股权转让意向书
在充满活力，日益开放的今天，我们很多时候都使用到意向书，签订合同或协议前，为了表达合作意向，一般会签订意向书，意向书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的股权转让意向书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
本意向书由以下双方于____年____月____日在________签订：
________（甲方名称）（“甲方”），一家依照______法律合法成立并有效存续的公司，注册地址为______；和______（乙方名称）（“乙方”），一家依照______法律合法成立并有效存续的公司，注册地址为______。
甲方和乙方合并称为“双方”，单独称为“一方”。
鉴于：
1、________（“公司”），一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业（公司），其主要营业场所位于________；
2、乙方拥有公司________%的股份；及
3、甲方希望向乙方购买其在公司拥有的________%（所有、部分）股份。
因此，双方表达由甲方向乙方购买其对________（“公司”）的股权（以下简称“股权转让”）的共同意向如下：
一、期限
除非由双方书面同意延长本意向书的期限，本意向书及其内容和条件将自签署之日起[（）年]内有效。
二、主要意向
双方在该期限内的主要意向是为了确定、跟进、解决和同意有关股权转让的所有事宜，并为了以正式协议的形式签订该等事宜，该等正式协议在当时情况下是适当的，并由双方完全自行决定接受的。
三、初步协议
3、1股权转让
甲方应与乙方签署股权转让协议，按照第3、2条规定的价格，购买乙方在______（目标公司的名称）（“公司”）中拥有的所有股权的百分之____（%）。
3、2购买价格
双方初步同意，股权转让的购买价格约为_____。最终价格将根据甲方依照第3、5条作出的审慎调查的结果，由双方进一步协议决定。
3、3竞业禁止
股权转让完成后，乙方及其关联公司不得直接或间接地制造、销售和分销______，也不得从事任何与______竞争的活动。
3、4商标
3、5审慎调查
双方同意，在签署本意向书后，甲方将对乙方进行有关股权转让的完整税务、财务和法律的审慎调查。乙方应该为该完整的审慎调查提供所有必要的帮助，特别是（但不仅限于）提供必要的文件和信息。
3、6批准
乙方应负责从有关**机构获取所有中华人民共和国法律和法规就股权转让要求的必要批准。
四、独家性
双方在此同意，在本意向书的期限内，双方之间关于股权转让的谈判是独家的，且不会与任何对股权转让已经表示或可能表示兴趣的第三方联系、谈判或与该第三方达成协议。
五、保留权利
双方保留各自独立和绝对的权利，拒绝任何或全部的提议，并且有权在任何时候终止与另一方就股权转让的讨论和谈判。
六、保密
双方应接收并对本意向书以及所有在提供的`当时已标明归另一方所有的或机密的信息保密，对它们的使用应仅限于有关股权转让，且未经保留信息所有权或机密信息的另一方的事先书面同意，不得公布或披露该信息。
七、实施本意向书的时间安排
7、1本意向书签署之后，双方或各方应立即采取行动，按以下时间安排实施本意向书：
（1）____年____月____日至____年____月____日完成审慎调查；
（2）____年____月____日至____年____月____日进一步谈判；
（3）____年____月____日至____年____月____日起草股权转让协议；
（4）____年____月____日至____年____月____日签订股权转让协议和其他文件；
（5）____年____月____日至____年____月____日经审批机构批准
7、2本意向书应该分别经双方的董事会批准。
八、最大努力
双方在此承诺将尽最大努力完成本意向书的目标和达成有关股权转让的具有法律约束力的协议。
九、索赔
无论本意向书的其他条款如何规定，若在第1条所述的期限到期时，双方未能签订正式的和具法律效力的协议来完成股权转让，或者本意向书根据第5条而终止，则本意向书将被视为终止。意向书终止之后，任何一方不得向另一方要求赔偿、补偿、成本或其他费用。但第6条规定的保密义务继续有效，不受本条款影响。
十、其他
本意向书一式两份，各方应保存各一份。
（以下无正文）
甲方代表：
电话：
签订日期：
乙方代表：
电话：
签订日期：
转让方：
法定代表人：
法定地址：
受让方：
法定代表人：
法定地址：
鉴于甲方欲整体转让其投资于______有限公司(下称______公司)的全部股权，甲、乙双方已于______年______月______日签订“股权转让合同书”(下称“转让合同”)，并根据该合同的约定，甲、乙双方实际履行了有关______公司的交接工作。双方在*等、自愿、公*的基础上，经过充分协商签订本股权转让合同书，以资共同恪守。
第一条:转让标的、转让价格与付款方式
1、甲方同意将所持有______有限公司______%的股权(认缴注册资本______万元，实缴注册资本______万元)以______万元人民币的价格转让给乙方，(备注：所转让的股权中如认缴的注册资本尚未全部到资，约定如下：所转让的占______有限公司______%的股权中尚未到资的注册资本______万元由乙方按章程规定如期到资。)乙方同意按此价格和条件购买该股权。
2、乙方同意在本协议签订之日起______日内，将转让费______万元人民币以(现金或转帐)方式分______次支付给甲方。
第二条:保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在______有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权转让交割完成之前，甲方将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响乙方利益的方式处置该股权。公司不存在转让方未向受让方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方保证所转让给乙方的股权，公司的其他股东已放弃优先购买权。
3、乙方受让甲方所持有的股权后，即按______有限公司章程规定享有相应的股东权利和义务。
4、乙方承认______有限公司章程，保证按章程规定履行股东的权利和义务。
第三条:盈亏分担
公司依法办理变更登记后，乙方即成为______有限公司的股东，按章程规定分享公司利润与分担亏损。
第四条:股权转让的费用负担股权转让全部费用(包括手续费、税费等)，由______方承担。
第五条:协议的变更与解除
在公司办理股权转让变更登记前，发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。
4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。
第六条:违约责任
本协议对签约双方具有*等的法律效力，若任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证，除非依照法律规定可以免责，违约方应向协议他方支付股权转让价格______%的违约金，因一方违约而给协议他方造成经济损失，并且损失额大于违约金数额时，对于大于违约金的部分，违约方应予赔偿。
第七条:争议的解决
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下列第________种方式解决：
1、将争议提交________仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
2、各自向所在地人民法院起诉。
第八条:法律适用
本协议及其所依据之相关文件的成立，有效性，履行和权利义务关系，应该适用________法律进行解释。
第九条:协议生效的条件
本协议自签订之日起生效。
第十条:其他
本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，________有限公司存一份，均具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章)：
年月日
乙方(签字或盖章)：
年月日
甲方：_________
乙方：_________
鉴于：_________
1、甲方持有_________公司(下称标的公司)股权;
2、标的公司为合法存在之有限责任公司，于_________日竞得_________地块，建设面积_________*方米，并已取得《成交确认书》(见附件);
3、甲方拟通过合法程序转让所持的标的公司100%股权;
4、乙方拟通过合法程序受让标的公司100%股权，并支付相应的股权转让款。
一、甲方有意向转让所持标的公司100%股权。甲方将按国家有关规定办理该等股权转让事宜的相关审议、审批、评估等手续并按国家有关规定在产权交易机构以公开交易方式转让该等股权。
二、乙方有意向受让该等股权，并愿意按照通过合法方式确定的转让价格支付股权转让款。
三、乙方同意在标的公司股权进入国有资产公开交易程序后，及时参加公开征集，表明受让意愿，并按相关交易程序的规定参加交易(包括但不限于交纳保证金、及时出价等)。
四、若乙方最终得以受让标的公司股权，双方按签订的正式《产
五、本意向书签订后5个工作日内，乙方向甲方支付人民币_________意向金。若乙方最终得以受让标的公司股权，该意向金可折抵股权转让款。具体方式由双方另行协商;若乙方最终未得以受让标的公司股权，除本意向另有约定外，甲方将该意向金无息退还乙方。
六、若乙方未按本协议第三条履行相关约定，则甲方不予退还本意向书第五条约定的意向金人民币_________万元。
七、本意向书一式四份，甲乙双方各执两份。
八、本意向书自将以双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日-_________年____月____日
本协议由以下各方于年__月__日在上海共同签署。
出让方：
住所：______________________________________
受让方：
(以下称)住所：__________________________________ (以下称)住所：__________________________________
XXXX有限公司(以下称标的公司)注册资本____万元人民币，其中持股，。根据有关法律、法规规定，经本协议各方友好协商，自愿达成协议如下：
第一条(股权转让标的和转让价格)
一、______将所持有标的公司____%股权作价____万元转让给，____%股权作价____万元转让给。
二、附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。股权转让协议书三、受让方应于本协议签定之日起30日内，向出让方付清全部股权转让价款。
第二条(承诺和保证)
出让方保证按本合同第一条约定转让给受让方的股权为出让方合法拥有，出让方拥有完全、有效的处分权。出让方保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。
第三条(违约责任)
各方应该遵守协议各项内容，如违约应当友好协商处理。
第四条(解决争议的方法)
本协议受中华人民共和国相关法律的羁束并适用其解释。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决。协商不成，应提交上海仲裁委员会仲裁。
第五条(其他)
一、本协议一式 份，协议各方各执一份，标的公司留存一份，一份用于办理有关手续。
二、本协议各方签字、盖章后生效。
(以下无正文，签字页附后)
(本页为XXX管理有限公司股权转让协议签字页)
出让方签字：
受让方签字、盖章：
执行合伙人签字(加盖公章)
执行合伙人签字(加盖公章)
甲方：_________(以下简称甲方)
乙方：_________ (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，就_________有限公司股权转让的有关事宜，达成事下意向：
一、经甲方全体股东研究决定，甲方同意将_________有限公司和_________在_________有限公司的90%和10%股权分两期转让给乙方(转让正式协议另签)，股权转让总价为7300万元，其中1500万元现金支付，5800万元转帐支付(美元也可)。
二、双方商定，第一期股权转让于20xx年8月31日前将xxxx有限公司70%股权转让给乙方，转让金为5100万元，乙方支付给甲方资产股权转让金4000万元，其中现金支付1000万元，余款1100万元作为乙方向甲方的借款，双方约定归还日期。
三、甲乙双方约定，甲方收到第一期股权转让金后(4000万元)，三日内到工商管理部门办理申报70%股权转让和法人代表变更手续，余下的20%和xxx的10%第二期股权转让手续于20xx年6月份前办理，乙方付清股权转让金2200万元(其中现金500万元)后，三日内到工商管理部门办理股权转让最终手续。
四、_________有限公司现有固定资产属股权转让资产，包括土地车辆、办公设备及办公用品均包含在股权转让总价7300万元内。甲方负责向乙方提供详细的股权转让固定资产清单。
五、甲方向乙方出具提供企业法人的各类完整的法律文书和有效的证件，包括：营业执照、税务登记、土地使用证、资产评估书等，甲方保证所转让的股权无任何债权债务和法律纠纷。
六、甲乙双方约定，本意向书确认签订后，五个工作日内乙方向甲方支付1000万元，作为定金，甲乙双方即组织人员开展股权转让工作，同时根据乙方项目进展情况及时向**有关部门上报规划方案。
七、在股权转让过程中的费用承担问题，除按规定双方各自承担外，其它费用根据情况双方协商确定各自所承担的费用额度。
八、本意向书一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。同具法律效力，未尽事宜，甲乙双方协商补充完善。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日________年____月____日
出让方：_________(以下简称甲方)
护照号码：_________
受让方：_________(以下简称乙方）
身份证号：_________
地址：_________
甲乙双方经充分磋商一致，就甲方出让其在永定高吉水泥有限公司(以下简称水泥公司)中的股权事宜，达成以下意向条款：
一、甲方同意出让其持有的水泥公司的全部股权，乙方同意购买，但鉴于水泥公司系外商独资企业，经双方协商，同意由乙方指定一家公司或成立一家国内法人，来受让甲方股权，并将水泥公司性质变更为中外合资经营企业或采用其他合法方式受让;
二、甲方于本协议签订后，提议召开水泥公司股东会，讨论甲方转让股权和公司性质变更(若有)之事宜，以获得股权转让的先决条件，水泥公司股东会的决议案。
三、乙方选择指定一家公司或成立一家国内法人的，应在甲方公司股东会决议通过后_________日内，成立一家符合收购甲方股权条件的国内法人;并应获得指定公司或其新组公司依公司章程和协议作出的同意收购的股东会决议作为乙方的先决条件。
四、双方确认股权以水泥公司和甲方股权现状进行股权转让(具体权利义务以正式股权转让合同为准)即乙方同意不以转让股权项下所涉的相关资产负债和水泥公司表面文件等为依据，并放弃相应的实体或程
五、在本意向书签订之日起3日内，乙方向甲方支付履约保证金人民币壹拾万元，并于甲方股东会决议通过后_________日内双方签订正式股权转让合同，如未签订，则甲方有权没收保证金，如双方正式签订股权转让协议之时，该笔保证金直接转为股权转让款。
六、双方签订股权转让合同后，应相互配合办理相关外资股权转让和性质变更审批手续和登记手续。
七、如甲方的股权转让提案和提议无法获得水泥公司股东会的合乎公司章程和协议的决议案，即甲方的先决条件不能成就，则本意向书的其他条款自动失效，双方互不追究对方的责任。甲方在通知乙方后一天内将保证金无息退还乙方。
八、双方指定如下龙卡为保证金支付和返还(若有)的指定帐号：
甲方：_________
乙方：_________
九、本协议发生争议，由双方先行协商，协商不成由厦门法院管辖。
十、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日-_________年____月____日
甲方（转让方）： 乙方（受让方）： 法定代表人： 法定代表人： 身份证号： 身份证号： 营业执照注册号：
地址： 营业执照注册号： 地址：
联系电话： 联系电话：
鉴于：
1. 根据贵州省人民**文件精神，关于加快煤矿企业兼并重组整合、组建煤业集团等精神。甲乙双方就煤矿收购等事宜进行合作。
2. 甲方依法持有 公司（煤矿）（以下简称：目标公司（煤矿）） %股权。
3、甲方全体股东一致同意，董事会决议通过转让持有的（煤矿）股权和资产给乙方，授权签约人全权办理此事项。
4、现乙方有意收购甲方持有目标（煤矿）股权和资产。甲、乙双方在*等协商基础上，依据中华人民共和国《公司法》、《合同法》及有关法律政策，甲、乙双方经友好协商一致，就股权转让的有关原则事宜，达成如下意向：
一、关于甲方持有目标公司（煤矿）现状的信息披露
（一） 公司（煤矿）目前基本状况：企业性质为 ，注册资本人民币 万元整（已 / 未 全部缴清），企业法人执照注册号： ，法定代表人： 。
（二）目标公司（煤矿）目前的股权结构为：
合法股东一： 依法持有该公司（煤矿） %的股权；
合法股东二： 依法持有该公司（煤矿） %的股权；
合法股东三： 依法持有该公司（煤矿） %的股权；
（三）目前，目标公司（煤矿）已取得采矿权，《采矿许可证号》为： ，已批准的矿区面积为 *方公里，保有资源储量 万吨，设计可采资源量 万吨，生产规模 万吨/年，开采方式为地下开采。
（四）目前，目标公司（煤矿） 已 / 未 取得煤炭生产许可证和安全生产许可证，煤炭生产许可证号： ：安全生产许可证号： 。截止该协议签订之日止，累计采空资源量： 万吨。
（五）截至本协议签订之日止，目标公司（煤矿）提供资产和负债明细(包括或有负债) 。
（六）截至本协议签订之日止，目标公司（煤矿） 已 / 未 对外提供担保，存在 / 不存在 已形成的诉讼、仲裁及劳动争议等事项作出说明。
双方以提交的应付和未付费用清单和明细为准，对于未披露债务等，均由甲方承担。
二、 转让标的
（一）收购甲方持有公司（煤矿）的股权和财产权益。
（二）对于煤矿贷款和担保等债务，未缴纳税费以双方列出和确认明细清单为准。
三、收购约定
（一）甲方同意将持有的目标煤矿股权转让给乙方；乙方愿意收购甲方100%股权。
（二）双方合作商议如下：由甲方协助乙方完成原有部分股东退出工作，甲方同时协助乙方完成办理相应的过户和手续，双方完成公司股权和矿权转让。
（三）债权债务约定：对于甲方的债权和债务等，甲方需明确列出，在收购中债务偿还和承担可以双方协商，具体双方可以进行约定。
（四）甲乙双方收购合作中：
（1）乙方办理本次股权转让的工商变更登记手续，需由甲方协助提供签署的全部资料和文件给乙方。
（2）乙方与公司签署的《合作协议》所述及的股权转让工商变更登记手续办理完毕。
四、保密条款
甲乙双方承诺，对于合作中涉及到各方的商业机密、项目资料等双方负有保密责任；对于任何一方泄露对方商业机密的违规行为另一方有权根据造成的影响和损失，依据相关法律法规进行追偿。
五、其他
（一）本协议未尽事宜，甲乙双方另签补充协议约定之。补充协议及本协议附件均与本协议具同等法律效力。
（二）本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
签署时间： 年 月 日 签署时间： 年 月 日
——股权转让意向书 (菁华6篇)
本意向书由以下双方于____年____月____日在________签订：
________（甲方名称）（“甲方”），一家依照______法律合法成立并有效存续的公司，注册地址为______；和______（乙方名称）（“乙方”），一家依照______法律合法成立并有效存续的公司，注册地址为______。
甲方和乙方合并称为“双方”，单独称为“一方”。
鉴于：
1、________（“公司”），一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业（公司），其主要营业场所位于________；
2、乙方拥有公司________%的`股份；及
3、甲方希望向乙方购买其在公司拥有的________%（所有、部分）股份。
因此，双方表达由甲方向乙方购买其对________（“公司”）的股权（以下简称“股权转让”）的共同意向如下：
一、期限
除非由双方书面同意延长本意向书的期限，本意向书及其内容和条件将自签署之日起[（）年]内有效。
二、主要意向
双方在该期限内的主要意向是为了确定、跟进、解决和同意有关股权转让的所有事宜，并为了以正式协议的形式签订该等事宜，该等正式协议在当时情况下是适当的，并由双方完全自行决定接受的。
三、初步协议
3、1股权转让
甲方应与乙方签署股权转让协议，按照第3、2条规定的价格，购买乙方在______（目标公司的名称）（“公司”）中拥有的所有股权的百分之____（%）。
3、2购买价格
双方初步同意，股权转让的购买价格约为_____。最终价格将根据甲方依照第3、5条作出的审慎调查的结果，由双方进一步协议决定。
3、3竞业禁止
股权转让完成后，乙方及其关联公司不得直接或间接地制造、销售和分销______，也不得从事任何与______竞争的活动。
3、4商标
3、5审慎调查
双方同意，在签署本意向书后，甲方将对乙方进行有关股权转让的完整税务、财务和法律的审慎调查。乙方应该为该完整的审慎调查提供所有必要的帮助，特别是（但不仅限于）提供必要的文件和信息。
3、6批准
乙方应负责从有关*机构获取所有中华人民共和国法律和法规就股权转让要求的必要批准。
四、独家性
双方在此同意，在本意向书的期限内，双方之间关于股权转让的谈判是独家的，且不会与任何对股权转让已经表示或可能表示兴趣的第三方联系、谈判或与该第三方达成协议。
五、保留权利
双方保留各自独立和绝对的权利，拒绝任何或全部的提议，并且有权在任何时候终止与另一方就股权转让的讨论和谈判。
六、保密
双方应接收并对本意向书以及所有在提供的当时已标明归另一方所有的或机密的信息保密，对它们的使用应仅限于有关股权转让，且未经保留信息所有权或机密信息的另一方的事先书面同意，不得公布或披露该信息。
七、实施本意向书的时间安排
7、1本意向书签署之后，双方或各方应立即采取行动，按以下时间安排实施本意向书：
（1）____年____月____日至____年____月____日完成审慎调查；
（2）____年____月____日至____年____月____日进一步谈判；
（3）____年____月____日至____年____月____日起草股权转让协议；
（4）____年____月____日至____年____月____日签订股权转让协议和其他文件；
（5）____年____月____日至____年____月____日经审批机构批准
7、2本意向书应该分别经双方的董事会批准。
八、最大努力
双方在此承诺将尽最大努力完成本意向书的目标和达成有关股权转让的具有法律约束力的协议。
九、索赔
无论本意向书的其他条款如何规定，若在第1条所述的期限到期时，双方未能签订正式的和具法律效力的协议来完成股权转让，或者本意向书根据第5条而终止，则本意向书将被视为终止。意向书终止之后，任何一方不得向另一方要求赔偿、补偿、成本或其他费用。但第6条规定的保密义务继续有效，不受本条款影响。
十、其他
本意向书一式两份，各方应保存各一份。
（以下无正文）
甲方代表：
电话：
签订日期：
乙方代表：
电话：
签订日期：
出让方：(以下简称甲方)
护照号码：
受让方：(以下简称乙方）
身份证号：
地址：
甲乙双方经充分磋商一致，就甲方出让其在永定高吉水泥有限公司(以下简称水泥公司)中的股权事宜，达成以下意向条款：
一、甲方同意出让其持有的水泥公司的全部股权，乙方同意购买，但鉴于水泥公司系外商独资企业，经双方协商，同意由乙方指定一家公司或成立一家国内法人，来受让甲方股权，并将水泥公司性质变更为中外合资经营企业或采用其他合法方式受让;
二、甲方于本协议签订后，提议召开水泥公司股东会，讨论甲方转让股权和公司性质变更(若有)之事宜，以获得股权转让的先决条件，水泥公司股东会的决议案。
三、乙方选择指定一家公司或成立一家国内法人的，应在甲方公司股东会决议通过后 日内，成立一家符合收购甲方股权条件的国内法人;并应获得指定公司或其新组公司依公司章程和协议作出的同意收购的股东会决议作为乙方的先决条件。
四、双方确认股权以水泥公司和甲方股权现状进行股权转让(具体权利义务以正式股权转让合同为准)即乙方同意不以转让股权项下所涉的相关资产负债和水泥公司表面文件等为依据，并放弃相应的实体或程
五、在本意向书签订之日起3日内，乙方向甲方支付履约保证金人民币壹拾万元，并于甲方股东会决议通过后 日内双方签订正式股权转让合同，如未签订，则甲方有权没收保证金，如双方正式签订股权转让协议之时，该笔保证金直接转为股权转让款。
六、双方签订股权转让合同后，应相互配合办理相关外资股权转让和性质变更审批手续和登记手续。
七、如甲方的股权转让提案和提议无法获得水泥公司股东会的合乎公司章程和协议的决议案，即甲方的先决条件不能成就，则本意向书的其他条款自动失效，双方互不追究对方的'责任。甲方在通知乙方后一天内将保证金无息退还乙方。
八、双方指定如下龙卡为保证金支付和返还(若有)的指定帐号： 甲方：乙方：
九、本协议发生争议，由双方先行协商，协商不成由厦门法院管辖。
十、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
转让方：
法定代表人：
法定地址：
受让方：
法定代表人：
法定地址：
鉴于甲方欲整体转让其投资于______有限公司(下称______公司)的全部股权，甲、乙双方已于______年______月______日签订“股权转让合同书”(下称“转让合同”)，并根据该合同的约定，甲、乙双方实际履行了有关______公司的交接工作。双方在*等、自愿、公*的基础上，经过充分协商签订本股权转让合同书，以资共同恪守。
第一条:转让标的、转让价格与付款方式
1、甲方同意将所持有______有限公司______%的股权(认缴注册资本______万元，实缴注册资本______万元)以______万元人民币的价格转让给乙方，(备注：所转让的股权中如认缴的注册资本尚未全部到资，约定如下：所转让的占______有限公司______%的股权中尚未到资的注册资本______万元由乙方按章程规定如期到资。)乙方同意按此价格和条件购买该股权。
2、乙方同意在本协议签订之日起______日内，将转让费______万元人民币以(现金或转帐)方式分______次支付给甲方。
第二条:保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在______有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权转让交割完成之前，甲方将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响乙方利益的方式处置该股权。公司不存在转让方未向受让方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方保证所转让给乙方的股权，公司的其他股东已放弃优先购买权。
3、乙方受让甲方所持有的股权后，即按______有限公司章程规定享有相应的股东权利和义务。
4、乙方承认______有限公司章程，保证按章程规定履行股东的权利和义务。
第三条:盈亏分担
公司依法办理变更登记后，乙方即成为______有限公司的股东，按章程规定分享公司利润与分担亏损。
第四条:股权转让的费用负担股权转让全部费用(包括手续费、税费等)，由______方承担。
第五条:协议的变更与解除
在公司办理股权转让变更登记前，发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。
4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。
第六条:违约责任
本协议对签约双方具有*等的`法律效力，若任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证，除非依照法律规定可以免责，违约方应向协议他方支付股权转让价格______%的违约金，因一方违约而给协议他方造成经济损失，并且损失额大于违约金数额时，对于大于违约金的部分，违约方应予赔偿。
第七条:争议的解决
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下列第________种方式解决：
1、将争议提交________仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
2、各自向所在地人民法院起诉。
第八条:法律适用
本协议及其所依据之相关文件的成立，有效性，履行和权利义务关系，应该适用________法律进行解释。
第九条:协议生效的条件
本协议自签订之日起生效。
第十条:其他
本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，________有限公司存一份，均具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章)：
年月日
乙方(签字或盖章)：
年月日
甲方:
乙方:
丙方:
经友好协商，转让方与受让方就转让方向受让方转让项目公司股权达成一致意见，并达成如下意向书:
一、xx的所有权
转让方确认项目公司正在建设并合法拥有位于xx的电站，总装机容量为xx兆瓦(以下简称“项目”)。
二.转让方式和价格
1.各方初步约定，转让方取得的项目总成本和股权转让溢价之和为
万元(即
人民币/kw)，包括受让方转让转让方股权应支付的转让价款和项目公司的贷款。转让方应至少在xx年xx月xx日前向受让方支付。
万元转账款，xx万元转账款应在xx年xx月xx日前支付。即在xx年xx月xx日前支付转账金额xx万元。该款项由丙方和丁方按照拟转让的股权比例支付。受让方完成尽职调查后，最终交易价格由双方根据尽职调查结果进行调整。
2.各方同意受让方共同收购项目公司的全部股份，并初步提出丙方接受项目公司xx%的股份，丁方接受项目公司xx%的股份(以下简称“股权转让”)。
3.各方同意，股权转让时，受让方首先接受项目公司xx%的股权，转让方保留xx%的股权作为工程建设质量的保证；转让方留存的股权转让资金的Xx%由转让方以保证金的形式支付。所有项目通过竣工验收手续后，受让方将收回项目公司剩余的xx%股权。
4.股权转让后，转让方仍持有股权。转让方的法定代表人仍然是项目公司名义上的法定代表人。项目公司印章由实际控制方管理。
5.转让方负责在转让过程中与相关*进行协调，确保转让顺利进行。
三.项目施工管理
1.受让方同意在股权转让完成后，在符合*法律法规的前提下，由转让方之一(“总承包商”)将该项目建设为交钥匙工程(包括设备采购和安装)。工程完工后，总承包商将以交钥匙的方式将工程交付(包括将工程送出)给项目公司。各方同意，根据工程建设的实际需要，相关合同(包括但不限于工程总承包合同)的主体及其他法律文件和修改后的相关条款可以以合同附件的形式进行变更。合同附件应与正式的项目转让协议同时签署。
2.转让方同意，在项目建设期内，受让方有权委派相关管理人员或委托监理公司对项目的工程和质量进行监督和管理，转让方应提供必要的配合。
3.总承包商应保证建设资金的使用，并按期完成建设项目。每天的延误应由总承包商承担
人民币违约金。
四.增资和中小企业融资
各方同意，股权转让后，项目建设需要项目公司增资或各方需要增加项目公司注册资本投资的，各方应按各自股权比例增资或融资给中小企业。
五、受让方将签署本意向书
甲方应在工作日内向甲方提交第一批尽职调查文件清单，甲方同意在收到尽职调查文件清单后，准备受让方和/或其委托的专业顾问所需的相关数据和资料，并积极接收和配合受让方的尽职调查团队对项目进行尽职调查。[!帝国新闻。第六页。非外资控股和二氧化碳减排收益权
受让方同意在xx年前按照国家有关清洁发展机制项目的规定将项目公司保留为中资或中资控股公司；同时，转让方同意项目公司可以从xx变更为外资控股公司。
受让方同意放弃xx年经认证的二氧化碳减排收益权。转让方享有并控制经认证的二氧化碳减排收益权的中小企业融资。
六、.其他人
1.各方同意全力推动此次股权转让。受让方完成尽职调查后，各方应根据尽职调查结果签订股权转让框架协议，并根据框架协议的内容开始项目公司股权转让合同的谈判、文件起草和签署。
2.各方同意，在本意向书生效后【xx】天内，不与任何第三方就本意向书的内容进行接触和协商，在转让方于xx年xx月xx日前向转让方支付转让金额人民币xx万元的前提下，不与任何第三方就本意向书的内容签署任何协议或做出任何承诺。
3.各方确认并同意，在本意向书签署之前和存续期间，一方向另一方披露的所有信息(无论以何种媒体形式)(以下统称为“机密信息”)均为机密信息。除非双方另有书面约定，接收保密信息的一方应对保密信息保密。除本项目转让的目的或遵守相关法律、法规或相关证券交易所的需要外，不得使用或向任何第三方披露机密信息。本段中各方的保密义务不应因本意向书的无效或终止而终止。
4.本意向书是各方日后签订正式合同等项目股权转让法律文件的依据，在各方签订正式项目股权转让法律文件后失效。
5.由本意向书引起或与之相关的任何争议应由各方通过协商解决。如协商不成，任何一方均可将争议提交*国际经济贸易仲裁委员会上海市第xx分会，按照当时有效的仲裁程序规则在法定时间内进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
6.本意向书自各方授权代表签字盖章之日起生效。
7.本意向书未尽事宜，由各方协商解决，可签订补充协议或在正式转让合同中约定。
8.本意向书一式八份，甲方、乙方、丙方、丁方各执两份，每份具有同等法律效力。
双方已敦促其授权代表在本意向书的第一天签署本意向书，以资证明。
甲方:
乙方:
丙方:
丁方:
_________年____月____日
转让方：
法定代表人：
法定地址：
受让方：
法定代表人：
法定地址：
鉴于甲方欲整体转让其投资于______有限公司(下称______公司)的全部股权，甲、乙双方已于______年______月______日签订“股权转让合同书”(下称“转让合同”)，并根据该合同的约定，甲、乙双方实际履行了有关______公司的交接工作。双方在*等、自愿、公*的基础上，经过充分协商签订本股权转让合同书，以资共同恪守。
第一条:转让标的、转让价格与付款方式
1、甲方同意将所持有______有限公司______%的股权(认缴注册资本______万元，实缴注册资本______万元)以______万元人民币的价格转让给乙方，(备注：所转让的股权中如认缴的注册资本尚未全部到资，约定如下：所转让的占______有限公司______%的股权中尚未到资的注册资本______万元由乙方按章程规定如期到资。)乙方同意按此价格和条件购买该股权。
2、乙方同意在本协议签订之日起______日内，将转让费______万元人民币以(现金或转帐)方式分______次支付给甲方。
第二条:保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在______有限公司的.真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权转让交割完成之前，甲方将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响乙方利益的方式处置该股权。公司不存在转让方未向受让方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方保证所转让给乙方的股权，公司的其他股东已放弃优先购买权。
3、乙方受让甲方所持有的股权后，即按______有限公司章程规定享有相应的股东权利和义务。
4、乙方承认______有限公司章程，保证按章程规定履行股东的权利和义务。
第三条:盈亏分担
公司依法办理变更登记后，乙方即成为______有限公司的股东，按章程规定分享公司利润与分担亏损。
第四条:股权转让的费用负担股权转让全部费用(包括手续费、税费等)，由______方承担。
第五条:协议的变更与解除
在公司办理股权转让变更登记前，发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。
4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。
第六条:违约责任
本协议对签约双方具有*等的法律效力，若任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证，除非依照法律规定可以免责，违约方应向协议他方支付股权转让价格______%的违约金，因一方违约而给协议他方造成经济损失，并且损失额大于违约金数额时，对于大于违约金的部分，违约方应予赔偿。
第七条:争议的解决
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下列第________种方式解决：
1、将争议提交________仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
2、各自向所在地人民法院起诉。
第八条:法律适用
本协议及其所依据之相关文件的成立，有效性，履行和权利义务关系，应该适用________法律进行解释。
第九条:协议生效的条件
本协议自签订之日起生效。
第十条:其他
本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，________有限公司存一份，均具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章)：
年月日
乙方(签字或盖章)：
年月日
甲方：
乙方：
合营他方：
________有限公司是由____和____共同投资兴办的中外合资(合作)经营企业。____有限公司的投资总额____万美元(或____万元人民币)，注册资本____万美元(或____万元人民币)，其中：____占有股份--%，____占有股份____%。
根据甲方的要求，经与乙方友好协商，将甲方在____有限公司所持有____%的股份转让给乙方，达成如下股权转让协议：
一、转让方和受让方的基本情况
1、转让方(甲方)：
名称：____有限公司；法定地址：____；法定代表人____；职务____；国籍____。
2、受让方(乙方)：
名称：____有限公司；法定地址：____；法定代表人____；职务____；国籍____。
二、股权转让的份额及价格
____(甲方)自愿将其在____有限公司中所持有的__%股权价值____万美元(或万元人民币)转让给____(乙方)。
三、股权转让交割期限及方式
自本协议由审批机构批准生效之日起—日内，乙方以____(形式)____万美元(或万元人民币)缴付给甲方。
四、股权进行上述转让后，乙方承认原____有限公司的合同、章程及附件，愿意履行并承担原甲方在____有限公司中的一切权利、义务及责任。
五、原甲方委派的董事会成员自动退出____有限公司，改由乙方新派。
六、违约责任
乙方若未按本协议第三条规定的期限如数缴付出资时，每逾期一个月，乙方需缴付应出资额的百分之—的违约金给甲方，如逾期三个月仍未缴付的，除向甲方缴付违约金之外，甲方有权终止本协议，并要求乙方赔偿损失。
七、争议的解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交*的仲裁机构或其它仲裁机构，根据该机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方负担。
八、____有限公司的合营他方____有限公司自愿放弃在____有限公司所享有的优先权，同意根据本协议的条款而进行的转让。
九、此协议经股权转让双方和合营他方正式签署后报原审批机关批准后生效。
甲方：
法定代表：
乙方：
法定代表：
合营他方：
法定代表：
——股权转让意向书菁选
股权转让意向书8篇
在社会一步步向前发展的今天，很多时候都可能需要用到意向书，除特殊说明外，意向书不具有和合同一样的法律效力，拟起意向书来就毫无头绪？下面是小编收集整理的股权转让意向书，欢迎阅读与收藏。
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，就xxxx有限公司股权转让的有关事宜，达成事下意向：
一、经甲方全体股东研究决定，甲方同意将xxxx有限公司和xxx在xxxx有限公司的90%和10%股权分两期转让给乙方(转让正式协议另签)，股权转让总价为7300万元，其中1500万元现金支付，5800万元转帐支付(美元也可)。
二、双方商定，第一期股权转让于20xx年8月31日前将xxxx有限公司70%股权转让给乙方，转让金为5100万元，乙方支付给甲方资产股权转让金4000万元，其中现金支付1000万元，余款1100万元作为乙方向甲方的借款，双方约定归还日期。
三、甲乙双方约定，甲方收到第一期股权转让金后(4000万元)，三日内到工商管理部门办理申报70%股权转让和法人代表变更手续，余下的20%和xxx的10%第二期股权转让手续于20xx年6月份前办理，乙方付清股权转让金2200万元(其中现金500万元)后，三日内到工商管理部门办理股权转让最终手续。
四、xxxx有限公司现有固定资产属股权转让资产，包括土地车辆、办公设备及办公用品均包含在股权转让总价7300万元内。甲方负责向乙方提供详细的股权转让固定资产清单。
五、甲方向乙方出具提供企业法人的各类完整的法律文书和有效的证件，包括：营业执照、税务登记、土地使用证、资产评估书等，甲方保证所转让的股权无任何债权债务和法律纠纷。
六、甲乙双方约定，本意向书确认签订后，五个工作日内乙方向甲方支付1000万元，作为定金，甲乙双方即组织人员开展股权转让工作，同时根据乙方项目进展情况及时向**有关部门上报规划方案。
七、在股权转让过程中的费用承担问题，除按规定双方各自承担外，其它费用根据情况双方协商确定各自所承担的费用额度。
八、本意向书一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。同具法律效力，未尽事宜，甲乙双方协商补充完善。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
出让方：(以下简称甲方)
护照号码：
受让方：(以下简称乙方）
身份证号：
地址：
甲乙双方经充分磋商一致，就甲方出让其在永定高吉水泥有限公司(以下简称水泥公司)中的股权事宜，达成以下意向条款：
一、甲方同意出让其持有的水泥公司的全部股权，乙方同意购买，但鉴于水泥公司系外商独资企业，经双方协商，同意由乙方指定一家公司或成立一家国内法人，来受让甲方股权，并将水泥公司性质变更为中外合资经营企业或采用其他合法方式受让;
二、甲方于本协议签订后，提议召开水泥公司股东会，讨论甲方转让股权和公司性质变更(若有)之事宜，以获得股权转让的先决条件，水泥公司股东会的决议案。
三、乙方选择指定一家公司或成立一家国内法人的，应在甲方公司股东会决议通过后 日内，成立一家符合收购甲方股权条件的国内法人;并应获得指定公司或其新组公司依公司章程和协议作出的同意收购的股东会决议作为乙方的先决条件。
四、双方确认股权以水泥公司和甲方股权现状进行股权转让(具体权利义务以正式股权转让合同为准)即乙方同意不以转让股权项下所涉的相关资产负债和水泥公司表面文件等为依据，并放弃相应的实体或程
五、在本意向书签订之日起3日内，乙方向甲方支付履约保证金人民币壹拾万元，并于甲方股东会决议通过后 日内双方签订正式股权转让合同，如未签订，则甲方有权没收保证金，如双方正式签订股权转让协议之时，该笔保证金直接转为股权转让款。
六、双方签订股权转让合同后，应相互配合办理相关外资股权转让和性质变更审批手续和登记手续。
七、如甲方的股权转让提案和提议无法获得水泥公司股东会的合乎公司章程和协议的决议案，即甲方的先决条件不能成就，则本意向书的其他条款自动失效，双方互不追究对方的责任。甲方在通知乙方后一天内将保证金无息退还乙方。
八、双方指定如下龙卡为保证金支付和返还(若有)的指定帐号： 甲方：乙方：
九、本协议发生争议，由双方先行协商，协商不成由厦门法院管辖。
十、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方（转让方）：
乙方（受让方）：
法定代表人：
法定代表人：
身份证号：
身份证号：
营业执照注册号：
地址：
营业执照注册号：
地址：
联系电话：
联系电话：
鉴于：
1、根据贵州省人民**文件精神，关于加快煤矿企业兼并重组整合、组建煤业集团等精神。甲乙双方就煤矿收购等事宜进行合作。
2、甲方依法持有 公司（煤矿）（以下简称：目标公司（煤矿）） %股权。
3、甲方全体股东一致同意，董事会决议通过转让持有的（煤矿）股权和资产给乙方，授权签约人全权办理此事项。
4、现乙方有意收购甲方持有目标（煤矿）股权和资产。甲、乙双方在*等协商基础上，依据中华人民共和国《公司法》、《合同法》及有关法律政策，甲、乙双方经友好协商一致，就股权转让的有关原则事宜，达成如下意向：
一、关于甲方持有目标公司（煤矿）现状的信息披露
（一） 公司（煤矿）目前基本状况：企业性质为 ，注册资本人民币 万元整（已 / 未 全部缴清），企业法人执照注册号： ，法定代表人： 。
（二）目标公司（煤矿）目前的股权结构为：
合法股东一： 依法持有该公司（煤矿） %的股权；
合法股东二： 依法持有该公司（煤矿） %的股权；
合法股东三： 依法持有该公司（煤矿） %的股权；
（三）目前，目标公司（煤矿）已取得采矿权，《采矿许可证号》为： ，已批准的矿区面积为 *方公里，保有资源储量 万吨，设计可采资源量 万吨，生产规模 万吨/年，开采方式为地下开采。
（四）目前，目标公司（煤矿） 已 / 未 取得煤炭生产许可证和安全生产许可证，煤炭生产许可证号： ：安全生产许可证号： 。截止该协议签订之日止，累计采空资源量： 万吨。
（五）截至本协议签订之日止，目标公司（煤矿）提供资产和负债明细(包括或有负债) 。
（六）截至本协议签订之日止，目标公司（煤矿） 已 / 未 对外提供担保，存在 / 不存在 已形成的诉讼、仲裁及劳动争议等事项作出说明。
双方以提交的应付和未付费用清单和明细为准，对于未披露债务等，均由甲方承担。
二、 转让标的
（一）收购甲方持有公司（煤矿）的股权和财产权益。
（二）对于煤矿贷款和担保等债务，未缴纳税费以双方列出和确认明细清单为准。
三、收购约定
（一）甲方同意将持有的目标煤矿股权转让给乙方；乙方愿意收购甲方100%股权。
（二）双方合作商议如下：由甲方协助乙方完成原有部分股东退出工作，甲方同时协助乙方完成办理相应的过户和手续，双方完成公司股权和矿权转让。
（三）债权债务约定：对于甲方的债权和债务等，甲方需明确列出，在收购中债务偿还和承担可以双方协商，具体双方可以进行约定。
（四）甲乙双方收购合作中：
（1）乙方办理本次股权转让的工商变更登记手续，需由甲方协助提供签署的全部资料和文件给乙方。
（2）乙方与公司签署的《合作协议》所述及的股权转让工商变更登记手续办理完毕。
四、保密条款
甲乙双方承诺，对于合作中涉及到各方的商业机密、项目资料等双方负有保密责任；对于任何一方泄露对方商业机密的违规行为另一方有权根据造成的影响和损失，依据相关法律法规进行追偿。
五、其他
（一）本协议未尽事宜，甲乙双方另签补充协议约定之。补充协议及本协议附件均与本协议具同等法律效力。
（二）本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
签署时间： 年 月 日 签署时间： 年 月 日
本协议由以下各方于年__月__日在上海共同签署。
出让方：
住所：______________________________________
受让方：
(以下称)住所：__________________________________ (以下称)住所：__________________________________
XXXX有限公司(以下称标的公司)注册资本____万元人民币，其中持股，。根据有关法律、法规规定，经本协议各方友好协商，自愿达成协议如下：
第一条(股权转让标的和转让价格)
一、______将所持有标的公司____%股权作价____万元转让给，____%股权作价____万元转让给。
二、附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。股权转让协议书三、受让方应于本协议签定之日起30日内，向出让方付清全部股权转让价款。
第二条(承诺和保证)
出让方保证按本合同第一条约定转让给受让方的股权为出让方合法拥有，出让方拥有完全、有效的处分权。出让方保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。
第三条(违约责任)
各方应该遵守协议各项内容，如违约应当友好协商处理。
第四条(解决争议的方法)
本协议受中华人民共和国相关法律的羁束并适用其解释。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决。协商不成，应提交上海仲裁委员会仲裁。
第五条(其他)
一、本协议一式 份，协议各方各执一份，标的公司留存一份，一份用于办理有关手续。
二、本协议各方签字、盖章后生效。
(以下无正文，签字页附后)
(本页为XXX管理有限公司股权转让协议签字页)
出让方签字：
受让方签字、盖章：
执行合伙人签字(加盖公章)
执行合伙人签字(加盖公章)
本意向书由以下双方于____年____月____日在________签订：
________（甲方名称）（“甲方”），一家依照______法律合法成立并有效存续的公司，注册地址为______；和______（乙方名称）（“乙方”），一家依照______法律合法成立并有效存续的公司，注册地址为______。
甲方和乙方合并称为“双方”，单独称为“一方”。
鉴于：
1、________（“公司”），一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业（公司），其主要营业场所位于________；
2、乙方拥有公司________%的股份；及
3、甲方希望向乙方购买其在公司拥有的________%（所有、部分）股份。
因此，双方表达由甲方向乙方购买其对________（“公司”）的股权（以下简称“股权转让”）的共同意向如下：
一、期限
除非由双方书面同意延长本意向书的期限，本意向书及其内容和条件将自签署之日起[（）年]内有效。
二、主要意向
双方在该期限内的主要意向是为了确定、跟进、解决和同意有关股权转让的所有事宜，并为了以正式协议的形式签订该等事宜，该等正式协议在当时情况下是适当的，并由双方完全自行决定接受的。
三、初步协议
3、1股权转让
甲方应与乙方签署股权转让协议，按照第3、2条规定的价格，购买乙方在______（目标公司的名称）（“公司”）中拥有的所有股权的百分之____（%）。
3、2购买价格
双方初步同意，股权转让的购买价格约为_____。最终价格将根据甲方依照第3、5条作出的审慎调查的结果，由双方进一步协议决定。
3、3竞业禁止
股权转让完成后，乙方及其关联公司不得直接或间接地制造、销售和分销______，也不得从事任何与______竞争的活动。
3、4商标
3、5审慎调查
双方同意，在签署本意向书后，甲方将对乙方进行有关股权转让的完整税务、财务和法律的审慎调查。乙方应该为该完整的审慎调查提供所有必要的帮助，特别是（但不仅限于）提供必要的文件和信息。
3、6批准
乙方应负责从有关**机构获取所有中华人民共和国法律和法规就股权转让要求的必要批准。
四、独家性
双方在此同意，在本意向书的`期限内，双方之间关于股权转让的谈判是独家的，且不会与任何对股权转让已经表示或可能表示兴趣的第三方联系、谈判或与该第三方达成协议。
五、保留权利
双方保留各自独立和绝对的权利，拒绝任何或全部的提议，并且有权在任何时候终止与另一方就股权转让的讨论和谈判。
六、保密
双方应接收并对本意向书以及所有在提供的当时已标明归另一方所有的或机密的信息保密，对它们的使用应仅限于有关股权转让，且未经保留信息所有权或机密信息的另一方的事先书面同意，不得公布或披露该信息。
七、实施本意向书的时间安排
7、1本意向书签署之后，双方或各方应立即采取行动，按以下时间安排实施本意向书：
（1）____年____月____日至____年____月____日完成审慎调查；
（2）____年____月____日至____年____月____日进一步谈判；
（3）____年____月____日至____年____月____日起草股权转让协议；
（4）____年____月____日至____年____月____日签订股权转让协议和其他文件；
（5）____年____月____日至____年____月____日经审批机构批准
7、2本意向书应该分别经双方的董事会批准。
八、最大努力
双方在此承诺将尽最大努力完成本意向书的目标和达成有关股权转让的具有法律约束力的协议。
九、索赔
无论本意向书的其他条款如何规定，若在第1条所述的期限到期时，双方未能签订正式的和具法律效力的协议来完成股权转让，或者本意向书根据第5条而终止，则本意向书将被视为终止。意向书终止之后，任何一方不得向另一方要求赔偿、补偿、成本或其他费用。但第6条规定的保密义务继续有效，不受本条款影响。
十、其他
本意向书一式两份，各方应保存各一份。
（以下无正文）
甲方代表：
电话：
签订日期：
乙方代表：
电话：
签订日期：
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，就____有限公司股权转让的有关事宜，达成事下意向：
一、经甲方全体股东研究决定，甲方同意将____有限公司和___在____有限公司的90%和10%股权分两期转让给乙方(转让正式协议另签)，股权转让总价为7300万元，其中1500万元现金支付，5800万元转帐支付(美元也可)。
二、双方商定，第一期股权转让于20__年8月31日前将____有限公司70%股权转让给乙方，转让金为5100万元，乙方支付给甲方资产股权转让金4000万元，其中现金支付1000万元，余款1100万元作为乙方向甲方的借款，双方约定归还日期。
三、甲乙双方约定，甲方收到第一期股权转让金后(4000万元)，三日内到工商管理部门办理申报70%股权转让和法人代表变更手续，余下的20%和___的10%第二期股权转让手续于20__年6月份前办理，乙方付清股权转让金2200万元(其中现金500万元)后，三日内到工商管理部门办理股权转让最终手续。
四、____有限公司现有固定资产属股权转让资产，包括土地车辆、办公设备及办公用品均包含在股权转让总价7300万元内。甲方负责向乙方提供详细的股权转让固定资产清单。
五、甲方向乙方出具提供企业法人的各类完整的法律文书和有效的证件，包括：营业执照、税务登记、土地使用证、资产评估书等，甲方保证所转让的股权无任何债权债务和法律纠纷。
六、甲乙双方约定，本意向书确认签订后，五个工作日内乙方向甲方支付1000万元，作为定金，甲乙双方即组织人员开展股权转让工作，同时根据乙方项目进展情况及时向**有关部门上报规划方案。
七、在股权转让过程中的费用承担问题，除按规定双方各自承担外，其它费用根据情况双方协商确定各自所承担的费用额度。
八、本意向书一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。同具法律效力，未尽事宜，甲乙双方协商补充完善。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
丙方:
经友好协商，转让方与受让方就转让方向受让方转让项目公司股权达成一致意见，并达成如下意向书:
一、xx的所有权
转让方确认项目公司正在建设并合法拥有位于xx的电站，总装机容量为xx兆瓦(以下简称“项目”)。
二.转让方式和价格
1.各方初步约定，转让方取得的项目总成本和股权转让溢价之和为
万元(即
人民币/kw)，包括受让方转让转让方股权应支付的转让价款和项目公司的贷款。转让方应至少在xx年xx月xx日前向受让方支付。
万元转账款，xx万元转账款应在xx年xx月xx日前支付。即在xx年xx月xx日前支付转账金额xx万元。该款项由丙方和丁方按照拟转让的股权比例支付。受让方完成尽职调查后，最终交易价格由双方根据尽职调查结果进行调整。
2.各方同意受让方共同收购项目公司的全部股份，并初步提出丙方接受项目公司xx%的股份，丁方接受项目公司xx%的股份(以下简称“股权转让”)。
3.各方同意，股权转让时，受让方首先接受项目公司xx%的股权，转让方保留xx%的股权作为工程建设质量的保证；转让方留存的股权转让资金的Xx%由转让方以保证金的形式支付。所有项目通过竣工验收手续后，受让方将收回项目公司剩余的xx%股权。
4.股权转让后，转让方仍持有股权。转让方的法定代表人仍然是项目公司名义上的法定代表人。项目公司印章由实际控制方管理。
5.转让方负责在转让过程中与相关**进行协调，确保转让顺利进行。
三.项目施工管理
1.受让方同意在股权转让完成后，在符合中国法律法规的前提下，由转让方之一(“总承包商”)将该项目建设为交钥匙工程(包括设备采购和安装)。工程完工后，总承包商将以交钥匙的方式将工程交付(包括将工程送出)给项目公司。各方同意，根据工程建设的实际需要，相关合同(包括但不限于工程总承包合同)的主体及其他法律文件和修改后的相关条款可以以合同附件的形式进行变更。合同附件应与正式的项目转让协议同时签署。
2.转让方同意，在项目建设期内，受让方有权委派相关管理人员或委托监理公司对项目的工程和质量进行监督和管理，转让方应提供必要的配合。
3.总承包商应保证建设资金的使用，并按期完成建设项目。每天的延误应由总承包商承担
人民币违约金。
四.增资和中小企业融资
各方同意，股权转让后，项目建设需要项目公司增资或各方需要增加项目公司注册资本投资的，各方应按各自股权比例增资或融资给中小企业。
五、受让方将签署本意向书
甲方应在工作日内向甲方提交第一批尽职调查文件清单，甲方同意在收到尽职调查文件清单后，准备受让方和/或其委托的专业顾问所需的相关数据和资料，并积极接收和配合受让方的尽职调查团队对项目进行尽职调查。[!帝国新闻。第六页。非外资控股和二氧化碳减排收益权
受让方同意在xx年前按照国家有关清洁发展机制项目的规定将项目公司保留为中资或中资控股公司；同时，转让方同意项目公司可以从xx变更为外资控股公司。
受让方同意放弃xx年经认证的二氧化碳减排收益权。转让方享有并控制经认证的二氧化碳减排收益权的中小企业融资。
六、.其他人
1.各方同意全力推动此次股权转让。受让方完成尽职调查后，各方应根据尽职调查结果签订股权转让框架协议，并根据框架协议的内容开始项目公司股权转让合同的谈判、文件起草和签署。
2.各方同意，在本意向书生效后【xx】天内，不与任何第三方就本意向书的内容进行接触和协商，在转让方于xx年xx月xx日前向转让方支付转让金额人民币xx万元的前提下，不与任何第三方就本意向书的内容签署任何协议或做出任何承诺。
3.各方确认并同意，在本意向书签署之前和存续期间，一方向另一方披露的所有信息(无论以何种媒体形式)(以下统称为“机密信息”)均为机密信息。除非双方另有书面约定，接收保密信息的一方应对保密信息保密。除本项目转让的目的或遵守相关法律、法规或相关证券交易所的需要外，不得使用或向任何第三方披露机密信息。本段中各方的保密义务不应因本意向书的无效或终止而终止。
4.本意向书是各方日后签订正式合同等项目股权转让法律文件的依据，在各方签订正式项目股权转让法律文件后失效。
5.由本意向书引起或与之相关的任何争议应由各方通过协商解决。如协商不成，任何一方均可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海市第xx分会，按照当时有效的仲裁程序规则在法定时间内进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
6.本意向书自各方授权代表签字盖章之日起生效。
7.本意向书未尽事宜，由各方协商解决，可签订补充协议或在正式转让合同中约定。
8.本意向书一式八份，甲方、乙方、丙方、丁方各执两份，每份具有同等法律效力。
双方已敦促其授权代表在本意向书的第一天签署本意向书，以资证明。
甲方:
乙方:
丙方:
丁方:
_________年____月____日
转让方：
法定代表人：
法定地址：
受让方：
法定代表人：
法定地址：
鉴于甲方欲整体转让其投资于______有限公司(下称______公司)的全部股权，甲、乙双方已于______年______月______日签订“股权转让合同书”(下称“转让合同”)，并根据该合同的约定，甲、乙双方实际履行了有关______公司的交接工作。双方在*等、自愿、公*的基础上，经过充分协商签订本股权转让合同书，以资共同恪守。
第一条:转让标的、转让价格与付款方式
1、甲方同意将所持有______有限公司______%的股权(认缴注册资本______万元，实缴注册资本______万元)以______万元人民币的价格转让给乙方，(备注：所转让的股权中如认缴的注册资本尚未全部到资，约定如下：所转让的占______有限公司______%的股权中尚未到资的注册资本______万元由乙方按章程规定如期到资。)乙方同意按此价格和条件购买该股权。
2、乙方同意在本协议签订之日起______日内，将转让费______万元人民币。以(现金或转帐)方式分______次支付给甲方。
第二条:保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在______有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权转让交割完成之前，甲方将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响乙方利益的方式处置该股权。公司不存在转让方未向受让方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方保证所转让给乙方的股权，公司的其他股东已放弃优先购买权。
3、乙方受让甲方所持有的股权后，即按______有限公司章程规定享有相应的股东权利和义务。
4、乙方承认______有限公司章程，保证按章程规定履行股东的权利和义务。
第三条:盈亏分担
公司依法办理变更登记后，乙方即成为______有限公司的股东，按章程规定分享公司利润与分担亏损。
第四条:股权转让的费用
负担股权转让全部费用(包括手续费、税费等)，由______方承担。
第五条:协议的变更与解除
在公司办理股权转让变更登记前，发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。
4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。
第六条:违约责任
本协议对签约双方具有*等的法律效力，若任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证，除非依照法律规定可以免责，违约方应向协议他方支付股权转让价格______%的违约金，因一方违约而给协议他方造成经济损失，并且损失额大于违约金数额时，对于大于违约金的部分，违约方应予赔偿。
第七条:争议的解决
甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下列第________种方式解决：
1、将争议提交________仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
2、各自向所在地人民法院起诉。
第八条:法律适用
本协议及其所依据之相关文件的成立，有效性，履行和权利义务关系，应该适用________法律进行解释。
第九条:协议生效的条件
本协议自签订之日起生效。
第十条:其他
本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，________有限公司存一份，均具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章)：
______年______月______日
乙方(签字或盖章)：
______年______月______日
——投资意向书菁选
投资意向书范本14篇
在学*、工作生活中，意向书使用的情况越来越多，意向书是洽谈过程中一方或双方表达合作意向的一种文体。大家知道意向书的格式吗？下面是小编收集整理的投资意向书范本，希望能够帮助到大家。
我们拟在霞浦工业园内设立“霞浦××工业气体有限公司”，投资5000万元，经营工业气体项目。该项目共需征地50亩。
一、项目必要性
(一)完善投资环境
随着海峡西岸经济区建设的全面推进，宁德利用环三都澳区域的区位和资源优势，加大引进临海重化石油、船舶修造、能源等产业项目。以钢铁工业基地、仓储物流、农产品加工为重点，培育壮大临海产业。
霞浦工业园依托海洋资源优势，重点突破深水岸线开发，致力发展石化、冶金等临港重化工业，加强合作建设大型船舶制造基地，不断延伸汽摩配件产业链。目前，为工业发展、企业发展营造良好环境，提供优质服务是成为霞浦工业园的一项重要任务。而提供完善的基础设施，整合园区资源，聚集产业群体，提高园区资源利用率，降低园区企业负担，是园区提供优质服务的主要
(二)工业气体是国民经济基础工业的三大要素之一
工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、天然气等。由于这些气体具有固有的物理和化学特性，因此在国民经济中占有举足轻重的地位。气体产品作为现代工业重要的基础原料，应用范围十分广泛，在冶金、钢铁、石油、化工、机械、电子、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、医药医疗等部门，均被大量使用。因为气体产品的应用覆盖面大，一般将气体的生产和供应与供电、供水一样，作为工业投资环境的基础设施，被视为国民经济“命脉”而列为公用事业行业。
全球气体工业产值增长率为12%，我国气体产业增长率为65%，据统计到20xx年中国工业气体产值可达1000亿元。今后工业气体的运输、贮存的方式将以沿海经济发达地区带动中西部地区发展逐步实现低温液体的运送和贮存液体化。
二、项目概况
我们拟在霞浦工业园内设立“霞浦××工业气体有限公司”，分两期共投资5000万元，经营工业气体项目。第一期拟投资3000万元，投产后，基本满足霞浦工业园内相关企业对工业气体的需求;第二期拟投资xx万元，投产后，基本满足环三都澳区域相关企业的工业气体需求。
(一)第一期规划
第一期投资3000万元，征地50亩。用于建设相关工业气体的生产区、贮槽区、充装库区、设备区、办公区等。
主要设备:
三、项目效益分析
项目收入
工业气体均价1000元/立方，年销售量5万立方，年销售额可达5000万元;
费用与成本
直接物料成本:
工业气体的生产成本(不包括人力成本)*均为700元/立方，年销售量5万立方，合计3500万元。
固定资产折旧等:
项目总投资5000万元。其中，土地1000万元，房产等固定资产3000万元，流动资产1000万元。土地每年摊销20万元，固定资产每年折旧300万元(折旧年限按xx年计)。
人力成本:
管理人员3名、销售人员5名，操作人员25名，司机20名。工资(含福利)*均每人每年5万元，合计265万元。
三项费用及其他:
三项费用及其他不可预见的开支，按销售额的10%计，约500万元。
利润
年销售收入约415万元。
年销售收入5000万元，扣除生产成本3500万元、固定资产折旧300万元、土地等无形资产摊销20万元、人力成本265万元和费用500万元，计税前利润415万元。
5000-3500-300-20-20-265-500=415万元
四、项目前景预测
随着海西西岸经济区规划的落实和实施，随着环三都澳区域的开发，尤其是大唐发电厂1、2期的开发、核电站的开工、三都澳石化基地的引进以及船舶基地的建设，工业气体的需求量将大幅度、跳跃式提高。公司工业气体项目的开展不但进一步完善了园区的内基础设施，而且还将为环三都澳甚至海峡西岸经济区的发展奠定重要的基石。
[篇五:项目投资合作意向书]
甲方:_______(以下简称甲方)
公司地址:_______
乙方:_______(以下简称乙方)
公司地址:_______
甲、乙双方经友好协商，就______________________的建设项目投资合作事宜，达成共识如下:
一、公司名称:(共同出资注册)
二、公司注册地址:
三、项目总投资______万，注册资本______万。
四、甲方投资______万，占股份37%。
乙方投资______万，占股份63%。
五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金使用期为3年(暂定)，前两年为建设期，建设期内免本息，从第三年底开始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为一年。(具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化)。
六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的.。
七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。
八、合作项目由乙方承包开发建设，每*方米建设开发的包干成本(包括每*方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用)为人民币________元正(￥________元)。
九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。
十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。
十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共同成立公司的共关账户打入万保证金。
十二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。
十三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商
____年__月__日
简述:意向书：意向书是双方当事人就经济活动的某个问题，通过初步洽商，就各自的意愿达成一致认识表示合作意向的书面文件，是双方进行实质性谈判的依据，是签订协议（合同）的前奏。意向书和协议书有区别;
尊敬的A先生：
根据ABC公司提供XYZ投资公司的信息和预测数据，XYZ投资公司与ABC公司同意XYZ投资公司将在完全稀释后的基础上以八百万美元的中小企业融资后作价（或六百万美元的中小企业融资前作价）投资ABC公司的A系列优先股票。投资条件如下：
1.股票的购买 双方同意XYZ投资公司投资二百万美元购买ABC公司的A系列优先股，此项投资将换取ABC公司 25％的的完全稀释后的股权（“完全稀释后”的意思是已经考虑计算了员工股票期权和其它认股权等可能性之后）。
2.四周的限制期 ABC公司同意给XYZ投资公司四周的限制时间完成尽职调查，时间从本协议签字之日起计算。如果在这段时间结束时XYZ投资公司对尽职调查的结果感到满意并决定投资，ABC公司将根据附件的条款清单所列条件出售A系列优先股给XYZ投资公司。本条款不限制其他投资公司在此同一期间内对ABC公司做尽职调查。
3.投资前提条件
a) 双方最后签订令XYZ投资公司满意的投资合同；
b) 对ABC公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令XYZ投资公司满意； c) 投资案最后得到XYZ投资公司投资决策委员会的批准； d) ABC公司的业务没有发生本质变化；
e) ABC公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的ABC公司变成一个境外公司的子公司。
4.保密约定 在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。如果现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的.一方在此情况下需预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。
5.免责声明 双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。
6.无约束力声明 本投资意向书不是XYZ投资公司的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。
7.适用法律 本投资意向书适用中华人民共和国法律。
本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。如果你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并愿意以此为基础继续往下做，那么请在下面适当的地方签字，并递交一份正式副本给XYZ投资公司。时间最迟不能超过本地时间20xx年10月31日，否则上述建议将自行终止。
同意并接受上述条件：
ABC公司代表
签字： 日期： .
XYZ投资公司代表
签字： *** . 日期： ** ** ** .
甲方：（以下简称甲方） 公司地址：
乙方：（以下简称乙方） 公司地址；
甲、乙双方经友好协商，就_________的建设项目投资合作事宜，达成共识如下：一、公司名称：
（共同出资注册）
二、公司注册地址：
三、项目总投资 万，注册资本万。
四、甲方投资 万，占股份37%。 乙方投资 万，占股份63%。
五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金使用期为3年（暂定），前两年为建设期，建设期内免本息，从第三年底开始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为一年。（具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化）。
六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的。
七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的`一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。
八、合作项目由乙方承包开发建设，每*方米建设开发的包干成本（包括每*方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用）为人民币 元整（￥元）。
九、甲、乙双方以项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。
十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。
十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共同成立公司的共关账户打入 万保证金。
十二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。
十三、本合作意向书一式两份、双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表（签字）： 代表（签字）：
地址： 地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
项目投资意向书
甲方：（被投资方）
乙方：（投资方）
经过甲乙双方多轮洽谈，乙方确定投资 项目，经过初步协商，达成如下合作意向：
一、项目名称
项目
二、投资方
有限公司
三、公司基本情况及投资规模
有限公司成立于 年，公司注册
资金 万美元，员工 多人，主要从事 业务，年销售量 套，市场覆盖 个国家和地区，20xx年实现销售额 万元，创利税万元。（改成双港的介绍） 项目总投资万元。项目建设期限为 个月，项目建成后，（预期达成目标）
四、投资条件
（双港方面与队伍协商达成的投资合作计划）
五、保密约定
在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。如果现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的'一方在此情况下需
预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。
六、免责声明
双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。
七、无约束力声明
本投资意向书不是（投资方名称）的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。
八、适用法律
本投资意向书适用中华人民共和国法律。
甲方：（被投资方） 委托代理人：
乙方： （投资方） 有限公司
法定代表人：
时间： 年 月 日
甲方： 法人代表：
乙方： 法人代表：
为完善和提升**的旅游基础设施及旅游接待能力，解决甲方行政区域内部分剩余劳动力的就业问题。乙方决定在甲方**投资开发旅游产业，区域为**片区。为保证甲、乙双方的根本利益，确保项目的顺利进行。经双方协商确定达成投资意向协议，为明确双方的职责，特签署此《投资意向书》。
一、 项目建设内容
乙方在**片区投资开发的旅游产业项目由休闲度假山庄和低密度旅游服务建筑群组成，项目总投资约20xx万元，项目具体建筑面积以规划管理部门核准为准。
二、乙方职责及义务
1、由乙方聘请相关机构，在20xx年3月1日前完成该片区的地形图测绘工作，费用由乙方负责。
2、由乙方聘请具有资质的规划设计人员，完成整个片区的规划设计初稿送甲方；待甲方审查并提出修改意见后，在30日内将修改后的规划设计正式文本报送甲方送有关部门审查，待审查通过后应严格按照批准方案进行建设，费用暂时由乙方垫付。
3、乙方在签署《投资意向书》3日内先付甲方人民币叁拾万元（￥300000.00元）作为甲方的前期工作经费，待正式规划方案批准后，乙方在一次性预付给甲方土地征地、拆迁费用壹百万 元（1000000.00元），签署正式《开发合同》后从乙方应付甲方的土地款中扣除。
4、乙方在获得《国有土地使用权证》后，需在60日内启动项目建设，2年内完成所有项目建设工作。
三、甲方职责及义务
1、甲方安排一名领导干部组成的'专职协调机构，负责协调处理该项目的征地、拆迁和群众协调等工作。同时，指派专职人员负责为乙方办理各相关部门的行政许可及批文等事宜，费用由乙方负责。
2、待正式规划方案批准后，甲方在30个工作日内完成征地、拆迁工作并将土地移交乙方进行施工建设。为缩短乙方的建设周期，甲方应协调好各职能部门办理相关手续。
3、待正式规划方案批准后，甲方在3个月内完成该项目用地的报批及挂牌等工作并协助乙方在30日内办理《国有土地使用权证》。
四、优惠政策
因乙方开发项目属招商引资项目，其建设用地按照点征的办法进行挂牌出让，挂牌出让价格按照甲方征地成本价挂牌。由于该地块目前属于荒地没有任何基础配套设施，为支持乙方发展旅游产业及完善该片区群众的基础设施建设，甲方将该项目挂牌出让土地获取的土地出让金（乡净收益部分）返还90%，及该项目所收缴的城市基础设施配套费全额返还给乙方用于该项目的基础设施建设。
五、其他事项
1、该项目范围内的拆迁工作由甲方负责完成，费用由乙方负责。
2、如若乙方在挂牌拍卖时未能取得该地块的使用权，甲方应协调获得使用权的公司将乙方所支出的费用并按银行同期存款利息将本金利息付还乙方。
六、违约责任
如双方在执行上述约定的过程中，出现违约行为，侵害另一方利益的将承担违约责任，除承担被侵害方的所有损失外，赔偿该项目上述总投资的5%的违约责任金。如乙方在获得《国有土地使用权证》后2年内未启动项目建设，甲方可无条件收回土地。
本意向书为双方前期的协议书，在双方没有签署正式《开发合同》以前，双方均以《投资意向书》约定条件进行。本意向书一式柒份，双方各执叁份，送市招商局壹份。本意向书经双方签字后生效，具《合同书》的同等效率。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
20xx年 月 日
甲方：__________（以下简称甲方） 公司地址：__________
乙方：__________（以下简称乙方） 公司地址：__________
甲、乙双方经友好协商，就__________的建设项目投资合作事宜，达成共识如下：
一、公司名称：__________ （共同出资注册）
二、公司注册地址：_______________
三、项目总投资_____万，注册资本_____ 万。
四、甲方投资_____万，占股份37％。 乙方投资_____万，占股份63％。
五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金使用期为3年（暂定），前两年为建设期，建设期内免本息，从第三年底开始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为一年。（具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化）。
六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的。
七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的`监督使用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。
八、合作项目由乙方承包开发建设，每*方米建设开发的包干成本（包括每*方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用）为人民币_____元正（￥_____元）。
九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。
十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。
十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共同成立公司的共关账户打入_____万保证金。
十二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。
十三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
代表人（签字）：__________ 代表人（签字）：__________
二0___年___月____日
甲方：__________ 法定代表人：__________ 住所地：__________
乙方（投资人）：__________ 身份证号：__________ 住址：__________
鉴于：
一、甲方拟设立基金管理公司作为普通合伙人，与乙方共同成立有限合伙企业，以该有限合伙企业为主体对__________项目（以下简称“项目”）进行股权投资，享受项目的收益回报。
二、乙方为具有一定资产及风险识别能力完全民事行为能力人，在详细了解项目的投资方案后，有意向投资项目。
经甲乙双方友好协商达成如下一致意见，以兹共守：
第一条乙方同意对项目进行投资，预计总投资额为￥_______元（大写人民币：_________）。
第二条乙方为表明投资意向，自愿向甲方交纳相当于预计总投资额%的诚意金，即￥_____元（大写人民币：__________）。
第三条 乙方在本意向书生效后日内将诚意金汇入以下甲方指定账户：
开户名：__________________
账号：____________________
开户行：__________________
第四条甲方应在本意向书生效后日内完成成立有限合伙企业的前期筹备工作，并于筹备工作完成后书面通知乙方签订合伙协议，乙方应在收到甲方的通知后日内到甲方指定的地点签订合伙协议。
第五条 乙方应在合伙协议生效后日内足额交纳投资款，此时乙方支付的诚意金自动转为投资款。
第六条 若甲方未在合同约定的.时间完成有限合伙企业的前期筹备工作的，乙方有权放弃本次投资，并要求甲方全额退还乙方支付的诚意金。
第七条 若乙方已支付诚意金并在甲方书面通知签订合伙协议前放弃本次投资的，甲方同意全额退还乙方支付的诚意金;若乙方未在意向书约定的期限内支付诚意金或足额交纳投资款的，视为乙方放弃本次投资。
第八条 甲方承诺，在向乙方退还诚意金的同时，甲方将按照%/年的利率承担自乙方实际支付诚意金之日至甲方实际退还诚意金之日期间的利息。
第九条 本意向书未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。
第十条 在履行意向书过程中双方产生争议的，应协商解决，协商不成的双方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本意向书一式份，甲乙双方各执份，均具同等法律效力，经甲乙双方签字并盖章后生效。
甲方：__________ 乙方：__________
法定代表人（授权代表）： __________ 法定代表人（授权代表）：__________
日期：________
甲方：_____投资管理有限公司
乙方：_____科技股份有限公司
鉴于：
1、甲方系依法注册成立的企业法人。
2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。
3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。
据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：
第一条认股及投资目的
甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的'战略合作中利益共享，共同发展。第二条认购增资扩股股份的条件
1、增资扩股额度：甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。
2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。
第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。
第四条双方承诺
一、甲方承诺：
1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。
2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。
二、乙方承诺：
1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。
2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。
第五条由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。
第六条本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。
第七条本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：_____投资管理有限公司乙方：_____科技股份有限公司
签名(章)：_____ 签名(章)：_____
法定代表人：_____法定代表人：_____
日期：_____日期:_____
甲方（投资方）：__________公司
乙方（项目方）：__________公司
美集团公司与中国公司，甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国中外合作企业法》及其他有关法律的规定，本着*等互利的原则，通过友好协商，同意在中国省市，共同投资成立一家合作经营企业（简称合作公司），特签署本意向书。
第一条 项目公司概况
1、公司名称：__________公司。
2、公司住所：______市____街____号。
3、法定代表：____女士/先生：
4、注册资本：____万元人民币。
5、公司类型：________。
6、项目名称：________项目。
7、项目地点：____市____县。
8、投资总额：____万元（美元/港币）。
第二条 投资合作方式
1、甲方可采用全额投资的方式，将项目建成租赁给乙方经营。
2、甲方可采用控股或参股的方式投放资金（投资比例双方商定）。
3、甲方可采用固定回报的方式投入，定期收回投资本利。建设期设定为两年，每年按8%收取年利息（年初收取）。从第三年初起至第10年，按投资总额每年年末收取15%的股金，同时每年按净利润总额20％参加分配；连续收取8年。双方终止合同。甲方不再收取投资本金，全部资产所属权归乙方所有。双方终止合作公司合同。具体细则在合同中注明。
第三条 双方合作条件
1、乙方负责国家、省、市各级**部门对拟建项目审批手续办理。
2、乙方负责办理申报成立合作公司相关手续及领取证照。同时在办理审批拟建项目手续及领取证照等相关费用，均由乙方支付。待合作公司成立后纳入成本核算中列支。
3、乙方在签署本投资合作意向书后_____天内，须将拟建项目的全部文件资料及可研报告等备齐（盖章）递交甲方。正式投资合同签署后_____天内，须将合作公司相关申报手续办完及领取证照。
4、甲方收齐文件资料经核实无误后，拟建项目符合建设条件时，双方即按照国际惯例正式签署投资合同。
5、甲方在收到乙方递交新登记注册的合作公司全套证照手续后，十六个银行工作日内按投资合同总额10/20%划汇到合作公司帐户。
第四条 合作双方权利
一、甲方：
1、甲方在项目开发、建设、运营期间有知情权、监督权、审计权。
2、甲方在项目建设期间委派两名财务人员，监督该资金的用途，实行专款专用，锁定项目委托银行代收付，配合乙方协调好银行关系。
3、甲方在合作期间，不参与经营管理、不承担风险、不承担连带责任。
4、甲方在项目建成运营前，有权将合作公司全部资产评估抵押到甲方的名下（委托银行托管）。同时对乙方拖欠“股金回报”款超出18个月时，有权对乙方中止合作，并有权处理合作公司全部资产。
二、乙方：
1、乙方自主经营、自负盈亏、自我发展的独立经济核算体系。
2、乙方在项目开发、建设、运营期间有人事招聘权和任免权、设备及原材料采购权、技术改造权和財务支配权。
3、乙方在正常生产管理运营期间，有权处理经济及法律事务。
4、乙方在日常经营管理中，有权处理安全事故及重大事故权。
5、乙方在日常经营管理中，对重大决策问题有建议权，并递交董事会审核通过后实施。
6、乙方在正常生产运营期间，经济效业显著，积极返还“股金回报”，管理好合作公司全部资产。
第五条 合作双方责任
一、甲方：
1、在正式投资合同签署后的（合作公司成立后）规定时间内，负责首期10/20%投资资金按时到位。
2、负责首期资金到位后，要及时投放给合作公司使用，若不能如期投放使用或后期资金不能及时到位，乙方有权中止合作及冻结投资款。
3、将对投入资金的'来源（不干净、不清白、不良记录等）负全部责任。
二、乙方：
1、乙方提供给甲方的国家、省、市各级**部门对拟建项目立项、可研、环评、设计、土地、城建及公司背景资料等所有文件，应承担文件真实、有效、可行性的法律责任。若在运作期间，因项目文件失真、失效或有伪造行为，致使本协议不能履行和正签合同，乙方自负其责，并视为乙方违约。
2、投资款到位后乙方全权负责经营，按投资合同规定协调好银行关系；按时支付“固定回报”。
3、合作公司成立后到投资合同期满前，乙方不得将其合作公司的财产进行典当、抵押或变卖，以保证甲方的权益不受侵。
第六条 本意向书生效及其他
1、甲方规定以现汇（美元／港币）及全新配套设备作为出资。乙方规定以人民币及土地使用权（评估作价）作为出资。
2、在本协议规定项下签署的各项附属协议及文件资料（合作公司合同、章程、可研、环评、图纸设计、工程建筑、设备购置、技术转让、**批复文件），均为本协议的组成部分。
3、甲、乙双方在履行本意向书过程中。凡涉及到本意向书未能明确的事项，可参照中华人民共和国的法律、法令和有关条例规定执行。或经双方协商作出补充协议，补充协议与投资合同具同等法律效力。
4、本投资合作意向书壹式叁份双方各执壹份，见证方执壹份。本意向书双方代表人签字后生效，双方在履约过程中必须共同严守保密，不得向无关各方泄露本协议内容。同时与无关各方不起任何法律效果。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
代表人（签字）：__________ 代表人（签字）：__________
二0___年___月____日
甲方：________
乙方：______
经过甲乙双方多轮洽谈，乙方确定在______________投资建设____________________项目，经过初步协商，达成如下合作意向：
一、项目名称
________________项目
二、投资方
山东__电力科技有限公司
三、公司基本情况及投资规模
山东国仕电力科技有限公司于20xx年06月17日经济南市工商行政管理局批准成立，《企业法人营业执照》注册号为370000200034079号，注册资本为人民币1.2亿元，由郭仕德投资，公司地址位于济南市龙奥北路8号玉兰广场1号楼20层，公司法人代表郭仕德，公司经营业务范围主要从事光伏电站组建的销售及电力资源开发、并购、建设、运维、投资管理等主营业务，以并购和建设光伏电站为基础，不断扩大资产规模，打造再生能源的电力第一品牌。
公司现有员工120人，以高素质，高标准，高激情的企业团队来塑造企业梦想，为公司持续发展提供坚实的人才。
公司自创办以来本着“市场为导向，诚实守信”的经营方针，来拓展海内外发展空间。立足山东济南，放眼世界各地。重点发展电力匮乏地区，已联合生产厂家和电站建设企业并建立战略合作关系。
公司的经营模式：
1、租赁土地或屋顶，我方投资建设，电费优先售给土地或屋顶业主，剩余部分并入国网。
2、于土地或屋顶方合资建设，共同投资。
3、土地或屋顶方自己投资，我方负责建设并网，一站式服务。
——意向书菁选
意向书范文15篇
在学*、工作生活中，人们使用到意向书的情况不断增多，意向书是经双方同意，表示缔结协议意向的一种文书，想必许多人都在为如何写好意向书而烦恼吧，下面是小编精心整理的意向书范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
甲方：_______________(以下简称甲方)
乙方：_______________(以下简称乙方)
为使______________项目(以下简称本项目)在济南高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着*等、自愿、有偿的原则，订立本协议。
一、土地问题
1.土地位置及出让方式。
甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于××，占地约×亩。其中独自使用面积×亩，代征道路面积×亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。
2.土地价格。
为体现对本项目的支持，甲方初步确定以×万元人民币/亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为×万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计×万元，由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。
二、工程建设
1.开工条件。
(1)按照乙方建设规划要求，甲方承诺于××年×月×日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场*即“九通一*”的基本建设条件，确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。
(2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。
2.工程进度。
乙方必须在××年×月x目前进场开工建设，并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。
3.竣工时间。
乙方必须在××年×月X目前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。
三、违约责任。
1.如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的'0.5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的，甲方有权解除协议，并可请求违约赔偿。
2.乙方取得土地使用权后未接协议规定建设的，应缴纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建设的，甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。
3.如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时，甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。
四、其他
1.在履行本协议时，若发生争议，双方协商解决;协商不成的，双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁，没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
2.本协议有效期限自××年×月×日起至××年×月×日止。
3.本协议未尽事宜，双方可另行约定后作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。
尊敬的领导：
您好!非常感谢您在百忙之中批阅我的材料，谢谢!
我是甘肃农业职业技术学院食品化工系有机化工生产技术20xx应届毕业生。我渴望能在贵公司找到一份合适的工作，为贵公司贡献一份力量。恳请您给我加入贵公司的机会。我有信心、有能力成为一名出色的员工。自从考上大学以后我"自信、自立、自强"，不但努力学*专业知识，而且主动参与各种社会实践，经过大学三年的学*和社会锻炼，我具备了以下几个方面的能力：
一、扎实的专业基础知识和先进的思想观念。
二、丰富的社会实践和突出的'工作能力。
三、强烈的品牌理念和合作的团队精神。
诚实正直、勤劳务实是我的原则，多年来的求学生涯使我形成了优良的处事作风和先进的思想观念，并有了独特的思维方式、和谐的人际关系。因我设法让自己变得出色，因此，我时刻注意抓住机会锻炼自己，并时刻思索做好工作的方法。我是一个有能力而且有团队精神的人，我能很快地适应一个新的工作环境，并能在新环境既定的团队环境
下做好工作。
期望我能适合您的要求，也期望您选择我，您的选择就是我的希望。为了方便您更详细地了解我的情况，请审阅我呈上的简历以及相关材料。给我一个机会还您一个奇迹，期待您的回复。祝贵企业事业蒸蒸日上、硕果累累!
此致
敬礼
您好：
我叫XXX，是华工20xx届新传的研究生，本科毕业于山东大学经济学专业。一直都非常关注汽车学院的招聘，这次看到是经管院，与我的专业非常贴合。很期望您能给我这次机会，推荐自己。简历在附件里，请查收!
我天性热情大方，富有同情心，乐于助人;又因父母均为医务工作者，幼承庭训，要求我为人处事务必认真负责，沉稳细心，善始善终。自小辗转祖国大江南北6个不同城市的求学、成长经历开阔了我的心胸、视野，培养了良好的沟通能力与适应能力。
在研究生期间，由于良好的政治思想表现，成为了一名预备党员，此外，在担任学院外联部长，组织、策划、执行*10场讲座和活动，提升了对团队合作、组织活动等能力。对学生工作的热情，勇于承担和执行各项事务，使得自己在研分会评优中获得了“社会活动积极分子”的荣誉。经历磨炼和考验，使我对学生工作越来越热爱，树立服务学生、引导学生成长的信心;也让我对学生工作从单纯的热情转入务实工作的阶段。因此我虔诚申请广州汽车学院教辅的工作。
双学科教育背景使我能更好的胜任学院的教辅工作。经济学专业背景给予我严谨的商科思维与条理性，有助我在行政中做管理协调，保证统筹兼顾，减低成本，提高效率，合理运转。传播学培养了我良好的书面、口头表达能力以及摄影摄像等传播技能，有利于我协助领导在与其他职能部门间的高效沟通。尤其品牌传播方向，有利于在工作中更好地将我校所倡导“依托华工、错位发展，高起点建设、高质量办学、凝炼特色、创建品牌”理念进行传播，促进师生形成上下一致的'自觉行动，做好我校的教辅行政工作。
曾在南方日报实*3个月期间，发表文章*30篇。并在导师主持的品牌研究所担任助理研究员，负责广东中烟服务品牌、双喜品牌文化提升等数个项目的子项目。培养了我良好的书面与口头表达能力。我认为，这些素质和能力有助于我成为一名合格的学校教辅人员。
***说过：“世界上怕就怕认真二字，***就最讲认真。”也有人说过，学生工作最怕不细心和不耐烦。那么作为一名预备党员，我说，最不缺就是认真、耐心和爱心。因此在本硕期间都担任外联部长等学生干部工作都取得不斐成绩，积累了丰富的团队合作经验，锻炼了组织、管理和沟通能力。
目前，汽车学院正处于飞速发展中。很期望自己也能为汽车学院的发展，奉献出自己的一份力量。如果有这个荣幸，我会用心最好这份工作!
感谢您的关注，非常的希望能给我一次自我推荐的机会。
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
为尽快落实省、市棚户区改造保障房建设任务，加快城东新区建设进程，充分发挥**投资效益，经资阳市雁江区人民**批准和授权，由甲方代表资阳市雁江区人民**作为宝莲新村项目建设业主，并确定乙方为本项目的投资代建业主。经过甲乙双方充分友好协商，本着“*等自愿、诚实守信、互利共赢”的原则，订立本协议。
一、项目建设概况
（一）项目名称： 建设项目（以下简称本项目）。
（二）建设地点：
（三）建设内容及规模：规划用地约 亩，总建筑面积*方米。
（四）投资估算：本项目总投资估算约 元人民币。
（五）建设工期：本项目建设工期按照施工合同约定为个月，从监理单位正式发出开工令之日起计算。本项目开工时间自签合同后最迟不超过 个月。
二、项目合作方式
本项目建设采用“乙方组织资金完成本项目建设，甲方用现金回购”的合作方式实施，具体合作方式如下：
（一） 乙方按照本项目建设需要金额组织本项目建设所需资金。
（二） 甲方以区财政预算安排的国有土地使用权出让收益及其它财政资金，作为甲方支付乙方投资款及投资回报款的来源。
（三） 付款方式：本项目完工后分两年付清，即甲方在本项目竣工验收合格后，七日内按照项目前期估算价格支付乙方50%的投资款及投资回报款。之后进行项目工程决算审计（审计时间为3个月），第二年支付50%的投资款及投资回报款。
（四） 本项目前期费用按照万元人民币计算（投资估算的10%），乙方应在本协议签订七日内，将500万元前期费用汇入甲方指定的财政专用账户（开户银行： ；账户名称：；账号： ）。
三、项目投资回报
本项目投资回报由以下两部分组成：
（一） 固定投资回报：本项目投资回报按照项目竣工审计结算投资总额（含乙方向甲方缴纳的前期费用在内）的36%据实计算。
（二） 资金占用费用：项目投资资金财务费按照投资进度分段以每月度投资为计算基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%计算利息（不计复息）。
四、项目回购保障
（一）资金阳市雁江区**出具同意以国有土地使用权出让收益及其它财政资金，作为甲方支付乙方投资款及投资回报来源的《会议纪要》。
（二）资阳市雁江区财政局出具同意以国有土地使用权出让收益及其它财政资金，作为甲方支付乙方投资款及投资回报款来源的《承诺函》。
（三）甲方鼓励乙方依法参与城东新区土地竞买，乙方若竞得土地使用权，按照“收支两条线”的原则，可用所缴纳的土地出让价款作为支付乙方的投资款及投资回报款。并且由**锁定项目配置土地的收益地块，保证出让土地的配置时间与宝莲新区保障房建设工程的建设.移交及支付时间相匹配。配置土地出让收益专项用于该项目的投资建设工程款及投资回报款，并提供配置土地经营性用地示意图，作为本协议附件。
（四）.本项目开工进场后，乙方施工至工程总造价1/3时，用甲方锁定的`土地产权证办理他项权给乙方，作为对乙方支付投资款及投资回报款的保障。
五、工程建设质量
（一）乙方建设工期进程以施工计划为准，在甲方负责的各项工作（如拆迁工作、施工用电、用水等工作）不影响乙方施工进度的情况下，乙方必须按照施工合同的约定的时间竣工。
（二）工程质量必须满足施工图设施的质量准则，必须达到国家建筑规范验收统一标准，且一次性竣工验收合格。
（三）工程质量保修期约定为两年，质保金按照工程造价的3%计算，质保金（不计算投资回报和利息）在甲方支付乙方时扣除，质保期满认定合格后将余款一次性付给乙方。
六、工程费用结算
（一）结算适用依据：按照四川省20xx年《四川省建设工程工程量
清单计价定额》及相关配套文件执行。场*及附属工程按市政计价，规费按施工单位持有的取费证费率计算，工程量按实计算，工程造价不下浮。
（二）企业取费标准：按照施工企业取费上等级计取，其它费用按照相关规定取。
（三）工程总量计算：工程量按设计图纸、设计变更、甲方批准的施工方案，经过监理、甲乙双方及雁江区**相关职能部门代表审核确认的签证资料进行计算。
（四）材料价格认定：原则上按照施工期间所执行的《四川省工程造信息》中资阳地区公布的价格执行，缺项的材料由甲方及雁江区**相关职能部门代表共同认价并签证后，由乙方代购。
七、工程验收及移交
（一）本项目验收按照国家建设管理相关规定及投资合合作协议约定，乙方必须提交书面报告和完整的工程项目验收资料，由甲方组织有关部门和单位对本项目进行验收。
（二）本项目的验收标准，严格按照各分项工程所对应的国家建设标准和规范进行验收。
（三）本项目竣工验收合格后14日内，乙方必须按照有关规定将本项目移交甲方。
八、双方权利义务
（一）甲方权利及义务
1、甲方负责对本项目工程质量、工程造价、工期安排及资金使用进行监督。
2、甲方负责对本项目工程的勘察设计、监理招标工作。
3、甲方负责建设项目的规划设计、施工图设计、组织设计交底、会审及审查、地质勘探、立项报批及土地征用、拆迁安置等相关工作，达到具备进场施工的条件。
4、甲方负责协调处理本项目所涉及的电力、通信、给水、天然气管网迁改等相关事家，并协调将施工用水、用电接口安装到现场场指定地点。
5.甲方负责协调本项目所涉及电力、通信、给水、天然气等管道的施工建设（原则上由行业部门自行配套建设）。
（二）乙方权利及义务
1.乙方具有较强的投（融）资能力和组织实施大型基础设施建设项目的能力，自愿建设本项目。
2.乙方按照甲方的设计规划、工程进度，保质保量完成基础设施工程建设，并接受甲方对工程质量、工程造价、工期安排及资金使用的监督。
3.乙方按照相关法律程序办理本项目建设工程所涉及的施工手续。
4.乙方负责配合甲方完成本项目所涉及电力、通信、给水、天然气等管道的建设开发。
5.乙方负责督促所有施工单位严格执行安全生产法规，杜绝发生重特大安全事故，因乙方原因造成的安全事故所发生的一切费用或损失，概由乙方全部承担。
甲方：XX移动通讯有限公司（以下简称为甲方）
乙方：湖南创远智能科技有限公司（以下简称为乙方）
甲乙双方在*等互利的基础上，经友好协商一致，达成以下意向。
一、双方同意就XX移动通讯有限公司新办公大楼项目智能化设计及施工合作开发。该项目的基本情况是：
二、前期工作由甲乙双方各自负责。
甲方应做好以下工作：
1. 该项目已经上级公司和相关**部门同意并批准进行建设。
2. 能够落实并完成新办公大楼各项基本实施条件并配合乙方的设计、施工。
3. 提供新办公大楼相关设计、建筑、施工资料，配合乙方对相关的弱电设计方面的要求。
4. 对乙方提供或项目过程中了解的技术、知识产权、经营秘密及相关资料严格保守秘密；
5. 委派公司基建部门为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度，处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
6. 组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
乙方应做好以下工作：
1. 以自己拥有知识产权及发明专利技术，包括：人脸识别技术；；活体检测技术；视频人脸捕获技术；人脸防伪装还原技术；先进的AIS（Active intelligent surveillance 主动智能监测）技术；人脸比队搜索技术、人像自动跟踪技术等高科技产品为中移湖南通讯工程公司新办公大楼项目建设智能化大厦。
2. 根据新办公大楼具体情况制定设计及施工方案；并严格按照国家有关施工安装规范进行设计、施工。
3. 对于向甲方就该新办公大楼所提供的相关技术资料的真实、合法与有效性能够承担
法律责任，并有经济实力与甲方共同完成合作过程中所发生的经济成本。
4. 以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计、施工方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的.设计方案、系统功能、设备材料，承包整个智能系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。
5. 乙方保证设计、施工中规定的品种、规格、数量、技术参数、并提供全新优质的设备；
三、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，甲方要求增加的工程除外。
四、在合同正常完成、为执行该合同而实际制作的软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的所有权与知识产权归乙方拥有。仅限于甲方内部使用，未经乙方书面许可不能对外转让。
——创业意向书菁选
创业意向书15篇
在现在的社会生活中，我们很多时候都使用到意向书，意向书有单独签署式和联合签署式两种形式，拟起意向书来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的创业意向书，欢迎大家分享。
创业种类：闫壁村生态养猪基地
资金规划：村委会引导为主，村委先垫资进行修建，基地产权属于村委会。村委会占总股份的一半以上。每股规定相应的资金额，采取村民自愿的方式进行购买相应的股份。入股后村民在基地修建成功进行运营后，采用分红的方式赢利。
阶段目标：
短期目标：在基地投入生产后，使村委会和村民得到切实的经济实惠。
中期目标：与我县延虎生猪屠宰基地进行长久合作，形成产销一条龙，使基地能够规范化和更加长远的发展。
长期目标：形成自己的.品牌！使其成为闫壁村的主导产业。长足的带动本村的经济发展。
财务预估：按照*年来市场生猪的销售信息，基地投入生产前3年内，每一年的经济收入在100万左右，支出费用在20万左右。
行销策略：在保证基地猪肉质量的前提下，更大的屠宰企业进行合作。同时扩大基地的生产项目，慢慢向熟肉加工方向进行扩充。
可能风险评估：各种不可抗拒的因素如：禽流感等等。在日常的工作中，要做好各种预防机制。做好各种风险评估！
20世纪90年代末，全球性的学生创业热潮开始波及中国，成千上万的高校学生投身其中。特别是1999年7月，华中科技大学新闻学院在校学生李玲玲在获得武汉世博公司风险投资10万元后，注册创办了武汉天行健科技有限责任公司，她当时成为全国在校大学生获得风险投资的第一人。一时间，大学生创业成为校园最时髦的词汇，学生创办的公司风起云涌。时间过去几年了，李玲玲所创办的天行健公司早已停摆，纷纷传来的是学生公司倒闭的消息。在大学生创业历程的变化中，他们的创业心理发生了什么变化呢?笔者认为，从1998年以来，大学生创业心理变化的轨迹可以用一句话来概括，那就是由浮躁变为理性。
一、狂热背后是浮躁
大学生创业热的始作俑者是1998年5月清华大学的"创业计划竞赛"，大赛云集了清华大学、北京大学、人民大学"天才们"的114份创业计划。"创业计划竞赛"在当时被誉为"比尔·盖茨的孵化计划"，一时间被各大媒体炒作得沸沸扬扬，同时也激起了无数大学生的创业理想，从而在全国范围内掀起了大学生创业风潮。1999年3月，由***主办的全国高校首届创业计划竞赛轰轰烈烈地展开;1999年底，高校云集的上海开展了首届"亿唐杯MBA创业计划大赛";20xx年初，国家教育部宣布大学生、研究生可以休学保留学籍创办高新技术企业，这些都无疑为正在涌动的大学生创业热潮起到了推波助澜的作用。
可以说，从1998年到20xx年上半年，是学生创业的狂热时期。这个时期，学生的创业心理呈现出明显的浮躁特征。
(一)把创业简单化。学生几乎到了人人想创业的程度，当时清华大学的情况是"碰到两个人，其中就会有一个人说想要创业"。学生普遍意识不到创业资金的困难和创业风险的压力，反而对创业的期望值很高，觉得只要开张就会马到成功。
(二)追逐互联网泡沫。在大大小小各方举办的创业计划大赛上，参赛的大多是网站创业计划。最为突出的是在上海举行的"张江杯"创业计划大赛中，首期征集的创业计划居然有90%以上是网站创业计划书，原因是学生认为"方便、来钱快"。
(三)对自身创业素质认识不足。学生普遍不*惯对产品或项目做市场调查，而是进行理想化的推断，典型的例子是："如果有3亿人需要我们的产品，每件售价100元，我们就有300亿元的销售市场。"这种推断方法往往会对创业起误导作用。这个时期，大学生浮躁的心理促使了一些泡沫公司的产生，一遇到什么风吹草动，这些公司就会如建在沙滩上的高楼，说垮就垮，烟消云散。
二、挫折过后显理性
以20xx年4月美国纳斯达克指数大幅下滑为标志，中国大学生创业也滑入低谷。之后，经过失败、苦闷、放弃、坚持的自我调整，经过大浪淘沙般的洗礼，学生的创业心理渐趋成熟，学生创业也进入到*稳健康的理性时期。
(一)创业激情依旧。而这种激情已经不是当初那种缺乏理智的激情，而是经过冷静观察与思考后迸发出来的激情，是成熟型的激情。就在20xx年年底举办的第二届"挑战杯"中国大学生创业计划竞赛，就收到全国24个省份132所高校学生提交的作品462件，专家们认为"这充分体现了当代大学生强烈的创新意识和对创业的渴望与信心"。华东师范大学对上海高校540名本科生进行的调查报告显示，有77.6%的学生表示有创业意向。辽宁省*两年来已涌现出20xx多人的高校毕业生自主创业群体。看来大学生的创业激情并没有因为经历严冬而消退。
(二)创业理性增强。据智联网针对大学生的调查，65%的人考虑30岁以后创业;21%的人认为大学毕业后至少要工作1至2年再创业;9%的人认为创业风险太大，要慎重;还有4%的人说没想清楚，另有1%的人表示无论如何都不考虑创业。这表明，虽然多数人准备创业，但对创业的时机、风险的认识比较清醒。
(三)创业预期降低。过去学生对创业的认识就是从事高科技，就是要一鸣惊人，一夜暴富。在创业时不屑于从事服务业，或技术含量较低的行业，醉心于挖掘第一桶金的迷梦。而现在学生对创业领域的选择更宽了，要求降低了，表现出务实的心态。沈阳市自20xx年10月开始为高校毕业生自主创业提供服务以来，已有168名毕业生领取了《自主创业证》，125名毕业生创办的单位已挂牌营业，经营项目就涉及计算机开发与维护、培训教育、信息中介、装饰装修设计、服装等领域。在无锡大学生创业街上，与普通的商业街一样店铺云集，从拉面馆、牛扒屋到装潢公司、网络服务中心一应俱全。这说明现在学生创业预期呈现出常态表现，是希望赚第一分钱，而不是挖第一桶金。
(四)创业困难清楚。据华东师范大学的调查，35.9%的学生认为"资金是大学生创业的最大困难";28.9%的学生认为最大的困难是"社会关系不够宽广，不利于开展工作";19.1%的学生认为最难的是"还要兼顾学业，时间、精力有限"。这些数据充分表明，学生创业的.盲目性大大减少，已经开始意识到创业需要资金、环境、时间的保证，而不仅仅是凭热情。
三、在引导中更加成熟
大学生创业心理由浮躁变为理性，是非常可贵的变化，我们必须珍惜和保护。因为对大学生创业不能以一时成败论英雄，而是要用辩证发展的观点来分析和看待，今天的失败可能意味着明天更大的成功。可以说，美国硅谷就是和斯坦福大学、学生创业公司以及美国的风险投资公司一起成长的。没有在车库里的学生创业者，也就没有惠普公司、苹果公司和英特尔公司等今天世界著名的高科技公司，也就没有今天世界第一流的斯坦福大学，更没有今天神话般的硅谷。因此，对大学生创业心理的正确引导，是每个高校应尽的职责。
(一)引导学生正确认识创业的含义。首先是要引导学生全面理解创业的深刻含义。要使大学生懂得，创业既不是头脑发热的"下海"，也不是普通的专业性比赛或科研设计，其实质是要求学生能结合专业特长，根据市场前景和社会需求开发出自己的创新成果，并把研究成果转化为产品，创造出可观的经济效益，由知识的拥有者变成为社会创造价值、作出贡献的创业者。创业是一种精神，一种意识，更是一种素质;创业不是个人行为，是合作和表率;创业不是牟取私利，是奉献与无私;创业者是坚定的***，是富有激情的实践者，是艰苦创业的实干家。
(二)引导学生具备经受挫折的心理承受能力。大量事实表明，许多学生在创业之初，雄心勃勃，往往在实施过程中，因为遇到这样或那样的挫折、这样或那样的困境，而最终灰心败北。在市场竞争日趋激烈的情况下，大学生创业成功与否，不仅取决于是否有强烈的创业意识、娴熟的专业技能和卓越的管理才华，而且在更大程度上取决于其面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力。
(三)引导学生形成脚踏实地的务实心理。学生大多处于风华正茂、激情洋溢的时代，很容易追风逐潮，表现自我。要培养学生冷静观察的*惯，遇事多思考，多比较，尽量克服盲目攀比的心理。要培养学生实事求是的思维方式，遇到那些诱人的规划、宏伟的蓝图、美好的事情都要设身处地的分析，分析实现的可能性，分析实现的基本条件，分析自身具备的能力，这样就会得出一些务实的结论，减少或避免一些无谓的损失与失败。
四、结语
理性的创业心理是大学生创业成功的基础，学校要通过引导，使大学生的创业心理更加成熟。我们有理由相信，不远的将来，在社会创业的舞台上，会真正涌现出一批批的大学生创业英雄，会流传一个个大学生创业的传奇故事。
一、项目简介：
KALAKALA韩国纯自然化妆品是北京凯信天成咨询有限公司旗下的一个品牌，该公司是一家集研发和销售为一体的韩国化妆品企业，于20xx年正式登陆中国市场，它的所有产品原料来自韩国以保证产品的内涵，产品的设计全部来自韩国以保证与国外的同步，产品的生产全部来自韩国最大的化妆品生产企业以保证产品的品质。它与其他化妆品的差别在于公司提供最优质的服务，顾客可以在任意一家咖拉咖拉店铺进行免费的化状，店铺里300多种产品全部可以免费试用，而且还有丰富的促销活动等等。韩国咖拉咖拉化妆品排除了过量的'广告宣传，采用优质韩国进口原料，瞥去了过多的中间环节，以高品质和低价格的营销策略，可以给消费者带来更多的利益和优惠。
二、市场前景：
伴随着中国经济的快速成长，国内消费者消费能力呈现不断上升和扩大的趋势，消费者对化妆品的消费意识越来越强，中国的化妆品消费市场越来越成熟，随着消费者购买能力的提高，国内化妆品市场的需求总量每年不断大辐增长。据有关部门测算,到20xx年,我国化妆品市场销售总额增长速度,每年将以13%的*均递增速度快速推进,限额以上批发零售贸易企业化妆品零售额将以15%以上的速度递增。因此，咖拉咖拉韩国化妆品的市场前景是很诱人的。从竞争态势看，一是咖拉咖拉韩国化妆品有它成功的营销策略，就是以高品质，低价格来回馈广大客户的;二是咖拉咖拉韩国化装品品种琳琅满目，有300多种化妆品供顾客选择，适应了不同层次消费的需求;三是咖拉咖拉韩国化装品时尚优雅的卖场环境让顾客体会到家的感觉，自然又享受其中，增强了商品的吸引力。
三、投资规模
加盟金额方面：单店投资额可能是7-15万元，其中包括2万元的加盟费，装修费2-4万元，首批货款3万，2万元的施工费;
店铺方面：需要15-30*米的店铺，形式为专卖店或店中店，选址可以在时尚购物中心、大学附*、大型超市、大型社区等店铺密集区。
四、投资分析
鉴于咖拉咖拉作为韩国知名化妆品，已在中国消费者中产生一定影响，因此店面选址选在人流量比较大的步行街或其他商业区，采取有特色的装修风格，凸显出咖拉咖拉的核心竞争力，前期采取适当的营销手段先打开市场，以优质的服务，良好的商品质量建立起咖拉咖拉化妆品在消费者中的信誉，培养忠实顾客，再以老顾客介绍新顾客最终在市场中站稳脚跟实现盈利。根据化妆品消费群体的特点，前期投资10万元左右，在1年左右就可收回成本，旺季销售额会在7万元/月、淡季也会有3万元/月的营业额。
企业 名称
创业者姓名
日 期
通信地址
邮政编码
电 话
传 真
目录
一、个人情况
二、市场分析
三、创业项目简介
四、竞争分析
五、创业项目于环节流程
六、团队组件及管理要领
七、发展计划
八、风险预测
一、个人简历
大家好，我叫郑高峰，来自甘肃，是一名应届专科毕业生，将于20xx年7月毕业于陕西电子科技学院，专业是软件技术。在校期间，除了认真读书外，曾多次参加校内外组织的活动，并获得了一些奖项，自我感觉最有收获的一件事便是在校期间担任班级体委一职务，这一职务使我的综合素质能力都有所提高，这些付出与锻炼及获得的这些小荣誉将对我未来的人生规划起着不可磨灭的作用。 我道德修养好，进取心强，有学*新知识、新事物的热情和冲劲。做事认真细心，有责任感，有着很好的团队合作精神。我喜欢运动，喜欢听歌，我还很喜欢看书，看各种人物传记，揣摩传记中主角的人生，还喜欢看一些经济类的书籍，因为我也梦想着有一天也能够创业，有着自己的事业。所以今天我非常开心有着这么一个学*的机会，感谢国家感谢**感谢学校给我们这些大学生提供了一个创业学*的*台。下面我就把我创业的想法简单的介绍如下：
二、市场分析
随着经济的高速发展，也带动了各行的迅猛发展，电子产品行业现在处于高速成长期，*年来，我国电子行业不仅融入了城镇人的生活，也逐渐的融入到了农村。电子行业早都融入我们的生活，无线网络的普及更是带动了电子行业的大发展，我们出门在外各类各色的电子产品我们都可以看到。电子行业铺天盖地的发展对人们的生活起着一定的积极作用，同时一些低端、不合格的电子产品泛滥发展，也影响到了人们的正常生活。 另外根据调查，目前我国的3g无线技术发展还不怎么普及，还不怎么完善，甚至一些农村都没有信号何谈3g，这些很不利于我国现代化的建设与发展。暑假期间，通过自己的自学和在外培训再加上我在南方的实*，我看到了一二线城市的发展，因此我看到了商机，通过这些我也看到了北方电子行业的发展局势，这些都是未来二三城市及农村发展的大好时机。我想我们就应该充分发挥好自己所学的专业，干出属于自己的一番事业来。
三、创业项目简介
自己怀揣着创业的'梦想，结合自己所学的专业及对自己对这行业的认识，以及前期所做的准备，打算毕业后开办一家电子销售维护的公司。 所以前期计划是：毕业后和同学合作开办电子销售维护公司，主要从事电子销售、安装、维护等。从而发展成为一家以电子销售，安装，维护为一体的现代化企业。 后期计划是：后期计划需要前期计划积累出经验及资金，因此后期计划是不仅做销售、安装、维护工作，并且往3D立体电子消费农村化服务、无线3g、4g农村全面发展。
四、竞争分析
现在电子行业的竞争也非常的激烈，针对我们这些刚刚步入社会的大学生来说，进行创业的确有些困难，面对的竞争力更大，来自各方面的压力都将向我们扑来，怎样才能使我们逐渐在市场中立足脚跟呢。通过分析，目前电子行业面临的竞争行为主要有品牌竞争、价格竞争、性能竞争、服务竞争。 品牌竞争：品牌主要是针对青年在广大农村对品牌这个要求不是很高，这样才会在市场的竞争中有着一定的专业优势。我们这个团队大多数是高校毕业，有着针对不同人群及消费的一个专业的了解，并且都可以吃苦耐劳，暑假期间都曾实*干过这些方面的工作，因此有着一定的优势。另外电子使用以及安装那是我们优势而，我们不仅仅是按照客户的需求进行设计安装，
更重要的是要把自己的创意点融入到设计中去，使客户认可，并且对大众具有一定的吸引力，这样才会显现我们价值。因此这些专业技能都需要在工作中与工作之余不断的去观察、去学*。
价格竞争: 消费者追求的是高质量的服务与较低的服务价格之间的*衡点，在保证相同服务质量的前提下，如何减少管理成本并尽量可能低服务价格，已经成为电子行业生存和发展的重要因素。
性能竞争：所谓性能，就是在产品在后续使用中的维护了，不仅是要求后期维护的项目，更要求的是定期回馈客户，亲自登门拜访所服务过的客户，并且检查清维护洗所做过的项目。 服务竞争：汽车美容店的服务不同于一般的商业服务。这种服务比较专业，一是与服务的对象息息相关，因为这是一种美的服务；二是与服务程度有关，因为电子是专业服务，而服务对象大多数是非专业人士，后者肯定服从于前者，因此，电子行业能否提供细致周到、全面体贴的服务成为客户选择的要素之一。
五、创业项目与环节流程
创业初期我们会先从小型家电及日常生活用品做起，并且首先做的就是销售工作，因此我们的首要项目便是做好电子产品销售，我们会尽可能多的联系客户，组建我们的团队开始做起，慢慢的我们的创业项目就会向安装、维护方面发展，随着我们的努力，我们的团队也将会越来越发展壮大。
六、团队组建及管理要领
我们的团队主要来自于我们迎接毕业生，都有一定的电子专业功底和一定的动手能力和吃苦的精神的同学，我们是一群刚刚步入社会的大学生，我们对我们的创业梦想充满着激情。在管理方面我们会听从与发起者的那位同学，
一、项目简介：
kalakala韩国纯自然化妆品是xx凯信天成咨询有限公司旗下的一个品牌，该公司是一家集研发和销售为一体的韩国化妆品企业，于20xx年正式登陆中国市场，它的所有产品原料来自韩国以保证产品的内涵，产品的设计全部来自韩国以保证与国外的同步，产品的生产全部来自韩国最大的化妆品生产企业以保证产品的品质。它与其他化妆品的差别在于公司提供最优质的服务，顾客可以在任意一家xxx店铺进行免费的化状，店铺里300多种产品全部可以免费试用，而且还有丰富的促销活动等等。韩国xx化妆品排除了过量的广告宣传，采用优质韩国进口原料，瞥去了过多的中间环节，以高品质和低价格的营销策略，可以给消费者带来更多的利益和优惠。
二、市场前景：
伴随着中国经济的快速成长，国内消费者消费能力呈现不断上升和扩大的趋势，消费者对化妆品的消费意识越来越强，中国的化妆品消费市场越来越成熟，随着消费者购买能力的提高，国内化妆品市场的需求总量每年不断大辐增长。据有关部门测算,到20xx年,我国化妆品市场销售总额增长速度,每年将以13%的*均递增速度快速推进,限额以上批发零售贸易企业化妆品零售额将以15%以上的速度递增。因此，xx韩国化妆品的市场前景是很诱人的。从竞争态势看，一是xx韩国化妆品有它成功的营销策略，就是以高品质，低价格来回馈广大客户的.;二是xx韩国化装品品种琳琅满目，有300多种化妆品供顾客选择，适应了不同层次消费的需求;三是xx韩国化装品时尚优雅的卖场环境让顾客体会到家的感觉，自然又享受其中，增强了商品的吸引力。
三、投资规模:
加盟金额方面：单店投资额可能是7-15万元，其中包括2万元的加盟费，装修费2-4万元，首批货款3万，2万元的施工费;
店铺方面：需要15-30*米的店铺，形式为专卖店或店中店，选址可以在时尚购物中心、大学附*、大型超市、大型社区等店铺密集区。
四、投资分析:
鉴于xx作为韩国知名化妆品，已在中国消费者中产生一定影响，因此店面选址选在人流量比较大的步行街或其他商业区，采取有特色的装修风格，凸显出xx的核心竞争力，前期采取适当的营销手段先打开市场，以优质的服务，良好的商品质量建立起xx化妆品在消费者中的信誉，培养忠实顾客，再以老顾客介绍新顾客最终在市场中站稳脚跟实现盈利。根据化妆品消费群体的特点，前期投资10万元左右，在1年左右就可收回成本，旺季销售额会在7万元/月、淡季也会有3万元/月的营业额。
关于这些问题的资料，小编就整理到这里，希望能够对您有所帮助。我国法律在逐步完善中，我们也期待可以帮助到更多的人。如果有这方面的需求，可以到华律网获取更多法律知识，也可以找律师进行专业法律咨询。
个人简介：
盛浩强，男，汉族，***，1991年4月出生，南京化工职业技术学院应用化学系高分子材料应用技术专业20xx级学生。曾获国家励志奖学金、系“立志杯”演讲比赛二等奖、院廉洁诗词吟诵“团体一等奖”、院庆“突出贡献奖”、全国高职高专英语写作大赛（初赛）二等奖、系辩论赛“优秀个人奖”、系辩论赛团体冠军、二级党校“优秀学员”、系文明校园行“最具慧眼奖”、五四评优中“我爱我家奖”、“未来精英奖”、“百炼成钢奖”、“五四标兵”、院实践活动中“先进个人”等。
我来自连云港的一个普普通通的家庭，我憧憬未来，我时常在幻想我的未来是什么样子的。可是幻想终究是幻想，现实却在不断的敲击我。我在20xx年9月，来到了南京化工职业技术学院，我同时也在憧憬大学的生活，可是大学并没有老师口中那么幸福，生活还是那么忙碌，有事甚至比高三总复*还要忙，但是却有着不同的感触。我仍然在大学这条道路上前进着……
因为我也梦想着有一天也能够创业，有着自己的事业。所以今天我非常开心有着这么一个学*的机会，感谢国家感谢**感谢学校给我们这些大学生提供了一个创业学*的*台。下面我就把我创业的想法简单的介绍如下：
创意方案背景:
随着大学教育的普及，大学生就业压力与日俱增。客观上，这是由中国目前的经济体制决定的，但竞争的归根结底是人，一个人的综合素质决定他所取得成就。当代的许多大学生进入社会后迷茫无助，在学校与社会的转变中迷失自己，在遥远的理想与残酷的现实中丧失自信。一些弊端，如缺少社会实践、缺乏对社会的认识、眼高手低甚至是胆怯逃避，都严重阻碍了学生的发展。我计划的项目正是希望通过创造这样一个*台来减少或避免这些弊端的出现。为在学大中小学生提供优质保量的培训服务！
创意方案简介：
我要创业的是一家从事教育培训的机构，以“帮助他人，提升自己，造福社会”为宗旨，为在学大中小学生提升高学*成绩及自我文化修养。希望通过这次创业也给当代大学生提供一个实践的*台，来锻炼大学生的素质，为他们人生的远航插上翅膀，在社会的教育、服务等行业做出贡献。
经营方案：
创业之初，希望通过三种模式进行运作。
1、随着国家教育的产业化同时，国家对教育的扶持力度在不断加大，人民对教育越来越重视，教育行业正朝着朝阳产业的行列迈进，我希望抓住这个契机，通过招聘组建一支10人右的教育兼管理团队，注重师资力量。成立常年培训机构和家教中心，不仅能有自己的专业老师，也能与本地大学生合作，对初中高中学生进行学科辅导，可大班教学也可一对一家教。
2、 寒暑假我们将招收大学生，还有少量高中生等，进行培训。在假期适当加大培训规模，对中小学生进行课外辅导。我们还可以利用大学生分散的特点，在各地成立分支机构，对乡镇进行支教活动，给教育不发达的地区带去先进的教育理念和方法。这极符合我们机构的宗旨，不仅让学生锻炼了自己，更对社会做出了贡献，同时也为公司的发展注入资金活力。同时，这是提高知名度的很好的.方法。
3、我们为在校中高学*提供如语文、数学、外语等的辅导。我们还为在校大学生提供一些如考证、考试的培训。
管理体系：
用个性化的培训理念打造品牌 理念主要体现为思想、精神、观念、信念等。理念识别系统是教育培训机构一切活动的基础和灵魂，也是教育培训机构形象识别系统的核心部分。
实施严格的全面质量管理，打造机构品牌规章制度是教育培训机构内部理念共识的一种规范化、制度化体现，是确保教育培训质量的一个基本前提和保证。这方面可以借鉴较为先进管理模式。
培训内客体系从以课程培训为核心向咨询、培训服务一体化转变目前，在继续教育培训市场上，一般是以课程为中心开展培训活动。 培训手段多样化注意多种培训方法的整合：实*式、演讲式、游戏式、个案分析式等培训方法综合运用。
实际运作：
办理营业执照等手续。
选择合适的点，设立培训总部，初期，不需要多么优越的地段，看情况而定。要在宣传上加大力度，通过报纸、传单、讲演等形式让更多人了解我们这个机构。尤其在当地各大高校，我们更要投入大量精力，要让那些想在社会中参与实践的学生了解到我们这个*台，从而参与进来。发展到一定阶段，要在适当的时候，在各地设立分支机构，建立完整的网络。
一、个人介绍我叫谢逢樱，来自陕西榆林，是一名应届本科毕业生，将于20xx年6月毕业于西安建筑科技大学华清学院。一直以来我就想做一番属于自己的事业，实现心中的理想，所以我决定走自主创业这条路。
二、市场分析*年来我国经济迅猛发展，人民的生活水*不断提高，物质生活条件得到了满足，已经开始追求更高的生活方式。很多人已经不仅仅只是为了吃饱，他们对饮食的要求也越来越高，越来越注重饮食的营养和口味。与此同时现在社会中的食品安全越来越令人担忧，*年来关于食品安全问题的报道也越来越多，各种食品添加剂违反规定添加到各种食品当中，养殖场用瘦肉精等屡禁不止，这些不健康的食物让人饮食后会引起很多身体的不适或疾病，所以不得不令广大的消费者感到恐慌。然而民以食为天，人们不得不吃，但要想吃到健康放心的食品很难，所以人们目前最希望吃到健康放心的食物。据我了解，人们现在对饲料养殖的肉类食品并不欢迎，一是饲料养殖的肉类食品肉质不好，吃起来就没有什么口感；二是人们认为饲料养殖的肉类食品脂肪含量高，营养价值不高；三是饲料养殖的肉类食品可能会影响人的身体健康。每年过年的时候我就会听到很多城里人去农村买农村家养的鸡、羊、猪肉等。所以说现在建立一个健康绿色的生态化养殖是很有必要的，也是很发展前景的。
三、创业项目简介我在大学所学的专业与我要创业的项目没有任何关系，但是在校其间我看过很多关于农业养殖方面的资料，也一直关注**对于农业方面的一些政策扶持，以及结合我自身的情况，我决定在养殖方面创业，改变传统的养殖方法，打造一套属于自己的现代化的更加创新的'养殖模式，为广大的消费者提供更加健康放心的肉类食品。我的前期计划是：毕业后与同学合作首先建立一个小型的禽类养殖场，这个养殖场将作为我们事业的起点。然后将我们所在的县城及周边几个富裕的县城作为目标市场，三年内要让我们的产品在这些城市形成足够的影响力。资本方面要在三年时间盈利200万。后期计划是：通过前三年的努力经营，我们一定会积累很多养殖方面和销售方面的经验，这就会为我们的后其发展准备了条件。有了条件我将会进一步探索更好的养殖模式，养殖规模要扩大，市场也要进一步扩张。长期目标：我们的长期目标就是不断探索更新更好的养殖模式，慢慢再向肉质品加工及肉类食品方面发展，进一步发展成为在全国有影响力的肉类食品企业。
四、竞争分析随着社会的发展，养殖行业也发展的越来越受到更多的投资者和创业者的青睐，在未来这个行业的竞争也会越来越激烈。所以要想在众多的同行中脱颖而出并能持续发展下去，就是要不断创新，追求更好的养殖及营销模式，尽最大的努力去满足消费者的需求。
五、创业项目与环节流程创业初期我们会首先选择投资较小、风险较小的禽类养殖开始，今年一毕业我们就会着手建立一个小型的禽类养殖场。因此现在我们就是要尽可能多的搜集相关的资料，做好我们的前期准备工作。等到养殖场建立以后我们会用心做好养殖工作，我们会通过我们不断地努力将事业发展壮大，相信我们一定能够做到的。
六、团队组建及管理要领我们的团队开始会只有两个人，但随着发展的需要，我们会邀请一些人加入，组建一支肯吃苦、不怕累、负责人的团队，相信将来通过团队共同的努力，我们会发展的更快、更好、更远。
七、风险预测
1、物质风险性分析本项目涉及的无聊主要有原料玉米、豆糠等。原料中无可燃、易燃或有毒的物质，但该项目对禽类的养殖和养殖时过程中产生的粪便可能诱发传染病，主要有以下危害特性：病鸡排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染，引起疾病的传播和流行，造成鸡群死亡，并且传染给其他禽畜和人。
2、生产过程风险分析通过相关的资料和文献的查阅，在养鸡场生产环节中，主要存在以下风险：养殖人员与鸡群密切接触而导致的人类禽流感。
3、措施保持养殖场清洁、卫生。
一、个人简历
大家好，我叫xxx，来自xxx包头，是一名大一的学生，专业是物联网。我自幼就对企业家很向往，父母也因为我的执着而支持了我的事业，我天性爱冒险，更喜欢探险的感觉。刚到大学，一直期望着有创业的机会，所以和各个行业的很多创业的学长交流过，也成为了好朋友，听说**鼓励大学生创业，从此我给我自己的人生规划有了更深刻的定义。
我道德修养好，敢于创新，做人诚实守信，有学*新知识、新事物的热情和冲劲做事认真细心，有责任感，有着很好的团队合作精神。我喜欢篮球，足球，游泳等运动，听歌和唱歌，我还很喜欢看书，看各种人物传记，揣摩传记中主角的人生，还喜欢看一些经济类的书籍，因为我也梦想着有一天也能够创业，有着自己的事业。所以今天我非常开心有着这么一个学*的机会，感谢国家感谢**感谢学校给我们这些大学生提供了一个创业学*的*台。下面我就把我创业的想法简单的介绍如下：
二、市场分析
随着全球经济的高速发展，也带动了物联网行业的迅猛发展，物联网行业现在处于初级发展阶段，*年来，我国物联网行业不仅融入了城镇人的生活，也逐渐的融入到了农村。物联网行业的应用包括二维码，智能家居，智能物流等，因此我们出门在外各类各色的物联网相关的应用我们都可以看到。可是对于更高端的物联网应用还没有普及和研发，所以该行业有着很大的挖掘潜力。
另外根据调查，就智能家居而言，看准商机的商家很多但是都彼此隔绝各做各的，并不能跨品牌将用品联合应用，所以普及起来很麻烦，也很容易造成商业垄断。还有就是rfid技术对我的吸引力，通过该技术可以很好地保护知识产权，防止假冒商品混入市场，还可以将小小的芯片更好的利用，比如录音和录像等功能，以实现某种特殊用途，通过这些我看到了一些rfid技术和智能家居带来的商机。这些都是未来关于物联网发展的大好时机。我想我们就应该充分发挥好自己所学的专业及自己的激情，头脑和创新意识，干出属于自己的一番事业来。
三、创业项目简介
自己怀揣着创业的梦想，结合自己所学的专业及对自己对这行业的认识，以及前期所做的准备，打算开办一家物联网相关技术项目的公司。
所以前期计划是：和合伙人合作开办一家物联网公司，主要从事rfid技术在智能物流上的应用，从而发展成为一家以智能物流为主题的现代化物联网企业。
后期计划是：后期计划需要前期计划积累出经验及资金，因此后期计划是不仅做rfid技术的工作，并且往智能家居，智慧城市和车联网方向进行全面发展，在这个时候我们需要各个方面的合作，物联网的应用创新需要各界人士的帮助。
四、竞争分析
虽然物联网行业的发展处于初级阶段，但未来几年物联网行业的竞争将非常的激烈，针对我们这些刚刚步入社会的'大学生来说，进行创业的确有些困难，面对的竞争力更大，来自各方面的压力都将向我们扑来，怎样才能使我们逐渐在市网应用已进入实质推进阶段，我国也初步建立了"纵向一体"的物联网政策体系，并形成了较为完整的物联网产业体系。
构成物联网产业五个层级的支撑层、感知层、传输层、*台层，以及应用层分别占物联网产业规模的2、7%、22、0%、33、1%、37、5%和4、7%。而物联网感知层、传输层参与厂商众多，成为产业中竞争最为激烈的领域。正是在这种激烈的竞争之下，物联网行业早在前两年就拉开了并购整合的序幕。
五、创业项目与环节流程
创业初期我们会先从rfid技术在智能物流的应用做起，并且首先做的就是关于酒的智能防伪技术工作，因此我们的首要项目便是做好rfid技术工作，在一系列的培训过后，我们将会抓住这个机遇，趁着放假期间，我们会到物流行业进行体验，和相关人士进行交流，并尽可能多的联系客户，组建我们的团队开始做起，慢慢的我们的创业项目就会向智能物流方向发展及智能家居和智慧城市方面发展，随着我们的努力，我们的团队也将会逐渐发展壮大。
六、团队组建及管理要领
我们的团队来自于我们学校，都有一定的社会经验和创新想法，能吃苦的同学，我们是一群刚刚步入校园的大学生，我们对我们的创业梦想充满着激情。在管理方面我们会听从与发起者的那位同学，遇到大小事情时，我们将会一起解决，一起行动，因为我们有着很好的团队合作精神。
七、发展计划与阶段划分
我们最初会组建工作室，在二年之内发展壮大以后，有足够的能力之后，我们会组建公司，向更大更全面的方向进行发展。
——建筑意向书菁选
2023年建筑意向书
在现在社会，大家逐渐认识到意向书的重要性，意向书是洽谈过程中一方或双方表达合作意向的一种文体。那么相关的意向书到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的2023年建筑意向书，希望对大家有所帮助。
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
为尽快落实省、市棚户区改造保障房建设任务，加快城东新区建设进程，充分发挥**投资效益，经资阳市雁江区人民**批准和授权，由甲方代表资阳市雁江区人民**作为宝莲新村项目建设业主，并确定乙方为本项目的投资代建业主。经过甲乙双方充分友好协商，本着“*等自愿、诚实守信、互利共赢”的原则，订立本协议。
一、项目建设概况
（一）项目名称： 建设项目（以下简称本项目）。
（二）建设地点：
（三）建设内容及规模：规划用地约 亩，总建筑面积*方米。
（四）投资估算：本项目总投资估算约 元人民币。
（五）建设工期：本项目建设工期按照施工合同约定为个月，从监理单位正式发出开工令之日起计算。本项目开工时间自签合同后最迟不超过 个月。
二、项目合作方式
本项目建设采用“乙方组织资金完成本项目建设，甲方用现金回购”的合作方式实施，具体合作方式如下：
（一） 乙方按照本项目建设需要金额组织本项目建设所需资金。
（二） 甲方以区财政预算安排的国有土地使用权出让收益及其它财政资金，作为甲方支付乙方投资款及投资回报款的来源。
（三） 付款方式：本项目完工后分两年付清，即甲方在本项目竣工验收合格后，七日内按照项目前期估算价格支付乙方50%的投资款及投资回报款。之后进行项目工程决算审计（审计时间为3个月），第二年支付50%的投资款及投资回报款。
（四） 本项目前期费用按照万元人民币计算（投资估算的10%），乙方应在本协议签订七日内，将500万元前期费用汇入甲方指定的财政专用账户（开户银行： ；账户名称：；账号： ）。
三、项目投资回报
本项目投资回报由以下两部分组成：
（一） 固定投资回报：本项目投资回报按照项目竣工审计结算投资总额（含乙方向甲方缴纳的前期费用在内）的36%据实计算。
（二） 资金占用费用：项目投资资金财务费按照投资进度分段以每月度投资为计算基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%计算利息（不计复息）。
四、项目回购保障
（一）资金阳市雁江区**出具同意以国有土地使用权出让收益及其它财政资金，作为甲方支付乙方投资款及投资回报来源的《会议纪要》。
（二）资阳市雁江区财政局出具同意以国有土地使用权出让收益及其它财政资金，作为甲方支付乙方投资款及投资回报款来源的《承诺函》。
（三）甲方鼓励乙方依法参与城东新区土地竞买，乙方若竞得土地使用权，按照“收支两条线”的原则，可用所缴纳的'土地出让价款作为支付乙方的投资款及投资回报款。并且由**锁定项目配置土地的收益地块，保证出让土地的配置时间与宝莲新区保障房建设工程的建设.移交及支付时间相匹配。配置土地出让收益专项用于该项目的投资建设工程款及投资回报款，并提供配置土地经营性用地示意图，作为本协议附件。
（四）.本项目开工进场后，乙方施工至工程总造价1/3时，用甲方锁定的土地产权证办理他项权给乙方，作为对乙方支付投资款及投资回报款的保障。
五、工程建设质量
（一）乙方建设工期进程以施工计划为准，在甲方负责的各项工作（如拆迁工作、施工用电、用水等工作）不影响乙方施工进度的情况下，乙方必须按照施工合同的约定的时间竣工。
（二）工程质量必须满足施工图设施的质量准则，必须达到国家建筑规范验收统一标准，且一次性竣工验收合格。
（三）工程质量保修期约定为两年，质保金按照工程造价的3%计算，质保金（不计算投资回报和利息）在甲方支付乙方时扣除，质保期满认定合格后将余款一次性付给乙方。
六、工程费用结算
（一）结算适用依据：按照四川省20xx年《四川省建设工程工程量
清单计价定额》及相关配套文件执行。场*及附属工程按市政计价，规费按施工单位持有的取费证费率计算，工程量按实计算，工程造价不下浮。
（二）企业取费标准：按照施工企业取费上等级计取，其它费用按照相关规定取。
（三）工程总量计算：工程量按设计图纸、设计变更、甲方批准的施工方案，经过监理、甲乙双方及雁江区**相关职能部门代表审核确认的签证资料进行计算。
（四）材料价格认定：原则上按照施工期间所执行的《四川省工程造信息》中资阳地区公布的价格执行，缺项的材料由甲方及雁江区**相关职能部门代表共同认价并签证后，由乙方代购。
七、工程验收及移交
（一）本项目验收按照国家建设管理相关规定及投资合合作协议约定，乙方必须提交书面报告和完整的工程项目验收资料，由甲方组织有关部门和单位对本项目进行验收。
（二）本项目的验收标准，严格按照各分项工程所对应的国家建设标准和规范进行验收。
（三）本项目竣工验收合格后14日内，乙方必须按照有关规定将本项目移交甲方。
八、双方权利义务
（一）甲方权利及义务
1、甲方负责对本项目工程质量、工程造价、工期安排及资金使用进行监督。
2、甲方负责对本项目工程的勘察设计、监理招标工作。
3、甲方负责建设项目的规划设计、施工图设计、组织设计交底、会审及审查、地质勘探、立项报批及土地征用、拆迁安置等相关工作，达到具备进场施工的条件。
4、甲方负责协调处理本项目所涉及的电力、通信、给水、天然气管网迁改等相关事家，并协调将施工用水、用电接口安装到现场场指定地点。
5.甲方负责协调本项目所涉及电力、通信、给水、天然气等管道的施工建设（原则上由行业部门自行配套建设）。
（二）乙方权利及义务
1.乙方具有较强的投（融）资能力和组织实施大型基础设施建设项目的能力，自愿建设本项目。
2.乙方按照甲方的设计规划、工程进度，保质保量完成基础设施工程建设，并接受甲方对工程质量、工程造价、工期安排及资金使用的监督。
3.乙方按照相关法律程序办理本项目建设工程所涉及的施工手续。
4.乙方负责配合甲方完成本项目所涉及电力、通信、给水、天然气等管道的建设开发。
5.乙方负责督促所有施工单位严格执行安全生产法规，杜绝发生重特大安全事故，因乙方原因造成的安全事故所发生的一切费用或损失，概由乙方全部承担。
发包方：（以下简称甲方）
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方本着*等互利、精诚合作的原则，经协商一致，达成如下合作意向：
第一条项目概况甲方和华世丹药业公司联合开发的.家属院2、3号老住宅楼拆掉后新盖的高层住宅——华美名居项目，总建筑面积大约3万*米。
第二条承包内容及方式：施工图纸内（除消防、电梯，通风）的全部内容，并由乙方实行包工包料的方式进行承包。
第三条垫资要求：地上2层封顶后，付进度款。后每5——6层封顶付一次进度款，待签正式施工合同时另外详细约定。
第四条本意向书主要内容：优先确定施工承包主体单位。
第五条合同价款合同价款确定：执行20xx年新疆地区现行建筑安装工程预算定额、估价表，人、材、机执行自治区定额站发布的现行信息指导价进行调整，并依据工程类别计取各项税费，
第六条履约保证金及退还保证金支付：本意向书签订后当日内，乙方应交纳
120万元的履约保证金。正式进场开工前缴纳其余180万元保证金。保证金退还：预售证取得一个月后退50%，主体封顶中检后退50%。
第七条工程分包本工程由乙方全部承包，甲方暂不分包。
第八条甲方责任甲方确保该项目由乙方总承包并签订正式《建设工程施工合同》。
第九条乙方责任乙方保质保量安全完成施工任务，确保交房。
第十条合同效力本合同经甲乙双方代表签字盖章，首期保证金缴纳完毕到账即生效。
作为《建设工程施工合同》的前期部分，与《建设工程施工合同》具有同等效力。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
代表人：
___年___月___日
甲方(发包方)：邢台卓威商务服务有限公司
乙方(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、*等、公*、诚实、信用的原则，经双方协商，就邢台旧机动车交易市场工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。
一.工程概况
1.工程名称：邢台旧机动车交易市场
2.工程地址：邢台县晏家屯镇北王段村西
3.结构类型：框架， 共计约 10万 ㎡.
4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。
5.施工场地条件：三通一*已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。
6.工期：合同工期为 年，开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期为： 天。
7.工程质量：合格， 文明施工达市级文明工地要求。
8.此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金伍佰万元人民币，。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定—账户内，此意向书作废)。
二.承包范围及承包方式
1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。
配合专业分包工程项目的界限：
a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。
b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。
2.甲方要求： 本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。
三.付款方式
乙方收到工程款同时提供正式收款发票。
1、乙方垫资施工至总工程量50%甲方支付完成工程量价款的80%。
2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%。
3、剩余工程结算款的10%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。
4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。
四.结算方法：
1.工程造价：
土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。
2.执行20xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额—河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《邢台工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整)：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。
3.甲方直接分包的分项工程，乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件。
4.采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。
五.工程设计变更
1. 工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容，必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。
2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。
六. 材料进场要求及计价
1. 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。
其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团
2.指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。
3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。
七.工程管理
1. 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。
2. 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。
3. 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总*面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。
4. 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。
5. 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的'实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条)，由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。
6. 存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。
7. 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。
八.违约责任
1. 因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。
2. 因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。
3. 乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
4. 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。
5. 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。
九. 双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。
十. 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。
十一. 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。
十二. 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
开户行：
户名：
账号：
年 月 日 年 月 日
1、总论部分
一般包括以下内容：
（1）序言。
（2）索赔事项概述。
（3）具体索赔要求。
（4）索赔报告编写及审核人员名单。文中首先应概要地论述索赔事件的发生日期与过程；承包商为该索赔事件所付出的努力和附加开支；承包商的具体索赔要求。在总论部分之末，附上索赔报告编写组主要人员及审核人员的名单，注明各人的职称、职务及施工经验，以表示该索赔报告的严肃性和权威性。总论部分的阐述要简明扼要、说明问题。
2、根据部分
本部分主要是说明自己具有的索赔权利，这是索赔能否成立的关键。根据部分的内容主要来自该工程项目的合同文件，并参照工程项目雇主所在国的法律规定。该部分中承包商应引用合同中的具体条款，说明自己理应获得经济补偿或工期延长。根据部分的具体内容随各个索赔事件的特点而不同。一般地说，根据部分应包括以下内容：
（1）索赔事件的发生情况。
（2）已递交索赔意向书的情况。
（3）索赔事件的处理过程。
（4）索赔要求的合同根据。
（5）所附的证据资料。
在写法结构上，按照索赔事件发生、发展、处理和最终解决的过程编写，并明确地全文引用有关的合同条款，使雇主和工程师能历史地、逻辑地了解索赔事件的始末，并充分认识该项索赔的合理性和合法性。
3、计算部分
索赔计算的目的，是以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得到的经济补偿的款额或延长时间。如果说根据部分的'任务是解决索赔能否成立，则计算部分的任务就是决定应得到多少索赔款额和工期。前者是定性的，后者是定量的。在款额计算部分，承包商必须阐明下列问题：
（l）索赔款的要求总额。
（2）指明各项开支的计算依据及证据资料。承包商应注意采用合适的计价方法。至于采用哪一种计价法，应根据索赔事件的特点及自己所掌握的证据资料等因素来确定。其次应注意每项开支款的合理性。并指出相应的证据资料的名称及编号。切忌采用笼统的计价方法和不实的开支款额。
4、证据部分
证据部分包括该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明。证据是索赔报告的重要组成部分。没有翔实可靠的证据，索赔是不能成功的。
索赔证据资料的范围很广，它可能包括工程项目施工过程中所涉及的有关政治、经济技术、财务资料，具体可进行如下分类：
（l）工程所在国政治经济资料。包括重大新闻报道记录。如**、动乱、地震以及其他重大灾害等；重要经济政策文件，如税收、海关规定、外币汇率变化、工资调整等；**官员和工程主管部门领导视察工地时的讲话记录，权威机构发布的天气和气温预报，尤其是异常天气的报告等。
（2）施工现场记录报表及来往函件。包括工程师的指令；与雇主或工程师的来往函件和电话记录；现场施工日志；每日出勤的工人和设备报麦；完工验收记录；施工事故详细记录；施工会议记录；施工材料使用记录；施工质量检查记录；施工进度实况记录；施工图纸收发记录；工地风、雨、温度记录；索赔事件的详细记录或摄像；工效率降低的记录等。
（3）工程项目财务报表。
包括施工进度款月报表及收款记录；索赔款月报表及收款记录；工人劳动计时卡及工资表；材料、设备及配件采购单；付款收据、收款单据、工程款及索赔款迟付记录：迟付款利息报表；向分包商付款记录；现金流动计划报表；会计日报表；会计总帐；财务报告；会计来往信件及文件；通用货币汇率变化表等。在引用证据时，要注意该证据的效力或可信程度。为此，对重要的证据资料最好附以文字证明或确认件。例如，对一个重要的电话内容，仅附上自己的记录是不够的。最好附上经过双方签字确认的电话记录；或附上发给对方要求确认该电话记录的函件。即使对方未给复函，亦可说明责任在对方，因为对方未复函确认或修改，按惯例应理解为他已默认。
其中最重要的是证据部分，这也是自己是否能得到索赔款的关键部分。索赔方需要说明自己索赔的根据，以及索赔款的计算方法，若不了解相关法律知识的，建议咨询律图在线律师。
甲方：
乙方：
盘锦隆源机械制造有限公司新建工程坐落于大洼县新开镇，占地4826.3*方米。工程计划在20xx年动工，预计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程（1#厂房、3#厂房，仓库）承包予乙方。按照*等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方参与盘锦隆源机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点：
甲方的权利义务
（1）负责施工现场三通一*工作。
（2）负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。
（3）负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸）组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。
（4）保证合同的.有关条款及时向乙方支付工程款。
（5）有权监督乙方的工程质量、工程进度。
（6）甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。
（7）及时组织相关单位进行竣工验收。
（8）甲方负责承担全部招标代理费用。
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
一、工程概况
1、工程名称：民族文化森林公园
2、工程地点：海南省
3、施工范围：土建安装工程
4、承包方式：包工包料
5、工期：甲方合理、规范条件下的指定工期
二、双方的约定
经甲乙双方协商，在互惠互利的原则下，签订本工程承包意向书：
1、甲方暂同意将民族文化森林公园土建安装工程拟承包给乙方施工。
2、甲方提出的`承包要求：
(1)乙方进场施工前需向甲方交纳如期开工完工保证金50万元，其他保证金按**规定及招标文件有关规定执行。
(2)乙方承诺土建工程垫资建设完成。
(3)在签订正式施工合同后，乙方必须保证按质按量按工期完成施工任务，才能进行本项目的投标。
(4)本工程按《海南省建筑工程综合定额》及《海南省安装工程综合定额》结算.
(5)乙方必须满足并对甲方以上要求作出承诺后，才能进行投标，中标后签订正式工程施工合同。
三、本意向书一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)
年 月 日
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照双方合作意向，双方就本建设工程施工项协商一致，订立如下意向书。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项批准文号：
资金
二、工程承包范围
承包范围：
三、工期
开工日期：
竣工日期：
工期总日历天数： 天
四、质量标准
工程质量标准：
五、价款
金额(大写)： 元(人民币)
￥： 元
六、工程款(进度款)支付
双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：
主体验收合格付工程价款的%。工程竣工验收合格后付工程价款的 %，余款(扣除工程回访保修金外)在工程竣工验收合格后(并完成结算审核工作)一年内付清。工程验收合格后三个月内承包人报工程结算书给发包人，发包人在收到结算书后六个月内完成结算审核工作。如发包人不能按期付款，发包人将承担同期银行贷款基本利息(回访保修金按工程结算总价的5%扣留)。
回访保修期按国家的规定执行。回访保证金在竣工验收合格一年后无质量问题退 %，余款%待五年回访保修期满后(无质量问题)无息退还。
除招标文件中确定“其他项目费用表”中招标人部分费用的材料和甲供材料外，其余材料均由承包人自行组织采购，凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。招标人指定品牌的材料(甲控)和甲供材料均由承包人负责质量验收和相关试验。
承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按发包人或监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
对甲控的材料，承包人应至少提前30天提请发包人进行市场调查，但承包人应负责质量把关，确保材料无质量问题，并经发包人签证认可价格后，方可采购。
材料使用甲供的，承包人应提前30天向发包人提供所需材料计划，包括：材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等，发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人和发包人共同清点，由承包人接收，其材料的质量由承包人把关;承包人提供的甲供材料数量，承包人必须准确，发包人仅考虑定额的合理损耗，超过的部分由承包人承担，在结算审计时扣除多领的甲供材料费用，如承包人提供的甲供材料数量不够，由此造成的工期拖延及增加的采购费用均由承包人承担。
发包人甲供的项目、材料详见附页，承包人负责验收质量、数量和保管工作。甲供材料现场保管费按实际材料总价的1%计取。
七、补充条款
7.1工程结算：
7.1.1工程结算=按施工图纸结算±设计变更。
设计变更是指变更引起工程量的`增减及产生新的工作量，按双方约定的下浮率结算。
7.1.2结算价的确定
7.1.2.1结算价={按计价表规定计算的总价(不含税金)-签证费用-甲供材料费用X(1-中标下浮率)+签证费用}X(1+税率)。本工程中标下浮率为%甲供和甲控材料不参与下浮。
7.12.2结算依据：
(1)定额标准：土建执行 X年《山西省建筑与装饰工程计价表》，安装工程执行013年《山西省安装工程计价表》;
(2)费率:按现行省、市有关文件规定，其中①、工程类别：土建、安装均按类工程执行;②、规费：劳动保险费率土建%，安装%;安全生产监督费率%;③、其他项目费：工程现场安全文明施工措施费基本费率为%;④、措施费用：临时设施费率土建为%，安装%，大型机械进退场及安装费按每幢壹台40TM计取，塔吊基础及连接件不论大小，统一按元计算;模板数量按砼含模量计算;检验试验费率按每幢元包干使用，除沉降观测与桩基检测由发包方负责承担费用外，其他所有的检验、检测、试验费用均由承包方承担，脚手架费用及垂直运输机械费按计价表有关规定计取。
(3)材料价格：按实际主体施工期间内《晋城市工程造价信息》信息价的均价执行，信息价中没有的材料和设备的价格按特种材料处理，有发包人认可品牌和价格，并按发包人签证执行;为保证工期和质量，砼采用商品砼; (4)人工费：执行施工期间政策性文件及调整;
7.2承包人必须保证农民工工资及时发放到位，不得截留和拖欠，若发包人发现一次承包人因农民工工资未及时发放而造成矛盾，发包人有权扣除承包人应得工程款而直接用于发放;
甲方发包人：
乙方承包人：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循*等。自愿。公*和诚实信用的原则，经双方友好协商就乙方承包甲方xx社区期项目工程的施工事宜达成以下条款，特订立此合同双方共同遵照执行，如按照招投标签订的制式（备案）合同与协议不一致时，以本协议相关内容为准。
一、工程概况：
1，工程名称：xx社区期
2，工程地点：xx县xx镇xx社区
3，结构形式：砖混结构
4，建筑面积：2栋，5层+1，（共10500左右*方米）
二、工程承包范围：
以发包人提供的施工图中交房标准包工包料进行总承包施工图纸，所含土建，安装等全部工程内容（挖槽，基护）
三、承包方式：
包工包料，垫资施工
四、合同工期：
开竣工日期：开工日期自挖槽，3：7灰土始直交钥匙完毕，x天，以甲乙双方监理确认现场签订日期为准，总有效工期x天如遇其他不可抗拒因素双方具体协商
五、工程质量
工程质量标准：
1，达到国家现行规范规定的合格标准。
2，做到与工程质量相匹配的施工技术，资料完整齐全最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。
3，材料要求：
（1）乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买，乙方所购的施工材料，必须符合国家现行规范和有关行业技术标准，地方有关规定的相关质量要求，要求国标
（2）乙方未购的材料设备均需通知监理人员进行进场报检和鉴定取样工作，并且经检验不合格的材料。设备不得用于工程上（3）乙方负责及时准确的收集和整理全部工程技术资料，并用于工程竣工验收将竣工资料整理成册，按建设行政主管部门要求的份数送交甲方。
六、工程款结算方式及付款方式：
1、结算依据：工程结算以发包人审核签字后的竣工图纸，图纸会审工程联系单、设计变更工程洽商、施工现场签证单及甲方认可的施工文件等原件为计算依据，包工包料：每*方米捌佰叁拾元整
工程变更不得超过壹仟元，不计价，超过壹仟元，甲方付给乙方材料款，材料及人工费调整按当地xx市信息指导价执行。
2、工程付款方式：
（1）乙方与甲方签订正式合同后，交保证金元±0.00返50%最新施工承包意向书范本合同范本。
（2）垫资三层封顶后付已完工程量的70%，七日内付清并返清保证金。
（3）所承建楼封顶后，付已完工程量的70%（含已付款）七日内付清。
（4）交钥匙后经验收合格十五日内付总价款的95%，留5%为质量保修金，保修期满后付清，（保修期一年）
七、双方权利义务
1、甲方的权利义务
（1）负责施工现场三通一*工作。
（2）负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。
（3）负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸）组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。
（4)保证合同的.有关条款及时向乙方支付工程款。
（5）有权监督乙方的工程质量、工程进度。
（6）甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。
（7）及时组织相关单位进行竣工验收。
（8）甲方负责承担全部招标代理费用。
2、乙方的权利、义务
（1）服从甲方施工现场的场地和分配高度，严格服从监理单位的施工管理中的职权和各项管理要求，监理单位应在工程管理中对甲方负责最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。
（2）施工时施工现场的临时道路、临水、临电的现场布置工作。
（3）开工前必须向甲方提交有效的施工组织设计。
（4）负责整理图纸会审的资料。
（5）乙方现场施工代理人，必须由乙方开具的法人委托书有，必须以书面形式加盖公章
（6）施工现场组成保证施工需要的项目部，同时负责其他相关事宜，建立本工程需要的质量保证管理体系，保证施工组织设计的实施。
（7）积极配合甲方和监理单位的质量检查，按照要求提供资料：隐蔽工程质量，检查最晚提前一天通知甲方和监理单位有关人员，应妥善做好进场材料的保管和存储，避免发生损失和丢失。
（8）确保施工现场整洁有序，做到安全生产、明文施工并做好环境保护和场扬尘治理工作，严防发生各类伤亡事故，如有发生责任及损失由乙方承担。
（9）做好本工程的安全保卫工作和已完工程的未交甲方前的成品保护工作，认真执行甲方各项管理规定。
八、违约责任
1、双方在履行合同过程，因违约造成的损失由违约方承担。
2、因甲方原因造成乙方不能进场施工，给乙方造成损失，超过一个月，乙方有权解除合同，甲方应支付费用和损失，按银行利息加倍赔偿违约金
3、因甲方按协议规定的时间如数支付工程款，如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五，支付乙方违约金，逾期两个月，乙方有权停止施工，工期顺延，并承担乙方因停工期间所有的经济损失及按上述约定支付乙方违约金最新施工承包意向书范本合同范本。
4、工程质量达不到***颁发的规范合格验收标准，发包人有权对承包人进行处罚，限期修复，延误工期不顺延，由此造成的损失均由承包人承担。
九、工程验收
竣工日期。发包人在收到承包人竣工报告十五个工作日内，组织有关单位验收，工程竣工验收通过，承包人送交竣工报告日期为实际
十、其它
1、本工程经**有关部门招标后，发包人与承包人所签的《建设工程施工合同》，本合同与补充合同不一致时已补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效益。
十一、争议与解决办法
在履行工程中争议由xx市建设主管部门调解，调解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起诉讼。
发包人（公章）
承包人（公章）
法人或其授权代理人签字
法人或其授权代理人签字
身份证号：
身份证号：
通讯地址电话：
通讯地址电话：
甲 方：宁夏机械工程总公司
乙 方：杨义忠
甲方分别在新疆和内蒙古自治区承揽了部分风力发电机座和煤矿土石方剥离工程施工项目，为了确保工程按时开工，经甲乙双方充分协商达成共识，由乙方投入一定数额资金，共同合作施工。现就相关事宜签订协议如下：
一、 乙方投资人民币壹佰万元给甲方，用于工程启动。具体支付方式为二0xx年x月x日前先支付人民币伍拾万元整，其余伍拾万元根据甲方工程进展需要陆续到位。
二、 工程施工完全由甲方负责安排，乙方不再参与。甲方应充分考虑双方的利益，精心组织、严格管理、讲求效率、保质保量完成施工任务，谋取较好的经济效益。
三、 利润分配：乙方投资人民币壹佰万元使用一年分得利润伍拾万元整，其余利润完全归甲方。甲方在施工运营过程中，无论利润率高低，乙方的投资本金与利润所得必须保证。如遇风险或造成亏损，完全由甲方承担，乙方概不负责。但乙方收取投资与分红，只能以实际到位资金数额和到位时间来计算。如甲方经营效益较好，利润较高，可酌情增加乙方利润。
四、 合作期限暂定为一年，即自二0xx年x月x日至二0一x年x月x日。到期之日，甲方必须将乙方实际投资数额及其应得红利，全部付给乙方，不得拖延。到期如需要继续合作，甲乙双方可另行签订新的'合作协议。
五、 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效.未尽事宜，可签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。
甲方：宁夏机械工程总公司
法定代表人：
签订 时间： 乙 方： 法定代表人： 签订 时间：
甲方：
乙方：
经双方协商，甲方现有北京电影制片厂厂区部分拆除项目，拆除总面积约二十六万*米，工期暂定二个月，乙方愿协同甲方共同办理并完成此项目，达成初步意向如下：
一、甲方责任:
1.甲方负责与中影集团北京电影制片厂洽谈并签订合同。
2.甲方负责与中影集团北京电影制片厂办理拆除的合法批件。
3.甲方负责安排乙方进场的住房与水电相关事宜。
4.甲方负责施工期间与北京电影制片厂的协调厂内工作。
二、甲方义务:
1.甲方合同签订前，甲方必须承诺乙方为甲方的第一承包人。
2.甲方合同签订后，甲方必须通知乙方前来洽谈正式合同。
3.甲方与乙方达成合同后，甲方必须马上安排乙方进驻现场办公。
4.甲方在收到乙方施工竣工后，甲方必须在短期内验收，验收合格后必须马上付清乙方余款。
三、乙方责任:
1.乙方负责合同签订前，人员与设备的前期调配。
2.乙方负责合同签订时，提供施工人员资格证书。
3.乙方负责合同签订后，与厂内拆除办进行交接。
4.乙方负责施工过程中，房屋拆除与渣土清运工作。
四、乙方义务:
1.乙方必须在合同签订前为甲方保密，不得肆意宣扬或分包。
2.乙方必须在与甲方签订合同时，积极配合甲方进场交接。
3.乙方必须在甲方安排完办公现场后，三个工作日内人员到场履行合同。
4.乙方必须按时保质保量的完成拆除任务，渣土清运外部事宜自行处理。
以上仅为与北京电影制片厂拆除合同前合同意向书，正式合同需甲方与北京电影制片厂达成正式合同后再与乙方签订，施工价格暂定每*米40元人民币(大写:肆拾元整)，如甲方正式合同签订后，甲乙双方不能在五个工作日内达成共识，若因甲方原因甲方按意向书总造价的.33%赔付，若因乙方原因乙方按意向书总造价的33%赔付。如意向书有其他不足，加以备注。
备注: 此意向书一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章生效，并具法律效应。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
甲方：盘锦隆源机械制造有限公司乙方：盘锦天实建筑有限公司
一、盘锦隆源机械制造有限公司新建工程坐落于大洼县新开镇，占地4826.3*方米。工程计划在20xx年动工，预计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程(1#厂房、3#厂房，仓库)承包予乙方。按照*等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方参与盘锦隆源机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点：
1、甲方的权利义务
(1)、负责施工现场三通一*工作。
(2)、负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。
(3)、负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套竣工图纸)，组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。
(4)、保证合同的.有关条款及时向乙方支付工程款。
(5)、有权监督乙方的工程质量、工程进度。
(6)、甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。
(7)、及时组织相关单位进行竣工验收。
(8)、甲方负责承担全部招标代理费用。
意向人：
日期：XX年XX月XX日
为了明确合伙人的经济关系及职责，共同完成投资合伙任务，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则。按有关法律法规要求，经合伙人反复协商，达成如下协议，特定如下合同，望共同遵守：
一、合伙人组成：
合伙人：姓名 ，性别：男 ，现家庭住址 身份证号码：电话：
合伙人：姓名 ，性别：男，现家庭住址 身份证号码：电话：
合伙人：姓名 ，性别：男 ，现家庭住址 身份证号码：电话：
合伙人：姓名 ，性别：男，现家庭住址 身份证号码：电话：
二、 四名合伙人共同投资，承包住宅楼。
工程项目名称：住宅楼房。
工程施工地点：
三、合伙宗旨
经四方共同协议，在合法合理的前提下，四方出资承包住宅楼房建设工
程，本协议明确投资利润分配依据。
四、合伙人及投资金额：
本工程预计投资 万元（建地面积约*方米，共 幢，分期建设，首期建设 幢，后期建设 幢，首期约投资 万，后期投资约 万。具体投入资金按工程进展需要而定计划）。合伙人均按计划比例出资。按股份出资比例分配：合伙人 分配比例为；合伙人%；合伙人比例为 %；合伙人 分配比例为 %（除按上述分配出资，合伙人经协商约定，由合伙人 负担 %的出资额作为合伙人 的居间费补偿）。本合同签字之日，各投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款，出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付该住宅楼房建设工程及其他与本工程相关的支出。若合伙人之一者未在约定的时间投入资金，减少其相应出资比例，该合伙人的最终出资比例占有额以实际投资计算。
五、盈利分配及债务（亏损）承担
投资利润与亏损分配比例：（按出资比例分成）工程款收入在扣除人工、机械模板材料等直接成本后，首先用于归还合伙人的.投资本金在分配利润。（如项目出现亏损，按投资比例分配）
六 、合伙管理：
1、合伙事务施工现场执行总负责人：（ ）负责。在施工过程中的班组确定、材料采购定价等现场一切事务由四方合伙人委派（）全权管理。2、合伙事务当中由（ ）负责与供地方的关系工作。3、合伙事务当中由（）负责代表四位出资人与供地方住宅楼建设工程签订合作建设协议。该协议当中的利润及风险由四位出资人（按出资比例）共同分担。
七、 财务管理
由（ ）负责现金及银行存款管理（出纳），（）方负责帐务处理（发票管理），支出发票及费用由（ ）签字方可报销。
八、财务制度
设立该项目工程专用帐户，合伙人一致同意后凭(建筑投资合作意向书)印鉴支取现金。
九、 退伙协议
合伙期间一方不得退出，如需退出务必由四方同意方可退出。
十、 权利和义务
合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。（财务、安全、质量、进度）。
十一、合伙期限
合伙期满四方按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。
十二、违约责任及纠纷解决
四方必须信守本协议，如一方违约除赔偿守约方各项损失外，还应当向守约方承担工程项目总金额的%的违约金。若双方发生分歧按协议解决，如不能协商解决的可上诉法院解决。
十三、本合同与 20xx年月 日签订的《 》及年月日签订的《 》互相联系，不可分割，共同构成本工程项目的合同体系。本合同一式四份，每份共四页，双方签字生效，具有法律效力。
十四、 组成合同的文件
四方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
合伙人签字：
20xx年 月 日
附件：1、四方身份证复印件；
2、甲乙双方《 》复印件；
3、《》复印件；
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称甲方)
依照国家、地方有关法律法规，结合本工程特点，为明确甲乙双方在建筑工程协议中的权利、义务和经济责任，双方本着*等互利和诚实守信的原则经共同协商一致，就湟源县火祖阁南商业广场工程原则上同意承包给乙方 施工，特达成以下协议，以便共同遵守。
一、工程名称
湟源县火祖阁南商业广场。
二、工程地点
湟源县东大街以南(火祖阁正对面)。
三、工程承包方式
包工包料。
四、工程施工内容
施工图纸范围以内所有工作内容具体(电梯除外)。
五、开竣工日期：
开工日期：二Oxx年七月三十日
竣工日期：二Oxx年十一月十五日
注：此工期为绝对工期，不因其它任何因素而改变。
(一)协议工期中包含总工期和阶段工期，已经考虑以下因素在内：
1、法定节假日及公休日。
2、恶劣天气对施工造成的影响(不可抗因素除外)。
3、高考、中考期间**对施工的限制造成的延误。
4、夏、秋收对施工造成的影响。
5、与其他施工工序期间不可避免的交叉作业影响。
6、**职能部门的执法检查、各种奖项的评比造成的停工。
7、施工过程中各种检查、验收造成的影响。
(二)乙方须按照甲方总体网络计划施工，确保每月工程进度满足甲方的工期要求。
六、质量目标
达到国家验收规范合格标准。
七、安全文明施工标准
达到“青海省安全文明工地”标准。
八、合同价款
(一)采用预算结算方式进行结算。
(二)计价依据：执行《青海省建设工程消耗量定额》(20xx版)，取费执行标准叁类取费，由乙方垫资到主体封顶，可在标准叁类取费基础上上浮取费部分的5%进行计费。
注：1、甲方在施工现场提供水、电源接口，乙方产生的水电费须装表计量，计量装置由乙方自费安装，其价格由国家相关计价标准从工程款中扣除。
2、合同签订后乙方向甲方交纳履约保证金10%。以现金或转账的形式转入甲方指定账户，乙方施工至正负零时，甲方退还履约保证金总额的50%，主体封顶后退还其余50%。
3、合同价款(暂估)：人民币捌仟伍佰萬元(RMB8500万元)。
九、工程费用的支付与审批
本工程不提供预付款，主体完工后支付已完工程量的80%进度款;工程完工验收合格并决算后支付结算的95%，其余5%为质保金，质保期满后退回，不计利息。
甲方支付乙方工程款时，直接付至乙方提供的本合同主题的公司财务账户内。因乙方提供的银行账户信息不准确或乙方要求付至其它账户而影响甲方拨付工程款的，由乙方承担全部责任。甲方付款的同时，需要由乙方向甲方提供工程所在地的正式发票。
甲方每月25日前，对乙方当月已合格完成的工程量进行审核。乙方月结算单及工程竣工结算单须经甲方公司预结算管理部审核、公司主管领导盖章签字后生效。经甲方签字、盖章后的工程款结算单，是甲方挂账、付款的依据。
工程竣工验收合格后15日内，乙方向甲方递交完整的工程结算资料，甲方给乙方办理竣工结算。
十、材料供应方式与管理
(一)材料供应：
1、甲方协调供应的主要材料明细：
钢筋、商混等。
2、除甲方提供的上述材料外，其它一切材料均由乙方负责。
(二)材料管理
甲方提供的材料由乙方自行管理。
十一、施工设备
(一)本合同工程施工设备由乙方自备，并按照甲乙双方约定时间按时进场。乙方施工设备进场后，应通知甲方，并作现场书面认定备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则乙方应承担相应的违约责任。
(二)乙方设备停放于管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域，不得乱停乱放。
(三)乙方使用的甲方设备，由甲方统一安排，并签订租赁合同，双方按租赁合同进行管理和结算，乙方应每月向甲方上报运行记录。零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准，费用在工程结算时扣除。
(四)对于甲方零星使用乙方机械设备，由甲方工程部签证。
(五)乙方每月应将自由主要设备的`完好、使用、维修等情况上报甲方 部门，供甲方对施工资源与生产进度进行及时掌握和分析。
(六)乙方施工设备要求安全装置齐全，性能可靠，在施工期间其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方设备造成损坏的，由乙方承担相应的赔偿责任。
(七)其它补充款项：
十二、质量要求
(一)质量目标与要求
本工程质量标准按 执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率应达到 %(优良率达 %)以上，工程综合验收质量评定达 标准。(依据合同条款补充具体工序的标准，要求)
(二)质量检查与验收
1、乙方应确保承包工程的质量达到约定标准。
2、本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由 方负责，费用由 方承担。
3、乙方须配合监理工程师对乙方施工现场检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方须在自检合格之后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。
4、工程经甲方验收后，国家或地方质监部门验收合格后方视为正式验收。
5、因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，返工、修理期间产生的费用应由乙方独立承担，因工程质量不合格所给甲方造成的损失，应由乙方进行赔偿，且约定工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未完成整改，则甲方有权指定第三方进行整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项中扣除。
6、乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。
7、本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。
8、其它：
十三、安全生产与文明施工
(一)乙方应严格遵守***生产的法律法规、规程规范标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，并向甲方交纳安全保证金。乙方因管理不善而发生安全事故及重大环境事故，该保证金将不再退还。
——转让意向书合集二十篇
有限公司股权转让意向书(下称“本意向书”)由下列各方于年月日在
签署：
甲方：
乙方：
丙方：
丁方：
其中：甲方与乙方合称“转让方”，丙方与丁方合称“受让方”。鉴于：
有限公司(以下简称“项目公司”)系一家根据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司，其法定地址为：宾馆二楼，营业执照注册号是：
法定代表人：
甲方与乙方共持有项目公司100%的股权。
转让方、受让方经友好协商，就转让方向受让方转让项目公司股权事宜形成共识，并达成本意向书如下：
一、的所有权
转让方确认，项目公司正在建设和合法拥有位于电站，该电站总装机容量为mw(以下简称“项目”)。
二、转让方式及价款
1、各方初步同意，项目总造价及转让方取得的股权转让溢价款项之和为万元(即
元/kw)，其中包括受让方为受让转让方的股权而共应支付的转让价款及项目公司的`贷款。转让方在年月日前向受让方支付不少于
万元的转让款，在年月日前支付万转让款。即在年月日前支付转让款万元。此款由丙、丁方按拟所受让的股权比例支付。最终交易价格待受让方结束尽职调查后由双方根据各项尽职调查的结果进行调整。
2、各方同意，由受让方共同收购项目公司中全部股份，初步拟定丙方受让项目公司%的股权，丁方受让项目公司%的股权(以下简称“股权转让”)。
3、各方同意，股权转让时，应由受让方先受让项目公司%的股权，转让方保留%的股权作为对项目建设质量的保证;转让方所保留的%的股权转让款，转让方以质保金的形式予以支付。待项目建成全部通过竣工验收手续后，受让方再行收回剩余%的项目公司股权。
4、股权转让后，仍由转让方代持股权。转让方法定代表人仍为项目公司名义上的法定代表人。项目公司印章交由实际控股方管理。
5、转让方负责在转让过程中与有关**方面的协调工作，确保转让工作的顺利进行。
三、项目建设管理
1、受让方同意，股权转让完成之后，在符合中国法律规定的前提下，项目由转让方之一(“总承包方”)作为交钥匙工程进行建设(包括设备采购与安装)。项目建成后，总承包方以交钥匙的方式，将项目(包括送出工程)交付给项目公司。各方同意，根据项目建设的实际需要，可以合同附件的形式变更
相关合同(包括但不限于工程总承包合同)和其它法律文的主体及修改的关条款。该等合同附件应与正式的项目转让协议同时签署。
2、转让方同意，在项目建设期间，受让方有权委派相关管理人员或委托监理公司对项目的工程及质量进行过程监督管理，转让方应予以必要的配合。
3、总承包方应保证建设资金的使用，保证按期完成建设项目。每推迟一天由总承包方承担
元违约金。
四、增资、中小企业融资
各方同意，股权转让后，如项目建设需要项目公司追加资本金或需要各方增加项目公司注册资本的出资，则各方应当按照各自股权比例增资或进行中小企业融资。
五、受让方将在本意向书签署
个工作日内向甲方提交首批尽职调查文件清单，甲方同意在收到该尽职调查文件清单后准备受让方和/或其所委托的专业顾问所要求的相关资料和信息，并积极接待和配合受让方尽职调查小组对项目进行尽职调查。
六、非外资控股及二氧化碳减排收益权
受让方同意在年前将保持项目公司为国家关于清洁发展机制项目有关规定下的中资或中资控股公司;同时转让方同意，年起项目公司可变更为外资控股的公司。
受让方同意放弃年的经核证的二氧化碳减排收益权。转让方用经核证的二氧化碳减排收益权所进行的中小企业融资由转让方享有和支配。
七、其他
1、各方同意全力推进本次股权转让的工作。在受让方完成尽职调查工作以后，各方应根据尽职调查的结果就股权转让事项签署框架协议，并根据框架协议的内容开始项目公司股权转让合同的谈判和文件草拟与签署。
2、各方同意，在转让方于年月日前支付转让方万元转让款的前提下，在本意向书生效后[]日内，不与任何第三方就本意向书之内容进行接触与谈判，不与任何第三方签订任何与本意向书内容有关的协议或给予其相关的承诺。
3、各方确认并同意，在本意向书签署前和存续期间，一方已向对方披露的有关其经营、财务状况等所有信息(不论以何种媒介表现)(以下合称“保密信息”)应为保密信息。除非各方另有书面约定，接收保密信息的一方应对保密信息进行保密。除为本次项目转让之目的或应遵守有关法律、法规或相关证券交易所规定的需要外，不得使用或向任何第三方披露保密信息。各方在本款项下的保密义务不因本意向书的失效或终止而终止。
4、本意向书应为各方今后订立项目股权转让的正式合同以及其它法律文件的基础，本意向书在各方签订正式的项目股权转让法律文件后失效。
5、由本意向书引起或与本意向书相关的任何争议应由各方协商解决，如协商不成，任何一方均可以在法定时间内将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会分会根据该会届时有效的仲裁程序规则在上海进行。仲裁裁决是终局的，并对各方都具有约束力。
6、本意向书自各方授权代表签署并加盖各方印章之日起生效。
7、本意向书未尽事宜由各方协商解决并可签订补充协议或在正式的转让合同中约定。
8、本意向书一式八份，甲、乙、丙、丁各方各执两份，各份具有同等法律效力。
因此，各方已促使其授权代表于本意向书文首之日签署本意向书，以昭信守。
甲方：(印章)
授权代表：
签字：
乙方：(印章)
授权代表：
签字：
丙方：有限责任公司(印章)
授权代表：
签字：
丁方：有限公司(印章)
授权代表：
签字：
转让方：
单位地址：
法定代表：
受让方：
单位地址：
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，经甲乙双方友好协商，本着互惠互利的原则签订本意向书，共同遵守。
第一条 项目名称和地址
1、项目名称： 地块（土地证号：）土地使用权转让。
2、项目地址：
第二条 项目内容及建设规模
1. 项目用地性质：土地证为国有住宅用地。现有手续（土地证： 历城国用（20xx）字第247号）。
2. 项目占地面积：37.12公顷，（合556.8亩），土地四至界线以土地使用权宗地图为准（宗地图见附件）。
3. 国有土地使用证标注土地使用者：
4、转让方已经报审的建设规模及修建性详细规划，具体指标如下：
地块一：用地面积33.15公顷×15=497.25亩，
其中：地上建筑面积26.84万㎡，地下12.25万㎡。
地块二：用地面积0.70公顷×15=10.5亩，（普教设施用地
18班幼托）
地块三：用地面积3.27公顷×15=49.05亩，（普教设施用地
36班初中）
5.该地块上现有建筑物4万*方米，权属转让方所有。
第三条 转让方式
转让方将现有土地（ 号）的土地使用权按现状全部转让给受让方所有。该项目的用地性质变更、规划、建设、销售、管理等一切经营活动及收益全归受让方。
第四条 转让价格
双方商定土地转让价款。该宗土地受让方支付转让方总价款为人民币 作为土地使用权的转让费。
第五条 付款方式
项目转让款分四次支付。第一次支付是签订本意向书后，出让方即成立新项目公司（济南大强投资有限公司），受让方向转让方支付 作为转让定金。第二次支付是转让方办理土地出让手续并补交土地出让金及相关手续时，受让方向转让方支付现金 。第三次支付是将该宗土地证办理完毕后，受让方向转让方支付现金 ，转让方将该宗土地摘牌到双方成立的项目公司 名下，转让方并在10个工作日内办理80%股权转让给受让方手续，20%的股权转让给出让方指定的公司。余款支付是受让方在该项目开发产生销售后支付给转让方指定的公司现亿元或同等价值的.房产，转让方或其指定公司即退出该项目，经营开发权及收益归受让方。
第六条 转让方的义务
1、签订本意向书后，负责配合受让方将该宗土地办理土地变更手续。
2、转让方应及时的向**交纳招拍挂后产生的土地出让金及相关费用。
3、负责落实该宗土地使用不附带第三者的利益限制。应合法无任何纠纷，如因该宗土地四至界限图内遗留产生的纠纷，以及相关民事责任和经济责任由转让方负责解决，所发生的费用由转让方全部承担；
4、该项目实施中需转让方提供的相关资料和需要转让方出面协商的，转让方应积极提供并参与协调。
第七条 受让方的权利和义务
1、受让方应按照本意向书的约定及时将约定款项支付给转让方。
2、如因受让方调整了修建性详细规划，引起四至界限图外涉及到周边相邻单位及居民因建设所发生的纠纷由受让方解决，产生的费用由受让方承担。 牐
3、土地招拍挂手续履行完毕并且转让方退出项目公司后，规划、建设投资、办理各项建设手续、建设管理、销售运营、项目相关法律责任等均由受让方负责，与转让方无关。
4、受让方应及时缴纳本意向书规定的应由受让方缴纳的各种税费。
第八条 保密条款
牐犓方保证对在讨论、签订、执行本项目的过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
第九条 双方沟通方式及时间
双方定期召开工作联系会，每月的 号、 位见面研讨会，会议地点设在 ，每次会议纪要双方参加会议人员签字确认。每周周五一次电话沟通。通报双方的工作进展情况，相互协调促进。
第十条 本意向书有效期
签订本意向书后，双方积极工作，本协议有效期至 20xx年 月 日。在本意向书履行期间，双方应尽快完成各自的工作，期间转让方不再与其他商家谈合作事宜。
第十条 本意向书经双方签字盖章后生效，全部条款履行完毕后自然失效。本意向书壹式四份，各执两份。
牐
转让方：（盖章）
牐
法定代表人：
牐
项目全权委托人：
牐
年 月 日
受让方：（盖章）牱ǘù表人： 项目全权委托人：年 月 日
转让方(甲方)：
受让方(乙方)：
鉴于：
甲方、乙方经过协商一致，同意进行协作和配合，促使甲乙双方之间资产转让顺利完成。就甲方资产转让合同的签订和履行，甲方和乙方在此明确各自的权利和任务，达成转让意向如下：
第一条资产转让
1.本意向协议旨在对截至资产转让合同签署之日，甲乙双方就资产转让事宜业已达成的意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定，同时，明确相关工作程序和步骤，以积极推动资产转让的实施。
