安装承包协议书优选【10】篇

　　安装承包协议书 1

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　一、工程名称：仙岩街道农房改造安置工程（B1-4地块——竹溪村）（以下简称本工程）

　　二、工程地点：温州市瓯海仙岩镇竹溪村

　　三、承包范围：建设单位委托甲方施工及提供的本工程消电消水系统安装施工图所示的消电、消水系统安装工程。

　　四、承包方式和范围：

　　1、乙方承包方式为包工：甲方与业主签订的工程承包协议范围内的、消防、消电系统安装原则上均按甲方要求，业主与甲方另有协议的约定乙方应予以配合，同样执行。包括消电工程的组织验收。乙方保证本工程消电安装工程质量在“合格”以上。

　　2、施工机具：施工所需操作工具（钻头、切片、锯条等），全部由乙方负责，甲方只提供扎丝、铁定、焊条、胶带。

　　3、本工程按实际总*方面积计算，每*方9元计算，保证每人每个月付工人工资3000元，按工程量进度付乙方70%，留下作为保

　　证金，安装合格后付10%，预验收后付15%，留下5%半年内付清。

　　4、如甲方或建设单位要求变更工程内容，改变安装范围及条件，乙方应办理书面签证（为合同副本），工程竣工验收后按实际工程量为乙方结算，由甲方扣除管理费，再工资结给乙方。

　　五、本工程甲、乙双方单独发生的费用自行承担。

　　六、工程质量：

　　1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料及因此造成的其它损失。

　　2、标准和安全文明施工内容按甲方与业务总包协议书中约定的内容为目标，并且乙方同时应服从甲方项目部的管理，遵守各项规章制度及管理方法，根据甲方的总体要求，及时有效的组织施工。

　　3、现场要配合专职的施工人员，负责现场施工，现场施工必须与上建班组配合。

　　4、甲方进场的`材料保管由乙方共同负责，如果因乙方施工不当，引起停工或返工，一切损失有乙方自负，甲方并对乙方进行处罚。

　　5、施工进度：乙方的工程进度必须与土建的施工进度同步，如因乙方的原因引起工期延误，一切损失由乙方负责。

　　七、现场管理

　　1、在施工过程中要做好相关工种间的组织协调工作，共同配合，相互协作，保证能与相关工种同步施工，不得影响其它工种的施工进程，否则造成后果（包括人工、原材料等的损失）全部由乙方自行承担，甲方不承担任何费用。

　　2、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　3、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　4、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　八、安全生产

　　1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，在施工过程中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作工具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决，费用由乙方承担。

　　3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责，甲方不承担任何费用。

　　九、工程总体工期以甲方所签总包协议为准，施工过程中以项目部安排的进度计划执行，乙方如有拖延，责任由乙方负责。因甲方的原因引起的停工，由甲方负责。

　　十、违约责任

　　乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。如乙方中途停工或退场，甲方有权将乙方保证金全部没收，并对乙方所完成的工程量进行70%结算，余者全部没收。因甲方的原因引起的停工，甲方退还乙方保证金，甲方支付乙方完成工程量100%。

　　十一、目前为止，甲方已完成工程量金额在本合同内扣除元。

　　十二、其他：甲方为乙方提供现场办公室一间，职工宿舍、水电等一切施工人员生活设施。

　　本协议未尽事宜，双方可另行协商补充协议，本协议一式两份， 甲方、乙方各执一份，经双方签订盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　安装承包协议书 2

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方根据工程建设需要，将工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、承包方式：包工包料

　　4、承包范围：外墙铝合金门窗。

　　5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。

　　6、工程质量及验收

　　工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。

　　工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。

　　7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。

　　8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。

　　9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。

　　10、合同价：合同暂定价__元，以工程竣工最终结算为准。

　　11、结算方式及标准

　　门窗结算价=图纸门窗面积___元/*方米（门窗综合*均单价）+设计变更费用（设计变更实际门窗制作安装面积___元/*方米（门窗综合*均单价）—各类罚款。上述门窗综合*均单价为全费用包干价格（此综合单价不包含总包管理费用及税金），施工期间价格不予调整。

　　12、工程款支付

　　大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的95%，余款5%作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。

　　13、各方责任权利义务

　　甲方

　　1、适时发布工程进场开工令。

　　2、负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。

　　3、丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。

　　4、负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理

　　5、会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。

　　6、会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。

　　乙方

　　1、对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。

　　2、负责提供于门窗工程有关的配合服务（内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等）。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。

　　3、负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格，结算时按实扣除。

　　丙方

　　1、丙方委派为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。

　　2、遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。

　　3、进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地**部门规定办理暂住手续。

　　4、根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的各中现行有效的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。

　　5、丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料（见合同附件）。否则，进场材料退场，其产生的后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其**用楼梯窗不带纱，所有*开门窗对外开启。推拉门采用系列、推拉窗采用系列、*开窗采用系列，颜色为砂纹棕。窗型材壁厚为__MM，门型材壁厚为__MM。玻璃：为6+9A+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶（具体见附件招标单位门窗选用材料）。

　　6、五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。

　　7、进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。

　　8、提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提**品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。

　　9、型材复试和安装前后的.各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行，费用已包括在合同价中。

　　10、遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、检查、验收及处罚。

　　11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。

　　12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失和后果由丙方全权负责。

　　13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，丙方自费予以修复。

　　14、丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。

　　15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。

　　16、质保期为一年（房屋通过整体验收起计算），一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修。丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。

　　17、未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。（合同附件：五金配件和辅助材料表）

　　甲方单位（盖章）： 法人代表： 或授权代理人：

　　乙方单位（盖章）： 法人代表； 或授权代理人：

　　丙方单位（盖章）： 法人代表； 或授权代理人：

　　日期：

　　安装承包协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承建惠州可立克科技工业园工程(II标段)。甲方现将工程模板制作、安装拆除分项工程委托乙方施工。为明确双方职责，本着友好合作的原则，为保质、保量、保安全、保文明施工，按期完成该分项工程的`施工任务，经双方协商一致，签订以下合同条款以资共同遵守。

　　一、概况

　　(一)、工程名称：惠州可立克科技工业园工程(II标段)。

　　(二)、工程地点：惠州仲恺东江高新技术产业开发区可立克科技工业园。

　　(三)、结构类型：钢筋砼框架结构;层数：2#、3#、4#公寓及5#、6#宿舍全部为6层。

　　(四)、建筑面积：2#、3#、4#公寓约15000 m2，5#、6#宿舍约24000 m2。

　　二、工程承包形式及范围

　　1、乙方以包工(不包主料)、包铁钉、扎线、小型机械(电钻、圆盘锯、手提式电锯)、包工期、包质量、包安全的承包方式进行承包模板制安工程施工任务。

　　2、乙方必须按照设计施工图纸和会审记录、设计变更、前后图纸修改、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20xx工程质量要求负责模板制安工程施工。模板制安工程包括：混凝土墙、框架柱、框架梁板(包含高支模方案内容工作)、楼梯、构造柱(后浇带镀锌收口网封堵)、窗头板、窗台板、门窗洞过梁、雨蓬、挑檐、楼梯栏板、阳台栏板、女儿墙、天面所有构筑物、小型砼预制件、零星工程(配合水电及其他工种预埋件、施工缝分隔、水电和消防及空调等洞口预留及加强等工序施工及后补预留洞口)等模板制安。

　　3、承包项目范围：2#、3#、4#公寓及5#、6#宿舍模板制安拆。

　　三、承包综合单价

　　按如下方式计算，工作内容包括模板制安、垂直水*运输及梁、板与柱、混凝土墙的节点加钢丝网分格等模板所有工序在内);

　　1、按所安装的模板砼对触面计算，每*方米人民币贰拾伍元正(人民币25.00元)。此综合单价包括工资、劳保、保险、加班津贴(含夜餐)、工伤医疗费用。其中工伤医疗费用20000元以下为乙方负责，超过20000元部分由甲方支付。

　　四、施工质量等级及文明施工要求

　　1、质量等级：合格。

　　2、文明施工要求：场地整洁，不乱堆乱放，材料堆放整齐。

　　安装承包协议书 4

　　发包方 ： 驻马店XX公司 承包方 ： 依照《民法典》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。

　　1、甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ*轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750Φ*轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装； 750Φ*轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。

　　2、承包方式：包清工的方式。

　　3、承包价格：一次性包死价人民币壹拾捌万元整（180000、00元）

　　4、 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。

　　5、甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。

　　6、在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。

　　7、乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。

　　8、付款方式：在乙方施工人员进厂后，甲方需先付人民壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币柒万元整，剩余拾万元整在设备安装调试完毕后，甲方应在一周内结清余款。

　　9、本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的.监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

　　10、违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。

　　11、本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方 ： 乙方：________年________月____日

　　安装承包协议书 5

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、工程名称：食堂、宿舍

　　二、工程地点：_________

　　三、承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、工程承包价的确定：按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%，计币_________。

　　2、完成工程在_________万元；

　　3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　六、工程期限：

　　从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　七、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的'，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：

　　⑴施工质量的包修费用由乙方自理；

　　⑵材料质量的包修费用由乙方负担；

　　⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　八、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　安装承包协议书 6

　　甲方： 联系电话：

　　身份证号： 家庭住址：

　　乙方： 联系电话：

　　身份证号： 家庭住址：

　　甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方，经双方充分协商，达成以下协议条款，共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程概况：该工程为两栋17、一栋11框剪结构，约50000多*方。

　　三、发包方式：1、包工包料：所需材料必须要有合格证报甲方认可。如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。 2、包质量：乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸 及现行的施工规范施工，确保工程质量。3、包工期：根据工程形象进度及现场需要，合格安排施工人员，在甲方要求的工期内完成施工任务。4、包安全文明施工： 乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度，否则甲方将给以相应的经济处罚。

　　四、承揽范围及内容：施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。

　　五、质量与验收：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的'合格条件。

　　六、结算单价：每*方米人民币 元（预留、预埋按 元/*方、安装按 元/*方计算），最终按实际图纸面积结算。

　　七、权利、义务：

　　（一）权利

　　甲方：严格监督乙方按图保质按期施工，因需必要变更或调整施工方案时，乙方必须服从。

　　乙方：当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时，甲方应当合理补贴或单项另行造价。

　　（二）义务

　　甲方：

　　1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。

　　2、甲方图纸会审和技术交底。

　　乙方：

　　1、所有劳务用工自主安排，严格执行国家建筑行业有关法律法规，确保劳动安全，因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）承担所有事故的经济及法律责任。

　　2、 自备施工工具、用具。

　　3、 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的费用，由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。

　　4、应严格按工期进行施工，确保按期完工，如不按期完工将按合同总价的4%按天进行处罚。

　　5、 乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度，服从甲方有关人员的监督、检查、管理。

　　6、 乙方在合同期间必须完整履行合同，如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失，乙方前期施工部分不予结算，作为对甲方损失部分的费用补偿。

　　八、付款方式：

　　甲方按单体楼主体工程施工至标准层五层封顶时支付已完工程量的70%。五层以上每五层支付已完工程量的70%，工程竣工验收合格后付至95%，在工程结束后乙方应将工程造价的5%留做工程质保金，保质期为两年，保质期满由甲方退还乙方全部质保金。（其他条款同大合同）

　　九、合同终止条件 发生下列情形之一甲方有权终止合同

　　1. 乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排，将影响工程总体进度时。

　　2. 乙方不按安全技术操作规程施工，将造成工程安全管理重大隐患的。

　　3. 乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。

　　4. 乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。因乙方原因严重拖延工期。

　　十、其它：本协议未尽事宜，双方协商决定

　　十一、本协议自双方签字之日起生效，除正常质量保修外，甲乙双方履行协议文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本协议即告终止。

　　十二、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力，共同遵照执行。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　签订日期： 年 月 日

　　安装承包协议书 7

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方根据工程建设需要，将工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、承包方式：包工包料

　　4、承包范围：外墙铝合金门窗。

　　5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。

　　6、工程质量及验收

　　工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。

　　工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。

　　7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。

　　8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。

　　9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。

　　10、合同价：合同暂定价__元，以工程竣工最终结算为准。

　　11、结算方式及标准

　　门窗结算价=图纸门窗面积___元/*方米（门窗综合*均单价）+设计变更费用（设计变更实际门窗制作安装面积___元/*方米（门窗综合*均单价）—各类罚款。上述门窗综合*均单价为全费用包干价格（此综合单价不包含总包管理费用及税金），施工期间价格不予调整。

　　12、工程款支付

　　大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的95%，余款5%作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。

　　13、各方责任权利义务

　　甲方

　　1、适时发布工程进场开工令。

　　2、负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。

　　3、丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。

　　4、负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理

　　5、会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。

　　6、会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。

　　乙方

　　1、对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。

　　2、负责提供于门窗工程有关的配合服务（内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等）。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。

　　3、负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格，结算时按实扣除。

　　丙方

　　1、丙方委派为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。

　　2、遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。

　　3、进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地**部门规定办理暂住手续。

　　4、根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的.各中现行有效的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。

　　5、丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料（见合同附件）。否则，进场材料退场，其产生的后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其**用楼梯窗不带纱，所有*开门窗对外开启。推拉门采用系列、推拉窗采用系列、*开窗采用系列，颜色为砂纹棕。窗型材壁厚为__MM，门型材壁厚为__MM。玻璃：为6+9A+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶（具体见附件招标单位门窗选用材料）。

　　6、五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。

　　7、进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。

　　8、提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提**品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。

　　9、型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行，费用已包括在合同价中。

　　10、遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、检查、验收及处罚。

　　11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。

　　12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失和后果由丙方全权负责。

　　13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，丙方自费予以修复。

　　14、丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。

　　15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。

　　16、质保期为一年（房屋通过整体验收起计算），一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修。丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。

　　17、未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。（合同附件：五金配件和辅助材料表）

　　甲方单位（盖章）： 法人代表： 或授权代理人：

　　乙方单位（盖章）： 法人代表； 或授权代理人：

　　丙方单位（盖章）： 法人代表； 或授权代理人：

　　日期：

　　安装承包协议书 8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方在*等互利原则下：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循*等原则，公*和诚信的原则。双方就建设工程施工劳务事项协商一致，乙方愿意承担咋放的安装施工任务。并达成遵守如下协议：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　开竣工时间：

　　一、项目承包名称范围：万华时代商务中心外墙铝型板安装，每瓶105元。

　　(1)工程结算按实际发生可视面积结算。合同价格包括完成合同所属的`费用有：包工期、包质量、包后置埋板的安装、包人工工资、包人员服务、住宿费。

　　(2)乙方自行配备所需工具

　　(3)咋放提供钢材、方管、铝型板及所有辅料。若不及时，甲方应给乙方补偿有关工费及人员

　　二、工程量确定、结算及工程款支付、结算方式

　　(1)工程量结算：施工结束后，乙方结算人员与甲方技术人员以施工图纸为准，双方进行工作量最后审核。

　　(2)合同签订后3日内乙方人员及设备必须到场。

　　三、本工程款分期付款，包括骨架安装和铝型板安装,骨架完工付总工程量的40%,铝塑板开工时付10%剩余一次付清。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自签订日开始执行，乙方必须严格遵守工程建设安全生产的有关规定。接管各级安全检查人员依法实施监督检查，乙方要保证安装施工及管理人员的人身安全。对于乙方安全管理措施不到位造成的事故责任人及因此发生的费用由乙方承担。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：

　　安装承包协议书 9

　　发包方：（简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　身份证号码：

　　为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工，消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着*等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。

　　一、工程（工段）名称及地址

　　1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装

　　2、工程地址：重庆市南川区

　　3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。

　　二、承包形式和承包内容

　　（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。

　　（二）承包内容

　　1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。

　　2、本工段所需的各种机械设备、工具。

　　3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。

　　三、合同价款及计算办法

　　以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每*米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）;包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。

　　四、劳务费用的支付办法

　　每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%，余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。

　　五、工期

　　1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。

　　2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。

　　3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。

　　（1）受不可抗力的影响？如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;

　　（2）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。

　　4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处罚， 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。

　　六、质量

　　1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。

　　2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。

　　3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。

　　4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。

　　5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行，合同范本《消防安装承包合同文本》。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。

　　6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。

　　7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

　　七、安全生产

　　1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。

　　2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%，乙方承担50%。

　　八、甲方其他权利义务

　　1、提供相应施工场地和施工临时用电。

　　2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

　　3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。

　　4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时）可直接将工资发放到人。

　　5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。

　　6、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款（劳务费）给乙方。

　　7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行处罚。

　　8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。

　　九、乙方其他权利义务

　　1、乙方有权按本合同的约定收取工程款（劳务费）。

　　2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组织本合同工程的施工。

　　3、乙方自备施工所需的机械设备进场，机械设备必须满足施工要求，机械设备的费用。

　　4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工，并按国家规定和建设单位、发包人的要求，加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时，一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时，承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任，发包人可以直接从工程款（劳务费）中扣除，并追究承包人的相关责任。

　　5、承包人应按国家规定和发包人要求，提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。

　　6、遵守项目业主及**有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定，并承担所有责任。

　　7、已竣工工程未交付发包人之前，承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。

　　8、做好施工场地范围内地下管线、邻*建筑物、文物等的保护工作，并承担一切责任。

　　9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求，做好安全文明施工。在施工区内，应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾，做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题，一切责任由承包人承担。

　　10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反，视其后果，除须承担有关主管部门的处罚外，发包方还有权对承包人进行处罚，并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。

　　11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。

　　12、承包人应服从发包人的统一指挥，无条件配合发包人决定的各种穿插作业，并负责保护好其他工种的成品和半成品，如有损坏，照价赔偿。

　　13、甲方所购进场工程所需的工程材料（除大型设备外），由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好，其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。

　　14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料（从甲方材料库房领出的材料）必须进行有效的保管，及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料，严防材料的损失。否则，由此而造成的材料损失由乙方负责。

　　十、其他事项

　　1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度，加强对所用施工管理人员的教育和管理，文明施工，严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情，甲方除有权对当事人予以开除处理外，还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

　　2、乙方必须本着节约的原则进行施工，不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时，超量部分费用全部由乙方负责承担。

　　3、双方在签订合同后，乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场，未经甲方同意、如乙方违约中途退场，甲方只支付乙方所完成工程量的60%，剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。

　　4、乙方在施工期间必须维护甲方权益，不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。

　　5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让，否则，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。

　　十一、特别约定

　　1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。

　　2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。

　　3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。

　　4、因乙方安装质量问题，引起通不过验收，乙方应赔偿所造成的相应损失，并承担相应责任。

　　十二、违约责任

　　1、本协议丁经签订生效，甲乙双方必须共同遵守。如一方违约，除按本合同的有关约定执行外，还须一次性向另一方（守约方）支付本合同`总价款5%的违约金。

　　2、乙方发生下列情况时，甲方有权单方面解除合同，只支付已完工程量部分60%的工程款（劳务费）给乙方（剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿），并追究乙方的违约责任。

　　（1）乙方违约;

　　（2）未经甲方同意，乙方中途退场;

　　（3）给甲方形象和声誉造成严重的损害;

　　3、甲方不按时支付乙方工程款（劳务费）须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。

　　十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款自然失效。

　　十四、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等的法律效力。

　　十五、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定，并签订补充合同（或协议），作为本合同的一部分。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人：家庭住址：

　　联系电话：

　　安装承包协议书 10

　　甲方： 联系电话：

　　身份证号： 家庭住址：

　　乙方： 联系电话：

　　身份证号： 家庭住址：

　　甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方，经双方充分协商，达成以下协议条款，共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程概况：该工程为两栋17、一栋11框剪结构，约50000多*方。

　　三、发包方式：1、包工包料：所需材料必须要有合格证报甲方认可。如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。 2、包质量：乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸 及现行的施工规范施工，确保工程质量。3、包工期：根据工程形象进度及现场需要，合格安排施工人员，在甲方要求的工期内完成施工任务。4、包安全文明施工： 乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度，否则甲方将给以相应的经济处罚。

　　四、承揽范围及内容：施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。

　　五、质量与验收：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

　　六、结算单价：每*方米人民币 元（预留、预埋按 元/*方、安装按 元/*方计算），最终按实际图纸面积结算。

　　七、权利、义务：

　　（一）权利

　　甲方：严格监督乙方按图保质按期施工，因需必要变更或调整施工方案时，乙方必须服从。

　　乙方：当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时，甲方应当合理补贴或单项另行造价。

　　（二）义务

　　甲方：

　　1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。

　　2、甲方图纸会审和技术交底。

　　乙方：

　　1、所有劳务用工自主安排，严格执行国家建筑行业有关法律法规，确保劳动安全，因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）承担所有事故的经济及法律责任。

　　2、 自备施工工具、用具。

　　3、 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的费用，由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。

　　4、应严格按工期进行施工，确保按期完工，如不按期完工将按合同总价的4%按天进行处罚。

　　5、 乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度，服从甲方有关人员的监督、检查、管理。

　　6、 乙方在合同期间必须完整履行合同，如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失，乙方前期施工部分不予结算，作为对甲方损失部分的费用补偿。

　　八、付款方式：

　　甲方按单体楼主体工程施工至标准层五层封顶时支付已完工程量的70%。五层以上每五层支付已完工程量的70%，工程竣工验收合格后付至95%，在工程结束后乙方应将工程造价的5%留做工程质保金，保质期为两年，保质期满由甲方退还乙方全部质保金。（其他条款同大合同）

　　九、合同终止条件 发生下列情形之一甲方有权终止合同

　　1. 乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排，将影响工程总体进度时。

　　2. 乙方不按安全技术操作规程施工，将造成工程安全管理重大隐患的。

　　3. 乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。

　　4. 乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。因乙方原因严重拖延工期。

　　十、其它：本协议未尽事宜，双方协商决定

　　十一、本协议自双方签字之日起生效，除正常质量保修外，甲乙双方履行协议文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本协议即告终止。

　　十二、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力，共同遵照执行。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　签订日期： 年 月 日

安装承包协议书优选【10】篇扩展阅读

安装承包协议书优选【10】篇（扩展1）

——安装承包协议书菁选

安装承包协议书

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会去使用协议，签订协议是提高经济效益的手段。想写协议却不知道该请教谁？以下是小编整理的安装承包协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

安装承包协议书1

　　发包单位：（甲方）

　　承包人：（乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况：

　　工程名称：__市和顺花苑工程水电安装（以下简称：本工程）

　　工程内容：强电、弱电：按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。（弱电包括通讯、宽带、电视、智能等）

　　防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。给水、消防：按施工图完成所有给水、消防工程任务。

　　雨水：按施工图完成所有雨水工程任务。

　　污水：按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。

　　第二条工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。

　　2、承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作；室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。

　　3、承包的主要内容：见第一条第二款。

　　4、甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成。

　　第三条合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。

　　第四条质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　①建设强制性条文；

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—__；

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—__；

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242—82）；

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242—82）

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303—88）；

　　⑧甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求，符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项项目部，项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部，监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场

　　4、工程保修按***有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。（保修期2年）

　　第五条文明工地、安全标化标准：

　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除。

　　2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

　　第六条合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、承包单价：承包工程综合单价按总建筑面积126.67元/㎡（含配合费、税金）包干，承包工程总价暂定1927万元。（详见合同附件一）

　　2、工程量的`计算：

　　⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准；

　　⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位；

　　⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。

　　3、结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%；

　　⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%；

　　⑶安装部分占本项目合同价的40%；

　　⑷调试验收部分占本项目合同价的25%，验收完后留5%质保金，保修期满后30天内付清。

　　4、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在__元内不与增减。

　　第七条违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金，在合同签订后7天内全部交納。保证金返还：全部预埋完成后10天内返还全部保证金；如果甲方安排分期施工，则一期预埋完成后7天内（或开工后150天）返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金，则本合同不生效；如甲方不按时返还履约保证金，则按应返履约保证金总额的__日计算滞纳金。

　　2、工程款的支付严格按照第六条第三项执行。在每个结算节点，乙方办理好结算手续后，甲方在7天内支付工程款。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在保修期满后（自工程竣工之日起计）30日内，甲方将余款（不计利息）一次性支付给乙方（如发生返修费用从中扣除）。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担。

　　第八条甲、乙的权利和义务：

　　1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好；参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

　　3、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收，并做好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　4、当乙方拒绝执行甲方（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

　　5、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

　　6、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。

　　7、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款1000元。

　　8、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可方可使用。

　　9、乙方必须保证管理、施工人员的稳定性，节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

　　10、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　11、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

　　12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。

　　13、乙方负责本工程所有竣工资料及时完成。

　　第九条施工管理规范：

　　1、建筑机械使用安全技术规程（JGJ33—__）。

　　2、建筑施工安全检查标准（JGJ59__）。

　　3、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80—91）。

　　4、__市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。

　　第十条合同生效：

　　1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

　　2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份。

　　3、本合同为尽事宜，双方协商解决。

　　4、本合同订立时间：__年__月__日。

　　5、签订地点：

　　甲方：_________年____月____日

　　乙方：_________年____月____日

安装承包协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、结构形式： 框剪 墙结构，地上 19 层，地上层高 54 m，总建筑面积约 16600 *方米 。

　　二、承包方式：

　　1、包工不包材料的大清包方式

　　三、承包范围：

　　1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。

　　2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。

　　四、承包内容：

　　1、给、排水系统预埋及安装;

　　2、给水设备安装及调试;

　　3、照明用电系统线路预埋及安装;

　　4、照明用电设备、开关插座安装及调试

　　5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。

　　五、清包工期：

　　1、于土建同时竣工交验。

　　六、质量要求：

　　1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。

　　2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

　　七、安全文明施工要求：

　　1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。

　　2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

　　八、双方义务：

　　1、甲方义务：

　　2、向乙方提供施工图纸一套;

　　3、完成技术交底及安全教育、交底;

　　4、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。

　　5、乙方义务：

　　6、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期;

　　7、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;

　　8、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。

　　9、乙方应按规定完成班组的`技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符;

　　10、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。

　　11、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;

　　12、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。

　　九、合同价款及支付方式：

　　1、本合同以单价 25 元/建筑*方米包干(不含任何税费)，该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

　　2、本合同第一次付款为 4栋住宅主体施工至12层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的30%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15号前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方一次性支付乙方工程款。

　　十、争议解决：

　　甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十一、合同终止：

　　乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行的本合同全部义务即告终止。

　　十二、合同份数：

　　本合同一式三份，具有同等效力，由甲乙方各执一份，存档一份。

　　甲方：(签字盖章)

　　__年__月__日

　　乙方：(签字盖章)

　　__年__月__日

安装承包协议书3

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方根据工程建设需要，将工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、承包方式：包工包料

　　4、承包范围：外墙铝合金门窗。

　　5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。

　　6、工程质量及验收

　　工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。

　　工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。

　　7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。

　　8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。

　　9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。

　　10、合同价：合同暂定价__元，以工程竣工最终结算为准。

　　11、结算方式及标准

　　门窗结算价=图纸门窗面积___元/*方米（门窗综合*均单价）+设计变更费用（设计变更实际门窗制作安装面积___元/*方米（门窗综合*均单价）—各类罚款。上述门窗综合*均单价为全费用包干价格（此综合单价不包含总包管理费用及税金），施工期间价格不予调整。

　　12、工程款支付

　　大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的95%，余款5%作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。

　　13、各方责任权利义务

　　甲方

　　1、适时发布工程进场开工令。

　　2、负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。

　　3、丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。

　　4、负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理

　　5、会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。

　　6、会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。

　　乙方

　　1、对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。

　　2、负责提供于门窗工程有关的配合服务（内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等）。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。

　　3、负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格，结算时按实扣除。

　　丙方

　　1、丙方委派为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。

　　2、遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。

　　3、进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地**部门规定办理暂住手续。

　　4、根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的.各中现行有效的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。

　　5、丙方按照业主招标选定的广东银一百创新铝业有限公司生产的银一百彩色注胶铝合金。按规格型号组织门窗制作安装，五金配件、辅助材料（见合同附件）。否则，进场材料退场，其产生的后果及损失乙方负责。要求所有推拉门窗均带沙门窗，其**用楼梯窗不带纱，所有*开门窗对外开启。推拉门采用系列、推拉窗采用系列、*开窗采用系列，颜色为砂纹棕。窗型材壁厚为__MM，门型材壁厚为__MM。玻璃：为6+9A+6双层中空钢化玻璃。玻璃除满足上述要求外，首先需满足现行国家、地方颁布的与本标有关的各种现行有效的技术规范、规程，其次设计院技术文件上的质量要求也适用于本标工程。门窗玻璃外墙要求使用黑色硅酮耐侯密封胶（具体见附件招标单位门窗选用材料）。

　　6、五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。

　　7、进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。

　　8、提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提**品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。

　　9、型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行，费用已包括在合同价中。

　　10、遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、检查、验收及处罚。

　　11、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。

　　12、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失和后果由丙方全权负责。

　　13、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，丙方自费予以修复。

　　14、丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。

　　15、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。

　　16、质保期为一年（房屋通过整体验收起计算），一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修。丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。

　　17、未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。（合同附件：五金配件和辅助材料表）

　　甲方单位（盖章）： 法人代表： 或授权代理人：

　　乙方单位（盖章）： 法人代表； 或授权代理人：

　　丙方单位（盖章）： 法人代表； 或授权代理人：

　　日期：

安装承包协议书4

　　发包方：_______________(下称甲方)

　　承包人：_______________(下秤乙方)

　　为明确合同双方的权利、义务、根据《中华人民共和国合同法》的.有关规定，结合本工程具体情况及特点，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程名称与特点

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程特点：

　　二、工程范围和内容1、2

　　三、开竣工日期：

　　1、开工日期：_____年_____月_____日

　　2、竣工日期：_____年_____月_____日

　　3、总工期：天如遇下雨、雪、大雾、大风、停电或甲方未提供工作台面等人为不可抗拒的因素，则工期顺延。

　　四、承包方式：

　　五、工程造价及结算方式

　　1、工程总造价(人民币大写)：_______________

　　2、工程价款的支付：_______________

　　六、特加事项本工程施工人员等安全问题，如在安装过程中出现任何情况的人员事故都与甲方毫无任何关系，一切由乙方承担。

　　七、本合同经双方签字生效，合同履行完毕后终止。

　　八、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　_____年_____月_____日

安装承包协议书5

　　不同种类的合同法的作用不一样，用人单位是通过劳动合同与工作人员确定关系，合同一旦生效对双方都有约束力，这样才能使双方的利益都有保障。所以一些重要的合同信息千万不要错过了。以下是小编整理的关于空调安装承包协议书，空调安装承包协议书欢迎阅读参考。

　　合同编号：_________

　　签订地点：_________

　　委托方(甲方)：_________

　　承接方(乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：_________

　　2.工程地址：_________

　　3.甲方联系人或委托联系人：_________电话：_________

　　4.甲方所提供机组：

　　室外机：

　　室内机：

　　二、工程施工周期

　　自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，完成隐蔽工程安装验收。

　　待_________装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。

　　三、施工管理

　　1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。

　　2.甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。

　　3.甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的.障碍物，使现场具备施工条件。

　　4.施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。

　　5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

　　四、工程造价

　　1.本合同安装工程总价为人民币_________元。

　　2.因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。

　　五、付款方式

　　1.合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币_________元。

　　2.材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。

　　3.隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。

　　4.工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币_________元。

　　5.双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。

　　六、工程质量及验收

　　1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。

　　2.隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。

　　3.甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。

　　4.竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。

　　5.工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。

　　6.施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。

　　七、纠纷处理方式

　　1.因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_________种方式解决(不选定的划除)：

　　(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　(2)向人民法院提起诉讼。

　　八、违约责任

　　1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。

　　2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。

　　3.竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任;如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。

　　九、其它

　　1.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装承包协议书6

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　经双方本着公*、公正、互惠、互利的原则，根据国家现行的法律法规。经双方共同协商达成以下协议。

　　一、甲方愿将承建的 xx工程中的钢筋制作安装承包给乙方施工。

　　二、承包范围

　　乙方承包xx工程的所有钢筋制作安装人工作业，甲方提供钢筋、扎丝、垫块等材料及钢筋的'调直。

　　三、承包价格

　　甲方按建筑面积承包给乙方，每*方米为xx元。 共计xx元。（大写）

　　四、付款方式

　　1、基础混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。

　　2、每标准层混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。

　　3、二次结构混凝土浇筑完后甲方付给乙方xx元。

　　4、工程主体验收合格后甲方在一个月内付清剩余款。

　　五、质量及安全

　　1、乙方在施工中严格按照甲方技术人员的技术交底内容及国家施工验收规范要求进行施工。每项工程完工后甲方组织有关人员进行验收，如在验收中出现质量问题乙方要及时进行整改已保证工程验收顺利通过。

　　2、乙方在施工过程中要注意安全施工，在工程施工中按甲方要求及交底对工人进行安全教育，杜绝违章作业。如在施工中出现安全事故由责任方负责。

　　六、本协议一式二份共二页经双方签字后生效，本协议未尽事项甲乙双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

安装承包协议书7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定，甲乙双方本着公*、公正、自愿、*等的原则，就装修铝合金门窗、幕墙，不锈钢门，钢结构，楼梯栏杆扶手，阳台栏杆制作安装工程甲方向乙方发包的具体事宜，经双方友好协商一致，同意签订此合同，条款如下：

　　第一条本工程的主要设备工程清单、明细金额（见附件：《**投资大厦13、14楼工程报价表》，共计1页）附件的内容为本工程项目的主要材料及配件清单，工程结算以实际制作安装的工程量为准，如甲方要求乙方增加其他不在本合同规定的工程量，经双方商定后另行结算。

　　第二条工程质量、包装要求

　　1、工程材料必须符合国家规定的建筑材料标准，质量保证。

　　2、以上工程材料的质量和规格按双方附件表约定的要求和标准执行。

　　3、规范包装（做好防护包装要求）。

　　4、安装工序要符合要求。

　　第三条工程材料要求和保修服务

　　要求乙方提供的“工程清单”是全新的`国标材料，其材料名称、规格、型号应符合附件中的《**投资大厦13、14楼工程报价表》，共计1页中的参数，以确保材料正品及工程质量。

　　1、乙方有义务派遣技术人员在以上工程进行全面的质量检查。

　　2、如果因产品质量问题或因施工不当所造成的责任必须由乙方承担。

　　3、乙方的工程质量保修期为一年，保修期内乙方对以上工程进行及时、无偿保修，保修期满后有需维修也须及时，维修费用为材料和人工的成本费。

　　第四条合同不含税金额及付款方式

　　合同不含税总金额（人民币大写）：___元。

　　1、自签订本合同后的3个工作日内，甲方应支付给乙方20%首付工程款，即人民币：__元（￥__元）为预付款作为本工程项目材料、配件采购及组织施工人员工资前期费用，乙方安排进场施工后，款到乙方指定账户。

　　2、甲方根据乙方的实际工程量进度支付工程款，乙方在本工程制作安装、调试完毕，交接甲方负责人签字确认，之后的5个工作日内，在收到乙方的付款申请后，付至合同总金额的97%，余下3%工程余款作为保修金。保修期满后一次性付给乙方。

　　第五条工程工期及移交验收

　　1、工期为40天，即20__年8月5日起至20__年9月14日止；因甲方装修主体工程及相关其他工程影响本工程项目施工时，相应的完工期限相应顺延。

　　2、工程施工期间，所有材料、设备由乙方负责保管（甲方须配合提供保管场所）；工程制作安装完工、调试后，由甲乙双方共同组织验收。验收合格后正式交付使用。

　　第六条责任与违约责任

　　1、工程施工期间，甲方应为乙方提供设备安装用水、用电等协助，必要时甲方须派出代表负责协调安装过程中遇到的相关问题。

　　2、乙方应做到安全文明施工，注意安全和质量问题，若因乙方原因所发生安全事故及其他民事责任，责任均由乙方承担，甲方概不负责。

　　3、若乙方提供的材料规格、数量、质量与本合同要求不符，甲方有权要求乙方无条件整改更换，乙方应负责包换或包退或整改处理直到达到合同要求。如乙方整改后仍未达要求的，甲方可以单方面终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。

　　第七条不可抗力

　　因台风、地震、水灾等自然不可抗力因素，造成本合同不能履行，双方不承担责任，工期相应顺延，所造成的损失各自承担。

　　第八条本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，同具法律效力。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）

　　日期：

安装承包协议书8

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、工程名称：食堂、宿舍

　　二、工程地点：_________

　　三、承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、工程承包价的确定：按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%，计币_________。

　　2、完成工程在_________万元；

　　3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　六、工程期限：

　　从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　七、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：

　　⑴施工质量的'包修费用由乙方自理；

　　⑵材料质量的包修费用由乙方负担；

　　⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　八、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

安装承包协议书9

　　订立合同双方：

　　建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称发包方）

　　施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称承包方）

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：

　　第二条：工程地点：

　　第三条：建筑面积：

　　第四条：工程价款及付款方法：

　　第五条：工程期限（开工、竣工时间）

　　第六条：工程质量标准

　　第七条：承包形式及材料设备供应

　　第八条：发包方义务：

　　１．开工前＿＿＿天，甲方给乙方施工图一式＿＿＿份，并做到“三通一*”；

　　办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一*”工作，另行签订协议执行）

　　２．按协议分工，开工前＿＿＿天甲方办好材料供应并交乙方签认。

　　３．负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，

　　负责监督工程质量。

　　４．按协议负责按期拨款。

　　５．……

　　第九条：承包方义务

　　乙方负责：

　　１．按协议分工负责材料供应。

　　２．编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前５天交甲方一式二份。

　　３．按施工图负责组织施工，按期竣工。

　　４．竣工后，５天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

　　５．保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　６．……

　　第十条：违约责任及奖励条款

　　第十一条：其他协助条款。

　　第十二条：本合同正本＿＿＿份，承包方、发包方各一份，报送＿＿＿＿＿、

　　＿＿＿＿＿＿各一份。

　　第十三条：合同有效期及合同争议解决。

　　第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

　　发包方：（盖章）承包方：（盖章）

　　法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

安装承包协议书10

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　依照《中华人民共和国条约法》,遵循同等、自愿、公正和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商同等,订立条约。

　　一、工程表面：

　　工程名称：_______________

　　工程地点：_______________

　　工程范围：_______________

　　工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

　　二、工程总价

　　条约金额：工程在本监控系统工程接纳总价包干的形式,一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有现实需要增加的,由双方协商定价。

　　三、产物质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按附表一要求向甲方提供符合国家产物质量尺度的正品设备,不得以任何来由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方赞同,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,及格证,阐明书,相干软件等资料。

　　2、乙方所提供条约内设备应保证产物表里包装完好无损,若不克不及达到要求,甲方有权要求乙方立刻调换及格产物。由此带来的一切损失由乙方卖力。

　　在签订条约后,乙方按照甲方要求卖力设备安装、调试,要求做到布局合理,布线范例,便于使用及维护,符合国家有关技术尺度。

　　四、由甲方提供安装园地及电源。

　　五、技术尺度及质量保证

　　(一)布线尺度：乙方监控系统布线施工,严酷遵照国际《民用闭路监控电视系统技术范例》_______________。

　　(二)乙方所供设备均以消费厂家提供的产物技术资料为技术尺度。

　　(三)乙方保证项目所**物均为条约中指定的产物,且包装为原包装。产物出场时提供供货证明,经甲方验收落伍行施工。

　　(四)乙方对监控布线、设备质保见附件一(工程价格汇总表质保阐明)

　　六、工程项目建设期限：

　　条约签定后数日内出场施工,整个施工工期_______________天。_______________年_______________月_______________日开工,_______________年_______________月_______________日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)、乙方须按附表一要求向甲方提供符合国家产物质量尺度的正品设备,不得以任何来由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方赞同,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,及格证,阐明书,相干软件等资料。

　　七、售后服务：

　　(一)乙方所提供条约内设备,从验收之日起,全部产物及零配件质保期按规定管理。在质保期内,若有产物质量题目,由乙方卖力免费调换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按本钱费计算。调换的产物必须是新的,且质保期限从当时算起。

　　(二)凡由产物质量题目引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修关照后,在四小时内响应,二四小时内解决故障,若在二四小时内不克不及排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备尺度的备用产物保证甲方的正常使用。

　　(三)乙偏向甲方免费培训一-二名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护条约的设施、设备。

　　八、竣工验收及付款方式：

　　项目施工安装、调试完毕,由乙方关照甲方组织验收,并提供相干资料。乙方自书面关照之日起,一零天内由于甲方耽搁不验收视为工程验收及格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。自条约签定起五日内支付条约总金额的_______________%($),工程进行到安装监控器时付总金额_______________%($)(此部分资金不计算利息),验收及格后付清余款,逾期不付按零.授权委托书_______________%支付滞纳金。

　　九、约定事项

　　(一)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方配合组成工程实施小组。

　　(二)附件一作为条约要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

　　(三)条约如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为条约的'附件。

　　安装公司就可以根据协议内容的要求大胆的进行安装了。这样在出现问题时如果不是监控本身的问题一般应算安装人的责任。安装合同书是除了具有明确安装范围、区域和设备的功能外还具有责任的确定功能。所以实践中安装监控一定要有相关的合同作保障。

　　甲方：_________________

　　_______年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　_______年_______月_____日

安装承包协议书11

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　经双方本着公*、公正、互惠、互利的原则，根据国家现行的法律法规。经双方共同协商达成以下协议。

　　一、甲方愿将承建的__工程中的.钢筋制作安装承包给乙方施工。

　　二、承包范围

　　乙方承包__工程的所有钢筋制作安装人工作业，甲方提供钢筋、扎丝、垫块等材料及钢筋的调直。

　　三、承包价格

　　甲方按建筑面积承包给乙方，每*方米为__元。共计__元。（大写）

　　四、付款方式

　　1、基础混凝土浇筑完成后甲方付给乙方__元。

　　2、每标准层混凝土浇筑完成后甲方付给乙方__元。

　　3、二次结构混凝土浇筑完后甲方付给乙方__元。

　　4、工程主体验收合格后甲方在一个月内付清剩余款。

　　五、质量及安全

　　1、乙方在施工中严格按照甲方技术人员的技术交底内容及国家施工验收规范要求进行施工。每项工程完工后甲方组织有关人员进行验收，如在验收中出现质量问题乙方要及时进行整改已保证工程验收顺利通过。

　　2、乙方在施工过程中要注意安全施工，在工程施工中按甲方要求及交底对工人进行安全教育，杜绝违章作业。如在施工中出现安全事故由责任方负责。

　　六、本协议一式二份共二页经双方签字后生效，本协议未尽事项甲乙双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

安装承包协议书12

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　一、工程名称：仙岩街道农房改造安置工程（B1-4地块——竹溪村）（以下简称本工程）

　　二、工程地点：温州市瓯海仙岩镇竹溪村

　　三、承包范围：建设单位委托甲方施工及提供的本工程消电消水系统安装施工图所示的消电、消水系统安装工程。

　　四、承包方式和范围：

　　1、乙方承包方式为包工：甲方与业主签订的工程承包协议范围内的、消防、消电系统安装原则上均按甲方要求，业主与甲方另有协议的约定乙方应予以配合，同样执行。包括消电工程的组织验收。乙方保证本工程消电安装工程质量在“合格”以上。

　　2、施工机具：施工所需操作工具（钻头、切片、锯条等），全部由乙方负责，甲方只提供扎丝、铁定、焊条、胶带。

　　3、本工程按实际总*方面积计算，每*方9元计算，保证每人每个月付工人工资3000元，按工程量进度付乙方70%，留下作为保

　　证金，安装合格后付10%，预验收后付15%，留下5%半年内付清。

　　4、如甲方或建设单位要求变更工程内容，改变安装范围及条件，乙方应办理书面签证（为合同副本），工程竣工验收后按实际工程量为乙方结算，由甲方扣除管理费，再工资结给乙方。

　　五、本工程甲、乙双方单独发生的费用自行承担。

　　六、工程质量：

　　1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料及因此造成的其它损失。

　　2、标准和安全文明施工内容按甲方与业务总包协议书中约定的内容为目标，并且乙方同时应服从甲方项目部的.管理，遵守各项规章制度及管理方法，根据甲方的总体要求，及时有效的组织施工。

　　3、现场要配合专职的施工人员，负责现场施工，现场施工必须与上建班组配合。

　　4、甲方进场的材料保管由乙方共同负责，如果因乙方施工不当，引起停工或返工，一切损失有乙方自负，甲方并对乙方进行处罚。

　　5、施工进度：乙方的工程进度必须与土建的施工进度同步，如因乙方的原因引起工期延误，一切损失由乙方负责。

　　七、现场管理

　　1、在施工过程中要做好相关工种间的组织协调工作，共同配合，相互协作，保证能与相关工种同步施工，不得影响其它工种的施工进程，否则造成后果（包括人工、原材料等的损失）全部由乙方自行承担，甲方不承担任何费用。

　　2、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　3、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　4、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　八、安全生产

　　1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，在施工过程中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作工具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决，费用由乙方承担。

　　3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责，甲方不承担任何费用。

　　九、工程总体工期以甲方所签总包协议为准，施工过程中以项目部安排的进度计划执行，乙方如有拖延，责任由乙方负责。因甲方的原因引起的停工，由甲方负责。

　　十、违约责任

　　乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。如乙方中途停工或退场，甲方有权将乙方保证金全部没收，并对乙方所完成的工程量进行70%结算，余者全部没收。因甲方的原因引起的停工，甲方退还乙方保证金，甲方支付乙方完成工程量100%。

　　十一、目前为止，甲方已完成工程量金额在本合同内扣除元。

　　十二、其他：甲方为乙方提供现场办公室一间，职工宿舍、水电等一切施工人员生活设施。

　　本协议未尽事宜，双方可另行协商补充协议，本协议一式两份， 甲方、乙方各执一份，经双方签订盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

安装承包协议书13

　　发包方 ： 驻马店XX公司 承包方 ： 依照《民法典》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。

　　1、甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ*轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750Φ*轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装； 750Φ*轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。

　　2、承包方式：包清工的方式。

　　3、承包价格：一次性包死价人民币壹拾捌万元整（180000、00元）

　　4、 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。

　　5、甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的.工具及必要劳保用品。

　　6、在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。

　　7、乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。

　　8、付款方式：在乙方施工人员进厂后，甲方需先付人民壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币柒万元整，剩余拾万元整在设备安装调试完毕后，甲方应在一周内结清余款。

　　9、本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

　　10、违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。

　　11、本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方 ： 乙方：________年________月____日

安装承包协议书14

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　现有甲方将中央G8地块工程中的水电安装工程以清包人工的方式承包给乙方负责安装施工。考虑到本工程的质量、进度、资金等因素，经甲、乙双方共同协商同意后特制订以下协议：

　　一、乙方必须服从甲方施工现场负责人的统一安排，自觉遵守工地项目部的规章制度及有关治安管理条例，严格执行安全技术操作规程，若发生违章、违规、违纪等现象，一切后果有乙方承担。情节严重的将移交司法机关处理。

　　二、为确保工程质量、提高工效、减少不必要的损失，乙方必须严格按施工图纸及变更联系单和图审会议精神施工。若发现施工图等存在问题必须及时提出，绝不允许有返工现象出现。如因此现象出现引起而造成材料损失由乙方负责赔偿。施工需用材料乙方必须提前二天上报给甲方，甲方应及时采购乙方上报的'施工用材料，以保证工程施工进度。

　　三、自签订协议后乙方进场施工，甲方提供大件工具如：电焊机、380V砂轮切割机、电动套丝机、试压泵、弯管机、电热热熔器等重要工具。小工具如：220V石材切割机、电锤、电钻、榔头、凿子、管子钳、老虎钳、螺丝刀等由乙方自理。

　　四、施工范围及质量：所有水电工程的安装。以施工图为准。在确保开发商要求质量等级的前提下，以每*方米建筑面积（以房地产公司核定的建筑面积为准）壹拾伍元伍角（15.50元）壹*方米结算。乙方必须严格按照现行施工验收规范进行施工，如达不到验收规范要求则扣除总承包款的20%作为质量违约金（注：所有砼现浇板立管、支管补洞绝不允许有渗漏现象）。

　　五、在施工期间内乙方要配合其他专业施工，负责好临时施工用水、用电的正常运行，如有故障应及时维修，不得借故推脱或拖延时间。

　　六、乙方进场施工后若中途退场或甲方认为乙方没有足够的组织能力造成工程进度滞后，甲方有权采取必要措施，发生严重质量事故的责令其中途退场，甲方拒付一切费用。

　　七、安全生产方面乙方应遵守项目部的各项管理规章制度和劳动纪律，严格贯彻执行国家及有关省、市级对安全工作的法令、法规、政策。组织学*并向工人进行班前安全教育，并做好班前安全指令记录。在施工中、现场中严格执行文明施工条例，不准在现场发生打架、酗酒、盗窃等现象，若发生安全事故所造成的经济损失甲乙双方按以下比例承担：以每发生一次叁万元以下（含叁万元）全部由乙方承担。叁万元以上的部分乙方承担50% ，甲方承担50% 。

　　八、付款方式：甲方每月根据乙方实际的工程进度及工程量支付必需的生活费，生活费按人发放。工程竣工验收合格后三个月付清结算款的85%，余额作为保修金，保修期内若无质量问题，自验收后一年付清。

　　九、若双方发生争议时，甲乙双方协商解决。必要时提交有关劳动仲裁机构裁决或委托当地法律仲裁机关处理。

　　十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方当事人签字后生效，工程余款结清后自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

安装承包协议书15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承建惠州可立克科技工业园工程(II标段)。甲方现将工程模板制作、安装拆除分项工程委托乙方施工。为明确双方职责，本着友好合作的原则，为保质、保量、保安全、保文明施工，按期完成该分项工程的施工任务，经双方协商一致，签订以下合同条款以资共同遵守。

　　一、概况

　　(一)、工程名称：惠州可立克科技工业园工程(II标段)。

　　(二)、工程地点：惠州仲恺东江高新技术产业开发区可立克科技工业园。

　　(三)、结构类型：钢筋砼框架结构;层数：2#、3#、4#公寓及5#、6#宿舍全部为6层。

　　(四)、建筑面积：2#、3#、4#公寓约15000 m2，5#、6#宿舍约24000 m2。

　　二、工程承包形式及范围

　　1、乙方以包工(不包主料)、包铁钉、扎线、小型机械(电钻、圆盘锯、手提式电锯)、包工期、包质量、包安全的'承包方式进行承包模板制安工程施工任务。

　　2、乙方必须按照设计施工图纸和会审记录、设计变更、前后图纸修改、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20xx工程质量要求负责模板制安工程施工。模板制安工程包括：混凝土墙、框架柱、框架梁板(包含高支模方案内容工作)、楼梯、构造柱(后浇带镀锌收口网封堵)、窗头板、窗台板、门窗洞过梁、雨蓬、挑檐、楼梯栏板、阳台栏板、女儿墙、天面所有构筑物、小型砼预制件、零星工程(配合水电及其他工种预埋件、施工缝分隔、水电和消防及空调等洞口预留及加强等工序施工及后补预留洞口)等模板制安。

　　3、承包项目范围：2#、3#、4#公寓及5#、6#宿舍模板制安拆。

　　三、承包综合单价

　　按如下方式计算，工作内容包括模板制安、垂直水*运输及梁、板与柱、混凝土墙的节点加钢丝网分格等模板所有工序在内);

　　1、按所安装的模板砼对触面计算，每*方米人民币贰拾伍元正(人民币25.00元)。此综合单价包括工资、劳保、保险、加班津贴(含夜餐)、工伤医疗费用。其中工伤医疗费用20000元以下为乙方负责，超过20000元部分由甲方支付。

　　四、施工质量等级及文明施工要求

　　1、质量等级：合格。

　　2、文明施工要求：场地整洁，不乱堆乱放，材料堆放整齐。

安装承包协议书优选【10】篇（扩展2）

——水电安装承包协议书优选【10】篇

　　水电安装承包协议书 1

　　甲方： 联系电话：

　　身份证号： 家庭住址：

　　乙方： 联系电话：

　　身份证号： 家庭住址：

　　甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方，经双方充分协商，达成以下协议条款，共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程概况：该工程为两栋17、一栋11框剪结构，约50000多*方。

　　三、发包方式：1、包工包料：所需材料必须要有合格证报甲方认可。如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。 2、包质量：乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸 及现行的施工规范施工，确保工程质量。3、包工期：根据工程形象进度及现场需要，合格安排施工人员，在甲方要求的工期内完成施工任务。4、包安全文明施工： 乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度，否则甲方将给以相应的经济处罚。

　　四、承揽范围及内容：施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。

　　五、质量与验收：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

　　六、结算单价：每*方米人民币 元（预留、预埋按 元/*方、安装按 元/*方计算），最终按实际图纸面积结算。

　　七、权利、义务：

　　（一）权利

　　甲方：严格监督乙方按图保质按期施工，因需必要变更或调整施工方案时，乙方必须服从。

　　乙方：当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时，甲方应当合理补贴或单项另行造价。

　　（二）义务

　　甲方：

　　1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。

　　2、甲方图纸会审和技术交底。

　　乙方：

　　1、所有劳务用工自主安排，严格执行国家建筑行业有关法律法规，确保劳动安全，因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）承担所有事故的经济及法律责任。

　　2、 自备施工工具、用具。

　　3、 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的费用，由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。

　　4、应严格按工期进行施工，确保按期完工，如不按期完工将按合同总价的4%按天进行处罚。

　　5、 乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度，服从甲方有关人员的'监督、检查、管理。

　　6、 乙方在合同期间必须完整履行合同，如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失，乙方前期施工部分不予结算，作为对甲方损失部分的费用补偿。

　　八、付款方式：

　　甲方按单体楼主体工程施工至标准层五层封顶时支付已完工程量的70%。五层以上每五层支付已完工程量的70%，工程竣工验收合格后付至95%，在工程结束后乙方应将工程造价的5%留做工程质保金，保质期为两年，保质期满由甲方退还乙方全部质保金。（其他条款同大合同）

　　九、合同终止条件 发生下列情形之一甲方有权终止合同

　　1. 乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排，将影响工程总体进度时。

　　2. 乙方不按安全技术操作规程施工，将造成工程安全管理重大隐患的。

　　3. 乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。

　　4. 乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。因乙方原因严重拖延工期。

　　十、其它：本协议未尽事宜，双方协商决定

　　十一、本协议自双方签字之日起生效，除正常质量保修外，甲乙双方履行协议文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本协议即告终止。

　　十二、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力，共同遵照执行。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　签订日期： 年 月 日

　　水电安装承包协议书 2

　　甲方：

　　乙方：

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、 工程名称：

　　食堂、宿舍

　　二、 工程地点：

　　略

　　三、 承包方式：

　　采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、 施工范围：

　　按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、 工程承包价的确定：

　　按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%，计人民币___ 。

　　2、完成工程在 万元；

　　3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　七、工程期限：

　　从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　八、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：

　　⑴施工质量的包修费用由乙方自理；

　　⑵材料质量的包修费用由乙方负担；

　　⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　九、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。

　　本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。

　　甲 方：

　　__年__月__日

　　乙 方：

　　__年__月__日

　　水电安装承包协议书 3

　　总承包方：________(以下简称甲方)

　　分包方：________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

　　第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。

　　第三条工程施工期限

　　一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以________年________月________日为准。

　　二、涉及分包工程内容延误工期，发包人(建设单位)签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。

　　三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。

　　第四条工程质量

　　一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。

　　二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

　　三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。

　　四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。

　　第五条工程款支付结算

　　一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

　　二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。

　　第六条双方职责

　　一、总包方职责

　　1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。

　　2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

　　3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。

　　4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。

　　二、分包方职责

　　1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。

　　2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。

　　3、分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件)，负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证复印件。

　　4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。

　　违约责任：

　　甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

　　本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　水电安装承包协议书 4

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为了明确发包单位与承包单位的责任、分工合作、相互配合、互相促进、共同努力完成本项工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，根据本工程实际概况，经甲乙双方协商签订本合同，望共同遵循。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地址：

　　三、 工程概况：地下一层，地上十一层 、剪力墙结构

　　四、 承包方式：包工不包料。包安全、质量、工期、安全文明施工。

　　五、 承包范围：第三七一医院经济适用住房三号楼二期工程所有水、电、暖、消防、弱电、空调眼的预留及安装均包括在内及现场临时用水、电配合。

　　六、 承包价格及结算方式：

　　1、承包价格按建筑面积每*方米计算，叁拾壹元/*方米(31元/�O)。地下室外围面积计算壹层，±0.000以上建筑面积按定额计算规则计算面积(阳台半算)。

　　七、施工日期： 年 月 日至 年 月 日完成本工程，如因甲方原因，工期相应顺延。

　　八、市优质结构，省级文明工地。

　　九、安全文明施工：

　　乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程，并配备专人负责，避免安全事故发生。如发生安全事故，所有责任及发生的一切费用均有乙方承担。

　　十、付款方式：主体施工期间按已完成的建筑面积付合同价款的25%;内、外墙抹灰完成后付形象进度款的35%;楼地面及上下水管、主支管全部施工完成后付形象进度款的45%;电线、开关、插座等全部完成后付形象进度款的60%;工程全部完工后付形象进度款的80%，交工验收合格后付总价款的90%，余10%为保修金，待保修期满后一次付清。

　　十一、双方责任：

　　甲方责任

　　1、 协助乙方现场确定各层建筑轴线位置;

　　2、 开工前向乙方提供施工图纸一份;

　　3、 委派秦永康工程师为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全文明施工。工程分部分项验收及其他事宜。

　　4、 提供施工现场临时用水用电。

　　5、 提供大型机械设备。

　　6、 按合同约定的付款方式支付乙方劳务工资。

　　乙方责任

　　1、 服从甲方(总承包方)统一指挥、管理，对甲方负责。

　　2、 严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工。

　　3、 保证达到合格工程，如因乙方原因达不到合同约定标准，罚乙方劳务工程总承包价款的20%。

　　4、 如乙方在施工中工程质量发生问题，甲方有权责令返工(材料按价格赔偿)、停工直至终止合同，已完成工程按按合同单价的65%结算，由此造成的损失由乙方负责，并且乙方必须3天内退场完毕。

　　5、 乙方在工程施工中，每道工序施工完成先自检合格后，报工程项目部验收，并配合工程监理及建设单位现场人员共同检验合格，签字后方可进行下道工序，否则后果自负。

　　6、 保证不拖欠任何民工工资，否则由此产生的一切后果乙方自负。

　　7、 如乙方人员在施工过程中出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理现象，由此产生的一切后果由乙方负责，造成情节严重的后果乙方将承担民事或刑事责任。

　　十二、补充条款：

　　1、安全帽、安全带、安全绳由乙方负责。

　　2、甲方要求乙方使用年轻力壮、身体健康的工人上岗施工，否则对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责，发生安全事故的一切责任及费用均由乙方自已承担。

　　3、乙方必须为每个进场工人办理人身意外伤害保险。否则，甲方代为乙方购买，费用由乙方承担。

　　4、材料损耗：超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。

　　5、施工所需材料提前上报，不得因材料误事而停工，否则一切由乙方负责。

　　6、机械操作人员必须持证上岗，机械维修由乙方负责。

　　7、乙方不得将工程再次转包他人，否则甲方有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担。

　　8、施工期间项目部不再签任何计时工。

　　9、材料及周转材按甲方指定地点堆放整齐。

　　十三、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，双方签字盖章生效。

　　甲方：

　　__年__月__日

　　乙方：

　　__年__月__日

　　水电安装承包协议书 5

　　发包方(以下简称甲方)：

　　住所：

　　代表人：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　责任人：

　　住所：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、承包单价：

　　4、承包内容：

　　5、承包范围：

　　6、承包方式：

　　7、工程期限：

　　计划开工日期：_______年____月____日，计划竣工日期：_______年____月____日，总共________日历天。

　　二、双方的职责

　　1、甲方的职责

　　(1)提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。

　　(2)提供必要的安全设施及生活设施及水电。

　　(3)负责竣工图编制、工程结算和审价工作。

　　(4)工程完工时，及时安排人员验收。

　　2、乙方的职责

　　(1)乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。

　　(2)乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。

　　(3)乙方须文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。

　　(4)乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误，则乙方不承担责任。

　　(5)乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。

　　(6)乙方需按照规定为水电工人购买人身保险，水电工人应当具备相应的资质。

　　三、结算方式

　　工程完工后，甲方完成验收时，双方进行结算，乙方准备好结算依据。

　　四、付款方式

　　每月_______日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月________日支付给乙方进度款的百分之_______(依据总承包方合同付款方式)。

　　五、安全条款

　　1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙方负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。

　　2、实施安全、文明施工。

　　3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。

　　4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。

　　5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方自行负责。

　　六、纪律制度

　　1、乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。

　　2、打架斗欧均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷，乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币______元/人，情节严重均交司法机关惩处，乙方不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。

　　七、质量条款

　　乙方必须确保工程质量，达到______________________________标准，如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的______%处罚。

　　八、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。

　　九、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　十、附则

　　1、本协议经双方签字、盖章后生效。

　　2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

　　3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　十一、本协议未尽事宜，双方协商解决

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

　　水电安装承包协议书 6

　　甲方 :

　　乙方：

　　经双方协商由乙方承担甲方 潜江市城南新区教学楼水电工、消防 工程施工任务，为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工，经双方同意签定本合同。

　　一、承包方式： 包工不包料 。

　　二、承包保证金 ∕ 元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方。

　　三、承包范围：

　　施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。

　　四、承包价款和付款办法

　　1、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金 ∕ 。

　　2、基础底层完工验收合格，付工程承包价款水付20%，内粉含天棚、楼地面，完工验收合格后付 %，外粉完工验收合格后付%，竣工验收付%，余款保修期满付清。

　　3、工程款的支付必须保证施工工人的工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣。

　　五、工程质量:

　　乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，不得随意增减项目，严格按施工规范检查、验收，服从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元，以此类推，从承包款中扣除。

　　六、安全施工：

　　乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底，严格按***施工规范组织施工，安全防护措施符合***规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故，一切责任和损失由乙方承担。

　　七、文明施工：

　　乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工。计划、节约用料，水电材料按计划领料，每天领料未用完交会保管，现场每天无余料过夜，发现一次罚款1000元，二次清退出场。

　　八、工期： 20__年3月11日至20__年8月15日 ，乙方按期编排施工进度计划，严格按施工形象进度组织施工，保证按期交工。工期延误每一天罚款20__元，提前奖20_元。施工中乙方工期严重滞后，甲方有权另行安排施工队伍，其施工费用从乙方承包价款中扣支，因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期，工期顺延。

　　九、本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　水电安装承包协议书 7

　　甲方(发包单位)：

　　乙方(承包单位)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循*等自愿、公*和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、工程工期： 天

　　五、工程质量要求： 合格

　　六、工程造价： 见后附综合单价表零用工： 120元/综合工日

　　七、工程承包方式： 劳务分包

　　八、工程价款的拨付及结算方式：本工程无工程款，工程量以总包单位清单及图纸为参考，以室内面积实测实量为依据。 按月进度工作量70%付款，竣工验收30日内付至合同内完成工程量的95%，结算款于结算完成后30天内支付至结算总额的95%，5%为保修金，1年保修期满后15日内一次付清。

　　九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。

　　十、考核验收：工程竣工由总包方、业主、监理、甲方共同验收并要求在以下四个方面对乙方进行考核后方可结算：

　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，一切后果由乙方自行承担。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求;竣工后的维修由乙方负责，如乙方不能及时保证维修，甲方有权另派他人维修，费用由乙方承担。

　　3、工程工期：20_ 年 05 月 05 日 至 20_ 年 05 月 20 日

　　4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，由于乙方未能达到总包方的文明施工标准所产生的处罚，由乙方自行承担。

　　十一、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　十二、乙方责任：

　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划。

　　3、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　4、按国家和北京市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

　　(1)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

　　5、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

　　十三、零用工说明

　　(1)卫生清理、自用材料搬运不计零工

　　(2)线槽、线盒、墙洞等修补一次不计零工

　　(3)总包方组织如技术竞赛、考试考核等活动不计零工

　　十四、违约责任：

　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 3 ‰的违约金;

　　(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 _元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方每日支付工程款的1%的违约金;

　　(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 _元的违约金;

　　(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 _元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十五、本工程甲方委派 石艳峰 为现场负责人，乙方委派 为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

　　十六、 甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十七、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　十八、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。本合同副本 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。

　　十九、承包项目范围及要求：

　　1、施工承包范围：

　　1)电气安装，(强弱电箱、开关插座、剔槽、配管配线、灯具、烟感、广播、小电器、等电位、系统调试)

　　2)水暖安装，(冷热水管敷设、卫生洁具、阀门、水表、地漏、散热器及配件预埋件、打压、调试)

　　3)甲供图纸及清单内所包含的其他内容。

　　4)现场临时水电维护。

　　5)其他承包范围：小型手动、电动工具(靠尺、水*尺、梯子、凳子、灰板、灰斗、灰铲、水桶、铁锹、电钻、电锤、电焊机、切割机具等);零星耗材(各类刀片、锯片、焊条、钻头、钉类、胶布、胶带、美纹纸、砂纸等);劳保用品(安全帽、安全带、口罩、手套等);临时水电(三级电箱、电缆、临时照明、临时水管等);材料二次运输、保管以及竣工清理等。以上费用均由乙方自理。

　　6)施工人员食宿或如需备案、保险等费用由乙方自理。

　　2、成品保护根据总包方的要求及规定进行成品保护(详见成品保护方案)，其中窗台板、栏杆等由抹灰组进行保护，所需材料由甲方负责提供，所需人工费用由乙方承担。如未按照《成品保护方案》进行保护，或保护措施不合要求而造成的成品损坏、丢失以及总包方的处罚所产生的经济损失，由乙方全部承担。

　　3、材料用量严格按照总包方有关规定进行使用。如发生因乙方管理从而导致的返工、丢失、损坏等原因而造成的材料浪费，一切损失乙方自行承担。

　　4、质量要求

　　详见东宁丽致下发《质量标准》及甲方下发《技术交底》资料。

　　5、工程款结算需现金结算，甲方向乙方收取0.5%手续费。

　　甲方(签章)：

　　__年__月__日

　　乙方(签章)：

　　__年__月__日

　　水电安装承包协议书 8

　　工程名称：

　　甲 方：

　　乙 方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装承包给乙方，特定如下合同：

　　一 承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　2 工作范围：工程上的主体预埋、水电安装、防雷接地、室内外给排水安装、室内外照明线路、灯具及开关安装、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3 承包价格：每*方米元。按图纸设计要求，不论中途是否变更，一次性包干。

　　二 工程进度：按甲方及业主要求，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三 质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四 安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。服从现场安全管理，工地上每次浇筑砼电工必须跟班，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

　　五 文明卫生

　　1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

　　2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的.班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看**录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

　　六 罚款制度

　　施工不带安全帽罚款50元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款30元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以500-1000元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

　　七 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　八 付款方式

　　每完成一层楼面，支付工程款(按实际完成工程量的80%支付;线管预埋约按6元每*方支付)其余待竣工验收合格后一个月全部付清。

　　九 此合同一式贰份，双方签字后生效，各执一份为凭，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期： 年 月 日

　　水电安装承包协议书 9

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*、诚实和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：

　　第一条、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。

　　上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。

　　第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。

　　第四条、承包方式：包工、包料。

　　第五条、承包合同工期：总日历天数 跟随模板及泥工工期 。

　　开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。

　　第六条、施工质量：乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准：按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)

　　第七条、工程量计算方式及承包价款：

　　按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每*方米(大写) 元整(元/M2)，总面积 M2，合计工程款(大写) (￥ 元)。

　　第八条、工程付款办法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。

　　第九条、双方权利和义务：

　　甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。

　　乙方必须有一定操作技术水*，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。

　　文明施工：乙方必须做好文明施工。

　　第十条、违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。

　　第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。

　　事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十二条、其它：本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。

　　第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。

　　甲方：(盖章)：

　　__年__月__日

　　乙方： (盖章)：

　　__年__月__日

　　水电安装承包协议书 10

　　甲方(发包单位)：

　　乙方(承包单位)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循*等自愿、公*和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、工程工期： 天

　　五、工程质量要求： 合格

　　六、工程造价： 见后附综合单价表零用工： 120元/综合工日

　　七、工程承包方式： 劳务分包

　　八、工程价款的拨付及结算方式：本工程无工程款，工程量以总包单位清单及图纸为参考，以室内面积实测实量为依据。 按月进度工作量70%付款，竣工验收30日内付至合同内完成工程量的`95%，结算款于结算完成后30天内支付至结算总额的95%，5%为保修金，1年保修期满后15日内一次付清。

　　九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。

　　十、考核验收：工程竣工由总包方、业主、监理、甲方共同验收并要求在以下四个方面对乙方进行考核后方可结算：

　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，一切后果由乙方自行承担。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求;竣工后的维修由乙方负责，如乙方不能及时保证维修，甲方有权另派他人维修，费用由乙方承担。

　　3、工程工期：20_ 年 05 月 05 日 至 20_ 年 05 月 20 日

　　4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，由于乙方未能达到总包方的文明施工标准所产生的处罚，由乙方自行承担。

　　十一、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　十二、乙方责任：

　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划。

　　3、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　4、按国家和北京市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

　　(1)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

　　5、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

　　十三、零用工说明

　　(1)卫生清理、自用材料搬运不计零工

　　(2)线槽、线盒、墙洞等修补一次不计零工

　　(3)总包方组织如技术竞赛、考试考核等活动不计零工

　　十四、违约责任：

　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 3 ‰的违约金;

　　(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 _元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方每日支付工程款的1%的违约金;

　　(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 _元的违约金;

　　(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 _元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十五、本工程甲方委派 石艳峰 为现场负责人，乙方委派 为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

　　十六、 甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十七、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　十八、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。本合同副本 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。

　　十九、承包项目范围及要求：

　　1、施工承包范围：

　　1)电气安装，(强弱电箱、开关插座、剔槽、配管配线、灯具、烟感、广播、小电器、等电位、系统调试)

　　2)水暖安装，(冷热水管敷设、卫生洁具、阀门、水表、地漏、散热器及配件预埋件、打压、调试)

　　3)甲供图纸及清单内所包含的其他内容。

　　4)现场临时水电维护。

　　5)其他承包范围：小型手动、电动工具(靠尺、水*尺、梯子、凳子、灰板、灰斗、灰铲、水桶、铁锹、电钻、电锤、电焊机、切割机具等);零星耗材(各类刀片、锯片、焊条、钻头、钉类、胶布、胶带、美纹纸、砂纸等);劳保用品(安全帽、安全带、口罩、手套等);临时水电(三级电箱、电缆、临时照明、临时水管等);材料二次运输、保管以及竣工清理等。以上费用均由乙方自理。

　　6)施工人员食宿或如需备案、保险等费用由乙方自理。

　　2、成品保护根据总包方的要求及规定进行成品保护(详见成品保护方案)，其中窗台板、栏杆等由抹灰组进行保护，所需材料由甲方负责提供，所需人工费用由乙方承担。如未按照《成品保护方案》进行保护，或保护措施不合要求而造成的成品损坏、丢失以及总包方的处罚所产生的经济损失，由乙方全部承担。

　　3、材料用量严格按照总包方有关规定进行使用。如发生因乙方管理从而导致的返工、丢失、损坏等原因而造成的材料浪费，一切损失乙方自行承担。

　　4、质量要求

　　详见东宁丽致下发《质量标准》及甲方下发《技术交底》资料。

　　5、工程款结算需现金结算，甲方向乙方收取0.5%手续费。

　　甲方(签章)：

　　__年__月__日

　　乙方(签章)：

　　__年__月__日

安装承包协议书优选【10】篇（扩展3）

——安装水电承包协议书优选【5】篇

　　安装水电承包协议书 1

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、工程名称：食堂、宿舍

　　二、工程地点：_________

　　三、承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、工程承包价的确定：按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%，计币_________。

　　2、完成工程在_________万元；

　　3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　六、工程期限：

　　从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　七、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：

　　⑴施工质量的包修费用由乙方自理；

　　⑵材料质量的包修费用由乙方负担；

　　⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　八、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　安装水电承包协议书 2

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方共同协议如下：

　　1.甲方按界头中心小学附属幼儿园建设图纸安装好水、电，材料由乙方提供。

　　2.如果要安装消防管道另加叁元每*方米。

　　3.甲方有责任配合乙方按时完成每项工程。

　　4.付工资方式：整体工程完成100%后付清80%的工资，工程验收后三个月付清。

　　5.甲方要提前算好装水，装电材料。

　　6.水电安装以每*方米为17.00元结算。

　　经双方协同一式两份

　　甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　安装水电承包协议书 3

　　发包方：仙岩街道农房改造安置工程（B1-4地块——竹溪村）项目部水电班组（以下简称甲方）承包方：甲方把仙岩街道农房改造安置工程（B1-4地块——竹溪村）工程水电安装施工任务承包给乙方，为遵循*等、自愿、公*和诚实信用的'原则，甲、乙双方就有关事项协议如下，以资共同信守：

　　一、工程名称：仙岩街道农房改造安置工程（B1-4地块——竹溪村）（以下简称本工程）

　　二、工程地点：温州市瓯海仙岩镇竹溪村

　　三、承包范围：建设单位委托甲方施工及提供的本工程消电消水系统安装施工图所示的消电、消水系统安装工程。

　　四、承包方式和范围：

　　1、乙方承包方式为包工：甲方与业主签订的工程承包协议范围内的、消防、消电系统安装原则上均按甲方要求，业主与甲方另有协议的约定乙方应予以配合，同样执行。包括消电工程的组织验收。乙方保证本工程消电安装工程质量在“合格”以上。

　　2、施工机具：施工所需操作工具（钻头、切片、锯条等），全部由乙方负责，甲方只提供扎丝、铁定、焊条、胶带。

　　3、本工程按实际总*方面积计算，每*方9元计算，保证每人每个月付工人工资3000元，按工程量进度付乙方70%，留下作为保

　　证金，安装合格后付10%，预验收后付15%，留下5%半年内付清。

　　4、如甲方或建设单位要求变更工程内容，改变安装范围及条件，乙方应办理书面签证（为合同副本），工程竣工验收后按实际工程量为乙方结算，由甲方扣除管理费，再工资结给乙方。

　　五、本工程甲、乙双方单独发生的费用自行承担。

　　六、工程质量：

　　1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料及因此造成的其它损失。

　　2、标准和安全文明施工内容按甲方与业务总包协议书中约定的内容为目标，并且乙方同时应服从甲方项目部的管理，遵守各项规章制度及管理方法，根据甲方的总体要求，及时有效的组织施工。

　　3、现场要配合专职的施工人员，负责现场施工，现场施工必须与上建班组配合。

　　4、甲方进场的材料保管由乙方共同负责，如果因乙方施工不当，引起停工或返工，一切损失有乙方自负，甲方并对乙方进行处罚。

　　5、施工进度：乙方的工程进度必须与土建的施工进度同步，如因乙方的原因引起工期延误，一切损失由乙方负责。

　　七、现场管理

　　1、在施工过程中要做好相关工种间的组织协调工作，共同配合，相互协作，保证能与相关工种同步施工，不得影响其它工种的施工进

　　程，否则造成后果（包括人工、原材料等的损失）全部由乙方自行承担，甲方不承担任何费用。

　　2、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　3、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　4、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　八、安全生产

　　1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，在施工过程中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作工具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决，费用由乙方承担。

　　3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责，甲方不承担任何费用。

　　九、工程总体工期以甲方所签总包协议为准，施工过程中以项目部安排的进度计划执行，乙方如有拖延，责任由乙方负责。因甲方的原因

　　引起的停工，由甲方负责。

　　十、违约责任

　　乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。如乙方中途停工或退场，甲方有权将乙方保证金全部没收，并对乙方所完成的工程量进行70%结算，余者全部没收。因甲方的原因引起的停工，甲方退还乙方保证金，甲方支付乙方完成工程量100%。

　　十一、目前为止，甲方已完成工程量金额在本合同内扣除元。

　　十二、其他：甲方为乙方提供现场办公室一间，职工宿舍、水电等一切施工人员生活设施。

　　本协议未尽事宜，双方可另行协商补充协议，本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，经双方签订盖章后生效。

　　甲方签字（盖章）_________乙方签字（盖章）_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　安装水电承包协议书 4

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　现有甲方将中央G8地块工程中的水电安装工程以清包人工的方式承包给乙方负责安装施工。考虑到本工程的质量、进度、资金等因素，经甲、乙双方共同协商同意后特制订以下协议：

　　一、乙方必须服从甲方施工现场负责人的统一安排，自觉遵守工地项目部的规章制度及有关治安管理条例，严格执行安全技术操作规程，若发生违章、违规、违纪等现象，一切后果有乙方承担。情节严重的将移交司法机关处理。

　　二、为确保工程质量、提高工效、减少不必要的损失，乙方必须严格按施工图纸及变更联系单和图审会议精神施工。若发现施工图等存在问题必须及时提出，绝不允许有返工现象出现。如因此现象出现引起而造成材料损失由乙方负责赔偿。施工需用材料乙方必须提前二天上报给甲方，甲方应及时采购乙方上报的施工用材料，以保证工程施工进度。

　　三、自签订协议后乙方进场施工，甲方提供大件工具如：电焊机、380V砂轮切割机、电动套丝机、试压泵、弯管机、电热热熔器等重要工具。小工具如：220V石材切割机、电锤、电钻、榔头、凿子、管子钳、老虎钳、螺丝刀等由乙方自理。

　　四、施工范围及质量：所有水电工程的安装。以施工图为准。在确保开发商要求质量等级的前提下，以每*方米建筑面积（以房地产公司核定的建筑面积为准）壹拾伍元伍角（15.50元）壹*方米结算。乙方必须严格按照现行施工验收规范进行施工，如达不到验收规范要求则扣除总承包款的20%作为质量违约金（注：所有砼现浇板立管、支管补洞绝不允许有渗漏现象）。

　　五、在施工期间内乙方要配合其他专业施工，负责好临时施工用水、用电的正常运行，如有故障应及时维修，不得借故推脱或拖延时间。

　　六、乙方进场施工后若中途退场或甲方认为乙方没有足够的组织能力造成工程进度滞后，甲方有权采取必要措施，发生严重质量事故的责令其中途退场，甲方拒付一切费用。

　　七、安全生产方面乙方应遵守项目部的各项管理规章制度和劳动纪律，严格贯彻执行国家及有关省、市级对安全工作的法令、法规、政策。组织学*并向工人进行班前安全教育，并做好班前安全指令记录。在施工中、现场中严格执行文明施工条例，不准在现场发生打架、酗酒、盗窃等现象，若发生安全事故所造成的经济损失甲乙双方按以下比例承担：以每发生一次叁万元以下（含叁万元）全部由乙方承担。叁万元以上的部分乙方承担50% ，甲方承担50% 。

　　八、付款方式：甲方每月根据乙方实际的工程进度及工程量支付必需的生活费，生活费按人发放。工程竣工验收合格后三个月付清结算款的85%，余额作为保修金，保修期内若无质量问题，自验收后一年付清。

　　九、若双方发生争议时，甲乙双方协商解决。必要时提交有关劳动仲裁机构裁决或委托当地法律仲裁机关处理。

　　十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方当事人签字后生效，工程余款结清后自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　安装水电承包协议书 5

　　甲方：_________(以下简称甲方)

　　乙方：_________(以下简称乙方)

　　为确保工程项目的顺利施工，按计划保质保量地完成任务，明确双方职责，维护双方利益，在互惠互利、*等相处的原则基础上，经甲、乙双方协商，特制定以下承包协议。

　　一、工程项目：

　　略

　　二、工程地点：

　　略

　　三、建筑面积：

　　略

　　四、承包范围：

　　工程的所有水电安装。注：临时设施以及工程因文明施工需要的所有维护人工费用不得另行计算。

　　五、承包价款：

　　1、承包价格：根据本工程的建筑面积计算，暂定建筑面积为13万*方米，中途付款方式以总承包预算书为准，最终决算以工程竣工决算书为准。结算方法以94定额为计算方式，结算以直接费(主材费+安装费=直接费)下浮10%进行结算。

　　2、高层建筑增加费，及架子措施费不另行计费。

　　3、注：水电质量信誉保证金为70万元，所有单体工程一次性最终通过总体竣工验收后，则甲方在验收后的一个月内退还乙方保证金。

　　六、付款方法：

　　1、付5%，20层支付工程款15%，到主体结构封顶在一周内付15%的材料款，到安装完成一半时，支付工程款20%材料款，工程竣工前一周内(水电安装工程完成和水电资料齐全)支付到预算总价75%；

　　2、工程通过总体竣工验收后付至工程暂定总价的85%；

　　3、工程决算书通过业主的审计审定后，付至审定总价的95%，余款在工程保修期满后的一个月内付清；

　　4、工班与操作工人发生的劳资或其他纠纷由工班自行承担，与甲方无关。

　　七、质量要求：

　　1、乙方严格按施工规范及企业标准施工，发现问题及时更正。

　　2、乙方必须严格总承包施工方案和有关规范、标准施工，如擅自修改施工方案及有关规范、标准内容施工所引起的施工损失均有乙方自负。

　　3、乙方必须服从建设单位、监理单位、公司、总承包项目部领导及施工技监员的指挥，如违者，甲方有权以200元/次处罚，并在发放工资时扣除。

　　八、工期要求

　　为了保证工程按时完成，乙方应无条件服从总包的总进度计划，合理安排施工，各工种间要密切配合，服从甲方现场负责人统一安排调配。

　　九、安全生产

　　1、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育，机械操作等特除工种必须持证上岗。

　　2、现场所有的机械设备、安全用电必须符合规范，并遵守一机一闸一漏，用电接设由总包项目部电工负责，严禁违章作业，总包项目部电工有权对乙方在用电方面做出停工、没收、处罚的权利，乙方自行负责。

　　3、施工必须安全，安全必须从个人做起，乙方所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律、十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发现有不安全因素马上通知总包项目部及时整改。

　　4、由于乙方人员违章作业，不服从总承包项目部人员安排和指挥，造**员伤亡事故，则责任和损失由乙方承担；如操作人员发生意外伤亡事故而造**员伤亡，费用由总包、甲、乙三方共同协商解决。

　　十、文明施工：

　　1、人员管理：

　　(1)、乙方承包人必须每天在工地时间不少于2小时，同时配合的班长等专职管理技术人员必须常驻工地，乙方应及时做好各项技术交底工程，配合甲方项目部做好各项衔接工作。管理人员如有特殊情况需离岗，必须报请甲方请假批准方可，否则每发现一次罚款500元/人。

　　(2)、乙方必须与施工人员订立劳动合同，明确与劳动者的工作期限、工作内容、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等，统一格式装订成册交项目部处备查。

　　(3)、乙方人员进场时，应在当天向甲方提供进场人员的身份证复印件一份，照片(1寸)8张、外出计划生育证明，以便总包免费为乙方办理暂住证、务工证，工本费由乙方自理。如不按规定办理，相关罚款由乙方自负。

　　(4)、乙方不得招收童工，不得收留氓流人员，否则罚款1000元/人。不得将不在工地施工的人员留宿工地，违者罚款200元/人x天，并将人及时清退。

　　(5)、乙方人员居住应按甲方规划布置落实，用餐集中到总包食堂。不准私自用电，使用任何手段烧菜、饭、水等，如有违反没收用具，并罚款200元/次。

　　(6)、乙方应做好施工人员的思想工作，班组间必须搞好关系，相互帮组、团结，不得寻事挑斗，不得发生打架事故，遇事由班组长互相解决，特殊情况由甲方配合总包项目部负责调解。如发生打架事件，无论对错双方一律先罚20x元/次，尔后再进行调解处理。工地内严禁赌博、违者罚款200元/次x人。

　　(7)、乙方人员严禁在工地上发生偷盗行为，如被发现，则按偷盗财物价款的10倍予以罚款，并作开除处理，情节严重的移交**机关处理。

　　2、文明施工：

　　(1)、乙方施工人员进入施工现场，必须正确戴好安全帽，佩戴工作证，服从工地安全员统一指挥。

　　(2)、乙方应做好施工人员的环境卫生工作，做到早上上班前，棉被叠放整齐，做到衣着整洁，日常用品安放整齐，不乱丢垃圾，注意公共及个人卫生，做到一日一小扫，一周一大扫，礼貌用语，以诚待人，以理服人。安全用火、严防火灾，对较差班组甲方有权对乙方进行处罚。

　　(3)、必须做到工完场清，现场材料堆放要合理布局，堆放整齐有序。如乙方在施工过程中出现建筑垃圾。均由各班组自己清理至指定地点。

　　十一、其他

　　1、乙方承包的工程量不得转包，否则，甲方有权扣除所作一切工程款，有权没收所有保证金，有权清退乙方，相关损失均由乙方负责。

　　2、对未办理暂住证、劳务证的人，甲方不承担任何责任(治安、安全、劳资纠纷)；乙方如发生劳资、安全纠纷，甲方受到上级主管部门责问的，按5000元/次处罚，投诉超过三次的，罚款元/次，罚款额在工程款中扣除。

　　3、乙方完成工程量后做好自检工作，并务必通过竣工验收，同时，按审定后的直接费提供100%的材料发票，以作抵充工程款。

　　4、外架的避雷接地和一些装饰性、警示性灯具、光带、报警灯等配合土建均由乙方无偿安装。同时，随楼层上升而同步。

　　5、在施工过程中，由于土建与安装相矛盾时，则乙方及时采用书面形式与土建进行技术交底。

　　6、现场乙方所需的零星钢筋，接地钢筋、均压环、带，水泥、模板等材料均应征得总包同意，才准许使用，否则造成后果自负，如甲方无关。

　　7、甲方和总包签订合同不允许转包，如甲方转包总包有权清场。所以乙方在施工操作过程中，对外只能说合作，帮助管理，严格保密是转包，如乙方不遵守该条规定，出现一切后果有乙方负全部责任。

　　以上协议，双方共同遵守，未尽事宜，按甲方常规处理办法解决。甲方未尽事宜双方协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。经双方签字之日起生效，帐清失效。

　　甲方签章：_________乙方签章：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

安装承包协议书优选【10】篇（扩展4）

——安装协议书12篇

　　项目名称：

　　工程承包人（甲方）

　　劳务分包人（乙方）

　　： ：

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规，双发遵守*等、自愿、公*和诚信的原则，就本项目部协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

　　一、 工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程内容：门窗洞口尺寸的测量：工地上的上下货及搬运；门窗框扇的安装；内外框密封胶；固定玻璃的安装和打发泡剂；门窗辅材；固定片、射钉弹、移动电箱、移动拖线、射钉枪等小型工具自带；调试；配合淋水实验、检查；成品的保护、维修。甲方仅供门窗、扇、玻璃、发泡剂、密封胶、耐候胶及五金配件。

　　3. 工程量：门窗框扇 工程工期：天

　　（备注：根据现场进度及甲方要求，不应影响工程交付时间） 二：工程造价及付款方法：

　　1. 工程单价：门窗安装费含上缴华康建筑劳务有限公司3%税费在内37.1元/m2（结算时甲方代扣上交）。

　　2. 工程造价：贰拾贰万元。

　　3. 实际核算方法：按安装实际完成面积进行结算。

　　4. 工程合同一经签订，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。

　　5. 付款方式：根据现场施工进度在每月25号统计当月安装量，次月15日支付完成工作量的40%的安装费，工程安装完毕验收合格后支付合同总额款的80%，决算完成后支付本次工程决算总款额的95%，余款5%的质量保证金在质保期满一年后付清。（保修期为工程交付后起算）

　　三、工程量核算与确认

　　按现场施工员、预决算员工程量审核，提交公司最终审定工程量为准。

　　四、质量、安全及验收

　　1.工程质量标准必须满足国家及江苏省地方相应的规范条例。

　　2.乙方在施工过程中，严格按照国家及甲乙双方签订的安全协议执行（见附页）。

　　3.乙方在施工过程中和工程完工后应自行验收，如发现问题应及时进行处理；验收人员应由甲方工程部、监理、乙方三方代表组成进行验收；甲方委派专职质检员对乙方安装门窗进行抽检，质检员有权对乙方安装质量提出异议，乙方无条件执行。

　　4.乙方在进场前把在本工程施工的工作人员名单及时报甲方项目部，由甲方统一办理市民卡。在本工程施工过程中乙方如用没有及时到甲方项目部办理市民卡手续，所发生安全事故由乙方自行承担与甲方无关。

　　五、材料设备供应

　　1.甲方提供的窗框、扇、固定玻璃等原、辅材料，乙方要现场验

　　收并在出库单上签字。如有保管不妥造成损失、丢失由乙方按照合同价赔偿，如因甲方生产原因造成产品不能使用，经质检人员核实后，应原样退回工厂，并在退库单上签字。

　　2.甲方提供原、辅材料及配件，现场依据甲、乙双方签字的原、辅材料及配件清单领取，办理出库手续，在施工过程中发生变更，依据技术部的变更补充材料清单进行领取。

　　3. 原、辅材料及配件清单最终用量依据技术部、预决算的清单进行结算。

　　4.乙方在安装过程中所使用的工具设备自行承担。

　　5.乙方应严格控制成本，严格杜绝浪费，如果乙方原因造成材料浪费，所以附配件超用部分，根部甲方采购价由乙方原价赔偿甲方损失；乙方应如数退回施工后的费用发泡剂空瓶和玻璃胶瓶。

　　六、文明施工与管理

　　1.乙方在施工过程中应无条件服从甲方工地项目部的各种规章制度和要求。

　　2.严格执行生产管理条例，特殊工种应持证上岗，做到不招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员和童工；施工过程中，乙方应遵循国家的法律、法规，不得从事违法犯罪活动，遵循甲方的有关规定、维护甲方声誉。

　　3.在项目经理要求时，乙方必须配合项目经理参加工程例会，不得迟到或推脱，否则违反一次罚款100元。

　　七、双方责任

　　甲方责任：

　　1.按合同规定及时支付各种款项；

　　2.按时提供资源；

　　3.协调工地事务等；

　　4.因甲方变更原因造成返工的`材料由甲方承担，人工按80元/工签证。

　　乙方责任：

　　1.所有门窗必须严格按照国家及地方标准进行安装，因乙方原因造成返工的材料及施工费用由乙方自行承担；

　　2. 材料进场后，乙方必须对材料成品半成品进行保护，如因工地保护不善造成的损失由乙方赔偿；乙方负责对现场一切设施及成品保护；

　　3. 如果乙方未按照甲乙双方签订的合同按时完成，由甲方增加委派人员施工的将按照300元/工扣除，如果乙方无正当理由（未经甲方批准）私自退场，乙方应赔偿甲方的一切经济损失并扣除剩余工程款；

　　4. 乙方安装人员不得少于成总包方的罚款；将由乙方自行承担。如由于甲方供货不及时延误工期，造成总包方的罚款；将由甲方承担。竣工验收如因安装的质量问题不能一次性通过甲方将处罚人民币20xx元；

　　5. 乙方不得将所承接的工程项目转包，如一经核实，甲方有权勒令乙方退场，由此产生的一切经济损失将有乙方赔偿并扣除剩

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方将创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程

　　2、 工程地点：徐州经济技术开发区软件园

　　3、 工程内容：金属钢管栏杆制安工程及保修期间的维修等全部内容。

　　4、 承包方式及工程造价

　　（1） 承包方式：主材甲供，乙方包人工、辅材、安装、质量、工期、安全。主材包括焊管、油漆、弯头、稀料，辅材包括电焊条、切割片、钢丝刷等除以上主材之外的一切材料。

　　（2） 甲供材料选用：楼梯采用普通焊管，Φ50、Φ32、Φ20实测厚度不小于2.5㎜。窗护栏采用普通方管，方管40*30、20*20实测厚度不小于2.0㎜。 幕墙采用铝方管10*40。

　　（3） 承包单价：楼梯栏杆及窗护栏按照50元/米结算。楼梯扶手安装高度1.0米，护窗栏杆安装高度1.1米。具体价格如下：

　　序号 楼号 部位 单位 数量 单价 合计（元）

　　1 C1主楼 楼梯扶手 米 332.48

　　2 C2主楼 楼梯扶手 米 348.6

　　3 C1裙楼 楼梯扶手 米 61.03

　　4 C2裙楼 楼梯扶手 米 94

　　5 836.11 50 41805.5

　　6 C1主楼 窗护栏 米 74.4

　　7 C2主楼 窗护栏 米 408 暂不施工

　　8 C1裙楼 窗护栏 米 71.8

　　9 C2裙楼 窗护栏 米 135.6

　　10 689.8 50 34490

　　11 C1主楼 屋面 米 20

　　12 C2A楼 屋面 米 30

　　13 50 50 2500

　　14 C1主楼 幕墙内侧 米 918.96

　　15 C2主楼 幕墙内侧 米 540 暂不施工

　　16 1458.96 16 23343.36

　　17 总计 102138

　　二、 工程期限

　　1、 本工程的具体开工日期以甲方通知为准，乙方必须在20xx年6月20日之 前完成全部工程项目。

　　2、 因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10%，甲方有权单方解除合同，

　　三、 质量及施工要求

　　1、 质量要求

　　（1） 本工程由乙方进场的材料应与甲方确认的材料样板相一致。

　　（2） 本工程质量应符合相应国家规范规定的合格等级标准。

　　2、 施工要求：

　　（1）钢管加工处理后焊接、打磨及抛光，工程安装完毕后，要达到不晃动等要求,否则由乙方无偿负责处理。

　　（2） 钢管要求美观，打磨均匀、*整、光滑、整洁，安装牢固，不能出现虚焊现象，五金配件除膨胀螺栓为镀锌材质外，其余皆为不锈钢。

　　四、 工程付款方式

　　1、 乙方施工完毕经甲方、监理验收合格，并由甲方开具结算工程量清单后，付至合同总价的95%。

　　2、 余款于工程竣工验收完毕后留工程结算总价的5%作为保修金。

　　五、 甲方工作

　　1、 甲方负责提供施工场地给乙方进行施工，乙方确认在合同签订前已查看过 甲方所提供的场地及周围的'环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

　　2、 甲方免费负责协调工地上的用水用电及其它与施工相关事宜。

　　六、 乙方工作

　　1、 乙方必须保质保量，严格按照甲方指定材料样板进行采购、制作与施工。

　　2、 乙方进场后必须接受甲方工程部的监管并予以积极配合。

　　3、 乙方工程人员必须服从甲方工程部的工程管理制度和规章制度。

　　4、 乙方必须注意楼梯地砖的成品保护，如因乙方原因造成损坏，修补费用由乙方承担。

　　5、 工程竣工验收合格前，乙方必须对本工程进行保护，否则所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　6、 工程竣工后，乙方要清理现场，将施工场地擦扫干净，做到工完场清，并 负责将垃圾清运到甲方指定地点。

　　七、 安全生产的约定

　　1、 乙方在施工应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国 消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　2、 由于乙方在施工过程中因施工质量或违反有关安全操作规程、消防条例， 导致发生安全事故，所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。

　　八、 工程验收

　　1、 国家及约定验收标准：按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、 国家颁布之有关施工与技术验收规范及乙方提供经甲方确认的样板，作为本工程质量标准进行验收。

　　2、 工程材料进场验收时，乙方须向甲方提供所进场材料质量合格证书。

　　九、 工程保修及服务

　　1、 保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围损坏及施工质量低劣，不能达到要求，均属乙方保修责任范围。

　　2、 保修费用：从工程结算中截留，留工程结算总价款的 5%作为保修金。保修 期满扣除期间发生费用一次性返还余款。若发生的累计保修费超过截留的保修费总额，超过部分仍由乙方支付。保修期间，乙方应在甲方发出通知后24小时内派人修复，否则甲方可委托其 他施工单位或人员修理，其费用在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　十、 违约责任除因人力不可抗拒因素影响施工外，工期每拖延一天，扣罚乙方工程结算价款的百分之一。

　　十一、 争议的解决 甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。

　　十二、 其它事项 本协议书字双方签字或盖章后生效，工程完工付清工程款后失效，本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

　　甲方： 乙方：

　　负责人： 负责人：

　　签订日期： 年 月 日

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的'基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况1、工程地点:延安市宝塔区李渠镇沟门村2、工程承包方式：承包人包清工，材料有甲方购买。3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计

　　第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方提出，甲方及时更换。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由甲方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。6.施工期间乙方工作人员不的在电线、电缆、易燃品附*抽烟，否则罚款500元。，

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、施工人员入场10日内支付工程款20xx元，电路完工后，整体竣工验收合格交付使用后支付95%工程款，2、本工程保修期2年，5%工程款为工程保修款，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项往来均应出具收据。4、工程结算方式：房屋建筑面积____*米。5、乙方承包内容：1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、电路施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)

　　___年___月___日___年___月___日

　　发包人(以下简称甲方)：_________

　　承包人(以下简称乙方)：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》等相关法规，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：_________

　　第二条承包范围：_________

　　第三条工程承包方式：包工包料(全包)

　　第四条合同工期

　　开工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　第五条工程造价、付款方式及价款调整

　　1、工程造价：_________

　　2、付款方式：_________

　　3、价款调整：除甲方、消防主管部门、设计单位更改方案，可据实增减调整外，其他情况一律不予调整。

　　第六条工程质量及验收标准

　　1、本工程由甲乙双方及*消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

　　2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或*消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20__年版)GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20__、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20__，及其*家和行业现行的'相关标准、规范。如有国家相应新的规范出台，以新规范为准。

　　4、乙方交工前应做48小时的试运行试验，实验结果符合规范。

　　第七条安全施工

　　1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

　　2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

　　第九条质量保修

　　1、本工程免费质量保修期限为两年，终身维护保养。

　　2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

　　3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，每月2次定期与甲方沟通，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方

　　通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

　　乙方联系电话：_______乙方联系人：_______

　　4、保修金支付方法

　　4.1质量保修金在规定的两年质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。

　　4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在规定时限内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。

　　4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

　　4.4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。

　　4.5乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。

　　4.6免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用;

　　第十条双方的权利和义务

　　1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。

　　2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

　　3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以

　　任何理由隐瞒。

　　4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

　　5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

　　7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

　　8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

　　9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。

　　10、乙方负责为甲方培训维护人员共计2人，直至完全独立操作为止。

　　第十一条违约责任、索赔

　　1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

　　2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。

　　3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总

　　造价的2‰的违约金。

　　4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。

　　5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过*消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

　　6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

　　第十二条争议的解决

　　本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十三条其他约定

　　1、本合同一式四份，双方各执两份。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人：_________法定代表人：

　　委托代理人：_________委托代理人：

　　合同经办人：_________合同经办人：

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　通讯地址：_________通讯地址：_________

　　签订时间：______年___月___日

　　协议签订地：_________

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，经双方共同协议，就甲方的连拱大棚（具体规格由甲方根据实际地形而定）由乙方承包制作、安装。为确保工程进度、质量及双方共同权益，特制定本协议：

　　一、工程名称：福建劳改局民星现代化农业发展有限公司

　　二、工程地点：

　　三、工程项目、数量及规格：

　　1、该工程量为 m2（结算时以实际测量的工程量为准），详细的材料规格、制作安装方法见设计方案。

　　四、工程造价及付款方式：

　　该工程总造价确定为 m2（每*方米 元），本工程总造价约人民币 元，大写金额人民币 元（不含税、包工包料），按时结算，合同签定后三日内，预付总工程款 %，工程做到一半付 %，工程完工经甲乙双方验收合格后，甲方于七日内付清 %。

　　五、施工要求：

　　1、所有材料必须按设计说明中的规定使用。

　　2、整个施工过程的.安全问题由乙方自负。

　　3、施工标准以大棚设计建设安装要求为标准。

　　六、甲方及乙方责任；

　　1、按期保质保量完成工程施工内容，施工中严格执行安全施工操作规范、施工规范及质量标准。

　　2、严格执行有关施工现场管理的规定，按国家有关规定做好安全防护工作和邻边设施防护。施工期间发生的工伤等事故，引起的人、财、物及第三方损失的一切费用及责任概由乙方自理，乙方进场期间因场地清理未完成，或因甲方土地纠纷等原因造成乙方安装误工，产生误工费(每人按每天150元计算)，由甲方承担。

　　3、甲方负责大棚场地的整*，提供施工用电电源、水源。

　　4、乙方配合甲方做好现场定位放线及标高的测定工作，并要求有一定的精确度。

　　5、甲、乙方应于竣工后五个工作日书面确认安装完毕，超过五个工作日业主管部门书面提出异议即视同验收合格。

　　6、甲、乙双方按合同规定及时办理支付工程款。

　　七、工期：

　　具备施工条件起 天，初定 月 日开工，月 日竣工。

　　八、工期顺延

　　1、甲方提出设计变更，增补及项目的增加。

　　2、现场停水或电力无法满足安装要求。

　　3、不可抗力大雨、大雪、强风、水灾、地震等自然灾害或场地问题被*部门等三方干预导致无法顺利进行的；

　　4、甲方不按合同规定及时支付款项或进度款等影响施工进度的。

　　九、违约责任：

　　1、因材料或施工质量等问题造成返工损失由乙方负责。

　　2、甲方未按时支付工程款，需向乙方支付违约金，按每日1.5%计取。乙方有权停止施工、收回所有材料或采取诉讼等手段维护权益。

　　十、保质期：

　　乙方自大棚安装完双方验收之日起质保三个月，乙方因不按安装要求及材料规格造成的倒塌要予以维护，因特殊天气造成损坏乙方不予承担。塑料膜积水造成损坏乙方承担更换。

　　十一、本合同一式贰份双方各执壹份，设计说明作为合同附件具有同等法律效力。

　　十二、未尽事宜双方协商解决，如协商不成争议方可向人民法院申诉。

　　十三、以上报价不含税金，(税金需增加 的总造价)。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　身份证号： 身份证号：

　　联系电话： 联系电话：

　　日 期： 日 期：

　　电 话： 电话(传真)：

　　账 号：

　　用 户 名：

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，双方在*等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：

　　一、工程概况：

　　安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。

　　二、工程总金额

　　1、本协议最终结算总价：人民币（大写）RMB:元，￥元。

　　2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

　　三、结算方式：

　　1、安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动安全协议书）

　　四、工期

　　安装时间：天

　　五、质量验收依：

　　根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。

　　六、甲方责任：

　　1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

　　2、提供安装过程中的技术支持服务。

　　3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

　　4、提供安装施工图纸及资料。

　　5、负责出厂产品的制造质量和发货质量。

　　七、乙方责任：

　　1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

　　2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

　　4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费

　　5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。

　　6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。

　　7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。

　　8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

　　9、必须严格遵守公司的'规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、承包范围：

　　1、 工程概况

　　1.1. 工程名称：

　　1.2. 工程地点：

　　1.3. 主要工程实物量：

　　2、 承包范围

　　2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容

　　2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。

　　二、承包方式

　　甲方将承建的 工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务，知道该工程通过竣工验收合格，并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。

　　三、工程内容

　　3.1埋地管线

　　（1）工作内容：①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明，根据现场实际情况需添加套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。

　　（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.2架空管线

　　（1）工作内容：①施工图纸上所标明需安装楼栋的水*围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。

　　（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火

　　器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.3户内安装工程

　　（1）工作内容：施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。

　　（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.4电气工程

　　（1）工作内容：施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。

　　（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　四、合同单价及结算方式

　　4.1合同单价：

　　4.1.1按图纸根据约定安装户数计算规范，按安装户数综合单价/m2包干。

　　4.1.2双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在 元以上的按实签证。

　　4.1.3本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价（含管理等一切费用）

　　4.2结算及付款

　　4.2.1按工程进度收方结算，结算期为第三个月支付第一个月已完工程的80%，工程竣工验收后三月内支付除5%质保金意外的余下的工程款；保修期满两年后，一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资；乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方，以确保工人工资发放到位。

　　4.2.2未达到本合同约定要求，甲方按本合同第八条第2款规定处理。

　　本合同范围内原则无记时工，如有时乙方应无条件服从甲方的安排，不得以任何理由推诿，否则按200元/次处罚，零时记时工标准：普工单价元/工日，技工单价元/工日。

　　五、施工工期：

　　5.1工程总工期：

　　5.2总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种（如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等）交叉施工需占用的时间，也包含节假日和正常的季节（冬季、雨季）施工及累计停电5天以内所耽误的时间。

　　5.3如因乙方原因未能如期完成约定内容，乙方向甲方支付/天的.违约金，并承担甲方管理费用： 如提前完成约定的内容，甲方向乙方支付 元/天的奖金。

　　5.4工期顺延因素：甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料，非正常的连续大雨，累计停电5天以上，本合同中约定的其他工期顺延因素。

　　六、组织领导

　　6.1乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产（含免费配合甲方测量放线），人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。

　　6.2乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质，严禁使用童工，不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁，女年满五十周岁以上的老年工，严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。

　　6.3进场时，班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工生产停顿，延误工期等造成的一切损失由乙方承担。

　　七、材料消耗：

　　7.1管材5%

　　7.2焊口合格率达到95%以上，否则按/米赔偿甲方材料费，且人工、机械费由乙方自行负责。

　　7.3每天、每一道工序应做到工完场清，焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净，否则检查到一次处以50元/次罚款。

　　7.4阀门2%

　　八、工程质量要求及质量事故处罚标准

　　8.1工程质量要求：

　　8.1.1一次性合格，且必须达到90分以上，以质监站、建设、监理单位验收为准；负责按乙方总收入的80%计算给乙方，其余20%乙方不再收取。

　　8.1.2因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行

　　8.1.3每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。

　　8.2质量事故及处理标准

　　8.2.1工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求，如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失，所有损失由甲方负责；由于操作者盲目蛮干，不按规范规定操作所造成的返工，其返工费由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。

　　8.2.2为了提高操作人员质量意识，确保工程质量达到合同约定的质量等级要求，甲方按照乙方工资总额的%预留工程质量保证金，工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后，日一次性支付给乙方，未达到合同约定质量等级要求的，预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金，由项目部抵交质量处罚金。

　　九、双方责任

　　9.1甲方责任：

　　（1）负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。

　　（2）提供安全防护措施

　　（3）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，乙方应及时安排其他工作，服从甲方调配。

　　（4）负责埋地管线主轴线的放线及测量工作，埋地管线开挖及回填工作，检查、校队乙方管理人员所承担的放线及测量工作。

　　9.2乙方责任

　　（1）乙方施工人员必须遵守国家和当地*的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度，执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。

　　（2）乙方必须加强自身的安全教育，严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，杜绝违章作业，避免发生安全事故，保证特种作业人员持有效证件上岗，技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的行为处罚标准甲方另行通知；情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。

　　（3）乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工，场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理，遵守治安、消防和综合治理的管理要求，如乙方人员违反规定，发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃，若发现盗窃将按原价的10倍罚款，情节严重者送*机关处理。

　　（4）乙方按工程承包单价包干使用，故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。

　　（5）班组作业人员必须持证上岗，建立三级教育卡，否则因此造成不利后果由乙方承担。

　　（6）乙方按工程承包单价包干使用，乙方人员的各类保险均由乙方自理。

　　（7）乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明，费用由乙方自理。

　　（8）从事焊工、防腐工岗位的人员，应工作中可能接触违反身体健康的物质，造成职业病违反及后果，乙方负责人应在上岗前对作业人员告知，该工种有可能发生职业病危害及注意事项，严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定，使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。

　　（9）工程所用材料必须提前5个工作日书面报告给甲方，否则造成的损失由乙方负责。

　　（10）宿舍内的文明施工及标化工作，宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。

　　（11）乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作，做好每月的工资发放工作，工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事，否则按

　　元/次处罚。

　　十、其他约定：

　　双方约定工程未完工乙方擅自离场者，仅按完成合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部；因施工质量不合格或因乙方配合不力而在5天内得不到明显改观的，甲方有权勒令乙方退场，乙方仅按完成的合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。

　　十一、本协议一式陆份，甲方执二份，劳务公司一份，乙方执三份，经双方签字后生效，工程竣工验收，双方结算完毕后失效。

　　甲方（签章）：代表：电话：

　　乙方（签章）：代 表 ：开户行:

　　账号: 电话：

　　年月日

　　发包方：（简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　身份证号码：

　　为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工，消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着*等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。

　　一、工程（工段）名称及地址

　　1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装

　　2、工程地址：重庆市南川区

　　3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。

　　二、承包形式和承包内容

　　（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。

　　（二）承包内容

　　1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。

　　2、本工段所需的各种机械设备、工具。

　　3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。

　　三、合同价款及计算办法

　　以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每*米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）;包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。

　　四、劳务费用的支付办法

　　每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%，余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。

　　五、工期

　　1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。

　　2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。

　　3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。

　　（1）受不可抗力的影响？如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;

　　（2）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。

　　4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处罚， 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。

　　六、质量

　　1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。

　　2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。

　　3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。

　　4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。

　　5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行，合同范本《消防安装承包合同文本》。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。

　　6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。

　　7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

　　七、安全生产

　　1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。

　　2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%，乙方承担50%。

　　八、甲方其他权利义务

　　1、提供相应施工场地和施工临时用电。

　　2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

　　3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。

　　4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时）可直接将工资发放到人。

　　5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。

　　6、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款（劳务费）给乙方。

　　7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行处罚。

　　8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。

　　九、乙方其他权利义务

　　1、乙方有权按本合同的约定收取工程款（劳务费）。

　　2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组织本合同工程的施工。

　　3、乙方自备施工所需的机械设备进场，机械设备必须满足施工要求，机械设备的费用。

　　4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工，并按国家规定和建设单位、发包人的要求，加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时，一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时，承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任，发包人可以直接从工程款（劳务费）中扣除，并追究承包人的相关责任。

　　5、承包人应按国家规定和发包人要求，提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。

　　6、遵守项目业主及*有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定，并承担所有责任。

　　7、已竣工工程未交付发包人之前，承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。

　　8、做好施工场地范围内地下管线、邻*建筑物、文物等的保护工作，并承担一切责任。

　　9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求，做好安全文明施工。在施工区内，应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾，做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题，一切责任由承包人承担。

　　10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反，视其后果，除须承担有关主管部门的处罚外，发包方还有权对承包人进行处罚，并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。

　　11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。

　　12、承包人应服从发包人的统一指挥，无条件配合发包人决定的各种穿插作业，并负责保护好其他工种的成品和半成品，如有损坏，照价赔偿。

　　13、甲方所购进场工程所需的工程材料（除大型设备外），由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好，其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。

　　14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料（从甲方材料库房领出的材料）必须进行有效的保管，及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料，严防材料的损失。否则，由此而造成的材料损失由乙方负责。

　　十、其他事项

　　1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度，加强对所用施工管理人员的教育和管理，文明施工，严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情，甲方除有权对当事人予以开除处理外，还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

　　2、乙方必须本着节约的原则进行施工，不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时，超量部分费用全部由乙方负责承担。

　　3、双方在签订合同后，乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场，未经甲方同意、如乙方违约中途退场，甲方只支付乙方所完成工程量的60%，剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。

　　4、乙方在施工期间必须维护甲方权益，不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。

　　5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让，否则，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。

　　十一、特别约定

　　1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的`费用。

　　2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。

　　3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。

　　4、因乙方安装质量问题，引起通不过验收，乙方应赔偿所造成的相应损失，并承担相应责任。

　　十二、违约责任

　　1、本协议丁经签订生效，甲乙双方必须共同遵守。如一方违约，除按本合同的有关约定执行外，还须一次性向另一方（守约方）支付本合同`总价款5%的违约金。

　　2、乙方发生下列情况时，甲方有权单方面解除合同，只支付已完工程量部分60%的工程款（劳务费）给乙方（剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿），并追究乙方的违约责任。

　　（1）乙方违约;

　　（2）未经甲方同意，乙方中途退场;

　　（3）给甲方形象和声誉造成严重的损害;

　　3、甲方不按时支付乙方工程款（劳务费）须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。

安装承包协议书优选【10】篇（扩展5）

——安装安全协议书10篇

　　甲方：____________ 乙方：____________

一、基本内容

　　为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经协商达成一致，并同意按以下条款签订本协议。

　　1、施工单位必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，向施工人员进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动，严格执行安全技术方案。

　　2、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、*规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

　　3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

　　4、施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

　　5、施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

　　6、施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照国家相关规定执行，同时我方给予20万元的经济处罚并清退出场。

　　二、甲方责任与义务

　　1、甲方有权要求立刻撤走施工场内乙方施工队伍中的违章操作人员。

　　2、对不符合安全规定的，建设单位安全管理人员和监理单位安全负责人有权要求施工单位停工和强行整改使之达到安全标准，所需整改费用从工程款中三倍扣除，同时因此造成的一切损失由施工单位承担。

　　3、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，建设单位依据相关规定有权对施工方进行经济处罚。

　　三、乙方责任与义务

　　1、施工单位必须尊重并且服从建设单位现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

　　2、施工单位应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，报建设单位批准。但此批准并不减轻施工方的安全责任。

　　3、施工单位必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交*度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

　　4、施工单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度，按要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。

　　5、施工单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度确保安全方案和措施得到实施;建立工长、班长跟班检查制度和班组自检制度;必须严格执行检查整改制度。

　　6、施工单位必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建设工地所有人员或附*人员免遭工地可能发生的一切危险。

　　7、施工单位自带的各类施工机械设备，机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报监理单位验收合格后方可使用;大型机械设备和大型防护设施，在自检的基础上申报监理单位，并接受专职部门的专业验收。

　　8、施工单位必须教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定。

　　9、施工单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度;必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

　　10、施工单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度，施工单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故，责任和损失均由施工单位负责。

　　11、如果发生因工伤亡事故，施工单位应在1小时内，以最快捷的方式及时逐级上报上级有关部门。同时施工方积极组织抢救工作，采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。

　　12、施工单位要积极配合建设单位、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因施工方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成的一切后果均由施工方承担。

　　13、施工单位必须承担因为施工单位的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

　　14、如果发生因工伤亡事故，建设单位协助施工单位做好事故的善后处理工作。伤亡人员为施工方人员的，施工单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作。

　　四、罚则

　　有下列情况之一的个人，罚款1000元，情况严重(或屡教不改)的，罚款3000元，或清退出场，触犯刑律的，送交当地*机关处理;

　　1.进入施工现场不戴安全帽，不按规定使用劳动保护用品;

　　2.攀登、跨越各种栏、网、架、墙、乘坐非载人提升设备上下，从上抛掷物料、垃圾;

　　3.无证进行特种作业;

　　4.擅自改变安全技术方案，拆改、移动或故意损坏安全设施，安全标志;

　　5.乱拉乱接临时用电线路，擅自动用电器设备的;

　　6.擅自带未满16岁人员进入施工现场;

　　7.宿舍区乱倒垃圾、乱泼脏、废水的、乱扔烟头、乱倒剩饭剩菜;

　　8.不服从管理，拒绝安全管理检查人员指导，威胁、漫骂、侮辱、殴打管理人员的;

　　9.违章行为造成隐患、险情、未遂事故、事故或伤害他人，违反操作规程作业的，不配合管理人员对事故、案件进行调查处理的;

　　10.拆改、移动防护设施后，不按要求恢复，也不采取弥补措施的;

　　11.在木工房、食堂、仓库、配电房、楼层、外架及其它易燃易爆部位抽烟或未批准使用明火的;

　　12.偷盗现场的物资、设备、零星配件的。

　　有下列情况之一的班组(队)(班队长)罚款20xx元，情节严重的，罚款5000元，情节特别恶劣的，应清退出场，触犯刑律的'，应将责任人送交当地*机关处理。造成损失的，应按实赔偿;

　　1.不按规定做班前安全教育、交底活动的，每月不按时组织安全讲评活动的(以当时检查资料为凭据);

　　3.领导不在现场领导本工种工作、碰到紧急情况不及时赶到现场及高危作业时未到场监督的;

　　4.违章指挥行为造成隐患、险情、未遂事故或伤害他人的;

　　5.不对本班组从事高空、悬空、人工挖孔作业的人员或其它从事特殊工种人员进行身体检查的(以资料为依据);

　　6.未及时做到工完料清的;

　　7.随意乱倒建筑垃圾的;

　　8.违章指挥造成事故的;

　　9.发生紧急情况未能及时排除、制止或报告的;

　　10.发生工伤事故未能及时抢救人员及保护现场的。

　　其他情形：

　　1、施工单位必须执行其上级主管部门和各级*、各行业主管部门的安全生产检查，施工现场因安全生产不达标而造成的罚款等损失均由施工方承担。

　　2、施工单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由施工单位承担。非施工方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　3、施工单位必须认真遵守国家的有关法律、法规及*和当地*、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，以及建设单位对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受各方的安全检查。对建设单位及其他相关部门所签发的隐患整改通知，施工方应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的，建设单位有权对施工方进行5万元的经济处罚，该款直接从工程款中扣除。

　　4、因施工单位管理以及自身防范措施不到位或施工方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由施工方独自承担，因此给建设单位造成的经济损失由施工方负责全额赔偿。

　　本协议为施工合同补充条款，经双方签字盖章后生效，与施工合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

　　本协议一式四份，甲乙双方各持二份。

　　甲方：__________(章) 乙方：__________(章)

　　法定代表人：_______ 法定代表人：________

　　____年____月____日 ____年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任)，其教育的主要内容为与安装有关联的`安全注意事项。

　　第二条乙方安全责任

　　1.安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6.乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7.乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8.乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9.乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10.乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13.乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：

　　地址：

　　委托代理人：

　　电话：

　　日期：年月日

　　乙方(签字)：

　　地址：

　　委托代理人：

　　电话：

　　日期：年月日

　　乙方：

　　身份证号：

　　为进一步规范公司临时用工人员管理，保障临时用工人员在工作中的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全协议书：

　　一、工作概况

　　工作内容：原储运公司车库（北厂院内）改造安装彩钢房盖

　　工作地点：原储运公司车库（北厂院内）

　　承包方式：采用“固定计件结算”方式支付临时用工工资

　　二、甲乙双方共同责任

　　1、甲乙双方必共同遵守国家、省、市、特化公司及庆阳民爆公司的安全生产的法律、法规、标准、各项制度和安全操作规程。

　　2、服从甲方的统一管理，共同组成作业现场临时安全负责人，对作业人员清楚交接作业安全方法措施，并在作业过程中严格贯彻执行。

　　3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织生产时先落实安全保护措施，防止安全事故发生。

　　4、同抓好临时用工人员的'安全教育，严肃安全劳动纪律，规范安全行为，禁止野蛮作业。

　　5、发生事故时，双方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　三、甲方的具体责任

　　1、甲方对现场工作场所安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方告知本企业生产现场及库房的安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

　　2、在安排乙方工作时须针对其工作的具体内容、具体操作要求，提出方法和安全注意事项。

　　3、对乙方相对固定人员应进行登记造册，上交身份证复印件及无违纪证明，并协助乙方按名单对作业人员进行“三级”安全教育。

　　4、对乙方作业中的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章、违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改后按双方商定的管理办法进行处理。严重者给予立即终止临时用工协议并清退出厂，所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　5、对作业现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　四、乙方的具体责任

　　1、接受甲方管理人员的指挥和监督，遵守甲方的各项安全管理制度及安全操作规程，并对作业过程中的自身安全负责。

　　2、应指定专人负责临时用工人员安全管理、作业现场安全等具体工作

　　3、临时用工负责人应根据甲方安全作业要求组织好所管辖人员安全。

　　4、对相对固定作业人员须登记造册，定期对作业人员进行安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并及时进行安全教育，未经安全教育的不得进入作业现场，不得录用无身份证件的人员和童工。

　　5、 乙方自带的劳动保护用品及机具、设备，应使用合格产品，一律禁止使用假冒伪劣产品和不合格的设备设施。

　　6、临时作业人员在作业中必须遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。作业中如因乙方作业人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自行负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

　　五、此协议一式两份，经甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方签名： 乙方签名：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方： （出租方）

　　乙方： （安拆方）

　　丙方： （使用方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确三方的权利、义务关系，经三方协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。

　　一、安装设备名称： ， 安装高度 米。

　　二、工程地点及费用：

　　1、工程地点： 项目。

　　2.、费用：设备安拆检测费为 （ 元），安拆检测费包括进出场、安装、拆卸、加节、附墙、检测以及安拆安全措施等费用。

　　三、作业时间：乙方按照丙方的要求于 年 月 日至 年 月日安装、调试合格后，同甲方、丙方一起办理三方联合验收手续。

　　四、甲方责任

　　1、向丙方提供出租设备安装的基础图纸、附墙方案和附墙预埋图，负责设备基础和预埋件施工的现场指导，同时负责设备使用过程中的附墙、加节和操作过程中的安全责任。甲方每次升、降节完毕可以使用后，对操作人员和丙方进行书面交底，承担因未及时交底或交底不清楚造成的安全事故和相应的费用。

　　2、由甲方聘用设备安拆单位，安拆单位必须具备设备安拆资质，且在建设备行政主管部门备案登记。

　　五、乙方责任

　　1、 乙方必须有多年安拆经验的专业安拆人员，且执证上岗。

　　2、 设备安装（拆卸）时，必须做好安全准备工作，配好安全帽、安全带、防滑鞋、分工合作，责任到人。

　　3、 乙方必须有安全员在现场指挥观察，每安装一个部位都要进行检查。

　　4、 在安装过程中，认真检查汽车吊的吊索、吊钩、保险，汽车的性能是否正常，条件准备齐全才能进行工作。

　　六、丙方责任

　　1、保障设备安装、拆卸所需道路、场地，即满足起重设备行驶道路及场地（保证16吨以下吊车的场地及道路）。

　　2、搞好施工现场安拆设备所需电源等准备工作。

　　3、负责对甲、乙方操作人员进行项目施工的入场三级安全教育。

　　4、设备安装（拆卸）过程中，项目部必须指定专职安全员配合安装单位，协助安装拆卸施工现场的`安全管理，在设备安装作业时50米（塔吊，施工电梯20米）范围内不准任何闲人出入安拆现场。

　　七、安全责任

　　1、安装（拆卸）前一天，甲、乙、丙三方安排安装人员召开安全意识教育会，并对安装（拆卸）的现场进行技术交底。

　　2、 乙方负责本设备安装及拆卸全过程的安全责任。

　　3、 设备安装（拆卸）过程中，须注意安全。在安装（拆卸）过程中若由于安拆人员自身原因发生的事故由乙方承担；安装完毕投入使用后，由于设备本身质量的原因，所发生的事故，由甲方承担；安装完毕投入使用后，由于操作不当（如操作司机动作失误、指挥错误、或无指挥等）所发生的事故由甲方和当事人承担。

　　4、 甲方、乙方和丙方签订的本安装拆卸合同需乙方全过程安装拆卸及相应服务。

　　5、 安装完毕进行自检，自检合格后交省检测站进行检测，检测合格后才能使用；未经检测投入使用所发生的事故由项目部承担。

　　本协议三方共同遵守执行，谁不遵守，安全责任由谁承担。

　　本合同一式肆份，签字生效。

　　甲方签章： 乙方签章： 丙方签章：

　　年 月 日

　　甲方：江苏创达新材料有限公司

　　乙方：

　　1. 工程项目名称：江苏创达新材料有限公司电梯安装工程

安装承包协议书优选【10】篇（扩展6）

——空调安装安全协议书10篇

　　甲方：XX

　　乙方：XX

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条、乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12．乙方在安装中产生的`废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方（签字）：

　　地址：XX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　乙方（签字）：XX

　　地址：XXXXXX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

尊敬的业主朋友：

　　为了规范、统一小区内空调安装，杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故，服务中心提示您注意如下事项：

　　1、委托具有高空作业资质的人员安装空调；

　　2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施；

　　3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机；

　　4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗；

　　5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内；

　　6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请，通过审批流程后方可进行施工；

　　7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。

　　空调安装除应注意以上事项外，还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。

　　我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。

　　栋 室业主： 空调安装人员 ： 年 月 日

　　本提示一式两份，业主及服务中心各执一份

　　空调安装安全协议书

　　甲方：XX

　　乙方：XX

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条、乙方安全责任

　　1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　地址：XX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　乙方（签字）：XX

　　地址：XXXXXX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　空调安装安全协议书

　　中央空调系统安装协议书

　　甲方：宣城百汇置业有限公司

　　乙方：河北明康机电设备有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；

　　5、遵守本协议其他相关条款、

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78。48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元（其中A区49。68万元；B区22。5216万元）元；

　　（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　（4）安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的`地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方（代表）签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方（代表）签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　甲方： 陕西十冶建设有限公司西控18街坊项目部

　　乙方：

　　为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条 :甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 周 凯 （口头教育后，甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。

　　第二条 :乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　3．乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　4．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　5．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　6．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　7．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　8．乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　9．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。

　　10．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的`损失由乙方承担。

　　11．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　12．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条 本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　日期：年月日 日期：年月日

尊敬的业主朋友：

　　为了规范、统一小区内空调安装，杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故，服务中心提示您注意如下事项：

　　1、委托具有高空作业资质的人员安装空调；

　　2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施；

　　3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机；

　　4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗；

　　5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内；

　　6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请，通过审批流程后方可进行施工；

　　7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。

　　空调安装除应注意以上事项外，还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。

　　我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。

　　栋 室业主： 空调安装人员 ： 年 月 日

　　本提示一式两份，业主及服务中心各执一份

　　空调安装安全协议书

　　甲方：XX

　　乙方：XX

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条、乙方安全责任

　　1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　地址：XX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　乙方（签字）：XX

　　地址：XXXXXX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　空调安装安全协议书

　　中央空调系统安装协议书

　　甲方：宣城百汇置业有限公司

　　乙方：河北明康机电设备有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；

　　2、配合乙方将工程施工所需的.水，电，材料场地提供到位；

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；

　　5、遵守本协议其他相关条款、

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78。48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元（其中A区49。68万元；B区22。5216万元）元；

　　（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　（4）安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方（代表）签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方（代表）签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　甲方：XX

　　乙方：XX

　　为了保证空调安装工程的`安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条、乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方（签字）：

　　地址：XX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　乙方（签字）：XX

　　地址：XXXXXX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　1、工程开工之前要与工程负责人确定所有用料，并准确计算用料。

　　2、所有材料进场要清点数量，检查有无损坏及质量问题，如有问题要及时与公司联系。不得私拿工地材料，一经发现，作出三倍赔偿。

　　3、施工现场打扫干净，墙面腻子*整，无波浪，颜色一致，墙体阴阳角垂直，线条流畅。乳胶漆要将底灰打磨*顺，不起浪，角位要直，乳胶漆无流坠，漏刷、无刷迹，颜色一致。

　　5、木器漆补灰调色要与木色相*，无明显灰眼，无漏刷、流坠、皱皮、刷纹等现象。要保证木纹清晰、手感细腻、光滑、颜色一致。

　　6、墙壁纸须粘贴牢固，无起泡，对纹对花，距离1.5m外观察无明显拼缝，阴阳角顺直，表面干净，色泽一致。

　　7、在施工过程中，要注意对成品的保护，不得弄污其它部分，保持施工现场整洁，材料不得乱堆乱放。工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。

　　8、每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。要时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。

　　9、不得向客户收取费用，图纸更改、增减项目必须经公司同意方能施工，私自施工则一切后果自行承担。

　　10、严格按《施工计划》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

　　11、公司会扣留的工程质保金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或者推托不去，将不退还工程质保金。

　　以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

　　工 程 名 称

　　责任人签名日期:

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着*等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工作内容：

　　乙方根据甲方提供的施工*面图进行施工。施工*面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场；乙方只负责施工。

　　乙方安装施工范围、内容如下：

　　序号安装项目单位数量备注

　　1空调主机台

　　2风机盘管台

　　3空调箱台

　　4水泵台

　　5镀锌铁皮风管㎡

　　6空调供、回水管项

　　7冷凝水管项

　　8开关、风口项

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　（1）、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　（2）、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。

　　（3）、按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　（4）、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责；

　　（5）、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。

　　（6）、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　（7）、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。

　　（8）乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　2、乙方责任

　　（1）严格按照甲方的施工*面图及甲方要求进行施工。

　　（2）严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工；

　　（3）严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　五、工程安装费用表：

　　序号安装项目单位数量单价（元）合价（元）

　　1空调主机台

　　2风机盘管台

　　3空调箱台

　　4水泵台

　　5镀锌铁皮风管 ㎡

　　6空调供、回水管项

　　7冷凝水管项

　　8开关、风口项

　　9工程费用总计

　　工程安装总费用根据实际工程量进行结算。

　　六、付款方式

　　1、工程安装总费用为人民币￥ 元整，人民币大写 元整。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币￥ 元整，大写： 元整作为工程预付款；

　　进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币￥ 元，大写： 元整作为工程进度款；

　　室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币￥ 元，大写： 元整；

　　剩余工程总款的20%，人民币￥ 元，大写： 元整在工程安装调试验收完毕后，甲方一次性付清（注：工程安装、调试、验收完毕后，无论甲方是否收到工程款，都必须按合同支付清合同所有费用）。

　　七、工程保修期

　　工程系统由乙方免费保修一年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　八、其它约定

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效率，在执行协议过程中如有不同意见，双方友好协商进行解决，解决不成，可向当地人民法院进行申诉解决。

　　甲方： 乙方：

　　帐号： 帐号：

　　日期：20XX年X月XX日

　　甲方：_____合同编号：____

　　乙方：____

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着*等、自愿的原则，甲乙双方就甲方空调维修保养事宜达成如下协议：

　　第一条、合同概况

　　1、合同地点：____

　　2、合同总价：____元整（按照甲方机组总数计算，不论大小型号*均每台__元整）

　　3、保养日期：____年__月__日

　　4、结束日期：____年__月__日

　　5、付款方式：甲方在合同签订日，以转账方式一次性付清保养款。

　　第二条、保养要求

　　保养人员要求：乙方工作人员在现场作业时，应遵守甲方的相关制度，对于特殊工种，乙方现场施工人员应做好安全防护准备工作，由此带来的任何后果由乙方承担。

　　第三条、保养质量及说明

　　保养质量：严格按照空调系统维护保养手册，进行空调保养。保养质量遵照国家规范和行业标准以及甲方要求，保质保量完成各项保养项目。具体内容如下：

　　乙方定时为用户提供一年四次上门巡检服务。

　　1、空调室外机：用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、补加氟利昂。

　　2、空调室内机：过滤网清洗，电路检查测试、蒸发器和排水管路及电器系统等部份的运行情况调整；每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准。

　　3、排除发现的故障、更换损坏的配件。

　　4、调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器加湿器等设备。

　　5、以优惠的价格为用户提供各种空调配件。

　　第四条、服务界定范围

　　1、与设备无关的供水及排水系统、设备本体以外的任何供电系统，乙方不负责维保。

　　2、供电系统、电柜的外壳、线管、支架等不可保养之设备，乙方不负责维保。

　　3、各设备电系统以设备电源接线端子为界。

　　4、本合同乙方所述的服务费用不包含由于人为原因，或其它不可抗力等原因造成的设备损毁进行维修所需的人工费、零配件及材料成本费等；不含甲方设备改造、更换、迁徙变动等原因造成的费用，涉及该费用将用乙方最优惠价格向甲方另行收取。

　　5、乙方不对甲方自行购买的零配件质量问题承担任何责任。乙方对自己提供的零配件承担壹年的质量保证。

　　6、乙方不承担任何意外，损伤、破坏、遗失或损坏的责任，除非是乙方服务人员的疏忽所致。

　　7、甲方应配备消防设施及其它火灾保险，乙方不负责火灾责任及其它灾难性赔偿。

　　8、保养合约签订前，空调设备必需是正常的，如果是坏机必需先维修好，维修费另算。

　　第五条、甲乙双方责任

　　一、乙方责任：

　　1、严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。

　　2、接受甲方监督，确保服务到位。

　　3、乙方负责人全面负责施工现场的管理工作，对施工现场的设备及人员安全负责，并遵守相关规定。

　　4、更换的故障零配件交甲方检查。

　　二、甲方责任：

　　1、为乙方出入空调维保工作提供方便。

　　2、提供完整的空调技术资料。

　　第六条、保养服务条款

　　服务期内，空调设备发生故障无法运行时（如空调停机、控制器故障，高温告警等）乙方将在24小时内派出专业技术工程师到达现场，易耗配件包括空气过滤网、风机电容、压缩机电容、氟利昂由乙方免费提供；非易耗配件电机、电脑板、四通阀、压缩机）发生损坏，由乙方以优惠价更换维修。

　　第七条、因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第九条、本合同一式贰份，甲乙双方各一份。自双方签字盖章起成立，依法生效，并具有同等法律效力。

　　甲方：____法定代表人：____

　　乙方：____法定代表人：____

　　__年__月__日

　　为了保证在空调安装工程的安全工作中经双方协商共同履行以下责任义务。

　　第一条 甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为乙方（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条 乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．在安装过程中和后期外机设备发生坠落造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条甲方安装注意事项

　　1.在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后，一定要让安装人员对空调连接口进行检漏，以防氟里昂泄漏。

　　2.防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中，必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后，穿墙孔的空隙必须用油灰堵好，如果是使用楼道内的排水孔，也要注意类似的问题。

　　3.空调室外机不可随处安装，其位置的选择应有利于今后的维修与保养。室外机啊（压缩机）安装必须要端正，安装工人必须用水*尺找*。室外机支架要用规定配套涨栓，高层安装必须长螺杆穿通墙体固定而且必须要够数，谨防工人为了施工方便省略几个涨栓，日后麻烦多多。

　　甲方：

　　乙方：

　　为了搞好呼和浩特市清志跆拳道宣传牌安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行宣传牌安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 ，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条、乙方安全责任

　　1、乙方自备宣传牌安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

　　2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

安装承包协议书优选【10】篇（扩展7）

——安装安全协议书优选【二十】份

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国广告法》及安全安装管理规定，为确保在（北坪梁、牌路山、关桥桥头、三道线交界处户外广告牌）安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：

　　1、户外广告牌的.悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

　　2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

　　3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

　　5、乙方在施工期间必须规范操作，如违规操作造成施工人员生命、财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。

　　7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：

　　代表人（或负责人）：

　　乙方(公章)：

　　代表人（或负责人）：

　　日期：

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任)，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条乙方安全责任

　　1.安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6.乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7.乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8.乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9.乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的'损失由乙方承担。

　　10.乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13.乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：

　　地址：

　　委托代理人：

　　电话：

　　日期：年月日

　　乙方(签字)：

　　地址：

　　委托代理人：

　　电话：

　　日期：年月日

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　应建设(省直机关三爻小区建设办公室）、监理方委托，乙方到三爻小区D1、D2、D3#楼进行电梯安装工程的施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法律、法规、标准，省市相关规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，签订本协议。

　　一.承包工程项目

　　1.工程项目名称：__________小区电梯安装工程

　　2.工程地址：D1、D2、D3#楼

　　二.工程项目期限：

　　自年月日进场至竣工之日

　　三、协议内容：

　　1.根据乙方与省直机关三爻小区建设办公室签订的“陕西省省直机关三爻小区电梯安装工程合同”，应建设(省直机关三爻小区建设办公室）、监理方委托，乙方到D1、D2、D3#楼进行电梯安装的施工，乙方必须认真贯彻国家、省市、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全、劳动保护法律、法规、条例、规定。认真执行建设、监理方的安全管理，乙方对所承包工程的安全负全责，对本单位所有施工人员的安全负责。

　　2.乙方须设有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全管理人员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的上岗证考核制度及各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度和基本施工安全管理制度。

　　3.乙方应编制详尽的施工组织设计及专项施工方案，且经建设、监理方审核批准后执行；施工组织设计及专项施工方案中应制定有针对性的安全技术措施计划和有关保证施工安全的'具体要求。

　　4.乙方的有关领导必须对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护、自我约束的能力和职业素质，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

　　5.乙方在施工前要认真勘察现场，甲方针对现场环境及项目部管理制度对乙方进行交底；一经进场，就表示乙方确认施工场所、作业环境、安全通道、设施设备等符合安全要求和处于安全状态。甲方应向乙方进行电梯井口和井内的安全防护进行移交，履行移交程序，自移交之日起，甲方不再承担由此而引起的一切安全事故，电梯井口及井内的安全由乙方全面负责。乙方人员进入施工现场不得随意走动，不得在无关施工需要的现场活动。

　　6.施工前，乙方的相关管理人员应对进场施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知建设、监理有关人员出*会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度的基本要求；乙方必须具体落实检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容与特点，乙方应做好安全技术交底工作，并有交底的书面材料，交底材料在甲方留底一份。

　　7.施工期间，乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作；甲方指派陈知文同志负责联系乙方执行现场有关安全、防火的规定。

　　8.乙方在施工期间必须严格执行和遵守建设、监理及甲方的安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

　　9.乙方必须督促乙方施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

　　10.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具应完好并符合安全要求。

　　11.乙方的人员，对现场施工的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动，对于擅自拆除造成的后果，由乙方负责。

　　12.特种作业必须执行国家规定，经考核合格后持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设备。

　　13.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆物品附*严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。电气焊作业应取得防火主管人员同意，落实防火措施，并指派专人监护。

　　14.乙方须用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测纪录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均有肇事者单位负责。乙方承担施工范围内的临时用电安全，甲方不承担由于临时用电方面引起的各种事故责任。

　　15.认真严格贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造**员伤亡、火灾、机械等重大事故，乙方应首先协同建设、监理及甲方进行紧急抢救伤员和保护现场，按事故报告规定，在事故发生的1小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）安全监督局等有关部门，乙方承担相应费用及安全责任。

　　16.乙方为合法的生产经营单位，有责任承担本单位职工的职业健康安全，乙方应管理好本单位职工的宿舍和食堂，不得在施工现场未竣工的楼内住宿、做饭。

　　17.乙方在施工现场内存放的各类机械设备、材料、工器具均由乙方看护保管，甲方不承担任何因丢失、损坏等引起的各种损失。

　　18.本协议的各项规定适用于立协单位双方，如与有同国家和省市的有关法规不符者，应按国家和本市的有关法规规定执行。

　　19.本协议立协双方签字、盖章后生效，作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各持二份，本安全协议书，在该工程验收交付手续办理后自然失效。

　　20.本协议签订之日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的伤亡事故，由违约方承担一切的经济损失。

　　甲方（单位盖章）项目经理：_______________

　　乙方（单位盖章）项目经理：_______________

　　签订地点：_________________________

　　签订时间：_________________________

　　甲方： （出租方）

　　乙方： （安拆方）

　　丙方： （使用方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确三方的权利、义务关系，经三方协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。

　　一、安装设备名称： ， 安装高度 米。

　　二、工程地点及费用：

　　1、工程地点： 项目。

　　2.、费用：设备安拆检测费为 （ 元），安拆检测费包括进出场、安装、拆卸、加节、附墙、检测以及安拆安全措施等费用。

　　三、作业时间：乙方按照丙方的要求于 年 月 日至 年 月日安装、调试合格后，同甲方、丙方一起办理三方联合验收手续。

　　四、甲方责任

　　1、向丙方提供出租设备安装的基础图纸、附墙方案和附墙预埋图，负责设备基础和预埋件施工的现场指导，同时负责设备使用过程中的附墙、加节和操作过程中的安全责任。甲方每次升、降节完毕可以使用后，对操作人员和丙方进行书面交底，承担因未及时交底或交底不清楚造成的安全事故和相应的费用。

　　2、由甲方聘用设备安拆单位，安拆单位必须具备设备安拆资质，且在建设备行政主管部门备案登记。

　　五、乙方责任

　　1、 乙方必须有多年安拆经验的专业安拆人员，且执证上岗。

　　2、 设备安装（拆卸）时，必须做好安全准备工作，配好安全帽、安全带、防滑鞋、分工合作，责任到人。

　　3、 乙方必须有安全员在现场指挥观察，每安装一个部位都要进行检查。

　　4、 在安装过程中，认真检查汽车吊的吊索、吊钩、保险，汽车的性能是否正常，条件准备齐全才能进行工作。

　　六、丙方责任

　　1、保障设备安装、拆卸所需道路、场地，即满足起重设备行驶道路及场地（保证16吨以下吊车的场地及道路）。

　　2、搞好施工现场安拆设备所需电源等准备工作。

　　3、负责对甲、乙方操作人员进行项目施工的入场三级安全教育。

　　4、设备安装（拆卸）过程中，项目部必须指定专职安全员配合安装单位，协助安装拆卸施工现场的安全管理，在设备安装作业时50米（塔吊，施工电梯20米）范围内不准任何闲人出入安拆现场。

　　七、安全责任

　　1、安装（拆卸）前一天，甲、乙、丙三方安排安装人员召开安全意识教育会，并对安装（拆卸）的现场进行技术交底。

　　2、 乙方负责本设备安装及拆卸全过程的'安全责任。

　　3、 设备安装（拆卸）过程中，须注意安全。在安装（拆卸）过程中若由于安拆人员自身原因发生的事故由乙方承担；安装完毕投入使用后，由于设备本身质量的原因，所发生的事故，由甲方承担；安装完毕投入使用后，由于操作不当（如操作司机动作失误、指挥错误、或无指挥等）所发生的事故由甲方和当事人承担。

　　4、 甲方、乙方和丙方签订的本安装拆卸合同需乙方全过程安装拆卸及相应服务。

　　5、 安装完毕进行自检，自检合格后交省检测站进行检测，检测合格后才能使用；未经检测投入使用所发生的事故由项目部承担。

　　本协议三方共同遵守执行，谁不遵守，安全责任由谁承担。

　　本合同一式肆份，签字生效。

　　甲方签章： 乙方签章： 丙方签章：

　　年 月 日

　　甲方：

　　乙方：贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司

　　工程名称：松桃苗族自治县***业务技术用房

　　工程范围：室内电梯安装

　　本工程电梯安装工程为建设单位直接分包项目，为明确甲方安全责任，确保甲方及乙方施工人员人身健康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议：

　　1、甲方进场前应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料报送监理单位审核并对资料的真实性负责，监理单位审批后报乙方备案。

　　2、甲方在施工中必须做到防护门随开随关，施工部位必须设置安全警示标志，乙方的安全设施甲方不得随意拆除。如确需拆除，必须提出书面申请。

　　3、甲方是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。甲方必须配备现场负责人及安全生产管理人员，服从乙方现行人员的.管理。

　　4、甲方*时应进行安全交底、安全检查，对安全隐患及时整改。乙方签发的安全检查整改通知书，甲方应无条件进行整改。

　　5、甲方出现任何安全事故，乙方概不负责。乙方作业人员因甲方原因导致的安全事故由甲方全权负责。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　出租方：__________________

　　承租方：__________________

　　电动吊篮在使用过程中，本着对操作人员的安全负责，特定以下安全措施，希望使用人员严格遵守。

　　一、甲方人员在第一次接受乙方技术工作指导安装吊篮的过程中，要认真学*安装技术要领，不懂就问。在以后的安装拆卸过程中，应按照第一次安装诉规范进行，不得任意更改随意安装主。在首次安装指导过程中甲方需提供必要的安装条件及安装环境。(具体条件由乙方现场技术人员根据安装现场条件提供)。

　　二、甲方人员不得自行随意拆除更换吊篮部件，特别是安全锁装置。吊篮在使用过程中，提升机出现异常现象，电器元件烧坏等情况时，请用户马上停止使用，并尽快通知乙方维修。如若继续使用，出现任何问题责任自负。

　　三、使用吊篮人员不得饮酒，施工中禁止推扯打闹，务必尽力集中，否则发生事故责任自负。

　　四、使用吊篮人员必须佩戴安全帽，穿防滑鞋，佩戴安全带，并将安全带与吊篮安全扣连接牢固。违者责任自负。

　　五、吊篮上装有易燃品时，使用人员不得吸烟，并远离电焊等火源。否则责任自负。

　　六、在每次使用前，使用人员应对吊篮配种机构、悬挂机构进行全面检查，并在距离地面1米左右吊篮上下升降数次，确认无误后方可使用。

　　七、_____型吊篮载重不得超过_____________公斤(1.5米吊篮承重600公斤，3米吊篮500公斤，4.5米吊篮450公斤，6米吊篮300公斤，以上载荷包括人体体重)严禁运行。严禁运输使用，违者责任自负。

　　八、收工时盖好提升机与电控箱，开工前要严格检查，防止异物卷入电机。吊篮10米范围内不得有高压供电设备。吊篮不得在零下10摄氏度和零上38摄氏度 以上进行操作，严禁大风、大雨、大雪、大雾天气操作使用吊篮!违者责任自负。

　　九、如涉及电焊作业不得使用吊篮接零，禁止讲电焊机放在吊篮上，电焊机手把及加持的电焊条不得触及吊篮的任何部位，如何使用电焊时，提升及上下两端2米钢丝绳应用防火材料遮盖，违者责任自负。

　　甲方：_____________

　　日期：_____________

　　乙方：_____________

　　日期：_____________

　　甲方：北京国能子金电气技术有限公司

　　乙方：__________

　　甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。

　　1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方**有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。

　　2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。

　　3.甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘；

　　4.甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。

　　5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

　　6、乙方要保障施工现场的消防安全。

　　7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。

　　8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。

　　9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。

　　10.乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。

　　11.高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。

　　12.乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　13.乙方要对所施工的`设备的安全、质量负全责。

　　14.乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。

安装承包协议书优选【10】篇（扩展8）

——工厂承包协议书优选【10】篇

　　甲方

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在*等互利的原则下，现就位于体育中心1、2号网球场承包事宜进行共同协商一致并达成如下协议。

　　甲方同意将位于体育中心1、2号网球场及办公用房承包给乙方自主经营，面积约xx*方米。

　　自________年____月____日至________年____月____日止；共________年。

　　1、乙方每年缴付的承包金为人民币肆拾捌万伍仟元整，两年共计人民币玖拾柒万元整，逐月支付。

　　2、缴付方式。乙方应于每月____日前上缴上月承包金于甲方(每月4万元)，每季度决算一次，承包费用每三个季度递增一次，每次递增额度为伍仟元即________年

　　第三季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，

　　第四季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，________年

　　第一季度上缴人民币不低于壹拾贰万元，

　　第二季度上缴人民币不低于壹拾贰万伍仟元。(________年

　　第三季度至________年

　　第二季度各季度的承包金以此循环)。

　　乙方于本合同签订之日起____日内向甲方支付履约保证金人民币玖万柒仟元整(按年承包额20%)。承包期届满，乙方如无违反本合同之义务并将网球场完好地交接于甲方后，甲方将保证金无息全额退还乙方。

　　自乙方向甲方支付保证金之日起____日内，甲方将承包项目交付乙方，双方签订交接书，对房屋现状及附属设施一一列明，由双方签字确认作为本合同附件。

　　承包期间乙方自主经营，自负盈亏并自行办理相关手续，在此期间所发生的债权债务关系均由乙方自行负责。

　　1、保证承包项目的权利无瑕疵，若有第三人主张权利，责任由甲方自行承担。

　　2、按本合同的约定收取承包金和其他收益，并承担前述收益之税负。

　　3、负责承包场地大项目(一次性费用万元以上)的维修。

　　4、负责管理甲方在职员工，并协助乙方处理与甲方员工之间的纠纷。

　　1、按法律规定办理相应的经营证照，合法经营，不得违反法律法规的相关规定。

　　2、按合同约定准时向甲方支付承包金和应属甲方的`相关收益。

　　3、乙方在承包期间所获的收益在足额缴纳承包金后剩余部分归乙方所有。并应自行承担前述收益所发生的税负。

　　4、甲方原网球场使用的办公用房交由乙方使用。乙方承担承包期间所产生的所有水、电、电话、日常小项目维修费等日常经营开支和费用。

　　5、承包期间可以制作优惠卡、消费卡或采取其他的优惠措施，但前述优惠措施的有效期截止于承包合同期限届满前。因此而引发的争议，乙方应负责解决并不受承包期满的39;限制。

　　6、乙方应严格爱护球场内的所有公共设施、设备，有责任保持设施设备的完好率。在合同期满并交付甲方时，设备的完好率应保证达到100%。因乙方及其员工或在乙方消费的顾客造成的公共设施设备的损坏，乙方应自行修理或进行赔偿。

　　7、经营期间应严格遵守中心大院内所有管理制度和规定，加强安全管理工作，落实各项安全防范措施，特别注意防火、防盗，杜绝一切事故的发生。如因乙方原因导致事故发生，乙方应当负责因此产生的一切法律后果和赔偿责任。

　　8、合同期满或提前中止合同，承包期间的所有债权债务由乙方自行清理，乙方不得以甲方名义进行任何保证、抵押等担保行为或任何借贷行为。如乙方违反约定造成的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失，乙方应当负责赔偿。

　　9、未经甲方书面许可乙方不得以任何方式改变球场、办公用房的名称、用途、结构或将其转租、转包他人，包括但不限于以合作经营、融资参股等变相转租、转包方式等。经营期间若对球场的固定设施结构进行改造，必须事先征得甲方的书面同意，否则不得施工。

　　10、承包期间乙方以甲方网球场名义所开展的促销活动，由乙方制作方案报甲方核准实施，即实行个案处理方式。

　　1、乙方应优先使用甲方的在职员工，另行签定劳动合同，并每月向甲方缴纳管理费600元人。该部分员工工资、福利及年度考核奖金(年终双薪)由中心支付。员工超时工作或节假日的加班，由乙方自行制定并与受聘员工协商。

　　2、乙方自行制定员工管理、奖惩等相关制度，自行与聘用员工签订劳动合同，由此产生的权利和法律责任，均由乙方自行承担。

　　1、甲方有关接待任务以及竞赛、训练任务的场地费用，由甲方书面授权甲方代表签订认可，以场租七折结算费用，并在承包金中抵扣。

　　2、体育中心内的广告权属体育广告公司，场内允许发布一次性比赛广告，所得收入归乙方享有。

　　3、除前述第2款外，乙方所有的常年广告，扣除固定、必要性费用外，所得利润由乙方与甲方*分。乙方所签之广告合应报甲方备案。利润每半年结算一次。

　　4、大型活动的广告赞助及省级以上的体育比赛，由甲乙双方共同筹办，利润、费用由双方*均负担和分配。

　　1、乙方逾期支付承包金，每逾期____日，应按支付金额的xx%支付逾期违约金，如给甲方造成了其他损失，乙方应当另行赔偿。

　　2、甲方的其他收益，乙方应在双方核算后____日内支付，逾期未付的，应按日xx%向甲方支付逾期付款违约金。

　　3、甲方违反本合同第七条约定的，应向乙方支付违约金元人民币；乙方违反本合同第八条约定的，应向甲方支付违约金元人民币，该违约金从保证金中抵扣，不足部分，由乙方另行支付。

　　双方均不得以任何不正当理由解除合同，当事人一方如有正当理由要求解除合同时，须提前一个月通知对方，经对方同意后方可解除合同。如一方无正当理由提前解除合同，须赔偿另一方的损失及预期利润。但在承包期间如乙方有下列行为，甲方可以单方随时解除合同，并扣除乙方交纳的保证金作为补偿。如仍不能弥补甲方损失乙方应当再行赔偿：

　　1、乙方延期交纳承包金超过30天；

　　2、乙方出现违反合同禁止性规定行为；

　　3、乙方未能依法纳税受到税务机关处罚；

　　4、乙方未能完善经营手续，致使违规或违法经营；

　　5、乙方违反承包合同义务条款经警告后未有改正。

　　由于不可抗力的原因，使合同无法完全履行或无法履行的时候，经双方协商一致，可以变更或解除合同，双方互不负违约责任。

　　合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，另拟定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　双方因合同发生纠纷时应及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方：

　　乙方：

　　签定时间

　　发包方：______________ (称甲方)

　　承包方：______________ (称乙方)

　　经 公司全体股东友好协商，决定对公司 ______________生产线进行股东内部承包经营，相关事项如下：

　　第一章 总 则

　　第一条 为加强企业经营管理工作，不断提高经济效益，根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神，结合企业实际状况，本着实事求是、互惠互利的原则，由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书(以下简称合同)，由乙方整体承包经营(以下简称承包方)。

　　第二条 承包方实行自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式，并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

　　第三条 企业财务管理：承包经营方根据有关财务法规和规章制度，按有利于经营的原则自行管理，甲方不得以任何理由进行干预。

　　第四条 承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定，按时足额交纳各种税费，并严格参照行业服务标准，做好服务。

　　第二章 承包基数

　　第五条 承包方 ______________年的总承包费为 ______________万元整人民币，作为公司全体股东的收益，每年分两次付清年承包费，即：6月30日和12月31日付清。(注：第一年免交承包费，第二年至第______________ 年，每年承包费为 ______________万元)。逾期不交，甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金，并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费，或终止合同。

　　第三章 承包期限

　　第六条 本合同有效期______________ 年，自______________ 年 ______________月 ______________日起至______________ 年______________月 ______________日止。

　　第七条 合同期满，承包方完成上交承包费，可自愿续签合同，但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下，享有优先续签权。

　　第四章 权利和义务

　　第八条 甲方权利义务

　　一、对公司移交给承包方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

　　二、监督承包方合法经营，不得干预承包经营方的正常经营活动。

　　三、为承包方创造良好的经营服务环境，在承包经营方按时交齐有关费用情况下，保障承包经营方水、电正常供应。

　　四、努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。

　　五、协助承包经营方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。

　　六、自身的给排水系统的维修，应由承包方处理，并承担相应费用。

　　第九条 乙方权利义务

　　一、合同期内，对公司提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好，正常维修费由乙方负责。如因使用期限已满自然损坏的设施，应及时上报公司股东会审定后报废，不得擅自处理。

　　二、拥有在合同规定范围内的自主经营权、使用权和收益权。

　　三、如经营需要，对公司原车间、机械设备进行改造更新，及所属区域内新建经营场所，必须事先提出更新改造、新建方案，须经公司股东会审核同意方可实施(超过15个工作日不答复，视为同意)。对固定资产投入(主要指设备更新)的批量购买要事先报公司股东会认可，费用从承包费中扣除。

　　四、根据市场前景和公司发展需要，乙方可自筹资金投资建设 ______________产品生产线，每销售一瓶可按______________ 元提成作为全体股东收益。固定资产归乙方所有，生产经营直至公司章程规定的经营期满。

　　五、若以公司的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动，必须经公司股东会同意，否则将追究承包经营方的法律和经济责任。

　　六、对顾客服务要规范，认真做好顾客投诉工作，并要严格执行卫生清洁用品和食品的采购程序以及质保鉴定体系。

　　七、诚实经营，树立良好的企业形象，建立良好的社会关系，自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定。

　　八、做好经营期间的各项安全工作，特别是要严格执行消防和食品、卫生、安全等工作，自觉接受有关部门的监督检查。必须独自承担法律责任和经济责任。

　　第五章 违约责任

　　第十条 任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为，守约方有权依据合同文书及《中华人民共和国经`济合同法》追究违约方法律责任和经济责任。

　　第六章 争议解决

　　第十一条 对于在合同执行过程中发生的争议，各方应本着实事求是的态度协商解决，若协商不行，则应提请环江毛南族自治县人民法院予以角决。

　　第七章 附则

　　第十二条 本合同未尽事宜，可根据《中华人民共和国经济合同法》之有关规定，经各方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相矛盾之处，则以国家法规文件为准。

　　第十三条 本合同一式五份，股东各执一份，董事会秘存一份签字后生效。

　　甲方(签字)：______________ 乙方(签字)：______________

　　______________年 ______________月 ______________日 ______________年 ______________月 ______________日

　　甲方：深圳宝安EE精密电子厂

　　乙方：（车主） 身份证号码： HP：

　　经双方协商同意由乙方自带小四轮面包车一台车牌号： 派司机一名，总承包租用给甲方作工厂用车使用，进行如下条款：（司机姓名： ）

　　1、甲方同意承包租用乙方面包车一台（包司机）租用期从 年 月 日至 年 月 日，试用期为三个月，合同期内如果甲方有要求乙方需要更换司机时，乙方需立即更换司机给甲方。

　　2、乙方自行带车一台及司机，含合法手续：包含车辆、养路费、汽车使用税、保养费租用给甲方使用，每月租费为人民币： 元整，车辆保险每年由乙方支付；

　　3、在租车期内一切交通事故、违反交通法律经济责任由乙方负担；

　　4、在租车期内，甲方负责公共用车、汽车费用、过路费、停车费按实际付出支付费用报销；