厂房施工标准合同菁选

厂房施工标准合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同的类型越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家收集的厂房施工标准合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

厂房施工标准合同1

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲方因建设需要，现将钢结构安装、制作工程委托乙方承建。为了明确双方的相互权利、义务关系，经过友好协商，特订立以下合同条款，以资双方共同信守遵行。

　　第一条、工程概况：

　　1.1.工程名称： 永年县段庄工业区工业厂房

　　1.2.建筑面积： 约1144.84㎡

　　1.3.施工地点： 永年县段庄工业区

　　第二条、工程范围和内容：

　　2.1.工程规格 本工程为段庄工业区工业厂房 ，建筑面积约1144.84㎡;其东西长32.86米，南北宽34.84米，檐高8米。

　　2.2.工程内容：以甲乙双方共同确认设计图纸为准的钢结构主体门窗、彩钢瓦制作和安装。

　　2.4.如工程内容发生变化，需经双方当事人签字确认。

　　第三条、 工程总造价：

　　3.1. 本工程以包工、包料方式承包，约定钢结构安装、制作。(不含土建和地脚螺栓)。 总造价为大写：贰拾捌万零肆佰捌拾伍 元整 (￥：280485.00 元)人民币。每*方米245 元。

　　3.2. 双方约定;不因市场、人工、材料等信息的变化对合同价格的调整，除设计变更双方确认签证外，合同总价不作调整。

　　第四条、付款方式

　　4.1.合同签订后，主钢架材料进场甲方付乙方100000 元。

　　4.2.钢架制作完毕甲方付乙方100000 元。

　　4.3.钢架安装完毕、彩钢板进场甲方付乙方50000 元。

　　4.4.工程完工后，甲方付清乙方剩余工程款30485 元。

　　4.5.因工程内容变化而发生之工程费用，双方另行协商。

　　4.6.付款方式为现金人民币或银行转账汇款。

　　第五条、开工及竣工日期：

　　5.1.合同签订后，依据甲乙双方协商的进度，自甲方图纸确认并交付乙方之日起， 五 天内备好工程用料，并按双方确认之图纸开始制作钢架，在甲方提供完善的钢架安装条件之下，乙方应于收到甲方付款通知后 三 日内开工，乙方开工之日，应当通知甲方，以便甲方清理并*整场地。

　　5.2.工程竣工日期为基础具备安装条件起40 个工作日内竣工。若因甲方原因或不可抗力影响造成延误施工，工期顺延。

　　第六条、竣工验收及保修：

　　6.1.甲方应派至少一名工作人员监督乙方施工，乙方应严格按照双方商定的内容在甲方的`监督下进行施工，乙方制作、安装每一个部件甲方若无异议则视为合格;乙方制作、安装的每一个部件过程中若有不符合双方商定内容之处，甲方有责任立即提出整改，并达到双方商定内容之要求。

　　6.2.本工程保修期限为一年;保修期内若非人为、自然灾害、气候等原因造成的损坏，由乙方负责无偿修理。

　　第七条、甲方责任及义务：

　　7.1.办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用手续，申领施工许可证，办理审批报建手续及承担相关全部费用;

　　7.2.确定工程定位标准。协调乙方与其他施工方配合施工等关系;

　　7.3.无偿提供工程所需水、电，保证施工场地之*整;人员、机器、材料进场畅通;拆除工地相关各种障碍物，提供吊装场地;

　　7.4.负责因暂停及工程竣工乙方人员离场后的材料、工具的管理;

　　7.5 协调与当地**有关部门的关系并承担相关全部费用;，提供乙方施工人员住宿。

　　第八条、乙方责任及义务：

　　8.1.按时进场施工，严格控制工程进度，不得拖延工期;

　　8.2.自行照看机器、材料;自备施工界区以内有关辅助设施;

　　8.3.编制施工程序，做好各项施工准备工作;及时向甲方汇报工程进度情况;

　　8.4.确保工程质量及施工安全，如因乙方原因造成安全事故由乙方自行负责。若非乙方人员进入施工现场，出现一切后果乙方概不负责。

　　第九条、违约责任：

　　9.1.合同签订后，任何一方未经另一方认可而单方终止合同，必须向对方支付工程合同总造价10%的违约金，违约金不足以弥补无过错方因终止合同所受的经济损失的，无过错方有权要求过错方赔偿不足部分。

　　9.2.在甲方按期付款，土建基础如期交付之前提下，乙方逾期完工时，甲方有权按每逾期一日罚款200 元计算;

　　9.3.甲方逾期付款，经书面通知提示无效，乙方除有权停工外，并按每逾期一日罚款200 元计算，并应赔偿因停工给乙方造成的实际损失;

　　9.4.如甲方工程停建、缓建、改建，除及时通知乙方外，应主动和乙方采取措施，减少损失，并承担乙方因此而造成的停工、窝工、返工和机械调迁材料积压的实际损失。

　　第十条、不可抗力：

　　由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使乙方不能依本合同履行其义务时，乙方不负赔偿责任。但不可抗力因素清除后，双方应协商是否继续履行合同义务或变更终止合同。

　　第十一条、其它：

　　11.1.甲方工程款请汇入乙方张继东帐户。如果甲方以现金支付给乙方，则必须由乙方张继东收款。如果乙方现场施工人员向甲方借款，则甲方必须在收到乙方张继东认可后方可借支，未经乙方以书面形式许可的借支，乙方不予承认。

　　11.2.未尽事宜，由甲乙双方友好协商，补充合同条款解决。双方签订的补充条款与本合同具有同等法律效力，前后内容有变化的以补充协议之规定为准。

　　11.3.合同有效期自签字之日起至工程竣工结算并全款结清，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满，合同自动终止;

　　11.4.本合同经合同双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

厂房施工标准合同2

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　依据《民法典》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、项目概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程内容及主要技术参数

　　1、 工程内容：钢结构的制作、安装。

　　2、 面积： ㎡(以实际验收面积为准)。

　　3、技术要求：以甲方确定的图纸为准。

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时通知乙方乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单*米造价为人民币 380 元*方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　1主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款(50%) ，累计支付工程款。

　　2工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后交付甲方使用。剩余工程款(50%) 即人民币。预留作为质保金(六个月内结清)。

　　五、甲乙双方负责事项

　　(一)甲方负责事项

　　1、 负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰， 提供良好的安全施工环境。

　　4、 按合同约定，按期付款。

　　(二)乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工 程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切 安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后____日内组 织验收。

　　2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工 程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的'一切质量事故及损失 由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙 方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按 元天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代表人签字： 代表人签字

厂房施工标准合同3

　　发包方(全称)： (简称甲方)

　　承包房(全称)： (简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》有关规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就加工车间房顶维修一事项协商一致 订立本合同。

　　一、工程内容: 乙方负责____市荣XX公司加工车间厂房房顶破损彩钢瓦的修复。

　　二、工程质量及验收标准：修复完工后修复部位不漏雨，与原始屋顶彩钢瓦搭接一致。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不合格，甲方有权要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料费和其他经济损失由乙方赔偿。

　　三、工程计价：此工程更换的彩钢瓦按板材面积计算，单价为 元 ㎡，施工面积，工程总造价为 元，此价格不含税票。

　　四、工期为 天。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1) 负责为乙方提供优质的彩钢瓦，提供便利的施工条件。

　　2) 负责给乙方拨付工程款。

　　2、乙方责任：

　　1) 严格按照甲方的施工要求施工。

　　2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　3) 必须保证充足的`施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　4)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　六、付款方式:

　　1) 甲方按乙方所完成之实际房屋维修的质量经验收合格工程后一次性结算工程款。

　　2)质保金：质保金按维修工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知____日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜另行协商解决，本合同自签订之日起即生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

厂房施工标准合同4

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、项目概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程内容及主要技术参数

　　1、 工程内容：钢结构的制作、安装。

　　2、 面积： ㎡(以实际验收面积为准)。

　　3、技术要求：以甲方确定的图纸为准。

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时通知乙方乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单*米造价为人民币 380 元/*方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　1主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款(50%) ，累计支付工程款。

　　2工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后交付甲方使用。剩余工程款(50%) 即人民币。预留作为质保金(六个月内结清)。

　　五、甲乙双方负责事项

　　(一)甲方负责事项

　　1、 负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰， 提供良好的安全施工环境。

　　4、 按合同约定，按期付款。

　　(二)乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工 程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切 安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组 织验收。

　　2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工 程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的'一切质量事故及损失 由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙 方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按 元/天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

厂房施工标准合同5

　　发 包 方：

　　承 包 方：

　　签订时间： 年 月 日

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围和内容：施工图纸和工程预算表;

　　四、工程造价：

　　第二条 施工准备

　　一、发包方：

　　1.负责提供施工现场总的施工用水源、电源，应满足施工用水、用电量的需要。

　　二、承包方：

　　1.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

　　2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划，送发包方。

　　第三条 工程期限

　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天(日历天)，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

　　二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　2.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　　3.人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条 工程材料及工程质量

　　一、材质及要求：混凝土基础和地梁、混凝土垫层采用商品混凝土;屋面采用不低于0.35mm厚302不锈钢板铺设;墙面及屋顶采用75mm厚岩棉夹芯板，彩板厚度0.5mm;屋内地面采用10cm厚垫层+8cm厚水磨石，成型地面不得出现积水;钢结构厂房采用带纱窗的推拉塑钢窗;下水道按照发包方要求制作;下水道盖板采用现浇钢筋混凝土盖板;北墙原有窗户用砖封上，原有的挡雨棚拆除，南北墙贴内墙瓷砖;东西砖混墙内贴内墙瓷砖，外贴外墙瓷砖;西大门采用卷帘门，2.6米×3米,西大门至房外主路地面同室内地面做法，并制作一个缓冲间;东面小门采用塑钢门;设备基础预埋件安装发包方要求制作;在南墙处开两个门，大小按照发包方要求施工;其他具体详见施工图及工程预算表。

　　二、本工程质量要求：承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2.对材料改变或代用必须经发包方同意并签证后，方可用于工程;

　　3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

　　4.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第五条 工程价款的支付与结算

　　一、本工程项目合同总款为人民币：

　　二、本合同基础±0完工付合同总价款的20%。

　　三、承包方钢结构主构架材料进厂后给付到合同总价 60%。工程结束经双方验收后给付到合同总价款的100%。

　　第六条 施工与设计变更

　　一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

　　二、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方同意后采取实施，其节约的价值或增加的价值视具体情况而定。

　　第七条 工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和***有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。

　　三、工程竣工验收后，发包方方可使用。

　　在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

　　第八条 违约责任

　　承包方的.责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，逾期违约金为每增加一周，罚款合同总价的5%。

　　发包方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　二、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

　　第九条 安全责任

　　一、施工过程中因承包方原因造成的一切安全事故，承包方负全责。

　　二、承包方施工人员要严格遵守发包方的厂规厂纪，违纪将接受发包方的处罚。

　　第十条 纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下方式解决：

　　一、向发包方所在地经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、向发包方所在地人民法院起诉。

　　第十一条 附 则

　　一、本合同一式两份，合同附件两份。甲乙双方各执正本一份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　发包方(盖章)：____________________

　　法定代表人(签章或填写身份证号码)：___________________

　　委托代理人(签章或填写身份证号码)：__________________

　　日期：

　　承包方(盖章)：_____________________

　　法定代表人(签章或填写身份证号码)：___________________

　　委托代理人(签章或填写身份证号码)：___________________

　　日期：

厂房施工标准合同6

　　甲方：(下称甲方)

　　乙方：司 (下称乙方)

　　甲、乙双方于20________年九月二十二、二十三日签订共六份的《__________市建筑工程施工合同书》(下称合同)，就甲方将其__________村标准、东升、贤__________厂房、宿舍建设工程发包给乙方施工事宜达成了协议。根据该建设工程的具体情况，就合同未尽事宜，双方达成如下补充协议。

　　第1条 工程项目

　　1.1 工程名称：__________村标准厂房、__________村东升厂房、__________村贤__________厂房、__________村标准厂房配套员工宿舍、__________村东升厂员工宿舍、__________村贤__________宿舍。其中厂房三栋，建筑面积约120________*方米;宿舍三栋，建筑面积约5000*方米。

　　工程地点、工程内容、承包范围按合同约定。

　　上述工程项目的建审批准手续由甲方负责向有关部门申报和办理，以保证项目建筑的合法性。乙方仅按甲方的指示(签证)如期开工。若因工程项目的建审批准手续没有办妥，以致**或**主管部门或司法机构责令停工、处罚等，由此所产生的一切损失(包括乙方的所有损失)和责任，均由甲方承担。

　　1.2 开工日期：

　　合同约定的开工日20________年9月26日和9月28日为预计开工日。根据工程建设准备的具体情况，开工日以甲、乙双方另行签证日期的

　　为准。预计的竣工日在20________年7月30日。

　　1.3 合同价款：工程预算造价为人民币1400万元。

　　以上工程预算总造价为甲方提供的。合同价款的决算，按合同第1.4的规定执行。

　　工程量增减以设计院出具的变更通知书经甲方现场签证为准。增减的.工程量的结算，按合同第1.4的规定执行。

　　第2条 工程款支付

　　2.1 按合同约定，甲方应向乙方预付工程款并按工程进度付款。但甲方执行合同约定的付款方法有困难，要求乙方给予延期付款。乙方同意予宽容。

　　2.2 根据本协议第2.1条的规定，甲方应于20________年7月30日前向乙方支付工程款人民币300万元;20________年12月30日前，甲方应再向乙方支付工程款人民币200万元。

　　2.3 其余工程款，乙方同意甲方从20________年1月至20________年12月共24个月的期间内，按月*均支付相同数额给乙方。每月的支付日为该月的15日前。此部分款项，在本协议中称为欠款。

　　2.4 鉴于乙方给予甲方的付款的宽容，甲方同意按月息7厘向乙方支付资金占用利息。每月应支付的资金占用利息的具体计算方法为：(工程决算总造价-甲方预付的500万元工程款-甲方已支付的欠款)×月息7厘。每月的资金占用利息的支付日按本协议第2.3条的规定。

　　第3条 甲方违约的责任

　　3.1 甲方违约，应按合同第15条的规定承担违约责任。

　　3.2 甲方如不能按本协议第2.2条的规定向乙方支付工程款，应向乙方支付资金占用的利息。利息为按月息10厘计，计息期为本协议规定的支付日起直至款项全部付清时止。同时，工期相应顺延，乙方有权停止或中止施工，由此导致停工、窝工、人员或机械退场等一切损失，甲方应负责赔偿。

　　3.3 甲方不能按本协议第2.3条的规定，按月向乙方支付欠款，自逾期之日起，应按月息10厘计向乙方支付资金占用利息。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款。

　　3.4 甲方不能按本协议第2.4条的规定，按月向乙方支付工程款(欠款)的资金占用利息，自逾期之日起，应就该月应支付的资金占用利息按月息10厘计向乙方支付赔偿金。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款(包括资金占用利息)。

　　3.5 工程造价决算后，甲方应按乙方的要求，就欠款出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。甲方同时应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后向乙方办理债务结帐手续，重新出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。

　　3.6 鉴于甲方欠款，占用乙方的流动资金，使乙方承担了银行贷款利息。因此，在还款期内，如中国人民银行规定调高银行贷款利率，甲方应在本协议第2.4条的资金占用利息的水*的基础上，按每次调高的百分点增付资金占用利息给乙方，以确保乙方不受损失。

　　3.7 在甲方付清所有欠款和本协议规定的资金占用利息、赔偿金前，乙方就甲方未付清的款项对在建工程或成品房享有优先权。

　　第4条 甲方保证

　　4.1 工程开工时及之后，甲方未能办妥工程建设的批准手续，**或**部门干预，工程停工，或经任何的诉讼(仲裁)程序，合同和本协议被确认为无效，甲方应承担所有责任，赔偿乙方的所有损失，包括但不限于按本地区同类工程适用的定额规范乙方应得的人工费、机械台班费、管理费、应邀和已交纳的税收和规费;乙方支付的材料款、设备款;依本协议乙方可得的利润等等。本项的规定具有独立性，在合同和本协议被依法确认为无效时，本项的规定作为解决无效的过错责任的依据仍然有效。

　　4.2 在甲方未付清合同和本协议规定的所有款项前，甲方不得将在建工程或成品房或房地产转让、过户、出售、抵押给任何第三人;也不得将在建工程或成品房或房地产作为出资或合作条件与第三人合办公司企业。合同项下的工程(包括单项工程)完工后，甲方应及时向有关部门申请房地产所有权和使用权的登记，并不得将房地产的产权申请登记为甲方以外的其他人。

　　第5条 与合同和本协议项下工程配套的附属工程如厂区道路、水电、化粪池、排污、给排水等工程，如甲方决定施工，应由乙方承包。造价按实际完成的工程量，报合同约定的造价管理部门审核，以其审核的造价为准。该款项的支付，由双方另行协商确定。

　　第6条 本协议书是合同的组成部分，合同的内容与本协议有抵触的，以本协议的规定为准。

　　第7条 本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　本协议未尽事宜，双方另行签订协议作为本协议之附件，具有与本协议具有同等效力。

　　第8条 本协议正本壹式四份，双方各执行贰份。

　　发包方(章) 承包方(章) 法定代表人：

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

　　法定代表人： 委托代理人： 年 月 日

厂房施工标准合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在南集镇新工业集中区建设标准化厂房一幢，为确保该厂房圆满竣工，经甲乙双方协商，特订立协议如下：

　　一、 工程地点：南集镇新工业集中区

　　二、 工程要求：依照涟水县标准化厂房设计要求施工(其中屋面设计大梁为七架)土建工程不包括厂房外的道路及下水道。

　　三、 工程总价为肆拾捌万元，(480000.00)

　　四、 开工时间为20________年06月10日-竣工时间为20________年11月30前。

　　五、 付款方式，乙方进场开工建设甲方付给乙方启动资金六万元，基础完成付给总工程款的.20% ，主体完成付给总工程款的50% ， 厂房竣工交付时甲方除留工程质量保证金叁万元(一年付清)外，结清余款。

　　六、 施工安全由乙方负责与甲方无关。

　　七、 施工期间甲方有权对在建工程进行监督，如有修改需甲乙双方协商解决。

　　八、 违约责任：如有一方违约，则罚违约金5万，并承担其它一切损失。

　　九、 协议一式三份，双方各执一份，见证单位一份，本协议自签定之日期起生效。

　　甲方： 乙方：

　　日期： 日期：

厂房施工标准合同8

　　发包人甲方(全称)：

　　承包人乙方(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：生产厂房

　　工程地点：

　　工程内容：建筑面积20__m2，2层框架结构。

　　二、工程承包方式及范围：

　　承包方式：包工包料，除钢筋甲供;承包范围：施工图纸内的所有土建工程，除涂料工程。

　　1、甲供盘圆钢筋，承包人应按规范要求调直(二级钢控制在3%以内，三级钢控制在1%以内)，费用不计。

　　2、甲供钢筋，承包人应负责卸料，并堆放至钢筋场内，费用不计。

　　3、甲供钢筋数量按投标书中钢筋材料消耗量供应，由于投标人失误造成钢筋工程量少算、漏算或者实际施工过程中钢筋损耗量过大造成钢筋缺少，甲方不予增加钢筋量，且缺少部分由施工单位按甲方确认的品牌(沙钢、永钢)采购，费用自理。

　　4、涂料工程采用专业分包，外墙涂料工程所使用的脚手架可利用土建单位外墙砌墙外脚手架，承包人应给予分包人免费使用。内墙涂料脚手架由分包人自行考虑，费用包括在分包价款中。

　　5、由于涂料工程采用专业分包，因此土建承包人应保证提供的墙面、柱面、梁面、天棚面粉刷的*整度。由于承包人提供的上述工作面*整度不符合规范要求，土建承包人应进行修正，修正应达到规范要求。

　　三、合同工期：

　　开工日期：20__ 年9月15日(具体开竣工日期以开竣工报告为准)竣工日期：20__ 年12月14日，工期： 90日历天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、合同价款及调整方式：

　　1、经对外招标，本工程承包价为人民币 万 元 ;金额(大写)：壹佰壹拾捌万伍仟圆(人民币)。(注：竣工结算开票价为 万+钢筋材料款，钢筋材料款发票由甲方提供)

　　2、本工程合同价采用施工图总价承包方式。(注：承包造价中不包括甲供钢筋材料款、不包括涂料工程款)

　　3、工程施工图所包含的施工项目的工程量无论是漏算、少算，结算均不调整。

　　4、施工图中包括的内容，但经甲方确认不要求施工的，应从合同价款中扣除相应价款。

　　5、工程由于设计变更、签证等新增加的.子目(原合同无相应单价的)，工程量按实计算，单价套用09费用定额、04计价表，措施费以费率计取的按投标费率计算，其他措施费按实际发生计取，总价按协商价与投标预算价比值下浮，即总价下浮17.62%(1-159/193)。地材单价按施工期间信息价格执行，无信息价的由施工单位报价经甲方确认后计算。

　　六、付款方式：基础完成至±0.00，经甲方验收合格支付合同价款的10%;一层结构完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;二层结构完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;建筑砌体、二次结构、屋面完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;建筑装饰完成后经甲方验收合格支付合同价款的10%;工程完工经甲方验收合格后支付合同价款的10%，并返还工程履约金2万 元人民币。工程验收合格后承包人在15日提交完整的竣工结算资料，经甲方审核确认后作为结算款。竣工结算款确认之日起两年内分期支付尾款(第一年支付50%，第二年支付40%，尾款的10%作为保修金，第三年付清)，尾款不计利息。

　　七、工程施工要求：

　　1工，确保达到质量合格。甲方如果发现乙方不按照招标登记表(品牌、规格等)，有偷工减料现象及出现施工错误，甲方有权拒付工程款并要求乙方按建筑施工规范及招标要求予以改正。由此产生的一切费用由乙方自行承担。造成工期延长的按每拖延一天处1000 元的罚款支付给甲方。

　　2、本工程保修办法按***规定的建筑工程质量保修办法执行。

　　八、施工期间所有工地安全责任由乙方负全责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。施工单位应办理相关保险，费用由乙方承担。

　　乙方必须做好工程施工过程所有的手续材料，提供甲方存档备案，并协助甲方办理相关手续。

　　九、违约责任：

　　1、确定中标人后，中标人无故放弃合同，投标保证金将不予返还。

　　2、本合同经过双方确认签字盖章后生效，乙方如违反合同约定，无故拖延工期，投标保证金将不予返还并且甲方有权向承包人要求由于工期延长的经济损失。每拖延一天按1000 元/天，支付违约金。

　　十、本合同是在邀请招标登记表要求的基础上签定的，合同内容如有未尽事宜，参照邀请招标登记表要求执行;其他未尽事宜，双方另行协商，协商不成按诉讼程序解决。本协议一式四份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

厂房施工标准合同9

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致就甲方厂房工程委托给乙方施工，达成如下协议，供双方共同遵守。

　　第一条、 工程概况

　　1、 工程名称：江西XX公司

　　2、 维修项目：煤场砖墙上钢结构围栏防护

　　第二条、 工程照价及承包方式

　　承包方式：按实结算，单价如下：

　　1.2寸镀锌圆管95 元根，1寸镀锌圆管78 元根，预埋连接板10 元块，膨胀螺丝1.5 元个，48槽钢100 元根，46方管65 元跟，44角铁45 元根，彩钢瓦18 元米，自攻螺丝50 元盒，水槽70 元米，4扁铁15 元根，人工300 元日，机械费150 元日。

　　第三条、 工程工期

　　1、本合同工程工期为连续的`20个工作日(雨天不能施工除外)，自20________年____月____日算起。

　　2、若遇不可抗力，停水停电工期顺延。

　　第四条、结算方式及付款方式

　　经甲方验收合格后，一个星期内一次性付清。

　　第五条 、双方责任

　　1、为确保工程的顺利进行，甲方无偿提供水电给乙方。乙方要保证材料品牌为正品，如若产品发现是山寨或次品，甲方有权对承包方进行处罚，罚款金额人民币两千 元。

　　2、乙方应全权负责工程施工安全，在施工过程中发生一切安全事故由乙方负责。

　　3、乙方负责购买人生意外保险。

　　第六条、附则

　　本合同双方发生纠纷时，双方应及时协商，协商仍未解决纠纷的，向____县经济仲裁委员会申请仲裁。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算并完成工程款支付后失效。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

厂房施工标准合同10

　　发包方(甲方)：(以下称甲方)

　　承包方(乙方)：(以下称乙方)

　　按照相关法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：沈阳盛京汽车修理厂改建工程

　　1.2 工程地点：方家栏路2甲

　　1.3 承包范围：土建、钢结构、装饰

　　1.4 承包方式：总承包

　　1.5 工期：本工程自20__年3月14日开工，于20__年11月5日竣工。

　　1.6 合同价款(人民币大写)：大写：贰佰壹拾捌万柒仟陆佰肆拾叁整小写：2187643 元整;

　　第二条 甲方工作

　　2.1 开工前(3)天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明(壹)份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2 指派李工为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、并承担相应费用。

　　2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条 乙方工作

　　3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.3 遵守国家或地方**及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好

　　3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3.6 工程施工过程中，乙方应当严格遵守操作规程，安全施工。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.2 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.3 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.4 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　5.5 双方约定的其他事项：

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1 双方商定本合同价款总价款为 大写：贰佰壹拾捌万柒仟陆佰肆拾叁 元整小写：2187643 元整

　　(1)合同签订后，甲方支付乙方工程预付款壹拾伍万 元整(￥150000)。

　　(2)剩余工程款按工程进度月完成工程量总造价的90%支付乙方。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值3%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和责任的约定

　　8.1 乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、操作规范的要求。乙方人员的人身、财产问题由乙方自行负责，由此产生的'一切后果均与甲方无关。如因乙方及其工作人员的原因造成甲方，以及第三方的人身、财产损害的，应当依法承担赔偿责任。

　　8.2 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担相应责任。

　　8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担相应责任。

　　第九条 违约责任

　　9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方1000 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的2%支付滞纳金。

　　9.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.3 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　9.4 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的

　　9.5 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条 争议或纠纷处理

　　10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　第十一条 其它约定 无

　　第十二条 附则

　　12.1 双方可以根据工程进展情况订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　12.2 本合同自双方或其授权代表人签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，每份具有同等法律效力

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代表人：

　　单位地址： 单位地址：

　　电话： 电话：

　　邮编： 邮编：

　　年 月 日 年 月 日

厂房施工标准合同菁选扩展阅读

厂房施工标准合同菁选（扩展1）

——厂房施工合同 菁选

厂房施工合同 15篇

　　随着法律观念的深入人心，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的厂房施工合同 ，仅供参考，欢迎大家阅读。

厂房施工合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方本着公*、自愿、诚实守信的原则，签订本合同。就乙方承接甲方的彩板施工达成以下协议：

　　1. 工程地点：

　　2. 工程内容：活动板房

　　3. _____________天(从搭建之日起)

　　4. 工程造价：每*方220元整

　　5. 工程付款方式：

　　(1) 材料进场预付30%。

　　(2)办公室、住房完工后付清此项费用

　　(3)工程全部完工付清所有工程款

　　6.计价方式：

　　(1)按板房的滴水面积计价。

　　7.甲方职责

　　(1)甲方对乙方负责技术交底，对工程的工期和质量对乙方进行管理和验收签证结算。

　　(2)甲方负责提供施工用水、用电，并保证水电到施工现场。

　　(3)工程完工后五日之内，甲方必须验收，如果不验收试为合格。

　　8.乙方职责：

　　(1)工包料，服从甲方现场负责人管理指导。

　　(2)做好现场文明生产、文明施工，做到工完料清。

　　(3)保证做到对安全负责、按期完工、质量保证

　　9.发生以下情况可以顺延工期。

　　(1)发生阻止的情况。

　　(2)一些不可抗拒的.自然灾害.

　　10.在乙方施工中人员、机械所发生的是故甲方不负责任.

　　11.未尽事宜双方协商解决，无法达成共同的可以向甲方所在地法庭起诉.

　　12.本协议一式二份，各一份.双方签订盖章生效.

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

厂房施工合同 2

　　甲方：______________ 身份证号码：______________

　　乙方：______________ 身份证号码：______________

　　甲方需建造楼房六间(上下四层)承包给乙方承建，现就房屋施工有关事宜，本着*等互利的原则，达成如下协议：

　　一、房屋结构、质量标准

　　1、楼房上下四层砖混施工，具体要求地坪按毛粉刷、内墙普通粉刷，外墙门面、南墙门面都面都面砖到顶，其他外墙面仍按普通粉刷施工，每层楼板下面要求普通粉刷，门前地坪、南山头地坪及化粪池按甲方要求施工，其次房屋三面需建围墙，室内地面厨房、卫生间需搞地板砖。

　　2、乙方施工根据甲方要求施工，需变更的则根据甲方通知要求进行施工，四层楼板封顶加隔热层，隔热层瓦屋面，面西阳台1.5米，现浇厨房、卫生间为现浇面。

　　3、施工质量以甲方验收合格为准。

　　二、工程承包价格及计算方法

　　1、计算按实际面积进行计算。

　　2、工程承包价格按建筑面积每*方160元计酬(包括水电安装在内)如外墙需贴面砖，按实际贴砖面积的每*方22元计算，车库按每*方米80元计算等。

　　三、甲方权利与责任

　　1、提供给乙方施工所需砖、沙、石、钢筋、水泥及其它所需建筑材料。

　　2、甲方将水、电提供到场地，保证乙方施工，如乙方晚上需进行加班，由甲方提供照明设备。

　　3、甲方所有施工材料负责运到施工场地附*。

　　4、甲方有权监督乙方施工，可指派专人或指定人员进行现场监督。

　　5、甲方负责协调周边四邻关系和材料堆放场地，如困四邻影响施工，

　　由甲方负责及时解决。

　　四、乙方的权利和责任

　　1、按照甲方图纸施工，严格执行国家的相关施工标准要求。

　　2、在建筑施工中，乙方依据施工标准施工，如出现质量事故则由乙方承担损失。

　　3、乙方建造结束后，一年内如出现房屋质量问题，由乙方负责维修，甲方不再提供任何经费和物资材料等。

　　4、本房屋建筑工程，由乙方总包承建，乙方负责项目的.安全管理，如出现安全事故则乙方自行负责，与甲方无关。

　　五、工程付款及结算方法

　　基础完成付总工程款的2万元，一层封顶付2万元，二层封顶付2万元，三层封顶再付2万元，外墙粉刷中主体结束再付2万元，余款在甲方工程验收合格后，三个月内付款至总项款额95%，5%的质量保证在竣工后无质量缺陷一年内付清。

　　六、施工工期

　　乙方在施工当中，必须保证人员到位，保持保量，工期为120个晴天。

　　七、违约责任

　　甲、乙双方至工程开工后，任何一方违约承担对方叁万元违约金。

　　八、甲、乙双方在实际施工过程中，如有其它未尽事宜，双方协商解决。

　　九、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字后生效，以便双方共同遵守。

　　甲方(签字)： ______________乙方(签字)：______________

　　见证人(签字)：______________

　　20______________年______________月______________日

厂房施工合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，为确保工程质量完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：土建

　　4、建筑面积：二号厂房面积约为4500*方米，三号厂房面积约为1500*方米，结算时以实际完成量为准。

　　第二条：承包方式

　　1、包工包料，乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工，并负责所有施工用具设备；

　　2、施工费用：依据20xx定额计算工程单价，二号厂房单价为432.87元/*方米，三号厂房单价为473.48元/*方米，二号三号总造价约为260万元，以上工程以实际完成面积结算（不含税）

　　3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，待完工后一并纳入结算。

　　4、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，甲方在不影响施工的`前提下可随时对工程进行检查监督，因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。

　　第三条：工程工期

　　1、自合同签订90天。

　　2、在保证工程质量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权按200元/日从应付款中扣除。

　　第四条：工程质量

　　1、整个工程按甲方要求按质、按量完成，并达到合格。

　　2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

　　第五条：施工费结算方式

　　1、合同签定的，乙方应积极组织施工人员进行施工，桩基础工程完工后，甲方付给乙方30%工程款；基础到正负零付30%；工程竣工验收合格付30%；剩余10%作为工程保修金，自工程竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金。保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行处理，否则甲方有权自行维修，人工及材料费从保修金中扣除。

　　2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定。

　　第六条：材料供应

　　施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工，否则造成的损失由乙方自行承担。

　　第七条：工程验收

　　工程质量必须达到合同所定的标准及规范要求。工程竣工30日内，因甲方原因未进行验收视为本工程已经验收合格。

　　第八条：安全生产及其它

　　1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生伤、亡等一切安全事故，由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。

　　2、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

　　3、该合同一式二份，甲、乙双方各执一份，协议未尽事宜由双方共同协商解决。

　　甲方：

　　年月日

　　乙方：

　　年月日

厂房施工合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　经协商，甲方将通用公司厂房墙板委托乙方施工。双方遵照《中华人民共务法》、《中华人民共和国建筑法》、及其有关规定，为明确双方权利、义务和责任，签定本合同，并共同信守。

　　一、工程名称：通用公司厂房

　　二、工程地点：通用公司

　　三、工程内容：上墙板、包边。

　　四、承包方式及付款要求：料到现场付款50%。

　　1、承包方式：包工包料。

　　2、质量与验收

　　3、按国家现行建筑安装工程施工规范和验收标准进行施工，该项目质量达到合格。

　　五、安全：乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担自身因安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

　　六、其他：

　　1、乙方必须遵守甲方有关规章制度、厂纪、厂规，做到文明施工。

　　2、甲方负责地方有关职能部门及地方民事干扰施工的.协调工作。

　　3、乙方必须坚持文明施工，确保无纠纷事故发生。

　　4、在合同履行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决，协商汪成，由司法部门裁决。

　　七、本合同自甲乙双方代表签字（盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日

厂房施工合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就大连宏光锂业股份有限公司丹东分公司，四车间房屋屋顶大梁及檩条维修刷漆事项协商一致，特订立本合同。

　　一、施工内容及范围

　　1、 甲方委托乙方维修公司四车间房屋屋顶大梁及檩条除锈维修刷漆工程。

　　2、 维修刷漆范围是屋顶四车间屋顶全部檩条除锈刷漆及大梁掉漆部分除锈刷漆。

　　3、 车间天窗部分不在维护保养范围内。

　　二、施工形式及期限：

　　乙方以承包劳务形式施工，承包劳务费。甲方负责维修工程的材料供应及全部材料费。开工及完工时间：定于20 年2月1日——20 年2月28日完工。

　　三、工程造价及结算方式：

　　1、本次维修劳务费总价值贰万壹仟元整，￥21，000元，乙方工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程劳务费的95%。即人民币壹万玖仟玖佰伍拾元整￥19，950元。

　　2、甲方预留工程劳务费的5%作为工程质量保证金，半年后未发现质量问题，全额支付质量保证金壹仟零伍拾元整。 ￥1，050元。

　　3、乙方为甲方提供正规的劳务发票(代税务局签印发票)。

　　四、甲方责任：

　　1、 为保证工程顺利进行，甲方为乙方提供必要的水、气、电等设施及设备。

　　2、 甲方为乙方提供适当的'工作场地。

　　3、 甲方为乙方提供5吨天车一台，十米液压升降车一部。

　　4、 甲方为乙方提供5人防尘口罩及线手套每人各一套。

　　五、乙方责任：

　　1、 乙方必须按甲方要求进行施工。

　　2、 乙方必须遵守甲方公司的有关管理规定，例如防火安全等有关制度要求。

　　3、 乙方作业时不得损坏甲方设备、原材料等有关设施。

　　4、 乙方作业时应与甲方沟通，将炉料遮盖好，不得将铁屑等杂物掉入炉内。

　　六、安全责任：

　　1、乙方按国家有关规定，必须采取严格的施工安全措施。并承担·由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。

　　2、 乙方施工人员在施工过程中的人身安全由乙方负责，在施工过程中所发生的安全事故均由乙方承担责任。

　　本合同未尽事宜由甲、乙双方友好协商解决，如无法协商解决的可向合同签署地法院提起公诉。

　　本合同双方签名、盖章时生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

厂房施工合同 6

　　发包方(以下简称甲方)：_________________

　　承包方(以下简称乙方)：_________________

　　经______建设局批准，本工程于______年______月______日邀请投标、协商议标确定由乙方承建，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，依据***和国家工商管理局颁发的(--96--0205)《建筑装饰工程施工合同》示范文本，并结合深圳市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同。

　　一、词语含义及合同文件

　　第一条词语含义

　　在本合同中，下列词语具有本条所赋予的含义：

　　1.1合同：是指发包方和承包方之间为实施工程达成的明确相互权利和义务关系的协议，以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。

　　1.2发包方(简称甲方)：合同约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在合同条款中约定。

　　1.3承包方(简称乙方)：合同约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。

　　1.4甲方驻工地代表(简称甲方代表)：合同约定甲方在相应条款内指定的履行合同的负责人。

　　1.5乙方驻工地代表(简称乙方代表)：合同约定乙方在相应条款内指定的履行合同的负责人。

　　1.6社会监理：合同约定甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。

　　1.7总监理工程师：合同约定工程建设监理单位委派的监理总负责人。

　　1.8设计单位：甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。

　　本合同装饰工程，甲方委托乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。

　　1.9装饰工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。

　　1.10工程造价管理部门：深圳市建设工程造价管理站。

　　1.11工程质量监督部门：按《深圳经济特区建设工程质量条例》执行。

　　1.12合同价款：甲、乙双方在合同相应条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格、措施费、工期补偿费等。

　　1.13追加合同价款：在施工中发生图纸及措施以外的工程量，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.14费用：甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。

　　1.15工期：按国家有关规定，甲乙双方在合同相应条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。

　　1.16开工日期：甲乙双方在合同相应条款约定的工程开工日期(约定期不能开工的，由责任方负责)。

　　1.17竣工日期：甲乙双方在合同相应条款约定的工程竣工日期。

　　1.18图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)

　　1.19分段或分部工程：在合同相应条款(或补充条款)约定构成全部工程的任何分段或分部工程。

　　1.20施工场地：由甲方提供，并在合同相应条款(或补充条款)内约定，供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地(包括一切通道)。

　　1.21施工设备和设施：按双方协议约定，由甲方提供给乙方或由乙方自己提供的施工和管理使用的设备或设施。

　　1.22工程量清单：发包方在招标文件中提供的、按深圳市的工程量计算方法(规则)计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。

　　1.23书面形式：根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。

　　1.24不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任所造成的爆炸、火灾，以及相应条款约定的自然灾害等。

　　1.25利息：合同中所指的利息，为单位向银行贷款利息。

　　1.2**同条款中，部分甲方职责由其甲方委托的社会监理机构代为行使的，应在补充条款中明确其代为行使的内容、范围。

　　第二条合同文件组成及解释顺序

　　合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　2.1协议条款;

　　2.2合同条件;

　　2.3建设工程施工合同，补充合同;

　　2.4洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议;

　　2.5合同约定的标准、规范和有关的技术经济标准、资料;

　　2.6招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书;

　　2.7工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

　　2.8监理合同

　　当合同文件出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决，协商不成时，按第三十六条约定的办法解决。

　　第三条合同使用标准及法律

　　合同必须首先约定使用国家标准、规范。其次约定使用行业标准、规范;再次约定使用地方的标准、规范。甲方应按约定的时间向乙方提供一式两份标准、规范。

　　国内没有相应标准、规范时，设计方应提供施工工艺，经甲、乙、丙三方代表批准后执行。设计要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。所发生购买、翻译的费用，均由甲方承担。

　　适用于合同文件的法律、法规是国家的法律、法规和深圳市的地方法规及规章。

　　深圳市建设主管部门的有关规定对双方也具有约束力。

　　第四条工程概况

　　4.1工程名称：____________________________________

　　工程地点：____________________________________

　　承包范围：________________________

　　4.2承包方式：____________

　　4.2.1按定标(或邀请协商议标)价及措施费、工期补偿费、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。

　　4.2.2按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由乙方向税务机关缴纳。

　　4.2.3招标工程除涉及变更外，总价、单价均以定标价为准，一次包定，结算时按4.5条的约定办理。

　　4.3工期：

　　⑴开工日期：______年____月____日

　　⑵竣工日期：______年____月____日

　　总日历工期天数：______天。

　　4.4质量等级：______

　　4.5合同价款：人民币(币)__________元，大写：__________________其中含措施费______元。

　　4.5.1上述造价为固定价格加风险系数之和。其中，甲方给予乙方的风险金额为：______元，或合同价款%的金额。风险承担的范围：

　　4.5.2上述造价为可调价格合同。调整的方式为：________________________

　　4.5.3全部工程造价按下列规定计算：________________________________

　　第五条图纸

　　5.1甲方于合同签订后三日内向乙方提供完整的装饰施工图纸单套(包括标准图及有关资料两套)。乙方需要超过双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。

　　5.2甲方提供国外或境外图纸，不能满足施工需要时，甲方应负责复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用。

　　5.3本合同的装饰工程施工图纸，甲方委托乙方部分或全部设计，甲、乙双方另行签订设计合同。

　　二、双方一般责任

　　第六条甲方代表

　　6.1甲方代表姓名：____________;职称(职务)：____________

　　6.2甲方代表可委派有关具体管理人员，对本合同约定的工程，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前7天通知乙方。

　　6.3甲方代表的指令、通知由其本人签后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求24小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　***甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。

　　甲方代表易人，甲方应于易人前7天通知乙方，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务。

　　第七条监理单位及总监理工程师

　　7.1本工程甲方委托______监理。

　　7.2总监理工程师姓名：____________;职称：____________

　　7.3总监理工程师职责：______________________________

　　非经甲方代表同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。

　　合同履行中，发生影响甲、乙双方权利和义务的事件时，总监理工程师应做出公正的处理。

　　总监理工程师易人，甲方代表接到监理单位通知后同时通知乙方，后任继续履行甲方赋予前任的权利和义务。

　　第八条乙方驻工地代表

　　8.1乙方驻工地代表姓名：____________;职务：____________

　　8.2乙方任命的驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：

　　8.3乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签后送甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名及收到时间后生效。

　　8.4乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。

　　乙方代表易人，乙方应于易人前7天通知甲方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

　　第九条甲方工作

　　甲方按该装饰工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作：

　　9.1合同开工日期前天，提供施工所需的场地，并清除场地内一切影响乙方施工的障碍;或承担乙方在不腾空的场地内施工采取的相应措施所发生的费用，均计入合同价款内;

　　9.2合同开工日期前______天，向乙方提供施工所需水、电、热力、电讯等管道线路，从施工场地外部接至条款约定的地点，并保证乙方施工期间的需要;

　　9.3负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作;

　　9.4甲方进行分部工程招标，施工中甲方应协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系，保证合同按约定顺利施工;

　　9.5合同开工日期前天，办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续;

　　9.**同开工日期前天，组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;乙方负责设计的，组织由设计人员向施工人员进行技术交底。

　　9.7向乙方有偿提供的施工设备和设施有：

　　甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，承担由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。

　　第十条乙方工作

　　乙方按约定的时间和要求做好以下工作：

　　10.1甲方委托乙方设计的，在其设计资格证书允许的范围内，按合同约定完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用;

　　10.2向甲方代表提供年、季、月度工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告;

　　10.3在腾空后单独由乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用;

　　在新建工程或不腾空的建筑物内施工时，上述设施和人员由工程发包单位负责，乙方不承担任何责任和费用。

　　10.4遵守深圳市**和有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定。经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用。因乙方违章责任造成的罚款由乙方负责;

　　10.5遵守深圳市**和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

　　10.6按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备;

　　10.7已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或乙方修复由甲方承担追加合同价款。要求乙方采取特殊措施保护的分段或分部工程，其费用由甲方承担。甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。

　　三、施工组织设计和工期

　　第十一条施工组织设计及进度计划

　　乙方在合同签订生效后日内，将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。甲方代表收到施工组织设计后日内予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。乙方必须按批准的施工组织设计(或施工方案)和进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出赶工和施工安全的措施，甲方代表批准后执行。

　　第十二条延期开工

　　乙方不能按时开工，应在条款约定的开工日期3天前，向甲方代表提出延期开工的理由和请求。甲方代表在3天内答复乙方，甲方代表3天不予答复，视为已同意乙方请求，工期相应顺延。甲方代表认为乙方提出的理由证据不足，不同意延期请求或乙方未在规定时间内提出延期开工请求，竣工工期不予顺延。

　　甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求乙方推迟开工日期，承担乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。

　　第十三条暂停施工

　　甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工工程。乙方实施甲方代表处理意见后，可提出复工要求，甲方代表应在48小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未给予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担追加合同价款，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

　　第十四条工期顺延

　　14.1以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：

　　14.1.1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序变化;

　　14.1.2一周内非乙方原因停电、停水造成停工累计超过八小时;

　　14.1.3甲方不能按约定期限交出(腾空)施工场地、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、电;

　　14.1.4由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。

　　14.1.5甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度;

　　14.1.6甲方分包或分部招标的工程，拖延了工程进度。

　　14.1.7甲方提供的设备、材料等，未按乙方计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽误施工进度。

　　14.1.8其它非乙方原因的停工。

　　14.2上述情况发生后七天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认、答复。

　　14.3非14.1列出的原因造成的工期拖延，乙方承担违约责任;或每延期天，由乙方付给甲方罚金元。罚金不超过合同总造价的%。

　　第十五条工期提前

　　15.1工程若需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，乙方按提前竣工日期修订进度计划，报甲方批准。甲方在三天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议内容包括：提前的时间、乙方采取的赶工措施费用的承担和提前竣工收益的分享等。

　　15.2乙方按合同规定的工期提前竣工，每提前______天，甲方奖给乙方______元。

　　四、质量与检验

　　第十六条工程样板

　　16.1根据装饰需要，甲方可要求乙方制作样板间。乙方制作的样板间，经甲方代表检验合格后，由甲乙双方封存。样板间作为甲方竣工验收的实物标准。制作样板间的全部费用，由甲方承担。

　　16.2乙方报价时提供的样板，由甲乙双方封存，作为工程验收样品。

　　第十七条检查和返工

　　乙方应认真按照标准、规范、设计和样板间(样品)标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他原因引起的追加合同价款，由甲方承担。

　　以上检查检验合格后，又发现由于乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返工的全部费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。

　　第十八条工程质量等级

　　18.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的标准。

　　18.2工程质量经验收评定为优良标准，并按合同工期竣工，增加工程费用元。

　　18.3工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　18.4双方对工程质量有争议，按照职能分工由市(或区)建设行政主管部门进行裁决，因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。

　　第十九条隐蔽工程和中间验收

　　19.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方代表。经验收合格，甲方代表签后即可进行隐蔽和施工。若甲方接通知后24小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方必须补签验收手续。

　　19.2隐蔽工程质量符合规定要求，验收24小时后甲方代表不签，视为甲方代表已批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。甲方验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

　　第二十条重新检验

　　无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，甲方承担由此发生的追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延。

　　五、合同价款的支付方式

　　第二十一条合同价款之调整

　　合同价款为有条件之可调价款，发生下列情况之一的可作调整：

　　21.1甲方代表确认的工程量增减;

　　21.2甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

　　21.3甲方代表确认的工艺标准变化或材料更换;

　　21.4合同双方确认的市工程造价管理部门公布的价格调整文件;

　　21.5双方约定的其它增减或调整。

　　双方在约定的调整合同价款的范围内，需要调整合同价款时，乙方在上述情况发生后天内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办的银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天内不作答复，视为已经批准。

　　第二十二条工程预付款

　　22.1合同生效后五天内，甲方付给价款的%预付款，计人民币(币)万元。

　　22.2乙方在完成合同价款60%时(以甲方代表签证的工程量为准)，甲方开始按比例每月抵扣预付款的______%，在完成合同总造价的______%时抵扣完。

　　甲方不按协议条款约定预付工程款，乙方在约定预付时间7天后向甲方发出要求预付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求预付工程款，乙方可在发出通知7天后停止施工，甲方从应付之日起向乙方支付应付款当时的利息并承担违约责任。

　　第二十三条工程量的核实确认

　　23.1乙方于每月二十五日后三天内向甲方代表递交已完工程量报表，甲方接报表后三天内按图纸核实已完工程量，并提前24小时通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。

　　23.2乙方无正当理由不参加计量，甲方代表自行进行，计量结果视为有效，作为工程款支付的依据。甲方代表收到乙方报表后三天内未进行计量，从第四天起，乙方报表中的工程量视为已被确认，作为支付工程款的依据。甲方代表不按约定时间通知乙方，使乙方不能参加计量，计量结果乙方不同意时作为无效。

　　23.3甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和乙方自身原因造成的返工的工程量，不予计量。

　　23.4不符合工程质量标准的工程量，不计入工程量统计范围。

　　第二十四条工程款支付

　　24.1甲方根据核实确认的工程量，并按构成合同价款相应项目的综合单价计算的款额，经甲方代表签后支付。

　　24.2乙方按合同约定向甲方递交已完工程量报表后，甲方在六天内未核实完毕及未支付工程进度款，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方在收到乙方通知仍不能按要求支付，乙方可在发生通知七天后停止施工，甲方承担违约责任。

　　24.3经甲乙双方同意并签订延期付款协议，甲方可延期付款。

　　24.4工程款支付达工程总造价的95%时，不再按进度付款，其余工程款待竣工验收后办理竣工结算时支付3%，剩余2%价款作为质量保修金验收半年后付清。

　　六、材料供应

　　第二十五条材料样品和样本

　　本装饰工程除大型和特殊设备外，其它设备、材料由乙方采购。

　　不论甲乙任何一方供应材料都应事先提供材料样品或样本，经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。甲方或设计单位指定的材料品种，由指定者提供指定式样、色调和规格的样品或样本。

　　第二十六条甲方提供设备

　　甲方按照协议提供的设备型号、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提供设备及其产品合格证明。甲方代表在所提供设备验收24小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收，验收后由乙方妥善保管，甲方并按“深建[1991]234号”文的规定，另付设备价款_____%的管理费给乙方发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。甲方不按规定通知乙方验收，非合同约定的设备乙方不负责设备的保管，损坏或丢失由甲方负责。

　　甲方供应的设备与清单或样品不符，按下列情况分别处理：

　　26.1设备的型号、规格、质量等级与清单或样品不符，乙方可拒绝接受保管，由甲方运出施工现场并重新采购;

　　26.2到货地点与约定不符，甲方负责倒运至约定地点;

　　26.3供应数量少于清单约定数量时，甲方将数量补齐。多于清单数量时，甲方负责将多余部分运出施工现场;

　　2***供应时间早于约定时间，甲方承担因此发生的保管费用。

　　因以上原因或迟于约定时间供应而导致的追加合同价款，由甲方承担。工期相应顺延，并由甲方赔偿乙方由此造成的损失。

　　乙方检验通过之后仍发现有与清单和样品的规格、质量等级不符的情况，甲方还应承担重新采购及返工的追加合同价款，并相应顺延工期。

　　第二十七条乙方采购材料设备

　　乙方按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料，并提**品合格证明。在材料、设备到货24小时前通知甲方代表共同验收。对与设计、规范和样品要求不符的产品，甲方代表应禁止使用，乙方按要求重新采购符合要求的产品，承担由此发生的一切费用。甲方未能按时到场验收，以后发现材料不符合规范、设计和样品要求，乙方仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用。由此延误的工期可相应顺延。

　　第二十八条材料试验

　　对于必须经过试验才能使用的材料、设备，不论甲乙双方任何一方供应，由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可委托专业机构进行测试，费用由甲方承担。测试结果不合格的材料，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由采购方运出现场，因此造成的全部材料采购费用，由采购方承担。甲方或设计单位指定的材料不合格，由甲方(或设计单位)承担全部材料采购费用。

　　七、设计变更

　　第二十九条甲方变更设计

　　甲方变更设计，应在该项工程施工前7天通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

　　由于设计变更造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。

　　由于设计变更，造成乙方返工需要的全部追加合同价款和相应损失均由甲方承担，相应顺延工期。

　　第三十条乙方变更设计

　　乙方提出合理建议涉及到变更设计和对原定材料的代换，必须经甲方代表及有关部门批准。合理化建议节约的金额，甲乙双方协商各按_____%和_____%分享。

　　第三十一条设计变更对工程的影响

　　所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后，乙方按甲方代表的要求，进行下列对工程影响的变更：

　　31.1增减合同中约定的工程数量;

　　31.2更改有关工程的性质、质量、规格;

　　31.3更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　31.4增加工程需要的附加工作量;

　　31.5改变有关工程施工时间和顺序。

　　第三十二条确定变更合同价款及工期

　　发生设计变更后，乙方在接到变更天内，按下列方法提出变更价格，送甲方代表批准后调整合同价款：

　　32.1合同附件中报价单已有适用于变更工程的价格，按合同附件已有报价单的价格变更合同价款;

　　33.2合同附件中报价单只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价格，变更合同价款;

　　33.3合同附件中报价单没有适用和类似的价格，由乙方按修改时的深圳市信息价或市场价变更价格，送甲方代表批准后执行。

　　设计变更影响到工期，由乙方提出变更工期，送甲方代表批准后调整竣工日期。

　　甲方代表不同意乙方提出的变更价格及工期可以修改，修改后7天内将修改情况通知乙方。双方仍有异议时，可按第三十六条约定的方法解决。

　　八、竣工与结算

　　第三十三条竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。在工程竣工天内向甲方提交竣工图_____套。甲方代表收到竣工验收报告后，在天内向所属建设行政主管部门提交验收申请，由甲方组织、建设行政主管部门主持进行验收，并在验收3天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告天内无正当理由不申请验收，或验收3天内不予批准且不能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。

　　竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　甲方不能按期申请验收，应从约定期限最后一天的次日起承担保管费用。工程保管费的计算，每天按承包工程造价的_____分之_____计算。

　　因特殊原因，部分工程或部位须单项竣工时，双方订立单项竣工协议，明确各方责任。

　　第三十四条竣工结算

　　竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定在交工验收后天内向甲方代表提出结算报告和工程结算书，办理竣工结算。甲方代表收到工程结算书后应在15天内审核完毕或提出审核意见，在天内将拨款通知送经办的银行支付工程款，并将副本送乙方。乙方收到工程款10天内将竣工工程交付甲方。

　　甲方收到工程结算书后天内无正当理由不办理结算，从第______天起按施工企业向银行同期贷款的最高利率支付工程款的利息，并承担每日按拖欠总额的_____分之_____的罚金。

　　采取按合同价款约定比率，在甲方应付乙方工程款内预留保修金办法的，甲方应在保修期满后20天内结清。

　　第三十五条保修

　　35.1保修责任范围：除甲方使用过程人为损失、原设计错误隐患、甲方要求的材料代用原因、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修责任范围。

　　35.2保修内容包括：合同条款(含补充合同条款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

　　35.3保修期限：以单位工程竣工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行，保修期限为半年。

　　35.4保修费用：从工程结算款中截留。即：按合同总价款计算，为合同价款的2%。若发生的累计保修费超过截留的保修款总额，超过部分仍由乙方支付。

　　35.5保修期间，乙方应在接到甲方书面通知后7天内派人修理，否则甲方可委托其它单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。

　　九、争议、违约和索赔

　　第三十六条争议

　　36.1履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，经双方同意可向市(或区)建设主管部门或其授权的造价管理部门或工商局合同管理部门申请调解。如调解不成，当事人可以选择下列一种方式解决：

　　36.1.1向深圳仲裁委员会申请仲裁;

　　36.1.2向人民法院起诉。

　　36.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　36.2.1合同确已无法履行;

　　36.2.2双方协议停止施工;

　　36.2.3调解要求停止施工，且为双方所接受;

　　36.2.4仲裁委员会要求停止施工;

　　36.2.5法院要求停止施工。

　　第三十七条违约

　　37.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定支付工程预付款或工程进度款或履行自己的其它义务而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括因违约导致乙方增加的费用和从支付之日计算的应支付款项的利息等)，相应顺延工期，支付合同价款%的违约金给乙方，赔偿因其违约给乙方造成的损失。

　　37.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，支付合同价款%的违约金给甲方，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　37.3除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　37.4因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起7天内做出答复，超过7天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　第三十八条索赔

　　38.1甲方未能按合同约定提供条件、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下规定向甲方索赔：

　　38.1.1甲方在图纸修改、材料变更、未付工程款或其它原因，而引起赔偿事件发生，可依照合同有关条款进行赔偿;

　　38.1.2索赔事件发生7天内，向甲方代表发出要求索赔的意向;

　　38.1.3乙方在发出索赔意向7天内，向甲方代表提交全部和详细的索赔资料和金额;

　　38.1.4甲方在接到索赔资料后5天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在5天内未作答复，视为该索赔已经认可;

　　38.1.5双方协议实行一揽子索赔，索赔意向不得迟于工程竣工验收合格后20天提出。

　　38.2乙方未按合同约定交付装饰产品或未全面履行合同约定的全部责任、义务而造成甲方经济损失，甲方可按以下规定向乙方索赔：

　　38.2.1因乙方开工不及时、工程款挪作他用或其它原因引起索赔事项发生，甲方于事件发生7天内向乙方发出要求索赔的通知;

　　38.2.2乙方在接到索赔通知7天内给予书面答复或要求甲方进一步补充索赔理由和证据，乙方接通知7天内未答复，则视为该项索赔已被乙方认可。

　　38.3损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失、再加上以经办的银行计划外贷款利率计算的利息。

　　十、其它

　　第三十九条安全施工

　　乙方应按国家及广东市深圳市劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任与费用。非甲乙双方责任造成的财产损失和伤亡事故，财产损失甲方承担，乙方的伤亡事故由乙方承担。

　　发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按**有关部门的要求处理。甲方要为抢救提供必要条件。

　　乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临时交通要道附*施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。由甲方承担防护措施费用。

　　在不腾空和继续使用的建筑物内施工时，乙方应制定周密的安全保护和防火措施，确保建筑物内的财产和人员的安全，并报甲方代表批准。安全保护措施费用，由甲方承担。

　　在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关费用。

　　第四十条专利技术、特殊工艺及合理化建议

　　40.1甲方要求采用专利技术和特殊工艺，必须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、实验等费用。乙方按甲方要求使用，并负责试验等有关工作;乙方提出使用专利技术和特殊工艺，报甲方代表批准后按以上约定办理。

　　40.2乙方提出合理化建议涉及对图纸、施工组织设计的更改及对原材料、设备的费用，须经甲方批准，以修改后的图纸、材料、设备作价，调整合同价格。

　　40.3甲方要求采用专利和特殊工艺，发生的一切费用由甲方承担，获得的收益甲方分享_____%;乙方提出使用专利技术和特殊工艺及合理化建议，发生的一切费用由乙方承担，获得的利益按第三十条标准分享。

　　第四十一条不可抗力

　　41.1不可抗力原因和因素的认定标准：

　　41.1.1级以上的地震;

　　41.1.2级以上的持续天的台风;

　　41.1.3年以上未发生过、持续天的高温天气;

　　41.1.4自然原因发生的火灾;

　　41.1.5其它不可抗力原因。

　　41.2上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方通报受灾情况，在上述因素引起的损害终止后三日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。若灾害呈间歇形式继续发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直至灾害结束。甲方应对灾情处理提供必要条件。

　　41.3因灾害发生的费用由双方分别承担。

　　41.3.1工程本身的损害由甲方承担;

　　41.3.2人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用;

　　41.3.3造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方承担;

　　41.3.4乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担;

　　41.3.5清理、修理工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议。

　　第四十二条保险

　　42.1在施工场地内，甲乙双方认为有保险的必要时，甲方办理建筑物和施工场地内甲方人员及第三方人员生命财产保险，并支付一切费用。

　　42.2乙方办理施工场地内及分包工程等人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。

　　在不腾空的建筑物内施工时，乙方办理自己的各类保险。

　　42.3投保后发生事故，乙方应在14天内向甲方提供建筑工程(建筑物)损失情况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在14天后每7天报告一次，直到损害结束。

　　42.4投保后的受益，由投保者享有。

　　第四十三条工程停建或缓建

　　43.1因政策调整、人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议并报合同原审查和鉴证机构备查。

　　43.2工程停、缓建后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械、设备、人员撤出施工现场，甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应经济支出，并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

　　4.3已订货的材料、设备、器具等由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。

　　第四十四条合同的生效与终止

　　本合同自甲、乙双方法人代表签并加盖法人印章，送深圳市建设工程造价管理站审查和深圳市工商局合同管理部门鉴证后______日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕工程款，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

　　第四十五条合同份数

　　本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。副本一式______份，甲、乙双方各持______份，建设主管部门、合同审查机构、鉴证机构经办的银行各一份。均具同等效力。

　　发包方(公章)__________________

　　地址：__________________________

　　法定代表人或委托代理人：________

　　电话：__________________________

　　传真：__________________________

　　开户银行：______________________

　　帐号：__________________________

　　邮政编码：______________________

　　承包方(公章)__________________

　　地址：__________________________

　　法定代表人或委托代理人：________

　　电话：__________________________

　　传真：__________________________

　　开户银行：______________________

　　帐号：__________________________

　　邮政编码：______________________

　　合同订立时间：__________________

　　合同签地点：__________________

　　第一部分、合同条件

　　一、词语含义及合同文件

　　第一条、词语含义。在本合同中，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：

　　1.合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议，包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。

　　2.协议条款：是指结合具体工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。

　　3.发包方(简称甲方)：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。

　　4.承包方(简称乙方)：协议条款约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。

　　5.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。

　　6.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。

　　7.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。

　　8.总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。

　　9.设计单位：甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。

　　本合同工程的装饰或二次及以上的装饰，甲方委托乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。

　　10.工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。

　　11.工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。

　　12.工程质量监督部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。

　　13.合同价款：甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。

　　14.追加合同价款：在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　15.费用：甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。

　　16.工期：协议条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。

　　17.开工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程开工日期。

　　18.竣工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程竣工日期。

　　19.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　20.分段或分部工程：协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。

　　21.施工场地：由甲方提供，并在协议条款内约定，供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地(包括一切通道)。

　　22.施工设备和设施：按协议条款约定，由甲方提供给乙方施工和管理使用的设备和设施。

　　23.工程量清单：发包方在招标文件中提供的、按法定的工程量计算方法(规则)计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。

　　24.书面形式：根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的`各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。

　　25.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的自然灾害等。

　　第二条、合同文件及解释顺序。合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　1.协议条款;

　　2.合同条件;

　　3.洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议;

　　4.建设工程施工合同;

　　5.监理合同;

　　6.招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书;

　　7.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

　　8.标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求;

　　当合同文件出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决，协商不成时，按协议条款第35条约定的办法解决。

　　第三条、合同文件使用的语言文、标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写、解释和说明。

　　施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范。没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范;没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。

　　国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表和设计单位批准后执行。甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。

　　适用于合同文件的法律是国家的法律、法规(含地方法规)，及协议条款约定的规章。

　　第四条、图纸。甲方在开工日期7天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。

　　使用国外或境外图纸，不能满足施工需要时，双方在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

　　二、双方一般责任

　　第五条、甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：

　　1.甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前7天通知乙方。

　　2.甲方代表的指令、通知由其本人签后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求24小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行地的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　3.甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。

　　甲方代表易人，甲方应于易人前7天通知乙方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

　　第六条、委托监理。本工程甲方委托监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。

　　本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。

　　非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。

　　合同履行中，发生影响甲，乙双方权利和义务的事件时，总监理工程师应作出公正的处理。

　　为保证施工正常进行，甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时，按协议条款的约定处理。

　　总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任继续履行赋予前任的权利和义务。

　　第七条、乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：

　　1.乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签后送甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名及收到时间后生效。

　　2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。

　　乙方代表易人，乙方应于易人前7天通知甲方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

　　第八条、甲方工作。甲方按协议条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成以下工作：

　　1.提供施工所需的场地，并清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍;或承担乙方在不腾空的场地内施工采取的相应措施所发生的费用，一并计入合同价款内;

　　2.向乙方提供施工所需水、电、热力、电讯等管道线路，从施工场地外部接至协议条款约定的地点，并保证乙方施工期间的需要;

　　3.负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作;

　　4.协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同的约定顺利施工;

　　5.办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续;

　　6.组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;

　　7.向乙方有偿提供协议条款约定的施工设备和设施。

　　甲方不按协议条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，承担由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。

　　第九条、乙方工作。乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：

　　1.在其设计资格证书允许的范围内，按协议条款的约定完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用;

　　2.向甲方代表提供年、季、月度工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告;

　　3.在腾空后单独由乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用;

　　在新建工程或不腾空的建筑物内施工时，上述设施和人员由建筑工程承包人或建筑物使用单位负责，乙方不承担任何责任和费用。

　　4.遵守地方**和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用。因乙方责任造成的罚款除外;

　　5.遵守**和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

　　6.按协议条款的约定保护好建筑物结构和相应管线、设备;

　　7.已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或乙方修复，由甲方承担追加合同价款。要求乙方采取特殊措施保护的分段和分部工程，其费用由甲方承担，并在协议条款内约定。甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。

　　三、施工组织设计和工期

　　第十条、施工组织设计及进度计划。乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批准后执行。

　　第十一条、延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期7天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在7天内答复乙方。甲方代表7天内不予答复，视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工工期不予顺延。

　　甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求推迟开工日期，承担乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。

　　第十二条、暂停施工。甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工工程。乙方实施甲方代表处理意见后，可提出复工要求，甲方代表应在48小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担追加合同价款，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

　　第十三条、工期延误。由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　1.甲方不能按协议条款的约定提供开工条件;

　　2.工程量变化和设计变更;

　　3.一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　4.工程款未按时支付;

　　5.不可抗力;

　　6.其它非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后7天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按协议条款约定承担违约责任。

　　第十四条、工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议。乙方按协议修订进度计划，报甲方批准。甲方应在7天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容：

　　1.提前的时间;

　　2.乙方采取的赶工措施;

　　3.甲方为赶工提供的条件;

　　4.赶工措施的追加合同价款和承担;

　　5.提前竣工受益(如果有)的分享。

　　四、质量与检验

　　第十五条、工程样板。按照协议条款规定，乙方制作的样板间，经甲方代表检验合格后，由甲乙双方封存。样板间作为甲方竣工验收的实物标准。制作样板间的全部费用，由甲方承担。

　　第十六条、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范、设计和样板间标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他原因引起的追加合同价款，由甲方承担。

　　以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。

　　检查检验合格后再进行检查检验应不影响施工的正常进行，如影响施工的正常进行，检查检验不合格，影响施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

　　第十七条、工程质量等级。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应给予相应的顺延。

　　达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的追加合同价款，工期相应顺延。

　　双方对工程质量有争议，请协议条款约定的质量监督部门调解，调解费用及因此造成的损失，由责任一方承担。

　　第十八条、隐蔽工程和中间验收。工程具备隐蔽条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。工程符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录签，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　甲方代表不能按时参加验收，须在开始验收24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天，甲方代表未能按以上时间提出延期要求、不参加验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

　　第十九条、重新检验。无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，甲方承担由此发生的追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延。

　　五、合同价款及支付方式

　　第二十条、合同价款与调整。合同价款及支付方式在协议条款内约定后，任何一方不得擅自改变。发生下列情况之一的可作调整：

　　1.甲方代表确认的工程量增减;

　　2.甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

　　3.工程造价管理部门公布的价格调整;

　　4.一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时;

　　5.协议条款约定的其它增减或调整。

　　双方在协议条款内约定调整合同价款的方法及范围。乙方在需要调整合同价款时，在协议条款约定的天数内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办的银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天内不作答复，视为已经批准。

　　对固定价格合同，双方应在协议条款内约定甲方给予乙方的风险金额或按合同价款一定比例约定风险系数，同时双方约定乙方在固定价格内承担的风险范围。

　　第二十一条、工程款预付。甲方按协议条款约定的时间和数额，向乙方预付工程款，开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议条款约定预付工程款，乙方在约定预付时间7天后向甲方发出要求预付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求预付工程款，乙方可在发出通知7天后停止施工，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。

　　第二十二条、工程量的核实确认。乙方按协议条款约定的时间，向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量(以下简称计量)，并提前24小时通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。

　　乙方无正当理由不参加计量，甲方代表自行进行，计量结果视为有效，作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后7天内未进行计量，从第8天起，乙方报告中开列的工程量视为已被确认，作为工程款支付的依据。甲方代表不按约定时间通知乙方，使乙方不能参加计量，计量结果无效。

　　甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工的工程量，不予计量。

　　第二十三条、工程款支付。甲方按协议条款约定的时间和方式，根据甲方代表确认的工程量，以构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算出工程价款，经甲方代表签后支付。甲方在计量结果签后超过7天不予支付，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知7天后停止施工，甲方承担违约责任。

　　经乙方同意并签订协议，甲方可延期付款。协议需明确约定付款日期，并由甲方支付给乙方从计量结果签后第8天起计算的应付工程价款利息。

　　六、材料供应

　　第二十四条、材料样品或样本。不论甲乙任何一方供应都应事先提供材料样品或样本，经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。甲方或设计单位指定的材料品种，由指定者提供指定式样、色调和规格的样品或样本。

　　第二十五条、甲方提供材料。甲方按照协议条款约定的材料种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提供材料及其产品合格证明。甲方代表在所提供材料验收24小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收，验收后由乙方妥善保管，甲方支付相应的保管费用。发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料设备的保管，损坏或丢失由甲方负责。

　　甲方供应的材料与清单或样品不符，按下列情况分别处理：

　　1.材料单价与清单不符，由甲方承担所有差价;

　　2.材料的种类、规格、型号、质量等级与清单或样品不符，乙方可拒绝接收保管，由甲方运出施工现场并重新采购;

　　3.到货地点与清单不符，甲方负责倒运至约定地点;

　　4.供应数量少于清单约定数量时，甲方将数量补齐。多于清单数量时，甲方负责将多余部分运出施工现场;

　　5.供应时间早于清单约定时间，甲方承担因此发生的保管费用。

　　因以上原因或迟于清单约定时间供应而导致的追加合同价款，由甲方承担。发生延误，工期相应顺延，并由甲方赔偿乙方由此造成的损失。

　　乙方检验通过之后仍发现有与清单和样品的规格、质量等级不符的情况，甲方还应承担重新采购及返工的追加合同价款，并相应顺延工期。

　　第二十六条、乙方供应材料。乙方根据协议条款约定，按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料，并提**品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计、规范和样品要求不符的产品，甲方代表应禁止使用，由乙方按甲方代表要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。甲方未能按时到场验收，以后发现材料不符合规范、设计和样品要求，乙方仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用。由此延误的工期相应顺延。

　　第二十七条、材料试验。对于必须经过试验才能使用的材料，不论甲乙双方任何一方供应，按协议条款的约定，由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可委托专业机构进行测试，费用由甲方承担。测试结果不合格的材料，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由采购方运出现场，因此造成的全部材料采购费用，由采购方承担。甲方或设计单位指定的材料不合格，由甲方承担全部材料采购费用。

　　七、设计变更

　　第二十八条、甲方变更设计。甲方变更设计，应在该项工程施工前7天通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

　　由于设计变更造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。

　　由于设计变更，造成乙方返工需要的全部追回合同价款和相应损失均由甲方承担，相应顺延工期。

　　第二十九条、乙方变更设计。乙方提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经甲方代表及有关部门批准。合理化建议节约的金额，甲乙双方协商分享。

　　第三十条、设计变更对工程影响。所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后，乙方按甲方代表的要求，进行下列对工程影响的变更：

　　1.增减合同中约定的工程数量;

　　2.更改有关工程的性质、质量、规格;

　　3.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　4.增加工程需要的附加工作;

　　5.改变有关工程施工时间和顺序。

　　第三十一条、确定变更合同价款及工期。

　　发生设计变更后，在双方协商时间内，乙方按下列方法提出变更价格，送甲方代表批准后调整合同价款：

　　1.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

　　2.合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价格，变更合同价款;

　　3.合同中没有适用和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准后执行。

　　设计变更影响到工期，由乙方提出变更工期，送甲方代表批准后调整竣工日期。

　　甲方代表不同意乙方提出的变更价格及工期，在乙方提出后7天内通知乙方提请工程造价管理部门或有关工期管理部门裁定，对裁定有异议，按第三十五条约定的方法解决。

　　八、竣工与结算

　　第三十二条、竣工验收。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款约定的时间内组织有关部门验收，并在验收后7天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告7天内无正当理由不组织验收，或验收后7天内不予批准且不能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。

　　竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　甲方不能按协议条款约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担保管费用。

　　因特殊原因，部分工程或部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。

　　第三十三条、竣工结算。竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定或协议条款约定的时间、方式向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后应在7天内给予批准或提出修改意见，在协议条款约定时间内将拨款通知送经办的银行支付工程款，并将副本送乙方。乙方收到工程款14天内将竣工工程交付甲方。

　　甲方无正当理由收到竣工报告后14天内不办理结算，从第15天起按施工企业向银行同期贷款的最高利率支付工程款的利息，并承担违约责任。

　　第三十四条、保修。乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法，进行保修并支付保修金。

　　保修期从甲方代表在最终验收记录上签之日算起。分单项验收的工程，按单项工程分别计算保修期。

　　保修期内，乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。

　　采取按合同价款约定比率，在甲方应付乙方工程款内预留保修金办法的，甲方应在保修期满后14天内结算，将剩余保修金和按协议条款约定利率计算的利息一起退还乙方。

　　九、争议、违约和索赔

　　第三十五条、争议。本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，或请有关部门调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方在协议条款内约定由仲裁委员会仲裁。当事人双方未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　1.合同确已无法履行;

　　2.双方协议停止施工;

　　3.调解要求停止施工，且为双方所接受;

　　4.仲裁委员会要求停止施工;

　　5.法院要求停止施工。

　　第三十六条、违约。甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定支付款项或履行自己的其他义务及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付因违约导致乙方增加的费用和从支付之日计算的应支付款项的利息等)，相应顺延工期，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。

　　乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，按协议条款约定向甲方支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起7天内作出答复，超过7天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　第三十七条、索赔。甲方未能按协议条款约定提供条件、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下规定向甲方索赔：

　　1.有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据;

　　2.索赔事件发生后14天内，向甲方代表发出要求索赔的意向;

　　3.在发出索赔意向后14天内，向甲方代表提交全部和详细的索赔资料和金额;

　　4.甲方在接到索赔资料后7天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在7天内未作答复，视为该索赔已经批准;

　　5.双方协议实行一揽子索赔，索赔意向不得迟于工程竣工日期前14天提出。

　　十、其它

　　第三十八条、安全施工。乙方要按有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按**有关部门的要求处理。甲方要为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

　　乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临时交通要道附*施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。由甲方承担防护措施费用。

　　在不腾空和继续使用的建筑物内施工时，乙方应制定周密的安全保护和防火措施，确保建筑物内的财产和人员的安全，并报甲方代表批准。安全保护措施费用，由甲方承担。

　　在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关费用。

　　第三十九条、专利技术和特殊工艺的使用。甲方要求采用专利技术和特殊工艺，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、实验等费用。乙方按甲方要求使用，并负责实验等有关工作。乙方提出使用专利技术和特殊工艺，报甲方代表批准后按以上约定办理。

　　以上发生的费用和获得的收益，双方按协议条款约定分摊或分享。

　　第四十条、不可抗力。不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方代表通报灾害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。

　　因不可抗力发生的费用由双方分别承担：

　　1.工程本身的损害由甲方承担;

　　2.人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用;

　　3.造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担;

　　4.所需清理和修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。

　　第四十一条、保险。在施工场地内，甲乙双方认为有保险的必要时，甲方按协议条款的约定，办理建筑物和施工场地内甲方人员及第三方人员生命财产保险，并支付一切费用。

　　乙方办理施工场地内自己人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。

　　当乙方为分包或在不腾空的建筑物内施工时，乙方办理自己的各类保险。

　　投保后发生事故，乙方应在14天内向甲方提供建筑工程(建筑物)损失情况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在14天后每7天报告一次，直到损害结束。

　　第四十二条、工程停建或缓建。由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的费用，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

　　已经定货的材料、设备由定货方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。

　　第四十三条、合同的生效与终止。本合同自协议条款约定的生效之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　第四十四条、合同份数。合同正本两份，具有同等法律效力，由甲乙双方答盖章后分别保存。副本份数按协议条款约定，由甲乙双方分送有关部门。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　邮政编码：邮政编码：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　合同订立时间： 年 月 日

　　鉴(公)证意见：

　　经办人：

　　鉴(公)证机关(盖章)：

　　年 月 日

厂房施工合同 7

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依据国家，地方现行法律法规，遵循*等、自愿、公*和诚信的基本原则，甲方将__________公司钢构厂房基础工程承包给乙方施工。就此工程双方达成协议条款如下：

　　一、工程名称：__________公司钢构厂房基础工程。

　　二、工作地点：____区黄村镇刘村西。

　　三、承包范围及施工内容：乙方负责按图纸要求对此工程基础部分承包施工。

　　四、技术要求：

　　1、按照此工程施工图纸技术数据，结合现场实际情况进行厂房基础部分施工。

　　2、要求不低于图纸技术标准要求，保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。

　　五、承包方式：乙方包工包料。

　　六、工程量及工程价款：

　　工程总量为图纸要求标准，工程总价：__________。

　　七、结算方式：

　　1、乙方自筹材料及全部施工所需工具、人员及现场临电等事宜。

　　2、工程完工____日内，工程款一次性付清。

　　八、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字，盖（画押）生效。

　　甲方：__________

　　代表人：__________

　　__________年____月__________日

　　乙方：__________

　　代表人：__________

　　____年____月____日

厂房施工合同 8

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循*等、自原、公*和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________________厂房、仓库

　　工程地点：_________________

　　工程内容：钢结构彩瓦大棚及柱子基础

　　二、工程承包范围

　　承包范围：包工包料其中厂房柱子为￠200、厚为5mm,彩瓦厚为0.476mm、人字架角钢∠50-∠63,仓库柱子￠150、厚为4.5mm,人字架角钢∠40-∠50，桁条为40mm_____60mm_____1.5mm方管。工程所使用的角钢、方管、钢管、彩钢瓦等材料均用昆钢材料。

　　三、承包工程价格及面积

　　1、厂房、仓库等面积约为_________________*方米;

　　2、承包价格按水*投影面积(滴水边到边)每*方_________________元人民币，包干。

　　四、协议工期

　　开工日期：_________________年_________________月_________________日

　　竣工日期：_________________年_________________月_________________日

　　合同工期总工作日历天数61天。如遇以下原因造成工期延误，工期应当顺延。

　　1、因停电、停水、下雨造成的停工天数。

　　2、设计变更和工程量增加。

　　3、不可抗力。

　　4、发包方项目代表同意工期顺延的.其他情况。

　　五、工程质量标准：合格

　　六、甲方必须保证施工场地三通一*(路通、水通、电通);

　　七、乙方必须按协议所列材料施工，保证工程质量，按期完工。

　　八、在施工过程中，乙方必须按国家有关安全生产操作规范施工，若发生工伤事故一切责任由乙方自负。

　　九、结算方式：工程验收合格后，工程量按实际完工的水*投影面积结算(滴水边到边)结算。

　　十、付款方式

　　1.主材料进场先付_________________万元，彩瓦进场再付_________________万元，剩余款项在工程完工验收合格后一次性付清，

　　2.扣出5%的质量保证金到工程完工后满一年再付清，不得拖欠。

　　十一、保修期限及范围：保修期一年，保修期因施工质量和建筑材料出现问题由乙方负责修补，但人为损坏和自然灾害不属保修范围;

　　十二、本协议甲乙双方必须遵守，任何一方不得违约，如有一方违约按合同法处罚;

　　十三、本协议一式两份，双方各执一份，经甲乙双方签字盖章即可生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　法人代表：_________________法人代表：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　签定日期：_________________年_________________月_________________日

厂房施工合同 9

　　建设单位： （以下简称甲方）

　　施工单位： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循*等，自愿，公*和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同书。共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称

　　工程地点：

　　二、工程承包范围

　　根据工程建设需要，甲方，由丙方全面负责完成钢结构工程的施工，包括2#、3#厂房设计图纸范围内±0.000以上除砖墙、地面、水电、消防以外的所有钢结构项目（含埋件、门窗等）。

　　甲方并就此与乙方达成共识，由乙方按总承包合同之约定，全面负责钢结构工程施工的总承包管理（乙方应对丙方有效的管理，确保本工程顺利通过验收）。

　　三、工程承包方式：

　　在总包单位的统一管理下，包工包料，包质量，包工期，包安全，包文明施工，包资料（资料确保甲方能通过质量验收），丙方不得分包，转包。

　　四、合同工期：

　　丙方承诺将在确保总承包工程工期前提下，在签订本合同之日起60个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为20xx年9月20日。丙方按此承诺施工将不会影响本工程总承包工程工期，

　　五、质量标准

　　本工程质量要求标准为：合格。

　　为此甲方、乙方要求丙方所分包钢结构工程必须达到合格标准，并应能通过质监站验收。

　　六、合同价款

　　总价包死，含制作，运输，安装、装卸车费、开发票税及相应产生的各种不可预见费等有关费用（如无重大设计变更，总价不得调整；如有重大设计变更，总价±5%以外可协商调整）

　　本工程固定合同总价为328万元整(即：人民币叁佰贰拾捌万元整)

　　（1）以本工程设计图纸做为本合同附件。

　　（2）如有重大变更双方以签证为结算依据。

　　七、付款方式

　　本合同签订后，即付工程预付款32.8万元（总造价的10%）。钢柱、钢梁进场后付工程款 98.4万元（总造价的30%）。板材进场后即付工程款 65.6万元（总造价的20%）。

　　工程完工后即付工程款68.6万 元（总造价的20%）。

　　工程验收合格后即付工程款49.2万元（总造价的15%）

　　剩余5%做为质保金，即1***万 元，一年后未出现质量问题时付清余款。

　　八、丙方向甲方、乙方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后一年内非因甲方人为造成的`钢结构工程质量问题，丙方负责免费维修；五年内丙方对所建工程的防水免费维修（人力无法抗拒的因素除外）。工程交工后丙方负责工程的终生有偿维修及服务，丙方只收取成本费并负责甲方工程的改造。

　　九、甲方向乙方、丙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用

　　十、丙方向乙方、甲方承诺，将全面履行合同的内容，如不能按期竣工，将自愿按5000元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求，将自愿按10元每*方米向甲方承担违约责任。丙方还承诺，上述违约金的支付并不影响甲方、乙方因丙方工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。

　　十一、本工程甲方指派同志，乙方指派同志为现场施工负责人，协调解决施工中有关问题。

　　十二、贯彻执行***生产有关规定，确保安全施工，施工中因丙方原因发生工伤事故及经济损失，由丙方负责。

　　十三、本合同解释权由甲方负责，未尽事宜，可协商解决，如发生争议，可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。

　　十三、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同甲乙丙三方签字盖章后生效。

　　发包方（甲方）： 总承包方（乙方）

　　（公章） （公章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　指定分包方（丙方）：（公章）法定代表人：委托代理人：

厂房施工合同 10

　　发包方：

　　承包方：

　　工程名称：

　　合同编号：

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1、工程名称：

　　1.2、工程地点：

　　1.3、承包范围：

　　1.4、承包方式：

　　1.5、工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

　　1.6、工程质量：

　　1.7、合同价款(人民币大写)：

　　第2条 甲方工作

　　2.1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工方案或作法说明壹份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所渉及的各种申请，批件等手续。

　　2.2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。

　　2.3、负责保护好周围建筑物及装修，设备管线等不受损坏，并承担相应费用.

　　2.4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条 乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3、严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4、遵守国家和地方**及有关部门对施工现场管理的规定，要善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保洁和垃圾清运等工作，并承担相应费用。

　　3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第4条 关于工期的约定

　　4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4，因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延，增加工程量的双方需在现场核查并签证。

　　第5条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程以施工图纸、作法说明、 设计变更和 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3、甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方在收到乙方书面报告之日起，三天内不组织人员参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认.若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

　　5.4、由于乙方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延。

　　5.5、由于乙方原因造成质量和安全事故，其费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第6条 关于工程价款及结算的`约定

　　本合同生效后，甲方分3次，按下表约定支付工程款：

　　拨款分3分进行拨 款金 额

　　材料、工人进场施工

　　工程竣工验收完毕

　　验收合格一年后支付

　　第7条 关于材料供应的约定

　　7.1、本工程乙方负责采购供应的材料，设备(见附件)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用.由甲乙供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。

　　第8条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它有关的法规、规范。

　　8.3、由于乙方提供的图纸和作法说明，违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。 如乙甲方对图纸进行修改， 违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，由甲方承担相应的经济损失。

　　8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第9条 违约责任和保修责任

　　9.1、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)， 由乙方负责并承担损失。

　　9.2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　9.4、质保金为合同总价的5%，用于保修期间的维修开支，若无维修一年后退还给施工方。

　　第10条 争议或纠纷处理

　　10.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时可向当地人民法院起诉。

　　第11条 附 则

　　11.1、 本合同一式 份, 双方各执 份。

　　11.2、本合同履行完成后自动终止。

　　11.3、附件：

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代 理 人： 代 理 人：

　　单位地址： 单位地址：

　　电 话： 电 话：

　　邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

　　开户银行 开户银行：

　　户名： 户名：

　　账号： 账号：

　　 年 月 日 年 月 日

厂房施工合同 11

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致就甲方厂房工程委托给乙方施工，达成如下协议，供双方共同遵守。

　　第一条、 工程概况

　　1、 工程名称：江西亚细亚陶瓷有限公司

　　2、 维修项目：煤场砖墙上钢结构围栏防护

　　第二条、 工程照价及承包方式

　　承包方式：按实结算，单价如下：

　　1.2寸镀锌圆管95元/根，1寸镀锌圆管78元/根，预埋连接板10元/块，膨胀螺丝1.5元/个，4 8槽钢100元/根，4 6方管65元/跟，4 4角铁45元/根，彩钢瓦18元/米，自攻螺丝50元/盒，水槽70元/米，扁铁15元/根，人工300元/日，机械费150元/日。

　　第三条、 工程工期

　　1、本合同工程工期为连续的20个工作日(雨天不能施工除外)，自20 年7月30日算起。

　　2、若遇不可抗力，停水停电工期顺延。

　　第四条、结算方式及付款方式

　　经甲方验收合格后，一个星期内一次性付清。

　　第五条 、双方责任

　　1、为确保工程的'顺利进行，甲方无偿提供水电给乙方。乙方要保证材料品牌为正品，如若产品发现是山寨或次品，甲方有权对承包方进行处罚，罚款金额人民币两千元。

　　2、乙方应全权负责工程施工安全，在施工过程中发生一切安全事故由乙方负责。

　　3、乙方负责购买人生意外保险。

　　第六条、附则

　　本合同双方发生纠纷时，双方应及时协商，协商仍未解决纠纷的，向东乡县经济仲裁委员会申请仲裁。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算并完成工程款支付后失效。 本合同一式四份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

厂房施工合同 12

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致就甲方厂房工程委托给乙方施工，达成如下协议，供双方共同遵守。

　　第一条、 工程概况

　　1、工程名称： 陶瓷有限公司

　　2、维修项目： 砖墙上钢结构围栏防护

　　第二条、 工程照价及承包方式

　　承包方式：按实结算，单价如下：

　　1.2寸镀锌圆管95元/根，1寸镀锌圆管78元/根，预埋连接板10元/块，膨胀螺丝1.5元/个，4*8槽钢100元/根，4*6方管65元/跟，4*4角铁45元/根，彩钢瓦18元/米，自攻螺丝50元/盒，水槽70元/米，4#扁铁15元/根，人工300元/日，机械费150元/日。

　　第三条、 工程工期

　　1、本合同工程工期为连续的20个工作日（雨天不能施工除外），自20 年7月30日算起。

　　2、若遇不可抗力，停水停电工期顺延。

　　第四条、结算方式及付款方式

　　经甲方验收合格后，一个星期内一次性付清。

　　第五条 、双方责任

　　1、为确保工程的'顺利进行，甲方无偿提供水电给乙方。乙方要保证材料品牌为正品，如若产品发现是山寨或次品，甲方有权对承包方进行处罚，罚款金额人民币两千元。

　　2、乙方应全权负责工程施工安全，在施工过程中发生一切安全事故由乙方负责。

　　3、乙方负责购买人生意外保险。

　　第六条、附则

　　本合同双方发生纠纷时，双方应及时协商，协商仍未解决纠纷的，向东乡县经济仲裁委员会申请仲裁。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算并完成工程款支付后失效。 本合同一式四份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

厂房施工合同 13

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的`具体情况，经甲乙双方协商，在双方自愿及完全清楚，理解本合同条款的基础上，签订本合同。

　　一、工程名称：______________厂房。

　　二、工程地点：______________。

　　三、工程内容：厂房、道路、管网、井。

　　四、工程承包方式：包工不包料。

　　五、工程泥工包价：厂房每*方米_______元；

　　道路每*方米_______元；

　　管网每米_______元；

　　圆井每座_______元；

　　方井每座_______元。

　　六、工程材料：甲方采用的材料道路为商混，厂房地坪材料为商混，磨砂地坪由甲方负责。

　　七、付款方式：根据工程进度付款，工程完工后一次性付清。

　　八、开工日期：______________竣工日期：________________

　　甲方：_______________________乙方：_____________________

　　_______年_________月_______日_______年_______月_______日

厂房施工合同 14

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲乙双方遵循*等自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致签订如下合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：xxxx

　　2、工程地点：xxxx

　　3、工程量：总量约为150000m2，以实际合格率为准。乙方具体施工工程量（含A、B户型比例）项目部根据乙方队伍施工质量、安全、文明施工等施工实力进行合理分配，乙方须无条件服从。

　　第二条 工程质量、保修及验收

　　1、乙方需按合同相关要求精心施工，确保工程质量，本工程防水等级为二级，使用年限为十五年，即乙方需确保此防水工程使用十五年。

　　2、本工程保修期为五年，保修期从竣工备案之日起计算，保修期内乙方在接到通知起3日内无条件免费到施工现场维修.若乙方人员未及时到场维修，由我方委派人员进行维修的，按维修发生实际工程量叁倍费用在保修金里相应扣除。如非乙方原因引起的渗漏等相关质量问题，乙方在维修后只收取人工、材料、机械等直接成本费，在保修金内相应计算。

　　3、乙方须严格按施工规范规定及图纸设计要求进行施工，附加层、易渗漏部位、管根、错缝搭接等均需按相关要求施工。否则，甲方将视情节轻重对乙方处以1000-10000元/次不等的罚款，造成的返工等相关费用均由乙方自行承担。

　　4、防水工程施工完成后，乙方应通知甲方监督验收，乙方自行作蓄水试验及各项检验检测合格后，方可视为该防水工程验收合格，具体流程以双方指定人员办理移交书签字手续为依据。

　　5、防水工程施工过程中所选材料及品牌等需与乙方所提供样品（业主指挥部处封存）一致，均为国标产品，同时提供合格证、检验报告，并按规范规定进行取样复试。复试由甲方及监理负责送检，乙方协助配合取样，复检合格出具相关合格报告后方可允许在现场使用（材料复试费用由乙方承担）。

　　6、施工工艺：

　　（1）卷材施工前需将基层清理干净后滚刷、满铺冷子底油两道；卷材附加层以宽材料按规范要求部位施工；卷材大面积滚铺时一人控制喷枪一人排气压实同时操作，要错缝铺贴，搭接保证，确保卷材与基层不空鼓无气泡；搭接缝及收头处应整条烘烤直至熔融，再用刮刀刮*边端封严密实不渗水不翘边并做好成品保护。

　　（2）涂膜防水施工前甲乙料配比要准确；先进行节点、根部、拐角部位加强处理再先远后*大面积分层涂刮；涂刷两层之间相互垂直，间隔4小时以上但不宜过长；施工后不宜踩踏，需采取措施防护。

　　第三条 工程量结算及工程款支付

　　1、工程量乙方按甲方要求进行包工包料计算，计算方法按xx定额有关规则进行，最终结算的工程量以业主审核量为准。2、施工过程中进度款支付标准分为两节点，乙方必须完成其中一项的所有内容方可计量，否则不作为支付的条件。

　　其一：完成单体屋面防水、保温板铺设、伸缩缝施工；

　　其二、完成单体*台、露台、阳台、室内卫生间地面等防水施工。

　　第四条 甲乙双方义务

　　1、甲方义务：

　　（1）甲方工程部xx负责对施工现场质量监控和把关（但不免除乙方责任），并协助乙方解决施工现场的各种问题，以便顺利保质保量地完成本工程。

　　（2）甲方为乙方免费提供现场施工用水、电等。

　　（3）甲方为乙方免费提供合适的材料堆放仓库，但需由乙方自行管理。若有丢失，甲方不承担相应责任。

　　（4）甲方提供的施工基面必须符合施工要求，如*整、干燥及堆积物。

　　第五条违约责任

　　1、工程质量不符合合同规定，乙方负

　　责无偿修理或返工，若乙方未及时返修，甲方可另行指派专人维修，费用从质保金中三倍扣除。

　　2、出现下列情况之一的，甲方有权解除本合同，且乙方只能结算已施工工程量50%-60%的工程款，同时需赔偿甲方全部损失（包括差价、工期等损失）：

　　（1）因乙方管理不善，造成工期拖延使施工无法正常进行的；

　　（2）发生安全质量或环境污染事故，严重损害甲方经济利益或社会声誉的；

　　（3）不服从甲方管理或有其他严重损害甲方合法权益的'行为；

　　（4）乙方没按甲方规定和协商好的要求擅自在施工现场使用不合格材料等情形的。

　　第六条 附则

　　1、合同签订后，当事人双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自修改或终止。如一方不认真履行合同，给对方造成损失时，应承担全部经济损失和法律责任，并且，一方违约后另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　2、合同一旦签订，就具有一定的法律约束力。如合同发生纠纷时，当事人双方及时协商解决，协商不成时，任何一方可向施工所在地的管理机构申请调解或仲裁，也可向施工所在地的人民法院起诉。

　　3、乙方一旦进入施工，及视为接收完好基层，防水验收前由乙方负责。

　　第七条 合同有效期及份数

　　1、本合同经双方签字后生效至工程保修期满工程款付清自动解除，合同履行期内当事人不得随意变更或解除合同，未尽事宜双方共同协商解决。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲 方：乙 方：

　　负责人： 负责人：

　　账 号：账 号：

　　电 话：身份证：

　　电 话：电 话：

　　年 月 日 年 月 日

厂房施工合同 15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因建设需要，现将钢结构安装、制作工程委托乙方承建。为了明确双方的相互权利、义务关系，经过友好协商，特订立以下合同条款，以资双方共同信守遵行。

　　第一条、工程概况：

　　1.1.工程名称：

　　1.2.建筑面积：

　　1.3.施工地点：

　　第二条、工程范围和内容：

　　2.1.工程规格：本工程为段庄工业区工业厂房，建筑面积约1144.84㎡;其东西长32.86米，南北宽34.84米，檐高8米。

　　2.2.工程内容：以甲乙双方共同确认设计图纸为准的钢结构主体门窗、彩钢瓦制作和安装。

　　2.4.如工程内容发生变化，需经双方当事人签字确认。

　　第三条、工程总造价：

　　3.1.本工程以包工、包料方式承包，约定钢结构安装、制作。(不含土建和地脚螺栓)。总造价为大写：______元整(￥：_______元)人民币。每*方米245元。

　　3.2.双方约定;不因市场、人工、材料等信息的变化对合同价格的调整，除设计变更双方确认签证外，合同总价不作调整。

　　第四条、付款方式

　　4.1.合同签订后，主钢架材料进场甲方付乙方100000元。

　　4.2.钢架制作完毕甲方付乙方100000元。

　　4.3.钢架安装完毕、彩钢板进场甲方付乙方50000元。

　　4.4.工程完工后，甲方付清乙方剩余工程款30485元。

　　4.5.因工程内容变化而发生之工程费用，双方另行协商。

　　4.6.付款方式为现金人民币或银行转账汇款。

　　第五条、开工及竣工日期：

　　5.1.合同签订后，依据甲乙双方协商的进度，自甲方图纸确认并交付乙方之日起，五天内备好工程用料，并按双方确认之图纸开始制作钢架，在甲方提供完善的钢架安装条件之下，乙方应于收到甲方付款通知后三日内开工，乙方开工之日，应当通知甲方，以便甲方清理并*整场地。

　　5.2.工程竣工日期为基础具备安装条件起40个工作日内竣工。若因甲方原因或不可抗力影响造成延误施工，工期顺延。

　　第六条、竣工验收及保修：

　　6.1.甲方应派至少一名工作人员监督乙方施工，乙方应严格按照双方商定的内容在甲方的监督下进行施工，乙方制作、安装每一个部件甲方若无异议则视为合格;乙方制作、安装的每一个部件过程中若有不符合双方商定内容之处，甲方有责任立即提出整改，并达到双方商定内容之要求。

　　6.2.本工程保修期限为一年;保修期内若非人为、自然灾害、气候等原因造成的损坏，由乙方负责无偿修理。

　　第七条、甲方责任及义务：

　　7.1.办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用手续，申领施工许可证，办理审批报建手续及承担相关全部费用;

　　7.2.确定工程定位标准。协调乙方与其他施工方配合施工等关系;

　　7.3.无偿提供工程所需水、电，保证施工场地之*整;人员、机器、材料进场畅通;拆除工地相关各种障碍物，提供吊装场地;

　　7.4.负责因暂停及工程竣工乙方人员离场后的.材料、工具的管理;

　　7.5协调与当地**有关部门的关系并承担相关全部费用;，提供乙方施工人员住宿。

　　第八条、乙方责任及义务：

　　8.1.按时进场施工，严格控制工程进度，不得拖延工期;

　　8.2.自行照看机器、材料;自备施工界区以内有关辅助设施;

　　8.3.编制施工程序，做好各项施工准备工作;及时向甲方汇报工程进度情况;

　　8.4.确保工程质量及施工安全，如因乙方原因造成安全事故由乙方自行负责。若非乙方人员进入施工现场，出现一切后果乙方概不负责。

　　第九条、违约责任：

　　9.1.合同签订后，任何一方未经另一方认可而单方终止合同，必须向对方支付工程合同总造价10%的违约金，违约金不足以弥补无过错方因终止合同所受的经济损失的，无过错方有权要求过错方赔偿不足部分。

　　9.2.在甲方按期付款，土建基础如期交付之前提下，乙方逾期完工时，甲方有权按每逾期一日罚款200元计算;

　　9.3.甲方逾期付款，经书面通知提示无效，乙方除有权停工外，并按每逾期一日罚款200元计算，并应赔偿因停工给乙方造成的实际损失;

　　9.4.如甲方工程停建、缓建、改建，除及时通知乙方外，应主动和乙方采取措施，减少损失，并承担乙方因此而造成的停工、窝工、返工和机械调迁材料积压的实际损失。

　　第十条、不可抗力：

　　由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使乙方不能依本合同履行其义务时，乙方不负赔偿责任。但不可抗力因素清除后，双方应协商是否继续履行合同义务或变更终止合同。

　　第十一条、其它：

　　11.1.甲方工程款请汇入乙方张继东帐户。如果甲方以现金支付给乙方，则必须由乙方张继东收款。如果乙方现场施工人员向甲方借款，则甲方必须在收到乙方张继东认可后方可借支，未经乙方以书面形式许可的借支，乙方不予承认。

　　11.2.未尽事宜，由甲乙双方友好协商，补充合同条款解决。双方签订的补充条款与本合同具有同等法律效力，前后内容有变化的以补充协议之规定为准。

　　11.3.合同有效期自签字之日起至工程竣工结算并全款结清，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满，合同自动终止;

　　11.4.本合同经合同双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

厂房施工标准合同菁选（扩展2）

——厂房施工合同菁选

厂房施工合同15篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同的地位越来越不容忽视，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的厂房施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

厂房施工合同1

　　发包方(甲方)：(以下称甲方)

　　承包方(乙方)：(以下称乙方)

　　按照相关法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：土建、钢结构、装饰

　　1.4承包方式：总承包

　　1.5工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。

　　1.**同价款(人民币大写)：大写：整小写：X元整;

　　第二条甲方工作

　　2.1开工前

　　(3)天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明(壹)份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2指派李X为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、并承担相应费用。

　　2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.3遵守国家或地方**及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

　　3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3.6工程施工过程中，乙方应当严格遵守操作规程，安全施工。

　　第四条关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　5.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.2由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　5.5双方约定的其他事项：

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款总价款为_____大写：整小写：______元整

　　(1)合同签订后，甲方支付乙方工程预付款壹拾伍万元整(150000)。

　　(2)剩余工程款按工程进度月完成工程量总造价的90%支付乙方。

　　第七条关于材料供应的约定

　　7.1本工程甲方负责采购供应的.材料、设备(见附表

　　一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值3%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和责任的约定

　　8.1乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、操作规范的要求。乙方人员的人身、财产问题由乙方自行负责，由此产生的一切后果均与甲方无关。如因乙方及其工作人员的原因造成甲方，以及

　　第三方的人身、财产损害的，应当依法承担赔偿责任。

　　8.2由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担相应责任。

　　8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担相应责任。

　　第九条违约责任

　　9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方1000元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的2%支付滞纳金。

　　9.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　9.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　9.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条争议或纠纷处理

　　10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　第十一条其它约定无

　　第十二条附则

　　样书.1双方可以根据工程进展情况订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　样书.2本合同自双方或其授权代表人签字盖X之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，每份具有同等法律效力

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日

厂房施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的.具体情况，经甲乙双方协商，在双方自愿及完全清楚，理解本合同条款的基础上，签订本合同。

　　一、工程名称：厂房

　　二、工程地点：大东工业园内

　　三、工程内容：厂房、道路、管网、井

　　四、工程承包方式：包工不包料

　　五、工程泥工包价：厂房每*方米22元。

　　道路每*方米11元；

　　管网每米40元；

　　圆井每座350元；

　　方井每座280元。

　　六、工程材料：甲方采用的材料道路为商混，厂房地坪材料为商混，磨砂地坪由甲方负责

　　七、付款方式：根据工程进度付款，工程完工后一次性付清

　　八、开工日期：

　　竣工日期：

　　甲方：乙方：

　　年月日

厂房施工合同3

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商，在双方自愿及完全清楚，理解本合同条款的.基础上，签订本合同。

　　一、工程名称：______________厂房。

　　二、工程地点：______________。

　　三、工程内容：厂房、道路、管网、井。

　　四、工程承包方式：包工不包料。

　　五、工程泥工包价：厂房每*方米_______元；

　　道路每*方米_______元；

　　管网每米_______元；

　　圆井每座_______元；

　　方井每座_______元。

　　六、工程材料：甲方采用的材料道路为商混，厂房地坪材料为商混，磨砂地坪由甲方负责。

　　七、付款方式：根据工程进度付款，工程完工后一次性付清。

　　八、开工日期：______________竣工日期：________________

　　甲方：_______________________乙方：_____________________

　　_______年_________月_______日_______年_______月_______日

厂房施工合同4

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　一、依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就 食品有限公司的一车间、二车间、三车间等钢结构厂房维修项目，甲方委托乙方进行维修，并严格按照甲方要求制作、安装、防腐。结合本工程具体情况，甲乙双方通过共同协商，签订本合同。具体内容如下：

　　二、工程地点及内容

　　1、工程地点：

　　2、工程内容：

　　（1）一、二、三车间的气楼部分的拆除、除锈、防腐及屋面板的制安。

　　（2）墙体坏、烂部分的拆除、防腐及墙面板的制安。

　　（3）尼龙纱窗的制安。

　　三、工程造价

　　（1）一、二、三车间气楼部分及墙体部分

　　① 烂彩钢瓦的拆除 3.00元/M2。

　　② 维护钢结构部分除锈（按彩钢瓦的面积计算） 3.50元/M2（含脚手架，若未更换部分防腐，按照此单价执行）

　　③ 防腐（按瓦的面积计算） 5.00元/M2（含脚手架）若未更换部分防腐，按照此单价执行。

　　④新制安檩条（C120或140） 18.00元或22.00元/M。

　　⑤屋面上层彩钢瓦（90型，厚度为0.45MM，采用宝钢板或诚实板） 30.00元/M2（单层价）。

　　⑥内层UV.PVC防腐板（厚度为1.8MM） 48.00元/M2（单层价）。

　　⑦屋面板及墙面板所用的五金配件（按瓦面积计算） 3.00元/M2。

　　（2）尼龙纱窗（40目） 20.00元/M2（含人工费）。

　　以上工程量按实收方结算。

　　四、付款方式：

　　1、以上所例零星工程完毕并经验收合格，10日内支付至合同总金额的95%，余下5%作为质量保证金，工程完工二年后15日内付清。

　　2、乙方负责向甲方提交竣工资料，若甲方要求开具建安发票，则按总造价的5%计算，甲方负责组织验收。

　　五、工程工期：

　　按甲方要求进入现场施工，但甲方必须具备施工条件。工期为30个工作日，如遇下雨或不可抗力因素，则工期顺延。

　　六、质量标准

　　工程按甲方要求验收。

　　七、质量保修期

　　二年。如在质保期内出现质量问题，在接甲方通知24小时内处理。

　　八、甲乙双方权利和义务

　　1、甲方负责施工场地*设备的.保护，达到维护等施工条件，并派专业人员现场监督，免费提供乙方工程用水用电。

　　2、乙方现场管理员及施工人员的食宿自理。

　　3、乙方负责按照双方确认的工程量进行维护，确保一次性验收合格。

　　九、安全责任

　　1、乙方自行组织人员现场施工，乙方必须对工作人员的上、下班安全及现场工作安全负责。

　　2、乙方必须保证安全、质量；若发生安全事故，乙方必须全额承担，甲方不负任何责任。

　　十、违约责任

　　合同生效后，甲乙双方应遵照合同内容执行各自权责。若出现违约情况，违约方负全部责任。

　　十一、其它约定

　　1、若有其他未尽事宜或约定事项，甲乙双方可进行书面补充，补充合同或协议与本合同具有 同等法律效力。若遇纠纷，任何一方可向当地人民法院进行起诉。

　　2、本合同经甲乙双方签名盖章后即刻生效，履行完毕后自动终止。

　　3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

　　发包方： 承包方：

　　合同签订日期：

厂房施工合同5

　　发包人：十堰倍力工贸有限公司（以下简称甲方）

　　承包人：十堰三丰金辉建筑安装工程公司（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，遵循*等、自愿、公*、诚信的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　1． 工程名称：十堰倍力工贸有限公司三期厂房。

　　2． 工程地点：十堰市高新技术产业开发区白浪东路33号。

　　3． 工程内容：三期厂房（钢构+土建+装饰）清单如下：

　　①地梁、地面及土石方工程分项。

　　②图纸建筑外墙面±0.00以上的土建工程量包括：A-Dx1、1-12xA轴的砌筑墙体及内外墙装饰；室外散水及坡道；

　　③钢构工程中除12xA-G、Gx5-12、5xD-G、Dx1-5轴标高4.65米以下的的外墙围护(包括彩板、墙梁等等)不做外，其余均遵照图纸要求范围和甲方提交的书面图纸会审通知。

　　二、 工期

　　自合同签订第三日起始，工程总有效工作日为60天，具体工期明确如下：

　　①基础工程30天；

　　②主钢构安装15天；

　　③屋面及屋面排水系统安装5天；

　　④门窗及围护系统安装10天。

　　⑤其它附属及收尾工程10天。

　　乙方必须按照约定的工期内如期完工，每无故延迟1天，即处罚人民币1000元，处罚上限为人民币15000元。延误超过15天，甲方视乙方放弃施工，可另行需找其它单位施工，已完成工程按实际完成量的50%结算。 遇以下情况经甲方现场代表签字可以延期：

　　1、雨雪及其它不适合安装的天气。

　　2、春节。

　　3、设计错误、资料不准确和甲方提出工程变更。

　　4、因甲方和第三方原因造成施工停顿。

　　5、可能对甲方正常生产造成影响的工作磋商。

　　三、 合同价款及付款方式

　　1． 合同价款：

　　本工程合同内容以人民币捌拾伍万圆整（￥850000.00）包干。

　　2．付款方式:

　　甲方预付工程总款的支付工程总款的`30%；屋面及围护系统完工后支付工程总款的20%；所有收尾工程完工，验收合格后即支付工程总款的15%；余款（工程总款的5%）作为质保金。

　　3．变更工程价款：

　　凡涉及合同工程内容以外的工程技术变更增加的新项目，场代表及项目经理联合签字认可的工程技术变更通知单和施工签证为准，发生的主要原材料以市场价格报价为依据进行核算，其变更造价以甲方双方共同协商认可为准，涉及规税事项参照国家有规定执行。

　　四、 材料供应

　　1． 对主钢构及围护系统的原材料供应，甲方有明确指定，即主钢构所用的中厚板必须从武钢原厂购买，彩钢板必须选用宝钢原产，在钢构拼装、彩板轧制前，乙方必须向甲方提供制造厂商有效的出厂证明，对于主钢构所用基材，应及时通知甲方见证取样送检。主钢构焊接组件必须按国家规定作焊缝探伤检查，并出具检测报告，所用焊料、焊接工艺、焊工技术水*证明、检验方法等必须符合国家相关强制规定要求。

　　2. 其余材料由乙方自行采购，凡采购的材料必须符合设计和建设单位要求及各项技术标准。且质量合格证和出厂合格证书必须随货同行，材料进场后经甲方现场代表见证验收合格方可使用。凡采购的材料未经验收乙方擅自使用造成工程质量不合格，由乙方负责修复或拆除并承担发生的全部费用，由此延误的工期不能顺延，并赔偿由此给甲方所造成的经济损失。

　　五、 工程质量

　　1． 乙方必须按照甲方认可的设计图纸精心组织施工。遇有特殊情况需要变更时，必须征得甲方现场代表和项目经理同意并联合签认后方可有效。

　　2、乙方必须接受甲方现场代表的质量监督及正常工作检查，不得无故阻挠。

　　3、工程验收：工程质量必须达到合同所定标准及规范要求。若工程竣工后30天内（以乙方向甲方递交主体工程验收通知单之日起算），因甲方原因不组织验收均可视为工程已验收合格。

　　4、工程验收依据：

　　A、甲方签认的施工图、施工变更通知单、施工签证、相关建筑标准图集及图纸会审纪录。

　　B、相关国家标准：

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx

　　《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20xx

　　《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-20xx

　　《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20xx

　　《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx

　　《屋面工程质量验收规范》GB50207-20xx

　　《地下防水工程质量验收规范》GB50208-20xx

　　《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-20xx

　　《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20xx

　　C、图纸规范未说明、或不详细部分可参照甲方现有一期厂房作法进行验收，未取得甲方现场代表和项目经理确认的工程项，一律视为不合格项。

　　六、 安全生产

　　乙方施工应严格遵守安全生产操作规程，持证上岗，杜绝安全质量事故发生。若乙方施工中发生安全事故，造成已方及他方人身、财产损失，均由乙方自行负责。

　　七、 双方权利和义务

　　1． 甲方

　　A、 向乙方提供必要的施工条件。如现场通水、通电、道 路畅通、施工场地*整具备吊装条件等等。

　　B、 应向乙方提供设计图纸两份和与工程相关的技术资料。开工三天前组织有关单位参与施工图会审与工程交底。

　　C、 负责对乙方编制的施工组织设计（施工方案）进行审定，对乙方违反审定的施工组织设计的行为有权指止。

　　D、 负责为乙方办理必要的施工现场出入证明，确保乙方主辅材、施工机械及人员的通行。

　　E、 及时组织有关方面参与工程验收。

　　F、 及时按进度划拔工程款项。

　　2． 乙方

　　A、 乙方预见某些约束与本工程项目无关的已方属员出入和滞留施工现施工因素可能会对甲方生产造成影响，应立即向甲方告知并商讨解决办法。如乙方未及时告知，由此造成甲方生产影响的一切损失均由乙方承担。除施工必要，乙方施工人员及其施工器械不得随意出入甲方生产现场。

　　B、 开工三天前编制施工组织设计（施工方案），及时交甲方审定，审定通过后严格按照施工组织设计施工。

　　C、 编制工程整体进度计划、周度进度计划、送甲方项目经

厂房施工合同6

　　一、工程地点：

　　二、工程名称：

　　三、工程面积：

　　四、承包方式：

　　五、工程造价：

　　六、工程期限：开工________年____月____日 竣工年 注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。

　　结算方式：合同签订后甲方付乙方作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的 % ，完工经验收后付清全款。

　　七、甲、乙双方责权：

　　1.乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。

　　2.钢构部分税收(地税)由乙方自理。

　　3.乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。

　　4.工程质保期为________年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的.服务工作。

　　5.钢结构税收由乙方负责。

　　6.进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责;如检测不合格，则由乙方负责。

　　八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列：

　　1.使用不善、人为破坏。

　　2.自然灾害：如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。

　　九、其他约定：

　　1.施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方没提出异议，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。

　　2.末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。

　　3.本合同一式两份，甲方双方各执一份。

　　4.注：本合同施工范围只包括钢结构(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工，不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。

　　甲方： 乙方：

　　电话： 电话：

　　甲方盖章： 乙方盖章：

　　________年____月____日________年____月____日

厂房施工合同7

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循*等，自愿，公*和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同书。共同遵守执行。

　　一、 工程概况

　　工程名称

　　工程地点：

　　二、 工程承包范围

　　根据工程建设需要，甲方，由丙方全面负责完成钢结构工程的施工，包括2#、3#厂房设计图纸范围内±0.000以上除砖墙、地面、水电、消防以外的所有钢结构项目(含埋件、门窗等)。 甲方并就此与乙方达成共识，由乙方按总承包合同之约定，全面负责钢结构工程施工的总承包管理(乙方应对丙方有效的管理，确保本工程顺利通过验收)。

　　三 、工程承包方式：在总包单位的统一管理下，包工包料，包质量，包工期，包安全，包文明施工，包资料(资料确保甲方能通过质量验收)，丙方不得分包，转包。

　　四 、合同工期：

　　丙方承诺将在确保总承包工程工期前提下，在签订本合同之日起 60 个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为20xx年9月20日。丙方按此承诺施工将不会影响本工程总承包工程工期，

　　五、质量标准

　　本工程质量要求标准为：合格。

　　为此甲方、乙方要求丙方所分包 钢结构工程必须达到合格标准，并应能通过质监站验收。

　　六、合同价款总价包死，含制作，运输，安装、装卸车费、开发票税及相应产生的.各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更，总价不得调整;如有重大设计变更，总价±5%以外可协商调整)

　　本工程固定合同总价为328万元整(即：人民币叁佰贰拾捌万元整)

　　(1) 以本工程设计图纸做为本合同附件。

　　(2) 如有重大变更双方以签证为结算依据。

　　七、付款方式

　　本合同签订后，即付工程预付款 32.8万元(总造价的10%)。 钢柱、钢梁进场后付工程款 98.4 万 元(总造价的30%)。 板材进场后即付工程款 65.6万元(总造价的20%)。 工程完工后即付工程款 68.6万 元(总造价的20%)。工程验收合格后即付工程款49.2万元(总造价的15%)剩余 5 %做为质保金，即 1***万 元，一年后未出现质量问题时付清余款。

　　八、丙方向甲方、乙方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后一年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题，丙方负责免费维修;五年内丙方对所建工程的防水免费维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后丙方负责工程的终生有偿维修及服务，丙方只收取成本费并负责甲方工程的改造。

　　九、甲方向乙方、丙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用

　　十、丙方向乙方、甲方承诺，将全面履行合同的内容，如不能按期竣工，将自愿按 5000元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求，将自愿按10元每*方米向甲方承担违约责任。丙方还承诺，上述违约金的支付并不影响甲方、乙方因丙方工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。

　　十一、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志为现场施工负责人，协调解决施工中有关问题。 第1页十二、贯彻执行***生产有关规定，确保安全施工，施工中因丙方原因发生工伤事故及经济损失，由丙方负责。

　　十三、本合同解释权由甲方负责，未尽事宜，可协商解决，如发生争议，可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。

　　十三、合同生效

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　

　　_________年____月____日

厂房施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因建设需要，现将钢结构安装、制作工程委托乙方承建。为了明确双方的相互权利、义务关系，经过友好协商，特订立以下合同条款，以资双方共同信守遵行。

　　第一条、工程概况：

　　1.1.工程名称：

　　1.2.建筑面积：

　　1.3.施工地点：

　　第二条、工程范围和内容：

　　2.1.工程规格：本工程为段庄工业区工业厂房，建筑面积约1144.84㎡;其东西长32.86米，南北宽34.84米，檐高8米。

　　2.2.工程内容：以甲乙双方共同确认设计图纸为准的钢结构主体门窗、彩钢瓦制作和安装。

　　2.4.如工程内容发生变化，需经双方当事人签字确认。

　　第三条、工程总造价：

　　3.1.本工程以包工、包料方式承包，约定钢结构安装、制作。(不含土建和地脚螺栓)。总造价为大写：______元整(￥：_______元)人民币。每*方米245元。

　　3.2.双方约定;不因市场、人工、材料等信息的变化对合同价格的调整，除设计变更双方确认签证外，合同总价不作调整。

　　第四条、付款方式

　　4.1.合同签订后，主钢架材料进场甲方付乙方100000元。

　　4.2.钢架制作完毕甲方付乙方100000元。

　　4.3.钢架安装完毕、彩钢板进场甲方付乙方50000元。

　　4.4.工程完工后，甲方付清乙方剩余工程款30485元。

　　4.5.因工程内容变化而发生之工程费用，双方另行协商。

　　4.6.付款方式为现金人民币或银行转账汇款。

　　第五条、开工及竣工日期：

　　5.1.合同签订后，依据甲乙双方协商的进度，自甲方图纸确认并交付乙方之日起，五天内备好工程用料，并按双方确认之图纸开始制作钢架，在甲方提供完善的钢架安装条件之下，乙方应于收到甲方付款通知后三日内开工，乙方开工之日，应当通知甲方，以便甲方清理并*整场地。

　　5.2.工程竣工日期为基础具备安装条件起40个工作日内竣工。若因甲方原因或不可抗力影响造成延误施工，工期顺延。

　　第六条、竣工验收及保修：

　　6.1.甲方应派至少一名工作人员监督乙方施工，乙方应严格按照双方商定的内容在甲方的监督下进行施工，乙方制作、安装每一个部件甲方若无异议则视为合格;乙方制作、安装的每一个部件过程中若有不符合双方商定内容之处，甲方有责任立即提出整改，并达到双方商定内容之要求。

　　6.2.本工程保修期限为一年;保修期内若非人为、自然灾害、气候等原因造成的损坏，由乙方负责无偿修理。

　　第七条、甲方责任及义务：

　　7.1.办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用手续，申领施工许可证，办理审批报建手续及承担相关全部费用;

　　7.2.确定工程定位标准。协调乙方与其他施工方配合施工等关系;

　　7.3.无偿提供工程所需水、电，保证施工场地之*整;人员、机器、材料进场畅通;拆除工地相关各种障碍物，提供吊装场地;

　　7.4.负责因暂停及工程竣工乙方人员离场后的材料、工具的管理;

　　7.5协调与当地**有关部门的关系并承担相关全部费用;，提供乙方施工人员住宿。

　　第八条、乙方责任及义务：

　　8.1.按时进场施工，严格控制工程进度，不得拖延工期;

　　8.2.自行照看机器、材料;自备施工界区以内有关辅助设施;

　　8.3.编制施工程序，做好各项施工准备工作;及时向甲方汇报工程进度情况;

　　8.4.确保工程质量及施工安全，如因乙方原因造成安全事故由乙方自行负责。若非乙方人员进入施工现场，出现一切后果乙方概不负责。

　　第九条、违约责任：

　　9.1.合同签订后，任何一方未经另一方认可而单方终止合同，必须向对方支付工程合同总造价10%的违约金，违约金不足以弥补无过错方因终止合同所受的经济损失的，无过错方有权要求过错方赔偿不足部分。

　　9.2.在甲方按期付款，土建基础如期交付之前提下，乙方逾期完工时，甲方有权按每逾期一日罚款200元计算;

　　9.3.甲方逾期付款，经书面通知提示无效，乙方除有权停工外，并按每逾期一日罚款200元计算，并应赔偿因停工给乙方造成的'实际损失;

　　9.4.如甲方工程停建、缓建、改建，除及时通知乙方外，应主动和乙方采取措施，减少损失，并承担乙方因此而造成的停工、窝工、返工和机械调迁材料积压的实际损失。

　　第十条、不可抗力：

　　由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使乙方不能依本合同履行其义务时，乙方不负赔偿责任。但不可抗力因素清除后，双方应协商是否继续履行合同义务或变更终止合同。

　　第十一条、其它：

　　11.1.甲方工程款请汇入乙方张继东帐户。如果甲方以现金支付给乙方，则必须由乙方张继东收款。如果乙方现场施工人员向甲方借款，则甲方必须在收到乙方张继东认可后方可借支，未经乙方以书面形式许可的借支，乙方不予承认。

　　11.2.未尽事宜，由甲乙双方友好协商，补充合同条款解决。双方签订的补充条款与本合同具有同等法律效力，前后内容有变化的以补充协议之规定为准。

　　11.3.合同有效期自签字之日起至工程竣工结算并全款结清，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满，合同自动终止;

　　11.4.本合同经合同双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

厂房施工合同9

　　发包方：

　　承包方：

　　工程名称：

　　合同编号：

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1、工程名称：

　　1.2、工程地点：

　　1.3、承包范围：

　　1.4、承包方式：

　　1.5、工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

　　1.6、工程质量：

　　1.7、合同价款(人民币大写)：

　　第2条 甲方工作

　　2.1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工方案或作法说明壹份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所渉及的各种申请，批件等手续。

　　2.2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收，变更登记手续和其他事宜。

　　2.3、负责保护好周围建筑物及装修，设备管线等不受损坏，并承担相应费用.

　　2.4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条 乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3、严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4、遵守国家和地方**及有关部门对施工现场管理的.规定，要善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保洁和垃圾清运等工作，并承担相应费用。

　　3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第4条 关于工期的约定

　　4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4，因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延，增加工程量的双方需在现场核查并签证。

　　第5条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程以施工图纸、作法说明、 设计变更和 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3、甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方在收到乙方书面报告之日起，三天内不组织人员参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认.若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

　　5.4、由于乙方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延。

　　5.5、由于乙方原因造成质量和安全事故，其费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第6条 关于工程价款及结算的约定

　　本合同生效后，甲方分3次，按下表约定支付工程款：

　　拨款分3分进行拨 款金 额

　　材料、工人进场施工

　　工程竣工验收完毕

　　验收合格一年后支付

　　第7条 关于材料供应的约定

　　7.1、本工程乙方负责采购供应的材料，设备(见附件)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用.由甲乙供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。

　　第8条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它有关的法规、规范。

　　8.3、由于乙方提供的图纸和作法说明，违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。 如乙甲方对图纸进行修改， 违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，由甲方承担相应的经济损失。

　　8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第9条 违约责任和保修责任

　　9.1、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)， 由乙方负责并承担损失。

　　9.2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　9.4、质保金为合同总价的5%，用于保修期间的维修开支，若无维修一年后退还给施工方。

　　第10条 争议或纠纷处理

　　10.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时可向当地人民法院起诉。

　　第11条 附 则

　　11.1、 本合同一式 份, 双方各执 份。

　　11.2、本合同履行完成后自动终止。

　　11.3、附件：

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代 理 人： 代 理 人：

　　单位地址： 单位地址：

　　电 话： 电 话：

　　邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

　　开户银行 开户银行：

　　户名： 户名：

　　账号： 账号：

　　 年 月 日 年 月 日

厂房施工合同10

　　1工程概况

　　山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157.30m3/s。

　　2建设工程监理

　　水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

　　2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。

　　2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：

　　①提前的时间和修订后的'进度计划；

　　②承包人的赶工措施；

　　③发包人为赶工提供的条件；

　　④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。

　　以便提高承包方工作积极性。

　　对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公*、合理解决。

　　2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。

　　2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。

　　2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

　　2.**同争议与索赔管理

　　2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。

　　2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：

　　①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；

　　②不属于承包商应承担责任；

　　③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：

　　①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

　　②承包商的取费标准是否正确、合理；

　　③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。

　　3几点建议

　　结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：

　　①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；

　　②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；

　　③重视材料供应；

　　④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

　　参考文献

　　[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

　　[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).

　　[3]中华人民共和国合同法.

厂房施工合同11

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循*等，自愿，公*和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同书。共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程承包范围

　　根据工程建设需要，甲方委托乙方全面负责XX企业展厅的建设施工，以实际图纸为准。(含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主，墙面填空气砖，内外粉刷，正面玻璃幕墙。

　　三、工程承包方式：在甲方监理的统一监理和协调下，乙方包工包料，保证质量，保证工期，保证安全，保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收)，不得分包，转包。

　　四、合同工期：

　　乙方承诺将在签订本合同之日起 个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为________年____月____日。

　　五、质量标准

　　本工程质量要求标准为：合格。

　　为此甲方要求乙方 所有建筑构建必须使用标准材，总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。

　　六、合同价款

　　工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更，总价不得调整;如有重大设计变更，总价5%以外可协商调整)本工程固定合同总价为 万元整(即：人民币 )

　　(1)以本工程设计图纸做为本合同附件。

　　(2)如有重大变更双方以签字为结算依据。

　　七、付款方式

　　本合同签订后，土建完成一周内付工程预付款 万元(总造价的10%)。钢柱、钢梁进场后一周内付工程款 万元(总造价的`30%)。墙面粉刷完成一周内付工程款 万元(总造价的20%)。 工程完工后一周内付工程款万 元(总造价的20%)。工程验收合格后一周内付工程款 万元(总造价的15%)剩余5 %做为质保金，即 万元，________年后未出现质量问题时付清余款。

　　八、乙方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后________年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题，乙方负责维修;________年内乙方对所建工程的防水维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方负责工程的终生有偿维修及服务，只收取成本费并负责甲方工程的改造。

　　九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用

　　十、乙方向甲方承诺，将全面履行合同的内容，如不能按期竣工，将自愿按2元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求，将自愿按50元每*方米向甲方承担违约责任。乙方还承诺，上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。

　　十一、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志为现场施工负责人，协调解决施工中有关问题。

　　十二、贯彻执行***生产有关规定，确保安全施工，施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意外险。

　　十三、本合同解释权由甲方负责，未尽事宜，可协商解决，如发生争议，可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。

　　十三、合同生效

　　合同订立时间：________年____月____日

　　合同订立地点：

　　本合同甲乙双方签字盖章后生效。

　　发包方(甲方)： 承包方(乙方)

　　(公章) (公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人

厂房施工合同12

　　施工合同书工程名称：

　　__年__月__日

　　合同书

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程名称

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条工程承包范围

　　第三条合同工期加工__作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至__年__月__日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至__年__月__日，总日历天数_日历天。

　　第四条质量标准

　　工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。

　　第五条合同价款与支付

　　一、合同价款：

　　二、工程量增加：

　　1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；

　　2、追加的合同价款与工程款同期支付。

　　三、付款方式

　　1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；

　　2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%

　　3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的95%

　　4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。

　　第六条发包人工作

　　（1）发包人办理三通一*，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费；

　　（2）确定水准点与座标控__点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

　　（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；

　　（4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。

　　第七条承包人工作

　　（1）根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准；

　　（2）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；

　　（3）做好施工场地地下管线和邻*建筑物、构筑物的保护工作；

　　（4）遵守____有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。

　　第八条工期顺延

　　因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。

　　1、发包人未能协调准备好开工条件；

　　2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；

　　3、设计变更和工程量增加；

　　4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；

　　5、不可抗力因素。

　　第九条安全责任

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　第十条工程竣工

　　1、承包人必须按照合同书约定的'竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；

　　2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。

　　3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。

　　4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。

　　第十一条违约责任

　　1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；

　　2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；

　　3、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；

　　4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同（GF—1999—0201）通用条款协商解决；

　　5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民____起诉。第十二条合同生效

　　合同订立时间：__年___月____日

　　合同订立地点：____发包人办公室_______

　　本合同双方约定签字、盖章后生效。

　　本合同一式四份，签字盖章有效。

　　发包人：（签字、盖章）：承包人：（签字、盖章）

　　委托代理人：委托代理人：

厂房施工合同13

　　发包人（甲方）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　承包人（乙方）： 身份证号： 联系电话： 职务：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的.原则，双方就本建设工程施工事项订立本合同。

　　第1条：甲方将位于通辽市科尔沁区丰田镇建新村老砖厂院内，所建筑的厂房发包给乙方。承包范围：通辽市宏图包装厂厂房地面工程施工，包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必须严格按施工要求施工。乙方对安全及文明施工实行全面承担，包工包料，乙方为安全施工、文明施工第一责任人。

　　第2条：开工日期：20xx年 月 日，竣工日期：20xx年 月 日。

　　第3条：合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款55万元与乙方结算工程款，乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。

　　第4条：甲方开工前提供具备开工条件的施工场地，需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。

　　第5条：乙方在开工过程中，严格按国家和地方有关规定及甲方

　　要求执行，而如发生安全责任事故对第三人人身财产损害，由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方承担。

　　第6条：施工所需要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方提供。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内，甲方附付合同约定的工程款之外不承担任何费用。

　　第7条：工程款支付（两次性支付）

　　7.1第一次付款20xx年6月30日前，付给人工费20万元。

　　第二次付款20xx年12月31日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收据为凭）

　　7.2若甲方到期未给付工程款，承担违约责任，违约金为10万元。

　　第8条：本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。

　　甲方：

　　法人代表：

　　年 月 日年 月 日 责任人： 乙方：

厂房施工合同14

　　合同编号：12281

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、项目概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程内容及主要技术参数

　　1、工程内容：钢结构的制作、安装。

　　2、面积：㎡（以实际验收面积为准）。

　　3、技术要求：以甲方确定的图纸为准。

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时通知乙方乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单*米造价为人民币380元*方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款（50%），累计支付工程款。

　　2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后交付甲方使用。剩余工程款（50%）即人民币。预留作为质保金（六个月内结清）。

　　五、甲乙双方负责事项

　　（一）甲方负责事项

　　1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。

　　4、按合同约定，按期付款。

　　（二）乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的'有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。

　　2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承

　　担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按元天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人签字：代表人签字

　　年月日年月日

厂房施工合同15

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　甲乙双方经充分协商，本着*等、互利、诚信的原则，甲方同意将厂房工程中的钢管架部分承包给乙方施工，为进一步明确双方在工程施工中应尽职责和享有的权利，双方一致同意签订以下合同，以便双方日后共同遵守执行。

　　一、工程名称：_____

　　二、工程地点：_____

　　三、工程承包范围及内容：施工图范围内的所有所需的钢管架及配件、架子搭设，实行包工包料;另吊机安装及租金，另外增加15000元。

　　四、计算方式：工程量按建筑实际面积计算，每*方米67元。

　　五、付款方式：牛腿砼完工以后，付总工程量的30%。内外架全部搭好以后，付总工程量的50%。整体竣工验收合格1个月后全部付清(所有架子部分均已退场)。

　　六、工资发放：根据劳动部门及主管单位的规定，民工工资一定要发到民工手中，根据完成情况民工工资由乙方自行发放，甲方有权监督。乙方应向甲方提供有民工签字的.发放清单。如有民工没有拿到工资，到劳动局及主管部门去投诉，造成不良后果由乙方自行负责，项目部及衢州东方特钢有限公司不负任何责任，如在投诉后一周内乙方仍不发放工资或发生多人投诉则项目部有权在应付乙方的款额内直接给民工发放工资。鉴于以上情况给甲方带来的负面影响，发清工资以后甲方有权要求乙方支付赔偿金，赔偿金按完成发给民工的全部工资金额的两倍计算，由甲方直接在支付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向己方继续主张。

　　七、质量要求：按国家规定的施工规范进行施工，保证合格以上。

　　八、工程施工安全、乙方一定要听从甲方施工人员安排。乙方在施工过程中需安全施工，如果在施工过程中发生事故和意外事故，除保险公司理赔外，其余费用由乙方承担，甲方不负任何责任。乙方须交施工人员的身份证复印件1张，保险由甲方统一办理。

　　九、违约责任：

　　1、乙方承包工程，由于乙方原因造成返工的,由乙方承担工期延误及返工责任(含材料费)。

　　2、乙方在施工期间如不能胜任，拖延工期影响甲方质量和工期的，中途无论遇到什么困难不能停工或不做，如有发生，甲方有权单方终止合同。另行选择施工队伍，在原合同约定的价格上降低每*方米_____元对乙方进行结算，乙方自负盈亏。

　　3、乙方如在施工中不能如期搭架、拆架造成工期延误，每延期一天乙方支付甲方工违约金500元。

　　十、进度：

　　基础以上工程为6个月完工，除人力不可抗拒的因素以外。

　　十一、未尽事项双方协商解决,协商不成的,可以向衢江区人民法院提起诉讼。

　　十二、本合同一式貮份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，至帐清后协议效力终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

厂房施工标准合同菁选（扩展3）

——厂房施工标准合同菁选

厂房施工标准合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的法律效力与日俱增，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的厂房施工标准合同，希望对大家有所帮助。

厂房施工标准合同1

　　发包方(甲方)：(以下称甲方)

　　承包方(乙方)：(以下称乙方)

　　按照相关法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：沈阳盛京汽车修理厂改建工程

　　1.2 工程地点：方家栏路2甲

　　1.3 承包范围：土建、钢结构、装饰

　　1.4 承包方式：总承包

　　1.5 工期：本工程自20__年3月14日开工，于20__年11月5日竣工。

　　1.6 合同价款(人民币大写)：大写：贰佰壹拾捌万柒仟陆佰肆拾叁整小写：2187643 元整;

　　第二条 甲方工作

　　2.1 开工前(3)天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明(壹)份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2 指派李工为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、并承担相应费用。

　　2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条 乙方工作

　　3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.3 遵守国家或地方**及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好

　　3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3.6 工程施工过程中，乙方应当严格遵守操作规程，安全施工。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.2 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.3 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.4 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　5.5 双方约定的其他事项：

　　第六条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1 双方商定本合同价款总价款为 大写：贰佰壹拾捌万柒仟陆佰肆拾叁 元整小写：2187643 元整

　　(1)合同签订后，甲方支付乙方工程预付款壹拾伍万 元整(￥150000)。

　　(2)剩余工程款按工程进度月完成工程量总造价的'90%支付乙方。

　　第七条 关于材料供应的约定

　　7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值3%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条 有关安全生产和责任的约定

　　8.1 乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、操作规范的要求。乙方人员的人身、财产问题由乙方自行负责，由此产生的一切后果均与甲方无关。如因乙方及其工作人员的原因造成甲方，以及第三方的人身、财产损害的，应当依法承担赔偿责任。

　　8.2 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担相应责任。

　　8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担相应责任。

　　第九条 违约责任

　　9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方1000 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的2%支付滞纳金。

　　9.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　9.3 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　9.4 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的

　　9.5 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　9.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条 争议或纠纷处理

　　10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　第十一条 其它约定 无

　　第十二条 附则

　　12.1 双方可以根据工程进展情况订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　12.2 本合同自双方或其授权代表人签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，每份具有同等法律效力

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代表人：

　　单位地址： 单位地址：

　　电话： 电话：

　　邮编： 邮编：

　　年 月 日 年 月 日

厂房施工标准合同2

　　发包人甲方(全称)：

　　承包人乙方(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：生产厂房

　　工程地点：

　　工程内容：建筑面积20__m2，2层框架结构。

　　二、工程承包方式及范围：

　　承包方式：包工包料，除钢筋甲供;承包范围：施工图纸内的所有土建工程，除涂料工程。

　　1、甲供盘圆钢筋，承包人应按规范要求调直(二级钢控制在3%以内，三级钢控制在1%以内)，费用不计。

　　2、甲供钢筋，承包人应负责卸料，并堆放至钢筋场内，费用不计。

　　3、甲供钢筋数量按投标书中钢筋材料消耗量供应，由于投标人失误造成钢筋工程量少算、漏算或者实际施工过程中钢筋损耗量过大造成钢筋缺少，甲方不予增加钢筋量，且缺少部分由施工单位按甲方确认的品牌(沙钢、永钢)采购，费用自理。

　　4、涂料工程采用专业分包，外墙涂料工程所使用的脚手架可利用土建单位外墙砌墙外脚手架，承包人应给予分包人免费使用。内墙涂料脚手架由分包人自行考虑，费用包括在分包价款中。

　　5、由于涂料工程采用专业分包，因此土建承包人应保证提供的墙面、柱面、梁面、天棚面粉刷的*整度。由于承包人提供的上述工作面*整度不符合规范要求，土建承包人应进行修正，修正应达到规范要求。

　　三、合同工期：

　　开工日期：20__ 年9月15日(具体开竣工日期以开竣工报告为准)竣工日期：20__ 年12月14日，工期： 90日历天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、合同价款及调整方式：

　　1、经对外招标，本工程承包价为人民币 万 元 ;金额(大写)：壹佰壹拾捌万伍仟圆(人民币)。(注：竣工结算开票价为 万+钢筋材料款，钢筋材料款发票由甲方提供)

　　2、本工程合同价采用施工图总价承包方式。(注：承包造价中不包括甲供钢筋材料款、不包括涂料工程款)

　　3、工程施工图所包含的施工项目的工程量无论是漏算、少算，结算均不调整。

　　4、施工图中包括的内容，但经甲方确认不要求施工的，应从合同价款中扣除相应价款。

　　5、工程由于设计变更、签证等新增加的'子目(原合同无相应单价的)，工程量按实计算，单价套用09费用定额、04计价表，措施费以费率计取的按投标费率计算，其他措施费按实际发生计取，总价按协商价与投标预算价比值下浮，即总价下浮17.62%(1-159/193)。地材单价按施工期间信息价格执行，无信息价的由施工单位报价经甲方确认后计算。

　　六、付款方式：基础完成至±0.00，经甲方验收合格支付合同价款的10%;一层结构完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;二层结构完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;建筑砌体、二次结构、屋面完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;建筑装饰完成后经甲方验收合格支付合同价款的10%;工程完工经甲方验收合格后支付合同价款的10%，并返还工程履约金2万 元人民币。工程验收合格后承包人在15日提交完整的竣工结算资料，经甲方审核确认后作为结算款。竣工结算款确认之日起两年内分期支付尾款(第一年支付50%，第二年支付40%，尾款的10%作为保修金，第三年付清)，尾款不计利息。

　　七、工程施工要求：

　　1工，确保达到质量合格。甲方如果发现乙方不按照招标登记表(品牌、规格等)，有偷工减料现象及出现施工错误，甲方有权拒付工程款并要求乙方按建筑施工规范及招标要求予以改正。由此产生的一切费用由乙方自行承担。造成工期延长的按每拖延一天处1000 元的罚款支付给甲方。

　　2、本工程保修办法按***规定的建筑工程质量保修办法执行。

　　八、施工期间所有工地安全责任由乙方负全责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。施工单位应办理相关保险，费用由乙方承担。

　　乙方必须做好工程施工过程所有的手续材料，提供甲方存档备案，并协助甲方办理相关手续。

　　九、违约责任：

　　1、确定中标人后，中标人无故放弃合同，投标保证金将不予返还。

　　2、本合同经过双方确认签字盖章后生效，乙方如违反合同约定，无故拖延工期，投标保证金将不予返还并且甲方有权向承包人要求由于工期延长的经济损失。每拖延一天按1000 元/天，支付违约金。

　　十、本合同是在邀请招标登记表要求的基础上签定的，合同内容如有未尽事宜，参照邀请招标登记表要求执行;其他未尽事宜，双方另行协商，协商不成按诉讼程序解决。本协议一式四份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

厂房施工标准合同3

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲方因建设需要，现将钢结构安装、制作工程委托乙方承建。为了明确双方的相互权利、义务关系，经过友好协商，特订立以下合同条款，以资双方共同信守遵行。

　　第一条、工程概况：

　　1.1.工程名称： 永年县段庄工业区工业厂房

　　1.2.建筑面积： 约1144.84㎡

　　1.3.施工地点： 永年县段庄工业区

　　第二条、工程范围和内容：

　　2.1.工程规格 本工程为段庄工业区工业厂房 ，建筑面积约1144.84㎡;其东西长32.86米，南北宽34.84米，檐高8米。

　　2.2.工程内容：以甲乙双方共同确认设计图纸为准的钢结构主体门窗、彩钢瓦制作和安装。

　　2.4.如工程内容发生变化，需经双方当事人签字确认。

　　第三条、 工程总造价：

　　3.1. 本工程以包工、包料方式承包，约定钢结构安装、制作。(不含土建和地脚螺栓)。 总造价为大写：贰拾捌万零肆佰捌拾伍 元整 (￥：280485.00 元)人民币。每*方米245 元。

　　3.2. 双方约定;不因市场、人工、材料等信息的变化对合同价格的调整，除设计变更双方确认签证外，合同总价不作调整。

　　第四条、付款方式

　　4.1.合同签订后，主钢架材料进场甲方付乙方100000 元。

　　4.2.钢架制作完毕甲方付乙方100000 元。

　　4.3.钢架安装完毕、彩钢板进场甲方付乙方50000 元。

　　4.4.工程完工后，甲方付清乙方剩余工程款30485 元。

　　4.5.因工程内容变化而发生之工程费用，双方另行协商。

　　4.6.付款方式为现金人民币或银行转账汇款。

　　第五条、开工及竣工日期：

　　5.1.合同签订后，依据甲乙双方协商的进度，自甲方图纸确认并交付乙方之日起， 五 天内备好工程用料，并按双方确认之图纸开始制作钢架，在甲方提供完善的钢架安装条件之下，乙方应于收到甲方付款通知后 三 日内开工，乙方开工之日，应当通知甲方，以便甲方清理并*整场地。

　　5.2.工程竣工日期为基础具备安装条件起40 个工作日内竣工。若因甲方原因或不可抗力影响造成延误施工，工期顺延。

　　第六条、竣工验收及保修：

　　6.1.甲方应派至少一名工作人员监督乙方施工，乙方应严格按照双方商定的'内容在甲方的监督下进行施工，乙方制作、安装每一个部件甲方若无异议则视为合格;乙方制作、安装的每一个部件过程中若有不符合双方商定内容之处，甲方有责任立即提出整改，并达到双方商定内容之要求。

　　6.2.本工程保修期限为一年;保修期内若非人为、自然灾害、气候等原因造成的损坏，由乙方负责无偿修理。

　　第七条、甲方责任及义务：

　　7.1.办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用手续，申领施工许可证，办理审批报建手续及承担相关全部费用;

　　7.2.确定工程定位标准。协调乙方与其他施工方配合施工等关系;

　　7.3.无偿提供工程所需水、电，保证施工场地之*整;人员、机器、材料进场畅通;拆除工地相关各种障碍物，提供吊装场地;

　　7.4.负责因暂停及工程竣工乙方人员离场后的材料、工具的管理;

　　7.5 协调与当地**有关部门的关系并承担相关全部费用;，提供乙方施工人员住宿。

　　第八条、乙方责任及义务：

　　8.1.按时进场施工，严格控制工程进度，不得拖延工期;

　　8.2.自行照看机器、材料;自备施工界区以内有关辅助设施;

　　8.3.编制施工程序，做好各项施工准备工作;及时向甲方汇报工程进度情况;

　　8.4.确保工程质量及施工安全，如因乙方原因造成安全事故由乙方自行负责。若非乙方人员进入施工现场，出现一切后果乙方概不负责。

　　第九条、违约责任：

　　9.1.合同签订后，任何一方未经另一方认可而单方终止合同，必须向对方支付工程合同总造价10%的违约金，违约金不足以弥补无过错方因终止合同所受的经济损失的，无过错方有权要求过错方赔偿不足部分。

　　9.2.在甲方按期付款，土建基础如期交付之前提下，乙方逾期完工时，甲方有权按每逾期一日罚款200 元计算;

　　9.3.甲方逾期付款，经书面通知提示无效，乙方除有权停工外，并按每逾期一日罚款200 元计算，并应赔偿因停工给乙方造成的实际损失;

　　9.4.如甲方工程停建、缓建、改建，除及时通知乙方外，应主动和乙方采取措施，减少损失，并承担乙方因此而造成的停工、窝工、返工和机械调迁材料积压的实际损失。

　　第十条、不可抗力：

　　由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使乙方不能依本合同履行其义务时，乙方不负赔偿责任。但不可抗力因素清除后，双方应协商是否继续履行合同义务或变更终止合同。

　　第十一条、其它：

　　11.1.甲方工程款请汇入乙方张继东帐户。如果甲方以现金支付给乙方，则必须由乙方张继东收款。如果乙方现场施工人员向甲方借款，则甲方必须在收到乙方张继东认可后方可借支，未经乙方以书面形式许可的借支，乙方不予承认。

　　11.2.未尽事宜，由甲乙双方友好协商，补充合同条款解决。双方签订的补充条款与本合同具有同等法律效力，前后内容有变化的以补充协议之规定为准。

　　11.3.合同有效期自签字之日起至工程竣工结算并全款结清，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满，合同自动终止;

　　11.4.本合同经合同双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

厂房施工标准合同4

　　发 包 方：

　　承 包 方：

　　签订时间： 年 月 日

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围和内容：施工图纸和工程预算表;

　　四、工程造价：

　　第二条 施工准备

　　一、发包方：

　　1.负责提供施工现场总的施工用水源、电源，应满足施工用水、用电量的需要。

　　二、承包方：

　　1.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

　　2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划，送发包方。

　　第三条 工程期限

　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天(日历天)，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

　　二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　2.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　　3.人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条 工程材料及工程质量

　　一、材质及要求：混凝土基础和地梁、混凝土垫层采用商品混凝土;屋面采用不低于0.35mm厚302不锈钢板铺设;墙面及屋顶采用75mm厚岩棉夹芯板，彩板厚度0.5mm;屋内地面采用10cm厚垫层+8cm厚水磨石，成型地面不得出现积水;钢结构厂房采用带纱窗的推拉塑钢窗;下水道按照发包方要求制作;下水道盖板采用现浇钢筋混凝土盖板;北墙原有窗户用砖封上，原有的挡雨棚拆除，南北墙贴内墙瓷砖;东西砖混墙内贴内墙瓷砖，外贴外墙瓷砖;西大门采用卷帘门，2.6米×3米,西大门至房外主路地面同室内地面做法，并制作一个缓冲间;东面小门采用塑钢门;设备基础预埋件安装发包方要求制作;在南墙处开两个门，大小按照发包方要求施工;其他具体详见施工图及工程预算表。

　　二、本工程质量要求：承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2.对材料改变或代用必须经发包方同意并签证后，方可用于工程;

　　3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

　　4.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第五条 工程价款的`支付与结算

　　一、本工程项目合同总款为人民币：

　　二、本合同基础±0完工付合同总价款的20%。

　　三、承包方钢结构主构架材料进厂后给付到合同总价 60%。工程结束经双方验收后给付到合同总价款的100%。

　　第六条 施工与设计变更

　　一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

　　二、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方同意后采取实施，其节约的价值或增加的价值视具体情况而定。

　　第七条 工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和***有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。

　　三、工程竣工验收后，发包方方可使用。

　　在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

　　第八条 违约责任

　　承包方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，逾期违约金为每增加一周，罚款合同总价的5%。

　　发包方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　二、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

　　第九条 安全责任

　　一、施工过程中因承包方原因造成的一切安全事故，承包方负全责。

　　二、承包方施工人员要严格遵守发包方的厂规厂纪，违纪将接受发包方的处罚。

　　第十条 纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下方式解决：

　　一、向发包方所在地经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、向发包方所在地人民法院起诉。

　　第十一条 附 则

　　一、本合同一式两份，合同附件两份。甲乙双方各执正本一份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　发包方(盖章)：____________________

　　法定代表人(签章或填写身份证号码)：___________________

　　委托代理人(签章或填写身份证号码)：__________________

　　日期：

　　承包方(盖章)：_____________________

　　法定代表人(签章或填写身份证号码)：___________________

　　委托代理人(签章或填写身份证号码)：___________________

　　日期：

厂房施工标准合同5

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　依据《民法典》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、项目概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程内容及主要技术参数

　　1、 工程内容：钢结构的制作、安装。

　　2、 面积： ㎡(以实际验收面积为准)。

　　3、技术要求：以甲方确定的图纸为准。

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时通知乙方乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单*米造价为人民币 380 元*方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　1主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款(50%) ，累计支付工程款。

　　2工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后交付甲方使用。剩余工程款(50%) 即人民币。预留作为质保金(六个月内结清)。

　　五、甲乙双方负责事项

　　(一)甲方负责事项

　　1、 负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰， 提供良好的安全施工环境。

　　4、 按合同约定，按期付款。

　　(二)乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工 程施工及验收规范》的'有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切 安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后____日内组 织验收。

　　2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工 程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失 由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙 方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按 元天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代表人签字： 代表人签字

厂房施工标准合同6

　　发包方(全称)： (简称甲方)

　　承包房(全称)： (简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》有关规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就加工车间房顶维修一事项协商一致 订立本合同。

　　一、工程内容: 乙方负责____市荣XX公司加工车间厂房房顶破损彩钢瓦的修复。

　　二、工程质量及验收标准：修复完工后修复部位不漏雨，与原始屋顶彩钢瓦搭接一致。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不合格，甲方有权要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料费和其他经济损失由乙方赔偿。

　　三、工程计价：此工程更换的彩钢瓦按板材面积计算，单价为 元 ㎡，施工面积，工程总造价为 元，此价格不含税票。

　　四、工期为 天。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1) 负责为乙方提供优质的彩钢瓦，提供便利的施工条件。

　　2) 负责给乙方拨付工程款。

　　2、乙方责任：

　　1) 严格按照甲方的施工要求施工。

　　2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　3) 必须保证充足的'施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　4)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　六、付款方式:

　　1) 甲方按乙方所完成之实际房屋维修的质量经验收合格工程后一次性结算工程款。

　　2)质保金：质保金按维修工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知____日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜另行协商解决，本合同自签订之日起即生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

厂房施工标准合同7

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、项目概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程内容及主要技术参数

　　1、 工程内容：钢结构的制作、安装。

　　2、 面积： ㎡(以实际验收面积为准)。

　　3、技术要求：以甲方确定的图纸为准。

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时通知乙方乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单*米造价为人民币 380 元/*方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　1主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款(50%) ，累计支付工程款。

　　2工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后交付甲方使用。剩余工程款(50%) 即人民币。预留作为质保金(六个月内结清)。

　　五、甲乙双方负责事项

　　(一)甲方负责事项

　　1、 负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰， 提供良好的安全施工环境。

　　4、 按合同约定，按期付款。

　　(二)乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工 程施工及验收规范》的`有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切 安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组 织验收。

　　2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工 程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失 由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙 方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按 元/天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

厂房施工标准合同8

　　甲方：(下称甲方)

　　乙方：司 (下称乙方)

　　甲、乙双方于20________年九月二十二、二十三日签订共六份的《__________市建筑工程施工合同书》(下称合同)，就甲方将其__________村标准、东升、贤__________厂房、宿舍建设工程发包给乙方施工事宜达成了协议。根据该建设工程的具体情况，就合同未尽事宜，双方达成如下补充协议。

　　第1条 工程项目

　　1.1 工程名称：__________村标准厂房、__________村东升厂房、__________村贤__________厂房、__________村标准厂房配套员工宿舍、__________村东升厂员工宿舍、__________村贤__________宿舍。其中厂房三栋，建筑面积约120________*方米;宿舍三栋，建筑面积约5000*方米。

　　工程地点、工程内容、承包范围按合同约定。

　　上述工程项目的建审批准手续由甲方负责向有关部门申报和办理，以保证项目建筑的合法性。乙方仅按甲方的指示(签证)如期开工。若因工程项目的建审批准手续没有办妥，以致**或**主管部门或司法机构责令停工、处罚等，由此所产生的一切损失(包括乙方的所有损失)和责任，均由甲方承担。

　　1.2 开工日期：

　　合同约定的开工日20________年9月26日和9月28日为预计开工日。根据工程建设准备的具体情况，开工日以甲、乙双方另行签证日期的

　　为准。预计的竣工日在20________年7月30日。

　　1.3 合同价款：工程预算造价为人民币1400万元。

　　以上工程预算总造价为甲方提供的。合同价款的决算，按合同第1.4的规定执行。

　　工程量增减以设计院出具的变更通知书经甲方现场签证为准。增减的工程量的结算，按合同第1.4的规定执行。

　　第2条 工程款支付

　　2.1 按合同约定，甲方应向乙方预付工程款并按工程进度付款。但甲方执行合同约定的付款方法有困难，要求乙方给予延期付款。乙方同意予宽容。

　　2.2 根据本协议第2.1条的规定，甲方应于20________年7月30日前向乙方支付工程款人民币300万元;20________年12月30日前，甲方应再向乙方支付工程款人民币200万元。

　　2.3 其余工程款，乙方同意甲方从20________年1月至20________年12月共24个月的期间内，按月*均支付相同数额给乙方。每月的支付日为该月的15日前。此部分款项，在本协议中称为欠款。

　　2.4 鉴于乙方给予甲方的`付款的宽容，甲方同意按月息7厘向乙方支付资金占用利息。每月应支付的资金占用利息的具体计算方法为：(工程决算总造价-甲方预付的500万元工程款-甲方已支付的欠款)×月息7厘。每月的资金占用利息的支付日按本协议第2.3条的规定。

　　第3条 甲方违约的责任

　　3.1 甲方违约，应按合同第15条的规定承担违约责任。

　　3.2 甲方如不能按本协议第2.2条的规定向乙方支付工程款，应向乙方支付资金占用的利息。利息为按月息10厘计，计息期为本协议规定的支付日起直至款项全部付清时止。同时，工期相应顺延，乙方有权停止或中止施工，由此导致停工、窝工、人员或机械退场等一切损失，甲方应负责赔偿。

　　3.3 甲方不能按本协议第2.3条的规定，按月向乙方支付欠款，自逾期之日起，应按月息10厘计向乙方支付资金占用利息。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款。

　　3.4 甲方不能按本协议第2.4条的规定，按月向乙方支付工程款(欠款)的资金占用利息，自逾期之日起，应就该月应支付的资金占用利息按月息10厘计向乙方支付赔偿金。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款(包括资金占用利息)。

　　3.5 工程造价决算后，甲方应按乙方的要求，就欠款出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。甲方同时应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后向乙方办理债务结帐手续，重新出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。

　　3.6 鉴于甲方欠款，占用乙方的流动资金，使乙方承担了银行贷款利息。因此，在还款期内，如中国人民银行规定调高银行贷款利率，甲方应在本协议第2.4条的资金占用利息的水*的基础上，按每次调高的百分点增付资金占用利息给乙方，以确保乙方不受损失。

　　3.7 在甲方付清所有欠款和本协议规定的资金占用利息、赔偿金前，乙方就甲方未付清的款项对在建工程或成品房享有优先权。

　　第4条 甲方保证

　　4.1 工程开工时及之后，甲方未能办妥工程建设的批准手续，**或**部门干预，工程停工，或经任何的诉讼(仲裁)程序，合同和本协议被确认为无效，甲方应承担所有责任，赔偿乙方的所有损失，包括但不限于按本地区同类工程适用的定额规范乙方应得的人工费、机械台班费、管理费、应邀和已交纳的税收和规费;乙方支付的材料款、设备款;依本协议乙方可得的利润等等。本项的规定具有独立性，在合同和本协议被依法确认为无效时，本项的规定作为解决无效的过错责任的依据仍然有效。

　　4.2 在甲方未付清合同和本协议规定的所有款项前，甲方不得将在建工程或成品房或房地产转让、过户、出售、抵押给任何第三人;也不得将在建工程或成品房或房地产作为出资或合作条件与第三人合办公司企业。合同项下的工程(包括单项工程)完工后，甲方应及时向有关部门申请房地产所有权和使用权的登记，并不得将房地产的产权申请登记为甲方以外的其他人。

　　第5条 与合同和本协议项下工程配套的附属工程如厂区道路、水电、化粪池、排污、给排水等工程，如甲方决定施工，应由乙方承包。造价按实际完成的工程量，报合同约定的造价管理部门审核，以其审核的造价为准。该款项的支付，由双方另行协商确定。

　　第6条 本协议书是合同的组成部分，合同的内容与本协议有抵触的，以本协议的规定为准。

　　第7条 本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　本协议未尽事宜，双方另行签订协议作为本协议之附件，具有与本协议具有同等效力。

　　第8条 本协议正本壹式四份，双方各执行贰份。

　　发包方(章) 承包方(章) 法定代表人：

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

　　法定代表人： 委托代理人： 年 月 日

厂房施工标准合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在南集镇新工业集中区建设标准化厂房一幢，为确保该厂房圆满竣工，经甲乙双方协商，特订立协议如下：

　　一、 工程地点：南集镇新工业集中区

　　二、 工程要求：依照涟水县标准化厂房设计要求施工(其中屋面设计大梁为七架)土建工程不包括厂房外的'道路及下水道。

　　三、 工程总价为肆拾捌万元，(480000.00)

　　四、 开工时间为20________年06月10日-竣工时间为20________年11月30前。

　　五、 付款方式，乙方进场开工建设甲方付给乙方启动资金六万元，基础完成付给总工程款的20% ，主体完成付给总工程款的50% ， 厂房竣工交付时甲方除留工程质量保证金叁万元(一年付清)外，结清余款。

　　六、 施工安全由乙方负责与甲方无关。

　　七、 施工期间甲方有权对在建工程进行监督，如有修改需甲乙双方协商解决。

　　八、 违约责任：如有一方违约，则罚违约金5万，并承担其它一切损失。

　　九、 协议一式三份，双方各执一份，见证单位一份，本协议自签定之日期起生效。

　　甲方： 乙方：

　　日期： 日期：

厂房施工标准合同10

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致就甲方厂房工程委托给乙方施工，达成如下协议，供双方共同遵守。

　　第一条、 工程概况

　　1、 工程名称：江西XX公司

　　2、 维修项目：煤场砖墙上钢结构围栏防护

　　第二条、 工程照价及承包方式

　　承包方式：按实结算，单价如下：

　　1.2寸镀锌圆管95 元根，1寸镀锌圆管78 元根，预埋连接板10 元块，膨胀螺丝1.5 元个，48槽钢100 元根，46方管65 元跟，44角铁45 元根，彩钢瓦18 元米，自攻螺丝50 元盒，水槽70 元米，4扁铁15 元根，人工300 元日，机械费150 元日。

　　第三条、 工程工期

　　1、本合同工程工期为连续的20个工作日(雨天不能施工除外)，自20________年____月____日算起。

　　2、若遇不可抗力，停水停电工期顺延。

　　第四条、结算方式及付款方式

　　经甲方验收合格后，一个星期内一次性付清。

　　第五条 、双方责任

　　1、为确保工程的`顺利进行，甲方无偿提供水电给乙方。乙方要保证材料品牌为正品，如若产品发现是山寨或次品，甲方有权对承包方进行处罚，罚款金额人民币两千 元。

　　2、乙方应全权负责工程施工安全，在施工过程中发生一切安全事故由乙方负责。

　　3、乙方负责购买人生意外保险。

　　第六条、附则

　　本合同双方发生纠纷时，双方应及时协商，协商仍未解决纠纷的，向____县经济仲裁委员会申请仲裁。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算并完成工程款支付后失效。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

厂房施工标准合同菁选（扩展4）

——施工标准合同书菁选

施工标准合同书

　　随着法律观念的日渐普及，合同起到的作用越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家收集的施工标准合同书，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就发包人综合楼的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：________________________

　　1.2工程承包方式：承包人包工、包料。

　　1.3工程期限____天，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　1.4合同价款：本合同工程暂定造价为（大写）_________________________ 。

　　第二条工程结算方式工程结算造价编制以《________年_____省建筑装饰工程预算定额》及________年____月《_____省工程造价信息》为依据，不能直接套用定额及信息价的，应提前通知甲方，由甲方确认品牌及价格后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结算。

　　第三条施工图纸发包人委托承包人设计施工图纸，图纸贰份，发包人、承包人各壹份（详见附表：家庭居室装饰装修工程设计图纸）。

　　第四条发包人义务

　　4.1开工前7天，为承包人入场施工创造条件。

　　4.2提供施工期间的水源、电源。

　　4.3派置______为甲方代表协调现场施工监理。

　　4.4参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　5.3乙方在施工中发生的'安全事故，一切责任均由乙方负责承担。

　　5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场。

　　5.5乙方应对该单位工程的产品负责，应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。

　　5.6乙方派项目经理_______负责现场施工工作。

　　第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第七条材料的提供由承包人提供的材料、设备、器材，承包人应在运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程。

　　第八条工期延误

　　8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化和设计变更。

　　（2）不可抗力。

　　（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准双方约定本工程施工质量标准：《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准。施工过程中双方对工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收；承包人应提前两天通知发包人进行验收，验收合格后应填写工程验收单。

　　10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人接到验收通知后七天内组织验收，经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。

　　10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第十一条工程款支付方式

　　1.1双方约定按以下方式支付工程款：

　　（1）开工前按暂定价的20%预付施工备料款_____元。

　　（2）工程进度至50%时再付_____元。

　　（3）工程进度至80%时再付_____元。

　　（4）工程竣工验收后10天内付______元。

　　（5）工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金，余款7天内一次性付清。

　　1.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　1.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任

　　2.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　2.3因一方原因，造成合同无法继续发行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　2.4发包人未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元。

　　2.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　2.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。

　　第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。

　　第十五条附则

　　5.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　5.2本合同签订后工程不得转包。

　　5.3本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　5.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包人（签字）__________________

　　承包人（盖章）

　　法定代表人_____________________

　　法定代表人____________________

　　委托代理人____________________

　　委托代理人____________________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、绿化面积：

　　6、绿化标准：

　　7、绿化品种：

　　8、工程造价：大写：

　　第二条工程期限

　　全部工程开工日期，本工程定______年______月______日开工，全部工程竣工日期：______年______月______日竣工，合同工期总日历天数18天。

　　第三条工程延误与工程奖罚

　　1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

　　2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

　　3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

　　4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

　　第四条甲方工作

　　1、确保施工面，现场做到三通一*。

　　2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

　　3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

　　第五条乙方工作

　　1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的'监督检查。

　　2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。

　　3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。

　　第六条质量验收

　　1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于100%。

　　2、土建工程及换土工程要按图施工。

　　3、种植完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收。

　　第七条付款方式

　　甲方验收合格后付全款。

　　第八条争议处理

　　因履行本合同发生争议，应协商解决。

　　本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

　　第九条维护

　　有甲、乙双方协调。

　　甲方：签字：

　　乙方：签字：

　　______年______月______日

　　乙方：县公路工程建设项目已由县人民**批准修建，县村委会(以下简称甲方)在择优的基础上，确定了公司（以下简称乙方)为公路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，签订本合同，双方应共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：公路工程工程内容：公路工程，全长公里，路基宽米，路面宽米。工程地点：承包范围：按工程施工图纸，路面宽度按水泥混凝土面层宽米，厚厘米。

　　2、施工工期：个月。开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日

　　3、工程质量：按交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》评定达合格以上工程。

　　4、合同价款：人民币万元，（____：万元）资金拔付：

　　5、承包方式：包工包料。

　　6、按每公里万元结算，实做实收，不含税。

　　第二条工程图纸公路施工图纸，由甲方负责提供，提供日期为本合同签订日期，施工图纸提供壹套。

　　第三条甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表，理事会履行工程施工监理；工程量计量、签证等技术工作职权，甲方代表行使合同约定的权力和职责。

　　第四条乙方驻土地代表公路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构，其乙方驻工地代表。

　　第五条甲方工作

　　1、在本合同签订后____日内，甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作，无偿向乙方提供施工场地。

　　2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作，以确保施工期间的需要。

　　3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争执、冲突，防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误，应承担由此造成的经济损失，乙方工期顺延。

　　第六条乙方工作

　　1、编制施工组织设计（或详细的施工方案），报经甲方批准后使用。

　　2、向甲方提供季、月工程进度计划及相应进度统计报告和工程事故报告。

　　3、按工程需要提供和维护夜间施工使用的照明、看守、围栏和保卫等。否则，由此造成的工程、财产和人身伤事故，由乙方承担责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和经济损失由乙方自行承担。

　　第七条暂时停工一旦驻工工程师发出指令，乙方应按照驻工工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，合同工期不予延长，一切费用业主不予补偿。

　　第八条工期和延误

　　1、本合同工期为_____个月，乙方应根据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成，从开工期的最后一天算起。

　　2、由于下述原因之一而影响施工进度，乙方有权要求延长本合同工程的工期。

　　a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。

　　b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况。上述情况发生后，乙方应发出要求延期的通知，驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。

　　3、除2款规定给以延期外，其余原因工期不予延期。

　　4、如果乙方未能按合同规定的工期完成合同工程，造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金，由乙方承担责任，乙方继续承担完成本工程的义务和责任。

　　第九条检查和返工乙方应认真按照标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及监理的检查，并为此提供工作方便。按照检验人员提出要求进行的返工、修改，乙方承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　第十条工程质量

　　1、质量等级：达合格以上工程

　　2、评定标准：按照交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》，施工图纸及省、地交通主管部门、____县人民**有关农村公路的规定。

　　3、由于乙方原因达不到“合格工程”这个条件，由乙方承担责任及返工费用，工期不变。返工后仍不能达到约定要求，乙方承担违约责任。

　　第十一条隐蔽工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐蔽部位工程，乙方在自检合格后及时通知甲方代表、监理参加隐蔽工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方应准备好验收签证记录。验收合格，甲方代表应在验收记录上签字确认，乙方方可进行隐蔽和继续下一步工序的施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改、返工，重新验收至合格。

　　第十二条合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款，合同价款不随材料价格的变化而调整。但发生下列情况之一时可作调整。

　　1、驻工代表报业主批准确认的工程量增减。

　　2、驻工代表报业主批准确认的'设计变更或工程洽商。

　　3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工，经驻工代表、监理检测，驻工工程师报业主批准确定的工程量增减。

　　第十三条工程款支付

　　1、根据工程进度分期支付。（可具体明确）

　　2、最终支付时间要具体明确。

　　第十四条工程质量保证金

　　1、质保金金额为合同总价的5％，从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。

　　2、质保金的退回：工程验收质量合格，将质保金退还给乙方。

　　第十五条材料供应与材料试验

　　1、材料供应：本工程所需的一切材料（除水泥外，如无其它约定）原则上均由乙方自行负责采购、提货、验收、运输、保管和使用，但所有用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求，乙方对所有验收材料质量负全部责任。

　　2、材料试验检测

　　（1）、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验，试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行，乙方不得以任何理由拒绝，其费用由乙方承担。

　　（2）、钢材、水泥、砂石等主要材料必须进行检测，提交检测合格证明，经驻工代表签认后方可使用。

　　第十六条竣工验收

　　1、本工程的验收分为交工验收（初验）和竣工验收两次。

　　2、验收的法律依据：交通部《公路工程质量检验评定标准》及《公路工程竣工验收办法》。

　　3、工程具备竣工验收条件，乙方应按前款规定，向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告，同时向甲方提供下列竣工资料：

　　（1）、工程竣工图表。

　　（2）、工程质量控制文件。

　　a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。

　　b、试验检测报告：主要原材料、混凝土配合比。

　　c、施工原始资料：强度检测试验资料、工序施工检测记录。

　　（3）、施工原始记录。

　　（4）、施工总结。

　　4、当工程初验不合格，乙方根据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时，除没收质量保证金外，还应承担违约责任。

　　第十七条违约责任：

　　1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为，视为违约，除相应顺延工期外，应承担违约责任，向乙方支付合同价款1％的违约金。

　　2、因乙方违约使合同不能履行，甲方可单。方中止合同，于违约乙方承担违约责任，违约金为合同价款的2％。

　　第十八条安全施工

　　乙方按照生产有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大安全事故，乙方应按规定上报有关部门并通知甲方，甲方可为抢救提供必要条件，事故责任或因此发生的费用均由乙方承担。

　　第十九条其他事项

　　1、关于工程分包：本工程不得转包，否则甲方有权终止合同。

　　2、关于保险：如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自承担。

　　3、其他未尽事宜，在工程建设过程中，甲、乙双方可协商解决，补充协议均作为本合同内容一部分。

　　第二十条合同生效、终止和份数

　　1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全，经审签监证后生效。

　　2、在竣工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，即告终止。

　　3、合同正本两份．，由甲乙双方各执一份，副本两份，分别报送县交通局和乡镇**备案。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　代理人：

　　授权代理人：

　　监证单位(盖章)

　　订立合同时间：________年____月____日

　　甲方)：

　　(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，甲乙双方本着*等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。

　　4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。

　　5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期____日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)

　　二、合同价款及支付方式

　　1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：元，人民币大写：(费用明细详见合同附件)。

　　2、付款方式：采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。

厂房施工标准合同菁选（扩展5）

——施工标准合同书菁选

施工标准合同书

　　随着法律观念的日渐普及，合同起到的作用越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家收集的施工标准合同书，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就发包人综合楼的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：________________________

　　1.2工程承包方式：承包人包工、包料。

　　1.3工程期限____天，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　1.4合同价款：本合同工程暂定造价为（大写）_________________________ 。

　　第二条工程结算方式工程结算造价编制以《________年_____省建筑装饰工程预算定额》及________年____月《_____省工程造价信息》为依据，不能直接套用定额及信息价的，应提前通知甲方，由甲方确认品牌及价格后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结算。

　　第三条施工图纸发包人委托承包人设计施工图纸，图纸贰份，发包人、承包人各壹份（详见附表：家庭居室装饰装修工程设计图纸）。

　　第四条发包人义务

　　4.1开工前7天，为承包人入场施工创造条件。

　　4.2提供施工期间的水源、电源。

　　4.3派置______为甲方代表协调现场施工监理。

　　4.4参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　5.3乙方在施工中发生的安全事故，一切责任均由乙方负责承担。

　　5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场。

　　5.5乙方应对该单位工程的产品负责，应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。

　　5.6乙方派项目经理_______负责现场施工工作。

　　第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第七条材料的提供由承包人提供的材料、设备、器材，承包人应在运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程。

　　第八条工期延误

　　8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化和设计变更。

　　（2）不可抗力。

　　（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准双方约定本工程施工质量标准：《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准。施工过程中双方对工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的.标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收；承包人应提前两天通知发包人进行验收，验收合格后应填写工程验收单。

　　10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人接到验收通知后七天内组织验收，经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。

　　10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第十一条工程款支付方式

　　1.1双方约定按以下方式支付工程款：

　　（1）开工前按暂定价的20%预付施工备料款_____元。

　　（2）工程进度至50%时再付_____元。

　　（3）工程进度至80%时再付_____元。

　　（4）工程竣工验收后10天内付______元。

　　（5）工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金，余款7天内一次性付清。

　　1.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　1.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任

　　2.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　2.3因一方原因，造成合同无法继续发行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　2.4发包人未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元。

　　2.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　2.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。

　　第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。

　　第十五条附则

　　5.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　5.2本合同签订后工程不得转包。

　　5.3本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　5.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包人（签字）__________________

　　承包人（盖章）

　　法定代表人_____________________

　　法定代表人____________________

　　委托代理人____________________

　　委托代理人____________________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、绿化面积：

　　6、绿化标准：

　　7、绿化品种：

　　8、工程造价：大写：

　　第二条工程期限

　　全部工程开工日期，本工程定______年______月______日开工，全部工程竣工日期：______年______月______日竣工，合同工期总日历天数18天。

　　第三条工程延误与工程奖罚

　　1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

　　2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

　　3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

　　4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

　　第四条甲方工作

　　1、确保施工面，现场做到三通一*。

　　2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

　　3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

　　第五条乙方工作

　　1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的'监督检查。

　　2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。

　　3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。

　　第六条质量验收

　　1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于100%。

　　2、土建工程及换土工程要按图施工。

　　3、种植完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收。

　　第七条付款方式

　　甲方验收合格后付全款。

　　第八条争议处理

　　因履行本合同发生争议，应协商解决。

　　本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

　　第九条维护

　　有甲、乙双方协调。

　　甲方：签字：

　　乙方：签字：

　　______年______月______日

　　乙方：县公路工程建设项目已由县人民**批准修建，县村委会(以下简称甲方)在择优的基础上，确定了公司（以下简称乙方)为公路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，签订本合同，双方应共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：公路工程工程内容：公路工程，全长公里，路基宽米，路面宽米。工程地点：承包范围：按工程施工图纸，路面宽度按水泥混凝土面层宽米，厚厘米。

　　2、施工工期：个月。开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日

　　3、工程质量：按交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》评定达合格以上工程。

　　4、合同价款：人民币万元，（____：万元）资金拔付：

　　5、承包方式：包工包料。

　　6、按每公里万元结算，实做实收，不含税。

　　第二条工程图纸公路施工图纸，由甲方负责提供，提供日期为本合同签订日期，施工图纸提供壹套。

　　第三条甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表，理事会履行工程施工监理；工程量计量、签证等技术工作职权，甲方代表行使合同约定的权力和职责。

　　第四条乙方驻土地代表公路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构，其乙方驻工地代表。

　　第五条甲方工作

　　1、在本合同签订后____日内，甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作，无偿向乙方提供施工场地。

　　2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作，以确保施工期间的需要。

　　3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争执、冲突，防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误，应承担由此造成的经济损失，乙方工期顺延。

　　第六条乙方工作

　　1、编制施工组织设计（或详细的施工方案），报经甲方批准后使用。

　　2、向甲方提供季、月工程进度计划及相应进度统计报告和工程事故报告。

　　3、按工程需要提供和维护夜间施工使用的.照明、看守、围栏和保卫等。否则，由此造成的工程、财产和人身伤事故，由乙方承担责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和经济损失由乙方自行承担。

　　第七条暂时停工一旦驻工工程师发出指令，乙方应按照驻工工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，合同工期不予延长，一切费用业主不予补偿。

　　第八条工期和延误

　　1、本合同工期为_____个月，乙方应根据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成，从开工期的最后一天算起。

　　2、由于下述原因之一而影响施工进度，乙方有权要求延长本合同工程的工期。

　　a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。

　　b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况。上述情况发生后，乙方应发出要求延期的通知，驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。

　　3、除2款规定给以延期外，其余原因工期不予延期。

　　4、如果乙方未能按合同规定的工期完成合同工程，造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金，由乙方承担责任，乙方继续承担完成本工程的义务和责任。

　　第九条检查和返工乙方应认真按照标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及监理的检查，并为此提供工作方便。按照检验人员提出要求进行的返工、修改，乙方承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　第十条工程质量

　　1、质量等级：达合格以上工程

　　2、评定标准：按照交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》，施工图纸及省、地交通主管部门、____县人民**有关农村公路的规定。

　　3、由于乙方原因达不到“合格工程”这个条件，由乙方承担责任及返工费用，工期不变。返工后仍不能达到约定要求，乙方承担违约责任。

　　第十一条隐蔽工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐蔽部位工程，乙方在自检合格后及时通知甲方代表、监理参加隐蔽工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方应准备好验收签证记录。验收合格，甲方代表应在验收记录上签字确认，乙方方可进行隐蔽和继续下一步工序的施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改、返工，重新验收至合格。

　　第十二条合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款，合同价款不随材料价格的变化而调整。但发生下列情况之一时可作调整。

　　1、驻工代表报业主批准确认的工程量增减。

　　2、驻工代表报业主批准确认的设计变更或工程洽商。

　　3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工，经驻工代表、监理检测，驻工工程师报业主批准确定的工程量增减。

　　第十三条工程款支付

　　1、根据工程进度分期支付。（可具体明确）

　　2、最终支付时间要具体明确。

　　第十四条工程质量保证金

　　1、质保金金额为合同总价的5％，从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。

　　2、质保金的退回：工程验收质量合格，将质保金退还给乙方。

　　第十五条材料供应与材料试验

　　1、材料供应：本工程所需的一切材料（除水泥外，如无其它约定）原则上均由乙方自行负责采购、提货、验收、运输、保管和使用，但所有用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求，乙方对所有验收材料质量负全部责任。

　　2、材料试验检测

　　（1）、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验，试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行，乙方不得以任何理由拒绝，其费用由乙方承担。

　　（2）、钢材、水泥、砂石等主要材料必须进行检测，提交检测合格证明，经驻工代表签认后方可使用。

　　第十六条竣工验收

　　1、本工程的验收分为交工验收（初验）和竣工验收两次。

　　2、验收的法律依据：交通部《公路工程质量检验评定标准》及《公路工程竣工验收办法》。

　　3、工程具备竣工验收条件，乙方应按前款规定，向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告，同时向甲方提供下列竣工资料：

　　（1）、工程竣工图表。

　　（2）、工程质量控制文件。

　　a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。

　　b、试验检测报告：主要原材料、混凝土配合比。

　　c、施工原始资料：强度检测试验资料、工序施工检测记录。

　　（3）、施工原始记录。

　　（4）、施工总结。

　　4、当工程初验不合格，乙方根据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时，除没收质量保证金外，还应承担违约责任。

　　第十七条违约责任：

　　1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为，视为违约，除相应顺延工期外，应承担违约责任，向乙方支付合同价款1％的违约金。

　　2、因乙方违约使合同不能履行，甲方可单。方中止合同，于违约乙方承担违约责任，违约金为合同价款的2％。

　　第十八条安全施工

　　乙方按照生产有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大安全事故，乙方应按规定上报有关部门并通知甲方，甲方可为抢救提供必要条件，事故责任或因此发生的费用均由乙方承担。

　　第十九条其他事项

　　1、关于工程分包：本工程不得转包，否则甲方有权终止合同。

　　2、关于保险：如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自承担。

　　3、其他未尽事宜，在工程建设过程中，甲、乙双方可协商解决，补充协议均作为本合同内容一部分。

　　第二十条合同生效、终止和份数

　　1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全，经审签监证后生效。

　　2、在竣工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，即告终止。

　　3、合同正本两份．，由甲乙双方各执一份，副本两份，分别报送县交通局和乡镇**备案。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　代理人：

　　授权代理人：

　　监证单位(盖章)

　　订立合同时间：________年____月____日

　　甲方)：

　　(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，甲乙双方本着*等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。

　　4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。

　　5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期____日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)

　　二、合同价款及支付方式

　　1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：元，人民币大写：(费用明细详见合同附件)。

　　2、付款方式：采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。

　　三、工程变更及结算

　　1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方根据现场实际情况需进行工程变更，乙方不得拒绝。

　　2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水*协商确定，结算时予以调整。

　　3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起____日内完成审核。

　　四、工程验收与保修服务

　　1、工程完工后____日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2____日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格;甲方未验收自行使用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入使用当日为准;

　　2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。

　　3、自工程完工验收合格交付使用之日起，乙方为本工程提供为期________年的维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。

　　4、以上设备、线路的维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的'情况下，若有明显人为损坏情况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。

　　5、保修期满，双方再另行商议签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。

　　五、甲方责任

　　1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。

　　2、在合同签订之后甲方应及时安排现场，并尽快协助乙方办理临时用水、用电。

　　3、甲方应及时办理变更签证手续，按约支付。

　　6、乙方指定(联系电话：)为本工程现场代表，具体负责现场施工和工程协调事宜。

　　7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。

　　六、违约责任

　　1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的，由甲方承担相应的责任。

　　2、任何一方若有违反本合同之约定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应承担受损方的经济损失。

　　3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，应在不可抗力发生后的____日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　七、争议及解决方法

　　1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;

　　2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行;

　　3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。

　　八、合同的生效及变更与终止

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。

　　2、合同一经生效，任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止，须经双方协商一致后，签订书面的补充协议，方可有效。

　　九、其他

　　1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力;

　　2、在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　(公章)(公章)

　　____日期：________年____月____日

　　________年____月____日____日期

　　合同编号：______

　　发包方（甲方）：______

　　签订地点：______

　　承包方（乙方）：______

　　甲乙双方根据我国《民法典》及相关法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装饰（修）合同，具体条款如下：

　　1、工程概况：

　　2、工程名称：______工程地点：______承包范围：______承包方式：______承包内容：______

　　3、开工日期：______工期：______

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：（人民币大写）______元（人民币小写）______元

　　6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。

　　8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则________年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。

　　9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　10、结算按执行。

　　11、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的'经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的%为违约金。；

　　2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；

　　4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的______%为违约金；

厂房施工标准合同菁选（扩展6）

——标准施工合同菁选

标准施工合同15篇

　　随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编精心整理的标准施工合同，希望对大家有所帮助。

　　发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）

　　经议标，甲方将工程承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，在*等、自愿、公*和成实信用的原则下，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：_________

　　3、工程内容：

　　（1）烤房主体建设。

　　（2）烤房设备安装。

　　（3）工作棚建设。

　　4、资金来源：

　　烟草部门。

　　5、承包方式：

　　本工程承包方式为包工包料，固定单价承包。承包单位采购材料必须经建设单位认可后方可采购使用。

　　二、工程承包范围及建设要求

　　1、承包范围：包括烤房、工作棚、地面和设备安装等工程，具体见设计图纸和工程量清单。

　　2、建设要求：（按设计和烟草部门的具体要求进行）；装烟室和热风室墙体统一为红砖建造的眠墙，禁止采用水泥砖、土砖之类的建筑村料。

　　结构统一采用现浇屋顶，一律按图纸进行现浇筑顶，同是严格做好防水；烤房内挂烟架统一采用钢结构，挂烟梁用50角钢，每2米设一立柱，立柱用方形钢管以增加焊接面；布局严格按照烤房施工布局图进行。

　　烤房群统一工作棚建造标准，工作棚地面面积每10座必须保证150㎡以上；棚面统一采用彩钢压扎瓦屋面，禁止用石棉瓦之类的材料；工作棚的地面必须水泥硬化。

　　统一外墙粉刷村料及颜色：外墙底层必须采用水泥砂奖进行粉刷，之后用米黄色外墙漆或涂料进行粉刷，要求持久耐用。

　　统一门窗标准，装烟室大门、大门观察窗、风机和加热室检修门、清灰门由烟草部门统一代购，其费用从工程款中列支。

　　统一标识牌置放位置，烤房标识牌统一置于装烟室大门的正上方，并嵌在墙体内。烤房建造时必须根据标识牌的尺寸预留出标识牌粘贴的位置，标识牌由烟草部门统一制作，其费用从工程款中列支。

　　统一配置发电机，所以新建密集烤房群必须配置发电机，发民机必须是省局招标入围的.生产厂家，由乡镇烟办或村组统一采购，费用从工程款中列支。

　　三、合同工期

　　开工日期：_________年_________月_________日

　　竣工日期：_________年_________月_________日

　　四、工程价款及支付方式

　　1、工程承包价款：按每座烤房万元计算（含统一采购设备，设备款在工程款中列支）。总价款为：元￥：元

　　2、支付方式：本工程不预付工程款和工程进度款，工程竣工经县级验收合格、交付使用后在20_年度支付工程总价款）除设备款外）的60，经省、市二级烟草部门验收合格后，于20_年度支付乘余的40（除设备款外），付款凭乙方提供正式税票转账支付。

　　五、质量标准及验收

　　1、质量标准：严格按设计及烟草部门的具体建设要求施工，达到合格工程标准。

　　2、竣工验收：工程竣工后，乙方必须整理施工资料申请验收，验收实行县级烟草部门初验，市级烟草部门审验，省级烟草部门抽查验收。

　　六、合同的解除、终止

　　1、经双方协商一致，可以解除合同。

　　2、出现本俩同第七条中第4项、第5项情形，甲方有权单方书面通知解除合同。

　　3、本合同全面履行完毕自然终止。

　　七、违约责任

　　1、合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救或赔偿损失等违约责任。

　　2、甲方未按合同约定支付工程款，延误期间根据逾期付款数额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

　　3、因乙方原因，造成工程量不符合标准或本合同要求的，乙方应当无条件返工并承担由此造成的费用，工期不予顺延。

　　4、乙方不得将本合同工程转包或擅自转包、分包的，视为乙方违约。乙方此项违约，甲方有权单方书面通知解除合同，并由乙方按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

　　5、乙方逾期竣工，每延期一日，罚违约金50元；逾期20日以上，甲方有权单方面通知解除合同，并由乙方按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

　　八、争议解决的办法

　　本合同及合同项产生争议，双方协商解决，协商不成的由长沙仲裁委员会（浏阳分会）仲裁解决。

　　九、附则

　　1、未尽事宜，双方友好协商解决。

　　2、未约定事项，法律有规定的从其规定。

　　3、本合同双方签字盖章生效。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，出资方、监理方各备存一分，均具同等法律效力。

　　甲方（公章）_________乙方（公章）_________

　　负责人：_________法定代表人：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　发包方(以下简称甲方)：_________ 承包方(以下简称乙方)：_________

　　委托代理人(姓名)：_____________ 营业执照号：__________________

　　民族：________________________ 建筑资质等级证书号：__________

　　住所：________________________ 法定代表人：__________________

　　身份证号：____________________ 联系电话：____________________

　　联系电话：____________________ 委托代理人：__________________

　　手机号：______________________ 联系电话：____________________

　　本工程设计人：________________ 联系电话：____________________

　　施工队负责人：________________ 联系电话：____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：_________________

　　1.2 工程装饰装修面积：_________

　　1.3 工程户型：_________________

　　1.4 工程内容及做法(见报价单和图纸);

　　1.5 工程承包，采取下列第_________种方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。

　　1.6 工程期限_________日(以实际工作日计算);

　　开工日期_________年_________月_________日;

　　竣工日期_________年_________月_________日。

　　1.7 工程款和报价单

　　(1)工程款：本合同工程造价为(人民币)_________。

　　金额大写：_________________________________

　　(2)报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。

　　(3)报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。

　　第二条 工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书

　　3.1 施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　(1)甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

　　(2)甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

　　3.2 双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-XX)的要求。

　　3.3 双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。

　　3.4 双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

　　第四条 甲方工作

　　4.1 开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

　　4.2 无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。

　　4.3 负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

　　4.4 遵守物业管理部门的各项规章制定。

　　4.5 负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

　　4.6 不得有下列行为：

　　(1)随意改动房屋主体和承重结构。

　　(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

　　(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

　　(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

　　(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

　　4.7 凡必须涉及4.6款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。

　　4.8 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

　　4.9 参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

　　第五条 乙方工作

　　5.1 施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

　　5.2 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：

　　(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的`建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

　　(2)不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

　　(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

　　(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

　　(5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

　　(6)保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

　　5.3 通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。

　　5.4 甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗*惯。

　　第六条 工程变更

　　在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

　　第七条 材料供应

　　7.1 按由乙方编制的本合同家装《工程材料、设备明细表》所约定的供料方式和内容进行提供。

　　(1)应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。

　　(2)应当由乙方提供的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收，由甲方确认备案。

　　(3)双方所提供的建筑装饰装修材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》，并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。

　　(4)如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的，检测费用由其先行垫付;材料经检测确实不合格的，检测费用则最终由对方承担。

　　(5)甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。

　　第八条 工期延误

　　8.1 对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：

　　(1)工程量变化或设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　8.2 对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

　　(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

　　(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

　　(3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　8.3 因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　8.4 判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。

　　第九条 质量标准

　　9.1 装修室内环境污染控制方面，应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-XX)的标准执行。

　　9.2 本工程施工质量按下列第_________项标准执行：

　　(1)《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》(dbj/to1-43-XX);

　　(2)《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》(dbj/t01-27-XX)。

　　9.3 在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承担。

　　第十条 工程验收

　　10.1 在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：

　　(1)材料验收;

　　(2)隐蔽工程验收;

　　(3)竣工验收。

　　10.2 工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。

　　10.3 双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

　　10.4 双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。

　　10.5 竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。

　　10.6 本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。

　　第十一条 工程款支付方式

　　11.1 合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：

　　│支付次数│ 支付时间 │工程款支付比率│应支付金额│

　　│ 第一次 │开工三日前 │ 50% │ │

　　│ 第二次 │工程进度过半│ 45% │ │

　　│ 第三次 │竣工验收合格│ 5% │ │

　　11.2 工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。

　　11.3 工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

　　11.4 工程款全部结清后，乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。

　　第十二条 违约责任

　　12.1 一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

　　12.2 一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

　　12.3 甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金。

　　12.4 由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。

　　12.5 由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：

　　(1)对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按12.4的标准支付违约金。

　　(2)对室内空气质量不合格，乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误，按12.4的标准支付违约金。

　　(3)室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的，乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款;甲方对不达标也负有责任的，乙方可相应减少返还比例。

　　第十三条 争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，向_________人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第十四条 附则

厂房施工标准合同菁选（扩展7）

——标准化厂房租赁合同菁选

标准化厂房租赁合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编整理的标准化厂房租赁合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　出租方： (以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在*等、自愿、公*和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方所有的厂房事宜订立本合同。

　　第一条 租赁厂房的情况

　　甲方出租给乙方的厂房座落在园区 号楼 (以下简称“该厂房”) 层。该厂房建筑面积为 *方米(最终以实测面积为准)，其*面图见本合同附件。

　　第二条 租赁厂房生产用途

　　乙方向甲方承诺，租赁该厂房仅限于从事 的产品生产、储藏。

　　第三条 费用标准、支付方式和限期

　　(一)租赁时限

　　(1)合同租期为 年 月 日至 年 月 日止。

　　(2)免租期为为 年 月 日至 年 月 日止(免租期满后，按双方约定价格执行)。

　　(二)租金

　　(1)甲、乙双方约定：该厂房租赁每月每*方米建筑面积租金为人民币 元，年租金为 元。一年一缴，乙方应在开始计算租金之日起提前30日向甲方支付下一年度租金。

　　(2)因租赁产生的相关税费由乙方承担。

　　(三)支付方式

　　(1)合同保证金：乙方需向甲方交付保证金共 万元(大写： )，并于本合同签订后三日内支付给甲方。租赁期满且双方不再续租时，租赁期乙方无违约行为，甲方在合同期满后的10日内将该保证金全额无息退还乙方。

　　(2)租赁保证金：为保障乙方租金、水、电等相关费用的正常缴纳，需向甲方交纳相当于三个月租金总额的保证金共 万元(大写： )，并于免租期届满前30日交付给甲方。

　　(3)乙方未在约定时间交付保证金，甲方有权单方面解除本合同，同时乙方所缴纳的`定金不予退还。

　　第四条 甲方权利和义务

　　1、甲方有权监督乙方使用租赁厂房内的设备设施。

　　2、甲方保证按本合同约定的时间将厂房交付乙方使用。

　　3、甲方有权在乙方租赁期间对涉及安全生产的部分进行检查。

　　4、甲方有义务保证按照约定提供乙方正常生产所需的水、电供应。

　　5、甲方应协助乙方协调周边关系，确保乙方正常的生产经营。

　　第五条 乙方权利和义务

　　1、租赁期间，乙方应严格遵守国家法律、法规，以及甲方的管理要求，认真履行生产、消防、特种设备安全管理职责，保证该厂房及设施设备处于正常运行状态和安全状态。

　　2、租赁期间，乙方因经营产生的一切经济及法律责任，均由乙方自行承担。

　　3、乙方不得随意改变厂房结构和功能用途，并确保设施设备完好，保持正常运行，如有损坏，需照价赔偿或按甲方要求修复。

　　4、租赁期间乙方应严格按照合同约定对厂房进行使用。如需改变

　　5、乙方承担承租范围内所产生的水、电费用。

　　6、租赁期间所产生的一切税费由乙方自行承担。

　　7、租赁期满，乙方需继续承租的，则应于租赁期届满前两个月向甲方书面提出续租要求。同等条件下，乙方有优先承租权，经甲方同意后，双方应重新签订厂房租赁合同。

　　8、租赁期满，乙方归还该厂房和有关设施设备应当符合正常使用状态，确保再次有效利用，并结清所有帐务后，甲方方可退还乙方厂房租赁保证金。

　　9、乙方承诺：乙方正式开工生产前，在市县注册独立的法人机构具体运作。

　　10、乙方须按照相关规定及要求完成环评、消防等相关前臵审批手续，方可开工投产。

　　11、乙方未经甲方书面同意，不得以任何方式转借或者转租给任何第三方，否则承担违约责任。

　　第六条 解除本合同的条件

　　1、因不可抗力因素导致甲方无法执行本合同;

　　2、未经甲方书面同意，乙方将房屋转租、转借给他人使用的，甲方有权解除合同;

　　3、未经甲方书面同意，乙方拆改变动房屋结构或损坏房屋(乙方经甲方同意的正常装修、装饰除外);

　　4、乙方改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的。

　　第七条 违约责任

　　本合同在执行期间，甲、乙双方任何一方如有违反本合同之约定条款的，违约方应向守约方按年租金总额的50﹪进行赔偿。

　　第八条 解决争议的方式

　　甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决;协商解决不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条 合同效力

　　本合同经双方代表签字盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　出租方(甲方)：_________________

　　承租方(乙方)：_________________

　　根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、*等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定合同如下：_________________

　　一、出租厂房情况

　　甲方出租给乙方的厂房座落在，租赁建筑面积为*方米。厂房类型为_____结构。

　　二、厂房起付日期和租赁期限

　　1、厂房装修日期个月，自_____月_____日起，至_____月_____日止。装修期间免收租费。

　　2、厂房租赁自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。租赁期_____年。

　　3、租赁期满，甲方有权收回出租厂房，乙方应如期归还，乙方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

　　三、租金及保证金支付方式

　　1、甲、乙双方约定，该厂房租赁每日每*方米建筑面积租金为人民币_____元。月租金为人民币_____元，年租金为_____元。

　　2、第一年年租金不变，第二年起递增率为3%—5%。

　　3、甲、乙双方一旦签订合同，乙方应向甲方支付厂房租赁保证金，保证金为一个月租金。租金应预付三个月，支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。

　　四、其他费用

　　1、租赁期间，使用该厂房所发生的'水、电、煤气、电话等通讯的费用由乙方承担，并在收到收据或发票时，应在三天内付款。

　　2、租赁期间，乙方应按月缴纳物业管理费，每日每*方米物业管理费为_____元。

　　五、厂房使用要求和维修责任

　　1、租赁期间，乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后的3日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。

　　2、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。

　　3、租赁期间，甲方保证该厂房及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该厂房进行检查、养护，应提前3日通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该厂房的影响。

　　4、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可进行。

　　六、厂房转租和归还

　　1、乙方在租赁期间，如将该厂房转租，需事先征得甲方的书面同意，如果擅自中途转租转让，则甲方不再退还租金和保证金。

　　2、租赁期满后，该厂房归还时，应当符合正常使用状态。

　　七、租赁期间其他有关约定

　　1、租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。

　　2、租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。

　　3、租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。

　　4、租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。

　　5、租赁期间，甲方向乙方无偿提供门电话。如需门以上的电话，费用由乙方自理。

　　6、租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议。

　　7、租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权;如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。

　　八、其他条款

　　1、租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方三个月租金。租赁期间，如乙方提前退租而违约，应赔偿甲方三个月租金。

　　2、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。

　　3、可由甲方代为办理营业执照等有关手续，其费用由乙方承担。

　　4、租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。

　　5、供电局向甲方收取电费时，按甲方计划用电收取每千瓦用电贴费_____元，同时收取甲方实际用电电费。所以，甲方向乙方同样收取计划用电贴费和实际用电电费。

　　本合同未尽事宜，甲、乙双方必须依法共同协商解决。

　　本合同一式肆分，双方各执贰分，合同经盖章签字后生效。

　　出租方(甲方)：_________________

　　承租方(乙方)：_________________

　　时间：_________________

　　甲方（出租方）：

　　乙方（承租方）：

　　甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、诚实、信用原则的基础上，同意就乙方向甲方租用其厂房事项达成如下协议：

　　一、房屋的座落、面积及装修、设施

　　1—1、甲方将其合法拥有的座落在xxxxxxxxxxxx工业地产厂房西—3出租给乙方使用。

　　1—2、甲方出租给乙方使用的该房屋建筑面积共xxxx*方米。

　　二、租赁用途

　　2—1、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作厂房使用。

　　2—2、在租赁期限内，未事前征得甲方的书面同意，乙方不得擅自改变该房屋使用用途。

　　三、租赁期限

　　3—1、该房屋租赁期自20xx年xx月xxx日起至xxxx年xx月

　　3—2、租赁期满，甲方有权收回全部出租厂房，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满前的一个月

　　四、租金及支付方式

　　4—1、该厂房月租金为人民币xxx元。（大写：xxxxx元整）。

　　4—2、该房屋租金支付方式：按年支付，先付后用；第一期租金签定合同当日支付，以后每期租金提前30日支付。

　　五、其他费用

　　5—1、乙方在租赁期限内，使用的水、电费、电话、网络使用费、物业管理费、租金税费，由乙方按有关规定自行承担。

　　5—2、根据甲方要求乙方应支付甲方房屋押金人民币

　　六、房屋修缮责任

　　6—1、在租赁期限内，甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应爱护并合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋或设施损坏的，乙方应立即负责修复或予以经济赔偿。

　　6—2、如因不可抗力原因，导致房屋损坏或造成乙方损失的，双方互不承担责任。

　　七、乙方的责任

　　7—1、在租赁期内，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止本合同，收回该房屋，由此而造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

　　（1）未经甲方书面同意，擅自将该房屋转租、转借他人使用的；

　　（2）未经甲方书面同意，擅自拆改变动房屋结构，或损坏房屋，且经甲方书面通知，在限定时间内仍未纠正、并修复的.；

　　（3）擅自改变本合同规定的租赁用途，或利用该房屋从事违法违章活动的；

　　（4）拖欠租金累计半个月以上的。

　　7—2、在租赁期限内，乙方未经甲方同意，中途擅自退租的，乙方应按月租金的两倍向甲方支付违约金；若支付的违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

　　八、甲方的责任

　　8—1、甲方未按本合同约定的时间，交付该房屋供乙方使用的，每逾期一天，甲方应按月租金的0.3%向乙方偿付违约金。逾期七天，则视甲方不履行本合同。甲方除应按上述规定支付违约金外，若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

　　8—2、乙方无论任何原因退租，则甲方将根据乙方实际

　　8—3、甲方应保证出租之房屋其所有，并无产权及使用权的纠纷，如发生产权及使用权的纠纷，应由甲方承担乙方的全部损失。

　　九、其他条款