承包合同菁选

关于承包合同(集合15篇)

　　随着法律知识的普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家收集的关于承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

关于承包合同1

　　甲方、

　　乙方、

　　依照《民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律等，遵循*等自愿公*和诚实信用的原则，双方就本工程的钢筋工施工项目达成一致，订立本协议。

　　一、乙方承包甲方邦盛现代城步行街3门市楼钢筋工程。注（包括二次结构及屋面全部工程）。

　　二、承包方式、大包清工。

　　三工程质量标准、合格。

　　四、承包价格、（建筑面积按实际面积为准），不包括税金。

　　五、甲方职责、

　　1、负责提供所需原材料。

　　2、按合同支付工程款。

　　六、乙方职责

　　1、服从工地管理人员管理，对本工程质量进度负责。

　　2、对所属人员的`安全及人员调配负责，如发生安全事故，甲方将按其对工地造成经济损失的一倍付款。

　　3、严格按图纸文件说明及规范施工，做到下料准确，搭配合理，变更按实际费用增减；如出现质量问题无条件返修并承担所造成的一切经济损失。

　　4、对本工程中所需机械、工具、电线、扎丝、焊条、钢筋焊接、线绳等小五金和梁内底梁X垫块及马XX的垫块均由乙方负责，搞好文明施工，做到活完场地清，料场整洁有序。

　　5、夜间需加班时乙方必须无条件服从，每个阶段不能按时完成的甲方有权自行处理。6、由于乙方自己管理不善所造成的安全事故及伤害他人的均由乙方负责，并处以对工地造成损失一倍的罚款。

　　7、不准酒后进入工地，酗酒闹事，违者罚款500元。

　　8、严禁在工地偷盗，楼内大便，违者罚款1000元。

　　以上条款每违约一次罚款200元。

　　七、付款方式、

　　1、二层封顶一周内付总款30%。

　　2、四层封顶一周内付总款20%。

　　3、六层封顶一周内付总款20%，八层完工付总款20%。

　　4、屋面及二次结构验收合格后，无质量问题剩余款一次付清。

　　八、施工日期________年________年完工。本合同一式两份签字生效。

　　甲方（公章）________

　　乙方（公章）_________

　　法定代表人（签字）_________

　　法定代表人（签字）_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

关于承包合同2

　　甲方： 县 乡 村 组户主 （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　鉴证方： 县 乡 村

　　依据国家农村产业结构调整，土地流转承包经营及新农村建设政策，乙方通过发展，对周边的用地调查和自身发展需要，同意接受村民户主的引进，并规划在村民组所属范围内的黄桥头地段种植大树、花卉苗木和水草养殖，蔬菜药材按国家合同法及相关法律法规，甲、乙双方友好协商达成如下条款，共同遵守执行。

　　一、 承包土地位置及面积：

　　乡 村 组 户主 ，水田 丘，田亩名称

　　面积 亩。

　　二、 承包土地经营期限：

　　三、 承包土地经营价格：

　　四、 承包土地经营费付款方式

　　五、甲、乙约定事项

　　1、乙方在承包甲方的土地使用权经营期内，有规划、必须的建设、开发、投资、经营、填土、管理等自**，并独立核算，承担经营期间的一切债权、债务及责任，乙方必须合法经营。甲方不得以任何的方式进行干涉和另立项目收取乙方不合理的费用。如国家政策发生变化需增加的税收概由乙方承担。

　　2、乙方在承包经营期内如遇国家政策性的征地，按国家征地标准将各项征地补偿费甲、乙双方分划收取，即：

　　（1）土地、劳动力安置补偿费、原有的农田建设和原有的水利设施等全部归甲方的村民组及甲方所有。

　　（2）土地上国家有水稻田补偿费用全部归甲方所有。

　　（3）承包土地范围内的所有花卉苗木、树木、构建物、置景、置物、填土、挖鱼塘补偿费全部归乙方所有。

　　3、乙方在承包经营期内如遇企事业单位征用地，按本合同第五项第二条执行外，甲、乙双方必须协商一致方可实施。

　　4、承包土地经营期满后，乙方在承包土地范围内所有构建无偿给甲方，其他置景、置物、花卉苗木、树木和可移动产归属乙方，由乙方自行处理。

　　5、承包土地经营期满后，如甲方土地不再对外承包，则由乙方的土地还原费抵给甲方作为土地还原费用。如甲方同意继续对外承包在同等条件下，乙方有优先权。

　　6、乙方承包土地经营期内保证周边的水源、道路畅通。甲方现有水利设施乙方只能搞好不得损坏，甲方协助维护乙方所建园内的安全设施。

　　7、乙方承包土地经营开发在新改革、新发现、新技术等各种创新，甲方应积极配合，协助办理有关手续。但一切开支费用全部归属乙方。

　　8、在稻田公路两边预留 米的路面到乙方田地的过路通道。

　　9、乙方在生产种植过程中，树苗要带土移栽，甲方不得阻扰干涉。

　　六、甲、乙双方责任

　　1、对于**年新租土地甲方保证合同签定生效之日**年 3 月 日前不得在已承包处的耕地内继续种作物，合同前已经种植了过期作物的'由甲、乙双方协商解决，确保乙方进场使用，但不得超过**年 4 月 31 日。

　　2、甲方及甲方村民组提供现有的用水水源不变，用电杆点不变给乙方，机械设备、电费由乙方自负。

　　3、乙方在承包土地经营期内，甲方及甲方村民组应及时配合乙方解决周边环境矛盾及相关问题。如乙方需劳动力做事，在同等条件下优先给甲方及当地村民，但必须遵守乙方的劳动制度。

　　4、乙方必须在承包期内合法经营，遵守当地村规民约，按时缴纳甲方及甲方村民组的费用。

　　5、乙方在承包期内如造成水土流失责任自负（不可抗拒的自然灾害除外）。

　　6、甲方及甲方村民组应维护乙方合法经营、合法利益，支持协助乙方各项工作。

　　七、土地承包经营权流转

　　流转土地乙方可采承转包、出租、互换等方式流转，流转的收益由乙方享有但需甲方同意；但土地流转的期限不得超过承包期限的剩余期限，土地租金，交租时限、方式仍按乙方按合同规定执行。

　　八、违约责任：

　　本合同签字生效后，甲、乙双方必须严格遵守执行以上条款，不得因双方法人代表的变动而变动。如一方违约，承担赔偿对方双倍经济损失。

　　九、其他：

　　本合同在乙方承包土地范围内的所有责任田农户全部签字，即具有法律效力。本合同一式四份，乙方一份，其余的归甲方。其他未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

　　本合同双方签字生效，到期满甲、乙双方处理好与本合同相关的一切事物后失效。

　　甲方签字： 乙方签字：

关于承包合同3

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　为了合理利用土地资源，充分发挥退耕还林地的经济效益，在甲、乙双方*等自愿充分协商的基础上，并经村两委会研究同意，特订立如下土地承包协议，供甲、乙双方共同遵照执行。

　　一、甲方将位于__村_组___荒地承包给乙方经营，其土地所有权归甲方，乙方只有经营管理权。若该土地纳入退耕还林后，承包受益权_年内退耕还林政策由乙方享受粮款补助，甲方不得随意将本合同进行买卖或转包他人。

　　二、承包时间：从___年__月__日起至___年__月__日止，共__年。

　　三、承包费交纳方式：乙方一次性向甲方交纳___元承包费，乙方一次性向甲方交纳土地承包费__元。甲方不得干涉乙方的其它经营收入。

　　四、承包土地_____，经乙方开荒，乙方对该沟树木有权做出决定，甲方将免除一年承包费

　　五、甲方将土地承包给乙方作产业地经营，乙方不受外界干扰，在合同到期后，乙方如不愿承包，甲方可将该沟树木按现价给予乙方经济补偿。

　　六、本协议经双方签字后生效，如有一方无故违约需向对方支付____元的违约金，并承担相应的`经济损失。

　　七、本协议不因双方当事人的变更而解除，本协议如有未尽事宜，须经双方协商并做出补充规定，合同到期若甲方再行发包，乙方有优先承包权。如甲方将该地转包他人，乙方有权对该沟树木做出决定，甲方不得干涉。

　　本协议一式三份，甲、乙双方及见证单位各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

关于承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　今甲乙双方经协商签订如下协议，以便共同遵守：

　　1. 甲方将广东省电力设计研究院（东区食堂）的厨余潲水给乙方承包回收。

　　2. 乙方必须于当日圾清除卫生工作。

　　3. 乙方在清洁和运输过程中，不允许夹带甲方公司或广东省电力设计研究院食堂任何物品。一经发现，甲方立即止协议，并移交相关法律部门处理。

　　4. 乙方每次做好潲水回收后，必须及时做好垃圾房及垃圾房附*相关走廊通道的卫生清洁，包括地面、墙壁、潲水桶等清洁消毒卫生，并保持周围环境干净、整洁。协议期间所有使用的物品必须能正常使用，如有破损及损坏，一切费用由乙方负责。

　　5. 本协议期限为一年，____年__月__日至止。期间若乙方要解除协议需提前30天书面通知甲方，同时相关的费用不得退回。合同期间如果乙方严重违反相关规定，甲方有权无条件终止合同。

　　6. 经双方协商，乙方有必要提供相关费用，每月元。每月28号提前预交下月泔水费。作为甲方环境卫生及清洁用品（扫把、洗衣粉、漂白水等）的'维护保证，提供足量的容器作为装潲水用途。

　　7. 本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字即日生效。

　　甲方单位

　　乙方单位：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　___年__月__日

　　___年__月__日

关于承包合同5

　　发包方：______________

　　承包方：______________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循*等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______________

　　2、工程项目及范围：______________

　　3、工程地址：______________

　　二、承包工程范围、形式及合同价款

　　1、承包工程范围：_______

　　2、承包形式：包工不包料

　　3、分项工程单价：_______

　　4、合同价款约：_______

　　三、分包管理

　　1、合同协议签订后，承包方全部人员服从项目领导和管理，执行发包方公司的规章制度，不准出现违纪违法现象。

　　2、发包方按公司ISO9000族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。

　　四、双方职责

　　发包方：

　　1、负责工程的总体安排和全面管理工作。

　　2、负责预算及现场签证的处理。

　　3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。

　　4、负责工程的技术问题和技术变更。

　　5、负责提供吊车，保证施工需要。

　　6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施（安全帽费用由承包方自负）。

　　7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。生活用水、用电包干使用，现场另立协议。

　　8、负责对承包方工程质量进行检查，并有权对不合格进行处罚。

　　9、做好施工前安全交底和防护设施的完备，达到安全施工要求。

　　10、按协议支付承包方的工程款。

　　11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查，如达不到文明施工的标准，应当场给予经济处罚。

　　承包方：

　　1、组织素质好、工种齐全的施工队伍，并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份（其中一份交发所方保卫部门），随时提供增减变化情况表，并负责代发工人工资。

　　2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量有专人负责，其负责人报发包方。

　　3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等，如有人为损坏和丢失照价赔偿。

　　4、严格按照发包方的安全施工交底，规范施工，并签订安全协议书，施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行，发包方可提供方便条件。

　　5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。

　　6、做好现场文明施工，严格按照“三清六好”的标准进行施工，做到“下工活底清，工完场地清”，并接受发包方每月一次的文明工地检查，所用清理用工均由乙方负责。

　　7、小型手持工具，承包方自备（技工常用的.专业工具）。

　　8、执行材料限额领料，超实际预（结）算部分从承包价款中扣除。

　　9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理，符合有关食品卫生管理规定，生活用煤自行解决，不得随意烧现场木材。

　　五、工期

　　1、该工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

　　2、以合同工期为准，因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5‰进行处罚。

　　3、工期顺延

　　①、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字，并加盖单位公章的签证可顺延工期。

　　②、现场停工一天，经发包方签证工期顺延。

　　③、如遇人力不可抗拒的自然灾害，工期顺延。

　　六、质量

　　1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。

　　2、分部分项不合格时，发包方有权撤换承包方人员。

　　七、结算方式及付款方式

　　1、承包方进厂施工后，发包方付给承包方人员生活费及零用款。

　　2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定，由项目预算部门审核后，交项目劳资部门结算人工费，5日内支付给承包方人工费的85%（其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款）。分项工程达到主体完工后，再拨付12%。发包方按结算额的3%预留保修金，工程竣工一年，根据工程保修情况另议支付。

　　八、其它事项

　　1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督，在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时，发包方可单方面终止合同协议，并追究承包方的责任，因此造成的损失由承包方负担。

　　2、承包方必须保证人员稳定，不得随意变换人员，特别是现场带班人员不能更换，若更换必须经发包方同意，承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力，以便于更好地配合发包方的管理。保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务，服从发包方的统筹安排。

　　九、未尽事宜双方另行协议

　　发包方（签章）：_______承包方（签章）：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

关于承包合同6

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在*等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。

　　出租方(以下简称甲方)：

　　承租方(以下简称乙方)：

　　1、甲方出租给乙方的房屋位于。

　　2、出租房屋，1室一卫。

　　3、该房屋租赁期共5个月，自20xx年08月 日起至20xx年 月 日。

　　4、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。

　　5、房屋租金支付方式如下：

　　该房屋每月租金为500元人民币(大写伍百元整)，该租凭仅为房屋租金及物业，水电(按实际结算)等费用由乙方自行负责交付。

　　甲方向己方收取房屋租金每月500元，共5个月，及押金1000 元，共计1500元。押金到退房时全额退还。

　　6、甲方不得擅自增加本合同未明确由乙方交纳的费用。

　　7、乙方合理使用其所承租的房屋及其附属设备，如因使用年限自然损坏的甲方提供维修和更换，如因使用不当造成房屋及设备的损坏的，乙方应立即负责修理或经济赔偿。

　　8、乙方如改变房屋的内部结构，装修或设置对房屋结构有影响的'设备，设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方同意后方可施工。

　　9、不可抗力、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况乙方不需负责。

　　10、乙方租住期间在该房屋内、外发生的一切人生伤害，包括伤害到他人的行为，一切后果甲方不负任何责任。

　　甲方向乙方提供以下设施、设备：热水器一台、空调一台、床一张、电视柜一个、淋浴器一个、抽水马桶一套、凳子一张、桌子一张，衣柜一个。

　　11.水表现数： 电表现数：

　　12.违约处理：甲方违反本合同约定，提前收回房屋的，应按照合同总租金的1%向乙方支付违约金，乙方未经甲方同意，中途擅自退租的，乙方应该按合同总租金1%的额度向甲方支付违约金。

　　13.本合同及附件一式贰份，由甲、乙双方、各执壹份。具有同等法律效力。

　　14.其他补充：

　　15:本合同自双方签(章)后生效。

　　甲方： 乙方：

　　签约日期： 年 月 日

关于承包合同7

　　甲方名称：

　　乙方名称：

　　为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正*等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同[1]：合同内容

　　一、土地承包经营权流转方式：甲方采用xx方式将其承包的土地流转给乙方经营。

　　二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：

　　三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为x年，从 年 月 日起，至 年 月 日止。

　　四、流转土地的种类、位置、面积、等级：甲方将承包的耕地(荒地、林地及其他土地) 亩流转给乙方，该土地具**置(名称、四至)。(可具体列表说明，并附土地现状*面图)。

　　五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现金(实物)支付。乙方每年(时间，或一次性)支付甲方 元/亩，(或实物x公斤/亩)，合计x元(或实物 公斤)。

　　六、甲方的权利和义务：

　　(一)权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回流转的土地。

　　(二)义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

　　七、乙方的权利和义务：

　　(一)权利：在受让的土地上，具有生产经营权。

　　(二)义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地(荒地、林地等)进行有效保护。

　　八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：

　　(一)经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的;

　　(二)订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的.;

　　(三)一方违约，使合同无法履行的;

　　(四)乙方丧失经营能力使合同不能履行的;

　　(五)因不可抗力使合同无法履行的。

　　九、违约责任：

　　(一)甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方损失。

　　(二)乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

　　(三)乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的;荒芜土地、破坏地上附着物的;不按时交纳土地流转费的。

　　十、合同纠纷的解决方式：甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由村民委员会或乡(镇)人民**、街道办事处等调解解决。不同意调解或调解无效的，双方协商向县级农村土地承包纠纷仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。不服仲裁决定的，可在收到裁决书之日起30日内向人民法院起诉。

　　十一、其他约定事项：

　　(一)本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同，应以原发包方同意之日起生效。

　　(二)合同甲、乙双方约定的其他事项 。

　　(三)本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年 月 日 年 月 日

关于承包合同8

　　发包方：

　　承包方：

　　工程名称：

　　发包方： (简称甲方) 承包方： 劳务承包队(简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况，为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：

　　第一条 工程名称：

　　第二条 承包内容：

　　防雷、接地，施工现场的临电所用电，所有配电箱(柜)的安装及维修。

　　第三条 承包要求：

　　3.1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部(分项)工程，按主体、装饰工程进度配合施工。

　　3.2、质量要求：乙方承包的分部(分项)工程，其质量按国家现行验收标准验收。

　　3.3、安全文明要求：乙方必须遵守项目部的安全文明生产制度，服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇用、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。

　　3.4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。

　　3.5、合同价款：

　　乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。(以监理公司及**质检部门的检验结果为准)。

　　承包形式：劳务工资总承包，按 以 元/*方米计算。

　　承包形式，付款方法及结算程序：

　　4.1、承包形式：劳务工资承包(含部分小材料，有胶水、胶带、胶布、油漆、锯条、绑丝、焊条、焊锡、焊锡膏，工具)。

　　4.2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求，甲方按照完成工程量(分二、四、六、八或主体封顶每月工程量的70%的50%支付给乙方劳务费，完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。

　　第五条 双方的权利和义务及管理

　　5.1. 1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵守甲方的技术质量管理制度。

　　5.1. 2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。

　　5.1. 3、甲方有义务按合同约定支付乙方劳务费。

　　5.1. 4、甲方有义务按约定向乙方提供施工机械、安全设施。

　　5.1.5、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。所有的`材料、工具等必须采用计划和统计领料制度，否则出现任何延误工期等相关问题，乙方不承担任何责任。

　　5.1. 6、甲方有义务办理因不可抗拒及非乙方原因造成工期顺延手续。甲方有义务统一办理乙方施工人员意外保险手续。

　　5.2、乙方的权利和义务

　　5.2. 1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规，施工规范及安全操作规程的指令行为。乙方特殊工种操作人员必须持证上岗。

　　5.2. 2、乙方在遵守本合同条款的前提下，有权要求甲方按合同约定发放给劳务费。

　　5.2. 3、乙方有权依法雇佣和解雇自己的劳工。

　　5.2. 4、乙方有权积极组织雇佣劳工进行安全生产、文明施工，严格管理劳工遵纪守法，并达到本合同规定的质量等级和工期等条款要求的义务。

　　5.2. 5、乙方要质量管理上有依照规范施工，按验收标准组织进行自检的义务，并做到工完场清。

　　5.2.6、乙方要依据甲方所付的工资比例，及时、合理的支付给工人，无故不得拖欠、推迟或折扣工人工资，如有此类现象发生甲方可以直接发放工人工资。并处罚乙方一定的罚款。

　　5.2. 7、乙方进入施工现场必须严格按照安全文明工程进行施工。

　　5.2. 8、乙方对所负责内的临电及工程用电负有管理权。

　　5.2.9、乙方进入现场必须佩戴安全帽，手头工具自理。

　　5.2. 10、施工现场的临电必须符合安全文明规范要求。

　　5.2. 11、甲方对乙方提出的整改意见，乙方应及时进行整改，如出现安全事故，由乙方全权负责。

　　5.2.12、夜间施工时，乙方无条件提供加班值班人员，不得缺*，如有发现，每次罚款500-1000元。

　　5.2.13、乙方应与甲方其他工种积极配合施工，不得有意拖延工期，每发现一次，罚款3000-10000元。

　　5.2.14、甲方负责提供住宿。

　　5.2.15、乙方有义务对生活区临电和现场机具用电进行维护和检测，保证现场临电的正常运行。

　　5.2.16、甲方有权对乙方进行管理，如乙方过分不服从管理，甲方有权请退乙方出场，工程款按总工程量的50%结算。

　　第六条 合同生效、终止

　　6.1、本合同自双方签字(盖章)生效，双方结清价款即终止。

　　第七条 附则

　　7.1、本合同未尽事宜，双方另议。

　　7.2、本合同双方约定的日常事宜，由甲方工程项目部负责执行。7.3、工程变更发生人工费累计在1000元以内不另行计算，超过1000元按每定额工日48元/工日，累计全部计算。

　　7.4、解决争议方式：发生争议由双方协商解决。如协商不成时向东胜区人民法院提起诉讼。

　　发包方：

　　法人代表：

　　项目经理：

　　地址：

　　电话：

　　承包单位(人)：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　身份证号码：(附复印件)

　　合同签定日期： 年 月 日

关于承包合同9

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________*方米。

　　3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程开工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款__________元;

　　2、人 工 费__________元;

　　3、设计费__________元;

　　4、施工清运费__________元;

　　5、搬卸费__________元;

　　6、管 理 费__________元;

　　7、其他费用(注明内容)______________元。

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的'材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1. 合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。

　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

　　第六条：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程验收

　　1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

关于承包合同10

　　关于审理农村承包合同纠纷案件若干问题的意见全文如下：

　　随着农村经济体制改革的深入开展，农村联产承包责任制已普遍推行，农村承包合同纠纷大量发生。为了解决各地人民法院在审理农村承包合同纠纷案件中遇到的一些问题，现根据有关政策和法律、法规，结合各地人民法院的审判实践经验，提出意见如下：

　　农村承包合同纠纷案件的受理问题

　　处理农村承包合同纠纷，应当发挥有关农村基层组织以及承包合同管理部门的作用，绝大多数纠纷可以由它们调处。当事人不服处理向人民法院起诉的，人民法院应当依法受理;当事人直接向人民法院起诉的，人民法院也应当依法受理。

　　有些农村承包合同的履行因受自然条件的制约，季节性很强。因此，人民法院对此类合同纠纷要及时立案，尽快审理，必要时可裁定先行恢复生产，然后解决纠纷。

　　无效农村承包合同的确认和财产处理问题

　　审理农村承包合同纠纷案件，首先要审查合同是否有效，具有下列情况之一的应确认合同无效：(一)属于违反国家法律、政策的;(二)损害国家利益和社会公共利益的;(三)违背民主议定原则的;(四)采取欺诈、胁迫或其他不正当手段签订的;(五)发包人无权发包的;(六)承包人私自转让、转包承包合同以及转包渔利的。

　　承包合同被确认无效后，对产生的财产问题应当依照法律、政策合理解决。有过错的一方应当赔偿对方因此而遭受的经济损失;如果双方都有过错，各自承担相应的责任。

　　农村承包合同的转让与转包问题

　　转让是指承包人自找对象，由第三者代替自己向发包人履行承包合同的行为。转让的合同内容虽无改变，但是变更了承包人，终结了原承包人与发包人的权利义务关系，确立了受让人与发包人的权利义务关系。

　　转包是指承包人把自己承包项目的部分或全部，以一定的条件发包给第三者，由第二份合同的承包人向第一份合同的承包人履行，再由第一份合同的承包人向原发包人履行合同的行为。

　　承包人将承包合同转让或转包给第三者，必须经发包人同意，并不得擅自改变原承包合同的生产经营等内容，否则转让或转包合同无效。

　　承包人在履行承包合同中有安排劳务的经营自**，某些临时性的劳务，如季节性的农活，果子的摘收、销售等，可以不经发包人同意包给他人。

　　承包人承包后自己既不从事经营或生产活动，又不承担任何风险，坐收管理费或者高价转包的，属于转包渔利。如果转包的价额超出承包价额，而其超出部分大致接*于承包人的投资(包括劳务)加上由于投资(劳务)应当获得的正常利润，可以视为合理;如果悬殊过大，则应作为转包渔利论处。转包渔利部分应当收归集体或追缴国库。

　　承包合同的变更和解除问题

　　出现下列情况之一的， 应当允许变更或者解除承包合同：(一)当事人双方协商同意，并且不损害国家、集体利益的;(二)订立承包合同依据的计划变更或者取消的;(三)因国家税收、价格等政策的'调整，致使收益情况发生较大变化的;(四)由于自然灾害等不可抗力的原因，致使承包合同无法履行的;(五)因发包方或承包方不履行承包合同规定的义务，致使承包合同无法继续履行或者没有必要继续履行的;(六)承包人丧失承包能力的;(七)承包人进行破坏性、掠夺性生产经营经发包人劝阻无效的。

　　因变更或解除合同使对方遭受损失的，应当负责赔偿，但依法可以免除责任的除外。

　　因自然灾害而产生的责任免除问题

　　由于自然灾害等不可抗力的外因，致使合同不能履行或者不能完全履行的，可以全部或者部分免除承包人的责任。

　　审理涉及这类问题的案件，必须查明自然灾害所造成的损害程度和承包人对自然灾害的抗御情况，然后决定对承包人的责任是部分还是全部免除。如果承包人已经尽了自己应尽的责任，仍不能避免标的物遭受损失，可以全部免除承包人的责任;如果既有自然灾害的影响，又有承包人经营不善的原因，则应按两个因素所占的比例，酌情免除承包人的部分责任。

　　发包方单方任意毁约问题

　　有些农村承包合同纠纷是因为发包方任意毁约或有关行政部门违法干预造成毁约而引起的。审理这类案件，应当依法维护原合同的效力。承包人要求继续履行合同的， 应予支持。发包方毁约给承包人造成的经济损失，应当予以赔偿。因行政部门违法干预而毁约的应由行政部门承担违约责任，给承包人造成的经济损失，应当先由发包方赔偿，再由应负责任的行政部门负责处理。发包方无力赔偿的，如果承包合同尚未到期，可以按赔偿数额抵除承包人应缴交的承包金额;如果承包合同已经到期，可适当延长承包期，并在承包期内按赔偿数额抵除承包人应缴交的承包金额，或者延期给付赔偿金。

　　承包指标过高或过低问题

　　审理因承包指标过高或过低而发生的纠纷案件，应对承包指标的高低作具体分析，主要审查指标是否符合客观实际。承包指标一般可根据承包前三至五年*均产量(或产值)并考虑合理增产比例予以确定。

　　目前，农村承包合同中的承包指标一般都以投标方式确定。有的承包人为了取得承包权，违背客观实际，盲目地提高承包指标，导致指标明显过高而无法履行。对于因此而发生的承包合同纠纷，应当通过调解，引导双方当事人协商，实事求是地确定合理指标。但对指标基本合理，主要由于承包人本身不努力而完成不成指标的，应当维持原合同的承包指标。

　　对于发包人因缺乏经验，导致指示明显过低而发生的承包合同纠纷，应当通过调解，引导双方当事人协商，确定合理的承包指标。如果承包指标基本合理，承包人通过积极努力和科学管理取得较好的经济效益，发包人为此要求提高指标的，则不予支持，而应维持原合同的承包指标。

　　对于承包指标的调整，双方当事人协商不成的，由法院依法判决。

　　承包人搞破坏性京夺性生产问题

　　承包人在承包期间进行生产经营活动，应当注意对自然资源的保护，例如：承包土地不得破坏地力;承包山林不得乱砍乱伐;承包矿业生产不得乱开乱采;承包果园不得为短期收益而破坏果树的长期生长。承包人在承包期间搞破坏性、掠夺性生产经营，发包人劝阻无效要求解除合同的，应予支持，因此而造成的损失应当由承包人负责赔偿，情节严重的可责令加倍赔偿，直至依法追究刑事责任。

　　农村的乡镇企业承包中对外发生债务的承担问题

　　承包人对于企业在其承包前的债务，如果在承包合同中规定由其承担的，应按合同规定承担;如果承包合同中未作规定的，应由发包人承担，亦可酌情由承包人先予偿付，然后从应向发包人缴纳的承包金中扣除。

　　承包人对于企业在其承包期内所欠的债务 ，应当承担清偿责任 ，发包人应负连带责任。

　　承包人逃匿或无力清偿债务的，由发包人负责清偿。

　　合伙承包人的诉讼地位问题

　　合伙承包人在诉讼过程中，应作为共同诉讼人对待。合伙人众多的，可由他们选派代表(须经法院认可)参加诉讼。参加诉讼的代表人一经确定，其诉讼行为对全体合伙人或合伙组织的全体成员有效。

　　执行问题

　　农村承包合同纠纷案件的判决、裁定、调解协议发生法律效力后，被执行人暂无给付能力的，可裁定中止执行。中止执行的原因消失后，应当及时恢复执行。被执行人丧失给付能力的，可裁定终结执行。被执行人有能力履行而拒不履行或者故意拖延履行的，应传唤其到庭，责令自动履行，仍不履行的，按照《民事诉讼法(试行)》第十七章的规定，强制执行。

关于承包合同11

　　[摘要]论述建设工程合同管理的概念，他的目的以及任务，目标特点.要想研究建设工程合同管理就必须学会理解其以上的东西，深刻的体会他的作用，以及日常生活中的运用，不紧要学会这些，我们也要学会在工程方面合同的作用，在一个工程中双方必须依靠合同来维持合作，不可违反合同。否则要受法律的制止，所以说它与法律是相辅想成，具有一定关系的，我们也要知道合同体系，合同担保和保险，合同的索赔问题，合同的检定与实行问题.

　　[关键字] 建设工程合同管理 索赔 规范

　　一、建设工程合同管理的重 要性及其意义

　　建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如**建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了**管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:

　　1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

　　2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。

　　3)强化合同管理,提高履约率。

　　4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织

　　二、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的合同可能有很多,但主要有以下几种:

　　1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》、《建设工程勘察质量管理办法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等是此合同的签订依据。

　　2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程委托监理合同简称监理

　　合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。《工程建设监理规定》、《工程建设监理单位资质管理试行办法》、《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》等为监理合同的主要法律依据。

　　3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。其主要法律依据是《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》)、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《房屋建筑工程质量维修办法》等。结合我国具体情况和FIDIC(国际咨询工程师联合会)土木工程施工合同条件,国家***、国家工商行政管理局(20xx年)发布的《建设工程施工合同文本》是各类工业与民用建筑施工管理和设备安装的合同样本。

　　4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有*等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料采购合同和设备采购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等。其法律依据有《建筑法》、《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和地方法规等。

　　5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》中均有所涉及,他们在建筑工程中应

　　用较少,这里就不在赘述。

　　三、建设工程合同管理的内容

　　1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。

　　2)合同订立前的管理。采取认真、严格的`态度,做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。

　　3)合同订立中的管理。订立合同是==-一种法律行为,双方应当认真凭实据严肃拟

　　定合同条款,做到合同合法、公*、全面、明确、有效。

　　4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行情况,及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。

　　四、建设工程合同管理目的

　　为规范合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

　　4．1合同的主体

　　订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

　　订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

　　公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

　　4．2合同的形式

　　订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

　　4．3合同的内容

　　4．3．1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

　　4．3．2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

　　4．3．3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

　　4．3．4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

　　4．3．5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

　　4．3．6履行期限、地点和方式

　　履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式； 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

　　买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

　　4．3．7合同的担保

　　合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

　　4．3．8合同的解释

　　合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

　　4．3．9保密条款

　　对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

　　4．3．10合同联系制度

　　履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

　　五、加强合同管理的措施

　　1)普及建筑法规及合同法教育,培训合同管理人才。通过学*有关的法律法规,使合同当事人能知法、用法,能公正、公*、公开、独立地工作,做好建设工程合同管理工作。

　　2)设立专门合同管理机构和配备合同管理人员。地方**应设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,对建设工程合同实施登记、审查等监督管理;项目业主、建筑企业内部设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,建立和健全有关规章制度。建立合同台帐,并进行统计、检查。

　　3)积极推行合同示范文本制度。积极推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人了解、掌握有关法律法规,有助于合同签定的合法、公*、全面、明确、有效;另一方面,便于**合同管理机关的监督管理,也有利于仲裁机构或人民法院对合同纠纷的裁决。

　　4)实现建设合同的计算机管理。建立以微机数据库系统为基础的合同管理,便于对信息资料的收集、整理、存储、处理、分析和使用。

　　5)推行“重信誉、守合同”评比活动,使大家关心合同管理,增强大家自觉履行合同意识。

　　6)借鉴和运用国外先进经验和通用规范。借鉴国外运行的合同管理经验,如国际咨询工程师联合会

　　编制的《FIDIC土木工程施工合同条件》或其他国家一些成功经验。对完善我国建设项目的合同管理制度和市场开发,都有十分重要的作用。

　　总之,通过良好的合同管理,才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确,进而维护合同双方的合法权益,维护社会正常的经济秩序,创造较好的社会和经济效益,使有限的投资发挥最大的经济效果。

　　六、建设工程合同管理概念与目的：

　　建设工程施工合同作为一种典型合同，具有它自身的特殊性和复杂性，它是甲乙双方在实施合同中的一切活动的主要依据；是甲乙双方为实现建设工程目标，明确相互责任、权利、义务关系的协议；是甲方进行工程建设，支付价款，控制工程项目质量、进度、投资，进而保证工程建设活动顺利进行的重要文件。一份全面、周密的合同，可以为降低工程造价、提高经济效益、预防经济风险、保证工程质量提供有效的途径。合同管理的方向应该是尽量使之成为调节甲乙双方经济活动关系的主要甚至是唯一依据。做到这一点，对规范工程管理、提高管理效率、提升工程质量、严格成本控制将会起到有效的促进作用。

　　七、建设工程合同管理的任务

　　施工承包合同中发包方的任务

　　发包人的责任与义务有许多，最主要的有：

　　1．提供具备施工条件的施工现场和施工用地；

　　2．提供其他施工条件，包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

关于承包合同12

　　甲 方：

　　乙 方： (姓名)身份证号:

　　为了进一步提高项目部整体管理水*，创安全生产、文明施工的优胜工地，全面落安全治理各项措施，根据国家省市有关安全、消防法规及上级综治的要求，并结合本项目部的具体情况(规范管理)，特制订《项目部安全生产责任书》，甲、乙双方共同履行下列职责：

　　1、施工班组要落实安全技术措施，高空作业必须系安全带和安全帽，如发现安全隐患及时向项目部汇报，不戴安全帽或安全带一律按50-100元/次处罚。。

　　2、现场施工人员，不得任意拆除和破坏施工产品及半成品，不得偷窃和破坏现场的任何生产设施，一经发现按项目制度处以50-20xx元的罚款。

　　3、现场内严禁打架、偷窃、吸毒、赌博等违法行为，不准留宿来历不明人员，一经发现，处以50-500的罚款，情节严重的报送当地**部分查处。

　　4、所有进现场人员必须持身份证，务工证、暂住证，(女性持有计生证)进入施工现场。

　　5、乙方因生产、生活等原因而发生刑事、治安案件受至处罚的，由项目部直接调查处理，根据情节予以当事人200-5000元罚款。构成刑事犯罪的.，送**部分严厉查处。

　　6、工作时间段严禁喝酒，一经发现酒后上班，按每次50元进行处罚，两次以上，一律开除，并承担酒后工作所造成的人生安全及一切损失。

　　7、施工过程中，高空抛物、不系安全带及不采取安全措施者，按每次50-200元予以罚款。

　　8、特殊工种必须由专业人员操作，无证操作者，一经发现按100元/次予以处罚，因无证或违规操作所造成的人身伤亡事故及财产损失,由乙方全权负责。

　　9、无故浪费材料，一经发现，处以原材料价格的3倍进行罚款。责任书签订后，如乙方违反以上协议内容，一切安全责任均有乙方负责，此协议有效期自签定之日起至工程竣工日止。责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：(代表人签字)

　　乙方：(签字)

　　联系电话：

　　年 月 日

关于承包合同13

　　订立合同双方：

　　_________县_________乡_________村_________组，以下简称甲方

　　承包户主_______________，以下简称乙方。

　　为了落实联产承包责任制，充分调动农民的生产积极性，明确甲乙双方的权利义务，根据中央（83）、（84）一号文件精神，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条承包土地的面积、地点、等级

　　甲方将_________亩土地（田）发包给乙方，该土地位于__________________，东至_________，西至_________，南至_________，北至_________。其中，一等地_________亩，二等地_________亩，三等地_________亩，四等地_________亩，_________。承包土地的所有权属于集体，乙方只有土地使用权，不得买卖、出租、荒芜，不准转作宅基地和构筑其它建筑物。

　　第二条承包期限

　　承包时间共_________年，从_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　第三条乙方的权利义务

　　1．乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。

　　2．乙方必须完成上级下达的种植计划，在完成种植计划的前提下，可以自己决定种植经营。

　　3．乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务，每年向国家交售____________斤，___________，_________斤_________，_________斤_________，______________。交售时间是______________。每年向国家缴纳农业税_________元，纳税时间是_________。乙方必须每年向甲方上交公积金_____________元，公益金_____________元，管理费_____________元，上交时间为每年的______月______日以前。乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日，或上交按义务工日折价的金额

　　4．乙方经甲方同意，可以自找对象转包土地，可以与转承包户协商，*价购买生活用粮。土地转包后，转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务，承担向甲方上交“三全”和完成义务工任务。

　　5．乙方如遇生（不能违背计划生育规定）、死、嫁、娶，承包土地一般不变动但必须按规定调整所承担的义务。乙方如因劳动力减少无法继续承包土地又无人愿转承包时，可向甲方提出退回承包土地的一部或全部，由甲方另行统一安排。乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。

　　6．乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。

　　第四条甲方的权利义务

　　1．甲方有权监督乙方完成国家下达的种植计划、统购任务和纳税任务，有权敦促乙方完成对集体的义务。

　　2．国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。

　　3．甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况，必须接受乙方的监督检查。

　　第五条违约责任

　　1．乙方如不按时履行对国家和集体的事务，除应继续履行外，还应按迟延项目价值的_________％，向甲方偿付违约金。乙方如仍然拒不履行义务的，甲方除可请求有关部门处理外，有权收回乙方承包的.土地。

　　2．乙方如荒芜承包的土地，除应履行对国家、集体的一切义务外，甲方有权收回土地。乙方如果擅自出卖和租让承包的土地，甲方可宣布买卖与租让关系无效，并可收回土地。乙方如果在承包的土地上建房，甲方有权责令乙方拆除。乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施，应照价（毁坏树木折价）赔偿。

　　3．甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，应按其价值的_________％，向乙方偿付违约金，并应如数补发所欠物资。

　　第六条不可抗力

　　乙方如因不可抗力的自然灾害，造成承包土地内农作物的减产或绝产，经调查核实后，可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务。

　　第七条其它：____________________________________________________。

　　本合同从承包期开始之日起生效。承包期内，承包户主如去世，其家庭成员有承包继承权。本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同；合同如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出补充规定。

　　补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___________份，送村委员、（

　　如经公证或鉴证，还应送公证或鉴证机关）_________各留存一份。

　　甲方（盖章）：___________乙方户主（签字）：_________

　　代表人（签字）：_________

　　_________年_____月_____日_________年______月______日

　　附件土地承包及负担国家、集体义务表

　　承包户姓名

　　人口

　　劳动力 个，其中，全劳力 个，半劳力 个

　　承包地段名称面积 亩

　　土地级别（亩）

　　义务调整年度应交售粮 斤

　　其中

　　交售棉花

　　交售油料

　　交售烤烟

　　应上交金额

　　其中

　　一级二级三级征粮

　　购粮加价粮农业税

　　公积金公益金管理费

　　备注

关于承包合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　为了给人民医院家属院小区的业主创造一个清洁、优美、舒适的生活环境，创立一流的文明物业，树立良好的公众形象，经双方协商达成以下承包协议：

　　第一条：甲方将服务范围为

　　一．1、2、3、4、5号楼的.楼道卫生;1.2号楼的垃圾道卫生。 二、楼前、楼后各主干道卫生。 三、小区绿化及灌溉。 上述三项环境卫生委托给乙方负责清洁。

　　第二条：保洁标准；上述环境卫生均要保持清洁，路面无纸屑等杂物，各号楼楼前垃圾堆放处每日给予清除。

　　第三条：甲方支付给乙方劳务费每月元，（其中500元做月考评奖金），支付日期为每月1日。

　　第四条：甲方的责任、权力、义务；

　　1.甲方免费为乙方提供一辆垃圾车及两把铁锨；

　　2.甲方有权对乙方的保洁区域进行监督和考核，根据考核评定情况，按保洁员的考核标准进行扣款；

　　3.甲方要支持乙方工作的开展，积极协助乙方做好清洁管理和清洁卫生宣传教育工作；

　　4.甲方如发现乙方违规作业，屡教不改者，甲方有权解除承包协议。

　　第五条：乙方的权力与义务要求：

　　1.乙方拥有甲方提供的垃圾车、铁锨外，其余一切卫生工具自己解决。

　　2.乙方要爱惜甲方提供的保洁工具等，不得故意损坏、丢弃，此现象如经发现，由乙方负责赔偿。工作中安全问题由乙方自行负责；

　　2.根据甲方授权，对甲方委托的清洁区域及各项清洁服务必须认真完成，保持公共环境卫生整洁、舒适，确保达到甲方制定的作业标准；

　　3.遵守相关的规章制度；

　　4.根据乙方的工作性质不享受工休，乙方不享受甲方的其它各项福利待遇。

　　5.若小区由于卫生原因而引起上级监管部门的处罚措施，均由乙方承担全部责任。

　　第六条：单方解除协议须提前1个月通知对方，若未通知，则扣除当月劳务费，并付相应的违约金，本协议自双方签字之日起执行。

　　第七条：本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表人：住址：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　日月日

关于承包合同15

　　甲方：_______乙方：_______

　　为加快施工进度，保证建筑工程质量，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：

　　一、甲方将位于_______，建筑工程共计房屋_______㎡、水泥路面的建筑工程发包给乙方。

　　二、工程造价：房屋建筑面积_______元㎡，水泥路面_______㎡，工程总造价_______万元（_______万元）。

　　三、付款办法：工程开工后，甲方向乙方付工程款的_______%，待工程完工，经验收合格后，一次性付给剩余款项。

　　四、甲乙双方的`权利和义务

　　1、甲方负责办理一切征地使用手续，乙方负责办理施工许可手续。

　　2、施工期间，发生的一切费用均由乙方承担，甲方只承担工程造价款。

　　3、甲方应协助乙方搞好社会治安，保证施工正常工作秩序，乙方应依法施工，保证工程质量。

　　4、乙方必须按照甲方提供的建筑图纸进行施工。乙方无权进行修改或偷工减料。

　　5、工程质量以县建设局监理站验收合格为准。否则，甲方有权拒绝接收并拒付工程款。

　　6、所有工程必须于结束。

　　五、违约责任合同生效后，甲乙双方必须共同遵守，如一方违约，必须赔偿给另一方造成的所有损失。

　　六、其它事宜合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

　　七、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方：_______（签字盖章）乙方：_______（签字盖章）

　　____年____月____日____年____月____日

承包合同菁选扩展阅读

承包合同菁选（扩展1）

——承包合同菁选

关于承包合同集合15篇

　　在当今不断发展的世界，合同的用途越来越广泛，签订合同也是非常有必要的行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的关于承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

关于承包合同1

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

　　二、工程地点：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数10天

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水*面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的.，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

关于承包合同2

　　甲方：____省____县浆水乡上源头村委会

　　乙方：____省____县浆水乡上源头村四组村民廖X

　　为了开发利用荒山地，经村支委研究同意将属其上源头村集体林场其中一小角荒山地发包给乙方开发私办猪场，现经甲乙双方充分协商，双方签订合同如下：

　　一、乙方承包甲方的荒山地面积及四至范围：乙方承包甲方荒山地总面积约_____亩，以四界范围为准。四界范围是：南至_____，北至_____，西至_____，东至_____。

　　二、承包期限：承包时间为________年，承包期限从________年元月____日起至________年____月____日止。

　　三、承包款：承包款每年人民币_____元整，________年承包期总计承包费人民币_____元整。支付办法：承包款乙方按承包年限一次性支付人民币_____元整给甲方（村委会）。

　　四、在承包期限内甲乙双方的`权益和义务：

　　（一）、乙方享有承包经营权，可自由种养，但不得超出四至范围以外。

　　（二）、在承包期限内，乙方经营管理所需要的资金、费用支出全部由乙方负责。

　　（三）、乙方在承包期间依法经营所得一切利益全部属于乙方所有，甲方不得提出任何要求。

　　（四）、乙方承包的山地发生权属争议，甲方负责调处纠纷。如因国家需要征用的，按照法律政策规定执行。

　　五、本合同由甲、乙双方共同签订，双方代表人签字、盖章生效。在承包期限内，不论管理体制、行政区域、人事变动，本合同效力不变。合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。

　　甲方：____省____县浆水乡上源头村委会代表签字：

　　乙方：_______

　　签订日期：_______年________月____日

关于承包合同3

　　发包方：______________

　　承包方：______________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循*等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______________

　　2、工程项目及范围：______________

　　3、工程地址：______________

　　二、承包工程范围、形式及合同价款

　　1、承包工程范围：_______

　　2、承包形式：包工不包料

　　3、分项工程单价：_______

　　4、合同价款约：_______

　　三、分包管理

　　1、合同协议签订后，承包方全部人员服从项目领导和管理，执行发包方公司的规章制度，不准出现违纪违法现象。

　　2、发包方按公司ISO9000族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。

　　四、双方职责

　　发包方：

　　1、负责工程的总体安排和全面管理工作。

　　2、负责预算及现场签证的处理。

　　3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。

　　4、负责工程的技术问题和技术变更。

　　5、负责提供吊车，保证施工需要。

　　6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施（安全帽费用由承包方自负）。

　　7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。生活用水、用电包干使用，现场另立协议。

　　8、负责对承包方工程质量进行检查，并有权对不合格进行处罚。

　　9、做好施工前安全交底和防护设施的完备，达到安全施工要求。

　　10、按协议支付承包方的工程款。

　　11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查，如达不到文明施工的标准，应当场给予经济处罚。

　　承包方：

　　1、组织素质好、工种齐全的施工队伍，并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份（其中一份交发所方保卫部门），随时提供增减变化情况表，并负责代发工人工资。

　　2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量有专人负责，其负责人报发包方。

　　3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等，如有人为损坏和丢失照价赔偿。

　　4、严格按照发包方的安全施工交底，规范施工，并签订安全协议书，施工过程中发生的.人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行，发包方可提供方便条件。

　　5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。

　　6、做好现场文明施工，严格按照“三清六好”的标准进行施工，做到“下工活底清，工完场地清”，并接受发包方每月一次的文明工地检查，所用清理用工均由乙方负责。

　　7、小型手持工具，承包方自备（技工常用的专业工具）。

　　8、执行材料限额领料，超实际预（结）算部分从承包价款中扣除。

　　9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理，符合有关食品卫生管理规定，生活用煤自行解决，不得随意烧现场木材。

　　五、工期

　　1、该工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

　　2、以合同工期为准，因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5‰进行处罚。

　　3、工期顺延

　　①、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字，并加盖单位公章的签证可顺延工期。

　　②、现场停工一天，经发包方签证工期顺延。

　　③、如遇人力不可抗拒的自然灾害，工期顺延。

　　六、质量

　　1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。

　　2、分部分项不合格时，发包方有权撤换承包方人员。

　　七、结算方式及付款方式

　　1、承包方进厂施工后，发包方付给承包方人员生活费及零用款。

　　2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定，由项目预算部门审核后，交项目劳资部门结算人工费，5日内支付给承包方人工费的85%（其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款）。分项工程达到主体完工后，再拨付12%。发包方按结算额的3%预留保修金，工程竣工一年，根据工程保修情况另议支付。

　　八、其它事项

　　1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督，在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时，发包方可单方面终止合同协议，并追究承包方的责任，因此造成的损失由承包方负担。

　　2、承包方必须保证人员稳定，不得随意变换人员，特别是现场带班人员不能更换，若更换必须经发包方同意，承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力，以便于更好地配合发包方的管理。保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务，服从发包方的统筹安排。

　　九、未尽事宜双方另行协议

　　发包方（签章）：_______承包方（签章）：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

关于承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　今有甲方承建的 工程，由乙方承包 部分施工项目，为保证工程的顺利进行，明确双方的 责、权、利，经双方协商签定如下协议条款，共同遵守执行。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：2、 工程地点：

　　二、 承包施工范围

　　三、 承包形式

　　四、结算形式及合同价款

　　1、本合同价款(暂定)为： 元 ，大写：

　　2、本工程结算方式为：

　　五、 付款方式

　　本工程施工过程中按形象进度付款，竣工验收合格付款至合同造价的 % ，结算完毕后付款至结算价款的` %，余款在结算完毕 年后付款至结算总价的 。本工程保修期为 年，保修金为 %，保修金在工程保修期满后30天内如无质量问题一次性无息返还。

　　六、 工程工期

　　1、本工程开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，合同工期为 35 天，因乙方原因造成的工期延误，每拖延一天，对于乙方处以工程总承包价款 %的罚款。

　　2、乙方必须按甲方所制定的施工总体进度计划按时进场施工，如乙方不能按时进场施工，每延迟一天，对乙方处于500元罚款。

关于承包合同5

　　甲方：以下简称为甲方a；

　　乙方：以下简称为乙方a；

　　为了进一步提高XX管理水*和服务质量，按照有利于职工生活提高，有利于稳定XX队伍，有利于提高XX职工的积极性，本着为广大职工服务的原则，甲方将公司XX承包给乙方经营，为明确双方的权利和义务，经过甲方双方协商，特订立本合同。

　　一、承包方式

　　1、甲方将职工XX承包给乙方经营，乙方负责供应甲方职工二十四小时就餐，保证____日三餐、招待用餐和井下职工班XX供应。

　　2、甲方提供厨房、餐厅、全套厨房设备及桌椅等物品，承包前双方将XX所有物品进行清点登记造册，在交接清单上确认签字后给乙方使用，承包期满后乙方按交接清单上的物品交还给甲方。

　　3、凡在承包期间损坏或需要维修的厨具设备一律由乙方经营者负责，且要及时维修不得拖延。

　　4、煤、电、水、气在试运行期间暂由甲方承担。

　　二、经营模式

　　乙方承包的公司XX，在甲方成立的伙食委员会的监督和后勤服务队的管理下实行自主经营、自负盈亏，以服务职工为宗旨，通过努力增加花色品种，提高饭菜质量，达到物美价廉、薄利多销，改善服务态度，吸引职工就餐等优质服务来增加营业额，达到提高收入的目的。

　　三、经营范围及人员编制

　　公司XX分为四个窗口：东XX两个，分别是职工班XX伙）和干部职工伙（东XXXX为____日三餐），XX两个，全部为职工伙（24小时营业）。人员编制情况：东XX班XX5人，东XX干部职工伙6人（含餐厅工），XX两个伙各9人（含餐厅工）。乙方愿意承包。

　　四、承包期限

　　自________年____月____日起至________年____月____日止，承包期限为________年。期满后乙方要求续签，在同等条件下乙方有优先承包权。

　　五、甲方的权利和义务

　　1、甲方协助乙方建立健全职工XX卫生和环境管理制度，食品采购验收制度和卫生管理制度，食品加工烹调制作管理制度，XX餐具清洁消毒保洁制度，XX仓库卫生、除虫灭害卫生管理制度等，并监督和检查乙方对制度的执行情况。

　　2、公司伙食委员会对乙方执行职工XX的饭菜价格、卫生、质量、服务水*、卫生环境状况等进行检查监督，对存在的问题有权要求乙方及时整改完善，乙方的经营必须满足职工的用餐需要，保证公司的正常生产。

　　3、甲方由财务科和劳动科结合按月对承包人进行结算一次，XX人员补助工资全额的85%，东XX人员补助75%。

　　4、承包期内低值消耗品由乙方自行解决，甲方不承担任何费用，必需添置或更换的大件物品单件设备超过元由甲方负责购买。

　　5、承包期满甲方根据乙方的服务质量和职工满意度决定合同是否续签。

　　6、甲方要加强管理，坚决制止职工在宿舍内烧菜做饭的行为。

　　7、做好公司上级管理部门对XX的检查督促的联系协调工作。

　　8、不得干涉承包XX的内部管理，尊重承包者的管理方式和意愿。

　　9、XX员工的社保、福利均由公司负责缴纳发放（公司在册人员社保个人缴纳部分由个人缴纳）。

　　10、每年对在册在岗炊事员由市防疫部门体检一次，对不适合从事餐饮工作人员及时调整岗位。

　　六、乙方的权利和义务

　　1、乙方要严格遵守国家食品卫生管理各项管理规定，严格执行食品卫生行业的有关规定，建立健全XX有关岗位责任制及各项管理制度，配合甲方完成食品卫生许可证的申领。

　　2、必须接受甲方伙食委员会监督检查及服从后勤服务队管理，接受广大职工的监督，树立为职工服务的思想，服务热情，态度和蔼，礼貌待人。

　　3、厨房人员要足额配置，以保证XX正常经营，乙方自行采购、加工食品，由甲方伙食委员会审核食谱和饭菜价格，做到饭菜品种丰富，质量高、卫生好，价格合理，让大多数职工有满足感。除不可抗力事件外，乙方必须按质按量供应职工就餐。

　　4、认真执行食品卫生管理规定，搞好饮食卫生及环境卫生，XX卫生区始终要保持干净、卫生、整洁。

　　5、餐厅工作人员要每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在XX工作。炊事员上岗必须按要求规范操作，一律穿工作服，操作间内严禁吸烟，发现一次罚款100元。

　　6、乙方要搞好各项安全工作，确保职工就餐安全和炊事员的人身安全，若出现食物中毒或安全事故，责任乙方负责，情节严重的`追究其法律责任。

　　7、按照承包定员，乙方必须接受现有XX人员。

　　8、对甲方XX现有的设备设施、炊事工具等应合理使用、妥善保管，承包期满后如数交回，若损坏或者丢失按价赔偿。

　　9、乙方在承包期内与外界发生的一切债权债务等纠纷均与甲方无关，在承包期内不经甲方同意，不得将XX转租给第三方经营，否则按违约处理。

　　10、XX消费实行饭卡消费，饭卡补助金额由财务科当月结算，XX承包后不得自行发行饭票和收取现金，否则发现一次对承包人罚款500元。

　　1

　　1、原则上甲方不同意乙方外聘工作人员，乙方外聘的工作人员必须出具体检健康证明，在承包期内乙方外聘的工作人员工资和其他非要均由乙方全部承担，并接受甲方相关的检查，其外聘人员社保、工伤等相关保险由乙方自行承担。

　　1

　　2、XX的各项工作应接受公司伙食委员会的监督和后勤服务队的管理。

　　1

　　3、XX货物的进出应接受公司门卫的检查，遵守公司规章制度。

　　七、违约责任

　　1、甲乙双方严格遵守按合同约定的各类事项，若一方违约，违约方必须承担违约责任并向对方承担因违约而造成的经济损失。

　　2、因乙方违反国家和地方食品卫生管理法规以及有关职工XX的卫生管理制度，提供不洁的食物造成甲方职工食物中毒的，全部由乙方负责并承担相应的法律责任。

　　3、如乙方经营不善，造成饭菜的质量差、卫生差等，经甲方监督整改无效的，甲方有权单方面终止合同，有乙方承担违约责任。

　　4、若一方有意提前终止合同，必须提前两个月通知对方，否则需赔偿对方最后一个月餐费的20%。

　　5、甲乙双方违反本合同或单方面无正当理由终止合同，应向对方赔偿相应的全部损失。

　　八、上述内容作为XX承包合同条款，合同双方应共同遵守，双方签字后生效，本合同共五页，一式二份，合同双方各持一份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

关于承包合同6

　　根据劳动局、民政局的有关法规条文，经甲、乙双方友好协商，一致同意签订本协议书，以供共同信守执行。

　　一、甲方***食府，根据食府经营需要，现聘请乙方任厨师长，并做技术管理及厨房日常管理,有效期为20xx年 9月29日至20xx年9月29日。

　　二、甲方每月付给乙方税后工资人民币 元(大写: )

　　。每月16号前支付上月工资。为便于管理, 甲方付现金给乙方厨师长 先生,由其统一发放工作,乙方按条款第九条正常离店时,甲方须足额、按时发放全部工资，不得以任何理由拖欠、克扣工资。乙方签定本协议后需交纳人民币 元作为保证金，正常离店时保证金全部退还。

　　三、乙方与甲方共同协商组织安排有一定技术级别职称和熟练操作技能的厨师担任厨房内炒锅、打荷、砧板等技术岗位工作。按目前营业情况，上述工资含厨师长在内的 人薪酬。

　　四、在工作期间，乙方人员要做到:遵守甲方的规章制度及国家法律法规，乙方保证厨房内工作人员的储备,保证在少数人请假、休息时不影响酒店正常经营。同时既要保证菜肴质量，又要不断推出新品种、新花样，力求做到让客人满意，尽心尽力为甲方的发展创造财富。

　　五、在合作期间，甲方须为乙方提供必需的.工作条件和约定的生活待遇。如对乙方人员安排有异议，可及时向乙方提出，乙方应及时改进，达到双方满意。

　　六、甲方不得命令、诱导乙方做违背国家任何法律之事，否则责任由甲方负责;乙方所带人员在外出、下班后不得做出有违反任何法律、法规，违害酒店利益之事，否则后果自负。

　　七、若出现工伤事故，应分清责任后处理。在情况紧急时店方可先出50%以上资金用于救急。然后按国家有关法规处理。

　　八、甲方承诺营业收入达到人民币壹拾壹万奖励给乙方人民币伍佰圆，在此基础上营业收入每增加人民币壹万圆奖励人民币伍佰圆，厨房人员增加此奖励酌情考虑。另外乙方需保证毛利率(包括煤气)达到46%--50%之间，46%以下每低1%扣罚乙方200元人民币，50%以上每高1%奖励乙方200元人民币，最高不得高于56%，同时乙方必须保证菜品的份量及主辅料的合理搭配。

　　九、甲、乙双方欲解除本协议，一方应提前向另一方提出，以便安排工作，如乙方先提出解除本协议需等甲方聘请到厨房人员后方可离店。如乙方未保证菜肴质量，未做到推陈出新及未做好成本控制，甲方对乙方提出，乙方未认真改进，甲方可随时提出解除本协议。

　　十、本协议未尽事宜，甲、乙双方按照有关规定，本着互相谅解的精神共同协商处理。

　　十一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。

　　甲方： (签名盖章)

　　乙方：

关于承包合同7

　　甲方：______

　　乙方：______

　　双方就乙方经营承包____________曙光路仓库改造工程项目事宜，达成以下协议：

　　1、______任该项目经营承包负责人，在不违反国家政策、法律法规的前提下，甲方授权乙方全权处理该项目所有开发业务。由乙方自筹资金，以内部承包形式承包经营工程项目的开发、销售，该项目以公司名义开发建设和销售，公司不需出任何资金，也不参与项目运作，项目销售完毕该合同即为终止。该项目的的产权和产生利润都归乙方个人所有，由乙方自主经营，自负盈亏独立核算并承担所有法律责任及债权债务。乙方需依法开发项目，依法纳税和应交费用。乙方承担该项目的组织管理和经济管理的一切权利和一切责任，负责处理施工、人事安排，验收、结算、内业资料等全部项目工作和及时拨付一切费用（包括报名费、资料费、投标押金、风险押金、开放规费，现场设施、施工费用、材料费用、办公业务费用、人员工资等所有开放费用）。甲方不承担该项目的'任何法律责任及债权债务。

　　2、该项目建筑面积约2500*方米，总资产约400万元，由乙方向甲方按实际项目总资产的1.5%交纳项目管理费，在签定本合同时支付贰千元，在工程开工时支付壹万元，其他管理费在乙方开始销售房屋至一半时全部付清。甲方提供开发工程项目。办理各项手续的资质、证照和银行帐号，进行双方协调和质量监督及合同管理。

　　3、乙方必须按法规办好一切必要的手续和按规定组织施工管理。该工程的一切相关文件原件必须报送公司存档，并听从公司监管人员的指导。内业资料必须一式三份按标准做好，并由公司查验合格，最后资料交由公司统一保管。

　　4、乙方必须自行处理好该项目财务帐目和税务及其他事宜，由乙方财务人员与公司财务人员协调好财务关系，不得给甲方造成麻烦，如出现麻烦由乙方自己处理，费用由乙方承担。如需甲方财务人员或其他人员配合，乙方需负责其费用。如果有关部门以后针对该项目要追缴费用或其他处理方式，乙方要负责到底，所有总是有乙方去解决，与甲方无关，若造成甲方损失由乙方负责承担。

　　5、乙方在开发和施工中发生的经济纠纷及出现的安全责任均由乙方负责，不得牵连甲方，甲方亦不承担任何责任。

　　乙方必须在保质期内负责维修工作及维修费用，并保证在接业主通知后24小时派出维修人员勘测维修现场，作出维修安排。

　　6、本合同壹式二份，甲乙双主各持壹份。，具有同等的法律效力。本合同自双方签字起生效，至合同履行完毕后失效。未尽事宜双方另行协商解决。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　合同订立日期：______

关于承包合同8

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　为了振兴农村经济，提高水塘的经济效益，本着互利互惠的'原则，根据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方协商，村两委会讨论通过甲方将前河水塘及车站水塘承包给乙方经营管理，具体事宜如下：

　　一、两个水库承包期_____年，自____年____月____日至____年____月____日。

　　二、承包金每年_____元；_____年。共计承包金元，一次**清。

　　三、承包期内群众浇地乙方不允许收取水费，水塘不保持水位，但乙方自己下挖的蓄水可保持水位，群众浇地可放至闸门，放不出水为止，不许安泵抽水。

　　四、承包期内，所有上级投资拨款由甲方监督乙方使用。

　　五、承包期满后，在同等条件下，乙方有优先承包权。

　　六、承包期满后，乙方对水塘增添的一切设施无偿归甲方，乙方不得拆除。

　　七、此协议乙方交款后，双方签字盖章后生效。

　　八、此协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　日期：____________________日期：____________________

关于承包合同9

　　发包方（以下简称“甲方”）：

　　承包方（以下简称“乙方”）：

　　为有效使用荒地，促进xx市xx区上王乡子谏村的经济发展，经甲乙双方充分协商，特订立本荒山承包经营合同，以资双方共同遵守履行。

　　第一条承包土地位置、面积及现状

　　1.1甲方发包给乙方的39；土地性质为荒山，位于xx市xx区上王乡子谏村，甲乙双方共同勘查确定的四至边界为：东至，西至，南至，北至。（双方勘查确定的承包土地界址图作为本合同附件一）

　　1.2双方确认，本协议项下承包土地面积为亩。本合同生效后，该荒山如经甲、乙双方或任何第三方*整、改造、修葺后总面积发生变化的，承包土地面积及承包金数额不再变更，仍以约定的土地面积及承包金数额为准。

　　1.3本合同项下的地貌现状为荒山、荒坡，荒山、荒坡范围内如果存在具有经济价值的林木、种植物或其他附属物（地上附属物），双方在办理承包交接手续时应对地上现有附属物登记造册，协商补偿价格，由乙方将地上附属物补偿款一次性支付给甲方，甲方向地上附属物的实际所有人发放或付清补偿款。

　　1.4甲方承诺和保证其对上述土地享有集体土地所有权，有权对上述土地发包。

　　1.5甲方承诺上述土地不存在权属争议及其他任何争议，任何单位、组织及个人对上述土地范围内没有权利主张，甲方对上述土地拥有独立的发包权。

　　第二条土地承包经营的'用途

　　本合同项下土地承包经营用途为发展林业经济、农业经济，包括各种林木种植、经济作物种植及养殖。

　　第三条承包期限

　　3.1本合同项下土地的承包期限共计xxx年，从20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。

　　3.2承包经营期限届满后，乙方如需继续使用承包土地，应在承包期限届满前xx日以书面形式通知甲方，甲方应优先将本合同项下土地发包给乙方，双方另行签订新的承包合同。

　　第四条承包金及付款方式

　　4.1双方商定：本合同项下土地承包金为元年亩，每年土地承包金数额为元，合同期限内土地承包金总额为元人民币。甲方承诺承包期限内的土地承包金单价及承包金总额保持不变，甲方不得以任何理由提高或变相提高承包金单价及承包金总额。

　　4.2土地承包金每xxx年支付一次。

　　第一期：甲方免除乙方xxx年的土地承包金元，乙方实交元，应于本合同生效后xx日内一次**清。此后，乙方应当在每期届满后三个月内向甲方支付本周期的全部承包金。甲方收到承包金时应当向乙方出具收款收据。

　　4.3乙方支付给甲方的承包金已包括甲方应向国家（集体和个人）缴纳的一切税收和费用，承包期内除本合同约定的承包金外，甲方不得收取其他任何费用且不得以任何理由提高或变相提高承包金。

　　4.4乙方应按照约定数额及期限向甲方支付承包金，如乙方迟延支付，每迟延一天，应按逾期金额的万分之三向甲方支付违约金。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　20xx年x月x日

关于承包合同10

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　兹有 乡 村荒山一处，因经费短缺，无力管理，经研究协商，决定由 承包。特订立本合同，以资共同遵守。

　　一、该处荒山西起 ，东至 ，北起写，南至 。共计 亩。

　　二、经甲乙双方共同点数，荒山内现有杨树X棵（其中成材树 棵），李树 棵，均已挂果，其他杂树 棵。

　　三、承包期为 年。承包期间，乙方只能在荒山上植树，不得做其他经营，但乙方可以自主选择种树的种类，甲方不得干涉。前三年内，包括乙方，未经批准任何人不得随意砍伐现有树木，更不得毁林开荒，违者将追究有关人员责任。

　　四、乙方在承包期内，应严格执行“开荒育林”的方针，除加强管理、防火防盗外，每年应有计划地培育幼林X棵。承包期结束之时。荒山上的树木不得少于X棵，否则少一棵罚款 元。

　　五、乙方每年付给甲方荒山管理费×元，甲方应提供开荒育林资源使用上的.便利。承包期间如有被偷伐、毁损等情况．由乙方负责。

　　六、在承包期内，乙方经有关部门批准，可间伐树木，所得收入归乙方所有。

　　七、甲、乙双方协议制定荒沟管理规定，甲方需协助执行规定的实施。若有违反规定者，乙方应及时向甲方报告，乙方可要求甲方在半月内履行协助义务，甲方应追究责任人毁林等相关责任。甲方逾期不履行的，致使承包任务不能完成时．乙方可以解除合同。

　　八、在合同有效期内，未经双方协商同意，任何一方不得变更合同内容或无故中止合同，不得违反合同有关规定，否则应承担相应的赔偿责任。

　　甲方： 村委会

　　代表人： （盖章）

　　乙方： （盖章）

关于承包合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称及地点：

　　2、工程承包内容及范围：

　　(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路*整、站内绿化工作。

　　(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。

　　(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。

　　(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。

　　(5)线路工程：**至**送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。(线路全长公里)

　　(6)通信工程**至**光纤通信线路架设工程。(线路全长公里)

　　(7)系统试运行。

　　(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。

　　以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的'条目为准。

　　3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。

　　4、工程合同金额：人民币整。(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。)

　　5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达到优良标准。

　　6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。

　　7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　9、本合同包括： (1)协议书 (2)专用条款 (3)通用条款

　　10、本合同订立时间：年月日，合同订立地点：。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。

　　11、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

关于承包合同12

　　甲方（发包方）：xxx

　　乙方（承包方）：xxx

　　为了充分利用农村闲臵荒山，发挥其经济效益，甲方依照公开协商的方式，决定将荒山对外承包。现甲、乙双方依照相关法律、法规的规定，本着公*自愿，诚实信用的原则，经充分协商，就荒山承包的具体事宜协商一致签订合同条款如下：

　　1、甲方现将坐落在xxxxxx荒山荒坡发包给乙方进行养殖业开发和荒坡管理。

　　2、承包时间20xx年x月x日至20xx年x月x日止；租金合计为人民币xxx元。

　　3、乙方在承包期间，自主承包经营，自定经营项目，自负盈亏，在不改变土地权属的情况下，有权在承包范围内，根据经营需要，自定承包荒山的使用开发方式，甲方不得干涉。但乙方使用时依法需办理相关手续时，由乙方负责，甲方无条件予以配合。如双方有未尽之事宜或双方发生纠纷，可通过友好协商解决，通过协商达成一致的.补充协议，是本合同的组成部分，具有同等效力。如协商不成，可诉至有管辖权的人民法院解决。

　　4、承包期间，如因不可抗力的自然因素或者国家法律、法规的变化致使合同中途解除或者变更，甲方按乙方的实际承包年限或变更范围一次性退还多收乙方的承包费，由此造成的其他损失补偿，由双方另行协商。

　　5、本合同如有未尽事宜，一律按照法律、法规的规定执行，如需补充或者变更，由双方协商依法签订补充条款，补充条款与本合。

　　6、合同承包期满后，如乙方继续承包该荒山荒坡，必须在期满前60天内用书面向甲方提出申请，在同等条件下，乙方有优先承包权。

　　7、本合同自甲、乙双方签字或盖章后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，中间人各执一份。

　　甲方：xxx

　　乙方：xxx

　　中间人：xxx

　　签订时间：20xx年x月x日

关于承包合同13

　　甲方：私人住宅建房人：

　　乙方：私人住宅建房工程总承包人：

　　一.根据《建筑法》，《合同法》及有关法律法规，甲乙双方在*等自愿，公*合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

　　二.私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构总价格约人民币陆万伍仟元整元。

　　三.本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积*整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工，面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工，[地脚要求牢固科学化]，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便偷工，怎么方便就怎么做。

　　四.因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概不承认，不承担经济责任。

　　五.乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方出现安全事故，甲方不承担一切责任。

　　六.乙方在施工中必须接受甲方人员的监工，并接受合理化建议并采纳。甲方要求乙方房屋墙壁不能做弯曲，要做到*整，角度要分明，美观。本工程预定工期为60天。房屋交付是内外水泥沙搓*。房屋不漏水。

　　七.本工程的.附属工程：大门，围墙，化粪池，外墙砖，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。

　　工程付款方式

　　工程付款方式为现金支付。

　　施工人员及施工设备进场即付贰万元，主体工程完成付贰万元，全部做完清算。 工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害，可终止合同进行清算。

　　工程在建设过程中，因市场发生变化，人员工资上涨或下降，必须严格遵守合同约定价格，不得随意涨价或压价。

　　工程未尽事宜，双方随时协商解决，并签定工程辅助合同书。 本合同确需修改必须经过甲乙双方协商，一致同意。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守。

　　甲方：私人住宅建房人：(签字盖章)

　　乙方：私人住宅建房工程总承包人：(签字盖章)

　　年月日：

关于承包合同14

　　立合同单位： 以下简称 甲方 住 镇 村 组 乙方

　　为完善企业内部生产责任制，加强管理，落实任务，经甲乙双方协商一致，现将二OO四年度成品车间进窑任务由乙方参加承包，现明确甲乙双方责任和义务，甲乙双方自愿订立以下合同条款。

　　一、承包形式

　　1、个体承包，安全运转无事故。

　　2、砖坯进窑，保质保量，服从甲方安排。 3、对照合同情况，按实结算。

　　二、承包指标及价格标准(单位：万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块，争取1450万块。(具体根据烧焙情况)

　　2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为 元，具体现场落实)，以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑，下雨无人推车，其它不再有什工另加，晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。

　　三、工资结算方式

　　1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。

　　2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。

　　3、余款工资30%作预提金留厂，中途无范规行为，到年终一次性结算兑现，如中途停退班，留厂的预提金全部作自动放弃。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、协助乙方做好安全教育意识，一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。

　　3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。

　　4、加强对乙方安全防范措施的`管理，配发劳动保护用品。

　　5、对不服从管理者，有权随时终止合同，一切按合同执行。 五、乙方的责任和义务

　　1、在生产时必须做到安全文明生产，对发生的安全事故，其事故责任和经济损失及事故后果，经查明该谁承担由谁承担。

　　2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导，无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖，取消过去舍远求*的坏风气。

　　3、坚持上下午班进窑，如再坚持半日制，对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。

　　4、春季生产始借用甲方的生产工具，到年终如数原质交甲方入库，否则按原价全额赔偿。

　　5、对甲方发放的安全防护用品要正常配戴，发现一次未戴扣款50元。

　　六、其它事项

　　1、本合同一经双方签字生效，并即俱法律效力，任何一方不得私自调整任务及工资标准，如有违约按乙方总工资25%作违约金支付。

　　2、合同签定时交甲方保证金200元，随时听从通知投入正常生产。对接通知拒不到场的除扣除保证金外，并要承担由此耽搁的一切损失赔偿。

　　3、合同有效期从签字之日起至二OO四年度甲方生产结束止，双方帐目结清合同自行作废。

　　甲方：

　　见证单位：

　　乙方： 电话：

　　签订时间：二Oxx年元月二十日

关于承包合同15

　　甲方：______________________居委会

　　乙方：______________________大酒店

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，经甲乙双方友好协商，本着*等互利的原则，就甲方向乙方收购垃圾事宜达成如下协议，双方共同遵守。

　　1、甲方与乙方签定协议，负责处理乙方的垃圾(包括污水)和管理垃圾房。所有清洁工作必须按照深圳市卫生防疫站，卫生局和环保局的规定进行。如有违反深圳**的规定及行为，甲方将负全部责任。甲方必须全部负责为乙方处理垃圾所需的有效的**认可文件或牌照及其所需费用。

　　2、甲方指定一个或几个人员做专职的“垃圾处理服务人员”。他们将负责从酒店的垃圾房清出全部的乙方在此合同里所规定的垃圾。无论何种天气(雨天、雪天、冷天、热天等)，垃圾的清运工作每天都要照常进行，包括节假日在内。

　　3、甲方准备一份其指派的专职服务人员的值班安排表，并必须在每周星期四交一份给乙方的管事部经理。每两周一次。甲方指派的服务人员每天的值班时间如下：

　　早班：7：00-17：00

　　晚班：15：00-24：00

　　甲方将按照乙方所制定的规章制度来管理自己的员工，每天从上午6：30-24：00至少安排二名员工在垃圾房内清理垃圾，每天清运垃圾的时间为：早班7：00-8：00，晚班19：00-20：00。

　　4、甲方指派的服务人员要时刻听从乙方管事部经理、其助理或当值负责人的管理，并必须把待运出酒店的全部垃圾堆放整齐、妥当，保证垃圾处理的周围环境整洁、干净达到乙方规定的卫生要求。

　　5、在乙方人员对垃圾房和周围环境进行定期的维修，清洁卫生工作时，甲方指派的服务人员必须给予大力协助，使得此地区的卫生状况符合深圳市卫生保疫站及街道办事处的有关规定和要求。

　　6、对于将在乙方管辖区内工作的甲方的全部指派人员，甲方要提供他们的登记照(两张)，身份证和完整的人事资料。此外，每个甲方的指派服务人员必须交有效健康证，以证明他们没有传染病或其它健康问题。

　　7、如甲方指派人员不具备第6项要求，这些人员不可以在乙方管辖区内的酒店任何地区工作或逗留。甲方需另指派符合第6项条件的人员替代。

　　3、 招待餐及经理餐按每人/每餐 元标准，需要时甲方可预先提出新标准，乙方则按标准做好，力求做到客户满意。

　　4、 菜式备选品种每餐不少于 个(其中荤菜类不少于 个)，经常轮换。早、夜餐品种不少于 个。

　　5、 膳食供应时间：早餐 ： — ： ;午餐 ： — ： ;

　　晚餐 ： — ： ;夜宵 ： — ： ;

　　通宵餐 ： — ： ;

　　甲方可根据生产需要，向乙方提出变更就餐时间，乙方应于积极配合，并须准时开餐，做到饭热菜香。

　　6、 夏季期间，根据劳动部门的规定，当气温在35℃及以上时，应甲方要求，乙方应向甲方员工供应消薯饮料(冬瓜汤、凉茶、粥品等)，供应数量由甲方确定，乙方只收回物料成本。

　　7、 乙方销售的食品，应做到价廉物美，在原材料进货价格的基础上获取利润应控制在25%以下。

　　六、 卫生管理和环境保护

　　1、 承包期内，乙方应搞好辖内的的环境卫生工作，噪声、污水、烟尘排放应符合国家标准，饭堂内外保持卫生整洁。

　　2、 垃圾污物应按指定地点放置，不得随便舍弃。

　　3、 应按有关规定自觉接受卫生管理部门对辖区内工作检查、监督。

　　4、 厨房用品具严格实行一洗二过三消毒的规程。

　　5、 不得出售任何变质或受污染的食物。

　　6、 乙方所有工作人员上岗前必须通过劳动部门指定医院(或防疫站)的体检，并领取饮食行业健康证。

　　7、 乙方在实际操作中若有违反上述规定者，所导致的后果由乙方全部承担。

　　七、 制度的建立

　　1、 承包期内，乙方应健立健全各项规章制度及有关岗位责任制和操作规程，并严格按制度和操作规程工作。制度建立主要包括：放火、防毒、防盗、卫生管理、物流采购和供应等方面。食堂全天均应有员工值班，严防类事件发生。

　　2、 乙方应切实做好防火、防盗、饭菜食品的卫生安全工作，若发生责任事故，后果由乙方全部承担。甲方有权进行监督和检查。

　　3、 甲方有义务负责对厨房水、电管线路的维修保养，小故障三小时内完成处理工作，大故障不超过八小时，不可抗力的不在此限。

　　八、 结算方式(与甲方行政或财务负责人面议)

　　九、 违约责任

　　1、 乙方在承包期内与外界发生的一切债权、债务等纠纷问题均与甲方无关。

2、 甲方保证乙方的'经营环境不受内部或外来部门的干扰，一旦出现上述情况由甲方负责理顺。

　　3、 除不可抗力事件外，乙方不得以任何理由不及时或不充足供应职工膳食。

　　4、 由于甲方原因造成乙方未能按合同要求供应膳食，(如故意切断乙方的水电供应)而造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5、 甲、乙双方对应付对方的有关费用，补助等，应按合同规定要求按时计付，愈期未付的每天加罚1%滞纳金，逾期最多不得超过十天，超过十天视作违约，违约方应向对方赔偿一切损失。

　　6、 甲方或乙方违反本合同或单方面无正当理由终止本合同者，应向对方赔偿一切损失。

　　十、 仲裁

　　本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，可向工商行政部门申请仲裁或向人民法院提出上诉审理。

　　十一、 本合同如有遗漏和未完善之处，在补充协议中明确，补充协议作本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　十二、 合同自双方签订之日起生效，合同正本一式四份，双方各持两份。

　　十三、 附件《 》与本合同一同生效。

　　十四、 甲方同意在双方签字之日生效后，乙方需在 月/日内进入甲方食堂正式承包运作，本合同的承包期限从乙方正式进入甲方食堂承包运作之日起生效，此条款与本合同一同生效。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　代表人： 代表人：

　　签约日期： 年 月 日 8、对于在乙方管辖区内工作的甲主指派人员不论在任何地方任何情况下发生的交通事故、物品遗失、人身意外、伤及第三方(财产或人员)，甲方必须为他们承担全部责任。乙方不承担任何形式的责任及索赔。

　　9、甲方必须承担垃圾处理涉及的一切费用，包括(堆放、运输、处理管理和其它)，这些过程与清洁乙方垃圾房里的垃圾相关。甲方处理全部垃圾时，必须严格遵照深圳环卫局的管理规定和要求。如有违反，其全部后果及责任均由甲方承担，而不可以向乙方提出索赔。(甲方不负责酒店任何装修垃圾。)

　　10、乙方员工不得擅自售卖酒店承包给甲方范围内的垃圾及废品。乙方负责给甲方水、电清洗垃圾房，房内外地面、墙壁、地沟、天花、窗户等环境设备。乙方垃圾房的灭蚊、灭鼠工作、药物由乙方提供服务。

　　11、工作或逗留于乙方管辖区的甲方人员，当他们履行其职责时，甲方必须保证指派的人员守时、忠诚、老实、吃苦、肯干、品行端正。

　　12、在清理和处理垃圾时，如果甲方指派人员发现垃圾中有乙方物品或餐具(如碟子、碗、餐刀、其它用具等)，无论酒店用品或餐具是否完好，甲方及其指派人员都必须及时归还给酒店管理部。

　　13、除了此合同里规定的可卖垃圾外，任何情况下，甲方指派人员都不准从乙方管辖区拿走乙方任何物品。如果发现甲方指派人员正在拿乙方物品，而这些物品并不属于可卖垃圾范围，则乙方有权向甲方索赔XX-4000元(人民币)的罚金。如甲方指派工作人员有严重过失，则乙方有权立即终止此合同，并且乙方不会退还甲方按规定已预付给乙方的全部金额。过失情节的轻重程度将以酒店“员工手册”为标准。

　　14、甲方指派的所有工作人员，当值时必须穿制服及配戴工卡。

　　15、甲方指派的所有工作人员，必须严格遵守乙方制定的各项有关安全、保安及卫生的规章制度。

　　16、甲方必须按此合同规定的次数及时清运全部垃圾。此外，甲方垃圾运输车必须凭乙方保安人员(或其指派负责人)共同签字确认的出入通行证出入乙方管辖区域。

　　17、此项协议中所有费用将由甲方负责，自签定本协议之日起，三日内向乙方缴交保证金人民币捌仟元整(￥8,000.00)，在本协议有效期内如未发生任何违例事故，协议期满时退还给甲方。甲方应于每月十日前按时向乙方缴纳该月管理费人民币肆仟元整(￥4,000.00)。18、由乙方从其管辖区各处收齐合同第19条规定的全部可卖垃圾，集中到乙方管理的垃圾房里。

　　19、以此合同的各项条款及要求为前提，乙方在此声明：下列物品属于“或卖垃圾”。

　　甲方可以拉走：

　　各类剩菜剩饭等 (乙方不再使用)

　　各类纸包装及空盒 (乙方不再使用)

　　各种塑料瓶子及其他塑料制品 (乙方不再使用)

　　各种铝、锡制盒或罐 (乙方不再使用)

　　各种玻璃瓶 (乙方不再使用)

　　各种用过的食用油 (乙方不再使用)

　　各种泔水(不可以倒进市内排水系统里)

　　各种供动物食用的垃圾 (人适合人类使用)

　　除非乙方要求使用可卖垃圾，这类情况时，请参考第20条规定。

　　20、对于需要在酒店内使用的某些可卖垃圾，乙方可以随时要求不予出售。如果乙方不愿出售，甲方不可以因失去这些垃圾而提出赔偿或补偿。不过，乙方会保证这些垃圾在第21条规定的时间处理。

　　21、乙方声明：按此合同规定，甲方是可卖垃圾处理的独家代理，乙方不可在此合同期内，就可卖给垃圾处理一事，再与第三方签约。但是，若深圳市环卫局有指示或要求，此规定就不适用。

　　此合同的终止：

　　a、乙方将有权提前解除协议而无须作任何解释。

　　b、如果有关省市或**部门通知乙方终止合同(或者省、市**部门的有关规定发生变化)则乙方有权立即终止合同。如果发生此情况，甲方无权要求赔偿或补偿损失。但是甲方可得到预付风险抵押金的退款。

　　c、如果任何一方要求提前终止此合同，必须提前三十日(自收到通知书之日算起)以书面形式通知对方，通知书告知对方其要求终止此合同。

　　d、如果甲方没有提前三十天通知乙方而单方提前终止合同，则乙方有权向甲方索赔，且甲方无权要求乙方退还已预付给乙方的款项。

　　22、此合同之有效期为壹年，即XX年02月01日至XX年02月01日。

　　23、如果双方合作良好，服务到位，则会在此合同到期时，续签合同。

　　24、此合同一式两份，双方各执一份，一经签字立即生效，同具有法律效益。

　　甲方单位：_______________________居委会

　　乙方单位：_______________________大酒店

　　甲方地址：______________________乙方地址：______________________

　　甲方代表：______________________乙方代表： ______________________签定日期：______________________签定日期：____________________

承包合同菁选（扩展2）

——承包合同承包合同菁选

承包合同承包合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的承包合同承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

承包合同承包合同1

　　订立合同双方：委托单位：xx县xx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xx县xx乡xx村xx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xx山的xx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xx亩，中幼林xx亩。该片林木北起xx至xx，南起xx至xx，东起xx至xx，西起xx至xx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xx年，从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　１．现有成材林，如甲方在xx年以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费；xx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费。（护林费也可采取工资形式付给）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xx厘米以下的.规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xx：xx比例分成，甲方得xx成，乙方得xx成。

　　３．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xx：xx分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的义务

　　１．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林思想教育．。

　　第六条 违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xx倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）········等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xx县xx乡xx村xx组或村民xx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxx

　　xx年xx月xx日订

承包合同承包合同2

　　出包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　出包方根据承包方需要，同意将其车牌号 号出租车承包给承包方使用，经双方协商订立如下条款：

　　一、承包期定为一年，自___年___月___日起至___年___月___日止。

　　二、承包金每月 元，一年承包金 元，从合同生效日起计算。承包金按月缴纳，每月 日前将月承包金上交出包方。如拖欠超过20日，出租方将车收回，抵押金不予返还。押金为人民币 元，押金在合同到期时无息返回乙方。

　　三、承包期内，承包方负责车辆的维修费、车辆使用管理费、二保险测费、检车费、违章罚款等一切费用。

　　四、承包方要负责对所承包车辆进行维修护养，在承包合同期满，退包时如给车辆设备造成损坏，承包方应负责修复原判或赔偿，修复期间影响营运的费用由承包方负责。

　　五、承包方在承包合同期满，如果继续承包，应在承包期结束前三十天向出包方提出协商，否则出包方将按合同规定的`期限终止合同，将车收回。

　　六、承包期内发生交通事故、违章等，赔偿及罚款等全部由承包方负责。

　　七、违约责任。出包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的双倍赔偿承包方。承包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的双倍赔偿承包方。承包方必须按合同规定的时间承包车辆，不得退包、转包，如违反合同，将抵押金额的双倍赔偿出包方。

　　八、承包期间，发生一切纠纷，由__区法院裁决。

　　九、本合同一式两份，双方各执正本一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同承包合同3

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营(或集体)林场，以下简称甲方;

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1.现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费;xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　(护林费也可采取工资形式给付)

　　2.中幼林间伐材(指胸径在xxxxxxxx公分以下的规格)和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　3.护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4.乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条 甲方义务

　　1.甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2.甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3.甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方义务

　　1.保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2.乙方必须服从甲方的`护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3.自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1.如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方;中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2.由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方;烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　3.护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　4.甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5.甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　6.甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同4

　　委托单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx国有（或集体）林场，以下简称甲方

　　护林单位：xxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxx乡xxxxxxxxxxxxxxxx村xxxxxxxxxxxxxxxx村民，以下简称乙方

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxxxxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1．现有成材林，如甲方在xxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米—元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式付给）

　　2．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx厘米以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxxxx：xxxxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxxxxxx成。

　　3．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx:xxxxxxxx 分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的`义务

　　1．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　1．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根茎计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx＿倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方元。

　　3．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方元。

　　4．甲方交给乙方管理的护林区如所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxxxxxxxx％向乙方付偿付违约金。

　　6．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其他

　　本合同自承包开始之日起生效，同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　甲方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：

　　xx年x月x日

承包合同承包合同5

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条报酬及收益分配

　　１．现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式给付）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx公分以下的.规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　３．护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条甲方义务

　　１．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条乙方义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。〖〗

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条其它

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　·小区绿化承包合同·卫生承包合同·广告承包合同·土建承包合同

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同6

　　甲方：____

　　乙方：____

　　一、为了进一步落实好、完善好农村农田水利工程建设，发挥堰塘效益，服务好“三农”，本着所有权属集体，将使用权落实到人，专人承包经营管理的原则，与_____年______月______日上午召开群众大会，地点在五社方国碧家，经群众大会反复讨论后、到会全体社员一致同意决定，将五社堰塘一口(位于郭青*屋后)落实到甲方经营管理，现特定如下管理合同：

　　二、乙方堰塘一口承包给甲方，年限为______年(_____年)另外原合同承包年限还下余4年，累计20________年(贰拾四年)时间从_____年至______年______月止。

　　三、甲方一次性向乙方集体交承包管理资金5000元(伍仟元)从履行合同之日起生效甲方负责堰塘的引水入塘、引水入塘的水沟整治、群众需水、抽龙洞和罩龙洞。负兑现，资金用于维护公路、搞好中央20________年农村小型农村水利工程堰塘的硬化工程。责管理堰塘外至岩口内的水沟，每年在保证堰塘底水的同时必须保证群众的需水量，如有浪费水的'现象，水下到河，满足不了群众需水，乙方随时有权解除甲方合同。

　　四、常年性蓄水的同时，堰塘的水位保证到泄洪槽为止，并保证堰塘无垮塌的现象，如有垮塌现象一律由甲方负责，如水位在泄洪槽下发生垮塌现象一律由乙方负责。

　　五、每年开堰塘放水，甲方必须通过乙方的集体安排，如甲方有私自讲人情抽水或放水，违反罚甲方500—1000元(伍佰—壹千元)。乙方私自抽水或放水者，罚款200元并没收工具。

　　六、甲方向乙方交堰塘承包金5000元(伍仟元)，通过乙方群众反复讨论从低龙洞起留足水位线到一洞半止，甲方有权在堰塘内发展养殖业，乙方不能在留足水位线内继续抽水或放水。

　　七、甲方向乙方每亩收取干田或渗水水费10元，集体在开堰的头一天才能抽水，否则追究甲方的责任。并罚款50—100元。水费的收取由甲方自行负责，一律与乙方无关。如造成群众用不上水，集体追究甲方责任，造成后果一律由甲方负责。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字后生效。如有一方违约，违约方向另一方付违约金300元(叁千元)。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承包合同承包合同7

　　发包方（车主以下简称甲方）：

　　身份证号码：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　身份证号码：

　　甲方现有挂靠在_________出租汽车公司的出租车一辆，车牌号为皖_____承包给乙方，用于客运经营业务，现甲、乙双方协商订立《出租车承包经营合同》以便共同遵守、执行，出租车全额租赁承包经营合同。

　　经双方协商达成以下一些：

　　一、承包期从20__年5月1日至20__年4月31日止。承包期间，双方应严格遵守达成的协议。

　　二、承包期间乙方应先交纳人民币贰万元整风险保证金给甲方，并每月按时交纳承包费人民币，签订合同时乙方一次性向甲方付清第一个月租金（每月扣换机油费 佰元）。

　　三、乙方向甲方承包出租汽车壹辆，车牌号码为皖_____，发动机号：________，车架号：________。

　　四、押金贰万元整，不计利息，如果甲方出售车辆，在市场价格相同的情况下，优先卖给乙方，造成合同提前终止，甲乙双方不作为违约，退还乙方风险保证金。

　　五、乙方还车时需缴纳交通违章保证金人民币壹仟元，30个工作日后，如无违章记录即退回。如有违章甲方将代付出交通违章款后余额返还给乙方。乙方租车期满，如需续租车辆，应提前告知甲方，经甲方同意后，方可续租。

　　六、**下发的`燃油补贴全部归甲方所有，乙方自动放弃。

　　七、甲方负责车辆的二级维护和年检，及每月更换机油一次，确保车辆的手续合法齐全，牌证有效。

　　八、乙方承包期间车辆出现故障、发生事故，公司提供援助，协助乙方处理。但相关费用（保险公司赔付以外的）由乙方负担。

　　九、承包人应提供本人身份证、驾驶证、从业资格证。如证件不全，使用假证，造成的一切经济责任，由承包人自行承担，一切与甲方无关。

　　十、不得将车辆转借、出借、典当、抵押，不得将车辆交给无证人员驾驶，一经发现，除向甲方支付人民币 元违约金外，还应承担由此带来的一切后果，赔偿甲方全部经济损失，并提交**政法部门处理。

　　十一、承包期间车辆发生交通事故，乙方除及时向当地交通、**机关、保险部门报案联系外，还应及时通知甲方（公司）协助解决。并承担损失及车辆折旧费，将车修复完整。如给第三人造**身或财产损害的，乙方应负责全部赔偿。

　　十二、租赁车辆被盗抢乙方应及时报警，通知甲方，乙方并承担赔付及营运费租金。

　　十三、发车时，甲、乙双方检查好车况，如承包过程中，车辆出现故障损坏，后果由乙方自行承担，与甲方无关。

　　十四、按合同规定还车，必须保证车辆清洁，使用性能良好，设备齐全有效，否则甲方有权收取车辆清洁费和其它损失费。

　　十五、本合同双方签字盖章生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，公司一份。

　　本合同未尽事宜，按有关法规执行。

　　出租方：（章） 承包方：（章）

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

承包合同菁选（扩展3）

——承包合同承包合同菁选

承包合同承包合同(7篇)

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的承包合同承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

承包合同承包合同1

　　订立合同双方：委托单位：xx县xx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xx县xx乡xx村xx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xx山的xx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xx亩，中幼林xx亩。该片林木北起xx至xx，南起xx至xx，东起xx至xx，西起xx至xx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xx年，从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　１．现有成材林，如甲方在xx年以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费；xx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费。（护林费也可采取工资形式付给）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xx厘米以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xx：xx比例分成，甲方得xx成，乙方得xx成。

　　３．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xx：xx分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的义务

　　１．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的.要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林思想教育．。

　　第六条 违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xx倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）········等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xx县xx乡xx村xx组或村民xx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxx

　　xx年xx月xx日订

承包合同承包合同2

　　委托单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx国有（或集体）林场，以下简称甲方

　　护林单位：xxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxx乡xxxxxxxxxxxxxxxx村xxxxxxxxxxxxxxxx村民，以下简称乙方

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxxxxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1．现有成材林，如甲方在xxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米—元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式付给）

　　2．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx厘米以下的`规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxxxx：xxxxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxxxxxx成。

　　3．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx:xxxxxxxx 分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的义务

　　1．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　1．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根茎计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx＿倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方元。

　　3．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方元。

　　4．甲方交给乙方管理的护林区如所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxxxxxxxx％向乙方付偿付违约金。

　　6．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其他

　　本合同自承包开始之日起生效，同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　甲方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：

　　xx年x月x日

承包合同承包合同3

　　发包方（车主以下简称甲方）：

　　身份证号码：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　身份证号码：

　　甲方现有挂靠在_________出租汽车公司的出租车一辆，车牌号为皖_____承包给乙方，用于客运经营业务，现甲、乙双方协商订立《出租车承包经营合同》以便共同遵守、执行，出租车全额租赁承包经营合同。

　　经双方协商达成以下一些：

　　一、承包期从20__年5月1日至20__年4月31日止。承包期间，双方应严格遵守达成的协议。

　　二、承包期间乙方应先交纳人民币贰万元整风险保证金给甲方，并每月按时交纳承包费人民币，签订合同时乙方一次性向甲方付清第一个月租金（每月扣换机油费 佰元）。

　　三、乙方向甲方承包出租汽车壹辆，车牌号码为皖_____，发动机号：________，车架号：________。

　　四、押金贰万元整，不计利息，如果甲方出售车辆，在市场价格相同的情况下，优先卖给乙方，造成合同提前终止，甲乙双方不作为违约，退还乙方风险保证金。

　　五、乙方还车时需缴纳交通违章保证金人民币壹仟元，30个工作日后，如无违章记录即退回。如有违章甲方将代付出交通违章款后余额返还给乙方。乙方租车期满，如需续租车辆，应提前告知甲方，经甲方同意后，方可续租。

　　六、**下发的'燃油补贴全部归甲方所有，乙方自动放弃。

　　七、甲方负责车辆的二级维护和年检，及每月更换机油一次，确保车辆的手续合法齐全，牌证有效。

　　八、乙方承包期间车辆出现故障、发生事故，公司提供援助，协助乙方处理。但相关费用（保险公司赔付以外的）由乙方负担。

　　九、承包人应提供本人身份证、驾驶证、从业资格证。如证件不全，使用假证，造成的一切经济责任，由承包人自行承担，一切与甲方无关。

　　十、不得将车辆转借、出借、典当、抵押，不得将车辆交给无证人员驾驶，一经发现，除向甲方支付人民币 元违约金外，还应承担由此带来的一切后果，赔偿甲方全部经济损失，并提交**政法部门处理。

　　十一、承包期间车辆发生交通事故，乙方除及时向当地交通、**机关、保险部门报案联系外，还应及时通知甲方（公司）协助解决。并承担损失及车辆折旧费，将车修复完整。如给第三人造**身或财产损害的，乙方应负责全部赔偿。

　　十二、租赁车辆被盗抢乙方应及时报警，通知甲方，乙方并承担赔付及营运费租金。

　　十三、发车时，甲、乙双方检查好车况，如承包过程中，车辆出现故障损坏，后果由乙方自行承担，与甲方无关。

　　十四、按合同规定还车，必须保证车辆清洁，使用性能良好，设备齐全有效，否则甲方有权收取车辆清洁费和其它损失费。

　　十五、本合同双方签字盖章生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，公司一份。

　　本合同未尽事宜，按有关法规执行。

　　出租方：（章） 承包方：（章）

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

承包合同承包合同4

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条报酬及收益分配

　　１．现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式给付）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx公分以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　３．护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条甲方义务

　　１．甲方交给乙方的'护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条乙方义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。〖〗

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条其它

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　·小区绿化承包合同·卫生承包合同·广告承包合同·土建承包合同

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同5

　　出包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　出包方根据承包方需要，同意将其车牌号 号出租车承包给承包方使用，经双方协商订立如下条款：

　　一、承包期定为一年，自___年___月___日起至___年___月___日止。

　　二、承包金每月 元，一年承包金 元，从合同生效日起计算。承包金按月缴纳，每月 日前将月承包金上交出包方。如拖欠超过20日，出租方将车收回，抵押金不予返还。押金为人民币 元，押金在合同到期时无息返回乙方。

　　三、承包期内，承包方负责车辆的维修费、车辆使用管理费、二保险测费、检车费、违章罚款等一切费用。

　　四、承包方要负责对所承包车辆进行维修护养，在承包合同期满，退包时如给车辆设备造成损坏，承包方应负责修复原判或赔偿，修复期间影响营运的费用由承包方负责。

　　五、承包方在承包合同期满，如果继续承包，应在承包期结束前三十天向出包方提出协商，否则出包方将按合同规定的期限终止合同，将车收回。

　　六、承包期内发生交通事故、违章等，赔偿及罚款等全部由承包方负责。

　　七、违约责任。出包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的双倍赔偿承包方。承包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的`双倍赔偿承包方。承包方必须按合同规定的时间承包车辆，不得退包、转包，如违反合同，将抵押金额的双倍赔偿出包方。

　　八、承包期间，发生一切纠纷，由__区法院裁决。

　　九、本合同一式两份，双方各执正本一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同承包合同6

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营(或集体)林场，以下简称甲方;

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1.现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费;xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　(护林费也可采取工资形式给付)

　　2.中幼林间伐材(指胸径在xxxxxxxx公分以下的`规格)和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　3.护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4.乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条 甲方义务

　　1.甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2.甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3.甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方义务

　　1.保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2.乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3.自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1.如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方;中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2.由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方;烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　3.护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　4.甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5.甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　6.甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同7

　　甲方：____

　　乙方：____

　　一、为了进一步落实好、完善好农村农田水利工程建设，发挥堰塘效益，服务好“三农”，本着所有权属集体，将使用权落实到人，专人承包经营管理的原则，与_____年______月______日上午召开群众大会，地点在五社方国碧家，经群众大会反复讨论后、到会全体社员一致同意决定，将五社堰塘一口(位于郭青*屋后)落实到甲方经营管理，现特定如下管理合同：

　　二、乙方堰塘一口承包给甲方，年限为______年(_____年)另外原合同承包年限还下余4年，累计20________年(贰拾四年)时间从_____年至______年______月止。

　　三、甲方一次性向乙方集体交承包管理资金5000元(伍仟元)从履行合同之日起生效甲方负责堰塘的引水入塘、引水入塘的水沟整治、群众需水、抽龙洞和罩龙洞。负兑现，资金用于维护公路、搞好中央20________年农村小型农村水利工程堰塘的硬化工程。责管理堰塘外至岩口内的水沟，每年在保证堰塘底水的同时必须保证群众的需水量，如有浪费水的.现象，水下到河，满足不了群众需水，乙方随时有权解除甲方合同。

　　四、常年性蓄水的同时，堰塘的水位保证到泄洪槽为止，并保证堰塘无垮塌的现象，如有垮塌现象一律由甲方负责，如水位在泄洪槽下发生垮塌现象一律由乙方负责。

　　五、每年开堰塘放水，甲方必须通过乙方的集体安排，如甲方有私自讲人情抽水或放水，违反罚甲方500—1000元(伍佰—壹千元)。乙方私自抽水或放水者，罚款200元并没收工具。

　　六、甲方向乙方交堰塘承包金5000元(伍仟元)，通过乙方群众反复讨论从低龙洞起留足水位线到一洞半止，甲方有权在堰塘内发展养殖业，乙方不能在留足水位线内继续抽水或放水。

　　七、甲方向乙方每亩收取干田或渗水水费10元，集体在开堰的头一天才能抽水，否则追究甲方的责任。并罚款50—100元。水费的收取由甲方自行负责，一律与乙方无关。如造成群众用不上水，集体追究甲方责任，造成后果一律由甲方负责。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字后生效。如有一方违约，违约方向另一方付违约金300元(叁千元)。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承包合同菁选（扩展4）

——承包合同承包合同菁选

承包合同承包合同7篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，我们用到合同的地方越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的承包合同承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

承包合同承包合同1

　　订立合同双方：委托单位：xx县xx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xx县xx乡xx村xx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xx山的xx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xx亩，中幼林xx亩。该片林木北起xx至xx，南起xx至xx，东起xx至xx，西起xx至xx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xx年，从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　１．现有成材林，如甲方在xx年以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费；xx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xx元付给乙方护林费。（护林费也可采取工资形式付给）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xx厘米以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xx：xx比例分成，甲方得xx成，乙方得xx成。

　　３．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xx：xx分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的义务

　　１．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林思想教育．。

　　第六条 违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的.xx倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xx元。

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）········等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xx县xx乡xx村xx组或村民xx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxx

　　xx年xx月xx日订

承包合同承包合同2

　　出包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　出包方根据承包方需要，同意将其车牌号 号出租车承包给承包方使用，经双方协商订立如下条款：

　　一、承包期定为一年，自___年___月___日起至___年___月___日止。

　　二、承包金每月 元，一年承包金 元，从合同生效日起计算。承包金按月缴纳，每月 日前将月承包金上交出包方。如拖欠超过20日，出租方将车收回，抵押金不予返还。押金为人民币 元，押金在合同到期时无息返回乙方。

　　三、承包期内，承包方负责车辆的维修费、车辆使用管理费、二保险测费、检车费、违章罚款等一切费用。

　　四、承包方要负责对所承包车辆进行维修护养，在承包合同期满，退包时如给车辆设备造成损坏，承包方应负责修复原判或赔偿，修复期间影响营运的费用由承包方负责。

　　五、承包方在承包合同期满，如果继续承包，应在承包期结束前三十天向出包方提出协商，否则出包方将按合同规定的期限终止合同，将车收回。

　　六、承包期内发生交通事故、违章等，赔偿及罚款等全部由承包方负责。

　　七、违约责任。出包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的'双倍赔偿承包方。承包方不得擅自将车收回，否则将按承包金的双倍赔偿承包方。承包方必须按合同规定的时间承包车辆，不得退包、转包，如违反合同，将抵押金额的双倍赔偿出包方。

　　八、承包期间，发生一切纠纷，由__区法院裁决。

　　九、本合同一式两份，双方各执正本一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同承包合同3

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营（或集体）林场，以下简称甲方；

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条报酬及收益分配

　　１．现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式给付）

　　２．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx公分以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　３．护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　４．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条甲方义务

　　１．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　２．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　３．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条乙方义务

　　１．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　２．乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　３．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的.村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条违约责任

　　１．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　２．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　３．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。〖〗

　　４．甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　５．甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　６．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条其它

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　·小区绿化承包合同·卫生承包合同·广告承包合同·土建承包合同

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx（公章）

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（盖章）

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同4

　　订立合同双方：

　　委托单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx国营(或集体)林场，以下简称甲方;

　　护林单位：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx村民，以下简称乙方。

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起xxxxxxxx至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1.现有成材木，如甲方在xxxxxxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费;xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费。

　　(护林费也可采取工资形式给付)

　　2.中幼林间伐材(指胸径在xxxxxxxx公分以下的规格)和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxx∶xxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxx成。

　　3.护林区内杂木些草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4.乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx∶xxxxxxxx分成，被盗伐成木归甲方所有。

　　第四条 甲方义务

　　1.甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2.甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3.甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方义务

　　1.保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2.乙方必须服从甲方的护林指导，按甲方的要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害，开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3.自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1.如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根径计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx倍赔偿给甲方;中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2.由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方;烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　3.护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　4.甲方交给乙方管理的护林区如有所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5.甲方不按期给付乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxx‰向乙方偿付违约金。

　　6.甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的.经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其它

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

　　甲方：xxxxxxxx县xxxx林场(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxx县xxxxxxxx乡xxxxxxxx村xxxxxxxx组或村民xxxxxxxx(公章)

　　代表人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(盖章)

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　xx年x月x日

承包合同承包合同5

　　委托单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx国有（或集体）林场，以下简称甲方

　　护林单位：xxxxxxxxxxxxxxxx县xxxxxxxxxxxxxxxx乡xxxxxxxxxxxxxxxx村xxxxxxxxxxxxxxxx村民，以下简称乙方

　　为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木速生丰产，特订立本护林承包合同，以供双方遵守。

　　第一条 护林面积及方位

　　甲方将xxxxxxxxxxxxxx山的xxxxxxxx亩林木承包给乙方看护管理，其中，成林xxxxxxxxxxxxxx亩，中幼林xxxxxxxxxxxxxx亩。该片林木北起xxxxxxxx至xxxxxxxxxxxx，南起xxxxxxxx至xxxxxxxx，东起至xxxxxxxx，西起xxxxxxxx至xxxxxxxx。

　　第二条 承包期限

　　承包有效期为xxxxxxxx年，从xx年x月x日起至xx年x月x日为止。

　　第三条 报酬及收益分配

　　1．现有成材林，如甲方在xxxxxxxx年以前砍伐的，甲方按每立方米xxxxxxxx元付给乙方护林费；xxxxxxxx年以后至承包期届满以前砍伐的，甲方按每立方米—元付给乙方护林费。

　　（护林费也可采取工资形式付给）

　　2．中幼林间伐材（指胸径在xxxxxxxx厘米以下的规格）和林木修枝材，由乙方采伐，在甲方派员参加下按xxxxxxxxxx：xxxxxxxxxx比例分成，甲方得xxxxxxxxxxxx成，乙方得xxxxxxxxxxxx成。

　　3．护林区内杂木柴草归乙方受益，但不得伤害植被。

　　4．乙方抓获盗伐林木者，按每盗伐一株xxxxxxxx元罚款。所罚款项，甲乙双方按xxxxxxxx:xxxxxxxx 分成，被盗伐成材木归甲方所有。

　　第四条 甲方的义务

　　1．甲方交给乙方的护林区必须四至清楚，山林没有所有权争议。

　　2．甲方必须适时派技术人员对乙方进行技术指导。

　　3．甲方砍伐成木验收后xxxxxxxx日内，必须向乙方支付护林费。

　　第五条 乙方的义务

　　1．保护山林资源不受破坏，在护林区内，不准开荒种植作物，不准采石、采砂、取土和埋葬坟墓，严禁盗伐林木，防止山林火灾。

　　2．乙方必须服从甲方的护林指导，接甲方的'要求进行补植、间伐、修枝、施肥、防治病虫害、开设防火沟路、封山育林及人工促进等。

　　3．自本合同生效之日起xxxxxxxx日内，乙方应选派责任心强、身体健康、在群众中有一定威信的村民xxxxxxxx名组成护林队，订立护林公约。并经常对所属村民进行遵纪守法、爱护山林的思想教育。

　　第六条 违约责任

　　1．如在护林区内林木被盗伐乙方未抓获盗伐林木者，乙方除应原地补植外，成材木被盗伐一株，按其根茎计算大小，罚乙方以国家木材价格的xxxxxxxx＿倍赔给甲方；中幼林木被盗伐一株，罚乙方赔偿甲方xxxxxxxx元。

　　2．由于乙方失职引起山林火灾，乙方除应原地补植外，烧毁成材木数，乙方应按国家木材价格赔偿甲方；烧毁中幼林木数，乙方除应即时补植外，每株赔偿甲方元。

　　3．护林区内，如有人采石、取砂、取土或埋葬坟墓，罚乙方赔偿甲方元。

　　4．甲方交给乙方管理的护林区如所有权争议，造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5．甲方不按期付给乙方护林费，逾期一日，应按该护林费的xxxxxxxxxxxxxx％向乙方付偿付违约金。

　　6．甲方不按时派出技术人员对乙方进行指导，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第七条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方护林地带林木的损失，经调查证实后，不以乙方违约论。

　　第八条 其他

　　本合同自承包开始之日起生效，同期届满即失效。合同期满后双方如认为有继续承包之必要，必须另订合同。

　　甲乙双方不得擅自变更或解除合同，合同不因双方代表人的变更而变更。合同执行中如有未尽事宜，应由双方共协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式xxxxxxxx份，分送县林业局、乡**、县银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

　　甲方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方：（公章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　代表人：（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　开户银行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　账号：

　　xx年x月x日

承包合同承包合同6

　　发包方（车主以下简称甲方）：

　　身份证号码：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　身份证号码：

　　甲方现有挂靠在_________出租汽车公司的出租车一辆，车牌号为皖_____承包给乙方，用于客运经营业务，现甲、乙双方协商订立《出租车承包经营合同》以便共同遵守、执行，出租车全额租赁承包经营合同。

　　经双方协商达成以下一些：

　　一、承包期从20__年5月1日至20__年4月31日止。承包期间，双方应严格遵守达成的协议。

　　二、承包期间乙方应先交纳人民币贰万元整风险保证金给甲方，并每月按时交纳承包费人民币，签订合同时乙方一次性向甲方付清第一个月租金（每月扣换机油费 佰元）。

　　三、乙方向甲方承包出租汽车壹辆，车牌号码为皖_____，发动机号：________，车架号：________。

　　四、押金贰万元整，不计利息，如果甲方出售车辆，在市场价格相同的情况下，优先卖给乙方，造成合同提前终止，甲乙双方不作为违约，退还乙方风险保证金。

　　五、乙方还车时需缴纳交通违章保证金人民币壹仟元，30个工作日后，如无违章记录即退回。如有违章甲方将代付出交通违章款后余额返还给乙方。乙方租车期满，如需续租车辆，应提前告知甲方，经甲方同意后，方可续租。

　　六、**下发的燃油补贴全部归甲方所有，乙方自动放弃。

　　七、甲方负责车辆的二级维护和年检，及每月更换机油一次，确保车辆的手续合法齐全，牌证有效。

　　八、乙方承包期间车辆出现故障、发生事故，公司提供援助，协助乙方处理。但相关费用（保险公司赔付以外的'）由乙方负担。

　　九、承包人应提供本人身份证、驾驶证、从业资格证。如证件不全，使用假证，造成的一切经济责任，由承包人自行承担，一切与甲方无关。

　　十、不得将车辆转借、出借、典当、抵押，不得将车辆交给无证人员驾驶，一经发现，除向甲方支付人民币 元违约金外，还应承担由此带来的一切后果，赔偿甲方全部经济损失，并提交**政法部门处理。

　　十一、承包期间车辆发生交通事故，乙方除及时向当地交通、**机关、保险部门报案联系外，还应及时通知甲方（公司）协助解决。并承担损失及车辆折旧费，将车修复完整。如给第三人造**身或财产损害的，乙方应负责全部赔偿。

　　十二、租赁车辆被盗抢乙方应及时报警，通知甲方，乙方并承担赔付及营运费租金。

　　十三、发车时，甲、乙双方检查好车况，如承包过程中，车辆出现故障损坏，后果由乙方自行承担，与甲方无关。

　　十四、按合同规定还车，必须保证车辆清洁，使用性能良好，设备齐全有效，否则甲方有权收取车辆清洁费和其它损失费。

　　十五、本合同双方签字盖章生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，公司一份。

　　本合同未尽事宜，按有关法规执行。

　　出租方：（章） 承包方：（章）

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

承包合同承包合同7

　　甲方：____

　　乙方：____

　　一、为了进一步落实好、完善好农村农田水利工程建设，发挥堰塘效益，服务好“三农”，本着所有权属集体，将使用权落实到人，专人承包经营管理的原则，与_____年______月______日上午召开群众大会，地点在五社方国碧家，经群众大会反复讨论后、到会全体社员一致同意决定，将五社堰塘一口(位于郭青*屋后)落实到甲方经营管理，现特定如下管理合同：

　　二、乙方堰塘一口承包给甲方，年限为______年(_____年)另外原合同承包年限还下余4年，累计20________年(贰拾四年)时间从_____年至______年______月止。

　　三、甲方一次性向乙方集体交承包管理资金5000元(伍仟元)从履行合同之日起生效甲方负责堰塘的引水入塘、引水入塘的水沟整治、群众需水、抽龙洞和罩龙洞。负兑现，资金用于维护公路、搞好中央20________年农村小型农村水利工程堰塘的硬化工程。责管理堰塘外至岩口内的水沟，每年在保证堰塘底水的同时必须保证群众的需水量，如有浪费水的`现象，水下到河，满足不了群众需水，乙方随时有权解除甲方合同。

　　四、常年性蓄水的同时，堰塘的水位保证到泄洪槽为止，并保证堰塘无垮塌的现象，如有垮塌现象一律由甲方负责，如水位在泄洪槽下发生垮塌现象一律由乙方负责。

　　五、每年开堰塘放水，甲方必须通过乙方的集体安排，如甲方有私自讲人情抽水或放水，违反罚甲方500—1000元(伍佰—壹千元)。乙方私自抽水或放水者，罚款200元并没收工具。

　　六、甲方向乙方交堰塘承包金5000元(伍仟元)，通过乙方群众反复讨论从低龙洞起留足水位线到一洞半止，甲方有权在堰塘内发展养殖业，乙方不能在留足水位线内继续抽水或放水。

　　七、甲方向乙方每亩收取干田或渗水水费10元，集体在开堰的头一天才能抽水，否则追究甲方的责任。并罚款50—100元。水费的收取由甲方自行负责，一律与乙方无关。如造成群众用不上水，集体追究甲方责任，造成后果一律由甲方负责。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字后生效。如有一方违约，违约方向另一方付违约金300元(叁千元)。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承包合同菁选（扩展5）

——承包合同 菁选

关于承包合同 15篇

　　随着人们法律意识的加强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的关于承包合同 ，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定，乙方通过 方式取得甲方 荒山的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同：

　　一、甲方将位于(组)的荒山发包给乙方使用，其四至为： 东至： 南至： 西至： 北至：

　　二、乙方承包后，承包使用期限即从起至 年 月 日终止。

　　三、乙方所承包的土地使用权承包款为人民币 元整，付款方式为：

　　四、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权，但不得转包。

　　五、甲方要尊重乙方所承包荒山的生产经营自**，保护其合法权益不受侵犯，对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。

　　六、乙方在所承包的'荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外，乙方不负责其他任何名目的费用。

　　七、乙方将荒山承包后，甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒山资源，发现问题及时书面通知乙方。

　　八、甲方保证该荒山界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿。

　　九、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币 万元，退还乙方承包荒山所付的全部价款，同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价，作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包款。

　　十、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时，应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。

　　十一、合同期满后，如乙方愿意继续承包经营，双方续签合同;如乙方不再承包经营，甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方，作价款一次性付给乙方，不得拖欠。否则，此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。

　　十二、甲乙双方如因作价款发生分歧，协商不成，须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价，其结果对双方均有约束力。

　　十三、此合同发生纠纷由 裁决。

　　十四、本合同一式四份，甲、乙双方各一份、公证处一份、 经公证处公证后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　(发包人名称，以下简称发包人 )为实施 (项目名称)，己接受 (承包人名称，以下简称承包人 )对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

　　1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(l)中标通知书;

　　(2)投标函及投标函附录;

　　(3)专用合同条款;

　　(4)通用合同条款;

　　(5)技术标准和要求;

　　(6)图纸;

　　(7)己标价工程量清单;

　　(8)其他合同文件。

　　2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　3.固定合同价：人民币(大写) 元(￥ 万元)。

　　4. 工程范围：

　　5.承包人项目经理：

　　6.工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。国内没有相应标准、规范时的,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。

　　7.承包人承诺按合同约定承担工程的'实施、完成及缺陷修复。

　　8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　9.承包人应按照监理人指示开工，施工总工期 个月。

　　10.本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。

　　11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　发包人(甲方):

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，以及甲方与业主签订总合同，双方就 工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：建筑总面积约 ;建筑层数： ，基础类型、结构形式、

　　建筑物高度详见 的施工图。

　　工程立项批准文号：闽号

　　二、工程承包范围

　　本工程的承包范围包括但不限于下列：发包人所提供的 工程施工图中室内外水电、消防安装工程采购、安装、调试等及其相应预算书。

　　三、合同工期

　　按总包工期

　　四、质量标准

　　1、工程质量标准：本工程必须严格按照图纸要求及国家现行的施工验收规范、强制性条文及有关的规定、规范组织施工;工程施工质量评定标准为《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)。

　　2、最低验收标准：主体结构验收：合格竣工验收：合格

　　五、合同价款及支付方式

　　1、合同价款：

　　按业主委托的造价咨询单位出具的预算造价(含现行政策调整文件，劳动保险费按丁类计算)，本工程预算总造价下浮率为24%预算价：下浮后合同价暂定为金额(大写)：壹仟贰佰玖拾柒万元整(人民币)￥1297万元(见预算书)(此价格为甲方现金支付给乙方的价格。管理费、税金、保险费，现场总包配合费、水电费，乙方现场补洞用水泥、沙子由甲方承担。)。

　　2、支付方式：

　　双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：本工程采用实际完成本合同所约定节点工期拨付相应工程进度款的付款方式。

　　(1)桩基及上部主体结构完成1层，有地下室到顶板完成时按其完成工程量的80%支付。

　　(2)上部主体结构合计完成15层结构层按其完成工程量的80%支付。

　　(3)上部完成50%砌体按其完成工程量的80%支付。

　　(4)上部完成100%砌体并通过中间验收，按其砌体完成工程量的80%。

　　(5)上部内、外墙装修按该栋完成工程量的85%支付。

　　(6)上部主体砌体、装修、外架拆除时支付至该栋合同总价(工程完成量)的85%。

　　(7)竣工验收合格(通过泉州市地方**各主管部门验收或评审)，按照专用条款“25.补4”条用于工程进度款支付的《预算书》(含主材价差及甲定材料价差调整的差额)，支付至该预算书总价的90%;

　　(8)、工程竣工结算后叁个月内付至合同结算总价的98%，余2%作为保修金。保修金的支付按《房屋建筑工程质量保修书》中的约定执行。工程保修期满贰年在七天无息支付。

　　3、风险范围以外合同价款调整办法：

　　若定额缺项的，由承包人根据现场实际发生的`人、料、机数量编制补充定额，费用取费及人、料、机单价总合同约定方式计价。土建及水电辅材材料价格执行20xx年6月份泉州市区建筑材料信息价(电子版)。水电主材(含所有PVC管、扣壁钢管、电线、电缆、设备、灯具、雨污水管等)的材料价格由发包人资材部与承包人共同询价后协商确定。经双方询价的主材不再下浮，其余仍按合同执行。

　　4、联系单增加部分的工程款下浮率按12%计算。

承包合同菁选（扩展6）

——承包合同 菁选

关于承包合同 14篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的关于承包合同 ，欢迎阅读与收藏。

　　甲方：______________________居委会

　　乙方：______________________大酒店

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，经甲乙双方友好协商，本着*等互利的原则，就甲方向乙方收购垃圾事宜达成如下协议，双方共同遵守。

　　1、甲方与乙方签定协议，负责处理乙方的垃圾(包括污水)和管理垃圾房。所有清洁工作必须按照深圳市卫生防疫站，卫生局和环保局的规定进行。如有违反深圳**的规定及行为，甲方将负全部责任。甲方必须全部负责为乙方处理垃圾所需的有效的**认可文件或牌照及其所需费用。

　　2、甲方指定一个或几个人员做专职的“垃圾处理服务人员”。他们将负责从酒店的垃圾房清出全部的乙方在此合同里所规定的垃圾。无论何种天气(雨天、雪天、冷天、热天等)，垃圾的清运工作每天都要照常进行，包括节假日在内。

　　3、甲方准备一份其指派的专职服务人员的值班安排表，并必须在每周星期四交一份给乙方的管事部经理。每两周一次。甲方指派的服务人员每天的值班时间如下：

　　早班：7：00-17：00

　　晚班：15：00-24：00

　　甲方将按照乙方所制定的规章制度来管理自己的员工，每天从上午6：30-24：00至少安排二名员工在垃圾房内清理垃圾，每天清运垃圾的时间为：早班7：00-8：00，晚班19：00-20：00。

　　4、甲方指派的服务人员要时刻听从乙方管事部经理、其助理或当值负责人的管理，并必须把待运出酒店的全部垃圾堆放整齐、妥当，保证垃圾处理的周围环境整洁、干净达到乙方规定的卫生要求。

　　5、在乙方人员对垃圾房和周围环境进行定期的维修，清洁卫生工作时，甲方指派的服务人员必须给予大力协助，使得此地区的卫生状况符合深圳市卫生保疫站及街道办事处的有关规定和要求。

　　6、对于将在乙方管辖区内工作的甲方的全部指派人员，甲方要提供他们的登记照(两张)，身份证和完整的人事资料。此外，每个甲方的指派服务人员必须交有效健康证，以证明他们没有传染病或其它健康问题。

　　7、如甲方指派人员不具备第6项要求，这些人员不可以在乙方管辖区内的酒店任何地区工作或逗留。甲方需另指派符合第6项条件的人员替代。

　　3、 招待餐及经理餐按每人/每餐 元标准，需要时甲方可预先提出新标准，乙方则按标准做好，力求做到客户满意。

　　4、 菜式备选品种每餐不少于 个(其中荤菜类不少于 个)，经常轮换。早、夜餐品种不少于 个。

　　5、 膳食供应时间：早餐 ： — ： ;午餐 ： — ： ;

　　晚餐 ： — ： ;夜宵 ： — ： ;

　　通宵餐 ： — ： ;

　　甲方可根据生产需要，向乙方提出变更就餐时间，乙方应于积极配合，并须准时开餐，做到饭热菜香。

　　6、 夏季期间，根据劳动部门的规定，当气温在35℃及以上时，应甲方要求，乙方应向甲方员工供应消薯饮料(冬瓜汤、凉茶、粥品等)，供应数量由甲方确定，乙方只收回物料成本。

　　7、 乙方销售的食品，应做到价廉物美，在原材料进货价格的基础上获取利润应控制在25%以下。

　　六、 卫生管理和环境保护

　　1、 承包期内，乙方应搞好辖内的的环境卫生工作，噪声、污水、烟尘排放应符合国家标准，饭堂内外保持卫生整洁。

　　2、 垃圾污物应按指定地点放置，不得随便舍弃。

　　3、 应按有关规定自觉接受卫生管理部门对辖区内工作检查、监督。

　　4、 厨房用品具严格实行一洗二过三消毒的规程。

　　5、 不得出售任何变质或受污染的食物。

　　6、 乙方所有工作人员上岗前必须通过劳动部门指定医院(或防疫站)的体检，并领取饮食行业健康证。

　　7、 乙方在实际操作中若有违反上述规定者，所导致的后果由乙方全部承担。

　　七、 制度的建立

　　1、 承包期内，乙方应健立健全各项规章制度及有关岗位责任制和操作规程，并严格按制度和操作规程工作。制度建立主要包括：放火、防毒、防盗、卫生管理、物流采购和供应等方面。食堂全天均应有员工值班，严防类事件发生。

　　2、 乙方应切实做好防火、防盗、饭菜食品的卫生安全工作，若发生责任事故，后果由乙方全部承担。甲方有权进行监督和检查。

　　3、 甲方有义务负责对厨房水、电管线路的维修保养，小故障三小时内完成处理工作，大故障不超过八小时，不可抗力的不在此限。

　　八、 结算方式(与甲方行政或财务负责人面议)

　　九、 违约责任

　　1、 乙方在承包期内与外界发生的一切债权、债务等纠纷问题均与甲方无关。

2、 甲方保证乙方的经营环境不受内部或外来部门的干扰，一旦出现上述情况由甲方负责理顺。

　　3、 除不可抗力事件外，乙方不得以任何理由不及时或不充足供应职工膳食。

　　4、 由于甲方原因造成乙方未能按合同要求供应膳食，(如故意切断乙方的水电供应)而造成乙方经济损失，由甲方负责赔偿。

　　5、 甲、乙双方对应付对方的有关费用，补助等，应按合同规定要求按时计付，愈期未付的每天加罚1%滞纳金，逾期最多不得超过十天，超过十天视作违约，违约方应向对方赔偿一切损失。

　　6、 甲方或乙方违反本合同或单方面无正当理由终止本合同者，应向对方赔偿一切损失。

　　十、 仲裁

　　本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，可向工商行政部门申请仲裁或向人民法院提出上诉审理。

　　十一、 本合同如有遗漏和未完善之处，在补充协议中明确，补充协议作本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　十二、 合同自双方签订之日起生效，合同正本一式四份，双方各持两份。

　　十三、 附件《 》与本合同一同生效。

　　十四、 甲方同意在双方签字之日生效后，乙方需在 月/日内进入甲方食堂正式承包运作，本合同的承包期限从乙方正式进入甲方食堂承包运作之日起生效，此条款与本合同一同生效。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　代表人： 代表人：

　　签约日期： 年 月 日 8、对于在乙方管辖区内工作的甲主指派人员不论在任何地方任何情况下发生的交通事故、物品遗失、人身意外、伤及第三方(财产或人员)，甲方必须为他们承担全部责任。乙方不承担任何形式的`责任及索赔。

　　9、甲方必须承担垃圾处理涉及的一切费用，包括(堆放、运输、处理管理和其它)，这些过程与清洁乙方垃圾房里的垃圾相关。甲方处理全部垃圾时，必须严格遵照深圳环卫局的管理规定和要求。如有违反，其全部后果及责任均由甲方承担，而不可以向乙方提出索赔。(甲方不负责酒店任何装修垃圾。)

　　10、乙方员工不得擅自售卖酒店承包给甲方范围内的垃圾及废品。乙方负责给甲方水、电清洗垃圾房，房内外地面、墙壁、地沟、天花、窗户等环境设备。乙方垃圾房的灭蚊、灭鼠工作、药物由乙方提供服务。

　　11、工作或逗留于乙方管辖区的甲方人员，当他们履行其职责时，甲方必须保证指派的人员守时、忠诚、老实、吃苦、肯干、品行端正。

　　12、在清理和处理垃圾时，如果甲方指派人员发现垃圾中有乙方物品或餐具(如碟子、碗、餐刀、其它用具等)，无论酒店用品或餐具是否完好，甲方及其指派人员都必须及时归还给酒店管理部。

　　13、除了此合同里规定的可卖垃圾外，任何情况下，甲方指派人员都不准从乙方管辖区拿走乙方任何物品。如果发现甲方指派人员正在拿乙方物品，而这些物品并不属于可卖垃圾范围，则乙方有权向甲方索赔XX-4000元(人民币)的罚金。如甲方指派工作人员有严重过失，则乙方有权立即终止此合同，并且乙方不会退还甲方按规定已预付给乙方的全部金额。过失情节的轻重程度将以酒店“员工手册”为标准。

　　14、甲方指派的所有工作人员，当值时必须穿制服及配戴工卡。

　　15、甲方指派的所有工作人员，必须严格遵守乙方制定的各项有关安全、保安及卫生的规章制度。

　　16、甲方必须按此合同规定的次数及时清运全部垃圾。此外，甲方垃圾运输车必须凭乙方保安人员(或其指派负责人)共同签字确认的出入通行证出入乙方管辖区域。

　　17、此项协议中所有费用将由甲方负责，自签定本协议之日起，三日内向乙方缴交保证金人民币捌仟元整(￥8,000.00)，在本协议有效期内如未发生任何违例事故，协议期满时退还给甲方。甲方应于每月十日前按时向乙方缴纳该月管理费人民币肆仟元整(￥4,000.00)。18、由乙方从其管辖区各处收齐合同第19条规定的全部可卖垃圾，集中到乙方管理的垃圾房里。

　　19、以此合同的各项条款及要求为前提，乙方在此声明：下列物品属于“或卖垃圾”。

　　甲方可以拉走：

　　各类剩菜剩饭等 (乙方不再使用)

　　各类纸包装及空盒 (乙方不再使用)

　　各种塑料瓶子及其他塑料制品 (乙方不再使用)

　　各种铝、锡制盒或罐 (乙方不再使用)

　　各种玻璃瓶 (乙方不再使用)

　　各种用过的食用油 (乙方不再使用)

　　各种泔水(不可以倒进市内排水系统里)

　　各种供动物食用的垃圾 (人适合人类使用)

　　除非乙方要求使用可卖垃圾，这类情况时，请参考第20条规定。

　　20、对于需要在酒店内使用的某些可卖垃圾，乙方可以随时要求不予出售。如果乙方不愿出售，甲方不可以因失去这些垃圾而提出赔偿或补偿。不过，乙方会保证这些垃圾在第21条规定的时间处理。

　　21、乙方声明：按此合同规定，甲方是可卖垃圾处理的独家代理，乙方不可在此合同期内，就可卖给垃圾处理一事，再与第三方签约。但是，若深圳市环卫局有指示或要求，此规定就不适用。

　　此合同的终止：

承包合同菁选（扩展7）

——承包合同菁选

实用的承包合同15篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编帮大家整理的实用的承包合同，希望能够帮助到大家。

　　甲方：____市建筑工程总公司

　　乙方：____市建筑工程总公司____省保康至宜昌高XXBF—2标段项目部

　　工程名称： ____省保康至宜昌高XXBF—2标段

　　工程结构：框架结构 ；

　　建筑面积：

　　工程地址：

　　为了完善经济承包责任制，加强安全工作力度，使项目部各层次负责人心目中时刻记住抓生产必须抓安全，把生产、安全两者摆在同等的位子上，切实地负责各自安全工作的`职责，真正使安全管理成为经济效益生产重要组成部分，公司本着对国家、集体、个人高度负责，特与项目部签订如下安全管理与奖罚责任状。

　　一、公司下达的安全达标工程必须无条件的执行，本工程争创省文明施工现场，保证达标。

　　二、本项目确保无人身死亡事故；无重大设备安全事故；无重大火灾爆炸事故；重伤事故发生率控制在0.08%以内；轻伤事故不大于1.5%。如发生重大事故，一切费用由工程项目部全部承担。并给予经济处罚和下降年终奖金等级系数。

　　三、安全防护用品材料

　　1、安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、安全管理图牌，各种机械安全保护由项目部承担一切费用，工程处保证资金。

　　2、各种机械、脚手材料由公司统一调配，由各项目部租用，各种租用材料、机械如被盗或损坏应照价赔偿或修理。

　　四、经济奖罚办法及依据 公司按栋号建筑每*方面积提取壹元保证金，作为公司安全奖励资金。

　　五、认真执行安全技术操作规程及公司所制定各项安全生产规章制度，服从管理对违返制度者一切按工程处制度《安全管理细则》执行。

　　本合同一式叁份，甲、乙双方负责人财务各壹份。

　　甲方： 乙方：

　　负责人： 负责人：

　　________年____月____日

　　发包单位：XX公司

　　法定代表人：卜XX（以下简称甲方）

　　承包人：李XX（以下简称乙方）

　　为进一步加强公司管理，提高公司对接管理物业小区的服务质量，根据《民法典》、《物业管理条例》及相关规定，经甲乙双方在*等自愿协商一致的基础上签订本协议。

　　一、承包公司名称：XX公司

　　二、承包方式：对公司实行整体承包

　　三、承包期限：________年，从________年____月____日至________年____月____日止。

　　四、承包内容：乙方对XX公司进行管理经营，公司实行独立核算，自付赢亏，并独立承担民事责任。

　　五、甲乙双方的权利义务

　　甲方的权利：法定代表人不得变更，甲方有权对乙方的管理经营状况及物业管理服务质量进行监督。

　　甲方义务：甲方给乙方提供公司印鉴及各种证照，并协助乙方做好证照年检及帮助乙方承接物业，为乙方提供前期已接管物业小区的资料及介绍情况，为乙方提供办公用房。

　　乙方权利：乙方有权利用XX公司名义承接物业小区管理经营，为物业小区提供物业管理服务。有权主持公司全面工作，对公司人员有权调换，对公司财务有权支配。对在工作中发生的民事纠纷，有权及有义务调解处理。

　　乙方义务：乙方有义务理顺公司管理体制，加强公司人员、财务、资料档案及各项工作管理。对所接管的物业小区加强管理，提高物业管理服务质量，达到让业主满意。乙方应重视公司员工的思想教育和业务培训工作，要求物业从业人员必须持证上岗等。

　　六、目前公司已接管的`物业小区名称及物业服务内容：目前公司接管的物业小区有“东大街农贸市场”，“宁源嘉城”，“锦绘新都”。

　　上述小区的物业管理内容：

　　1、物业维护、维修、给排水、供电、电梯、消防等设备设施的维护、维修。

　　2、小区的社会治安、交通秩序维护，要求24小时有人值班。

　　3、小区每栋楼的楼梯间、门厅、公共通道、停车场地，做到每天清扫保洁，垃圾集中外运。

　　4、小区的绿化补种及管护。

　　5、协助**部门做好小区社会治安防范工作。协助消防部门做好小区消防安全工作。

　　6、负责代抄小区共用电表、水表，代收水费电费及代缴水电费。负责收取物业服务费、停车费交公司财务进行管理核算。

　　七、乙方负责公司（除法定代表人外）所有人员的工资福利，办公经费等一切开支，确保公司正常运转。

　　八、乙方负责缴交税款。

　　九、乙方对所接管的物业小区，房屋及水电等设备设施的维修，按国家规定的保修年限执行，在保修期范围内的由乙方组织维修、资金由甲方负责，保修期届满的，由乙方与业主委员会，（未成立业主委员会的）与业主代表共同协商后，写出维修建议报房屋主管部门批准，用住宅专项维修资金解决。

　　十、乙方在承包期内，不得转包，如发现转包或公司管理不善，物业服务质量低下，业主投诉较多，甲方有权停止承包，并由乙方负责一切经济损失。

　　十一、乙方（承包人）在承包期内发生的业主财物被盗及物业服务有关的事故，由乙方负责。

　　十二、乙方收取的停车费，在________年内由乙方支配，________年后甲乙双方另行协商。

　　十三、小区内不能停放油罐车、大货车、工程车。

　　十四、小区屋顶不许安装任何设备设施及堆放杂物。

　　十五、业主装饰装修时不准改变主体结构及外观。

　　十六、双方签订协议后乙方____日内向甲方交押金贰万元（0.00元），承包期满后，乙方不续包，如数退还乙方，甲方不付利息，如乙方续包，该押金继续抵押直到不承包为止退还。

　　十七、未尽事宜，甲乙双方共同协商。

　　十八、在协议一式两份，甲乙双方各执1份，双方签字生效。

　　甲方：乙方：________年____月日________年____月日

　　甲方：______________________ 全权代表人：________________

　　乙方：______________________ 法定代表人：________________

　　为充分有效地发挥甲乙双方各自优势，提高货运市场竞争能力，根据***有关文件精神和甲方与上海铁路局运输管理处签订的___次五定班列包车运输协议，经甲乙双方协商，就双方合作并由乙方承包 次五定班______波北XX点事宜，共同达成协议如下：

　　第一条 合作承包式 甲方将次五宝班______波北XX点每日的四节车皮提供给乙方承包经营。发站宁波北(含余姚)，到站棠溪等广东境内铁路部门允许的到达站，车种为棚车和敞车，货物品类为5号及其以上运价号的货物(危险品除外)，承包期限为________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第二条 考核基数和费用支付 在乙方承包经营期间，甲方对乙方每日考核基数为两车(节)车皮。乙方必须于当日装车后按考核基数向宁波北XX缴交铁路运费及装卸费，并向甲方支付合作管理费每辆________元，每日________元。如乙方当日装车不足两辆的按考核基数两辆支付铁路运费、装卸费和管理费。如乙方当日装车超过两辆的(以四辆为限)，按实际装车数支付铁路运费、装卸费和管理费。乙方多装车的管理费，在承包期届满时，可以冲抵少装车的管理费。

　　第三条 保证金 为保证协议的履行，乙方在本协议生效之日向甲方支付保证金计人民币叁拾万元。在承包期满时如乙方无违约责任时，甲方在____日内如数退还保证金。

　　第四条 双方责任 甲方责任：

　　1、保证乙方为次班______波站点的独家合作承包人，如将宁波北XX点车辆再发包给他人经营的，承担支付双倍保证金的违约责任。

　　2、协调上海铁路局、宁波北XX及广州各列站的关系，如因甲方原因造成乙方不能继续承包经营的，按本协议承包期限每少____日赔偿乙方损失________元。

　　3、发生班列晚点、甩车及货损时，甲方有义务代乙方向铁路部门进行索赔。 乙方责任：

　　1、严格按装运规定组货装车，不得装运危险品和禁运品，不得隐瞒重量及匿报货物品名，违者依铁路规定承担一切法律责任，给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

　　2、及时支付铁路运费、装卸费及管理费，连续拖欠三天不交的，甲方有权解除本协议，并按本协议承包期限每少____日赔偿甲方损失 ________元。

　　3、自觉遵守铁路货场规定，协调好宁波北XX及广州各列站的关系。发生货损时，及时提供相应材料。

　　4、如乙方擅自终止本列的'履行，甲方有权不退还保证金并在____日付清拖欠的运费、装卸费及管理费。

　　第五条 其他约定

　　1、如遇***、上海铁路局调整班列运费价格时，则本协议运费价格相应调整。

　　2、乙方与甲方考核时间与铁路部门同甲方的考核时间同步进行，并享受铁路部门与甲方同等的优惠待遇。

　　3、本合作承包期限届满后，如甲方继续取得________年度次班列的承包权，则乙方在同等条件下有优先续约权。 本协议未尽事宜，双方协商解决。本协议一式四份，甲方全仅代表和乙方各执一份，送交甲方董事会和宁波北XX各一份。 本协议经甲方全权代表和乙方法定代表人签字后生效。

　　甲方：_____________________ 全权代表人：_______________

　　乙方：_____________________ 法定代表人：_______________

　　________年____月____日

　　发包人：（简称甲方）________

　　承包人：（简称乙方）________

　　甲方自愿将本户座落石榴园发包给乙方管理收益，经甲方家庭成员同意，特与乙方*等、自愿协商一致，签定本合同。

　　一、果园土地四至范围：

　　二、承包期限________年，止。

　　三、年承包金额：，________年共计人民币（：________元）。

　　四、付款方式：甲方开收据给乙方收执。

　　五、约定条款：1、合同期内甲方集体按果园土地面积所收费用由乙方经营所需需用由乙方承担支付。

　　2、合同期内若因承包产生纠纷，由甲方承担排除责任，确保乙方经营。

　　3、承包期内，乙方经营自主，管理收益。但合同期最后________年，乙方收果后不得修砍果树，将果树无条件交还甲方，果树自然死亡，甲乙双方互不追究责任。

　　4、合同期内若甲方或乙方不测亡故则由法定继承人履行本合同。

　　5、合同期内若国家依法征用本果园土地，土地补偿费归；补偿费归。若临时占地所给复耕费归乙方所有，乙方已交甲方需尚未到期的承包款甲乙双方重新核计由甲方退还乙方。固定设施补偿费谁投资归谁所有。

　　六、违约责任：本合同生效后，甲乙双方必须自觉履行，若违约，违约金元整（________元），由违约方支付守约方，并赔偿给守约方造成的`经济损失。

　　七、本合同一式三份，合同经甲乙双方签名盖印后生效，甲乙双方及代书单位各执一份。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　代书单位：新安法律服务所

　　经办人：________年____月____日

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了甲、乙双方的责权关系，特拟定以下合约，甲、乙双方须共同遵守。

　　一、甲方无偿提供给乙方所用的厂地、厨具、水电、燃料以及工作人员住宿等。(注：如厂方不便之处可面议)

　　二、厨房工人工资由乙方负责，工具损耗(如：冰箱、风扇、风机)等电器由甲方负责，其它厨具损耗由乙方负责。

　　三、员工每天_________餐，中、晚餐各_________菜_________汤。每人每天伙食费_________元，加班夜宵费另计。

　　四、干部每天_________餐，每人每天_________元，中、晚餐各_________菜_________汤。

　　五、节假日乙方要安排正常开膳，厨房用具保持卫生清洁。

　　六、乙方要定期变换食谱，严格执行(食品卫生法)同时负责厨房范围、设备、用具的`卫生及管理工作由乙方负责。

　　七、甲方有权随时抽检乙方食堂卫生和所采原辅料。乙方要做到原辅料新鲜无异味，并和甲方一道协调做好适合员工口味的饭菜。

　　八、甲方员工应自觉维护公共卫生，如骨头、菜渣等不得倒在地面及桌面上，应自觉把残渣倒入桶内，不自觉者应由甲方负责。

　　九、甲方每天应在下午五点前提供第二天的人数给乙方。

　　十、结算方式按甲方每天提供人数计算。

　　十一、甲方员工伙食费由乙方先付，以_________天结算给乙方，最迟不超过_________天。

　　十二、厨房里面的剩饭、残渣应由乙方负责。

　　十三、乙方厨房员工应遵守甲方厂规。

　　十四、甲方员工不得带零食到餐厅吃用及私自跑到厨房里骚乱，出事均由骚乱者负责。

　　十五、乙方从_________年_________月_________日开始承包至_________年_________月_________日止。期间任何一方要求解约，须与对方协商，并提前半个月通知对方。本合同试用期为一个月，如双方满意，则按合同执行。

　　十六、如有问题不在本合约，由双方协商解决。本合约甲、乙各执一份，经双方签字，盖章即日生效。

　　甲方(签章)：_________　　　　　　　　乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　甲方：________（以下简称甲方）乙方：________（以下简称乙方）

　　为加强山林的管理，并充分开发、利用本村的山林资源，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。甲方同意将下述山林承包给乙方。

　　一、承包内容、面积和地点甲方将顶头铺山界：东至冷水山，西至山脚老路，南至大安________，北至大安________。

　　二、承包期限和承包费用

　　1、承包期限为年，即从________年____月____日到________年____月____日；

　　2、承包费用为叁仟壹佰贰拾元整（小写：3120元），合同签字生效后，乙方一次性付清承包费。

　　三、甲方的权利和义务

　　1、第一款中的两处山林在乙方承包期间一切山林权属纠纷甲方应协助解决。

　　2、甲方应协助乙方管理所承包之山林及遇到天灾由甲乙双方协商解决。

　　3、甲方不得随意解除合同。

　　4、甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现经营权流转，流转所取得的全部收入归乙方享有，甲方不得对此主张任何权利。

　　四、乙方的权利及义务

　　1、乙方对所承包林区有自主经营管理，不受他人干涉的权利。

　　2、乙方应按期一次性缴清承包费用。

　　3、乙方应当按照有关政策和法律法规的.规定经营管理所承包的林地。

　　4、承包年限内，乙方须保留娘竹肆百根（柒寸以上），分布均匀，如若支数不足，乙方须按当年的市场价给予赔偿。

　　5、顶头铺全面为________达财、________卸根叁人，林________叁人，共拾叁人的山。

　　五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至承包期满失效。承包期满后，双方如同意继续承包，应重新订立合同。在承包期内，承包户主如去世，其家庭成员有承包继承权。本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同，合同履行中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　六、本合同生效后，年____月____日甲乙双方签订之合同自动生效。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，合同副本一式一份，送村委会备案。

　　甲方：________乙方：_________

　　日期：_________日期：_________

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，为明确双方经济责任，保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务，甲、乙双方经相互协商，特签定以下合同，以便共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工（_______米）。

　　四、开竣工时间：____年___月___日至____年___月___日。

　　五、配电工程线路架设总造价为人民币_______元整（￥元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。

　　六、工程款支付方式：甲方于____年___月___日一次性支付乙方前期施工材料款：￥_______元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。

　　七、技术资料：

　　凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。

　　八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

　　九、安全生产：

　　工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的'安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

　　十、违约责任：

　　按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。

　　十一、保修条款：

　　以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。

　　十二、合同以双方签字之日起生效。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。

　　合同签订日期：____年___月___日

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　代表：

　　代表：

　　电话：

　　电话：

　　村民委员会为甲方（以下简称甲方）

　　承包户 为乙方（以下简称乙方）

　　为了更好地巩固和发展 村石榴园，增加经济收入，提高人民群众的生活水*。在互惠互利的原则下，甲方将部分荒山，承包给乙方，经甲、乙双方共同协议，特订以下条款，共同遵守，严格履行。

　　一、甲方将部分荒山承包给乙方，建猪圈搞养殖和种植，其土地所有权及其产权属甲方集体所有，乙方有管理、使用、生产、销售权，但没有买卖权。

　　二、甲方有权监督乙方依法经营，提供技术信息和经济信息，促使乙方更好地管理好果树，从而得到更好地经济效益。

　　三、承包范围

　　北起 南至

　　东起 西至

　　四、承包荒山亩数

　　五、承包年限：自 年 月 日至 年 月 日为 年

　　六、乙方应在承包范围内的零星荒地和空闲地，补栽石榴树，经甲方验收后，确定棵树 棵从第五年元月一日开始缴纳承包金，每年每棵应缴6元，上缴承包金时间，每年十二月三十一日之前必须缴清，否则甲方每天按拖欠金额的.3%罚乙方违约金 交给甲方。

　　七、乙方在承包期间，交给甲方的承包金外，国家或上级有关部门收取的税费等应由乙方承担，甲方概不承担。

　　乙方应保护好承包范围内的松树，不准随意砍伐，没少一棵对乙方进行 元以上， 年 月 日至 年 月 日止。

　　本合同自签订之日起生效。

　　签订日期：

　　甲方：

　　村委会 公章

　　甲方代表人

　　乙方代表人

　　发包方：

　　施工方：

　　工程名称：______

　　工程地址：______

　　发包方开发建设________心工程，诚意邀请我方参与，经双方友好协商订立合同如下：

　　一、承包方式：包工不包料。

　　二、承包范围：该工程项目建设内容设计图中的给排水单项工程施工。

　　具体为：室内给排水主管、雨水管道、卫生间二次装修给排水管，大、小便器具，室外给排水管道，污水管道安装。

　　三、承包安装工程单价：

　　1、室内部分：按设计图施工建筑总面积__元/*放计价(含税)。

　　2、室外部分：给水管道按照发包方采购管材单价的三分之一计价，据实结算。排污管道、雨水管道按国家__定额统一计价结算。

　　四、其它内容：土石方、管道沟槽开挖不属承包方施工范围，由发包方另行安排施工。设计变更增加部分另行计价。发包方指令施工设计图以外的内容另行计价。因其它原因

　　等，施工资料由土建单位统一建立，该工程所需材料由发包方负责。

　　五、安全施工方面：由承包方组织教育，确保安全条件下施工。

　　六、质量方面：

　　1、承包方负责给排水施工质量，严格把握材料质量关，不合格产品不予安装(除发包方要求安装外)。

　　2、质量保证期为一年。一周年内出现安装质量问题，全部由承包方负责。如因后期管理不到位，使用不正确或其它原因导致的'承包方不负责。

　　七、安装工资支付方式：由于包工不包料系全部人工工资，因此，承包方需按工程施工总进度支付人工工资的__%。预留__%的质保金，工程决算时一次性付清人工工资。

　　八、此合同经发包、承包方负责人双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　发包方(法人)签字：__________

　　承包方(法人)签字：__________

　　_____年_____月_____日

　　委托方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　甲方将其货物装卸业务委托给乙方作业，为明确双方的权利和义务，经协商一致签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方承包甲方公司进出货物的搬运、装卸工作，并严格按照甲方的指令进行相关的工作。

　　第二条本合同合同期为 年，自合同生效之日起算。合同期内，乙方不得将其承包的装卸业务在转包或者分包给任何第三方。

　　第三条乙方承包装卸货物的价格为每吨12元，该价格为含税价格，每次付款时乙方应向甲方提供合法有效的发票，另外每次装卸货工作，甲方给乙方路费补助150元，结算方式为月结。

　　第四条乙方保证对甲方提出的装卸货要求做到随叫随到，保证在收到甲方通知后，20分钟内到达现场。乙方保证其派出的工人数量能够保证装卸工作能够在甲方规定的时间内完成，并保证搬运过程中货物的安全。若货物因乙方搬运原因发生损坏的，乙方按照原价赔偿给甲方。

　　第五条乙方负责为其派出的工人交纳相关保险，并负责装卸期间内装卸工人的安全，如发生意外，甲方不承担任何责任。同时，乙方自行负责解决其派出的工人的相关食宿问题。

　　第六条乙方装卸工人必须礼貌对待客户，任何情况下，不得直接与客户发生任何矛盾、冲突等有损甲方形象的行为。否则，甲方每发现一次，将对乙方扣款 100元。扣款在装卸费用中扣除。因乙方工作人员与客户发生冲突而造成客户和甲方的`所有损失将全部由乙方负责赔偿。

　　第七条装卸工作结束后，乙方应主动对装卸场地进行清理和打扫，保持现场的整洁、美观。

　　第八条若乙方不能按照本合同的约定，及时全面的履行合同义务的，应当承担相应的违约责任，并负责赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　第九条因履行本合同发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。

　　第十条本合一式两份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经过友好协商，甲方将浏阳赤马湖水上训练基地路面维修等工程承包给乙方，根据本工程实际情况，为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，一致同意签订本合同协议。

　　第一条 工程承包主要范围

　　赤马湖水上训练基地路面维修等工程

　　第二条 工程预算：贰万陆仟捌百元整

　　第三条施工工期：该工程定于20xx年3月10日左右开工，20xx年4月18日全部竣工(包括雨天及法定节假日因素的影响在内)，工程施工过程中，由于以下原因的影响，经甲方签证后，施工工期顺延。

　　1、发生人力不可抗拒的自然灾害的因素，以甲乙双方审定的实际工日数顺延工期。

　　2、在日常工作日内，停电停水八小时以上或连续间断性停电三天以上(每次连续时间四小时以上)工期顺延一天。

　　3、其他原因影响，以双方办理签证为准。

　　第四条 工程质量

　　1、该工程质量必须达到合格工程标准。

　　2、该工程在施工期间内造**身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任;任何安全与质量事故，均由乙方负责。

　　3、严格按施工规范和甲方要求施工，工程质量达到国家验收合格标准。

　　第五条 工程结算方式及付款办法

　　1、结算方式

　　①本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全的形式进行承包

　　②工程结算以甲方现场实测的签证单为依据，套用20_年湖南省市政工程消耗量标准按实结算，人工工资按湖南省建设厅文件湘建价[20_]403号文件执行，材料调差按长沙市施工同期建设造价执行。

　　2、付款方式

　　本工程为全额垫资施工，工程竣工验收合格，结算审计后一次性付清(以乙方交结算书时间为准15天之内)

　　第六条 工程管理与验收

　　1、本工程严格按施工程序组织施工。

　　2、施工过程中发生的设计变更，必须以甲方代表提出的变更文件为准。

　　3、严格按国家颁发的规范和验收标准，按照施工图及说明文件要求进行施工，施工过程中对质量不合格的应及时采取措施反工，不留隐患，不留尾巴。

　　4、施工中使用的各种材料有出厂合格证、材质保证书，无上述证件者，乙方不得使用，甲方有权拒绝签证。

　　第七条 甲、乙双方责任

　　一、甲方责任

　　1、负责开工提供施工用电、施工用水的方便，费用有乙方执行负责。

　　2、参加本工程主要施工技术方案、施工进度的安排和重大技术方案的讨论。

　　3、积极筹备资金，按本合同规定的'时间向乙方支付工程款。

　　4、派遣施工代表，检查验收工程质量，协助解决施工中有关问题。

　　5、审查工程结算，负责技术数据和材料价格的登记。

　　6、甲方有责任检查、监督现场的施工程序、施工质量、安全技术措施，对违章作业提出批评、整改，对情节严重，影响施工质量和安全的有权现场制止。

　　二、乙方责任

　　1、乙方承诺本工程不拖欠民工工资。

　　2、严格按照甲方要求施工，保证工程质量。

　　3、编制施工方案和施工结算，按时组织力量进行施工

　　4、派遣施工代表会同甲方解决施工中的有关问题。

　　5、乙方要严格施工管理，做到文明、安全施工，凡施工过程中发生的一切人身安全、交通及设备施工慨由乙方负责。

　　6、乙方从进场至施工过程中到撤离现场之前，必须协调并处好与有关部门的联系，自觉遵守当地**及有关部门的管理规定。

　　7、爱护甲方的现有设施，遵守甲方的有关规章制度。

　　第八条 违约与仲裁

　　1、任何一方如未履行合同规定的责任，应赔偿因此给对方成的经济损失。

　　2、双方在执行本合同过程中，如发生争执，应本着实事求是，相互谅解，协商一致的原则来解决，通过协商仍解决不了的问题，可报长沙市仲裁委员会仲裁。

　　第九条 本合同经双方法人代表签字并加盖公章后生效。本同 一式肆份，甲乙双方各持贰份。

　　甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章)

　　法人代表(签字) 法人代表(签字)

　　电话： 电话

　　开户银行：： 开户银行：：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方：_________________________乙方：_________________________

　　甲方在位于，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式：采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、楼层建筑图纸等，乙方提供劳务、建筑技术、建筑材料、装修材料、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

　　二、承建项目：乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶；装饰室内墙批类粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管等；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗漏处理。

　　三、承包价格：按建筑面积一层每*方米____________元计，二层每*方米____________元计。建筑面积按每层楼外墙计算，以建成后实际建筑面积计算工程承包款总价。

　　四、付款方式：甲方分阶段支付乙方工程款，完成第一层砖砌并倒制好楼面后支付____________元；完成全部房屋主体建筑后支付____________元；全部建筑及装修工程完工，经甲方验收合格、测量全部建筑面积后，支付全部工程款。甲方从工程款中扣留____________元作为建筑质量保证金，________年保质期满后，无质量问题或乙方维修处理好质量问题后，再全部付清。

　　五、质量要求：乙方应当按照国家规定的`房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　六、注意安全：乙方在施工过程中，一定要做好安全措施，保证安全第一，如果乙方施工人员出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，保持清洁卫生。

　　七、工期要求：施工期从________年____月____日起至________年____月____日；乙方必须在施工期内完成全部承建工程，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间，如因乙方原因延误工期造成甲方有关损失，甲方有权向乙方索赔。

　　八、质量保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，约定本合同的质量保修期如下：

　　1、屋面防水工程，卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年；

　　2、电线、排水管道，设备安装为________年保修期；以上保质期满后，甲方付清乙方全部工程建筑质量保证款。

　　九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字（章）：____________乙方签字（章）：____________

　　________年____月____日________年____月____日

　　发包人： (下称甲方)

　　承包人： (下称乙方)

　　保证人： (下称丙方)

　　为了更好地开展超市经营服务，经甲乙双方充分协商，就乙方承包经营甲方的超市事宜达成一致，并签订本协议书，以资双方共同遵守。

　　一、 合同标的甲方将座落在 的超市承包给乙方经营，乙方根据本协议书约定享有经营管理权和承包受益权。乙方对甲方所有的超市的现状已有充分了解，愿意承包经营甲方的上述超市，并保证合法经营。甲方将经营超市所需的证照提供给乙方保管使用，乙方应当按照经营 正当经营，并切实维护甲方的商誉。

　　二、 经营方式乙方承包经营期间，实行独立核算、自负盈亏、自主经营、自主用工。

　　三、 承包期限

　　1、 承包期限为________年，即从________年____月____日起至________年____月____日止。实际承包期限自甲方移交之日起算。

　　2、 根据法律规定或本协议书约定，提前解除或终止协议书履行的，不受上述期限的限制。

　　四、 承包金及缴纳乙方承包经营的年承包金为______元，采取先缴纳后使用原则;乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金：

　　XXX;

　　XXX;

　　XXX;

　　XXX。

　　五、 经营证照

　　1、 甲方于本协议签字之日将超市经营所需的各种证照交给乙方，证照清单详见附件。

　　2、 上述证照乙方经营期间由乙方保管，证照的年检工作及相关费用由乙方负责，甲方提供必要的协助。

　　3、 乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。

　　六、 消费卡(券)乙方同意甲方此前已发放的消费卡(券)可在乙方经营期间可继续使用，持卡(券)者在持甲方消费卡(券)至乙方消费时，乙方应当提供服务。

　　七、担保或保证金丙方自愿为乙方在本协议框架类的全部义务向甲方提供连带责任担保，丙方提供担保的期间为________年。或乙方向甲方缴纳保证金_____元，乙方违约的，乙方无权主张保证金，保证金归甲方所有。乙方无违约行为的，甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。乙方缴纳的保证金由甲方保管期间，不计收利息。

　　七、 甲方的权利义务

　　1、 甲方有权按约定收取承包金。

　　2、 本协议签订后甲方应及时将超市移交给乙方使用，乙方在确认甲方提供的设备设施等处于适用状态，能够满足乙方正常承包经营需要时予以接收(详见移交清单)。

　　3、 甲方将超市设备设施管道等的线路图提供给乙方,以便乙方经营过程中负责维护保养。

　　八、 乙方的'权利义务

　　1、 乙方应按约定及时足额缴纳承包金。

　　2、 乙方应当合法经营。

　　3、 乙方应当爱护超市设备设施，适时维修和保养。经营期间的水电费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。

　　4、 乙方确需适当调整超市装饰的，应当事先征得甲方书面同意，所有费用由乙方承担;在协议解除或终止时，乙方应当将调整后的装饰等无偿地移交甲方享有。

　　5、 乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。乙方与第三方之间签订的任何协议与甲方无关，涉及甲方的应事先征得甲方同意。

　　6、 未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。

　　7、 乙方不得以甲方超市名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动，不得作出任何有损甲方利益的行为。

　　九、 违约责任双方应当全面履行本协议书约定，任何一方违约的，均应向守约方承担违约金______元;违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。一方违约的，守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。

　　十、 其它

　　1、 协议期满后，甲方如重新对外发包经营的，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。

　　2、 协议期满或解除后，原有设备及设施归甲方所有，乙方添置的设备设施归乙方所有，甲方可折价取得该部分设备设施。

　　3、 协议中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。

承包合同菁选（扩展8）

——承包合同菁选

关于承包合同(集合15篇)

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的关于承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　农村土地承包合同的内容

　　农村土地承包合同是指农村集体经济组织的成员或农村集体经济组织以外的人与其集体经济组织之间签订的承包农村土地，并交付一定收益的协议。农村土地承包合同主要包括发包方、承包方的'名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;承包土地的名称、坐落、面积、质量等级;承包期限和起止日期;承包土地的用途; 发包方和承包方的权利和义务;违约责任等。农村土地承包合同包括书面合同、口头合同、任务下达书，以及其他能够证明承包经营关系的事实和文件。

　　《农村土地承包法》第二十一条规定，发包方应当与承包方签订书面承包合同。承包合同应当包括以下条款：

　　(1)发包方、承包方的名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所。

　　(2)承包土地的名称、坐落、面积、质量等级。

　　(3)承包期限和起止日期。

　　(4)承包土土的用途。

　　(5)发包方与承包方的权利和义务。

　　(6)违约责任。这里需要特别强调的是，承包合同是明确发包方、承包方的权利义务关系并具有法律效力的文书，是承包方依法承包集体所有的土地的合法依据，是约定当事人双方权利义务的重要凭证，土地承包到户后，一定要签订书面合同，采取口头合同的形式，一旦出现争议，双方口说无凭，难以收集证据，分清责任。签订书面承包合同，便于当事人认真履行合同，互相监督，也有利于解决可能出现的纠纷。

　　甲方：__________（以下简称甲方）

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　身份证号码：__________

　　甲、乙双方在经友好协商的基础上，就关于乙方_____承包_____号游艇商场事项，达成以下协议：

　　1、乙方每月应当向甲方支付承包金_____元整（￥_____元）。承包期间经营风险由乙方自行承担。

　　2、乙方须预付甲方六个月的承包金，其中_____个月作为经营风险保证金。该___个月的经营风险保证金在合同期满后经双方结算后退还乙方。以后每三个月向甲方交纳一次，每次在___日以前付清。

　　3、乙方自行安排住宿；

　　4、乙方应严格把关商场内所进商品质量，杜绝过期、变质食品、假货，如有此类事件发生，甲方有权追究乙方责任。

　　如果因为乙方产品出现质量问题，而导致____________________

　　5、乙方需严格执行甲方的各项规章制度（如卫生、海事、纪律等），如有违反，将根据制度处罚（制度另附），处罚直至退场，并不退还押金；

　　6、甲方免费提供乙方的.一位员工餐、工作服、水、电并在趸船一楼楼梯左侧下方免费提供一间房间作为仓库；

　　7、甲方负责乙方在商场及仓库所有商品的安全，如发生损坏或丢失，将由甲方负责。

　　8、甲方在乙方签单消费将给予_____折优惠。

　　9、酒店客人在商场签单消费，甲方为其代收其款项，甲方将扣___%做为手续费及税金，每月结清。

　　10、酒店部分需给乙方代销（如酒店纪念品等），酒店给予一定折扣（_____折），每月结清。

　　本合同有效期为一年，如双方愿意续签，应期满前一个月商定。任何一方提出解除合同，需向对方支付一个月的承包金。

　　本协议一式二份，甲乙双方各持一份，乙方附身份证复印件两份，双方签字生效，本协议签订之日起，甲乙双方于_____年_____月_____日签订合同。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　负责人：__________

　　负责人：__________

　　日期：_____年_____月_____日

　　日期：_____年_____月_____日

　　电话：__________

　　电话：__________

　　甲方：____________联系电话：_________________________

　　乙方：____________联系电话：_________________________

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。

　　一、工程地点及名称

　　1、工程地点：_____________________________________________

　　2、工程名称：_____________________________________________

　　二、承包内容价款以及工期

　　1、承包内容污水站全部土建工程

　　2、工程造价一次性包死。

　　3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。

　　三、付款及质量

　　1、污水地底板验收合格后付_____%，主体验收合格后付至_____%，发包方进行竣工验收合格后付至_____%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。

　　2、工程质量：合格

　　四、甲方责任

　　帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。

　　五、乙方责任

　　严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的.责任和费用。

　　六、保修期及质保金

　　1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。

　　2、质保金：承包总价的_____%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。

　　4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。

　　甲方(签章)：_____________乙方(签章)：_____________

　　________年______月______日________年______月______日

　　甲方：____省____县浆水乡上源头村委会

　　乙方：____省____县浆水乡上源头村四组村民廖X

　　为了开发利用荒山地，经村支委研究同意将属其上源头村集体林场其中一小角荒山地发包给乙方开发私办猪场，现经甲乙双方充分协商，双方签订合同如下：

　　一、乙方承包甲方的荒山地面积及四至范围：乙方承包甲方荒山地总面积约_____亩，以四界范围为准。四界范围是：南至_____，北至_____，西至_____，东至_____。

　　二、承包期限：承包时间为________年，承包期限从________年元月____日起至________年____月____日止。

　　三、承包款：承包款每年人民币_____元整，________年承包期总计承包费人民币_____元整。支付办法：承包款乙方按承包年限一次性支付人民币_____元整给甲方（村委会）。

　　四、在承包期限内甲乙双方的权益和义务：

　　（一）、乙方享有承包经营权，可自由种养，但不得超出四至范围以外。

　　（二）、在承包期限内，乙方经营管理所需要的'资金、费用支出全部由乙方负责。

　　（三）、乙方在承包期间依法经营所得一切利益全部属于乙方所有，甲方不得提出任何要求。

　　（四）、乙方承包的山地发生权属争议，甲方负责调处纠纷。如因国家需要征用的，按照法律政策规定执行。

　　五、本合同由甲、乙双方共同签订，双方代表人签字、盖章生效。在承包期限内，不论管理体制、行政区域、人事变动，本合同效力不变。合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。

　　甲方：____省____县浆水乡上源头村委会代表签字：

　　乙方：_______

　　签订日期：_______年________月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为发展林业生产，开发荒山荒地，甲方全体农户一致同意将本组无权属争议公山的林地使用权，承包给乙方用于造林开发。为明确权责、便于管理，经双方协议特订立如下合同：

　　一、承包范围

　　甲方将山承包给乙方用于林业开发的林地四至范围如下：东起______，西至______，南上至______，北下至______，面积约______亩，造林范围详见《造林规划设计地形图》。

　　二、承包期限

　　乙方对上述范围内林地使用权的承包年限为______年。即（______年—______年______月______日止）

　　三、甲方责任

　　1、甲方必须保证承包给乙方林地的所有权依法属本组所有，承包期内不会发生任何山林权属争议，并按要求协助乙方办好有关林权流转手续。

　　2、承包期内，乙方对所承包林地使用权和林木所有权有充分处臵权，可以拍卖、出租、转让、继承、抵押，甲方不得以任何理由进行干预。

　　3、承包期满后，乙方归还甲方的林地，甲方应在林地归还后的当年或次年，及时组织人工更新造林，所需费甲方自理。

　　4、甲方及其农户协助乙方处理好当地关系、做好林木管护及护林防火工作，不得在乙方的新造幼林内放养牲畜，不得毁坏乙方林木，不得水、电、路、办厂用工等事由蓄意向乙方提出不正当要求，索取不合理的费用。

　　5、甲方及其农户如需在乙方承包林地内修筑公路、开采矿藏、挖石取土、建房造坟的，应事先征得本组同意，自觉按有关规定办好手续，并做到严防山火、不损坏乙方林木，否则造成任何损失，概由当事事主负责全额赔偿。

　　四、乙方责任

　　1、乙方不得改变林地用途，三年内必须全部完成承包林地的'造林开发，且所需的造林及管护投入全部由乙方承担。

　　2、乙方新造幼林，前三年必须每年组织专业班子进行一次抚育，并安排专人长期进行管护。

　　3、乙方新造林应以用材林为主，坚持适地适树、合理密植，新造松树应分两次进行合理抚育间伐，间伐后定株的松树每亩应保留50株，14cm松树，用于采脂。现有回蔸杉树树种按间伐原则留足基数。

　　4、除间伐材外，进入采伐期后，乙方必须分年集中连片采伐利用林木，公开招标拍卖，所得利润应及时与甲方按比例分成。

　　5、30年后，乙方应如期无偿归还承包甲方的林地（不含林地上的林木）。

　　五、受益原则

　　1、承包范围内，造林前现存回蔸树杂木，由乙方负责办理手续无偿采伐利用。乙方需要保留回蔸杉树成林皆伐时，按甲方三、乙方七比例分成。

　　2、采脂收入全由乙方用于以间养间、以间养林，甲方不得要求乙方_________、_________分成采脂款。

　　3、乙方在成熟林需要皆伐时的销售收入，扣除应交税费和每亩______元的造林管护成本，所得利润均按“甲方_________、乙方_________”的“_________、_________”比例双方分成受益。

　　六、违约责任

　　双方应共同遵守本合同所规定的条款，甲方或乙方违约，除赔偿对方直接经济损失外，另处违约金______万元。

　　七、其他事项

　　1、本合同自签订之日起______年内有效。（______年——______年______月______日）

　　2、本合同一式六份，每份四页，甲、乙双方各执一份。______县林业局、______镇人民**、______村委会、______县司法局公证处各送一份存档备查。

　　八、双方签字

　　甲方（签章）：______乙方（签字）：______

　　组长（签字）：______

　　签证单位：______

　　石羊塘镇**（签章）签证人（签字）：______

　　老虎岩村委会（签章）：______签证人（签字）：______

　　合同签订时间：_________

　　甲方根据需要将饭堂承包给乙方经营、管理，经以方友好协商特签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行：

　　一、合同双方：

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　二、承包期限：

　　从______年______月______日至______年______月______日止

　　三、具体内容：

　　1、甲方有职工______人，其每人每天为______餐，早餐为人民币______元，午餐为人民币______元()晚餐为人民币______元()，夜宵为人民币______元，供给乙方办理伙食。

　　2、甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。

　　3、甲方总务部每天将次日用膳人数通知乙方饭堂主管，乙方按此人数准备饭菜份量。

　　4、甲方在乙方交接前进行盘点，所剩的粮油、副食品等由乙方作价接收，解除合约时甲方须按价接收乙方剩下粮油、副食品。

　　5、乙方预付甲方半个月伙食费，结算时由乙方开具半个月用餐明细表与甲方核对无误后，甲方应在三天内以现金方式一次性付清乙方伙食费，不得拖欠。

　　6、在经营期间内，双方应按照合同条款通力协作，互相配合，双方不可无缘无故，轻率行事解除合同。

　　四、甲方责任：

　　1、 提供设备的维修保养。

　　2、 提供乙方工作人员的住宿，包括水和照明用电费。

　　3、 甲方无偿提供厨房所用的'燃料、水、电。

　　4、 不得随意停止承包和随增加收费项目。

　　5、 甲方必须提前预报就餐人数，失误造成后果，由甲方负责。

　　五、甲方权限：

　　1、 甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安、消防、综合治理、监督等，特别要禁止食物中毒事故发生，一旦发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。

　　2、 乙方因食堂工作人员失职影响甲方正常工作，(如无特殊情况下)，甲方有权追究乙方的责任。

　　3、 甲方有权对饭菜质量数量、卫生服务等情况进行监督检查，如乙方未达到饭菜质量，甲方有权要求进行适量赔偿或终止本协议。

　　4、 根据食堂工作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。

　　5、 承包方其他违约时，甲方须立即告知乙方，乙方应尽快调查落实，把处理结果告知甲方。

　　6、 乙方除因特殊情况外，造成误餐或停餐，甲方有权对乙方给予适当的经济处罚。

　　7、 乙方违约，甲方有权提出终止承包合同，造成甲方损失的，上报法院或仲裁机关处理。

　　六、乙方责任：1、 按甲方消防、厂规、治安做好工作。

　　2、 食堂工作人员按***门规定进行身体检查，费用自理。

　　3、 经营场所进行定期防鼠灭蝇。

　　4、 严格执行各项食堂管理制度，严格按食堂操作规程及卫生管理制度实施。

　　5、 必须确保食物的质量，把住进货渠道及进货质量关，严禁购进变质变霉的食物，保证放心肉的卫生，做到食品卫生内部以及环境卫生，经得起上级部门检查并达到合格。

　　6、 乙方工作人员须统一工作服装和卫生用品，费用自理。

　　7、 乙方必须按甲方规定时间作息，准时开餐，开餐时间由甲方规定，如有变动应事先通知乙方。

　　8、 乙方厨房工作人员必须遵守甲方规章制度，不得随意出入甲方车间及其它禁区域，如违反者，甲方可将依所规处罚。

　　9、 甲方厨房现有之设备及餐具乙方应合理使用，妥善保管严格管理，不得人为损坏和丢失，否则折价赔偿。

　　10、经营业务只限于饮食服务方面，方便甲方服务人员。

　　11、乙方在运作期间材料费自理，所需食堂工作人员的劳资，劳保费用均由乙方自理。

　　七、乙方的权限：

　　1、 有权自主经营，自负盈亏。

　　2、 有权自主聘用，调用工作人员。

　　3、 甲方违约乙方有权提出终止承包合同，并止报法院或仲裁机关处理。

　　4、 如市场物价上涨过高，变成乙方在连续二个月亏损的情况下，有权向甲方提出增加伙食费用，甲方应尽快进行市场调查，若情况属实，应适当增加伙食费用。

　　八、其它：

　　1、 因不可抗力原因造成损失时，乙方不承担甲方房产和设施的经济损失。

　　2、 甲、乙双方员工应保持互相尊重，尽量不发生磨擦，更不许出现打架等事例，若有发生追究责任因此造成的伤害由无理的乙方负责。

　　3、 节假日乙方照常为甲方职工服务，如需加餐乙方负责加工，甲方买菜或委托乙方采购。

　　4、 乙方在承包期间属甲方的厨具和餐具，在添置之前必须征得甲方同意方可购买，向甲方报销。

　　5、 承包结束时，乙方应将甲方提供的场地、设施、设备、工具等全部清还甲方，配合甲方完成清算工作。

　　6、 承包期满时是否续约或终止合同，甲、乙双方均提前壹个月通知对方。

　　7、 本合同若有未尽事宜，将由双方代表协商处理。

　　8、 本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份：

　　甲方代表［签名］： 乙方代表［签名］：

　　单位［盖章］： 单位［盖章］：

　　电话： 电话：

　　日期： 日期：

　　甲方：乙方：

　　为了明确工程内容及双方责任，经双方协商达成如下条款：

　　一、工程内容、范围。

　　1、施工路段：库尔勒掐故乡至托克逊

　　2、全段中有牧民水管及排水沟（需修桥）与上述工程合并结束。

　　3、简易路面，路基宽6米，长175公里，高度根据路面具体情况施工，路基两边设置排水沟。

　　二、工程及费用。根据以上工程数量和双方协商，本合同预算价为4250万元，乙方支付给甲方300万元作为工程保证金，乙方可用设备抵作工程保证金。

　　三、施工工艺严格遵守甲方规定的施工规范和技术标准。

　　四、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）甲方负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥监督与管理。

　　（2）甲方负责提供给乙方施工技术人员、施工进度表、施工图纸。

　　2、乙方责任：

　　（1）尊重和服从业主，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。乙方必须对所施工的工程进行保密，不得向他人或无关人员告知工程内容和工程地点。

　　（2）乙方保证按照甲方提供的施工图纸及质量要求进行施工。强化本施工队的安全生产教育，严格按操作规范施工，不乱搭乱接电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则乙方承担此产生的.全部责任。

　　（3）乙方给甲方提供所有机械设备的详细资料一套，资料内容必须和施工过程中所使用的设备相符。工人进入施工现场必须做到文明、安全施工、工程完毕清场。

　　（4）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工，工程质量等问题均由乙方承担。

　　（5）乙方应保障甲方不承担任何人身伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之公诉、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行验收规范。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。如因乙方只求进度不按操作规范施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　六、后期养护工程竣工并经甲方和监督方共同验收合格后，乙方需负责本工程竣工后养护维修等发生的一切工作费用，甲方不在承担一切费用。养护期限为竣工后18个月。

　　七、付款方法协议签订后，甲方先支付乙方合同总金额的10%作为工程预付款，后期按照工程进度实际测量的工程量每月支付给乙方75%的工程款，剩余15%余款待工程验收完工、养护期限到期后甲方在20个月内全额支付给乙方。

　　八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同不得作为任何形式的抵押或进行与工程无关的行为，如有违反，所造成的任何经济损失及法律责任均由乙方负责。该协议书自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　________年____月____日

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日

　　包方名称(以下简称甲方)：____________________

　　承包方名称(以下简称乙方)：____________________

　　依照《民法典》经甲、乙双方协商一致，签订本合同并诚信遵守。乙方承包甲方在“____市花园”小区的广告摊位，详悉条款如下：摊位承包费用：_______________________费用支付方式：_______________________ ☆甲方的权利义务

　　1、合同期间，甲方有责任维护会展现场的秩序，确保会展顺利进行;

　　2、合同期间，甲方有义务维护乙方的合法利益，促成双方利益共赢; ☆乙方的权利义务

　　1、合同期间，乙方工作人员必须严格遵守会展现场的规章制度，并有责任和义务维护良好的`会场环境，为广大业主营造一个舒适、整洁的消费观光空间;违者视情节轻重处以5元

　　50元罚款不等，对肆意妄为、无中生有、恶意破坏会场秩序的参展商户或个人，甲方有权利取消其参展资格并清理出场;

　　2、合同期间，乙方工作人员不可擅自出入施工现场，扰乱施工现场秩序;如因个人原因造成的意外事故或伤亡，甲方不负任何责任;

　　3、合同期间，乙方工作人员须在规定的区域范围内开展正规的商业洽谈和活动，不可穿梭、徘徊在会展现场之外的其他场所，扰乱小区正常的工作秩序;

　　4、合同期间，乙方工作人员须严格遵守会展现场的时间安排，时间安排如下：08：00-18：00，闭场后任何人员不能以任何借口和理由滞留会展现场;

　　5、合同期间，甲方负责管理会展现场的一切事务，乙方如有问题或纠纷，须请求甲方辅助解决，不可擅作主张;

　　6、合同期间，乙方工作人员不可破坏会展现场以及小区内的基础设施和配置，违者视情节轻重处以罚款或追究其相关法律责任。

　　本合同及附件一式两份，甲、乙双方各执一份，涂改无效，遗失不补。

　　甲方单位名称：(章)

　　乙方单位名称：(章)

承包合同菁选（扩展9）

——承包合同菁选

关于承包合同精选15篇

　　在当今不断发展的世界，合同的法律效力与日俱增，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编收集整理的关于承包合同，希望能够帮助到大家。

　　发包方：______________

　　承包方：______________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循*等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______________

　　2、工程项目及范围：______________

　　3、工程地址：______________

　　二、承包工程范围、形式及合同价款

　　1、承包工程范围：_______

　　2、承包形式：包工不包料

　　3、分项工程单价：_______

　　4、合同价款约：_______

　　三、分包管理

　　1、合同协议签订后，承包方全部人员服从项目领导和管理，执行发包方公司的规章制度，不准出现违纪违法现象。

　　2、发包方按公司ISO9000族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。

　　四、双方职责

　　发包方：

　　1、负责工程的总体安排和全面管理工作。

　　2、负责预算及现场签证的处理。

　　3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。

　　4、负责工程的技术问题和技术变更。

　　5、负责提供吊车，保证施工需要。

　　6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施（安全帽费用由承包方自负）。

　　7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。生活用水、用电包干使用，现场另立协议。

　　8、负责对承包方工程质量进行检查，并有权对不合格进行处罚。

　　9、做好施工前安全交底和防护设施的完备，达到安全施工要求。

　　10、按协议支付承包方的工程款。

　　11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的.施工情况进行检查，如达不到文明施工的标准，应当场给予经济处罚。

　　承包方：

　　1、组织素质好、工种齐全的施工队伍，并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份（其中一份交发所方保卫部门），随时提供增减变化情况表，并负责代发工人工资。

　　2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量有专人负责，其负责人报发包方。

　　3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等，如有人为损坏和丢失照价赔偿。

　　4、严格按照发包方的安全施工交底，规范施工，并签订安全协议书，施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行，发包方可提供方便条件。

　　5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。

　　6、做好现场文明施工，严格按照“三清六好”的标准进行施工，做到“下工活底清，工完场地清”，并接受发包方每月一次的文明工地检查，所用清理用工均由乙方负责。

　　7、小型手持工具，承包方自备（技工常用的专业工具）。

　　8、执行材料限额领料，超实际预（结）算部分从承包价款中扣除。

　　9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理，符合有关食品卫生管理规定，生活用煤自行解决，不得随意烧现场木材。

　　五、工期

　　1、该工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

　　2、以合同工期为准，因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5‰进行处罚。

　　3、工期顺延

　　①、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字，并加盖单位公章的签证可顺延工期。

　　②、现场停工一天，经发包方签证工期顺延。

　　③、如遇人力不可抗拒的自然灾害，工期顺延。

　　六、质量

　　1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。

　　2、分部分项不合格时，发包方有权撤换承包方人员。

　　七、结算方式及付款方式

　　1、承包方进厂施工后，发包方付给承包方人员生活费及零用款。

　　2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定，由项目预算部门审核后，交项目劳资部门结算人工费，5日内支付给承包方人工费的85%（其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款）。分项工程达到主体完工后，再拨付12%。发包方按结算额的3%预留保修金，工程竣工一年，根据工程保修情况另议支付。

　　八、其它事项

　　1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督，在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时，发包方可单方面终止合同协议，并追究承包方的责任，因此造成的损失由承包方负担。

　　2、承包方必须保证人员稳定，不得随意变换人员，特别是现场带班人员不能更换，若更换必须经发包方同意，承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力，以便于更好地配合发包方的管理。保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务，服从发包方的统筹安排。

　　九、未尽事宜双方另行协议

　　发包方（签章）：_______承包方（签章）：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　x村村委会（甲方）

　　立合同者：

　　村民赵XX (方）

　　为促进农村经济的发展，充分调动村民农业生产的积极性，经双方民主协商，签订本合同，以资共同信守。

　　一、乙方承包甲方高产田十亩，按照全村统一规划，村西甲方的.十亩淤地归‘方承包。

　　二、乙方承包的土地、只有管理权和使用权，不准出卖、荒废、破坏土地。否则，甲方有权收回并过究责任。、

　　三、土地承包费每年每亩一百元计。乙方向甲方每年交纳承包费一千元，超产自余，减产自负。

　　四、承包期间，乙方如遇人力不可抗拒的自然灾害而过成减产减收。其核减数额须经全休村民委员会民主讨论核定，任何一方不得随意修改或涛级合同。

　　五、本合同自19X X年x月x日起生效，三年不变。合同期内任何一方不得随意变更。如发生争执，须经报请上级裁决。

　　六、本合同一式三份。甲、乙双方各一份，村党支部一份。

　　甲方：x村村委会（章）代表人：郭xx七方：赵XX(印）

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　经甲乙双方友好协商，现甲方委托乙方承包甲方所需的装饰工程，为明确甲、乙双方的责任和权益，确保工程质量和工期，达成如下合同条款：

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：成都高新区盛邦街333号12栋4单元32层2号

　　2、工程内容：以附属报价表及与报价表配套的设计内容为准，实行预算包干，如有项目增减应甲乙双方共同协商后并另出文字说明，所列项目：吊顶、门窗套及木门、墙地装饰、水电、电视电脑线路改造、卫和间设备及灯具安装。

　　3、承包方式：由乙方提供设计、物料供应、施工及安装。

　　4、工程造价：(人民币)。详见预算所列项目。

　　5、工程期限：自年日至月施工，工期顺延)。

　　二、付款方式：

　　1、双方签定合同后三日内，甲方即应向乙方支付工程定金计：贰万元整(人民币)。

　　2、工程施工完工后，甲方再向乙方支付工程尾款计：(人民币)。

　　3、工程施工产生所有款项均汇入本公司指定代理人胡志*账户，卡号：()

　　三、甲方责任：

　　1、与乙方共同确定装倏规格标准，仔细阅读预(决)算表，认真识别设计施工图，并签字认可。

　　2、负责协助乙方办理装修施工的各项手续。

　　3、负责提供施工用水、用电，保障现场施工条件。

　　4、负责监管所有到场材料质量，并认真签定材料进场单据。

　　5、物管保证金由甲方垫付。在第二次付乙方工程款时扣回。

　　四、乙方责任：

　　1、安全、文明、合理安排施工，严格贯彻施工程序，保质保量地完成施工任务。质量达到验收标准的要求。如因乙方原因发生安全事故，甲方概不负责。

　　2、合理安排工期，确保甲方室内外现有房屋结构和设施及完工交验前的成品保护。如有损坏，应负责赔偿。保护环境，垃圾清运。

　　3、乙方负责提供两年的`质保期。质保期内因乙方质量问题一律免费维修。质保期后及因甲方使用发生的问题由甲方承担费用。

　　五、 违约责任

　　1、违约方应承担全部法律责任。

　　2、如材料、施工技术不合要求，施工工期延后5天以上等按违约处罚总价5%，如发生重大质量和房屋设计损坏事故，甲方有权要求乙方撤换施工人员或终止合同。

　　3、如甲方不能按期付款(三日内)，乙方有权暂停施工，工期延误或造成其他后果，应由甲方自行承担。

　　六、施工中如甲方要求更改认可后的施工方案或另有新增项目需双方商定后，甲方认真签定更改单与新增项目单价表，并一次性付清其款项，乙方立即进料，精心施工，达到双方满意的效果。

　　七、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。合同自签定之日起生效，全部合同条款履行完毕后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公*的诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就房屋装修工程承包事项达成如下条款：

　　第一条 工程名称：

　　第二条 本工程内容：

　　1、水电铺设;

　　2、瓦工砌贴;

　　3、木工制作;

　　4、泥工制作;

　　5、施工完毕后的场地卫生清理。

　　第三条 本合同所承包工程的工期开工日期：年____月____日，合同工期： 天。

　　第四条 工程质量标准工程质量执行现行国家或____省制定的相关标准，符合施工说明、合同规定的要求。

　　第五条 承包方式乙方采用固定总价全包方式，包质量、包工期、包安全。

　　第六条 工程总承包价

　　1、工程总价按实际工程量计算。

　　2、工程价款包含税价，施工人员的食宿自理。

　　3、乙方必须服从甲方现场管理。

　　第七条 甲方应负责完成下列工作

　　1、提供与其它相关单位的工作协调;

　　2、在开工前协调场地具备施工条件。

　　第八条 质量与安全

　　1、乙方在施工期内严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》，确保施工安全，并对整个工程的安全施工负全部责任。

　　2、施工期间，乙方必须全面照看现场安全，对一切现场作业的`稳妥性及安全性负责，保持工程整齐有序，以免造成安全事故。

　　第九条 工程款项

　　1、凭双方认可，如需变更施工内容，变更部分的工程款按实际量计。

　　2、合同签订后，乙方先期全额垫资，工程完工决算后15天内，甲方付清所有工程款项。

　　3、工程结算以乙方提供的正规发票，经甲方确认后的工程款并以银行转帐形式支付到乙方指定帐户。

　　第十条 工程交工验收本工程交工验收，应以合同、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　第十一条 合同生效

　　1、本合同自签订之日起生效，到结清工程款之日终止。本合同一式二份，双方各执一份。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　3、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交工程所在地人民法院解决。

　　甲方(盖章)：

　　地址：

　　法定代表人(签字)：

　　开户银行：

　　帐号：

　　乙方(盖章)：

　　地址：

　　法定代表人(签字):

　　开户银行：

　　帐号：

　　合同订立时间：________年____月____日

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

　　二、工程地点：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数10天

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水*面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　身份证号码：

　　详细地址：

　　经甲、乙双方相互协商，将位于xx村xx组15个(3165*方米)扶贫项目蔬菜大棚的承包相关事宜达成如下协议：

　　1、合同有效限期为年，年月日起至年月日止。

　　2、承包费金额：每年每个大棚上缴承包费500元整。

　　3、交款方式：合同签订之日起乙方向镇人民**缴纳当年承包费，共计7500元，其余部分逐年缴纳，每年缴纳的承包费将用于当地作滚动扶贫发展资金。

　　4、甲方项目大棚位于xx镇xx村xx组。

　　5、大棚仅限于种植或养殖生产使用，乙方不得擅自改变其生产用途，不得私自拆改搭建其他建筑物，否则，甲方有权限期整改，到期不整改，甲方有权强制地拆除，并终止合同一切损失由乙方自行承担。

　　6、乙方要承包的大棚应加以保护，除自然灾害而外，其他人为造成的损失由乙方自行承担。

　　7、乙方不得将所承包的.大棚转包给他人经营，一经发现甲方将解除乙方承包权，合同终止，大棚回收，因此而造成的经济损失由乙方自行承担，承包费不予退回。

　　8、乙方要学*有关建立农业合作社方面的有关知识，熟练掌握大棚的种植或养殖技术，总结经验，以传、帮、带的方式和周边群众一起致富，达到共同致富的目的。

　　9、乙方用工时，必须使用xx村贫困劳动力，且日工资不得低于40元/天。

　　10、本合同一式五份，甲乙双方各执一份，其余三份送有关部门备案。

　　甲方：

　　乙方：

　　二〇xx年月日

　　发包方：XX电视台 (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　经甲、乙双方协商洽谈，甲方本着面向市场、拓展市场，引进现代广告经营管理理念之宗旨，将XX电视台相关的广告业务交由乙方承包经营。根据《合同法》、《广告法》等相关法律法规的要求，为明确双方的权力和义务，按照*等协商、互惠互利、职责明确等原则，经充分协商，达成如下合同条款。

　　一、承包期限：乙方承包经营的期限为三年，即自20xx年1月1日至20xx年12月31日;

　　二、承包范围：XX电视台新闻综合频道和公共频道的所有广告时段(包括图像、字幕、电视剧点播、栏目冠名、游动字幕、角标、电视购物等)，但不包括“天气预报”(与气象局合办)及“电话互动视频点播”等。

　　三、承包方式：上交利润递增包干的方式，对所承包的广告时段，乙方自主经营，自负盈亏，超收自留、欠收自补。

　　四、承包上交利润：合同期内乙方按以下标准向甲方缴纳纯利：20xx年度xxx万元人民币，20xx年度 、20xx年度 ，分别按上年基数xx% 递增缴纳。

　　五、付款时间与方式：

　　1、本合同正式签订之日，乙方向甲方足额缴纳定金xxx万元人民币，否则合同不得生效。

　　2、乙方按月向甲方交纳利润。每月的xx日前乙方必须足额缴纳下月承包利润。20xx年 /月、20xx年 /月、20xx年 /月，直至缴清全部广告上交纯利任务数。乙方如未能按时足额缴纳当月广告经营款即为违约，甲方有权终止合同并按规定没收定金并追究乙方相关责任。

　　3、乙方按合同履行期满后，甲方应退还乙方定金。乙方如因不可抗力，无法继续履行合同，应提前两个月以上通知甲方，协商提前终止合同。

　　六、双方的权利和义务：

　　1、乙方必须严格依法经营，并对自己的经营行为负法律责任。

　　2、乙方自主经营，自主决定员工招聘、录用和收入分配。甲方原广告部工作人员自愿进入乙方公司工作，并能严格遵守乙方各项规章制度，乙方应根据需要优先予以录用。

　　3、乙方享有甲方新闻综合频道和公共频道全部广告时段经营权，并可根据业务需要，在经甲方同意的基础上对广告时段在法定范围内作适当调整。

　　4、乙方自行制订所有广告价格，但必须符合法律法规的要求。

　　5、甲方无偿向乙方提供广告部现有办公场所及办公用品，具体物品的类别及数量以交接清单为准，合同终止时乙方如数归还甲方，如有损坏、遗失，乙方应负责修复或赔偿(正常老化、磨损除外);甲方向乙方提供现有广告摄、编设备的使用和及时维护，并推荐两名编辑制作人员为乙方聘用，以保证乙方广告的正常制作和播出。甲方向乙方提供现有通讯设备，费用由乙方自理。如乙方对设备、设施有人为损坏则照价赔偿。

　　6、承包经营的广告时段的确定按XX电视台新闻综合频道和公共频道节目时间安排表中的广告时段。如遇市委、市**及台里有重大活动，广告时段应随着节目的变化而作适当调整;总之，应按广告服从节目的原则处理。

　　七、广告管理

　　1、乙方在XX注册成立广告公司，建立帐户，独立开展广告经营活动，承担一切经济活动的法律责任，甲方概不负责。但为方便乙方开展工作，允许乙方以注册公司和电视台广告部的名义对外宣传联络业务。承包期间，如发生法律、经济及其它任何纠纷，其责任全部由乙方承担。

　　2、本合同履行期间，乙方如签订跨本承包合同期限的广告业务合同必须经甲方同意。本合同期限届满后，如乙方所签订的广告合同尚未履行完毕，由甲方代为继续履行。但乙方应将相应的广告费用支付给甲方(价格按乙方与广告主签订的广告合同为准)，否则，甲方可在乙方所付定金中予以扣除该笔广告费。

　　3、乙方对外因工作需要可以甲方广告部名义开展业务，但以甲方广告部名义签订的合同必须报甲方备份存查;乙方保证广告内容符合相关法规政策的要求，所有广告接受甲方的审查、监督，乙方所签订的广告业务，甲方按乙方提供的播出单及合同，及时安排播出。

　　4、乙方安排播出广告应签署合同和填播出单，对长期客户的广告，其合同必须具有广告主单位公章，否则甲方不安排播出;对乙方未填单的广告，甲方可拒绝安排播出。

　　5、乙方同意甲方安排部分电视节目带随片广告播出，随片广告内容以不影响和冲击本地广告市场为原则。如因乙方不同意随片广告，而使甲方电视节目不能播出，乙方应组织购置具有播映权的`电视节目予以补充，因此而造成的各种费用或版权纠纷由乙方负责。

　　6、甲方允许乙方派代表参加“华东城市电视台广告协作体”、“全省城市电视台广告协作体”等每年召开的例会、年会，并履行相关义务，各协作体要求播出的联播广告，乙方可自行安排，所有收入归乙方所有。

　　7、甲方应保证乙方广告及时、准确播出，对因故错、漏播的广告，甲方应按客户(广告主)的合同要求在乙方正常广告时间内安排补播。造成乙方损失，经甲、乙双方核实后据实给予全额赔偿。

　　8、甲方保证除广告部外，台内其他各部门均不得承接播出各类形式的商业广告，否则应根据所播广告数量，按乙方广告价格给乙方结算。

　　9、合同期间如因政策法规变化，或有关部门明令禁止相关广告内容播出，甲乙双方可协商解决继续合作的相关事宜。

　　八、合同期内，乙方不得以XX电视台的名义对外从事任何有损电视台形象与利益的活动，否则甲方有权终止合同并追究乙方法律责任。

　　九、本合同履约期满后，如甲方仍需将广告时段对外发布代理权，在同等条件下，乙方有优先代理权。

　　十、违约责任：合同期内任何一方擅自终止本合同协议均视为违约，违约方应依法赔偿另一方因此而造成一切的经济损失。

　　十一、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　十二、本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

　　甲方、

　　乙方、

　　依照《民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律等，遵循*等自愿公*和诚实信用的原则，双方就本工程的钢筋工施工项目达成一致，订立本协议。

　　一、乙方承包甲方邦盛现代城步行街3门市楼钢筋工程。注（包括二次结构及屋面全部工程）。

　　二、承包方式、大包清工。

　　三工程质量标准、合格。

　　四、承包价格、（建筑面积按实际面积为准），不包括税金。

　　五、甲方职责、

　　1、负责提供所需原材料。

　　2、按合同支付工程款。

　　六、乙方职责

　　1、服从工地管理人员管理，对本工程质量进度负责。

　　2、对所属人员的安全及人员调配负责，如发生安全事故，甲方将按其对工地造成经济损失的一倍付款。

　　3、严格按图纸文件说明及规范施工，做到下料准确，搭配合理，变更按实际费用增减；如出现质量问题无条件返修并承担所造成的一切经济损失。

　　4、对本工程中所需机械、工具、电线、扎丝、焊条、钢筋焊接、线绳等小五金和梁内底梁X垫块及马XX的`垫块均由乙方负责，搞好文明施工，做到活完场地清，料场整洁有序。

　　5、夜间需加班时乙方必须无条件服从，每个阶段不能按时完成的甲方有权自行处理。6、由于乙方自己管理不善所造成的安全事故及伤害他人的均由乙方负责，并处以对工地造成损失一倍的罚款。

　　7、不准酒后进入工地，酗酒闹事，违者罚款500元。

　　8、严禁在工地偷盗，楼内大便，违者罚款1000元。

　　以上条款每违约一次罚款200元。

　　七、付款方式、

　　1、二层封顶一周内付总款30%。

　　2、四层封顶一周内付总款20%。

　　3、六层封顶一周内付总款20%，八层完工付总款20%。

　　4、屋面及二次结构验收合格后，无质量问题剩余款一次付清。

　　八、施工日期________年________年完工。本合同一式两份签字生效。

　　甲方（公章）________

　　乙方（公章）_________

　　法定代表人（签字）_________

　　法定代表人（签字）_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　根据劳动局、民政局的有关法规条文，经甲、乙双方友好协商，一致同意签订本协议书，以供共同信守执行。

　　一、甲方***食府，根据食府经营需要，现聘请乙方任厨师长，并做技术管理及厨房日常管理,有效期为20xx年 9月29日至20xx年9月29日。

　　二、甲方每月付给乙方税后工资人民币 元(大写: )

　　。每月16号前支付上月工资。为便于管理, 甲方付现金给乙方厨师长 先生,由其统一发放工作,乙方按条款第九条正常离店时,甲方须足额、按时发放全部工资，不得以任何理由拖欠、克扣工资。乙方签定本协议后需交纳人民币 元作为保证金，正常离店时保证金全部退还。

　　三、乙方与甲方共同协商组织安排有一定技术级别职称和熟练操作技能的厨师担任厨房内炒锅、打荷、砧板等技术岗位工作。按目前营业情况，上述工资含厨师长在内的 人薪酬。

　　四、在工作期间，乙方人员要做到:遵守甲方的'规章制度及国家法律法规，乙方保证厨房内工作人员的储备,保证在少数人请假、休息时不影响酒店正常经营。同时既要保证菜肴质量，又要不断推出新品种、新花样，力求做到让客人满意，尽心尽力为甲方的发展创造财富。

　　五、在合作期间，甲方须为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇。如对乙方人员安排有异议，可及时向乙方提出，乙方应及时改进，达到双方满意。

　　六、甲方不得命令、诱导乙方做违背国家任何法律之事，否则责任由甲方负责;乙方所带人员在外出、下班后不得做出有违反任何法律、法规，违害酒店利益之事，否则后果自负。

　　七、若出现工伤事故，应分清责任后处理。在情况紧急时店方可先出50%以上资金用于救急。然后按国家有关法规处理。

　　八、甲方承诺营业收入达到人民币壹拾壹万奖励给乙方人民币伍佰圆，在此基础上营业收入每增加人民币壹万圆奖励人民币伍佰圆，厨房人员增加此奖励酌情考虑。另外乙方需保证毛利率(包括煤气)达到46%--50%之间，46%以下每低1%扣罚乙方200元人民币，50%以上每高1%奖励乙方200元人民币，最高不得高于56%，同时乙方必须保证菜品的份量及主辅料的合理搭配。

　　九、甲、乙双方欲解除本协议，一方应提前向另一方提出，以便安排工作，如乙方先提出解除本协议需等甲方聘请到厨房人员后方可离店。如乙方未保证菜肴质量，未做到推陈出新及未做好成本控制，甲方对乙方提出，乙方未认真改进，甲方可随时提出解除本协议。

　　十、本协议未尽事宜，甲、乙双方按照有关规定，本着互相谅解的精神共同协商处理。

　　十一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。

　　甲方： (签名盖章)

　　乙方：

　　农村土地承包合同的内容

　　农村土地承包合同是指农村集体经济组织的成员或农村集体经济组织以外的人与其集体经济组织之间签订的承包农村土地，并交付一定收益的协议。农村土地承包合同主要包括发包方、承包方的.名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;承包土地的名称、坐落、面积、质量等级;承包期限和起止日期;承包土地的用途; 发包方和承包方的权利和义务;违约责任等。农村土地承包合同包括书面合同、口头合同、任务下达书，以及其他能够证明承包经营关系的事实和文件。

　　《农村土地承包法》第二十一条规定，发包方应当与承包方签订书面承包合同。承包合同应当包括以下条款：

　　(1)发包方、承包方的名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所。

　　(2)承包土地的名称、坐落、面积、质量等级。

　　(3)承包期限和起止日期。

　　(4)承包土土的用途。

　　(5)发包方与承包方的权利和义务。

　　(6)违约责任。这里需要特别强调的是，承包合同是明确发包方、承包方的权利义务关系并具有法律效力的文书，是承包方依法承包集体所有的土地的合法依据，是约定当事人双方权利义务的重要凭证，土地承包到户后，一定要签订书面合同，采取口头合同的形式，一旦出现争议，双方口说无凭，难以收集证据，分清责任。签订书面承包合同，便于当事人认真履行合同，互相监督，也有利于解决可能出现的纠纷。

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　经双方友好协商，甲方同意将 西乡商会大厦 项目工程的通风及消防给水分项工程委托给乙方施工，双方本着*等互利、友好合作、保质高效的原则，特订立本协议，以资双方共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　1、 工程名称：西乡商会大厦通风工程安装施工

　　2、 工程地点：深圳市宝安区西乡兴业路与共乐路交汇处

　　3、 承包范围：

　　西乡商会大厦楼体内除空调风管以外所有设计范围内的通风及消防给水工程安装施工。具体见附后的工程预算清单。

　　4、 质量等级：按相关设计及施工规范要求施工 ，达到国家有关消防通风质量验收合格标准。

　　二、承包方式：

　　乙方以包工包料包施工机具的方式进行承包(甲方只提供材料垂直运输机械及临时水电接驳口)。

　　三、工程款支付及结算方式

　　1、 乙方进度款支付如下：在完成地下室通风设备及风管安装与消防给水工程经我方初验合格后支付总款项的20%，款项为 万元，在主题结构封顶后完成楼宇内所有风管及通风设备设施安装后支付总款项的40%，款项为 万元，在完成通风设施与消防联动测试合格后支付总款项的20%，剩余款项在发包人办理审计结算后28天内付清余款(扣除工程质量保证金4%)。质量保证金在工程竣工验收合格满一年后，无质量问题时在一个月内退还50%(无息);满两年且无质量问题时在一个月内再退还50%(无息);

　　四、工期要求

　　乙方必须配置足够数量的技术工人及1人以上的管理人员在现场作业。在施工过程中，乙方必须接受我方项目经理部统一制定的工期进度安排，满足和服从我方总体进度要求和进度计划，不得延误。若超工期每一天赔偿甲方500元，以此类推，在乙方工程款中扣除。若乙方因人员、设备或技术力量不足造成进度或质量达不到要求的，甲方有权另聘班组进行赶工，其赶工的费用按本合同承包单价的两倍付给另聘班组，分割项目结算价款做为乙方借支工程款，乙方应无条件予以签字认可。

　　五、施工质量

　　1、 乙方应保证按施工图、会审纪要、设计变更、施工组织设计、施工方案、技术交底及规范等组织施工，若有临时更改，以甲方的.水、电技术负责人书面通知或在施工图上签字为准，方可施工。

　　2、 乙方施工的分部分项工程验收必须一次性合格，如验收不合格造成返工及工期延误所产生的费用将由乙方负责，每延误一天罚款1000元。

　　3、 乙方对甲方项目部的技术、安全交底要认真及时执行。

　　4、 乙方完成的成品项目经有关部门检查及验收后，若发现存在质量问题，乙方应无条件及时无偿修复至规定的验收标准，同时甲方项目部可根据实际情况进行经济处罚，具体整改期限:分项验收前，在发出通知的2小时内;分项验收后，在发出通知的半天时间内。若乙方不执行整改，甲方将派他人进行修复，所产生相关费用均由乙方负责。

　　5、 所有质量验收及工期要求按业主方与甲方所签合同要求同步进行。

　　6、 水电施工时半成品及成品保护工作由乙方自负。

　　六、安全生产文明施工

　　1、 乙方必须严格遵守***生产法规，遵守公司有关规章制度。确保现场安全生产文明施工，确保施工安全，如安全事故或被有关部门处罚的，其经济和法律责任概由乙方负责，与甲方无关。

　　2、 一切服从现场管理人员指挥，不得任意盲目生产，若不按操作规程作业，导致事故发生，其所有费用均由乙方字符，并承担应有的法律责任。

　　3、 应保护施工现场的各类防护设施，不得私自乱拆乱搭，如发现每处罚300元，如施工需要须向项目部汇报后再实施。

　　4、 乙方所有现场施工管理人员的安全文明防护用品(如安全帽、安全带、胸卡及其它防护用品)由甲方负责提供，费用由乙方承担。

　　5、 各种机具电缆必须合格，禁止私拉乱接，绝对禁止使用防护措施不合格的机具和漏电安全保护系统不全的电器、机具。

　　6、 严禁抛掷材料、工具及其他物品，避免堕物伤人。

　　7、 乙方按照江西省文明工地标准管理施工现场，若乙方范围内工作达不到文明工地要求，结算单价按达不到优良标准的约定执行。

　　8、 各种电动工具应保证有完好的防护罩，电线应用电缆线，不得使用护套线、花线，电线应架空，否则发生事故由乙方负责。电动工具要有专人使用，特殊工种应持证上岗。

　　9、 所有现场材料必须按规定分类整齐堆码，余材废料必须清捡，外架上不能堆码材料，掉至水*网、硬防护的材料必须按要求定期清理。

　　七、甲、乙双方的职责

　　(一)、甲方责任

　　1、甲方应于施工前向乙方提供施工图纸两套并进行安全技术交底，监督乙方按照施工方案或单项作业计划进行施工。

　　2、甲方应根据工程特特点与有关规定制定技术安全保证措施，以保证工人的施工安全。

　　3、甲方应提供水源、电源及材料机具维修场所、修补孔洞所需的水泥砂石。

　　4、协助乙方解决进退场时的运输及吊装。

　　(二)、乙方责任

　　1、严格按照设计图纸、施工规范、有关技术要求及其施工组织设计组织施工，确保工程质量达到约定的标准，合理安排作业计划，投入足够的人力保证工期，并做好相关工程资料以满足验收所需要。

　　2、自觉遵守法律法规有关规章制度，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备及使用情况。

　　3、乙方应教育工人严禁偷盗行为，若发现乙方工人偷盗甲方项目部或其他班组材料、机具等，每人次罚款乙方1000~3000元，直接从进度款中扣除，并将当事人送交当地**机关处理。

　　4、甲方委派的一名水、电技术负责人(负责技术指导，协助与各方沟通及签证工作)，其工资费用(工资6000元/月)由乙方负担(两年24个月)，在每次支付进度款时扣回。

　　5、保修期为竣工验收合格交付使用日起算两年内，在保修期内出现的质量问题由乙方负责。

　　6、所有水电材料须有正式完税发票(达到结算总额的50%以上)。

　　八、主要规章制度及违规处罚

　　1、乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难病症病人和传染病人，以及犯罪人员，否则一经发现立即清出工地或送交当地**机关处理。

　　2、严禁包庇窝藏各类违法犯罪分子，如违反本规定的班组长承担主要责任。不准聚众赌博、打架斗殴、在本工地如发生打架斗殴应及时制止并报项目经理部处理，情节严重者交送**部门处理;乙方施工人员若在工地赌博及斗殴，每次处罚1000~3000元，从乙方进度款直接扣除，参与人员无条件退场。

　　3、不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒等大功率电器及煤油炉、液化汽等易燃易爆物品呢，否则发现没收，并每次处罚200元，从乙方进度款直接扣除。

　　4、乙方工人进场应持进场劳务证、身份证、计划生育证、当地派出所暂住证、职业资格证、并持证上岗。工人进场应上交一寸免冠彩色相片两张，身份证复印件两份。

　　5、乙方应定期组织工人做好安全教育及培训，并向甲方提供每次培训活动的专业资料，无提供资料者每次罚款100~200元。

　　6、乙方严禁聘用18周岁以下55周岁以上(女工50周岁以上)的作业人员，乙方工人不得带家属和小孩进入工地，否则发生事故由乙方负责。

　　7、乙方不得穿“三鞋”、打赤脚上班，并正确佩戴好安全防护用品，否则每次罚款50元，由乙方进度款中扣除。

　　8、密切配合好兄弟班组的施工，以免耽误工期。

　　9、不能随意拆除或挪动工地安全防护设施，否则将给予严厉的经济处罚并追究责任。

　　九、违约

　　在乙方发生下列情况之一时，甲方可以随时解除合同并将乙方清退出场，乙方必须自行退场并付清所属人员的劳务工资，甲方按乙方所完成量的60%给予结算，同时本合同终止，乙方应在甲方退场通知后叁天内无条件退场，借口拖延每天罚款壹仟元;

　　1、 违反法律、法规和治安管理条例的;

　　2、 严重违反甲方的规章制度、违反劳动纪律且屡教不改的;

　　3、 施工过程中，经相关人员连续叁次检查达不到甲方对工期、质量、安全生产的要求的;

　　4、 违反操作规程，经教育不改的;

　　5、 乙方因技术力量。机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后的;中途发生较大的质量事故及乙方技术力量不足，施工质量差的;

　　6、 多次不服从甲方管理人员合理指挥调配的;

　　7、 乙方现场管理人员未经请假连续三天不在工地，或把该工程再次进行转包的。

　　十、其他

　　1乙方支付给甲方合同履约保证金30万元，在工程完成至正负零(基础)后七日内退还履约保证金20万，主体封顶后七日内退还履约保证金10万。履约保证金均不计利息。

　　2、甲方临时需要乙方工人时，杂工按80元/工日、技工按120元/工日计算人工费，该费用当月进行结算，若甲方使用乙方材料应予以签证。

　　3、乙方每次进度款，须现场项目经理、预算、技术、质量、安全人员签字后以转账形式支付。

　　4、若甲方未能按时付清尾款，则欠款部分按银行同期利息补偿乙方。 5、本合同条款如有与甲方和业主方所签合同条款想矛盾(或冲突)之处，则按甲方和业主方所签合同条款内容执行(专指施工质量、进度、安全及材料要求等)。

　　6、若因业主方原因造成的可索赔工期及费用，乙方提供资料甲方协助配合。

　　7、本合同未尽事宜，双方另行协商订立补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。争议解决方式参照甲方与业主所签合约。

　　8、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，付清尾款后自然失效。

　　甲方代表：(盖章)

　　年 月 日

　　乙方代表：(盖章) 身份证号码：

　　年 月 日

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：

　　（以下简称乙方）合同签订时间：

　　合同签订地点：甲方所在地

　　甲乙双方根据《民法典》的有关规定，双方在*等互利、协商一致的基础上，为明确双方权利义务关系，现对乙方承包甲方XX的有关事项达成如下一致条款：

　　一、甲方提供现XX所属以营场地（共约150*方米），XX经营的卫生许可证及XX现有设施。

　　二、医院职工XX，乙方只有管理权、使用权、无所有权，职工用餐后，所有清扫、拖地、食物残渣处理等均由乙方处理。XX内的公物不得损坏遗失、损坏，照价赔偿。

　　三、乙方签订合同时，需一次性缴纳承包风险金5000元，于签订合同时一次付清。在使用过程中，XX设备、设施的保养、维修以及卫生许可证验收、XX工作人员体验等一切费用均由乙方自理。

　　四、甲方有权在乙方的经营活动期间进行行政管理，服务质量监督，医院工会职工代表或总务科派员管理。为保证监督，乙方必须接受市、区卫生检查及有关部门的卫生监督。如不接受检查或检查不合格，由乙方承担一切责任。所罚款项由乙方全部承担。

　　五、乙方在承包期内依法自主经营、自负盈亏。承包方所有XX工作人员必须经区防疫站体格健康合格，方有资格承包。XX不能转包，否则甲方将予以收回，并按违约收取违约金10000元。

　　六、乙方需改变经营场所结构，必须征得甲方同意后方可进行，费用由乙方负责，合同解除时，不得拆除。

　　七、乙方在承包期内消耗的`水、电、气费按规定的收费标准于每月____日前主动向甲方缴纳。乙方有责任维护好供应管网，如有损坏，照价赔偿。XX提供一套不锈钢燃气灶具，若需改造或更新，其费用由甲方负责，其余用品均由乙方自行购买。为了便捷服务，医院增添的电脑刷卡系统一套，日常维修费由乙方自理，医院不再投入资金增加和维修设备。

　　八、乙方在承包期内必须保证将病员及陪伴饭菜送至病房，保证医院职工及节假日值班人员正常用餐且保质保量，如发生伤亡、食物中毒等一切事件由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　九、承包费每月300元人民币，每月末____日以前交纳次月租金且一次性支付，逾期不交按承包费的3%计日收取滞纳金；如10天之内不交租金，甲方有权收回XX设备、设施按照财产清单逐一清点后，无一缺失、损坏，方可退还风险金，否则，将从风险中逐一扣除。

　　十、甲乙双方如需提前终止合同，必须在半年后提前____月通知对方同意后，方能解除合同，如单方面违约须向对方一次性支付违约金1000元人民币。

　　十

　　一、乙方提前终止合同时间，以新的承包人接手之日止，方能解除（如无新承包人，乙方必须按合同继续履行）；XX经营过程中如遇工商税务及其他问题，乙方自行解决，甲方予以协助。

　　十

　　二、本合同未尽事宜，按照《民法典》的有关规定履行。须由双方协商一致后履行，并须在合同上注明。

　　十

　　三、本合同壹式肆份，由双方签字盖章后生效，擅自更改无效。本合同由甲、乙双方各持壹份，甲方财务、工会或总务科各留存壹份。

　　附件：

　　1、 XX设备清单一份

　　2、 XX卫生达标要求及制度（已上墙）

　　甲方签字：乙方签字：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　发包方(以下简称：甲方)：

　　承包方(以下简称：乙方)：

承包合同菁选（扩展10）

——承包合同菁选

关于承包合同(汇编15篇)

　　随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是非常有必要的行为。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的关于承包合同，欢迎大家分享。

　　甲方： （简称：甲方）

　　乙方： （简称：乙方）

　　经甲乙双方共同协商，甲方将 项目

　　工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（ ）元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）

　　三、乙方负责：

　　1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60％结算，并自动退场。

　　4、主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。

　　四、甲方负责；

　　1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）

　　五、工期要求；

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60％结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的'部分作为重组新班组和甲方的损失费用。

　　六、质量标准；

　　规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

　　七、安全要求；

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

　　八、付款方式；本工程第一次按工程总量的三楼付款80％，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

　　九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法 律效力自行终止。

　　十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律 效力。

　　甲方（签章） 乙方（签章）

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　身份证号码：

　　详细地址：

　　经甲、乙双方相互协商，将位于xx村xx组15个(3165*方米)扶贫项目蔬菜大棚的承包相关事宜达成如下协议：

　　1、合同有效限期为年，年月日起至年月日止。

　　2、承包费金额：每年每个大棚上缴承包费500元整。

　　3、交款方式：合同签订之日起乙方向镇人民**缴纳当年承包费，共计7500元，其余部分逐年缴纳，每年缴纳的承包费将用于当地作滚动扶贫发展资金。

　　4、甲方项目大棚位于xx镇xx村xx组。

　　5、大棚仅限于种植或养殖生产使用，乙方不得擅自改变其生产用途，不得私自拆改搭建其他建筑物，否则，甲方有权限期整改，到期不整改，甲方有权强制地拆除，并终止合同一切损失由乙方自行承担。

　　6、乙方要承包的大棚应加以保护，除自然灾害而外，其他人为造成的损失由乙方自行承担。

　　7、乙方不得将所承包的.大棚转包给他人经营，一经发现甲方将解除乙方承包权，合同终止，大棚回收，因此而造成的经济损失由乙方自行承担，承包费不予退回。

　　8、乙方要学*有关建立农业合作社方面的有关知识，熟练掌握大棚的种植或养殖技术，总结经验，以传、帮、带的方式和周边群众一起致富，达到共同致富的目的。

　　9、乙方用工时，必须使用xx村贫困劳动力，且日工资不得低于40元/天。

　　10、本合同一式五份，甲乙双方各执一份，其余三份送有关部门备案。

　　甲方：

　　乙方：

　　二〇xx年月日

　　甲、乙双方本着*等、互利和协商一致的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

　　第一条：工程概况

　　(一) 工程名称：

　　(二) 工程地点：

　　(三) 施工面积：

　　第二条：承包范围

　　人工挖运土石方、回填土现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装预制构件制作、安装砌砖铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰安砌青石路沿及草坪路沿二布六油防水层脚手架搭拆梯踏步贴面砌、缸砖粘贴建筑拆除(含除渣)、搭建临设零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

　　第三条：承包金额

　　详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

　　承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额

　　本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。

　　本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

　　第四条：工期

　　(一) 工日期：年月日

　　(二) 竣工日期：年月日

　　第五条：施工技术要求

　　(一) 每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。

　　(二) 乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。

　　(三) 第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

　　第六条：双方责任及工作

　　(一) 甲方工作

　　1、 提供食宿条件：

　　2、 为乙方施工协调有关工作关系：

　　3、 派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

　　(二) 乙方工作

　　1、 严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。

　　2、 加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

　　3、 组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①.扣件按3%，②.u形扣按15%，③。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。

　　第七条：工程验收

　　(一) 工程质量，以国家工程质量检验评定标准的'优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

　　(二) 以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

　　(三) 因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

　　(四) 因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。

　　第八条：人工费支付

　　(一) 工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额控制。

　　(二) 每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付80%，达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或**。

　　(三) 工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。

　　甲方：

　　乙方：

　　为落实县委、镇**招商引资工作会议精神，完成招商引资，安排本村剩余劳动力，经村两委会研究，报镇**审批，将村西南河滩划出一块作为招商引资用地，经甲乙双方协商一致，本着公*、公开、公正的前堤下，达成原合同补充完善合同协议，并履行本合同的各项约定。

　　甲方承包给乙方的荒滩地四至：

　　该地位于西南河滩地内

　　东边界：

　　南边界：

　　北边界：

　　西边界：

　　总面积：亩

　　其中在合同内靠东头儿，奈曼旗路东西200 米南北150 米边，约3米深坑处，经甲乙双方协商，甲方给乙方补偿，不收乙方任何承包费用，乙方负责修筑大堤，以防来水造成土地流失。

　　二、承包年限： 年，自 年 月 日至 年 月 日。

　　三、承包金：每拾年交一次承包款。

　　四、土地用途：乙方必须按国家使用土地，可从事农业生产可以搞养殖业，经土地部门批准可以搞其他加工业。

　　五、双方共同约定

　　1 、本合同成立后，甲方必须保证乙方的.合法使用权，不得无故终止合同，否则要承担违约责任。

　　2 、乙方有土地使用权，在使用中，必须遵守国家的土地使用规范使用。

　　3 、国家在农田征用本土地，乙方退出，相关损失由甲方负责，合同终止，甲方补偿乙方投入一切费用。

　　4 、合同期内，如因来水造成损失，甲方概不负责。

　　5 、合同期内从事工业或建筑用地，涉及相关税费，甲方概不负责。

　　6 、合同到期后，乙方应无条件清出地上附着物，土地甲方收回，合同终止。

　　7 、如果乙方投资建，乙方在使用工人时应本着优先使用甲方工人，否则，甲方有权干涉。甲方村民不干可以找外村人。

　　六、违约责任

　　1 、甲方无故终止合同，包赔乙方全部损失。

　　2 、乙方违约，合同终止，所交承包金不退，地上物归，甲方所有，损失乙方自负。

　　甲方公章：

　　法定代表人：

　　乙方法人代表：

　　村代表签字：

　　年 月 日

　　甲 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　乙 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　邮码：____________

　　电话：____________

　　法定代表人：____________

　　职务：____________

　　为了促进植树造林事业，加速绿化速度，满足对苗源的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条 承包内容、苗圃面积和地点

　　1.甲方将____树苗、____树苗、____树苗……的裁培发包给乙方承担。

　　2.乙方根据承包任务划出____亩____分土地作为____苗圃。

　　3.地点：____。

　　第二条 承包期限

　　承包期限为____年，从____年____月____日起，到____年____月____日止。

　　第三条 甲乙双方的权利义务

　　1.在承包期内，乙方共为甲方裁培____树苗____株，____树苗____株，____树苗____株，……。其中，第一年出圃____树苗____株，____树苗____株，____树苗____株，……，第二年出圃……。

　　2.甲方向乙方提供____树种____斤，____树种____斤……，树种的出苗率应达到____%以上；____树秧____株，____树秧____株，……，树秧长____寸以上，不得有黑根、烂根的树秧。在承包期间，甲方应向乙方提供裁培树苗资金____元，其中，第一年拨给____元，第二年拨给____元。甲方向乙方拨款和提供化肥时间，均为每年的`____月____日以前。

　　3.甲方应向乙方无偿传授各种树苗的裁培技术，提供有关育苗的参考资料，每季度派技术员指导不少于____次。

　　4.苗木出圃时，乙方应保证____树苗高不低于____米，地表直径不少于____公分；____树苗高不低于____米，地表直径不少于____公分，……。各种树苗均不得有烂根、黑根，无严重病虫害。

　　5.乙方负责按品种、按量、按质、按时出圃树苗，由甲方于每年的____月____日以前负责包销完。每株树苗价格为____树苗____元，____树苗____元，____树苗____元，……，价款由甲方与购方统一结算，乙方应根据甲方的发苗提单向购方发苗，出圃树苗的包捆由乙方负责。

　　6.购方购买数量较多的树苗时，由甲、乙、购三方对出圃树苗作抽样检查，对质量不符部分，由乙方按比例补齐。

　　7.树苗销售完毕，双方应于____天以内办完结算手续，销售树苗款按____：____分成，甲方得____%，乙方得____%。树苗售价如因有关部门调价而上升或下降，双方应按比例增加或减少。

　　第四条 违约责任

　　1.甲方如不按合同规定向乙方提供合格的树种树秧，应按不合格部分树种树秧价值的____%向乙方偿付违约金，并须相应减少乙方栽培树苗的数量。如果因此造成乙方损失的，还应赔偿乙方的损失。

　　2.甲方如不按合同规定及时向乙方提供栽培树苗资金和化肥，应比照银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金，并相应减少或免除乙方栽培树苗的义务。甲方如不能按时按量销售树苗，应根据合同规定的树苗售价，按乙方应该得到的提成比例，向乙方付给酬金。

　　3.乙方如不能按合同规定生产出合格的树苗，少生产一株，应向甲方偿付违约金____元；乙方如不按合同规定的时间向购方发放树苗，每100株树苗迟发一天，应向甲方偿付违约金____元；乙方如私自出售树苗，出售一株，应向甲方偿付违约金____元。

　　第五条 不可抗力

　　如因不可抗力的自然灾害，造成乙方承包栽培树苗的损失，经调查证实后，甲方应据实减、免乙方的义务。

　　第六条 双方议定的其他事项

　　本合同从承包之日起生效。合同期满后双方如原意继续合作，必须重新订立承包合同。合同执行期间，任何一方不得随意变更或解除合同。在合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　第七条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

　　甲 方：____________________________

　　代表人：___________

　　____年____月____日

　　乙 方：____________________________

　　代表人：____________

　　____年____月____日

　　(发包人名称，以下简称发包人 )为实施 (项目名称)，己接受 (承包人名称，以下简称承包人 )对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

　　1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(l)中标通知书;

　　(2)投标函及投标函附录;

　　(3)专用合同条款;

　　(4)通用合同条款;

　　(5)技术标准和要求;

　　(6)图纸;

　　(7)己标价工程量清单;

　　(8)其他合同文件。

　　2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　3.固定合同价：人民币(大写) 元(￥ 万元)。

　　4. 工程范围：

　　5.承包人项目经理：

　　6.工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的'规范。国内没有相应标准、规范时的,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。

　　7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　9.承包人应按照监理人指示开工，施工总工期 个月。

　　10.本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。

　　11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　立合同单位： 以下简称 甲方 住 镇 村 组 乙方

　　为完善企业内部生产责任制，加强管理，落实任务，经甲乙双方协商一致，现将二OO四年度成品车间进窑任务由乙方参加承包，现明确甲乙双方责任和义务，甲乙双方自愿订立以下合同条款。

　　一、承包形式

　　1、个体承包，安全运转无事故。

　　2、砖坯进窑，保质保量，服从甲方安排。 3、对照合同情况，按实结算。

　　二、承包指标及价格标准(单位：万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块，争取1450万块。(具体根据烧焙情况)

　　2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为 元，具体现场落实)，以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑，下雨无人推车，其它不再有什工另加，晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。

　　三、工资结算方式

　　1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。

　　2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。

　　3、余款工资30%作预提金留厂，中途无范规行为，到年终一次性结算兑现，如中途停退班，留厂的预提金全部作自动放弃。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、协助乙方做好安全教育意识，一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。

　　3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。

　　4、加强对乙方安全防范措施的管理，配发劳动保护用品。

　　5、对不服从管理者，有权随时终止合同，一切按合同执行。 五、乙方的'责任和义务

　　1、在生产时必须做到安全文明生产，对发生的安全事故，其事故责任和经济损失及事故后果，经查明该谁承担由谁承担。

　　2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导，无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖，取消过去舍远求*的坏风气。

　　3、坚持上下午班进窑，如再坚持半日制，对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。

　　4、春季生产始借用甲方的生产工具，到年终如数原质交甲方入库，否则按原价全额赔偿。

　　5、对甲方发放的安全防护用品要正常配戴，发现一次未戴扣款50元。

　　六、其它事项

　　1、本合同一经双方签字生效，并即俱法律效力，任何一方不得私自调整任务及工资标准，如有违约按乙方总工资25%作违约金支付。

　　2、合同签定时交甲方保证金200元，随时听从通知投入正常生产。对接通知拒不到场的除扣除保证金外，并要承担由此耽搁的一切损失赔偿。

　　3、合同有效期从签字之日起至二OO四年度甲方生产结束止，双方帐目结清合同自行作废。

　　甲方：

　　见证单位：

　　乙方： 电话：

　　签订时间：二Oxx年元月二十日

　　甲方：____市西乡正康骨科医院（以下简称甲方）

　　乙方：____市金芒果餐饮管理有限公司（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方友好协商，双方就甲方XX承包给乙方经营一事达成如下协议：

　　一、XX地点：____市正康骨科医院

　　二、合同期限：合同期限定为________年，即自________年____月____日至________年____月____日。

　　三、消费方式：

　　甲方员工凭乙方所提供的C卡或者饭票实行固定消费。甲方按月提供就餐人数，中途退餐当月按餐费标准计算，中途加入则按餐费标准增加餐费。员工因公请假超过一个星期（6天）则另算。

　　四、就餐模式及餐费标准：

　　1、甲方现有职员200多位，为全固定就餐模式。

　　2、中晚餐甲方员工，管理层以固定套餐方式就餐，员工餐费标准为：15元天。

　　3、乙方为甲方病人设计各类套餐以及小炒，满足病房病人的需求。

　　五、供餐标准：

　　中、晚餐乙方提供3荤3素一共6个菜，供员工选择，饭，例汤任吃。所有菜式和菜单甲方有权审查修订。

　　六、供餐时间：XX、晚餐的就餐时间由甲方提供。如个人员工因工延误进餐时间，乙方有义务保持饭菜的热度以方便延后用餐员工的就餐。延误时间不得超过2个小时。

　　七、结算方式：乙方可为甲方垫付一个月的餐费，次月____日前与甲方统一办理上月餐费结算，乙方提供收款收据。

　　八、双方权利与义务：

　　甲方的`权利和义务

　　1、甲方提供乙方工作人员的住宿场地。

　　2、甲方提供水、电，燃料费乙方自负。

　　3、甲方应配合乙方按月提供就餐人数。乙方根据甲方提供的人数适量供餐。

　　4、甲方质检人员有现场取证的权利，乙方应予以配合、协助进行质检工作；

　　5、甲方有维持就餐秩序、并教育员工遵守XX规章制度的义务，甲方员工应尊重乙方XX工作人员，不可对乙方厨房工作人员提出无礼要求，非甲方指定管理人员不得擅自进入厨房；

　　6、甲方对乙方XX工作人员，在其医院、宿舍区、XX内的区域行使管理权；

　　7、甲方员工任何投诉，须经甲、乙双方当面确认。

　　8、甲方有权对乙方膳食管理工作提出意见和建议，有权定期或不定期对乙方食品卫生、安全、服务质量等进行抽查，发现问题可以立即向乙方投诉，限期整改验收。对个别不良人员有权向乙方提出更换。

　　2、乙方的权利与义务

　　1、乙方负责办理，《卫生许可证》（甲方负责提供相关手续），负责甲方XX的经营及管理，按本合同约定向甲方员工提供供餐服务；

　　2、乙方应严格接照《餐饮食品卫生管理办法》的规定供应膳食和管理，确保所供食品的质量与卫生；

　　3、乙方员工在XX工作时，须穿工作服、佩带口罩、手套，文明礼貌，保质保量，按供餐标准确提供服务；

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，为明确双方施工过程中的权利，义务和责任，双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况，经协商达成如下合同条款、

　　第一条、工程概况

　　1.1、工程名称：__________

　　1.2、工程地点：__________

　　1.3、建筑面积：__________㎡

　　1.4、承包范围：地上一，二，三，四层，空调系统及末端设备安装调试（主机房设备除外）。

　　1.5、承包方式：包工，包料，包工期。

　　1.6、本工程总造价：根据甲方认可设计通风工程图，暂定价__________元（__________万元整）。

　　1.7、开工日期：批准日期以开工报告为准。

　　1.8、本工程工期：为_____日历天（指隐蔽工程），涉及装璜工程部分双方另行协商工期。

　　1.9、质量等级：合格。

　　第二条、合同文件使用的语言文字和适用法律

　　2.1、合同使用语言文字：汉语。

　　2.2、适用法律，法规：中华人民共和国和常州市的法律，法规。

　　2.3、适用标准，规范：__________及有关规程。

　　第三条、图纸

　　3.1、图纸提供日期：20___年___月___日

　　3.2、图纸提供套数：__________套

　　第四条、甲方驻工地代表人员：

　　第五条、乙方驻工地代表人员：

　　第六条、甲方责任