公司委托合同菁选

首页 / 文库 / | 2023-03-24 00:00:00

公司委托合同(通用15篇)

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的类型越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编帮大家整理的公司委托合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公司委托合同1

  委托方(甲方)单位全称:___________________

  受托方(乙方)单位全称:___________________

  甲、乙双方本着公*和诚实信用的原则,在协商一致的基础上,达成如下协议:

  第一条、委托财务顾问目的

  甲方聘请乙方作为公司的财务顾问,为甲方提供财务核算方面的参考意见,乙方接受甲方聘请,提供财务顾问服务。

  第二条、财务咨询范围

  甲方各会计核算单位财务、税收、金融、证券等方面的相关政策。

  第三条、签约双方权利与义务

  (一)甲方权利与义务

  1、有权了解财务咨询工作进度。

  2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

  3、为财务咨询工作提供必要的条件,配合乙方顺利完成财务咨询工作。

  4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。

  (二)乙方权利与义务

  1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。

  2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。

  3、按照约定时间完成财务咨询工作。

  4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。

  第四条、提供财务咨询的时间要求

  在接受甲方咨询业务,取得必要财务相关资料后___________天内答复。

  第五条、财务咨询的.使用范围

  乙方向甲方提供的财务咨询内容,甲方在企业内部使用,对因使用不当造成损失的,乙方不承担任何责任,由此给乙方造成的损失,应由甲方负责赔偿。

  第六条、财务顾问费用

  根据国家规定的收费标准,双方议定收费人民币___________元。财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后___________结清。

  第七条、财务顾问合同的有效期限

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力,本合同自签订之日起生效,有效期一年。

  第八条、违约责任

  1、甲方未按约定提供必要的资料及人员,影响咨询工作进度和质量;未按约定范围使用造成损失的,不得追讨已支付的报酬,未支付的报酬应当支付。

  2、甲方提出咨询内容,乙方不予答复的,应当承担退还部分报酬等违约责任。

  3、如果乙方未经甲方同意,向任何第三方披露、提供和转让有关甲方上市申报材料和相关材料的信息,并因此造成甲方的损失,甲方有权要求乙方赔偿。

  4、如果甲方没有按前款规定支付应付的款项,甲方应按要求向乙方支付该笔款项从违约日起到实际支付日为止,每日万分之三的利息。

  第九条、争议纠纷解决

  在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交__________仲裁委员会仲裁;或依法向__________人民法院起诉。

  第十条、其他事项

  1、其他未尽事宜,双方协商解决。

  2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效,一式___________份,甲、乙双方各执___________份,具有同等效力。

  委托方(签字盖章):_____________受托方(签字盖章):______________

  代表人:_______________________代表人:________________________

  __________年________月________日__________年________月________

公司委托合同2

  甲方(委托方):_____业主管理委员会

  乙方(受委托方):_____物业管理公司

  为加强_____小区(大厦)的物业管理,保障房屋和公用设施的正常使用,为业主创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境,根据_____市物业管理方面的法规和政策,经双方友好协商,达成如下协议,以便共同遵守。

  第一条物业管理内容

  1.甲方将位于_____区_____路的_____范围内的物业委托给乙方实行统一管理,综合服务。

  2.管理事项包括:

  (1)房屋的使用、维修、养护;

  (2)物业范围的公用设施、设备及场所(地)(消防、电梯、机电设备、路灯、走廊、自行车、房、棚、园林绿化地、沟、渠、池、井、道路、停车场等)的使用、维修、养护和管理;

  (3)清洁卫生(不含垃圾运到中转站后的工作);

  (4)公共生活秩序;

  (5)文娱活动场所;

  (6)便民服务网点及物业范围内所有营业场所;

  (7)车辆行使及停泊;

  (8)物业档案管理;

  (9)授权由物业管理公司管理的其他事项。

  第二条委托物业管理形式

  承包经营、自负盈亏。

  第三条物业管理期限

  委托管理期限为_____年,自___年___月___日起到___年___月___日止。

  第四条双方权利、义务

  1.甲方权利、义务:

  (1)根据本合同规定甲方将住宅区委托乙方实行物业管理;

  (2)监督乙方对公用设施专用基金的合理使用,并按公用设施专用基金管理办法拨付给乙方。

  (3)按市**规定的比例提供商业用房(总建设面积的__%)__*方米给乙方,按月租金_元租用,并负责办理使用手续;

  (4)给乙方提供管理用房__*方米(其中办公用房__*方米,员工宿舍__*方米),按月租金__元租用;

  (5)负责向乙方提供本住宅区工程建设竣工资料一套并在乙方管理期满时予以收回;

  (6)不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动;

  (7)对乙方的管理实施监督检查,每半年一次考核评定,如因乙方完不成第六条规定的目标和指标或管理不善造成重大经济损失,有权终止合同;

  (8)负责确定本住宅区管理服务费收费标准;

  (9)委托乙方对违反物业管理法规和规章制度以及业主公约的.行为进行处理:包括予以罚款、责令停工、责令赔偿经济损失,以停水、停电等措施对无故不缴有关费用或拒不改正违章行业责任人进行催交、催改;

  (10)协助乙方做好宣传教育、文化活动,协调乙方与行政管理部门、业主间的关系;

  (11)政策规定由甲方承担的其他责任。

  2.乙方责任、权利、义务:

  (1)根据有关法律、法规,结合实际情况,制订本住宅区物业管理的各项规章制度;

  (2)遵守各项管理法规和合同规定的责任要求,根据甲方授权,对本住宅区物业实施综合管理,确保实现管理目标、经济指标,并承担相应责任,自觉接受甲方检查监督;

  (3)根据住宅区内大、中修的需要制订维修方案,报甲方审议通过后,从公用设施专用基金中领取所需的维修经费;

  (4)接受甲方对经营管理过程中财务帐目的监督并报告工作,每月向甲方和住宅区管理部门报送一次财务报表,每三个月向全体业主张榜公布一次管理费收支帐目;

  (5)对住宅区的公用设施不得擅自占用和改变其使用功能,乙方如在住宅区内改扩建完善配套项目,须报甲方和有关部门批准后方可实施;

  (6)乙方须本着高效、精干的原则在本住宅区设置管理机构和人员;

  (7)建立本住宅区物业管理档案并负责及时记载有关变更情况;

  (8)负责测算住宅区管理服务费收费标准并向甲方提供测算标准与依据,严格按照甲方审议通过的收费标准收取,不得擅自加价;

  (9)有权依照甲方委托和业主公约的规定对物业主公约和物业管理规章制度进行处理;

  (10)在管理期满时向甲方移交全部专用房屋及有关财产、全部物业管理档案及有关资料;

  (11)开展卓有成效的社区文化活动和便民服务工作;

  (12)有权选聘专营公司承担住宅区物业管理的专项业务并支付费用,但不得将住宅区物业管理的整体责任及利益转让给其他人或单位。

  第五条物业管理目标和经济指标

  1.各项管理指标执行物业行政主管部门规定的各项标准,要求住宅区在乙方接管后___年内达到___标准。

  2.确保年完成各项收费指标__万元,合理支出__万元,乙方可提成所收取管理费的___%作为经营收入。

  第六条风险抵押

  1.乙方在合同签订之日起三日内向甲方一次性支付人民币___元,作为风险抵押金。

  2.乙方完成合同规定的管理目标和经济指标,甲方在合同期满后三日内退还全部抵押金及银行活期存款利息。

  3.如由于甲方过错致使本合同不能履行,由甲方双倍返还抵押金并赔偿乙方经济损失。

  4.如由于乙方过错致使本合同不能履行,乙方无权要求返还抵押金,并应赔偿甲方经济损失。

  第七条奖罚措施

  1.在各项管理目标、经济指标全面完成的前提下,管理费如有节余,甲方按节余额_____%奖励乙方。

  2.如该住宅区被评为全国、省、市文明住宅小区,甲方分别奖励乙方人民币_____元(全国)、_____元(省)、_____元(市);获得上级部门单项奖或有关荣誉的奖金另订;如在乙方管理期间,由乙方获得的文明小区称号被上级部门取消,则乙方应全部返还上述奖金及银行活期存款利息。

  3.如果甲方不完成应负的合同责任,由此而影响乙方的承包管理目标和经济指标,或给乙方造成直接经济损失,甲方应当给予补偿或承担相应责任。

  4.如果乙方没有完成合同责任或管理目标和经济指标,甲方应当责成乙方限期改正,情节严重的处以人民币_____至_____元的罚款,直至终止合同,经济损失由乙方承担。

  5.由乙方管理不善或重大失误,造成住户经济损失或生活严重不便的,应当赔偿甲方或业主及使用人的经济损失。

  第八条合同更改、补充与终止

  1.经双方协商一致,可对本合同条款进行修订更改或补充,以书面合同为准。

  2.合同规定的管理期满,本合同自然终止,各方如欲续订合同,须于期满前三个月向对方提出书面意见。

  3.合同终止后,乙方可参加甲方的管理招标并在同等条件下优先承包管理。

  第九条其他事项

  1.本合同执行期间,如遇不可抗拒的自然灾害(台风、洪水、地震等),造成经济损失的,双方应相互体谅,共同协商,合理分摊。

  2.本合同自签订之日起生效;附件1、2、3、4、_____、_____为合同的有效组成部分。

  3.本合同正式一式三份,甲、乙双方和物业管理部门各执一份,具有同等法律约束力。

  4.双方如对合同发生争议,协商不成的,可提请物业管理部门调解,或诉至人民法院。

  5.________.

  6.________.

  甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____

  代表(签名):_____代表(签名):_____

  时间:___年___月___日

公司委托合同3

  委托方:x受托方:xx身份证号码:xx委托方因业务需要,特委托xx在其与xx(付款单位)的业务往来中,作为xx(款项)的收款代理人。代收金额:人民币xx拾xx万xx仟xx佰xx拾xx元xx角xx分(¥xx)。付款单位对以下受托方账号的.付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律职责与付款单位无关。

  特此委托!

  户名:xx账号:xx开户行:xx

  委托方签章受托方签章

  日期:日期:

公司委托合同4

  致:xxx公司

  我单位现委托xx(姓名)作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位进行x工作。该委托代理人的授权范围为:代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理xxx活动有关的事务。在整个xx过程中,该代理人的一切行为,均代表本单位,与本单位的.行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律职责。

  代理人无权转换代理权。特此委托。

  代理人姓名:性别:

  年龄:xx职务:

  身份证号码:

  (代理人签字样本)

  日期:年月日

  竞标申请人(盖章):

  法定代表人(签字):

  附:委托代理人身份证复印件

公司委托合同5

  委托人: (下称甲方)

  受托人: (下称乙方)

  借款人: (下称丙方)

  经三方友好协商,就委托贷款事宜达成如下协议:

  一、甲方一次性向乙方提供人民币 的资金,并委托乙方一次性贷给丙方、

  二、贷款期限为 月、(从 起至 止)

  三、贷款利率:

  四、甲方将委托的资金拨入乙方在 银行开立的 账户内,乙方将根据甲方的委托将款项拨至丙方指定的账户、

  五、丙方同意向乙方支付委托金额的0、6%作为委托贷款手续费,于乙方拨款前由丙方一次性支付、

  六、贷款用途为流动资金、

  七、借款偿还:本贷款属委托性贷款,丙方不得以任何理由要求展期、丙方保证按本协议所规定的借款期限偿还贷款本金及利息、本贷款可以提前归还但需一周前书面通知甲方、乙方、

  八、丙方归还贷款时,应将款项划至乙方在 银行 开立的' 账户、乙方收到资金后将款项划至甲方在 银行 开立的 账户内、

  九、风险责任:本贷款本息收回风险由甲方承担,乙方负责监督贷款使用和按期收回贷款本息、

  十、本协议适用中国法律并根据该法进行解释、

  十一、本协议从三方签字之日起生效,至丙方还清本息时即自动失效、本协议正本叁份、

  甲方: 乙方: 丙方:

  (公章) (公章) (公章)

  代表签字: 代表签字: 代表签字:

公司委托合同6

  甲方:________________

  乙方:________________

  经友好协商,在*等互利的基础上,甲方委托乙方维护公司的计算机网络,达成如下条款:

  一、服务规则

  1、服务范围

  台式电脑、激光打印机、针式打印机、喷墨打印机、电子计算机显示器、网络集中器和交换设备、其他难题。

  2、服务地点

  乙方的服务地址(包括取货、送货和维修):________________

  公司办公地点:________________

  3、服务时间

  服务时间从________________提供免维护服务。

  客户发送免维护服务的响应时间为4小时,响应时间从我公司收到客户的维护通知开始到我公司维护人员开始联系客户为止。

  从维修人员开始联系客户的时间到我公司维修人员到达服务地点的时间,所花费的时间是他们到达现场的时间,至少在48小时内到达。

  4、服务条款

  上门取件或上门维修,我公司维修人员会到服务地点进行维修或上门取件并返回维修。

  我公司将有专职维护人员每月提供一次现场例行检查和维护。

  在维护期间,公司将提供所有必要的劳动力、零件和材料,以确保客户设备的正常运行。如果需要更换零件,请使用新的或等效的零件。如果维修费用超过现有设备估价的____%,则需要客户同意。

  寻求永久解决方案时,可提供临时应急措施供客户采用。

  如果公司决定需要额外的零件或数据,它会将设备带回公司的维护部门进行重新维修。

  我公司将根据客户的维修设备在维修过程中提供备件。如果备件短缺,客户会帮助解决,我们公司不承担提供备件的责任。

  二、顾客责任

  1、客户应按照正确的操作方法正常使用电脑。

  2、如果客户的计算机和计算机网络出现故障,我们需要提供更换部件。保修期内,我们将提供免费保修。保修期后,公司将按更换零件的成本价向客户收费。

  3、在安装和维护过程中,客户应提供方便,并配合我公司维护人员正常工作。

  4、客户应正确备份和保存存储在计算机和外部设备中的重要文件数据。

  5、客户在请求不进行维护服务之前,应执行产品操作手册中规定的所有自检和维护步骤,并以书面形式提**品型号、序列号、当前故障性能和其他相关故障情况。

  6、我公司的维护人员有权联系和使用产品维护所需的所有信息和设备。

  7、客户应向我公司的维护人员提供操作附件和耗材,如纸张、磁盘、色带、卡片、格式化磁盘以及客户在正常操作中使用的其他类似物品。

  三、服务限制

  1、功能性清洁。除非产品享受服务中规定的功能清洁或表面清洁工作,否则所有与清洁和定期维护相关的工作不包括在我公司的.服务中。

  2、软件和网络支持不包括在我公司的服务中,除非产品享受服务中规定的软件或网络相关问题的维护工作。

  3、过期产品。超过特定支持时间的过期产品不包括在客户免费服务范围内。

  4、地震、火山、洪水、火灾等不可抗力造成的所有设备。不能正常工作,不在我们客户的免维护服务范围内。

  5、耗材,如喷墨打印头、碳粉盒、电池、绘图笔、纸张等。、以及无附件产品,如无组件产品、连接器、电缆、外部DC变压器等。

  6、所有人为因素造成的使用不当,如杂物进入机器,不包括在客户免维护范围内。

  四、收费标准

  1、工作站________________元/台/月。

  工作站的数量是________________。

  合计:________________¥元

  2、打印机________________¥元/台/月

  打印机数量:________________。

  合计:________________¥元

  3、总价:________________¥元

  五、付款方式

  自签订服务协议生效之日起,客户每________________个月向公司支付一次。

  甲方代表:________________

  乙方代表:________________

  甲方盖章:________________

  乙方盖章:________________

  签署时间:________________

  签署时间:________________

公司委托合同7

  本人_________系_________建筑有限责任公司的法定代表人,现委托_________为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_________村庄道路硬化项目签订合同、资金结算有关事宜,其法律后果由我方承担。

  委托期限开工至工程全部竣工验收

  代理人无转委托权。

  投标人:_________建筑有限责任公司(盖单位章)

  法定代表人:(签字)

  身份证号码:

  委托代理人:(签字)

  身份证号码:

  年月日

公司委托合同8

  _________(以下简称甲方)因申请股票上市,现委托_________(以下简称乙方)的律师办理有关法律事务,经双方协商,订立下列各条,共同遵守履行:

  一、乙方接受甲方的委托,指派_________律师为甲方办理股票上市的有关法律事务、

  二、甲方应真实地向乙方律师提供有关的全部材料、乙方接受委托后,发现甲方捏造事实、弄虚作假,有权终止本合同,依约所收费用不予退还、

  三、乙方律师应认真负责,对甲方提供的全部材料进行法律方面的审查,出具法律意见书,但对甲方提供材料的真实性不负责任、

  四、由于乙方的`过错,造成所出具的法律意见书出现错误,如果受损害的善意第三人提出赔偿请求,甲方负责赔偿后,乙方应承担赔偿责任,最高赔偿额以_________保险公司规定的为准、

  五、乙方律师应对甲方尚未了结的经济仲裁、诉讼和有关争议胜诉败诉及其经济后果作出认真的预测分析,但该部分的法律意见书只是一种参考意见,乙方律师对此不承担任何责任、

  六、甲方应为乙方在办理法律事务时提供便利,并承担乙方因此而发生的交通、通讯及材料等费用,该费用为律师的办案费、

  七、参照中国司法部制定的《律师业务收费管理办法及收费标准》,经双方协商同意,律师费的计算方法一般情况按_________计算,二项总和为律师费、如果甲方委托的事务难度较大,所需时间较长,律师费的数额,甲、乙双方可另行协商收费、

  八、乙方先按半数计收律师费,即_________元,在签订本合同的三天内支付,该律师费无论甲方的股票最终能否上市,乙方都不予退还、余下部分的律师费在甲方的股票得到批准上市交易后付清、

  九、如乙方无故终止履行合同,律师费退还用方;如甲方无故终止,律师费不子退还、甲方未付的律师费用,乙方有权追索、

  十、本合同有效期限,自签订之日起至股票上市为止、

公司委托合同9

  (受理单位名称):

  兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权委托我司员工:xxx性别:xx身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxx 前往贵处(司)办理,望贵处(司)给予接洽受理为盼!

  法人代表(签字):

  (单位名称)(盖章)

  年 月 日

  法人授权委托书

  (受理单位名称):

  现授权我司员工xxx性别:xx 身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxx 授权其办理以下权限:

  授权日期: 年 月 日 授权有效期至: 年 月 日。请贵处(司)接洽!

  法人代表(签字):

  (单位名称)(盖章)

  年 月 日

  授权委托书

  委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(委托人为单位的,写明单位名称)

  被委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(被委托人是律师的,只写姓名和所在律师事务所名称)

  委托人因xxxx(写明案件性质及对方当事人)一案,委托xxx为xxxx(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人),代理权限如下:

  (委托刑事案件的辩护人,只写“为被告人xxx(姓名)xxx一案第x审进行辩护”)

  (委托经济、民事、行政等案件代理人的,须写明代理权限,特别授权的.,应写明授权的具体范围,如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)

  委托人:(签名或盖章)

  被委托人:(签名或盖章)

  xxxx年xx月xx日

  委托书

  ____公证处:

  我作为 (单位) 的法定代表,委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址)

  为全权代表,与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》,并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。

  本委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

  委托单位:

  法定代表(签字)

  年 月 日

  授 权 委 托 书

  委托人: xx 身份证号: xx

  被委托人: xx 身份证号: xx

  委托事项:代为领取硕士毕业证书和学位证书

  委托权限:

  1.代为提交有关材料

  2.代为签收领取证书及送达证书给委托人

  委托时限:自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日

  备注: 本委托书一式三份。签字生效。

  委托人签名:

  委托人电话:xx

  被委托人签名:

  被委托人电话:xx

  委托日期: xx 年 06 月 15 日

  附件:

  1. 委托人身份证复印件

  2. 被委托人身份证复印件

  (本授权委托书共壹页)

  个 人 授 权 委 托 书

  委托人: xx 身份证号: xx

  被委托人: xx 身份证号: xx

  委托事项:xxxx

  委托权限:

  1.xxxxx

  2.xxxxx

  委托时限:自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日

  备注: 本委托书一式三份。签字生效。

  委托人签名:xx

  委托人电话:xx

  被委托人签名:xx

  被委托人电话:xx

  委托日期: xxxx 年 xx月 xx 日

公司委托合同10

  甲方: 代表人: 乙方代表人:

  甲乙双方遵循*等自愿,诚实信用,公*合法的原则,按照国家和地方**有关劳动人事政策规定,就甲方委托乙方代理招工派遣事务,经协商一致达成如下协议。

  一 、合作事项

  经双方协商一致同意乙方在甲方合作企业委托之下从事汉中地区招聘事宜 。

  二、合作基本条件

  1、甲方是由当地省市劳动行政部门批准,经各企业委派合作,具有协助就业服务和人才资质的服务机构;

  2、甲乙双方必须按照本协议约定诚信履行各自义务,违约不履行义务的要承担相应的法律责任和经济责任;

  3、甲方保证委托代理事项符合国家和地方法律法规和规章制度的规定,并负责向乙方及时提供所需的相关资料,乙方负责认真及时办理甲方委托招聘各项事务。

  三 、本协议期限为六个月,在本协议有效期内甲方不得在汉中所辖区开设以甲方为首的代理分支机构,只能授权于乙方发展所辖区开设以甲方为首的分支机构从事招聘事项.

  四、委托服务事项

  1、授权乙方用甲方的资质招聘务工人员,以供甲方为招工人员提供给正规企业职位;

  2、乙方将招聘人员真实身份信息及联系方式提供给甲方;

  3、乙方将招聘人员按甲方委派地点输送并上岗;

  五、招工返费的支付

  1、根据乙方招聘被录用并上岗人员满一个月为依据,返费标准按甲乙双方签定《委托返费协议》内载明的返费金额为准,因所招聘人员的自身原因未能上岗的',甲方不支付返费;乙方所招聘人员已经被录用并上岗但未满一个月因企业清退或开除的,须有甲方和企业及时通知与乙方,并告知乙方被清退或开除的原因以及正当理由,如不告知或无正当理由乙方视为不知情,甲方必须支付《委托返费协议》内注明的返费金额;

  2、支付方法 ,按甲乙双方签定的《委托返费协议》内注明的价格金额以银行转账方式支付给乙方法人指定的账户。

  六、违约责任

  1、乙方未经甲方同意,不得以任何理由擅自收取务工人员任何费用,一旦违反甲方有权利单方终止此协议;

  2、甲乙双方违约且给守约方造成经济损失的,违约方必须按照相关规定,根据实际情况补偿守约方相应的经济损失;

  3、乙方所招聘的人员因自身原因不符合企业录用条件导致不能上岗就业的,甲方不支付乙方费用,也不承担如何责任;

  4、考核期为两个月一次,若乙方在此协议有效期内未能输送有效务工人员,则不再续签协议。

  本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决,协商补充附件与协议具有同等法律效力,协商解决不成可向所在地人民法院提起诉讼。

  本协议一式两份,签字章后生效,甲乙双方分执具有同等法律效力

  甲方:

  盖章

  甲方法定代表人:

  乙方法定代表人:

公司委托合同11

  原告杨林,男,1966年5月20日出生,汉族,湘潭市人,住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。

  委托代理人陈晖,女,1972年3月26日出生,汉族,长沙市人,住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。

  被告广州银曼古贸易有限公司,住所地:广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。

  法定代表人朱芙蓉,该公司总经理。

  原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案,于__年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后,依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员 傅旭光参加的合议庭,于__年9月15日公开开庭进行了审理,**员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤,无正当理由拒不到庭参加诉讼,本院依法缺*审理。本案现已审理终结。

  原告杨林诉称: 年 月 日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定,原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元,被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系,并对原告开具了《授权书》,授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作,包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后,却突然接到步步高华隆店通知:被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权,并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告,被告承认了上述行为,却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益,请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。

  原告杨林为支持其诉讼请求,向法庭提交以下证据:

  1、 被告单位注册登记资料,证实被告主体资格;

  2、 年 月 日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》,证实原、被告之间的加盟合作关系;

  3、被告出具的《法定代表人身份证明书》,证实原告汇款的依据;

  4、工商银行汇款单,证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;

  5、 年 月 日被告出具的《收款收据》,证实被告确认了和原告的加盟合作关系;

  6、被告开具的《授权书》,证实被告确认了和原告的加盟合作关系,确定了加盟经营的位置;

  7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》,证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;

  8、被告开具的'另一份《授权书》,证实被告无故终止和原告的加盟合作关系,又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。

  被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称:《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书,不具备合同生效条件,原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作,将原告的首批货款无息退还原告即可。

  被告没有向法庭提交证据材料。

  以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证,因被告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过,因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。

  根据以上认定的证据,以及原告的陈述和被告的书面答辩意见,本院认定以下事实:

   年 月 日,原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份,原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元,被告对原告开具了《收款收据》,随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后,步步高商业连锁股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商,终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实,了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下,单方取消了对原告的授权,终止了和原告的加盟合作关系,重新对另一加盟商出具了《授权书》,原告对此向被告提出异议,但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起诉,提出如诉称之请求。

  本院认为, 年 月 日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称,但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量,具备合同成立的基本要件,同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款,原告只能表示全部同意或者不同意,《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式,要约到达受要约人时生效,承诺到达要约人时生效,承诺生效时合同成立,该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元,被告认可了双方的加盟关系,且原告为履行合同完成了基本准备工作,应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书,不具备合同生效条件,与本案实际情况不符,被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定,当事人协商一致,可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同,但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定,对解除合同有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此,被告辩称其依据《确认单》中的约定,有权单方面解除合作,将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查,《确认单》中对此约定的内容为:“在签订此合作确认单后一个月,被告若无法与原告确认最终合作事宜,则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款,该条款与《合同法》第四十条的规定相悖,该条款为无效条款,对原告没有约束力,故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约,原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此,根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定,判决如下:

  原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于 年 月 日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效,被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。

  案件受理费100元,由被告广州银曼古贸易有限公司负担。

  如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

  审 判 长 过 伟 国

  审 判 员 雷 达

  人民陪审员 傅 旭 光

   年 月 日

  代理**员 ___

公司委托合同12

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  为便于有效开展业务,保障甲乙双方的合法权益,特签定以下协议书:

  一、双方商定,

  乙方委托甲方的业务为:________________________。

  二、双方确定

  费用为_________元,以本协议为准。

  三、甲方的责任与义务

  1.如果乙方是为公司或商标起名,甲方将协助乙方通过工商局名称查询或商标局名称检索这一关,如有重名现象,甲方将为乙方在三天后提供新的.名称方案。

  2.甲方每次向乙方提供_________个名称方案,标识每次______个方案。取名设计师定出方案后,乙方如有其他考虑、要求及希望,可双方商议,另取新的名称方案。

  3.如乙方自行提出新的名称方案,则不限个数与次数,由取名设计师负责判断或推荐理想的名称。

  4.个别客户如有其它特殊目的,经五次反复后仍举棋不定,建议客户另请高明,费用不退。

  5.如乙方收到名称方案后一周内无反馈,甲方即视为已经满意且已通过名称查询或名称标识检索,甲方对乙方业务承诺履行完毕。

  6.如果乙方业务为个人起名或改名,则甲方每次向乙方提供_________个名称方案,如果乙方不满意,C类还可以给付一套方案,B类和A类直至乙方满意为止。

  7.甲方采取一次性预先收费方式。

  四、乙方的权利和义务

  1.乙方经过对甲方公司业务整体了解后,填写相应登记表格,办理交费手续。取名设计师开始正式工作后,中途不退费。

  2.为达到最佳效果,建议具有决定权人能够亲自前来,并清楚表达希望和要求,以便双方有效沟通。

  3.如时间允许,建议乙方留出足够时间,以便甲方能够更好地构思与创作。领取方案时,请带来全额交费收据证明。

  4.乙方收到方案后如有问题,应于一周内及时反馈信息,过期甲方则按新业务对待。

  5.凡老客户,如再与本公司有业务接触时,本公司将优先予以安排。

  五、本协议一式两份,待双方签字、盖章后即可生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

公司委托合同13

  委托方:________(以下简称甲方)

  受托方:________(以下简称乙方)

  甲、乙双方为更好地开展海运进出口业务,双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国海商法》等法规的有关规定,现甲方委托乙方作为其代理人代理货物出口的配舱、装船、进栈、报关等一系列货运代理工作,达成如下协议,以便共同遵守。

  一、甲、乙双方均持有有效营业执照,并且严格按照营业执照中的营业范围开展业务。由于甲方的违法经营行为给乙方所造成的一切损失与不利后果,甲方应当承担赔偿责任。

  二、甲方同意将其揽取的或其生产的货物委托乙方代理安排运输。

  三、订舱时,甲方应正确填写由乙方提供的规定格式的订舱委托书,并加盖公章或订舱专用章以书面的形式传真或派人送交乙方,保证委托书内容的完整性,其中应当包括但不限于所托运货物之件数,重量,体积,目的港,装船日期,货物品名(中英文品名)。甲方对于在装卸、储存、保管或运输中有特殊要求的`货物应在委托书中明确提出并随附相关文件。如果委托书内容未注明,由此可能产生的一切风险、责任和费用均由甲方承担。同时,甲方需于委托书上注明本协议编号,以免丧失协议内容之权利。

  四、订舱内容要求更改或取消时,甲方必须最迟于货物装入集装箱的当天以书面形式通知乙方,并与乙方的相关操作人员书面确认,并承担由此产生的一切风险和额外费用;若货物已进港或已离港,则乙方有权视情况决定拒绝更改。

  五、甲方应当保证每月向乙方委托出口运输业务量不少于_________。乙方及时向甲方提供有关承运人的船期及运价变动信息。

  六、甲方同意按以下第_________种方式确认费用,本协议运价(由我司代收代付承运人,费用由运费和佣金组成)可根据市场价格的变动作相应调整,经双方确认后生效。乙方为甲方垫付的额外费用实报实销。

  .乙方在甲方保证上述委托运输业务量的前提下,乙方按下述优惠价向甲方结算普通干货箱包干定额费:

  自拖箱:人民币_________元xx年,到期双方无异议则自动顺延一年,本协议一式四份,双方各持二份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

公司委托合同14

  委托人名称:________法定代表人:________地址:____________邮编:________电话:____________

  受委托人姓名:________公司职务:____________联系地址:____________身份证号:____________电话:vvvv

  授权事项:本公司特授权我公司员工(如非员工则直接写姓名)与______有限公司商谈办理____________________事宜,包括但不仅限于组织参加谈判,拟定文件,签订合同等。

  授权期限:自20____年5月1日始,至20____年6月30日止。

  特此说明!

  委托人法定人签字:(盖章/签字)

  公司章:

  受委托人签字:

  年月日

公司委托合同15

  甲方:_________

  乙方:_________

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品商标设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  一、委托之事项:

  甲方委托_________为其公司设计标志_________个,公司产品商标_________个。

  二、委托设计费用:

  公司标志设计单价为人民币_________元,公司产品商标设计单价为人民币_________元;

  总价为:人民币_________元,(大写:_________)。

  三、付款方式:

  1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的35%通过电汇或银行转账到乙方公司帐户(乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间)。

  2.标志设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。

  3.如有相关设计,设计费用需另计,标志通过即付总项目费用的50%,余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计,标志通过即付所有余款。

  四、乙方设计作品的时间,交付方式:

  1.乙方需在七个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为15个工作日左右。

  2.乙方以电子稿交付方式交付设计的作品,乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。

  五、知识产权约定:

  1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。

  2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的`作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

  3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  六、双方的权利义务:

  甲方权利:

  1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

  2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

  3.甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;

  甲方义务:

  1.甲方按照合同约定支付相关费用;

  2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

  乙方权利:

  1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

  2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

  3.乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

  乙方义务:

  1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

  2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

  七、违约责任:

  1.甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的30%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

  2.乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

  八、合同生效

  本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。

  本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  地址:_________ 地址:_________

  电话:_________ 电话:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________


公司委托合同菁选扩展阅读


公司委托合同菁选(扩展1)

——委托合同菁选

委托合同范本【荐】

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,能够利用到合同的场合越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家整理的委托合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

委托合同范本1

  委托方:(以下简称甲方)

  法定代表人:

  通讯地址:

  联系电话:

  受托方:(以下简称乙方)

  法定代表人:

  通讯地址:

  联系电话:

  风险提示:

  在委托合同中,应对委托事务的基本信息进行准确、详细约定,尤其是委托事务的具体要求,以确保受托人能够很好地完成委托事务,同时受托人必须在委托人授权范围内进行活动,如果受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失或委托人减少其相应的报酬。依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就____事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:风险提示:

  委托合同中要明确约定委托事务,应对期限进行明确约定。委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的,若委托合同是有偿的,因受托人给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。但是,因委托人自己指示不当或其他过错致使受托人遭受不应有损失的,该损失由委托人自行承担;若委托合同是无偿的,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。

  一、委托事项甲方委托乙方为其公司进行__________________。

  二、委托设计费用设计费用总共为:人民币____元,(大写:____元整)。

  三、付款方式

  1、甲方需在合同签订时付设计费人民币____元,(大写:____元整)。

  2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时,甲方需付设计费人民币____元,(大写:____元整)。

  四、乙方设计作品的时间、交付方式

  1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。

  2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。

  五、知识产权约定

  1、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

  2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。风险提示:

  合同中应明确双方当事人的权利、义务,以利于受委托人在权利范围内完全履行义务,顺利完成委托事项,如果在合同履行期间内发生争议,双方当事人也有清楚的尺度衡量自己行为得失,便于争议的解决。

  六、双方的权利义务甲方权利:

  1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

  2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

  3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。甲方义务:

  1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。

  2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。乙方权利:

  1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

  2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

  3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。乙方义务:

  1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

  2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。风险提示:

  委托人须按委托合同的约定预付费用,如果受托人为处理委托事务垫付了必要的费用,委托人应当偿还该费用及其利息。如委托人违反上述义务而给受托人造成损失,应承担相应的.违约责任。受托人不履行委托合同义务或者履行合同义务不符合约定的也应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。对于受托人在处理委托事务时是否按约定履行了义务,应根据具体的情形做出判断。

  七、违约责任

  1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

  2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

  八、争议的解决本合同在履行过程中发生争议的,双方应本着友好的方式协商解决,协商不成双方均可依法向____人民法院起诉。

  九、合同生效本合同一式____份,甲乙双方各持对方签字合同____份,具有同等法律效力。甲方:法定代表人:签订时间:________年____月____日乙方:法定代表人:开户银行:账号:签订时间:________年____月____日

委托合同范本2

  甲方:____________

  乙方:____________

  甲方经过__________________县建设局同意批准,在________巷约___亩土地范围内进行开发建设,本项目涉及约_________户居民被拆迁户的房屋须拆迁,甲方决定将此拆迁范围的房屋的拆迁工作委托乙方进行,经过双方协商,达成以下协议:

  1、甲方负责准备拆迁补偿资金、签订拆迁补偿安臵合同,按照与被拆迁户签订的约定支付拆迁补偿金;乙方负责与被拆迁户进行谈判、顺服搬迁以及房屋的拆除工作;

  2、乙方必须按照甲方上报__________建设局《拆迁补偿方案》标准进行拆迁谈判,不能超出甲方以备案的《拆迁补偿方案》标准;

  3、该项目总的拆迁期限为:共分3~4期拆迁,其中一期为_______范围内,拆迁期限约定为_____年___月______日至______年____月______日,期限45天,其余的拆迁范围以甲方下发的通知为准;

  4、甲方派专人随处乙方工作,以保证随时掌握情况,联系沟通,便于拆迁工作的顺利进行;

  5、乙方的拆迁服务费为每户3500元,其中商铺面积在100㎡以内的,按累计100㎡计算一户,超出100㎡的`,按实计算;总计服务费为3500元_____户=_______元;乙方只要将被拆迁户顺服签订拆迁补偿合同、搬走将房屋腾空并将房屋拆除完毕,算乙方的拆迁工作完成,甲方按照乙方每成功一户并按前述标准支付乙方拆迁服务费;

  6、为保证甲方的开发建设进度,乙方须按照总计服务费的30%缴纳履约保证金即______元,乙方可以分期支付,其中拆迁一期不得低于_____元;乙方在一期拆迁工作顺利按甲方约定时间完成后,甲方按每户奖励乙方300元拆迁服务费;进行二期拆迁时,乙方缴纳的一期拆迁保证金自动转为二期;

  7、乙方不能因为有拆迁谈判难度而延期甲方的拆迁期限;否则,每延期一天,甲方有权按照乙方的拆迁进度比例扣除乙方的保证金,乙方每延期7天甲方按双倍扣除,可累计计算,甲方扣除保证金后,不足部分的保证金由乙方进行补交,如乙方在15日内拒绝补交保证金,甲方视为乙方自动放弃履行本合同,甲方有权不退还乙方缴纳的保证金,不足部分甲方可通过诉讼方式向乙方追讨;

  8、如有意对抗拆迁者,由拆迁主管部门进行司法程序调解或不可抗力致使拆迁延期,不属乙方违约;

  9、甲乙双方各自承担自己应缴纳的各种税金和费用;

  10、乙方必须取得拆迁资格,具有拆迁资格证书或经_______建设局核实备案批准资格文件,进行合法拆迁;否则,由乙方自行承担所造成的后果以及给甲方造成的经济和名义损失;

  11、若发生违约行为,有违约方承担违约赔偿责任;

  12、本合同未尽事宜,双方协商解决;

  13、本合同一式肆份,双方签字盖章后生效;

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________________

  法定代表人(签字):______________

  法定代表人(签字):__________________

  ___________年_______月_________日

  ___________年_______月_________日

委托合同范本3

  一、合同各方

  授权方:济南富民在线信息技术有限公司(以下简称“甲方”)法定授权人:_____________

  法定地址:济南市高新开发区齐鲁软件园D座202 邮编:250110被授权方:______________________________(以下简称“乙方”)法定代表人:_____________

  法定地址:__________________________________

  甲乙双方经协商,就乙方加盟甲方运营的“富民在线”电子商务交易*台一事,达成如下协议:

  二、合同期限

  本合同加盟期限为________年__月__日至________年__月__日止。

  三、加盟经营

  1、甲方特此授权乙方为“富民在线”电子商务交易*台________________(区域名称)的代理经销商。经此授权后,甲方在该区域内将不再授予任何其它企业、个人以同类经销权。

  2、在代理区域内乙方在甲方的监管指导下有选择地发展商铺与会员。只要会员去公司签约的商铺消费,乙方即获得相应的收益。

  3、甲方与乙方分享经营及技术资源。如:营销理念、员工培训、文案策划、业务谈判技巧,*台供销存系统等。

  4、甲方在*台及公司网站免费为乙方进行宣传。

  5、在授权期内,甲方在向乙方提供所有产品时,甲方应保证所提供的产品质量符合国家有关标准、品级与实物相符,并保证货源供应。

  6、乙方保证在签订本合同7日内需向甲方支付风险抵押金人民币贰万元/店(可用于*台支付担保)。

  7、甲方保证向中国大陆内各加盟方交付的产品保持统一的零售标价。

  8、不论首次购货还是后续购货乙方应在提货时一次性支付货款。

  9、如果出现乙方采用以假汇票、假支票的方式骗取货物的情况,甲方除追究乙方的违约责任外,将依法请求司法机关追究相关人员、单位的刑事责任。

  10、乙方从甲方购进产品后,如因质量问题或货物品种组合问题,可在自进货之日起五天内,向甲方调换产品,但不得退货。调换时乙方须保持原产品完好、包装齐备、标签没有损坏。

  11、一旦成为代理商,只要通过每年的公司考核就可以免费续约,相当于一次投入,终身都可以享有其代理区域的永久代理权。合同到期后,若乙方决定不再加盟,在乙方保证产品完好、包装齐备、标签无损坏、未超过保质期的前提下,可将现存的产品退还给甲方。甲方按供货价的6折回收退还的产品。

  四、公司对代理商的支持

  1、技术支持:公司将提供代理区域内,代理商的管理系统,加盟商家系统,金融管理系统,会员消费结算*台的技术支持。

  2、法务支持:代理商在实际工作中(如与商家签约时,解决歧义时),遇到的法律方面的问题,均可以统一反馈到公司,由公司专业,资深的律师为代理商提供服务。

  3、协调与仲裁各级代理商之间的以及跨区域代理商之间的冲突矛盾。

  五、代理商职责

  1、在代理区域内运用能力和人脉关系进行甄别选择发展签约商户。

  2、代理商负责所属代理区域内,加盟商家的资质审核,确定其符合加盟条件,并上报*台公司批准,然后签约。

  3、在代理区域内与签约商户共同发放富民在线联名消费卡,简称“富民卡”,促进区域内的持卡会员不断增加。

  4、代理商需承担代理区域内会员消费POS终端及积分认证终端的建设费用,承担各终端接入*台网络的维护工作,并把签约商户及会员消费卡的信息上传回富民在线*台系统。

  六、营业场地、店面装饰与配置

  1、乙方应在双方共同商定的区域内开展经营和促销活动。乙方不得在未经甲方许可的情况下擅自将自己的经营活动和促销活动扩大到区域之外。

  2、加盟店店铺设在乙方处,或由乙方自行选定其它场所并报甲方批准。

  3、为维护公司品牌形象的统一性,加盟店由甲方免费进行装饰设计,装修工程由甲方工程部报价并施工,乙方应按工程预算支付装修工程款并协助办理在当地施工的相关手续。甲方收到工程款项后日内将店铺交付乙方使用。

  4、加盟店内的营业所需(包括:设备、装置、用具、招牌等)由总部统一进行设计制作。对于营运必需的包装材料、促销礼品、提货袋及其它附属材料、消耗品,加盟店需使用总部配备的产品。上述所涉及的费用由加盟商承当。

  七、促销与广告

  1、甲方在授权期内,将协助乙方进行品牌的形象设计,并向乙方适时提供相应的产品宣传资料、标识、招贴物品等。甲方可根据乙方的经营状况和要求,帮助乙方进行特定时间和区域的产品促销和推广活动。(具体事宜可另议)

  2、甲方进行品牌的整体宣传活动乙方必须配合,相关的品牌的产品进行促销、推广计划和广告设计由甲方提供,乙方遵照执行。甲方对于促销活动所涉产品在供货价基础上按照促销折让的比例给与优惠。

  3、乙方单独进行品牌有关的宣传、广告活动时,应事先告知甲方,取得甲方同意后方可进行。相关广告形象设计须经过甲方审核或由甲方提供。

  4、乙方须承担自行组织促销活动产生促销让利和费用。

  八、培训与指导

  1、为使加盟店能良好经营,在开业前及本合同执行期间,甲方应向加盟店传授必要的知识和经营技术。

  2、加盟店在开业前应派遣店主或两名可以代行承担的职工,参加甲方规定的教育研修,获得经营公司店铺必要的知识和技术。

  3、开业后,如甲方有研修指示,乙方也必须按指示要求派员再次参加前项规定的进修教育,获得必需的知识和技术。

  4、加盟店承担前来培训的旅差费用。

  5、加盟店开业前后三天,作为店铺营运入轨期,甲方应向加盟店派遣人员进行开业和经营指导。

  6、乙方必须参加甲方组织的年度销售会议及临时经营者会议。甲方应提前四周通知开会日期。

  7、除经营者会议外,甲方将不定期向乙方派遣市场负责人进行指导和培训。

  九、商标、服务标志及相关权利

  1、本合同所涉及的所有商标、服务标志及其相关权利的所有权均归属于甲方。

  2、甲方承诺在本合同执行期间,乙方加盟店可以使用甲方商标、服务标志及表示这些标志、记号、样式、标签和招牌。

  3、乙方不得在加盟店以外使用甲方的所有商标和服务标志。

  4、乙方应在经营中向顾客提供良好的服务,维护甲方品牌的声誉、信誉和良好形象。

  5、双方在此明确,乙方取得的`是在授权期内、在指定区域内甲方商标、服务标志的使用权和产品的经销权,这并不意味着甲方商标、品牌及商誉等相关知识产权的任何转让、许可。合同到期或提前终止后,乙方不得以任何借口继续使用“富民在线”品牌,或以“富民在线”经销商的名义从事任何商业活动。

  十、竞争限制

  1、在合同期内,乙方如有意获得其所在省市区域的“富民在线”特许经营代理权,可在同等条件下优先取得甲方的特许代理权。

  2、为表示对甲方合作的诚意,在合同期内,如甲方推出其它新系列商品和服务,乙方有优先代理权。

  3、乙方未经甲方许可,不得将甲方授予的经销权以各种形式转让给任何第三方。

  十一、服务质量控制

  1、为维护加盟店售出商品品种和服务的一致性,提高公司形象,乙方加盟店的运营方法必须遵守总部提供的经营手册规定的要求和标准。

  2、乙方须按照甲方要求,对顾客购买金额达到规定标准时,给与“富民卡”会员资格和相应的折扣优惠,做好会员资料信息的登记汇总工作并半年一次定期向甲方提供会员资料信息。凡有新产品上市或产品促销活动乙方应通知所有会员,让会员享受到来自“富民在线”持续不断的优质服务。甲方将不定期回访会员客户以检查乙方的服务质量。

  3、甲方定期和不定期地以书面或其它方式对加盟店进行进货管理、销售管理、商品管理、商品知识、卫生管理、职工管理、会计处理、店铺经营管理、店铺陈设等各方面的指导,提供有关信息,帮助加盟店实施标准化管理。

  4、随着甲方加盟店数量在全国范围内的不断增加,甲方将对全体加盟店进行信息化管理。如该项管理实施时本合同仍在有效期内,乙方须遵照甲方的管理规定执行,不得以如任何理由拒绝执行。

  十二、保密

  1、除法律规定必须公开的以外,甲方不得向第三者展示乙方递交的营业报告书及其它有关资料和有损于乙方利益的情报。乙方不得向第三者泄漏甲方按本合同规定提供给乙方的经营技术秘密及有损甲方利益的情报。乙方有责任保证其职工不向第三者泄漏前项秘密。

  2、以上规定双方的保密义务在本合同期满后仍然有效。

  3、甲方按本合同规定提供给乙方的加盟店经营手册以及其它文件归甲方所有,乙方应妥善保管,合同终止时,乙方应即刻归还甲方。

  十三、加盟店的让渡与承继

  1、乙方未事先征得甲方同意,不得将本合同规定的任何权利、加盟店营业的全部或一部分转让给第三者,不得将此用作担保和其它处置。

  2、如乙方加盟店因明显的困难而有可能发生营业中断时,为保持加盟连锁店的运营,乙方可以请求总部临时接替营业。待总部确认加盟店可以重新经营后,应及时把营业权归还加盟店。

  3、上述总部接替经营期间发生的收益和损失均属加盟店,总部代行经营所产生的费用由加盟店负担。

  4、如乙方希望出让加盟店或出租店铺时,应首先通知甲方,甲方有

  优先承让和承租的权利。

  5、遇上述情况,双方可以通过协商,确定加盟店让渡价格和租赁金。协商意向不能成立时,双方均可申请具有法律效力的认证或评估,所需费用由乙方承担。

  十四、合同的终止

  1、合同期满前3个月,经双方协商,可以更新合同。

  2、前款的合同更新,应在本合同期满之前一个月完成。以双方签订新的特许连锁合同书为合作文本。

  3、如本合同期满后双方无意继续合作,乙方应在本合同终止时承担下列义务:

  a、支付所有应付给总部的费用;

  b、归还所有操作手册、机密文件和专利资料;

  c、向甲方移交“富民卡”会员登记名册;

  d、归还、转卖或销毁所有带有“富民在线”商业标志的招牌和材料;

  e、取消以“富民在线”名义登记的商业注册和名称登记

  f、在原加盟店经营场所内外的房屋、设备、陈设等处,消除任何与“富民在线”有联系的迹象;

  g、因加盟店的经营而损害了第三者利益时,由乙方承担赔偿损失的责任。

  4、甲方因加盟店的行为而被索赔责任时,可要求乙方负担被追索的赔偿金。

  十五、违约责任

  1、任何一方不履行或不完全履行本合同条款中规定的义务,即构成违约,违约的一方应承担违约责任。

  2、双方约定,违约的金额为在此前乙方经销甲方提供的产品零售价总额的10%。如违约给对方造成损失,并损失超过违约金总额,违约方还应负责对超额部分赔偿责任。违约一方经对方书面提出改正意见后30天内仍未改正,另一方有权终止合同,并有权要求对方赔偿损失。

  十六、合同纠纷的解决

  1、本合同在执行过程中产生的任何争议,双方首先应友好协商,协商不成的,双方均有权向仲裁委员会提起仲裁。

  十七、其它

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、本合同正本一式两份,双方各持一份,每份具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  地址:地址:

  电话及传真:电话及传真:

  委托代表(签字):委托代表(签字):

委托合同范本4

  甲方:防城港市港口区城市建设投资有限责任公司

  乙方:广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司

  甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《中华人民共和国合同法》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。

  一、 检测依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-20xx); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20xx); 3、“关于转发***发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管[20xx]20号); 4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的`通知” (桂建管[20xx]26号); 5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20xx]36号);

  6、设计要求。

  二、 检测内容、数量及相关费用、支付方式

  1、 检测费用按桂建质检协字[20xx]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。

  2、 检测费金额为:

  3、 检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告

  后一周内支付。

  三、 甲方责任

  1、 负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。

  2、 按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

  四、 乙方责任

  1、 按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。

  2、 在甲方送样且满足相应项目的检测条件后

  3、 乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损

  失的,由乙方承担相应的赔偿责任。

  五、 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。

  六、 本合同自双方签字盖章后生效。

  甲方:乙方:

  法人代表/或委托代理人:

  联系电话:

  法人代表/或委托代理人: 月 日 201 年 联系电话:开户行: 帐号 :

  20xx年XX月XX日

委托合同范本5

  服务方(甲方):______________

  地址:________________________

  邮编:________________________

  电话:________________________

  传真:________________________

  e-mail:______________________

  开户银行:____________________

  帐号:________________________

  委托方(乙方):______________

  地址:________________________

  邮编:________________________

  电话:________________________

  传真:________________________

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,在*等互利的原则下,经协商一致,订立本合同,以兹双方共同遵照执行。

  第一条 病毒名称

  甲方接受乙方的委托,为其载体构建、重组、扩增和纯化_________腺病毒,腺病毒滴度_________pfu/ml。

  第二条 费用及价格(人民币)

  1.病毒的载体构建、重组、扩增和纯化所需的原料由甲方自行购买;

  2.合同总价_________元,(大写)_________________________。

  第三条 乙方责任

  1.乙方所购买的甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品将只供乙方或乙方所能控制的实验组中进行实验研究,在任何情况下决不用于人类,决不用于以谋利(直接或间接)为目的的生物制药以及临床分析等方面。

  2.未征得甲方授权或同意,乙方不能以任何名义将购买的腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品转移、出售或租借给他人使用。

  3.保证乙方应用甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品进行的研究符合现行的法律法规,不得应用甲方腺病毒产品进行有损于人类安全或其它非法目的的研究。

  4.所有在研究过程中经本产品及其一切复制、衍生产品处理过之动物、植物、蛋类以及乳制品等均应妥善处理,决不可食用或出售。

  5.乙方及乙方的课题组在发表文章中注明该重组腺病毒购自甲方,并将已发表文章复印一份给甲方。

  6.甲方的腺病毒产品是由人5型腺病毒改造而来,在特殊情况下仍可能具有一定的致病性,乙方必须遵守***使用腺病毒原则。任何违反该原则而引起的实验人员或其他人员的健康问题,甲方概不承担法律责任。

  7.若乙方不再应用本产品须将其销毁或返还甲方。

  8.乙方承诺在使用本产品的过程中不会做出任何有损于甲方的言论或行为。

  9.乙方对其提供技术服务的病毒不得转卖、转送及商业化用途。

  10.乙方在收到甲方提供的腺病毒制品后,应立即将其分成小份装于无菌的病毒冻存管中并低温保存于-20℃,避免反复冻融而导致病毒滴度下降。由于使用不当引起的.质量问题由乙方承担。

  第四条 甲方责任

  1.甲方所提供之腺病毒产品需经过严格的质量控制,其所携带的基因经过测序确证无误。

  2.甲方的腺病毒产品通过快递公司送达乙方。

  3.如果乙方对产品质量有任何异议,请在货到后一周内及时与甲方联系,甲方将复核产品的质量状况,并给予乙方满意的答复。

  第五条 甲方应在_________年_________月_________日前完成技术服务工作,并向乙方提交下列成果及其报告:

  1.成果:重组腺病毒,分别为____________________。

  2.载体构建流程报告。

  3.病毒重组及鉴定报告。

  4.病毒颗粒数检测报告。

  5.病毒滴度检测报告。

  6.病毒纯度hplc检测报告。

  第六条 付款方式

  1.乙方在合同签订当日应当支付合同费用的1/3,即人民币_________________。

  2.甲方向乙方提交第六条所列的成果当天,乙方支付合同费用的1/3,即人民币_________________。

  3.甲方向乙方提交第六条所列的报告当天,乙方最后支付合同费用剩余的款项,即人民币_________。

  第七条 违约责任

  1.甲方如不按时向乙方提交第六条所列的成果,每拖延一天,应向乙方偿付合同金额千分之三的违约金。

  2.合同履行期间,乙方不得自行解除本合同,否则乙方总额向甲方支付违约金。

  第八条 争议解决方法

  乙方对产品质量有任何异议,在货到后一周内及时与甲方联系,甲方将复核产品的质量状况,并给予乙方明确的答复。

  本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。合同履行期间双方发生争议,不能协商解决的,由合同履行地所在仲裁委员会仲裁解决。

委托合同范本6

  工程名称:_________

  委托方(甲方):_________

  代理方(乙方):_________

  签订日期:_________年_________月_________日

  一、建设工程基本情况:

  1.工程名称:_________;

  2.招标范围:_________;

  3.建设地点:_________;

  4.工程规模:_________;

  5.工程投资额:_________。

  二、建设工程实施条件:

  1.工程批准文号及时间:_________;

  2.图纸设计单位及交付时间:_________。

  三、招标、计价及评标定标方式:

  1.招标方式:_________;

  2.计价方式:_________;

  3.评标办法:_________。

  四、代理业务范围:

  拟定招标方案;

  拟定招标分告或者发出投标邀请书;

  派员组织申请人报名登记;

  审查报名申请人投标资格;

  编制招标文件;

  组织现场踏勘和答疑;

  编制标底;

  组织开标、评标;

  参与开标、评标;

  草拟工程合同;

  五、代理方的义务:

  1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;

  2.在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务,不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;

  3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作;

  4.对影响公*竞争的有关招标投标内容保密,代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;

  5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;

  6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

  六、代理方的权利:

  1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;

  2.依据国家有关法律法规的规定,在授权范内办理委托项目的招标工作;

  3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;

  4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

  七、委托方的义务:

  1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);

  2.在履行本合同期间,委派熟悉业务,知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;

  3.在双方约定的期限内,对代理方提出的书面要求在日内做出书面的回答;

  4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;

  5.对影响公*竞争的招投标相关问题的保密;

  6.在规定的有效期内签订完工程施工合同,并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案;

  7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整,应书面提前一周通知乙方,以便调整相应的工作安排。

  八、委托方的权利:

  1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;

  2.有权了解招投标活动的计划安排,并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;

  3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;

  4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;

  5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的.全过程工作。

  九、招标代理服务费的收取办法:

  1.受托方向委托方收取中标价的_________%或人民币(大写)_________代理咨询服务费;上述费用中:

  含甲方缴纳的发布媒体信息服务费;

  含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;

  不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费

  不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。

  2.此代理咨询服务费于:

  本协议签订后,委托人先预付%余款在领取合同备案通知书后一次性付清;领取合同备案通知书后一次性付清;

  委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清:_________。

  十、委托方指定联系代表人:

  姓名:_________

  职务:_________

  十一、违约、争议:

  1.双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

  2.由于一方违约造成的损失,由违约方承担,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;

  3.由于违约造成第三方(中标人)损失的,也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失;

  4.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力;

  5.委托方与受托方在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下方式解决争议:

  双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

  向有管辖权的人民法院起诉。

  十二、合同份数及分送责任:

  1.本咨询合同正本贰份,双方各执壹份,副本_________份,甲方_________份,乙方_________份,_________壹份;

  2._________市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。

  委托方(甲方)(盖章):_________ 代理方(乙方)(盖章):_________

  法定代理人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  法定代表人委托人(签字):_________ 法定代表人委托人:(签字)

  单位地址:_________ 单位地址:_________

  联系电话:_________ 联系电话:_________

  邮政编码:_________ 邮政编码:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  银行账号:_________ 银行账号:_________

  签订地点:_________ 签订地点:_________

委托合同范本7

  甲方:___________________________(物业管理公司、受托方)

  乙方:___________________________(房屋出售单位、委托方)

  甲、乙双方根据常政发[1994]107号文颁发的《XX市市区住宅区物业管理暂行办法》要求,议定以下条款共同信守。

  一、 房屋管理

  (一) 乙方根据市__________文件规定将__________新村住房共计__________套__________*方米(建筑面积)出售给职工个人(说见清册),现委托由甲方管理并按本合同第三条款规定向甲方支付委托管理费。

  (二) 上述房屋由甲方实行统一的专业化管理。

  二、 房屋修缮

  (一) 甲方负责乙方委托房屋共用部位及设施的维修及日常养护,保证房屋共用部位设施的完好和正常使用。

  (二) 托管房屋室内自用部位的正常零修若委托甲方负责,费用由购房人自理。

  三、 托管费用

  (一) 根据市**文件关于“建立房屋共用部位设施维护基金”的`规定,乙方向甲方支付优惠出售房或补贴出售房房价款______%共计人民币(大写)__________元,作为房屋委托管理费。乙方在本合同签字后15天内,将上述款项金额拨入甲方“房屋共用部位设施维护基金帐户”,帐号_______________,甲方保证专款专用,并接受乙审查。

  (二) 甲方负责乙方房屋共用部位设施的日常维修,所需费用从上述房屋共用部位设施维护基金的增值部分中开支。遇有中、大、修以上项目,若上述基金增值部分不足时,不足部分由乙方按实分摊。

  (三) 甲方对托管房屋共用部位设施提供及时的维修、养护。若因甲方维修不及时等原因造成不良后果的,由甲方承担责任。

  四、 其它

  (一) 为了便于托管房屋的管理和维修,乙方将有关房屋档案、图纸及其它技术资料移交给甲方存档备查(合同终止,一并返回)

  (二) 遇有人力不可抗拒的自然灾害造成房屋损坏、倒塌等、非甲方责任。

  (三) 其它约定:__________________________________________________

  备注:

  (一)本合同在签订后到“房屋共用部位设施维护基金”到位之日起生效。

  本合同有效期__________年_______月_____日至__________年_____月______日止。

  (二) 本合同一式三份,甲乙双方各执.

  (三) 本合同适用优惠和补贴出售两类房屋。

  甲方:(公章)_______________________

  法人代表:___________________________

  经办人:_____________________________

  乙方:(公章)_______________________

  法人代表:___________________________

  经办人:_____________________________

  签订日期:__________年_____月______日

  注:前款合同为合同(a)

  合同(b)适用于各类公房,与合同(a)不同的是:

  1. 房屋修缮第二款变为“乙方按市房产管理局核定的标准从房屋租金中提拨修缮及管理费用给甲方,托管房屋内自用部位正常零修(人为损坏除外),上甲方负责。”

  2. 合同(b)中增加了“租金征收及管理”部分。并规定标准执行。

  (1) 乙方公有房屋的租金,按XX市房产管理局核定的统一标准执行。

  (2) 租金由甲方负责征收,其中租金收入________%返回乙方用于日常管理,其余________%留作甲方用于托管理房屋室内自用部位设施设备的日常维修与管理。

  合同(c)是针对各类私房(优惠和补贴出售房除外)而制定的。与合同(a)相比仅变动:

  1. 房屋修缮第二款变为“托管房屋室内自用部位的正常零修,按( )种方式进行:

  (1) 乙方自行修理。

  (2) 乙方委托甲方修理,费用由乙方承担。”

  2.房屋管理部分增加一款“乙方上述房屋的所有权性质不变。”

委托合同范本8

  甲 方:

  乙 方:

  甲,乙双方经友好协商,一致达成本协议。双方申明,双方都已理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自应承担的权利和义务,忠实地履行本合同。

  一、合作内容

  乙方为提高企业信息管理化水*与公司形象,特委托甲方为其客户管理系统软件,详细要求见附件。

  二、合同期限

  自 年 月 日始至 年 月 日止。

  三、甲方权利与义务

  1、甲方所开发软件是自行研发的,保证不是侵权软件。

  2、甲方将严格按照乙方提出的各项技术指标,要求进行软件的开发设计。

  3、甲方开发的'软件不得含有病毒,不得含有黄色,**及违反国家法律规定的内容。

  4、甲方所开发软件的所有权,版权归甲方所有,乙方只有使用权。

  5、甲方只对乙方提出的书面要求进行开发。

  6、甲方交付软件时将对乙方提供相关技术培训及售后服务。

  四、乙方权利与义务

  1、乙方托付甲方所开发的软件保证不含有**,黄色及违反国家法律规定的内容,否则甲方将不予开发。

  2、乙方必须保证对甲方所开发的软件不作任何侵权行为,如不进行拷贝,篡改,泄露给第三方使用等,否则甲方将追究乙方的法律责任。

  3、乙方托付甲方开发软件时必须以书面形式(一式二份且加盖公章)详细地说出需求模块,提供给甲方各项技术指标。

  4、乙方托付甲方开发的软件在签订合同之后如需增加其它功能,必须以书面形式呈交给甲方,甲方做改动并酌情收取适当费用。

  五,乙方验收标准

  1、乙方验收时,不得对甲方所开发的软件提出附加条件。

  2、甲方所开发的软件符合乙方呈甲方的附件要求及各项技术指标即为合格。

  3、甲方完成软件工作, 乙方应在三日内组织验收,超过七日不验收,视为验收合格。

  六,费用结算方式

  1、该软件乙方付给甲方费用总金额 元整。

  2、甲乙双方签订合同当日,乙方将预付保证金 元整(占总造价_______%)。

  3、甲方交付软件当日,乙方验收合格后付甲方人民币 元整(占总造价_______%)。

  4、甲方收取完开发费用后,免费为乙方维护软件 个月 、

  5、免费维护期过后,乙方如需甲方对该软件继续进行维护,甲方将提供有偿服务。

  6、付款方式_______________

  七,违约责任

  由于乙方未及时提供软件开发所需的信息而导致甲方工作不能按时完成,甲方不负任何责任,并有权向乙方提出延期要求,延期时间由双方协商确定。

  由于甲方原因未能按时完成软件的开发,乙方有权向甲方提出索赔,具体额度由双方协商确定,但最高不超过合同中乙方支付费用总金额的10%、

  八、争议解决

  本合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作的精神共同协商解决。

  九、合同终止

  任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当的终止理由,由双方代表签字后方可终止本合同。

  于战争,地震,火灾等不可抗拒因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同内容的变更。

  十、附则

  1、合同签订前未尽事宜,双方协商解决;合同签订后,经双方当事人协商一致,对本合同有关条款进行变更或者补充时应以书面形式确认。

  2、本合同一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方授权代表签字或盖章后生效。

  3、本合同的详细要求见附件,附件具有同待法律效率。

  甲 方: 乙 方:

  代表人: 代表人:

  日 期: 日 期:

委托合同范本9

  定做方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  承揽方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  定做方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  一、合同组成及内容

  1.1本合同规范由定做方委托承揽方承揽加工后,将全数加工制成品交付定做方之一切相关法律行为。

  1.2原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法,按经承揽方确认之定做方采购单、发票或其它书面约定所列,并作为本合同附件;本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,合同附件及其组成部份与本合同具有同等效力。

  二、加工成品

  编号:____________

  名称:____________

  规格:____________

  单位:____________

  数量:____________

  备注:____________

  三、加工成品质量要求

  3.1按照双方认定的样品质量标准为检验合格的标准,经检验,定做方有权拒收任何低于该样品质量标准的产品。

  3.2承揽方需为每单件产品提**品合格证。

  四、订单确认

  4.1定做方委托承揽方开发加工的新产品首次订货量每个单品不得少于____套,再次订货量每个单品不得少于_____套。

  4.2定做方以订货单形式将订货信息传真给承揽方。

  4.3承揽方收到定做方订单在_____工作日内确认交货期及交货数量。在正常情况下_____天内交货。大宗订单指单品订购数量_____套以上,特殊产品指非承揽方正常产品(正常产品指定做方对承揽方原有产品没有改动的情况下)及新产品指定做方提供实样或图纸需要承揽方新开发模具的产品以承揽方确认的交货期为准。

  4.4定做方指定订货负责人,订单必须由该负责人签字或盖有定做方公司公章才生效,否则承揽方不认可该订单的有效性。

  4.5定做方传真给承揽方订单经确认后,与本合同具有同等的法律效力。

  五、订单付款方式、交货时间、包装要求

  5.1定做方所委托承揽方加工的产品订单经双方确认日起____天内,定做方首付该订单总额的____%给承揽方作为预付款,余下____%在承揽方发货前____天内付清给承揽方,承揽方收齐货款____天内发货。

  5.2产品包装要求:

  六、原材料的提供办法及规格、数量、质量

  6.1(用定做方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定做方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定做方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定做方调换或补齐。承揽方对定做方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

  6.2(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定做方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定做质量时,定做方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

  6.3交(提)原材料等物品日期计算,参照本合同规定执行。

  七、技术资料、图纸提供办法

  7.1承揽方在依照定做方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定做方;定做方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定做方,因此造成的损失,由定做方赔偿。

  7.2定做方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

  八、价款

  合同总价款___________

  九、验收标准和方法

  9.1按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

  9.2承揽方需提供每款新产品的检测报告。

  9.3每批产品,定做方按照双方认定的样品作为检验标准进行验收,如不符合样品的.产品,定做方通知承揽方,承揽方应在双方约定时间内退换符合样品标准的产品。

  9.4定做方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定做方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定做物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定做方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  9.5当事人双方对委托的定做物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  十、交货的时间和地点

  10.1交(提)定做物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

  10.2交(提)定做物日期计算:承揽方自备运输工具送交定做物的以定做方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定做物时承运部门签发戳记日期为准;自提定做物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定做物通知中,必须留给定做方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。

  十一、包装、运输及费用

  11.1发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固,并保障运输过程安全。

  11.2发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运,力求装足容量或吨位,以节约费用。

  11.3承揽方对定做方供料及定做方对承揽方运送加工制成品之运输及保险费,由承揽方负担。

  十二、加工贸易手册、原物料进口及成品出口报关(若有)

  加工贸易手册由定做方按海关法及相关法律规定填报,但因承揽方向定做方提供资料性文件与实际进口料件不符(包括但不限于重量、品名规格、数量、原产地等),导致定做方在料件进口报关或加工制成品出口报关时产生一切支出费用损失,由承揽方全数承担。

  十三、保密条款

  13.1承揽方不得将定做方或印有定做方商标或标识的产品置于承揽方工厂展示给除定做方以外的任何第三方。

  13.2承揽方未经定做方书面同意,不得将定做方产品或印有定做方商标或标识的产品印刷于承揽方自身或与承揽方有关的样本、介绍、图册等宣传品上。

  13.3未经定做方事先书面同意,承揽方不得将定做方产品或印有定做方商标或标识的产品在展销会、展览会上展览或展示。

  13.4定做方不得将承揽方所报产品价格泄漏给任何第三方。

  13.5承揽方同意对所有定做方口头或书面的披露或提交给承揽方的保密信息严格保密,所有的(包括但不限于)数据、制图、原料、规格、手册、文件、样品、模具、产品和其他信息。即使定做方对承揽方有责任,仍然不可以使任何第三方直接或间接地轻易地得到上述信息。

  13.6承揽方同意根据国家规定的技术采用技术措施保护存在计算机中的数据,以避免任何第三方从外部轻易地得到上述数据,或未经授权的承揽方员工或没有资格的员工使用上述数据。另外,承揽方同意需要上述数据的员工按照程序获得上述数据。

  13.7双方同意定做方提供的包括工业秘密和技术秘密的文件均在上述义务的范围内。

  13.8承揽方同意在定做方要求返还上述的样品和文件时,承揽方立即返还。即使定做方在这期间与承揽方有关系,但承揽方也无权保留。当根据承揽方的文件浇铸、再制造、抽选等样品或其复制品时承揽方同意将上述物品与原始文件一起返还给定做方。

  13.9上述所有的(包括但不限于)数据、制图、原料、规格、手册、文件、样品、模具、产品和其他信息,承揽方未经定做方同意不得自己使用或者给第三方使用,或者再为第三方加工产品时使用。

  13.10应非常小心地对待专门为生产所发送的样品,同时不能够让任何第三方轻易地得到。只有当执行定单所需时才能使用照片、扫描或者其他光学记录等。无论如何,将上述物品转给任何第三方都是被禁止的。执行完订单后,上述样品应无需要求立即返还给定做方。

  13.11承揽方和其合法继承者,如果有同意在样品和文件或以摘录或零件的方式交付给他或他们时,不将此用于给任何第三方或其本身的市场生产制造。

  13.12在生产订单的过程中定做方和承揽方共同研发的结果和其技术秘密应为定做方的无限制的财产,未经允许,承揽方不得使用。

  13.13定做方同意另外用书面声明来约束与订单生产有关的所有和其任何员工遵守上述的合同条款。

  13.14定做方可以在任何时间检查承揽方的保密措施。

  十四、违约责任

  14.1未按合同规定的质量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定做方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

  14.2交付定做物或完成工作的数量少于合同规定,定做方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定做方不再需要的,承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。

  14.3未按合同规包装定做物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定做方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定做方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定做物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。

  14.4逾期交付定做物(包括返修、更换、补交等),应当向定做方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定做方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

  14.5未经定做方同意,提前交付定做物,定做方有权拒收。

  14.6不能交付定做物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定做物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。

  14.7异地交付的定做物不符合合同规定,暂由定做方代保管时,应当偿付定做方实际支付的保管、保养费。

  14.8实行代运或送货的定做物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定做物的责任。

  14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定做方因此造成的损失。

  14.10未按合同规定的办法和期限对定做方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定做方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。

  14.11擅自调换定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有权拒收,承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。如定做方要求重作或重新修理,应当按定做方要求办理,并承担逾期交付的责任。

  14.12承揽方违反上述保密义务的,应当赔偿定做方的所有损失,并加付合同标的额的20%的违约金。

  十五、不可抗力

  在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使本合同不能履行时,可免予承担违约责任。

  十六、合同解除

  16.1本合同签订后,双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因,确实无法履行合同,经双方协商同意后,可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方,办理变更或解除合同的手续。

  16.2如承揽方在规定交货期迟延的____日内仍然无法交付货物,定做方有权解除合同,承揽方所收定做方款项应如数退还,如____日内不能退还,承揽方还应在确定还款之日起每日_____向定做方加付迟延付款违约金。

  十七、纠纷的处理

  对本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商不成,按照《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定,提交定做方所在地的人民法院解决。

  本合同自________年____月____日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定做方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

  定做方:_____________________ 承揽方:(客户)_________________

  公章:_______________________ 公章:_________________________

  法定代表人:___________________ 法定代表人:_____________________

  开户银行:_____________________ 开户银行:_______________________

  帐号:_______________________ 帐号:_________________________

  法定地址:_____________________ 法定地址:_______________________

  电话:_______________________ 电话:_________________________

  传真:_______________________ 传真:________________________

  日期:________年____月____日 日期:________年____月____日

委托合同范本10

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着*等协商、共同发展的原则,经双方协商一致,自愿订立如下协议:

  一、甲方委托乙方在规定的区域内销售甲方供应的`产品,乙方不能超区域经营。乙方超区域经营,给甲方造成损失的应予以赔偿。

  二、甲方必须保证商品的质量、规格,如果因产品质量问题而造成了损失和费用,均由甲方负责。

  三、利益分配方式:产品售出后甲方向乙方支付产品规定零售价总额的(双方商定)%作为提成(月结支付)。

  四、结算

  双方每发生一笔业务,乙方提供业务清单一份给甲方存底,由双方财务人员按相关结算凭证对上月业务进行结算。

  五、授权时间:从 年 月 日至 年 月日止。

  六、每月 日甲、乙双方财务必须清算本月的营业额和产品盘点工作;并在当日按规定清算乙方提成和将营业额除提成外的金额如数上交甲方财务。

  七、有效期至:

  八、本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托合同范本11

  委托方(甲方):

  地址:

  电话:

  传真:

  受托方(乙方):

  地址:

  电话:

  传真:

  第一条 总则

  1、鉴于甲方与 (国家/地区)的雇主(以下简称“境外雇主”)签订了《劳务合作合同》/《关于研修事业协议书》,乙方所在地相关劳务资源丰富,且拥有便利的招募渠道、管理资源等优势,甲、乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商,就合作向境外雇主派遣劳务人员(包括研修生,下同)自愿签订本合同。

  2、甲方具有国家商务部批准的对外劳务合作经营资格(证书编号: ),对境外雇主的合法性、招聘外籍劳务人员的资格、劳务合作项目的真实性、可行性进行了认真的调查和核实,本合同项下的劳务项目真实可靠,符合***和 (国

  3、乙方为法人单位,具有**有关主管部门批准的组织招收劳务人员的资格。

  第二条 甲方责任和义务

  1、负责与境外雇主的一切联络和协调事宜。

  2、根据国家商务部的有关规定办理项目审查手续,并到乙方所在地商务主管部门办理外派劳务招收备案手续。对未办理项目正规手续而产生的后果,甲方承担相应责任。

  3、向乙方提供委托招收赴境外劳务人员委托书。

  4、向乙方介绍对外签约有关情况,提供招收赴境外劳务人员简章。简章应包括境外雇主的情况、招聘岗位的条件和要求、工作内容、工资福利、保险、劳动保护、合同期限,以及收取服务费标准和交费方式等有关内容。

  5、负责劳务人员的最终考核和录用。

  6、负责劳务人员出境前的适应性培训。甲方可派代表到乙方授课,或委托乙方或第三方进行培训。

  7、负责办理劳务人员的工作准证、签证等出入境手续。

  8、负责安排劳务人员出入境并顺利*安到达境外履约地点。

  9、负责建立已派出的劳务人员的.有关档案。

  10、负责劳务人员在境外的跟踪管理与服务,维护劳务人员合法权益。劳务人员在履约过程中遇到劳务纠纷、境外雇主倒闭或破产关厂、人员伤亡等突发事件时,甲方应负责协调各方做好有关善后事宜。

  11、在劳务人员发生违约行为时,负责按照相关合同依法追究劳务人员的违约责任。

  第三条 乙方责任和义务

  1、根据甲方的委托和招工简章,组织招收身体健康、符合条件的劳务人员人选,并适时安排甲方对劳务人员进行面试和考试。

  2、负责劳务人员的技能和语言培训。根据与甲方的约定,组织安排劳务人员参加适应性培训和外派劳务人员考试。

  3、保证劳务人员在思想品德、业务技术和身体状况等方面符合出国工作条件、符合甲方和外方雇主的具体要求。

  4、在规定期限内,负责协助和指导劳务人员办理护照、公证、体检、检疫等证件和手续。

  5、负责收取并及时向甲方提交办理出境手续所需要的身份证明、学历证明、职业资格证书、护照等有关证件和资料,保证有关证件和材料真实有效。因乙方提供的证件虚假和材料不真实导

  6、根据甲方要求组织安排劳务人员及时到达甲方指定的出境口岸。

  7、建立已派出的劳务人员的有关档案。

  8、协助甲方做好劳务人员在境外的服务和管理,维护劳务人员合法权益。劳务人员在履约过程中遇到劳务纠纷、境外雇主倒闭或破产关厂、人员伤亡等突发事件时,积极协助甲方妥善处理,做好劳务人员及其家属的工作。

  9、在劳务人员发生如脱岗、滞留不归等违约行为时,应配合甲方按照合同依法追究劳务人员的违约责任,确保落实仲裁机关或诉讼机关的裁决或判决。

  10、未经甲方委托,不得以甲方的名义招聘任何劳务人员,不从事有损甲方名誉和利益的活动。如有违反此项,乙方应承担相应责任。

  11、遵守商业道德和商业秘密,不与本合同中的境外雇主进行任何形式的直接联系,不绕开甲方直接与境外雇主开展劳务项目合作。如有违反此项,乙方应承担相应责任。

  第四条 出国费用和服务费

  1、劳务人员的出国费用和服务费由甲方负责收取,乙方予以

  2、劳务人员的出国费用,包括护照费、签证费、体检费、培训费、考试费、公证费、国内差旅费等,由劳务人员按实际发生额自行承担。甲方可授权乙方预先收取,按实际发生额与劳务人员结算。

  3、因境外雇主所在国家(地区)政策变化、签证拒签等不可抗力造成劳务人员未能派出的,扣除应由劳务人员自行承担费用中已实际支出的部分,其它所交纳费用应全部退还给劳务人员。

  4、甲方根据国家有关规定和承包商会制定的行业指导性收费标准向劳务人员收取服务费,服务费总额最高不得超过劳务人员与境外雇主签订的《雇佣合同》工资总额的12.5%。《雇佣合同》期限按 个月计算,本合同项下劳务人员应缴纳的服务费总额为 元人民币/人,其中 元人民币/人由甲方支付给乙方,作为乙方的服务费用。

  5、如劳务人员在《雇佣合同》期满后续约,应向甲方交纳延期服务费每年 元人民币,其中 人民币/人由甲方支付给乙方,作为乙方的服务费用。

  6、因劳务人员自身原因(不可抗力除外)导致《雇佣合同》未能履行或未能全部履行的,上述服务费用和出国费用不予退还。

  7、因劳务人员自身以外原因导致《雇佣合同》未能履行或未能全部履行的,甲方应按比例退还劳务人员缴纳的服务费用,同时乙方也应按比例向甲方退还收取的服务费用。

  8、在乙方向甲方缴纳其代收的出国费和服务费前,甲方应出具书面通知,写明甲方户名、开户行、账号、汇款金额等事项。

  9、甲、乙双方不得向劳务人员收取履约保证金,或变向收取类似费用,应要求劳务人员投保履约保证保险。

  10、未经甲方授权,乙方不得向劳务人员收取任何费用。

  第五条 境外服务与管理

  1、甲、乙双方发挥各自优势,建立健全境外劳务纠纷和突发事件联动机制,共同做好劳务人员在境外的服务和管理工作,维护劳务人员的合法权益,确保劳务人员顺利履约。

  2、甲方负责劳务人员在境外的服务和管理工作,乙方对甲方的工作予以协助、支持和配合。

  3、乙方应充分发挥自身和本地优势,在劳务人员履约期间重点做好国内沟通和协调工作,为劳务人员安心履约创造条件。

  第六条 违约责任

  甲、乙双方必须切实履行本合同,如违约,应承担相应的违约责任。

  第七条 其他

  1、甲、乙双方在履行本合同过程中如产生争议,由签约双方通过友好协商解决,若协商仍不能解决,提交 仲裁,或向 法院提起诉讼。仲裁费用或诉讼费用由败诉方负担。

  2、合同中如有未尽事宜,经甲、乙双方协商做出补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同于 年 月 日在 签订,自甲、乙双方授权代表签字之日起生效,在本合同项下派出的全部劳务人员《雇佣合同》期满后终止。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托合同范本12

  甲方:________________。

  乙方:__________有限公司

  签署于______________________。

  签字地点:___________________。

  根据《中华人民共和国合同法》、《XX市企业合同信用评价管理办法》(沪工商合[20xx]422号)等有关法律法规,经双方协商一致,就20xx年企业合同信用评价事宜,特签订本合同。

  一、评估内容

  受甲方委托,乙方采用市工商行政管理局规定的合同信用评价标准(包括数学模型和计算机软件),对甲方提供的信息和数据进行核实、抽查、分析和科学评价,并出具公正、客观、全面、完整地反映企业合同信用状况的评价报告。

  二.甲方应向乙方提供的资料和信息以及其他需要协调的事项

  1.甲方在签订本合同后,应按规定向乙方提供所有需要的资料,并对所提供资料的真实性和合法性负责。如甲方未能按时提供所需信息,导致评估异常,或提供虚假信息,导致评估结果失真,由甲方承担全部责任。

  2.甲方应安排合同管理人员及相关人员配合乙方进行企业合同信用评估的现场评估和抽查。

  三.乙方应向甲方提供的服务及其他需要协调的事项

  1.乙方有责任对甲方提供的评估结果和评估数据保密,并严格保守甲方的商业秘密,未经甲方同意,乙方不得向甲方以外的第三方提供评估结果和评估数据..

  2.乙方在收到甲方提交的评估数据后,应客观、公正地评估甲方合同的.信用等级。

  3.如果甲方不同意评估结果,乙方应在收到评估报告后10个工作日内要求重新评估,并提供必要的补充材料,乙方应给予重新评估。

  四.价格支付方式

  1.本合同的资信评估费为(大写)________________________________________________________________

  2.甲方以银行转账或支票结算。

  五.违约责任

  本合同经双方签字后立即生效,任何一方不得违约,否则由违约方承担一切法律责任。

  六.解决争议的方法

  因履行本合同发生的任何争议,双方应通过协商或当地工商行政管理部门调解解决。协商或者调解不成的,应当提交仲裁委员会仲裁。

  七.其他约定事项:

  _________________________。

  八、本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方:(盖章)__________

  地址邮政编码:__________。

  电话:___________________。

  法定代表人:__________。

  授权代理人:__________。

  开户行:________________。

  银行账号:________________。

  乙方:(盖章)__________

  地址邮政编码:__________。

  电话:___________________。

  法定代表人:__________。

  授权代理人:__________。

  开户行:________________。

  银行账号:________________。

  _____年_____月_____日

  _____年_____月_____日

委托合同范本13

  甲方: 乙方:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  甲乙双方经友好协商,兹就甲方委托乙方制作甲方 达成以下协议:

  一、项目概要:

  二、项目明细:

  项目名称:

  ⑴尺 寸: ⑵设计制作: ⑶纸 张: ⑷页 数: ⑸色 数: ⑹后道加工:

  ⑺数 量:

  单价: 总价:

  三、付款方式:

  开始制作之日起支付价格总额之30%,小样确定后支付20%,余款50%于交货当日付清。

  四、交货方式

  印刷加工:在确认打样稿后 个工作日内交货。

  交货地点:甲方公司北京地址,乙方承担运费,产品风险自交货时转移。

  五、印刷质量标准

  1、 乙方前期制作应按提供样稿之要求按时,按质完成,印刷品质量以签字样稿为准验收;甲方应负责有关内容的及时校核确认以及收货验货。

  2、 甲方委托乙方设计制作的稿件,甲方有权要求乙方提供最多不超过四次的样稿确认。在乙方提供第四次确认稿时,甲方应完成所有的确认修改工作。如因甲方原因在第四次确认稿后仍需要进行修改,甲方同意视修改内容额外支付每页不超过100元的改稿费用。

  3、 如为甲方提供的菲林,且打样稿与菲林不一致的情况,乙方不保证印刷颜色与所提供样稿的绝对一致,而应以菲林正常的印刷效果为准

  4、 彩色印刷品的色差范围正负应不超过样稿的10%,套印允许误差应小于0.2mm.

  其他如需检验的项目按国家新闻出版行业标准有关*版一般印刷品的质量标准验收

  5、 甲方对印刷质量有任何异议,须在交货后三个工作日内提出,在任何情况下乙方不负责除印刷以外发行、广告的连带责任。

  六、知识产权及保密

  1、乙方应对甲方制作发行方式、计划严格保密。

  2、乙方设计人员应自觉保护甲方提供的一切用于排版印刷的电子文档,不得擅自提供给任何第三方作任何用途。

  3、乙方为甲方杂志制作的*面设计,其著作权属于甲方。

  4、乙方应妥善保存杂志的.所有电子设计稿件、菲林,甲方若需要,应予提供;合同终止后,若双方不再续约,乙方应将所有电子设计稿件、菲林交给甲方。

  八、合同其它条款

  交货数量同意允许正负5%的短溢装。如溢装的情况,甲方有权选择是否按合同单价接收 超装之货品。若甲方不接收,乙方不得擅自赠送他人或以任何价格出售,作其他客户印刷业务参考样本除外。如短装在5%之内,乙方须按合同单价从合同总价中扣除相应金额,但不另行补足数量。如短装在5%以上,甲方有权要求乙方补足所缺货品。

  由于政策变化、**行政行为等人力不可抗因素原因导致其中一方无法履行合同,本合同即行终止,双方不承担违约责任。

  九、违约责任

  1、甲乙双方应严格遵守本合同的有关条款,此合同未尽事项,应由甲乙双方友好协商解决。

  2、若任何一方违反本合同并经协商无效,应由被告所在地人民法院作争议解决。

  3、因不可抗力导致合同无法执行的情况,双方应友好协商延期履行,协商不成或确实无法继续履行的,任何一方均不承担违约责任。

  十 、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同样有效。

  甲方:

  乙方:

  授权代表:

  授权代表:

  签字:

  签字:

  日期:

  二○ 年 月 日

  日期:

  二○ 年 月 日

委托合同范本14

  甲方(委托方):____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  乙方(受委托方):____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  为了大力繁殖和推广优良品种,促进农业生产的优质高产丰收,甲乙双方经协商一致,特订立本合同,供双方共同遵守。

  第一条制种名称和数量

  ____________________________________________________________。

  第二条母本种籽供应及质量标准

  甲方供给乙方________母本种籽________公斤,于________年________月____日以前交付乙方。

  甲方保证母本种籽净度达到________%以上,纯度不低于________%,发芽率不低于________%,水份不高于________%。

  第三条制种质量标准及数量、价格

  乙方培植________种的土地(或水田)必须相对集中连片,土质肥沃,无杂草,排灌畅通,精耕细作。乙方必须保证培育的________种籽净度达到________%以上,纯度不低于________%,水份不高于________%。

  乙方必须向甲方交付________种籽________公斤,甲方以每公斤________收购。完成该收购数后,每超卖一公斤,甲方多付给________元。

  第四条农药、化肥供应及技术指导

  甲方保证在________年________月________日以前向乙方提供________农药指标________公斤,……提供________化肥________公斤,……,由乙方自费购买。

  第五条质量检验办法

  1.甲方提供给乙方的母本种籽,必须经过有关种籽质量检查部门鉴定,证明达到净度、发芽率、纯度、水份的质量标准,出具质量检验证明书后,乙方才予接受。

  2.乙方交付给甲方的________制种,必须由甲方派代表与乙方在种籽收割前作大田定点纯度检查,抽出一定株数,作百分比检验。然后,由甲方派出代表与乙方取出一定数量的________种籽,做发芽率检验。乙方交付制种时间为________年________月________日以前。乙方向甲方交付________制种时,必须与甲方代表同时取样,送有关种籽质量检查部门作纯度、净度、发芽率、水份的质量鉴定,经检验达到本合同规定的质量标准后,甲方正式验收,并按合同规定的价款付给乙方。

  第六条违约责任

  1.甲方提供给乙方的母本种籽如果经质量检验未达到合同规定的质量标准,应向乙方偿付违约金________元,乙方并可以提出中止合同的执行,待甲方提供检验合格的'母本种籽后,经乙方同意,方可恢复执行合同。

  2.甲方如不按时按量向乙方提供化肥、农药指标,应向乙方偿付违约金________元。甲方派出的技术人员如指导失误,应由甲方负责赔偿实际损失。

  3.乙方如不按时、按量向甲方交付制种,每少交一公斤,应向甲方偿付违约金________元。

  4.乙方制种如达不到合同规定的质量要求,甲方有权拒收,乙方必须按所有制种数量,以甲方每公斤收购价的________倍向甲方偿付违约金。

  第七条不可抗力

  在合同执行期间,如遇不可抗力的自然灾害造成________育种的损失,不以违约论。甲方应根据损失的实际程度,酌情减少或免除乙方承担上交制种的义务。

  第八条其他约定

  ____________________________________________________________。

  第九条本合同正本一式________份。甲乙双方各执一份。

  第十条本合同自签字之日起生效,有效期限:____年__月__日起至____年__月__日止。

  甲方:____________

  代表人:_________________年____月____日

  乙方:________________年____月____日

委托合同范本15

  编号:____________

  甲方(收款单位):_________

  乙方(付款单位):_________

  为切实搞好住房公积金的汇缴结算工作,确保住房公积金的及时归集,方便单位缴交,明确各方责任,经双方协商,现签订合同如下:

  一、甲乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》及《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》。

  二、乙方同意甲方从_______年______月起采用同城特约委托收款方式在其存款帐户(帐号:________,开户银行:________)中收款。甲方符合规定的特约委托收款凭证在每月____日委托到达乙方前述开户银行后,由其开户银行按规定划款。

  三、乙方应在帐户内留有足够款项,用于支付甲方委托收取的住房公积金且在转帐日未被销户。

  四、乙方帐户因各种原因被停用期间,应主动采取其他结算方式向甲方缴纳款项。

  五、乙方在异常情况下多付款项且符合《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》所列的`反方向委托收款情形的,乙方有权自付款日起一个月内向甲方发起反方向委托收款,甲方同意由原受托收款银行在其帐户内划款。

  六、乙方根据自身需要确定是否需要获取收据(是,否)。

  七、乙方如变更指定付款帐户,应在一周内通知甲方。

  八、甲乙方双方签订合同后,乙方应在七日内向本合同所指定的开户银行授权,并将本合同其中一份填“委托收款授权书”送交指定的开户银行。

  九、双方约定的其他事项

  1._________________________________________________

  2._________________________________________________

  十、若乙方解除合同,须携单位介绍信或本人有效身份证件和本合同,提前一个月与甲方办理合同解除手续。

  十一、甲乙双方应全面、实际履行合同,不履行或不完全履行合同的,应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。

  十二、如因甲方提供的委托收款纸凭证(或电子支付信息)有误,对乙方造成损害的,甲方应负赔偿责任。

  十三、甲乙双方发生纠纷后,应当协商或调解解决、协商或调解解决不成的,可向人民法院起诉。

  十四、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,具有同等效力,另一份送付款人开户银行。本合同自甲乙双方签章之日起生效。

  甲方:______(公章)

  乙方:_____(公章)

  地址:______________

  地址:_____________

  法定代表人:________

  法定代表人:_______

  委托代理人:________

  委托代理人:_______

  签订地点:__________

  签订时间:__________


公司委托合同菁选(扩展2)

——公司委托合同 菁选

公司委托合同 15篇

  随着法律观念的日渐普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编收集整理的公司委托合同 ,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公司委托合同 1

  用人单位:

  法定代表人身份证明书为我单位法定代表人(负责人)

  性别:职务:单位地址:

  法定代表人(负责人)签字:

  授权委托书

  成都高新区劳动监察队:

  依照法律规定,现委托下列人员为我方代理人:

  (1)姓名: 性别: 电话:

  工作单位: 职务:

  (2)姓名: 性别: 电话:

  工作单位: 职务:

  委托事项:提交相关材料,领取相关文书,接受询问调查等。 委托权限:一般代理□特别授权□(√选)

  备注:

  1、委托人由法定代表人(负责人)签字;

  2、受委托人提交身份证明复印件。

  委托人:

  受委托人:(单 位 盖 章) 年 月 日

公司委托合同 2

  甲方:_________

  乙方:_________

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品商标设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  一、委托之事项:

  甲方委托_________为其公司设计标志_________个,公司产品商标_________个。

  二、委托设计费用:

  公司标志设计单价为人民币_________元,公司产品商标设计单价为人民币_________元;

  总价为:人民币_________元,(大写:_________)。

  三、付款方式:

  1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的35%通过电汇或银行转账到乙方公司帐户(乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间)。

  2.标志设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。

  3.如有相关设计,设计费用需另计,标志通过即付总项目费用的50%,余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计,标志通过即付所有余款。

  四、乙方设计作品的时间,交付方式:

  1.乙方需在七个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为15个工作日左右。

  2.乙方以电子稿交付方式交付设计的作品,乙方在收到甲方余款结清后的`有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。

  五、知识产权约定:

  1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。

  2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

  3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  六、双方的权利义务:

  甲方权利:

  1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

  2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

  3.甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;

  甲方义务:

  1.甲方按照合同约定支付相关费用;

  2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

  乙方权利:

  1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

  2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

  3.乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

  乙方义务:

  1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

  2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

  七、违约责任:

  1.甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的30%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

  2.乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

  八、合同生效

  本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。

  本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  地址:_________ 地址:_________

  电话:_________ 电话:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

公司委托合同 3

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,乙方接受甲方的委托,经双方协商一致,签订本合同,并遵照执行:

  1.委托事项:

  甲方委托_________________________________________________________________________

  二、委托设计费用:

  公司标志设计单价为人民币_________元

  总价为人民币_______(大写)。

  三、支付方式:

  1.甲方应在合同签订之日起两个工作日内以电汇或银行转账的方式将委托设计总费用的35%划入乙方公司账户(乙方以甲方的银行转账证明为标志设计的起始时间)。

  2.标志设计完成后,甲方应在三天内签字或盖章确认(传真确认也有效),确认后甲方应立即支付标志设计费的余额。

  3.如有相关设计,则另行计算设计费用,标志通过后立即支付工程总费用的50%,余额在相关设计完成后支付。如果只有logo设计,那么logo一过就把余款全部付清。

  四.乙方设计作品的时间和交付方式:

  1.乙方应在七个工作日内设计甲方公司标志的初稿。单个标志的设计时间约为15个工作日。

  2.乙方采用电子稿件交付方式交付设计作品,甲方结算余额后,乙方在收到相关凭证后一个工作日内,通过网络或邮件将标识的电子稿件交付给甲方。

  五、知识产权协议:

  1.乙方享有设计作品的版权。甲方结清委托设计的全部费用后,乙方可将作品的版权转让给甲方(另行签订转让合同)。

  2.在甲方支付全部委托设计费之前,乙方设计的作品版权归乙方所有,甲方对该作品不享有任何权利。

  3.如甲方在余款付清前擅自使用或修改乙方设计的作品,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  六、双方的权利和义务:

  甲方权利:

  1.甲方有权对乙方的设计提出建议和想法,使乙方设计的作品更符合甲方的企业文化内涵。

  2.甲方有权对乙方设计的工程提出修改意见;

  3.甲方在付清全部设计费用后,有权要求签订版权转让合同,以享有设计作品的全部权利;

  甲方的义务:

  1.甲方应按合同约定支付相关费用;

  2.甲方有义务向乙方提供相关企业信息或其他相关信息;

  乙方的权利:

  1.乙方有权要求甲方提供相关企业资料供乙方设计参考;

  2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应金额;

  3.乙方享有设计作品的`版权,并有权要求甲方在付款前不使用设计作品:

  乙方的义务:

  1.乙方应根据甲方的要求设计工程。

  2.乙方应根据合同按时交付设计工作。

  七.违约责任:

  1.甲方在设计工作初稿完成前解除合同的,其预付费用的30%无权退还;如果甲方在乙方工作初稿完成后终止合同,应支付全部设计费用。

  2.如乙方无正当理由提前终止合同,所收取的费用将全部返还给甲方..

  八.合同生效:

  本合同的下载和打印由双方签字盖章,双方最后签字日期为生效日期。

  本合同一式两份,双方各执一份,由对方签字(盖章),具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_______

  乙方(盖章):_______

  日期:_______

公司委托合同 4

  甲方:________________

  乙方:________________

  经友好协商,在*等互利的基础上,甲方委托乙方维护公司的计算机网络,达成如下条款:

  一、服务规则

  1、服务范围

  台式电脑、激光打印机、针式打印机、喷墨打印机、电子计算机显示器、网络集中器和交换设备、其他难题。

  2、服务地点

  乙方的服务地址(包括取货、送货和维修):________________

  公司办公地点:________________

  3、服务时间

  服务时间从________________提供免维护服务。

  客户发送免维护服务的响应时间为4小时,响应时间从我公司收到客户的维护通知开始到我公司维护人员开始联系客户为止。

  从维修人员开始联系客户的时间到我公司维修人员到达服务地点的时间,所花费的时间是他们到达现场的时间,至少在48小时内到达。

  4、服务条款

  上门取件或上门维修,我公司维修人员会到服务地点进行维修或上门取件并返回维修。

  我公司将有专职维护人员每月提供一次现场例行检查和维护。

  在维护期间,公司将提供所有必要的劳动力、零件和材料,以确保客户设备的`正常运行。如果需要更换零件,请使用新的或等效的零件。如果维修费用超过现有设备估价的____%,则需要客户同意。

  寻求永久解决方案时,可提供临时应急措施供客户采用。

  如果公司决定需要额外的零件或数据,它会将设备带回公司的维护部门进行重新维修。

  我公司将根据客户的维修设备在维修过程中提供备件。如果备件短缺,客户会帮助解决,我们公司不承担提供备件的责任。

  二、顾客责任

  1、客户应按照正确的操作方法正常使用电脑。

  2、如果客户的计算机和计算机网络出现故障,我们需要提供更换部件。保修期内,我们将提供免费保修。保修期后,公司将按更换零件的成本价向客户收费。

  3、在安装和维护过程中,客户应提供方便,并配合我公司维护人员正常工作。

  4、客户应正确备份和保存存储在计算机和外部设备中的重要文件数据。

  5、客户在请求不进行维护服务之前,应执行产品操作手册中规定的所有自检和维护步骤,并以书面形式提**品型号、序列号、当前故障性能和其他相关故障情况。

  6、我公司的维护人员有权联系和使用产品维护所需的所有信息和设备。

  7、客户应向我公司的维护人员提供操作附件和耗材,如纸张、磁盘、色带、卡片、格式化磁盘以及客户在正常操作中使用的其他类似物品。

  三、服务限制

  1、功能性清洁。除非产品享受服务中规定的功能清洁或表面清洁工作,否则所有与清洁和定期维护相关的工作不包括在我公司的服务中。

  2、软件和网络支持不包括在我公司的服务中,除非产品享受服务中规定的软件或网络相关问题的维护工作。

  3、过期产品。超过特定支持时间的过期产品不包括在客户免费服务范围内。

  4、地震、火山、洪水、火灾等不可抗力造成的所有设备。不能正常工作,不在我们客户的免维护服务范围内。

  5、耗材,如喷墨打印头、碳粉盒、电池、绘图笔、纸张等。、以及无附件产品,如无组件产品、连接器、电缆、外部DC变压器等。

  6、所有人为因素造成的使用不当,如杂物进入机器,不包括在客户免维护范围内。

  四、收费标准

  1、工作站________________元/台/月。

  工作站的数量是________________。

  合计:________________¥元

  2、打印机________________¥元/台/月

  打印机数量:________________。

  合计:________________¥元

  3、总价:________________¥元

  五、付款方式

  自签订服务协议生效之日起,客户每________________个月向公司支付一次。

  甲方代表:________________

  乙方代表:________________

  甲方盖章:________________

  乙方盖章:________________

  签署时间:________________

  签署时间:________________

公司委托合同 5

  原告杨林,男,1966年5月20日出生,汉族,湘潭市人,住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。

  委托代理人陈晖,女,1972年3月26日出生,汉族,长沙市人,住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。

  被告广州银曼古贸易有限公司,住所地:广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。

  法定代表人朱芙蓉,该公司总经理。

  原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案,于XX年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后,依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员 傅旭光参加的合议庭,于XX年9月15日公开开庭进行了审理,**员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤,无正当理由拒不到庭参加诉讼,本院依法缺*审理。本案现已审理终结。

  原告杨林诉称:XX年7月10日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定,原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元,被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系,并对原告开具了《授权书》,授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作,包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后,却突然接到步步高华隆店通知:被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权,并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告,被告承认了上述行为,却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益,请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。

  原告杨林为支持其诉讼请求,向法庭提交以下证据:

  1、 被告单位注册登记资料,证实被告主体资格;

  2、XX年7月10日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》,证实原、被告之间的加盟合作关系;

  3、被告出具的《法定代表人身份证明书》,证实原告汇款的依据;

  4、工商银行汇款单,证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;

  5、XX年7月10日被告出具的《收款收据》,证实被告确认了和原告的加盟合作关系;

  6、被告开具的《授权书》,证实被告确认了和原告的加盟合作关系,确定了加盟经营的位置;

  7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》,证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;

  8、被告开具的另一份《授权书》,证实被告无故终止和原告的加盟合作关系,又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。

  被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称:《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书,不具备合同生效条件,原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作,将原告的首批货款无息退还原告即可。

  被告没有向法庭提交证据材料。

  以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证,因被告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过,因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。

  根据以上认定的证据,以及原告的陈述和被告的书面答辩意见,本院认定以下事实:

  XX年7月10日,原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份,原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元,被告对原告开具了《收款收据》,随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后,步步高商业连锁股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商,终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实,了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下,单方取消了对原告的`授权,终止了和原告的加盟合作关系,重新对另一加盟商出具了《授权书》,原告对此向被告提出异议,但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起诉,提出如诉称之请求。

  本院认为,XX年7月10日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称,但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量,具备合同成立的基本要件,同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款,原告只能表示全部同意或者不同意,《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式,要约到达受要约人时生效,承诺到达要约人时生效,承诺生效时合同成立,该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元,被告认可了双方的加盟关系,且原告为履行合同完成了基本准备工作,应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书,不具备合同生效条件,与本案实际情况不符,被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定,当事人协商一致,可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同,但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定,对解除合同有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此,被告辩称其依据《确认单》中的约定,有权单方面解除合作,将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查,《确认单》中对此约定的内容为:“在签订此合作确认单后一个月,被告若无法与原告确认最终合作事宜,则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款,该条款与《合同法》第四十条的规定相悖,该条款为无效条款,对原告没有约束力,故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约,原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此,根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定,判决如下:

  原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于XX年7月10日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效,被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。

  案件受理费100元,由被告广州银曼古贸易有限公司负担。

  如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

  审 判 长 过 伟 国

  审 判 员 雷 达

  人民陪审员 傅 旭 光

  二○○九年九月十八日

  代理**员 xxx

公司委托合同 6

  委托方(甲方):

  受托方(乙方):

  根据有关法律、法规,在自愿、*等协商一致的基础上,甲方委托乙方就机关职工食堂有关事宜奠定以下合同。

  第一条 委托事项:

  食品制作,菜肴烹制,来料加工,为甲方职工提供三餐。

  第二条 食堂管理:

  甲方指派专人负责食堂管理,要求乙方按照公司《食堂人员管理规定制度》见附件,严格操作执行,保证优质文明服务。

  第三条 设 备:

  甲方向乙方无偿提供职工食堂所必要的设施、场地、器物,清单附后。

  第四条 经 费:

  甲方负担食堂设施、水、电、暖、煤气等费用。

  第五条 供 餐:

  由甲方向职工销售就餐卡,职工刷卡按定额自主方式(早餐2元 午餐5元 晚餐3元)就餐。

  第六条 劳务费:

  乙方按甲方要求提供食品加工服务,甲方按月支付乙方劳务费贰仟捌佰元整(含税)。每月由乙方开具劳务发票,在甲方报销领取。

  第七条 食 谱:

  乙方以周为单位确定食谱。食谱的制定以职工饮食调查结果为依据,并征得食堂管理员同意。

  第八条 饭菜质量:

  乙方要保障饭菜干净、卫生、廉价可口。

  第九条 客饭管理:

  甲方遇有上级领导、相关职能部门检查来访等情况需派客饭时,由接待人员在公司办公室填写客饭单后,食堂方可安排进餐,进餐后由接待人员签字。

  第十条 原料采购:

  乙方提前一天向甲方食堂管理员报采购原料种类及数量详单,由甲方食堂管理员进行采购。

  第十一条 供餐时间:

  乙方向甲方职工的供餐时间为:

  早餐:7:20——8:20

  中餐:11:50——13:30

  晚餐:18:00——19:30

  第十二条 损失赔偿:

  乙方应妥善管理各类设施。因乙方责任造成有关设施损坏时,赔偿损失。

  第十三条 卫 生:

  乙方保证食堂环境卫生、食品卫生和从业人员个人卫生,并持有防疫部门鉴定颁发的`个人《健康证》。

  第十四条 卫生责任:

  因供餐不卫生造成就餐职工食物中毒或患病时,追究乙方民事赔偿责任并移交卫生防疫部门处理。

  第十五条 合同期限:

  本协议的有效期为自签订日执行,有效期一年。

  第十六条 纠纷处理:

  发生本协议未规定事项时,双方应协商解决,协商不成的向尧都区人民的法院起诉。

  第十七条 生 效:

  本协议自2012年 月 日生效。

  本协议一式二份,甲乙双方各存一份。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  签订时间: 签订时间:

公司委托合同 7

  甲方:_____

  乙方:_____

  我单位因业务需要,现委托__________作为我公司合法委托收款人,授权其代表我单位进行代收款工作。

  代理人的`一切行为均代表本公司,与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。

  代理人名称:__________身份证号码:__________

  委托人:__________开户行:__________账号:__________

公司委托合同 8

  我xx(姓名)系xx(公司名称)的法定代表人,现授权委托我公司的'xx(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义前来贵单位xx(办理事件)。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我们均予以承认。

  代理人无转委托权。特此委托。企业授权委托书范本。

  代理人:xx性别:xx年龄:x单位:xx

  部门:xx职务:xx代理人身份证号码:xx

  单位名称(盖章):

  法定代表人(签字):

  代理人(签字):

  日期:xx年xx月xx日

公司委托合同 9

  (受理单位名称):

  兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权委托我司员工:xxx性别:xx身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxx 前往贵处(司)办理,望贵处(司)给予接洽受理为盼!

  法人代表(签字):

  (单位名称)(盖章)

  年 月 日

  法人授权委托书

  (受理单位名称):

  现授权我司员工xxx性别:xx 身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxx 授权其办理以下权限:

  授权日期: 年 月 日 授权有效期至: 年 月 日。请贵处(司)接洽!

  法人代表(签字):

  (单位名称)(盖章)

  年 月 日

  授权委托书

  委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(委托人为单位的,写明单位名称)

  被委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(被委托人是律师的,只写姓名和所在律师事务所名称)

  委托人因xxxx(写明案件性质及对方当事人)一案,委托xxx为xxxx(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人),代理权限如下:

  (委托刑事案件的辩护人,只写“为被告人xxx(姓名)xxx一案第x审进行辩护”)

  (委托经济、民事、行政等案件代理人的',须写明代理权限,特别授权的,应写明授权的具体范围,如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)

  委托人:(签名或盖章)

  被委托人:(签名或盖章)

  xxxx年xx月xx日

  委托书

  ____公证处:

  我作为 (单位) 的法定代表,委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址)

  为全权代表,与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》,并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。

  本委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

  委托单位:

  法定代表(签字)

  年 月 日

  授 权 委 托 书

  委托人: xx 身份证号: xx

  被委托人: xx 身份证号: xx

  委托事项:代为领取硕士毕业证书和学位证书

  委托权限:

  1.代为提交有关材料

  2.代为签收领取证书及送达证书给委托人

  委托时限:自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日

  备注: 本委托书一式三份。签字生效。

  委托人签名:

  委托人电话:xx

  被委托人签名:

  被委托人电话:xx

  委托日期: xx 年 06 月 15 日

  附件:

  1. 委托人身份证复印件

  2. 被委托人身份证复印件

  (本授权委托书共壹页)

  个 人 授 权 委 托 书

  委托人: xx 身份证号: xx

  被委托人: xx 身份证号: xx

  委托事项:xxxx

  委托权限:

  1.xxxxx

  2.xxxxx

  委托时限:自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日

  备注: 本委托书一式三份。签字生效。

  委托人签名:xx

  委托人电话:xx

  被委托人签名:xx

  被委托人电话:xx

  委托日期: xxxx 年 xx月 xx 日

公司委托合同 10

  委托方:x受托方:xx身份证号码:xx委托方因业务需要,特委托xx在其与xx(付款单位)的业务往来中,作为xx(款项)的收款代理人。代收金额:人民币xx拾xx万xx仟xx佰xx拾xx元xx角xx分(¥xx)。付款单位对以下受托方账号的.付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律职责与付款单位无关。

  特此委托!

  户名:xx账号:xx开户行:xx

  委托方签章受托方签章

  日期:日期:

公司委托合同 11

  委托方(甲方)单位全称:___________________

  受托方(乙方)单位全称:___________________

  甲、乙双方本着公*和诚实信用的原则,在协商一致的基础上,达成如下协议:

  第一条、委托财务顾问目的

  甲方聘请乙方作为公司的财务顾问,为甲方提供财务核算方面的参考意见,乙方接受甲方聘请,提供财务顾问服务。

  第二条、财务咨询范围

  甲方各会计核算单位财务、税收、金融、证券等方面的相关政策。

  第三条、签约双方权利与义务

  (一)甲方权利与义务

  1、有权了解财务咨询工作进度。

  2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

  3、为财务咨询工作提供必要的条件,配合乙方顺利完成财务咨询工作。

  4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。

  (二)乙方权利与义务

  1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。

  2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。

  3、按照约定时间完成财务咨询工作。

  4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。

  第四条、提供财务咨询的时间要求

  在接受甲方咨询业务,取得必要财务相关资料后___________天内答复。

  第五条、财务咨询的使用范围

  乙方向甲方提供的财务咨询内容,甲方在企业内部使用,对因使用不当造成损失的,乙方不承担任何责任,由此给乙方造成的损失,应由甲方负责赔偿。

  第六条、财务顾问费用

  根据国家规定的收费标准,双方议定收费人民币___________元。财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后___________结清。

  第七条、财务顾问合同的'有效期限

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力,本合同自签订之日起生效,有效期一年。

  第八条、违约责任

  1、甲方未按约定提供必要的资料及人员,影响咨询工作进度和质量;未按约定范围使用造成损失的,不得追讨已支付的报酬,未支付的报酬应当支付。

  2、甲方提出咨询内容,乙方不予答复的,应当承担退还部分报酬等违约责任。

  3、如果乙方未经甲方同意,向任何第三方披露、提供和转让有关甲方上市申报材料和相关材料的信息,并因此造成甲方的损失,甲方有权要求乙方赔偿。

  4、如果甲方没有按前款规定支付应付的款项,甲方应按要求向乙方支付该笔款项从违约日起到实际支付日为止,每日万分之三的利息。

  第九条、争议纠纷解决

  在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交__________仲裁委员会仲裁;或依法向__________人民法院起诉。

  第十条、其他事项

  1、其他未尽事宜,双方协商解决。

  2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效,一式___________份,甲、乙双方各执___________份,具有同等效力。

  委托方(签字盖章):_____________受托方(签字盖章):______________

  代表人:_______________________代表人:________________________

  __________年________月________日__________年________月________

公司委托合同 12

  一、甲方自愿委托乙方代理注册以下商标:类别,名称,

  三、甲方委托乙方商标设计查询,乙方第一次提供五个商标图案由甲方选择,第二次提供三个商标图案由甲方选择。最后确定一个注册商标。

  四、委托商标设计查询费用在合同签订后支付,注册费用在递交注册法律文件之前支付。

  五、乙方在二个月内未按照甲方要求注册商标,甲方未收到国家商标局受理通知书,可以向乙方要求赔偿双倍的商标注册全部费用。

  六、甲方需提供申请人及联系人地址、电话、邮编,在注册证核准之前变更地址、电话的,应及时告知乙方。否则由此产生的一切后果,由甲方承担。

  七、乙方应把在商标注册过程中,由国家商标局下发的商标法律文件,及时送达甲方。因乙方原因未及时送达给甲方造成损失的,由乙方承担责任。

  八、乙方提供的查询结果,只供甲方注册商标参考,不作为法律依据。乙方不承担注册风险。

  九、根据新《商标法》的规定,因下列原因所产生的注册驳回风险,由甲方承担。

  1、根据新《商标法》二十四条的规定:“商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权”,与享有优先权的在后申请商标相冲突产生的驳回,由甲方承担。

  2、根据新《商标法》二十五条的规定:“商标在***主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起六上月内,该商标的注册申请人可以享有优先权”,与享有优先权的在后申请商标相冲突产生的驳回,由甲方承担。

  3、根据新《商标法》三十一条的'规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,恶意抢注他人已经使用并有一定知名度的商标产生的驳回,由甲方承担。

  十、乙方保证在代理甲方商标申请注册前不向任何人泄露甲方商标,否则乙方赔偿因泄密造成的损失。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方;

  年 月 日

公司委托合同 13

  委托人名称:________法定代表人:________地址:____________邮编:________电话:____________

  受委托人姓名:________公司职务:____________联系地址:____________身份证号:____________电话:vvvv

  授权事项:本公司特授权我公司员工(如非员工则直接写姓名)与______有限公司商谈办理____________________事宜,包括但不仅限于组织参加谈判,拟定文件,签订合同等。

  授权期限:自20____年5月1日始,至20____年6月30日止。

  特此说明!

  委托人法定人签字:(盖章/签字)

  公司章:

  受委托人签字:

  年月日

公司委托合同 14

  致:xxx公司

  我单位现委托xx(姓名)作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位进行x工作。该委托代理人的.授权范围为:代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理xxx活动有关的事务。在整个xx过程中,该代理人的一切行为,均代表本单位,与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律职责。

  代理人无权转换代理权。特此委托。

  代理人姓名:性别:

  年龄:xx职务:

  身份证号码:

  (代理人签字样本)

  日期:年月日

  竞标申请人(盖章):

  法定代表人(签字):

  附:委托代理人身份证复印件

公司委托合同 15

  委托方:(以下简称甲方)

  通讯地址:

  联系电话:

  受托方:(以下简称乙方)

  通讯地址:

  联系电话:

  鉴于:

  1、甲、乙双方已按《中华人民共和国公司法》之规定组建了有限责任公司。

  2、乙方系一家具有一定社会知名度,为消费者广为认可的____企业,在____方面有丰富的管理经验。

  3、甲方有意将对____有限公司的管理委托乙方行使,而乙方有意受托接受管理。

  经双方*等协商一致,达成如下条款,供双方信守:

  一、委托事项

  甲、乙双方组建的____有限公司为从事____的企业。为发挥乙方优势,甲方决定将对公司的经营管理事务委托乙方行使。乙方表示接受甲方的委托,依法依约行使管理权利,使双方投资的公司尽快步入正常轨道,并最终促使利润最大化。

  二、委托事项范围

  1、公司的日常经营管理及对外事务。

  2、公司的管理人员选聘及业务培训。

  3、收集产品信息及组织货源。

  4、公司日常经营管理中的其它事项。

  三、双方权利、义务

  甲方:

  1、按约交付管理标的,尊重受托方的管理。

  2、对受托方的正常活动予以支持和配合,作好相关协助。

  3、不定期对乙方的管理活动进行监督与评估,并将发现的问题及时通报乙方,以便落实整改。

  4、当乙方的管理活动严重影响公司形象及经营活动时,甲方有权制止。

  5、按约定支付管理费用。

  乙方:

  1、在受托范围内依法管理企业,遇到受托不明事项时,应及时与甲方沟通,以便妥善处理。

  2、在受托范围内自主从事管理活动,不受甲方干涉。

  3、每月将经营管理情况向甲方予以通报,以便甲方及时掌握公司经营状况。

  4、按照双方约定,收取管理费用。

  四、委托管理期限

  委托管理期限暂定____年,自____有限公司营业执照签发之日起。

  五、管理费用的支付

  1、鉴于第一年是公司开办、策划运作的关键阶段,投入精力较大,乙方的.委托管理费用可以分两个步骤收取:

  (1)在运作初期,乙方可先行收取____万元人民币的委托管理费用。

  (2)在确保公司第一年赢利的基础上,乙方还可以收取当年净利润的____%作为委托管理费用。

  2、从第二年开始,在确保公司赢利的基础上,委托管理费用收取办法为:

  (1)公司的净资产收益率在____%(含)以内,乙方可以收取营业额的____%作为委托管理费用。

  (2)净资产收益率在____(含)范围内,超过____%部分乙方按____%收取委托管理费用。

  (3)净资产收益率在____(含)范围内,超过____%部分乙方按____%收取委托管理费用。

  (3)净资产收益率在____(含)范围内,超过____%部分乙方按____%收取委托管理费用。

  (5)净资产收益率在____%,超过____%部分乙方按____%收取委托管理费用。

  六、违约责任

  因乙方不适当管理给公司经营造成损失的,乙方应依法按实际损失承担赔偿责任。

  七、争议的解决

  因履行本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商不成的,依法向____人民法院提起诉讼处理。

  八、签署及生效

  1、本合同一式____份,各方各执____份。

  2、本合同在各方代表签字及盖章后生效。

  甲方:

  法定代表人:

  签订时间:____年____月____日

  乙方:

  法定代表人:

  签订时间:____年____月____日


公司委托合同菁选(扩展3)

——公司委托合同菁选

公司委托合同(15篇)

  在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家整理的公司委托合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

公司委托合同1

  甲方:________________

  乙方:________________

  经友好协商,在*等互利的基础上,甲方委托乙方维护公司的计算机网络,达成如下条款:

  一、服务规则

  1、服务范围

  台式电脑、激光打印机、针式打印机、喷墨打印机、电子计算机显示器、网络集中器和交换设备、其他难题。

  2、服务地点

  乙方的服务地址(包括取货、送货和维修):________________

  公司办公地点:________________

  3、服务时间

  服务时间从________________提供免维护服务。

  客户发送免维护服务的响应时间为4小时,响应时间从我公司收到客户的维护通知开始到我公司维护人员开始联系客户为止。

  从维修人员开始联系客户的时间到我公司维修人员到达服务地点的时间,所花费的`时间是他们到达现场的时间,至少在48小时内到达。

  4、服务条款

  上门取件或上门维修,我公司维修人员会到服务地点进行维修或上门取件并返回维修。

  我公司将有专职维护人员每月提供一次现场例行检查和维护。

  在维护期间,公司将提供所有必要的劳动力、零件和材料,以确保客户设备的正常运行。如果需要更换零件,请使用新的或等效的零件。如果维修费用超过现有设备估价的____%,则需要客户同意。

  寻求永久解决方案时,可提供临时应急措施供客户采用。

  如果公司决定需要额外的零件或数据,它会将设备带回公司的维护部门进行重新维修。

  我公司将根据客户的维修设备在维修过程中提供备件。如果备件短缺,客户会帮助解决,我们公司不承担提供备件的责任。

  二、顾客责任

  1、客户应按照正确的操作方法正常使用电脑。

  2、如果客户的计算机和计算机网络出现故障,我们需要提供更换部件。保修期内,我们将提供免费保修。保修期后,公司将按更换零件的成本价向客户收费。

  3、在安装和维护过程中,客户应提供方便,并配合我公司维护人员正常工作。

  4、客户应正确备份和保存存储在计算机和外部设备中的重要文件数据。

  5、客户在请求不进行维护服务之前,应执行产品操作手册中规定的所有自检和维护步骤,并以书面形式提**品型号、序列号、当前故障性能和其他相关故障情况。

  6、我公司的维护人员有权联系和使用产品维护所需的所有信息和设备。

  7、客户应向我公司的维护人员提供操作附件和耗材,如纸张、磁盘、色带、卡片、格式化磁盘以及客户在正常操作中使用的其他类似物品。

  三、服务限制

  1、功能性清洁。除非产品享受服务中规定的功能清洁或表面清洁工作,否则所有与清洁和定期维护相关的工作不包括在我公司的服务中。

  2、软件和网络支持不包括在我公司的服务中,除非产品享受服务中规定的软件或网络相关问题的维护工作。

  3、过期产品。超过特定支持时间的过期产品不包括在客户免费服务范围内。

  4、地震、火山、洪水、火灾等不可抗力造成的所有设备。不能正常工作,不在我们客户的免维护服务范围内。

  5、耗材,如喷墨打印头、碳粉盒、电池、绘图笔、纸张等。、以及无附件产品,如无组件产品、连接器、电缆、外部DC变压器等。

  6、所有人为因素造成的使用不当,如杂物进入机器,不包括在客户免维护范围内。

  四、收费标准

  1、工作站________________元/台/月。

  工作站的数量是________________。

  合计:________________¥元

  2、打印机________________¥元/台/月

  打印机数量:________________。

  合计:________________¥元

  3、总价:________________¥元

  五、付款方式

  自签订服务协议生效之日起,客户每________________个月向公司支付一次。

  甲方代表:________________

  乙方代表:________________

  甲方盖章:________________

  乙方盖章:________________

  签署时间:________________

  签署时间:________________

公司委托合同2

  本授权委托书申明:我________(姓名)系________(公司名称)的法定代表人,现授权委托我公司的________(姓名)为我公司代理人,以本公司的`名义前来贵单位________(办理事件)。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我们均予以承认。

  代理人无转委托权。特此委托。

  代理人:________性别:________年龄:____单位:________

  部门:________职务:________代理人身份证号码:________________单位名称(盖章):法定代表人(签字):代理人(签字):

  日期:20_年4月14日

  有关公司授权委托书范本

  致:__________公司

  本授权委托书声明:__________公司(以下简称我公司)就购买贵公司商品,现委托__________(身份证号为:_____________________)向贵公司支付货款____________元。请贵公司向我公司开具该金额的有效发票。

  我公司与________由此发生的债权债务关系与贵公司无关。被委托方________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。

  特此委托。

  (授权人)委托人:________ (被授权人)被委托人:________

  日期:____年____月____日日期:____年____月____日

公司委托合同3

  委托人名称:________法定代表人:________地址:____________邮编:________电话:____________

  受委托人姓名:________公司职务:____________联系地址:____________身份证号:____________电话:vvvv

  授权事项:本公司特授权我公司员工(如非员工则直接写姓名)与______有限公司商谈办理____________________事宜,包括但不仅限于组织参加谈判,拟定文件,签订合同等。

  授权期限:自20____年5月1日始,至20____年6月30日止。

  特此说明!

  委托人法定人签字:(盖章/签字)

  公司章:

  受委托人签字:

  年月日

公司委托合同4

  委托人(下称甲方):__________________________

  受委托人(下称乙方):________________________

  甲方(原告)因与_______________________纠纷一案,委托乙方律师代理诉讼,经双方协议,订立以下条款,以资共同遵守。

  一、乙方接受甲方的委托,指派______________律师为甲方诉讼代理人。

  二、甲方委托乙方代理权限:

  1.甲方委托乙方为第一审的诉讼代理人

  乙方代理权限:代为调查、取证、答辩、出庭应诉、庭外和解,代为提出、变更、放弃、承认诉讼请求和调解、和解,提出反诉;

  2.甲方委托乙方为第二审的诉讼代理人

  乙方代理权限:代为提起上诉、调查取证、答辩、出庭应诉、庭外和解,代为提出、变更、放弃、承认诉讼请求和调解、和解;

  3.甲方委托乙方代理申请执行程序的代理人

  乙方代理权限:代为向法院提起执行程序及相关工作,代为收转被执行标的.;

  甲方委托乙方上述____________项代理工作。

  三、双方协商同意律师代理费及交纳办法如下:

  1.如一次性付清,甲方应在本协议签署之________日内,向乙方支付全额代理费人民币____________元;

  2.如分期支付,甲方应在本协议签订之_______日内,向乙方支付第一笔代理费人民币___________元,其余代理费于_________之前缴足,共计人民币____________元;

  3.风险条款,甲方应在本协议签署之___________日内,向乙方支付代理费人民币____________元,如____________甲方向乙方加付人民币____________元;

  4.其他特别规定:___________________________________________________

  四、乙方指派律师受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作时,除非另有特别约定,办案律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销。

  五、乙方律师须认真负责保护甲方合法权益,按时出庭,并严格遵守律师职业道德,为甲方的文件资料、商业秘密以及个人隐私保守秘密。如违反,而给甲方造成损失的,乙方将承担相应赔偿责任。

  六、如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务,与对方当事人或其代理人恶意串通,损害甲方权益的,甲方有权单方解除委托代理协议,要求乙方如数退还或拒付代理费,并可依法要求乙方承担相应的法律责任。

  七、甲方须真实地向律师叙述案情,提供有关案件的证据及乙方要求的其他材料。

  八、如乙方无故终止履行合同,代理费全部退还甲方;如甲方无故终止,代理费不退回。

  九、本合同有效期限应自签订之日起至本案办理终结止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。

  十、甲方未如约交纳代理费的,乙方有权单方面终止其代理工作和本代理协议,已收费用不再退还。如乙方在甲方未交纳全部代理费的情况下已经履行了全部工作,则乙方除有权要求甲方如数缴清代理费外,还可要求甲方支付未缴清款每日百分之一的违约金。

  十一、本协议如须补充、变更或提前终止,双方应协商一致后决定。

  十二、因委托代理或相关事宜产生纠纷时,双方应尽量协商,协商不成时,任何一方有权向人民法院起诉。

  十三、本协议一式两份,甲方双方各执一份。

  甲方:_________________ 乙方:_________________

  代表人:_______________ 受托律师:_____________

  地址:_________________ 地址:_________________

  邮编:_________________ 邮编:_________________

  联系电话:_____________ 联系电话:_____________

  传真:_________________ 传真:_________________

  签订时间:_____________

公司委托合同5

  委托方(以下简称甲方)______________________街区商业管理有限公司

  受托方(以下简称乙方)_________________________物业管理有限公司

  为了加强对_____________街区地下停车场的管理,适应街区发展和商户需求,服务街区商业运营和发展,现就授权管理的“金陵历史文化风尚街区”停车场相关事宜,甲乙双方议定事项协议如下:

  一、委托范围:____________________________________街区停车场,含:_________________

  1、停车场出入口道闸及附属设备以及收费标准等。

  2、地下停车场(含________泊位)(附*面图)

  3、停车场内的通风、电力、排水以及消防等设施。

  二、受托方管理内容:

  1、确保停车场的24小时安全,正常使用。

  2、乙方受托期间应保证停车场24小时正常运营。

  2、确保停车服务热情周到,客户满意,不得出现客户投诉现象,如出现停车纠纷等现象,一切后果由乙方自行承担。

  3、确保停车场内各安全通道、安全出口和道闸系统等的正常使用。

  4、确保停车场内地面整洁无灰尘,无附着物。

  5、确保从主干道进出停车场内车辆安全,并独自承担责任。

  三、委托管理期限:自__________年______月____日到__________年_____月_____日止。

  四、其它约定

  1、乙方自行办理停车场经营的相关手续,做到依法经营并独自承担相关法律责任。

  2、乙方应交付和承担停车场日常运营所发生的水费、电费及其它运营费用。(水、电费用分割见附件。)

  3、乙方应指定专门的机构和人员对停车场进行管理。

  4、委托期内甲方不收取乙方停车场的租赁费用。

  5、乙方对甲方及产权方核定的_______个车位,应予以保障。对街区大型活动及领导来访车辆的.停泊予以保障并做好相关应急预案,确保街区大型活动及突发事件的车辆停泊。该条款下所有停车不再收取任何费用。

  6、乙方对社会车辆严格按物价部门核定标准收费;乙方对商户户主及前往商户消费的车辆应予一定优惠,并妥善处理相关事宜。

  五、本协议未尽事宜另行协商。

  b,双方各执两份。

  甲方:_________________(盖章)乙方:_______________________(盖章)

  代表:__________________(签字)代表:______________________(签字)

  ___________年______月______日__________年_______月_______日

公司委托合同6

  本人_________系_________建筑有限责任公司的法定代表人,现委托_________为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_________村庄道路硬化项目签订合同、资金结算有关事宜,其法律后果由我方承担。

  委托期限开工至工程全部竣工验收

  代理人无转委托权。

  投标人:_________建筑有限责任公司(盖单位章)

  法定代表人:(签字)

  身份证号码:

  委托代理人:(签字)

  身份证号码:

  年月日

公司委托合同7

  用人单位:

  法定代表人身份证明书为我单位法定代表人(负责人)

  性别:职务:单位地址:

  法定代表人(负责人)签字:

  授权委托书

  成都高新区劳动监察队:

  依照法律规定,现委托下列人员为我方代理人:

  (1)姓名: 性别: 电话:

  工作单位: 职务:

  (2)姓名: 性别: 电话:

  工作单位: 职务:

  委托事项:提交相关材料,领取相关文书,接受询问调查等。 委托权限:一般代理□特别授权□(√选)

  备注:

  1、委托人由法定代表人(负责人)签字;

  2、受委托人提交身份证明复印件。

  委托人:

  受委托人:(单 位 盖 章) 年 月 日

公司委托合同8

  xx单位:

  我单位因业务需要,现委托xx作为我公司合法委托收款人,授权其代表我单位进行代收款工作。

  代理人的`一切行为均代表本公司,与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律职责。特此委托。

  代理人名称:xx身份证号码:xx开户行:xx账号:xx

  委托人:xx

  日期:X年X月X日

公司委托合同9

  甲方:____________________________

  乙方:____________________________

  甲方因申请股票上市,现委托乙方的律师办理有关法律事务,经双方协商,订立下列各条,共同遵守履行:

  一、乙方接受甲方的委托,指派_________律师为甲方办理股票上市的有关法律事务。

  二、甲方应真实地向乙方律师提供有关的全部材料。乙方接受委托后,发现甲方捏造事实、弄虚作假,有权终止本合同,依约所收费用不予退还。

  三、乙方律师应认真负责,对甲方提供的全部材料进行法律方面的审查,出具法律意见书,但对甲方提供材料的真实性不负责任。

  四、由于乙方的过错,造成所出具的法律意见书出现错误,如果受损害的善意第三人提出赔偿请求,甲方负责赔偿后,乙方应承担赔偿责任,最高赔偿额以_________保险公司规定的为准。

  五、乙方律师应对甲方尚未了结的经济仲裁、诉讼和有关争议胜诉败诉及其经济后果作出认真的预测分析,但该部分的法律意见书只是一种参考意见,乙方律师对此不承担任何责任。

  六、甲方应为乙方在办理法律事务时提供便利,并承担乙方因此而发生的交通、通讯及材料等费用,该费用为律师的办案费。

  七、参照中国司法部制定的《律师业务收费管理办法及收费标准》,经双方协商同意,律师费的计算方法一般情况按_________计算,二项总和为律师费。如果甲方委托的事务难度较大,所需时间较长,律师费的'数额,甲、乙双方可另行协商收费。

  八、乙方先按半数计收律师费,即_________元,在签订本合同的三天内支付,该律师费无论甲方的股票最终能否上市,乙方都不予退还。余下部分的律师费在甲方的股票得到批准上市交易后付清。

  九、如乙方无故终止履行合同,律师费退还用方;如甲方无故终止,律师费不子退还。甲方未付的律师费用,乙方有权追索。

  十、本合同有效期限,自签订之日起至股票上市为止。

  甲方:____________________________乙方:____________________________

  日期:____________________________日期:____________________________

公司委托合同10

  致:xxx公司

  我单位现委托xx(姓名)作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位进行x工作。该委托代理人的`授权范围为:代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理xxx活动有关的事务。在整个xx过程中,该代理人的一切行为,均代表本单位,与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律职责。

  代理人无权转换代理权。特此委托。

  代理人姓名:性别:

  年龄:xx职务:

  身份证号码:

  (代理人签字样本)

  日期:年月日

  竞标申请人(盖章):

  法定代表人(签字):

  附:委托代理人身份证复印件

公司委托合同11

  我xx(姓名)系xx(公司名称)的法定代表人,现授权委托我公司的xx(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义前来贵单位xx(办理事件)。代理人在此过程中所签署的.一切文件和处理与之有关的一切事务,我们均予以承认。

  代理人无转委托权。特此委托。企业授权委托书范本。

  代理人:xx性别:xx年龄:x单位:xx

  部门:xx职务:xx代理人身份证号码:xx

  单位名称(盖章):

  法定代表人(签字):

  代理人(签字):

  日期:xx年xx月xx日

公司委托合同12

  (受理单位名称):

  兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权委托我司员工:xxx性别:xx身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxx 前往贵处(司)办理,望贵处(司)给予接洽受理为盼!

  法人代表(签字):

  (单位名称)(盖章)

  年 月 日

  法人授权委托书

  (受理单位名称):

  现授权我司员工xxx性别:xx 身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxx 授权其办理以下权限:

  授权日期: 年 月 日 授权有效期至: 年 月 日。请贵处(司)接洽!

  法人代表(签字):

  (单位名称)(盖章)

  年 月 日

  授权委托书

  委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(委托人为单位的,写明单位名称)

  被委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(被委托人是律师的,只写姓名和所在律师事务所名称)

  委托人因xxxx(写明案件性质及对方当事人)一案,委托xxx为xxxx(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人),代理权限如下:

  (委托刑事案件的辩护人,只写“为被告人xxx(姓名)xxx一案第x审进行辩护”)

  (委托经济、民事、行政等案件代理人的,须写明代理权限,特别授权的,应写明授权的具体范围,如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)

  委托人:(签名或盖章)

  被委托人:(签名或盖章)

  xxxx年xx月xx日

  委托书

  ____公证处:

  我作为 (单位) 的.法定代表,委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址)

  为全权代表,与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》,并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。

  本委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

  委托单位:

  法定代表(签字)

  年 月 日

  授 权 委 托 书

  委托人: xx 身份证号: xx

  被委托人: xx 身份证号: xx

  委托事项:代为领取硕士毕业证书和学位证书

  委托权限:

  1.代为提交有关材料

  2.代为签收领取证书及送达证书给委托人

  委托时限:自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日

  备注: 本委托书一式三份。签字生效。

  委托人签名:

  委托人电话:xx

  被委托人签名:

  被委托人电话:xx

  委托日期: xx 年 06 月 15 日

  附件:

  1. 委托人身份证复印件

  2. 被委托人身份证复印件

  (本授权委托书共壹页)

  个 人 授 权 委 托 书

  委托人: xx 身份证号: xx

  被委托人: xx 身份证号: xx

  委托事项:xxxx

  委托权限:

  1.xxxxx

  2.xxxxx

  委托时限:自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日

  备注: 本委托书一式三份。签字生效。

  委托人签名:xx

  委托人电话:xx

  被委托人签名:xx

  被委托人电话:xx

  委托日期: xxxx 年 xx月 xx 日

公司委托合同13

  甲方:_________

  地址:_________

  乙方:_________

  地址:_________

  电话:_________

  根据国家有关法律、法规,经双方在*等、自愿的基础上共同协商,就甲方委托乙方进行维修服务事宜,达成合意,订立本合同。

  一、维修物名称、型号价格、数量、金额、维修标准等

  维修物名称:_________

  品牌型号:_________

  单价单位:_________

  数量金额:_________

  维修标准:_________

  备注:_________

  二、合同期限

  合同有效期:_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止,如需续约,合同期满前一个月双方签订续约合同。

  三、维修期限

  免费保修期_________年,自乙方维修完毕经甲方验收合格之日起计算。

  四、付款时间与方式

  自合同签订之日起,每_________个月10日与乙方结算上个月发生的费用。乙方应向甲方提供当月实际发生维修款的发票,具体结算数额以送货单为准。甲乙双方根据结算数额安排每三个月进行一次付款。

  五、双方的权利与义务

  1、甲方在发现问题以后及时通知乙方,乙方在接到通知后12小时内,派人赶到维修现场,如果维修物不需要提走的,乙方应在第一时间内修复完毕,如果维修物需要提走的,自提走当日起48小时日内维修完毕并返还甲方,由此发生的一切费用已含在本协议的价款中;

  2、乙方应当每2个月对维修完毕的维修物,免费检修一次,对发现的隐患应当及时排除;

  3、乙方应当出具《授权委托书》指派维修人员到甲方指定地点进行维修,如需要提走的`,需填写提收单;

  4、甲方应当按照合同的约定履行向乙方支付款项的义务;

  5、甲方不得在合同期内将维修设备交给第三方进行维修;

  6、乙方维修甲方的维修物应当严格按照双方约定的标准,没有约定按国家标准,确保维修质量和安全。

  六、违约责任

  1、乙方未能按照合同的约定修缮设备或者在质保期间维修物不能正常使用或有安全隐患的,乙方应该按照每次结算额的%作为对甲方的违约金,因为维修物不能正常使用或者安全事故造成甲方经济损失的,乙方承担赔偿责任;

  2、乙方在维修期间发生维修器材丢失的,应当照价赔偿;

  3、因不可抗力造成乙方不能正常履行合同的,乙方不承担违约责任。

  七、争议的解决

  双方因履行本合同产生纠纷,应协商解决,协商不成,双方同意将争议提交合同签订地(天津市南开区卫津南路76号)人民法院诉讼解决。

  八、双方约定的其他事项:

  九、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,本合同经双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  甲方授权代表:_________

  乙方授权代表:_________

  签约日期:_________

  签约日期:_________

公司委托合同14

  原告杨林,男,1966年5月20日出生,汉族,湘潭市人,住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。

  委托代理人陈晖,女,1972年3月26日出生,汉族,长沙市人,住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。

  被告广州银曼古贸易有限公司,住所地:广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。

  法定代表人朱芙蓉,该公司总经理。

  原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案,于XX年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后,依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员 傅旭光参加的合议庭,于XX年9月15日公开开庭进行了审理,**员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤,无正当理由拒不到庭参加诉讼,本院依法缺*审理。本案现已审理终结。

  原告杨林诉称:XX年7月10日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定,原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元,被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系,并对原告开具了《授权书》,授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作,包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后,却突然接到步步高华隆店通知:被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权,并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告,被告承认了上述行为,却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益,请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。

  原告杨林为支持其诉讼请求,向法庭提交以下证据:

  1、 被告单位注册登记资料,证实被告主体资格;

  2、XX年7月10日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》,证实原、被告之间的加盟合作关系;

  3、被告出具的《法定代表人身份证明书》,证实原告汇款的依据;

  4、工商银行汇款单,证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;

  5、XX年7月10日被告出具的《收款收据》,证实被告确认了和原告的加盟合作关系;

  6、被告开具的《授权书》,证实被告确认了和原告的加盟合作关系,确定了加盟经营的位置;

  7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》,证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;

  8、被告开具的另一份《授权书》,证实被告无故终止和原告的加盟合作关系,又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。

  被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称:《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书,不具备合同生效条件,原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作,将原告的首批货款无息退还原告即可。

  被告没有向法庭提交证据材料。

  以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证,因被告在向法庭提交的'书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过,因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。

  根据以上认定的证据,以及原告的陈述和被告的书面答辩意见,本院认定以下事实:

  XX年7月10日,原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份,原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元,被告对原告开具了《收款收据》,随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后,步步高商业连锁股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商,终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实,了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下,单方取消了对原告的授权,终止了和原告的加盟合作关系,重新对另一加盟商出具了《授权书》,原告对此向被告提出异议,但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起诉,提出如诉称之请求。

  本院认为,XX年7月10日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称,但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量,具备合同成立的基本要件,同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款,原告只能表示全部同意或者不同意,《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式,要约到达受要约人时生效,承诺到达要约人时生效,承诺生效时合同成立,该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元,被告认可了双方的加盟关系,且原告为履行合同完成了基本准备工作,应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书,不具备合同生效条件,与本案实际情况不符,被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定,当事人协商一致,可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同,但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定,对解除合同有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此,被告辩称其依据《确认单》中的约定,有权单方面解除合作,将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查,《确认单》中对此约定的内容为:“在签订此合作确认单后一个月,被告若无法与原告确认最终合作事宜,则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款,该条款与《合同法》第四十条的规定相悖,该条款为无效条款,对原告没有约束力,故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约,原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此,根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定,判决如下:

  原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于XX年7月10日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效,被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。

  案件受理费100元,由被告广州银曼古贸易有限公司负担。

  如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

  审 判 长 过 伟 国

  审 判 员 雷 达

  人民陪审员 傅 旭 光

  二○○九年九月十八日

  代理**员 xxx

公司委托合同15

  甲方:__________________

  住所:__________________

  统一社会信用代码:______

  联系方式:______________

  乙方:__________________

  住所:__________________

  统一社会信用代码:______

  联系方式:______________

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品商标设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  一、委托事项

  甲方委托乙方为其公司设计标志_________个,公司产品商标_________个。

  二、委托设计费用

  公司标志设计单价为人民币_________元,大写:____________。公司产品商标设计单价为人民币_________元,大写:____________。

  总价为:人民币_________元,大写:______________。

  三、付款方式

  1.甲方需在合同签订之日起_____个工作日内将委托设计总费用的_____%通过电汇或银行转账到乙方公司账户(乙方收到甲方的银行划账凭据后作为标志设计的开始时间)。

  2.标志设计完成后,甲方需在_____天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。

  3.如有相关设计,设计费用需另计,标志通过即付总项目费用的_____%,余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计,标志通过即付所有余款。

  四、乙方设计作品的时间,交付方式

  1.乙方需在_____个工作日内设计出甲方公司的.标志初稿。单个标志设计完成的时间为______个工作日左右。

  2.乙方以电子稿交付方式交付设计的作品,乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。

  五、知识产权约定

  1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。

  2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

  3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  六、双方的权利义务

  甲方权利:

  1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

  2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

  3.甲方在付清所有设计费用后可以和乙方签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利。

  甲方义务:

  1.甲方按照合同约定支付相关费用。

  2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

  乙方权利:

  1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

  2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

  3.乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

  乙方义务:

  1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

  2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

  七、违约责任

  1.甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的_____%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

  2.乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

  八、争议解决

  本合同履行过程中发生争议的,双方应本着友好的原则协商解决,协商不成的,按下列_____方式处理(只能选择一种)。

  1.提交_____仲裁委仲裁。

  2.向_____人民法院起诉。

  九、合同生效

  本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。

  本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。

  甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):_______________

  法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):_________

  _________年______月______日 __________年______月______日

  签订地点:_________________ 签订地点:__________________


公司委托合同菁选(扩展4)

——委托合同菁选

委托合同范本合集15篇

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同也是非常有必要的行为。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编帮大家整理的委托合同范本,欢迎大家分享。

  委托人:,男(女),xx年xx月xx日出生,身份证号码:______________

  受托人:,男(女),xx年xx月xx日出生,身份证号码:______________

  本人系____公司的股东,本人占有该公司__%的股权,因拟以人民币___元转让上述公司的股权给___,兹委托___为本人的'代理人,代表本人处理如下事项:

  一、代表本人出*___公司股东大会,行使表决权;

  二、与___签订股权转让协议书,并办理公证手续;

  三、办理工商变更登记手续。

  委托期限:从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。

  受托人无转委托权。

  委托人:___

  20__年__月__日

  委托方(甲方):

  承运方(乙方):

  根据国家有关规定,经甲乙双方共同协商,就的____运输事宜,订立合同如下:

  一、运输范围:____至____;

  二、运输单价____元/吨到项目结束。

  三、运输事项:甲方应提前24小时通知乙方次日运输量,如运输量超过____吨时,应提前48小时通知乙方,乙方应保证甲方通知的数量足量运输(除不可抗力外,如自然灾害、甲方发货原因、道路运输大检查等)。

  货物出厂后,质量(自身质量除外)数量和运输安全由乙方负责,运输数量与需方过磅数差距超过千分之三时,乙方应及时与甲方负责人联系查明原因,经核实后确属甲方责任的(供需双方地磅故障)由甲方负责,如确因乙方运输过程中造成的数量损失,经甲乙双方核实确认后,由乙方按照当时的货物出厂价格据实赔偿给甲方。

  四、结算方式:每月的.____日至____日为结算周期,乙方按月凭需方的签字单数量与甲方结算。

  五、付款方式:按月结算,隔月支付。

  六、付款时间:甲方应在乙方的运输发票送到甲方后____付清。

  七、未尽事宜,经双方协商解决或签订补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力。

  八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

  甲方:(签字)_________________

  联系电话:_________________

  _________年_____月_____日

  乙方:(签字)_________________

  联系电话:_________________

  _________年_____月_____日

  根据专利法第十九条二款规定,兹委托_________(地址:_________)专利代理人_________代为办理名称为_________的发明创造申请

  □发明专利

  □实用新型专利

  □外观设计专利

  授权上述代理人办理:

  □申请、审批、批复程序中的有关事宜。

  □异议程序中的'有关事宜。

  □无效程序中的有关事宜。

  □其他有关事项。

  委托人(盖章):_________ 受托人(盖章):_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

  附件

  注意事项:

  1.本表应认真填写,字体应端正清晰。

  2.表中的方格“□”供填表人在填写选择项目时使用,若有方格后所述情况,应在方格内标上“√”号。

  3.受委托单位填写在第一空栏内,要求填写全称。

  4.专利代理人栏内应填写在具体办理该专利申请的人名,不得超过两人。

  5.如有超出所列代理权限的,可在其他有关事项栏目下填写。

  6.委托方是单位时,要加盖公章,同时该单位代表要签字,委托方是个人时,要求本人签字。

  甲方:中山市人力资源管理办公室

  乙方:

  丙方: (身份证号: )

  经甲、乙、丙三方协商,就乙方委托甲方保管丙方的档案达成以下协议:

  一、甲方根据《档案法》和中组部、人事部有关规定和乙方、丙方的申请,为乙方保管丙方的人事档案, 内容为:接收、转出人事档案;

  二、乙方应在签订本协议后,按有关规定及时将丙方的人事档案及相关资料移交甲方,否则,甲方不予提供相关服务;

  三、乙方(或丙方)请求甲方办理专业技术职称晋升、出具以档案为依据的其它证明等单项服务时,应当按照物价部门核定的收费标准另行支付服务费;

  四、丙方的.人事档案转入时若未经整理或未达到档案管理标准的,应当另行支付整理档案服务费,由甲方负责整理档案;

  五、丙方的就业及与其他机构的关系、工资、福利、社会保险等均由乙方负责;

  六、乙方及丙方应遵守法律法规,遵守计划生育管理的有关规定和甲方有关档案及人事管理规定;

  七、本协议期(至少一年)自 年 月 日至 年 月 日止。本协议期满,乙方应及时与甲方续签或将丙方档案转出;否则,视为继续委托保管档案,甲方可依规定的收费标准向乙方或丙方计收档案保管费,并保留向乙方或丙方追收欠费的权利;

  八、乙方(或丙方)应当按**物价部门核准的收费标准向甲方缴交档案保管费;

  九、丙方在协议期内转出档案的,由转出下月起计算,甲方退回档案保管费;

  十、本协议由甲、乙双方代表人签字、加盖公章,丙方签名后生效。由甲、乙、丙三方各执一份,具同等效力;

  十一、本协议未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。

  甲方:中山市人力资源管理办公室 乙方:(盖章): 丙方:(签名)

  (盖章)

  代表人: 代表人: 电话:

  日期: 日期: 日期:

  甲方:

  乙方:

  经友好协商,就甲方委托乙方加工茶叶达成以下协议:

  一、甲方委托乙方加工茶叶的品种、价格(含执行标准):

  二、产品生产加工时间要求:分批次订货,甲方提前7天通知乙方具体加工数量及交货时间,以订货单为准。

  三、交货地点:

  四、交货及收货:交货时以甲方签字收货为准

  (一)收货人员:

  (二)收货依据:以收货单签字并盖章为准

  五、付款方式:根据乙方经营情况可以:预付、或月结。

  六、违约处理:

  (一)价格:乙方承诺依据自身及市场情况适当调整价格,甲方在价格可以接受范围内继续履行该合同。若对价格有异议,双方协商解决。协商解决不成,双方均保留单方面解除协议的权利。

  (二)数量:视甲方具体经营情况而定。协议履行期间,以实际分批订货总量为准;如果甲方需要增加订单总量时,双方需签订补充协议。

  (三)品质:若乙方所提**品质量未达到相应执行标准,如出现客户投诉的.产品质量问题由乙方承担,给甲方所带来的一切经济损失由乙方承担。

  (四)协议履行期间,甲方承诺乙方为唯一授权委托加工厂家。若甲方违约,给乙方带到的一切经济损失由甲方承担。

  七、此协议有效期为一年。根据实际合作情况,确定今后长期的合作计划。

  八、本协议一式两份,甲、乙双方各一份,自签字之日起生效。甲、乙方如有违约,应友好协商解决,协商解决不成,由当地法院裁决。

  甲方:乙方:

  地址:地址:

  委托人:委托人:

  联系电话:联系电话:

  年月日

  **路桥建设有限公司 (以下简称甲方)要求委托**中司律师事务所(以下简称乙方) 高英 律师代理。双方协议如下:

  一、甲方的委托事务为: 为甲方与吴炳松房屋漏水纠纷一事提供法律咨询 ;

  二、乙方律师的代理职责

  1、认真听取情况介绍;

  2、审核甲方提供的材料;

  3、出具(《法律意见书》一份)或 相关法律意见文书一份 。

  三、甲方在签订本**时,乙方律师已经就本**委托事项在代理过程中可能发生的'法律风险,以及律师的一切代理活动应当遵守《律师执业规范》,并只能在法律允许范围内维护甲方的合法权益向甲方履行告知义务。

  四、甲方或其指定的联系人必须真实、详尽和及时地向乙方律师叙述案情,提供与委托事项有关的真实、合法和完整的证据、文件及其他事实资料。甲方对乙方律师就本案提供的意见、建议、方案有独立的判断和决策权。

  五、乙方必须恪守职责,勤勉尽责,努力维护甲方的合法权益;

  六、乙方律师在代理法律事务过程中获悉甲方的商业秘密,依法负有保密义务。

  七、依照《律师法》第二十三条相关规定,双方约定本代理费为 2200 元人民币;上述费用于本**签订之日交纳。

  八、本**有效期自签订之日起至甲方收到 乙方律师发出书面相关法律意见 止。

  九、本协议一式二份,双方签字或盖章即生效。

  甲方:**路桥建设有限公司

  乙方:**中司律师事务所

  二〇xx年十月十五日

  特别提示:

  1、甲方在签订本**前,应特别审阅第三条、第四条之约定。

  2、为强化律师执业管理规范,敬请甲方在本**终止后对承办律师的服务质量进行客观的评价,并在30日内将书面的意见和建议反馈给本律师事务所的客户服务部。

  3、客户监督电话:5840803、5840805。监督人:潘小玉15277198005、彭小娟18977182831。诉讼委托代理合同专利申请委托代理合同商业代理合同

  委托人:

  受托人:

  依照《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、行政法规,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,双方就服务机构的服务内容等事项协商一致,订立本协议。

  一、项目概况

  项目名称:地 点:

  二、协议内容:委托受托人为的服务机构,承担本工程的比选招标代理工作。

  服务内容:发送考察邀请书,编制、发送考察文件,组织勘察现场和收发答疑协助组建评审委员会,组织评审会议。

  三、协议价款

  受托人对本项目收取咨询服务费用共计元(大写:)受托人服务内容完成,达到委托人要求且经,委托人核实确认后5日之内支付给受托人,受托人3日内出具正规足额发票。

  四、协议订立

  协议订立时间:年月 日

  协议订立地点:

  五、协议生效

  本协议双方签字或盖章后生效。

  六、协议份数

  双方约定本合同正本贰份,双方各执壹份。

  七、违约责任

  本合同签订后,甲乙双方应当认真履行,若有违反,则应当向对方承担违约责任,如委托方在约定时间内不支付咨询费,则每迟延一日,按应支付金额的千分之一支付违约金,如乙方组织不力,致使委托方工程进度受影响的则每迟延一日,按合同总金额的'百分之一支付违约金,如因此给甲方造成损失的,须赔偿甲方的损失。

  八、争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生争议,甲乙双方应当协商解决,协商不成则提交本合同履行地人民法院诉讼解决。

  委托人(盖章)

  联系电话:

  受托人(盖章):联系电话: : 年 2 日 : 日期月

  委托人:;身份证号码:;联系电话

  受托人:;身份证号码:;联系电话

  就中关村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称“中关村证券清理组”)个人债权人申报登记债权的事宜,委托人对受托人授权如下:

  1、授权受托人代理委托人向中关村证券清理组提交并接收申报债权的有关资料;

  2、授权受托人代理委托人根据《中关村证券股份有限公司债权登记公告》的.规定办理向中关村证券清理组申报登记债权的其他事宜。

  本授权委托书自委托人签字之日生效。

  委托人(签字):

  受托人(签字):

  年月日

  授权委托书

  委托单位:

  法定代表人:

  职务:

  受委托人:

  工作单位:

  职务:

  现委托上列受委托人全权代表我单位与___________洽谈融资业务,办理相关事项。

  委托单位:______________

  法定代表人:_______(签名或盖章)

  年月日

  甲方(委托人):

  乙方(受托人):

  签订时间:年月日

  签订地点:

  甲方(委托人):法定代表人:住所地:电话:传真:电子信箱:

  通讯地址:邮政编码:开户银行:账号:

  开户银行地址:

  乙方(受托人):法定代表人:住所地:电话:传真:电子信箱:通讯地址:

  邮政编码:开户银行:账号:开户银行地址

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规的相关规定,经协商一致,就甲方委托乙方代理广告制作发布事宜签订本合同,并共同遵守。

  1.甲方委托乙方制作发布广告的具体情况

  1.1广告名称:。

  1.2略。

  1.3广告发布(刊登)的形式和具**置(版面)。

  1.4其他需要明确的事项:。

  2.广告的制作和期限

  2.1乙方根据甲方的要求,负责对甲方广告进行制作。

  2.2乙方应在年

  3.广告的发布期限和数量(次数):

  3.1广告的发布期限:。

  3.2在本合同约定的广告发布期限内,乙方按以下约定的数量(次数)制作发布甲方的广告:。

  4.合同价款及支付方式

  4.1元(大写:圆整)。

  4.2甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后,按约定向乙方支付合同价款。

  4.3合同价款的支付,双方约定采用以下第

  (1)一次总付:元,甲方于年月日前一次付清本合同总价款:人民币元(大写:圆整)。

  (2)分期支付:

  ①本合同签订之日起个工作日之内,甲方向乙方支付合同总价款的%,即:人民币元(大写:圆整);

  ②本合同约定的广告发布完毕后个工作日之内,甲方向乙方支付合同总价款的%,即:人民币元,(大写:圆整)。

  (3)其他方式:。(提示:其他方式可适用于按月、季或年支付价款或广告发布期满时一并结算支付报酬的情形)

  4.4甲方的付款方式:□现金□支票□汇款□银行转账\□其他。

  5.合同总价款所含费用

  本合同总价款包含以下费用:(提示:以下各项可根据实际需要选择适用)

  5.1乙方设计、制作、发布广告所需的费用;

  5.2广告位租金或使用费;

  5.3广告相关设施、设备的维修保养费用以及广告的相关设施、设备使用过程中产生的电费等费用;

  5.4国家相关部门对广告进行审批所产生的费用;

  5.5其他应由乙方承担的费用。

  6.广告制作的具体要求

  6.1乙方应在告的设计方案和效果图进行审定和书面确认。

  6.2甲方对广告的设计方案或效果图提出修改完善意见的.,乙方应在本合同约定的广告制作期限内按甲方意见完成修改。

  6.3乙方设计的广告内容应符合国家相关规定,广告的内容、图片和创意均不得侵犯他人知识产权、肖像权等民事权利。

  ***户外广告有广告牌、照明、支架等设施设备的,乙方应负责妥善安置和维护,避免发生安全事故。

  6.5乙方按甲方提供的广告样稿或影视资料进行广告发布的,乙方不得擅自更改甲方提供的样稿或资料内容。

  7.甲方的权利和义务

  7.1甲方应向乙方提出制作发布广告的具体要求。

  7.2甲方对乙方对广告的设计方案或效果图的审定权。

  7.3甲方有义务按本合同约定向乙方支付价款。

  7.4本合同约定的其他权利和义务。

  8.乙方的权利和义务

  8.1乙方应按本合同约定设计、制作和发布广告。

  8.2乙方负责办理广告发布的审批手续。

  8.3乙方负责广告设施、设备的安装和维护。乙方对广告设施设备制作、安装过程中,发生人身损害或者财产损失的,乙方自行承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

  8.4广告发布期内,乙方保证广告内容完整、清晰可辨;广告画面*整、不褪色、不脱落、不污损;广告所用材料、色彩符合甲方要求,整体效果美观;广告的发布时间及照明时间符合本合同约定。

  8.5本合同约定的其他权利和义务。

  9.知识产权归属

  9.1乙方根据合同设计、制作和发布的广告作品的著作权归甲方所有,乙方享有广告作品的署名权。

  9.2甲方有权不征得乙方同意且不向乙方支付报酬,在其他广告媒体上使用和发布本合同约定广告作品。


公司委托合同菁选(扩展5)

——期货委托合同菁选

期货委托合同(精选15篇)

  在当今社会,人们对合同愈发重视,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的期货委托合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

  兹委托xx证券公司(下称贵公司)代理期货商品的买卖和有关业务,本人愿意遵守下列各项规定:

  1.有关委托的期货买卖,概由贵公司代理本人与对方的当事人订立契约,或由贵公司再行委托代理人与对方当事人订立契约。

  2.有关上述契约的订立,如在国内,则按照国内的有关法规订立,如在国外,则按照所在国家的有关法规订立。凡代理本人所订立的契约,对于本人完全发生效力,本人不得持任何异议。

  3.本委托合约订立后,贵公司应于本人另行签署授权书后正式执行本人帐户内的交易,一切交易由本人签署后立即生效,本人将承担应该承担的义务和后果,此授权除本人以书面通知贵公司终止外,合约继续有效。

  4.贵公司或贵公司的代理人,因订立上述合约,或因买卖及有关业务而应支出的费用,包括税收、运输、存仓、管理和其他合理所需的款项,概由本人如数承担。

  5.委托买卖的商品,其名称、商标、规格、数目、价格和订约以及交货付款的日期等均需另行填写“订单”,经本人或本人指定的被授权人签名或盖章,送请贵公司核实后执行。如果商品的价格未经本人或被授权人填明或约定,即以贵公司当日或当时所公布的价格为准,由贵公司记入订单,本人约对同意,绝无异议。

  6.本人可以保证,所委托买卖的商品都以现款和实货交付与收受,并且负责承担履行契约规定的义务。本人应在贵公司先行储存款定数额的保证金(数额按交易所规定办),以备本人有应负责支付的款项而不及时支付时,由贵公司全权处理,并由贵公司事后通知本人,这样做手续完备,本人毫无异议。

  7.上述保证金的'数额,将根据本人所委托买卖商品的实际情况,由贵公司增加或减少,如果未能按照规定调整保证金数额时,贵公司可以停止代理本人买卖,必要时还可以终止委托关系,结清收支帐款,如有不足,任凭贵公司依法追讨赔偿,或留置本人所有的商品,任由处置。如果本人还有其他违反契约的情况,贵公司也可以照此办理。

  8.如果本人有实际困难或特殊原因而不能以实货实物为交付或收受时,均请贵公司*仓了结契约后就帐面进行计算,由本人负责其损失或收益。

  9.贵公司因受委托而代理买卖商品,所需的通讯和业务方面的费用,由贵公司按照会计标准核算(按照交易规则),都由本人负责支付花销。

  10.本人委托贵公司买卖的商品,其进出口和其他一切手续,以及信用证的开出,概由本人自行办理。

  11.本人把签字式样和印鉴留存贵公司,以便贵公司核对。

  12.本人将约定的联络方式及本人的通讯地址,应向贵公司登记,请依照使用。如果发生不正确的效果,均由本人负责。如果通讯地址和约定的联络方法需要变更时,本人应向贵公司重新登记。否则,如因而发生任何损害概由本人负责,而与贵公司无关。

  13.贵公司寄交本人的订单执行报表和帐单的邮寄后三天内除非由本人或贵公司管理部门经理提出修正外,均视为正确无误而不得提出异议。

  14.订单、通知书、印鉴卡、登记簿、帐册和有关文件的格式,均由贵公司订购使用。

  15.本委托书内约定的内容,如有不够完善的地方,可由贵公司酌情修改或补充,通知本人认可即生效。

  16.如有涉及法律的纠纷,在国内一律遵照中华人民共和国的法律条文为依据进行法律诉讼,由此而产生的一切费用,都由败诉的一方单独承担。

  17.本委托书的规定对于本人以后委托贵公司代理买卖商品及其有关业务全部有效,本契约将一直有效,除非双方同意终止契约。本人还委托贵公司代表本人签署和执行本人帐户内的交易。

  18.本人一切买卖订单的发生均可被视为本人深思熟虑后的决定,贵公司所提供的资料和信息仅供本人参考之用,并非交易获利的保证。

  19.贵公司制定的交易规则,应被视为本委托契约的一部分,由双方共同遵守,本人在签订本委托契约的同时接受贵公司交易规则的副本。

  20.本人特此声明已阅读并充分了解本委托契约书各条文的内容,特签名如下。

  签署人姓名:___________签名:___________

  (签章)

  身份证

  统一编号:____________电话:___________

  住址:_____________________________

  证明人姓名:___________签名:___________

  (签章)

  身份证

  统一编号:____________电话:___________

  住址:_____________________________

  年 月 日

  立委托书人……

  中国国际期货上海公司上海xx交易所

  代理协议书

  协议书号

  甲方:中国国际期货有限公司驻上海xx交易所

  地址:上海xx路xx号

  xx宾馆xx房

  代表:

  邮政编码:xxxxxx

  电话:xxxxx

  传真:xxxxx

  开户行:上海xx银行

  xx交易办事处

  银行帐号:xxxxxx

  地址:

  代表:

  邮政编码:

  电话:

  传真:

  开户行:

  银行帐号:

  甲乙双方本着*等互利的原则,经过友好协商,就乙方委托甲方代理上海石油交易所现货和期货交易,达成如下协议:

  一、为了确保在上海石油交易所的交易能正常进行,甲乙双方均须清楚了解并严格遵守《中 国国际期货有限公司上海石油交易所代理业务规则》,正确履行双方的权利和义务。

  二、乙方已经仔细阅读并充分认识了甲方提供的《风险揭示书》的全部内容,一切因乙方看错市况而遭受的亏损,乙方完全承担资金乃至资产抵债的责任,甲方不承担任何责任。

  三、作为代理方,甲方有权了解乙方的资信情况。开户时乙方需出具经营执照(副本),法人授权书,单位状况(生产经营状况、*期财务报表等)等有关资料。

  四、乙方为了便于与甲方联合,除当面填写“买入(卖出)指令单”外,可再确认传真、电报、信函、录音电话中的任何一种方式作为法律认可的委托方式。另外,乙方法人代表需签署《法人授权书》,甲方只能接受乙方法人或其指派的授权人的指令。

  五、保证金帐户的设置:

  1.本协议签定后,乙方应在三天内将基础保证金人民币壹拾万元汇入甲方帐户开户,此为本协议生效的必要条件。

  2.乙方在开具“买入(卖出)指令单”以前,应将足够的初始保证金汇入甲方帐户,初始保证金数额为成交金额的 %,超越保证金数额的指令,甲方没有义务执行。交易*仓后,该初始保证金由甲方及时退回。

  3.凡属期货交易,每天均按上海石油交易所公布的结算价,对其与成交价的差价部分,要求亏损方交付追加保证金。如果乙方损失≥100%初始保证金,而又未能在下一交易日前一日15时前及时补足,甲方有权代为*仓,所有损失和费用,由乙方全部负责。

  六、甲方代理乙方交易的佣金(含向交易所交纳的交易手续费)为交易额的

  ‰,乙方负责在买卖合约成交后三天内,向甲方交纳代理佣金。

  七、现贷合约签定后,乙方凭交易所成交通知单在三天内通知甲方将货款/提货凭证存入所。如是交收现货交易,乙方应先提供有效发票再行收取货款。

  八、有关税金问题,均按照上海市税务机关规定办理。

  九、协议的中止:

  1.乙方如需中止委托关系,应向甲方提交书面申请,待甲方核准并结算帐目后,立即中止协议。

  2.乙方如不遵守甲方的各项规定,违约情节严重的,甲方在追回违约损失的前提下可中止代理关系,并有加以处罚的权利。

  十、双方商定的其他事项:

  十一、乙方的印鉴需在甲方备案。

  十二、此协议一式贰份。甲、乙双方各保留一份。

  甲方法人代表: 乙方法人代表:

  (签字盖章) (签字盖章)

  甲方:_________

  地址:_________

  代表:___________________

  编码:_________

  电话:_________

  传真:_________

  开户行:_________上海银行

  交易办事处

  银行帐号:_________

  地址:_________

  代表:_________

  __________编码:_________

  电话:_________

  传真:_________

  开户行:_________

  银行帐号:_________

  甲乙双方本着*等互利的原则,经过友好协商,就乙方委托甲方代理上海石油交易所现货和期货交易,达成如下协议:_________

  一、为了确保在上海石油交易所的交易能正常进行,甲乙双方均须清楚了解并严格遵守《中国国际期货有限公司上海石油交易所代理业务规则》,正确履行双方的权利和义务。

  二、乙方已经仔细阅读并充分认识了甲方提供的《风险揭示书》的全部内容,一切因乙方看错市况而遭受的亏损,乙方完全承担资金乃至资产抵债的责任,甲方不承担任何责任。

  三、作为代理方,甲方有权了解乙方的资信情况。开户时乙方需出具经营执照(副本),法人授权书,单位状况(生产经营状况、*期财务报表等)等有关资料。

  四、乙方为了便于与甲方联合,除当面填写"买入(卖出)指令单"外,可再确认传真、电报、信函、录音电话中的任何一种方式作为法律认可的委托方式。另外,乙方法人代表需签署《法人授权书》,甲方只能接受乙方法人或其指派的授权人的指令。

  五、保证金帐户的设置:_________

  1、本协议签定后,乙方应在三天内将基础保证金人民币壹拾万元汇入甲方帐户开户,此为本协议生效的必要条件。

  2、乙方在开具"买入(卖出)指令单"以前,应将足够的初始保证金汇入甲方帐户,初始保证金数额为成交金额的_________%,超越保证金数额的指令,甲方没有义务执行。交易*仓后,该初始保证金由甲方及时退回。

  3、凡属期货交易,每天均按上海石油交易所公布的结算价,对其与成交价的差价部分,要求亏损方交付追加保证金。如果乙方损失≥100%初始保证金,而又未能在下一交易日前一日15时前及时补足,甲方有权代为*仓,所有损失和费用,由乙方全部负责。

  六、甲方代理乙方交易的佣金(含向交易所交纳的交易手续费)为交易额的______________%,乙方负责在买卖合约成交后三天内,向甲方交纳代理佣金。

  七、现贷合约签定后,乙方凭交易所成交通知单在三天内通知甲方将货款/提货凭证存入所。如是交收现货交易,乙方应先提供有效发票再行收取货款。

  八、有关税金问题,均按照上海市税务机关规定办理。

  九、协议的中止:_________

  1、乙方如需中止委托关系,应向甲方提交书面申请,待甲方核准并结算帐目后,立即中止协议。

  2、乙方如不遵守甲方的`各项规定,违约情节严重的,甲方在追回违约损失的前提下可中止代理关系,并有加以处罚的权利。

  十、双方商定的其他事项:_________

  十一、乙方的印鉴需在甲方备案。

  十二、此协议一式贰份。甲、乙双方各保留一份。

  甲方法人代表:_________(签字盖章)

  乙方法人代表:_________(签字盖章)

  日期:______________

  日期:______________

  甲方:_________(委托人)

  乙方:_________(期货经纪商)

  丙方:_________(全权委托投资受任人)

  兹以甲方依_________规定,与丙方签订全权委托投资契约,赋予丙方就全权委托投资资产得全权代理甲方执行期货之买卖交易行为;并与保管机构签订委任契约,赋予保管机构就上开因交易所需结算交割之全权代理权。为此爰由甲方、保管机构并会同丙方,与乙方共同依_________业务规则、期货经纪商受托契约准则及相关法令章则规定,签订本契约并同意遵守下列条款:

  第一条完全契约

  _________期货交易所章程、业务规则、受托契约准则、期货商业同业公会及_________规定;***证券暨期货管理委员会、期货交易所、期货商公会公告事项及全权委托投资业务管理办法等,均为本契约之一部分,本约签订后上开法令章则或相关公告函释有修正者,亦同。

  第二条开户名称

  立约人依本约开立之帐户(以下称投资买卖专户)专供丙方代理甲方全权委托投资之用,应以甲方之名义为之,载明甲方及丙方名称,并编定户名及识别码。

  第三条委托买卖

  1、甲方授权丙方全权代理甲方执行期货之买卖,甲方就本帐户不得自行委托买卖或另行授权第三人委托买卖。

  2、丙方就前项全权代理权得指定其负责人、经理人或受雇人代为行使之。

  3、丙方代理甲方从事期货交易前,应依期货主管机关、期货交易所或乙方之规定,负责通知保管机构将交易保证金存入乙方指定之客户保证金专户。

  4、于乙方认为有必要调高交易保证金之额度时,乙方得随时通知丙方于一定期限内缴足差额。

  5、丙方同时代理其它全权委托投资客户买卖期货者,丙方之买卖指示,应按各别投资买卖专户之代号分别为之,不得将不同专户之买卖合并于同一指示单处理。

  6、丙方得通知乙方撤销或变更委托事项,但以原委托之买卖尚未成交者为限。

  7、丙方之代理委托买卖,因可归责于乙方或其相关人员而致生错误者,或乙方之受托买卖违反第一项规定者,由乙方依「期货经纪商错帐申报处理作业要点」及其相关规定办理。

  8、乙方对丙方之委托内容是否符合全权委托投资授权范围,得随时要求保管机构确认,保管机构不得拒绝,且丙方不得以之作为免责之抗辩。

  第四条成交回报

  乙方应于每日完成投资买卖专户之交易时,向丙方回报成交资料,并制作买卖报告书交付之。

  第五条保证金之维持及追缴

  1、投资买卖专户应随时维持乙方所定必要之保证额度,乙方得于认为必要时随时要求追加保证金。

  2、经乙方依第一项约定发出追加保证金通知者,最迟应于次一银行营业日依乙方之通知内容缴交追加保证金至投资买卖专户。

  3、如未能维持乙方所定保证金额度,或缴足追加保证金者,乙方得依相关规定采取必要措施。

  第六条保证金专户存款利息之归属

  甲方存放于乙方指定金融机构之保证金专户内之超额保证金所生之利息归属由甲、乙双方议定之,并知会丙方。

  第七条径行冲销及违约事项

  1、下列各款情事之一者,乙方得不经通知,依其裁量径行冲销投资买卖专户之全部或一部未*仓期货交易契约。

  (1)权益总值已低于乙方所定之最低标准。

  (2)未于乙方所定或相关规定之期限内缴交追加保证金。

  (3)乙方依市场及其它情况认为有必要为之者。

  2、乙方为甲方依本契约进行之期货交易须办理实物或现金交割时,期相关事宜应依台湾期货交易所规定办理。

  3、未依第二项规定履行结算交割义务,或投资买卖专户之未*仓部位依约冲销后,其保证金帐户权益总值为负数,经乙方通知丙方后未于三个银行营业日内为适当处理者,乙方将甲方视为违约客户并终止本契约,依相关规定处理之。

  第八条保证金、佣金交付及结算交割事项

  1、甲方指定保管机构为结算交割代理人,由保管机构全权代理甲方负责处理投资买卖专户一切款项交付及结算交割事宜。

  2、甲方存放于乙方指定金融机构保证金专户之超额保证金,得申请办理提领,并由乙方径行拨入甲方于保管机构所开立之帐户;如欲变更帐户,应由保管机构代理甲方会同丙方与乙方以书面为之,于书面变更前,对原帐户之付款仍生清偿效力。

  3、乙方受托买卖应收之手续费及应行结算及退还费用之计算方式,由甲方会同丙方与乙方另行议定之。应收之手续费同意于乙方持有甲方保证金中径行扣抵,应退还之手续费归甲方所有,并由乙方径行拨入甲方之投资保管专户。

  第九条代理权限之对抗效力

  1、甲方不得以其与保管机构、丙方所签订之委任契约、全权委托投资契约所定代理权之限制,对抗乙方。

  2、甲方与保管机构之委任契约,经撤销、解除或终止者,乙方于接获书面通知时受托买卖已成交及已输入未及撤销而已成交之交易,就该交易部分,该委任契约视为存续,保管机构应就该款项予以留置并代为交付之。

  第十条委托买卖之停止及契约之终止

  1、本约存续期间内乙方接获甲方、丙方或保管机构有关本约所定开户、买卖下单或交割结算之代理权有终止、撤销、解除或其它争议之书面通知时,乙方应停止接受丙方之委托买卖。

  2、本契约终止时,乙方为甲方已完成之交易委托,或进行中未及撤销或未及冲销未*仓部位之交易委托,其委托效力仍及于甲、丙双方,甲、丙双方对其交易过程及结果仍应负责。

  3、本契约终止时,丙方应立即与乙方结清甲方所既存的交易部位,惟在终止前既存的债务或义务并不因此终止而受影响。

  第十一条契约变更

  本契约内容之变更,应由保管机构代理甲方会同丙方与乙方以书面为之。

  第十二条通知对象

  1、立约人就有关本约之一切意思表示及观念通知,应向其它各方当事人以本约所载之传真号码或通讯地址为之。遇有变更时,应由保管机构代理甲方会同丙方与乙方以书面为之。

  2、所留存通讯地址、电话等联络资料有误,或有虚伪不实情形致乙方无法及时通知相关交易结算、交割及保证金追缴等事项,致乙方受有损害时,应由有过失之他方负责。

  第十三条损害赔偿责任之约定

  期货交易辅助人代理委任期货商(乙方)执行第三条各款业务,所生之损害赔偿责任,与委任期货商(乙方)连带负赔偿责任。

  第十四条纷争处理及仲裁约定

  因本契约所生之争执,各方同意以_________法院为第一审管辖法院;若当事人同意提交仲裁,仲裁机构、程序及效力均依相关法令规定。

  第十五条本契约一式三份,三方各执一份为凭。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 丙方(盖章):_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日 _________年____月____日

  兹委托金马证券公司(下称贵公司)代理期货商品的买卖和有关业务,本人愿意遵守下列各项规定:

  1.有关委托的期货买卖,概由贵公司代理本人与对方的当事人订立契约,或由贵公司再行委托代理人与对方当事人订立契约。

  2.有关上述契约的订立,如在国内,则按照国内的有关法规订立,如在国外,则按照所在国家的有关法规订立。凡代理本人所订立的契约,对于本人完全发生效力,本人不得持任何异议。

  3.本委托合约订立后,贵公司应于本人另行签署授权书后正式执行本人帐户内的交易,一切交易由本人签署后立即生效,本人将承担应该承担的义务和后果,此授权除本人以书面通知贵公司终止外,合约继续有效。

  4.贵公司或贵公司的代理人,因订立上述合约,或因买卖及有关业务而应支出的费用,包括税收、运输、存仓、管理和其他合理所需的款项,概由本人如数承担。

  5.委托买卖的商品,其名称、商标、规格、数目、价格和订约以及交货付款的日期等均需另行填写“订单”,经本人或本人指定的被授权人签名或盖章,送请贵公司核实后执行。如果商品的价格未经本人或被授权人填明或约定,即以贵公司当日或当时所公布的价格为准,由贵公司记入订单,本人约对同意,绝无异议。

  6.本人可以保证,所委托买卖的商品都以现款和实货交付与收受,并且负责承担履行契约规定的义务。本人应在贵公司先行储存款定数额的.保证金(数额按交易所规定办),以备本人有应负责支付的款项而不及时支付时,由贵公司全权处理,并由贵公司事后通知本人,这样做手续完备,本人毫无异议。

  7.上述保证金的数额,将根据本人所委托买卖商品的实际情况,由贵公司增加或减少,如果未能按照规定调整保证金数额时,贵公司可以停止代理本人买卖,必要时还可以终止委托关系,结清收支帐款,如有不足,任凭贵公司依法追讨赔偿,或留置本人所有的商品,任由处置。如果本人还有其他违反契约的情况,贵公司也可以照此办理。

  8.如果本人有实际困难或特殊原因而不能以实货实物为交付或收受时,均请贵公司*仓了结契约后就帐面进行计算,由本人负责其损失或收益。

  9.贵公司因受委托而代理买卖商品,所需的通讯和业务方面的费用,由贵公司按照会计标准核算(按照交易规则),都由本人负责支付花销。

  10.本人委托贵公司买卖的商品,其进出口和其他一切手续,以及信用证的开出,概由本人自行办理。

  11.本人把签字式样和印鉴留存贵公司,以便贵公司核对。

  12.本人将约定的联络方式及本人的通讯地址,应向贵公司登记,请依照使用。如果发生不正确的效果,均由本人负责。如果通讯地址和约定的联络方法需要变更时,本人应向贵公司重新登记。否则,如因而发生任何损害概由本人负责,而与贵公司无关。

  13.贵公司寄交本人的订单执行报表和帐单的邮寄后三天内除非由本人或贵公司管理部门经理提出修正外,均视为正确无误而不得提出异议。

  14.订单、通知书、印鉴卡、登记簿、帐册和有关文件的格式,均由贵公司订购使用。

  15.本委托书内约定的内容,如有不够完善的地方,可由贵公司酌情修改或补充,通知本人认可即生效。

  兹委托XX公司(下称贵公司)代理期货商品的买卖和有关业务,本人愿意遵守下列各项规定:

  1.有关委托的期货买卖,概由贵公司代理本人与对方的当事人订立契约,或由贵公司再行委托代理人与对方当事人订立契约。

  2.有关上述契约的订立,如在国内,则按照国内的有关法规订立,如在国外,则按照所在国家的有关法规订立。凡X理本人所订立的契约,对于本人完全发生效力,本人不得持任何异议。

  3.本委托合约订立后,贵公司应于本人另行签署授权书后正式执行本人帐户内的交易,一切交易由本人签署后立即生效,本人将承担应该承担的义务和后果,此授权除本人以书面通知贵公司终止外,合约继续有效。

  4.贵公司或贵公司的代理人,因订立上述合约,或因买卖及有关业务而应支出的费用,包括税收、运输、存仓、管理和其他合理所需的款项,概由本人如数承担。


公司委托合同菁选(扩展6)

——技术委托合同菁选

技术委托合同(集锦15篇)

  在人民愈发重视法律的社会中,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编为大家收集的技术委托合同,欢迎大家分享。

  合同编号:______________

  委托方:_______________________

  住所:_________________________

  法定代表人:___________________

  项目联系人:___________________

  联系方式:_____________________

  通讯地址:_____________________

  电话:_________________________

  传真:_________________________

  电子信箱:_____________________

  受托方:_______________________

  住所:_________________________

  法定代表人:___________________

  项目联系人:___________________

  联系方式:_____________________

  通讯地址:_____________________

  电话:_________________________

  传真:_________________________

  电子信箱:_____________________

  开户银行:_____________________

  地址:_________________________

  账号:_________________________

  委托方委托受托方研究开发_________项目,并支付研究开发经费和报酬,受托方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过*等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

  第一条项目名称

  __________________________________________

  第二条技术内容、范围和要求

  1.技术内容:

  (1)新技术:________________________________;

  (2)新产品:________________________________;

  (3)新工艺:________________________________;

  (4)新材料:________________________________。

  2.技术范围:________________________________。

  3.技术要求:________________________________。

  第三条研究开发计划

  1.本合同约定分以下三个阶段完成项目开发:

  第一阶段:从_______年_______月_______日到_______年_______月_______日止,所要解决问题:_________________,完成的研究内容_________________,达到的目标:_________________。

  第二阶段:从_______年_______月_______日到_______年_______月_______日止,所要解决问题:_________________,完成的研究内容_________________,达到的目标:_________________。

  第三阶段:从_______年_______月_______日到_______年_______月_______日止,所要解决问题:_________________,完成的研究内容_________________,达到的目标:_________________。

  第四条研究开发经费的数额及其支付、结算方式

  1.研究开发经费总额为:_________元(大写:_________________元人民币)

  2.项目开发经费由_________提供,或者双方按比列_________________分担提供。

  3.支付方式为:_________

  (1)一次总付:_________元,时间:_________________

  (2)分期支付:_________元,时间:_________________

  (3)按利润_________%提成_________,期限:_________________

  (4)按销售额_________%提成,期限:_________________

  4.结算方式:经费的结算包括经费包干和经费实报实销,合同约定采用下列第_________种方式结算:

  (1)合同经费包干使用的,合同完成后经费出现剩余时,结余经费归受托方所有,经费不足,不足由受托方自行解决。并且受托方的报酬应包含在结余的研究开发经费中,委托方不另行支付报酬。双方未约定结算方式的,按包干使用处理。

  (2)经费实行实报实销的,研究开发经费不足时,委托方应补充支付,经费剩余时,受托方应如数返还。

  第五条利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产归属

  1.属于委托方的设备、器材、资料:_________________________________________

  2.属于受托方的社别、器材、资料:_________________________________________

  3.同属于双方的设备、器材、资料:_________________________________________

  第六条履行的期限、地点、方式

  1.履行期限

  第一阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

  第二阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

  第三阶段:从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

  2.履行地点:本合同约定在_________________________履行。未约定履行地点或约定不明确的,推定在受托方所在地履行。

  3.履行方式:_________________________

  第七条技术情报和资料的保密

  1.委托方:

  (1)保密内容(包括技术信息和经营信息):_________________________________;

  (2)涉密人员范围:_________________________________________;

  (3)保密期限:_________________________________________;

  (4)泄密责任:_________________________________________。

  2.受托方:

  (1)保密内容(包括技术信息和经营信息):_________________________________;

  (2)涉密人员范围:_________________________________________;

  (3)保密期限:_________________________________________;

  (4)泄密责任:_________________________________________。

  3.双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

  4.保密条款不应与法律、行政法规相抵触,当事人双方未就保密条款进行约定的,按《合同法》规定,合同双方当事人亦应履行法定的保密义务,否则,将承担法律责任。

  5.无论合同是否被撤销、变更、解除或终止,无论合同是否生效,合同之保密条款不受其限制而继续有效。

  第八条风险责任的承担

  1.在本合同履行中,因出现在现有技术水*和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败,并造成一方或双方损失的,双方按如下约定承担风险损失:_________。认定技术风险的基本条件是:

  (1)本合同项目在现有技术水*条件下具有足够的难度;

  (2)受托方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败;

  (3)一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在_________日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担赔偿责任。

  2.认定风险责任标准为:

  (1)课题在现有技术水*下具有足够的难度;

  (2)受托方在研究开发工作中是否充分地发挥了主观能动性;

  (3)其同行业专家的鉴定结论认为研究开发工作的失败属于合理失败;

  3.风险责任应由_________方或双方共同承担风险责任,承担方式为:_________________;

  4.在未作约定或约定不明确时,由双方协议补充,不能达成补充协议的,按照合同有关条款或交易*惯确定。仍不能确定的,风险责任由双方合理分担。

  第九条技术成果的归属与分享

  1.委托方向受托方支付了部分研究开发经费和报酬的,可对技术成果(包括专利技术和非专利技术,下同)享有免费普通实施权;受托方自己保留使用权和向第三方转让的权利。

  2.委托方向受托方支付了全部的研究开发经费和报酬的,可对技术成果享有优先实施权;受托方在约定的期限或范围内,自己可保留使用权,但不得向第三方转让该成果。

  3.委托方除了向受托方支付了全部的研究开发经费和报酬外,还支付了约定的“独占费用”的,则可在合同规定范围内对研究开发成果享有安全的使用权和转让权(独占权);受托方自己不得使用亦不得向第三方转让该技术成果。

  4.委托方如果有意获得该技术成果完整的专利申请权或专利权,也可以根据协商一致、*等有偿原则与受托方另外订立专利申请权或专利转让合同。

  5.对开发完成的技术成果的归属,如果未作约定,申请专利的权利属于受托方,委托方可以免费实施该专利。受托方转让专利申请权的,委托方享有以同等条件优先受让的权利。

  第十条验收的标准与方式

  1.验收时,双方都有权取得实施技术成果所必要的技术资料、试验报告和数据,并要求另一方给予必要的技术指导和保证所提供的技术成果实施的条件。但合同终止后仍需上述服务的,应另行订立技术咨询或技术服务合同。

  2.验收标准:技术指标:_________________;技术参数:_________________。

  3.验收方式:验收可采用技术鉴定会、专家技术评估的方式进行。验收方出具的验收证明及文件,作为合同验收通过的依据。

  第十一条委托方应向受托方提供的技术资料及协作事项如下:

  1.技术资料清单:_________________________________;

  2.提供时间和方式:_________________________________;

  3.其他协作事项:_________________________________。

  4.本合同履行完毕后,上述技术资料按以下方式处理:_________________________________。

  第十二条委托方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:

  1.研究开发经费和报酬总额为_________________。其中:_________________。

  2.研究开发经费由委托方_________(一次、分期或提成)支付受托方。具体支付方式和时间如下:_________________。

  3.双方确定,委托方以实施研究开发成果所产生的利益提成支付受托方的研究开发经费和报酬的,受托方有权以_________的方式查阅委托方有关的会计账目。

  第十三条委托方权利义务

  (一)委托方义务

  1.委托开发合同的委托方应当按照约定支付研究开发经费和报酬;

  2.提供技术资料、原始数据,完成协作事项;

  3.接受研究开发成果。

  (二)委托方权利

  1.委托开发合同委托方在不妨碍受托方正常工作的情况下,有权对受托方履行合同和使用研究开发经费的情况进行必要的监督检查,包括查阅帐册和访问现场。

  2.研究开发成果验收时,委托方有权取得实施技术成果所必需的技术资料、试验报告和数据,要求另一方进行必要的技术指导,保证所提供的技术成果符合合同约定的条件。

  3.若受托方不能按计划实施研究开发工作,委托方有要求其实施研究开发计划并采取不救措施的权利。如果受托方逾期两个月仍然补实施研究开发计划,委托方有权解除合同。

  4.如果受托方将委托方支付的研究开发经费用于履行履行合同以外的.目的时,委托方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作.如果受托方逾期两个月仍补退还经费用于研究开发工作时,委托方有权解除合同。

  5.作为技术开发合同标的技术已经由他人公开,致使合同履行没有意义的,委托方有权解除合同。

  6.开发完成的技术秘密成果的使用权,转让权利以及利益分配方法,合同没有约定或约定不明确,按照《合同法》的有关规定仍不能确定的,委托方和受托方都有使用和转让的权利。

  第十四条受托方权利义务

  (一)受托方的义务

  1.按照约定制定和实施研究开发计划。

  2.合理使用研究开发经费。

  3.按期完成研究开发工作,交付研究开发成果,提供有关的技术资料和必要的技术指导。

  (二)受托方的权利

  1.有接受委托方支付的研究开发经费和享受科研补贴的权利。

  2.有要求委托方补充必要的背景资料和数据(单不得超过履行合同所需要的范围)的权利。

  3.委托方逾期两个月不支付研究开发经费或报酬的,受托方有权解除合同。

  4.委托方逾期两个月不提供技术资料、原始数据和写作事项时,受托方有权解除合同。

  5.委托方逾期六个月不接受研究开发成果时,受托方有处分研究开发成果和请求委托方赔偿损失的权利。

  6.委托开发所完成的发明创造,除合同另有约定外,受托方享有申请专利的权利。

  7.作为合同标的的技术已经由他人公开,致使技术开发合同的屡行没有意义的,受托方也有权解除合同。

  8.开发完成的技术秘密或成果的使用权,转让权以及利益的分配方法,没有合同约定或合同约定不明确,受托方与委托受托方都有权使用或转让。

  第十五条违约责任

  (一)委托方

  1.委托方迟延支付研究开发经费,造成研究开发工作停滞、厌恶的,受托方不成但责任。

  2.委托方未按照约定提供资料、原始数据或完成写作事项,所提供的技术资料、原始数据或晚场写作事项有重大缺陷,导致研究开发工作停滞、延误、失败的,委托方应当承担责任。委托方未提供约定技术资料、原始数据和协作事项,经催告后在合理期限内仍未提供的,受托方有权解除合同,委托方还应当承担因此给受托方所造成的损失。

  3.委托方不按照约定接受研究开发成果,经催告后在合理期限内仍未接受研究开发成果的,受托方有权处分研究开发成果,将其转让或者变卖给第三人,所获得的受益在扣除约定的报酬、违约金和保管费后,返还委托方;所得受益不足以抵偿有关报酬、违约金和保管费的,受托方有权请求委托方赔偿损失。

  (二)受托方

  1.受托方未按计划实施研究开发工作的,委托方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施;受托方未实施研究开发计划,经催告后在合理期限内仍未实施研究开发计划的,委托方有权解除合同,受托方应当返还研究开发经费,赔偿由此给委托方造成的损失.当事人可以约定损失赔偿的计算办法,如果无约定的,一般不能超过对方订立合同时所能预见的错误。

  2.受托方提供的技术成果不符合合同约定的条件的,受托方除应返还委托方研究开发经费外,还应当承担委托方由此遭受的损失。

  3.受托方因违约承担的赔偿损失,应当包括合同履行后委托方可以获得利益,单不超过受托方那订立合同时所能预见或者应预见到因违反合同而造成的损失。

  第十六条合同变更

  本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在_________日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意。

  (1)_________________________________________;

  (2)_________________________________________;

  (3)_________________________________________。

  第十七条合同转让

  1.受托方不得在向委托方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三人。

  2.未经委托方同意,受托方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。但有下列情况之一的,受托方可以不经委托方同意,将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担:

  (1)_________________________________________;

  (2)_________________________________________;

  (3)_________________________________________。

  3.受托方可以转让研究开发工作的具体内容包括:_________________________________________。

  第十八条通知

  在本合同履行中,因作为研究开发标的的技术已经由他人公开(包括以专利权方式公开),一方应在_________日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的,另一方有权要求予以赔偿。

  第十九条受托方应当保证其交付给委托方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控委托方实施的技术侵权的,受托方应当_________________________________。

  第二十条双方确定,受托方应在向委托方交付研究开发成果后,根据委托方的请求,为委托方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

  1.技术服务和指导内容:_________________________________;

  2.地点和方式:_________________________________________;

  3.费用及支付方式:_____________________________________。

  第二十一条项目联系人

  1.双方确定,在本合同有效期内,委托方指定_________为委托方项目联系人,受托方指定_________为受托方项目联系人。

  2.项目联系人承担以下责任:________________________________________。

  3.一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

  第二十二条合同解除

  双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同;

  1.因发生不可抗力或技术风险;

  2.双方通过书面协议解除本合同;

  3.合同期限届满,双方不再续签本合同;

  4.在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

  5.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

  6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

  7._________________________________________________。

  第二十三条争议处理

  双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定按以下第_________种方式处理:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第二十四条双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:

  1.“技术开发合同”,是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发的内容包括新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发和具有产业应用价值的科技成果实施。这里所称的新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统,是指当事人在订立技术开发合同时尚未掌握的产品、工艺、材料及其系统等技术方案,如果是就技术上没有创新,而只是对现有的产品外形、工艺变更、材料配方调整以及技术成果的检验、测试和使用订立的合同,则不在技术开发合同之列。

  2.“技术成果的归属与分享”,指在技术开发合同中所产生的技术发现、技术发明创造和其他技术成果归谁所有,如何使用及由此产生的利益如何分配等问题。

  3.“技术开发合同标的”,是指新的技术成果,包括新技术、新产品、新工艺、新材料及其系统。

  (1)“新技术”,是指在一定时间内初次实现的技术或者在原有的成果基础上经过改进革新,在性能上有所突破、有所进步的技术。

  (2)“新产品”,是指在原理、结构、物理性能、化学成分、材料、功能和用途等某一方面或某几方面与旧产品相比有显著改进的产品。

  (3)“新工艺”,是指在生产实践中根据产品设计要求,能使产品符合高效率、低能耗、缩短生产过程、改善劳动条件,提高经济效益的制造工艺。

  (4)“新材料”,是指材料新品种的增加和材料性能的改进。所谓系统,是指含有新技术、新产品、新工艺、新材料等相组合的系统工程,如自动化生产系统工程、卫星系统工程等。

  4.“验收”,指技术开发合同实施完成后,当事人双方或一方确认所完成的技术成果是否符合和达到合同标的约定的技术指标和经济指标的活动。

  5.“经费的结算方式”,经费的结算包括经费包干和经费实报实销。

  第二十五条与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以_________方式确认后,为本合同的组成部分:

  1.技术背景资料:_________________________________________;

  2.可行性论证报告:_________________________________________;

  3.技术评价报告:_________________________________________;

  4.技术标准和规范:_________________________________________;

  5.原始设计和工艺文件:_________________________________________;

  6.其他:_________________________________________________________。

  第二十六条补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第二十七条合同效力

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为__________年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

  第二十八条本合同经双方签字盖章后生效。

  委托方(盖章):___________

  法定代表人(签字):_______

  签订地点:_________________

  _________年______月______日

  受托方(盖章):

  ___________

  法定代表人(签字):_______

  签订地点:_________________

  _________年______月______

  合同编号:______

  甲方:______乙方:______

  甲方在利用乙方提供的信息资源进行信息传播和自我服务时,应严格遵守国家的有关法律、法规和行政规章制度。遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》、邮电部《中国公用计算机互联网国际联网管理办法》和《中国互联网络域名注册暂行管理办法》等有关法律规定,甲方自行发布的有关信息不在乙方法律责任范围。为明确双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本协议。

  一、软件项目内容

  1、甲方委托乙方承担______

  2、项目开发内容见附件一。

  二、软件制作经费

  项目开发总金额:______(含一年服务器使用,含UI设计,含______app所有功能,后台管理系统)______元(人民币);人民币大写:______万元整。

  三、甲方责任:

  1、甲方承诺不进行:利用服务器从事网络上为国家法律法规或公共道德所禁止的或不欢迎的活动。包括但不限于违反国家法律法规政策的任何内容(信息);涉及国家秘密和/或安全的信息;封建迷信和/或淫秽**的信息;侵害他人合法权益的信息内容;有损于社会秩序、社会治安、公共道德的信息或内容。甲方同时承诺不得为他人发布上述不符合国家规定和/或本合同约定的信息内容提供便利,包括但不限于URL、BANNER链接等。

  2、甲方对由自身原因造成的任何经济、政治、法律等纠纷,由甲方承担完全责任。

  3、如甲方需利用本合同服务进行的经营、活动需要进行国家有关部门认可或批准的,甲方应获得该有关的认可或批准。乙方没有义务审查甲方是否获得该认可或批准。

  4、甲方软件所需安装软件,软件版权/许可/使用权由甲方自行解决,乙方有义务对此进行力所能及的帮助,甲方亦可选择委托乙方购买,所购软件归甲方所有。

  5、甲方有责任与乙方配合完成项目开发和后期维护。甲方应向乙方提供甲方执行本合同的联系人名单和联系方式,甲方在乙方需要时应提供必要的协助。在上述人员信息变化时甲方应当及时通知乙方。在软件开发与实施过程中,甲方保证有专人负责甲、乙双方的协调工作。因甲方以上人员(包括当前已经离开甲方的甲方原有雇员)的行为或者作为产生的法律后果由甲方承担。

  6、甲方相关的软件开发所需要的文件、资料、电子版企业商标。

  7、甲方按合同规定按时支付乙方工程款。以文件上传到甲方正式服务器上作为最终确认。

  四、乙方责任:

  1、乙方应按期保证完成软件项目,并且负责软件在服务器端的实施,使软件正常运行。

  2、未经甲方书面同意,乙方不得对第三方透露任何甲方资料,或出售甲方程序源代码。

  3、乙方必须进行信息资源规划和整体数据规划工作,做好各个模块之间的衔接,为软件以后的功能扩充留下空间。

  4、乙方保证与甲方本着友好协商、充分沟通、及时解决项目过程中涉及双方及多方的所有问题。

  5、乙方为甲方在合同周期内完成项目内容(见附件一)所示全部的软件建设内容。

  6、软件开发完成,乙方需三天内提供软件源程序和源代码给甲方。

  7、UI界面设计由乙方全权负责。

  8、在项目进行途中乙方若向甲方索要其他费用甲方有权终止合同并要求乙方全额退款(支付接口除外)。

  9、乙方向甲方提供免费维护一年,期间不得索要其他费用。

  五、甲方权利

  1、凡涉及甲方的软件域名和空间在乙方注册和租用的,甲方拥有该软件的域名和空间的管理权和使用权。

  2、甲方软件的版权归甲方所有,软件内容的.一切责任由甲方负责;甲方拥有软件制作程序和源代码的所有权和管理权。

  六、乙方权利

  1、乙方有权利收取合同规定的项目费用,有权利在双方协商认可的前提下,根据实际情况进行费用配比安排的调整。

  2、在甲方没有按阶段付清乙方软件制作款项,乙方有权利停止接下来一切工作,所照成损失和后果由甲方自行承担。

  3、在甲方没有按时付清乙方软件制作费尾款,乙方有权停止甲方软件运行和拒绝提供源程序和源代码给甲方。

  七、违约责任和争议的解决

  1、本合同签订即生效,甲乙双方必须全面履行合同所规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。

  2、由于违约造成本合同不能履行或不能完全履行的,责任方承担违约责任。

  3、甲方如不按合同付款的,乙方有权停止甲方软件运作和拒绝提供源程序和源代码给甲方,因不按合同付款而停止甲方软件运作而造成的一切后果由甲方自负,乙方一概不负责。

  4、APP验收完成,乙方将软件程序文件和源代码交给甲方后,甲方如私自改动源代码,造成软件出现程序错误,后果由甲方自理,乙方一概不负责。

  5、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。必要时可签订《软件建设补充合同》。《软件建设补充合同》可作本合同不可分割的组成部分。

  八、开发工期

  1、软件开发日期:乙方自甲方支付首付款之日的第2个工作日开始,45个工作日内完成全部APP的开发工作。

  2、如发生人力不可抗拒、自然灾害等客观因素或甲方未能做好准备工作,由双方协商工期顺延。

  九、软件质量及保证

  1、乙方将按双方协商标准要求和相关行业标准进行软件开发。

  2、甲方必须向乙方提供软件开发所涉及的文件、数据。

  3、软件投入运行后,乙方负责首年免费维护,并保证软件系统及程序的正常运作。

  十、其他

  本合同一式两份,双方各执一份。未尽事宜,双方协商签定补充协议书,该补充协议书与本合同具有同等法律效力。

  甲方:______乙方:______

  签署时间:______

  签署地点:______

  委托方(甲方):_________________

  受托方(乙方):_________________

  本合同甲方委托乙方研究开发项目,并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过*等协商,在真实充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

  第一条本合同研究开发项目的要求如下:

  1、技术目标:_________________实现:_________________

  2、技术内容:_____________________

  第二条乙方应在本合同生效后3日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括开发周期计划、参加人员、交货时间等;

  第三条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下:

  1、技术资料清单:

  2、提供方式:直接当面提供给甲方指定人员。

  3、其他协作事项:另一方尽可能给予帮助或者协助。

  本合同履行完毕后,上述技术资料按以下方式处理:退回当事人一方。

  第四条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:

  1、研究开发经费和报酬总额为:人民币_____元整

  2、研究开发经费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下:预付项目验收完成后付,余下_____月付清。

  第五条本合同的变更必须由甲乙双方协商一致,并以书面形式签约确定。

  第六条未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

  第七条在本合同履行中,一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在5日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担赔偿责任。

  第八条在本合同履行中,因作为研究开发标的技术已经由他人公开(包括以专利权方式公开),一方应在5日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的,另一方有权要求予以赔偿。

  第九条保密

  乙方确认并同意保密信息是甲方有价值的、专用的、独特的财产,因此,乙方同意从甲方披露信息之日起:

  1、不向任何第三方披露任何保密信息,除非得到甲方事先的书面同意;

  2、不把保密信息用于双方合作项目以外的任何其他目的;

  3、不把任何保密信息披露给除为实施合同的目的而需要知晓保密信息的职员以外的任何其他人员;

  4、在没有甲方许可的情况下,不准用任何方式复印或复制任何保密信息以用于项目以外的任何目的;

  5、除非得到甲方事先的书面同意,乙方不得以任何方式改变保密信息的任何部分,或分解保密信息或试图改变或分解保密信息,乙方也不准让他人去做或试图这样做。

  6、乙方同意以对待自己专有和秘密信息的同样的注意去对待以上列举的义务,但是这些注意在任何情况下不能低于合理的注意。

  7、甲方向乙方披露的所有的保密信息和复印件都由甲方享有所有权。在合同终止之时以及在甲方要求的任何时候,甲方可以选择要求乙方将其手上保存的所有的书面保密信息迅速销毁并向甲方通知上述资料的销毁情况,或者将其手上保存的所有书面保密信息迅速交付甲方。所有口头的保密信息则将继续受到本合同的保护。

  8、合同本身的保密性。乙方无权披露本合同的存在,对本合同项下的所有条款和约定按机密信息对待,且不得向第三方披露。

  第十条双方确定,按一下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收:

  1、标准:国家标准;

  2、方法:专家评审。

  第十一条乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的.合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的,乙方应当承担由此而产生的全部责任。

  第十二条乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三人。

  第十三条双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

  1、技术服务和指导内容:培训甲方技术人员和主要操作员掌握该技术成果;

  2、地点和方式:甲方指定

  第十四条双方确定:任何一方违反本合同约定,造成研究开发工作停滞、延误或失败的,按以下约定,赔偿合同金额的_____%的违约金。

  第十五条双方确定,甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果,进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属,由甲方享有。

  第十六条双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同;

  1、因发生不可抗力或技术风险;

  2、技术风险指当事人努力履行,现有水*无法达到,有足够技术难度,同行专家认定为合理失败;

  3、在合同履行中,第三人公开相同的技术成果。

  第十七条双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,提交各方所在地冲裁委员会冲裁或者依法向人民法院起诉。

  第十八条双方约定本合同其他相关事项,双方另行协商解决。

  第十九条本合同一式_____份,复印件及原件具有同等法律效力。

  第二十条本合同经双方签字盖章后生效。

  甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________

  联系电话:_________________联系电话:_________________

  _________年_____月_____日_________年_____月_____日

  服务方(甲方):______________

  地址:________________________

  邮编:________________________

  电话:________________________

  传真:________________________

  e-mail:______________________

  开户银行:____________________

  帐号:________________________

  委托方(乙方):______________

  地址:________________________

  邮编:________________________

  电话:________________________

  传真:________________________

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,在*等互利的原则下,经协商一致,订立本合同,以兹双方共同遵照执行。

  第一条病毒名称

  甲方接受乙方的委托,为其载体构建、重组、扩增和纯化_________腺病毒,腺病毒滴度_________pfu/ml。

  第二条费用及价格(人民币)

  1.病毒的载体构建、重组、扩增和纯化所需的原料由甲方自行购买;

  2.合同总价_________元,(大写)_________________________。

  第三条乙方责任

  1.乙方所购买的甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品将只供乙方或乙方所能控制的实验组中进行实验研究,在任何情况下决不用于人类,决不用于以谋利(直接或间接)为目的的生物制药以及临床分析等方面。

  2.未征得甲方授权或同意,乙方不能以任何名义将购买的腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品转移、出售或租借给他人使用。

  3.保证乙方应用甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品进行的研究符合现行的法律法规,不得应用甲方腺病毒产品进行有损于人类安全或其它非法目的的研究。

  4.所有在研究过程中经本产品及其一切复制、衍生产品处理过之动物、植物、蛋类以及乳制品等均应妥善处理,决不可食用或出售。

  5.乙方及乙方的课题组在发表文章中注明该重组腺病毒购自甲方,并将已发表文章复印一份给甲方。

  6.甲方的腺病毒产品是由人5型腺病毒改造而来,在特殊情况下仍可能具有一定的致病性,乙方必须遵守***使用腺病毒原则。任何违反该原则而引起的实验人员或其他人员的健康问题,甲方概不承担法律责任。

  7.若乙方不再应用本产品须将其销毁或返还甲方。

  8.乙方承诺在使用本产品的'过程中不会做出任何有损于甲方的言论或行为。

  9.乙方对其提供技术服务的病毒不得转卖、转送及商业化用途。

  10.乙方在收到甲方提供的腺病毒制品后,应立即将其分成小份装于无菌的病毒冻存管中并低温保存于-20℃,避免反复冻融而导致病毒滴度下降。由于使用不当引起的质量问题由乙方承担。

  第四条甲方责任

  1.甲方所提供之腺病毒产品需经过严格的质量控制,其所携带的基因经过测序确证无误。

  2.甲方的腺病毒产品通过快递公司送达乙方。

  3.如果乙方对产品质量有任何异议,请在货到后一周内及时与甲方联系,甲方将复核产品的质量状况,并给予乙方满意的答复。

  第五条甲方应在_________年_________月_________日前完成技术服务工作,并向乙方提交下列成果及其报告:

  1.成果:重组腺病毒,分别为____________________。

  2.载体构建流程报告。

  3.病毒重组及鉴定报告。

  4.病毒颗粒数检测报告。

  5.病毒滴度检测报告。

  6.病毒纯度hplc检测报告。

  第六条付款方式

  1.乙方在合同签订当日应当支付合同费用的1/3,即人民币_________________。

  2.甲方向乙方提交第六条所列的成果当天,乙方支付合同费用的1/3,即人民币_________________。

  3.甲方向乙方提交第六条所列的报告当天,乙方最后支付合同费用剩余的款项,即人民币_________。

  第七条违约责任

  1.甲方如不按时向乙方提交第六条所列的成果,每拖延一天,应向乙方偿付合同金额千分之三的违约金。

  2.合同履行期间,乙方不得自行解除本合同,否则乙方总额向甲方支付违约金。

  第八条争议解决方法

  乙方对产品质量有任何异议,在货到后一周内及时与甲方联系,甲方将复核产品的质量状况,并给予乙方明确的答复。

  本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。合同履行期间双方发生争议,不能协商解决的,由合同履行地所在仲裁委员会仲裁解决。

  第九条其他约定

  1.备注:__________________

  _______________(甲乙双方需增加的条款)

  2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力。

  3.本合同的附件具有同等法律效力。

  4.本合同经双方签字并加盖公章后即生效。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代表人:_______________ 代表人:_______________

  研究生导师:___________

  _________年____月____日_________年____月____

  委托人(以下简称甲方):

  住所地:

  邮政编码:

  法定代表人:

  委托代理人:

  受托人(以下简称乙方):

  住所地:

  邮政编码:

  法定代表人:

  委托代理人:

  鉴于甲方需要就 技术项目委托给乙方进行研究开发;鉴于乙方愿意接受甲方的委托从事该技术项目的研究开发工作;根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,双方经协商一致,同意就以下条款订立本合同,共同信守履行。

  第一条 定义

  为避免双方理解上的分歧,双方对本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,特作如下确认:

  1.1“技术开发”指就 (新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统)进行研究开发的行为。

  1.2“委托人”指因需要而委托他人进行某项技术开发的甲方,甲方可以是自然人、法人或者其他组织。

  1.3“受托人”指拥有某项技术开发能力的乙方,乙方可以是自然人、法人或者其他组织。

  1.4“不可抗力”指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、**行为等。

  1.5“技术指标”指研究开发的技术在该技术领域内所要达到或应完成的某种技术标准。

  1.6其它: 。

  第二条 开发项目

  2.1技术开发项目名称: 。

  2.2本合同委托开发项目的内容和范围如下: 。

  2.3本委托技术开发项目要求达到的目标、及技术指标和参数:

  2.4本合同标的的技术方法为: 。

  2.5本合同的技术成果形式: 。

  第三条 研发计划

  3.1根据甲方的要求,乙方应在本合同生效后 日内,完成本项目研究开发计划的拟定工作,并在上述期限内将研究开发计划书面提交甲方审阅。

  (1)开发期限: 。

  (2)开发进度: 。

  (3)开发地点: 。

  3.2在本合同生效后 日内甲方应对乙方的研究开发计划提出补充、修改意见,由双方确认最终的研究开发计划。

  3.3其它约定 。

  第四条 双方的权利和义务

  4.1甲方应向乙方提供必要的协助,提交必需的技术资料;甲方保证所提供的所有资料完整、真实、合法。

  (1)技术资料清单: 。

  (2)提供时间和方式: 。

  (3)其他协作事项(如:合同履行完毕上述资料的处理):

  4.2甲方应按合同约定支付费用。

  4.3乙方应按时完成本合同约定的技术开发工作。

  4.4乙方应根据甲方的要求进行技术指导和技术服务。

  第五条 保密事项

  5.1甲方对本项委托开发工作及其成果负有保密义务。

  (1)保密内容: 。

  (2)涉密人员范围: 。

  (3)保密期限: 。

  (4)泄密责任: 。

  5.2乙方对本项委托开发工作及其成果负有保密义务。

  (1)保密内容: 。

  (2)涉密人员范围: 。

  (3)保密期限: 。

  (4)泄密责任: 。

  5.3甲乙双方约定,无论合同是否变更、解除或终止,合同保密条款继续有效,各方均应继续承担约定的保密义务。

  5.4任何一方基于司法或其他国家机构要求,提供上述保密内容,应及时通知对方,同时以书面形式提示司法或其他国家机构注意保密。

  第六条 风险承担

  6.1在履行本合同的过程中,因出现现有知识水*和技术条件难以克服的困难,导致本研究开发项目部分或全部失败,双方约定:

  (1)风险责任确认方式: 。

  (2)风险损失承担方式: 。

  6.2当事人一方发现因无法克服的困难可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时,应当 日内通知另一方并采取适当措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担责任。

  第七条 成果验收

  7.1验收期限:乙方应在 日前交付技术成果;甲方在 日前完成项目的验收,交付方式: ;验收地点为: 。

  7.2甲乙双方约定按以下标准及方法对研究开发成果进行验收:

  (1)验收标准: 。

  (2)验收方式: 。

  7.3验收合格,甲方应以书面方式签收,甲方在乙方交付工作成果后 日内未书面签收也未提出异议的,视为甲方验收合格。

  第八条 成果归属

  8.1双方约定,因履行本合同所产生的专利权归 方所有。

  8.2双方约定非专利技术成果的使用权、转让权归 方所有。

  8.3具体相关利益的分配办法如下: 。

  8.4其它约定 。

  8.5如果乙方向甲方交付的工作成果涉及第三人权利而引发争议,由乙方承担责任。

  第九条 价款支付

  9.1本合同的总金额为: 元。

  9.2双方约定采用以下第 种方式支付:

  (1)一次总付:甲方在合同生效之日起 日内,一次性支付乙方。

  (2)分次支付:在合同生效之日起 日内,支付合同金额的 %,即 元; 日内,支付合同金额的%,即 元; 日内,支付合同金额的%,即 元;最后剩余款在 日

  内支付。

  (3)其它方式:

  9.3甲方应按上述约定将经费和报酬汇至乙方银行帐户,乙方开户银行名称 ,开户名 ,帐号 。

  9.4如果经费不足,不足的经费的解决办法如下: 。

  第十条 税费承担

  10.1现行法律对执行本合同的相关税费有明确规定的从其规定;现行法律未规定具体承担方的,税费承担方式为

  第十一条 合同维护

  11.1双方约定在本合同有效期内,甲方指定 为甲方的联系人,乙方指定 为乙方的联系人。一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。联系人的职责是对对方履行合同各项义务予以书面签字确认,双方相互沟通协调,其它职责 。

  未及时通知或示履行职责影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

  第十二条 违约责任

  甲乙双方约定,任何一方违反本合同约定义务,致使技术开发工作停滞、延误或失败,应按以下约定承担违约责任。

  12.1甲方逾期支付本合同第九条约定的研究开发经费和报酬,逾期 日,每逾期 日向乙方支付 元违约金,但不影响合同继续履行,逾期超过 日,本合同自动终止。

  12.2甲方逾期提供第三条约定的技术资料和协作事项,逾期

  日后,每逾期 日,向乙方支付 元违约金,但不影响合同继续履行,逾期超过 日的,本合同自动终止。

  12.3甲方逾期 日不接受研究开发成果的,每逾期 日,向乙方支付 违约金和保管费;但不影响合同继续履行,逾期 日的`,本合同自动终止。

  12.4甲方没有履行合同第四条约定的保密义务,应当承担违约责任,向甲方支付违约金或者赔偿损失如下: 。

  12.5甲方应承担的其它违约责任: 。

  12.6乙方未能按第二条约定交付研究开发成果,应当采取补救措施继续履行合同,并承担违约责任;逾期 日不交付研究开发成果,向甲方支付 元违约金,逾期 日的,本合同自动终止。

  12.7乙方研究开发工作部分或全部不符合第六条约定,应当采取补救措施继续履行合同,逾期 日,研究开发工作仍不符合,应返还 %的研究开发经费和报酬,支付 元违约金。

  12.8乙方没有履行合同第四条约定的保密义务,乙方应当承担违约责任,向甲方支付违约金或者赔偿损失如下: 。

  12.9乙方应承担的其它违约责任: 。

  第十三条 争议解决

  13.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应通过友好协商解决,如果双方不能协商解决,同意采取以下第 种方式解决:

  (1)向有管辖权的 法院起诉。

  (2)提交 仲裁委员会仲裁,根据该委员会现行规则仲裁,仲裁结果是终局的,对双方均有约束力。

  第十四条 其它约定

  第十五条 合同附件

  15.1与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以 方式确认后,为本合同的组成部分:

  (1)技术背景资料: ;

  (2)可行性论证报告: ;

  (3)技术评价报告: ;

  (4)技术标准和规范: ;

  (5)原始设计和工艺文件: ;

  (6)其他: 。

  第十六条 不可抗力

  16.1因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的,任一方均可以解除本合同。

  16.2遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的,应在上述情况结束后 日内,以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。

  第十七条 合同生效、变更和终止

  17.1本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。如需国家主管部门批准的,自批准之日起生效。

  17.2本合同经甲乙双方协商一致,可以变更。

  17.3有下列情形之一的,本合同的权利义务终止:

  (1)合同已经按照约定实际履行;

  (2)甲乙双方协商解除合同;

  (3)法律规定的其他情形;

  (4)甲乙双方约定的其他情形。

  17.4根据双方中任何一方提议,本合同可按双方满意的条件延期,并在本合同期满前 月进行商谈。

  17.5其它约定: 。

  第十八条 合同份数

  18.1本合同一式 份,其中甲方正本 份,副本 份;乙方正本 份,副本 份;用于备案 份。本合同正副本具有同等法律效力。

  第十九条 合同签订地和签订日期

  19.1本合同签订地点为: ;

  19.2本合同签订日期为: (此日期应与最后一方签字盖章日期一致)。

  甲方:(签章)

  法定代表人或授权代表人:

  签订日期:

  乙方:(签章)

  法定代表人或授权代表人:

  签订日期:

  委托方(甲方):

  住所地:

  法定代表人:

  项目联系人:

  联系方式:

  通讯地址:

  电话:

  传真:

  电子信箱:

  受委托方(乙方):

  住所地:

  法定代表人:

  项目联系人:

  联系方式:

  通讯地址:

  电话:

  传真:

  电子信箱:

  根据山西省安全生产监督管理局的整体部署要求,甲方委托乙方研究开发《xx有限公司数字化应急预案系统》并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过*等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

  第一条 本合同研究开发项目的要求如下:

  1、技术目标:完成《xx有限公司数字化应急预案系统》与山西省安全生产监督管理局应急预案系统对接;

  2、技术内容:开发《xx有限公司数字化应急预案系统》。概要功能见下表:

  第二条 乙方应按下列进度完成研究开发工作:

  1.前期规划:业务需求调研、业务需求分析、确定主体功能及数据来源、数据计算及输出方式;

  2.项目开发设计:系统设计、页面制作、程序编码、集成测试及试运行。

  3.项目验收:以双方开发项目要求为标准,乙方交付使用之后,十天内甲方组织验收并办理完验收手续,如甲方未组织验收或未提出任何意见,则交付使用之后十五天内视为验收通过,并办理完验收手续。验收后,乙方提供系统的相关文档:《系统用户手册》

  第三条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:

  1.软件开发费:

  2.本合同的研究开发经费由乙方以 自行支配的方式使用。

  3.付款方式:甲方验收合格后一次性付清。

  第四条 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在五日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意。

  1.因不可抗力致使不能完整实现合同目的;

  2.未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三方承担。

  第五条 双方确定因发行本合同应遵守的保密义务如下:

  甲方:

  1. 保密内容(包括技术信息和经营信息):本合同所涉及的所有内容

  2. 涉密人员范围:甲方所有员工

  3. 保密期限:合同执行期内

  4. 泄密责任:按实际损失额进行赔偿

  乙方:

  1. 保密内容(包括技术信息和经营信息):本合同所涉及的所有内容

  2. 涉密人员范围:乙方所有员工

  3. 保密期限:合同执行期内

  4. 泄密责任:按实际损失额进行赔偿

  第六条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果:

  1.研究开发成果交付的形式:上门安装

  2.研究开发成果交付的时间及地点:系统开发完成后于甲方机构所在地交付。

  3.乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的.技术侵权,乙方应当独自承担全部经济及法律责任。

  第七条 双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属,知识产权归属确定如下:

  1. 本项目的软件产品版权属于乙方所有。

  2. 甲方不得对本项目提供的软件产品进行复制、传播和更改;

  3. 甲方不得对本项目提供的软件产品进行反向项目、反编译或反汇编;

  4. 甲方不得出租、租赁或出借本项目提供的软件产品给第三方开展相同服务;

  5. 未明示授予的一切其它和版权相关的权利均为乙方所有。

  第八条 双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

  1.技术服务和指导内容:系统的维护、由于用户少量需求的增加而对系统内容做较小改动、系统BUG修改、系统功能版本升级。

  2.地点和方式:现场技术支持、电话技术支持、远程联网维护。

  3.本合同服务项目的免费保证期为壹年,《项目验收报告》确认签字起计算。在合同保证期内,方式均为免费。本合同服务项目保证期以外,乙方向甲方提供有偿服务,收费标准:双方另行约定。

  第九条 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的依法向甲方所在地的人民法院起诉

  第十条 本合同一式肆份,具有同等法律效力。

  第十一条 本合同经双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  年 月 日 年 月 日

  委托方(甲方):

  住所地:

  法定代表人:

  项目联系人:

  联系方式:

  通讯地址:

  电话:传真:

  电子信箱:

  受委托方(乙方):

  住所地:

  法定代表人:项目联系人:

  联系方式:

  通讯地址:

  电话:传真:

  电子信箱:

  根据____省安全生产监督管理局的整体部署要求,甲方委托乙方研究

  第一条本合同研究开发项目的要求如下:

  1、技术目标:完成《g___g___g有限公司数字化应急预案系统》与____省

  2、技术内容:开发《g___g有限公司数字化应急预案系统》。概要功

  第二条乙方应按下列进度完成研究开发工作:

  1.前期规划:业务需求调研、业务需求分析、确定主体功能及数据来

  2.项目开发设计:系统设计、页面制作、程序编码、集成测试及试运

  3.项目验收:以双方开发项目要求为标准,乙方交付使用之后,十天

  第三条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:

  1.软件开发费:

  2.本合同的研究开发经费由乙方以自行支配的方式使用。

  3.付款方式:甲方验收合格后一次性付清。

  第四条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有

  1.因不可抗力致使不能完整实现合同目的;

  2.未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转

  第五条双方确定因发行本合同应遵守的保密义务如下:

  甲方:

  1.保密内容(包括技术信息和经营信息):本合同所涉及的所有内容

  2.涉密人员范围:甲方所有员工

  3.保密期限:合同执行期内

  4.泄密责任:按实际损失额进行赔偿

  乙方:

  1.保密内容(包括技术信息和经营信息):本合同所涉及的所有内容

  2.涉密人员范围:乙方所有员工

  3.保密期限:合同执行期内

  4.泄密责任:按实际损失额进行赔偿

  第六条乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果:

  1.研究开发成果交付的形式:上门安装

  2.研究开发成果交付的时间及地点:系统开发完成后于甲方机构所在

  3.乙方应当保证其交付给甲方的`研究开发成果不侵犯任何

  第三人的合法权益。如发生

  第三人指控甲方实施的技术侵权,乙方应当独自承担全部经济及法律责任。

  第七条双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属,知识产权归属确定如下:

  1.本项目的软件产品版权属于乙方所有。

  2.甲方不得对本项目提供的软件产品进行复制、传播和更改;

  3.甲方不得对本项目提供的软件产品进行反向项目、反编译或反汇编;

  4.甲方不得出租、租赁或出借本项目提供的软件产品给

  第三方开展相同

  5.未明示授予的一切其它和版权相关的权利均为乙方所有。

  第八条双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

  1.技术服务和指导内容:系统的维护、由于用户少量需求的增加而对系统内容做较小改动、系统BG修改、系统功能版本升级。

  2.地点和方式:现场技术支持、电话技术支持、远程联网维护。

  3.本合同服务项目的保证期为________年,《项目验收报告》确认签字起计算。在合同保证期内,方式均为。本合同服务项目保证期以外,乙方向甲方提供有偿服务,收费标准:双方另行约定。

  第九条双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的依法向甲方所在地的人民法院起诉

  第十条本合同一式肆份,具有同等法律效力。

  第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  委托方(甲方):______

  委托代理人:______

  电话:______

  传真:______

  受托方(乙方):______

  委托代理人:______

  电话:______

  传真:______

  签订时间:______年______月______日

  签订地点:____________

  有效期限:______年______月______日至______年______月______日

  本合同甲方委托乙方研究开发项目,并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过*等协商,在真实充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

  第一条本合同研究开发项目的要求如下:

  1、技术目标:实现:______

  2、技术内容:______

  第二条乙方应在本合同生效后3日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括开发周期计划、参加人员、交货时间等;

  第三条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下:

  1、技术资料清单:

  2、提供方式:直接当面提供给甲方指定人员。

  3、其他协作事项:另一方尽可能给予帮助或者协助。

  本合同履行完毕后,上述技术资料按以下方式处理:退回当事人一方。

  第四条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:

  1、研究开发经费和报酬总额为:人民币______元整(¥______元)

  2、研究开发经费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下:预付项目验收完成后付______,余下______月付清。

  乙方开户银行名称、账号为:

  账户名称:______

  开户银行:______

  账号:______

  第五条本合同的变更必须由甲乙双方协商一致,并以书面形式签约确定。

  第六条未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

  第七条在本合同履行中,一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在5日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担赔偿责任。

  第八条在本合同履行中,因作为研究开发标的技术已经由他人公开(包括以专利权方式公开),一方应在5日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的,另一方有权要求予以赔偿。

  第九条保密

  乙方确认并同意保密信息是甲方有价值的、专用的、独特的财产,因此,乙方同意从甲方披露信息之日起:

  1.1不向任何第三方披露任何保密信息,除非得到甲方事先的书面同意;

  1.2不把保密信息用于双方合作项目以外的任何其他目的;

  1.3不把任何保密信息披露给除为实施合同的目的而需要知晓保密信息的职员以外的任何其他人员;

  1.4在没有甲方许可的情况下,不准用任何方式复印或复制任何保密信息以用于项目以外的任何目的;

  1.5除非得到甲方事先的书面同意,乙方不得以任何方式改变保密信息的任何部分,或分解保密信息或试图改变或分解保密信息,乙方也不准让他人去做或试图这样做。

  1.6乙方同意以对待自己专有和秘密信息的同样的注意去对待以上列举的义务,但是这些注意在任何情况下不能低于合理的'注意。

  1.7甲方向乙方披露的所有的保密信息和复印件都由甲方享有所有权。

  1.8合同本身的保密性。乙方无权披露本合同的存在,对本合同项下的所有条款和约定按机密信息对待,且不得向第三方披露。

  第十条双方确定,按一下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收:

  (1)标准:国家标准;

  (2)方法:专家评审。

  第十一条乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的,乙方应当承担由此而产生的全部责任。

  第十二条乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三人。

  第十三条双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

  1、技术服务和指导内容:培训甲方技术人员和主要操作员掌握该技术成果;

  2、地点和方式:甲方指定;

  第十四条双方确定:任何一方违反本合同约定,造成研究开发工作停滞、延误或失败的,按以下约定,赔偿合同金额的10%的违约金。

  第十五条双方确定,甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果,进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属,由甲方享有。

  第十六条双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同;

  1、因发生不可抗力或技术风险;

  2、技术风险指当事人努力履行,现有水*无法达到,有足够技术难度,同行专家认定为合理失败;

  3、在合同履行中,第三人公开相同的技术成果。

  第十七条双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,提交各方所在地冲裁委员会冲裁或者依法向人民法院起诉。

  第十八条双方约定本合同其他相关事项,双方另行协商解决。

  第十九条本合同一式两份,复印件及原件具有同等法律效力。

  第二十条本合同经双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  委托方(甲方):_________________

  受委托方(乙方):_______________

  甲方委托乙方承担本建设项目城市规划技术服务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》以及有关规定,经双方协商同意,签订本合同。

  第一条委托服务的建设项目概况

  1.1项目名称_______________________

  1.2项目地点_______________________

  1.3拟建建设项目规模

  用地面积:_________*方米,层数:_________,建筑面积:_________*方米,层数:_________,其中含商服面积:_________*方米,层数:_________;住宅面积:_________*方米,层数:_________,管线名称:_________,长度:_________

  1.4其它:_______________________

  第二条委托服务内容

  2.1建设项目现场踏勘

  2.2建设项目选址定点

  2.3提供规划设计条件和有关资料

  2.4比选规划设计方案

  2.5提供城市规划法律法规和规划技术标准咨询服务。

  2.6其他_______________________

  2.7任务完成日期_______________________

  第三条甲方按时向乙方提供有关文件和资料

  文件资料名称_____________________________

  内容要求_________________________________

  份数_____________________________________

  提交时间_______________________________

  第四条委托服务费用及支付方式

  4.1甲乙双方支付或收取的服务费用标准按省物价局黑价联[20xx]162号文件规定的收费标准执行。

  4.2本合同签订后_________天内,甲方一次性支付规划技术服务费(大写)_________万元(小写_________万元);或本合同签订后_________天内,甲方支付规划技术服务费总额度_________%,即(大写)_________万元(小写_________万元),项目服务内容完成后_________天内,甲方支付乙方剩余全部费用,即(大写)_________万元(小写_________万元)。

  第五条双方责任

  5.1甲方责任

  5.1.1甲方委托规划技术服务任务时,必须向乙方提供相关文件资料和明确要求,并对所提供的文件材料真实性和时限负责。

  甲方提供的文件资料超过规定期限10天以内,乙方完成规划技术服务成果的时间按合同规定的时间相应顺延;规定期限超过10天以上的,乙方有权重新确定提交规划技术服务成果的时间。

  5.1.2甲方变更委托服务项目或提供文件材料有误,导致乙方返工时,双方另行签订补充合同。甲方应按乙方因此返工所耗工作量向乙方支付费用,具体标准双方协商确定。

  5.1.3合同生效后,甲方要求中止或解除合同,乙方未开展服务工作的,乙方应当返还甲方已支付费用的50%;乙方已开展工作的.,甲方应当按合同规定的服务费用总额支付给乙方。

  5.1.4甲方应按本合同第三款规定的费用金额和时间向乙方支付规划技术服务费。甲方逾期支付一天,应向乙方多支付相应金额千分之一的逾期滞纳金。

  5.1.5甲方应向乙方工作人员提供工作、交通等方面的便利条件。

  5.2乙方责任

  5.2.1乙方应按省物价局黑价联字[20xx]162号和黑建规[20xx]41号及有关规定开展规划技术服务活动。


公司委托合同菁选(扩展7)

——租房委托合同菁选

租房委托合同

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的类型越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编整理的租房委托合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

  甲方(出租方)________________身份证号码:________________

  乙方(承租方)________________身份证号码:________________

  出租之房屋(店面)座落于__________市_______________区________________。建筑面积_______________*方米。室内设备包括_____________。甲、乙双方就上述房屋(店面)友好协商,达成受委托签租房合同,以资共同遵守履行。

  一、租赁用途为________________之用,不得擅自另作他用。

  二、租赁期限:_________________暂定_______________年,从___________年__________月__________日起至___________年__________月__________日止,每月租金为人民币_________________元整。(_________________元)

  三、付款方式:_________________乙方每___________应向甲方缴纳租金人民币_____________元整,每次租金必须提前___________天内交清。

  四、合同签订之日,乙方向甲方交付人民币_____________元整作为押金,待不租或期满费用算清后,甲方应将押金无息退还乙方。

  五、乙方必须依约交付租金,如有拖欠押金,甲方每天按租金拖欠部分的2%加收滞纳金,并有权追回乙方所欠的租金和提前解除合同收回房屋。

  六、租赁期间,双方均不得借故解除合同,当事人一方如有正当理由要求解除合同时,必须提前壹个月通知对方,经对方同意,解除合同归还房屋,并赔偿违约金壹个月。如遇不可抗拒原因(如天灾、**政策变化等)不在此例。

  七、乙方要遵守__________的暂住条例,不得利用该房屋之便进行非法活动,否则乙方要自行承担由此所产生的一切法律责任,甲方概不负责并有权提前终止租赁合同。

  八、租赁期间内,乙方如中途让给他人转住(用),需经甲方同意,不得私自转租。

  九、租赁期间,乙方应负责交付:_________________□水、电费□电话费□卫生费□管理服务费。

  十、租赁期间,乙方应爱惜室内一切设备,如因故意或过失造成租用房屋及其配套设施损坏,应负责恢复房屋及其配套设施原状,无法恢复的.应酌情赔偿。

  十一、租赁期满,乙方应按时将房屋归还甲方,如乙方需续租,须提前半个月与甲方协商,在同等条件下,乙方有优先承租权。租赁期满后,乙方退出时,若有家具杂物等布置不搬者,甲方将视其为废弃物,任由甲方处理,乙方不得有异议。

  十二、合同签订之日的电表底数为_______________,水表底数为_______________,煤气表底数为_______________。

  十三、本合同若有未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,另拟定补充协议。

  本合同自签订之日起生效,本合同壹式叁份,甲、乙双方各持一份,送工商壹份,叁份都具有同等法律效力。

  附加:______________

  __________________

  甲方(签名/盖章)

  乙方(签名/盖章)

  签约日期:______________年______月______日

  委托人(下称甲方):

  姓名/公司名称:

  地址:

  证件种类及号码:

  电话:

  传真:

  受托人(下称乙方):

  公司名称:

  地址:

  电话:

  传真:

  甲、乙双方经友好协商,达成协议如下:

  1、甲方委托乙方出租其拥有之位于北京市区街号第座层单位房产(下称“该房产”),有关买卖契约或产权证明见附件,委托期限两年。该房产的建筑面积为*米(需以产权证所载数为准)。甲方合法拥有该房产的所有权及其占用土地的土地使用权,且甲方愿将房产出租。

  2、甲方出租房产的条件如下:

  1)租约年期:

  2)租金:

  3)租金支付:

  4)按金:

  5)其他:

  3、乙方应积极为甲方寻找适合租户并最大限度地满足甲方要求。

  4、甲方同意乙方为甲方介绍客户完成该房产租赁后,乙方可获得相当于该房产租约中所签订之全年租金总额的*均租金作为代理费。甲方授权乙方可在签署正式房产租约前收取订金,此订金可作为之后乙方应得之代理费的一部分,不足部分由甲方在甲方与承租人签署该房产正式租赁合约(包括甲方应收之租房订金到位)之日起7日内缴付乙方。

  5、当乙方向甲方介绍可能承租人时,甲方应积极配合,自行与承租方签约,并尽快办理签署租约所需的有关手续。

  6、甲方亦可授权乙方作为代理人代理签署有关租约,有关事宜将在授权书中另行约定。

  7、甲方除委托乙方代为出租该房产外,亦可自行寻求或委托他人寻求该房产的可能承租人。如甲乙双方中任何一方最先寻求到该房产的承租人,均须以书面形式通知对方,否则将赔偿因此给对方造成的损失。

  8、在委托期及委托期终止后六个月内,若甲方私下与乙方所介绍的承租方签订租约,甲方也须将按照本协议订明的代理费支付给乙方。

  9、本协议书在以下情形下即告失效:

  1)委托期满且双方并无续约;

  2)甲方与经乙方介绍的承租方签约且付清应付乙方之代理费;

  3)甲、乙双方书面同意提前终止本协议。

  10、甲、乙双方均须为本协议书内容予以保密,未经双方许可不得将有关内容泄露给任何第三方。

  11、本委托书依照中华人民共和国法律拟定,如有未尽事宜,双方可另拟补充条款。如有争议而双方不能协商解决将依照中华人民共和国有关法律通过北京仲裁委员会仲裁解决。

  12、本委托书一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起即行生效。

  甲方:乙方:

  年 月 日

  房屋出租委托代理合同阅读

  委托人(甲方)__________证件类型及编号:____________________

  租赁代理机构(乙方)__________备案证明编号:__________________

  依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在*等、自愿的基础上,就房屋出租委托代理的有关事宜达成协议如下:

  第一条 房屋基本情况

  (一)房屋坐落于______市______区(县)_________街道办事处(乡镇)_____________________________________,建筑面积______*方米。

  (二)房屋权属状况:甲方持有(□房屋所有权证/□公有住房租赁合同/□房屋买卖合同/□其他房屋来源证明文件),房屋所有权证书编号:_____________________或房屋来源证明名称:______________________,房屋所有权人(公有住房承租人、购房人)姓名或名称:_______________房屋(□是/□否)已设定抵押(出租房屋信息登记表见附件一)

  第二条 房屋租赁用途

  租赁用途:_________;如租赁用途为居住的,居住人数不得多于____人。

  第三条 出租代理权限及期限

  (一)乙方出租代理权限为:□代甲方出租房屋并办理与承租人之间的洽商、联络、签约事宜;□代甲方办理与房屋租赁有关的备案、登记手续;□代甲方向承租人收取租金;□代甲方向税务部门缴纳税费;□监督承租人按照房屋租赁合同的约定履行义务;_____________________

  (二)出租代理期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共计_____年_____个月。出租代理期限可延长 (□日/□月)

  (三)甲方应于_____年_____月_____日前将房屋交付给乙方,《房屋交割清单》见附件二。

  (四)出租委托代理期限届满或本合同终止后,乙方应将房屋交回。

  第四条 租金

  (一)租金标准:_____元/(□月/□季/□半年/□年),租金总计:人民币__________元整(¥:_______________)

  (二)租金收取方式:甲方在____________银行开设账户,账号为___________________;乙方在____________银行开设房屋租赁代理租金专用账户(该账户信息可通过房地产中介行业协会网站和建设网查询),账号为:________________________,乙方通过该账户收取租金并按约定划入甲方账户。

  (三)乙方将各期租金划入甲方账户的日期:___________ ,___________, _______________________________________________________________.

  第五条 佣金及相关服务费用

  甲方向乙方支付的费用标准、计算方式及关于装修、家具电器等有关费用约定见附件三。

  第六条 押金

  甲方交付房屋时,乙方(□是/□否)向甲方垫付押金,金额为人民币_______________元整(¥:_______________)出租委托代理期限届满或合同解除后,押金除抵扣应由乙方或承租方承担的费用、租金及违约赔偿责任外,剩余部分应如数返还乙方。

  第七条 其他费用

  出租委托代理期限内,甲方不承担与房屋有关的下列费用_____________:

  (1)水费(2)电费(3)电话费(4)电视收视费(5)供暖费(6)燃气费(7)物业管理费(8)房屋租赁税费(9)卫生费(10)上网费(11)车位费(12)室内设施维修费(13)其他费用__________________.本合同中未列明的与房屋有关的其他费用均由甲方承担。如乙方或承租人垫付了应由甲方支付的费用,甲方应根据相关缴费凭据返还相应费用。

  第八条 房屋及附属设施的维护

  (一)出租委托代理期限内房屋及其附属物品、设备设施的维修责任:甲方负责________________________;乙方负责_______________________.

  (二)甲方(□是/□否)允许乙方或承租方对房屋进行装修、装饰或添置新物。对房屋进行装修、装饰或添置新物的具体事宜见附件三。

  第九条 转委托

  出租代理期限内,未经甲方书面许可,乙方不得将代理事宜全部或部分转委托给他人。

  第十条 合同的解除

  (一)经甲乙双方协商一致,可以终止本合同。

  (二)出现任何不可抗力的情形导致本合同无法继续履行的,本合同自行解除。

  (三)甲方有下列情形之一的,乙方有权单方解除合同:

  1、迟延交付房屋达________日的。

  2、交付的房屋严重不符合合同约定或影响承租人安全、健康的。

  3、不承担约定的维修义务致使乙方无法出租房屋的。

  4、____________________________________________________________.

  (四)乙方有下列情形之一的',甲方有权单方解除合同:

  1、未按约定划付租金达________日以上的。

  2、擅自改变房屋用途的。

  3、擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。

  4、保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿的。

  5、利用房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。

  6、放任承租方的上述行为的。

  7、____________________________________________________________.

  (五)其他法定的合同解除情形。

  第十一条 违约责任

  (一)出租代理期内甲方或乙方需提前终止合同的,应提前________日通知对方,并按月租金的 ________%支付违约金。

  (二)甲方有第十条第三款情形之一的,应按月租金的________%向乙方支付违约金。

  (三)乙方有第十条第四款情形之一的,应按月租金的________%向甲方支付违约金,甲方并可要求乙方将房屋恢复原状或赔偿相应损失。因乙方前述行为导致甲方被有关行政机关处罚的,甲方可向乙方追偿。

  (四)________________________________________________________.

  第十二条 合同争议的解决办法

  本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向有管辖权的人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

  第十三条 其他约定事项

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________.

  第十四条 合同生效

  本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同(及附件)一式________份,其中甲方执_______份,乙方执_______份,______________执_______份。

  本合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。


公司委托合同菁选(扩展8)

——委托合同菁选

委托合同范本(汇编15篇)

  在人民愈发重视法律的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编收集整理的委托合同范本,希望对大家有所帮助。

  委托方(以下简称甲方):

  受托方(以下简称乙方):

  根据有关法律、法规,在自愿、*等、协商一致的基础上,甲方将祁县五交化小区委托与乙方实施物业管理,订立本合同。

  一. 合同期限:20xx年10月1日-----20xx年9月30日

  二. 甲方负责水、暖、电主管道,锅炉设施和楼房以外的公共设施的维修,负责房屋主体、楼顶的维修。

  三. 乙方按国家有关部门规定,制订物业管理制度,负责小区冬季供暖、环境卫生、绿化管理、水、电、暖费用的'收缴,车辆管理、安全管理等事宜。

  四. 乙方应做到文明管理,合理收费,尽职尽责,和谐共处,各项重大时宜需经业主委员会决策通过,达到甲方与业主满意的效果。

  五. 本合同执行期间,如遇到重大事件(如集中供热、天然气的引进等)或遇到不可抗力,致使本合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

  六. 本合同自签字之日起生效。合同期满双方未提出异议的本合同继续有效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  立设计委托合同书单位:

  (以下简称甲方)

  主任设计师:(以下简称乙方) 经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作,双方同意遵守以下条款:

  一、 装饰工程地点:

  二、 装饰工程设计项目:

  三、 乙方应进行现场勘测,并根据甲方提供资料办理下列事宜:

  1、 提出设计方案图(*面、立面、透视效果图)。

  2、 编制初步设计文件。

  3、 在设计方案确定后,绘制施工图,并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等。

  4、 编制工程概算及施工说明书。

  5、 与施工单位负责人商讨工程中的问题。

  6、 供给工程需要的详图。

  7、 监督指导工程施工。

  8、 施工时,解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

  乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进行修改,以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意。

  四、 总设计费计人民币万元

  五、 设计费付款方式:

  1、签约时,付总设计费的%;

  2、交施工图时,付总设计费的%;

  3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100%。

  以上每项款目都应一次付清。

  若施工设计图已完成,而工程非因设计原因未能进行时,则甲方应继续按第2、3项付款。

  六、 甲方有特殊情况,必须终止设计的进行,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。

  七、 乙方为本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用,若乙方有本合同施工以外其它用途,应预先征得甲方同意。

  八、 除有第六条的情况发生外,甲方不得另行委托他人设计,否则乙方凭证明文件,通知甲方解除委托合同,没收已收的设计费用,甲方向乙方赔偿毁约的费用。

  九、 甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间,乙方不得拖延,若因乙方拖延时间造成工程停工,应接受甲方处罚,因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用。

  十、 本合同书系指委托设计,如需施工另行签订施工委托合同书。 十一、 甲方订立工程施工合同时,应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的'进行,若承包方与乙方有争议,甲方应出面协调。若因施工发生困难,要求更改设计时,乙方应征得甲方同意,修改设计图纸。

  十二、 甲方在初步设计批准后,不得再以设计内容不满意为由,拒绝付设计费,双方应以合作的态度协商解决。

  十三、 本合同书为双方同意签订,双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时,不得影响其他条款的实施。

  十四、 双方就本合同书约定的条款有所争议时,经双方同意可请所在地主管部门调解,甲、乙双方均应服从所作的调解,切实执行,调节费用由双方分担。

  十五、 甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。

  十六、

  十七、

  本合同一式陆份,由甲、乙双方各执叁份,均具有同等效力。 本委托合同书自签订之日起生效。

  甲方: 乙方: 地址: 地址: 代表人: 代表人: 电话: 电话: 签约地点: 签约时间: 年月日

  委托人:________(以下简称甲方)

  贷款人:________(以下简称乙方)

  借款人:________(以下简称丙方)

  丙方向甲方申请借款,甲方经审查同意后委托乙方发放贷款,为明确各自的权利、义务,甲、乙、丙三方遵照《中华人民共和国合同法》《贷款通则》等有关法律、法规和规章,经协商一致,订立本合同,以资共同履行。

  第一条 借款种类:________。

  第二条 借款金额:________,以实际发放额为准。

  第三条 借款期限

  借款期限为两年,贷款起算点以甲方向乙方支付贷款的票据记载日期为准。

  第四条 借款用途:本借款用途限于________。

  第五条 借款条件:在办理借款前甲、乙、丙三方应在________银行开立账户,用于办理存、提款、还款等事宜。

  第六条 提款方式:借款人提出申请后即时办理。

  第七条 还款方式:见第八条、第十七条的约定。

  第八条 利息的计付:本合同项下贷款,根据甲、丙方确定的利率________‰(年息)计算利息,到期一次付清。在本合同有效期内,如有特殊情况,甲、丙方经协商重新确定利率,甲方应向乙方提交《委托贷款利率调整通知单》,从调整之日起,即按新的利率计收利息。

  第九条 手续费:按照乙、丙双方签订的《金融服务协议》执行。 第十条 甲方声明与承诺: 甲方自行承担委托贷款的风险及经济责任。 委托贷款未到期或到期后未收回,甲方不要求乙方支付部分或全部委托资金。 第十一条 乙方声明与承诺

  委托贷款到期后,乙方工作内容仅限于依照甲方要求协助甲方出具并代为邮寄利息清单和贷款催收通知单。

  乙方不承担贷款风险,只负责代为发放,款到账后立即按约定划出,不承担贷款损失的赔偿责任。

  第十二条 丙方声明与承诺

  在执行合同过程中,丙方应按甲方要求及时、全面、真实准确地向________银行说明用款情况,配合甲、乙双方的借款催收工作。

  按时足额清偿借款本息。

  按照约定的用途使用借款。

  第十三条 借款展期

  本合同项下的借款不予展期。但经甲、乙、丙各方协商后均同意的`除外。

  第十四条 借款担保

  由甲、丙双方确定。

  第十五条 合同的变更、解除

  本合同生效后,甲、乙、丙任何一方需要变更或解除本合同时,应经各方协商一致,并由甲、乙、丙三方达成书面协议。

  第十六条 违约责任

  丙方未按期支付利息,甲方对逾期的借款在逾期期间按日利率万份之________计收罚息,该罚息由乙方代收。

  丙方未按本合同约定用途使用借款,甲方有权对挪用的借款在挪用期间按日利率万份之________计收罚息,该罚息由乙方代收。

  第十七条 甲、乙、丙三方商定的事项

  此笔借款本金的归还见本条第二款的约定,利息按合同约定及时、足额交至乙方在________银行开立的账户。乙方应立即将上述款项划至甲方账户,并出具相关票据。

  乙方名称:________ 甲方名称:________

  开户行:________ 开户行:________

  账号:________ 账号:________

  商定的其他事项:

  ① 本合同项下委托贷款本金的偿付由甲、丙商定后通知乙方。

  ② 甲、乙方同意委托贷款由________银行根据丙方申请以及________(其他情况)进行划转使用。

  第十八条 争议解决

  甲、乙、丙三方在履行本合同过程中发生争议时,可以通过协商或者调解解决,协商不成的提交________仲裁委员会裁决。

  第十九条 通知方式

  合同各方有关事项的通知均应以书面形式按本合同列明的地址送达对方,此地址如有变动,应于十日内通知签约各方。

  按上述地址发送时,在下列日期视作送达:邮寄送达的,为投寄挂号信邮戳之日;专程送达的,为收件人签收之日。

  第二十条 合同生效

  本合同自甲、乙、丙各方法定代表人(负责人)或授权代理人签字盖章之日起生效,至本合同项下委托贷款本息及有关费用完全清偿时终止。

  本合同生效后,任何一方不得因任何理由不履行本合同。

  第二十一条 其他

  本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,效力同等。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  ______年______月____日       ______年______月____日

  甲方:_______________________

  法定代表人: ________________

  住所:_______________________

  乙方:_______________________

  法定代表人:_________________

  住所:_______________________

  甲方为了提高事务所知名度,规划统一各种与事务所相关的形象,达到社会的更高认知,获得更广泛的公信力。现在*等协商的基础上,特委托乙方对甲方的企业形象进行设计,达成如下协议:

  第一条 期限本合同的履行期限为______年____月____日至______年______月____日。

  第二条 内容乙方为甲方进行企业形象设计,包括如下内容:

  1.企业标志:企业的标志;

  2.企业名称标准字:企业的正式名称,以中文及英文两种定名;

  3.品牌标准字,代表企业产品的品牌,以中文及英文两种设计;

  4.企业的标准色;

  5.企业标语:对外宣传公司的特长、业务、思想等要点的标语,以中文及英文两种设计;

  6.专用字体:公司主要使用的文字(中文、英文)、数字等专用字体;

  7.公司证件:徽章、工作证、名片、旗帜等;

  8.文具类:公司专用的信封、信笺、各种表格、文件袋、笔记本等;

  9.符号类:各种公司招牌、建筑物的外观、霓虹灯、大门、入口标志等;

  10.广告类:各种报纸、杂志、宣传卡、招贴、年历、广播、电视、POP广告等;

  11.商品包装类:各种纸盒、纸袋、购物包、皮箱、容器包装、包装纸等;

  12.交通用具类:各种业务用车、运货车等企业的各种车辆等;

  13.服装类:男女制服、工作服、臂章、工作帽、领带等;

  14.法律文书格式类:各种法律文书的字体、格式等;

  15.其他:橱台、家具、餐具、烟灰缸、壁饰等;

  16.人员素质类:管理人员的言行、工作人员的言行、勤务态度、待客态度等;

  17.双方另有约定的内容:______________________________

  第三条 收费

  1.本合同根据双方协定,合同总价为_____________元。

  2.付款方式:

  (1)第一次支付时间为:__________年________月________日甲方应当向乙方支付________元,占总额的_______%.

  (2)第二次支付时间为:__________年________月________日甲方应当向乙方支付________元。

  3.支付形式:

  所有款项为__________方式支付。

  第四条 甲方的权利和义务

  1.甲方应当及时向乙方提供制作企业形象设计方向的有关资料,及时向乙方说明自己想达到的相关要求。

  2.甲方应按本合同向乙方按时支付费用,乙方完成所有工作后,甲方应当向乙方一次付清所有款项。

  3.在合同履行过程中,如果甲方要求停止制作应及时通知乙方,乙方已收的前期费用不予退回,对本阶段已发生的工作量,甲方应给予补偿。

  4.甲方有权对乙方的工作进度予以具体了解,并经常性检查乙方的工作进度。

  5.甲方在认为乙方提供的方案不合理、不具操作性的前提下,有权不支付相关费用。

  第五条 乙方的权利和义务

  1.乙方应当诚实履行合同,积极与甲方联系,设计方案应得到甲方的书面认可。

  2.乙方应当在本合同签订之日起______日内,即______年____月____日向甲方提供初步方案,否则视为违约。

  3.乙方在签订本合同时,已经充分明白合同文件中的所有条款,乙方的方案须符合甲方的`实际,方案必须具有联系性和实际可操作性,否则视为乙方违约。

  4.乙方负有经常向甲方汇报工作的义务,乙方在向甲方提供初步方案后,不得再进行任意更改,除非经甲方书面同意。

  5.乙方应当保证在合同签订之日起______月内向甲方提供具体方案的策划人员的相关名录和以前设计过的成功案例,相关名录递产给甲方后不得再变故,除非经甲方书面同意。

  6.乙方应保证该方案符合甲方的业务范围和特色,乙方所提供的方案和设计应没有任何纠纷和权利瑕疵,否则乙方应承担全部责任并向甲方赔偿损失。

  第六条 合同的解除、终止、变更

  1.本合同经双方协商一致后,可予以变更,解除和终止。

  2.本合同单方解除的,应提前______个月通知对方,并应承担相应的损失。

  第七条 违约责任

  1.甲方不向乙方按时支付相关费用,应除支付约定价款外,另行向乙方支付违约金________元。

  2.乙方不按时向甲方提供设计方案,应向甲方支付违约金________元;擅自更改确定的初步方案,更换相关策划人员也视为违约,应偿付违约金______元。

  3.因乙方原因,影响甲方的社会形象,向外界披露在本委托事项执行过程中所获悉的商业秘密,应当承担赔偿责任。

  第八条 争议解决双方发生争议应协商解决,协商不成的应当由甲方所在人民法院管辖。

  第九条 本合同一式二份,自签订之日起生效。

  甲方:_____________________

  法定代表人:_______________

  _________年______月______日

  乙方:_____________________

  法定代表人:_______________

  _________年______月______日

  合同编号:122481

  甲方:联系方式:地址:乙方:联系方式:地址:风险提示:

  在委托合同中,应对委托事务的基本信息进行准确、详细约定,尤其是委托事务的具体要求,以确保受托人能够很好地完成委托事务,同时受托人必须在委托人授权范围内进行活动,如果受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失或委托人减少其相应的报酬。甲乙双方本着友好协商,互利合作的原则,就乙方接受甲方委托,为甲方培训_______人员达成如下协议:

  一、甲方委托乙方于________年____月____日________年____月____日为其培训______________人员,乙方接受委托负责培训甲方人员。甲方具体承办部门为______________,乙方具体承办部门为____________________________。风险提示:

  合同中应明确双方当事人的权利、义务,以利于受委托人在权利范围内完全履行义务,顺利完成委托事项,如果在合同履行期间内发生争议,双方当事人也有清楚的尺度衡量自己行为得失,便于争议的解决。

  二、甲方责任与义务

  1、负责组织______________人员参加学*,人数不超过_______人,多于_______人将根据情况,适当增加培训费。

  2、支付本期讲课费,教材费,场地费,管理费等培训费用共计人民币_______元,开班前_______天一次性支付全部培训费用。

  3、安排一名工作人员专门负责该培训班的管理事宜。

  4、培训期间,甲方负责督促学员遵守乙方的'各项规章制度。因甲方学员违反乙方的规章制度给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿。

  三、乙方责任与义务

  1、乙方按双方达成的培训方案组织培训。

  2、派出具有丰富教学经验的教师授课,其中具有教授职称的教师不少于_______%.

  3、每门课程开课前,乙方为甲方每位学员配备一本教材,无合适的教材配备一本参考书。

  4、提供教学场地,即一个标准班的专用教室。

  5、乙方负责与授课教师沟通,使其同意向甲方学员提供电子版课件及负责甲方学员的课程问题答疑工作。

  6、乙方向甲方学员提供留学生公寓标准间住宿(带卫生间,阳台,电视机,空调,课桌,网线,暖气),保障住宿房间内设施能正常使用,并提供上网和24小时热水服务。以实际入住间数和天数由甲方学员支付住宿费用(标准:_______元间天)

  7、负责为甲方学员办理就餐手续,费用由甲方学员自理。

  8、负责为甲方学员办理图书馆阅览手续和车辆出入证,协助甲方学员使用学校体育场地和设施。

  9、配备一名专职班主任。

  10、负责为甲方支付的培训费,住宿费,餐费提供正式发票。

  11、乙方按学校有关规定给甲方学员颁发结业证书。

  四、违约责任

  1、甲方不按时支付合同约定的费用,乙方有权停止授课并终止委托,同时向甲方索赔相关损失。

  2、乙方无故取消委托不能提供培训,按协议金额的_______%支付违约金。若乙方不能按约定安排教师讲课,不提供教材,不提供教室,不提供住宿和就餐条件,甲方有权撤回学员并终止委托,同时向乙方索赔相关损失。

  五、争议解决双方本着友好协商的原则解决分歧,不能协商解决时,任何一方均有权到______________法院起诉,通过司法程序解决。

  六、协议份数本委托培训协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  七、生效本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

  甲方(签章):签订日期:________年____月____日乙方(签章):签订日期:________年____月____日

  甲方:

  乙方:河南千业律师事务所

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  一、委托项目:淮阳县招商引资领导电子名片

  二、项目设计时间

  自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效,协议生效后

  三、费用结算

  1.此项目设计费,共计人民币元整;设计预付款为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。

  2.当甲方确认最终设计稿件后,乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时,甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。

  四、作品提交形式

  甲方定稿并付清所有设计费后,乙方向甲方提交设计电子文档五份份,制作的.电子名片五份供500.00张。

  五、甲、乙双方的权利和义务

  1.甲方承诺,本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。

  2.甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。

  3.乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。

  4.甲方收到乙方设计的初稿后,及时向乙方反馈修改建议,乙方收到建议后及时调整修改。

  5.甲方确认设计稿件后,乙方向甲方提交矢量电子文件一份;同时甲方向乙方支付剩余设计费。

  六、知识产权约定

  1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方 (需另外签订著作权转让协议) ;但乙方享有署名权并保留用于参展,评选,展示的权利。

  2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后,乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。

  3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  七、违约责任

  协议在下述情形下可以解除:

  (1)自协议签订之日起,乙方已经展开设计工作,如甲方提出终止协议,甲方支付给乙方的设计定金,乙方不退还;如乙方提出终

  止合同,甲方支付给乙方的设计定金,乙方退还给甲方。

  (2)在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里,乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作,甲方如提出终止协议,甲方需要支付乙方全额的设计费用。

  八、争议解决

  凡因订立,解释,履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;当事人不愿协商解决或者协商不成,可由一方提交该方住所地法院处理。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,由双方签字盖章有效。(合同未尽事宜,双方本着友好原则进行协商)。

  甲方: 乙方:

  时间: 时间:

  委托方:____________________

  受托方:____________________

  双方经协商一致就委托事务达成如下协议:

  一、委托事项

  受托方授权受托方办理有关购买________的各项事宜。

  二、委托授权范围(委托权限)

  1。购买________________。

  2。________的购入价应掌握在人民币________万元________之间。

  3。所购须为________________,不得为________________。

  4。其他

  三、委托报酬

  受托方如按合同约定圆满完成委托事宜,委托方给付报酬人民币_____万元;如果在委托期限内未能完成全部委托事宜,则按每购入_____计算作为报酬;如果在委托期限内未能购买到任何_____,则仅给付劳务费_____人民币。

  四、完成委托事项所需费用

  根据实际必需之要求,受托方完成委托事项所必需的费用凭有效支出凭证由委托方予以报销,但是最高数额限定在人民币__________之内,超过的费用部分由受托方自己负担。

  五、各项费用的支付方式和期限

  委托酬金在受托方完成委托事宜后_____日内一次支付。

  其他完成委托之必要费用先由受托方垫付,每星期五结算一次所有费用往来均通过银行结算。

  六、委托授权期限

  自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止。

  七、当事人双方的.权利与义务

  1。委托方在合同生效之后,对受托方在授权范围内的活动可以提出合理的建议和意见,但不得任意干涉,双方遇有问题可以随时研究协商。

  2。受托方应认真负责行使委托方授予的权利,不得弄虚作假,不得与第三方恶意通谋,欺骗委托方。

  3。___________________________________________________

  八、合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决:

  (一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  九、其他事项

  _____________________________________________________________________________

  委托方:__________________________

  住所:____________________________

  邮政编码:________________________

  开户银行:________________________

  银行账号:________________________

  受托方____________________(盖章)

  主营业所地址:____________________

  邮政编码:________________________

  法人代表:_______________(签字)

  邮政编码:________________________

  委托人(甲方):___________________________

  受托人(乙方):___________________________

  借款人(丙方):___________________________

  经三方友好协商就委托贷款事宜达成如下协议:

  一、甲方一次性向乙方提供人民币_________元的资金,并委托乙方一次性贷给丙方。

  二、贷款期限为_________月。(从________年________月________日起至________年________月________日止)

  三、贷款利率:____________________________________。

  四、甲方将委托的资金拨入乙方在_________银行总行营业部开立的'_________帐户内,乙方将根据甲方的委托将款项拨至丙方指定的帐户。

  五、丙方同意向乙方支托委付金额的0.6%委托贷款手续费,于乙方拨款前由丙方一次性支付。

  六、贷款用途为流动资金。

  七、借款偿还:本贷款属委托性贷款,丙方不得以任何理由要求展期。丙方保证按本协议所规定的借款期限偿还贷款本金及利息。本贷款可以提前归还但需一周前书面通知甲方、乙方。

  八、丙方归还贷款时,应将款项划至乙方在_____________银行_________开立的_________帐户。乙方收到资金后将款项划收甲方在_________银行_________开立的_________帐户内。

  九、风险责任:本贷款本息收回风险由甲方负责,乙方负责监督贷款使用和按期收回贷款本息。

  十、本协议适用中国法律并根据该法进行解释。

  十一、本协议从三方签字之日起生效,至丙方还清本息时即自动失效。本协议正本_________份。

  本协议在下述双方当事人之间签订:

  甲方:

  地址:

  乙方:

  地址:

  鉴 于:

  1. 甲乙双方为依据中国法律设立并合法存续的企业。

  2. 甲方拟转让其合法持有的标的企业股权。

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定,甲乙双方遵循自愿、公*、诚实信用的原则,就甲方转让其合法持有的标的企业股权的相关事务达成一致,签订本协议如下条款:

  第一条 委托事项

  1.1 甲方委托乙方转让甲方持有的 的 %的股权。

  1.2 乙方接受甲方委托,根据对交易项目的尽职调查结果,按照交易规则为甲方提供相关服务。

  第二条 股权拟转让价格及转让比例

  2.1 股权拟转让总金额:人民币 亿元(以实际成交价格为准)。

  2.2 股权转让比例: 的 %的股权。

  第三条 服务费

  3.1 甲方同意在本次股权转让完成时按股权转让实际成交总金额的 %向乙方支付委托转让服务费。

  3.2 甲方在股权转让方与股权受让方签订的《股权转让合同》生效之日起五日内,向乙方一次性支付3.1款所约定之委托转让服务费。

  乙方收款账号信息如下:

  乙方开户行:

  开户户名:

  账号:

  第四条 双方的权利与义务

  4.1 甲方声明:不会因为甲方没有履行内部审批程序、没有经过股东会/大会决议通过,不具备相应的民事权利能力和民事行为能力而导致本协议无效。

  4.2 甲方应按照乙方的交易规则及相关规定开展本项股权转让业务。

  4.3 甲方同意依据乙方的交易规则,不直接进场交易,并接受乙方指派的经纪会员于本项目交易过程中提供全程交易服务。

  4.4 甲方同意依据乙方的交易规则,于本协议签订后接受前述经纪会员对其展开的尽职调查,并接受乙方依据该尽职调查结果做出接受委托或拒绝委托的决定。

  4.5 甲方保证按本协议的`约定及时向乙方支付全部委托转让服务费。

  4.6 甲方有权随时向乙方了解委托事项的进展情况,并积极配合乙方办理有关委托事项。

  4.7 乙方有权对甲方提供的有关文件材料的真实性、合法性进行审查。甲方应承担提供虚假文件或隐瞒事实的一切法律后果。

  4.8 乙方应对指定的经纪会员予以统一管理。

  4.9 乙方保证将甲方提供的全部资料仅用于本项股权转让事宜。

  4.10 乙方负责协调本次股权交易的登记、交易、结算等工作。

  4.11 甲乙双方均一致认可,本协议的签署与生效不代表对项目最终成交给予任何保证。

  第五条 不越过条款

  5.1 双方承诺,本协议签订后六个月内(以签订本协议日期为基准日),双方本身或各自关联人、关系人(包括但不限于关联企业、法定代表人、公司职员及其亲属、朋友等)、推荐的其他主体之间不越过其他一方私下单独直接或间接接触或进行其他各项商业或投资行为,不越过某一联系人直接或间接联系其他联系人或该联系人的关联人、关系人(包括但不限于关联企业、法定代表人、公司职员、亲属、朋友等)进行其他各项商业或投资行为。如有越过行为,则视为违约,一方有权向违约方按本协议约定之标准取得该项服务全部收益的报酬。

  第六条 甲方承诺

  依照公开、公*、公正、诚信的原则,甲方作如下承诺:

  6.1 本次股权转让是甲方真实意思表示,转让的股权权属清晰,甲方对该股权拥有完全的处臵权且实施股权转让不存在任何限制条件。

  6.2 甲方转让股权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。

  6.3 甲方所提交的所有材料及附件内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  *** 甲方指定乙方作为本次股权转让的唯一交易场所。

  第七条 违约责任

  7.1 如果甲方未按本协议第三条之规定向乙方及时支

  付相关费用的,每延期一天,甲方应向乙方支付延期支付费用总额万分之五的每日罚息,直至甲方向乙方付清上述费用为止;超过五天未付,甲方还须另行承担应支付给乙方委托转让服务费用总额百分之二十的违约金。

  7.2 甲方如违反本协议第五条规定,绕开乙方单独与其他第三方达成股权转让协议的,无论该协议具体条款是否符合本协议第一条所载之内容,均应视为乙方已完成本协议约定的所有义务,甲方同意按本协议第三条之规定向乙方支付委托转让服务费,并按本条第7.1款之规定承担逾期未付的违约责任。

  第八条 保密条款

  8.1 协议双方均应当对与本协议有关的全部事项、对在履行本协议过程中所知悉的对方信息承担严格保密义务。

  8.2 如果任何一方泄露对方秘密致使被泄密方受到经济损失,或致使其他第三方受到损害的,泄密一方应当向被泄密方和遭受损失的其他第三方承担赔偿责任。

  第九条 争议解决及选择管辖

  9.1 因本协议引起的任何争议均应通过友好协商解决,协商不成的,双方同意在乙方所在地人民法院提起诉讼。

  第十条 附则

  10.1 本协议自双方法定代表人或授权代表签名并加斧章之日起生效。

  10.2 本协议自乙方根据乙方指定的经纪会员对甲方开展尽职调查结果审核通过后生效。

  10.3 本协议生效后,非经甲乙双方协商一致并达成书面协议的,甲乙任何一方均不得擅自变更或解除本协议。

  10.4 本协议的任何修改需经双方同意并签署书面文件后方可生效,并与本协议具有同等法律效力。

  10.5 本协议有效期至乙方全额收到甲方应支付的服务费之日,双方如认为有必要继续合作的,可于本协议有效期届满前续签本协议。

  10.6 本协议正本壹式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。

  10.7 本协议于[ ]年[ ]月[ ]日签订于中国北京。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  甲 方: (委托人)

  乙 方:(代理人)

  甲乙双方经过友好协商,就乙方代理甲方办理国际货物运输的有关事宜达成以下合同:

  1、甲方委托乙方代为办理订舱、报关、报验、装箱,转运、代垫代付海运运费等相关运输事宜。

  2,甲方委托乙方代为订舱时,甲方应及时送交或者传真给乙方正确、齐备的托运单据。托运单应明确标明甲方订舱单位名称、电话、传真及联系人并加盖公章。托运单内容应注明货物的件数、重量、体积、目的港、装船日期、货物品名、运费条款及特别要求。

  3、甲方委托乙方代理报关、报验时,应提供合法、合格、正确、齐全的报关报验单证。依贸易性质不同可包括:合同、发票,商检证书、许可证、核销文件、报关单、手册、装箱单及有关批文等。

  4、甲方委托乙方代为办理货物的装箱、中转运输时,应在托运单或者相关函电中予以明示。包括代为联系仓储、装卸、转运、短驳、装拆箱等事宜。

  5、为了维护甲方利益,乙方可以为甲方代垫代付海运运费,港口费用及其他代理代办费用。上述款项及运输代理费可采用包干费或者本合同规定的其他方式由甲方支付给乙方,女,遇有关费率调整,应相应调整包干费.

  6、甲方在其委托乙方办理的出口代运货物中,不得夹带易燃、易爆物品及国家规定的禁止出口的物品。

  7、乙方在接到甲方的订舱单后,应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外,乙方不承担任何责任。如果货物未能夕口期配载,乙方应及时将有关情况通知甲方。

  8、乙方接到甲方的'订舱单后,甲方要求变更订舱单所列事项的,应在货物装船--天前向乙方出具书面更改单,注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用,由甲方全部承担。

  9、除甲方能证明由于乙方的原因造成退税单、核销单等单据不能按期退交外,乙方不承担任何责任但乙方应及时以口头或者书面形式告知甲方,并协助甲方尽快收回。

  10、甲方要求货物紧急出运时,应事先在托运单"特别要求声明"中注明或者以其他书面形式通知乙方,并由乙方最后确认航期,否则乙方不承担延误运输责任。

  11、甲方同意于船开后30天内,将乙方代垫代付的海运运费、港口费用、其他代理代办费用及运输代理费以电汇方式付给乙方。

  12、甲方未及时付费造成承运人依法留置货物的,由甲方自行承担责任。

  13、如货物的灭失或损坏是由于我国《海商法》第五十一条所列明的原因造成的, 乙方不承担任何责任。

  14、乙方在代理货物运输的过程中应尽心尽责,对于因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任,以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。

  15、本合同项下发生的任何纠纷或者争议,应提交上海海事法院审理。

  本合同的订立、效力,解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。

  16、经甲乙双方协商一致,可对本合同进行修改和补充、修改及补充的内容经双方签字盖章后作为本合同的组成部分。

  委托方:(以下简称甲方)

  服务方: (以下简称乙方)

  项目名称:

  根据甲方项目建设的需要,现甲方委托乙方对其开发建设的 工程进行各项检测,双方经友好协商,就相关事宜达成如下协议:

  一、工程概况

  工程地址:建设单位项目负责人:

  施工单位: 施工单位项目负责人:

  监理单位: 项目总监:

  建设(监理)单位见证员:送样员:

  二、检测项目

  根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。

  三、检测收费

  根据云发改价格(20x)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。

  四、付费方式

  检测费用支付方式如下:先预付人民币5000.00元,透支额度500.00元,透支期限15天。

  五、双方权利、义务

  (一)甲方义务:

  1.工程开工后,凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

  2.根据付款条件支付相应检测费用。

  (二)甲方权利:

  1.对在建工程的'各类检测数据有知情权,协议执行过程,可随时查询。

  2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

  (三)乙方义务:

  1.根据相关标准及甲方要求,在承诺期限内完成检测任务,并及时提供检测报告。

  2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等),及时向甲方通报。

  3.做好相关服务工作,特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目),分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意 后进行分包。

  4.提供检测咨询服务,若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。

  6.检测费用透支期限超过15天,中心将电话通知甲方,一星期内未来续款,则停发报告。

  (四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。

  六、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效,若一方毁约,则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。

  七、未言明事项双方协商解决,协商未果,由工程所在地人民法院裁决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  ( )授字第号(存根)

  兹授权_____(经办人)代表本公司就_______________(具体事项)进行谈判,签订合同。

  有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  被委托人:(签字)

  办理人:(签字)

  年 月 日

  授权委托书(交被委托人)

  兹授权_____(经办人)代表本公司就______________________________(具体事项)进行谈判,签订合同。

  此授权的有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。本公司对__________(经办人)的行为负责。

  法定代表人:(印章)

  _____有限责任公司(印章)

  年 月 日

  售房方(甲方):

  身份证号码:

  购房方(乙方):

  身份证号码:

  关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:

  一、房屋具体情况:

  1、位置:**市**区**县**小区**楼**单元**号

  2、房屋类型**,建筑面积***方米,结构**楼层,房屋走向:**,房屋形状:**,用途**。该房产的总占地面积:**。

  3、该房产连同地产总计房价*拾*万*千*百*拾*元整。

  二、甲方销售该房屋应具备合法的《房屋所有权证》,如买卖该房屋引发产权纠纷,概由甲方负责处理。

  《房屋所有权证》书证号:

  土地证编号:

  三、房屋四界:东:西:南:北:

  四、付款方式:

  (1)该房产总价格为人民币叁拾柒万元整,协议签定之后,首付拾万元订金。

  (2)甲方完全搬走之后,再付款人民币贰拾万元。

  (3)房产产权转让手续顺利办完之后,再付清剩余柒万元。

  五、甲方应有手续证明,所售房屋质量过关,并非危房。

  六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。

  七、乙方属于残疾人福利事业,在购房过程中,甲方应该向有关部门协调,减免或免除房屋交易税、土地交易税和其他费用。

  (1)甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。

  (2)乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的.交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费

  八、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。

  九、甲方帮助乙方和郾城区药监局共同协调化粪池、下水道等共用设施的使用方式。

  十、乙方购买甲方该项房产,所有费用均属于times;times;个人出资购买,其所有权完全属于times;times;个人所有。

  十一、附件

  (一)《房屋所有权证》

  (二)《国有土地使用证》

  (三)卖方上级主管部门或房产主管部门允许卖房的批文。

  (四)该项房产的房地产评估报告。

  (五)该项房地产的结构、层高、形状、土地面积、四邻测绘图纸。

  十二、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

  十三、本协议壹式()份,甲方()份,乙方()份,

  甲方:(单位签章)乙方:(签字签章)

  代表:(签字)

  年月日年月日


公司委托合同菁选(扩展9)

——委托合同菁选

委托合同范本【荐】

  随着法律观念的日渐普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编精心整理的委托合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。

  发包方(甲方):

  承包方(乙方): 身份证号码

  本着公*合理、互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议:

  一、 工程概况:

  1. 工程名称:

  2. 工程地址:

  3. 承包范围:

  居室面积: 居室间数:

  4. 工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

  二、 承包方式:

  1. 工期: 天,自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。

  2. 工程承包价款:

  A.按照公司与客户签订该工程预算书总造价中直接费______%承包给乙方。

  3.承包信誉保证及质保条款:

  A.根据甲方公司工程管理规定,乙方自愿在合同签定后,一次性向甲方缴纳个人信誉保证金 元。甲方财务部出具相应收据,待该工程竣工验收合格后,甲方在十日内返还乙方。

  B.乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保,如发生乙方在承包施工期间使用伪劣材料或不符合工程预算书规定的材料、偷工减料、诽谤公司声誉等影响公司利益和违反公司各项管理规定及标准,公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

  C.工程竣工验收合格后,乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意,公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决,加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

  4.工程质量及管理约定:

  A.乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

  B.工程验收合格后,乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款,该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

  5.工程款支付方式:

  A.合同签定后,甲方根据乙方信誉保证金额度,每次支付不超过该额度的工程进度款。乙方应在每次领款使用完毕后及时向甲方财务部上缴相关票据,乙方超额度用款时应与甲方协商,经同意后方可领取。

  B.乙方工程承包款累计领取额,在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%,尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

  6.双方其它约定:

  A. ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________;

  B. ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________;

  C. ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________。

  三、 工程质量要求:

  按 《建筑工程施工质量验收统一标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题,甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队,其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

  四、 甲方的责任及义务

  1. 提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

  2. 开工前,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明,向乙方进行现场交底。

  3. 派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

  4. 严格按合同约定的'付款方式对乙方进行工程结算。

  五、 乙方的责任及义务

  1. 严格遵守公司制定的各项规章制度。

  2. 在前一段工程完工验收合格后,方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

  3. 严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》,切实做好现场文明施工及安全工作,因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

  4. 必须对签字工程的金额保密,违者罚款人民币壹仟元整。

  5. 必须保质、保量、保工期原则下完成工程任务,超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

  6. 甲方有权指定施工工人,乙方必须服从。

  7. 乙方必须到甲方指定的材料经销商购买材料,如发现有假冒伪劣材料,公司将给予重罚,所造成的损失由乙方承担。

  8. 乙方不得以甲方名义赊购材料,影响公司形象,如产生严重后果的由乙方自行承担。

  9. 乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气

  事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生,一切责任由乙方承担。

  六、 争议或纠纷处理

  1. 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

  2. 当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,双方可通过仲裁委员会仲裁,或向人民法院起诉。

  七、 附则

  1. 本合同甲、乙双方各执一份。

  2. 本合同双方签字盖章后生效,本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

  甲 方:XXX 乙 方:XXX

  代 表 人: XXX家庭住址:XXXXXX

  单位地址:XXXXX 邮政编码:XXXX

  电 话:XXXX 电 话:XXXXX

  年 月 日 年 月 日

  甲方:_____________(以下简称甲方)

  乙方:_____________(以下简称乙方)

  在甲、乙双方______年______月份当面沟通后,乙方根据沟通内容和甲方的具体需求,向甲方提交了《____________培训方案》。______年______月______日乙方接到该方案已经通过甲方认可的 通知,甲、乙双方认为有必要将该方案定义为本合同附件一。

  为了更好的帮助甲方提升______人员的______技能和______ 能力,从而提高甲方的技术水*。为了有效地实施_培训,双方就针对甲方______人员进行培训的'相关事宜达成以下条款:

  1.乙方为甲方开发、准备有关课程。

  2.乙方负责培训的实施及培训后的学员评估。

  3.乙方负责保证课程的教学质量,配备优秀的讲师及助教。

  4.乙方负责制作培训讲义,在每天培训当天上课之前发放到参训人员的手中,做到打印清晰工整、装订牢固、人手一册。

  5.甲、乙方有责任按照《附件一》相互配合实施培训,如确有特殊情况,须提前3天征得对方同意,方可调整培训时间。

  6.甲方负责安排培训场地,并按照乙方要求提供培训所需的教学用具。

  7.甲方需专门指定1名培训联络人,负责向乙方提供培训相关的有关资讯。

  8.甲方有责任按照支付条款中规定的时间和金额向乙方支付培训费用。

  9.本培训自______年______月______日至______年______月______日为止,,如遇节、假日,时间自动顺延,或双方另行商议利用节假日进行培训。

  10.培训场地及培训器材要求:

  (1) 教学白板(或黑板)1个,白板笔(或粉笔)若干;

  (2)电脑多媒体投影仪1台,并配有投影幕布(或教室前面是*整白墙)

  11.培训费用支付条款:本合同标的的培训(辅导)费用总额为人民币______圆整(¥______),其中包含课程开发费、讲师授课费、演练辅导费、讲义制作费等。付款方式为转账汇款或现金支付,具体支付时间如下:

  (1)______年_____月_____日前,(培训起始日7天之前)甲方须向乙方支付培训费的50%。即人民币_____圆整(¥______);

  (2)______年______月______日当日,最后一次培训课程结束之前,甲方须向乙方支付结清培训费余额人民币______圆整(¥______)

  12.教师及助教往返甲方培训地(限北京市内)的车费由乙方全部负担。如需去往北京之外的其他城市,讲师及助教的往返交通费、机场费用、由机场往返驻地培训地的交通费、异地培训的食宿费等均由甲方全额承担。 13.甲方没有按本合同条款约定时间进行及时结算,按每天百分之一培训费用总额支付乙方违约金;甲方没有执行本合同约定的相关条款,乙方有权中止本合同的执行。

  14. 在履行本合同过程中发生的争议,双方协商解决,协商不成由合同签约地人民法院裁决。

  15.如有未尽事宜,经双方友好协商,可补充相关协议,合同附件及补充协议与本合同具同等法律效力。

  16.此合同一式二份,甲、乙双方各持一份。

  17.此合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方:__________________

  法定代表人签字:________

  地址:__________________

  开户行:________________

  账号:__________________

  乙方:__________________

  法定代表人签字:________

  地址:__________________

  电话:__________________

  开户行:________________

  账号:__________________

  日期:__________________

  签约地:________________

  甲方:

  地址:

  联系方式:

  乙方:

  地址:

  联系方式:

  甲、乙双方经过友好协商,就图书(音像)出版事宜自愿达成如下协议:

  一、委托事项

  1、甲方委托乙方办理甲方作品《___________》的正式出版手续。

  2、作者(编者)署名为:________________________。

  二、作品要求

  1、甲方应向乙方提供齐、清、定书稿。

  2、内容不得违反我国宪法、法律和行政法规的规定,不得侵害他人的姓名权、肖像权、著作权等合法权益。

  3、不得违规操作,否则由此带来的一切责任由甲方承担。

  三、出版时间本作品定于________年____月____日前出版。乙方必须在甲方书稿、资金到位后迅速为甲方办妥出版事宜。

  四、出版物的印刷及质量甲方不得擅自印刷出版物,应由乙方联系具有合法印刷资格的印刷厂家。

  五、出版物的规格、印张、印数、定价

  1、出版物的规格:该书为______开本。

  2、出版物的印张:计______印张,______万字,______图数,彩页。

  3、出版物的印数:______册。

  4、每套(本)定价______元(人民币)。

  六、费用的`承担出版物的印刷、审稿及其他出版社需收取的费用概由甲方承担,并于签订本合同时一次性支付。如因甲方应交费用未按时到位,造成本合同委托出版物不能按时出版,其责任概由甲方负责。

  七、报送样书属自费出版的样书,由甲方按出版社规定报样书套(册)限在正式出版三个月内发至乙方单位或出版物出版单位。

  八、报酬及支付时间协议签订时,甲方应向乙方支付该图书全部出版费用总计____________元(不含税)。

  九、合同的解除在出版社未进行审稿以前,双方协商同意可解除合同。已进行审稿后不能解除合同。若一方违约,另一方有权解除合同,但应以书面形式提前10天通知另一方。

  十、合同的终止乙方完成甲方委托出版事务后,本合同自然终止。十

  一、违约管辖本协议发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。

  十二、附则

  1、本协议的补充合同,具有同等效力。

  2、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

  甲方(签章):签订日期:________年____月____日签订地点:

  乙方(签章):签订日期:________年____月____日签订地点:

  委托人:(以下简称甲方)

  拍卖人:(以下简称乙方)

  签订地点:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国拍卖法》和其它有关规定,经协商一致,双方签订本合同。

  第一条、委托拍卖物品及保留价:

  广州市天河区沙河广汕路北侧燕塘企业总公司大院(新燕大厦,建筑面积约为14202、12㎡)保留价: 。拍卖人不得低于保留价出售拍卖物。

  第二条、拍卖人应采用估低价拍卖方式拍卖。

  第三条、拍卖人承诺在签定合同后一个月内在我中心指定的拍卖大厅举行拍卖会,对委托拍卖物进行拍卖。如超过时间仍未处理该拍品,我中心有权收回该拍品另行处理,并没收拍卖公司所交履约保证金。

  第四条、双方应对拍卖物保留价进行保密;委托人要求拍卖人对其身份保密的,拍卖人应予保密,并不得委托或代理他人参加竞价,亦不得擅自委托他人进行拍卖。

  第五条、因本合同发生的纠纷,由双方协商解决;协商不成,双方同意选择向当地人民法院起诉解决。

  第六条、本合同经双方当事人签字、盖章后生效,有效期至20 年 月 日止。

  第七条、其他约定:

  1、该拍品按现状拍卖,过户税费按国家有关规定由买卖双方各自承担,土地出让金由委托方承担,准确面积最终以房产测绘部门的测绘面积为准,如有变动,成交价不作调整。

  2、成交后竞买人须在7个工作日内支付6000万元标的款(含拍卖保证金1100万元),30天内支付剩余标的款,过户税费及土地出让金由买受人垫付,代全部税费及土地出让金缴纳完毕后由拍卖公司向我中心以书面形式提出申请及结算清单(并附相关税费原件),待我中心收到拍卖公司申请核算后5个工作日内将过户税费及土地出让金汇入买受人指定帐户。买受人逾期未按规定时间内付清标的`款,委托方将收回该拍品另行处臵,并没收拍卖公司及竞买人所交纳全部款项。

  3、买受人交清全部成交款后,由买受人自行办理过户手续,委托方负责与广州燕塘房地产开发有限公司做好协调工作,必须协助买受人与广州燕塘房地产开发有限公司进行办理房产证过户及移交拍卖标的的各项手续,保证移交顺利。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就*面设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  一、委托之事项:

  甲方委托乙方为其公司设计项目。

  二、总费用:

  总价为:人民币¥:________元,(大写:________)(以报价单为准)。

  三、付款方式:

  甲方需在合同签订即预付定金(人民币)¥:________,余款(人民币)¥________:于设计完成后一次性付清。

  四、乙方设计作品的时间、交付方式:

  1、乙方需在________个工作日内设计出初稿,交付甲方预审。

  2、定稿后,乙方以电子文件的方式交付甲方。

  五、知识产权约定:

  1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的.所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方。

  2、甲方在未付清所有委托设计之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

  3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  六、双方的权利义务:

  甲方权利:

  1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

  2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

  3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;

  甲方义务:

  1、甲方按照合同约定支付相关费用;

  2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料以便于乙方完成设计工作;

  乙方权利:

  1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

  2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

  3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

  乙方义务:

  1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

  2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

  七、违约责任:

  1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付定金(人民币)¥:________,费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的画册设计费用。

  2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

  八、其它补充条款:

  九、合同生效

  本合同由甲乙双方签字盖章,并以双方最后签字日期为生效日。

  本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

  甲方:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司第三项目部

  乙方:陕西华夏建设工程质量检测有限公司

  甲方在北大光华管理学院西安分院雅致东方大酒店及室外附属工程建设中,委托乙方对建筑工程施工中的原材料、半成品、成品进行试验检验工作。为保障双方的合法权益,经双方协商,订立本协议书,共同遵照执行。

  一、甲方委托乙方进行的试验,由甲方填写委托单,并经监理单位见证后进行取样,交乙方签认后委托试验开始,乙方须按甲方委托的试验项目进行试验。

  二、乙方为甲方提供的试验报告,纸张规格为a4,共4份,(打印格式必须符合资料归档要求)。

  三、甲方现场技术人员在专业监理工程师的见证对抽取的砼(砂浆)样品进行成型,砼、砂浆试件拆模后应及时养护,同条件试件应与结构实体养护条件相同,并做好测温记录。标养砼(砂浆)试件由甲方制作交乙方养护,养护条件要符合国家标准、规范要求。

  四、试验范围:水泥物理力学性能检测;钢筋(含焊接与机械连接)的力学性能检验;砂石常规检验;混凝土、砂浆强度检验;抗渗混凝土检验;简易土工试验;普通混凝土、砂浆配合比;防水卷材、涂料检验;混凝土强度现场回弹检验;钢筋保护层厚度检验;混凝土预制构件性能检验;后置埋件的力学性能检测;建筑饰面砖粘结强度检验;锚杆锚固承载力检验等。

  1、甲方:(1)负责对试件取样及送样;(2)对抽取样品的代表性负责;(3)甲方有权利对乙方试验人员的资格及试验程序进行抽检。

  2、乙方:(1)乙方对甲方委托的试验,乙方应安排具有相应资格的试验人员,严格按规范及操作规程进行试验操作、对试验及评定所采用的标准,必须是现行使用的国家标准;(2)乙方为甲方出具的.试验报告要数据准确,结论明确。需要在现场进行的试验,乙方应及时组织试验人员到现场配合,以便保证下步工序的顺利进行。

  五、费用结算方法:

  费用:按本工程建筑面积全包价每*米元。

  付款:基础完工后支付结算价款的30%,主体结构封顶、原位检测完成并出具检测报告后支付结算价款的60%,剩余10%待整体工程竣工及所有试验资料全部交付档案馆后一次性付清。

  六、本协议书未尽事宜,由甲、乙双方协商,采取协议书补充条款的形式执行。补充条款与本协议书具有同等效力。

  七、本协议书一式4份,甲方2份,乙方2份。

  八、本协议书自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(章)乙方(章)

  法人代表:法人代表:

  协议书签订日期:20xx年12月日

  甲方:

  法定代表人:

  地址:

  邮政编码:

  电话:

  邮箱:

相关词条