厨房设备销售合同菁选

厨房设备销售合同9篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的厨房设备销售合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

厨房设备销售合同1

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：___设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市___设备厂

　　三、 设备工程总价：币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所*品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市___设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所*品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的'安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，__年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市*提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

厨房设备销售合同2

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元。

　　总计含税价：12434.40元。

　　二、验收及付款方式：

　　1、甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的.程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　乙方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　签定时间：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同3

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：xxx设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市xxx设备厂

　　三、 设备工程总价：人民币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　人民币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所**品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的`质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市xxx设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所**品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以人民币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即人民币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即人民币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即人民币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，XX年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

厨房设备销售合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、合同总价：含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至。

　　五、付款方式：设备安装合同

　　1、自本合同生效后，甲方于____日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与____日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并保修________年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的.甲方承担材料费，乙方更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期____日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期____日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期____日以上视为违约，按民法典处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十

　　一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十

　　二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。________年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)：____乙方(盖章)：____

　　法人或授权代表人：____法人或授权代表人：____

　　联系电话：____联系电话：____

　　合同签订时间：________年____月____日

厨房设备销售合同5

　　需方：__________

　　签订地点：__________

　　供方：__________

　　签订时间：__________

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量。

　　二、交货地点：需方厨房。

　　三、运输费用：供方支付。

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的`40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称：__________

　　需方名称：__________

　　代理人签章：__________

　　代理人签章：__________

　　日期：_____年_____月_____日

　　日期：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同6

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、 合同总价： 。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至 。

　　五、付款方式：

　　1、自本合同生效后，甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的`付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、免费为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修 年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方免费更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、免费为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期一日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约，按合同法处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。 年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法人或授权代表人： 法人或授权代表人：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同签订时间： 年 月 日

厨房设备销售合同7

　　需方： 签订地点： 供方：重庆格瑞斯厨房设备有限公司 签订时间：

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：需方厨房

　　三、运输费用：供方支付

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的'40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称： 需方名称： 代理人签章： 代理人签章：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

厨房设备销售合同8

　　甲方：XXX 乙方：

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、 设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元

　　总计含税价：12434.40元

　　二、 验收及付款方式：

　　1、 甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、 总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、 甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的`或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)XXXXX

　　法人代表： 联系电话：

　　乙方(印章)

　　法人代表： 联系电话：

　　签定时间：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同9

　　甲方（需方）：

　　地址：

　　电话：

　　乙方（供方）：

　　地址：

　　电话：

　　依照《_____》及其他有关法律法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购厨房设备，乙方供货安装等事宜，双方经充分协商，达成一致意见。

　　第一条 货物的名称、品种、规格和质量

　　1、货物的名称、品种、规格、品牌：公司生产的_______品牌系列厨房设备产品，具体的名称、品种、规格、数量等建议明细清单。

　　2、货物的质量、技术标准：

　　设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。

　　第二条 货物的包装标准

　　1、按国家相关标准或主管部门规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损的包装方式。

　　2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　第三条 货物的交货方法、运输方式、交货地点

　　1、交货方法：乙方送货到甲方指定的施工现场，并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试，直至整体验收合格及保修期内的保修。

　　2、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。

　　3、交货地点：

　　第四条 货物的交货时间

　　乙方须在甲方支付预付款后____日内将厨房设备清单所列的全部设备运送至甲方工地现场。

　　第五条 安装、调试及验收：

　　1、本合同中厨房设施开始安装时，乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装，并服从甲方的现场管理，遵守甲方各项规章制度。在施工期间，所发生的一切安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作（因甲方工程进度延误除外）。乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知_____个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、厨房设备进行验收，应按照明细上的名称、型号、数量验收。

　　4、乙方对设备保修____年（使用不当或损坏除外），保修期以验收期起，并长期提供有关设备的配件和维修服务，以及设备保养技术咨询服务。

　　第六条 合同价格

　　1、设备的价格：本工程采用总价包干的方式，合同包干总金额为：________元。

　　2、包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。

　　第七条 货物的付款方式及时间

　　1、甲方在支付乙方每笔款项时，乙方需提前____个工作日向甲方提供相应同等金额的合格发票给甲方。

　　2、合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付合同总价的____%（人民币：________元）作为预付款;全部设备在约定时间内到达交货地点，并经甲方验收合格后支付合同总价的____%（人民币：________元），全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格签字确认后， 支付合同总价的____%（人民币：________元）。

　　3、余款人民币________元作为质保金，待质量保证期满后无任何质量问题一次性付清。

　　第八条 货物的质量保证期

　　2、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

　　3、质量保证期内，乙方接到甲方通知后须在____小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换，甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，全部费用由乙方承担。

　　4、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

　　第九条 禁止转让、分包、贴牌生产

　　1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

　　2、未经甲方同意，乙方不得将合同的任何部分分包出去。

　　3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

　　第十条 货物的所有权和风险转移

　　1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起，货物所有权转移至甲方。

　　2、货物的.毁损灭失风险，设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担，接收货物后由甲方承担。

　　第十一条 双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）无正当理由无权拒收设备及逾期付款，否则应承担相应后果。

　　（2）货物送达交货地后，甲方指定堆放、安装地点。

　　（3）将厨房水源、电源、气源连接到所需位臵。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品，并保证所有设备来源合法，保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。

　　（2）在设备交货后，乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训，确保产品及时投入正常使用。

　　（3）乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部货物送抵供货，并在货到工地后 天内安装完毕。乙方未在规定时间送货或安装的，每延误一天，向甲方支付总货款____%的违约金。若乙方延误供货超过____天，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任，同时向甲方支付总货款____%的违约金。

　　（4）乙方负责安排专业工作人员在施工现场配合甲方进行管线施工安装技术指导。

　　第十二条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十三条 违约责任

　　1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容，乙方将承担一切责任。（除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。）

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出现后果由甲方负责。

　　第十四条 合同争议的解决

　　对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决,经协商不能达成协议时,双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。

　　第十五条 其它约定

　　1、乙方的通讯地址为____________，联系电话____________，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

　　8、本合同一式____份，双方各执____份，具同等法律效力，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（签章）：

　　甲方代表：

　　签约日期：_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　乙方代表：

　　签约日期：_______年____月____日

厨房设备销售合同菁选扩展阅读

厨房设备销售合同菁选（扩展1）

——厨房设备销售合同菁选

厨房设备销售合同9篇

　　随着法律观念的深入人心，合同的法律效力与日俱增，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编收集整理的厨房设备销售合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

厨房设备销售合同1

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：xxx设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市xxx设备厂

　　三、 设备工程总价：人民币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　人民币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所**品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的`人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市xxx设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所**品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以人民币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即人民币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即人民币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即人民币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，XX年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

厨房设备销售合同2

　　需方： 签订地点： 供方：重庆格瑞斯厨房设备有限公司 签订时间：

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：需方厨房

　　三、运输费用：供方支付

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的`百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称： 需方名称： 代理人签章： 代理人签章：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

厨房设备销售合同3

　　甲方：XXX 乙方：

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、 设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元

　　总计含税价：12434.40元

　　二、 验收及付款方式：

　　1、 甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、 总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、 甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的`24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)XXXXX

　　法人代表： 联系电话：

　　乙方(印章)

　　法人代表： 联系电话：

　　签定时间：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同4

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元。

　　总计含税价：12434.40元。

　　二、验收及付款方式：

　　1、甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的`程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　乙方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　签定时间：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同5

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：___设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市___设备厂

　　三、 设备工程总价：币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所*品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市___设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所*品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的'名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，__年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市*提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

厨房设备销售合同6

　　甲方（需方）：

　　地址：

　　电话：

　　乙方（供方）：

　　地址：

　　电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购厨房设备，乙方供货安装等事宜，双方经充分协商，达成一致意见。

　　第一条 货物的名称、品种、规格和质量

　　1、货物的名称、品种、规格、品牌：公司生产的_______品牌系列厨房设备产品，具体的名称、品种、规格、数量等建议明细清单。

　　2、货物的质量、技术标准：

　　设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。

　　第二条 货物的包装标准

　　1、按国家相关标准或主管部门规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损的包装方式。

　　2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　第三条 货物的交货方法、运输方式、交货地点

　　1、交货方法：乙方送货到甲方指定的施工现场，并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试，直至整体验收合格及保修期内的保修。

　　2、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。

　　3、交货地点：

　　第四条 货物的交货时间

　　乙方须在甲方支付预付款后____日内将厨房设备清单所列的全部设备运送至甲方工地现场。

　　第五条 安装、调试及验收：

　　1、本合同中厨房设施开始安装时，乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装，并服从甲方的现场管理，遵守甲方各项规章制度。在施工期间，所发生的一切安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作（因甲方工程进度延误除外）。乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知_____个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、厨房设备进行验收，应按照明细上的名称、型号、数量验收。

　　4、乙方对设备保修____年（使用不当或损坏除外），保修期以验收期起，并长期提供有关设备的配件和维修服务，以及设备保养技术咨询服务。

　　第六条 合同价格

　　1、设备的价格：本工程采用总价包干的方式，合同包干总金额为：________元。

　　2、包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。

　　第七条 货物的付款方式及时间

　　1、甲方在支付乙方每笔款项时，乙方需提前____个工作日向甲方提供相应同等金额的.合格发票给甲方。

　　2、合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付合同总价的____%（人民币：________元）作为预付款;全部设备在约定时间内到达交货地点，并经甲方验收合格后支付合同总价的____%（人民币：________元），全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格签字确认后， 支付合同总价的____%（人民币：________元）。

　　3、余款人民币________元作为质保金，待质量保证期满后无任何质量问题一次性付清。

　　第八条 货物的质量保证期

　　1、乙方货物质量保证期为____年，均自设备验收合格后移交甲方接收之日起计（质保期内维保内容及售后服务承诺建议明细并附件）。质保期内免费保修，产品终身维修。

　　2、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

　　3、质量保证期内，乙方接到甲方通知后须在____小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换，甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，全部费用由乙方承担。

　　4、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

　　第九条 禁止转让、分包、贴牌生产

　　1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

　　2、未经甲方同意，乙方不得将合同的任何部分分包出去。

　　3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

　　第十条 货物的所有权和风险转移

　　1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起，货物所有权转移至甲方。

　　2、货物的毁损灭失风险，设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担，接收货物后由甲方承担。

　　第十一条 双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）无正当理由无权拒收设备及逾期付款，否则应承担相应后果。

　　（2）货物送达交货地后，甲方指定堆放、安装地点。

　　（3）将厨房水源、电源、气源连接到所需位臵。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品，并保证所有设备来源合法，保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。

　　（2）在设备交货后，乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训，确保产品及时投入正常使用。

　　（3）乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部货物送抵供货，并在货到工地后 天内安装完毕。乙方未在规定时间送货或安装的，每延误一天，向甲方支付总货款____%的违约金。若乙方延误供货超过____天，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任，同时向甲方支付总货款____%的违约金。

　　（4）乙方负责安排专业工作人员在施工现场配合甲方进行管线施工安装技术指导。

　　第十二条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十三条 违约责任

　　1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容，乙方将承担一切责任。（除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。）

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出现后果由甲方负责。

　　第十四条 合同争议的解决

　　对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决, 经协商不能达成协议时, 双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。

　　第十五条 其它约定

　　1、乙方的通讯地址为____________，联系电话____________，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

　　8、本合同一式____份，双方各执____份，具同等法律效力，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（签章）：

　　甲方代表：

　　签约日期：_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　乙方代表：

　　签约日期：_______年____月____日

厨房设备销售合同7

　　需方：__________

　　供方：__________

　　签订时间：__________

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：需方厨房

　　三、运输费用：供方支付

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的40%，计：__________元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：__________元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年（水龙头除外），一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的`争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件（水、电、气到位）。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称：__________

　　需方名称：__________

　　代理人签章：__________

　　代理人签章：__________

　　日期：__________

　　日期：__________

厨房设备销售合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、合同总价：含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至。

　　五、付款方式：设备安装合同

　　1、自本合同生效后，甲方于____日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与____日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并保修________年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的`甲方承担材料费，乙方更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期____日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期____日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期____日以上视为违约，按民法典处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十

　　一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十

　　二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。________年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)：____乙方(盖章)：____

　　法人或授权代表人：____法人或授权代表人：____

　　联系电话：____联系电话：____

　　合同签订时间：________年____月____日

厨房设备销售合同9

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、 合同总价： 。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至 。

　　五、付款方式：

　　1、自本合同生效后，甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的.设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、免费为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修 年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方免费更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、免费为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期一日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约，按合同法处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。 年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法人或授权代表人： 法人或授权代表人：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同签订时间： 年 月 日

厨房设备销售合同菁选（扩展2）

——厨房设备销售合同菁选

厨房设备销售合同(9篇)

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，很多场合都离不了合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的厨房设备销售合同，欢迎大家分享。

厨房设备销售合同1

　　甲方：XXX 乙方：

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、 设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元

　　总计含税价：12434.40元

　　二、 验收及付款方式：

　　1、 甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、 总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、 甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的.设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)XXXXX

　　法人代表： 联系电话：

　　乙方(印章)

　　法人代表： 联系电话：

　　签定时间：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同2

　　需方： 签订地点： 供方：重庆格瑞斯厨房设备有限公司 签订时间：

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：需方厨房

　　三、运输费用：供方支付

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的'争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称： 需方名称： 代理人签章： 代理人签章：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

厨房设备销售合同3

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：___设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市___设备厂

　　三、 设备工程总价：币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所*品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市___设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所*品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，__年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的`，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市*提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

厨房设备销售合同4

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：xxx设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市xxx设备厂

　　三、 设备工程总价：人民币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　人民币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所**品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市xxx设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所**品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以人民币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的'50 %即人民币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即人民币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即人民币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，XX年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

厨房设备销售合同5

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、 合同总价： 。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至 。

　　五、付款方式：

　　1、自本合同生效后，甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的.设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、免费为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修 年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方免费更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、免费为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期一日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约，按合同法处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。 年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法人或授权代表人： 法人或授权代表人：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同签订时间： 年 月 日

厨房设备销售合同6

　　甲方（需方）：

　　地址：

　　电话：

　　乙方（供方）：

　　地址：

　　电话：

　　依照《_____》及其他有关法律法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购厨房设备，乙方供货安装等事宜，双方经充分协商，达成一致意见。

　　第一条 货物的名称、品种、规格和质量

　　1、货物的名称、品种、规格、品牌：公司生产的_______品牌系列厨房设备产品，具体的名称、品种、规格、数量等建议明细清单。

　　2、货物的质量、技术标准：

　　设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。

　　第二条 货物的包装标准

　　1、按国家相关标准或主管部门规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损的包装方式。

　　2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　第三条 货物的交货方法、运输方式、交货地点

　　1、交货方法：乙方送货到甲方指定的施工现场，并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试，直至整体验收合格及保修期内的保修。

　　2、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。

　　3、交货地点：

　　第四条 货物的交货时间

　　乙方须在甲方支付预付款后____日内将厨房设备清单所列的全部设备运送至甲方工地现场。

　　第五条 安装、调试及验收：

　　1、本合同中厨房设施开始安装时，乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装，并服从甲方的现场管理，遵守甲方各项规章制度。在施工期间，所发生的.一切安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作（因甲方工程进度延误除外）。乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知_____个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、厨房设备进行验收，应按照明细上的名称、型号、数量验收。

　　4、乙方对设备保修____年（使用不当或损坏除外），保修期以验收期起，并长期提供有关设备的配件和维修服务，以及设备保养技术咨询服务。

　　第六条 合同价格

　　1、设备的价格：本工程采用总价包干的方式，合同包干总金额为：________元。

　　2、包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。

　　第七条 货物的付款方式及时间

　　1、甲方在支付乙方每笔款项时，乙方需提前____个工作日向甲方提供相应同等金额的合格发票给甲方。

　　2、合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付合同总价的____%（人民币：________元）作为预付款;全部设备在约定时间内到达交货地点，并经甲方验收合格后支付合同总价的____%（人民币：________元），全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格签字确认后， 支付合同总价的____%（人民币：________元）。

　　3、余款人民币________元作为质保金，待质量保证期满后无任何质量问题一次性付清。

　　第八条 货物的质量保证期

　　2、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

　　3、质量保证期内，乙方接到甲方通知后须在____小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换，甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，全部费用由乙方承担。

　　4、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

　　第九条 禁止转让、分包、贴牌生产

　　1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

　　2、未经甲方同意，乙方不得将合同的任何部分分包出去。

　　3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

　　第十条 货物的所有权和风险转移

　　1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起，货物所有权转移至甲方。

　　2、货物的毁损灭失风险，设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担，接收货物后由甲方承担。

　　第十一条 双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）无正当理由无权拒收设备及逾期付款，否则应承担相应后果。

　　（2）货物送达交货地后，甲方指定堆放、安装地点。

　　（3）将厨房水源、电源、气源连接到所需位臵。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品，并保证所有设备来源合法，保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。

　　（2）在设备交货后，乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训，确保产品及时投入正常使用。

　　（3）乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部货物送抵供货，并在货到工地后 天内安装完毕。乙方未在规定时间送货或安装的，每延误一天，向甲方支付总货款____%的违约金。若乙方延误供货超过____天，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任，同时向甲方支付总货款____%的违约金。

　　（4）乙方负责安排专业工作人员在施工现场配合甲方进行管线施工安装技术指导。

　　第十二条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十三条 违约责任

　　1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容，乙方将承担一切责任。（除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。）

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出现后果由甲方负责。

　　第十四条 合同争议的解决

　　对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决,经协商不能达成协议时,双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。

　　第十五条 其它约定

　　1、乙方的通讯地址为____________，联系电话____________，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

　　8、本合同一式____份，双方各执____份，具同等法律效力，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（签章）：

　　甲方代表：

　　签约日期：_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　乙方代表：

　　签约日期：_______年____月____日

厨房设备销售合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、合同总价：含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至。

　　五、付款方式：设备安装合同

　　1、自本合同生效后，甲方于____日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与____日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的.标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并保修________年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期____日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期____日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期____日以上视为违约，按民法典处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十

　　一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十

　　二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。________年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)：____乙方(盖章)：____

　　法人或授权代表人：____法人或授权代表人：____

　　联系电话：____联系电话：____

　　合同签订时间：________年____月____日

厨房设备销售合同8

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元。

　　总计含税价：12434.40元。

　　二、验收及付款方式：

　　1、甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的'程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　乙方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　签定时间：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同9

　　需方：__________

　　签订地点：__________

　　供方：__________

　　签订时间：__________

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量。

　　二、交货地点：需方厨房。

　　三、运输费用：供方支付。

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的`百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称：__________

　　需方名称：__________

　　代理人签章：__________

　　代理人签章：__________

　　日期：_____年_____月_____日

　　日期：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同菁选（扩展3）

——厨房设备销售合同菁选

厨房设备销售合同9篇

　　随着人们法律意识的建立，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编整理的厨房设备销售合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

厨房设备销售合同1

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：___设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市___设备厂

　　三、 设备工程总价：币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所*品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市___设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所*品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的'安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，__年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市*提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

厨房设备销售合同2

　　甲方（需方）：

　　地址：

　　电话：

　　乙方（供方）：

　　地址：

　　电话：

　　依照《_____》及其他有关法律法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购厨房设备，乙方供货安装等事宜，双方经充分协商，达成一致意见。

　　第一条 货物的名称、品种、规格和质量

　　1、货物的名称、品种、规格、品牌：公司生产的_______品牌系列厨房设备产品，具体的名称、品种、规格、数量等建议明细清单。

　　2、货物的质量、技术标准：

　　设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。

　　第二条 货物的包装标准

　　1、按国家相关标准或主管部门规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损的包装方式。

　　2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　第三条 货物的交货方法、运输方式、交货地点

　　1、交货方法：乙方送货到甲方指定的施工现场，并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试，直至整体验收合格及保修期内的保修。

　　2、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。

　　3、交货地点：

　　第四条 货物的交货时间

　　乙方须在甲方支付预付款后____日内将厨房设备清单所列的全部设备运送至甲方工地现场。

　　第五条 安装、调试及验收：

　　1、本合同中厨房设施开始安装时，乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装，并服从甲方的现场管理，遵守甲方各项规章制度。在施工期间，所发生的一切安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作（因甲方工程进度延误除外）。乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知_____个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、厨房设备进行验收，应按照明细上的名称、型号、数量验收。

　　4、乙方对设备保修____年（使用不当或损坏除外），保修期以验收期起，并长期提供有关设备的配件和维修服务，以及设备保养技术咨询服务。

　　第六条 合同价格

　　1、设备的价格：本工程采用总价包干的方式，合同包干总金额为：________元。

　　2、包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。

　　第七条 货物的付款方式及时间

　　1、甲方在支付乙方每笔款项时，乙方需提前____个工作日向甲方提供相应同等金额的合格发票给甲方。

　　2、合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付合同总价的____%（人民币：________元）作为预付款;全部设备在约定时间内到达交货地点，并经甲方验收合格后支付合同总价的____%（人民币：________元），全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格签字确认后， 支付合同总价的____%（人民币：________元）。

　　3、余款人民币________元作为质保金，待质量保证期满后无任何质量问题一次性付清。

　　第八条 货物的质量保证期

　　2、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

　　3、质量保证期内，乙方接到甲方通知后须在____小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换，甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，全部费用由乙方承担。

　　4、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的.全部损失进行赔偿。

　　第九条 禁止转让、分包、贴牌生产

　　1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

　　2、未经甲方同意，乙方不得将合同的任何部分分包出去。

　　3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

　　第十条 货物的所有权和风险转移

　　1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起，货物所有权转移至甲方。

　　2、货物的毁损灭失风险，设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担，接收货物后由甲方承担。

　　第十一条 双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）无正当理由无权拒收设备及逾期付款，否则应承担相应后果。

　　（2）货物送达交货地后，甲方指定堆放、安装地点。

　　（3）将厨房水源、电源、气源连接到所需位臵。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品，并保证所有设备来源合法，保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。

　　（2）在设备交货后，乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训，确保产品及时投入正常使用。

　　（3）乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部货物送抵供货，并在货到工地后 天内安装完毕。乙方未在规定时间送货或安装的，每延误一天，向甲方支付总货款____%的违约金。若乙方延误供货超过____天，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任，同时向甲方支付总货款____%的违约金。

　　（4）乙方负责安排专业工作人员在施工现场配合甲方进行管线施工安装技术指导。

　　第十二条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十三条 违约责任

　　1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容，乙方将承担一切责任。（除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。）

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出现后果由甲方负责。

　　第十四条 合同争议的解决

　　对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决,经协商不能达成协议时,双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。

　　第十五条 其它约定

　　1、乙方的通讯地址为____________，联系电话____________，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

　　8、本合同一式____份，双方各执____份，具同等法律效力，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（签章）：

　　甲方代表：

　　签约日期：_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　乙方代表：

　　签约日期：_______年____月____日

厨房设备销售合同3

　　需方： 签订地点： 供方：重庆格瑞斯厨房设备有限公司 签订时间：

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：需方厨房

　　三、运输费用：供方支付

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的.，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称： 需方名称： 代理人签章： 代理人签章：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

厨房设备销售合同4

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元。

　　总计含税价：12434.40元。

　　二、验收及付款方式：

　　1、甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的.任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　乙方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　签定时间：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、合同总价：含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至。

　　五、付款方式：设备安装合同

　　1、自本合同生效后，甲方于____日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与____日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的'合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并保修________年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期____日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期____日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期____日以上视为违约，按民法典处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十

　　一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十

　　二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。________年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)：____乙方(盖章)：____

　　法人或授权代表人：____法人或授权代表人：____

　　联系电话：____联系电话：____

　　合同签订时间：________年____月____日

厨房设备销售合同6

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：xxx设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市xxx设备厂

　　三、 设备工程总价：人民币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　人民币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所**品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市xxx设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所**品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的.名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以人民币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即人民币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即人民币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即人民币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，XX年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

厨房设备销售合同7

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、 合同总价： 。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至 。

　　五、付款方式：

　　1、自本合同生效后，甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、免费为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修 年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的.甲方承担材料费，乙方免费更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、免费为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期一日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约，按合同法处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。 年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法人或授权代表人： 法人或授权代表人：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同签订时间： 年 月 日

厨房设备销售合同8

　　甲方：XXX 乙方：

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、 设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元

　　总计含税价：12434.40元

　　二、 验收及付款方式：

　　1、 甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、 总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、 甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的`或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)XXXXX

　　法人代表： 联系电话：

　　乙方(印章)

　　法人代表： 联系电话：

　　签定时间：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同9

　　需方：__________

　　签订地点：__________

　　供方：__________

　　签订时间：__________

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量。

　　二、交货地点：需方厨房。

　　三、运输费用：供方支付。

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的.，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称：__________

　　需方名称：__________

　　代理人签章：__________

　　代理人签章：__________

　　日期：_____年_____月_____日

　　日期：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同菁选（扩展4）

——厨房设备销售合同菁选

厨房设备销售合同10篇

　　随着人们法律意识的建立，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的厨房设备销售合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

厨房设备销售合同1

　　甲方（需方）：

　　地址：

　　电话：

　　乙方（供方）：

　　地址：

　　电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购厨房设备，乙方供货安装等事宜，双方经充分协商，达成一致意见。

　　第一条 货物的名称、品种、规格和质量

　　1、货物的名称、品种、规格、品牌：公司生产的_______品牌系列厨房设备产品，具体的名称、品种、规格、数量等建议明细清单。

　　2、货物的质量、技术标准：

　　设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。

　　第二条 货物的包装标准

　　1、按国家相关标准或主管部门规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损的包装方式。

　　2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　第三条 货物的交货方法、运输方式、交货地点

　　1、交货方法：乙方送货到甲方指定的施工现场，并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试，直至整体验收合格及保修期内的保修。

　　2、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。

　　3、交货地点：

　　第四条 货物的交货时间

　　乙方须在甲方支付预付款后____日内将厨房设备清单所列的全部设备运送至甲方工地现场。

　　第五条 安装、调试及验收：

　　1、本合同中厨房设施开始安装时，乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装，并服从甲方的现场管理，遵守甲方各项规章制度。在施工期间，所发生的一切安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作（因甲方工程进度延误除外）。乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知_____个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、厨房设备进行验收，应按照明细上的名称、型号、数量验收。

　　4、乙方对设备保修____年（使用不当或损坏除外），保修期以验收期起，并长期提供有关设备的配件和维修服务，以及设备保养技术咨询服务。

　　第六条 合同价格

　　1、设备的价格：本工程采用总价包干的方式，合同包干总金额为：________元。

　　2、包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。

　　第七条 货物的付款方式及时间

　　1、甲方在支付乙方每笔款项时，乙方需提前____个工作日向甲方提供相应同等金额的合格发票给甲方。

　　2、合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付合同总价的____%（人民币：________元）作为预付款;全部设备在约定时间内到达交货地点，并经甲方验收合格后支付合同总价的____%（人民币：________元），全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格签字确认后， 支付合同总价的____%（人民币：________元）。

　　3、余款人民币________元作为质保金，待质量保证期满后无任何质量问题一次性付清。

　　第八条 货物的质量保证期

　　1、乙方货物质量保证期为____年，均自设备验收合格后移交甲方接收之日起计（质保期内维保内容及售后服务承诺建议明细并附件）。质保期内免费保修，产品终身维修。

　　2、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

　　3、质量保证期内，乙方接到甲方通知后须在____小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换，甲方另行安排维修、更换的`，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，全部费用由乙方承担。

　　4、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

　　第九条 禁止转让、分包、贴牌生产

　　1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

　　2、未经甲方同意，乙方不得将合同的任何部分分包出去。

　　3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

　　第十条 货物的所有权和风险转移

　　1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起，货物所有权转移至甲方。

　　2、货物的毁损灭失风险，设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担，接收货物后由甲方承担。

　　第十一条 双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）无正当理由无权拒收设备及逾期付款，否则应承担相应后果。

　　（2）货物送达交货地后，甲方指定堆放、安装地点。

　　（3）将厨房水源、电源、气源连接到所需位臵。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品，并保证所有设备来源合法，保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。

　　（2）在设备交货后，乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训，确保产品及时投入正常使用。

　　（3）乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部货物送抵供货，并在货到工地后 天内安装完毕。乙方未在规定时间送货或安装的，每延误一天，向甲方支付总货款____%的违约金。若乙方延误供货超过____天，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任，同时向甲方支付总货款____%的违约金。

　　（4）乙方负责安排专业工作人员在施工现场配合甲方进行管线施工安装技术指导。

　　第十二条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十三条 违约责任

　　1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容，乙方将承担一切责任。（除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。）

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出现后果由甲方负责。

　　第十四条 合同争议的解决

　　对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决, 经协商不能达成协议时, 双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。

　　第十五条 其它约定

　　1、乙方的通讯地址为____________，联系电话____________，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

　　8、本合同一式____份，双方各执____份，具同等法律效力，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（签章）：

　　甲方代表：

　　签约日期：_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　乙方代表：

　　签约日期：_______年____月____日

厨房设备销售合同2

　　需方：签订地点：

　　供方：签订时间：

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：需方厨房

　　三、运输费用：供方支付

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的`40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称： 需方名称：

　　代理人签章： 代理人签章：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

厨房设备销售合同3

　　甲方：_________________ 乙方：______________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、 设备名称及价格、数量：

　　__________牌__________型消毒柜台_________元

　　总计含税价：_____________元

　　二、 验收及付款方式：

　　1、 甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、 总价：_____________元人民币(大写：_______________元肆角)，设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、 甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起保修________年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的'任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)____________________

　　法人代表：____________________

　　联系电话：____________________

　　乙方(印章)____________________

　　法人代表：____________________

　　联系电话：____________________

　　签定时间：___________年___________月_____日

厨房设备销售合同4

　　需方：__________

　　签订地点：__________

　　供方：__________

　　签订时间：__________

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量。

　　二、交货地点：需方厨房。

　　三、运输费用：供方支付。

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的`，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称：__________

　　需方名称：__________

　　代理人签章：__________

　　代理人签章：__________

　　日期：_____年_____月_____日

　　日期：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同5

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：xxx设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市xxx设备厂

　　三、 设备工程总价：人民币(大写)捌万捌仟叁百元整人民币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所**品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：按照《天津市xxx设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所**品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以人民币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即人民币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即人民币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即人民币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，XX年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的.产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

厨房设备销售合同6

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：___设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市___设备厂

　　三、 设备工程总价：币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所*品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的'质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市___设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所*品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，__年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市*提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

厨房设备销售合同7

　　需方：

　　签订地点：

　　供方：重庆格瑞斯厨房设备有限公司

　　签订时间：

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：

　　需方厨房

　　三、运输费用：

　　供方支付

　　四、验收标准：

　　货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：

　　合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的'百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

厨房设备销售合同8

　　甲方：XXX 乙方：

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、 设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元

　　总计含税价：12434.40元

　　二、 验收及付款方式：

　　1、 甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、 总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、 甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的`或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)XXXXX

　　法人代表： 联系电话：

　　乙方(印章)

　　法人代表： 联系电话：

　　签定时间：_____年_____月_____日

厨房设备销售合同9

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、 合同总价： 。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至 。

　　五、付款方式：

　　1、自本合同生效后，甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的.付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、免费为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修 年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方免费更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、免费为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期一日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约，按合同法处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。 年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法人或授权代表人： 法人或授权代表人：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同签订时间： 年 月 日

厨房设备销售合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、合同总价：含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至。

　　五、付款方式：设备安装合同

　　1、自本合同生效后，甲方于____日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与____日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并保修________年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的.配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期____日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期____日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期____日以上视为违约，按民法典处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。________年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)：____乙方(盖章)：____

　　法人或授权代表人：____法人或授权代表人：____

　　联系电话：____联系电话：____

　　合同签订时间：________年____月____日

厨房设备销售合同菁选（扩展5）

——厨房设备维修合同 (菁华3篇)

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、施工期限：

　　本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为2015年3月25日。竣工验收日期：2015年4月20日。

　　四、工程内容及质量要求

　　乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。

　　五、维修工程造价：

　　本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写 百 拾 万仟 佰 元整。￥： 元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。

　　六、付款方式

　　1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥10000.00)为本合同定金。

　　2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。

　　3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥： )

　　4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。

　　七、双方违约责任

　　1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。

　　2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。

　　3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程 所在地人民法院起。

　　八、其他

　　1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。

　　2、如遇下列情况，工期应相应延期

　　(1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

　　(2)在施工中因停水、停电影响6小时以上时。

　　(3)甲方未按合同支付工程进度款给乙方而 影响施工进度时。

　　3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。

　　4、(1)工程设备预算表(或设备清单数量)，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的组成部分，具有同等的法律效力。

　　(2)本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。

　　(3)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　开户行：*建设银行

　　帐号：

　　签订日期： 年 月 日

　　甲方

　　乙方

　　甲方需要对厨房进行维修，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一，质量要求。

　　厨房顶部打木架子，木架要结实牢固，再钉扣板。所进材料经甲方验收合格后方可使用。四周墙壁粉刷要光滑*整，墙角线条*直，地板砖*整无空响现象。

　　二、价格。

　　1、木条，扣板，地板砖，沙子，水泥等材料按市场价格付款，运费由甲方负责，购材料算2个工作日。共计3460元。

　　2、厨房装修按15个工作日算。每个工作日按100元计算。期间甲方提供午餐。共计1500元。

　　三、付款方式。

　　工程完工，经甲方验收合格后，乙方按照教育局经费管理中心要求，办理好相关手续，按经济手续付款。本工程共计总额肆仟玖佰陆拾元(4960元)。

　　甲方(签字章)：

　　乙方(签字章)：

　　年月日：

　　甲方

厨房设备销售合同菁选（扩展6）

——设备销售合同菁选

设备销售合同通用15篇

　　随着时间的推移，很多场合都离不了合同，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家收集的设备销售合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　甲方：XXX 乙方：

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、 设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元

　　总计含税价：12434.40元

　　二、 验收及付款方式：

　　1、 甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、 总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、 甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的'设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)XXXXX

　　法人代表： 联系电话：

　　乙方(印章)

　　法人代表： 联系电话：

　　签定时间：_____年_____月_____日

　　甲方：____

　　地址：____

　　邮编：____

　　电话：____

　　传真：____

　　法人代表：____

　　电子邮件：____

　　乙方：____

　　地址：____

　　邮编：____

　　电话：____

　　传真：____

　　联系人：____

　　电子邮件：____

　　甲，乙双方依据*等互利，公*自愿的原则，经友好协商，就甲方授权乙方获得其相关产品代理商资格之事宜达成一致、为明确双方权责以及合法权益，规范代理关系及相应市场行为，特签订本代理合同。

　　第一章、权利和义务

　　第1条、甲方享有如下权利：

　　1、对地区或项目代理经销行为进行考察，评判，以确立，取消或处罚地区或项目代理；

　　2、销售区域和行业项目的划分及确定代理产品类别；

　　3、产品价格的决定；

　　4、企业形象设计及产品广告形式的决定；

　　5、审核和支持乙方广告宣传与维护甲方利益的活动支持；

　　6、区域或项目营销模式的决定；

　　第2条、甲方应履行的义务：

　　1、不断推出适销对路，具有较强市场竞争力的新款产品；

　　2、不断进行广告宣传和形象宣传；

　　3、协助指导乙方开展产品广告宣传，促销活动；

　　4、帮助乙方拓展市场，进行入围招标等工作的协助开展等；

　　5、协助乙方培训具有专业技术知识的经销和售后服务人员；

　　6、保证乙方所售商品的售后服务；

　　第3条、乙方享有如下权利：

　　1、在甲方授权的代理区域或项目内代理甲方产品；

　　2、共享华络公司的销售文档与市场资料；

　　3、可在代理产品的资料上打上代理商的商标，但不得去掉华络公司的商标；

　　4、放弃地区代理资格（须提前二个月向甲方提出书面报告）；

　　第4条、乙方应履行的义务：

　　1、严格遵守甲方的销售政策，包括价格政策，回款制度等；

　　2、积极拓展市场，扩大销售；

　　3、配合甲方对假冒，侵权产品的打击；

　　4、按期提出需货计划，发货安排及市场预测；

　　5、按甲方提出的有关售后服务要求，作好售后服务工作，反馈产品质量信息；

　　6、配合甲方做好市场调查，广告宣传等工作；

　　7、遵守甲方的有关政策和规定、

　　8、在合作中所获知的华络公司的商业资料与客户资料应负保密义务，不得泄露给第三方得知；

　　第二章、代理标的物

　　1、本节协议涉及的甲方授权代理销售的产品包括：杭州华络通信设备有限公司所属无线网络产品中的所有产品

　　2、用户可以通过互联网进入甲方网站获取甲方拥有的各类资料数据及实时信息产品的全部内容

　　第三章、品牌所有权

　　甲方所供应产品的.商品品牌，形象及标识之版权为甲方所拥有，乙方在行使代理商职责期间应对甲方品牌，形象及标识进行义务保护

　　第四章、代理商行为规范

　　1、在协议期间，乙方应自觉维护甲方（被代理人）的利益，其经营活动不得损害甲方权益；

　　2、乙方应自觉保护甲方产品权益；

　　3、价格规范：

　　甲方产品实行全国统一定价；

　　乙方不能擅自进行降价销售，包括降价形式的促销活动；

　　乙方根据地区市场实际情况进行价格调整时应事先向甲方通报，在取得甲方认可同意后方可实施；

　　4、销售定额：

　　甲，乙双方根据代理地区市场或项目情况制定代理商销售定额，乙方无特别原因应完成规定的销售定额；

　　乙方如果未能完成规定销售定额，甲方将视原因给予撤消代理资格的处理；

　　乙方代理甲方产品最低经营额为60万元人民币每年；

　　5、代理制度的使用规范：

　　乙方使用甲方统一标准格式的产品销售代理合同（本代理合同）；

　　申请表内容必须如实填写完整，并加盖有用户与代理商（乙方）双方签章后生效；

　　有效申请表须传真或复印件送至甲方备档，原件由乙方保存管理；

　　6、代理商利益协调：

　　甲方保证乙方的代理商利益，在代理范围内，乙方享有优先权，双方在销售当中如遭遇相同客户时，由乙方完成跟进工作，但如乙方未能在2个月内完成销售，则甲方销售员可跟进这客户；

　　7、信息沟通：

　　乙方每月十日前向甲方提供前一月的代理工作报告，汇报业务发展情况，便于双方协调业务关系；

　　第五章、代理商资格授权：

　　1、甲方授权乙方获得其地区代理商之资格（加盖甲方公章的杭州华络通信设备有限公司代理授权书）；

　　2、乙方在获得甲方授权后，在本协议规定之权限内以甲方代理商的身份从事指定产品的代理销售工作及与之相关的市场活动；

　　3、甲方以甲方提供附件《产品价格单》所列价格向乙方提供代理产品；

　　第1条、加盟费用标准和支付

　　1、所有甲方的产品代理商都应交纳贰万元信誉保证金，信誉保证金在项目顺利实施后甲方以设备款的方式返还乙方；

　　2、季度销售回款：所有代理商季度销售回款不得低于销售额的85%；

　　第2条、代理区域

　　1、甲方授权乙方在地区或项目行使其代理商的职责，不得跨区和跨范围操作；

　　2、如参与代理区域外业务时，应知会甲方，并由甲方与当地代理商协调处理；

　　第3条、市场推广及商标使用

　　1、乙方负责代理区域内的市场销售活动，并承担相关的费用、为鼓励乙方的市场行为，甲方将提供相应的支持；

　　2、合约期间，乙方在代理区域内以关市场活动；待本合同期满或终止后，乙方不得再以此身份进行任何活动；

　　3、未在甲方书面同意下，乙方不能使用甲方一切注册商标或被确认是甲方所有公司及产品的商标；

　　4、乙方如在进行市场推广活动中需要使用甲方的商标，披露双方合作关系或介绍甲方公司及产品时（名片，宣传资料，等），必须事先向甲方申请，由甲方提供商标及文字使用规范，经甲方审核后给予书面同意；

　　第六章、代理商考察期制度

　　1、对于初次合作的代理商，甲方制定了代理商考察期制度、考察期为1个月、

　　2、甲方对乙方工作的考察标准包括：乙方业绩情况，乙方相关公关能力，公司运作状况和商业信誉、

　　3、考察期满前5天乙方向甲方提交工作总结报告，提出代理资格转正申请，甲方在5天内确定是否授权相应的代理商资格，并向乙方说明原因、

　　第七章、保密条款

　　合同双方相互承担保密义务，任何一方在履行本合同的过程中所获得的对方商业秘密（商业秘密指属于一方和（或）其关联企业所有的，并被其视为秘密的技术，商业或任何其他方面的信息，此信息不为公众所知悉，能带来经济效益，具有实用性，并采取保护措施、）应予保密，不得披露，且仅为实施本合同之目的使用、

　　第八章、承诺与违约

　　第1条甲方承诺：

　　1、甲方在协议期内，在乙方所属代理区域内独家向乙方供货；

　　2、为配合乙方销售，扩大甲方产品销量，甲方根据乙方的销量向乙方提供广告宣传和相关促销；

　　第2条乙方承诺：

　　1、设有专门的经营场地，人员，并保证充裕的资金销售甲方的产品；

　　2、努力完成甲方制订的销售任务、乙方向甲方承诺：协议期完成销售任务______ ___万元，并且每月任务不低于___ ________万元，如连续2个月完不成最低销售任务，则甲方有权停止向乙方供货，并取消乙方总代理资格

　　3、对甲方所有销售文件严格保密、

　　4、乙方工商登记资料需要变更时，应提前2个月将变更事项通报甲方，并在变更后10天内报甲方备案、

　　第3条违约条款：

　　1、甲方违反此协议所规定的条款，乙方可以书面提出异议及补偿要求，甲方应在尊重事实及双方利益基础上尽快给予解决；

　　2、乙方违反此协议所规定的条款，甲方有权根据乙方违约情况做出处理决定并有权通报相关的其它分销商；

　　3、乙方违反此协议所规定的条款，甲方可采取的措施包括：警告，加价供货，某一时间内断货（在此期间由甲方直接向其二级分销商或客户供货），取消代理资格等方式；

　　4、乙方经营严重不景气或不积极推销甲方产品或有其他严重违约行为的，甲方可以终止代理资格；

　　5、乙方的严重违约行为造成甲方损失的应承担违约责任并赔偿甲方损失；

　　6、甲方决定取消乙方代理资格前一个月应书面通知乙方；

　　7、在甲方书面通知乙方取消其代理资格起三个月内，双方结清往来帐务；

　　8、本条款未尽事项，参照甲方其他制度执行、

　　第九章、不可抗力

　　1、不可抗力指立约双方在订立合同时无法预见，对其发生和后果不能避免且不能克服的事件、如地震，水灾等自然灾害和政策法规的变更等、

　　2、若由于不可抗力致使一方未能全部或部分履行本协议，经书面通知另一方，本合同内受到影响之条款可在不能履行之期间及受影响之范围内终止履行、

　　第十章、适用法律及正义的解决

　　1、本协议签署，效力，解释，执行和争议的解决均适用中华人民共和国相关法规、

　　2、甲，乙双方如发生之争议无法协商解决，将提交甲方所在区域仲裁委员会裁决，该裁定为终极裁决，对双方均具法律效力、

　　第十一章、协议的变更和补充

　　本协议的变更需经双方同意，并以书面形式体现、协议未尽事宜，经双方友好协商后，以补充协议的方式加以完善、补充协议与本合同享受同等法律效力、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章日起生效、协议有效期以附件一（杭州华络通信设备有限公司代理授权书）注明，任何一方至少在协议期满前三十天给予另一方提前续约或到期终止协议的书面通知、如双方在本协议到期时能达成续约合同，本协议自动失效、

　　本协议未经甲方同意不得涂改，本协议传真及复印件具有同等法律效力、

　　附件1：代理授权书

　　附件2：产品价格单

　　立约人（甲方）：____

　　立约人（乙方）：____

　　开户行：____ 开户行：____

　　帐号：____ 帐号：____

　　税号：____ 税号：____

　　代表：____ 代表：____

　　____年____月____日 ____年____月____日

　　供方：____________(以下简称甲方)合同编号：____________

　　需方：____________(以下简称乙方)签订地点：____________

　　一、交货时间：合同生效后10天内交货。

　　二、交货地点：方工及费用承担：需方公司内交货，费用由供方承担。

　　三、设备的质保期及售后服务：按行业技术标准供货，设备正常运行之日起设备保期12个月，在质保期内设备有质量问题，供方实行免费三包。

　　四、结算单证：供方为需方开具17%税务发票，供方为需方开具的发票额度为需方付给供方货款额度，并同步提供。

　　五、付款方式及期限：合同签订后货到验收合格结算货款。

　　六、本合同未尽事宜，双方协商，另签补充协议。

　　七、解决合同纠纷方式：先协商后诉讼。

　　八、本合同一式二份，双方签字盖章后生本合同生效，本合同传真有效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方（卖方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　风险提示：

　　签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。

　　注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。

　　乙方（买方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　甲、乙双方经友好协商，以自愿、*等互利为原则，就乙方经销甲方之_______系列产品，根据《中华人民共和国合同法》，双方达成如下协议：

　　一、甲、乙双方的权利和义务

　　1、甲方是_______系列产品的供应商，乙方是经销商。

　　2、销售范围：甲方指定乙方在_______范围内销售甲方产品。

　　3、乙方作为甲方的经销商，应尽经销商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求，尽最大努力将甲方产品销售。甲方也应保证供应足够的货源。

　　4、产品的型号由订单、收货单确定，最终以收货单为准。

　　5、运输及运费计算：甲方将以产品到岸价的`形式向乙方供货，即甲方负责将产品发运到乙方所属地区配货站的运费，而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用。

　　6、甲方应向乙方提供符合国家标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向甲方提出调换，但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责，甲方不负任何责任。

　　风险提示：

　　应对送货、签收、验收事项进行约定，特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时，一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注，以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。

　　为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验（验收）合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。

　　7、货物残损、退换：乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，应立即于送货单上注明，并请送货的部门签名作证。乙方有义务提供有关单证给甲方，以便甲方向保险公司索赔，如乙方没有注明或不履行提供单证义务的，甲方视乙方为全部签收正确。

　　8、销售任务：乙方应完成总的销售额为：_______套/年。

　　风险提示：

　　应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。

　　作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额（应明确是否为含税价）进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金（不能超过合同总金额的20%），供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。

　　9、付款期限：甲方对乙方的付款条件为款到付货，即乙方每次定货需先将货款汇至甲方账户内，甲方在确认款已到账后_______日内发货（不可抗力因素除外）。

　　10、甲方负责为乙方提供全面的技术支持，负责为乙方培训售后服务人员（培训设在甲方公司所在地）。

　　二、乙方的特别义务以及奖励

　　1、保持甲方产品所有规格一个月销售的库存，甲方有权要求乙方进行库存增减调整。

　　2、配合行动：当甲方在当地进行产品推广活动资源时，乙方有义务提供人力和借贷服务。

　　3、价格控制：乙方可享受甲方的经销商供货价，乙方须保证按甲方规定的_______级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时，乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者（_______级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知）。

　　4、对乙方的优惠：

　　（1）乙方作为经销商，可以享受出厂价_______元/套。

　　（2）乙方累计销售台以上时在出货时即可以可享受______________的优惠。

　　（3）若乙方销售业绩特别出色，甲方将给乙方更大的优惠，具体优惠措施由甲方另定。

　　三、合同的变更及终止

　　1、经友好协商，甲、乙双方可以变更合同。

　　2、乙方如连续_______个月不能达到甲方所定下的销售目标，甲方视乙方为自动终止本协议。

　　3、本协议期满后，由甲、乙双方协商是否续签本协议，乙方具有优先续签本协议的权利。

　　四、违约责任

　　风险提示：

　　作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。

　　另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。

　　1、对于乙方的以下行为，甲方可随时中止或终止本协议，如乙方违约（例如存在以下前三项的任一行为），则追究乙方的违约责任：

　　（1）乙方超越销售范围销售甲方产品。

　　（2）乙方违反了结算规定，未按要求付货款。

　　（3）乙方每月的销售额连续_______个月未能达到甲方要求的销售额。

　　（4）乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化，如由他人承包、可能破产，导致甲方的权利无法得到保障时。

　　2、本协议发生争议，双方以友好协商的方式解决，协商不成时，由_______方所在地人民法院管辖，依法处理。

　　五、附则

　　1、本协议有效期为：______年______月______日至______年______月______日。

　　2、其它未尽事宜双方可友好协商。

　　3、本协议一式______份，双方各执______份，签名盖章后即生效。

　　风险提示：

　　对于一些常年合作的供销企业，每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。双方可以签订一份常年销售合同，以消除前述烦恼。

　　但是，即使签订了常年销售合同，考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同，每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准，因此，应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　乙方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　根据《中华人民共和国经济法》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下：

　　一、设备及安装总造价：人民币 元(大写： 元整)，(附详细子目设备清单)。

　　二、付款方式：

　　1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价30%的首付款人民币元)。

　　2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页(设备清单)所规定产品的'清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的50%，计人民币元)。

　　3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的17%，计人民币 元 (大写： 。)

　　4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在壹年后支付给乙方。

　　三、甲乙双方责任

　　1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行监控购销合同范本监控购销合同范本。

　　2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修壹年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。

　　四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，起生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 自双方签字之日 日

　　甲方：______________________ 合同编号：____________________

　　法定代表人：________________ 签订地址：____________________

　　乙方：______________________ 签订日期：______年_____月___日

　　法定代表人：________________

　　甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方搭建冷库及对设备的销售安装达成如下合同，共同遵守。

　　第一条 服务内容

　　乙方负责按本合同书所附《报价单》（略）向甲方提供设备，并负责设备的安装调试，以及冷库的搭建。乙方供货地点和提供服务的地点在甲方办公地点，具体以甲方指定为准。

　　第二条 合同价格

　　1．乙方按本合同书第一条的约定履行义务，甲方应向乙方支人民币_____元整（含税价），该费用亦含运输费、人工费、交通费、设备价款等乙方为履行本合同所涉及的所有费用。

　　2．如果在安装过程中，因特殊原因与《报价单》有变动不相符时，双方另行协商费用问题。

　　第三条 付款方式

　　1．签订本合同后，在收到乙方提交的相应金额完税发票之日起_____个工作日内，甲方支付占总价款_____％的预付款_____（即￥_____元整）给乙方。

　　2．设备安装调试及冷库搭建完毕，并经甲方验收合格、收到乙方相应金额完税发票后,甲方支付总价款的_____％（即￥_____元整）。

　　3．余款作为保修金，在保修期满且无扣款事项时无息支付给乙方；乙方亦须先交付甲方相应金额的完税发票。

　　第四条　合同履行期限

　　自乙方收到甲方预付款之日（在此日甲方应处理好地面，施工场地达到施工要求）起_____个工作日内提供设备、完成安装调试、建好冷库，并向甲方递交验收申请。

　　第五条 保修期

　　该设备安装调试和冷库搭建工程的保修期限_____年，如设备有单独的保修期的，以该单独的保修期为准。保修期内乙方负责免费维修。保修期内由甲方人员违章操作和拆换设备配件造成的问题，乙方维修免工时费，收材料及交通费。

　　第六条 甲方的权利义务

　　1．按本合同条款支付费用。

　　2．及时提供施工场地、水电，并协调好施工场地周边关系。

　　3．负责按负荷要求提供离库_____m以内供电接口。

　　4．收到乙方的验收申请后，甲方应及时组织人员验收。

　　第七条 乙方的权利义务

　　1．提供符合合同要求且质量合格的机组及所有辅件。

　　2．负责《报价单》所列设备的安装调试。

　　3．严格按双方议定的设计方案搭建冷库，工程项目质量符合要求，并保证所有材料符合附件中所列的规格和甲方正常使用的质量要求。

　　4．按合同规定时间内递交验收申请。

　　5．在安装冷库机组及管道、搭建冷库等的施工过程中，乙方应严格遵守安全施工规定。出现安全事故的，由乙方负责；甲方过错导致的除外。

　　6．保证对其提供的设备享有相应权利，不得有侵犯他方知识产权的行为，否则相关责任概由乙方自行承担；由此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

　　第八条 确认与建议

　　1．乙方在将《报价单》所列设备运至甲方指定地点时应通知甲方对品牌型号、数量、外观等进行核实确认，与《报价单》不符的，乙方负责在本合同书第四条约定的期限内更正并安装调试（或搭建）完毕。

　　2．设备、冷库调试完毕，并由甲方验收，甲方在合格单上签字认可后，设备方可交甲方使用。若甲方尚未验收的情况下擅自使用安装的仪器设备的`，视为工程已验收。

　　3．在外部环境较差的情况下，如确有需要，乙方可建议甲方为室外设备建防暴雨、防温凉棚，甲方应接受建议且费用由甲方自行负责。

　　第九条 甲方违约责任

　　1．若甲方未按本合同第三条规定支付预付款，甲方应承担违约责任；逾期_____个日历天的，乙方有权解除本合同。

　　2．甲方未按约定提供场地，使工程不能及时施工的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　3．若甲方未及时验收工程的，以甲方收到乙方提交的验收申请第_____天起，视为甲方已验收。

　　4．甲方应按合同的约定及时付清价款，若逾期不付的，甲方应按实欠数额每天_____‰付给乙方滞纳金。

　　第十条 乙方违约责任

　　1．乙方应确保其所提供的设备符合国家规定的质量标准和甲方正常使用的需要，安装调试合格，设备运作正常，否则，乙方负责无偿换货、修理或返工，并承担由此给甲方造成的损失；超过_____个日历天未解决的，甲方有权全部或者部分解除合同。

　　2．由于修理返工或其它非不可抗拒原因造成逾期的，每逾期一天，按工程总价每天_____‰付给甲方违约金，超过_____个日历天，甲方有权全部或部分解除合同。

　　3．乙方应按本合同约定承担保修责任，在收到甲方保修通知后_____小时内派遣专业人员到场免费维修；如乙方未按此约定履行保修义务，甲方有权聘请其他单位进行修理，相关费用在保修金中扣除，不足部分可要求乙方支付。

　　4．乙方工作人员在甲方处工作时，应遵循甲方的规章制度；如有违反，乙方应予批评教育，甚至更换，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

　　第十一条 变更与补充

　　本合同中如有未尽事宜，由双方当事人共同协商一致，签订书面补充协议，书面补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十二条 争议的解决

　　本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　第十三条 合同生效

　　1．本合同自双方签字盖章且乙方收到本合同书第三条约定的预付款之日起生效。

　　2．本合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

　　甲方：乙方：

　　甲乙双方就甲方向乙方购买背景音乐系统和会议室扩声系统设备及其安装维护项目，经双方友好协商，签订本合同：

　　1、产品清单详见乙方附件表：《背景音乐报价单》，《会议室扩声系统报价单》

　　2、价格与付款方式

　　2.1价格背景音乐系统和会议室扩声系统销售项目，购买安装总费（工程款） 元整（元）。（产品的具体材料详细价格附件，此价格尽含清单内容）。

　　2.2付款方式甲乙双方购货安装合同签订后，甲方须一次性支付乙方30%工程款作为预付款;待乙方将全部产品运抵安装现场后，甲方一次性付清40%工程款，乙方收到以上款项后再进行安装，安装完毕验收后甲方一次性付清20%工程款。其余工程款作为质保金，分别在合同签订________年内无质量问题付清5%，第________年内无质量问题付清5%。

　　3、质量要求与技术标准

　　3.1质量要求产品安装稳定，材料没有损坏。

　　4、交货、安装期限，地点，方式

　　4.1交货、安装期限合约签约后乙方收到甲方的预付款起，乙方立即安排货物，并且保证货物在7天之内到达甲方安装地点。货物到达甲方地点后，乙方人员立刻到现场进行安装施工。20个工作日内完成工程安装并交付验收。

　　4.2交货地点合同产品的交货地点江西XX公司厂址内

　　4.3交货方式合同产品由乙方负责运输及装卸，并承担由此产生的全部费用。

　　5、包装要求

　　5.1保证产品的完事无缺。

　　6、验收标准及方法

　　6.1验收标准及方法是以合同第三款为标准。

　　7、产品保质期及服务

　　7.1乙方产品实施维修________年保质期内乙方施行维修服务。

　　7.2甲方培训乙方音响操作人员，并保持跟踪指导电话服务。

　　7.3器材如有质量问题三个月内无条件换新，________年保修，市内有故障，随叫随到，及时排除，市外二十肆小时无条件解决（解决不了，新机顶用，待修复后换回）。

　　8、违约责任：项目

　　8.1除不可抗力外，合同履行过程中，任何一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定条件的`，应视作违约。违约方应承担违约责任，并赔偿守约方由此导致的经济损失。

　　8.2乙方向甲方声明并保证：乙方提供给甲方的系统设备为正版设备。

　　8.3甲方应依据合同规定，按时向乙方支付货款。如甲方延期支付，乙方工期也相应顺延。或因甲方现场其他工程的工期延期而导致本工程进度的延误，乙方工程工期也相应顺延。

　　9、争议处理

　　9.1合同在履行过程中发生争议，有甲乙双方协商解决，如协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民法院起诉。

　　10其他

　　10.1乙方在生产及现场安装中出现突发性事件均与甲方无关，一切责任由乙方自己负责。

　　10.2乙方未经甲方许可，本合同项目乙方之义务不可部分或全部转让和分包。

　　10.3乙方现场安装需要的登高设备由甲方提供。

　　11本合同下列附件为合同组成部分与合同具有同等效力。

　　11.1《背景音乐报价单》，《会议室扩声系统报价单》

　　12本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》执行。

　　13本合同经双方法人代表或其授权的代表签字，盖章后生效。本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日

　　乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日

　　甲方(买方)：____

　　乙方(卖方)：____

　　签订时间：___年___月___日

　　签订地点：____

　　甲方(买方)：____法定代表人：____住____所____地：____电____话：____传____真：____电子信箱：________

　　通讯地址：____邮政编码：____开户银行：____账号：______

　　开户银行地址:______

　　乙方(卖方)：_______

　　法定代表人：____住____所____地：____电____话：____传____真：____电子信箱：____通讯地址：_______

　　邮政编码：____开户银行：____账____号：____开户银行地址:__________

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在*等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方购买办公设备事宜，签订本合同并共同遵守。

　　1.采购办公设备的名称、数量、规格型号及价格(提示：若采购的办公设备种类较多，可以另行制作《办公设备采购明细表》作为合同附件，《办公设备采购明细表》应具体写明办公设备名称、规格、型号、数量、价格、备品备件、随机资料、技术资料等内容。)

　　2.办公设备交付时间、地点及方式

　　2.1办公设备交付时间：乙方应于年月甲方交付办公设备。(提示：双方约定为分批交货的，可在此条款中约定分批(次)交货的时间。)

　　2.2办公设备交付地点及方式：双方约定按以下第种方式执行：

　　(1)乙方将办公设备安全运抵甲方指定地点：，并交付甲方或甲方指定的收货人。

　　(2)提货。上述送货或提货的时间、地点或收货人有变动的，甲方另行通知乙方。

　　2.3办公设备在交付甲方前的运输、装卸费等费用及办公设备损毁、灭失风险由乙方承担;办公设备交付甲方后的运输、装卸费等费用及办公设备损毁、灭失风险由甲方承担。

　　3.合同价款的支付方式

　　3.1甲方向乙方购买本合同约定的办公设备，应向乙方支付的合同总价款为：人民币____元(大写：____圆整)。

　　3.2甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，按本合同约定向乙方支付合同价款。

　　3.3支付方式(采用以下第：(提示：本合同下文设计了预付、后付及分期支付三种付款方式，供填写时选择。)

　　(1)甲方于____年____月____日前一次付清合同总价款：人民币____元(大写：____圆整)。

　　(2)甲方对乙方交付的办公设备验收合格后____个工作日内，甲方一次付清合同总价款：人民币____元(大写：____圆整)。

　　(3)分期支付：

　　①本合同签订之日起____个工作日之内____，甲方向乙方支付合同总价款的____%，即：人民币____元(大写：____圆整);

　　②甲方对乙方交付的办公设备验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%，即：人民币____元(大写：____圆整);

　　③办公设备的质保期届满且其质量符合本合同约定，甲方在质保期届满之日起____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%，即：人民币____元(大写：____圆整)。

　　(4)其他方式：____。(提示：双方约定为分批(次)交付办公设备的，可根据实际情况在“(4)其他方式”条款中，将甲方支付价款的进度、额度与乙方的交货及验收时间相对应。)

　　3.4甲方的付款方式为：□现金□支票□汇款□银行转账\□其他____。

　　4.办公设备的验收

　　4.1甲方在收到乙方交付的办公设备后，应当进行验收。

　　4.2验收的内容和范围：。(提示：此处可根据实际需要填写：办公设备的品种、规格、型号、数量、外观、使用说明、质检合格证明、用户手册、质量保修凭证、随机资料、随机软件及零配件、随机工具等。)

　　4.3验收标准：。(提示：此处填写有关办公设备质量的国家标准、行业标准或甲方对办公设备性能、能耗和其他技术指标等具体要求。)

　　4.4办公设备经甲方验收质量不合格或者不符合本合同约定的，甲方有权拒收办公设备并通知乙方，乙方根据本合同约定承担违约责任。

　　4.5办公设备需要进行安装、调试的，乙方按下列约定履行相应的合同义务：(提示：4.5项根据办公设备的实际情况选择适用。)

　　4.5.1乙方应在办公设备交付甲方(或年日前)到甲方指定地点____免费完成安装调试。

　　4.5.2办公设备完成安装调试的，乙方应书面通知甲方，甲方在收到乙方通知后____个工作日内对办公设备进行验收。

　　4.5.3对办公设备进行验收时，甲乙双方均应派员到场，乙方不派员到场验收的，视为同意甲方单方对办公设备进行验收的结果。

　　4.6甲方在收到办公设备之日起两年内，未通知乙方办公设备不符合本合同约定的，视为办公设备的质量符合双方约定。但办公设备的质量保证期有国家规定或乙方对办公设备质量保证期有明确承诺的，按国家规定的质量保证期或乙方的承诺执行。(提示：《合同法》第一百五十八条第二款规定：当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。因此，如订购的办公设备系低值、易耗且买卖双方权利义务关系简单，能及时检验并通知乙方时，可根据实际情况选择适用本条。)

　　5.办公设备包装

　　办公设备的包装方式和要求：____;(提示：此处根据实际需要选择填写：办公设备按通用方式进行包装;办公设备祼装;办公设备应装箱，并写明装箱号、尺寸、毛重、净重、起吊位置、外包装注明货物名称，标明“请勿倒置”、“保持干燥”、“小心轻放”警示标志等)

　　6.办公设备质保期或乙方对办公设备的质量保证承诺

　　6.1本合同项下办公设备质保期为，自设备验收合格交付甲方之日起算。若国家相关部门规定本合同项下办公设备质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。

　　6.2(提示：视实际情况和需要填写，如乙方未作承诺，则填写“无”)

　　6.3在本合同约定质保期内，若办公设备出现质量缺陷或者瑕疵的.，乙方应在收到甲方通知后及时派专人到办公设备所在地进行维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

　　***办公设备在本合同约定质保期内，无法修复或者经两次维修仍无法正常使用的，甲方有权要求乙方更换或退货。

　　6.5乙方不按本合同约定承担质量保证责任的，甲方可垫付费用对办公设备进行修复，甲方修复办公设备所垫付的全部费用以及甲方由此遭受的一切经济损失均由乙方承担。

　　7.售后服务

　　7.1乙方应按照国家有关法律规定及乙方的售后服务承诺，对交付甲方的办公设备提供售后服务。

　　7.2(提示：此处根据实际需要选择填写以下内容：办公设备交付后，乙方对办公设备使用的技术咨询、技术培训、售后服务的内容及方式、响应时间等，该条款可根据实际需要选择适用)

　　8.甲方权利义务

　　8.1甲方有权要求乙方交付符合本合同约定的办公设备。

　　8.2甲方有权要求乙方按本合同约定的时间、地点向甲方或甲方指定的收货人交付办公设备。

　　8.3甲方应按合同约定向乙方支付合同价款。

　　8.4本合同约定的其他权利和义务。

　　9.乙方权利义务

　　9.1乙方对交付甲方的办公设备依法享有所有权或依法有权处分。

　　9.2乙方保证交付甲方的办公设备，没有侵犯他人依法享有的知识产权(含商标权、专利权和著作权)。

　　9.3乙方确保交付甲方的办公设备，不侵犯第三方的商业秘密和其他合法权益。

　　9.4按本合同约定承担办公设备质保责任和售后服务;

　　9.5本合同约定的其他权利和义务。

　　10.违约责任

　　10.1甲方无正当理由未按合同约定支付价款的，每逾期一日，按迟延支付金额的____%向乙方支付违约金。

　　10.2乙方未按合同约定时间向甲方交付办公设备的，每逾期一日，应按合同总价款的____%向甲方支付违约金。迟延交货超过____日的，甲方有权解除本合同，乙方赔偿其违约给甲方造成的全部经济损失。

　　10.3乙方向甲方交付的办公设备不符合本合同约定，致使不能实现甲方订立本合同目的的，乙方应按本合同总价款____%向甲方支付违约金，甲方有权拒收该办公设备，并选择要求乙方予以修理、更换、重作、退货或减少本合同约定价款。

　　10.4乙方不按合同约定向甲方提供售后服务的，应按合同总价款的

　　10.5乙方未按约定对办公设备进行安装、调试，造成标的物不能正常使用的，应按本合同总价款____%向甲方支付违约金。

　　10.6第三人就乙方提供的办公设备提出权利主张的，由乙方负责处理，由此给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

　　10.7本合同任何一方违约，若违约金未能弥补守约方损失的，违约方还应承担守约方的全部经济损失(包括但不限于直接经济损失、诉讼费、公证费、律师费等)。

　　11.合同的变更和解除

　　11.1本合同履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同的相关条款。

　　11.2出现以下情形之一，甲乙双方可以解除本合同：

　　11.2.1双方协商一致;

　　11.2.2法律规定或者本合同约定的其他可以解除合同的情形。

　　12.通知及送达

　　12.1双方在履行本合同过程中发出的全部通知，均须采取书面形式，送达地址为双方在本合同上填写的地址。

　　12.2甲方为履行本合同的指定联系人为：为：____;乙方为履行本合同的指定联系人为：____，联系电话为：____。

　　12.3任何一方的地址或联系人发生变更时，须在变更前式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

　　13.争议的解决

　　因履行本合同发生的争议，由当事人友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　14.合同生效及其他

　　14.1本合同一式份，甲方持力。

　　14.2本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。

　　14.3本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的以补充协议为准。

　　14.4本合同附件是合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。____

　　14.5其他约定事项：____。

　　(签字页无正文)

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人(或授权委托人)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人(或授权委托人)：

　　年____月____年____日____日____月

　　买方：________卖方：________

　　买方与卖方就台电梯设备供货(包括运输、装卸等)工作，经双方协商一致同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

　　1、合同产品名称：____品牌：____型号、规格：____数量：____制造商：____

　　2、合同总价为：￥____，大写：____人民币元整合同价为____完税闭口价。

　　以上合同总价为台电梯供货到工地的所有费用(包括国内外运杂费、保险费、关税、增值税、商检费、海关费、装卸等所有费用)，不论是否明列在合同文本中。

　　买方除提供现场安装所需水、电接口(费用由卖方承担)和设备存放场地外，其他费用概由卖方负责。

　　3、卖方自具备安装条件起天内派驻至少2名现场代表至琥珀名城和园一期工地，现场代表须常驻工地现场直至电梯移交买方为止。

　　4、图纸的确认及井道的确认

　　合同签定时，买方提供给卖方电梯施工的布置图，卖方根据布置图及工程施工现状在天内，提供买方电梯土建施工图纸一式陆份，买方应在天内将其中一份确认并签字后，交回卖方，土建单位应按已由双方确认的图纸施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。买方如对设备布置有所改动，必须在发货前天以书面形式通知卖方。

　　5、合同交货及完工期

　　买方将根据工程进度的实际需要并依据卖方投标时提供的电梯交货及安装周期提前通知卖方，卖方根据要求完成交货、安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方。卖方提供的各类电梯须在签定合同、图纸确认、收到预付款、接到供货通知后15天内完成交货(暂定20_______年6月，但以买方书面通知为准)，在安装人员进场后40天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方(暂定20_______年8月，以甲方要求为准)。

　　买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前2个月书面通知卖方，卖方应认可。

　　6、交货地点

　　合肥琥珀名城和园一期小区住宅工地现场。

　　7、接货通知卖方应在设备运达工地前每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

　　8、运输及装卸保险

　　8.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

　　8.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

　　9、设备检验及到货验收

　　9.1买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。

　　9.2货到现场，买方需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后买方需配合卖方妥善保管(需防潮、防盗)。未经卖方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱安装通知后，派员7天内会同买方进行货物清点验收(具体时间双方在安装前另行约定)，并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

　　10、付款方式：合同签订一周内付合同价的30_______%，货到现场前一个月付至合同价的80_______%，安装、调试结束并取得技术监督局使用许可证后付至合同价的85_______%，移交物业后付至合同价的95_______%，余款于免费质保期(两年)满后3个月内付清(无息)。

　　11、技术服务

　　卖方负责免费对买方名电梯技术人员进行现场的技术培训。

　　12、关于制造、安装的标准和要求及相关承诺

　　·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范(GB7588-20x)·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范(GB10060)·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件(GB/T10058)·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法(GB/T10059)·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范(GB/T10060)

　　·中华人民共和国的国家标准：电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸(GB/T10060)

　　·中华人民共和国的国家标准：电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范(GB/T50182)

　　·其他有关的中华人民共和国国家标准和规定及安徽省省级标准和规定

　　如在合同执行期间有国家新标准颁布，卖方提供的产品需符合相关新标准要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中的优等品标准。并达到以下要求：水*振动加速度：≤mm/s垂直振动加速度：≤mm/s2起制动*均加速度：---m/s之间任意调节运行时轿内噪音：≤dB(A)开关门噪音：≤dB(A)机房内噪音：≤dB(A)*层精度：≤±mm安装完成后保证与电梯机房及井道相邻的室内房间噪音应低于30分贝。在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。

　　13、安装调试(详见电梯安装合同)

　　13.1本合同电梯由

　　13.2土建及安装要求：

　　13.2.1买方对井道、机房的土建须按双方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工，土建图纸由双方代表签字确认，与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

　　13.2.2买方加装电梯附属设备须经卖方确认，否则由此引起的安全事故及其他不良后果，由买方负责。

　　14、设备最终验收前的人员及设备安全及成品保护，概由卖方负责。

　　15、设备最终验收

　　15.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将无条件修复或赔偿损失。

　　15.2验收合格条件

　　a.运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

　　b.在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。c.所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

　　d.设备在交由买方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。e.整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。

　　f.设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

　　g.待主体工程竣工验收合格。

　　16、产品质量保证

　　卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从主体工程竣工验收合格之日起60个月。

　　16.2卖方保证当无论产品质量、安装或维保出现任何问题或纠纷时，由卖方承担本项目最终的责任。否则买方有权从履约保证金中获得补偿，直至取消合同而无须承担违约责任。

　　17、售后服务

　　无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生一般故障，在接到买方通知后，卖方须在服务承诺详见投标文件。

　　在质量保证期内，因卖方提供的产品质量问题，卖方免费无偿提供零部件更换服务。由于买方和使用单位管理使用不当产生的`故障，卖方予以有偿更换。

　　18、电梯规格说明：

　　电梯配置及技术

　　要求一、电梯配置：

　　1、电梯配置：

　　电梯的驱动方式：永磁同步

　　主要部件——主电机要求采用该品牌原产地或全球工厂生产易损件———门机要求采用该品牌原产地或全球工厂生产

　　二、轿箱装潢

　　吊顶后轿内高度达到2400mm;(按标准高度)

　　轿厢壁及轿厢门：后壁为银色镜面不锈钢，扶手采用末端弯曲的扁*不锈钢。两侧壁为ST4银色发纹不绣钢。

　　轿厢天花：备吹风机通风，电梯轿厢内吊顶的顶灯采用LF102荧光灯。

　　轿厢地板：预留20MM凹位、预留200KG装修重量花岗岩(式样为米黄色镜面地砖)

　　层门及门套发纹不锈钢层门地坎硬质铝合金

　　轿内显示点阵式楼层显示及方向显示，外召显示点阵式楼层显示及方向显示;

　　三、技术要求：

　　1、开门方式：对开门

　　2、开门宽度：见图

　　3、载重、速度：见图

　　4、门保护系统：进口红外线光幕门保护系统

　　5、轿箱通风：隐蔽式两侧滚动送风

　　6、电梯召唤及位置显示器：标准配置

　　7、轿顶、机房，轿厢内检修运行

　　8、单元并联控制

　　9、到站的慢速自救运行

　　10、到站自动开门

　　11、保持开门时间的自动控制

　　12、本层厅外开门

　　13、关门按钮提前关门

　　14、开门按钮开门

　　15、重复开门

　　16、错误指令双击取消

　　17、反向时自动取消指令

　　18、满载直驶

　　19、待梯时轿内照明、风扇自动断电

　　20、自动返基站

　　21、速度设定和反馈曲线显示

　　22、故障历史记录

　　23、自动精确*层

　　24、消防功能

　　25、主控柜故障显示

　　26、厅外、轿厢运行方向显示(滚动)

　　27、抱闸反馈检测功能

　　28、自动泊梯

　　29、五方对讲(出楼栋)

　　30、断相和错相保护

　　31、门区外不能开门保护措施

　　32、超载保护装置

　　33、轻载防捣乱功能

　　34、防打滑保护

　　35、防终端越程保护

　　36、安全回路接触器触点检测保护

　　37、调速器故障保护

　　38、独立运行

　　39、轿厢应急照明

　　40、轿厢警铃

　　41、锁梯服务

　　42、马达堵转和过流、过热保护

　　43、层楼位置信号的自动修正

　　44、低噪音运行

　　45、启动力矩补偿功能

　　46、关门等待取消

　　47、门过载保护功能

　　48、待机定期自检功能

　　49、上下强换同时断开保护功能

　　50、快慢车检测保护功能

　　51、无脉冲计数保护功能

　　52、安全回路断保护功能

　　53、超速电气保护，超速机械保护

　　19、主要部件清单见附件

　　20、随机文件清单A.B.C.D.

　　装箱清单

　　电梯操作维护手册

　　进口零部件须提交有关相应证明文件资料卖方按标准应提供的技术资料

　　21、违约责任

　　除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

　　1)如买方不能按时付款，且延期超过天后仍不能付款，则按合同总价计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的_______%，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3)条买方中途退货处理。

　　2)逾期交付使用

　　卖方逾期交付使用，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，罚款1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的不能交付使用，按第3)条卖方不能交货处理。

　　3)卖方不能交货或买方中途退货

　　卖方不能交货，应向买方退回全款和利息并偿付违约金。违约金按总价的_______%计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

　　4)经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。

　　5)如买方发现卖方驻现场代表未到岗或未完成相应工作，则按元/次予以罚款，从设备款中扣除。

厨房设备销售合同菁选（扩展7）

——设备销售合同菁选

设备销售合同合集15篇

　　现今很多公民的**意识在不断增强，合同的用途越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的设备销售合同，欢迎阅读与收藏。

　　采购单位（甲方）：

　　供应商（乙方）：

　　根据《中华人民共和国**采购法》等法律法规和采购文件，甲、乙双方经协商，达成如下条款：

　　第一条设备品牌、规格型号、数量、价格及其它

　　设备名称：流动音响FPX-300BT

　　数量：一对

　　金额：4800元

　　合同总价（人民币小写）：4800元整

　　合同总价（人民币大写）：肆仟八佰元整

　　第二条质量保证

　　乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准，经国家“三C”认证或国家有关部门检验的合格产品，未曾开箱使用，与合同规定的型号与配置相一致，能够与用户现有设备正常连接;设备安装调试完毕后，能在设备功能范围内保障甲方的系统安全，并稳定运行，所供的设备符合甲方的采购要求。软件产品是原厂产品包或原厂商提供的许可证协议。如发生所供设备与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

　　第三条交货时间、地点

　　1、乙方在合同生效后3个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供设备（出厂原包装）运至指定地点拆箱，负责安装调试和设备的集成，按照甲方要求安装其它相关软件（软件版权由甲方负责），正常运行后交甲方验收。

　　2、所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提**品使用说明书、质量保证书、三包凭证等相关资料和原配的'附件。

　　第四条验收

　　乙方将所供设备运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由甲方当场验收，乙方提供的产品型号统一对应、描述一致。

　　第五条违约责任

　　1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金。

　　2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。

　　第六条争议的解决

　　本合同如发生纠纷，供需双方应及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国**采购法》的规定处理。

　　第七条合同的生效

　　1、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经甲、乙双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执一份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　甲方(采购单位)：_________

　　乙方(供货单位)：_________

　　甲乙双方本着共赢的原则，订立本合同，供双方共同遵守：

　　第一条乙方，按乙方的经营范围，甲方在乙方处采购的医疗器械，包括血糖试纸，符合国家法律法规规定的标准及所要求的技术标准。

　　第二条对于医疗器械，乙方应按生产厂家的保修规定及服务做好免费保修服务，若出现三次因质量问题引起的维修，乙方负责更换同类新的.器械，但属于正常合理的损耗应由甲方承担。

　　第三条血糖试纸甲方应在规定的期限内使用，若超过期限，乙方不负责任退换。

　　第四条甲方所需产品，应提前3—5天告诉乙方，乙方按规定时间将货送到甲方手里，并开出机打税收发票。

　　第五条如因乙方物品质量原因导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

　　第六条甲方收到产品后，应立即验收，三个工作日内向乙方汇报。

　　第七条甲方向乙方三个月结一次款，不得拖欠，汇到乙方的账户上。

　　开户名：_________账号：_________

　　甲方签字盖章：_________乙方签字盖章：_________

　　_________年_________月_________日

　　买方：____________________________________

　　卖方：____________________________________

　　一、买方订购以下产品

　　型号配置__________________________________

　　数量：____________________________________

　　单位：____________________________________

　　保修期：__________________________________

　　合同金额(人民币大写)：____________________

　　二、质量

　　卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。

　　三、交货方式、时间、地点

　　卖方须在本合同签订后______日内交货,由买方到卖方公司所在地提货,当场交货。

　　四、验收

　　货物到达后,由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验,如发现货物的`品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格并运走后，卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。

　　五、货款支付

　　买方首交订货款(大写)______%货款(即人民币：______圆整)。在卖方交货，并安装完毕，买方验收合格后，______日内买方一次性支付全部余额(大写)：______%货款(即人民币：______万圆整)。

　　六、售后服务

　　本合同所指的货物自验收合格之日起，按______年内免费保修，具体实施办法见产品保修卡;如是硬件本身的故障，免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务，卖方收取一定的服务费;送修免费。

　　七、违约责任

　　买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额百分之______的滞纳金;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。

　　八、争议解决

　　本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理。

　　九、合同生效

　　本合同一式两份， 卖方与买方各执一份。 合同自双方签字之日起生效， 购买日期：______年______月____日。

　　十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。

　　买方：___________(签章) 卖方：__________(签章)

　　地址：__________________ 地址：__________________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：____________

　　委托代理人：____________ 委托代理人：____________

　　电话：__________________ 电话：__________________

　　需方：签订地点：

　　供方：签订时间：

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：需方厨房

　　三、运输费用：供方支付

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的'百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称： 需方名称：

　　代理人签章： 代理人签章：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　出卖方 (以下简称甲方)

　　购买方 (以下简称乙方)

　　双方根据《合同法》等相关法律法规规定，经友好协商，签订本合同后信守下列条款，共同严格履行。甲方向乙方销售如下产品：

　　商品编号

　　商品名称及规格

　　单位

　　单价(元)

　　数量

　　金额小计(元)

　　合计人民币(大写)：

　　贰万肆仟壹佰捌拾陆元整

　　小写（合计）：

　　小写(合计)￥

　　相关条款：

　　第一条 合同必须填写工整，不得涂改，并经甲、乙双方指定有关负责人签字盖章后方可生效，否则合同无效。

　　第二条 交货时间：

　　交货地点：

　　第三条 付款方式：

　　第四条 质量保证与验收：甲方所代理货物保证原厂正货，原厂包装及未使用过的新货，享受厂家承诺保修，否则乙方无条件退货。乙方在验收中如发现产品品种、型号、规格、数量、质量与本合同规定条件不符，须在产品到货后七日内提出书面异议和处理意见，否则视为验收合格。

　　第五条 保修：

　　第六条 违约责任约定：

　　第七条 解决合同纠纷的'方式：双方协商或调解不成由提起诉讼方所在地的法院裁决。

　　第八条 本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，交 一份。双方签字生效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代表人(签字)： 代表人(签字)：

　　电 话： 电 话：

　　签约日期： 年 月 日

　　签约地点：

　　供方： (以下简称甲方)

　　需方： (以下简称乙方)签订日期：

　　1. 合同金额：含17%的增值税及安装费。

　　2. 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国标执行，质保期从货到之日起算。质保期

　　3. 交货地点：

　　4. 货物所有权转移的时间、条件：货款全部付清，货物所有权转移给需方。

　　5. 包装标准：包装应确保货物在装卸和运输过程中不受损害;需方对包装物有特殊要求的须书面注明并另行收费。

　　6. 结算方式：□电 汇 □银行汇票 □银行承兑汇票 □支 票 □现 金

　　7. 货款结付期限：合同生效之日起3日内需方预付50%预付款，安装、调试等工作内容全部结束后支付至100%。

　　8. 货到验收标准、方法及提出异议期限：按照合同及产品使用说明书标准执行;货物表面无瑕疵验收，货到三日内书面提出异议有效，逾期视为验收合格;需方提出书面异议的.，供、需双方应另行书面约定交货日期，需方不得以晚交货为由向供方追究违约责任。

　　9. 安装、调试：产品的安装、调试由供方负责，并给予技术指导;

　　10. 违约责任：按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

　　11. 解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成由有管辖权人民法院解决。

　　12. 开示发票的类型及时间：

　　13. 其它约定事项: 延，需方不得以晚交货为由向供方追究违约责任。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方：______________________ 合同编号：____________________

　　法定代表人：________________ 签订地址：____________________

　　乙方：______________________ 签订日期：______年_____月___日

　　法定代表人：________________

　　甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方搭建冷库及对设备的销售安装达成如下合同，共同遵守。

　　第一条 服务内容

　　乙方负责按本合同书所附《报价单》（略）向甲方提供设备，并负责设备的安装调试，以及冷库的搭建。乙方供货地点和提供服务的地点在甲方办公地点，具体以甲方指定为准。

　　第二条 合同价格

　　1．乙方按本合同书第一条的约定履行义务，甲方应向乙方支人民币_____元整（含税价），该费用亦含运输费、人工费、交通费、设备价款等乙方为履行本合同所涉及的所有费用。

　　2．如果在安装过程中，因特殊原因与《报价单》有变动不相符时，双方另行协商费用问题。

　　第三条 付款方式

　　1．签订本合同后，在收到乙方提交的相应金额完税发票之日起_____个工作日内，甲方支付占总价款_____％的预付款_____（即￥_____元整）给乙方。

　　2．设备安装调试及冷库搭建完毕，并经甲方验收合格、收到乙方相应金额完税发票后,甲方支付总价款的_____％（即￥_____元整）。

　　3．余款作为保修金，在保修期满且无扣款事项时无息支付给乙方；乙方亦须先交付甲方相应金额的完税发票。

　　第四条　合同履行期限

　　自乙方收到甲方预付款之日（在此日甲方应处理好地面，施工场地达到施工要求）起_____个工作日内提供设备、完成安装调试、建好冷库，并向甲方递交验收申请。

　　第五条 保修期

　　该设备安装调试和冷库搭建工程的保修期限_____年，如设备有单独的保修期的，以该单独的保修期为准。保修期内乙方负责免费维修。保修期内由甲方人员违章操作和拆换设备配件造成的问题，乙方维修免工时费，收材料及交通费。

　　第六条 甲方的权利义务

　　1．按本合同条款支付费用。

　　2．及时提供施工场地、水电，并协调好施工场地周边关系。

　　3．负责按负荷要求提供离库_____m以内供电接口。

　　4．收到乙方的验收申请后，甲方应及时组织人员验收。

　　第七条 乙方的.权利义务

　　1．提供符合合同要求且质量合格的机组及所有辅件。

　　2．负责《报价单》所列设备的安装调试。

　　3．严格按双方议定的设计方案搭建冷库，工程项目质量符合要求，并保证所有材料符合附件中所列的规格和甲方正常使用的质量要求。

　　4．按合同规定时间内递交验收申请。

　　5．在安装冷库机组及管道、搭建冷库等的施工过程中，乙方应严格遵守安全施工规定。出现安全事故的，由乙方负责；甲方过错导致的除外。

　　6．保证对其提供的设备享有相应权利，不得有侵犯他方知识产权的行为，否则相关责任概由乙方自行承担；由此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

　　第八条 确认与建议

　　1．乙方在将《报价单》所列设备运至甲方指定地点时应通知甲方对品牌型号、数量、外观等进行核实确认，与《报价单》不符的，乙方负责在本合同书第四条约定的期限内更正并安装调试（或搭建）完毕。

　　2．设备、冷库调试完毕，并由甲方验收，甲方在合格单上签字认可后，设备方可交甲方使用。若甲方尚未验收的情况下擅自使用安装的仪器设备的，视为工程已验收。

　　3．在外部环境较差的情况下，如确有需要，乙方可建议甲方为室外设备建防暴雨、防温凉棚，甲方应接受建议且费用由甲方自行负责。

　　第九条 甲方违约责任

　　1．若甲方未按本合同第三条规定支付预付款，甲方应承担违约责任；逾期_____个日历天的，乙方有权解除本合同。

　　2．甲方未按约定提供场地，使工程不能及时施工的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　3．若甲方未及时验收工程的，以甲方收到乙方提交的验收申请第_____天起，视为甲方已验收。

　　4．甲方应按合同的约定及时付清价款，若逾期不付的，甲方应按实欠数额每天_____‰付给乙方滞纳金。

　　第十条 乙方违约责任

　　1．乙方应确保其所提供的设备符合国家规定的质量标准和甲方正常使用的需要，安装调试合格，设备运作正常，否则，乙方负责无偿换货、修理或返工，并承担由此给甲方造成的损失；超过_____个日历天未解决的，甲方有权全部或者部分解除合同。

　　2．由于修理返工或其它非不可抗拒原因造成逾期的，每逾期一天，按工程总价每天_____‰付给甲方违约金，超过_____个日历天，甲方有权全部或部分解除合同。

　　3．乙方应按本合同约定承担保修责任，在收到甲方保修通知后_____小时内派遣专业人员到场免费维修；如乙方未按此约定履行保修义务，甲方有权聘请其他单位进行修理，相关费用在保修金中扣除，不足部分可要求乙方支付。

　　4．乙方工作人员在甲方处工作时，应遵循甲方的规章制度；如有违反，乙方应予批评教育，甚至更换，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

　　第十一条 变更与补充

　　本合同中如有未尽事宜，由双方当事人共同协商一致，签订书面补充协议，书面补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十二条 争议的解决

　　本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　第十三条 合同生效

　　1．本合同自双方签字盖章且乙方收到本合同书第三条约定的预付款之日起生效。

　　2．本合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

　　承租方: （以下简称甲方）

　　租赁方： （以下简称乙方）

　　经甲、乙双方友好协商，乙方受甲方委托，提供各项服务事宜如下：

　　一、租赁设备： 乙方为甲方提供音响租赁服务，此次活动为 天（不含设备安装时间）周期，乙方提供调音人员，并服从甲方指挥，积极配合甲方主持人。设备晚间放在甲方提供的房间内。电源、场地等请甲方准备。

　　（乙方所列设备清单为合同的有效附件）。

　　二、租用时间：自 XX 年 月 日 至XX 年 月 日 止。

　　三、租用地点：

　　1、乙方按甲方的要求于 XX 年 月 日 时，将上述设备送至甲方指定的地点 ，乙方在安装调试完毕后，甲方投入使用。在甲方使用设备过程中，乙方同时增派技术人员（调音员）进行现场调音。

　　四、设备租金及预付款

　　1：设备租赁费已包含人员服务费。

　　2：此次租赁设备费用为： 元。（含税，是？否？）运输费用为： 元。

　　3：甲乙双方签订协议后，甲方以现金（或支票）向乙方支付设备租赁总款的20％作为订金，

　　约为 元。乙方到达现场安装音响设备并调试完毕后甲方向乙方交付设备租赁总款的50%，

　　约为 元，使用完毕当日或次日交付其余款项即为： 元。

　　（具体付款方式或付款比例可以协商）

　　五、责任、违约条款：

　　1、双方在签订合同之后，如甲方退订，乙方扣留预付款，作为甲方违约金。若甲方交付

　　定金后，乙方不能提供相关器械，甲方有权要求返还2倍定金。

　　2、如遇甲方人为原因使活动不能举行或中途中断,甲方仍需向乙方支付全额租赁费用。

　　3、如演出进程中因停电或其他不可抗拒因素导致活动不能进行的, 甲方仍需向乙方支付全额租赁费用

　　4、乙方保证向甲方提供有足够声压级的专业音响设备，保证活动过程中音色优美顺畅，在活动

　　过程中，音响出现断音(指话筒)现象应不超过三次/天（次数不累计），特别说明：话筒使用条件一定要在距话筒接收机25米范围以内，如果有人阻挡在话筒与接收机之间，产生频率阻隔致使话筒断音，或因无线电频率干扰产生的噪声，乙方无责。否则甲方有权扣留总金额的的'20%款项。

　　5、若为多天活动，设备需放置在活动地点，甲、乙方协商设备的保管，甲乙双方协商解决。（此条款不适用于一天的租赁活动）

　　6、如有未尽事宜，双方需另拟书面协议或依有关法规办理。如发生双方不能协商解决的，将依

　　照中华人民共和国有关法律，通过有关机构解决。此书面协议可作为参考依据。

　　6、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章，即时生效。

　　7、对于此次活动的配音师有何评定：优（ ）良（ ）中（ ）差（ ）

　　8、对于此次活动的音响设备有何评价：优（ ）良（ ）中（ ）差（ ）

　　特别说明：

　　1：有线话筒、无线话筒（包括手持式、头戴式、领夹式），甲方在使用期间需轻拿轻放，爱护使用，不得用力拍打话筒音头或大力对话筒喊叫，不得拉扯头戴或领夹话筒与发射机之间的连线，使用过程中如甲方人员有上述行为，乙方有权利停止该设备的使用。

　　2：因甲方人员的上述行为造成话筒损坏，（话筒受损是指：话筒摔落在地的，使话筒外观和内部受损的，饮料饭菜弄脏的情况出现），乙方有权要求甲方负责人照市价赔偿器材。

　　3：在租赁的使用过程当中，甲方务必爱护设备，(话筒支架、舞台监听音箱等)，小心使用，切勿野蛮操作，粗鲁对待；更不可私自拆卸。

　　承租方： 租赁方：

　　甲方（需方）：________

　　乙方（供方）：________

　　根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定，经双方协商一致签订本合同。

　　一、品名、规格、数量、价格、交（提）货日期

　　二、质量标准：按消防部门要求。

　　三、验收方法：货送到甲方指定地点由甲方人员验收。

　　四、结算方式及期限：甲方自收到货验收合格后直接把货款付给乙方。

　　五、运输方式：由乙方负责。

　　六、费用承担：由乙方承担。

　　七、违约责任：

　　1、乙方所提供的消防器材必须是经**消防机构认可的产品

　　2、乙方无条件把关合同中消防器材本身的质量保证。

　　3、乙方对上述消防器材确保维修期内免费上门检修维保，确保产品设备的正常使用（保修期为一年）对甲方的'报故或诉求必须及时上门服务。

　　4、乙方对所承诺的技术标准或充灌标准必须明确在标签上如实填写。

　　附注：

　　1、本合同依法签订，即具有法律效力，双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除，因需要变更或解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

　　2、本合同正本二份，双方各持一份。

　　甲方（公章）：________

　　乙方（公章）：________

　　法定代表人（签字）：________

　　法定代表人（签字）：________

　　20___年___月___日

　　20___年___月___日

　　甲方（卖方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　风险提示：

　　签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。

　　注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。

　　乙方（买方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　甲、乙双方经友好协商，以自愿、*等互利为原则，就乙方经销甲方之_______系列产品，根据《中华人民共和国合同法》，双方达成如下协议：

　　一、甲、乙双方的权利和义务

　　1、甲方是_______系列产品的供应商，乙方是经销商。

　　2、销售范围：甲方指定乙方在_______范围内销售甲方产品。

　　3、乙方作为甲方的经销商，应尽经销商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求，尽最大努力将甲方产品销售。甲方也应保证供应足够的货源。

　　4、产品的型号由订单、收货单确定，最终以收货单为准。

　　5、运输及运费计算：甲方将以产品到岸价的形式向乙方供货，即甲方负责将产品发运到乙方所属地区配货站的运费，而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用。

　　6、甲方应向乙方提供符合国家标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向甲方提出调换，但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责，甲方不负任何责任。

　　风险提示：

　　应对送货、签收、验收事项进行约定，特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时，一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注，以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。

　　为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验（验收）合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。

　　7、货物残损、退换：乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，应立即于送货单上注明，并请送货的部门签名作证。乙方有义务提供有关单证给甲方，以便甲方向保险公司索赔，如乙方没有注明或不履行提供单证义务的，甲方视乙方为全部签收正确。

　　8、销售任务：乙方应完成总的销售额为：_______套/年。

　　风险提示：

　　应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。

　　作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额（应明确是否为含税价）进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金（不能超过合同总金额的20%），供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。

　　9、付款期限：甲方对乙方的付款条件为款到付货，即乙方每次定货需先将货款汇至甲方账户内，甲方在确认款已到账后_______日内发货（不可抗力因素除外）。

　　10、甲方负责为乙方提供全面的技术支持，负责为乙方培训售后服务人员（培训设在甲方公司所在地）。

　　二、乙方的.特别义务以及奖励

　　1、保持甲方产品所有规格一个月销售的库存，甲方有权要求乙方进行库存增减调整。

　　2、配合行动：当甲方在当地进行产品推广活动资源时，乙方有义务提供人力和借贷服务。

　　3、价格控制：乙方可享受甲方的经销商供货价，乙方须保证按甲方规定的_______级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时，乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者（_______级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知）。

　　4、对乙方的优惠：

　　（1）乙方作为经销商，可以享受出厂价_______元/套。

　　（2）乙方累计销售台以上时在出货时即可以可享受______________的优惠。

　　（3）若乙方销售业绩特别出色，甲方将给乙方更大的优惠，具体优惠措施由甲方另定。

　　三、合同的变更及终止

　　1、经友好协商，甲、乙双方可以变更合同。

　　2、乙方如连续_______个月不能达到甲方所定下的销售目标，甲方视乙方为自动终止本协议。

　　3、本协议期满后，由甲、乙双方协商是否续签本协议，乙方具有优先续签本协议的权利。

　　四、违约责任

　　风险提示：

　　作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。

　　另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。

　　1、对于乙方的以下行为，甲方可随时中止或终止本协议，如乙方违约（例如存在以下前三项的任一行为），则追究乙方的违约责任：

　　（1）乙方超越销售范围销售甲方产品。

　　（2）乙方违反了结算规定，未按要求付货款。

　　（3）乙方每月的销售额连续_______个月未能达到甲方要求的销售额。

　　（4）乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化，如由他人承包、可能破产，导致甲方的权利无法得到保障时。

　　2、本协议发生争议，双方以友好协商的方式解决，协商不成时，由_______方所在地人民法院管辖，依法处理。

　　五、附则

　　1、本协议有效期为：______年______月______日至______年______月______日。

　　2、其它未尽事宜双方可友好协商。

　　3、本协议一式______份，双方各执______份，签名盖章后即生效。

　　风险提示：

　　对于一些常年合作的供销企业，每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。双方可以签订一份常年销售合同，以消除前述烦恼。

　　但是，即使签订了常年销售合同，考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同，每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准，因此，应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　乙方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、合同总价： 。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至 。

　　五、付款方式：

　　1、自本合同生效后，甲方于____日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与____日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并保修________年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的.甲方承担材料费，乙方更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期____日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期____日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期____日以上视为违约，按合同法处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。________年质保期满后自然失效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　供方： (以下简称甲方)

　　需方： (以下简称乙方)

　　1. 合同金额：含17%的增值税及安装费。

　　2. 质量要求、技术标准、供方对质量负责的.条件和期限：按国标执行，质保期从货到之日起算。质保期

　　3. 交货地点：

　　4. 货物所有权转移的时间、条件：货款全部付清，货物所有权转移给需方。

　　5. 包装标准：包装应确保货物在装卸和运输过程中不受损害;需方对包装物有特殊要求的须书面注明并另行收费。

　　6. 结算方式：□电 汇 □银行汇票 □银行承兑汇票 □支 票 □现 金

　　7. 货款结付期限：合同生效之日起3日内需方预付50%预付款，安装、调试等工作内容全部结束后支付至100%。

　　8. 货到验收标准、方法及提出异议期限：按照合同及产品使用说明书标准执行;货物表面无瑕疵验收，货到三日内书面提出异议有效，逾期视为验收合格;需方提出书面异议的，供、需双方应另行书面约定交货日期，需方不得以晚交货为由向供方追究违约责任。

　　9. 安装、调试：产品的安装、调试由供方负责，并给予技术指导;

　　10. 违约责任：按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

　　11. 解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成由有管辖权人民法院解决。

　　12. 开示发票的类型及时间：

　　13. 其它约定事项: 延，需方不得以晚交货为由向供方追究违约责任。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　供方： (以下简称甲方)合同编号：

　　需方：(以下简称乙方) 签订地点：

　　一、交货时间：合同生效后10天内交货。

　　二、交货地点：方工及费用承担：需方公司内交货，费用由供方承担。

　　三、设备的质保期及售后服务：按行业技术标准供货，设备正常运行之日起设备保期12个月，在质保期内设备有质量问题，供方实行免费三包。

　　四、结算单证：供方为需方开具17%税务发票，供方为需方开具的发票额度为需方付给供方货款额度，并同步提供。

　　五、付款方式及期限：合同签订后货到验收合格结算货款。

　　六、本合同未尽事宜，双方协商，另签补充协议。

　　七、解决合同纠纷方式：先协商后诉讼。

　　八、本合同一式二份，双方签字盖章后生本合同生效，本合同传真有效。

　　编号： 甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，乙方为甲方承接的`（）工程提供音响设备，签定设备供货合同条款如下：

　　一、设备型号：详见设备清单

　　二、音响设备款：人民币 ，大写： 。

　　三、LED显示屏设备款：人民币 元,大写： 。

　　四、乙方保证所有设备完全按照器材清单所列品牌，型号提供。

　　五、施工时间：甲、乙双方协商于开始施工。

　　六、付款方式：合同总价款为人民币： ，签订合同后甲方付给

　　乙方合同额50%计：，安装调试完毕后，剩余50%计： ，到 年 月 日付清。

厨房设备销售合同菁选（扩展8）

——厨房设备销售合同菁选

厨房设备销售合同10篇

　　现今很多公民的**意识在不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家收集的厨房设备销售合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：_________

　　三、合同总价：含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至。

　　五、付款方式：设备安装合同

　　1、自本合同生效后，甲方于____日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的.总价与____日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并保修________年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期____日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期____日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期____日以上视为违约，按民法典处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。________年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：____

　　法人或授权代表人：____法人或授权代表人：____

　　联系电话：____________联系电话：____

　　________年____月____日_____年____月____日

　　需方：

　　签订地点：

　　供方：重庆格瑞斯厨房设备有限公司

　　签订时间：

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：

　　需方厨房

　　三、运输费用：

　　供方支付

　　四、验收标准：

　　货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：

　　合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的`争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　工程名称：

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：___设备厂

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：天津市___设备厂

　　三、 设备工程总价：币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱 具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所*品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的'免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市___设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所*品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整 (￥44150);安装调试完付给乙方总货款的 45 %即币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整 (￥39735);质保金5%即币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整 (￥4415)，__年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。

　　九、违约责任：

　　1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出 现后果由甲方负责。

　　3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。

　　4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。

　　十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市*提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同后附厨房*面设计图、水电图、售后服务承诺书及《天津京丰橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元。

　　总计含税价：12434.40元。

　　二、验收及付款方式：

　　1、甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的'材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　乙方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　签定时间：_____年_____月_____日

　　需方：签订地点：

　　供方：签订时间：

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：需方厨房

　　三、运输费用：供方支付

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的'，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称： 需方名称：

　　代理人签章： 代理人签章：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　甲方：XXX 乙方：

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、 设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元

　　总计含税价：12434.40元

　　二、 验收及付款方式：

　　1、 甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、 总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、 甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的`24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)XXXXX

　　法人代表： 联系电话：

　　乙方(印章)

　　法人代表： 联系电话：

　　签定时间：_____年_____月_____日

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、 合同总价： 。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至 。

　　五、付款方式：

　　1、自本合同生效后，甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、免费为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修 年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的`甲方承担材料费，乙方免费更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、免费为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期一日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约，按合同法处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。 年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法人或授权代表人： 法人或授权代表人：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同签订时间： 年 月 日

　　工程名称：______

　　甲方(需方)：______

　　乙方(供方)：______

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

厨房设备销售合同菁选（扩展9）

——厨房设备销售合同菁选

厨房设备销售合同10篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的厨房设备销售合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、 合同总价： 。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至 。

　　五、付款方式：

　　1、自本合同生效后，甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的`总价与3日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、免费为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修 年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方免费更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、免费为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期一日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约，按合同法处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。 年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法人或授权代表人： 法人或授权代表人：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同签订时间： 年 月 日

　　需方：签订地点：

　　供方：签订时间：

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量

　　二、交货地点：需方厨房

　　三、运输费用：供方支付

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的.40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称： 需方名称：

　　代理人签章： 代理人签章：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　甲方：XXX 乙方：

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、 设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元

　　总计含税价：12434.40元

　　二、 验收及付款方式：

　　1、 甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、 总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，设备销售合同范本其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、 甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的.程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)XXXXX

　　法人代表： 联系电话：

　　乙方(印章)

　　法人代表： 联系电话：

　　签定时间：_____年_____月_____日

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：_________

　　三、合同总价：含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至。

　　五、付款方式：设备安装合同

　　1、自本合同生效后，甲方于____日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与____日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的`标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并保修________年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期____日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期____日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期____日以上视为违约，按民法典处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。________年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：____

　　法人或授权代表人：____法人或授权代表人：____

　　联系电话：____________联系电话：____

　　________年____月____日_____年____月____日

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿*等互利的原则，就甲方向乙方销售厨房设备相关事宜订立本合同，以共同遵照执行。

　　一、设备名称及价格、数量：

　　胜利牌9A-II型消毒柜台12434.40元。

　　总计含税价：12434.40元。

　　二、验收及付款方式：

　　1、甲方收到设备，经过乙方调试、调用完好后，甲方将对设备进行验收(即核对规格、数量、质量等)。

　　2、总价：12434.40元人民币(大写：壹万贰仟肆佰叁拾肆元肆角)，其中包括设备、人工、运输、税金等费用。

　　3、甲方在核实设备无误后必须将设备款如数付给乙方。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方必须按照乙方规定的程序使用设备。

　　2、乙方向甲方出售的设备(红外线消毒柜)从验收之日起免费保修壹年(注：人为或其他电路因素将不列入保修范围)。

　　3、甲方使用设备中(保修期内)，如出现设备问题,乙方将在接到甲方通知的24小时内无偿进行修复。如不在保修期内，乙方需向甲方收取合理的材料及人工费。

　　四、争议解决：

　　凡因本合同引起的或因本合同有关的`任何争议，如双方不能通过友好协商解决：诉讼发生的律师费、交通住宿费由违约方承担。

　　五、其它事项：

　　1、合同如有未尽事宜，须双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　乙方(印章)：__________

　　法人代表：__________

　　联系电话：__________

　　签定时间：_____年_____月_____日

　　需方：__________

　　签订地点：__________

　　供方：__________

　　签订时间：__________

　　一、销售产品名称、商标、供货时间及数量。

　　二、交货地点：需方厨房。

　　三、运输费用：供方支付。

　　四、验收标准：货到甲方现场三天内无异议视为验收合格。

　　五、结算方式：合同签订两日内付合同总金额的40%，计：4800元，供方开具收据，货到现场，三日内付清余款，计：7200元，供方开具合同全额发票。

　　六、售后服务：风机保修半年(水龙头除外)，一年内免费维修，一年后收取配件成本费，免费维护。

　　七、违约责任：双方如有一方违约，按合同总额的百分之三赔偿给对方。

　　八、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的.，依法向人民法院起诉。

　　九、其它约定事项：需方必须提供安装条件(水、电、气到位)。

　　十、此价格含安装配件费、含税费，含人工费。

　　供方名称：__________

　　需方名称：__________

　　代理人签章：__________

　　代理人签章：__________

　　日期：_____年_____月_____日

　　日期：_____年_____月_____日

　　工程名称：______

　　甲方(需方)：______

　　乙方(供方)：______

　　签定合同地点：

　　甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。

　　一、产品名称：厨房设备

　　二、生产厂家：______

　　三、设备工程总价：人民币(大写)捌万捌仟叁百元整

　　人民币(小写)￥88300

　　四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：

　　1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(天津市京丰橱具设备厂供货明细)

　　2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所**品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的'人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　五、交货设备数量：

　　按照《天津市xxx设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。

　　六、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付予付款之日起，乙方将在5日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所**品运输及安装费用由乙方负责。

　　七、安装、调试及验收：

　　1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。

　　2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。

　　八、货款付款方式：

　　1、本合同以人民币进行计算。

　　2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50 %即人民币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整(￥44150)；安装调试完付给乙方总货款的45 %即人民币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整(￥39735)；质保金5%即人民币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整(￥4415)，XX年6月8日甲方认定设备无问题一次付清。