分项工程承包合同范本二十份

　　分项工程承包合同 1

　　甲方：___________有限公司

　　乙方：___________劳务有限公司

　　根据《合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定，为明确双方职责、维护双方利益、避免纠纷，结合本工程实际情况，经双方共同协商签订本协议，并严格履行。

　　一、工程名称：_________________

　　二、工程地址：____________

　　三、承包方式：按设计图纸施工的劳务人工费、辅材综合单价___________元/�O实行大清包方式包干。

　　四、承包内容：按设计图纸进行路基加宽、*整、安装涵管、整理水沟、道路硬化、保边、安装警示标牌等。

　　五、工程计量及单价：按测验的实际建筑面积以____________元/�O计算。

　　六、付款办法：以工程进度，按甲方收取业主工程款的__________支付，本次支付______万元，完工后经清算一次性支清。

　　七、工程进度及工期：按甲方项目部制定的施工进度工期要求完成。

　　八、质量验收标准及要求事项：按设计要求，达到规范标准验收合格。

　　九、甲、乙双方的职责和义务

　　㈠、甲方

　　1、甲方向乙方提供建筑设计施工图一套。

　　2、负责组织设计、项目技术员向施工人员进行图纸会审，质量、安全技术交底和图纸设计变更说明。

　　3、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料及时到位、保障乙方正常施工。

　　4、对施工现场的工程质量，安全施工进度及用料进行全面监督、检查、验收，编制施工进度计划和施工技术方案，提出合理要求。对未按设计规范施工、违章施工作业等现象，甲方有权责令乙方返工或停工，并追究责任损失。

　　5、按合同条款约定按时支付工程款。

　　6、定期组织安全检查，对施工现场、住地用电、用火周边环境安全隐患进行排查。

　　㈡、乙方

　　1、参加技术交底，图纸会审，制定分项工程施工方案，组织施工人员做好技术安全交底，保障机具设备到位，确保顺利施工。

　　2、按设计图纸和施工规范精心施工，保证工程质量，安全和施工进度，做到工完场地清。

　　3、服从甲方对工程质量、安全、进度和施工现场的监督管理，积极配合甲方工程负责人和技术管理人员的.工作，做好自检、验收合格后，报甲方组织验收。

　　4、搞好现场管理，加强安全教育和班前培训，配备安全防护设施、设备、遵守操作教程、杜绝安全隐患、防范安全事故的发生。对生活区用电、用火及周边环境不安全因素进行清理、消除安全隐患，注重居住区、房间内的环境卫生管理。

　　5、本分项工程工序完工后在混凝土灌注时安排专职人员跟班作业排除质量安全隐患和成品保护。

　　6、配合甲方工程技术人员分墨放线。

　　十、违约责任：

　　1、未按设计和规范要求施工，所造成的返工重做一切经济损失由乙方负责赔偿，并给予200-5000元/次的经济处罚。

　　2、未按安全技术规范施工作业，配戴安全防护设施设备、违反安全操作规程私拉乱接用电、用水所造成的一切安全事故由乙方负全责，甲方不负任何连带责任。

　　3、本分项工程乙方若中途违约，不服从甲方的管理，甲方有权解除合同，乙方已完工程的预留工程款全额不付，作违约赔偿甲方。

　　十一、其它约定：双方协商处理。

　　十二、本合同一式二份，双方签字生效。

　　甲方：______乙方（签字）：______

　　______年______月______日______年______月______日

　　分项工程承包合同 2

　　经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），土方分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程基础土方的开挖、运弃、回填。

　　二、承包方式：

　　包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。

　　三、承包价格：

　　开挖土方××元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。

　　四、工期要求：

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运；在××天内完成基础回填。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基槽的*面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的.监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、奖罚办法：

　　1、按时完成奖励××元；因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天××元。

　　5、严禁出现重伤以上事故，轻伤率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工资1％。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付××％的工程款，余款在××个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本协议书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人（甲方）：××× 承包班组长（乙方）：××× 联系电话：××××××× 联系电话：×××××××

　　（项目章） （盖章）

　　签定日期：××年××月××日

　　分项工程承包合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方

　　方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方 要确保质量要求。

　　4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方

　　在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为(

　　)。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的'25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满

　　后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　分项工程承包合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方

　　方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方 要确保质量要求。

　　4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方

　　在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的'一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为(

　　)。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满

　　后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　分项工程承包合同 5

　　甲方：______

　　乙方：______

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方 方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方 要确保质量要求。

　　4、乙方 承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方 在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的'一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：______

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为( )。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满 后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：______

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_______________ 法定代表人(签字)：_______________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　分项工程承包合同 6

　　甲方：______

　　乙方：______

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方要确保质量要求。

　　4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：______

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为( )。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的.三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：______

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_______________法定代表人(签字)：_______________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　分项工程承包合同 7

　　发包方（以下简称甲方）：

　　代表人：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　责任人：

　　甲方承建的_________________工程模板分项工程，于_________年_________月_________日，由甲方发包给乙方施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：

　　二、承包造价：

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

　　（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

　　（4）保证材料供应（材料运至现场_________米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日_________元。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　（2）严格本班组自身的安全生产教育。提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　（3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　（4）绝对服从甲方的工程进度安排。

　　（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

　　（6）模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿*。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。

　　五、工程质量及验收标准：

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的`返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　六、工期：

　　1、计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。

　　2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法：

　　为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给_______％的工款，基础工程完工且验收通过后，__________天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　八、违约责任

　　（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

　　（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、其它：

　　（1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。

　　（2）由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

　　（3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

　　十一、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十二、甲方对以上各条款负有解释权。

　　十三、本合同一式_______份，甲方执_______份、乙方执_______份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　分项工程承包合同 8

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　经双方协商，甲方将____________委托乙方施工。为了明确双方责、权、利，根据《中华人民共和国民法典》，结合本工作实际情况，特签订如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、承包范围及方式

　　1.承包范围：________________

　　2.承包方式：________________

　　二、工期及进场时间

　　本工作自____年____月____日进场施工至承包工程内容完工，实际工期要求按项目部指定。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工程衔接上的脱节，甲方将给以一定的经济处罚。

　　三、结算方式

　　1.按定额标准，以工日单价计算：

　　分项合格：____/____元/工日

　　分项优良：____/____元/工日

　　2.按施工图上建筑面积单价结算：

　　一次通过验收合格：____元/*方米按国家规定计算建筑面积。

　　3.其他计算方式：________________

　　4.定额外用工结算：

　　根据实际发生工作内容，由项目部核定签发工日数，按技术工____元/工日；辅助工____元/工日。

　　四、承包工作范围

　　图纸及其设计变更包括的所有内容。房子以内的不产生点工。包括楼梯贴面及一层外墙贴面施工洞封堵砖砌踏步底层____公分以内回土及挖土散水等至工程验收合格为止。甲方只提供塔吊搅拌机，其余机械及小型工具由乙方自备。

　　五、付款方式

　　1.自备一个月生活费，以后按施工现场施工生产人数，结合完成工作量，每人每月预付生活费____元。

　　2.所包含工作量1#--6#结束支付至____%，年底付至____%，余下部分作预留保修费，竣工后一年付清。

　　3.属乙方施工人员所发生的涉外费用，按实际发生数由乙方承担，在结算款中扣除。

　　4.其他付款方式：________________

　　六、双方责任

　　（一）甲方

　　1.负责对业主、设计院、质监站及其他对外工作的联系。

　　2.负责各工种之间的协调工作，并对工程质量、进度、安全生产、文明施工等进行监督、检查、考核。

　　3.对乙方做好安全生产教育。

　　4.负责乙方施工人员食宿安排。

　　5.按预算用量做好材料、设备的供应。

　　6.根据本协议按时拨付月度生活费。

　　7.负责组织施工验收、办理工程结算。

　　8.甲方派现场代表____，在施工中负责与乙方的协调工作，杨-伟为技术负责。

　　（二）乙方

　　1.组织施工人员进场，施工人数、技术力量必须满足工程进度、质量的要求，进场人员必须持有居民身份证、就业登记卡、就业证、暂住证（复印一份交甲方备案），并报送进场职工1寸*照及花名册一份，供甲方备案。

　　2.必须服从甲方的整体安排和协调，服从甲方现场管理人员的统一管理。遵守法律、法规及规章制度，对违法乱纪者，甲方有权按照规定给予处罚，随时向乙方提出清退。

　　3.进场人员必须持有上岗证，特殊工种必须持有安全操作证（如进场后再办上岗证和操作证的，其费用由作业班组自理，甲方协调办理）。

　　4.严格按照施工图纸和甲方审定的施工方案组织施工，每道工序完工后必须经甲方检查后方能进行下道工序的施工，同时认真配合安装施工，共同完成任务。

　　5.负责雇工患病及意外事故处理费用及其他费用。

　　6.确保工程进度，保证工程质量，负责乙方原因造成的一切经济损失。

　　7.派专人开机，做好与其他班组机械使用的协调。

　　8.乙方自行配备甲方提供机械以外的设备、工具用具以及工人需要的劳保用品。

　　9.乙方委派____为现场代表，负责工程质量、进度等的协调安排及生活费的领取。

　　七、安全生产及保安规则：

　　1.乙方应加强对职工的安全生产教育，严格遵守执行安全生产六大纪律及甲方的安全生产有关规定，完善安全设施，加强安全交底及安全检查。乙方有责任和权力完善安全生产工作。

　　2.甲方对乙方的生产工作实行不定期的检查，凡发现违反安全生产规定、违章操作，盲目蛮干的，甲方将有权予以罚款，要求完善和规范。

　　3.根据谁施工谁负责安全的原则，乙方对施工人员的'安全生产负完全责任。如发生意外事故，由乙方负责处理，费用由乙方承担。如发生重大人员伤亡事故，乙方应及时通知甲方，由甲方协调呈报有关部门。

　　4.乙方应教育施工人员严守国家政策法规，遵守甲方规定的治安、市容的有关规定，遵守生活区的环境卫生，维护施工区域的正常秩序。

　　5.施工现场及宿舍区，不得使用电饭锅、加热器等，不准私拉电源，一经发现甲方予以没收，同时采取警告、处罚等决定，屡教不改的，甲方给予清退出工地。

　　6.对打架、斗殴的有关人员，除处于必要的罚款外，责令其退出工地，情节严重的报告当地派出所，应有的处罚、费用由责任人承担。本工程由谁签定合同，谁在现场指挥、管理，如承包人不在现场管理或管理不善，甲方有权在乙方工程价款中扣除工程款的____%，同时甲方以____%款直接发放至作业人员。

　　八、材料及工具

　　1.按预算定额规定，乙方向甲方办理领料手续，在施工过程中，乙方应妥为保管和使用，不得浪费，切实维护好甲方的利益，乙方管理有方，有明显节约材料，经项目部核定后，甲方给予必要的奖励。

　　2.甲方提供的各种机械设备，乙方应派专人负责使用，属人为造成的损坏，其费用由乙方承担。

　　3.甲方提供的各种小型工具，乙方应妥善保管和使用，属正常损耗的以旧换新，属非正常损耗的，其费用由乙方承担（安全帽由甲方提供，完工后如数交还甲方，丢失或损坏，由乙方按原价赔偿）。

　　4.乙方在施工中，必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则，同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款，如遇到有场地不清工完不清，甲方有权利责令其班组清理后施工，一旦不履行好此项工作，甲方将作出强制手段，委托其他人清理，发生费用由责任班组承担，为抓好质量、安全、文明卫生工作，项目部不定期进行考核打分，视情况予以一定的奖罚。

　　九、其他

　　1.未尽事宜，在施工过程中协商决定。

　　2.本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　____年____月____日

　　分项工程承包合同 9

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据 工程施工需要，甲方应乙方要求，同意乙方承包部分分项工程施工，为了明确双方职责，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》有关条款以及文件精神，经双方协商签订合同如下：

　　第一条、工程名称及地点：

　　第二条、工程范围及内容：按附件《工程量清单》中确定的分项工程项目组织施工。

　　第三条、承包方式及单价：本合同采用单价承包方式，即包工、包工期、包质量、包安全、包乙方自身住房建设或租房费用。按附件《工程量清单》单价一次性包干到底，节约不退，超支不补。

　　第四条、施工期限：

　　自 年 月 日开工至 年 月 日前完工，共 天。若乙方未按期完工者，按承包分项累计总金额每天罚款2，若乙方提前工期，甲方根据总工期的要求，可按承包工程质量及进度情况奖励 元。

　　第五条、履约保证及工程款结算

　　一、乙方在签订合同时应向甲方缴交合同履约保证金，履约保证金额度为分项工程合同金额的8%，即 元。该履约保证金甲方在工程竣工经业主组织验收合格后无息退还乙方。若乙方不能履行合同义务或中途退出，甲方有权收回发包给乙方的工程，终止本合同并没收乙方缴交的履约保证金。若乙方合同期内出现安全质量事故，则处理该事故的'一切费用由乙方负责，并从乙方缴交的履约保证金中先予支付，由此产生履约保证金与本合同约定的差额，在今后工程款结算中扣留补足。

　　二、甲方不预付乙方工程预付款，乙方在未向甲方提出计量结算之前，甲方不预借工程款。

　　三、甲方每月20～30日对乙方完成的工程进行验工计价，按乙方实际完成可计量的工程量和本合同相应单价，计算工程进度款(计价清单格式附后)，甲方扣留工程质保金、提供的材料、水电以及其他垫付款后，确认本期应拨给乙方工程款数额。甲方拨付给乙方的各期工程款，均必须待甲方收到业主对该项工程计价拨款后，7个工作日内拨付给乙方。

　　四、甲方在乙方每月工程计价时，按每期计价金额扣留10%，作为工程质保金。工程质保金用于甲方与业主签订合同的缺陷责任期内，本合同所列各项工程的缺陷修复和其他维修费用。

　　五、工程质保金退还。工程竣工之后，其质量经验收达到本合同约定的标准、且业主规定的质量缺陷责任期已满，甲方在收到业主退还的工程质保金后，15个工作日内按比例无息退还乙方;若乙方工程质量未达到本合同约定的质量标准，甲方则直接从乙方扣留的工程质保金中支付返修全部费用，返修工程待业主验收合格，甲方收到业主退还的质保金后，甲方按比例支付乙方扣留工程质保金余额。

　　六、甲方将以总承包人身份，对本工程全部单价、补差、变更、索赔直接对业主负责，所有费用的增减与乙方无关(除非本合同规定)。

　　第六条、工程质量

　　一、本工程质量等级为 。

　　二、乙方必须严格按照公路工程《施工技术规范》、《操作规程》、施工设计图要求进行施工。并建立质量自检机构，实行工序自检、工序互检、中间检查制度、杜绝质量事故、保证工程质量。

　　三、分项工程每一工序必须经甲方工程技术人员会同业主质量检查人员、监理工程师检验签证后方可继续施工。

　　四、在施工过程中经甲方检验，发现有不符合设计和《施工技术规范》要求者，乙方必须返工重做，所产生的一切费用均由乙方自理。若乙方不能保证工程质量，甲方有权收回由乙方所承包的全部工程并终止合同。如由于甲方原因造成的返工，则通过甲方签认后，所产生的损失由甲方负责。

　　五、工程竣工验收质量不合格时，甲方不予退还质量保证金。由乙方负责返工修复，承担全部返修费用，并赔偿甲方由此造成的一切损失。

　　第七条、安全生产：

　　一、在施工过程中，为了保证本合同工程的安全，保护工地周围建筑物，居民来往车辆和人员的安全，乙方应当采取有效的防护及安全措施，并承担所需费用。

　　二、乙方应按照安全为了生产，生产必须安全的原则和有关安全生产法律法规以及安全生产操作规程进行施工生产，建立健全劳动安全生产教育培训制度，教育职工遵章守纪、文明施工、安全生产，加强安全技术管理，由于管理不善或施工单位职工的过失、或因第三者原因造成的人身、设备、安全事故以及其他人为事故，其全部责任及经济赔偿均由乙方承担。对伤亡事故的处理，统计报告等工作均由乙方负责。

　　三、甲方根据乙方的要求，可以有偿拨给乙方施工安全生产需要的部分劳动防护用品。

　　四、乙方须严格服从甲方现场管理人员的管理，并协助甲方管理好施工队伍，若乙方施工队伍发生任何治安事件，除乙方承担全部损失外，甲方还将对乙方处于每次 元的赔偿金。

　　第八条、物资供应、施工机具：

　　一、按《公路工程施工定额》计算所需的主要材料(钢材、水泥、木材、火工材料、合金钻头、橡胶制品、预应力锚具等)由甲方负责供应。未经甲方允许，乙方不得私自购买，乙方严格按照甲方的质量要求和材料配合比施工。乙方须在每月25日之前上报下月材料使用计划，甲方按其计划进行采购;乙方使用材料总量超出图纸所示总量部分，甲方将按供应期间的最高市场材料单价计算材料价款并在乙方工程款中相应扣除。

　　二、乙方所需的生产工具、小型机械由乙方负责，如果需要甲方协助采备，甲方尽可能给予支持和提供方便，费用由乙方负责。

　　三、乙方需要甲方协助维修生产工具，应按甲方规定交纳维修费。

　　四、乙方施工所需的大中型机械设备由甲方按施工方案配备，其费用另签租赁合同。

　　五、乙方所需生产用电由甲方提供，其费用均按工程所在地电力部门的有关规定向乙方收取。

　　第九条、现场管理：

　　一、乙方除工地负责人外，乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资料的真实性，(乙方授权管理人员一览表)附后。

　　二、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方要密切配合，保证施工顺利进行。

　　三、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，指定专人负责保卫工作，严禁偷盗现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　四、乙方要保持施工人员相对稳定，禁止合同外人员出入现场和住宿。

　　五、乙方所承包的工程项目不得再行分包或整体转包。

　　第十条、附则

　　一、本合同未尽事宜，经双方协商，可签订补充协议，合同期内双方达成的协议与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方所有约定均应以书面合同、协议为准，任何口头合同、协议无效。

　　二、本合同自签订之日起生效，在工程质量保修期满后，结算余额后自行失效。

　　三、本合同签订地点为XXX。本合同今后发生有关法律纠纷，应在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　四、本合同正本贰份，甲、乙方各执一份，副本五份，甲方执四份，乙方一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　分项工程承包合同 10

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和自治区有关规定，为了明确双方责任，保证该工程工期质量，经双方协商一致同意签订本协议，并严肃履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、专项工程内容及范围：

　　四、承包方式：

　　五、工程造价：

　　六、工程质量等级：

　　七、开竣工日期：

　　开工日期：年月日。竣工日期：年月日。

　　八、双方责任：

　　甲方责任：

　　A、工程开工前甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸，以签字为准。

　　B、提供合理的施工现场用地。

　　C、对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查，负责办理隐蔽工程验收，组织工程交工及验收。

　　D、安排进度拨款工作，结合工地实际情况，及时协调解决施工中存在的问题。

　　E、为了确保乙方施工人员的生产需要，甲方对每个施工人员配置被褥、

　　乙方责任：

　　A、专项工程的负责人(工长)必须严把质量关，始终把安全施工和工程质量放在首位，按图纸施工，按国家的有关规范要求施工，决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并限期整改，对工程造成质量隐患的，其后果乙方将负连带法律责任。

　　B、各专项工程的负责人员(工长)和施工人员必须坚守工作岗位，不得擅自离岗，每天到施工现场办公室签字报到，如特殊情况需要请假的，必须安排合适人员补岗，经甲方驻工地负责人员同意后方可离开，否则离岗一天罚款叁佰元。

　　C、各工种务必遵守公司纪律，协调好本工种与其他工种之间的工作关系。

　　D、在施工过程中乙方要强化安全意识，严守操作规程，负责好本工程施工段的人员施工安全，如发生违规操作，所造成的一切后果甲方概不负责，其后果由乙方自己全部承担。进入施工场地必须持证上岗，工作前需穿工作服，戴安全帽，高空作业的系好安全带，严禁穿拖鞋、皮鞋上岗。如违反规定，发现一次罚款伍拾元，乙方自行承担相关责任。

　　E、甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等，乙方必须妥善保管好所有配置的`物品，如有丢失或损坏，乙方照价赔偿，乙方按照甲方要求统一食宿。

　　F、施工前乙方必须同甲方签订劳动合同及安全合同(报施工人员一览表备案)，同时乙方在施工中不准有拖欠工人工资现象，如发生除承担由此引起的相关责任及罚款，还要承担甲方施工企业社会影响的损失(每发生一次赔偿5000元作为补偿)。

　　G、乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险，保险费用由乙方自行承担并支付，并严格按照安全操作规程施工，在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿，乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失。

　　九、付款方式：

　　外墙脚手架搭设安装完毕后，付工程量的，安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余。

　　以上条款甲方执一份、乙方执一份，共两份，签字生效，双方必须共同遵守。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　分项工程承包合同 11

　　发包方：______ (以下简称甲方)

　　水电承包方责任人：______ (以下简称乙方)

　　承包人身份证号码：______

　　经双方友好协商，为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目，明确双方责任和义务，遵循*等、自愿、公*和诚实信用守诺的原则，订立本合同。

　　一、承包工程项目

　　1、工程名称：______鼎恒商业中心A区工程

　　2、承包范围，张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯，铁丝，钉子，生活，及上班的交通工具，所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车，对拉杆的固定片焊接，木板的吊模支架焊接，所有的模板加固系统焊接，以及外拆模后的涨模处理，(注，在施工中如有质量，安全罚款由乙方自己承担)乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调.如果完成不了项目部的节点要求必须加班，乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用.否则不给发放.如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷.甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次.将在每月工程款扣除。

　　3、材料的使用规章制度.乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料.模板，木方，不允许任意切割.如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割.否则发现一次将按照进场价赔偿.赔偿价格将在每月工程款扣除。

　　4、文明施工规章制度

　　在每一次施工完后的基础，框架结构以及设备基础，经过甲方现场主管技术确认是否合格.才能施工下一道工序，施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐，.要按照甲方安排的节点安时完成.才能支付每月的工程量.进度款.否则不给结算。

　　5、础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元

　　6、工资支付方式，乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员，双方确认后，交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%，如乙方承包工程合同范围完成后，无相关违章违约条例退场时一次性付清。

　　7、工程量结算方式，按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。

　　二、工程质量等级和安全指标

　　1、本工程的质量及安全等级必须达到优良，一次性验收合格率100%，满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照***规范进行施工、

　　2、乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程，确保安全施工为零，杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担，在员工下班后不允许任意携带任何物资出门.一旦门卫发现甲方不承担任何费用。

　　三、甲方权利和义务

　　1、甲方具有质量否决权。

　　2、甲方负责本工程全面管理，有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查，有权指令乙方整改不妥之处。

　　3、甲方指派量管理工作，指派负责现场安全管理，指派负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导，甲方提供中心轴线定位和标高基准点。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。

　　2、乙方一旦进入施工现场，甲方需召开施工协调会，乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。

　　3、乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料，甲方根据发生事故的严重后果，进行分析处理，所发生的费用，在工程款内扣除。

　　4、乙方必须服从甲方的总体进度安排，确保施工人员数量，若发生乙方停止施工，中途退约，造成直接损失由乙方负责赔偿，甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。

　　5、在打砼前模板支撑必须牢固，打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的.人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中，若出现支撑下滑、加固支撑松动，乙方必须及时采取有效处理措施，使砼浇灌顺利进行。

　　6、乙方应采取切实可行的质量保证措施，使本工程达到优良，严禁偷工减料。

　　7、乙方应自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。

　　8、乙方在施工作业中做到“三不”伤害;爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底，使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽，2米以上架子上作业必须戴好安全带，*台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。

　　9、乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定(包括用工制度)，自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续，并承担有关发生的一切费用。

　　10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为，若发生以上行为，甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。(注，不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂，如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担)

　　11、工伤事故：______由乙方原因所发生的安全事故，事故费用由乙方自行承担，非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。

　　12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格，甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间，乙方因为自行退出或违约而造成合同终止，甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。

　　13、乙方进入施工现场，按照甲方及业主施工预算供应材料，乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度，注意节约用料，不得浪费，若造成材料浪费(包括周转材料)，乙方将按超用浪费直接金额的1.5倍以上赔偿给甲方及业主。

　　14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求，由此造成的一切经济损失，均将从乙方应得的工程结算款中扣除，并由乙方承担违约责任。

　　15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下，可以进行此承包范围以外的工作量。

　　16、乙方进场施工前，必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口，便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出，便于工作安排。

　　17时间进场施工，则没收押金。

　　五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_______________法定代表人(签字)：_______________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　分项工程承包合同 12

　　（甲方） 承包方：

　　（乙方）发包方：

　　兹有甲方将厦门力隆氨纶公司三期厂房模板（木作）分项工程发包给乙方进行包工包料施工，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》以及其他相关法律法规，经甲乙双方协商认定，一致同意签订本合同，共同遵守执行。

　　一、施工项目内容：按设计图纸和设计变更要求，按甲方的模板方案和技术交底规定以及相关现行规定施工完好，要求用80％以上的新模板，在乙方自检合格后，提供甲方验收符合相关规定要求，并报甲方、监理验收达到合格标准以上。

　　二、承包方式：内架钢管支撑及模板包工包料，包括模板制作、安装、拆除，模板支撑安拆，以及所有木工机械设备及铁钉、铁线等木工辅助材料。内架钢管支撑按厦门市规范制作安装。乙方应保证不少于1.5套的全新模板周转使用；

　　楼梯上料*台、安全防护以及上级部门检查验收配合所使用模板材料由乙方提供。

　　三、计算方法与单价：按实际完成量以模板与砼实际接触面积按每*方米人民币49元计算（乙方必须提供劳务人员工资表和人员身份证复印件）。甲方提供塔吊卸料、夜间施工照明及楼层配电箱等配合，其余施工所需锯台、手电锯、手电钻、插座、电源线、照明灯管等相关安全防护配套的绝缘胶鞋、安全帽（需按甲方指定标识）由乙方提供（其它工种不得随意使用乙方材料）。

　　四、付款方式：参照甲方与建设单位签订的总包合同付款时间，主体结构封顶前各施工节点完成时，甲方在收到建设单位进度款后10天内按乙方完成工程量的80%支付；主体结构封顶后，甲方在收到建设单位进度款后10天内付至乙方已完工程量的90%；余款待零星构件二次浇筑收尾完成及外架拆除后一个月内一次性付清。

　　五、工期要求：乙方应严格按照甲方要求的进度精心施工，落实赶工措施，在各施工段制作安装前乙方应提交符合进度要求的材料及人员供应计划，甲方依据该计划进行现场抽检考核，若施工人数少于计划数每人次罚款100元，材料到位率小于95%每次罚款1000元，导致工期延误的'每日罚款20xx元，罚款在每次支付工程进度款时直接扣除。若遇停电、台风、大雨等不可抗力造成工期延误的应及时向甲方签证顺延，尤其要求保证春节前至少完成动力厂房二层以上，主厂房一层以上、二层局部，否则罚款二万元（非乙方原因另论）。

　　六、安全文明施工：

　　甲方提供工地安全设施，乙方应对工人进行宣传教育，遵守职工安全守则，严格按安全操作规程施工，不得违章作业；施工器械应专人操作，操作员应持证上岗，否则发生事故由乙方负责；凡班组工作违反操作规程，或因自身不当、疏忽引起事故者，由乙方负责；凡防护安全设施不足，乙方有权拒绝作业。

　　七、乙方职责

　　1、班组长不得在主体施工期间随意离开现场，应配合工地施工员放样，并负责内架所搭设支撑架体的标高、轴线位置准确。对本班组进场的工人进行登记、安全教育、上报甲方方能上岗，同时必须做好每天的劳力分配、分工及现场交底工作。

　　2、乙方工人进场时应向甲方提供身份证、相片及其他相关证件供甲方统一办证。办理有关证件的一切费用，由乙方负责，并从乙方工程款中扣除。

　　3、乙方应对工人进行安全教育，督促工人参加甲方组织各项交底学*并严格执行各项安全操作规程和安全生产规章制度，班组长应及时向班组进行安全技术变底。

　　4、乙方应与现场的其他班组通力合作，保证工程项目的质量安全。

　　5、己方应严格把好质量关，如果梁、柱、扳出现爆模，乙方应负责打凿修整达到质量要求。

　　6、甲方按时支付给乙方进度款后，乙方应及时发放工人工资，如甲方付款到位而发现工人因欠薪诉至劳动等相关部门或聚众**等，每发现一起罚款10000元，由此造成的经济及法律责任概由乙方承担。

　　7、乙方应按甲方要求在指定地点整齐堆放材料，做到文明施工，施工完毕应做到工完料清。

　　八、甲方职责

　　1、提供给乙方整套的工程施工图纸和有关设计变更资料

　　2、提供固定于塔吊的照明投光灯及用水、用电等设施

　　3、负责代办工人的有关证件，但费用由乙方负责

　　4、对乙方工程质量、工程进度、安全加以管理、督促

　　5、协调各班组的关系，总结各班组的质量、安全生产情况，并进行奖优罚劣、通报

　　6、配备相关的安全设施

　　7、按时支付乙方进度款，待工程完工，甲方应及时办理结算

　　8、甲方负责当地社会治安，提供材料、机具临时堆场及仓库

　　十、其他条款

　　1、班组长在施工期间应跟班作业，不得无故离开现场，应配合工地施工员的协调工作，并对本班组做好当天的劳力分配、分工协作及现场交底和质量、安全自检工作。如发现班组长无故离开现场者，每次处以100元的罚款。

　　2、乙方应及时向组员进行技术及安全交底，并对工人进行督促执行各项安全操作规程和旌工技术操作规程以及规范标准施工工艺质量要求，如有发现违章作业，视情节轻重加以处罚。

　　3、工人不得酗酒、打架斗殴，不得参与赌博等违法行为，如有发现者，将送至**部门处理。如果因此受到相关部门处罚，处罚金额由乙方负责，乙方并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　4、一旦发生工伤事故，5000元以内由乙方自行承担，超过5000元如因乙方操作不当引起等原因引起，一切损失由乙方承担，其它情况乙方应先行垫付每人次10000元以内医药费用，待保险赔偿后，超过赔偿标准的部分由甲、乙双方按经鉴定部门确定的责任比例分担。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效，工程完工验收、款项结清后失效。

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　发包方代表签名：

　　承包方代表签名：

　　联系方式：

　　联系方式：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　年 月 日

　　分项工程承包合同 13

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务，本着公正、公*、互利互惠的原则，依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商，双方自愿达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼开始，后面依次承建的房屋总建筑面积柒万*方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。

　　建筑面积：以实际竣工面积为准。

　　2、工程地点：达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。

　　3、工程内容：甲方提供的施工图内的所有内容。

　　二、词语定义及合同文件

　　1、合同文件组成及解释顺序。

　　A、合同进行中双方有关工程内容洽商，图纸审查、变更、签认的协议书或文件。

　　B、国家现行的标准和规范。

　　C、其它相关技术资料。

　　2、适合的法律和法规：国家现行的法律和行政法规。

　　3、适合的`标准、规范：国家现行的标准、规范和相关行业标准。

　　三、双方一般权利和义务

　　(一)双方的一般权利和义务

　　1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。

　　2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。

　　(二)乙方工作

　　1、承担施工安全保卫工作。

　　2、每月25日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。

　　3、完成**及行业职能部门的检查工作。

　　四、施工组织设计和工期

　　1、总工期：随土建和装饰工程同期完成。

　　2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在7日内确定，乙方必须按甲方代表(监理)确认的进度计划组织施工，并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。

　　3、在施工过程中，工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力，经甲方(监理)确认后执行。如因乙方原因导致实际进度与计划不符，乙方无权就改进措施提出增加合同价款。

　　五、工期顺延

　　如遇以下因素，工期应顺延：

　　1、甲方未能在规定的时间内提供完整施工图纸和相关技术资料。

　　2、甲方未按约定的时间支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　3、设计作重大修改或变更。

　　4、连续停电、停水两天以上。

　　5、其它人力不可抗拒等因素。

　　六、质量和验收

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或是间验收条件时，在承包人自检合格的基础上，24小时前以书面形式通知监理工程师和甲方代表并组织验收，以甲方代表签字确认为准。

　　七、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力造成的事故责任的费用，由乙方自行承担。

　　2、乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全责任，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故由甲方承担相应的责任和费用。

　　3、如发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知甲方(监理)，同时按**部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，当甲乙双方对事故责任有争议时，应按**的有关部门的认定进行处理。

　　八、合同价款与支付

　　1、本工程采用可调价格合同，其计价方法为：按照20xx年四川省建设工程计价定额(SGD20xx)及相关配套文件按三级二类二档工程计取费，依照工程实际发生的工程量和达州市造价站同期信息价(未计价材料按同期市场价)确定本工程结算价款、人工费按达州市相关配套文件执行，工程总造价下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企业的挂靠费(挂靠费由甲方文政强负责)。

　　该结算价款已包含定额范围内的各种规费(如工程测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等);包含定额范围内的各种措施费(如环保费、临时设施费、检验实验费、夜间施工增加费、已完工程及时性设备保护费)、民工工资保险金等。

　　2、工程量确认：图纸以内的按图施工，以图纸计算工程量;图纸技术资料以外工程量以甲方现场实测量的数量为准，并经甲乙双方签定确认。

　　3、工程款(进度款)支付：进场后，由乙方自筹资金垫资，乙方完成的工程量当月25日必须向甲方报表，次月10日甲方根据乙方完成的工程量价款的80%预付给乙方，付款方式以此类推，整个工程竣工经甲方组织的相关人员验收合格后，在一个月内，付到98%，余款2%一年后无质量问题，甲方一次性全部付给乙方。

　　如不能按时付款，按银行同期贷款利率的3倍支付利息。 整个工程决算后，余款不得超过两个月，若超过两个月，甲方便将修建好后的房屋每*方米在修造价成本的基础上加300元抵扣工程余款。

　　4、维修金的支付：各分部工程按国家规定的保修期限保修期满后无质量问题七日内分别退还乙方，维修金不计息。

　　九、违约责任

　　1、工期违约责任：因乙方原因造成工期延误的，(工期顺延除外)，延误一个月以上的，支付甲方违约金贰万元并有权单方解除合同，若提前完工一个月，甲方奖励乙方贰万元。

　　2、质量违约责任：乙方应确保工程质量等级达到合格标准，乙方应积极配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作，(责任依照国家有关部门签订为准)因工程质量原因导致交房和保修期同购房业主的赔索均由乙方承担，同时因乙方原因造成工程质量验收不合格的，造成的其他损失，乙方应全赔偿。

　　3、乙方在承建中所遇到的经济、法律、民事及应由乙方承担的一切责任，由乙方经济人负责协调、管理，协调不好造成损失的由乙方经济担保人和乙方一起承担全部经济责任。

　　4、乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理，文明施工，安全施工等规定，造成的一切后果由乙方负责，乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。

　　十、其他

　　1、保险：由乙方负责交费办理。

　　2、在履行合同过程中发生争议时，由双方协商解决，若协商无果双方给定向工程所在地向人民法院提起诉讼。

　　3、此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有同等法律效力，受法律保护。

　　十一、违约责任：合同签订后，甲乙双方均需遵守，不得违约，谁违约，违约方向守约方支付违约金贰拾万元整。

　　十二、若有未尽事宜，双方协商同意后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　年 月 日

　　分项工程承包合同 14

　　甲方：

　　乙方：

　　由经双方协商确定外墙保温由乙方负责施工，为明确双方职责，确定以下承包协议：

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的'完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方要确保质量要求。

　　4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等工，乙方应主动协调安排施工，甲方不承担补偿责任。

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：

　　按乙方完成的工程量及核定单价，计算总造价，预算面积为__________。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　分项工程承包合同 15

　　发 包 方：______ (以下简称甲方)

　　水电承包方责任人：______ (以下简称乙方)

　　承包人身份证号码：______

　　经双方友好协商，为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目，明确双方责任和义务，遵循*等、自愿、公*和诚实信用守诺的原则，订立本合同。

　　一、 承包工程项目

　　1、 工程名称：______鼎恒商业中心A区工程

　　2、 承包范围，张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯，铁丝，钉子，生活，及上班的交通工具，所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车，对拉杆的固定片焊接，木板的吊模支架焊接，所有的模板加固系统焊接，以及外拆模后的涨模处理，(注，在施工中如有质量，安全罚款由乙方自己承担)乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调.如果完成不了项目部的节点要求必须加班，乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用.否则不给发放.如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷.甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次.将在每月工程款扣除。

　　3、 材料的使用规章制度.乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料.模板，木方，不允许任意切割.如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割.否则发现一次将按照进场价赔偿.赔偿价格将在每月工程款扣除。

　　4、 文明施工规章制度

　　在每一次施工完后的基础，框架结构以及设备基础，经过甲方现场主管技术确认是否合格.才能施工下一道工序，施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐，.要按照甲方安排的节点安时完成.才能支付每月的工程量.进度款.否则不给结算。

　　5、 础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元

　　6、 工资支付方式，乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员，双方确认后，交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%，如乙方承包工程合同范围完成后，无相关违章违约条例退场时一次性付清。

　　7、 工程量结算方式，按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。

　　二、 工程质量等级和安全指标

　　1、 本工程的质量及安全等级必须达到优良，一次性验收合格率100%，满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照***规范进行施工、

　　2、 乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程，确保安全施工为零，杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担，在员工下班后不允许任意携带任何物资出门.一旦门卫发现甲方不承担任何费用。

　　三、 甲方权利和义务

　　1、 甲方具有质量否决权。

　　2、 甲方负责本工程全面管理，有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查，有权指令乙方整改不妥之处。

　　3、 甲方指派量管理工作，指派 负责现场安全管理，指派 负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导，甲方提供中心轴线定位和标高基准点。

　　四、 乙方的权利和义务

　　1、 乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。

　　2、 乙方一旦进入施工现场，甲方需召开施工协调会，乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。

　　3、 乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料，甲方根据发生事故的严重后果，进行分析处理，所发生的费用，在工程款内扣除。

　　4、 乙方必须服从甲方的总体进度安排，确保施工人员数量，若发生乙方停止施工，中途退约，造成直接损失由乙方负责赔偿，甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。

　　5、 在打砼前模板支撑必须牢固，打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中，若出现支撑下滑、加固支撑松动，乙方必须及时采取有效处理措施，使砼浇灌顺利进行。

　　6、 乙方应采取切实可行的质量保证措施，使本工程达到优良，严禁偷工减料。

　　7、 乙方应自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。

　　8、 乙方在施工作业中做到“三不”伤害;爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底，使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽，2米以上架子上作业必须戴好安全带，*台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。

　　9、 乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定(包括用工制度)，自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续，并承担有关发生的一切费用。

　　10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为，若发生以上行为，甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。(注，不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂，如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担)

　　11、工伤事故：______由乙方原因所发生的安全事故，事故费用由乙方自行承担，非乙方原因造成的`事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。

　　12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格，甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间，乙方因为自行退出或违约而造成合同终止，甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。

　　13、乙方进入施工现场，按照甲方及业主施工预算供应材料，乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度，注意节约用料，不得浪费，若造成材料浪费(包括周转材料)，乙方将按超用浪费直接金额的1.5倍以上赔偿给甲方及业主。

　　14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求，由此造成的一切经济损失，均将从乙方应得的工程结算款中扣除，并由乙方承担违约责任。

　　15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下，可以进行此承包范围以外的工作量。

　　16、乙方进场施工前，必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口，便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出，便于工作安排。

　　17时间进场施工，则没收押金。

　　五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_______________ 法定代表人(签字)：_______________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　分项工程承包合同 16

　　发包方：（以下简称甲方）

　　水电承包方责任人：（以下简称乙方）承包人身份证号码：

　　经双方友好协商，为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目，明确双方责任和义务，遵循*等、自愿、公*和诚实信用守诺的原则，订立本合同。

　　一、承包工程项目

　　1、工程名称：鼎恒商业中心A区工程

　　2、承包范围，张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯，铁丝，钉子，生活，及上班的交通工具，所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车，对拉杆的固定片焊接，木板的吊模支架焊接，所有的模板加固系统焊接，以及外拆模后的涨模处理，（注，在施工中如有质量，安全罚款由乙方自己承担）乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调。如果完成不了项目部的节点要求必须加班，乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用。否则不给发放。如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷。甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次。将在每月工程款扣除。

　　3、材料的使用规章制度。乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料。模板，木方，不允许任意切割。如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割。否则发现一次将按照进场价赔偿。赔偿价格将在每月工程款扣除。

　　4、文明施工规章制度

　　在每一次施工完后的基础，框架结构以及设备基础，经过甲方现场主管技术确认是否合格。才能施工下一道工序，施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐，。要按照甲方安排的节点安时完成。才能支付每月的工程量。进度款。否则不给结算。

　　5、础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元

　　6、工资支付方式，乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员，双方确认后，交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%，如乙方承包工程合同范围完成后，无相关违章违约条例退场时一次性付清。

　　7、工程量结算方式，按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。

　　二、工程质量等级和安全指标

　　1、本工程的质量及安全等级必须达到优良，一次性验收合格率100%，满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照***规范进行施工、

　　2、乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程，确保安全施工为零，杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担，在员工下班后不允许任意携带任何物资出门。一旦门卫发现甲方不承担任何费用。

　　三、甲方权利和义务

　　1、甲方具有质量否决权。

　　2、甲方负责本工程全面管理，有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查，有权指令乙方整改不妥之处。

　　3、甲方指派量管理工作，指派负责现场安全管理，指派负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导，甲方提供中心轴线定位和标高基准点。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。

　　2、乙方一旦进入施工现场，甲方需召开施工协调会，乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。

　　3、乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料，甲方根据发生事故的严重后果，进行分析处理，所发生的费用，在工程款内扣除。

　　4、乙方必须服从甲方的总体进度安排，确保施工人员数量，若发生乙方停止施工，中途退约，造成直接损失由乙方负责赔偿，甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。

　　5、在打砼前模板支撑必须牢固，打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中，若出现支撑下滑、加固支撑松动，乙方必须及时采取有效处理措施，使砼浇灌顺利进行。

　　6、乙方应采取切实可行的`质量保证措施，使本工程达到优良，严禁偷工减料。

　　7、乙方应自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业；如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。

　　8、乙方在施工作业中做到“三不”伤害；爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品；如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底，使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽，2米以上架子上作业必须戴好安全带，*台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。

　　9、乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定（包括用工制度），自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续，并承担有关发生的一切费用。

　　10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为，若发生以上行为，甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。（注，不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂，如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担）

　　11、工伤事故：由乙方原因所发生的安全事故，事故费用由乙方自行承担，非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。

　　12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格，甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间，乙方因为自行退出或违约而造成合同终止，甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。

　　13、乙方进入施工现场，按照甲方及业主施工预算供应材料，乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度，注意节约用料，不得浪费，若造成材料浪费（包括周转材料），乙方将按超用浪费直接金额的1。5倍以上赔偿给甲方及业主。

　　14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求，由此造成的一切经济损失，均将从乙方应得的工程结算款中扣除，并由乙方承担违约责任。

　　15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下，可以进行此承包范围以外的工作量。

　　16、乙方进场施工前，必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口，便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出，便于工作安排。

　　17时间进场施工，则没收押金。

　　五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　分项工程承包合同 17

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　结算方式1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。甲方负责把护筒运送到桩位附*。2、乙方责任：服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。其它本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：

　　分项工程承包合同

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的'权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　二、合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　五、结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　（2）开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　（3）委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　（4）组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　（5）线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　（6）营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　（7）开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　（8）甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　2、乙方责任：

　　（1）服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　（2）严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

　　（3）开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　（4）每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　（5）合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

　　（6）开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　（7）工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　（8）乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　七、其它

　　a)本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b)本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。

　　c)其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　日期：

　　日期：

　　分项工程承包合同 18

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和自治区有关规定，为了明确双方责任，保证该工程工期质量，经双方协商一致同意签订本协议，并严肃履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、专项工程内容及范围：

　　四、承包方式：

　　五、工程造价：

　　六、工程质量等级：

　　七、开竣工日期：

　　开工日期：年月日。竣工日期：年月日。

　　八、双方责任：

　　甲方责任：

　　A、工程开工前甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸，以签字为准。

　　B、提供合理的施工现场用地。

　　C、对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查，负责办理隐蔽工程验收，组织工程交工及验收。

　　D、安排进度拨款工作，结合工地实际情况，及时协调解决施工中存在的问题。

　　E、为了确保乙方施工人员的生产需要，甲方对每个施工人员配置被褥、

　　乙方责任：

　　A、专项工程的负责人(工长)必须严把质量关，始终把安全施工和工程质量放在首位，按图纸施工，按国家的`有关规范要求施工，决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并限期整改，对工程造成质量隐患的，其后果乙方将负连带法律责任。

　　B、各专项工程的负责人员(工长)和施工人员必须坚守工作岗位，不得擅自离岗，每天到施工现场办公室签字报到，如特殊情况需要请假的，必须安排合适人员补岗，经甲方驻工地负责人员同意后方可离开，否则离岗一天罚款叁佰元。

　　C、各工种务必遵守公司纪律，协调好本工种与其他工种之间的工作关系。

　　D、在施工过程中乙方要强化安全意识，严守操作规程，负责好本工程施工段的人员施工安全，如发生违规操作，所造成的一切后果甲方概不负责，其后果由乙方自己全部承担。进入施工场地必须持证上岗，工作前需穿工作服，戴安全帽，高空作业的系好安全带，严禁穿拖鞋、皮鞋上岗。如违反规定，发现一次罚款伍拾元，乙方自行承担相关责任。

　　E、甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等，乙方必须妥善保管好所有配置的物品，如有丢失或损坏，乙方照价赔偿，乙方按照甲方要求统一食宿。

　　F、施工前乙方必须同甲方签订劳动合同及安全合同(报施工人员一览表备案)，同时乙方在施工中不准有拖欠工人工资现象，如发生除承担由此引起的相关责任及罚款，还要承担甲方施工企业社会影响的损失(每发生一次赔偿5000元作为补偿)。

　　G、乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险，保险费用由乙方自行承担并支付，并严格按照安全操作规程施工，在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿，乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失。

　　九、付款方式：

　　外墙脚手架搭设安装完毕后，付工程量的，安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余。

　　以上条款甲方执一份、乙方执一份，共两份，签字生效，双方必须共同遵守。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　分项工程承包合同 19

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务，本着公正、公*、互利互惠的原则，依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商，双方自愿达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼开始，后面依次承建的房屋总建筑面积柒万*方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。

　　建筑面积：以实际竣工面积为准。

　　2、工程地点：达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。

　　3、工程内容：甲方提供的施工图内的所有内容。

　　二、词语定义及合同文件

　　1、合同文件组成及解释顺序。

　　A、合同进行中双方有关工程内容洽商，图纸审查、变更、签认的协议书或文件。

　　B、国家现行的标准和规范。

　　C、其它相关技术资料。

　　2、适合的法律和法规：国家现行的法律和行政法规。

　　3、适合的标准、规范：国家现行的标准、规范和相关行业标准。

　　三、双方一般权利和义务

　　(一)双方的一般权利和义务

　　1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。

　　2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。

　　(二)乙方工作

　　1、承担施工安全保卫工作。

　　2、每月25日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。

　　3、完成**及行业职能部门的检查工作。

　　四、施工组织设计和工期

　　1、总工期：随土建和装饰工程同期完成。

　　2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在7日内确定，乙方必须按甲方代表(监理)确认的进度计划组织施工，并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。

　　3、在施工过程中，工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力，经甲方(监理)确认后执行。如因乙方原因导致实际进度与计划不符，乙方无权就改进措施提出增加合同价款。

　　五、工期顺延

　　如遇以下因素，工期应顺延：

　　1、甲方未能在规定的时间内提供完整施工图纸和相关技术资料。

　　2、甲方未按约定的时间支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　3、设计作重大修改或变更。

　　4、连续停电、停水两天以上。

　　5、其它人力不可抗拒等因素。

　　六、质量和验收

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或是间验收条件时，在承包人自检合格的基础上，24小时前以书面形式通知监理工程师和甲方代表并组织验收，以甲方代表签字确认为准。

　　七、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力造成的事故责任的费用，由乙方自行承担。

　　2、乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全责任，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故由甲方承担相应的责任和费用。

　　3、如发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知甲方(监理)，同时按**部门要求处理，由事故责任方承担发生的`费用，当甲乙双方对事故责任有争议时，应按**的有关部门的认定进行处理。

　　八、合同价款与支付

　　1、本工程采用可调价格合同，其计价方法为：按照20xx年四川省建设工程计价定额(SGD20xx)及相关配套文件按三级二类二档工程计取费，依照工程实际发生的工程量和达州市造价站同期信息价(未计价材料按同期市场价)确定本工程结算价款、人工费按达州市相关配套文件执行，工程总造价下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企业的挂靠费(挂靠费由甲方文政强负责)。

　　该结算价款已包含定额范围内的各种规费(如工程测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等);包含定额范围内的各种措施费(如环保费、临时设施费、检验实验费、夜间施工增加费、已完工程及时性设备保护费)、民工工资保险金等。

　　2、工程量确认：图纸以内的按图施工，以图纸计算工程量;图纸技术资料以外工程量以甲方现场实测量的数量为准，并经甲乙双方签定确认。

　　3、工程款(进度款)支付：进场后，由乙方自筹资金垫资，乙方完成的工程量当月25日必须向甲方报表，次月10日甲方根据乙方完成的工程量价款的80%预付给乙方，付款方式以此类推，整个工程竣工经甲方组织的相关人员验收合格后，在一个月内，付到98%，余款2%一年后无质量问题，甲方一次性全部付给乙方。

　　如不能按时付款，按银行同期贷款利率的3倍支付利息。 整个工程决算后，余款不得超过两个月，若超过两个月，甲方便将修建好后的房屋每*方米在修造价成本的基础上加300元抵扣工程余款。

　　4、维修金的支付：各分部工程按国家规定的保修期限保修期满后无质量问题七日内分别退还乙方，维修金不计息。

　　九、违约责任

　　1、工期违约责任：因乙方原因造成工期延误的，(工期顺延除外)，延误一个月以上的，支付甲方违约金贰万元并有权单方解除合同，若提前完工一个月，甲方奖励乙方贰万元。

　　2、质量违约责任：乙方应确保工程质量等级达到合格标准，乙方应积极配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作，(责任依照国家有关部门签订为准)因工程质量原因导致交房和保修期同购房业主的赔索均由乙方承担，同时因乙方原因造成工程质量验收不合格的，造成的其他损失，乙方应全赔偿。

　　3、乙方在承建中所遇到的经济、法律、民事及应由乙方承担的一切责任，由乙方经济人负责协调、管理，协调不好造成损失的由乙方经济担保人和乙方一起承担全部经济责任。

　　4、乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理，文明施工，安全施工等规定，造成的一切后果由乙方负责，乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。

　　十、其他

　　1、保险：由乙方负责交费办理。

　　2、在履行合同过程中发生争议时，由双方协商解决，若协商无果双方给定向工程所在地向人民法院提起诉讼。

　　3、此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有同等法律效力，受法律保护。

　　十一、违约责任：合同签订后，甲乙双方均需遵守，不得违约，谁违约，违约方向守约方支付违约金贰拾万元整。

　　十二、若有未尽事宜，双方协商同意后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　年 月 日

　　分项工程承包合同 20

　　发包方：_____（简称甲方）

　　承包方：_____（简称乙方）

　　为了维护双方权益，按期完成任务，经双方认真协商，特签订本合同。希双方共同执行。

　　第一条：工程名称：

　　承包范围：_____

　　承包内容：_____

　　第二条：工期：_____

　　第三条：工程质量：达到国家施工及验收规范标准，由建设单位代表，经项目部有关人员，共同验收评定。

　　第四条：工程造价：_____

　　付款方式：_____

　　第五条：甲方责任：

　　1、提供施工场地的施工条件。

　　2、按定额用量和乙方计划供应材料。

　　3、解决职工住宿，生活费用乙方自理。

　　4、检查验收当天完成的工程质量。

　　第六条：乙方责任：

　　1、执行项目部和工地的一切规章制度。

　　2、保证工程量和工程进度。

　　3、分部分项工程完工后，必须配合甲方进行验收，造成质量不合格的损失费用由

　　乙方负责，并及时无偿返工处理，根据情节严重处5000元以下罚款，如连续出现不合格的分项工程，乙方则无条件退出施工现场，甲方不付工程款。

　　4、乙方使用的甲方所有设备，不得损失，如损坏或丢失按价赔偿。

　　5、负责施工过程中的安全作业，如遇违章作业或不按安全规程操作发生的安全事

　　故，甲方不负一切责任。

　　6、文明施工、节约用料，每天做到工完料净场地清，如发现有文明施工按情节扣款200―1000元。（材料由甲方按施工图预算数量供应）超出数量按

　　采购价在人工费中扣除。

　　第七条：违约责任

　　1、如中途停工待料，造成的延误，工期则顺延，（停水停电，雨天不延工期）。

　　2、乙方在施工过程中，以任何借口退出工地或因质量不合格被建设单位清退，甲方

　　按乙方完成的合格工程量付50�的`款。

　　第八条：乙方进入施工场地，人员应满足进度计划要求，每天由承包负责人在现场负责施工，如施工工期达不到甲方的进度要求或在组织的各项检查中，承包负责人脱离现场，则按情节

　　每次罚100―500元。

　　第九条：如发现有倒卖材料或设备的人员按性质罚款500―1000元。

　　第十条：本合同双方签字盖章之日起生效，承包工程完成，价款结清后失效。

　　第十一条：本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　第十二条：未尽事宜，双方协商解决。

　　第十三条：补充款项：

　　1、进入施工现场的人员应主动接受甲方三级安全教育和安全技术交底。

　　2、与承包合同有同等效力。

　　发包方：_____负责人：_____

　　承包方：_____负责人：_____

　　_____年_____月_____日

分项工程承包合同范本二十份扩展阅读

分项工程承包合同范本二十份（扩展1）

——分项工程承包合同9篇

分项工程承包合同1

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　结算方式1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。甲方负责把护筒运送到桩位附*。2、乙方责任：服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。其它本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：

　　分项工程承包合同

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　二、合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　五、结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　（2）开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　（3）委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　（4）组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　（5）线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　（6）营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　（7）开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　（8）甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　2、乙方责任：

　　（1）服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　（2）严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

　　（3）开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　（4）每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　（5）合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的.监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

　　（6）开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　（7）工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　（8）乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　七、其它

　　a)本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b)本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。

　　c)其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　日期：

　　日期：

分项工程承包合同2

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　结算方式1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。甲方负责把护筒运送到桩位附*。2、乙方责任：服从甲方施工任务的'安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。其它本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：

　　分项工程承包合同

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　二、合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　五、结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　（2）开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　（3）委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　（4）组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　（5）线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　（6）营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　（7）开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　（8）甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　2、乙方责任：

　　（1）服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　（2）严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

　　（3）开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　（4）每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　（5）合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

　　（6）开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　（7）工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　（8）乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　七、其它

　　a)本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b)本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。

　　c)其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　日期：

　　日期：

分项工程承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　由经双方协商确定外墙保温由乙方负责施工，为明确双方职责，确定以下承包协议：

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方 方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方 要确保质量要求。

　　4、乙方 承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等工，乙方应主动协调安排施工，甲方不承担补偿责任。

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方 在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为( )。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的`三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满 后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分项工程承包合同4

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)

　　项目名称 单位 数量 单价 合计(元) 备注

　　1.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运) m 450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担(若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担)

　　(二)

　　项目名称 单位 数量 单价 合计(元) 备注

　　1.8m钻孔桩成孔(不含泥浆外运) m 750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担;乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　二、 合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　五、 结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方 万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%.工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　(1) 提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　(2) 开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　(3) 委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　(4) 组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　(5) 线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　(6) 营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　(7) 开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　(8) 甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　2、乙方责任：

　　(1) 服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　(2) 严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

　　(3) 开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　(4) 每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　(5) 合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

　　(6) 开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　(7) 工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　(8) 乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　七、 其它

　　a) 本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b) 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。c) 其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　日 期： 日 期：

分项工程承包合同5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　结算方式1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。甲方负责把护筒运送到桩位附*。2、乙方责任：服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。其它本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：

　　分项工程承包合同

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的'工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　二、合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　五、结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　（2）开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　（3）委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　（4）组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　（5）线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　（6）营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　（7）开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　（8）甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　2、乙方责任：

　　（1）服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　（2）严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

　　（3）开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　（4）每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　（5）合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

　　（6）开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　（7）工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　（8）乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　七、其它

　　a)本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b)本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。

　　c)其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　日期：

　　日期：

分项工程承包合同6

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　结算方式1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。甲方负责把护筒运送到桩位附*。2、乙方责任：服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。其它本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：

　　分项工程承包合同

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　二、合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　五、结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的.80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　（2）开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　（3）委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　（4）组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　（5）线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　（6）营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　（7）开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　（8）甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　2、乙方责任：

　　（1）服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　（2）严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

　　（3）开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　（4）每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　（5）合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

　　（6）开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　（7）工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　（8）乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　七、其它

　　a)本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b)本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。

　　c)其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　日期：

　　日期：

分项工程承包合同7

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　结算方式1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。甲方负责把护筒运送到桩位附*。2、乙方责任：服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。其它本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：

　　分项工程承包合同

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　二、合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　五、结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　（2）开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　（3）委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　（4）组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　（5）线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　（6）营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　（7）开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　（8）甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　2、乙方责任：

　　（1）服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　（2）严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

　　（3）开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　（4）每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　（5）合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的.质量问题等责任。

　　（6）开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　（7）工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　（8）乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　七、其它

　　a)本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b)本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。

　　c)其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　日期：

　　日期：

分项工程承包合同8

　　经公司研究指派______项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，粉刷分项工程交由______小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程所有内外墙粉刷。

　　二、承包方式：

　　包工不包料，不得转包。

　　三、承包价格：

　　内墙粉刷____元/m2，外墙粉刷____元/m2，线条每米每道____元。

　　四、工期要求：

　　从工序交接日起，内墙每层在____天内要完成，外墙在____天内要完成，外墙线条在____天内要完成。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基层应先清理干净，砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结;砖墙基层应事先浇水湿润。

　　2、施工工艺为：吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹第一遍底灰→抹第二遍底灰→抹面层灰→加用塑料抹刀压光。

　　3、打底用的水泥砂浆配合比为：水泥1：砂3：粉煤灰0.5：石灰膏0.5。内墙面层用纸筋灰掺10%的白水泥。

　　4、砂浆采用机械搅拌，投料顺序为：先砂子→后石灰膏→再水泥→最后粉煤灰。搅拌时间不少于120分钟。

　　5、砂浆应搅拌均匀，粉刷砂浆的稠度一般为7—10cm。水泥砂浆应在搅拌后3小时内全部用完。

　　6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛，并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含有结块(硬块)。

　　7、待第二遍的底灰七成干时，即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面，那么需提前一天浇水湿润。

　　8、天棚打底前应在四周弹上水*控制线，并拉线贴灰饼、做冲筋，而后分二遍抹底灰，用刮尺搓*打毛。

　　9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水*、梁侧垂直;阴阳角方正。多跨连续梁要拉紧通线做钉。

　　10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角：即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆来粉刷角部。

　　11、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不*整以及同一墙面打底砂浆颜色不一致的现象。

　　12、所有水*面均应呈水*;所有立面均应呈垂直;所有阴阳角均应方正。严禁干燥后表面产生裂纹现象。

　　13、填充墙的顶部与梁底之间的裂缝处，应在正式打底前用微膨胀的水泥砂浆塞严、挤实以防以后裂缝。

　　14、粉刷前应将地面墙脚的落地灰(砌筑砖墙时掉下的砂浆)应先清理干净，并运至地面指定地点堆放。

　　15、搭设粉刷内脚手架不得接触到墙面，拆除脚手架时应注意保护成品，以避免进行二次修补造成劳命伤财。

　　16、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查，发现质量问题及时进行修补。

　　六、安全要求：

　　1、进入施工现场必须遵守公司的各项安全生产规章制度和纪律。

　　2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设*稳牢固，脚手板高度不大于2m，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶要放稳。

　　3、搭设脚手架不得有跷头板，严禁脚手板支搁在门窗、上下水的管道上。

　　4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不安全地方立即作加固等处理，不准用楞木等作为立人板。

　　5、搅拌砂浆与抹灰作业时，尤其在抹顶棚时，应注意灰浆溅入眼内。

　　6、在室内推运输小车时，特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退。

　　7、严禁从窗口向下随意抛掷东西。

　　8、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不得伸入井架内，待吊篮停稳，方可进入吊篮内工作。

　　9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

　　10、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

　　11、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。

　　12、新工人进场后应先经过三级安全教育，并经考试合格后方可上岗。

　　七、奖罚条件：

　　1、按时完成奖励____元;因劳力不足而不能按时完成扣款____元/天。

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励____元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款____元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、严禁出现重伤以上事故，轻伤事故每发生一起，均扣工资____元。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，每完成一层经施工员验收合格后的第2天支付____%的工程款，外墙全部完成经施工员验收合格后的.第2天支付____%的工程款，余款在____个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　十、补充事项：

　　1、________________________________________________________________________________________________。

　　2、________________________________________________________________________________________________。

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人(甲方)：______承包班组长(乙方)：______

　　联系电话：______________联系电话：______________

　　(项目章) (私章)

　　签定时间：__________年____月____日

分项工程承包合同9

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　（一）

　　项目名称 单位 数量 单价 合计（元） 备注

　　1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运） m 450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）

　　（二）

　　项目名称 单位 数量 单价 合计（元） 备注

　　1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运） m 750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　二、 合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　三、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　四、 结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方 万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%.工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的.工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1） 提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　（2） 开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　（3） 委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　（4） 组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　（5） 线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　（6） 营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　（7） 开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　（8） 甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　2、乙方责任：

　　（1） 服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　（2） 严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和XX市有关规定进行工程施工。

　　（3） 开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　（4） 每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　（5） 合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

　　（6） 开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单

　　位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　（7） 工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　（8） 乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　六、 其它

　　a） 本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b） 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。c） 其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　日 期： 日 期

分项工程承包合同范本二十份（扩展2）

——工程分项承包合同

工程分项承包合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编收集整理的工程分项承包合同，希望对大家有所帮助。

工程分项承包合同1

　　分项工程发包方（甲方）：

　　分项工程承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，特制订本合同。

　　一、承包对象及提供工作内容

　　1、工程名称：

　　2、工作内容：外墙涂料

　　二、承包费用：

　　三、报酬的支付：

　　甲方按有关规范、规程、标准进行验收，合格后，有关人员签字认可，方准予以结算支付。

　　四、质量要求：

　　1、甲方为乙方提供质量要求和技术交底，乙方必须严格按照有关规范施工，服从甲方质量管理人员的领导，接受甲方的质量监督。

　　2、施工完成后，应进行班组自检，并做好记录，经甲方有关人员验收达标后，方可进行结算。

　　3、若发生质量事故，造成的损失均有乙方负责。

　　五、工期：

　　1、开始工作日期 ，结束工作日期： ，总日历工作天数为： 天 。

　　2、乙方必须严格按甲方制定的施工进度进行施工。不得拖期，不得影响下道工序施工，如因乙方原因造成工期延误，由乙方承担所有误工和工程拖期损失。

　　六、安全生产：

　　1、吊篮由乙方安装（吊篮所用绳索均有乙方提供），安装完毕后由乙方进行外墙涂料施工，在施工过程中如发生事故，由乙方承担全部责任。

　　2、乙方自备的劳动保护用品和劳动设施必须符合标准规定，并为班组做好安全技术交底和岗前安全教育。

　　3、乙方必须严格遵守安全操作规程，服从工地安全员的管理，杜绝违章作业，杜绝发生各类安全事故。

　　4、乙方工人应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全事故隐患，严禁在存有安全隐患的区域作业。如违反安全制度，一切责任由乙方负责。

　　5、乙方必须接受工地安全员对违反者的经济处罚，如乙方人员因违章作业造成事故，一切责任由乙方负责。

　　6、乙方不得使用患有心脏病、癫痫病、高血压等疾病的作业人员，否则出现事故，一切责任由乙方负责。特种作业人员必须经上级有关部门培训，持证上岗，否则出现事故，一切责任由乙方负责。

　　7、乙方工人必须按要求配戴安全帽、安全带、安全绳等安全防护用品，

　　七、文明施工：

　　1、乙方必须做到施工场地文明，对本工作区域做到活完料净。严禁将施工用材料到处乱放。否则因此所发生的费用全部由乙方承担。

　　2、乙方必须保证所用机具不丢失、不损坏，且转运正常、保养良好。

　　3、工地上严禁汹酒、打架闹事、偷盗等不良行为，造成后果者由责任方自负，甲方概不负责。

　　4、因乙方责任造成的材料丢失、损坏、浪费，由乙方负责。

　　八、工地要求：

　　1、甲方必须根据有关施工规定为乙方提供规定范围内的施工方便，确保工程顺利完成。

　　2、乙方必须服从工地的各项管理规定。

　　3、乙方必须服从质量、安全、文明施工、临时用电等甲方各管理员的具体要求和安排，服从管理员的合理处罚。

　　九、奖罚：

　　乙方必须承担上级部门对该班组的违章（质量、安全、文明等项）处罚。

　　十 、合同终止：双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，工程承包方向工程发包方交付劳务作业成果，并经工程发包方验收合格后，本合同即告终止。

　　本合同一式两份，具有同等效力，由工程发包方和工程承包方各执一份。自签字之日起生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

工程分项承包合同2

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据 工程施工需要，甲方应乙方要求，同意乙方承包部分分项工程施工，为了明确双方职责，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》有关条款以及文件精神，经双方协商签订合同如下：

　　第一条、工程名称及地点：

　　第二条、工程范围及内容：按附件《工程量清单》中确定的分项工程项目组织施工。

　　第三条、承包方式及单价：本合同采用单价承包方式，即包工、包工期、包质量、包安全、包乙方自身住房建设或租房费用。按附件《工程量清单》单价一次性包干到底，节约不退，超支不补。

　　第四条、施工期限：

　　自 年 月 日开工至 年 月 日前完工，共 天。若乙方未按期完工者，按承包分项累计总金额每天罚款2，若乙方提前工期，甲方根据总工期的要求，可按承包工程质量及进度情况奖励 元。

　　第五条、履约保证及工程款结算

　　一、乙方在签订合同时应向甲方缴交合同履约保证金，履约保证金额度为分项工程合同金额的8%，即 元。该履约保证金甲方在工程竣工经业主组织验收合格后无息退还乙方。若乙方不能履行合同义务或中途退出，甲方有权收回发包给乙方的工程，终止本合同并没收乙方缴交的履约保证金。若乙方合同期内出现安全质量事故，则处理该事故的一切费用由乙方负责，并从乙方缴交的履约保证金中先予支付，由此产生履约保证金与本合同约定的差额，在今后工程款结算中扣留补足。

　　二、甲方不预付乙方工程预付款，乙方在未向甲方提出计量结算之前，甲方不预借工程款。

　　三、甲方每月20～30日对乙方完成的工程进行验工计价，按乙方实际完成可计量的工程量和本合同相应单价，计算工程进度款(计价清单格式附后)，甲方扣留工程质保金、提供的材料、水电以及其他垫付款后，确认本期应拨给乙方工程款数额。甲方拨付给乙方的各期工程款，均必须待甲方收到业主对该项工程计价拨款后，7个工作日内拨付给乙方。

　　四、甲方在乙方每月工程计价时，按每期计价金额扣留10%，作为工程质保金。工程质保金用于甲方与业主签订合同的缺陷责任期内，本合同所列各项工程的缺陷修复和其他维修费用。

　　五、工程质保金退还。工程竣工之后，其质量经验收达到本合同约定的标准、且业主规定的质量缺陷责任期已满，甲方在收到业主退还的工程质保金后，15个工作日内按比例无息退还乙方;若乙方工程质量未达到本合同约定的质量标准，甲方则直接从乙方扣留的工程质保金中支付返修全部费用，返修工程待业主验收合格，甲方收到业主退还的质保金后，甲方按比例支付乙方扣留工程质保金余额。

　　六、甲方将以总承包人身份，对本工程全部单价、补差、变更、索赔直接对业主负责，所有费用的增减与乙方无关(除非本合同规定)。

　　第六条、工程质量

　　一、本工程质量等级为 。

　　二、乙方必须严格按照公路工程《施工技术规范》、《操作规程》、施工设计图要求进行施工。并建立质量自检机构，实行工序自检、工序互检、中间检查制度、杜绝质量事故、保证工程质量。

　　三、分项工程每一工序必须经甲方工程技术人员会同业主质量检查人员、监理工程师检验签证后方可继续施工。

　　四、在施工过程中经甲方检验，发现有不符合设计和《施工技术规范》要求者，乙方必须返工重做，所产生的一切费用均由乙方自理。若乙方不能保证工程质量，甲方有权收回由乙方所承包的全部工程并终止合同。如由于甲方原因造成的返工，则通过甲方签认后，所产生的损失由甲方负责。

　　五、工程竣工验收质量不合格时，甲方不予退还质量保证金。由乙方负责返工修复，承担全部返修费用，并赔偿甲方由此造成的一切损失。

　　第七条、安全生产：

　　一、在施工过程中，为了保证本合同工程的安全，保护工地周围建筑物，居民来往车辆和人员的安全，乙方应当采取有效的防护及安全措施，并承担所需费用。

　　二、乙方应按照安全为了生产，生产必须安全的原则和有关安全生产法律法规以及安全生产操作规程进行施工生产，建立健全劳动安全生产教育培训制度，教育职工遵章守纪、文明施工、安全生产，加强安全技术管理，由于管理不善或施工单位职工的过失、或因第三者原因造成的人身、设备、安全事故以及其他人为事故，其全部责任及经济赔偿均由乙方承担。对伤亡事故的处理，统计报告等工作均由乙方负责。

　　三、甲方根据乙方的要求，可以有偿拨给乙方施工安全生产需要的部分劳动防护用品。

　　四、乙方须严格服从甲方现场管理人员的管理，并协助甲方管理好施工队伍，若乙方施工队伍发生任何治安事件，除乙方承担全部损失外，甲方还将对乙方处于每次 元的赔偿金。

　　第八条、物资供应、施工机具：

　　一、按《公路工程施工定额》计算所需的主要材料(钢材、水泥、木材、火工材料、合金钻头、橡胶制品、预应力锚具等)由甲方负责供应。未经甲方允许，乙方不得私自购买，乙方严格按照甲方的质量要求和材料配合比施工。乙方须在每月25日之前上报下月材料使用计划，甲方按其计划进行采购;乙方使用材料总量超出图纸所示总量部分，甲方将按供应期间的最高市场材料单价计算材料价款并在乙方工程款中相应扣除。

　　二、乙方所需的生产工具、小型机械由乙方负责，如果需要甲方协助采备，甲方尽可能给予支持和提供方便，费用由乙方负责。

　　三、乙方需要甲方协助维修生产工具，应按甲方规定交纳维修费。

　　四、乙方施工所需的大中型机械设备由甲方按施工方案配备，其费用另签租赁合同。

　　五、乙方所需生产用电由甲方提供，其费用均按工程所在地电力部门的有关规定向乙方收取。

　　第九条、现场管理：

　　一、乙方除工地负责人外，乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资料的真实性，(乙方授权管理人员一览表)附后。

　　二、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方要密切配合，保证施工顺利进行。

　　三、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，指定专人负责保卫工作，严禁偷盗现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　四、乙方要保持施工人员相对稳定，禁止合同外人员出入现场和住宿。

　　五、乙方所承包的工程项目不得再行分包或整体转包。

　　第十条、附则

　　一、本合同未尽事宜，经双方协商，可签订补充协议，合同期内双方达成的协议与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方所有约定均应以书面合同、协议为准，任何口头合同、协议无效。

　　二、本合同自签订之日起生效，在工程质量保修期满后，结算余额后自行失效。

　　三、本合同签订地点为XXX。本合同今后发生有关法律纠纷，应在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　四、本合同正本贰份，甲、乙方各执一份，副本五份，甲方执四份，乙方一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程分项承包合同3

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　现有乙方自愿承包甲方承建的工程中的分项工程施工任务，为了加快工程进度，保证施工安全和工程质量，便于现场管理，以及明确双方的权利和义务，本着自愿、合作、*等互利的原则，经双方协商后，特订立本合同以下条款：

　　一、分项工程名称及工作范围和内容：

　　1、2、3、4、5、二、承包方式和承包单价：

　　承包该分项工程人工费，各分项工程计算方法和承包单价分别为：

　　1、按计算，承包单价为。

　　2、按计算，承包单价为。

　　3、按计算，承包单价为。

　　4、按计算，承包单价为。

　　5、按计算，承包单价为。此单价包括该分项工程的人工费、夜间施工加班生活费、劳保用品费、安全用品、用具费、工用具费和该分项工

　　程所用材料从其它内部工地转运入场时发生的上下车费（另

　　1、模板工程还包括钉子材料费、木工机械的机械费；

　　2、钢筋工程还包括电渣焊的焊剂材料费、切割片材料费、各种钢筋加工机械、焊接机械的机械费、钢筋保护层的支垫人工费；

　　3、脚手架工程还包括钢管调直、扣件清洗、修配、新钢管刷漆等人工费）。

　　三、甲方责任事项

　　1、工程材料运输到现场规划位置。

　　2、新采购或从其它单位租借材料运到施工现场规划位置。

　　3、工程技术交底，施工放线和技术、安全、质量的教育、检查、监督。

　　4、根据实际情况考虑乙方的库房和乙方施工人员的住宿。

　　5、提供提升机械的机操人员。

　　6、如乙方不能保证进度、质量、安全、文明施工、有浪费材料、不服现场管理的行为，甲方及甲方相关管理人员有权对乙方采取罚款和将部份分项另行发包，直至终止该合同。

　　7、不得授意相关管理人员违章指挥。

　　8、提供内部工地转运材料的机械。

　　四、乙方负责事项

　　1、自主组织承包范围的工程施工人员。

　　2、自主采购、保管承包范围内用品、用具和材料（但

　　必须保证质量、安全）。

　　3、自主组织承包范围内的机械及机械用电线路。

　　4、承担自己原因造成的进度、质量、安全等方面的损失。

　　5、严格按设计要求和规范、规程规定施工。

　　6、服从现场相关管理人员的合理指挥调度，保证工程进度、质量、安全和文明施工。

　　7、加强对工人的教育、监督、管理。

　　8、遵守现场有关安全、质量、进度和文明施工的规定以及其它现场纪律，服从相关处理、处罚决定（各项处理、处罚规定见《施工现场管理办法》的相关规定）。

　　五、安全事项

　　1、甲、乙双方都要严格按照***方面法律、法规和现场安全纪律进行设计、指挥、施工和验收，认真贯彻执行“安全生产、预防为主”的安全管理方针，加强安全教育、检查、监督、验收工作。

　　2、严禁违章操作、冒险施工，对有安全隐患的部位，要加强监管，不得有隐瞒行为，要及时报告相关人员，及时处理，杜绝安全事故。

　　3、乙方不得随意安拆现场任何线路，用电线路必须报甲方相关管理人员，经同意后由现场专业人员施工。

　　4、任何人不得移动、拆除和损坏安全设施、安全警示标志。

　　5、甲、乙双方各自承担因其责任原因造成的一切大小

　　安全事故责任，无责任方概不承担任何损失。

　　六、质量检查、验收要求。

　　1、按设计要求和现行质量检验评定标准对各分部分项工程进行检查、验收。

　　2、如有检查验收不合格的产品，必须返工重作，所发生材料、人工费等方面损失均由责任方承担，同时赔偿无责任方损失。

　　3、脚手架、防护架、卸料*台必须经检查验收合格，并挂牌才能投入使用，严禁任何班组和个人使用未检验和检验不合格的脚手架、防护架及卸料*台等设施。

　　4、隐蔽工程必须经相关人员检查验收合格后才能隐蔽。

　　5、班组要加强对工程的自检工作，自检合格后报甲方组验收。

　　八、进度规定

　　1、按工程项目部的要求，各分部分段工程进度必须保证，如要求夜间加班的，必须保证项目部要求的技术力量，不得以非技术工人加以搪塞。

　　2、如有部分工程因班组原因造成质量验收不合格，造成返工而延误该部位的工程进度的，班组自行组织力量整改，整改总时间不得超过1天，且必须整改合格。

　　3、各部位分项工程进度必须服从工程项目部从整个工期的需要。

　　八、文明施工

　　各工种分部分项工程的施工人员均要做到文明施工，节约材料，友好团结，全工程施工人员要有良好的*惯，形成良好的工作环境和生活氛围，如有不良行为，违规作法等均按现场纪律对行为人给予处罚，并追究承包人或相关管理人员的责任。

　　九、工资支付

　　1、按当月实际完成工程量计算，每月工资按该月工资总款的80%支付给承包人，承包人必须全额将工资支付给班组工人。

　　2、每月未支付那20%工程款作为该分项工程的质量、安全、进度、文明施工等各项要求的保证金，如工程全面结束时该分项工程班组无任何质量、安全事故，未对进度造成影响，同时做到了文明施工的该部分工程款进入工程承包费结算，如发生了事故，对工期产生了较大影响或文明施工方面做得太差了的，将根据相关规定计算应扣回罚款和由此产生对甲方造成损失的赔偿费，如该部分款项不足的，甲方保留通过其他合法方式要求乙方赔偿的权利，而且承包人欠班组工人工资自行解决。

　　3、如乙方自己要求中途退场或因乙方自身原因由项目部勒令退场的，甲方按已完工程量支付乙方50%的工程款，其余50%全部由甲方扣留，作为对该工程进度赔偿和用于其它人员承包该分项工程的费用补贴。

　　4、工程尾款待工程竣工验收后，三个月内甲方一次性付清。

　　十、该合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　十一、本合同经甲、乙双方负责人签字后生效，以上各条双方共同遵守执行。

　　十二、本合同一式叁份，具有同等效力，甲、乙双方、现场施工员各执一份。

　　甲方负责人：

　　____年__月

　　____年__月

　　乙方负责人：

工程分项承包合同4

　　发包方（以下简称甲方）：

　　代表人：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　责任人：

　　甲方承建的_________________工程模板分项工程，于_________年_________月_________日，由甲方发包给乙方施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：

　　二、承包造价：

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

　　（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

　　（4）保证材料供应（材料运至现场_________米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日_________元。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　（2）严格本班组自身的安全生产教育。提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　（3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　（4）绝对服从甲方的工程进度安排。

　　（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

　　（6）模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿*。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。

　　五、工程质量及验收标准：

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　六、工期：

　　1、计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。

　　2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法：

　　为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给_______％的工款，基础工程完工且验收通过后，__________天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　八、违约责任

　　（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

　　（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、其它：

　　（1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。

　　（2）由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

　　（3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

　　十一、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十二、甲方对以上各条款负有解释权。

　　十三、本合同一式_______份，甲方执_______份、乙方执_______份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

工程分项承包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方

　　方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方 要确保质量要求。

　　4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方

　　在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为(

　　)。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满

　　后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程分项承包合同6

　　（以下简称甲方）：

　　（以下简称乙方）：

　　为确保工程如期交工，根据工程建设需要，甲方将工程的砌体分部分项分包给乙方施工，为确保双方各自的权益，行使双方的权利，明确双方的责任和义务，加强协作、密切配合，确保施工项目按期保质保量确保安全的完成，根据《建筑安装工程总分包实施办法》，乙方愿意接受并遵守甲方的有关规章制度和奖罚制度，经双方协商，特制定如下砌体劳务分项工程承包合同，以便共同遵照执行。

　　一、工程项目：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：

　　四、分项工程承包范围及施工内容：

　　① 工地围墙施工。

　　②在施工过程中包括材料运输。

　　③材料不能浪费，要做好落手清工作，否则按有关规定处罚。

　　④人员必须满足现场要求，质量按项目部规定的优良标准。现场管理人员刷卡上班，参加项目生产例会和一周检查，缺*一天按200元/天处罚。

　　五、结算方式：工作量按实际结算，

　　一、砌体部位

　　1、砌体150元/m3（地上地下统一单价）；

　　2、垫层混凝土40元/m3；

　　3、围墙粉刷11元/m2（包括压顶）;

　　4、价格最终以公司审核价为准。以上单价包括远距离运输、砂浆搅拌、小型工具、食宿补贴、车费补贴。

　　六、工程质量：乙方必须确保工程优良及甲方质量交底要求，凡经甲方验收达经甲方验收达不到要求的部位，乙方必须及时返工修改，返工的材料及人工由乙方负责，乙方必须随时接受甲方代表及委托人员的检查，并按甲方提供的图纸和技术核定单进行施工，如由于乙方的原因造成的质量事故，其一切损失由乙方负责。乙方负责一年内的交房维修和交小业主的维修工作。

　　七、工程安全：签订合同人员是第一责任人，责任人如果外出，必须以书面形式由项目经理同意后，方可离开，乙方人员必须服从甲方安全部门的统一管理，特殊工种必须持证上岗，自觉遵守“劳动法”，违反操作规程发生事故由乙方承担责任，乙方在签定本合同时须与甲方签______全协议，如发生安全事故费用在5000元以内，由乙方自己承担；发生费用在5000元以上的，甲、乙双方各自承担50%。

　　八、乙方在签定本合同时须根据工程量交纳5%的履约保证金。本合同暂估工程量 20 万元，缴纳履约保证金 1 万元，如发生工资纠纷及处理安全事故相关费用等如超出结算价的费用从该履约保证金中扣除。

　　九、文明施工：乙方必须配合好项目部做好文明施工，标准化管理，贯彻安全、质量贯标工作，做好“落手清”工作，成品保护工作，宿舍卫生管理工作，如违反由公司、项目部给予处罚。

　　十、材料管理：必须严格按材料计划合理利用材料、达到节约材料的目的。模板、钢筋分承包方应设立现场翻样员，应提供翻样清单，报项目部审批，对无故浪费或超预算量一经发现，甲方将对乙方进行双倍的处罚。

　　十一、施工工期：乙方必须按甲方施工进度计划进行施工，必须同各工序密切配合，凡因乙方原因而造成的工期拖延，每拖延一天罚乙方 1000 元，工期提前一天奖乙方 1000 元。

　　十二、付款方式：每月一次最多按上月实际完成工作量的40%作为职工生活费（注乙方交押金的），原则按职工名单造好工资表，由质检员、安全员、项目经理签字后报公司审批，凭职工手册领取（生活费必须发到每个工人手里）。余款待分包工程结束并验收达到标准后，工程竣工后按照总工作量的95%发放。保留总工作量的5%作为维修质保金，乙方负责保修一年，保修期满后支付维修质保金。如乙方自愿或甲方要求退场者一律按乙方所完成工程量的70%结算。

　　十三、本分项工程承包原则上不存在点杂工等现场签证，确因需要必须由生产经理、项目经理共同签意见后（工地上其它管理人员的签证一律无效）一周内报公司预算科审核，凡不经公司审核的签证（含点工）一律无效。乙方不得以有项目部管理人员签字作为结算依据。

　　十四、分项工程承包班组每月职工考勤必须报项目部，生活费发放同样凭小本子由公司发到个人。

　　十五、严禁承包班组借款给项目部管理人员，一经发现停发一月生活费，并追究相关人员责任。具体处罚办法按廉洁责任书执行。

　　十六、由于乙方质量、安全、进度达不到甲方要求，甲方有权通知乙方停工退场，乙方必须无条件的接受，工作量按实际完成量70%结算。

　　十七、其它条款：

　　1、工具费结算：无

　　2、其它不明之处按招标文件规定。

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效；分包项目完成，质保期满，工程款结清后失效。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

工程分项承包合同7

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　结算方式1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。甲方负责把护筒运送到桩位附*。2、乙方责任：服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。其它本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：

　　分项工程承包合同

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　(一)：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。

　　（二）：

　　项目名称单位数量单价合计（元）备注

　　φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750

　　说明：

　　1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。

　　2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。

　　3、此单价中包括辅助浇注砼费用。

　　4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。

　　二、合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　四、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　五、结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　（2）开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　（3）委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　（4）组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　（5）线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　（6）营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　（7）开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　（8）甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　2、乙方责任：

　　（1）服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　（2）严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

　　（3）开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　（4）每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　（5）合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

　　（6）开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　（7）工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　（8）乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　七、其它

　　a)本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b)本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。

　　c)其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　日期：

　　日期：

工程分项承包合同8

　　发包方：（以下简称甲方）

　　水电承包方责任人：（以下简称乙方）承包人身份证号码：

　　经双方友好协商，为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目，明确双方责任和义务，遵循*等、自愿、公*和诚实信用守诺的原则，订立本合同。

　　一、承包工程项目

　　1、工程名称：鼎恒商业中心A区工程

　　2、承包范围，张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯，铁丝，钉子，生活，及上班的交通工具，所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车，对拉杆的固定片焊接，木板的'吊模支架焊接，所有的模板加固系统焊接，以及外拆模后的涨模处理，（注，在施工中如有质量，安全罚款由乙方自己承担）乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调。如果完成不了项目部的节点要求必须加班，乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用。否则不给发放。如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷。甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次。将在每月工程款扣除。

　　3、材料的使用规章制度。乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料。模板，木方，不允许任意切割。如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割。否则发现一次将按照进场价赔偿。赔偿价格将在每月工程款扣除。

　　4、文明施工规章制度

　　在每一次施工完后的基础，框架结构以及设备基础，经过甲方现场主管技术确认是否合格。才能施工下一道工序，施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐，。要按照甲方安排的节点安时完成。才能支付每月的工程量。进度款。否则不给结算。

　　5、础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元

　　6、工资支付方式，乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员，双方确认后，交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%，如乙方承包工程合同范围完成后，无相关违章违约条例退场时一次性付清。

　　7、工程量结算方式，按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。

　　二、工程质量等级和安全指标

　　1、本工程的质量及安全等级必须达到优良，一次性验收合格率100%，满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照***规范进行施工、

　　2、乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程，确保安全施工为零，杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担，在员工下班后不允许任意携带任何物资出门。一旦门卫发现甲方不承担任何费用。

　　三、甲方权利和义务

　　1、甲方具有质量否决权。

　　2、甲方负责本工程全面管理，有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查，有权指令乙方整改不妥之处。

　　3、甲方指派量管理工作，指派负责现场安全管理，指派负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导，甲方提供中心轴线定位和标高基准点。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。

　　2、乙方一旦进入施工现场，甲方需召开施工协调会，乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。

　　3、乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料，甲方根据发生事故的严重后果，进行分析处理，所发生的费用，在工程款内扣除。

　　4、乙方必须服从甲方的总体进度安排，确保施工人员数量，若发生乙方停止施工，中途退约，造成直接损失由乙方负责赔偿，甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。

　　5、在打砼前模板支撑必须牢固，打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中，若出现支撑下滑、加固支撑松动，乙方必须及时采取有效处理措施，使砼浇灌顺利进行。

　　6、乙方应采取切实可行的质量保证措施，使本工程达到优良，严禁偷工减料。

　　7、乙方应自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业；如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。

　　8、乙方在施工作业中做到“三不”伤害；爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品；如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底，使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽，2米以上架子上作业必须戴好安全带，*台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。

　　9、乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定（包括用工制度），自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续，并承担有关发生的一切费用。

　　10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为，若发生以上行为，甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。（注，不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂，如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担）

　　11、工伤事故：由乙方原因所发生的安全事故，事故费用由乙方自行承担，非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。

　　12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格，甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间，乙方因为自行退出或违约而造成合同终止，甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。

　　13、乙方进入施工现场，按照甲方及业主施工预算供应材料，乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度，注意节约用料，不得浪费，若造成材料浪费（包括周转材料），乙方将按超用浪费直接金额的1。5倍以上赔偿给甲方及业主。

　　14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求，由此造成的一切经济损失，均将从乙方应得的工程结算款中扣除，并由乙方承担违约责任。

　　15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下，可以进行此承包范围以外的工作量。

　　16、乙方进场施工前，必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口，便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出，便于工作安排。

　　17时间进场施工，则没收押金。

　　五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程分项承包合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务，本着公正、公*、互利互惠的原则，依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商，双方自愿达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼开始，后面依次承建的房屋总建筑面积柒万*方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。

　　建筑面积：以实际竣工面积为准。

　　2、工程地点：达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。

　　3、工程内容：甲方提供的施工图内的所有内容。

　　二、词语定义及合同文件

　　1、合同文件组成及解释顺序。

　　A、合同进行中双方有关工程内容洽商，图纸审查、变更、签认的协议书或文件。

　　B、国家现行的标准和规范。

　　C、其它相关技术资料。

　　2、适合的法律和法规：国家现行的法律和行政法规。

　　3、适合的标准、规范：国家现行的标准、规范和相关行业标准。

　　三、双方一般权利和义务

　　(一)双方的一般权利和义务

　　1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。

　　2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。

　　(二)乙方工作

　　1、承担施工安全保卫工作。

　　2、每月25日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。

　　3、完成**及行业职能部门的检查工作。

　　四、施工组织设计和工期

　　1、总工期：随土建和装饰工程同期完成。

　　2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在7日内确定，乙方必须按甲方代表(监理)确认的进度计划组织施工，并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。

　　3、在施工过程中，工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力，经甲方(监理)确认后执行。如因乙方原因导致实际进度与计划不符，乙方无权就改进措施提出增加合同价款。

　　五、工期顺延

　　如遇以下因素，工期应顺延：

　　1、甲方未能在规定的时间内提供完整施工图纸和相关技术资料。

　　2、甲方未按约定的时间支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　3、设计作重大修改或变更。

　　4、连续停电、停水两天以上。

　　5、其它人力不可抗拒等因素。

　　六、质量和验收

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或是间验收条件时，在承包人自检合格的基础上，24小时前以书面形式通知监理工程师和甲方代表并组织验收，以甲方代表签字确认为准。

　　七、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力造成的事故责任的费用，由乙方自行承担。

　　2、乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全责任，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故由甲方承担相应的责任和费用。

　　3、如发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知甲方(监理)，同时按**部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，当甲乙双方对事故责任有争议时，应按**的有关部门的认定进行处理。

　　八、合同价款与支付

　　1、本工程采用可调价格合同，其计价方法为：按照20xx年四川省建设工程计价定额(SGD20xx)及相关配套文件按三级二类二档工程计取费，依照工程实际发生的工程量和达州市造价站同期信息价(未计价材料按同期市场价)确定本工程结算价款、人工费按达州市相关配套文件执行，工程总造价下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企业的挂靠费(挂靠费由甲方文政强负责)。

　　该结算价款已包含定额范围内的各种规费(如工程测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等);包含定额范围内的各种措施费(如环保费、临时设施费、检验实验费、夜间施工增加费、已完工程及时性设备保护费)、民工工资保险金等。

　　2、工程量确认：图纸以内的按图施工，以图纸计算工程量;图纸技术资料以外工程量以甲方现场实测量的数量为准，并经甲乙双方签定确认。

　　3、工程款(进度款)支付：进场后，由乙方自筹资金垫资，乙方完成的工程量当月25日必须向甲方报表，次月10日甲方根据乙方完成的工程量价款的80%预付给乙方，付款方式以此类推，整个工程竣工经甲方组织的相关人员验收合格后，在一个月内，付到98%，余款2%一年后无质量问题，甲方一次性全部付给乙方。

　　如不能按时付款，按银行同期贷款利率的3倍支付利息。 整个工程决算后，余款不得超过两个月，若超过两个月，甲方便将修建好后的房屋每*方米在修造价成本的基础上加300元抵扣工程余款。

　　4、维修金的支付：各分部工程按国家规定的保修期限保修期满后无质量问题七日内分别退还乙方，维修金不计息。

　　九、违约责任

　　1、工期违约责任：因乙方原因造成工期延误的，(工期顺延除外)，延误一个月以上的，支付甲方违约金贰万元并有权单方解除合同，若提前完工一个月，甲方奖励乙方贰万元。

　　2、质量违约责任：乙方应确保工程质量等级达到合格标准，乙方应积极配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作，(责任依照国家有关部门签订为准)因工程质量原因导致交房和保修期同购房业主的赔索均由乙方承担，同时因乙方原因造成工程质量验收不合格的，造成的其他损失，乙方应全赔偿。

　　3、乙方在承建中所遇到的经济、法律、民事及应由乙方承担的一切责任，由乙方经济人负责协调、管理，协调不好造成损失的由乙方经济担保人和乙方一起承担全部经济责任。

　　4、乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理，文明施工，安全施工等规定，造成的一切后果由乙方负责，乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。

　　十、其他

　　1、保险：由乙方负责交费办理。

　　2、在履行合同过程中发生争议时，由双方协商解决，若协商无果双方给定向工程所在地向人民法院提起诉讼。

　　3、此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有同等法律效力，受法律保护。

　　十一、违约责任：合同签订后，甲乙双方均需遵守，不得违约，谁违约，违约方向守约方支付违约金贰拾万元整。

　　十二、若有未尽事宜，双方协商同意后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　年 月 日

工程分项承包合同10

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和自治区有关规定，为了明确双方责任，保证该工程工期质量，经双方协商一致同意签订本协议，并严肃履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、专项工程内容及范围：

　　四、承包方式：

　　五、工程造价：

　　六、工程质量等级：

　　七、开竣工日期：

　　开工日期：年月日。竣工日期：年月日。

　　八、双方责任：

　　甲方责任：

　　A、工程开工前甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸，以签字为准。

　　B、提供合理的施工现场用地。

　　C、对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查，负责办理隐蔽工程验收，组织工程交工及验收。

　　D、安排进度拨款工作，结合工地实际情况，及时协调解决施工中存在的问题。

　　E、为了确保乙方施工人员的生产需要，甲方对每个施工人员配置被褥、

　　乙方责任：

　　A、专项工程的负责人(工长)必须严把质量关，始终把安全施工和工程质量放在首位，按图纸施工，按国家的有关规范要求施工，决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并限期整改，对工程造成质量隐患的，其后果乙方将负连带法律责任。

　　B、各专项工程的负责人员(工长)和施工人员必须坚守工作岗位，不得擅自离岗，每天到施工现场办公室签字报到，如特殊情况需要请假的，必须安排合适人员补岗，经甲方驻工地负责人员同意后方可离开，否则离岗一天罚款叁佰元。

　　C、各工种务必遵守公司纪律，协调好本工种与其他工种之间的工作关系。

　　D、在施工过程中乙方要强化安全意识，严守操作规程，负责好本工程施工段的人员施工安全，如发生违规操作，所造成的一切后果甲方概不负责，其后果由乙方自己全部承担。进入施工场地必须持证上岗，工作前需穿工作服，戴安全帽，高空作业的系好安全带，严禁穿拖鞋、皮鞋上岗。如违反规定，发现一次罚款伍拾元，乙方自行承担相关责任。

　　E、甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等，乙方必须妥善保管好所有配置的物品，如有丢失或损坏，乙方照价赔偿，乙方按照甲方要求统一食宿。

　　F、施工前乙方必须同甲方签订劳动合同及安全合同(报施工人员一览表备案)，同时乙方在施工中不准有拖欠工人工资现象，如发生除承担由此引起的相关责任及罚款，还要承担甲方施工企业社会影响的损失(每发生一次赔偿5000元作为补偿)。

　　G、乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险，保险费用由乙方自行承担并支付，并严格按照安全操作规程施工，在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿，乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失。

　　九、付款方式：

　　外墙脚手架搭设安装完毕后，付工程量的，安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余。

　　以上条款甲方执一份、乙方执一份，共两份，签字生效，双方必须共同遵守。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程分项承包合同11

　　发包方：_________（以下简称甲方）

　　承包方：_________（以下简称乙方）

　　一、承包范围：本工程所有外墙粉刷工程。外墙刮两遍白水泥，两遍乳胶漆

　　并介格。二、三、四、质量要求：合格，如达不到合格标准不预结算。承包价格：外墙暂定8元/㎡，（不包含材料）。工期：开工起10日内完成，每拖延一天罚款300元，如有不可搞拒因素工期相应顺延。

　　五、付款方式：外墙刮两遍白水泥，两遍乳胶漆完成付至清工总价的50%，竣工验收合格付清工总价的95%。剩余的一年内付清。

　　六、现场管理：乙方进入施工现场必须服从甲方的管理，保持文明清洁的施工现场。施工过程中如不服从管理，甲方有权对乙方进行罚款。

　　七、施工要求：乙方必须严格按照甲方的分项工程的技术交底进行施工，严格按现行国家规定施工。如出现严重的工程安全质量问题，乙方按甲方要求处理。一切经济损失由乙方承担。

　　八、安全文明施工：乙方必须严格按照***操作规程进行施工，外墙高空作业必须系安全带。因乙方在承包价格中已含劳保及其他费用，所以乙方在协议期内发生的任何工伤事故，均由乙方承担，甲方不负任何责任。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字后生效，有效期从签订之日起到本分项工程结束终止。

　　甲方（签字）_________乙方（签字）：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

工程分项承包合同12

　　经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），土方分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程基础土方的开挖、运弃、回填。

　　二、承包方式：

　　包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。

　　三、承包价格：

　　开挖土方××元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。

　　四、工期要求：

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运；在××天内完成基础回填。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基槽的*面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、奖罚办法：

　　1、按时完成奖励××元；因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天××元。

　　5、严禁出现重伤以上事故，轻伤率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工资1％。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付××％的工程款，余款在××个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本协议书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人（甲方）：××× 承包班组长（乙方）：××× 联系电话：××××××× 联系电话：×××××××

　　（项目章） （盖章）

　　签定日期：××年××月××日

工程分项承包合同13

　　（甲方） 承包方：

　　（乙方）发包方：

　　兹有甲方将厦门力隆氨纶公司三期厂房模板（木作）分项工程发包给乙方进行包工包料施工，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》以及其他相关法律法规，经甲乙双方协商认定，一致同意签订本合同，共同遵守执行。

　　一、施工项目内容：按设计图纸和设计变更要求，按甲方的模板方案和技术交底规定以及相关现行规定施工完好，要求用80％以上的新模板，在乙方自检合格后，提供甲方验收符合相关规定要求，并报甲方、监理验收达到合格标准以上。

　　二、承包方式：内架钢管支撑及模板包工包料，包括模板制作、安装、拆除，模板支撑安拆，以及所有木工机械设备及铁钉、铁线等木工辅助材料。内架钢管支撑按厦门市规范制作安装。乙方应保证不少于1.5套的全新模板周转使用；

　　楼梯上料*台、安全防护以及上级部门检查验收配合所使用模板材料由乙方提供。

　　三、计算方法与单价：按实际完成量以模板与砼实际接触面积按每*方米人民币49元计算（乙方必须提供劳务人员工资表和人员身份证复印件）。甲方提供塔吊卸料、夜间施工照明及楼层配电箱等配合，其余施工所需锯台、手电锯、手电钻、插座、电源线、照明灯管等相关安全防护配套的绝缘胶鞋、安全帽（需按甲方指定标识）由乙方提供（其它工种不得随意使用乙方材料）。

　　四、付款方式：参照甲方与建设单位签订的总包合同付款时间，主体结构封顶前各施工节点完成时，甲方在收到建设单位进度款后10天内按乙方完成工程量的80%支付；主体结构封顶后，甲方在收到建设单位进度款后10天内付至乙方已完工程量的90%；余款待零星构件二次浇筑收尾完成及外架拆除后一个月内一次性付清。

　　五、工期要求：乙方应严格按照甲方要求的进度精心施工，落实赶工措施，在各施工段制作安装前乙方应提交符合进度要求的材料及人员供应计划，甲方依据该计划进行现场抽检考核，若施工人数少于计划数每人次罚款100元，材料到位率小于95%每次罚款1000元，导致工期延误的每日罚款20xx元，罚款在每次支付工程进度款时直接扣除。若遇停电、台风、大雨等不可抗力造成工期延误的应及时向甲方签证顺延，尤其要求保证春节前至少完成动力厂房二层以上，主厂房一层以上、二层局部，否则罚款二万元（非乙方原因另论）。

　　六、安全文明施工：

　　甲方提供工地安全设施，乙方应对工人进行宣传教育，遵守职工安全守则，严格按安全操作规程施工，不得违章作业；施工器械应专人操作，操作员应持证上岗，否则发生事故由乙方负责；凡班组工作违反操作规程，或因自身不当、疏忽引起事故者，由乙方负责；凡防护安全设施不足，乙方有权拒绝作业。

　　七、乙方职责

　　1、班组长不得在主体施工期间随意离开现场，应配合工地施工员放样，并负责内架所搭设支撑架体的标高、轴线位置准确。对本班组进场的工人进行登记、安全教育、上报甲方方能上岗，同时必须做好每天的劳力分配、分工及现场交底工作。

　　2、乙方工人进场时应向甲方提供身份证、相片及其他相关证件供甲方统一办证。办理有关证件的一切费用，由乙方负责，并从乙方工程款中扣除。

　　3、乙方应对工人进行安全教育，督促工人参加甲方组织各项交底学*并严格执行各项安全操作规程和安全生产规章制度，班组长应及时向班组进行安全技术变底。

　　4、乙方应与现场的其他班组通力合作，保证工程项目的质量安全。

　　5、己方应严格把好质量关，如果梁、柱、扳出现爆模，乙方应负责打凿修整达到质量要求。

　　6、甲方按时支付给乙方进度款后，乙方应及时发放工人工资，如甲方付款到位而发现工人因欠薪诉至劳动等相关部门或聚众**等，每发现一起罚款10000元，由此造成的经济及法律责任概由乙方承担。

　　7、乙方应按甲方要求在指定地点整齐堆放材料，做到文明施工，施工完毕应做到工完料清。

　　八、甲方职责

　　1、提供给乙方整套的工程施工图纸和有关设计变更资料

　　2、提供固定于塔吊的照明投光灯及用水、用电等设施

　　3、负责代办工人的有关证件，但费用由乙方负责

　　4、对乙方工程质量、工程进度、安全加以管理、督促

　　5、协调各班组的关系，总结各班组的质量、安全生产情况，并进行奖优罚劣、通报

　　6、配备相关的安全设施

　　7、按时支付乙方进度款，待工程完工，甲方应及时办理结算

　　8、甲方负责当地社会治安，提供材料、机具临时堆场及仓库

　　十、其他条款

　　1、班组长在施工期间应跟班作业，不得无故离开现场，应配合工地施工员的协调工作，并对本班组做好当天的劳力分配、分工协作及现场交底和质量、安全自检工作。如发现班组长无故离开现场者，每次处以100元的罚款。

　　2、乙方应及时向组员进行技术及安全交底，并对工人进行督促执行各项安全操作规程和旌工技术操作规程以及规范标准施工工艺质量要求，如有发现违章作业，视情节轻重加以处罚。

　　3、工人不得酗酒、打架斗殴，不得参与赌博等违法行为，如有发现者，将送至**部门处理。如果因此受到相关部门处罚，处罚金额由乙方负责，乙方并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　4、一旦发生工伤事故，5000元以内由乙方自行承担，超过5000元如因乙方操作不当引起等原因引起，一切损失由乙方承担，其它情况乙方应先行垫付每人次10000元以内医药费用，待保险赔偿后，超过赔偿标准的部分由甲、乙双方按经鉴定部门确定的责任比例分担。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效，工程完工验收、款项结清后失效。

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　发包方代表签名：

　　承包方代表签名：

　　联系方式：

　　联系方式：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　年 月 日

工程分项承包合同14

　　甲方：___________有限公司

　　乙方：___________劳务有限公司

　　根据《合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定，为明确双方职责、维护双方利益、避免纠纷，结合本工程实际情况，经双方共同协商签订本协议，并严格履行。

　　一、工程名称：_________________

　　二、工程地址：____________

　　三、承包方式：按设计图纸施工的劳务人工费、辅材综合单价___________元/㎡实行大清包方式包干。

　　四、承包内容：按设计图纸进行路基加宽、*整、安装涵管、整理水沟、道路硬化、保边、安装警示标牌等。

　　五、工程计量及单价：按测验的实际建筑面积以____________元/㎡计算。

　　六、付款办法：以工程进度，按甲方收取业主工程款的__________支付，本次支付______万元，完工后经清算一次性支清。

　　七、工程进度及工期：按甲方项目部制定的施工进度工期要求完成。

　　八、质量验收标准及要求事项：按设计要求，达到规范标准验收合格。

　　九、甲、乙双方的职责和义务

　　㈠、甲方

　　1、甲方向乙方提供建筑设计施工图一套。

　　2、负责组织设计、项目技术员向施工人员进行图纸会审，质量、安全技术交底和图纸设计变更说明。

　　3、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料及时到位、保障乙方正常施工。

　　4、对施工现场的工程质量，安全施工进度及用料进行全面监督、检查、验收，编制施工进度计划和施工技术方案，提出合理要求。对未按设计规范施工、违章施工作业等现象，甲方有权责令乙方返工或停工，并追究责任损失。

　　5、按合同条款约定按时支付工程款。

　　6、定期组织安全检查，对施工现场、住地用电、用火周边环境安全隐患进行排查。

　　㈡、乙方

　　1、参加技术交底，图纸会审，制定分项工程施工方案，组织施工人员做好技术安全交底，保障机具设备到位，确保顺利施工。

　　2、按设计图纸和施工规范精心施工，保证工程质量，安全和施工进度，做到工完场地清。

　　3、服从甲方对工程质量、安全、进度和施工现场的监督管理，积极配合甲方工程负责人和技术管理人员的工作，做好自检、验收合格后，报甲方组织验收。

　　4、搞好现场管理，加强安全教育和班前培训，配备安全防护设施、设备、遵守操作教程、杜绝安全隐患、防范安全事故的发生。对生活区用电、用火及周边环境不安全因素进行清理、消除安全隐患，注重居住区、房间内的环境卫生管理。

　　5、本分项工程工序完工后在混凝土灌注时安排专职人员跟班作业排除质量安全隐患和成品保护。

　　6、配合甲方工程技术人员分墨放线。

　　十、违约责任：

　　1、未按设计和规范要求施工，所造成的返工重做一切经济损失由乙方负责赔偿，并给予200-5000元/次的经济处罚。

　　2、未按安全技术规范施工作业，配戴安全防护设施设备、违反安全操作规程私拉乱接用电、用水所造成的一切安全事故由乙方负全责，甲方不负任何连带责任。

　　3、本分项工程乙方若中途违约，不服从甲方的管理，甲方有权解除合同，乙方已完工程的预留工程款全额不付，作违约赔偿甲方。

　　十一、其它约定：双方协商处理。

　　十二、本合同一式二份，双方签字生效。

　　甲方：______乙方（签字）：______

　　______年______月______日______年______月______日

工程分项承包合同15

　　发包方：_________（以下简称甲方）

　　承包方：_________（以下简称乙方）

　　一、承包范围：本工程所有室内墙粉刷工程。内墙刮两遍白水泥。

　　二、质量要求：合格，如达不到合格标准不预结算。

　　三、承包价格：内墙暂定_________元/㎡，（包含材料）。

　　四、工期：开工起15日内完成，每拖延一天罚款300元，如有不可搞拒因素工期相应顺延。

　　五、付款方式：内墙刮两遍白水泥完成付至清工总价的50%，竣工验收合格付清工总价的95%。剩余的一年内付清。

　　六、现场管理：乙方进入施工现场必须服从甲方的管理，保持文明清洁的施工现场。施工过程中如不服从管理，甲方有权对乙方进行罚款。

　　七、施工要求：乙方必须严格按照甲方的分项工程的技术交底进行施工，严格按现行国家规定施工。如出现严重的工程安全质量问题，乙方按甲方要求处理。一切经济损失由乙方承担。

　　八、安全文明施工：乙方必须严格按照***操作规程进行施工，因乙方在承包价格中已含劳保及其他费用，所以乙方在协议期内发生的任何工伤事故，均由乙方承担，甲方不负任何责任。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字后生效，有效期从签订之日起到本分项工程结束终止。

　　甲方（签字）_________乙方（签字）：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

分项工程承包合同范本二十份（扩展3）

——分项工程承包合同菁选

分项工程承包合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的类型越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的分项工程承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

分项工程承包合同1

　　经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），铝合金门窗分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程所有铝合金门窗。

　　二、承包方式：

　　包工包料，但不得转包他人。

　　三、承包价格：

　　窗××元/m2，玻璃门××元/m2，卷闸门××元/m2。

　　四、工期要求：

　　从工序交接日起，每一层在××天要完成，全部完成工期××天。

　　五、质量与施工要求：

　　1、铝合金门窗安装前，应先检查门窗的数量、品种、规格、开启方向、紧固件等符合设计要求后方可进行安装。

　　2、当为了保证外墙饰面砖的整块，需要改变洞口尺寸时，应先征得设计或建设（监理）的同意，方可进行改动。

　　3、门窗在工地堆放不应直接接触地面下部应放置垫木且应立放，立放角度不应少于70度，并采取防倾倒措施。

　　4、安装过程中应及时清理我铝合金门窗表面的水泥砂浆、密封膏等，以保护表面质量。

　　5、门窗及零附件质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定，按设计图纸要求选用。不得使用不合格的产品。

　　6、铝合金门窗选用的零附件及固定件，除了不锈钢外，均应经防腐蚀处理。

　　7、铝合金门窗框安装入洞口应横*竖直，外框与洞口应采用弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体内。

　　8、铝合金制作装配时横向及竖向组合时，应采取套插，搭接形式曲面组合，搭接长度宜为10mm，并用密封膏密封。

　　9、安装密封条时应留有伸缩余量，一般比门窗的装配边长20-30mm，在转角处应斜面断开，并用胶粘剂粘贴牢固，以免产生收缩缝。

　　10、若铝合金门窗为明螺丝连接时，应用与门窗颜色相同的密封材料将其掩埋密封。

　　12、安装后的门窗必须有可靠的刚性，紧固件距角端为150mm，中间间距不得大于500mm，不得钉在砖墙上。

　　13、门窗外框与墙体的缝隙填塞应按设计要求处理。若设计无要求时，应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙外表留5-8mm深的槽口填嵌密封材料。

　　14、铝合金门窗关闭要严密，间隙基本均匀，扇与框搭接量要符合设计要求。

　　15、铝合金门窗的.附件要齐全，安装位置要正确、牢固、灵活实用，达到各自功能，端正美观。铝合金的推拉（开启）力矩不得大于施工规范的规定。

　　16、门窗框与墙体间缝隙填塞要饱满密实，表面*整光滑；填塞材料、方法要符合设计要求。

　　17、门窗外观应洁净，无划痕碰伤，无锈蚀；涂胶表面光滑*整，厚度均匀和无气孔。

　　18、铝合门窗的制作与安装误差应控制在施工规范允许的范围内，实测合格率应在90%以上。

　　六、安全要求：

　　1、进入施工现场人人都必须遵守公司的各项规章制度和纪律。

　　2、操作者应经常检查所用工具是否牢固，防止脱柄伤人。

　　3、安装时不要向下乱扔东西，工作时注意脚要踩稳。

　　4、搬运门窗时应轻放，不得使用木料穿入框内吊运至操作位置。

　　5、门窗不得*放，应该竖立，其竖立坡度不大于20度，并不准人字型堆放。

　　6、不准在窗扇上放置脚手板和悬吊重物。

　　7、使用机械，禁止戴手套，操作时必须集中思想，认真操作，不得与他人谈笑。

　　8、机械部件必须齐全，机械的转动和危险部位必须按规定安装防护装置。

　　9、不准任意换粗保险丝。

　　10、机械必须专人负责，操作人员必须熟悉该机械性能，熟悉操作技术。

　　11、严禁机械无人负责或随便动用，机械使用必须实施二级漏电保护，用完时应切断电源并将开关箱关门上锁。

　　七、奖罚条件：

　　1、按时完成奖励××元；因劳力不足而不能按时完成扣款××元。

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、严禁出现重伤以上事故，轻伤事故每发生一起，均扣工资××元。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，门窗框全部安装完成后支付××%的工程款，玻璃全部安装完成后支付××%的工程款，余款在竣工交工后××个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　十、补充事项：

　　1、

　　2、

　　3、

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效至工程款结清后失效。

　　单位工程负责人（甲方）：××× 承包班组长（乙方）：×××

　　联系电话：××××××× 联系电话：×××××××

　　（项目章） （盖章）

　　签定时间：××××年××月××日

分项工程承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方

　　方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方 要确保质量要求。

　　4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方

　　在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的'一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为(

　　)。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满

　　后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分项工程承包合同3

　　发包方（以下简称甲方）：

　　代表人：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　责任人：

　　甲方承建的_________________工程模板分项工程，于_________年_________月_________日，由甲方发包给乙方施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：

　　二、承包造价：

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

　　（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

　　（4）保证材料供应（材料运至现场_________米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日_________元。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　（2）严格本班组自身的安全生产教育。提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　（3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　（4）绝对服从甲方的工程进度安排。

　　（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

　　（6）模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿*。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。

　　五、工程质量及验收标准：

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　六、工期：

　　1、计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。

　　2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法：

　　为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给_______％的工款，基础工程完工且验收通过后，__________天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　八、违约责任

　　（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的.经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

　　（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、其它：

　　（1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。

　　（2）由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

　　（3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

　　十一、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十二、甲方对以上各条款负有解释权。

　　十三、本合同一式_______份，甲方执_______份、乙方执_______份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

分项工程承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务，本着公正、公*、互利互惠的原则，依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商，双方自愿达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼开始，后面依次承建的房屋总建筑面积柒万*方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。

　　建筑面积：以实际竣工面积为准。

　　2、工程地点：达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。

　　3、工程内容：甲方提供的施工图内的所有内容。

　　二、词语定义及合同文件

　　1、合同文件组成及解释顺序。

　　A、合同进行中双方有关工程内容洽商，图纸审查、变更、签认的协议书或文件。

　　B、国家现行的标准和规范。

　　C、其它相关技术资料。

　　2、适合的法律和法规：国家现行的法律和行政法规。

　　3、适合的标准、规范：国家现行的标准、规范和相关行业标准。

　　三、双方一般权利和义务

　　(一)双方的一般权利和义务

　　1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。

　　2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。

　　(二)乙方工作

　　1、承担施工安全保卫工作。

　　2、每月25日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。

　　3、完成**及行业职能部门的检查工作。

　　四、施工组织设计和工期

　　1、总工期：随土建和装饰工程同期完成。

　　2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在7日内确定，乙方必须按甲方代表(监理)确认的进度计划组织施工，并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。

　　3、在施工过程中，工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力，经甲方(监理)确认后执行。如因乙方原因导致实际进度与计划不符，乙方无权就改进措施提出增加合同价款。

　　五、工期顺延

　　如遇以下因素，工期应顺延：

　　1、甲方未能在规定的时间内提供完整施工图纸和相关技术资料。

　　2、甲方未按约定的时间支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　3、设计作重大修改或变更。

　　4、连续停电、停水两天以上。

　　5、其它人力不可抗拒等因素。

　　六、质量和验收

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或是间验收条件时，在承包人自检合格的基础上，24小时前以书面形式通知监理工程师和甲方代表并组织验收，以甲方代表签字确认为准。

　　七、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力造成的事故责任的费用，由乙方自行承担。

　　2、乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全责任，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故由甲方承担相应的责任和费用。

　　3、如发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知甲方(监理)，同时按**部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，当甲乙双方对事故责任有争议时，应按**的有关部门的认定进行处理。

　　八、合同价款与支付

　　1、本工程采用可调价格合同，其计价方法为：按照20xx年四川省建设工程计价定额(SGD20xx)及相关配套文件按三级二类二档工程计取费，依照工程实际发生的工程量和达州市造价站同期信息价(未计价材料按同期市场价)确定本工程结算价款、人工费按达州市相关配套文件执行，工程总造价下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企业的挂靠费(挂靠费由甲方文政强负责)。

　　该结算价款已包含定额范围内的各种规费(如工程测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等);包含定额范围内的各种措施费(如环保费、临时设施费、检验实验费、夜间施工增加费、已完工程及时性设备保护费)、民工工资保险金等。

　　2、工程量确认：图纸以内的按图施工，以图纸计算工程量;图纸技术资料以外工程量以甲方现场实测量的数量为准，并经甲乙双方签定确认。

　　3、工程款(进度款)支付：进场后，由乙方自筹资金垫资，乙方完成的工程量当月25日必须向甲方报表，次月10日甲方根据乙方完成的工程量价款的80%预付给乙方，付款方式以此类推，整个工程竣工经甲方组织的相关人员验收合格后，在一个月内，付到98%，余款2%一年后无质量问题，甲方一次性全部付给乙方。

　　如不能按时付款，按银行同期贷款利率的3倍支付利息。 整个工程决算后，余款不得超过两个月，若超过两个月，甲方便将修建好后的房屋每*方米在修造价成本的基础上加300元抵扣工程余款。

　　4、维修金的.支付：各分部工程按国家规定的保修期限保修期满后无质量问题七日内分别退还乙方，维修金不计息。

　　九、违约责任

　　1、工期违约责任：因乙方原因造成工期延误的，(工期顺延除外)，延误一个月以上的，支付甲方违约金贰万元并有权单方解除合同，若提前完工一个月，甲方奖励乙方贰万元。

　　2、质量违约责任：乙方应确保工程质量等级达到合格标准，乙方应积极配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作，(责任依照国家有关部门签订为准)因工程质量原因导致交房和保修期同购房业主的赔索均由乙方承担，同时因乙方原因造成工程质量验收不合格的，造成的其他损失，乙方应全赔偿。

　　3、乙方在承建中所遇到的经济、法律、民事及应由乙方承担的一切责任，由乙方经济人负责协调、管理，协调不好造成损失的由乙方经济担保人和乙方一起承担全部经济责任。

　　4、乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理，文明施工，安全施工等规定，造成的一切后果由乙方负责，乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。

　　十、其他

　　1、保险：由乙方负责交费办理。

　　2、在履行合同过程中发生争议时，由双方协商解决，若协商无果双方给定向工程所在地向人民法院提起诉讼。

　　3、此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有同等法律效力，受法律保护。

　　十一、违约责任：合同签订后，甲乙双方均需遵守，不得违约，谁违约，违约方向守约方支付违约金贰拾万元整。

　　十二、若有未尽事宜，双方协商同意后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　年 月 日

分项工程承包合同5

　　经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），土方分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程基础土方的开挖、运弃、回填。

　　二、承包方式：

　　包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。

　　三、承包价格：

　　开挖土方××元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。

　　四、工期要求：

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运；在××天内完成基础回填。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基槽的*面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的'安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、奖罚办法：

　　1、按时完成奖励××元；因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天××元。

　　5、严禁出现重伤以上事故，轻伤率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工资1％。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付××％的工程款，余款在××个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本协议书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人（甲方）：××× 承包班组长（乙方）：××× 联系电话：××××××× 联系电话：×××××××

　　（项目章） （盖章）

　　签定日期：××年××月××日

分项工程承包合同6

　　（甲方） 承包方：

　　（乙方）发包方：

　　兹有甲方将厦门力隆氨纶公司三期厂房模板（木作）分项工程发包给乙方进行包工包料施工，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》以及其他相关法律法规，经甲乙双方协商认定，一致同意签订本合同，共同遵守执行。

　　一、施工项目内容：按设计图纸和设计变更要求，按甲方的模板方案和技术交底规定以及相关现行规定施工完好，要求用80％以上的新模板，在乙方自检合格后，提供甲方验收符合相关规定要求，并报甲方、监理验收达到合格标准以上。

　　二、承包方式：内架钢管支撑及模板包工包料，包括模板制作、安装、拆除，模板支撑安拆，以及所有木工机械设备及铁钉、铁线等木工辅助材料。内架钢管支撑按厦门市规范制作安装。乙方应保证不少于1.5套的全新模板周转使用；

　　楼梯上料*台、安全防护以及上级部门检查验收配合所使用模板材料由乙方提供。

　　三、计算方法与单价：按实际完成量以模板与砼实际接触面积按每*方米人民币49元计算（乙方必须提供劳务人员工资表和人员身份证复印件）。甲方提供塔吊卸料、夜间施工照明及楼层配电箱等配合，其余施工所需锯台、手电锯、手电钻、插座、电源线、照明灯管等相关安全防护配套的绝缘胶鞋、安全帽（需按甲方指定标识）由乙方提供（其它工种不得随意使用乙方材料）。

　　四、付款方式：参照甲方与建设单位签订的总包合同付款时间，主体结构封顶前各施工节点完成时，甲方在收到建设单位进度款后10天内按乙方完成工程量的80%支付；主体结构封顶后，甲方在收到建设单位进度款后10天内付至乙方已完工程量的90%；余款待零星构件二次浇筑收尾完成及外架拆除后一个月内一次性付清。

　　五、工期要求：乙方应严格按照甲方要求的进度精心施工，落实赶工措施，在各施工段制作安装前乙方应提交符合进度要求的材料及人员供应计划，甲方依据该计划进行现场抽检考核，若施工人数少于计划数每人次罚款100元，材料到位率小于95%每次罚款1000元，导致工期延误的每日罚款20xx元，罚款在每次支付工程进度款时直接扣除。若遇停电、台风、大雨等不可抗力造成工期延误的.应及时向甲方签证顺延，尤其要求保证春节前至少完成动力厂房二层以上，主厂房一层以上、二层局部，否则罚款二万元（非乙方原因另论）。

　　六、安全文明施工：

　　甲方提供工地安全设施，乙方应对工人进行宣传教育，遵守职工安全守则，严格按安全操作规程施工，不得违章作业；施工器械应专人操作，操作员应持证上岗，否则发生事故由乙方负责；凡班组工作违反操作规程，或因自身不当、疏忽引起事故者，由乙方负责；凡防护安全设施不足，乙方有权拒绝作业。

　　七、乙方职责

　　1、班组长不得在主体施工期间随意离开现场，应配合工地施工员放样，并负责内架所搭设支撑架体的标高、轴线位置准确。对本班组进场的工人进行登记、安全教育、上报甲方方能上岗，同时必须做好每天的劳力分配、分工及现场交底工作。

　　2、乙方工人进场时应向甲方提供身份证、相片及其他相关证件供甲方统一办证。办理有关证件的一切费用，由乙方负责，并从乙方工程款中扣除。

　　3、乙方应对工人进行安全教育，督促工人参加甲方组织各项交底学*并严格执行各项安全操作规程和安全生产规章制度，班组长应及时向班组进行安全技术变底。

　　4、乙方应与现场的其他班组通力合作，保证工程项目的质量安全。

　　5、己方应严格把好质量关，如果梁、柱、扳出现爆模，乙方应负责打凿修整达到质量要求。

　　6、甲方按时支付给乙方进度款后，乙方应及时发放工人工资，如甲方付款到位而发现工人因欠薪诉至劳动等相关部门或聚众**等，每发现一起罚款10000元，由此造成的经济及法律责任概由乙方承担。

　　7、乙方应按甲方要求在指定地点整齐堆放材料，做到文明施工，施工完毕应做到工完料清。

　　八、甲方职责

　　1、提供给乙方整套的工程施工图纸和有关设计变更资料

　　2、提供固定于塔吊的照明投光灯及用水、用电等设施

　　3、负责代办工人的有关证件，但费用由乙方负责

　　4、对乙方工程质量、工程进度、安全加以管理、督促

　　5、协调各班组的关系，总结各班组的质量、安全生产情况，并进行奖优罚劣、通报

　　6、配备相关的安全设施

　　7、按时支付乙方进度款，待工程完工，甲方应及时办理结算

　　8、甲方负责当地社会治安，提供材料、机具临时堆场及仓库

　　十、其他条款

　　1、班组长在施工期间应跟班作业，不得无故离开现场，应配合工地施工员的协调工作，并对本班组做好当天的劳力分配、分工协作及现场交底和质量、安全自检工作。如发现班组长无故离开现场者，每次处以100元的罚款。

　　2、乙方应及时向组员进行技术及安全交底，并对工人进行督促执行各项安全操作规程和旌工技术操作规程以及规范标准施工工艺质量要求，如有发现违章作业，视情节轻重加以处罚。

　　3、工人不得酗酒、打架斗殴，不得参与赌博等违法行为，如有发现者，将送至**部门处理。如果因此受到相关部门处罚，处罚金额由乙方负责，乙方并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　4、一旦发生工伤事故，5000元以内由乙方自行承担，超过5000元如因乙方操作不当引起等原因引起，一切损失由乙方承担，其它情况乙方应先行垫付每人次10000元以内医药费用，待保险赔偿后，超过赔偿标准的部分由甲、乙双方按经鉴定部门确定的责任比例分担。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效，工程完工验收、款项结清后失效。

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　发包方代表签名：

　　承包方代表签名：

　　联系方式：

　　联系方式：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　年 月 日

分项工程承包合同7

　　分项工程发包方（甲方）：

　　分项工程承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，特制订本合同。

　　一、承包对象及提供工作内容

　　1、工程名称：

　　2、工作内容：外墙涂料

　　二、承包费用：

　　三、报酬的支付：

　　甲方按有关规范、规程、标准进行验收，合格后，有关人员签字认可，方准予以结算支付。

　　四、质量要求：

　　1、甲方为乙方提供质量要求和技术交底，乙方必须严格按照有关规范施工，服从甲方质量管理人员的领导，接受甲方的质量监督。

　　2、施工完成后，应进行班组自检，并做好记录，经甲方有关人员验收达标后，方可进行结算。

　　3、若发生质量事故，造成的损失均有乙方负责。

　　五、工期：

　　1、开始工作日期 ，结束工作日期： ，总日历工作天数为： 天 。

　　2、乙方必须严格按甲方制定的施工进度进行施工。不得拖期，不得影响下道工序施工，如因乙方原因造成工期延误，由乙方承担所有误工和工程拖期损失。

　　六、安全生产：

　　1、吊篮由乙方安装（吊篮所用绳索均有乙方提供），安装完毕后由乙方进行外墙涂料施工，在施工过程中如发生事故，由乙方承担全部责任。

　　2、乙方自备的劳动保护用品和劳动设施必须符合标准规定，并为班组做好安全技术交底和岗前安全教育。

　　3、乙方必须严格遵守安全操作规程，服从工地安全员的管理，杜绝违章作业，杜绝发生各类安全事故。

　　4、乙方工人应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全事故隐患，严禁在存有安全隐患的区域作业。如违反安全制度，一切责任由乙方负责。

　　5、乙方必须接受工地安全员对违反者的'经济处罚，如乙方人员因违章作业造成事故，一切责任由乙方负责。

　　6、乙方不得使用患有心脏病、癫痫病、高血压等疾病的作业人员，否则出现事故，一切责任由乙方负责。特种作业人员必须经上级有关部门培训，持证上岗，否则出现事故，一切责任由乙方负责。

　　7、乙方工人必须按要求配戴安全帽、安全带、安全绳等安全防护用品，

　　七、文明施工：

　　1、乙方必须做到施工场地文明，对本工作区域做到活完料净。严禁将施工用材料到处乱放。否则因此所发生的费用全部由乙方承担。

　　2、乙方必须保证所用机具不丢失、不损坏，且转运正常、保养良好。

　　3、工地上严禁汹酒、打架闹事、偷盗等不良行为，造成后果者由责任方自负，甲方概不负责。

　　4、因乙方责任造成的材料丢失、损坏、浪费，由乙方负责。

　　八、工地要求：

　　1、甲方必须根据有关施工规定为乙方提供规定范围内的施工方便，确保工程顺利完成。

　　2、乙方必须服从工地的各项管理规定。

　　3、乙方必须服从质量、安全、文明施工、临时用电等甲方各管理员的具体要求和安排，服从管理员的合理处罚。

　　九、奖罚：

　　乙方必须承担上级部门对该班组的违章（质量、安全、文明等项）处罚。

　　十 、合同终止：双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，工程承包方向工程发包方交付劳务作业成果，并经工程发包方验收合格后，本合同即告终止。

　　本合同一式两份，具有同等效力，由工程发包方和工程承包方各执一份。自签字之日起生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

分项工程承包合同8

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和自治区有关规定，为了明确双方责任，保证该工程工期质量，经双方协商一致同意签订本协议，并严肃履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、专项工程内容及范围：

　　四、承包方式：

　　五、工程造价：

　　六、工程质量等级：

　　七、开竣工日期：

　　开工日期：年月日。竣工日期：年月日。

　　八、双方责任：

　　甲方责任：

　　A、工程开工前甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸，以签字为准。

　　B、提供合理的施工现场用地。

　　C、对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查，负责办理隐蔽工程验收，组织工程交工及验收。

　　D、安排进度拨款工作，结合工地实际情况，及时协调解决施工中存在的问题。

　　E、为了确保乙方施工人员的生产需要，甲方对每个施工人员配置被褥、

　　乙方责任：

　　A、专项工程的负责人(工长)必须严把质量关，始终把安全施工和工程质量放在首位，按图纸施工，按国家的有关规范要求施工，决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并限期整改，对工程造成质量隐患的，其后果乙方将负连带法律责任。

　　B、各专项工程的负责人员(工长)和施工人员必须坚守工作岗位，不得擅自离岗，每天到施工现场办公室签字报到，如特殊情况需要请假的，必须安排合适人员补岗，经甲方驻工地负责人员同意后方可离开，否则离岗一天罚款叁佰元。

　　C、各工种务必遵守公司纪律，协调好本工种与其他工种之间的工作关系。

　　D、在施工过程中乙方要强化安全意识，严守操作规程，负责好本工程施工段的人员施工安全，如发生违规操作，所造成的一切后果甲方概不负责，其后果由乙方自己全部承担。进入施工场地必须持证上岗，工作前需穿工作服，戴安全帽，高空作业的系好安全带，严禁穿拖鞋、皮鞋上岗。如违反规定，发现一次罚款伍拾元，乙方自行承担相关责任。

　　E、甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等，乙方必须妥善保管好所有配置的物品，如有丢失或损坏，乙方照价赔偿，乙方按照甲方要求统一食宿。

　　F、施工前乙方必须同甲方签订劳动合同及安全合同(报施工人员一览表备案)，同时乙方在施工中不准有拖欠工人工资现象，如发生除承担由此引起的.相关责任及罚款，还要承担甲方施工企业社会影响的损失(每发生一次赔偿5000元作为补偿)。

　　G、乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险，保险费用由乙方自行承担并支付，并严格按照安全操作规程施工，在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿，乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失。

　　九、付款方式：

　　外墙脚手架搭设安装完毕后，付工程量的，安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余。

　　以上条款甲方执一份、乙方执一份，共两份，签字生效，双方必须共同遵守。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

分项工程承包合同9

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据 工程施工需要，甲方应乙方要求，同意乙方承包部分分项工程施工，为了明确双方职责，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》有关条款以及文件精神，经双方协商签订合同如下：

　　第一条、工程名称及地点：

　　第二条、工程范围及内容：按附件《工程量清单》中确定的分项工程项目组织施工。

　　第三条、承包方式及单价：本合同采用单价承包方式，即包工、包工期、包质量、包安全、包乙方自身住房建设或租房费用。按附件《工程量清单》单价一次性包干到底，节约不退，超支不补。

　　第四条、施工期限：

　　自 年 月 日开工至 年 月 日前完工，共 天。若乙方未按期完工者，按承包分项累计总金额每天罚款2，若乙方提前工期，甲方根据总工期的要求，可按承包工程质量及进度情况奖励 元。

　　第五条、履约保证及工程款结算

　　一、乙方在签订合同时应向甲方缴交合同履约保证金，履约保证金额度为分项工程合同金额的8%，即 元。该履约保证金甲方在工程竣工经业主组织验收合格后无息退还乙方。若乙方不能履行合同义务或中途退出，甲方有权收回发包给乙方的工程，终止本合同并没收乙方缴交的履约保证金。若乙方合同期内出现安全质量事故，则处理该事故的一切费用由乙方负责，并从乙方缴交的履约保证金中先予支付，由此产生履约保证金与本合同约定的差额，在今后工程款结算中扣留补足。

　　二、甲方不预付乙方工程预付款，乙方在未向甲方提出计量结算之前，甲方不预借工程款。

　　三、甲方每月20～30日对乙方完成的工程进行验工计价，按乙方实际完成可计量的工程量和本合同相应单价，计算工程进度款(计价清单格式附后)，甲方扣留工程质保金、提供的材料、水电以及其他垫付款后，确认本期应拨给乙方工程款数额。甲方拨付给乙方的各期工程款，均必须待甲方收到业主对该项工程计价拨款后，7个工作日内拨付给乙方。

　　四、甲方在乙方每月工程计价时，按每期计价金额扣留10%，作为工程质保金。工程质保金用于甲方与业主签订合同的缺陷责任期内，本合同所列各项工程的缺陷修复和其他维修费用。

　　五、工程质保金退还。工程竣工之后，其质量经验收达到本合同约定的标准、且业主规定的质量缺陷责任期已满，甲方在收到业主退还的工程质保金后，15个工作日内按比例无息退还乙方;若乙方工程质量未达到本合同约定的质量标准，甲方则直接从乙方扣留的工程质保金中支付返修全部费用，返修工程待业主验收合格，甲方收到业主退还的`质保金后，甲方按比例支付乙方扣留工程质保金余额。

　　六、甲方将以总承包人身份，对本工程全部单价、补差、变更、索赔直接对业主负责，所有费用的增减与乙方无关(除非本合同规定)。

　　第六条、工程质量

　　一、本工程质量等级为 。

　　二、乙方必须严格按照公路工程《施工技术规范》、《操作规程》、施工设计图要求进行施工。并建立质量自检机构，实行工序自检、工序互检、中间检查制度、杜绝质量事故、保证工程质量。

　　三、分项工程每一工序必须经甲方工程技术人员会同业主质量检查人员、监理工程师检验签证后方可继续施工。

　　四、在施工过程中经甲方检验，发现有不符合设计和《施工技术规范》要求者，乙方必须返工重做，所产生的一切费用均由乙方自理。若乙方不能保证工程质量，甲方有权收回由乙方所承包的全部工程并终止合同。如由于甲方原因造成的返工，则通过甲方签认后，所产生的损失由甲方负责。

　　五、工程竣工验收质量不合格时，甲方不予退还质量保证金。由乙方负责返工修复，承担全部返修费用，并赔偿甲方由此造成的一切损失。

　　第七条、安全生产：

　　一、在施工过程中，为了保证本合同工程的安全，保护工地周围建筑物，居民来往车辆和人员的安全，乙方应当采取有效的防护及安全措施，并承担所需费用。

　　二、乙方应按照安全为了生产，生产必须安全的原则和有关安全生产法律法规以及安全生产操作规程进行施工生产，建立健全劳动安全生产教育培训制度，教育职工遵章守纪、文明施工、安全生产，加强安全技术管理，由于管理不善或施工单位职工的过失、或因第三者原因造成的人身、设备、安全事故以及其他人为事故，其全部责任及经济赔偿均由乙方承担。对伤亡事故的处理，统计报告等工作均由乙方负责。

　　三、甲方根据乙方的要求，可以有偿拨给乙方施工安全生产需要的部分劳动防护用品。

　　四、乙方须严格服从甲方现场管理人员的管理，并协助甲方管理好施工队伍，若乙方施工队伍发生任何治安事件，除乙方承担全部损失外，甲方还将对乙方处于每次 元的赔偿金。

　　第八条、物资供应、施工机具：

　　一、按《公路工程施工定额》计算所需的主要材料(钢材、水泥、木材、火工材料、合金钻头、橡胶制品、预应力锚具等)由甲方负责供应。未经甲方允许，乙方不得私自购买，乙方严格按照甲方的质量要求和材料配合比施工。乙方须在每月25日之前上报下月材料使用计划，甲方按其计划进行采购;乙方使用材料总量超出图纸所示总量部分，甲方将按供应期间的最高市场材料单价计算材料价款并在乙方工程款中相应扣除。

　　二、乙方所需的生产工具、小型机械由乙方负责，如果需要甲方协助采备，甲方尽可能给予支持和提供方便，费用由乙方负责。

　　三、乙方需要甲方协助维修生产工具，应按甲方规定交纳维修费。

　　四、乙方施工所需的大中型机械设备由甲方按施工方案配备，其费用另签租赁合同。

　　五、乙方所需生产用电由甲方提供，其费用均按工程所在地电力部门的有关规定向乙方收取。

　　第九条、现场管理：

　　一、乙方除工地负责人外，乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资料的真实性，(乙方授权管理人员一览表)附后。

　　二、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方要密切配合，保证施工顺利进行。

　　三、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，指定专人负责保卫工作，严禁偷盗现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　四、乙方要保持施工人员相对稳定，禁止合同外人员出入现场和住宿。

　　五、乙方所承包的工程项目不得再行分包或整体转包。

　　第十条、附则

　　一、本合同未尽事宜，经双方协商，可签订补充协议，合同期内双方达成的协议与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方所有约定均应以书面合同、协议为准，任何口头合同、协议无效。

　　二、本合同自签订之日起生效，在工程质量保修期满后，结算余额后自行失效。

　　三、本合同签订地点为XXX。本合同今后发生有关法律纠纷，应在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　四、本合同正本贰份，甲、乙方各执一份，副本五份，甲方执四份，乙方一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分项工程承包合同10

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　经双方协商，甲方将____________委托乙方施工。为了明确双方责、权、利，根据《中华人民共和国民法典》，结合本工作实际情况，特签订如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、承包范围及方式

　　1.承包范围：________________

　　2.承包方式：________________

　　二、工期及进场时间

　　本工作自____年____月____日进场施工至承包工程内容完工，实际工期要求按项目部指定。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工程衔接上的脱节，甲方将给以一定的经济处罚。

　　三、结算方式

　　1.按定额标准，以工日单价计算：

　　分项合格：____/____元/工日

　　分项优良：____/____元/工日

　　2.按施工图上建筑面积单价结算：

　　一次通过验收合格：____元/*方米按国家规定计算建筑面积。

　　3.其他计算方式：________________

　　4.定额外用工结算：

　　根据实际发生工作内容，由项目部核定签发工日数，按技术工____元/工日；辅助工____元/工日。

　　四、承包工作范围

　　图纸及其设计变更包括的所有内容。房子以内的不产生点工。包括楼梯贴面及一层外墙贴面施工洞封堵砖砌踏步底层____公分以内回土及挖土散水等至工程验收合格为止。甲方只提供塔吊搅拌机，其余机械及小型工具由乙方自备。

　　五、付款方式

　　1.自备一个月生活费，以后按施工现场施工生产人数，结合完成工作量，每人每月预付生活费____元。

　　2.所包含工作量1#--6#结束支付至____%，年底付至____%，余下部分作预留保修费，竣工后一年付清。

　　3.属乙方施工人员所发生的涉外费用，按实际发生数由乙方承担，在结算款中扣除。

　　4.其他付款方式：________________

　　六、双方责任

　　（一）甲方

　　1.负责对业主、设计院、质监站及其他对外工作的联系。

　　2.负责各工种之间的协调工作，并对工程质量、进度、安全生产、文明施工等进行监督、检查、考核。

　　3.对乙方做好安全生产教育。

　　4.负责乙方施工人员食宿安排。

　　5.按预算用量做好材料、设备的供应。

　　6.根据本协议按时拨付月度生活费。

　　7.负责组织施工验收、办理工程结算。

　　8.甲方派现场代表____，在施工中负责与乙方的协调工作，杨-伟为技术负责。

　　（二）乙方

　　1.组织施工人员进场，施工人数、技术力量必须满足工程进度、质量的要求，进场人员必须持有居民身份证、就业登记卡、就业证、暂住证（复印一份交甲方备案），并报送进场职工1寸*照及花名册一份，供甲方备案。

　　2.必须服从甲方的整体安排和协调，服从甲方现场管理人员的统一管理。遵守法律、法规及规章制度，对违法乱纪者，甲方有权按照规定给予处罚，随时向乙方提出清退。

　　3.进场人员必须持有上岗证，特殊工种必须持有安全操作证（如进场后再办上岗证和操作证的，其费用由作业班组自理，甲方协调办理）。

　　4.严格按照施工图纸和甲方审定的施工方案组织施工，每道工序完工后必须经甲方检查后方能进行下道工序的施工，同时认真配合安装施工，共同完成任务。

　　5.负责雇工患病及意外事故处理费用及其他费用。

　　6.确保工程进度，保证工程质量，负责乙方原因造成的一切经济损失。

　　7.派专人开机，做好与其他班组机械使用的协调。

　　8.乙方自行配备甲方提供机械以外的设备、工具用具以及工人需要的.劳保用品。

　　9.乙方委派____为现场代表，负责工程质量、进度等的协调安排及生活费的领取。

　　七、安全生产及保安规则：

　　1.乙方应加强对职工的安全生产教育，严格遵守执行安全生产六大纪律及甲方的安全生产有关规定，完善安全设施，加强安全交底及安全检查。乙方有责任和权力完善安全生产工作。

　　2.甲方对乙方的生产工作实行不定期的检查，凡发现违反安全生产规定、违章操作，盲目蛮干的，甲方将有权予以罚款，要求完善和规范。

　　3.根据谁施工谁负责安全的原则，乙方对施工人员的安全生产负完全责任。如发生意外事故，由乙方负责处理，费用由乙方承担。如发生重大人员伤亡事故，乙方应及时通知甲方，由甲方协调呈报有关部门。

　　4.乙方应教育施工人员严守国家政策法规，遵守甲方规定的治安、市容的有关规定，遵守生活区的环境卫生，维护施工区域的正常秩序。

　　5.施工现场及宿舍区，不得使用电饭锅、加热器等，不准私拉电源，一经发现甲方予以没收，同时采取警告、处罚等决定，屡教不改的，甲方给予清退出工地。

　　6.对打架、斗殴的有关人员，除处于必要的罚款外，责令其退出工地，情节严重的报告当地派出所，应有的处罚、费用由责任人承担。本工程由谁签定合同，谁在现场指挥、管理，如承包人不在现场管理或管理不善，甲方有权在乙方工程价款中扣除工程款的____%，同时甲方以____%款直接发放至作业人员。

　　八、材料及工具

　　1.按预算定额规定，乙方向甲方办理领料手续，在施工过程中，乙方应妥为保管和使用，不得浪费，切实维护好甲方的利益，乙方管理有方，有明显节约材料，经项目部核定后，甲方给予必要的奖励。

　　2.甲方提供的各种机械设备，乙方应派专人负责使用，属人为造成的损坏，其费用由乙方承担。

　　3.甲方提供的各种小型工具，乙方应妥善保管和使用，属正常损耗的以旧换新，属非正常损耗的，其费用由乙方承担（安全帽由甲方提供，完工后如数交还甲方，丢失或损坏，由乙方按原价赔偿）。

　　4.乙方在施工中，必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则，同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款，如遇到有场地不清工完不清，甲方有权利责令其班组清理后施工，一旦不履行好此项工作，甲方将作出强制手段，委托其他人清理，发生费用由责任班组承担，为抓好质量、安全、文明卫生工作，项目部不定期进行考核打分，视情况予以一定的奖罚。

　　九、其他

　　1.未尽事宜，在施工过程中协商决定。

　　2.本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　____年____月____日

分项工程承包合同11

　　发包方：（以下简称甲方）

　　水电承包方责任人：（以下简称乙方）承包人身份证号码：

　　经双方友好协商，为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目，明确双方责任和义务，遵循*等、自愿、公*和诚实信用守诺的原则，订立本合同。

　　一、承包工程项目

　　1、工程名称：鼎恒商业中心A区工程

　　2、承包范围，张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯，铁丝，钉子，生活，及上班的交通工具，所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车，对拉杆的固定片焊接，木板的吊模支架焊接，所有的模板加固系统焊接，以及外拆模后的涨模处理，（注，在施工中如有质量，安全罚款由乙方自己承担）乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调。如果完成不了项目部的节点要求必须加班，乙方在现场仓库领用所有的.材料必须安排专人签字领用。否则不给发放。如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷。甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次。将在每月工程款扣除。

　　3、材料的使用规章制度。乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料。模板，木方，不允许任意切割。如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割。否则发现一次将按照进场价赔偿。赔偿价格将在每月工程款扣除。

　　4、文明施工规章制度

　　在每一次施工完后的基础，框架结构以及设备基础，经过甲方现场主管技术确认是否合格。才能施工下一道工序，施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐，。要按照甲方安排的节点安时完成。才能支付每月的工程量。进度款。否则不给结算。

　　5、础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元

　　6、工资支付方式，乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员，双方确认后，交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%，如乙方承包工程合同范围完成后，无相关违章违约条例退场时一次性付清。

　　7、工程量结算方式，按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。

　　二、工程质量等级和安全指标

　　1、本工程的质量及安全等级必须达到优良，一次性验收合格率100%，满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照***规范进行施工、

　　2、乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程，确保安全施工为零，杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担，在员工下班后不允许任意携带任何物资出门。一旦门卫发现甲方不承担任何费用。

　　三、甲方权利和义务

　　1、甲方具有质量否决权。

　　2、甲方负责本工程全面管理，有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查，有权指令乙方整改不妥之处。

　　3、甲方指派量管理工作，指派负责现场安全管理，指派负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导，甲方提供中心轴线定位和标高基准点。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。

　　2、乙方一旦进入施工现场，甲方需召开施工协调会，乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。

　　3、乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料，甲方根据发生事故的严重后果，进行分析处理，所发生的费用，在工程款内扣除。

　　4、乙方必须服从甲方的总体进度安排，确保施工人员数量，若发生乙方停止施工，中途退约，造成直接损失由乙方负责赔偿，甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。

　　5、在打砼前模板支撑必须牢固，打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中，若出现支撑下滑、加固支撑松动，乙方必须及时采取有效处理措施，使砼浇灌顺利进行。

　　6、乙方应采取切实可行的质量保证措施，使本工程达到优良，严禁偷工减料。

　　7、乙方应自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业；如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。

　　8、乙方在施工作业中做到“三不”伤害；爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品；如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底，使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽，2米以上架子上作业必须戴好安全带，*台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。

　　9、乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定（包括用工制度），自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续，并承担有关发生的一切费用。

　　10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为，若发生以上行为，甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。（注，不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂，如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担）

　　11、工伤事故：由乙方原因所发生的安全事故，事故费用由乙方自行承担，非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。

　　12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格，甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间，乙方因为自行退出或违约而造成合同终止，甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。

　　13、乙方进入施工现场，按照甲方及业主施工预算供应材料，乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度，注意节约用料，不得浪费，若造成材料浪费（包括周转材料），乙方将按超用浪费直接金额的1。5倍以上赔偿给甲方及业主。

　　14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求，由此造成的一切经济损失，均将从乙方应得的工程结算款中扣除，并由乙方承担违约责任。

　　15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下，可以进行此承包范围以外的工作量。

　　16、乙方进场施工前，必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口，便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出，便于工作安排。

　　17时间进场施工，则没收押金。

　　五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

分项工程承包合同12

　　经公司研究指派______项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，粉刷分项工程交由______小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程所有内外墙粉刷。

　　二、承包方式：

　　包工不包料，不得转包。

　　三、承包价格：

　　内墙粉刷____元/m2，外墙粉刷____元/m2，线条每米每道____元。

　　四、工期要求：

　　从工序交接日起，内墙每层在____天内要完成，外墙在____天内要完成，外墙线条在____天内要完成。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基层应先清理干净，砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结;砖墙基层应事先浇水湿润。

　　2、施工工艺为：吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹第一遍底灰→抹第二遍底灰→抹面层灰→加用塑料抹刀压光。

　　3、打底用的水泥砂浆配合比为：水泥1：砂3：粉煤灰0.5：石灰膏0.5。内墙面层用纸筋灰掺10%的白水泥。

　　4、砂浆采用机械搅拌，投料顺序为：先砂子→后石灰膏→再水泥→最后粉煤灰。搅拌时间不少于120分钟。

　　5、砂浆应搅拌均匀，粉刷砂浆的稠度一般为7—10cm。水泥砂浆应在搅拌后3小时内全部用完。

　　6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛，并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含有结块(硬块)。

　　7、待第二遍的.底灰七成干时，即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面，那么需提前一天浇水湿润。

　　8、天棚打底前应在四周弹上水*控制线，并拉线贴灰饼、做冲筋，而后分二遍抹底灰，用刮尺搓*打毛。

　　9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水*、梁侧垂直;阴阳角方正。多跨连续梁要拉紧通线做钉。

　　10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角：即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆来粉刷角部。

　　11、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不*整以及同一墙面打底砂浆颜色不一致的现象。

　　12、所有水*面均应呈水*;所有立面均应呈垂直;所有阴阳角均应方正。严禁干燥后表面产生裂纹现象。

　　13、填充墙的顶部与梁底之间的裂缝处，应在正式打底前用微膨胀的水泥砂浆塞严、挤实以防以后裂缝。

　　14、粉刷前应将地面墙脚的落地灰(砌筑砖墙时掉下的砂浆)应先清理干净，并运至地面指定地点堆放。

　　15、搭设粉刷内脚手架不得接触到墙面，拆除脚手架时应注意保护成品，以避免进行二次修补造成劳命伤财。

　　16、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查，发现质量问题及时进行修补。

　　六、安全要求：

　　1、进入施工现场必须遵守公司的各项安全生产规章制度和纪律。

　　2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设*稳牢固，脚手板高度不大于2m，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶要放稳。

　　3、搭设脚手架不得有跷头板，严禁脚手板支搁在门窗、上下水的管道上。

　　4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不安全地方立即作加固等处理，不准用楞木等作为立人板。

　　5、搅拌砂浆与抹灰作业时，尤其在抹顶棚时，应注意灰浆溅入眼内。

　　6、在室内推运输小车时，特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退。

　　7、严禁从窗口向下随意抛掷东西。

　　8、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不得伸入井架内，待吊篮停稳，方可进入吊篮内工作。

　　9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

　　10、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

　　11、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。

　　12、新工人进场后应先经过三级安全教育，并经考试合格后方可上岗。

　　七、奖罚条件：

　　1、按时完成奖励____元;因劳力不足而不能按时完成扣款____元/天。

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励____元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款____元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、严禁出现重伤以上事故，轻伤事故每发生一起，均扣工资____元。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，每完成一层经施工员验收合格后的第2天支付____%的工程款，外墙全部完成经施工员验收合格后的第2天支付____%的工程款，余款在____个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　十、补充事项：

　　1、________________________________________________________________________________________________。

　　2、________________________________________________________________________________________________。

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人(甲方)：______承包班组长(乙方)：______

　　联系电话：______________联系电话：______________

　　(项目章) (私章)

　　签定时间：__________年____月____日

分项工程承包合同13

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　为了确保______________工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《民法典》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　二、 合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　三、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　四、 结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方 万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%.工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　五、甲方责任：

　　(1) 提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　(2) 开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　(3) 委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的.关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　(4) 组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　(5) 线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　(6) 营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　(7) 开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　(8) 甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　六、乙方责任：

　　(1) 服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　(2) 严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

　　(3) 开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　(4) 每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　(5) 合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

　　(6) 开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　(7) 工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　(8) 乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　七、 其它

　　a) 本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b) 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。

　　c) 其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　______年______月______日

分项工程承包合同14

　　发包方：(简称甲方)

　　承包方：(简称乙方)

　　一、承包内容：所有井桩开挖及现场清理。

　　二、承包方式：甲方将井桩土方开挖扩大头以上按每米 元，大写 元 /米;扩大头部分每个 元，大写 元/个承包给乙方，由乙方包干及质安责任。

　　三、承包范围：

　　乙方包干建设方提供的全套的设计图纸及交底纪要及设计变更的有关井桩土方开挖工程的全部内容，以及场地清理，并服从文明施工的按排，在施工过程中乙方必须严格按照施工操作规程进行操作。

　　四、工期：

　　乙方从 年 月 日进场施工，至 年 月 日，所有承包内容必须完工。乙方必须保证足够的人员，保证按甲方安排的时间如期完成，否则甲方将更换队伍，其它一切损失由乙方承担。

　　五、质量要求：

　　1、井桩开挖必须按设计要求开挖。

　　2、井桩挖完后及时验收，并清理井口的余土防止塌方。

　　3、井桩成孔尺寸必须符合设计要求。

　　4、如乙方原因影响质量、工程施工进度，甲方将在结算费用内扣除 ，只能以 发放给乙方。如达到不合格标准，返工的一切损失由乙方承担，中途如有局部返工现象，乙方必须听从施工管理人员指挥，该返工者不得推诿，返工其材料费用按估价从乙方扣回，乙方必须自检，不合格者及时整改。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者，按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。

　　五、安全生产及安全责任：

　　1、乙方施工员必须严格遵守安全操作规程，为使工人加强安全意识，班组负责人在每天安排工作前，要强调安全操作，发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反《施工现场管理条例》者，按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。施工现场所发生一切安全事故均与甲方无关，甲方概不承担任何责任，因此而造成的经济损失也均由乙方负责。

　　2、施工人员脱离施工现场所发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方概不承担任何责任，造成的损失也均由乙方或个人自行承担。

　　六、文明施工：

　　1、作业人员进入现场必须严格遵守安全施工纪律，并遵守安全技术操作规程，听从指挥，文明施工。

　　2、在井桩开挖前对工人进行班前技术交底和安全施工意识培训工作，让工人清楚地进行施工操作。

　　3、上面挖井人要将井壁周围的'土层、石块清理干净，以防掉入井内。

　　4、井孔上面的人在吊土时随时检查吊桶的牢固性及架子的安全稳定性，同时将井桩周围的杂物清理干净，随时要与下面的人联系，有异常现象及时通知有关人员采用应急措施。

　　5、清理井下积水用的抽水泵要保证电缆的绝缘性、防水性，随时检查水泵及电缆线的使用情况，使用前必须先检查用电器具，不得漏电及断线现象的发生，连接水泵的配电箱要有漏电装置。

　　6、乙方负责人必须管好自己的队伍，严禁打架斗殴，酗酒闹事，违者不管谁先动手，均一并罚款500～20xx元，严重者交于司法部门处理。乙方人员必须将身份证、计划生育证报甲方。未满18周岁者不得来工地做工。服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度，有章必循。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者，按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。

　　七、付款方式：

　　每月按施工进度报批工程量，经项目部审核，报公司审批后在每月5号之前付给已完工程量 的人工费用，余下 在工程办理完结算之后，一个月内付清 ，剩下最后 质保期满，一次性付清。

　　八、小型工具、生活、劳保用品均由乙方负责。

　　九、所有工人在甲方领用的用具，如有损坏照价赔偿，如安全帽等。

　　十、附则：

　　1、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。

　　2、本合同由发包、承包方代表签字后生效。全部工程费结算完成后，本合同终止。

　　3、本合同一式俩份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分项工程承包合同15

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲方开发修建的工程，经甲、乙双方共同协商一致后由乙方承担该工程A、B、C幢水电分项工程施工，为保证施工质量，施工安全和进度，为明确双方责任权利，特订以下合同：

　　一、承包形式

　　本工程的水电工程全承包。

　　二、工期进度

　　工期：与土建工程同时完工。

　　三、单价

　　本单项工程单价是根据甲、乙双方依照市场行情包干价，按建筑积____元/*方米计算(其中：1、若自来水公司不负责清水安装到户，乙方负责安装进户;2、若各单元到楼顶的主电线由电力公司安装，则在*方米包干价中扣除____元结算，按____元/*方米计算)。

　　四、承包内容

　　1、施工图和施工方案中的所有工作内容(消防设施除外、污水进化粪池、室内不穿电线)。

　　2、该工程的所有公共部分的照明，疏散标志，由乙方统一安装。

　　五、付款方法

　　本工程的工程款经双方协商，该工程款在该项目以住房抵扣，余下的5%作为保修金待保修期满后一次性付清。

　　六、材料和施工质量要求

　　所用全部材料必须具备出厂合格证、检验合格证，经甲方验收合格方可进入工地，安装质量必须分项分层验收合格，再进行下部施工。

　　七、保修期

　　该工程竣工验收合格后，保修期为二年。

　　八、甲方职责

　　1、甲方提供施工图纸，进行技术交底。

　　2、甲方对所完成工程量定期验收、监督。

　　3、甲方负责与土建施工队协商，配合施工。

　　4、工程竣工时组织职能部门对工程进行验收。

　　九、乙方职责

　　1、对所承包项目的质最、安全、进度、现场文明施工、材料耗量、人员安排全部负责。

　　2、遵守公司和施工现场的各项管理制度，服从甲方的.安排、调度、指挥。

　　3、严格按施二规范、验收规范、安全操作规范和内控制质量要求组织施工，并做好中间层分项分部验收。

　　4、按日、旬、月工期进度计划合理组织施工。

　　5、做好各项单项工程白检资料，竣工后竣工图等交甲方备案。

　　6、自备工具及机具。

　　7、乙方给甲方提供采购材料发票，并承担人工劳务税票(或甲方代扣劳务税)

　　十、施工质最要求

　　1、乙方必须按施工图纸、设计变更甲、乙双方协定内容进行施工。

　　2、乙方进场的原材料，必须有出厂合格证、质保书。

　　3、各分项工种施工质量必须达到设计的各项标准，对不合格部位必须返工重作，由此造成的材料、工资损失由乙方全部负责。

　　十一、制度

　　1、乙方必须遵章守纪，遵守安全生产制度，不违章操作，保证安全施工，接受甲方的安全检查和监督。

　　2、乙方凡组织到工地做工人员，必须行进行安全知识培训、学*后方能上班。

　　3、严格遵守安全生产“十不准”，严禁违章操作。发生的安全事故由乙方付全部责任。

　　十二、违约责任

　　本合同自签定后，双方不得违约，如单方违约，按合同总造价5%作为违约金，由违约方付给对方。

　　十三、本合同是在双方自愿、*等、互利、公*原则下合作。此合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同白双方签字后起生法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

分项工程承包合同范本二十份（扩展4）

——砌墙工程承包合同范本 (菁华3篇)

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律规定，遵循*等、自愿、公*和诚实守信原则，双方就*家俱CBD-批发城二期北面砖砌围墙施工事项经协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称： 围墙施工工程

　　1.2工程地点：

　　1.3工程概况：批发城二期北面砖砌围墙，总长约 米。

　　1.4 承包范围：

　　⑴普通围墙(蒸压灰砂砖)120厚砖砌围墙高度约1.9米，条形砖基础，围墙单面1:2.5水泥砂浆粉刷(具体施工内容详见甲方提供的施工图)。

　　⑵鱼塘、壕沟填土及零时施工道路按现场测量签证为准。

　　1.5工期：总工期为 天(日历天，含国家法定节假日及风霜雨雪天) 工期：开工时间20xx年1 月 29 日，30天内工程竣工验收完毕。

　　1.6工程质量等级：合格，工程质量应符合设计图纸和施工规范要求，符合国家和行业有关施工验收规范和《建筑工程质量检验评定标准》。

　　第二条 合同价款

　　2.1 本合同所约定工程全费用包干单价为每米 元，围墙长度约 米，工程暂定总价为 万元(大写 元整)，工程完工后根据实际完成数量据实结算。

　　第三条 承包方式

　　3.1承包方式：包工、包料;

　　第四条 计价原则及结算方式

　　4.1涉及到建筑及装修的项目执行20xx年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省补充定额》，涉及拆除项目执行《湖北省房屋修缮工程预算定额统一基价表》(20xx)相关分册，涉及到水电安装的项目执行20xx年《湖北省安装工程消耗定额及单位估计表》相关分册。实际施工中发生上述定额中没有的项目，双方做工料机分析协商套用相*的定额子目。

　　4.2取费文件：按《湖北省建筑安装工程费用定额》(鄂建文【20xx】216号文)，总价下浮 个点(其中甲方核定的主材价格的价差不参与下浮)。人工费按湖北省20xx年80号文调整，人工价差计取3.6914%费率;材料价差计取5.6914%的费率。以上费用在付款时均需提供项目所在地正规税务发票，税金乙方承担。

　　4.3施工中发生的签证单：按直接费*(1+10%)计算，不再收其他任何费用。

　　4.4经过以上取费方式计算出的本工程造价包含以下部分：

　　4.4.1包含施工图中全部工程施工内容所需费用。

　　4.4.2包含材料的采保费、运输费、装卸费、上下力资费、施工现场材料保管费、材料二次搬运费、属于乙方承包范围内甲方提供的材料、设备由乙方负责卸货、保管的费用。

　　4.4.3包含乙方为完成本工程内容所必须的开办费用(含附属工程、临时工程、施工技术措施费用)深化设计费以及一切施工所必须因素的所需费用。

　　4.4.4按国家及地方*规定由乙方缴纳的各种税收，验收通过相关管理部门的建管规费、检测费用等费用已含在本工程综合费率中(除税收以外的各种费用按不超过1%计取)。

　　4.4.5包含施工期间利率、税率、国家政策性调整、施工环境和市场的变化等可能影响工程造价变化的因素。

　　4.4.6包含工程安全文明施工增加费、临时设施费、赶工补偿费、成品保护措施费、临建搬迁、施工及生活临时水电线路拉接、场外租地及交通费、其他保证合同工期措施费、建筑超高引起的人工、机械增加、成品保护、工地保安、安全挡板、停电停水措施、施工场地清理及施工垃圾外运、施工噪音环保措施、施工工地环卫费、不可预见费及风险包干费、其他文明工地措施、其他技术措施等发生的所有的费用，因交叉作业导致的成品/半成品损坏需修复的费用。

　　4.4.7总包配合费由乙方自行与总包单位协商(一般不超过合同总价的1%)，并向总包单位支付，如有纠纷甲方应尽力组织双方协商。

　　4.5、工程结算依据为：(1)本合同;(2)取费标准为本合同约定的取费标准的条款;(3)施工图及设计说明;(4)招投标文件;(5)建设方和本工程项目监理认可签字的施工组织设计;(6)施工日志;(7)甲方核定的材料核价单;(8)工程竣工图;(9)设计变更单(须经监理和甲方确认、盖章);(10)现场签证单(须经监理和甲方确认、盖章);(11)加盖施工方公章的正式的工程结算书及工程量计算式。按本合同第四条约定据实计算工程总价。

　　4.6工程结算复核：

　　4.6.1工程竣工验收合格后15天内，乙方向甲方提交《劳务人员工资已结清声明》(见附件三)、完整的工程结算报告后(报告内容须符合《工程结算送审资料标准清单》之要求。(见附件一)，甲方受理结算资料后90日内出具结算初审意见。

　　4.6.2乙方在提交工程结算书15日后，应联系甲方初审部门的相关人员，具体确定校正、复核有关工程量和价格的时间安排，并无条件出*校正、复核，直至乙方与甲方造价人员有初步一致的结算书面意见。

　　4.6.3最终结算造价以建设方集团复审部门与乙方双方核对量价后，双方签字盖章的复审金额为准。工程结算最终价款的确认见《告施工单位书》(附件四)。乙方对甲方造价人员提出的数量、单价异议或疑义以及结算会商、洽谈应无条件的予以配合、复核、求证，并按照合同的规定予以调整;若乙方在协商期内未实质响应甲方复审结果，视同乙方认可甲方的复审结果。复审计价结果视为有效，作为工程价款支付的依据。

　　4.*工程结算时，在甲方造价人员未向乙方提交意见前，乙方没有要求甲方支付工程款的权利。

　　第五条 甲方工作职责

　　5.1 甲方按合同约定支付工程款。

　　5.2 甲方有权建议撤换认为不合适本工程的乙方任何人员。

　　5.3 由甲方协助乙方向设计单位进行沟通并会审，双方认可方案。

　　5.4 为乙方提供施工电源、水源接口，水、电费用由乙方承担。

　　第六条 乙方工程职责

　　6.1选派得力专业技术人员严格按照施工方案进行施工，按监理规范实施管理，建立质量自检制度、工程报监制度、认真按照相关的质量检验评定标准，服从甲方及监理单位的管理，按时参加设计交底及现场协调会。

　　6.2 乙方应无条件服从甲方的统一安排，按合同约定时间进场施工，并向甲方提交工程进度及施工计划报表。

　　6.3工程竣工后，及时通知甲方及有关部门竣工验收工作，向甲方送交完整的施工技术管理资料四套(含乙方一套)，否则由此造成的损失和后果由乙方负责。

　　*乙方提交的竣工资料，需达到备案要求。若因乙方竣工资料有遗失、错漏等问题，致使甲方因此蒙受经济损失，乙方应承担赔偿责任。

　　6.5施工用水用电费由乙方承担，单独挂表，据实结算，乙方应无条件服从甲方及监理方的统一安排，并由监理方及甲方签证及加盖公章作为结算依据。

　　6.6严格按安全标准组织施工，遵守工程建设安全生产有关管理规定，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　6.7施工过程中发生的一切财产损害、工伤、人身损害等责任，由乙方自行承担。

　　6.8施工过程中的组织协调工作由乙方负责，责任及费用全部由乙方承担。

　　6.9乙方不得以任何形式或手段贿赂甲方工作人员，一经发现甲方有权无条件终止本合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　第七条 进度计划、延期开工

　　7.1乙方必须在合同签订后立即进场组织施工(否则甲方可单方解除合同，乙方应退还所收工程款，并由乙方承担因此给甲方造成的所有损失)，并按甲方要求的进度计划施工，接受甲方和监理公司对进度的检查。如果工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，报甲方代表批准执行。

　　7.2 乙方按合同约定的开工日期开始施工，因乙方原因导致延期开工，按天承担违约金，每延误一天按合同包干总价的0.5%承担违约金，按天累计计算，违约金从工程款中扣除。

　　7.3甲方以书面形式通知乙方推迟开工日期，工期相应顺延工期。

　　第八条 工期延误

　　8.1对不可抗力、甲方原因造成的工期的延误，经甲方确认，工期相应顺延。

　　8.2乙方在以上情况发生后3天内，就延误的内容向甲方提出书面报告，甲方在收到报告3天内予以准确答复。

　　第九条 检查和返工

　　9.1乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方及监理公司的检查检验。

　　9.2以上检查不应影响施工的正常进行，如影响施工的正常进行，检查不合格者，其影响正常施工的费用由乙方承担。检查合格如影响工期，工期顺延。

　　第十条 设计变更

　　10.1乙方必须根据合同约定的材料、设备等的品牌、规格、型号等要求施工不得擅自变更。若需变更，乙方应向甲方提交书面申请变更文件，并阐述变更理由、变更内容、相应措施，提交变更预算造价书，并经设计单位、甲方书面同意后方可进行变更，同时双方必须明确材料变更价差。

　　10.2甲方确认的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方认为有必要对设计图纸及材料、设备进行修改，经甲方书面签发后，乙方必须遵照执行。

　　第十一条 工程价款的支付

　　本工程无预付款，按下述方式支付工程款：

　　11.1 工程全部完工，乙方人员及设备退场，经甲方相关部门初验合格后，在7日内付至本合同暂定总价的50%;

　　11.2 工程验收合格、资料交接完毕、办理完工程备案(如需备案)，经预算部初审、审计部复审计算完毕后一年内分四次付至本合同结算总价的95%，在每季度末分批支付;

　　11.3 工程合同结算总价的5%作为质保金，质保1年，质保期满经甲方使用部门签字认可无质量问题后7日内，甲方一次性无息付清。

　　11.4付款前乙方必须提供甲方项目所在地税务机关的合法、合规发票。

　　第十二条 工程量的核实确认

　　12.1 乙方向甲方代表提交已完工程量的报告，甲方接到报告后按设计图纸核实已完工程数量(以下简称计量)，并在计量时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方无正当理由不参加计量，甲方将自行进行计量，计量结果视为有效，作为工程价款支付的依据。

　　12.2如因乙方原因造成合同无法履行或双方发生其他合同纠纷，甲方认为需对完工率及工程质量进行鉴定时，甲方通知乙方共同进行鉴定或委托其他机构进行鉴定，乙方如接通知3日内不参加，甲方可自行计量，鉴定或委托其他单位进行，结果视为有效，并作为工程完工率、质量鉴定的标准及价款支付依据，相关鉴定费用由乙方承担。

　　12.3因乙方自身原因造成返工的工程量，不予计算。

　　第十三条 工程质量和质量奖罚

　　13.1工程质量应达到合格标准，如未达到质量要求，乙方承担返修责任，所产生的费用由乙方承担(返修期不得超过工期的三分之一)，如返修后经验收仍不合格，甲方不承担支付工程款的责任，并有权单方解除合同，并追究乙方违约行为给甲方造成的损失。如返修验收合格，扣减合同暂定总价款的5%的工程款作为质量罚金。

　　第十四条 竣工验收及竣工结算

　　14.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家竣工验收的有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方在40个工作日内组织有关部门验收。如有修改，乙方按要求修改，并承担由于自身原因造成修改的费用。

　　14.2 竣工日期为乙方送交竣工验收报告，并经相关部门验收完毕之日。需修改后才能达到竣工要求的，并再经验收达到要求应为乙方修改后提请甲方重新验收合格的日期。

　　第十五条 工程返修

　　15.1本工程质量保证期为一年，质保期从甲方验收完毕之日起计算。

　　15.2 质保期内乙方免费维修，并在甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。乙方接到甲方维修通知后，未能在4小时内进行维修并解决存在的问题，或由于乙方的.原因，甲方未能联系上乙方，则视为授权甲方组织维修，除乙方承担维修费用外并处罚500元/次(从质保金中扣除);3日内不能到场维修或者三次不按合同约定时间进行维修时，甲方有权取得剩余质量保证金所有权，乙方应在3日内补足质量保证金并由乙方继续承担保修责任。

　　第十六条 违约

　　16.1 因甲方原因不能按合同约定支付工程款项，自超过约定付款日期15天次日起，按应付未付款项的同期银行利息支付乙方延期付款违约金。

　　16.2乙方不按合同约定进场日期超过3天，甲方有权解除合同，乙方应退还所收甲方工程款，按合同总价的10%承担违约金，并承担给甲方造成的所有损失。

　　16.3乙方在本合同签订后不履行合同或未经甲方同意停工超过3日，甲方可单方解除合同，乙方按合同总价的10%承担违约金，并承担给甲方造成的所有损失。

　　1*乙方不能按合同工期竣工，每延误一天按500元/天承担违约金，按天累计计算(可从工程款中扣除，)工期延误超过10天，甲方有权解除合同，由乙方按合同工程总价的10%承担违约责任，并赔偿给甲方造成的所有损失。

　　16.5乙方施工经验收达不到合同质量要求，乙方承担返修责任，所产生的费用由乙方承担(返修不得超过原工期三分之一)，如返修后经验收仍不合格，甲方不承担支付工程款的责任，并有权单方解除合同，乙方承担因其违约行为给甲方造成的损失。如返修验收合格，扣减合同总价的5%的工程款作为质量罚金。

　　16.6如乙方发生重大质量事故等行为，甲方认为乙方无能力继续承担本工程施工，甲方有权单方面消减工作量直到解除合同，并请乙方退场;所造成的损失和责任均由乙方承担。

　　16.7本工程不得分包;经甲方书面许可分包的，乙方应将分包合同副本送甲方，并保证分包具备工程施工资质(分包合同不能解除乙方的任何义务和责任，分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准)。如乙方未经甲方转包或分包，甲方有权单方面终止合同，已完工部分不承担付款义务，并由乙方承担合同总造价的10%违约金，并向乙方追究由此造成的一切损失。

　　16.8如发现乙方贿赂甲方工作人员，甲方有权无条件终止本合同，并向相关司法机关报案追究相关人员及单位的法律责任，乙方按合同总价的10%承担违约金，并赔偿给甲方造成的一切损失。

　　第十七条 争议

　　17.1 甲、乙双方因合同发生争议，应友好协商解决。协商不成时，双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

　　17.2发生争议后，除依据本合同约定中止或解除合同外，双方都应继续履行合同，保持施工连续。

　　第十八条 其他

　　18.1甲、乙双方确认的施工图作为本合同的附件，为本合同的附件，为本合同的有效组成部分。

　　18.2本合同正本五份，甲方执四份，乙方执一份。

　　18.3本合同自双方签字盖章后生效，未明事项可由双方签订补充协议，与本合同具同等效力。

　　甲方： 乙方：

　　(公章) (公章)

　　法定或委托代理人签字： 法定或委托代理人签字：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　联系电话： 联系电话：

　　签约日期： 签约日期：

　　甲方：

分项工程承包合同范本二十份（扩展5）

——分项工程承包合同菁选

分项工程承包合同15篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的分项工程承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和自治区有关规定，为了明确双方责任，保证该工程工期质量，经双方协商一致同意签订本协议，并严肃履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、专项工程内容及范围：

　　四、承包方式：

　　五、工程造价：

　　六、工程质量等级：

　　七、开竣工日期：

　　开工日期：年月日。竣工日期：年月日。

　　八、双方责任：

　　甲方责任：

　　A、工程开工前甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸，以签字为准。

　　B、提供合理的施工现场用地。

　　C、对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查，负责办理隐蔽工程验收，组织工程交工及验收。

　　D、安排进度拨款工作，结合工地实际情况，及时协调解决施工中存在的问题。

　　E、为了确保乙方施工人员的生产需要，甲方对每个施工人员配置被褥、

　　乙方责任：

　　A、专项工程的负责人(工长)必须严把质量关，始终把安全施工和工程质量放在首位，按图纸施工，按国家的有关规范要求施工，决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并限期整改，对工程造成质量隐患的，其后果乙方将负连带法律责任。

　　B、各专项工程的负责人员(工长)和施工人员必须坚守工作岗位，不得擅自离岗，每天到施工现场办公室签字报到，如特殊情况需要请假的，必须安排合适人员补岗，经甲方驻工地负责人员同意后方可离开，否则离岗一天罚款叁佰元。

　　C、各工种务必遵守公司纪律，协调好本工种与其他工种之间的`工作关系。

　　D、在施工过程中乙方要强化安全意识，严守操作规程，负责好本工程施工段的人员施工安全，如发生违规操作，所造成的一切后果甲方概不负责，其后果由乙方自己全部承担。进入施工场地必须持证上岗，工作前需穿工作服，戴安全帽，高空作业的系好安全带，严禁穿拖鞋、皮鞋上岗。如违反规定，发现一次罚款伍拾元，乙方自行承担相关责任。

　　E、甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等，乙方必须妥善保管好所有配置的物品，如有丢失或损坏，乙方照价赔偿，乙方按照甲方要求统一食宿。

　　F、施工前乙方必须同甲方签订劳动合同及安全合同(报施工人员一览表备案)，同时乙方在施工中不准有拖欠工人工资现象，如发生除承担由此引起的相关责任及罚款，还要承担甲方施工企业社会影响的损失(每发生一次赔偿5000元作为补偿)。

　　G、乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险，保险费用由乙方自行承担并支付，并严格按照安全操作规程施工，在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿，乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失。

　　九、付款方式：

　　外墙脚手架搭设安装完毕后，付工程量的，安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余。

　　以上条款甲方执一份、乙方执一份，共两份，签字生效，双方必须共同遵守。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　（甲方） 承包方：

　　（乙方）发包方：

　　兹有甲方将厦门力隆氨纶公司三期厂房模板（木作）分项工程发包给乙方进行包工包料施工，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》以及其他相关法律法规，经甲乙双方协商认定，一致同意签订本合同，共同遵守执行。

　　一、施工项目内容：按设计图纸和设计变更要求，按甲方的模板方案和技术交底规定以及相关现行规定施工完好，要求用80％以上的新模板，在乙方自检合格后，提供甲方验收符合相关规定要求，并报甲方、监理验收达到合格标准以上。

　　二、承包方式：内架钢管支撑及模板包工包料，包括模板制作、安装、拆除，模板支撑安拆，以及所有木工机械设备及铁钉、铁线等木工辅助材料。内架钢管支撑按厦门市规范制作安装。乙方应保证不少于1.5套的全新模板周转使用；

　　楼梯上料*台、安全防护以及上级部门检查验收配合所使用模板材料由乙方提供。

　　三、计算方法与单价：按实际完成量以模板与砼实际接触面积按每*方米人民币49元计算（乙方必须提供劳务人员工资表和人员身份证复印件）。甲方提供塔吊卸料、夜间施工照明及楼层配电箱等配合，其余施工所需锯台、手电锯、手电钻、插座、电源线、照明灯管等相关安全防护配套的绝缘胶鞋、安全帽（需按甲方指定标识）由乙方提供（其它工种不得随意使用乙方材料）。

　　四、付款方式：参照甲方与建设单位签订的总包合同付款时间，主体结构封顶前各施工节点完成时，甲方在收到建设单位进度款后10天内按乙方完成工程量的80%支付；主体结构封顶后，甲方在收到建设单位进度款后10天内付至乙方已完工程量的90%；余款待零星构件二次浇筑收尾完成及外架拆除后一个月内一次性付清。

　　五、工期要求：乙方应严格按照甲方要求的`进度精心施工，落实赶工措施，在各施工段制作安装前乙方应提交符合进度要求的材料及人员供应计划，甲方依据该计划进行现场抽检考核，若施工人数少于计划数每人次罚款100元，材料到位率小于95%每次罚款1000元，导致工期延误的每日罚款20xx元，罚款在每次支付工程进度款时直接扣除。若遇停电、台风、大雨等不可抗力造成工期延误的应及时向甲方签证顺延，尤其要求保证春节前至少完成动力厂房二层以上，主厂房一层以上、二层局部，否则罚款二万元（非乙方原因另论）。

　　六、安全文明施工：

　　甲方提供工地安全设施，乙方应对工人进行宣传教育，遵守职工安全守则，严格按安全操作规程施工，不得违章作业；施工器械应专人操作，操作员应持证上岗，否则发生事故由乙方负责；凡班组工作违反操作规程，或因自身不当、疏忽引起事故者，由乙方负责；凡防护安全设施不足，乙方有权拒绝作业。

　　七、乙方职责

　　1、班组长不得在主体施工期间随意离开现场，应配合工地施工员放样，并负责内架所搭设支撑架体的标高、轴线位置准确。对本班组进场的工人进行登记、安全教育、上报甲方方能上岗，同时必须做好每天的劳力分配、分工及现场交底工作。

　　2、乙方工人进场时应向甲方提供身份证、相片及其他相关证件供甲方统一办证。办理有关证件的一切费用，由乙方负责，并从乙方工程款中扣除。

　　3、乙方应对工人进行安全教育，督促工人参加甲方组织各项交底学*并严格执行各项安全操作规程和安全生产规章制度，班组长应及时向班组进行安全技术变底。

　　4、乙方应与现场的其他班组通力合作，保证工程项目的质量安全。

　　5、己方应严格把好质量关，如果梁、柱、扳出现爆模，乙方应负责打凿修整达到质量要求。

　　6、甲方按时支付给乙方进度款后，乙方应及时发放工人工资，如甲方付款到位而发现工人因欠薪诉至劳动等相关部门或聚众**等，每发现一起罚款10000元，由此造成的经济及法律责任概由乙方承担。

　　7、乙方应按甲方要求在指定地点整齐堆放材料，做到文明施工，施工完毕应做到工完料清。

　　八、甲方职责

　　1、提供给乙方整套的工程施工图纸和有关设计变更资料

　　2、提供固定于塔吊的照明投光灯及用水、用电等设施

　　3、负责代办工人的有关证件，但费用由乙方负责

　　4、对乙方工程质量、工程进度、安全加以管理、督促

　　5、协调各班组的关系，总结各班组的质量、安全生产情况，并进行奖优罚劣、通报

　　6、配备相关的安全设施

　　7、按时支付乙方进度款，待工程完工，甲方应及时办理结算

　　8、甲方负责当地社会治安，提供材料、机具临时堆场及仓库

　　十、其他条款

　　1、班组长在施工期间应跟班作业，不得无故离开现场，应配合工地施工员的协调工作，并对本班组做好当天的劳力分配、分工协作及现场交底和质量、安全自检工作。如发现班组长无故离开现场者，每次处以100元的罚款。

　　2、乙方应及时向组员进行技术及安全交底，并对工人进行督促执行各项安全操作规程和旌工技术操作规程以及规范标准施工工艺质量要求，如有发现违章作业，视情节轻重加以处罚。

　　3、工人不得酗酒、打架斗殴，不得参与赌博等违法行为，如有发现者，将送至**部门处理。如果因此受到相关部门处罚，处罚金额由乙方负责，乙方并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　4、一旦发生工伤事故，5000元以内由乙方自行承担，超过5000元如因乙方操作不当引起等原因引起，一切损失由乙方承担，其它情况乙方应先行垫付每人次10000元以内医药费用，待保险赔偿后，超过赔偿标准的部分由甲、乙双方按经鉴定部门确定的责任比例分担。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效，工程完工验收、款项结清后失效。

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　发包方代表签名：

　　承包方代表签名：

　　联系方式：

　　联系方式：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　年 月 日

　　发包方：(简称甲方)

　　承包方：(简称乙方)

　　一、承包内容：所有井桩开挖及现场清理。

　　二、承包方式：甲方将井桩土方开挖扩大头以上按每米 元，大写 元 /米;扩大头部分每个 元，大写 元/个承包给乙方，由乙方包干及质安责任。

　　三、承包范围：

　　乙方包干建设方提供的全套的设计图纸及交底纪要及设计变更的有关井桩土方开挖工程的全部内容，以及场地清理，并服从文明施工的按排，在施工过程中乙方必须严格按照施工操作规程进行操作。

　　四、工期：

　　乙方从 年 月 日进场施工，至 年 月 日，所有承包内容必须完工。乙方必须保证足够的人员，保证按甲方安排的时间如期完成，否则甲方将更换队伍，其它一切损失由乙方承担。

　　五、质量要求：

　　1、井桩开挖必须按设计要求开挖。

　　2、井桩挖完后及时验收，并清理井口的余土防止塌方。

　　3、井桩成孔尺寸必须符合设计要求。

　　4、如乙方原因影响质量、工程施工进度，甲方将在结算费用内扣除 ，只能以 发放给乙方。如达到不合格标准，返工的一切损失由乙方承担，中途如有局部返工现象，乙方必须听从施工管理人员指挥，该返工者不得推诿，返工其材料费用按估价从乙方扣回，乙方必须自检，不合格者及时整改。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者，按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。

　　五、安全生产及安全责任：

　　1、乙方施工员必须严格遵守安全操作规程，为使工人加强安全意识，班组负责人在每天安排工作前，要强调安全操作，发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反《施工现场管理条例》者，按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。施工现场所发生一切安全事故均与甲方无关，甲方概不承担任何责任，因此而造成的经济损失也均由乙方负责。

　　2、施工人员脱离施工现场所发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方概不承担任何责任，造成的损失也均由乙方或个人自行承担。

　　六、文明施工：

　　1、作业人员进入现场必须严格遵守安全施工纪律，并遵守安全技术操作规程，听从指挥，文明施工。

　　2、在井桩开挖前对工人进行班前技术交底和安全施工意识培训工作，让工人清楚地进行施工操作。

　　3、上面挖井人要将井壁周围的土层、石块清理干净，以防掉入井内。

　　4、井孔上面的人在吊土时随时检查吊桶的牢固性及架子的安全稳定性，同时将井桩周围的杂物清理干净，随时要与下面的人联系，有异常现象及时通知有关人员采用应急措施。

　　5、清理井下积水用的抽水泵要保证电缆的绝缘性、防水性，随时检查水泵及电缆线的'使用情况，使用前必须先检查用电器具，不得漏电及断线现象的发生，连接水泵的配电箱要有漏电装置。

　　6、乙方负责人必须管好自己的队伍，严禁打架斗殴，酗酒闹事，违者不管谁先动手，均一并罚款500～20xx元，严重者交于司法部门处理。乙方人员必须将身份证、计划生育证报甲方。未满18周岁者不得来工地做工。服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度，有章必循。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者，按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。

　　七、付款方式：

　　每月按施工进度报批工程量，经项目部审核，报公司审批后在每月5号之前付给已完工程量 的人工费用，余下 在工程办理完结算之后，一个月内付清 ，剩下最后 质保期满，一次性付清。

　　八、小型工具、生活、劳保用品均由乙方负责。

　　九、所有工人在甲方领用的用具，如有损坏照价赔偿，如安全帽等。

　　十、附则：

　　1、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。

　　2、本合同由发包、承包方代表签字后生效。全部工程费结算完成后，本合同终止。

　　3、本合同一式俩份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　分项工程发包方（甲方）：

　　分项工程承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，特制订本合同。

　　一、承包对象及提供工作内容

　　1、工程名称：

　　2、工作内容：外墙涂料

　　二、承包费用：

　　三、报酬的支付：

　　甲方按有关规范、规程、标准进行验收，合格后，有关人员签字认可，方准予以结算支付。

　　四、质量要求：

　　1、甲方为乙方提供质量要求和技术交底，乙方必须严格按照有关规范施工，服从甲方质量管理人员的领导，接受甲方的质量监督。

　　2、施工完成后，应进行班组自检，并做好记录，经甲方有关人员验收达标后，方可进行结算。

　　3、若发生质量事故，造成的损失均有乙方负责。

　　五、工期：

　　1、开始工作日期 ，结束工作日期： ，总日历工作天数为： 天 。

　　2、乙方必须严格按甲方制定的.施工进度进行施工。不得拖期，不得影响下道工序施工，如因乙方原因造成工期延误，由乙方承担所有误工和工程拖期损失。

　　六、安全生产：

　　1、吊篮由乙方安装（吊篮所用绳索均有乙方提供），安装完毕后由乙方进行外墙涂料施工，在施工过程中如发生事故，由乙方承担全部责任。

　　2、乙方自备的劳动保护用品和劳动设施必须符合标准规定，并为班组做好安全技术交底和岗前安全教育。

　　3、乙方必须严格遵守安全操作规程，服从工地安全员的管理，杜绝违章作业，杜绝发生各类安全事故。

　　4、乙方工人应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全事故隐患，严禁在存有安全隐患的区域作业。如违反安全制度，一切责任由乙方负责。

　　5、乙方必须接受工地安全员对违反者的经济处罚，如乙方人员因违章作业造成事故，一切责任由乙方负责。

　　6、乙方不得使用患有心脏病、癫痫病、高血压等疾病的作业人员，否则出现事故，一切责任由乙方负责。特种作业人员必须经上级有关部门培训，持证上岗，否则出现事故，一切责任由乙方负责。

　　7、乙方工人必须按要求配戴安全帽、安全带、安全绳等安全防护用品，

　　七、文明施工：

　　1、乙方必须做到施工场地文明，对本工作区域做到活完料净。严禁将施工用材料到处乱放。否则因此所发生的费用全部由乙方承担。

　　2、乙方必须保证所用机具不丢失、不损坏，且转运正常、保养良好。

　　3、工地上严禁汹酒、打架闹事、偷盗等不良行为，造成后果者由责任方自负，甲方概不负责。

　　4、因乙方责任造成的材料丢失、损坏、浪费，由乙方负责。

　　八、工地要求：

　　1、甲方必须根据有关施工规定为乙方提供规定范围内的施工方便，确保工程顺利完成。

　　2、乙方必须服从工地的各项管理规定。

　　3、乙方必须服从质量、安全、文明施工、临时用电等甲方各管理员的具体要求和安排，服从管理员的合理处罚。

　　九、奖罚：

　　乙方必须承担上级部门对该班组的违章（质量、安全、文明等项）处罚。

　　十 、合同终止：双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，工程承包方向工程发包方交付劳务作业成果，并经工程发包方验收合格后，本合同即告终止。

　　本合同一式两份，具有同等效力，由工程发包方和工程承包方各执一份。自签字之日起生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　代表人：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　责任人：

　　甲方承建的_________________工程模板分项工程，于_________年_________月_________日，由甲方发包给乙方施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：

　　二、承包造价：

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

　　（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

　　（4）保证材料供应（材料运至现场_________米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日_________元。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　（2）严格本班组自身的安全生产教育。提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　（3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　（4）绝对服从甲方的工程进度安排。

　　（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

　　（6）模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿*。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。

　　五、工程质量及验收标准：

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　六、工期：

　　1、计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。

　　2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的.时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法：

　　为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给_______％的工款，基础工程完工且验收通过后，__________天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　八、违约责任

　　（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

　　（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、其它：

　　（1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。

　　（2）由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

　　（3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

　　十一、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十二、甲方对以上各条款负有解释权。

　　十三、本合同一式_______份，甲方执_______份、乙方执_______份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　经公司研究指派______项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，粉刷分项工程交由______小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程所有内外墙粉刷。

　　二、承包方式：

　　包工不包料，不得转包。

　　三、承包价格：

　　内墙粉刷____元/m2，外墙粉刷____元/m2，线条每米每道____元。

　　四、工期要求：

　　从工序交接日起，内墙每层在____天内要完成，外墙在____天内要完成，外墙线条在____天内要完成。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基层应先清理干净，砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结;砖墙基层应事先浇水湿润。

　　2、施工工艺为：吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹第一遍底灰→抹第二遍底灰→抹面层灰→加用塑料抹刀压光。

　　3、打底用的水泥砂浆配合比为：水泥1：砂3：粉煤灰0.5：石灰膏0.5。内墙面层用纸筋灰掺10%的白水泥。

　　4、砂浆采用机械搅拌，投料顺序为：先砂子→后石灰膏→再水泥→最后粉煤灰。搅拌时间不少于120分钟。

　　5、砂浆应搅拌均匀，粉刷砂浆的稠度一般为7—10cm。水泥砂浆应在搅拌后3小时内全部用完。

　　6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛，并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含有结块(硬块)。

　　7、待第二遍的底灰七成干时，即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面，那么需提前一天浇水湿润。

　　8、天棚打底前应在四周弹上水*控制线，并拉线贴灰饼、做冲筋，而后分二遍抹底灰，用刮尺搓*打毛。

　　9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水*、梁侧垂直;阴阳角方正。多跨连续梁要拉紧通线做钉。

　　10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角：即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆来粉刷角部。

　　11、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不*整以及同一墙面打底砂浆颜色不一致的'现象。

　　12、所有水*面均应呈水*;所有立面均应呈垂直;所有阴阳角均应方正。严禁干燥后表面产生裂纹现象。

　　13、填充墙的顶部与梁底之间的裂缝处，应在正式打底前用微膨胀的水泥砂浆塞严、挤实以防以后裂缝。

　　14、粉刷前应将地面墙脚的落地灰(砌筑砖墙时掉下的砂浆)应先清理干净，并运至地面指定地点堆放。

　　15、搭设粉刷内脚手架不得接触到墙面，拆除脚手架时应注意保护成品，以避免进行二次修补造成劳命伤财。

　　16、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查，发现质量问题及时进行修补。

　　六、安全要求：

　　1、进入施工现场必须遵守公司的各项安全生产规章制度和纪律。

　　2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设*稳牢固，脚手板高度不大于2m，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶要放稳。

　　3、搭设脚手架不得有跷头板，严禁脚手板支搁在门窗、上下水的管道上。

　　4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不安全地方立即作加固等处理，不准用楞木等作为立人板。

　　5、搅拌砂浆与抹灰作业时，尤其在抹顶棚时，应注意灰浆溅入眼内。

　　6、在室内推运输小车时，特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退。

　　7、严禁从窗口向下随意抛掷东西。

　　8、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不得伸入井架内，待吊篮停稳，方可进入吊篮内工作。

　　9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

　　10、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

　　11、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。

　　12、新工人进场后应先经过三级安全教育，并经考试合格后方可上岗。

　　七、奖罚条件：

　　1、按时完成奖励____元;因劳力不足而不能按时完成扣款____元/天。

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励____元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款____元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、严禁出现重伤以上事故，轻伤事故每发生一起，均扣工资____元。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，每完成一层经施工员验收合格后的第2天支付____%的工程款，外墙全部完成经施工员验收合格后的第2天支付____%的工程款，余款在____个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　十、补充事项：

　　1、________________________________________________________________________________________________。

　　2、________________________________________________________________________________________________。

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人(甲方)：______承包班组长(乙方)：______

　　联系电话：______________联系电话：______________

　　(项目章) (私章)

　　签定时间：__________年____月____日

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　经双方协商，甲方将____________委托乙方施工。为了明确双方责、权、利，根据《中华人民共和国民法典》，结合本工作实际情况，特签订如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、承包范围及方式

　　1.承包范围：________________

　　2.承包方式：________________

　　二、工期及进场时间

　　本工作自____年____月____日进场施工至承包工程内容完工，实际工期要求按项目部指定。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工程衔接上的脱节，甲方将给以一定的经济处罚。

　　三、结算方式

　　1.按定额标准，以工日单价计算：

　　分项合格：____/____元/工日

　　分项优良：____/____元/工日

　　2.按施工图上建筑面积单价结算：

　　一次通过验收合格：____元/*方米按国家规定计算建筑面积。

　　3.其他计算方式：________________

　　4.定额外用工结算：

　　根据实际发生工作内容，由项目部核定签发工日数，按技术工____元/工日；辅助工____元/工日。

　　四、承包工作范围

　　图纸及其设计变更包括的所有内容。房子以内的不产生点工。包括楼梯贴面及一层外墙贴面施工洞封堵砖砌踏步底层____公分以内回土及挖土散水等至工程验收合格为止。甲方只提供塔吊搅拌机，其余机械及小型工具由乙方自备。

　　五、付款方式

　　1.自备一个月生活费，以后按施工现场施工生产人数，结合完成工作量，每人每月预付生活费____元。

　　2.所包含工作量1#--6#结束支付至____%，年底付至____%，余下部分作预留保修费，竣工后一年付清。

　　3.属乙方施工人员所发生的涉外费用，按实际发生数由乙方承担，在结算款中扣除。

　　4.其他付款方式：________________

　　六、双方责任

　　（一）甲方

　　1.负责对业主、设计院、质监站及其他对外工作的联系。

　　2.负责各工种之间的协调工作，并对工程质量、进度、安全生产、文明施工等进行监督、检查、考核。

　　3.对乙方做好安全生产教育。

　　4.负责乙方施工人员食宿安排。

　　5.按预算用量做好材料、设备的供应。

　　6.根据本协议按时拨付月度生活费。

　　7.负责组织施工验收、办理工程结算。

　　8.甲方派现场代表____，在施工中负责与乙方的协调工作，杨-伟为技术负责。

　　（二）乙方

　　1.组织施工人员进场，施工人数、技术力量必须满足工程进度、质量的要求，进场人员必须持有居民身份证、就业登记卡、就业证、暂住证（复印一份交甲方备案），并报送进场职工1寸*照及花名册一份，供甲方备案。

　　2.必须服从甲方的整体安排和协调，服从甲方现场管理人员的统一管理。遵守法律、法规及规章制度，对违法乱纪者，甲方有权按照规定给予处罚，随时向乙方提出清退。

　　3.进场人员必须持有上岗证，特殊工种必须持有安全操作证（如进场后再办上岗证和操作证的，其费用由作业班组自理，甲方协调办理）。

　　4.严格按照施工图纸和甲方审定的施工方案组织施工，每道工序完工后必须经甲方检查后方能进行下道工序的施工，同时认真配合安装施工，共同完成任务。

　　5.负责雇工患病及意外事故处理费用及其他费用。

　　6.确保工程进度，保证工程质量，负责乙方原因造成的一切经济损失。

　　7.派专人开机，做好与其他班组机械使用的协调。

　　8.乙方自行配备甲方提供机械以外的设备、工具用具以及工人需要的劳保用品。

　　9.乙方委派____为现场代表，负责工程质量、进度等的协调安排及生活费的领取。

　　七、安全生产及保安规则：

　　1.乙方应加强对职工的安全生产教育，严格遵守执行安全生产六大纪律及甲方的安全生产有关规定，完善安全设施，加强安全交底及安全检查。乙方有责任和权力完善安全生产工作。

　　2.甲方对乙方的生产工作实行不定期的检查，凡发现违反安全生产规定、违章操作，盲目蛮干的，甲方将有权予以罚款，要求完善和规范。

　　3.根据谁施工谁负责安全的原则，乙方对施工人员的安全生产负完全责任。如发生意外事故，由乙方负责处理，费用由乙方承担。如发生重大人员伤亡事故，乙方应及时通知甲方，由甲方协调呈报有关部门。

　　4.乙方应教育施工人员严守国家政策法规，遵守甲方规定的治安、市容的有关规定，遵守生活区的环境卫生，维护施工区域的正常秩序。

　　5.施工现场及宿舍区，不得使用电饭锅、加热器等，不准私拉电源，一经发现甲方予以没收，同时采取警告、处罚等决定，屡教不改的，甲方给予清退出工地。

　　6.对打架、斗殴的有关人员，除处于必要的罚款外，责令其退出工地，情节严重的'报告当地派出所，应有的处罚、费用由责任人承担。本工程由谁签定合同，谁在现场指挥、管理，如承包人不在现场管理或管理不善，甲方有权在乙方工程价款中扣除工程款的____%，同时甲方以____%款直接发放至作业人员。

　　八、材料及工具

　　1.按预算定额规定，乙方向甲方办理领料手续，在施工过程中，乙方应妥为保管和使用，不得浪费，切实维护好甲方的利益，乙方管理有方，有明显节约材料，经项目部核定后，甲方给予必要的奖励。

　　2.甲方提供的各种机械设备，乙方应派专人负责使用，属人为造成的损坏，其费用由乙方承担。

　　3.甲方提供的各种小型工具，乙方应妥善保管和使用，属正常损耗的以旧换新，属非正常损耗的，其费用由乙方承担（安全帽由甲方提供，完工后如数交还甲方，丢失或损坏，由乙方按原价赔偿）。

　　4.乙方在施工中，必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则，同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款，如遇到有场地不清工完不清，甲方有权利责令其班组清理后施工，一旦不履行好此项工作，甲方将作出强制手段，委托其他人清理，发生费用由责任班组承担，为抓好质量、安全、文明卫生工作，项目部不定期进行考核打分，视情况予以一定的奖罚。

　　九、其他

　　1.未尽事宜，在施工过程中协商决定。

　　2.本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　____年____月____日

　　经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），铝合金门窗分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程所有铝合金门窗。

　　二、承包方式：

　　包工包料，但不得转包他人。

　　三、承包价格：

　　窗××元/m2，玻璃门××元/m2，卷闸门××元/m2。

　　四、工期要求：

　　从工序交接日起，每一层在××天要完成，全部完成工期××天。

　　五、质量与施工要求：

　　1、铝合金门窗安装前，应先检查门窗的数量、品种、规格、开启方向、紧固件等符合设计要求后方可进行安装。

　　2、当为了保证外墙饰面砖的整块，需要改变洞口尺寸时，应先征得设计或建设（监理）的同意，方可进行改动。

　　3、门窗在工地堆放不应直接接触地面下部应放置垫木且应立放，立放角度不应少于70度，并采取防倾倒措施。

　　4、安装过程中应及时清理我铝合金门窗表面的水泥砂浆、密封膏等，以保护表面质量。

　　5、门窗及零附件质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定，按设计图纸要求选用。不得使用不合格的产品。

　　6、铝合金门窗选用的零附件及固定件，除了不锈钢外，均应经防腐蚀处理。

　　7、铝合金门窗框安装入洞口应横*竖直，外框与洞口应采用弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体内。

　　8、铝合金制作装配时横向及竖向组合时，应采取套插，搭接形式曲面组合，搭接长度宜为10mm，并用密封膏密封。

　　9、安装密封条时应留有伸缩余量，一般比门窗的装配边长20-30mm，在转角处应斜面断开，并用胶粘剂粘贴牢固，以免产生收缩缝。

　　10、若铝合金门窗为明螺丝连接时，应用与门窗颜色相同的密封材料将其掩埋密封。

　　12、安装后的门窗必须有可靠的`刚性，紧固件距角端为150mm，中间间距不得大于500mm，不得钉在砖墙上。

　　13、门窗外框与墙体的缝隙填塞应按设计要求处理。若设计无要求时，应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙外表留5-8mm深的槽口填嵌密封材料。

　　14、铝合金门窗关闭要严密，间隙基本均匀，扇与框搭接量要符合设计要求。

　　15、铝合金门窗的附件要齐全，安装位置要正确、牢固、灵活实用，达到各自功能，端正美观。铝合金的推拉（开启）力矩不得大于施工规范的规定。

　　16、门窗框与墙体间缝隙填塞要饱满密实，表面*整光滑；填塞材料、方法要符合设计要求。

　　17、门窗外观应洁净，无划痕碰伤，无锈蚀；涂胶表面光滑*整，厚度均匀和无气孔。

　　18、铝合门窗的制作与安装误差应控制在施工规范允许的范围内，实测合格率应在90%以上。

　　六、安全要求：

　　1、进入施工现场人人都必须遵守公司的各项规章制度和纪律。

　　2、操作者应经常检查所用工具是否牢固，防止脱柄伤人。

　　3、安装时不要向下乱扔东西，工作时注意脚要踩稳。

　　4、搬运门窗时应轻放，不得使用木料穿入框内吊运至操作位置。

　　5、门窗不得*放，应该竖立，其竖立坡度不大于20度，并不准人字型堆放。

　　6、不准在窗扇上放置脚手板和悬吊重物。

　　7、使用机械，禁止戴手套，操作时必须集中思想，认真操作，不得与他人谈笑。

　　8、机械部件必须齐全，机械的转动和危险部位必须按规定安装防护装置。

　　9、不准任意换粗保险丝。

　　10、机械必须专人负责，操作人员必须熟悉该机械性能，熟悉操作技术。

　　11、严禁机械无人负责或随便动用，机械使用必须实施二级漏电保护，用完时应切断电源并将开关箱关门上锁。

　　七、奖罚条件：

　　1、按时完成奖励××元；因劳力不足而不能按时完成扣款××元。

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、严禁出现重伤以上事故，轻伤事故每发生一起，均扣工资××元。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，门窗框全部安装完成后支付××%的工程款，玻璃全部安装完成后支付××%的工程款，余款在竣工交工后××个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　十、补充事项：

　　1、

　　2、

　　3、

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效至工程款结清后失效。

　　单位工程负责人（甲方）：××× 承包班组长（乙方）：×××

　　联系电话：××××××× 联系电话：×××××××

　　（项目章） （盖章）

　　签定时间：××××年××月××日

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲方开发修建的工程，经甲、乙双方共同协商一致后由乙方承担该工程A、B、C幢水电分项工程施工，为保证施工质量，施工安全和进度，为明确双方责任权利，特订以下合同：

　　一、承包形式

　　本工程的水电工程全承包。

　　二、工期进度

　　工期：与土建工程同时完工。

　　三、单价

　　本单项工程单价是根据甲、乙双方依照市场行情包干价，按建筑积____元/*方米计算(其中：1、若自来水公司不负责清水安装到户，乙方负责安装进户;2、若各单元到楼顶的主电线由电力公司安装，则在*方米包干价中扣除____元结算，按____元/*方米计算)。

　　四、承包内容

　　1、施工图和施工方案中的所有工作内容(消防设施除外、污水进化粪池、室内不穿电线)。

　　2、该工程的所有公共部分的照明，疏散标志，由乙方统一安装。

　　五、付款方法

　　本工程的工程款经双方协商，该工程款在该项目以住房抵扣，余下的5%作为保修金待保修期满后一次性付清。

　　六、材料和施工质量要求

　　所用全部材料必须具备出厂合格证、检验合格证，经甲方验收合格方可进入工地，安装质量必须分项分层验收合格，再进行下部施工。

　　七、保修期

　　该工程竣工验收合格后，保修期为二年。

　　八、甲方职责

　　1、甲方提供施工图纸，进行技术交底。

　　2、甲方对所完成工程量定期验收、监督。

　　3、甲方负责与土建施工队协商，配合施工。

　　4、工程竣工时组织职能部门对工程进行验收。

　　九、乙方职责

　　1、对所承包项目的.质最、安全、进度、现场文明施工、材料耗量、人员安排全部负责。

　　2、遵守公司和施工现场的各项管理制度，服从甲方的安排、调度、指挥。

　　3、严格按施二规范、验收规范、安全操作规范和内控制质量要求组织施工，并做好中间层分项分部验收。

　　4、按日、旬、月工期进度计划合理组织施工。

　　5、做好各项单项工程白检资料，竣工后竣工图等交甲方备案。

　　6、自备工具及机具。

　　7、乙方给甲方提供采购材料发票，并承担人工劳务税票(或甲方代扣劳务税)

　　十、施工质最要求

　　1、乙方必须按施工图纸、设计变更甲、乙双方协定内容进行施工。

　　2、乙方进场的原材料，必须有出厂合格证、质保书。

　　3、各分项工种施工质量必须达到设计的各项标准，对不合格部位必须返工重作，由此造成的材料、工资损失由乙方全部负责。

　　十一、制度

　　1、乙方必须遵章守纪，遵守安全生产制度，不违章操作，保证安全施工，接受甲方的安全检查和监督。

　　2、乙方凡组织到工地做工人员，必须行进行安全知识培训、学*后方能上班。

　　3、严格遵守安全生产“十不准”，严禁违章操作。发生的安全事故由乙方付全部责任。

　　十二、违约责任

　　本合同自签定后，双方不得违约，如单方违约，按合同总造价5%作为违约金，由违约方付给对方。

　　十三、本合同是在双方自愿、*等、互利、公*原则下合作。此合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同白双方签字后起生法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　为了确保______________工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《民法典》，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：工程数量及单价

　　二、 合同工期

　　本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。

　　三、质量标准

　　1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。

　　四、 结算方式

　　1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。

　　2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方 万元。

　　3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的'80%.工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。

　　4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。

　　5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。

　　6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。

　　7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。

　　五、甲方责任：

　　(1) 提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。

　　(2) 开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。

　　(3) 委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。

　　(4) 组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。

　　(5) 线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。

　　(6) 营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。

　　(7) 开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。

　　(8) 甲方负责把护筒运送到桩位附*。

　　六、乙方责任：

　　(1) 服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。

　　(2) 严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。

　　(3) 开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。

　　(4) 每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。

　　(5) 合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。

　　(6) 开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。

　　(7) 工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。

　　(8) 乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。

　　七、 其它

　　a) 本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　b) 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。

　　c) 其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　______年______月______日

　　经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），土方分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程基础土方的开挖、运弃、回填。

　　二、承包方式：

　　包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。

　　三、承包价格：

　　开挖土方××元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。

　　四、工期要求：

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运；在××天内完成基础回填。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基槽的*面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的.要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、奖罚办法：

　　1、按时完成奖励××元；因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天××元。

　　5、严禁出现重伤以上事故，轻伤率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工资1％。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付××％的工程款，余款在××个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本协议书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人（甲方）：××× 承包班组长（乙方）：××× 联系电话：××××××× 联系电话：×××××××

　　（项目章） （盖章）

　　签定日期：××年××月××日

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据 工程施工需要，甲方应乙方要求，同意乙方承包部分分项工程施工，为了明确双方职责，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》有关条款以及文件精神，经双方协商签订合同如下：

　　第一条、工程名称及地点：

　　第二条、工程范围及内容：按附件《工程量清单》中确定的分项工程项目组织施工。

　　第三条、承包方式及单价：本合同采用单价承包方式，即包工、包工期、包质量、包安全、包乙方自身住房建设或租房费用。按附件《工程量清单》单价一次性包干到底，节约不退，超支不补。

　　第四条、施工期限：

　　自 年 月 日开工至 年 月 日前完工，共 天。若乙方未按期完工者，按承包分项累计总金额每天罚款2，若乙方提前工期，甲方根据总工期的要求，可按承包工程质量及进度情况奖励 元。

　　第五条、履约保证及工程款结算

　　一、乙方在签订合同时应向甲方缴交合同履约保证金，履约保证金额度为分项工程合同金额的8%，即 元。该履约保证金甲方在工程竣工经业主组织验收合格后无息退还乙方。若乙方不能履行合同义务或中途退出，甲方有权收回发包给乙方的工程，终止本合同并没收乙方缴交的履约保证金。若乙方合同期内出现安全质量事故，则处理该事故的一切费用由乙方负责，并从乙方缴交的履约保证金中先予支付，由此产生履约保证金与本合同约定的差额，在今后工程款结算中扣留补足。

　　二、甲方不预付乙方工程预付款，乙方在未向甲方提出计量结算之前，甲方不预借工程款。

　　三、甲方每月20～30日对乙方完成的工程进行验工计价，按乙方实际完成可计量的工程量和本合同相应单价，计算工程进度款(计价清单格式附后)，甲方扣留工程质保金、提供的材料、水电以及其他垫付款后，确认本期应拨给乙方工程款数额。甲方拨付给乙方的各期工程款，均必须待甲方收到业主对该项工程计价拨款后，7个工作日内拨付给乙方。

　　四、甲方在乙方每月工程计价时，按每期计价金额扣留10%，作为工程质保金。工程质保金用于甲方与业主签订合同的缺陷责任期内，本合同所列各项工程的缺陷修复和其他维修费用。

　　五、工程质保金退还。工程竣工之后，其质量经验收达到本合同约定的'标准、且业主规定的质量缺陷责任期已满，甲方在收到业主退还的工程质保金后，15个工作日内按比例无息退还乙方;若乙方工程质量未达到本合同约定的质量标准，甲方则直接从乙方扣留的工程质保金中支付返修全部费用，返修工程待业主验收合格，甲方收到业主退还的质保金后，甲方按比例支付乙方扣留工程质保金余额。

　　六、甲方将以总承包人身份，对本工程全部单价、补差、变更、索赔直接对业主负责，所有费用的增减与乙方无关(除非本合同规定)。

　　第六条、工程质量

　　一、本工程质量等级为 。

　　二、乙方必须严格按照公路工程《施工技术规范》、《操作规程》、施工设计图要求进行施工。并建立质量自检机构，实行工序自检、工序互检、中间检查制度、杜绝质量事故、保证工程质量。

　　三、分项工程每一工序必须经甲方工程技术人员会同业主质量检查人员、监理工程师检验签证后方可继续施工。

　　四、在施工过程中经甲方检验，发现有不符合设计和《施工技术规范》要求者，乙方必须返工重做，所产生的一切费用均由乙方自理。若乙方不能保证工程质量，甲方有权收回由乙方所承包的全部工程并终止合同。如由于甲方原因造成的返工，则通过甲方签认后，所产生的损失由甲方负责。

　　五、工程竣工验收质量不合格时，甲方不予退还质量保证金。由乙方负责返工修复，承担全部返修费用，并赔偿甲方由此造成的一切损失。

　　第七条、安全生产：

　　一、在施工过程中，为了保证本合同工程的安全，保护工地周围建筑物，居民来往车辆和人员的安全，乙方应当采取有效的防护及安全措施，并承担所需费用。

　　二、乙方应按照安全为了生产，生产必须安全的原则和有关安全生产法律法规以及安全生产操作规程进行施工生产，建立健全劳动安全生产教育培训制度，教育职工遵章守纪、文明施工、安全生产，加强安全技术管理，由于管理不善或施工单位职工的过失、或因第三者原因造成的人身、设备、安全事故以及其他人为事故，其全部责任及经济赔偿均由乙方承担。对伤亡事故的处理，统计报告等工作均由乙方负责。

　　三、甲方根据乙方的要求，可以有偿拨给乙方施工安全生产需要的部分劳动防护用品。

　　四、乙方须严格服从甲方现场管理人员的管理，并协助甲方管理好施工队伍，若乙方施工队伍发生任何治安事件，除乙方承担全部损失外，甲方还将对乙方处于每次 元的赔偿金。

　　第八条、物资供应、施工机具：

　　一、按《公路工程施工定额》计算所需的主要材料(钢材、水泥、木材、火工材料、合金钻头、橡胶制品、预应力锚具等)由甲方负责供应。未经甲方允许，乙方不得私自购买，乙方严格按照甲方的质量要求和材料配合比施工。乙方须在每月25日之前上报下月材料使用计划，甲方按其计划进行采购;乙方使用材料总量超出图纸所示总量部分，甲方将按供应期间的最高市场材料单价计算材料价款并在乙方工程款中相应扣除。

　　二、乙方所需的生产工具、小型机械由乙方负责，如果需要甲方协助采备，甲方尽可能给予支持和提供方便，费用由乙方负责。

　　三、乙方需要甲方协助维修生产工具，应按甲方规定交纳维修费。

　　四、乙方施工所需的大中型机械设备由甲方按施工方案配备，其费用另签租赁合同。

　　五、乙方所需生产用电由甲方提供，其费用均按工程所在地电力部门的有关规定向乙方收取。

　　第九条、现场管理：

　　一、乙方除工地负责人外，乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资料的真实性，(乙方授权管理人员一览表)附后。

　　二、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方要密切配合，保证施工顺利进行。

　　三、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，指定专人负责保卫工作，严禁偷盗现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　四、乙方要保持施工人员相对稳定，禁止合同外人员出入现场和住宿。

　　五、乙方所承包的工程项目不得再行分包或整体转包。

　　第十条、附则

　　一、本合同未尽事宜，经双方协商，可签订补充协议，合同期内双方达成的协议与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方所有约定均应以书面合同、协议为准，任何口头合同、协议无效。

　　二、本合同自签订之日起生效，在工程质量保修期满后，结算余额后自行失效。

　　三、本合同签订地点为XXX。本合同今后发生有关法律纠纷，应在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　四、本合同正本贰份，甲、乙方各执一份，副本五份，甲方执四份，乙方一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　发包方：（以下简称甲方）

　　水电承包方责任人：（以下简称乙方）承包人身份证号码：

　　经双方友好协商，为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目，明确双方责任和义务，遵循*等、自愿、公*和诚实信用守诺的原则，订立本合同。

　　一、承包工程项目

　　1、工程名称：鼎恒商业中心A区工程

　　2、承包范围，张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯，铁丝，钉子，生活，及上班的交通工具，所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车，对拉杆的固定片焊接，木板的吊模支架焊接，所有的模板加固系统焊接，以及外拆模后的涨模处理，（注，在施工中如有质量，安全罚款由乙方自己承担）乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调。如果完成不了项目部的节点要求必须加班，乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用。否则不给发放。如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷。甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次。将在每月工程款扣除。

　　3、材料的使用规章制度。乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料。模板，木方，不允许任意切割。如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割。否则发现一次将按照进场价赔偿。赔偿价格将在每月工程款扣除。

　　4、文明施工规章制度

　　在每一次施工完后的基础，框架结构以及设备基础，经过甲方现场主管技术确认是否合格。才能施工下一道工序，施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐，。要按照甲方安排的节点安时完成。才能支付每月的工程量。进度款。否则不给结算。

　　5、础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元

　　6、工资支付方式，乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员，双方确认后，交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%，如乙方承包工程合同范围完成后，无相关违章违约条例退场时一次性付清。

　　7、工程量结算方式，按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。

　　二、工程质量等级和安全指标

　　1、本工程的质量及安全等级必须达到优良，一次性验收合格率100%，满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照***规范进行施工、

　　2、乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程，确保安全施工为零，杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担，在员工下班后不允许任意携带任何物资出门。一旦门卫发现甲方不承担任何费用。

　　三、甲方权利和义务

　　1、甲方具有质量否决权。

　　2、甲方负责本工程全面管理，有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查，有权指令乙方整改不妥之处。

　　3、甲方指派量管理工作，指派负责现场安全管理，指派负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导，甲方提供中心轴线定位和标高基准点。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。

　　2、乙方一旦进入施工现场，甲方需召开施工协调会，乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。

　　3、乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料，甲方根据发生事故的'严重后果，进行分析处理，所发生的费用，在工程款内扣除。

　　4、乙方必须服从甲方的总体进度安排，确保施工人员数量，若发生乙方停止施工，中途退约，造成直接损失由乙方负责赔偿，甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。

　　5、在打砼前模板支撑必须牢固，打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中，若出现支撑下滑、加固支撑松动，乙方必须及时采取有效处理措施，使砼浇灌顺利进行。

　　6、乙方应采取切实可行的质量保证措施，使本工程达到优良，严禁偷工减料。

　　7、乙方应自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业；如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。

　　8、乙方在施工作业中做到“三不”伤害；爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品；如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底，使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽，2米以上架子上作业必须戴好安全带，*台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。

　　9、乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定（包括用工制度），自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续，并承担有关发生的一切费用。

　　10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为，若发生以上行为，甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。（注，不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂，如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担）

　　11、工伤事故：由乙方原因所发生的安全事故，事故费用由乙方自行承担，非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。

　　12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格，甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间，乙方因为自行退出或违约而造成合同终止，甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。

　　13、乙方进入施工现场，按照甲方及业主施工预算供应材料，乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度，注意节约用料，不得浪费，若造成材料浪费（包括周转材料），乙方将按超用浪费直接金额的1。5倍以上赔偿给甲方及业主。

　　14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求，由此造成的一切经济损失，均将从乙方应得的工程结算款中扣除，并由乙方承担违约责任。

　　15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下，可以进行此承包范围以外的工作量。

　　16、乙方进场施工前，必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口，便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出，便于工作安排。

　　17时间进场施工，则没收押金。

　　五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务，本着公正、公*、互利互惠的原则，依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商，双方自愿达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼开始，后面依次承建的房屋总建筑面积柒万*方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。

　　建筑面积：以实际竣工面积为准。

　　2、工程地点：达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。

　　3、工程内容：甲方提供的施工图内的所有内容。

　　二、词语定义及合同文件

　　1、合同文件组成及解释顺序。

　　A、合同进行中双方有关工程内容洽商，图纸审查、变更、签认的协议书或文件。

　　B、国家现行的标准和规范。

　　C、其它相关技术资料。

　　2、适合的法律和法规：国家现行的法律和行政法规。

　　3、适合的标准、规范：国家现行的标准、规范和相关行业标准。

　　三、双方一般权利和义务

　　(一)双方的一般权利和义务

　　1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。

　　2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。

　　(二)乙方工作

　　1、承担施工安全保卫工作。

　　2、每月25日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。

　　3、完成**及行业职能部门的检查工作。

　　四、施工组织设计和工期

　　1、总工期：随土建和装饰工程同期完成。

　　2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在7日内确定，乙方必须按甲方代表(监理)确认的进度计划组织施工，并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。

　　3、在施工过程中，工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力，经甲方(监理)确认后执行。如因乙方原因导致实际进度与计划不符，乙方无权就改进措施提出增加合同价款。

　　五、工期顺延

　　如遇以下因素，工期应顺延：

　　1、甲方未能在规定的时间内提供完整施工图纸和相关技术资料。

　　2、甲方未按约定的时间支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　3、设计作重大修改或变更。

　　4、连续停电、停水两天以上。

　　5、其它人力不可抗拒等因素。

　　六、质量和验收

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或是间验收条件时，在承包人自检合格的基础上，24小时前以书面形式通知监理工程师和甲方代表并组织验收，以甲方代表签字确认为准。

　　七、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的.安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力造成的事故责任的费用，由乙方自行承担。

　　2、乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全责任，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故由甲方承担相应的责任和费用。

　　3、如发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知甲方(监理)，同时按**部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，当甲乙双方对事故责任有争议时，应按**的有关部门的认定进行处理。

　　八、合同价款与支付

　　1、本工程采用可调价格合同，其计价方法为：按照20xx年四川省建设工程计价定额(SGD20xx)及相关配套文件按三级二类二档工程计取费，依照工程实际发生的工程量和达州市造价站同期信息价(未计价材料按同期市场价)确定本工程结算价款、人工费按达州市相关配套文件执行，工程总造价下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企业的挂靠费(挂靠费由甲方文政强负责)。

　　该结算价款已包含定额范围内的各种规费(如工程测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等);包含定额范围内的各种措施费(如环保费、临时设施费、检验实验费、夜间施工增加费、已完工程及时性设备保护费)、民工工资保险金等。

　　2、工程量确认：图纸以内的按图施工，以图纸计算工程量;图纸技术资料以外工程量以甲方现场实测量的数量为准，并经甲乙双方签定确认。

　　3、工程款(进度款)支付：进场后，由乙方自筹资金垫资，乙方完成的工程量当月25日必须向甲方报表，次月10日甲方根据乙方完成的工程量价款的80%预付给乙方，付款方式以此类推，整个工程竣工经甲方组织的相关人员验收合格后，在一个月内，付到98%，余款2%一年后无质量问题，甲方一次性全部付给乙方。

　　如不能按时付款，按银行同期贷款利率的3倍支付利息。 整个工程决算后，余款不得超过两个月，若超过两个月，甲方便将修建好后的房屋每*方米在修造价成本的基础上加300元抵扣工程余款。

　　4、维修金的支付：各分部工程按国家规定的保修期限保修期满后无质量问题七日内分别退还乙方，维修金不计息。

　　九、违约责任

　　1、工期违约责任：因乙方原因造成工期延误的，(工期顺延除外)，延误一个月以上的，支付甲方违约金贰万元并有权单方解除合同，若提前完工一个月，甲方奖励乙方贰万元。

　　2、质量违约责任：乙方应确保工程质量等级达到合格标准，乙方应积极配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作，(责任依照国家有关部门签订为准)因工程质量原因导致交房和保修期同购房业主的赔索均由乙方承担，同时因乙方原因造成工程质量验收不合格的，造成的其他损失，乙方应全赔偿。

　　3、乙方在承建中所遇到的经济、法律、民事及应由乙方承担的一切责任，由乙方经济人负责协调、管理，协调不好造成损失的由乙方经济担保人和乙方一起承担全部经济责任。

　　4、乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理，文明施工，安全施工等规定，造成的一切后果由乙方负责，乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。

　　十、其他

　　1、保险：由乙方负责交费办理。

　　2、在履行合同过程中发生争议时，由双方协商解决，若协商无果双方给定向工程所在地向人民法院提起诉讼。

　　3、此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有同等法律效力，受法律保护。

　　十一、违约责任：合同签订后，甲乙双方均需遵守，不得违约，谁违约，违约方向守约方支付违约金贰拾万元整。

　　十二、若有未尽事宜，双方协商同意后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方

　　方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方 要确保质量要求。

　　4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方

　　在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的`一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为(

　　)。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满

　　后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

分项工程承包合同范本二十份（扩展6）

——经典承包合同范本二十份

　　甲方：(以下简称甲方)__________________

　　乙方：(以下简称乙方)__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将黔西县洪水镇洪箐砖厂配电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。

　　一、工程概况：

　　1.1工程名称：_________

　　1.2工程地址：_________

　　1.3工程内容：新建10KV线路及新装变压器安装工程。

　　二、工程承包范围及方式

　　2.1承包范围：黔西县洪水镇洪箐砖厂新建10KV线路0.9KM及新装S13-250KVA变压器1台安装工程，导线采用JKLYJ-210KV-70高压绝缘线(质量要求：变压器用全铜芯装置，线质要求达国标)及此线路所需设备(按供电局新标准要求安装，变压器安装之前乙方要折芯让甲方检查是否铜芯，变压器厂家徐川胜阳)。青苗赔偿由甲方负责。

　　2.2承包方式：包工包料(干包)

　　2.3机具供应：施工机具乙方自理

　　三、合同工期

　　开竣工日期：以供电局开工报告为准，工期30天-40天，包括达火通电，保证甲方能用，如遇自然灾害或人力不可抗拒的因素工期应顺延。

　　四、工程质量

　　4.1工程质量标准：按供电局最新标准要求合格。

　　4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。

　　五、合同价款

　　5.1合同价格：整个工程的全部材料及供电设备、设计、制图、安装、报批达火通电含所有一切费用共计人民币大写_____元整(小写：_____元)。

　　六：付款方式

　　合同签订乙方进场开始施工，甲方看见材料后，预付乙方_____(小写：_____元)预付款，工程开工后，余款在工程结束经供电局验收合格通电后，甲方试用三天，整套线路设备没有问题，甲方一次性支付乙方至总工程款尾款_____整(小写_____元)。

　　七、甲方责任

　　7.1甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，并按合同规定办理有关结算。

　　八、乙方责任

　　8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。及时提供和保证相关人员、机具的`供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。

　　8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按电力施工要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直到达到合同标准。但由于乙方原因造城往返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，乙方要赔偿甲方的全部损失。

　　8.3乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进行。

　　8.4乙方的安全责任：乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及电力施工规定要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业，在施工过程中发生不管大小事故造成伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。

　　8.5乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。

　　8.6乙方应严格遵守电力规章制度，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。

　　8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带等安全防护用品自理。

　　8.8乙方应从合同签订之日起，负责所有施工作业，操作票办理及与上级供电部门协商的所有事宜，直至施工结束，达火通电，费用由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　8.9乙方在施工期间生活自理，甲方不负责生活。

　　8.10乙方全部工程质量包括材料、设备部分保修期为一年，在一年之内如线路及供电设备出现故障由乙方负责修复或更换，甲方不付任何费用，如果甲方超负荷运行导致损坏及人为损坏则不属于乙方保修范围内。

　　九、违约责任

　　9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

　　9.2对工程质量不合格部位，乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。

　　9.3乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。

　　十、合同纠纷的解决方式

　　10.1甲乙双方进行协商解决，不能协商应向当地人民法院起诉。

　　十一、合同份数及生效日期

　　本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式肆份，发包人、承包人各执两份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律条款规定，本着*等互利协商一致的原则，双方就 职工食堂的承包事宜进行了友好协商，特签订本协议。甲、乙双方将共同遵守，执行下列条款：

　　一． 承包内容

　　甲方同意将职工食堂由乙方承包，乙方负责每日为职工提供基本满意的三餐（早、中、晚餐）服务，并负责食堂的卫生保洁工作。

　　二． 承包期限

　　承包期从 年 月 日至 年 月 日止。

　　试用期为三个月，试用期满，如乙方达不到要求，甲方有权终止承包协议；如乙方无力经营，可在告知甲方后终止协议；如双方无异议，继续履行本协议。

　　承包期满时是否续约或终止协议，甲乙双方均提前一个月通知对方。

　　本协议签订后三个工作日之内，乙方应向甲方支付承包保证金人民币五千元，在承包期结束时，双方清算完所有费用后，甲方一次性返还。

　　三． 经营方式

　　1. 经营模式：食堂经营完全采用市场化操作，乙方自行负责食堂的采购、加工、经营活动，

　　自负盈亏。

　　2. 经营场地：甲方提供厨房、餐厅等场地，试用期暂免租金，试用期后根据食堂实际经营情

　　况，双方协商场地租金。

　　3. 经营设备：厨房必须的'用具由甲方提供，乙方负责保管使用。承包结束时，乙方应交还甲

　　方提供的全部物品，如非正常损坏或丢失，须照价赔偿。附甲方餐厅用具详细清单（双方签字确认）。

　　4. 经营费用：食堂在正常经营过程中所产生的水电气等费用由乙方承担,在长时间经营过程中造成的设备正常损坏、折旧或者更新可根据情况由甲乙双方协商解决。

　　5. 结算方式：甲方职工在餐厅以付现金以外的形式，例如凭票，刷卡等消费的，乙方十五日

　　持凭证或记录向甲方财务部门结算现金一次。

　　四．双方责任义务

　　乙方责任义务：

　　1.以为职工服务为宗旨，努力提高职业道德水*，主动热情、周到的为职工服务。

　　2.任期目标：认真执行食品卫生管理规定，搞好饮食卫生及环境卫生，定期更换花样、品种，努力提高饭菜质量，做到价格合理，让职工吃好达到基本满意。

　　3.严格执行《食品卫生法》，遵守企业有关卫生管理规定，严把采购关，保证职工身体健康。

　　4.注意节约能源和各种原材料，做好成本核算，努力降低成本，以保证价格让职工能接受。

　　甲方责任义务：

　　1.充分保障乙方依据协议经营职工食堂。甲方有义务负责对厨房水、电管线路的维修保养. 2.依照有关食品卫生行政管理法律、法规、规章制度，对职工食堂的各方面工作进行管理、监督和检查。发生下列情况之一时，甲方可以终止协议并追究乙方责任：

　　（1）.违反食品卫生法规，发生食物中毒事件。

　　（2）.出现经营不善，管理混乱，影响员工正常工作和生活。

　　（3）.由于饭菜质量差或价格不合理，造成多数职工（半数以上）不能接受。

　　3.按照实际需要，做好水、电、气供应。

　　五．本协议未尽事宜，双方可以协商解决或签订补充协议。

　　本协议（一式两份，双方各一份）经双方签字后生效。

　　甲方 乙方

　　签字（盖章） 签字(盖章)

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　本着互利互惠、公*公正的原则，经甲乙双方友好协商，特签定如下合同。

　　1、按销售煤炭金额比例分成以甲方%乙方%。甲方带给乙方煤矿现有的设施、设备如需要增添设备由乙方自行解决。

　　2、乙方负责组织生产人员，不得使用童工或老弱病残人员，不得收留疑犯。

　　3、乙方负责安全设备、设施、机电设备的'运输安装，并按规定正确使用和管理。

　　4、签定本合同时，乙方应向甲方交纳安全风险抵押金万元(大写)，并且从乙方当月煤款提留%作为安全保证金。

　　5、工伤在一万元以内由乙方自己负责，超出一万元以外按承包比例分摊，由甲方承担%乙方承担%。

　　6、本合同从签订日期起到年月日终止。

　　7、本合同一式二份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，____的水果店____年度承包协议如下：

　　1、乙方承包甲方的水果店经营水果，承包期为____年上学期开学至____年下学期结束，乙方向甲方交纳承包费元。竞标成功后当场交清。

　　2、乙方经营项目为水果，不能进行水果加工和变相加工经营，不能经营其他项目，一经发现上述不能经营的情景，罚款壹仟元，并立即取消其经营协议且不予退承包费。

　　3、未经甲方同意，乙方不能将合同转让，乙方与外界发生纠纷，甲方不负任何职责。

　　4、甲方供给门面一间给乙方作为营业场所（由甲方指定）。

　　5、乙方在承包期间必须爱护水电设施，节俭水电，水电费按实、按市场价由乙方主动向甲方交纳。

　　6、工商、税务、卫生等其他费用甲方可帮乙方协调，但费用均由乙方承担。

　　7、乙方在承包期间必须遵守学校规章制度，爱护学生，不经营腐烂、变质水果，遵纪守法，否则甲方有权解除合同，所交费用不退。

　　8、乙方在承包期间内不享受学校任何福利待遇。

　　9、乙方竞标时必须交纳壹仟元的保证金，承包期满没有违约情景时由甲方退还其保证金。

　　此协议一式两份，甲乙双方各持一份，希双方共同遵守。

　　甲方（代表）签字：______

　　乙方签字：___________

　　_______年______月______日

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲方把茂县黑虎乡滑坡工程承包给乙方，经双方友好协商，达成以下协议：

　　一、承包方式：乙方只做人工，所有机械材料由甲方负责，并送到工地；

　　二、单价：钢筋每吨________________元（大写：肆佰陆拾元整），木板：其它木板25元每*方米，拱盖每*方________________元。

　　三、质量问题由乙方负责，甲方必须安排施工人员到现场质量监督和技术指导；

　　四、乙方在做工时，因为天灾出现的损失由甲方负责给乙方人工费；

　　五、乙方在做工时，因甲方停工断料3天后每天每人壹佰元的误工费；

　　六、工人生活费由甲方负责借支；

　　七、付款方式：甲方每月按80％的'工程款支付给乙方，其余20％完工半个月之内付清；

　　八、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章后生效，此协议具有法律效力。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________________年6月7日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方按照自愿、*等、协商一致的原则，签订本承包合同。

　　第一条甲方发包的工作标的为每日12个小时的岗位工作，岗位工作内容包括：

　　1、负责甲方及公司所辖办公场所、码头、联检大楼、票房等的防火防盗工作。

　　2、按规定时间开、关大门及各座楼房门。关门时清查各座楼房危及安全的事项，关好各座楼房的门窗、电闸、水龙头等。

　　3、负责出入人员管理，对可疑人员、车辆驾驶员进行询问、登记，发现情况要及时报告，紧急情况即时拨打110报警。

　　4、负责维护公司车库及大院内的停车秩序。

　　5、负责院内的花、草、树木的日常管护。

　　6、甲方安排的其他门卫工作。

　　第二条乙方同意承包本合同标的，承包款为每月1000元。本合同第一条“每日12个小时的岗位工作”的具体起止时间由甲方指定。

　　第三条乙方在承包的岗位工作时段内必须在岗，并遵守甲方制订的岗位管理制度。在岗的人员除乙方本人外，其他人员必须经甲方同意方可上岗，否则甲方可单方终止本合同。

　　第四条乙方承诺，因承包本合同工作而发生涉及劳动关系的争议，由乙方自行承担责任。

　　第五条本合同承包期：从本合同签订之日起为期一年，到期本合同自行终止。

　　本合同到期后，如甲乙双方同意续约，可续签承包合同。

　　第六条乙方在承包期内如违反甲方的规章制度或国家法律法规，甲方可单方终止本合同。

　　第七条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方均承诺对本合同内容保密，一方泄密造成对方损失，须给予对方赔偿。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　根据工程建设需要，甲乙双方就外墙瓷砖运送，单项工程承包事宜，达成协议如下：

　　一：工程名称：

　　邓州市御花园6#9#两栋楼瓷砖运送

　　二：承保范围及内容

　　邓州市御花园6#9#两栋楼瓷砖运送(包括贴瓷砖所需的.水泥沙子胶水)最后用不完的材料运输到甲方指定的位置，甲方提供运输工具。

　　三：承包价格及结算方式

　　承包以外墙每*方米9毛的价格，最后由乙方计算面积，甲方付款。

　　四：付款方式

　　经甲乙双方协商，付款方式如下：贴完瓷砖先付80%的工钱(贴砖完成一星期内)，其余20%封完施工洞付清(一星期内),在施工期间乙方可以向甲方预支生活费。

　　五：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后即产生法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规精神，双方在*等、友好、互惠互利的原则下，为确保工程顺利进行，保障双方责任、权利和义务，经双方协商签订本合同以此共同遵照执行，建筑工程承包合同范本。

　　一、承包形式：

　　包工不包料

　　二、结构形式：

　　地下室现浇屋顶，一层底商，二层以上砖混。

　　三、建筑面积：

　　按建筑物外围计算。

　　四、承包范围：

　　按图纸上的.要求及甲方技术交底。

　　五、工程工资：

　　地下室及一楼底商________元/*方米，二层以上________元/*方米。

　　六、付款方式：

　　每上一层板付总价________%，每粉刷一层付________元，工程施工结束后，双方进行实际测量，然后按实际所作的面积乘以造价为工程总造价，按工程总价2%留保质金，一年后若无质量问题，保质金一次性付给乙方。

　　七、质量要求：

　　乙方严格按照施工规范进行施工，符合建筑标准，节约原材料，如乙方工程质量不合格或因乙方原因给甲方造成原材料、破坏及浪费，应承担责任。

　　八、工期要求：

　　自开工之日起完工

　　九、甲、乙双方责任和义务。

　　1、甲方提供图纸一份及技术交底，及时保证水电路三通，保证建筑材料按时到位为乙方做好准备(建筑材料不能远离施工现场50米以外)，甲方负责工人住宿、就餐、场地的安排。

　　2、乙方负责施工中机械设备、脚手架等设备工具，包括铁钉、铁丝。

　　3、确保施工人员安全、设备大小问题均由乙方全部负责，甲方不负任何责任。

　　十、其它事项：

　　1、因外界到工地闹事或其它纠纷累计超过8小时，由甲方按每人每天________元计算工资。

　　2、合同未尽事宜，补充规定应于本合同具有同等法律效力。

　　3、本工程不含内外墙涂料、一楼立面外墙瓷砖，保证粉刷质量，合同范本《建筑工程承包合同范本》。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同守信合同各项条款。

　　第一部分劳务范围及内容

　　1.1劳务工程名称：

　　1.2劳务工程地点：1.3合同所规定的分项、分部、单位及整个建设项目所包含的工程施工图及后续变更所示全部工作内容，实施完成并养护所承建之工程。

　　第二部分劳务承包方式

　　2.1本合同以综合单价承包，综合单价见附表《劳务承包项目及单价一览表》。

　　2.2乙方完全清楚并承认甲方与业主所签订的合同和本合同文件的约束，并以此完成所承包工程的实施、完工和养护，承担全部责任，按期、优质完成本合同工程。

　　2.3乙方须无条件服从甲方施工现场管理制度及管理办法。

　　第三部分劳务承包单价及价款

　　3.1本合同总价为：￥:一劳务承包项目及单价一览表。最终以实际完成工程量按实结算。

　　3.2乙方不得以任何理由要求增加单价，本工程在施工中不产生任何计时工。如有增加项目，由甲乙双方协定单价，另行签定补充协议。

　　3.3本合同单价包括为实施和完成合同工程所需的劳务、机械、现场管理等相关费用及保修期内缺陷修复所发生的一切费用，其单价已明确的费用，不作任何调整。

　　3.4合同条款所规定的全部费用已被计入已有标价的工程量清单之中，无清单支付号的项目其费用均已包含在清单相关细目单价中，不再另行计量与支付。

　　3.5乙方不得拒绝任何增加工程或工程变更，否则甲方有权委托第三方完成该项增加工程或工程变更，且按实际发生费用的两倍从乙方的工程款中扣除，乙方不得有异议。

　　变更项目增加费用在合同中有单价的执行合同单价，新增项目合同中没有单价的，由甲乙双方协商确定其单价。

　　第四部分劳务承包数量

　　劳务承包数量在施工图设计范围内以实际完成数量为准。变更设计增减的工程数量以甲方项目负责人、施工负责人、质检工程师、计划合同负责人和现场技术负责人共同核实签字的数量为准。

　　第五部分劳务承包期限

　　5.1开工日期：201年月日(开工时间以甲方发出的书面开工令为准);竣工日期：201年月日;合同工期日历天。保修期2年，缺陷责任期和保修期按主合同要求执行，除本合同另有约定外，该工期双方不得任意调整。

　　5.2遇下列情况之一，经甲方项目经理签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延工期。

　　5.2.1由甲方负责供应的材料、设备、构配件、成品或半成品未能保证施工需要而影响施工进度。

　　5.2.2因甲方提供技术资料或进行技术交底不及时，以及因设计变更未及时批复而影响正常施工。

　　5.2.3不可抗力的其它因素。

　　第六部分劳务费的计量支付

　　6.1甲方不向乙方支付预付款。

　　6.3乙方每月25日之前向甲方上报当月工程量经甲方核定签字认可后，甲方在收到付款后7日内付给乙方工程进度的70﹪工程款，工程完工验收合格后，付到总工程款的80%，工程竣工验收后并交付业主，经工程最终结算审计完成后，支付至结算价的97%，尾款为最终审计结算价的3%，作为质量保证金。

　　***甲方项目部由现场技术负责人按照乙方上报资料和本合同第四部分规定填制工程数量计算单。

　　6.5根据完成工程数量计算单，由甲方项目部负责人，技术部门、质检部门、施工队负责人共同参与进行现场验工，确定计价数量。所参与人员均要在已确定的数量计算单上签字认可后交成控部。

　　6.6成控部根据劳务承包合同;完成实物工程量计算单;业主设计变更通知或经业主批准的变更设计签证;已履行签证的原始技术资料、试验资料等编制验工计价表，经双方负责人签认后，交公司财务部门审核，审核通过支付款项。

　　6.7每月计价，乙方应积极给予配合，凡因乙方责任造成当月甲方不能对其进行计价，顺延下月，由此引起乙方资金周转困难等问题，均由乙方自行负责。

　　6.8甲方项目部财务部门每月凭正式生效的计价表，按甲方规定程序支付乙方劳务费用。当甲方资金暂不到位时，乙方应保证正常施工15天，否则，其后果由乙方负责。

　　第七部分工程质量

　　7.1指派负责合同履行及与业主总包方、监理和设计单位等的协调(乙方有义务协助协调相关工作)。按要求组织施工，保质、保量、保安全、按工期完成施工任务。

　　7.2指派负责履行合同，组织施工及提供材料计划，保质，保量，保安全。按工期完成相应施工任务。

　　7.3本工程质量要求单位工程、分部、分项工程一次检查合格率100%;验收合格率100%;优良率85%以上。乙方的施工质量必须达到甲方要求的整体创优目标及企业质量目标。

　　7.4由甲方提供或甲方委托乙方代购的材料、设备、构配件、成品或半成品必须具有质量合格证，并经检验合格后方可用于本工程，乙方对材料改变或代换必须经甲方项目总工程师同意并签发正式书面通知书后，乙方可用于本工程。

　　7.5隐蔽工程须经监理、甲方项目部现场技术负责人、质检站等有关人员验收合格后，方可进行下道工序施工。

　　7.6乙方要精心施工，加强质量控制，并按时完成本合同工程及其缺陷的修复。如果质量不符合要求，乙方必须返工修复，其费用由乙方自行承担。乙方若发生工程质量低劣或质量缺陷等问题，乙方必须承担因此造成的一切责任和经济损失，且合同工期不予顺延。

　　第八部分安全文明、环保施工

　　8.1乙方必须遵守国家及地方**部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度及业主的特殊要求等，严格按照安全操作规程组织施工，做好持证上岗及岗前安全知识教育工作。由此所造成的一切安全事故及费用赔偿均由乙方自行负责和承担。

　　8.2乙方要根据工程需要在施工现场配备必要的安全、文明施工设施和保护器材，如制作安全警示牌等，并承担全部费用。要严格执行《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-20xx)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑工程施工现场供用安全技术规范》(GB50194-93)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等国家、***交通部及驻地***门颁发的有关安全生产的法律、法规、规定。

　　8.3乙方必须设专职安全员，负责施工现场的安全文明检查工作，保障施工现场安全。特殊工种要以通过专业培训，持证上岗。否则，乙方自行承担由此所造成的一切后果和损失。

　　8.4乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用由甲方承担。

　　8.5乙方在进行作业时，应严格遵守经监理批准的作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体采取保护措施，并对由于作业造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体的损失承担全部责任和损失费用。

　　8.6乙方施工前应制定安全措施，对劳务人员进行安全教育，施工中必须严格遵守安全操作规程，确保施工安全。

　　8.7乙方应熟悉和遵守环境保护法：在整个施工过程中，采取有效的防尘、防暴等手段，遵守《中华人民共和国环境噪音污染防治法》和《工业企业噪声卫生标准》，维护附*居民用水、农田浇灌、生产生活用电、通讯等管线的正常使用。对交工前及缺陷责任期内负责养护和现场清理。由于乙方未能按上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方自行承担。

　　8.9按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行负责投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的所有费用。

　　第九部分材料、设备的供应

　　9.1由甲方供应的材料，乙方应提前十天向甲方项目部提出书面申请计划，甲方项目部根据乙方计划、工程进度及定额标准向乙方供应，乙方负责到场材料的装卸及场内二次搬运，材料经双方点验签证后，由乙方保管使用，其中属于乙方的材料费用如需甲方代购应在乙方每月计价支付款项中扣除。

　　9.2甲方供应的材料从领料点至现场的运杂费已包含在劳务承包单价里，火工品货源由甲方项目部监督乙方购买，严禁乙方自造或从其它处购买，否则，由此而引起的一切后果乙方自负，乙方对使用的火工品每天要进行签证，实际使用数量加剩余数量要等于领料数量。乙方火工品使用情况要报甲方登记。

　　9.3统供材料按图纸设计数量加损耗供给，主材损耗小于1%，辅材损耗小于1%，超出部分由乙方负责;对统供材料乙方不得擅自购买，否则甲方将按定额需用量进行扣除。

　　第十部分临时工程

　　10.1甲方负责提供动力电及变压器(包括配电柜)，配电柜以外的用电设施由乙方自行负责，电费及电路损耗由甲方按实际使用数量和金额自行负担。甲方提供的工程用电只包括合同工程正常需求量。

　　第十一部分甲方责任

　　11.1负责对业主、监理方开展工作，并对乙方施工工程的质量、安全、进度、文明施工及环境保护等进行全方位检查、监督。

　　11.2编制实施性施工组织设计，绘制施工图纸，负责技术管理，控制性施工测量、编制竣工文件。

　　11.3在施工前对乙方进行技术交底和安全教育。

　　11.4下达施工进度计划，并对计划的执行情况进行检查、评比、奖罚兑现。按合同约定及时限额供应材料，负责工程试验、检验及资料的填报签认。

　　11.5指定现场管理人员和工程技术人员，负责施工作业技术指导和工程质量过程控制与监督。

　　11.6向乙方提供文明宣传标准及内容，监督乙方劳务人员按现行行业施工管理规范进行文明施工和安全施工。

　　11.7负责对乙方劳务费进行计量支付。

　　第十二部分乙方责任

　　12.1按甲方实施性施工组织设计提供劳务、施工必备工具和机械设备，并编制相关人员及机械设备清单。接到甲方通知之日起3日内按清单编制全部内容，到达施工现场并能正式施工，实施本合同施工作业。如果乙方上述人员和机具设备在施工过程中需要发生变动，乙方应提前7日书面通知甲方项目部，并征得甲方项目经理同意后方可变动。否则视为乙方违约，乙方需向甲方支付总劳务费5%的违约金。

　　12.2负责施工场地的*整、施工界内的用水、用电、施工便道等临时设施、生活设施、库房的修建及材料存放设施费用。自行承担其所有施工人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁等费用。

　　12.3开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备、半成品需求计划、用水、用电计划。按本合同文件的规定，精心组织、科学安排，对工程进行施工和维护，并负责保修期内的缺陷修复工作。

　　12.4尊重监理，信守合同，维护甲方信誉，服从甲方项目部的领导和监督检查。

　　12.5遵守国家有关法律、法规和乡规民约，做好与周边村民、单位的协调工作，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理并承担其损失。

　　12.6在本项工程中，业主对甲方的具体要求以及甲方向业主的承诺，对乙方仍具有同样的制约作用，乙方必须无条件接受和执行。

　　12.7施工现场要按甲方文明施工和安全标准工地的要求管理，保护好甲方设置的测量用桩，遵守有关环境保护的法律法规，对农田、鱼塘、道路、河流现状等造成的环境污染负责处理并承担全额费用。

　　12.8做好施工现场地下电缆和邻*建筑物、构造物的保护工作，否则，由此造成的损失乙方负责赔偿。

　　12.9认真填写工程日志簿及施工基础资料，按程序要求向甲方报检。

　　12.10乙方不得拖欠民工工资，若因此而造成通报和处罚均由乙方承担。

　　12.11负责施工放样、试验的取样送样，及时配合甲方办理。

　　12.12乙方须自行完成本合同规定的劳务内容，不得将所承包的劳务内容进行转让;在施工过程中，不得偷工减料，不得倒卖或挪用甲方供应的材料、设备、构配件、成品、半成品。

　　12.13租用甲方的设备、料具必须完好归还，如发生损坏，要负责修复，不能修复或修复达不到要求的，要负责按原价赔偿。

　　12.14施工过程中，乙方与其他单位或个人以及乙方所属人员发生的债权、债务及治安等问题均由乙方负责，甲方不负任何连带责任。

　　12.15遵守执行甲方为加强施工管理统一制定的管理制度及措施，遵守社会治安管理的有关规定。

　　12.16负责对现场材料及已安装完的成品设置相应的保护措施并承担费用。

　　12.17钢架龙骨安装和刷漆责用均包含在安装费中。

　　第十三部分缺陷责任期

　　13.1本工程缺陷责任期为2年，从业主签发交工证书之日算起。

　　13.2保修期间乙方提供劳务所完成的工程出现质量问题，由乙方负责修复，费用由乙方承担;如乙方在接到甲方返修通知(书面或口头通知)三天内尚未进行返修时，甲方可委托其他单位或人员修复，发生的费用从乙方的质量保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付，超过保修期后，如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故，则乙方必须承担由此造成的经济损失和法律责任。

　　13.3保修期满后一个月内甲方项目部将剩余的.质量保证金退还乙方。

　　第十四部分违约责任

　　14.1因甲方原因造成本合同未能按合同工期完成，工期给予顺延。

　　14.2乙方未能按合同约定的工期完工，且未经甲方项目经理书面同意延期，每延期一天，乙方向甲方支付总劳务费千分之一的违约金。

　　14.3乙方的生产要素不能满足本工程的需要时，甲方有权向乙方下达限期整改令。逾期未整改或整改未达到甲方要求时，甲方有权终止合同，乙方应在接到甲方终止合同通知之日起三天内将人员、机具设备撤离现场，否则乙方承担由此发生的治安责任和经济责任及相关连带责任。

　　14.4乙方未经甲方同意，而将承包工程转包或再次分包他人的，或向甲方有关人员、行贿而谋取不法利益的，甲方将取消承包合同，乙方应承担所造成的一切经济损失。

　　14.5若本项目工程在施工中连续10天达不到业主的质量、安全、环保、进度要求且受到业主通报批评，并对甲方的声誉造成严重影响时，甲方将有权无条件收回乙方施工权，由此造成的一切损失及相关连带责任均由乙方承担。

　　14.6乙方代购的材料不合格，甲方有权下达将不合格材料清除出现场的指令，其损失由乙方承担。

　　14.7乙方擅自倒卖、变卖或挪用甲方供应的材料，就倒卖、变卖或挪用部分的材料，按供应价格的200%向甲方支付违约金并承担相关连带责任，甲方并有权终止合同。

　　14.8隐蔽工程未经甲方项目部签证，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求重检，由此造成的损失和工期延误由乙方承担。

　　14.9乙方提供劳务所完成的工程质量不符合合同规定的质量要求时，必须返工直至符合标准;乙方拒不返工或返工后仍达不到标准，甲方有权解除合同，并由乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金。

　　14.10因乙方违约致使合同终止，其履约保证金甲方一律不退还。

　　14.11本合同其他条款有约定的，按相应条款的规定办理。

　　第十五部分双方特别约定

　　15.1凡对工程数量、综合劳务单价、材料数量及工程总价款等的认定，须有公司总经理签字方产生法律效力，甲方其余人员均为过程中的签认，不产生法律效力，亦不承担任何民事责任。

　　15.2因不可抗力而造成经济损失，甲乙双方各自承担其损失。

　　15.3业主对甲方各项要求同样适用于乙方。

　　第十六部分解决纠纷的办法

　　在合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地的人民法院起诉。

　　第十七部分合同的变更与解除

　　17.1甲乙双方协商同意，可变更或解除合同。

　　17.2乙方擅自转让本合同，甲方有权解除合同。

　　17.3乙方未按本合同规定将劳务人员、机具设备组织到位，甲方有权解除合同。 17.4乙方连续3次完不成甲方下达的单项工程进度计划任务，甲方有权解除合同。

　　第十八部分附则

　　18.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　18.2待乙方全部工程完工，甲方将乙方的全部款项付清后，本合同自行解除。 18.3本合同一式陆份，甲方四份，乙方二份。

　　18.4本合同签订后，甲乙双方如需提出补充或修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，补充合同与本合同有同等法律效力。

　　18.5本合同附表：附表与合同有同等法律效力。

　　附表一：《劳务承包项目及单价一览表》

　　附表二：《现场原始结构尺寸图》

　　甲方：乙方：

　　甲方代理人：乙方代理人：

　　单位地址：单位地址：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　甲方

　　乙方

　　经甲乙双方协商：

　　一、甲方将占地100 *方米，以包工包料方式承包给乙方，承建楼房二层，框架式。内外墙不砌砖墙。以框架建筑面积计算，每*方米 元( 元)计算，实建实量。

　　二、承包范围

　　1、挖基础土方，⒈5米⒈5米1米。天然基础，分二级倒，第一级80厘米。

　　2、地基、地梁、柱子、楼房板面用C25混泥土，一楼垫层填5厘米厚的石粉。

　　3、地基垫层用C20混泥土。

　　4、钢材用料，友钢;地网14厘米;柱18厘米，8条;板筋8厘米，梁根据楼房比例用料。

　　5、土方回填由甲方负责。

　　6、甲方负责水电到位。

　　三、付款方式

　　1、合同签之日甲方付人民币贰万元整( 元)。

　　2、砌好地梁甲方付人民币壹万元整( 元)。

　　3、一楼板面砌好甲方付人民币贰万元整( 元)。

　　4、二楼柱子砌好甲方付人民币贰万元整( 元)。

　　5、二楼板面砌好甲方付人民币叁万元整( 元);

　　6、二楼板面，拆模板一星期内甲方付清余款。

　　六、未尽事宜，甲乙双方协商解决。 此合同自签订之日起即时生效，并具有同等法律效力。甲乙双方应共同遵守合同内容，此合同一式两份。

　　甲方

　　乙方

　　证明人

　　________年____月____日

　　发包方：____________(以下简称甲方)

　　承包方：____________(以下简称乙方)

　　经商定，甲方将________________________________________________工程以包工不包料形式承包给乙方施工，为保证优质、高速节约、安全生产、文明施工，明确双方职责，经双方协商，定出以下协议，双方须共同遵守执行。

　　一、工程名称：________________________________________________

　　二、工程地点：________________________________________________

　　三、工程规模：总建筑面积约______________万*方米(按实际面积为准)

　　四、承包范围

　　1、本工程所有外架的搭设及拆除、内外防护(工棚、机械棚)、基坑防护、浇灌运输道、建筑物防护、外架踢脚板安装、分层带(包刷漆)、挂安全网(扎丝由乙方负责购买)、架工用预埋件预埋、卸料*台、搭设、维护、拆除和外升降机改架(项目部预先出图)、架体检查、维护等所有架工用工、架管除锈刷油漆。以及内防护需要搭设双排架和周边需要搭设人行通道都在合同之内。

　　2、围墙以内所有“四口五临边的安全防护、临时通道、临时上下人行楼梯、边坡栏杆、主体双排脚手架、施工电梯*台架及周边全封闭、各种加工制作房及相关用房等安全防护搭拆，钢管的除锈、油漆；钢丝绳制作安装；槽钢挑架预埋金属环安装；槽钢挑架的除锈、油漆及安装拆除；外架的槽钢挑架层“海底”密封施工；安全网使用前后的清洗；现场所有宣传标语的布置；临边·洞口栏杆根部色带挡板的制作安装；安全网栓挂和日常维护；根据有关要求在外架安全网以内再次铺、挡竹纤板或竹胶板等防护板；卸料*台的制安。脚手架搭设前，钢管底部的场地*整以及垫板制作安装；外架搭拆所用预埋件的预埋，外架需满足结构施工以及装修施工的“防护架及承重架”要求。负责外架上“安全网”的日常维护，无论何种原因造成的“安全网破损、脱落”等均由分包方负责修复。外架上、支撑棚上、挑架层“海底”上的建筑垃圾定期(每周至少一次)清除和运输至发包方指定位置。基础周边边坡防护：如边坡表面采用彩条布覆盖，并用钢管搭设防护网结构[含：拆除]或边坡脚采用“钢管、竹跳板”的垂直支撑挡板的搭拆，以防止边坡落石的防护。

　　3、所有拆除架管、扣件分类堆码、场内上、下车；承包方自己提供安全帽、安全带，其余劳保用品(如雨衣、雨靴等)由承包方购置，费用自己负担，劳保用品应购置中档以上产品；油漆由乙方负责购买，甲方按____________元/㎡支付给乙方。

　　4、施工照明临时灯具、灯线由乙方自备，甲方只负责三级配电至操作层楼面。

　　五、承包方式及单价

　　本工程采用包工不包料(包工具)的方式：包工期、包质量、包安全、包文明施工。____________按建筑面积每*方米计算的固定综合单价为，____________元/㎡，如达不到文明工地标准，单价下浮5%。

　　六、施工进度

　　1、按甲方的进度计划，合理调配劳动力，以满足本工程的进度要求；

　　2、由于乙方原因影响施工进度，每影响一天罚款20xx元，并承担其它班组的损失；

　　3、每拆除架管后，必须在2天内全部清理，否则由甲方派人按300元____________/天工资在结算时扣除，由施工员验收为准。

　　七、工程质量及验收标准

　　1、本工程质量目标是创“市文明样板工地”；

　　2、按施工图纸、技术交底、设计变更、施工方案及有关文件及规范要求和强制性标准施工；

　　3、按照国家现行的验收规范及质量检查评定标准进行验收。

　　八、安全生产、文明施工

　　1、乙方必须对本班组人员经常进行安全生产、文明施工教育、实行甲方制订的安全规章制度，做好安全防护，有权拒绝违章指令，有权拒绝使用不符合安全规范的材料，设备。

　　2、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利益和秩序，搞好宿舍卫生。配合好责任人，不准在宿舍生火、做饭，不得在宿舍使用热得快，碘钨灯，如有发现，没收并罚款100元/次。

　　3、作业人员必须全部带好身份证、外出就业证件，不准收留在逃刑事犯，不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的'人员，违者处以罚款外，立即辞退工作。不准留宿外来人员(乙方作业人员必须持证上岗)。

　　4、完工时做到工完场清，节约材料，如发现浪费现象按原价的2倍处罚。

　　5、非专业人员不得用工地任何机械设备，由此造成安全事故及损失由自己负责。

　　6、对违反操作规程和不注意安全所造成的事故，由乙方承担一切费用。所有机械设备配有专置人员。

　　7、乙方人员必须遵守工地各项规章制度，严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组长必须协调好个工种的施工环节，不人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。工伤事故费用每次10000元以内由承包方负责，超过10000万甲方承担80%，乙方承担20%，发生安全事故甲方将查明原因，实行谁违章谁负责的原则，如由乙方违反操作规程和不听指挥所造成的安全事故的费用，全部由乙方自己承担。无论任何大小事故必须通知现场施工员、安全员到位。

　　8、本工程必须做好安全文明施工工作，争创市安全文明示范工地。

　　九、双方职责、义务及违约责任

　　(一)甲方

　　1、负责提供施工图、设计变更、施工方案、对班组进行图纸技术交底；

　　2、指派专项施工员，质检员对工程质量、进度进行督促检查，及时参加隐蔽工程、设计变更、验收等有关事项的检查签证；

　　3、协调好各方面关系；

　　4、由于设计变更，甲方交底错误造成的返工费用由甲方承担。

　　(二)乙方

　　1、根据图纸会审和技术交底，组织好相应的技术人员、劳动力、机械设备、工具和相关材料及时进场施工，组织施工人员的进场教育及日常安全教育；

　　2、班组长随时保持和甲方有关人员联系，同时按国家法律，法规做好计划生育工作，并承担相应责任；

　　3、乙方必须无条件接受甲方、建设方、监理方对工程质量的检查，每发生争吵一次罚款200元；

　　4、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、安全生产、文明施工进行监督、检查、评比，不得有任何抵制情绪、言语和行动。不得**闹事，违者处以1000~20xx元罚款，并承担一切后果由此产生的经济损失；

分项工程承包合同范本二十份（扩展7）

——建筑水电承包合同范本二十份

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：

　　因工程建设需要，甲方将南城国际水电施工任务承包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设水电工程承包事项协商一致，签订本施工合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：_______________。

　　2、工地地点：_______________。

　　二、承包内容：

　　1、承包范围：南城国际工程施工图纸与设计变更单中的所有施工项目（含屋面）。

　　2、具体工作内容：

　　①材料场内运输、装卸。

　　②施工图纸中所有给水、排水、雨水、强电、预埋、安装内容；弱电只预埋不穿线，安装每户室内终端箱。商业及公共部分全预埋、全安装。（不包括地下室配电盘、及给水加压设备；给水管接至入户厨房或阳台，留一个球阀；强电接至入户室内，安装终端箱。室内其他只预埋不穿线。）

　　③基础及主体工程避雷焊接、所有局部等电位连接、总电位连接及安装。

　　④提供完整的水电交工验收资料及负责整个施工现场的临电、临水施工任务。

　　⑤因局部设计变更引起的工程内容。

　　⑥成品保护、调试、竣工交验。

　　⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

　　⑧与其他工种的配合施工。

　　⑨施工中自有工种所需电线、机械设备

　　⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。

　　三、结算单价及付款方式

　　1、承包方式：双包（包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工）。

　　2、承包工程的计价方式：按建筑面积结算，此价格含安全文明施工。

　　3、保证金：本工程乙方进场支付甲方元作为现场施工质量安全保证金。具体收取金额

　　以收条为准。乙方提供总工程款70%的发票。

　　4、付款方式：

　　①、甲方以建筑面积计算，按50.00元/�O价格支付乙方施工费用。工程施工后此价格不再作任何调整，在施工过程中本工种不再发生任何计时工。

　　②、每月按工程形象进度合格质量工程总款85%支付，本工程验收合格付总工程价款95%，剩余5%作为质保金，一年后无息退还。（质量保修期为2年，保修期内质量缺陷由乙方无偿修补）

　　③、甲乙双方签定的《南城国际施工现场管理实施细则》作为该合同质量要求的重要附件。

　　四、甲方责任

　　1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的，做好日常监管工作。支付工程款时，乙方必须提供职工花名册和工资发放表，经现场施工员、质量员、现场负责人、工程负责人签字到公司财务领取现场发放。

　　2、对乙方施工人员进行施工技术、施工、等方面的交底。

　　3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。

　　4、按照合同约定及时发放工程款。

　　5、如乙方提出申请，甲方可向乙方提供施工中涉及到的各种管理规范、标准、制度。

　　五、乙方责任

　　（一）质量责任

　　1、工程质量等级要求：一次性验收合格。

　　2、坚持工程质量标准，严格按照设计施工图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程达到约定的质量要求。乙方所提供本工程所有原材料质量必须合格且达到本工程施工图纸设计要求。

　　3、乙方应根据施工不同阶段及工程施工特点，及时对施工操作人员进行工程质量技术交底，提高质量意识教育，实行自检、交接检、专职检，严格按照操作规程及规范施工，确保施工符合验收标准。

　　4、在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收，上道工程完成后经自检合格，由乙方以书面形式通知项目部专职质检员验收，符合标准后，由甲方出具质量验收证明手续，乙方才能下道工序施工。下道工序施工的质量不得低于样板的质量标准。

　　5、乙方每个分项工程施工前必须按规范要求先施工样板，（不能做的除外），经甲方验收认可后由甲乙双方封样，乙方才能正式施工。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。

　　（二）工期责任

　　1、乙方必须按照甲方的工期计划，认真编制施工作业计划，安排足够的劳动力，每月、每周按时完成甲方下达的月计划、周计划、确保工期，确保甲方的关键工序，关键工作，和突击性的检查、验收提出的工作。

　　2、在下列情况下，工期可顺延，不可抗力的自然灾害，以上的停电，停水、待料。

　　（三）、施工责任

　　1、本工程安全文明施工目标为：市级文明示范工地。

　　2、乙方应加强对员工的安全技术规范、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育，并认真执行，严格落实，确保施工安全。

　　3、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫、**等有关部门及甲方安全员对施工现场的管理规定，做到安全生产，文明施工。

　　4、乙方在现场各班组长，每天上班前都必须有针对性对各自施工班组人员进行安全技术交底，并有书面记录。发现安全隐患立即停止施工并及时甲方安全员。以便适时消除险情或立即采取防范措施，，确保职工生产安全。

　　5、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产安全防护设施，一经发现立即给予严厉处罚，对造成危害的责任人追究其责任并承担由此造成的一切经济损失。

　　6、严禁带家属，小孩及外来人员进入施工现场，严禁将外来人员安排住宿，如发生以上情况每人每次罚款200元，由此而发生的一切后果由乙方承担。

　　7、乙方必须严格按照甲方要求，做到日做日清，工完场清，工完料净，不乱扔建筑垃圾及生活垃圾，如发现工完料不净每次罚款200元，乱扔建筑垃圾每次罚款100元，周转物资和使用工具必须按现场*面布置图要求堆放整齐，严禁乱扔乱放，乱堆乱放每次罚款200元。以上行为除罚款外还必须在规定的时间内实施整改，整改不到位重新罚款。

　　8、乙方有责任按甲方的要求保证生产区、生活区，卫生及良好秩序，执行甲方的相关规定。

　　9、禁止打架，骂人等不文明现象。如果发生上述行为，每人每次罚款方必须承担一切责任。

　　10、施工班组所有人员必须无条件服从项目部管理，施工中严格按照安全施工规范要求施工，如因乙方施工不遵循JGJ59―99安全规范施工要求或野蛮施工，造成安全事故，所产生的一切经济费用和法律责任均由乙方承担，并自行处理善后事宜。如乙方逃避，则所有费用在乙方工程款内扣除。

　　（四）责任

　　1、乙方必须按照当地**有关规定支付职工工资，禁止拖欠。甲方有权检查，监督乙方的职工工资发放情况，乙方不得对甲方隐满真实情况，如有隐满时甲方可拒付费用。如发生乙方的.班组或职工因工资未发放及其纠纷闹到上级有关部门给甲方造成不良影响，甚至影响到招投时，甲方将对乙方采取最严厉的罚款措施（1到5万元）

　　2、乙方任何人不得以任何理由顶撞，辱骂**行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员，更不得拒绝相关人员的监督与管理。

　　3、乙方必须遵守甲方各级代表，现场施工员，质量员、安全员、现场负责人，按合同所授予的权限而发出的工程管理指令。

　　六、甲方代表人

　　1、本工程的甲方代表为负责施工现场的质量、安全、进度及全面管理工作。

　　2、甲方代表的职权：

　　A、对工程安全、质量、进度的检查，监督管理、奖励处罚权力。

　　B、对工地上各施工班组工程款支付的审核。

　　C、行使为确保工程质量、进度、安全生产、文明施工、成本控制达到符合要求采取必要措施的权力；

　　D、在不违反合同和规范要求前提下，批准本合同要求乙方提报各种材料计划、方案并监督实施的权力。

　　E、有将自己部分职权委托下属管理人员行使监督考核其工作的权力。

　　F、有否决其下属作出的违反规范要求或合同约定内容的指令和决定的权力。

　　G、组织召开工程管理例会，制订针对本项目的各项，及时处理工程管理中的各种问题的权力。

　　七、乙方代表人

　　1、乙方代表：利和义务。并派现场负责人张泽勇施工员资料员。现场负责人、施工员、资料员必须持证上岗。

　　2、乙方更换乙方班组负责人须征得甲方代表的书面同意，否则不得更换。当甲方代表认为乙方代表或乙方班组长不能按合同继续履行职责时，有随时要求乙方更换班组长或乙方代表的权力，乙方必须在接到书面通知72小时内予以更换。

　　3、有对乙方职工行使充分管理的权力；有全力配合甲方现场管理人员对安全、质量、文明施工进行管理的义务。

　　八、违约责任

　　（一）当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　1、甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按约定支付工程款、或未按约定支付工程尾款时，按同期建设银行贷款利息向乙方支付拖欠工程款的利息，除此以外不承担其他违约责任。

　　2、甲方未履行本合同第三条1，2，3，4条款之约定义务时，造成工期延误的，乙方不承担违约责任，拖延的工期顺延。

　　（二）当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金。

　　2、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的其它损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。

　　3、乙方不履行本合同第四条第三款1，2，3，4，5条款之约定义务时，甲方有权根据具体情况对乙方作出（50元/款次）以上的罚款，造成后果的由乙方承担一切损失，并应赔偿甲方信誉损失10000―100000元/款次。

　　4、乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不采取得力措施进行整改，甲方有权派人员突击抢工，所发生的一切费用由甲方承担，同类情形发生三次时甲方有权解除本合同，乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地，甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款。其付款方式仍同本合同有关付款条款执行。

　　5、如乙方进场人员违反合同质量约定，三次整改仍达不到合同要求的，甲方有权解除本合同，并只按乙方已完成工程量的60%结算分包价款。乙方必须在合同解除后48小时内无条件撤出甲方工地，付款方式仍同本合同有前述关付款条款执行。

　　6、施工期间，由于乙方原因自动退场的，甲方只支付乙方已完合格工程量结算款50%的工程款。

　　7、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方财物，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报**部门处理。

　　8、由于乙方原因，造成甲方工程管理目标不能实现（如优质结构、文明工地）时，结算单价降低5%至10%，同时乙方必须承担由此给甲方带来的损失（如为创优而增加的施工措施费用及其它）。

　　9、为确保工程质量，双方约定乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

　　10、乙方所拖欠的民工工资及其它债务均与甲方无关，如因此发生纠纷（或投诉）对甲方信誉或经济造成损失时，其损失应由乙方全部承担，并按纠纷（或投诉）次数每次赔偿甲方的信誉损失1000―5000元，产生严重后果（指连带甲方被行政部门处罚）时，乙方赔偿甲方10000元/次。乙方不得以任何理由向甲方提出超出合同合约定的付款要求。

　　九、其它约定

　　1、，特殊情况应向项目部电话请假，并按时回岗，不经批准或不提出书面申请就离岗，一交次罚款200元。

　　2、乙方代表的通信工具必须确保上班时间畅通，否则每发现一次罚款，造成后果的由乙方承担责任及经济损失。

　　3、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改（或单方面修改）无效。

　　十、有关事宜

　　1、本合同未尽事宜，如有必要可根据情况另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同签订时，乙方的签字（责任人）人必须出示。

　　3、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，双方签字即生效，合同内容履行完合同自行解除。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一．工程概况

　　工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）

　　施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸

　　范围内所有室内水电安装工程，双包。

　　结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全

　　部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年 月 日

　　（二）总（日历）工期： 个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围

　　（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

　　（二）承包范围：

　　1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所

　　有室内的水电安装工程（包工包料）。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的`安装工作。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　4．弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 ．开关面板和灯口安装

　　（三）计价方式：

　　1�p采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：按《四川省20xx建设工程工程量计

　　价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相*定额项目，无定额及相*可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2�p水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

　　3�p人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。

　　6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。

　　7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。

　　8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8.保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安

　　>装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。

　　5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

　　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　发包方：

　　立协人：(以下简称 方)

　　承包方：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同，大合同中的条款适用本合同。

　　发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装，1.1万*米

　　2、承包内容：本楼水电、消防安装工程

　　3、承包方式：包工包料

　　4、质量等级：合格

　　二、合同价

　　工程总造价 金额(大写)： 约壹仟叁佰肆拾万元、

　　水电、消防总造价 金额(大写)： 约壹佰陆拾万元、 本工程的付款依据为以上合同价为基准。

　　三、发包方工作责职

　　1、依据上级有关部门规定，对承包方在施工技术质量安全等工作中 行监督与指导。

　　2、按合同规定及建设单位付款给甲方比例按时付给承包方工程款。

　　四、承包方工作责职

　　1、在发包方及有关部门的监督指导下全权负责本工程水电的安装。

　　2、工程质量：承包方对工程质量管理实行全面负责制，自觉接受各职能部门的检查监督指导，发现问题及时整改达标，确保工程的质量等级。

　　3、工程安全：在施工过程中执行上级的有关规定，认真管理好施工人员，确保不造成任何事故，承包方在施工过程中因自己违章造成的事故均由承包方自己负责，与发包方无涉，若因非承包人的'原因给承包人人员造成伤害则由责任方承担赔偿责任。

　　五、结账方式：

　　由承包方与大甲方结账按图纸工程量+变更由审计部门审计核定和公司均摊的下浮为8.98%时的总价减去甲控材部分后的金额扣除地方税金、材料票税金___公司上交后的总额乙方上交给发包方8%的管理费，甲控材部分则上交甲控材金额3%的管理费，在投标和施工时发生的必须要摊派的费用则由发包方提供票据或有力证明按工程总价和安装总价的比例摊派，发包方除此以外概不收取承包方任何费用，若工程以8.98%为基准多下浮一个点发包方的管理费则少收一个点。

　　六、付款方式：

　　按大合同建设单位付给甲方的工程款同等比例同等进度付款，没按进度付款的，在穿线前必须补上，若因此而影响工程进度则与乙方无关。

　　有其他事由和争议均协商解决或提请有权部门协调解决。

　　此协议共两页一式两份，发包、承包双方各执一份，签字后具法律效应。任何一方违约或解除合同都得负法律责任。

　　发包方：

　　承包方：

　　 年 月 日

　　工程发包人： (以下简称甲方)

　　工程承包人： (以下简称乙方)

　　甲方将马鞍山秀山新区雨山片区一期二组团安置房，15#楼水电安装工程承包给乙方，经双方协商达成以下协议：

　　1、自20xx年3月2日进场施工，工程总造价：人民币：壹拾伍万元整。

　　2、付款方式，端午节暂付人民币伍万元整，中秋节暂付人民币伍万元整，完工后扣留人民币一万元维修费，余下工程款一次付清，注：(如年底工程不能完工，按考勤表发放工资)。

　　3、乙方在施工中必须按照规范施工如有前期施工不完善的地方乙方自行免费解决。

　　4、卫生间、厨房间下水预留洞H管位置，如不合理甲方出资整改。

　　5、乙方在施工中必须遵守公司规章制度，做好个人和他人安全工作

　　6、乙方在施工中如误工期责任由乙方负责，(如因材料未及时送到责任由甲方承担)，以上协议一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：太原师范学院学生公寓楼

　　工程地点：榆次大学城

　　第二条工程承包范围

　　B2-B1、B2-B2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。

　　第三条工程工期

　　1.计划开工时间： 年 月 日，计划完工日期： 年 月 日，总日历天数 天。

　　2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第四条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收规范合格标准》的规定。

　　第五条标准规范

　　本合同适应标准规范：现行施工规范

　　第六条甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、主要材料计划表，月工程进度报量，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程质量控制、监督、检查和验收，并向乙方提供相关技术指导和技术资料。

　　2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4.及时提供由甲方供应的材料及周转材料。

　　5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6.统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。

　　7.给乙方办理现场施工人员出入证件。

　　第七条乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、施工保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。

　　4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的'成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

　　6.为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关防护用品);

　　7.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　第八条环境保护、安全生产和文明施工

　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方的要求，违章操作所发生的安全事故，由乙方负全部责任。

　　3.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采用一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第九条材料、设备供应和管理

　　1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，根据工程计划的需要提前一周向乙方提供所需材料。

　　2.乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3.材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。超出部分，由乙方按领用时的价格进行赔偿。

　　第十条承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价：承包方式为清包工;承包价格为：按建筑面积计算32元/m2.

　　2.承包价格所包含的内容：B2-B1、B2-B2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;所有机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);承包工程范围内的配合测量放线和材料试验的配合用工。

　　第十一条结算办法及付款方式

　　1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，3日内按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月工程进度支付，支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%，余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清，剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。

　　3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。

　　第十二条施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期和影响竣工使用。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，甲方应相应提供乙方所需施工维修材料。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另行协商)。

　　第十三条工程保修

　　1.保修范围、期限：二年。

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员维修，其它费用由乙方承担。

　　第十四条争议

　　1.甲、乙双方在履行合同十发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好一完工作成果;

　　2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。

　　2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　2.3仲裁机构要求停止合同工作;

　　2.4法院要求停止合同工作。

　　第十五条变更

　　1.若有变更，根据现行《山西省建筑安装定额》和人工费调解的相关文件核算，其管理费按人工费的30%结算。

　　2.发生甲方用工的人工费，甲方双方协商解决。

　　第十六条不可抗力

　　1.不可抗力的标准，执行甲方于业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方**规定。

　　2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。

　　4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第十七条合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或援建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务报酬。

　　第十八条合同终止

　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第十九条合同份数

　　本合同一试两份，甲方一份;乙方一份。

　　第二十条补充条款

　　第二十一条合同生效

　　本合同双方约定签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　一、工程概况

　　工程名称：________________

　　工程地点：________________

　　工程内容：________________

　　承包范围：________________

　　承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

　　二、甲乙双方共同责任

　　1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

　　2、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

　　3、坚持安全第一，预防为主的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

　　4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　5、发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照三不放过的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　6、施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。

　　三、甲方的具体责任

　　1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

　　2、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。

　　3、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

　　4、对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行三级安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

　　5、向乙方提供良好的.、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。

　　6、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

　　7、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　8、合同终止工程结算时，甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。

　　9、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　10、提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

　　11、一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

　　四、乙方的具体责任

　　1、接受甲方地指挥和监督，遵守甲方地安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出*安全工作会议，执行会议决定。

　　2、按照甲方地统一管理规定制定本单位地安全目标责任和管理规章制度，并向甲方备案。

　　3、根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围地安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报甲方审批执行。

　　4、对本单位地施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方地安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育地不得进入施工现场，不得录用无身份证件地人员和童工。

　　5、按规定要求设置安全技术管理人员(50名施工人员以上地应设专职安全技术管理人员;不足50人地应指定兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员)，负责操作中地安全检查。

　　6、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装;发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。

　　7、向甲方申报自带地劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

　　8、设置必要地员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工地膳食、饮水供应等符合卫生要求。

　　9、在容易发生火灾地地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效地防护措施后，才可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊地消防安全措施。

　　10、监督甲方履行安全职责，对甲方违反责任造成地损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥，并按双方商定地管理办法进行处理。

　　11、教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失地应负责赔偿。

　　12、乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

　　五、此协议作为分包合同附件，具有同等法律效力，一式十份。

　　甲方：(章)乙方：(章)

　　法定代表人：________________法定代表人：________________

　　或委托代理人：________或委托代理人：________________

　　________年________月________日________年________月________日

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实作用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。

　　经甲、乙双方协商，甲方把兄弟活塞11号厂房工程承包人给乙方施工，为了尽快地把该厂房按期、按质、按量顺利的完成，特订如下协议：

　　一、甲方将该厂房钢结构、土建、防雷承包给乙方施工，按建筑面积每*方_________元整。

　　二、工期：从________年________月________日至________年________月________日，总工期天，必须按甲方的工期进度计划完成，否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。

　　三、付款方式：出基础付总价的_________%，钢结构进场付_________%，墙体地坪结束后付_________%;验收合格后付_________%，余款_________%一年后付清。

　　四、乙方必须服从甲方管理，否则，甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸规范进行施工，把好质量关，并要为项目节约料、算好料、有意浪费材料的，按项目部处罚条例执行。

　　五、工程质量，安全标准及目标

　　1、工程质量，必须全部合格，严格执行国家现行施工验收规范及强制性标准。

　　2、杜绝伤亡事故，认真贯彻执行国家关于建议安全生产法，安全生产管理条例。

　　五、乙方必须按照安全操作规程进行施工，确保安全，一切工伤事故甲方概不负责，由乙方自负。

　　六、本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。

　　甲方代表：_________

　　乙方代表：_________

　　________年________月________日

　　________年________月________日

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　甲方现把____________________室内水电安装工程承包给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，特签订以下条款，以便共同遵守执行。

　　一、工程委托形式：包工不包料。

　　二、工程价款和结算的约定：

　　1、工程价款：按建筑面积______元每*方米计算。

　　2、工程款付款方式：布管线验收合格后支付工钱的60%，水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余40%的工程款。

　　三、乙方承包内容：

　　(1)水电开槽、布管、穿线(电线、网线、电视线、电话线等)

　　(2)插座、开关、灯具的安装

　　(3)小五金、厨卫洁具的安装

　　(4)所有水电施工过程的垃圾整理装袋。

　　四、对乙方要求：

　　(1)乙方需自备施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹等。

　　(2)密切配合楼房主体工程工人的工作，不得互相推诿。

　　(3)由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需在接到甲方通知后24小时内到场解决。

　　(4)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护，水电工程保修三年。

　　本合同经甲、乙双方签字后生效，签订后乙方不得将工程转包。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字：_____________

　　乙方签字：______________

　　20xx年____月_____日

　　20xx年____月_____日

　　发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一．工程概况

　　工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）

　　施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸

　　范围内所有室内水电安装工程，双包。

　　结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全

　　部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年 月 日

　　（二）总（日历）工期： 个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围

　　（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

　　（二）承包范围：

　　1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所

　　有室内的水电安装工程（包工包料）。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　4．弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的.穿墙、打孔、切割 ．开关面板和灯口安装

　　（三）计价方式：

　　1�p采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：按《四川省20xx建设工程工程量计

　　价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相*定额项目，无定额及相*可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2�p水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

　　3�p人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。

　　6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。

　　7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。

　　8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8.保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安

　　>装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。

　　5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

　　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一．工程概况

　　工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）

　　施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸

　　范围内所有室内水电安装工程，双包。

　　结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全

　　部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年 月 日

　　（二）总（日历）工期： 个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围

　　（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

　　（二）承包范围：

　　1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所

　　有室内的水电安装工程（包工包料）。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　4．弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 ．开关面板和灯口安装

　　（三）计价方式：

　　1�p采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：按《四川省20xx建设工程工程量计

　　价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相*定额项目，无定额及相*可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2�p水电材料及辅材按施工期间内每月的`《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

　　3�p人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。

　　6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。

　　7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。

　　8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8.保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安

　　>装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。

　　5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

　　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　因工程建设需要，甲方将 南城国际 水电施工任务承包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设水电工程承包事项协商一致，签订本施工合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：南城国际

　　2、工地地点：资中县水南镇桥南路136#

　　二、承包内容：

　　1、承包范围：南城国际工程施工图纸与设计变更单中的所有施工项目(含屋面雨水)。

　　2、具体工作内容：

　　①材料场内运输、装卸。

　　②施工图纸中所有给水、排水、雨水、强电 、预埋、安装内容;弱电只预埋不穿线，安装每户室内终端箱。商业及公共部分全预埋、全安装。(不包括地下室配电盘、及给水加压设备;给水管接至入户厨房或阳台，留一个球阀;强电接至入户室内，安装终端箱。室内其他只预埋不穿线。)

　　③基础及主体工程避雷焊接、所有局部等电位连接、总电位连接及安装。

　　④提供完整的水电交工验收资料及负责整个施工现场的临电、临水施工任务。

　　⑤因局部设计变更引起的工程内容。

　　⑥成品保护、调试、竣工交验。

　　⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

　　⑧与其他工种的配合施工。

　　⑨施工中自有工种所需电线、机械设备

　　⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。

　　三、结算单价及付款方式

　　1、承包方式：双包(包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工)。

　　2、承包工程的计价方式：按建筑面积结算 ，此价格含安全文明施工。

　　3、保证金：本工程乙方进场支付甲方元作为现场施工质量安全保证金。具体收取金额以收条为准。乙方提供总工程款70%的发票。

　　4、付款方式：

　　①、甲方以建筑面积计算，按 50.00 元/㎡价格支付乙方施工费用。工程施工后此价格不再作任何调整，在施工过程中本工种不再发生任何计时工。

　　②、每月按工程形象进度合格质量工程总款85%支付，本工程验收合格付总工程价款95%，剩余5%作为质保金，一年后无息退还。(质量保修期为2年，保修期内质量缺陷由乙方无偿修补)

　　③、甲乙双方签定的《南城国际施工现场管理实施细则》作为该合同质量要求的重要附件。

　　四、甲方责任

　　1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。支付工程款时，乙方必须提供职工花名册和工资发放表，经现场施工员、质量员、现场负责人、工程负责人签字到公司财务领取现场发放。

　　2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。

　　3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。

　　4、按照合同约定及时发放工程款。

　　5、如乙方提出申请，甲方可向乙方提供施工中涉及到的各种管理规范、标准、制度。

　　五、乙方责任

　　(一)质量责任

　　1、工程质量等级要求：一次性验收合格。

　　2、坚持工程质量标准，严格按照设计施工图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程达到约定的质量要求。乙方所提供本工程所有原材料质量必须合格且达到本工程施工图纸设计要求。

　　3、乙方应根据施工不同阶段及工程施工特点，及时对施工操作人员进行工程质量技术交底，提高质量意识教育，实行自检、交接检、专职检，严格按照操作规程及规范施工，确保施工符合验收标准。

　　4、在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收，上道工程完成后经自检合格，由乙方以书面形式通知项目部专职质检员验收，符合标准后，由甲方出具质量验收证明手续，乙方才能下道工序施工。下道工序施工的质量不得低于样板的质量标准。

　　5、乙方每个分项工程施工前必须按规范要求先施工样板，(不能做的除外)，经甲方验收认可后由甲乙双方封样，乙方才能正式施工。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。

　　(二)工期责任

　　1、乙方必须按照甲方的`工期计划，认真编制施工作业计划，安排足够的劳动力，每月、每周按时完成甲方下达的月计划、周计划、确保工期，确保甲方的关键工序，关键工作，和突击性的检查、验收提出的工作。

　　2、在下列情况下，工期可顺延，不可抗力的自然灾害，以上的停电，停水、待料。

　　(三)安全生产、施工责任

　　1、本工程安全文明施工目标为：市级文明示范工地。

　　2、乙方应加强对员工的安全技术规范、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育，并认真执行，严格落实，确保施工安全。

　　3、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫、**等有关部门及甲方安全员对施工现场的管理规定，做到安全生产，文明施工。

　　4、乙方在现场各班组长，每天上班前都必须有针对性对各自施工班组人员进行安全技术交底，并有书面记录。发现安全隐患立即停止施工并及时报告甲方安全员。以便适时消除险情或立即采取防范措施，，确保职工生产安全。

　　5、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产安全防护设施，一经发现立即给予严厉处罚，对造成危害的责任人追究其责任并承担由此造成的一切经济损失。

　　6、严禁带家属，小孩及外来人员进入施工现场，严禁将外来人员安排住宿，如发生以上情况每人每次罚款200元，由此而发生的一切后果由乙方承担。

　　7、乙方必须严格按照甲方要求，做到日做日清，工完场清，工完料净，不乱扔建筑垃圾及生活垃圾，如发现工完料不净每次罚款200元，乱扔建筑垃圾每次罚款100元，周转物资和使用工具必须按现场*面布置图要求堆放整齐，严禁乱扔乱放，乱堆乱放每次罚款200元。以上行为除罚款外还必须在规定的时间内实施整改，整改不到位重新罚款。

　　8、乙方有责任按甲方的要求保证生产区、生活区，卫生及良好秩序，执行甲方的相关规定。

　　9、禁止打架，骂人等不文明现象。如果发生上述行为，每人每次罚款方必须承担一切责任。

　　10、施工班组所有人员必须无条件服从项目部管理，施工中严格按照安全施工规范要求施工，如因乙方施工不遵循JGJ59-99安全规范施工要求或野蛮施工，造成安全事故，所产生的一切经济费用和法律责任均由乙方承担，并自行处理善后事宜。如乙方逃避，则所有费用在乙方工程款内扣除。

　　(四)其它责任

　　1、乙方必须按照当地**有关规定支付职工工资，禁止拖欠。甲方有权检查，监督乙方的职工工资发放情况，乙方不得对甲方隐满真实情况，如有隐满时甲方可拒付费用。如发生乙方的班组或职工因工资未发放及其纠纷闹到上级有关部门给甲方造成不良影响，甚至影响到招投时，甲方将对乙方采取最严厉的罚款措施(1到5万元)

　　2、乙方任何人不得以任何理由顶撞，辱骂**行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员，更不得拒绝相关人员的监督与管理。

　　3、乙方必须遵守甲方各级代表，现场施工员，质量员、安全员、现场负责人，按合同所授予的权限而发出的工程管理指令。

　　五、甲方代表人

　　1、本工程的甲方代表为负责施工现场的质量、安全、进度及全面管理工作。

　　2、甲方代表的职权：

　　A、对工程安全、质量、进度的检查，监督管理、奖励处罚权力。

　　B、对工地上各施工班组工程款支付的审核。

　　C、行使为确保工程质量、进度、安全生产、文明施工、成本控制达到符合要求采取必要措施的权力;

　　D、在不违反合同和规范要求前提下，批准本合同要求乙方提报各种材料计划、方案并监督实施的权力。

　　E、有将自己部分职权委托下属管理人员行使监督考核其工作的权力。

　　F、有否决其下属作出的违反规范要求或合同约定内容的指令和决定的权力。

　　G、组织召开工程管理例会，制订针对本项目的各项规章制度，及时处理工程管理中的各种问题的权力。

　　六、乙方代表人

　　1、乙方代表：利和义务。并派现场负责人 张泽勇 施工员 资料员 。现场负责人、施工员、资料员必须持证上岗。

　　2、乙方更换乙方班组负责人须征得甲方代表的书面同意，否则不得更换。当甲方代表认为乙方代表或乙方班组长不能按合同继续履行职责时，有随时要求乙方更换班组长或乙方代表的权力，乙方必须在接到书面通知72小时内予以更换。

　　3、有对乙方职工行使充分管理的权力;有全力配合甲方现场管理人员对安全、质量、文明施工进行管理的义务。

　　七、违约责任

　　当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　1、甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按约定支付工程款、或未按约定支付工程尾款时，按同期建设银行贷款利息向乙方支付拖欠工程款的利息，除此以外不承担其他违约责任。

　　2、甲方未履行本合同第三条1，2，3，4条款之约定义务时，造成工期延误的，乙方不承担违约责任，拖延的工期顺延。

　　当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金。

　　2、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的其它损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。

　　3、乙方不履行本合同第四条第三款1，2，3，4，5条款之约定义务时，甲方有权根据具体情况对乙方作出(50元/款次)以上的罚款，造成后果的由乙方承担一切损失，并应赔偿甲方信誉损失10000-100000元/款次。

　　4、乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不采取得力措施进行整改，甲方有权派人员突击抢工，所发生的一切费用由甲方承担，同类情形发生三次时甲方有权解除本合同，乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地，甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款。其付款方式仍同本合同有关付款条款执行。

　　5、如乙方进场人员违反合同质量约定，三次整改仍达不到合同要求的，甲方有权解除本合同，并只按乙方已完成工程量的60%结算分包价款。乙方必须在合同解除后48小时内无条件撤出甲方工地，付款方式仍同本合同有前述关付款条款执行。

　　6、施工期间，由于乙方原因自动退场的，甲方只支付乙方已完合格工程量结算款50%的工程款。

　　7、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方财物，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报**部门处理。

　　8、由于乙方原因，造成甲方工程管理目标不能实现(如优质结构、文明工地)时，结算单价降低5%至10%，同时乙方必须承担由此给甲方带来的损失(如为创优而增加的施工措施费用及其它)。

　　9、为确保工程质量，双方约定乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

　　10、乙方所拖欠的民工工资及其它债务均与甲方无关，如因此发生纠纷(或投诉)对甲方信誉或经济造成损失时，其损失应由乙方全部承担，并按纠纷(或投诉)次数每次赔偿甲方的信誉损失1000-5000元，产生严重后果(指连带甲方被行政部门处罚)时，乙方赔偿甲方10000元/次。乙方不得以任何理由向甲方提出超出合同合约定的付款要求。

　　八、其它约定

　　1、特殊情况应向项目部电话请假，并按时回岗，不经批准或不提出书面申请就离岗，一交次罚款200元。

　　2、乙方代表的通信工具必须确保上班时间畅通，否则每发现一次罚款，造成后果的由乙方承担责任及经济损失。

　　3、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改(或单方面修改)无效。

　　九、有关事宜

　　1、本合同未尽事宜，如有必要可根据情况另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同签订时，乙方的签字(责任人)人必须出示。

　　3、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，双方签字即生效，合同内容履行完合同自行解除。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　发包方(全称)： (以下简称甲方)

　　承包方(全称)：(以下简称乙方)

　　为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*的原则，现就""水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。

　　一、 工程概况:

　　1、 工程名称：(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)

　　2、 工程地点：

　　3、 设计单位：

　　4、 监理单位：

　　二、 工程承包范围：

　　1、 甲方提供的"(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。

　　2、 与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。

　　三、 合同工期：

　　1、 乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。合同签订后天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。

　　2、 安装过程中，如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔：

　　a、 因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。

　　b、 因不可抗力造成的工期延误。

　　c、 1周内连续停水停电累计超过小时且确实影响施工。

　　3、 乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天 元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天 元的罚款。如因乙方原因延误交房的，乙方还应承担延误交房的责任。

　　四、 工程承包方式及计价方式：

　　1、 水电项目按以下计价条款进行计价：

　　a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;

　　b) 安装定额套用;

　　c) 市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用 ;

分项工程承包合同范本二十份（扩展8）

——工程施工总承包合同范本二十份

　　总承包方：_________________________________(以下简称甲方)

　　分包方：___________________________________(以下简称乙方)

　　建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工程的顺利完成，经双方协商，达成以下协议：

　　第一条工程项目

　　1.工程名称：____________________________________

　　2.工程地点：____________________________________

　　3.工程范围和内容：根据确认的方案和报价说明书内容为依据，除施工方案及说明书未表明的变更工程量，由甲方根据现场核定签字后，作为决算增减依据。本合同施工图及说明书未表明者，若*惯上该部分属于本合同标的之一部分，乙方亦应照做，并不向甲方要求任何费用。

　　4.工程造价：全部工程造价____________________人民币(暂控)(含税)。

　　第二条工程期限

　　1.全部工程自__________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工(工期__________日历天)。

　　2.在施工时如遇到下列情况，需顺延工期。顺延期限，应同建设方及时协商，签订协议并报有关部门及项目部备案。

　　(1)由于不可抵抗力，而被迫停工者。

　　(2)因变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。

　　第三条承包方式

　　第四条施工准备中甲乙双方的义务

　　1.甲方义务

　　明确工程内容、项目及要求，提供施工所需的水电及材料堆放地。

　　2.乙方义务

　　(1)按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。

　　(2)保护工建周围的环境卫生及文明施工。

　　(3)保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。

　　(4)根据甲方要求免费制作相应图纸，并提供有利于节约成本的建议。

　　(5)遵守国家法规、政策，执行企业和本项目的各项规章和管理制度。

　　(6)维护企业信誉和职工合法权益，履行《建设工程施工合同》义务，完成项目承包合同指标，服从上级领导，接受检查和监督。

　　(7)竣工之后交付完整的竣工资料。

　　(8)施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成的人身、财产的侵害由乙方自行承担。

　　(9)乙方应在甲方及相关部门监督下依规范制取试样送检。

　　(10)乙方自行承担施工中所用的水、点、气等费用。

　　(11)必须保证该项目自己及其他施工的成品保护。

　　(12)严格执行安全操作规范。

　　(13)其他按照行业惯例由乙方承担的义务。

　　第五条安全生产

　　乙方严格按照安全操作规定进行作业，如人为违反操作规定造成事故，按照四不放过的原则处理，造成一切经济损失和事故赔偿费由乙方自行承担，并按照公司本年度公司安全生产奖罚制度和***生产条例对责任人进行处罚，且每人必须办理保险和意外伤害保险。

　　第六条工程价款的结算及支付方式

　　1.合同总造价以同建设方签订的协议为依据，有冲突的执行总合同。

　　2.工程价款结算由项目审核签字后报上级为有效。

　　3.乙方按总造价__________%支付项目部配合费。

　　第七条工程质量及甲方对工程质量的要求

　　1.达到国家规定的验收标准及甲方要求的其他质量要求。

　　2.具体国家标准为DB以内，要求在十月三十号前完成。合同指标为良等路_公里，次等路_公里，控制差等路_公里。

　　四、承包造价：根据本路段的工程量和行车密度的实际情况，*均每公里承包经费___元，全年该路段总承包金额_(___元/公里×_公里)为__万__仟__佰__拾__元(__)。

　　五、承包期限：__年__月__日至__年__月__日，合同期为12个月。

　　六、承包形式：按包工包料(全包)方式由乙方承包施工

　　七、双方责任

　　1、甲方责任

　　⑴根据合同承包经费结合任务分解到各月份或季度，并成立验收小组，按月度或季度进行验收，验收合格后，将月份或季度的承包经费按有关规定手续支付给乙方。

　　⑵按合同承包内容指导督促乙方工作。

　　⑶监督乙方养护施工质量和施工进度、施工安全，检查验收质量。

　　⑷甲方有权根据乙方养护施工进度调整人员，如乙方不能在甲方规定的时间内完成承包工作任务的，甲方直接安排人员帮其完成任务，费用从乙方承包款中支付。

　　⑸如甲方发现乙方其不正确的施工作业，经教育指正后仍不见整改且工作滞后被动的`，甲方有权终止乙方合同和拒付余下的承包工程款。

　　2、乙方责任

　　⑴乙方应本着“百年大计，安全第一”的方针，精心施工，按所承包的内容逐项完成，在施工中如不慎造成安全事故，或造成其它损坏的，所有损失均由乙方负责。

　　⑵乙方如雇请临工，必须做好所请零工的安全教育，采取有效的安全防护措施，配置安全防护用品，严格遵守各项安全操作规程，并自觉接受甲方的监督。上路作业时，两端要设置明显的施工标志牌，施工人员要穿上标志服，带好安全帽。在施工中要保证和维护本施工段的一切安全，经常检查、督促安全生产，消除事故隐患，采取有效的安全防范措施，避免安全事故发生。

　　⑶乙方在日常养护中应达到的要求：

　　①清扫路面，保持路面清洁。

　　②清理水沟、涵洞，保持排水畅通，无淤塞，铲割水沟边坡草1.2米高。

　　③培整路肩线型化、割路肩草及路肩1米外高草。

　　④公里碑、百米桩、安全警示桩保持清洁整齐、醒目，起警示作用。

　　⑤清理路缘石上杂物、修剪路树、路树刷白、路缘石刷白。

　　⑥写公里桩及百米桩。

　　⑦清理3m_3以内废方。

　　⑷质量标准不祥的参照《公路养护技术规范》实行。

　　⑸在十一月三十号前一定要完成良等路任务及各项指标，十二月份进行检查验收。

　　3、付款方式。本工程从签订协议之月起，甲方按月度或季度组织验收小组到场检查验收，认可合格后，将月份或季度承包经费按有关规定手续支付。如检查不合格达不到要求，视为完不成任务，甲方则拒付或扣除养护工程款。

　　4、合同期限。本协议经双方代表人签字公路所盖章后生效，合同期为一年，验收付款后，本合同失效。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执一份，财务执一份，局办公室存档一份。

　　甲方(盖章)：__乙方(盖章)：

　　甲方代表(签字)：_乙方代表(签字)：

　　电话：

　　身份证号码：

　　__年_月_日__年__月_日

　　一、词语定义及合同文件

　　1、词语定义

　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

　　1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

　　1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　　1.9工程造价管理部门：指***有关部门、县级以上人民**建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

　　1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

　　1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

　　1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

　　1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　2、合同文件及解释顺序

　　2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同协议书

　　(2)中标通知书

　　(3)投标书及其附件

　　(4)本合同专用条款

　　(5)本合同通用条款

　　(6)标准、规范及有关技术文件

　　(7)图纸

　　(8)工程量清单

　　(9)工程报价单或预算书

　　合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　3、语言文字和适用法律、标准及规范

　　3.1语言文字

　　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

　　3.2适用法律和法规

　　本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

　　3.3适用标准、规范

　　双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

　　国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

　　本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

　　4、图纸

　　4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

　　4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

　　相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同电力建设工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书 4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

　　二、双方一般权利和义务

　　5、工程师

　　5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

　　5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

　　5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。1234567

　　5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

　　5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

　　6、工程师的委派和指令

　　6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

　　工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

　　除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

　　6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

　　承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

　　6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

　　***如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的`职权，履行前任的义务。

　　7、项目经理

　　7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

　　7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

　　7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

　　8、发包人工作

　　8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

　　(1)办理土地征用、拆迁补偿、*整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

　　(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要;

　　(3)开通施工场地与城乡公1234567

　　10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

　　10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　11、开工及延期开工

　　11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

　　12、暂停施工

　　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

　　13、工期延误

　　13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

　　(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

　　(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　(4)设计变更和工程量增加;

　　(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　(6)不可抗力;

　　(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

　　13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　14、工程竣工

　　14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

　　14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

　　14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

　　三、质量与检验

　　15、工程质量

　　15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　16、检查和返工

　　16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

　　1***因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

　　17、隐蔽工程和中间验收

　　17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

　　17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

　　18、重新检验

　　无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　19、工程试车

　　19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

　　19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

　　19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

　　19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

　　19.5双方责任

　　(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

　　(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延;设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。 1234567

　　(3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

　　(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

　　(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

　　19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

　　四、安全施工

　　20、安全施工与检查

　　20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　21、安全防护

　　21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附*施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

　　21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　22、事故处理

　　22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按**有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按**有关部门的认定处理。

　　六、合同价款与支付

　　23、合同价款及调整

　　23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

　　23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

　　(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

　　(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

　　(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

　　23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

　　(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

　　(2)工程造价管理部门公布的价格调整;

　　(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　(4)双方约定的其他因素。

　　23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

　　24、工程预付款

　　实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

　　25、工程量的确认

　　25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

　　25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

　　25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

　　26、工程款(进度款)支付

　　26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。

　　26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

　　2***发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　五、材料设备供应

　　27、发包人供应材料设备

　　27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件(附件2)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

　　27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提**品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人1234567

　　(4)到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点;

　　(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地;

　　(6)到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期;

　　27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

　　27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

　　28、承包人采购材料设备

　　28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提**品合格证明，对材料设备质量负责。

　　承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

　　28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

　　28..4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

　　28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

　　六、工程变更

　　29、工程设计变更

　　29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　(2)增减合同中约定的工程量;

　　(3)改变有关工程的施工时间和顺序;

　　(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

　　29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

　　工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

　　30、其他变更

　　合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

　　31、确定变更价款

　　31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

　　(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

　　(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

　　31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

　　31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

　　31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

　　31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

　　七、竣工验收与结算

　　32、竣工验收

　　32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

　　32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

　　32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

　　32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

　　32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

　　32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

　　33、竣工结算

　　33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

　　33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

　　33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

　　33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 1234567

　　33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付;发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

　　33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　34、质量保修

　　34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件(附件3略)。

　　34.3质量保修书的主要内容包括：

　　(1)质量保修项目内容及范围;

　　(2)质量保修期;

　　(3)质量保修责任;

　　(4)质量保修金的支付方法。

　　八、违约、索赔和争议

　　35、违约

　　35.1 发包人违约。当发生下列情况时：

　　(1)本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;

　　(2)本通用条款第2***款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行;

　　(3)本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

　　(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

　　35.2承包人违约。当发生下列情况时：

　　(1)本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;

　　(2)本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;

　　(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

　　35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　36、索赔

　　36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

　　36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

　　(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知;

　　(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

　　(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

　　(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;

　　(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

　　36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

　　37、争议

　　37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;

　　(2)调解要求停止施工，且为双方接受;

　　(3)仲裁机构要求停止施工;

　　(4)法院要求停止施工。

　　九、其他

　　38、工程分包

　　38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

　　38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

　　38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

　　38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

　　39、不可抗力

　　39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

　　(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;

　　(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;

　　(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;

　　(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

　　(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担;

　　(6)延误的工期相应顺延。

　　39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　40、保险

　　40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。 1234567

　　40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

　　40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

　　40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

　　41、担保

　　41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

　　(1)发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

　　(2)承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

　　41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

　　41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

　　42、专利技术及特殊工艺

　　42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用;承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

　　42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

　　43、文物和地下障碍物

　　43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

　　如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

　　43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

　　所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

　　44、合同解除

　　44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

　　44.2发生本通用条款第2***款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。

　　44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

　　44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使合同无法履行;

　　(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

　　44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　44.**同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　45、合同生效与终止

　　45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

　　45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　46、合同份数

　　46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　　46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

　　47、补充条款

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

　　甲方(建设单位)：_________________

　　乙方(施工单位)：_________________

　　遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。

　　一、工程项目的综合说明

　　1、名称：_________________

　　2、地址：_________________

　　3、规模：_________________

　　4、结构及层数：_________________

　　5、发包方式：_________________

　　6、发包范围：_________________

　　7、xx年xx月xx天。

　　8、质量要求。

　　二、工程造价

　　1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：_________________

　　人民币：_________________元(大写：_________________)

　　人民币：_________________元(大写：_________________)

　　2、价格计算依据：_________________

　　(1)标定的定额为：_________________

　　(2)标定的取费标准：_________________

　　(3)政策性调价文件截止日期：_________________

　　三、材料采购供应

　　1、材料采购、运输、保管的`责任和计价依据：_________________

　　2、对材料质量的要求：_________________

　　四、工程款支付方式

　　1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。

　　2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

　　3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的%;留%做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

　　4、施工期允许调整的内容和依据：_________________

　　五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

　　1、施工过程三通一*由甲方负责，其费用不含在总价内。

　　2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。

　　3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

　　六、工程保修。本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

　　七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

　　八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：_________________

　　1、由仲裁委员会仲裁;

　　2、向人民法院起诉。

　　以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

　　甲方(盖章)：_________________

　　乙方(盖章)：_________________

　　代表人(签字)：_________________

　　代表人(签字)：_________________

　　电话：_________________

　　电话：_________________

　　签约日期：_________________

　　签约地点：_________________

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、承包范围

　承包范围：

　　三、合同价款

　　金额（大写）： 元（人民币） 小写： 元，其中，安全防护、文明施工措施费为：（大写）： 元（人民币） 小写： 元。

　　四、合同工期

　　合同工期： 日历天

　　计划开工日期： 年 月 日

　　计划竣工日期： 年 月 日。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　六、合同文件

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1.中标通知书；

　　2.投标函及其附录；

　　3.已标价的工程量清单（含暂估价的材料和工程设备损耗率表）；

　　4.合同条款专用部分；

　　5.合同条款通用部分；

　　6.技术标准和要求；

　　7.合同图纸。

　　双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的'有效补充。

　　七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

　　八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

　　九、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　双方约定 后本合同生效。

　　发包人：（盖章） 承包人：（盖章）

　　住所： 住所：

　　法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

　　或委托代理人：（签字或盖章） 或委托代理人：（签字或盖章）

　　联系电话： 联系电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号： 资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：年 月 日（以开工令为准）

　　交工日期：年 月 日（具备部分精装修队伍进场条件），月 日完成所承包范围的所有分项工程。

　　四、质量要求

　　工程质量要求：合格

　　五、合同价款

　　金额（大写）： 暂定人民币 仟 佰万元（以工程结算为准） 元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　１、本合同协议书

　　２、中标通知书

　　３、投标书及其附件

　　４、本合同专用条款

　　５、本合同通用条款

　　６、标准、规范及有关技术文件

　　７、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同生效时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同约定自双方后生效。

　　发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住所： 住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　邮编： 邮编：

　　鉴证意见：

　　经办人：

　　鉴证机关：

　　年 月 日

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、承包范围

　承包范围：

　　三、合同价款

　　金额（大写）： 元（人民币） 小写： 元，其中，安全防护、文明施工措施费为：（大写）： 元（人民币） 小写： 元。

　　四、合同工期

　　合同工期： 日历天

　　计划开工日期： 年 月 日

　　计划竣工日期： 年 月 日。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　六、合同文件

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1.中标通知书；

　　2.投标函及其附录；

　　3.已标价的`工程量清单（含暂估价的材料和工程设备损耗率表）；

　　4.合同条款专用部分；

　　5.合同条款通用部分；

　　6.技术标准和要求；

　　7.合同图纸。

　　双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

　　七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

　　八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

　　九、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　双方约定 后本合同生效。

　　发包人：（盖章） 承包人：（盖章）

　　住所： 住所：

　　法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

　　或委托代理人：（签字或盖章） 或委托代理人：（签字或盖章）

　　联系电话： 联系电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　丙方：_________

　　(丙方可委托物业公司作为履行本保修书的丙方代表)

　　业主：指向丙购买本项目房屋的客户。为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙丙三方协商一致签订工程质量保修书。乙方按双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、保修期限：

　　不少于国家规定及本合同约定的保修时间，从工程实际投用之日算起。具体时间为_________ 年。

　　二、保修范围：

　　本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要约定等全部内容，由于乙方原因造成的工程质量问题，均属乙方保修范围，因此造成甲方和业主的全部损失，均由乙方负责。属设计或使用、非乙供材料不合格等造成工程质量问题，乙方给予返修，返修费用由甲方承担。

　　三、保修的时间性：

　　1、发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响居民正常生活的情况下，乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。

　　2、属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方或丙方通知后24小时内赶到现场查看情况，无须重新施工的，在查看情况后48小时内处理完毕并清理维修现场，作到工完场清。须重新施工的，又乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表施工，其余不变。

　　3、每个维修项目完成后，经业主和甲方项目经理验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

　　4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主、甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方)，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。

　　四、维修的质量：

　　1、乙方负责维修的质量，每个维修项目完成后要经业主或甲方项目经理验收签字方可;所维修项目应保证在一个项目保修期内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的保修款待一个保修期满后支付。

　　2、出现质量问题而导致维修的，乙方除按合同再次进行维修外，乙方每次每项还需向丙方支付违约金壹仟元。

　　3、如经历壹次(含壹次)以上维修，仍然不能解决问题，甲方及丙方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。

　　4、维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净(维修过程中给业主造成的损失由乙方负责)，否则每人次乙方支付违约金伍佰元。

　　五、乙方维修安排：

　　1、工程移交甲方后，乙方必修委派全权代表处理本工程的维修工作。

　　2、乙方保修负责人： _________通讯地址：_________ 电话：_________ 传真：_________

　　3、以上内容若有变动需及时书面知会甲方维修负责人，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。

　　六、保修款：

　　1、三方同意从乙方工程结算款中截留5%作为保修款，保修期满后，在乙方已完成全部返修工作后(需丙方委托的物业公司、监理、甲方签字认可)，丙方在二十天内将余款一次性支付给乙方。

　　2、若甲方及丙方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付;所有保修款在结算时均不计利息。

　　七、其它：

　　1、乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供维修服务，并按最优惠价收取费用。

　　2、本保修书：作为施工合同附件，由施工合同三方共同签署，在工程有效寿命内一直生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　代表：_________

　　代表：_________

　　丙方：_________

　　代表：_________

　　本保修书于：_________

　　_________年 _________月_________ 日签署

　　甲方(建设单位)：_________________

　　乙方(施工单位)：_________________

　　遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。

　　一、工程项目的综合说明

　　1、名称：_________________

　　2、地址：_________________

　　3、规模：_________________

　　4、结构及层数：_________________

　　5、发包方式：_________________

　　6、发包范围：_________________

　　7、xx年xx月xx天。

　　8、质量要求。

　　二、工程造价

　　1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：_________________

　　人民币：_________________元(大写：_________________)

　　人民币：_________________元(大写：_________________)

　　2、价格计算依据：_________________

　　(1)标定的定额为：_________________

　　(2)标定的取费标准：_________________

　　(3)政策性调价文件截止日期：_________________

　　三、材料采购供应

　　1、材料采购、运输、保管的责任和计价依据：_________________

　　2、对材料质量的要求：_________________

　　四、工程款支付方式

　　1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。

　　2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

　　3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的%;留%做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

　　4、施工期允许调整的内容和依据：_________________

　　五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

　　1、施工过程三通一*由甲方负责，其费用不含在总价内。

　　2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。

　　3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

　　六、工程保修。本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

　　七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

　　八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：_________________

　　1、由仲裁委员会仲裁;

　　2、向人民法院起诉。

　　以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

　　甲方(盖章)：_________________

　　乙方(盖章)：_________________

　　代表人(签字)：_________________

　　代表人(签字)：_________________

　　电话：_________________

　　电话：_________________

　　签约日期：_________________

　　签约地点：_________________

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、承包范围

　承包范围：

　　三、合同价款

　　金额（大写）： 元（人民币） 小写： 元，其中，安全防护、文明施工措施费为：（大写）： 元（人民币） 小写： 元。

　　四、合同工期

　　合同工期： 日历天

　　计划开工日期： 年 月 日

　　计划竣工日期： 年 月 日。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　六、合同文件

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1.中标通知书；

　　2.投标函及其附录；

　　3.已标价的工程量清单（含暂估价的材料和工程设备损耗率表）；

　　4.合同条款专用部分；

　　5.合同条款通用部分；

　　6.技术标准和要求；

　　7.合同图纸。

　　双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的`指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

　　七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

　　八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

　　九、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　双方约定 后本合同生效。

　　发包人：（盖章） 承包人：（盖章）

　　住所： 住所：

　　法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

　　或委托代理人：（签字或盖章） 或委托代理人：（签字或盖章）

　　联系电话： 联系电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　建设工程施工合同

　　（GF-1999-0201）

　　中华人民共和国***

　　国家工商行政管理总局

　　第一部分 协议书

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号： 资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：年 月 日（以开工令为准）

　　交工日期：年 月 日（具备部分精装修队伍进场条件），月 日完成所承包范围的所有分项工程。

　　四、质量要求

　　工程质量要求： 合 格

　　五、合同价款

　　金额（大写）： 暂定人民币 仟 佰万元（以工程结算为准） 元

　　六、组成合同的`文件

　　组成本合同的文件包括：

　　１、本合同协议书

　　２、中标通知书

　　３、投标书及其附件

　　４、本合同专用条款

　　５、本合同通用条款

　　６、标准、规范及有关技术文件

　　７、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同生效时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同约定自双方后生效。

　　发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住所： 住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　邮编： 邮编：

　　鉴证意见：

　　经办人：

　　鉴证机关：

　　年 月

　　日

　　第二部分 通用条款

　　本合同通用条款，采用中华人民共和国***和国家工商行政管理局1999年颁布的《建设工程施工合同》（GF－1999－0201）第二部分《通用条款》。

　　一、词语定义及合同文件

　　1、词语定义

　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

　　1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

　　1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　　1.9工程造价管理部门：指***有关部门、县级以上人民**建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

　　1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

　　1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

　　1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

　　1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　2、合同文件及解释顺序

　　2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同协议书

　　(2)中标通知书

　　(3)投标书及其附件

　　(4)本合同专用条款

　　(5)本合同通用条款

　　(6)标准、规范及有关技术文件

　　(7)图纸

　　(8)工程量清单

　　(9)工程报价单或预算书

　　合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　3、语言文字和适用法律、标准及规范

　　3.1语言文字

　　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

　　3.2适用法律和法规

　　本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

　　3.3适用标准、规范

　　双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

　　国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

　　本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

　　4、图纸

　　4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

　　4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

　　相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同电力建设工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书 4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

　　二、双方一般权利和义务

　　5、工程师

　　5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

　　5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

　　5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。1234567

　　5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

　　5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

　　6、工程师的委派和指令

　　6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

　　工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

　　除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

　　6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

　　承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

　　6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

　　***如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　7、项目经理

　　7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

　　7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

　　7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

　　8、发包人工作

　　8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

　　(1)办理土地征用、拆迁补偿、*整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

　　(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要;

　　(3)开通施工场地与城乡公1234567

　　10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

　　10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　11、开工及延期开工

　　11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

　　12、暂停施工

　　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

　　13、工期延误

　　13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

　　(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

　　(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　(4)设计变更和工程量增加;

　　(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　(6)不可抗力;

　　(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

　　13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　14、工程竣工

　　14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

　　14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

　　14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

　　三、质量与检验

　　15、工程质量

　　15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　16、检查和返工

　　16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

　　1***因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

　　17、隐蔽工程和中间验收

　　17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

　　17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

　　18、重新检验

　　无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　19、工程试车

　　19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

　　19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

　　19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

　　19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

　　19.5双方责任

　　(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

　　(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延;设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。 1234567

　　(3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

　　(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

　　(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

　　19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

　　四、安全施工

　　20、安全施工与检查

　　20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　21、安全防护

　　21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附*施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

　　21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　22、事故处理

　　22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按**有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按**有关部门的认定处理。

　　六、合同价款与支付

　　23、合同价款及调整

　　23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

　　23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

　　(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的`合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

　　(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

　　(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

　　23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

　　(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

　　(2)工程造价管理部门公布的价格调整;

　　(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　(4)双方约定的其他因素。

　　23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

　　24、工程预付款

　　实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

　　25、工程量的确认

　　25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

　　25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

　　25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

　　26、工程款(进度款)支付

　　26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。

　　26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

　　2***发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　五、材料设备供应

　　27、发包人供应材料设备

　　27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件(附件2)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

　　27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提**品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人1234567

　　(4)到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点;

　　(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地;

　　(6)到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期;

　　27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

　　27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

　　28、承包人采购材料设备

　　28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提**品合格证明，对材料设备质量负责。

　　承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

　　28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

　　28..4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

　　28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

　　六、工程变更

　　29、工程设计变更

　　29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　(2)增减合同中约定的工程量;

　　(3)改变有关工程的施工时间和顺序;

　　(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

　　29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

　　工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

　　30、其他变更

　　合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

　　31、确定变更价款

　　31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

　　(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

　　(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

　　31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

　　31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

　　31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

　　31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

　　七、竣工验收与结算

　　32、竣工验收

　　32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

　　32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

　　32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

　　32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

　　32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

　　32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

　　33、竣工结算

　　33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

　　33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

　　33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

　　33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 1234567

　　33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付;发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

　　33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　34、质量保修

　　34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件(附件3略)。

　　34.3质量保修书的主要内容包括：

　　(1)质量保修项目内容及范围;

　　(2)质量保修期;

　　(3)质量保修责任;

　　(4)质量保修金的支付方法。

　　八、违约、索赔和争议

　　35、违约

　　35.1 发包人违约。当发生下列情况时：

　　(1)本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;

　　(2)本通用条款第2***款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行;

　　(3)本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

　　(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

　　35.2承包人违约。当发生下列情况时：

　　(1)本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;

　　(2)本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;

　　(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

　　35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　36、索赔

　　36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

　　36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

　　(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知;

　　(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

　　(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

　　(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;

　　(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

　　36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

　　37、争议

　　37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;

　　(2)调解要求停止施工，且为双方接受;

　　(3)仲裁机构要求停止施工;

　　(4)法院要求停止施工。

　　九、其他

　　38、工程分包

　　38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

　　38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

　　38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

　　38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

　　39、不可抗力

　　39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

　　(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;

　　(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;

　　(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;

　　(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

　　(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担;

　　(6)延误的工期相应顺延。

　　39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　40、保险

　　40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。 1234567

　　40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

　　40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

　　40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

　　41、担保

　　41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

　　(1)发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

　　(2)承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

　　41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

　　41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

　　42、专利技术及特殊工艺

　　42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用;承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

　　42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

　　43、文物和地下障碍物

　　43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

　　如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

　　43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

　　所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

　　44、合同解除

　　44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

　　44.2发生本通用条款第2***款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。

　　44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

　　44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使合同无法履行;

　　(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

　　44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　44.**同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　45、合同生效与终止

　　45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

分项工程承包合同范本二十份（扩展9）

——建筑分项承包合同通用10篇

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》以及相关法律、法规的规则，甲、乙双方本着*等、互利、公*、合理、诚信的原则，特定立以下协议：

　　一、 工程名称：营城子至松江河靖宇至抚松房建项目(靖宇服务区、燕*收费站、花园口收费站、长坂坡隧道入口及出口变电所、松阳隧道变电所，所有强电、弱电工程)。

　　二、 工程地点：靖宇县燕*乡、花园口镇。

　　三、 开竣工日期：

　　1、开工日期：20xx年 7 月 20 日

　　2、竣工日期：20xx年 8 月 31 日

　　四、乙方承包内容：

　　1、电气预埋、预留及安装。(包括室内强电、弱电管线预埋及穿线和场区强电管线预埋、穿线及弱电管线预埋等。)2、吊顶棚面布线。

　　2、自带劳动工具及所需的小型机械。

　　3、图纸中所有与电相关的作业内容。(强弱电的预埋及安装等。)

　　五、承包价格：

　　本工程合同价采用总价包干方式，合同总价为：大写：壹拾伍万元整，小写：150000.00元。

　　六、甲方负责：

　　1、塔机的操作。

　　2、各种建筑材料及周转材料的供应。

　　3、安全设施的搭设。

　　4、工人住宿(生活乙方自理)。

　　七、工程质量及进度要求：

　　1、严格按照图纸设计及规范规定要求施工，以现场监理与质检站验收合格为准。

　　2、乙方必须按照甲方施工进度安排进行施工，如乙方逾期，(在甲方两次书面通知后)甲方有权更换施工队伍，并按已完工程量价款的50%结算退场。

　　3、乙方必须派专业电工一名，常驻各施工现场。

　　八、付款方式：

　　1、按工程进度节点支付工程款。

　　2、乙方前期临电设施完成后，甲方支付乙方5000.00元人民币。

　　3、乙方完成服务区综合楼电气管线预埋工序，甲方支付

　　乙方10000.00元人民币。

　　4、乙方完成燕*收费站或花园口收费站综合楼电气管线预埋工序，甲方支付乙方8000.00元人民币。

　　5、其它单体工程每完成一个电气管线预埋工序，甲方支付乙方4000.00元人民币

　　6、所有穿线工序完成后(含强电及弱电)，甲方支付乙方30000.00人民币。

　　7、外网管线预埋及穿线全部完成，调试完毕验收合格后支付所有剩余工程款

　　九、安全文明施工：

　　1、乙方必须保证工程质量安全。

　　2、乙方作业人员必须持有上岗证，必须严格按操作规程、施工规范施工，佩戴安全帽及个人安全防护用品由乙方负责。乙方必须服从甲方安全规章制度。如不服从甲方要求，一次罚款200—1000元。

　　3、甲方提供安全带、安全网、外脚手架等相关的安全设施。

　　4、乙方必须从开工之日起，不准患有高血压、恐高症、心脏病、传染病及60岁以上—18岁以下的工人进入工地作业区及施工，否则乙方负与其相关的全部责任。

　　5、人身安全，乙方必须按照国家《安全规范》进行操作施工，如不按规范操作所产生的一切安全事故一律由乙方承担全部责任及损失。与甲方无任何关系。

　　6、进入施工现场，不准打架、斗殴、赌博等一切违法活动，否则工地项目部对当事人立即开除，对乙方处500—1000元罚款，视其情节严重与否送国家正式施法机关处理。

　　7、作业区作业时不准穿拖鞋、高跟鞋、不凶酒。进入施工现场必须戴好安全帽。高空作业、临边作业时必须正确的系好安全带，做好安全防护措施。

　　8、不得酒后上班。

　　9、接受甲方现场人员的管理及公司的各种规章制度，配合甲方做好工人的三级教育，配合甲方做好迎接上级领导的各种检查及文明施工。未经过安全教育培训的人员严禁上岗。

　　10、发现不安全的隐患，应及时的向项目部报告，整改后方可施工。

　　11、以上条款，自行遵守，如不服从管理。甲方将对乙方代表处200元/次的罚款，对直接工人处100元/次的罚款。工地上发生的安全事故，医药费在1000元以内乙方自己负责，1000元以上视其情况，由甲乙双方协商解决。

　　十、材料耗损：

　　1、乙方进入现场后，必须服从现场管理。在施工过程中，必须保证在工程质量的前提下，力争节约，下料要准确，不故意造**为浪费，不能超过定额损耗量，如甲方发现乙方滥用材料，给予当事人处100至200元罚款，并照价赔偿原材料。

　　2、甲方如发现偷盗，处罚款500至20xx元，照价赔偿工地一切损失，并送**机关处理。

　　十二、其他事项：

　　1、 乙方作业时，其材料堆放整齐，并合理有序的堆放到指定地点。

　　2、 乙方在作业现场保证无遗漏、遗忘、乱丢、乱放材料，保证人走场清，做到文明施工。

　　3、不得随意、随地在施工现场大小便。如发现一次处200元/次的罚款。

　　4、不得以任何理由和借口随意、恶意的在工地闹事、停水、停电等防碍现场正常施工，如乙方发生类似情况，就按以上协定单价的50%结算退场。

　　十三、违约责任：

　　以上协议共同遵守，如甲乙双方有任何一方违约，付给对方单项人工总费4%的违约金。如乙方中途退场，乙方必须要提前五个工作日向甲方提出书面申请，再与甲方相关人员一起结算工程量。

　　十四、后附补充协议，与本合同具有同样的效应。

　　十五、未经事宜：由甲乙双方协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字之日起生效，此合同未经公证，但同样具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　发包方：(简称甲方): 身份证号：

　　承包方：(简称乙方)： 身份证号：

　　根据中华人民共和国合同法、建筑法、安全生产法及管理条例等有关规定。双方本着互相协作、*等互利、公*自愿的原则，经协商达成共识，共同签订以下协议条款，双方共同遵守。

　　一、工程名称、地点：

　　工程名称：国宸中航御湖天城小区住宅工程 7#13#15#23#25#楼和裙楼门市。 工程地点：长春市高新经济开发北区盛北大街东至隆盛街、丙三十五路南至丙三十六路。

　　二、工程发包内容及发包形式：

　　1、内容有楼的全部钢筋、木工、混凝土、砌筑、脚手架(含安全防护设施)、抹灰(含刮顶棚和室外设施)。

　　2、发包形式为-大清包。是按料和紧固件等全部。(包工-含放线工和有较高建筑技术水*的管理人员。包设备-含有检测合格证书的，测量仪器和匹配的塔吊等，相关的专业机械设备和工具。包安装材料-含全部模板、放线定位和暂设材料等。紧固件-含元钉、铁线和钢筋绑线等。)

　　三、承发包单价：按楼的建筑面积 1+2+3+4+5= 元/*方米，。

　　四、付款方式：

　　工程主体完成元;工程主体封顶后，每栋支付工程进度款的 � 元;内、外墙抹灰包括零星项完成 到 层支付进度款的 � 元;卫生间瓷砖、大理石踏步、室内地面完成每层支付进度款的 � 元。竣工验收甲方拨 �款后一次结清尾款。

　　五、工期要求

　　工期为 天，从20xx年4月1日到20xx年6月30日，乙方应确保工期。因人类不可抗拒的原因影响，工期可视情顺延。

　　六、甲方权利和义务

　　1、甲方的工程管理人员,是该工程的全权领导;全面负责该工程的安全生产、质量、进度、成本和材料供应等施工全过程。随时监督检查安全施工、科学施工、正确施工、文明施工和有关法规制度的学*和落实情况，既是总指挥又是带头人，希望工地全部人员无条件的尊重和服从

　　2、甲供材料按时、足数运到最*的合适地方(防止二次倒运)，如有及特殊情况，甲方及时通知乙方安排别的工作。

　　3、甲方要对主要专业人员和班组长,进行技术摸底和审查，合格者方可进场。在施工过程中如发现，施工人员技术素质低，施工质量差，甲方有权按情节轻重进行罚款或终止合同勒令退场。

　　4、甲方在开工前,组织各专业人员熟悉图纸。在每单项工程施工前,检查并参加专业技术和安全交底。在施工中巡查如有不顾安全，违反操作规程、不听劝阻者要罚款或辞退。

　　5、甲方管理人员要实事求是的之下而上的，在形象进度拨款连签单上全部签名后，财务部门才给拨付工程款。

　　六、乙方权利和义务：

　　1、乙方必须聘用专业技术实力较强的施工队伍，每个班组要有能看懂建筑施工图纸的工人参与施工全过程。机械设备要匹配、效率要高，小型专业工具要全。

　　2、乙方必须严格按具有法律效力的施工图纸、设计变更、建筑施工规范、安全条例和承包合同进行一次作业合格的'优质施工。

　　3、乙方应严格控制工程质量，如质量不合格，乙方应立即返工至合格，返工造成的人工、材料费用由乙方承担。

　　4、乙方必须严格遵守甲方的各项制度，服从甲方管理人员的指挥和安排，做到安全生产，文明施工，优质施工。违反者按施工管理条例处罚。

　　5、乙方如在质量、工期、安全生产、文明施工等方面未能达到甲方要求，甲方提出警告及整改通知，乙方未能及时矫正，甲方将给予处罚，造成后果严重勒令退场，并追究其造成的经济损失。

　　七、质量要求：

　　1、乙方进场前必须做样板间，作为甲方以后验收的现场版本，也是乙方大面积作业的质量标准。样板间经甲方验收同意后，乙方方可大面积作业，并采用逐层验收的方式来控制质量，已完成的作业层，未通过验收，不得进入下一层作业。

　　2、按图纸要求及施工规范对抹灰分项进行验收，工程资料必须达到观感优良、主控合格。

　　3、乙方抹灰工程未达到以下质量标准，必须返工。

　　(1)、抹灰前基层必须清理干净。并浇水润湿。

　　(2)抹灰层与基层间抹灰层必须黏贴牢固，分层抹灰应无脱层、空鼓、面层无爆灰、裂缝，一经发现全部返工。

　　(3)抹灰表面应洁净，颜色均匀，无抹纹，分隔缝及灰线应清晰美观。

　　(4)护角做1：2水泥砂浆，每边宽5mm，高1800mm，室内做水泥砂浆暗踢脚150mm高，护角孔洞抹灰表面整齐光滑。

　　(5)有排水要求的部位按要求施工。

　　(6)立面垂直度≤4mm。

　　表面*整度≤4mm。

　　窗台标高±5mm以内。

　　阴阳角方面≤3mm。

　　七、安全要求：

　　1、乙方必须做好自己进场工人的安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，并执行甲方有关安全生产制度，若违反规定造成工伤事故由乙方自行负责。

　　2、现场生活区保持整洁，卫生责任区各自负责。

　　3、乙方必须做到工完场清，完工后楼地面恢复原状，否则甲方派人清理，费用由乙方负责。

　　4、严禁在工地打架斗殴如有发生，打架双方各罚款5000元。

　　九、其他：

　　1、2、乙方施工现场应保证施工人数，以满足进度要求。

　　3、乙方管理人员必须住在工地，以方便管理。

　　4、本合同经双方签字后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。工程款结清合同失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务，本着公正、公*、互利互惠的原则，依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商，双方自愿达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼开始，后面依次承建的房屋总建筑面积柒万*方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。

　　建筑面积：以实际竣工面积为准。

　　2、工程地点：达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。

　　3、工程内容：甲方提供的施工图内的所有内容。

　　二、词语定义及合同文件

　　1、合同文件组成及解释顺序。

　　A、合同进行中双方有关工程内容洽商，图纸审查、变更、签认的协议书或文件。

　　B、国家现行的标准和规范。

　　C、其它相关技术资料。

　　2、适合的法律和法规：国家现行的法律和行政法规。

　　3、适合的标准、规范：国家现行的标准、规范和相关行业标准。

　　三、双方一般权利和义务

　　(一)双方的一般权利和义务

　　1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。

　　2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。

　　(二)乙方工作

　　1、承担施工安全保卫工作。

　　2、每月25日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。

　　3、完成**及行业职能部门的检查工作。

　　四、施工组织设计和工期

　　1、总工期：随土建和装饰工程同期完成。

　　2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在7日内确定，乙方必须按甲方代表(监理)确认的进度计划组织施工，并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。

　　3、在施工过程中，工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力，经甲方(监理)确认后执行。如因乙方原因导致实际进度与计划不符，乙方无权就改进措施提出增加合同价款。

　　五、工期顺延

　　如遇以下因素，工期应顺延：

　　1、甲方未能在规定的时间内提供完整施工图纸和相关技术资料。

　　2、甲方未按约定的时间支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　3、设计作重大修改或变更。

　　4、连续停电、停水两天以上。

　　5、其它人力不可抗拒等因素。

　　六、质量和验收

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或是间验收条件时，在承包人自检合格的基础上，24小时前以书面形式通知监理工程师和甲方代表并组织验收，以甲方代表签字确认为准。

　　七、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力造成的事故责任的费用，由乙方自行承担。

　　2、乙方应对在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全责任，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故由甲方承担相应的责任和费用。

　　3、如发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定上报有关部门并通知甲方(监理)，同时按**部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，当甲乙双方对事故责任有争议时，应按**的有关部门的认定进行处理。

　　八、合同价款与支付

　　1、本工程采用可调价格合同，其计价方法为：按照20_年四川省建设工程计价定额(SGD—20_)及相关配套文件按三级二类二档工程计取费，依照工程实际发生的工程量和达州市造价站同期信息价(未计价材料按同期市场价)确定本工程结算价款、人工费按达州市相关配套文件执行，工程总造价下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企业的挂靠费(挂靠费由甲方文政强负责)。

　　该结算价款已包含定额范围内的各种规费(如工程测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等);包含定额范围内的.各种措施费(如环保费、临时设施费、检验实验费、夜间施工增加费、已完工程及时性设备保护费)、民工工资保险金等。

　　2、工程量确认：图纸以内的按图施工，以图纸计算工程量;图纸技术资料以外工程量以甲方现场实测量的数量为准，并经甲乙双方签定确认。

　　3、工程款(进度款)支付：进场后，由乙方自筹资金垫资，乙方完成的工程量当月25日必须向甲方报表，次月10日甲方根据乙方完成的工程量价款的80%预付给乙方，付款方式以此类推，整个工程竣工经甲方组织的相关人员验收合格后，在一个月内，付到98%，余款2%一年后无质量问题，甲方一次性全部付给乙方。

　　如不能按时付款，按银行同期贷款利率的3倍支付利息。整个工程决算后，余款不得超过两个月，若超过两个月，甲方便将修建好后的房屋每*方米在修造价成本的基础上加300元抵扣工程余款。

　　4、维修金的支付：各分部工程按国家规定的保修期限保修期满后无质量问题七日内分别退还乙方，维修金不计息。

　　九、违约责任

　　1、工期违约责任：因乙方原因造成工期延误的，(工期顺延除外)，延误一个月以上的，支付甲方违约金贰万元并有权单方解除合同，若提前完工一个月，甲方奖励乙方贰万元。

　　2、质量违约责任：乙方应确保工程质量等级达到合格标准，乙方应积极配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作，(责任依照国家有关部门签订为准)因工程质量原因导致交房和保修期同购房业主的赔索均由乙方承担，同时因乙方原因造成工程质量验收不合格的，造成的其他损失，乙方应全赔偿。

　　3、乙方在承建中所遇到的经济、法律、民事及应由乙方承担的一切责任，由乙方经济人负责协调、管理，协调不好造成损失的由乙方经济担保人和乙方一起承担全部经济责任。

　　4、乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理，文明施工，安全施工等规定，造成的一切后果由乙方负责，乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。

　　十、其他

　　1、保险：由乙方负责交费办理。

　　2、在履行合同过程中发生争议时，由双方协商解决，若协商无果双方给定向工程所在地向人民法院提起诉讼。

　　3、此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有同等法律效力，受法律保护。

　　十一、违约责任：合同签订后，甲乙双方均需遵守，不得违约，谁违约，违约方向守约方支付违约金贰拾万元整。

　　十二、若有未尽事宜，双方协商同意后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

　　发包方：(简称甲方): 身份证号：

　　承包方：(简称乙方)： 身份证号：

　　根据中华人民共和国合同法、建筑法、安全生产法及管理条例等有关规定。双方本着互相协作、*等互利、公*自愿的原则，经协商达成共识，共同签订以下协议条款，双方共同遵守。

　　一、工程名称、地点：

　　工程名称：国宸中航御湖天城小区住宅工程 7#13#15#23#25#楼和裙楼门市。 工程地点：长春市高新经济开发北区盛北大街东至隆盛街、丙三十五路南至丙三十六路。

　　二、工程发包内容及发包形式：

　　1、内容有楼的全部钢筋、木工、混凝土、砌筑、脚手架(含安全防护设施)、抹灰(含刮顶棚和室外设施)。

　　2、发包形式为-大清包。是按料和紧固件等全部。(包工-含放线工和有较高建筑技术水*的管理人员。包设备-含有检测合格证书的，测量仪器和匹配的塔吊等，相关的专业机械设备和工具。包安装材料-含全部模板、放线定位和暂设材料等。紧固件-含元钉、铁线和钢筋绑线等。)

　　三、承发包单价：按楼的建筑面积 1+2+3+4+5= 元/*方米，。

　　四、付款方式：

　　工程主体完成元;工程主体封顶后，每栋支付工程进度款的 � 元;内、外墙抹灰包括零星项完成 到 层支付进度款的 � 元;卫生间瓷砖、大理石踏步、室内地面完成每层支付进度款的 � 元。竣工验收甲方拨 �款后一次结清尾款。

　　五、工期要求

　　工期为 天，从20xx年4月1日到20xx年6月30日，乙方应确保工期。因人类不可抗拒的原因影响，工期可视情顺延。

　　六、甲方权利和义务

　　1、甲方的工程管理人员,是该工程的全权领导;全面负责该工程的安全生产、质量、进度、成本和材料供应等施工全过程。随时监督检查安全施工、科学施工、正确施工、文明施工和有关法规制度的学*和落实情况，既是总指挥又是带头人，希望工地全部人员无条件的尊重和服从

　　2、甲供材料按时、足数运到最*的合适地方(防止二次倒运)，如有及特殊情况，甲方及时通知乙方安排别的工作。

　　3、甲方要对主要专业人员和班组长,进行技术摸底和审查，合格者方可进场。在施工过程中如发现，施工人员技术素质低，施工质量差，甲方有权按情节轻重进行罚款或终止合同勒令退场。

　　4、甲方在开工前,组织各专业人员熟悉图纸。在每单项工程施工前,检查并参加专业技术和安全交底。在施工中巡查如有不顾安全，违反操作规程、不听劝阻者要罚款或辞退。

　　5、甲方管理人员要实事求是的`之下而上的，在形象进度拨款连签单上全部签名后，财务部门才给拨付工程款。

　　六、乙方权利和义务：

　　1、乙方必须聘用专业技术实力较强的施工队伍，每个班组要有能看懂建筑施工图纸的工人参与施工全过程。机械设备要匹配、效率要高，小型专业工具要全。

　　2、乙方必须严格按具有法律效力的施工图纸、设计变更、建筑施工规范、安全条例和承包合同进行一次作业合格的优质施工。

　　3、乙方应严格控制工程质量，如质量不合格，乙方应立即返工至合格，返工造成的人工、材料费用由乙方承担。

　　4、乙方必须严格遵守甲方的各项制度，服从甲方管理人员的指挥和安排，做到安全生产，文明施工，优质施工。违反者按施工管理条例处罚。

　　5、乙方如在质量、工期、安全生产、文明施工等方面未能达到甲方要求，甲方提出警告及整改通知，乙方未能及时矫正，甲方将给予处罚，造成后果严重勒令退场，并追究其造成的经济损失。

　　七、质量要求：

　　1、乙方进场前必须做样板间，作为甲方以后验收的现场版本，也是乙方大面积作业的质量标准。样板间经甲方验收同意后，乙方方可大面积作业，并采用逐层验收的方式来控制质量，已完成的作业层，未通过验收，不得进入下一层作业。

　　2、按图纸要求及施工规范对抹灰分项进行验收，工程资料必须达到观感优良、主控合格。

　　3、乙方抹灰工程未达到以下质量标准，必须返工。

　　(1)、抹灰前基层必须清理干净。并浇水润湿。

　　(2)抹灰层与基层间抹灰层必须黏贴牢固，分层抹灰应无脱层、空鼓、面层无爆灰、裂缝，一经发现全部返工。

　　(3)抹灰表面应洁净，颜色均匀，无抹纹，分隔缝及灰线应清晰美观。

　　(4)护角做1：2水泥砂浆，每边宽5mm，高1800mm，室内做水泥砂浆暗踢脚150mm高，护角孔洞抹灰表面整齐光滑。

　　(5)有排水要求的部位按要求施工。

　　(6)立面垂直度≤4mm。

　　表面*整度≤4mm。

　　窗台标高±5mm以内。

　　阴阳角方面≤3mm。

　　七、安全要求：

　　1、乙方必须做好自己进场工人的安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，并执行甲方有关安全生产制度，若违反规定造成工伤事故由乙方自行负责。

　　2、现场生活区保持整洁，卫生责任区各自负责。

　　3、乙方必须做到工完场清，完工后楼地面恢复原状，否则甲方派人清理，费用由乙方负责。

　　4、严禁在工地打架斗殴如有发生，打架双方各罚款5000元。

　　九、其他：

　　1、2、乙方施工现场应保证施工人数，以满足进度要求。

　　3、乙方管理人员必须住在工地，以方便管理。

　　4、本合同经双方签字后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。工程款结清合同失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　现有乙方自愿承包甲方承建的工程中的分项工程施工任务，为了加快工程进度，保证施工安全和工程质量，便于现场管理，以及明确双方的权利和义务，本着自愿、合作、*等互利的原则，经双方协商后，特订立本合同以下条款：

　　一、分项工程名称及工作范围和内容：

　　1、2、3、4、5、二、承包方式和承包单价：

　　承包该分项工程人工费，各分项工程计算方法和承包单价分别为：

　　1、按计算，承包单价为。

　　2、按计算，承包单价为。

　　3、按计算，承包单价为。

　　4、按计算，承包单价为。

　　5、按计算，承包单价为。此单价包括该分项工程的人工费、夜间施工加班生活费、劳保用品费、安全用品、用具费、工用具费和该分项工

　　程所用材料从其它内部工地转运入场时发生的上下车费（另

　　1、模板工程还包括钉子材料费、木工机械的机械费；

　　2、钢筋工程还包括电渣焊的焊剂材料费、切割片材料费、各种钢筋加工机械、焊接机械的机械费、钢筋保护层的支垫人工费；

　　3、脚手架工程还包括钢管调直、扣件清洗、修配、新钢管刷漆等人工费）。

　　三、甲方责任事项

　　1、工程材料运输到现场规划位置。

　　2、新采购或从其它单位租借材料运到施工现场规划位置。

　　3、工程技术交底，施工放线和技术、安全、质量的教育、检查、监督。

　　4、根据实际情况考虑乙方的库房和乙方施工人员的住宿。

　　5、提供提升机械的机操人员。

　　6、如乙方不能保证进度、质量、安全、文明施工、有浪费材料、不服现场管理的行为，甲方及甲方相关管理人员有权对乙方采取罚款和将部份分项另行发包，直至终止该合同。

　　7、不得授意相关管理人员违章指挥。

　　8、提供内部工地转运材料的机械。

　　四、乙方负责事项

　　1、自主组织承包范围的工程施工人员。

　　2、自主采购、保管承包范围内用品、用具和材料（但

　　必须保证质量、安全）。

　　3、自主组织承包范围内的机械及机械用电线路。

　　4、承担自己原因造成的进度、质量、安全等方面的损失。

　　5、严格按设计要求和规范、规程规定施工。

　　6、服从现场相关管理人员的合理指挥调度，保证工程进度、质量、安全和文明施工。

　　7、加强对工人的教育、监督、管理。

　　8、遵守现场有关安全、质量、进度和文明施工的规定以及其它现场纪律，服从相关处理、处罚决定（各项处理、处罚规定见《施工现场管理办法》的相关规定）。

　　五、安全事项

　　1、甲、乙双方都要严格按照***方面法律、法规和现场安全纪律进行设计、指挥、施工和验收，认真贯彻执行“安全生产、预防为主”的安全管理方针，加强安全教育、检查、监督、验收工作。

　　2、严禁违章操作、冒险施工，对有安全隐患的部位，要加强监管，不得有隐瞒行为，要及时报告相关人员，及时处理，杜绝安全事故。

　　3、乙方不得随意安拆现场任何线路，用电线路必须报甲方相关管理人员，经同意后由现场专业人员施工。

　　4、任何人不得移动、拆除和损坏安全设施、安全警示标志。

　　5、甲、乙双方各自承担因其责任原因造成的一切大小

　　安全事故责任，无责任方概不承担任何损失。

　　六、质量检查、验收要求。

　　1、按设计要求和现行质量检验评定标准对各分部分项工程进行检查、验收。

　　2、如有检查验收不合格的产品，必须返工重作，所发生材料、人工费等方面损失均由责任方承担，同时赔偿无责任方损失。

　　3、脚手架、防护架、卸料*台必须经检查验收合格，并挂牌才能投入使用，严禁任何班组和个人使用未检验和检验不合格的脚手架、防护架及卸料*台等设施。

　　4、隐蔽工程必须经相关人员检查验收合格后才能隐蔽。

　　5、班组要加强对工程的'自检工作，自检合格后报甲方组验收。

　　八、进度规定

　　1、按工程项目部的要求，各分部分段工程进度必须保证，如要求夜间加班的，必须保证项目部要求的技术力量，不得以非技术工人加以搪塞。

　　2、如有部分工程因班组原因造成质量验收不合格，造成返工而延误该部位的工程进度的，班组自行组织力量整改，整改总时间不得超过1天，且必须整改合格。

　　3、各部位分项工程进度必须服从工程项目部从整个工期的需要。

　　八、文明施工

　　各工种分部分项工程的施工人员均要做到文明施工，节约材料，友好团结，全工程施工人员要有良好的*惯，形成良好的工作环境和生活氛围，如有不良行为，违规作法等均按现场纪律对行为人给予处罚，并追究承包人或相关管理人员的责任。

　　九、工资支付

　　1、按当月实际完成工程量计算，每月工资按该月工资总款的80%支付给承包人，承包人必须全额将工资支付给班组工人。

　　2、每月未支付那20%工程款作为该分项工程的质量、安全、进度、文明施工等各项要求的保证金，如工程全面结束时该分项工程班组无任何质量、安全事故，未对进度造成影响，同时做到了文明施工的该部分工程款进入工程承包费结算，如发生了事故，对工期产生了较大影响或文明施工方面做得太差了的，将根据相关规定计算应扣回罚款和由此产生对甲方造成损失的赔偿费，如该部分款项不足的，甲方保留通过其他合法方式要求乙方赔偿的权利，而且承包人欠班组工人工资自行解决。

　　3、如乙方自己要求中途退场或因乙方自身原因由项目部勒令退场的，甲方按已完工程量支付乙方50%的工程款，其余50%全部由甲方扣留，作为对该工程进度赔偿和用于其它人员承包该分项工程的费用补贴。

　　4、工程尾款待工程竣工验收后，三个月内甲方一次性付清。

　　十、该合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　十一、本合同经甲、乙双方负责人签字后生效，以上各条双方共同遵守执行。

　　十二、本合同一式叁份，具有同等效力，甲、乙双方、现场施工员各执一份。

　　甲方负责人：

　　____年__月

　　____年__月

　　乙方负责人：

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　经双方协商，甲方将彬县侍郎湖1#2#别墅楼及职工宿舍

　　一、 工程概况：

　　砖混结构，地上3层。

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包方式：

　　开工日期：20 年 月 日

　　完工日期：20 年 月 日

　　二、 人工费施工承包范围：基础及主体工程的钢筋、

　　1、 乙方承包人工费辅材施工范围：砖砌体;模板制作

　　2、 混凝土、砖砌体成型:按清水混凝土标准验收，墙面、

　　三、 主体施工人工费合同价款：

　　彬县侍郎湖1#2#别墅楼及职工宿舍楼按图纸每*方米人工费 元包括文明施工，安全管理费用，总结算面积以施工建筑面积计算。

　　四、 工期与施工进度计划：

　　1、 照甲方编制的'工期进度总计划通知及每月进度计

　　2、 按照甲方总工期要求，属甲方原因，雨天、停电、

　　五、 工程质量与验收，安全文明工地：

　　1、工程质量执行现行的施工验收规范，质量标准为优

　　2、 若质量达不到图纸和现行施工规范及质量要求，甲

　　3、 乙方要严格执行陕西省“安全文明工地” 有关规定，设专人负责检查、落实。

　　4、 工程施工中所造成的人身安全事故所发生的法律与经济责任由乙方承担。

　　5、 施工现场禁止打架斗殴，违反一次罚款1000元以上(双方各记)，以整风气。情节严重的交由执法机关处理。

　　六、 合同价款支付：

　　1、本工程无工程预付款，在合同规定付款时间前，乙方所有费用自理。

　　2、按施工进度支付完**工费的50%，工人退出后付至80%，余下20%除保修款外在三个月内付清。

　　3、乙方承担主体工程装修，按现行有关保修期规定，本工程留人工费总造价的保修金4%，完工后一年内付清。

　　七、 执行中如有争议，双方协商解决。

　　八、 本合同一式四份，正本副本各两份，双方执正本副本各一份，合同自签字之日起生效，工程款结清后自行终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　发包方：(简称甲方): 身份证号：

　　承包方：(简称乙方)： 身份证号：

　　根据中华人民共和国合同法、建筑法、安全生产法及管理条例等有关规定。双方本着互相协作、*等互利、公*自愿的原则，经协商达成共识，共同签订以下协议条款，双方共同遵守。

　　一、工程名称、地点：

　　工程名称：国宸中航御湖天城小区住宅工程 7#13#15#23#25#楼和裙楼门市。 工程地点：长春市高新经济开发北区盛北大街东至隆盛街、丙三十五路南至丙三十六路。

　　二、工程发包内容及发包形式：

　　1、内容有楼的全部钢筋、木工、混凝土、砌筑、脚手架(含安全防护设施)、抹灰(含刮顶棚和室外设施)。

　　2、发包形式为-大清包。是按料和紧固件等全部。(包工-含放线工和有较高建筑技术水*的管理人员。包设备-含有检测合格证书的，测量仪器和匹配的塔吊等，相关的专业机械设备和工具。包安装材料-含全部模板、放线定位和暂设材料等。紧固件-含元钉、铁线和钢筋绑线等。)

　　三、承发包单价：按楼的建筑面积 1+2+3+4+5= 元/*方米，。

　　四、付款方式：

　　工程主体完成元;工程主体封顶后，每栋支付工程进度款的 ﹪ 元;内、外墙抹灰包括零星项完成 到 层支付进度款的 ﹪ 元;卫生间瓷砖、大理石踏步、室内地面完成每层支付进度款的 ﹪ 元。竣工验收甲方拨 ﹪款后一次结清尾款。

　　五、工期要求

　　工期为 天，从20xx年4月1日到20xx年6月30日，乙方应确保工期。因人类不可抗拒的原因影响，工期可视情顺延。

　　六、甲方权利和义务

　　1、甲方的工程管理人员,是该工程的全权领导;全面负责该工程的安全生产、质量、进度、成本和材料供应等施工全过程。随时监督检查安全施工、科学施工、正确施工、文明施工和有关法规制度的学*和落实情况，既是总指挥又是带头人，希望工地全部人员无条件的尊重和服从

　　2、甲供材料按时、足数运到最*的合适地方(防止二次倒运)，如有及特殊情况，甲方及时通知乙方安排别的工作。

　　3、甲方要对主要专业人员和班组长,进行技术摸底和审查，合格者方可进场。在施工过程中如发现，施工人员技术素质低，施工质量差，甲方有权按情节轻重进行罚款或终止合同勒令退场。

　　4、甲方在开工前,组织各专业人员熟悉图纸。在每单项工程施工前,检查并参加专业技术和安全交底。在施工中巡查如有不顾安全，违反操作规程、不听劝阻者要罚款或辞退。

　　5、甲方管理人员要实事求是的之下而上的，在形象进度拨款连签单上全部签名后，财务部门才给拨付工程款。

　　六、乙方权利和义务：

　　1、乙方必须聘用专业技术实力较强的施工队伍，每个班组要有能看懂建筑施工图纸的工人参与施工全过程。机械设备要匹配、效率要高，小型专业工具要全。

　　2、乙方必须严格按具有法律效力的施工图纸、设计变更、建筑施工规范、安全条例和承包合同进行一次作业合格的优质施工。

　　3、乙方应严格控制工程质量，如质量不合格，乙方应立即返工至合格，返工造成的'人工、材料费用由乙方承担。

　　4、乙方必须严格遵守甲方的各项制度，服从甲方管理人员的指挥和安排，做到安全生产，文明施工，优质施工。违反者按施工管理条例处罚。

　　5、乙方如在质量、工期、安全生产、文明施工等方面未能达到甲方要求，甲方提出警告及整改通知，乙方未能及时矫正，甲方将给予处罚，造成后果严重勒令退场，并追究其造成的经济损失。

　　七、质量要求：

　　1、乙方进场前必须做样板间，作为甲方以后验收的现场版本，也是乙方大面积作业的质量标准。样板间经甲方验收同意后，乙方方可大面积作业，并采用逐层验收的方式来控制质量，已完成的作业层，未通过验收，不得进入下一层作业。

　　2、按图纸要求及施工规范对抹灰分项进行验收，工程资料必须达到观感优良、主控合格。

　　3、乙方抹灰工程未达到以下质量标准，必须返工。

　　(1)、抹灰前基层必须清理干净。并浇水润湿。

　　(2)抹灰层与基层间抹灰层必须黏贴牢固，分层抹灰应无脱层、空鼓、面层无爆灰、裂缝，一经发现全部返工。

　　(3)抹灰表面应洁净，颜色均匀，无抹纹，分隔缝及灰线应清晰美观。

　　(4)护角做1：2水泥砂浆，每边宽5mm，高1800mm，室内做水泥砂浆暗踢脚150mm高，护角孔洞抹灰表面整齐光滑。

　　(5)有排水要求的部位按要求施工。

　　(6)立面垂直度≤4mm。

　　表面*整度≤4mm。

　　窗台标高±5mm以内。

　　阴阳角方面≤3mm。

　　七、安全要求：

　　1、乙方必须做好自己进场工人的安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，并执行甲方有关安全生产制度，若违反规定造成工伤事故由乙方自行负责。

　　2、现场生活区保持整洁，卫生责任区各自负责。

　　3、乙方必须做到工完场清，完工后楼地面恢复原状，否则甲方派人清理，费用由乙方负责。

　　4、严禁在工地打架斗殴如有发生，打架双方各罚款5000元。

　　九、其他：

　　1、2、乙方施工现场应保证施工人数，以满足进度要求。

　　3、乙方管理人员必须住在工地，以方便管理。

　　4、本合同经双方签字后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。工程款结清合同失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　甲方： (发包方) 乙方： (承包方)

　　本着互相信任的原则，就甲方的工木工程达成以下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.装修施工地：无为蓝鼎中央城柏悦园1单元9号楼801室

　　2.工期： 年 月 日 至 年 月 日

　　3.本项工程预计费用 元人民币。(一步到位价、无加价)

　　第二条 材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的'材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责十倍赔偿。

　　2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的十倍补偿给甲方。

　　3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条 关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20 及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20 并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用及装修材料费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1. 乙方路上交通安全、房屋装修过程中施工安全、食品安全等一切安全均由乙方本人完全负责，甲方不承担一切后果。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

　　6.乙方伙食、住宿，烟等自理。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格十倍赔偿。

　　第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1. 工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%2. 乙方承包内容：

　　1、石膏板吊顶 /�O

　　2、灯带/�O

　　3、中空密度板造型线条/m

　　4、背景墙大芯板打底/�O

　　5、面板柜子/�O

　　6、窗帘盒/m

　　7、做假梁/m(40分以上)

　　8.包门套 单面 元/m 双面 元/

　　第六条 工程结算方式，按实结算、总价结算 元

　　第七条 违约责任：

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付一定的违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

　　第七条 纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第八条 合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 50 %支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条.其它约定：

　　1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　4.甲方在入住前可以要求乙方10次来现场配合其他工种的交叉施工，超过10次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

　　5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后12小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条 附则

　　(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　(二)本合同签订后工程不得转包。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五)木工工程保修十年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)： 年 月 日 年 月 日

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》以及相关法律、法规的规则，甲、乙双方本着*等、互利、公*、合理、诚信的原则，特定立以下协议：

　　一、工程名称：

　　营城子至松江河靖宇至抚松房建项目(靖宇服务区、燕*收费站、花园口收费站、长坂坡隧道入口及出口变电所、松阳隧道变电所，所有强电、弱电工程)。

　　二、工程地点：

　　靖宇县燕*乡、花园口镇。

　　三、开竣工日期：

　　1、开工日期：20xx年7月20日

　　2、竣工日期：20xx年8月31日

　　四、乙方承包内容：

　　1、电气预埋、预留及安装。(包括室内强电、弱电管线预埋及穿线和场区强电管线预埋、穿线及弱电管线预埋等。)2、吊顶棚面布线。

　　2、自带劳动工具及所需的小型机械。

　　3、图纸中所有与电相关的作业内容。(强弱电的预埋及安装等。)

　　五、承包价格：

　　本工程合同价采用总价包干方式，合同总价为：大写：壹拾伍万元整，小写：150000.00元。

　　六、甲方负责：

　　1、塔机的操作。

　　2、各种建筑材料及周转材料的供应。

　　3、安全设施的搭设。

　　4、工人住宿(生活乙方自理)。

　　七、工程质量及进度要求：

　　1、严格按照图纸设计及规范规定要求施工，以现场监理与质检站验收合格为准。

　　2、乙方必须按照甲方施工进度安排进行施工，如乙方逾期，(在甲方两次书面通知后)甲方有权更换施工队伍，并按已完工程量价款的50%结算退场。

　　3、乙方必须派专业电工一名，常驻各施工现场。

　　八、付款方式：

　　1、按工程进度节点支付工程款。

　　2、乙方前期临电设施完成后，甲方支付乙方5000.00元人民币。

　　3、乙方完成服务区综合楼电气管线预埋工序，甲方支付_________乙方10000.00元人民币。

　　4、乙方完成燕*收费站或花园口收费站综合楼电气管线预埋工序，甲方支付乙方8000.00元人民币。

　　5、其它单体工程每完成一个电气管线预埋工序，甲方支付乙方4000.00元人民币

　　6、所有穿线工序完成后(含强电及弱电)，甲方支付乙方30000.00人民币。

　　7、外网管线预埋及穿线全部完成，调试完毕验收合格后支付所有剩余工程款

　　甲方：__________________（以下简称甲方）

　　乙方：__________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》以及相关法律、法规的规则，甲、乙双方本着*等、互利、公*、合理、诚信的原则，特定立以下协议：

分项工程承包合同范本二十份（扩展10）

——工程分项承包合同(精选十篇)

　　（甲方） 承包方：

　　（乙方）发包方：

　　兹有甲方将厦门力隆氨纶公司三期厂房模板（木作）分项工程发包给乙方进行包工包料施工，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》以及其他相关法律法规，经甲乙双方协商认定，一致同意签订本合同，共同遵守执行。

　　一、施工项目内容：按设计图纸和设计变更要求，按甲方的模板方案和技术交底规定以及相关现行规定施工完好，要求用80％以上的新模板，在乙方自检合格后，提供甲方验收符合相关规定要求，并报甲方、监理验收达到合格标准以上。

　　二、承包方式：内架钢管支撑及模板包工包料，包括模板制作、安装、拆除，模板支撑安拆，以及所有木工机械设备及铁钉、铁线等木工辅助材料。内架钢管支撑按厦门市规范制作安装。乙方应保证不少于1.5套的全新模板周转使用；

　　楼梯上料*台、安全防护以及上级部门检查验收配合所使用模板材料由乙方提供。

　　三、计算方法与单价：按实际完成量以模板与砼实际接触面积按每*方米人民币49元计算（乙方必须提供劳务人员工资表和人员身份证复印件）。甲方提供塔吊卸料、夜间施工照明及楼层配电箱等配合，其余施工所需锯台、手电锯、手电钻、插座、电源线、照明灯管等相关安全防护配套的绝缘胶鞋、安全帽（需按甲方指定标识）由乙方提供（其它工种不得随意使用乙方材料）。

　　四、付款方式：参照甲方与建设单位签订的总包合同付款时间，主体结构封顶前各施工节点完成时，甲方在收到建设单位进度款后10天内按乙方完成工程量的80%支付；主体结构封顶后，甲方在收到建设单位进度款后10天内付至乙方已完工程量的90%；余款待零星构件二次浇筑收尾完成及外架拆除后一个月内一次性付清。

　　五、工期要求：乙方应严格按照甲方要求的进度精心施工，落实赶工措施，在各施工段制作安装前乙方应提交符合进度要求的材料及人员供应计划，甲方依据该计划进行现场抽检考核，若施工人数少于计划数每人次罚款100元，材料到位率小于95%每次罚款1000元，导致工期延误的每日罚款20xx元，罚款在每次支付工程进度款时直接扣除。若遇停电、台风、大雨等不可抗力造成工期延误的应及时向甲方签证顺延，尤其要求保证春节前至少完成动力厂房二层以上，主厂房一层以上、二层局部，否则罚款二万元（非乙方原因另论）。

　　六、安全文明施工：

　　甲方提供工地安全设施，乙方应对工人进行宣传教育，遵守职工安全守则，严格按安全操作规程施工，不得违章作业；施工器械应专人操作，操作员应持证上岗，否则发生事故由乙方负责；凡班组工作违反操作规程，或因自身不当、疏忽引起事故者，由乙方负责；凡防护安全设施不足，乙方有权拒绝作业。

　　七、乙方职责

　　1、班组长不得在主体施工期间随意离开现场，应配合工地施工员放样，并负责内架所搭设支撑架体的标高、轴线位置准确。对本班组进场的工人进行登记、安全教育、上报甲方方能上岗，同时必须做好每天的劳力分配、分工及现场交底工作。

　　2、乙方工人进场时应向甲方提供身份证、相片及其他相关证件供甲方统一办证。办理有关证件的一切费用，由乙方负责，并从乙方工程款中扣除。

　　3、乙方应对工人进行安全教育，督促工人参加甲方组织各项交底学*并严格执行各项安全操作规程和安全生产规章制度，班组长应及时向班组进行安全技术变底。

　　4、乙方应与现场的其他班组通力合作，保证工程项目的质量安全。

　　5、己方应严格把好质量关，如果梁、柱、扳出现爆模，乙方应负责打凿修整达到质量要求。

　　6、甲方按时支付给乙方进度款后，乙方应及时发放工人工资，如甲方付款到位而发现工人因欠薪诉至劳动等相关部门或聚众**等，每发现一起罚款10000元，由此造成的经济及法律责任概由乙方承担。

　　7、乙方应按甲方要求在指定地点整齐堆放材料，做到文明施工，施工完毕应做到工完料清。

　　八、甲方职责

　　1、提供给乙方整套的工程施工图纸和有关设计变更资料

　　2、提供固定于塔吊的照明投光灯及用水、用电等设施

　　3、负责代办工人的有关证件，但费用由乙方负责

　　4、对乙方工程质量、工程进度、安全加以管理、督促

　　5、协调各班组的.关系，总结各班组的质量、安全生产情况，并进行奖优罚劣、通报

　　6、配备相关的安全设施

　　7、按时支付乙方进度款，待工程完工，甲方应及时办理结算

　　8、甲方负责当地社会治安，提供材料、机具临时堆场及仓库

　　十、其他条款

　　1、班组长在施工期间应跟班作业，不得无故离开现场，应配合工地施工员的协调工作，并对本班组做好当天的劳力分配、分工协作及现场交底和质量、安全自检工作。如发现班组长无故离开现场者，每次处以100元的罚款。

　　2、乙方应及时向组员进行技术及安全交底，并对工人进行督促执行各项安全操作规程和旌工技术操作规程以及规范标准施工工艺质量要求，如有发现违章作业，视情节轻重加以处罚。

　　3、工人不得酗酒、打架斗殴，不得参与赌博等违法行为，如有发现者，将送至**部门处理。如果因此受到相关部门处罚，处罚金额由乙方负责，乙方并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　4、一旦发生工伤事故，5000元以内由乙方自行承担，超过5000元如因乙方操作不当引起等原因引起，一切损失由乙方承担，其它情况乙方应先行垫付每人次10000元以内医药费用，待保险赔偿后，超过赔偿标准的部分由甲、乙双方按经鉴定部门确定的责任比例分担。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效，工程完工验收、款项结清后失效。

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　发包方代表签名：

　　承包方代表签名：

　　联系方式：

　　联系方式：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　年 月 日

　　甲方：________________身份证号：________________

　　乙方：________________身份证号：________________

　　甲方将________楼工程发包给乙方施工，为了提高工程质量，确保安全，如期完成施工任务，保障施工过程安全、质量顺利落实，进一步明确甲、乙双方经济责任制，经双方协议达成如下条款：

　　一、承包内容：

　　乙方根据甲方工程的需要和要求，乙方原则包工不包料，负责工程施工中的混凝土倒水泥。包括前后台泥水技工找*，手脚架，倒水泥所有工序，还有振动器、振动棒和各层倒水泥自用的电缆和*板，如果有临时倒水泥部分小的项目，按图纸标注明现浇混凝土等其它施工中都包括在内，都得乙方施工。甲方只提供水管电缆开关到各层*板面，其它电缆水管浇水乙方自行负责，施工中使用的`各种机具等。

　　二、工程质量及工期：

　　在施工过程中，乙方应严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工，必须遵守现场施工员和监理及项目部指挥。

　　1、要按施工员的水*点测量施工，要求*板振动板拖好，用滚筒滚好整理*直，钢筋不得乱踩。

　　2、混凝土在施工中，水泥不得倒有马蜂窝、露筋和接头地方，如果有出现，监理和项目部罚款乙方自负。

　　3、养护模板浇水，待水泥倒好后，养护期为七天，养护要天天养鞋和赤脚，如果不戴安全帽和穿拖鞋每个工人一次罚款_____元。由班组长当月工资扣回，由乙方负责。

　　3、进入工地倒水泥，电要甲方电工搭接送，乙方不得随意自己乱搭接电线，要在电工指定的电箱内接电，如果乱接电作业，每次罚款_____元，由乙方自负。每周星期一晚上八点班组长在办公室开会，迟到旷工每次罚款_____元。

　　4、为了保证工程质量和安全管理，采取以上措施以保证工程能顺利按期保质完成。

　　5、安全要按有关建筑规定操作规范，不得违规自行操作施工，如果违反操作中施工，乙方自负，甲方不负责任。

　　6、本协议一式叁份，甲乙方各执一份，望双方共同守执行。

　　7、本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收并付清工程款后自行失效。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　联系方式：________________ 联系方式：________________

　　法人代表(签章)：________________ 法人代表(签章)：________________

　　________年________月________日 ________年________月________日

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方

　　方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方 要确保质量要求。

　　4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方

　　在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为(

　　)。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满

　　后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　发包方：(简称甲方)

　　承包方：(简称乙方)

　　一、承包内容：所有井桩开挖及现场清理。

　　二、承包方式：甲方将井桩土方开挖扩大头以上按每米 元，大写 元 /米;扩大头部分每个 元，大写 元/个承包给乙方，由乙方包干及质安责任。

　　三、承包范围：

　　乙方包干建设方提供的全套的设计图纸及交底纪要及设计变更的有关井桩土方开挖工程的全部内容，以及场地清理，并服从文明施工的按排，在施工过程中乙方必须严格按照施工操作规程进行操作。

　　四、工期：

　　乙方从 年 月 日进场施工，至 年 月 日，所有承包内容必须完工。乙方必须保证足够的人员，保证按甲方安排的时间如期完成，否则甲方将更换队伍，其它一切损失由乙方承担。

　　五、质量要求：

　　1、井桩开挖必须按设计要求开挖。

　　2、井桩挖完后及时验收，并清理井口的余土防止塌方。

　　3、井桩成孔尺寸必须符合设计要求。

　　4、如乙方原因影响质量、工程施工进度，甲方将在结算费用内扣除 ，只能以 发放给乙方。如达到不合格标准，返工的一切损失由乙方承担，中途如有局部返工现象，乙方必须听从施工管理人员指挥，该返工者不得推诿，返工其材料费用按估价从乙方扣回，乙方必须自检，不合格者及时整改。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者，按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。

　　五、安全生产及安全责任：

　　1、乙方施工员必须严格遵守安全操作规程，为使工人加强安全意识，班组负责人在每天安排工作前，要强调安全操作，发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反《施工现场管理条例》者，按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。施工现场所发生一切安全事故均与甲方无关，甲方概不承担任何责任，因此而造成的经济损失也均由乙方负责。

　　2、施工人员脱离施工现场所发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方概不承担任何责任，造成的损失也均由乙方或个人自行承担。

　　六、文明施工：

　　1、作业人员进入现场必须严格遵守安全施工纪律，并遵守安全技术操作规程，听从指挥，文明施工。

　　2、在井桩开挖前对工人进行班前技术交底和安全施工意识培训工作，让工人清楚地进行施工操作。

　　3、上面挖井人要将井壁周围的土层、石块清理干净，以防掉入井内。

　　4、井孔上面的人在吊土时随时检查吊桶的牢固性及架子的安全稳定性，同时将井桩周围的.杂物清理干净，随时要与下面的人联系，有异常现象及时通知有关人员采用应急措施。

　　5、清理井下积水用的抽水泵要保证电缆的绝缘性、防水性，随时检查水泵及电缆线的使用情况，使用前必须先检查用电器具，不得漏电及断线现象的发生，连接水泵的配电箱要有漏电装置。

　　6、乙方负责人必须管好自己的队伍，严禁打架斗殴，酗酒闹事，违者不管谁先动手，均一并罚款500～20xx元，严重者交于司法部门处理。乙方人员必须将身份证、计划生育证报甲方。未满18周岁者不得来工地做工。服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度，有章必循。在施工过程中发现有违返《施工现场管理条例》者，按照《施工现场管理条例》相关条款进行处罚。

　　七、付款方式：

　　每月按施工进度报批工程量，经项目部审核，报公司审批后在每月5号之前付给已完工程量 的人工费用，余下 在工程办理完结算之后，一个月内付清 ，剩下最后 质保期满，一次性付清。

　　八、小型工具、生活、劳保用品均由乙方负责。

　　九、所有工人在甲方领用的用具，如有损坏照价赔偿，如安全帽等。

　　十、附则：

　　1、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。

　　2、本合同由发包、承包方代表签字后生效。全部工程费结算完成后，本合同终止。

　　3、本合同一式俩份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　根据《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关规规定的规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方共同协商，甲方将____市第六小学校房屋维修工程承包给乙方进行装饰设计施工。双方达成以下协议，共同遵守。

　　一、工程地址：____市第六小学校

　　二、工程名称：____市第六小学校房屋维修工程

　　三、工程承包性质：双包，即包工包料。

　　四、工程项目：多功能教室维修装修。

　　五、工程总造价： 元（大写： ）

　　六、工期： 天，从________年____月____日至________年____月____日止。

　　八、双方责任：

　　1、甲方负责提供水电项目

　　2、乙方负责按甲方所认定的施工方案施工。

　　3、施工期间乙方所用的水电费由甲方负责。在、

　　4、在施工过程中发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　九、关于材料供应的约定：

　　1、乙方提供的材料应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，由甲方进行验收确认。

　　2、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如乙使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　十、付款方式：工程款项拨付甲方后，甲方及时将工程款拨付乙方

　　十一、工程质量的约定：

　　1、由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　2、施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后，方能进行该项目的施工，而竣工日期则由甲方双方重新商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。由此给乙方造成的损失，甲方应予赔偿。

　　十二、有关安全生产和防火约定：甲方提供的'施工说明及施工场地应符合防火防事的要求，主要包括电气线路煤气管道，自来水和其它管道畅通合格，乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止有关事故发生。

　　十三、保修期为________年，如因乙方施工方面或乙方提供材料方面造成的质量问题，维修材料及人工费由乙方支付；如属甲方提供的材料或使用不当造成的损失则由甲方负责人工及材料费。

　　十四、协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后产生法律效力，双方必须共同遵守。

　　甲方： 法人代表：

　　乙方： 法人代表

　　________年____月____日

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据 工程施工需要，甲方应乙方要求，同意乙方承包部分分项工程施工，为了明确双方职责，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》有关条款以及文件精神，经双方协商签订合同如下：

　　第一条、工程名称及地点：

　　第二条、工程范围及内容：按附件《工程量清单》中确定的分项工程项目组织施工。

　　第三条、承包方式及单价：本合同采用单价承包方式，即包工、包工期、包质量、包安全、包乙方自身住房建设或租房费用。按附件《工程量清单》单价一次性包干到底，节约不退，超支不补。

　　第四条、施工期限：

　　自 年 月 日开工至 年 月 日前完工，共 天。若乙方未按期完工者，按承包分项累计总金额每天罚款2，若乙方提前工期，甲方根据总工期的要求，可按承包工程质量及进度情况奖励 元。

　　第五条、履约保证及工程款结算

　　一、乙方在签订合同时应向甲方缴交合同履约保证金，履约保证金额度为分项工程合同金额的8%，即 元。该履约保证金甲方在工程竣工经业主组织验收合格后无息退还乙方。若乙方不能履行合同义务或中途退出，甲方有权收回发包给乙方的工程，终止本合同并没收乙方缴交的履约保证金。若乙方合同期内出现安全质量事故，则处理该事故的一切费用由乙方负责，并从乙方缴交的履约保证金中先予支付，由此产生履约保证金与本合同约定的差额，在今后工程款结算中扣留补足。

　　二、甲方不预付乙方工程预付款，乙方在未向甲方提出计量结算之前，甲方不预借工程款。

　　三、甲方每月20～30日对乙方完成的工程进行验工计价，按乙方实际完成可计量的工程量和本合同相应单价，计算工程进度款(计价清单格式附后)，甲方扣留工程质保金、提供的材料、水电以及其他垫付款后，确认本期应拨给乙方工程款数额。甲方拨付给乙方的各期工程款，均必须待甲方收到业主对该项工程计价拨款后，7个工作日内拨付给乙方。

　　四、甲方在乙方每月工程计价时，按每期计价金额扣留10%，作为工程质保金。工程质保金用于甲方与业主签订合同的缺陷责任期内，本合同所列各项工程的缺陷修复和其他维修费用。

　　五、工程质保金退还。工程竣工之后，其质量经验收达到本合同约定的标准、且业主规定的质量缺陷责任期已满，甲方在收到业主退还的工程质保金后，15个工作日内按比例无息退还乙方;若乙方工程质量未达到本合同约定的`质量标准，甲方则直接从乙方扣留的工程质保金中支付返修全部费用，返修工程待业主验收合格，甲方收到业主退还的质保金后，甲方按比例支付乙方扣留工程质保金余额。

　　六、甲方将以总承包人身份，对本工程全部单价、补差、变更、索赔直接对业主负责，所有费用的增减与乙方无关(除非本合同规定)。

　　第六条、工程质量

　　一、本工程质量等级为 。

　　二、乙方必须严格按照公路工程《施工技术规范》、《操作规程》、施工设计图要求进行施工。并建立质量自检机构，实行工序自检、工序互检、中间检查制度、杜绝质量事故、保证工程质量。

　　三、分项工程每一工序必须经甲方工程技术人员会同业主质量检查人员、监理工程师检验签证后方可继续施工。

　　四、在施工过程中经甲方检验，发现有不符合设计和《施工技术规范》要求者，乙方必须返工重做，所产生的一切费用均由乙方自理。若乙方不能保证工程质量，甲方有权收回由乙方所承包的全部工程并终止合同。如由于甲方原因造成的返工，则通过甲方签认后，所产生的损失由甲方负责。

　　五、工程竣工验收质量不合格时，甲方不予退还质量保证金。由乙方负责返工修复，承担全部返修费用，并赔偿甲方由此造成的一切损失。

　　第七条、安全生产：

　　一、在施工过程中，为了保证本合同工程的安全，保护工地周围建筑物，居民来往车辆和人员的安全，乙方应当采取有效的防护及安全措施，并承担所需费用。

　　二、乙方应按照安全为了生产，生产必须安全的原则和有关安全生产法律法规以及安全生产操作规程进行施工生产，建立健全劳动安全生产教育培训制度，教育职工遵章守纪、文明施工、安全生产，加强安全技术管理，由于管理不善或施工单位职工的过失、或因第三者原因造成的人身、设备、安全事故以及其他人为事故，其全部责任及经济赔偿均由乙方承担。对伤亡事故的处理，统计报告等工作均由乙方负责。

　　三、甲方根据乙方的要求，可以有偿拨给乙方施工安全生产需要的部分劳动防护用品。

　　四、乙方须严格服从甲方现场管理人员的管理，并协助甲方管理好施工队伍，若乙方施工队伍发生任何治安事件，除乙方承担全部损失外，甲方还将对乙方处于每次 元的赔偿金。

　　第八条、物资供应、施工机具：

　　一、按《公路工程施工定额》计算所需的主要材料(钢材、水泥、木材、火工材料、合金钻头、橡胶制品、预应力锚具等)由甲方负责供应。未经甲方允许，乙方不得私自购买，乙方严格按照甲方的质量要求和材料配合比施工。乙方须在每月25日之前上报下月材料使用计划，甲方按其计划进行采购;乙方使用材料总量超出图纸所示总量部分，甲方将按供应期间的最高市场材料单价计算材料价款并在乙方工程款中相应扣除。

　　二、乙方所需的生产工具、小型机械由乙方负责，如果需要甲方协助采备，甲方尽可能给予支持和提供方便，费用由乙方负责。

　　三、乙方需要甲方协助维修生产工具，应按甲方规定交纳维修费。

　　四、乙方施工所需的大中型机械设备由甲方按施工方案配备，其费用另签租赁合同。

　　五、乙方所需生产用电由甲方提供，其费用均按工程所在地电力部门的有关规定向乙方收取。

　　第九条、现场管理：

　　一、乙方除工地负责人外，乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资料的真实性，(乙方授权管理人员一览表)附后。

　　二、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方要密切配合，保证施工顺利进行。

　　三、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，指定专人负责保卫工作，严禁偷盗现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　四、乙方要保持施工人员相对稳定，禁止合同外人员出入现场和住宿。

　　五、乙方所承包的工程项目不得再行分包或整体转包。

　　第十条、附则

　　一、本合同未尽事宜，经双方协商，可签订补充协议，合同期内双方达成的协议与本合同具有同等的法律效力。甲乙双方所有约定均应以书面合同、协议为准，任何口头合同、协议无效。

　　二、本合同自签订之日起生效，在工程质量保修期满后，结算余额后自行失效。

　　三、本合同签订地点为XXX。本合同今后发生有关法律纠纷，应在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　四、本合同正本贰份，甲、乙方各执一份，副本五份，甲方执四份，乙方一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　经公司研究指派______项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，粉刷分项工程交由______小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程所有内外墙粉刷。

　　二、承包方式：

　　包工不包料，不得转包。

　　三、承包价格：

　　内墙粉刷____元/m2，外墙粉刷____元/m2，线条每米每道____元。

　　四、工期要求：

　　从工序交接日起，内墙每层在____天内要完成，外墙在____天内要完成，外墙线条在____天内要完成。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基层应先清理干净，砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结;砖墙基层应事先浇水湿润。

　　2、施工工艺为：吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹第一遍底灰→抹第二遍底灰→抹面层灰→加用塑料抹刀压光。

　　3、打底用的水泥砂浆配合比为：水泥1：砂3：粉煤灰0.5：石灰膏0.5。内墙面层用纸筋灰掺10%的白水泥。

　　4、砂浆采用机械搅拌，投料顺序为：先砂子→后石灰膏→再水泥→最后粉煤灰。搅拌时间不少于120分钟。

　　5、砂浆应搅拌均匀，粉刷砂浆的稠度一般为7—10cm。水泥砂浆应在搅拌后3小时内全部用完。

　　6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛，并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含有结块(硬块)。

　　7、待第二遍的底灰七成干时，即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面，那么需提前一天浇水湿润。

　　8、天棚打底前应在四周弹上水*控制线，并拉线贴灰饼、做冲筋，而后分二遍抹底灰，用刮尺搓*打毛。

　　9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水*、梁侧垂直;阴阳角方正。多跨连续梁要拉紧通线做钉。

　　10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角：即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆来粉刷角部。

　　11、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不*整以及同一墙面打底砂浆颜色不一致的现象。

　　12、所有水*面均应呈水*;所有立面均应呈垂直;所有阴阳角均应方正。严禁干燥后表面产生裂纹现象。

　　13、填充墙的顶部与梁底之间的裂缝处，应在正式打底前用微膨胀的水泥砂浆塞严、挤实以防以后裂缝。

　　14、粉刷前应将地面墙脚的落地灰(砌筑砖墙时掉下的砂浆)应先清理干净，并运至地面指定地点堆放。

　　15、搭设粉刷内脚手架不得接触到墙面，拆除脚手架时应注意保护成品，以避免进行二次修补造成劳命伤财。

　　16、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查，发现质量问题及时进行修补。

　　六、安全要求：

　　1、进入施工现场必须遵守公司的各项安全生产规章制度和纪律。

　　2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设*稳牢固，脚手板高度不大于2m，架子上堆放材料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶要放稳。

　　3、搭设脚手架不得有跷头板，严禁脚手板支搁在门窗、上下水的管道上。

　　4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不安全地方立即作加固等处理，不准用楞木等作为立人板。

　　5、搅拌砂浆与抹灰作业时，尤其在抹顶棚时，应注意灰浆溅入眼内。

　　6、在室内推运输小车时，特别是在过道中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退。

　　7、严禁从窗口向下随意抛掷东西。

　　8、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不得伸入井架内，待吊篮停稳，方可进入吊篮内工作。

　　9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

　　10、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

　　11、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。

　　12、新工人进场后应先经过三级安全教育，并经考试合格后方可上岗。

　　七、奖罚条件：

　　1、按时完成奖励____元;因劳力不足而不能按时完成扣款____元/天。

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励____元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款____元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、严禁出现重伤以上事故，轻伤事故每发生一起，均扣工资____元。