致:xxxx:
我公司承诺付款方式如下:
1)合同签订后7日内,乙方向甲方提供合同金额10%的履约保函,甲方凭乙方出具的等额预付款收据和履约保函支付乙方本合同总价10%的预付款。
2)乙方按约定时间内将设备运至甲方指定交货地点(2周内),经开箱验收合格后,同时提供本合同复印件,设备清单,质量检验合格证明,检测报告,货运清单等以及合同全额增值税发票、本次付款等额收据后,甲方支付乙方合同总价的60%,同时甲方退还乙方此前提供的合同金额10%的履约保函。
3)设备安装调试验收合格后,甲方在7日内凭乙方开具的'收据及甲方出具的设备调试验收合格证明支付乙方设备合同总价10%的货款
4) 项目试运行结束后竣工验收通过,支付合同结算总价的15%,余额5%作为项目的质量保证金。
5)合同约定的质保期满,在乙方产品无质量问题或乙方已履行了质量保证义务且无违约的前提下,乙方提供等额收据后,甲方支付乙方合同总价的5%,
投标人:xxxxxxxx
日 期:20xx年xx月xx日
致:xxxx:
我公司承诺付款方式如下:
1)合同签订后7日内,乙方向甲方提供合同金额10%的履约保函,甲方凭乙方出具的等额预付款收据和履约保函支付乙方本合同总价10%的预付款。
2)乙方按约定时间内将设备运至甲方指定交货地点(2周内),经开箱验收合格后,同时提供本合同复印件,设备清单,质量检验合格证明,检测报告,货运清单等以及合同全额增值税发票、本次付款等额收据后,甲方支付乙方合同总价的60%,同时甲方退还乙方此前提供的合同金额10%的履约保函。
3)设备安装调试验收合格后,甲方在7日内凭乙方开具的收据及甲方出具的设备调试验收合格证明支付乙方设备合同总价10%的货款
4) 项目试运行结束后竣工验收通过,支付合同结算总价的15%,余额5%作为项目的`质量保证金。
5)合同约定的质保期满,在乙方产品无质量问题或乙方已履行了质量保证义务且无违约的前提下,乙方提供等额收据后,甲方支付乙方合同总价的5%,
投标人:xxxxxxxx
日 期:20xx年xx月xx日
我公司(单位名称)于承诺书向XXXXXX有限公司进货冰箱一批共计台,合计人民币(元),该批货款我公司没有支付;加上前期欠款,我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币(大写)元
(小写);以上欠款我公司承诺在承诺书内无条件全部归还给XXXXXX有限公司,逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向XXXXXX有限公司支付违约金。
(附件:我公司营业执照复印件)
特此承诺
欠款人单位名称(盖公章):
欠款单位负责人签名:
20xx年12月xx日
担保人一签名(签字/盖章):
担保人二签名(签字/盖章):
承诺书审批:
xxxxxxxxxx有限公司:
我公司(单位名称)于年月日向xxxxxx有限公司进货冰箱一批共计台,合计人民币(元),该批货款我公司没有支付;加上前期欠款,我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币(大写)元(小写);以上欠款我公司承诺在20xx年9月25日内无条件全部归还给xxxxxx有限公司,逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向xxxxxx有限公司支付违约金。
(附件:我公司营业执照复印件)
特此承诺!
欠款人单位名称(盖公章):
欠款单位负责人签名:
年月日
担保人一签名(签字/盖章):担保人二签名(签字/盖章):
年月日
审批:
年月日
*石化江苏xx石油分公司:
本人自愿用本人拥有的卡号xxxxxxxx的银行卡对卡号为xxxxxxxxxx的加油卡支付加油卡充值款/购买加油充值卡,支付金额:x元(大写),并承担由此引起的法律后果。
银行卡持卡人签名:
日期:年月日
致: xxx电讯科技工程有限公司
贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程,经双方结算,截止20xx年9月2日,我司尚欠贵司工程款共计人民币大写: 元整 (¥: 元)未支付。
经双方协商,我司承诺按如下方案付清所欠工程款:
一、 你司向法院申请撤诉,法院下达撤诉裁定书后 日内付清全部工程款,即¥ 元;
二、 上述款项你司须开具等额增值税发票,已开发票金额¥: 元;
三、 本案已经发生的诉讼费用¥10600 元由我司承担,你司须提供缴纳诉讼费发票原件;
四、 以上款项付清后,双方所有款项均已结清,你司不得以任何理由就本案再行起诉;
五、 如我司未能在承诺期间付款,自愿承担合同总金额30%的违约金。
xxxx股份有限公司
(盖章)
年 月 日
*石化江苏xx石油分公司:
本人自愿用本人拥有的卡号xxxxxxxx的银行卡对卡号为xxxxxxxxxx的加油卡支付加油卡充值款/购买加油充值卡,支付金额:x元(大写),并承担由此引起的法律后果。
银行卡持卡人签名:
日期:年月日
根据你方招标的xxxxx7栋 工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿意全部按照招标文件的规定,郑重提交我们的投标文件,并作出以下承诺:
1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任,实行综合单价风险包干,且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定,并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出 朱某某 作为本次招标工程的项目经理。
项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后,投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场,并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员,如确需更换,须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期 400 日历天内完成并移交全部工程,工程质量达到设计要求 。
严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标,在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期30天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料,如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假,我方将放弃中标的权利,并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单,包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工,不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。
所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程,费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;
13、除非另外达成协议生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法,并且无意询求此外的任何解释。
承诺人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
由 承包,经双方协商,部分工程与 联合经营。经考查核实,该项目工程手续齐备,完全属实,无虚假,无欺诈。 自愿给 等 人,支付该工程劳务合作费用,第一次土方为 m3,劳务费用为 元/m3(税后),在缴纳保证金同时,支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金(税后) 元,该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故,我方决无反悔,不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同,按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用,收款人有权通过甲方扣除该款。
此据
承诺人:
收款人:
身份证号:
电话:
电话:
年 月 日
xx投资管理有限公司:
本公司(或本人)以第 种方式向南京硕天投资管理有限公司支付的款项,系代先生/女士(身份证号码为 )支付君望墅 号楼 单元室的购房款(或其他相关费用)。
1、以号码为的支票/本票/汇票/贷记凭证/电汇方式支付金额 元。
2、以现金方式支付金额 元。
3、以POS机方式支付金额 元。
4、其他方式: ,支付金额 元。
本公司(或本人)以上代付行为并不表示对该房屋拥有任何权利。
特此承诺.
代付人:
购房人:
日期:
——公司付款承诺书10篇
建行上海分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的.应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
承诺人公章:
法定代表人签字:
20xx年zz月z日
致xxxx:
我方收到贵方的招标文件后,经详细研究和现场踏勘,决定做以下承诺:
1、 我方如中标,接受其所有工程付款方式。
2、 我方如中标,愿按招标书的规定及《经济合同法》、《合同法》履行自己的义务。
3、 我方如中标,将按招标文件及相关合同要求提供所规定的各项服务和相关的产品服务。
4、 无论中标与否,我方愿承担招标准备及合同签订前招标书所要求的各项费用。
5、 本付款承诺书和招标文件、投标文件、产品合同同具法律效力。
投标单位(公章):
法人代表或授权人(签字):
投标时间:年月日
建行上海分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的`到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
承诺人公章:
法定代表人签字:
尊敬的中铁三局三公司:
我公司于20xx年1月20日收到贵方20xx年11月的工程进度款,在此我公司保证此工程款优先支付工人工资,并向贵方保证工人拿到工资后春节前不再向贵方申请工人劳务费。
特此保证!
河北苍劲建筑有限公司20xx年1月20日收款证明及保证书
跟据与深圳远鹏装饰设计工程有限公司项目部签订的劳务合同。至年月日已完成工程量元(大写:),项目部已付我班组工人工资元(大写:)。
经协商,本次支付元(大写:班组承若不出现聚众讨薪行为。
收款人:
班组:
工班长:
20xx年1月日
建行上海分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的'全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
承诺人公章:
法定代表人签字:
20xx年zz月z日
本人 : 购买润阳泓福壹号 房源,于20xx年10月22日签定商品房买卖合同,合同总金额: 。
经本人申请并经徐州XXXXXXX有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款: 万元整(人民币),余款 ,本人承诺于月日前付清。
如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购润阳泓福壹号房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的四倍向徐州XXXXXXX有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的违约条款,支付本人所认购房源总房款的'10%的违约金给徐州XXXXXXX有限公司。
在解除本人所认购润阳泓福壹号房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付徐州XXXXXXX有限公司人民币10000元整。
徐州XXXXXXXX有限公司
公司签章
客户签字:
20xx年10月22日
xxxxxxxxxx有限公司:
我公司(单位名称)于年月日向xxxxxx有限公司进货冰箱一批共计台,合计人民币(元),该批货款我公司没有支付;加上前期欠款,我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币(大写)元(小写);以上欠款我公司承诺在 20xx 年 9月 25 日内无条件全部归还给xxxxxx有限公司,逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的`标准向xxxxxx有限公司支付违约金。
(附件:我公司营业执照复印件)
特此承诺
欠款人单位名称(盖公章):
欠款单位负责人签名:
年月日
担保人一签名(签字/盖章):
担保人二签名(签字/盖章):
本人 (身份证号码: ),为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款(大写: ),现本班组在本工程的.工程款及工人工资款已全部结清。余下(大写: )作为工程质量保修金,待保修期满 内付清(按班组与项目签订工程施工合同条款为准)。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷,本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任,所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。
承诺人: 见证人:
日期: 年月日
附件:1、班组承包合同 2、工人工资花名册
福建大舟建设集团有限公司
福建大舟 班组工人工资结算表
福建大舟建设集团有限公司厦门分公司 年 月 日
建行上海分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的`应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
承诺人公章:
法定代表人签字:
本人:购买润阳泓福壹号房源,于20xx年10月22日签定商品房买卖合同,合同总金额: 。
经本人申请并经徐州xxxxxxx有限公司同意,该套房源房款实行分期付款。本人现已支付房款: 万元整(人民币),余款 ,本人承诺于 月 日前付清。
如到期本人未能付清剩余购房款,本人同意解除本人所认购润阳泓福壹号房源的商品房买卖合同,并以房款未付部分作为基数按照银行同期借款利率的四倍向徐州xxxxxxx有限公司支付利息。另本人将履行双方所签定商品房买卖合同中相关的违约条款,支付本人所认购房源总房款的10%的违约金给徐州xxxxxxx有限公司。
在解除本人所认购润阳泓福壹号房源商品房买卖合同的过程中,本人将全力配合该项工作。否则本人将另行赔付徐州xxxxxxx有限公司人民币10000元整。
徐州xxxxxxxx有限公司
公司签章
客户签字:
20xx年10月22日
——股权承诺书10篇
本人 (身份证号码: )作为xxxx 股份有限公司(以下简称“xx 公司”)的投资人或股东,秉持诚实守信原则,就投资并持有xx公司股份事宜,郑重承诺如下:
一、本人保证完全以自有资金对XX公司投资人民币 万元并认购XX公司 万股股份,不存在私下接受任何其他人委托并以自己的名义代替或代表他人投资和认购XX公司股份的情形。 如发现或发生本人代替或代表他人投资和认购XX公司股份的情形时,由本人负责处理和解除委托投资、持股XX公司股权事宜及由此引发的所有相关纠纷,并承担由此产生的全部法律责任,与XX公司无关;如XX公司因此对本人及其持有的股权提出或进行任何处理、处置,本人都完全接受和服从,并按照乾嘉公司的要求进行处理或处置,损失自负。
二、本人在投资和持有XX公司股票或股权证期间,决不私下转让或出卖所持有的XX公司的股票或股权证;如需转让或出卖XX公司的股票或股权证时,则按照XX公司章程的规定,通过XX公司依法办理有关股票或股权证转让的工商备案登记和公司股东名册变更手续。
本人若私下擅自转让或出卖所持有XX公司的股票或股权证,造成XX公司或其他发起人、股东损失的,本人将对XX公司或其他发起人、股东承担全部赔偿责任;若因此发生纠纷或造成自身权益受损的.,由本人自行处理并承担一切损失和责任,与XX公司及其他发起人或股东无任何关系和责任;如XX公司因此对本人所持有的股权及其股票或股权证提出或进行任何处理、处置,本人都完全接受和服从,并按照XX公司的要求进行处理或处置,损失自负。
三、本人完全同意、确认、接受并遵守XX公司章程的全部条款和内容及其所确定的各项规则、权利义务和责任,如有违背,则情愿承担一切相应的法律责任和法律后果。
四、本人承诺若欲转让所持有的XX公司股权及其股票或股权证时,则优先转让给XX公司现有发起人或股东;在现有发起人或股东放弃优先受让权时,本人再考虑向XX公司现有发起人或股东之外的第三人转让股权及其股票或股权证。
本人向XX公司现有发起人或股东转让股权及其股票或股权证的价格,将优于或低于向XX公司现有发起人或股东之外的第三人的转让价格。
五、本人将信守本承诺,若违背本承诺书的各项承诺,将承担一切法律责任或不良后果。
甲方(承诺方):
乙方(承诺对象):
为切实履行20xx年____月____日甲方与______________________________________签署的《_________________________》协议后,经甲乙双方就股权收益商定一致,甲方所代表的公司及本人对此郑重承诺:
一、基于诚信合作、利益共享的理念,共同承揽该大型土石方过程项目。本承诺书所指定的工程项目概要(以大合同为准):
项目名称:_________________________________。
工程地点:_________________。工程数量:______________。
二、本公司将严格遵照相关施工合同或联营协议的约定和要求组织工程施工,对施工进度、施工安全、施工质量承担全部责任,并独立承担工程项目设计的.所有法律责任和民事责任。
三、一旦本公司或本人与联营单位签署施工合同或施工联营协议向有关方面缴纳或返还相关规费,即证明承诺对象(乙方)已完全履行全部责任和义务。藉此,本公司将按以下约定无条件向承诺对象支付相应的股权收益。
(1)无论本项目转让或*移以及与其他单位联营,项目最后总经营成效如何,本公司或本人均按项目单价__元/方的固定比例以及施工合同或联营协议的约定____亿立方米工程总量,分期向承诺对象(乙方)支付总额为______万元人民币的股权净收益。支付方向为承诺对象(乙方)指定的任何账户或乙方同意的方式。
本公司将以工程款项之外的自由资金支付承诺对象(乙方)的全部股权收益,确认用以支付的资金来源正当、干净合法。本公司对此自愿承担全部经济与法律责任,并放弃一切抗辩及中诉的权利。
承诺对象(乙方)所收取上述全部股权收益的依法应缴纳所有税金由本公司责任
(2)本公司将分次向承诺对象(乙方)全额支付上述股权收益:
第一次 签订合同后支付__________________________________________元人民币 预付款到账付____________________________________________元人民币
其余款 ,本公司将恪守上述支付计划按期支付股权
收益。逾期支付将按每天5%的比例向承诺对象(乙方)赔付滞纳金直至末付股权收益全部付清.
本人 (身份证号码: )作为xxxx 股份有限公司(以下简称“xx 公司”)的投资人或股东,秉持诚实守信原则,就投资并持有xx公司股份事宜,郑重承诺如下:
一、本人保证完全以自有资金对XX公司投资人民币 万元并认购XX公司 万股股份,不存在私下接受任何其他人委托并以自己的名义代替或代表他人投资和认购XX公司股份的情形。 如发现或发生本人代替或代表他人投资和认购XX公司股份的情形时,由本人负责处理和解除委托投资、持股XX公司股权事宜及由此引发的所有相关纠纷,并承担由此产生的全部法律责任,与XX公司无关;如XX公司因此对本人及其持有的股权提出或进行任何处理、处置,本人都完全接受和服从,并按照乾嘉公司的要求进行处理或处置,损失自负。
二、本人在投资和持有XX公司股票或股权证期间,决不私下转让或出卖所持有的XX公司的股票或股权证;如需转让或出卖XX公司的股票或股权证时,则按照XX公司章程的规定,通过XX公司依法办理有关股票或股权证转让的工商备案登记和公司股东名册变更手续。
本人若私下擅自转让或出卖所持有XX公司的股票或股权证,造成XX公司或其他发起人、股东损失的,本人将对XX公司或其他发起人、股东承担全部赔偿责任;若因此发生纠纷或造成自身权益受损的,由本人自行处理并承担一切损失和责任,与XX公司及其他发起人或股东无任何关系和责任;如XX公司因此对本人所持有的股权及其股票或股权证提出或进行任何处理、处置,本人都完全接受和服从,并按照XX公司的要求进行处理或处置,损失自负。
三、本人完全同意、确认、接受并遵守XX公司章程的全部条款和内容及其所确定的各项规则、权利义务和责任,如有违背,则情愿承担一切相应的法律责任和法律后果。
四、本人承诺若欲转让所持有的XX公司股权及其股票或股权证时,则优先转让给XX公司现有发起人或股东;在现有发起人或股东放弃优先受让权时,本人再考虑向XX公司现有发起人或股东之外的第三人转让股权及其股票或股权证。
本人向XX公司现有发起人或股东转让股权及其股票或股权证的价格,将优于或低于向XX公司现有发起人或股东之外的第三人的.转让价格。
五、本人将信守本承诺,若违背本承诺书的各项承诺,将承担一切法律责任或不良后果。
深圳市****有限公司:
本人: ,身份证号: ,联系电话: ,联系地址: ,现签署劳动合同与就职单位: 紧急联系人: ,紧急联系人联系方式: 。
为了寻求与公司共同发展,为公司的发展贡献自己的力量,本人自愿参与公司推行的股权激励计划。于此,本人郑重作出如下承诺并保证:
1、本人作为公司正式员工,必须遵守国家法律、法规与公司制度,同时愿 意接受本次激励计划的有关规定;
2、承诺绝对不发生直接或间接拥有管理、经营、控制与本公司所从事业务 相类似或相竞争业务的行为;
3、保证有关投入公司的资产(包括技术等无形资产)不存在任何类型或性 质的抵押、质押、债务或其它形式的第三方权利;
4、保证不存在任何未经披露的与任何第三方合作投资情形,也未为投资之 目的充当任何第三方受托人或代理人;
5、如果本人行权中及行权后公司正筹划上市,为确保公司上市后的持续经 营,本人保证任职至公司上市且公司上市后的3年内不离职,并保证在离 职后3年内不从事与本人在公司工作期间完全相同的业务经营活动,无论 何时也不泄露原任职期间掌握的.公司商业秘密;
6、本人同意在上述要求时限内除不可抗力外的任何原因在公司离职,未行 权的激励计划自动终止,并将直接或间接已持有的公司股权全部以不高于 取得价格的条件返还;
7、如有违国家法律法规或公司制度行为被公司开除,本人承诺放弃公司给 予的所有分红权激励所产生的一切收益,如果已经持有公司股权,则将本 人直接或间接持有的公司全部股权无条件返还;
8、任职期间,本人保证维护公司正当权益,如存在职务侵占、受贿、从事 与本公司(包括分支机构)经营范围相同的经营活动、泄露商业秘密的行 为的,本人愿意支付十倍于实际损失的违约金,同时愿意接受公司对于本 人的行政处罚甚至开除处理;
9、本人保证在上述承诺期内所持激励权利不存在出售、相互或向第三方转 让、对外担保、质押或设置其它第三方权利等行为,否则,本人愿意由公 司无条件无偿收回;
10、本人保证不向第三方透露公司对本人激励的任何情况。
以上表述为本人真实意愿的体现。
承诺人:
20xx年 月 日
承 诺 书
致:
本人(身份证号码: )作为xxxx 股份有限公司(以下简称“xx 公司”)的投资人或股东,秉持诚实守信原则,就投资并持有xx公司股份事宜,郑重承诺如下:
一、本人保证完全以自有资金对XX公司投资人民币万元并认购XX公司 万股股份,不存在私下接受任何其他人委托并以自己的名义代替或代表他人投资和认购XX公司股份的情形。 如发现或发生本人代替或代表他人投资和认购XX公司股份的情形时,由本人负责处理和解除委托投资、持股XX公司股权事宜及由此引发的所有相关纠纷,并承担由此产生的全部法律责任,与XX公司无关;如XX公司因此对本人及其持有的股权提出或进行任何处理、处置,本人都完全接受和服从,并按照乾嘉公司的要求进行处理或处置,损失自负。
二、本人在投资和持有XX公司股票或股权证期间,决不私下转让或出卖所持有的XX公司的股票或股权证;如需转让或出卖XX公司的股票或股权证时,则按照XX公司章程的规定,通过XX公司依法办理有关股票或股权证转让的工商备案登记和公司股东名册变更手续。
本人若私下擅自转让或出卖所持有XX公司的股票或股权证,造成XX公司或其他发起人、股东损失的,本人将对XX公司或其他发起人、股东承担全部赔偿责任;若因此发生纠纷或造成自身权益受损的,由本人自行处理并承担一切损失和责任,与XX公司及其他发起人或股东无任何关系和责任;如XX公司因此对本人所持有的股权及其股票或股权证提出或进行任何处理、处置,本人都完全接受和服从,并按照XX公司的要求进行处理或处置,损失自负。
三、本人完全同意、确认、接受并遵守XX公司章程的全部条款和内容及其所确定的各项规则、权利义务和责任,如有违背,则情愿承担一切相应的法律责任和法律后果。
四、本人承诺若欲转让所持有的XX公司股权及其股票或股权证时,则优先转让给XX公司现有发起人或股东;在现有发起人或股东放弃优先受让权时,本人再考虑向XX公司现有发起人或股东之外的第三人转让股权及其股票或股权证。
本人向XX公司现有发起人或股东转让股权及其股票或股权证的价格,将优于或低于向XX公司现有发起人或股东之外的'第三人的转让价格。
五、本人将信守本承诺,若违背本承诺书的各项承诺,将承担一切法律责任或不良后果。
承诺人: 电话:年 月 日
XXXX银行:
我叫___________,身份证号码:___________________________,联系方式为____________,鉴于本人_________向贵行申请借款(大写)______________的`事宜,我愿意用_______________________的_______股金作为质押,合计____________万元股金用于向襄城汇浦村镇银行作为股权质押,向贵行申请的授信项下所产生的债务提供股权质押担保,履约期限为____年___月___日至____年___月___日,本人承诺在股权质押期间不会再与第三方办理任何股权手续,如有违反愿承担相关法律责任。
特此承诺!
(债权人)和(公司)已知《公司债权转股权登记管理办法》及公司登记事项的有关规定,现就以依法享有的对(公司)(万元)的债权,转为(公司)股权,作出如下承诺:
——付款承诺书9篇
致:
我方收到贵方的招标文件后,经详细研究和现场踏勘,决定做以下承诺:
1、我方如中标,接受其所有工程付款方式。
2、我方如中标,愿按招标书的规定及《经济合同法》、《合同法》履行自己的义务。
3、我方如中标,将按招标文件及相关合同要求提供所规定的各项服务和相关的产品服务。
4、无论中标与否,我方愿承担招标准备及合同签订前招标书所要求的各项费用。
5、本付款承诺书和招标文件、投标文件、产品合同同具法律效力。
投标单位(公章):____
法人代表或授权人(签字):____
投标时间:____年____月____日
为响应市建委关于建筑工程年终农民工工资兑现的有关精神,我班组(承包人,或班组长签名)承诺:
1. 在收到公司工程承包款后,立刻发放农民工工资,并将发放的`工人本人签名的工资表交给公司存档。(必须工人本人签名)
2. 在收到公司工程承包款后,我愿意承担一切法律责任,农民工工资问题再与公司没有任何关系。
3. 收到的公司工程承包款为最终结算款。
本公司xx建筑工程有限公司,于xx年与贵公司签订预拌混凝土购销合同(合同编号:xx),截止到xx年8月20日,总贷款为22354245.88元整(大写:贰仟贰佰叁拾伍万肆仟贰佰肆拾伍元捌角捌分,过程结算金额,不作为结算依据),已支付1090万元(大写:壹仟零玖拾万元整)。
按照合同付款条件截止到xx年8月20日:
洋房封顶部分应付款:17568955.25x100%=1756.895525万元(封顶超过6个月按照100%结算)
高层已封顶部分(19、20#楼):2049966.88x0.8=163.9973504万元
高层未封顶部分(21#楼):2735323.75x0.6=164.119425万元共计:20xx.0123万元,拖欠995.0123万元
本公司承诺按照以下进度及方式支付:
第一期:于xx年9月12日前支付人民币壹佰万元整(¥1000000.00元)。
第二期:于xx年9月25日前支付人民币贰佰万元整(¥20xx000.00元)。
第三期:于xx年10月10日前支付人民币贰佰万元整(¥20xx000.00元)
第四期:于xx年10月30日前支付人民币贰佰伍拾万元整(¥20xx000.00元)
本公司承诺严格按照以上时间付款。任何一期超出期限,贵公司均可立即停供本项目混凝土,同时本公司按照银行贷款同期利率3倍
承诺单位(签字、盖章):
20xx年x月x日
支付违约金,贵公司同时保留向本公司追偿其他相关损失的权利。
xxxxxxxxxx有限公司:
我公司(单位名称)于年月日向xxxxxx有限公司进货冰箱一批共计台,合计人民币(元),该批货款我公司没有支付;加上前期欠款,我公司累计共欠宁波浪木电器有限公司货款人民币(大写)元(小写);以上欠款我公司承诺在20xx年9月25日内无条件全部归还给xxxxxx有限公司,逾期我公司承诺每天按欠款总金额千分之五的标准向xxxxxx有限公司支付违约金。
(附件:我公司营业执照复印件)
特此承诺!
欠款人单位名称(盖公章):
欠款单位负责人签名:
年月日
担保人一签名(签字/盖章):担保人二签名(签字/盖章):
年月日
审批:
年月日
由 承包,经双方协商,部分工程与 联合经营。经考查核实,该项目工程手续齐备,完全属实,无虚假,无欺诈。 ,自愿给 等 人,支付该工程劳务合作费用,第一次土方为 m3,劳务费用为 元/m3(税后),在缴纳保证金同时,支付该工程劳务合作费和前期费用。支付给上述人员首付现金(税后) 元,该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故,我方决无反悔,不追究他人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同,按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用,收款人有权通过甲方扣除该款。
致xxxx:
我方收到贵方的招标文件后,经详细研究和现场踏勘,决定做以下承诺:
1、 我方如中标,接受其所有工程付款方式。
2、 我方如中标,愿按招标书的规定及《经济合同法》、《合同法》履行自己的义务。
3、 我方如中标,将按招标文件及相关合同要求提供所规定的各项服务和相关的产品服务。
4、 无论中标与否,我方愿承担招标准备及合同签订前招标书所要求的各项费用。
5、 本付款承诺书和招标文件、投标文件、产品合同同具法律效力。
深圳市xx电器实业有限公司:
本公司截止至xxxx年x月xx日共计欠贵公司货款人民币x万x仟x元)。现本公司承诺按下表所列时间、金额付清货款,逾期付款本公司同意按月息百分之三支付经营利息给贵公司(计息时间包括信用期间和逾期时间)。
根据你方招标的xxxxx7栋 工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿意全部按照招标文件的规定,郑重提交我们的投标文件,并作出以下承诺:
1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任,实行综合单价风险包干,且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定,并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出 朱某某 作为本次招标工程的项目经理。
项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后,投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场,并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员,如确需更换,须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期 400 日历天内完成并移交全部工程,工程质量达到设计要求 。
严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标,在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期30天内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料,如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假,我方将放弃中标的权利,并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单,包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件,我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工,不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安全员,并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。
所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程,费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;
13、除非另外达成协议生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法,并且无意询求此外的任何解释。
Xx有限公司:
本公司xx建筑工程有限公司,于xx年与贵公司签订预拌混凝土购销合同(合同编号:xx),截止到xx年8月20日,总贷款为22354245.88元整(大写:贰仟贰佰叁拾伍万肆仟贰佰肆拾伍元捌角捌分,过程结算金额,不作为结算依据),已支付1090万元(大写:壹仟零玖拾万元整)。
按照合同付款条件截止到xx年8月20日:
——公司付款承诺书6篇
建行上海分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的`应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
架子工收款承诺书
本人______________,外架总承包人。今收到金色玫瑰二期一标项目工程款________元整。本人承诺所拿工程款按照与17#楼、18#楼、21#楼三栋楼架子班组所签订的'协议如实发放到工人手中不得拖欠民工工资。如因本人拖欠工人工资导致工人停工、消极工作造成工期延误给工程带来的损失由本人负全部责任。工人工资直接由本人支付一切责任与甲方无关。
特此承诺!
承诺人(签字):
年 月 日
黄山恒生建设工程有限公司 金色玫瑰二期一标项目部
尊敬的中铁三局三公司:
我公司于20xx年1月20日收到贵方20xx年11月的工程进度款,在此我公司保证此工程款优先支付工人工资,并向贵方保证工人拿到工资后春节前不再向贵方申请工人劳务费。
特此保证!
河北苍劲建筑有限公司20xx年1月20日 收款证明及保证书
跟据与深圳远鹏装饰设计工程有限公司项目部签订的`劳务合同。至 年 月 日已完成工程量 元(大写:),项目部已付我班组工人工资元(大写:)。
经协商,本次支付元(大写: 班组承若不出现聚众讨薪行为。
收款人:
班组:
工班长:
20xx年1月 日
本人 (身份证号码: ),为 项目 班组负责人。今收到项目部工程款(大写: ),现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下(大写: )作为工程质量保修金,待保修期满 内付清(按班组与项目签订工程施工合同条款为准)。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷,本人愿承担因纠纷所引起的`一切损失及法律责任,所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。
承诺人: 见证人:
日期: 年月日
附件:1、班组承包合同 2、工人工资花名册
福建大舟建设集团有限公司
福建大舟 班组工人工资结算表
福建大舟建设集团有限公司厦门分公司 年 月 日
建行上海分行普陀支行:
我(付款人)于20xx年04月19日签订了编号为元;现我公司知悉(收款人)已在贵行申请上述合同项下的`应收帐款保理业务,我司亦已收到上述合同项下发票号码为总金额为元的全部货物,并已检验合格。我司在此不可撤销承诺承担上述货款的到期全额付款义务(到期日),不以任何包括上述商务合同执行中的争议等为理由拒付。
本承诺书自作出之日起至上述应收帐款全部付清之日止保持有效。
北京xx-xxx国际贸易有限公司:
因我单位财务制度规定,有关财务资金的支出须凭业务发票方可申请,因此,我单位向贵公司申请公益图书的业务中,特请求贵公司先行将发票交付我单位,我单位再行结算。
本次我单位向贵公司申请的图书总码洋(总定价)为元整,实际需支付的`服务费为人民币元整(小写:),发票收到后,我单位在个工作日内将服务费汇入贵公司如下指定账户:
户名:北京xx-xxx国际贸易有限公司
账号:
开户行:*民生银行总行营业部
单位名称:
(盖章)
经办人姓名:
年月日
——延期付款承诺书
延期付款承诺书
在社会一步步向前发展的今天,接触并使用承诺书的人越来越多,承诺书本身虽无法律效力,但有约束作用,签下承诺书,就得考验诚信。在写之前,可以先参考范文,下面是小编精心整理的延期付款承诺书,希望对大家有所帮助。
债权人:身份证号:
借款人:身份证号:
担保人:身份证号:
借款人潘建立向王水明分别于20xx年2月9日借款25万元和20xx年4月28日借款20万元,总计45万元,借款期限均为2个月,担保人承担连带保证责任。借款到期后,借款人潘建立、担保人高华方和债权人王水明三方在20xx年2月15日达成延期归还协议各一份。现因借款人潘建立躲债失联,担保人也因经营资金周转困难一时无法履行保证义务,经担保人与债权人友好协商,并经债权人同意,担保人请求债权人将担保人的担保责任转为一般保证责任,并承诺债权人向借款人主张还款义务并穷尽法律程序后债权仍无法实现情况下,担保人在债权人向法院申请执行之日起3个月内,借款人仍无法履行全部法律判决的'义务时,由担保人无条件履行法律文书所确定的全部判决义务。
担保人高华方愿为借款人的上述两笔借款继续担保,并且承担一般保证责任,担保期限为还款期限届满之日(债权人向法院申请执行之日起3个月后)起两年。
年月日
投资有限公司:
由X有限公司担保、本人在贵公司的个人信誉借款元整(,按双方协议每月利息为(。现本人承诺借期为X年X月X日至X年X月X日,到期本人如不能按时归还,自愿以本人名下个人财产由你公司进行处置归还;每月在XX日前支付下月利息共元整(,如过期本人自愿则按5%/天支付资金占用费。
特此承诺。
债权人:XXX身份证号:XXXXX
借款人:XXX身份证号:XXXXX
担保人:XXX身份证号:XXXXX
借款人XXX向XXX分别于20xx年2月9日借款25万元和20xx年4月28日借款20万元,总计45万元,借款期限均为2个月,担保人承担连带保证责任。借款到期后,借款人XXX、担保人XXX和债权人XXX三方在20xx年2月15日达成延期归还协议各一份。现因借款人潘建立躲债失联,担保人也因经营资金周转困难一时无法履行保证义务,经担保人与债权人友好协商,并经债权人同意,担保人请求债权人将担保人的担保责任转为一般保证责任,并承诺债权人向借款人主张还款义务并穷尽法律程序后债权仍无法实现情况下,担保人在债权人向法院申请执行之日起3个月内,借款人仍无法履行全部法律判决的义务时,由担保人无条件履行法律文书所确定的全部判决义务。
担保人高华方愿为借款人的上述两笔借款继续担保,并且承担一般保证责任,担保期限为还款期限届满之日(债权人向法院申请执行之日起3个月后)起两年。