建设施工合同菁选

建设施工合同(通用15篇)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的建设施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

建设施工合同1

　　甲方：xxx

　　乙方：xxx

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定，xxx（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给xxx（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：

　　一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：

　　2、圈舍主体建筑：圈舍总面积2000*方米，包工包料600元/*方米，合计120万元。

　　3、办公室及防疫室200*方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200*方米，工料及施工费12万元。

　　4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300*方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。

　　5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。

　　二、施工期限

　　工程建设自2011年4月份开始，2011年10月30日前交工验收。

　　三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。

　　四、双方权利和

　　（一）甲方：

　　1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。

　　2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。

　　3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、

　　（二）乙方：

　　1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。

　　2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。

　　3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。

　　4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。

　　甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 篇六：养猪场工程施工合同

　　发包人（甲方）：乐至县恒丰猪业专业合作社

　　承包人（乙方）：

　　双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：养猪场建筑。工程地点：乐至县劳动镇七门村。工程内容：1、修建沼气池300立方米；2、改扩建猪舍300*方米；3、修建猪粪堆粪场30*方米。

　　二、工程承包范围 承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

　　三、合同工期：开工日期：2012年6月15日，竣工日期：2012年9月25日。合同工期总天

　　数：105天

　　四、工程建设标准：乙方必须按照甲方提供的《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行建设。

　　五、工程价款：工程总价款为25万元。在甲方按照《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行验收后付款。

　　六、违约责任

　　1、乙方不能按期完工，每逾一天，支付误工费1000元。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日篇三：养猪场建筑工程承包合同(新建)

　　养猪场建筑工程承包合同

　　发包方（下称甲方）：

　　承包方（下称乙方）：

　　甲方在 县 街道办事处 村 建盖猪舍，由乙方负责施工，现双方根据《建筑法》、《合同法》及有关法律法规，在*等互利、公*合理、诚实信用的原则下，经协商达成以下协议：

　　一、工程简况：

　　1、新建猪舍5幢1000*方米：其中新建育肥猪舍2幢400 *方米、分娩舍1幢200*方米、保育舍1幢200 *方米、母猪舍1幢200*方米。

　　2.工程内容：包工不包料。

　　3、工程承包为出水工程，到顶面盖好（含水电、内粉刷、猪舍内的隔栏、隔墙、产床）。

　　4、工程质量等级为达到施工规范规定的验收合格标准。

　　二、双方的权利和责任：

　　（一）甲方的权利和责任：

　　1、向乙方提供施工图纸（草图）。

　　2、负责施工材料供应，施工用水、电的'接通。

　　（二）乙方的权利和责任：

　　1、工程承包为一次性包工不包料，乙方负责解决工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备，依照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，按照甲方的要求和提供的进行施工并提出合理化建议，如需改动，必须与甲方商量决定。

　　2、乙方要做好施工现场安全防护和保卫，本着安全、文明、合理、节约的原则进行施工。工程施工中乙方应注意安全，发生安全事故责任由乙方承担。

　　3、乙方应严格按照施工规范进行施工，如果出现质量问题或造成返工，经济损失由乙方承担。如甲方提出更改，甲方必须付给乙方工资。

　　三、工程结算：

　　1、新建猪舍建好后按照幢量面积计算工资，其中新建猪舍5幢1000*方米，每*方米125.00 元，合计工资（工时费）人民币壹拾贰万伍仟元整（￥125000.00）。

　　2、工程款支付：工程完工后，工资一次性支付。

　　四、违约责任：凡违反以上条款均属违约，违约方必须向守约方赔偿违约金，为总合同价款的5%，损失另计。

　　五、其他事宜：本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字或盖章即生效。未尽事宜由双方协商解决。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　日期：年 月 日日期：年 月 日

　　篇十：养殖场合同

　　施工合同

　　发包人（甲方）：天津市福远养殖场

　　承包人（乙方）：天津君博建筑工程有限公司双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：畜牧业设施提升工程奶牛精细养殖园区建设项目

　　2、工程时间：2015年5月1日-2015年10月20日

　　3、工程内容：工程款

　　二、工程承包范围承包范围：养殖场房、办公室、宿舍等建房施工。

　　三、合同工期：开工日期：2015年5月1日竣工日期：2015年10月26日

　　四、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

　　五、工程质量标准：慈利县质量检测局为准（不包括材料质量）

　　六、合同金额：工程款：13140000元

　　七、组成合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10天向甲方提出书

建设施工合同2

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　为了全面履行甲方、乙方签订的分包合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任和文明施工责任，保护施工人员的身心健康和身体不受伤害，防止伤亡事故和因生产作业环境不良影响员工健康的情况发生。依据《中华人民共和国建筑法》《***建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，签订本协议。本协议为《分包合同》的补充条款，在双方签订《分包合同》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。凡进入我公司项目的分包单位，必须签定本协议书，并承担由于责任不落实而造成的后果和经济损失。

　　1．工程名称：_________________

　　2．工程地点：_________________

　　3．责任期限：自____年____月____日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。

　　4．目标杜绝重伤、死亡事故发生。一般轻伤事故率控制在3‰以内。杜绝各类环境污染事件。符合安全文明施工要求。

　　5．甲、乙双方共同责任

　　5.1甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产、文明施工的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准和文明施工标准。

　　5.2在甲方统一领导下，组织建立施工现场安全生产和文明施工管理小组，定期召开工作会议，建立健全安全生产责任制、文明施工责任制和群防群治制度，制定各项安全生产、文明施工规章和安全生产、文明施工目标责任，形成一体化的安全生产、文明施工监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

　　5.3坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施、劳动保护措施和文明施工保障措施，防止工伤事故和影响员工健康的事件发生。

　　5.4抓好安全生产和文明施工教育；严肃安全生产和文明施工纪律；规范安全生产和文明施工行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　5.5发生事故立即采取措施保护现场抢救伤员货病员，防止事故扩大，并应分别及时向上级主管部门报告，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　6．甲方的责任

　　6.1甲方对施工现场安全管理和文明施工管理负责。组织指挥现场安全生产、文明施工，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产和文明施工管理规章制度。核查乙方安全生产、文明施工保证体系和规章制度，对乙方安全生产、文明施工实施监督管理。

　　6.2编制工程项目各项安全专项施工方案和文明施工管理方案，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全、文明施工方案，制定安全技术措施和文明施工措施并监督实施。

　　6.3在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术和有关文明施工的交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

　　***对乙方进场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全和文明施工教育，建立安全生产和文明施工教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。

　　6.5对乙方自带机具、设备、安全防护用品等，进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

　　6.5对乙方施工工序和操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按有关规定进行处理。严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　6.6对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　6.7提供符合卫生、通风等标准要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

　　6.8发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

　　7．乙方的责任

　　7.1乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工中安全工作和文明施工工作直接负责。

　　7.2接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全和文明施工管理制度，参加工地安全生产和文明施工管理小组，出*安全和文明施工工作会议，执行会议议决。

　　7.3按照甲方的统一管理规定制定本单位安全和文明施工目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。

　　7.4根据甲方安全和文明施工专项施工方案，编制本单位分包工程范围的安全和文明施工施工方案，制定安全技术措施和文明施工保障措施，编制安全技术和文明施工措施费用计划，报甲方审批执行。

　　7.5对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全和文明施工教育，佩戴胸卡。有人员调整时，要迅即报告甲方，并重新进行教育，未经安全和文明施工教育，不佩戴胸卡，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

　　7.6按规定要求设置安全技术管理人员（施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的，应指定兼职安全技术管理人员；各施工班组应设一名兼职安全员）负责操作中的安全检查。

　　7.7负责班前安全教育和工种变换的安全教育，教育应有针对性强的文明施工内容。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底和文明施工交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特种工作人员从事特种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。

　　7.8对乙方进场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全和文明施工教育，建立安全生产和文明施工教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。

　　7.9对乙方自带机具、设备、安全防护用品等，进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

　　7.10向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经甲方同意并检验合格后按总*面图布局摆放使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

　　7.11设置必要的`职工生活设施，并符合卫生、通风、照明、取暖等标准要求,职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。不得私自接设电热水器，电炉，自制电热毯，电风扇等；不得私自容留外来人员住宿。

　　7.12电焊、气焊等动火作业，应事前向甲方申请，办理相应的动火手续得到书面批准，并采取有效的防护措施方可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

　　7.13有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所。

　　7.14教育本单位职工遵章守纪，不违法违章、不违反纪律，如不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工，因乙方施工人员违反规章；违反纪律；违反安全操作规程；违反国家行业标准；违反甲方有关制度等造成伤亡或影响员工健康的事故、事件发生，其责任和损失均由乙方负责。

　　7.15接受甲方的安全、文明监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人员及时整改，不得以任何理由拒绝整改。

　　7.16乙方未设置安全管理机构或人员、未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全施工；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，收此引起的后果及损失由乙方承担。

　　7.17乙方必须执行甲方有关的安全处罚制度；乙方要教育和约束本单位的职工严格遵守，对违反者给予经济处罚。并从乙方的工程款或保证金中扣除。

　　8．乙方要工程承包合同签订后，应当交付甲方________元的安全保证金。安全保证金从首次工程款中扣除。乙方在施工过程中未违反安全管理规定行为，未发生人身伤害、财产损失、设备损坏、环境污染等事故、事件的，于工程完工退场后将保证金全额退还。否则，按发生事故的经济损失扣除安全保证金，不足部分从工程款中扣除。

　　9．此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方:_____________乙方：（章）______

　　负责人：__________负责人：__________

　　签订时间：________签订时间：________

建设施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　为修建好花园路街道及下水道，进一步明确双方义务，经甲乙双方协商，特订立如下合同：

　　一、甲方将对忠路镇花园路街道330米、横街巷道120米、土司巷道40米进行路基基础调*压实硬化以及无下水道的路段进行新建，该工程总造价元。乙方愿意承包该工程。

　　二、道路标准：（道路施工标准要求见忠路镇村镇建设服务中心设计施工标准）。

　　三、施工要求：乙方要按施工设计标准要求，在甲方的`质量监督小组的监督下进行施工。

　　四、工期要求：乙方应在开工之日起30日内完工，无故超期一天罚总工程款的10%（因天气原因无法施工的可顺延工期）。 五、付款方式：1、开工后，工程进展一半时，付工程款总额的30%。2、工程竣工后，甲方与上级主管部门验收合格后，付工程总款额的70%。

　　六、甲方负责协调沿街出现的民事矛盾纠纷。

　　七、乙方开工后，进的修路材料、施工设备由乙方自己看护，施工期间发生的事故由乙方自负，一切工程费用由乙方负责。

　　八、双方必须遵守合同，违反者负法律责任。

　　九、合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇财政所存一份。

　　甲方：（盖章）

　　法人代表签字：

　　乙方：（签字盖章）

　　见证人：

　　二0__年一月十二日

建设施工合同4

　　甲方（建设单位）：_________

　　乙方（施工单位）：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着*等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：___________________________。

　　二、工程承包方式及内容

　　1、乙方承包方式：工料全包。

　　2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为_________项目用电工程架设_________用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装_________变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目）

　　三、工程工期

　　1、工程时间：_________年_________月_________日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。

　　2、如遇下列情况，工期相应顺延。

　　（1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。

　　（2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。

　　（3）、由于**安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。

　　四、图纸资料

　　1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。

　　2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。

　　3、工程预算书壹份。

　　五、材料设备供应

　　材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。

　　六、工程质量

　　1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。

　　2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

　　3、工程质量：合格工程。

　　七、工程价款

　　以上两台_________变压器及配电安装工程包干总价为人民币_________万_________仟元整（小写：_________元整）。含正规发票。

　　八、工程费用结算方式

　　1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）。

　　2、开户银行及帐号___________________________。

　　乙方：_________

　　开户银行：__________________

　　账号：___________________________

　　九、甲方应承担的主要工作及责任

　　1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。

　　2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。

　　3、提供材料的堆放场地。

　　4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。

　　5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的`需要，保证施工期间的畅通。

　　6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。

　　7、甲方驻工地代表：_________。

　　十、乙方承担的主要工作及责任

　　1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。

　　2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。

　　3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。

　　4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。

　　5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程_________及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173—92）相关要求，质量合格。

　　6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。

　　7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。

　　8、乙方驻工地代表：__________________联系电话：__________________

　　十一、工程变更

　　1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。

　　2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。

　　十二、工程竣工验收

　　1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

　　2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。

　　十三、其他

　　1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。

　　2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。

　　4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。

　　十四、附件

　　1、建设工程造价预（结）算书。

　　2、安装图。

　　3、线路施工图。

　　甲方（盖章）：_________法定代表人：_________委托代理人：_________

　　乙方（盖章）：_________法定代表人：_________委托代理人：_________

　　签订时间：_________年_________月_________日

建设施工合同5

　　发包方：________

　　承包方：________

　　依照《民法典》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵XX等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目

　　1、路基长5公里，路面宽

　　3、5米，总计整修面积17500*方米，中标价3万元。

　　2、路面长5公里，路面沙化宽

　　3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500*方米，中标价12万元。

　　3、铺设涵洞4道，涵洞深

　　3、5米，中标价2万元。

　　工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工设计全部内容。

　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：壹拾陆万元(人民币)：16万元。

　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

　　四、双方的权利义务：

　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

　　2、乙方必须在签订合同之日起____日内开工。

　　3、甲方对乙方的.施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

　　五、违约责任：

　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元天支付违约金。

　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　开工日期：年____月____日

　　竣工日期：年____月____日

　　合同工期总日历天数60天。

　　七、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人：________(签名)

　　承包人：________(签名)

　　合同订立时间：年____月____日

　　合同订立地点

建设施工合同6

　　工程名称：__________________

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　_________年_________月_________日

　　一、合同协议书

　　甲方_________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

　　1．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

　　2．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

　　（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

　　（2）合同协议书；

　　（3）双方签署的合同谈判备忘录；

　　（4）合同专用条款；

　　（5）合同通用条款；

　　（6）中标通知书、投标书和招标书；

　　（7）与本合同有关的其他文件。

　　3．本合同总价款为人民币_________万元。

　　4．本合同工程的施工期为_________个月（天），或：自_________年______月______日至____________年______月______日。

　　5．甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

　　6．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。

　　7．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本_________份，双方各执_________份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

　　二、合同通用条款

　　第一条词语定义

　　在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义：

　　1．甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包文。

　　2．甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。

　　3．乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。

　　4．乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。

　　5．工程监理：指受甲方委托，具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。

　　6．监理工程师：指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。

　　7．质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。

　　8．设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。

　　9．工程：指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。

　　10．技术标准：指技术规范、标准和规程。

　　11．设计文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸和技术资料。

　　12．合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程保修期。

　　13．施工期：指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。需阶段验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期。

　　14．保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。

　　15．合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

　　16．保修金：指为在本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复，按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。

　　17．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。

　　18．竣工验收：乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。

　　19．天：指日历天。年、月、日均以公历计算。

　　20．书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等，采用手写、打字或印刷的表达方式，包括电报、电传和传真。

　　第二条合同文件

　　1．合同文件：合同文件互相解释、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和解释次序如下：

　　（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

　　（2）合同协议书；

　　（3）双方签署的合同谈判备忘录；

　　（4）合同专用条款；

　　（5）合同通用条款；

　　（6）中标通知书、投标书和招标书；

　　（7）与本合同有关的其他文件。

　　当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；若双方意见不能统一，则按本合同通用条款第二十条中约定的办法处理。

　　2．设计文件：甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意，乙方不得将设计文件提供给第三方。

　　若合同中约定部分工程由乙方进行设计，乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施。

　　3．补充设计文件：为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复，甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知，乙方应接受并执行。

　　第三条合同范围

　　1．合同范围：本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等，在合同专用条款中约定。

　　第四条技术标准

　　1．技术标准的合作：本合同工程的施工，执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求。

　　2．技术标准的替代：若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时，可使用专用条款中约定的其他技术标准。若甲方要求使用国外技术标准，应由甲方负责提供中文译本。若工程结构或施工工艺特殊，没有相应技术标准时，应由甲方提出技术标准，或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准，经甲方审查同意后执行。

　　第五条语言、法规和联系方式

　　1．语言：合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。若需使用少数民族语言作为辅助语言时，应在合同专用条款中约定，但当两种文本发生异议时，以汉语文本为准。

　　2．法规：本合同适用的法规是国家法律、条例和法规，以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。

　　3．联系方式：本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均为书面形式为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。

　　第六条甲方的责任

　　甲方应按本合同有关约定承担下述责任：

　　1．提供场地条件：负责办理土地、水域征用，青苗、树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方提供施工场地。

　　2．提供水电与交通条件：负责按合同专用条款中约定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路，提供供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域，并保证施工期间的畅通。

　　3．提供施工条件：办理征地红线、航通通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续。向乙方提供本工程征地范围地形图，办理临时用地的申报手续。协助解决对乙方施工有干扰的外部条件。

　　4．提供技术资料：按合同专用条款约定的时间和数量向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场交验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责，乙方则对上述资料的理解和应用负责。

　　5．任命甲方代表：甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表，行使合同约定的甲方权力，负责履行合同约定的甲方义务，并将此任命书面通知乙方。甲方更换其代表时，应提前7天通知乙方。

　　6．付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。

　　7．发布工程指令：按本合同的约定，及时向乙方发布工程指令，签发图纸、确认工程进度报表，检查隐蔽工程并***验收或签订手续。

　　8．竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。

　　第七条乙方的责任

　　乙方应按本合同有关约定承担下述责任：

　　1．施工准备：负责施工现场的布置和临时设施的施工，在本合同约定的期限内向监理工程师提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工船机和设备。

　　2．提交报告及报表：根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表。

　　3．确保工程进度与质量：按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。

　　4．提供条件：按招标书或本合同专用条款的约定，为监理工程师的现场工作提供办公、住宿、交通和通讯等条件。

　　5．负责工程的保护与保修：对已完工的建筑物和已安装的设备，在交付甲方前应负责保护，保护期间发生损坏，由乙方无偿予以修复。若因甲方提前使用造成损坏，修复费用由甲方承担。工程竣工验收合格后，在合同约定的保修期内，对属于乙方责任造成的任何缺陷，乙方应无偿修复。

　　6．任命乙方代表：在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场，负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时，应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师。

　　7．遵守**法令和规章：施工过程中应遵守**的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。

　　8．接受工程监理：接受监理工程师在甲方授权范围内依据根本合同对施工的监督和管理，执行监理工程师发布的工程指令，参加监理工程师或甲方主持的工程会议。

　　9．临时停泊设施：自行解决施工船舶的临时停泊设施，并按有关部门批准的位置方式停放。

　　10．沉没物品处理：采取一切措施，防止施工船舶、设备及材料的沉没。若发生沉没时，对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告，并设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止，所发生的费用由责任方承担。

　　第八条工程监理

　　1．工程监理：为确保工程质量与安全、控制施工进度和工程，甲方可委托监理单位对工程实施监理，乙方应接受监理。

　　2．监理工程师：甲方应在监理工程师进驻现场前，将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方。监理工程师在甲方授权范围内，依据本施工合同，独立、公正地行使监理职权。

　　监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为。

　　监理工程师可以任命一定数量的人员协助其工作，并授权此类人员履行监理工程师的部分职责。监理工程师也可随时撤回此类任命与授权，但此类任命、授权与撤回应提前7天报告甲方并通知乙方。

　　第九条施工期

　　1．开工：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，向监理工程师提交开工申请报告，经监理工程师审查，并报甲方批准后，监理工程师应在合同专用条款中约定的期限内发布开工令。乙方应在开工令中指定的日期内开工。

　　2．延期开工：乙方因故不能按期开工时，应在接到开工令后3天内向监理工程师提出延期开工申请报告，监理工程师应在接到乙方报告后3天内作出答复。若监理工程师在3天内未予答复，则视为已同意乙方要求，竣工日期相应顺延；若监理工程师不同意延期要求，或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，则竣工日期不予顺延。

　　甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，因此给乙方造成的直接经济损失，由甲方承担，竣工日期相应顺延。

　　3．施工期延长：出现下列情况时，经监理工程师确认并报甲方批准，施工期可以延长。

　　（1）设计变更或工程量增加造成工程延误；

　　（2）不可抗力或地质条件变化造成工程延误；

　　（3）甲方原因造成工程延误；

　　（4）合同专用条款中约定的其它情况。

　　凡发生上述情况之一时，乙方应在5天内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告，监理工程师在收到报告后5天内报甲方确认并予以答复，以确定施工期延长的天数和费用。若监理工程师逾期未予答复，则可视为乙方的要求已被甲方确认。

　　非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。

　　4．暂停施工：在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停施工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程师提出复工通知后，才能继续施工。

　　停工责任在乙方时，停工损失由乙方承担，施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在甲方时，乙方停工的经济损失由甲方承担，由此影响的施工期相应延长。

　　5．提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同专用条款中约定奖励条件。如果在本合同执行中，甲方要求工程提前竣工，应与乙方进行协商，并签署提前竣工协议，乙方应按此协议修订施工进度计划，报监理工程师审批后实施。

　　6．阶段工期：若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定。

　　第十条施工组织设计

　　1．施工组织设计的提交：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，将施工组织设计提交给监理工程师审查。施工组织设计的主要内容应包括：施工进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地*面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工安全措施及施工对环境影响的保护措施等。

　　施工进度计划应按照网络图关键线路或主要工作横道图进行控制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

　　2．施工组织设计的审批：监理工程师应在收到乙方施工组织设计后7天内提出审查意见并提请甲方审批，甲方应在接到审查意见后7天内予以审批。

　　审批时，若甲方提出修改意见，乙方应对施工组织设计进行修改和补充，并在接到审批意见后7天内向监理工程师提交修改和补充报告，监理工程师确认后，乙方应按确认后的施工组织设计组织施工，若监理工程师及甲方未在上述限定的时间内提出修改意见或审批，可视为乙方施工组织设计已被甲方批准。

　　3．施工进度计划的修订：如果监理工程师认为工程实际施工进度不符合经甲方批准的施工进度计划时，乙方应按监理工程师的要求对施工进度进行修订，并提出保证工程在合同约定的施工期内完成的具体措施，经监理工程师审核并报甲方批准后执行。

　　第十一条质量控制

　　1．材料与设备：

　　（1）工程所用材料、设备除在合同专用条款中约定由甲方供应外，均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。

　　（2）所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书，工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。

　　（3）材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参加验收，监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，施工期相应延长。

　　甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质量负责。

　　2．质量自检：本合同工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的施工期不予延长；自检合格后向监理工程师提交自检报告交监理工程师进行验收。

　　3．分项工程质量检查：

　　（1）主要分项工程开工前，乙方应将材料、设备和人员进场情况及施工工艺向监理工程师报告，经监理工程师同意后才能开工。

　　（2）上道工序施工完成，经监理工程师验收合格签订后，乙方才能进行下道工序的施工。

　　（3）在施工过程中，乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程和操作的检查，并按监理工程师的指令进行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延误，返工费用由乙方承担，施工期不予延长；若因监理工程师的不正确指令，造成乙方经济损失或施工期延误，则有关费用由甲方承担，施工期相应延长。

　　4．隐蔽工程验收：

　　（1）乙方庆自检合格并签署隐蔽工程自检记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收，经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后，乙方可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。

　　（2）若乙方未经验收而自行覆盖，监理工程师有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责；若监理工程师在接到验收申请和验收通知48小时内未能进行验收，而乙方已自检合格，则可自行覆盖。监理工程师事后应予确认并补交签认手续。

　　（3）若监理工程师认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由甲方承担，影响的施工期予以延长；若复查结果表明质量不合格，乙方应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。

　　5．试验与检验：试样、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验，并及时将试验或检验结果提交监理工程师审查。监理工程师认为必要时，有权指定取样送检验单位复检。

　　6．质量等级：工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求以及合同专用条款中约定的质量等级。

　　若因乙方原因使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时，乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级，乙方应根据甲方要求进行返工或修整，甲方承担返工与修整费用，并相应延长施工期。

　　7．质量监督：本工程的质量监督，由质量监督站负责，甲乙双方均应接受其对工程质量的监督与检查。

　　第十二条合同价款与支付

　　1．合同价款的计算与支付：本合同工程的承包方式、合同价款的计算与支付应按合同专用条款中约定的办法执行。

　　2．合同价款的调整：除合同专用条款另有约定外，发生下列情形之一时合同价款可作调整：

　　（1）经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更；

　　（2）国家或地方工程造价管理部门公布价格和费率调整；

　　（3）一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时，使乙方受到损失时；

　　（4）合同约定的其它增减调整。

　　乙方应在上述情况发生后14天内，将调整的原因和金额通知监理工程师。监理工程师在接到乙方通知后7天内予以确认并报经甲方批准答复，甲方应在监理工程师接到乙方通知后10天内予以答复，逾期未予答复，可视为乙方的要求已被甲方批准。

　　3．工程付款支付：甲方应按合同专用条款约定的期限和数额，向乙方支付工程预付款，并按合同专用条款中约定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付预付款时，乙方可在约定预付款到达日10天后向甲方发出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方从应付款之日起向乙方支付应付款项的利息，并承担违约责任及乙方的停工损失。

　　4．工程量确认：乙方应按合同专用条款中约定的期限，向监理工程师提交已完成工程量的报表。监理工程师收到报表后3天内审核签认。若监理工程师接到报表后3天内未提出异议，乙方所报工程量视为已被监理工程师确认。

　　若监理工程师对乙方所报工程量有异议，乙方应协助工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。若乙方拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为准。

　　5．进度款支付：甲方根据合同专用条款中约定的时间和办法，依据监理工程师确认的工程量向乙方支付工程进度款，若甲方在合同约定的支付日期后10天内未予支付，乙方可向甲方发出催讨款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方承担延期支付的利息和违约责任及乙方的停工损失。

　　6．延期支付工程款：如经乙方同意并签订延期付款协议，甲方可延期支付工程价款。

　　第十三条设计变更

　　1．甲方提出的变更：甲方对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由监理工程师向乙方发出变更通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变，则应事先与乙方协商。

　　2．乙方提出的变更：乙方提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报甲方批准后方可实施。若由此导致工程费用增减或施工期变化，甲乙双方应协商处理。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、避免自身干扰等原因而提出的变更，增加的费用由乙方承担。

　　3．设计造成的变更：在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时，监理工程师应在3天内提出处理意见。乙方取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工，由此增加的费用由甲方承担，延误的施工期予以延长。

　　4．确定变更价款：发生上述变更后，按下述方法计算其变更工程单价和价款：

　　（1）合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算；

　　（2）合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价；

　　（3）合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价；

　　（4）合同专用条款约定的其他计算方法。

　　属由甲方承担的费用，乙方应在双方商定的时间内，按上述方法提出变更价款，报监理工程师审查，经甲方同意后调整合同价款和竣工日期；若甲方不同意乙方提出的变更价款，应在乙方提出后14天内与乙方协商，若协商不成，双方可提请工程造价管理部门裁定。

　　第十四条转让与分包

　　1．转让：本合同一经签署不得转让。

　　2．分包：

　　（1）本合同工程的主体工程不得分包。

　　（2）若部分分项工程确需分包时，须取得甲方同意。乙方应将分包合同副本提交甲方备案。

　　（3）乙方对本合同所承担全部责任义务，不受分包的影响。监理工程师有权对分包人的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为乙方的违约与疏忽。

　　第十五条施工安全

　　1．施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

　　2．安全事故处理：施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除立即采取有效的措施外，应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方及监理工程师，甲方应为抢救提供必要的条件。

　　3．安全措施：乙方在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理工程师审查，甲方同意后实施，甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任。防护措施费用除合同专用条款另有约定外，由乙方承担；施工过程中，由于外部条件变化所发生的安全措施费用，由甲方另行支付。

　　第十六条保险

　　1．工程保险：本工程的“建筑工程一切险和第三者责任险”的投保在合同专用条款中约定。

　　2．人员、船机设备保险：本工程的施工人员、船机设备的保险，由乙方负责。

　　第十七条不可抗力

　　1．自然灾害：合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。

　　2．损失报告：不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方及监理工程师通报损害情况，7天内向甲方及监理工程师提交损失情况、清理和修复费用以及施工期延误的报告。

　　3．费用分担：因不可抗力发生而产生的下列费用，由甲乙双方分别承担：

　　（1）工程本身的损害由甲方承担；

　　（2）人员伤亡由其所属单位负责；

　　（3）乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。

　　4．损失补偿：不可抗力造成工程停工或破坏时，甲乙双方经过协商后由甲方给予合理补偿，但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的`损失和由本条第三款规定应由乙方承担的费用。清理与修复工作的责任和所需费用，由甲乙双方另签补充协议或共同签署备忘录约定。

　　第十八条竣工验收与结算

　　1．验收申请：乙方应在工程完工且具备竣工验收条件后7天内向甲方及监理工程师提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料。监理工程师接到验收申请和竣工资料后7天内予以审查，提出审查意见，并报甲方审批。若工程及竣工资料符合要求，甲方应在接到申请报告14天内组织验收；若工程或竣工资料达不到要求，乙方应按监理工程师的合理要求，对工程或竣工资料予以整修或补充，并重新申请验收，由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。若监理工程师或甲方未能在合同规定的期限内对工程及竣工资料进行审查和组织验收，由此产生的经济损失由甲方承担，并相应延长施工期。

　　2．验收程序：

　　（1）甲方根据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料，确定验收时间并通知有关各方；

　　（2）甲方组织有关单位按合同约定的内容，对工程建设的各个环节进行审查，听取有关对工程管理、设计、施工和监理情况的汇报；审阅工程竣工资料，查验现场，并对工程遗留或存在的问题提出处理意见；

　　（3）质量监督站对工程质量等级进行评定；

　　（4）经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续；

　　（5）工程验收合格，竣工日期为乙方送交竣工验收申请报告的日期；需修改后才能达到竣工验收合格的工程，其竣工日期应为修改后提请甲方验收的日期。

　　3．现场清理：工程竣工验收合格后，除甲方另有要求外，乙方应按合同专用条款中约定的期限和要求清理并撤离施工现场。否则乙方应按合同专用条款的约定向甲方支付有关费用。

　　4．竣工资料：除合同专用条款另有约定外，乙方提交的竣工资料包括下列主要内容，竣工资料提交的份数在合同专用条款中约定。

　　（1）竣工图纸和资料；

　　（2）工程质量自评报告；

　　（3）阶段验收和隐蔽工程验收资料；

　　（4）工程材料及设备试验与检验资料；

　　（5）沉降及位移观测资料；

　　（6）竣工工程整体尺度测量报告；

　　（7）施工报告；

　　（8）竣工结算报告（办理完竣工结算后提交）。

　　5．竣工结算：

　　（1）竣工验收合格后，乙方应在30天内向甲方提交结算报告，办理竣工结算。甲方接到结算报告后14天内审核确认，并在确认后7天内将应支付乙方的工程款支付给乙方；若甲方接到结算报告后14天内未予审核确认，乙方提交的结算报告则视为已被甲方确认。

　　（2）甲方在确认结算报告后7天内未将工程款支付给乙方，从确认结算报告后第8天起按施工企业向银行计划外贷款的利率向乙方支付拖欠工程款项的利息，并承担违约责任。

　　第十九条工程保修

　　1．保修期限：保修期从工程竣工之日起算，水工工程保修期为一年整，疏竣工程不设保修期，其他工程的保修期在专用条款中约定。阶段验收工程的保修期从阶段验收竣工之日起算。

　　2．保修责任：乙方在工程保修期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏，返修费用由乙方承担。因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙方应协助修复，费用由甲方承担。

　　3．返修：保修期内，对应由乙方负责的返修内容，乙方应在接到返修通知后14天内开始实施返修，并在甲乙双方商定时间内修理完毕，否则甲方有权委托其他单位或人员进行修理，其费用由乙方承担。

　　4．保修金：保修金的数额在合同专用条款中约定。甲方应在保修期满后7天内，将保修金和按合同专用条款约定利率计算的利息一起返还乙方。

　　第二十条争议、违约、索赔与赔偿

　　1．争议：双方在执行合同过程中发生争议时，应协商解决或提交主管部门调解，若协商及调解无效，可选用以下方式之一处理：

　　（1）向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。

　　2．违约：任何一方不按合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应向对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求中止或解除合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。

　　3．索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

　　（1）在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请。

　　（2）在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法。

　　（3）甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料之后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划。

　　（4）若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理。如果甲方未在上述规定的期限内进行审核或确认，视为乙方索赔要求已被甲方确认。

　　（5）若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。

　　（6）若甲方授权监理工程师对索赔事项进行审核，应在合同专用条款中说明，但上述规定的索赔时限不变。

　　4．赔偿：发生下述情形之一时，甲方可按合同专用条款中约定的办法和标准要求乙方赔偿。

　　（1）施工质量达不到合同专用条款约定等级；

　　（2）因乙方原因延误了施工期；

　　（3）施工中因乙方原因造成工程重大损失。

　　第二十一条奖励

　　1．奖励：除合同专用条款另有约定外，符合下述情况之一时，甲方可按合同专用条款中约定的标准和方法，给予乙方奖励。

　　（1）工程施工质量高于合同专用条款约定的等级；

　　（2）按甲方要求提前竣工。

　　第二十二条合同的中断与终止

　　1．合同中断：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，视为合同中断。合同中断后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和工程的移交工作。按甲方的要求将施工船机和人员撤离现场。甲方应为乙方撤离现场提供必要的条件，并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方因合同中断所造成的直接经济损失。

　　2．合同终止：本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方和竣工结算完毕后，除有关保修条款外，其他条款终止。保修期满，甲乙双方结清保修金后，保修条款终止。

　　三、合同专用条款

　　合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。

　　如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

　　第一条词语定义

　　第二条合同文件

　　1．合同文件：

　　合同组成和解释次序的补充或更改。

　　2．设计文件：

　　（1）甲方提供设计文件的份数；

　　（2）乙方负责部分设计时，提交设计文件时间、份数。

　　第三条合同范围

　　1．合同范围：列入本合同范围内的工程地点、内容、规模、建筑物的尺度，建筑物的结构形式，并明确合同范围内水工、堆场、水电、土建、机械、疏浚等不同专业的施工内容。

　　第四条技术标准

　　2．技术标准的替代：

　　适用于本工程的其他技术标准及应用范围。

　　第五条语言、法规和联系方式

　　1．语言：

　　辅助语言。

　　2．法规：

　　其他适用法律。

　　第六条甲方的责任

　　1．提供场地条件：

　　甲方向乙方提供施工场地的时间、位置、面积和高程。

　　2．提供水电与交通条件：

　　甲方提供水、电、交通和通讯等条件和接至地点及时间，甲方提供施工船舶的临时停泊水域的位置和时间。

　　4．提供技术资料：

　　甲方提供各种技术资料的时间和数量及其技术交底、现场交验的时间和办法。

　　第七条乙方的责任

　　1．施工准备：

　　为本工程配备的主要施工船机和设备的规格、数量及到达现场的时间。

　　4．提供条件：

　　为监理工程师提供的条件清单。

　　第八条工程监理

　　1．工程监理：

　　监理单位名称。

　　2．监理工程师：

　　监理工程师的职责和权限。

　　第九条施工期

　　1．开工：

　　（1）乙方提交开工申请报告的时限。

　　（2）发布开工令的时限。

　　3．施工期延长：

　　施工期可以延长的其他情况。

　　6．阶段工期：

　　阶段工期的要求。

　　第十条施工组织设计

　　1．施工组织设计的提交：

　　乙方提交施工组织设计的时间。

　　第十一条质量控制

　　1．材料与设备：

　　甲方提供材料与设备的清单及供应方式。

　　6．质量等级：

　　约定质量等级。

　　7．质量监督：

　　质量监督站名称。

　　第十二条合同价款与支付

　　1．合同价款的计算与支付：

　　（1）本合同的承包方式。

　　（2）合同价款的计算与支付办法。

　　2．合同价款的调整：

　　（1）对调整情况的限制或补充；

　　（2）调整的具体方法。

　　3．工程预付款支付：

　　（1）工程预付款支付的时间、金额和方法；

　　（2）工程预付款抵扣的时间、金额比例和方法。

　　4．工程量确认：

　　乙方提交工程量报表的时间。

　　5．进度款支付：

　　工程进度款支付的时间约定和实施办法以及进度款延期支付的利息。

　　第十三条设计变更

　　4．确定变更价款：

　　确定变更价款的原则和变更单价的其他计算方法。

　　第十四条转让与分包

　　第十五条施工安全

　　3．安全措施：

　　防护措施费用的承担。

　　第十六条保险

　　1．工程保险：

　　投保期限、保险范围、投保金额、保险赔偿分配和保险费用承担。

　　第十七条不可抗力

　　1．自然灾害：

　　除合同通用条款所列外，不可抗力还包括以下自然灾害：

　　（1）_________级以上持续_________天的大风；

　　（2）有效波高超过_________米的波浪；

　　（3）____________毫米以上持续____________天的大雨；

　　（4）烈度____________以上的地震；

　　第十八条竣工验收与结算

　　3．现场清理：

　　（1）对乙方进行清场的要求及乙方撤离时间。

　　（2）乙方未按要求清场及撤离，给予甲方赔偿的办法。

　　4．竣工资料：

　　（1）对竣工资料内容的补充或修改；

　　（2）乙方提交竣工资料的份数。

　　第十九条工程保修

　　1．保修期限：

　　对工程保修期限的约定或个数。

　　2．保修金：

　　（1）保修金的数额

　　（2）甲方留置保修金的利率。

　　第二十条争议、违约、索赔与赔偿

　　3．索赔：

　　甲方明确授权监理工程师的审核方式。

　　4．赔偿：

　　赔偿的办法和标准。

　　第二十一条奖励

　　1．奖励：

　　（1）对奖励情况的补充或修改；

　　（2）对各种奖励情况、奖励标准和奖励方法的约定。

　　甲方：_____________________ 乙方：______________________________

　　法定代表人或其授权的代理人：____________ 法定代表人或其授权的代理人：_____________________

　　签字日期：_______________ 签字日期：________________________

　　单位地址：_______________ 单位地址：________________________

　　联系电话：_______________ 联系电话：________________________

　　传真：_____________________ 传真：______________________________

　　邮政编码：_______________ 邮政编码：________________________

　　开户银行：_______________ 开户银行：________________________

　　帐号：_____________________ 帐号：______________________________

　　签约日期：_______________ 签约地点：_______________

建设施工合同7

　　甲方：_________

　　法定地址：_________

　　乙方：_________

　　法定地址：_________

　　依照国家相关规定，在*等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议（以下称协议）。

　　1、合作内容甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。

　　2、双方的权利和义务甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。

　　3、收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________户。开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。双方各自缴纳各自应缴税费。

　　4、合作期限甲乙双方合作期限暂定为________年。

　　5、财务结算_________。

　　6、日常维护在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的'调试。在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。

　　7、法律责任甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。

　　8、协议生效本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　　9、其它本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_________

　　授权代表（签字）：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

建设施工合同8

　　甲方：施工队负责人

　　电话：_____

　　乙方：建池户(村)

　　电话：_____

　　甲乙双方于______年___月___日在____就承建沼气池一事进行协商签订本合同。具体条文如下：

　　一、建池标准及价格：沼气池按国标(GB475084)建设。全包单价____元座，总价____元。包工不包料单价____元座，总价____元。

　　二、甲方责任权力：

　　1、负责完成池体建造、灶具安装和沼气池的正常启动。

　　2、为乙方发放《农村户用沼气池安全管理和使用》技术卡片，指导乙方学会沼气池的日常操作管理和安全使用基本知识。

　　3、按全县统一价格收取建池费用，并开据县沼气办印发的统一收据。

　　4、承担沼气池建后质量保修责任。沼气池主体______年内出现坍塌、漏气的(因不可抗拒的自然灾害或人为毁坏的除外)，灶具及配件______年内出现质量问题的.(乙方自行购置的除外)，负责修复或调换。

　　三、乙方责任权力：

　　1、为甲方施工创造良好的环境，并与甲方搞好施工配合。

　　2、按甲方指导认真学*沼气池安全使用操作规程，加强安全防范。进出料口要加盖保护，防止人畜掉进池内造成伤亡，不得在池口试火，不得开口自修，如有故障，要及时报服务站人员检修，杜绝出现安全事故。

　　3、向甲方提供户主姓名及身份证号，以便填写《___县农村户用沼气池建设情况登记表》。并妥善保存好统一收据，以备兑现补助。

　　4、模具到位一次付清施工费用。如发生建池质量纠纷，报县乡沼气办组织鉴定，沼气办负责协调甲方限期修复。

　　5、保障甲方施工期间的设备安全。施工期间设备交由乙方保管，乙方因保管不善，每丢失模具一片赔偿300元，施工后乙方不得以任何理由阻止甲方模具运转，否则，每耽误一天赔偿损失费100元。

　　四、未尽事宜，双方协商后再定。

　　五、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，县沼气办、乡镇**各备案一份。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　______年___月___日

建设施工合同9

　　承包方(甲方)

　　施工单位(乙方)

　　为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

　　一、工程名称： 山韵佳苑B区

　　二、工程单价： 壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程内容范围：

　　四、承包方式： 单包人工 (工程量约23000m)

　　五、工程造价：大写 约贰拾玖万玖仟元小写 约299000.00元

　　六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。

　　七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、 监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。

　　工期包括：开工日期 按实际开工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期顺延： ①天气原因 ②设计变更 ③地质原因 ④场地影响 ⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因

　　八、付款方式： 首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

　　九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关 规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。

　　十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表 同志，监理单位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孙海燕 同志。

　　十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。凡 在验收中发现必须返工或修补的`部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验 收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。

　　十三、违约责任：

　　1、按《经济合同法》。

　　2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它原因变 更而造成的返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙方相应补偿。

　　3、乙方责任：

　　(1)按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问 题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。

　　(2)工期延误，每天按工程价 款总额的万分之五付给甲方作为违约金。

　　十四、解决合同纠纷方式：

　　(1)本合同在履行过程中发生争议，双方应及时解决。

　　(2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、

　　(3)可向无锡人民法院起诉。

　　十五、其它：

　　1、 甲方负责场地清理，做到三通一*。乙方严格安施工图纸设计要求施工。

　　2、 如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元每天、每台机。

　　3、 施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。

　　4.乙方不开据工程发票。

　　5.送桩部分超出2.5米按实结算。

　　十六、本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，本合同经双方签字后生效。

　　十七、本合同订立时间

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设施工合同10

　　发包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《天津市公路管理局合同管理办法》及有关法律、法规,遵循*等、自愿、诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同:

　　第1条:工程概况

　　1.1 工程名称:

　　工程地点: 工程内容:

　　1.2 承包范围:

　　1.3 开工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

　　第2条:建设规模、主要工程量 :工程造价 元,大写

　　第3条:工程款结算方式：

　　第4条:合同生效及终止:

　　本合同自签订之日起生效,在双方完成相互约定内容 后即告终止。

　　第5条:合同份数

　　5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

　　5.2甲乙双方如发生经济纠纷,可以通过向蓟县人民法院起诉解决。

　　合同签订时间:

　　合同签订地点: 备注：

　　发包方(章) 承包方(章)

　　地址: 地址:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代表人: 委托代表人:

　　电话: 电话:

建设施工合同11

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点： 工程内容：图纸及发包人规定的全部内容，工程量以现场实际签证为准。资金来源：企业自筹

　　二、工程承包范围：严格按照集团公司审批的施工组织设计施工;

　　三、合同工期：30日历天 开工日期：以监理及发包人下达的开工报告为准 竣工日期：以监理及发包人下达的竣工报告为准 四、质量标准：合格

　　五、合同价款：

　　合同价款暂定 万元。工程量经发包人、承包人及监理现场共同确认后据实结算。预算定额执行国家现行有关标准及集团有关规定，根据集团规划部核定价款作为合同最终价款，双方据此签订补充协议。

　　六、组成合同的文件：

　　组成合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款

　　3、本合同通用条款

　　4、施工单位确认书

　　5、预算文件及其附件

　　6、图纸或施工组织设计

　　7、标准、规范及有关技术文件

　　双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

　　八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效：

　　合同订立时间：

　　合同订立地点： 本合同双方约定：自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

建设施工合同12

　　上诉人：_________________名称：_____________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　法定代表人：_________________名称：________________

　　职务：______________

　　委托代理人：_________________姓名：_____________

　　性别：_____________

　　年龄：______________

　　民族：_________________

　　职务：_________________

　　工作单位：______________

　　住所：________________

　　电话：______________

　　上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。

　　上诉理由及请求：________________

　　(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的`事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)

此致

　　___________人民法院

　　上诉人：______________(盖章)

　　法定代表人：______________(签章)

　　__________年_____月_____日

建设施工合同13

　　建设单位(甲方)：_________________

　　施工承包单位(乙方)：_________________

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　工程名称：_________________

　　质量要求：_________________

　　工程造价：_________________

　　本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：_________________元

　　工程期限：___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙双方的.责任与权利：_________________

　　一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。

　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的*整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。

　　五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。

　　六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。

　　合同份数及相关说明：_________________

　　一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;

　　二、本合同自双方签订之日生效。

　　三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　建设单位(甲方)签章：_________________

　　施工单位(乙方法人)签字：_________________

　　_______________年__________月__________日

建设施工合同14

　　发包人（简称甲方）：

　　承包人（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工程立项批准文号：

　　5、资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、工程工期

　　1、开工日期：______年___月___日；

　　2、竣工日期：______年___月___日；

　　3、合同工期总日历天数_________天。

　　四、合同价款

　　工程总造价

　　大写：___________________元（人民币）

　　￥：___________________元（人民币）

　　五、发包人工作

　　1、委派_______为工地代表，联系方式：_______

　　2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一*，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。

　　3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。

　　4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。

　　六、承包人工作

　　1、委派_______为工地代表，联系方式；

　　2、严格按图纸进行制作安装。

　　3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。

　　4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。

　　七、施工组织设计和工期

　　1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的'施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

　　工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。

　　2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。

　　八、工程质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　九、材料的提供

　　承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。

　　十、工程价款的结算

　　1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_________%给乙方作工程预付款。

　　2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_________%给乙方作钢构件材料款。

　　3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_________%给乙方作工程尾款。

　　十一、工程的验收

　　工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。

　　十二、维修责任

　　承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

　　十三、违约责任

　　1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。

　　2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。

　　3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。

　　十四、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

建设施工合同15

　　甲方(发包方)：

　　(法人代表：)

　　乙方：

　　一、工程主干道长1050米;

　　二、商品混凝土标号C25;

　　三、填土石子不允许用隧道挖出的石料;

　　四、路面宽2.5米，厚0.15米;

　　五、铺面石子必须用挖掘机压*，石子厚0.05米;

　　六、应保质保量，工程经检验后付款95%，剩下5%等路面通行一年后，路面无损才付清;

　　七、从大队路至大塘水沟坡面包括此项内;

　　八、此项总承包款为人民币拾捌万元整(含税);

　　九、工程结算款以实际测量的工程总量为准。

　　十一、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，村委会存档一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

建设施工合同菁选扩展阅读

建设施工合同菁选（扩展1）

——建设施工合同菁选

建设施工合同汇编15篇

　　随着人们法律观念的日益增强，很多场合都离不了合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编帮大家整理的建设施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

建设施工合同1

　　甲方：前余村

　　乙方：承包人

　　经村代表及组干部共同商议，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则。双方就建设工程施工项协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称

　　水渠硬化。

　　二、工程地点

　　前余村。

　　三、工程内容

　　水渠硬化，长1000m，宽0.8m。

　　四、工程承包金

　　壹拾伍万元整。

　　五、开工时间

　　20xx年9月28日，竣工时间20xx年10月28日。

　　六、承包人在规定时间内，按质完成工程，甲方必须付清承包金。

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

建设施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着*等互利的原则达成如下协议：

　　第一条、工程概况

　　1、施工名称：办公楼内墙面装修

　　2、施工地点：____市____区____区大路2499号

　　第二条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。

　　第三条、工程要求：符合____省的有关规定及国家验收标准。

　　第四条、合同工期：总工期为(日历工期)4天。(________年____月____日________年____月____日)

　　第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律

　　1、合同使用的语言：汉语。

　　2、适用法律、法规：中华人民共和国有关法律、法规。

　　第六条、工地代表

　　甲方代表：

　　乙方代表：王XX

　　第七条、工程量、合同造价、结算方式：

　　1、工程量：粉刷面积为。

　　2、合同造价：甲方以固定总价的.标准计算合同价款，共计人民币(大写____)，小写：____。

　　3、付款方式：工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%，剩余5%做保修金，保持期满________年验收无缺陷后一次支付完毕。

　　3、结算方式：结算审核后，由施XX出具四*地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于____日内将工程款的95%，一次性付给乙方。

　　第八条、甲方工作

　　1、甲方提供工人的就餐场所，费用由施XX承担。

　　2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题，并负责组织工程竣工验收等。

　　3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口，并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。

　　4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。

　　5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。

　　6、协助乙方接洽**、地方有关部门对施工现场的各项检查。

　　7、监督乙方的安全生产、文明施工，同时为乙方提供施工便利条件，如办公室、食堂等。

　　第九条、乙方工作

　　1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。

　　2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。

　　3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，根据损失给予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。

　　第十条安全及防护要求

　　1、施XX须设置专职安全员，负责施工现场安全，作好施工现场安全管理工作。

　　2、严格按照《劳动法》规定对现场施工人员进行管理，按照安全操作规程和现场各项规章制度进行施工，并采取严格的安全防护措施，

　　3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。

　　第十一条技术要求

　　1、乙方根据工程的具体情况，派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。

　　2、乙方在施工过程中，须按照甲方的技术交底施工，每道工序须按照建筑装饰施工规范操作。

　　3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料，不得出现脱落、发霉等现象。

　　第十二条文明施工

　　1、乙方在施工过程中必须遵守____省建筑装修行业及XX公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建设单位正常秩序。

　　2、进入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方。

　　3、使用的生活设施应保持整洁卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方承担。

　　第十三条违约责任

　　1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。

　　2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应协商解决。

　　3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的，可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。

　　第十四条附则

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同经双方签字(盖章)后生效。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

建设施工合同3

　　合同编号：_______

　　订立合同双方：_______

　　定作人：(以下简称甲方)_______

　　定作人法定代表(负责)人：_______

　　签约人：_______

　　定作人承办单位：_______

　　联络人：_______

　　联系电话：_______

　　定作人机构地址：_______

　　传真电话：_______

　　承揽方：(以下简称乙方)_______

　　承揽方法定代表(负责)人：_______

　　签约人：_______

　　承揽方营业执照：_______

　　施工资质：_______

　　承揽方施工项目经理：_______

　　手机：_______

　　承揽方机构地址：_______

　　传真电话：_______

　　银行开户许可证：_______

　　开户行：_______

　　帐户：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就加工承揽下列工程，明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合，保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以下合同条款：

　　第一条标的

　　本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为：_______元。

　　第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位：_______*方米/人民币元)略

　　注：以上每*方米grc装饰件固定结算价，包含：包工、包料、包一切税费，grc装饰件的总*方米及合同总金额以最后交工实际测量*方米为准。

　　第三条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：_______邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程

　　2、工程地点_______邮政局生产业务楼施工现场

　　3、承包范围：grc装饰件安装，艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷；

　　4、承包方式：包工包料(grc装饰材料厂商：_______)；

　　5、工程造价：本工程总造价按乙方于_______年_______月_______日上午参加_______组织的工程招标会上中标单价，竣工按中标单价及实际工程量决算。

　　第四条工程期限与保障责任

　　1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计_______天；

　　2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延；

　　3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延，乙方不承担责任。

　　第五条甲方责任

　　1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房；

　　2、提供施工用双排脚手架；

　　3、负责施工现场各施工单位间的协调工作；

　　4、严格监督施工质量，组织工程验收。

　　第六条乙方责任

　　1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等；

　　2、认真组织施工，严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工；

　　3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任；

　　4、负责安装所涉及部位已完成工程的'成品保护工作；

　　5、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　第七条工程付款及结算方式

　　1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款；

　　2、乙方带料进场开始施工_______日内，甲方拨付工程总价_______%的工程款；

　　3、乙方安装完成，验收报告签字之日起_______日内，再拨付工程总价_______%；

　　4、工程质保金为工程总价_______%，质保期_______年。质保金在_______年后无工程质量问题时，于_______年_______月_______日付清。

　　第八条施工及竣工验收

　　1、安装要符合欧式装修风格，线条明畅、凹凸对正，尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果；

　　2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。

　　3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九条乙方服务承诺

　　1、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年，使用寿命不少于_______年，如出现质量问题，乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件，两年内免费维修，超过两年维修只收取材料费，维修保证_______小时赶到现场；

　　2、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程，进行终身维护；

　　3、因甲方原因造成的grc装饰件损坏，乙方保证进行维修，但要收取材料费。

　　第十条双方违约责任

　　1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除_______‰违约金。

　　2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_______元的违约金。

　　3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_______元违约金。

　　4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款时加罚违约金。

　　第十一条纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第_______种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁；

　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　第十二条附则

　　1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

　　2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。

　　甲方：_______乙方：_______

　　签约人：_______签约人：_______

　　签约地点：_______

　　签约日期：_______年_______月_______日

建设施工合同4

　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

　　（1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。

　　（2）“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

　　（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

　　（6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

　　（7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。

　　（8）“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条 工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条 监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　监理单位的义务

　　第四条 向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

　　第五条 监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水*相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

　　第六条 监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

　　第七条 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

　　业主的义务

　　第八条 业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

　　第九条 业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的'为监理机构所需要的工程资料。

　　第十条 业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　第十一条 业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。

　　第十二条 业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

　　第十三条 业主应为监理机构提供如下协助：

　　（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十四条 业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的给予合理的经济补偿。

　　第十五条 如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

　　监理单位的权利

　　第十六条 业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：

　　（1）选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

　　（2）选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

　　（3）工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权。

　　（4）工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意。

　　（5）工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。

　　（6）工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向业主报告。

　　（7）报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令。

　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。

　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。

　　（10）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。

　　第十七条 监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理机构所作的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现承建商工作不力，监理机构可提出调换有关人员的建议。

　　第十八条 在委托的工程范围内，业主或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当业主和第三方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由**建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

　　业主的权利

　　第十九条 业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权。

　　第二十条 业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

　　第二十一条 监理单位调换总监理工程师须经业主同意。

　　第二十二条 业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

　　第二十三条 业主有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直到终止合同。

　　监理单位的责任

　　第二十四条 监理单位的责任期即监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

　　第二十五条 监理单位在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理单位过失而造成了经济损失，应当向业主进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金总数（除去税金）。

　　第二十六条 监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。

　　因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。

　　第二十七条 监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。

　　业主的责任

　　第二十八条 业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。

　　第二十九条 业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十条 本合同自签字之日起生效。

建设施工合同5

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

　　一、工程范围及内容：

　　1、乙方承建甲方位于____县民和路以北、嘉禾__西__地块的施工围墙工程;

　　2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图;

　　3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理，以保证围墙的安全建设和使用;

　　4、该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点，C15砼垫层，300宽300高C20钢筋砼地梁，墙体为240墙。墙身高度为500，墙柱高度为2200，每约4100为一跨墙，围墙及柱全采用水泥砂浆面层。

　　二、工程质量：

　　1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准;

　　2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;

　　3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　三、工期：严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从________年____月____日开始进场，________年____月____日前完工。

　　四、工程价款及支付：

　　1、工程价款：

　　A：本合同所承包的砖砌围墙，单价为300元(此价格不含木桩价格，另计)，暂定总长为120 ,具体以实际发生量为准;工程价款为3.6万元左右;

　　B:本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度1.7)，单价为200元,暂定总长为120 ,工程价款为2.4万元左右;

　　C：本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2)，单价为120元，暂定总长100，工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。

　　2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后____日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期________年满后1____日内无息付清。

　　四、成品及半成品保护：

　　1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;

　　2、乙方对损坏的`成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿;

　　3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费)，乙方方可进行维修处理。

　　五、甲方责任、权利、义务

　　1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;

　　2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利;

　　3、做好各工序的统筹安排，解决征地问题;

　　4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。

　　六、乙方责任、权利、义务

　　1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;

　　2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方**的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象;

　　3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工;

　　4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工，如违法施工发生安全施工，由乙方付全责。

　　七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。

　　八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可____县人民法院起诉。

　　九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。

　　十、本合同自签字之日起生效，工程保修期结束后自行废除。

　　甲方(公章)：________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

建设施工合同6

　　承包方(甲方)

　　施工单位(乙方)

　　为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

　　一、工程名称： 山韵佳苑B区

　　二、工程单价： 壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程内容范围：

　　四、承包方式： 单包人工 (工程量约23000m)

　　五、工程造价：大写 约贰拾玖万玖仟元小写 约299000.00元

　　六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。

　　七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、 监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。

　　工期包括：开工日期 按实际开工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期顺延： ①天气原因 ②设计变更 ③地质原因 ④场地影响 ⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因

　　八、付款方式： 首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

　　九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关 规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。

　　十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表 同志，监理单位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孙海燕 同志。

　　十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。凡 在验收中发现必须返工或修补的部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验 收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。

　　十三、违约责任：

　　1、按《经济合同法》。

　　2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它原因变 更而造成的返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙方相应补偿。

　　3、乙方责任：

　　(1)按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问 题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。

　　(2)工期延误，每天按工程价 款总额的.万分之五付给甲方作为违约金。

　　十四、解决合同纠纷方式：

　　(1)本合同在履行过程中发生争议，双方应及时解决。

　　(2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、

　　(3)可向无锡人民法院起诉。

　　十五、其它：

　　1、 甲方负责场地清理，做到三通一*。乙方严格安施工图纸设计要求施工。

　　2、 如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元每天、每台机。

　　3、 施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。

　　4.乙方不开据工程发票。

　　5.送桩部分超出2.5米按实结算。

　　十六、本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，本合同经双方签字后生效。

　　十七、本合同订立时间

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设施工合同7

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　经甲、乙双方协商后，双方就本工程事项达成一致，凭着*等、自愿、公*和诚实信用的原则，订立本合同，希双方共同遵守。

　　一、工程承包范围

　　1、按甲方提供的施工图纸施工，建筑面积约7000*方米，每*方米648元(基础工程不包括在内)。以包工包料的形式承包给乙方，乙方不包任何税金和任何费用，室内墙、地面均为水泥砂浆拉毛，外墙三面瓷砖，其余拉毛。

　　2、水电只包进户，线管预埋，入户门为防盗门，价格在500元以内，铝合金为合格产品，外墙架子采用毛竹架子。

　　3、施工中发生的一切安全事故均由承包方承担，发包人不承担任何费用。

　　4、在设计变更工程量增加以及人力不可抗拒的'情况下，工期可以顺延，工期6个月，节假日除外。

　　二、工程进度与支付

　　1、乙方在主体工程建到柴棚盖板，甲方支付乙方已建面积的总工程款的60%，以此类推，如因甲方未按时付款，乙方有权拿自建房子抵工程款，价格按合同承包价格计算，直到抵完乙方工程款为止，甲方不得以任何借口推托。

　　2、乙方在主体工程封顶后，甲方支付工程款的65%进度款，内粉刷完成后支付工程款的10%，外粉刷完成后支付总工程款的15%，门窗工程完工后付总工程款的8%，余下的2%工程款作为质量保修金，其返还时间在一年后的10天内付清。

　　三、甲方的责任

　　甲方负责周边邻居纠纷关系处理，不得阻扰乙方施工进度，在施工中因甲方原因造成停工累计达到两天以上(含两天在内)，甲方补偿乙方施工中的一切经济损失费用和民工工资每人每天200元。

　　四、本合同签订后，乙方向甲方交纳押金壹拾万元(进场开工交清)，押金在柴棚盖板时全部退还给乙方。

　　五、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，并具有同等法律效力，希双方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

建设施工合同8

　　发包方（以下称甲方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　承包方（以下称乙方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：__________________________________________________。

　　2、工程地点：_________________________________________________。

　　3、工程内容：________________________________________________。

　　4、承包形式：_________________________________________________。

　　二、工程期限

　　1、合同工期总日历天数_______天。

　　2、开工日期：_______年_______月_______日。

　　3、竣工日期：_______年_______月_______日。

　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

　　１、在施工中如因停电８小时以上或连续间歇性停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停电2天以上。

　　2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素。

　　３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　四、建筑材料、设备的'供应和采购

　　1、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。

　　2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。

　　五、工程验收和付款

　　经核算，建设工程总价为：______________元，工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。

　　六、附则

　　1、甲方代表：_____________________。

　　2、乙方代表：_____________________。

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　　甲方（签章）：

　　签订日期：_______年_______月_______日

　　乙方（签章）：

　　签订日期：_______年_______月_______日

建设施工合同9

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　甲方为改善居住条件，在自家院内新建一栋两层住房，经双方协商，承包给乙方施工建设。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合房屋具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：承建项目

　　1. 工程名称：________________________。

　　2. 工程结构：底框砖混结构房屋一栋，一楼一底共两层。

　　3. 建筑面积：约310㎡(最后以实际建筑面积为准)。

　　4. 工程内容：乙方按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。

　　第二条：承包方式及费用

　　1. 工程包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。

　　2. 施工费用：按建筑面积甲方付给乙方每*方米________元(大写____________元整)，浇灌好一层合格后预付____万元，工程结束验收合格后全部结算付清。

　　第三条：工程质量要求

　　1. 整个工程应按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求施工，达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水*度、垂度相差不超过

　　1.5cm。

　　2. 房屋内部按甲方草图布局，工程施工中科学合理放线，具体尺寸需要变更时，甲乙双方共同协商处理，每一道施工环节需经甲方验收合格后方能进行下一施工环节。

　　3. 若乙方施工中质量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工费及材料费损失由乙方负责。

　　第四条：工程工期

　　1. 经双方协商，工程从浇灌钢混柱之日起，两个月完工(日期为____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

　　2. 在保证工程质量的'前提下，因为下雨和建筑材料拖延，交房日期可顺延;若由于乙方人为原因工程延时或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工费，延时一天扣除施工费____________元(大写__________________元整)。

　　第五条：安全责任

　　甲、乙方共同提高安全意识，乙方必须严格按照《安全生法》，劳保措施，施工防护措施到位，安全规范施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现病、伤、亡，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

　　第六条：双方责任

　　1.甲方负责在______月______日前完成地基开挖，石脚支砌，地基回填，准备好水路电路，确保乙方按时施工。

　　2.乙方在施工工程中，必须听从甲方提出的意见和建议，在保证工程质量的前提下，坚持节省、不浪费的原则，不能随意带走甲方的任何建材。

　　3.施工前，乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及时采购;施工中，工程需增减用料时，甲乙双方共同协商。

　　4.甲方应按照约定时间支付乙方施工费用，乙方不得长期停工或提出多加工钱等无理要求，否则本合同终止。

　　5.施工中本合同未尽事宜，双方共同协商处理。

　　6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页，一式两份，甲乙双方各保存一份。

　　甲方(签章)：___________________乙方(签章)：___________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

建设施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《 中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经过甲乙双方协商，特订立本合同：

　　一、 工程概况：

　　该工程位于济南市市中区十六里河镇复兴村，基础由甲方已完成，±以上由乙方负责包工包料施工。

　　二、 承包方式：

　　甲方以包工包料的方式承包给乙方。

　　三、 工程承包范围：

　　乙方负责所有施工的材料包括(红砖、水泥、石粉、黄沙、石子、钢筋、支模顶柱、模板、砼、过梁、钉子、铁丝、薄膜等)机械(脚手架、吊车等)，水电费由乙方负责，从±至三层主体现浇完工。

　　四、 承包价格及付款方式：

　　1、以现有基础以上 (一至三层)包工包料元结算，层高 ，砖：机制红砖，砂：石粉，黄沙;钢筋：主筋直径8，间距15厘米，副筋直径8间距20厘米;水泥：卧虎山水泥(一至三层砌体砂浆水泥不少于5吨，如发现主体砂浆不达标，甲方发现一次扣除工程款1000元。)顶板砼：C20，8厘米厚，过梁：预制新过梁。

　　2、人员进入工地施工后，付 元，每一层主体现浇完工付 元，如无质量问题 日内一次付清剩余款。

　　五、工期：

　　自 年 月 日至 年 月 日止。推迟一天罚款200元，由甲方在工程款中扣除。

　　六、安全责任：

　　施工期间：

　　1、本工程所有施工安全、用电安全均由乙方负责，如遇自然灾害，必须停工，确保人身安全。乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，工人必须配戴安全帽，不可酒后进入施工场地，由乙方及其员工原因造成的一切人员，财产损失均由乙方负责，第三人造成乙方及其员工伤害的'，由第三方人负责，与甲方无关。在施工过程中四周注意行人及车辆的安全，出现状况当事人负责。

　　2、施工过程中乙方不得从事与施工无关的事，专业人员持证上岗，高空作业必须在采取切实可行的安全措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员。施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不得转包、分包，否则甲方有权终止合同概不结算，乙方无条件赔偿。

　　以上合同双方遵守各自责任，本合同工式三份，自签字日期生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

建设施工合同11

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________________；

　　2、工程地点：_________________________ ；

　　3、工程内容及承包范围：祥见附表1

　　4、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相*项目单价或双方议价进行结算。

　　二、合同工期

　　于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，总工期为_______天。

　　三、质量要求

　　满足设计图纸要求。

　　四、合同造价

　　工程预算总造价：

　　1、甲方责任：

　　（1）乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。

　　（2）甲方应协调好工地的`其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。

　　（3）负责向乙方支付工程费用。

　　2、乙方责任：

　　（1）乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。

　　（2）乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。

　　（3）乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

　　（4）乙方必须按合同工期完工。

　　五、工期延误

　　对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。

　　1、工程量变化或设计变更。

　　2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。

　　3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。

　　六、工程验收

　　工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。

　　七、工程造价、付款方式及工程结束

　　1、工程预算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相*项目单价或双方议价进行结算。

　　2、付款方式：

　　（1）合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为

　　（2）工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。

　　八、违约责任

　　1、若乙方逾期交付使用，则按合同价的_____%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。

　　2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，致使甲方受到业主处罚的，由乙方承担责任，甲方有权单方面终止合同。

　　3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的_____%/天向乙方支付逾期滞纳金。

　　4、如一方违约，按合同总价的_____%支付给对方。

　　5、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。

　　九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。

　　甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

建设施工合同12

　　甲方：_________

　　法定地址：_________

　　乙方：_________

　　法定地址：_________

　　依照国家相关规定，在*等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议（以下称协议）。

　　1、合作内容甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。

　　2、双方的权利和义务甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的.安装和调试。

　　3、收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________户。开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。双方各自缴纳各自应缴税费。

　　4、合作期限甲乙双方合作期限暂定为________年。

　　5、财务结算_________。

　　6、日常维护在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。

　　7、法律责任甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。

　　8、协议生效本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　　9、其它本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_________

　　授权代表（签字）：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

建设施工合同13

　　发包人:(全称) 承包人:(全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循* , 等,自愿,公*和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书.

　　一,工程概况

　　工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 结构形式: 工程立项,规划批准文件号: 资金来源:

　　二,工程承包范围

　　承包范围:

　　三,合同工期

　　工程合同工期总日历天数:_____天. 拟从 年 月 日开始施工,至 1 年 月 日竣工完成.

　　四,质量标准

　　工程质量标准:

　　五,合同价款

　　合同总价 (大写) : (小写) : 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程) ; □详见经确认的'工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程) . .

　　;

　　六,组成合同的文件

　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一 致.

　　七,词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同.

　　八,承包人承诺

　　承包人向发包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并 保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务.

　　九,发包人承诺

　　发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务. 2

　　十,合同生效

　　订立合同时间: 订立合同地点:

　　年

　　月

　　日

　　合同双方当事人约定本合同自双方签字,盖章后,于 生效.

　　发 地

　　包

　　人: (公章) 址:

　　承 地

　　包

　　人: (公章) 址:

　　法定代表人: 委托代理人: 电 传 话: 真:

　　法定代表人: 委托代理人: 电 传 话: 真:

　　开户银行: 帐 号:

　　开户银行: 帐 号:

　　邮政编码: 电子邮箱:

　　邮政编码: 电子邮箱:

建设施工合同14

　　合同终止函

　　中天建设集团有限公司内蒙分公司：

　　根据贵我双方年月日签订的

　　项目合同（编号为），经双方友好协商，已办理完毕所有经济结算，现合同相关权利义务均已履行完毕，至此合同终止，贵我双方不存在任何债权债务关系。

　　单位盖章:

　　代 表 人（签字）:

　　年 月 日

建设施工合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循*等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1)、工程地点：

　　2)、工程名称：

　　3)、工程内容：在原有基础上新做一层b改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15176;)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

　　二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：

　　1、选用材质：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。

　　2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

　　3、施工厚度要求：采用外厚“_____”防水卷材

　　4、全部包工包料，单价为_____元*方。

　　6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、工程质量：

　　1)、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每*方米铺贴面积元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。

　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、工程款支付办法：

　　1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，____日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;

　　2、在土方回填后____日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题;

　　3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的____日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

　　4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、隐蔽工程和中间验收

　　所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。

　　十一、安全施工文明施工

　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及

　　第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。

　　十二、工程变更

　　施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。

　　十三、工程转包和分包

　　本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十四、不可抗力双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。

　　十五、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十六、关于意外停工的约定

　　因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。

　　十七、工程质量保修

　　本防水工程的保修期为________年;

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　十八、违约责任：

　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的`损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

　　6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。

　　7、在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

　　9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

　　十九、廉洁条款

　　1、严禁甲方人员以任何方式、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

　　2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。

　　二十、其他事项：

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方负责人签字：乙方负责人签字：

　　签约日期：________年____月____日 签约日期：________年_____月_____日

建设施工合同菁选（扩展2）

——建设施工合同菁选

建设施工合同(精选15篇)

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编帮大家整理的建设施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

建设施工合同1

　　甲方（发包单位）： __电有限公司

　　乙方（承包单位）：___________________

　　甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称（工程地点）：

　　1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

　　2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

　　3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

　　4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。

　　二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

　　年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的` 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方： （公章）

　　法人代表：

　　乙方： （公章）

　　法人代表：

　　年 月 日

建设施工合同2

　　甲方：闲餐厅

　　乙方：广告装饰

　　应甲方要求，在原甲方与乙方20___年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

　　一、工程范围：20___年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。

　　二、工期要求：20___年12月3日至20___年12月15日。

　　三、新增工程量：

　　详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》

　　四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。

　　五、付款方式：按原合同执行。

　　六、其它：施工合同补充协议

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方：_________(盖章)乙方：_________(盖章)

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　签约日期：____年____月____日

建设施工合同3

　　发包方：

　　承包人：

　　根据《合同法》、《建筑法》以及相关法律、法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为双方严格遵守承诺协议特订立本合同：

　　一、工程概况：

　　二、工程承包范围：承包人包工不包料，原材料由承包人提供预算，发包人组织购进，承包人负责承担旧房折除、场地清理，全部建筑工程施工安装项目，经双方协商，二层楼上不做楼梯间，不盖预制板，只做瓦屋面。承包人必须按施工要求备齐所有施工机械设备、模板、脚手架等，以及施工所需的人劳安全防护设备等。

　　三、施工日期，定于7月 日开工至9月 日竣工，施工期为90天。

　　四、施工安全和质量要求：承包人必须严格按建筑安全施工规范施工，要认真做好施工人员的安全防护工作，如在施工中出现人伤事故由承包人承担全部责任和损失。如出现工程质量问题由承包人承担全部返工赔料损失。

　　五、工程承包总额为 元，包括所有工程项目承包款和承包建房工程应缴纳的各项税费。工程款按施工进度分期支付。

　　①折旧房及新建房基础完工后付 元；

　　②一层盖板交缝后付 元；

　　③瓦屋面全部完工后付 元；

　　④室内外粉刷及外墙面、柱贴砖，厨房、卫生间部分墙面、水池、灶台、台板贴瓷砖；室外内水泥粉刷及台阶、室内水泥地坪抹光，下水道等全部工程项目完工，经发包方验收合格后，一月内付清工程款。

　　六、施工前，承包人应按发包方提供的*面示意图及现场地基和周边房屋的情况确定基础及施工方案，并认真负责的编制材料分批进场的计划及日期，以便发包方有充足的`时间做准备，如发现示意图纸有误应在施工前及时与发包方协商，妥善解决。

　　七、发包方不能按期支付工程款，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金； 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　八、合同订立时间20xx年 月 日，合同订立地点：

　　九、本合同未尽事宜，经发包方与承包人协商解决，本合同一式两份，双方各执一份为凭，签字生效。

　　发包方：

　　承包方：

　　20xx年xx月xx日

建设施工合同4

　　发包方：______________________(以下简称甲方)

　　承包方：______________________(以下简称乙方)

　　根据___________电网公司批复的___________供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：______________________。

　　2、工程安装费______万元(具体明细见附表)：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量。

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从___________年______月______日至___________年______月______日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　预付款：甲、乙双方签订合同后___________日内，甲方预付合同工程安装费的___________%

　　工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和___________%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的___________%。

　　保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和___________电网公司、___________电网公司下发的___________文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《___________省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《___________省农村电网建设与改造的`基本技术要求》，及___________供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的___________%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　日期：______________________

建设施工合同5

　　承包方(甲方)

　　施工单位(乙方)

　　为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

　　一、工程名称： 山韵佳苑B区

　　二、工程单价： 壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程内容范围：

　　四、承包方式： 单包人工 (工程量约23000m)

　　五、工程造价：大写 约贰拾玖万玖仟元小写 约299000.00元

　　六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。

　　七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、 监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。

　　工期包括：开工日期 按实际开工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期顺延： ①天气原因 ②设计变更 ③地质原因 ④场地影响 ⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因

　　八、付款方式： 首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

　　九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关 规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。

　　十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表 同志，监理单位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孙海燕 同志。

　　十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。凡 在验收中发现必须返工或修补的部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验 收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。

　　十三、违约责任：

　　1、按《经济合同法》。

　　2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它原因变 更而造成的返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙方相应补偿。

　　3、乙方责任：

　　(1)按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问 题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。

　　(2)工期延误，每天按工程价 款总额的.万分之五付给甲方作为违约金。

　　十四、解决合同纠纷方式：

　　(1)本合同在履行过程中发生争议，双方应及时解决。

　　(2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、

　　(3)可向无锡人民法院起诉。

　　十五、其它：

　　1、 甲方负责场地清理，做到三通一*。乙方严格安施工图纸设计要求施工。

　　2、 如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元每天、每台机。

　　3、 施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。

　　4.乙方不开据工程发票。

　　5.送桩部分超出2.5米按实结算。

　　十六、本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，本合同经双方签字后生效。

　　十七、本合同订立时间

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设施工合同6

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。

　　一、项目经理部主要负责人：

　　二、经营承包主要内容

　　1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。

　　2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。

　　3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。

　　4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。 如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。

　　5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。

　　三、甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导，协助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际问题。

　　2、甲方应对乙方的人事管理、资金使用、财务账目、工程质量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理，定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查，以使工程顺利完成。

　　3、甲方应尽可能对乙方提供人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司《设备、材料管理办法》和公司装备部签订租赁合同。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款，并对其安全、质量、工期、环保及其风险全面承担责任，按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。

　　2、乙方必须服从甲方的管理，积极配合甲方各职能部门认真做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度，严格执行甲方制订的《安全管理责任制和安全管理细则》，确保工程质量和安全生产，做到文明施工。 在本项目施工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理，甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元，待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。

　　3、乙方有义务维护甲方的`社会信誉，如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响，或发生召甲方法人代表训话受罚等情况，除赔偿用户的损失外，甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。

　　4、乙方在施工中应全面执行国家的《环境保护法》、《水污染防治法》、《水利保护条例》、《矿产资源法》等法律和法规，做好环境保护工作，避免由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏，避免由于施工引起不良后果。

　　5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程，上级管理部门罚款由乙方承担，甲方将再增加10000元次的罚款。乙方应无条件返工、重建、维修直至工程合格并交付建设单位使用为止。

　　四、工程款项的使用和管理

　　1、项目工程款实行专款专用，任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后，甲方按上述方式扣留管理费及税金、规费。工程款的使用须报请甲方同意批复后才能支付。

　　2、项目如需甲方开具外经证，所需费用由项目承担。项目工程款的使用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理，乙方所购的材料发票或分包项目的财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定，如没有上述正规材料发票报账，甲方有权按规定税率扣留税款。 项目结束后应将项目财务账簿交公司归档，经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。

　　3、项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资，如甲方检查无发放资料，则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。

　　4、乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定，对擅自挪用工程款应视为违纪行为，甲方有权追究其违纪责任。

　　五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准

　　1、甲方委派技术、管理人员人，基本工资按人均月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗生活保证金等)有项目部承担(乙方支付委派人员工资采取季度预交公司财务方式)，工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通讯等办公费用根据工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算，至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。

　　2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务，所发生的费用由项目部承担。

　　六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。

　　1、实现上缴部分达到承包指标并且上缴款交清后，项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置，但项目财务应明晰。

　　2、项目部第一责任人实行风险承包，第一责任人应提供风险承包的担保承诺书，如第一责任人不能履约所造成的经济损失，其担保人负连带赔偿责任，担保有效期为项目保修期结束为止。

　　七、其他事项

　　1、如有未尽事宜，双方可协商签订补充条款。

　　2、如发生争议，双方不能协调解决，可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，经双方签字后生效，至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。 甲方代表： 乙方代表： (附身份证及项目经理证等复印件)________年____月____日________年____月____日 ***工程施工合同书模板二 甲方：向翔 乙方：程X 根据《民法典》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把____县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：____县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程

　　2、工程地点：____县严关镇仙桥村委会乐施堂村。

　　3、建筑结构：(框架结构)壹栋约26000㎡。

　　4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。

　　5、承包方式：包工、包料。

　　6、工程造价暂定3000万元。

　　二、付款方式与结算：

　　1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮6%后结算给乙方。

　　2、工程范围内所用材料按施工期间____市建设工程造价管理站发布的____县造价信息进行调价。XX没有列入的材料则按____市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。

　　三、工期：

　　1、本工程有效工期为240天。

　　2、开工时间：________年____月____日前(以甲方进场通知为准)。

　　3、竣工时间：(按实际开工日计算)

　　四、质量及材料要求：

　　1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。

　　2、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。

　　3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。

　　4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。

　　五、工程款支付方法：

　　1、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到 00地面(现浇完毕)

　　2、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。

　　3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

　　4、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金3%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。

　　5、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的3赔付给乙方，以此类推。

　　6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位： 开户银行：银行： 的帐户上。

　　六、工程竣工验收及交付：

　　1、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。

　　2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。

　　3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。

　　七、甲、乙双方权责

　　1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一*。

　　2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。

　　4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。

　　5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。

　　6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。

　　7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。

　　8、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。

　　八、违约

　　1、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担(除乙方自身原因外)。

　　2、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。

　　3、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。

　　4、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。 甲方：(盖章) 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 身份证号： 身份证号： 电话号码： 电话号码：________年____月____日________年____月____日 ***工程施工合同书模板三 甲方：以下简称甲方 乙方: 以下简称乙方 根据与建设单位签订的《 建设施工合同》和公司有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签订如下施工合同：

　　一、工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、承包范围：

　　3、承包形式：

　　二、工程期限：________年____月____日至____月____日，工期:

　　三、工程质量：乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计图纸要求施工，接受监理单位的监督,保证质量合格。工程完工后，乙方按国家有关规定保修。

　　四、合同价款：乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费，承包价：按总价提取管理费 %，税金由乙方承担。

　　五、安全责任：乙方应按现行安全操作规定，采取严格 的安全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　六、文明施工：乙方应搞好现场文明施工，建立健全的各项工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。

　　七、奖惩办法：

　　八、付款办法：按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。

　　九、其它：

　　1、在签订合同时，乙方须按工程总造价的2 %交纳工程保证金，待工程竣工结算后，按合同结算。 本合同一式二份，双方签字后生效。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　________年____月____日

建设施工合同7

　　甲方：

　　身份证号：

　　乙方：

　　身份证号：

　　根据《民法典》及有关规定，本着*等互利的原则，经甲乙双方友好，就有关富xx道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：

　　一、工程名称及地点

　　1、工程名称：富xx道二期二段工程

　　2、工程地点：富加镇

　　二、合同期限

　　自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。

　　三、合同内容

　　工程项目及工程量：富xx道二期二段工程 边坡三维网植草，工程量约 65000 2。 乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的，甲方可视需要，对乙方工作内容及范围作出调整，也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受，也不因此作为对合同单价作出调整的理由。 本合同签定后，由于甲方需要，需临时安排乙方增加的工作，经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力，双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。

　　四、合同价款

　　1、工程单位： 2，工程总价暂定人民币： 元。大写： 元整。（注：此价不含税）

　　2、乙方向甲方支付保证金2万元。

　　3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。

　　4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没 写明或单列的工作内容，均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所 暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。

　　五、结算方式

　　1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单价和实际完成数量计算工程价款。

　　2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。 质量保证金的退还：在质保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。

　　3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行，委托他人结算时，必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。

　　4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000*米，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付工程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。

　　5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。

　　6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的损失由乙方负担。

　　7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量，甲方不予计量。

　　六、双方的责任和义务

　　甲方的'责任和义务

　　1、提供设计图纸或施工方案，提出 质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。

　　2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。

　　3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度、安全、环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。 乙方的责任和义务

　　1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施工，保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，配合甲方施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。

　　2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题，乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。

　　3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程中不得声音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人身伤亡事故，安全责任事故，甲方不负任何责任。

　　4、乙方必须要求工人在上工地以前，不准喝酒和做好安全准备方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳，发现一次罚款500—20元，乙方无条件服从。

　　5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。

　　6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。

　　7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。

　　8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。

　　8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。

　　七、其它约定

　　1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提出，对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

　　2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自行退场，甲方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。

　　八、争议解决方式

　　1、本协议未尽事宜，双方另行协商。

　　2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中，任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发生纠纷，双方协商不能解决的，依法向协议签订地人民法院起诉。

　　九、合同的生效和终止

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。

　　甲方（签字）：

　　乙方：（签字）

　　联系电话：

　　联系电话：

　　签约日期：

　　签约日期：

　　签约地点：

　　签约地点

建设施工合同8

　　合同编号：

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在*等自愿、公*和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包工程范围和内容：

　　四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为（小写）￥________万元（大写_______）。

　　第二条工程质量

　　一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。

　　二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。

　　三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。

　　第三条工程价款的支付与结算

　　一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款；

　　二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%；

　　三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%；

　　四、结算完成后7天内付至结算价的95%；

　　五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。

　　第四条双方的权利和义务

　　一、甲方权利义务：

　　1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　3、按照合同约定支付工程款。

　　4、负责完成乙方施工前所应具备的.施工条件。

　　5、甲方现场负责人：_______身份证号：_______联系电话：_______

　　二、乙方权利义务：

　　1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。

　　2、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。

　　3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务，如不符合甲方或国家质量标准，，乙方要进行返工处理，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

　　5、尽量减少对周围办公人员的不利影响，否则，所造成的一切后果由乙方负责。

　　6、在本工程竣工后清理现场。

　　7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。

　　8、乙方现场负责人：_______身份证号：_______联系电话：_______

　　第五条承包方的安全责任

　　一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

　　二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

　　三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作，设立相应的安全防护或警示措施。

　　四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。

　　五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。

　　六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。

　　第六条违约责任

　　一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金。

　　二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　1、乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。

　　2、乙方不按本合同的其他约定履行的，每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5‰的违约金。

　　3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失，仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。

　　第七条质量保修

　　一、保修内容及期限：保修_______年。

　　二、保修期起始时间：自工程验收合格之日起计算。

　　三、乙方保修范围：施工范围内的所有内容。

　　四、在质保期内，如果发生质量问题，乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。

　　五、如乙方未按约定维修，甲方有权自行或委托第三方维修，相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。

　　第八条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决。

　　1、提交北京仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条附则

　　本合同一式4份，合同附件：工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人签字（盖章）：法定代表人签字（盖章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签订时间：签订时间：

建设施工合同9

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方*等自愿公*原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：

　　四、工程造价：

　　五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。

　　六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

　　七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

　　八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

　　九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

　　十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

　　十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的'安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

　　十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

　　十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方(盖章)：__________________

　　______年______月______日

建设施工合同10

　　建设方：以下简称甲方

　　施工方：以下简称乙方

　　甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：

　　一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的`意见执行。

　　二、单价，按建筑面积计算，每*方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。

　　三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。

　　四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面*整无裂缝。

　　五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建设施工合同11

　　如何理解建设工程施工合同中的“实际施工人”

　　作者 王国章

　　在建设工程施工合同中，与建设工程施工合同有关的主体主要包括发包人、总承包人、分包人、第三人、施工人、转包人、实际施工人等。根据《中华人民共和国合同法》第十六章第272条：“发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。”“总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三

　　人。”“禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。” 第281：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”《中华人民共和国合同法》是从合法合同的角度规制行为主体，一般不会以违法合同作为直接规制的对象，因此，从合同法中有关“施工人”的规定可以看出，这一概念涵盖了建设工程施工有效合同中从事施工活动的主体，但不应当包括转承包和违法分包等无效合同中的“承包人”。正是为了区别《中华人民共和国合同法》中规定的.“施工人”概念，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条、第25条、第26条使用了“实际施工人”概念，这里的“实际施工人”均指无效工程合同中的“承包人”，主要有以下几类：①未取得建筑施工企业资质的“承包人”；②超越资质等级且在竣工前没有取得相应资质等级的建筑施工企业在建设工程施工合同中的“承包人”；③没有资质等级借用有资质等级的建筑施工企业名义从事建设工程施工的“承包人”；④建设工程依法必须进行招投标而未进行招投标或中标无效的建设工程施工合同中的“承包人”⑤承包人转包工程合同中的“承包人”；⑥违法分包合同中的“承包人”。

　　据此，司法实践中，有人认为根据司法解释的有关规定，只要欠付农民工的工资，农民工可以直接起诉发包方索要工资是不正确的，实质上这是对司法解释的误解。符合司法解释中“实际施工人以发包人为被告主张权利的??”中的行为主体必须符合“实际施工人”要求，否则以此主张权利将面临败诉的风险。

建设施工合同12

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本项目招标文件、投标文件及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项订立本合同。

　　第—条 工程项目

　　(一)工程名称：南方日报新闻中心

　　(二)工程地点：广州在道中

　　(三)承包范围：泥水工工程

　　(四)乙方分包工程：不得再分包或转包。

　　(五)工作内容及承包方式：

　　一、基础及板底以下工程按每*方米63元计算

　　承包内容：承台整*浇垫层砼、挖地梁土方和砌砖模板，回填土方，浇承台、地梁、底板下所有砼，防水保护层。

　　二、底板以上工程

　　1、浇柱和楼板砼按30元/立方米计算(地泵)

　　2、砌砖按每块砖0.15元计算

　　3、室内批荡按每*方米5.5元计算

　　三、两栋旧房包柱、侧面凿除地面砂和外侧批荡面按每*方米15元计算

　　第二条 工程造价

　　本工程合同价包干包死暂定为(人民币) 元正。小写：￥ 元。

　　第三条 工期

　　1、开工时间以甲方书面通知为准。乙方应考虑配备足够数量的施工人员进场施工，并符合甲方的总体工期目标。如甲方提出赶工，乙方必须积极配合。

　　2、本工程开工日期为年日。本工程竣工日期为硬性工期，乙方必须采取—切有效措施保证按期竣工，不得延误。如果因天气原

　　3、在履约期间，甲方要求提前完工，乙方必须无条件服从业主或甲方的安排，可以考虑奖罚;如果因乙方原因造成工程的质量、进度、安全及文明施工等方面未能满足业主要 求，甲方有权划分未完成工程量给第三方施工或勒令乙方退场，乙方应无条件服从并承担因此而引起的—切经济或法律责任。

　　第四条 工程质量标准

　　1、工程质量要求：按国家和广东省现行质量评定标准和施工技术验收规范优良标准执行，同时按甲方质量体系ISO9001《工程质量管理规定》(CJ-C-GC1-20xx)相关文件执行。如果乙方在施工中工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工或返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。若因乙方原因致工程未一次验收合格，乙方负担甲方因此所造成的全部损失。

　　2、保修期：乙方保修期从交付使用后保修期一年。

　　第五条 材料设备供应

　　该工程主材料由甲方提供，但乙方领用材料使用后，由乙方负责保管。出现丢失或浪费，从工程款中扣除。

　　第六条 工程款支付和结算

　　(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方账户：

　　账号： ，委托收款人及身份证号码：

　　(二)预付款：本工程无预付款。

　　(三)工程进度款的支付：

　　1、本工程进度款按每月实际完成工程量合格后在一周内支付80%，余款等甲方验收合格后一周后支付。

　　2、在甲方收到业方工程款后一周内支付乙方工程款，乙方收到工程款后必须专款专用，以保证工程进度;乙方应预备—定的自有资金确保工程施工的资金周转，不能以资金不足为由停工，否则引发的—切经济损失及法律责任均由乙方承担。

　　3、乙方在收到工程款后，必须保证优先解决工人工资：乙方未收到工程款前，应预备足够

　　4、当甲方发现乙方有拖欠工人工资行为，甲方有权按乙方提供的工资表数额扣留工程款，并直接支付给工人，乙方应根据此条款的规定予以承认甲方已将工程款支付给乙方，同时补交收据。

　　5、当甲方认为乙方应得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工资时，甲方有权扣留在进入本工程范围内的乙方全部资产。甲方通知乙方三天内不前来缴清所拖欠的工资及有关罚款时，甲方有权将其扣押的乙方资产折价拍卖以支付以上款项。

　　6、乙方收取工程款的必须按甲方财务制度办理领款手续。

　　(四) 工程结算：

　　按实际施工图纸及变更后为准。

　　第七条 双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、负责向乙方提供泥水工技术交底。

　　2、委派明施工等，审核工程质量检验评定资料和竣工验收并签证。对施工过程乙方不执行施工规范及有关施工管理规定等有权提出指正，乙方应遵照执行。

　　3、协调组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

　　4、如因—些不可预见的客观原因造成工程中途停建、缓建，甲方应配合乙方采取措施弥补或减少损失。

　　5、若乙方在施工中发生下列情况之—，甲方有权收回全部或部分工程另行安排施工。

　　(1)影响工程质量或进度，经甲方驻场代表书面提出后，在规定的时间内，乙方仍未能实施有效的返工及质量保证或赶工措施，达不到施工合同约定的质量或进度目标要求;

　　(2)无正当理由延迟开工或停工，在接到甲方驻场代表的警告后仍不开工或复工;

　　(3)未能履行合同规定的义务，又无视甲方驻场代表发出的书面警告;

　　(4)采取弄虚作假手法，将合同工程的任何部份分包出去或自身的施工能力与甲方在进行施工资格审查时有较大出入;

　　(5)乙方不按甲方指示，发现问题不及时会同甲方解决，以致出现重大工程质量或不保证合同工期目标、质量目标及文明施工目标等问题，经检查指正而又缺乏有力的保证措施情况下。

　　(二)乙方责任：

　　1、按施工安全规范做好施工质量、安全及文明施工管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡资施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方有关部门。

　　2、委派工程施工的人力、物力，财力，以文明施工工地的要求来组建项目班子及进行施工管理，确保本工程高质量、高效率完成。

　　3、做好施工原始记录，按有关规定做好施工原始资料，做好工程量统计工作。

　　4、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

　　5、对竣工验收后发现因乙方原因造成的施工质量问惠负责免费返工;承担由此产生的—切经济和法律责任。

　　6、工程竣工后的场地清理(包括施工设备、临时生产及生活设施拆除)，并将堆积物、地面清扫干挣、清理退场，工人必须在 3 天内撤离施工现场。

　　7、乙方必须保证施工工人在70人~100人之间，确保工期内完成。

　　8、乙方施工用机械设备及相关辅助材料的保管工作由乙方负责，若乙方保管不到位造成材料设备损坏或遗失，由乙方自行负责。

　　9、加强现场管理，服从甲方的统—指挥，维护甲方的声誉;在对外关系上，乙方为甲方的直属施工队伍，否则所造成的一切后果由乙方承担。

　　第八条 违约责任

　　(一)、工期延误方面的违约责任

　　1、乙方违反约定单方停工的，承担—般违约责任。

　　2、乙方不能按照合同协议书约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，乙方必须按甲方主合同总价的3%支付甲方违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失;逾期超过5天的，甲方还有权单方解除未完成部分工程合同，并扣除全部工程款。

　　(二)、工程质量方面的违约责任

　　1、工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，乙方须向甲方交纳结算总价2%的违约金。

　　(三)、安全生产方面违约责任

　　1、乙方在甲方进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。

　　2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程质量事故)的，除按国家规定由行政部门

　　乙方依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补甲方损失的，乙方必须据实赔偿。

　　(四)、文明施工、环境保护方面的违约责任

　　1、甲方按《广州市建设工程现场文明施工管理办法》(穗建筑[1999]175号)的约定，对乙方文明施工措施进行对照检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担—般违约责任，并限期改正;如不限期改正，乙方须承担严重违约责任。

　　2、在**行政主管部门的'检查中，因乙方原因造成施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

　　3、乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，乙方必须承担责任。

　　(五)、工程分包、转包方面的违约责任

　　乙方擅自分包或者转包工程的，甲方有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

　　(六)、其他违约责任

　　乙方必须服从监理单位管理，主动支持监理单位工作，对监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，乙方须承担严重违约责任，井承担由此造成的—切经济损失。

　　第九条 安全生产、文明施工和防火要求

　　1、乙方施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、(建筑安装工人安全操作规程)、《中华人民共和国消防条例)和《企业事业单位消防安全管理规定》和其它相关的法规，规范。

　　2、乙方在工程施工期间，必须严格按《广东省建筑工程文明施工检查评分细则)的优良要求施工并严格实施国家、部、省和市颁布的有关文明施工管理办法和规定。

　　3、乙方必须严格执行甲方质量(IS09001：20xx)、环境(IS014001：1996)及职业安全健康管理体系(OHSMSl8001)文件(附件1)，必须积极配合甲方在本工程中实现质量、环境、职业安全健康管理体系的全过程：否则甲方有权更换施工队伍。

　　4、乙方委派的现场管理代表同时必须是安全生产直接责任人，对本项目的安全生产负直接责任，同时要设专职安全员，接受甲方及现场管理人员对安全生产的监督检查。

　　5、若乙方在施工生产过程中，违反有关消防条例和安全操作规程，导致发生安全、火灾等事故，乙方应承担全部责任和由此发生的—切费用。

　　第十条 工程量的确认

　　按施工图纸及设计变更工程量确认。

　　第十一条 争议解决方式

　　本合同发生纠纷协商或调解不成时，向天河区人民法院提出诉讼解决。

　　第十二条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收保修期满并结清款后失效。

　　本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设施工合同13

　　建设施工合同

　　1.订立施工合同应具备的条件:

　　(1)初步设计已经批准。

　　(2)工程项目已经列入年度建设计划。

　　(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

　　(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

　　(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

　　2.《建筑工程合同》文件的组成：

　　(1)双方签署的合同协议书。

　　(2)中标通知书。

　　(3)投标书及其附件。

　　(4)本合同专用条款。

　　(5)本合同通用条款。

　　(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。

　　3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的，并附有3个附件。

　　4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程，因此，配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。

　　5.重新检验(单选题)

　　检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

　　6.暂停施工

　　(1)发包人原因造成的暂停施工

　　(2)承包人原因造成的暂停施工

　　(3)意外事件造成导致的暂停施工

　　7.不可抗力所造成损失的承担

　　工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

　　8.施工合同的解除

　　1)可以解除的情形

　　(1)发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

　　(2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。(单选题)

　　2)解除合同的程序

　　3)合同解除后的善后处理

　　9.承包人承担违约责任的4种方式：(多选题)

　　1)赔偿因其违约给发包人造成的损失

　　2)支付违约金

　　3)采取补救措施

　　4) 继续履行

　　10.试述建设工程施工合同订立的条件和程序(简答题)

　　订立施工合同应具备的`条件:

　　(1)初步设计已经批准。

　　(2)工程项目已经列入年度建设计划。

　　(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

　　(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

　　(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

　　订立施工合同的程序：

　　对于必须进行招标的建设项目，工程建设的施工都应通过招投标确定发包人，中标通知书发出后，中标人应当与招标人及时签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

建设施工合同14

　　甲方（委托方）：

　　乙方（承揽方）：

　　经甲、乙方协商一致，乙方承揽位于泰安东XX西段道路开口工程项目中的施工：为确保工期、质量，双方协议如下：

　　一、乙方负责泰安东XX西段道路开口工程。

　　二、乙方以自己的设备完成施工

　　自行解决临时住房、水电等临建设施。设备、材料堆放应服从甲方安排意见。

　　三、乙方聘用、雇用施工人员应当符合国家法律规定

　　乙方以自己所有的施工队伍完成施工，不得将工程分包。乙方对自己的施工人员负有管理、指挥、处分的权利；对自己的施工人员的人身、财产安全负全部责任，甲方无权干涉。

　　四、承揽期限

　　自________年____月____日始至________年____月____日止。

　　五、承揽费用总计

　　人民币叁万元整（小写：30000、00元）；

　　六、承揽费用支付方式

　　合同生效后，施工前一次性支付乙方全额工程款。此费用包含材料、人工、拆迁、施工等相关费用，不再产生任何费用。

　　七、质保期

　　自竣工验收后保修________年。

　　八、质量要求：

　　必须全部达到甲方提供的图纸和设计文件标准。并保证一次验收合格率达到100%，优良率达到95%。

　　九、承揽期限内，乙方负责协调相关管线、光缆等相关单位，并确保不影响相关单位的正常运营，甲方有权监督检查乙方的施工质量。因乙方原因造成的质量不合格，甲方有权要求乙方在规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。

　　十、工程涉及相关光缆线路以及热力、通信、自来水、高压线等各种管线、光缆等工程施工，应严格执行____市的相关文件规定，因乙方施工造成管线光缆无法正常使用的，由乙方负责协调有关单位并负责赔偿相关损失。

　　十一、乙方必须坚持文明施工，乙方做好施工现场环境保、劳动保护和安全生产。

　　十二、乙方对已完工的项目和安装的设备，在验收交接前应负责保管，保证其完好状态。

　　十三、合同价款调整：本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一的`可作调整：

　　1、自然灾害造成的不可抗力损失。

　　2、经双方认可的承揽项目数量增减的。

　　十四、违约责任

　　1、乙方违反承揽期限，每拖延____日，按合同总价款的承担甲方的经济损失。

　　2、项目质量达不到验收标准，经返工后仍达不到的，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失，并无权要求甲方支付工程款。

　　3、甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

　　十五、验收

　　乙方完成承揽工作后，由乙方负责相关**单位进行验收，并确保工程验收合格。因施工不合格造成的损失由乙方自行承担。

　　十六、安全

　　乙方在完成承揽项目过程中，对于因自己的行为造成的己方或他方人员的人身及、财产损害，乙方承担全部善后责任和经济损失。

　　十七、对于不可抗力给对方造成的危害后果，双方互不承担责任。损害由各方自行承担。

　　十八、争议解决办法

　　协商。协商不成，由甲方所在地法院裁决。

　　十九、合同生效与终止

　　本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，施工完毕后，经相关单位验收合格即告终止。

　　二十、补充协议

　　本合同未尽事宜，双方签定书面补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　二十一、本合同正本、副本各两份，甲乙双方各执正本一份，副本六份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　经办人：_________（签字）经办人：_________（签字）

　　________年____月____日________年____月____日

建设施工合同15

　　甲方：前余村

　　乙方：承包人

　　经村代表及组干部共同商议，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则。双方就建设工程施工项协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称

　　水渠硬化。

　　二、工程地点

　　前余村。

　　三、工程内容

　　水渠硬化，长1000m，宽0.8m。

　　四、工程承包金

　　壹拾伍万元整。

　　五、开工时间

　　20xx年9月28日，竣工时间20xx年10月28日。

　　六、承包人在规定时间内，按质完成工程，甲方必须付清承包金。

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

建设施工合同菁选（扩展3）

——建设施工合同菁选

建设施工合同

　　随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家收集的建设施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

建设施工合同1

　　建设单位(甲方)：_________________

　　施工承包单位(乙方)：_________________

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　工程名称：_________________

　　质量要求：_________________

　　工程造价：_________________

　　本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：_________________元

　　工程期限：___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙双方的责任与权利：_________________

　　一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。

　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的'*整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。

　　五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。

　　六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。

　　合同份数及相关说明：_________________

　　一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;

　　二、本合同自双方签订之日生效。

　　三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　建设单位(甲方)签章：_________________

　　施工单位(乙方法人)签字：_________________

　　_______________年__________月__________日

建设施工合同2

　　承租单位：_________________以下简称甲方

　　出租单位：_________________以下简称乙方

　　为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水*，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

　　一、工程项目

　　（1）工程项目名称：____________

　　（2）工程地址：________________

　　（3）承包范围：________________

　　（4）承包形式：________________

　　（5）工程合同编号：____________

　　（6）工程项目期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　二、协议内容

　　1·安全文明施工目标

　　（1）不发生重伤及以上人身事故。

　　（2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

　　（3）不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。

　　（4）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

　　2·本租赁项目执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

　　（1）《中华人民共和国安全生产法》。

　　（2）***《特种设备安全监察条例》。

　　（3）***《生产安全事故报告和调查处理条例》。

　　（4）***《建设施工机械租赁行业管理办法》。

　　（5）《起重机械安全规程》（GB6067—1985）。

　　（6）国家部委办相关安全的规定。

　　（7）国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。

　　（8）国家电网公司《电力建设起重机械安全监督管理办法》。

　　（9）国家电网公司《电力建设起重机械安全管理重点措施（试行）》。

　　（10）国家电网公司《电力建设安全工作规程》。

　　（11）国家电网公司《电力安全工作规程》。

　　（12）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。

　　（13）建设工程所属的地方安全、环境法规。

　　（14）业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。

　　3·甲乙双方的安全文明施工权利和义务

　　（1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

　　（2）双方在未签订机械租赁合同和安全协议前，不得提前进场及作业。

　　（3）按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

　　（4）双方应相互协作，并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关安全工作以及安全问题、事件，应认真组织原因分析，提出预防措施，共同预防事故的发生。

　　（5）租赁机械使用过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动专项应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

　　（6）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

　　4·甲方的安全文明施工权利和义务

　　（1）按照规定在现场建立和完善安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工、环境保护管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。

　　（2）负责对乙方的机械租赁资质进行核查；进场机械的安装或拆除单位必须具备相应的资质。

　　（3）对进场的租赁机械进行资质核查，检查其制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料是否与实物相符。

　　（4）组织对租赁机械的安装拆除方案的审查，并对乙方的交底和实施过程进行监督。

　　（5）负责对入场的起重机械管理、检验等人员证件的核查，对入场操作人员、起重指挥、司索人员、安装拆卸等特种作业人员的特种作业证书进行核查，并对入场的全体人员进行安全教育和交底。

　　（6）根据合同约定，督促相关责任方负责现场道路、基础*整和承压符合起重机械作业的要求。

　　（7）将租赁机械纳入机械安全管理体系，按照现场机械管理制度加强对租赁机械的安全监督、检查。

　　（8）对使用租赁机械进行作业前，编制相应的起重施工方案，办理安全施工作业票，并对机械操作人员进行交底，落实相关安全措施。

　　（9）临*带电设备作业，应保持安全距离，采取安全措施，必须指定专人监护。

　　（10）按相关规定对乙方进行安全考核，作为安全保证金的考核依据。

　　5·乙方的安全文明施工权利和义务

　　（1）遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及业主项目部、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括业主项目部、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。

　　（2）按规定提供租赁的制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料，并对其真实性负责。

　　（3）负责制定租赁机械的保养、使用、维修管理制度以及机械安全操作规程。

　　（4）按约定由乙方操作租赁机械的，指派有证书的操作人员，定人、定机进行操作。

　　（5）按约定由甲方操作租赁机械的，负责对甲方操作人员进行指导。

　　（6）负责租赁机械的进场运输安全。

　　（7）提供租赁机械基本尺寸以及额定工况起重表和载荷曲线图等相关技术参数。

　　（8）负责编制租赁机械的安装和拆除施工方案和相关安全措施，经本方技术主管领导审批并报甲方审查后，办理安全施工作业票，方可组织安装或拆除（安装或拆除单位必须具备相应的资质）。

　　（9）参加安装或拆除人员必须经过专业培训考核合格，持有效的操作证；安装或拆除前，必须向全体作业人员进行安装或拆除方案和安全操作技术的交底、双方签字确认。

　　（10）租赁机械安装或拆除过程中，应严格按照工序、工艺要求进行控制，高空作业要采取防止高处坠落、高空落物的安全措施。

　　（11）负责委托专业机构对租赁机械进行安全检测，确保机械的安全性能符合要求，并向甲方提供具备相应检测资质的单位出具的检测合格证和起重机安装质量检测报告。

　　（12）确保租赁机械的安全保护装置完好和符合安全技术标准；按规定对租赁机械的防雷装置进行检测，确保防雷装置的可靠；按规定在租赁机械明显位置悬挂相关的安全标志。

　　（13）按约定负责租赁机械在非工作状况下的'各种安全防范措施。

　　（14）按约定负责租赁机械的例行保养、检查、维护。

　　（15）随机配备操作人员______，操作人员的特种作业操作证应在有效期内。

　　（16）操作人员应服从现场甲方指定的起重指挥人员的指挥。但对不符合安全起吊的要求，有权拒绝执行。

　　（17）因租赁机械故障等原因，需临时使用替代机械时，应确保替代机械符合本协议要求。

　　（18）租赁机械使用过程中因设备本身原因，发生人身伤亡事故、机械事故以及吊运设备材料损坏事故，承担事故责任和经济损失，并及时向甲方报告事故情况，协助事故调查，吸取事故教训。

　　6·安全文明施工考核标准

　　甲方按照分包合同价款，预留5％或______万元的安全保证金，并在租赁项目结算时按照安全文明施工的考核结果对乙方进行结算。

　　7·需要补充协议内容：______________________________

　　三、附则

　　（1）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附体具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响世界，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

　　（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

　　（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

　　（4）安全保证金的的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录（《安全保证金扣款标准》）的规定执行。

　　（5）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

　　（6）其他未尽事宜可另行约定。

　　（7）本协议一式六份，甲乙双方各执三份。

　　甲方：__________________乙方：_________________

　　单位名称（盖章）：______单位名称（盖章）：_____

　　单位地址：______________单位地址：_____________

　　法定代表人：____________法定代表人：___________

　　签订日期：______________签订日期：______________

建设施工合同3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　应甲方要求，在原甲方与乙方20__年5月11日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

　　一、工程范围：20__年__月__日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。

　　二、工期要求：20__年__月__日至20__年_______月_______日。

　　三、新增工程量：

　　详见附表一：《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》

　　四、质量要求：按原合同承诺履行。

　　五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方：_______(盖章)乙方：_______(盖章)法定代表人：_______法定代表人：_______签约日期：_______年_______月_______日

建设施工合同4

　　发包人：_________________

　　(以下简称：_________________

　　甲方)地址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　承包人：_________________

　　(承包单位全称)(以下简称：_________________乙方)

　　地址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　甲、乙双方为切实保证盛世尊邸住宅区(以下称“本项目”)的施工顺利进行，根据有关法律及行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚信原则，经双方充分协商一致，特签订如下合同条款：_________________

　　一、工程承包范围约定：_________________

　　(一)、由广东建设筑艺术设计院设计的`盛世尊邸住宅小区全套图纸，除本合同第二条甲方指定的分包工程外，其余均属乙方承包范围。具体图号如下：_________________

　　1、建筑施工图纸图号列：_________________至至共张图纸。

　　2、结构施工图纸图号列：_________________至共张图张。

　　3、弱电施工图纸图号列：_________________至共张图纸。

　　4、强电施工图纸图号列：_________________至共张图纸。

　　5、给排水施工图纸图号列：_________________至共张图纸。

　　6、燃气施工图纸图号列：_________________至共张图纸。

　　7、空调通风、人防施工图纸图号列：_________________至至共张图纸。

　　8、会审图纸的记录及其图纸存在但未提到的图纸设计问题。

　　1/11页

　　(二)、施工图纸中未包含或不明确但属乙方承包的工程有：_________________

　　1、设计变更;

　　2、本合同书附件一、二，所列明的分包工程中乙方应负责施工的工程范围;

　　(三)、因本工程为毛丕房，在施工图中属乙方承包范围内，但经双方约定免予施工的有：_________________各套套内功能分隔墙、楼地面找*层、天花大白浆面层。

　　甲方(盖章) ___________

　　法定代表人(签章) ___________

　　乙方(签章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

建设施工合同5

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公*、公正、*等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。

　　一、工程概况1、工程名称：_________________2、工程地点：_________________3、乙方承包范围：_________________整栋楼砖砌体、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。

　　二、承包方式甲方以单做工的方式承包给乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。

　　三、承包单价1、砌体单价按每块砖元/块计算，双方现场清点为准。2、内墙抹灰每*米/元按实际抹灰面积计算，所有洞口扣除，由甲乙双方现场测量为准。3、外墙抹灰打底和贴砖所有工序在内每*方米41元，所有洞口面积扣除，由甲乙双方现场测量为准。

　　四、质量要求乙方应该严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担，甲方只提供技术指导。内墙抹灰要求垂3cm、*5cm，外墙垂5cm、*8cm.

　　五、工期要求在45天完成，即合同签定之日起，除停电、停水等原因工期顺延。正常情况延期一天罚500元/天，提前一天奖励200元/天。

　　六、文明施工与安全乙方必须严格把好安全生产关，采取安全施工的`防护措施，杜绝事故发生，施工中的发生大小事故均由乙方负责。乙方必须每天保持现场清爽，不能有任何材料浪费现象。如经发现，甲方可根据浪费材料的原价加倍罚款，乙方在施工中应与甲方和其他施工组团结相处，不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。

　　七、验收结算支付方式本工程竣工后，甲乙双方组织相关部门人员在一个星期内进行验收，20天内进行结算，在一个月之内付工程款的95%，保质期6个月后付5%，施工期间乙方不得以任何借口要求拨工程款。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

建设施工合同6

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月 日签订合同编号为 的《 建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的`具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

　　一、 由于工程量增加，合同价款由原来的 (￥ 元) (￥ 元)人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建设施工合同7

　　工程名称：__________________

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　_________年_________月_________日

　　一、合同协议书

　　甲方_________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

　　1．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

　　2．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

　　（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

　　（2）合同协议书；

　　（3）双方签署的合同谈判备忘录；

　　（4）合同专用条款；

　　（5）合同通用条款；

　　（6）中标通知书、投标书和招标书；

　　（7）与本合同有关的其他文件。

　　3．本合同总价款为人民币_________万元。

　　4．本合同工程的施工期为_________个月（天），或：自_________年______月______日至____________年______月______日。

　　5．甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

　　6．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。

　　7．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本_________份，双方各执_________份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

　　二、合同通用条款

　　第一条词语定义

　　在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义：

　　1．甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包文。

　　2．甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。

　　3．乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。

　　4．乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。

　　5．工程监理：指受甲方委托，具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。

　　6．监理工程师：指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。

　　7．质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。

　　8．设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。

　　9．工程：指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。

　　10．技术标准：指技术规范、标准和规程。

　　11．设计文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸和技术资料。

　　12．合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程保修期。

　　13．施工期：指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。需阶段验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期。

　　14．保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。

　　15．合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

　　16．保修金：指为在本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复，按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。

　　17．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。

　　18．竣工验收：乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。

　　19．天：指日历天。年、月、日均以公历计算。

　　20．书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等，采用手写、打字或印刷的表达方式，包括电报、电传和传真。

　　第二条合同文件

　　1．合同文件：合同文件互相解释、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和解释次序如下：

　　（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

　　（2）合同协议书；

　　（3）双方签署的合同谈判备忘录；

　　（4）合同专用条款；

　　（5）合同通用条款；

　　（6）中标通知书、投标书和招标书；

　　（7）与本合同有关的其他文件。

　　当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；若双方意见不能统一，则按本合同通用条款第二十条中约定的办法处理。

　　2．设计文件：甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意，乙方不得将设计文件提供给第三方。

　　若合同中约定部分工程由乙方进行设计，乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施。

　　3．补充设计文件：为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复，甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知，乙方应接受并执行。

　　第三条合同范围

　　1．合同范围：本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等，在合同专用条款中约定。

　　第四条技术标准

　　1．技术标准的合作：本合同工程的施工，执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求。

　　2．技术标准的替代：若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时，可使用专用条款中约定的其他技术标准。若甲方要求使用国外技术标准，应由甲方负责提供中文译本。若工程结构或施工工艺特殊，没有相应技术标准时，应由甲方提出技术标准，或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准，经甲方审查同意后执行。

　　第五条语言、法规和联系方式

　　1．语言：合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。若需使用少数民族语言作为辅助语言时，应在合同专用条款中约定，但当两种文本发生异议时，以汉语文本为准。

　　2．法规：本合同适用的法规是国家法律、条例和法规，以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。

　　3．联系方式：本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均为书面形式为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。

　　第六条甲方的责任

　　甲方应按本合同有关约定承担下述责任：

　　1．提供场地条件：负责办理土地、水域征用，青苗、树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方提供施工场地。

　　2．提供水电与交通条件：负责按合同专用条款中约定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路，提供供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域，并保证施工期间的畅通。

　　3．提供施工条件：办理征地红线、航通通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续。向乙方提供本工程征地范围地形图，办理临时用地的申报手续。协助解决对乙方施工有干扰的外部条件。

　　4．提供技术资料：按合同专用条款约定的时间和数量向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场交验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责，乙方则对上述资料的理解和应用负责。

　　5．任命甲方代表：甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表，行使合同约定的甲方权力，负责履行合同约定的甲方义务，并将此任命书面通知乙方。甲方更换其代表时，应提前7天通知乙方。

　　6．付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。

　　7．发布工程指令：按本合同的约定，及时向乙方发布工程指令，签发图纸、确认工程进度报表，检查隐蔽工程并***验收或签订手续。

　　8．竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。

　　第七条乙方的责任

　　乙方应按本合同有关约定承担下述责任：

　　1．施工准备：负责施工现场的布置和临时设施的施工，在本合同约定的期限内向监理工程师提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工船机和设备。

　　2．提交报告及报表：根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表。

　　3．确保工程进度与质量：按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。

　　4．提供条件：按招标书或本合同专用条款的约定，为监理工程师的现场工作提供办公、住宿、交通和通讯等条件。

　　5．负责工程的保护与保修：对已完工的建筑物和已安装的设备，在交付甲方前应负责保护，保护期间发生损坏，由乙方无偿予以修复。若因甲方提前使用造成损坏，修复费用由甲方承担。工程竣工验收合格后，在合同约定的保修期内，对属于乙方责任造成的任何缺陷，乙方应无偿修复。

　　6．任命乙方代表：在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场，负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时，应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师。

　　7．遵守**法令和规章：施工过程中应遵守**的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。

　　8．接受工程监理：接受监理工程师在甲方授权范围内依据根本合同对施工的监督和管理，执行监理工程师发布的工程指令，参加监理工程师或甲方主持的工程会议。

　　9．临时停泊设施：自行解决施工船舶的临时停泊设施，并按有关部门批准的位置方式停放。

　　10．沉没物品处理：采取一切措施，防止施工船舶、设备及材料的沉没。若发生沉没时，对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告，并设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止，所发生的费用由责任方承担。

　　第八条工程监理

　　1．工程监理：为确保工程质量与安全、控制施工进度和工程，甲方可委托监理单位对工程实施监理，乙方应接受监理。

　　2．监理工程师：甲方应在监理工程师进驻现场前，将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方。监理工程师在甲方授权范围内，依据本施工合同，独立、公正地行使监理职权。

　　监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为。

　　监理工程师可以任命一定数量的人员协助其工作，并授权此类人员履行监理工程师的部分职责。监理工程师也可随时撤回此类任命与授权，但此类任命、授权与撤回应提前7天报告甲方并通知乙方。

　　第九条施工期

　　1．开工：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，向监理工程师提交开工申请报告，经监理工程师审查，并报甲方批准后，监理工程师应在合同专用条款中约定的期限内发布开工令。乙方应在开工令中指定的日期内开工。

　　2．延期开工：乙方因故不能按期开工时，应在接到开工令后3天内向监理工程师提出延期开工申请报告，监理工程师应在接到乙方报告后3天内作出答复。若监理工程师在3天内未予答复，则视为已同意乙方要求，竣工日期相应顺延；若监理工程师不同意延期要求，或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，则竣工日期不予顺延。

　　甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，因此给乙方造成的直接经济损失，由甲方承担，竣工日期相应顺延。

　　3．施工期延长：出现下列情况时，经监理工程师确认并报甲方批准，施工期可以延长。

　　（1）设计变更或工程量增加造成工程延误；

　　（2）不可抗力或地质条件变化造成工程延误；

　　（3）甲方原因造成工程延误；

　　（4）合同专用条款中约定的其它情况。

　　凡发生上述情况之一时，乙方应在5天内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告，监理工程师在收到报告后5天内报甲方确认并予以答复，以确定施工期延长的天数和费用。若监理工程师逾期未予答复，则可视为乙方的要求已被甲方确认。

　　非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。

　　4．暂停施工：在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停施工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程师提出复工通知后，才能继续施工。

　　停工责任在乙方时，停工损失由乙方承担，施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在甲方时，乙方停工的经济损失由甲方承担，由此影响的施工期相应延长。

　　5．提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同专用条款中约定奖励条件。如果在本合同执行中，甲方要求工程提前竣工，应与乙方进行协商，并签署提前竣工协议，乙方应按此协议修订施工进度计划，报监理工程师审批后实施。

　　6．阶段工期：若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定。

　　第十条施工组织设计

　　1．施工组织设计的提交：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，将施工组织设计提交给监理工程师审查。施工组织设计的主要内容应包括：施工进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地*面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工安全措施及施工对环境影响的保护措施等。

　　施工进度计划应按照网络图关键线路或主要工作横道图进行控制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

　　2．施工组织设计的审批：监理工程师应在收到乙方施工组织设计后7天内提出审查意见并提请甲方审批，甲方应在接到审查意见后7天内予以审批。

　　审批时，若甲方提出修改意见，乙方应对施工组织设计进行修改和补充，并在接到审批意见后7天内向监理工程师提交修改和补充报告，监理工程师确认后，乙方应按确认后的施工组织设计组织施工，若监理工程师及甲方未在上述限定的时间内提出修改意见或审批，可视为乙方施工组织设计已被甲方批准。

　　3．施工进度计划的修订：如果监理工程师认为工程实际施工进度不符合经甲方批准的施工进度计划时，乙方应按监理工程师的要求对施工进度进行修订，并提出保证工程在合同约定的施工期内完成的具体措施，经监理工程师审核并报甲方批准后执行。

　　第十一条质量控制

　　1．材料与设备：

　　（1）工程所用材料、设备除在合同专用条款中约定由甲方供应外，均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。

　　（2）所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书，工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。

　　（3）材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参加验收，监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，施工期相应延长。

　　甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质量负责。

　　2．质量自检：本合同工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的施工期不予延长；自检合格后向监理工程师提交自检报告交监理工程师进行验收。

　　3．分项工程质量检查：

　　（1）主要分项工程开工前，乙方应将材料、设备和人员进场情况及施工工艺向监理工程师报告，经监理工程师同意后才能开工。

　　（2）上道工序施工完成，经监理工程师验收合格签订后，乙方才能进行下道工序的施工。

　　（3）在施工过程中，乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程和操作的检查，并按监理工程师的指令进行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延误，返工费用由乙方承担，施工期不予延长；若因监理工程师的不正确指令，造成乙方经济损失或施工期延误，则有关费用由甲方承担，施工期相应延长。

　　4．隐蔽工程验收：

　　（1）乙方庆自检合格并签署隐蔽工程自检记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收，经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后，乙方可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。

　　（2）若乙方未经验收而自行覆盖，监理工程师有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责；若监理工程师在接到验收申请和验收通知48小时内未能进行验收，而乙方已自检合格，则可自行覆盖。监理工程师事后应予确认并补交签认手续。

　　（3）若监理工程师认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由甲方承担，影响的施工期予以延长；若复查结果表明质量不合格，乙方应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。

　　5．试验与检验：试样、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验，并及时将试验或检验结果提交监理工程师审查。监理工程师认为必要时，有权指定取样送检验单位复检。

　　6．质量等级：工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求以及合同专用条款中约定的质量等级。

　　若因乙方原因使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时，乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级，乙方应根据甲方要求进行返工或修整，甲方承担返工与修整费用，并相应延长施工期。

　　7．质量监督：本工程的质量监督，由质量监督站负责，甲乙双方均应接受其对工程质量的监督与检查。

　　第十二条合同价款与支付

　　1．合同价款的计算与支付：本合同工程的承包方式、合同价款的计算与支付应按合同专用条款中约定的办法执行。

　　2．合同价款的调整：除合同专用条款另有约定外，发生下列情形之一时合同价款可作调整：

　　（1）经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更；

　　（2）国家或地方工程造价管理部门公布价格和费率调整；

　　（3）一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时，使乙方受到损失时；

　　（4）合同约定的其它增减调整。

　　乙方应在上述情况发生后14天内，将调整的原因和金额通知监理工程师。监理工程师在接到乙方通知后7天内予以确认并报经甲方批准答复，甲方应在监理工程师接到乙方通知后10天内予以答复，逾期未予答复，可视为乙方的要求已被甲方批准。

　　3．工程付款支付：甲方应按合同专用条款约定的期限和数额，向乙方支付工程预付款，并按合同专用条款中约定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付预付款时，乙方可在约定预付款到达日10天后向甲方发出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方从应付款之日起向乙方支付应付款项的利息，并承担违约责任及乙方的停工损失。

　　4．工程量确认：乙方应按合同专用条款中约定的期限，向监理工程师提交已完成工程量的报表。监理工程师收到报表后3天内审核签认。若监理工程师接到报表后3天内未提出异议，乙方所报工程量视为已被监理工程师确认。

　　若监理工程师对乙方所报工程量有异议，乙方应协助工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。若乙方拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为准。

　　5．进度款支付：甲方根据合同专用条款中约定的时间和办法，依据监理工程师确认的工程量向乙方支付工程进度款，若甲方在合同约定的支付日期后10天内未予支付，乙方可向甲方发出催讨款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方承担延期支付的利息和违约责任及乙方的停工损失。

　　6．延期支付工程款：如经乙方同意并签订延期付款协议，甲方可延期支付工程价款。

　　第十三条设计变更

　　1．甲方提出的变更：甲方对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由监理工程师向乙方发出变更通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变，则应事先与乙方协商。

　　2．乙方提出的变更：乙方提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报甲方批准后方可实施。若由此导致工程费用增减或施工期变化，甲乙双方应协商处理。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、避免自身干扰等原因而提出的变更，增加的费用由乙方承担。

　　3．设计造成的变更：在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时，监理工程师应在3天内提出处理意见。乙方取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工，由此增加的费用由甲方承担，延误的施工期予以延长。

　　4．确定变更价款：发生上述变更后，按下述方法计算其变更工程单价和价款：

　　（1）合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算；

　　（2）合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价；

　　（3）合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价；

　　（4）合同专用条款约定的其他计算方法。

　　属由甲方承担的费用，乙方应在双方商定的时间内，按上述方法提出变更价款，报监理工程师审查，经甲方同意后调整合同价款和竣工日期；若甲方不同意乙方提出的`变更价款，应在乙方提出后14天内与乙方协商，若协商不成，双方可提请工程造价管理部门裁定。

　　第十四条转让与分包

　　1．转让：本合同一经签署不得转让。

　　2．分包：

　　（1）本合同工程的主体工程不得分包。

　　（2）若部分分项工程确需分包时，须取得甲方同意。乙方应将分包合同副本提交甲方备案。

　　（3）乙方对本合同所承担全部责任义务，不受分包的影响。监理工程师有权对分包人的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为乙方的违约与疏忽。

　　第十五条施工安全

　　1．施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

　　2．安全事故处理：施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除立即采取有效的措施外，应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方及监理工程师，甲方应为抢救提供必要的条件。

　　3．安全措施：乙方在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理工程师审查，甲方同意后实施，甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任。防护措施费用除合同专用条款另有约定外，由乙方承担；施工过程中，由于外部条件变化所发生的安全措施费用，由甲方另行支付。

　　第十六条保险

　　1．工程保险：本工程的“建筑工程一切险和第三者责任险”的投保在合同专用条款中约定。

　　2．人员、船机设备保险：本工程的施工人员、船机设备的保险，由乙方负责。

　　第十七条不可抗力

　　1．自然灾害：合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力。

　　2．损失报告：不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方及监理工程师通报损害情况，7天内向甲方及监理工程师提交损失情况、清理和修复费用以及施工期延误的报告。

　　3．费用分担：因不可抗力发生而产生的下列费用，由甲乙双方分别承担：

　　（1）工程本身的损害由甲方承担；

　　（2）人员伤亡由其所属单位负责；

　　（3）乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担。

　　4．损失补偿：不可抗力造成工程停工或破坏时，甲乙双方经过协商后由甲方给予合理补偿，但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的损失和由本条第三款规定应由乙方承担的费用。清理与修复工作的责任和所需费用，由甲乙双方另签补充协议或共同签署备忘录约定。

　　第十八条竣工验收与结算

　　1．验收申请：乙方应在工程完工且具备竣工验收条件后7天内向甲方及监理工程师提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料。监理工程师接到验收申请和竣工资料后7天内予以审查，提出审查意见，并报甲方审批。若工程及竣工资料符合要求，甲方应在接到申请报告14天内组织验收；若工程或竣工资料达不到要求，乙方应按监理工程师的合理要求，对工程或竣工资料予以整修或补充，并重新申请验收，由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。若监理工程师或甲方未能在合同规定的期限内对工程及竣工资料进行审查和组织验收，由此产生的经济损失由甲方承担，并相应延长施工期。

　　2．验收程序：

　　（1）甲方根据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料，确定验收时间并通知有关各方；

　　（2）甲方组织有关单位按合同约定的内容，对工程建设的各个环节进行审查，听取有关对工程管理、设计、施工和监理情况的汇报；审阅工程竣工资料，查验现场，并对工程遗留或存在的问题提出处理意见；

　　（3）质量监督站对工程质量等级进行评定；

　　（4）经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续；

　　（5）工程验收合格，竣工日期为乙方送交竣工验收申请报告的日期；需修改后才能达到竣工验收合格的工程，其竣工日期应为修改后提请甲方验收的日期。

　　3．现场清理：工程竣工验收合格后，除甲方另有要求外，乙方应按合同专用条款中约定的期限和要求清理并撤离施工现场。否则乙方应按合同专用条款的约定向甲方支付有关费用。

　　4．竣工资料：除合同专用条款另有约定外，乙方提交的竣工资料包括下列主要内容，竣工资料提交的份数在合同专用条款中约定。

　　（1）竣工图纸和资料；

　　（2）工程质量自评报告；

　　（3）阶段验收和隐蔽工程验收资料；

　　（4）工程材料及设备试验与检验资料；

　　（5）沉降及位移观测资料；

　　（6）竣工工程整体尺度测量报告；

　　（7）施工报告；

　　（8）竣工结算报告（办理完竣工结算后提交）。

　　5．竣工结算：

　　（1）竣工验收合格后，乙方应在30天内向甲方提交结算报告，办理竣工结算。甲方接到结算报告后14天内审核确认，并在确认后7天内将应支付乙方的工程款支付给乙方；若甲方接到结算报告后14天内未予审核确认，乙方提交的结算报告则视为已被甲方确认。

　　（2）甲方在确认结算报告后7天内未将工程款支付给乙方，从确认结算报告后第8天起按施工企业向银行计划外贷款的利率向乙方支付拖欠工程款项的利息，并承担违约责任。

　　第十九条工程保修

　　1．保修期限：保修期从工程竣工之日起算，水工工程保修期为一年整，疏竣工程不设保修期，其他工程的保修期在专用条款中约定。阶段验收工程的保修期从阶段验收竣工之日起算。

　　2．保修责任：乙方在工程保修期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏，返修费用由乙方承担。因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙方应协助修复，费用由甲方承担。

　　3．返修：保修期内，对应由乙方负责的返修内容，乙方应在接到返修通知后14天内开始实施返修，并在甲乙双方商定时间内修理完毕，否则甲方有权委托其他单位或人员进行修理，其费用由乙方承担。

　　4．保修金：保修金的数额在合同专用条款中约定。甲方应在保修期满后7天内，将保修金和按合同专用条款约定利率计算的利息一起返还乙方。

　　第二十条争议、违约、索赔与赔偿

　　1．争议：双方在执行合同过程中发生争议时，应协商解决或提交主管部门调解，若协商及调解无效，可选用以下方式之一处理：

　　（1）向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。

　　2．违约：任何一方不按合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应向对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求中止或解除合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。

　　3．索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

　　（1）在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请。

　　（2）在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法。

　　（3）甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料之后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划。

　　（4）若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理。如果甲方未在上述规定的期限内进行审核或确认，视为乙方索赔要求已被甲方确认。

　　（5）若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。

　　（6）若甲方授权监理工程师对索赔事项进行审核，应在合同专用条款中说明，但上述规定的索赔时限不变。

　　4．赔偿：发生下述情形之一时，甲方可按合同专用条款中约定的办法和标准要求乙方赔偿。

　　（1）施工质量达不到合同专用条款约定等级；

　　（2）因乙方原因延误了施工期；

　　（3）施工中因乙方原因造成工程重大损失。

　　第二十一条奖励

　　1．奖励：除合同专用条款另有约定外，符合下述情况之一时，甲方可按合同专用条款中约定的标准和方法，给予乙方奖励。

　　（1）工程施工质量高于合同专用条款约定的等级；

　　（2）按甲方要求提前竣工。

　　第二十二条合同的中断与终止

　　1．合同中断：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，视为合同中断。合同中断后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和工程的移交工作。按甲方的要求将施工船机和人员撤离现场。甲方应为乙方撤离现场提供必要的条件，并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方因合同中断所造成的直接经济损失。

　　2．合同终止：本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方和竣工结算完毕后，除有关保修条款外，其他条款终止。保修期满，甲乙双方结清保修金后，保修条款终止。

　　三、合同专用条款

　　合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。

　　如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

　　第一条词语定义

　　第二条合同文件

　　1．合同文件：

　　合同组成和解释次序的补充或更改。

　　2．设计文件：

　　（1）甲方提供设计文件的份数；

　　（2）乙方负责部分设计时，提交设计文件时间、份数。

　　第三条合同范围

　　1．合同范围：列入本合同范围内的工程地点、内容、规模、建筑物的尺度，建筑物的结构形式，并明确合同范围内水工、堆场、水电、土建、机械、疏浚等不同专业的施工内容。

　　第四条技术标准

　　2．技术标准的替代：

　　适用于本工程的其他技术标准及应用范围。

　　第五条语言、法规和联系方式

　　1．语言：

　　辅助语言。

　　2．法规：

　　其他适用法律。

　　第六条甲方的责任

　　1．提供场地条件：

　　甲方向乙方提供施工场地的时间、位置、面积和高程。

　　2．提供水电与交通条件：

　　甲方提供水、电、交通和通讯等条件和接至地点及时间，甲方提供施工船舶的临时停泊水域的位置和时间。

　　4．提供技术资料：

　　甲方提供各种技术资料的时间和数量及其技术交底、现场交验的时间和办法。

　　第七条乙方的责任

　　1．施工准备：

　　为本工程配备的主要施工船机和设备的规格、数量及到达现场的时间。

　　4．提供条件：

　　为监理工程师提供的条件清单。

　　第八条工程监理

　　1．工程监理：

　　监理单位名称。

　　2．监理工程师：

　　监理工程师的职责和权限。

　　第九条施工期

　　1．开工：

　　（1）乙方提交开工申请报告的时限。

　　（2）发布开工令的时限。

　　3．施工期延长：

　　施工期可以延长的其他情况。

　　6．阶段工期：

　　阶段工期的要求。

　　第十条施工组织设计

　　1．施工组织设计的提交：

　　乙方提交施工组织设计的时间。

　　第十一条质量控制

　　1．材料与设备：

　　甲方提供材料与设备的清单及供应方式。

　　6．质量等级：

　　约定质量等级。

　　7．质量监督：

　　质量监督站名称。

　　第十二条合同价款与支付

　　1．合同价款的计算与支付：

　　（1）本合同的承包方式。

　　（2）合同价款的计算与支付办法。

　　2．合同价款的调整：

　　（1）对调整情况的限制或补充；

　　（2）调整的具体方法。

　　3．工程预付款支付：

　　（1）工程预付款支付的时间、金额和方法；

　　（2）工程预付款抵扣的时间、金额比例和方法。

　　4．工程量确认：

　　乙方提交工程量报表的时间。

　　5．进度款支付：

　　工程进度款支付的时间约定和实施办法以及进度款延期支付的利息。

　　第十三条设计变更

　　4．确定变更价款：

　　确定变更价款的原则和变更单价的其他计算方法。

　　第十四条转让与分包

　　第十五条施工安全

　　3．安全措施：

　　防护措施费用的承担。

　　第十六条保险

　　1．工程保险：

　　投保期限、保险范围、投保金额、保险赔偿分配和保险费用承担。

　　第十七条不可抗力

　　1．自然灾害：

　　除合同通用条款所列外，不可抗力还包括以下自然灾害：

　　（1）_________级以上持续_________天的大风；

　　（2）有效波高超过_________米的波浪；

　　（3）____________毫米以上持续____________天的大雨；

　　（4）烈度____________以上的地震；

　　第十八条竣工验收与结算

　　3．现场清理：

　　（1）对乙方进行清场的要求及乙方撤离时间。

　　（2）乙方未按要求清场及撤离，给予甲方赔偿的办法。

　　4．竣工资料：

　　（1）对竣工资料内容的补充或修改；

　　（2）乙方提交竣工资料的份数。

　　第十九条工程保修

　　1．保修期限：

　　对工程保修期限的约定或个数。

　　2．保修金：

　　（1）保修金的数额

　　（2）甲方留置保修金的利率。

　　第二十条争议、违约、索赔与赔偿

　　3．索赔：

　　甲方明确授权监理工程师的审核方式。

　　4．赔偿：

　　赔偿的办法和标准。

　　第二十一条奖励

　　1．奖励：

　　（1）对奖励情况的补充或修改；

　　（2）对各种奖励情况、奖励标准和奖励方法的约定。

　　甲方：_____________________ 乙方：______________________________

　　法定代表人或其授权的代理人：____________ 法定代表人或其授权的代理人：_____________________

　　签字日期：_______________ 签字日期：________________________

　　单位地址：_______________ 单位地址：________________________

　　联系电话：_______________ 联系电话：________________________

　　传真：_____________________ 传真：______________________________

　　邮政编码：_______________ 邮政编码：________________________

　　开户银行：_______________ 开户银行：________________________

　　帐号：_____________________ 帐号：______________________________

　　签约日期：_______________ 签约地点：_______________

建设施工合同8

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条 工程承包范围

　　___________________________________

　　第三条 工程工期

　　1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;

　　2.主要节点工期：___________________________________。

　　3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第四条 工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________。

　　第五条 组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1.本合同;

　　2.本合同附件;

　　3.招投标文件;

　　4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

　　第六条 标准规范

　　本合同适用标准规范：______________________________________。

　　第七条 甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：

　　7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　第八条 乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

　　5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

　　7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

　　8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);

　　9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的`老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第九条 环境保护、安全生产和文明施工

　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条 材料、设备供应与管理

　　1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

　　第十一条 承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价：________________________________________。

　　2.承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);

　　文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

　　3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十二条 结算办法及付款方式

　　1.每月_____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，_____日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)

　　3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

　　第十三条 施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　第十四条 工程保修

　　1.保修范围、期限：___________________。

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十五条 保险

　　1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　第十六条 争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

　　2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

　　2.4 法院要求停止合同工作。

　　第十七条 合同履约保证金

　　1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。

　　若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

　　3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

　　第十八条 不可抗力

　　1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方**规定。

　　2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第十九条 合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第二十条 合同终止

　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　____________年________月_______日____________年________月_______日

建设施工合同9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称及地点：_________

　　2、工程承包内容及范围：_________

　　(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路*整、站内绿化工作。

　　(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。

　　(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。

　　(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。

　　(5)线路工程：至送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。(线路全长公里)

　　(6)通信工程至光纤通信线路架设工程。(线路全长公里)

　　(7)系统试运行。

　　(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。

　　以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。

　　3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。

　　4、工程合同金额：人民币整。(项目建设所需的.备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。)

　　5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达到优良标准。

　　6、工程工期要求：开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日，合同工期天。

　　7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　9、本合同包括：

　　(1)协议书

　　(2)专用条款

　　(3)通用条款

　　10、本合同订立时间：________年____月____日，合同订立地点：_______。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。

　　11、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

建设施工合同10

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在遵循自愿、*等、公*、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。

　　1.工程概况

　　1.1.工程名称:

　　1.2.报建编号：

　　1.3.工程建设地点：

　　1.4.总建筑面积：

　　1.5.建筑类型：□住宅

　　1.6.工程总投资：

　　1.7.勘察单位：

　　1.8.设计单位：□公建*方米。□工业□其它。万元......万元，其中，建安费：

　　2.审查对象

　　3.审查内容

　　3.1.是否符合工程建设强制性标准。

　　3.2.地基基础和主体结构的安全性。

　　3.3.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应图章和签字。

　　3.4.其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

　　4.审查依据

　　4.1.国家和项目所在地有关法律、法规的规定以及工程建设强制性条文和标准。

　　4.2.项目相关的审批文件，征询、咨询意见。

　　4.3.有关专项审查、专项技术评审等评估报告。

　　5.审查时限

　　5.1.根据甲方的建设计划，本工程按以下方式进行审查：

　　□整体□分阶段□其他。

　　5.2.甲方应提供审查所需的`全部资料。乙方在收到资料或设计文件审查通知后，应在___个工作日内完成相应的审查工作，向甲方出具审查合格书等有关材料。

　　5.3.审查工作期限不包括勘察设计单位的修改时间。

　　6.审查结果

　　6.1.审查合格的：

　　6.1.1.乙方应及时编制审查报告。

　　6.1.2.乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书和节能登记表。

　　6.1.3.甲方收到审查合格书后的个工作日内向乙方提供套审查合格的施工图，经乙方审核无误后在施工图上加盖审查专用章。

　　6.2.审查不合格的：

　　6.2.1.乙方向甲方出具施工图审查整改意见，并报有关部门备案。

　　6.2.2.甲方负责对施工图设计文件进行修改，并及时将修改的施工图设计文件交由乙方重新进行审查。

　　7.审查费用及支付方式

　　7.1.审查总费用为：

　　7.2.甲方收到乙方加盖公章的《建设工程施工图设计文件审查合格书》后，付清审查总费用。

　　7.3.施工图经设计单位修改后重新送乙方审查的，不另计费用。

　　8.甲方权利和义务

　　8.1.及时向乙方提供建设项目施工图审查的全套资料，并对其完整性、真实性负责。

　　8.2.提出建设工程项目施工图送审进度计划。

　　8.3.安排专人与乙方联系，协调处理与施工图审查工作有关事宜。

　　8.4.按照乙方的审查意见及时进行修改。

　　8.5.甲方对审查意见有疑义的，可报有关部门申请复审。

　　9.乙方权利和义务

　　9.1.安排符合项目所在地建设工程施工图设计文件审查人员要求的专业技术人员从事审查工作。

　　9.2.保证审查质量，确保相关部门的规定、专项评估意见等在施工图审查中落实。

　　9.3.审查工作完成后，除上报、送审和应存档的图纸资料外，乙方应将甲方提供的其他资料归还甲方，并负保密义务。

　　9.4.乙方应具备审查送审施工图设计文件所要求的资格、能力及条件。否则，甲方可解除本合同，乙方应向甲方返还其已收到的审查费用。

　　10.违约责任

　　10.1甲方违反本合同约定，应向乙方承担违约责任。乙方延误完成审查工作的，每延误一天，应按审查总费用的1‰向甲方支付延迟履行违约金。

　　10.2工图设计文件经乙方审查合格后、仍因违反法律、法规或工程建设强制性标准等原因给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

　　11.其他

　　11.1.未经相对方书面同意，任何一方不得转让其在本合同项下的全部或部分权利和义务。

　　11.2.因本合同所生争议，由甲方所在地法院管辖。本合同附件与正文具有同等效力。本合同如与甲乙双方之前签订的协议约定不一致的，以本合同为准。本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设施工合同11

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　经甲、乙双方协商一致，为明确甲乙双方责任、权利、义务、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工订立本合同：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构形式：砖混结构 层数：二层半(为10米) 建筑面积：399*方米(折为18间房)

　　二、工程承包范围

　　承包范围：乙方只承包施工，不承包材料，建筑材料由甲方提供，主体为两层半，屋面为机瓦、木檩条、座脊按传统做法，内墙面为水泥压光、刮白，卫生间及水电。

　　三、合同工期：

　　总日历天数：

　　开工日期：20xx年 月 日

　　竣工日期：20xx年 月 日

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：必须严格按甲方的`要求施工(特殊情况除外)，墙鼓包不能超过3公分，由甲方验收合格为准。

　　五、施工人员及施工设备：

　　施工人员由乙方自行组织，一切施工设备均由乙方自备。

　　六、施工安全：

　　乙方在施工过程中，应经常教育员工按有关安全要求组织施工，并戴安全帽，预防和坚决堵绝安全隐患，施工中造成的一切责任及损失均由乙方承担，甲方概不承担任何责任和损失。

　　七、工程价款及支付方式：

　　本工程按已确定面积399*方米(折合房间数为18间)，泥水工，每间4100元，总价为73800元人民币(柒万叁仟捌佰元整)。开工后，第一层楼板上完后甲方预付乙方工程价款壹万元整;第二层楼板架板完工后甲方预付乙方工程价款贰万元整;第三层盖瓦后预付工程价款贰万元整。粉墙、刮白(里、外)、处理地面、前后檐坎、左右檐坎、工程完工后付工程款壹万柒仟捌佰元整。工程完工后保修期满10个月，甲方经检查不存在质量问题，将剩余保证金及维修金全部支付给乙方。

　　八、合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。乙方按照合同约定进行施工。

　　九、本合同一式俩份，甲乙双方各执壹份，签字、盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设施工合同12

　　发包方：__________________公司，以下简称甲方。

　　总承包方：___________________，以下简称乙方。

　　分包方：_____________________，以下简称丙方。

　　甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、*等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

　　第一条工程造价

　　主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

　　1、总包管理费_________%。

　　2、市场价格风险调整的不可预见费用。

　　3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

　　4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。

　　5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　　6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

　　7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

　　第二条工期要求和开工日期

　　工期要求：

　　主厂房：_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

　　(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

　　第三条安全生产规范执行必须符合国家有关规定要求

　　第四条材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

　　2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　　第五条工期、质量保证金

　　1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议的'要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。

　　2、项目保证金的支付：

　　本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

　　3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

　　第六条工程价款及支付方式

　　1、房屋结顶_________天，甲方支付给丙方_________万元;

　　2、丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);

　　3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付;

　　4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;

　　5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

　　6、接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

　　第七条工程质量保修保修期为_________年

　　在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　第八条违约责任及处理

　　1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

　　2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

　　3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

　　4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

　　5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

　　第九条其它

　　1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

　　2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

　　3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

　　4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

　　5、本协议履行地为本工程所在地。

　　6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

　　甲方：__________________代表：__________________

　　乙方：__________________代表：__________________

　　丙方：__________________代表：__________________

　　_______年______月_____日_______年______月_____日

建设施工合同13

　　甲方：网吧（以下简称甲方） 负责人：

　　乙方：建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方） 负责人： 依照《民法典》及国家***、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：网吧室内装修工程。

　　2、工程地点：中心小学附*

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概况：建筑面积1700.00*方米。

　　二、工程装修内容 室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

　　三、工程造价 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据； 工程造价为：XXX元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）

　　四、工程期限 工程开工日期：________年____月____日 工程竣工日期：________年____月____日

　　五、质量要求 按国家***行业标准G73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出 现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。

　　六、付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的40%。

　　七、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要*整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的`工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　____日期：____日期

建设施工合同14

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经*等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称 施工工程。

　　2、工程地址：

　　3、工程范围及标准：， 30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。

　　4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。

　　5、工程期限：本工程自日竣工，工期 天。

　　二、验收标准

　　本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。

　　三、合同价款及工人工资预付款

　　1、本合同工程单价为人民币(小写： )单价为税后价。

　　2、工程付款方式为每贰万*米验收合格后结算97%。

　　3 本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计)按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。

　　四、双方的权利和义务

　　1、乙方保证有建设本工程的资质要求。

　　2、甲方在工程开工前，做好清场工作，方便乙方施工建设。

　　3、本合同工程图纸由甲方提供，乙方必须严格按照图纸进行施工，如发现图纸有问题，应及时向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自改变图纸进行施工。

　　4、乙方在施工过程中所使用的.建筑材料必须符合国家标准。

　　5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方承担全部赔偿责任。

　　6、乙方应及时足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的工人工资不能及时发放，由甲方承担。

　　7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应服从工程监理的监督。

　　8、对隐蔽工程在隐蔽前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合格后，方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。

　　9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。

　　10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费维修。

　　11、*整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后。

　　甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。

　　五、违约责任

　　1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。

　　2、如乙方未按合同所约定的工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方承担。

　　3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。

　　4、乙方必须保资质和证件真实有效，否则视为合同无效。

　　本合同一式两份，双份各执一份。

　　甲方签字(盖章)：

　　____年____月____日

　　乙方签字(盖章)：

　　____年____月____日

建设施工合同15

　　甲方：肥____XXXX公司

　　乙方：

　　甲乙双方本着*等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的 塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国民法典的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。

　　一、施工地点：汽车站南200米，泰西XX东临

　　二、施工内容：315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。

　　三、施工工期：

　　1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为________年____月____日，________年____月____日达到运行条件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于________年____月至____月期间，甲方提前____日通知乙方进场。

　　四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过**有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。

　　五、工程造价：本工程总造价 。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。

　　六、结算方式：乙方施工人员进场后____日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后____日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的'10%，余额20%在三个月之内付清。

　　七、双方责任和义务：

　　1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。

　　2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。

　　3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。

　　4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机（含把线）和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。

　　5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。

　　6、乙方于开工前____日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。

　　7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。

　　8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。

　　9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。

　　10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。

　　1、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。

　　2、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。

　　3、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。

　　八、违约责任：

　　1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。

　　4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。

　　九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。

　　十一、本合同一式四份，双发各持两份。

　　十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方：肥____XXXX公司

　　乙方：

　　代表：

　　代表：

　　电话：

　　____日期：

　　____日期：

　　____日期

建设施工合同菁选（扩展4）

——建设施工合同菁选

建设施工合同【荐】

　　现今很多公民的**意识在不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家整理的建设施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

建设施工合同1

　　发包方：安康绿硒生物科技有限公司（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为加强本园区保鲜库工程的管理，确保工程质量，并按期完成任务，经发包方与承包方协商，签订本施工合同。

　　一、工程名称：

　　园区水渠修建

　　二、工程地点：

　　绿硒示范园

　　三、工程数量与造价

　　（1）长300米，宽不低于0.25米，高不低于0.25米，为新建大棚四周水渠，造价120

　　元每米，合计36000元。

　　（2）长216米，宽不低于0.3米，高不低于0.3米，为排向池塘水渠，造价为126元每米，

　　合计为27216元。

　　（3）长113米，宽不低于0.5米，高不低于0.5米，为池塘向西与主排水渠接通水渠。造

　　价为200元每米，合计为22600元。

　　（4）长72米宽不低于0.5米，高不低于0.5米，造价为200元每米，合计为14400元。总造价为：100216元

　　四、双方的责任和义务

　　(一)甲方的责任和义务

　　1、甲方有权指导乙方规范操作、安全施工。

　　2、甲方对施工过程进行协调解决现场施工问题。

　　3、甲方提供施工用水、电，乙方应按供水、电单位的'规定按时交纳水、电费，否则造成的后果由乙方承担。

　　4、工程竣工后，甲方及时依照国家现行竣工、验收规范组织竣工验收。

　　(二)乙方的责任和义务：

　　1、乙方应切实加强施工现场管理，精细组织，严密施工。施工现场必须按照文明工地要求进行管理，严禁出现脏、乱、差现象及打架斗殴、赌博、偷盗等违法行为。

　　2、乙方负责提供本工程所需全部机械、工具、设备，费用自理。

　　3、乙方应严格按照批准的施工设计图纸施工，确保施工质量、施工进度。施工中如确需变更，应首先办理变更设计手续，接到批准的变更通知后，方可进行变更施工。若发生乙方不按照设计要求施工、违反施工规范、不文明施工等行为，甲方有权提出批评或责令其停工、返工，由此造成的一切损失由乙方承担。本工程施工人员食宿、水、电费用，全部由乙方承担。

　　五、违约责任

　　1、上述条款系甲乙双方充分协商的结果。应共同遵守，如果任何一方违约，应

　　承担相应的违约责任，违约方必须向守约方支付违约金，违约金为合同价款的5％。

　　2、乙方应严格按照合同工期，质量目标组织施工，若未按照合同工期完成时，除承担违约责任须向甲方支付违约金外，每延迟一日从工期款中扣除500元。

　　六、合同有效期：

　　工程款项结清本合同自行终止。

　　七、纠纷解决方式：

　　甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式肆份，甲乙双方各持两份。双方签字盖章后生效。

建设施工合同2

　　发包方：

　　承包方：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　建筑面积： *方米；层数：

　　结构类型： ；檐高/跨度： 米

　　批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）

　　工程性质：（指基建、技改、合资等）：

　　承包范围：

　　承包方式：

　　质量等级（优良或合格）：

　　工程承包造价（金额大写）：

　　￥： 元

　　北京市建设工程施工合同协议条款

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

　　第1条 工期

　　1.1 本合同工程定于 年 月 日开工；于 年 月 日竣工。合同工期日历天数为 天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天。

　　1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：

　　1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：

　　第2条 图纸。发包方于 年 月 日，向承包方提供 套图纸。

　　第3条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名： 项目经理姓名：

　　第4条 发包人工作。

　　开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清楚，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工饶命问题，合同签订后 天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

　　第5条 承包人工作。

　　5.1 每月 日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。

　　5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处理，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。

　　承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

　　第6条 工程质量检查及验收

　　6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检、并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。

　　6.2工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的'费用。

　　发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　第7条 设计变更及合同价款的调整。

　　7.1 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5日内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

　　7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：

　　第8条 工程价款及结算。

　　8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分 2 次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。

　　拨付工程款时间

　　（工程进度、部位）占合同承包造价

　　百 分 比金 额

　　人民币（元）

　　第9条 材料设备的供应。

　　9.1 发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》（附后）供应材料设备，如与《一览表》不符时，承担相应违约责任。

　　9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提**品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

　　9.3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方协定。

　　第10条 争议

　　发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向 仲裁委员会申请仲裁；

　　第二种争议解决方式：向 人民法院起诉。

　　双方约定按第 种争议解决方式解决。

　　第11条 违约。

　　发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使用合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿引起违约给对方造成的全部经济损失。

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　第12条 合同份数。

　　本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本 份。

　　第13条 补充条款如下：

　　工程

　　发包方供应材料设备一览表

　　序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注

　　年月日

　　本合同订立时间： 年 月 日（即日起生效）

　　发包方 （章） 承包方 （章）

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　开 户 银 行： 开 户 银 行：

　　账 号： 账 号：

　　邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

建设施工合同3

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲乙双方本着*等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致，依据民法典的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。

　　一、施工地点：___________

　　二、施工内容：___________

　　三、施工工期：

　　1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为________年____月____日，________年____月____日达到运行条件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于________年____月至____月期间，甲方提前____日通知乙方进场。

　　四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过**有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。

　　五、工程造价：本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。

　　六、结算方式：乙方施工人员进场后____日内，甲方支付总额的.30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后____日内甲方再支付总额的20%;进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。

　　七、双方责任和义务：

　　1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。

　　2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。

　　3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。

　　4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机(含把线)和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。

　　5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。

　　6、乙方于开工前____日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。

　　7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。

　　8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。

　　9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。

　　10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。

　　11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。

　　12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。

　　13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。

　　八、违约责任：

　　1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。

　　4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。

　　九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决;协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。

　　十一、本合同一式四份，双发各持两份。

　　十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方：___________乙方：___________

　　代表：___________代表：___________

　　电话：___________

　　日期：___________日期：___________

建设施工合同4

　　甲方：XX县XX镇XX村村委会

　　乙方：住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在*等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　一、工程名称和地点

　　1、工程名称：XX镇XX村村道水泥路整治。

　　2、工程地点：XX县XX镇XX村。

　　二、工程承包范围及内容

　　该段路基为水泥路面，要求把水泥路路面断板处重新修补、路基加宽。宽度50公分，涵洞沟渠疏通。

　　三、承包方式

　　本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。

　　四、工程造价

　　根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币：贰万肆仟陆佰元正(￥：24600元)

　　五、工程施工工期

　　本合同施工工期为30天，(雨天除外)，20xx年12月20日开工，于20xx年1月20日竣工。

　　六、甲、乙双方的权利，义务

　　1、甲方的主要权力、义务。

　　(1)甲方的主要权利

　　派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。

　　(2)甲方的主要义务

　　①甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。

　　②负责提供取土料场，弃土料场，负责解决赔偿所涉及到的'青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。

　　2、乙方的主要权力、义务

　　(1)乙方的主要权力，乙方工程全额垫支，完工后一次性全部付清。

　　(2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。

　　(3)严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。

　　(4)制定安全技术措施，承担安全事故所发生的费用。

　　七、违约责任

　　本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金)，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。

　　八、附则

　　1、本合同一式三份，合同双方各执一份，村委会存档一份。

　　2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。甲 方：

　　乙 方：

　　社员代表签字：20xx年12月10日

建设施工合同5

　　甲方：_______________以下简称甲方

　　乙方: _______________以下简称乙方

　　根据与建设单位签订的《建设施工合同》和公司有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签订如下施工合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、承包范围：

　　3、承包形式：

　　二、工程期限：

　　_____年_____月_____日至_____月_____日。

　　三、工程质量：

　　乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计图纸要求施工，接受监理单位的`监督,保证质量合格。工程完工后，乙方按国家有关规定保修。

　　四、合同价款：

　　乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费，承包价：按总价提取管理费_____%，税金由乙方承担。

　　五、安全责任：

　　乙方应按现行安全操作规定，采取严格的安全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　六、文明施工：

　　乙方应搞好现场文明施工，建立健全的各项工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。

　　七、奖惩办法：

　　八、付款办法：

　　按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。

　　九、其它：

　　1、在签订合同时，乙方须按工程总造价的2 %交纳工程保证金，待工程竣工结算后，按合同结算。

　　本合同一式二份，双方签字后生效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　_____年_____月_____日

建设施工合同6

　　建设单位：xx乡人民** （简称甲方）

　　承建单位：（简称乙方）

　　为了保质保量完成xx村农田水利建设项目，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、 工程名称：xx乡xx村农田水利建设工程;

　　2、 工程地址：xx乡xx村新农村

　　3、 承包范围：衬砌渠道三公里

　　4、 承包方式：包工包料

　　5、 承包工期：工程自 年 月 日开始至年 月 日完工；

　　6、 工程总造价： 元

　　（1）衬砌渠道及配套工程元；

　　（2）其他元；

　　二、施工要求

　　1、渠道衬砌采用砼“U”型断面槽，纵坡1/1000，渠道为C15砼预制，渠深0.40m,渠口宽0.43m，砼衬砌厚度0.05m；渠道每隔50—100m设一道伸缩缝，采用聚氯乙烯胶泥填塞。U型槽勾缝一般分两边进行，缝宽控制在

　　15—25m。渠道砼衬基础采用园土翻夯处理，翻夯深度0.6mm，干容重要求达到1.6t/m3。

　　2为了保证质量完成工程建设，乙方在施工中水泥必须用祁连山水泥厂或交通水泥厂的合格水泥，沙子、石子必须用庄浪河洗砂。相关材料必须具有产品合格证，并按照设计标准安装。

　　3、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。

　　4、按期不完工者，拖延每一天按工程总造价的5‰作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。

　　三、付款方式

　　合同生效后，甲方适当付给乙方一定金额的.材料款，待工程完工由县有关部门验收合格后，支付工程总造价的90%，剩余资金一年后如工程质量不出问题，付清剩余部分。

　　四、甲方责任

　　工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。

　　五、乙方责任

　　1、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全

　　部负责。

　　2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。

　　3、负责保修一年。

　　4、承担施工期间的水、电等一切费用。

　　六、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）

　　甲方负责人（签字）

　　乙方（盖章）

　　乙方负责人（签字）

　　鉴证方（盖章）

　　鉴证方代表（签字）

建设施工合同7

　　甲方(委托方):___________ 签约时间: ___________

　　乙方(施工方):___________ 签约地点: ___________

　　根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。

　　2、装饰施工地点：_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。

　　3、住房结构：_____室______厅______结构，建筑面积______*方米。

　　4、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》(附件

　　一)和图纸。

　　5、承包采用下列第______种方式：

　　(1) 乙方包工、包全部材料(见附件

　　三);

　　(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附件

　　二、

　　三);

　　(3) 乙方包清工。

　　6、本工程由__________设计。

　　7、工期：工程期限______天，从________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

　　二、工程价款及结算方式

　　1、总价款：(大写)_______元(其中：人工费_____元，材料费______元，设计费 ______元，管理费_____%，计_____元，税金_____%，计______元)。如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　2、付款方式

　　(1)合同签订后_____天内，甲方支付总价款的____%计_____元;

　　(2)木工进场当天，甲方支付总价款的_____%计 _____元;

　　(3)油漆进场当天，甲方支付总价款的_____%计 ______元;

　　(4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后____日内一次付清。

　　三、施工准备及双方的义务

　　(

　　一)甲方工作

　　1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。

　　2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。

　　3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

　　4、指派_______为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

　　(

　　二)乙方工作

　　1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指派______为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。

　　4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的'管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。

　　5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

　　6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　四、材料的供应

　　1、甲方提供的材料：详见《甲方提供的材料、设备表》(附件

　　二)。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　2、乙方提供的材料：详见附件《乙方提供的材料报价单》。

　　乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

　　乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　五、安全生产和防火要求

　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

　　六、施工内容和工期的变更

　　在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　七、材料供应

　　1、按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；

　　2、按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　八、工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　九、质量标准

　　双方约定本工程质量按下列标准执行：

　　1、《____市住宅装饰装修验收标准》。

　　2、双方商定条款：施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_________部门对工程质量予以鉴定，经鉴定工程质量不符合合同约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由乙方负责，经鉴定工程质量符合约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。

　　十、工程验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_________，乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移手续。

　　3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年，有防水要求的厨房，卫生间等保修期为________年。验收合格签字后，填写工程保修。

　　十一、其它约定事项

　　1、______________________________________

　　2、______________________________________

　　3、______________________________________

　　十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　附件

　　1、工程施工报价单

　　附件

　　2、甲方提供的材料、设备明细表

　　附件

　　3、乙方提供的材料、设备明细表

　　附件

　　4、工程项目更单

　　附件

　　5、工程质量验收单

　　附件

　　6、工程包修单

　　附件

　　7、施工业务通知单

　　甲 方：________________ 乙 方：_________________________

　　姓名（签名）：__________ 单位名称（盖章）：_______________

　　身份证号：______________ 法定代表人（或委托代理人）：_____

　　联系电话：______________ 营业执照号码：___________________

　　联系电话：______________

　　附件

　　一：工程施工报价单

　　序号 项目 单位

　　单价

　　数量

　　合计金额

　　工艺做法、用料说明

　　甲方代表（签字盖章）：_______

　　乙方代表（签字盖章）：_______

　　________年____月____日

　　附件

　　二：甲方提供的材料、设备明细表

　　序号 材料或设备

　　名称 品牌 规格

　　型号 质量

　　等级 单位 数量 单价 供应时间 送达地点

　　乙方验收意见

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　________年____月____日

　　附件

　　三：乙方提供的材料、设备明细表

　　序号 装饰内容 材料

　　规格型号 品牌 等级 数量 单位 单价 合价

　　甲方验收意见

　　甲方代表：_________

　　乙方代表：_________

　　________年____月____日

　　附件

　　四：工程项目变更单

　　变更内容 原价格 新价格 增减金额（、-）

　　详细说明

　　工程原定金额 甲方已付金额

　　元 元

　　增加工程金额 减项工程金额 （增—减）金额 结算应付金额

　　元 元 元 元

　　甲方代表：___________

　　乙方代表：___________

　　________年____月____日

　　附件

　　五：工程质量验收单____日期 检验项目名称 检验结果（合格、不合格、补验） 甲方签名

　　整体

　　工程

　　验收

　　意见

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　注：分项检验评分：合格打“√”，不合格打“215;”，补验合格打“√”签名。

　　________年____月____日

　　附件

　　六：工程保修单

　　公司名称 保修电话

　　用户姓名 登记编号

　　装修房屋地址 联系电话

　　施工单位负责人 施工负责人

　　现场施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工验收日期

　　保修期限________年____月____日至________年____月____日

　　维修记录

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　________年____月____日

　　备注：

　　（1）凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为________年，其中水、电工程保修________年。

　　（2）由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。

　　（3）由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。

　　（4）本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。

　　附件

　　七：施工业务通知单

　　客户姓名 施工地点 联系电话

　　施工负责人 施工日期 联系电话

　　序号 业务名称 具体安排要求

　　说明：

　　甲方签字（盖章）：________

　　________年____月____日

　　乙方签字（盖章）：________

　　________年____月____日

建设施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　为修建好花园路街道及下水道，进一步明确双方义务，经甲乙双方协商，特订立如下合同：

　　一、甲方将对忠路镇花园路街道330米、横街巷道120米、土司巷道40米进行路基基础调*压实硬化以及无下水道的路段进行新建，该工程总造价元。乙方愿意承包该工程。

　　二、道路标准：（道路施工标准要求见忠路镇村镇建设服务中心设计施工标准）。

　　三、施工要求：乙方要按施工设计标准要求，在甲方的质量监督小组的监督下进行施工。

　　四、工期要求：乙方应在开工之日起30日内完工，无故超期一天罚总工程款的10%（因天气原因无法施工的可顺延工期）。 五、付款方式：1、开工后，工程进展一半时，付工程款总额的`30%。2、工程竣工后，甲方与上级主管部门验收合格后，付工程总款额的70%。

　　六、甲方负责协调沿街出现的民事矛盾纠纷。

　　七、乙方开工后，进的修路材料、施工设备由乙方自己看护，施工期间发生的事故由乙方自负，一切工程费用由乙方负责。

　　八、双方必须遵守合同，违反者负法律责任。

　　九、合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇财政所存一份。

　　甲方：（盖章）

　　法人代表签字：

　　乙方：（签字盖章）

　　见证人：

　　二0__年一月十二日

建设施工合同9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　立契约书人委建人_________(甲方)与建方_________(乙方)，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：

　　第一条房地标示：本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”，经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。

　　第二条房屋面积：本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________*方米，(实际面积以当地**机关复丈后，建筑改良物所有权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的*均单价为计算基准，由双方互为补偿。

　　第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。

　　第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室*时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。

　　第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_________市**_________局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。

　　第六条工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后____月内工，自开工之日起_________工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。

　　(一)甲方未依约定付款办法的39;规定交付价款时。

　　(二)甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。

　　(三)因不可抗力的原因如天灾人或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。

　　(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，电等的`接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。

　　第七条保固期限：本契约房屋领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固________年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。

　　第八条甲方订购本房地总价款为人民币_________(大写)元整，包括下房屋及装修土地价款。

　　(一)房屋及装修价款为人民币_________(大写)元整。

　　(二)土地价款为人民币_________(大写)元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。

　　第九条付款办法：本契约房地总价为人民币_________(大写)元整，分为备款人民币_________(大写)元整，优惠贷款人民币_________(大写)元整，银行贷款人民币_________(大写)元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。

　　第十条贷款办法：本契约房屋甲方如须办理银行贷款时，应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。

　　第十一条甲方如全部或一部分不履行本契约(

　　第九条)所规定工程进度的定付款时，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一计算滞纳金，上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方，如逾期滞纳达十五天，经乙方催告仍延不交付时，即视为甲方违约，乙方不得解除本契约及代办贷款委托书，代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定，甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收，以为抵偿乙方所受的损失，乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与

　　第三者或为其他处分，甲方绝无异议，甲方若依前条约定的付款规定，以票据支付时，甲方保证兑现，如有遭退票情形等，视为甲方未缴款，依前述约定方式处理。

　　第十二条本约房屋如乙方非因

　　第五条的情形而逾期交屋时，其每逾____日按卖总价千分之一计算违约金与甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途发生纠葛不能出卖等情况时，除应将既收价款全数退还甲方外，并应赔偿所付价款同额的损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。倘因**颁布禁建等不可归责于乙方的事由，致使乙方不能交付本契约房屋时，双方同意解除本契约，乙方应将甲方所缴付价款加计利息(按照银行________年期定期存款利息计算)退还甲方。

　　第十三条契约房屋已登记于甲方名义，如甲方违约拒付款项，经乙方催仍不交付时，甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

　　第十四条甲方负责订购本房屋土地，其房屋产权及基地产权的移转登记事，乙方负责于本房屋建造完成，经**主管单位发给使用执照，及甲方依约履行其义务后，乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理，甲方应按照乙方通知的时间内，将应提出的证件及在有关文件上盖章，连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。甲、乙双方应负担的费用如下：

　　(一)建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费(或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。

　　(二)本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。

　　(三)本契约房地移转登记及质押款的抵押权设定登记移转规费，公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。

　　(四)自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方，均由甲方负担如数缴清不得异议。

　　(五)以上各项应由甲方负担的费用，如由乙方先行垫付或代缴，甲方应数归还需要。

　　第十五条产权登记：本契约房地产权登记由乙方指定代理人，统一办理土移转登记，建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。

　　第十六条本契约房地，乙方保证产权清楚，绝无任何纠纷或设定他项权利象，如有任何纠葛，乙方应负责清理，不得损害甲方的利益。

　　第十七条甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起，无论所开列单据的抬为任何一方，均就负担下列费用：

　　(一)本户水电基本费用。

　　(二)本房屋自领得使用执照日起的房屋税。

　　(三)属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。

　　(四)属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。

　　(五)本房屋有关公共管理费用的分担。

　　第十八条本契约房屋于建筑完成经主管机关发给使用执照后，甲方应付清列款项税费等，乙方始行交屋，甲方如不协办或迟延逾期的，致影响本契约各项产权登记或施工进度时视同违约，并应负赔偿乙方一切损失之责。

　　(一)缴付本约

　　第十四条

　　第一、三、四项约定应付的税捐。

　　(二)办妥产权登记及代办贷款等费用，并预付乙方四个月的利息。

　　(三)付清因逾期付款的滞纳金。

　　(四)付清本房屋的所有优惠贷款。

　　第十九条通知送达：甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之，有拒收或无法投递致退回的，均以邮局

　　第一次投递之日期为送达之日。甲方的住址如有变更时，负有通知乙方的义务。

　　第二十条其他事项：

　　(一)如甲方半途要求在本契约房屋变更设计，须以书面征得乙方同意后托乙方办理，所需工程费用经双方议定价格后，差价由甲方于变更同时给付乙方，但经不减少于原定总价为原则，如甲方未在约定期间内给付时，乙方即视为甲方已取消变更设计的要求，乙方为避免影响工程的进度，得按原合约图说施工，甲方无异议。

　　(二)乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。

　　(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。

　　第二十一条本契约的约束与效力：

　　(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。

　　(二)本契约附件视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。

　　第二十二条未尽事宜：本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。

　　第二十三条契约分存：上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。

　　第二十四条有关本契约的权义，双方同意以_________法院为管辖法院。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________

　　住址：_________住址：_________

　　身份证号码：_________身份证号码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点

建设施工合同10

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方协商，乙方甲方拟建___栋___层楼房，面积约为______*方米，为明确双方权利义务关系，经*等协商，双方自愿签订本合同。

　　一、双方权利义务

　　1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由方负责，根据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。

　　2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。

　　3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的.安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　二、施工及质量要求

　　1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为___层，第___层高___。___米，第___层高为___。___米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为*顶，前头缩朵前后左右墙增高为___米，按半层计标面积。

　　2、本工程采取包工不包料的形式，建房除劳动工具外其他材料由甲方提供。

　　3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。

　　4、乙方在施工时，要求墙体*整、垂直、不得放吊口。

　　三、其他事项

　　1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。

　　2、乙方在施工过程中，甲方应满足乙方的.施工材料，材料经检验后才能使用(架树、架板等)，如果违操作规程，谁违、谁负责。

　　3、施工前，甲方保证___通，即通水通电，道路场地*整。

　　4、甲方以每*______元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。

　　5、收方结标：第___层的总长度加上前后桃子长度，雨棚___半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按___层计标。

　　6、付款方式：每层砌好砖后，经检验，付每层的___%，到好楼面后付每层的___%，房屋盖好瓦后，结清余款。

　　7、其他未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

　　本合同___式___份，甲乙双方各持___份，从合同签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_______________

　　乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_____年____月___日

　　_____年___月___日

建设施工合同11

　　甲方: 身份证号码: (以下简称“甲方”)

　　乙方: 身份证号码: (以下简称“乙方”)

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况:

　　工程名称:

　　自家住宅

　　工程地点: ___XXXX____区镇村

　　二、工程承包范围: 承包范围:按甲方提供的图纸建造地基与主体工程从零开始以至

　　第六层天面封顶工程，包含两个化粪池与地面环绕主体渠道的建造。以上工程乙方自带施工工具(如模板、顶木、机械、铁铲、斗车、吊笼、搭建双排栅含纱网等)。

　　三、合同工期:年 月 日

　　开工日期: 年 月 日。

　　四、质量标准及要求: 工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20合格标准。

　　需要注意的事项:

　　1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。

　　2、砌筑墙体过程中，乙方必须保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。

　　3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸一致，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。

　　4、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每次砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　五、合同价款: 承包金额:据实按建筑面积每*方米 元(大写:人民币 整)进行人工结算。

　　六、工程质量:

　　6.1乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工。

　　6.2工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。

　　6.3因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的，并且无法整改的，乙方承担全部违约责任。

　　***经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方承担拆除和重新施工的费用。

　　七、双方责权:

　　7.1甲方供应该工程所需建筑材料。由于施工地点的环境问题等，施工材料存放的地点与施工现场所产生的距离，乙方不得以此理由加收甲方任何费用。

　　7.2甲方应及时对工程进度进行审核，对工程进度款应按照协议约定及时拨付。

　　7.3甲方提供现场施工用水、施工用电。

　　7.4乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工(天面*滑、墙面*整、顺直、水*、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。

　　7.5、施工安全由乙方全权负责。

　　7.6乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为。

　　7.7主体工程完成后，乙方负责清理施工现场内所有杂物,搭的建双排栅需等甲方完成外墙装修后才能拆除。

　　7.8乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。

　　7.9施工过程中使用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。

　　八、安全施工:

　　8.1工程安全要求达到《G59-99建筑施工安全检查标准》合格标准，无重大安全事故，因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的，由乙方承担事故所产生的全部责任。

　　8.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工。

　　8.3乙方必须遵守国家和当地**有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规，保证施工场地的.清洁和交工前施工现场的清理。

　　8.4乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度，服从甲方统一管理，随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。

　　8.5乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全部承担。

　　8.6乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。

　　九、工程款支付:

　　1、自本协议签订后，工程施工至

　　第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );

　　第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );

　　第三层主体工程完工(第三层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );

　　第四层主体工程完工(第四层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );

　　第五层主体工程完工(第五层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );

　　第六层主体工程完工(第六层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );主体工程整体完工后经甲方验收合格后即以实际测量面积为准，双方结算，由甲方一次性付清工程余款。

　　2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。

　　3、在合同期内，乙方不得故意长期停工或要求追加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。

　　十、本合同自签订之日起生效，一经签字即具有法律效力，甲乙双方如发生纠纷先自协商解决，如协商无效将按照《民法典》交由司法部门处理。

　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，另附图纸一份。

　　甲方(手印): 身份证号码: 联系电话:

　　乙方(手印): 身份证号码: 联系电话:

　　年 月 日

建设施工合同12

　　合同终止函

　　中天建设集团有限公司内蒙分公司：

　　根据贵我双方年月日签订的

　　项目合同（编号为），经双方友好协商，已办理完毕所有经济结算，现合同相关权利义务均已履行完毕，至此合同终止，贵我双方不存在任何债权债务关系。

　　单位盖章:

　　代 表 人（签字）:

　　年 月 日

建设施工合同13

　　发包人(以下简称甲方)：_________

　　承包人(以下简称乙方)：_________

　　甲方将_____小区34#、35#、36#、37#住宅房、裙楼、地下室、人防工程土建工程承包给乙方施工，根据《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空工程建设管理规定》及有关法律法规的规定，双方本着自愿、*等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：____________住宅房、裙楼、地下室、人防工程

　　2、工程地点：__________________。

　　3、工程概况：

　　3.1总建筑面积暂定约________*方米，其中地下人防车库________*方米地下一层，地上十二层。

　　3.2结构形式：住宅工程：框剪结构地下车库工程：剪力墙结构。

　　第二条工程承包范围及工作内容

　　1、工程承包范围：全套施工图纸内包含的全部施工内容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。

　　1.1建安工程：乌鲁木齐___规划设计研究院有限公司设计____楼住宅、裙楼及地下人防土建工程包含的全部施工内容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。

　　1.2所有甲方分包工程的预留、预埋、预设等。

　　1.3甲方委托乙方施工的其它单项工程或零星工程。

　　1.4承包范围界限：土建工程施工至室外散水给排水、热力、电气工程施工至室外第一口检查井。

　　2、工作内容：

　　2.1以本补充协议约定的施工图纸、技术规范、甲方邀标文件为基础，包括但不限于整个工程的物料供应(补充协议有约定的除外)、施工、建成、缺陷修补、竣工及验收。

　　2.2甲方分包工程预留、预埋以及构配件(或设备、部件等)安装后的堵补工作。

　　2.3在施工期间，对工地附*现存的一切建筑物、构筑物、市政配套、消防通路等进行保护，使其维持正常的情况，并修补因工程施工所引起的破坏。

　　2.4完成并满足乌鲁木齐市安全文明施工及环境保护达标要求的有关工作。

　　2.5按本补充协议要求完成竣工验收所需的应由乙方负责的工作，提供竣工备案所需的一切资料，并配合甲方申报竣工验收，提供的竣工备案资料须满足城建档案馆接收城建档案的要求。

　　2.6.乙方作为本工程的总承包责任人，必须对本工程负全责，包括但不限于对整个项目的进度、质量、安全文明施工等进行总控制，对甲方分包单位、甲方指定乙方分包单位的施工进行全面协调和管理，及时解决因工程施工而引发的邻*居民投诉等问题。

　　2.7完成甲方与乙方签订的其他合同协议文件要求乙方履行的任务及工作，包括正常施工所需的一切附带的工程、因甲方设计缺陷造成的增加项目及临时工程。

　　2.8甲方认为需要委托乙方施工并完成的在协议外的单项工程或零星工程。

　　第三条甲方分包工程、材料(设备)供应

　　1、甲方分包工程：

　　1.1甲方分包工程：电梯设备采购及安装工程、消防及通风工程、弱电智能化工程、景观及园林工程、机械土石方工程。

　　1.2乙方必须认真履行本合同，甲方保留甲方认为在有必要的时侯除第三条第1.1款约定的甲方分包工程以外的由乙方承担的工程项目直接分包第三人的权利。

　　1.3甲方分包工程乙方有施工资质的需向甲方分包单位提供，乙方计取协议约定的乙方应计取的相关费用(配合费)，对此乙方承诺完全认同并全力配合。

　　2、甲供材料(设备)：

　　2.1甲供材料(设备)品种：

　　2.2甲供材料(设备)管理：

　　2.2.1甲供材料(设备)的数量、到货时间，由乙方编制甲供材料(设备)总需求计划，在使用前2个月前报甲方。乙方不及时上报或上报的数量有误，由乙方承担责任。由于设计变更引起甲供材料(设备)数量的变化，乙方应在收到变更通知后5日内，将变更后的需求计划以书面形式上报甲方，若不及时上报，乙方承担相应违约责任。

　　2.2.2甲供材料(设备)的供应，甲方提前8小时通知乙方甲供材料(设备)的到货数量和到货时间，且甲方负责运到工地，乙方应会同甲方及监理依据甲方封存样品、材料商提供合格证等相关资料组织验收，并按照甲方要求办理出库手续，在相关文件上签字。乙方负责甲供材料(设备)的卸车、场内运转、清点、验货、接收、保管等一切后续工作，并承担所发生的费用。若乙方不配合，承担相应违约责任。甲供材料(设备)交付乙方后，乙方必须妥善保管。因乙方原因导致甲供材料(设备)遗失或损坏，乙方应当承担赔偿责任，因材料遗失导致工程无法正常进行，给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　2.2.3若乙方接收甲供材料(设备)后，发现存在如下问题：(1)材料、设备的品种、质量等级、规格、型号等与约定验收标准不符(2)应有的附件或配件不齐全均应及时书面告知甲方。因乙方未及时书面告知甲方而引起的相关责任均由乙方承担。

　　2.2.4乙方提供加盖公章的甲供材料(设备)接收人委托书和被委托人身份证复印件报甲方备案，乙方授权现场材料接收人限定2人以内。乙方逾期不报，甲方不予办理甲供材料(设备)供应，所造成的相关责任均由乙方承担。

　　2.2.5对已进场并办理出库的甲供材料，根据建筑施工规范及相关部门要求须进行复验的，乙方在使用前应及时通知监理见证取样并送往实验室进行复验，复验费用由乙方承担。

　　2.2.6乙方在工程完工后(或冬休停工后)14天内，与甲方核对甲供材料(设备)领用量，并出具材料实际领用量汇总表，甲乙双方共同签字确认。

　　2.2.7甲供材料(设备)乙方实际领用量超过竣工结算定额用量3%以内时(含3%)，超额领用的甲供材料(设备)甲方按甲方实际采购单价进行扣款甲供材料(设备)乙方实际领用量超过竣工结算定额用量3%以上时，超额领用的甲供材料(设备)甲方按甲方实际采购单价的2倍进行扣款。【定额用量=图算工程量*(1+定额损耗率)】

　　3、甲定乙供材料(设备)

　　3.1甲定乙供材料(设备)的品种：钢材、商品砼、电线电缆、给排水管材、穿线管、桥架、配电箱、开关插座、散热器、热空气幕、防火门、给水泵、排污泵、防水材料、轻质隔墙板、grc构件、塑钢窗、单元门及进户门。

　　3.2、钢材、商品砼、电线电缆、配电箱、开关插座、给排水管材、穿线管、桥架、散热器、热空气幕、防火门、给水泵、排污泵、防水材料、轻质隔墙板、grc构件，在使用前2个月申报不少于3种品牌的材料价格、甲方在乙方提交材料报告后1月以内审定，最终按甲方审定的品牌及价格乙方进行采购及施工、如乙方没按规定的时间内提交材料报告、所造成的后果由乙方自已负责。

　　4、乙方采购材料(设备)

　　除甲供材料(设备)外所有与完成本补充协议约定的工程有关的材料均为乙方采购。乙方自购材料必须满足国家相关验收标准。甲方保留甲方认为在有必要的时侯对乙方自行采购材料(设备)直接采购的权利，乙方需无条件的给甲方出具付款委托及出具建安发票。

　　第四条工期：

　　1、本工程总工期为日历天，开工时间20__年3月16日，若因甲方原因导致无法按期开工，相应节点工期时间及竣工验收时间顺延，但节点工期绝对日历天数不作调整。

　　2、20xx年5月30日前本工程竣工验收合格，竣工验收合格后一个月以内乙方必须备案完毕(非乙方原因除外)。

　　3、乙方应按以下节点工期严格控制施工进度，若节点工期或总工期延误，乙方承担相应违约责任。

　　4、甲方不因节假日、高考、停水停电、恶劣天气、承包范围或施工范围有增减等原因给乙方顺延工期。但以下情况发生后造成的工期延误乙方24小时内书面报监理、甲方审核批准后，工期可以相应顺延：

　　4.1地基需作技术处理，处理工期超过3天以上。

　　4.2因甲方原因造成的延误开工、施工障碍、停建、缓建等情况。

　　4.3不可抗力。

　　5、乙方作为有经验的承包商在本工程投标时已充分查看施工现场及周围的环境，已充分掌握与工程施工有关的气候、道路、交通流量等情况，因此以上因素均不能构成乙方工期顺延的条件。

　　6、甲方认为需要委托乙方施工并完成的其它单项工程或零星工程，其取费仍按合同定额核算、乙方不能因承包施工范围的调整而要求延长工期(不在关键线路上的施工任务)。

　　第五条工程质量、图纸

　　1、质量标准：一次性五方及质监验收合格。

　　(一)、质量标准要求及工程保修：

　　(1)、工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)等国家或行业的质量检验标准及自治区、乌鲁木齐建设行政主管部门发布的各项强制规定标准要求，并满足设计要求，确保一次性验收合格。

　　(2)、乙方所用材料必须符合设计要求并附质保书或出厂合格证。

　　(3)、质量等级要求：质量监督站一次性验收合格的为合格工程。

　　(4)、工程保修金为本工程结算总造价的5%，保修条款按国家“房屋建设工程质量保修办法”规定执行。

　　(二)竣工资料移交

　　(1)各单位工程经质量监督站竣工验收合格后的三日内，乙方应向甲方分别移交乙方各单位工程应完成的全部工程内容及移交全部钥匙，撤出设备及施工人员，工完料尽场地清。如未按期交付，视为乙方工期延误并承担工期违约责任。

　　(2)每一单项工程具备竣工验收条件时，乙方应以书面形式向甲方申请竣工验收并提交竣工验收报告，同时乙方必须提供给甲方四套按《建设工程文件归档整理规范》《gb/t50328-20xx》编制完整的竣工资料(含竣工图一套)备存，并配合甲方将竣工资料移交至档案馆备案。

　　2、为确保工程质量，乙方进场时所使用的模板必须为新购的竹胶板或木模板，且厚度不低于1.5cm所采用的模板支撑体系必须为钢管支撑体系，若未按以上要求实施，乙方须承担相应违约责任。

　　3、“五方验收及质监站参加的竣工验收”仅代表工程符合了国家的最低质量标准，并不代表工程质量已经实际达到甲乙双方约定的竣工质量要求，故不视为工程已竣工，也不作为竣工结算的条件。对此，乙方已理解并接受“五方验收及质监站参加的竣工验收”只是达到甲乙双方约定的竣工要求中的一项必要条件，是乙方及监理单位开展100%细部检查、整改工作的开始，对于检查中发现的各项问题，乙方应采取措施积极整改。为此，质监站参加的竣工验收不视为最终竣工验收，该验收时间不能作为竣工结算的起始时间，只有在施工单位完成入住前整改工作并达到甲方及甲方物业公司要求且签字确认后(施工单位完成整改后，甲方及甲方物业公司在一个月内完成验收)，方可提交正式的《竣工结算申请报告》，填报《竣工结算申请表》报甲方审批，得到甲方的签字认可后，方可进入竣工结算审批程序(五方验收后在本补充协议规定的时间内乙方提交竣工结算资料)。

　　4、图纸：开工前甲方向乙方提供施工图3套(其中1套有图审章)，工程施工及制作竣工图所需的图纸由乙方自行加晒，甲方配合。

　　第六条暂定总价款及其包含的内容

　　1、暂定总价款：￥____________万元，大写(人民币)：____________万元整。其中：住宅楼工程暂定____________万元地下车库工程暂定____________万元。暂定总价款为本补充协议第七条第1.2款确定的单方造价*按定额计算规则计算的建筑面积。

　　2、暂定总价款包含的内容：

　　2.1本工程全套施工蓝图包含的全部施工内容(甲供材料及甲方分包工程除外)。

　　2.2甲方分包工程的配合费。

　　2.3为完成本合同条款约定的全部工作内容所发生的与工程有关的乙方应缴纳的费用(包括但不限于抢工等费用)。

　　2.4承担本工程招标代理费用，交易服务费及其他备案费用按**相关文件规定比例承担。

　　2.5包含工程竣工验收完毕至移交给甲方包含所有：人工费、措施费、风险费及破损修复费等相关费用。

　　第七条工程进度款

　　工程进度款支付：

　　1.为方便工程过程中的付款，经甲乙双方共同测算，单方造价暂按以下确定：住宅楼(即正负零以上)______元/*方米，地下车库工程______元/*方米，此暂定单方造价含完成本补充协议确定的工作内容所需的人、材、机及部分材料、人工调差，仅作为支付进度款的依据，各项目分部分项工程造价按下表分配比例执行，若误差超过暂定价款的10%以上时(不含10%)，主体分项工程暂定单价______年底时根据实际情况给予调整：

　　2、工程开工后，地下主体工程及地上三楼封顶经交验合格后支付正负零以下暂定价己完工程造价的75%进度款(经双方认可的金额)

　　3、工程施工到主体四层楼封顶交验合格支付一层主体工程造价的75%(经双方认可的金额)，五层楼封顶支付二层主体工程造价的75%(经双方认可的金额)，其它楼层支付工程款以此类推，主体封顶30天后支付主体工程造价的75%(经双方认可的金额)

　　4、主体建筑装修及水电安装按每完成一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付75%工程款(经双方认可的金额)。

　　5、前述每一阶段施工进度完成后，由乙方于每月25日前将形象进度报表交甲方，甲、乙双方共同确认当月完成工程量，审核完毕经乙方确认无异议后10日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。(每月支付一次工程款)

　　6、工程竣工验收合格后，在结算过程中支付已审核的进度造价的15%

　　7、工程结算完成后，按照国家及自治区的有关规定扣除5%的工程保修金后其余款一次性支付给乙方。

　　8、第二次工程款支付需施工单位提供第一次民工工资支付证明(以后每一次付款均需要提供民工工资支付证明、即农民工劳务单位的原始领工资的签字)。工程款支付至合同价款的85%时，施工单位应结清民工工资。如乙方单位未结清民工工资，发生的任何因民工工资纠纷均与甲方单位无关，由乙方单位自行处理。如发生民工围堵甲方办公场所或**事件、每次扣乙方合同总价1%作为违约金、甲方付乙方工程款时乙方应提交付款申请、经甲方工程造价部门审核确认、经确认后乙方应将确认的工程款祥细列出其支付清单、同时应在其项目部公示栏上公告。

　　9、甲、乙双方约定，工程所发生的夜间施工增加费、二次搬运费不计取。

　　1.2.1进度款支付表：

　　1.3工程实际施工满足上表要求后，甲方以每月实际完成分项工程的建筑面积为基础，按上表中的付款比例及金额审核进度款

　　1.4质监验收合格后，支付至本补充协议总价款的85%。

　　1.5项目移交甲方后并办理完竣工结算后，支付至竣工结算总价款的95%(含配合费等)。

　　1.6剩余竣工结算总价款的5%作为质量保修金。

　　1.7若乙方按甲方要求节点工期按时保质的完成，根据监理及甲方对乙方在本合同条款实施过程中评价，除按本合同条款约定比例支付已完工程75%的进度款外，甲方可于20__年年底、向乙方支付已完工程10%的进度款用于乙方支付民工工资、及其它款项。

　　2、工程进度款审批程序：

　　乙方每月25号填写《月进度款申请表》报监理，监理在2日内审查完毕后转交甲方审批，甲方在5个工作日内审批完毕并支付进度款(节假日顺延)

　　3、与工程进度款有关的其他条款:

　　3.1因重大设计变更及合同条款外新增项目所增加的费用，若单项费用总额在10万元以上，累计变更增加费用在20万元以上时，甲方审批完成后，在次月进度款中支付变更实际完成产值的75%若单项费用总额小于或等于10万元，在竣工结算后支付

　　3.2甲方支付每次工程进度款时，扣除甲方所代缴的水电费(含损耗分摊)

　　4、乙方申请支付工程进度款时按以下方式提供建安发票：

　　4.1乙方是在甲方项目所在地外的乌鲁木齐市辖区注册成立的企业，须向甲方提供《外出经营活动税务登记证明》复印件(加盖公章)，向甲方提供《外出经营活动税务登记证明》的主管税务机关出具的建安发票

　　4.2乙方是在____________辖区外注册成立的企业，须向甲方提供《外出经营活动税务登记证明》复印件(加盖公章)，向甲方提供甲方主管税务机关出具的建安发票。

　　5、乙方须完整、正确填写以下信息以备甲方能准确及时拨付工程进度款：

　　收款单位全称：

　　开户银行全称：

　　开户银行行号：

　　开户银行账号：

　　财务部联系人：

　　联系电话：手机：

　　传真号码：

　　第八条竣工结算

　　1、竣工结算资料：

　　竣工结算资料一式两份，资料经甲方签字确认后，甲方不再接收乙方补报的任何相关竣工结算资料。竣工结算资料应包括以下内容：

　　1.1乙方投标文件

　　1.2经甲方确认的工程签证单、设计变更和图纸会审纪要

　　1.3经甲方确认的材料限价单和甲供材料(设备)领用量汇总表

　　1.4竣工结算书(含用“广*达”正版计算的电子文本)。

　　1.5甲方工程部确认的竣工图。

　　2、竣工结算的原则：

　　2.1计量原则：20xx年《新疆***自治区建筑工程消耗量定额》(实体项目)(措施项目)、20xx年《新疆***自治区建筑安装工程费用定额》、20xx年《全国统一安装工程预算定额》。

　　2、人、材、机价差调整执行自治区造价管理部门发布的施工同期的相关造价信息文件，造价信息内容未涉及材料按甲乙双方经市场询价后，相关管理人员签字认可后作为结算依据。

　　2、1除双方约定计取的费用外，不再计取任何费用。

　　2.2计价原则：

　　2.2.1：按《20xx年乌鲁木齐地区单位估价汇总表》及相关配套文件计价，按20xx年《新疆***自治区建筑安装工程费用定额》核定工程类别按中限取费人、材、机价差调整执行自治区造价管理部门发布的施工同期的相关造价信息文件，造价信息内容未涉及材料按甲乙双方经市场询价后，相关管理人员签字认可后作为结算依据。造价信息与实际采购价有出入时，风险分担按新建造20xx[4]号文执行。除双方约定计取的费用外，不再计取任何费用。(实际采购价的认定程序：材料进场需由监理、甲方现场代表对货物及随货同行单的数量给于确认签字、并及时将确认的随货同行单交招采部、由招采部及时询价认定，需双方签字认可)。不计取冬雨季施工费(因甲方原因造成的冬季施工经甲方批准后按相关定额规定计费)

　　2.2.2.天棚刮石膏腻子按10元/m2计入定额直接费，其中7元/m2参与取费进入竣工结算。2.2.3(项目涉及土方工程采取固定单价结算：免爆27元/m3，土方挖运：外运28元/m3、内转12元/m3、回填内倒土方9.5元/m3

　　2.2.4.项目涉及防水工程按建筑安装工程四类下线计费)。

　　2.2.5综合单价项目：塑钢门窗、铁艺栏杆工程、楼梯间铺装工程。塑钢门窗、铁艺栏杆工程项目按施工时甲方核定的综合单价计算。乙方依据甲方核定的综合单价计取10%含税管理费，不再计取其它费用楼梯间铺装工程按甲方核定的综合单价包干，不再计取其他费用综合单价是指完成该项分项工程所需的人工费、机械费、材料费、各种损耗、管理费、安全文明施工费、规费、利润和税金等全部费用综合单价一经确定不作调整。

　　2.2.6人工费调整：按本工程施工期间自治区建设厅及乌鲁木齐市建委发布的人工费调整政策执行

　　2.2.7乙方自购材料的调差：根据乌鲁木齐市建设工程造价管理站发布的施工当期《工程造价信息》上公布的单价作为竣工结算单价(含焊接钢管和镀锌钢管)《工程造价信息》上没有的材料单价，以甲方核定的单价作为竣工结算单价。

　　2.2.8钢材、商品砼以甲方核定的单价作为竣工结算单价(甲方并给予乙方钢材、商品砼税金)。

　　2.2.9水电费：按甲方代乙方实际缴纳的金额进行结算(含损耗分摊)。

　　2.2.10甲方分包工程配合费按分包工程结算价款的3%计取(详见合同附件三期工程总承包单位计量、计价标准汇总表)。

　　2.2.11设计变更、工程签证的竣工结算：计量计价原则依据上述竣工结算原则执行，包含因甲方设计缺项造成施工项目增加部分。

　　2.2.12若20__年冬季乙方所施工项目不供热，乙方需将已安装完毕的水表进行保护性拆除，于20xx年4月进行二次安装，二次拆除及安装费用不再计取其他费用。

　　2.2.13施工现场按有施工场地考虑，乙方自行考虑临建搭设方案，甲方可提供暂时不用的场地交乙方使用，但甲方对该场地有使用需求时，乙方无条件在甲方要求时间内撤出并将相关垃圾清运至垃圾场，不得提出费用索赔。

　　3、其他约定：

　　3.1本工程竣工结算甲方委托有资质的造价咨询单位进行审核。

　　3.2乙方应积极配合甲方委托的造价咨询单位对乙方报送的竣工结算进行审核，若乙方不配合，影响工作进度或使审核工作无法进行，视为乙方认可审核单位的审核结果。

　　3.3乙方在报送竣工结算资料的同时报送乙方委托的造价师的相关信息，并加盖公章，在结算过程中，乙方若需更换造价师，需书面通知甲方并取得甲方的同意，且原造价师签字确认的相关数据在以后的审计工作中不再重复计算。

　　3.4乙方《竣工结算申请表》经甲方批准后60日内甲方及甲方委托的审计单位将竣工结算审核完毕，若因乙方原因导致竣工结算日期拖延，甲方另行安排时间办理，乙方不得提出任何异议。

　　3.5乙方报送的竣工结算总造价与最终审定竣工结算总造价的差额应控制在5%以内(含5%)，若乙方报送的竣工结算总造价超过最终审定竣工结算总造价的5%，由乙方按以下方式承担甲方支付给造价咨询单位的审计费：审计费=乙方报送竣工结算总造价*5‰+(乙方报送竣工结算总造价-最终审定竣工结算总造价)*5%，由乙方承担的审计费甲方有权在竣工结算时直接扣除。

　　第九条履约担保

　　1、本补充协议签订10日前，乙方向甲方缴纳履约保证金600.00万元到甲方指定账户，作为承担本工程的`前置条件。

　　2、乙方按照本补充协议节点工期及总工期的要求按时完成施工内容并验收合格后，乙方不欠农民工工资与供货商货款、甲方向乙方返还履约保证金：

　　3、农民工保证金及劳保统筹由乙方交**相关部门。

　　4、履约保证金不计利息。

　　5、由于____公司无理占用甲方部分土地，影响正常施工，因此需施工单位在不违背国家**相关法规的前提下，在年月日之前将其从甲方土地上清离，把相应地上设施予以拆除并腾空。

　　第十条劳务

　　1、乙方必须使用符合建设行政主管部门要求的具有相关资质的劳务公司。

　　2、乙方必须和具备相关资质的劳务公司签订劳务合同。乙方所签订的劳务合同和班组花名册必须于进场前送甲方备案。

　　3、乙方应办理现场劳务用工人员的人身伤害保险并承担相应费用。乙方负责处理施工过程中发生的人员人身伤害事件，自行承担全部法律责任。

　　第十一条材料、设备的管理

　　1、材料、设备代用：根据工程质量或市场变化需要，经征得设计单位、监理和甲方同意，乙方方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承担超额部分的经济支出，节省的费用归甲方因乙方原因使用，由乙方承担超额部分的经济支出，并承担延误的工期及相应的经济责任，节省的费用双方按6:4分成(甲方为6、乙方为4)。

　　2、乙方采购的材料设备必须在进场时通知监理和甲方共同验收，并办理验收手续。依据施工规范需要抽检的材料，乙方必须同甲方、监理三方代表在现场随机抽样，送检合格后方能用于本工程。甲方、监理要求乙方提供材料、设备相关资料时，乙方不能以任何理由拖延或拒绝。

　　3、甲方可以要求乙方进行规范及补充协议中未要求的，但甲方认为有必要的检验和测试，以证明材料、设备性能或证实材料、设备性能满足规范、指标的要求。若经检验和测试，证实材料、设备满足规范、指标，则所发生的费用由甲方负责若经检验和测试，证实材料、设备不符合规范、指标，则所发生的费用由乙方承担，造成的工期延误由乙方承担，且乙方需承担相应的违约责任。

　　4、不因材料、设备出具了合格检验、测试报告而免除乙方应承担的保修义务或本补充协议约定的其他义务。

　　第十二条设计变更及现场签证的管理

　　1、设计变更的管理：

　　1.1甲方对原设计进行变更，乙方按设计变更通知要求进行施工。若乙方收到设计变更通知时，变更部位已施工或正在施工，乙方必须立即停止，并马上通知监理和甲方核实，经甲方、监理核实属实后，办理签证。

　　1.2对设计错误、遗漏或不合理之处，乙方有义务及时书面告知甲方。

　　1.3因设计变更造成工程量增减的，若竣工后工程实体仍然存在且可以根据相关图纸、设计变更等资料确定工程量的，不予办理现场签证，竣工时甲方按相应资料计算若竣工后工程实体内已不存在或很难按图纸资料计算工程量的项目，办理现场签证。

　　2、现场签证的管理

　　2.1现场签证按甲方规定格式。

　　2.2现场签证应进行编号、明确施工单位、发生时间、签证原因、工程量、所涉及费用(附工程量和费用详细计算式)及完成情况回执确认等详细情况(缺少任何一样均视为无效签证)，乙方项目经理必须在报送的现场签证单上签字并加盖项目章。签证发生时间与书面报送甲方时间间隔不得超过3天。

　　2.3乙方报送的现场签证单需一式四份，审核完毕经甲方相关人员签字确认并加盖甲方专用的“变更签证审核专用章”后生效。

　　第十三条甲方分包工程的配合

　　1、乙方必须为甲方分包工程提供下列管理、服务及在现场的必要条件，包括但不限于：

　　1.1及时提供现场垂直运输、堆放、保管及其它进场条件。在乙方合理工期内允许甲方分包单位在施工期间免费使用已搭设的施工脚手架和垂直运输设备。

　　1.2给甲方分包单位提供距施工点30m范围内的水电接驳点。

　　1.3负责甲方分包工程完成后的嵌缝补缝、收边收口等工作。

　　1.4甲方分包单位工程移交乙方后，成品保护由乙方负责。

　　1.5提供各甲方分包单位所需的基准点和标高。

　　1.6乙方的施工进度计划中应包含甲方分包单位的进度计划，以确保工程整体按期竣工。因乙方的原因导致甲方分包单位无法按时进场的，乙方应承担工期延误的违约责任。

　　1.7乙方负责甲方分包工程图纸与乙方图纸间相关联的尺寸、标高等数据的统一确定其在分项工程上的特殊要求，如：开槽、预留孔洞、预埋件等。

　　1.8甲方分包工程的报建、竣工验收等工作由乙方负责完成。

　　1.9乙方提供的与甲方分包工程有前后施工关系的施工面必须满足规范要求。

　　2、除以上约定的配合责任外，乙方必须根据具体专业工程的特点与需要，按照甲方的指令完成所需的配合工作。

　　3、甲方分包单位进场时，乙方应与其办理场地移交手续，乙方未办理场地移交手续，或场地移交时相关事项未予明确的，视为未移交。

　　4、乙方不得向甲方分包单位收取任何形式的总包管理费或服务费，否则，乙方应按所收取费用的2倍向甲方支付违约金。

　　第十四条甲方、监理公司代表

　　1、甲方代表：(身份证号：)。

　　2、监理公司：新疆___工程监理咨询有限公司，项目总监：(身份证号：。)

　　3、监理公司权利与义务：以甲方与监理公司签订的《委托监理合同》为准，以及甲方批准行使的其它职权。

　　第十五条甲方职责

　　1、提供施工范围界址起50米以内的水电接驳点。甲方只提供项目施工现场一个水电接驳点，从施工现场接至临时设施建设场地的临时水电及后期使用的相关费用均由乙方自行承担。

　　2、提供工程地质勘察报告和施工场地地下管线资料协调处理施工场地周围的地下管线、邻*建筑物、构筑物的保护工作。

　　3、负责办理施工许可证，协助乙方办理其它施工所需证件、批件、环保、夜间施工许可证和临时停水、停电、中断交通道路等的申请审批手续，发生的费用按国家政策规定、结合本补充协议有关规定执行。

　　4、将水准点和坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。施工现场地下管线和邻*建筑物、构筑物、水准点、坐标控制点的保护工作由乙方负责。

　　5、组织设计单位、监理单位和施工单位进行设计交底和图纸会审根据实际需要，对施工现场总*面布置进行调整、对设计图纸进行变更。

　　6、有权对工程放线、隐蔽等关键工序进行复核或检验，若不合格，甲方有权要求乙方返工和承担相应损失。

　　7、按本补充协议规定支付乙方工程款。

　　第十六条乙方职责

　　1、乙方委派(身份证号：)为本工程项目负责人，(身份证号：)为本工程项目经理，乙方项目部组成详附件一《项目现场管理人员及劳务负责人名单》。乙方资料文件的有效签收人为(身份证号：)

　　2、乙方项目经理、技术负责人必须参加工地例会和甲方主持的且需要乙方参加的其它会议。

　　3、乙方在收到甲方提供的全套正式施工图后14日内，将施工组织设计提交监理及甲方审核批准。

　　4、乙方根据甲方对施工现场及项目情况，自行考虑临时设施的搭建，甲方按本补充协议约定的计价原则给予计算，临时设施迁移造成的重新搭建的费用由乙方承担。

　　5、乙方的脚手架施工方案须报监理及甲方审批，但甲方和监理的批准并不免除乙方的责任，乙方应对此方案负全责。

　　6、乙方在每月25日前将下月施工计划和本月计划完成情况、未完成情况的说明(包括拟采取的措施、最终完成时间)。

　　7、组织管理好施工现场，维持现场整洁、道路畅通，为甲方客户看房创造便利条件，所发生的费用包含在安全文明、临时设施费用中。

　　8、停电时，乙方提供一台功率与施工用电相匹配的柴油发电机(安装自动计时器，记录发电时间)，以保证工程(含甲方分包工程)连续施工,确保工程进度，若甲方分包单位需要使用乙方柴油发电机，乙方应按实际成本收取费用。

　　9、现场建筑垃圾由乙方随时清理并运走。若乙方未清理，导致甲方在监理或其他第三方的见证下另行委托他人清理，则按所发生的费用的2倍，从应付乙方的当次进度款中扣除。

　　10、乙方应按甲方指令撤出生产区及生活区临建、机械设备、剩余材料及全部施工人员，并进行场地清理，承担所发生的全部费用。

　　11、乙方自行办理其他施工所需证件、批件、环保、夜间施工许可证和临时停水、停电、中断交通道路等的申请审批手续，并配合甲方的施工许可、预售许可、质量监督等手续的办理。

　　12、进场后3日内，乙方须记录接收工地时的场地标高(须由监理公司复核)，并编制方格网图，报甲方、监理审批签字认可。

　　13、按本补充协议要求完成竣工验收和提供满足城建档案备案的竣工验收资料。

　　14、乙方对本工程负全责，包括但不限于对整个项目的进度、质量、安全文明施工等进行总控制，对各甲方分包单位进行总协调。

　　15、承担与本工程施工有关的乙方该承担的费用，包括但不仅限于放线费、排污费、水电费、施工场地的清理、*整、施工场地硬化及相应的拆除等费用。

　　16、甲方按补充协议约定支付工程进度款，乙方按时支付民工工资，若因乙方拖欠民工工资导致被媒体曝光、民工**或**干预等事件发生，乙方除承担自身的法律责任外，还应对甲方承担相应的违约责任。

　　17、若甲方在20__年冬季不供热，乙方需将给、排水管道内的水排放干净，确保冬季管道不出现冻裂现象，且不增加相关费用。

　　第十七条安全、文明施工

　　乙方应按安全文明施工规范或标准，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工和第三者的安全。因乙方原因发生的一切安全事故，概由乙方负责。

　　第十八条竣工验收

　　1、本工程竣工日期以工程竣通过质监站验收并在验收文件上确认的日期为准，同时应具备以下条件：

　　1.1乙方与甲方签署《质量保修书》。

　　1.2乙方进行了100%细部检查，完成分户验收，并整改合格且得到甲方及物业公司的确认。

　　2、正式竣工验收后，对甲方及甲方物业管理公司提出的整改要求，乙方必须在7日内整改完毕，经监理、甲方核查合格后，乙方将工程移交甲方。乙方不得以任何理由拒绝将工程交付甲方，否则视为乙方违约。

　　3、乙方负责在竣工验收合格后30日内办理完成《城建档案验收证书》。

　　第十九条保修

　　1、保修期自质监验收合格之日起计算，保修期、保修范围按《建设工程质量管理条例》、《房屋建设质量保修办法》有关规定执行。

　　2、质量保修金为竣工结算总价的5%。房屋建筑地基基础和主体工程保修期满1年后返还质量保修金相应部分保修期满后无质量问题，返还质量保修金相应部分，五年保修期满后无质量问题，返还剩余质量保修金，质量保修金不计利息。

　　3、在保修期间内，若为乙方原因应承担保修责任，乙方必须在接到甲方通知后24小时内派人到场检查维修，否则，甲方可委托其他单位或个人修复，并按所发生费用的2倍扣除质量保修金，不足部分，甲方可向乙方追偿。

　　4、乙方承担因施工质量引起的业主索赔的经济、法律责任，相应费用从乙方的质量保修金中扣除，不足部分，甲方可向乙方追偿。

　　第二十条违约责任

　　1、根据本补充协议第四条第3款对节点工期具体时间的规定，若乙方节点工期每延误一天，乙方承担违约金20xx元，关键节点加倍执行。总工期每延误一天，乙方承担违约金5000元，总工期每提前一天，甲方奖励5000元由于乙方原因，造成实际总工期延误超过20日，甲方有权同时扣除20%履约保证金，且不免除乙方继续履行补充协议的义务由于乙方原因，工程竣工验收后超过15日未移交给甲方，乙方承担本补充协议暂定总价款的5%违约金，甲方有权在竣工结算中扣除。

　　2、根据第三条第2.2.1款，若乙方未在规定日期内上报甲方，乙方承担因此造成的工期延误责任，同时承担1000元/次违约金。

　　3、根据第三条第2.2.2款，若乙方未按甲方规定进行配合，乙方承担1000元/次违约金。

　　4、根据第三条第2.2.6款，若乙方未按甲方规定进行及时配合，乙方承担5000元违约金。

　　5、根据第十六条第2款，乙方项目经理、技术负责人不参加甲方会议(经报甲方同意除外)，乙方向甲方支付违约金500元/人.次。

　　6、根据第十六条第16款约定，每发生一次，乙方承担违约金20万元。

　　7、乙方因管理不善导致现场发生不安定事件(如聚众打架、闹事……)，视为乙方违约，根据情节轻重乙方按20xx-20000元/次支付甲方违约金。若因此给甲方造成财产及其他损失的，乙方应赔偿甲方直接损失。

　　8、若乙方将本工程转包、违法分包、联营、挂靠承包或乙方已明显无力履行本合同条款约定的责任与义务，除限期改正外，甲方有权处以乙方本补充协议暂定总价款2%的违约金，同时甲方保留终止本补充协议的权利，若甲方重新选择施工单位，对乙方已经完成的工程量，在竣工验收合格后再行结算。

　　9、因乙方原因导致甲方解除本补充协议的，乙方须按本补充协议暂定总价款的10%向甲方支付违约金，并要求乙方限期7日内退场。

　　10、在甲方职责完全履行的前提下，乙方擅自解除本补充协议或中途退场、停工的，乙方应承担补充协议暂定总价款的30%违约金，并承担由此给甲方造成的直接损失。

　　11、乙方使用不合格或假冒伪劣材料、设备，除整改合格外，乙方应承担所使用的材料、设备总价的2倍违约金，同时承担因整改导致工期延误的违约责任，工期延误的违约责任按本条第1款执行。

　　12、乙方主管部门、甲方或监理单位的例行检查中，达不到安全文明施工标准的，乙方应承担1000-5000元违约金导致停工的，每停工一次，乙方承担5000—20000元违约金。

　　13、对乙方的违约处罚，由甲方书面通知乙方，若乙方拒绝签收，监理、甲方签字确认即生效本补充协议所约定违约金，甲方有权在当期进度款或竣工结算款中扣除。

　　14、若甲方未按本补充协议约定支付工程款，甲方除支付工程款外同时按银行同期贷款利率支付延期支付工程款的利息。

　　第二十一条争议

　　双方在履行本补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商仍不能解决，双方均可向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

　　第二十二条合同条款的生效

　　1、本补充协议乙方加盖公司印章、项目承包人签字起生效。

　　2、本补充协议未尽事宜，双方另行协商解决，所达成的本补充协议书面文件为正式合同的组成部分。

　　第二十三条合同条款份数

　　一式贰份，甲、乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

　　第二十四条附件

　　本补充协议附件为也同为正式合同的组成部分，与正式合同和补充协议具有同等法律效力。本补充协议附件共四份：

　　附件一《乙方项目现场管理人员名单》

　　附件二《三方质保协议》

　　附件三乙方《投标文件》

　　附件四《工程总承包单位计量、计价标准汇总表》

　　甲方：_______________(公章)乙方：_______________(公章)

　　法人代表：_______________法人代表：_______________

　　委托代理人：_______________委托代理人：_______________

　　开户银行：____________________开户银行：____________________

　　帐号：_______________帐号：_______________

　　邮政编码：_______________邮政编码：_______________

　　订立时间：_____年_____月_____日

建设施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，本着*等、自愿、公*、公正的原则，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于 建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外，其余所有本工程施工图中包含的.内容由乙方包工、包料、包质量、包安全、包卫生承包施工。(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。

　　四、工程造价：本工程建筑面积共计*方米单价 元，工程总造价 。

　　五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。

　　六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购买，在施工期间，乙方必须做到安全文明施工，如出现任何安全事故，一切后果由乙方承担。

　　在施工期间，甲方必须保证工程款的按时支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承担。

　　七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。

　　八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必须派人到场维修，否则甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方补足。

　　九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

建设施工合同15

　　发包方：__________________公司，以下简称甲方。

　　总承包方：___________________，以下简称乙方。

　　分包方：_____________________，以下简称丙方。

　　甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、*等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

　　第一条工程造价

　　主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

　　1、总包管理费_________%。

　　2、市场价格风险调整的不可预见费用。

　　3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

　　4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。

　　5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　　6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

　　7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

　　第二条工期要求和开工日期

　　工期要求：

　　主厂房：_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

　　(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

　　第三条安全生产规范执行必须符合国家有关规定要求

　　第四条材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

　　2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　　第五条工期、质量保证金

　　1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。

　　2、项目保证金的'支付：

　　本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

　　3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

　　第六条工程价款及支付方式

　　1、房屋结顶_________天，甲方支付给丙方_________万元;

　　2、丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);

　　3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付;

　　4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;

　　5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

　　6、接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

　　第七条工程质量保修保修期为_________年

　　在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　第八条违约责任及处理

　　1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

　　2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

　　3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

　　4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

　　5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

　　第九条其它

　　1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

　　2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

　　3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

　　4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

　　5、本协议履行地为本工程所在地。

　　6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

　　甲方：__________________代表：__________________

　　乙方：__________________代表：__________________

　　丙方：__________________代表：__________________

　　_______年______月_____日_______年______月_____日

建设施工合同菁选（扩展5）

——建设施工合同12篇

　　承包单位（甲方）：

　　法定代表人（负责人）：

　　分包单位（乙方）:

　　法定代表人（负责人）：

　　按照《_____》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。

　　第一条、建设工程概况

　　1、总体工程名称：

　　2、分包工程名称：

　　3、工程地点：

　　4、分包工程范围：

　　5、承包形式：

　　6、工程期限：

　　计划开工日期：________年___月___日，计划竣工日期：________年___月___日，合同总工期为_____日。

　　7、质量标准：

　　（1）?工程质量：按总（分）包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。

　　（2）标准规范：除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　__________________________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________________________

　　第二条、本合同条款符合总承包合同的要求

　　第三条、双方的责任、权利与义务

　　1、甲方的责任、权利与义务

　　（1）负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作；

　　（2）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；

　　（3）督促乙方确保主合同责任的全面履行；

　　（4）制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙

　　方按有关规定执行；

　　（5）制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施；

　　（6）向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；

　　（7）负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认；

　　（8）负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作；

　　（9）按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议；

　　（10）根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。

　　（11）甲方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的。

　　（12）承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理_____。发包人已经办理的_____视为承包人办理的_____。

　　2、乙方的责任、权利与义务

　　（1）乙方应全面了解总（分）合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）；

　　（2）对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资质的熟练工人投入工作；严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工，严格遵守安全生产制度，保证施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定；自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款；

　　（3）未经甲方允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；

　　（4）乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求，按时提交每月的施工计划，有阶段期要求的提交阶段期计划以及相关的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。

　　（5）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管和操作人员的有效证件、持证上岗情况；

　　（6）按时提交有关报表、完整的原始技术资料，配合甲方办理交工验收；

　　（7）乙方须保证甲方交付后的`工地条件良好，妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施，同时做好工地周边建筑群、地下管线和已完工部分的成品保护工作；

　　（8）乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类_____，其费用自理。乙方自行投保的范围(内容)为：按相关规定办理。

　　（9）乙方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，不得擅自更换，应提前通知甲方，并保证更换的代表是具有相应资质的。

　　（10）分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害_____，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理_____，支付_____费用。

　　第四条、承包价款的确定、支付与结算

　　1、本工程价款按下列两种方式确定:（?）

　　（1）本工程为招标工程，合同价款为_________元（大写：_____________元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在建设单位要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。

　　（2）本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同价款(暂估价)为_________元（大写：_______________元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在建设单位要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，但_____结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。

　　2、价格调整的因素

　　（1）工程遇到下列情况乙方应在________日内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后________天内不确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

　　（2）_____有关部门、县级以上人民*建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整；

　　（3）招标工程甲方或建设单位同意工程量增减或设计变更。

　　第五条、工程质量与检查验收

　　1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工，经建设单位及监理检验，达到交工验收条件为准；

　　2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。

　　3、工程质量按建设单位方规定要求合格率100%

　　4、乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失，由甲方承担。

　　5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，乙方不承担损失，整改费用由甲方支付。

　　6、由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工序提前施工，而造成乙方施工经济损失由甲方负担经济责任。

　　第六条、材料、机械设备供应与管理

　　1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理，乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用，不得浪费。因乙方原因造成浪费，甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚；

　　2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。

　　3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。

　　4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。

　　5、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，出现材料不符情况，按材料丢失处理。

　　第七条、安全生产与文明施工

　　1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。

　　2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守甲方发布的安全操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。

　　3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。

　　4、乙方所有特殊工种工人具备相应的资质，不得安排无资质人员从事非本专业工作。

　　第八条、工期延误

　　1、因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束_____小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议。

　　2、因建设单位或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使施工不能正常进行等建设单位或甲方原因造成工期延误。

　　3、因建设单位提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工等建设单位原因造成工期延误。由于建设单位原因造成窝工,乙方要积极配合甲方，准备相应索赔资料向建设单位索赔，索赔费用分配双方另行协商。

　　4、一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_____小时。

　　第九条、保密

　　1、在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

　　2、未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

　　3、未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。

　　4、对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

　　5、本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。

　　第十条、工程转包与再分包

　　乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。

　　第十一条、合同的担保

　　1、__________自愿为乙方履行本合同所有义务（包括违约金、罚款）向甲方提供不可撤销的连带责任担保。本合同被解除或提前终止或无效，________仍应依担保约定继续承担担保或返还财产、赔偿损失等责任。

　　2、保证人_______在本合同项下的保证范围包括乙方因本合同及乙方承包的每一个工程项下的与履行施工合同有关的一切债务（包括但不限于：拖欠的税款；拖欠的人工工资；拖欠的材料∕设备款；拖欠的施工机械∕模板、钢管租赁费；工程质量不合格造成的经济损失、违约金及赔偿金；工期违约的违约金及赔偿金；工程质量、安全事故造成的经济损失、违约金及赔偿金；工伤赔偿金等）、甲方为乙方垫付的款项、违约责任及甲方为实现债权与担保权利而发生的相关费用（包括但不限于诉讼费／_____费、_____、鉴定费、差旅费等）。

　　3、_________保证期间自签订本合同起至乙方承包的工程全部竣工、保修金收清后满两年时止（质量安全终身责任）。

　　第十二条、合同解除

　　1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：

　　（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；

　　（2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的；

　　（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；

　　（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。

　　2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的，乙方有权解除合同。

　　3、乙方应在甲方解除合同_______日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。

　　第十三条、违约责任

　　第十四条、争议解决

　　1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，可以调解或者和解，调解不成或者和解不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。

　　2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。

　　3、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

　　（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

　　（3）_____机构要求停止施工；

　　（4）法院要求停止施工。

　　第十三条、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。

　　第十四条、本协议未尽事宜双方协商解决。

　　甲方（盖章）：

　　住所：

　　代表人：

　　联系方式：

　　________年___月___日

　　乙方（盖章）：

　　住所：

　　代表人：

　　联系方式：

　　________年___月___日

　　发包人（全称） （简称甲方）

　　承包人（全称） （简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　合同工期总日历天数 天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额（大写）： （人民币）： 万元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款

　　3、明确双方权利、义务的纪要、协议

　　4、本合同通用条款

　　5、投标书、招标文件和中标通知书

　　6、施工图纸

　　7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

　　8、工程预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定双方签字盖章后生效。

　　发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　工商行政管理机关鉴证意见：

　　经办人：鉴证机关(章)

　　年 月 日

　　第二部分 通用条款

　　此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分 通用条款》

　　第三部分 专用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　2.合同文件及解释顺序

　　合同文件组成及解释顺序：

　　3.语言文字和适用法律、标准及规范

　　3.1 本合同除使用汉语外，不使用 语言文字。

　　3.2适用法律和法规

　　3.2.1需要明示的法律、行政法规：

　　3.2.2本合同适用的法律和法规不限于上述明示的法律法规。本合同订立时国家及相应部门颁布的其它法律法规同样适用。

　　3.3适用标准、规范

　　适用标准、规范的名称：

　　发包人提供标准、规范的时间：

　　国内没有相应标准、规范时的约定：

　　4.图纸

　　4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：

　　4.2发包人对图纸的保密要求：

　　4.3使用国外图纸的要求及费用承担：

　　二、双方一般权利和义务

　　5.工程师

　　5.1 监理单位委派的工程师

　　姓名：职务：

　　发包人委托的职权：

　　需要取得发包人批准才能行驶的职权：

　　5.2发包人派驻的工程师

　　姓名：职务：

　　职权：

　　5.3不实行监理的，工程师职权：

　　7.项目经理

　　姓名： 职务： 证号：

　　8.发包人工作

　　8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

　　⑵将施工所需的水、电、线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

　　⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：

　　⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

　　⑹水准点与坐标控制点交验要求：

　　⑺图纸会审和设计交底时间：

　　⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻*建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

　　⑼双方约定发包人应做的其它工作：

　　8.2 发包人委托承包人办理的工作：

　　9.承包人工作

　　9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

　　⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

　　⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：

　　⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

　　⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

　　⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

　　⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

　　⑺施工场地周围地下管线和邻*建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：

　　⑻施工场地清洁卫生的.要求：

　　⑼双方约定承包人应做的其它工作：

　　三、施工组织设计和工期

　　10.进度计划

　　10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

　　监理工程师对施工方审核的时间：

　　10.2群体工程中有关进度计划的要求：

　　13.工期延误

　　13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

　　四、质量与验收

　　16.工程验收：由招标人或招标人委托的单位，组织各相关部门按施工图纸要求及国家颁布的有关工程验收规范进行验收。

　　16.1本工程质量要求达到 标准。

　　17.1双方约定中间验收部位：

　　五、安全施工：承包人在施工现场的安全教育和安全事故由承包人承担。

　　六、合同价款与支付

　　23.合同价款及调整

　　23.2本合同价款采用 方式确定。

　　⑴采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

　　风险费用的计算方法：

　　风险范围以外合同价款调整方法：

　　⑵采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

　　24.工程预付款

　　发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

　　扣回工程款的时间、比例：

　　25.工程量的确认

　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

　　26.工程款（进度款）支付

　　双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

　　七、材料设备供应

　　27. 发包人供应材料设备

　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

　　⑴材料设备单价与一览表不符：

　　⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

　　⑶承包人可代为调剂串换的材料：

　　⑷到货地点与一览表不符：

　　⑸供应数量与一览表不符：

　　⑹到货时间与一览表不符：

　　⑺工程开工前根据施工组织方案、施工进度计划，及时报送甲供材供应时间计划表及要求。

　　27.6发包人供应材料设备的结算方法：

　　28.承包人采购材料设备

　　28.1承包人采购材料设备的约定：

　　八、工程变更

　　1、发包人以书面形式提出工程变更要求，作为变更依据，通知监理和承包人，变更需经签字、加盖公章后生效。

　　2、承包人以书面形式提出工程变更意见，经发包方、监理签署确认意见并加盖公章后生效。

　　九、竣工验收与结算

　　32.竣工验收

　　32.1承包人提供竣工图的约定：

　　32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

　　十、违约、索赔和争议

　　35.违约

　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

　　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

　　本合同通用条款第2*款约定发包人违约应承担的违约责任：

　　本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

　　双方约定的发包人其他违约责任：

　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

　　本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任（工期违约）：

　　本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

　　双方约定的承包人其他违约责任：

　　37.争议

　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：采取第 种方式解决。

　　⑴请双方主管部门调解；

　　⑵约定向 仲裁委员会提请仲裁。

　　十一、其它

　　38.工程分包

　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

　　39. 不可抗力

　　39.1双方关于不可抗力的约定：

　　40.保险

　　40.6本工程双方约定投保内容如下：

　　⑴发包人投保内容：

　　⑵承包人投保内容：

　　41.担保

　　41.3本工程双方约定担保事项如下：

　　⑴发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 作为本合同附件。

　　⑵承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 作为本合同附件。

　　⑶双方约定的其他担保事项:

　　46.合同份数

　　46.1双方约定合同正副本份数：

　　47.补充条款：

　　第四部分 工程质量保修书

　　发包人(全称):

　　承包人(全称)：

　　为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为 ；

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏屋面防水工程为 年；

　　3、装修工程为 年；

　　4、电气管线、上下水管线安装工程为 年；

　　5、供热及供冷系统为 个采暖期及供冷期；

　　6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

　　7、其他项目保修期限约定如下：

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造**身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　4、质量保修完成后，由发包人组织验收，发包人在质量保修期满后一个月内，将剩余保修金无息返还承包人。

　　四、质量保修金的支付

　　工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 。

　　五、质量保修金的返还

　　发包人在质量保修期满后一个月内，将剩余保修金无息返还承包人。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

　　发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方：________实业发展有限公司

　　乙方：____________建筑工程公司

　　甲乙双方本着*等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　一、工程造价

　　1.土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。

　　2.安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。

　　3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年______月______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月*均单价计算该段工程材料结算价值。

　　4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

　　5.乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

　　6.由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

　　7.工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

　　8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

　　二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

　　1.甲供材料有：钢筋、商品砼。

　　2.甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

　　3.甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

　　三、工程款支付

　　1.在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±______及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足______万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在______个月内审核完毕，并在其后______个月内按月*均分三批付清工程结算尾款。

　　2.______年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后______日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内*均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。

　　3.地下室工程完工出±______后______日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在______日内审核完，并支付结算款的______%，其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。

　　4.上部结构工程甲方按结构施工进度每完成______层支付______%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付______%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成______层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付______%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在______日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后______日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

　　5.工程竣工验收完后______日内按工程合同暂定造价付至______%，在工程结算审定后______日内*均分三期支付完工程结算余款（扣除______%保修款）。当结算时间超过______个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起______天内甲方付至工程总价的______%，

　　四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后______日内办妥交给甲方。

　　五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

　　七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及______项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

　　甲方：________________

　　代表：________________

　　乙方：________________

　　代表：________________

　　劳务分包人（以下简称甲方）：委托代理人：

　　工程承包人（以下简称乙方）：委托代理人：

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、劳务作业范围：

　　第二条、施工图纸甲方正式开工前，向乙方提供施工项目的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方承担。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给

　　第三人。

　　第三条、施工前期工作

　　1、办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。

　　2、提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任；提供位置及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。

　　第四条、甲方驻工地代表

　　1、甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和责任，但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整，需提前通知乙方；

　　2、甲方代表的指令、通知应采用书面形式，本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认；

　　3、甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令，批准施工措施并履行其他约定的义务；

　　4、甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时，甲方代表有权要求乙方予以清退。

　　5、甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。甲方代表人，应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。

　　第五条、乙方驻工地代表

建设施工合同菁选（扩展6）

——水利工程建设施工合同菁选

水利工程建设施工合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的水利工程建设施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　发包人：____________　　合同编号：___________

　　监理人：____________　　签定地点：___________

　　签定时间：____年__月__日

　　依据《中华人民共和国民法典》，____________(以下简称发包人)与___________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　(一)工程概况：

　　1.工程名称：___________________________

　　2.工程地点：___________________________

　　3.工程规模及特性：________________________

　　4.工程总投资：静态：_______________________

　　动态：_______________________

　　5.工程总工期：__________________________

　　(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　(四)工程建设监理的期限自____年 ____月 ____日至____年____月____日。

　　(五)建设监理报酬为(大写)____元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　(一)监理委托函或中标函。

　　(二)监理合同书。

　　(三)监理实施过程中双方共同签署的.补充文件。

　　(四)专用合同条款。

　　(五)通用合同条款。

　　(六)监理招标书(或委托书)。

　　(七)监理投标书(或监理大纲)。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本____ 份，各执 ____　份。

　　发包人：______(盖章)　　　监理人：______(盖章)

　　法定代表人：____(签章)　　　法定代表人：____(签章)

　　委托代理人：____(签章)　　　委托代理人：____(签章)

　　邮编：_________　　　　　邮编：_________

　　电话：_________　　　　　电话：_________

　　传真：_________　　　　　传真：_________

　　开户银行：_______　　　　　开户银行：_______

　　账号：_________　　　　　账号：_________

　　甲方：

　　乙方：

　　为了达到规范水利工程建设和管理方便工程决算，统一验收标准、统一评比标准(条件)、对小型水利项目实行一个标准发包建设和验收的要求;为了明确本工程甲、乙双方在工程建设中的职责，在执行国家有关规程规范的前提下，经甲、乙双方协商特订立本施工合同。

　　1、 甲、乙双方必须执行上级建设主管部门的建设规范，服从管理。

　　2、 双方对合同条款有争议的，报建设主管单位按行业规程执行。

　　3、 甲方职责

　　(1) 提供工程施工图和项目建设方案，确定发包项目。

　　(2) 筹集工程建设资金。

　　(3) 处理以乙方无关的`一切纠纷。

　　(4) 管理乙方承包工程项目的质量和工期(进度)。

　　(5) 管理属甲方组织完成的工程项目和施工人员安全。

　　4、 乙方职责

　　(1) 组织施工人员、机械和开工准备费用。

　　(2) 按甲方提供的施工图和发包的具体工程项目照图和按指定项目施工。

　　5、 工程承包项目及单价

　　6、 决算

　　(1) 甲乙双方按提供的施工图完成的工程量和指定乙方建设项目完成的工程，按承包单价后进行决算。为乙方的工程决算金额。开工后按工程进度拨款，最后预留30%资金验收合格后付清。

　　(2) 混泥土边墙：横*竖直、垂直偏差小于3%，直线误差小于3厘米，灰浆标号要配足，必须美观、光滑。

　　(3) 混凝土：必须按标准级配用料，强度达到和超过设计标号(经质量检测认定)。

　　(4) 钢筋混凝土：除按混凝土质量检测必须达到要求外，必须按施工图配制钢筋和制安。

　　(5) 渠道成型后：不漏水、渠道盖板底面脱模后、*整、无蜂窝和漏筋现象。

　　(6) 严格控制施工尺寸，工程量的决算只按施工要求计量，超量由乙方负责。

　　7、 工程安全：乙方所安排的施工人员、设备等安全乙 方负责。

　　8、 责任

　　(1) 甲方未按所定条款和职责管理工程造成乙方直接经济损失的由甲方负责。

　　(2) 乙方未按甲方要求造成的一切经济损失由乙方自负。

　　9、开完工时间： 年 月 日开工。年 月 日完工。

　　10、未尽事宜双方协商解决，协商不成的报建设主管单位调解。

　　11、本合同一式3份，甲乙双方各执一份，报木龙水管所财务一份。

　　12、本合同经甲乙双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日拍【；、

　　发包人：______ 合同编号：_________

　　监理人：______ 签定地点：_________

　　签定时间：__年__月__日

　　依据《民法典》，__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　(一)工程概况：

　　1.工程名称：__________________________

　　2.工程地点：__________________________

　　3.工程规模及特性：_______________________

　　4.工程总投资：静态：______________________

　　动态：______________________

　　5.工程总工期：_________________________

　　(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

　　(五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　(一)监理委托函或中标函。

　　(二)监理合同书。

　　(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　(四)专用合同条款。

　　(五)通用合同条款。

　　(六)监理招标书(或委托书)。

　　(七)监理投标书(或监理大纲)。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的'所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。

　　发包人：_______(盖章) 监理人：_______(盖章)

　　法定代表人：_____(签章) 法定代表人：_____(签章)

　　委托代理人：_____(签章) 委托代理人：_____(签章)

　　邮编：________ 邮编：________

　　电话：________ 电话：________

　　传真：________ 传真：________

　　开户银行：______ 开户银行：______

　　账号：________ 账号：________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：_________________

　　一、施工内容及工程量：_________________

　　1、施工内容：_________________建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。

　　2、拆除标准：_________________按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。

　　3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

　　二、工程价款：_________________

　　经甲乙双方协商拆除项目总金额为元。结算方式：_________________甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。

　　三、施工日期：_________________

　　本合同工程定于20__年7月26日开工，于20__年8月8日竣工。

　　四、双方责任及权力

　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。

　　3、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。

　　乙方：_________________

　　1、负责编制施工方案，制定安全环保措施。

　　2、积极配合甲方的工作。

　　3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的.任何安全责任事故责任由乙方承担。

　　5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　6、乙方指定为工程项目负责人。

　　五、违约责任：_________________

　　违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

　　六、其它：_________________

　　本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

　　___________年__________月__________日

　　发包人：______ 合同编号：_________

　　监理人：______ 签定地点：_________

　　签定时间：____年____月____日

　　依据《_____》，__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　(一)工程概况：

　　.工程名称：__________________________

　　2.工程地点：__________________________

　　3.工程规模及特性：_______________________

　　4.工程总投资：静态：______________________

　　动态：______________________

　　5.工程总工期：_________________________

　　(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的'范围承担监理业务。

　　(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

　　(五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　(一)监理委托函或中标函。

　　(二)监理合同书。

　　(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　(四)专用合同条款。

　　(五)通用合同条款。

　　(六)监理招标书(或委托书)。

　　(七)监理投标书(或监理大纲)。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。

　　发包人：_______(盖章) 监理人：_______(盖章)

　　法定代表人：_____(签章)法定代表人：_____(签章)

　　委托代理人：_____(签章)委托代理人：_____(签章)

　　邮编：________ 邮编：________

　　电话：_______ 电话：_______

　　传真：_______ 传真：_______

　　开户银行：______ 开户银行：______

　　账号：_______ 账号：_______

　　发包人：________________________

　　合同编号：______________________

　　监理人：________________________

　　签定地点：______________________

　　签定时间：________年____月____日

　　依据《中华人民共和国民法典》，________________________（以下简称发包人）与_____________________（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　（一）工程概况：

　　1.工程名称：______________________________________________________

　　2.工程地点：______________________________________________________

　　3.工程规模及特性：________________________________________________

　　4.工程总投资：静态：______________________________________________

　　动态：______________________________________________

　　5.工程总工期：____________________________________________________

　　（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　（四）工程建设监理的期限自________年________月________日至________年________月________日。

　　（五）建设监理报酬为（大写）________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　（一）监理委托函或中标函。

　　（二）监理合同书。

　　（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　（四）专用合同条款。

　　（五）通用合同条款。

　　（六）监理招标书（或委托书）。

　　（七）监理投标书（或监理大纲）。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的.所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本________份，各执________　份。

　　发包人：__________（盖章）　监理人：________（盖章）

　　法定代表人：______（签章）　法定代表人：____（签章）

　　委托代理人：______（签章）　委托代理人：____（签章）

　　邮编：__________________

　　邮编：__________________

　　电话：__________________

　　电话：__________________

　　传真：__________________

　　传真：__________________

　　开户银行：______________

　　开户银行：______________

　　账号：__________________

　　账号：__________________

　　发包人：______ 合同编号：_________

　　监理人：______ 签定地点：_________

　　签定时间：__年__月__日

　　依据《民法典》，__________（以下简称发包人）与__________（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　（一）工程概况：

　　1.工程名称：__________________________

　　2.工程地点：__________________________

　　3.工程规模及特性：_______________________

　　4.工程总投资：静态：______________________

　　动态：______________________

　　5.工程总工期：_________________________

　　（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　（四）工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

　　（五）建设监理报酬为（大写）______元，由发包人按本专用合同条款约定的.方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　（一）监理委托函或中标函。

　　（二）监理合同书。

　　（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　（四）专用合同条款。

　　（五）通用合同条款。

　　（六）监理招标书（或委托书）。

　　（七）监理投标书（或监理大纲）。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本___份，各执___份。

　　发包人：_______（盖章） 监理人：_______（盖章）

　　法定代表人：_____（签章） 法定代表人：_____（签章）

　　委托代理人：_____（签章） 委托代理人：_____（签章）

　　邮编：________ 邮编：________

　　电话：________ 电话：________

　　传真：________ 传真：________

　　开户银行：______ 开户银行：______

建设施工合同菁选（扩展7）

——建设施工合同菁选

【推荐】建设施工合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编帮大家整理的建设施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　甲方（发包单位）： __电有限公司

　　乙方（承包单位）：___________________

　　甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称（工程地点）：

　　1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

　　2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

　　3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

　　4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。

　　二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

　　年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的`前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方： （公章）

　　法人代表：

　　乙方： （公章）

　　甲方：闲餐厅

　　乙方：广告装饰

　　应甲方要求，在原甲方与乙方20___年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

　　一、工程范围：20___年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。

　　二、工期要求：20___年12月3日至20___年12月15日。

　　三、新增工程量：

　　详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》

　　四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。

　　五、付款方式：按原合同执行。

　　六、其它：施工合同补充协议

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方：_________(盖章)乙方：_________(盖章)

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　签约日期：____年____月____日

　　发包方：

　　承包人：

　　根据《合同法》、《建筑法》以及相关法律、法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为双方严格遵守承诺协议特订立本合同：

　　一、工程概况：

　　二、工程承包范围：承包人包工不包料，原材料由承包人提供预算，发包人组织购进，承包人负责承担旧房折除、场地清理，全部建筑工程施工安装项目，经双方协商，二层楼上不做楼梯间，不盖预制板，只做瓦屋面。承包人必须按施工要求备齐所有施工机械设备、模板、脚手架等，以及施工所需的人劳安全防护设备等。

　　三、施工日期，定于7月 日开工至9月 日竣工，施工期为90天。

　　四、施工安全和质量要求：承包人必须严格按建筑安全施工规范施工，要认真做好施工人员的安全防护工作，如在施工中出现人伤事故由承包人承担全部责任和损失。如出现工程质量问题由承包人承担全部返工赔料损失。

　　五、工程承包总额为 元，包括所有工程项目承包款和承包建房工程应缴纳的各项税费。工程款按施工进度分期支付。

　　①折旧房及新建房基础完工后付 元；

　　②一层盖板交缝后付 元；

　　③瓦屋面全部完工后付 元；

　　④室内外粉刷及外墙面、柱贴砖，厨房、卫生间部分墙面、水池、灶台、台板贴瓷砖；室外内水泥粉刷及台阶、室内水泥地坪抹光，下水道等全部工程项目完工，经发包方验收合格后，一月内付清工程款。

　　六、施工前，承包人应按发包方提供的.*面示意图及现场地基和周边房屋的情况确定基础及施工方案，并认真负责的编制材料分批进场的计划及日期，以便发包方有充足的时间做准备，如发现示意图纸有误应在施工前及时与发包方协商，妥善解决。

　　七、发包方不能按期支付工程款，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金； 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　八、合同订立时间20xx年 月 日，合同订立地点：

　　九、本合同未尽事宜，经发包方与承包人协商解决，本合同一式两份，双方各执一份为凭，签字生效。

　　发包方：

　　承包方：

　　20xx年xx月xx日

　　发包方：______________________(以下简称甲方)

　　承包方：______________________(以下简称乙方)

　　根据___________电网公司批复的___________供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：______________________。

　　2、工程安装费______万元(具体明细见附表)：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量。

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从___________年______月______日至___________年______月______日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　预付款：甲、乙双方签订合同后___________日内，甲方预付合同工程安装费的___________%

　　工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和___________%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的___________%。

　　保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和___________电网公司、___________电网公司下发的___________文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《___________省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《___________省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及___________供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的___________%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的`改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　日期：______________________

　　承包方(甲方)

　　施工单位(乙方)

　　为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

　　一、工程名称： 山韵佳苑B区

　　二、工程单价： 壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程内容范围：

　　四、承包方式： 单包人工 (工程量约23000m)

　　五、工程造价：大写 约贰拾玖万玖仟元小写 约299000.00元

　　六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。

　　七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、 监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。

　　工期包括：开工日期 按实际开工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期顺延： ①天气原因 ②设计变更 ③地质原因 ④场地影响 ⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因

　　八、付款方式： 首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

　　九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关 规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。

　　十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表 同志，监理单位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孙海燕 同志。

　　十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。凡 在验收中发现必须返工或修补的部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验 收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。

　　十三、违约责任：

　　1、按《经济合同法》。

　　2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它原因变 更而造成的返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙方相应补偿。

　　3、乙方责任：

　　(1)按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问 题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。

　　(2)工期延误，每天按工程价 款总额的'万分之五付给甲方作为违约金。

　　十四、解决合同纠纷方式：

　　(1)本合同在履行过程中发生争议，双方应及时解决。

　　(2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、

　　(3)可向无锡人民法院起诉。

　　十五、其它：

　　1、 甲方负责场地清理，做到三通一*。乙方严格安施工图纸设计要求施工。

　　2、 如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元每天、每台机。

　　3、 施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。

　　4.乙方不开据工程发票。

　　5.送桩部分超出2.5米按实结算。

　　十六、本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，本合同经双方签字后生效。

　　十七、本合同订立时间

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。

　　一、项目经理部主要负责人：

　　二、经营承包主要内容

　　1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。

　　2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。

　　3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。

　　4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。 如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。

　　5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。

　　三、甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导，协助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际问题。

　　2、甲方应对乙方的人事管理、资金使用、财务账目、工程质量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理，定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查，以使工程顺利完成。

　　3、甲方应尽可能对乙方提供人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司《设备、材料管理办法》和公司装备部签订租赁合同。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款，并对其安全、质量、工期、环保及其风险全面承担责任，按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。

　　2、乙方必须服从甲方的管理，积极配合甲方各职能部门认真做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度，严格执行甲方制订的《安全管理责任制和安全管理细则》，确保工程质量和安全生产，做到文明施工。 在本项目施工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理，甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元，待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。

　　3、乙方有义务维护甲方的社会信誉，如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响，或发生召甲方法人代表训话受罚等情况，除赔偿用户的损失外，甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。

　　4、乙方在施工中应全面执行国家的《环境保护法》、《水污染防治法》、《水利保护条例》、《矿产资源法》等法律和法规，做好环境保护工作，避免由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏，避免由于施工引起不良后果。

　　5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程，上级管理部门罚款由乙方承担，甲方将再增加10000元次的罚款。乙方应无条件返工、重建、维修直至工程合格并交付建设单位使用为止。

　　四、工程款项的使用和管理

　　1、项目工程款实行专款专用，任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后，甲方按上述方式扣留管理费及税金、规费。工程款的使用须报请甲方同意批复后才能支付。

　　2、项目如需甲方开具外经证，所需费用由项目承担。项目工程款的使用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理，乙方所购的材料发票或分包项目的.财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定，如没有上述正规材料发票报账，甲方有权按规定税率扣留税款。 项目结束后应将项目财务账簿交公司归档，经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。

　　3、项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资，如甲方检查无发放资料，则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。

　　4、乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定，对擅自挪用工程款应视为违纪行为，甲方有权追究其违纪责任。

　　五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准

　　1、甲方委派技术、管理人员人，基本工资按人均月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗生活保证金等)有项目部承担(乙方支付委派人员工资采取季度预交公司财务方式)，工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通讯等办公费用根据工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算，至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。

　　2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务，所发生的费用由项目部承担。

　　六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。

　　1、实现上缴部分达到承包指标并且上缴款交清后，项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置，但项目财务应明晰。

　　2、项目部第一责任人实行风险承包，第一责任人应提供风险承包的担保承诺书，如第一责任人不能履约所造成的经济损失，其担保人负连带赔偿责任，担保有效期为项目保修期结束为止。

　　七、其他事项

　　1、如有未尽事宜，双方可协商签订补充条款。

　　2、如发生争议，双方不能协调解决，可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，经双方签字后生效，至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。 甲方代表： 乙方代表： (附身份证及项目经理证等复印件)________年____月____日________年____月____日 ***工程施工合同书模板二 甲方：向翔 乙方：程X 根据《民法典》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把____县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：____县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程

　　2、工程地点：____县严关镇仙桥村委会乐施堂村。

　　3、建筑结构：(框架结构)壹栋约26000㎡。

　　4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。

　　5、承包方式：包工、包料。

　　6、工程造价暂定3000万元。

　　二、付款方式与结算：

　　1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮6%后结算给乙方。

　　2、工程范围内所用材料按施工期间____市建设工程造价管理站发布的____县造价信息进行调价。XX没有列入的材料则按____市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。

　　三、工期：

　　1、本工程有效工期为240天。

　　2、开工时间：________年____月____日前(以甲方进场通知为准)。

　　3、竣工时间：(按实际开工日计算)

　　四、质量及材料要求：

　　1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。

　　2、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。

　　3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。

　　4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。

　　五、工程款支付方法：

　　1、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到 00地面(现浇完毕)

　　2、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。

　　3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

　　4、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金3%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。

　　5、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的3赔付给乙方，以此类推。

　　6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位： 开户银行：银行： 的帐户上。

　　六、工程竣工验收及交付：

　　1、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。

　　2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。

　　3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。

　　七、甲、乙双方权责

　　1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一*。

　　2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。

　　4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。

　　5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。

　　6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。

　　7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。

　　8、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。

　　八、违约

　　1、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担(除乙方自身原因外)。

　　2、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。

　　3、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。

　　4、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。 甲方：(盖章) 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 身份证号： 身份证号： 电话号码： 电话号码：________年____月____日________年____月____日 ***工程施工合同书模板三 甲方：以下简称甲方 乙方: 以下简称乙方 根据与建设单位签订的《 建设施工合同》和公司有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签订如下施工合同：

　　一、工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、承包范围：

　　3、承包形式：

　　二、工程期限：________年____月____日至____月____日，工期:

　　三、工程质量：乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计图纸要求施工，接受监理单位的监督,保证质量合格。工程完工后，乙方按国家有关规定保修。

　　四、合同价款：乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费，承包价：按总价提取管理费 %，税金由乙方承担。

　　五、安全责任：乙方应按现行安全操作规定，采取严格 的安全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　六、文明施工：乙方应搞好现场文明施工，建立健全的各项工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。

　　七、奖惩办法：

　　八、付款办法：按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。

　　九、其它：

　　1、在签订合同时，乙方须按工程总造价的2 %交纳工程保证金，待工程竣工结算后，按合同结算。 本合同一式二份，双方签字后生效。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　________年____月____日

　　甲方：

　　身份证号：

　　乙方：

　　身份证号：

　　根据《民法典》及有关规定，本着*等互利的原则，经甲乙双方友好，就有关富xx道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：

　　一、工程名称及地点

　　1、工程名称：富xx道二期二段工程

　　2、工程地点：富加镇

　　二、合同期限

　　自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。

　　三、合同内容

　　工程项目及工程量：富xx道二期二段工程 边坡三维网植草，工程量约 65000 2。 乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的，甲方可视需要，对乙方工作内容及范围作出调整，也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受，也不因此作为对合同单价作出调整的理由。 本合同签定后，由于甲方需要，需临时安排乙方增加的工作，经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力，双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。

　　四、合同价款

　　1、工程单位： 2，工程总价暂定人民币： 元。大写： 元整。（注：此价不含税）

　　2、乙方向甲方支付保证金2万元。

　　3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。

　　4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没 写明或单列的工作内容，均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所 暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。

　　五、结算方式

　　1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单价和实际完成数量计算工程价款。

　　2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。 质量保证金的退还：在质保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。

　　3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行，委托他人结算时，必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。

　　4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000*米，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付工程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。

　　5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。

　　6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的损失由乙方负担。

　　7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量，甲方不予计量。

　　六、双方的责任和义务

　　甲方的责任和义务

　　1、提供设计图纸或施工方案，提出 质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。

　　2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。

　　3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度、安全、环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。 乙方的责任和义务

　　1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施工，保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，配合甲方施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。

　　2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题，乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。

　　3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的.安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程中不得声音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人身伤亡事故，安全责任事故，甲方不负任何责任。

　　4、乙方必须要求工人在上工地以前，不准喝酒和做好安全准备方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳，发现一次罚款500—20元，乙方无条件服从。

　　5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。

　　6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。

　　7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。

　　8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。

　　8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。

　　七、其它约定

　　1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提出，对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

　　2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自行退场，甲方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。

　　八、争议解决方式

　　1、本协议未尽事宜，双方另行协商。

　　2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中，任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发生纠纷，双方协商不能解决的，依法向协议签订地人民法院起诉。

　　九、合同的生效和终止

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。

　　甲方（签字）：

　　乙方：（签字）

　　联系电话：

　　联系电话：

　　签约日期：

　　签约日期：

　　签约地点：

　　签约地点

　　合同编号：

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在*等自愿、公*和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包工程范围和内容：

　　四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为（小写）￥________万元（大写_______）。

　　第二条工程质量

　　一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。

　　二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。

　　三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。

　　第三条工程价款的支付与结算

　　一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款；

　　二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%；

　　三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%；

　　四、结算完成后7天内付至结算价的95%；

　　五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。

　　第四条双方的权利和义务

　　一、甲方权利义务：

建设施工合同菁选（扩展8）

——建设施工合同菁选

建设施工合同【推荐】

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的建设施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条借款用途：________________________________________。

　　第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币____（大写）元。预计用款为一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；

　　第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定借款期内，年息为____ %。借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四条借款期限：借款方保证从____年____月起至____年____月止，就国家规定还款资金偿还全部贷款。预定为____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。贷款逾期不还部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位其他开户银行代为扣款清偿。

　　第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同文件，作为本合同组成部分。

　　第六条代款方保证按照本合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定加收借款方罚息计算相同。

　　第七条贷款方有权检查、监督贷款使用情况，了解借款方经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。

　　借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款，应按规定减收利息。

　　第八条本合同条款以外其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》有关规定办理。

　　第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

　　甲方（签章）：______________

　　乙方（签章）：______________

　　__________年_______月______日

　　__________年_______月______日

　　工程名称：__________________

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　_________年_________月_________日

　　一、合同协议书

　　甲方_________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

　　1．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

　　2．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

　　（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

　　（2）合同协议书；

　　（3）双方签署的合同谈判备忘录；

　　（4）合同专用条款；

　　（5）合同通用条款；

　　（6）中标通知书、投标书和招标书；

　　（7）与本合同有关的其他文件。

　　3．本合同总价款为人民币_________万元。

　　4．本合同工程的施工期为_________个月（天），或：自_________年______月______日至____________年______月______日。

　　5．甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

　　6．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。

　　7．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本_________份，双方各执_________份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

　　二、合同通用条款

　　第一条词语定义

　　在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义：

　　1．甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包文。

　　2．甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。

　　3．乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。

　　4．乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。

　　5．工程监理：指受甲方委托，具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。

　　6．监理工程师：指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。

　　7．质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。

　　8．设计单位：指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位。

　　9．工程：指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。

　　10．技术标准：指技术规范、标准和规程。

　　11．设计文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸和技术资料。

　　12．合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程保修期。

　　13．施工期：指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。需阶段验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期。

　　14．保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。

　　15．合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

　　16．保修金：指为在本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复，按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。

　　17．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。

　　18．竣工验收：乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。

　　19．天：指日历天。年、月、日均以公历计算。

　　20．书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等，采用手写、打字或印刷的表达方式，包括电报、电传和传真。

　　第二条合同文件

　　1．合同文件：合同文件互相解释、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和解释次序如下：

　　（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

　　（2）合同协议书；

　　（3）双方签署的合同谈判备忘录；

　　（4）合同专用条款；

　　（5）合同通用条款；

　　（6）中标通知书、投标书和招标书；

　　（7）与本合同有关的其他文件。

　　当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；若双方意见不能统一，则按本合同通用条款第二十条中约定的办法处理。

　　2．设计文件：甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意，乙方不得将设计文件提供给第三方。

　　若合同中约定部分工程由乙方进行设计，乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施。

　　3．补充设计文件：为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复，甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知，乙方应接受并执行。

　　第三条合同范围

　　1．合同范围：本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等，在合同专用条款中约定。

　　第四条技术标准

　　1．技术标准的合作：本合同工程的施工，执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求。

　　2．技术标准的替代：若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时，可使用专用条款中约定的其他技术标准。若甲方要求使用国外技术标准，应由甲方负责提供中文译本。若工程结构或施工工艺特殊，没有相应技术标准时，应由甲方提出技术标准，或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准，经甲方审查同意后执行。

　　第五条语言、法规和联系方式

　　1．语言：合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。若需使用少数民族语言作为辅助语言时，应在合同专用条款中约定，但当两种文本发生异议时，以汉语文本为准。

　　2．法规：本合同适用的法规是国家法律、条例和法规，以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。

　　3．联系方式：本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均为书面形式为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。

　　第六条甲方的责任

　　甲方应按本合同有关约定承担下述责任：

　　1．提供场地条件：负责办理土地、水域征用，青苗、树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方提供施工场地。

　　2．提供水电与交通条件：负责按合同专用条款中约定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路，提供供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域，并保证施工期间的畅通。

　　3．提供施工条件：办理征地红线、航通通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续。向乙方提供本工程征地范围地形图，办理临时用地的申报手续。协助解决对乙方施工有干扰的外部条件。

　　4．提供技术资料：按合同专用条款约定的时间和数量向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场交验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责，乙方则对上述资料的理解和应用负责。

　　5．任命甲方代表：甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表，行使合同约定的甲方权力，负责履行合同约定的甲方义务，并将此任命书面通知乙方。甲方更换其代表时，应提前7天通知乙方。

　　6．付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。

　　7．发布工程指令：按本合同的约定，及时向乙方发布工程指令，签发图纸、确认工程进度报表，检查隐蔽工程并***验收或签订手续。

　　8．竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。

　　第七条乙方的责任

　　乙方应按本合同有关约定承担下述责任：

　　1．施工准备：负责施工现场的布置和临时设施的施工，在本合同约定的期限内向监理工程师提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工船机和设备。

　　2．提交报告及报表：根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表。

　　3．确保工程进度与质量：按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。

　　4．提供条件：按招标书或本合同专用条款的约定，为监理工程师的现场工作提供办公、住宿、交通和通讯等条件。

　　5．负责工程的保护与保修：对已完工的建筑物和已安装的设备，在交付甲方前应负责保护，保护期间发生损坏，由乙方无偿予以修复。若因甲方提前使用造成损坏，修复费用由甲方承担。工程竣工验收合格后，在合同约定的保修期内，对属于乙方责任造成的任何缺陷，乙方应无偿修复。

　　6．任命乙方代表：在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场，负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时，应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师。

　　7．遵守**法令和规章：施工过程中应遵守**的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。

　　8．接受工程监理：接受监理工程师在甲方授权范围内依据根本合同对施工的监督和管理，执行监理工程师发布的工程指令，参加监理工程师或甲方主持的工程会议。

　　9．临时停泊设施：自行解决施工船舶的临时停泊设施，并按有关部门批准的位置方式停放。

　　10．沉没物品处理：采取一切措施，防止施工船舶、设备及材料的沉没。若发生沉没时，对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告，并设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止，所发生的费用由责任方承担。

　　第八条工程监理

　　1．工程监理：为确保工程质量与安全、控制施工进度和工程，甲方可委托监理单位对工程实施监理，乙方应接受监理。

　　2．监理工程师：甲方应在监理工程师进驻现场前，将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方。监理工程师在甲方授权范围内，依据本施工合同，独立、公正地行使监理职权。

　　监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为。

　　监理工程师可以任命一定数量的人员协助其工作，并授权此类人员履行监理工程师的部分职责。监理工程师也可随时撤回此类任命与授权，但此类任命、授权与撤回应提前7天报告甲方并通知乙方。

　　第九条施工期

　　1．开工：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，向监理工程师提交开工申请报告，经监理工程师审查，并报甲方批准后，监理工程师应在合同专用条款中约定的期限内发布开工令。乙方应在开工令中指定的日期内开工。

　　2．延期开工：乙方因故不能按期开工时，应在接到开工令后3天内向监理工程师提出延期开工申请报告，监理工程师应在接到乙方报告后3天内作出答复。若监理工程师在3天内未予答复，则视为已同意乙方要求，竣工日期相应顺延；若监理工程师不同意延期要求，或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，则竣工日期不予顺延。

　　甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，因此给乙方造成的直接经济损失，由甲方承担，竣工日期相应顺延。

　　3．施工期延长：出现下列情况时，经监理工程师确认并报甲方批准，施工期可以延长。

　　（1）设计变更或工程量增加造成工程延误；

　　（2）不可抗力或地质条件变化造成工程延误；

　　（3）甲方原因造成工程延误；

　　（4）合同专用条款中约定的其它情况。

　　凡发生上述情况之一时，乙方应在5天内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告，监理工程师在收到报告后5天内报甲方确认并予以答复，以确定施工期延长的天数和费用。若监理工程师逾期未予答复，则可视为乙方的要求已被甲方确认。

　　非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。

　　4．暂停施工：在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停施工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程师提出复工通知后，才能继续施工。

　　停工责任在乙方时，停工损失由乙方承担，施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在甲方时，乙方停工的经济损失由甲方承担，由此影响的施工期相应延长。

　　5．提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同专用条款中约定奖励条件。如果在本合同执行中，甲方要求工程提前竣工，应与乙方进行协商，并签署提前竣工协议，乙方应按此协议修订施工进度计划，报监理工程师审批后实施。

　　6．阶段工期：若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定。

　　第十条施工组织设计

　　1．施工组织设计的提交：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，将施工组织设计提交给监理工程师审查。施工组织设计的主要内容应包括：施工进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地*面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工安全措施及施工对环境影响的保护措施等。

　　施工进度计划应按照网络图关键线路或主要工作横道图进行控制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

　　2．施工组织设计的审批：监理工程师应在收到乙方施工组织设计后7天内提出审查意见并提请甲方审批，甲方应在接到审查意见后7天内予以审批。

　　审批时，若甲方提出修改意见，乙方应对施工组织设计进行修改和补充，并在接到审批意见后7天内向监理工程师提交修改和补充报告，监理工程师确认后，乙方应按确认后的施工组织设计组织施工，若监理工程师及甲方未在上述限定的时间内提出修改意见或审批，可视为乙方施工组织设计已被甲方批准。

　　3．施工进度计划的修订：如果监理工程师认为工程实际施工进度不符合经甲方批准的施工进度计划时，乙方应按监理工程师的要求对施工进度进行修订，并提出保证工程在合同约定的施工期内完成的具体措施，经监理工程师审核并报甲方批准后执行。

　　第十一条质量控制

　　1．材料与设备：

　　（1）工程所用材料、设备除在合同专用条款中约定由甲方供应外，均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。

　　（2）所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书，工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。

　　（3）材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参加验收，监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，施工期相应延长。

　　甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质量负责。

　　2．质量自检：本合同工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的施工期不予延长；自检合格后向监理工程师提交自检报告交监理工程师进行验收。

　　3．分项工程质量检查：

　　（1）主要分项工程开工前，乙方应将材料、设备和人员进场情况及施工工艺向监理工程师报告，经监理工程师同意后才能开工。

　　（2）上道工序施工完成，经监理工程师验收合格签订后，乙方才能进行下道工序的施工。

　　（3）在施工过程中，乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程和操作的检查，并按监理工程师的指令进行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延误，返工费用由乙方承担，施工期不予延长；若因监理工程师的不正确指令，造成乙方经济损失或施工期延误，则有关费用由甲方承担，施工期相应延长。

　　4．隐蔽工程验收：

　　（1）乙方庆自检合格并签署隐蔽工程自检记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收，经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后，乙方可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。

　　（2）若乙方未经验收而自行覆盖，监理工程师有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责；若监理工程师在接到验收申请和验收通知48小时内未能进行验收，而乙方已自检合格，则可自行覆盖。监理工程师事后应予确认并补交签认手续。

　　（3）若监理工程师认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由甲方承担，影响的施工期予以延长；若复查结果表明质量不合格，乙方应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。

　　5．试验与检验：试样、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验，并及时将试验或检验结果提交监理工程师审查。监理工程师认为必要时，有权指定取样送检验单位复检。

　　6．质量等级：工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求以及合同专用条款中约定的质量等级。

　　若因乙方原因使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时，乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级，乙方应根据甲方要求进行返工或修整，甲方承担返工与修整费用，并相应延长施工期。

　　7．质量监督：本工程的质量监督，由质量监督站负责，甲乙双方均应接受其对工程质量的监督与检查。

　　第十二条合同价款与支付

　　1．合同价款的计算与支付：本合同工程的承包方式、合同价款的计算与支付应按合同专用条款中约定的办法执行。

　　2．合同价款的调整：除合同专用条款另有约定外，发生下列情形之一时合同价款可作调整：

　　（1）经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更；

　　（2）国家或地方工程造价管理部门公布价格和费率调整；

　　（3）一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时，使乙方受到损失时；

　　（4）合同约定的其它增减调整。

　　乙方应在上述情况发生后14天内，将调整的原因和金额通知监理工程师。监理工程师在接到乙方通知后7天内予以确认并报经甲方批准答复，甲方应在监理工程师接到乙方通知后10天内予以答复，逾期未予答复，可视为乙方的要求已被甲方批准。

　　3．工程付款支付：甲方应按合同专用条款约定的期限和数额，向乙方支付工程预付款，并按合同专用条款中约定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付预付款时，乙方可在约定预付款到达日10天后向甲方发出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方从应付款之日起向乙方支付应付款项的利息，并承担违约责任及乙方的.停工损失。

　　4．工程量确认：乙方应按合同专用条款中约定的期限，向监理工程师提交已完成工程量的报表。监理工程师收到报表后3天内审核签认。若监理工程师接到报表后3天内未提出异议，乙方所报工程量视为已被监理工程师确认。

　　若监理工程师对乙方所报工程量有异议，乙方应协助工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。若乙方拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为准。

　　5．进度款支付：甲方根据合同专用条款中约定的时间和办法，依据监理工程师确认的工程量向乙方支付工程进度款，若甲方在合同约定的支付日期后10天内未予支付，乙方可向甲方发出催讨款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方承担延期支付的利息和违约责任及乙方的停工损失。

　　6．延期支付工程款：如经乙方同意并签订延期付款协议，甲方可延期支付工程价款。

　　第十三条设计变更

　　1．甲方提出的变更：甲方对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由监理工程师向乙方发出变更通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变，则应事先与乙方协商。

　　2．乙方提出的变更：乙方提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报甲方批准后方可实施。若由此导致工程费用增减或施工期变化，甲乙双方应协商处理。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、避免自身干扰等原因而提出的变更，增加的费用由乙方承担。

　　3．设计造成的变更：在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时，监理工程师应在3天内提出处理意见。乙方取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工，由此增加的费用由甲方承担，延误的施工期予以延长。

　　4．确定变更价款：发生上述变更后，按下述方法计算其变更工程单价和价款：

　　（1）合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算；

　　（2）合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价；

　　（3）合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价；

　　（4）合同专用条款约定的其他计算方法。

　　属由甲方承担的费用，乙方应在双方商定的时间内，按上述方法提出变更价款，报监理工程师审查，经甲方同意后调整合同价款和竣工日期；若甲方不同意乙方提出的变更价款，应在乙方提出后14天内与乙方协商，若协商不成，双方可提请工程造价管理部门裁定。

　　第十四条转让与分包

　　1．转让：本合同一经签署不得转让。

　　2．分包：

　　（1）本合同工程的主体工程不得分包。

　　（2）若部分分项工程确需分包时，须取得甲方同意。乙方应将分包合同副本提交甲方备案。

　　（3）乙方对本合同所承担全部责任义务，不受分包的影响。监理工程师有权对分包人的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为乙方的违约与疏忽。

　　第十五条施工安全

　　1．施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

　　2．安全事故处理：施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除立即采取有效的措施外，应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方及监理工程师，甲方应为抢救提供必要的条件。

　　3．安全措施：乙方在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理工程师审查，甲方同意后实施，甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任。防护措施费用除合同专用条款另有约定外，由乙方承担；施工过程中，由于外部条件变化所发生的安全措施费用，由甲方另行支付。

　　第十六条保险

　　1．工程保险：本工程的“建筑工程一切险和第三者责任险”的投保在合同专用条款中约定。

　　2．人员、船机设备保险：本工程的施工人员、船机设备的保险，由乙方负责。

　　第十七条不可抗力

建设施工合同菁选（扩展9）

——建设施工合同菁选

建设施工合同15篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编精心整理的建设施工合同，希望能够帮助到大家。

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着*等互利的原则达成如下协议：

　　第一条、工程概况

　　1、施工名称：办公楼内墙面装修

　　2、施工地点：____市____区____区大路2499号

　　第二条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。

　　第三条、工程要求：符合____省的有关规定及国家验收标准。

　　第四条、合同工期：总工期为(日历工期)4天。(________年____月____日________年____月____日)

　　第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律

　　1、合同使用的语言：汉语。

　　2、适用法律、法规：中华人民共和国有关法律、法规。

　　第六条、工地代表

　　甲方代表：

　　乙方代表：王XX

　　第七条、工程量、合同造价、结算方式：

　　1、工程量：粉刷面积为。

　　2、合同造价：甲方以固定总价的标准计算合同价款，共计人民币(大写____)，小写：____。

　　3、付款方式：工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%，剩余5%做保修金，保持期满________年验收无缺陷后一次支付完毕。

　　3、结算方式：结算审核后，由施XX出具四*地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于____日内将工程款的95%，一次性付给乙方。

　　第八条、甲方工作

　　1、甲方提供工人的就餐场所，费用由施XX承担。

　　2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题，并负责组织工程竣工验收等。

　　3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口，并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。

　　4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。

　　5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。

　　6、协助乙方接洽**、地方有关部门对施工现场的各项检查。

　　7、监督乙方的安全生产、文明施工，同时为乙方提供施工便利条件，如办公室、食堂等。

　　第九条、乙方工作

　　1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。

　　2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。

　　3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，根据损失给予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。

　　第十条安全及防护要求

　　1、施XX须设置专职安全员，负责施工现场安全，作好施工现场安全管理工作。

　　2、严格按照《劳动法》规定对现场施工人员进行管理，按照安全操作规程和现场各项规章制度进行施工，并采取严格的安全防护措施，

　　3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的.责任和因此而发生的费用。

　　第十一条技术要求

　　1、乙方根据工程的具体情况，派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。

　　2、乙方在施工过程中，须按照甲方的技术交底施工，每道工序须按照建筑装饰施工规范操作。

　　3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料，不得出现脱落、发霉等现象。

　　第十二条文明施工

　　1、乙方在施工过程中必须遵守____省建筑装修行业及XX公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建设单位正常秩序。

　　2、进入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方。

　　3、使用的生活设施应保持整洁卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方承担。

　　第十三条违约责任

　　1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。

　　2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应协商解决。

　　3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的，可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。

　　第十四条附则

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同经双方签字(盖章)后生效。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　工程名称： 祥隆万象城六区地下室、住宅工程

　　甲 方： 烟建集团有限公司第三建筑安装分公司

　　乙

　　甲方（总承包人）：烟建集团有限公司第三建筑安装分公司 乙方 (劳务分包人)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及有关法律法规，遵循*等自愿、公*和诚实信用的原则，双方就工程施工劳务作业分包事项，协商一致，订立本合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、结构类型：

　　4、建筑面积及层数：约33000㎡，地上18层地下一层

　　二、劳务作业分包项目

　　1、分包项目内容：工程施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件涉及的基础、主体结构(包括二次结构)施工的钢筋（包括所有钢筋加工、安装、连接及焊接）、模板、混凝土、脚手架扎拆（包括悬挑脚手架的各种预埋、安装及固定、装饰阶段脚手架及立面水*防护措施的维护、清理、刷油和最后拆除、钢管分类堆放）、烟气道安装、后浇带、止水螺栓切割修补打磨、内外剪力墙对拉螺栓PVC管切割封堵、砌体（含钢丝网、植筋、构造柱、过梁、压顶）、人工辅助回填土、基槽清理、基坑降排水等一切地基基础、结构主体施工和市级安全文明示范工地施工(施工范围内的所有场地硬化、场地以及内外道路卫生、临建及围挡搭设、拆除、临边、洞口防护等)、防护栏杆安拆、料台（包含施工电梯或物料提升机料台及钢管支撑架体）的安拆、场地*整、周转器材进出场装卸车、各种机械设备防护棚和基础及临建设施基础的施工、各种铁件（钢板止水带、对拉螺栓等）的安装、各种预埋件的预埋（包括塔吊及物料电梯的地脚螺栓、附着铁件、工程施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件涉及的预埋）、预留洞的预留、预留洞口的后期封堵、塔机指挥、电工、门卫、协助现场试验取样（包括钢筋、砼试块制作等）、主体结构通过市优质结构验收、省级安全文明示范工地验收等。

　　2、施工现场质量、安全等不达标需整改的费用由劳务分包方负责；如发生罚款，外部主管部门处罚的款项，劳务分包方100％负责；内部相关部门处罚的款项，劳务分包方200％负责。

　　三、履约担保

　　乙方需向甲方提供合同价款 %的'履约保证金。履约保证金从甲方向乙方支付（含中间支付）的合同价款中按比例扣留。分包工程验收合格后一个月内，甲方将履约保证金转为工程款。

　　若乙方违约或由于乙方原因导致合同无法继续履行时，履约保证金不予返还，且甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容，并按照乙方投标时的价格和当地当期实际市场价格（二者比较，以高者为准），将剩余部分的工程款（包括相应的管理费、税金、安全文明施工、低值易耗辅材、小型设备）从结算中扣除。

　　四、合同价款与支付

　　1、价钱一次性包死，不再计取其它一切费用，工程量按现行《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-20xx）计算建筑面积。

　　金额（大写）：元（人民币）￥元（以甲方最终审计金额为准） 乙方确认并同意本建设工程施工劳务分包合同约定的一切条款，乙方不得因工程所属的材料、供应品及设备价格的涨跌，或因与本合同施工有关的工资及其他成本等费用的增加或者工程开工时间延后为由而要求调整分包价格。

　　2、合同价款调整：

　　当发生合同约定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调整的，其价款调整方法如下：

　　变更内容增减总费用占本项目费用±5%以内不予调整，若超过，则超过±5%部分按实调整。现场签证零工按70元/工日、工程内容变更发生的增减定额工日按03消耗量定额34元/工日计算。经甲方项目部主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行，否则视为无效。

　　3、工程量确认

　　3.1需现场确认的工程量，经甲方项目部施工员（或材料员）、主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行，否则视为无效。

　　3.2 乙方向甲方提交已完劳务作业量报告的时间：4、合同价款支付

　　合同价款的中间支付：次月10日前，甲方按审定后的月劳务费的支付给乙方（已扣留%的履约保证金和%的质量保修金）。

　　5、竣工结算：分包结算经甲方审核签章后生效。主体验收合格后一个月内付款不少于分包工程总造价的70％，工程竣工验收合格后一年内支付至分包工程总造价的90％（其中10%可以物抵顶）；余5%作为质量保修金，保修期满一年内付清。

　　五、施工工期

　　1、自 年月日止。

　　2、工期延误

　　2.1 对于不可抗力、工程变更等原因造成工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延。

　　2.2 非上述原因造成未按合同工期交工的，施工工期每延误一天，按合同价款的 1 %扣减乙方的结算价款。

　　3、工期提前

　　施工工期按合同约定期限每提前一天，按合同价款的 %奖励。

　　六、质量与检验

　　1、按图纸设计的要求施工，质量、规格必须达到合格工程标准，并符合设计规范要求。主体达到市优质结构标准。砼墙板达到清水砼要求，不抹灰。

　　执行国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20xx）。本项分包工程具体执行质量验收规范（名称、编号）：建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-20xx）、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-20xx）、砌体工程施工质量验收规范（GB50203-20xx）、屋面工程质量验收规范（GB50207-20xx）、建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-20xx）、建筑装饰装修工程质量验收规（GB50210-20xx）等国家、地方现行施工规范、标准、规定，工程质量经有关部门核验，达到合格标准。达不到约定标准的，乙方应按甲方的要求返工。因乙方原因达不到约定标准的，乙方承担返工的费用，工期不予顺延。

　　七、其它

　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　2、双方应积极配合办理房屋租赁登记备案手续。

　　3、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。

　　4、本合同自双方签字之日起生效，本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具有同等效力。本合同生效之日，之前双方就房屋签订的《租赁合同》、补充协议自动终止。

　　5、本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。

　　附件： 以下无正文。

　　甲方（签章）：_____________乙方（签章）___________

　　授权代表（签字）：_________ 授权代表（签字）__________

　　_____年_____月____日 _____年_____月____日

　　发包人(全称)：_________________

　　承包人(全称)：_________________

　　依照、及其他有关法律、行政法规、规章，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________

　　结构形式：_________________

　　层数：_________________

　　建筑面积：_________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：_________________

　　资金来源：_________________

　　二、工程承包范围承包范围：_________________

　　三、合同工期

　　工期：_________________天，开工日期：_________________，竣工日期：_________________

　　四、质量标准工程质量标准：_________________

　　五、合同价款

　　1、合同总价(大写)：_________________(人民币)元(小写)：_________________元(其中：_________________工程暂列金额_____________元，计日工_____________元，材料暂估价和专业工程暂估价_____________元，安全文明施工措施费_____________元，总承包服务费_____________元。)

　　2、综合单价：_________________详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4：_________________)

　　六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：

　　(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(附件4：_________________);(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。双方在履行本合同中的'有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分中赋予的定义相同。

　　八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效合同订立时间：_________________年_____________月_____________日合同订立地点：_________________本合同双方约定后生效。

　　发包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)

　　地址：_________________地址：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　账号：_________________账号：________________

　　____________年____________月____________日____________年____________月____________日

　　总包单位【发包方全称】

　　分包单位【分包方全称】

　　依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、以及《北京市生产安全事故责任划分试行办法》等有关规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，遵循公*、守法、诚信的原则，双方就本项工程安全施工事项协商一致，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.分承包形式： □专业分包 □劳务分包

　　4.分承包范围

　　二、工程目标

　　1.因工伤亡控制指标：

　　2.职业健康控制指标：

　　3.文明安全创优目标：

　　4.其他：

　　三、总包单位权利、责任和义务

　　1.总包项目经理(现场执行经理)：

　　安全总监：

　　2.贯彻执行国家及地方**有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全保证体系，对施工现场的安全生产负总则。

　　3.制定施工现场安全管理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对总承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理 。

　　4.严格审查分包人营业执照、技术资质等级，不得将工程分包给不具备相应资质(或资格)的分包单位。

　　5.保证项目工程安全生产费用的有效使用，完善施工现场安全生产条件

　　6.提供施工现场安全生产环境：

　　①工程安全防护设施由： ____方提供，日常维护和作业面防护由： ____方负责;

　　②施工用电由用电电源到： 级配电箱由 方提供，该级配电箱以下的部分由____方负责;

　　③总包方对上述设备、设施具有监督检查权，依据北京市安全生产标准和中技集团安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

　　7.负责编制施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并监督实施。

　　8.负责施工人员入场安全教育、培训考核;负责施工现场专项安全教育。负责建立特种作业人员备案档案。对施工人员违章指挥、违章作业行为，依法查处和纠正。

　　9.负责建立健全施工现场安全生产管理制度;负责建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求分包建立救援体系，落实救援措施。

　　10.按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。

　　11. 按规定对施工现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。

　　12.有义务提供施工现场消防通道和消防设备。

　　13.有义务对分包人发生生产安全事故时提供协助救援服务。

　　14.有义务对分包人开展的安全生产活动提供帮助。

　　四、分包人的权利、责任和义务

　　1. ______分包项目经理：

　　安全员：

　　2.贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立分包安全生产自保体系，对分承包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。

　　3.按照总包单位的有关规定提供相关资料。严格按照合约规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务。不得将承分包项目再次转包。

　　4.执行施工现场安全管理规定，服从总包安全生产管理，对分承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，并对总包安全生产负连带责任。

　　5.有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议;有权拒绝总包违反法律法规的安全指令;对造成后果的违章指令有权检举和控告。

　　6.对所辖范围内的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合北京市有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。

　　7.对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。 级以下自备配电设备设施必须符合北京市有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任路段拉接电源有权拒绝。

　　8.自带机械设备、设施应符合北京市有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时，应在安装使用前向总包备案。

　　9.负责编制本责任区域的专业施工方案、安全技术措施和安全技术交底，并监督实施。

　　10.负责对本单位施工人员进行施工队(班组)级安全教育培训，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立特种作业人员 安全教育档案，并保证特种作业人员持证上岗。

　　11.负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。

　　12.按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。

　　13.按规定，定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对总包下发的.隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向总包及时报告。

　　14.服从总包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。

　　15.使用非责任区域安全防护设备设施前，应与总包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负责。

　　16.在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向总包报告，并按规定逐级上报。同时，有义务配合开展事故调查工作。

　　五、违约和索赔

　　1.由于总包责任造成生产安全事故，导致分包人员伤亡，由总包承担事故责任和经济责任。分包有义务负责协助处理善后事宜。

　　2. 由于分包责任造成生产安全事故，导致总包人员或第三方人员伤亡，由分包承担事故责任和经济责任。总包或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

　　3. 由于双方责任造成的生产安全事故，根据**有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

　　4.发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由责任方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。

　　六、其他

　　1、总包向分包方征收安全、治安、消防、环境卫生保证金，金额为合同全额1%。分包方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除，如分包方在施工中无任何违章行为，待分包工程结束后全部退还。

　　2.协议生效和终止： 本协议自签定之日起生效，与双方经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。

　　3.协议份数： 本协议一式两份，具有同等效力，由总包单位、分包单位分别保存一份。

　　4、补充条款： 双方根据法律、行政法规规定，结合施工现场实际，经协商一致，可对本协议条款具体化、补充或修改，另附专用条款约定。

　　总包单位： (盖章) 分包单位： (盖章)

　　项目经理： 项目经理：

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　经甲、乙双方协商一致，为明确甲乙双方责任、权利、义务、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工订立本合同：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构形式：砖混结构 层数：二层半(为10米) 建筑面积：399*方米(折为18间房)

　　二、工程承包范围

　　承包范围：乙方只承包施工，不承包材料，建筑材料由甲方提供，主体为两层半，屋面为机瓦、木檩条、座脊按传统做法，内墙面为水泥压光、刮白，卫生间及水电。

　　三、合同工期：

　　总日历天数：

　　开工日期：20xx年 月 日

　　竣工日期：20xx年 月 日

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：必须严格按甲方的要求施工(特殊情况除外)，墙鼓包不能超过3公分，由甲方验收合格为准。

　　五、施工人员及施工设备：

　　施工人员由乙方自行组织，一切施工设备均由乙方自备。

　　六、施工安全：

　　乙方在施工过程中，应经常教育员工按有关安全要求组织施工，并戴安全帽，预防和坚决堵绝安全隐患，施工中造成的`一切责任及损失均由乙方承担，甲方概不承担任何责任和损失。

　　七、工程价款及支付方式：

　　本工程按已确定面积399*方米(折合房间数为18间)，泥水工，每间4100元，总价为73800元人民币(柒万叁仟捌佰元整)。开工后，第一层楼板上完后甲方预付乙方工程价款壹万元整;第二层楼板架板完工后甲方预付乙方工程价款贰万元整;第三层盖瓦后预付工程价款贰万元整。粉墙、刮白(里、外)、处理地面、前后檐坎、左右檐坎、工程完工后付工程款壹万柒仟捌佰元整。工程完工后保修期满10个月，甲方经检查不存在质量问题，将剩余保证金及维修金全部支付给乙方。

　　八、合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。乙方按照合同约定进行施工。

　　九、本合同一式俩份，甲乙双方各执壹份，签字、盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　原告：_________________李__________（王和李的女儿），女，__________岁，住址：_________________

　　法定代理人：_________________王__________，女，__________岁，住址：_________________单位：_________________

　　被告：_________________李__________，男，__________岁，住址：_________________

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告支付抚养费__________元。

　　2、诉讼费由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　__________年__________月__________日，原告的父母离婚，法院判决被告每年支付给原告抚养费1000元，但是判决至今，被告从未支付过抚养费，为了维护原告的.合法权益，现向贵院提起诉讼，要求被告支付原告抚养费__________元，望贵院判如所请。

　　__________人民法院

　　起诉人：_________________

　　__________年__________月__________日

　　发包方：安康绿硒生物科技有限公司（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为加强本园区保鲜库工程的管理，确保工程质量，并按期完成任务，经发包方与承包方协商，签订本施工合同。

　　一、工程名称：

　　园区水渠修建

　　二、工程地点：

　　绿硒示范园

　　三、工程数量与造价

　　（1）长300米，宽不低于0.25米，高不低于0.25米，为新建大棚四周水渠，造价120

　　元每米，合计36000元。

　　（2）长216米，宽不低于0.3米，高不低于0.3米，为排向池塘水渠，造价为126元每米，

　　合计为27216元。

　　（3）长113米，宽不低于0.5米，高不低于0.5米，为池塘向西与主排水渠接通水渠。造

　　价为200元每米，合计为22600元。

　　（4）长72米宽不低于0.5米，高不低于0.5米，造价为200元每米，合计为14400元。总造价为：100216元

　　四、双方的责任和义务

　　(一)甲方的责任和义务

　　1、甲方有权指导乙方规范操作、安全施工。

　　2、甲方对施工过程进行协调解决现场施工问题。

　　3、甲方提供施工用水、电，乙方应按供水、电单位的规定按时交纳水、电费，否则造成的后果由乙方承担。

　　4、工程竣工后，甲方及时依照国家现行竣工、验收规范组织竣工验收。

　　(二)乙方的责任和义务：

　　1、乙方应切实加强施工现场管理，精细组织，严密施工。施工现场必须按照文明工地要求进行管理，严禁出现脏、乱、差现象及打架斗殴、赌博、偷盗等违法行为。

　　2、乙方负责提供本工程所需全部机械、工具、设备，费用自理。

　　3、乙方应严格按照批准的施工设计图纸施工，确保施工质量、施工进度。施工中如确需变更，应首先办理变更设计手续，接到批准的变更通知后，方可进行变更施工。若发生乙方不按照设计要求施工、违反施工规范、不文明施工等行为，甲方有权提出批评或责令其停工、返工，由此造成的一切损失由乙方承担。本工程施工人员食宿、水、电费用，全部由乙方承担。

　　五、违约责任

　　1、上述条款系甲乙双方充分协商的`结果。应共同遵守，如果任何一方违约，应

　　承担相应的违约责任，违约方必须向守约方支付违约金，违约金为合同价款的5％。

　　2、乙方应严格按照合同工期，质量目标组织施工，若未按照合同工期完成时，除承担违约责任须向甲方支付违约金外，每延迟一日从工期款中扣除500元。

　　六、合同有效期：

　　工程款项结清本合同自行终止。

　　七、纠纷解决方式：

　　甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式肆份，甲乙双方各持两份。双方签字盖章后生效。

　　***、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同》 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，***有关部门：

　　为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结*几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（ＧＦ—９１—０２０１）进行了修订。修订后的《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同（示范文本）》（ＧＦ—１９９９—０２０１）印发给你们，请做好推行工作。原《建设工程施工合同》（ＧＦ—９１—０２０１）停止使用。

　　附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0201）

　　一九九九年十二月二十四

　　编 号 档案号

　　建设工程施工合同

　　（GF—1999—0201）

　　中华人民共和国***

　　国家工商行政管理局制定

　　第一部分 协议书

　　发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况

　　工程名称：工程地点：工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源：二、工程承包范围

　　承包范围： 三、合同工期

　　开工日期：竣工日期：＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿合同工期总日历天数四、质量标准

　　工程质量标准：五、合同价款

　　金额（大写）： 元（人民币）＄： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同

　　协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款

　　6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的`组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效

　　合同订立时间：年合同订立地点：

　　本合同双方约定后生效。

　　发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所：住 所：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：电 话： 传 真： 开户银行 ： 账 号：邮政编码 ：

　　电 话： 传 真： 开户银行 ： 账 号：

　　邮政编码 ：

　　发包方(以下简称甲方)：

　　代表人：

　　地址：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　代表人:

　　身份证号:

　　地址：

　　依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，就该工程质量、工程进度、安全生产等事项达成一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.工程地点：

　　2.工程范围：

　　3.承包方式：

　　3.1按图纸、清单备注栏说明及工程范围内、包质量、包安全、包工人差旅和食宿费。

　　3.2施工用水电费由乙方承担。

　　3.3本合同执行清单价结算，按甲方要求 天完成主体，总工期 天完成项目;若甲方所供设备、材料、及款项不到位造成的工期延误乙方不承担任何责任。

　　3.4施工工具及劳保用品(含施工工具及吊葫芦、脚手架、临时用电的电箱电缆线照明、手套、口罩、安全带、安全帽、木梯等)购置及托运费由乙方负责;

　　3.5现场施工材料的卸货搬运及保管由乙方负责;

　　4.工期

　　总工期： 日历天。

　　开工日期：　 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第二条 双方代表

　　1.甲方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　2.本工程实行甲方代表负责制，甲方委托甲方代表对本安装工程实行现场管理。

　　3.乙方驻工地代表姓名： 联系电话：

　　4.施工中必须和甲方代表一起参与项目管理及各项会议;

　　4.1甲方工作

　　4.1.1合同开工前3天，提供施工所需要场地。

　　4.1.2合同开工日期前3天，办理施工所需的.有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续。

　　4.1.3如乙方不按合同要求进行施工，甲方即可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工。

　　4.2乙方工作

　　4.2.1按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。遵守有关法律和规定，接受甲方的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要及施工验收规范进行施工。为甲方交由乙方施工的工程提供配合，服从甲方对分包工程的协调。

　　4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程进度计划及其相应统计报表;

　　4.2.3 在乙方施工的施工场地内，按工程和安全需要提供和维修夜间施工使用的照明、看守由乙方负责。

　　4.2.4遵守当地市**和有关部门对施工场地交通和施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定，并办理有关手续。

　　4.2.5遵守当地市**和甲方上级单位对施工场地的规定和要求。

　　4.2.6 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备。

　　4.2.7 已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方负责成品保护，工程竣工后3天内清理现场，做到工完场清。

　　4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

　　4.2.9乙方必须为进入场地的所有工人和管理人员购买工伤保险，确保施工安全和第三者的安全，在施工中违章操作发生的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　4.2.10乙方应自行解决施工过程中工人的食宿问题。

　　4.2.11乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项，如乙方知道或根据经验有关质量问题而告知甲方。

　　4.2.12由于乙方自身原因造成工程质量问题，所需人工、材料、机械费用由乙方承担。

　　4.2.13乙方必须严格遵守安全生产法则。

　　4.3 施工组织设计及进度计划

　　乙方在合同签订生效后3日内，将施工方案、劳动力安排、机械安排和进度计划提交甲方代表。

　　第三条　工期顺延

　　1.以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延;

　　1.1 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累积超过八小时;

　　1.2甲方不能按约定期限交出施工场地，清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电;

　　1.3由于战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、大雨、暴雨、地震等。

　　第四条 工程验收

　　乙方在工程完工 3日内通知甲方进行初步验收，并有义务配合甲方进行工程总验收。

　　第五条　合同价款及支付

　　1.合同总价,即人民币 元整(大写 元整)。

　　2.合同签订生效后甲方支付乙方工程款总额 30 %即 元(大写 元整)，工程完工初验合格后支付 40 %即 元(大写 元整)，工程总验收合格后支付 20 %即 元(大写 元整)，余款质保期满后一次性支付给乙方。

　　3.质保期： 年。

　　第六条 其他条款

　　1.本合同未尽事宜双方本着友好合作诚意协商解决，若协商不成双方都可以向人民法院提起诉讼。

　　2.工程图纸等作为合同附件与合同具同等法律效力。

　　3.本合同经双方盖章签字后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　日期： 日期：

　　甲方(发包方)：__________________

　　乙方(承包方)：__________________

　　住址：__________________

　　身份证号码：__________________

　　依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。

　　一、承包工程范围和内容：

　　1、范围：________楼工程，基础主体工程混凝土、砌体、土方等分项工程包括图纸、设计变更及技术措施内的全部内容。

　　2、内容：

　　1)施工准备阶段的临时设施、办公室等搭设，工地现场机械的转移、就位安置，生活区施工围墙的砌筑，施工道路、硬化、场地*整、浇筑养护;脚手架地坪的硬化，排水沟的开挖砌筑;砂石料堆放场地的*整(优质工程、标化达标工地所需泥普工工作量)。施工现场围墙、仓库、道路、配电房、厕所等临时设施按实结算。

　　2)、基础大开挖由甲方承担，基础30CM内的土方的挖土修整、挖排水沟、小量回填夯实、砌砖模、集水井、砼模、胎模、抹灰、浇、填垫层、抽排水等所有基础分项、砖石分部;各项混凝土工程浇捣时泵车就位接拆泵管;各类预制构件、搁板、拉结筋、预制块、粉刷时施工洞砖砌封闭，木砖预制块，监理业主的合理建议施工组织设计中技术措施及江苏省质量通病控制标准等文件内容由乙方承担。(本工程不发生点工工资)

　　3)混凝土浇筑前后的场地整理(材料场地、施工场地)清理，清扫每个层次砼浇好或砖砌体施工后场地与外架上清理，(多余砼必须经项目部同意，由乙方处理)。

　　4)混凝土、砂浆的计量及材料的输送，混凝土的养护，防晒材料的履盖、清理、入库。(按现场施工要求实施砼养护制度。)

　　5)、土方开挖至结束，必须保证修方及挖排水沟人员，否则多余土方的清运全部由乙方自负。)

　　二、承包方式：

　　包清工，甲方提供搅拌机、砂浆机、垂直运输机械，其余牵涉施工用具的小型机具三级配电箱及电缆和劳保用品其它扫帚均由乙方配置，除塔吊外所有开机操作工费外由乙方负责支付。(安全帽由甲方代购，费用乙方自理)

　　三、工程质量标准：

　　工程质量必须达到优质工程，杜绝质量事故发生，工程全过程必须严格按照规程操作。砂浆、混凝土的配制必须严格按施工员提供的配比配制，计量正确。厕所、厨房混凝土绝不容许有渗漏，房屋尺寸及楼板混凝土厚度必须达到国家验收标准，如达不到标准及超出标准的由乙方承担一切责任。

　　四、工期责任指标：

　　1、乙方按照甲方提供的工程进度必须按期完成所承包范围内的所有工作内容，确保工程如期完成。因本工程原因影响其它工种进度及施工所造成损失应承担一切损失。

　　2、乙方有责任配合前后工序衔接工作，合理配备劳动力，确保工程施工进度。

　　3、除不可抗拒的自然灾害外，必须坚持每天施工及加夜班(根据施工的进度计划)。

　　五、安全责任指标：

　　1.认真执行“安全第一，预防为主”的方针，严禁违章指挥、违章作业。

　　2.不得安排未经三级教育的新工人、进入施工现场发现不戴安全帽每人次罚款伍拾元， 否则一切事故责任由乙方承担。安全频率和歇工率分别控制在“0”。

　　3、机械设备操作必须是专职人员持上岗证操作，严禁违章操作。

　　4、施工过程中如发生安全及人身事故均由乙方承担。施工过程中对其它班组造成损害的'，由承包方负责损害者经济赔偿，施工中如被其它班组成损害的，则由其它班组承包方负责经济赔偿。

　　六、消防管理指标：

　　1、班组必须严格执行消防制度，每个工人必须接受消防知识教育。

　　2、严格实行用火申报审批手续，寝室内禁止使用煤气和电炉，发现一次罚款________元。

　　3、加强易燃易爆物品的使用管理及清除工作，生活区内严禁燃放烟花爆竹。非专职人 员不得使用氧气瓶，进场要有专人管理。

　　4、消防器材不得挪作它用，并必须有专人负责。

　　5、禁烟区内禁止吸烟，同时不准吸游烟。

　　七、文明施工指标：

　　1.必须遵守地方**和项目部的“双标化工地”的各项文明施工规定。

　　2.施工人员必须挂证上岗施工。严禁使用童工及有先天性疾病或传染病者。

　　3、施工人员要服从甲方人员的指挥，文明施工搞好各自工作面的落手清工作，材料堆放整齐。

　　4、搞好宿舍卫生，寝室长排好值日表，生活垃圾要入桶，门前实行卫生包干。

　　5、宿舍内严禁私开伙食及用大功率电器(包括电炉、热得快、电饭煲等)，发现一次除 没收该用具外，处以500元罚款，按次类推，罚款在承包班组当月生活费中扣除。

　　6、宿舍每间装有电表，用电数值超过项目部规定的数值按国家电力价双倍取费，对活动房门窗及玻璃损坏按价赔偿，在承包款中扣除。

　　八、治安管理指标：

　　1、每个职工到达工地，首先向甲方申请填表。接受三级教育。交纳审办暂住证，劳务证 的费用，提供身份证复印件，领取施工上岗证。

　　2.乙方职工必须服从项目部管理人员的指挥，遵守各级治安保卫制度和有关的规章制度。 宿舍内不得留宿外来人员。

　　3.各班组负责人必须认真做好治安工作，严禁赌博、打架、偷盗等违法行为的发生，(特 别是打群架的，除了赔偿造成工期延误损失及受害人全部损失外，项目部还处以乙方承包人5000元人民币以上罚款，肇事当事人处以500元人民币的罚款，另外**机关治安罚款一并由乙方承包承担。

　　4、如本班组发现有偷盗行为按脏物十倍罚款，第二次加倍，按次类推。

　　九、材料设备管理责任指标：

　　1.乙方必须提前10天以书面形式提交工程所需材料、用量，如乙方不能按时提交材料、 用量申报，造成材料不能按时进货，影响进度等造成损失由乙方承担。

　　2、乙方必须做好所承包分项工程材料每天的落手清工作，做到材料不浪费，科学配料。 甲方如发现有浪费工程材料现象的，每次处以人民币200元的经济处罚，罚款在当月工程款中扣除。乙方应配合各幢号施工员的测量、放线、定位等工作。

　　十、工程结算及付款方式：

　　1、结算价格：乙方工程质量必须达到国家验收标准的按建筑面积每*方米多层________元、小高层________元、高层________元一次性包干。

　　2、结算依据：按国家规范规定的结算方法计算建筑面积。[建筑面积按项目部已审核过的建筑面积，如无变更则建筑面积不作调整，其中阳台计一半建筑面积，空调板、露台、晒台、采光井、悬挑结构、空洞不计建筑面积]。注：以上单价已包括职工劳保福利在内的一切费用。

　　3、如乙方中途退出承包，则按已完成工程量的50%结算，工人工资由承包者自己解决 与项目部无关，并且甲方有权追究由乙方造成的工期延误的各项经济损失。

　　4、工程款支付：

　　1)工程开工后，每月20 日左右按实际出勤人数(28天)每人每月支付生活费750元，班组长每月支付生活费20xx元，结构封顶时支付工程总款的50%，工程二次结构完成付至工程总款80%，工程总体竣工验收达标后付工程总款 90 %，余款 10 %在 三个月 内付清。

　　2)承包方承担所有风险责任、自负盈亏。在支付职工生活费时必须要有工资表及身份 证，工资表上工数必须同出勤工数相等，并有工地负责人签字认可。

　　十一、甲方双方的职责：

　　1、甲方职责：

　　1)甲方对乙方的工作进行全面的安排度给予指导和督促。每月编制详细的施工进度计划，并对乙方进行施工技术、进度计划的交底。

　　2)对乙方的新工人进行进场安全技术交底。

　　3)甲方对乙方的施工进度、质量、安全生产、文明施工进行动态管理、检查督促，乙方及时整改施工中存在的问题，帮助乙方解决施工中存在的困难，确保工程顺利施工。

　　4)甲方协助乙方到有关部门办理相关证件，解决乙方人员的住宿、就餐的场所住宿每人一铺，男女不得混居，严禁带家属占房，带家属的要自己解决住宿。

　　5)甲方确保施工现场安全设施到位，做好现场消防，治安方面的防范工作。

　　2、乙方职责：

　　1)依据________人民**关于订立劳务合同文件精神，与每位进场工人员签订一式四份劳务用工合同，昆山市开发区劳动局、项目部各一份。

　　2)根据甲方的施工进度计划及质量、技术要求，保质保量按期完成施工任务。

　　3)严格遵守国家及地方**的法律、法规、法规、遵守公司、分公司、项目部的有关规章制度，遵守社会公德，严格执行劳动法，严禁使用童工。

　　4)做到安全生产、文明施工，搞好消防、治安保卫工作和宿舍及施工现场的卫生工作， 如由于乙方违章施工，违章操作而发生的消防、安全事故，一切均由乙方负责。

　　5)提前一周向甲方提供材料进场计划，班组要成立QC小组，运用全面质量管理的方法， 消除施工中的质量通病。

　　6)所有进场职工必须具备有关证件(身份证、暂住证、劳务证、计划生育证)并配合甲 方办理现场上岗证，特殊工种必须持上岗证上岗。

　　7)爱护施工现场的一切财产，协助甲方一起做好产品的保护和材料的保管。

　　8)乙方必须指定班组安全员，负责班组安全生产、治安保卫工作，每天做好班前安全教 育，并做好书面记录，项目部不定期抽查。

　　9)乙方必须配备专职文明施工检察员，每天检查班组的文明施工，宿舍卫生情况，及时 整改不足之处，以保证场地、宿舍、食堂、厕所等场所的整洁卫生。

　　10)乙方必须配备专职翻样工和现场技术人员指导检查施工质量，协作放线。

　　11)严禁在生活区、宿舍楼上随地小便、倒水，违者罚款________元。

　　12)严禁在工地新建住宅内大、小便，如发现罚________元。

　　十二、奖罚办法：

　　1、施工进度每拖延一天、根据情况罚________元/天，情节严重者作辞退处理。无故不加夜班罚款200元处理，本工程的工期较紧，施工班要紧密配合甲方的进度计划。

　　2、于乙方原因造成返工而使材料损失的，由乙方赔偿甲方的材料损失，并处罚款。

　　3、班组长的到位率必须达到每月25天，每少一天罚200元。(特殊情况经请假同意者例外)班组长的出勤由甲方施工负责人考核。

　　3、 工程施工乙方必须服从甲方指挥，否则甲方有权终止合同，并对前期的工程款不予支付。

　　十三、保证金制度：

　　1、为保证工程质量、安全、快速、顺利进行，所有进场班组须交纳工程质量、安全、 治安、文明施工保证金 万元，不计利息。

　　2、班组没有发生因工期、质量、安全、打架、工资纠纷、文明施工等方面处罚的，待工程完工，承包方付清职工工资后，退还保证金。如发生罚款情况的，从保证金内扣除，如保证金不够罚的，则从工程款中扣除。(特别是打群架、工资纠纷闹到项目部或劳动局的每次罚20xx元)。

　　十四、其它约定条款：

　　乙方必须服从甲方：《现场施工管理细则》、《材料管理细则》、《文明施工管理细则》条 款的管理。乙方若劳动人员不足，有作业面无人做时，甲方有权另行安排作业人员参与分项作业，根据对方要价，工资在乙方的总工程款中扣付。如乙方在管理上混乱，工地安全、工程进度，质量未达到要求，造成材料浪费，甲方提出罚款与整改措施后，仍整改不到位的，甲方有权终止协议，乙方于当日退场。乙方的余款按实际完成的工作量的50%结算。承包方对自己工人所付的工资，一切由承包方负责。

　　十五、本合同工未明确事项：

　　乙方必须按甲方制定的《施工现场管理细则》、《材料管理细则》、《文化标化管理细则》及奖罚措施执行。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字后生效，工完帐清失效。

　　甲方代表：_________________

　　乙方代表：_________________

　　________年________月________日

　　第一部分协议书

　　承包人（全称）：_______________________

　　分包人（全称）：_______________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　分包工程名称：_______________________

　　分包工程地点：______________________

　　分包工程承包范围：__________________