股权委托合同范文10份

　　股权委托合同 1

　　随着人们法律意识的建立，越来越多的人通过合同来调和民事关系，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的股权委托合同范本，欢迎大家分享。

　　甲方：__________________

　　法定代表人：____________

　　注册地址：______________

　　乙方：__________________

　　法定代表人：____________

　　注册地址：______________

　　甲、乙双方本着*等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方代为持股事宜达成合同如下，以兹共同遵照执行：

　　一、委托内容

　　甲方自愿委托乙方作为自己对_________公司人民币_________元出资(该等出资占_________公司注册资本的17%，下简称“代表股份”)的名义持有人，并代为行使相关股东权利，乙方自愿接受甲方的委托并代为行使该相关股东权利。

　　二、委托权限

　　甲方委托乙方代为行使的权利包括：由乙方以自己的名义将受托行使的代表股份作为出资设立_________公司、在_________公司股东登记名册上具名、以_________公司股东身份参与_________公司相应活动、代为收取股息或红利、出*股东会并行使表决权、以及行使公司法与_________公司章程授予股东的其他权利。

　　三、甲方的权利与义务

　　1.甲方作为上述投资的实际出资者，对_________公司享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益;乙方仅得以自身名义将甲方的出资向_________公司出资并代甲方持有该等投资所形成的股东权益，而对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权(包括但不限于股东权益的转让、质押)。

　　2.在委托持股期限内，甲方有权在条件具备时，将相关股东权益转移到自己或自己指定的任何第三人名下，届时涉及到的相关法律文件，乙方须无条件同意，并无条件承受。在乙方代为持股期间，因代持股份产生的相关费用及税费(包括但不限于与代持股相关的投资项目的律师费、审计费、资产评估费等)均由甲方承担;在乙方将代持股份转为以甲方或甲方指定的任何第三人持有时，所产生的变更登记费用也应由甲方承担。自甲方负担的上述费用发生之日起五日内，甲方应将该等费用划入乙方指定的银行账户。否则，乙方有权在甲方的投资收益、股权转让收益等任何收益中扣除。

　　3.作为委托人，甲方负有按照_________公司章程、本合同及公司法的规定以人民币现金进行及时出资的义务，并以其出资额限度内一切投资风险。因甲方未能及时出资而导致的一切后果(包括给乙方造成的实际损失)均应由甲方承担。

　　4.甲方作为“代表股份”的实际所有人，有权依据本合同对乙方不适当的受托行为进行监督与纠正，并有权基于本合同约定要求乙方赔偿因受托不善而给自己造成的'实际损失，但甲方不能随意干预乙方的正常经营活动。

　　5.甲方认为乙方不能诚实履行受托义务时，有权依法解除对乙方的委托并要求依法转让相应的“代表股份”给委托人选定的新受托人，但必须提前30日书面通知乙方。

　　四、乙方的权利与义务

　　1.作为受托人，乙方有权以名义股东身份参与_________公司的经营管理或对________公司的经营管理进行监督，但不得利用名义股东身份为自己牟取任何私利。

　　2.未经甲方事先书面同意，乙方不得转委托第三方持有上述代表股份及其股东权益。

　　3.作为_________公司的名义股东，乙方承诺其所持有的_________公司股权受到本合同内容的限制。乙方在以股东身份参与_______公司经营管理过程中需要行使表决权时至少应提前3日通知甲方并取得甲方书面授权。在未获得甲方书面授权的条件下，乙方不得对其所持有的“代表股份”及其所有收益进行转让、处分或设置任何形式的担保，也不得实施任何可能损害甲方利益的行为。

　　4.在乙方自身作为_________公司实际股东、且所持_________公司股份比例(不含代甲方所持份额)大于17%的情形下，如果乙方自身作为股东的意见与甲方的意见不一致、且无法兼顾双方意见时，一方应在表决之前将自己对表决事项的意见告知甲方。在此情形下，甲方应同意乙方按照自己的意见进行表决。

　　5.乙方承诺将其未来所收到的因代表股份所产生的任何全部投资收益(包括现金股息、红利或任何其他收益分配)均全部转交给甲方，并承诺将在获得该等投资收益后3日内将该等投资收益划入甲方指定的银行账户。如果乙方不能及时交付的，应向甲方支付等同于同期银行逾期贷款利息之违约金。

　　6.在甲方拟向_________公司之股东或股东以外的人转让“代表股份”时，乙方应对此提供必要的协助及便利。

　　五、委托持股费用

　　甲方应向乙方每年支付_________元的代为持股费用，该费用应于每年的_________月_________日前支付给乙方。

　　六、保密条款

　　合同双方对本合同履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务，除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面授权。该等保密义务在本合同终止后仍然继续有效。任一方因违反该等义务而给对方造成损失的，均应当赔偿对方的相应损失。

　　七、争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不能解决的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对双方具有最终的法律约束力。

　　八、其他事项

　　1.本合同一式_________份，合同双方各持_________份，具有同等法律效力。

　　2.本合同自甲、乙双方授权代表签字之日起生效。

　　甲方(盖章)：_________

　　授权代表(签字)：_____

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　乙方(盖章)：_________

　　授权代表(签字)：_____

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　股权委托合同 2

　　甲方：__________________

　　法定代表人：____________

　　注册地址：______________

　　乙方：__________________

　　法定代表人：____________

　　注册地址：______________

　　甲、乙双方本着*等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方代为持股事宜达成合同如下，以兹共同遵照执行：

　　一、委托内容

　　甲方自愿委托乙方作为自己对_________公司人民币_________元出资（该等出资占_________公司注册资本的17％，下简称“代表股份”）的名义持有人，并代为行使相关股东权利，乙方自愿接受甲方的委托并代为行使该相关股东权利。

　　二、委托权限

　　甲方委托乙方代为行使的权利包括：由乙方以自己的名义将受托行使的代表股份作为出资设立_________公司、在_________公司股东登记名册上具名、以_________公司股东身份参与_________公司相应活动、代为收取股息或红利、出*股东会并行使表决权、以及行使公司法与_________公司章程授予股东的其他权利。

　　三、甲方的权利与义务

　　1．甲方作为上述投资的实际出资者，对_________公司享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益；乙方仅得以自身名义将甲方的出资向_________公司出资并代甲方持有该等投资所形成的股东权益，而对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的转让、质押）。

　　2．在委托持股期限内，甲方有权在条件具备时，将相关股东权益转移到自己或自己指定的任何第三人名下，届时涉及到的相关法律文件，乙方须无条件同意，并无条件承受。在乙方代为持股期间，因代持股份产生的相关费用及税费（包括但不限于与代持股相关的投资项目的律师费、审计费、资产评估费等）均由甲方承担；在乙方将代持股份转为以甲方或甲方指定的任何第三人持有时，所产生的变更登记费用也应由甲方承担。自甲方负担的上述费用发生之日起五日内，甲方应将该等费用划入乙方指定的银行账户。否则，乙方有权在甲方的投资收益、股权转让收益等任何收益中扣除。

　　3．作为委托人，甲方负有按照_________公司章程、本合同及公司法的规定以人民币现金进行及时出资的义务，并以其出资额限度内一切投资风险。因甲方未能及时出资而导致的一切后果（包括给乙方造成的实际损失）均应由甲方承担。

　　4．甲方作为“代表股份”的实际所有人，有权依据本合同对乙方不适当的受托行为进行监督与纠正，并有权基于本合同约定要求乙方赔偿因受托不善而给自己造成的实际损失，但甲方不能随意干预乙方的正常经营活动。

　　5．甲方认为乙方不能诚实履行受托义务时，有权依法解除对乙方的委托并要求依法转让相应的“代表股份”给委托人选定的新受托人，但必须提前30日书面通知乙方。

　　四、乙方的权利与义务

　　1．作为受托人，乙方有权以名义股东身份参与_________公司的经营管理或对________公司的经营管理进行监督，但不得利用名义股东身份为自己牟取任何私利。

　　2．未经甲方事先书面同意，乙方不得转委托第三方持有上述代表股份及其股东权益。

　　3．作为_________公司的名义股东，乙方承诺其所持有的_________公司股权受到本合同内容的限制。乙方在以股东身份参与_______公司经营管理过程中需要行使表决权时至少应提前3日通知甲方并取得甲方书面授权。在未获得甲方书面授权的条件下，乙方不得对其所持有的“代表股份”及其所有收益进行转让、处分或设置任何形式的担保，也不得实施任何可能损害甲方利益的行为。

　　4．在乙方自身作为_________公司实际股东、且所持_________公司股份比例（不含代甲方所持份额）大于17％的情形下，如果乙方自身作为股东的意见与甲方的意见不一致、且无法兼顾双方意见时，一方应在表决之前将自己对表决事项的意见告知甲方。在此情形下，甲方应同意乙方按照自己的意见进行表决。

　　5．乙方承诺将其未来所收到的因代表股份所产生的任何全部投资收益（包括现金股息、红利或任何其他收益分配）均全部转交给甲方，并承诺将在获得该等投资收益后3日内将该等投资收益划入甲方指定的银行账户。如果乙方不能及时交付的，应向甲方支付等同于同期银行逾期贷款利息之违约金。

　　6．在甲方拟向_________公司之股东或股东以外的人转让“代表股份”时，乙方应对此提供必要的协助及便利。

　　五、委托持股费用

　　甲方应向乙方每年支付_________元的代为持股费用，该费用应于每年的_________月_________日前支付给乙方。

　　六、保密条款

　　合同双方对本合同履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务，除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面授权。该等保密义务在本合同终止后仍然继续有效。任一方因违反该等义务而给对方造成损失的，均应当赔偿对方的相应损失。

　　七、争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不能解决的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对双方具有最终的法律约束力。

　　八、其他事项

　　1．本合同一式_________份，合同双方各持_________份，具有同等法律效力。

　　2．本合同自甲、乙双方授权代表签字之日起生效。

　　甲方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_____

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________乙方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_____

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　股权委托合同 3

　　委托人：，男（女），xx年xx月xx日出生，身份证号码：______________

　　受托人：，男（女），xx年xx月xx日出生，身份证号码：______________

　　本人系____公司的股东，本人占有该公司__%的股权，因拟以人民币___元转让上述公司的股权给___，兹委托___为本人的.代理人，代表本人处理如下事项：

　　一、代表本人出*___公司股东大会，行使表决权；

　　二、与___签订股权转让协议书，并办理公证手续；

　　三、办理工商变更登记手续。

　　委托期限：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。

　　受托人无转委托权。

　　委托人：___

　　20__年__月__日

　　股权委托合同 4

　　委托人：______，男（女），___年___月___日出生，身份证号码：______________

　　受托人：______，男（女），___年___月___日出生，身份证号码：______________

　　本人系____公司的股东，本人占有该公司__%的股权，因拟以人民币____元转让上述公司的股权给____，兹委托____为本人的.代理人，代表本人处理如下事项：

　　一、代表本人出*____公司股东大会，行使表决权；

　　二、与____签订股权转让协议书，并办理公证手续；

　　三、办理工商变更登记手续。

　　委托期限：从___年___月___日至___年___月___日止。

　　受托人无转委托权。

　　委托人：_________年__月__日

　　股权委托合同 5

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《中华人民共和国律师法》和《中华人民共和国仲裁法》的规定，经甲、乙双方友好协商，达成协议如下：

　　一、甲方委托乙方并指定___________律师、_________律师作为甲方的仲裁代理人。

　　乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。

　　二、委托事项

　　作为甲方的委托代理人代理甲方调查、了解有关情况并拟定有关甲方与__________的纠纷案的解决方案以及提起、进行并完成甲方与____________的仲裁活动。

　　三、委托权限

　　甲方授权乙方在本协议第四条约定的委托期限内享有以下权利：

　　□1.调查、收集与本案有关的证据材料;

　　□2.提出仲裁申请和反请求申请;

　　□3.提出、承认、放弃、变更仲裁请求和反请求;

　　□4.出庭参加仲裁;

　　□5.参加仲裁调解工作;

　　□6.拟定有关解决纠纷的方案;

　　□7.查阅、复制并保留与委托事项有关的全部材料。

　　四、委托期限

　　自本合同生效之日起到乙方完成全部委托事项或甲方解除对乙方的委托之日止。

　　五、律师费：

　　甲方同意向乙方支付代理费__________元，支付方式为：

　　六、其他约定

　　七、本合同一式三份，自双方签字、盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　股权委托合同 6

　　委托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份证号码：_______

　　受托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份证号码：_______

　　本人系__公司的股东,本人占有该公司_%的股权,因拟以人民币_x元转让上述公司的股权给_x，兹委托_x为本人的`代理人，代表本人处理如下事项：

　　一、代表本人出*_x公司股东大会，行使表决权;

　　二、与_x签订股权转让协议书，并办理公证手续;

　　三、办理工商变更登记手续。

　　委托期限：从某年某月某日至某年某月某日止。

　　受托人无转委托权。

　　委托人：_x

　　20xx年xx月xx日

　　股权委托合同 7

　　委托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份证号码：_______

　　受托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份证号码：_______

　　本人系__公司的股东,本人占有该公司_%的股权,因拟以人民币_x元转让上述公司的股权给_x，兹委托_x为本人的代理人，代表本人处理如下事项：

　　一、代表本人出*_x公司股东大会，行使表决权;

　　二、与_x签订股权转让协议书，并办理公证手续;

　　三、办理工商变更登记手续。

　　委托期限：从某年某月某日至某年某月某日止。

　　受托人无转委托权。

　　委托人：_x

　　20xx年xx月xx日

　　股权委托合同 8

　　委托人：，身份证号：，住：。

　　受托人：，身份证号：，住：。

　　委托人是_______有限公司的股东，出资 万元，占公司注册资本的 %，依法持有______公司

　　%的股权。现根据委托人签订的相关股权转让协议，托人授权受托人在 年 月 日前将委托人持有的全部股权转让给

　　名下，并由受托人代表委托人全权办理上述股权变更的`全部手续。

　　受托人的权限如下：

　　一、代为查阅、复印待转让股权的全部工商档案资料；

　　二、签订相关的股权转让合同，并履行相关合同条款；

　　三、代为签署股权转让过程中的所有需要委托人签字的文件资料；

　　四、协助受让方办理股权变更的全部手续；

　　五、代为办理股权转让过程中的税费申报，并缴纳相应的税费；

　　六、代为领取股权变更后的相关资料证书；

　　七、办理过户手续过程中需本人办理的其他事项。

　　委托人自愿授权受托人办理相关股权变更事项，受托人自愿接受委托，受托人不得转委托。受托人在执行和处理上述委托事项的过程中，在权限范围内依法签署的有关文件、合同，委托方均予以认可和接受。委托人确认上述委托的效力，并当然地承担此委托引起的法律责任。

　　委托期限:自本委托书签署且经公证之日起至委托事项办结之日止。

　　受托人无转委托权。

　　（注:本委托书适用于发生转让的股东；并在其所在地的公证处就*办理委托书公证）

　　委托人：

　　年 月 日

　　股权委托合同 9

　　委托人： 女 身份证编号：

　　受委托人: 男 身份证编码：

　　现委托受托人作为代理人，就委托人与萧县 股权转让事宜全权代表我提交、审查或者签署下列文件：

　　1、公司变更登记申请书

　　2、指定代表或者委托代理人证明

　　3、公司股东(发起人)出资情况表

　　4、股东会决议

　　5、股权转让协议

　　6、《确认书》

　　7、受让股权新加入的股东的主体资格证明或自然人的身份证明复印件

　　8、出让方受让方系国有、城镇集体单位的'，提交资产管理者审查同意的意见

　　9、公司营业执照正副本，加盖工商局档案专用章的该公司章程复印件

　　10、其它需要提交、审查或者签署的文件

　　1、出资证明

　　2、派股证明

　　3、其它需收取的文件、资料 、权证。

　　注：代理人在其权限范围内签署的有关文件，委托人予以承认，由此在法律上产生的权利、义务由委托人享有和承担。

　　委托期限：委托期限至上述事宜结束为止，受委托人无转委托权。

　　委托人

　　20xx年xx月xx日

　　股权委托合同 10

　　委托人：，身份证号：，住：。

　　受托人：，身份证号：，住：。

　　委托人是_______有限公司的股东，出资 万元，占公司注册资本的 %，依法持有______公司

　　%的股权。现根据委托人签订的相关股权转让协议，托人授权受托人在 年 月 日前将委托人持有的全部股权转让给

　　名下，并由受托人代表委托人全权办理上述股权变更的全部手续。

　　受托人的权限如下：

　　一、代为查阅、复印待转让股权的全部工商档案资料；

　　二、签订相关的股权转让合同，并履行相关合同条款；

　　三、代为签署股权转让过程中的所有需要委托人签字的文件资料；

　　四、协助受让方办理股权变更的全部手续；

　　五、代为办理股权转让过程中的税费申报，并缴纳相应的税费；

　　六、代为领取股权变更后的.相关资料证书；

　　七、办理过户手续过程中需本人办理的其他事项。

　　委托人自愿授权受托人办理相关股权变更事项，受托人自愿接受委托，受托人不得转委托。受托人在执行和处理上述委托事项的过程中，在权限范围内依法签署的有关文件、合同，委托方均予以认可和接受。委托人确认上述委托的效力，并当然地承担此委托引起的法律责任。

　　委托期限:自本委托书签署且经公证之日起至委托事项办结之日止。

　　受托人无转委托权。

　　（注:本委托书适用于发生转让的股东；并在其所在地的公证处就*办理委托书公证）

　　委托人：

　　年 月 日

股权委托合同范文10份扩展阅读

股权委托合同范文10份（扩展1）

——股权委托合同菁选

股权委托合同

　　随着法律观念的日渐普及，合同的法律效力与日俱增，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的股权委托合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　股权委托合同 篇1

　　本协议于_________年_________月_________日由下列各方签订：

　　转让方：_________(以下简称甲方)

　　注册地址为：_________

　　法定代表人：_________

　　受让方：_________(以下简称乙方)

　　注册地址为：_________

　　法定代表人：_________

　　鉴于：_________，据此，双方达成以下条款：

　　释义：

　　除非协议另有所指，以下词语和语句在本协议及各附件具有以下的含义：

　　“转让”或“该转让”指本协议第2条所述甲、乙双方就_________股份所进行的转让。

　　“被转让股份”指依据本协议，甲方向乙方转让的_________公司_________%的股份。

　　“转让成交日”指依本协议款的规定，双方将转让的有关事宜记载于股东名册并办理完毕工商登记手续或在股份托管机构办理完毕转让手续并完成相应的工商登记之日。

　　股份转让

　　甲方依据本协议，将其持有的_________公司_________%的股份计_________股及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方;

　　乙方同意受让上述被转让股份，并在转让成交后，依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。

　　成交

　　本协议签订后，双方应当就该转让的有关事宜要求公司将乙方的名称、住所、受让的出资额记载于股东名册并办理完毕工商登记手续，甲方应就该转让已记载于股东名册并办理完毕工商登记手续的事实向乙方出具书面的证明。如公司的股份已进行了集中托管，则双方应当在股份托管机构办理完毕转让手续并完成相应的工商登记手续。

　　从本协议签订之日起，如_________日内不能办理完毕前款规定的成交手续乙方有权解除本协议，拒绝支付转让价款。如乙方已支付了相应款项，则甲方应将乙方已支付的款项退还乙方。

　　价款支付方式

　　甲、乙双方同意甲方转让_________公司_________%股份的价款为人民币_________元。

　　支付方式

　　自甲方出具其持有_________公司_________%股份的合法、有效的证明之日起_________日内，乙方向甲方支付人民币_________元。

　　乙方于转让成交日向甲方支付人民币_________元。补充付款及其它费用

　　如果_________公司获准向社会公开发行股票并上市，同时按照经证监会批准的_________公司首次向社会公开发行股票的招股说明中显示的净资产额的_________%高于_________元时，差额款项作为乙方向甲方支付该转让的补充付款。

　　乙方于_________公司上市之日起_________日内将依款确定的款项支付予甲方。

　　乙方依前款规定支付补充付款时，应同时向甲方支付人民币_________元，该款项作为对甲方为_________公司上市而支出的各项费用的补偿。

　　双方依款所确定的补偿费用，在本协议签订后非经乙方同意不得作任何变更。

　　董事的委派权

　　从转让成交日起，乙方享有对_________公司的董事委派权。

　　甲方保证乙方可向_________公司委派叁名董事，依据公司法及公司章程行使董事权利。

　　甲方应依法召集临时股东大会，确认董事人选的变动。

　　声明、保证和承诺

　　甲方特此向乙方作出以下声明、保证和承诺：

　　甲方已合法地成为_________公司的'股东，全权和合法拥有本协议项下被转让的_________公司_________%的股份，并具备相关的有效法律文件。

　　甲方承诺未以被转让股份为其自身债务或第三方提供任何形式的担保。

　　甲方履行本协议的行为不会导致任何违反其作为一方当事人与他人签署的合同、协议或单方作出的承诺、保证等。

　　甲方已取得签订并履行本协议所需的一切批准、授权或许可。

　　甲方承认乙方系以以上声明、保证和承诺为前提条件同意与甲方签订本协议。

　　以上声明、保证和承诺，在本协议签订后将持续全面有效。

　　不可抗力

　　任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本协议的义务的行为将不视为违约，但应在条件允许下采取一切合理及实际可行的补偿措施，以减少因不可抗力造成的损失。

　　争议解决

　　凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提请_________仲裁委员会仲裁。仲裁的裁决是终局的，对双方都有约束力。

　　一般规定

　　本协议自生效之日起对双方均有约束力。非经双方书面同意，本协议项下的权利义务不得变更。

　　本协议项下部分条款或内容被认定为无效或失效，不影响其他条款的效力。

　　本协议中的标题，只为阅读方便而设，在解释本协议时并无效力。

　　本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

　　本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________代表(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　股权委托合同 篇2

　　委托方：____市______公司（以下简称甲方）

　　加工方：______

　　身份证号：______（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方友好协商，甲方的布鞋帮委托给乙方缝纫加工，双方并达成委托加工合同如下：

　　一、甲方负责提供鞋帮片和相关气眼、缝纫线、口条带等小件材料及相关制帮工艺标准。乙方自行招收员工和自备生产场地、设备及消防安全设施。

　　二、乙方为甲方提供鞋帮加工服务的场地位于未经甲方书面同意，乙方不得将甲方的帮料投到上述场地以外的地方或单位进行加工。

　　三、甲方按各鞋帮品种制定相应的加工费（含领帮交帮费用），乙方认可后，到甲方公司内领取所加工的布鞋帮及相关材料。

　　四、乙方对甲方提供的待加工物件发现不合格的应及时到甲方处调换；甲方应允许乙方最长时间自拉帮件及材料之日起壹个月内调换。过期造成损失的，由乙方承担。

　　五、乙方在拉待加工材料时，甲方应向乙方告知交帮时间，乙方应按时、按质、按量加工好并负责交到甲方公司内。

　　六、乙方不得使用其它材料替代甲方提供的专用材料，否则，造成的质量问题及经济损失由乙方承担。

　　七、鞋帮加工不合格的，甲方有权拒收，乙方照价赔偿。

　　八、领材料和交帮等手续，由甲、乙双方签字生效。如乙方本人不能亲自签字，可书面委托他人代理签字。

　　九、乙方须保证甲方所提供的加工物件的安全事项，如发生火灾、雨淋、鼠咬、霉烂等造成的经济损失由乙方赔偿。为保证物件安全，根据加工量的多少，乙方应向甲方交付相应的质保金。

　　十、结算方式：甲方每月____日前向乙方结算上月加工费，结算时，以乙方交成品帮时经甲方确认的验收数量和品种作为依据。

　　十一、乙方如不愿或不能为甲方提供加工时，应提前两个月通知甲方。乙方通知到甲方后，应在停止领帮之日起二十天内按质按量全部向甲方交清所加工的'成品帮，甲方除留乙方少量的质量保证金外，其余加工费用应一次性向乙方结清。

　　十二、违约责任：乙方如不能按时、按质如数向甲方交够成品帮，应按甲方相应成品帮的价值赔付甲方，如拖延时间给甲方造成间接损失，须另向甲方赔付违约金，违约金按甲方成品帮价值每日千分之三比例自乙方违约日起计算。如非乙方原因，甲方不能付清乙方相应加工费的，须向乙方赔付违约金，违约金按加工费额每日千分之三比例自甲方违约日起计算。

　　十三、本合同有效期为自签定之日起________年，即自年起至月日止。甲乙双方之前签订有委托加工合同的，以本次签订的委托加工合同内容为准。

　　十四、本合同内容同样适用于本合同签定日之前甲、乙双方已发生但未结算的加工业务，具同等效力。

　　十五、本合同有效期________年。期满后双方如愿意继续合作，则本合同有效期自动向下期延续，每期________年。如期满单方不愿合作，没例行完的合同内容，照样按本合同的条款执行完毕，合同终止。

　　十六、本合同于甲方公司办公室内签订，壹式贰份，每份贰页，甲乙双方各执壹份，自甲乙双方签字后生效，具同等法律效力。本合同履行中如有争议，甲乙双方友好协商解决；如协商不成时，由____县人民法院裁定解决。

　　甲方：（签章）______乙方：（签章）______

　　地址：__________地址：______

　　电话：______电话：______

　　________年____月____日

　　股权委托合同 篇3

　　委托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份证号码：_______

　　受托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份证号码：_______

　　本人系__公司的股东,本人占有该公司_%的股权,因拟以人民币_x元转让上述公司的股权给_x，兹委托_x为本人的`代理人，代表本人处理如下事项：

　　一、代表本人出*_x公司股东大会，行使表决权;

　　二、与_x签订股权转让协议书，并办理公证手续;

　　三、办理工商变更登记手续。

　　委托期限：从某年某月某日至某年某月某日止。

　　受托人无转委托权。

　　委托人：_x

　　20xx年xx月xx日

　　股权委托合同 篇4

　　委托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份证号码：

　　_______

　　受托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份证号码：

　　_______

　　本人系__公司的`股东,本人占有该公司_%的股权,因拟以人民币_X元转让上述公司的股权给_X，兹委托_X为本人的代理人，代表本人处理如下事项：

　　一、代表本人出*_X公司股东大会，行使表决权;

　　二、与_X签订股权转让协议书，并办理公证手续;

　　三、办理工商变更登记手续。

　　委托期限：从某年某月某日至某年某月某日止。受托人无转委托权。

　　委托人：

　　__年_月_日

　　股权委托合同 篇5

　　委托人：xx，男(女)，xx年x月x日出生，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxx

　　受托人：xx，男(女)，xx年x月x日出生，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxx

　　本人系xxxx公司的股东,本人占有该公司xx%的股权,因拟以人民币xxx元转让上述公司的'股权给xxx，兹委托xxx为本人的代理人，代表本人处理如下事项：

　　一、代表本人出*xxx公司股东大会，行使表决权;

　　二、与xxx签订股权转让协议书，并办理公证手续;

　　三、办理工商变更登记手续。

　　委托期限：从xx年x月x日至xx年x月x日止。

　　受托人无转委托权。

　　委托人：xxx

　　20xx年xx月xx日

　　股权委托合同 篇6

　　委托人：，男（女），xx年xx月xx日出生，身份证号码：______________

　　受托人：，男（女），xx年xx月xx日出生，身份证号码：______________

　　本人系____公司的股东，本人占有该公司__%的股权，因拟以人民币___元转让上述公司的股权给___，兹委托___为本人的.代理人，代表本人处理如下事项：

　　一、代表本人出*___公司股东大会，行使表决权；

　　二、与___签订股权转让协议书，并办理公证手续；

　　三、办理工商变更登记手续。

　　委托期限：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。

　　受托人无转委托权。

　　委托人：___

　　20__年__月__日

　　股权委托合同 篇7

　　委托人：

　　身份证号：

　　住：

　　受托人：

　　身份证号：

　　住：

　　委托人是_______有限公司的股东，出资万元，占公司注册资本的%，依法持有______公司%的股权。现根据委托人签订的相关股权转让协议，托人授权受托人在年月日前将委托人持有的全部股权转让给名下，并由受托人代表委托人全权办理上述股权变更的全部手续。

　　受托人的权限如下：

　　一、代为查阅、复印待转让股权的全部工商档案资料;

　　二、签订相关的股权转让合同，并履行相关合同条款;

　　三、代为签署股权转让过程中的所有需要委托人签字的文件资料;

　　四、协助受让方办理股权变更的全部手续;

　　五、代为办理股权转让过程中的税费申报，并缴纳相应的税费;

　　六、代为领取股权变更后的相关资料证书;

　　七、办理过户手续过程中需本人办理的`其他事项。

　　委托人自愿授权受托人办理相关股权变更事项，受托人自愿接受委托，受托人不得转委托。受托人在执行和处理上述委托事项的过程中，在权限范围内依法签署的有关文件、合同，委托方均予以认可和接受。委托人确认上述委托的效力，并当然地承担此委托引起的法律责任。

　　委托期限:自本委托书签署且经公证之日起至委托事项办结之日止。

　　受托人无转委托权。

　　(注:本委托书适用于发生转让的股东;并在其所在地的公证处就*办理委托书公证)

　　委托人：

　　___年___月___日

　　股权委托合同 篇8

　　委托人：女

　　身份证编号：

　　受委托人:男

　　身份证编码：

　　现委托受托人作为代理人，就委托人与萧县股权转让事宜全权代表我提交、审查或者签署下列文件：

　　1、公司变更登记申请书

　　2、指定代表或者委托代理人证明

　　3、公司股东(发起人)出资情况表

　　4、股东会决议

　　5、股权转让协议

　　6、《确认书》

　　7、受让股权新加入的股东的主体资格证明或自然人的身份证明复印件

　　8、出让方受让方系国有、城镇集体单位的，提交资产管理者审查同意的意见

　　9、公司营业执照正副本，加盖工商局档案专用章的该公司章程复印件

　　10、其它需要提交、审查或者签署的'文件

　　1、出资证明

　　2、派股证明

　　3、其它需收取的文件、资料、权证。

　　注：代理人在其权限范围内签署的有关文件，委托人予以承认，由此在法律上产生的权利、义务由委托人享有和承担。

　　委托期限：委托期限至上述事宜结束为止，受委托人无转委托权。

　　委托人

　　___年___月___日

　　股权委托合同 篇9

　　本协议在下述双方当事人之间签订：

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　鉴 于：

　　1. 甲乙双方为依据中国法律设立并合法存续的企业。

　　2. 甲方拟转让其合法持有的标的企业股权。

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循自愿、公*、诚实信用的原则，就甲方转让其合法持有的标的企业股权的相关事务达成一致，签订本协议如下条款：

　　第一条 委托事项

　　1.1 甲方委托乙方转让甲方持有的 的 %的股权。

　　1.2 乙方接受甲方委托，根据对交易项目的尽职调查结果，按照交易规则为甲方提供相关服务。

　　第二条 股权拟转让价格及转让比例

　　2.1 股权拟转让总金额：人民币 亿元(以实际成交价格为准)。

　　2.2 股权转让比例： 的 %的股权。

　　第三条 服务费

　　3.1 甲方同意在本次股权转让完成时按股权转让实际成交总金额的 %向乙方支付委托转让服务费。

　　3.2 甲方在股权转让方与股权受让方签订的《股权转让合同》生效之日起五日内，向乙方一次性支付3.1款所约定之委托转让服务费。

　　乙方收款账号信息如下：

　　乙方开户行：

　　开户户名：

　　账号：

　　第四条 双方的权利与义务

　　4.1 甲方声明：不会因为甲方没有履行内部审批程序、没有经过股东会/大会决议通过，不具备相应的民事权利能力和民事行为能力而导致本协议无效。

　　4.2 甲方应按照乙方的交易规则及相关规定开展本项股权转让业务。

　　4.3 甲方同意依据乙方的交易规则，不直接进场交易，并接受乙方指派的.经纪会员于本项目交易过程中提供全程交易服务。

　　4.4 甲方同意依据乙方的交易规则，于本协议签订后接受前述经纪会员对其展开的尽职调查，并接受乙方依据该尽职调查结果做出接受委托或拒绝委托的决定。

　　4.5 甲方保证按本协议的约定及时向乙方支付全部委托转让服务费。

　　4.6 甲方有权随时向乙方了解委托事项的进展情况，并积极配合乙方办理有关委托事项。

　　4.7 乙方有权对甲方提供的有关文件材料的真实性、合法性进行审查。甲方应承担提供虚假文件或隐瞒事实的一切法律后果。

　　4.8 乙方应对指定的经纪会员予以统一管理。

　　4.9 乙方保证将甲方提供的全部资料仅用于本项股权转让事宜。

　　4.10 乙方负责协调本次股权交易的登记、交易、结算等工作。

　　4.11 甲乙双方均一致认可，本协议的签署与生效不代表对项目最终成交给予任何保证。

　　第五条 不越过条款

　　5.1 双方承诺，本协议签订后六个月内(以签订本协议日期为基准日)，双方本身或各自关联人、关系人(包括但不限于关联企业、法定代表人、公司职员及其亲属、朋友等)、推荐的其他主体之间不越过其他一方私下单独直接或间接接触或进行其他各项商业或投资行为，不越过某一联系人直接或间接联系其他联系人或该联系人的关联人、关系人(包括但不限于关联企业、法定代表人、公司职员、亲属、朋友等)进行其他各项商业或投资行为。如有越过行为，则视为违约，一方有权向违约方按本协议约定之标准取得该项服务全部收益的报酬。

　　第六条 甲方承诺

　　依照公开、公*、公正、诚信的原则，甲方作如下承诺：

　　6.1 本次股权转让是甲方真实意思表示，转让的股权权属清晰，甲方对该股权拥有完全的处臵权且实施股权转让不存在任何限制条件。

　　6.2 甲方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。

　　6.3 甲方所提交的所有材料及附件内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　*** 甲方指定乙方作为本次股权转让的唯一交易场所。

　　第七条 违约责任

　　7.1 如果甲方未按本协议第三条之规定向乙方及时支

　　付相关费用的，每延期一天，甲方应向乙方支付延期支付费用总额万分之五的每日罚息，直至甲方向乙方付清上述费用为止;超过五天未付，甲方还须另行承担应支付给乙方委托转让服务费用总额百分之二十的违约金。

　　7.2 甲方如违反本协议第五条规定，绕开乙方单独与其他第三方达成股权转让协议的，无论该协议具体条款是否符合本协议第一条所载之内容，均应视为乙方已完成本协议约定的所有义务，甲方同意按本协议第三条之规定向乙方支付委托转让服务费，并按本条第7.1款之规定承担逾期未付的违约责任。

　　第八条 保密条款

　　8.1 协议双方均应当对与本协议有关的全部事项、对在履行本协议过程中所知悉的对方信息承担严格保密义务。

　　8.2 如果任何一方泄露对方秘密致使被泄密方受到经济损失，或致使其他第三方受到损害的，泄密一方应当向被泄密方和遭受损失的其他第三方承担赔偿责任。

　　第九条 争议解决及选择管辖

　　9.1 因本协议引起的任何争议均应通过友好协商解决，协商不成的，双方同意在乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十条 附则

　　10.1 本协议自双方法定代表人或授权代表签名并加斧章之日起生效。

　　10.2 本协议自乙方根据乙方指定的经纪会员对甲方开展尽职调查结果审核通过后生效。

　　10.3 本协议生效后，非经甲乙双方协商一致并达成书面协议的，甲乙任何一方均不得擅自变更或解除本协议。

　　10.4 本协议的任何修改需经双方同意并签署书面文件后方可生效，并与本协议具有同等法律效力。

　　10.5 本协议有效期至乙方全额收到甲方应支付的服务费之日，双方如认为有必要继续合作的，可于本协议有效期届满前续签本协议。

　　10.6 本协议正本壹式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

　　10.7 本协议于[ ]年[ ]月[ ]日签订于中国北京。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　股权委托合同 篇10

　　委托方（甲方）：______

　　法定代表人：______

　　通讯地址：______

　　联系方式：______

　　受托方（乙方）：______

　　法定代表人：______

　　通讯地址：______

　　联系方式：______

　　为便于有效开展业务，保障甲乙双方的合法权益，特签订以下协议：

　　一、委托事项

　　双方商定，乙方委托甲方的业务为：________。

　　二、委托费用及支付方式

　　1、根据有偿服务原则，按____物价局的有关收费标准，约定事项的费用为人民币（大写）____元整。

　　2、上述费用按结算方式，自委托协议签订后____日内由甲方一次性支付完毕。

　　3、甲方在协议期间向乙方提出协议以外的有关事项及其他单项代理事项，需另行签订其他协议，乙方予以优惠。

　　三、甲方的义务及责任

　　1、甲方应积极配合乙方代理人员工作并提供必要的工作条件。

　　2、甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的'会计凭证、账册、报表及其他涉税资料，并对其真实性、合法性、完整性负责，如因甲方提供的涉税资料失实造成代理结果错误的，乙方不负赔偿责任。

　　3、甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法规的行为，如有此类情况，经劝告仍不停止的，乙方有权终止代理。

　　4、甲方应按照约定的条件，及时足额支付代理费。

　　四、乙方的义务及责任

　　1、乙方接受委托后，应及时委托代理人员为甲方提供约定的服务。

　　2、乙方委托的代理人员必须对执业中知悉的甲方商业秘密保密，维护甲方的合法权益。

　　五、违约责任

　　签订后，双方应积极按约履行，不得无故终止，任何一方违约，由违约方支付上述总费用____倍的违约金。如有法定情形或特殊原因需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方，并给对方以必要的准备时间。

　　六、其它

　　1、协议履行中如遇情况变化，需变更、补充有关条款的，由双方协商协定。

　　2、争议的解决：协议履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向____人民法院提起诉讼。

　　3、本协议经双方法定代表人（或其代理人）签字并加盖单位公章后生效。

　　4、协议有效期有由____年____月____日起至____年____月____日止。

　　5、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，并具有同等法律效力。

　　6、本协议未尽事项，经双方协商同意后，可另行签订补充协议。

　　甲方：______

　　法定代表人：______

　　签订时间：____年____月____日

　　乙方：______

　　法定代表人：______

　　开户银行：______

　　账户：______

　　签订时间：____年____月____日

　　股权委托合同 篇11

　　甲方：__________________

　　法定代表人：____________

　　注册地址：______________

　　乙方：__________________

　　法定代表人：____________

　　注册地址：______________

　　甲、乙双方本着*等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方代为持股事宜达成合同如下，以兹共同遵照执行：

　　一、委托内容

　　甲方自愿委托乙方作为自己对_________公司人民币_________元出资（该等出资占_________公司注册资本的17％，下简称“代表股份”）的名义持有人，并代为行使相关股东权利，乙方自愿接受甲方的委托并代为行使该相关股东权利。

　　二、委托权限

　　甲方委托乙方代为行使的权利包括：由乙方以自己的名义将受托行使的代表股份作为出资设立_________公司、在_________公司股东登记名册上具名、以_________公司股东身份参与_________公司相应活动、代为收取股息或红利、出*股东会并行使表决权、以及行使公司法与_________公司章程授予股东的其他权利。

　　三、甲方的权利与义务

　　1．甲方作为上述投资的实际出资者，对_________公司享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益；乙方仅得以自身名义将甲方的出资向_________公司出资并代甲方持有该等投资所形成的股东权益，而对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的转让、质押）。

　　2．在委托持股期限内，甲方有权在条件具备时，将相关股东权益转移到自己或自己指定的任何第三人名下，届时涉及到的相关法律文件，乙方须无条件同意，并无条件承受。在乙方代为持股期间，因代持股份产生的相关费用及税费（包括但不限于与代持股相关的投资项目的律师费、审计费、资产评估费等）均由甲方承担；在乙方将代持股份转为以甲方或甲方指定的任何第三人持有时，所产生的变更登记费用也应由甲方承担。自甲方负担的上述费用发生之日起五日内，甲方应将该等费用划入乙方指定的银行账户。否则，乙方有权在甲方的投资收益、股权转让收益等任何收益中扣除。

　　3．作为委托人，甲方负有按照_________公司章程、本合同及公司法的规定以人民币现金进行及时出资的义务，并以其出资额限度内一切投资风险。因甲方未能及时出资而导致的一切后果（包括给乙方造成的实际损失）均应由甲方承担。

　　4．甲方作为“代表股份”的实际所有人，有权依据本合同对乙方不适当的受托行为进行监督与纠正，并有权基于本合同约定要求乙方赔偿因受托不善而给自己造成的实际损失，但甲方不能随意干预乙方的正常经营活动。

　　5．甲方认为乙方不能诚实履行受托义务时，有权依法解除对乙方的委托并要求依法转让相应的“代表股份”给委托人选定的`新受托人，但必须提前30日书面通知乙方。

　　四、乙方的权利与义务

　　1．作为受托人，乙方有权以名义股东身份参与_________公司的经营管理或对________公司的经营管理进行监督，但不得利用名义股东身份为自己牟取任何私利。

　　2．未经甲方事先书面同意，乙方不得转委托第三方持有上述代表股份及其股东权益。

　　3．作为_________公司的名义股东，乙方承诺其所持有的_________公司股权受到本合同内容的限制。乙方在以股东身份参与_______公司经营管理过程中需要行使表决权时至少应提前3日通知甲方并取得甲方书面授权。在未获得甲方书面授权的条件下，乙方不得对其所持有的“代表股份”及其所有收益进行转让、处分或设置任何形式的担保，也不得实施任何可能损害甲方利益的行为。

　　4．在乙方自身作为_________公司实际股东、且所持_________公司股份比例（不含代甲方所持份额）大于17％的情形下，如果乙方自身作为股东的意见与甲方的意见不一致、且无法兼顾双方意见时，一方应在表决之前将自己对表决事项的意见告知甲方。在此情形下，甲方应同意乙方按照自己的意见进行表决。

　　5．乙方承诺将其未来所收到的因代表股份所产生的任何全部投资收益（包括现金股息、红利或任何其他收益分配）均全部转交给甲方，并承诺将在获得该等投资收益后3日内将该等投资收益划入甲方指定的银行账户。如果乙方不能及时交付的，应向甲方支付等同于同期银行逾期贷款利息之违约金。

　　6．在甲方拟向_________公司之股东或股东以外的人转让“代表股份”时，乙方应对此提供必要的协助及便利。

　　五、委托持股费用

　　甲方应向乙方每年支付_________元的代为持股费用，该费用应于每年的_________月_________日前支付给乙方。

　　六、保密条款

　　合同双方对本合同履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务，除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面授权。该等保密义务在本合同终止后仍然继续有效。任一方因违反该等义务而给对方造成损失的，均应当赔偿对方的相应损失。

　　七、争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不能解决的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对双方具有最终的法律约束力。

　　八、其他事项

　　1．本合同一式_________份，合同双方各持_________份，具有同等法律效力。

　　2．本合同自甲、乙双方授权代表签字之日起生效。

　　甲方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_____

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________乙方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_____

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　股权委托合同 篇12

　　委托人：，身份证号：，住：。

　　受托人：，身份证号：，住：。

　　委托人是_______有限公司的股东，出资 万元，占公司注册资本的 %，依法持有______公司

　　%的股权。现根据委托人签订的相关股权转让协议，托人授权受托人在 年 月 日前将委托人持有的全部股权转让给

　　名下，并由受托人代表委托人全权办理上述股权变更的全部手续。

　　受托人的.权限如下：

　　一、代为查阅、复印待转让股权的全部工商档案资料；

　　二、签订相关的股权转让合同，并履行相关合同条款；

　　三、代为签署股权转让过程中的所有需要委托人签字的文件资料；

　　四、协助受让方办理股权变更的全部手续；

　　五、代为办理股权转让过程中的税费申报，并缴纳相应的税费；

　　六、代为领取股权变更后的相关资料证书；

　　七、办理过户手续过程中需本人办理的其他事项。

　　委托人自愿授权受托人办理相关股权变更事项，受托人自愿接受委托，受托人不得转委托。受托人在执行和处理上述委托事项的过程中，在权限范围内依法签署的有关文件、合同，委托方均予以认可和接受。委托人确认上述委托的效力，并当然地承担此委托引起的法律责任。

　　委托期限:自本委托书签署且经公证之日起至委托事项办结之日止。

　　受托人无转委托权。

　　（注:本委托书适用于发生转让的股东；并在其所在地的公证处就*办理委托书公证）

　　委托人：

　　年 月 日

　　股权委托合同 篇13

　　委托人：______，男（女），___年___月___日出生，身份证号码：______________

　　受托人：______，男（女），___年___月___日出生，身份证号码：______________

　　本人系____公司的股东，本人占有该公司__%的股权，因拟以人民币____元转让上述公司的股权给____，兹委托____为本人的.代理人，代表本人处理如下事项：

　　一、代表本人出*____公司股东大会，行使表决权；

　　二、与____签订股权转让协议书，并办理公证手续；

　　三、办理工商变更登记手续。

　　委托期限：从___年___月___日至___年___月___日止。

　　受托人无转委托权。

　　委托人：_________年__月__日

股权委托合同范文10份（扩展2）

——业务委托合同范文10份

　　业务委托合同 1

　　委托人(甲方)：_________

　　受托人(乙方)：_________

　　在企业股份制改革中，甲方为申请改组及上市发行股票，为使该项工作中的有关法律事项得到专业人士的帮助，甲方特委托乙方办理该项工作的有关法律事务，乙方将对甲方的改制及上市发行股票之有关问题出具《法律意见书》。为此双方特议定下列条款以资共同遵照执行：

　　一、乙方接受甲方的委托，指派中国注册律师完成甲方委托的事务。

　　二、乙方律师应本着实事求是、对社会公众负责的原则认真对有关事项进行审核。

　　三、甲方应全面、真实地向乙方律师提供有关文件资料;乙方接受委托后，如发现甲方捏造事实、弄虚作假，有权终止本合同，依约收取的费用不子退还。

　　四、如乙方无故终止合同，律师费应双倍退还甲方，如甲方无故终止，乙方收取的`律师费不予退还。

　　五、甲方委托乙方的事务如下：

　　1.订公司上市采取的方式及出具意见;

　　2.审查或草拟发起人协议及有关董事会决议;

　　3.审查或草拟上市申请报告;

　　4.审查或草拟上市公司章程;

　　5.与会计师、资产评估师就重大问题进行磋商，若有必要得签署一项备忘录;

　　6.出具上市法律意见书;

　　7.起草招股说明书中准备披露的事件的说明等。

　　六、如乙方在办理上述事项中违反事实作出明显错误的结论，致第三人对甲方提出索赔，乙方愿承担相应的责任，但乙方赔偿额度不超过乙方依本合同收取甲方律师费的叁倍。如在办理该事务中出现的错误是因甲方的原因所致，乙方有权向甲方追偿。

　　七、乙方完成本合同事项，甲方须于合同订立后30天内支付律师费，律师费按_________标准收取。

　　八、本合同有效期限，自订立之日起至招股说明书见报之日止。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________ 代表(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　业务委托合同 2

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　为便于有效开展业务，保障甲乙双方的合法权益，特签定以下协议书：

　　一、双方商定，乙方委托甲方的业务为：________________________。

　　二、双方确定，费用为_________元，以本协议为准。

　　三、甲方的责任与义务

　　1.如果乙方是为公司或商标起名，甲方将协助乙方通过工商局名称查询或商标局名称检索这一关，如有重名现象，甲方将为乙方在三天后提供新的`名称方案。

　　2.甲方每次向乙方提供_________个名称方案，标识每次______个方案。取名设计师定出方案后，乙方如有其他考虑、要求及希望，可双方商议，另取新的名称方案。

　　3.如乙方自行提出新的名称方案，则不限个数与次数，由取名设计师负责判断或推荐理想的名称。

　　4.个别客户如有其它特殊目的，经五次反复后仍举棋不定，建议客户另请高明，费用不退。

　　5.如乙方收到名称方案后一周内无反馈，甲方即视为已经满意且已通过名称查询或名称标识检索，甲方对乙方业务承诺履行完毕。

　　6.如果乙方业务为个人起名或改名，则甲方每次向乙方提供_________个名称方案，如果乙方不满意，C类还可以给付一套方案，B类和A类直至乙方满意为止。

　　7.甲方采取一次性预先收费方式。

　　四、乙方的权利和义务

　　1.乙方经过对甲方公司业务整体了解后，填写相应登记表格，办理交费手续。取名设计师开始正式工作后，中途不退费。

　　2.为达到最佳效果，建议具有决定权人能够亲自前来，并清楚表达希望和要求，以便双方有效沟通。

　　3.如时间允许，建议乙方留出足够时间，以便甲方能够更好地构思与创作。领取方案时，请带来全额交费收据证明。

　　4.乙方收到方案后如有问题，应于一周内及时反馈信息，过期甲方则按新业务对待。

　　5.凡老客户，如再与本公司有业务接触时，本公司将优先予以安排。

　　五、本协议一式两份，待双方签字、盖章后即可生效。

　　甲方：____________________

　　________年______月______日

　　乙方：____________________

　　________年______月______日

　　业务委托合同 3

　　委托方（甲方）：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　联系方式：

　　受托方（乙方）：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　联系方式：

　　为便于有效开展业务，保障甲乙双方的合法权益，特签订以下协议：

　　一、委托事项

　　双方商定，乙方委托甲方的业务为：________。

　　二、委托费用及支付方式

　　1、根据有偿服务原则，按____物价局的有关收费标准，约定事项的费用为人民币（大写）____元整。

　　2、上述费用按结算方式，自委托协议签订后____日内由甲方一次性支付完毕。

　　3、甲方在协议期间向乙方提出协议以外的'有关事项及其他单项代理事项，需另行签订其他协议，乙方予以优惠。

　　三、甲方的义务及责任

　　1、甲方应积极配合乙方代理人员工作并提供必要的工作条件。

　　2、甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的会计凭证、账册、报表及其他涉税资料，并对其真实性、合法性、完整性负责，如因甲方提供的涉税资料失实造成代理结果错误的，乙方不负赔偿责任。

　　3、甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法规的行为，如有此类情况，经劝告仍不停止的，乙方有权终止代理。

　　4、甲方应按照约定的条件，及时足额支付代理费。

　　四、乙方的义务及责任

　　1、乙方接受委托后，应及时委托代理人员为甲方提供约定的服务。

　　2、乙方委托的代理人员必须对执业中知悉的甲方商业秘密保密，维护甲方的合法权益。

　　五、违约责任

　　签订后，双方应积极按约履行，不得无故终止，任何一方违约，由违约方支付上述总费用____倍的违约金。如有法定情形或特殊原因需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方，并给对方以必要的准备时间。

　　六、其它

　　1、协议履行中如遇情况变化，需变更、补充有关条款的，由双方协商协定。

　　2、争议的解决：协议履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向____人民法院提起诉讼。

　　3、本协议经双方法定代表人（或其代理人）签字并加盖单位公章后生效。

　　4、协议有效期有由____年____月____日起至____年____月____日止。

　　5、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，并具有同等法律效力。

　　6、本协议未尽事项，经双方协商同意后，可另行签订补充协议。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　签订时间：____年____月____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　开户银行：

　　账户：

　　签订时间：____年____月____日

　　业务委托合同 4

　　委托方（甲方）：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　联系方式：

　　受托方（乙方）：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　联系方式：

　　为便于有效开展业务，保障甲乙双方的合法权益，特签订以下协议：

　　一、委托事项

　　双方商定，乙方委托甲方的业务为：________。

　　二、委托费用及支付方式

　　1、根据有偿服务原则，按____物价局的有关收费标准，约定事项的费用为人民币（大写）____元整。

　　2、上述费用按结算方式，自委托协议签订后____日内由甲方一次性支付完毕。

　　3、甲方在协议期间向乙方提出协议以外的有关事项及其他单项代理事项，需另行签订其他协议，乙方予以优惠。

　　三、甲方的义务及责任

　　1、甲方应积极配合乙方代理人员工作并提供必要的工作条件。

　　2、甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的会计凭证、账册、报表及其他涉税资料，并对其真实性、合法性、完整性负责，如因甲方提供的涉税资料失实造成代理结果错误的，乙方不负赔偿责任。

　　3、甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法规的行为，如有此类情况，经劝告仍不停止的，乙方有权终止代理。

　　4、甲方应按照约定的`条件，及时足额支付代理费。

　　四、乙方的义务及责任

　　1、乙方接受委托后，应及时委托代理人员为甲方提供约定的服务。

　　2、乙方委托的代理人员必须对执业中知悉的甲方商业秘密保密，维护甲方的合法权益。

　　五、违约责任

　　签订后，双方应积极按约履行，不得无故终止，任何一方违约，由违约方支付上述总费用____倍的违约金。如有法定情形或特殊原因需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方，并给对方以必要的准备时间。

　　六、其它

　　1、协议履行中如遇情况变化，需变更、补充有关条款的，由双方协商协定。

　　2、争议的解决：协议履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向____人民法院提起诉讼。

　　3、本协议经双方法定代表人（或其代理人）签字并加盖单位公章后生效。

　　4、协议有效期有由____年____月____日起至____年____月____日止。

　　5、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，并具有同等法律效力。

　　6、本协议未尽事项，经双方协商同意后，可另行签订补充协议。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　签订时间：____年____月____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　开户银行：

　　账户：

　　签订时间：____年____月____日

　　业务委托合同 5

　　委托人：××股份有限公司（下简称“甲方”）受委人：××律师事务所（下简称“乙方”）

　　法定代表人：___________________________地址：_________________________________

　　法定代表人：____________________________地址：__________________________________

　　第一条甲方因向公司股东配售股票，特聘请乙方律师为其法律顾问，经双方协商订立本合同，共同遵守执行。

　　第二条乙方指派______律师、______律师担任甲方法律顾问，为甲方提供法律服务，依法维护甲方的合法权益。

　　第三条乙方应向甲方提供以下服务：1、解答甲方提出的问题，并提供相应的法律意见；2、草拟、修改公司章程、股东大会决议及董事会决议；3、与公司及其他中介机构就重大法律问题进行磋商；4、审查与公司股票发行及上市有关的法律文件；5、出具公司配股发行与上市法律意见书的律师工作报告；6、参加公司配股发行与上市的其他相关法律业务。

　　第四条乙方应对甲方的工作及所提供的文件和资料保密。

　　第五条甲方应向乙方承担以下义务：1、及时、准确、完整地提供乙方所需的资料及文件；2、保证所提交资料及文件的真实性和合法性；3、为乙方提供必要的工作条件；4、按照本合同第六条的规定向乙方支付律师费。

　　第六条律师费数额为人民币______万元，自本合同生效之日起______日内支付______万元；余款在甲方配股申请得到中国证监会批准后______日内支付。

　　第七条合同第六条所指律师费，不包括律师进行工作的差旅与长途电话费，后者由甲方根据实际发生额向乙方另行支付。

　　第八条如乙方无故终止合同，律师费应退还给甲方。如甲方无故终止合同，乙方收取的.律师费不予退还。

　　第九条本合同经双方签字或盖章后生效。

　　第十条在履行本合同过程中所发生的争议，双方应本着友好协商精神解决，协商不成的，任何一方均有权向法院提起诉讼。

　　第十一条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：××股份有限公司（盖章）乙方：××律师事务所

　　（盖章）授权代表：（签字）授权代表：（签字）

　　______年______月______日______年______月______日

　　业务委托合同 6

　　订立合同双方：

　　委托方：____________(以下简称甲方)

　　委托方法定代表(负责)人：_________

　　签约人：___________________________

　　委托方详细地址：___________________

　　联系电话：_________________________

　　委托方营业执照号：_________________

　　主营业务：_________________________

　　银行开户许可证号：_________________

　　开户行：___________________________

　　开户帐号：_________________________

　　受委托方：__________(以下简称乙方)

　　受委托方法定代表(负责)人：_______

　　签约人：___________________________

　　受委托方机构地址：_________________

　　联系电话：_________________________

　　银行开户许可证号：_________________

　　开户行：___________________________

　　开户帐号：_________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和我国相关法律法规，以及《中国联通河北分公司与河北省邮政局合作协议书》的精神，甲乙双方在该协议各项条款的基础上，结合本地业务发展实际情况，本着互惠互利、优势互补、长期合作、共同发展的原则，经友好协商，达成如下合同条款：

　　一、合同标的

　　甲方授权委托乙方代理以下联通电信业务，并保证委托乙方代理的联通电信业务与联通公司营业范围、资质、职权相吻合，无超范围委托。

　　1.委托乙方代理联通电信业务方面

　　a.卡类业务：联通ip卡、193长途电话卡、165上网卡、gsm业务中的预付费卡;

　　b.开户受理类业务：寻呼业务的购机开户、gsm业务的开户登记业务。

　　2.业务合作方面

　　a.乙方同意作为集团用户使用联通电信业务，并享受甲方最优惠价格;

　　b.甲方同意使用乙方的特快专递、商业信函、邮递广告、户外广告、广告明信片、寄递账单等邮政业务，并享受乙方按国家邮政局规定的优惠集团大客户的最优惠价格;

　　c.双方不断完善和新增有利于共同发展的其他方面的合作。

　　二、甲乙双方的权利和义务

　　1.甲方的权利和义务

　　a.按合同规定享有乙方提供最优惠价格的权利;

　　b.享有取得电信业务收入的权利，有权追索因乙方人员操作失误所造成的损失;

　　c.乙方负责代理合同规定的甲方业务，乙方因代办甲方业务，所涉及业务本身引起的话费争议等问题及相关的法律问题由甲方负责，并承担责任;

　　d.甲方应优先向乙方提供ip卡、193长途电话卡、165上网卡、130gsm卡、寻呼机等相关的卡、号;

　　e.在办理寻呼业务时，乙方可从取bp机之日起---个月内调换其它机型，但调换的寻呼机必须备件齐全、没有磨损等其它情况。如遇价格变动，甲方退还乙方未售出的寻呼机差价款;

　　f.甲方负责向乙方提出业务需求及提供各种业务单式，承担业务的主要宣传(含与乙方合作方面)、咨询及解释工作，免费承担代办人员的业务培训和指导工作;

　　g.甲方负责为乙方各代理网点统一制作联通经营业务规范标志牌;

　　h.按合同规定及时足额支付乙方代理手续费。

　　2.乙方的权利和义务

　　a.有按照合同规定的标准取得代办费的权利，但需提供相应的取得代办费的发票;

　　b.有代理甲方电信业务受理、收费及其它合作项目的优先权;

　　c.作为集团用户享有使用联通电信业务优惠条件的权利;

　　d.在代理甲方业务时，乙方需提供优质服务，并保证服务水*，遇有无法解答的问题，应及时与甲方客户服务中心联系，甲方客户服务中心应及时进行答复，在代办和代销过程中乙方仅负责因乙方服务问题引起的纠纷;

　　e.乙方应按照甲方有关规章制度、价格、资费标准办理相关业务，配合甲方进行业务宣传、咨询、查询等工作，并接受甲方的业务指导和业务检查;

　　f.认真做好各种卡的请领、登记、保管工作。按甲方要求定期将各类业务单册、收据存根、各类报表、用户资料按规定的期限分别送交甲方指定的部门，办理相关移交手续，双方在相关移交手续上签字区分责任段落，不签字视同甲方认可。及时足额划转代收的话费和服务费用，且按月向甲方填报代办业务情况报告表;

　　g.甲方允许乙方发展自己的分销商，但乙方给分销商的酬金必须与甲方同期标准保持一致，不得竞相压价和低价倾销，否则甲方有权停止乙方代理该项业务;

　　h.甲方无故不支付乙方代理业务手续费时，乙方有权止付甲方的费用。

　　三、代理费标准及结算方式

　　1.乙方代理费标准

　　卡类业务：甲方同意给予乙方全省同期最优惠酬金政策。

　　a.ip卡业务：乙方所有营业网点全年销售，按卡面值---%提取酬金。

　　b.193长话卡：乙方所有营业网点全年销售，按卡面值---%提取酬金。

　　c.165上网卡：乙方所有营业网点全年销售，按卡面值---%提取酬金。

　　d.gsm业务中的预付费卡：乙方所有营业网点全年销售，按卡面值---%提取酬金。

　　开户受理类业务：

　　a.130业务：乙方享受甲方当地最优惠分销商政策，并在甲方号源充足的条件下，优先向乙方提供整段号源：乙方按甲方规定的价格进行销售，不得随意升高或降低价格，甲方按照乙方所发展130移动用户的实收话费总额(话费总额包括月租费、通话费、基本增值业务费)给乙方提取分成(隔月记提)，每年按---%提，直至第---年，乙方对每年所发展的130用户的话费实收提满---年后将不再计提。

　　b.寻呼业务：销售寻呼机代理费按照汉字机----元/部，数字机---元/部提取。

　　2.在甲方促销期间以上各项业务的代理费标准如有变化时，由双方另行协商。

　　3.结算方式

　　a.甲方开立收入专项账户，乙方按甲方规定时限将各项业务收入划入甲方指定帐户。

　　b.乙方收取的各项营业款应按甲方要求的时限及时划拨，甲方也应及时向乙方划转代理费用，相互结算的费用每月结算一次，双方均不得以任何理由拖欠和拒付。

　　四业务监督与协商

　　1.甲、乙双方成立业务联络小组，负责业务监督与协商事宜，并对双方合作过程中的相关事宜进行联络和协调处理;

　　2.如遇国家政策性调整或未尽事宜需双方另行协商解决;

　　3.双方可根据业务发展需要及合作中的有关情况，进行随时磋商，对协商新增的合作项目等事宜，可补签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　五争议的解决

　　当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　a.因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁;

　　b.因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　六、附则

　　1.本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。自双方签字盖章之日起生效，有效期两年。合同到期后，如双方没有异议，自动延期两年。如一方提出终止或变更内容，需在合同到期前60日通知对方。

　　2.如果本合同条款在执行中变成不合法或不可强制执行时，该条款无效，其他条款不受其影响。

　　3.任何一方事先未经另一方的书面同意，均不得出让或转让其在本协议的全部或部分权利和义务，并对本合同赋有保密义务。

　　甲方：____________ 乙方：______________

　　签约人：__________ 签约人：____________

　　签约地点：________ 签约日期：__________

　　业务委托合同 7

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　为便于有效开展业务，保障甲乙双方的合法权益，特签定以下协议书：

　　一、双方商定，乙方委托甲方的业务为：________________________。

　　二、双方确定，费用为_________元，以本协议为准。

　　三、甲方的责任与义务

　　1、如果乙方是为公司或商标起名，甲方将协助乙方通过工商局名称查询或商标局名称检索这一关，如有重名现象，甲方将为乙方在三天后提供新的名称方案。

　　2、甲方每次向乙方提供_________个名称方案，标识每次______个方案。取名设计师定出方案后，乙方如有其他考虑、要求及希望，可双方商议，另取新的名称方案。

　　3、如乙方自行提出新的名称方案，则不限个数与次数，由取名设计师负责判断或推荐理想的名称。

　　4、个别客户如有其它特殊目的，经五次反复后仍举棋不定，建议客户另请高明，费用不退。

　　5、如乙方收到名称方案后一周内无反馈，甲方即视为已经满意且已通过名称查询或名称标识检索，甲方对乙方业务承诺履行完毕。

　　6、如果乙方业务为个人起名或改名，则甲方每次向乙方提供_________个名称方案，如果乙方不满意，C类还可以给付一套方案，B类和A类直至乙方满意为止。

　　7、甲方采取一次性预先收费方式。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、乙方经过对甲方公司业务整体了解后，填写相应登记表格，办理交费手续。取名设计师开始正式工作后，中途不退费。

　　2、为达到最佳效果，建议具有决定权人能够亲自前来，并清楚表达希望和要求，以便双方有效沟通。

　　3、如时间允许，建议乙方留出足够时间，以便甲方能够更好地构思与创作。领取方案时，请带来全额交费收据证明。

　　4、乙方收到方案后如有问题，应于一周内及时反馈信息，过期甲方则按新业务对待。

　　5、凡老客户，如再与本公司有业务接触时，本公司将优先予以安排。

　　五、本协议一式两份，待双方签字、盖章后即可生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　业务委托合同 8

　　甲方委托人：

　　乙方受托人

　　依据国家法律、法规和有关规定，甲乙双方在*等、自愿和协商一致的基础上，就甲方委托乙方，乙方按受甲方委托从事担炭沟煤业有限公司地面建筑的代理事项达成一致，特订立本合同。

　　第一条 委托事项

　　甲方委托乙方承揽担炭沟煤业有限公司矿区扩建地面建设工程项目。

　　第二条 委托代理期限

　　乙方自本合同订立后的次日起_____个工作日完成全部代理事项，如因甲方原因耽误，工作日相应顺延。

　　第三条 付款时间、付款方式

　　甲乙双方签订合同后由甲方付给乙方先期资金500万元，后根据工程进度和决算付款。

　　第四条 甲乙双方相互提供相应证件

　　1.营业执照

　　2.税务登记证

　　3.组织机构代码证

　　4.矿建资格证

　　5.法定代表人身份证明

　　6. 银行开户证明

　　第五条 甲方义务

　　按时提供相关资料，依照合同约定的付款时间，方式支付乙方款项。

　　第六条 乙方的义务

　　乙方确保代理事项真实合法，按照甲方的委托和设计图纸、按时、保质施工，竣工后按相关预算结算工程款项，并接受甲方的监督管理。

　　第七条 其它事项约定

　　本合同履行期间，甲乙双方因履行本合同而签署的'补充协议和其它书面文件，均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

　　第八条 违约责任

　　1.甲乙双方履行本合同期间，如因不可抗力，国家法律、法规、政策等原因致使本合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

　　2.如一方违约，给对方造成的全部损失由违约方赔偿给对方，同时解除委托合同。

　　第九条 合同争议的解决办法

　　本合同如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十条 合同生效日期

　　本合同经甲乙双方签字盖章后即发生效力，合同文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　业务委托合同 9

　　委托人(甲方) 住 所(地址)

　　法定代表人 ：

　　联 系 电 话 ：

　　受托人(乙方) ××××担保有限公司

　　住所(地址) ：

　　法定代表人 ：

　　联 系 电 话 ：

　　应乙方 年 月 日的申请，经审查，甲方同意为乙方贷款(含展期，下同)向 银行(以下称贷款方)提供担保;为明确甲，乙双方权利和义务，依照国家有关的法律法规的规定，经协商一致，订立本合同。

　　第一条 担保范围和担保期间：

　　一，乙方拟贷款的金额为(人民币) 万元(大写)，借款期限 年 月 日至 年 月 日 .

　　二，甲方愿就上述借款本息(含逾期利息，罚息，违约金等)实际损失的100%，为乙方向贷款方提供担保。

　　三，甲方的保证期间为乙方与贷款方签订的《借款合同》(以下简称主合同)中约定的主债务履行期届满之日起6个月。

　　第二条 保证方式：

　　1、甲方在其保证范围内承担连带清偿责任。如乙方在主合同约定的债务履行期届满不能履行债务，贷款方可以要求乙方履行债务，也可以要求甲方在本合同约定的保证范围，保证期间内代为清偿。

　　2、超出甲方的担保范围，担保期间的任何款项，甲方不承担担保责任。

　　3、甲方的担保责任随乙方履行主合同还款义务或甲方代为偿还贷款或贷款方因乙方违约收回贷款等情况相应减少或解除。

　　第三条 甲方的保后监督管理权：

　　担保贷款发放后，甲方有权根据需要，对乙方的生产经营情况，债权债务情况，担保贷款的使用情况，项目进展情况等，进行定期或不定期的调查了解，并要求乙方提供相关文件资料。

　　第四条 甲方的代位求偿权：

　　甲方按照本合同第二条的约定履行担保义务代乙方清偿债务后，即取代债权人的`地位，有权要求乙方归还甲方垫付的全部款项和自付款之日起的利息以及甲方的其他费用和损失等。若乙方不能及时偿还甲方欠款，甲方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院申请强制执行乙方的流动资产，固定资产，对外债权等一切可执行财产。申请强制执行的金额为：甲方承担担保责任代乙方向贷款方偿付的全部债务金额，即甲方为实现债权而支出的费用(包括但不限于诉讼费，律师费，执行费，鉴定费，估价费，登记费，过户费，保管费)和所有其他应付费用(包括但不限于逾期担保费)

　　第五条 甲方的抗辩权：

　　甲方依法享有乙方的抗辩权，乙方放弃对债务的抗辩权，甲方仍有权抗辩。

　　第六条 乙方的义务：

　　1、乙方应按担保贷款的 %向甲方支付担保费，并在甲方与债权人签订担保合同之前一次缴清;

　　2、必须承担主合同规定的主债务履行期届满以后的逾期息，罚息，违约金，赔偿金及其他费用等。

　　3、借款用途必须符合主合同的规定，不得挪作它用。

　　4、按照主合同约定的还款方式，资金来源，时间，数额等严格执行还款计划并按合同约定及时支付利息。

　　5、因不能按期还本付息造成甲方代偿，在接到甲方书面催款通知后15天内清偿甲方代偿的全部款项。超出15日的，甲方有权委托相关银行从乙方的账户上代为扣还相关款项。

　　第七条 甲方发生下列情况之一的，乙方可通知主合同债权人停止产生新的债权或提前收回已产生的债权，并有权以乙方名义直接对甲方提起诉讼：

　　1、改变资金用途;

　　2、未征得乙方书面同意，擅自为除乙方之外的第三人提供担保;

　　3、反担保财产未投保险、或反担保财产价值可能严重贬损、或反担保财产可能灭失、或擅自处理(转让)反担保财产，足以危及乙方利益的;

　　4、财务状况恶化，生产经营发生严重困难;

　　5、涉及重大经济纠纷或被行政处罚、发生重大安全责任事故造成重大财产损失和人员伤亡或涉及刑事诉讼等，足以严重影响生产经营和财务状况;

　　6、破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销营业执照;

　　7、乙方被债权人通过口头、信件或诉讼方式要求承担保证责任，在债权人口头、信件或人民法院传票到达乙方之日起，乙方可直接通过诉讼方式向甲方进行追偿，而不需在乙方承担保证责任后再向甲方提起诉讼。

　　8、出现其它严重危及乙方利益的情形。

　　第八条 乙方有权要求甲方提供反担保，并签订相关《反担保合同》。甲方有义务按照乙方要求提供有效的反担保，并签订相关《反担保合同》。甲方同时应向乙方提供本次贷款总额5%的保证金，即(大写) 万元人民币，甲方在乙方与债权人签订《保证合同》之前将保证金存入乙方指定账户。

　　第九条 甲方应对《反担保合同》设置的抵(质)押资产按惯常投保的险种和保险金额向保险公司投保，并承担相关保险费用，确保反担保财产的安全。

　　第十条 甲方为除乙方之外的第三人提供担保，应提前15天书面通知乙方，并征得乙方书面同意。

　　第十一条 特别约定：

　　1、甲方认可乙方向主合同债权人出具的《保函》和与主合同债权人签订的《保证合同》，并承担相关的全部法律责任。

　　2、《反担保合同》另行签订，包括甲方直接与乙方签订《反担保合同》，甲方委托第三方与乙方签订《反担保合同》。

　　3、甲方与债权人产生本合同第七条第五款第(5)项所约定的主合同展期情形，甲方应向乙方依照本合同第六条重新协商并支付担保费用。甲方与债权人主合同被解除、撤销、变更等，乙方不再为甲方承担保证责任，甲方所支付的担保费用不予退还。

　　第十二条 违约责任：

　　1、甲方不按照本合同约定向乙方支付保费，每拖延一天，按未支付保费金额每日万分之五计算，向乙方支付违约金。

　　2、从甲方未按主合同约定偿还债务之日起，按照主合同约定的逾期贷款利率计算甲方应承担的违约金。

　　3、甲方未按照与主合同债权人的约定偿还债务，累及乙方承担担保责任和其他民事责任的，则甲方应当向乙方承担相应的赔偿责任，包括但不限于乙方已经向主合同债权人代偿的本金、利息、复息、罚息、违约金、赔偿金、主合同债权人实现债权的费用和乙方向主合同债权人承担的其他民事责任，以及乙方为实现追偿权而支出的全部费用(包括差旅费、诉讼费、仲裁费和律师费等)

　　4、甲方未履行本合同第七条承诺，给乙方造成损失的，甲方应当全额赔偿乙方损失。

　　第十三条 附则：

　　本合同由甲，乙双方的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。本合同生效后，任何有关本合同的补充，修改，变更等均须由双方协商一致并订立书面协议。

　　甲方(盖章) 　　乙方(盖章)

　　法定代表人： 　　法定代表人：

　　(或委托代理人) 　　(或委托代理人)

　　经办人： 　　经办人：

　　年 月 日 　　年 月 日

　　业务委托合同 10

　　受托方（以下简称甲方）：______________

　　受托方（以下简称乙方）：______________

　　一、委托事项：

　　甲方自愿委托乙方办理房地产抵押贷款，乙方按银行制定的相关条件为甲方办理银行贷款（即甲方与金融机构签订借款合同、抵押合同）。

　　二、甲方申请贷款所抵押房地产地址、贷款金额、贷款年限

　　1、甲方申请贷款所抵押房地产位于沈阳市区街（路）巷号房间号建筑面积*方米。甲方申请此房抵押贷款金额人民币（大写）万元，贷款期限（大写）年，贷款种类_______________________________________ 。

　　2、甲方申请贷款所抵押房地产位于沈阳市街（路）巷门，轴线______________年，贷款种类_______________________________________ 。

　　三、贷款费用的收取方式（二种）：

　　1、甲方支付给乙方代办费用按贷款额________________%收取，即人民币（大写）______________________元整，贷款相关费用按凭据计算。

　　2、甲方一次性支付乙方贷款相关费用（含代办费）合计人民币（大写）_________________________元整，此价格为一次性包死价格并不提供票据。

　　四、甲方预付乙方贷款相关费用人民币（大写）_______________，待签定银行贷款合同时或银行审批后到房产局办理抵押登记前将剩余费用一次性付给乙方。

　　五、乙方收到甲方的`证件有：

　　产权证（复印件）契税证（复印件）土地证（复印件）户口本（复印件）身份证（复印件）结婚证（复印件）长期居住证明份交易审批表份买卖合同书份评估报告份企业营业执照副本（复印件）企业代码证（复印件）税务登记证份（复印件）财务报表、税票（复印件）单身证明份收入证明份

　　六、乙方代办贷款时间（甲方符合银行贷款条件、手续齐全）自甲方与金融机构正式签订贷款合同之日起开始计算约为工作日，如在约定时间内不能按时完成，乙方将退还甲方预交的代办费。

　　七、乙方在办理委托事项过程中，如因甲方原因导致乙方不能继续履行本协议，乙方有权解除本协议，甲方支付的代办费及预付的贷款相关费用不予退还，已发生的贷款费用应由甲方另行承担。

　　八、如果甲方委托乙方为其查询银行征信记录，在银行不良信用记录或提供的手续不是真实有效的，导致贷款不成功，所发生的相关费用及代办费由甲方承担。

　　九、贷款支付方式：1、转账支票（ ） 2、现金（ ）

　　十、双方约定的其他事项：

　　十一、如遇不可抗力因素（包括自然灾害、政治经济等突发事件）致使本协议无法执行时乙方不承担任何责任，本协议自行终止。

　　十二、甲乙双方在执行本协议过程中如发生争议，应协商解决。协商不成，可通过乙方所在地法院诉讼解决。

　　十三、本协议经甲、乙双方签字后生效，贷款办理结束后本协议自动终止。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

股权委托合同范文10份（扩展3）

——最新委托合同范文10份

　　最新委托合同 1

　　甲方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　乙方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　甲、乙双方在*等、互利、自愿原则上，经协商签订本合同，共同信守。

　　第一条甲方负责技术交流和谈判，签订有关技术协议和技术附件。

　　第二条乙方义务。

　　乙方负责对外联络和商务谈判以及签订合同协议，必要时组织出国验货或培训。

　　第三条甲方义务。

　　甲方负责在对外合同正式生效前办妥下列批准文件：

　　1.项目可行性报告的批复；

　　2.订货卡片或设备分交表；

　　3.国家列入技改项目计划的批件及海关批准的减免税表；

　　4.凡需办理统一归口审批项目的归口部门批件；

　　5.凡需办理许可证项目的进口许可证。

　　因上述批件不能及时办妥而延误合同生效或履行的责任由甲方承担。

　　第四条履行地及结算。

　　4.1.乙方受甲方委托办理进口货物的境外运输、保险及报关、国内联运等手续，其费用由甲方承担。乙方或乙方委托的外运公司凭结算单与甲方结算。

　　4.2.甲方应按乙方或乙方委托的机构的通知按时提取货物，避免延误提货而造成经济损失，联运到货地点为________。

　　第五条合同所需外汇额度。

　　5.1.合同所需外汇额度总额的________%由乙方解决。

　　5.2.合同所需外汇额度总额的________%由甲方自筹，并于对外合同签订前划拨至乙方帐户。

　　第六条合同所需配套人民币。

　　6.1.合同所需配套人民币的'________%由乙方协助甲方向工商银行贷款解决，贷款协议由甲方直接与工商银行签订，甲方自行负担利息和还款义务。

　　6.2.合同所需配套人民币的________%由甲方自筹。

　　第七条甲方应在对外商务合同签订前30天经甲方银行向乙方出具合同用汇所需配套人民币保函(包括进口税款)。

　　第八条

　　在对外商务合同签订后，甲方需在合同规定的开证日期前5天内，将与合同货物到岸总价额等值的配套人民币(暂按一美元________元人民币计算)划入乙方银行帐户做为开证保证金，待实际付款发生后，乙方须将该笔款项目自存入时起到付款时止所得利息拨还甲方。

　　第九条乙方在对外承付款后，即按合同到岸价格向甲方托收________%的手续费及4%的银行费用。

　　第十条到岸纳税

　　有关购买对外合同货物应缴纳的海关关税、工商统一税及其他税款，均由甲方承担。根据国家有关规定，货物到岸后需及时报关，并在报关后7日内纳税。逾期将处以罚款直至没收货物。乙方须及时通知甲方合同货物预计到岸日期以及应纳税款总额。甲方须按乙方通知在货物到岸前5天

　　内将应纳税款汇入乙方帐户，或由甲方按港口外运催交税款数额及期限，直接汇入外运公司帐户，否则甲方将承担由于不能及时纳税造成的滞纳金罚款及不能及时提货造成的其他一切责任和损失。

　　第十一条垫款处理

　　11.1.由于甲方预付货、税款不足，而甲方又正式书面请求乙方代垫款时，甲方须对乙方支付月息________%的垫款利息，乙方对超过垫付款规定期2个月而尚未还清的垫款金额，加收日息1‰的罚金。

　　11.2.乙方也可考虑以项目合作经营方式代垫资金，具体条件另议。

　　第十二条结算

　　本委托合同第8条规定的合同货物配套人民币及第十条规定的人民币税款按照多退少补原则由乙方在对外支付货款和代甲方纳税后按实际数与甲方结算。

　　第十三条价格变更

　　在对外签约后，如发生下述情况，乙方应及时预测并通知甲方，如果甲方未能按乙方通知及时补办有关手续，则乙方对产生的后果不承担责任。

　　1.合同采用非美元货币时，因美元贬值而使外汇额度不足。

　　2.因合同进度变化，年度用汇指标不能在本年内使用而必须退回原批准部门，并结转至下一年度。

　　3.由于人民币值下降，而使货物到岸价及税款相应增加。

　　第十四条合同的修改或终止

　　本合同签订后，如一方要求修改或终止合同，必须以书面提出，经甲乙双方同意后另行商签有关文件或合同，未经双方协商一致，终止合同方应承担对方的经济损失。

　　第十五条不可抗力事件

　　由于不可抗力的原因致使本合同不能履行时，应由不能履行合同一方提出公证部门证明文件，可免予承担经济责任。

　　第十六条仲裁

　　16.1.双方应本着友好合作精神，共同实施进口项目计划。如在执行合同中双方发生分歧，应通过友好协商

　　的方式解决。协商不成，提交________国仲裁委员会依该委仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

　　16.2.仲裁费用由败诉方承担。

　　甲方：________________________(签章)

　　甲方代表：________________________(签章)

　　____年____月____日

　　乙方：________________________(签章)

　　乙方代表：________________________(签章)

　　____年____月____日

　　最新委托合同 2

　　甲乙双方经过协商一致，由乙方向甲方以书面报告或电子文件提供____________________研究报告，并依下列条件进行有关市场调研活动：

　　1、_______________________________________________________

　　2、调研项目内容、形式、验收标准和进度要求：详见附件一：______________________________________________

　　3、协议酬金总金额和支付方式：

　　3.1本协议酬金总金额为人民币____________________元;

　　3.2协议签订后_____日内甲方付给乙方本协议酬金总金额_________%的预付款;

　　3.3乙方按照本协议及附件约定如期完成项目并经甲方验收合格后，甲方于验收合格之日起_____日内付清余款。

　　4、调研项目的进行：

　　4.1甲方有权对乙方为调研项目所做工作进行监督检查，乙方同意在调研项目进行过程当中接受甲方的监督检查。

　　4.2乙方应如实将调研项目的进行情况以及在项目进行中遇到的问题和取得的进展及时向甲方报告。

　　5、调研项目的完成验收：

　　5.1乙方应按照协议及附件约定的方式及进度进行调研工作，并于____年____月_____日前按照协议和附件的约定向甲方提交调研报告及有关文件;

　　5.2甲方在收到乙方调研报告之日起_____日内按照附件一约定的标准进行验收，验收不合格但甲方认为调研报告经过补充或修改能够达到约定标准的，乙方应在收到甲方通知之日起_____工作日内按照甲方要求修改完成并提交甲方，否则乙方应承担违约责任。

　　6、知识产权及保密条款：

　　6.1本调研项目的成果特指乙方因完成本协议项下市场调研工作而形成的所有分析报告、分析数据、分析结论归乙方所有，乙方对于报告中所涉及到的基础数据享有再次使用并提供第三方的权利。甲方不得将上述报告、数据、结论向第三方提供并从中获利，但甲方有权自行使用。

　　6.2本条第2款(6.2)所约定之保密，期限为___________，自本协议签订之日起计算，保密期限不受本协议有效期的限制。在该保密期限届满后，乙方仍应尊重并保证不侵犯甲方因本调研项目获得之成果及其所附的一切权益。

　　6.3乙方应告知并以适当方式要求其参与本调研项目之雇员遵守本条规定，若参与本调研项目之雇员违反本条规定，乙方应承担连带责任。

　　7、保证条款：

　　7.1乙方保证在为甲方提供服务时，未经甲方书面同意，不把该服务项目的全部或部分工作委托第三方。

　　7.2乙方保证提交甲方之数据、资料及任何信息没有侵犯任何第三方的知识产权其它权益。

　　8、违约责任：

　　8.1乙方未按照约定日期完成调研项目并向甲方提交有关文件的，每逾期一天乙方应向甲方支付本协议酬金总金额_________%的违约金。

　　8.2超过协议约定时间_____日(宽限期)仍未完成项目的，甲方有权解除协议，乙方除退还甲方已付酬金外，还应向甲方支付本协议酬金总金额_____%的违约金。

　　8.3乙方虽按期完成任务，但提交的结果不符合双方所约定的标准时，若甲方认为调研报告经过补充或修改能够达到约定标准的，乙方应在收到甲方通知之日起____日(宽限期)内按照甲方要求修改完成并提交甲方，每延期一天，乙方应向甲方支付本协议酬金总额_____%的违约金。

　　8.4乙方虽按期或在宽限期内完成任务，但提交的结果不符合双方所约定的标准时，视乙方违约，甲方有权解除协议，乙方除退还甲方已付酬金外，还应向甲方支付本协议酬金总额_____%的违约金。

　　8.5甲方未按照约定向乙方支付调研项目酬金的，每逾期一天，向乙方支付本项调研工作酬金总值_____%的违约金;逾期超过_____日，甲方除继续履行协议外，应向乙方支付本协议酬金总金额_____%的违约金。

　　9、争议的解决：因本协议引起的一切争议，双方首先应当友好协商解决，协商不成，可向本协议签订地法院提起拆讼。

　　10、生效及其它事项：

　　10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　10.2本协议签订于______年_____月_____日，于签订之日生效，任何于协议签订前经双方协商但未记载于本协议之事项，对双方皆无约束力。

　　10.3本协议及其附件对双方具有同等法律约束力，但若附件与本协议相抵触时以本协为准。

　　甲方：乙方：

　　代表人签字：代表人签字：

　　协议签订地：

　　协议签署日期：×年×月×日

　　最新委托合同 3

　　___________(甲方)因___________事由，委托___________(乙方)的律师代理，经双方协商，订立下列协议，共同遵守。

　　第一条 乙方接受甲方委托，指派___________律师作为甲方的代理人。

　　第二条 根据双方的约定，乙方的代理事项及权限为：_________________________________

　　第三条 甲方必须及时、真实、详尽地向乙方提供与委托事项有关的全部文件和背景材料，并根据实际需要为乙方提供办公条件和其他便利条件。

　　第四条 乙方必须认真、负责地为甲方提供代理权限范围内的法律服务，并为甲方保守秘密。

　　第五条 根据律师收费标准，双方约定，甲方同意向乙方支付律师代理费_________元，支付方式：_________，支付时间为：___________。

　　第六条 律师从事与甲方业务有关的活动而发生的鉴定、翻译、资料、差旅等费用，由甲方支付。

　　第七条 甲、乙双方如终止委托关系，涉及律师费用结算事宜，应依《律师服务收费管理暂行办法》之规定解决。

　　第八条 本协议自双方签字、盖章之日起生效。

　　第九条 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，每份具有同等法律效力。

　　第十条 本协议未尽事宜，双方另行约定。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　签约时间：

　　签约地点：

　　委托代理合同

　　最新委托合同 4

　　甲方：___________________________（物业管理公司、受托方）

　　乙方：___________________________（房屋出售单位、委托方）

　　甲、乙双方根据常政发[1994]107号文颁发的《XX市市区住宅区物业管理暂行办法》要求，议定以下条款共同信守。

　　一、 房屋管理

　　（一） 乙方根据市__________文件规定将__________新村住房共计__________套__________*方米（建筑面积）出售给职工个人（说见清册），现委托由甲方管理并按本合同第三条款规定向甲方支付委托管理费。

　　（二） 上述房屋由甲方实行统一的专业化管理。

　　二、 房屋修缮

　　（一） 甲方负责乙方委托房屋共用部位及设施的维修及日常养护，保证房屋共用部位设施的完好和正常使用。

　　（二） 托管房屋室内自用部位的正常零修若委托甲方负责，费用由购房人自理。

　　三、 托管费用

　　（一） 根据市**文件关于“建立房屋共用部位设施维护基金”的规定，乙方向甲方支付优惠出售房或补贴出售房房价款______%共计人民币（大写）__________元，作为房屋委托管理费。乙方在本合同签字后15天内，将上述款项金额拨入甲方“房屋共用部位设施维护基金帐户”，帐号_______________，甲方保证专款专用，并接受乙审查。

　　（二） 甲方负责乙方房屋共用部位设施的.日常维修，所需费用从上述房屋共用部位设施维护基金的增值部分中开支。遇有中、大、修以上项目，若上述基金增值部分不足时，不足部分由乙方按实分摊。

　　（三） 甲方对托管房屋共用部位设施提供及时的维修、养护。若因甲方维修不及时等原因造成不良后果的，由甲方承担责任。

　　四、 其它

　　（一） 为了便于托管房屋的管理和维修，乙方将有关房屋档案、图纸及其它技术资料移交给甲方存档备查（合同终止，一并返回）

　　（二） 遇有人力不可抗拒的自然灾害造成房屋损坏、倒塌等、非甲方责任。

　　（三） 其它约定：__________________________________________________

　　备注：

　　（一）本合同在签订后到“房屋共用部位设施维护基金”到位之日起生效。

　　本合同有效期__________年_______月_____日至__________年_____月______日止。

　　（二） 本合同一式三份，甲乙双方各执.

　　（三） 本合同适用优惠和补贴出售两类房屋。

　　甲方：（公章）_______________________

　　法人代表：___________________________

　　经办人：_____________________________

　　乙方：（公章）_______________________

　　法人代表：___________________________

　　经办人：_____________________________

　　签订日期：__________年_____月______日

　　注：前款合同为合同（a）

　　合同（b）适用于各类公房，与合同（a）不同的是：

　　1． 房屋修缮第二款变为“乙方按市房产管理局核定的标准从房屋租金中提拨修缮及管理费用给甲方，托管房屋内自用部位正常零修（人为损坏除外），上甲方负责。”

　　2． 合同（b）中增加了“租金征收及管理”部分。并规定标准执行。

　　（1） 乙方公有房屋的租金，按XX市房产管理局核定的统一标准执行。

　　（2） 租金由甲方负责征收，其中租金收入________%返回乙方用于日常管理，其余________%留作甲方用于托管理房屋室内自用部位设施设备的日常维修与管理。

　　合同（c）是针对各类私房（优惠和补贴出售房除外）而制定的。与合同（a）相比仅变动：

　　1． 房屋修缮第二款变为“托管房屋室内自用部位的正常零修，按（ ）种方式进行：

　　（1） 乙方自行修理。

　　（2） 乙方委托甲方修理，费用由乙方承担。”

　　2．房屋管理部分增加一款“乙方上述房屋的所有权性质不变。”

　　最新委托合同 5

　　甲方（告白客户或代办单位）：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________德律风：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　乙方（告白公告单位名称）：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________德律风：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　甲乙两边根据***《中华人民共和国告白法》及有关法则，签订本公约，并互助服从。

　　1、甲方拜托乙方于____年____月____日至____年____月____日期间公告____告白。

　　2、告白公告媒介为________________________________。

　　3、单位告白规格为________________________________。

　　4、告白采取样稿（样带），未经甲方赞成，乙方不得变动告白样稿（样带）。

　　5、乙方有权检察告白内容和表现式样，对不符合法律、标准的`告白内容和表现式样，乙方可要求甲方作出点窜，甲方作出点窜前，乙方有权谢绝公告。

　　6、告白样稿（样带）为公约附件，与本公约一并保存。

　　7、告白单价____元，加急费____元，其他费用____元，扣除优惠____元，扣除代办费________元，播出（登载）次数____，总计________元。

　　8、甲方应在____年____月____日前将告白公告费付给乙方，付款方法____。

　　9、违约责任________________。

　　10、公约胶葛办理方法：（1）由____仲裁委员会仲裁；（2）向____人民法院告状。

　　11、其他：

　　12、告白的编排方法和公告时候表：

　　13、本公约一式两份，经两边代表人签字后见效。

　　甲方：____________________

　　代表人：________

　　乙方：____________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　最新委托合同 6

　　委托方(甲方)：________________

　　受托方(乙方)：________________

　　依据国家《合同法》及北京市《建筑安装工程资料管理规程》的规定及要求，经双方协商，甲方就办公楼装修改造工程材料及施工试验委托乙方完成之事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：办公楼装修改造工程施工地点：路5号

　　建筑面积：8526 m2结构类型：/

　　楼层数：6层(地上：6层;地下：/层)

　　√常规试验□√见证试验试验范围：□

　　工程负责人：/联系电话：/

　　√乙方上门取样取样方式：□甲方送样□

　　备注：取样方式需双方同意后确定。

　　二、委托试验范围

　　该工程所发生的所有检测试验见北京市质量技术监督局20_年10月19日核发的计量认证证书附表(不包括室内环境检测)。

　　三、甲方义务和权力

　　1.甲方必须如实向乙方提供委托试验工程概况，并制定合理的工程试验计划。

　　2.为保证工程资料的完整和连贯，该工程全部试验应优先委托乙方，对乙方不能完成之试验可委托乙方另行委托具有相应资质、能力的检测机构，也可由甲方自行委托。

　　3.甲方须指定有资质人员按国家、行业和地区的相关标准、规范、规程规定的方法取样，并对试样的代表性、真实性负责。

　　4.甲方应根据乙方提供的《试验周期表》中各项试验的试验周期，提前安排试验委托，以保证试验报告及时签发和工程施工按期进行。凡因甲方漏取试样或未即时委托，发生不符合交工验收要求或造成质量事故，由甲方自行承担责任。

　　5.甲方送检试样应符合相应的标准，并均需委托登记，委托单填写应内容真实、项目齐全、字迹工整，特殊试验项目或非必试项目应注明。防水材料、外加剂及其他特殊材料需提供检验报告或材质证明，回填土需提供*面取样图。领取报告时须凭试验卡，并予以登记。

　　6.办理有见证试验，应先办妥备案书，并交乙方存留一份上机登记备案。见证送样时，需交验有效见证记录，乙方予以盖章登记。

　　7.甲方应留置快捷有效的联系方式，便于乙方信息反馈，若遇电话变更，应及时通知乙方。

　　8.甲方有权对乙方针对于本工程所进行的试验工作进行监督，对试验技术管理有建议权。

　　9.甲方对试验报告有异议，请于收到报告日起十个工作日内向乙方提出。

　　10.乙方对试验报告份数有特殊要求时，需提前提出，并办理相关手续。

　　11.甲方宜在工地建立标准养护室，如有需要，乙方可协助建立，费用双方协商后，由甲方支付。

　　12.根据北京市地方标准DB11/T386-20_《建设工程检测试验管理规程》中“施工现场试验管理”的要求，应遵循以下要求：

　　⑴单位工程施工前，施工单位项目技术负责人应组织制定工程检验计划。监理(建设)单位应制定有见证取样和送检计划。

　　⑵施工现场应建立现场试验站，并根据工程规模大小，配备相应的.试验人员、仪器设备和设施，建立健全现场试验管理制度。

　　⑶施工现场应建立现场试验站的业务范围包括：

　　①简易土工试验;

　　②砂浆、混凝土试件的制作及养护;

　　③各种原材料和施工过程中要求试验项目的取样及制样;

　　④确定施工过程所需工艺参数的试验，如钢筋班前焊试验等。

　　⑷现场试验员应经过培训合格后上岗。

　　⑸现场试验站应设有工作间和标准养护室，其环境条件应满足相应标准的规定。

　　⑹现场试验站应配备与所开展工作相适应的仪器设备，建立完整的仪器设备台帐和档案，并按规定的周期进行校准(检定)。

　　⑺施工项目部试验管理人员应及时向试验员下达各类试验取样通知单。

　　⑻施工现场的取样、制样应符合有关标准规定，并建立试样(件)委托台帐。现场试验员对取样的真实性、代表性负责。

　　⑼混凝土、砂浆试件应注明成型日期、强度等级、试件编号和养护条件等信息。同一取样批所留置的不同用途的试件可以编号相同，但应按表1所规定的后缀字符予以区别。

　　表1试件类型与后缀字符对照表

　　⑽施工现场抽取或制作的试件应有唯一性标识，内容应包括试件(样)编号、材料的规格、型号、制样或成型日期等内容，但不应注明施工单位和工程名称。试件编号应按单位工程分类顺序排号，不得空号和重号。

　　⑾依据标准需重新取样复试时，复试样品的试件编号应与初试时相同，但应后缀“复试”加以区别。初试与复试报告均应进入工程档案。

　　⑿施工过程中出现试验结果不合格或不符合要求时，应在试样(件)委托台帐中注明处理意见，不得删除台帐中的相应内容。试样(件)委托台帐应作为施工技术资料存档。

　　⒀施工单位项目技术负责人应对现场试验设备、环境设施进行检查，对试验员进行考核。

　　⒁施工单位项目技术负责人应及时了解试验结果，并采取相应。

　　⒂现场试验资料的管理应符合北京市地方标准DBJ01-51《建筑工程资料管理规程》和DBJ01-71《市政基础设施工程资料管理规程》的规定，确定施工工艺参数的试验资料不进入工程档案。

　　四、乙方义务和权力

　　1.乙方应了解甲方工程概况，配合甲方合理安排工程试验工作。

　　2.乙方对甲方试验委托应提供义务咨询、查询及指导。

　　3.乙方应对甲方试验委托单与试样核对验收，对不符合要求的试样及委托单有权拒收。

　　4.乙方应确保对甲方委托试验项目执行有效的国家、行业、地区或企业标准，保障结果准确，。

　　5.乙方接受委托后应尽快安排试验，在《试验周期表》中规定的时间内完成试验，出具试验报告，如遇特殊情况，在不影响甲方正常施工的前提下，可与甲方协商解决。

　　6.乙方出具的试验报告一式五份，乙方存档一份，其余四份提供给甲方。

　　7.乙方应将不合格试验结果(除同条件养护砼试块或砂浆试块龄期不足28d外)及时联系甲方办理，直至试验结果合格。

　　8.乙方应保证试验公正、准确、及时。

　　9.乙方仅对甲方委托的来样负责。

　　10.乙方负责到甲方现场拉取试验样品。

　　五、付款方式

　　1.试验费计算方式：

　　在委托试验范围内的试验项目，试验费为________万元(________元整)

　　2.经甲乙双方协定，甲方工程完工时，如尚有欠款未结清，应在取走最后报告单时结清所欠费用。

　　六、其他

　　1.本合同遇有未尽事宜，由双方协商另行补充，补充合同文件与原合同文件共同生效。

　　2.合同执行中发生争议，双方协商解决，协商未成，可向仲裁机构申请仲裁。

　　3.本协议自签定之日起生效，至甲方工程结束，并付清试验费用，乙方交清试验报告，本协议自行终止失效。在此期间，甲、乙双方均不得无故终止本协议。

　　4.本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份。

　　5.联系电话：________

　　甲方：________乙方：________

　　传真：________

　　七、甲、乙双方约定的其他事项：

　　甲方签字：________乙方签字：________

　　签字日期：________年________月________

　　日签字日期：________年________月________日

　　甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

　　最新委托合同 7

　　委托人(以下简称甲方)：_______________________

　　受托人(以下简称乙方)：_______________________

　　甲方与乙方约定，由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。为明确双方之权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本合同。

　　第一条委托事项

　　甲方委托乙方处理甲方因建设需要之拆迁事宜，包括对被拆迁户的补偿，安置等一切与拆迁相关的事项。

　　第二条费用及其支付(选择下列第_______项)

　　(1)包干性支付乙方拆迁工作费用人民币_________元。在乙方完成拆迁工作的_____%时，甲方向乙方支付拆迁费用_____%;乙方完成拆迁工作的_____%时，甲方再行向乙方支付拆迁费用______%，全部完成后________(时间)内，向乙方支付全部拆迁费用

　　(2)按拆迁面积计算：每*方米人民币_________元。在乙方完成拆迁工作的______%时，甲方向乙方支付拆迁费用_____%;乙方完成拆迁工作的______%时，甲方再行向乙方支付拆迁费用______%;全部完成后_________(时间)内，向乙方支付全部拆迁费用

　　(3)其它方式：_________________________________________________________。

　　乙方在处理委托事务时，其它费用及损失由其自行承担。

　　第三条报告情况

　　拆迁过程中之一切情况，乙方应在每(日，星期，半个月，一个月)向甲方作出书面报告。在拆迁工作整体完成后，应向甲方作出详细说明的书面报告(包括拆迁的具体费用及支出情况等一切相关之情况)。

　　第四条报酬及支付(选择下列第_________项)

　　(1)乙方在妥善完成委托处理的所有事务后，甲方应于其完成后_______内，向乙方一次性支付报酬人民币________元。因自然原因，**政策等不可抗力因素造成成本合同委托事务不能完成的，甲方在给付了乙方第二项实际发生的费用后，不再支付本项报酬

　　(2)甲方按乙方的工作进度，在乙方完成拆迁工作的______%时，甲方应向乙方支付报酬_____%;乙方完成拆迁工作的____%时，甲方再行向乙方支付报酬______%;完成全部工作后_________(时间)内，向乙方支付全部报酬。

　　第五条委托事务的终止

　　(1)甲方因本单位决定终止建设拆迁工作的，在对乙方从事本委托合同的费用给予补偿后，可终止本合同。

　　(2)乙方遇**对本单位职能进行调整，而致无法履行本合同的，在赔偿甲方相应损失后可终止本合同。

　　第六条违约责任

　　(1)在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第二条之委托事务费用的，乙方可顺延拆迁工作工期，甲方对拖欠的部分款项在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。

　　(2)在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第四条之支付委托事务报酬的，甲方对拖欠部门在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。

　　(3)乙方未按本合同完成拆迁工作的，应赔偿甲方因此所受的直接及间接的'损失。

　　第七条合同纠纷的解决办法

　　本合同在履行中若发生纠纷，甲乙双方应本着友好的精神予以协商解决，协商不成的，任何一方可向本合同签订地法院起诉。

　　第八条其他条款

　　本合同若有未尽事宜，由双方协商达成补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　乙方与被拆迁户签订的拆迁合同，应按照甲方提供给乙方的《房屋拆迁合同》的条款规定，否则甲方的一切直接和间接损失均应由其负责赔偿。

　　本合同一式两份。合同正本双方各执一份。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_______

　　代表人(签字)：_______

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　最新委托合同 8

　　委托人____________与___________律师事务所达成如下协议：

　　一、___律师事务所指派_________律师为_______案的第______审诉讼代理人，出庭代理。

　　二、委托律师代理权限__________________________

　　三、根据《律师业务收费办法》的规定，委托人向____________律师事务所缴纳委托费用____________元。

　　四、本委托书有效期自双方签订之日起至____________止。

　　五、本委托书如需变更，另行协议。

　　委托人：________________

　　(签字)

　　受托方：________________

　　律师事务所(章)：______

　　______年______月______日

　　注：本协议书一式两份，由委托人、律师事务所各持一份。

　　最新委托合同 9

　　甲方：

　　代表人：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　联系电话：

　　风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。

　　经甲乙双方友好协商，通过_______________*台合作开展乙方推出的产品和服务。甲方作为乙方该项业务在的代理商，代理乙方的相关业务。甲乙双方在诚实守信的原则下，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，在*等互利、发展业务的基础上，经协商达成一致，签署本合同，以资共同遵守。

　　第一条、合作时间

　　合作期为_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

　　风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　第二条、甲方的权利与义务

　　1、甲方在协议期间按协议规定自主经营________品牌推广业务，若因业务发展需要可申请扩大业务团队，但团队经营和管理由甲方自负。

　　2、甲方要严格遵守公司各项制度，全力维护_________品牌形象，协议期内不得从事其它经营事项。全年必须完成十个加盟商任务，若超额完成，乙方可以扩大甲方推广区域。

　　3、甲方按公司要求，严格填写行程表且按时向营销中心汇报业务进展情况。按营运中心要求执行广告宣传、业务推广等活动。

　　4、甲方发展加盟商从推广到加盟商开始营业完成工作，余下工作由品牌营运中心跟踪服务。但加盟商在经营过程中反馈到甲方的问题，甲方也要及时反馈到品牌营运中心。若营销中心在广告宣传产品质量、产品发货、技术培训、售后服务有不足之处需及时反馈。

　　5、甲方必须认真调查加盟商情况，不允许哄骗客户加盟，资料上报营运中心若不符合条件者不予批准加盟。

　　第三条、乙方的权利与义务

　　1、乙方在甲方推广区域内，在未终止协议情况下，不得另行安排他人从事品牌推广业务。

　　2、乙方严格监督甲方业务进程。若进程缓慢或不能按时完成推广任务，乙方有权终止合作协议;若甲方长期不提供行程表，乙方有权终止合作协议;若甲方严重违反公司规定，乙方有权终止合作协议。

　　3、乙方全力做好产品宣传、质量保障、产品配送、技术培训和售后服务等工作。

　　4、乙方按协议每月____日前支付甲方推广费用、若无业绩则不予支付，前期费用由甲方自理。

　　风险提示：

　　应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

　　第四条、保密

　　1、本合同双方所知晓的有关对方任何方面的商业资料和信息应当严格予以保密，不得在未获得对方书面认可的情况下将此类商业资料和信息直接或间接透露给任何第三方。

　　2、前述商业资料和信息包括甲方的商业计划、策略、安排及相应文档、资料等，亦包括乙方的前述文件及信息和乙方为甲方制作、提案的策略、创意、媒介排期等智力成果。甲乙双方均仅限于将该等商业资料或信息透露给与本合同的履行直接有关的人员，且均需告知有关人员此项保密义务。

　　第五条、合同终止

　　1、由于不可抗力的原因导致合同的一方已无法履行义务及已无履行义务的必要，合同另一方可终止合同。

　　2、乙方在合作过程中，如有解约意向需提前_____个工作日提出书面申请解除合约，以备甲方寻找新的品牌合作公司。

　　风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　第六条、违约责任

　　1、乙方如违反国家有关政策法规，甲方有权中止合同，并由乙方承担相应的责任。

　　2、甲方如果任意连续_____天内没有开展经营活动，乙方有权取消同甲方的*台推广合约。

　　3、除乙方认可或授予信用额度外，甲方不接受乙方任何形式的.欠款。因此如乙方未能结算报酬时，甲方可不予受理乙方委托的业务并有权停止同乙方的合约服务，直至取消乙方产品推广合约。甲方违反其他依据本合同应当承担的义务，按本合同约定承担责任。

　　第七条、其他条款

　　1、不可抗力：由于地震、风灾、水灾、战争、意外以及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免不能克服的不可抗力事件，导致直接影响本合同履行或者不能按照约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事件的一方，应立即将事件情况通知对方，并提供有关证明文件。一方对其因不可抗力而未履行、部分未履行或延迟履行本合同而导致他方所遭受的损失，不承担赔偿责任。

　　2、本合同的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。

　　3、双方同意，在本合同签署后，对本合同任何未尽事宜，可进行进一步的协商，并达成补充协议。对本合同或本合同附件内容作任何修改和补充应以书面形式，由双方代表签字盖章后，成为本合同不可分割的一部分。

　　4、本合同正本一式____份，自双方签字盖章之日起生效，每方各持____份，每份具有同等法律效力。

　　甲方：

　　签约地点：

　　签约日期：________年_______月_______日

　　乙方：

　　签约地点：

　　签约日期：________年_______月_______日

　　最新委托合同 10

　　合同编号：

　　甲方（委托方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方（受托方）：

　　法定代表人：

　　住址：

　　联系方式：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律、法规的规定，在*等、自愿、诚实信用原则基础上，经友好协商，甲、乙双方就甲方委托乙方发布、维护户外广告等事宜，达成如下协议，以兹共同遵守：

　　第一条 广告发布概况

　　1、户外广告发布的内容：

　　2、广告发布媒介：

　　3、广告尺寸：长： 高： ；广告格式：

　　4、广告发布地点：

　　5、广告发布频次：

　　6、广告画面要求：

　　第二条 广告发布期限

　　1、经甲、乙双方协商一致，广告发布的期限双方约定 个月，自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、乙方为甲方发布广告为阶段性发布，共计分 5 批：

　　第一批广告发布的时间为： 年 月 日至 年 月 日；

　　第二批广告发布的时间为： 年 月 日至 年 月 日；

　　第三批广告发布的时间为： 年 月 日至 年 月 日；

　　第四批广告发布的时间为： 年 月 日至 年 月 日；

　　第五批广告发布的时间为： 年 月 日至 年 月 日

　　第三条 合同的价款、支付期限、支付方式

　　1、 本合同总价款为人民币： 元（￥： ）。

　　2、甲方向乙方支付本合同总价款时采取分期支付方式：

　　（1）合同签订后 日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%；

　　（2）在本项目招标方（即xxx市体育彩票管理中心）向甲方全部支付第二笔合同价款时，甲方向乙方支付合同总价款的30%。

　　（3）在本项目招标方（即xxx市体育彩票管理中心）向甲方全部支付第三笔合同价款时，甲方向乙方支付合同总价款的40%。

　　3、甲方向乙方支付该合同约定之款项时，采取以下第 种方式：

　　（1）应将该款项支付至乙方指定账户（开户银行： 账号： 账户名： ），以银行转账方式进行支付所产生的手续费由乙方承担，同时乙方应向甲方开具符合国家法规规定的发票。

　　（2）甲方以现金形式进行支付，乙方应向甲方开具符合国家法规规定的发票。

　　第四条 甲、乙双方权利及义务

　　1、甲方负责提供广告播放光盘，乙方按甲方所提供的内容进行播放。乙方不得擅自更改广告发布的内容、形式、位置、时间、频次等。

　　2、甲方所提供资料应符合国家相关法律、法规的要求，否则乙方有权要求甲方进行修改。

　　3、合同签订后，甲方应按照本合同规定付款方式按时向乙方付款， 以便于乙方按时履行合同。

　　4、甲方因特殊原因需要撤销广告发布订单的，应在广告发布 日前以书面形式通知乙方。

　　5、乙方应保证其拥有本合同约定媒体的户外广告发布代理资格，以及相关手续合法。

　　6、乙方应当依法向相关管理部门申请办理本户外广告发布许可审批手续。

　　7、乙方应保证广告画面的完整、清洁、效果美观；广告播放所发生的施工费、用电增容、电费等一切费用由乙方承担。乙方负责做好维修和保养工作。如出现故障，乙方应于一天内修复；如做较大维修乙方应于三天内修复，并通知甲方达成共识，天数增多可具情况顺延播放时间。

　　8、乙方保证每日滚动播放广告片 小时，即上午 至晚 ，可根据季节气候的变化适当调整，但总体保证每日 小时滚动播放。

　　9、如在广告画面发布及乙方安装画面过程中，广告牌出现质量问题或造**员伤亡等事故，由乙方负责。

　　10、应甲方要求，乙方应当如实提供户外广告发布的数据资料（即乙方每月广告播放完毕后将监波报告：照片4张、视频15秒1段提供给甲方），如乙方不提供户外广告发布的数据资料的，视为乙方未播放广告。

　　11、乙方在本合同履行完毕后，应将相应的广告材料移交给甲方。

　　第五条 保密条款

　　双方均有义务严守秘密，非依法或为履行本协议或经另一方书面同意，不得以任何方式公开或外泄本协议的内容。违反本条保密条款的，违约方应赔偿守约方由此所受的全部损失。

　　第六条 违约责任

　　1、甲方未按照合同约定履行付款义务时，甲方应向乙方承担违约责任，逾期期限内，每逾期一天甲方应按照应付而未付款项的 %向乙方支付违约金。

　　2、因甲方无法按期提交播放材料导致乙方不能正常播放的，乙方不承担任何责任。

　　3、如乙方未按照合同约定履行合同义务，应向甲方承担违约责任，按照合同总价款的百分之二十向甲方支付违约金。

　　4、如乙方擅自更改甲方委托发布的广告内容导致第三方遭受损害时，甲方由此产生的损失（该损失包括但不限于：甲方向第三方承担的损失赔偿、甲方向第三方支付的违约金、甲方因乙方擅自更改行为所产生的律师费）全部由乙方承担。

　　5、如乙方未能按时、按地、按量的发布广告导致第三方遭受损害时，甲方由此产生的损失（该损失包括但不限于：甲方向第三方承担的损失赔偿、甲方向第三方支付的违约金、甲方因乙方擅自更改行为所产生的律师费）全部由乙方承担。

　　第七条 争议解决方式

　　双方因本合同所引发的一切争议由双方协商解决，协商不成任何一方有权向 。

　　（1）甲方所在地人民法院提起诉讼

　　（2）xxxx市仲裁委员会申请仲裁

　　第八条 其他

　　1、本合同自双方签字/签章之日起生效，双方协商一致可另行签订补充协议终止、变更、解除本合同。

　　2、本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份，贰份具有同等法律效力。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签订时间： 年 月 日

　　签订地点：

股权委托合同范文10份（扩展4）

——公司委托合同10篇

　　_________（以下简称甲方）因申请股票上市，现委托_________（以下简称乙方）的律师办理有关法律事务，经双方协商，订立下列各条，共同遵守履行：

　　一、乙方接受甲方的`委托，指派_________律师为甲方办理股票上市的有关法律事务。

　　二、甲方应真实地向乙方律师提供有关的全部材料。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实、弄虚作假，有权终止本合同，依约所收费用不予退还。

　　三、乙方律师应认真负责，对甲方提供的全部材料进行法律方面的审查，出具法律意见书，但对甲方提供材料的真实性不负责任。

　　四、由于乙方的过错，造成所出具的法律意见书出现错误，如果受损害的善意第三人提出赔偿请求，甲方负责赔偿后，乙方应承担赔偿责任，最高赔偿额以_________保险公司规定的为准。

　　五、乙方律师应对甲方尚未了结的经济仲裁、诉讼和有关争议胜诉败诉及其经济后果作出认真的预测分析，但该部分的法律意见书只是一种参考意见，乙方律师对此不承担任何责任。

　　六、甲方应为乙方在办理法律事务时提供便利，并承担乙方因此而发生的交通、通讯及材料等费用，该费用为律师的办案费。

　　七、参照*司法部制定的《律师业务收费管理办法及收费标准》，经双方协商同意，律师费的计算方法一般情况按_________计算，二项总和为律师费。如果甲方委托的事务难度较大，所需时间较长，律师费的数额，甲、乙双方可另行协商收费。

　　八、乙方先按半数计收律师费，即_________元，在签订本合同的三天内支付，该律师费无论甲方的股票最终能否上市，乙方都不予退还。余下部分的律师费在甲方的股票得到批准上市交易后付清。

　　九、如乙方无故终止履行合同，律师费退还用方；如甲方无故终止，律师费不子退还。甲方未付的律师费用，乙方有权追索。

　　十、本合同有效期限，自签订之日起至股票上市为止。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　_________（以下简称甲方）因申请股票上市，现委托_________（以下简称乙方）的律师办理有关法律事务，经双方协商，订立下列各条，共同遵守履行：

　　一、乙方接受甲方的委托，指派_________律师为甲方办理股票上市的有关法律事务。

　　二、甲方应真实地向乙方律师提供有关的全部材料。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实、弄虚作假，有权终止本合同，依约所收费用不予退还。

　　三、乙方律师应认真负责，对甲方提供的全部材料进行法律方面的审查，出具法律意见书，但对甲方提供材料的真实性不负责任。

　　四、由于乙方的过错，造成所出具的法律意见书出现错误，如果受损害的善意第三人提出赔偿请求，甲方负责赔偿后，乙方应承担赔偿责任，最高赔偿额以_________保险公司规定的为准。

　　五、乙方律师应对甲方尚未了结的经济仲裁、诉讼和有关争议胜诉败诉及其经济后果作出认真的预测分析，但该部分的法律意见书只是一种参考意见，乙方律师对此不承担任何责任。

　　六、甲方应为乙方在办理法律事务时提供便利，并承担乙方因此而发生的交通、通讯及材料等费用，该费用为律师的办案费。

　　七、参照*司法部制定的《律师业务收费管理办法及收费标准》，经双方协商同意，律师费的计算方法一般情况按_________计算，二项总和为律师费。如果甲方委托的事务难度较大，所需时间较长，律师费的数额，甲、乙双方可另行协商收费。

　　八、乙方先按半数计收律师费，即_________元，在签订本合同的三天内支付，该律师费无论甲方的股票最终能否上市，乙方都不予退还。余下部分的律师费在甲方的`股票得到批准上市交易后付清。

　　九、如乙方无故终止履行合同，律师费退还用方；如甲方无故终止，律师费不子退还。甲方未付的律师费用，乙方有权追索。

　　十、本合同有效期限，自签订之日起至股票上市为止。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　委托方：________（以下简称甲方）

　　受托方：________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方为更好地开展海运进出口业务，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国海商法》等法规的有关规定，现甲方委托乙方作为其代理人代理货物出口的配舱、装船、进栈、报关等一系列货运代理工作，达成如下协议，以便共同遵守。

　　一、甲、乙双方均持有有效营业执照，并且严格按照营业执照中的营业范围开展业务。由于甲方的违法经营行为给乙方所造成的一切损失与不利后果，甲方应当承担赔偿责任。

　　二、甲方同意将其揽取的或其生产的货物委托乙方代理安排运输。

　　三、订舱时，甲方应正确填写由乙方提供的规定格式的`订舱委托书，并加盖公章或订舱专用章以书面的形式传真或派人送交乙方，保证委托书内容的完整性，其中应当包括但不限于所托运货物之件数，重量，体积，目的港，装船日期，货物品名(中英文品名)。甲方对于在装卸、储存、保管或运输中有特殊要求的货物应在委托书中明确提出并随附相关文件。如果委托书内容未注明，由此可能产生的一切风险、责任和费用均由甲方承担。同时，甲方需于委托书上注明本协议编号，以免丧失协议内容之权利。

　　四、订舱内容要求更改或取消时，甲方必须最迟于货物装入集装箱的当天以书面形式通知乙方，并与乙方的相关操作人员书面确认，并承担由此产生的一切风险和额外费用;若货物已进港或已离港，则乙方有权视情况决定拒绝更改。

　　五、甲方应当保证每月向乙方委托出口运输业务量不少于_________。乙方及时向甲方提供有关承运人的船期及运价变动信息。

　　六、甲方同意按以下第_________种方式确认费用，本协议运价(由我司代收代付承运人，费用由运费和佣金组成)可根据市场价格的变动作相应调整，经双方确认后生效。乙方为甲方垫付的额外费用实报实销。

　　.乙方在甲方保证上述委托运输业务量的前提下，乙方按下述优惠价向甲方结算普通干货箱包干定额费：

　　自拖箱：人民币_________元xx年，到期双方无异议则自动顺延一年，本协议一式四份，双方各持二份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：广州xx贸易有限公司

　　地址：

　　法定代表人：

　　电话： 传真：

　　乙方：

　　地址：

　　法定代表人 ：

　　电话： 传真：

　　经甲方和乙方友好协商，就甲方委托乙方以OEM方式生产“ ” 商标的 产品事宜，经友好协商，达成协议如下：

　　一、甲方经 公司授权【参见《商标授权委托书》或《购销合同》附件】，委托乙方生产“ ”商标的 产品。

　　授权方公司资料：

　　二、“ ”商标 产品的模具由甲方提供，乙方按照甲方提供的模具进行生产。乙方对甲方提供的模具及技术资料在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后均应承担保密义务，不得自己直接使用或在此基础上改造使用该技术资料，也不得向本协议以外的第三方泄露相关技术资料。本协议期满终止或本协议因各种原因解除时，乙方应当将甲方提供的模具及技术资料返还给甲方。

　　三、甲方委托乙方生产的“ ”商标 产品的规格型号为 ，产品数量为 台，由乙方分批生产交货。

　　各批次的型号、规格、数量、单价、交货期限等，甲乙双方每批次另行签订订货合同执行。

　　四、产品保修期限

　　1、乙方生产的“ ”商标 产品质量必须符合 公司的企业标准，乙方对委托生产的产品质量承担责任，整机保修 年，其中第一年内保换，第 年内免费维修，只收取配件成本费。

　　2、保修期限从甲方提货当日开始计算。

　　五、包装要求及费用负担

　　六、运输及费用：

　　1、交（提）货地点： 。

　　2、运输方式： 。

　　3、运输费用负担： 。

　　七、结算方式及期限：

　　1、当双方签订本协议后，双方将以此协议作为基础，每次订货都由甲方向乙方下订单，由乙方负责人确认后才视为合格的订货合同，订货合同作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。不合格的订货合同不受本协议条款约束。

　　2、货款的支付方式及期限： 。

　　3、乙方对甲方所订货物的交货期限，从乙方负责人确认甲方订单之日起计算。

　　八、验货的标准、方法和期限：

　　1、甲方对货物的验收标准和方法依据甲方和乙方商议认可的质量文件为依据。

　　2、甲方对货物的验收期限为收到货物之日起算 天内完成。

　　3、甲方认为货物有质量问题时，可向乙方提出异议并可以拒绝收取货物。

　　4、甲方提出质量异议期限为验收货物即日起算180日内书面向乙方提出，乙方在三日内给予处理答复，超过答复期限视为保修处理。

　　九、独家销售要求

　　1、在本协议有效期内，乙方对“ ” 商标 产品只具有甲方委托范围内的生产制造权，无经营销售权。

　　2、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内，未经甲方书面同意，乙方不得直接或间接地通过甲方以外的渠道向本协议以外的第三方销售甲方委托其加工生产的 “ ”商标 产品。

　　3、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内，乙方不得未经甲方书面同意，私下直接或间接与授权方 公司或其关联企业、供货商、产品销售商直接联系、报价、交易，也不得私自接受来自授权方 公司或其关联企业、供货商、产品销售商关于“ ”商标 产品的订单或“ ”商标的其他产品或其他商标的

　　产品订单。

　　4、在本协议有效期内及本协议期满终止后五年内，乙方如有来自本协议以外的第三方的有关“ ”商标 产品的询价或订单，乙方应转交给甲方，乙方不得未经甲方书面同意私自接受本协议以外的第三方的有关“ ”商标 产品的询价或订单。

　　十、在本协议有效期内，若有本协议以外的第三方委托乙方加工生产有别于乙方委托甲方加工生产的 产品，从而会影响到甲方委托乙方加工生产的 产品的销售并影响到甲方的经济利益时，甲乙双方应通过友好协商达成有关协议，以保障甲乙双方的经济利益不受损害。

　　十一、违约责任

　　1、在本协议有效期内及本协议期满终止或因各种原因解除后五年内，乙方如有违反本协议第九条中约定的任一情形的，乙方应当为其每次违约行为向甲方支付违约金人民币贰佰万圆（￥2,000,000.00），并在甲方发现乙方违约行为并向其发出警告函的叁个月内支付给甲方。

　　若双方在本合同终止或解除后又有新的合作约定，该五年期限自动顺延至新的合作约定完成后五年内。

　　2、乙方违反订货合同中关于交货期限的约定，延期交货的，每延期一日，应当向甲方支付当批次货款总额万分之八的违约金；延期超过15日，甲方有权要求解除合同，同时要求乙方全额退还货款并支付当批次货款总额30%的违约金。

　　3、乙方如违反本协议第二条的保密义务，应当向甲方支付壹佰万元（￥1,000,000.00）的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应一并赔偿甲方所有损失，包括甲方为追究乙方违约责任支付的差旅费、律师费、诉讼费等。

　　十二、解决纠纷的方式：

　　1、执行本协议发生纠纷，双方应本着互让互谅的.原则协商解决。

　　2、协商解决不成，需要诉讼的，任一方均应向甲方住所地人民法院提出诉讼。

　　十三、协议有效期：

　　本协议经甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效，协议有效期为 年，从200 年 月 日至 年 月 日。 有效期满，如需继续委托生产，双方另行签订委托加工协议。

　　十四、未尽事宜双方协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十五、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　日期： 日期：

　　原告杨林，男，1966年5月20日出生，汉族，湘潭市人，住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。

　　委托代理人陈晖，女，1972年3月26日出生，汉族，长沙市人，住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。

　　被告广州银曼古贸易有限公司，住所地：广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。

　　法定代表人朱芙蓉，该公司总经理。

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案，于XX年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员 傅旭光参加的合议庭，于XX年9月15日公开开庭进行了审理，*员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺*审理。本案现已审理终结。

　　原告杨林诉称：XX年7月10日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定，原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系，并对原告开具了《授权书》，授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作，包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后，却突然接到步步高华隆店通知：被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权，并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告，被告承认了上述行为，却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。

　　原告杨林为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：

　　1、 被告单位注册登记资料，证实被告主体资格;

　　2、XX年7月10日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》，证实原、被告之间的加盟合作关系;

　　3、被告出具的《法定代表人身份证明书》，证实原告汇款的依据;

　　4、工商银行汇款单，证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;

　　5、XX年7月10日被告出具的《收款收据》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系;

　　6、被告开具的《授权书》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系，确定了加盟经营的位置;

　　7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》，证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;

　　8、被告开具的另一份《授权书》，证实被告无故终止和原告的加盟合作关系，又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。

　　被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称：《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。

　　被告没有向法庭提交证据材料。

　　以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证，因被告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过，因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。

　　根据以上认定的证据，以及原告的陈述和被告的书面答辩意见，本院认定以下事实：

　　XX年7月10日，原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份，原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》，随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后，步步高商业连锁股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商，终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实，了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下，单方取消了对原告的授权，终止了和原告的加盟合作关系，重新对另一加盟商出具了《授权书》，原告对此向被告提出异议，但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起诉，提出如诉称之请求。

　　本院认为，XX年7月10日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称，但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量，具备合同成立的基本要件，同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款，原告只能表示全部同意或者不同意，《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式，要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元，被告认可了双方的加盟关系，且原告为履行合同完成了基本准备工作，应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，与本案实际情况不符，被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同，但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定，对解除合同有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此，被告辩称其依据《确认单》中的约定，有权单方面解除合作，将原告的'首批货款无息退还原告即可。经本院审查，《确认单》中对此约定的内容为：“在签订此合作确认单后一个月，被告若无法与原告确认最终合作事宜，则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款，该条款与《合同法》第四十条的规定相悖，该条款为无效条款，对原告没有约束力，故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约，原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于XX年7月10日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效，被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。

　　案件受理费100元，由被告广州银曼古贸易有限公司负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

　　审 判 长 过 伟 国

　　审 判 员 雷 达

　　人民陪审员 傅 旭 光

　　二○○九年九月十八日

　　代理*员 xxx

　　甲方(委托方)：_____业主管理委员会

　　乙方(受委托方)：_____物业管理公司

　　为加强_____小区(大厦)的物业管理，保障房屋和公用设施的正常使用，为业主创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境，根据_____市物业管理方面的法规和政策，经双方友好协商，达成如下协议，以便共同遵守。

　　第一条物业管理内容

　　1.甲方将位于_____区_____路的_____范围内的物业委托给乙方实行统一管理，综合服务。

　　2.管理事项包括：

　　(1)房屋的使用、维修、养护;

　　(2)物业范围的公用设施、设备及场所(地)(消防、电梯、机电设备、路灯、走廊、自行车、房、棚、园林绿化地、沟、渠、池、井、道路、停车场等)的使用、维修、养护和管理;

　　(3)清洁卫生(不含垃圾运到中转站后的工作);

　　(4)公共生活秩序;

　　(5)文娱活动场所;

　　(6)便民服务网点及物业范围内所有营业场所;

　　(7)车辆行使及停泊;

　　(8)物业档案管理;

　　(9)授权由物业管理公司管理的其他事项。

　　第二条委托物业管理形式

　　承包经营、自负盈亏。

　　第三条物业管理期限

　　委托管理期限为_____年，自___年___月___日起到___年___月___日止。

　　第四条双方权利、义务

　　1.甲方权利、义务：

　　(1)根据本合同规定甲方将住宅区委托乙方实行物业管理;

　　(2)监督乙方对公用设施专用基金的'合理使用，并按公用设施专用基金管理办法拨付给乙方。

　　(3)按市*规定的比例提供商业用房(总建设面积的__%)__*方米给乙方，按月租金_元租用，并负责办理使用手续;

　　(4)给乙方提供管理用房__*方米(其中办公用房__*方米，员工宿舍__*方米)，按月租金__元租用;

　　(5)负责向乙方提供本住宅区工程建设竣工资料一套并在乙方管理期满时予以收回;

　　(6)不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动;

　　(7)对乙方的管理实施监督检查，每半年一次考核评定，如因乙方完不成第六条规定的目标和指标或管理不善造成重大经济损失，有权终止合同;

　　(8)负责确定本住宅区管理服务费收费标准;

　　(9)委托乙方对违反物业管理法规和规章制度以及业主公约的行为进行处理：包括予以罚款、责令停工、责令赔偿经济损失，以停水、停电等措施对无故不缴有关费用或拒不改正违章行业责任人进行催交、催改;

　　(10)协助乙方做好宣传教育、文化活动，协调乙方与行政管理部门、业主间的关系;

　　(11)政策规定由甲方承担的其他责任。

　　2.乙方责任、权利、义务：

　　(1)根据有关法律、法规，结合实际情况，制订本住宅区物业管理的各项规章制度;

　　(2)遵守各项管理法规和合同规定的责任要求，根据甲方授权，对本住宅区物业实施综合管理，确保实现管理目标、经济指标，并承担相应责任，自觉接受甲方检查监督;

　　(3)根据住宅区内大、中修的需要制订维修方案，报甲方审议通过后，从公用设施专用基金中领取所需的维修经费;

　　(4)接受甲方对经营管理过程中财务帐目的监督并报告工作，每月向甲方和住宅区管理部门报送一次财务报表，每三个月向全体业主张榜公布一次管理费收支帐目;

　　(5)对住宅区的公用设施不得擅自占用和改变其使用功能，乙方如在住宅区内改扩建完善配套项目，须报甲方和有关部门批准后方可实施;

　　(6)乙方须本着高效、精干的原则在本住宅区设置管理机构和人员;

　　(7)建立本住宅区物业管理档案并负责及时记载有关变更情况;

　　(8)负责测算住宅区管理服务费收费标准并向甲方提供测算标准与依据，严格按照甲方审议通过的收费标准收取，不得擅自加价;

　　(9)有权依照甲方委托和业主公约的规定对物业主公约和物业管理规章制度进行处理;

　　(10)在管理期满时向甲方移交全部专用房屋及有关财产、全部物业管理档案及有关资料;

　　(11)开展卓有成效的社区文化活动和便民服务工作;

　　(12)有权选聘专营公司承担住宅区物业管理的专项业务并支付费用，但不得将住宅区物业管理的整体责任及利益转让给其他人或单位。

　　第五条物业管理目标和经济指标

　　1.各项管理指标执行物业行政主管部门规定的各项标准，要求住宅区在乙方接管后___年内达到___标准。

　　2.确保年完成各项收费指标__万元，合理支出__万元，乙方可提成所收取管理费的___%作为经营收入。

　　第六条风险抵押

　　1.乙方在合同签订之日起三日内向甲方一次性支付人民币___元，作为风险抵押金。

　　2.乙方完成合同规定的管理目标和经济指标，甲方在合同期满后三日内退还全部抵押金及银行活期存款利息。

　　3.如由于甲方过错致使本合同不能履行，由甲方双倍返还抵押金并赔偿乙方经济损失。

　　4.如由于乙方过错致使本合同不能履行，乙方无权要求返还抵押金，并应赔偿甲方经济损失。

　　第七条奖罚措施

　　1.在各项管理目标、经济指标全面完成的前提下，管理费如有节余，甲方按节余额_____%奖励乙方。

　　2.如该住宅区被评为全国、省、市文明住宅小区，甲方分别奖励乙方人民币_____元(全国)、_____元(省)、_____元(市);获得上级部门单项奖或有关荣誉的奖金另订;如在乙方管理期间，由乙方获得的文明小区称号被上级部门取消，则乙方应全部返还上述奖金及银行活期存款利息。

　　3.如果甲方不完成应负的合同责任，由此而影响乙方的承包管理目标和经济指标，或给乙方造成直接经济损失，甲方应当给予补偿或承担相应责任。

　　4.如果乙方没有完成合同责任或管理目标和经济指标，甲方应当责成乙方限期改正，情节严重的处以人民币_____至_____元的罚款，直至终止合同，经济损失由乙方承担。

　　5.由乙方管理不善或重大失误，造成住户经济损失或生活严重不便的，应当赔偿甲方或业主及使用人的经济损失。

　　第八条合同更改、补充与终止

　　1.经双方协商一致，可对本合同条款进行修订更改或补充，以书面合同为准。

　　2.合同规定的管理期满，本合同自然终止，各方如欲续订合同，须于期满前三个月向对方提出书面意见。

　　3.合同终止后，乙方可参加甲方的管理招标并在同等条件下优先承包管理。

　　第九条其他事项

　　1.本合同执行期间，如遇不可抗拒的自然灾害(台风、洪水、地震等)，造成经济损失的，双方应相互体谅，共同协商，合理分摊。

　　2.本合同自签订之日起生效;附件1、2、3、4、_____、_____为合同的有效组成部分。

　　3.本合同正式一式三份，甲、乙双方和物业管理部门各执一份，具有同等法律约束力。

　　4.双方如对合同发生争议，协商不成的，可提请物业管理部门调解，或诉至人民法院。

　　5.________.

　　6.________.

　　甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

　　代表(签名)：_____代表(签名)：_____

　　时间：___年___月___日

　　甲方(委托人)：

　　乙方(受托人)：

　　签订时间： 年 月 日

　　签订地点：

　　甲方(委托人)： 法定代表人(或负责人)：

　　住 所 地： 电 话：

　　传 真：

　　电子信箱： 通讯地址：

　　邮政编码： 开户银行：

　　账 号：开户银行地址：

　　乙方(受托人)：

　　法定代表人(或负责人)：

　　住 所 地： 电 话：

　　传 真：

　　电子信箱： 通讯地址：

　　邮政编码： 开户银行：

　　账 号：

　　开户银行地址：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的相关规定，经共同协商，就甲方委托乙方管理相关事项签订本合同，并共同遵守。

　　1. 委托管理事项的内容、范围和具体要求

　　1.1 委托管理事项的内容。

　　1.2 委托管理事项的范围。

　　1.3 委托管理事项的具体要求。

　　2. 委托管理权限

　　乙方管理委托事项的权限： 。

　　3. 委托管理标的交付时间及交付方式

　　3.1 委托管理标的交付时间：

　　3.2 委托管理标的交付方式：。

　　4. 委托管理期限

　　委托管理期限为 ，自 年 月 日时起至 年 月 日止。 本合同约定的委托管理期限届满，双方的权利义务自行终止。未经甲方书面同意，乙方不得再行管理委托事项。

　　5. 报酬及支付方式

　　5.1 乙方管理委托事项的报酬总计为：人民币元(大写： 圆整)。

　　5.2 甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，按合同约定，应向乙方支付管理委托事项的报酬。

　　5.3 报酬的支付，双方约定采用以下第

　　(1)一次总付： 元，甲方于 年 月 日前一次付清本合同约定的报酬总额：人民币 元(大写： 圆整)。

　　(2)分期支付：

　　①本合同签订之日起 个工作日之内，甲方向乙方支付报酬总额的 %，即：人民币 元(大写： 圆整);

　　②本合同约定的委托管理事项完成后 个工作日之内，甲方向乙方支付报酬总额的 % ，即：人民币 元，(大写： 圆整)。

　　(3)其他方式： 。

　　5.4甲方付款方式为：□现金□支票□汇款□银行转账□其他 。

　　6. 费用及支付方式

　　6.1 乙方管理委托事项的费用包含：(提示：请根据合同的具体情况在此处列明乙方在管理委托事项过程中可能会产生的各项费用。如：乙方的差旅费、食宿费、评估费、公证费、资料费等与管理委托事项有关的其他一切费用。)

　　6.2 乙方管理委托事项的费用的支付，双方约定采用以下第种方式：

　　(1)该费用总额为 元，由甲方在本合同签订之日一次性支付乙方，由乙方包干使用。

　　(2)该费用双方预估为 元，乙方在发生费用前，报经甲方同意后由乙方垫付，待委托事项办理完毕之日起 日内，由甲方根据乙方提交的相关符合财务规定的票据支付给乙方。

　　(3)该费用由乙方自行承担，甲方除按本合同约定向乙方支付报酬外，不再向乙方支付任何费用。

　　7. 甲方权利和义务

　　7.1 甲方应按约定向乙方交付委托管理的标的，尊重乙方在委管理权限范围内的管理活动。

　　7.2甲方应当真实、详尽、及时地向乙方披露与委托管理事项相关的具体情况，提供与委托管理事项有关的文件及其它材料。

　　7.3 甲方有权要求乙方按照合同约定完成委托管理事项。

　　7.4 甲方有权要求乙方及时报告委托管理事项的进展情况，并提出意见和建议。

　　7.5 甲方有权不定期对乙方的管理活动进行监督与评估，并将发现的问题及时通报乙方并要求乙方限期整改。

　　7.6 甲方有义务按照合同约定的时间和金额支付乙方的报酬及费用。

　　8. 乙方权利和义务

　　8.1 乙方应当充分运用自己的专业知识、技能和经验，尽心尽职地根据法律法规的规定以及本合同的约定处理委托管理事项，最大限度地维护甲方的合法权益。

　　8.2 乙方应当按照甲方的要求管理委托事项，未经甲方同意不得擅自变更委托管理事项或者超越委托管理权限管理委托事项。

　　8.3 乙方应当在委托权限和期限内亲自处理委托事项，未经甲方书面同意不得转委托给任何第三方。

　　8.4 乙方应当按照甲方的要求，及时向甲方报告委托管理事项的进展情况，对甲方了解委托管理事项情况的正当要求，应当尽快给予答复。

　　8.5 应甲方要求，就本合同所涉事项及相关信息，乙方应当保守秘密;未经甲方书面同意，乙方不得对任何第三方进行披露。

　　8.6 乙方处理委托管理事项取得的收益应当按照约定交付给甲方。

　　8.7 乙方有权按照合同约定获得报酬和相关费用。

　　8.8 乙方在委托管理事项处理完毕或者委托期限届满后，应按甲方要求将管理委托事项涉及的相关的资料和财物移交甲方。

　　8.9 乙方不得利用委托管理事项，损害甲方利益。

　　9. 管理委托事项取得的收益

　　甲乙双方就乙方管理委托事项取得的收益，约定采取以下第 条方式履行：

　　9.1乙方按下列内容将管理委托事项所取得的收益交付给甲方：

　　9.1.1交付时间：

　　9.1.2 交付地点：。

　　9.1.3交付方式：

　　9.2 其他方式：

　　10. 验收

　　10.1 乙方完成委托管理事项后，须经甲方确认是否符合甲方要求或者本合同约定，经确认符合约定的，则乙方委托管理事项完成。

　　10.2 乙方办理或完成的委托管理事项不符合甲方要求或者本合同约定的，应当在 个工作日内采取补救措施。如采取的补救措施仍不符合甲方要求或者本合同约定，或者委托管理事项无法采取补救措施的，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担由此产生的责任。

　　11. 违约责任

　　11.1 甲方无正当理由未按照合同约定支付相关报酬或费用给乙方的`，每逾期一日，按照应付款项的同期银行贷款利率向乙方支付违约金。

　　11.2乙方办理或完成的委托管理事项不符合甲方要求或者本合同约定的，应按照本合同第5.1条约定的报酬总额的 %向甲方支付违约金。

　　11.3 乙方在管理委托事项过程中，有下列情形之一的，乙方应按照本合同第5.1条约定的报酬总额的 %向甲方支付违约金，对甲方超出违约部分的损失，乙方应承担赔偿责任：

　　11.3.1 乙方擅自转委托的。

　　11.3.2 乙方擅自变更委托管理事项的。

　　11.3.3 乙方超越委托权限管理委托事项的。

　　11.3.4 乙方在委托管理期限届满后，未经甲方同意管理委托事项的。

　　11.3.5 乙方利用委托管理事项，损害甲方利益的。

　　11.4 除本合同另有约定外，任何一方违约的，违约方应向守约方支付违约金元，若违约金未能弥补守约方损失的，违约方还应承担赔偿责任。

　　12. 合同的变更与解除

　　12.1 本合同履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同的相关条款。

　　12.2 出现以下情形之一，甲乙双方可以解除本合同：

　　12.2.1 双方协商一致。

　　12.2.2 法律规定或者本合同约定的其他可以解除合同的情形。 12.3 出现以下情形之一的，甲方有权解除本合同：

　　12.3.1乙方不履行或者不完全履行本合同约定，经甲方要求乙方采取整改或补救措施后，仍不符合合同约定的。

　　12.3.2乙方将委托管理事项全部转让给第三方承担的。

　　12.3.3 乙方无正当理由，未履行委托管理事项持续5个工作日以上的，并在甲方要求时限内仍未改正的。

　　12.3.4乙方利用委托管理事项，损害甲方利益的。

　　12.4 如甲方无正当理由不按照本合同约定支付报酬，并在乙方要求的时限内仍未支付的，乙方有权书面通知甲方后解除合同。

　　13. 通知及送达

　　13.1 双方在履行本合同过程中发出的全部通知，均须采取书面形式，送达地址为双方在本合同上填写的地址。

　　13.2甲方为履行本合同的指定联系人为：，联系电话为： ;乙方为履行本合同的指定联系人为： ，联系电话为： 。

　　13.3 任何一方的地址或联系人发生变更时，须在变更前日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

　　14. 争议的解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院起诉。

　　15. 合同生效及其他

　　15.1 本合同一式甲方持份，乙方持具有同等法律效力。

　　15.2 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。

　　15.3 本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的以补充协议为准。

　　15.4 本合同附件是合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　15.5 其他约定事项：

　　(签字页无正文)

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)

　　年 月年 月 日 日

　　委托人：(下称甲方)

　　姓 名： 身份证：

　　通讯地址： 联系电话： 公司名称：

　　通讯地址： 联系电话：

　　受托人(下称乙方)

　　姓 名： 身份证：

　　通讯地址： 联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲、乙双方本着自愿、*等、顺畅合作、互利共赢的经营原则，经双方充分协商，就委托经营__公司项目，订立本协议，谨以共同遵守：

　　第一条：甲方自愿将自己原经营的__公司委托给乙方实行统一经营管理，包括公司名称、各种证件，所有公用及辅助设施，甲方不参与生产经营管理。

　　第二条：在本协议有效期内，甲方不得与任何第三方签订租赁合同。

　　第三条：本协议有效期自双方签订之日起至 年 月 日。(有效期 年)

　　第四条：甲乙双方同意在协议签订后的第三年开始计回报金。

　　1、甲方同意乙方在协议签订后第一年亏损1000万元人民币。

　　2、乙方第二年零利润上交。

　　3、乙方在第三年开始按年利润的25%上交给甲方。

　　4、乙方负责确保在岗工人工资按国家政策发放。

　　第五条：协议签订后公司所有产生的政策性费用及会议费、办公费、差旅费、招待费等由乙方负责。

　　第六条：由乙方在生产经营过程中，进行的大修、改造、改扩建等项目形成固定资产的，产权归乙方所有，解除协议时由甲方按照国家相关规定、程序购买此项固定资产。

　　第七条：各级管理机构和管理人员的配臵使用，由乙方负责。

　　第八条：甲方原有的财账、债权纠纷与乙方无关。

　　第九条：甲方的权力及义务

　　1、按本协议约定收取定额回报金的权利。

　　2、监督乙方在生产经营过程中遵守法律、法规的权利。若因乙方发生违法经营可能造成行政、经济上的责任，甲方有权向乙方提出书面整改意见。若乙方收到甲方书面整改意见三个月个不能改正时，甲方有权要求终止合同。

　　3、甲方有权对生产设施进行监督检查。

　　4、甲方有义务为乙方提供一个良好的外部经营环境，负责办理公司的消防、环保、安全等方面的许可证手续，发生影响委托经营时应承担相应责任。

　　5、甲方保证乙方公用设施的正常使用。如：水、电、汽、路等(上级水电部门限水、限电、检修等特殊原因导致停水、停电除外)。

　　6、甲方不得无故干扰乙方的自主经营权、人事权。

　　7、因诉讼、仲裁、发生民事纠纷案需办理有关手续的，甲方有义务提供相应手续和帮助，费用由乙方承担。

　　第十条：乙方权利和义务

　　1、委托经营期间，甲方出让本协议约定之外产权时，同等条件下，乙方享有优先权。

　　2、委托经营期满后，甲方需继续委托经营或出让产权时，同等条件下乙方享有优先权。

　　3、乙方有权获取定额回报金之外的收益。

　　4、乙方有权在生产经营需要的情况下，对厂区或设备进行改造和改扩建。

　　5、乙方有义务选派有较高水*的管理人员，不断提高管理水*，创造更大利润效益。

　　6、乙方有义务遵守国家法律、法规进行生产经营、杜绝非法经营。

　　7、乙方有义务对委托经营期间的安全、环保等生产问题负责。

　　8、乙方有义务对生产设备，厂区进行日常维护与养护。

　　9、按约定的方式向甲方缴纳约定的回报金。

　　10、其他依照国家法律法规和本协议应当享有的权利和义务。

　　第十一条：违约责任

　　如果一方不履行本协议或履行本协议不符合约定或单方终止合同的，应当承担违约责任，由此给对方造成损失的应当承担全部赔偿责任。

　　在委托经营期间内若遇不可抗拒的原因(如重大政策调整，*征地或上级指令造成不能生产经营，重大自然灾害等)须解除协议的，双方互相免责。

　　第十二条：本协议在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方自行协商解决，如协商无果，任何一方均可向当地人民法院起诉对方。

　　第十三条：本协议未尽事宜，双方另行协商，所达成之补充协议作为本协议附件与本协议具有同等法律效力。

　　第十四条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。

　　第十五条：本协议自双方授权代表签署之日起生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　代 表：

　　签署时间：

　　年 月 日

　　代 表：

　　签署时间：

　　年 月 日

　　甲方(委托方)：_____业主管理委员会

　　乙方(受委托方)：_____物业管理公司

　　为加强_____小区(大厦)的物业管理，保障房屋和公用设施的正常使用，为业主创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境，根据_____市物业管理方面的法规和政策，经双方友好协商，达成如下协议，以便共同遵守。

　　第一条物业管理内容

　　1.甲方将位于_____区_____路的_____范围内的物业委托给乙方实行统一管理，综合服务。

　　2.管理事项包括：

　　(1)房屋的使用、维修、养护;

　　(2)物业范围的公用设施、设备及场所(地)(消防、电梯、机电设备、路灯、走廊、自行车、房、棚、园林绿化地、沟、渠、池、井、道路、停车场等)的使用、维修、养护和管理;

　　(3)清洁卫生(不含垃圾运到中转站后的工作);

　　(4)公共生活秩序;

　　(5)文娱活动场所;

　　(6)便民服务网点及物业范围内所有营业场所;

　　(7)车辆行使及停泊;

　　(8)物业档案管理;

　　(9)授权由物业管理公司管理的其他事项。

　　第二条委托物业管理形式

　　承包经营、自负盈亏。

　　第三条物业管理期限

　　委托管理期限为_____年，自___年___月___日起到___年___月___日止。

　　第四条双方权利、义务

　　1.甲方权利、义务：

　　(1)根据本合同规定甲方将住宅区委托乙方实行物业管理;

　　(2)监督乙方对公用设施专用基金的合理使用，并按公用设施专用基金管理办法拨付给乙方。

　　(3)按市*规定的比例提供商业用房(总建设面积的__%)__*方米给乙方，按月租金_元租用，并负责办理使用手续;

　　(4)给乙方提供管理用房__*方米(其中办公用房__*方米，员工宿舍__*方米)，按月租金__元租用;

　　(5)负责向乙方提供本住宅区工程建设竣工资料一套并在乙方管理期满时予以收回;

　　(6)不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动;

　　(7)对乙方的管理实施监督检查，每半年一次考核评定，如因乙方完不成第六条规定的目标和指标或管理不善造成重大经济损失，有权终止合同;

　　(8)负责确定本住宅区管理服务费收费标准;

　　(9)委托乙方对违反物业管理法规和规章制度以及业主公约的行为进行处理：包括予以罚款、责令停工、责令赔偿经济损失，以停水、停电等措施对无故不缴有关费用或拒不改正违章行业责任人进行催交、催改;

　　(10)协助乙方做好宣传教育、文化活动，协调乙方与行政管理部门、业主间的关系;

　　(11)政策规定由甲方承担的其他责任。

　　2.乙方责任、权利、义务：

　　(1)根据有关法律、法规，结合实际情况，制订本住宅区物业管理的各项规章制度;

　　(2)遵守各项管理法规和合同规定的责任要求，根据甲方授权，对本住宅区物业实施综合管理，确保实现管理目标、经济指标，并承担相应责任，自觉接受甲方检查监督;

　　(3)根据住宅区内大、中修的需要制订维修方案，报甲方审议通过后，从公用设施专用基金中领取所需的维修经费;

　　(4)接受甲方对经营管理过程中财务帐目的监督并报告工作，每月向甲方和住宅区管理部门报送一次财务报表，每三个月向全体业主张榜公布一次管理费收支帐目;

　　(5)对住宅区的'公用设施不得擅自占用和改变其使用功能，乙方如在住宅区内改扩建完善配套项目，须报甲方和有关部门批准后方可实施;

　　(6)乙方须本着高效、精干的原则在本住宅区设置管理机构和人员;

　　(7)建立本住宅区物业管理档案并负责及时记载有关变更情况;

　　(8)负责测算住宅区管理服务费收费标准并向甲方提供测算标准与依据，严格按照甲方审议通过的收费标准收取，不得擅自加价;

　　(9)有权依照甲方委托和业主公约的规定对物业主公约和物业管理规章制度进行处理;

　　(10)在管理期满时向甲方移交全部专用房屋及有关财产、全部物业管理档案及有关资料;

　　(11)开展卓有成效的社区文化活动和便民服务工作;

　　(12)有权选聘专营公司承担住宅区物业管理的专项业务并支付费用，但不得将住宅区物业管理的整体责任及利益转让给其他人或单位。

　　第五条物业管理目标和经济指标

　　1.各项管理指标执行物业行政主管部门规定的各项标准，要求住宅区在乙方接管后___年内达到___标准。

　　2.确保年完成各项收费指标__万元，合理支出__万元，乙方可提成所收取管理费的___%作为经营收入。

　　第六条风险抵押

　　1.乙方在合同签订之日起三日内向甲方一次性支付人民币___元，作为风险抵押金。

　　2.乙方完成合同规定的管理目标和经济指标，甲方在合同期满后三日内退还全部抵押金及银行活期存款利息。

　　3.如由于甲方过错致使本合同不能履行，由甲方双倍返还抵押金并赔偿乙方经济损失。

　　4.如由于乙方过错致使本合同不能履行，乙方无权要求返还抵押金，并应赔偿甲方经济损失。

　　第七条奖罚措施

　　1.在各项管理目标、经济指标全面完成的前提下，管理费如有节余，甲方按节余额_____%奖励乙方。

　　2.如该住宅区被评为全国、省、市文明住宅小区，甲方分别奖励乙方人民币_____元(全国)、_____元(省)、_____元(市);获得上级部门单项奖或有关荣誉的奖金另订;如在乙方管理期间，由乙方获得的文明小区称号被上级部门取消，则乙方应全部返还上述奖金及银行活期存款利息。

　　3.如果甲方不完成应负的合同责任，由此而影响乙方的承包管理目标和经济指标，或给乙方造成直接经济损失，甲方应当给予补偿或承担相应责任。

　　4.如果乙方没有完成合同责任或管理目标和经济指标，甲方应当责成乙方限期改正，情节严重的处以人民币_____至_____元的罚款，直至终止合同，经济损失由乙方承担。

　　5.由乙方管理不善或重大失误，造成住户经济损失或生活严重不便的，应当赔偿甲方或业主及使用人的经济损失。

　　第八条合同更改、补充与终止

　　1.经双方协商一致，可对本合同条款进行修订更改或补充，以书面合同为准。

　　2.合同规定的管理期满，本合同自然终止，各方如欲续订合同，须于期满前三个月向对方提出书面意见。

　　3.合同终止后，乙方可参加甲方的管理招标并在同等条件下优先承包管理。

　　第九条其他事项

　　1.本合同执行期间，如遇不可抗拒的自然灾害(台风、洪水、地震等)，造成经济损失的，双方应相互体谅，共同协商，合理分摊。

　　2.本合同自签订之日起生效;附件1、2、3、4、_____、_____为合同的有效组成部分。

　　3.本合同正式一式三份，甲、乙双方和物业管理部门各执一份，具有同等法律约束力。

　　4.双方如对合同发生争议，协商不成的，可提请物业管理部门调解，或诉至人民法院。

　　5.________.

　　6.________.

　　原告杨林，男，1966年5月20日出生，汉族，湘潭市人，住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。

　　委托代理人陈晖，女，1972年3月26日出生，汉族，长沙市人，住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。

　　被告广州银曼古贸易有限公司，住所地：广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。

　　法定代表人朱芙蓉，该公司总经理。

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案，于XX年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员 傅旭光参加的合议庭，于XX年9月15日公开开庭进行了审理，*员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺*审理。本案现已审理终结。

　　原告杨林诉称：XX年7月10日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定，原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系，并对原告开具了《授权书》，授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作，包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后，却突然接到步步高华隆店通知：被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权，并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告，被告承认了上述行为，却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。

　　原告杨林为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：

　　1、 被告单位注册登记资料，证实被告主体资格;

　　2、XX年7月10日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》，证实原、被告之间的加盟合作关系;

　　3、被告出具的《法定代表人身份证明书》，证实原告汇款的依据;

　　4、工商银行汇款单，证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;

　　5、XX年7月10日被告出具的《收款收据》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系;

　　6、被告开具的《授权书》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系，确定了加盟经营的位置;

　　7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》，证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;

　　8、被告开具的另一份《授权书》，证实被告无故终止和原告的加盟合作关系，又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。

　　被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称：《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。

　　被告没有向法庭提交证据材料。

　　以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证，因被告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过，因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。

　　根据以上认定的证据，以及原告的陈述和被告的书面答辩意见，本院认定以下事实：

　　XX年7月10日，原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份，原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》，随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后，步步高商业连锁股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商，终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实，了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下，单方取消了对原告的授权，终止了和原告的加盟合作关系，重新对另一加盟商出具了《授权书》，原告对此向被告提出异议，但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起诉，提出如诉称之请求。

　　本院认为，XX年7月10日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称，但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量，具备合同成立的基本要件，同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款，原告只能表示全部同意或者不同意，《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式，要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元，被告认可了双方的加盟关系，且原告为履行合同完成了基本准备工作，应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，与本案实际情况不符，被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的'条件下当事人可以解除合同，但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定，对解除合同有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此，被告辩称其依据《确认单》中的约定，有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查，《确认单》中对此约定的内容为：“在签订此合作确认单后一个月，被告若无法与原告确认最终合作事宜，则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款，该条款与《合同法》第四十条的规定相悖，该条款为无效条款，对原告没有约束力，故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约，原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于XX年7月10日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效，被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。

　　案件受理费100元，由被告广州银曼古贸易有限公司负担。

股权委托合同范文10份（扩展5）

——委托合同10篇

　　合同编号：___________

　　签订地点：___________

　　签订日期：___________

　　委托人(简称甲方)：___________

　　住 所：___________

　　法定代表人 电话：___________ 传真：___________

　　拍卖人(简称乙方)， 拍卖行

　　住 所：___________

　　法定代表人电话：___________ 传真：___________

　　委托代理人电话：__________

　　根据《中华人民共和国拍卖法》和其他有关法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。

　　第一条 甲方愿意就下述拍卖物委托乙方依法公开拍卖：___________

　　1、拍卖物名称

　　2、品种规格

　　3、数量

　　4、质量

　　5、包装

　　6、存放地

　　第二条 拍卖物的交付方式：___________

　　第三条 拍卖物的交付方式：___________

　　第四条 拍卖方式：___________

　　第五条 拍卖期限：___________

　　第六条 双方的权利和义务

　　一、甲方应保证对拍卖物拥有无争议的处分权，并向乙方提供有关的证明文件和拍卖物的详尽资料。必要时，乙方可随时向甲方要求提供咨询，甲方不得拒绝。

　　二、甲方可在法律允许的情况下确定拍卖物的底价;乙方不得以低于该底价的价格进行拍卖，但因此而造成不能成交的，由甲方承担责任。

　　三、甲方在交付拍卖物时，应向乙方提出其知道或应当知道睥拍卖物瑕疵。否则，由此造成的后果由甲方负责。

　　四、甲方应向乙预付受理费 _______元，用于拍卖物进行估价、仓储保管、运输、保险和公告、广告等项费用开支，由乙方按实际开支多退少补。属于规定情况的，由乙方先行垫付;其金额在拍卖成交后，从所得价款中扣除。

　　五、甲方应按成交总金额的%向乙方支付佣金;该款项也可由乙方负赔偿责任。

　　六、乙方应对拍卖物的底价保密，不得委托或代理他人参加竞价;亦不得委托他人进行拍卖。

　　七、乙方对其占管的拍卖物负适当保管责任，并应将拍卖物的变动情况及时通知甲方;确因乙方的过错而造成拍卖物损失的，由乙方负赔偿责任。

　　八、拍卖过程结束，乙方在收齐全部应收款项后，应通过其银行帐户，将拍卖所得价金一次全部付给甲方，不得延误。

　　九、对需要征税的拍卖物，由甲方交付税金;经税务机关同意，税金可从拍卖所得价款中取得。

　　十、拍卖成交后，由乙方按成交价金开给竞买人发票或符合税务机关规定的收据。

　　第七条 有关拍卖程序的中止和终止问题，根据之规定予以处理。

　　第八条 合同经双方签字后生效，不得违约。否则，由违约方向他方拍卖的底价的%支付违约金。因合同履行产生纠纷时，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院起诉。

　　第九条 其他需要约定的事项

　　第十条 本合同有效期自 _______年 _______月 _______日止。

　　委托人(公章) ：___________拍卖人(公章)：___________

　　法定代表人：___________ 法定代表人：___________

　　委托代理人：___________ 委托代理人：___________

　　开户银行 开户银行：___________

　　帐号：___________ 帐号：___________

　　附件：有关拍卖物的证明文件及资料影印件共件

　　委托人_________与监理人_________,经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称本工程）概况如下：

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程规模：_________

　　总投资：_________

　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、监理投标书或中标通知书；

　　2、本合同标准条件；

　　3、本合同专用条件；

　　4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日完成。

　　本合同一式_________份，具有同等法律效力，双方各执_________份。

　　委托人（盖章）：_________ 监理人（盖章）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　账号：_________ 账号：_________

　　邮编：_________ 邮编：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　第一部分 标准条件

　　词语定义、适用范围和法规

　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

　　（1）"工程"是指委托人委托实施监理的工程。

　　（2）"委托人"是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

　　（3）"监理人"是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　（4）"监理机构"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　（5）"总监理工程师"是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

　　（6）"承包人"是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

　　（7）"工程监理的正常工作"是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

　　（8）"工程监理的附加工作"是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

　　（9）"工程监理的额外工作"是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

　　（10）"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　（11）"月"是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　监理人义务

　　第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

　　第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水*相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

　　第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

　　第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

　　委托人义务

　　第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

　　第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

　　第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

　　第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

　　第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

　　第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十五条 委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。

　　第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

　　监理人权利

　　第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

　　（1）选择工程总承包人的建议权。

　　（2）选择工程分包人的认可权。

　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的'建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

　　（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

　　第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

　　第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由*建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

　　委托人权利

　　第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

　　第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

　　第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

　　第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

　　第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

　　监理人责任

　　第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

　　第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

　　第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

　　第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

　　委托人责任

　　第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

　　监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

　　第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

　　第三十二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

　　第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

　　第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，()可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

　　第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

　　第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

　　第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

　　监理报酬

　　第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

　　第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

　　第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

　　其他

　　第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

　　第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

　　第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

　　第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

　　第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

　　第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

　　争议的解决

　　第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

　　第二部分 专用条件

　　第二条 本合同适用的法律及监理依据：_________

　　第四条 监理范围和监理工作内容：_________

　　第九条 外部条件包括：_________

　　第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间：_________

　　第十一条 委托人应在_________天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

　　第十二条 委托人的常驻代表为_________

　　第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施：_________

　　监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：_________

　　第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供_________名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供_________名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

　　第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失:赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

　　第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：_________（报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日）

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：_________

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：_________

　　第四十一条 双方同意用_________支付报酬，按_________汇率计付。

　　第四十五条 奖励办法：奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

　　第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　委托人（盖章）：_________ 监理人（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　出租人(甲方)：

　　承租人：(乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方在*等自愿的基础上，就甲方将其所有房屋全权委托于乙方进行房屋装修并同意在约定的期限全权委托管理，有关事宜达成约定如下：

　　一、委托管理房屋的基本情况

　　1.甲方将坐落在合肥市政务区潜山路天珑广场三幢 室商住两用(以下简称“该房屋”)委托给乙方进行管理。该房屋结构为 层高层，所在的楼栋总层数为 23层;现状为毛坯/非毛坯，建筑面积为 *方米，房屋所有权证编号：

　　房屋所有权人姓名或名称：

　　甲方若无法提供房屋产权证，须提供甲方拥有该房屋产权的其他相关证明，并出具《声明书》;本合同签订时，甲方已告知乙方该房屋在订立本合同前(甲方勾选)：已/未设定抵押。

　　2.该房屋现有的装修、附属设施、设备状况以及需约定的有关事项，由甲、乙双方在本合同《附件一》中加以列明，作为甲方交付该房屋的交割依据。

　　3.甲方须确保有权对该房屋进行委托管理，包括但不限于确保房屋相关共有权人同意由甲方出租房屋等。如因房屋产权等其他原因导致本合同不能依约履行，所产生的责任由甲方全部承担，与乙方无关。

　　二、约定内容：

　　1.甲方全权委托乙方管理该房屋，并授权乙方对外转租或分租，用途为：办公或居住，供乙方民宿或共享会议室、办公室等商业功能使用。乙方通过为甲方提供装修服务、对外租赁服务、管家服务确保甲方取得租金收益。租赁期限为20_年4月日，即从本合同签订日起第四日起20_年 月 日至20_年4月 日。

　　2.装修期。房屋委托期间内，由于乙方需按照自身品牌要求对甲方的房产进行再次装修，给予二个月免租期，甲方同意装修期不取得收益。

　　3.该房屋原始户型为 1室，乙方可在不影响房屋主体结构的情况下进行优化(如拆除、新砌等)，乙方持有优化成2室1厅1卫等其它使用户型的权限。

　　4.装修服务.甲方同意乙方在本房屋现有结构基础上进行装修，允许乙方改变墙体颜色、房间数量、隔墙、更换智能门锁(包括增设附属设施、设备)等，以达到最大的使用率，甲方须予以配合，装修由乙方承担。乙方根据现场情况，可更换智能门锁的，由乙方免费更换。本合同20_年期满正常履行完毕后，更换的智能门锁还房时不再拆除，无偿赠送甲方。

　　5.该房屋所发生的物业管理及电梯使用、维保、更换费用由甲方承担，甲方按期自行缴付于物业公司。

　　6.乙方按照以下勾选的方式将上述甲方租金收益通过转账的方式支付至甲方指定的银行账户。乙方20_年开始运营前六个月按月支付，从第七个月开始提前五天按季度租金支付给甲方。

　　7.双方约定，乙方应确保甲方按如下标准享有租金收益：

　　第一阶段

　　免租期20_年4月10日至20_年6月9日，20_年6月10日至20_年6月9日

　　三年不变，按照每*方米每月35元(不含物业费)结算，应支付总额合计 元。物业费由乙方单独支付甲方，由甲方交给物业，以此类推。

　　第二阶段

　　20_年6月10日至20_年6月9日在前三年基础上递赠6%，三年不变，按照每*方米每月37.10元(不含物业费)结算，应支付总额合计 元。

　　第三阶段

　　20_年6月10日至20_年6月9日在前三年基础上递赠6%，四年不变，按照每*方米每月39.32元(不含物业费)结算，应支付总额合计 元。

　　合同期满前三个月，如果乙方继续租用甲方房屋，同甲方沟通达成共识可续签合同，在十年租赁期间，乙方发生盈亏风险与甲方无关，如产生其他费用按国家规定各自承担。

　　如果期满不再续签，乙方交清在使用期内所有水电费用，方可交付给甲方。

　　9.本合同后的七个工作日内即向甲方支付首期租金款项 元。余下每期租金乙方将在每期当月的(勾选)15日/30日支付，遇节假日顺延。

股权委托合同范文10份（扩展6）

——房屋委托合同10篇

　　委托人(出售方)： (简称甲方) 受托人(中介方)： (简称乙方)

　　根据国家有关法律、法规相关规定，甲、乙双方在自愿、*等和协商一致的基础上，就房产委托出售的有关事宜，订立本合同。

　　第一条 委托出售房屋概情及价格

　　1、甲方委托出售的房地产坐落;

　　2、产权人

　　3、房屋号码：;公摊建筑面积 ;套内建筑面积 ;

　　4、价格不低于人民币万元整;

　　5、一并出售的附属物包括准)。

　　第二条 甲方委托事项为下列第1.2.3项(可选择)

　　1、介绍购房人并促成签订交易合同;

　　2、代收转交购房款;

　　3、委托乙方办理房屋转让后的转移登记手续。

　　第三条 委托方式与期限为下列第1项(可选择)

　　1、甲方仅委托乙方出售上述房产;

　　2、甲方可以委托其他人出售上述房产;

　　3、乙方应当于60日内完成第二条第1事项，逾期本合同终止。

　　第四条 甲方的义务

　　1、乙方要求查验房地产权属证书、身份证件及相关文件或核实房屋状况的，甲方不得拒绝、隐瞒，并保证委托出售的房屋无权利瑕疵。

　　2、委托方式为第三条第1项的，则不得再委托他人出售。

　　3、委托方式为第三条第2项的，委托他人时应当及时通知乙方。

　　4、对乙方的中介活动提供必要的协助与配合。

　　5、不得在委托期限内及期限届满后60日内与乙方介绍的客户私下洽谈并签约。

　　6、委托乙方办理第二条第3项事宜的，甲方应当另行出具经公证或律师见证的授权委托书。

　　第五条 乙方的义务

　　1、签订本合同前已向甲方出示营业执照、资质证书等合法的经营资格证明文件。

　　2、非甲方原因未完成本合同第二条第3项事宜的，不收取任何费用。

　　3、完成本合同第二条第1项事宜前，不向甲方收取任何预付费用。

　　4、如实报告房价，不赚取差价。

　　5、收取费用开具合法规范的发票。

　　6、不以任何理由扣押甲方移交的`房地产权属证书。

　　7、对甲方的经济情况、各人信息、商业秘密等保守秘密。

　　第六条 佣金标准及支付方式

　　1、乙方依约定完成本合同第二条第1事项的，乙方的佣金为售房款的 %，甲方应于交易合同签订后 日内支付给乙方;

　　2、乙方依约定完成本合同第二条第3事项的，按人民币 元收取代理服务费，甲方应于房屋产权登记部门受理登记申请后 日内支付给乙方。

　　第七条 违约责任

　　一、 甲方违约责任：

　　1、因甲方的过错导致合同无效或被解除的，不得向乙方索回佣金及代理费;

　　2、与乙方介绍的购房人串通，撇开乙方私下签订合同的，仍应当支付约定的佣金;

　　3、承诺仅委托乙方，又委托他人售房的，应当向乙方支付相当于约定佣金 %的违约金;

　　4、未承诺仅委托乙方，但委托他人售房未及时告知乙方的，应当向乙方支付相当于约定佣金的违约金;

　　5、未按约定期限支付佣金或代理费的，每逾期一日应当向乙方支付相当于约定佣金或代理费 %的违约金;

　　6、无正当理由怠于履行协助义务的，应当向乙方支付相对于约定佣金%的违约金;导致委托事项无法完成的，应当向乙方支付相对于约定佣金代理费的的违约金。

　　二、乙方违约责任：

　　1、擅自提高委托出售的房价，导致在约定期限内未能出售房屋的，按房价的 %向甲方支付违约金;

　　2、不如实报告房价，擅自赚取差价的，以赚取差价的一倍向甲方支付违约金;

　　3、违反第五条规定的其他义务的，应当向甲方支付 元的违约金。

　　第八条 委托期限

　　此委托自 年 月 日起至 年 月 日止，期限届满，若甲方未提出终止合同的书面要求，则本合同有效期顺延 个月。顺延期满，本合同自动终止。

　　第九条 争议解决方式

　　双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，协商、调解不成的，按本合同约定的下列第1项进行解决：

　　1、 由西安仲裁委员会仲裁。

　　2、 依法向人民法院起诉。

　　第十条 其他约定

　　合同如有内容变更或未尽事项，经双方协商一致可以签订补充协议，补充协议应当采取书面形式，与本合同具有同等法律效力。本合同与补充协议内空格部分填写文字与印刷文字具有同等效力。第十一条 合同生效。

　　经双方签字盖章后生效，本合同一式贰份，甲方收执壹份，乙方收执壹份。

　　甲方： 乙方：(签章) 身份证号码： 营业执照注册号： 委托代理人： 资质证书编号： 联系电话：

　　住址：

　　邮编：

　　执业经纪人：蒋信用 执业经纪人资格证书编号：联系电话： 年 月 日

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程项目：

　　1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求*整;一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求*整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求*整。

　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　二、工程地点：____区____街____单元____室

　　三、形式结构：____层式 ____室____厅____厨____卫

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_____ ____元人民币。

　　七、付款方式：为确保工程质量，暂扣 元押金，20 年 月 日至 20 年 月 日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　签字(盖章)： 签字(盖章)：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日 年 月 日

　　发包方(简称甲方)：_______________

　　承包方(简称乙方)：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、中华人民共和国*(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、概况

　　1、甲方装饰住房系合法居住。

　　乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

　　2、装饰施工地点：__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。

　　3、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___*方米。

　　4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____

　　其中：

　　材 料 费：______，人工费：______

　　管 理 费：______，设计费：______

　　垃圾清运费：______，税金(3.41%)：____

　　其 他 费 用：______

　　经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　7、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、关于材料供应的约定：

　　1、甲方提供的材料：

　　2、乙方提供的材料：

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由___方设计施工方案。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　6、工程验收。

四、有关安全生产和防火约定：

　　五、关于工程价款及结算的约定：

　　1、工程款付款方式列下表：

　　2、工程结算：

　　3、工程保修期

　　六、其它事项

　　1、甲方工作：

　　2、乙方工作：

七、违约责任：

　　八、纠纷处理方式：

　　九、合同的变更和解除：

　　十、其它约定：

　　十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　住 址： 地 址：

　　电 话： 电 话：

　　邮 编： 邮 编：

　　签订日期： 年 月 日

　　签订地点：

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　根据合同法相关规定，甲、乙双方经*等友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：________区________街____单元____室

　　二、形式结构：____层式,____室____厅____厨____卫

　　三、工程项目：

　　1、四个房间(____卧室、____客厅)地面铺设____*____瓷砖，打地角线，要求*整;____厨房，____卫生间墙面____*____铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺____*____瓷砖，要求*整;____个阳台地面铺设____*____瓷砖，要求*整。

　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的'所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。

　　七、付款方式：为确保工程质量，暂扣________元押金，________年____月____日至________ 年____月____日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：________________ 乙方：____________

　　签字(盖章)：___________ 签字(盖章)：______

　　联系电话：____________ 联系电话：________

　　20____年____月____日 20____年____月____日

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：(施工工程队负责人)

　　身份证：联络方式：

　　家庭住址：

　　第一条 工程概况

　　1、装潢施工地点：

　　2、住房结构：砖混结构;房型__房__厅__套，建筑面积约__*方米。

　　3、承包方式：

　　4、装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。

　　5、总价款：____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大写(人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。

　　6、工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期约__天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。

　　第二条 关于乙方职责的约定

　　1、乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。

　　2、乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可)。

　　3、乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水*存在疑义，可以要求乙方无条件更换。

　　第三条 关于材料供应的约定

　　1、全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。

　　2、甲方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

　　3、乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。

　　4、为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。

　　5、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　第四条 关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。

　　4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。

　　5、若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户，橱柜防火门，台面等)，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的'延误。

　　6、工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

　　7、工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　8、工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。

　　第五条 关于安全生产和防火的约定

　　1、甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。

　　2、施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

　　3、乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。

　　发包人(简称甲方)：_________

　　承包人(简称乙方)：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、*等、公*、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 工程概况和造价

　　1、甲方装饰装修(以下简称装饰)的住房系合法拥有。甲方的有效证明：_________.乙方为本市经工商行政管理部门核准登记的企业，企业资质情况：_________.

　　2、装饰施工地址：______区(县)______路_____弄(村)______号______楼______室。

　　3、住房结构：______房型____房____厅____厨____卫_____阳台，套内施工面积______*方米。

　　5、装饰施工内容：见附件一《装饰施工内容表》。

　　6、承包方式：_________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　7、总价款：￥____元，人民币(大写)：___元。其中：材料费：____元，人工费：___元，拆除费：___元，清洁、搬运、运输费：___元，管理费：___元，税金(3.41%)：____元，利润：______元，其他费用______元。

　　“总价款”是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下竣工结算时上下增减的幅度在没有项目变更的情况下不超过结算价的5%.双方约定，合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款应当按实计算。

　　8、工期：自____年_____月____日开工，至____年_____月____日竣工，工期____天。

　　第二条 材料供应

　　1、甲方提供的材料、设备：见附件二《甲方提供材料、设备表》。甲方负责采购供应的材料、设备应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙双方应办理验收交接手续。甲方提供的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，保管费由双方约定。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　3、乙方提供的材料、设备：见附件三《工程主材料报价单》。乙方供应的材料、设备，甲方有权到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　4、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程质量问题，责任由甲方承担。

　　5、乙方提供的材料、设备应当符合本合同工程主材料报价单的规定。如果乙方使用的材料、设备是假冒伪劣产品，应按材料和设备价款的双倍赔偿给甲方。

　　6、甲方或者乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。

　　第三条 工程质量及验收

　　1、本工程执行国家现行的《住宅装饰装修工程施工规范》和本市现行的《住宅装饰装修验收标准》。

　　2、本工程由_________方设计，提供施工图纸一式_________份。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5、在施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(见附件四《工程项目变更单》)后，方能进行该项目的施工，因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员或其它管理人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，由甲方自负;给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　6、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　7、工程竣工后，乙方应及时通知甲方在七日内组织验收。验收合格的，办理验收移交手续(见附件五《工程质量验收单》)，并由甲方按照约定付清全部价款。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。装饰工程未经验收或验收不合格的，甲方有权拒收。

　　8、工程竣工验收合格，甲方付清工程尾款后，甲、乙双方签署《工程保修单》(见附件七《工程保修单》)。工程保修期由甲、乙双方协商议定，乙方同时提供管线竣工图等资料。凭保修单实行保修，保修期从竣工验收合格签字或盖章之日算起。

　　第四条 安全生产和防火

　　1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复或赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复或赔偿。

　　2、甲、乙双方共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆、改承重墙。

　　第五条 工程价款及结算

　　1、工程款付款方式：(将不选定方式划去)

　　(1)工程款付款按下表支付：工程款付款时间表

　　(2)工程款付款双方协商约定：_________

　　2、双方款项往来均应出具收据，甲方应予以保存，竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。

　　3、工程结算：见附件六《工程结算单》。

　　第六条 施工配合

　　1、甲方工作：

　　(1)在装饰施工前，向施工地的物业管理企业申报登记。

　　(2)甲方应在开工前三日全部或者部份腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的`房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　(3)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等协调工作。

　　(4)工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。工程交付时，甲方提供新锁，由乙方当场负责安装后交付使用。

　　(5)甲方所属物业如有收取押金的项目，甲方应予以先行支付，如在整个施工过程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿。

　　(6)甲方或其所属物业部门应书面告之乙方施工人员有关物业管理的规定，以便乙方施工人员遵守执行。

　　发包人：承包人：

　　年月日 年月日

　　甲方(出售方)： 身份证号码：

　　乙方(买售方)： 身份证号码：

股权委托合同范文10份（扩展7）

——项目委托合同10篇

　　甲方：__________________

　　地址：__________________

　　邮编：__________________

　　电话：__________________

　　乙方：__________________

　　地址：__________________

　　邮编：__________________

　　电话：__________________

　　根据甲、乙双方协商，甲方全权委托乙方做虚拟办公室项目，经双方协商就此事达成如下协议：

　　一、乙方提供的服务

　　1.乙方提供商用虚拟办公地址，提供呼叫中心电话服务，代发信函、邮件并及时反馈，此项服务为_________元/年。

　　2.以客户名义来电，根据客户指令处理商务的联络事宜，提供10张/月(含10张)以内的文章简单打字服务，超出按________元/张收取费用，以上服务为_________元/年，每月可使用会议室_________次，限2小时/次。

　　3.提供网页设计，按_________元/页收取，网站制作除应交纳域名、空间、推广费用外不另交费用(域名、空间、推广费报价见附件)。

　　4.提供法律咨询服务，包括合同签订的注意事项、合同的拟订以及商业方面的咨询，不提供诉讼的辩护服务，按_________元/年收费，不限次数。

　　二、工作时间

　　1.“五一”、“十一”、春节等大型节日正常休息。

　　*常每周工作7天，每天上午9：00到下午6：00。

　　2.办公间的人员安排

　　安排专人负责，对于客户的不同要求给与相应的对待，合同期间服务不中断。

　　三、支付方式

　　______________________________。

　　四、支付时间

　　签约后当天交付，签约一年，以营业执照的时间到第二年的相应时间。

　　五、甲方应遵循的.义务

　　1.甲方不得从事非法经营活动。

　　2.甲方不得以乙方名义从事经营活动，但可留出乙方的单位电话与地址。

　　3.甲方需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法人身份证复印件。

　　六、乙方应遵循的义务

　　1.乙方不得从事非法经营活动。

　　2.乙方不得以甲方名义从事经营活动。

　　七、本合同自签订之日起生效。

　　八、如有未尽事宜甲乙双方共同商定，合同期满，停租或续签，需另签合同予以补充说明，其补充规定与本合同具有同等效力。

　　九、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(盖章)：_____________

　　授权代表(签字)：_________

　　_________年________月____日

　　乙方(盖章)：_____________

　　授权代表(签字)：_________

　　_________年________月____日

　　甲方：

　　地址： 邮码： 电话：

　　法定代表人： 职务：

　　乙方：

　　地址： 邮码： 电话：

　　法定代表人： 职务：

　　甲、乙双方在*等、互利、自愿原则上，经协商签订本合同，共同信守。

　　第一条甲方负责技术交流和谈判，签订有关技术协议和技术附件。

　　第二条乙方义务。

　　乙方负责对外联络和商务谈判以及签订合同协议，必要时组织出国验货或培训。

　　第三条甲方义务。

　　甲方负责在对外合同正式生效前办妥下列批准文件：

　　1.项目可行性报告的批复；

　　2.订货卡片或设备分交表；

　　3.国家列入技改项目计划的批件及海关批准的减免税表；

　　4.凡需办理统一归口审批项目的归口部门批件；

　　5.凡需办理许可证项目的进口许可证。

　　因上述批件不能及时办妥而延误合同生效或履行的责任由甲方承担。

　　第四条履行地及结算。

　　4.1.乙方受甲方委托办理进口货物的境外运输、保险及报关、国内联运等手续，其费用由甲方承担。乙方或乙方委托的外运公司凭结算单与甲方结算。

　　4.2.甲方应按乙方或乙方委托的机构的通知按时提取货物，避免延误提货而造成经济损失，联运到货地点为 。

　　第五条合同所需外汇额度。

　　5.1.合同所需外汇额度总额的 %由乙方解决。

股权委托合同范文10份（扩展8）

——土地委托合同实用10份

　　委托估价方： (以下简称甲方)

　　受理估价方：(以下简称乙方)

　　甲方因办理 需要，现将坐落于 ，土地面积 �O，土地使用证号 ，地号 的土地委托乙方进行评估，双方将有关事项协商如下：

　　1、甲方应及时向乙方提供评估所需资料，并对其真实性、可靠性、完整性负责。

　　2、乙方应根据甲方的`估价需要，保证对上述地产以客观、公正的估价。

　　3、乙方向甲方提供评估报告书时按评估业务的标准及时、足额向甲方收取评估费。

　　4、乙方交付评估报告书的日期为 年 月 日，评估报告书一式 贰 份。

　　本合同自签定之日起生效，一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲方委托乙方为甲方购买()提供帮助，甲方按照约定向乙方支付酬金。双方协商一致，签定本合同书，信守执行：

　　一.委托事宜及酬金事项：

　　1.甲方需要购买河北省( )的土地使用权来作为房地产开发或做其它之用，甲方委托乙方协助购买河北省工作事宜。

　　2.甲方认为该块土地使用权的可接受购买价格为()元，乙方如能协助甲方以更低的.价格购买该块土地使用权，则两个价格的差价作为乙方的酬金。(乙方酬金=甲方认为的可接受购买价格-购买土地使用权的合同价格)

　　3.如甲方成功购买( )，甲方应在()土地使用权购买合同签字生效之时付清乙方所有的酬金费用。如因乙方的原因甲方未能购得该块土地使用权，则乙方不能要求甲方支付酬金。

　　二.双方的义务：

　　1.甲乙双方应本着有利工作、诚实守信的原则协助对方开展工作。

　　2.甲方有义务提供甲方公司企业资料或其它资料给乙方工作之用。

　　3.甲方应及时为乙方提供办理购买( )所需的费用。

　　4.乙方有积极配合购买土地使用权工作的义务。尽量提供优质服务。

　　三、违约责任：

　　1.如甲方中途解约，应赔偿乙方的损失。

　　2.如甲方未按约定时间支付酬金，应依照酬金总额的30%支付违约金。

　　3.如乙方协助甲方以外的第三方购买成功( )，乙方应赔偿甲方的损失。

　　四.如甲方没有购买到河北省( )的此块土地使用权。在河北省( )这块土地使用权卖给其它公司后本协议合同书自动失效。

　　五.甲方不可以通过其它渠道和其它人去购买此块土地使用权。乙方不可以协助其他公司和个人去购买此块土地使用权。

　　甲乙双方如因履行合同发生纠纷，应友好协商解决。协商不成的，由合同履行地法院管辖。

　　六.合同生效：

　　1.本合同书需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字盖章日期为生效日。

　　2.本合同书一式两份，甲乙双方各持一份对方签字盖章合同书一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲方委托乙方为甲方购买()提供帮助，甲方按照约定向乙方支付酬金。双方协商一致，签定本合同书，信守执行：

　　一.委托事宜及酬金事项：

　　1.甲方需要购买河北省( )的土地使用权来作为房地产开发或做其它之用，甲方委托乙方协助购买河北省工作事宜。

　　2.甲方认为该块土地使用权的可接受购买价格为()元，乙方如能协助甲方以更低的价格购买该块土地使用权，则两个价格的差价作为乙方的酬金。(乙方酬金=甲方认为的可接受购买价格-购买土地使用权的合同价格)

　　3.如甲方成功购买( )，甲方应在()土地使用权购买合同签字生效之时付清乙方所有的酬金费用。如因乙方的原因甲方未能购得该块土地使用权，则乙方不能要求甲方支付酬金。

　　二.双方的义务：

　　1.甲乙双方应本着有利工作、诚实守信的原则协助对方开展工作。

　　2.甲方有义务提供甲方公司企业资料或其它资料给乙方工作之用。

　　3.甲方应及时为乙方提供办理购买( )所需的费用。

　　4.乙方有积极配合购买土地使用权工作的义务。尽量提供优质服务。

　　三、违约责任：

　　1.如甲方中途解约，应赔偿乙方的损失。

　　2.如甲方未按约定时间支付酬金，应依照酬金总额的.30%支付违约金。

　　3.如乙方协助甲方以外的第三方购买成功( )，乙方应赔偿甲方的损失。

　　四.如甲方没有购买到河北省( )的此块土地使用权。在河北省( )这块土地使用权卖给其它公司后本协议合同书自动失效。

　　五.甲方不可以通过其它渠道和其它人去购买此块土地使用权。乙方不可以协助其他公司和个人去购买此块土地使用权。

　　甲乙双方如因履行合同发生纠纷，应友好协商解决。协商不成的，由合同履行地法院管辖。

　　六.合同生效：

　　1.本合同书需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字盖章日期为生效日。

　　2.本合同书一式两份，甲乙双方各持一份对方签字盖章合同书一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　委托方：__________________(以下简称甲方)

　　受托方：__________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《土地管理法》及《城镇土地估价规程》等法律法规的有关规定，经双方充分协商，达成如下协议：

　　一、甲方委托事项

　　宗地位置：__________________

　　权属证号：__________________

　　评估目的：__________________

　　宗地面积：__________________

　　批准土地使用性质：__________

　　设定土地使用权性质：________

股权委托合同范文10份（扩展9）

——发布广告委托合同范文10份

　　合同编号：___________

　　广告客户或代理单位名称(以下简称甲方)：_______________

　　广告发布单位名称(以下简称乙方)：《___________》杂志社

　　兹由甲方委托乙方于________年____月至______年____月在《_______》杂志(月刊)上刊登____________________________广告，双方根据《中华人民共和国广告法》签订本合同，并共同遵守。具体事宜见下表格：

　　杂志版位

　　封面

　　封底

　　封二

　　加封二

　　封三

　　加封三

　　内页(整)

　　内页(半)

　　短讯

　　规格(cm)

　　2220

　　2517

　　2517

　　2517

　　2517

　　2517

　　2517

　　1217

　　417

　　次数

　　单价

　　网络广告时间

　　广告位置

　　单价

　　合计

　　￥ 大写：______万______仟_______佰________拾_______圆

　　付款

　　方式

　　分期付款

　　预付款期

　　________年_______月

　　尾付款期

　　__________年_________月

　　一次付清

　　付款期

　　________年_______月

　　汇款方式

　　备注

　　1.甲方提供的广告内容必须实事求是，且对广告内容承担相应法律责任，乙方有权对内容进行编辑处理。此外，甲方需向乙方提供企业法人营业执照的.副本复印件。

　　2.截稿期为每期出版前一个月。截稿期后改版，加收_______%～_______%广告费。截稿期后撤版，广告费照付。截稿期前半个月撤版，收取_______%违约金。

　　3.凡指定刊登期号，加收_____%～_____%广告费。截稿期后要求刊出的加急广告，加收_____%～_____%广告费。

　　4.网络广告是指在杂志网站(http：//______________)所显示的产品介绍。

　　5.刊登期数少于五次者，要求签订合同后5个工作日内付清广告额;刊登期数大于四期者，要求签订合同后5个工作日内支付广告总额的50%，余额在合同刊登最后一期前5个工作日之前付清，网络广告要求一次性付清

　　6.未定事宜由双方协商确定。

　　7.本合同一式两份，甲、乙双方各一份，双方加盖章后生效，且合同的复印件、传真件皆有效。补充：_____________________

　　甲方：_________________________

　　单位名称(章)：_______________

　　单位地址：_____________________

　　法定代表人：___________________

　　委托代理人：___________________

　　联系电话：_____________________

　　图文传真：_____________________

　　邮政编码：_____________________

　　开户银行：_____________________

　　帐号：_________________________

　　乙方：_________________________

　　单位名称(章)：_______________

　　单位地址：_____________________

　　法定代表人：___________________

股权委托合同范文10份（扩展10）

——法律事务委托合同简单范文五份

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因与乙方一案，根据合同法、民事诉讼法、律师法等有关法律的规定，聘请乙方律师为委托代理人;乙方同意接受其委托。经协商一致，立此合同，共同遵守。

　　第一条、乙方接受甲方委托，委派律师担任甲方与公司购销合同纠纷案的非诉和诉讼代理人。

　　第二条、委托代理权限

　　本协议委托代理权限是一般代理或者在授权委托书中确定。

　　第三条、权利变更

　　协议签订以后，甲方有下列行为之一的，应当视为乙方已经完成了全部代理事项：经乙方电话或者书面催收，债务人付清上诉本金的;未经乙方书面同意甲方即与债务人达成放弃或减少权利或利益的承诺。

　　第四条、甲方的义务

　　1、应当真实详尽和及时地向乙方的律师叙述案情，提供与委托事项有关的证据、文件及其它能够证明事实的材料。

　　2、应当积极、主动地配合乙方律师的工作，对乙方律师提出的要求应当明确、合理。

　　3、本案的有关材料需要甲方签名或盖章的，应当在乙方要求的时间内完成。

　　4、应当按时、足额支付本合同约定的费用。

　　5、甲方联系人为_，电话_。甲方联系人负责向乙方传达甲方的指示和要求，提供文件和资料等。甲方更换联系人应当书面或短信通知乙方承办律师个人。

　　6、甲方承诺，在委托乙方前，没有与其他律师事务所达成意向代理本案的合同，且所达成的收费金额比本合同收费低。如其不实，给乙方造成损失的由甲方予以赔偿。

　　第五条、乙方的义务

　　1、乙方指派_和律师作为上述事务中甲方的委托代理人，甲方同意上述律师指派其他业务助理配合完成辅助工作，但乙方更换代理律师应取得甲方认可。

　　2、乙方律师应当勤勉尽责地完成第一条所列委托代理事项。

　　3、乙方律师应当根据有关机关或者当事人的要求，及时提交证据、参与诉讼活动。

　　4、在涉及甲方的对抗性案件中，未经甲方同意，乙方律师不得同时担任与甲方在法律上有利益冲突的一方的委托代理人。

　　5、乙方工作中对甲方提交的不可再产生原始证据不得收取，但应收取与原始证据一致的复印件。

　　6、乙方指派_律师为甲方与乙方的联系人，电话：_，邮箱_。乙方更换联系人应当通过电子邮件或短信通知甲方联系人。

　　第六条、律师费用的计算、支付时间：

　　1、本金部分收取_万元(税后，乙方应付税收由甲方按税法规定代乙方支付)。本合同签订时甲方即向乙方支付前期工作费_万元(市内交通等)，其余_万元按实际收回本金数额的上述比例计算，并在3日内支付给乙方或其承办人。

　　2、收回的其他费用(除本金外的其他费用)，甲方按实际收到金额数的60%向乙方支付。

　　3、甲方未按约定的时间向乙方支付上述费用的，按未付总额的日1%向乙方支付违约金。

　　第七条、其他费用

　　1、本协议签订日甲方向乙方支付前期工作费_万元，此项收费甲方在任何情况下都不得要求乙方退费。

　　2、与本案需要通过法院、行政、鉴定等有关部门处理的，上述有关部门收取的费用，由甲方在规定的时间内及时支付。

　　第八条、其他约定

　　1、承办律师对本案的任何解释和承诺仅供甲方参考，不能作为甲方决策的依据。一切均以乙方的书面文件和法院的文书为准。

　　2、本合同履行地在北京市朝阳区，如发生争议应当友好协商解决，协商不成任何一方均有权向合同履行法院提出诉讼。

　　3、本合同内容双方都有保密的义务，未经另一方书面同意，不得向任何第三方透露。

　　第九条、通知和送达

　　甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以双方指定邮件，手机短信方式送达。一方如果变更电话、电子邮箱，应当及时通知对方。以电子邮件手机短信方式发送的，自发出时起24小时内视为送达。

　　第十条、合同的生效

　　本合同一式三份，甲持一份，乙持执两份。自甲、乙、双方签字或盖章之日起生效，至本合同约定的事项完毕时止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因申请在代办股份转让系统挂牌报价转让股份(简称“新三板”)之目的，聘请乙方作为甲方本次在新三板挂牌交易之专项法律顾问。甲乙双方本着诚实信用原则，经协商一致，立此合同，共同遵守。

　　第一条乙方的工作范围

　　乙方的工作范围根据中国法律、行政法规以及中国证券业协会等关于公司申请股份在新三板挂牌交易的相关规定，就甲方完成本次到新三板挂牌交易事宜提供专项法律服务，包括：

　　1、就甲方本次申请挂牌交易涉及的法律、行政法规、政策等问题接受咨询，提供律师咨询意见。

　　2、对公司进行法律尽职调查，之所法律尽职调查工作底稿，提出法律问题和解决意见。

　　3、与公司及公司委托的主办券商、会计师共同讨论确定公司本次申请到新三板挂牌交易方案、股份公司设立方案以及其他重大财务、法律问题解决方案。

　　4、起草、修订甲方实施本次到新三板挂牌交易所需的有关法律文件，包括但不限于起草相关协议、决议以及变更设立股份有限公司涉及的法律文件。

　　5、根据新三板的要求对公司进行法人治理结构的建立和规范运作的辅导工作，协助公司建立、健全法人治理结构并促使公司的规范运作。

　　6、向中国证券业协会出具关于公司本次申请到新三板挂牌交易的其他相关工作。

　　7、协助公司、主办券商完成公司申请到新三板挂牌交易的其他相关工作。

　　第二条乙方的义务

　　1、乙方委派律师作为甲方专项法律顾问，未完成本合同项下工作，乙方将根据需要随时增派其他律师配合工作。

　　2、乙方律师应当勤勉、尽责地完成本合同项下的乙方应为的法律事务。

　　3、乙方律师应当以其依据法律做出的判断，尽最大努力维护甲方利益。

　　4、乙方律师应当在取得甲方提供的文件资料后，及时完成委托事项，并应甲方要求提供书面工作进程。

　　5、乙方律师对其获知的甲方商业秘密负有保密责任，非由法律规定或者甲方同意，不得向第三方披露。

　　6、承担为完成本协议项下工作而发生包括差旅费在内的工作费用。

　　第三条甲方的义务

　　1、全面、客观和及时地向乙方提供与法律事务有关的各种情况、文件、资料。

　　2、及时向乙方支付法律顾问费。

　　第四条法律顾问费及支付条件

　　本合同项下的乙方法律顾问费为十五万元人民币(其中律师费十三万元，工作费用二万元，工作费用不开律师费发票)，并按以下条件支付：

　　1、本合同签署后五个工作日内支付人民币三万元(其中律师费壹万元，工作费用二万元)。

　　2、甲方股份公司完成后，一方为甲方出具关于申请在新三板挂牌交易之法律意见书后五个工作日内支付人民币四万元。

　　3、甲方本次到新三板挂牌交易获得中国证券业协会批准后五个工作日内支付人民币捌万元。

　　乙方账户信息如下：

　　户名：开户行：账号：第五条双方约定的其他条款：

　　1、甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除合同。

　　2、非因双方原因导致本合同项下工作调整，或者甲方自动终止本次股份挂牌交易活动，双方应根据乙方律师实际工作量协商确定需支付的律师费。

　　3、如因乙方原因致使甲方不能完成新三板挂牌交易，乙方应退还所受的所有费用并赔偿给甲方造成的损失。

　　4、任何一方违反本合同的约定需向对方承担违约责任。

　　5、本合同适用中华人民共和国法律。甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。

　　6、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方代表并加盖公章，自本协议签署之日起生效，至甲方本次到新三板挂牌交易完成日止。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　委托方：

　　受托方：

　　甲方因法律事务委托乙方律师提供法律服务。经双方协议，订立下列条款，共同遵照执行：

　　一、乙方接受甲方之委托，指派律师谢、为甲方提供法律服务。甲方指定协助委托律师开展工作并负责与甲方的联络、沟通。

　　二、乙方律师根据甲方要求，应认真负责地完成甲方委托事项，并向甲方书面或口头汇报结果。

　　三、甲方必须如实向乙方律师叙述委托事项背景情况并提供乙方律师所需的各方面材料;如甲方叙述或提供材料有捏造事实、弄虚作假，乙方有权终止合同，所收费用不予退还。

　　四、依照我国律师收费管理规定，结合本案委托事项的复杂程度和律师的工作量以及本案涉及的诉讼与非诉讼两方面工作，考虑到本案的解决需要通过多个途径，律师也要承担相应的风险，故甲方向乙方交纳律师费按以下条款执行：

　　1.接受委托后甲方预付乙方交通费、文印费、通讯费、住宿费等元，据实结算。

　　2.乙方提起诉讼后，甲方依判决可拿回被扣上缴的XX亩土地的，甲方支付乙方代理费按土地价值X万元的X%计算。

　　五、甲方在本合同签订后，应向甲方支付X万元风险押金，若乙方的代理达到第四条规定的条件，乙方可直接将押金扣交为代理费，多退少补。

　　六、如甲方未按以上协议如期正确履约，则乙方有权单方终止本协议。

　　七、如甲方无故终止履行委托合同，已收和应收律师费不予退回;如乙方无故终止履行合同，律师费全部退还甲方。

　　甲方获赔偿金额包括但不限于律师通过诉讼程序和非讼程序取得的任何现金、支票、有价证券其他财物及相应权益等。

　　八、一方要求变更合同内容，须经对方同意。甲方的委托及其授权范围均不可撤销。

　　九、授权范围为特别授权，即：代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为进行调解、和解，代为签收法律文书，代为领取赔偿和补偿款并扣交律师费等。

　　十、乙方接受委托后，可根据事实和法律选择村民为原告提起诉讼。在任何阶段乙方均可放弃和解。若基本达到诉讼目的，乙方可放弃诉讼。

　　十一、本合同自签订之日起生效至委托事项完成之日终止。

　　十二、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签章即生效。

　　委托方：

　　受托方：

　　年 月 日

　　委托人： 公司

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真：

　　受托人： 律师事务所

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真：

　　甲方因与 之间的 纠纷，现委托乙方为诉讼代理人，经双方友好协商，特订立本合同，由双方遵照履行。

　　一、委托事项

　　1.甲方委托乙方作为甲方与 纠纷一案的诉讼代理人，代理权限为一般代理，具体权限以授权委托书为准。甲方委派 参加诉讼，代理权限为特别代理。

　　2.乙方及 律师声明，在本合同签约时，无任何与本代理产生冲突的事项和业务关系。在本合同履行期内，乙方及律师不得承接可能与本案有利害关系的业务。乙方未经甲方同意，不得担任与甲方有法律上的利害冲突的另一方的法律顾问或者代理人。

　　3.乙方指派 律师作为甲方的代理人，不得更换，如确需更换必须征得甲方的书面同意，如甲方不同意更换，本合同自行终止，乙方退回已收取的全部代理费。

　　4.本合同履行期限为一年，委托事项为：【一审】【二审】【再审】【执行】。履行期限届满，本合同自动终止。如双方协商一致并达成补充协议，本合同可继续履行，双方在补充协议中另行约定履行期限。

　　二、甲方的权利与义务

　　1.向乙方提供与委托事项有关的文件和背景材料。

　　2.合乙方为甲方利益所从事的各项工作，并根据实际需要为乙方提供工作便利。

　　3.甲方按照本合同的约定按时、足额向乙方支付律师费。

　　4.如甲方认为乙方能力无法完成代理事项，可随时以书面形式通知乙方解除合同，在解除通知达到乙方时，本合同即告终止，甲方不再支付剩余代理费。但甲方应补偿乙方在合同解除前已发生的实际费用。

　　三、乙方的权利、义务

　　1.乙方保证以律师行业要求的业务标准和职业道德向甲方提供本合同约定下的法律服务，并依法切实维护甲方的权益，根据甲方的要求，及时迅速的办理甲方委托范围内的事务。

　　2.乙方保证对其履行本合同过程中所了解到和获得的甲方未公开的资料或者情况承担保密义务，但经甲方书面同意对外公布的除外。

　　3.乙方对甲方业务应单独建立档案。应当保管完整的工作记录，对涉及甲方的原始证据、法律文件原件应交甲方保存，乙方保留复印件，如需使用原件，应履行借用手续，用后及时归还。

　　四、乙方向甲方提供具体服务内容

　　1.向甲方提交案情分析，包括法律分析、证据准备情况、主要法律点分析、对方可能出现的抗辩、处理思路，案件处理目标、需甲方提供的配合事项等。

　　2.代为起草和准备诉讼文件，包括但不限于授权委托书、民事起诉状、书面代理意见、答辩意见、证据目录及说明、相关申请书等。

　　3.审阅与本案有关的各种材料，就本案事实进行调查取证。

　　4.代为出庭参加庭审，并就本案程序和实体问题向法院提出主张。

　　5.依甲方授权代为参加调解，但最终是否同意调解结果应由甲方决定。

　　6.代为签署、送交、接受及转送各种法律文书。具体权限以授权委托书为准。

　　7.根据代理工作的进程，向甲方提交案情分析、案件代理词以及案件总结等书面材料。其中，首次开庭前向甲方提交书面代理意见，并在开庭后三日内补充完善提供正式代理意见。收到判决书、调解书或执行完结后七日内，向甲方提交案件总结，内容包括案件处理进程法律分析、管理建议。

　　五、代理方式

　　根据合同法及相关法律、法规，甲方与乙方约定本合同涉及案件采取 普通/风险 代理方式，具体如下：

　　1.关于前期办案费用采取下列第 种方式：

　　①本合同签订后至本案终审前，乙方不收取任何费用。

　　②本合同签订后，甲方向乙方支付 作为乙方前期办案费用。

　　2.案件处理过程中付费办法：

　　①经乙方努力，一审判决或仲裁裁决达 ，甲方应于收到判决书或裁决书及案件总结后7日内向乙方支付律师代理费 。

　　②经乙方努力，二审判决达到 ，甲方应于收到判决书及案件总结后7日内向乙方支付律师代理费 。

　　③经乙方努力，再审判决达到 ，甲方应于收到判决

　　书及案件总结后7日内向乙方支付律师代理费 。

　　④经乙方努力，从被告处取得执行款的，则甲方应于收到执行款后7日内向乙方支付律师代理费 。

　　3.其他情况：

　　如甲方与被告方在诉讼/仲裁期间以调解/和解方式结案，则甲方应向乙方支付律师代理费 ，甲方应于收到调解书及案件总结后7日内向乙方支付律师代理费。

　　4.乙方受甲方委托，从事与甲方代理事务有关的活动而发生必要及合理的诉讼费、仲裁费、查询费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、调查及外埠差旅费、住宿费，由甲方按实际发生额实报实销;其他有关(包括但不限于)乙方办公地区内发生的住宿、交通、通讯、通信、复印等费用，由乙方自行承担。

　　六、违约责任

　　1.甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同。解除合同须以书面形式通知对方。

　　2.乙方有下列情况之一，甲方有权随时解除合同，乙方应退还甲方已支付的代理费，并赔偿甲方遭受的实际损失：

　　①乙方无正当理由不提供本合同约定的法律服务或本合同约定的义务。

　　②隐瞒与诉讼相对方的关联关系;

　　③违反有关保密约定;

　　④丢失重要原始证据、法律文件原件;

　　⑤违反律师职业道德，给委托单位造成重大损失;

　　⑥未按时参加开庭;

　　⑦由于乙方的原因，给甲方造成重大损失的其他情况。

　　3.乙方有下列情况之一，甲方有权随时解除合同，乙方已收取的代理费不退还，甲方不再继续支付代理费：

　　①乙方未按时领取法律文书;

　　②未按时提交给甲方其起草的本合同第4条约定的各类法律文件;

　　③在没有取得甲方同意的情况下，未按时参加甲方召开的与本案相关的会议。

　　七、通知和送达

　　1.甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同所列明的地址、传真送达，一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。

　　2.通过传真方式送达的，在传真发出时视为送达;以邮寄送达的，挂号信寄出或者投邮当日视为送达。

　　八、争议解决

　　本合同履行过程中如有争议，应当友好协商解决。协商不成的， (第三地) 仲裁委员会对本合同争议享有管辖权。

　　九、未尽事宜