租赁施工设备安全的责任书菁选

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，责任书起到的作用越来越大，责任书可以更好地明确我们应该承担的任务，有利于我们完成应该完成的使命。拟起责任书来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的租赁施工设备安全的责任书（通用15篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）1

　　为确保大厦室外装饰工程项目施工安全，施工责任人：郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

　　一、承诺在施工期间，严格按装饰工程现场总包的要求，依照相关法律法规，明确安全责任，做好施工组织和施工安全防范，服从物业管理有限公司的检查监督。

　　二、承诺对施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反公司安全规定和国家法律法规，服从物业管理有限公司的监管。

　　三、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向物业管理有限公司解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造**员伤亡，施工方承诺完全负责，与物业管理有限公司无关。

　　四、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的`劳动防护用品，并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。

　　承诺施工人员自觉遵守物业管理有限公司物业安全管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受职能部门的检查监督。

　　六、物业管理有限公司安全监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。

　　七、本承诺书是施工安全监管的有效证明文件，具有法律效力，承诺方如有违反，按以上意见处理。

　　八、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。

　　本承诺书一式二份。(物业管理有限公司一份，施工责任人一份)

　　施工责任人：

　　身份证号：

　　物业管理有限公司：

　　身份证号：

　　日期：

　　日期：

　　电话：

　　电话：

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）2

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　为了进一步加强京东国际大厦项目部安全生产监督管理，防范事故发生，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，保障国家和人民生命财产安全，维护社会稳定，全面落实各参建单位安全生产责任制，强化施工安全管理，有效遏制重、特大事故的发生，确保施工期间的人身、设备安全，由京东房地产开发公司（甲方）与舒城四建公司（乙方）签订施工安全责任书。

　　一、乙方安全生产责任目标

　　（一）承建项目不发生以下各类事故

　　1、一般及以上安全生产事故；

　　2、施工损坏燃气、供电、供水、通信等地下管线事故；

　　3、施工造成的基坑坍塌、洞内塌方冒顶、地表超限沉降及由此引起的交通中断、周边建筑（构）物损坏等事故；

　　4、影响社会稳定的群体的性事件。

　　5、不发生重大及以上设备事故、重大交通事故和重大火灾事故；

　　6、避免一次性直接经济损失在五万元以上的其它工程事故；

　　（二）建筑施工单位安全生产许可证持证率达到100%，“三类人员”安全生产考核合格持证率100%，特种作业人员持证率达到100%；

　　（三）建筑施工单位内部层层签订安全责任书，签订率达100%。

　　二、乙方安全生产管理职责

　　（一）认真贯彻国家、省、市有关建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件，以及施工承包合同关于施工安全的规定和要求，建立健全和落实以企业法人为第一责任人的安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程。切实履行施工单位的安全生产职责，完成责任书下达的各项工作任务。

　　（二）定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，及时传达各级**及建设单位关于安全生产工作的通知和会议精神，在计划、布置、检查、总结和评比工程建设工作时，同时计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。

　　（三）建设单位遇到重大安全生产问题随时听取京东国际大厦工程施工项目部经理和专职安全副经理的安全生产汇报，研究解决京东国际大厦施工安全问题。

　　（四）施工单位必须成立专门的安全管理机构，由项目经理任组长；项目部要设专职安全员，并取得国家注册的安全工程师证，其下属各工程队必须设专职安全主任；各施工作业班组要设安全员，安全员必须具有3年以上建设工程安全管理经历。确保各级领导亲自抓安全，层层讲安全和人人自觉作好安全工作；

　　（五）建筑施工单位应建立健全安全生产责任制度。建筑施工单位的项目经理是本项目安全生产的第一责任人，负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故；

　　（六）建筑施工单位应建立健全安全教育培训制度。未经安全教育、培训的员工不得上岗作业。特种作业人员应当经劳动行政主管部门考核合格。取得职业资格证书后，方可上岗作业；

　　（七）建筑施工单位应建立健全安全生产检查制度。施工单位每周组织一次安全文明施工的全面自查，每日巡回检查不少于一次；各施工班组每日进行一次安全文明施工自查，并做好日常检查记录，并按照“谁检查、谁负责”，“谁的隐患谁整改”的原则，认真抓好各类事故隐患整改和各类危险源监控工作，遏制重、特大事故的发生；

　　（八）建筑施工单位应按国家和地方现行有关安全生产法律、法规的要求组织施工，保证工程安全文明施工措施费用专款专用；

　　（九）建筑施工单位在施工组织设计中必须编制安全技术措施。工程施工前，施工单位项目技术负责人应当向施工作业组、作业人员进行详细的安全技术交底，技术交底书应由双方签字确认；

　　（十）建筑施工单位应当根据建设单位提供的风险源及建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定风险源控制措施，制定施工现场生产安全事故专项应急救援预案和现场处置预案。实行施工总承包的'，有总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故专项应急救援预案，工程总承包和分包单位应按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练；

　　（十一）建筑施工单位及时、足额发放工人工资，严格执行工伤保险和各项工程保险制度，避免发生影响社会稳定的群体的性事件，做好施工现场安全保卫工作。

　　（十二）乙方管理范围内在安全检查时发现重大安全隐患或者安全生产出现严峻形势时，甲方负责对乙方进行约谈，对有关工程及参建单位实施安全生产预警；乙方和相关建筑施工单位应当向甲方提交书面整改报告，报告内容包括分析、查找主要原因，制定确保施工安全生产的具体改进措施、办法，落实责任，确保实现安全生产形势的稳定好转。

　　（十三）严格执行工程建设文明施工、城市管理、环境保护、道路交通等方面的法律、法规、公章和规范性文件。

　　（十四）按照“四不放过”的原则（即事故原因没有查清不放过，事故责任人没有得到处理不放过，广大干部职工没有受到教育部放过，同类事故的防范措施没有落实不放过），严肃查处各类重大事故。对发生的事故要在国家规定的期限结案，结案率达100%，重、特大事故应按要求及时向上级主管部门写出书面报告。

　　本责任书一式二份，甲、乙双方各执一份，本责任书经双方签章后生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　日期：___________日期：___________

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）3

　　为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格落实安全生产责任制，强化安全生产监督管理，控制和减少事故，确保安全生产和文明施工，实现建设“*安鱼台”目标，县建设局特与各施工企业签订20年度《建设工程安全生产管理目标责任书》。

　　一、责任目标

　　1、有效控制和减少生产安全事故，努力降低死亡事故发生率，杜绝三级及以上重特大事故；百亿元施工产值死亡率控制在4.5以内。

　　2、全面贯彻执行安全生产法律法规标准规范，加强安全生产宣传教育，积极开展“零事故”活动，努力争取做到工地零违章，企业零重伤，行业零死亡。

　　3、事故统计上报及时、准确，无瞒报、谎报、迟报等现象；依法处理事故并在规定时间内结案。

　　4、严格落实企业安全生产许可证制度，“三类人员”考核制度和特种作业人员持证上岗制度，并实行动态管理。

　　5、严格落实工程安全报监制度，规定工程的报监率100％。

　　6、严格落实建设行政主管部门安全生产管理评价制度，做好安全生产自评并及时上报评价情况。

　　7、全面开展建筑施工企业安全生产评价，施工总承包企业评价面达到90％，并切实将考核结果纳入企业资质管理和安全生产许可证管理，严把市场准入关。

　　8、全面开展安全生产达标和创建安全文明工地活动，报监工程安全达标率100％，一、二级企业优良率50％以上，三级企业优良率30%以上。

　　9、施工现场所用的起重设备及安全防护用具符合国家和省市有关规定要求，塔式起重机械设备使用前必须按规定检验合格。

　　10、施工企业与所属项目部签订安全生产管理目标责任书，并将施工现场安全达标、安全文明工地创建、安全教育培训、机械设备及安全防护用具使用管理、伤亡事故统计报告与调查处理等工作列入考核内容。

　　二、检查考核

　　1、各施工企业要定期检查责任书的执行情况，并将年度执行情况于月日前书面报县建设局。

　　2、县建设局不定期检查责任书的执行情况，并作为年终目标责任考核的'主要依据。

　　3、年终，县建设局对责任书的完成情况进行全面检查考核，并作为年度安全生产评价的主要依据。

　　三、奖惩措施

　　依据考核结果，建设局对全面完成责任目标的施工企业及负责人给予表彰；对没有完成责任目标的，取消单位及负责人评选先进资格。

　　本责任书一式二份，签订双方各执一份，自签字之日起生效。

　　县建设行政主管部门责任人签字：

　　施工企业责任人签字：

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）4

　　为贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“安全生产责任制”，加大安全生产管理力度，保障职工人身安全和设备的安全，确保鲁荷金风电场工程的顺利地进行，经项目部安全生产领导小组研究决定，项目经理与项目总工签订安全生产责任书。

　　一、责任

　　1、牢固树立“安全生产，人人有责”的思想，坚决贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。认真学*并自觉遵守《安全生产法》等安全生产的法律法规，认真学*并自觉遵守水电局、安装分局及本项目部所制定的有关安全生产的各项规章制度。落实各级安全生产责任制，加强安全生产管理，防止或减少伤亡事故的发生，保障职工在生产活动中的安全与健康；

　　2、带头贯彻执行安全生产的`各项规章制度，在项目经理的领导下，做好本项目部的工程施工安全技术管理和监督检查等工作。负责编制周、月安全生产计划和各项施工安全技术措施，并深入现场解决生产中存在的安全技术问题。

　　3、组织并主持安全生产操作规程的编制与学*，并实施安全技术交底、教育工作。

　　4、负责审查和编制施工组织设计中安全生产、文明施工的技术措施，负责编写重要工程项目的安全生产施工措施、办理重要工程项目安全生产施工作业（操作）票的报审工作。经批准后对相关部门和工程质量、安全、生产调度、施工班组等生产骨干进行书面技术交底和安全措施交底。

　　5、负责布置、检查与指导各部门、施工班组、工程师、助理工程师或技术员编制分项工程的安全生产技术施工措施和书面交底工作。督促指导技术员按规定的作业程序施工生产。监督安全技术措施的落实执行情况。

　　6、负责组织、检查、指导重大危险源监控的安全技术工作，负责制定应急预案并认真实施。参加“安全文明施工”检查，并对需要整改的项目提供技术支持。组织审查、编制年度施工安全技术措施计划，积极改善施工环境。

　　7、从技术方面指导和支持专（兼）职安全员的工作。

　　8、组织编制本工程项目技术革新和施工新技术、新工艺中的安全施工措施。

　　9、负责组织机组检修工程安全设施的研究和安全设施标准化的推行工作。

　　10、负责对分包单位施工的项目进行安全施工技术上的监督与指导。

　　11、参加安全大检查和安全施工检查，解决存在的安全技术问题，审阅施工班组的安全生产技术台帐，并做好专业安全技术资料、台帐、图纸的管理工作。

　　12、参安全生产事故和严重未遂事故的调查分析，提出技术性防范措施。

　　13、负责分管工作范围内的安全技术措施的监督实施，并及时修改补充完善有关安全技术措施内容，对分管的安全技术措施有效性负责。

　　14、总工程师依据工作岗位职责对安全技术工作负责。

　　15、做好汛期防汛的技术性工作。

　　二、权力

　　1、有权制止和纠正他人的违章作业行为。

　　2、有权制止盲目抢进度、冒险蛮干的行为。

　　3、有权在安全生产重大问题上提出不同意见。

　　4、在重大的安全技术事故处理中有权提出反对意见，同时有权越级上告。

　　三、考核原则

　　1、坚持“责任落实、风险共担、预期考核、奖罚分明”的原则。

　　2、考核采取百分制，考核扣分不封顶的原则。

　　3、责任人在考核期内交纳安全风险抵押金，金额为A0=800元。

　　4、项目部安全生产委员会负责对责任人进行日常考核，年终汇总；项目经理根据年终考核结果兑现同等金额的安全奖励。

　　5、年终责任人如被上级单位评为安全生产先进个人，由上级单位进行奖励，本项目部比照上级单位的奖励额度再进行奖励。

　　6、项目经理对责任人实行“安全生产”目标管理，目标考核满分为Q0=100分，年终考核综合分值为Q，则年终考核兑现奖罚金额计算公式为：

　　四、考核细则

　　1、在上级安全检查中（责任人职责范围内，以下整改通知单为准），发现违章一次扣2—5分，。责任人如果对现场违章现象处理不力甚至渎职发现一次扣10—20分。

　　2、责任人违章被开具罚单，每次扣2—10分。

　　3、责任人没有做好职责范围内的工作，每项次扣5—10分。

　　4、责任人有下列情形之一者，除按项目部制定的《工伤管理办法》等安全管理有关规定，在责任划分清楚后，对责任人给予相应的行政处理和经济处罚外，并按以下考核原则对责任人进行考核扣分。

　　①若责任人发生轻伤事故一次，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分30、20、10、5分。

　　②若责任人发生重伤事故一次，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分50、40、30、20分。

　　③如因施工安全技术措施不当，导致职工及其他生产性人员发生轻伤事故，则每次对责任人扣5—30分。

　　④如因施工安全技术措施不当，导致职工及其他生产性人员发生重伤事故，则每次对责任人扣10—50分。

　　⑤如因施工安全技术措施不当，导致项目部发生因工死亡事故一次，则其考核分全额扣除。

　　⑥责任人如果造成伤害他人事故，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分80、60、40、20分。

　　5、责任人安全风险抵押金扣完后，须再另行交纳同等金额的抵押金。

　　6、如隐瞒、拖延或谎报事故，故意破坏或伪造事故现场编制的将对责任人处以500～20元的罚款；情节严重者，移交司法机关处理。

　　7、责任人在考核期间调离本项目部，对责任人的任职期进行考核，经项目部经理审核后安全责任奖罚予以兑现，并退还剩余抵押金。

　　五、附则

　　1、本“责任书”由项目经理与责任人共同签字（盖章）生效，一式两份互存一份。

　　2、本“责任书”自签字之日起生效。

　　项目经理签字（盖章）：年月日

　　责任人签字（盖章）：年月日

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）5

　　工程名称：

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》***《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。我校各部门使用外来人员在校内从事承包工程、借租场地、务工、经商等活动的单位，必须做到：

　　一、基本安全管理要求

　　1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

　　2、服从甲方安全生产管理。

　　3、加强对员工的管理，所有员工必须持有两证(身份证、居住证)。

　　4、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

　　5、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

　　6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

　　7、自觉遵守安全防火制度，严禁违章操作，严禁私自使用电加热器，严禁私自动用明火。

　　8、人员必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证(卡)并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的.有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。

　　9、加强对工地内的安全管理，对所有的施工材料、建材落实专人保管制度。如果缺失自行负责。

　　10、严禁居中赌博、打架斗殴事件发生。

　　二、违反安全管理规定处罚办法

　　1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元～5000元。

　　2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽未佩带安全帽进入现场罚款10元。

　　3、不允许施工人员酒后作业酒后进入现场罚款1000元。

　　4、高空作业不系安全带罚款500元。

　　5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款1000元

　　6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款1000元。

　　7、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。

　　本责任书一式叁份，叁方各执一份，自签约之日起即生效。

　　单位责任人：

　　日期：

　　学校基建处或后勤管理处：

　　日期：

　　学校保卫处：

　　日期：

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）6

　　为贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“安全生产责任制”，加大安全管理力度，保障职工和设备的安全，确保风电场工程的顺利地进行，经项目部领导及项目安全领导小组研究决定，班长与签订安全生产责任书。

　　一、责任

　　1、牢固树立“安全生产，人人有责”的思想，坚决贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。认真学*并自觉遵守《安全生产法》、《四川省安全生产管理条例》等安全生产各项法律法规，认真学*并自觉遵守工程局、分局及本项目部所制定的有关安全生产的各项规章制度，防止或减少伤亡事故的发生，保障个人在生产活动中的安全与健康。

　　2、认真学*有关安全文明施工和环境保护的规程、规定、制度和措施，严格遵守分局和项目部的`各项安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不违章作业。

　　3、正确佩戴、使用劳动防护用品，并在使用前进行可靠性检查。

　　4、施工项目开工前，认真接受安全技术交底，并在交底书上签字。

　　5、在班长的带领下，认真参加“三工”教育，坚持班前“五分钟”的安全教育，作业前检查工作场所，做好安全防护措施，以确保不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。下班前及时清扫整理作业场所。

　　6、不操作自己不熟悉或非本专业使用的机械、设备及工器具。

　　7、正确使用与爱护安全设施，未经安全部门或专职安全员的批准，不得拆除或挪用安全设施。

　　8、施工中发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。

　　9、施工中发现危险隐患或者其他不安全因素，应妥善处理并立即向项目部安全部门或相关人员报告。对无安全施工措施和未经安全技术交底的施工项目以及违章指挥、强令冒险的作业，有权拒绝施工并可越级检举与控告；

　　10、积极参加“安全月”和“百日安全”教育活动，积极提出改进安全工作的建议。

　　11、尊重和支持安全监察人员的工作，服从安全监察人员的监督与指导。

　　12、发生安全生产事故时，应立即抢救伤者，保护事故现场并及时报告相关人员；在接受事故调查时，应如实反映情况。分析事故时，应积极提出改进意见和防范措施。

　　二、权力

　　1、对无安全施工措施和未经安全施工技术交底的施工项目，有权拒绝施工，并有权向上级领导和部门报告。

　　2、有权拒绝各级领导和部门的违章指挥。

　　3、有权制止和纠正他人的违章作业行为。

　　4、对危害生命安全和健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

　　三、考核原则

　　1、坚持“责任落实、风险共担、预期考核、奖罚分明”的原则。

　　2、考核采取百分制，考核扣分不封顶的原则。

　　3、责任人在考核期内交纳安全风险抵押金，金额为A0=300元。

　　4、项目经理委托主管安全副经理对责任人进行日常考核，年终汇总；项目经理根据年终考核结果兑现。

　　5、年终责任人如被上级单位评为安全生产先进个人，由上级单位进行奖励，本项目部不再另外进行奖励的原则。

　　6、项目经理对责任人实行“安全生产”目标管理，目标考核满分为Q0=100分，年终考核综合分值为Q，则年终考核兑现奖罚金额计算公式为：

　　四、考核细则

　　1、在上级安全检查中（责任人职责范围内，以下整改通知单为准），发现违章一次扣1—2分，责任人如果对现场违章现象处理不力甚至渎职发现一次扣5—10分。

　　2、责任人违章被开具罚单，每次扣2—5分。

　　3、责任人没有做好职责范围内的工作，每项次扣2—10分。

　　4、责任人有下列情形之一者，按项目部制定的《工伤管理办法》规定执行，在责任划分清楚后，对责任人给予相应的行政处理和经济处罚，并按以下考核原则对责任人进行考核扣分。

　　①若责任人发生轻伤事故一次，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分30、20、10、5分。

　　②若责任人发生重伤事故一次，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分50、40、30、20分。

　　③若本班班员发生轻伤事故，如责任人负管理责任，则一次扣5—10分。

　　④若本班班员发生重伤事故，如责任人负管理责任，则一次扣10—20分。

　　⑤若本班班员发生因工死亡事故一次，如责任人负主要管理责任，其考核分全额扣除，负次要责任，扣除考核分20—50分。

　　⑥责任人如造成伤害他人事故，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分50、40、30、20分。

　　5、班组如发生重大险情事故，每次扣责任人考核分2—8分。

　　6、班组造成直接经济损失在2万元以下的机电设备、交通、火灾等事故若发生一起，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分30、20、10、5分。

　　7、责任人安全风险抵押金扣完后，须再另行交纳同等金额的抵押金。

　　8、如隐瞒、拖延或谎报事故，故意破坏或伪造事故现场编制的将对责任人处以500～1000元的罚款；情节严重者，移交司法机关处理。

　　9、责任人在考核期间调离本项目部，对责任人的任职期进行考核，经项目部经理审核后安全责任奖罚予以兑现，并退还剩余抵押金。

　　五、附则

　　1、本“责任书”由项目经理与责任人共同签字（盖章）生效，一式两份各存一份。

　　2、本“责任书”自签字之日起生效。

　　班长签字（盖章）：

　　年月日

　　责任人签字（盖章）：

　　年月日

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）7

　　为防止安全事故的发生，维护消防安全，创建和谐的经营环境；根据《中华人民共和国消防法》(以下简称消防法)、《重庆市消防条例》(以下简称条例)、以及部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(以下简称规定)等相关法规，为切实加强人员密集场所的消防安全工作，进一步落实“预防为主，防消结合”，“谁主管、谁负责；谁在岗、谁负责的方针原则；控制各类消防安全事故的发生。甲乙双方特签订本责任书，以资遵守。

　　一、乙方应成立消防安全领导机构，设专职消防安全员，有制度、有措施、有督促、有检查地做好消防安全工作。乙方的`法人或第一负责人为消防安全工作责任人；责任人对乙方消防工作全面统筹、负责。

　　二、乙方严格遵守《消防法》、《条例》、《规定》及相关法律、法规和协信中心有关消防的管理规定，履行消防安全责任，采取有效措施防止火灾发生，对所管理区域的消防安全负全面管理责任。

　　三、乙方应拟定年度消防工作计划、年度消防工作的资金投入和组织保障方案；组织实施日常消防安全管理工作。

　　四、乙方积极配合甲方及**相关部门开展的安全检查工作。

　　五、乙方所管理区域内禁止生产、储存、使用易燃、易爆等化学、危险物品，不按国家相关规定申报及管理者，一切法律责任及后果自负。

　　六、乙方禁止乱拉乱接和改动电源线路，确因办公、经营需要改动线路的部门、商户应报乙方审核批准、甲方物业备案同意后方能执行。

　　七、乙方因办公、经营需要进行装修，应报**相关部门和甲方物业批准后进行。并服从甲方物业的监督指导。如涉及消防设施改动需报消防监督机构审批同意后方能执行。如擅自装修，甲方有权要求限期拆除并按《消防法》相关条款处理，装修材料必须按照国家《消防法》的规定使用不燃、难燃材料。

　　八、乙方禁止在消火栓、配电箱、防火卷帘门等消防设施用电设备周围、下端堆放一切物品；禁止阻挡、封闭消防疏散通道，占用防火间距。

　　九、乙方应根据实际商用、办公使用面积及房间数量，配备足够的灭火器，随时保证所管辖区域消防、配电、发电、等设施设备完好、人员在岗可用(温感、烟感、消火栓、防火门、防火卷帘门、疏散指示灯、应急照明、手报按钮、喷淋、消防广播、防排烟、配电室、发电机房、等)预防紧急情况发生。

　　十、乙方与所管辖区域的部门、商户签订消防安全责任书。做到责任分解、层层落实，确保消防安全。

　　十一、乙方应按照消防监督机构的要求做好每日防火巡查、消防设施设备月检、用火用电检查、做到“人离断电”确保消防安全。

　　十二、对全体工作人员进行消防知识的宣传教育，提高消防意识，使全体工作人员都能掌握和使用所配备的消防设施和器材，以及火灾发生后疏散自救的能力。

　　十三、对危害消防安全的行为，必须立即制止并向消防机构举报。

　　十四、在紧急情况下组织工作人员参加扑救初起火灾和指导安全疏散，当有消防机构或义务消防队扑救火灾时，应当服从调动和指挥。

　　十五、保护火灾现场，协助甲方和消防机构调查火灾原因。

　　十六、遵守国家有关消防的法律法规，履行防火责任人的义务并承担相应的法律责任。

　　十七、甲方发现乙方有违反上述条款，有权追究乙方的连带赔偿责任，并按《消防法》、《条例》、《规定》及相关消防法律、法规予以处理或处罚。

　　十八、本协议一式三份(甲、乙双方、消防支队各执一份)自双方签章之日起开始生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　日期：年月日

　　日期：年月日

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）8

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方为甲方之建设工程，为确保工作安全，愿意遵守甲方如下作业安全规定，并负责起安全责任，特签署本承诺书。

　　第一条：出入甲方厂区作业规定

　　1、凡进入甲方厂区作业时，需出示个人身份证相关证明在甲方门卫室登记、测量体温(按甲方红外线测温仪不超过36℃为正常)后方可进入甲方厂区作业。离开时通过门卫检查后，才可出厂。

　　2、携入厂区使用之工具需由甲方门卫室人员清点并出具清单证明后方可携入厂区作业，携出时应主动将证明文件交由门卫室人员校对无误后方可出厂。

　　3、非工作所需物品或有危险之物品不可带入厂区内，甲方门卫室有权监视各携入物品和拒绝携入危险物品进入厂区。

　　4、进入厂区作业期间，工作人员除在指定吸烟场所吸烟外(宿舍内)，绝不可在其他场所吸烟。违者需无条件按甲方规定罚款(人民币壹佰元)，因导致灾害时，乙方愿负相关刑事责任及赔偿责任。

　　5、进入厂区作业期间，愿意接受甲方管理单位或门卫室人员就有关厂区安全、管理事项之检查、督导。

　　6、乙方进入甲方生产区作业人员需统一着装、配戴胸牌，严格遵守甲方防疫消毒制度进出。

　　7、乙方人员进入甲方生产区，需遵照甲方之规定在制定施工区域内施工，按照甲方防疫路线行走，严禁在指定区域外走动。

　　第二条：乙方个人管理

　　1、乙方应对其工程全部工作人员应负生活管理、安全及投保应投保险之责任。

　　2、乙方应指派现场监工或督导人员负责管理其工程全部工作人员并遵守甲方厂区各项规定，甲方有权将不遵守规定者驱离厂区或报警处理。

　　第三条：防火防爆采取之措施

　　1、在任何地区烧焊、切割使用明火作业时，需事先向甲方申请，经核准后才可施工；乙方在使用动火时注意人身安全及防火安全。

　　2、施工使用明火时，应注意防范可能引起的火灾，并依火灾类型危险程度配置适当灭火器，施工后应专人检视余火使用情形。

　　3、气焊设备、橡皮管、气阀、压力计、切断器应保持良好使用状态，不得有漏气现象。

　　4、乙方存放于甲方场区易燃物料应指派专人看管，如发生非甲方人员人为引起的火灾，乙方愿负相关责任。

　　第四条：防止坠落采取之措施

　　1、作业中可能有物体坠落飞散之虞时，应配置安全帽及其他防护具。

　　2、作业高度在两米以上时，应设护栏或护盖防护措施，应落实配戴安全帽、安全索。

　　3、土木营建工程工地四周之危险地区，应设围栏或围绳，禁止非相关人员进出，并设置警告标志，禁止高空投下工具或零星材料。

　　4、土木营建之施工架、鹰架应依照营造安全卫生设施标准履行。

　　第五条：搬运防跌采取之措施

　　1、搬运有腐蚀性或多刺角之物品时，应备手套、安全帽、安全鞋及防护面具供作业人员使用。

　　2、搬运时应使用适当工具，钢索吊绳，严禁超载，除人员配戴安全帽外并严禁人员进入吊举物、吊车下方。

　　3、巨型庞大物品搬运时，应指定具经验之专人指挥。

　　第六条：防止触电中毒之措施

　　1、凡接用临时电源从事作业时，需事先经甲方许可后才可施工，未经许可不得擅自接用电源。

　　2、电气线路检修时，应在电源开关上挂上(禁止送电)警告牌。

　　3、搬运或使用铁件时，应注意不可碰触到电气设备。

　　4、在槽、桶或密闭容器从事清洗、油漆、焊切作业，需事先配戴就绳索并指定专人看守。

　　5、现场电焊作业时，电焊机之接地线不得任意挂接于电器管路上。

　　6、未经甲方电务主管同意，不得碰触或启闭高压开关及设备。

　　第七条：意外事故灾变处理

　　施工中遇有意外事故灾变发生时，除应就现场紧急处理外应立即报告甲方工程主管或现场主管，以协助采取有效措施。

　　第八条：过失责任

　　乙方全部工作人员除应遵守甲方各项规定外，对于各项工作安全规范落实遵守并自动检查，倘有疏忽导致乙方及其工作人员伤亡或任何灾害时，愿自行承担一切责任，概与甲方无关。若造成甲方之各项损失时，愿负赔偿责任。

　　第九条：工程进行中乙方需指派富有经验及合格之监工常驻工地，督导管理施工及要求工程质量。本工程甲方负责最后工程质量之验收，但于施工期间得派人至现场协调工程进度，施工期间置工程安全皆由乙方负全部责任。

　　甲方：

　　乙方：

　　负责人签字：

　　负责人签字：

　　年月日

　　年月日

租赁施工设备安全的`责任书（通用15篇）9

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据国家有关安全法规要求，结合我公司实际，认真贯彻执行“61”号令以及“安全第一、预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”“抓生产必须抓安全”的原则，落实安全责任制，为确保施工安全，防止事故发生，为此甲乙双方必须履行以下条款：

　　1、甲方对本工程的安全治安工作全面给予配合，同时对乙方的安全治安工作进行督促检查，对检查中查出的违规、违章行为、安全隐患有权要求乙方进行整改。

　　2、甲方对在检查中发现的问题，应按公司要求采用书面形式告知乙方并存档备查。

　　3、甲方有权按照有关管理办法对乙方的“三违”行为进行处罚。

　　4、对无视装修工程安全管理的行为，甲方应及时报公司安办。

　　5、乙方必须有明确的法定安全责任人，对施工工程的安全、治安工作负责，做到施工和安全“五同时”。

　　6、施工进场前乙方必须为施工人员办理登记和出入证等手续，指定专人做好检查工作，无证者不得进入施工现场。

　　7、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育，讲清楚有关安全规章和工作要求，自觉遵守安全管理制度。

　　8、乙方在施工中必须有专职或兼职的安全治安员，具体负责落实施工中的安全、治安防范措施。

　　9、乙方在施工中用的.易燃、易爆及危险品必须限量并且定专人负责安全管理。

　　10、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批，严格执行动火、动电、动焊的技术规范和操作规程，确保万无一失。（氧气瓶、乙炔瓶不得倒置，并有减震圈，严格控制使用数量。摆放间距大于5米，明火距乙炔瓶必须大于10米。备有专人消除易燃物，现场放有灭火器，焊完留人值守，确认无问题方可离开）。

　　11、乙方的电工、电（气）焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。

　　12、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工，坚决杜绝“三违”行为。

　　13、乙方在施工中用大型设备时，必须充分考虑楼层的承载和防震能力，在确保安全的前提下方可使用，坚决禁止违章指挥和冒险作业。

　　14、乙方在对施工中有危险的孔洞（通道口、电梯口、预留口、楼梯口等），必须架设安全防护，高空作业必须结好安全绳。

　　15、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。

　　16、严禁在施工区长时间大量堆放废弃物料，堵塞疏散通道，坚持每天清除一次，特别是玻璃胶、油漆等空瓶要妥善处理。

　　17、乙方必须严格施工现场管理，施工现场设备、器材、工具、材料必须定专人负责安全管理。

　　18、乙方在施工现场必须配置符合规范标准的灭火器材，确保施工全过程的安全。

　　19、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的，应由乙方负全部责任，由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。

　　20、本责任书签字之日起生效，于该工程验收合格后失效，一式二份，业主单位、施工单位各持一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表签名：

　　代表签名：

　　工程主管签名：

　　年月日

　　年月日

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）10

　　为了全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保本项目部在工程建设活动中的职业健康安全，确保各种施工机械、国家财产、集体财产、的安全及社会公众利益不受损害。保证安全文明施工目标的实现，依据《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及《施工承包合同》，特签订本责任书。

　　一、工作原则：

　　1、坚持贯彻落实《安全生产法》、《电力建设安全管理规定》及项目部安全文明施工相关管理制度，明确各方的安全管理职责，实行各负其责的原则。

　　2、充分发挥安全生产保证体系和监督体系的作用，做好所有参建人员的安全培训、教育，保证作业人员掌握所需的生产技能和安全知识，培养严谨的.工作作风。

　　3、工作理念：通过坚持不懈的努力，积极预防各类事故（除不可抗拒的自然灾害外），积极预防各种隐患。

　　二、安全目标：

　　人身死亡事故为零；人身重伤事故为零；群伤事故为零；重大机械设备事故为零；火灾事故为零；交通事故为零；垮塌事故为零；职业卫生伤害事故为零；轻伤事故率小于1‰。

　　三、安全责任的处罚与奖励要求：

　　项目部安全领导小组将依据以下标准对责任单位是否实现安全文明目标和落实部门安全责任制情况进行检查、考核、评价，并提出奖励或处罚的建议。

　　安全保证金抵押人民币伍万元（从工程款中分二次扣押）。

　　考核期内发生事故时，按以下标准考核安全保证金：

　　1、发生人身死亡事故和交通死亡事故，扣100%。

　　2、发生一起人身重伤事故，扣80%。

　　3、发生一起重大设备事故（包括重大施工机械事故），扣60%。

　　4、发生一起较大设备事故（包括重大施工机械事故），扣40%。

　　5、发生一起重大火灾事故，扣60%。

　　6、发生一起较大火灾事故，扣40%。

　　7、发生一起群伤事故，扣30%。

　　8、发生一起重大交通事故，扣40%。

　　9、发生一起一般交通事故，扣30%。

　　10、发生重大垮塌事故，扣40%。

　　11、发生较大垮塌事故，扣30%。

　　12、发生轻伤率高于1‰，扣30%

　　13、发生隐瞒事故，发现一起不论轻重，扣50%。

　　14、实现安全目标、施工中及时发现并积极处理本责任区或其它单位安全隐患及安全事故的，根据考评结果报安全委会研究奖励，额度视情况而定。

　　四、本责任书一式二份，双方各执一份，经双方签字后生效，本责任书有效期自签订之日起至工程结束止。

　　中国水利水电第有限公司

　　风电场项目部经理：年月日

　　作业队队长：年月日

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）11

　　甲方：

　　乙方：

　　为深入贯彻执行《安全生产法》，进一步提高安全生产意识，落实安全管理制度，强化施工项目部安全管理。结合我工地实际情况，完善我工地安全目标管理，切实以“安全第一，预防为主”的方针来指导我们的工作提高责任心，杜绝各类事故的发生，保障工人的身体健康和国家财产不受损失，我公司(项目部)特与你单位签订以下安全生产责任书。

　　一、操作前必须做好自身安全防护，确保个人和他人的安全。

　　二、严格执行焊工安全操作规程，电焊工必须持证上岗。施工操作人员必须认真执行施工现场临时用电安全技术规范。

　　三、电焊机、电焊机的.外壳必须符合要求；必须接地良好，其电源的装拆应由专职电工进行。

　　四、防雨、防潮要做好，把线、地线禁止与钢丝绳接触，严禁用钢丝绳或电机设备代替零线。

　　五、工作结束，应切断电源，将设备收入库中。

　　六、认真按照高空作业的安全操作规程进行操作，施工作业中用水、电、火的运用必须同甲方和工程开发单位提前协商，确定使用程序及范围。

　　七、施工作业过程和外出工地中因工作过失造成的人员伤亡事故，由乙方自行负责，甲方不负责任何连带责任，同时乙方还要承担地方**对甲方的事故罚款费用及按《安全生产法》的规定承担相应法律责任。

　　八、施工过程中乙方人员必须要保护好施工现场各项设施、设备的完好性和成品保护；严禁破坏、乱搭、乱拆等现象。如有损坏，将由乙方负责承担一切恢费用。

　　九、严禁抛掷、在架体上嬉戏、打闹，材料应放在指定的地点分类堆放整齐。

　　十、乙方必须做到安全文明施工，配备发放劳动保护用品，并正确使用，佩戴，坚持安全定期检查，及时整改和消除作业中安全隐患与不安全因素。

　　本书一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　法人或委托单位代理人：

　　负责人：

　　年月日

　　年月日

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）12

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　发包人将工程项目委托承包人施工，为了明确双方的安全生产职责，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，签订本协议，双方务必严格执行。

　　一、承包工程项目

　　1、工程项目名称：

　　2、工程项目期限：

　　3、工程地点：

　　二、协议资料

　　1、安全职责条款

　　承包人需遵照《中华人民共和国安全生产法》(简称《安全生产法》)、《建设工程安全生产管理条例》及国家、本市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范、标准进行安全生产：

　　⑴承包人负责编制承包工程的施工组织设计或专项方案，有保证施工安全的技术措施，并对由于安全技术措施不完善造成的生产安全事故负全责。

　　⑵承包人务必具备承包本工程的相应资质和安全生产许可证，并保证证书的真实有效。

　　⑶严禁承包人违法分包或非法转包工程。

　　⑷严禁承包人违章指挥、违章作业。

　　⑸承包人务必按批准的施工组织设计(施工方案)组织施工，对于需要专家论证的危险性较大工程，务必按规定进行专家论证，如因各种因素需要对施工组织设计(施工方案)进行变更时，务必向发包人或监理单位报告，重新组织论证，经发包人或监理单位审核批准后方可施工。

　　⑹承包人务必对全部分包人、其他分包人进行安全生产统一管理，并对施工现场的安全生产负全责(包括所有分包工程的安全生产)，施工期间如施工现场或因施工发生的职责事故，包括造成的经济损失、人员伤亡，以及由此导致的民事、行政、刑事职责均由承包人承担。承包人务必与所有分包人签订贴合国家和本市**相关部门规定的《安全生产协议书》，明确双方职责、权力、义务，并监督执行。若承包人未执行此要求，承包人承担由此引起的全部安全管理职责和经济损失。

　　⑺承包人应承担对特殊工种证件审核不严而造成工程重大或终身质量安全事故、隐患的职责；承包人如违反上述安全管理条款及各项强制标准的规定而造成安全职责事故、隐患的，承包人应承担全部安全管理职责和经济损失。

　　⑻承包人在施工前和施工过程中，务必采取对地下基础设施的勘察、保护措施，否则因此造成的职责和经济损失由承包人负责。

　　⑼承包人派驻现场的项目部应遵照《***生产监督管理局11号令》的有关规定配备安全工程师。

　　⑽承包人务必保证所有应用在永久工程上的材料、设备、设施等产品(包含但不限于)的构造、性能贴合向发包方的承诺及设计要求，同时贴合国家相关安全、消防、环保的相关法律法规等。

　　2、安全措施条款

　　在工程施工、竣工及修补任何缺陷的过程中，承包人应遵守所适用的安全规章，并且：

　　⑴高度重视所有授权驻现场人员的安全，并采取任何必要和适当的措施，持续现场(在其管理的整个范围内)和工程(包括所有尚未竣工的和尚未移交给发包人的工程)的井然有序和安全可靠，以免发生人身事故。

　　⑵为了保护工程，或为了公众的安全和方便，或为了其他原因，在确有必要的时间和地点，或在有关主管部门提出要求时，带给并保证照明、防护、围栏、警告信号和看守。

　　⑶为邻*地区的所有者和占有者、公众和其他人员带给便利，并带给保卫所务必的临时道路、人行道、防护棚及围栏等。

　　⑷应根据发包人要求，依据各合同缴纳必须的安全保证金，并遵守发包人安全管理相关制度。

　　3、安全保卫工作

　　承包人应在整个合同履约期内，遵守《安全生产法》等有关安全生产的法律法规的要求以及建筑安装工程安全管理相关规定，依法组织施工。在整个工程施工期间，承包人应在施工现场随时设立和维护如下设备设施并在有关工作完成或竣工交付后撤除。

　　⑴在现场入口的显著位zhi设立本市建设行政主管部门规定的“一图六版”或类似要求，资料包括现场施工总*面图、总*面管理、安全生产、礼貌施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明。

　　⑵为确保工程安全施工，须设立足够的安全标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等。

　　⑶“四口五临边”的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等。

　　⑷安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品。

　　⑸所有机械设备，包括各类电动工具的安全保护和接地装zhi及操作说明。

　　⑹如有条件，应装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员。

　　⑺主要作业场所和临时安全疏散通道24小时安全照明和必要的警示等，以防止各种可能的事故。

　　⑻必须数量的合格消火栓和手提灭火器。

　　⑼装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度并严格执行。

　　⑽对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度并严格执行。

　　⑾在整个工程施工期间，承包人应委派一名具有合法上岗资质和有足够经验的安全员或安全工程师常驻现场，该安全员或工程师应负责组织召集和主持每周至少一次的有所有在现场工作的工人和其他工作人员参加的安全生产例会，每一天至少对现场安全生产状况进行全面检查并作好记录，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的'整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。

　　⑿对于发包人现场管理部或总监理工程师现场检查中发现的安全隐患，承包人应立即进行整改，报发包人现场管理部或总监理工程师验收合格后方可进行其他工作的施工。否则发包人现场管理部或总监理工程师有权视情节状况，对承包人处以罚款以至停工整顿的处罚并同时抄送发包人，损失由承包人负担，发包人具有向承包人索赔的权利。

　　⒀所有电工、架子工、电焊工、起重机司机、信号工、电梯司机、翻斗车司机、卷扬机司机、爆破工等特种工及砂浆和混凝土搅拌机、钢筋成型等机械设备操作人员务必是经过专业培训、技术熟练，持有临时操作证或相关证书的人员；所有工人在进场作业前务必严格进行“三级安全”教育，考核并颁发安全上岗证；承包人应按发包人现场管理部或总监理工程师的要求，向发包人现场管理部或总监理工程师出示这类证件；承包人保证发包人免于因承包人违章使用工人而可能导致的任何损失或损害。

　　⒁承包人应对所有塔吊、外用电梯、物料提升架、汽车吊等垂直和水*运输机械在使用前按相关规定进行验收，并按规定进行定期安全检测。要保证其安全围护，包括卸料*台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料*台的护身栏杆，脚手架和安全网等；所有机械设备应有安全操作防护罩和详细的安全操作要点等。

　　⒂承包人应对用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果发包人或总监理工程师认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应在核实后以合格的产品进行更换；所有垂直和水*运输机械的搭设、顶升、使用和拆除务必严格依照**的.有关法规、规章和条例等的要求。

　　⒃承包人应根据有关法律法规的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现安全事故，能立即保护好现场、抢救伤员，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大，并立即向发包人现场管理部或总监理工程师报告。

　　⒄承包人制定的用于本工程现场安全生产的手段、措施、方法和程序等应报发包人现场管理部或总监理工程师备案；发包人现场管理部或总监理工程师的

　　此类审核或备案不解除承包人受合同制约的任何职责；承包人还应为那些不便于人员进出的永久工程施工区设立紧急状况下逃生的疏散通道。

　　⒅人身和财产的损害及发包人的保障

　　①承包人应负责和保障发包人及其授权代表免于承担因工程施工所导致的对任何人士的人身损伤或死亡而产生的任何费用、职责、损失、索赔或诉讼。

　　②承包人应负责和保障发包人及其授权代表免于承担因工程施工所引致的对任何私人财产的损伤或损害而产生的任何费用、职责纠纷、损失、索赔或诉讼。

　　③承包人务必承担在整个施工过程中对邻*建筑物、构件及市政管道等的日常操作所造成的影响，负责修复工作的赔偿及负责相关法律职责。

　　④无论承包人是否在投标时填报风险费用，承包人在合同上务必承担可能于施工时产生风险的经济职责及其它合同上的义务。

　　⑤如承包人或分包商雇用的工人或其它受聘于工程或与合同有关的人员身体受到任何损伤时，无论是否有申请赔偿，承包人务必立即将事件书面通知发包人或总监理工程师。

　　⒆现场保卫和治安承包人应为施工现场的保卫带给足够的保安人员及相应的设施和措施。

　　①承包人应为现场带给24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止与本工程无关的任何未经授权的人员(该授权人员仅限于发包人和承包人的雇员、其分包人的雇员、总监理工程师授权的人员、设计人和总监理工程师的雇员以及**及有关主管部门的执行公务或履行职责的工作人员)进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的被盗或被窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件等。

　　②承包人应始终采取预防措施，防止他的雇员或工人发生任何违法、暴乱或妨害治安行为，并保护工程周围居民和公众及其财产不受上述行为的危害。

　　③承包人应制定并实施严格的现场出入制度并报发包人安全保卫部审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；承包人须对施工人员实行实名制管理，人员进出现场、生活区应有出入证，其中应包括工程名称、证号、持有人姓名、性别、职务、所属公司等资料；出入证应加盖印章和做塑封。禁止

　　无关人员随意进出，杜绝男女混居现象。来访人员务必凭有效证件办理登记并经本工程人员引入。

　　④如果分包人/供应商，其他分包人和发包人，以及发包人雇佣的所有人员已经遵照执行了承包人有关现场保安和保卫管理的各项制度，但因承包人保安和保卫工作的不力或缺陷而给任何分包人/供应商，其他分包人以及发包人在现场的财产造成了损失，承包人应承担相应的赔偿职责。

　　⑤承包人须对施工及留守人员进行有针对性的安全、消防及治安培训，并做好教育记录。

　　⑥承包人须规范项目管理，劳务队伍严格按使用计划进、出场，杜绝出现施工人员或施工队伍随意流窜多个工地、生活区的现象。

　　⑦承包人要制定施工现场、生活区突发治安案件应急方案，加强保安力量，及时制止寻衅闹事、械斗行为，创造一个和谐环境。

　　⑧承包人对施工现场、办公区、生活区内的安全生产和消防、保卫管理负全部职责，对由此造成的社会负面影响及经济损失全面负责。

　　4、事故报告

　　一旦发生事故，承包人应立即采取措施以减少人员伤亡和事故损失，并尽快向发包人或总监理工程师报告事故的详情。此外，在发生任何死亡或重大事故时，承包人应立即用最快的可行方法通知发包人或总监理工程师，以及按照法律法规向其有关的行政主管部门报告。

　　5、安全礼貌施工

　　⑴本工程施工现场应按照《建设工程安全生产管理条例》及本市建设行政主管部门建立礼貌安全工地的标准和要求进行礼貌安全施工管理，包括有关设施的设zhi、办法的制定与实施、资料的准备等。

　　⑵承包人应充分认识本工程所处地理位zhi，保证本工程的施工始终严格依照不低于本市建设行政主管部门有关安全礼貌施工的各项标准和规定。

　　6、环境保护

　　⑴承包人应在整个合同履约期内，依照相关要求制定并实施相应的环保制度和措施。

　　⑵承包人应采取必要措施，保护现场内外的环境，并限制由其施工作业引起的污染及其它对公众财产造成的损害和妨碍的后果，承包人应保证在合同期间，现场中气体散发、地面排水及排污不能超过本地区有关规定的数值。

　　⑶承包人应保证在永久工程和临时工程中不得使用对人体或环境有害的材料，施工材料务必使用贴合环保要求的材料。

　　⑷承包人应在其项目质量保证计划中明确防止误用的保证措施，如果承包人违背此项约定的职责，任何后果由承包人完全负责。

　　⑸承包人负责办理有关施工场地交通、环卫、排污和噪音管理等手续，并承担相应职责。

　　⑹如果竣工验收须经过空气检验测试，检验单位须是北京市质检站认可的单位，其检验结果同时提交发包人或总监理工程师，所需费用由承包人负责。

　　三、违约职责

　　1、承包人违反本职责书或国家、本市关于施工安全管理方面的规定的，发包人有权要求承包人限期整改，逾期未改或者改正不合格的，发包人有权要求承包人停工整顿，且每发生一次可扣减2万元以下的工程款作为施工安全管理违约金，并由承包人承担事故的全部职责，如由此造成工期延误或其它损失的，承包人承担相应的违约职责及损失。

　　2、承包人承包范围内的工程，在施工过程中，发生一般性安全事故(未造**员重伤或死亡)，由承包人承担事故的全部职责，发包人有权每次酌情扣减10万元人民币以下的工程款作为施工安全违约金。

　　3、承包人承包范围内的工程，在施工过程中，发生重大安全事故(造**员重伤或死亡)，由承包人承担事故的全部职责，发包人有权每次酌情扣减20万元人民币以下的工程款作为施工安全违约金。

　　因承包人违反本协议或国家、本市关于施工安全管理方面的规定，发生安全事故的，由承包人承担由此产生的人身伤亡赔偿、财产损失赔偿及其它一切赔偿职责及损失，并承担其它相应一切法律后果，在相应的安全事故未彻底解决完毕前，发包人有权暂停支付工程款，直至解决完毕。

　　四、附则

　　1、本协议经发包人、承包人签署后生效，为工程承包合同的附属文件，与工程承包合同具有同等法律效力。

　　2、本协议作一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　被授权人法定代表人(或被授权人)：

　　安全保卫部(签字)：(签字)

　　合同经办部门(签字)：

　　紧急联络电话：

　　紧急联络电话：

　　地址：

　　地址：

　　日期：

　　日期：

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）13

　　为了贯彻国家有关安全法规落实安全第一预防为主的安全方针及有关部门关于安全、消防、治安等安全责任制，维护公司的形象和利益提高项目部人员自觉遵守公司的`管理制度和国家有关法律、法规意识，杜绝各种违法、违纪现象发生，经双方协商签订此责任书，责任书签发之日起，甲方负责监督，检查、指导、纠正各方面工作，乙方负责全面的贯彻实施。

　　一．工地现场施工安全工作

　　进入施工现场必须带好安全帽，严禁穿拖鞋和高跟鞋登高，作业时超过2米高度必须佩戴安全带，所有工地现场施工人员必须购买保险。

　　操作电器设备时必须持有上岗安全证件的相关人员去操作，严禁无证上岗、无证操作。

　　二．工地现场消防安全工作

　　严格遵守国家消防条例及消防责任制的有关规定和公司内部的消防管理办法。避免各种意外发生。

　　三．工地现场治安安全工作

　　必须严格遵守国家的各项法律法规，自觉遵守公司内部各项法规。

　　严禁盗窃公私物料和工具及损坏料材、设备、公、私物品、成品、半成品，凡是违反者按照有关规定赔偿五至十倍，严重的要追究刑事责任。

　　以上项目责任书必须严格遵守，由甲方监督，乙方负责实施，甲方在监督、检查、指导中查出来的问题乙方要迅速的落实。

　　工地如有发生以上及其他安全责任事故甲方将给予经济处罚或追究刑事责任。

　　工地现场安全均有乙方负责，如有以上安全问题等发生，将由乙方承担后果及法律责任。

　　甲方：

　　乙方：

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）14

　　为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、设备安全，根据国家及自治区有关法律法规，结合工程项目建设的实际情况，经双方协商一致签订本协议。

　　第一条工程项目：新疆移动克拉玛依白碱滩区管道工程。

　　第二条施工地址：新疆克拉玛依地区。

　　第三条甲方安全责任（甲方即发包方，乙方即承包方）

　　1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

　　2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

　　3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

　　4、甲方指派项目经理负责与乙方联系施工安全方面的工作。

　　5、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

　　6、甲方有对乙方在施工过程中，违反***生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

　　7、乙方在施工中发生的安全事故、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生***《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地**和**部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方事故调查书面结论及处理意见。

　　8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

　　9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

　　（1）人身伤亡事故；

　　（2）发生施工机械、施工设备严重损坏事故；

　　（3）发生火灾事故；

　　（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

　　（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

　　第四条乙方安全责任

　　乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方所的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《国家建设工程安全生产管理条例》、《电信工程施工安全施工摘录》等有关其他安全施工规定、制度。

　　3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　4、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

　　5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行。无措施或未交底严禁布zhi施工。

　　6、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

　　7、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

　　8、在施工期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

　　9、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

　　10、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送**机关处理。

　　11、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。

　　12、乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。

　　13、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

　　14、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

　　15、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

　　16、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

　　17、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

　　18、乙方应执行***《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的'**安全管理部门、**部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生***《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地**、**部门，并要求派人保护现场。

　　19、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

　　第五条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

　　第六条违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

　　4、乙方未设zhi安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

　　6、乙方使用甲方的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

　　7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

　　8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

　　9、施工过程中发生人身伤亡、设备事故有隐瞒行为的，除接受**有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

　　第七条甲乙双方约定的其他事项：

　　第八条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

　　第九条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　第十条本协议有效期限：自工程开工起至工程竣工验收止。

　　第十一条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　第十二条本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

　　第十三条本协议签订地点在甲方住所地。

　　发包方（章）：分公司法定代表人：

　　委托代理人：

　　承包方（章）：技术有限公司

　　法定代表人：

　　委托代理人：

租赁施工设备安全的责任书（通用15篇）15

　　甲方（总包方）：

　　乙方（劳务承包方）：

　　经甲乙双方协商：甲方将承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行和认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高本项目建设工程施工安全管理的整体水*，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的财产与人生安全，根据《中华人民共和国建筑法》，《施工现场管理规定》等有关国家法令法规，甲乙双方特订立此建设工程安全生产责任书，双方共同遵守。

　　一、工程劳务承包方责任：

　　1、劳务承包施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。分包施工企业必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负责。

　　2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，承包方项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。

　　3、承包施工企业应当根据施工组织设计，工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应按专项安全方案，并采取措施严格执行。

　　4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交**度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。

　　5、承包施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”《建筑施工安全检查标准》（JG59—99），《建设工程供电安全规范》（GB50194—93）。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。

　　6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的`安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。

　　7、承包施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。

　　8、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

　　9、施工企业应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工现场进行意外伤害、伤亡保险。

　　二、发包方责任：

　　1、发包单位应根据国家有关法令，法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。

　　2、根据招标投标的有关规定，发包单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。

　　3、工程开工前，发包单位应当向施工分包单位提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做好安全准备工作。

　　4、发包单位工程负责人应随时督促施工分包单位加强安全管理，按操作规范与规程作业，对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。

　　三、建设工程承包方安全生产目标：

　　1、事故管理：

　　本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。重伤事故率控制0%轻伤事故率控制1%。

　　2、安全管理：

　　（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率为100%，经费保证率100%。

　　（2）施工现场每月组织3次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。

　　（3）施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书执行率100%。

　　（4）施工现场设专职安全员1人。

　　（5）施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运输提升设施验收合格率100%。

　　（6）施工现场各类机械，机电设备完好率100%。

　　3、安全教育：

　　工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗100%；施工管理人员安全培训率100%。

　　四、本表一式三份，建设单位、施工单位与昆明市建设工程质量安全监督站各执一份。

　　甲方法定代表人：

　　现场代表：

　　公司（盖章）

　　20年月日

　　乙方法定代表人：

　　（项目经理）现场负责人：

　　公司（盖章）

　　20年月日

租赁施工设备安全的责任书菁选扩展阅读

租赁施工设备安全的责任书菁选（扩展1）

——安全施工责任书 菁选

安全施工责任书 15篇

　　在充满活力，日益开放的今天，责任书使用的频率越来越高，责任书是写明责任范围、职责的文书。到底应如何拟定责任书呢？下面是小编为大家收集的安全施工责任书 ，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

安全施工责任书 1

　　甲方：xx

　　乙方：xx

　　甲方将xx屋面遮阳蓬工程承包给乙方，乙方应确保施工期间的施工安全。为明确责任，做好施工期间的安全工作，特签订本装修施工安全责任书，具体内容如下：

　　1、乙方应做好在装修期间装修员工的治安管理工作。装修期间不得出现打架、斗殴事件以及给甲方造成负面影响的.其他事件。

　　2、施工期间住在施工现场的施工人员应严格注意自身形象，不能大声喧哗、打闹，做出有损甲方形象和违反《社会治安管理条例》的事情。

　　3、乙方应在施工现场设立安全警示牌。在高架上施工应做好各种安全防范措施。

　　4、施工现场严禁吸烟。在施工期间应加强施工现场的防火工作。

　　5、乙方因施工需要，拉接临时电线或使用电热工具必须符合安装规范，严禁私拉乱接。

　　6、乙方必须坚持每天检查施工用电情况，并于每日施工结束后关闭电源。

　　7、乙方应严格施工现场的管理，对所有的装修材料应码放整齐，装修垃圾应及时清除。

　　8、乙方应随时接受甲方管理人员的监督检查，对提出的不安全隐患立即整改。

　　9、乙方施工人员在施工中应注意施工安全，严禁违章施工。对施工用的脚手架和施工电器应严格检查，预防安全事故的发生。对在施工过程中所发生的安全事故均由乙方自行负责承担。

　　10、本责任书一式两份，双方各执一份。自签字盖章之日起生效。

　　甲方负责人签字(盖章)：xx日期：20xx年xx月xx日

　　甲方工程监管人签字xx甲方工程监管人电话：xx

　　乙方负责人签字(盖章)：xx日期：20xx年xx月xx日

　　乙方工程负责人签字：xx乙方工程负责人电话：xx

安全施工责任书 2

　　为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高公司建设工程施工安全管理的整体水*，杜绝重大伤亡事故的发生，保障人身安全、保障公司信誉。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关国家法令法规，特制定本建设工程安全生产责任书。公司所有项目部（车间）必须与公司签订建设工程安全生产责任书，作为安全管理的指导与检查执行依据。

　　一、责任

　　1、认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策及法规。

　　2、项目经理依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。项目部应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查。

　　3、项目部对列入建设工程概算的.安全作业环境及安全措施所需费用，应用于施工安全中，不得挪作他用。

　　4、项目部必须设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员不少于1人。

　　5、实现目标管理，加大施工现场事故隐患治理力度，坚决遏制重特大安全事故发生，杜绝死亡事故的发生。如发生安全事故应立即上报公司。

　　6、工程开工前办理工程开工备案手续，将单位工程人员组织、安全文明施工投入、施工现场总*面图等信息准确填写，经总工程师批准后方可开工。

　　7、工程开工前办理安全报监手续，同时与建设单位、监理单位做好安全评估。未办理安全报监的，不得开工。

　　8、塔吊在使用之前必须向相关部门报检，检测合格后方可使用。

　　9、公司生技科是公司建设工程安全管理的主管部门。负责公司建设工程安全管理工作。对项目部的安全生产和管理具有监督、检查的权利。

　　二、安全管理目标

　　1、事故管理

　　年度轻伤率控制在全体员工的1—3‰以内；经济损失额控制在总产值的1‰以内；特大事故、重大事故为零；一般事故死亡率、重伤率为零；重大事故隐患整改率95%以上，一般事故隐患整改率90%以上；事故及时结案率100%。

　　2、安全管理

　　（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到90%。

　　（2）施工现场每月组织2次由项目经理组织的安全大检查。

　　（3）施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到100%。

　　（4）施工现场设专职安全员不少于1人。

　　（5）施工现场塔吊报检率达到100%，脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到100%。

　　（6）施工现场各类机械、机电设备完好率达到100%。

　　3、安全教育

　　工人岗前三级教育率达到90%，特种工人持证上岗率达到100%；施工管理人员安全培训率达到100%。

　　三、奖罚

　　1、凡在安全生产中成绩突出，具备下列条件之一的单位和个人，给予100—1000元的奖励；

　　（1）认真贯彻执行***生产方针、政策、法令、法规和企业安全生产责任制，安全考核指标达标，安全生产和文明施工取得显著成绩的；

　　（2）在劳动保护方面，有重大发明、技术进步或提出重大合理化建议的；

　　（3）防止和避免重大伤亡事故或在事故抢险中有功的。

　　2、各项目部（车间）安全指标失控者，给予1000元的罚款，因安全事故所发生的费用小于等于5万元由项目部（车间）承担，大于5万元者项目部（车间）和公司各承担50%，并按事故的损失额项目部（车间）相关责任人承担10%，公司相关责任人承担5%。

　　3、对有下列行为之一的职工，经教育不改的，给予20—1000元的罚款、辞退，情节严重的追究刑事责任。

　　（1）违章指挥和违章作业造成事故的；

　　（2）玩忽职守，违反安全责任制，造成事故的；

　　（3）发现有事故隐患，既不采取防范措施，又不及时报告，而发生事故的；

　　（4）发生事故后破坏现场，隐瞒不报、虚报、故意拖延报告或者嫁祸他人的；

　　（5）对批评或制止违章作业、违章指挥的人员进行打击报复的；

　　（6）不执行上级和安全部门限期解决的安全隐患造成事故的；

　　（7）由于设备超过检查期限运行，或设备有缺陷，或没有防护装臵造成事故的；

　　（8）发生事故后，不积极组织抢救，或事故后不吸取教训，不采取措施，致使同类事故重复发生的。

　　4、罚款主要用于安全生产、文明施工管理先进单位和个人的奖励，或改进安全生产管理工作所需经费，做到专款专用。

　　四、责任期限

　　二0一0年一月一日至二0一0年十二月三十一日

安全施工责任书 3

　　甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________

　　为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方*等协商，签定本工程施工安全生产责任书。

　　一、工程项目基本情况

　　1、施工项目：_______________________________________

　　2、有效期限：________年____月____日至________年____月____日

　　3、工程地点：________________________________________

　　二、甲方安全责任

　　1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。

　　2、建立健全安全生产管理制度：设立项目部安全管理机构，建立健全安全生产责任制，落实安全管理体系，配备专职安全管理人员，健全规章制度，制定各工种安全生产操作规程并做好技术交底。甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前经监理审批后报甲方项目技术部备案。

　　3、建立安全教育制度：要对乙方施工人员进行安全教育； 包括新入场工人（或进入新的岗位）一级教育、经常性教育；做好安全资料记录、收集、整理、归档工作。

　　4、建立安全生产检查制度。 公司、项目部定期对施工现场进行安全检查并做好书面记录；有权对乙方在施工中出现的不安全隐患签发隐患通知书，并限期整改，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方的作业，由此产生的后果由乙方承担一切责任。

　　三、乙方的安全责任：

　　1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。

　　2、建立健全安全生产管理制度：

　　（1）必须严格遵守国家相关制度和甲方制定的各项安全规章制度、操作规程和甲方下发的管理程序，严格服从甲方人员的安全监督管理。并指定专人负责监管安全施工作业。

　　（2）施工人员进场前，必须先将现场负责人，施工人员（包括管理人员、施工人员、特殊作业人员）花名册，企业资质证书和委托书等原件经监理审核后将复印件（总监签字的复印件）送甲方项目技术部备案。

　　（3）乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。风险提示：

　　工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

　　3、建立安全教育制度：开工前，乙方应组织全体施工人员进行三级安全教育（甲方一级和乙方二三级）并经考试合格后上岗，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报甲方项目技术部备案。特种作业人员必须持有相应的有效的特种作业操作证书并培训上岗。严禁无证及未经安全培训人员上岗。

　　4、建立安全生产检查制度。

　　（1）乙方必须定期对施工现场进行安全检查并做好书面记录，对工程所在地建筑安全监督机构或甲方安全管理人员下发的事故隐患整改通知书要及时整改并写出事故隐患整改反馈单，经建设单位、监理工程师及施工企业负责人验收签字后，报工程所在地建筑安全监督机构或甲方项目技术部和工程管理部各一份。

　　（2）乙方在每天班前班后检查施工人员的劳动保护，督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品，交待施工安全注意事项。

　　（3）对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的'情况，有权拒绝施工并向甲方汇报。

　　（4）施工单位应派专职安全生产管理人员现场监督检查施工组织设计中编制的安全技术措施和施工现场临时用电方案的落实情况。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审批签字后实施。

　　5、建立安全生产事故报告处理制度：

　　（1）乙方施工过程中发生人生伤亡和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

　　（2）乙方应对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的**安全管理部门、**部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报并负责经济赔偿及善后处理。

　　6、施工现场安全管理：

　　（1）现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。

　　（2）乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。

　　（3）现场严禁垂直交叉作业；高处作业禁止将工具、配件及物 件上下抛掷；楼内作业人员严禁将垃圾及其他任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

　　（4）危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。

　　（5）乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。施工需要用电时，必须由专职电工操作；需 要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。

　　（6）乙方应做到文明施工、安全生产，在*时的工作中做到活完场清，材料码放有序，保持施工现场的美观整洁，防止造成环境污染。

　　（7）乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

　　（8）乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

　　（9）乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。风险提示：

　　如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比较方便执行。

　　四、违约责任由于乙方责任造成对第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿第三方因此造成的全部损失。

　　五、出险理赔责任对于施工过程中出现意外，造**身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任。

　　六、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　七、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖X后生效。

　　八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　九、本协议签订地点在_____________________地。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

安全施工责任书 4

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方在甲方进行高空作业过程中严格按甲方要求进行施工作业。为了方便与双方的管理，确实保证施工现场的`安全，特制订以下安全责任书：

　　1、乙方必须遵守中华人民共和国《安全法》和中华人民共和国《消防法》，以及北京市治安管理处罚条例的有关规定。

　　2、乙方必须按照操作规程作业，特殊工种必须持证上岗（如电工、焊工和有限空间作业等），如无证操作，造**身事故或火灾，由乙方负责，同时要配备足够的消防设施。

　　3、施工单位的施工负责人为第一安全责任人，现场施工负责人为现场安全责任人，施工单位的第一安全责任人对施工人员及现场安全负全责。

　　4、作业前乙方应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育。监护人应时刻对现场进行监护

　　5、乙方施工人员施工时必须严格按照《高空作业操作规程》等有关规定施工。系好安全带、带好安全帽，做好必要的安全防护措施。

　　6、乙方员工在工作期间，因安全责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。

　　7、施工现场严禁吸烟。

　　8、施工现场严禁动用明火，需要动用明火时必须有专人进行现场监护，配备水和灭火器材后方可施工；否则造成的所有损失均由乙方承担。

　　9、乙方应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

　　本责任书一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　年月 日 年 月 日

安全施工责任书 5

　　建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任：

　　一、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。

　　承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的*整、施工必备的水、电、道路的畅通等。

　　二、接受发包人的监督。《民法典》规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。”

　　三、确保建设工程质量达到合同约定的标准。《民法典》规定“因施工人的'原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应承担违约责任”。《民法典》规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造**身和财产损害的，

安全施工责任书 6

　　为加强房屋拆除安全施工管理，认真落实“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，杜绝安全事故发生，维护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规政策，甲方委托乙方对向阳路以北、潍徐南路以南环城河东侧的28户二层房屋（具**置由甲方指定）进行拆除，经双方协商，签订本房屋拆除安全施工责任书。

　　1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法规政策。

　　2、应当健全安全生产制度，建立由法定代表人为第一责任人的责任体系，完善紧急救援措施，保证安全施工，做到“组织有 保证，任务有要求，工作有检查，预防有措施”。

　　3、明确房屋拆除安全生产职责，与项目负责人签订安全、文明施工责任书。施工现场周边设立围护设施和警示标志。 消防设施，保持完好的备用状态，按照施工总*面图布置临时设施、机具设备、堆放建筑材料，保证出入口及场内通畅、整洁。

　　4、拆除房屋或构筑物前，应先截断电源、关闭天然气，拆除楼房应当搭设防护架、设立防护网，施工人员应当按规定佩戴安全帽、挂设保险绳，应有效的控制施工过程中的扬尘、噪声和震动，按有关规定运输建筑材料、处置建筑渣土和各种废物。

　　5、乙方在房屋拆除施工时不得有下列行为：高空抛撒废料；将有毒有害废物作土方回填；泥浆水未经处理直接排入城市排水设施或河道；无符合规定装置而在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒有害烟尘和气体的物质；在应拆除建筑物内办公、生活或非作业性滞留；其它应当禁止的行为。

　　6、积极配合相关部门的'监督、检查和指导，对存在的问题，要制定整改措施、经费保障、完工日期等整改计划，及时采取有效措 施，消除安全隐患，按规定的时间上交安全检查整改情况书面材料，并向甲方报送整改情况。

　　7、加强施工现场管理，完善各种安全防护设施。若发生安全事 故，要立即组织力量进行救援，最大限度杜绝人员伤亡，及时上报事故情况，不得拖延或瞒报事故。安全事故发生后，要保护好现场，积极配合相关部门做好调查取证工作，按照责任及相关规定做好善后处理工作，消除安全隐患。

安全施工责任书 7

　　为确保施工现场的安全生产和从业人员的人身安全，在项目织施工中应坚持“安全生产；预防为主”的方针，贯彻***生产的法令法规，强化施工安全管理。现场从业人员应严格执行《建筑安装工人安全技术操作规程》和公司《安全生产文明施工管理程序》，杜绝违规违章作业防止安全事故发生。现结合有关法律法规和湖北长安建筑股份有限公司《安全生产文明施工管理程序》，本项目部与进入现场施工的从业人员签订如下安全责任：

　　一、从业人员在施工现场作业时应严格按《建筑安装工人安全技术操作规程》和要全交底操作，本人如出现违规违章操作，除接受公司《安全生产文明施工管理程序》的管理和处罚外，并承担相应的'责任。

　　1、从业人员有违规违章行为时，项目部依括程序文件给予责任人10—100元人／次的经济处罚，并责令现场纠正。

　　2、从业人员有违规违章造成安全事故和经济损失时，应依据责任按《安全生产文明施工管理程序》承担经济责任和赔偿损失，直至承担法律责任。

　　二、进入施工现场应正确使用劳动保护用品和保护现场安全防护设施。

　　三、有权拒绝违章指挥，发现安全隐患应及时报告，有安全隐患危险时应停止作业并采取相应防范措施。

　　四、多次发生违规违章作业或不服从安全管理的从业人员，应无条件清退出场，停止劳务作业。

　　五、严禁酒后施工作业。从业人员凡在酒后操作所发生的一切事故由当事人承担全部责任。

　　六、现场施工的从业人员应身体健康，并能适应现场作业的安全需要，如身体有严重疾病或身体不适状况，应停止作业退出现场施工。

　　七、参与施工的分包方或劳务队负责人应抓好所属人员的安全生产，对所属人员的违规违章作业应承担连带责任和经济损失。有经济分包合同的分承包方应对分包的范围、人员承担安全责任。

　　八、非现场人员，不准进入现场。现场从业人员不准携带非施工人员进入施工现场和留宿。

　　九、从业人员在施工中及时报告安全隐患或检举他人违规违章作业的，给予5—50元的奖励，在安全事故中抢救有功或施工中果断采取应急措施，避免了安全事故发生的当事人给予100—500元的奖励。

　　十、本项目施工的从业人员，如在施工现场以外（以施工现场大门为界）发生安全事故或引起其它纠纷由当事人全部承担，本项目部概不负责（因工作需要项目部负责人安排外）

　　从业人员签字：

　　工 程 名 称： 项目负责人签字：

　　20xx年月日

安全施工责任书 8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《北京市消防条例》、《北京市防火安全责任制暂行规定》和《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定，甲、乙双方均有责任确保施工期间的安全，为明确责任，做好施工期间的治安、消防工作，特签订本装修施工消防安全责任书，具体内容如下：

　　1、甲方为装修施工消防安全监管方，乙方为装修施工执行方，双方均应严格遵守国家的法律、法规和北京市各项治安、消防安全管理制度，自觉接受执法和主管部门的检查。

　　2、乙方应在进场施工前到甲方办理装修施工审批手续，经审查批准后，方可进场施工。

　　3、乙方负责其所承包装修区域内的治安、消防安全工作。

　　4、乙方需要加强施工期间的防火工作。

　　4.1乙方需于施工前明确指定现场消防安全责任人，并通知甲方其具体职务及联系方式等。

　　4.2乙方负责对其进场人员进行经常性的防火知识教育，包括火灾报警程序、消防器材使用方法、施工动火程序及现场禁烟规定等。

　　4.3乙方需于施工现场配备适量灭火器材及消防用水。

　　4.4施工现场严禁吸烟。

　　5、乙方需加强施工用电的管理工作。

　　5.1乙方于施工中使用电气焊或其它动火工具，其操作人员必须执有电气焊操作证和甲方保安部审核批准后开据的动火证。

　　5.2乙方因施工需要，拉接临时电线或使用电热工具必须经甲方工程部批准。

　　5.3乙方必须坚持每天检查施工用电情况，并于每日施工结束后关闭电源。

　　6、乙方需加强对易燃易爆物品的`管理工作。

　　6.1乙方需严格控制稀料、汽油、气瓶等易燃易爆物品进入大厦，如有需要必须经甲方保安部门批准并由乙方指定专人保管。当天施工使用剩余易燃且易爆品不得在大厦内存放。

　　6.2乙方应严格施工现场的管理，所有的装修材料须符合消防规范的要求，材料应码放整齐，刨花等易燃易爆垃圾应及时清除。

　　7、乙方应随时接受甲方管理人员的监督检查，对提出的不安全隐患立即整改。

　　8、经甲方确认，乙方在施工期间无违反本责任书及其他相关管理规定的行为且验收合格，甲方可如数退还乙方装修施工押金;如乙方在施工期间，违反本责任书及其他相关管理规定，给甲方造成经济损失和不良影响的，甲方有权要求乙方立即停止施工，并酌情扣留部分或全部装修押金作为违约金;因乙方过失，造成重大责任事故，乙方需承担法律责任，并赔偿甲方的全部经济损失。

　　9、本责任书一式两份，双方各执一份。自签字盖章之日起生效。

　　10、如有未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方负责人签字(盖章)：日期：

　　乙方负责人签字(盖章)：日期：

安全施工责任书 9

　　为切实加强交通安全工作，从源头遏制交通违法，全力预防施工期间交通事故，特别是重大事故的'发生，保障道路施工任务的顺利进行和圆满完成，山西诚杰市政右玉县横六街（东段）道路新建工程右玉项目部与XXX签订本责任书。

　　1、在道路施工作业中，要严格按照《道路交通安全法》规定，依照程序，配齐配全安全防护措施、交通标志标牌后方可施工。

　　2、道路进行施工作业时，施工现场必须在相应安全位置树立施工作业导视牌，做到围挡整洁，交通维护设施规范。

　　3、禁止雇佣、租用、使用无牌无证、报废车、拼装车配送建筑施工物资，保证行车安全。

　　4、严禁运载车辆驾驶人无证驾驶、酒后驾驶、杜绝交通安全事故发生。

　　5、运输散装物资必须加盖篷布，不得在运输过程中抛、撒、遗漏，违反交通法律法规。

　　6、运输车辆、驾驶人必须携带有效证件驾驶合格车辆，积极配合交通民警执法检查。

　　7、必须加强所属驾驶人、施工作业人员的交通安全教育，教有驾驶人文明行车，遵章守纪，共同维护交通环境和秩序。

　　8、对复杂路段进行施工作业时，应及时通报交通和交警部门请求协助维护，以确保施工作业路段的正常施工。

　　9、对因施工作业不当，或安全警示措施不力造成交通事故的，将依法追究责任。

诚杰建设集团有限公司

右玉县横六街（东段）道路新建工程项目部

签字：XXX

XX年XX月XX日

安全施工责任书 10

　　甲方：山东高速股份有限公司济青分公司

　　乙方：山东鲁桥建设有限公司青银高速迁拓工程三标项目部

　　为保障道路施工现场和过往车辆及人员的安全，杜绝安全事故发生，本着“安全第一、预防为主”和“谁施工、谁负责”的原则，经甲、乙双方商定，签订本责任书：

　　一、施工项目：青银高速青岛收费站迁移及拓宽工程

　　二、施工期限：自20xx年 5月 8日至 20xx年7月1日。

　　道路施工安全责任书三篇保证书

　　三、要求：

　　1、乙方在施工过程中必循遵守甲方指定的文明安全施工规定。工程开工前对参加施工的人员进行安全培训教育，使其熟知在高速公路作业的有关安全操作规程。

　　2、工程施工前乙方应根据施工区域确定交通控制方案，并将控制区域的.具**置、封闭方法及示意图报甲方。

　　3、必须设置符合国家规定的明显的施工标志。

　　4、施工现场须设置专职的安全员，负责施工现场的安全措施。

　　5、乙方应自觉接受甲方的监督检查，对甲方提出的违规现象及时整改。进入高速公路的施工车辆及人员须办理路政、交警管理手续，做到持证上岗；着反光背心，否则不准进入高速公路。施工人员不得在安全作业区域外活动。

　　6、乙方须向甲方一次**纳XXXX万元的安全保证金，若施工期内未发生违反安全管理规定行为，保证金全额返还；但如果发生下列情形，安全金相应扣除：

　　（1）发现违反安全管理行为，每人次扣款1000元-5000元。

　　（2）不服从甲方管理人员正确的调度指挥，每人次扣款5000元-10000元。

　　（3）甲方发现乙方违章施工，向乙方开具《高速公路作业现场违章行为整改通知书》，并每次扣款10000元。

　　（4）由于乙方施工原因造成高速公路严重堵塞现象，除立即责令停工整改外，每发生一次扣安全保证金总额的30%。

　　（5）若乙方在施工过程中因乙方施工原因造成事故或造成任何过往车辆、人员损失及伤害，一切责任由乙方负责，甲方不承担任何责任，并扣除20 %―50%的安全保证金。

　　（6）安全保证金扣除后，乙方须于次日将安全保证金相应补齐。

　　四、本协议一式四份，双方各持两份；

　　五、自签字盖章之日起生效。

　　甲方负责人： 年 月 日

　　乙方负责人： 年 月 日

安全施工责任书 11

　　甲方:中石化绿源地热能开发有限公司

　　乙方:

　　一、目的

　　为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方*等协商，签定本施工安全生产责任书。

　　二、内容

　　1、乙方按中标合同书进场后应熟悉并能自觉遵守执行《安全生产法》、***《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地**有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的`法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康;遵守甲方工程施工相关的安全管理制度。

　　2、进场施工前，乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗，所有人员持证上岗;乙方必须执行安全技术交xx度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

　　3、乙方施工队负责人或临时班、组长是施工队伍的第一安全责任者，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全生产责任制，指定现场安全员制定可靠的安全措施及技术措施。

　　4、乙方应在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定甲方有权停止乙方的工作，造成一定后果的乙方应负全部责任。

　　5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理，围挡上挂设照明灯，引导夜间车辆行人出行;施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

　　6、施工过程中甲方实行公司、项目部、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

　　7、乙方必须在施工过程中应遵守下列规定:

　　(1)设立现场工作负责人和安全监督员，对现场施工安全进行全过程监督，对工作地点的临*带电部位，要设有专人监护。

　　(2)施工人员进场必须佩带施工证，施工人员应按规定正确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故。特种作业人员还必须携带特种作业操作证。

　　(3)施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定，注意安全;施工人员场内作业或场外活动应注意交通安全;车辆进场应降低车速，应不大于15km/h;需要断路施工时，应设隔离措施，并须有专人引导，施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。

　　(4)施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。

　　(5)使用临时电源时，必须配置合格的漏电保护装置，应经常检查漏电保护装置的可靠性。

　　(6)使用电动工具前，必须认真检查其是否完好，有无漏电，禁止使用不合格的工器具。

　　(7)电气焊作业人员应持证上岗，应具备一定水*的电气焊作业的安全知识和技能。

　　(8)搬运梯子和长物时，必须放倒搬运，防止触碰带电设备。

　　(9)进入旧有管线检查井等受限空间作业前，乙方应向甲方工程管理单位和安全管理单位提出作业申请，办理受限空间作业许可证。乙方执行受限空间作业时，应对受限空间进行安全检测，配备必要的安全防护用品，注意通风，防止缺氧及有毒气体对作业人员造成伤害。在电缆通道内使用手持电动工具作业时，应采取措施防止电动工具受潮造成漏电，同时须做好消防措施。

　　(10)施工现场，禁止流动吸烟、禁止随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持工作现场的整洁。

　　(11)乙方在施工过程中发生安全事故应及时通知甲方工程管理部门和安全管理部门，保护事故现场，并接受甲方部门的调查。

　　(12)乙方应认真学*和贯彻国家颁布的《卫生防疫法》，做好预防非典、防禽流感等传染病，保证饮食卫生，防止食物中毒。

　　(13)乙方在雨季应做好防汛工作，夏季应做好防暑降温，冬季采取冬施措施，保证生产人员健康安全，保证工程质量。

　　8、其它额外事宜由甲乙双方协商解决。

　　三、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任由乙方自行承担。本责任书一式三份，甲方二份，乙方一份，签定之日起生效。

　　甲方盖章: 乙方盖章:

　　甲方代表: 乙方代表:

　　年 月 日 年 月 日

安全施工责任书 12

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　经双方充分、友好协商，本着*等互利，公*公正的原则，明确双方权利和义务，确保项目能优质按时完成，特签订本协议。

　　第一条、甲方的责任

　　1、甲方在乙方进行工作时，有权对乙方进行监督、检查、指导。

　　2、作业过程中出现人员伤害情况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。

　　第二条、乙方的责任

　　1、本次施工过程中，乙方负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。作业人员必须持证上岗。

　　2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

　　3、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。

　　4、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。

　　5、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

　　6、乙方所使用的`工具应对其安全防护措施负责并承担安全责任。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

　　第三条、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好文明作业。

　　第四条、在协议有效期内，任意一方未经对方同意，不得随意终止协议;任意一方因违约而造成对方的经济损失，必须予以赔偿。

　　第五条、因本协议而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方注册地提起仲裁或者诉讼。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。

　　第六条、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。

　　第七条、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　第八条、协议的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　第九条、除非遇到不可抗力因素导致本协议不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更协议内容。

　　甲方(盖章)：________乙方(盖章)：________

　　代表人(签字)：______代表人(签字)：______

　　地址：______________地址：：____________

日期：_________日期：_________

安全施工责任书 13

　　甲方(建设单位)：_______

　　法定代表人：_______

　　乙方(施工单位)：_______

　　法定代表人：_______

　　为加强房屋拆除安全施工管理，认真落实"安全第一、预防为主"的安全生产工作方针，杜绝重大事故发生，维护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规政策，甲方委托乙方对房屋进行拆除，经双方协商，签订本房屋拆除安全施工责任书。

　　一、乙方责任

　　1、乙方认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法规政策。

　　2、乙方应当健全安全生产制度，建立由法定代表人为第一责任人的责任体系，完善紧急救援措施，保证安全施工，做到"组织有保证，任务有要求，工作有检查，预防有措施"。

　　3、明确房屋拆除安全生产职责，与项目负责人签订安全、文明施工责任书。

　　4、施工现场周边设立围护设施和警示标志，并配备符合规范的消防设施，保持完好的备用状态，按照施工总*面图布置临时设施、机具设备、堆放建筑材料，保证出入口及场内通畅、整洁。

　　5、拆除旧房前，应先截断电源、关闭天然气，拆除楼房应当搭设防护架、设立防护网，施工人员应当按规定佩戴安全帽、挂设保险绳，应有效的控制施工过程中的'扬尘、噪声和震动，按有关规定运输建筑材料、处置建筑渣土和各种废物。

　　6、乙方在房屋拆除施工时不得有下列行为：高空抛撒废料;将有毒有害废物作土方回填;泥浆水未经处理直接排入城市排水设施或河道;无符合规定装置而在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒有害烟尘和气体的物质;在应拆除建筑物内办公、生活或非作业性滞留;其它应当禁止的行为。

　　7、积极配合相关部门的监督、检查和指导，对存在的问题，要制定整改措施、经费保障、完工日期等整改计划，及时采取有效措施，消除安全隐患，按规定的时间上交安全检查整改情况书面材料，并向甲方报送整改情况。

　　8、加强施工现场管理，完善各种安全防护设施。若发生安全事故，要立即组织力量进行救援，最大限度杜绝人员伤亡，及时上报事故情况，不得拖延或瞒报事故。安全事故发生后，要保护好现场，积极配合相关部门做好调查取证工作，按照责任及相关规定做好善后处理工作，消除安全隐患。

　　二、甲方责任

　　1、及时传达和通报相关职能部门关于安全生产工作的重要指示和要求，督促乙方安全施工工作的落实。

　　2、对违反安全生产操作规范的，及时报相关职能部门进行查处。

　　3、如发生安全事故，除及时报警外，务必在第一时间内向相关职能部门报告，不得拖延或瞒报事故。同时保护好现场，维护秩序，组织力量配合相关部门做好处置工作。

　　三、为确保房屋拆除施工的安全顺利进行，乙方向甲方交纳安全生产保证金 元。当安全事故发生时，甲方负责督促乙方及时处理。如乙方未及时处理的，甲方可自行处置，其所需经费从安全生产保证金中扣除，不足部分，甲方可通过其它合法途径向乙方追偿。房屋拆除施工完毕，没有发生安全事故，甲方应退还乙方安全生产保证金。

　　四、其它约定：

　　1、_______

　　2、_______

　　3、_______

　　五、本责任书一式三份，甲方存一份，乙方存一份，交房屋拆除安全施工管理部门备案一份。

　　甲方(建设单位)：_______

　　法定代表人：_______ 地址：_______

　　乙方(施工单位)：_______

　　法定代表人：_______ 地址：_______

　　______年______月______日

安全施工责任书 14

　　为认真贯彻"安全第一、预防为主"的方针，确保施工生产的安全，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产必须抓安全，所以，双方特签订本工程项目施工安全生产职责状。

　　一、乙方的安全生产职责：

　　1、严格安全管理，认真组织落实施工组织设计(或施工方案)中的施工安全技术措施，建立统一规格的五牌一图，现场有安全标志、色标、警示牌，做到礼貌施工。

　　2、领导所属班组定期召开安全工作例会，认真开展每周一次安全日活动，对照建筑施工安全检查表，经常检查生产现场的安全管理，认真查出事故隐患，制定各种安全技术措施，确保施工全过程的安全生产。

　　3、组织学*安全操作规程，并检查执行情景，对新工人必须进行安全教育，异常是劳动用工的管理和教育，教育工人遵章守纪和正确使用安全防范设施和防护用品，负责检查特殊作业人员是否有持证上岗。

　　4、督促指导班组严格按工艺规程和安全操作，制止违章指挥和冒险作业的行为。

　　5、对现场搭设的"二架一网"及安装的大型机械、电器设备(配合机管员)等安全防护装置，必须有技术交底的`验收手续，方能使用。

　　6、对工地不安全隐患，由市或公司安全部门工程处安全员所发出隐患通知书必须签字，并按通知限期整改。

　　7、发生工伤事故尤其重大伤亡事故、重大未逐事故，要保护现场，立即报告参加事故调查结果，填表上报，落实整改措施，不得隐瞒不报。虚报或有意拖延报告，更不能擅自处理。

　　8、工地建立岗位职责制和防火措施，督促有关人员做好施工安全各项技术资料。

　　二、安全奖罚条例：

　　1、乙方在项目施工过程中，保证认真贯彻执行劳动法、建筑安装工程安全技术规程及部、省、市、公司一系列安全规定、规程及法规、法令。严格遵守一切安全指令，严禁违章作业，按照“一标三规范"的标准要求做好施工现场的一切安全防护设施。

　　2、乙方工地在主管部门或公司安全检查中出现安全不合格时(检查评分值不到70分)视评分值之高低甲方对乙方罚款20xx~4000元。

　　3、乙方工地在市安监部门或公司安全检查中发现安全防护设施缺项或不合格，同时，经过一次限期整改后复查都不合格的，甲方对乙方罚款3000~5000元。

　　4、工地发生工伤事故，不上报公司，并且没有妥善处理好，工伤者投诉到市有关主管部门，有损公司形象和声誉者，甲方对乙方罚款5000元。

　　5、乙方工地发生重大伤亡事故，除承担事故的一切职责外，视事故情节轻重，甲方对乙方罚款8000~15000元。触犯安全法规者，要追究刑事职责。

　　本职责状一式二份，甲乙双方各一份，具有同等效力。甲乙双方签名盖章后即生效。

安全施工责任书 15

　　为了更有效地杜绝各类不安全隐患，杜绝各类伤亡事故的发生，确保国家和人民的财产不受损失，人民生命不受伤害，根据温州市教育局《关于立即开展在建项目施工安全大检查的紧急通知》(温教建函[20xx]211号)的文件精神及《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程安全生产管理条例》和《建设工程监理规范》，确保工程安全监理工作的落实和安全监理工作的实施，签订本安全责任。

　　1、工程监理在工程项目实施过程中行使安全监理的.权利，并承担由过失或工程质量事故引发的安全事故的相应监理责任。

　　2、总监理工程师对工程项目的安全监理负总责。

　　3、总监理工程师应当按照《建设工程监理规范》的要求，安排工程项目监理人员按照规定，采取旁站、巡视和*行检验等形式，对施工单位执行安全生产的法律、法规和标准、规范及落实安全生产责任制、施工安全措施等情况进行监理，并对施工现场易发生事故和薄弱环节进行重点监控。

　　4、总监理工程师在实施监理过程中，发现存在重大事故隐患的应当要求施工单位停工整改，对重大事故隐患不及时整改的，应当立即向建设行政主管部门报告。

　　5、总监理工程师审核施工单位的施工组织设计(方案)中关于安全管理的内容及安全技术措施，并提出监理审批意见;

　　6、总监理工程师应督促施工单位落实安全施工的组织保证体系，检查建立健全安全施工责任制情况;

　　7、施工出现了安全隐患或安全文明施工管理混乱，事故不断，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患时，可签发停工令。

　　8、安全监理未按要求落实或监管不利，造成安全事故，按责任的大小分别处以通报批评、撤职和解除劳动合同等处罚，并给予相应的经济处罚，情节严重构成犯罪的依据刑法的有关规定追究刑事责任。

　　7、监理单位要督促施工单位做到施工场地使用不低于1.5米的实墙进行有效隔离、设置警示牌，防止学生进入施工场地。

　　8、监理单位要督促施工单位做到施工通道与学生通道实施分离，确有特殊情况的要保证错开学生下课及上下学的高峰期，确保师生人身安全。

　　9、监理单位加强对桩基质量等隐蔽工程的监督管理，原始数据记录要完整。督促施工单位对泥浆池四周加固防范，设置防护措施且设置安全警示牌，严禁学生靠*。加强质量监管，确保工程质量。

　　10、监理单位要督促施工单位施工用电安全。线头不得裸露，配电箱要悬挂，不得随意放置在地面或学生够得着的地方。

　　11、按照国家有关规定做好其他各项安全生产工作。

　　12、本安全责任书一式二份，甲乙双方各一份，自签订之日起生效。

　　工程名称：____________

　　甲 方：____市教育局(盖章) 乙 方：________(盖章)

　　甲方代表：________(签字) 乙方代表：________(签字)

　　签订日期： ________ 签订日期：________

租赁施工设备安全的责任书菁选（扩展2）

——设备租赁安全的责任书菁选

设备租赁安全的责任书

　　在当今社会生活中，人们运用到责任书的场合不断增多，责任书有助于明确每个人的目标和责任范围。想学*拟定责任书却不知道该请教谁？下面是小编整理的设备租赁安全的责任书，仅供参考，大家一起来看看吧。

设备租赁安全的责任书1

　　出租方： (以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确租赁双方的权利义务关系，经过双方协商一致签订本合同。

　　一、租赁设备：

　　二、加节部分

　　1、标准节每节每月元(租费)。

　　2、扶墙每道每月元，用几道算几道(租费)。

　　3、扶墙安装人工费(包括汽吊、汽车运输、安装、升节、拆节、资料)每道扶墙XX元。

　　三、租赁用途和期限：

　　1、本租赁设备用于乙方项目部工程施工。

　　2、本设备租赁期限自20xx年XX月XX日至20xx年XX月XX日，按实际设备进退场结算。

　　四、租赁费用：

　　1、押金：乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金，押金待租赁设备使用完毕时退回。

　　2、租费：从设备安装调试合作后开始计算至乙方通知甲方可以拆卸之日为止，不足一个月的按天数计算。月租赁在每次月XX日前付清，否则甲方有权将塔机拆卸归还。

　　3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费(其中安装包括汽吊25吨以内，超出部分差价按实计算，运费含塔机标准独立高度以内，超出部份差价按实计算)共计XX元/每台，均由乙方负责。

　　4、设备基础连接螺丝按实际计算，由乙方负责。

　　5、塔吊设备检测费用由乙方负责。

　　五、设备使用及维修：

　　1、设备必须经甲、乙双方验收合格后方可使用，若未调试合格，乙方立即使用，一切责任由乙方承担。

　　2、本租赁设备在使用期内所有材料费、修理费、保养费等都由甲方负责。如因乙方使用不当，造**为损坏，由乙方负责。

　　3、本租赁设备操作人员必须持有关部门颁发的上岗证。操作人员由乙方自行解决。

　　4、本租赁设备的操作人员应负责设备日常维修保养工作，如不按规范操作，所发生的安全事故由乙方负责，由于机械设备本身质量问题所引起的'安全事故均由甲方负责。

　　5、租赁结束十天内付清所有费用。

　　六、其它事项：

　　1、未尽事宜协商补充，另见附件。

　　2、如有争议协商不成，可上诉至法院。

　　3、合同自双方签字之日起生效，租赁完毕款清自行失效。

　　4、合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

设备租赁安全的责任书2

　　为保障人民生命财产安全，用科学发展观和“安全发展”的指导原则统领安全生产工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化责任，强化措施，强化监管，全力促进生产安全，促进经济又好又快发展。特与各非煤矿山（非煤矿山包括各类采石场、采沙场和取土场）企业、作业点签订安全生产目标责任书。

　　（一）安全生产目标

　　全年不发生安全事故，杜绝重特大生产安全事故。

　　（二）工作责任及要求

　　1、严格按照相应资质单位编制的开采方案施工，露天矿山自上而下台阶式开采，开采的边坡角符合规范要求，严格设计实施爆破作业（无峒室爆破作业）。

　　2、尾矿库按资质单位设计建筑施工，且符合设计要求，排洪设施完备，不超库容，证书齐全，不超设计排放，坝下居民搬迁到位。

　　3、建立健全安全生产管理机构，按标准配备安全管理人员，投入足额的安全经费。建立健全各项安全管理规章制度、岗位责任制、安全操作规程、安全责任落实到人，做到定岗、定员、定职责，并做好监督落实。聘请相应专业技术人员进行安全教育培训，作业人员经安全教育培训合格上岗，露天不少于40小时。不得将生产作业场所以包代管，工人全部办理工伤保险或意外伤害保险。安全防范设施、设备、装备齐全。

　　4、落实使用民爆物品的各个环节、岗位的安全管理责任制，建立规范的.购买、领用、发放等流向登记制度，完善运输、仓储设施建设、严格入、出库检查登记与储存、保管、看护制度，储存仓库、人防、犬防、技防措施到位。健全使用现场的安全管理制度，确保其安全防范措施落实到位，严防民用爆破器材丢失、被盗。

　　5、特种设备受检率100%，特种作业人员持证上岗率100%。

　　6、建立安全生产定期检查制度。有计划、有针对性的组织开展安全大检查，督促员工认真履行安全生产职责，发现问题及时解决，发现事故隐患及时排除。

　　7、建立安全管理档案。对矿山安全生产、管理现状、事故隐患整改计划完成情况、事故处理、重大危险源等方面的情况建立安全管理档案。要针对存在的问题及事故隐患，逐个登记造册，制定整改计划，并将整改计划的完成情况报**及有关部门备案。

　　（三）本责任书一式二份，镇**、非煤矿山企业各一份。

　　公司：________ 负责人：________

　　日期：________日期：________

设备租赁安全的责任书3

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　经甲乙双方友好商定，关于乙方向甲方提供设备租赁事宜，依照《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商签订本合同。

　　一、租赁地点：

　　二、租赁内容：详见乙方提供的附件《项目及价格清单》。

　　三、租赁方式：乙方按照《项目及价格清单》提供器材安装、调试、使用及其它租赁项目。

　　四、租赁期限：____年____月____日至____年____月____日。

　　五、合同价款：本次租赁项目总造价为________元人民币(即人民币大写_______元整)，如有增减设备或制作按实际发生额结算。

　　六、付款方式：

　　合同签字后甲方向乙方支付___%(合_______元人民币)的预付款项，租赁结束后___日内甲方向乙方支付剩余款项。

　　七、甲方工作：

　　1、尽可能为乙方提供安装的便利条件：即施工、电力、时间、场地等，以保证正常施工；

　　2、按合同约定的期限支付工程款项；

　　3、保证现场器材的安全。

　　八、乙方工作：

　　1、按照甲方要求提供所用器材的.运输、安装、调试及使用。具体项目内容详见《项目及价格清单》(即附件)。

　　2、提供技术人员在现场进行协调及支持。

　　3、在指定时间内完成安装与拆卸。

　　九、维护方式：

　　1、乙方向甲方提供的器材，若因以下原因造成的器材损坏由甲方负责赔偿(或支付维修费)，若损坏的器材已无法修复，甲方要按乙方购进此器材的价格全款向乙方赔偿。

　　(1)甲方人员在非乙方人员授权情况下私自操作而导致的器材损坏。

　　(2)设备因欠佳的环境而导致的故障，如过高的输入电压等。

　　十、违约责任：

　　1、乙方所提供的器材与《现场布置及所用设备项目及价格清单》不符或未达到本合同对设备、器材的质量要求，由乙方免费更换，如对甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

　　2、如因客户原因，甲方须更改此次活动的时间、地点，须至少提前24小时通知乙方，如因甲方原因取消此次活动，甲方应向乙方支付总款项50%的经济补偿；如因不可抗力或非人为因素造成本次活动不能进行，甲乙双方均不承担责任，甲方须支付乙方已发生费用。

　　3、如因乙方原因，未能及时安装和调试清单所列器材，致使甲方活动未能正常进行，对甲方造成的损失，乙方应根据甲方的损失程度，支付相应的经济补偿。

　　十一、争议：

　　本合同履行双方发生争议时，应积极通过友好协商方式解决，协商不成，任何一方均可通过法律途径解决争议。

　　十二、其它条款：

　　1、本合同自双方签字之日起生效。

　　2、本合同未列事项，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　负责人(签字)：

　　负责人(签字)：

　　电话：

　　电话：

　　签字日期：

　　签字日期：

设备租赁安全的责任书4

　　承租方：(以下简称甲方)

　　出租方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。

　　一、车型：(见表1)

　　二、租赁使用地点：

　　三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。

　　四、机械设备租赁形式及结算方式：

　　1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，租赁时间不足一月者，按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天；

　　2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责；

　　3、租金的结算方式：甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付；如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用并随本合同规定支付；

　　4、乙方须配备合格的司机并持有效的本机操作证，二十四小时随叫随到，以保证甲方施工需要。司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。

　　五、甲乙双方的权利和义务：

　　1、机械设备在租赁期间，乙方机械司机要服从甲方的工作安排，因乙方司机不服从甲方的.安排，甲方有权要求更换司机和终止合同。司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作，不得违规，否则由此引发的一切安全事故均由乙方负责，费用自理；

　　2、乙方负责机械设备的维修、保养、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于28天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行；

　　3、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。甲方负责提供设备合格的燃油供应。

　　4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责；

　　5、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时，应提前采取措施，保证甲方工程的正常施工；

　　6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理，严格 遵守甲方的各项管理制度；

　　7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

　　六、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失；

　　2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决；

　　3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

设备租赁安全的责任书5

　　承租方：__________（简称甲方）

　　出租方：__________（简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法规、规章的规定，遵循*等、自愿、互利的原则，合同双方就设备租赁事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。（]第一条设备名称、型号、规格及数量。

　　第二条租赁期限

　　设备租赁期限为__________个月，即自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日，具体以甲方书面确认的设备进退场通知单为准。

　　甲方因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。

　　第三条租金及支付

　　1、租金及计算：租金__________元/月；实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。

　　2、设备进退场费及其承担

　　3、租金支付：租赁费用按月计算。每月的__________日由乙方开具当月租费结算单及等额发票交甲方办理结算手续。

　　4、租金优惠：__________。

　　5、租赁计费起止时间

　　（1）甲方书面的进场通知单为设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后甲方仍不开工，租赁时间照常计算。

　　（2）在机械租赁期间，因不可抗力原因造成的机械停工，双方互不承担。

　　（3）乙方应保证所提供设备的正常运行，每月不得低于240小时的可使用时，对超出工作时间不分，应按签证处理。

　　（4）机械退租时，甲方必须提前天向乙方发出书面通知，乙方接到书面通知为设备租赁结束时间。若因乙方联系方式变更未及时通知乙方，致使乙方的书面通知单无法送达甲方，则退租时间以甲方的书面文件为准。

　　第四条工程项目、工作内容和施工地点：

　　1、工程项目：__________

　　2、工作内容：__________

　　3、施工地点：__________

　　第五条租赁方式及所有权

　　1、租赁方式：本设备的租赁由乙方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　2、租赁设备的所有权：租赁设备及其构配件的所有权属于乙方，甲方对租赁机械只享有租赁期间的使用权。

　　3、未经乙方同意，甲方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成相关责任由甲方负责。

　　第六条租赁机械的毁损和灭失。

　　1、乙方应配备技术熟练的持证人员，并严格遵守相关安全操作规程和甲方现场的安全规章制度和防护要求。若乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故，由乙方承担由此造成的全部责任。

　　2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任。

　　3、由于不可抗力的原因造成合同无法按约定履行及设备损毁，双方互不承担责任。

　　第七条双方义务和责任。

　　（一）乙方的义务和责任。

　　1、密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排，但有权拒绝甲方的违章指挥。

　　2、负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好，费用已包含在租赁费中不再另外计取。如因故障造成单次连续停机超过天以上，则超过的天数不收台班费。

　　3、负责操作人员的工资、设备维修配件、动力燃料费，费用已包含在租赁费中不再另外计取。

　　4、与甲方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　5、自行为出租设备及操作人员办理保险，费用已包含在租赁费中不再另外酒取。

　　6、负责租赁期间设备保护及看守。

　　（二）甲方的义务和责任。

　　1、负责工作期间施工现场的管理，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械和人员的损伤，甲方承担相应的责任。

　　2、提供乙方操作司机的食宿，费用及标准按以下执行。

　　3、负责租赁设备的'进场签证及每月租费的签证工作，负责租赁费的及时付。

　　第八条违约责任。

　　1、甲方应按合同相关约定履行义务，若出现甲方违约事件，甲方应向乙方承担违约责任。

　　2、乙方应遵守承包方的施工现场管理，满足承包方工程进度需要。若出现设备故障连续超过天，甲方有权解除合同，乙方应服从并于3日内退出施工场地。

　　3、乙方不履行或不按约定履行合同义务时，甲方将对乙方发出限期改正令，乙方未在限期时间内改正的，乙方应向甲方支付违约金，每次额度为1000元。

　　第九条不可抗力。

　　1、本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、**行为等。

　　2、如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的。

　　第十条争议与仲裁。

　　1、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时，按下列第1方式解决；

　　（1）依法向甲方所在地人民法院起诉；

　　（2）提交仲裁委员会仲裁。

　　2、合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得免除合同责任，并还应承担因此造成甲方的损失。

　　第十一条通知。

　　1、乙方可供函达的地址：如因乙方提供的地址及收件人不正确或变更未及时通知甲方，导致甲方邮灸的履约函件、重要经济资料等邮件退回的，该邮件具有已送达乙方同样之效果。

　　2、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起3日内，以书面形式通知对方；否则，由未及时通知的一方承担由此而引起的相应责任。

　　第十二条合同解除与中止。

　　1、按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前日通知违约方。

　　2、因不可抗力和行政主管部门原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，受影响一方提出不能继续履行原合同的详细资料和有关部门的证明甲乙双方可以解除合同。

　　3、发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

　　4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　第十三条合同生效和终止。

　　本合同双方签字盖章后生效；双方履行完毕合同全部义务，本合同即告终止。

　　第十四条其他。

　　1、本合同一式份，其中正本份，副本份，双方各持份。经双方签字和盖章后发生法律效力，传真件有效。

　　2、合同经双方签字生效，双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同内容，应经协商一致后，重新签定补充协议。合同签定后施工前，一方无故终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款的10%支付违约金，办理终止合同手续。

　　甲方名称（盖章）：_______

　　法定代表人（签字）：_______

　　委托代理人（签字）：_______

　　乙方名称（盖章）：__________

　　法定代表人（签字）：__________

　　委托代理人（签字）：__________

　　签订地点：__________

　　__________年__________月__________日

设备租赁安全的责任书6

　　出租方:(以下简称甲方)

　　承租方:(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利与义务，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就(所租赁设备及数量见本合同第一条)机械租赁事家协调一至，订立本合同。

　　一、机械型号及技术要求

　　二、机械使用时间：自施工中标后机械设备进场起至该工程完工时止机械进场时间

　　三、租金及支付：

　　租金及计算：租金见/月；实际使用不足月部分按照月租金÷30天×实际使用的天数计算。

　　租金支付：租赁费用按月计算。第月的25日由出租方开具当月租费结算单机发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按85%支会租赁费。

　　租金优惠：租赁期满12个月按11个月计算租费。

　　其它：

　　四、技术安全要求：

　　(一)承租方

　　1、按合同约定及时传给出租方租金；

　　2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

　　(二)出租方

　　1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用；

　　2、负责办理检测手续及各种管理部门的'所需证件；

　　3、提供机械相关资料；

　　4、服从承租方指挥，接受承租方检查；

　　5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要；

　　6、操作人员持有效证件上岗；

　　7、因出租方机械操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿；

　　五、其它约定事项：

　　1、出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金(月租费/30)，如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。

　　2、出租方未按时进入工地、未*质量数量提供机械应扣、罚租金5000元；

　　3、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同；

　　4、双方发生争执，可协调解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法为合肥中级人民法院；

　　5、本合同未涉及的条款，双方可签订补充协议；

　　6、本合同经双方企业法定代表人或委托人签字并加盖公章后，方能生效；

　　7、本协议两份，双方各执其中一份；

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

租赁施工设备安全的责任书菁选（扩展3）

——设备租赁安全的责任书菁选

设备租赁安全的责任书

　　在当今社会生活中，人们运用到责任书的场合不断增多，责任书有助于明确每个人的目标和责任范围。想学*拟定责任书却不知道该请教谁？下面是小编整理的设备租赁安全的责任书，仅供参考，大家一起来看看吧。

设备租赁安全的责任书1

　　出租方： (以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确租赁双方的权利义务关系，经过双方协商一致签订本合同。

　　一、租赁设备：

　　二、加节部分

　　1、标准节每节每月元(租费)。

　　2、扶墙每道每月元，用几道算几道(租费)。

　　3、扶墙安装人工费(包括汽吊、汽车运输、安装、升节、拆节、资料)每道扶墙XX元。

　　三、租赁用途和期限：

　　1、本租赁设备用于乙方项目部工程施工。

　　2、本设备租赁期限自20xx年XX月XX日至20xx年XX月XX日，按实际设备进退场结算。

　　四、租赁费用：

　　1、押金：乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金，押金待租赁设备使用完毕时退回。

　　2、租费：从设备安装调试合作后开始计算至乙方通知甲方可以拆卸之日为止，不足一个月的按天数计算。月租赁在每次月XX日前付清，否则甲方有权将塔机拆卸归还。

　　3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费(其中安装包括汽吊25吨以内，超出部分差价按实计算，运费含塔机标准独立高度以内，超出部份差价按实计算)共计XX元/每台，均由乙方负责。

　　4、设备基础连接螺丝按实际计算，由乙方负责。

　　5、塔吊设备检测费用由乙方负责。

　　五、设备使用及维修：

　　1、设备必须经甲、乙双方验收合格后方可使用，若未调试合格，乙方立即使用，一切责任由乙方承担。

　　2、本租赁设备在使用期内所有材料费、修理费、保养费等都由甲方负责。如因乙方使用不当，造**为损坏，由乙方负责。

　　3、本租赁设备操作人员必须持有关部门颁发的上岗证。操作人员由乙方自行解决。

　　4、本租赁设备的操作人员应负责设备日常维修保养工作，如不按规范操作，所发生的安全事故由乙方负责，由于机械设备本身质量问题所引起的'安全事故均由甲方负责。

　　5、租赁结束十天内付清所有费用。

　　六、其它事项：

　　1、未尽事宜协商补充，另见附件。

　　2、如有争议协商不成，可上诉至法院。

　　3、合同自双方签字之日起生效，租赁完毕款清自行失效。

　　4、合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

设备租赁安全的责任书2

　　为保障人民生命财产安全，用科学发展观和“安全发展”的指导原则统领安全生产工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化责任，强化措施，强化监管，全力促进生产安全，促进经济又好又快发展。特与各非煤矿山（非煤矿山包括各类采石场、采沙场和取土场）企业、作业点签订安全生产目标责任书。

　　（一）安全生产目标

　　全年不发生安全事故，杜绝重特大生产安全事故。

　　（二）工作责任及要求

　　1、严格按照相应资质单位编制的开采方案施工，露天矿山自上而下台阶式开采，开采的边坡角符合规范要求，严格设计实施爆破作业（无峒室爆破作业）。

　　2、尾矿库按资质单位设计建筑施工，且符合设计要求，排洪设施完备，不超库容，证书齐全，不超设计排放，坝下居民搬迁到位。

　　3、建立健全安全生产管理机构，按标准配备安全管理人员，投入足额的安全经费。建立健全各项安全管理规章制度、岗位责任制、安全操作规程、安全责任落实到人，做到定岗、定员、定职责，并做好监督落实。聘请相应专业技术人员进行安全教育培训，作业人员经安全教育培训合格上岗，露天不少于40小时。不得将生产作业场所以包代管，工人全部办理工伤保险或意外伤害保险。安全防范设施、设备、装备齐全。

　　4、落实使用民爆物品的各个环节、岗位的安全管理责任制，建立规范的.购买、领用、发放等流向登记制度，完善运输、仓储设施建设、严格入、出库检查登记与储存、保管、看护制度，储存仓库、人防、犬防、技防措施到位。健全使用现场的安全管理制度，确保其安全防范措施落实到位，严防民用爆破器材丢失、被盗。

　　5、特种设备受检率100%，特种作业人员持证上岗率100%。

　　6、建立安全生产定期检查制度。有计划、有针对性的组织开展安全大检查，督促员工认真履行安全生产职责，发现问题及时解决，发现事故隐患及时排除。

　　7、建立安全管理档案。对矿山安全生产、管理现状、事故隐患整改计划完成情况、事故处理、重大危险源等方面的情况建立安全管理档案。要针对存在的问题及事故隐患，逐个登记造册，制定整改计划，并将整改计划的完成情况报**及有关部门备案。

　　（三）本责任书一式二份，镇**、非煤矿山企业各一份。

　　公司：________ 负责人：________

　　日期：________日期：________

设备租赁安全的责任书3

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　经甲乙双方友好商定，关于乙方向甲方提供设备租赁事宜，依照《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商签订本合同。

　　一、租赁地点：

　　二、租赁内容：详见乙方提供的附件《项目及价格清单》。

　　三、租赁方式：乙方按照《项目及价格清单》提供器材安装、调试、使用及其它租赁项目。

　　四、租赁期限：____年____月____日至____年____月____日。

　　五、合同价款：本次租赁项目总造价为________元人民币(即人民币大写_______元整)，如有增减设备或制作按实际发生额结算。

　　六、付款方式：

　　合同签字后甲方向乙方支付___%(合_______元人民币)的预付款项，租赁结束后___日内甲方向乙方支付剩余款项。

　　七、甲方工作：

　　1、尽可能为乙方提供安装的便利条件：即施工、电力、时间、场地等，以保证正常施工；

　　2、按合同约定的期限支付工程款项；

　　3、保证现场器材的安全。

　　八、乙方工作：

　　1、按照甲方要求提供所用器材的.运输、安装、调试及使用。具体项目内容详见《项目及价格清单》(即附件)。

　　2、提供技术人员在现场进行协调及支持。

　　3、在指定时间内完成安装与拆卸。

　　九、维护方式：

　　1、乙方向甲方提供的器材，若因以下原因造成的器材损坏由甲方负责赔偿(或支付维修费)，若损坏的器材已无法修复，甲方要按乙方购进此器材的价格全款向乙方赔偿。

　　(1)甲方人员在非乙方人员授权情况下私自操作而导致的器材损坏。

　　(2)设备因欠佳的环境而导致的故障，如过高的输入电压等。

　　十、违约责任：

　　1、乙方所提供的器材与《现场布置及所用设备项目及价格清单》不符或未达到本合同对设备、器材的质量要求，由乙方免费更换，如对甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

　　2、如因客户原因，甲方须更改此次活动的时间、地点，须至少提前24小时通知乙方，如因甲方原因取消此次活动，甲方应向乙方支付总款项50%的经济补偿；如因不可抗力或非人为因素造成本次活动不能进行，甲乙双方均不承担责任，甲方须支付乙方已发生费用。

　　3、如因乙方原因，未能及时安装和调试清单所列器材，致使甲方活动未能正常进行，对甲方造成的损失，乙方应根据甲方的损失程度，支付相应的经济补偿。

　　十一、争议：

　　本合同履行双方发生争议时，应积极通过友好协商方式解决，协商不成，任何一方均可通过法律途径解决争议。

　　十二、其它条款：

　　1、本合同自双方签字之日起生效。

　　2、本合同未列事项，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　负责人(签字)：

　　负责人(签字)：

　　电话：

　　电话：

　　签字日期：

　　签字日期：

设备租赁安全的责任书4

　　承租方：(以下简称甲方)

　　出租方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。

　　一、车型：(见表1)

　　二、租赁使用地点：

　　三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。

　　四、机械设备租赁形式及结算方式：

　　1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，租赁时间不足一月者，按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天；

　　2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责；

　　3、租金的结算方式：甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付；如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用并随本合同规定支付；

　　4、乙方须配备合格的司机并持有效的本机操作证，二十四小时随叫随到，以保证甲方施工需要。司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。

　　五、甲乙双方的权利和义务：

　　1、机械设备在租赁期间，乙方机械司机要服从甲方的工作安排，因乙方司机不服从甲方的.安排，甲方有权要求更换司机和终止合同。司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作，不得违规，否则由此引发的一切安全事故均由乙方负责，费用自理；

　　2、乙方负责机械设备的维修、保养、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于28天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行；

　　3、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。甲方负责提供设备合格的燃油供应。

　　4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责；

　　5、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时，应提前采取措施，保证甲方工程的正常施工；

　　6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理，严格 遵守甲方的各项管理制度；

　　7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

　　六、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失；

　　2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决；

　　3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

设备租赁安全的责任书5

　　承租方：__________（简称甲方）

　　出租方：__________（简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法规、规章的规定，遵循*等、自愿、互利的原则，合同双方就设备租赁事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。（]第一条设备名称、型号、规格及数量。

　　第二条租赁期限

　　设备租赁期限为__________个月，即自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日，具体以甲方书面确认的设备进退场通知单为准。

　　甲方因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。

　　第三条租金及支付

　　1、租金及计算：租金__________元/月；实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。

　　2、设备进退场费及其承担

　　3、租金支付：租赁费用按月计算。每月的__________日由乙方开具当月租费结算单及等额发票交甲方办理结算手续。

　　4、租金优惠：__________。

　　5、租赁计费起止时间

　　（1）甲方书面的进场通知单为设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后甲方仍不开工，租赁时间照常计算。

　　（2）在机械租赁期间，因不可抗力原因造成的机械停工，双方互不承担。

　　（3）乙方应保证所提供设备的正常运行，每月不得低于240小时的可使用时，对超出工作时间不分，应按签证处理。

　　（4）机械退租时，甲方必须提前天向乙方发出书面通知，乙方接到书面通知为设备租赁结束时间。若因乙方联系方式变更未及时通知乙方，致使乙方的书面通知单无法送达甲方，则退租时间以甲方的书面文件为准。

　　第四条工程项目、工作内容和施工地点：

　　1、工程项目：__________

　　2、工作内容：__________

　　3、施工地点：__________

　　第五条租赁方式及所有权

　　1、租赁方式：本设备的租赁由乙方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　2、租赁设备的所有权：租赁设备及其构配件的所有权属于乙方，甲方对租赁机械只享有租赁期间的使用权。

　　3、未经乙方同意，甲方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成相关责任由甲方负责。

　　第六条租赁机械的毁损和灭失。

　　1、乙方应配备技术熟练的持证人员，并严格遵守相关安全操作规程和甲方现场的安全规章制度和防护要求。若乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故，由乙方承担由此造成的全部责任。

　　2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任。

　　3、由于不可抗力的原因造成合同无法按约定履行及设备损毁，双方互不承担责任。

　　第七条双方义务和责任。

　　（一）乙方的义务和责任。

　　1、密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排，但有权拒绝甲方的违章指挥。

　　2、负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好，费用已包含在租赁费中不再另外计取。如因故障造成单次连续停机超过天以上，则超过的天数不收台班费。

　　3、负责操作人员的工资、设备维修配件、动力燃料费，费用已包含在租赁费中不再另外计取。

　　4、与甲方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　5、自行为出租设备及操作人员办理保险，费用已包含在租赁费中不再另外酒取。

　　6、负责租赁期间设备保护及看守。

　　（二）甲方的义务和责任。

　　1、负责工作期间施工现场的管理，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械和人员的损伤，甲方承担相应的责任。

　　2、提供乙方操作司机的食宿，费用及标准按以下执行。

　　3、负责租赁设备的'进场签证及每月租费的签证工作，负责租赁费的及时付。

　　第八条违约责任。

　　1、甲方应按合同相关约定履行义务，若出现甲方违约事件，甲方应向乙方承担违约责任。

　　2、乙方应遵守承包方的施工现场管理，满足承包方工程进度需要。若出现设备故障连续超过天，甲方有权解除合同，乙方应服从并于3日内退出施工场地。

　　3、乙方不履行或不按约定履行合同义务时，甲方将对乙方发出限期改正令，乙方未在限期时间内改正的，乙方应向甲方支付违约金，每次额度为1000元。

　　第九条不可抗力。

　　1、本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、**行为等。

　　2、如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的。

　　第十条争议与仲裁。

　　1、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时，按下列第1方式解决；

　　（1）依法向甲方所在地人民法院起诉；

　　（2）提交仲裁委员会仲裁。

　　2、合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得免除合同责任，并还应承担因此造成甲方的损失。

　　第十一条通知。

　　1、乙方可供函达的地址：如因乙方提供的地址及收件人不正确或变更未及时通知甲方，导致甲方邮灸的履约函件、重要经济资料等邮件退回的，该邮件具有已送达乙方同样之效果。

　　2、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起3日内，以书面形式通知对方；否则，由未及时通知的一方承担由此而引起的相应责任。

　　第十二条合同解除与中止。

　　1、按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前日通知违约方。

　　2、因不可抗力和行政主管部门原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，受影响一方提出不能继续履行原合同的详细资料和有关部门的证明甲乙双方可以解除合同。

　　3、发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

　　4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　第十三条合同生效和终止。

　　本合同双方签字盖章后生效；双方履行完毕合同全部义务，本合同即告终止。

　　第十四条其他。

　　1、本合同一式份，其中正本份，副本份，双方各持份。经双方签字和盖章后发生法律效力，传真件有效。

　　2、合同经双方签字生效，双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同内容，应经协商一致后，重新签定补充协议。合同签定后施工前，一方无故终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款的10%支付违约金，办理终止合同手续。

　　甲方名称（盖章）：_______

　　法定代表人（签字）：_______

　　委托代理人（签字）：_______

　　乙方名称（盖章）：__________

　　法定代表人（签字）：__________

　　委托代理人（签字）：__________

　　签订地点：__________

　　__________年__________月__________日

设备租赁安全的责任书6

　　出租方:(以下简称甲方)

　　承租方:(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利与义务，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，双方就(所租赁设备及数量见本合同第一条)机械租赁事家协调一至，订立本合同。

　　一、机械型号及技术要求

　　二、机械使用时间：自施工中标后机械设备进场起至该工程完工时止机械进场时间

　　三、租金及支付：

　　租金及计算：租金见/月；实际使用不足月部分按照月租金÷30天×实际使用的天数计算。

　　租金支付：租赁费用按月计算。第月的25日由出租方开具当月租费结算单机发票交承租方办理结算手续。承租方应按业主支付工程款的情况按85%支会租赁费。

　　租金优惠：租赁期满12个月按11个月计算租费。

　　其它：

　　四、技术安全要求：

　　(一)承租方

　　1、按合同约定及时传给出租方租金；

　　2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。

　　(二)出租方

　　1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用；

　　2、负责办理检测手续及各种管理部门的'所需证件；

　　3、提供机械相关资料；

　　4、服从承租方指挥，接受承租方检查；

　　5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要；

　　6、操作人员持有效证件上岗；

　　7、因出租方机械操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿；

　　五、其它约定事项：

　　1、出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金(月租费/30)，如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。

　　2、出租方未按时进入工地、未*质量数量提供机械应扣、罚租金5000元；

　　3、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同；

　　4、双方发生争执，可协调解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法为合肥中级人民法院；

　　5、本合同未涉及的条款，双方可签订补充协议；

　　6、本合同经双方企业法定代表人或委托人签字并加盖公章后，方能生效；

　　7、本协议两份，双方各执其中一份；

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

租赁施工设备安全的责任书菁选（扩展4）

——施工责任书菁选

施工责任书

　　在生活中，很多地方都会使用到责任书，签订责任书可以有效强化及责任，明确目标方向。你所接触过的责任书都是什么样子的呢？以下是小编为大家收集的施工责任书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　为加强安全生产工作，层层分解安全生产工作目标，形成安全生产自上而下逐级考核、自下而上逐级负责的局面，本公司特与项目部签定本《安全生产目标责任书》。

　　一、责任期限

　　自08月12日至项目正式移交生产之日。

　　二、工作目标

　　(一)确保不发生重伤以上人身伤亡事故，力争实现轻伤事故零目标。

　　(二)控制人身轻伤和一般施工事故，事故频率控制在1‰以内。

　　(三)不发生重大及以上施工安全事故。

　　(四)不发生重大及以上火灾事故;

　　(五)不发生负主要责任的重大及以上交通事故;

　　(六)文明施工建立常态管理机制，横向到边，纵向到底，不留死角。

　　(七)以建立健全安全生产组织体系、安全生产工作体系为重心，落实安全生产责任制;以遵章守纪、反*惯性违章为中心，突出“以人为本”、安全文化教育;以贯彻落实为主线，加强事故隐患的排查治理，不断提升安全管理水*，实现从被动防范管理向源头控制管理转变，从施工人员的“要我安全”向“我要安全”的意识转变。

　　(八)安全管理例行工作合格完成率达100%。

　　(九)遵章守规，不发生“三违”(违章操作、违章指挥、违反劳动纪律)现象。

　　三、双方的权力与职责

　　(一)项目部

　　1、严格按照《安全生产法》等有关安全法规规定，为责任人提供良好的职业健康安全工作环境。

　　2、在工作中，项目部有义务进行具体的业务指导，维护责任人的合法权益。

　　3、对责任人确实无能力整改的安全事故隐患，项目部有责任协调、督促有关部门给予解决。

　　(二)责任人(土建施工单位：南京建工集团有限公司)

　　1.严格遵守业主、管理公司、监理公司和公司及项目部各项安全生产规章制度、操作规程，服从管理。

　　2.为职工配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，经常教育、检查、指导劳动防护用品的配备和使用情况。

　　3.认真落实公司《安全生产责任制》规定的安全生产职责;认真贯彻执行本岗位的各项有关安全生产的`工作任务。

　　4.积极开展安全生产知识教育培训，使职工掌握必要的安全生产知识和应急能力，提高安全素质，做到“四不伤害”(我不伤害自己，我不伤害他人，我不被他人伤害，我保护他人不受伤害)。

　　5.有权对安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

　　6.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向有关人员报告;对本单位存在的安全隐患，要积极采取有效措施进行整改。

　　7、保证土建施工现场安全设施条件满足施工安全需要，文明施工符合标准。

　　8、保证安全专项措施经费专款专用和足额投入，落实到位。

　　四、考核

　　(一)责任期限内，项目部负责人每月25日前对责任人安全生产目标的完成情况进行考核。

　　(二)目标完成情况考核后的奖惩办法，按项目部、公司有关安全文明施工奖励和处罚规定以及《安全施工协议》进行奖惩。

　　(三)因人力不可抗拒的自然灾害引发的事故，不予考核。

　　五、其他事项

　　(一)本《责任书》经双方签字(盖章)后生效。

　　(二)如签订本《责任书》的双方发生争议及协商解决无效时，可申请项目部安全生产组仲裁直至公司安全生产部仲裁。

　　(三)本《责任书》一式三份，项目部负责人、施工单位责任人、安全质量部各一份。

　　项目部负责人(签字)：公司安全部：

　　年月日v年月日

　　甲方：乙方：

　　为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保施工安全的各项措施的落实，保证工程建设的顺利进行，保障现场作业人员的人身健康与安全。依照《安全生产法》等规定及有关法律法规资料，结合工程实际，双方就工程安全施工的有关事项，经双方协商，订立本职责书。

　　一、工程安全生产管理目标

　　1、认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规及规章制度。坚持“安全第一，预防为主”的方针，强化安全管理，确保安全生产。

　　2、杜绝死亡事故，杜绝重大机械设备、中毒、交通和火灾事故。

　　3、杜绝死亡事故，避免重伤事故，重伤率不超过0.3‰，减少轻伤事故，年因工负伤频率不超过10‰。

　　4、认真学*和贯彻***JGJ59—99标准，确保本建设工程项目到达合格标准化施工现场。

　　二、甲方(班组负责人或班组长)的安全职责：

　　1、严格遵守安全规程和有关安全生产职责制，根据本班组人员的技术、体力、思想等情景，合理安排工作并做好安全技术交底，当一个班组分配两处或多处工作时，要指定临时负责人负责安全工作，对本班组安全负责。

　　2、组织本班组职工学*安全技术操作规程，开展安全活动，坚持班前安全讲话，具体交待注意事项，并认真填写每一天的班组活动记录。

　　3、对新调入的工人进行现场安全教育，熟悉环境和岗位并指定专人照管其人身安全。

　　4、经常检查现场安全生产情景，发现问题及时处理或上报。

　　5、督促本班组工人正确使用个人防护用品。

　　6、教育班组人员坚守工作岗位，不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，同时做好自检、互检、交接检工作。

　　7、服从项目部人员统一的协调和管理，并对所在施工区域的礼貌施工负责，保证区域内礼貌、环境卫生达标。

　　8、发生工伤事故要立即抢救，要详细记录并及时报告，组织本班人员认真分析原因，提出防范措施，发生重大伤亡事故要保护好现场并及时上报。

　　三、乙方(组员)安全职责：

　　1、工人是本岗位安全生产的第一职责人，在本岗位作业中对自我、对环境、对他人的安全负责。

　　2、牢记安全生产，人人有责，预防为主，安全第一的方针，参加安全活动，理解安全教育。

　　3、认真学*和掌握本工种的安全操作规程及有关安全知识，认真执行安全技术交底要求，不违章作业，不违反劳动纪律，虚心服从安全生产管理人员的监督、指导。

　　4、正确使用防护、防寒用品和安全生产设备，爱护安全设施的安全标志，服从分配，坚守岗位，不随意开动他人操作的机械和电气设备，严格遵守岗位职责和安全操作规程。

　　5、上班前四小时不喝酒;严格执行“三工制度”提高自卫、互防、联控的安全生产水*。

　　6、上班前检查使用的工具及设备，班后进行清洗、维护、保养，在工作中发现不安全因素时，要立即报告班、组长，并提出改善意见。

　　7、严防安全事故，确保安全生产目标的'实现，一旦发生事故，进取进行抢救，并立即向上级报告。

　　8、发生事故或未遂事故，应立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，进取提出搞好安全生产、改善劳动条件的合理化提议。

　　9、有权越级报告有关安全生产的一切情景，遇到有严重人身危险而无保证措施的作业、有权拒绝施工，同时立即报告或越级报告有关部门。

　　四、其他：

　　1、签订后代表双方(职责人)已熟知本岗位安全职责，并愿意认真履行。

　　2、本职责书的生效和终止，本职责书自签订之日起生效，班组(工人)的劳务合同到期或解除后，本职责书同时终止。

　　3、份数：本协议一式三份，具有同等效力，甲方执一份，乙方一份，项目部存档一份。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　代表：(签字)项目经理：(签字)

　　项目负责人(甲方)：

　　班组责任人(乙方)：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、作业内容(包括工作范围)：

　　四、职责：

　　1、工期：_____年__月__日至_____年__月__日。

　　2、质量：甲方项目技术负责人(或施工员)向乙方进行技术交底，并办好交底签。每道工序完工后由甲方施工员、质检员按国家验收标准进行验收，质量等级必须达到标准，保证交工。

　　3、安全：甲方安全员(或施工员)对乙方进行安全技术交底，办好交底签，并结合本工程实际情况进行安全教育，乙方对安全必须列入首要问题重视，，随时接受甲方和自行监督、检查工作，及时纠错，乙方在履行本协议期间，由己方自身因素产生的一切安全事故由乙方负责承担与甲方无关。

　　4、劳动管理：甲方定期召开乙方责任人文明施工安全教育会议。乙方人员由乙方负责管理教育，搞好纪律、治安、消防、卫生和整洁的'文明施工场地(包含生活区)。乙方严禁使用未满十六周岁童工和病、残及道德品质低劣的民工。一经查实乙方派专人送回，费用由乙方自行承担。

　　五、费用结算与标准：

　　1、本工程按施工进度和实际完成作业量，按月或按阶段性结算，结算单须经施工员、材料员、项目经理签审核后付的工程款，工程验收完毕后付工程结算总额的.

　　2、价款

　　3、发生借工，普工按20.00元，技工按25.00元计算。

　　4、乙方使用的工具由乙方自备、自管，费用由乙方负责。其他安全护具由乙方自备自带。

　　5、乙方在施工中浪费材料、损坏机具及返工损失材料，甲方要扣除相应费用。

　　6、乙方作业未完成施工范围内的内容，甲方在结算中扣减相应的费用。

　　7、乙方在工程质量达不到规定标准，甲方要降低结算标准。

　　8、未经甲方允许，乙方擅自出场，甲方不予结算，作自动退场处理。

　　9、乙方人员违反现场管理制度，甲方按制度规定处以经济罚款，在工程款中扣除。

　　10、未按图纸深度、宽度和准确度完成的及途中丢弃的甲方不予结算并扣损失费用。

　　六、协议份数：本协议一式叁份，甲方两份，乙方一份。

　　工程名称：

　　工程地址：

　　为贯彻《成都市建筑施工现场监督管理规定》、《成都市城市扬尘污染防治管理暂行规定》及《成都市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行标准》的规定，将我市建设成为中国西部创业环境最优，人居环境最佳，综合实力最强的现代特大中心城市，创造更加优美整洁的城市环境，规范我市建设工地环境保护，提高建设工地科学化、规范化、标准化管理水*，达到“整洁、规范、安全、文明”的要求。为此，我们保证做到：

　　一、在建筑、装饰装修、市政基础设施工时必须打围作业、封闭施工。围墙、围挡必须符合《成都市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行标准(环境与卫生)》和《成都市市政工程文明施工设施图例》、《成都市建筑工程文明设施参考图例》的要求，做到标准化、景观化。

　　二、施工作业区、办公区和生活区应有明确划分，各区之间应在地面设置黄线。

　　三、施工现场应采用防锈铁花大门，“五牌一图”设置规范，监督电话和管理人员照片齐全，标识系统完整。

　　四、施工现场进出口应按要求设置冲洗设施，配备专职保洁员，对进出车辆进行冲洗。

　　五、施工现场渣土运输必须选择取得“成都市建筑垃圾运输车辆专用证”的货运车辆，运输中要封闭严密，严禁撒漏。

　　六、施工现场进出口地坪与场内主要道路应采用混凝土或沥青混凝土;混凝土路面厚度不应小于200毫米，强度等级不应低于C20，沥青混凝土路面厚度不应小于80毫米;路面应*整、不积水，并保持施工期间的路面完整。

　　七、施工现场内裸露的场地应进行了绿化、硬化或覆盖;料具场地必须*整夯实，有防雨、防锈、防潮及排水等措施;各种材料按总*面图统一布置，并且分类堆码整齐，设置明显标牌、标识，书写规范准确。

　　八、施工现场必须使用商品混凝土，提倡使用商品砂浆;现场设置的砂浆搅拌棚必须按规定设置并经审批。

　　九、施工作业区应有防止尘土飞扬、泥浆撒漏、污水外流、车辆带泥出场等有效措施，遇有四级以上大风或异常天气时停止施工。

　　十、施工现场内及周边应保持环境清洁卫生，清理建筑垃圾时应使用封闭方式进行，不高空抛撤建筑垃圾，清扫施工作业场地应采用湿法作业。

　　十一、施工单位对施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时。经许可进行夜间施工作业时，可采取柔性吸音隔声屏、低噪声振动棒等有效措施降噪，做到不噪音扰民。

　　十二、职工食堂、宿舍、厕所应加强管理，必须符合《成都市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行标准(环境和卫生)》的.要求。

　　十三、施工现场应设置符合标准的民工夜校和民工浴室。

　　十四、施工现场应按相关标准配备与工程规模相适应的环境保护和卫生管理人员。

　　十五、做好流动人口计划生育管理工作。

　　对于没有履行上述承诺的，愿接受相关法律、法规、规章的处罚。

　　建设单位(盖章)：

　　施工单位(盖章)：

　　检查监督单位(盖章)：

　　签订责任书日期：

　　年 月 工程负责人(签字)：

　　工程负责人(签字)：

　　为全面贯彻执行中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》，贯彻《建设工程安全生产管理条例》，落实市、区**各项安全生产管理规定，各分公司、各项目部必须认真执行《建筑施工安全JGJ59-99检验标准》和市、区**部门的有关规定，确保安全生产各项指标的顺利完成，为此，公司同各分公司、各项目部责任人签订管理责任目标：

　　一、考核指标：

　　1.轻伤事故率控制在千分之五以下;

　　2.重伤和死亡事故起数：0起;

　　3.火灾事故起数：0起;

　　4.爆炸事故起数：0起;

　　(其中包括：锅炉、压力宣传品、气瓶)

　　5.文明施工保合格，争创市、区级文明工地。

　　二、安全措施：

　　1.力行“谁主管、谁负责”的原则，根据我公司程序文件的'要求，要层层签订责任书，形成一个“人人关心安全、事事注意安全、千方百计保证安全”的新局面。

　　2.坚持安全生产例会制度，每季度各负责人至少召开一次安全生产会，做到会前有准备，会议有针对性、有记录。

　　3.认真落实各级负责领导及安全管理人员的培训工作和特工种培训工作。加强下属施工队伍的进场教育和班前教育。

　　4.加大安全检查力度，在完成上级部门和公司统一部署的检查任务的同时，要有计划的、有针对性的进行自身的安全生产动态检查与整改。

　　5.建立施工现场安全管理体系，按规定配备专职的安全管理人员，特工种必须持证上岗。

　　6.逐步加大安全生产的资金投入，规范配电设施，安全防护用具的使用以及新老设备的更新换代工作。

　　7.依据市**、市建委文明施工的达标要求，切实做好现场的文明施工具体工作，真正达到蓝天工程文明施工工地。

　　8.各负责人要尽职尽责履行安全生产义务，承担安全生产责任。

　　天津市塘沽渤海建工有限公司责任单位

　　法定代表人(签字)：责任人：

　　签订日期：年月日

　　为适应市场经济发展需要，确保“三定、二查、一评”工作的贯彻落实，全面提高绿化管理养护水*，实现由“粗放型”管理过渡到标准化管理，根据六政办[20xx]54号文件精神，参照兄弟城市经验，结合本地实际，特签定本责任书：

　　一、园林处根据绿地性质及绿地位置，统一制定管理内容。划分路段和考核标准(详见六安市园林绿化管理考核办法)，并根据各责任单位的养护范围、内容核发养护费(养护范围面积内容见附件)。

　　二、各责任单位应根据管理范围、管理内容和面积，对管辖区域实行“定人、定岗、定任务”，保证按照绿化养护标准养护到位;工作时间(每日在岗时间不少于8小时)到位，确保景观效果，各责任单位应将“三定”人员名单及队与养护人员签订的目标管理责任书报园林处备案。

　　三、处考核小组对责任单位每周进行不低于一次的计分考核，按月累计汇总，每扣1分，从当月工资中扣发责任单位10元;责任单位当月累计扣分超过25分，超过部分每1分按20元扣发，同时扣责任单位责任人次月工资50元。

　　四、责任单位责任人应在做好日常养护管理巡查工作的同时，加强职工思想教育和技术培训，每月组织一次生产调度会和一次技术讲座。调度会以安排当月工作为主，同时通报上月生产检查情况，并组织学*有关文件、政策;技术讲座以实用性为主，可采取多种形式：如互相观摩、互相交流、上技术课等。技术讲座和生产调度会要有签到纪录、会议纪录、缺*者视作旷工，纪录不全每次扣发责任单位责任人次月工资20元;编制虚假纪录，一经查实，每次扣发责任单位责任人次月工资50元。每月30日责任单位将当月签到簿及会议纪录报送生产科查验。

　　五、责任单位每月举行的二次会议，若有职工成员均未参加或由他人代签名的，视作自动停薪留职，一旦发现，处只发给基本生活费300元/月。经处批准的'病事假或停薪留职，其生产任务由处安排完成。

　　六、责任单位在认真做好管辖区绿化养护的同时，对处安排的其它工作应积极、无条件的组织职工参加，按时按质按量完成任务，并做好出勤人员纪录，擅自缺勤者视作旷工。因组织不力影响城市园林形象的，给予责任单位200元的罚款，同时对责任单位责任人一次扣50元。

　　七、园林处按季度核发养护经费下拨责任单位，养护费0.1元/㎡·年。处设立奖励基金。按照考核扣分多少，设定一、二、三等名次，季度扣分最少的，评定为一等责任单位的可享受1200元，二等享受900元，三等享受600元奖金。奖金的使用由责任单位根据考核情况对所属职工(责任单位责任人除外)进行奖励，奖金的发放应予公示后报处分管领导批准，按季度结算。全年三次获得一等的，责任单位可再享受1000元嘉奖，责任单位责任人可获得500元奖励。责任单位责任人工作用车维修费及通讯费每人每月120元，责任单位责任人补助按季度考核得分情况分为600元、450元、300元。

　　八、建立健全责任单位财务制度，做到帐款相符。生产开支必须有2人以上签字，生产科出具意见后，由财务审核，分管领导复核，处领导审批。杜绝工作用餐，处组织的加班用餐，经费由处统一结算，真正把有限的资金全部投入到生产之中。

　　九、鉴于各责任单位已将修剪工作落实到责任承包人，故实际养护中不再报销汽、机油及机械维修费用，机械交处生产科统一保管调配使用，养护中必须的修枝剪、高枝剪、锄子、大锹等生产工具应做好明细账，年终接受处财务审计。

　　十、各责任单位管辖区域内突发性产生的石块、垃圾等，报经生产科现场核实后，由责任单位负责清运。

　　十一、年养护经费结余部分，由队提出方案，报处批准后安排使用。

　　十二、因管理不到位造成绿化苗木或园林设施受损，责任单位应按要求及时恢复(费用自理)，逾期从责任单位养护费中扣除损失赔偿费。

　　十三、受上级部门或新闻媒体表彰的，一次给予100—200元奖励;受上级部门或新闻媒体曝光的或群众举报问题经查属实的一次给予100—200元处罚。

　　十四、本责任书一式叁份，签字双方各执一份，生产科一份存档备案。

　　十五、本责任书有效期为20xx年1月1日至20xx年12月31日，自双方签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　为提高项目的文明施工管理水*，维护城市环境，争创标化工地，树立公司良好的社会信誉，保证公司安全生产总目标的实现，明确双方责任，特制订文明施工责任书。

　　一、甲方责任

　　1、传达上级有关主管部门的有关文明施工的法规和规定。

　　2、制定和完善公司有关文明施工的管理条例和奖罚条例，并督促项目部贯彻实施。

　　3、在季度定期和*时不定期检查中对乙方的文明施工进行检查、指导、监督，对发现的问题发整改通知单，并督促项目部整改。

　　4、根据公司的有关规章制度和文明施工奖罚条例对乙方的文明施工管理工作实施奖罚。

　　二、乙方责任

　　1、项目经理为文明施工责任人。

　　2、乙方必须确立文明施工标化管理目标，附上文明施工计划、措施等资料后，在工程开工15 天内上报公司质安科审查、备安。

　　3、乙方必须成立文明施工领导小组，有专人负责文明施工工作，与施工幢号、各班组、各级管理人员层层签订文明施工责任书。

　　4、建筑工地周边围墙要安全、严密、美观；临街或人中密集区的建筑物设置防止高处附落防护设施。

　　5、施工现场需按照施工总*面图布置各项临时设施，做到材料堆放整齐、场地*整、道路畅通、无大面积积水，市区沿街工程场地内须砼硬化，适当区域绿化，施工中产生的`泥浆须经过沉淀后清运或排放。

　　6、严格落实工地出入口100m 内无建筑垃圾，50m 内无建筑污染。工地内污不得外溢，建筑垃圾应集中堆放并及时清运；建筑垃圾在清运过程中，应有防止抛散滴漏尘土飞扬的措施。严格按环境保护要求施工，采取有效措施降低施工中产生的噪声。夜间施工按环保部门要求输夜间施工许可证。

　　7、乙方设置必要的职工生活设施（办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室等），并符合卫生、通风、照明等要求，建立定期的清扫制度。生活垃圾应有专用容器存放并及时清除。

　　8、乙方工地食堂应严格执行《食品卫生法》，其位置远离厕所、垃圾等场所。食堂保持整洁卫生、炊事人员上岗应持有效的健康证明。食堂应办理卫生许可证。工地内应有充足的茶水供应。

　　9、施工中须严格执行各项卫生制度，保持工地环境整洁。落实各项除害措施，严格控制“四害”孳生。

　　10、施工期间严禁发生工伤事故和重大火灾事故，不因安全生产和文明施工等问题给社会造成严重后果。

　　11、乙方要积极执行、导入公司的cis 形象设计，努力提高工程的文明施工管理水*。按标准设置好“五牌一图”。

　　12、乙方与当地街道办事处、居委会、派出所等单位一起做好居民共建工作。

　　三、本责任书有效期为工程开工至本工程竣工人员撤离止。

　　四、本责任书一式叁份，项目部执一份，公司执二份，双方签字盖章即生效。

　　甲方：

　　代表：

　　乙方： 项目部

　　项目经理：

　　签订时间： 年 月 日

　　签订地点：

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方在甲方进行高空作业过程中严格按甲方要求进行施工作业。为了方便与双方的管理，确实保证施工现场的安全，特制订以下安全责任书：

　　1、乙方必须遵守中华人民共和国《安全法》和中华人民共和国《消防法》，以及北京市治安管理处罚条例的有关规定。

　　2、乙方必须按照操作规程作业，特殊工种必须持证上岗（如电工、焊工和有限空间作业等），如无证操作，造**身事故或火灾，由乙方负责，同时要配备足够的消防设施。

　　3、施工单位的`施工负责人为第一安全责任人，现场施工负责人为现场安全责任人，施工单位的第一安全责任人对施工人员及现场安全负全责。

　　4、作业前乙方应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育。监护人应时刻对现场进行监护

　　5、乙方施工人员施工时必须严格按照《高空作业操作规程》等有关规定施工。系好安全带、带好安全帽，做好必要的安全防护措施。

　　6、乙方员工在工作期间，因安全责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。

　　7、施工现场严禁吸烟。

　　8、施工现场严禁动用明火，需要动用明火时必须有专人进行现场监护，配备水和灭火器材后方可施工；否则造成的所有损失均由乙方承担。

　　9、乙方应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

　　本责任书一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　年月 日 年 月 日

　　为规范装修施工管理，理顺装修现场的施工安全和行为，分清装修施工的违约责任，保障区内人员、财产、物业、车辆的安全和有序，装修单位应遵守下列有关规定：

　　1、装修施工人员佩戴通行证进出装修现场，施工人员不得留宿，并按规定运送装修材料和装修垃圾,装修垃圾必须袋装。

　　2、禁止使用不符合消防要求的装修材料；并按装修材料的`种类和特性，分类存放，指定专人进行保管。

　　3、装修期间，装修单元内必须配备两个以上干粉式灭器，做好防火安全工作；室内禁止吸烟和作饭，一经发现取消装修人员装修资格。

　　4、公共场地严禁堆放装修材料和垃圾，装修单元注意关好门窗，在管理处规定的时间内施工。

　　5、室内装修工程不得涉及公共设施、公共空间；严禁在公共场所进行烧焊、喷漆等有碍公共安全行为。

　　6、不得任意刨凿、重击顶板、外墙内侧及排烟管道，不经穿管直接埋设电线或改线，水表、配电柜、消防设施未经申请禁止私自改动。

　　7、严禁改动或损坏原有房屋内的承重结构、抗震结构、上下水主管道、消防设施、空调设施、电梯、共用排烟道、屋面防水、外墙面、楼梯间、公共通道、门厅、吊顶、屋面等本体公共设施。

　　8、不得改变或损坏原有房屋的结构及房屋内配套设施的使用功能；做好洗手间、厨房、空调房、配电间等室内配套设施的用气、用水、用电等安全保护措施。

　　9、洗手间、阳台、厨房装修时，必须做防水处理，吊顶部位应预留检查结构，便于日后的检查与维修。

　　10、禁止在承重墙、梁、柱上穿洞，拆除连接阳台的墙体、门窗；不适当增加楼面静荷载，包括在室内砌红砖墙、超负荷吊顶、地面大面积铺设大理石、云石等。

　　11、装修期间严禁有干扰或损害邻*业主的利益和行为发生，造成损失的由责任单位负责赔偿。

　　12、施工人员及装修材料统一从地下车库进入，施工单位使用电梯运送材料、工具、设备等，必须按电梯管理人员提出的要求或有关管理规定运载物件，如对电梯有影响的，必须提前做好预防和保护措施，否则电梯管理人员有权拒绝其使用电梯。

　　13、单元装修必须自开工之日起的三个月内完成装修。

　　14、禁止将雨水管道用于生活污水的排放；不准擅自在给排水、消防管道、空调主管道上开口按管；所有主管道装修时不允许用装修材料包起来，若不可避免时，要留有检修口，便于日后的维修与管理。

　　15、装修过程中，禁止在通风井道上私自开孔并改变其建筑结构。

　　16、装修时，不许改变单元正门的原设计位置和宽度。

　　17、严禁破坏建筑主体的外墙面；禁止改变阳台的建筑功能，高层住宅严禁封闭阳台，改变窗子大小或颜色，在外墙统一位置上安装空调室外机，防盗网按物业公司规定及要求安装。

　　18、装修时间：星期一至星期五的施工时间：上午8：30—12：00；下午14：00—18：30；星期六、日为休息时间，禁止施工。如有需要，管理处可视装修实际情况，调整装修作业时间。

　　19、以上未包含内容按管理处审核意见进行施工，装修施工人员必须服从物业公司工作人员的日常管理，遵守各项管理规定。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　为切实履行项目部对____高速公路管理分公司、____高速交警、局指挥部等的安全责任的承诺，为加强项目部郭车中桥高速公路改移施工龙长高速公路交通安全安全管理工作，确保施工期间道路交通安全畅通，施工车辆和机械出入和使用管理规范有序，杜绝因交通事故导致的人员生命财产损失，项目部与施工班组和全体施工人员特签定交通安全责任书如下：

　　一、安全目标：

　　杜绝交通事故

　　二、甲方职责：

　　1、在高速公路范围内施工项目中，项目经理是该工程项目安全生产的第一责任人，作业队长是负责施工作业现场的第一责任人，施工员是所负责施工作业现场各工序安全的第一责任人，各部门负责人、班组长是本部门、本班组的第一责任人。

　　2、项目部必须加强项目安全管理工作，安排专职值交通防护人员协助高速交警进行高速公路交通安全疏导指挥。

　　2、加强日常的安全巡查工作，对违规车辆、人员进行教育，遇屡教不改者可酌情进行处罚，处罚通知单无需班组负责人签字确认。

　　3、及时依据工程实际定做各项交通安全警示标志牌，并按《交通安全组织方案》有序摆放。

　　4、协助乙方对施工作业人员进行交通安全教育培训工作。

　　5、组织召开交通安全工作会议，对交通安全管理工作及时进行部署、落实、总结。

　　三、乙方职责：

　　1、自己遵守高速公路道路通行有关法律、法规，自己遵守高速公路养护作业管理规定。严格遵守《高速公路施工交通安全组织方案》和《高速公路施工安全技术交底》的各项安全技术措施和要求。自觉协助甲方和高速交警部门、路政部门等单位交通管理工作。

　　2、凡在高速公路上进行施工作业和现场管理的人员必须穿着带有反光标志的工作装(套装)，所有施工人员严禁横穿通行中的.高速公路或拦截车辆，必须经公路天桥或涵洞上下班。

　　3、现场道路交通安全必须严格按照项目部报批的《赣龙铁路郭车中桥上跨厦蓉高速公路施工交通安全组织方案》组织实施，并按高速交警批准的时间组织交通导改施工。

　　4、在高速公路施工作业前必须按《赣龙铁路郭车中桥上跨厦蓉高速公路施工交通安全组织方案》中作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和各类安全警示标志，指派专人负责维持交通，精心组织。施工时必须顺道路行车方向依次由警戒区---上游过渡区---缓冲区---工作区-----下游过渡区---终止区依次实施警戒和交通导改。

　　5、在高速公路施工作业导改作业时，应用专用车辆接送施工导改作业人员。施工导改作业人员不得在交通布控控制区外活动或将任何物体置于控制区以外。

　　6、进入高速公路施工的车辆必须手续齐全。禁止无牌无证或牌证手续不全的车辆上路行驶，严禁无证驾驶。

　　7、各施工班组应加强对现场工程机械操作人员和全体施工人员的交通安全教育。做到文明施工、安全生产，积极协助项目部维护好施工路段交通秩序，确保施工现场交通安全。

　　8、所有施工人员应自觉遵守交通法规、服从交警、安全员管理。严禁酒后上班、不穿防护服上班等行为发生。确保施工期间，无行车责任事故，杜绝重(特)大交通事故的发生。

　　9、加强本班组作业人员管理，彻底杜绝施工人员自由穿行高速公路，不得在路面行走、逗留，如违规人员、车辆发生交通事故所产生的一切费用由施工班组和个人自行负责。

　　四、交通安全责任书时限：自协议签订之日起至工程竣工日止。

　　五、本责任一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签字(项目经理)：________乙方签字：________(班组负责人或施工人员)

　　签订日期：________签订日期：________

　　为防止安全事故的发生，维护消防安全，创建和谐的经营环境;根据《中华人民共和国消防法》(以下简称消防法)、《重庆市消防条例》(以下简称条例)、以及部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(以下简称规定)等相关法规，为切实加强人员密集场所的消防安全工作，进一步落实“预防为主，防消结合”，“谁主管、谁负责;谁在岗、谁负责的方针原则;控制各类消防安全事故的发生。甲乙双方特签订本责任书，以资遵守。

　　一、乙方应成立消防安全领导机构，设专职消防安全员，有制度、有措施、有督促、有检查地做好消防安全工作。乙方的`法人或第一负责人为消防安全工作责任人;责任人对乙方消防工作全面统筹、负责。

　　二、 乙方严格遵守《消防法》、《条例》、《规定》及相关法律、法规和协信中心有关消防的管理规定，履行消防安全责任，采取有效措施防止火灾发生，对所管理区域的消防安全负全面管理责任。

　　三、 乙方应拟定年度消防工作计划、年度消防工作的资金投入和组织保障方案;组织实施日常消防安全管理工作。

　　四、 乙方积极配合甲方及**相关部门开展的安全检查工作。

　　五、 乙方所管理区域内禁止生产、储存、使用易燃、易爆等化学、危险物品，不按国家相关规定申报及管理者，一切法律责任及后果自负。

　　六、 乙方禁止乱拉乱接和改动电源线路，确因办公、经营需要改动线路的部门、商户应报乙方审核批准、甲方物业备案同意后方能执行。

　　七、 乙方因办公、经营需要进行装修，应报**相关部门和甲方物业批准后进行。并服从甲方物业的监督指导。如涉及消防设施改动需报消防监督机构审批同意后方能执行。如擅自装修，甲方有权要求限期拆除并按《消防法》相关条款处理，装修材料必须按照国家《消防法》的规定使用不燃、难燃材料。

　　八、 乙方禁止在消火栓、配电箱、防火卷帘门等消防设施用电设备周围、下端堆放一切物品;禁止阻挡、封闭消防疏散通道，占用防火间距。

　　九、 乙方应根据实际商用、办公使用面积及房间数量，配备足够的灭火器，随时保证所管辖区域消防、配电、发电、等设施设备完好、人员在岗可用(温感、烟感、消火栓、防火门、防火卷帘门、疏散指示灯、应急照明、手报按钮、喷淋、消防广播、防排烟、配电室、发电机房、等)预防紧急情况发生。

　　十、 乙方与所管辖区域的部门、商户签订消防安全责任书。做到责任分解、层层落实，确保消防安全。

　　十一、 乙方应按照消防监督机构的要求做好每日防火巡查、消防设施设备月检、用火用电检查、做到“人离断电”确保消防安全。

　　十二、 对全体工作人员进行消防知识的宣传教育，提高消防意识，使全体工作人员都能掌握和使用所配备的消防设施和器材，以及火灾发生后疏散自救的能力。

　　十三、 对危害消防安全的行为，必须立即制止并向消防机构举报。

　　十四、在紧急情况下组织工作人员参加扑救初起火灾和指导安全疏散，当有消防机构或义务消防队扑救火灾时，应当服从调动和指挥。

　　十五、保护火灾现场，协助甲方和消防机构调查火灾原因。

　　十六、遵守国家有关消防的法律法规，履行防火责任人的义务并承担相应的法律责任。

　　十七、甲方发现乙方有违反上述条款，有权追究乙方的连带赔偿责任，并按《消

　　防法》、《条例》、《规定》及相关消防法律、法规予以处理或处罚。

　　十八、本协议一式三份(甲、乙双方、消防支队各执一份)自双方签章之日起开始生效。

　　甲方代表: 乙方代表:

　　日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日

　　施工安全责任书

　　根据温州市教育局《关于立即开展在建项目施工安全大检查的紧急通知》（温教建函[20xx]211号）的文件精神，为进一步加强在建工程施工安全管理，完善各类安全防护设施，防止和减少生产安全事故，保障人身和财产安全，维护社会稳定，构建和谐社会。根据中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等相关制度，制定本建筑施工安全生产责任书。

　　1、施工总承包单位法人应依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。严格按照国家规范施工，确保工程质量，确保安全生产。

　　2、应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违章作业应及时停业整改。如有较大安全隐患必须及时向主管安全管理部门汇报，制定措施，及时落实。

　　3、建立安全生产领导小组，健全安全生产管理网络，按照行业标准及规范组织实施。随工程进度各项安全防护设施及时到位。施工现场的道路、临时围墙、大门、消防设施、临时用电、办公室及其它临时设施均必须达到标准化施工的.要求。

　　4、必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

　　5、工程总负责人、技术负责人、专职安全员、特殊工种人员均应具备相应资格，持证上岗。设置一名专职安全员，负责参与项目部的安全生产活动及主持本班组的安全生产工作，并及时建立安全台帐。

　　6、安全防护用品必须购置具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场

　　7、班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场。

　　8、需认真开展好“三上岗、一讲评”安全活动，并对职工进行定期或不定期的安全教育工作。

　　9、特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备。

　　10、施工单位做到施工场地使用不低于1。5米的实墙进行有效隔离、设置警示牌，杜绝施工无关人员特别是学生进入施工场地，确保师生人身安全。

　　11、施工通道与学生通道要实施分离，确有特殊情况的要保证错开学生下课及上下学的高峰期，确保师生人身安全。

　　12、施工单位对泥浆池四周加强防范，设置防护措施且设置安全警示牌，严禁学生靠*。

　　13、施工单位必须注意施工用电安全。线头不得裸露，配电箱要悬挂，不得随意放置在地面或学生够得着的地方。

　　14、严格按国家有关规定做好其他各项安全生产工作。

　　15、本安全责任书一式二份，甲乙双方各一份，自签订之日起生效。

　　工程名称：XXX

　　甲方：X市教育局（盖章）乙方：XX（盖章）

　　甲方代表：XX（签字）乙方代表：XX（签字）

　　签订日期：20xx年XX月XX日

　　甲方：************有限公司

　　乙方：************有限公司

　　乙方为甲方之建设工程，为确保工作安全，愿意遵守甲方如下作业安全规定，并负责起安全责任，特签署本承诺书。

　　第一条：出入甲方厂区作业规定

　　1、 凡进入甲方厂区作业时，需出示个人身份证相关证明在甲方门卫室登记、测量体温(按甲方红外线测温仪不超过36℃为正常)后方可进入甲方厂区作业。离开时通过门卫检查后，才可出厂。

　　2、 携入厂区使用之工具需由甲方门卫室人员清点并出具清单证明后方可携入厂区作业，携出时应主动将证明文件交由门卫室人员校对无误后方可出厂。

　　3、 非工作所需物品或有危险之物品不可带入厂区内，甲方门卫室有权监视各携入物品和拒绝携入危险物品进入厂区。

　　4、 进入厂区作业期间，工作人员除在指定吸烟场所吸烟外(宿舍内)，绝不可在其他场所吸烟。违者需无条件按甲方规定罚款(人民币壹佰元)，因导致灾害时，乙方愿负相关刑事责任及赔偿责任。

　　5、 进入厂区作业期间，愿意接受甲方管理单位或门卫室人员就有关厂区安全、管理事项之检查、督导。

　　6、 乙方进入甲方生产区作业人员需统一着装、配戴胸牌，严格遵守甲方防疫消毒制度进出。

　　7、 乙方人员进入甲方生产区，需遵照甲方之规定在制定施工区域内施工，按照甲方防疫路线行走，严禁在指定区域外走动。

　　第二条：乙方个人管理

　　1、 乙方应对其工程全部工作人员应负生活管理、安全及投保应投保险之责任。

　　2、 乙方应指派现场监工或督导人员负责管理其工程全部工作人员并遵守甲方厂区各项规定，甲方有权将不遵守规定者驱离厂区或报警处理。

　　第三条：防火防爆采取之措施

　　1、 在任何地区烧焊、切割使用明火作业时，需事先向甲方申请，经核准后才可施工;乙方在使用动火时注意人身安全及防火安全。

　　2、 施工使用明火时，应注意防范可能引起的火灾，并依火灾类型危险程度配置适当灭火器，施工后应专人检视余火使用情形。

　　3、 气焊设备、橡皮管、气阀、压力计、切断器应保持良好使用状态，不得有漏气现象。

　　4、 乙方存放于甲方场区易燃物料应指派专人看管，如发生非甲方人员人为引起的火灾，乙方愿负相关责任

　　第四条：防止坠落采取之措施

　　1、 作业中可能有物体坠落飞散之虞时，应配置安全帽及其他防护具。

　　2、 作业高度在两米以上时，应设护栏或护盖防护措施，应落实配戴安全帽、安全索。

　　3、 土木营建工程工地四周之危险地区，应设围栏或围绳，禁止非相关人员进出，并设置警告标志，禁止高空投下工具或零星材料。

　　4、 土木营建之施工架、鹰架应依照营造安全卫生设施标准履行。

　　第五条：搬运防跌采取之措施

　　1、 搬运有腐蚀性或多刺角之物品时，应备手套、安全帽、安全鞋及防护面具供作业人

　　员使用。

租赁施工设备安全的责任书菁选（扩展5）

——施工安全责任书菁选

有关施工安全责任书

　　在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到责任书的重要性，责任书是写明责任范围、职责，多用于*行的文书。想必许多人都在为如何制定责任书而烦恼吧，以下是小编收集整理的有关施工安全责任书，欢迎阅读与收藏。

　　为保障施工过程中的消防安全，防止火灾发生，根据《中华人民共和国消防法》和**部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，特制定本责任书，并确定 (施工单位及具体责任人) 为该施工区域的防火责任人。其责任如下：

　　一、施工现场的消防安全，由施工部门(或单位)负责。施工中必须严格遵守消防法规、行业行规，严禁违章指挥、违章操作，杜绝违反劳动纪律现象发生。建设单位保卫部门负责督促检查施工方防火负责人做好消防安全工作，施工方必须认真配合。

　　二、施工使用的设备必须符合消防安全规定，严格防火措施，禁止违章作业。电源部分必须在建设单位电工的协助下开通。

　　三、施工现场使用明火时，必须事先办理审批手续，经批准后方可作业。电、气焊作业人员必须持证上岗，动火现场必须配备必要的灭火器材，明确专人监护，清除周围可燃物;动火结束，必须认真检查，彻底熄灭遗留火种。

　　四、施工中需使用汽油、脱漆剂等易燃物品时，必须符合安全规定。易燃品要存入专用库房，由专人保管，不可将易燃易爆物品存放在施工现场。

　　五、施工中不准大面积使用脱漆剂等易燃液体，尽可能不在现场进行喷漆作业。如必须在现场喷漆时，要有良好的通风和防止明火的`措施。

　　六、施工中使用易燃易爆化学物品应限额领料，随用随领;禁止在作业场所分装、调料;禁止在施工现场使用液化石油气钢瓶、乙炔发生器等。

　　七、工程施工如果影响原有消防设施、消防设备的使用功能时，须事先报消防监督机构同意，并采取有效措施。

　　八、施工的堆料和垃圾不得圈占消防设施、占用消防通道，不得堵塞走廊、楼梯等疏散通道。

　　九、对本单位全体施工人员进行消防安全教育和逃生、自救技能培训，使其都能掌握和使用所配备的消防设施器材。对内

　　十、对施工过程中的消防工作要经常检查、定期总结，同时接受消防监督机构的检查监督。

　　十一、发生火灾要积极组织扑救，组织引导在场人员疏散，并服从现场指挥人员的统一指挥。

　　十二、火灾扑灭后，要保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因。

　　十四、本责任书自签字之日起生效，至工程竣工、施工单位离开现场为止。

　　十五、本责任书一式两份，双方各执一份。

　　建设单位： 施工单位：

　　负责人： 负责人：

　　年 月 日 年 月 日

　　一、严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定实施细则》、《中国国际展览中心展览会用水、电及压缩空气管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理处罚规定》、《中国国际展览中心展览施工环保规定》以及其它相关规章制度，服从中国国际展览中心集团公司主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

　　二、施工前应按照中国国际展览中心集团公司有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

　　三、施工现场的`安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

　　四、展台结构务必牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。

　　五、展台结构严禁在展馆顶部、柱子、二楼围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。

　　六、馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须带给展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分思考展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

　　为了贯彻党和***生产方针，预防生产中各类事故的发生，保证国家财产和人民群众的生命安全，安全工作必须实行“谁主管，谁负责”，根据本项目工程施工特点，特制定本责任书。

　　第一项 施工爆破和民用爆炸物品管理

　　第一条 施工班组在爆破作业时，必须持有经所辖区**机关考核合格发放的作业证，严禁无证爆破作业。有证跨地区或有证过期作业现象，均视为无证违章作业，工地技术员或安全员将视其情节令其整顿或停止施工，对施工班组将按照**机关有关规定从严处理。

　　第二条 爆破作业人员领取爆破物品时，必须出示所辖**机关核发的爆破作业证（复印件）和身份证，否则项目部将拒绝发放火工材料。爆破作业人员和打眼人员必须配戴安全帽。严禁私藏、转借、倒卖爆破物品，如有违者将处以重罚，并交**机关处理。从事爆破作业人员上班时间禁止喝酒。

　　第三条 在施工爆破中，必须按规定的放炮时间进行爆破，做到“三统一”（统一放炮时间、统一信号、统一指挥）、“四固定”（固定装炮人员、固定点炮人员、固定安全警戒人员、固定放炮时间）。

　　第四条 在有车辆、行人随行的路段放炮作业，放炮前警戒人员须配戴臂章，手持红绿旗，设置安全木马及标志。爆破作业必须由经过考核合格的爆破员担任。

　　第五条 使用爆破器材，必须建立严格的领取、清退制度，禁止非爆破员进行爆破作业，施工队伍应提供爆破作业人员名单及其作业证和身份证复印件，统一由项目部技安科存档。

　　第六条 在村寨房屋或其它输电线路（高压电）、种有庄稼的田地附*、河渠等地段放炮，必须加覆盖物，预留一定的保护距离，以免飞石。

　　第七条点炮前必须选择安全避炮处（区），炮响要记清数量，确认炮响无误后方可解除警戒。

　　第八条 凡新购进的各型号（规格）导火线必须由炮工测燃烧速度后，才能确保各类炮所用导火线长度，在进行群炮作业时，须事先设信号炮，以保证点炮人员的安全。如采用电爆破，事先设测试电启爆器、电及导电线。

　　第九条 在放炮时如有哑（瞎）炮应继续保持警戒，沉着冷静、细心查明原因，排除后方可解除警报（警戒）。严禁在原残眼、哑炮位置重新打眼，如因导火线未燃，可重点引爆，如因药包（炮眼）内的原因，应细心掏出填塞物加装少许炸药引爆，哑（瞎）炮处理必须当天完成，如遇特殊情况须报安全员批准后，由施工组派员昼夜警戒并设置危险标志，排除哑炮后方可解除警戒，装炮须用木（竹）棍，严禁用铁器（铁棍、炮钎）装炮，高边坡打眼人员必须戴安全帽系好安全绳。

　　第十条 在领用、运送爆炸器材时，杜绝混装、混运，须将导线、与炸药分离运送，且轻拿轻放，当天用剩的爆破物品余存归库，必须当天领用，施工组须接受项目部安全员和技术员的监督、检查，如有违反将进行严肃处理。

　　第十一条 根据本合同段的施工特点和地质情况，要严格控制炸药的用量。禁止药量在50Kg以上的爆破。

　　第二项 高空作业人员及高边坡、悬崖施工

　　第一条 危险松动的浮石未清除，不准在边坡下施工，不戴安全帽、不系安全绳不准施工，安全绳应在牢固的固定物上，未经检查的安全绳不准使用，边坡顶和边坡脚不准同时施工。土石方开挖要从上至下，严禁挖“神仙土”。

　　第二条 桥梁施工、高空作业必须配戴安全绳、安全帽，以及安全网。

　　第三条 在开挖深基坑时应在其周围2米内不准堆土石，搭设支架时应按技术员的要求办理，结构合理、牢固。桥梁支架及高空作业须穿防滑鞋，严禁在施工时戏耍。患有高血压、心脏病等疾病以及不适应高空作业的人员，不准上桥梁支架及高边坡施工。搭设支架时应设警戒人员，防止闲人入内受伤。

　　第四条 在进行构造物砌筑和抬运石料时应事先检查抬绳、抬杠，高挡墙和桥台下严禁站人，自卸汽车（拖拉机）装运土石方和筑路材料时，不准乱扔乱抛，应按先后顺序进行，自卸汽车（拖拉机）上严禁载人。

　　第三项特殊季节与夜间施工

　　第一条雨季及洪水期施工应根据当地气象预报及施工所在地的具体情况，做好施工期间的防洪排涝工作。

　　第二条在雨季施工时，施工现场应及时排除积水，人行横道的上下坡应挖步梯或铺砂。脚手架、斜道板、跳板上应采取防滑措施。加强对支架、脚手架和土方工程的.检查，防止倾倒和坍塌。

　　第三条长时间在雨季中作业的工程，应根据条件搭设雨棚。施工中遇有暴风雨应暂停施工。

　　第四条冬季施工必须严格执行冬季施工的有关规定，做好保温，防冻等安全防护措施。

　　第五条高温季节施工，应按劳动保护规定做好防暑措施。适当调整作息时间，尽量避开高温时间。

　　第六条夜间施工时，现场必须符合操作要求的照明设备。施工驻地要设路灯。施工中的小型桥涵两侧及穿越路基的管线等临时工程，应设置围栏，并悬挂红灯示警标志。大型桥梁攀登扶梯处必须设置照明灯具。

　　第四项 交通安全

租赁施工设备安全的责任书菁选（扩展6）

——安全施工责任书 菁选

安全施工责任书 14篇

　　现如今，责任书的使用频率逐渐增多，责任书有助于增强我们的市场竞争意识、责任意识和安全意识。那么拟定责任书真的很难吗？以下是小编为大家收集的安全施工责任书 ，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　根据国家消防法规和有关规定，为确保酒店装修、施工期间的消防安全，明确甲乙双方的消防安全责任，特签订此责任书。

　　甲方：新昌江大酒店（保安部）

　　乙方：

　　一、甲方责任：

　　1、乙方施工人员在施工前须进行一次消防安全培训教育，使施工人员掌握消防“三懂三会”( 懂得生产操作中的不安全因素及火灾的预防措施、懂得火场的逃生方法、懂得初起火灾的扑救方法，会报警、会使用各种灭火器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散）和酒店的有关管理制度，并由甲方向乙方施工人员核发临时施工出入证。

　　2、甲方负责对乙方施工现场的消防安全监督检查。每日进行一次防火检查，督促施工现场火险隐患的整改，并负责监督施工现场的灭火器材配备情况。

　　3、甲方负责对乙方施工现场的用电线路安装的监督管理。临时用电必须采用绝缘护套线，插座、插头要有可靠的绝缘保护，不得用裸线头代替插头，并保证线路不超负荷运行。

　　二、乙方责任：

　　1、乙方进入施工现场，必须自觉遵守酒店的规章制度，必须佩戴施工出入证，无施工出入证者，酒店保安部按非施工人员处理。

　　2、乙方必须严格按消防部门“建筑设计防火审核意见书”要求施工。

　　3、乙方工作人员在施工现场严禁吸烟、用火，并有明显标志张贴。确属施工需要动用明火作业时，必须经酒店保安部门审批同意，并按要求落实防火措施、监护人和灭火器材。

　　4、乙方每天必须清除施工现场的.木屑、刨花等可燃物品。作业后的氧气、乙炔瓶等危险物品应按甲方保安部门指定存放。

　　5、乙方对施工现场所用电器设备保持良好的工作状态，工作结束后，及时切断电源，排除隐患。

　　6、乙方在装修墙面、吊灯、铺设地毯作业时，如果用黏合剂和油漆等化学危险品应严格控制用数，并不得存放施工现场。

　　7、乙方在施工现场因工程需要改动酒店消防设施时，应按酒店工程部、保安部门及属地消防部门审核同意后主可进行。

　　8、乙方在每天工作结束后，必须对施工现场进行一次全面的防火检查，在确认后无火险隐患后，切断有关电源，关闭施工现场。

　　9、乙方负责施工现场的夜间消防安全值班。

　　三、违约负责：

　　1、凡双方不遵守本书条例发生火灾事故的，按国家有关法律、法规追究防火负责人的法律责任。

　　2、乙方违反本书条例均处50~100元的罚款。违反本责任条例，造成火灾的，除赔偿经济损失外，并根据国家有关法律、法规追究施工单位防火负责人和当事人法律责任。

　　本责任书一式四份，甲、乙双方各两份。

　　甲方（章）： 乙方（章）：

　　甲方防火负责人： 乙方防火负责人：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方：工程队队长

　　乙方：工程承包人

　　为了进一步落实安全生产的有关规定，把安全生产责任落实到每个人，增强每个管理及施工人员的安全生产责任心，切实保护好自己和保护好他人，做到安全生产处处抓、人人抓、时刻抓，确保施工安全生产无事故，乙方自愿遵守和执行以下各条规定。

　　一、服从施工现场的管理，听从管理人员的'指挥和调遣。

　　二、遵守安全生产的有关规定，进入施工现场必须佩带安全劳保用品，不光脚、光背、不穿拖鞋、高跟鞋，饮酒后不准进施工工地。

　　三、严禁非岗人员操作或脱岗、窜岗作业。

　　四、严格遵守隧道内作业的规定，认真落实爆破员操作规程。

　　五、在生活区和生产区严禁打架、斗殴、酗酒闹事。

　　六、管好、用好施工现场的物资、设备及用具，不人为浪费、不人为损坏、不内外勾结盗窃物资、不私自出售施工物资。

　　七、遵纪守法，在施工过程中务必遵守安全生产法律法规及公司各项规章制度。

　　八、有责任、有权利检举其他人的违规违章行为。

　　九、违规一次罚款50—100元(按安全生产奖罚制度标准执行)。

　　十、隧道施工用电要严格按规范架设线路，要安装漏电保护，线径要达到所用设备的负荷要求。

　　十一、对违规出现事故，乙方承担全部经济责任，若遇有关部门追查，还将承担刑事责任。

　　上述规定，按施工安全生产奖罚制度进行赏罚，情节严重者交有关部门处理，如不遵守以上规定出现事故者，谁造成谁承担全部经济责任和刑事责任。

　　责任书时间从年月日起至工程施工竣工。以上责任书从签字之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

　　为了认真贯彻党和国家关于安全生产的方针政策、法律法规、规范、标准，加强项目部安全生产的管理工作，落实安全生产责任，预防和杜绝各类施工生产事故的发生，确保员工在劳动生产过程中的安全和健康。保证各项生产、施工任务的顺利完成，特制定本目标。

　　一、责任目标：

　　1.杜绝重特大事故，减少一般事故，力争事故为零。

　　2.职工因工死亡率为零，重伤率为零。

　　3.无损失二万元以上的机电设备、爆炸、火灾等责任事故。

　　4.无中毒事件。

　　5无溺水事件。

　　二、责任与措施：

　　1.各施工区负责人为本区域安全生产的主要责任人，对区域的安全生产和职工生命安全负责。在施工过程中必须坚持“安全第一、预防为主”的方针。认真执行党和国家关于安全生产的各项方针政策、法律法规、规范、标准和水利水电行业标准及项目部的各项安全生产管理制度。

　　2.施工区负责人应按项目部要求，对本区域安全生产情况每周进行一次检查，应做好详细记录，设立班组、队安全员，进行施工过程中的安全巡查和监督。

　　3.施工区负责人应对本区域的危险源进行控制，特别是重大危险源要重点控制，对易燃易爆危险化学物品的运输、储存、使用应建立严格的管理制度，实行专人看管、双人保管、双把钥匙、双人账、双人领取、分库存放、严格审批、跟踪检查，对危险性较大的吊装、焊接切割、井坑、高空等作业要严格执行操作技术规范，现场有专人负责，专人管理，生产施工技术人员、安全员必须坚持现场值班检查制度，值班、交接班要有记录，要实行班前安全交**度，并形成记录。

　　4.项目部各部门要认真执行和落实《职业健康安全管理手册》s/sh.15—m—XX的方针、目标和指标，认真完成各项工作，其工作完成情况作为对各部门进行考核的.依据。

　　5.安全管理办公室是项目部安全管理的职能部门，应加强对施工现场的安全管理，督促检查各部门各施工队做好安全工作，本责任书的责任目标作为对安全管理办公室考核的依据。

　　三、奖惩：

　　1.项目部施工队全年没有发生死亡重伤事故及其他事故，达到责任目标的，项目部将对施工队、施工区负责人及相关人员进行奖励。

　　2.全工地全年没有发生死亡重伤事故及其他事故的，项目部将对安全办公室进行奖励。

　　3.各部门全年能完成各自的职责，年终评审安全工作较好者，将给予奖励。

　　4.对发生死亡重伤事故或直接经济损失在10000元（人民币）以上的事故，项目部将对施工区负责人、责任人、施工队、安全管理办公室进行处罚。

　　四、安全管理办公室向施工队发出《隐患整改纠正单》后，施工队如未按要求期限整改，安全管理办公室将依据情况对施工队及责任人进行处罚。

　　五、本责任目标书一式两份，双方各执一份，责任书签订后生效，责任期限一年。

　　项目部安全负责人（签字）：

　　各部门、施工队责任人（签字）：

　　为了认真贯彻执行安全管理目标，将安全管理目标分解到部门及部门人员，落实职责，考核到人，确保安全管理目标的实现，制定本职责书。

　　1、安全教育管理目标：建立健全安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，异常是新工人上岗前，必须培训合格后方可上岗。对管理人员、特种作业人员要加强安全教育，落实年度培训教育，确保施工管理人员、技术工人持证上岗到达100%。

　　2、伤亡控制目标：施工现场不发生重大伤亡事故，轻伤事故控制在3‰以下，杜绝发生重大伤亡事故。

　　3、机械设备管理目标：施工现场使用的塔吊、提升机、搅拌机、外用电梯等机械设备，按照安全技术规范经常进行检查，机械设备坚持整洁，安全保护装置齐全可靠。各种机械设备要有运行检查及维修记录，确保其安全运行，杜绝机械伤害事故的发生。

　　4、施工用电管理目标：按照规范编制用电方案报本公司、业主或监理公司审批后实施。采取安全用电技术措施，严格三相五线制，按三级配电两级保护的原则，设置漏电保护器，末级漏电保护器的不动作电流小于30mA，做到一机一闸一漏一箱。民用照明采用低压供电，电压小于36伏。严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，采取安全用电组织措施，杜绝触电伤害事故的发生。

　　5、基坑支护的管理目标：按照规范编制基坑支护的.施工方案报本公司审批后实施，基坑周边采取临边防护；坑、槽开挖应按要求设置安全边坡；特殊支护应贴合设计方案。严格基坑支护的变形监测，支护设施变形应采取调整措施；基坑应设置有效排水措施；坑槽边的荷载距离应大于设计规定；创造良好的作业环境，杜绝坍塌伤害事故的发生。

　　6、模板工程管理目标：按照规范编制模板工程施工方案并报公司审批后实施；针对混凝土输送方式制定安全措施。支撑系统要有计算书并贴合设计要求，立柱稳定，施工荷载均匀不超过设计规定，模板堆放整齐，高度贴合安全要求，严格模板工程验收和拆模申请批准制度。支拆模作业人员有可靠的立足点，设置警戒线有专人监护，创造良好的作业环境，杜绝支撑系统坍塌引起的物体打击高空坠落伤害事故的发生。qq交流技术群：677426585

　　7、脚手架卸料*台管理目标：按照规范编制脚手架、卸料*台施工方案设计计算书、设计图报本公司审批后实施，施工时保证立杆基础、固定点牢固，架体稳定，满足设计及施工规范。严格搭设前技术交底，搭设完毕验收制度，并办理验收手续，杜绝架体坍塌引起的物体打击、高空坠落伤害事故的发生。

　　8、“四口”、“五临边”管理目标：施工现场“四口”—楼梯口、电梯井口、预留洞口（坑井口）、通道口，“五临边”—阳台边、楼层边、屋面、通道边、卸料*台边必须设置防护。防护材料贴合材质要求，防护必须规范、严密、牢固、安全可靠，严格日常检查维护管理，杜绝高空坠落事故的发生。

　　9、劳动保护管理目标：施工现场必须购买和使用经鉴定合格的安全帽、安全带、安全网。进入施工现场的作业人员戴好安全帽；主体工程外侧必须使用贴合标准的密目安全网封闭；高空作业人员应当按要求挂系安全带；操作工人严格按照安全操作规程作业；加强自我保护意识。施工单位应当为从事危险作业人员办理意外伤害保险，使进入现场的管理人员、操作人员保险率到达100%。

　　10、保卫消防管理目标：落实保卫消防管理制度，加强日常安全消防知识培训教育，提高安全消防意识；定岗定员进行保卫消防日常检查，做好检查记录；对存在的隐患及时责令有关职责人进行整改。合理配置贴合使用要求的消防器材，执行动火审批制度；动火时必须有专人监护，确保施工现场安全，杜绝火害事故的发生。

　　11、礼貌施工管理目标：施工现场建立以项目经理为职责人的礼貌工地组织管理机构，做到礼貌施工组织落实，制度完善，目标明确，职责到人。工地封闭施工围墙应当安全美观，顶部加帽，高度1。8～2。5米；工地主要入口应当设置大门。“六牌二图”整齐规范，施工区域设置醒目的安全警示标志。场内道路、大门出入口应当进行硬化，设置车辆冲洗设施、横断沟及沉沙井。生产生活设施要安全、卫生，贴合通风、采光、防火要求。施工现场材料成品、半成品、废品，按规格、型号、用途等分类堆放，并有标识，现场分区域分类别管理。管理人员应当佩戴胸卡，持证上岗；管理人员和工人的安全帽应当有区别，项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员应佩戴袖标。作业层面应当做到工完料尽场地清，始终坚持场地内整洁，道路畅通无积水。加强环保意识，夜间施工应当经过批准，不在施工现场焚烧有毒有害物质，防止大气、水质、噪音污染。落实急救措施，急救保健配备常用药品及急救器材，经常开展防病治病急救常识的宣传和教育，确保施工现场礼貌施工。

　　项目部

　　法人：

　　负责人：

　　年月日

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强建筑施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，

　　确实做到安全生产，人人有责，特签订本责任合同。

　　工程项目：

　　施工地址：

　　一、安全责任协议内容：

　　1、甲乙双方都应本着安全第一的原则，签订安全生产协议书。甲方要对乙方人员进行场前安全教育，逐日进行安全检查，特别对于高空作业人员要有安全防范措施。乙方管理人员为义务安全员，必须负责安全生产工作。甲乙双方相互协助检查工程项目中有关安全、防火等工作，共同预防事故发生。

　　2、甲乙双方必须认真对本班组职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　3、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出*会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　4、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理等各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理等以及督促检查义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改。甲乙双方都应监督施工人员自觉穿戴好安全防护用品。

　　5、乙方对施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示确认施工现场，作业环境、操作施工设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中产生后果自负。

　　6、机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕并按规定验收后方可使用，严禁在未检验或检验不合格情况下投入使用，否则由此发生后果概由擅自使用方负责。

　　7、乙方施工人员对施工现场的`脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方工地负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除更动。乙方人员擅自拆除更动所造成的后果，均由乙方自行承担。

　　8、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、区的特种作业人员安全技术培训考核后持证上岗，起重吊装作业必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设备。

　　9、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气焊割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。擅自乱拉电器线路造成后果均有肇事方负责。

　　10、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路保护，甲方应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时和甲方联系，采取保护措施。

　　一、文明工地安全管理制度细则：

　　安全目标：轻伤在2‰以下，杜绝重伤和死亡事故的发生，杜绝发生

　　机械事故。

　　安全约定条款：乙方必须达到省级文明工地的安全要求，否则按协议

　　书有关条例执行。

　　1、安全设施管理。乙方不得擅自拆除、更动施工用电、脚手架及防护措施，对于现场机械、电器设备应符合要求，否则发生安全事故由乙方负责。

　　2、安全带。对于高空作业必须戴安全带操作，否则甲方有权停止其工作，并严肃批评教育甚至罚款处理，乙方高空作业时如不按安全规定操作所发生人身伤亡事故，一律由乙方负责。

　　3、安全帽。对于进入现场必须戴安全帽，如不戴安全帽进入现场，甲方处罚乙方每人每次20元，并赶出工地。

　　4、室外高空作业。乙方人员应首先检查脚手板、护身栏杆、架子扣件是否牢固方可操作，如发生隐患，应立即向甲方报告。直至加固到符合安全要求方可施工，否则乙方不得施工。

　　5、室内作业。必须检查脚手板、马凳是否牢固，特别在“四口五临边”，操作人员必须有安全防范措施和配备安全工具，否则所发生安全事故由乙方负责。

　　6、日常安全教育。由乙方班组长进行班前安全教育，并做好记录及反馈项目部；每次组织安全教育大会，若不参加每人每次处以 元罚款；乙方进场人员没有进行安全教育，每发现一人处罚 元。

　　7、违章处理。对乙方有下列违章行为之一的人员每次处罚 元。

　　①高处作业未穿防滑鞋，未按规定铺板和设置防护栏杆。

　　②2米以上（含2米）高处作业未系好安全带。

　　③没有防护设施或防护设施不全的高处作业。

　　④非特种作业人员从事特种作业，特种作业人员不持证上岗。

　　建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任：

　　一、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。

　　承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的*整、施工必备的水、电、道路的'畅通等。

　　二、接受发包人的监督。《民法典》规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。”

　　三、确保建设工程质量达到合同约定的标准。《民法典》规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应承担违约责任”。《民法典》规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造**身和财产损害的，

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方在甲方进行高空作业过程中严格按甲方要求进行施工作业。为了方便与双方的管理，确实保证施工现场的安全，特制订以下安全责任书：

　　1、乙方必须遵守中华人民共和国《安全法》和中华人民共和国《消防法》，以及北京市治安管理处罚条例的有关规定。

　　2、乙方必须按照操作规程作业，特殊工种必须持证上岗（如电工、焊工和有限空间作业等），如无证操作，造**身事故或火灾，由乙方负责，同时要配备足够的消防设施。

　　3、施工单位的施工负责人为第一安全责任人，现场施工负责人为现场安全责任人，施工单位的`第一安全责任人对施工人员及现场安全负全责。

　　4、作业前乙方应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育。监护人应时刻对现场进行监护

　　5、乙方施工人员施工时必须严格按照《高空作业操作规程》等有关规定施工。系好安全带、带好安全帽，做好必要的安全防护措施。

　　6、乙方员工在工作期间，因安全责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。

　　7、施工现场严禁吸烟。

　　8、施工现场严禁动用明火，需要动用明火时必须有专人进行现场监护，配备水和灭火器材后方可施工；否则造成的所有损失均由乙方承担。

　　9、乙方应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

　　本责任书一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　年月 日 年 月 日

　　为认真贯彻执行“预防为主，安全第一”的方针，控制和减少伤亡事故。根据公司下达给项目部的安全生产目标管理责任状中的要求和结合本工程的实际情况，今项目部把公司的安全生产管理目标分解到各班组，实行层层分解，将安全生产责任落实到每个班组及每个人。现决定对钢筋班组下达安全生产目标管理责任书，实行安全生产目标管理。

　　一、目标任务：

　　1、杜绝和坚决消灭重大伤亡、重大设备毁损、火灾等事故。负轻伤月频率控制在1‰以内，负轻伤年频率控制在12‰以内。

　　2、应建立安全值日制，项目部备有全职的.安全员，负责班组日常安全生产管理工作。

　　3、按新部颁标准和公司、上级有关安全文件精神的要求，项目部要积极开展各种形式的安全活动，创建文明安全工地。

　　二、主要措施：

　　1、提高认识，要使每个职工牢固树立安全第一的思想，及时对生产过程中存在的安全隐患进行排除。

　　2、明确职责，抓好安全生产责任制落实工作，将安全责任落实到每个岗位、每个职工，切实地抓好安全生产目标管理责任书的落实工作。

　　三、考核要求：

　　1、严格按照安全保证计划中安全技术操作规程进行操作，认真学*制度和上级的决定；

　　2、积极参加班组安全活动，认真执行安全交底，不违章、冒险作业，做到活完落手清；

　　3、进入施工现场，必须戴安全帽，不吸烟，不穿高跟鞋。高空作业戴好安全带，听从指挥，遵守纪律，坚守岗位；

　　4、发扬团结友爱精神，对新工人与换岗工人要积极传授安全生产知识，维护一切安全设施和用品、用具，做到正确使用，发现已、未遂事故立即报告班组长；

　　5、对不安全作业，有责任提出意见和拒绝接受。

　　本责任书经签字后即生效，直至本工程结束后失效。

　　施工单位：呼伦贝尔大雁建筑安装工程有限公司

　　项目经理（签章）：

　　工人（签章）：

　　20xx年xx月xx日

　　为了贯彻国家有关安全法规落实安全第一预防为主的安全方针及有关部门关于安全、消防、治安等安全责任制，维护公司的形象和利益提高项目部人员自觉遵守公司的管理制度和国家有关法律、法规意识，杜绝各种违法、违纪现象发生，经双方协商签订此责任书，签发之日起，甲方负责监督，检查、指导、纠正各方面工作，乙方负责全面的贯彻实施。

　　一、工地现场施工安全工作

　　进入施工现场必须带好安全帽，严禁穿拖鞋和高跟鞋登高，作业时超过2米高度必须佩戴安全带，所有工地现场施工人员必须购买保险。

　　操作电器设备时必须持有上岗安全证件的相关人员去操作，严禁无证上岗、无证操作。

　　二、工地现场消防安全工作

　　严格遵守国家消防条例及消防责任制的`有关规定和公司内部的消防管理办法。避免各种意外发生。

　　三、工地现场治安安全工作

　　必须严格遵守国家的各项法律法规，自觉遵守公司内部各项法规。

　　严禁盗窃公私物料和工具及损坏料材、设备、公、私物品、成品、半成品，凡是违反者按照有关规定赔偿五至十倍，严重的要追究刑事责任。

　　以上项目责任书必须严格遵守，由甲方监督，乙方负责实施，甲方在监督、检查、指导中查出来的问题乙方要迅速的落实。

　　工地如有发生以上及其他安全责任事故甲方将给予经济处罚或追究刑事责任。

　　工地现场安全均有乙方负责，如有以上安全问题等发生，将由乙方承担后果及法律责任。

　　甲方：____________

　　乙方：______

　　___年___月___日

　　为确保XX大厦室外装饰工程项目施工安全，施工责任人：xxx

　　郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

　　一、承诺在施工期间，严格按装饰工程现场总包的要求，依照相关法律法规，明确安全责任，做好施工组织和施工安全防范，服从XX物业管理有限公司的'检查监督。

　　二、承诺对施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反公司安全规定和国家法律法规，服从XX物业管理有限公司的监管。

　　三、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向XX物业管理有限公司解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造**员伤亡，施工方承诺完全负责，与XX物业管理有限公司无关。

　　四、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。

　　承诺施工人员自觉遵守XX物业管理有限公司物业安全管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受职能部门的检查监督。

　　六、XX物业管理有限公司安全监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。

　　七、本承诺书是施工安全监管的有效证明文件，具有法律效力，承诺方如有违反，按以上意见处理。

　　八、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。

　　本承诺书一式二份。（XX物业管理有限公司一份，施工责任人一份）

　　甲方：

　　乙方（项目负责人）：

　　一、单位名称：

　　二、工程地点：

　　三、开竣工时间：

　　四、工程内容：

　　五、质量保证：

　　六、工程承包方式：

　　七、工程价款：（小写） （大写）为了加强安全生产监督管理，坚持“安全第一、预防为主”的原则，严防生产安全责任事故的发生，保障职工生命安全和财产安全，促进公司的良性发展，依照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章和工程建设强制性标准；山西万福建筑工程有限公司安全生产监督部依法与项目责任人签订安全生产责任书。内容如下：

　　1、乙方必须建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目

　　经理到生产工人（包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置

　　的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工得安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定颁发指令，并采取保护措施防止事故的发生。

　　2、施工前，乙方应组织召开安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出*会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　3、施工期间，乙方须指派安全、安全措施的落实以及防火、防水工作等。甲方将指派负责人联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措施以及防火等的落实情况。甲乙双方应经常联系，进行项目安全检查等工作，共同预防事故的发生。对于发现的问题和存在的安全隐患，甲方将向乙方提出整改要求，乙方必须在甲方规定的时间内进行整改，预期未进行整改的甲方将向乙方作出相应罚款处罚。对于因此造成的所有安全事故，一切后果将由乙方完全负责。

　　4、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产管理的各类规定。乙方负有搞好安全生产管理以及定期检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须立即整改，并将整改方案以书面形式告知甲方。

　　5、在施工生产操作过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

　　6、乙方所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。已经施工，就表示该乙方确认施工场所、作业环境、设

　　施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中造成的后果自行负责。

　　7、由乙方提供的机械设备、脚手架等，在搭设、安装完毕提交使用前，做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果均由乙方负责。

　　8、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的`故障、损坏、遗失或造成伤亡事故均由乙方承担责任，负责赔偿。

　　9、乙方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除变动的，必须经工地项目负责人和安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由乙方负责承担。

　　10、乙方特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备。如造成后果，一律由乙方负责承担。

　　11、乙方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪做他用，不准损坏偷盗。动用明火必须有三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，

　　落实监护措施。焊工、电工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。否则由此发生的后果均由肇事方承担。

　　12、乙方在施工中使用电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事方负责。

　　13、遵循先订合同后施工的原则。乙方人员不得从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。

　　14、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地办理所有从业人员的登记注册手续。

　　15、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造**员伤亡、火灾、机械等其它事故，一切后果由乙方负责，甲方概不负责。

　　本《建筑施工安全责任书》协议经双方代表签字后盖章即生效；一式贰份，甲、乙双方各执壹份。自签订

　　之日起生效，于本项目竣工检验合格之后终止，本《建筑施工安全责任书》自行失效。

　　甲方：（盖章） 乙方：（项目负责人）负责人： 联系方式：

　　年 月 日年 月 日

　　为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障安全施工和各项工作的顺利进行，明确施工双方安全施工责任，保障施工双方的财产及人员的安全，保证本工程顺利完成，特制定责任状如下：

租赁施工设备安全的责任书菁选（扩展7）

——设备安全责任书菁选

设备安全责任书

　　在当今社会生活中，很多地方都会使用到责任书，责任书是写明责任，明确应该承担的任务的文书。那么拟定责任书真的很难吗？下面是小编为大家整理的设备安全责任书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　为了加强学生素质教育，教育学生热爱亲*大自然，增强绿色环保观念，放松心情，20xx年4月12日，咸丰县民族技工学校组织全校师生举行春游活动。学校对此次春游活动的安全工作非常重视，做了十分细致的安排，现将春游安全要求公布如下：

　　一、出行及旅途安全

　　1、学生一切行动听从老师指挥，参加春游的学生必须遵守学校春游安全纪律，树立安全第一的意思，严格自律，不做任何违反安全纪律和法律法规的事情。

　　2、出行之前做好充足的准备，要求穿运动鞋。

　　3、乘车时不得大声喧哗、下座位，不得把头和手臂放到车窗外，不得干扰司机驾驶。

　　4、中途不得私自下车，如遇特殊情况，需向带队教师请教，并说明情况。

　　5、遵守交通规则，不随意横穿马路。

　　二、游玩安全

　　1、到达目的地要听从老师安排，不得私自脱离集体。

　　2、游览过程中不得去禁止的区域活动，不得涉水、不攀岩、不爬树，不做任何给自身或他人带来伤害的事情。

　　3、不得下河游泳，不到悬崖边上玩耍。

　　4、遵守春游纪律，不得在景区内追逐打闹，不得在上下山路上超越、推搡，避免安全事故发生。

　　5、不得损害公共设施，不破坏景区内任何花草树木，不得损害任何农作物，不得乱扔垃圾以及做任何破坏环境的事情。

　　6、活动中要结伴而行，避免单独行动，防止意外发生。

　　7、注意饮食安全，不要采摘、食用蘑菇，野菜、野果等，不购买过期食物，避免食物中毒。

　　8、不得购买、携带管制刀具、弓弩、打火机等可能伤害人生安全的物品。

　　9、不得吸烟和违规使用明火，避免火灾发生。

　　10、保管好随身财务，特别是人多拥挤的地方。

　　11、保持通讯畅通，如有紧急事件发生，第一时间通知老师。

　　三、返程安全

　　1、返程时，按规定时间到指定地点集合，清点人数，避免遗漏，带队老师要确认，并上报。

　　2、学生必须跟随队伍集体返校，不得私自脱离集体。

　　以上18条，全体同学务必遵守，如有违反，产生后果以及责任完全自负。

　　学生签名：xx

租赁施工设备安全的责任书菁选（扩展8）

——工人施工安全责任书菁选

工人施工安全责任书

　　在发展不断提速的社会中，责任书在生活中的使用越来越广泛，责任书可以更好地明确我们应该承担的任务，有利于我们完成应该完成的使命。那么你真正懂得怎么制定责任书吗？下面是小编收集整理的工人施工安全责任书，欢迎大家分享。

　　为了确保安全施工和你的身体健康，自你进入本项目工作之日起，必须服从本项目的安全管理，遵守各项安全生产规章制度，自觉做好自身的安全防护措施，做到不伤害他人和不被他人伤害，自觉遵守以下条款：

　　1、进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带；严禁穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、赤脚、赤膊；正确使用个人劳动保护用品。

　　2、高处作业不准往下或向上抛扔材料和工具等物件；悬空作业必须系好安全带。

　　3、不准攀登脚手架或井架上下；严禁乘井架吊篮；随手关闭物料提升机*台防护门；不得在塔吊吊臂下方停留或作业，严禁违章作业、违章指挥。

　　4、非电工持证人员不准拆装电气设备和拉接电线；不准绑扎和移动电气开关使用其失去保护功能；非机操工持证人员严禁启动、操作、使用机械设备。

　　5、各类机械设备在使用前应检查其安全性能和使用功能，不得使用无安全防护和有故障的机械设备；在使用中如发现异常应立即停止使用，并向管理人员报告。

　　6、不准坐靠扶手栏杆和卧睡在脚手架上及屋面、阳台等临边处；严禁在无防护措施的建筑物周边、洞口临边和未固定的构件上行走和作业；不准在同一垂直方向上交叉作业。

　　7、严禁毁坏或擅自拆除安全设施；因作业必需，临边拆除或变动安全防护设施时，必须经项目负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

　　8、不准在施工现场吸烟；严禁未经批准在施工现场动用明火；严禁非火警时擅自移动、使用消防灭火器材；严禁移动防护设施。

　　9、作业时不准冒险蛮干或嘻哄打闹；严禁酒后作业。

　　10、宿舍内严禁使用煤气灶、电饭煲、电磁炉、热得快等大功率加热电气；严禁男女混居；禁止小孩进入施工现场；未经安全培训人员不得在工地打工、住宿。

　　11、发生事故后要积极抢救伤员和财产，保护好现场，及时向领导报告。

　　12、项目部要按照“安全生产、文明施工”的要求，落实好必须的安全防护用品及安全防护设施，给施工人员提供一个安全、文明的施工和生活环境。

　　13、对施工管理人员违反以上条款的命令，作业人员有权拒绝执行。由于发令人强制违章作业而造成事故，将由发令人承担全部责任，知道追究刑事责任。

　　本人自觉遵守以上条款，如有违反愿意接受经济处罚，直至被清退出场，造成事故的愿承担所有经济损失及刑事责任。

租赁施工设备安全的责任书菁选（扩展9）

——安全施工责任书菁选

安全施工责任书(精选15篇)

　　在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到责任书的地方越来越多，责任书是写明责任，明确应该承担的任务的文书。那么责任书怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的安全施工责任书，欢迎阅读与收藏。

　　【篇一：工程施工安全目标管理责任书】

　　甲方：湖塘街道办事处

　　乙方：浙江华宇建设有限公司

　　为认真落实“安全第一，预防为主”的方针，控制各类重大事故的发生，确保安全施工，促进工程质量和进度。甲乙双方签订安全施工目标管理责任书。

　　一、安全目标

　　（一）劳动及施工现场安全（50分）

　　1、乙方施工期内不发生死亡或重伤一人、急性中毒1人以上的事故及经济损失5万元以上的设备、设施、工程质量事故和车、船等事故。

　　2、发生事故不瞒报、谎报。乙方发生死亡、重伤或急性中毒和车、船等事故，须在24小时内（特大和突发性事件2小时内）上报甲方及安全管理部门，快报率为100%。

　　3、钻机、吊机、挖掘机、运输车辆等机械须登记建档，按规定要求年检的机械设备年检率达100%。开山放炮必须经有关部门批准，并严格执行有关规定程序及制度。

　　4、电工、焊工、钻机工、爆破工、机动车驾驶员等特种作业人员持证（含学*证）上岗率达100%，项目安全员须按规定持证上岗。

　　5、施工路段现场的各类交通安全标牌和安全设施的设置及数量、颜色、尺寸、字体要求必须按绍市交［1993］180号文件规定进行。

　　（二）安全管理（50分）

　　1、安全生产管理机构健全，职责明确，逐级签订安全生产责任书，每季考核一次（须有原始记录），对危险作业做到安全交底、记录齐全、措施落实。

　　2、对较大和重大事故隐患应建立档案，并逐级上报和评估，危及人身安全和重大财产安全的事故隐患立即整改，整改率达到100%，确保人身安全。

　　3、安全生产规章制度健全，并严格执行，对安全检查中发现的事故隐患，召开安全例会必须及时认真记录。

　　4、建立安全台帐，对机械、器具分设台帐，填写及时、准确，内容完整清楚。

　　5、安全生产责任人和安全管理员要经常进行安全生产检查，发现问题及时解决。

　　6、乙方必须采用有资质的专业爆破公司进行爆破作业，爆破作业人员必须按规范操作，证照齐全。

　　7、石方爆破作业，以及爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等工作应按国家现行的《爆破安全规程》GB722—86执行。路基石方爆破作业必须同时符合国家交通部《公路工程施工安全技术规程》JTJ076—95的规范要求。

　　8、炸药、雷*等危险物品，必须由专人负责保管。严格按规定做好出入库。

　　二、双方责任

　　为实现上述目标，甲乙双方必须各自履行下列职责。

　　甲方责任

　　1、及时传达贯彻上级**的安全生产工作指示，认真部署安全生产工作任务。

　　2、负责对安全生产工作及时帮助指导。

　　3、由甲方定期组织有关部门进行安全生产检查。

　　4、帮助乙方总结安全生产先进经验，树立典型，及时推广。

　　乙方责任

　　1、乙方要认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持法人代表是安全生产第一责任人，建立各级安全生产责任制，认真落实安全生产组织机构，专人管理，落实安全经费，确定现场安全员，保证责任书中各项指标的完成。

　　2、乙方要认真贯彻执行《劳动法》、《浙江省劳动保护条例》和上级有关劳动及施工现场安全规程、法规和指示，健全安全生产规章制度。

　　3、施工人员进场前必须进行安全教育，开展多种形式的安全宣传，提高职工安全素质，增强全员安全意识。

　　4、定期组织安全生产检查，对查出的重大事故隐患应及时整改。

　　5、乙方要加强对钻机、吊机、爆破器具等危险性较大的设备定期检查和维修保养，确保安全运行。

　　6、总结推广安全生产先进经验和先进典型，表扬好人好事，奖励有功人员。

　　7、积极参加人身保险、工伤保险和财产保险，保障国家财产安全和职工合法权益，对爆破等危险作业必须保险。

　　三、奖罚措施

　　上述安全目标和责任书规定的各项要求，完工后由甲方组织有关部门对乙方进行考核，为保证责任书各项指标任务落实，签订责任书时，乙方应向甲方缴保证金伍仟元，保证金用于安全工作奖励，甲方根据乙方完成责任书目标情况，按照得分多少，分别给予奖励。奖励对象主要是行政主要领导，项目负责人，安全干部和有关人员等。

　　本责任书一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方单位（公章）：________________甲方负责人（签字）：________________

　　乙方单位（公章）：________________乙方负责人（签字）：________________

　　【篇二：工程施工安全目标管理责任书】

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保障施工安全及装饰、装修工程顺利进行，依据《中华人民共和国消防法》、《北京市治安管理处罚条例》和中华人民共和国**部令第61号令关于《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》的要求，贯彻“谁主管，谁负责”的原则，预防火灾和违法犯罪案件及治安灾害事件的发生，明确甲、乙双方各自管理的责任，各负其责，互相协作，签定施工治安消防安全责任书。具体内容如下：

　　一、责任期限：

　　自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

　　二、甲乙双方安全保卫、治安防范的权利和义务

　　1、甲方在保证安全的前提下尽量为乙方提供施工方便。

　　2、乙方需遵守甲方制定的各项安全管理规定，并随时配合甲方的监督检查，负责施工现场周围的治安秩序。

　　3、乙方要保证对全体施工人员做到“三包一保证”。即包括了了解全体人员的'来历、政治表现和遵纪守法情况；保证施工人员不打架、不盗窃、不诈骗及不发生火灾事故。

　　4、乙方必须成立施工现场保卫组织，并受甲方安保部和当地派出所等相关执法部门的安全检查和督促指导。

　　三、认真执行施工消防安全制度、严格消防安全管理

　　1、施工现场的消防安全由乙方全面负责，甲方有权随时检查各施工部位。乙方确定一名现场施工责任人全面负责施工现场的消防工作，并建立健全消防组织和防火规章制度。

　　2、施工现场负责人的职责范围：

　　（1）建立健全并落实安全防火责任制，制定出经常化、制度化的安全检查计划。组织学*消防法规、规章制度、防火、灭火技能等其它消防安全知识，做到人人会使用消防器材。

　　（2）服从消防机关的管理，协助处理火灾事故。

　　3、施工现场消防、安全准则：

　　（1）施工现场严禁吸烟，摆放足量灭火器及明显防火标志。

　　（2）施工现场未经有关部门批准严禁乱拉临时电线。

　　（3）施工现场如需动用明火，需向甲方安保部开具《动火施工许可证证》，如未开具《动火施工许可证证》严禁动用明火，甲方有权令乙方停止动火施工。

　　（4）甲乙双方将按照“谁主管、谁负责”的原则，由乙方全权负责施工现场的消防工作，并制定相应的安全防火制度。

　　四、施工现场应遵守下列条款：

　　（1）因施工需设的临时设施，要符合防火规范要求，不得使用易燃材料。

　　（2）未经物业批准，严禁擅自动用物业服务区域内的系统设备，特别是消防、水、电气系统设备。

　　（3）施工现场严禁吸烟，如动用明火（电气焊）必须到物业服务中心安保部凭特殊工种操作证开据当日动火证，并应注明时间、位置、作业内容、动火人、看火人，办理《动火施工许可证》并配备相应的灭火器材和采取相应的消防安全措施后，在专人监护下方可动火作业；动火作业完毕后清理现场并确认无火灾隐患后才能离开。

　　（4）装饰装修施工用电应采用合格的插头，严禁将电线头直接插在插座上或接在漏电开关上，严禁私搭、乱接电线，必要的临时电线应采取安全可靠的防护措施；高空作业要有防护措施，特种作业必须持证上岗，严禁违章操作；施工所使用的电器设备、施工机具必须合格完好，禁止使用无完整保护装置的机械设备。装饰装修施工人员应保持施工现场周围的清洁卫生，施工区域以外不得堆放施工材料和设备。

　　（5）装饰装修施工人员出入小区须佩带《临时出入证》；着装整齐、不得赤足、赤背、穿拖鞋；严禁在非施工区域穿行、逗留；随地吐痰、抛洒废弃物；严禁喧哗、打闹、赌博、酗酒。

　　（6）每日施工完毕，检查消除一切可能引发的不安全隐患后方可离开施工现场。

　　五、以上条款甲乙双方应认真遵守执行，并确保物业服务区域的安全。

　　如乙方违反上述条款，甲方有权暂停施工，待其按要求整改并予以恢复或赔偿相应的损失后，方可继续施工；乙方在施工期间全面负责消防工作，如违反国家法律法规，将负全部责任，依法追究其刑事责任。

　　六、本责任书一式两份自签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________

　　责任人（签字）：________________责任人（签字）：________________

　　XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日

　　【篇三：工程施工安全目标管理责任书】

　　一、严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定实施细则》、《中国国际展览中心展览会用水、电及压缩空气管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理处罚规定》、《中国国际展览中心展览施工环保规定》以及其它相关规章制度，服从中国国际展览中心集团公司主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

　　二、施工前应按照中国国际展览中心集团公司有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

　　三、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

　　四、展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。

　　五、展台结构严禁在展馆顶部、柱子、二楼围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。

　　六、馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

　　七、搭建二层展台必须设置年检合格的灭火器。

　　八、展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造**身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

　　九、特装展台不得超过限定高度。

　　1号馆：一层限高4.5米，通风管道下方限高4.4米，厕所前静压箱及回风口下方限高3.6米，A、B馆之间中厅限高4米；

　　二、三层限高3.5米，通风管道下方限高3.4米，厕所前静压箱及回风口下方限高2.7米，A、B馆之间中厅限高3.2米；

　　2—5号馆：二层檐下限高2.8米，中心区域限高6米，二层限高3米；

　　6、7号馆：限高6米，侧门入口两旁展馆立柱十字斜拉撑下方限高4.5米；

　　8号馆：限高6米，A、B馆入口前厅及檐下限高3.5米，馆内通风管道下方限高4米；

　　9、10号馆：限高6米。室外展台：限高4.5米。

　　十、室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

　　十一、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

　　十二、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

　　十三、馆内严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

　　十四、展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的*面开放面积，以确保展台的消防安全性。

　　十五、展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

　　十六、严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭不行裸露并加盖绝缘盒。

　　十七、中国国际展览中心提供的24小时供电，不能作为不间断电源使用。

　　十八、施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

　　十九、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

　　二十、撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心院内。

　　二十一、施工办公室保留对特殊情况实行特别限制的权利。施工办管理人员有权进入展台进行检查。

　　施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给中国国际展览中心集团公司造成的所有的名誉及经济损失。

　　本人已仔细阅读此展台施工安全责任书，并保证严格遵守此规定。

　　公司名称：

　　负责人签字：_______________手机：_______________

　　填写日期：XXXX年XX月XX日

　　【篇四：工程施工安全目标管理责任书】

　　为保障施工过程中的消防安全，防止火灾发生，根据《中华人民共和国消防法》和**部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，特制定本责任书，并确定（施工单位及具体责任人）为该施工区域的防火责任人。其责任如下：

　　一、施工现场的消防安全，由施工部门（或单位）负责。施工中必须严格遵守消防法规、行业行规，严禁违章指挥、违章操作，杜绝违反劳动纪律现象发生。建设单位保卫部门负责督促检查施工方防火负责人做好消防安全工作，施工方必须认真配合。

　　二、施工使用的设备必须符合消防安全规定，严格防火措施，禁止违章作业。电源部分必须在建设单位电工的协助下开通。

　　三、施工现场使用明火时，必须事先办理审批手续，经批准后方可作业。电、气焊作业人员必须持证上岗，动火现场必须配备必要的灭火器材，明确专人监护，清除周围可燃物；动火结束，必须认真检查，彻底熄灭遗留火种。

　　四、施工中需使用汽油、脱漆剂等易燃物品时，必须符合安全规定。易燃品要存入专用库房，由专人保管，不可将易燃易爆物品存放在施工现场。

　　五、施工中不准大面积使用脱漆剂等易燃液体，尽可能不在现场进行喷漆作业。如必须在现场喷漆时，要有良好的通风和防止明火的措施。

　　六、施工中使用易燃易爆化学物品应限额领料，随用随领；禁止在作业场所分装、调料；禁止在施工现场使用液化石油气钢瓶、乙炔发生器等。

　　七、工程施工如果影响原有消防设施、消防设备的使用功能时，须事先报消防监督机构同意，并采取有效措施。

　　八、施工的堆料和垃圾不得圈占消防设施、占用消防通道，不得堵塞走廊、楼梯等疏散通道。

　　九、对本单位全体施工人员进行消防安全教育和逃生、自救技能培训，使其都能掌握和使用所配备的消防设施器材。对内

　　十、对施工过程中的消防工作要经常检查、定期总结，同时接受消防监督机构的检查监督。

　　十一、发生火灾要积极组织扑救，组织引导在场人员疏散，并服从现场指挥人员的统一指挥。

　　十二、火灾扑灭后，要保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因。

　　十四、本责任书自签字之日起生效，至工程竣工、施工单位离开现场为止。

　　十五、本责任书一式两份，双方各执一份。

　　建设单位：_______________施工单位：_______________

　　负责人：_______________负责人：_______________

　　XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日

　　公司名称：XXX建筑工程有限公司

　　项目名称：XXX

　　为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高公司建设工程施工安全管理的整体水*，杜绝重大伤亡事故的发生，保障人身安全、保障公司信誉。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《XX市建设工程安全文明施工管理规定》等有关国家、省、市法令法规，特制定本建设工程安全生产责任书。公司所有项目部必须与公司签订建设工程安全生产责任书作为安全管理的指导与检查和执行的依据。

　　一、责任

　　1、认真贯彻执行国家、省和市的安全生产方针、政策及法规；

　　2、项目负责人依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。项目部应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的'投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查。

　　3、项目部对列入建设工程概算的安全作业环境及安全措施所需费用，应用于施工安全中，不得挪作他用。

　　4、项目部必须设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员不少于1人。

　　5、项目部必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

　　6、实现目标管理，加大施工现场事故隐患治理力度，坚决遏制重特大安全事故发生，杜绝死亡事故的发生。如发生安全事故应立即上报有关职能部门与公司。

　　7、工程开工前15日内办理工程开工备案手续，将单位工程人员组织、安全文明施工投入、施工现场总*面图等信息准确填写，经总工程师批准后方可开工。

　　8、工程开工前15日内办理安全报监手续，同时与建设单位、监理单位做好安全评估，签订防护用品费用预约。未办理安全报监的，不得开工。

　　9、塔吊在使用之前必须向相关部门报检，检测合格后方可使用。

　　10、公司安全部是公司建设工程安全管理的主管部门。负责公司建设工程安全管理11工作。对项目部的安全生产和管理具有监督、检查的权利。

　　11、其它未注明的责任详见国家、省和市法令法规。

　　二、安全管理目标承诺

　　1、特大事故、重大事故为零；一般事故死亡率、重伤率为零；重大事故隐患整改率95%以上，一般事故隐患整改率90%以上；事故及时结案率100%。

　　2、安全管理

　　（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到90%。

　　（2）施工现场每月组织2次由公司主管经理或项目负责人组织的安全大检查。

　　（3）施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到100%。

　　（4）施工现场设专职安全员不少于1人。

　　（5）施工现场塔吊报检率达到100%，脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到100%。

　　（6）施工现场各类机械、机电设备完好率达到100%。安全教育工人岗前三级教育率达到90%，特种工人持证上岗率达到100 %；施工管理人员安全培训率达到100%。三、奖罚

　　1、按照公司安全生产管理考核办法评分标准进行考核。奖罚执行安全生产考核办法。

　　2、发生特大、重大伤亡事故，由项目负责人对伤害人进行经济补偿，并给予元罚款，情节严重的交有关部门追究其刑事责任。

　　3、发生经济损失事故，造成直接经济损失大于10万元小于50万元者，罚项目负责人元。

　　4、发生伤亡事故不及时报告的，对项目负责人罚款5000元，隐瞒事故不报或阻碍调查的，罚款元；

　　5、全年无事故，事故隐患整改率达到100%的单位，对取得省、市安全文明工地的项目部，按照公司奖励办法进行奖励。

　　责任期限xx年xx月xx日至本工程完工

　　公司：（章）项目负责人签字：xx

　　代表签字：xx

　　日期：日期：

　　乙方：_____________

　　立责任书单位：_____________

　　为确保施工期间的人身、设备安全，以及运行中设备的安全运行，进一步明确施工中甲乙双方职责，落实安全责任，根据电力行业颁发安全工作的有关规定要求，特签订“施工安全责任书”作为工程承包合同的附件，有关条文如下：

　　1、甲方安全职责：

　　1.1甲方应对乙方事先提交的营业执照、施工资质和安全施工资格证书进行审查及备案，了解在此前的施工业绩及施工安全情况。

　　1.2审查由乙方提供的企业法人代表资格证书和企业法人代码及税务登记证书进行审查及备案。

　　1.3审查由乙方填写的外包工程施工企业安全资格审查表，包括施工人员概况、特种作业人员及“上岗证”复印件，审查由乙方提供须主管部门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单证明原件。甲方按规定及时向乙方发放施工证。

　　1.4甲方应对乙方事先提交的该工程的“三措”计划进行审查和指导，合格后监督乙方严格执行，必要时或根据乙方请求及《安规》要求增设甲方专人监护。

　　1.5协调乙方提出的沿线交叉跨越线路停电配合等工作，必要时应会同乙方现场实地踏勘，商定施工方案。

　　1.6开工前甲方负责向乙方负责人和现场施工负责人、工程技术人员及施工人员全面交待现场工作条件及工作环境，对有关安全注意事项进行交底，并应有完整的记录或资料。

　　1.7施工期间甲方有权对施工现场进行的安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，可及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向乙方提出整改要求。

　　1.8负责合同中规定由甲方承担有关职责。

　　2、乙方安全职责

　　2.1必须具有国家行政部门发放的有效的“三证”：工商行政部门颁发的《营业执照》副本全套复印件、***门颁发的《企业施工资质证书》复印件和《施工安全资格证书》复印件。

　　2.2提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，同时应提供受法人委托签订经济合同、签订安全责任书的证明书原件及“进(出)城承包工程许可证”。

　　2.3开工前乙方应填写《工程施工企业安全资格审查表》、《施工(工作)人员概况》，提供特殊工种作业人员名单及“上岗证”复印件，提供经主管部门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单的证明原件。

　　2.4开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结，并有记录，必要时请甲方派员参加。

　　2.5开工前提供维护工程的施工组织方案、施工作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施，对复杂或危险性较大的工程必须订立单项措施。

　　2.6禁止使用未成年人及老弱、残人员。对施工现场的新入人员(包括临时工、合同工与参加劳动人员)必须进行三级安全教育及交待现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场作业。对技术性较强的工作禁止使用临时工、民工或劳务协作工，临时招用的民工进行适合现场作业的安全教育后方可进行地面辅助作业工作，民工、临时工的安全责任均由乙方负责。

　　2.7施工期间，各种交通工具、设备和工具等均由乙方自备。工程使用的施工机械、工器具及防护设施的必须有安全检查记录。交通工具、设备和工具的维修与保养，以及在使用过程中发生故障或伤亡事故的费用由乙方负责承担。甲方不负任何连带责任。

　　2.8施工时，乙方严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。对在正在使用的设备上施工的，应与甲方一起制定详细的施工方案才能施工。施工中一旦发现有安全隐患的.，乙方应立即停工，并报告甲方及其他有关职能部门，采取措施整治后确保万无一失再施工。施工人员进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备安全。

　　2.9乙方施工人员应持有劳动部门颁发的上岗证方可参加施工。对从事垂直运输机械、安装拆卸、爆破等特种作业的，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。全体施工人员(包括民工)必须按甲方规定佩证上岗。

　　2.10乙方应在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。乙方对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由乙方承担一切责任。

　　2.11及时详细地对沿线交叉跨越、高低压线路等进行实地踏勘，提供书面资料，便于甲方协调配合。

　　2.12乙方必须接受甲方监督和指导，发生人身事故或危及施工安全情况，必须立即报告甲方。乙方负责人(安全施工第一责任者)对甲方提出的有效意见必须及时整改。

　　2.13负责合同中规定由乙方承担有关职责。

　　3、安全考核：

　　3.1若因乙方人员违反本责任书或违反《安规》及安全规章制度，由此造成的一切后果均由乙方承担全部安全责任。

　　3.2若因合同期内乙方维护不力或安全防护措施不到位，造成重大安全责任事故，一切后果均由乙方承担全部责任。甲方并且可以作出取消其代维资格，合同终止的处理。

　　3.2 若因乙方人员积极采取有效防范措施，无违反本责任书或违反《安规》及安全规章制度，并在合同期内没有发生责任安全事故，甲方应对乙方在安全工作上给于适当奖励。(建议奖励20__元左右)

　　4、本责任书一式四份，甲、乙双方各执二份，责任书中未尽事宜，双方协商解决。本责任书经双方签章后生效。

　　甲方盖章_____________： 乙方盖章：_____________

　　代表：_____________ 代表：_____________

　　签订日期：_____________ 签订日期：_____________

　　甲方：______

　　乙方：______

　　为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实杜绝重特大事故发生，努力减少一般性事故，保障员工的生命和公司的财产安全。为了更好地落实安全责任，甲、乙双方签订本安全生产目标责任书。

　　一、目标：

　　1、全年不发生重伤、死亡或一次性经济损失在10万元（含）以上的各类重大事故。

　　2、轻伤事故全公司全年不超过3%。

　　3、不允许发生起重机吊物坠落事故与机动车责任事故。

　　4、不允许发生公司资产损失在1万元（含）以上10万元以内的事故或未遂事故。

　　二、双方责任：

　　为了实现上述目标，甲、乙方必须采取有力措施，各自履行下列职责：

　　甲方责任：

　　1、及时传达贯彻上级**、公司规定的安全生产工作要求，适时部署任务。

　　2、指派有关部门对安全工作及时进行指导、服务、督促、检查。

　　3、帮助乙方总结安全生产先进经验，树立典型，及时推广。

　　4、定期向乙方通报安全生产工作及事故情况。

　　乙方责任：

　　1、建立安全生产管理人员网络，从分公司（部门）到工段（班组），责任到人，明确各自责任和职责，并付诸落实。

　　2、建立和健全各类会议记录和各类安全生产的台帐。

　　3、特种设备和特殊工种作业人员必须经劳动安全特种工种培训、复训和换证后持有效证件上岗作业。

　　4、部门安全活动、安全检查每月一次。

　　5、组织或参加全公司安全生产大检查、安全生产专业检查、督促班组安全检查，并开展不定期检查和专项整治，且积极负责、记录有效。

　　6、加强对公司内的机器设备、起重设备的定期或不定期检查，确保安全运行，并做好记录。

　　7、总结推广安全生产先进经验和典型，表扬好人好事。

　　8、积极配合公司及本部门安全生产其它工作。

　　三、考核办法及奖罚措施：

　　安全生产目标责任制是在公司的领导下，由公司安全生产管理领导小组在年底实施检查、考核，根据检查考评结果兑现奖罚。

　　1、完成安全生产目标后，给予公司生产副总、公司专职安全生产管理员、分公司总经理安全生产目标管理奖人民币10000元；给予公司副总经理级、其他部门主管、分公司副总经理目标管理奖人民币3000元；给予分公司总经理助理2400元。

　　2、在本分公司（部门）内发生重伤、死亡事故或各类重大事故的，分公司总经理（部门主管）、分公司副总经理、分公司助理、公司生产副总、公司专职安全生产管理员取消目标管理奖。

　　3、在本分公司（部门）内发生轻伤事故、起重机吊物坠落事故、机动车责任事故、资产损失在1万元（含）以上10万元以内各类事故，每次事故分公司总经理（部门主管）、分公司副总经理、分公司总经理助理扣除25%目标管理奖，3次（含）以上取消安全生产目标管理奖；本人有上述事故发生一次的取消安全生产目标管理奖。

　　4、无论发生何种程度的'安全事故隐瞒不报的，每次扣除分公司总经理（部门主管）25%目标管理奖，3次（含）以上取消安全生产目标管理奖。

　　5、每月一次的部门安全活动、安全检查未组织进行的，取消安全生产目标管理奖，有活动、有检查，但记录不符合要求的扣目标管理奖50%。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　为进一步贯彻劳动生产法，落实“安全生产责任制”，执行ISO9002标准以及JGJ59-99检查标准，实现“安全第一、预防为主”的原则。在工程施工管理中按照“管生产必须管安全”的规定,强化安全意识和安全管理,减少工伤事故的发生,实现安全生产,创造经济效益。经协商签订X年度二分公司地铁一号线25合同段工程安全生产管理责任书。

　　其内容如下：

　　一、责任指标：

　　1、杜绝责任事故和重大伤亡事故，目标为零。

　　2、保证年工伤频率低于1.8‰

　　二、管理要求：

　　[电工班长]

　　1、严格执行局、公司、现场各项安全管理制度，遵守“进入施工现场必须佩戴安全帽”的管理规定，增强安全管理意识，推行目标管理。

　　2、参与临时用电组织设计，整体线路加设符合各项要求。

　　3、认真执行JGJ59-99检查标准、JGJ46-88标准，落实用电规范。

　　4、严格按照本岗安全技术操作规程工作。认真填写电工施工日志。

　　5、负责对本岗人员进行岗前教育及操作监督指导。

　　6、对施工现场的电气设备、线路有责任与义务进行检查和整改，并定期进行检验遥测。

　　7、坚持进行巡回检查，有权制止冒险作业和违章现象，严重情况下可勒令停工。

　　8、工作认真，不敷衍了事、不违章接线、不酒后上岗接线。

　　9、对待安全工作不得相互推托责任，应与施工管理人员相互配合，做好施工中的用电防护工作。

　　10、发生工伤事故和险肇事故，不得隐瞒不报。

　　三、考核与奖励

　　1、考核内容：责任指标与管理要求。

　　2、奖励办法：对完成各项指标及达到管理要求者，年终进行奖励。

　　3、处罚办法：

　　(1)对未完成责任指标者，年终不予以兑现安全奖。

　　(2)对未完成管理要求者：每月安全检查后，被通报的.部位不符合要求、管理人员未按规定执行或违反规章制度的，追究其部位负责人责任，每月奖金中扣罚50元;对每次安全检查中发现隐患问题，要求立即整改而不执行者，同样进行罚款(一次罚款20元)。

　　4、奖励：年终由领导班子进行审核，由分公司经理批示是否奖励或处罚。

　　总承包方：[简称甲方]

　　分包商：[简称乙方]

　　甲方将工程项目委托乙方进行施工，为了明确乙方的安全生产责任，确保施 工安全，在签订建筑施工合同的同时，签订本合同，乙方必须严格执行。

　　一.承包工程项目：

　　1.项目名称：

　　2.工程地址：

　　3.承包范围：

　　4.承包方式：分包

　　二.工程项目期限：自 年 月 日起开工至 年 月 日完工

　　三.责任书内容：

　　1.乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定;乙方必须指定专门安全管理人员进行现场监督管理。

　　2.乙方应有安全管理组织体制，包括乙方明确项目经理安全负责制和抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,乙方必须对安全制度进行严格检查，并定期向甲方安全部门书面报告。

　　3.乙方在施工前要认真勘察现场：

　　(1) 施工前，乙方必须填写“项目安全施工方案预审表”，完成本审定表后，方可施工。

　　(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计;制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　4.乙方单位必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的'能力，督促职工自觉遵守安全纪律制度法规。

　　5.施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全教育会议，并通知甲方安全部委派有关人员出*会议罾介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方安全管理人员必须负责检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。

　　6.施工期间，乙方指派人员负责有关安全、防火工作，甲方指派人员进行协助，甲、乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。

　　7.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于甲方查出的隐患，乙方必须无条件地限期整改。

　　8.在施工操作过程中乙方必须督促施施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

　　9.乙方人员对自己所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关主管部门落实整改后方准施工，一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

　　10.乙方必须做好安全紧急措施组织人员和紧急联络系统表，施工现场要有明显的安全警告牌、施工公告牌、安全纪律牌.

　　11.乙方在工程承包施工过程中，发生违章施工事项，根据违章罚款及奖励的细则与规定(附件六)经总包方、项目管理公司和业主确认需要作出经济处罚的，分包应在总包发出处罚通知书后3天内交到总包安全部门。否则会影响到贵方的后续进度款支付。

　　12.乙方必须保证做好以下治安、保卫责任工作：

　　(1)乙方及时将人员花名册抄送甲方项目部和监理各一份(要求注清有违法犯罪前科的人)，人员变动时做到及时更正，按甲方规定制度及时办理临时工作

　　(2)乙方须指定专(兼)职治安，消防保卫管理人员，负责乙方职工内部治安,消防保卫工作，加强社会主义法制宣传教育。

　　(3)乙方职工须遵守甲方所规定的治安、消防保卫制度和纪律，自觉遵守国家法律。

　　(4)乙方职工携带物品出大门，须凭甲方项目部签署物品出门证，经门卫、值班同意验证后方可带出。

　　(5)乙方职工不得发生偷窃公私财物，不发生火苗、火警、不发生赌博，不违反治安管理处罚条例所规定的条款。

　　(6)乙方职工不得私自进入非施工区域，若因施工需要临时进入生产区域,需要时先向甲方项目部办理登记手续后方可入内，但须严格遵守甲乙方各认可的施工方案有关安全规定执行。

　　13.乙方对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动罾如确实需要拆除更动的，必须经工地负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除，如果擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

　　14.特种作业必须执行国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定、经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证,中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备，上岗证复印件交甲方备案。

　　15.乙方必须严格执行各类防火、防爆制度.易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用.电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉罾冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

　　16.乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进行监测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

　　17.先定合同后施工的原则.甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务.乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责紧急情况除外;)。

　　18.甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护罾甲方项目对口负责人对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　19.乙方必须设臵安全保护措施^按建筑安装工人安全技术操作规程，第三条规定：“距地面三米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网”.施工过程中应予检查落实。

　　20.乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向园区(县)**派出所办理临时户口手续，并向园区(县)城建办(建设局)安监站、劳动局劳动保护***门、办理施工登记手续。

　　21.按照谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故包括由乙方造成甲方人员、第三方人员、行人伤亡等X由乙方负责事故上报、经济赔偿和善后处理，事故的损失和善后处理费用均由乙方承担。

　　22.根据国家有过安全技术规程，针对项目实施过程中发生在购买、租赁、使用等环节发生不符合安全施工要求的安全用具、机械设备、市公用局以及配件、消防设施和器材的情况，乙方必须向甲方项目组书面报告。

　　23.其它：

　　工程项目安全规定(附件一)

　　治安防火组织责任协议(附件二)

　　文明施工责任协议(附件三)

　　安全生产责任协议(附件四)

　　施工项目安全生产管理规定(附件五)

　　违章罚款及奖励的细则与规定(附件六)

　　24.本协议经双方代表签字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　单位名称： 单位名称：

　　项目经理： 项目经理：

　　安全代表： 安全代表：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据国家有关安全法规要求，结合我公司实际，认真贯彻执行“61”号令以及“安全

　　第一、预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”“抓生产必须抓安全”的原则，落实安全职责制，为确保施工安全，防止事故发生，为此甲乙双方必须履行以下条款：

　　乙方施工单位认真执行，积极配合甲方安全生产监管部门开展的各项治理工作，重点加强对危险性大的岗位的安全施工保障工作；加大对各类隐患的整改工作；经过治理整顿，切实消除隐患，遏制重大事故的发生，以保证工程的顺利开展。

　　1、甲方对本工程的安全治安工作全面给予配合，同时对乙方的安全治安工作进行督促检查，对检查中查出的违规、违章行为、安全隐患有权要求乙方进行整改。

　　2、甲方对在检查中发现的问题，应按公司要求采用书面形式告知乙方并存档备查。

　　3、甲方有权按照有关管理办法对乙方的“三违”行为进行处罚。

　　4、对无视装修工程安全管理的行为，甲方应及时报公司安办。