为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以(单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：
我单位承建的 工程，将保证做到：
1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工*，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承诺单位：(公章)
法定代表人或授权代理人(签字)：
日期： 年 月 日
履约保证金承诺书
本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就 *舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工 项目(招标编号：20xx-GC-G-026）所签定合同的`履约保证金。履约保证金额中标金额的10% 。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
2、履约保证金应为转账或现金。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。
投标人名称(承包人)： (单位公章）
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：
法定代表人或授权代表： ( 签 字 )
年 月 日
甲方：
乙方：
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经*等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的`法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以(单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：
我单位承建的工程，将保证做到：
1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工*，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承诺单位：(公章)
法定代表人或授权代理人(签字)：
日期： 年 月 日
履约保证金承诺书
本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就 *舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工 项目(招标编号：20xx-GC-G-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10% 。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
2、履约保证金应为转账或现金。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。
投标人名称(承包人)： (单位公章）
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：
法定代表人或授权代表： ( 签 字 )
年 月 日
—— 履约保证金承诺书
履约保证金承诺书
在充满活力，日益开放的今天，我们都跟承诺书有着直接或间接的联系，承诺书必须由受要约人作出，只有受要约人才能取得承诺的权利，受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。那要怎么写好承诺书呢？下面是小编精心整理的 履约保证金承诺书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
申请人：有限公司请求事项：
请求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。
事实与理由：
申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案，申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。现贵院已作出（20xx）XX民终XXX号民事裁定书，裁定退回上述人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。
申请人收取退回案件受理费的账户如下：开户行：中国XX银行XX支行账号XXXXXXXXXXXXXXXXX户名：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXX此致
XX市XX人民法院
申请人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
在 (招标编号： )招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标人名称(承包人)： 公章：
法定代表人或授权代表(签字)：
年 月 日
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公*正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。
承诺人：
单位（章）：
法定代表人（签字并盖章）：
办公电话//信箱：
经办人姓名/职务：
办公电话/：
监督单位：
县清欠办（章）
二0xx年x月x日
xxx公司：
本保证金作为承包人就xxxx工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额为合同价格的10%。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷（以下简称“违约”），只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除；
2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；
3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；
4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十（30）天内，其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人，不计利息；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。
6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金，将自愿放弃中标项目及投标保证金。
xxx
20xx年xx月xx日
甲方：
乙方：
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经*等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的.资金证明。
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：
经认真阅读编号为20xxP16地块的拍卖出让文件，我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求，
在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民**缴交20xxP16地块履约保证金，履约保证金金额为人民币1亿元。
如竞得本地块国有建设用地使用权，我方承诺按切照贵局的要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的履约保证金。一旦违反前述承诺，则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格，同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。
特此承诺。
申请人：（加盖公章）
（法定代表人（或授权委托代理人）签名：
申请日期：年月日
致投标人公司:
我公司决定参加贵方工程招标编号:工程的竞标，并完全接受贵方招标件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺:
1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方“投标人须知”确定的原则以及《上海市建设工程施工合同》示本、招标件合同专用条款及补充条款的约定，于接到贵方中标通知书5日内(不能或拒绝按招标件的要求)与贵方签订固定综合单价的"工程施工合同。
2、一旦我公司中标，我公司保证在确保本工程按期完成。
3、一旦我公司中标，我公司保证工程施工质量达到国家和上海市现行标准及规程规合格标准的要求。
4、一旦我公司中标，我公司保证严格按照施工组织设计，3日内组织人力、机械和材料进场施工，合理安排各工种、工序的衔接，确保工程安全和明施工。
5、一旦我公司中标，我公司保证严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规性件的规定，决不挂靠、或对工程进行转包和分包。
6、一旦我公司中标，我公司保证对于工程施工中(因设计变更、修改等)增减项目，严格按照投标人须知中的有关规定，按时编制增减预算报贵方审核，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。
7、我公司保证在投标书递交同时向贵方缴纳本投标承诺书，并遵守本承诺书的条款。
8、我公司若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受贵方的任何经济处罚。
法定代表人或授权委托人(签字):
承诺人(盖章):
20xx年2月16日
致：x市xx招标代理有限公司
根据招标文件规定，我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证：投标文件真实、合法，产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题，我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。
本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。
投标企业名称（盖章）：xx
法定代表人（签字）：xx
签署日期：xx年x月x日
本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号： )所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。
2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；
3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；
4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。
6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
投标人名称(承包人)：
公章：
银行账号：(包括开户行地址、电话等)
开户行地址：
开户行电话：
法定代表人或授权代表(签字)：
年月日
—— 履约保证金承诺书
履约保证金承诺书
在日常生活和工作中，我们可以使用承诺书的机会越来越多，承诺书必须由受要约人作出，只有受要约人才能取得承诺的权利，受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。相信写承诺书是一个让许多人都头痛的问题，以下是小编收集整理的 履约保证金承诺书，仅供参考，欢迎大家阅读。
申请人：有限公司请求事项：
请求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。
事实与理由：
申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案，申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。现贵院已作出（20xx）XX民终XXX号民事裁定书，裁定退回上述人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。
申请人收取退回案件受理费的账户如下：开户行：中国XX银行XX支行账号XXXXXXXXXXXXXXXXX户名：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXX此致
XX市XX人民法院
申请人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx公司：
本保证金作为承包人就xxxx工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额为合同价格的10%。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷（以下简称“违约”），只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除；
2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；
3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；
4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十（30）天内，其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人，不计利息；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。
6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金，将自愿放弃中标项目及投标保证金。
xxx
20xx年xx月xx日
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公*正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。
承诺人：
单位（章）：
法定代表人（签字并盖章）：
办公电话//信箱：
经办人姓名/职务：
办公电话/：
监督单位：
县清欠办（章）
二0xx年x月x日
致投标人公司:
我公司决定参加贵方工程招标编号:工程的竞标，并完全接受贵方招标件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺:
1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方“投标人须知”确定的原则以及《上海市建设工程施工合同》示本、招标件合同专用条款及补充条款的约定，于接到贵方中标通知书5日内(不能或拒绝按招标件的要求)与贵方签订固定综合单价的"工程施工合同。
2、一旦我公司中标，我公司保证在确保本工程按期完成。
3、一旦我公司中标，我公司保证工程施工质量达到国家和上海市现行标准及规程规合格标准的'要求。
4、一旦我公司中标，我公司保证严格按照施工组织设计，3日内组织人力、机械和材料进场施工，合理安排各工种、工序的衔接，确保工程安全和明施工。
5、一旦我公司中标，我公司保证严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规性件的规定，决不挂靠、或对工程进行转包和分包。
6、一旦我公司中标，我公司保证对于工程施工中(因设计变更、修改等)增减项目，严格按照投标人须知中的有关规定，按时编制增减预算报贵方审核，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。
7、我公司保证在投标书递交同时向贵方缴纳本投标承诺书，并遵守本承诺书的条款。
8、我公司若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受贵方的任何经济处罚。
法定代表人或授权委托人(签字):
承诺人(盖章):
20xx年2月16日
经认真阅读编号为20xxP16地块的拍卖出让文件，我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求，
在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民**缴交20xxP16地块履约保证金，履约保证金金额为人民币1亿元。
如竞得本地块国有建设用地使用权，我方承诺按切照贵局的要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的履约保证金。一旦违反前述承诺，则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格，同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。
特此承诺。
申请人：（加盖公章）
（法定代表人（或授权委托代理人）签名：
申请日期：年月日
致：x市xx招标代理有限公司
根据招标文件规定，我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证：投标文件真实、合法，产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题，我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。
本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。
投标企业名称（盖章）：xx
法定代表人（签字）：xx
签署日期：xx年x月x日
甲方：
乙方：
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经*等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：
在 (招标编号： )招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标人名称(承包人)： 公章：
法定代表人或授权代表(签字)：
年 月 日
本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号： )所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。
2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；
3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；
4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。
6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
投标人名称(承包人)：
公章：
银行账号：(包括开户行地址、电话等)
开户行地址：
开户行电话：
法定代表人或授权代表(签字)：
年月日
——履约承诺书9篇
投标代表签字：
投标单位盖章：
履约保证函格式
开立日期：
保证函号：
保证函金额：
受益人：
兹开立本保证函作为（下称卖方）与_________________（下称买方）为（下称工程）提供 （下称货物）于年 月 日签订的 号合同的履约保证函。（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在收到买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币元：
a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的'规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约）。只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即（不超过本行收到贵方通知的5个工作日内）以该通知中规定的方式向买方支付 元人民币。
b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。
c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天（20xx年1月31日）内有效。
e) 本保证书失效后请退还本行。
履约承诺书
致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区
我方自愿与贵单位（以下简称“甲方”）就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。
1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。
3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚；超过5天，工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚；超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5％对已完工工作量进行结算。
5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。
6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。
7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款500元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。
8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款500元，在人员履约保证金中扣除。
9、我方保证在工程质量方面做到下面几点：
⑴、工程质量符合*颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准，并接受建设单位及监理工程师的检查，办好隐蔽工程签证手续。
⑵、须满足设计图中所规定的技术要求。
⑶、本工程的质量标准为现行*行业优良工程标准，质量目标为*优质工程，争创国优奖。
⑷、工程质量保修及维修办法，按国家和*的行业规定办理。
⑸、竣工按部颁验收标准验收，单位工程一次合格率达到100％并满足本建设项目创优规划要求。
⑹、如质量达不到验收标准，由此而导致的所有损失由我方单位承担。
10、我方承诺因我方原因造成的安全事故，我方承担全部经济责任和法律责任，并妥善处理好善后工作；决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。
11、在合同执行期间，保证在甲方的统一领导下开展各项工作，在对业主、监理、局指、地方*相关部门等监管单位在业务交往中，从大局出发，积极维护工区的信誉。
⑴、我方编制成工班，纳入甲方统一管理；按甲方要求人员统一着装，机械设备统一标识。人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训，考试合格取得证书后持证上岗。
⑵、所有劳务人员都与我方签订劳务合同，并登记造册，按月编制工资表，上报甲方审核；并保证在甲方的监督下，按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资；若发生拖欠劳务费事件，我方承诺甲方有权终止劳务合同，并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放，并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。
⑶、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负，保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方，凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的'任何经济和法律责任，均由我方承担。
12、我方同意所有主材材料及特殊材料（包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管）由甲方统一组织招标采购，自购材料的供应商需甲方的认可，必要时甲方有权指定供应商。
13、在施工过程中，我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消
耗量，如超过，我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价×110%的价格在乙方当前的结算计价款中扣除。
14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施；职业健康安全保障措施；劳动力组织计划；文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。
15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量，有权将更换施工劳务作业队，我们保证按时撤离施工现场，我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还，而无需支付任何费用。
16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解，并承诺不因此影响工程进度、质量。
17、我方承诺合同一旦签订，综合单价不再调整，若发生亏损，由我方自行承担，且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件；因第三方原因造成的误工损失，我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复，则不需补偿；施工中的发生的变更费用增加，我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复变更费用，则不需补偿。
18、我方保证在施工过程中，我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生，否则，甲方有权立即终止合同，甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉，同时我方承担所有经济和法律责任，并保证在24小时内撤场。
19、合同履行期间，我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。如因我方原因发生冲突，甲方将拒绝与我方的一切工作接触，并没收其交的履约担保金，情节严重的由甲方法人机关所在地*、司法机关进行判决处理。
20、此承诺书，作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。
承诺人：
二〇xx年 月 日
履约承诺书
致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区
我方自愿与贵单位（以下简称“甲方”）就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。
1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。
3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚；超过5天，工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚；超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5％对已完工工作量进行结算。
5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。
6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。
7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款500元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。
8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款500元，在人员履约保证金中扣除。
9、我方保证在工程质量方面做到下面几点：
⑴、工程质量符合*颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准，并接受建设单位及监理工程师的检查，办好隐蔽工程签证手续。
⑵、须满足设计图中所规定的技术要求。
⑶、本工程的质量标准为现行*行业优良工程标准，质量目标为*优质工程，争创国优奖。
⑷、工程质量保修及维修办法，按国家和*的行业规定办理。
⑸、竣工按部颁验收标准验收，单位工程一次合格率达到100％并满足本建设项目创优规划要求。
⑹、如质量达不到验收标准，由此而导致的所有损失由我方单位承担。
10、我方承诺因我方原因造成的安全事故，我方承担全部经济责任和法律责任，并妥善处理好善后工作；决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。
11、在合同执行期间，保证在甲方的统一领导下开展各项工作，在对业主、监理、局指、地方*相关部门等监管单位在业务交往中，从大局出发，积极维护工区的信誉。
⑴、我方编制成工班，纳入甲方统一管理；按甲方要求人员统一着装，机械设备统一标识。人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训，考试合格取得证书后持证上岗。
⑵、所有劳务人员都与我方签订劳务合同，并登记造册，按月编制工资表，上报甲方审核；并保证在甲方的监督下，按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资；若发生拖欠劳务费事件，我方承诺甲方有权终止劳务合同，并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放，并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。
⑶、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负，保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方，凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任，均由我方承担。
12、我方同意所有主材材料及特殊材料（包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管）由甲方统一组织招标采购，自购材料的供应商需甲方的认可，必要时甲方有权指定供应商。
13、在施工过程中，我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消
耗量，如超过，我方承诺超出的`材料消耗甲方按市场价×110%的价格在乙方当前的结算计价款中扣除。
14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施；职业健康安全保障措施；劳动力组织计划；文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。
15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量，有权将更换施工劳务作业队，我们保证按时撤离施工现场，我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还，而无需支付任何费用。
16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解，并承诺不因此影响工程进度、质量。
17、我方承诺合同一旦签订，综合单价不再调整，若发生亏损，由我方自行承担，且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件；因第三方原因造成的误工损失，我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复，则不需补偿；施工中的发生的变更费用增加，我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复变更费用，则不需补偿。
18、我方保证在施工过程中，我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生，否则，甲方有权立即终止合同，甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉，同时我方承担所有经济和法律责任，并保证在24小时内撤场。
19、合同履行期间，我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。如因我方原因发生冲突，甲方将拒绝与我方的一切工作接触，并没收其交的履约担保金，情节严重的由甲方法人机关所在地*、司法机关进行判决处理。
20、此承诺书，作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。
承诺人：
二〇xx年 月 日
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以 (单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：
我单位承建的' 工程，将保证做到：
1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工*，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承 诺 单 位：(公章)
法定代表人或授权代理人(签字)：
日 期：年 月 日
甲方：
乙方：
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经*等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的'合同预付工程款中扣除。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：
履约承诺书
致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区
我方自愿与贵单位（以下简称“甲方”）就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。
1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。
3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚；超过5天，工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚；超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5％对已完工工作量进行结算。
5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。
6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。
7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款500元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。
8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款500元，在人员履约保证金中扣除。
9、我方保证在工程质量方面做到下面几点：
⑴、工程质量符合*颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准，并接受建设单位及监理工程师的检查，办好隐蔽工程签证手续。
⑵、须满足设计图中所规定的技术要求。
⑶、本工程的质量标准为现行*行业优良工程标准，质量目标为*优质工程，争创国优奖。
⑷、工程质量保修及维修办法，按国家和*的行业规定办理。
⑸、竣工按部颁验收标准验收，单位工程一次合格率达到100％并满足本建设项目创优规划要求。
⑹、如质量达不到验收标准，由此而导致的所有损失由我方单位承担。
10、我方承诺因我方原因造成的安全事故，我方承担全部经济责任和法律责任，并妥善处理好善后工作；决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。
11、在合同执行期间，保证在甲方的统一领导下开展各项工作，在对业主、监理、局指、地方*相关部门等监管单位在业务交往中，从大局出发，积极维护工区的信誉。
⑴、我方编制成工班，纳入甲方统一管理；按甲方要求人员统一着装，机械设备统一标识。人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训，考试合格取得证书后持证上岗。
⑵、所有劳务人员都与我方签订劳务合同，并登记造册，按月编制工资表，上报甲方审核；并保证在甲方的监督下，按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资；若发生拖欠劳务费事件，我方承诺甲方有权终止劳务合同，并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放，并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。
⑶、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负，保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方，凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任，均由我方承担。
12、我方同意所有主材材料及特殊材料（包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管）由甲方统一组织招标采购，自购材料的供应商需甲方的认可，必要时甲方有权指定供应商。
13、在施工过程中，我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消
耗量，如超过，我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价×110%的`价格在乙方当前的结算计价款中扣除。
14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施；职业健康安全保障措施；劳动力组织计划；文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。
15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量，有权将更换施工劳务作业队，我们保证按时撤离施工现场，我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还，而无需支付任何费用。
16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解，并承诺不因此影响工程进度、质量。
17、我方承诺合同一旦签订，综合单价不再调整，若发生亏损，由我方自行承担，且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件；因第三方原因造成的误工损失，我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复，则不需补偿；施工中的发生的变更费用增加，我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿，且不超过建设单位批复费用，若建设单位不予批复变更费用，则不需补偿。
18、我方保证在施工过程中，我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生，否则，甲方有权立即终止合同，甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉，同时我方承担所有经济和法律责任，并保证在24小时内撤场。
19、合同履行期间，我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。如因我方原因发生冲突，甲方将拒绝与我方的一切工作接触，并没收其交的履约担保金，情节严重的由甲方法人机关所在地*、司法机关进行判决处理。
20、此承诺书，作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。
承诺人：
二〇xx年 月 日
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以 (单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：
我单位承建的' 工程，将保证做到：
1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工*，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
履约承诺书
致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区
我方自愿与贵单位（以下简称“甲方”）就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。
1、保证所承担的'工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。
3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚；超过5天，工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚；超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5％对已完工工作量进行结算。
5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。
6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。
7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款500元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。
8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款500元，在人员履约保证金中扣除。
9、我方保证在工程质量方面做到下面几点：
⑴、工程质量符合*颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准，并接受建设单位及监理工程师的检查，办好隐蔽工程签证手续。
⑵、须满足设计图中所规定的技术要求。
⑶、本工程的质量标准为现行*行业优良工程标准，质量目标为*优质工程，争创国优奖。
⑷、工程质量保修及维修办法，按国家和*的行业规定办理。
——保证金承诺书菁选
保证金承诺书15篇
在学*、工作生活中，我们使用上承诺书的情况与日俱增，承诺书是单方意思表示，不具有合同效力。相信许多人会觉得承诺书很难写吧，以下是小编帮大家整理的保证金承诺书，希望对大家有所帮助。
xxxx公司：
本保证金作为承包人就xxxx工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额为合同价格的10%。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷（以下简称“违约”），只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除；
2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；
3、履约保证金构成承包人无条件的.，不可撤消的直接义务；
4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十（30）天内，其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人，不计利息；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。
6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金，将自愿放弃中标项目及投标保证金。
（招标人）：
（招标代理单位）：
根据《福建省招标投标条例》及《施工招标文件》（招标项目编号：号）规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的`中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的的投标保证金人民币（大写）_____元（小写：_____元）于开标后的第三天起予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：
本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖）
_____年_____月_____日
致：广西机电设备招标有限公司
我单位参加了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为xxx的投标保证金xxx元，在此我方承诺如下：
1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将按照规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。
我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的`投标保证金xxx内扣除该笔款项。
2、如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。
3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。
投标人名称(盖章)：xxx
投标人授权代表(签字)xxx
日期： xxx
云南省昆明市旅游局
根据《旅行社条例》规定，昆明市爱驴旅行社（经营许可号201205004242）需依法缴纳三十万元人民币（金额大写 ：叁拾万元整 ）的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社（以下简称申请人）签订的`协议（编号为9527），我行作出如下承诺，保证申请人支付：
1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游
行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。
2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损
失。
3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔
偿旅游者的损失。
如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅**政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅**政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件
的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。
本担保承诺书有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。
担保银行（盖章）
我方于报名时已了解计价格[20xx]1980号文和发改办价格[20xx]857号文规定的内容，经充分考虑自身实际后，我方自愿与工程的招标人及招标代理机构做如下约定：
如我方有幸中标，我方将按招标文件本须知第4.2条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费，并将招标代理费做为我方投标费用的`组成内容，在编制投标报价时一并综合考虑。
采矿权申请人名称：
开采矿种：铅锌矿
采矿方式：地下开采
矿区面积：0.2109km2
采矿许可证（延续）：
为切实保护矿山地质环境，做好矿山地质环境恢复治理工作，作出如下承诺：
1、在依法批准的矿区范围内，严格按照批准的矿区资源开发利用方案进行开采活动，并采取有效的措施，保护矿产资源，减轻对矿山地质环境的.破坏程度。
2、依照广东省矿山地质环境恢复治理保证金管理办法缴存矿山地质环境治理恢复保证金。
3、采矿许可证到期后进行延续或变更时，按国土资源厅行政主管部门重新核定的标准继续缴存保证金。
4、若转让采矿权时，已缴保证金一并转让，并由手转让人承担所有治理义务。
5、在矿山停办，关闭或闭坑前，按照《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》的要求，完成矿山地质环境恢复与治理，并经验收合格。
6、如未按规定期限缴存保证金，经国土资源行政主管部门责令限期缴存，逾期仍不缴存的，同意采矿许可证机关终止采矿人的采矿权，注销采矿许可证。收回采矿权后，并不免除采矿权人的矿山在、地质环境治理恢复义务。
采矿权申请人（盖章）：
法定代表（签名）：
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公*正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求;
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款;
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计(审核)，并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资;
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的'工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任;
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。
中国东方资产管理公司：
我本人自愿参与嵩明县圆山水泥厂债权的公开竞争性出售竞价会，特向贵公司作出如下承诺：
若我本人被宣布为中标人后，我本人未与贵公司签订相关资产转让合同或未支付拟收购债权的'转让价款，则由贵公司全额没收本人已交纳的竞价保证金￥50,000.00元(人民币伍万元整)。对此，我本人无任何异议。
特此承诺！
经认真阅读编号为20xxP16地块的拍卖出让文件，我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求，
在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民**缴交20xxP16地块履约保证金，履约保证金金额为人民币1亿元。
如竞得本地块国有建设用地使用权，我方承诺按切照贵局的要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的'履约保证金。一旦违反前述承诺，则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格，同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。
特此承诺。
申请人：（加盖公章）
（法定代表人（或授权委托代理人）签名：
申请日期：年月日
福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司（招标人）：
福建省建审工程项目管理咨询有限公司（招标代理单位）：根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》（招标项目编号：（20xx）建审龙招字第005号）规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币（大写）壹拾叁万元（小写：130000.00元）于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：
本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的.投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。
致：岳阳市正信医药招标代理有限公司
根据招标文件规定，我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证：投标文件真实、合法，产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题，我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。
本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。
致：xx-xxx-xxx-xxx-xxx：
——民工工资保证金承诺书菁选
民工工资保证金承诺书
在社会一步步向前发展的今天，承诺书使用的情况越来越多，承诺书通常是要求以书面订立的合同，其承诺也必须采取书面形式。大家知道承诺书的格式吗？以下是小编为大家收集的民工工资保证金承诺书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
致： (招标人)
1. 我方参与投标的.7个工作日内，按中标金额的2%且不多于80万元的农民工工资保障金足额存入指定的账户：
2. 如我方在承包的项目中出现拖欠农民工和工人工资资情况，由建设单位从其农民工工资保障金中先予划支。
__公司：
为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级**和相关主管部门的相关要求，结合我单位分包承包工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：
1、我单位将严格按照上级主管部门(项目部)关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;
2、我单位一定按照规定将农民工工资按时、足额、直接发放到农民工手中;并形成农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字);
3、如因拖欠农民工工资发放，或工资发放处置不力，导致农民工有不同形式的**、闹访、集访等事件发生，公司可将立即停止对我单位劳务工程款的`支付，我公司愿意将剩余工程款用作农民工工资保证金。由此造成的一切不良后果和损失由我单位承担。
特此承诺!
致：xx-xxx-xxx-xxx-xxx：
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的.资格，郑重承诺：
本企业如果中标承建xx-xxx-xxx-xx项目xx-xx合同段工程，需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。
如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。
本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工**，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。
4、本公司同意：在合同执行期间由业主代表每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：
业主代表视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。
投标人： (盖章) 法定代表人或其授权代理人： (签名)
日期：x年x月x日
为了保证民工的合法权益，保障民工工资，本公司郑重承诺在建各种项目合同工程，严格按照国家规定、合同要求支付民工工资，保障民工工资，现承诺如下：
1、 严格遵守国家和地方关于民工工资的有关规定。
2、 按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将及时如数发给民工。
3、 我公司劳务班组雇佣民工的将要求各班组按照规定签订用工合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。
4、 按照劳动法规定雇佣和使用民工工资将直接发放给民工本人，严禁发放给包工头。
5、 我公司对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳务关系的民工的用工管理。
6、 我公司在民工进场后10内建立进场民工花名册，其中包含进场民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料，随册附进场民工身份证，劳动合同、技术专业证书等相关材料，随时掌握进场民工的数量。我公司项目负责人直接管理施工现场的民工，不得通过包工头、带班长等代管。
7、 我公司民工工资的'支付工作接受建设单位监督管理，双方签订的施工合同就民工工资的支付作出约定，我公司按建设单位提供的规范文本签订保障民工工资发放工作的承诺书。我公司若有违反合同约定中民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为，全部责任由我公司承担，并按照合同约定的违约条款对建设单位负责。
8、 如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为造成民工**，本公司愿意接受人力资源社会保障、建设、**等部门依照有关规定作出的处罚和决定。
9、 我公司相关人员积极配合承包方落实保障农民工工资发放的各项工作，协调各方面关系，及时按承包方要求送交各项资料。
