甲方：_______房地产开发有限公司
乙方：_______建筑工程公司
丙方：_______建设工程有限公司
根据《民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的___________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：
一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。
二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为______万元(______万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的.工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。(具体项目见乙方交由甲方的总额为______元的建设工程预算书)
四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计______吨;双方协商钢筋总价为_____元。
五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为_______元，(具体详见乙方所列示清单)。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[________元+临建_______元+钢材_______元-税金_______元_______元，此款项协议签订后一次付清。
六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收(因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理)。
七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。
七、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。
甲方：______（签字盖章）
乙方：______（签字盖章）
丙方：______（签字盖章）
20__年__月__日
建设单位：_______(接收方)
施工单位：_______(移交方)
监理单位：_______
设计单位：_______
勘察单位：地质工程勘察院
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，行政法规、规章，遵偱*等，自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程移交协商一致，签定本协议如下：
工程名称：__区劳动就业和社会保障服务中心项目工程
工程地点：__区新建行政办公大楼以北(四号规划路以北)，三号规划路以南，丽子园北街以东，古城以西。
开工日期：____年____月____日
移交日期：____年____月____日
移交范围：
1、__区劳动就业和社会保障服务中心主楼工程
2、__区劳动就业和社会保障服务中心主楼室内装修工程
3、__区劳动就业和社会保障服务中心项目室外配套工程项目现状：施工单位已按建设单位要求完成了施工合同，招标文件，
工程量清单及图纸所包括的全部内容
验收结论：施工单位所施工的全部单位工程，子单位工程及室个配套
工程经参建各方共同验收，均达到国家规范规定的《建筑工程统一验收标准》合格标准。
工程备案：因建设单位未能提供建设工程施工许可证等相关前期手续，
致使该工程无法满足备案要求。
竣工及保修日界定：按双方签定之日起开始计算。
建设单位责任：建设单位自本协议签定之日起__日内将工程款付至合同价款的90%。两个月内(____年____月____日之前)办理完工程结算，并在__日内扣除质量保修金后付清余款。
施工单位责任：
1、施工单位自协议签定之日起，按双方签定的工程质量保修书相关要求履行保修责任及义务。
2、施工单位在正式收到建设单位提供的建设工程施工许可证等
相关前期手续后，积极配合建设单位办理工程备案相关手续并移交建设单位。
本协议自签定之日起生效，本协议一式三份，建设、施工、监理单位各执一份
建设单位：_______(接收方)
施工单位：_______(移交方)
监理单位：_______
移交日期：_______年_______月_______日
甲方（接收单位）：XXXX水利开发有限责任公司
乙方（承建单位）：XX市XX区人民**
XX防护工程属于XX水利枢纽库区的移民防护工程，包含在《XX水利枢纽XX库区水库淹没和移民安置任务及补偿投资包干协议》之内，项目对所需防护的农田范围采取东侧防护西侧填高的半填半防方式进行防护。东侧防护区设计的主要工程项目有：防护堤（含支堤）、自排涵闸、排涝泵站、排渗井、堤身测压管、防护区内的粘土铺盖填筑层工程。此外，还包括恢复农田灌渠和排水、道路及综合管理房两个单位工程。其建设是XX水利枢纽工程征地和移民安置的重要组成部分，按照“**负责、县为基础、业主参与、移民监理”的管理体制和参照《XX壮族自治区人民**关于印发XX水利枢纽XX库区移民安置实施办法的通知》（桂政发[20xx]46号），XX防护工程由XX区人民**负责组织实施。
工程于XXXX年3月动工建设，XXXX年2月主要工程项目基本建成，至今已经过6年多的时间运行，特别是经过了20xx年水库正常高水位228米、以及20xx年防护区内强降雨排涝等高强雨情的考验，均能运行使用。受XX市人民**委托，20xx年12月16日XX市水库移民工作管理局和水利局共同组织对XX防护区工程进行验收，并提出整改要求，20xx年8月26日验收委员会对验收提出需整改的项目进行复验，并通过验收。为了发挥防护区工程的效益，根据《大中型水利水电工程建设征地和移民安置条例》（***令第471号）第十八条的`有关规定，经请示XX壮族自治区水库移民工作管理局同意，由该局于20xx年5月14日在XX主持召开XX水利枢纽水库淹没XX防护工程（防护区）移交协调会，与会单位及人员名单附后，会后经甲乙方双方友好协商，达成如下协议。
一、移交工程项目
移交工程项目为东侧防护区已建设完工的防护措施工程和综合管理楼，具体如下：
（一）建筑工程：防护堤工程（主堤、不含支堤）、自排涵闸工程、排涝泵站工程、配电房工程、排渗井工程。
（二）设备及安装工程：55千瓦排涝水泵机组4套、11千瓦排涝水泵2套、10千伏电压等级315千伏安变压器1台、低压控制电器及电缆、1.84吨闸门及其预埋件安装、固定卷扬式闸门启闭机1套。
（三）综合管理楼：综合管理楼为四层砖混结构，建筑面积524.3*方米，一层为办公室，二、三、四层为六套二房二厅住宅。
二、移交范围、方式、日期
（一）移交工程资产的范围。详见附件。
（二）移交方式。甲、乙双方代表在工程工地清点对。
（三）款两清单确认签字。
（四）移交日期。20xx年5月14日。
三、移交后的工程资产和管理权
移交后的工程资产和管理权属于XXXX水利开发有限责任公司。
甲方（接受方）：
乙方（移交方）：南京市浦口区农业技术推广中心
为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在使用过程中甲乙双方的安全责任，保护相关人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，签订本协议，双方应认真履行。
本着充分利用资源和工程设施的原则，甲、乙双方现就规模畜禽场沼气治理项目工程资产移交达成如下协议。
一、移交范围、期限和地点
1、移交范围。范围详见农业基本建设项目竣工验收表中的工程建设内容。
2、移交日期。 年 月 日。
3、移交地点。 沼气项目工程现场
二、双方的权利与义务
1、 甲方应履行如下职责
对本单位使用过程中安全工作负直接责任。具体内容如下：
１、组织安全生产管理机构，并明确责任到人。
2、培训一定数量的专业技术人员和操作人员，应持证上岗，对工作要认真负责，并严格按操作规程作业，确保工程安全稳定运行。
3、接受乙方的沼气工程安全使用知识培训，禁止违章作业。
4、使用过程中应注意防火、防爆工作，沼气贮气柜周边严禁堆放易燃易爆物品，同时禁止吸烟以及明火产生。
5、灶具应安装在通风、明亮的室内，若有异味应立即开门开窗通风，此时禁止明火，关闭总阀门并排查漏气点，及时修复。
6、定期巡查，发现问题及时纠正，沼气工程检修时，严格按操作规程要求操作，防止火灾、爆炸和人生窒息事故的发生。
7、贮气柜避雷针每年雷雨季节前必须做好检修、保养以及检测工作。
8、抢修沼气贮气柜应由专业施工队伍进行，并制定安全技术方案。
9、具有在规定的期限内，取得移交资产的'处置权（所有权、使用权及安全责任等）；具有确定移交方所移交资产的范围、数量和质量的权利。在本协议签订后，在规定的时间内办理完成资产接收确认手续。
2、 乙方应履行如下职责
具有提交所移交资产范围、数量的建议权。具有配合工程施工方移交资产、并协助清理资产的义务；向接受方提供的各种资产的资料均具有真实、合法和有效性。
三、其他
本协议一式两份，协议双方各执一份，并具备同等法律效力。本协议自双方法定代表人签字之日起生效。
资产移交方（盖章）： 资产接受方（签字）：
（盖章）
年 月 日
甲方（接受方）：
乙方（移交方）：南京市浦口区农业技术推广中心
为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在使用过程中甲乙双方的安全责任，保护相关人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，签订本协议，双方应认真履行。
本着充分利用资源和工程设施的原则，甲、乙双方现就规模畜禽场沼气治理项目工程资产移交达成如下协议。
一、移交范围、期限和地点
1、移交范围。范围详见农业基本建设项目竣工验收表中的工程建设内容。
2、移交日期。 年 月 日。
3、移交地点。 沼气项目工程现场
二、双方的权利与义务
1、 甲方应履行如下职责
对本单位使用过程中安全工作负直接责任。具体内容如下：
１、组织安全生产管理机构，并明确责任到人。
2、培训一定数量的专业技术人员和操作人员，应持证上岗，对工作要认真负责，并严格按操作规程作业，确保工程安全稳定运行。
3、接受乙方的沼气工程安全使用知识培训，禁止违章作业。
4、使用过程中应注意防火、防爆工作，沼气贮气柜周边严禁堆放易燃易爆物品，同时禁止吸烟以及明火产生。
5、灶具应安装在通风、明亮的室内，若有异味应立即开门开窗通风，此时禁止明火，关闭总阀门并排查漏气点，及时修复。
6、定期巡查，发现问题及时纠正，沼气工程检修时，严格按操作规程要求操作，防止火灾、爆炸和人生窒息事故的发生。
7、贮气柜避雷针每年雷雨季节前必须做好检修、保养以及检测工作。
8、抢修沼气贮气柜应由专业施工队伍进行，并制定安全技术方案。
9、具有在规定的期限内，取得移交资产的处置权（所有权、使用权及安全责任等）；具有确定移交方所移交资产的.范围、数量和质量的权利。在本协议签订后，在规定的时间内办理完成资产接收确认手续。
2、 乙方应履行如下职责
具有提交所移交资产范围、数量的建议权。具有配合工程施工方移交资产、并协助清理资产的义务；向接受方提供的各种资产的资料均具有真实、合法和有效性。
三、其他
本协议一式两份，协议双方各执一份，并具备同等法律效力。本协议自双方法定代表人签字之日起生效。
资产移交方（盖章）： 资产接受方（签字）：
（盖章）
年 月 日
甲方：____________房地产开发有限公司
乙方：____________建筑工程公司
丙方：____________建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：
一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。
二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的`补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。(具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书)
四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为________元。
五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为________元，(具体详见乙方所列示清单)。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[_________元+临建_______元+钢材________元-税金_______元-(水费3596吨×6.24元/吨=22439元)-(电费47752度×1.0元/度=47752元)]=________元，此款项协议签订后一次付清。
六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收(因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理)。
七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。
八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。
甲方：____________乙方：____________丙方：____________
___年____月____日___年____月____日___年____月____日
甲方：____________房地产开发有限公司
乙方：____________建筑工程公司
丙方：____________建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：
一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。
二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为__叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。(具体项目见乙方交由甲方的总额为___元的建设工程预算书)
四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为________元。
五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为________元，(具体详见乙方所列示清单)。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为_________元临建_______元钢材________元-税金_______元-(水费3596吨;6.24元吨22439元)-(电费47752度;1.0元度47752元)________元，此款项协议签订后一次付清。
六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收(因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理)。
七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。
八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。
三方签字(盖章)：____________
________年____月____日
甲方：*******房地产开发有限公司
乙方：*******建筑工程公司
丙方：*******建设工程有限公司
根据《民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的***********楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：
一、乙方不再承建**************楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。
二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。(具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书)
四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计********元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的.钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为*****元。
五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为*******元，(具体详见乙方所列示清单)。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[********元+临建*******元+钢材*******元-税金*******元-(水费3596吨×6.24元/吨=22439元)-(电费47752度×1.0元/度=47752元)]=*******元，此款项协议签订后一次付清。
六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收(因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理)。
七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。
七、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。
甲方：（签字盖章）
乙方：（签字盖章）
丙方：（签字盖章）
20xx年**月**日
建设单位：xx市xx区人力资源和社会保障局(接收方)
施工单位：xx建设工程有限公司 (移交方)
监理单位：xx工程建设监理有限公司
设计单位：xx建筑设计研究院有限公司
勘察单位：xx地质工程勘察院
依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，行政法规、规章，遵偱*等，自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程移交协商一致，签定本协议如下：
工程名称：xx区劳动就业和社会保障服务中心项目工程
工程地点：xx区新建行政办公大楼以北(四号规划路以北)，三号规划路以南，丽子园北街以东，xx古城以西。
开工日期：20xx年5月1日
移交日期：20xx年10月22日
移交范围：
1、xx区劳动就业和社会保障服务中心主楼工程
2、xx区劳动就业和社会保障服务中心主楼室内装修工程
3、xx区劳动就业和社会保障服务中心项目室外配套工程项目现状：施工单位已按建设单位要求完成了施工合同，招标文件，
工程量清单及图纸所包括的全部内容
验收结论：施工单位所施工的全部单位工程，子单位工程及室个配套
工程经参建各方共同验收，均达到国家规范规定的《建筑工程统一验收标准》合格标准。
工程备案：因建设单位未能提供建设工程施工许可证等相关前期手续，
致使该工程无法满足备案要求。
竣工及保修日界定：按双方签定之日起开始计算。
建设单位责任：建设单位自本协议签定之日起xx日内将工程款付至合同价款的90%。两个月内(20xx年12月25日之前)办理完工程结算，并在xx日内扣除质量保修金后付清余款。
施工单位责任：
1、施工单位自协议签定之日起，按双方签定的工程质量保修书相关要求履行保修责任及义务。
2、施工单位在正式收到建设单位提供的建设工程施工许可证等
相关前期手续后，积极配合建设单位办理工程备案相关手续并移交建设单位。
本协议自签定之日起生效，本协议一式三份，建设、施工、监理单位各执一份
建设单位：xx市xx区人力资源和社会保障局(接收方)
施工单位：xx建设工程有限公司 (移交方)
监理单位：xx工程建设监理有限公司
移交日期：20xx年xx月xx日
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
经甲乙双方共同协商，现就工程移交乙方管养事宜达如下协议：
一、甲方将已建成的.工程及附属设施移交乙方，由乙方负责维护和管理。
二、工程在施工缺陷责任期内的，由督促施工单位按合同约定做好质保期内的整改和维护工作。质量缺陷期满后，经乙方验收确认，甲方方可结付施工单位质保金。
三、甲方移交时一并提供乙方一套完整的竣工图和具体的设施量及附属工程资料。
四、未尽事宜，由甲、乙共同协商解决。
五、本协议一式四份，甲、乙双方各二份，自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________
____年____月____日________年____月____日
——移交协议书10篇
甲方（资产接受方）：上海杨浦国有资产经营有限公司
乙方（资产移交方）：
根据《杨浦区国有企业资产减值准备财务核销工作的实施办法》（杨*[20xx]107号）和国家有关法律、法规的规定，协议双方本着诚实信用和最大限度利用资源的原则，订立本协议。
依据区*、一级企业或主管部门的财务核销的批复文件和“损失资产”处置的授权，甲方同意接收乙方已办理核销审批手续的“损失资产”处置权，双方协议如下：
第一条 移交范围、方式、期限
移交资产的范围详见附件“核销资产移交清单”，限期 年 月 日前完成移交工作，以核销资产企业住所为资产移交地点、经双方代表清点确认后视为移交完成。
第二条 双方的权利与义务
（一）甲方的权利
1、具有在规定的期限内，取得移交资产的处置权；
2、具有知悉移交方所移交“损失资产”的数量、质量、状况的权利；
3、具有确定移交方所移交“损失资产”的范围、数量的权利。
（二）甲方的义务
1、具有按照协议配合“损失资产”移交行为的义务；
2、具有按照协议的规定，及时足额支付给乙方“损失资产”仓储、保管、运输、清理等费用（以资产处置收入为限）的义务；
（三）乙方的权利
1、具有提交所移交“损失资产”范围、数量的建议权；
2、具有按照协议方式收取所移交资产仓储、保管等费用的权利；
（四）乙方的义务
1、具有配合移交资产、并协助甲方储存、保管、运输、清理“损失资产”的义务；
2、具有准确披露所移交“损失资产”真实状况和提供“损失资产”相关资料的义务。
第三条 移交税费的承担
1、双方约定，对本次资产移交行为所涉及的属于双方分别应交纳的`税费，采取分别承担的方式解决。即移交方承担移交方应交纳的税费，受让方承担受让方应交纳的税费。
2、对于本次资产移交行为所涉及的属于单方交纳的税费，双方约定由____方承担。
第四条 双方声明与保证
1、移交方的声明与保证
（1）移交方向接受方提供的各种“损失资产”的资料均为真实、合法、有效；
（2）移交方在接收方处置“损失资产”期间，在仓储、保管、运输、清理等方面提供相应的服务。
2、接受方的声明与保证
接受方在本协议签订后，按照移交清单上的数额，在规定的时间内办理完成“损失资产”的接收确认手续。
第五条 违约责任
任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。相关赔偿金额由双方按照合理的原则、依据实际经济损失数额协商确定。
第六条 协议纠纷的处理
双方对本协议的解释发生争议时，应友好协商解决。若协商不成，任何一方都有权向区*或区*提出裁决请求。
第七条 其他
对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由双方法定代表人签署。本协议一式两份，协议双方各执一份，并具备同等法律效力。本协议自双方法定代表人签字之日起生效。
附件：核销资产移交清单
资产移交方（盖章）：
法定代表人（签字）：
20xx年X月XX日
资产接受方（盖章）：
法定代表人（签字）：
20xx年X月XX日
甲方：
乙方：
现甲方将移交给乙方，为了加强农田水利灌排工程的监督管理和保护使用，充分发挥工程效益，保障灌排工程安全运行，根据安徽省实施《中华人民共和国水法》办法，第十七条、第十八条规定，签订本协议。
移交内容包括大中小沟、涵闸、机井、井房、桥梁及相关附属设施等全部工程。
一、甲方职责
1、负责水利工程的监督和业务指导；
2、划定水利工程保护区；
3、提供社会服务及技术培训；
4、督促施工单位对保修期内发现的工程质量问题进行处理；
5、其他需要甲方解决的问题。
二、乙方职责
1、代表国家行使工程的所有权；
2、配合县水务局制止与查处破坏水利工程行为的义务；
三、本协议一式四份：甲方二份，乙方二份。
甲方：（单位公章）
法定代表人：
乙方：（单位公章）
法定代表人：
______年____月____日
本协议由下列各方于______年____月_____日在____________________订立：
a公司，一家依照*法律组建和存在的国有企业，其法定地址在：________。
和
b市人民*（下简称“b市*”），其地址在：____省b市。
c国有资产经营管理公司（下简称“c公司”），其法定地址在：______________。
d公司，其法定地址在：____________________。
以上实体单称时称为“一方”，合称时称为“双方”或“各方”。
鉴于：
1.经____________________［ ］______号文批准，a公司实施股份制改造；
2.c公司系a公司的惟一出资人；
3.根据c公司及a公司之间的股份制改造方案，a公司解散，c公司以a公司清算后的净资产作为出资，与d公司共同组建________有限责任公司（下简称“新公司”）；a公司的非经营性资产不进入新公司，而是直接移交给b市*或由c公司接收；
4.新公司成立后，c公司与b市*将委托新公司经营或管理其从a公司接收的部分非经营性资产；
故此，各方约定如下：
第一条 非经营性资产的范围
1.1 本协议项下非经营性资产的范围包括：（1）学校（包括a公司子弟小学、中学）；（2）a公司后勤服务公司；（3）a公司工人文化宫；（4）a公司职工医院；（5）a公司职工住宅。
1.2 各方同意，本协议项下的非经营性资产的移交和接收包括对该资产所对应的人员的接收。
第二条 非经营性资产的剥离
2.1 学校
2.1.1 a公司将其所属的a公司子弟小学、中学（下合称“学校”）所对应的资产（包括校舍、土地和教学设备等）及其工作人员（约78人）一次性直接移交给b市*。
2.1.2 上述移交工作完成后____年内，a公司每年向学校拨付办学经费人民币______万元，b市*同时亦每年向a公司所在地区中小学教育社区化管理委员会足额拨付上述学校的办学经费，并做到专款专用；上述移交工作完成____年后，学校的全部办学经费均由b市*承担，a公司不再承担学校的办学经费。
2.1.3 学校在移交前所负债务，在上述移交工作完成后，仍由a公司负责偿还。
2.2 a公司后勤服务公司
2.2.1 a公司解散后，其下属的a公司后勤服务公司的产权由c公司接收。
2.2.2 c公司将其持有的a公司后勤服务公司的产权从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.2.3 新公司成立后，c公司将a公司后勤服务公司委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.2.4 新公司成立后，如a公司后勤服务公司向其或其员工提供服务，则双方应遵照公*交易的准则另行签订服务协议。
2.3 a公司工人文化宫
2.3.1 a公司解散后，其下属的工人文化宫的资产及工作人员由c公司接收。
2.3.2 c公司将工人文化宫的资产从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.3.3 新公司成立后，c公司将工人文化宫委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.3.4 新公司成立后，如需工人文化宫向其或其员工提供服务，则各方应遵照公*交易的准则另行签订协议。
2.4 职工医院
2.4.1 a公司所属的职工医院所对应的资产和工作人员一次性直接移交给b市*。
2.4.2 上述移交工作完成后，b市*将该医院委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.4.3 新公司将把职工医院逐步建设成面向社会、独立运作、自负盈亏的.医疗康复中心。
2.4.4 新公司成立后，如需职工医院向其员工提供服务，则双方应遵照公*交易的准则另行签订服务协议。
2.5 职工住宅
2.5.1 a公司解散后，其拥有房屋所有权的住宅全部由c公司接收。
2.5.2 c公司将职工住宅从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.5.3 新公司成立后，c公司将上述职工住宅委托给新公司经营。新公司将上述住宅租赁给新公司职工使用，并遵照公*交易准则向承租人收取租金。
2.5.4 新公司将一定比例的租金上缴b市*，上述租金分配比例由各方另行协商确定。
第三条 权利、义务的承继与顺延
3.1 各方同意，新公司成立后，a公司在本协议项下的权利与义务均由新公司承继，新公司届时自动成为本协议当事人。
3.2 各方同意，d公司系本协议的利害关系人。如c公司或b市*违反本协议的规定或由于c公司或b市*的原因导致新公司或d公司遭受任何损失，d公司有权作为一方当事人就新公司或d公司所遭受的损失向c公司或b市*进行索赔或采取其他法律措施。
第四条 违约责任
4.1 各方同意，任何一方违反本协议规定，致使其他方遭受或发生损害、索赔、处罚、诉讼、仲裁、费用、义务和/或责任，违约方须向其他方做出全面赔偿。
4.2 上述第4.1条规定在本协议终止后____年内依然有效。
第五条 效力与期限
5.1 本协议在各方授权代表签署后生效。
第六条 适用法律与争议解决
6.1 本协议的订立、生效与解释适用*法律。
6.2 在本协议履行过程中发生的任何争议，各方均应友好协商解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请____仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决对争议各方具有最终的法律约束力。
第七条 其他
7.1 对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
7.2 本协议以中文书就，一式六份，a公司、b市*、c公司、d公司各执一份，另二份供备案或报批之用。
本协议各方已促使其合法授权代表于本协议文首载明之日签署本协议，以昭信守。
a公司 b市人民*
授权代表：______________ 授权代表：______________
c公司 d公司
授权代表：______________ 授权代表：______________
甲方(资产移交方)：______有限公司清算组
乙方(资产接收方)：(股东个人)
鉴于_年_月_日生效的《______公司股东会决议》的要求，甲乙双方就甲方负责的_____有限公司注销清算后资产移交的相关事宜，经双方*等自愿协商，达成如下协议：
一、移交资产标的
二、移交时间
甲方同意在_年_月_日前(或者“公司注销手续办理完毕后3个工作日内”)将所移交资产移交给乙方。
三、移交方法
四、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：_______有限公司清算组
负责人(签字)：
签订日期：_年_月_日
乙方(签字)：
签订日期：_年_月_日
脚手架搭设单位： (以下称甲方）
脚手架使用单位： (以下称乙方）
根据乙方外墙干挂施工任务的需要，甲方为乙方保留华俊工程机械交易中心外脚手架，为了明确甲乙双方安全责任，便于管理，确保安全，利于生产，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲乙双方就外墙干挂工程施工期间的脚手架使用安全事项经协商达成一致，订立本协议.
一、脚手架移交接：
1、甲方应保证移交的脚手架符合有关规范、标准及使用要求（乙方自行设计搭设的脚手架，一切责任由乙方负责)，移交时甲、乙双方应由项目负责人组织相关人员参加验收，并填写脚手架使用和管理移交接记录，正式移交乙方使用和管理。
2、移交完成后，乙方每月向甲方支付脚手架使用费共计 元。乙方接收脚手架后对管辖范围内的脚手架安全使用和管理负全部责任。
二、脚手架安全使用和管理目标：
1、确保达到安全文明标化工地要求，每次脚手架单项评分不少于80分。
2、乙方*时接受甲方或相关主管部门的安全检査优良率为100%。
3、恶性责任事故零发生。
三、乙方接收脚手架后，乙方对脚手架管理必须做到：
1、保证架子的整体完整、稳固，不能随意拆除卸荷设施、拉结点、架体杆件、安全网等设施。
2、经常检査脚手架是否牢固、可靠，对需拆改的拉结点或其它部位必须有临时加固措施，并及时恢复，对危及架子整体稳定的拆改应有方案，并报总包方和监理单位批准后方可执行。
3、乙方如需甲方协助拆改架子，必须提前书面通知甲方，由甲方在不影响脚手架安全的.前提下派人协助拆改，并经双方验收后，乙方才能继续使用，如未经验收乙方强行使用，将承担由此引起的一切责任。
4、脚手板的日常维护（含安全网、脚手板、内防护、墙间封闭、钢丝绳等）由乙方负责，乙方承担由此发生的费用。乙方应保证脚手架作业面无单板、探头板等，脚手板的日常维护应由特种操作证的架子工进行，如乙方无架子工，可向甲方寻求帮助。
5、及时淸理脚手架上的杂物，以防坠物伤人。
6、乙方应合理安排脚手架上作业，交叉作业应有防护设施，以免发生物体打击事故。
四、为了保证实现脚手架安全使用和管理目标，乙方承诺：
1、甲方、监理方对乙方施工中存在的隐患与违章有权下发书面通知令其整改，对甲方、监理方签发的整改通知，乙方应在规走期限内整改完毕。乙方不按期整改的，甲方有权对乙方进行经济处罚、停止使用脚手架直至单方解除本协议。
2、在上级部门检食中，若由于脚手架的原因，对总包企业及建造师造成扣分的，乙方同意向甲方支付违约金，违约金按每次扣分合计值5000元计取。
3、在上级部门检査中，若由于脚手架的原因，发生被责令停工整改、通报批评、警告等现象，导致本工程未获省安全文明施工现场，由此对甲方造成的和关损失和罚金由乙方全额承担。
五、事故处理：
1、乙方接收脚手架后，若由于乙方对其管辖范围内的脚手架安全使用和管理不善等原因，导致发生工伤或其他责任事故的，一切责任由乙方负责，其善后具体事以及家属的接待由乙方负责处理.
2、若由于乙方的事故处置不当，直接造成甲方行政处罚、诉讼等相应经济和名誉损失的，由乙方承担甲方相应损失的赔偿责任：
六、需要补充的条款：
2、协议未尽事宜，如有必要，可另行制订补充协议，补充协议的内容如与本协议书有冲突，以补充协议为准。
七、合同的份数
1、本合同正本贰份，具有同等效力，由甲乙双方分别保存壹份。
八、合同的生效
1、合同订立时间： 年 月 日：
2、本合同自双方签订之日起至乙方脚手架使用完毕书面通知甲方后终止。
甲方：（签字盖章) 乙方：（签字盖章)
年 月 日 年 月 日
甲方（接受方）：
乙方（移交方）：南京市浦口区农业技术推广中心
为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在使用过程中甲乙双方的安全责任，保护相关人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，签订本协议，双方应认真履行。
本着充分利用资源和工程设施的原则，甲、乙双方现就规模畜禽场沼气治理项目工程资产移交达成如下协议。
一、移交范围、期限和地点
1、移交范围。范围详见农业基本建设项目竣工验收表中的工程建设内容。
2、移交日期。 年 月 日。
3、移交地点。 沼气项目工程现场
二、双方的权利与义务
1、 甲方应履行如下职责
对本单位使用过程中安全工作负直接责任。具体内容如下：
１、组织安全生产管理机构，并明确责任到人。
2、培训一定数量的专业技术人员和操作人员，应持证上岗，对工作要认真负责，并严格按操作规程作业，确保工程安全稳定运行。
3、接受乙方的沼气工程安全使用知识培训，禁止违章作业。
4、使用过程中应注意防火、防爆工作，沼气贮气柜周边严禁堆放易燃易爆物品，同时禁止吸烟以及明火产生。
5、灶具应安装在通风、明亮的室内，若有异味应立即开门开窗通风，此时禁止明火，关闭总阀门并排查漏气点，及时修复。
6、定期巡查，发现问题及时纠正，沼气工程检修时，严格按操作规程要求操作，防止火灾、爆炸和人生窒息事故的发生。
7、贮气柜避雷针每年雷雨季节前必须做好检修、保养以及检测工作。
8、抢修沼气贮气柜应由专业施工队伍进行，并制定安全技术方案。
9、具有在规定的期限内，取得移交资产的`处置权（所有权、使用权及安全责任等）；具有确定移交方所移交资产的范围、数量和质量的权利。在本协议签订后，在规定的时间内办理完成资产接收确认手续。
2、 乙方应履行如下职责
具有提交所移交资产范围、数量的建议权。具有配合工程施工方移交资产、并协助清理资产的义务；向接受方提供的各种资产的资料均具有真实、合法和有效性。
三、其他
本协议一式两份，协议双方各执一份，并具备同等法律效力。本协议自双方法定代表人签字之日起生效。
资产移交方（盖章）： 资产接受方（签字）：
（盖章）
年 月 日
本协议由下列各方于______年____月_____日在____________________订立：
a公司，一家依照*法律组建和存在的国有企业，其法定地址在：________。
和
b市人民*（下简称“b市*”），其地址在：____省b市。
c国有资产经营管理公司（下简称“c公司”），其法定地址在：______________。
d公司，其法定地址在：____________________。
以上实体单称时称为“一方”，合称时称为“双方”或“各方”。
鉴于：
1.经____________________［ ］______号文批准，a公司实施股份制改造；
2.c公司系a公司的惟一出资人；
3.根据c公司及a公司之间的股份制改造方案，a公司解散，c公司以a公司清算后的净资产作为出资，与d公司共同组建________有限责任公司（下简称“新公司”）；a公司的非经营性资产不进入新公司，而是直接移交给b市*或由c公司接收；
4.新公司成立后，c公司与b市*将委托新公司经营或管理其从a公司接收的部分非经营性资产；
故此，各方约定如下：
第一条 非经营性资产的范围
1.1 本协议项下非经营性资产的范围包括：（1）学校（包括a公司子弟小学、中学）；（2）a公司后勤服务公司；（3）a公司工人文化宫；（4）a公司职工医院；（5）a公司职工住宅。
1.2 各方同意，本协议项下的非经营性资产的移交和接收包括对该资产所对应的.人员的接收。
第二条 非经营性资产的剥离
2.1 学校
2.1.1 a公司将其所属的a公司子弟小学、中学（下合称“学校”）所对应的资产（包括校舍、土地和教学设备等）及其工作人员（约78人）一次性直接移交给b市*。
2.1.2 上述移交工作完成后____年内，a公司每年向学校拨付办学经费人民币______万元，b市*同时亦每年向a公司所在地区中小学教育社区化管理委员会足额拨付上述学校的办学经费，并做到专款专用；上述移交工作完成____年后，学校的全部办学经费均由b市*承担，a公司不再承担学校的办学经费。
2.1.3 学校在移交前所负债务，在上述移交工作完成后，仍由a公司负责偿还。
2.2 a公司后勤服务公司
2.2.1 a公司解散后，其下属的a公司后勤服务公司的产权由c公司接收。
2.2.2 c公司将其持有的a公司后勤服务公司的产权从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.2.3 新公司成立后，c公司将a公司后勤服务公司委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.2.4 新公司成立后，如a公司后勤服务公司向其或其员工提供服务，则双方应遵照公*交易的准则另行签订服务协议。
2.3 a公司工人文化宫
2.3.1 a公司解散后，其下属的工人文化宫的资产及工作人员由c公司接收。
2.3.2 c公司将工人文化宫的资产从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.3.3 新公司成立后，c公司将工人文化宫委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.3.4 新公司成立后，如需工人文化宫向其或其员工提供服务，则各方应遵照公*交易的准则另行签订协议。
2.4 职工医院
2.4.1 a公司所属的职工医院所对应的资产和工作人员一次性直接移交给b市*。
2.4.2 上述移交工作完成后，b市*将该医院委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.4.3 新公司将把职工医院逐步建设成面向社会、独立运作、自负盈亏的医疗康复中心。
2.4.4 新公司成立后，如需职工医院向其员工提供服务，则双方应遵照公*交易的准则另行签订服务协议。
2.5 职工住宅
2.5.1 a公司解散后，其拥有房屋所有权的住宅全部由c公司接收。
2.5.2 c公司将职工住宅从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.5.3 新公司成立后，c公司将上述职工住宅委托给新公司经营。新公司将上述住宅租赁给新公司职工使用，并遵照公*交易准则向承租人收取租金。
2.5.4 新公司将一定比例的租金上缴b市*，上述租金分配比例由各方另行协商确定。
第三条 权利、义务的承继与顺延
3.1 各方同意，新公司成立后，a公司在本协议项下的权利与义务均由新公司承继，新公司届时自动成为本协议当事人。
3.2 各方同意，d公司系本协议的利害关系人。如c公司或b市*违反本协议的规定或由于c公司或b市*的原因导致新公司或d公司遭受任何损失，d公司有权作为一方当事人就新公司或d公司所遭受的损失向c公司或b市*进行索赔或采取其他法律措施。
第四条 违约责任
4.1 各方同意，任何一方违反本协议规定，致使其他方遭受或发生损害、索赔、处罚、诉讼、仲裁、费用、义务和/或责任，违约方须向其他方做出全面赔偿。
4.2 上述第4.1条规定在本协议终止后____年内依然有效。
第五条 效力与期限
5.1 本协议在各方授权代表签署后生效。
第六条 适用法律与争议解决
6.1 本协议的订立、生效与解释适用*法律。
6.2 在本协议履行过程中发生的任何争议，各方均应友好协商解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请____仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决对争议各方具有最终的法律约束力。
第七条 其他
7.1 对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
7.2 本协议以中文书就，一式六份，a公司、b市*、c公司、d公司各执一份，另二份供备案或报批之用。
本协议各方已促使其合法授权代表于本协议文首载明之日签署本协议，以昭信守。
a公司 b市人民*
授权代表：______________ 授权代表：______________
c公司 d公司
授权代表：______________ 授权代表：______________
脚手架搭设单位： (以下称甲方）
脚手架使用单位： (以下称乙方）
根据乙方外墙干挂施工任务的需要，甲方为乙方保留华俊工程机械交易中心外脚手架，为了明确甲乙双方安全责任，便于管理，确保安全，利于生产，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲乙双方就外墙干挂工程施工期间的脚手架使用安全事项经协商达成一致，订立本协议.
一、脚手架移交接：
1、甲方应保证移交的脚手架符合有关规范、标准及使用要求（乙方自行设计搭设的脚手架，一切责任由乙方负责)，移交时甲、乙双方应由项目负责人组织相关人员参加验收，并填写脚手架使用和管理移交接记录，正式移交乙方使用和管理。
2、移交完成后，乙方每月向甲方支付脚手架使用费共计 元。乙方接收脚手架后对管辖范围内的'脚手架安全使用和管理负全部责任。
二、脚手架安全使用和管理目标：
1、确保达到安全文明标化工地要求，每次脚手架单项评分不少于80分。
2、乙方*时接受甲方或相关主管部门的安全检査优良率为100%。
3、恶性责任事故零发生。
三、乙方接收脚手架后，乙方对脚手架管理必须做到：
1、保证架子的整体完整、稳固，不能随意拆除卸荷设施、拉结点、架体杆件、安全网等设施。
2、经常检査脚手架是否牢固、可靠，对需拆改的拉结点或其它部位必须有临时加固措施，并及时恢复，对危及架子整体稳定的拆改应有方案，并报总包方和监理单位批准后方可执行。
3、乙方如需甲方协助拆改架子，必须提前书面通知甲方，由甲方在不影响脚手架安全的前提下派人协助拆改，并经双方验收后，乙方才能继续使用，如未经验收乙方强行使用，将承担由此引起的一切责任。
4、脚手板的日常维护（含安全网、脚手板、内防护、墙间封闭、钢丝绳等）由乙方负责，乙方承担由此发生的费用。乙方应保证脚手架作业面无单板、探头板等，脚手板的日常维护应由特种操作证的架子工进行，如乙方无架子工，可向甲方寻求帮助。
5、及时淸理脚手架上的杂物，以防坠物伤人。
6、乙方应合理安排脚手架上作业，交叉作业应有防护设施，以免发生物体打击事故。
四、为了保证实现脚手架安全使用和管理目标，乙方承诺：
1、甲方、监理方对乙方施工中存在的隐患与违章有权下发书面通知令其整改，对甲方、监理方签发的整改通知，乙方应在规走期限内整改完毕。乙方不按期整改的，甲方有权对乙方进行经济处罚、停止使用脚手架直至单方解除本协议。
2、在上级部门检食中，若由于脚手架的原因，对总包企业及建造师造成扣分的，乙方同意向甲方支付违约金，违约金按每次扣分合计值5000元计取。
3、在上级部门检査中，若由于脚手架的原因，发生被责令停工整改、通报批评、警告等现象，导致本工程未获省安全文明施工现场，由此对甲方造成的和关损失和罚金由乙方全额承担。
五、事故处理：
1、乙方接收脚手架后，若由于乙方对其管辖范围内的脚手架安全使用和管理不善等原因，导致发生工伤或其他责任事故的，一切责任由乙方负责，其善后具体事以及家属的接待由乙方负责处理.
2、若由于乙方的事故处置不当，直接造成甲方行政处罚、诉讼等相应经济和名誉损失的，由乙方承担甲方相应损失的赔偿责任：
六、需要补充的条款：
2、协议未尽事宜，如有必要，可另行制订补充协议，补充协议的内容如与本协议书有冲突，以补充协议为准。
七、合同的份数
1、本合同正本贰份，具有同等效力，由甲乙双方分别保存壹份。
八、合同的生效
1、合同订立时间： 年 月 日：
2、本合同自双方签订之日起至乙方脚手架使用完毕书面通知甲方后终止。
甲方：（签字盖章) 乙方：（签字盖章)
年 月 日 年 月 日
甲方（资产移交方）：******有限公司清算组
乙方（资产接收方）：（股东个人）
鉴于年月日生效的《******公司股东会决议》的要求，甲乙双方就甲方负责的*****有限公司注销清算后资产移交的相关事宜，经双方*等自愿协商，达成如下协议：
一、移交资产标的
二、移交时间
甲方同意在年月日前（或者“公司注销手续办理完毕后3个工作日内”）将所移交资产移交给乙方。
三、移交方法
四、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：*******有限公司清算组
负责人（签字）：
签订日期：年月日
乙方（签字）：
签订日期：年月日
甲方：______股份有限公司管委会
乙方：
根据_____年__月__日拍卖会成交确认书，为进一步明确双方的责任，签订如下协议：
1、在乙方按照约定缴清款项后，凭拍卖公司出具的资产交接通知单，甲方即向乙方移交了资产，本协议签定之日为资产交接日。
2、资产交接后，乙方即可按双方签订的相关协议编制拆除方案，办理相关手续，实施拆除工程，履行协议职责。
3、对厂区内存放的焦炭，由甲方负责协调，在双方的监督下，存放人在资产交接后运出。
4、乙方在资产拆除过程中，不得损害甲方的水电气公用设施及管网，如发生损失，甲方将在其缴纳的拆除保证金中扣除。
5、资产拆除完毕后，甲方将组织相关部门进行验收，合格后退还其拆除保证金，达不到要求的，乙方按每超一天承担违约金3万元，从其缴纳的拆除保证金中扣除。
6、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，双方同意选择由铜陵市仲裁委员会仲裁。
7、本协议自经双方签字后生效，协议一试四份，双方各执两份。
甲方代表签字：______
乙方代表签字：______
——工程移交协议书 (菁华5篇)
甲方：____________房地产开发有限公司
乙方：____________建筑工程公司
丙方：____________建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：
一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。
二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元（430万元）；包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷；乙方完成结算部分的`工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。（具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书）
四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票；在甲方见
证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨；双方协商钢筋总价为________元。
五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑（彩钢板房）、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为________元，（具体详见乙方所列示清单）。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[_________元+临建_______元+钢材________元-税金_______元-（水费3596吨×6.24元/吨=22439元）-（电费47752度×1.0元/度=47752元）]=________元，此款项协议签订后一次付清。
六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收（因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理）。
七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。
八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。
三方签字（盖章）：____________
20____年____月____日
甲方：____________房地产开发有限公司
乙方：____________建筑工程公司
丙方：____________建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：
一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。
二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元（430万元）；包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷；乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。（具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书）
四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票；在甲方见
证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨；双方协商钢筋总价为________元。
五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑（彩钢板房）、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为________元，（具体详见乙方所列示清单）。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[_________元+临建_______元+钢材________元-税金_______元-（水费3596吨×6.24元/吨=22439元）-（电费47752度×1.0元/度=47752元）]=________元，此款项协议签订后一次付清。
六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收（因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理）。
七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。
八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。
三方签字（盖章）：____________
20____年____月____日
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方共同协商，现就 工程移交乙方管养事宜达如下协议：
一、甲方将已建成的 工程及附属设施移交乙方，由乙方负责维护和管理。
二、 工程在施工缺陷责任期内的，由 督促施工单位按合同约定做好质保期内的整改和维护工作。质量缺陷期满后，经乙方验收确认，甲方方可结付施工单位质保金。
三、甲方移交时一并提供乙方一套完整的竣工图和具体的设施量及附属工程资料。
四、未尽事宜，由甲、乙共同协商解决。
五、本协议一式四份，甲、乙双方各二份，自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________
____年____月____日________________年____月____日
甲方（接受方）：________
乙方（移交方）：南京市浦口区农业技术推广中心
为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在使用过程中甲乙双方的安全责任，保护相关人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，签订本协议，双方应认真履行。
本着充分利用资源和工程设施的原则，甲、乙双方现就规模畜禽场沼气治理项目工程资产移交达成如下协议。
一、移交范围、期限和地点
1、移交范围：范围详见农业基本建设项目竣工验收表中的工程建设内容。
2、移交日期：____年____月____日。
3、移交地点： 沼气项目工程现场
二、双方的权利与义务
1、 甲方应履行如下职责
对本单位使用过程中安全工作负直接责任。具体内容如下：
１、组织安全生产管理机构，并明确责任到人。
2、培训一定数量的专业技术人员和操作人员，应持证上岗，对工作要认真负责，并严格按操作规程作业，确保工程安全稳定运行。
3、接受乙方的沼气工程安全使用知识培训，禁止违章作业。
4、使用过程中应注意防火、防爆工作，沼气贮气柜周边严禁堆放易燃易爆物品，同时禁止吸烟以及明火产生。
5、灶具应安装在通风、明亮的室内，若有异味应立即开门开窗通风，此时禁止明火，关闭总阀门并排查漏气点，及时修复。
6、定期巡查，发现问题及时纠正，沼气工程检修时，严格按操作规程要求操作，防止火灾、爆炸和人生窒息事故的发生。
7、贮气柜避雷针每年雷雨季节前必须做好检修、保养以及检测工作。
8、抢修沼气贮气柜应由专业施工队伍进行，并制定安全技术方案。
9、具有在规定的期限内，取得移交资产的处置权（所有权、使用权及安全责任等）；具有确定移交方所移交资产的范围、数量和质量的权利。在本协议签订后，在规定的时间内办理完成资产接收确认手续。
2、 乙方应履行如下职责
具有提交所移交资产范围、数量的建议权。具有配合工程施工方移交资产、并协助清理资产的义务；向接受方提供的各种资产的资料均具有真实、合法和有效性。
三、其他
本协议一式两份，协议双方各执一份，并具备同等法律效力。本协议自双方法定代表人签字之日起生效。
资产移交方（盖章）：________ 资产接受方（签字）：________ （盖章）
____年____月____日
甲方：________房地产开发有限公司
乙方：________建筑工程公司
丙方：________建设工程有限公司
根据国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在*等、自愿、等价有偿、公*、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：
一、乙方不再承建________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。
二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的`应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。(具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书)
四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为________元。
五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为________元，(具体详见乙方所列示清单)。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[________元+临建________元+钢材________元-税金________元-(水费3596吨×6.24元/吨=22439元)-(电费47752度×1.0元/度=47752元)]= ________元，此款项协议签订后一次付清。
六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及竣工验收(因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理)。
七、乙方在交接前，应完成其施工部分的各项功能检测等，如冬季施工检测等。
八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。
甲方：________（签字盖章）
乙方：________（签字盖章）
丙方：________（签字盖章）
____年____月____日
——移交协议书9篇
本协议由下列各方于______年____月_____日在____________________订立：
a公司，一家依照*法律组建和存在的国有企业，其法定地址在：________。
和
b市人民*（下简称“b市*”），其地址在：____省b市。
c国有资产经营管理公司（下简称“c公司”），其法定地址在：______________。
d公司，其法定地址在：____________________。
以上实体单称时称为“一方”，合称时称为“双方”或“各方”。
鉴于：
1.经____________________［ ］______号文批准，a公司实施股份制改造；
2.c公司系a公司的惟一出资人；
3.根据c公司及a公司之间的股份制改造方案，a公司解散，c公司以a公司清算后的净资产作为出资，与d公司共同组建________有限责任公司（下简称“新公司”）；a公司的非经营性资产不进入新公司，而是直接移交给b市*或由c公司接收；
4.新公司成立后，c公司与b市*将委托新公司经营或管理其从a公司接收的部分非经营性资产；
故此，各方约定如下：
第一条 非经营性资产的范围
1.1 本协议项下非经营性资产的范围包括：（1）学校（包括a公司子弟小学、中学）；（2）a公司后勤服务公司；（3）a公司工人文化宫；（4）a公司职工医院；（5）a公司职工住宅。
1.2 各方同意，本协议项下的非经营性资产的移交和接收包括对该资产所对应的人员的接收。
第二条 非经营性资产的剥离
2.1 学校
2.1.1 a公司将其所属的a公司子弟小学、中学（下合称“学校”）所对应的资产（包括校舍、土地和教学设备等）及其工作人员（约78人）一次性直接移交给b市*。
2.1.2 上述移交工作完成后____年内，a公司每年向学校拨付办学经费人民币______万元，b市*同时亦每年向a公司所在地区中小学教育社区化管理委员会足额拨付上述学校的办学经费，并做到专款专用；上述移交工作完成____年后，学校的全部办学经费均由b市*承担，a公司不再承担学校的办学经费。
2.1.3 学校在移交前所负债务，在上述移交工作完成后，仍由a公司负责偿还。
2.2 a公司后勤服务公司
2.2.1 a公司解散后，其下属的a公司后勤服务公司的产权由c公司接收。
2.2.2 c公司将其持有的a公司后勤服务公司的产权从a公司清算后的'净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.2.3 新公司成立后，c公司将a公司后勤服务公司委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.2.4 新公司成立后，如a公司后勤服务公司向其或其员工提供服务，则双方应遵照公*交易的准则另行签订服务协议。
2.3 a公司工人文化宫
2.3.1 a公司解散后，其下属的工人文化宫的资产及工作人员由c公司接收。
2.3.2 c公司将工人文化宫的资产从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.3.3 新公司成立后，c公司将工人文化宫委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.3.4 新公司成立后，如需工人文化宫向其或其员工提供服务，则各方应遵照公*交易的准则另行签订协议。
2.4 职工医院
2.4.1 a公司所属的职工医院所对应的资产和工作人员一次性直接移交给b市*。
2.4.2 上述移交工作完成后，b市*将该医院委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.4.3 新公司将把职工医院逐步建设成面向社会、独立运作、自负盈亏的医疗康复中心。
2.4.4 新公司成立后，如需职工医院向其员工提供服务，则双方应遵照公*交易的准则另行签订服务协议。
2.5 职工住宅
2.5.1 a公司解散后，其拥有房屋所有权的住宅全部由c公司接收。
2.5.2 c公司将职工住宅从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.5.3 新公司成立后，c公司将上述职工住宅委托给新公司经营。新公司将上述住宅租赁给新公司职工使用，并遵照公*交易准则向承租人收取租金。
2.5.4 新公司将一定比例的租金上缴b市*，上述租金分配比例由各方另行协商确定。
第三条 权利、义务的承继与顺延
3.1 各方同意，新公司成立后，a公司在本协议项下的权利与义务均由新公司承继，新公司届时自动成为本协议当事人。
3.2 各方同意，d公司系本协议的利害关系人。如c公司或b市*违反本协议的规定或由于c公司或b市*的原因导致新公司或d公司遭受任何损失，d公司有权作为一方当事人就新公司或d公司所遭受的损失向c公司或b市*进行索赔或采取其他法律措施。
第四条 违约责任
4.1 各方同意，任何一方违反本协议规定，致使其他方遭受或发生损害、索赔、处罚、诉讼、仲裁、费用、义务和/或责任，违约方须向其他方做出全面赔偿。
4.2 上述第4.1条规定在本协议终止后____年内依然有效。
第五条 效力与期限
5.1 本协议在各方授权代表签署后生效。
第六条 适用法律与争议解决
6.1 本协议的订立、生效与解释适用*法律。
6.2 在本协议履行过程中发生的任何争议，各方均应友好协商解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请____仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决对争议各方具有最终的法律约束力。
第七条 其他
7.1 对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
7.2 本协议以中文书就，一式六份，a公司、b市*、c公司、d公司各执一份，另二份供备案或报批之用。
本协议各方已促使其合法授权代表于本协议文首载明之日签署本协议，以昭信守。
a公司 b市人民*
授权代表：______________ 授权代表：______________
c公司 d公司
授权代表：______________ 授权代表：______________
甲方（接收单位）：XXXX水利开发有限责任公司
乙方（承建单位）：XX市XX区人民*
XX防护工程属于XX水利枢纽库区的移民防护工程，包含在《XX水利枢纽XX库区水库淹没和移民安置任务及补偿投资包干协议》之内，项目对所需防护的农田范围采取东侧防护西侧填高的半填半防方式进行防护。东侧防护区设计的主要工程项目有：防护堤（含支堤）、自排涵闸、排涝泵站、排渗井、堤身测压管、防护区内的粘土铺盖填筑层工程。此外，还包括恢复农田灌渠和排水、道路及综合管理房两个单位工程。其建设是XX水利枢纽工程征地和移民安置的重要组成部分，按照“*负责、县为基础、业主参与、移民监理”的管理体制和参照《XX壮族自治区人民*关于印发XX水利枢纽XX库区移民安置实施办法的通知》（桂政发[20xx]46号），XX防护工程由XX区人民*负责组织实施。
工程于XXXX年3月动工建设，XXXX年2月主要工程项目基本建成，至今已经过6年多的时间运行，特别是经过了20xx年水库正常高水位228米、以及20xx年防护区内强降雨排涝等高强雨情的考验，均能运行使用。受XX市人民*委托，20xx年12月16日XX市水库移民工作管理局和水利局共同组织对XX防护区工程进行验收，并提出整改要求，20xx年8月26日验收委员会对验收提出需整改的项目进行复验，并通过验收。为了发挥防护区工程的效益，根据《大中型水利水电工程建设征地和移民安置条例》（*令第471号）第十八条的有关规定，经请示XX壮族自治区水库移民工作管理局同意，由该局于20xx年5月14日在XX主持召开XX水利枢纽水库淹没XX防护工程（防护区）移交协调会，与会单位及人员名单附后，会后经甲乙方双方友好协商，达成如下协议。
一、移交工程项目
移交工程项目为东侧防护区已建设完工的防护措施工程和综合管理楼，具体如下：
（一）建筑工程：防护堤工程（主堤、不含支堤）、自排涵闸工程、排涝泵站工程、配电房工程、排渗井工程。
（二）设备及安装工程：55千瓦排涝水泵机组4套、11千瓦排涝水泵2套、10千伏电压等级315千伏安变压器1台、低压控制电器及电缆、1.84吨闸门及其预埋件安装、固定卷扬式闸门启闭机1套。
（三）综合管理楼：综合管理楼为四层砖混结构，建筑面积524.3*方米，一层为办公室，二、三、四层为六套二房二厅住宅。
二、移交范围、方式、日期
（一）移交工程资产的范围。详见附件。
（二）移交方式。甲、乙双方代表在工程工地清点对。
（三）款两清单确认签字。
（四）移交日期。20xx年5月14日。
三、移交后的工程资产和管理权
移交后的工程资产和管理权属于XXXX水利开发有限责任公司。
本协议由下列各方于______年____月_____日在____________________订立：
a公司，一家依照*法律组建和存在的国有企业，其法定地址在：________。
和
b市人民*（下简称“b市*”），其地址在：____省b市。
c国有资产经营管理公司（下简称“c公司”），其法定地址在：______________。
d公司，其法定地址在：____________________。
以上实体单称时称为“一方”，合称时称为“双方”或“各方”。
鉴于：
1.经____________________［ ］______号文批准，a公司实施股份制改造；
2.c公司系a公司的惟一出资人；
3.根据c公司及a公司之间的股份制改造方案，a公司解散，c公司以a公司清算后的净资产作为出资，与d公司共同组建________有限责任公司（下简称“新公司”）；a公司的非经营性资产不进入新公司，而是直接移交给b市*或由c公司接收；
4.新公司成立后，c公司与b市*将委托新公司经营或管理其从a公司接收的部分非经营性资产；
故此，各方约定如下：
第一条 非经营性资产的范围
1.1 本协议项下非经营性资产的范围包括：（1）学校（包括a公司子弟小学、中学）；（2）a公司后勤服务公司；（3）a公司工人文化宫；（4）a公司职工医院；（5）a公司职工住宅。
1.2 各方同意，本协议项下的非经营性资产的移交和接收包括对该资产所对应的人员的接收。
第二条 非经营性资产的剥离
2.1 学校
2.1.1 a公司将其所属的a公司子弟小学、中学（下合称“学校”）所对应的资产（包括校舍、土地和教学设备等）及其工作人员（约78人）一次性直接移交给b市*。
2.1.2 上述移交工作完成后____年内，a公司每年向学校拨付办学经费人民币______万元，b市*同时亦每年向a公司所在地区中小学教育社区化管理委员会足额拨付上述学校的办学经费，并做到专款专用；上述移交工作完成____年后，学校的全部办学经费均由b市*承担，a公司不再承担学校的办学经费。
2.1.3 学校在移交前所负债务，在上述移交工作完成后，仍由a公司负责偿还。
2.2 a公司后勤服务公司
2.2.1 a公司解散后，其下属的a公司后勤服务公司的产权由c公司接收。
2.2.2 c公司将其持有的a公司后勤服务公司的产权从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.2.3 新公司成立后，c公司将a公司后勤服务公司委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.2.4 新公司成立后，如a公司后勤服务公司向其或其员工提供服务，则双方应遵照公*交易的准则另行签订服务协议。
2.3 a公司工人文化宫
2.3.1 a公司解散后，其下属的工人文化宫的资产及工作人员由c公司接收。
2.3.2 c公司将工人文化宫的资产从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.3.3 新公司成立后，c公司将工人文化宫委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.3.4 新公司成立后，如需工人文化宫向其或其员工提供服务，则各方应遵照公*交易的准则另行签订协议。
2.4 职工医院
2.4.1 a公司所属的职工医院所对应的资产和工作人员一次性直接移交给b市*。
2.4.2 上述移交工作完成后，b市*将该医院委托给新公司经营。委托经营期限及条件由双方届时另行商定。
2.4.3 新公司将把职工医院逐步建设成面向社会、独立运作、自负盈亏的医疗康复中心。
2.4.4 新公司成立后，如需职工医院向其员工提供服务，则双方应遵照公*交易的准则另行签订服务协议。
2.5 职工住宅
2.5.1 a公司解散后，其拥有房屋所有权的住宅全部由c公司接收。
2.5.2 c公司将职工住宅从a公司清算后的净资产中剥离，而不作为出资投入新公司。
2.5.3 新公司成立后，c公司将上述职工住宅委托给新公司经营。新公司将上述住宅租赁给新公司职工使用，并遵照公*交易准则向承租人收取租金。
2.5.4 新公司将一定比例的租金上缴b市*，上述租金分配比例由各方另行协商确定。
第三条 权利、义务的承继与顺延
3.1 各方同意，新公司成立后，a公司在本协议项下的权利与义务均由新公司承继，新公司届时自动成为本协议当事人。
3.2 各方同意，d公司系本协议的利害关系人。如c公司或b市*违反本协议的规定或由于c公司或b市*的原因导致新公司或d公司遭受任何损失，d公司有权作为一方当事人就新公司或d公司所遭受的损失向c公司或b市*进行索赔或采取其他法律措施。
第四条 违约责任
4.1 各方同意，任何一方违反本协议规定，致使其他方遭受或发生损害、索赔、处罚、诉讼、仲裁、费用、义务和/或责任，违约方须向其他方做出全面赔偿。
4.2 上述第4.1条规定在本协议终止后____年内依然有效。
第五条 效力与期限
5.1 本协议在各方授权代表签署后生效。
第六条 适用法律与争议解决
6.1 本协议的订立、生效与解释适用*法律。
6.2 在本协议履行过程中发生的任何争议，各方均应友好协商解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请____仲裁委员会并按照该会届时有效的.仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决对争议各方具有最终的法律约束力。
第七条 其他
7.1 对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
7.2 本协议以中文书就，一式六份，a公司、b市*、c公司、d公司各执一份，另二份供备案或报批之用。
本协议各方已促使其合法授权代表于本协议文首载明之日签署本协议，以昭信守。
a公司 b市人民*
授权代表：______________ 授权代表：______________
c公司 d公司
授权代表：______________ 授权代表：______________
甲方：_______________________________________
乙方：________区人民*___________街道办事处
甲、乙双方就__________________________配套居委会（文化站、卫生站）用房移交使用事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、根据__________号文规定，甲方无偿提供位于________区_________路_________号_________商住小区内__________，建筑面积合共__________*方米的房屋给乙方，作为居委会（文化站、卫生站）办公用房。
二、甲方提供给乙方使用的房屋质量、结构，按规划设计施工图纸执行。
三、甲方无偿交付使用的居委会、文化站、卫生站用房，乙方不得随意改变其使用功能，否则，乙方须依国家、*有关的规定，承担一切的责任。
四、乙方负责缴纳办公用的电话费和每月按电表、水分表读数缴纳电费、水费，并负担该房的维修及其他一切费用。
五、交付使用后，乙方需配合甲方小区的物业管理，保持该物业及周围环境的清洁卫生。
六、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签订之日起生效，本协议如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方：________________
乙方：____市_________区人民政
府___________街道办事处
代表:（签字）_________
代表:（签字）________________
日期：________________年_____________月_____________日
甲方（移交方）：新疆广汇实业股份有限公司
乙方（接管方）：新疆广汇物业管理有限公司
根据集团产业板块管理要求，经甲乙双方协商，现就股份公司所属石材家属院、员工宿舍楼及物业人员整体移交乙方管理达成如下协议:
一、交接事项:
1、石材家属院整体区域及附属设施；
2、两栋家属楼、一栋员工宿舍楼；
3、物业人员三名。
二、交接日期
1、两栋家属楼、一栋员工宿舍楼的物业管理责任于20xx年月日时起正式移交乙方接管。
2、水电暖的交接日期为20xx年月 日。
3、三名物业人员人事及劳资关系交接日期为20xx年 月日。
三、委托服务的内容
1、两栋家属楼、一栋员工宿舍楼的公用面积保洁、绿化，共用设施设备及房屋公共部位的维修与养护。
2、两栋家属楼、一栋员工宿舍楼物业服务费、租金的收取以及水电费的代收代缴业务。
四、收费标准
1、物业费:住宅楼的收费标准经双方协商确定按 元〃㎡/月收取，在以后的缴费年度按服务成本的增加根据*指导价另行约定。
2、宿舍楼租金：宿舍楼租金按每人每月60元标准由物业公司收取。
3、水费：住宅楼水费按每家水表实际发生量执行*水费标准。宿舍楼水费按楼层水表总量由各楼层使用人均摊。
4、电费：住宅楼电费由使用人向供电部门购买。宿舍楼电费按楼层电表总量由各楼层使用人均摊，执行*物价部门规定收费标准。
5、遇物价部门规定的收费标准变更时，按新标准执行，本合同未列入的相关物业费用按物价部门规定指导价另行收取。
四、其它事项
1、甲方向乙方划拔一辆价值40万元以上的车辆，作为抵扣该家属区房屋维修、改造工程费用（包括屋面防水、外墙修补、外墙保温、单元粉刷、下水井改造、绿化等工程）。
2、移交时双方对移交物业的欠费情况进行核实确认，核实后发现债务是移交之前产生的应当由甲方承担，移交后所发生的责任与义务由乙方承担。
3、宿舍楼应由甲方将房屋清理完毕后整体移交乙方管理，宿舍楼涉及的水电费用双方应在移交时共同抄表签字，移交前由甲方负责，移交后由乙方负责。具体的费用结算方式及标准由双方协商补充约定。
4、员工宿舍楼移交后，乙方应优先安排和解决好甲方员工在员工宿舍楼的住宿问题。
5、本协议一式两份，双方各执一份。
——移交的协议书菁选
2023年移交的协议书
在发展不断提速的社会中，协议使用的情况越来越多，签订协议能够保证双方合作愉快。大家知道协议的格式吗？以下是小编整理的2023年移交的协议书，欢迎阅读与收藏。
甲方：_______________________________________
乙方：________区人民**___________街道办事处
甲、乙双方就__________________________配套居委会（文化站、卫生站）用房移交使用事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、根据__________号文规定，甲方无偿提供位于________区_________路_________号_________商住小区内__________，建筑面积合共__________*方米的房屋给乙方，作为居委会（文化站、卫生站）办公用房。
二、甲方提供给乙方使用的房屋质量、结构，按规划设计施工图纸执行。
三、甲方无偿交付使用的`居委会、文化站、卫生站用房，乙方不得随意改变其使用功能，否则，乙方须依国家、**有关的规定，承担一切的责任。
四、乙方负责缴纳办公用的电话费和每月按电表、水分表读数缴纳电费、水费，并负担该房的维修及其他一切费用。
五、交付使用后，乙方需配合甲方小区的物业管理，保持该物业及周围环境的清洁卫生。
六、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签订之日起生效，本协议如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方：________________
乙方：____市_________区人民政
府___________街道办事处
代表:（签字）_________
代表:（签字）________________
日期：________________年_____________月_____________日
甲方（接管单位）：
乙方（移交单位）：
根据深圳市委、市**《关于加快宝安龙岗两区城市化进程的意见》（深发[20xx]15号）文件精神，宝安、龙岗、光明新区城市化三年过渡期后，原由各村委会建设、管理和维护的市政公共设施移交区**管理和维护，并由区**承担相关费用，经双方协商，现就设施移交达成如下协议：
一、移交项目
（一）移交数量：移交XXX社区范围小区道 路条（详见附表）；
（二）移交范围：道路及道路上的人行道、自行车道、路灯、行道树、绿地；
（三）交接条件：按设施现状进行移交、接管；
二、甲方责任
（一）自设施移交协议签订之日起，甲方拥有道路的产权，包括使用权、管理权、改造权；
（二）依照《城市道路管理条例》、《深圳市城市道路管理办法》规定，对道路实施管理；
（三）负责接管道路的路政管理，包括临时占用道路、临时挖掘道路、路口开设等事项的审批；
（四）负责对接管道路的.更新改造和日常维护，保证道路设施完好、畅通。
三、乙方责任
（一）同意将道路设施的产权无条件地交给甲方（包括使用权、管理权、改造权）；
（二）负责对移交道路的各类路障进行清理，包括各类岗亭、路卡、挡杆等，以确保移交道路正常发挥其功能。
四、其他事项
（一）协议未尽事宜，由甲乙双方进行协商，并予以补充完善；
（二）、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲 方： （公章）
法定代表人：
乙 方： （ 公章）
法定代表人：
签订时间：20xx年X月XX日
甲方：
乙方：
见证单位：
为了进一步做好____桥养护移交工作，20__年7月3日，由____局牵头，组织____公路局、____公路分局、____人民**等单位负责人及工程技术人员通过对桥梁工程实地检查后，并在____人民**会议室对____桥改建工程交工验收及养护移交有关事宜进行协商并达成如下意见：
一、对____桥在交工验收时，所存在工程整改项目，由施工单位委托____局负责整改，所需费用由施工单位支付。
二、____桥改建工程，至交工验收后，该工程预留5%的保修金于缺陷责任期（缺陷责任期为两年）合计人民币万元，由承包施工单位承担，并由坂里乡人民**按施工合同代扣暂收工程保修金于缺陷责任保修款。
三、20__年7月____乡人民**应送规范竣工内业资料给市公路局、____分局各一份存档备案。
四、该桥梁改建工程于20__年7月3日交工，20__年7月20日起移交____分局养护。
五、本协议一式四份，自签订之日起生效。本协议若与《____桥改建工程交工验收会议纪要》相矛盾的'以本协议为 1 准。
甲方： 乙方：
法人代表（签名）： 法人代表（签名）：
见证单位：____ 见证单位：____
20__年7月20日
甲方（资产移交方）：xxxxxx有限公司清算组
乙方（资产接收方）：（股东个人）
鉴于年月日生效的《xxxxxx公司股东会决议》的要求，甲乙双方就甲方负责的'xxxxx有限公司注销清算后资产移交的相关事宜，经双方*等自愿协商，达成如下协议：
一、移交资产标的
二、移交时间
甲方同意在年月日前（或者“公司注销手续办理完毕后3个工作日内”）将所移交资产移交给乙方。
三、移交方法
四、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：xxxxxxx有限公司清算组
负责人（签字）：
签订日期：年月日
乙方（签字）：
——房屋移交协议书（精选十篇）
甲方：
乙方：
丙方：
甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：
第一条甲方对产权的声明
甲方根据国家规定，已依法取得_____的房屋所有权证书，所有权证书_____房权证（_____）字第____号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为砖混结构，使用面积为____*方米（不含柴棚）。
第二条甲方对买卖权的声明
甲方保证该房屋是贴合国家及______县房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及____县相关政策法规而引起的法律及经济职责由甲方来承担。
第三条乙方对购买权的声明
乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种状况下签订才具有法律效力。
第四条房屋售价
双方同意上述房屋售价为_____万元整（含柴棚）。
第五条付款方式
1、乙方应在签订《____房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的三分之一的定金。
2、乙方应在办理立契过户手续前一年内，支付剩余房款。
第六条违约职责
1、甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款（不计利息）返还乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
2、乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违约，定金不予返还。
3、甲方应在获得全部房款后7个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滞纳金，逾期超过15天，即视甲方违约，乙方可要求法院强制执行。
第七条房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目：
1、没有房屋欠帐，如电话费、电费、物业管理费、水费等；
2、没有固定不可移动装修物品的破坏；
3、房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏。
第八条关于产权办理的约定
1、本协议签订后，应由甲乙双方应向当地房地产交易管理部门申请办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋所有权证。鉴于目前_____暂缓办理二手房过户手续，待______启办二手房过户手续时，甲方务必协助乙方办理上述手续，同时，产生的税费及相关费用，由甲乙双方依照有关规定缴纳。
2、鉴于甲方目前资金周围困难，已用现转让的房屋产权证在金融部门抵押贷款（_____年八月五日抵押贷款_____元整，贷款期限为叁年，至_____年八月五日止），甲方务必按时还本付息；抵押期满由甲方将所抵押的房屋产权证及时交给乙方。
3、在房屋未过户期间，乙方急需资金用已转让房屋抵押贷款时，甲方应用心协助乙方到金融部门办理相关手续，并按乙方授意签署相关文件。
4、在房屋未过户期间，如遇规划或政策性拆迁，甲方应用心协助乙方到各拆迁管理部门办理相关拆迁手续，并按乙方授意签署相关文件，所有拆迁安置补偿费用应归受让人即乙方所有。
第九条有关争议本协议未尽事宜，双方可签订补充协议
本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十条生效说明本协议一式四份
甲乙双方各执一份，房屋交易管理部门留存一份，见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
丙方：
甲方：
乙方：
甲方自愿将其申请获批的_____市_____路_____号经济适用住房一套(含附属物，按甲方预开发商签订的《购房合同》约定为准)转让给乙方，为明确双方的权利和义务，经双方*等协商，双方就具体转让事宜达成以下协议条款，供双方遵守、执行：
一、所转让房屋的基本情况
甲方获批的经济适用房为_____市_____小区_____栋_____单元_____号房，房屋户型为_____室_____厅_____卫，该房屋建筑面积约为_____㎡(最终以房产证为准)，房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的《购房合同》约定为准。
二、转让价款
1.甲方所购房屋单价为_____元/㎡，总价为_____元整，甲方同意按照此单价和总价转让给乙方。该房应缴纳的超标面积差价款_____元由乙方承担。
2.为证明双方诚意，乙方向甲方支付该购房指标转让费_____元整(此款不在购房款内)。此款在甲方向乙方办理完房产证过户手续当日支付。
3.该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承担，甲方在接到付款要求时，及时通知乙方，乙方接到甲方通知后，及时将款项支付甲方，由甲方及时支付。
4.因甲方为名义购房人，乙方为房屋实际所有人，甲方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。甲方取得的《购房合同》、交纳房款的收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件，应在取得当日将上述原件交付乙方。
三、房产交付
甲方接到开发商交付通知后，应通知乙方一起验房，并按开发商与甲方签订的《购房合同》标准验收，如验收不合格的，甲方应责令开发商整改，直至符合合同约定后才能收房。甲方收房后，应将该房交付乙方，由乙方占有和使用，同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。甲方应协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。
四、办理过户手续约定
甲方应按《购房合同》的约定办理房产证，并承诺自取得房屋所有权证之日起_____年内将产权证过户到乙方名下。如政策允许提前办理过户手续的，甲方在接到乙方通知后_____日内与乙方一起办理过户手续。过户费用及**收取的土地收益金等费用由乙方承担。
五、特别约定
1、甲方保证在办理产权证时，产权证上只能是甲方名字，不能将其他人列为共有人，并保证能按照本协议约定办理产权过户手续。
2、未经乙方同意，甲方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方原因被查封等，保证该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。
3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的，乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方，甲方应予办理。
4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协议约定的，甲方须与开发商协调解决或自行解决。
5、房产过户给乙方后_____年内，乙方再向外转让该房产的，同等条件下，甲方有优先购买权。
6、甲方取得房产证后，应乙方要求，甲方同意办理公证委托，委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续，公正费用由乙方承担。
六、违约责任
1.本协议签订后，如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的，甲方应向乙方退回交纳的所有款项(包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等，下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金_____万元。
2.如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的，每逾期一日，按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金，超过约定期限达_____日仍未履行的，乙方有权解除本协议，甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金_____万元。
3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人，造成乙方不能获得房屋产权，或有第三人主张该房屋产权而形成诉讼的，视为甲方违约，按本条第二款赔偿乙方。
4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭贷款本息所造成的后果由乙方自身承担。
5、本协议签订后，未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的《购房合同》和《借款合同》等做任何条款修改，否则视为甲方违约，如因此而影响乙方权益的，乙方有权终止本协议，甲方按本条第二款赔偿乙方。
6、乙方不能按照本协议约定支付甲方指标转让费的，每逾期一日，按照房屋总价款每日千分之一向甲方支付违约金，超过约定期限达_____日仍未履行的，甲方有权解除本协议，没收乙方所交款项。
7、双方应诚信履行本协议，任何一方违反本协议约定，经指出不能及时纠正，导致另一方权益受到侵害的，应向守约方支付违约金_____万元。
七、其他约定
1、本协议双方签字之日起生效。
2、本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份。
甲方：
乙方：
在房产买卖、房产赠与等房产转让行为结束后，最后也是最重要的一个步骤就是进行房产交接。
房产交接程序：
1、设施设备细清点
房产交接是应该按照房产买卖合同中约定的设施设备清单一一核算。
2、费用要结清
房产交接时要注意查清楚房屋的各项服务费用，包括水，电，煤气，电话，电视，网络，物业管理费等等已结算完毕。
3、户口须迁出
如果房产交接是原住户户口未迁出则，新住户的户口无法迁入。
4、质量问题细排查
交接时注意查看房屋的工程质量问题
5、收楼证明备齐全
收楼时要检查验收楼盘交付使用的各种证件是否齐备
6、要签署《房屋交接书》
签署《房屋交接书》是交房手续的最后一个程序，应在房屋验收完成之后。
甲方：
乙方：
为便于开展工作，经过友好协商，甲方同意将房 屋提供给 ，甲乙方办理如下移交手续：
一、该房间全部移交给乙方，房屋钥匙共计 只，当面清点移交。
二、房屋钥匙交接完毕，即作为房屋移交手续办妥。
三、自房屋移交之日起，乙方须承担房屋使用、管理和维修责任。
四、房间水费、电费、电话费、上网费等由乙方承担。
五、乙方在使用期间，需加强对火灾防范，如因自身原因发生火灾等，由乙方负全部责任。
六、乙方对于该房间只有使用权，没有所有权，不准以任何形式进行转租、转让。
七、乙方承诺在使用期间仅作为使用。
甲 方：（公章） 甲方代表：（签字） 甲方移交人：（签字）
乙 方：（公章） 乙方代表：（签字） 乙方移交人：（签字）
甲方： 乙方：
为便于开展工作，经过友好协商，甲方同意将房 屋提供给 ，甲乙方办理如下移交手续：
一、该房间全部移交给乙方，房屋钥匙共计 只，当面清点移交。
二、房屋钥匙交接完毕，即作为房屋移交手续办妥。
三、自房屋移交之日起，乙方须承担房屋的使用、管理和维修责任。
四、房间的水费、电费、电话费、上网费等由乙方承担。
五、乙方在使用期间，需加强对火灾的.防范，如因自身原因发生火灾等，由乙方负全部责任。
六、乙方对于该房间只有使用权，没有所有权，不准以任何形式进行转租、转让。
七、乙方承诺在使用期间仅作为使用。
甲 方：（公章） 甲方代表：（签字） 甲方移交人：（签字）
乙 方：（公章） 乙方代表：（签字） 乙方移交人：（签字）
20xx年月日
转让方(以下简称甲方)：____
受让方(以下简称乙方)：____
工作单位:____
工作单位:____
住址：________
住址:________
身份证号：____
身份证号：____
联系电话：____
联系电话：____
证明人(以下简称丙方)：____
身份证号：____
甲﹑乙双方在*等自愿、公*合理、诚实信用及友好协商的基础上达成如下协议，供双方共同遵守：
一、甲方自愿将其在西安市米秦路15号集资房(以下简称该房屋)中的选房资格和购房权利无偿转让给乙方，由乙方以甲方名义选择和购买该房屋及其附属设施。
二、该房屋为中国水利水电第三工程局西安市米秦路15号集资房。房屋户型、面积大小的选购均由乙方以甲方的名义全权代理，甲方无条件给予认同。
三、乙方同意购买甲方房屋，并按该房屋的购房程序办理一切相关手续。
四、以后该房屋的购房款和税费由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位，但无论以何种方式支付，甲方都只是名义上的付款人，真正的付款人实为乙方，因购买该房屋而开具的全部收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交给乙方保管。该房屋的一切权利归乙方所有，甲方对该房屋不享有任何权利。
五、甲方应在接到有关该房屋购房款和税费的交纳通知后二日内，将交纳的时间、金额与地点等事项及时通知乙方，以便乙方按时交纳，若因甲方的疏忽而未能及时通知，由此造成的一切损失由甲方全部承担。
六、甲方负责为乙方办理房产证，应在获得房屋所有权证后当日内将该证交给乙方保管，并在国家有关政策规定的该房屋能交易的第一时间内无条件地、积极地协助乙方将房屋过户到乙方名下。
七、除因不可抗拒的自然因素外，甲方应本着诚实、合作的态度，积极协助乙方办理相关购房手续及过户手续，如因甲方不协助或迟延协助乙方办理相关购房及过户手续，造成乙方的一切损失应全部由甲方承担;如因甲方原因导致乙方不能取得房屋所有权证的，乙方有权解除合同;如乙方解除合同，甲方应退还乙方已交纳的购房款和税费，并一次性按乙方已付购房款和税费总和的2倍向乙方支付违约金。甲方给乙方付清违约金后，该房屋的.相应的收据、发票、合同及其他书面材料由乙方交给甲方。乙方若单方面终止合同，可和甲方协商，由甲方退还乙方已交纳的购房款和税费。补充协议和本合同具有同等法律效力。
九、本合同自签订之日起生效至该房屋过户为乙方房屋所有权证后止。
十、本合同一式二份，甲﹑乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：
乙方：
兹经双方协议，甲方委托乙方代理其房屋出租事宜。
第一条：房屋位置
甲方将座落于_________
合计面积_________*方米，委托乙方代理。
第二条：代理期
1、代理期为_________，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止，其中免租期为_________(天)，代理期满乙方可再续租_________月。
2、代理期满，甲方有权收回房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续签本合同，需在本合同期满前一个月向甲方提供书面申请，在同等条件下，乙方有优先续约权。
第三条：代理房屋租金
1、甲乙双方协商，乙方代理甲方房屋，每月租金为(人民币)_________，一年共计(人民币)_________。
2、代理房屋租金按_________缴纳。
3、甲方收取租金，可选择(a、到乙方公司所在地领取，b、乙方送往甲方指定地点，c、乙方汇入甲方指定帐户，d、或其他方式)
第四条：其它费用
1、在租赁期内，如房屋所在地进行公共设施改造如：小区建设，电力增容，宽带入户等所需交纳的相关费用由甲方负担。
2、在租赁期内，房屋内所发生的水、电、煤气、有线收视及电话费由乙方客户承担，物业及供暖费用由甲方负担。
第五条：委托方和代理方的权利及义务
1、在代理期间，甲方不得无故收回房屋，如甲方中途要求收回房屋，乙方可以拒绝。
2、甲方提供：
①产权证明
②户口本
③业主身份证(如代办需有代办人身份证)
④其它必备相关证明；
乙方出示：
①经纪机构资质证书
②营业执照。
3、双方保证所提供的证件的真实性，如由于甲方向乙方提交的出租材料不全或不实，而导致客户无法正常居住(乙方遭受损失的)，甲方负责向乙方赔偿，乙方并有权终止合同；如因乙方提供虚假的证件而造成的损失，由乙方向甲方赔偿，甲方并有权终止合同。
4、甲方在交房时，有义务对房内设施进行检查修缮，保证电器正常使用，乙方积极配合。
5、在代理期间，乙方应及时安排客户看房，保证客户合法守法。
6、在代理期间，房屋租户如有更换，乙方负责房内各项费用结算及清点检查修缮屋内家具电器等设施，并免费为甲方寻找下拨客户。
7、代理期间，房屋因自然损坏，乙方应及时通知甲方修缮。
8、代理期满，乙方交房时，结清房内各项费用及清点家具电器等设施。
9、甲方不得与乙方所介绍承租人以任何理由私下成交，否则视为违约，如违约应赔偿三个月租金作为违约金。
——工程转包协议书(10)份
甲方：
乙方：
甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商，在*等自愿、互惠互利的基础上，对___________________________等工程进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。
工程内容：
1、工程名称：
2、工程地点：____________________________
3、工程总造价 万元(即人民币_____________万元，最后以实际结算价为准)。
协议内容：
甲方将“_______________________________”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。
一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给业主之日止。乙方承诺按甲方与业主签订的合同内容执行。
二、双方的权利与责任
1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。
2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。
3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独立承担（如工程资料费，材料费等），与甲方无关。
4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的`一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。
5、乙方负责与工程业主方进行协调，保证工程顺利地进行。
6、如工程业主拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的，由乙方决定是否通过诉讼等方式解决，造成的后果与甲方无关。
7、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的风险和享有经营收益。
8、工程竣工后，若业主未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目完全终止。
9、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。
10、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。
11、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。
12、乙方在取得工程款后，应将全部工程款用于本工程，如果甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权解除本协议，将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价)，或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10％)作为乙方违约的违约金。
13、为保证本项目能按期完工，工程业主拨付给甲方的工程款实行专款专用，除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其它形式向工程业主支取工程款。
三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付：
1、乙方一次性付给甲方 元管理费，该款项在工程业主支付的工程款中由甲方直接扣取。
2、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳，缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税；
四、违约责任
1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。
2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章，不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定，甲方可单方面终止协议书，并处以协议造价10％的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。
五、其他
1、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。
3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，促进工程的顺利进行，签订本合同，以便共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、施工内容：
4、工程总价款：元。
5、工程总价款中包含但不限于以下费用：乙方员工的人工费、工伤保险、社会保险费、工人交通费、二次转运费、机械、设备消耗费、维修费、税金、利润等全部费用。
第二条、工程期限
本合同工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延；
1、因天灾、地震等人力不可抗拒原因被迫停工的；
2、因甲方或者发包方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；
3、因甲方不能提供施工方案图、原材料等而被迫停工的。
第三条、甲方责任
1、向乙方提供工程施工过程中所需的图纸资料，但不提供施工中使用的工具及施工机械；
2、向乙方提供工程施工所需用的符合要求的原材料，乙方应确认原材料规格、质量，在符合施工要求的前提下进行施工。如乙方对原材料的规格、质量及数量有异议，可及时向甲方提出备案；
3、甲方指派人员或者由发包方工程师对工程进行全面管理，对在工程施工过程中乙方人员的各种行为进行约束和管理；
4、向乙方提供工程施工中所需的水源及电源。
5、开工前组织乙方负责人学*并熟悉图纸，参与施工技术和施工安全交底。
6、工程完工验收合格后，结算完工程款后优先支付乙方的工程款。
第四条、乙方责任
1、严格依据甲方提供的施工图、施工程序进行施工；
2、服从甲方施工现场管理人员指挥，规范操作，严格管理施工人员，遵守国家法律、法规及甲方各项工程管理制度，若有违反将接受相应处罚，承担因此而造成的所有费用和后果，并无条件的清退出施工场地；
3、严格按照建筑施工及验收规范施工，施工质量及工期达到甲方要求及验收标准。
4、乙方提供施工所需的施工机具及其相关耗材（如工具、机械等）；由于乙方原因的停工、返工及材料、构件浪费及倒运、机械二次进场等损失，均由乙方承担相应责任；
5、乙方在施工过程中因为乙方责任，造成**、环保、城建、税务等相关部门处罚的，乙方应该承担全部责任；
6、乙方所承包的施工项目工程质量必须达到优良标准和甲方的要求；
7、虽然乙方组织的施工人员和管理人员只和乙方形成劳动关系，施工人员的一切伤亡事故与甲方无任何关系，但是考虑到安全施工的问题，乙方应向甲方提供所属施工人员的身份证明，并组织乙方施工人员学*并熟悉图纸，负责施工技术和施工安全责任。
第五条、支付工程款的相关条款
1、工程完工并经甲方验收合格，甲方向乙方支付本合同约定的工程总价款50%后暂停（含已支付的全部费用）；待工程通过业主方竣工验收并决算后，甲方向乙方支付90%的工程款（含已支付全部费用）；如因乙方工程质量造成工程验收不合格，导致甲方无法将工程正常交付业主使用，甲方将扣除乙方工程款总额30%作为违约金，并由乙方承担由此造成的一切损失；
2、甲方支付给乙方的工程款费用中已包含工伤保险、社会保险费用，如发生伤、病、残、亡等相关事故，均由乙方负责。
3、甲方向乙方支付该项工程款的同时，乙方保证及时支付相关工人的人工费并接受甲方的监督，也不得因此影响工程进度和质量。
4、工程款决算后，甲方扣除工程总额5%作为质保金，质保期限为贰年，质保期满后支付乙方。（质保期内乙方若不及时处理质量问题，甲方将从质保金内扣除相应金额作为损失赔偿，扣完还不足以支付相应损失的，甲方有权利要求进一步索赔）；
第六条、工程负责人及安全施工责任
1、甲方指派为项目负责人，乙方指派现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，乙方施工负责人在工程竣工验收前的施工过程中不得随意更换或擅离职守，否则甲方可对乙方处以工程总价款5%的罚款。如确需更换乙方施工负责人，必须事前取得甲方项目负责人同意并备案；
2、乙方应教育工人严格执行操作规范，安全施工，防火防盗。在施工中由于乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度；
3、凡施工过程中发生的工程施工图纸和设计变更以外的新增（变更）工程量或项目，由甲方统一制定签证单，经甲方负责人签字确认工作量，由预算部签综合单价；签证单必须由项目经理、预算人员、总经理签字后签证单方能生效，否则该项签证无效；
4、办理工程竣工结算前，乙方必须按照合同要求提供合理有效的工程结算资料，同时应提供由工程部签字确认的书面质量意见；方可进行结算。
5、乙方施工人员由于野蛮施工或者违规操作，所造成的安全隐患或者安全事故（如：伤、病、残、亡等）由乙方承担其全部责任，并由乙方负责支付发生的与其相关的所有费用。甲方不承担任何责任。
第七条、本合同一式叁份
甲方执贰份，乙方执壹份。自双方签定之日生效，本合同在工程竣工验收并结清尾款（含质量保证金）后自行失效。
第八条、违约责任
1、甲方应该按照约定支付乙方的.工程款；
2、由于乙方责任不能按合同规定的日期竣工，每逾期一天甲方有权扣除乙方工程总价款5%的赔偿金；
3、施工中若乙方不能执行本合同，造成怠工、误工，不服从正常管理，工期拖延、质量低下，甲方可随时通知乙方退场。乙方承担相应责任并赔偿相关损失。
第九条、附则
1、本合同条款未尽事宜，甲、乙双方可协商解决；
2、合同附件：工程施工图、安全生产责任书；施工现场管理制度。
3、工程施工中双方确认的单、证等书面材料，可作为合同附件与合同具同等效力，与本合同相抵触之处以本合同为准。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：_________
乙方：_________
甲方将于年月日从全体农户承包而来的废弃地垧（此地四至及*面图附后）自愿转包给乙方，现经甲、乙双方共同协商并在*等、自愿、有偿的基础上达成如下协议：
1、转包价款分三期支付：一期合同签定之日起支付万元；二期围墙建设完毕支付万元；三期办理用地审批手续结
束支付剩余万元，转包期限从20________年_________月_________日至20________年_________月_________日。
2、签定本协议后甲方对该地不再具有经营管理权利及其他任何民事权利，同时乙方取得该地的经营管理权利及其它任何民事权利；甲方必须保证该地没有设定他项权利，否则将承担违约责任及赔偿损失责任。
3、乙方在开发利用土地时，甲方不得干涉并且甲方有协助办理的义务；同时若影响乙方或干预乙方行使管理权利，甲方应负责进行协调解决。
4、乙方具有该地块开发利用的权利，如因甲方原因影响乙方开发利用该地，乙方有权要求甲方退还转包总价款，同时承担违约及赔偿损失的责任。
5、乙方对该地上的`所有建筑物、构筑物及附着物具有所有权。
6、甲方必须负责乙方进出此地所需道路的使用权。
7、此地四周村上已经留出给各户村民4米长的耕地使用道路。
8、乙方具有另行转包的权利。
9、如一方违约将承担总承包价款20%违约责任。
10、此协议一式三份甲乙双方各持一份；报阿拉嘎村民委员会备案一份，签字后既具法律效力。
甲方：_________
乙方：_________
_________ 年_________月_________日
甲方：_________
乙方(实际施工方)：_________
一、工程内容
内蒙古鄂尔多斯市成峰石化宿舍楼外墙保温及氟碳漆的施工
二、施工地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗纳林河乡
三、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
四、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
五、工程质量及验收标准：
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
六、工期：
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的'施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价10%向甲方支付罚金。
八、其它：
1)若乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价30%的违约金。
2)若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。
十、本协议书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该协议书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：__________________
乙方：__________________
依照《____________合同法》、《____________建筑法》及其相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则。双方就工程施工事宜协商一致，订立本合同。
一、工程名称：__________________
二、工程地点：__________________
三、工程内容：__________________
四、合同日期：_________开工日期：_________竣工日期：_________
五、工程质量标准：_________
六、工程造价：_________金额(大写)：_________
七、工程款由甲方从工程建设单位(或总承包商)统一领取，乙方不得私自从工程建设单位(或总承包商)开具发票。
八、乙方因工程施工所发的生材料费、机械设备租赁费、人工费等一切费用，由乙方承担，与甲方无关。
九、乙方必须严格按照施工组织方案操作规程进行施工，避免伤亡事故的发生。如发生伤亡事故，由乙方承担一切后果，并赔偿因此所造成的全部经济损失。
十、工程开工前，乙方必须对工程施工人员进行安全施工教育。
十一、乙方在施工中，必须对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方和工程建设单位的监督管理与检查。自行配置符合要求的劳动防护用品及措施，严格执行甲方和建设单位对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定，确保施工安全。
十二、甲方对乙方在施工中存在的不安全因素，有权要求乙方整改或责令乙方停顿，并有权按有关规定进行安全处罚。因工程质量等原因，导致甲方被工程建设单位(包括总承包方或工程监理)通报时，则甲方按工程造价的0、5%扣罚乙方。第二次被通告时，甲方按工程总造价的1%扣罚乙方。第三次被通报时，本合同应解除，乙方应无条件的退出施工现场，对剩余的工程量进行核定，并由甲方负责施工及结算工程总价款。
十三、本合同项下的工程甲方只作为总包单位提取乙方费用，施工中一切事宜均由乙方自行负责，包括月计划、月报表、签证、质检资料、工程变更、竣工验收与结算等，如有延误造成一切后果均由乙方承担。
十四、乙方必须按照甲方的要求及国家颁布的有关规定《施工技术规范》精心组织施工，确保工程质量达到国家验收规范和质量检查，确保工期。
十五、乙方应文明施工，安全施工，服从甲方管理，执行甲方现场文明施工管理及质量、环境、职业安全将抗管理体系的有关规定，及时向甲方提供有关资料。
十六、乙方应服从甲方的监督检查，发现乙方存在不安全规范施工等情形，甲方工程师有权当场责令乙方停工整改，乙方应立即进行停工整改，合格后方可继续施工。
十七、乙方未按竣工日期确定的时间完成工程施工，则乙方应按甲方和工程建设单位(或总承包方)签订的'工程施工分包合同约定的违约金及实际损失费数额向甲方支付违约金及实际损失费。
十八、乙方在施工中发生质量事故，乙方应赔偿甲方因此所造成的一切经济损失。
十九、乙方因工程施工所发生的费用(包括材料费、机械设备租赁费、人工费等一切费用)以及因发生伤亡事故造成损失。
二十、因履行本合同发生的一切争议，由双方协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。
二十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
二十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：__________________
签约日期：____年____月____日
乙方：__________________
签约日期：____年____月____日
一、工程名称：__________________
二、工程地址：__________________
三、发包单位：_________(甲方)
四、承包单位：_________(乙方)
五、工程承包项目：甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。
六、开竣工时间：开工__年6月15日。计划竣工__年10月31日。
七、承包费用：以定额人工费计算方式为依据。参照__定额标准，执行__年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。以定额人工费(A)×为工程承包费用。
八、机械费：承包工程所用的机械设备由乙方自备，应由甲方按定额机械费支付乙方。如甲方提供机械，由乙方承包机械费中扣除。
九、工程质量：
1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工，按小区的工程质量标准验收。
2、工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程承包费用，所发生的一切费用均由乙方自负。
十、工程款拨付方式：甲方按每月工程进度，工程质量(月结算)支付乙方70%承包费用，包括机械费用，余下的部分待交工验收后一次付清。
十一、材料供应：施工中所有材料均由甲方供应，乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方，如甲方不能及时将材料进场，而影响工程进度，由甲方负责(包括人工费)。
十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方，甲方应按工程形象拨付当月工程款。
十三、关于相关费用问题：
1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。
2、临时设施费按相关定额计取。
3、工程套项黑龙江省(哈尔滨市)建设工程预算定额套用，或消防定额没有的可参照其他相关定额。
4、工程的验收由甲方牵头，由乙方协助，一切费用由甲方负责。
5、工程施工中如发生意外伤亡事故由双方负责，甲方承担50%，乙方承担50%。
6、以上原则性规定，具体项目如特殊情况以承包合同条款为准，以上规定自签发之日起执行。
7、签字盖章后，法律生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
订立合同双方：
建设单位：_________(以下简称发包方)
施工单位：_________(以下简称承包方)
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：工程承包范围和内容：
1、宁夏宝利达化工有限公司2、设计图纸内的一切要求：外围围墙的建设工程(包括基础工程、主体工程）
第四条：工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后__日内，由承包方进场施工;工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付款，每月在25号前申报进度款报审表;如进场不满一个月的按累计至下月报审月度进度款时审核、支付。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款，工程月度进度款支付按当月的价款总价的__%结算。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之__的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式：____________________
七、承包方在单项工程竣工验收后__天内，将竣工结算文件送交发包方和____银行审查，发包方在接到结算文件__天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办
第五条：工程期限及施工准备(开工、竣工时间)
根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为___天(日历____天)，自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收。
二、开工前__天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;
2.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
3.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;
4.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
6.人力不可抗拒的因素而延误工期
四、承包方：
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。
第六条：工程质量标准
一、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
1.由承包方提供的主要原材料、构配件、电气等必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;
2.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;
3.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;
4.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;
5.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第七条：承包形式及材料设备供应
一、承包形式为包工包料，工程中所用机械全部由承包人提供。
二、承包人所供应、采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，承包人提供的材料及设备发包人有疑义需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
第八条：发包方义务：
1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到“三通一*”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一*”工作，另行签订协议执行)
2.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
3.按协议负责按期拨款。
第九条施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
第十条：承包方义务
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工，按期竣工。
4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
第十一条工程验收
竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和____________有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第十二条：违约责任及奖励条款
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，发包人按每推迟一天为5000元处罚承包人。
第十三条：附则
一、本合同一式__份，合同附件__份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送_____银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
第十四条纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第()项方式解决：
一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁;
二、向发包人所在地的人民法院起诉。
发包方：_______(盖章)承包方：_______(盖章)
_______年_______月_______日
甲方：_________（以下简称“甲方”）
乙方：_________身份证号：_________(以下简称“乙方”)
甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商，在*等自愿、互惠互利的基础上，对创业城二期续建九标段三栋（11区-3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.13#.32#.33#.34#.35#号楼）工程进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。
工程内容：_________
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、工程十三栋楼总造价15200万元(即人民币元，最后以实际结算价为准)。
协议内容：
甲方将“创业城二期续建九标段十三栋楼（11区3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.32#.33#.34#.35#楼）”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。
一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给建设单位之日止。乙方承诺按甲方与建设单位签订的合同内容执行。
二、双方的权利与责任
1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。
2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。
3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。
4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。
5、乙方向大庆油田房屋开发公司交付合同履约金(1000万元)人民币。招标代理费按照规定支付。
6、乙方负责与建设单位方进行协调，保证工程顺利地进行。
7、如建设单位拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的，由乙方决定是否通过诉讼等方式解决。如乙方决定通过诉讼方式解决的，甲方必须提供相应的手续，因诉讼所产生的费用全部由乙方承担。
8、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的风险和享有经营收益。乙方的经营收益是指建设单位支付的工程款项扣除施工成本、应交甲方管理费、税金等之后的余额。
9、工程竣工后，若建设单位未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目完全终止。
10、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理，乙方为施工人员购买工伤、意外保险，需要甲方配合的，甲方不得拒绝。
11、乙方每个月以书面形式向甲方汇报一次工程进度。
12、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。
13、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。
14、甲方于开工前通知乙方。
15、乙方在取得工程款后，应将全部工程款用于本工程，如果甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权解除本协议，将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价)，或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10％)作为乙方违约的违约金。
16、在该工程完工并移交甲方前，乙方承诺保障甲方不承担任何属于乙方在施工过程中发生的因人身伤亡或财产损失所致的责任，保障甲方不承担任何属于乙方施工人员引起之诉讼、控告、索赔的责任及可能发生之相关费用。上述一切责任及费用均由乙方承担。
17、为保证本项目能按期完工，建设单位拨付给甲方的工程款实行专款专用，除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其它形式向建设单位支取工程款。
18、建设单位拨付给本工程的款项，甲方在工程款到甲方户上后两天内甲方扣除管理费后拨付给乙方。
三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付：
1、乙方按工程总造价的_____________%向甲方上缴管理费，该款项在建设
单位支付的工程款中由甲方直接扣取。
2、乙方向甲方支付工程总造价的1％作为质保金；质保金在工程竣工验收合格、甲方与建设单位签订承包合同中约定的关于工程质量保修(养)期满移交给业主，并把（甲方）要求提供的资料原件移交给（甲方）后，一次性无息支付给乙方。（不提供清单所列资料，质保金不予退还，清单附协议后）
3、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳，缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税；
4、乙方凭发票、交纳税款凭证(银行小票)收据向甲方申请工程款；
四、违约责任
1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。
2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章，不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定，甲方可单方面终止协议书，并处以协议造价20％的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。
3、如乙方在工程施工过程中擅自停工，导致工程未完工，则甲方有权选择有工程评估资格的会计师事务所进行评估，经评估后由甲方重新组织施工，同时甲方有权保留追索乙方擅自停工所造成的损失的权利。
4、如乙方施工期间与其雇用的施工人员存在欠薪行为或人身伤亡事故损害赔偿争议，或拖欠供应商的材料货款等经济纠纷在工程竣工之前仍未处理完结，甲方有权在工程款项中直接扣留工程款项用于清还欠薪或做为人身损害赔偿金、材料货款等支付给相关人员，乙方对此不得提出任何异议。
五、其他
1、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。
3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决；协商不成，可向甲方所在地黑龙江省大庆萨尔图区人民法院提起诉讼。
甲方：_________乙方：_________
(盖章)(盖章)
代表人：_________代表人：_________
签约日期：_________签约日期：_________
电话号码：_________电话号码：_________
甲方：_________
乙方(实际施工方)：_________
一、工程内容
内蒙古鄂尔多斯市成峰石化宿舍楼外墙保温及氟碳漆的施工
二、施工地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗纳林河乡
三、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
四、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
五、工程质量及验收标准：
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
六、工期：
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价10%向甲方支付罚金。
八、其它：
1)若乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价30%的违约金。
——工程结算付款协议书范本五份
___________________(以下简称甲方)
乙方：_____________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
第一条：工程名称：
___________________。
第三条：工程范围：
__________________。
第四条：工程总价：
人民币___(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。
第五条：
5.1竣工日期：(竣工报告为准)___交付日
5.2合同总工期：___元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。
第六条：本工程质量标准
按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。
第七条：代表
甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。
第八条：工地管理
8.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。
8.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。
8.3___乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。
第九条：设备、材料、通行及配套
9.1___甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。
9.2___本工程使用的材料：见附件。
9.3___乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。
9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。
第十条：工程保险
10.1乙方应对其员工购买保险
10.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。
10.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。
第十一条：变更设计
11.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程：
11.2经由本合同双方协商一致减少的事项。
11.3为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。
11.4所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。
11.5减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的`费用。
第十二条：工程延期
12.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。
第十三条：验收
13.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。
13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。
13.3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。
13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。
13.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。
第十四条：违约及损害赔偿责任
14.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。
14.2一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。
14.3一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外___。
14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。
14.5本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。
14.6除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。
14.7除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元/天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。
14.8甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。
第十五条：纠纷处理
甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应*等协商，协商不成，由___人民法院管辖。
第十六条：其它
16.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。
16.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。
16.3本合约正本之印花由双方各自贴销。
1***一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日____________年____月____日
甲方：
乙方：
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：
一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：
四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________
代表人：________
______年___月___日
乙方：________
代表人：________
______年___月___日
甲方：________
乙方：________
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：
一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：
四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的.约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________
乙方：________
______年___月___日
甲方（委托付款方） ：
乙方（付款方）：
丙方（收款方）：
甲方、乙方、丙方本着自愿、*等的原则，达成以下委托付款协议。
1、甲方授权乙方向收款方：，支付甲方与其在 ____年___月___日签订的《》合同，合同金额 八百零伍万元整 款项。
收款人（公司全称）； 收款人开户银行全称： ；收款人账号：；
2、乙方应在付款账户中保留足够余额，保证乙方能够及时确支付款项。
3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号，信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。
4、甲方对委托付款金额有异议，可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。
5、以下事项发生变更时，丙方应及时以书面形式通知甲方。
（1）收款人名称;
（2）收款人开户银行及账号。
6、甲方应及时通知乙方，因甲方未能将变更情况及时通知乙方，乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的，乙方不承担任何责任。
7、本协议未尽事宜经双方协商，可另拟协议补充条款，与本协议具有同等法律效力。
8、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。
9、甲、乙双方如需终止本协议，应提前30日书面通知对方，并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时，停止该项委托付款业务。
甲方（委托付款方）
乙方（付款方）
丙方（收款方）
____年___月___日
甲方：
乙方：
因溆怀高速六标承建的__互通工程建设，��水湾乡沅水村农田排灌系统受到影响，给该村群众生产用水带来困难。为解决群众生产用水问题，在乙方提供具体工程建设预算方案的基础上，根据甲方呈报并会同县协调指挥部、溆怀工作站、监理处现场核实和相关政策规定，经溆怀公司、县协调指挥部同意，通过甲乙双方协商，达成如下协议：
一、工程要求：
1、根据甲方与县协调指挥部工作站、监理处现场确定的要求，新建电力排灌设施及其系统；
2、乙方负责建引水系统确保沅水村原受益区内村民的生产灌溉用水；
3、乙方负责将原有处水井进行初步清理。
二、建设经费：甲方将工程建设费用以总额参拾伍万捌仟元整（￥358000）一次性包干给乙方。包干经费包括：
1、工程材料费、人工费、运输费、规划设计以及青苗补偿、征地费、清理水井等所有工程建设；
2、工程建设各项管理费用以及其他所有费用；
3、整个电排水系工程完成后产生的一切后续费用。
三、付款方式：协议签订后甲方付给乙方工程费用计拾万元整，待乙方在完成工程50%，再支付拾万元整，乙方在规定时间完成全部工程，并经验收后，付清余款。
四、约定事项：
1、乙方在签订协议后至6月15日前完成全部水系工程；乙方未在规定期限内完成建设改造工程的，对村民农田灌溉造成影响的由乙方自行负责；
2、乙方负责工程施工过程中各类矛盾纠纷的调处，施工造成的一切损失补偿以及安全责任等均由乙方负责；
3、协议签订以后沅水村不得就溆怀高速影响灌溉用水问题影响溆怀六标施工，也不得再次向甲方与溆怀公司提出任何要求；
4、工程方案与资金使用情况必须征求所在村委会成员及受益群众意见并进行公开；
5、本协议一式三份，甲乙双方各1份，上交县协调指挥部一份。
甲方代表签字：___乙方代表签字：
（盖章）___（盖章）
__年___月___日_____年___月___日
——房屋租赁期满移交协议书范本实用五份
转让方(以下简称甲方)：____
受让方(以下简称乙方)：____
工作单位:____
工作单位:____
住址：________
住址:________
身份证号：____
身份证号：____
联系电话：____
联系电话：____
证明人(以下简称丙方)：____
身份证号：____
甲﹑乙双方在*等自愿、公*合理、诚实信用及友好协商的基础上达成如下协议，供双方共同遵守：
一、甲方自愿将其在西安市米秦路15号集资房(以下简称该房屋)中的选房资格和购房权利无偿转让给乙方，由乙方以甲方名义选择和购买该房屋及其附属设施。
二、该房屋为中国水利水电第三工程局西安市米秦路15号集资房。房屋户型、面积大小的选购均由乙方以甲方的名义全权代理，甲方无条件给予认同。
三、乙方同意购买甲方房屋，并按该房屋的购房程序办理一切相关手续。
四、以后该房屋的购房款和税费由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位，但无论以何种方式支付，甲方都只是名义上的付款人，真正的付款人实为乙方，因购买该房屋而开具的全部收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交给乙方保管。该房屋的一切权利归乙方所有，甲方对该房屋不享有任何权利。
五、甲方应在接到有关该房屋购房款和税费的交纳通知后二日内，将交纳的时间、金额与地点等事项及时通知乙方，以便乙方按时交纳，若因甲方的疏忽而未能及时通知，由此造成的一切损失由甲方全部承担。
六、甲方负责为乙方办理房产证，应在获得房屋所有权证后当日内将该证交给乙方保管，并在国家有关政策规定的该房屋能交易的第一时间内无条件地、积极地协助乙方将房屋过户到乙方名下。
七、除因不可抗拒的自然因素外，甲方应本着诚实、合作的态度，积极协助乙方办理相关购房手续及过户手续，如因甲方不协助或迟延协助乙方办理相关购房及过户手续，造成乙方的一切损失应全部由甲方承担;如因甲方原因导致乙方不能取得房屋所有权证的，乙方有权解除合同;如乙方解除合同，甲方应退还乙方已交纳的购房款和税费，并一次性按乙方已付购房款和税费总和的2倍向乙方支付违约金。甲方给乙方付清违约金后，该房屋的相应的收据、发票、合同及其他书面材料由乙方交给甲方。乙方若单方面终止合同，可和甲方协商，由甲方退还乙方已交纳的购房款和税费。补充协议和本合同具有同等法律效力。
九、本合同自签订之日起生效至该房屋过户为乙方房屋所有权证后止。
十、本合同一式二份，甲﹑乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
出租方(甲方)：____________
承租方(乙方)：____________
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于_________________的房屋出租给乙方使用，租赁期限自______年___月___日至____年___月___日，计___个月。
二、本房屋月租金为人民币____________元，按年交。每年年初15日内，乙方向甲方支付全年租金。
三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
五、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前1个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。
六、本合同连一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：_____________ 乙方：_____________
时间：_____________ 时间：_____________
甲方：身份证号： 住址：
乙方：身份证号： 住址：
经甲乙双方协商一致，签订如下协议，共同遵守
一、 甲方将 临街房屋路南下各两间占地面积 *方米
二、 房屋转让价格及支付方式 房款在签订本合同之日由乙方向甲方一次性付清，甲方将房屋、土地证明转到乙方名下，即日起房屋的.使用权、收益权、继承权归乙方所有，与甲方无任何关系。
三、 此房屋及土地转让之前所产生的法律责任及经济纠纷一律由甲方负责，与乙方无关。甲方将原房屋、土地租赁合同丢失，此合同签订，原合同无效。
四、 转让后甲方不得以任何理由对房屋及土地的使用、收益权、继承权提出异议。
五、 转让后甲方与 止。由乙方续签。
六、 如果甲乙双方任何一方违反此房屋的转让合同，违约方付予对方违约金，违约金额为房屋转让金额的两倍。
本合同一式叁份，甲、乙双方各持一份， 甲乙双方签字、按手印后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
出租方：______（以下简称甲方） 身份证号码：_________________
承租方：______（以下简称乙方） 身份证号码：_________________
根据甲、乙双方在自愿、*等、互利的基础上，经协商一致，为明确双方之间的权利义务关系，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，订立本协议。
一、房屋地址：_________________________楼内的一间__________。用于普通住房。
二、租赁期限及约定
1、该房屋租赁期共一年。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
——工程赔偿协议书范本五份
甲方：_________
乙方：_________
为了维护某小区25、26、27、28栋楼居户的合法权益，甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《建筑施工赔偿协议》，因为乙方在某小区施工对小区25、26、27、28栋楼居户出行安全、生活环境、噪音污染等造成了一定的伤害或加重，约定由乙方向甲方提供适当的经济补偿作为对居户伤害的回报，经甲、乙双方协商，达成如下协议：
第一条 建筑施工时间
双方约定，施工的期限为20XX年3月至20xx年10月，总计2.5年，商讨的赔偿金额依此期限计算，如果施工方未能按时完工，则补偿金额作相应增加。
第二条 在不影响施工进度的前提下。
夜间建筑施工应尽量降低噪音的污染，尽量减小对小区居户休息的.影响。
第三条：在协议施工期间。
尽量减少因施工对小区居户的出行安全、生活环境、噪音污染的影响，以免对小区居民造成更加严重的潜在伤害。
第四条：乙方在签订协议后，必须按时足额的将经济补偿赔付到位。
逾期应按协议的方案增加补偿，并承担由此造成的一切后果。
第五条： 赔偿金额：
经小区居户全体会议研究决定，赔偿金额为每户每年4000元，共计10000元，小区25、26、27、28栋楼居户共计144户，因施工逾期，根据逾期时间，按上述商讨的金额与时间的比例进行追加补偿。
第六条：赔付时间。
自协议签订之日起一个月内每户的补偿足额赔付到位，逾期按银行三年期商业性质利率计算追加赔付金额。
第七条 争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
本协议一式两份，双方各执一份，具有相同法律效力。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
_________年____月____日
甲方：_________________乙方：_________________
乙方在为甲方工作过程中不慎导致受伤，现伤情基本痊愈，经双方友好协商，就工伤赔偿事宜自愿达成如下一致协议：_________________
一、20xx年x月x日约时许，乙方在为甲方承包的建筑工地施工过程中不慎受伤，经送医院治疗现伤情基本痊愈并已办理出院手续。现双方对善后及赔偿事宜经充分协商，一致确定由甲方一次性赔付乙方医疗费、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通住宿费、伤残赔偿金、精神抚慰金、被抚养人生活费等法律、法规规定的全部赔偿范围、项目、标准损失共计人民币万元整(￥元)。
二、本协议签订后，乙方及其家人均愿放弃与本事故相关的一切全部权利，不再向任何行政及司法机关提出申诉和诉请赔偿。
三、本协议为一次性补偿方案，双方别无争议，乙方收取上述款项后即全部了结，乙方应保证本人及家中其他人均不得再向甲方以及甲方上方发包、转包人主张任何权利。
四、本协议签订后，任一方违约的，应向守约方支付赔款总金额百分之二十的违约金;乙方违约，乙方及保证人自愿保证退还已收取甲方全部赔付款项。
五、本协议自双方签字或捺指印和律师见证签章后生效。
六、本协议一式份，甲乙双方保存。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日________年____月____日
甲方：_________
乙方：_________
为了维护某小区25、26、27、28栋楼居户的合法权益，甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《建筑施工补偿协议》，因为乙方在某小区施工对小区25、26、27、28栋楼居户出行安全、生活环境、噪音污染等造成了一定的伤害或加重，约定由乙方向甲方提供适当的经济补偿作为对居户伤害的回报，经甲、乙双方协商，达成如下协议：
第一条 建筑施工时间
双方约定，施工的期限为20XX年3月至2016年10月，总计2.5年，商讨的赔偿金额依此期限计算，如果施工方未能按时完工，则补偿金额作相应增加。
第二条 在不影响施工进度的前提下。
夜间建筑施工应尽量降低噪音的污染，尽量减小对小区居户休息的影响。
第三条：在协议施工期间。
尽量减少因施工对小区居户的出行安全、生活环境、噪音污染的影响，以免对小区居民造成更加严重的潜在伤害。
第四条：乙方在签订协议后，必须按时足额的将经济补偿赔付到位。
逾期应按协议的方案增加补偿，并承担由此造成的一切后果。
第五条： 赔偿金额：
经小区居户全体会议研究决定，赔偿金额为每户每年4000元，共计10000元，小区25、26、27、28栋楼居户共计144户，因施工逾期，根据逾期时间，按上述商讨的金额与时间的比例进行追加补偿。
第六条：赔付时间。
自协议签订之日起一个月内每户的补偿足额赔付到位，逾期按银行三年期商业性质利率计算追加赔付金额。
第七条 争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
本协议一式两份，双方各执一份，具有相同法律效力。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
代表人（签字）：
_______ 代表人（签字）：
_______ 年____月____日
_________年____月____日
甲方：
乙方：
乙方于20xx年xx月xx日在工作中，由于调直机倾倒，砸伤右前臂。乙方受伤后，甲方立即将乙方送至医院接受治疗，并支付在受伤期间的一切费用xx元（大写：）。乙方于20xx年xx月xx日出院，同时向甲方提出赔偿的申请，为妥善解决乙方受伤事宜，甲乙双方本着*等自愿，互谅互让的原则，经友好协商达成如下协议：
1、协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间发生的任何费用。
2、经甲乙双方协商同意，甲方向乙方一次性支付伤残补助金和二次医疗费57000元（大写：伍万柒仟元整），以终结双方有关受伤事故赔偿问题的一切权利义务关系，并且放弃追究另一方的法律责任。自签订本协议之日起，乙方不得就上述赔偿问题另行主张任何权利，甲方也不再承担任何义务。
3、甲乙双方签署本协议后，乙方今后身体出现任何问题均与甲方无关。
