采购订购合同范文五份

首页 / 合同范本 / |

  采购订购合同 1

  买方:_______________________________

  卖方:____________________________________

  一、买方订购以下产品 型号配置:

  二、质量

  卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。

  三、交货方式、时间、地点

  卖方须在本合同签订后10日内交货,由卖方送至内蒙古额济纳旗买方工地,卖方派去现场的只是系统调试工作人员,买方必须配合人员卸货搬运至指定教室,当场交货。

  四、验收

  货物到达后,由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格并运走后,卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。

  五、货款支付

  买方首交订货款(即人民币:60000元)。货到指定地点后买方查验后付货款(即人民币:70000元),安装完毕,买方验收合格后,买方20日内一次性支付全部余额货款(即人民币:123650元)。

  六、售后服务

  本合同所指的货物自验收合格之日起,按__年内免费保修,具体实施办法见产品保修卡;如是硬件本身的故障,免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题,需上门服务,卖方收取一定的服务费;送修免费。

  七、违约责任买方无正当理由拒收货物,如拒收货物对卖方造成损失,卖方有权追索。买方逾期付款,买方每日偿付卖方欠款总额30的月利率滞纳金;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的,买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务,对买方造成损失,买方有权追索。

  八、争议解决

  本合同发生争议产生的诉讼,由合同签定地人民法院受理

  九、合同生效

  本合同一式两份, 卖方与买方各执一份。 合同自双方签字之日起生效, 购买日期:______年______月____日。

  十、本合同未尽事宜,经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。

  买方:___________(签章) 卖方:__________(签章)

  采购订购合同 2

  为维护甲乙双方的合法权利,本着共同发展、*等公正、互惠互利的原则,经双方协商,订立如果下合同:

  一、经销条款

  1、甲方授权乙方为______________(地区、市、县)经销商,经销甲方所经销的______________品牌______________系列产品。

  2、产品名称、规格、单价详见合同附件。

  3、货款结算方式:款到发货或现款结算。

  4、供货程序:乙方填写书面《订货申请单》,经甲方业务人员确认传真到配送中心,配送中心确定该批货款到帐后,三日内发货。

  5、运输方式:甲方负责送货至乙方所在市(县)的车站、货运点,运费由乙方承担。(根据地区不同,2-10元运费/件)

  6、乙方在本合同有效期内目标销量为_______万元,甲方给予返利奖励,否则不予返利。

  二、甲乙双方责任条款

  1、甲方应根据市场状况策划产品宣传、广告及促销活动,乙方有义务配合。

  2、甲方负责向乙方提供经销产品的合法证件,乙方有责任维护甲方产品的声誉,杜绝销售过期变质产品和经营假冒侵权产品。

  3、乙方应在所经销区域做好网络分销的发展、监控,并且承担责任。

  4、乙方必须无条件提供甲方所需的与甲方产品有关的任何销售数据,并且做到准时、准确、完整。

  三、退换货条款

  1、甲方产品原则上不予退换货,因产品包装或配送出现差错,甲方退换。

  2、自进货之日起五日内因产品质量问题经甲方确认同意可进行产品调换。该批产品甲方承担此运输费用,乙方不得自行销毁。

  3、因乙方仓储管理不善等造成的质量问题一律不予退换货。

  四、解除合同条款

  1、在本合同执行期间,如果乙方连续2个月未能完成甲方规定目标之内的需求计划,则甲方有权终止本合同。

  2、在本合同执行期间,如果乙方在合同规定区域以外销售或分销甲方产品,则甲方有权终止本合同。

  3、在本合同执行期间,如果乙方违反甲方价格销售政策,则甲方有权终止本合同。

  4、在本合同执行期间,如果乙方销售假冒产品及其他造成甲方产品不良影响的,则甲方有权终止本合同。

  5、在本合同执行45天内,如果乙方没有达到kb类店50%以上的铺货率,则甲方有权终止本合同。

  6、其它本合同书中规定的终止合作或本合同的条款。

  五、保密条款

  乙方保证在任何时候,任何情况下,不会将甲方的商业机密(如果价格、销售数据、知识、技术等甲方认为是商业机密的信息)披露给任何其他人或为自身目的使用。

  六、其他条款

  1、本合同为正式合同,有效期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

  2、合同签署后,如果甲方在7个工作日内未收到乙方的首批货款,合同自动失效。

  3、本合同未尽事宜,经双方协商可另行订立附加协议,并且与本合同具有同等法律效力。

  4、如果出现合同纠纷,双方经协商不能达成一致时,任何一方可在甲方所在地人民法院提出诉讼。

  5、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章起生效。

  6、本合同最终有效签署人为甲方营销副总经理以上职位者。

  七、补充条款

  事后商议

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人或委托代理人(签字):法定代表人或委托代理人(签字):

  采购订购合同 3

  甲方(需方)_________签订地点:_________

  乙方(供方):_________

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着*等互利、自愿、公*和诚信的原则,经双方协商一致,特对双方的权利、责任进行以下约定,以资信守。

  一、产品的技术和质量要求:

  1、乙方向甲方提供的无烟煤质量要求:

  2、乙方需随货提供发货清单和检验报告。

  3、乙方对本方质量负责期限从货物交付甲方开始之日起30天内。

  二、产品的规格、数量、价格:

  1、产品的单价按下表产品:

  2、本合同采购总价或单价为包干性质,即包括包装、运输、国内税收。

  三、交货期、交货地点:

  本合同签订之日起,乙方在20__年_________月_________日前(双方特别约定送货时间除外)交付产品到甲方仓库,否则视为乙方违约。材料收货人:_________

  四、运输方式及费用承担:

  乙方负责运输到甲方指定位置。过磅在甲方工厂附*第三方进行。

  五、验收方式:

  1、产品外观的检验:

  对产品型号、规格、外观、尺寸、数量的验收过程,由甲方验收人员完成。_________甲方的验收,并不视为对产品的最终验收,物料生产使用过程中若发现质量不合格,双方协商解决或乙方进行退换货或进行扣款处理,扣款标准为发热量每下降100大卡/K,扣减10元/吨,含硫量在指标范围内每高于0.1%,价格下调5元/吨。挥发分在指标要求范围内每降低1%,价格下调10元/吨。水份如超过8%,则终止双方的合作。

  2、产品内在质量的检验:

  甲方有权对乙方所**品进行随机取样,送达国家质量监督局认可的质量检验机构或第三方对产品质量进行检验。如检验合格,检验费用由甲方负责;如检测不合格检测费用由乙方负责。甲方发现无烟煤有掺杂掺假、以次充好以及卸煤过程中上下层有明显质量差异等不正当手段供煤,根据《中华人民共和国煤炭法》第七十二条规定予以处理。如乙方对化验结果有异议,从化验结果公布或乙方知道化验结果2个工作日内提出复检要求,在复检中如无烟煤质量符合甲方提出的质量指标,则复检费用由甲方出,否则由乙方负责。

  六、付款方式:

  1、货到甲方合格后一个月内付清货款。

  2、乙方在收款前,须向甲方开具合法有效的同等金额17%增值税专用发票,且乙方提供的发票必须与税务机关登记的内容一致,如有不符合国家税务法律规范的,甲方对价款不给予结算,由此引起的一切法律和经济责任由乙方承担,如给甲方造成经济损失的,乙方必须赔偿。

  七、乙方的售后服务:

  1、乙方有义务对甲方相关人员就产品使用方法、特殊咨询、指导和协助。

  八、违约责任:

  1、交货延期的责任:乙方迟于合同约定期限交货(_________(遇无法抗力的因素除外)。迟到三天以上,甲方有权解除本合同。乙方需向甲方支付由于不按时到货造成甲方的损失,且赔偿金额不低于合同价的3%。

  2、质量责任:乙方必须保证所**品质量符合国家相关标准,并与提供的样品相符。双方就乙方对本方所供不合格产品应承担的责任约定如下:_________①、_________如产品经国家权威质量检测机构检测为不合格时,甲方除退返不合格品,甲乙双方协商解决或进行退换货处理,检验费用由乙方负责外,还将对乙方处以该条批不合格物料价值5%金额的罚款。_________②、_________一般情况下,甲方应按照合同约定及时付款给乙方,如甲方未按合同约定时间及时付款,则每天按万分之一向乙方支付违约金。特殊情况除外。

  九、廉洁约定

  1、甲乙双方都应廉洁自律,反对商业贿赂。

  2、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报。

  3、乙方在履约合同过程中不得使用不正当竞争手段。如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且未向甲方举报的,一经查实,除追究由此给甲方造成的损失外,乙方承诺在合同结算金额上再让利10%。

  十、合同生效、解除与终止

  1、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。

  2、本合同自双方签字起正式生效,物料验收合格款项付清后失效。

  3、本合同未尽事宜甲乙双方另行协商解决。

  十一、争议及仲裁诉讼

  在履行合同过程中如因本合同发生争议,应当进行友好协商解决;若协商未果,可依法向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

  甲方:_________(公章)住所:_________法定代表人:_________

  采购订购合同 4

  供货方:_______(以下简称甲方)

  需货方:_______(以下简称乙方)

  担保方:_______(以下简称丙方)

  乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,丙方对乙方合同义务进行担保,为明确各方的权利义务,经各方*等友好协商,订立以下条款。

  一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材(注:合同签订后,甲方每一次送货后,乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知,则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材,即为违约),否则,甲方视乙方违约,乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方,同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。

  二、乙方根据工程进度的需要,分批向甲方购进所需钢材,乙方每次需货,应提前天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值,该传真应经甲方书面确认,甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场,运费及吊装费由甲方承担。注:若乙方以电话方式通知甲方送货,则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准,甲乙双方对签收的送货单无争议。

  三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元/吨计算,并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。

  四、钢材接收验收方式:

  1.钢材交货地点为:_______。

  2.乙方授权本公司工作人员名字,身份证号码,工作人员名字,身份证号码。负责并代表乙方签署单(或送货单),其签收视为乙方且对货款金额的确认,签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员时,应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在单上加盖公章,或由乙方单位法定代表人签字。

  3.乙方后应先检测后使用,如未经检测先使用则视为合格。乙方如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在五日内换送合格钢材。

  五、付款方式及期限:

  1.乙方的工程于_______年_______月_______日开始至_______年_______月_______日止,这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。

  2.甲方先期垫资吨钢材,以后每次送货到场后当场支付该批货款的%,剩余%的货款累计到满吨货款时,则甲方为乙方实际垫资了吨货款,该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付;期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款,乙方应在当日以现金方式支付给甲方。

  如乙方未按前款规定如数支付材料款,甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回(注:乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费)并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款),同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金;另甲方有权就乙方付款不符(违反本合同付款规定)的行为单方解除合同。

  3.乙方应要求甲方在年月日开始供应钢材,乙方要求甲方供货总量不少于吨,若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材,乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失,乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款(按送货单确定的金额为准)为基数按银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。

  六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同,乙方违约造成甲方解除合同的,乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计%的违约金。

  七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决,协商解决不成,提交甲方住所地诉讼处理。

  八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保,担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。

  九、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,自三方签字盖章后生效。

  甲方:_______乙方:_______丙方:_______

  法定代表人:_______法定代表人:_______法定代表人:_______

  合同签订日期:_______年_______月_______日

  采购订购合同 5

  购货单位: _______(以下简称甲方)

  供货单位:_______ (以下简称乙方)

  甲乙双方本着*等、诚实、信用、互利原则,在充分友好协商的基础上,双方就以下合同有关事宜达成一致,特订立本合同,以供双方共同遵照执行。

  第一条、合同标的

  第二条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

  1、产品的交货单位:_______。

  2、交货方法,按_______。

  3、到货地点和接货单位(或接货人)______。

  4、产品包装要求及规格:_______。

  5、现场卸货由_______。

  第三条、产品的质量和验收标准,按执行。

  第四条、结算方式及期限:

  第五条、双方的权利和义务

  1、 乙方必须向甲方提供营业执照、生产许可证、产品合格证、化验报告等资料交付甲方。未能完整交付货物及本款规定的单证的必须负责补齐,否则为未按约定交货

  2.乙方不能按时交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的℅(普通产品的幅度为1—5%,专用产品的幅度为10%—30%)的违约金。

  3.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

  4.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的,乙方应当负责赔偿。

  5、甲方应及时验收货物并付款。

  6、双方保守对方商业机密

  第六条 不可抗力

  甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第七条 其它

  按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后 天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

  解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

  本合同自年月合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同一式_______ 份,甲方执_______ 份,乙方执份,双方签字盖章生效。

  甲方(盖章):_______

  代表人(签字):_______

  ________年____月____日

  乙方(盖章):_______

  代表人(签字):_______

  ________年____月____日


采购订购合同范文五份扩展阅读


采购订购合同范文五份(扩展1)

——货物订购合同范文五份

  货物订购合同 1

  甲方:

  乙方:

  因工程建设需要,甲方同意将湛江市第十中学第幢教学楼的外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位的瓷片发包给乙方采购。根据《合同法》的`通用专用款及《建设安装工程承包合同条例》的有关规定,遵循*等、自愿、公*和诚实的原则,甲、乙双方友好协商,达成以下合同条款:

  一、工程名称及地点:

  _____________________________

  二、发、承包内容

  1、外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位瓷片的采购及运输(不含卸货)。

  2、产品规格与质量、数量(符合国家同一型号质量标准)。

  1)外墙砖:山美511#,规格4.5×4.5,995㎡山美510#,规格4.5×4.5,375㎡

  2)地板砖:纳陶佳,60×60,2400㎡

  3)楼梯砖:规格30×28×17,346级30×30×17,433级

  4)瓷片:纯白,规格20×30,1200㎡

  3、不含税单价及造价

  1)外墙砖:山美511#,单价16元/㎡,995㎡×16元/㎡=15920元山美510#,单价16元/㎡,375㎡×16元/㎡=6000元

  2)地板砖:纳陶佳,单价23.63元/㎡,造价2400×23.63=56712元

  3)楼梯砖:30×28×17,单价3.6元/级,346×3.6=1245.60元30×30×17,单价3.6元/级,433×3.6=1558.80元

  4)瓷片:20×30,单价11.36元/㎡,1200×11.36=13632元

  5)总造价:1)+2)+3)+4)=9.40元大写:玖万伍仟零陆拾捌元肆角

  三、材料供应及付款方式:

  1、材料供应按工程进度要求,但甲方须及时且提前一天告知乙方所需材料及数量。

  2、材料到达施工现场后,甲方必须及时组织人员验收并安排人员卸货。

  3、合同生效后,甲方必须在合同生效之日起30天把合所列材料总数拉完,并且甲方接收材料之后30天内把所有款项结清。

  4、乙方必须按合同要求,保质保量按时送达材料。

  四、若因预订材料面积不足需补供材料,由此所发生的一切费用均由甲方负担。

  五、甲方如不按照合同履约,每逾期一天应按合同总价款的10%作为违约金赔偿给乙方,乙方如不按时供应材料,每逾期一天按合同总价款的5%作为违约金赔偿给甲方,若材料不符合质量标准甲方无条件退货,费用乙方自负。

  六、材料附带出厂证明,合格证等质量验收相关资料,本合同未尽事宜,甲乙双方协商决定,本合同一式二份,自甲乙双方签字盖章之后生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  货物订购合同 2

  需方:

  供方:

  合同签订地址:武汉市合同签订时间:_______年_______月_______日

  经供需双方共同商议,本着*等互利、互相尊重、共求发展的原则,按《合同法》的有关规定,就需方订购的陶瓷产品供需事宜达成如下协议:

  一、产品名称、规格、单位、数量、单价、金额:

  二、供货时间:签订本合同后供方及时组织货物,供方收到需方预付款后五个工作日内按计划完成第一次供货。以后按工程进度要求供货。

  三、质量要求:供方按厂家优等品供货,并提**品合格证及相关产品资料。

  四、运输方式及到达地点费用负担:汽车运输。供方负责货到需方所产生的运输费用,其它费用由需方负责。

  五、合理损耗及计算方式:供、需双方现场验收人员实际验收的供货产品规格、数量为结算数量。

  六、验收标准、方法及提出异议期限:根据合同的'产品规格、数量,按国家GB/T4100-1999陶瓷砖标准验收。如需方对产品质量有异议可当场与供方商谈更换,否则视为产品验收合格。

  七、结算方式及期限:本合同签订时需方向供方预付本合同总价款20%作为定金,剩余货款按每次所到货的实际数量全部进行结清。

  八、违约责任:违约方按合同法承担相应的违约责任。

  九、解决合同纠纷的方式:如双方因本合同产生纠纷,首先应本着友好、公*、互利的原则协商解决。协商不成,可通过法律途径由合同签订所在地仲裁机构仲裁解决。

  十、本合同一式二份,供、需双方各执一份,经双方签字盖章后生效,合同有效期限至供货完成,货款结算之日。

  供方:

  需方:

  _______年_______月_______日

  货物订购合同 3

  供方(全称):____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  需方(全称):____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  根据《民法典》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。

  一、品名、规格、数量、价格、交提货日期

  二、质量标准、验收方法及地点:

  三、原材料来源及互利方法:

  四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:

  五、货款结算时间及方法:

  六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:

  七、经济责任:

  八、其他:

  九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。

  十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主管部门备案。

  十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《民法典》有关规定,向合同仲裁机关提出书面申诉,要求调解、仲裁处理。

  十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本____份,送双方业务主管部门、银行各一份,工商行政管理机关二份。

  十三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

  供方:________________________

  代表人:_____________________

  ________年____月____日

  需方:_______________________

  代表人:______________________

  ________年____月____日

  货物订购合同 4

  甲方:

  乙方:

  为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  交货细则:

  1、乙方在收到此货款后在1个工作日内将产品发出。

  2、产品货到甲方后,如果发现产品存在品种、型号、规格、外形、性能、质量方面的问题,可于货到三个工作日内向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后,经查证属实,会对存在问题的产品进行退换的处理。

  3、甲乙双方的`任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。在合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

  4、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份(传真件有效,需双方盖章后回传才正式生效),甲乙双方各执一份。

  甲方(章): 乙方(章):

  地址: 地址:

  开户行: 开户行:

  户名: 户名:

  帐号: 帐号:

  联系电话: 联系电话:

  传真: 传真:

  委托代理人: 委托代理人:

  货物订购合同 5

  甲方(供货方):

  乙方(购货方):

  今乙方向甲方订购产品如下表:

  发货时间:

  合同编号:

  收货人联系人:

  希望运输方式:铁路、公路、航托运送货、自提、其它

  订货条款:

  1.付款方式:乙方以转帐、电汇、存款等方式支付汇款。

  2.交货日期:款到发货;包装方式:标准包装。

  3.以上报价含增值税;运费由乙方支付。

  4.所售产品按厂家保修承诺为主。

  5.本订单甲乙双方签字或盖章后生效,传真件有效。其它未尽事宜以双方协商规定为准。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方盖章(签字)之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日


采购订购合同范文五份(扩展2)

——茶青订购合同范文五份

  茶青订购合同 1

  买方:_______

  合同编号:________

  签订地点:________

  卖方:_______

  签订时间:________

  买卖双方在*等互利、协商一致的基础上,经充分协商,就茶青订购事宜订立本合同。

  一、茶青交售品种、数量、价格

  二、收购时间与方式买方须提前三天发出收购凭单,确定应交售的品种、数量。

  三、包装要求卖方按买方要求进行包装、运输。

  四、买方责任

  1、及时安排收购指标,发送收购凭单,按合同约定收购卖方所提供的茶青;

  2、应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;

  3、以质论价,按收购标准进行验收,不压价、不少斤缺两。

  4、定期派员无偿提供必要的`茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料,集中培训,送科技下乡活动等)。

  5、不得拖欠卖方的茶青款,按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况,其付款方式及期限由双方协商确定)。

  五、卖方责任

  1、不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。

  2、不得在采收前______天施下肥料、喷施叶面肥等。

  3、按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶,并在采摘后_____小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。

  六、买方违约责任

  1、没有按时按量收购,造成茶青变质等损失,或故意压级压价,除赔偿卖方的损失外,应向卖方支付该批茶青总价值____%的违约金。

  2、拖延支付茶青款,应参照银行关于拖延付款的规定,向卖方偿付违约金。

  七、卖方违约责任

  1、非因不可抗力,未完成当月合同总数量的90%,应向买方支付未完成部分茶青总价值_____%的违约金。

  2、交售不符合质量安全标准的茶青,应按每百斤_____元向买方支付违约金。因此造**身伤亡,卖方应承担一切责任。

  八、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决,如协商不成,按下列第_____种方式:

  1、提交_______仲裁委员会仲裁;

  2、依法向人民法院起诉。

  九、其他约定事项:______。

  十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照《民法典》等国家有关规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。

  本合同一式二份,合同双方各执一份;合同副本一份,送_____备案。

  甲方:______(签章)乙方:______(签章)

  法定代表人:_____法定代表人:____

  委托代理人:_____委托代理人:____

  住所:___________住所:__________

  身份证:_________身份证:________

  电话:___________电话:__________

  开户行:_________开户行:________

  户名:___________户名:__________

  帐号:___________帐号:__________

  茶青订购合同 2

  买方:_______合同编号:________

  签订地点:________

  卖方:_______ 签订时间:________

  买卖双方在*等互利、协商一致的基础上,经充分协商,就茶青订购事宜订立本合同。

  一、茶青交售品种、数量、价格

  卖方全年分春夏秋冬四季(另加雪片茶一季)向买方交售售青,其品种、数量、收购价格如下:

  品种

  数量

  价格

  备注

  收购价格:买方以不低于如上表规定的保护价进行收购,具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定,但不得低于保护价。

  二、收购时间与方式

  买方须提前三天发出收购凭单,确定应交售的品种、数量。

  三、包装要求

  卖方按买方要求进行包装、运输。

  四、买方责任

  1.及时安排收购指标,发送收购凭单,按合同约定收购卖方所提供的茶青;

  2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;

  3.以质论价,按收购标准进行验收,不压价、不少斤缺两。

  4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料,集中培训,送科技下乡活动等)。

  5.不得拖欠卖方的茶青款,按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况,其付款方式及期限由双方协商确定)。

  五、卖方责任

  1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。

  2.不得在采收前______天施下肥料、喷施叶面肥等。

  3.按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶,并在采摘后_____小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。

  六、买方违约责任

  1.没有按时按量收购,造成茶青变质等损失,或故意压级压价,除赔偿卖方的损失外,应向卖方支付该批茶青总价值____%的违约金。

  2.拖延支付茶青款,应参照银行关于拖延付款的规定,向卖方偿付违约金。

  七、卖方违约责任

  1.非因不可抗力,未完成当月合同总数量的90%,应向买方支付未完成部分茶青总价值_____%的违约金。

  2.交售不符合质量安全标准的茶青,应按每百斤_____元向买方支付违约金。因此造**身伤亡,卖方应承担一切责任。

  八、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决,如协商不成,按下列第_____种方式:

  1.提交_______仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院起诉。

  九、其他约定事项:______。

  十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照《合同法》等国家有关规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。

  本合同一式二份,合同双方各执一份;合同副本一份,送_____备案。

  甲方:(签章) 乙方:(签章)

  法定代表人:_____ 法定代表人:____

  委托代理人:_____ 委托代理人:____

  住所:___________ 住所:__________

  身份证:_________ 身份证:________

  电话:___________ 电话:__________

  开户行:_________ 开户行:________

  户名:___________ 户名:__________

  帐号:___________ 帐号:__________

  茶青订购合同 3

  编号:___________

  甲方(供方):___________________

  乙方(需方):___________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《湖北省合同监督条例》有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

  第一条 乙方向甲方订购茶叶,订购茶叶的品种名称、品级、数量、质量标准及要求如下:

  品种名称

  品级

  数量(公斤)

  质量标准及要求

  第二条 订购茶叶的价格按下列第_______项执行:

  1、固定价格:_______元/公斤,合计总价款为_______元。

  2、保护价格:基准价为_______元/公斤。收购日茶叶市场价高于基准价时,按市场价收购;收购日茶叶市场价低于基准价时,按基准价收购。

  3、浮动价格:基准价为_______元/公斤。收购日茶叶市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价—基准价)×____%;收购日茶叶市场价低于基准价时,收购价=基准价—(基准价—市场价)×_____%。

  第三条 茶叶由_______提供包装物并负责包装,包装标准为______________。

  第四条 交货期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  第五条 交货方式、地点及费用按下列第_______项执行

  1、送货。甲方将所订茶叶送达______________,交货日期以乙方书面签收件日期为准,运输及相关费用由_______承担。

  2、提货。甲方书面通知乙方到______________提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由_______承担。

  3、代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或_______)将所订茶叶托运到_____________________,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由_______承担。

  第六条 货物验收按下列约定执行

  1、验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以 _____________________为验收地点。

  2、验收时间:乙方在收到货物之日起_______日内验收完毕。乙方对茶叶的质量、品种、数量、包装等有异议的,应在验收之日起_______日内书面向甲方提出。

  3、验收标准:_____________________。

  4、自然损耗:茶叶自然损耗应在_______%以内(含_______%)。

  第七条 乙方于_______年_______月_______日前向甲方支付预付款_______元。合同履行时,预付款冲抵甲方应付货款。

  第八条 货款结算按下列第_______项办理

  1、现金结算,验收合格后钱货当场结清。

  2、银行结算,乙方在验收合格后_______日内,把货款汇入甲方开户银行______________,账号______________。

  第九条 当事人一方要求变更或解除本合同时,应通知对方,由双方协商达成书面协议,按协议执行。未达成协议之前,本合同仍然有效。当事人一方因法定不可抗力事由可解除或变更本合同。

  第十条 违约责任按下列约定执行

  1、甲方拒绝交付所订茶叶的.,按合同总价款的_______%向乙方支付违约金。甲方交付的茶叶少于所订数量的,按少交茶叶总价款的_______%向乙方支付违约金。甲方逾期交付所订茶叶的,按逾期交付茶叶总价款的_______%向乙方支付违约金;愈期交付超过_______日的,乙方可以解除合同。

  2、因甲方原因造成所订茶叶质量不符合要求的,按合同总价款的_______%向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日市场价格交付茶叶;乙方不需要的,甲方自行处理。

  3、乙方拒收所订茶叶的,按合同总价款的______%向甲方支付违约金。乙方少收所订茶叶的,按少收茶叶价款的______%向甲方支付违约金。乙方逾期接收所订茶叶,按逾期接收茶叶价款的_______%向甲方支付违约金并承担由此产生的保管费用等相关损失。

  4、愈期支付货款的,乙方应支付完货款,同时,按同期银行利率向甲方支付愈期部分的利息,按合同总价款的______%向甲方支付违约金。

  第十一条 本合同发生争议由双方协商解决,或请_______工商行政管理局调解;协商、调解不成的,按下列第_______项办理:

  1、提交______________仲裁委员会仲裁。

  2、向______________人民法院起诉。

  第十二条 本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。自甲乙双方签字或盖章时生效。

  甲方(签章):______________ 乙方(签章):______________

  法定代表人:________________ 法定代表人:________________

  委托代表人:________________ 委托代表人:________________

  地址:______________________ 地址:______________________

  邮编:_______ 电话:_______ 邮编:_______ 电话:_______

  签约时间:______________年______________月______________日

  茶青订购合同 4

  买方:_______

  合同编号:________

  签订地点:________

  卖方:_______

  签订时间:________

  买卖双方在*等互利、协商一致的基础上,经充分协商,就茶青订购事宜订立本合同。

  一、茶青交售品种、数量、价格

  二、收购时间与方式买方须提前三天发出收购凭单,确定应交售的品种、数量。

  三、包装要求卖方按买方要求进行包装、运输。

  四、买方责任

  1、及时安排收购指标,发送收购凭单,按合同约定收购卖方所提供的茶青;

  2、应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;

  3、以质论价,按收购标准进行验收,不压价、不少斤缺两。

  4、定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料,集中培训,送科技下乡活动等)。

  5、不得拖欠卖方的茶青款,按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况,其付款方式及期限由双方协商确定)。

  五、卖方责任

  1、不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。

  2、不得在采收前______天施下肥料、喷施叶面肥等。

  3、按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶,并在采摘后_____小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。

  六、买方违约责任

  1、没有按时按量收购,造成茶青变质等损失,或故意压级压价,除赔偿卖方的损失外,应向卖方支付该批茶青总价值____%的违约金。

  2、拖延支付茶青款,应参照银行关于拖延付款的规定,向卖方偿付违约金。

  七、卖方违约责任

  1、非因不可抗力,未完成当月合同总数量的90%,应向买方支付未完成部分茶青总价值_____%的违约金。

  2、交售不符合质量安全标准的茶青,应按每百斤_____元向买方支付违约金。因此造**身伤亡,卖方应承担一切责任。

  八、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决,如协商不成,按下列第_____种方式:

  1、提交_______仲裁委员会仲裁;

  2、依法向人民法院起诉。

  九、其他约定事项:______。

  十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照《民法典》等国家有关规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。

  本合同一式二份,合同双方各执一份;合同副本一份,送_____备案。

  甲方:______(签章)乙方:______(签章)

  法定代表人:_____法定代表人:____

  委托代理人:_____委托代理人:____

  住所:___________住所:__________

  身份证:_________身份证:________

  电话:___________电话:__________

  开户行:_________开户行:________

  户名:___________户名:__________

  帐号:___________帐号:__________

  茶青订购合同 5

  买方:_______

  签订地点:________

  卖方:_______ 签订时间:________

  买卖双方在*等互利、协商一致的基础上,经充分协商,就茶青订购事宜订立本合同。

  一、茶青交售品种、数量、价格

  卖方全年分春夏秋冬四季(另加雪片茶一季)向买方交售售青,其品种、数量、收购价格如下:

  收购价格:买方以不低于如上表规定的保护价进行收购,具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定,但不得低于保护价。

  二、收购时间与方式

  买方须提前三天发出收购凭单,确定应交售的品种、数量。

  三、包装要求

  卖方按买方要求进行包装、运输。

  四、买方责任

  1.及时安排收购指标,发送收购凭单,按合同约定收购卖方所提供的茶青;

  2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;

  3.以质论价,按收购标准进行验收,不压价、不少斤缺两。

  4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料,集中培训,送科技下乡活动等)。

  5.不得拖欠卖方的茶青款,按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况,其付款方式及期限由双方协商确定)。

  五、卖方责任

  1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。

  2.不得在采收前______天施下肥料、喷施叶面肥等。

  3.按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶,并在采摘后_____小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。

  六、买方违约责任

  1.没有按时按量收购,造成茶青变质等损失,或故意压级压价,除赔偿卖方的损失外,应向卖方支付该批茶青总价值____%的'违约金。

  2.拖延支付茶青款,应参照银行关于拖延付款的规定,向卖方偿付违约金。

  七、卖方违约责任

  1.非因不可抗力,未完成当月合同总数量的90%,应向买方支付未完成部分茶青总价值_____%的违约金。

  2.交售不符合质量安全标准的茶青,应按每百斤_____元向买方支付违约金。因此造**身伤亡,卖方应承担一切责任。

  八、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决,如协商不成,按下列第_____种方式:

  1.提交____________委员会_____;

  2.依法向人民法院起诉。

  九、其他约定事项:______。

  十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照《_____》等国家有关规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。

  本合同一式二份,合同双方各执一份;合同副本一份,送_____备案。

  甲方:(签章) 乙方:(签章)

  法定代表人:_____ 法定代表人:____

  委托代理人:_____ 委托代理人:____

  住所:___________ 住所:__________

  身份证:_________ 身份证:________

  电话:___________ 电话:__________

  开户行:_________ 开户行:________

  户名:___________ 户名:__________

  帐号:___________ 帐号:__________


采购订购合同范文五份(扩展3)

——蚕茧订购合同范文5份

  蚕茧订购合同 1

  合同编号:

  甲方(养殖方):

  乙方(收购方):

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,经双方协商一致,达成如下协议。

  一、乙方向甲方订购蚕茧,订购蚕茧的有关情况如下品种名称

  品种规格或等级

  数 量

  (张)

  质量标准及要求

  备注

  二、价格

  □固定价格: 元/张,合计总价款为 元。

  □保护价格:基准价 元/张。收购日当地市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时,以基准价收购。

  □浮动价格:基准价 元/张。收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)× %;收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)× %。

  三、蚕种提供方式

  蚕种由□乙方免费提供,□乙方有偿提供,□甲方自备。乙方提供蚕种的'数量、时间和方式为: 。蚕种应满足的条件为: ;蚕种价格为 元/ (单位),合计:

  元(□甲方于 年 月 日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款)。

  四、交货期限、方式

  (一)交货期限:

  (二)交货方式:

  □送货。甲方将所订蚕茧送到 ,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由 承担。

  □提货。甲方书面通知乙方到 提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由 承担。

  □代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或 )将所订蚕茧托运到 ,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由 承担

  五、验收

  (一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以 为验收地点。

  (二)验收时间:乙方在收到货物之日起 日内验收完毕。乙方对蚕茧的品种、质量、数量等有异议的,应在验收之日起 日内书面向甲方提出。

  (三)验收标准:

  六、付款方式

  (一)收购定金:乙方□ 是/□否在 年 月 日前向甲方支付收购定金 元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。

  (二)货款结算:

  □现金结算,验收合格后钱货当场结清。

  □银行结算,乙方在验收合格后 日内,把货款汇入甲方开户银行 ,账号 。

  七、违约责任

  (一)甲方违约责任

  1、拒绝交付所订蚕茧的,按合同总价款的 %向乙方支付违约金。

  2、交付的蚕茧少于所订数量的,按少交蚕茧总价款的 %向乙方支付违约金。

  3、逾期交付所订蚕茧的,按逾期交付蚕茧总价款的 %向乙方支付违约金;逾期交付超过 日的,乙方有权解除合同。

  4、因甲方原因造成所订蚕茧质量不符合合同约定的,按合同总价款的 %向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日当地市场价格交付蚕茧;乙方不需要的,甲方自行处理。

  (二)乙方违约责任

  1、拒收所订蚕茧的,按合同总价款的 %向甲方支付违约金。

  2、少收所订蚕茧的,按少收蚕茧总价款的 %向甲方支付违约金。

  3、逾期接收所订蚕茧,按逾期接收蚕茧总价款的 %向甲方支付违约金,并承担由此产生的保管费用等相关损失。

  4、逾期支付货款的,应支付完货款,按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息,并按合同总价款的 %向甲方支付违约金。

  八、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的,按下述第 种方式解决。

  1、申请重庆仲裁委员会仲裁。

  2、依法向人民法院提起诉讼。

  九、本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。未尽事宜,双方另行约定。

  十、其他约定事项:

  甲方:(签章)

  法定代表人:

  委托代理人:

  住所:

  身份证号码:

  电话:

  年 月 日

  乙方:(签章)

  法定代表人:

  委托代理人:

  住所:

  身份证号码:

  电话:

  年 月 日

  蚕茧订购合同 2

甲方(养殖方): 乙方(收购方):
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,经双方协商一致,达成如下协议,

  蚕茧订购合同 3

  甲方(养殖方):__________

  乙方(收购方):__________

  根据《民法典》等有关法律、法规,经双方协商一致,达成如下协议。

  一、乙方向甲方订购蚕茧,订购蚕茧的有关情况如下

  二、价格:

  □固定价格:_____元/张,合计总价款为_____元。

  □保护价格:基准价_____元/张。收购日当地市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时,以基准价收购。

  □浮动价格:基准价_____元/张。收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)×_____%;收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)×_____%。

  三、蚕种提供方式

  蚕种由□乙方免费提供,□乙方有偿提供,□甲方自备。乙方提供蚕种的数量、时间和方式为:。蚕种应满足的条件为:;蚕种价格为元/(单位),合计:__________元(□甲方于_____年_____月_____日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款)。

  四、交货期限、方式

  (一)交货期限:__________

  (二)交货方式:__________

  □送货。甲方将所订蚕茧送到,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由承担。

  □提货。甲方书面通知乙方到提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由承担。

  □代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或)将所订蚕茧托运到,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由承担

  五、验收

  (一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以为验收地点。

  (二)验收时间:乙方在收到货物之日起日内验收完毕。乙方对蚕茧的品种、质量、数量等有异议的,应在验收之日起日内书面向甲方提出。

  (三)验收标准:

  六、付款方式

  (一)收购定金:乙方□是/□否在_____年_____月_____日前向甲方支付收购定金元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。

  (二)货款结算:

  □现金结算,验收合格后钱货当场结清。

  □银行结算,乙方在验收合格后日内,把货款汇入甲方开户银行,账号。

  七、违约责任

  (一)甲方违约责任:

  1、拒绝交付所订蚕茧的,按合同总价款的_____%向乙方支付违约金。

  2、交付的蚕茧少于所订数量的,按少交蚕茧总价款的_____%向乙方支付违约金。

  3、逾期交付所订蚕茧的,按逾期交付蚕茧总价款的_____%向乙方支付违约金;逾期交付超过日的',乙方有权解除合同。

  4、因甲方原因造成所订蚕茧质量不符合合同约定的,按合同总价款的_____%向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日当地市场价格交付蚕茧;乙方不需要的,甲方自行处理。

  (二)乙方违约责任:

  1、拒收所订蚕茧的,按合同总价款的_____%向甲方支付违约金。

  2、少收所订蚕茧的,按少收蚕茧总价款的_____%向甲方支付违约金。

  3、逾期接收所订蚕茧,按逾期接收蚕茧总价款的_____%向甲方支付违约金,并承担由此产生的保管费用等相关损失。

  4、逾期支付货款的,应支付完货款,按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息,并按合同总价款的_____%向甲方支付违约金。

  八、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的,按下述第种方式解决。

  1、申请重庆仲裁委员会仲裁。

  2、依法向人民法院提起诉讼。

  九、合同效力

  本合同一式份,甲方份,乙方份。未尽事宜,双方另行约定。

  甲方:(签章)__________

  乙方:(签章)__________

  法定代表人:__________

  法定代表人:__________

  委托代理人:__________

  委托代理人:__________

  住所:住所:__________

  身份证号码:__________

  身份证号码:__________

  电话:__________

  电话:__________

  _____年_____月_____日

  _____年_____月_____日

  蚕茧订购合同 4

  甲方(养殖方):

  乙方(收购方):

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,经双方协商一致,达成如下协议。

  一、乙方向甲方订购蚕茧,订购蚕茧的有关情况如下

  品种名称

  品种规格或等级

  数 量(张)

  质量标准及要求

  备注

  二、价格

  □固定价格: 元/张,合计总价款为 元。

  □保护价格:基准价 元/张。收购日当地市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时,以基准价收购。

  □浮动价格:基准价 元/张。收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价—基准价)× %;收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价—(基准价—市场价)× %。

  三、蚕种提供方式

  蚕种由□乙方免费提供,□乙方有偿提供,□甲方自备。乙方提供蚕种的数量、时间和方式为: 。蚕种应满足的条件为: ;蚕种价格为 元/ (单位),合计:

  元(□甲方于 年 月 日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款)。

  四、交货期限、方式

  (一)交货期限:

  (二)交货方式:

  □送货。甲方将所订蚕茧送到 ,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由 承担。

  □提货。甲方书面通知乙方到 提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由 承担。

  □代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或 )将所订蚕茧托运到 ,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由 承担

  五、验收

  (一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以 为验收地点。

  (二)验收时间:乙方在收到货物之日起 日内验收完毕。乙方对蚕茧的品种、质量、数量等有异议的.,应在验收之日起 日内书面向甲方提出。

  (三)验收标准:

  六、付款方式

  (一)收购定金:乙方□ 是/□否在 年 月 日前向甲方支付收购定金 元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。

  (二)货款结算:

  □现金结算,验收合格后钱货当场结清。

  □银行结算,乙方在验收合格后 日内,把货款汇入甲方开户银行 ,账号 。

  七、违约责任

  (一)甲方违约责任

  1、拒绝交付所订蚕茧的,按合同总价款的 %向乙方支付违约金。

  2、交付的蚕茧少于所订数量的,按少交蚕茧总价款的 %向乙方支付违约金。

  3、逾期交付所订蚕茧的,按逾期交付蚕茧总价款的 %向乙方支付违约金;逾期交付超过 日的,乙方有权解除合同。

  4、因甲方原因造成所订蚕茧质量不符合合同约定的,按合同总价款的 %向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日当地市场价格交付蚕茧;乙方不需要的,甲方自行处理。

  (二)乙方违约责任

  1、拒收所订蚕茧的,按合同总价款的 %向甲方支付违约金。

  2、少收所订蚕茧的,按少收蚕茧总价款的 %向甲方支付违约金。

  3、逾期接收所订蚕茧,按逾期接收蚕茧总价款的 %向甲方支付违约金,并承担由此产生的保管费用等相关损失。

  4、逾期支付货款的,应支付完货款,按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息,并按合同总价款的 %向甲方支付违约金。

  八、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的,按下述第 种方式解决。

  1、申请重庆仲裁委员会仲裁。

  2、依法向人民法院提起诉讼。

  九、本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。未尽事宜,双方另行约定。

  十、其他约定事项:

  甲方:(签章) 乙方:(签章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  住所: 住所:

  身份证号码: 身份证号码:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

  蚕茧订购合同 5

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据《民法典》等有关法律、法规,经双方协商一致,达成如下协议。

  一、乙方向甲方订购蚕茧,订购蚕茧的有关情况如下

  品种名称

  品种规格或等级

  数量(张)

  质量标准及要求

  备注

  二、价格

  □固定价格:_______元/张,合计总价款为_______元。

  □保护价格:基准价_______元/张。收购日当地市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时,以基准价收购。

  □浮动价格:基准价_______元/张。收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)×_______%;收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)×_______%。

  三、蚕种提供方式

  蚕种由□乙方免费提供,□乙方有偿提供,□甲方自备。乙方提供蚕种的数量、时间和方式为:_______。蚕种应满足的条件为:_______;蚕种价格为_______元/_______(单位),合计:

  元(□甲方于_______年_______月_______日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款)。

  四、交货期限、方式

  (一)交货期限:

  (二)交货方式:

  □送货。甲方将所订蚕茧送到_______,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由_______承担。

  □提货。甲方书面通知乙方到_______提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由_______承担。

  □代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或_______)将所订蚕茧托运到_______,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由_______承担

  五、验收

  (一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以_______为验收地点。

  (二)验收时间:乙方在收到货物之日起_______日内验收完毕。乙方对蚕茧的品种、质量、数量等有异议的,应在验收之日起_______日内书面向甲方提出。

  (三)验收标准:

  六、付款方式

  (一)收购定金:乙方□_______是/□否在_______年_______月_______日前向甲方支付收购定金_______元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。

  (二)货款结算:

  □现金结算,验收合格后钱货当场结清。

  □银行结算,乙方在验收合格后_______日内,把货款汇入甲方开户银行_______,账号_______。

  七、违约责任

  (一)甲方违约责任

  1、拒绝交付所订蚕茧的,按合同总价款的_______%向乙方支付违约金。

  2、交付的蚕茧少于所订数量的,按少交蚕茧总价款的_______%向乙方支付违约金。

  3、逾期交付所订蚕茧的,按逾期交付蚕茧总价款的_______%向乙方支付违约金;逾期交付超过_______日的,乙方有权解除合同。

  4、因甲方原因造成所订蚕茧质量不符合合同约定的,按合同总价款的`_______%向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日当地市场价格交付蚕茧;乙方不需要的,甲方自行处理。

  (二)乙方违约责任

  1、拒收所订蚕茧的,按合同总价款的_______%向甲方支付违约金。

  2、少收所订蚕茧的,按少收蚕茧总价款的_______%向甲方支付违约金。

  3、逾期接收所订蚕茧,按逾期接收蚕茧总价款的_______%向甲方支付违约金,并承担由此产生的保管费用等相关损失。

  4、逾期支付货款的,应支付完货款,按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息,并按合同总价款的_______%向甲方支付违约金。

  八、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的,按下述第_______种方式解决。

  1、申请重庆仲裁委员会仲裁。

  2、依法向人民法院提起诉讼。

  九、本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份。未尽事宜,双方另行约定。

  十、其他约定事项:________________

  甲方:________________乙方:________________

  日期:________________日期:________________


采购订购合同范文五份(扩展4)

——设备订购合同

设备订购合同

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的使用频率呈上升趋势,合同协调着人与人,人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编收集整理的设备订购合同,希望对大家有所帮助。

  甲方(买方):陕西佰傲再生医学有限公司 签订时间:年月日 乙方(卖方): 签订地点: 西安市 兹有买方向卖方订购下列产品,经双方友好协商订立本合约,以期共同遵守:

  一、 甲方从乙方购买如下设备:

  二、 合同价格

  总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

  本合同总金额不得做任何变更与调整。 三、合同生效

  本合同经双方盖章后生效。 四、付款方式

  1.合同签订后,甲方预付总价30%,大写:伍万贰仟伍佰元整;货到甲方指定地点,乙方将设备安装、调试运转正常,经甲方验收合格,并由乙方对甲方人员培训合格后,甲方支付总价65%,大写:壹拾壹万叁仟柒佰伍拾元整;质量保证金为总价5%,大写:捌仟柒佰伍拾元整,壹年后产品无质量问题一次性付清。

  2.付款以 银行转账 方式进行,乙方应在每一付款阶段给予甲方 5 个工作日的合理期限,甲方付款前乙方应提供全额合法增值税发票。 五、交货、包装与运输

  1.交货时间:合同生效后3月25日前。

  2.设备由乙方负责送到甲方指定地点并负责装卸。甲方收货地点:,联系人: ,电话:。

  3.乙方应在到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,以书面形式通知甲方。随机的必备品、配件、工具数量及供应方法:按产品说明书提供。

  4.设备包装应符合国家标准,以保证设备在运输过程中不受损伤,由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失,由乙方负责。

  5.设备到达现场,甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后,由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场,对货物进行清点验收,并签字确认。若发现货物与装箱单不符,乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达,甲方有权开箱检验,并对缺件、损坏做出记录,乙方应认可并负责解决。

  6.乙方负责设备安装及调试,直至设备正常运行。最终验收按照该设备技术质量标准进行,并且由甲方签署验收报告单。如设备按照该设备技术质量标准验收不合格,乙方应无条件在7天(日历天)内,退还甲方所有已支付金额,并赔偿由此造成甲方的全部损失。

  7.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

  8.验收标准及提出异议期限:以出厂技术指标验收,验收合格后7天以内。

  9.如果本产品有控制编程系统在交货时需向甲方提供所有模块数据(三级保护密码),不得在后续售后服务中向甲方提出任何有偿解码或等同服务。

  六、 安装调试、保修条款与售后服务

  1.乙方负责设备的安装及调试,并负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括:基本原理,操作使用和维修保养。

  2.设备投入正常运行后,乙方应定期回访甲方。

  3.质保期限:整机实行壹年包修终身服务的原则。(自验收合格之日起计算)。质保期内乙方免费维修,费用全免(甲方人为损坏除外);质保期后,酌情收取相关零配件和材料费。

  4.乙方应严格按照国家及行业有关标准和规定进行制造和检验,材料及零部件均为全新未用过的,且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验,符合国家相关标准才能出厂,产品检验合格证书及质保证书应随产品一同交付甲方。

  七、责任与义务

  在设备安装调试时,如乙方提出,甲方应为乙方人员的饮食提供方便,其费用由乙方自理。

  八、违约责任

  甲方逾期支付货款的,需向乙方每日支付欠款总额3%的违约金。

  2.乙方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的,甲方有权拒绝。乙方向甲方支付货款总额的30%的违约金。

  3.乙方逾期交货的,甲方给予乙方3个工作日的合理期限,超过合理期限的乙方向甲方每日支付货款总额3%的违约金。

  4.乙方在合理期限之外逾期10(日历天)天不能交货的,视为不能履约,甲方有权单方面解除合同,乙方在7个工作日内退还甲方已支付款项,并支付甲方合同总金额30%的违约金。

  九、 合同的解除和变更

  1.当合同一方要求变更或解除合同时,在新协议未达成前,原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方,对方在接到通知3日内给与答复,逾期未答复则视为不同意变更。

  2.未经甲方同意乙方变更或解除合同的,造成的损失由乙方负责。

  十、合同纠纷的解决

  1.甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和*友好的原则协商解决。若双方因履行合同产生争议并不能通过协商解决,提交买方所在地人民法院诉讼解决。

  2.如果有附件,附件也是本合同不可缺少之组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  十一、免责条款

  本合同因不可抗力而无法履行时,双方不承担违约责任,法律另有规定的除外。

  十二、其他约定事项

  1.本合同未尽事宜,双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,并与本合同具有同等法律效力。

  2.本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。 (以下无正文)

  买方: 卖方:

  地址: 地址:

  经办人: 经办人

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  甲方(买方)____________

  乙方(卖方)____________

  经甲乙双方友好协商,在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上,订立本合同、、

  一、订购设备的规格、型号、数量和单价(见附表,与本合同具有同等效力)。

  合同应附有详细的规格和技术配置清单(与本合同具有同等效力)。

  二、支付方式

  1甲方应在所需产品前15天向乙方订货,并支付机械设备总价的10%作为预付款;

  2甲方应在乙方交货前三天内支付机械设备总价的50%;

  3、机器安装调试运行正常后,甲方应付清所有剩余款项。

  三、交付验收

  1乙方应在收到预付款时准备好甲方订购的所有机械设备,并在收到约定款项后三天内将甲方订购的所有机械设备发出;

  2交货地点甲方工厂所在地;

  3乙方进行安装调试,甲方配合验收。验收合格的,双方在验收报告上签字并签字盖章;

  4验收标准国家标准。没有国家标准的,以行业标准或乙方标准型号的工厂验收标准为准。标准型号需要改进或安装的,标准另行约定并附合同。

  四、运输方法

  1本合同约定的所有机械设备由乙方运输,并承担一切风险。运费和保险费由甲方承担;

  2、甲方在收到机器设备后,如发现与所订购的货物有不符之处,应在七天内以书面或传真方式通知乙方,如在此期间影响甲方的正常运作,乙方应给予相应的赔偿。

  动词(verb的缩写)售后服务

  1机械设备自双方验收合格之日起进入免费保修期(____月);乙方接到甲方保修通知后,应在最短时间内赶到现场,最迟三天内派人到甲方现场。

  乙方负责保修期内的免费维护。如因甲方操作不当造成零件损坏,甲方应承担更换零件的费用;

  不及物动词违约责任

  1甲方无正当理由拒绝调试、验收或拒收设备的,属于违约,应支付设备总价的10%作为违约金;

  2乙方交付的机械设备与协议不符,甲方有权拒收。乙方违约,应支付设备总价的10%作为违约金;

  3如果乙方未能在七天内交货,乙方应每天向甲方支付5%的滞纳金。如果乙方超过七天未交货,乙方将违约。应支付设备总额的10%作为违约金;

  七、争端解决

  1、因设备质量问题产生的争议,由国家质量鉴定单位进行鉴定。如果设备不符合标准,乙方应承担鉴定费用,并赔偿甲方相关损失;

  2、与本合同有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。协商不成,任何一方均可向法院申请解决。

  八、其他协议

  1本合同的其他附件与本合同具有同等法律效力;

  本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

  甲方(公章)________________

  乙方(公章):____________________

  甲方: 乙方:

  经双方友好协商,现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议:

  一、设备名称:详见合同附件。

  二、安装地址:

  三、合同总价:。

  含运费、搬运费、安装调试费(不含税费),最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

  四、合同工期:自本合同签订之日起至。

  五、付款方式:

  1、自本合同生效后,甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

  六、质量验收标准约定:1、乙方须按合同附件规定的标准供货;2、乙方的设计方案合理,能满足甲方要求;3、产品做工精良、结实,安装稳固,无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

  七、双方责任:

  (一)甲方责任:1、严格按合同规定的付款方式付款;2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;3、自身原因延误工期,损失自行承担;

  (二)乙方责任:1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用;2、免费为甲方提供设备安装、调试;3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;八、乙方售后承诺:1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费,乙方免费更换),终身维护;2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场,并及时排除故障;对需更换的配件,48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);3、免费为甲方培训技术操作人员,直至能正常使用乙方产品为止。九、违约责任:1、甲方不按合同规定付款,每逾期一日,按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上,每逾期一日,按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约,按合同法处理(不可抗力因素除外)。2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用,否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

  十、如合同发生纠纷,双方协商不成,可提交人民法院裁决。

  十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

  十二、本合同一式两份,双方各执一份,法律效力同等。年质保期满后自然失效。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  法人或授权代表人:

  法人或授权代表人:

  联系电话:

  联系电话:

  签订时间: 年 月 日

  甲方(订购单位):________________

  乙方(供货单位):________________

  签约地点:________________

  甲方向乙方订购一批厨房设备,根据《_____》,甲乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款:

  一、合同设备产品

  产品名称:________

  规格:________

  数量:________

  注意:本合同设备产品报价不含税,不含异地运费,为___本地出货价格。本合同有效期____年。

  二、合同总价及单价有效期

  合同总价(不含税)为人民币大写:________元整,即人民币¥_____元;本合同执行期间合同总价不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

  由于产品原材料价格波动较大,乙方提_____品单价以签订合同当时定价为准,如果甲方在其他时间再行订货,价格亦以当时双方商定为准。本供货合同设备产品单价有效期为甲方提完全部货物为止。

  三、质量要求

  1、乙方须提供全新的设备产品,表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚。

  2、乙方须按照给甲方提供的设备产品成品样板为依据,在甲方出具样板确认书并封存成品样板后,乙方按样板供货,并以此样板作为验收标准。

  3、设备产品制造质量出现问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担。

  4、货到现场后(甲方提货后)由于甲方保管不当造成的质量问题,乙方负责修理,费用甲方负担。

  四、订货周期及交货

  1、合同签订生效之日起____个工作日为乙方厂家的设备产品生产周期,在合同签订生效之日起___个工作日乙方可以从生产厂家发货到_____。

  2、从生产厂发货到_____需要____个日历天。

  3、甲方支付相应款项后,乙方送货到甲方现场。

  五、付款方式

  1、甲方在本合同签订生效之日,即付合同总金额的____%定金:¥______元,

  人民币大写:_________元整。

  2、设备安装调试完毕投入使用六个月后的壹周内即支付合同尾款______%,¥________元,人民币大写:______元整。

  六、售后服务

  5、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

  售后服务联系人:________________

  甲方联系电话:________________

  乙方联系电话:________________

  七、违约责任

  1、甲方无正当理由拒收设备产品的,甲方应偿付合同总价百分之___的违约金;

  2、甲方逾期支付货款的,除应及时付足货款外,每逾期1天应向乙方偿付欠款总额万分之___/天的违约金;逾期付款超过_____天的,视作甲方违约,乙方有权终止合同,甲方无权要求退回定金。

  八、签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决争议,若经协商不能达成协议时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间,双方应继续执行合同其余部分。

  九、本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。

  甲方(订购单位):

  ________年______月______日

  乙方(供货单位):

  _______年______月______日

  甲乙双方根据中华人民共和国的相关法律规定,经友好协商,一致同意签订本合同。

  第一章 设备供货范围的审定及供应方法

  1、供货范围及服务范围见附件一、附件二,包括减速机电机等。

  2、上述设备的组成部件、专用工具及备品备件清单(含名称、规格、数量)需在甲乙双方签订本合同的三日内,由乙方提交予甲方,并经甲方审核同意后作为本合同之附件,与本合同具有同等法律效力。

  3、上述设备的组成部件、专用工具及备品备件应与上述设备同时到达本合同规定的交货地点,并与设备同时移交予甲方。

  第二章 交货时间及地点

  1、工期:60天(含设计、制造),运输7天,安装调试工期15天。

  2、交货时间:20xx年6月30日之前到现场,或接到甲方另行指定的发货时间通知后10日内到现场。

  3、交货地点:由乙方负责卸货至***项目现场。

  第三章 原材料的提供方法,规格,数量和质量

  1、乙方按照甲方提供的相关实际资料进行图纸设计,设计图纸需经甲方确认。乙方按照确认后的图纸要求和技术附件要求订购原材料并加工制造及配套,并接受甲方的检验。乙方隐瞒原材料或配套部件的缺陷或者使用不符和规定的原材料而影响加工成品的质量时,甲方有权要求乙方重作、修理、减少价款或者退货。

  第四章 技术资料和图纸提供的方法

  1、本合同签定之时进行再一次的技术交底和确认,本合同规定的加工设备的总图(含基础图)由乙方于合同生效后5日之内提供给甲方,其他主要部件图在本合同签定10日之内提供。甲方在收到乙方有关图纸后,需在5日内确认回复。乙方向甲方所提供的技术图纸需电子版一份,印刷版4份。

  2、乙方负责设备的相关的出厂前检验,并配有检验合格证

  3、乙方需提供所用原材料的出厂合格证,设备制造过程中质量管理关健点检测报告,有关技术人员的上岗资格证书。

  第五章 包装运输

  1、包装必须牢固可靠,适合于长途远距离运输,严禁野蛮装卸,保证设备安全完整地到达本合同规定的交货地点。由于包装不当而造成的任何锈蚀、损伤和损失,由乙方自行承担,甲方根据受损的实际情况,有权拒收,并有权采取一切可能的补救措施直至退货,由此产生的一切费用由乙方承担。如果甲方退货,乙方应退回预付款,同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。

  2、每份包装箱内应付一份详细的装箱单和质量合格证。

  3、工程设备、材料运输中的运输和装卸费用及保险费由乙方承担。运输过程中的一切风险和损失由乙方承担。

  4、乙方应在每一工程设备、材料和包装箱的两处以上位置以醒目的中文字样做出下列标记:收货人;合同号;装运标志;收货人代号;目的地;工程设备、材料名称、品目号/箱数;毛重/净重(千克);尺寸(长×宽×高,以厘米记)

  5、如工程设备、材料单件重量在2吨或2吨以上,乙方应在每件包装箱的两侧用中文作出标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。

  6、根据工程设备、材料特点和运输的不同要求,乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其它有利于工程设备、材料运输的标志。针对乙方超宽、超重设备的进场运输问题,乙方应提前一个月与甲方沟通、甲方应予以配合。

  第六章 交货方式及相关规定

  1、乙方应自本合同规定的设备交货期前10天,以传真的形式向甲方寄送《发货通知单》一式四份。该通知单必须列明:合同号、货物名称、数量、包装物形式及件数、每件包装物毛重及尺寸、预计发货时间及方式,预计运输周期、该设备所需的安装工机具及安装条件、现场仓储要求,以及相关注意事项等。乙方未有(或延误)向甲方寄送《发货通知单》,或通知单未标明清楚,而由此引起的接收、仓储及安装准备问题,则由乙方自行解决,由此造成的一切损失由乙方负责。

  2、设备到达本合同规定的交货地点时,乙方应随同每批设备一起发运一式四套的技术资料,包含装箱清单、图纸、使用说明书、检测报告、安装方案、调试方案、维护/养护方案、售后服务方案、质量保证承诺书、产品合格证明(包括其中的单体设备、组件)等。

  3、若乙方延迟交货,则按日向甲方支付本合同总额的0.5%违约金。如果在本合同规定的交货期后10日内,乙方仍没有交货,违约金则按日向甲方支付本合同总额的1%支付。最终甲方有权终止合同,乙方应退回全部的已付款项,并赔偿甲方的实际经济损失,同时甲方保留向乙方诉讼及进一步索赔的权利。

  第七章 设备检测、验收及验收不合格的处理办法

  1、加工成品的制造质量、安装质量按国家相关标准和设计图纸的技术要求验收。符合要求的,经甲方确认后,双方办理移交手续,即视为乙方交付的加工成品合格。

  2、乙方在加工过程中,甲方可委派专业技术人员进行加工过程监督。监督人员将根据加工计划、质量验收标准等进行监督和验收,一旦发现材料质量存在问题或加工存在任何不符合要求的地方或缺陷,均可向乙方提出停工,并提出进行改进或者返工或重新加工的要求。

  3、乙方应在完成加工前五天通知甲方进行成品验收。加工成品出厂前,乙方应提供加工成品的出厂合格证。

  4、双方对加工成品的质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 对短期检验难以发现质量缺陷的加工成品,双方协商按如下方式处理:在质保期内,除甲方使用或保管不当原因造成质量问题的以外,有乙方负责对其进行免费修复或退货;非设备质量问题造成的故障,由乙方负责维修,甲方承担费用。在质保期内,当乙方收到甲方对设备提出设备质量方面问题的书面通知时,乙方应在3日内派相关人员处理,所发生的费用按上述原则解释。

  第八章 质量保证

  1、乙方提供的设备质保期为:****工程竣工验收合格,并由业主代表签发移交证书后,设备质保期立即开始,时间为2年。

  2、乙方必须对本合同包含的所有设备的制造、安装建立质量保证计划, 并通过甲方批准,作为合同附件, 同样具有法律效力。

  3、提供一个从事质量控制的乙方工作人员的名单.

  4、对各种设备应进行的试验项目,不管是破坏性的或非破坏性的,应证实所提供的设备和材料符合相关标准的要求。

  5、 质保计划应在设备开始制造之前建立,并在本合同签订后一个月内提供。

  6、合同范围内的设备如在本合同规定的质保期内出现质量问题,在甲乙双方同意或由甲方提出的合理的限定时间内,经乙方维修后仍不能达到使用要求,或乙方无法保障售后服务,则质保金即作为乙方支付给甲方的违约金。甲方并有进一步索赔的权利。

  第九章 不可抗力

  1、 合同双方中任何一方由于战争、严重自然灾害以及其它经双方同意属于不可抗力的事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予适当延长,其期限应相当于事故所影响的时间。

  2、受事故影响的一方应在事故发生后尽快电话通知另一方相关人员,并随即以电报或传真形式予以确认。在事故发生后14日内,受事故影响的一方应将有关部门出具的证明文件寄送至另一方。

  3、不可抗力事故发生后,合同双方应友好协商解决合同的履行方式。

  第十章 结算方式

  1、预付款:本合同签定后7日内甲方向乙方支付合同总金额的10%预付款。

  2、设备主体设备制造完毕(包括:拖轮、轮带、筒体、大齿轮光坯),甲方向乙方支付合同总金额的30%为进度款。

  3、设备制造完毕,发运前的检测验收合格后甲方向乙方支付合同总金额的30%。

  4、设备发运到工程现场后7日内,甲方向乙方支付合同总金额的10%。

  5、设备现场安装,单机调试合格后甲方向乙方支付合同总金额的15%。

  6、合同总价的5%为质保金,质保金在质保期结束后7日内一次付清。

  7、以电汇的方式结算,乙方提供普通发票。

  第十一章 违约责任及索赔

  1、任何一方如有违约,则按照《中华人民共和国合同法》的相关规定办理。违约责任的界定及索赔依据为:

  2、本合同各项条款的规定。

  3、本合同技术附件所规定的技术要求,质量标准。

  4、各项验收表及其它相关单据、凭证等。

  第十二章 合同争议解决方式

  1、若合同双方在合同的履行过程中出现了不可调解的争议,则提交重庆市仲裁委员会进行仲裁。

  2、仲裁裁决应为最终裁决,对合同双方均具有约束力。

  3、仲裁费除仲裁机构另有裁决外,应由败诉方承担。

  4、在仲裁期间,除正在进行仲裁的部分外,本合同其它部分应继续执行。

  5、合同执行履行过程中,未经双方同意,任何一方无正当理由擅自终止合同的,违约方必须按合同总额的双倍赔偿对方。如有其它损失的仍应承担相应的赔偿责任。

  第十三章 合同生效及其它

  1、本合同在合同双方签字盖章后即生效。

  2、本合同一式六份,甲乙双方各执三份。

  3、欲对本合同进行任何修改,均须由合同双方签署书面的合同修改书进行确认,否则无效。

  4、未尽事宜,当由合同双方协商解决。由此产生的修改或补充合同作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  授权代表: 授权代表:

  法律审定人: 法律审定人:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  银行帐号: 银行帐号:

  甲方:

  乙方:

  (以下简称甲乙双方)

  甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下:

  一、甲方从乙方购买如下设备

  品名 徕卡全站仪

  质保 保质期1年

  数量 一台

  单价

  二、甲方付乙方货款计小写:

  ¥_______,大写:______________________元整。

  三、付款方式:

  经甲方验收合格后,甲方即付乙方合同预付总价的80%金额。

  四、交货时间:

  合同签定之日起_______天内交货,交货地点:__________________。

  五、售后服务条款

  1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。

  2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。

  六、违约条款

  货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修),如乙方不履行合同给甲方照成损失,乙方应按照合同金额的_______%,以天计算支付违约金。

  七、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  八、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  甲方(需方):

  地址:

  联系电话:

  乙方(供方):

  地址:

  联系电话:

  根据 《中华人民共和国合同法》及甲方的订货单、乙方的报价文件,甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款:

  一、合同设备产品

  产品名称:

  数量:

  规格:

  价款(元):

  注意:本合同设备产品报价不含税,不含异地运费,为_______地区出货价格。本合同有效期_______年。

  二、合同总价及单价有效期

  合同总价(不含税)为人民币大写:_______________即________元;本合同执行期间合同总价不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

  由于产品原材料价格波动较大,乙方提**品单价以签订合同当时定价为准,如果甲方在其他时间再行订货,价格亦以当时双方商定为准。本供货合同设备产品单价有效期为甲方提完全部货物为止。

  三、质量要求

  1、乙方须提供全新的设备产品,表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚。

  2、乙方须按照给甲方提供的设备产品成品样板为依据,在甲方出具样板确认书并封存成品样板后,乙方按样板供货,并以此样板作为验收标准。

  3、设备产品制造质量出现问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担。

  4、货到现场后(甲方提货后)由于甲方保管不当造成的质量问题,乙方负责修理,费用甲方负担。

  四、设备检测、验收及验收不合格的处理办法

  1、加工成品的制造质量、安装质量按国家相关标准和设计图纸的技术要求验收。符合要求的,经甲方确认后,双方办理移交手续,即视为乙方交付的加工成品合格。

  2、乙方在加工过程中,甲方可委派专业技术人员进行加工过程监督。监督人员将根据加工计划、质量验收标准等进行监督和验收,一旦发现材料质量存在问题或加工存在任何不符合要求的地方或缺陷,均可向乙方提出停工,并提出进行改进或者返工或重新加工的要求。

  3、乙方应在完成加工前五天通知甲方进行成品验收。加工成品出厂前,乙方应提供加工成品的出厂合格证。

  4、双方对加工成品的质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 对短期检验难以发现质量缺陷的加工成品,双方协商按如下方式处理:在质保期内,除甲方使用或保管不当原因造成质量问题的以外,有乙方负责对其进行免费修复或退货;非设备质量问题造成的故障,由乙方负责维修,甲方承担费用。在质保期内,当乙方收到甲方对设备提出设备质量方面问题的书面通知时,乙方应在____日内派相关人员处理,所发生的费用按上述原则解释。

  五、订货周期及交货

  1、合同签订生效之日起_____个工作日为乙方厂家的设备产品生产周期,在合同签订生效之日起 ______个工作日乙方可以从生产厂家发货到__________地。

  2、甲方支付相应款项后,乙方送货到甲方现场。

  六、付款方式

  1、甲方在本合同签订生效之日,即付合同总金额的____%定金;

  2、设备安装调试完毕投入使用____个月后的____周内即支付合同尾款____%。

  七、售后服务

  1、乙方所提供的设备产品免费质保期为合同签订之日起壹年,质保期内如果乙方提供设备产品由于出现生产质量问题而导致故障或损坏,在接到甲方通知后,以不影响甲方营业使用为前提,乙方在接到通知后_____小时内提供与故障设备产品相同型号的替补设备产品供甲方使用,并将故障设备产品在____个星期内检测维修完毕(返厂维修以及运输),再和替补设备产品进行互换。乙方承担检测维修及相关的其他运输费用。

  2、乙方在___年免费保修期后长期成本价提供甲方售后服务用的备品和备件。

  3、壹年免费质保期过后的售后服务双方可以另行约定,售后服务原则上乙方只收取维修成本。

  4、方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

  八、违约责任

  1、任何一方如有违约,则按照《中华人民共和国合同法》的相关规定办理。违约责任的界定及索赔依据为:

  2、本合同各项条款的规定。

  3、本合同所规定的技术要求,质量标准。

  4、各项验收表及其它相关单据、凭证等。

  九、同争议解决方式

  1、若合同双方在合同的履行过程中出现了不可调解的争议,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

  2、合同执行履行过程中,未经双方同意,任何一方无正当理由擅自终止合同的,违约方必须按合同总额的双倍赔偿对方。如有其它损失的仍应承担相应的赔偿责任。

  十、合同生效及其它

  1、本合同在合同双方签字盖章后即生效。

  2、本合同一式六份,甲乙双方各执三份。

  3、欲对本合同进行任何修改,均须由合同双方签署书面的合同修改书进行确认,否则无效。

  4、未尽事宜,当由合同双方协商解决。由此产生的修改或补充合同作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。

  甲方:

  签订日期:

  乙方:

  签订日期:

  甲方:乙方:为明确双方权利义务,确保乙方按时提供完全符合甲方使用要求的设备或仪器(以下统称设备),甲乙双方本着诚实信用原则,经协商一致签订本合同书,以资共同遵照履行。

  备 注:1、乙方保证以上产品全部为乙方公司生产制造的全新原装产品;

  2、设备性能技术参数、方案图纸、配置明细等见本合同附件;

  3、合同签署之前,乙方已确认甲方安装现场、电源、环境等已经完全符合设备的安装条件;

  4、因乙方为专业的设备供应商,对合同履行中可能出现的各种情况有更强的预测能力,应针对甲方实际需求提供设备,并对设备的合规性、运行稳定性、性能效果等负责。乙方确认上述价款为含设备制作、包装、运输、安装、调试、培训、质保、售后服务、增值税普通发票等的最高价,乙方承诺不再增加任何费用。

  第二条 质量标准

  设备及所用材料均符合国家最新质量标准、最新版GMP要求和甲方的使用要求,设备质量符合法定 质量标准和合同附件约定的标准,如有冲突的以配置高的为准。设备中如包含相关的模具配件的,乙方保证模具配件满足设备运行需求,完全符合甲方实际生产环境。

  乙方对设备的安全性、完整性和成套性负责。设备框架结构及各部分应达到其应有的强度要求,主要配套部件的品牌、规格、型号与合同约定相符。

  第三条 到货、安装调试、验收和维保

  (一)设备到货:

  1、乙方保证合同生效之日起自然日内,将设备运送到甲方指定的交货地点:,并负责卸货到指定的安装位置。

  2、设备包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装费用均由乙方负责,由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。运输费用和运输风险均由乙方承担。

  甲方指定的收货人为 ,联系电话: 。甲方收货人在送货单和验收单上的签字只代表对设备数量和外观的认可,并不代表对质量和其他方面的认可。

  3、每箱/件内应附有详细的装箱单,裸装件应用塑料袋密封上述文件并固定在裸装物品上;设备附件(螺栓、垫片等)和较小的结构件应用木箱包装。到达现场的设备应是零部件齐全的,配套件、仪表等应有材质证明及设备合格证。

  4、开箱到货验收:设备到达现场后,乙方派人参加现场开箱检验,对设备进行外观、数量等的到货验收,并进行录像和制作书面的验收报告;如发现与合同约定及供货清单不符,乙方须在安装调试前更换和补齐。

  (二)安装、调试:

  1、安装调试验收:乙方保证设备到甲方指定交货地点之日起日内安装调试完毕,设备可以正常运行。安装调试及培训时,双方进行录像和制作书面的验收报告。

  2、乙方选派合格的、有经验的技术人员到甲方现场进行安装调试工作,并现场跟班以保证设备正常运转生产个批次的产品或设备正常工作小时。设备试机需要的各种材料,如甲方之前无相同设备或甲方无特别声明负责材料的,由乙方负责随设备提供(已含在本合同价款内),乙方保证不得因此延误安装调试;甲方亦可以协助提供,全部费用由乙方支付。

  3、乙方应负责对甲方至少两名工作人员进行免费的培训,直至甲方工作人员能够独立操作为止。安装调试所需人员、工具均由乙方负担,甲方可以提供必要的协助。

  (三)最终验收:

  最终质量验收以本合同及附件规定标准,以设备调试完毕连续正常运行___月为依据。验收合格的,双方出具最终质量验收合格报告。甲方的确认须加盖公司印章后方有效,乙方的确认须有乙方人员签字及授权委托书。验收不合格的,依本合同约定处理。

  (四)维保:

  1、质保:设备整机质保期年。质保期限自双方确认最终质量验收合格报告之日起开始计算。乙方无偿提供设备一年内所需要的易损件。

  易损件质保期见本合同附件,如附件中未明确易损件质保期,则易损件质保

  期与设备整机质保期相同。

  质保期间,因设备质量或非甲方人为故意出现的故障,乙方负责免费更换和维修。质保期过后,乙方负责对设备的终身维修(仅收取所更换配件的成本费用、且保证10年内可以提供设备配件)。

  2、售后:无论是否在质保期间,设备出现质量问题,乙方在接到甲方故障通知小时内安排技术人员到达现场进行服务;小时内对设备维修完成,并保证甲方正常使用。乙方提供的售后服务承诺书作为合同附件,承诺书中承诺的服务内容优于本合同约定之处,以承诺书为准。

  乙方未按约定进行维修、解决的,甲方可以单方处理设备维修等事宜,设备维修、更换、排出故障的费用由乙方承担,甲方优先从设备款项中扣除,不足部分的由乙方自甲方通知之日起五日内支付。甲方采取的上述减少损失行为不免除乙方应承担赔偿责任。

  (四)其他:

  1、设备通过验收并不排除乙方对产品质量应承担的责任。甲方的任何付款均不得视为对乙方产品质量认可或验收合格。

  2、乙方人员至甲方厂区处理安装、调试、培训、维保、退货等事项需携带相关手续,如企业执照复印件、介绍信(或委托书)、身份证及复印件(需盖章签字)等,否则甲方可以拒绝乙方人员进场,并视为乙方未履行安装、调试、培训、维保、退货等事项的义务,一切后果由乙方承担。乙方人员应遵守甲方厂规、制度等,如有违规,一切后果由乙方承担。

  3、零配件:设备及零配件为乙方外购件,以及零配件为非标件的,乙方应主动做出说明并提供相关出厂合格证明等,且报价不得高于同类型同材质市场价格;设备及零配件含有测量功能的,乙方须提供技术监督局对设备及零配件的检测合格报告文件。否则视为乙方违约。

  4、图纸资料的提供及管理:A、合同签订之日,乙方应提供设备基础方案图纸;

  B、设备到货时,每台设备乙方应提供套完整的中文及原版技术资料,包括但不限于使用说明、产品目录、安装手册、操作手册、运行维护手册(包括设备电路图)、操作规程、验证技术资料、以及设备所需的所有软件及其他相关资料等;

  C、乙方应于设备调试时提供GMP认证全套资料和表格(自带资料、布置图、设计方案、系统安装验收标准及记录)等说明文件。

  5、如因法律法规或政策发生变化,导致甲方使用要求必须更改,则乙方对设备负有改进的义务,费用双方按照市场价格另行签署补充协议。如设备在使用过程中需要移动位置的,乙方须提供现场或甲方认可的其他方式免费进行技术指导,以确保设备移动后能够正常使用。

  第四条 结算

  (一)结算方式:银行汇款。

  乙方收款信息如下:

  1)公司名称:

  2)地址电话:

  3)公司传真:

  4)开户行名称:

  5)开户行帐号:

  (二)付款方式:

  1、合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款,即人民币大写元整(¥ )。付款之日本合同生效。

  2、设备到货安装调试并最终质量验收合格后支付合同总价款的即人民币大写元整(¥ )。

  3、设备的合同尾款,即人民币大写元整(¥ ),作为设备的质量保证金。乙方于设备质保期满前10个自然日提供履行质保的证明及请款单、甲方审核后10个自然日内支付。

  (三)收据、发票:

  1、乙方收到付款后应在3日内提供相应金额的收据或付款确认单,且乙方自收到本合同总价款的付款之日起个自然日内,开具设备全额的增值税普通发票,并送达甲方指定地点: ,邮编: ,收票人: ,联系电话: 。发票不得随设备一起运送或寄到其它地方,否则因此所发生发票遗失应由乙方补足等额发票,如造成甲方其它损失均由乙方承担。

  2、甲方向乙方提供的开增值税专用发票的信息如下:

  1)公司名称:

  2)纳税人识别号:

  3)地址电话:

  第五条 合同解除

  1、经甲乙双方协商一致,可以解除本合同。

  2、因不可抗力导致本合同无法继续履行的,本合同自行解除。

  3、甲方有下列情形的,乙方有权单方解除合同:甲方无故拒绝支付货款。

  4、乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同:

  1) 迟延到货达15日以上的;

  2) 设备与合同及附件规定的设备性能、设备材质、技术参数、配置、甲方要求不符的;设备模具配件不符合国家标准或者甲方实际使用要求的;

  3) 乙方在接到甲方通知后五日内未到达甲方现场进行安装、调试、验收、维修、培训、技术指导的;

  4) 设备无法安装或调试不符合合同约定,无法正常运转的;设备最终验收不合格的;

  5) 质保期内设备经两次维修(累计维修时间不得超过日)仍不能正常使用的;

  6)设备存在质量问题,无法正常使用的;或者非甲方原因设备使用过程中连续15日内无法正常生产运行的。

  7) 乙方未按约定交付设备说明书、运行维护手册、操作规程及验证、系统认证全套资料等资料的;乙方未按时开具送达全额增值税专用发票的;

  8) 乙方招标文件中提供虚假信息的;乙方不具备法律法规规章等要求的相应生产许可或资质的;乙方转委托生产加工、贴牌销售的;

  9) 设备不符合甲方安装条件(无法进入甲方车间或无法正常安装的);

  10)设备侵犯他人知识产权的;

  11)乙方在设备设置后台程序、加密措施(开机、运行密码等)的。

  出现以上情形之一,而导致甲方解除合同的,乙方须无条件先行退还甲方已付的货款、其他费用及支付相应赔偿金、违约金,而后再办理设备退货事宜。

  5、甲方可以于设备最终验收合格前提出解除合同暨退货,但是甲方应向乙方支付本合同总价款的5%的违约金。乙方应自甲方解除合同通知(快递、邮件、传真等)到达之日起15天内退还甲方剩余已付货款(只能扣除5%违约金),办理设备退货事宜,乙方不得以任何理由扣减甲方货款和拖延办理退货。

  6、其他法定的合同解除情形。

  7、本合同设备需要退货的,乙方应在甲方通知到达之日起30天内办理完成全部退货事宜。如乙方未按时完成设备退货的,乙方应按日向甲方支付设备保管费用(标准为:每日按本合同总价款的千分之五计算)。保管期间,甲方只负责正常情况下设备存放场地安全,不负责设备维保养护等,所有设备折旧、风险责任均由乙方自行承担。

  第六条 违约责任

  1、若乙方有第五条第4款第1项至第9项约定的情形之一的,按本合同总价款的百分之二十向甲方支付违约金;乙方有第五条第4款第10、11项情形之一及乙方有其他故意行为导致设备无法正常生产的,按本合同总价款的百分一百向甲方支付违约金;违约金不足以补偿甲方实际损失的,按甲方实际损失计算赔偿额。乙方应于甲方通知之日起五日内支付违约赔偿金。

  2、若乙方到货或者安装调试迟延的(包括但不限于因设备及配件不符或存在问题。

  甲方×××标项目经理部(公章)

  法定代表人: 或委托代理人:

  乙方: (公章)

  法定代表人: 或委托代理人:

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方充分协商,就设备采购事项签订本合同, 以兹信守:

  第一条 合同标的(下称:货物)及合同总价

  注:合同总价已包含货物的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等其他各项有关费用,甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

  第二条 质量要求和技术标准

  1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国***环保标准、国家有关产品质量认证标准,以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准。

  2、乙方提供的货物(含零配件、随机工具等)必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。

  3、包装和运输:

  (1)乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装,确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

  (2)包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名,包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

  第三条 保修和售后服务

  乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务:

  1、保修期、保养期按甲方经对货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起计算。

  2、在保修期、保养期内,如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题,甲方有权向乙方提出质量异议,乙方应负责包修、包换或包退,承担修理、调换或退货的实际费用;乙方不能修理或不能退换,均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求, 小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用,如在规定时间内不能修复解决,则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用,确保货物设备的正常运作和使用。

  第四条 合同价款和支付方式

  1、合同总价:¥ 元,人民币大写: 元。

  2、支付方式:

  (1)合同生效后,甲方向乙方支付合同总价的百分之 的款项:¥ 元 ,人民币大写: 元整。

  (2)在货物经验收合格、签署《质量验收报告》之日起,甲方向乙方支付合同总价的百分之 的款项:¥ 元 ,人民币大写: 元整。

  (3)剩余合同总价的百分之五作为质保金,待两年质保期满无任何质量问题后付清。(质保金不计利息)在质保期内,如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题,因此产生的费用甲方有权从质保金内直接扣除,不足的部分由乙方承担。

  (4)乙方须及时向甲方提供合法有效的发票和凭证资料以作结算凭据。

  第五条 交货时间、地点和方式

  1、交货时间:乙方应在本合同签订之日起的个日历天内,免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点并安装调试完毕,乙方承诺免费提供技术培训和咨询服务。

  2、交货时,乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方,其中:进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明,国内产品还必须提供出厂合格证。

  3、交货地点:

  4、交货方式:由乙方送货上门。

  第六条 验收

  1、数量清点:在到货后个工作日内,由甲方对货物数量进行清点,签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明,不得作为甲方对货物质量的验收证明。

  2、质量验收:在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内,甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的,甲方向乙方签发《质量验收报告》;不合格的,甲方应及时向乙方提出质量异议。

  3、验收标准以本合同第二条的条款约定为准。如因货物的质量问题发生争议,由西安市技术质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担,同时按本合同第七条第4款处理。

  第七条 违约责任

  1 、甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。

  2 、甲方逾期付款的,每逾期一天应向乙方支付欠付款额 万分之三/天的违约金。

  3、乙方逾期交付货物的,每逾期一天应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天计算,累计至交齐货物之日止,向甲方支付违约金,乙方仍需履行合同向甲方交付货物;如乙方逾期三十天仍未交齐货物的,甲方有权终止合同,乙方则应按合同总价的百分之三十计算向甲方支付违约赔偿金,并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息。

  4、乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的,甲方有权向乙方提出更换货物及索赔,乙方应在甲方提出之日起的10天内免费更换合格的货物,由此造成的时间延误视作乙方未按时交货,按本合同第七条第3款处理。如经两次更换,货物质量仍不符合本合同规定的,甲方有权终止合同,乙方应向甲方返还已付款项,并按合同总价的百分之三十计算,另向甲方支付违约赔偿金。

  5、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,乙方除应向甲方返还已收款项外,还应按合同总价的百分之二十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

  6、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的,还应按乙方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给乙方。

  7、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的,还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。

  第八条 不可抗力

  任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在不可抗力发生后3天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得不可抗力发生地市级以上**相关部门证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

  第九条 合同的变更、中止、终止

  甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

  如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的,双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的,按本合同第十条第(一)款处理。

  第十条 其它

  (一)本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的,由双方协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

  (二)有关本合同条款的修改、补充和变更,均应以书面形式进行,经双方签字、盖章后生效。

  (三)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式四份,甲方执二份, 乙方执二份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  合同编号:________________

  买受人:________________(以下简称甲方)

  出卖人:________________(以下简称乙方)

  1根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定,甲、乙、双方经协商一致,特此签订本合同,以资双方共同遵照执行。

  2付款方式

  21设备总价包括设备造价、运输费、保险费及安装调试费。

  22合同签订生效后,甲方预付款30%,即乙方安排生产。

  本合同项下货物全部生产完成,乙方接到甲方的发货通知,甲方需支付乙方货款60%。即乙方负责运输到甲方指定地点,经甲方验收合格后,甲方需支付乙方剩余货款10%即后,乙方负责安装调试交付使用,乙方安装人员在没有经过甲方同意,安装人员不得撤离安装现场。

  23按以下第一种方式结算:

  ①银行电汇②现金③支票

  3交货及运输

  31运输费用由乙方承担,送货至甲方指定地点。

  请填写安装地点:32交货期:合同签订生效后,甲方基础施工完毕,乙方在接到甲方发货通知后3日内发货,乙方负责安装调试。

  4货物验收

  4.1甲方收货后按照国家制造计量法规定的`出厂标准进行验收。

  4.2乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单,原装产品合格证各一份,说明书等常规资料各一份。

  4.3交货后1个工作日内,甲方应及时安排上述货物的验收。

  5产品质量

  5.1设备保修期为设备验收合格后保修个月,保修个月;设备在质保期内免费进行保修,设备保证期不少于自交货起个月。

  5.2设备如使用非原装的耗件由此引起的设备故障不属于保修范围。

  6售后服务

  乙方须向甲方提供以下售后服务:

  6.1无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养的培训。

  6.2无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。

  6.3无偿协助甲方相关人员制定甲方内部有关乙方所销售产品的操作及保养规程。

  ***根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。

  6.5在保修期内及时无偿提供备用机。

  7对产品质量提出异议的时间和方法

  7.1甲方在验收过程中,如发现设备的品种、规格、型号、颜色、质量等不符合规定,有权在收货后的15日内向乙方提出异议;否则视为甲方已接收该产品,并认为所交产品符合合同规定。

  7.2乙方在接到甲方的异议后,应在15日内处理完毕。

  如乙方逾期不予处理,则视为同意甲方提出的异议,且甲方有权单方处理该不符合规定部分设备,因此所产生的一切直接责任和直接费用均由乙方承担。

  7.3无论甲方是否提出异议,乙方作为设备的供货单位,均须严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定,确保其提供的设备为合格产品且质量满足工程需要。

  8违约责任

  8.1甲方须承担的违约责任

  8.1.1甲方如无正当理由而单方变更设备颜色、品种、规格、型号、质量或包装要求等,应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。

  8.1.2甲方如无正当理由而单方退货的,甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。

  8.1.3甲方如未按本合同规定的日期向乙方付款,则应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。

  8.1.4乙方送货或代运的本合同内的产品,甲方如无正当理由而拒绝接货,则甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接损失。

  8.2乙方须承担的违约责任

  8.2.1乙方如未经甲方书面同意而中途变更材料(或产品或设备)颜色、品种、规格、型号、质量或包装标准等,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承担违约责任,并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

  8.2.2乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承担违约责任,每逾期一天,乙方须按本合同总价的千分之一日的标准向甲方支付违约金。

  8.2.3乙方如未按本合同规定的数量交货,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承担违约责任,并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

  如乙方少交的部分甲方仍然需要,则乙方必须在甲方书面要求的期限内如数补齐;如乙方仍不能按规定期限交货,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承担违约责任,并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

  8.2.4乙方的设备包装不符合本合同规定时,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承担违约责任,并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

  8.2.5乙方如违反本合同的其他有关规定,则甲方有权单方解除本合同,乙方须承担违约责任,并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

  9争议的解决方式

  凡因履行本合同所发生的和或与本合同有关的一切争议,由双方协商解决;如协商解决不成或任何一方不愿协商,则任何一方均有权提起诉讼,并由本合同签订地的管辖权的人民法院管辖。

  10不可抗力

  在本合同履行过程中,如发生国家法律法规所规定的不可抗力,导致本合同不能全部或部分履行时,由双方协商解除本合同。

  11补充约定

  1.1.1买、卖双方中的任何一方违反本合同的任何规定,则须由违约一方承担全部责任和费

  用,最终用户无须为本合同承担任何责任和费用。

  1.1.2卖方须保证自己是本合同项下货物的全部和部分专用技术和或专利的合法所有人和或拥有者,而且能保证自己有权许可最终用户使用。

  1.1.3最终用户如因使用本合同项下的货物而被诉和或裁定侵犯知识产权,则卖方须进行

  解决,并须承担最终用户因此所遭受的一切损失。

  1.1.4货款未付清前,产权归乙方所有。

  1.2附则

  1.2.1本合同自甲、乙双方签字、盖章生效,至双方履行完毕本合同规定的各项权利、义务后自行失效。

  1.2.2本合同生效后,任何一方不得擅自变更。

  1.2.3技术附件及其它约定协议见合同附件,与本合同具同等法律效力。

  1.2.4本合同一式两份,甲方执壹份,乙方执壹份。

  甲方(全称):________________(盖章)乙方(全称):________________(盖章)

  经办人:________________(签字)委托代理人:________________(签字)


采购订购合同范文五份(扩展5)

——签订购房合同(10)份

  卖方(以下简称甲方):___________

  中文全称:_______________________

  英文全称:______________________

  法定代表人:_____________________

  注册地址:_______________________

  营业执照号码:___________________

  联系电话:_______________________

  传真:___________________________

  邮政编码:_______________________

  买方(以下简称乙方):___________

  鉴于甲、乙双方共同认为,双方于________年_____月_____日就_____________房产预售、预购事宜所订立的编号为___________号的《________________市外销商品房预售合同》(以下简称“该合同”)存在未尽事宜,故双方依据该合同第十八条之规定,于该合同订立的同时,就该合同之未尽事宜经充分友好的协商,订立如下补充协议。

  第一条该合同中所述的房价款(亦即购房价款)、定金及违约金皆以美元为货币单位。

  若以港元支付,则按支付当日的美元的换率计算。

  第二条甲方有权用其他质量、价格相当的材料和设备替代合同附件三所列之内容。

  第三条乙方逾期付款,甲方有权依该合同之规定终止该合同,没收乙方已交纳的定金;或甲方有权要求乙方根据合同之规定支付违约金,有权从乙方已付的购房价款中扣除该违约金,余款退还乙方。如乙方已付的购房价款不足以支付该违约金,甲方有权就不足部分向乙方追索。如甲方由此所遭致的损失大于该违约金,乙方还须就超过部分向甲方进行赔偿。

  第四条甲方应按合同规定的时间和条件,将房屋交付给乙方(甲方向乙方发出房产交付使用通知书之日即为甲方向乙方交付房屋之日)。但若甲方遇有下列一种或多种情况,使甲方不能按期将房屋交付给乙方,甲方有权按实际影响的日期相应延迟交付而不承担延迟交付的责任:

  1.为遵守该合同签订后中华人民共和国或________市**颁布的有关法律、法规与规定;

  2.市**配套设施及安装的延误;

  3.其他非甲方所能控制的'因素,包括但不限于有关**部门延迟有关文件的批准。

  但以上原因须经________市有关主管部门出具证明方可作为甲方延期交付房屋使用及免除责任的依据。

  第五条自房屋交付之日起,乙方所购房屋可按合同第十一条之规定享受保修,但属下列情况不予保修:

  1.灯具、漏电保护开关及龙头、水掣等易损零部件;

  2.经乙方或用户改动的设施及/或设备及因改动而损坏的项目;

  3.因不可抗力而引起的任何损坏情况;

  4.因第三者责任而导致的损坏;

  5.其他因乙方使用、保养、维护不善而造成的设施及/或设备失灵、损坏者。

  第六条乙方同意于房屋交付使用时或于甲方要求时签署在物业管理委员会成立之前由甲方或甲方指定的物业管理公司制定的有关房产物业管理的公约、规则等文件,按章交纳有关管理、维修、服务等费用。乙方保证遵守上述文件之规定。物业区的所有房屋楼宇(包括乙方所购房屋)将由甲方指定的物业管理公司全权管理,直到物业管理委员会选定物业管理公司之前。

  第七条乙方须在收到甲方发出的房屋交付使用通知书后十四个工作日内到甲方或甲方指定的代理机构办理房屋交付手续。届时乙方除须按约定的付款方式之规定交清应付之全部购房价款外,还须同时支付管理费按金、管理基金、管理费用及其他必须支付的费用。如乙方未依约付款,则甲方有权拒绝为其办理房屋交付手续,并有权追究其违约责任;如乙方虽依约付款,但未按此条规定之期限、方式等要求办理房屋交付手续,则视为甲方已按期并实际交付房屋予乙方使用。

  第八条房屋交付(包括甲方已被视为按期并实际交付)后,不论乙方是否已经实际占有或使用,如被他人占用或遭受意外损害或房屋外部或内部之设备、设施的灭失或被破坏,损害概由乙方自行负责。

  第九条乙方所购房屋只可作为住宅使用,乙方拥有和/或使用该房屋必须遵守中华人民共和国和________市的法律、法规及社会公德,维护公共设施和公共利益,遵守管理公约规则及管理公司制定的住户守则。未经**有关部门及物业管理公司同意,乙方不得随意更改其所购房屋的结构、外观、设备设施等,否则由此产生的一切后果由乙方负责,而因此造成甲方或物业区内其他房屋单位业主或住户的损失亦由乙方负赔偿责任。

  第十条房产交易过程中所发生的下列各种税费,由甲、乙双方按下列的规定分别交纳:

  1.因签署和执有该合同之正本而发生的印花税,由甲、乙双方各自交纳;

  2.因房产买卖而发生的契税由乙方交纳;

  3.因房产交易而发生的交易手续费,由甲、乙双方各交纳一半;

  4.因乙方取得房屋产权和相关土地使用权而发生之登记费、工本费等费用,由乙方交纳;

  5.因房产买卖而发生的律师费、公证费等法律服务费用由乙方承担;

  6.其他应交纳而未在此列明之税费,由甲、乙双方按国家之相关规定办理;

  7.因乙方转让其预购的房屋而发生的一切费用由乙方与转受让人依政策有关规定予以承担;

  8.因国家开征及/或收取新的税费而发生的税金或费用,按国家之相关规定办理。

  第十一条如乙方转让其预购的房屋,应在其与转受让人在该合同上背书并办理预售合同转让登记后十个工作日内书面通知甲方。

  第十二条乙方及转受让人在该合同上背书并经办理预售转让登记后,乙方在该合同及本补充协议中的全部权利义务由转受让人享有和承担。乙方在转让前所应承担而未承担的违约责任,转让后由转受让人向甲方承担。若乙方及转受让人未能按规定办理预售合同转让登记,则视为该转让无效,乙方应继续履行该合同及本补充协议。

  第十三条乙方取得该房屋产权后如将房屋转让、赠与、抵押或出租,乙方需保证乙方的受让人、赠与人、抵押权人或承租人将书面无条件接受上述管理公约、规则及管理公司制定的住户守则等文件的约束。否则,甲方及/或物业区内之其他房屋所有权人,因此而遭受的任何损失,概由乙方负责。该房屋的受让人、赠与人、抵押权人或承租人已经书面接受上述公约、规则、住户守则等文件的约束后,乙方不再承担有关责任。

  第十四条对于该合同第十三条及第十五条所述有关预售预购登记及买卖过户手续、领取房屋所有权证件手续,乙方可以集中委托甲方指定的代理机构办理。由此引起的相关费用全部由乙方承担。

  第十五条本补充协议及其附件均是该合同不可分割的一部分,由甲、乙双方在订立该合同之时同时签署,与该合同具有同等法律效力,并在经甲、乙双方办理完预售、预购登记之日起生效。经双方共同申请,由公证处对该合同及本补充协议进行公证。

  第十六条该合同、本补充协议及附件均用中文书写,任何译本只作参考;其他文字文本及条款或意思表示与中文不一致者,均以中文文本为准。

  第十七条该合同、本补充协议及附件之手写与印刷文字经甲、乙双方确认后具有同等法律效力。如有更改,须经甲、乙双方互签。

  第十八条甲、乙任何一方的通讯联系地址、电话等若有任何变化,该方均应在十四个工作日内以书面形式通知对方;甲、乙双方发给对方的任何通知均应按合同载明的地址、收信人,以邮政特快专递方式发出。从发出之日起计算第五天(最后一日遇法定节假日顺延),不论对方或其授权代表是否实际收到该通知,即视为对方收到该通知之日,亦即视为该通知已于是日送达对方。

  第十九条该合同及本补充协议正本一式二份,甲、乙双方各执一份;副本三份,由市房地产管理局执有二份,公证处执有一份。

  甲方(签署):_________

  授权代表:_____________

  乙方(签署):_________

  授权代表:_____________

  签约地点:_____________

  签约时间:_____________

  甲方(出卖人):___________身份证件号码:___________

  乙方(买受人):___________身份证件号码:___________

  甲乙双方经过有好协商,就房屋买卖一事,在*等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:

  第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:

  (一)座落于,建筑面积为*方米;套内建筑面积_________*方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________*方米;

  (二)出售房屋的所有权证证号为;

  (三)房屋*面图及其四至见房产证;

  该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

  出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备,转让给买受人,其转让价格已包含在上述房屋的价款中,不再另行支付价款。

  第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。

  第三条计价方式与价款

  在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的,不论何时,甲方应予协助。如因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。如甲方原因而不能办理过户登记,乙方有权解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本合同第八条承担违约责任。并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。

  该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:

  该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

  该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定,该费用由甲方承担乙方承担.除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由甲、乙双方按国家规定各自承担.

  第八条甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的'房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

  第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时,甲方有权解除本合同。

  第十条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。

  第十一条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

  第十二条该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理:

  第十三条本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

  第十四条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,由房屋所在地人民法院起诉管辖.

  第十五条本合同一式份。其中甲方留执份,乙方留执份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。

  第十六条本合同自甲乙双方签订之日自之日起生效。

  甲方(签章):___________乙方(签章):___________

  地址:___________地址:

  现住址:___________现住址:___________

  联系电话:___________联系电话:___________

  签约日期:___________签约日期:___________

  一、注意事项

  (一)避开购房合同纠纷,看完房子以后,就要签合同了,现在一般的做法是在签署正式合同之前要先签一个认购书,然后再签正式合同。因此,需注意以下问题:

  问题一:在认购书里没有注明免责的退定条款因何种原因退房以及后果如何?购房者与开发商签订认购书后,就要交一定额度的定金,这是无可非议的。但有时购房者在交付定金后因种种原因得不到银行的贷款而无法购买该房产时,发展商一般都只退购房款而不退定金,理由是购房者没有履行合同,所以没收定金。

  问题二:合同主体认定不明购房者由于缺乏法律常识,往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表,或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者,这些都是可能导致合同无效的问题。

  另外,项目是由A公司开发的,实际上却是由B公司投资,但作为买家还是应与A公司签约,否则也会带来一系列的麻烦,以后***手续会很麻烦。

  问题三:开发商的补充协议不对等签补充协议在购房交易中很有必要。但是要提醒购房者的是,一定要看清楚开发商提供的补充协议。现在有的发展商在与客户签约时,会主动向客户出示一份补充合同,主要目的在于表明由于某些特定原因造成不能按期交房的免赔责任以及面积丈量误差率差异过大在哪些情况下能免赔,这是发展商为了保护自己在一些非人力能控制的情况下造成违约规避风险的一种方式。所以,购房者不要仅仅把开发商的免责条款都签了,而忘记保护自己的利益。

  问题四:使用语意含糊的字眼合同是双方意思一致的表达。但是,实践中开发商往往会给购房者很多诸如“如果发生问题,在最短时间内解决”、“在装修材料上,选择最好的国外进口的”等一些看上去很诱人但没有实际意义的承诺。最短是多长时间,什么样的才算最好的?其实购房者对这些并不能清楚地确定。

  问题五:约定提前交纳部分费用房地产开发对资金的要求很高,开发商面临资金压力是很正常的,但并不能以此为理由要求购房者提前交纳不该交的钱。而在合同或是补充协议中,开发商常会将一些不该预先交纳的费用写进去,要求购房者提前交纳,这是显失公*的。

  比如有些发展商在尚未确定物业管理公司及服务标准、收费情况的前提下,就要求买家在预售契约中承诺接受物业管理服务,并接受相关约束,这对消费者是不利的。

  问题六:卖方解除合同在一些发展商制定的售楼契约或契约附件中,往往有“买方无故逾期付款,经卖方催告仍不支付欠款的,卖方可以解除合同并没收买方全部已付价款。”的条款,这样的条款显然是不公*的。假如买家已经支付95%的价款,只剩5%的价款逾期未付,如果发展商以此为由,没收其已付95%的价款,岂不是很不公*?况且,没收实际上是个行政处罚或刑事处罚行为,作为当事人一方的发展商并没有权利来没收他人的财物。

  问题七:处理结果的约定不明确很多合同中常可以看到这样的.条款,“应于××日前如何如何”,但是并没有约定如果没有在“××日前如何如何”后该怎样处理。这样,即使最后认定是开发商的过错,您也很难制裁他,最多是调解了事。

  问题八:以偏盖全这里所说的以偏盖全是个泛指的概念。有时会出现这样那样令人哭笑不得的问题,例如,开发商承诺卧室的玻璃是中空的,到了交房时却发现卧室窗户只有下面的部分是中空,而上面却是普通玻璃等等。

  问题九:拒签购房者提出的补充协议前面说了,开发商在签约时会主动出具一份对自己有利的补充协议,购房者同样也可以出具一份对自己有利的补充协议,最好将开发商在其广告宣传中的条款和楼书里关于装修、物业管理中的承诺都签进补充协议中,不要怕麻烦。举个简单的例子,您买的塔楼(或板楼)里有几部电梯,是否会全部同时开通,如果有不开的怎么办?不要小看这个问题,为了出面积、增利润,现在的高层住宅只安装几部电梯,而且*时还不全开,在上下班高峰时间极为不便,在这种情况下,业主是否有权拒付部分电梯费呢?

  但是,就像您可以拒签开发商的补充协议一样,开发商也同样可以拒签购房者的补充协议。这种现象在广州是比较普遍的,一些热销的楼盘也都如此。

  问题十:勿留空白提防作弊如同在填写银行存取款时需要在金额前加写$以防有人篡改存取款现金一样,合同中留下空白,往往会给开发商作弊留下可乘之机。在我国商品房交易的惯例中,一般是由开发商手持所有合同文本,这样,开发商当然可以随心所欲地添加对自己有利的条款了。一旦这种合同被拿到法庭上作证,购房者即使不承认,也是口说无凭,难以举证伸冤。

  (二)购房合同注意事项中合同须知:剖析“订金条款”提防合同陷阱在购房过程中,签订购房合同是很重要的环节。规范的开发商都应该采用标准商品房购房合同。购房者作为弱势群体,很难要求开发商对拟好的合同进行修改,尤其是热销楼盘,合同基本上是一字不改。

  您在签订合同时,首先应将开发商提供的合同与标准商品房购房合同作一对照,如有出入应立刻与开发商交涉,要求其提供标准合同文本。购房合同由一般由《商品房购房合同》、《商品房购房合同》补充协议两部分组成。

  (三)购房合同注意事项的预售合同登**完购房合同后的30天内,买卖双方必须到房屋所在地的区、县房屋管理局交易管理部门办理预售(预购)合同登记手续。如是外销房,则应到市国土资源和房屋管理局市场处办理。办理商品房预售、预购合同登记手续,可以通过房地产管理部门对房屋买卖交易的合法性和唯一性进行确认,可以有效保证买卖双方的合法权益。对买方来说,预购的商品房是一种期待利益,通过办理预售、预购登记手续,可以减少因不了解政策或其它情况而造成投资风险;对卖方来说也可以减少因不必要的纠纷造成的损失。

  预售合同登记手续一般由开发商负责办理,您只需要提供相关的委托书、购买商品房登记表等资料就可以了。

  二、合同主要条款

  房屋买卖合同是指购房者各售房者在*等协商的基础上,就房屋的买卖所签订的协议。房屋买卖合同应包括以下主要条款:

  1、合同双方当事人。买卖双方的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。如果有委托代理人的话,那么还包括委托代理人的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。

  2、标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。在房屋买卖合同中,标的就是房屋。这主要包括以下内容:

  房屋的坐落位置;

  所买卖房屋的面积,应分别注明实得建筑面积和所分摊的公用建筑面积;

  房屋是现房,还是期房;

  房屋的配套设施和维修标准。

  3、房屋的价格及付款时间约定。

  一般新建的商品房及预售的商品房都是按所买卖房屋的建筑面积来计算房屋的价格,即约定每*方米建筑面积的售价为多少元,然后用单价乘以建筑面积来计算房屋所需支付的价款。旧房的买卖有时就直接约定每套房屋或每幢房屋所需支付的价款。在合同中一般要列一个付款时间进度表,买方按该进度表将每期所需支付的价款交付卖方。

  4、交房期限。

  卖方应在某日期之前,将房屋交付买方。买方应在实际接收该房屋之日起,在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记,卖方应给予必要的协助。或者由卖方代理买方进行上述工作。在交房的同时或一段时间后将房屋所有权证(所有权人为买方)交付买方,由买方支付有关的费用。

  5、权利担保。

  卖方保证在交付房屋时,该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,保证在交付时已清除该房屋上原由卖方设定的抵押权。如房屋交付后发生该房屋交付前即存在的权利纠纷,由卖方承担全部责任。

  6、违约责任。

  违约责任是违反合同的当事人应承担的法律责任。违约责任的规定为督促当事人自觉而适当地履行合同,保护非违约方的合法权益,维护合同的法律效力起着十分重要的作用,同时也能避免日后双方互相扯皮的情况。在合同中应明确约定买方不按期支付购房款所应承担的违约责任,卖方不按期交付房屋所应承担的违约责任,以及卖方所交付的房屋不符合合同约定所应承担的违约责任等。

  7、合同双方认为应当约定的其他事项。如房屋的保修责任、物业管理以及小区内公用配套设施等。

  手续费用编辑房地产买卖双方,应当签订房地产买卖合同,合同文本可以使用房屋土地管理局制定的示范文本,也可使用自制合同。使用自制合同的,当事人在过户申请前应委托经市房地局认定的法律服务机构进行预审,法律服务机构对符合规定的自制合同,提出预审合格意见。

  甲方(卖方):_________

  乙方(买方):_________

  甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:

  合同条款甲方自愿将坐落在济南市_________ 区_________ 路 _________小区_________ 号楼 _________单元 _________室(建筑面积_________*方米,储藏室_________*方米,产权证号_________)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

  双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币_________大写;即人民币_________小写。

  乙方在签订本合同时,支付定金_________,即_________小写。

  乙方支付定金之日起_________ 个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。

  甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。

  办理房产证手续所产生的有关税费由 _________方承担。

  乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。

  甲方应在 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

  本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付_________元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因**及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。

  交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:_________),空调两台(型号:_________),热水器(型号:_________),浴霸(型号:_________),饮水机(型号:_________),音响两台(型号:_________),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)。

  本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。

  附加条款:

  甲方(卖方):_________

  (印)身份证号:_________

  住址:_________ 电话:_________

  _________年 _________月_________ 日

  乙方(买方):_________

  (印)身份证号:_________

  住址:_________ 电话:_________

  _________年 _________月_________ 日

  一、注意事项

  (一)避开购房合同纠纷,看完房子以后,就要签合同了,现在一般的做法是在签署正式合同之前要先签一个认购书,然后再签正式合同。因此,需注意以下问题:

  问题一:在认购书里没有注明免责的退定条款因何种原因退房以及后果如何?购房者与开发商签订认购书后,就要交一定额度的定金,这是无可非议的。但有时购房者在交付定金后因种种原因得不到银行的贷款而无法购买该房产时,发展商一般都只退购房款而不退定金,理由是购房者没有履行合同,所以没收定金。

  问题二:合同主体认定不明购房者由于缺乏法律常识,往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表,或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者,这些都是可能导致合同无效的问题。

  另外,项目是由A公司开发的,实际上却是由B公司投资,但作为买家还是应与A公司签约,否则也会带来一系列的麻烦,以后***手续会很麻烦。

  问题三:开发商的补充协议不对等签补充协议在购房交易中很有必要。但是要提醒购房者的是,一定要看清楚开发商提供的补充协议。现在有的发展商在与客户签约时,会主动向客户出示一份补充合同,主要目的在于表明由于某些特定原因造成不能按期交房的免赔责任以及面积丈量误差率差异过大在哪些情况下能免赔,这是发展商为了保护自己在一些非人力能控制的情况下造成违约规避风险的一种方式。所以,购房者不要仅仅把开发商的免责条款都签了,而忘记保护自己的利益。

  问题四:使用语意含糊的字眼合同是双方意思一致的表达。但是,实践中开发商往往会给购房者很多诸如“如果发生问题,在最短时间内解决”、“在装修材料上,选择最好的国外进口的”等一些看上去很诱人但没有实际意义的承诺。最短是多长时间,什么样的才算最好的?其实购房者对这些并不能清楚地确定。

  问题五:约定提前交纳部分费用房地产开发对资金的要求很高,开发商面临资金压力是很正常的,但并不能以此为理由要求购房者提前交纳不该交的钱。而在合同或是补充协议中,开发商常会将一些不该预先交纳的费用写进去,要求购房者提前交纳,这是显失公*的。

  比如有些发展商在尚未确定物业管理公司及服务标准、收费情况的前提下,就要求买家在预售契约中承诺接受物业管理服务,并接受相关约束,这对消费者是不利的。

  问题六:卖方解除合同在一些发展商制定的售楼契约或契约附件中,往往有“买方无故逾期付款,经卖方催告仍不支付欠款的,卖方可以解除合同并没收买方全部已付价款。”的条款,这样的条款显然是不公*的。假如买家已经支付95%的价款,只剩5%的价款逾期未付,如果发展商以此为由,没收其已付95%的价款,岂不是很不公*?况且,没收实际上是个行政处罚或刑事处罚行为,作为当事人一方的发展商并没有权利来没收他人的财物。

  问题七:处理结果的约定不明确很多合同中常可以看到这样的条款,“应于××日前如何如何”,但是并没有约定如果没有在“××日前如何如何”后该怎样处理。这样,即使最后认定是开发商的过错,您也很难制裁他,最多是调解了事。

  问题八:以偏盖全这里所说的以偏盖全是个泛指的概念。有时会出现这样那样令人哭笑不得的问题,例如,开发商承诺卧室的玻璃是中空的,到了交房时却发现卧室窗户只有下面的部分是中空,而上面却是普通玻璃等等。

  问题九:拒签购房者提出的补充协议前面说了,开发商在签约时会主动出具一份对自己有利的补充协议,购房者同样也可以出具一份对自己有利的补充协议,最好将开发商在其广告宣传中的条款和楼书里关于装修、物业管理中的承诺都签进补充协议中,不要怕麻烦。举个简单的例子,您买的塔楼(或板楼)里有几部电梯,是否会全部同时开通,如果有不开的怎么办?不要小看这个问题,为了出面积、增利润,现在的高层住宅只安装几部电梯,而且*时还不全开,在上下班高峰时间极为不便,在这种情况下,业主是否有权拒付部分电梯费呢?

  但是,就像您可以拒签开发商的补充协议一样,开发商也同样可以拒签购房者的补充协议。这种现象在广州是比较普遍的,一些热销的楼盘也都如此。

  问题十:勿留空白提防作弊如同在填写银行存取款时需要在金额前加写$以防有人篡改存取款现金一样,合同中留下空白,往往会给开发商作弊留下可乘之机。在我国商品房交易的惯例中,一般是由开发商手持所有合同文本,这样,开发商当然可以随心所欲地添加对自己有利的条款了。一旦这种合同被拿到法庭上作证,购房者即使不承认,也是口说无凭,难以举证伸冤。

  (二)购房合同注意事项中合同须知:剖析“订金条款”提防合同陷阱在购房过程中,签订购房合同是很重要的环节。规范的开发商都应该采用标准商品房购房合同。购房者作为弱势群体,很难要求开发商对拟好的合同进行修改,尤其是热销楼盘,合同基本上是一字不改。

  您在签订合同时,首先应将开发商提供的合同与标准商品房购房合同作一对照,如有出入应立刻与开发商交涉,要求其提供标准合同文本。购房合同由一般由《商品房购房合同》、《商品房购房合同》补充协议两部分组成。

  (三)购房合同注意事项的预售合同登**完购房合同后的30天内,买卖双方必须到房屋所在地的区、县房屋管理局交易管理部门办理预售(预购)合同登记手续。如是外销房,则应到市国土资源和房屋管理局市场处办理。办理商品房预售、预购合同登记手续,可以通过房地产管理部门对房屋买卖交易的合法性和唯一性进行确认,可以有效保证买卖双方的合法权益。对买方来说,预购的商品房是一种期待利益,通过办理预售、预购登记手续,可以减少因不了解政策或其它情况而造成投资风险;对卖方来说也可以减少因不必要的纠纷造成的损失。

  预售合同登记手续一般由开发商负责办理,您只需要提供相关的委托书、购买商品房登记表等资料就可以了。

  二、合同主要条款

  房屋买卖合同是指购房者各售房者在*等协商的基础上,就房屋的买卖所签订的协议。房屋买卖合同应包括以下主要条款:

  1、合同双方当事人。买卖双方的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。如果有委托代理人的话,那么还包括委托代理人的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。

  2、标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。在房屋买卖合同中,标的就是房屋。这主要包括以下内容:

  房屋的坐落位置;

  所买卖房屋的面积,应分别注明实得建筑面积和所分摊的公用建筑面积;

  房屋是现房,还是期房;

  房屋的配套设施和维修标准。

  3、房屋的价格及付款时间约定。

  一般新建的商品房及预售的商品房都是按所买卖房屋的建筑面积来计算房屋的价格,即约定每*方米建筑面积的售价为多少元,然后用单价乘以建筑面积来计算房屋所需支付的价款。旧房的买卖有时就直接约定每套房屋或每幢房屋所需支付的价款。在合同中一般要列一个付款时间进度表,买方按该进度表将每期所需支付的价款交付卖方。

  4、交房期限。

  卖方应在某日期之前,将房屋交付买方。买方应在实际接收该房屋之日起,在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记,卖方应给予必要的协助。或者由卖方代理买方进行上述工作。在交房的同时或一段时间后将房屋所有权证(所有权人为买方)交付买方,由买方支付有关的费用。

  5、权利担保。

  卖方保证在交付房屋时,该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,保证在交付时已清除该房屋上原由卖方设定的抵押权。如房屋交付后发生该房屋交付前即存在的权利纠纷,由卖方承担全部责任。

  6、违约责任。

  违约责任是违反合同的当事人应承担的法律责任。违约责任的规定为督促当事人自觉而适当地履行合同,保护非违约方的合法权益,维护合同的法律效力起着十分重要的作用,同时也能避免日后双方互相扯皮的情况。在合同中应明确约定买方不按期支付购房款所应承担的违约责任,卖方不按期交付房屋所应承担的违约责任,以及卖方所交付的房屋不符合合同约定所应承担的违约责任等。

  7、合同双方认为应当约定的其他事项。如房屋的保修责任、物业管理以及小区内公用配套设施等。

  手续费用编辑房地产买卖双方,应当签订房地产买卖合同,合同文本可以使用房屋土地管理局制定的示范文本,也可使用自制合同。使用自制合同的,当事人在过户申请前应委托经市房地局认定的法律服务机构进行预审,法律服务机构对符合规定的自制合同,提出预审合格意见。

  甲方:____________地址:____________

  乙方:____________地址:____________

  根据长春市房地产法规的有关规定,甲、乙双方就购买____________小区商品房事宜,经过*等协

  商,签订本认购书。

  1、____________小区位于_______区_______路_______号,经____________房产管理局批准,现正式对外预售。

  2、乙方自愿订购____________小区________栋________号________室。总建筑面积:________*方米。单价:人民币________元/*方米,总价:人民币________元。大写____佰____拾____万____仟____佰____拾____元。

  3、乙方于签订此认购书时,向甲方支付定金人民币______元。

  4、乙方于签订认购书之日起_____天内,签订出售合同,同时支付首期款(含定金),乙方逾期七天尚未签订出售合同,甲方不再保留其订购房号(室)。

  5、甲、乙双方同意乙方按下述方式支付房款:

  (1)一次性付款□

  (2)分期付款□

  (3)按揭付款□

  6、本认购书一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签章之日起生效。

  甲方:____________ 乙方:____________

  代表:____________ 代表:____________

  日期:____年____月____日 日期:____年____月____日

  出租人(房东)(以下简称甲方)_________

  身份证号码:_________

  承租人(租户)(以下简称乙方)_________

  身份证号码:(附身份证复印件)_________

  甲乙双方本着互惠互利的原则,根据有关法律法规,经充分协商,一致同意房屋租赁事项,达成条款如下:

  一、租赁房屋座落在,租房用途为_________ 之用。

  二、租房期限从 _________年 _________月 _________日起至_________ 年 _________月_________ 日为止,租期为_________ 年。

  三、房屋年租金共计人民币为_________ 元整(¥_________ 元)

  四、租金每月为____________元(大写),___月一付,租金必须提前一次性付清才能使用出租房。否则,甲方有权收回出租房。

  五、保证金:

  1、交付租金的同时,乙方应另付保证金人民币_________ 元整(¥ _________元),用于房屋、水电等设施损坏维修及毁约费用。

  2、本协议作为本期保证金收据,请妥善保管;当本期保证金转入下期租房协议后,本协议作保证金收据的功能自动作废,同时按新协议条款执行,老协议自行作废。

  3、合同期满且乙方无违反协议中的任何相关事项,甲方如数返还押金给乙方,不计息。

  六、出租人交房时间:_________ 年_________ 月 _________日。

  七、乙方租用后应注意以下事项

  1、乙方应遵纪守法,并自行办理相关居住证、工资保证金等手续、承担相关责任。

  2、乙方在租房过程中,涉及与乙方相关的第三方及乙方发生任何意外事故,概由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。乙方应注意居住安全,自行采取防火、防盗等安全措施;加强用电安全,不得乱拖、乱接电线,对于防盗、防火和用电安全经常进行检查。在租用期间,乙方发生偷盗现象的,损失由乙方自行全部承担。

  3、乙方对租用房没有处理权,不能擅自与人合租、转租或借给他人,也不能改变其用途,否则属于违约。如有此类情况发生除没收押金外,甲方有权解除协议并收回房屋。

  4、水电费按实际使用量于每_________ 按时上缴出租人,电费_________ 元/度,水费 _________元/吨。

  5、乙方在租用期内,不得改变房屋结构及其设施;乙方退租或租期到期时需保留已进行的装修并恢复房屋结构原貌,产生费用由乙方自理;在空调等生活电器装和拆除时发生任何涉及人员的意外事故,一切责任由乙方负责,与甲方无关。

  6、乙方在租房期内对其自身造成的损失和对第三方造成的任何道德、经济、经营和法律责任及损失,由乙方全部承担损失及责任。

  八、有关退租、转让的条款

  1、协议期内,乙方履行本协议所有条款后,甲方不得提前收回房屋(发生甲方能力范围之外的不可抗事件和乙方违约的情况下除外)

  2、乙方租期未到期而要求退租时,必须与甲方协商一致,甲方不予退还押金。

  3、协议期内,乙方如果出现以下任何情况:退租、转让及由于乙方违约原因造成甲方提前收回房屋的任一情况下,乙方都必须按协议缴清所有应付款项。

  4、乙方承租到期应完好归还租房协议和所有钥匙及有关物品,如果所租房内的所用设备有损坏,乙方负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿金额。

  九、有关续租的事项

  1、乙方在遵守前期协议的情况下,可以获得先续租权,但必须在原租期结束日前一个月与甲方重新签订租房协议。

  2、在原租期已到期,新的续租协议还未签订的情况下,甲方将收回房屋,不再签约续租,同时乙方超过十天(10天)未对自己的东西作出处理的,甲方有权将乙方的一切财物作无主处理。

  十、本协议经甲乙双方协商一致,签名盖章后生效,签订之日为本协议的生效日期,所有条款必须执行。

  十一、协议争议的解决方式:本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解,协商或调解不成的,按下列二种方式解决:(一)提交余杭区仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

  十二、如遇国家或集体土地征用或房屋拆迁的,乙方必须无条件服从征用拆迁规定,并在限定时间内全部搬出,否则一切后果由乙方负责。

  十三、本合同未尽事宜,根据《中华人民共和国经济合同法》的有关条款,经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  十四、本协议壹式 贰份,每份贰张,甲乙双方各执壹份。

  甲方:_________ 签名(盖章)

  联系电话:_________

  _________年_________ 月 _________日

  乙方: _________签名(盖章)

  联系电话:_________

  _________年 _________月_________ 日

  首先提醒您在决定交纳首付签订合同之前,要确定项目的证件齐全,您可以在其销售部要求查看这些证件,只有证件齐全才会减少购房风险,也可以办理按揭贷款。签合同时,需要注意以下事项:

  买房签合同注意事项首先提醒您在决定交纳首付签订合同之前,要确定项目的证件齐全,您可以在其销售部要求查看这些证件,只有证件齐全才会减少购房风险,也可以办理按揭贷款。签合同时,需要注意以下事项:

  第1,一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证,有了预售证许可证,则通常开发商也具有了土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等。这是买房能否办房产证的关键。

  第2,一定要采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本,并按照文本中所列条款逐条逐项填写,千万不能马虎。目前西安实行网签备案,但合同内同纸质的合同相同。

  第三,买房签合同注意事项注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等。有一些开发商的合同文本事先已填写好甚至补充条款也由自己填好,这种填写好的合同文本大多存在着约定的权利义务不*等的情况。一旦发生此种情况,买房人一定要提出自己的意见,决不能草率行事。


采购订购合同范文五份(扩展6)

——食堂采购合同书范文五份

  甲方:__________公司

  乙方:_________

  身份证号:_________

  为加强食堂治理、规范食堂工作,更好地为职工服务,特制定食堂员工聘用合同书。

  一、食堂员工职责:

  1、食堂员工必须坚持优质服务,做到热情、周到、文明,饭菜可口,员工中意。

  2、按公司规定的时光准时开饭。上班时光不做与工作无关的事。

  3、执行《食品卫生法》,仔细做好食堂内外的环境卫生,杜绝食物中毒和疾病传播。

  (1)各种炊具、餐具应依据不同的`情况,按要求做好清洁消毒工作,确保食品卫生安全。

  (2)食堂物品(菜品、辅料、餐具、卫生洁具等)按规定地点摆放,做到整齐、有序。

  (3)注意个人卫生,按时参加体检,持健康证上岗。做到五勤:勤洗手、勤洗澡、勤理发、勤换衣、勤剪指甲。上班时光应统一穿工作服,戴工作帽和口罩,服装整洁。

  (4)阻挠无关人员进入操作间。

  4、严格遵守采购治理。采购员采购回的物品,需仔细验收,不合格物品要坚定拒收。

  5、配合后勤治理员制定菜谱,做到荤素搭配,营养合理。尽可能落低价格,增加品种。

  6、保护公物,严格执行安全操作规程,正确操作。食堂设施设备浮现问题,及时报告。

  7、配合公司做好饮食安全方面的宣传教育,并协助后勤治理人员维持好用餐秩序。

  8、热爱本职工作,遵纪守法,不得私自将食堂物品带出食堂,一经发觉坚定予以辞退。

  9、服从公司治理,完成公司安排的其他暂时任务,如:款待用餐、职工加班用餐等。

  10、遵守公司的有关规章制度,接受公司的考核。

  11、有事必须请假,无故旷工一天扣50元,依次类推。

  二、食堂员工待遇:

  食堂人员实行聘任制,合同每年签订一次。工资按岗按月计算。食堂聘用人员不享受医疗、劳动保险等福利待遇。生病药费自理,因病、因事不能到岗必须请假。因个人原因造成的安全责任事故应由其本人负责。对公司治理如不能遵守,或有特别情况需解除合同,须提前一周写出辞呈申请。如工作不负责任、不遵守公司制度、不服从公司治理或浮现重大工作失误,公司有权随时终止合同。合同期满后,公司视其本人职业道德、工作能力、工作态度等情况综合考虑,确定是否继续聘用。

  三、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,

  本合同有效期一年。

  甲方:___________

  乙方:______________

  签订日期:_______年_____月____日

  甲方:

  供货方(乙方):

  地址:联系人:联系电话:甲乙双方在自愿*等、诚实信用、协商一致的基础上,根据《合同法》等法律规定,就甲方向乙方购买食堂所需鸡、鸭等肉食品,达成以下条款,供双方共同遵守,严格执行:

  第一条合同期限:____年____月____日至____年____月____日。

  第二条供货方式:乙方须“按时、按质、按量”将货物送达册亨县弼佑乡**食堂,货物运送由乙方负责。

  第三条质量验收要求及规定:

  1、乙方所有货物都应有合格,符合国家的相关规定,保证所有资料报告真实、合法、有效。“散装”货物应外观正常,无霉变腐烂,无异味。

  2、如乙方因供应货物的质量原因,给甲方造成食品质量问题或不良影响,乙方承担由此给甲方造成的.所有损失及法律责任。同时按情节轻重罚款作为对甲方的赔偿。

  3、对于已通过验收的货物,甲方在使用或**部门检查过程中,发现有质量问题,乙方必须无条件退换货,并在甲方规定期限内补足合格的货物,否则乙方自行承担由此造成的所有责任和损失。

  4、乙方必须严格遵守国家法律法规,不得添加或非法添加“添加剂”,否则承担由此造成的所有损失及法律责任。

  第四条付款方式:每月月末结清当月货款(如遇节假日顺延,寒暑假期间按甲方通知要求),结账时由乙方提供正式票据(税款由乙方承担)。

  第五条违约责任1、乙方如果不能“按质、按量、及时”供应产品,负责赔偿因此给甲方造成的一切损失(含经济损失及社会影响),且甲方有权中止合同。2、合同期内,若因乙方质量问题对甲方造成损失的,则乙方承担全部责任,同时甲方有权解除本合同。

  第六条本合同一式三份,甲方贰份,乙方一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章)乙方(盖章):

  甲方代表:乙方代表:

  时间:

  供方(甲方):

  杂货店购方(乙方):

  小学根据中心学校关于物品采购必须实行定点采购的要求,为保证产品质量,结合我校多年采购商品的经验,决定与杂货店签订食堂配料合同,经双方协商,达成如下条款:

  一、甲方为乙方食堂提供的一切配料必须保证质量,无发霉、变质、过期的产品。

  二、甲方必须按乙方的.要求提供营业执照、健康证、食品流通许可证等证件。

  三、如乙方发现甲方提供的产品有质量问题,可以退货。

  四、乙方每次购货付款后,甲方必须出据收款凭证。

  五、合同期为________年,即________年____月____日至________年____月____日。以上条款双方必须自觉遵守此合同一式三份,自签订之日起生效。

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  甲方:

  乙方:

  签订时间:____年____月____日

  签订地点:

  按照县教育局关于全县农村义务教育学生营养改善计划学校食堂米面油**统一采购精神,县城关粮库(乙方)为我校(甲方)食堂米面油定点采购单位,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》等文件,甲乙双方本着*等自愿和诚实信用的原则,经相互协商,签订本合同并遵守以下条款。

  1、甲方向乙方采购学校食堂学生营养餐生产用大米、面粉和清油,大米品牌:,单价:;面粉品牌:,单价:;清油品牌:,单价:。

  2、供货方式为乙方送货上门,每批食堂米面油采购时,甲方提前1—2天通知乙方,乙方须按期按质按量供应。

  3、乙方所供米面油须取得有关生产许可证、营业执照、税务登记证、**食品准营证、商标注册证等各类证件,同时要提供该批米面油的检验报告单,并承诺向甲方供应的米面油不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害,符合国家食品卫生有关规定。否则,由此产生的经济损失由乙方负责承担,并负相应的法律责任。

  4、结算方式

  结算方式为月结,即一月结算一次。乙方于当月供货期满后一个星期内开出正式发票,并于次月5-10日到甲方报帐结算。

  5、违约责任:

  (1)供应商送交的货物必须是定量包装,要求称量必须与包装袋上标明的重量一致,甲方验收时抽样5%过秤,如发现有不足秤的

  (偏差3‰视为正常误差),则当批货物按抽样*均重量计算,如累计出现三次不足秤的,按该批货不足额的2倍扣除。

  (2)乙方未能按期按质按量送交米面油或所送米面油不符合合同规定的.,甲方有权拒收。

  (3)由于乙方所供米面油的质量问题导致甲方所在学校学生发生食物中毒事件时,除赔偿甲方损失外,并追究相应法律责任。

  6、不可抗力事件处理

  任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时,应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失;在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

  7、其它

  (1)合同所有附件均为合同的有效组成部分,与合同具有同等法律效力。

  (2)合同履行期间,所有经甲乙双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)均为本合同的有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

  (3)除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

  (4)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效力,从甲乙双方签订之日起生效。

  甲方:乙方:

  授权代表(签字、盖章):授权代表(签字、盖章):联系电话:联系电话:

  日期:____年____月____日日期:____年____月____日

  甲方:乙方:甲乙双方就服装制作业务签订以下合同,共同遵守。

  第一条,产品名称、价格、数量。品名数量单价金额备注

  第二条,交货地点及时间。

  1、地点:

  2、时间:自本合同签订且乙方收到预付款后____日内。

  3、预付款:预付款20万元,其余款项于量体完后一次性付清。

  第三条,加工形式。

  1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品,经双方确认后,再进行批量生产。

  2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的'方式。

  3、货物到达甲方指定地点后,甲乙双方依据订货清单进行清点验收,并办理交接签字手续。

  第四条,甲方责任。

  1、甲方通过服装款式及面料后,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

  2、甲方定好量体时间,保证人员齐全。

  3、按此合同付款日期,按时付款。

  第五条,乙方责任。

  1、乙方须保证产品质量,如有制作问题,乙方须负责修改。

  2、按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货,甲方将扣除乙方千分之二每日的货款作为违约金。

  第六条,本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。

  第七条,此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同,需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方签字:

  乙方业务代表:

  乙方单位盖章:

  账号:


采购订购合同范文五份(扩展7)

——电子版采购合同范文五份

  甲方:__________________________

  乙方:__________________________

  经双方友好协商,达成本合同条款如下:

  一、采购设备名称、数量、价格

  1. 甲方向乙方采购“_______________________________________。

  2. 单台设备价格为人民_____________元(¥_____万元),本价格含设备运输、安装、调试、培训、软件控制系统、保修一年。

  3. 本合同总价格为:人民币_______________元整(¥_____万元),其中系统硬件为人民币_______________元整(¥_____万元),“_______________”为人民币_______________元整(¥_____万元)。

  二、技术指标、图像处理功能和安装条件见附件一。

  三、质量保证及责任

  1. 乙方提供柒套设备,负责运输、设备安装、调试、一年保修,提供技术资料、人员培训、相关技术咨询。乙方所提供的技术资料为:系统操作手册、使用说明书各一本/台。

  2. 乙方所提供设备质量要符合附件一的要求。

  3. 保修期为一年,自现场安装验收合格之日起计算。

  4. 在保修期内凡属设备在正常使用条件(环境、温度、湿度、电源等)和在正常操作的情况下发生故障,乙方在接到甲方的通知后48小时内到达现场,免费维修。凡因用户的原因造成设备损坏(水浸、鼠咬、自行搬运、电压过高等),所发生的全部维修费用由用户承担。

  5. 乙方免费现场培训操作、维护人员4人/台。

  6. 甲方负责协调最终用户,解决符合附件一要求的设备安装场地、电源及防寒、防雨等工作环境条件,并将运达现场的设备装卸到安装场地,电源要有可靠接地,接地电阻小于4欧姆。

  四、付款方式

  1. 甲方应以电汇或支票方式,支付至乙方指定的银行及账号,乙方开具发票给甲方。

  2. 全部设备完成现场安装调试经验收合格后5个工作日内,甲方向乙方支付人民币_______________万元整(¥_____万元);

  五、交货地点及交货时间

  1. 设备交货地点:甲方指定地点。

  2. 设备交货时间:甲方负责于 年月日前确定设备具体的安装场所,款到后,乙方负责于年月日前完成全部设备的现场安装调试。 安装地址:甲方指定地点。

  3. 运输方式及运输包装由乙方自定。

  六、售后服务方式

  1. 设备的保修期为一年,起始时间从设备安装调试验收完成之日算起。如因甲方原因设备到货后不能进行安装的,则保修期起始时间从到货后第31日算起。

  2. 保修期内,如果设备发生故障,威视股份的维护工程师将在接到甲方通知后的48小时内到达用户所在地免费进行维修。

  3. 保修期内乙方提供价值_____万元人民币的备件(备件清单间附件二)存放在甲方指定的仓库用于保修期间的维修服务,备件产权归乙方。

  4. 威视股份设立48小时服务热线电话,及时为用户提供设备安装、维修和技术指导。

  5. 保修期外的维修服务双方协商。

  七、其他

  1. 乙方提供的产品必须符合国家有关标准,因设备质量问题造**员、财产和环境损失应由乙方承担责任。因最终用户违规操作造成设备、人员、财产和环境损失由甲方承担责任。

  2. 知识产权与保密:双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定,相互尊重对方的知识产权,对对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反,违约方承担相关法律责任。

  3. 不可抗力风险:如发生地震、严重火灾、洪水、海潮、台风等不可抗力事件,受害方应立即通知对方,并协商解决。如遇其他不可预测事件,并造成严重影响的,双方应协商解决。

  4. 仲裁:由于合同或执行合同所发生的一切争议,双方应友好协商解决。如果友好协商不能解决,应提交__________仲裁委员会仲裁,其仲裁裁决为最终裁决。

  5. 本合同如有未尽事宜,经双方友好协商后签署的补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式六份,具有同等法律效力,甲、乙方各持三份。

  6. 本合同自双方签字并盖章之日起生效。

  甲方签字:__________________

  乙方签字:__________________

  ___________年______月______日

  ___________年______月______日

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致、共同发展的原则,就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议,自愿签定本合同且共同遵守。

  一、规格、数量、单位、单价、金额

  产品名称

  规格

  数量

  单位

  单价

  金额(元)

  备注

  要求

  总金额:(人民币大写)¥:

  二、合作方式

  乙方向甲方购买办公用品及耗材,乙方可以任意选择订单或传真订购方式,甲方应向乙方免费提**品的送货及售后退换等服务。

  三、价格条款

  1、甲方应根据报价单(标书)价格提**品给乙方,按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。

  2、每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新,价格调整以书面方式通知,预期通知将计为下一个月。

  3、乙方在接到甲方的价格调整通知后五个工作日内,给予最终确认(以书面确认单为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认,更新价格确认即日起执行新的价格。

  4、本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。

  四、支付方式

  1、货到乙方指定地点,甲、乙双方共同进行验收,每个月结束前五个工作日内,甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票,经乙方核实后,按实际货款付清。

  2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款,甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算,乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。

  五、交货方式

  1、自本合同生效之日起,一般送货时间为两个工作日或以订单中乙方要求时间为准,如遇采购方有急用商品订单,则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。

  2、货到乙方后,乙方按送货单内容收货,确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认,月末结款时以验收单上产品数量价格为准,对于更换的产品需在验收单上注明,对于增加产品或价格有变动的产品,需另外填写验收单。

  3、甲方应保证所提**品为报价单中所规定之原厂产品,质量要符合报价单中规定的标准,如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵,有权要求甲方进行换货。

  六、违约责任

  1、甲、乙双方如有一方违约,由违约方承担由此给守约方造成的经济损失,且守约方有权解除本合同。

  2、甲方未按合同规定时间交货,每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金,但总计不超过总价的百分之五。

  3、甲方未规定送货,乙方有权退货。

  七、合同附则

  1、本合同的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行,未经甲、乙双方一致书面同意,任何单方无权变更合同内容。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章之日起生效,有效期一年,到期后若双方未书面提出终止则合同顺延,继续生效。

  4、本合同在履行中产生的各种争议,甲乙双方应协商解决,如协商不成,双方均可依法向甲乙双方所在地人民法院起诉。

  5、对于本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  传真:传真:

  盖章时间:盖章时间:

  卖方:_________

  买方:_________

  签约地点:_________

  签约日期:_________

  一、标的

  二、交货时间:合同签订后,柒个工作日内送货至买方施工现场

  三、交货地点、运输方式、费用承担:_送货至买方施工现场,运费、安装费由卖方承担

  四、包装标准:按厂家出厂标准。

  五、结算方式及期限:

  卖方凭验收单据、税务部门正式发票办理货款结算,结账期限为:_格后,七个工作日内付清全额货款。

  六、质量标准:

  1等等

  2、卖方向买方承诺售后服务保证在接到买方电话通知小时内赶到现场排除故障。

  3、未经买方同意,卖方不得将与我方合作事宜作任何媒体及其它宣传。

  4、买方有权派人驻检或不定期抽检,如发现不符合以上质量规定或操作流程等,买方有权拒付材料款并追究卖方完全责任。

  5、卖方保证其供应的产品是全新的、未使用过的并符合合同以上规定的质量标准。

  6、卖方负责将本合同项下产品运卸至工地现场买方指定地点,但买方应保证运输道路的通畅。

  7、卖方保证将根据买卖双方确认的供应计划供应本合同项下产品,并确保产品的供应,提**品合格证,提供完整的产品资料。

  8、卖方保证第三人不就送至现场的本合同项下产品向买方主张任何权利,且卖方应配合有关单位对产品质量的检测。

  七、质量保证承诺:

  1。卖方保证所提供的本合同标的物必须符合以上“质量标准”并符合国家相关的质量条款的规定,否则,若因产品质量原因给买方造成损失,卖方愿承担相关的经济与法律责任。

  2。如标的产品被运至现场后,买方或有关单位认定标的质量不合格,卖方须无条件地将产品运回,在使用过程中如果因产品质量问题而导致任何损害,则卖方无条件赔偿买方损失,且承担一切处理费用。

  3。经买卖双方共同协商、确认,价格下调后,卖方不得降低产品质量,否则,若因此而给买方造成损失,卖方愿承担一切责任。

  4。本合同项下产品的`质保期为一年___,卖方承诺在质保期内免费提供各项售后服务,包括但不限于退货、更换、维修以及其它服务。

  八、资料:

  卖方在提供标的物时,必须按国家的行业规定和买方的要求,随货提供相关的资料(相关资料包括但不限于:卖方的营业执照、税务登记证、法人资格证,质量保证书、说明书、检测报告等。

  九、争议:

  双方都同意在履行本协议的过程中如有争议,应先通过协商或调解来解决,如协商或调解不成,双方都同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

  十、合同解除:

  买方因客观原因无法继续履行合同,则买方在向卖方支付已确认的尚欠货款后,可单方解除合同,且无需承担任何责任。

  十一、承诺及保证:

  1、卖方保证其必须是符合中华人民共和国有关法律规定的合法经营生产厂家、销售厂家或个体工商户。

  2、卖方保证其所供应的商品符合如下规定:

  (1)符合一切有关中华人民共和国法律、条例和商业惯例,如产品质量法、消费者权益保护法、商标法等。

  (2)卖方出售的商品应属于卖方所有或卖方有权处置。卖方就出售的商品,负有保证第三方不得向买方主张任何权力的义务。否则卖方愿赔偿买方因使用该商品所遭受的一切损失。包括商品的专利权、商标权、税费等。

  (3)商品的质量符合供需双方之间约定的标准及国家对该类产品质量的所有强制性规定,

  (4)卖方保证就商品应付的一切关税、税款、增值税和费用卖方已经缴纳,凡商品无任何第三方索赔。

  (5)卖方对所提供的商品质量负全部责任,并承担因质量问题所引起的一切责任以及赔偿买方所有的损失。

  (6)若卖方出售及安装的产品存在质量问题及安装问题导致第三人有财产和人身的损失的由卖方负责处理并承担相应的法律责任;如果卖方不负责处理,还需向买方承担合同总价20%的违约金。

  (7)若上述质量问题及安装问题导致买方须向第三人承担相应的责任的,买方有权向卖方追偿。

  3、商品价格

  (1)卖方价格应包含增值税、关税等各种应由卖方缴纳的税金以及买方要求的包装费,运送到订单上指定地点的运费,以及国家规定的专门物品由专门机构发放检测证书所需的检测费用等。

  (2)卖方提供给买方的价格在同等条件下不得高于向其它客户提供的同种产品的最低价,否则造成买方的损失完全由卖方承担,同时要按所定商品价值的5%作为违约金。

  4、进货和退货

  (1)卖方每次交货应以买方的订单为依据并附带送货单,送货单上注明订货单号码、订货日期、商品编号、商品名称。卖方如未能依订单之要求送达指定地点则应无条件承担买方的一切损失。

  (2)买方保留不接受规定交货日期之前或延迟交付的任何商品,并将该商品放入退货间(其风险费用和开支由卖方承担)的权力,除非买方和供应商另行书面约定。

  (3)如果卖方没有如期交货,买方有权取消订单,并在无需提供违约责任证明或受损证明的情况下,要求按所订商品价格的5%计算的款额作为违约金。此外,买方保留就卖方违反合同而引起的直接及间接损失向卖方要求赔偿的权利。

  (4)如卖方提供的商品不符合合同约定的质量标准,应无条件退货,即使商品已被接收,货物灭失的风险也未转至买方。如果任何的商品退回,商品不符合以上的要求,买方可于任何时候书面通知卖方将不符合要求费用和开支由卖方单独负担,并应在买方发出的质量反馈单上注明的期限内办理退货手续,逾期向买方支付货物价格20%的违约金,且卖方无权向买方索赔。

  (5)卖方已接受买方的订单,如因卖方的产品质量,其损失一律由卖方承担。

  5、检验

  (1)为了更好地执行协议,维护双方的合法权益,买方有权在不通知卖方的前提下随时到卖方进行所供商品制造全过程的巡查,发现问题时,买方有权提出期限让卖方整改,卖方应按照此要求在期限内全面完成。

  (2)买方人员在卖方驻检时,卖方不得弄虚作假,隐瞒真相。

  (3)商品的最后检验是买方的质检部门和生产部门。若商品不符合买方的检测要求,

  买方有权根据实际检验结果对卖方的产品进行折扣或退货。

  6、数量确认

  (1)卖方自行联系运输工具,将产品送达买方指定的地点,经买方进行质量及数量检验,合格后方入库。若检验时发现数量不符合订单规定或双方的协议规定,按国内商业贸易惯例,采取“缺一罚十”的原则,由卖方赔偿不足商品。

  (2)商品毁损、灭失的风险仅于买方在其辖区或指定收货地点收到商品验收后转移给买方。商品仅在买方及其辖区或指定收货地点确定商品的数量和质量后才视为收货。

  (3)供需双方实行一定期限的对帐期,按照双方约定的日期,卖方应主动积极到买方对帐。

  7、发票及付款

  (1)卖方应依据《中华人民共和国税法》等法律规定,凭在双方书面同意之合同价的基础上扣除双方同意的价质折扣后的单价及验收的实际数量,开具有效的正规税务发票。

  (2)卖方开具发票后,应将发票交至买方指定的接洽人,而不得将发票随货交给提货员或其他人员。

  (3)若因卖方发票未及时开出或送货单及发票上数字不准而导致买方无法及时缴库或报销发票,造成卖方货款不能及时回笼的,其责任由卖方承担且卖方不得因此而拒绝供货。

  (4)买方和卖方之间约定的付款期限应自相关发票已交买方且发票上所订购和具体列明的所有商品已经交付到指定收货地点七日起计。

  (5)买方有权从卖方其后交付商品的应付货款中抵消卖方在本供货条件下所欠买方的任何款项,直到上述款项全数收回为止。

  8、保密

  卖方不得向别的客户泄露与买方的业务量、供货品种、价格等商业秘密。

  9、商品生产

  买方所订购的产品必须由卖方按合同约定厂家加工、生产,不得委托其他厂家进行加工、生产,如有发现,卖方一次性向甲方支付相当于合同价款总额的违约金。如果是进口物资,卖方(代理商)必须提供质量保证协议。

  十二、违约责任:

  1、卖方逾期将本合同项下产品送至现场的并安装的,每逾期一天,向买方支付当天未

  **品或未安装产品货款的千分之五作为违约金。逾期超过七天,买方有权单方解除合同,并要求卖方支付合同总价款的10%的违约金。

  2、验收时如发现产品存在质量问题或不符合合同要求,买方有权拒收并要求卖方退货。

  如在产品使用过程中,由于产品自身质量原因而发生受损时,买方发现后通知卖方,卖方应在4小时内赶至现场,妥善处理相关事宜,由此造成的相关损失由卖方承担。

  3、买卖双方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同,应及时通报不能履行和不

  能完全履行的理由;在取得有关主管机关的确认后,证明逾期履行、部分履行或不能履行合同,并根据情况可部分或者全部免予承担违约责任。

  4、依照合同法规定,违约方应向对方赔偿因违约而造成的一切损失。

  十三、商业贿赂之禁止:

  卖方被发现以任何形式之商业贿赂予买方员工,如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”,及其它一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者,皆视为商业贿赂。如发生这种情况,买方有权单方面中止双方之购销合同,冻结所有应付货款,如情节严重或涉及刑事,则买方提交司法部门依法处理。

  十四、卖方确认所有向买方的报价及供应的商品均符合中华人民共和国的有关法律法规,并

  且卖方将按本合同附件中所列条款供货及服务。此合同亦应附有供货商营业执照(复印件)、税务登记证(复印件)、企业资质证书(复印件)等。

  十五、变更

  合同签订后或订单下达卖方后,如尚未履行,买方有权更改订单,卖方必须以更改后的订单交货,否则卖方自行承担由此产生的所有费用。

  卖方必须提前30天将商品的价格和供货条件的变动以书面形式通知买方,如果买方向卖方要求违约金和(或)补偿,则上述通知期应延长为80天。卖方如要终止双方的协议,需提前80天通知,买方保留就卖方终止协议向卖方要求索赔的权利。

  凡涉及供、买方合作产品的工艺更改或零配件的换型调整,卖方均应提前通知并做

  好新老衔接工作,若因工艺更改或零配件更换,导致产品已不符合合同约定,买方有权解除合同,卖方未尽合理通知义务,还需向买方支付合同总价20%的违约金。十六、补充约定:

  本合同中任何印刷字体未经双方签字、盖章确认的删除、涂改、添加一律无效。

  除了本供货条件中所规定的条件以外,买方和卖方之间约定的其它供货条件(包括价格、付款条件、优惠措施、保证、宣传图片资料等)也是本供货条件的不可缺少部分。

  其它:本合同履行过程中,如发生纠纷双方应协商解决,协商不成,任何一方得向

  合同签定地人民法院提出起诉。

  十七、本合同一式贰份,其中买方壹份,卖方壹份。本合同双方签字盖章后生效。

  卖方(盖章):_________单位地址:_________法定代表人:_________

  买方(盖章):_________单位地址:_________法定代表人:_________

  甲方:_________

  甲方代表人:_________

  乙方:_________

  乙方代表人:_________

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定,经双方协商,签订本合同,共同信守,严格履行。甲、乙双方在*等、自愿、合作、互助、互利的原则的原则下,经充分协商,甲乙双方特签订如下协议:

  一、甲方定点向乙方购买学校幼儿所需的`食品。

  二、乙方提供的食品必须符合国家及地方**相关法律法规标准,安全技术标准,具有相关部门的质检报告,货品包装完整,标识清楚,不得掺假。甲方有权向乙方索要当日的登记报告。乙方向甲方所售食品保证质量达标,并在该食品规定的条件和期限内不发生食品质量变异;否则,赔偿乙方的全部损失,并承担相应的法律责任。

  三、若出现因乙方供应的食品引起的中毒事件,所有后果(受害者的经济赔偿、相关部门罚款和法律责任)全部又乙方负责承担,并且甲方有权从货款中扣除相应金额作为甲方的损失补偿。

  四、乙方必须遵守甲方食品卫生管理制度,为甲方提供优质的服务。确保幼儿的身体健康,每次所购食品的安全卫生、保质保量,坚决杜绝“三无”产品和未经检验、腐烂变质的食品进入幼儿园。

  五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,两份具有同等效力。

  六、本合同期为一年,自甲乙双方签字之日起开始生效。

  本合同一经签字,既具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,不得单方任意变更或解除,若遇不可抗力,不能履行合同时,应及时通知对方,以书面形式变更或解除合同。

  甲方代表人签字:_________

  乙方代表人签字:_________

  单位公章:_________

  乙方公章:_________

  _________年_________月_________日


采购订购合同范文五份(扩展8)

——水产品订购合同实用五份

  收购方(甲方):

  养殖方(乙方):

  为了促进水产养殖事业发展,确保养殖水产品质量安全,根据《中华人民共和国合同法)及其他法律法规的规定,甲乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上,订立本合同。

  第一条 品名、数量、保护价、及交货时间:

  乙方座落在_________________以__________方式养殖的_______亩,为甲方所确定的水产养殖基地。

  第二条 质量要求:_____________________________________________________________________________________

  第三条 包装要求、包装物的供应和费用负担:________________________________________________________

  第四条 养殖苗种提供:_________________,养殖饵料由_____________提供负责。

  第五条 甲方以乙方为服务对象,无偿为乙方提供各种养殖服务,包括组织培训、技术指导、信息传递、养殖管理等服务工作。乙方应按照甲方提出的技术要求和指导方法进行养殖管理。

  第六条 收购价格:收购时,等级产品的市场收购价低于约定的最低保护价的,以最低保护价为准,市场收购价格高于保护价的,按当地当天市场收购价格面定。在任何情况下,甲方都不得拒绝以最低保护价向乙方收购。双方在交易日达不成协议的,双方均同意由当地的价格鉴定部门确定,鉴定费用由甲方预交承担。

  第七条 检疫单位、方法、地点、标准及费用负担:

  ________________________________________________________________

  第八条 结算方式及期限:_____________________________________________

  ________________________________________________________________

  第九条 收购要求:甲方根据市场需求,合理安排收购时间,一般提前两天通知乙方,如乙方急于交售产品的也应提前两天通知甲方。

  第九条 运输方式及收购地点和运输费用负担:___________________________

  _____________________________________________________________

  第十一条 违约责任:

  1、乙方迟延交货或甲方迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分价款____%的标准支付违约金。

  2、乙方交付的产品不符合约定要求的,甲方有权要求补足、换货或退货,由此发生的费用和损失由乙方承担。

  3、乙方在未完成约定的交货数量将产品擅自变卖的,应按照该部分产品市场价格的____%向甲方支付违约金。

  4、甲方未按约定收购符合要求的产品,应按照该产品的保护价格的____%向乙方支付违约金。

  5、甲方提供技术指导存在误差,应承担由此给乙方造成的损失。

  第十二条 免责约定:如遇人力不可抗拒的自然灾害、重大疫情等原因,并有相应证明影响合同履行的,应在当时发生后____日内提出合同修改或中止。

  第十三条 合同解除条件:_____________________________________________

  _______________________________________________________________

  第十四条 其它约定事项:_____________________________________________

  ___________________________________________________________

  第十五条 争议解决方式:由双方协商解决,协商不成时,按本合同约定的下例第____项方式解决:[1]提交仲裁委员会仲裁。[2]向人民法院起诉。

  第十六条 本合同一式____份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  甲方:(简称甲方)

  乙方:(简称乙方)

  甲、乙双方本着*等自愿,诚实信用,互惠互利的原则,经双方共同协商,签订合同条款如下:

  第一条:甲方为乙方提供水产品:鲢鱼每市斤________元、草鱼每市斤________元、螺丝混每市斤________元。

  第二条:甲方必须保证成品鱼级别和成活率分别为:

  1、鲢鱼每条5市斤以上、草鱼每条6市斤以上、螺丝混每条7市斤以上;

  2、甲方必须保证成品鱼的成活率为:________%;

  第三条:交货时间与地点:

  1、交货时间:________年________月________日;

  2、交货地点:________;

  3、如成品鱼到达乙方河塘后、经水产专家验收后达不到质量要求的,乙方有权退货。

  第四条:货款结算及支付方式:

  汇款方式支付。________年____月____日前先预付定金________%,余款在鱼货验收合格并成活72小时后,付清;(装卸费、运输费及其他费用由甲方支付)

  甲方开户行:________

  帐号:________

  第五条:违约责任,甲、乙双方有一方当事人发生违约,按《经济合同法》规定承担违约责任。

  第六条:甲、乙双方在执行合同时发生争议或纠纷,应本着双方协商解决,协商不成,当事人任何一方可向阜阳市颍州区人民法院提起诉讼裁决。

  第七条:合同中未约定的事项,经双方共同协商可以达成补充合同。

  第八条:合同一经签定具有法律效力,不能因销售市场及价格因素变动而解除。

  第九条:本合同一式四份,甲、乙双方各二份,合同经双方代表签章之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  甲方:

  乙方:

  甲方:______ 联系人:______电话:______

  乙方:______ 联系人:______电话:______

  收货详细地址:______

  邮编:______

  今乙方向甲方订购如下信息技术服务有限公司产品:______

  日期:______年______月______日______时

  产品型号产品名称及规格数量单价金额小计______(元)

  人民币(大写)______合计¥______

  备注:______

  希望发货时间:年月日希望运输方式:□铁路□公路□航空□EMS□托运□市内送货□自提

  订货条款:

  1.付款方式:乙方以支票、电汇、汇票等方式支付汇款,如电汇则于当日附传真件给甲方。

  2.交期:款到后三天内发货。

  3.包装方式:标准包装。

  4.以上报价未含税。

  5.本订单甲乙双方签字或盖章后生效,传真件有效。其它未尽事宜以双方合作协议规定为准。

  供货单位:

  信息技术服务有限公司

  签字:______

  订货单位:______

  签字:______

  ______年______月______日

  收购方(甲方):

  养殖方(乙方):

  为了促进水产养殖事业发展,确保养殖水产品质量安全,根据《中华人民共和国合同法)及其他法律法规的规定,甲乙双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上,订立本合同。

  第一条 品名、数量、保护价、及交货时间:

  乙方座落在_________________以__________方式养殖的_______亩,为甲方所确定的水产养殖基地。

  第二条 质量要求:_____________________________________________________________________________________

  第三条 包装要求、包装物的供应和费用负担:________________________________________________________

  第四条 养殖苗种提供:_________________,养殖饵料由_____________提供负责。

  第五条 甲方以乙方为服务对象,无偿为乙方提供各种养殖服务,包括组织培训、技术指导、信息传递、养殖管理等服务工作。乙方应按照甲方提出的技术要求和指导方法进行养殖管理。

  第六条 收购价格:收购时,等级产品的市场收购价低于约定的最低保护价的,以最低保护价为准,市场收购价格高于保护价的,按当地当天市场收购价格面定。在任何情况下,甲方都不得拒绝以最低保护价向乙方收购。双方在交易日达不成协议的,双方均同意由当地的价格鉴定部门确定,鉴定费用由甲方预交承担。

  第七条 检疫单位、方法、地点、标准及费用负担:

  ________________________________________________________________

  第八条 结算方式及期限:_____________________________________________

  ________________________________________________________________

  第九条 收购要求:甲方根据市场需求,合理安排收购时间,一般提前两天通知乙方,如乙方急于交售产品的也应提前两天通知甲方。

  第九条 运输方式及收购地点和运输费用负担:___________________________

  _____________________________________________________________

  第十一条 违约责任:

  1、乙方迟延交货或甲方迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分价款____%的标准支付违约金。

  2、乙方交付的产品不符合约定要求的,甲方有权要求补足、换货或退货,由此发生的费用和损失由乙方承担。

  3、乙方在未完成约定的交货数量将产品擅自变卖的.,应按照该部分产品市场价格的____%向甲方支付违约金。

  4、甲方未按约定收购符合要求的产品,应按照该产品的保护价格的____%向乙方支付违约金。

  5、甲方提供技术指导存在误差,应承担由此给乙方造成的损失。

  第十二条 免责约定:如遇人力不可抗拒的自然灾害、重大疫情等原因,并有相应证明影响合同履行的,应在当时发生后____日内提出合同修改或中止。

  第十三条 合同解除条件:_____________________________________________

  _______________________________________________________________

  第十四条 其它约定事项:_____________________________________________

  ___________________________________________________________

  第十五条 争议解决方式:由双方协商解决,协商不成时,按本合同约定的下例第____项方式解决:[1]提交仲裁委员会仲裁。[2]向人民法院起诉。

  第十六条 本合同一式____份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  广东省水产品养殖订购合同

相关词条