空调安装采购合同通用5篇

　　空调安装采购合同 1

　　甲方(需方)：____________________________

　　乙方(供方)：____________________________

　　甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合;新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。

　　四、安装地点：。

　　五、产品安装调试：

　　(1)由乙方安装调试;

　　(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

　　(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承担。

　　七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起____日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限：。甲方付款逾期____日视为违约。

　　九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保留贰份。

　　十三、其他约定：甲乙双方保证工___实及合同签订数量、安装地址的真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留________公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

　　空调安装采购合同 2

　　发包人(甲方)：__________

　　承包人(乙方)：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同，内容如下：__________

　　一、工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　二、合同范围

　　本合同范围：__________项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应采取挽救措施，并承担全部责任。

　　甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

　　招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

　　三、合同造价

　　本合同总造价为：__________ ￥ ________元。

　　人民币大写：______________元整。

　　3.1"合同价格"是指项目中央空调系统工程，除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

　　3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

　　3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

　　3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

　　3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

　　四、付款方式

　　4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价_____�为设备预付款;

　　4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_____%

　　4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价_____�。

　　4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价_____�。

　　4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款。

　　五、工程工期

　　根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

　　5.1乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

　　5.2在合同生效以后，日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

　　5.3乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

　　5.4如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

　　5.5遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。

　　六、工程验收

　　6.1乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。

　　6.2安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

　　6.3甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。

　　七、变更通知

　　7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

　　7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

　　7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

　　7.2如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。

　　八、质保期

　　8.1质保期从竣工验收合格之日起计算年，主机设备保修年。

　　8.2乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为公司产品，风机盘管及末端为产品。

　　8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。

　　8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

　　8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则表示甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

　　九、违约责任

　　9.1由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

　　9.2若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

　　9.3乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。

　　十、不可抗力

　　10.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地**签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

　　10.2不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

　　十一、责任

　　乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

　　乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

　　乙方承担由于自身安全措施不力造**身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

　　十二、合同终止

　　12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

　　12.2凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

　　12.2.1由于不可抗力的原因而不能履行合同。

　　12.2.2当甲方确信乙方已无履约能力时。

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

　　十三、争议的解决

　　13.1本合同适用的法律是《中华人民共和国民法典》。

　　13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

　　13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

　　13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

　　十四、合同生效及其他

　　14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。

　　14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

　　14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

　　14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

　　14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　十五、其他未尽事项

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托人：__________委托人：__________

　　开户行及帐号：__________开户行及帐号：__________

　　联系方式：__________联系方式：__________

　　日期：__________日期：__________

　　空调安装采购合同 3

　　工程名称：__________

　　甲方(发包人)：__________

　　乙方(承包人)：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，并结合本工程具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

　　1.产品数量、价格

　　1.1产品清单：

　　甲方采购乙方经销的________型号中央空调________台，合同总价：__________人民币，详细价格见下表：

　　1.2该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

　　1.3该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。

　　1.4专利：

　　乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因，甲方收到**职能部门或第三方合法追诉或指控的，造成的所有损失由乙方承担，包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。

　　2.交货地点：

　　2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，本合同为"交钥匙工程"，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地，因甲方原因到货15日后仍不能安装，超出15日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置，否则乙方有权拒绝卸货。

　　2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

　　3.合同期限

　　3.1.交货时间

　　乙方收到甲方支付的定金______日内交货至甲方指定的地点，甲方延期付款，交货期予以相应顺延。

　　3.2.安装时间

　　甲乙双方认为已具备安装条件后，乙方在______日内安装完毕。

　　4.产品质量要求

　　4.1乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一：中央空调技术参数的内容一致，否则，乙方支付甲方合同总价的30%作为违约金。

　　4.2必须达到或超过的国家、行业标准。

　　4.3履约期间，甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金，违约金为货款的___%.

　　5.产品的交货验收及保管方式

　　5.1乙方应在交货前5日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的，则视为默认同意。

　　5.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

　　5.3到货后，甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定，甲方有权要求乙方收回或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证。

　　5.4乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品，但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。

　　5.5交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

　　5.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料，否则，甲方有权拒验货物。

　　6.安装、调试及售后服务

　　6.1安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因，甲方受**职能部门或其他合法追诉或罚款的，在甲方受追诉或赔偿后，乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电,乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。

　　6.2安装过程中，因乙方原因造成设备配件短缺、损坏，乙方应及时安排换装、换件，其相关费用由乙方承担，并不得因此而降低整机使用性能。

　　6.3乙方有责任对合同项下的设备进行调试，并出具现场调试检测报告，同时出具现场噪音检测报告。

　　***乙方为甲方培训操作人员2名，主要内容为中央空调设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等;提供咨询服务并积极配合甲方进行后期消防验收工作。

　　6.5产品保修期为安装调试合格后两年，故障响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过3小时，保修服务方式均为上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的费用均由乙方承担，但由甲方原因造成的除外。

　　6.6下列情况乙方维修收取相应的费用：

　　6.6.1甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏;

　　6.6.2擅自改装设备;

　　6.6.3人为因素或天灾等外来因素造成的损坏;

　　6.7质保期满后的维修服务,乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务，终身提供零配件。

　　7.履约保证金及付款方式

　　(1)、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

　　(2)、本合同工程安装总价款为人民币：___________________________元(大写：__________ );

　　①合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__ %)________________元(大写：__________ );

　　②乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额___%)__________________元(大写：__________ );

　　③工程尾款(占合同总金额的__ %)______元(大写：_________________________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　(3)、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　8.合同的变更与解除

　　8.1合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同规定交货日30日之前以书面形式通知乙方，因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担，合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

　　8.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额10%的违约金。

　　9.违约责任

　　9.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

　　9.2乙方逾期交货的，须每天向甲方支付逾期部分货款总额的0.05%为违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失;逾期交货超过30______日的，甲方有权单方面终止本合同，并且乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的5%作为违约金。

　　9.3乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方对此承担一切责任。

　　9.4甲方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

　　9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

　　9.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并在15日内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过验收部分产品价款的5%作为违约金，赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

　　9.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切直接和间接经济损失。

　　10.产品保修约定

　　10.1质保期自甲方验收合格之日起算，质保期为______年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价5%作为违约金。

　　10.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修，乙方提供的维保人员、通讯地址或电话有变更的，须书面通知甲方，否则因此造成损失的，由乙方承担。

　　10.3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的书面或其他有效通知后，应及时作出响应。

　　10.3.1乙方须在甲方通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方殆于维修，经甲方书面通知后，乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况，此类情况发生三次以上并给甲方造成损失的，甲方可扣除相应金额质保金并且甲方有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;

　　10.3.2当乙方在确属产品质量问题而未在规定时间解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;

　　10.3.3当乙方质量保修金不能满足需要的情况下，由双方协商解决，协商无效时，可按有关法律程序向乙方追回;

　　10.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

　　11.不可抗力

　　11.1因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

　　11.2因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

　　11.3因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

　　11.4本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

　　11.5因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

　　12.争议处理方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，采取向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。

　　13.其他事项

　　13.1以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件一：__________中央空调技术参数;附件二：__________空调主机及标准配置清单.

　　13.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。

　　13.3合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理"本合同设备"的技术和商务问题。乙方指定技术代表：__________，商务代表：__________ ;甲方指定技术代表：__________，商务代表：__________

　　13.4本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

　　13.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期：__________ ______年______月______日。

　　甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托代理人：__________委托代理人：__________

　　地址：__________地址：__________

　　传真：__________传真：__________

　　开户银行：__________开户银行：__________

　　帐号：__________帐号：__________

　　空调安装采购合同 4

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲方因生产经营需要，在*等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：

　　一、合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装维修等售后服务工作交由乙方完成。

　　二、合同期自_____________年_______月______日至_____________年_______月______日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。

　　三、甲方的责任和义务：

　　1.甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有_____________,_____________

　　2.甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日_____________台。

　　3.甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。

　　4.甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方_____(支架由方承担)。

　　四、乙方的责任和义务：

　　1.合同时，需向甲方出示企业法人执照，法人身份证明，空调安装资质等材料，并提供安装工的身份证，上岗证复印件等材料。

　　2.乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调牌的《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员_____规范》，以及其他相关规定，保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。

　　3.乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。

　　4.乙方原则上只在市区区域进行安装，若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。

　　5.乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题除外。

　　6.乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。

　　五、费用结算(有安装卡结算)：

　　1.必须在次月5日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细，并在隔月10日前结清所有费用，甲方不得直接向厂家结算安装费，所有空调安装卡的结算必须由乙方和各工厂进行。

　　2.乙方向甲方上缴的安装承包费标准：(除_____________、_____________、_____________、_____________以外的乡镇)挂机_____________元/台2P柜机/台_____柜机/台5P柜机_____________元/台

　　3.下乡安装空调交通费按_____________元/台由甲方支付给乙方。

　　六、违约责任：

　　1.乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。

　　2.乙方如服务不规范面引起的用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起_____________元的标准向甲方支付违约金。

　　3.甲方在合同期内，所售空调不得再向其他单位或个人承包，如被乙方发现，甲方须向乙方支付_____________元/台的违约金。

　　七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。

　　八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方：_____________(公章)乙方：_____________(公章)

　　代表人:_____________代表人：_____________

　　电话：_____________电话：_____________

　　日期：____________年_______月______日日期：____________年_______月______日

　　空调安装采购合同 5

　　发包方(以下简称甲方)：___________合同编号：___________

　　承包方(以下简称乙方)：___________签订地点：___________

　　鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定：甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件《________________》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款：

　　第一条工程名称：中央空调设备采购及安装工程(前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”)。

　　第二条工程地址：______________

　　第三条工程范围：______________

　　第四条施工要求：乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要中央空调施工作出局部调整(或变更),调整后增减工程量及产生费用由双方现场代表在《工程变更核定单》上确认签字后即可生效。

　　第五条工程验收：按照国家的相关规范标准执行。

　　第六条工程周期：

　　6-1本工程工期为______天，即自2011年______月______日至2011年______月______日;其中室内工程主体部分工期为______天，即自2011年______月______日至2011年______月______日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)

　　6-2如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限：

　　6-2-1甲方在本合同规定进场施工之日前3日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;

　　6-2-2明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修、配、改、代、换而耽误施工进度;

　　6-2-3重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量;

　　6-2-4乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上;

　　6-2-5甲方现场代表或工程师无故拖延办理签字等确认手续而影响下一工序施工;

　　6-2-6因遇不可抗力的自然灾害(如：自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;

　　6-2-7甲方未按本合同规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料价款而影响施工进度。

　　第七条承包金额及付款方式：

　　本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)：___________元整(￥：_______________)。

　　7-1本合同签定之日,甲方向乙方支付本工程总承包价的______%,即人民币(大写)：___________元整(￥)作为本合同定金。

　　7-2乙方中央空调主机设备到达甲方施工现场，甲方向乙方支付本工程总承包价的__________%,即人民币(大写)：___________元整(￥)。

　　7-3本工程安装、调试完毕后交付甲方使用，支付余下工程款￥元(大写元整)。

　　第八条甲方权利与责任：

　　8-1甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字(盖章)认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。

　　8-2空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料)到空调机组所需之指定位置。

　　8-3甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。

　　8-4乙方进场施工之日起(见本合同第六条6-1款)前1日内，甲方须向乙方提供完整的技术资料。

　　8-5在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如：乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。

　　8-6甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。

　　8-7如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。

　　8-8涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。

　　8-9严格按本合同书中第七条款的规定支付项目所需款项。

　　8-10甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。

　　8-11对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在5日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。

　　8-12对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第六条6-1款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿标准由双方另行协商后签订《补充协议》。

　　8-13隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后24小时汇到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工;若甲方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。

　　8-14工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后10日内进行竣工验收，如超过10日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。

　　8-15甲方应按合同规定日期(见本合同第六条6-1款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。8-16甲方不得泄露乙方申明的秘密。

　　8-17甲方在附件条款中双方约定的期限内，对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　第九条乙方权利与责任

　　9-1乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。

　　9-2乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。

　　9-3本工程所需的`施工工具由乙方自行负责。

　　9-4乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装，凡本合同工程图纸未约定、说明的，按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。

　　9-5乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同设备的漏订或错订问题，乙方应免费补订或更换相应设备，保证系统在合同期限内安装、调试完毕，并交付甲方验收。

　　9-6设备运抵甲方现场后，甲乙双方进行现场开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。

　　9-7本工程系统安装及调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏，乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏，由乙方提供的更换部件只收取成本费。

　　9-8乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求，由甲方负责协调工作。

　　9-9乙方完成所承担的任务后，须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。

　　9-10乙方应保证提供给甲方的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利，任何由此而引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理，乙方须承担由此产生的一切后果及费用。

　　9-11乙方提供货物的包装，应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、

　　防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质其责任和发生的费用由乙方承。

　　9-12乙方在施工过程中应注重安全施工，因施工安全所造成的事故由乙方承担。

　　9-13乙方与甲方共同确认本方案，并进行施工督导及工程验收。

　　9-14若因甲方付款未严格按照本合同第七条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误，概由甲方负责。乙方保留对本工程所需中央空调设备及工程材料之所有权。

　　第十条其它事项：

　　10-1若因甲方原因造成工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算)，则甲方须对乙方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　10-2若因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指：_______________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)造成施工工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算),则乙方须对甲方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　第十一条双方的现场代表：

　　甲方现场代表：______________。

　　乙方现场代表：______________。

　　甲、乙双方的现场代表如有变动，则变动方须提前3日以书面形式通知另一方;否则，由此产生的一切责任及后果概由发生变动的一方承担。

　　第十二条其它约定：

　　甲、乙双方均保证本合同全部条款真实无虚假并严格遵照执行，任何一方违反任一条款均构成违约，违约方按本合同标的的20%向对方支付违约金。

　　第十三条合同纠纷：

　　合同纠纷的解决方式：由乙方所在地法院管辖。

　　第十四条附则：

　　本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，双方签定时生效。

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　单位地址：_______________单位地址：_______________

　　联系方式：_______________联系方式：_______________

空调安装采购合同通用5篇扩展阅读

空调安装采购合同通用5篇（扩展1）

——空调采购安装合同菁选

空调采购安装合同8篇

　　随着人们法律观念的日益增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编整理的空调采购安装合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

空调采购安装合同1

　　购货单位：________________（以下简称甲方）

　　供货单位：________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议：

　　第一条产品名称、规格型号和数量：见附件

　　第二条产品质量、技术标准：

　　1、如果产品属于标准产品，则按照国家产品标准或企业产品标准执行；

　　2、如果产品属于非标准产品，必须以技术要求形式单独予以明确，作为合同的有效组成部分；无明确说明的，视为按标准产品处理。

　　第三条产品的交货方式：

　　乙方运输至甲方负责卸货；甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。

　　第四条验收方法及提出异议的期限：

　　由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向乙方在场人员提出；对货物的质量有异议的，甲方应在收到货物后15天内以书面形式向乙方提出。

　　第五条合同款的结算方式及期限：

　　1、付款方式；

　　2、本合同总价款为人民币________________________；

　　3、合同签订后，甲方提供最终供货清单，甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金；发货前，甲方向乙方100%支付清单剩余价款余额。

　　第六条产品的交（提）货期限：

　　1、双方协商，以不耽误工期进展为原则，甲方提前10天通知乙方，乙方在收到甲方合同总价款后10天内将合同设备送至甲方指定地点；

　　2、如乙方因故不能按时交货，乙方应及时通知甲方，说明理由和延误时间，甲方如同意，可酌情延长交货时间。甲方提出更改机型的'，交货期限重新确定。

　　第七条产品质量责任和售后服务条款：

　　1、产品质量保证期：以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起36个月中先到期的时限为产品质量保证期。

　　2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，乙方负责免费维修，若损坏原因不属于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，乙方为甲方提供终身有偿维护服务。第八条违约责任：

　　1、甲方取消订货合同总价款

　　2、如果乙方延迟交货超过________%的违约金。

　　第九条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第十条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十二条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调采购安装合同2

　　工程名称：__________

　　甲方(发包人)：__________

　　乙方(承包人)：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，并结合本工程具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

　　1.产品数量、价格

　　1.1产品清单：

　　甲方采购乙方经销的________型号中央空调________台，合同总价：__________人民币，详细价格见下表：

　　1.2该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

　　1.3该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。

　　1.4专利：

　　乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因，甲方收到**职能部门或第三方合法追诉或指控的，造成的所有损失由乙方承担，包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。

　　2.交货地点：

　　2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，本合同为"交钥匙工程"，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地，因甲方原因到货15日后仍不能安装，超出15日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置，否则乙方有权拒绝卸货。

　　2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

　　3.合同期限

　　3.1.交货时间

　　乙方收到甲方支付的定金______日内交货至甲方指定的地点，甲方延期付款，交货期予以相应顺延。

　　3.2.安装时间

　　甲乙双方认为已具备安装条件后，乙方在______日内安装完毕。

　　4.产品质量要求

　　4.1乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一：中央空调技术参数的内容一致，否则，乙方支付甲方合同总价的30%作为违约金。

　　4.2必须达到或超过的国家、行业标准。

　　4.3履约期间，甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金，违约金为货款的___%.

　　5.产品的交货验收及保管方式

　　5.1乙方应在交货前5日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的，则视为默认同意。

　　5.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

　　5.3到货后，甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定，甲方有权要求乙方收回或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证。

　　5.4乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品，但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。

　　5.5交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

　　5.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料，否则，甲方有权拒验货物。

　　6.安装、调试及售后服务

　　6.1安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因，甲方受**职能部门或其他合法追诉或罚款的，在甲方受追诉或赔偿后，乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电,乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。

　　6.2安装过程中，因乙方原因造成设备配件短缺、损坏，乙方应及时安排换装、换件，其相关费用由乙方承担，并不得因此而降低整机使用性能。

　　6.3乙方有责任对合同项下的设备进行调试，并出具现场调试检测报告，同时出具现场噪音检测报告。

　　***乙方为甲方培训操作人员2名，主要内容为中央空调设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等;提供咨询服务并积极配合甲方进行后期消防验收工作。

　　6.5产品保修期为安装调试合格后两年，故障响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过3小时，保修服务方式均为上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的费用均由乙方承担，但由甲方原因造成的除外。

　　6.6下列情况乙方维修收取相应的费用：

　　6.6.1甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏;

　　6.6.2擅自改装设备;

　　6.6.3人为因素或天灾等外来因素造成的损坏;

　　6.7质保期满后的维修服务,乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务，终身提供零配件。

　　7.履约保证金及付款方式

　　(1)、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

　　(2)、本合同工程安装总价款为人民币：___________________________元(大写：__________ );

　　①合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__ %)________________元(大写：__________ );

　　②乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额___%)__________________元(大写：__________ );

　　③工程尾款(占合同总金额的__ %)______元(大写：_________________________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　(3)、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　8.合同的变更与解除

　　8.1合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同规定交货日30日之前以书面形式通知乙方，因合同变更而增加的'成本和费用由甲方承担，合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

　　8.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额10%的违约金。

　　9.违约责任

　　9.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

　　9.2乙方逾期交货的，须每天向甲方支付逾期部分货款总额的0.05%为违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失;逾期交货超过30______日的，甲方有权单方面终止本合同，并且乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的5%作为违约金。

　　9.3乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方对此承担一切责任。

　　9.4甲方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

　　9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

　　9.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并在15日内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过验收部分产品价款的5%作为违约金，赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

　　9.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切直接和间接经济损失。

　　10.产品保修约定

　　10.1质保期自甲方验收合格之日起算，质保期为______年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价5%作为违约金。

　　10.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修，乙方提供的维保人员、通讯地址或电话有变更的，须书面通知甲方，否则因此造成损失的，由乙方承担。

　　10.3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的书面或其他有效通知后，应及时作出响应。

　　10.3.1乙方须在甲方通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方殆于维修，经甲方书面通知后，乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况，此类情况发生三次以上并给甲方造成损失的，甲方可扣除相应金额质保金并且甲方有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;

　　10.3.2当乙方在确属产品质量问题而未在规定时间解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;

　　10.3.3当乙方质量保修金不能满足需要的情况下，由双方协商解决，协商无效时，可按有关法律程序向乙方追回;

　　10.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

　　11.不可抗力

　　11.1因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

　　11.2因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

　　11.3因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

　　11.4本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

　　11.5因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

　　12.争议处理方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，采取向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。

　　13.其他事项

　　13.1以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件一：__________中央空调技术参数;附件二：__________空调主机及标准配置清单.

　　13.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。

　　13.3合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理"本合同设备"的技术和商务问题。乙方指定技术代表：__________，商务代表：__________ ;甲方指定技术代表：__________，商务代表：__________

　　13.4本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

　　13.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期：__________ ______年______月______日。

　　甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托代理人：__________委托代理人：__________

　　地址：__________地址：__________

　　传真：__________传真：__________

　　开户银行：__________开户银行：__________

　　帐号：__________帐号：__________

空调采购安装合同3

　　甲方：海盐县**采购办公室

　　乙方：海盐信谊空调电器总汇

　　海盐县招投标采购服务中心经过招标，确定 乙方 为 科龙、三菱重工空调协议供货中标供应商，甲乙双方经协商，在协议供货有效期内达成以下条款：

　　第一条：采购商品清单及协议价格

　　乙方保证提供如下内容的合格产品： 金额单位：元

　　第二条：质量标准和要求

　　乙方保证本协议中所**品质量具有ISO9001国际质量管理体系认证，并通过3C中国强制性产品认证。

　　第三条：权利瑕疵担保

　　乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

　　乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

　　3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

　　4.如使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

　　5、乙方负责安装，并承担验收合格前发生的安全责任

　　第四条：包装要求

　　1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

　　2.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

　　第五条：供货对象及供货期限

　　乙方负责在海盐县各行政事业单位供货协议生效之日起至2006年9月30日期间空调的供应。

　　第六条：供货方式

　　在供货期限内，乙方在与采购单位签署《空调协议供货合同》(以下简称《合同》)后，保证在 5 个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。

　　第七条：验收

　　乙方将空调送货至采购单位指定地点后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。在安装完毕，验收合格后，采购单位收取发票并在《海盐县**采购项目验收结算单》上签署验收意见及加盖单位公章。

　　货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。

　　在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

　　采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

　　第八条：售后服务

　　乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。

　　第九条：履约保证金

　　乙方须缴纳履约保证金壹万元，由县招投标中心负责代收代退。协议到期后，无违反盐招服(2006)A3招标文件要求和中标供应商投标文件的，凭中标单位收据无息退回质量保证金。

　　第十条：货款的支付

　　货款的支付采用财政直接拨付办法，海盐县财政局收到签订合同的采购单位出具的《海盐县**采购项目验收结算单》、《海盐县**采购资金财政直接支付申请书》和乙方开具的合法销售发票复印件(加盖签订合同的采购单位公章)、合同副本，经审查无误后，在15个工作日内全额支付货款。

　　第十一条：辅助服务

　　乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和(或)服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

　　乙方还应提供下列服务：

　　(1)货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持;

　　(2)在厂家和(或)项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购单位操作人员进行培训。

　　辅助服务的费用应包含在协议价中，采购单位不再另行支付。

　　第十二条：质量保证

　　乙方所**品应严格履行产品质量保证承诺。

　　在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

　　乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。

　　第十三条：补救措施和索赔

　　1.采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

　　2.在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔，乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

　　(1)乙方同意退货并将货款退还给采购单位，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

　　(2)根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

　　(3)乙方应在接到采购单位通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。

　　3.如果在采购单位发出索赔通知后7天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后7天内或采购单位同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购单位损失的，采购单位有权进一步要求乙方赔偿。

　　第十四条：履约延误

　　1.乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

　　2.在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

　　3.如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购单位有权追究乙方的违约责任。

　　第十五条：不可抗力

　　1.如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

　　2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

　　3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

　　第十七条：争议的解决

　　在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购单位有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商开始10天内仍不能解决，可以向海盐县**采购办公室提请调解。调解不成，任何一方有权在海盐选择仲裁或诉讼的途径解决。

　　第十八条：其他约定

　　1.认真遵守职业道德和行业规范，严格执行财经纪律，坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。2.乙方对到其处购货的采购单位建立档案，记录各采购单位的空调采购情况。

　　3.甲方组织有关部门将不定期地对协议供货情况进行检查。

　　4.中标供应商负责采购单位空调采购业务联系人：

　　姓名： ;电话：

　　姓名： ;电话：

　　第十九条：违约处理

　　1.在采购单位对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可报请甲方同意后在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

　　(1)乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和协议承诺的标准;

　　(2)乙方没有按协议承诺的时间供货、维修或提供其他服务;

　　(3)乙方没有按协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货;4)乙方无故不提供协议供货范围内部分型号的.产品;

　　(5)违反本协议和《采购协议供货制实施办法》中规定或承诺的其他情形。

　　2、甲方在执行协议时，可按如下方法对乙方处罚：

　　(1)供货价格高于县协议供货价格，高于其他任何非**采购价格或市场*均价格，每发现一次，退回高于的价格差额，扣除10%的履约保证金;第二次发现，退回高于的价格差额，扣除20%的履约保证金;第三次发现，退回高于的价格差额，没收剩余的履约保证金，并终止协议供货。

　　(2)在协议供货期间及以后的售后服务中，采购单位投诉一次，经查实是乙方责任的，没收10%的履约保证金;采购单位投诉二次，经查实是乙方责任的，没收20%的履约保证金;采购单位投诉三次，经查实是乙方责任的，没收剩余的履约保证金，并终止协议供货。

　　3.如果乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除协议，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

　　4.采购单位及其人员，不得假借**采购之名为不属于**采购范畴的单位或个人采购，不得向供货商提出超越协议供货范围的其他要求，如有违反，甲方将依照**采购法对其进行处罚。

　　第二十条：破产终止协议

　　如果乙方丧失履约能力或被宣布破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止协议而不给乙方补偿。该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

　　第二十一条：协议转让和分包

　　乙方不得分包其应履行的协议义务。

　　第二十二条：协议生效

　　1.下列文件与本协议具有同等法律效力：

　　(1)招标文件(招标编号：盐招服(2006)A3);

　　(2)乙方投标文件;

　　(3)询标纪要。

　　如上述文件与本协议有不符之处，以本协议的为准。

　　2.本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。

　　3.本协议一式三份，甲乙方各执一份，海盐县招投标采购服务中心一份。

　　第二十三条：协议修改

　　若有修改，必须双方签署书面修改协议，修改内容成为本协议不可分割的一部分。

　　第二十四条 协议附件

　　(一)**采购协议供货承诺书

　　(二)中标通知书

　　(三)投标汇总表

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人或受委托人 法定代表人或受委托人

　　(签字) (签字)

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　签约时间:

空调采购安装合同4

　　甲方（采购方）： 乙方（供货安装方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲、乙双方就空调采购安装达成如下协议：

　　第一条 甲方向乙方采购空调规格型号、数量及价格：

　　以上商品总价 元（ 大写）.

　　第二条 本合同签订后日内甲方一次性支付给乙方 元，乙方收款当时向甲方提供 发票。

　　第三条 乙方保证甲方购买的空调质量及能耗等级符合国家规定的标准。

　　第四条 甲方采购全部空调按照标准保护措施进行包装，内附出厂标准配置的有关质量、技术、三包等资料。

　　本合同签订后日内乙方派人将甲方采购的.全部空调免费送货至甲方指定的地点并安装完毕。

　　第六条 乙方将空调送货至甲方指定地点，甲方按照约定的品牌、质量、数量等进行清点，清点无误后，乙方进行安装，乙方安装完毕，

　　经甲方验收合格，方视为乙方的空调合格。

　　对空调数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质保期内的质量问题甲方及时向乙方提出。乙方负责补足、更换、退还，并承担由此发生一切费用。 售后服务

　　乙方承诺按照国家相关规定向甲方提供售后服务。

　　甲方提出问题后 日内，乙方应派人上门维修；情况紧急，乙方应立即派人上门维修。

　　质保期内维修服务免费，质保期满后维修费用双方另行协商。 违约责任

　　甲乙双方均应按照本合同约定时间完成相关事宜，如有任何一方违约，违约方须向守约方支付 元为违约金。 第十条 其它事项

　　本合同甲乙双方签字盖章后生效。 本协议一式四份，甲乙各执两份。

　　甲方： 乙方：

　　年月 日 年 月 日

空调采购安装合同5

　　需方：________________（以下简称甲方）

　　供方：________________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方经协商一致，就甲方向乙方采购并由乙方安装本合同项下的__水亭楼盘售楼处所需的空调系统，特订立本合同，以兹共同遵守。

　　一、设备名称、数量、价格、供货及安装时间

　　1、设备名称：__万元（大写：__万元整），最终以经甲方确认的乙方实际供货数量及合同约定的单价据实结算。

　　4、室外机基础由甲方负责制作，室内外机电源乙方负责从一层配电箱引出。

　　4、供货及安装工期：供货及安装工期为40个日历天，自乙方收到甲方供货通知单之日起计算。其中供货期为30个日历天，安装期为10个日历天，前述期限均包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。安装施工要服从甲方统一安排，遵守甲方各项工程管理规定，作好与施工方配合施工的工作。

　　二、质量及安装要求、技术标准

　　乙方所交付及安装的空调质量应符合国家、行业标准及本合同约定标准，并达到优良，施工按照以下规范和要求执行：

　　1、《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243—20_）

　　2、《工业管道安装工程施工及验收规范》（GBJ235—82）

　　3、大金空调技术手册标准

　　4、图纸及设计说明

　　上述标准不一致的以高者为准。

　　三、交货地点（即合同履行地点）、时间、方式由乙方送货到上海市浦东新区___路__水亭售楼处，经甲方初验验合格后乙方方可进行安装，具体安装位置届时由甲方指定，所需运输费、装卸费、安装费由乙方承担。

　　四、包装要求

　　设备由乙方负责用纸箱或木箱包装并承担包装费用。乙方应采取保证材料设备不因包装物或运输、装卸、气候、温度、湿度或存储等因素而受到损害。货物送至本合同约定的交货地点后，包装物不回收，由甲方处置。

　　五、验收标准、及提出异议期限和方法

　　1、验收标准：按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243 —20_）规定及本合同约定标准进行验收。

　　2、设备验收方式：乙方应当在材料设备进场时间提前二十四小时通知甲方、监理、施工单位，以便安排初验，货物运抵合同约定交货地后由甲方、监理、施工单位三方进行数量、外观初验，但甲方的初验并不表示乙方的材料设备已验收合格，乙方仍需对材料设备存在的内在质量问题或其他质量瑕疵承担违约责任。

　　3、乙方在向甲方交付材料设备的同时，必须向甲方提交材料设备的合格证书及产品检验、产品使用说明、环保检测合格证明等资料，如未提交，甲方有权拒绝接收材料设备，并由乙方承担逾期交货的违约责任。即使甲方接收货物的，甲方也有权按乙方最终提交资料的日期顺延付款日期。

　　4、甲方、监理、施工单位在初验过程中，如果发现材料设备的型号、规格和质量不符合验收标准要求的，甲方拒绝验收的，乙方应当负责运出甲方场地并承担费用。甲方有权随时对进场材料设备进行检查，甲方、监理在乙方安装施工过程中，如果发现材料设备质量或安装不符合验收标准要求的，如甲方向乙方提出书面异议，在异议未解决前，甲方有权拒付异议部分的货款。乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议处理意见。如因前述原因导致超过本合同约定的交货期或安装期的，乙方还应承担逾期交货或逾期安装的责任。

　　5、当工程进入设备调试、试运转阶段时，乙方应在正式验收前五天内书面通知甲方派出人员参加调试。

　　6、本协议签订时，乙方已勘察过现场，对现场的室内及室外情况已完全了解。空调安装使用后，如冬季室外温度在0oC以下时，乙方必须保证所安装的空调能使室内最低温度达到20oC（包含20oC）以上；如室外温度为38oC以上时，乙方必须保证所安装的空调能使室内最低温度达到（包含18oC）18oC以上。如未达到前述标准，甲方有权要求乙方退货，乙方不得提出任何异议，同时乙方须承担合同价款20%的违约赔偿金。

　　7、乙方须对提供的空调质量及安装质量负责，空调在投入使用后，凡因空调质量或安装质量不符合本合同约定或有其它内在质量瑕疵，而给甲方或任何第三方造**身损害和财产损失的，均由乙方承担责任。

　　六、结算方式及期限

　　合同签订后_日内，甲方付合同总额的30%款项给乙方作为预付款；货到交货地点后并经甲方、监理初验合格后_日内，甲方付合同总额的50%款项给乙方；安装调试完毕经甲方验收合格并交付甲方使用后_日内，乙方向甲方提交供货证明、技术资料、安装验收证明、结算报告等，双方按本合同约定标准进行结算，结算值经甲方确认后_日内，甲方付至结算值的.95%；剩余结算值的5%，作为保修金由甲方预留，保修期满后，如无质量问题，自保修期满之日起10天内，该款项由甲方无息支付给乙方。甲方每次向乙方付款的同时，乙方须向甲方出具同等数额正规合法的发票，否则，甲方有权拒绝付款。

　　七、合同单价包含运输费、安装费，运输及安装过程中的一切责任均由乙方承担。

　　八、违约责任

　　1、乙方逾期交付设备材料或逾期安装或逾期履行其他任何一项义务的，每逾期一天，乙方应支付本合同总价款万分之五作为违约金，逾期十天，甲方有权解除本合同，乙方应承担本合同总价款20%的违约赔偿金，如该违约赔偿金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方所受到的损失。

　　2、如乙方交付的材料设备型号、规格及安装过程中等任何一项不符合本合同约定或有质量问题，如甲方同意利用的，乙方应承担合同总价款20%的违约金；如甲方要求乙方重新更换的，乙方应按甲方要求的时间及时更换，同时须承担不符合约定部分货物货款5%的违约金，如拒绝、逾期更换或更换一次后仍不符合约定，甲方有权解除本合同，乙方须承担该部分材料设备货款20%的违约赔偿金。如甲方要求退货的，乙方应无条件服从，乙方还须赔偿甲方因此而受到的损失。

　　3、乙方因材料设备包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的差价部分。因包装不符合规定造成材料设备损坏的，乙方应负责该损坏部分全额赔偿。

　　4、乙方提前交工验收的，甲方验收后，仍可按合同规定交货时间付款；乙方逾期交货及安装的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应按照合同约定的规格、数量和质量发货及安装，并支付逾期交货及安装的违约金。

　　5、乙方违反本合同其他任何一项义务的，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，并由乙方承担本合同总价款20%的违约赔偿金，乙方还应当赔偿因工期拖延、质量造成甲方的其他损失。

　　6、乙方同意甲方从保修金和应支付乙方的货款中扣除应由乙方承担的维修费、违约金、赔偿金等款项。

　　九、不可抗力

　　甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通知不能履行或不能完全履行合同的理由；在取得有关**部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同。

　　十、其它

　　1、保修及安装

　　乙方须对材料设备及安装的质量承担保修责任，保修期为1年，自全部材料设备安装完毕交付甲方并经甲方组织有关单位对材料设备数量、外观、质量验收合格，材料设备投入正式使用之日起计算。在保修期内，如出现质量问题，在接到甲方通知后4小时内乙方必须派员赶到现场进行维修或更换并恢复正常运转。如乙方未及时或拒绝维修、更换，甲方有权另行委托他人维修或购买他人的材料设备，所需费用和甲方因此而受到的损失，均有乙方承担。

　　2、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方同意向上海市浦东新区法院起诉。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

　　4、本合同正本一式两份，甲、乙双方各一份，合同副本一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调采购安装合同6

　　甲方（买方）：________________

　　乙方（卖方）：________________

　　甲乙双方本着*等、互利、自愿、公*的原则，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方充分协商，就乙方向甲方供应数码多联机空调、柜机、风管机组及其安装的相关事宜，达成以下协议：

　　第一条：产品的名称、规格型号、单价、数量、金额：

　　1、协议总价为：￥________万元。（详见附件一《滨海置地有限公司洞庭路住宅小区项目售楼处空调供货及安装报价明细》）

　　2、本合同价款包括承包范围内的全部费用，合同价款总价包干，除因甲方原因造成的变更签证外，均不再调整，因乙方原因，包括不限于设计缺陷及与其他各专业协调调整设计等均包含在合同总价中。

　　3、上述总价中包括不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、出成品、包装、保险、利税、管理费用、运杂、装卸、设计、安装、系统工程施工及调试验收、二次倒运费、垃圾清运费、合同备案费、现场协调、施工用水电费、检验试验费、成品保护费、基本培训及国家规定的维保等费用及合同包含的所有风险、责任等交付正常使用的除总包服务费外所有费用及相关保修期内的维护费、保修费。

　　第二条：质量要求、技术标准：

　　质量要求和技术标准：乙方所**品及安装质量必须符合甲方要求及国家、天津市的相关合格技术标准。乙方在供货及施工前所设计的图纸必须经甲方确认后方可订货及施工。

　　第三条：交货地点：

　　乙方将产品送到甲方指定地点，并负责保管直至安装完毕收合格后移交给甲方。

　　第四条：运输方式：乙方负责运输并承担相关运费和保险等费用。

　　第五条：产品交货时间：

　　________年________月________日前所有设备供货到现场。

　　第六条：交货验收

　　1、货到现场24小时内由甲方指定人员对货品的品牌、规格、数量及外观、质量进行检验，双方约定以乙方提供的交货单进行验货，并符合甲方要求、行业及国家标准，检验通过后签字确认。产品虽经甲方检验，但乙方仍应承担产品自身的质量缺陷责任。

　　2、交货的内容：详见附件二《设备清单》

　　3、以下运输单证原件在交货同时交给甲方

　　（A）装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。

　　（B）制造厂出具的质量及数量各一式一份。

　　（C）中文产品安装使用、使用维护说明书等各1份。

　　（D）进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。

　　（E）产品出厂检验合格证。

　　（F）设备部件安装图，设备基础图、安装图及技术要求。

　　4、甲方指定卢鹏为现场收货人，对货品进行质量检验、数量核对、单据签收，结算时单据以该现场收货人签字有效。

　　5、验货方式

　　甲乙双方设备到场但尚未安装前先验收箱数和外包装的完整性，待安装时当场开箱清点、验收并办理相关手续，产品的到货状态应在验收手续中记录明确。卖方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，甲方有权拒收，由此而造成的甲方的各项经济损失由乙方承担，并承担法律责任。

　　6、包装要求：

　　（1）除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于不适当包装而造成货物在运输过程中有任何损坏均由乙方负责。

　　（2）每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

　　（3）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

　　第七条：产品的安装及施工验收

　　1、合同签订之日起进场进行相关管道、支架的安装，自设备运至指定地点之日起，安装施工的时间为7天。如有变动，由甲方以书面形式通知及确认。

　　2、产品在安装验收合格前毁损、灭失的风险及费用由乙方承担。

　　3、乙方自行提供必要的安装材料，按照设备安装调试国家规范和标准，完成设备的安装与调试工作。乙方所提供的安装材料应符合国家有关法律法规的规定，并附生产商的合格证书。

　　4、对于在安装过程中发现的质量不合格产品，乙方应在保证工期的情况下及时更换新的合格产品。

　　5、安装、调试过程中乙方应严格按照《通风与空调工程质量检验评定标准》进行施工，并按照设备生产商的相关说明/指引进行设备安装。

　　6、安装验收时，甲方、乙方及监理单位同时到场，验收合格后各方在验收记录上签字。安装、调试过程中如乙方安装人员损坏设备或甲方其他的设备设施，由乙方对甲方的实际损失承担赔偿责任。

　　第八条：质量保证期

　　全部产品自安装验收合格之日起算18个月为质量保证期，质保期内产品质量问题或缺陷应由乙方负责免费保修。乙方在接到甲方（或其委托的物业公司）通知后三天内负责维修或更换新货，否则，甲方（或其委托的物业公司）有权安排其他人员进行维修或更换新货，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除；质量保证金不足以支付维修费用的，由乙方支付相关费用。

　　第九条：付款方式及期限

　　1、预付款支付前3日内乙方给甲方提供五大银行出具的为期为货到现场后一个月数额等同的履约保函。

　　2、付款进度：

　　（1）合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的.20 %，作为预付款。

　　（2）主要设备运抵现场并验货合格后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的60 %。

　　（3）全部工程竣工要收合格交付使用，甲乙双方进行结算，在双方确认结算价款后5个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的15%，余款5%在保修期满后支付。

　　3、甲方每次付款的同时，乙方需提供付款申请、合法发票及相关资料，否则甲方有权暂扣应付款项。

　　第十条：违约责任：

　　1、乙方不能按本协议约定交付合格的产品或完成安装并通过验收合格的，每逾期一日乙方应向甲方交纳协议总价款的千分之一作为违约金；如逾期7天的，则甲方有权单方解除本协议，另行确定供应商，且乙方应将全部预付款退还甲方，并按协议总价20%支付违约金及承担给甲方造成的一切损失。

　　2、甲方未按协议规定期限支付协议价款的，应就拖欠金额自逾期后20日起按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

　　3、如乙方的产品质量或安装施工质量不符合协议约定的，则乙方应在甲方提出异议后三日内采取更换新货、重新安装、修复等补救措施达到质量要求。逾期采取补救措施的，每逾期一日，应按协议总价款的千分之一支付违约金；甲方提出异议后7日内乙方仍未采取补救措施的或采取补救措施后仍不能符合协议约定的，甲方有权单方解除本协议，另行确定供应商，且乙方应将全部预付款退还甲方，并按协议总价20%支付违约金及承担给甲方造成的一切损失。

　　4、乙方承担因为产品及安装施工质量问题而给甲方、第三方造成的一切损失。

　　第十一条：不可抗力

　　因不可抗力的原因不能履行协议时，受不可抗力影响的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行本协议，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十二条：纠纷的解决

　　执行本协议发生争议时，双方协商解决。协商不成，向甲方所在地人民法院提出诉讼。

　　第十三条：其他

　　1、本协议未尽事宜，双方共同协商，做补充条款。补充条款与本协议具有同等效力。

　　2、本协议一式捌份，甲方持有肆份，乙方持有肆份，经双方签字或盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调采购安装合同7

　　发包人(甲方)：__________

　　承包人(乙方)：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同，内容如下：__________

　　一、工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　二、合同范围

　　本合同范围：__________项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应采取挽救措施，并承担全部责任。

　　甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

　　招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

　　三、合同造价

　　本合同总造价为：__________ ￥ ________元。

　　人民币大写：______________元整。

　　3.1"合同价格"是指项目中央空调系统工程，除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

　　3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

　　3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

　　3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

　　3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的.工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

　　四、付款方式

　　4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价_____﹪为设备预付款;

　　4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_____%

　　4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价_____﹪。

　　4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价_____﹪。

　　4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款。

　　五、工程工期

　　根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

　　5.1乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

　　5.2在合同生效以后，日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

　　5.3乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

　　5.4如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

　　5.5遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。

　　六、工程验收

　　6.1乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。

　　6.2安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

　　6.3甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。

　　七、变更通知

　　7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

　　7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

　　7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

　　7.2如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。

　　八、质保期

　　8.1质保期从竣工验收合格之日起计算年，主机设备保修年。

　　8.2乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为公司产品，风机盘管及末端为产品。

　　8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。

　　8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

　　8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则表示甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

　　九、违约责任

　　9.1由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

　　9.2若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

　　9.3乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。

　　十、不可抗力

　　10.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地**签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

　　10.2不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

　　十一、责任

　　乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

　　乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

　　乙方承担由于自身安全措施不力造**身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

　　十二、合同终止

　　12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

　　12.2凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

　　12.2.1由于不可抗力的原因而不能履行合同。

　　12.2.2当甲方确信乙方已无履约能力时。

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

　　十三、争议的解决

　　13.1本合同适用的法律是《中华人民共和国民法典》。

　　13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

　　13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

　　13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

　　十四、合同生效及其他

　　14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。

　　14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

　　14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

　　14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

　　14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　十五、其他未尽事项

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托人：__________委托人：__________

　　开户行及帐号：__________开户行及帐号：__________

　　联系方式：__________联系方式：__________

　　日期：__________日期：__________

空调采购安装合同8

　　发包方(以下简称甲方)：___________合同编号：___________

　　承包方(以下简称乙方)：___________签订地点：___________

　　鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定：甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件《________________》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款：

　　第一条工程名称：中央空调设备采购及安装工程(前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”)。

　　第二条工程地址：______________

　　第三条工程范围：______________

　　第四条施工要求：乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要中央空调施工作出局部调整(或变更),调整后增减工程量及产生费用由双方现场代表在《工程变更核定单》上确认签字后即可生效。

　　第五条工程验收：按照国家的相关规范标准执行。

　　第六条工程周期：

　　6-1本工程工期为______天，即自2011年______月______日至2011年______月______日;其中室内工程主体部分工期为______天，即自2011年______月______日至2011年______月______日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)

　　6-2如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限：

　　6-2-1甲方在本合同规定进场施工之日前3日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;

　　6-2-2明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修、配、改、代、换而耽误施工进度;

　　6-2-3重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量;

　　6-2-4乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上;

　　6-2-5甲方现场代表或工程师无故拖延办理签字等确认手续而影响下一工序施工;

　　6-2-6因遇不可抗力的自然灾害(如：自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;

　　6-2-7甲方未按本合同规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料价款而影响施工进度。

　　第七条承包金额及付款方式：

　　本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)：___________元整(￥：_______________)。

　　7-1本合同签定之日,甲方向乙方支付本工程总承包价的______%,即人民币(大写)：___________元整(￥)作为本合同定金。

　　7-2乙方中央空调主机设备到达甲方施工现场，甲方向乙方支付本工程总承包价的__________%,即人民币(大写)：___________元整(￥)。

　　7-3本工程安装、调试完毕后交付甲方使用，支付余下工程款￥元(大写元整)。

　　第八条甲方权利与责任：

　　8-1甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字(盖章)认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。

　　8-2空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料)到空调机组所需之指定位置。

　　8-3甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。

　　8-4乙方进场施工之日起(见本合同第六条6-1款)前1日内，甲方须向乙方提供完整的技术资料。

　　8-5在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如：乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。

　　8-6甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。

　　8-7如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。

　　8-8涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。

　　8-9严格按本合同书中第七条款的规定支付项目所需款项。

　　8-10甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。

　　8-11对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在5日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。

　　8-12对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第六条6-1款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿标准由双方另行协商后签订《补充协议》。

　　8-13隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后24小时汇到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工;若甲方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。

　　8-14工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后10日内进行竣工验收，如超过10日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。

　　8-15甲方应按合同规定日期(见本合同第六条6-1款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。8-16甲方不得泄露乙方申明的秘密。

　　8-17甲方在附件条款中双方约定的期限内，对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　第九条乙方权利与责任

　　9-1乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。

　　9-2乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。

　　9-3本工程所需的施工工具由乙方自行负责。

　　9-4乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装，凡本合同工程图纸未约定、说明的，按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。

　　9-5乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同设备的漏订或错订问题，乙方应免费补订或更换相应设备，保证系统在合同期限内安装、调试完毕，并交付甲方验收。

　　9-6设备运抵甲方现场后，甲乙双方进行现场开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。

　　9-7本工程系统安装及调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏，乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的`设备损坏，由乙方提供的更换部件只收取成本费。

　　9-8乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求，由甲方负责协调工作。

　　9-9乙方完成所承担的任务后，须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。

　　9-10乙方应保证提供给甲方的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利，任何由此而引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理，乙方须承担由此产生的一切后果及费用。

　　9-11乙方提供货物的包装，应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、

　　防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质其责任和发生的费用由乙方承。

　　9-12乙方在施工过程中应注重安全施工，因施工安全所造成的事故由乙方承担。

　　9-13乙方与甲方共同确认本方案，并进行施工督导及工程验收。

　　9-14若因甲方付款未严格按照本合同第七条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误，概由甲方负责。乙方保留对本工程所需中央空调设备及工程材料之所有权。

　　第十条其它事项：

　　10-1若因甲方原因造成工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算)，则甲方须对乙方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　10-2若因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指：_______________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)造成施工工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算),则乙方须对甲方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　第十一条双方的现场代表：

　　甲方现场代表：______________。

　　乙方现场代表：______________。

　　甲、乙双方的现场代表如有变动，则变动方须提前3日以书面形式通知另一方;否则，由此产生的一切责任及后果概由发生变动的一方承担。

　　第十二条其它约定：

　　甲、乙双方均保证本合同全部条款真实无虚假并严格遵照执行，任何一方违反任一条款均构成违约，违约方按本合同标的的20%向对方支付违约金。

　　第十三条合同纠纷：

　　合同纠纷的解决方式：由乙方所在地法院管辖。

　　第十四条附则：

　　本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，双方签定时生效。

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　单位地址：_______________单位地址：_______________

　　联系方式：_______________联系方式：_______________

空调安装采购合同通用5篇（扩展2）

——空调采购安装合同范本10份

　　空调采购安装合同 1

　　发包方(以下简称甲方)：___________合同编号：___________

　　承包方(以下简称乙方)：___________签订地点：___________

　　鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定：甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件《________________》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款：

　　第一条工程名称：中央空调设备采购及安装工程(前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”)。

　　第二条工程地址：______________

　　第三条工程范围：______________

　　第四条施工要求：乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要中央空调施工作出局部调整(或变更),调整后增减工程量及产生费用由双方现场代表在《工程变更核定单》上确认签字后即可生效。

　　第五条工程验收：按照国家的相关规范标准执行。

　　第六条工程周期：

　　6-1本工程工期为______天，即自2011年______月______日至2011年______月______日;其中室内工程主体部分工期为______天，即自2011年______月______日至2011年______月______日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)

　　6-2如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限：

　　6-2-1甲方在本合同规定进场施工之日前3日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;

　　6-2-2明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修、配、改、代、换而耽误施工进度;

　　6-2-3重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量;

　　6-2-4乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上;

　　6-2-5甲方现场代表或工程师无故拖延办理签字等确认手续而影响下一工序施工;

　　6-2-6因遇不可抗力的自然灾害(如：自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;

　　6-2-7甲方未按本合同规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料价款而影响施工进度。

　　第七条承包金额及付款方式：

　　本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)：___________元整(￥：_______________)。

　　7-1本合同签定之日,甲方向乙方支付本工程总承包价的______%,即人民币(大写)：___________元整(￥)作为本合同定金。

　　7-2乙方中央空调主机设备到达甲方施工现场，甲方向乙方支付本工程总承包价的__________%,即人民币(大写)：___________元整(￥)。

　　7-3本工程安装、调试完毕后交付甲方使用，支付余下工程款￥元(大写元整)。

　　第八条甲方权利与责任：

　　8-1甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字(盖章)认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。

　　8-2空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料)到空调机组所需之指定位置。

　　8-3甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。

　　8-4乙方进场施工之日起(见本合同第六条6-1款)前1日内，甲方须向乙方提供完整的技术资料。

　　8-5在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如：乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。

　　8-6甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。

　　8-7如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。

　　8-8涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。

　　8-9严格按本合同书中第七条款的规定支付项目所需款项。

　　8-10甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。

　　8-11对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在5日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。

　　8-12对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第六条6-1款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿标准由双方另行协商后签订《补充协议》。

　　8-13隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后24小时汇到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工;若甲方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。

　　8-14工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后10日内进行竣工验收，如超过10日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。

　　8-15甲方应按合同规定日期(见本合同第六条6-1款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。8-16甲方不得泄露乙方申明的秘密。

　　8-17甲方在附件条款中双方约定的期限内，对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　第九条乙方权利与责任

　　9-1乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。

　　9-2乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。

　　9-3本工程所需的施工工具由乙方自行负责。

　　9-4乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装，凡本合同工程图纸未约定、说明的，按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。

　　9-5乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同设备的漏订或错订问题，乙方应免费补订或更换相应设备，保证系统在合同期限内安装、调试完毕，并交付甲方验收。

　　9-6设备运抵甲方现场后，甲乙双方进行现场开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。

　　9-7本工程系统安装及调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏，乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏，由乙方提供的更换部件只收取成本费。

　　9-8乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求，由甲方负责协调工作。

　　9-9乙方完成所承担的任务后，须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。

　　9-10乙方应保证提供给甲方的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利，任何由此而引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理，乙方须承担由此产生的一切后果及费用。

　　9-11乙方提供货物的包装，应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、

　　防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质其责任和发生的费用由乙方承。

　　9-12乙方在施工过程中应注重安全施工，因施工安全所造成的事故由乙方承担。

　　9-13乙方与甲方共同确认本方案，并进行施工督导及工程验收。

　　9-14若因甲方付款未严格按照本合同第七条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误，概由甲方负责。乙方保留对本工程所需中央空调设备及工程材料之所有权。

　　第十条其它事项：

　　10-1若因甲方原因造成工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的.交付甲方验收之日起算)，则甲方须对乙方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　10-2若因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指：_______________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)造成施工工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算),则乙方须对甲方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　第十一条双方的现场代表：

　　甲方现场代表：______________。

　　乙方现场代表：______________。

　　甲、乙双方的现场代表如有变动，则变动方须提前3日以书面形式通知另一方;否则，由此产生的一切责任及后果概由发生变动的一方承担。

　　第十二条其它约定：

　　甲、乙双方均保证本合同全部条款真实无虚假并严格遵照执行，任何一方违反任一条款均构成违约，违约方按本合同标的的20%向对方支付违约金。

　　第十三条合同纠纷：

　　合同纠纷的解决方式：由乙方所在地法院管辖。

　　第十四条附则：

　　本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，双方签定时生效。

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　单位地址：_______________单位地址：_______________

　　联系方式：_______________联系方式：_______________

　　空调采购安装合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲，乙双方秉着真诚合作，互惠互利的原则，就乙方所售出的空调甲方提供安装，维修服务达成如下协议：

　　一．甲方必须服从乙方的统一安排和分配，并就乙方所售出的空调以最快速度，最好质量给用户提供安装，维修服务，尽量做到日事日毕，旺季日安装量须达24台以上。

　　二．甲方在提运，安装空调之时必须核对清型号，并负有保全责任。在安装分体机之时，安装前必须对室内机通电运行检查。

　　三．甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务，并实行城内12小时，城外24小时服务到位，否则乙方可对甲方作出处罚决定。

　　四．如属甲方安装原因引起的故障，甲方必须负全部责任。

　　五．甲方在安装或维修完毕之后，必须填写安装，维修单据，收回废旧零件及时交给乙方，以便乙方上网结算，否则乙方有权将迟交单据不予结算。

　　六．乙方按甲方每天所交回乙方的安装卡经审核无误后，按如下安装费标准结算给甲方；维修费按工厂标准每单乙方扣除5元支付。

　　七．甲方必须有足够的服务能力来为乙方服务，否则乙方有权作出其他改变。

　　八．甲方必须切实保证安装，维修安全，安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带，发生工伤事故由甲方负全部责任。

　　九．甲方在给用户安装空调之时，如果没有用铁架必须拿回给乙方，否则一经乙方证实进行2倍罚款。

　　十．甲方交给乙方500元（从安装费中扣出）作为例约保证金。

　　十一．甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案，同时对工程信息负有严格保密的责任。

　　十二．本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲，乙双方签字当即生效，有效期一年从签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　空调采购安装合同 3

　　甲方：海盐县**采购办公室

　　乙方：海盐信谊空调电器总汇

　　海盐县招投标采购服务中心经过招标，确定 乙方 为 科龙、三菱重工空调协议供货中标供应商，甲乙双方经协商，在协议供货有效期内达成以下条款：

　　第一条：采购商品清单及协议价格

　　乙方保证提供如下内容的合格产品： 金额单位：元

　　第二条：质量标准和要求

　　乙方保证本协议中所**品质量具有ISO9001国际质量管理体系认证，并通过3C中国强制性产品认证。

　　第三条：权利瑕疵担保

　　乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

　　乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

　　3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

　　4.如使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

　　5、乙方负责安装，并承担验收合格前发生的安全责任

　　第四条：包装要求

　　1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

　　2.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

　　第五条：供货对象及供货期限

　　乙方负责在海盐县各行政事业单位供货协议生效之日起至2006年9月30日期间空调的供应。

　　第六条：供货方式

　　在供货期限内，乙方在与采购单位签署《空调协议供货合同》(以下简称《合同》)后，保证在 5 个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。

　　第七条：验收

　　乙方将空调送货至采购单位指定地点后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。在安装完毕，验收合格后，采购单位收取发票并在《海盐县**采购项目验收结算单》上签署验收意见及加盖单位公章。

　　货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。

　　在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

　　采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

　　第八条：售后服务

　　乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。

　　第九条：履约保证金

　　乙方须缴纳履约保证金壹万元，由县招投标中心负责代收代退。协议到期后，无违反盐招服(2006)A3招标文件要求和中标供应商投标文件的，凭中标单位收据无息退回质量保证金。

　　第十条：货款的支付

　　货款的支付采用财政直接拨付办法，海盐县财政局收到签订合同的采购单位出具的《海盐县**采购项目验收结算单》、《海盐县**采购资金财政直接支付申请书》和乙方开具的合法销售发票复印件(加盖签订合同的采购单位公章)、合同副本，经审查无误后，在15个工作日内全额支付货款。

　　第十一条：辅助服务

　　乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和(或)服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

　　乙方还应提供下列服务：

　　(1)货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持;

　　(2)在厂家和(或)项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购单位操作人员进行培训。

　　辅助服务的费用应包含在协议价中，采购单位不再另行支付。

　　第十二条：质量保证

　　乙方所**品应严格履行产品质量保证承诺。

　　在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

　　乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。

　　第十三条：补救措施和索赔

　　1.采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

　　2.在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔，乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

　　(1)乙方同意退货并将货款退还给采购单位，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

　　(2)根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

　　(3)乙方应在接到采购单位通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。

　　3.如果在采购单位发出索赔通知后7天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后7天内或采购单位同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购单位损失的，采购单位有权进一步要求乙方赔偿。

　　第十四条：履约延误

　　1.乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

　　2.在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

　　3.如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购单位有权追究乙方的违约责任。

　　第十五条：不可抗力

　　1.如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

　　2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

　　3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

　　第十七条：争议的解决

　　在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购单位有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商开始10天内仍不能解决，可以向海盐县**采购办公室提请调解。调解不成，任何一方有权在海盐选择仲裁或诉讼的途径解决。

　　第十八条：其他约定

　　1.认真遵守职业道德和行业规范，严格执行财经纪律，坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。2.乙方对到其处购货的采购单位建立档案，记录各采购单位的空调采购情况。

　　3.甲方组织有关部门将不定期地对协议供货情况进行检查。

　　4.中标供应商负责采购单位空调采购业务联系人：

　　姓名： ;电话：

　　姓名： ;电话：

　　第十九条：违约处理

　　1.在采购单位对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可报请甲方同意后在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

　　(1)乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和协议承诺的标准;

　　(2)乙方没有按协议承诺的时间供货、维修或提供其他服务;

　　(3)乙方没有按协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货;4)乙方无故不提供协议供货范围内部分型号的产品;

　　(5)违反本协议和《采购协议供货制实施办法》中规定或承诺的其他情形。

　　2、甲方在执行协议时，可按如下方法对乙方处罚：

　　(1)供货价格高于县协议供货价格，高于其他任何非**采购价格或市场*均价格，每发现一次，退回高于的价格差额，扣除10%的履约保证金;第二次发现，退回高于的价格差额，扣除20%的履约保证金;第三次发现，退回高于的价格差额，没收剩余的履约保证金，并终止协议供货。

　　(2)在协议供货期间及以后的售后服务中，采购单位投诉一次，经查实是乙方责任的，没收10%的履约保证金;采购单位投诉二次，经查实是乙方责任的，没收20%的履约保证金;采购单位投诉三次，经查实是乙方责任的，没收剩余的履约保证金，并终止协议供货。

　　3.如果乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除协议，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

　　4.采购单位及其人员，不得假借**采购之名为不属于**采购范畴的单位或个人采购，不得向供货商提出超越协议供货范围的其他要求，如有违反，甲方将依照**采购法对其进行处罚。

　　第二十条：破产终止协议

　　如果乙方丧失履约能力或被宣布破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止协议而不给乙方补偿。该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

　　第二十一条：协议转让和分包

　　乙方不得分包其应履行的协议义务。

　　第二十二条：协议生效

　　1.下列文件与本协议具有同等法律效力：

　　(1)招标文件(招标编号：盐招服(2006)A3);

　　(2)乙方投标文件;

　　(3)询标纪要。

　　如上述文件与本协议有不符之处，以本协议的为准。

　　2.本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。

　　3.本协议一式三份，甲乙方各执一份，海盐县招投标采购服务中心一份。

　　第二十三条：协议修改

　　若有修改，必须双方签署书面修改协议，修改内容成为本协议不可分割的一部分。

　　第二十四条 协议附件

　　(一)**采购协议供货承诺书

　　(二)中标通知书

　　(三)投标汇总表

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人或受委托人 法定代表人或受委托人

　　(签字) (签字)

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　签约时间:

　　空调采购安装合同 4

　　甲方（采购方）：

　　乙方（供货安装方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲、乙双方就空调采购安装达成如下协议：

　　第一条甲方向乙方采购空调规格型号、数量及价格：

　　以上商品总价 元（ 大写）.

　　第二条本合同签订后日内甲方一次性支付给乙方 元，乙方收款当时向甲方提供 发票。

　　第三条乙方保证甲方购买的空调质量及能耗等级符合国家规定的标准。

　　第四条甲方采购全部空调按照标准保护措施进行包装，内附出厂标准配置的有关质量、技术、三包等资料。

　　第五条本合同签订后日内乙方派人将甲方采购的全部空调免费送货至甲方指定的地点并安装完毕。

　　第六条乙方将空调送货至甲方指定地点，甲方按照约定的品牌、质量、数量等进行清点，清点无误后，乙方进行安装，乙方安装完毕，经甲方验收合格，方视为乙方的空调合格。

　　第七条对空调数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质保期内的质量问题甲方及时向乙方提出。乙方负责补足、更换、退还，并承担由此发生一切费用。

　　第八条售后服务

　　1、乙方承诺按照国家相关规定向甲方提供售后服务。

　　2、甲方提出问题后 日内，乙方应派人上门维修；情况紧急，乙方应立即派人上门维修。

　　3、质保期内维修服务免费，质保期满后维修费用双方另行协商。

　　第九条违约责任

　　甲乙双方均应按照本合同约定时间完成相关事宜，如有任何一方违约，违约方须向守约方支付 元为违约金。

　　第十条其它事项

　　本合同甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式四份，甲乙各执两份。

　　甲方： 乙方：

　　年月 日 年 月 日

　　空调采购安装合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，本着*等互利、公*公正的原则，就格力中央空调设备购销事宜达成如下协议：

　　一、设备价款：

　　合同总额：大写：________（另附详单）

　　二、产品质量保证

　　1、乙方提供的产品均为格力品牌。乙方所**品保修期为18个月（以开具有效发票之日为准）或首次开机一年（以安装调试记录为准），以先到期为准。

　　2、甲方收到产品后如有异议必须在一周内向乙方提出申述。乙方将按有关规定妥善答复并加以改进。超过申述时限时，甲方不得以其他未列入本协议责任范围内的理由要求乙方接受退款或者降价。

　　3、由以下原因而引起的产品质量问题损失由甲方自行承担：

　　（1）甲方因存储不当造成的产品腐蚀及损耗

　　（2）甲方不按规定指示或在不被认可的工程标准下进行工程安装

　　（3）甲方在未经乙方认可的情况下擅自维修或使用不当

　　（4）甲方在维修时使用不合适或不合格的替代材料

　　三、责任承担

　　1、乙方不需承担因甲方设计及安装不当或使用单位因使用不当等原因引起的相关责任。

　　2、甲方不需承担因产品本身质量问题而引起的相关责任。

　　四、付款方式：

　　五、解决纠纷方式

　　本协议未尽事宜，双方友好协商。如需诉讼解决双方约定由乙方所在地人民法院管辖。

　　六、其他

　　a)本协议一式两份，双方各执一份。

　　b)双方同意以上所列的各项协议内容，并签字盖章生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　空调采购安装合同 6

　　发包人(甲方)：__________

　　承包人(乙方)：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同，内容如下：__________

　　一、工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　二、合同范围

　　本合同范围：__________项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应采取挽救措施，并承担全部责任。

　　甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

　　招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

　　三、合同造价

　　本合同总造价为：__________ ￥ ________元。

　　人民币大写：______________元整。

　　3.1"合同价格"是指项目中央空调系统工程，除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

　　3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

　　3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

　　3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

　　3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

　　四、付款方式

　　4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价_____�为设备预付款;

　　4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_____%

　　4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价_____�。

　　4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价_____�。

　　4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款。

　　五、工程工期

　　根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

　　5.1乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

　　5.2在合同生效以后，日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

　　5.3乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

　　5.4如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

　　5.5遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。

　　六、工程验收

　　6.1乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。

　　6.2安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

　　6.3甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。

　　七、变更通知

　　7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

　　7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

　　7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

　　7.2如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。

　　八、质保期

　　8.1质保期从竣工验收合格之日起计算年，主机设备保修年。

　　8.2乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为公司产品，风机盘管及末端为产品。

　　8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。

　　8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

　　8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则表示甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

　　九、违约责任

　　9.1由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

　　9.2若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

　　9.3乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。

　　十、不可抗力

　　10.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地**签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

　　10.2不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

　　十一、责任

　　乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

　　乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

　　乙方承担由于自身安全措施不力造**身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

　　十二、合同终止

　　12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

　　12.2凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

　　12.2.1由于不可抗力的原因而不能履行合同。

　　12.2.2当甲方确信乙方已无履约能力时。

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

　　十三、争议的解决

　　13.1本合同适用的法律是《中华人民共和国民法典》。

　　13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

　　13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

　　13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

　　十四、合同生效及其他

　　14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。

　　14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

　　14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

　　14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

　　14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　十五、其他未尽事项

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托人：__________委托人：__________

　　开户行及帐号：__________开户行及帐号：__________

　　联系方式：__________联系方式：__________

　　日期：__________日期：__________

　　空调采购安装合同 7

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同壹份，内容如下：

　　一、工程概况：

　　工程名称：中央空调系统的安装调试

　　工程地点：________

　　二、合同范围：

　　本合同范围：项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应免费采取挽救措施，并承担全部责任。甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

　　招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

　　三、合同造价：

　　本合同总造价为：￥________元

　　人民币大写：________元整

　　3.1“合同价格”是指项目中央空调系统工程，除甲方供应中央空调系统设备以外(甲方供应设备见附表)，从安装设备及

　　材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

　　3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

　　3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

　　3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

　　3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　空调采购安装合同 8

　　工程名称：__________

　　甲方(发包人)：__________

　　乙方(承包人)：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，并结合本工程具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

　　1.产品数量、价格

　　1.1产品清单：

　　甲方采购乙方经销的________型号中央空调________台，合同总价：__________人民币，详细价格见下表：

　　1.2该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

　　1.3该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。

　　1.4专利：

　　乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因，甲方收到**职能部门或第三方合法追诉或指控的，造成的所有损失由乙方承担，包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。

　　2.交货地点：

　　2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，本合同为"交钥匙工程"，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地，因甲方原因到货15日后仍不能安装，超出15日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置，否则乙方有权拒绝卸货。

　　2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

　　3.合同期限

　　3.1.交货时间

　　乙方收到甲方支付的定金______日内交货至甲方指定的地点，甲方延期付款，交货期予以相应顺延。

　　3.2.安装时间

　　甲乙双方认为已具备安装条件后，乙方在______日内安装完毕。

　　4.产品质量要求

　　4.1乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一：中央空调技术参数的内容一致，否则，乙方支付甲方合同总价的30%作为违约金。

　　4.2必须达到或超过的国家、行业标准。

　　4.3履约期间，甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金，违约金为货款的___%.

　　5.产品的交货验收及保管方式

　　5.1乙方应在交货前5日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的，则视为默认同意。

　　5.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

　　5.3到货后，甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定，甲方有权要求乙方收回或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证。

　　5.4乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品，但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。

　　5.5交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

　　5.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料，否则，甲方有权拒验货物。

　　6.安装、调试及售后服务

　　6.1安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因，甲方受**职能部门或其他合法追诉或罚款的，在甲方受追诉或赔偿后，乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电,乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。

　　6.2安装过程中，因乙方原因造成设备配件短缺、损坏，乙方应及时安排换装、换件，其相关费用由乙方承担，并不得因此而降低整机使用性能。

　　6.3乙方有责任对合同项下的设备进行调试，并出具现场调试检测报告，同时出具现场噪音检测报告。

　　***乙方为甲方培训操作人员2名，主要内容为中央空调设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等;提供咨询服务并积极配合甲方进行后期消防验收工作。

　　6.5产品保修期为安装调试合格后两年，故障响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过3小时，保修服务方式均为上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的费用均由乙方承担，但由甲方原因造成的除外。

　　6.6下列情况乙方维修收取相应的费用：

　　6.6.1甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏;

　　6.6.2擅自改装设备;

　　6.6.3人为因素或天灾等外来因素造成的损坏;

　　6.7质保期满后的维修服务,乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务，终身提供零配件。

　　7.履约保证金及付款方式

　　(1)、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

　　(2)、本合同工程安装总价款为人民币：___________________________元(大写：__________ );

　　①合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__ %)________________元(大写：__________ );

　　②乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额___%)__________________元(大写：__________ );

　　③工程尾款(占合同总金额的__ %)______元(大写：_________________________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　(3)、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　8.合同的变更与解除

　　8.1合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同规定交货日30日之前以书面形式通知乙方，因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担，合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

　　8.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额10%的违约金。

　　9.违约责任

　　9.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

　　9.2乙方逾期交货的，须每天向甲方支付逾期部分货款总额的0.05%为违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失;逾期交货超过30______日的，甲方有权单方面终止本合同，并且乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的5%作为违约金。

　　9.3乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方对此承担一切责任。

　　9.4甲方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

　　9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

　　9.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并在15日内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过验收部分产品价款的5%作为违约金，赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

　　9.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切直接和间接经济损失。

　　10.产品保修约定

　　10.1质保期自甲方验收合格之日起算，质保期为______年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价5%作为违约金。

　　10.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修，乙方提供的维保人员、通讯地址或电话有变更的`，须书面通知甲方，否则因此造成损失的，由乙方承担。

　　10.3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的书面或其他有效通知后，应及时作出响应。

　　10.3.1乙方须在甲方通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方殆于维修，经甲方书面通知后，乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况，此类情况发生三次以上并给甲方造成损失的，甲方可扣除相应金额质保金并且甲方有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;

　　10.3.2当乙方在确属产品质量问题而未在规定时间解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;

　　10.3.3当乙方质量保修金不能满足需要的情况下，由双方协商解决，协商无效时，可按有关法律程序向乙方追回;

　　10.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

　　11.不可抗力

　　11.1因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

　　11.2因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

　　11.3因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

　　11.4本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

　　11.5因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

　　12.争议处理方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，采取向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。

　　13.其他事项

　　13.1以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件一：__________中央空调技术参数;附件二：__________空调主机及标准配置清单.

　　13.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。

　　13.3合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理"本合同设备"的技术和商务问题。乙方指定技术代表：__________，商务代表：__________ ;甲方指定技术代表：__________，商务代表：__________

　　13.4本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

　　13.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期：__________ ______年______月______日。

　　甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托代理人：__________委托代理人：__________

　　地址：__________地址：__________

　　传真：__________传真：__________

　　开户银行：__________开户银行：__________

　　帐号：__________帐号：__________

　　空调采购安装合同 9

　　甲方（采购方）： 乙方（供货安装方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲、乙双方就空调采购安装达成如下协议：

　　第一条 甲方向乙方采购空调规格型号、数量及价格：

　　以上商品总价 元（ 大写）.

　　第二条 本合同签订后日内甲方一次性支付给乙方 元，乙方收款当时向甲方提供 发票。

　　第三条 乙方保证甲方购买的空调质量及能耗等级符合国家规定的.标准。

　　第四条 甲方采购全部空调按照标准保护措施进行包装，内附出厂标准配置的有关质量、技术、三包等资料。

　　本合同签订后日内乙方派人将甲方采购的全部空调免费送货至甲方指定的地点并安装完毕。

　　第六条 乙方将空调送货至甲方指定地点，甲方按照约定的品牌、质量、数量等进行清点，清点无误后，乙方进行安装，乙方安装完毕，

　　经甲方验收合格，方视为乙方的空调合格。

　　对空调数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质保期内的质量问题甲方及时向乙方提出。乙方负责补足、更换、退还，并承担由此发生一切费用。 售后服务

　　乙方承诺按照国家相关规定向甲方提供售后服务。

　　甲方提出问题后 日内，乙方应派人上门维修；情况紧急，乙方应立即派人上门维修。

　　质保期内维修服务免费，质保期满后维修费用双方另行协商。 违约责任

　　甲乙双方均应按照本合同约定时间完成相关事宜，如有任何一方违约，违约方须向守约方支付 元为违约金。 第十条 其它事项

　　本合同甲乙双方签字盖章后生效。 本协议一式四份，甲乙各执两份。

　　甲方： 乙方：

　　年月 日 年 月 日

　　空调采购安装合同 10

　　甲方(卖方)：___________________________

　　乙方(买方)：___________________________

　　双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规，协商一致，签订本合同。

　　第一条：乙方于____________年_________月_______日在______________________________购买甲方以下商品：___________________________。

　　合计金额：____万____仟____佰____拾____元 (￥：____________ )

　　第二条：三包有效期一年，详见鲁质技监质发[20xx]27号文。

　　第三条：定货时，收取货款总额______%的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还。)，余款提货或送货时付清。

　　第四条：自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。

　　第五条：甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，并由甲方开具发票，同时向乙方提交产品说明书、质量保证书、保修卡等单证。

　　第六条：送货时间：_____年_____月_____日_____点 地址：_____________________________。

　　第七条：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的______%向乙方支付违约金。

　　第八条： 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在____天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与产品说明书、质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

　　第九条：其他约定事项：______________________

　　第十条：甲乙双方发生争议，应协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第________项处理。

　　1.提交______仲裁委员会仲裁;

　　2.依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：___________________乙方(盖章)：___________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

空调安装采购合同通用5篇（扩展3）

——空调承包安装合同通用5篇

　　空调承包安装合同 1

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________安装单位

　　甲方因生产经营需要，在*等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：

　　一、合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装等售后服务工作交由乙方完成。

　　二、合同期自______年______月______日至______年______月______日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。

　　三、甲方的责任和义务：

　　1、甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有：________________________

　　2、甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日______台。

　　3、甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。

　　4、甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务(支架乙方承担)。

　　四、乙方的责任和义务：

　　1、签订合同时，需向甲方出示企业法人执照，法人身份证明，空调安装资质等材料，并提供安装工的身份证，上岗证复印件等材料。

　　2、乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调品牌的《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员上门服务规范》，以及其他相关规定，保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。

　　3、乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。

　　4、乙方原则上只在淄博市区域进行安装，若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。

　　5、乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题由乙方负责。

　　6、乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。

　　五、费用结算(有安装卡结算)：

　　1、乙方需向甲方一次**10000元保证金，安装费结算须在次月10日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细，并在20日前结清上月费用，随安装量增加，安装保证金相应按照比例增加。

　　2、乙方向甲方上缴的安装承包费标准：见附表

　　六、违约责任：

　　1、乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。

　　2、乙方如服务不规范面引起的用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起500元的标准向甲方支付违约金。

　　七、甲方双方协商解决履行本合同的所有事宜。

　　八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方：__________________(公章) 乙方：__________________(公章)

　　代表人：__________________ 代表人：__________________

　　电话：__________________ 电话：__________________

　　日期：__________________ 日期：__________________

　　空调承包安装合同 2

　　发包方(以下简称甲方)：_____________合同编号：_____________

　　承包方(以下简称乙方)：_____________签订地点：_____________

　　鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定

　　甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件《________________》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款

　　第一条工程名称，中央空调设备采购及安装工程(前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”)。

　　第二条工程地址：________________

　　第三条工程范围：________________

　　第四条施工要求：

　　乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要中央空调施工作出局部调整(或变更),调整后增减工程量及产生费用由双方现场代表在《工程变更核定单》上确认签字后即可生效。

　　第五条工程验收，按照国家的相关规范标准执行。

　　第六条工程周期

　　本工程工期为______天，即自____________年______月______日至____________年______月______日;其中室内工程主体部分工期为______天，即自____________年______月______日至____________年______月______日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)

　　如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限：_________________

　　6-2-1甲方在本合同规定进场施工之日前3日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;

　　6-2-2明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修、配、改、代、换而耽误施工进度;

　　6-2-3重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量;

　　6-2-4乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上;

　　6-2-5甲方现场代表或工程师无故拖延办理签字等确认手续而影响下一工序施工;

　　6-2-6因遇不可抗力的自然灾害(如：_________________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;

　　6-2-7甲方未按本合同规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料价款而影响施工进度。

　　第七条承包金额及付款方式

　　本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)：_____________元整(￥：_________________)。

　　7-1本合同签定之日,甲方向乙方支付本工程总承包价的______%,即人民币(大写)：_____________元整(￥)作为本合同定金。

　　7-2乙方中央空调主机设备到达甲方施工现场，甲方向乙方支付本工程总承包价的__________%,即人民币(大写)：_____________元整(￥)。

　　7-3本工程安装、调试完毕后交付甲方使用，支付余下工程款￥元(大写元整)。

　　第八条甲方权利与责任

　　8-1甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字(盖章)认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。

　　8-2空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料)到空调机组所需之指定位置。

　　8-3甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。

　　8-4乙方进场施工之日起(见本合同第六条6-1款)前1日内，甲方须向乙方提供完整的技术资料。

　　8-5在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如：_________________乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。

　　8-6甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。

　　8-7如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。

　　8-8涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。

　　8-9严格按本合同书中第七条款的规定支付项目所需款项。

　　8-10甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。

　　8-11对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在5日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。

　　8-12对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第六条6-1款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿标准由双方另行协商后签订《补充协议》。

　　8-13隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后24小时汇到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工;若甲方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。

　　8-14工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后10日内进行竣工验收，如超过10日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。

　　8-15甲方应按合同规定日期(见本合同第六条6-1款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。

　　8-16甲方不得泄露乙方申明的秘密。

　　8-17甲方在附件条款中双方约定的期限内，对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　第九条乙方权利与责任

　　9-1乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。

　　9-2乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。

　　9-3本工程所需的`施工工具由乙方自行负责。

　　9-4乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装，凡本合同工程图纸未约定、说明的，按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。

　　9-5乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同设备的漏订或错订问题，乙方应免费补订或更换相应设备，保证系统在合同期限内安装、调试完毕，并交付甲方验收。

　　9-6设备运抵甲方现场后，甲乙双方进行现场开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。

　　9-7本工程系统安装及调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏，乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏，由乙方提供的更换部件只收取成本费。

　　9-8乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求，由甲方负责协调工作。

　　9-9乙方完成所承担的任务后，须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。

　　9-10乙方应保证提供给甲方的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利，任何由此而引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理，乙方须承担由此产生的一切后果及费用。

　　9-11乙方提供货物的包装，应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质其责任和发生的费用由乙方承。

　　9-12乙方在施工过程中应注重安全施工，因施工安全所造成的事故由乙方承担。

　　9-13乙方与甲方共同确认本方案，并进行施工督导及工程验收。

　　9-14若因甲方付款未严格按照本合同

　　第七条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误，概由甲方负责。乙方保留对本工程所需中央空调设备及工程材料之所有权。

　　第十条其它事项

　　10-1若因甲方原因造成工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算)，则甲方须对乙方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　10-2若因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指：_________________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)造成施工工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算),则乙方须对甲方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　第十一条双方的现场代表

　　甲方现场代表：________________。

　　乙方现场代表：________________。

　　甲、乙双方的现场代表如有变动，则变动方须提前3日以书面形式通知另一方;否则，由此产生的一切责任及后果概由发生变动的一方承担。

　　第十二条其它约定

　　甲、乙双方均保证本合同全部条款真实无虚假并严格遵照执行，任何一方违反任一条款均构成违约，违约方按本合同标的的20%向对方支付违约金。

　　第十三条合同纠纷

　　合同纠纷的解决方式，由乙方所在地法院管辖。

　　第十四条附则

　　本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，双方签定时生效。

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　单位地址：_________________单位地址：_________________

　　联系方式：_________________联系方式：__________________

　　___________年______月______日

　　空调承包安装合同 3

　　发包人：__________________ (以下简称甲方)

　　承包方：__________________ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》、及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方本着*等自愿、协商一致、互惠互利原则，就“汴阳楼迎宾馆工程”中央空调安装工程施工总承包事宜，订立本合同，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、项目名称：______________________________

　　2、工程地址：______________________________

　　二、承包方式：

　　包工、包料、包质量、包安全

　　三、工程工期：

　　开工日期：______年______月______日

　　竣工日期：______年______月______日

　　四、承包范围及内容：

　　(1)变频多联空调机组的采购及安装;

　　(2)空调系统风管、铜管、支吊架材料及附件采购、制作、安装。

　　(3)空调系统保温材料的采购及保温施工;

　　(4) 空调系统的调试;

　　(5) 根据装修图纸作空调系统的二次深化设计，并附主要设备，材料清单和中央空调配置清单以及提供每个房间设计的室内温度值，噪音值，必须满足国家和地方的相关标准，规定。经甲方审核。

　　(6)压缩机必须是全变频，压缩机和变频器必须是原装进口设备。

　　(注：1、空调电施的范围：负责室内机控制线缆的敷设，室内、外主机的电源线由甲方将线缆放至用电设备处，由乙方负责接线调试)(控制线缆的敷设，室内、室外机的电源线的敷设到位都有乙方负责，电源点甲方指定)

　　2、室外机设备土建基础不在乙方施工范围之内)。

　　五、工程价款及给付方式

　　1、工程价款：本合同工程价款暂定为人民币大写：__________________元(小写__________________万元)。 (设备款和工程款分开)

　　1.1、本合同价款包括但不限于：承包人完成本工程承包范围内工作应承担的费用;承包人承担办理本工程所涉及全部费用(含勘察费用、设计费用等);承包人承担本工程发生的设备材料检测费用、工程未交付发包人前的成品保护费用、验收费用、质保费用、管理费、利润、税费、运输费、各类保险费、各类工具机械使用费、主管部门应收取的费用、监理费用和施工产生的水费、电费等;承包人承担本工程施工过程中工程保险、施工人员人身保险等保险费;应属承包人承担的其他费用。

　　1.2、本工程属于“交钥匙工程”一切与本工程相关的费用均包括在合同总价中。

　　2、付款方式：工程价款支付，经甲乙双方协商按以下办法办理：

　　(1)主体工程结构封顶(不含二次结构)7日内发包人向承包人支付20%的预付款。

　　(2)以后的进度款按月进度支付，每月25日承包人向发包人、监理单位提交当月的已完工程量报表，次月5日前发包人、监理单位核对完毕并向承包人支付上月核定工程量价款的75%为进度款，以此类推逐月支付。

　　(3)全部系统安装、调试完毕，经甲方验收合格，发包方支付合同价款的90%。

　　(4)1年质保期满，无任何质量问题，甲方一次性支付合同价款的5%。

　　(5)2年质保期满，无任何质量问题，甲方一次性无息支付剩余的合同价款。

　　3、承包人提前15日向发包人提供当期应付合同价款同等金额的税务发票，否则甲方有权拒付合同价款，且不承担延期支付违约责任。乙方应保证其提供的发票真实、合法、有效，否则，由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。

　　六、工程质量及验收标准

　　1、工程质量：合格

　　2、工程竣工验收，应以施工图纸、更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　3、乙方根据甲方要求，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、实验、试压、测试报告。

　　4、乙方根据甲方要求，提供相应的温度检测和噪音检测的检测设备和技术支持。

　　七、甲乙双方的权利义务

　　(一)甲方权利义务

　　1、指派__________________ (联系电话：__________________ )为甲方现场代表，负责协调处理施工现场相关事宜。

　　2、为乙方提供施工用水、电接驳点。

　　3、对乙方工程质量、工程进度、工程安全进行指导、督促和检查，并提出整改意见。

　　4、组织工程验收。

　　5、乙方必须无条件的服从甲方的指令。

　　(二)乙方权利义务

　　1、指派__________________ (联系电话：__________________ )为现场代表，负责协调处理施工现场相关事宜。

　　2、编报施工方案，施工进度计划，用水用电计划，开竣工通知书，隐蔽工程验收单，并及时送甲方，经甲方和监理批准后实施。

　　3、严格按照施工图纸、说明和国家颁发的《通风与空调工程规范》进行施工，确保工程质量和安全，达到国家相关职能部门的要求，并保证能通过综合竣工验收。

　　4、乙方必须严格按照工程清单约定的设备品牌完成本工程，不得使用假冒伪劣产品，若有上述情形，扣除该部份工程款并承担违约责任。

　　5、乙方采购的设备必须是符合国家标准并经相关部门检验合格的产品，乙方应向甲方提供相关产品的合格证。

　　6、乙方应服从甲方指挥和管理，自觉遵守施工现场相关管理制度，不得违章作业。

　　7、自行负责施工用水、用电的搭接;

　　8、自行保护好已完工的成品或半成品，若有损坏或遗失，由乙方自行负责。

　　9、协调与其它分包单位的关系，维护施工秩序，确保工程按期顺利完工。

　　10、做好施工组织管理，及时清除安装垃圾，做到文明施工，工完场清。

　　11、乙方在工程施工过程中，必须做好施工记录，整理好施工技术资料、检测资料和实验资料。分部、分项每道工序完工后由乙方填写自检资料，填写资料所用表格必须符合建设工程施工质量验收规范，施工完成后向甲方交付完整合格的竣工资料1套(乙方提供的资料应满足工程竣工验收及备案的要求)。

　　八、安全生产责任

　　乙方必须严格执行国家、省、市现行安全施工及文明施工相关规范;做到安全施工和文明施工，严格控制施工噪音、粉尘污染，及时清运建筑垃圾;承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　九、质保期：

　　质保期24个月，从工程竣工验收合格之日起算。质保期内若出现质量问题，乙方应于接到甲方通知后2小时内进场处理。

　　十、售后服务

　　1、保修标准按国家“三包”标准实施。

　　2、在保修期内，一旦出现工程质量问题，乙方接到甲方维修通知在2小时内赶到现场排除故障，直到恢复正常运行，如在该过程中因维修停用空调而造成的损失由乙方承担。

　　3、在保修期内，乙方采购的设备材料正常使用下出现的故障和损坏，均由乙方负责免费维修、更换。

　　4、安排专业人员操作演示直至甲方学会正确操作。

　　5、保修期外，甲乙双方另行签订保修协议乙方在规定的时间内上门维修。甲方承担相应费用。(具体费用由双方协商)

　　6、从竣工验收合格之日起整体工程保修24个月(但因甲方原因和自然灾害造成的损坏除外)。

　　7、保修期内发生质量问题，若属安装、设备质量问题，由乙方负责解决;属操作使用不当等问题由甲方承担费用。

　　8、工程质保期外，乙方提供免费的终身技术服务，对损坏备件备品只收取成本费。

　　8、在保修结束前，乙方配合甲方对工程设备进行全面性能检查，同时负责对检查中发现的问题，及时处理解决，费用由乙方承担。

　　十一、违约责任

　　1、甲方不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　2、乙方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范要求或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使用权合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同其它条款。

　　4、乙方不能达到每个房间所设计的温度值和噪音值，应视为施工质量达不到设计要求，应承担违约责任。

　　5、请合约部明确违约的罚款细则。

　　十二、合同争议解决方式

　　因本合同履行发生争议，甲乙双方协解决，协商不成时，依法向工程所在地人民法起诉。

　　十三、其它

　　1、本合同经双方代表签字盖章后即生效。

　　2、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方共同信守执行。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

　　空调承包安装合同 4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着*等。自愿。诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利。义务和责任达成如下协议：第一条工程名称

　　第二条工程地点：

　　第三条合同价款（不含税价）：￥_________元（大写：_________）

　　第三条合同工期：

　　开工日期：

　　第五条工程承包方式：包工包料

　　第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。

　　人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

　　第七条组成合同的文件

　　1、本合同书。

　　2、报价表。

　　3、设备安装接线图（由厂家提供）。

　　4、签证变更资料及技术文件。

　　第八条甲方的职责和义务：

　　第九条

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料。设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水。用电协调工作。

　　5、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥。食宿均由乙方自行负责。

　　6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　7、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方的职责和义务：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　空调承包安装合同 5

　　发包方(以下简称甲方)：_____________合同编号：_____________

　　承包方(以下简称乙方)：_____________签订地点：_____________

　　鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定

　　甲方委托乙方采购中央空调产品(具体明细见附件《________________》),并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款

　　第一条工程名称，中央空调设备采购及安装工程(前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”)。

　　第二条工程地址：________________

　　第三条工程范围：________________

　　第四条施工要求：

　　乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要中央空调施工作出局部调整(或变更),调整后增减工程量及产生费用由双方现场代表在《工程变更核定单》上确认签字后即可生效。

　　第五条工程验收，按照国家的相关规范标准执行。

　　第六条工程周期

　　本工程工期为______天，即自____________年______月______日至____________年______月______日;其中室内工程主体部分工期为______天，即自____________年______月______日至____________年______月______日。(前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)

　　如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限：_________________

　　6-2-1甲方在本合同规定进场施工之日前3日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工;

　　6-2-2明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修、配、改、代、换而耽误施工进度;

　　6-2-3重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量;

　　6-2-4乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上;

　　6-2-5甲方现场代表或工程师无故拖延办理签字等确认手续而影响下一工序施工;

　　6-2-6因遇不可抗力的自然灾害(如：_________________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度;

　　6-2-7甲方未按本合同规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料价款而影响施工进度。

　　第七条承包金额及付款方式

　　本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币(大写)：_____________元整(￥：_________________)。

　　7-1本合同签定之日,甲方向乙方支付本工程总承包价的______%,即人民币(大写)：_____________元整(￥)作为本合同定金。

　　7-2乙方中央空调主机设备到达甲方施工现场，甲方向乙方支付本工程总承包价的__________%,即人民币(大写)：_____________元整(￥)。

　　7-3本工程安装、调试完毕后交付甲方使用，支付余下工程款￥元(大写元整)。

　　第八条甲方权利与责任

　　8-1甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字(盖章)认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。

　　8-2空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源(含电缆线、空气开关等工程材料)到空调机组所需之指定位置。

　　8-3甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。

　　8-4乙方进场施工之日起(见本合同第六条6-1款)前1日内，甲方须向乙方提供完整的技术资料。

　　8-5在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如：_________________乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。

　　8-6甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。

　　8-7如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。

　　8-8涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。

　　8-9严格按本合同书中第七条款的规定支付项目所需款项。

　　8-10甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。

　　8-11对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在5日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。

　　8-12对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第六条6-1款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿标准由双方另行协商后签订《补充协议》。

　　8-13隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后24小时汇到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工;若甲方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。

　　8-14工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后10日内进行竣工验收，如超过10日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。

　　8-15甲方应按合同规定日期(见本合同第六条6-1款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。

　　8-16甲方不得泄露乙方申明的秘密。

　　8-17甲方在附件条款中双方约定的期限内，对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　第九条乙方权利与责任

　　9-1乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。

　　9-2乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。

　　9-3本工程所需的施工工具由乙方自行负责。

　　9-4乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装，凡本合同工程图纸未约定、说明的，按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。

　　9-5乙方负责设备的.订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同设备的漏订或错订问题，乙方应免费补订或更换相应设备，保证系统在合同期限内安装、调试完毕，并交付甲方验收。

　　9-6设备运抵甲方现场后，甲乙双方进行现场开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。

　　9-7本工程系统安装及调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏，乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品;由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏，由乙方提供的更换部件只收取成本费。

　　9-8乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求，由甲方负责协调工作。

　　9-9乙方完成所承担的任务后，须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。

　　9-10乙方应保证提供给甲方的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利，任何由此而引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理，乙方须承担由此产生的一切后果及费用。

　　9-11乙方提供货物的包装，应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质其责任和发生的费用由乙方承。

　　9-12乙方在施工过程中应注重安全施工，因施工安全所造成的事故由乙方承担。

　　9-13乙方与甲方共同确认本方案，并进行施工督导及工程验收。

　　9-14若因甲方付款未严格按照本合同

　　第七条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误，概由甲方负责。乙方保留对本工程所需中央空调设备及工程材料之所有权。

　　第十条其它事项

　　10-1若因甲方原因造成工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算)，则甲方须对乙方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　10-2若因乙方原因(除不可抗力因素外。不可抗力指：_________________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)造成施工工期延误15日以上(不包括15日。起算时间以本合同第六条6-1款约定的交付甲方验收之日起算),则乙方须对甲方作出补偿(补偿金额=本合同总金额_____0.5%/天)。

　　第十一条双方的现场代表

　　甲方现场代表：________________。

　　乙方现场代表：________________。

　　甲、乙双方的现场代表如有变动，则变动方须提前3日以书面形式通知另一方;否则，由此产生的一切责任及后果概由发生变动的一方承担。

　　第十二条其它约定

　　甲、乙双方均保证本合同全部条款真实无虚假并严格遵照执行，任何一方违反任一条款均构成违约，违约方按本合同标的的20%向对方支付违约金。

　　第十三条合同纠纷

　　合同纠纷的解决方式，由乙方所在地法院管辖。

　　第十四条附则

　　本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，双方签定时生效。

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　单位地址：_________________单位地址：_________________

　　联系方式：_________________联系方式：__________________

　　___________年______月______日

空调安装采购合同通用5篇（扩展4）

——空调采购合同 (菁选6篇)

　　甲方（采购方）：

　　联系电话：

　　乙方（供货安装方）

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条、甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况（详见报价表，设备型号以报价清单为准，安装材料以现场施工为准）：

　　2、安装工程概况：本工程乙方承包范围

　　（1）工程地点：

　　（2）预计开工日期：20xx年xx月xx日；

　　（3）预计竣工日期：与装修同步

　　第二条、乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的`），工程材料的安全由甲乙方共同负责。

　　第三条、产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。

　　第四条、付款方式：

　　1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款

　　2、本合同工程总价款为人民币￥______元；（大写）；为不含税

　　3、合同签定后1个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的30%为工程定金计人民币￥______元；（大写：）；乙方即进场开始施工。

　　4、乙方设备到达现场后，甲方验收合格后支付给乙方合同总价的40%为工程进度款，计人民币￥_____元，（大写：圆整）；

　　5，乙方将空调安装完毕后，室内机可以出冷或热风后，甲方付清全款，计人民币￥_____元，（大写：圆整）

　　6、以上价款不含物管费、不含外机高空吊装费、空调内外机系统电源、检修口及空调主机水泥基座费用、与空调相关的所有土建及装饰费用。

　　7、甲方未将全部货款付清以前，其采购产品的所有权归乙方所有，甲方将全部货款付清后，其所有权实时转移归甲方所有。

　　8、甲方未按期付清货款前，所采购产品的所有权归乙方，乙方有权通过各种形式将标定物进行合法拍卖、转让或以其它方式保留其所有权，因此造成的经济损失由甲方承担民事责任。如发生纠纷由乙方选择诉讼地点。

　　第五条、双方责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的2%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　二、甲方责任

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作；

　　2、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。

　　3、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　4、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的3‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，一个月内，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；

　　（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条、产品质量责任和售后服务条款

　　1、自验收之日起，空调机器设备保修12个月，管线系统保修期为12个月。在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2、质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条、因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条、由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第十一条、本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条、合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条、其它约定：

　　甲方： 乙方：

　　代理人： 代理人：

　　电话： 电话：

　　日期： 日期：

　　甲方：XX县*采购办公室

　　乙方：海盐信谊空调电器总汇

　　XX县招投标采购服务中心经过招标，确定乙方 为 科龙、三菱重工空调协议供货中标供应商，甲乙双方经协商，在协议供货有效期内达成以下条款：

　　第一条：采购商品清单及协议价格

　　乙方保证提供如下内容的合格产品： 金额单位：元

　　序号

　　采购产品的种类

　　型号、规格和主要质量

　　基准价

　　优惠率

　　单价

　　见投标文件

　　第二条：质量标准和要求

　　乙方保证本协议中所*品质量具有iso9001国际质量管理体系认证，并通过3c*强制性产品认证。

　　第三条：权利瑕疵担保 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

　　3。乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

　　4。如使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

　　5、乙方负责安装，并承担验收合格前发生的安全责任

　　第四条：包装要求

　　1。乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

　　2。每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

　　第五条：供货对象及供货期限

　　乙方负责在XX县各行政事业单位供货协议生效之日起至2006年9月30日期间空调的供应。

　　第六条：供货方式

　　在供货期限内，乙方在与采购单位签署《空调协议供货合同》（以下简称《合同》）后，保证在 5 个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。

　　第七条：验收

　　乙方将空调送货至采购单位指定地点后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。在安装完毕，验收合格后，采购单位收取发票并在《XX县*采购项目验收结算单》上签署验收意见及加盖单位公章。

　　货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。

　　在验收过程当中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

　　采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

　　第八条：售后服务

　　乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。

　　第九条：履约保证金

　　乙方须缴纳履约保证金壹万元，由县招投标中心负责代收代退。协议到期后，无违反盐招服（2006）a3招标文件要求和中标供应商投标文件的，凭中标单位收据无息退回质量保证金。

　　第十条：货款的支付

　　货款的支付采用财政直接拨付办法，XX县财政局收到签订合同的采购单位出具的《XX县*采购项目验收结算单》、《XX县*采购资金财政直接支付申请书》和乙方开具的合法销售发票复印件（加盖签订合同的采购单位公章）、合同副本，经审查无误后，在15个工作日内全额支付货款。

　　第十一条：辅助服务

　　乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和（或）服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

　　乙方还应提供下列服务：

　　（1）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

　　（2）在厂家和（或）项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购单位操作人员进行培训。

　　辅助服务的费用应包含在协议价中，采购单位不再另行支付。

　　第十二条：质量保证

　　乙方所*品应严格履行产品质量保证承诺。

　　在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

　　乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。

　　第十三条：补救措施和索赔

　　1。采购单位有权根据质量检测部门出具的`检验证书向乙方提出索赔。

　　2。在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔，乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

　　（1）乙方同意退货并将货款退还给采购单位，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

　　（2）根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

　　（3）乙方应在接到采购单位通知后1天内负责采用符合合同规定的规

　　格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和（或）更换件的质量保证期。

　　3。如果在采购单位发出索赔通知后7天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后7天内或采购单位同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购单位损失的，采购单位有权进一步要求乙方赔偿。

　　第十四条：履约延误

　　1。乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

　　2。在履行《合同》过程当中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

　　3。如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，采购单位有权追究乙方的违约责任。

　　第十五条：不可抗力

　　1。如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

　　2。本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

　　3。在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

　　第十七条：争议的解决

　　在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购单位有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商开始10天内仍不能解决，可以向XX县*采购办公室提请调解。调解不成，任何一方有权在海盐选择仲裁或诉讼的途径解决。

　　第十八条：其他约定

　　1。认真遵守职业道德和行业规范，严格执行财经纪律，坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。

　　相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·*采购合同书·建材采购合同·木材采购（订货）合同2。乙方对到其处购货的采购单位建立档案，记录各采购单位的空调采购情况。

　　3。甲方组织有关部门将不定期地对协议供货情况进行检查。

　　4。中标供应商负责采购单位空调采购业务联系人：

　　姓名： ；电话：

　　姓名： ；电话：

　　第十九条：违约处理

　　1。在采购单位对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可报请甲方同意后在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

　　（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和协议承诺的标准；

　　（2）乙方没有按协议承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

　　（3）乙方没有按协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货

　　甲方： 公司(需方)

　　乙方： 公司(供方)

　　甲乙双方经协商，就甲方向乙方采购空调设备及安装事宜达成以下条款：

　　第一条：采购商品清单及协议价格

　　乙方保证提供如下内容的合格产品： 金额单位：元

　　第二条：质量标准和要求

　　乙方保证本协议中所*品质量符合国家规定的标准，并通过ISO9001国际质量管理体系认证以及通过3C*强制性产品认证。

　　第三条：权利瑕疵担保

　　1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

　　2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留臵权等。

　　3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权

　　4、如使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

　　5、乙方负责安装，并承担验收合格前发生的安全责任，验收合格前该货物的财产所有权归乙方所有，验收后归甲方所有。

　　第四条：包装要求

　　1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

　　2、每一个包装箱内应附有出厂标准配臵的有关技术、质量、三包等资料。

　　第五条：交货时间

　　乙方应在签署本合同后 30 个工作日内派人免费送货至甲方指定地点并安装完毕。

　　第六条：验收

　　乙方将空调送货至甲方指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行清点，清点后由乙方进行安装，在安装完毕且经乙方验收后，方视为验收合格，由甲方签署验收意见及加盖单位公章。

　　甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

　　第七条：售后服务

　　1、乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。

　　2、在非正常工作时间，应能为甲方提供紧急维修服务(在质量保证期内)。

　　3、对所有空调每年至少进行1次免费保养，并确保空调的制冷、制热效果达到国家有关标准。

　　第八条：货款的支付

　　按甲方议定的货物采购清单及单价，本合同货款总金额为 万元(大写： 元)

　　1、合同签订之日起 个工作日内，甲方向乙方交付总合同款的 %作为定金，并于货物验收合格之日起 个工作日内，将货款付清;

　　2、乙方交货后，并收回全部货款前，应与甲方签署一份质量保证协议，并向甲方交付质量保证金 元，该协议有效期为 年，协议期满后，如无任何质量问题或纠纷，甲方应全额退还质量保证金，如有售后维修或质量问题，甲方有权在通知乙方后，扣除相应质量保证作为损失补偿。双方签署的《质量保证协议》并不影响本合同第11条、12条的效力。

　　第九条：质量保证

　　乙方所*品应严格履行产品质量保证承诺。

　　在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本协议第13条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

　　乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。

　　第十条：补救措施和索赔

　　1、甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

　　2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

　　(1)乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

　　(2)根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

　　(3)乙方应在接到甲方通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。

　　3、如果在甲方发出索赔通知后7天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后7天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

　　第十一条：履约延误

　　1、乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。

　　2、在履行本合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

　　3、如乙方无正当理由而拖延交货，每逾期1日乙方向甲方支付 5000 元违约金，逾期15日以上，甲方有权解除本协议并追究乙方的违约责任。

　　第十二条：不可抗力

　　1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

　　2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

　　3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

　　第十三条：争议的解决

　　在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如双方调解不成，任何一方有权在甲方所在地法院诉讼解决。

　　第十四条：协议生效

　　1、本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。

　　2、本协议一式三份，甲乙方各执一份，

　　3、本协议若有修改，必须双方签署书面修改协议，修改内容成为本协议不可分割的一部分。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方（采购方）：

　　联系电话：

　　乙方（供货安装方）

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条、甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况（详见报价表，设备型号以报价清单为准，安装材料以现场施工为准）：

　　2、安装工程概况：本工程乙方承包范围

　　（1）工程地点：

　　（2）预计开工日期：年 月 日；

　　（3）预计竣工日期：与装修同步

空调安装采购合同通用5篇（扩展5）

——空调安装合同 (菁选6篇)

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况,经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1 乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2 项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料（标准配件均为市场常用品牌）方式，盘管安装单价为2000元每台

　　（含风管风口三速控制开关），模块主机安装单价为2000元每台，按实结算（不含税）。

　　三、工期和保修

　　1、本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2、甲方提前通知乙方进行室内安装,室内工程工期为自乙方进场之日起 7 天,整个系统调试完毕时间,乙方配合装修公司进度。

　　3、由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

　　4、本项目保修期为系统自竣工日期起系统壹年。保修期内，如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行免费维修。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1、本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2、甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1、合同签订后，甲方向乙方支工程款 壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2、余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1 甲方责任：

　　1.1提供乙方施工所需场地。

　　1.2严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　1.3提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的水电条件。

　　1.4甲方或委托施工现场协调人员 负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　1.5如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

　　1.6对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　1.7如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2 乙方责任：

　　2.1接受甲方的监督与管理。

　　2.2建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　2.3工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1、合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。

　　2、本合同签订生效后,甲方不按合同约定时间付款,乙方工期可相应顺延。

　　3、保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。

　　4、如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　5、如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。

　　八、其它

　　1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；并安装完毕经甲方验收合格；保修期届满，本合同终止。

　　2、本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方:

　　乙方：

　　日期:

　　日期:

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　单位地址：

　　承包方：(以下简称乙方)

　　联系电话：

　　工程地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装分管式空调设备达成如下协议：空调安装

　　第一条 甲方订购及乙方安装分管式空调

　　安装工程开工日期：20xx年 月 日; 竣工日期：20xx年 月 日;

　　第二条 乙方安装调试分管式空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。

　　第三条 产品的安装、调试、验收：

　　1、 乙方负责分管式空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　(1)、20xx年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

　　(2)、20xx年 月 日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;

　　(3)、20xx年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意。

　　第四条 价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元(大写： );

　　(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__%)__________________元(大写： );

　　(2)工程尾款(占合同总金额的__%) 元(大写：_______________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。

　　3、以上价款包含专用钻孔机器钻孔费用、设备吊装费。空调安装。

　　第五条 违约责任

　　1)、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作;

　　2、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额500元的违约金，如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　5、乙方承担安装过程中99.9%的安全责任，甲方承担0.1%的安全责任。

　　2)、甲方责任：

　　开工前，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;

　　第六条 产品质量责任和售后服务条款

　　1. 自验收之日起,工程保修期为3年。

　　第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向人民法院提起诉讼。

　　第九条 本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　第十条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　附件一：分管式空调安装施工材料明细表

　　附件二：甲方确认的安装施工设计图

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　电话：

　　电话

　　签约时间：

　　发包方:________（以下简称甲方）

　　承揽方:________（以下简称乙方）

　　住：

　　身份证号：

　　乙方承揽甲方________工程，按照本合同及厂家提供的安装图纸和要求安装、调试，为了明确双方权利义务，经双方*等自愿协商，根据《中华人民共和国合同法》有关承揽合同之相关规定，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工作内容：

　　１、空调、热水器等设备安装；

　　２、避雷接地；

　　３、五金配件安装于配合调试；

　　二、安装人工费及结算：

　　安装人工单价为：空调：元／台，热水器：元／台，本价格为包干价。

　　结算方式为月结。

　　三、质量要求

　　１、乙方须严格按照本合同及厂家提供的安装图纸和要求安装、调试，做到保质保量，并接受甲方的监督。安装质量不符合规定的，乙方须无条件修理或者返工并承担全部费用。

　　２、乙方不得将承揽项目交由第三人完成，特殊情况须经甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同，由此产生的一切后果由乙方承担。

　　四、其它要求

　　1、乙方须对安装过程中的安全及对第三人造成的侵害负全责；

　　2、甲方为乙方购买意外伤害险；

　　３、乙方凌空作业须系上安全带，

　　４、乙方施工过程中，不得损坏甲方的安装工具，如有损坏乙方必须无偿进行修复。

　　５、未尽事宜双方协商解决。

　　６、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章或签字时生效。

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　联系电话：__________________

　　联系电话：__________________

　　签约时间：____年____月____日

　　甲方：宣城百汇置业有限公司

　　乙方：河北明康机电设备有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

　　5、遵守本协议其他相关条款.

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的`全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;

　　(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　(4)安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　发包人（甲方）：___________

　　地址：___________

　　承包人（乙方）：___________

　　地址：___________

　　经甲乙双方共同协商，甲方将______________项目的通风空调安装工程交由乙方进行施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：___________

　　2、承包方式：___________

　　3、承包范围：___________

　　4、工程期限：___________

　　（1）计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工期限：_______年_______月_______日，总工期：_______天。

　　（2）甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。

　　二、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。

　　（2）甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。

　　（3）甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。

　　（4）甲方应在收到乙方的验收通知时，三日内组织人员进行验收。

　　2、乙方的责任、权利与义务

　　（1）乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。

　　（2）乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告，乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。

　　（3）乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业。

　　（4）工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。

　　（5）乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。

　　三、付款方式

　　1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。

　　2、工程结束，完成验收时支付工程款的________%，剩余________%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。

　　四、质量要求

　　本工程的质量应满足国家以及行业的标准，若工程所在地有更严格的标准，则本合同适用更严的标准。若该工程，质量达不到要求，乙方应承担返工所有的费用，及承担迟延履行给甲方造成的损失。

　　五、验收标准

　　本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。

　　六、工程量变更说明

　　1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商；

　　2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的附件，调整服务价格和完工时间；

　　3、若乙方不同意变更，则允许乙方提前通知甲方解除合同。

　　七、违约责任

　　在本合同的履行过程中，任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的，均应全部赔偿；若造成的损失不大，不影响合同的履行，则双方应继续履行合同，责任方要给守约方补偿工程款的_______%，共计_______元作为违约金。

　　八、纠纷解决方式

　　本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。

　　2、经甲乙双方同意，本合同可提前终止。

　　3、本合同一式_______份，双方各持_______份。具有同等法律效力。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：___________

　　代表人：___________

　　联系方式：___________

　　工程所在地：___________

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：___________

　　负责人：___________

　　联系方式：___________

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着*等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工作内容：

　　乙方根据甲方提供的施工*面图进行施工。施工*面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场;乙方只负责施工。

　　乙方安装施工范围、内容如下：

　　序号 安装项目 单位 数量 备注

　　1 空调主机 台

　　2 风机盘管 台

　　3 空调箱 台

　　4 水泵 台

　　5 镀锌铁皮风管 ㎡

　　6 空调供、回水管 项

　　7 冷凝水管 项

　　8 开关、风口 项

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　(2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。

　　(3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　(4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责;

　　(5)、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。

　　(6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　(7)、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。

　　(8)乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　2、乙方责任

　　(1)严格按照甲方的施工*面图及甲方要求进行施工。

　　(2)严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工;

　　(3)严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　五、工程安装费用表：

　　序号 安装项目 单位 数量 单价(元) 合价(元)

空调安装采购合同通用5篇（扩展6）

——空调安装工程合同菁选

空调安装工程合同(15篇)

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编收集整理的空调安装工程合同，希望能够帮助到大家。

　　发包方（以下简称甲方）：___

　　住址：___

　　承包方（以下简称乙方）：___

　　住址：___

　　风险提示：___发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着*等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：___

　　第一条、工程名称：___

　　第二条、工程地点：___

　　第三条、合同价款（不含税价）：

　　￥：______________元（大写：__________________________元整）

　　第四条、合同工期：___

　　风险提示：___关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：___

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工日期：_________年______月______日，计划竣工日期：_________年______月______日，总_______天。

　　第五条、承包方式：___

　　第六条、承包范围：___

　　第七条、质量标准：___

　　风险提示：___工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　第八条、双方职责：___

　　甲方职责：___

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的.用水、用电协调工作。

　　5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方职责：___

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。

　　第九条、价款支付：___

　　1、本合同工程款的支付方式：___ ，双方自行选择转帐或现金结算方式。

　　2、付款方式：___合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的______%，余款作为质量保证金，质量保证期为__________年。（主机保修为_____个月）

　　第十条、保修期：___

　　风险提示：___保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　从竣工验收调试之日起，保修_____个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。

　　第十一条、材料、设备的供应

　　风险提示：___对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十二条、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：___1、依法向当地人民法院起诉。2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。

　　第十三条、附则

　　1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。

　　2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：___

　　代表人：___

　　联系方式：___

　　签订日期：_________年______月______日

　　乙方：___

　　责任人：___

　　联系方式：___

　　签订日期：_________年______月______日

　　发包方（甲方）：

　　代表人：

　　承包方（乙方）：

　　负责人：

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着*等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工作内容：

　　4、承包方式：

　　二、产品的安装、调试

　　1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）_______年_____月_____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）_______年_____月_____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）_______年_____月_____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。

　　三、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。

　　（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。

　　2、乙方责任

　　（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。

　　（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　（3）乙方严格按照甲方的施工*面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　四、验收

　　1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。

　　2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。

　　五、付款方式

　　1、合同总价款为人民币_______元。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的.30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______元，验收完毕后甲方一次性付清。

　　六、工程保修期

　　工程系统由乙方免费保修_______年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　七、违约责任

　　1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。

　　2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。

　　八、其它约定

　　1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。

　　2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系方式：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　签订时间：_______年_____月_____日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系方式：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　签订时间：_______年_____月_____日

　　发包方(以下简称甲方)：

　　住址：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　住址：

　　风险提示：

　　发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

　　且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着*等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：

　　第一条、工程名称：

　　第二条、工程地点：

　　第三条、合同价款(不含税价)：：___________元(大写：_______________________元整)

　　第四条、合同工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工日期：________年____月____日，计划竣工日期：________年____月____日，总_______天。

　　第五条、承包方式：

　　第六条、承包范围：

　　第七条、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的.，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

　　第八条、双方职责：甲方职责：

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。

　　在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方职责：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。

　　第九条、价款支付：

　　1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。

　　2、付款方式：合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的______%，余款作为质量保证金，质量保证期为________年。

　　(主机保修为_____个月)

　　第十条、保修期：风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。

　　在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　从竣工验收调试之日起，保修_____个月。

　　保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。

　　第十一条、材料、设备的供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。

　　但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十二条、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：

　　1、依法向当地人民法院起诉。

　　2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。

　　第十三条、附则

　　1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。

　　2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 责任人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期：________年____月____日

　　合同编号：

　　签约地点：

　　需方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　供方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表 ：

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　1、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款 元,供方组织设备、调试的准备。

　　2、需方指定日期XX年 月 日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　3、工程进展 时,需方再向供方提供工程安装费 元。

　　4、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付 元,以及部分加工设备( 咬口机、台钻、无齿锯等)。

　　5、XX年 月 日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

　　6、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于5人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　7、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　1、中央空调工程方案设计说明及依据(见附表)

　　2、系统说明(见附表)

　　3、主要设备技术参数(见附表)

　　4、运行费用分析(见附表)

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　2、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　3、空调控制系统的安装调试。

　　4、空调水泵系统的安装调试。

　　5、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。

　　6、排风、新风管道系统的安装调试。

　　7、风机减振、消音系统的安装调试。

　　8、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　1、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　2、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的'运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　1、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

　　2、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　1、严格按<工程施工规范>进行施工。

　　2、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　3、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

　　4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　5、施工工期：

　　l 空调系统主体部分10天。排风系统5天。

　　l 其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　1、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行零部件更换及维修;若因需方提**品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理， 免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　2、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　3、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为b级监控对象。

　　b级监控单位工作内容：

　　l 详细的客户档案(需供方配合提供)

　　l 客户空调系统运行、维修记录

　　l 季节性设备保养、调试记录

　　l 定期预警记录

　　l 专人负责及交接记录

　　5、供方将不定期进行季节性客户走访。

　　6、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

　　7、开通24小时技术支持电话：139-40404619

　　八、需方责任：

　　1、提供合理的施工现场。

　　2、提供不小于10*米的库房。

　　3、提供专职现场协调人员。

　　4、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

　　5、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

　　6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

　　7、有义务对供方的工程价格进行保密。

　　九、供方责任：

　　1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

　　2、供方有义务协助需方采购各种材料， 并保证采购价格的合理性。

　　3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

　　4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

　　5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

　　6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

　　7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

　　8、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

　　9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

　　十、合同附件：

　　1、施工明细图。

　　2、现场施工规范。

　　3、现场施工安全制度。

　　十一、工程变更说明：

　　1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

　　2、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

　　3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

　　4、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元 。超过 部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

　　十二、不可抗力：

　　1、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

　　2、合同的价格不因不可抗力而改变。

　　十三、仲裁：

　　1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

　　2、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

　　十四、 合同生效：

　　本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　需方： 供方：

　　日期： 日期：

　　发包方（甲方）：代表人：

　　承包方（乙方）：负责人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》，本着*等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工作内容：

　　4、承包方式：

　　二、产品的安装、调试

　　1、 乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：

　　（1）________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　（2）________年____月____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）________年____月____日之前，完成设备安装及系统的`调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。

　　三、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。

　　（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。

　　2、乙方责任

　　（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。

　　（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　（3）乙方严格按照甲方的施工*面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　四、验收

　　1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。

　　2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。

　　五、付款方式

　　1、合同总价款为人民币_______元。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______ 元，验收完毕后甲方一次性付清。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　六、工程保修期

　　工程系统由乙方保修________年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　七、违约责任

　　1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。

　　2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。

　　八、其它约定

　　1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。

　　2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

　　甲方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

　　乙方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　风险提示：

　　发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

　　且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着*等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：

　　第一条、工程名称：

　　第二条、工程地点：

　　第三条、合同价款（不含税价）：：___________元（大写：_______________________元整）

　　第四条、合同工期：

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，

　　未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工日期：________年____月____日，计划竣工日期：________年____月____日，总_______天。

　　第五条、承包方式：

　　第六条、承包范围：

　　第七条、质量标准：

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，

　　发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　第八条、双方职责：甲方职责：

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方职责：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。

　　第九条、价款支付：

　　1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。

　　2、付款方式：合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的'______%，余款作为质量保证金，质量保证期为________年。（主机保修为_____个月）

　　第十条、保修期：

　　风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。

　　在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　从竣工验收调试之日起，保修_____个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。

　　第十一条、材料、设备的供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，

　　并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，

　　或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十二条、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：

　　1、依法向当地人民法院起诉。

　　2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。

　　第十三条、附则

　　1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。

　　2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　签订日期：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系方式：

　　签订日期：

　　________年____月____日

　　甲方：____________________

　　乙方：________________供热公司

　　依照《中华人民共和国民法典》以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双 方根据包工包料，工程分工负贵协作的'精神，并承担一切的责任和义务，经甲乙 双方充分协商商定合同，并严肃执行。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：______________________采暖管水安装工程

　　2、工程地址：_________________

　　3、承包方式：___包工包料。

　　4、工程期限：___本工程自______年___月___日至______年___月___日完工，工期15为天？

　　5、合同价款：___按照实际发生工程量计算，共计___________元整（Y：___ __________。详见清单。

　　6、付款方式：___乙方进入工地首付工程总价款的工程完工后付剩10%余交工后试用两个月全部付清。

　　7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工现场外安排与甲方无关。

　　第二条：工程质量

　　1、屮方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的、如造成施工返工。后果自负、并赔偿屮方损失。

　　2、乙方必须按照图纸设计？变更、技术规范及屮方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工，全部工程质量必须保证合格，否则造成一工损失山乙方承担。

　　第三条：工程安全

　　1、分项工程承包的所有施工人员，若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故山乙方承担全部责任。

　　2、施工现场必须每天达到清洁，所用小型设备、材料及废料堆放整齐，达到文明施工。

　　第四条：附则

　　1、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　3、本合同未尽事宜，按照国家和自治区有关规定执行。

　　4、本合同自双方签字盖章之日起生效，到工程竣工并结算完毕后失效。

　　甲方：____________________

　　乙方：________________供热公司

　　__________年____月_____日

　　合同编号：

　　签约地点：

　　需方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　供方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　１、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。

　　２、需方指定日期XX年月日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　３、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。

　　４、工程结束（供需双方共同验收合格）。需方再向供方支付元,以及部分加工设备（咬口机、台钻、无齿锯等）。

　　５、XX年月日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

　　６、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于５人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　７、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　１、中央空调工程方案设计说明及依据（见附表）

　　２、系统说明（见附表）

　　３、主要设备技术参数（见附表）

　　４、运行费用分析（见附表）

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　１、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　２、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　３、空调控制系统的安装调试。

　　４、空调水泵系统的安装调试。

　　５、空调供暖系统（板式换热器）的安装调试。

　　６、排风、新风管道系统的安装调试。

　　７、风机减振、消音系统的安装调试。

　　８、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　１、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　２、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　１、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

　　２、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　１、严格按<工程施工规范>进行施工。

　　２、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　３、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

　　４、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　５、施工工期：

　　l空调系统主体部分10天。排风系统5天。

　　l其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　１、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修；若因需方提**品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　２、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　３、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　４、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为ｂ级监控对象。

　　ｂ级监控单位工作内容：

　　l详细的客户档案(需供方配合提供)

　　l客户空调系统运行、维修记录

　　l季节性设备保养、调试记录

　　l定期预警记录

空调安装采购合同通用5篇（扩展7）

——空调安装合同菁选

空调安装合同15篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的空调安装合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4. 工程期限：自乙方进入施工场地后 内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条 工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条 工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条 工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元。

　　第五条 保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条 甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、 签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条 乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的.工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条 由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的 追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条 设计变更

　　1、 甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、 对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方 材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、 所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条 违约责任

　　1、 甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款 项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能 全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条 因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条 本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　委托方(甲方)：

　　承接方(甲方)：

　　上海市家用电器行业协会 制定

　　上海市工商行政管理局 监制

　　特别告知

　　一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。

　　二、安装家用中央空调系统，专业性较强，合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密。

　　三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计，则乙方的设计方案需得到甲方的确认。

　　四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。

　　五、本合同所订付款方式，原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定，可在合同中写明。

　　六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制，任何单位和个人不得擅自翻印。

　　上海市家用中央空调系统安装合同

　　合同编号：

　　签订地点：

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

空调安装采购合同通用5篇（扩展8）

——空调销售及安装合同菁选

空调销售及安装合同

　　随着人们法律意识的加强，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的空调销售及安装合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　甲方：(以下简称甲方)，地址：

　　乙方：(以下简称乙方)，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、*等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

　　注：1、格力空调包修6年，免安装费。

　　2、隐蔽工作工期7天

　　3、现货

　　4、实际价格以最终项目工程登录为准。

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以空调的样品和说明书的技术数据为标准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提**品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201年月日前完成空调设备安装调试开通工作。合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　甲方指定地点

　　五：验收方法

　　货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币(大写)元(元);

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币(大写)元(元);

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即(人民币)元(元);

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还;

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币(大写)元(元);

　　九：违约责任

　　乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十：质量保证期

　　质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一：公证费由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第种方式解决。

　　1、向仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向合同履行地人民法院起诉。

　　十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

　　等有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方销售及安装空调设施设备事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程项目概况：

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　3．承包范围和内容：

　　本工程乙方负责美的中央空调系统的安装、调试达到正常运行标准。

　　4. 工程期限：自乙方进入施工场地后 内完成空调系统的安装调试，并达到正常运行标准。

　　第二条 工程质量要求：

　　本工程达到：《采暖、通风与空调工程施工质量验收规范

　　GB50243一20xx》标准。空调设备满足系统安全使用要求，外形美观，走管、走线合理规范。

　　第三条 工程价款：

　　本合同项下的工程总金额为 元，大写： 元整。该款项以甲方确认的中央空调施工预算清单的内容为依据。在施工、安装、调试过程中因甲方要求增加的工程项目，按双方协商的价款予以结算。

　　第四条 工程价款的支付方式：

　　1、本合同签订的当日，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元；

　　2、乙方的室内、室外机组进入施工现场当日，甲方向乙方支付工程价总额 %的工程款即元。

　　3、乙方在中央空调设备安装完毕并调试正常运行后，甲方向乙方支付工程价款总额 %的工程款即 元。

　　第五条 保修条款

　　本合同约定的质量保修范围仅指空调主机设备（人为因素除外）。质量保修期从中央空调设备安装完毕并试正常运行之日起计算，保修期为 月。

　　保修期内因甲方工作人员操作失误及甲方其他人为因素导致中央空调设施设备出现事故，乙方只提供免费维修义务，所需更换的材料费用由甲方承担。

　　第六条 甲方的权利义务：

　　1、甲方在乙方进入场地前三日内提供施工所需的场地；

　　2、甲方向乙方免费提供施工所需用水、电、热力、电讯等施工条件，并保证乙方施工期间的正常合理需要；

　　3、甲方协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同约定顺利施工，如因甲方不能及时有效协调各交叉作业施工单位之间的关系，导致乙方不能施工的，工期顺延；

　　4、甲方应在本合同生效后，在具备安装空调设施条件下，提前7日内书面通知乙方进入工地施工；

　　5、甲方指派 为施工现场甲方施工代表，其职权为代表甲方传达相关指令、通知；办理施工过程中的经济签证、变更设计；签署施工过程中相关工程进度表；协调本工程现场及外部关系，以及其他代表甲方的事项等，如 不在施工现场，甲方同意由 、 签署乙方提供的与施工相关的资料、文件、通知、工程进度表等，协调本工程现场及外部关系；

　　6、甲方应对乙方提供的中央空调施工图纸及预算清单等进行审核，并书面予以确认，并向乙方进行技术交底；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用设备，由此而发生的质量问题，经济损失由甲方承担责任。

　　8、甲方在施工现场免费提供临时库房，用于乙方材料及设备存放。

　　9、乙方在空调系统安装完毕后通知甲方，甲方应在接到乙方的通知后十五日内组织人员对空调系统进行调试验收，逾期不进行调试验收的，视为乙方的空调系统调试验收合格。

　　第七条 乙方权利义务;

　　1、严格按照施工图纸及设计使用要求进行施工；

　　2、乙方施工完毕交付甲方全套的设备资料、并负责免费培

　　训业主指定的操作人员，达到熟练上岗操作；

　　3、施工现场文明施工、挂牌上岗、着装整齐；

　　4、如果施工过程中甲方要求除合同以外的其它施工项目内容，按合同单价或经济签证增加的工程量支付给乙方相应工程款项；

　　5、乙方进场后须听从甲方的合理安排，接收业主管理的监督，进场的各种手续需备齐。

　　第八条 由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　1、 甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件；

　　2、 工程量变化和设计变更；

　　3、 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　4、 工程款未按时支付

　　5、 不可抗力；

　　6、 其他非乙方原因的停工。

　　乙方在以上情况发生后3日内，将延误的内容和因此发生的 追加合同价款向甲方或甲方代表提出报告，甲方或甲方代表收到报告后3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

　　第九条 设计变更

　　1、 甲方变更设计，应在该项工程施工前15天通知乙方；

　　2、 对于乙方已经施工的工程，因甲方设计变更造成乙方 材料、设备积压，甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工，工期相应顺延，因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款，因此给乙方造成的损失，由甲方承担。

　　3、 所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。

　　第十条 违约责任

　　1、 甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款 项，如逾期支付，每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。

　　2、如因甲方原因造成工程中途停工或使用功能变更，甲方应按 元/天支付乙方停工费用；如需乙方返工，甲方应以经济签证的方式另行核算工作量并增加工程价款；如给乙方造成材料设备倒运，甲方应支付相关的运输费用。

　　3、本合同约定的空调安装施工项目，未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时，甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备，导致发生质量问题，甲方应对该损失承担全部责任。

　　4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工，应按剩余工程价款总额日万分之五承担违约金。

　　5、本合同生效后，因甲方原因导致本合同不能履行或不能 全部履行的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　6、本合同生效后，甲方在 个月内不通知乙方进场施工，视为甲方不履行本合同，甲方应按本合同价款总额30%承担违约金。

　　第十一条 因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工，甲乙双方不承担违约责任，双方就后续事宜协商处理。

　　第十二条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如协商不成，可提交乙方所在地人民法院管辖。

　　第十三条、本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议的方式予以完善，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十四条 本合同自双方签字盖章之日起成立，自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方执二份。

　　甲方印章： 乙方印章：

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

　　业 主： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，法规的规定，在*等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

　　第一条 甲方订购产品规格型号及数量

　　第二条 工程承包范围、内容及承包方式

　　第三条 产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担：

　　1、 运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点.

　　2、 交货地点：工地现场。

　　第四条 产品的安装、调试、验收：

　　乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定： 年 月 日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

　　第五条 价款、结算方式及期限：

　　1、 本工程合同协议价为人民币:113000.00元 (大写：壹拾壹万叁仟元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

　　2、 乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币56500.00元 (大写：伍万陆仟伍佰元整)。

　　3、 乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币45200.00元(大写：肆万伍仟贰佰元整)。

　　4、 剩余工程款11300.00元(大写：壹万壹仟叁佰元整)到 年 月 日结清。

　　5、 甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备权所有权属乙方。

　　第六条 违约现任

　　一、 乙方责任：

　　1、 如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

　　2、 由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

　　二、 甲方责任：

　　1、 甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的20%的违约金。

　　2、 甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金额不超过合同款总额的20%。

　　3、 如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

　　4、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

　　5、 由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

　　第七条 工程验收

　　1、 工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收;

　　2、 甲方在得到乙方验收通知后3日内进行验收，逾期则视为工程验收合格;

　　第八条 产品质量及工程保用

　　1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。

　　2、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

　　第九条 仲裁

　　因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方负担。

　　第十条 合同生效

　　本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　合同编号：__________

　　签订地点：__________

　　甲方：__________(以下简称甲方)

　　地址：__________

　　电话：__________

　　乙方：__________ (以下简称乙方)

　　地址：__________

　　电话：__________

　　甲乙双方根据诚实信用原则，就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议，为了保障双方的合法权益，签订本合同。

　　一、双方约定

　　乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装中央空调。

　　二、安装工程概况

　　1、工程名称：__________ ;

　　2、工程地点：__________ ;

　　3、工程范围和内容：__________

　　(1)乙方负责空调系统的室内、外机组的安装;

　　(2)冷媒管、水管等空调管道制作安装(管道根据图纸及现场实际情况进行安装)及保温;

　　(3)室内、外机控制线、温控器安装(不含主机电源连接线);

　　(4)风系统制作与安装;

　　(5)系统开机调试。

　　三、合同总价

　　1、销售及安装总造价￥：__________ ________元(大写)：__________ ;

　　2、如遇下列情况，合同总价将相应增加：__________

　　(1)甲方改变设计导致费用增加;

　　(2)非因双方之原因变更设计导致费用增加;

　　(3)非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加(如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等);

　　(4)在施工中新增加了工程项目;

　　(5)其它。

　　四、工程期限

　　1、隐蔽工程工期为_______天，自乙方进场之日起计算，整个工期根据装修进度而定。

　　2、实际交工期按照主机开机调试时间计算，风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。

　　3、如遇下列情况，由乙方用书面形式通知甲方顺延期限：__________

　　(1)甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者;

　　(2)甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件;

　　(3)发生重大设计变更，如：__________系统布置变更、材料材质变更等;

　　(4)在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间;

　　(5)因电源未引到位影响调试验收的;

　　(6)因遇人力不可抗拒的因素(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)，而影响工程进度;

　　五、材料、设备供应(见附件)

　　六、工程质量、验收、保修及售后服务

　　1、双方一致同意：__________乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收，因此导致的一切后果概由甲方承担。

　　2、交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，乙方应与返工。

　　3、已竣工未验收工程，在交工前甲方不得动用，否则视同交验;并承担由此而发生的质量或其它问题。

　　4、保修及售后服务承诺

　　(1)保修期：__________设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修12个月，压缩机保修三年，从工程调试验收合格之日起计算。

　　(2)甲方应指定人员与乙方进行联系，并将人员名单以书面形式提交给乙方，当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。

　　(3)在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障，由乙方负责维修，应须更换之零件，费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　(4)说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。

　　(5)保修期内，甲方需要对工程进行修改时，乙方有权根据修改的工作量收取劳务成本费。

　　(6)乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。

　　(7)保修期内，乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在2天内整改，乙方接到甲方电话后1小时内赶到现场，超过时间乙方没有回复，甲方有权另请其它人员负责维修，维修所产生的费用(工价上浮30%)在乙方的质保金内扣除。

　　七、付款方式

　　1、签订合同后当日内，甲方支付乙方预付款式，即人民币大写________元整(小写________元整)，乙方收到此款后开始组织材料设备进场;

　　2、隐蔽工程安装完毕后三日内，甲方支付工程款给乙方即大写________元整(小写________元整);

　　3、安装调试完毕后七日内，甲方支付工程款给乙方(包含增加工程部份)，即大写________元整(小写________元整);

　　4、扣该工程款人民币大写________元整(小写________元整)，作为质保金，以甲方投入使用之日起计算，满两年后20日内退付质保金。

　　八、双方义务

　　1、甲方义务

　　(1)、甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置;

　　(2)甲方应协调乙方与其他专业的配合工作;

　　(3)甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方，应由甲方事先征得物业部的同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关管理部门的干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责;

　　(4)甲方参与工程质量和施工进度的监督;

　　(5)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收，协助保护好安装后的设备，防止被盗及损坏;

　　(6)在本合同履行过程中，甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务;

　　(7)及时付款义务

　　2、乙方义务

　　(1)乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准;

　　(2)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用;、

　　(3)乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度;

　　(4)乙方应保证施工现场的整洁，应做好成品保护及甲方财产保护工作;

　　(5)由于乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责;

　　(6)在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时，乙方必须立即通知甲方，但不承担因此造成的损失。

　　九、违约责任

　　1、根据公*原则，工程质量不合格的，乙方负责无偿修理。

　　2、甲方未能按照合同约定履行自己的义务，应赔偿乙方因此遭受的实际损失。

　　3、合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有，同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。

　　4、若甲方应付工程款逾期2个月未付，乙方可要求甲方支付应付工程款20%的违约金，继续履行合同并赔偿实际遭受的损失，还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。

　　5、签订合同后，若甲乙双方单方毁约，毁约者按合同总价款的20%赔付对方。

　　十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题，若协调不成，在合同签订地法院提起诉讼。

　　十一、未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　十三、合同附件包括预算清单、工程图纸，为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。

　　十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，期满后自动失效。

　　甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________

　　法人代表：__________法人代表：__________

　　委托代理人：__________委托代表人：__________

　　甲方： （以下简称甲方） 甲方：

　　乙方： （以下简称乙方） 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙 双方本着*等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购 大金空调 一 批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标 准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品 质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年 设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管 等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且 月 日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的， 并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值 要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计 费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空 调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装 及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电 等必要条件及其他相应配套工作。 交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清 点检验。 如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后， 由乙方处理解决。 此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为 准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效 果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的 品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿 调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时 提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写） ：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的交货期交货并完成安装调试运行，乙 方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五 天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书 面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直 到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户 的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外） ，保修期满后备品 或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费 提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协 商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地 为： （￥ 元） 。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同 自双方盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　签订日期：XX 年 月 日 签 订 日 期：XX 年 月 日

　　甲方：_____________________

　　乙方：___________________

　　根据《_____》及其他有关法律、行政法规，结合本项目的实际情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、承包范围和内容

　　1、乙方应严格按照甲方认可的设计及以后的设计修改变更、甲方指令组织安装。

　　2、项目具体内容包括：风机盘管，主机安装、配合调试(不含主机吊装，主机基础，机械开孔及主电源部分)。

　　二、承包方式

　　本项目合同采用总包工包料(标准配件均为市场常用品牌)方式，盘管安装单价为_________元每台(含风管风口三速控制开关)，模块主机安装单价为_________元每台，按实结算(不含税)。

　　三、工期和保修

　　1、本合同签订并按合同要求款到乙方帐户后，乙方开始进行室内安装。

　　2、甲方提前通知乙方进行室内安装，室内工程工期为自乙方进场之日起7天，整个系统调试完毕时间，乙方配合装修公司进度。

　　3、由于不可抗力、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，工期可相应顺延。

　　四、质量标准及竣工验收

　　1、本项目空调验收效果：参照舒适性空调国家标准验收。

　　2、甲方验收签字或乙方提出验收三日内甲方未提出异议，视为验收合格。

　　五、付款方式

　　1合同签订后，甲方向乙方支工程款壹万元整，乙方按甲方要求安排施工。

　　2余款工程完工一次性支付。

　　六、双方责任

　　1甲方责任：

　　（1）提供乙方施工所需场地。

　　（2）严格按合同规定的付款方式支付合同款项，如有违反，所造成的一切损失由甲方承担。

　　（3）提供系统正常运转的且能供乙方施工调试系统的水电条件。

　　（4）甲方或委托施工现场协调人员负责协调物业管理公司、装修公司及乙方相关事宜。

　　（5）如甲方要求穿梁施工、结构承重防水及与物业公司的接洽由甲方负责。

　　（6）对确认后的施工图纸、变更图纸及变更单签字。

　　（7）如甲方需设计变更，在不影响空调效果前提下，经双方协商一致，形成正式书面协议，作为合同补充部分并相应调整工程款，造价以预算书单价为准。

　　2、乙方责任：

　　（1）接受甲方的监督与管理。

　　（2）建立健全防火和施工安全等制度和措施，遵守并执行国家及市有关施工噪音、环境保护、安全施工、文明施工和夜间施工等规定。

　　（3）工程竣工后清理场地，拆除临时设施，打扫室内外卫生。

　　七、违约责任

　　1、合同签订并生效后，甲方无故不执行合同，如给乙方造成备货备料方面的损失，由甲方承担。

　　2、本合同签订生效后，甲方不按合同约定时间付款，乙方工期可相应顺延。

　　3、保修期内，如若因工程质量问题造成的直接经济损失由乙方负责。如若乙方使用材料品牌与合同附件不符，甲方有权要求更换成附件中指定品牌。

　　4、如发现安装质量问题和安装质量缺陷，乙方必须在接到甲方电话或书面通知后的8小时内派员进行维修。

　　八、其它

　　1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;并安装完毕经甲方验收合格;保修期届满，本合同终止。

　　2、本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方:______________乙方：______________

　　日期:______________日期：______________

　　需方：____________________________________(以下简称甲方)

　　供方：____________________________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及其相关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

　　一、产品名称、型号、数量

　　___________________________

　　二、合同价款及付款方式：

　　1、合同价款：

　　人民币金额(小写)：_________(大写)：_________

空调安装采购合同通用5篇（扩展9）

——空调安装工程合同（精选10篇）

　　发包人(全称:简称甲方):

　　承包人(全称:简称乙方):

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原同是，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况：

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　第二条工程内容及承包

　　(一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求，厚度和容重进行施工，保温层铺设(苯板铺设)，分水器的安装，加热管的敷设与打压，不含细石混凝土的浇注。

　　(二)其它： 发包人指定 管业公司生产pEX管

　　第三条合同工期： 合同工期总日历数______天，开工日期以甲方书面通知书为准： _____________。

　　第四条质量等级： 按图纸与国家相关标准、规范执行。

　　第五条合同价款：

　　本地板采暖工程实行包工包料，造价按实铺面积 元/�O计算，按甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方提供施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管，含工程税票。

　　第六条施工准备

　　一、发包人

　　(1)发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。

　　(2)承包人进入施工现场前3天，发包人为承包人提供房间作为库房和工具房，并能满足安全放置施工材料和工具的需要。

　　(3)施工所需水、电由承包商自行解决，发包人与项目部协调。

　　(4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。

　　(5)按照国家工程定额和使用需要，随着土建工程进度施工，即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工，闭水试验己验收，所有地面层清理*整做找*层后即进入地板采暖工程施工。

　　二、承包人

　　(1)在开工前将施工组织设计提交发包人，发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见，视为同意。

　　(2)按本合同约定，组织施工人员、材料、设备进场。

　　(3)负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。

　　(4)组织施工人员进行技术交底。

　　第七条 工程期限:

　　(一)开工前15天，发包人向承包人发出书面开工通知单。

　　(二)如因以下原因造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。

　　1.发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。

　　2.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。

　　3.设计变更或工程量增加。

　　4.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、

　　5.不可抗力等因素。

　　由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在24小时内拒绝签字影响施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方承担责任。

　　第八条 工程质量与验收

　　一、工程质量

　　(一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。

　　(二)竣工验收前，承包人向发包人提供竣工验收技术资料，承包人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。

　　(三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人，发包人与承包人应签订中间验收交接单，发包人承担该完成单项工程的保护贡任。地暖工程竣工后，土建后续分项工程尚未完成，因此地暖成品保护应由发包方负责，并监督、督促总包方同样注意地暖成品保护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品保护通知签收手续。

　　第九条 安全施工:

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人违反安全生产及消防法规约有关规定而发生安全事故，造成的损失由承包人承担。

　　2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任和发生的费用。

　　3、发包人、承包人对事故贡任有争议时，应按**有关部门的认定处理。

　　安装工程标准合同参考

　　合同编号： 编号HNAC/QES.Ⅳ-1115 发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)： 华自科技股份有限公司

　　甲、乙双方经过友好协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程依据： 施工图纸、报价清单、附件(系本合同的有效组成文件)。

　　4、工程承包方式： □包材料 □包人工。

　　二、承包范围

　　甲方 安装工程施工内容包括 ，具体详

　　见工程图纸、报价清单、附件。

　　三、合同价款：

　　1、其中设备价款：

　　2、其中安装价款：

　　合计人民币(大写)： 元整(￥ 元整)。

　　3、合同总价款：

　　合计人民币(大写)： 元整(￥ 元整)。

　　四、工期要求：

　　1、开工日期： 预付款到账且甲方提供或确认的图纸资料齐全后 天内开工。

　　2、工期正常为 工作日(甲方现场满足施工条件情况下)。

　　五、付款：

　　1、 付款方式： 甲方支付到乙方指定账号。

　　2、预付款： 合同签订3个工作日内预付总价款的30%，计人民币 元整(￥ 元整)。

　　3、进度款： 工程主材(如： )到甲方现场，3个工作日内付总价款的 %，计人民币 元整(￥ 元整)。

　　4、安装完工款： 工程全部安装完工后，3个工作日内或乙方设备(如有)到现场一个月内(以两者时间先到为准)付总价款的 %，计人民币 元整(￥ 元整);如非乙方原因，工期不能如期完工，超过二个月则视同完工，甲方应结清相应款项，否则视为违约。

　　5、验收款： 工程通过竣工验收后3个工作日内，甲方支付乙方总价款的 %，计人民币 元整(￥ 元整)。如因非乙方原因不能组织验收，超过15个工作日则视同验收合格，应结清验收款。

　　6、质保金： % 质保金自验收之日起一年内或乙方设备(如有)到现场13个月内付清(以两者时间先到的为准)，计人民币 元整(￥ 元整)。

　　7、发票开具： 设备部分由乙方对甲方开具增值税发票;安装部分由乙方对甲方开具建安发票。

　　8、如非乙方原因，甲方延迟支付合同款，则甲方每天按相应款项的1支付乙方资金占用费。

　　六、违约及争议处理：

　　本合同在履行期间，双方发生争议时，应积极协商解决;协商不成时，可向人民法院起诉。

　　七、其它条款

　　1、本合同及专用合同条款签署后，双方必须严格履行，未尽事宜双方可根据具体情况结合有关规定达成补充协议，补充协议与本合同、专用合同条款具有同等效力。

　　2、本合同、专用合同条款、合同附件及补充协议，投标书、招标文件和中标通知书，施工图纸、报价清单，标准、规范及有关技术文件，明确双方权利义务的传真、会议纪要，变更协议，现场工程师的有关书面通知等书面文件均为本合同的有效组成文件。

　　3、本合同中有关词语含义、未明确约定的事项均以专用合同条款中的约定为准。

　　4、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

　　发包方(以下简称甲方)：

　　住址：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　住址：

　　风险提示：

　　发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

　　且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着*等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：

　　第一条、工程名称：

　　第二条、工程地点：

　　第三条、合同价款(不含税价)：：___________元(大写：_______________________元整)

　　第四条、合同工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工日期：________年____月____日，计划竣工日期：________年____月____日，总_______天。

　　第五条、承包方式：

　　第六条、承包范围：

　　第七条、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

　　第八条、双方职责：甲方职责：

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。

　　在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方职责：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。

　　第九条、价款支付：

　　1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。

　　2、付款方式：合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的______%，余款作为质量保证金，质量保证期为________年。

　　(主机保修为_____个月)

　　第十条、保修期：风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。

　　在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　从竣工验收调试之日起，保修_____个月。

　　保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。

　　第十一条、材料、设备的供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。

　　但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十二条、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：

　　1、依法向当地人民法院起诉。

　　2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。

　　第十三条、附则

　　1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。

　　2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 责任人：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期：________年____月____日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　风险提示：

　　发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

　　且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着*等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：

　　第一条、工程名称：

　　第二条、工程地点：

　　第三条、合同价款（不含税价）：：___________元（大写：_______________________元整）

　　第四条、合同工期：

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，

　　未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工日期：________年____月____日，计划竣工日期：________年____月____日，总_______天。

　　第五条、承包方式：

　　第六条、承包范围：

　　第七条、质量标准：

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，

　　发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　第八条、双方职责：甲方职责：

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方职责：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。

　　第九条、价款支付：

　　1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。

　　2、付款方式：合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的______%，余款作为质量保证金，质量保证期为________年。（主机保修为_____个月）

　　第十条、保修期：

　　风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。

　　在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　从竣工验收调试之日起，保修_____个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。

　　第十一条、材料、设备的供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，

　　并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，

　　或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十二条、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：

　　1、依法向当地人民法院起诉。

　　2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。

　　第十三条、附则

　　1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。

　　2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　签订日期：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系方式：

　　签订日期：

　　________年____月____日

　　合同编号：

　　签约地点：

　　需方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　供方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　１、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款元,供方组织设备、调试的准备。

　　２、需方指定日期XX年月日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　３、工程进展时,需方再向供方提供工程安装费元。

　　４、工程结束（供需双方共同验收合格）。需方再向供方支付元,以及部分加工设备（咬口机、台钻、无齿锯等）。

　　５、XX年月日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

　　６、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于５人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　７、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　１、中央空调工程方案设计说明及依据（见附表）

　　２、系统说明（见附表）

　　３、主要设备技术参数（见附表）

　　４、运行费用分析（见附表）

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　１、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　２、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　３、空调控制系统的安装调试。

　　４、空调水泵系统的安装调试。

　　５、空调供暖系统（板式换热器）的安装调试。

　　６、排风、新风管道系统的安装调试。

　　７、风机减振、消音系统的安装调试。

　　８、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　１、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　２、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　１、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

　　２、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　１、严格按<工程施工规范>进行施工。

　　２、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　３、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

　　４、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　５、施工工期：

　　l空调系统主体部分10天。排风系统5天。

　　l其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　１、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修；若因需方提**品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　２、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在４个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　３、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　４、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为ｂ级监控对象。

　　ｂ级监控单位工作内容：

　　l详细的客户档案(需供方配合提供)

　　l客户空调系统运行、维修记录

　　l季节性设备保养、调试记录

　　l定期预警记录

　　l专人负责及交接记录

　　５、供方将不定期进行季节性客户走访。

　　６、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

　　７、开通24小时技术支持电话：139-40404619

　　八、需方责任：

　　１、提供合理的施工现场。

　　２、提供不小于10*米的库房。

　　３、提供专职现场协调人员。

　　４、保证施工现场的水、电的.供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

　　５、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

　　６、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

　　７、有义务对供方的工程价格进行保密。

　　九、供方责任：

　　１、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

　　２、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的合理性。

　　３、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

　　４、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

　　５、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

　　６、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

　　７、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

　　８、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

　　９、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。