价、运输费、装卸费(除货到现场的卸车费由甲方承担外)、包装保护费、检疫费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用,未列明的,甲方认为已包括在单价内。
3、合同期内,单价不作调整。
第二条 质量要求、技术标准:
1、木材实际尺寸误差不得超过合同约定尺寸的-5%。
2、其他约定: 。
第三条 交货方式、地点、时间:
1、乙方送货到甲方施工现场指定地点,具体地址为 。
2、甲方指定收货人为 。
3、交货时间: 。
第四条 数量、质量验收:
1、货到现场甲方在现场验收,如不合格,甲方可要求乙方退货或按约定数量结算。
2、具体验收方法为: 。
第五条 结算与支付:
1、本合同有/无预付款,预付款金额为 万元(如无预付款此处划斜杠),预付款金额不超过合同暂定金额的30%。
2、货到现场验收合格,按以下第 种方式结算:
(1)每月末25日前进行结算。
(2)供应数量每达到 m3时结算一次。
(3)货到验收合格后结算。
3、结算后乙方提供国家规定税务发票,甲方按结算金额 %付款,付款方式为
4、另总金额 %的余款待供货结束 个月后付清。
第六条 违约责任:
1、如乙方提供的'产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担20xx元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的 (万分之一为上限)作为违约金,违约金最高不超过合同总额的 %(5%为上限)。
第七条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商解决,协商不成或不愿协商的,约定采取以下第 种方式解决:
1、向 仲裁委员会申请仲裁;
2、向甲方法人注册所在地人民法院提起诉讼。
3、向 法院提起诉讼。(选择有利于我方的管辖法院)
第八条 本合同一式 份,乙方 份,甲方 份,双方签字盖章后生效。
第九条 其他约定事项: 。
甲方(章) 乙方:(章)
住所: 住所:
法定代表人(签名):
法定代表人(签名): (或) (或)合同范本
委托代理人(签名):
委托代理人(签名):
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
年 月 日 年 月 日
甲方(出让方):_______________
乙方(受让方):_______________
根据《中华人民共和国民法典》,乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解,甲、乙双方本着自愿、公开、*等、互惠互利的原则,就木材购销的有关事项订立如下合同:
一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木,数量500公斤,卖给乙方所有。
二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币万元整,该款必须在合同签订后三十日内付清。若在签订后三十日内期间调运的'木材货款必须每天结清。
三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款,否则甲方不予退还保证金万元并按合同金额的2%收取违约金,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。
四.乙方在付清木材总货款的基础上,必须向甲方另行交纳20万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束,甲方将保证金退还给乙方。
五、乙方付清木材总货款后,木材归乙方所有,木材由乙方自主经营销售和看护,所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。
六、乙方必须在年月份之前调运结束,否则每逾期一天,乙方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。
七、乙方在销售木材过程中,甲方为乙方提供立方米木材调运所需的货物销售普通发票和两金票据。
八、乙方在木材销售中,若出现木材数量误差由乙方自行负责。
九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作,由乙方全部承担安全责任。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。
甲方:_______________乙方代表:_______________
法人代表:_______________法人代表:_______________
____ 年 _____ 月 _____ 日
——买卖合同菁选
【精品】买卖合同汇编九篇
随着法律观念的深入人心,能够利用到合同的场合越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家整理的买卖合同9篇,欢迎大家分享。
买受方(买方):______________________
法定代表人:________________________
地址:______________________________
联系电话:__________________________
出卖方(卖方):______________________
法定代表人:________________________
地址:______________________________
银行户头:__________________________
银行账号:__________________________
联系电话:__________________________
签约地点:__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,买卖双方就买卖交易事宜经过*等协商,确认根据下列条款订立本合同,以资共同遵照执行。
风险告知:填写完整的个人或单位信息,有助于与对方发生纠纷时,有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函,在诉讼时能提供有效的信息给法院,减少诉讼程序风险及案件处理效率。
一、货物清单及价格:
序号________货物______名称_______单价(人民币)______数量_____总价____________。
实际结算总价款(大写)人民币:____________元。
二、质量与技术标准和产品包装:
1、质量与技术标准:以符合货物说明书的相关说明为准。
产品包装:按原厂商标准
三、收货事项:
买方指定本合同项下的货物的收货单位全称为:____________________________
买方指定的收货人姓名为:_____________
买方指定的收货人联系方式为:______________
在卖方交货过程中,买方提出变更收货人的,应书面通知卖方变更后的收货人姓名、联系方式(通讯地址、固定联系电话和邮政编码等),卖方在收到前述买方书面通知之前有权向原收货人交货。
四、交货的时间、方式、运输和保险:
1、交货时间为:合同签订后_______个工作日内发货。
2、交货方式:对于货物清单,买方要求卖方必须按照一次**货形式履行合同交货义务。
3、运输方式以及运费承担:EMS邮寄,运费由买方承担.
4、货物是否需要办理保险由卖方自行决定并承担相关费用,若买方要求为货物投保,则应书面通知卖方或在订单中声明并在本合同价款之外另行支付货物保险所需费用。
五、付款条款:
1、买方以电汇方式支付货款。对于买、卖双方交接发票、结算票据事宜,双方一致认同:买方取得发票并不代表买方货款已付清,货款已付清是以买方货款全部到卖方指定账户为标准。
2、付款方式:货到付款。上缴押金______________________________。
六、验收与异议:
1、买方如指定由收货单位(人)接收货物,则买方同意对收货单位(人)的接收、拒收、书面拒收意见等行为负责。
2、接收流程:
(1)采用送货上门和自提方式交货的,在卖方交付货物时,买方应立即对货物品牌、规格、型号、数量是否符合合同规定进行检查验收,符合合同规定的,买方应当签收。对于不符合合同规定的货物,买方可以拒收,但应即时出具书面意见,说明拒收的理由,若无正当理由又拒绝签收的,买方应当承担货物送至双方约定收货地址后的一切风险。对于以送货上门方式交货,买方依照约定拒收的货物,买方应负责免费提供暂时性保管。
(2)采用代办托运方式交货的,自货物运到之日起_____日内,买方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准,对货物的品牌、规格、型号、数量有异议的,应自货物运到之日起_____日内,以书面形式向卖方提出验收不合格的,应即向卖方提出书面异议并对货物提供免费的暂时性的保管服务。卖方应在接到异议及检测报告后及时进行修理或更换,直至验收合格。在货物交付后_____日内,买方未在约定期限内提出异议或虽在约定期限内提出异议但未在约定期限内提供上述检测报告的,视为货物通过验收。买方的异议被卖方接受且卖方同意给其调换或修理的,买方应负责按卖方同意的运输方式和费用将该货物运至卖方指定的接收人,由此产生的必要费用由卖方承担。
3、其他:
(1)买方因使用、保管、保养不善等造成货物质量下降的,不得提出异议。
(2)上述拒收或异议属于卖方责任的,由卖方在3日内负责更换或补齐。
七、相关服务:(如货物的安装、技术服务支持、保修)
按厂商标准,由厂商提供
八、违约条款:
1、卖方违约责任
(1)卖方逾期交货的,每日按逾期交付的货物金额的千分之四的标准向买方支付违约金,但所支付的违约金不得超过逾期交付的货物金额的________%。
(2)卖方交付的货物规格、型号、数量、质量、外包装经双方确认不符合合同规定的,若买方同意接受,则双方可重新协商合同价款;如果买方不同意接受,卖方应根据货物的具体情况负责补齐、包换或包修,并承担修理、调换而支付的实际费用。
(3)在卖方送货和卖方代办托运的交货方式中,如因买方错误告知到货地点和接货人,致使卖方无法按时送达,卖方不承担任何责任,买方应赔偿因此给卖方造成的损失。
2、买方违约责任
(1)买方逾期付款的,每日须按逾期支付的款项金额的千分之四的标准向卖方支付违约金,但所支付的违约金不得超过逾期支付的款项金额的______%。买方逾期30天仍未支付货款的,卖方可以收回已交付的全部货物并要求买方承担合同总价款______%的违约金。
(2)由于此批货物是卖方专为买方而准备的,买方无故拒绝接受符合合同约定货物的(包括买方中途退货),视为买方单方违约,应向卖方支付其拒绝接受部分(或中途退货部分)货款的______%作为违约金,并赔偿卖方因此造成的损失。
(3)如若本合同签订后,买方未按约定向卖方支付定金,经卖方催促后_____日内仍未支付,卖方可解除本合同,并要求买方支付本合同总价款的______%作为违约金。
(4)买方在交货日期届满后_____个工作日之后未能安排接货,卖方有权选择停止发货或解除合同,卖方采取前述措施并不免除买方的赔偿责任。
3、任何一方存在上述1、2所述以外的违约情形的或者存在上述1、2所述违约情形而1、2对其违约责任的约定不够全面的,违约方应依据中华人民共和国有关法律、法规及本合同其他条款之规定承担违约责任。
九、所有权保留:
双方一致同意:在买方未支付清全部合同款之前,此合同中所有货物的所有权归卖方所有。
如买方未能在合同约定的付款期限付清应付给卖方之款项,卖方有权收回货物,并不返还买方已付款项,同时不免除卖方向买方进一步要求赔偿损失的权利。
十、保密协议
1、乙方拥有亿程国际货代管理软件的版权,未经乙方授权,甲方不得以转让、拷贝、租借给第三方等方式损害乙方的正当权益。
2、乙方应本着诚信的态度,不将甲方的任何业务数据以有意或无意的方式透露给第三方;
3、甲乙双方不能将对方的任何业务数据和技术秘密用于促进双方合作以外的任何目的,除非已获得对方先前的书面许可;
4、本协议遵从中华人民共和国相关法律条文;
5、本协议如与双方以前的口头或书面协议有抵触,以本协议为准。本协议修改,必须采用双方同意的书面形式;
6、本合同产品的销售价格为特殊价格,甲方不得以任何方式和理由透露给第三方,否则构成商业泄密行为,乙方将保留维护正当权益的权力。
十、不可抗力
1、本合同中,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括:战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物制造运输、仓储或交付过程中,出现上述不可抗力后,卖方立即通知买方。
2、卖方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期交货的,可不向买方承担任何责任。
3、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时通知对方,并应在上述事件消除后15日内提供有关主管部门的证明。
风险告知:不可抗力:所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。根据我国实践、国际贸易惯例和多数国家有关法律的解释,不可抗力事件的范围主要由两部分构成:一是由自然原因引起的自然现象,如火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩等;二是由社会原因引起的社会现象,如战争、动乱、**干预、**、禁运、市场行情等
十一、争议解决方式:
在本合同履行中,若发生争议,双方应先协商解决;协商不成时,任意一方均可向卖方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
十二、合同效力及变更:
1、本合同自双方加斧章或合同章后生效;;
2、合同生效后,买卖双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同,双方需另行签订补充协议确认变更事项,补充协议在加盖双方公章或合同章后生效.如若双方未就变更事项签订补充协议的,提出变更方仍应依本合同约定继续履行,否则视为违约。
3、如果卖方在签订后发现买方的关联公司对卖方或卖方的关联公司有超期欠款,卖方可终止履行本合同。
4、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金及其他各种经济损失,应当在明确责任后十日内支付给对方,否则按逾期付款处理。
5、本合同一式二份,双方各执一份,具同等法律效力。
6、本合同传真件有效。
买受方(盖章):___________________出卖方(盖章):___________________
法定代表人(签字):_____________法定代表人(签字):_____________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
(合同编号: )
合同双方当事人:
出卖人:________________________________________________
注册地址:_____________________________________________
营业执照注册号:_______________________________________
企业资质证书号:________________________________________
法定代表人:____________联系电话:_____________________
邮政编码:______________________________________________
委托代理人:_____________地址:_________________________
邮政编码:_____________联系电话:_______________________
委托代理机构:__________________________________________
注册地址:______________________________________________
营业执照注册号:________________________________________
法定代表人:_________联系电话:________________________
邮政编码:______________________________________________
买受人:_______________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:_____________国籍______________
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】_____________________
地址:__________________________________________________
邮政编码:______________联系电话:______________________
【委托代理人】【 】姓名:____________国籍:_____________
地址:__________________________________________________
邮政编码:_______________电话:________________________
[释义]本部分条文是确认买卖双方当事人的主体资格。
本条款提示点:
1、出卖人的主体资格
我国现行法律、法规将房地产开发企业分为专营开发企业和兼营开发企业,但无论是哪种类型,都需要具备房地产开发主管部门颁布的房地产开发企业资质。不具备开发资质或开发资质已被取缔的企业不能作为出卖人与相对的客户订立《商品房买卖合同》,违者订立的合同无效。
2、买受人的主体资格
(1)凡具备民事权利能力的法人和自然人均可作为买受人,
(2)必须具备完全民事行为能力的自然人方可作为签约人订立合同,
A、未满18周岁的未成年人订立的合同须经其监护人追认方可生效(已满16周岁且以自己的劳动收入为主要生活来源的除外);
B、精神病人或间隙性精神病人在精神病发作期间订立的合同须经其监护人追认方可生效,
(3)未成年人、精神病人的购房行为应当由其监护人作为法定代理人代为签约,
(4)夫妻关系存续期间,除夫妻双方另有约定,无论以夫或妻的名义购买房屋,该房屋所有权一般均视为夫妻共同财产。
3、出卖人委托代理机构
*年来,开发商委托代理公司进行房屋销售的比例日益增加。在这种情形下,应当将代理机构的名称列入本合同,并如实填写。这样,既明确体现和保障了开发商、代理商之间的委托代理合同关系,也保障了购房人的签约知情权。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在*等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条 项目建设依据。
出卖人以______方式取得位于_______、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为________________。
该地块土地面积为___________,规划用途为___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________,施工许可证号为___________。
____________________________________________________________________。
[释义]本条是出卖人拥有项目的取得和开发建设等前期手续告知义务的内容,目的是为保障买受人知情权。
本条款的提示点:
1、开发商土地取得方式
一般情形下,开发商取得土地的方式为受让国家出让的土地(出让)或转让受得他人已缴纳土地出让金的土地(转让)。特殊情形下方可获得国家得无偿划拨地(划拨),如开发商开发建设规划范畴内得经济使用住房。
未变更土地性质得集体土地使用权不能用作房地产开发;非用于经济适用住房建设得划拨地不能用作房地产开发;工业用地出让地不能用作房地产开发。
2、土地使用年限
根据我国《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十二条的规定:“土地使用出让最高年限按下列用途规定:(一)居住用地70年;(二)工业用地50 年;(三)教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;(四)商业旅游、娱乐用地40年;(五)综合或者其他用地50年。”需要注意的是,该使用年限起始于国有土地使用权出让确定之日,而不是买受人订立购房合同之日;经济使用住房因其土地系划拨地,故不存在使用年限的问题。
3、商品房项目的名称无论是现定名还是暂定名,必须与商品发预售许可证或其他相关证件的描述一致。
4、开发商必须拥有《国有土地使用权证》方可申请商品房预售资格。因此,购房者在签订合同之前除了知悉本条所列的[土地使用权出让合同号]、[土地使用权划拨批准文件号]、[划拨土地使用权转让批准文件号]外,更有必要查阅开发商持有的《国有土地使用权证》。着重审查两点:一是看开发商是否已经足额支付土地出让金(未缴纳完毕土地出让金的开发商一般持有《临时国有土地使用证》而非《国有土地使用证》);二是看开发商是否已将土地办理抵押贷款(以土地作为抵押物办理贷款的,《国有土地使用证》上往往作备案登记)。
第二条 商品房销售依据。
买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________,商品房预售许可证号为___________。
____________________________________________________________________。
[释义]本条是对商品房销售的描述。
本条款提示点:
1、期房与现房的比较
期房即预售商品房,是指消费者在购买时不具备即买即可入住的商品房,即房地产开发商从取得预售许可证开始至取得房地产权证大产证为止,所出售的商品房为期房。现房指消费者在购买时具备即买即可入住的商品房,即开发商已办妥所售的商品房的大产证的商品房,消费者在签约后立即可以办理入住并取得分户权证。
期房相对于现房,具有下列特点:
优势:(1)期房一般较现房便宜;
(2)期房的选择空间较现房大;
(3)随着房地产市场的发展,新楼盘品质较旧盘有明显提升。
劣势:具备延期交付、品质变差、权证不能按期交付等法律风险。
2、商品房预售许可证的法律效力
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定:“出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。”
3、商品房销售的其他依据
一般来说,开发商除获得《商品房预售许可证》外,还应具备下列证件:《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程开工证》、《国有土地使用证》即俗称的“五证齐全,方可预售”。
房地产行政主管部门颁发的预售许可证有按栋编号发放、按批号编号发放等形式,购房人在购房时应“对号入座”,提高自身风险防范能力。
第三条 买受人所购商品房的基本情况。
买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋*面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:
第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。该商品房的用途为___________,属___________结构,层高为___________,建筑层数地上___________层,地下 ___________层。
该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。
该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________*方米,其中,套内建筑面积___________*方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________*方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
____________________________________________________________________。
____________________________________________________________________。
[释义]本条是对合同标的物的详细描述
本条款提示点:
本条涉及到若干建筑专业术语及建筑规范,购房人在购房时应更加切实注意。
1、商品房的用途与房屋结构
这两项对于开发商而言,是其确定工程建设成本的关键点,专业办公用写字楼的工程建设成本一般比砖混结构建筑物建筑成本高出数倍。因此,购房人在选购房屋时应当加以落实。
商品房的用途主要有居住、办公、商品、商住、停车等种类,其用途一经确定,合同双方不履行法律手续不得擅自变更。房屋结构主要有砖混、框架、钢混等几种,不同结构的房屋其使用功能和耐用程度各异。
2、层高≠净高
层高指一层地面至上一层地面的距离,净高则是指地面至天花板的距离,净高=层高-楼板厚度。
购房人在选择预售商品房时应考虑上述两者之间的差异。
3、阳台
阳台的.封闭与否对计算商品房的建筑面积至关重要,根据现行《建筑面积计算规划》的规定,封闭阳台按全面积计算使用面积,而敞开式阳台则按全面积的一半计算使用面积。
4、建筑面积、套内建筑面积、公共部位与公用房屋分摊建筑面积及使用面积之间的联系。
该套商品房建筑面积=套内建筑面积+公共部位与公用房屋分摊建筑面积
套内建筑面积=套内使用面积+套内强体面积+阳台面积
第四条 计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款:
1、按建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每*方米______元,总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每*方米__________元,总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
4、__________________________________________________ 。
[释义]本条是关于商品房计价方式与价款的约定。
本条款提示点:
1、计价方式的改革
多年来,我国一直采用按照建筑面积计价的方式销售商品房,但该种计价方式却存在着诸多弊病,集中体现在总的公用建筑面积难以确定,公用建筑面积计算分摊复杂,开发商非善意误算等。随着房地产经济的活跃与发展,我国北京等地区已经推行按套内建筑面积计价。相信不久的将来,按套内建筑面积计价将成为我国房地产市场的主要计价方式,使购房人真正能享受到“明明白白购房”的待遇。
2、购房人应注意商品房“价外价”问题
个别开发商除收取按面积记得的总价款外,还会向购房人提出收取配套费、教育实施费等其他收费项目,因此,购房人在支付房款时应当对这些收费项目加以关注,如开发商没有法定收费依据的,购房人可以拒付。
第五条 面积确认及面积差异处理。
根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的,不适用本条约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_____种方式进行处理:
1、双方自行约定:
(1)_________________________________________________;
(2)____________________________________________;
(3)_______________________________________________;
(4)_________________________________________________。
2、双方同意按以下原则处理:
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积-合同约定面积
面积误差比=————————————————×100%
合同约定面积
因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
[释义]本条是对房屋面积确认依据及房屋面积差异处理方式的约定。
本条款的法律依据:***《商品房销售管理办法》第二十条规定:按套内建筑面积或者建筑面积计价的,当事人应当在合同中载明合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。合同未作约定的,接以下原则处理:(一)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;(二)面积误差比绝对值超出3 %时,买受人有权退房。买受人退房的,房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人,同时支付已付房价款利息。买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3 %以内(含3 %)部分的房价款由买受人补足;超出3 %部分的房价款由房地产开发企业承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3 %以内 (含3 %)部分的房价款由房地产开发企业返还买受人;绝对值超出3 %部分的房价款由房地产开发企业双倍返还买受人。
产权登记面积-合同约定面积
面积误差比=------------------------------------×100%
合同约定面积
本条款提示点:
1、面积确认标准
本条规定以建筑面积或套内建筑面积为面积确认的依据标准,但购房人在签约时亦可主张上述两项面积同时作为依据标准。
2、产权登记面积与购房人实际所得面积不符时的处理
产权登记面积是指房地产行政主管部门确认登记的面积,一般情形下产权登记面积即等同于购房人实际所得到的面积,但如果产权登记测绘单位所作出的测量结果与购房人的实得面积不符,购房人依旧有权利聘请专业测量公司重新测量,并要求房地产行政主管部门对原产权登记面积作出修正处理。
编号:[_______] 穗房交合字(________ )号
________年 _________月_________ 日
立合同人:
卖方:
法定代表:
委托代理人:
买方:
法定代表:
委托代理人:
买卖双方现就下列房地产买卖,订立本合同,共同遵守:
一、 房地产座落于广州市 区 路 街 巷 (里、坊) 号 房,《 证》 证号 号,测量: 图 幅 地号。
二、 该房地产结构 层,使用土地面积为 *方米,出售部位为该屋 楼(栋) 单元(详见房地产证确权面积),建筑面积为 *方米,连同室内附着设施。
三、 买卖双方议定交易价为人民币 元, (大写: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)签定本合同时,买方已按房地产交易价20% 元 ,(大写: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)作为定金支付给卖方,余额 元 ,(大写: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整),应在广州市房地产交易所(简称:交易所)办理房地产过户之日支付给卖方。
四、 卖方或买方不按规定日期办理过户手续,视为违约。
五、 签订合同后,买方中途不买,合同即告解除,买方无权请求退还定金;卖方中途不卖,合同即告解除,卖方须双倍退还定金。其中一方提出解除合同,由提出的一方按定金的20%缴纳解除合同登记费给交易所;双方提出解除合同的,解除合同登记费即定金中的20%由双方各负担一半。
六、 本合同签订后,凡违反《广州市房地产交易管理办法》(简称:《交易管理办法》)第十二条、第十三条的,交易所将不予以办理,卖方应将定金退回买方。交易所将按照《交易管理办法》第四十一条、第四十二条规定处理。
七、 本合同自双方签字,经交易所登记后生效。
八、 本合同一式三份,均具有同等法律效力,卖方、买方各执一份,交易所存档一份。合同履行后,买卖双方所执合同应交回交易所备案。
立合同人:
卖方或委托代理人(签名):
身份证号码:
联系地址:
联系电话:
买方或委托代理人(签名):
身份证号码:
联系地址:
甲方(卖方)合同编号:001
乙方(买方
签订地点:____市
一、煤种、价格、交(提)货时间、数量:签订时间:
二、质量指针:
三、运输方式:铁路运输。发站:包头。到站:柳XX,收货人:买方车板前的费用含煤价为煤炭销售价,由卖方正式报排产车皮计划。
四、煤炭价格:车板交货价格:每吨5500卡69510元含铁路运费。
五、交货时间、地点、方式:发站车板交货。
六、验收结算标准:煤炭数量以发站铁路部门轨道衡计量磅单为准。煤炭品质在发货站台,卖方提供化验单,双方共同抽样化验。以国家质检部门化验为准。低位发热量每低壹卡扣XXX。签订合同后,买方确认当月火车运输计划下达后,到卖方指定银行开户,并存入货款,由卖方验资后装车。
七、结算方式:凭铁路大票按实际吨位一列一结算,货款两票结算,煤炭底价,中间差价,煤炭增值税发票。及火车运输发票、此合同为跨年合同,加12个月,总量240万吨。如有市场价格浮动,参照秦皇岛XX实际交易价格,按每季度上下浮动
八、违约责任:按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
九、解决合同纠纷方式:如出现计量、化验等方面的重大分歧或经济纠纷,甲乙双方协商解决。协商不成,可向原告所在地的法院诉讼解决。
十、甲乙双方应遵守合同保密原则:未经双方同意,任何一方不得向
第三方泄露有关合同内容及信息。
十一、本合同
第一条款所列供货数量为固定数量,实际供货数量由甲乙双方在月初时根据实际情况协商确定。
十二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方法定代表人签字盖章生效。
十三、本合同未尽事宜,双方协商解决,并签订补充协议.,补充协议与本合同有同等法律效力。
甲方:乙方:日期:
合同编号:
供方:
需方:
合同签订地:
签订时间:年月日
合同履行地:
一、产品名称、规格型号、数量、单价:
二、质量要求:
1、控制标准:以满足需方炼铁使用为标准。
2、扣罚标准:产品如达不到需方使用要求,扣除对使用不合格产品的货款(以需方炼钢厂使用报告为准);若因此给需方生产造成损失,费用全部由供方承担且需方有权单方解除合同。
三、供量要求:供货量以满足需方用量为准,按照需方要求供货。需方电话通知后,供方应于五天内交货,若耽误生产造成损失,由供方全部承担。
四、包装标准、包装物的供应与回收:防潮包装10kg袋装,破损率不超1%,包装费用由供方承担,包装物供方不回收。
五、运输方式、交货地点、费用负担及风险转移
(一)双方一致同意采用第_1__种运输方式。
1、由供方汽运到需方仓库,费用由供方承担。
2、需方自提货物,费用由需方负担。
(二)产品所有权及毁损灭失风险自供方将产品交付至需方指定地点并经需方过磅验收后转移至需方。
六、验收标准、方法及提出异议期限:以需方炼铁使用效果为准,如供方有异议,须接单后24小时内提出。
七、结算、付款方式及期限
1、承兑付款。供方开具增值税票到账且需方按第二条第二款露出货款后,需方每月支付上月货款。供方不开具发票的,需方有权拒绝付款。
——木材买卖合同菁选
木材买卖合同范本10篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家收集的木材买卖合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
甲方(购货方):
乙方(供货方):
经双方协商,拟定以下几条,以供双方共同遵守。
1. 今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨,价格为8600元每吨,(活动差额不能超过100吨),价格不含报关税,运费。
2. 甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币,乙方不得再将木材卖给别人,否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3. 每天拉走木材的货款当天结清,定金为最后一天的货款结算,多退少补。
4.甲方负责将所有木材运到乙方厂内
5. 乙方负责在货场装车,甲方负责后期物流运输事务。 甲方必须在20x年6月5日前将木材全部拉走,否则定金赔偿给乙方,当做补偿。
6. 合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份
购货单位(甲方):________(公章)供货单位(乙方):______(公章)
法定代表人:____________(公章)法定代表人:____________(公章)
地址:____________________ 地址:__________________
开户银行:________________ 开户银行:______________
帐号:____________________ 帐号:__________________
电话:____________________ 电话:__________________
________年____月____日订
卖受人: 木材加工厂 合同编号:
买受人: 有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效) 签订时间:年 月 日
一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
二、质量标准:按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。
四、交(提)货方式、地点:----公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》
六、包装标准、包装物处置:/。
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法:无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。
买受人
出卖人
开户银行
帐户名称
开户银行
帐户名称
帐号
通讯地址
帐号
通讯地址
邮编
电话
e—mail
电话
邮编
e—mail
1、本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式:
3、结算方式:
4、交(提)货地点、方式:
5、包装标准,包装物的供应与回收:
6、检验的标准、地点及期限:
7、检疫办法、地点及费用负担:
8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。
9、违约责任:
10、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第 种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉
11、其他约定事项:
备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
出卖人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
签订时间:_________________
计量单位:___________立方米
供方:_____________________
需方:_____________________
国家调拨通知书_______字第_______号
省(区)调拨通知书_______字第______号
任务部门_____________________
管理局调拨通知书_______字第_______号
用途_________________________________ 合同号_______字第_______号
一、树种、规格、等级、数量、价格:_____________________________
二、运输方式:_________________________________________________
三、结算方式:_________________________________________________
四、交(提)货时间、地点、方式:_______________________________
五、捆绑用具的供应与回收:_____________________________________
六、检疫办法、地点及费用负担:_________________________________