甲方：_________乙方：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
1、甲乙双方就乙方订购甲方以下产品，共同制定购销协议，并按协议的条款共同执行。
2、以上价格为产品的单价(包括运输费和工厂的装车费。不包括在佛山的卸车费)
3、经检验合格的`产品由甲方负责发货给乙方，产品运输过程的合理破损，千分之三以内，由乙方负责;超过千分之三的不合理部分，由甲方负责。
4、生产样板的确认：生产前，乙方需要安排负责人对生产样板进行确认。如没有乙方书面
6、产品包装要求：产品包装按甲方现有包装，如乙方提出特殊要求，或者重新设计包装箱，
8、合同生效条件：本合同双方代表签名盖章后，乙方支付给甲方定货款的30%定金
9、有关提货要求：在生产之日起一个月内，乙方必须付清余款，并安排发货。否则，由此造成的经济损失，由乙方自行负责。
本合同有效期至双方责任、义务履行完毕之日终止，双方对本合同的补充修改，由双方代表书面协商解决。不能协商解决，按国家的有关法律、法规处理。
甲方：_________乙方：_________
签约代表：_________签约代表：_________
签约日期：_________签约日期：_________
供方： (以下简称甲方)
需方： (以下简称乙方)
供需双方在*等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：
一、 产品名称、数量、合同总金额：
二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。
三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在 天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话 。需方指定 为收货现场，签收人 。
四、运输方式及费用负担： 运输，费用由 承担。
五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于 。
六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项：
本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方帐户后生效。
本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(采购方)：_________(以下简称甲方)
乙方(销售方)：_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》以及当地有关法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，并结合本工程实际情况，双方就本工程地面砖采购、供应事宜，达成如下一致意见，特订立本采购合同以共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：
2.建设地点：
二、合同范围
2.1合同内容：
2.2合同标的物：(表中数量仅供参考，结算时以实际结算数量为准)
注：1、标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
2、乙方保证合同签订后_________日内第一批货发到工地现场。
3、单价：材料费、生产费、加工费、(切割、倒角、磨边、抛光等工序)、包装费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、税金、质保期内的售后服务及其他一切不可预见费用等全部内容，该单价为固定单价，在供货过程中不因任何原因调整单价。
2.3产品质量标准：
2.3.1完全满足相关技术要求及封存的样品验收标准。
2.3.2产品等级：优等品
2.3.3产品产地：
2.3.4交货地点：山东潍坊北汽福田多功能汽车厂倒班宿舍3工地2.3.5按照相关规范产品的规格、颜色允许偏差率在3%范围内。
2.3.6对数量、规格、颜色、品牌、产地等与约定不符或有其他表面瑕疵的，乙方应无条件按甲方要求进行补足或换货或退货;
第三条.交(提)货方式及验收
1、甲方提前日以形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至山东潍坊北汽福田多功能汽车厂倒班宿舍3工地
2、标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损灭失责任由乙方承担。
3.到场后损坏率应小于，经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。
4.货到现场一周内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。
第四条.结算及付款
第五条.提供资料
乙方需要提供以下文字资料：材料进场的同时必须提供针对本工程的各种材料的合格证、材料进场检测报告、材料进场复试报告、材料放射性检测报告等满足甲方竣工资料所必须的文件。
第六条.违约责任
1、如乙方因所供货物不符合合同要求，导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款20%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款20%的违约金，甲方有权终止合同，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。甲方应按本合同第四条的付款方式执行，如有违约，甲方应承担合同总价款20%的.违约金，并赔偿给乙方造成的经济损失。
4、如甲方未按合同的约定支付货款，乙方可停止供货并要求甲方赔偿相关的经济损失。
5、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
第七条.安全
7.1乙方应按照当地有关规定做好安全教育工作，执行甲方现场管理规定，保证工作范围内人员的人身安全。
7.2乙方进出场车辆必须谨慎驾驶，应充分考虑现场场地狭小因素。发生事故，应积极采取有效措施，防止损失扩大，并承担全部责任。
7.3乙方车辆进出甲方工地，必须服从甲方的现场和安全保卫要求，如不服从一切责任由乙方自负。
7.4乙方车辆出场时不得携带任何甲方或其他单位的物资材料，如有发生，按照原价值的1.5倍处罚。
第八条.合同解除
1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过日的，甲方有权解除合同;
2、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效。
3、双方如要求全部注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。
4、合同执行期一切条款，甲、乙双方均不得擅自变更或修改;如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条.不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。第十条.争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，可依法向本地人民法院起诉。
第十一条.其他
1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;
3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日;失效日为甲方支付完全部合同价款日。
4、本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
企业负责人(法定代表人)：_________企业负责人(法定代表人)：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
电话：_________电话：_________
甲方：_________
乙方：_________
经双方共同协商，本着诚信，自愿公*原则，楼工程以包工不包料的形式发包给乙方承包达成如下条款：
一、工程内容：按甲方提供的瓷砖粘贴分色图及通知进行水泥砂浆粘贴，订制本工程的安全标识，本工程范围之内的材料搬运等。
二、工程质量：质量等级市优，瓷板在粘贴之前，必须将砂浆层充分湿润，砂浆饱满度应在80�以上，瓷砖横缝、纵缝必须在同一根线上，表面*整度等应符合设计及规范要求，乙方必须按照施工图纸及现所建筑施工规范及验收标准施工，否则造成一切经济损失由乙方承担。
三、安全：在施工过程中应特别注意施工安全，乙方必须负责施工全过程的安全生产，遵守安全生产规程，进入施工现场必须戴好安全帽，酒后严禁上班，必须对班组成员进行安全生产教育，如班组成员违反安全操作规程，违反安全生产要求而发生的安全事故，造成的一切经济费用由乙方承担。
四、工期：20xx年_________月_________日完工，乙方必须确保足够的劳力，必须确保甲方所安排的.施工进度，如果由于乙方的原因而造成延误工期，所造成的经济损失由乙方承担，施工安全帽由乙方自理。
五、现场管理：乙方每天每道工序施工必须做到工完料尽，材料堆放必须满足现场文明施工的要求，材料必须堆入整齐，如果未工完料尽，造成罚款由乙方承担，现场不符合文明施工的要求，甲方将根据实际情况另行派人清理，所发生的费用由乙方承担。
六、结算方式：按实际施工面积计算规则计算工程面积，单价为：_________元/m2(按实际施工面积)本单价包括人工费施工机工具。
七、付款方式：*时根据工作量借之生活费，完工付款并扣除生活费和予借现金，余款
八、双方责任：乙方必须认真熟悉施工图纸，并按规范及现行施工规范施工，本着节约，合理裁料的原则进行配料，需要裁瓷砖时，必须征得施工员同意，乙方必须管理好班组成员，如发现打架斗殴，不管有无道理，均罚款20xx元，然后由项目部处理，情节严重的交司法部门处理。工程完工后必须自检，自检合格后交施工员验收，如果一次验收不过关罚款200元，第二次验收仍不过关罚款500元，由此延误其他工种的进度造成业主处罚费用，全部由乙方承担。
九、本协议一式贰份，甲、乙方双方各执一份。
十、未尽事宜，双方另行商量。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
需方：_________
供方：_________
第一条、供需双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条、质量标准与施工要求：
1.供方提供的产品符合国家标准(GB/T4100);特殊要求的`产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定;
2.需方应按照供方所提供的“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。
第三条、产品包装要求：按供方标准包装。
第四条、验收方法和提出异议：
1.对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格;
2.对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3.需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;
4.产品质量保证期为壹年。
送货约定：
a、项目名称：奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程
b、送货地址：广丰路758号
c、签收人：余绍松陆德兴
d、运费承担方式：(请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)
第五条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式:15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第六条、违约责任：
1.合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;
2.需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第八条、本合同一式陆份，供方壹份，需方伍份。
第九条、其他约定事项：合同如需增补，则按照此合同单价。
第十条预付款贰万元整。
需方：_________供方：_________
_________年_________月_________日：
甲方：(需方)
乙方：(供方)
项目名称：合肥市蜀山区五里墩街道龚洼恢复楼2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、
签订地点：合肥大杨建筑安装工程有限责任公司龚洼恢复楼项目部办公通过甲方考察确定乙方为甲方供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在*等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额：
备注：
1、本合同中订货总量为概算数，合同签订之后，发生增加或减少时，按实际送货总量结算。
二、质量标准：
1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应;颜色按乙方送交的样板颜色为准。
2、每批次瓷砖生产时均有一定色差，请甲方合理安排施工。
3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换，同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。
三、交货时间、地点、方式：
1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。
2、送货地点。
3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证，已双方签字确认的数量为准。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责，卸货由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，包装物由甲方或施工单位负责回收处理。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
七、验收标准、方式及异议的.提出：
乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收，双方验收人员在验收凭证上共同签字，并依此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始前提出，双方共同协商解决。
八、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后_____个工作日内支付该批瓷砖货款额度_____%，该工程瓷砖项目施工完成后付总货款，余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款，超过_____天按延期付款金额的_____千分之二_____追缴违约金。付款全部采用银行转账，汇入本合同各方确定的指定账户。
3建行账号：
4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货，并追缴前期材料款，由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。
九、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十、其他约定事项：
在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其他未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十一：本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十二、补充协议
1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。
2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
一、双方当事人
需方：(以下简称甲方)签订时间：
供方：(以下简称乙方)签订地点：
二、交货时间：
收到订金后十五日内首批货到达工地现场。
三、交货地点：杨林商学院
瓷砖原料运输到工程指定地点，不包括卸货。(注：但必须是我装货车辆所能正常行使到的地方，如道路不畅通等因素，影响车辆不能正常行使到指地点的，由需方负责，所产生的费用由需方承担)。
四、运输方式及到达目的地的'费用由供方负担。
五、本公司产品到达需方指定地点，经需方签收后不予退货。
六、瓷砖色彩：按需方确认的瓷砖样品供货。(注：瓷砖砖样品和实际供货产品存在色差属正常范围)
七、结算方式：合同签订后三日内支付30%合同价款，货到工地需方签收后三日内支付到货价款70%。
八、此合同一式两份，需方、供方各执一份经双方确认签字盖章后生效。
九、解决合同方式：□协商解决□提交当地仲裁机械或当地人民法院。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供方： (以下简称甲方)
需方： (以下简称乙方)
供需双方在*等互利的'原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：
一、 产品名称、数量、合同总金额：
二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。
三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在 天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话 。需方指定 为收货现场，签收人 。
四、运输方式及费用负担： 运输，费用由 承担。
五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于 。
六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项：
本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方帐户后生效。
本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
供需双方在*等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：
一、产品名称、数量、合同总金额：
二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准，供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。
三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在_____天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至_____，需方联系电话_____。需方指定_____为收货现场，签收人_____。
四、运输方式及费用负担：_____运输，费用由_____承担。
五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金_____元，佘款于_____。
六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项：
本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方帐户后生效。
本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
供需双方在*等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：
一、产品名称、数量、合同总金额：
二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准，供方提供的'产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。
三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至，需方联系电话。需方指定为收货现场，签收人。
四、运输方式及费用负担：运输，费用由承担。
五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金元，佘款于。
六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项：
本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方帐户后生效。
本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
——瓷砖订购合同菁选
瓷砖订购合同
随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编收集整理的瓷砖订购合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
一、双方当事人
需方：(以下简称甲方)
签订时间：
供方：(以下简称乙方)
签订地点：
二、交货时间：
收到订金后十五日内首批货到达工地现场。
三、交货地点：杨林商学院
瓷砖原料运输到工程指定地点，不包括卸货。(注：但必须是我装货车辆所能正常行使到的地方，如道路不畅通等因素，影响车辆不能正常行使到指地点的，由需方负责，所产生的`费用由需方承担)。
四、运输方式及到达目的地的费用由供方负担。
五、本公司产品到达需方指定地点，经需方签收后不予退货。
六、瓷砖色彩：按需方确认的瓷砖样品供货。(注：瓷砖砖样品和实际供货产品存在色差属正常范围)
七、结算方式：合同签订后三日内支付30%合同价款，货到工地需方签收后三日内支付到货价款70%。
八、此合同一式两份，需方、供方各执一份经双方确认签字盖章后生效。
九、解决合同方式：□协商解决□提交当地仲裁机械或当地人民法院。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
一、双方当事人
需方：(以下简称甲方)签订时间：
供方：(以下简称乙方)签订地点：
二、交货时间：
收到订金后十五日内首批货到达工地现场。
三、交货地点：杨林商学院
瓷砖原料运输到工程指定地点，不包括卸货。(注：但必须是我装货车辆所能正常行使到的地方，如道路不畅通等因素，影响车辆不能正常行使到指地点的，由需方负责，所产生的费用由需方承担)。
四、运输方式及到达目的地的'费用由供方负担。
五、本公司产品到达需方指定地点，经需方签收后不予退货。
六、瓷砖色彩：按需方确认的瓷砖样品供货。(注：瓷砖砖样品和实际供货产品存在色差属正常范围)
七、结算方式：合同签订后三日内支付30%合同价款，货到工地需方签收后三日内支付到货价款70%。
八、此合同一式两份，需方、供方各执一份经双方确认签字盖章后生效。
九、解决合同方式：□协商解决□提交当地仲裁机械或当地人民法院。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供方： 合同编号：
需方： 签订日期：年月日 签订地点：
供需双方在*等互利的`原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下： 一、 产品名称、数量、合同总金额：
二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。
三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在 天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话。需方指定 为收货现场，签收人 。 四、运输方式及费用负担： 运输，费用由承担。 五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于。
六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由当地工商部门调解；协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。 八、其他约定事项：
本合同经双方盖章（签字），预付款到供方帐户后生效。
本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。
供方单位名称： 需方单位名称：
（盖章） （盖章）
单位地址： 单位地址：
代表人（签字）： 代表人（签字）：
电话号码：电话号码：
传真： 传真：
开户银行：开户银行：
帐号： 帐号：
甲方：(需方)
乙方：(供方)
项目名称：合肥市蜀山区五里墩街道龚洼恢复楼2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、
签订地点：合肥大杨建筑安装工程有限责任公司龚洼恢复楼项目部办公通过甲方考察确定乙方为甲方供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在*等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额：
备注：
1、本合同中订货总量为概算数，合同签订之后，发生增加或减少时，按实际送货总量结算。
二、质量标准：
1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应;颜色按乙方送交的`样板颜色为准。
2、每批次瓷砖生产时均有一定色差，请甲方合理安排施工。
3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换，同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。
三、交货时间、地点、方式：
1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。
2、送货地点。
3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证，已双方签字确认的数量为准。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责，卸货由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，包装物由甲方或施工单位负责回收处理。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收，双方验收人员在验收凭证上共同签字，并依此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始前提出，双方共同协商解决。
八、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后个工作日内支付该批瓷砖货款额度%，该工程瓷砖项目施工完成后付总货款，余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款，超过天按延期付款金额的千分之二追缴违约金。付款全部采用银行转账，汇入本合同各方确定的指定账户。
3建行账号：
4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货，并追缴前期材料款，由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。
九、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十、其他约定事项：
在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其他未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十一：本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十二、补充协议
1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。
2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：_________
乙方：_________
经双方共同协商，本着诚信，自愿公*原则，楼工程以包工不包料的形式发包给乙方承包达成如下条款：
一、工程内容：按甲方提供的瓷砖粘贴分色图及通知进行水泥砂浆粘贴，订制本工程的安全标识，本工程范围之内的材料搬运等。
二、工程质量：质量等级市优，瓷板在粘贴之前，必须将砂浆层充分湿润，砂浆饱满度应在80﹪以上，瓷砖横缝、纵缝必须在同一根线上，表面*整度等应符合设计及规范要求，乙方必须按照施工图纸及现所建筑施工规范及验收标准施工，否则造成一切经济损失由乙方承担。
三、安全：在施工过程中应特别注意施工安全，乙方必须负责施工全过程的安全生产，遵守安全生产规程，进入施工现场必须戴好安全帽，酒后严禁上班，必须对班组成员进行安全生产教育，如班组成员违反安全操作规程，违反安全生产要求而发生的安全事故，造成的一切经济费用由乙方承担。
四、工期：20xx年_________月_________日完工，乙方必须确保足够的.劳力，必须确保甲方所安排的施工进度，如果由于乙方的原因而造成延误工期，所造成的经济损失由乙方承担，施工安全帽由乙方自理。
五、现场管理：乙方每天每道工序施工必须做到工完料尽，材料堆放必须满足现场文明施工的要求，材料必须堆入整齐，如果未工完料尽，造成罚款由乙方承担，现场不符合文明施工的要求，甲方将根据实际情况另行派人清理，所发生的费用由乙方承担。
六、结算方式：按实际施工面积计算规则计算工程面积，单价为：_________元/m2(按实际施工面积)本单价包括人工费施工机工具。
七、付款方式：*时根据工作量借之生活费，完工付款并扣除生活费和予借现金，余款
八、双方责任：乙方必须认真熟悉施工图纸，并按规范及现行施工规范施工，本着节约，合理裁料的原则进行配料，需要裁瓷砖时，必须征得施工员同意，乙方必须管理好班组成员，如发现打架斗殴，不管有无道理，均罚款20xx元，然后由项目部处理，情节严重的交司法部门处理。工程完工后必须自检，自检合格后交施工员验收，如果一次验收不过关罚款200元，第二次验收仍不过关罚款500元，由此延误其他工种的进度造成业主处罚费用，全部由乙方承担。
九、本协议一式贰份，甲、乙方双方各执一份。
十、未尽事宜，双方另行商量。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
供需双方在*等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：
一、产品名称、数量、合同总金额：
二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准，供方提供的产品为优等品，双方确认的`样板作为产品样式。
三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至，需方联系电话。需方指定为收货现场，签收人。
四、运输方式及费用负担：运输，费用由承担。
五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金元，佘款于。
六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项：
本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方帐户后生效。
本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
——瓷砖订购合同菁选
瓷砖订购合同
在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的瓷砖订购合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
供需双方在*等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下：
一、产品名称、数量、合同总金额：
二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准，供方提供的'产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。
三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至，需方联系电话。需方指定为收货现场，签收人。
四、运输方式及费用负担：运输，费用由承担。
五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金元，佘款于。
六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项：
本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方帐户后生效。
本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
一、双方当事人
需方：(以下简称甲方)
签订时间：
供方：(以下简称乙方)
签订地点：
二、交货时间：
收到订金后十五日内首批货到达工地现场。
三、交货地点：杨林商学院
瓷砖原料运输到工程指定地点，不包括卸货。(注：但必须是我装货车辆所能正常行使到的地方，如道路不畅通等因素，影响车辆不能正常行使到指地点的，由需方负责，所产生的`费用由需方承担)。
四、运输方式及到达目的地的费用由供方负担。
五、本公司产品到达需方指定地点，经需方签收后不予退货。
六、瓷砖色彩：按需方确认的瓷砖样品供货。(注：瓷砖砖样品和实际供货产品存在色差属正常范围)
七、结算方式：合同签订后三日内支付30%合同价款，货到工地需方签收后三日内支付到货价款70%。
八、此合同一式两份，需方、供方各执一份经双方确认签字盖章后生效。
九、解决合同方式：□协商解决□提交当地仲裁机械或当地人民法院。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：_________
乙方：_________
经双方共同协商，本着诚信，自愿公*原则，楼工程以包工不包料的形式发包给乙方承包达成如下条款：
一、工程内容：按甲方提供的瓷砖粘贴分色图及通知进行水泥砂浆粘贴，订制本工程的安全标识，本工程范围之内的材料搬运等。
二、工程质量：质量等级市优，瓷板在粘贴之前，必须将砂浆层充分湿润，砂浆饱满度应在80﹪以上，瓷砖横缝、纵缝必须在同一根线上，表面*整度等应符合设计及规范要求，乙方必须按照施工图纸及现所建筑施工规范及验收标准施工，否则造成一切经济损失由乙方承担。
三、安全：在施工过程中应特别注意施工安全，乙方必须负责施工全过程的安全生产，遵守安全生产规程，进入施工现场必须戴好安全帽，酒后严禁上班，必须对班组成员进行安全生产教育，如班组成员违反安全操作规程，违反安全生产要求而发生的安全事故，造成的一切经济费用由乙方承担。
四、工期：20xx年_________月_________日完工，乙方必须确保足够的劳力，必须确保甲方所安排的施工进度，如果由于乙方的.原因而造成延误工期，所造成的经济损失由乙方承担，施工安全帽由乙方自理。
五、现场管理：乙方每天每道工序施工必须做到工完料尽，材料堆放必须满足现场文明施工的要求，材料必须堆入整齐，如果未工完料尽，造成罚款由乙方承担，现场不符合文明施工的要求，甲方将根据实际情况另行派人清理，所发生的费用由乙方承担。
六、结算方式：按实际施工面积计算规则计算工程面积，单价为：_________元/m2(按实际施工面积)本单价包括人工费施工机工具。
七、付款方式：*时根据工作量借之生活费，完工付款并扣除生活费和予借现金，余款
八、双方责任：乙方必须认真熟悉施工图纸，并按规范及现行施工规范施工，本着节约，合理裁料的原则进行配料，需要裁瓷砖时，必须征得施工员同意，乙方必须管理好班组成员，如发现打架斗殴，不管有无道理，均罚款20xx元，然后由项目部处理，情节严重的交司法部门处理。工程完工后必须自检，自检合格后交施工员验收，如果一次验收不过关罚款200元，第二次验收仍不过关罚款500元，由此延误其他工种的进度造成业主处罚费用，全部由乙方承担。
九、本协议一式贰份，甲、乙方双方各执一份。
十、未尽事宜，双方另行商量。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
一、双方当事人
需方：(以下简称甲方)签订时间：
供方：(以下简称乙方)签订地点：
二、交货时间：
收到订金后十五日内首批货到达工地现场。
三、交货地点：杨林商学院
瓷砖原料运输到工程指定地点，不包括卸货。(注：但必须是我装货车辆所能正常行使到的地方，如道路不畅通等因素，影响车辆不能正常行使到指地点的，由需方负责，所产生的费用由需方承担)。
四、运输方式及到达目的`地的费用由供方负担。
五、本公司产品到达需方指定地点，经需方签收后不予退货。
六、瓷砖色彩：按需方确认的瓷砖样品供货。(注：瓷砖砖样品和实际供货产品存在色差属正常范围)
七、结算方式：合同签订后三日内支付30%合同价款，货到工地需方签收后三日内支付到货价款70%。
八、此合同一式两份，需方、供方各执一份经双方确认签字盖章后生效。
九、解决合同方式：□协商解决□提交当地仲裁机械或当地人民法院。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供方： 合同编号：
需方： 签订日期：年月日 签订地点：
供需双方在*等互利的原则下，依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同，合同内容双方共同遵守执行，具体内容如下： 一、 产品名称、数量、合同总金额：
二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的.样板作为产品样式。
三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在 天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话。需方指定 为收货现场，签收人 。 四、运输方式及费用负担： 运输，费用由承担。 五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于。
六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。
七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由当地工商部门调解；协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。 八、其他约定事项：
本合同经双方盖章（签字），预付款到供方帐户后生效。
本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。
供方单位名称： 需方单位名称：
（盖章） （盖章）
单位地址： 单位地址：
代表人（签字）： 代表人（签字）：
电话号码：电话号码：
传真： 传真：
开户银行：开户银行：
帐号： 帐号：
甲方：(需方)
乙方：(供方)
项目名称：合肥市蜀山区五里墩街道龚洼恢复楼2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、
签订地点：合肥大杨建筑安装工程有限责任公司龚洼恢复楼项目部办公通过甲方考察确定乙方为甲方供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在*等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额：
备注：
1、本合同中订货总量为概算数，合同签订之后，发生增加或减少时，按实际送货总量结算。
二、质量标准：
1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应;颜色按乙方送交的样板颜色为准。
2、每批次瓷砖生产时均有一定色差，请甲方合理安排施工。
3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换，同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。
三、交货时间、地点、方式：
1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。
2、送货地点。
3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证，已双方签字确认的数量为准。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责，卸货由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，包装物由甲方或施工单位负责回收处理。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收，双方验收人员在验收凭证上共同签字，并依此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始前提出，双方共同协商解决。
八、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方材料员签字的.瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后个工作日内支付该批瓷砖货款额度%，该工程瓷砖项目施工完成后付总货款，余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款，超过天按延期付款金额的千分之二追缴违约金。付款全部采用银行转账，汇入本合同各方确定的指定账户。
3建行账号：
4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货，并追缴前期材料款，由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。
九、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十、其他约定事项：
在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其他未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十一：本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十二、补充协议
1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。
2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
——货物订购合同范文五份
甲方：
乙方：
因工程建设需要，甲方同意将湛江市第十中学第幢教学楼的外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位的瓷片发包给乙方采购。根据《合同法》的`通用专用款及《建设安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循*等、自愿、公*和诚实的原则，甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款：
一、工程名称及地点：
_____________________________
二、发、承包内容
1、外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位瓷片的采购及运输(不含卸货)。
2、产品规格与质量、数量(符合国家同一型号质量标准)。
1)外墙砖：山美511#，规格4.5×4.5，995㎡山美510#，规格4.5×4.5，375㎡
2)地板砖：纳陶佳，60×60，2400㎡
3)楼梯砖：规格30×28×17，346级30×30×17，433级
4)瓷片：纯白，规格20×30，1200㎡
3、不含税单价及造价
1)外墙砖：山美511#，单价16元/㎡，995㎡×16元/㎡=15920元山美510#，单价16元/㎡，375㎡×16元/㎡=6000元
2)地板砖：纳陶佳，单价23.63元/㎡，造价2400×23.63=56712元
3)楼梯砖：30×28×17，单价3.6元/级，346×3.6=1245.60元30×30×17，单价3.6元/级，433×3.6=1558.80元
4)瓷片：20×30，单价11.36元/㎡，1200×11.36=13632元
5)总造价：1)+2)+3)+4)=9.40元大写：玖万伍仟零陆拾捌元肆角
三、材料供应及付款方式：
1、材料供应按工程进度要求，但甲方须及时且提前一天告知乙方所需材料及数量。
2、材料到达施工现场后，甲方必须及时组织人员验收并安排人员卸货。
3、合同生效后，甲方必须在合同生效之日起30天把合所列材料总数拉完，并且甲方接收材料之后30天内把所有款项结清。
4、乙方必须按合同要求，保质保量按时送达材料。
四、若因预订材料面积不足需补供材料，由此所发生的一切费用均由甲方负担。
五、甲方如不按照合同履约，每逾期一天应按合同总价款的10%作为违约金赔偿给乙方，乙方如不按时供应材料，每逾期一天按合同总价款的5%作为违约金赔偿给甲方，若材料不符合质量标准甲方无条件退货，费用乙方自负。
六、材料附带出厂证明，合格证等质量验收相关资料，本合同未尽事宜，甲乙双方协商决定，本合同一式二份，自甲乙双方签字盖章之后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
需方：
供方：
合同签订地址：武汉市合同签订时间：_______年_______月_______日
经供需双方共同商议，本着*等互利、互相尊重、共求发展的原则，按《合同法》的有关规定，就需方订购的陶瓷产品供需事宜达成如下协议：
一、产品名称、规格、单位、数量、单价、金额：
二、供货时间：签订本合同后供方及时组织货物，供方收到需方预付款后五个工作日内按计划完成第一次供货。以后按工程进度要求供货。
三、质量要求：供方按厂家优等品供货，并提**品合格证及相关产品资料。
四、运输方式及到达地点费用负担：汽车运输。供方负责货到需方所产生的运输费用，其它费用由需方负责。
五、合理损耗及计算方式：供、需双方现场验收人员实际验收的供货产品规格、数量为结算数量。
六、验收标准、方法及提出异议期限：根据合同的'产品规格、数量，按国家GB/T4100-1999陶瓷砖标准验收。如需方对产品质量有异议可当场与供方商谈更换，否则视为产品验收合格。
七、结算方式及期限：本合同签订时需方向供方预付本合同总价款20%作为定金，剩余货款按每次所到货的实际数量全部进行结清。
八、违约责任：违约方按合同法承担相应的违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：如双方因本合同产生纠纷，首先应本着友好、公*、互利的原则协商解决。协商不成，可通过法律途径由合同签订所在地仲裁机构仲裁解决。
十、本合同一式二份，供、需双方各执一份，经双方签字盖章后生效，合同有效期限至供货完成，货款结算之日。
供方：
需方：
_______年_______月_______日
供方（全称）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
需方（全称）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
根据《民法典》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期
二、质量标准、验收方法及地点：
三、原材料来源及互利方法：
四、交（收）货方法、地点及运杂费负担：
五、货款结算时间及方法：
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担：
七、经济责任：
八、其他：
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商由合同鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效，并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《民法典》有关规定，向合同仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份，双方各执一份，副本____份，送双方业务主管部门、银行各一份，工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
供方：________________________
代表人：_____________________
________年____月____日
需方：_______________________
代表人：______________________
________年____月____日
甲方：
乙方：
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
交货细则：
1、乙方在收到此货款后在1个工作日内将产品发出。
2、产品货到甲方后，如果发现产品存在品种、型号、规格、外形、性能、质量方面的问题，可于货到三个工作日内向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，经查证属实，会对存在问题的产品进行退换的处理。
3、甲乙双方的`任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。在合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份（传真件有效，需双方盖章后回传才正式生效），甲乙双方各执一份。
甲方（章）： 乙方（章）：
地址： 地址：
开户行： 开户行：
户名： 户名：
帐号： 帐号：
联系电话： 联系电话：
传真： 传真：
委托代理人： 委托代理人：
甲方(供货方)：
乙方(购货方)：
今乙方向甲方订购产品如下表：
发货时间：
合同编号：
收货人联系人：
希望运输方式：铁路、公路、航托运送货、自提、其它
订货条款：
1.付款方式：乙方以转帐、电汇、存款等方式支付汇款。
2.交货日期:款到发货;包装方式:标准包装。
3.以上报价含增值税;运费由乙方支付。
4.所售产品按厂家保修承诺为主。
5.本订单甲乙双方签字或盖章后生效，传真件有效。其它未尽事宜以双方协商规定为准。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方盖章(签字)之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
——花卉订购合同(十)份
买方：_________
合同编号：_________
签订地点：_________
卖方：_________
签订时间：_________
买卖双方在*等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就花卉订购事宜订立本合同。
一、花卉交售品种、数量、价格
1、卖方全年向买方交付各种花卉_________盆(枝、株)，其中：第一季度交售花卉的品种、数量：_________;
第二季度交售花卉的品种、数量：_________;
第三季度交售花卉的品种、数量：_________;
第四季度交售花卉的品种、数量：_________。
分月分旬交售花卉的品种、数量、日期由双方另行约定。
2、花卉收购价格：买方以不低于_________元的保护价进行收购，或由双方于收购前按花卉等级和收购时市场收购价协商确定，但不得低于保护价。
二、质量要求
1、花卉品种的规格：
2、等级等质量要求：有国家标准的执行国家标准，未有国家标准的，按双方约定标准。
三、收购时间与方式花卉交售时间由双方协商，买方须提前一天提出次日应交售的品种、数量，并以书面方式通知卖方。卖方交售与预约允许上下浮动10%。
四、包装要求与费用承担买方提供包装标准及材料，负责包装费用，卖方按买方要求进行包装。
五、买方的权利和义务
1、及时验收卖方交售的花卉，收货后即支付花卉款，最迟不得超过_________天。
2、确定花卉等级要按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。
3、有权拒收卖方交售的不符合国家行业质量标准的花卉，但必须向对方说明理由。
六、卖方的权利和义务
1、必须按照规定施用花肥花药，严禁对花卉使用违禁农药、化肥。
2、保证按合同约定的品种和数量种植花卉。
3、花卉种植如受气候条件的影响，允许在减产_________%的幅度内不以违约论。
七、买方违约责任
1、没有按合同约定收购，造成花卉腐烂等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批花卉总价值_________%的违约金。
2、拖延支付花卉款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。
八、卖方违约责任1、非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分花卉总价值_________%的违约金。2、交售使用违禁农药、化肥的花卉，应按该批货值_________%向买方支付违约金。因此造**身伤亡，卖方应承担一切责任。
九、不可抗力如因不可抗力造成卖方不能按合同约定交售花卉，不以卖方违约论，买方应据实减少买方所承担的交售数量。
十、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_________种方式：1、提交_________仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。十一、其他约定事项：1、货款总额：_________元;2、预付定金：_________元;3、付款方式：_________;4、票据：_________。十二、合同期限本合同有效期一年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。本合同一式二份，合同双方各执一份;合同副本一份，送_________备案。
甲方：(签章)_________ 乙方：(签章) _________ 法定代表人：_________ 法定代表人： _________ 委托代理人：_________ 委托代理人：_________ 住所：_________ 住所：_________ 身份证 ：_________ 身份证：_________ 电话：_________ 电话：_________ 开户行：_________ 开户行：_________ 户名：_________ 户名：_________ 帐号：_________ 帐号：_________
合同编号：__________
甲方（买方）：_____________ 签订地点：_____________
乙方（卖方）：_____________ 签订时间：_____________
甲、乙双方在*等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就花卉订购事宜订立本合同。
一、甲方向乙方订购花卉的品种、规格、数量、价格明细如下：
（表格不够，可另表附后）
二、质量要求及验收方式：
1．乙方不能施用违禁的农药、化肥。
2．采用的标准：
__________________________________________________________________________
3．甲方提货时应对花卉的质量进行验收，如发现不符合约定的标准可以拒收。甲方对花卉的质量进行了验收并提取了花卉视为甲方已经接受了花卉的质量。
4．如果双方对花卉的质量有异议，应尽量协商解决，协商不成，双方同意提交____________检验，并接受该机构的检验结果为最终结果。
三、交货时间：
花卉交货时间由双方协商为：___________________________________
四、交货地点及方式：
交货地点及方式由双方协商为：_________________________________
五、运输费用：_______________________________________________
六、包装要求与费用承担：
1．包装标准：________________________________________________
2．包装材料：乙方按本条第1款约定的包装标准进行包装。
3．包装费用：包装费用共___________由______方支付。
七、结算方式：
1．付款期限________________________________________
2．付款方式________________________________________
八、甲方的权利和义务：
1．在______________现场验收乙方交售的花卉。
2．收购符合本合同确定的标准的花卉，并按本合同约定付款。
3．拒收不符合本合同确定的标准的花卉，但必须向乙方说明理由。
九、乙方的权利和义务：
1．保证按合同确定的品种、数量、规格、质量标准交付花卉，数量允许5%增减，按实际交付数量结算。
2．如花卉种植受气候条件的影响，由乙方提供相应证据（如天气资料、反常气候发生时向甲方发出的书面通知等），允许在减产_____%的幅度内不以违约论。
十、甲方违约责任：
1．如果甲方不按合同约定的时间提取花卉超过 天，乙方应当书面通知甲方，书面通知后_____天，如甲方仍不提取花卉的，则乙方有权包括但不限于转卖、抛弃该花卉，甲方除应向乙方支付该批花卉总价值30%的违约金外，还应赔偿乙方因此所受的损失。
2．如果甲方拖延支付花卉款超过 天，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，乙方有权处理花卉，包括但不限于转卖、抛弃，甲方除应向乙方支付该批花卉总价值30%的违约金外，还应赔偿乙方因此所受的损失；甲方愿意继续履行合同的，经乙方同意，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付该批花卉总价值____%的违约金。
十一、乙方违约责任：
1．如果乙方不按合同约定的时间交付花卉超过_____天，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方除应向甲方支付该批花卉总价值30%的违约金外，还应赔偿甲方因此所受的损失；甲方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，乙方按日向甲方支付该批花卉总价值 ____%的违约金。
2．如果乙方交付的花卉不符合本合同约定的标准，甲方有权通知乙方解除合同，乙方除应向甲方支付该批花卉总价值30%的违约金外，还应赔偿甲方因此所受的损失。
十二、不可抗力：
如因不可抗力造成乙方不能按合同约定交售花卉，乙方应在不可抗力事件发生之日起_____天书面通知甲方，不以乙方违约论，甲方应据实减少乙方所承担的交售数量。
十三、争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_______种方式：
1．提交_________仲裁委员会仲裁；
2．依法向_________人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期至_________止。未尽事宜按照《合同法》等国家有关规定，经双方协商一致作出补充协议附后执行。
十五、本合同正本一式二份，合同双方各执一份；合同副本一份，送______________备案。
甲方：（签章）_______________ 乙方：（签章）_______________
住所：_______________________ 住所：_______________________
法定代表人：_________________ 法定代表人：_________________
委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________
身份证：_____________________ 身份证：_____________________
电话：_______________________ 电话：_______________________
开户行：_____________________ 开户行：_____________________
户名：_______________________ 户名：_______________________
帐号：_______________________ 帐号：_______________________
__________年_______月______日
买方：_________
合同编号：_________
签订地点：_________
卖方：_________
签订时间：_________
买卖双方在*等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就花卉订购事宜订立本合同。
一、花卉交售品种、数量、价格
1、卖方全年向买方交付各种花卉_________盆(枝、株)，其中：第一季度交售花卉的品种、数量：_________;
第二季度交售花卉的品种、数量：_________;
第三季度交售花卉的品种、数量：_________;
第四季度交售花卉的品种、数量：_________。
分月分旬交售花卉的品种、数量、日期由双方另行约定。
2、花卉收购价格：买方以不低于_________元的保护价进行收购，或由双方于收购前按花卉等级和收购时市场收购价协商确定，但不得低于保护价。
二、质量要求
1、花卉品种的规格：
2、等级等质量要求：有国家标准的.执行国家标准，未有国家标准的，按双方约定标准。
三、收购时间与方式花卉交售时间由双方协商，买方须提前一天提出次日应交售的品种、数量，并以书面方式通知卖方。卖方交售与预约允许上下浮动10%。
四、包装要求与费用承担买方提供包装标准及材料，负责包装费用，卖方按买方要求进行包装。
五、买方的权利和义务
1、及时验收卖方交售的花卉，收货后即支付花卉款，最迟不得超过_________天。
2、确定花卉等级要按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。
3、有权拒收卖方交售的不符合国家行业质量标准的花卉，但必须向对方说明理由。
六、卖方的权利和义务
1、必须按照规定施用花肥花药，严禁对花卉使用违禁农药、化肥。
2、保证按合同约定的品种和数量种植花卉。
3、花卉种植如受气候条件的影响，允许在减产_________%的幅度内不以违约论。
七、买方违约责任
1、没有按合同约定收购，造成花卉腐烂等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批花卉总价值_________%的违约金。
2、拖延支付花卉款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。
八、卖方违约责任1、非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分花卉总价值_________%的违约金。2、交售使用违禁农药、化肥的花卉，应按该批货值_________%向买方支付违约金。因此造**身伤亡，卖方应承担一切责任。
九、不可抗力如因不可抗力造成卖方不能按合同约定交售花卉，不以卖方违约论，买方应据实减少买方所承担的交售数量。
十、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_________种方式：1、提交_________仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。十一、其他约定事项：1、货款总额：_________元;2、预付定金：_________元;3、付款方式：_________;4、票据：_________。十二、合同期限本合同有效期一年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。本合同一式二份，合同双方各执一份;合同副本一份，送_________备案。
甲方：(签章)_________ 乙方：(签章) _________ 法定代表人：_________ 法定代表人： _________ 委托代理人：_________ 委托代理人：_________ 住所：_________ 住所：_________ 身份证 ：_________ 身份证：_________ 电话：_________ 电话：_________ 开户行：_________ 开户行：_________ 户名：_________ 户名：_________ 帐号：_________ 帐号：_________
买方： 合同编号：
卖方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，买卖双方在*等、自愿、公*的基础上，经充分协商，就花卉订购事宜订立本合同。
一、花卉交售品种、数量、价格
1．卖方全年向买方交付各种花卉 盆（枝、株），其中：
第一季度交售花卉的品种、数量： ；
第二季度交售花卉的品种、数量： ；
第三季度交售花卉的品种、数量： ；
第四季度交售花卉的品种、数量： 。
分月分旬交售花卉的品种、数量、日期由双方另行约定。
2．花卉收购价格：买方以不低于 元的保护价进行收购，或由双方于收购前按花卉等级和收购时市场收购价协商确定，但不得低于保护价。
3．花卉总价款为 元，由买方预付定金： 元；
二、质量要求
1．花卉品种的规格：
2．等级等质量要求：有国家标准的执行国家标准，未有国家标准的，按双方约定标准。
三、收购时间与方式
花卉交售时间由双方协商，买方须提前一天提出次日应交售的品种、数量，并以书面方式通知卖方。卖方交售与预约允许上下浮动10%。
四、包装要求与费用承担
买方提供包装标准及材料，负责包装费用，卖方按买方要求进行包装。
五、付款方式：
买方收货验收合格后，采用现金方式付款，最迟不得超过 天。
六、买方的权利和义务
1．及时验收卖方交售的花卉，收货后即支付花卉款。
2．确定花卉等级要按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。
3．有权拒收卖方交售的不符合国家行业质量标准的花卉，但必须向对方说明理由。
七、卖方的权利和义务
1．必须按照规定施用花肥花药，严禁对花卉使用违禁农药、化肥。
2．保证按合同约定的品种和数量种植花卉。
3．花卉种植如受气候条件的影响，允许在减产 %的幅度内不以违约论。
八、买方违约责任
1．没有按合同约定收购，造成花卉腐烂等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批花卉总价值 %的违约金。
2．拖延支付花卉款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。
九、卖方违约责任
1．非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分花卉总价值 %的违约金。
2．交售使用违禁农药、化肥的花卉，应按该批货值 %向买方支付违约金。因此造**身伤亡，卖方应承担一切责任。
十、不可抗力
如因不可抗力造成卖方不能按合同约定交售花卉，买方应据实减少卖方所承担的交售数量，卖方可不承担违约责任。
十一、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议的，由双方协商解决，如协商不成，可以依法向 人民法院起诉。
十二、合同期限
本合同有效期一年，自 年 月 日至 年 月 日止。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式二份，合同双方各执一份；合同副本一份，送 备案。
甲方：（签章） 乙方：（签章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
住所： 住所：
身份证 ： 身份证：
电话： 电话：
签订地点：
签订日期： 年 月 日
签订地点：_________
卖方：_________ 签订时间：_________
买卖双方在*等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就花卉订购事宜订立本合同。
一、花卉交售品种、数量、价格
1．卖方全年向买方交付各种花卉_________盆（枝、株），其中：
第一季度交售花卉的品种、数量：_________；
第二季度交售花卉的品种、数量：_________；
第三季度交售花卉的品种、数量：_________；
第四季度交售花卉的品种、数量：_________。
分月分旬交售花卉的品种、数量、日期由双方另行约定。
2．花卉收购价格：买方以不低于_________元的保护价进行收购，或由双方于收购前按花卉等级和收购时市场收购价协商确定，但不得低于保护价。
二、质量要求
1．花卉品种的规格：
2．等级等质量要求：有国家标准的执行国家标准，未有国家标准的，按双方约定标准。
三、收购时间与方式
花卉交售时间由双方协商，买方须提前一天提出次日应交售的品种、数量，并以书面方式通知卖方。卖方交售与预约允许上下浮动10%。
四、包装要求与费用承担
买方提供包装标准及材料，负责包装费用，卖方按买方要求进行包装。
五、买方的权利和义务
1．及时验收卖方交售的花卉，收货后即支付花卉款，最迟不得超过_________天。
2．确定花卉等级要按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。
3．有权拒收卖方交售的不符合国家行业质量标准的花卉，但必须向对方说明理由。
六、卖方的权利和义务
1．必须按照规定施用花肥花药，严禁对花卉使用违禁农药、化肥。
2．保证按合同约定的品种和数量种植花卉。
3．花卉种植如受气候条件的影响，允许在减产_________%的幅度内不以违约论。
七、买方违约责任
1．没有按合同约定收购，造成花卉腐烂等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的'损失外，应向卖方支付该批花卉总价值_________%的违约金。
2．拖延支付花卉款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。
八、卖方违约责任
1．非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分花卉总价值_________%的违约金。
2．交售使用违禁农药、化肥的花卉，应按该批货值_________%向买方支付违约金。因此造**身伤亡，卖方应承担一切责任。
九、不可抗力
如因不可抗力造成卖方不能按合同约定交售花卉，不以卖方违约论，买方应据实减少买方所承担的交售数量。
十、争议解决方式
本合同在履行过程当中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_________种方式：
1．提交_________仲裁委员会仲裁；
2．依法向人民法院起诉。
十一、其他约定事项：
1．货款总额：_________元；
2．预付定金：_________元；
3．付款方式：_________；
4．票据：_________。
十二、合同期限
本合同有效期一年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。
本合同一式二份，合同双方各执一份；合同副本一份，送_________备案。
甲方：（签章）_________乙方：（签章） _________
法定代表人：_________法定代表人： _________
委托代理人：_________委托代理人：_________
住所：_________住所：_________
身份证 ：_________ 身份证：_________
电话：_________电话：_________
开户行：_________开户行：_________
户名：_________户名：_________
帐号：_________帐号：_________
合同编号：__________
甲方(买方)：_____________ 签订地点：_____________
乙方(卖方)：_____________ 签订时间：_____________
甲、乙双方在*等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就花卉订购事宜订立本合同。
一、甲方向乙方订购花卉的品种、规格、数量、价格明细如下：
(表格不够，可另表附后)
二、质量要求及验收方式：
1.乙方不能施用违禁的农药、化肥。
2.采用的标准：
__________________________________________________________________________
3.甲方提货时应对花卉的质量进行验收，如发现不符合约定的标准可以拒收。甲方对花卉的质量进行了验收并提取了花卉视为甲方已经接受了花卉的质量。
4.如果双方对花卉的质量有异议，应尽量协商解决，协商不成，双方同意提交____________检验，并接受该机构的检验结果为最终结果。
三、交货时间：
花卉交货时间由双方协商为：___________________________________
四、交货地点及方式：
交货地点及方式由双方协商为：_________________________________
五、运输费用：_______________________________________________
六、包装要求与费用承担：
1.包装标准：________________________________________________
2.包装材料：乙方按本条第1款约定的包装标准进行包装。
3.包装费用：包装费用共___________由______方支付。
七、结算方式：
1.付款期限________________________________________
2.付款方式________________________________________
八、甲方的权利和义务：
1.在______________现场验收乙方交售的`花卉。
2.收购符合本合同确定的标准的花卉，并按本合同约定付款。
3.拒收不符合本合同确定的标准的花卉，但必须向乙方说明理由。
九、乙方的权利和义务：
1.保证按合同确定的品种、数量、规格、质量标准交付花卉，数量允许5%增减，按实际交付数量结算。
2.如花卉种植受气候条件的影响，由乙方提供相应证据(如天气资料、反常气候发生时向甲方发出的书面通知等)，允许在减产_____%的幅度内不以违约论。
十、甲方违约责任：
1.如果甲方不按合同约定的时间提取花卉超过 天，乙方应当书面通知甲方，书面通知后_____天，如甲方仍不提取花卉的，则乙方有权包括但不限于转卖、抛弃该花卉，甲方除应向乙方支付该批花卉总价值30%的违约金外，还应赔偿乙方因此所受的损失。
2.如果甲方拖延支付花卉款超过 天，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，乙方有权处理花卉，包括但不限于转卖、抛弃，甲方除应向乙方支付该批花卉总价值30%的违约金外，还应赔偿乙方因此所受的损失;甲方愿意继续履行合同的，经乙方同意，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付该批花卉总价值____%的违约金。
十一、乙方违约责任：
1.如果乙方不按合同约定的时间交付花卉超过_____天，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方除应向甲方支付该批花卉总价值30%的违约金外，还应赔偿甲方因此所受的损失;甲方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，乙方按日向甲方支付该批花卉总价值 ____%的违约金。
2.如果乙方交付的花卉不符合本合同约定的标准，甲方有权通知乙方解除合同，乙方除应向甲方支付该批花卉总价值30%的违约金外，还应赔偿甲方因此所受的损失。
十二、不可抗力：
如因不可抗力造成乙方不能按合同约定交售花卉，乙方应在不可抗力事件发生之日起_____天书面通知甲方，不以乙方违约论，甲方应据实减少乙方所承担的交售数量。
十三、争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_______种方式：
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向_________人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期至_________止。未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》等国家有关规定，经双方协商一致作出补充协议附后执行。
十五、本合同正本一式二份，合同双方各执一份;合同副本一份，送______________备案。
甲方：(签章)_______________ 乙方：(签章)_______________
住所：_______________________ 住所：_______________________
法定代表人：_________________ 法定代表人：_________________
委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________
身份证：_____________________ 身份证：_____________________
电话：_______________________ 电话：_______________________
开户行：_____________________ 开户行：_____________________
户名：_______________________ 户名：_______________________
帐号：_______________________ 帐号：_______________________
__________年_______月______日
买方： 合同编号：
卖方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，买卖双方在*等、自愿、公*的基础上，经充分协商，就花卉订购事宜订立本合同。
一、花卉交售品种、数量、价格
1．卖方全年向买方交付各种花卉 盆（枝、株），其中：
第一季度交售花卉的品种、数量： ；
第二季度交售花卉的品种、数量： ；
第三季度交售花卉的品种、数量： ；
第四季度交售花卉的品种、数量： 。
分月分旬交售花卉的品种、数量、日期由双方另行约定。
——鲜花订购合同实用10篇
合同编号：x号
签约时间：20xx年2月10日
签约地点：咏梅园艺厂
供方：咏梅园艺厂
需方：庆源花店
本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
1、标的
经供需双方商妥，各类鲜花的价格视质量好坏，按协商价格计算。其产品为红玫瑰8000支、百合花6000支。
2、产品及其包装方法及费用负担
由供方将每种鲜花在2月14日凌晨4时送货前采摘，由供方负责以泡沫箱包装。包装费用由需方负担。
3、产品的交货方法及费用负担
由供方于20xx年2月14日凌晨4时为庆源鲜花店送及时送达，运输费用由需方负担。
4、货款及费用等结算方式
货款在鲜花交货当日通过银行托付。
5、经济责任
（1）供方如未能履行合同，须负如下责任
咏梅园艺厂如不能如数按质交货，应处以不足部分价款30%的违约金。
（2）需方未能履行合同时，须负如下责任
在正常情况下，如果庆源鲜花店拒绝收货，应处以拒收部分价款20%的违约金。
（3）任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请鉴证机关备案。
（4）如因突发的自然灾害不能如数交货，咏梅园艺厂应及时通知庆源鲜花店，并互相协商修订合同。
6、执行合同中，发生争议或纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼，向仲裁机关申请仲裁（二者选一）。
7、本合同一式两份，双方各执一份。
供方单位（盖章）：
需方单位（盖章）：
法定代表人签字：
法定代表人签字：
代理人签字：
代理人签字：
地址：
地址：
电话：
电话：
开户行账号：
开户行账号：
甲方（需方）：____________________________
乙方（供方）：____________________________
订约日期：________________________________
一、 根据我国《经济合同法》及有关规定，经双方议定，甲方向乙方订购下列产品：
多枝水仙花 级别 规格（cm） 花枝数 _________元以上批价 订购数 金额（元）
规格指分级时主球围径，分级包装时为限；凡贮存期间消耗水份，规格变动为___-____cm,养份主鳞茎新分裂侧芽侧片应倒扣____-____cm计算。
乙方也可按甲方提出的规格、质量、包装发货，但需提前联系洽谈，价格另定。
因水仙花价格年年看涨。价格均随行就市。
乙方根据甲方到款邮戳或银行回单日期为订货日期。
务请先电话联系。
电话：
手机：
联系人：
单价/枝 特级 一级 二级 三级 四级
合计（大写）____万____仟____佰____十____元____角____分
合计（小写）$：
二、双方议定
1、付款方式：款到发货。
2、交货地点 ______________市_________________火车站。
3、交货日期：乙方收到货款和合同书后，根据甲方的交货日期，一般在____天内办理好各种托运手续。
4、本合同中价格含运费、包装费等杂费（以上价格不含税）。
三、违约责任
1、乙方必须保证产品质量、数量、包装严密、封口牢固。
2、甲方对乙方所发产品若有意见，须在收货____天内书面通知乙方。
四、注意事项
1、甲方须加盖单位公章；个人购买的，请务写清楚收货人详细地址和姓名及联系电话（含区号）。否则，责任自己承担。
2、为确保信件安全，请挂号寄回合同书。
3、_________元以下的订购，每箱回收__________元运费（须______箱以上才办理）。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
需方（甲方）_________________
通讯地址：___________________
联系电话：___________________
法人代表：___________________
开户名称：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
供方（乙方）：__
_____________
通讯地址：___________________
联系电话：___________________
法人代表：___________________
开户名称：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
甲方（需方）：
乙方（供方）：
经甲乙双方友好协商，一致同意由乙方承担甲方花艺作品制作，摆放的服务工作，特订立本合同，甲乙双方共同遵守。
一、合作期限：
从20____年__月__日起至20____年__月__日止。届期如需继续合作另行订立合同。
二、花艺作品要求及品种：
品种：品种不限，根据具体设计作品和摆放位置以及色彩搭配进行选择。其中花材档次分布为：高级进口花材占花艺作品的20%，普通进口花材占花艺作品的30%，其他普通花材占花艺作品的50%。
乙方应根据甲方书面要求进行作品设计，设计稿应经甲方确认，并摆放甲方指定点位，具体要求如下：
1、花材内容应均以当季时令花材为主，搭配整体美观的辅花，保持花材的新鲜度，每次插花适当更换花材品种。
2、乙方作品设计花材颜色均以与甲方商场内布置相对协调的色系。
3、数量形式要求以甲方商场实际需求来定。
4、每次安排送花时间根据甲方提供的当月配送时间配送。
5、为保持鲜花的美观，在每次花艺摆放期间，乙方会按排花艺师进行鲜花维护，包括换水，修剪等。
6、每月初均由乙方向甲方提供当月鲜花配送时间表。
7、如有特殊需求，甲方会提前通知乙方，乙方须及时配合甲方，按需提供鲜花摆放。
8、要求乙方可以独立完成符合风格要求的插花设计，并根据不同场地完成PR活动的大型鲜花设计和实施。
9、乙方需要提供与鲜花设计风格相符的花器，并在鲜花更换的同时更换不同花器。
10、乙方需根据不同点位进行插花设计，并在实施前向甲方提供设计方案，该设计方案应经甲方确认。
11、乙方每月应提供一次下一个月的鲜花整体设计方案，该方案应经甲方确认。
三、费用结算：
1、结算方式：每月费用结算一次，并由乙方向甲方提供与当月结算总费用相等的普通发票。
2、付款方式：
甲方在收到乙方提供的普通发票后5个工作日内一次性以支票或转账的方式结清当月所有款项。
本合同需经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方所执协议具有同等效力。本合同至期满帐款结清为止，如出现问题，甲乙双方应本着诚信原则通过友好协商的方式予以解决，甲乙双方如有一方违约，另一方可立即终止合同，违约方应赔偿对方由此造成的经济损失，赔偿金额为合同当月鲜花全款。
甲方：
乙方：
20____年2月10日
甲方：_________
乙方：_________
甲方室内、外租花业务由乙方承接摆设，经双方协商同意签订如下条款：
1、摆放各种花卉植物的品种以双方能接受的价格为准，并将花木价格清单（经双方盖章签名后确认的）作为本合同的附件。
2、本合同确定花摆放地点为：_________，双方核定租金为_________，租金付款日期为每月_________日前。
3、如甲方提出需要增减或更换其它花卉的品种，按预算标准进行增减相应的费用。
4、经双方协商本租花合同从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
5、甲方职责：要爱护所有摆放的植物，如有遗失或人为损坏的需按花的价值给以赔偿。
6、乙方职责：保证所摆放的植物生长正常，无病虫害，及时修剪植物残枝，专人负责日常管理，并定期派人检查植物生长情况，生长不好的植物免费替换。
7、双方必须遵守合约，一方如解除合约，应提前一个月通知对方，以免造成对方的损失，双方应本着互谅互让的原则，执行本协议，如发生争执双方协商解决。
8、本合同一式_________份，甲方执_________份，乙方执_________份，自签字之日起生效。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
需方：________(以下简称为甲方)
供方：________(以下简称为乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定，甲乙双方本着*等自愿、互惠互利的原则，经过双方充分协商，特订立如下买卖合同：
一、甲方向乙方采购绿化苗木花草一批，其规格、数量、单价详见附件。
二、供苗时间、地点、方式
1.供苗时间、地点：乙方于____年__月__日至____年__月__日向甲方提供上述苗木。具体交货日期由甲方在上述时间段内自行确定，但须提前5天通知乙方。
2.苗木交货地点和方式：乙方负责将苗木运送到甲方指定地点交货，运输费用由乙方承担。
3.苗木栽植：本合同所供苗木由甲方负责栽植。
三、苗木质量验收标准及验收方法
1.验收标准：乙方向甲方提供的苗木除达到上表中的规格要求外，还应满足如下质量要求：植株强壮、完整、树杆挺直、不偏冠、无病虫害。
2.验收方法：交货时，甲方安排专人到交货地点，按上述质量要求现场验收苗木数量和质量。
四、付款方式
本合同中苗木单价为苗木的包干结算价格，包括苗木采购、起挖、包装、装车费用。货到甲方指定工地位置验收合格后，甲方向乙方支付该批次苗木款的75%，余款在下次供货前结清，最长不超过三个月。
五、责任
1.若甲乙双方在签署合同后，中途若有减少或增加苗木的购买数量，甲方须提前五天通知乙方实际数量。
2.乙方未能按甲方要求供货造成苗木质量达不到工程要求的`，甲方有权要求无条件退货。
3.乙方未能在甲方要求的时间内及时供货的，造成的人工，机械等其它损失均由乙方承担。
六、其它约定
1.甲、乙方所在地遭遇人力不可抗的自然灾害(如：瘟疫、战争、强震、冰雹、狂风、洪水等)造成甲乙双方不能完成履行本合同的，双方不承担违约责任。
2.本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成可向甲方所在地的仲裁委员会寻求仲裁调解，仲裁调解不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
3.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效用，本合同自双方签字之日起有效。
甲方：________乙方：________
经办人：________经办人：________
____年____月____日____年____月____日
买方：_________合同编号：_________
签订地点：_________
卖方：_________签订时间：_________
买卖双方在*等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就花卉订购事宜订立本合同。
一、花卉交售品种、数量、价格
1.卖方全年向买方交付各种花卉_________盆（枝、株），其中：
第一季度交售花卉的品种、数量：_________；
第二季度交售花卉的品种、数量：_________；
第三季度交售花卉的品种、数量：_________；
第四季度交售花卉的品种、数量：_________.
分月分旬交售花卉的品种、数量、日期由双方另行约定。
2.花卉收购价格：买方以不低于_________元的保护价进行收购，或由双方于收购前按花卉等级和收购时市场收购价协商确定，但不得低于保护价。
二、质量要求
1.花卉品种的规格：
2.等级等质量要求：有国家标准的执行国家标准，未有国家标准的，按双方约定标准。
三、收购时间与方式
花卉交售时间由双方协商，买方须提前一天提出次日应交售的品种、数量，并以书面方式通知卖方。卖方交售与预约允许上下浮动10%.
四、包装要求与费用承担
买方提供包装标准及材料，负责包装费用，卖方按买方要求进行包装。
五、买方的权利和义务
1.及时验收卖方交售的花卉，收货后即支付花卉款，最迟不得超过_________天。
2.确定花卉等级要按照国家规定的质量标准，不得任意压级压价。
3.有权拒收卖方交售的不符合国家行业质量标准的.花卉，但必须向对方说明理由。
六、卖方的权利和义务
1.必须按照规定施用花肥花药，严禁对花卉使用违禁农药、化肥。
2.保证按合同约定的品种和数量种植花卉。
3.花卉种植如受气候条件的影响，允许在减产_________%的幅度内不以违约论。
七、买方违约责任
1.没有按合同约定收购，造成花卉腐烂等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批花卉总价值_________%的违约金。
2.拖延支付花卉款，应参照银行关于拖延付款的规定，向卖方偿付违约金。
八、卖方违约责任
1.非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分花卉总价值_________%的违约金。
2.交售使用违禁农药、化肥的花卉，应按该批货值_________%向买方支付违约金。因此造**身伤亡，卖方应承担一切责任。
九、不可抗力
如因不可抗力造成卖方不能按合同约定交售花卉，不以卖方违约论，买方应据实减少买方所承担的交售数量。
十、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_________种方式：
1.提交_________仲裁委员会仲裁；
2.依法向人民法院起诉。
十一、其他约定事项：
1.货款总额：_________元；
2.预付定金：_________元；
3.付款方式：_________；
4.票据：_________.
十二、合同期限
本合同有效期一年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。
本合同一式二份，合同双方各执一份；合同副本一份，送_________备案。
甲方：（签章）_________乙方：（签章）_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
住所：_________住所：_________
身份证：_________身份证：_________
电话：_________电话：_________
开户行：_________开户行：_________
户名：_________户名：_________
帐号：_________帐号：_________
甲方：_____________
乙方：_____________
甲方（需方）：
乙方（供方）：
经甲乙双方友好协商，一致同意由乙方承担甲方花艺作品制作，摆放的服务工作，特订立本合同，甲乙双方共同遵守。
一、合作期限：
从20____年__月__日起至20____年__月__日止。届期如需继续合作另行订立合同。
二、花艺作品要求及品种：
品种：品种不限，根据具体设计作品和摆放位置以及色彩搭配进行选择。其中花材档次分布为：高级进口花材占花艺作品的20%，普通进口花材占花艺作品的30%，其他普通花材占花艺作品的50%。
乙方应根据甲方书面要求进行作品设计，设计稿应经甲方确认，并摆放甲方指定点位，具体要求如下：
1、花材内容应均以当季时令花材为主，搭配整体美观的'辅花，保持花材的新鲜度，每次插花适当更换花材品种。
2、乙方作品设计花材颜色均以与甲方商场内布置相对协调的色系。
3、数量形式要求以甲方商场实际需求来定。
4、每次安排送花时间根据甲方提供的当月配送时间配送。
5、为保持鲜花的美观，在每次花艺摆放期间，乙方会按排花艺师进行鲜花维护，包括换水，修剪等。
6、每月初均由乙方向甲方提供当月鲜花配送时间表。
7、如有特殊需求，甲方会提前通知乙方，乙方须及时配合甲方，按需提供鲜花摆放。
8、要求乙方可以独立完成符合风格要求的插花设计，并根据不同场地完成PR活动的大型鲜花设计和实施。
9、乙方需要提供与鲜花设计风格相符的花器，并在鲜花更换的同时更换不同花器。
10、乙方需根据不同点位进行插花设计，并在实施前向甲方提供设计方案，该设计方案应经甲方确认。
11、乙方每月应提供一次下一个月的鲜花整体设计方案，该方案应经甲方确认。
三、费用结算：
1、结算方式：每月费用结算一次，并由乙方向甲方提供与当月结算总费用相等的普通发票。
2、付款方式：
甲方在收到乙方提供的普通发票后5个工作日内一次性以支票或转账的方式结清当月所有款项。
本合同需经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方所执协议具有同等效力。本合同至期满帐款结清为止，如出现问题，甲乙双方应本着诚信原则通过友好协商的方式予以解决，甲乙双方如有一方违约，另一方可立即终止合同，违约方应赔偿对方由此造成的经济损失，赔偿金额为合同当月鲜花全款。
甲方：
乙方：
20____年2月10日
订约日期：________________________________
甲方（需方）：____________________________
乙方（供方）：____________________________
一、 根据我国《民法典》及有关规定，经双方议定，甲方向乙方订购下列产品：
多枝水仙花
级别
规格（cm）
花枝数
_________元以上批价
订购数
金额（元）
规格指分级时主球围径，分级包装时为限；凡贮存期间消耗水份，规格变动为___—____cm，养份主鳞茎新分裂侧芽侧片应倒扣____—____cm计算。
乙方也可按甲方提出的规格、质量、包装发货，但需提前联系洽谈，价格另定。
因水仙花价格年年看涨。价格均随行就市。
乙方根据甲方到款邮戳或银行回单日期为订货日期。
合计（大写）____万____仟____佰____十____元____角____分
合计（小写）￥：
二、双方议定
1、付款方式：款到发货。
2、交货地点 ______________市_________________火车站。
3、交货日期：乙方收到货款和合同书后，根据甲方的交货日期，一般在____天内办理好各种托运手续。
4、本合同中价格含运费、包装费等杂费（以上价格不含税）。
三、违约责任
1、乙方必须保证产品质量、数量、包装严密、封口牢固。
2、甲方对乙方所发产品若有意见，须在收货____天内书面通知乙方。
四、注意事项
1、甲方须加盖单位公章；个人购买的，请务写清楚收货人详细地址和姓名及联系电话（含区号）。否则，责任自己承担。
2、为确保信件安全，请挂号寄回合同书。
3、_________元以下的订购，每箱回收__________元运费（须______箱以上才办理）。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
需方（甲方）_________________
通讯地址：___________________
联系电话：___________________
法人代表：___________________
开户名称：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
供方（乙方）：_______________
通讯地址：___________________
联系电话：___________________
法人代表：___________________
开户名称：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
订约日期：________________________________
甲方（需方）：____________________________
乙方（供方）：____________________________
一、根据我国《经济合同法》及有关规定，经双方议定，甲方向乙方订购下列产品：
多枝水仙花
级别
规格（cm）
花枝数
_________元以上批价
订购数
金额（元）
规格指分级时主球围径，分级包装时为限；凡贮存期间消耗水份，规格变动为___—____cm，养份主鳞茎新分裂侧芽侧片应倒扣____—____cm计算。
乙方也可按甲方提出的规格、质量、包装发货，但需提前联系洽谈，价格另定。
因水仙花价格年年看涨。价格均随行就市。
乙方根据甲方到款邮戳或银行回单日期为订货日期。
务请先电话联系。
电话：
手机：
联系人：
单价/枝
特级
一级
二级
三级
四级
合计（大写）____万____仟____佰____十____元____角____分
合计（小写）￥：
二、双方议定
1．付款方式：款到发货。
2．交货地点______________市_________________火车站。
3．交货日期：乙方收到货款和合同书后，根据甲方的交货日期，一般在____天内办理好各种托运手续。
4．本合同中价格含运费、包装费等杂费（以上价格不含税）。
三、违约责任
1．乙方必须保证产品质量、数量、包装严密、封口牢固。
2．甲方对乙方所发产品若有意见，须在收货____天内书面通知乙方。
四、注意事项
1．甲方须加盖单位公章；个人购买的，请务写清楚收货人详细地址和姓名及联系电话（含区号）。否则，责任自己承担。
2．为确保信件安全，请挂号寄回合同书。
3．_________元以下的'订购，每箱回收__________元运费（须______箱以上才办理）。
4．本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
需方（甲方）_________________
通讯地址：___________________
联系电话：___________________
法人代表：___________________
开户名称：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
供方（乙方）：_______________
通讯地址：___________________
联系电话：___________________
法人代表：___________________
开户名称：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
订约日期：________________________________
甲方（需方）：____________________________
乙方（供方）：____________________________
一、根据我国《经济合同法》及有关规定，经双方议定，甲方向乙方订购下列产品：
多枝水仙花
级别
规格（cm）
花枝数
_________元以上批价
订购数
金额（元）
规格指分级时主球围径，分级包装时为限；凡贮存期间消耗水份，规格变动为___-____cm，养份主鳞茎新分裂侧芽侧片应倒扣____-____cm计算。
乙方也可按甲方提出的规格、质量、包装发货，但需提前联系洽谈，价格另定。
因水仙花价格年年看涨。价格均随行就市。
乙方根据甲方到款邮戳或银行回单日期为订货日期。
务请先电话联系。
电话：
手机：
联系人：
单价/枝
特级
一级
二级
三级
四级
合计（大写）____万____仟____佰____十____元____角____分
合计（小写）￥：
二、双方议定
1．付款方式：款到发货。
2．交货地点______________市_________________火车站。
3．交货日期：乙方收到货款和合同书后，根据甲方的交货日期，一般在____天内办理好各种托运手续。
4．本合同中价格含运费、包装费等杂费（以上价格不含税）。
三、违约责任
1．乙方必须保证产品质量、数量、包装严密、封口牢固。
2．甲方对乙方所发产品若有意见，须在收货____天内书面通知乙方。
四、注意事项
1．甲方须加盖单位公章；个人购买的，请务写清楚收货人详细地址和姓名及联系电话（含区号）。否则，责任自己承担。
2．为确保信件安全，请挂号寄回合同书。
3．_________元以下的订购，每箱回收__________元运费（须______箱以上才办理）。
4．本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
需方（甲方）_________________
通讯地址：___________________
——签订购房合同(10)份
卖方(以下简称甲方)：___________
中文全称：_______________________
英文全称：______________________
法定代表人：_____________________
注册地址：_______________________
营业执照号码：___________________
联系电话：_______________________
传真：___________________________
邮政编码：_______________________
买方(以下简称乙方)：___________
鉴于甲、乙双方共同认为，双方于________年_____月_____日就_____________房产预售、预购事宜所订立的编号为___________号的《________________市外销商品房预售合同》(以下简称“该合同”)存在未尽事宜，故双方依据该合同第十八条之规定，于该合同订立的同时，就该合同之未尽事宜经充分友好的协商，订立如下补充协议。
第一条该合同中所述的房价款(亦即购房价款)、定金及违约金皆以美元为货币单位。
若以港元支付，则按支付当日的美元的换率计算。
第二条甲方有权用其他质量、价格相当的材料和设备替代合同附件三所列之内容。
第三条乙方逾期付款，甲方有权依该合同之规定终止该合同，没收乙方已交纳的定金;或甲方有权要求乙方根据合同之规定支付违约金，有权从乙方已付的购房价款中扣除该违约金，余款退还乙方。如乙方已付的购房价款不足以支付该违约金，甲方有权就不足部分向乙方追索。如甲方由此所遭致的损失大于该违约金，乙方还须就超过部分向甲方进行赔偿。
第四条甲方应按合同规定的时间和条件，将房屋交付给乙方(甲方向乙方发出房产交付使用通知书之日即为甲方向乙方交付房屋之日)。但若甲方遇有下列一种或多种情况，使甲方不能按期将房屋交付给乙方，甲方有权按实际影响的日期相应延迟交付而不承担延迟交付的责任：
1.为遵守该合同签订后中华人民共和国或________市**颁布的有关法律、法规与规定;
2.市**配套设施及安装的延误;
3.其他非甲方所能控制的'因素，包括但不限于有关**部门延迟有关文件的批准。
但以上原因须经________市有关主管部门出具证明方可作为甲方延期交付房屋使用及免除责任的依据。
第五条自房屋交付之日起，乙方所购房屋可按合同第十一条之规定享受保修，但属下列情况不予保修：
1.灯具、漏电保护开关及龙头、水掣等易损零部件;
2.经乙方或用户改动的设施及/或设备及因改动而损坏的项目;
3.因不可抗力而引起的任何损坏情况;
4.因第三者责任而导致的损坏;
5.其他因乙方使用、保养、维护不善而造成的设施及/或设备失灵、损坏者。
第六条乙方同意于房屋交付使用时或于甲方要求时签署在物业管理委员会成立之前由甲方或甲方指定的物业管理公司制定的有关房产物业管理的公约、规则等文件，按章交纳有关管理、维修、服务等费用。乙方保证遵守上述文件之规定。物业区的所有房屋楼宇(包括乙方所购房屋)将由甲方指定的物业管理公司全权管理，直到物业管理委员会选定物业管理公司之前。
第七条乙方须在收到甲方发出的房屋交付使用通知书后十四个工作日内到甲方或甲方指定的代理机构办理房屋交付手续。届时乙方除须按约定的付款方式之规定交清应付之全部购房价款外，还须同时支付管理费按金、管理基金、管理费用及其他必须支付的费用。如乙方未依约付款，则甲方有权拒绝为其办理房屋交付手续，并有权追究其违约责任;如乙方虽依约付款，但未按此条规定之期限、方式等要求办理房屋交付手续，则视为甲方已按期并实际交付房屋予乙方使用。
第八条房屋交付(包括甲方已被视为按期并实际交付)后，不论乙方是否已经实际占有或使用，如被他人占用或遭受意外损害或房屋外部或内部之设备、设施的灭失或被破坏，损害概由乙方自行负责。
第九条乙方所购房屋只可作为住宅使用，乙方拥有和/或使用该房屋必须遵守中华人民共和国和________市的法律、法规及社会公德，维护公共设施和公共利益，遵守管理公约规则及管理公司制定的住户守则。未经**有关部门及物业管理公司同意，乙方不得随意更改其所购房屋的结构、外观、设备设施等，否则由此产生的一切后果由乙方负责，而因此造成甲方或物业区内其他房屋单位业主或住户的损失亦由乙方负赔偿责任。
第十条房产交易过程中所发生的下列各种税费，由甲、乙双方按下列的规定分别交纳：
1.因签署和执有该合同之正本而发生的印花税，由甲、乙双方各自交纳;
2.因房产买卖而发生的契税由乙方交纳;
3.因房产交易而发生的交易手续费，由甲、乙双方各交纳一半;
4.因乙方取得房屋产权和相关土地使用权而发生之登记费、工本费等费用，由乙方交纳;
5.因房产买卖而发生的律师费、公证费等法律服务费用由乙方承担;
6.其他应交纳而未在此列明之税费，由甲、乙双方按国家之相关规定办理;
7.因乙方转让其预购的房屋而发生的一切费用由乙方与转受让人依政策有关规定予以承担;
8.因国家开征及/或收取新的税费而发生的税金或费用，按国家之相关规定办理。
第十一条如乙方转让其预购的房屋，应在其与转受让人在该合同上背书并办理预售合同转让登记后十个工作日内书面通知甲方。
第十二条乙方及转受让人在该合同上背书并经办理预售转让登记后，乙方在该合同及本补充协议中的全部权利义务由转受让人享有和承担。乙方在转让前所应承担而未承担的违约责任，转让后由转受让人向甲方承担。若乙方及转受让人未能按规定办理预售合同转让登记，则视为该转让无效，乙方应继续履行该合同及本补充协议。
第十三条乙方取得该房屋产权后如将房屋转让、赠与、抵押或出租，乙方需保证乙方的受让人、赠与人、抵押权人或承租人将书面无条件接受上述管理公约、规则及管理公司制定的住户守则等文件的约束。否则，甲方及/或物业区内之其他房屋所有权人，因此而遭受的任何损失，概由乙方负责。该房屋的受让人、赠与人、抵押权人或承租人已经书面接受上述公约、规则、住户守则等文件的约束后，乙方不再承担有关责任。
第十四条对于该合同第十三条及第十五条所述有关预售预购登记及买卖过户手续、领取房屋所有权证件手续，乙方可以集中委托甲方指定的代理机构办理。由此引起的相关费用全部由乙方承担。
第十五条本补充协议及其附件均是该合同不可分割的一部分，由甲、乙双方在订立该合同之时同时签署，与该合同具有同等法律效力，并在经甲、乙双方办理完预售、预购登记之日起生效。经双方共同申请，由公证处对该合同及本补充协议进行公证。
第十六条该合同、本补充协议及附件均用中文书写，任何译本只作参考;其他文字文本及条款或意思表示与中文不一致者，均以中文文本为准。
第十七条该合同、本补充协议及附件之手写与印刷文字经甲、乙双方确认后具有同等法律效力。如有更改，须经甲、乙双方互签。
第十八条甲、乙任何一方的通讯联系地址、电话等若有任何变化，该方均应在十四个工作日内以书面形式通知对方;甲、乙双方发给对方的任何通知均应按合同载明的地址、收信人，以邮政特快专递方式发出。从发出之日起计算第五天(最后一日遇法定节假日顺延)，不论对方或其授权代表是否实际收到该通知，即视为对方收到该通知之日，亦即视为该通知已于是日送达对方。
第十九条该合同及本补充协议正本一式二份，甲、乙双方各执一份;副本三份，由市房地产管理局执有二份，公证处执有一份。
甲方(签署)：_________
授权代表：_____________
乙方(签署)：_________
授权代表：_____________
签约地点：_____________
签约时间：_____________
甲方（出卖人）：___________身份证件号码：___________
乙方（买受人）：___________身份证件号码：___________
甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在*等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：
（一）座落于，建筑面积为*方米；套内建筑面积_________*方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积________*方米；
（二）出售房屋的所有权证证号为；
（三）房屋*面图及其四至见房产证；
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款
在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。如甲方原因而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条承担违约责任。并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：
该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金；双方约定，该费用由甲方承担乙方承担.除本条第二款已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担.
第八条甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的'房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。
第十条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。
第十一条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第十二条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：
第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十四条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖.
第十五条本合同一式份。其中甲方留执份，乙方留执份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。
第十六条本合同自甲乙双方签订之日自之日起生效。
甲方（签章）：___________乙方（签章）：___________
地址：___________地址：
现住址：___________现住址：___________
联系电话：___________联系电话：___________
签约日期：___________签约日期：___________
一、注意事项
（一）避开购房合同纠纷，看完房子以后，就要签合同了，现在一般的做法是在签署正式合同之前要先签一个认购书，然后再签正式合同。因此，需注意以下问题：
问题一：在认购书里没有注明免责的退定条款因何种原因退房以及后果如何？购房者与开发商签订认购书后，就要交一定额度的定金，这是无可非议的。但有时购房者在交付定金后因种种原因得不到银行的贷款而无法购买该房产时，发展商一般都只退购房款而不退定金，理由是购房者没有履行合同，所以没收定金。
问题二：合同主体认定不明购房者由于缺乏法律常识，往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表，或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者，这些都是可能导致合同无效的问题。
另外，项目是由A公司开发的，实际上却是由B公司投资，但作为买家还是应与A公司签约，否则也会带来一系列的麻烦，以后***手续会很麻烦。
问题三：开发商的补充协议不对等签补充协议在购房交易中很有必要。但是要提醒购房者的是，一定要看清楚开发商提供的补充协议。现在有的发展商在与客户签约时，会主动向客户出示一份补充合同，主要目的在于表明由于某些特定原因造成不能按期交房的免赔责任以及面积丈量误差率差异过大在哪些情况下能免赔，这是发展商为了保护自己在一些非人力能控制的情况下造成违约规避风险的一种方式。所以，购房者不要仅仅把开发商的免责条款都签了，而忘记保护自己的利益。
问题四：使用语意含糊的字眼合同是双方意思一致的表达。但是，实践中开发商往往会给购房者很多诸如“如果发生问题，在最短时间内解决”、“在装修材料上，选择最好的国外进口的”等一些看上去很诱人但没有实际意义的承诺。最短是多长时间，什么样的才算最好的？其实购房者对这些并不能清楚地确定。
问题五：约定提前交纳部分费用房地产开发对资金的要求很高，开发商面临资金压力是很正常的，但并不能以此为理由要求购房者提前交纳不该交的钱。而在合同或是补充协议中，开发商常会将一些不该预先交纳的费用写进去，要求购房者提前交纳，这是显失公*的。
比如有些发展商在尚未确定物业管理公司及服务标准、收费情况的前提下，就要求买家在预售契约中承诺接受物业管理服务，并接受相关约束，这对消费者是不利的。
问题六：卖方解除合同在一些发展商制定的售楼契约或契约附件中，往往有“买方无故逾期付款，经卖方催告仍不支付欠款的，卖方可以解除合同并没收买方全部已付价款。”的条款，这样的条款显然是不公*的。假如买家已经支付95%的价款，只剩5%的价款逾期未付，如果发展商以此为由，没收其已付95%的价款，岂不是很不公*？况且，没收实际上是个行政处罚或刑事处罚行为，作为当事人一方的发展商并没有权利来没收他人的财物。
问题七：处理结果的约定不明确很多合同中常可以看到这样的.条款，“应于××日前如何如何”，但是并没有约定如果没有在“××日前如何如何”后该怎样处理。这样，即使最后认定是开发商的过错，您也很难制裁他，最多是调解了事。
问题八：以偏盖全这里所说的以偏盖全是个泛指的概念。有时会出现这样那样令人哭笑不得的问题，例如，开发商承诺卧室的玻璃是中空的，到了交房时却发现卧室窗户只有下面的部分是中空，而上面却是普通玻璃等等。
问题九：拒签购房者提出的补充协议前面说了，开发商在签约时会主动出具一份对自己有利的补充协议，购房者同样也可以出具一份对自己有利的补充协议，最好将开发商在其广告宣传中的条款和楼书里关于装修、物业管理中的承诺都签进补充协议中，不要怕麻烦。举个简单的例子，您买的塔楼（或板楼）里有几部电梯，是否会全部同时开通，如果有不开的怎么办？不要小看这个问题，为了出面积、增利润，现在的高层住宅只安装几部电梯，而且*时还不全开，在上下班高峰时间极为不便，在这种情况下，业主是否有权拒付部分电梯费呢？
但是，就像您可以拒签开发商的补充协议一样，开发商也同样可以拒签购房者的补充协议。这种现象在广州是比较普遍的，一些热销的楼盘也都如此。
问题十：勿留空白提防作弊如同在填写银行存取款时需要在金额前加写$以防有人篡改存取款现金一样，合同中留下空白，往往会给开发商作弊留下可乘之机。在我国商品房交易的惯例中，一般是由开发商手持所有合同文本，这样，开发商当然可以随心所欲地添加对自己有利的条款了。一旦这种合同被拿到法庭上作证，购房者即使不承认，也是口说无凭，难以举证伸冤。
（二）购房合同注意事项中合同须知：剖析“订金条款”提防合同陷阱在购房过程中，签订购房合同是很重要的环节。规范的开发商都应该采用标准商品房购房合同。购房者作为弱势群体，很难要求开发商对拟好的合同进行修改，尤其是热销楼盘，合同基本上是一字不改。
您在签订合同时，首先应将开发商提供的合同与标准商品房购房合同作一对照，如有出入应立刻与开发商交涉，要求其提供标准合同文本。购房合同由一般由《商品房购房合同》、《商品房购房合同》补充协议两部分组成。
（三）购房合同注意事项的预售合同登**完购房合同后的30天内，买卖双方必须到房屋所在地的区、县房屋管理局交易管理部门办理预售（预购）合同登记手续。如是外销房，则应到市国土资源和房屋管理局市场处办理。办理商品房预售、预购合同登记手续，可以通过房地产管理部门对房屋买卖交易的合法性和唯一性进行确认，可以有效保证买卖双方的合法权益。对买方来说，预购的商品房是一种期待利益，通过办理预售、预购登记手续，可以减少因不了解政策或其它情况而造成投资风险；对卖方来说也可以减少因不必要的纠纷造成的损失。
预售合同登记手续一般由开发商负责办理，您只需要提供相关的委托书、购买商品房登记表等资料就可以了。
二、合同主要条款
房屋买卖合同是指购房者各售房者在*等协商的基础上，就房屋的买卖所签订的协议。房屋买卖合同应包括以下主要条款：
1、合同双方当事人。买卖双方的名称（姓名）、地址、邮政编码、联系电话。如果有委托代理人的话，那么还包括委托代理人的名称（姓名）、地址、邮政编码、联系电话。
2、标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。在房屋买卖合同中，标的就是房屋。这主要包括以下内容：
房屋的坐落位置；
所买卖房屋的面积，应分别注明实得建筑面积和所分摊的公用建筑面积；
房屋是现房，还是期房；
房屋的配套设施和维修标准。
3、房屋的价格及付款时间约定。
一般新建的商品房及预售的商品房都是按所买卖房屋的建筑面积来计算房屋的价格，即约定每*方米建筑面积的售价为多少元，然后用单价乘以建筑面积来计算房屋所需支付的价款。旧房的买卖有时就直接约定每套房屋或每幢房屋所需支付的价款。在合同中一般要列一个付款时间进度表，买方按该进度表将每期所需支付的价款交付卖方。
4、交房期限。
卖方应在某日期之前，将房屋交付买方。买方应在实际接收该房屋之日起，在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记，卖方应给予必要的协助。或者由卖方代理买方进行上述工作。在交房的同时或一段时间后将房屋所有权证（所有权人为买方）交付买方，由买方支付有关的费用。
5、权利担保。
卖方保证在交付房屋时，该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，保证在交付时已清除该房屋上原由卖方设定的抵押权。如房屋交付后发生该房屋交付前即存在的权利纠纷，由卖方承担全部责任。
6、违约责任。
违约责任是违反合同的当事人应承担的法律责任。违约责任的规定为督促当事人自觉而适当地履行合同，保护非违约方的合法权益，维护合同的法律效力起着十分重要的作用，同时也能避免日后双方互相扯皮的情况。在合同中应明确约定买方不按期支付购房款所应承担的违约责任，卖方不按期交付房屋所应承担的违约责任，以及卖方所交付的房屋不符合合同约定所应承担的违约责任等。
7、合同双方认为应当约定的其他事项。如房屋的保修责任、物业管理以及小区内公用配套设施等。
手续费用编辑房地产买卖双方，应当签订房地产买卖合同，合同文本可以使用房屋土地管理局制定的示范文本，也可使用自制合同。使用自制合同的，当事人在过户申请前应委托经市房地局认定的法律服务机构进行预审，法律服务机构对符合规定的自制合同，提出预审合格意见。
甲方(卖方)：_________
乙方(买方)：_________
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
合同条款甲方自愿将坐落在济南市_________ 区_________ 路 _________小区_________ 号楼 _________单元 _________室(建筑面积_________*方米，储藏室_________*方米，产权证号_________)房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。
双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币_________大写;即人民币_________小写。
乙方在签订本合同时，支付定金_________，即_________小写。
乙方支付定金之日起_________ 个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。
甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。
办理房产证手续所产生的有关税费由 _________方承担。
乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
甲方应在 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付_________元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因**及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。
交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号：_________)，空调两台(型号：_________)，热水器(型号：_________)，浴霸(型号：_________)，饮水机(型号：_________)，音响两台(型号：_________)，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施，等让与乙方(含在房屋价值内)。
本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
附加条款：
甲方(卖方)：_________
(印)身份证号：_________
