鸡的买卖合同范本十份

　　鸡的买卖合同 1

　　供方：___________(以下简称甲方)。

　　需方：___________(以下简称乙方)。

　　甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他法律规定法规的规定，本着*等、自愿、公*、诚实信用的原则，签订本合同，共同信守执行。

　　一、产品名称：鸡用饲料花生粕

　　二、交货地点：交于养鸡场

　　三、付款方式：签定合同后付__________万，余款每月付_______万，分批送至后分批付清余款。

　　四、违约责任：

　　1.供方延期供货的，每超过一天，按总货款的___%向需方支付违约金。

　　2.因产品的质量问题造成需方损失的，供方承担需方的全部损失。

　　3.需方中途退货，应向供方支付退货部分货款_______%的违约金。

　　4.需方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按逾期提货部分货款总值_____%计算，向需方偿付逾期提货的`违约金，并承担供方实际支付的代为保管的费用。

　　5.需方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

　　6.需方延期付款的，每超过一天，按总货款的________%向供方支付违约金。

　　7.任何一方擅自解除合同的，应按本合同货款总值的________%向对方支付违约金。

　　五、争议解决的办法：

　　1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决的，均应提交市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　2.仲裁费用按仲裁裁决书或调解书中有关仲裁费承担的内容执行。违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁活动而产生的合理律师代理费、鉴定(检验)费和其他相关费用。

　　六、其他约定事项：

　　1.合同正本一式_______份，双方各执_____份。

　　2.本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：_______________(盖章)乙方：___________(盖章)

　　代表人：________________代表人：________________

　　_________年____月____日________年____月_____日

　　鸡的买卖合同 2

　　甲方（出卖方）：________________

　　乙方（买受方）：________________

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：

　　第一条买卖标的物

　　第二条设备资料

　　甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。

　　第三条设备验收

　　1、乙方应于双方在合同签字盖章后日内进行验收设备，以示符合乙方质量要求。

　　2、乙方验收认可后，若在接受后再出现任何质量问题，甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。

　　第四条设备交付

　　1、甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后当日内向乙方交付已验收的设备。

　　2、设备交付地址：甲方工厂内。

　　3、乙方同意将上述设备租赁给甲方继续占有并使用，双方另行签订《设备租赁合同》。

　　4、上述设备的.所有权自本合同生效时起归乙方所有。

　　第五条付款

　　乙方应于本合同生效之日起日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

　　第六条违约责任

　　1、本合同生效后，若一方要求解除合同，应经另一方同意，并承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任。

　　2、若乙方逾期付款，应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金，逾期三十日，视为乙方不再履行合同，应向甲方承担约定损失。

　　第七条争议解决

　　在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决；协商不成，由乙方所在地法院管辖处理争议。

　　第八条本合同自双方签字盖章之时生效。

　　第九条本合同一式两份，双方各执二份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　鸡的买卖合同 3

　　售房人（下称甲方）： 身份证号码：

　　购房人（下称乙方）： 身份证号码：

　　甲、乙双方根据中华人民共和国有关法律法规及宜昌市相关地方性法规的规定，就房屋买卖一事，在合法、*等、自愿的基础上签订本合同，承诺共同遵守。

　　第一条 甲方自愿将坐落于 的房屋（一下简称该房屋）出售给乙方。乙方自愿购买该房屋。

　　第二条 房屋基本情况：产权证号： ，所在楼层/总楼层： / ，结构： ，面积： （此房屋面积为原房产证面积，新产权证面积以房管实际测量为准）。

　　第三条 甲乙双方同意该房屋成交价为人民币： 元整（小写：，该房屋产权过户的相关费用由过户费用按照相关部门核算为准）。

　　第四条 付款方式：

　　1、一次性付款：乙方于过户当日支付房款人民币元整（小写： 元整）。

　　2、按揭付款：乙方于签署按揭合同时支付首付房款人民币，贷款人民币

　　第五条 甲方承诺于收齐全款将房屋交付给乙方。甲方逾期交付房屋，甲方向乙方支付违约金，违约金数额为成交总房价款的2%，若因不可抗力造成逾期交付房屋，须提供有关部门出具的确认不可抗力的证明方可免除前款责任。

　　第六条 甲方须保证该房屋权属无争议，若发生与甲方有关的产属纠纷或债务纠纷，有甲方负责解决并承担一切后果及违约责任。

　　第七条 如甲、乙任何一方拒绝履行合同或解除合同，均由违约方向另一方支付违约金，违约金数额为成交总房价款的'10%。实际损失超过违约金总额的，责任方应据实赔偿。

　　第八条 本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决，若协商不成，双方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条 对于未尽事宜，双方可签订补充协议。

　　第十条 本合同经甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲、乙双方各持一份，其余四份用作办理过户手续。各种手续办理完毕，本合同终止。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　签约日期： 年 月 日

　　鸡的买卖合同 4

　　买方(受让方)：_________身份证号码_________(以下简称甲方)

　　卖方(转让方)：_________身份证号码_________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、公*、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议：

　　第一条房屋基本情况

　　(一)乙方所售房屋(以下简称该房屋)为（独立成套楼房），坐落于：，该房屋所在楼层为层，建筑面积共*方米。

　　(二)该房屋规划设计用途为（住宅）。房屋结构为。该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。

　　第二条房屋权属情况

　　(一)乙方于______年____月____日与该房屋开发建设单位签订了《成都市商品房预售合同》(合同编号: )，开发建设单位已于_________年_________月_________日前交付该房屋，并于_________年_________月_________日前交付该房屋权属证。

　　第三条成交价格及付款方式

　　(一)甲乙双方同意该房屋成交总价款为：元(大写)。

　　(二)具体付款方式及期限

　　1、乙方向甲方交付该房屋的钥匙和房产证原件后日内，甲方支付房款元(大写);

　　2、该房屋银行抵押解除后日内，甲方支付房款元(大写);

　　3、乙方协助甲方办理完结房屋权属转移登记后日内，甲方支付房款元(大写)。

　　第四条房屋相关费用

　　1.在房屋交付日以前发生的（物业管理费）（供暖）（水）（电）（燃气）（有线电视）（宽带）费用由乙方承担，交付日以后(含当日)发生的费用由甲方承担。出卖人缴纳的该房屋专项维修资金(公共维修基金)的账面余额，乙方同意转移至甲方名下。

　　第五条房屋的交付

　　1.乙方同意于______年____月____日将该房屋交付给甲方。该房屋交付时，乙方应该将该房屋钥匙交付与甲方。

　　第六条违约责任

　　(一)逾期交房责任：除不可抗力外，乙方未按照约定将该房屋交付甲方的，按照下列方式处理：之日止，乙方按日计算向甲方支付已交付房价款万分之五的违约金，并于该房屋违约金。

　　(二)逾期付款责任买受人未按照约定的时间付款的，按照下列方式处理：

　　1、逾期在日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，甲方按日计算向乙方支付逾期应付款万分之五的违约金，并于实际支付应付款之日起日内向乙方支付违约金，合同继续履行;

　　2、乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自解%向乙方支付违约金，并由乙方退还甲方全部已付款。

　　第七条税、费相关规定

　　1.税费分担经双方协商，决定按照如下方式进行分担：

　　2.甲方承担：_________;

　　3.乙方承担：_________。

　　4.如甲方为办理房屋权属转移登记支付的相关税费超出按照20xx年12月二手房交易税费应缴总金额，超出部分由甲、乙双方*摊缴纳。

　　第八条权属转移登记

　　(一)当事人双方确认，自房屋银行抵押解除之日起日内，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

　　(二)如因乙方原因，甲方未能如约取得房屋所有权证书的，双方同意按照下列方式处理：

　　1、甲方有权退房。甲方退房的，乙方应当自退房通知送达之日起日内退还买受人全部已付款，并按照银行同期贷款利率四倍支付利息。

　　2、甲方不退房的，自甲方应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，乙方按日计算向买受人支付全部已付款万分之五的.违约金，并于甲方实际取得房屋所有权证书之日起日内向甲方支付。

　　(三)如因银行、房管部门等第三方原因，致使房屋银行抵押自本协议签订之日起超过个月仍未能解除，则甲方有权退房，并有权解除本合同，乙方应当付利息。

　　第九条房屋的使用

　　(一)自本合同签订之日起，甲方有权独立、排他地占有、使用该房屋，并同时享有收益权。

　　(二)自本合同签订之日起，乙方同意，甲方有权对该房屋进行装修。如甲方按照本合同约定退房或者解除本合同，则装修添附物可以拆除则拆除，不能拆除的，折价后归乙方所有。

　　第十条争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;协商不成的，任何一方均可依法向该房屋所在地管辖人民法院起诉。

　　具有同等法律效力，其中甲乙双方各执一份，交房屋权属登记部门备案一份。

　　甲方：_________电话：_________

　　乙方：_________电话：_________

　　日期：_________

　　鸡的买卖合同 5

　　买受人：______________

　　出卖人：_________________

　　签订时间：__________________

　　签订地点：____________

　　计划金额(元):________________

　　起始日期:___________截止日期:___________

　　第一条标的、数量、价款及交(提)货时间

　　产品名称:鸡油菌

　　交货时间:_______________

　　单位:(kg)

　　数量:_____________

　　单价:_____________

　　保护价:____________(元/kg)

　　总金额:__________(元)

　　第二条质量标准：按《食用菌菌种管理条例》和《无公害江山白菇省级地方质量标准》标准执行。检验标准、方法、地点及期限;买方于菌种接种之日起10日内提出验收要求的，按前款规定的质量标准到买方种菇地验收。卖方自接到买方在上述期限内提出的验收要求之日起3日内未办理验收的，视为质量不合格。买方在上述期限内未提出要求的，视为质量合格。

　　第三条鸡油菌种的交货地点、时间及提供方式：和方式为：_____________。

　　第四条定金:买方在_______年_____月______日前向卖方支付收购定金______元。交货时定金(抵作货款)。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还;因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。

　　第五条标的物的所有权自_______时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于_________所有。

　　第六条运输方式及运输费用负担;由卖方送到买方指定的——投售点。运输费用由_______方负担。

　　第七条结算方式、时间及地点：_______________________________________。

　　第八条担保方式(也可另立担保合同)__________________________________。

　　第九条菌种瓶的供应及回收和费用负担：菌种瓶由卖方提供，每个菌种瓶收取押金______元，由买方于菌种出售后_____日内返还菌种瓶时按实际返还的个数退回。

　　第十条本合同解除的条件____________________________________________。

　　第十一条违约责任：违约方按合同总金额的'______%向守约方支付违约金。

　　第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：

　　(一)提交______仲裁委员会仲裁;(二)依法向_______人民法院起诉。

　　第十三条本合同自_______________起生效。

　　第十四条其他约定事项;卖方必须做好对买方的售后技术指导服务。买方未按卖方的技术指导操作而引起的损害，由买方自负。菌种在有效期内出现质量问题的，由卖方负责调换。

　　出卖人_________买受人_____________

　　出卖人(章)：___________买受人(章)：____________

　　住所：__________住所：_____________

　　法定代表人：__________法定代表人：_____________

　　居民身份证号码;_____________居民身份证号码;____________

　　委托代理人：________________委托代理人：______________

　　电话：______________电话：__________________

　　开户银行：_____________开户银行：_____________

　　帐号：_____________帐号：_________________

　　鸡的买卖合同 6

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　根据《民法典》及有关法律法规的规定，本着*等互利的原则，经甲、乙、丙三方充分协商就乙方向甲方购买鸡苗一事制定本合同，供各方共同遵守执行。

　　1、甲方向乙方购买_______鸡苗，单价_______元/只，共计_______只，合计金额_______元。

　　2、乙方应保证所售小鸡全部做好国家规定的强制免疫病种，确保有效抗体达国标，同时加注______、_________、______疫苗。

　　3、乙方应保证所售小鸡一个月时间成活率在_______%，，若规定时间内不能保证_______%的成活率，低于_______%部分由乙方负责补足，同时保证所补小鸡部分成活率达_______%，意外死亡除外。

　　4、甲方所购鸡苗，乙方要负责跟踪服务做好售后一些常见病及饲养管理技术指导。

　　5、乙方负责将鸡苗免费运送到甲方指定地点。

　　6、付款方式：甲方在收到鸡苗后，把有关发票及交易清单后交给丙方并委托丙方在三十个工作日内将鸡苗采购价款以银行转账方式支付给乙方。

　　7、违约责任：乙方不按时按质交付鸡苗，须给甲方支付购鸡苗总额的_______%的'违约金，甲方在小鸡交付时未按约定付鸡苗款，须给乙方支付购鸡苗总额的_______%的违约金。

　　8、本合同正本一式三份，甲、乙、丙方各执一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　日期：_______年____月____日

　　鸡的买卖合同 7

　　甲方(购买方)：

　　乙方(销售方)：

　　丙方(代付款方)：

　　根据《民法典》及有关法律法规的规定，本着*等互利的`原则，经甲、乙、丙三方充分协商就乙方向甲方购买鸡苗一事制定本合同，供各方共同遵守执行。

　　1、甲方向乙方购买_______鸡苗，单价_______元/只，共计_______只，合计金额_______元。

　　2、乙方应保证所售小鸡全部做好国家规定的强制免疫病种(高致病性禽流感，新城疫疫苗)，确保有效抗体达国标，同时加注______、_________、______疫苗。

　　3、乙方应保证所售小鸡一个月时间成活率在_______%，，若规定时间内不能保证_______%的成活率，低于_______%部分由乙方负责补足，同时保证所补小鸡部分成活率达_______%，意外死亡除外。

　　4、甲方所购鸡苗，乙方要负责跟踪服务做好售后一些常见病及饲养管理技术指导。

　　5、乙方负责将鸡苗免费运送到甲方指定地点。

　　6、付款方式：甲方在收到鸡苗后，把有关发票及交易清单后交给丙方并委托丙方在三十个工作日内将鸡苗采购价款以银行转账方式支付给乙方。

　　7、违约责任：乙方不按时按质交付鸡苗，须给甲方支付购鸡苗总额的_______%的违约金，甲方在小鸡交付时未按约定付鸡苗款，须给乙方支付购鸡苗总额的_______%的违约金。

　　8、本合同正本一式三份，甲、乙、丙方各执一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方(签名)：

　　乙方(签名)：

　　丙方(签名盖章)：

　　日期：_______年____月____日

　　鸡的买卖合同 8

　　供方：___________(以下简称甲方)。

　　需方：___________(以下简称乙方)。

　　甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他法律规定法规的规定，本着*等、自愿、公*、诚实信用的原则，签订本合同，共同信守执行。

　　一、产品名称：鸡用饲料花生粕

　　二、交货地点：交于养鸡场

　　三、付款方式：签定合同后付__________万，余款每月付_______万，分批送至后分批付清余款。

　　四、违约责任：

　　1.供方延期供货的，每超过一天，按总货款的___%向需方支付违约金。

　　2.因产品的质量问题造成需方损失的，供方承担需方的全部损失。

　　3.需方中途退货，应向供方支付退货部分货款_______%的`违约金。

　　4.需方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按逾期提货部分货款总值_____%计算，向需方偿付逾期提货的违约金，并承担供方实际支付的代为保管的费用。

　　5.需方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

　　6.需方延期付款的，每超过一天，按总货款的________%向供方支付违约金。

　　7.任何一方擅自解除合同的，应按本合同货款总值的________%向对方支付违约金。

　　五、争议解决的办法：

　　1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决的，均应提交市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　2.仲裁费用按仲裁裁决书或调解书中有关仲裁费承担的内容执行。违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁活动而产生的合理律师代理费、鉴定(检验)费和其他相关费用。

　　六、其他约定事项：

　　1.合同正本一式_______份，双方各执_____份。

　　2.本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：_______________(盖章)乙方：___________(盖章)

　　代表人：________________代表人：________________

　　_________年____月____日________年____月_____日

　　鸡的买卖合同 9

　　供方：___________(以下简称甲方)。

　　需方：___________(以下简称乙方)。

　　甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他法律规定法规的规定，本着*等、自愿、公*、诚实信用的原则，签订本合同，共同信守执行。

　　一、产品名称：鸡用饲料花生粕

　　二、交货地点：交于养鸡场

　　三、付款方式：签定合同后付__________万，余款每月付_______万，分批送至后分批付清余款。

　　四、违约责任：

　　1.供方延期供货的，每超过一天，按总货款的___%向需方支付违约金。

　　2.因产品的质量问题造成需方损失的，供方承担需方的全部损失。

　　3.需方中途退货，应向供方支付退货部分货款_______%的违约金。

　　4.需方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按逾期提货部分货款总值_____%计算，向需方偿付逾期提货的违约金，并承担供方实际支付的代为保管的费用。

　　5.需方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

　　6.需方延期付款的，每超过一天，按总货款的.________%向供方支付违约金。

　　7.任何一方擅自解除合同的，应按本合同货款总值的________%向对方支付违约金。

　　五、争议解决的办法：

　　1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决的，均应提交市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　2.仲裁费用按仲裁裁决书或调解书中有关仲裁费承担的内容执行。违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁活动而产生的合理律师代理费、鉴定(检验)费和其他相关费用。

　　六、其他约定事项：

　　1.合同正本一式_______份，双方各执_____份。

　　2.本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：_______________(盖章)乙方：___________(盖章)

　　代表人：________________代表人：________________

　　_________年____月____日________年____月_____日

　　鸡的买卖合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　根据《民法典》及有关法律法规的规定，本着*等互利的原则，经甲、乙、丙三方充分协商就乙方向甲方购买鸡苗一事制定本合同，供各方共同遵守执行。

　　1、甲方向乙方购买_______鸡苗，单价_______元/只，共计_______只，合计金额_______元。

　　2、乙方应保证所售小鸡全部做好国家规定的强制免疫病种，确保有效抗体达国标，同时加注______、_________、______疫苗。

　　3、乙方应保证所售小鸡一个月时间成活率在_______%，，若规定时间内不能保证_______%的成活率，低于_______%部分由乙方负责补足，同时保证所补小鸡部分成活率达_______%，意外死亡除外。

　　4、甲方所购鸡苗，乙方要负责跟踪服务做好售后一些常见病及饲养管理技术指导。

　　5、乙方负责将鸡苗免费运送到甲方指定地点。

　　6、付款方式：甲方在收到鸡苗后，把有关发票及交易清单后交给丙方并委托丙方在三十个工作日内将鸡苗采购价款以银行转账方式支付给乙方。

　　7、违约责任：乙方不按时按质交付鸡苗，须给甲方支付购鸡苗总额的_______%的.违约金，甲方在小鸡交付时未按约定付鸡苗款，须给乙方支付购鸡苗总额的_______%的违约金。

　　8、本合同正本一式三份，甲、乙、丙方各执一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　日期：_______年____月____日

鸡的买卖合同范本十份扩展阅读

鸡的买卖合同范本十份（扩展1）

——买卖类买卖合同范本十份

　　买卖类买卖合同 1

　　卖方：

　　买方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条　所购建材基本情况单位：

　　建材名称

　　产地

　　品牌

　　规格型号

　　颜色

　　材质

　　数量

　　单价

　　总价

　　是否由卖方安装

　　□是□否

　　合计人民币(大写)　拾　万　仟　佰　拾　元　角　分(小写)：￥元

　　第二条　质量标准：

　　《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________________

　　第三条　交货：

　　交货方式：(卖方送货/买方取货);交货时间：______________;交货地点：____________________。

　　第四条　安装：

　　安装方式：(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。

　　第五条　验收：

　　对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装工程质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。

　　第六条　付款方式及时间：

　　双方约定以第种方式支付价款。

　　(一)签订本合同时，买方支付(定金/预付款)________元(定金不得超过总价款的20%)，交货验收后一次性支付余款;

　　(二)________________________

　　第七条　违约责任：

　　(一)卖方违约责任：

　　1.卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为________年，卖方负责免费修理;

　　2.卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货超过________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。

　　(二)买方违约责任：

　　1.买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________%的违约金;

　　2.买方无正当理由单方解除合同的`，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

　　第八条　争议解决方式：

　　本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第九条　其他约定事项：__________________

　　第十条　对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

　　买方(章)：________

　　_______年____月____日

　　卖方(章)：_______

　　_______年____月____日

　　买卖类买卖合同 2

　　合同编号：_______________

　　提示：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条 所购建材基本情况单位：_____元/米/___

　　建材名称

　　产地材质成品规格用料规格总用料花色标号单价总价备注宽×高长度×幅数数量附件数量单价总价附件数量单价总价窗带其他窗钩花边加工费洗涤方法：□干洗 □水洗 □其他安装费色差说明：□严重 □轻微 □无轨道缩水说明：□严重 □轻微 □无 合计人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写） ：￥元 第二条 质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、_________________________

　　第三条 设计：__________________________

　　（一）卖方需要实地测量的，测量时间为：__________________

　　（二）卖方设计方案经买方签字确认后，作为本合同的'附件与本合同具有同等的法律效力；

　　（三）设计方案确认后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

　　第四条 交货：交货方式：（卖方送货/买方取货）；交货时间：________；交货地点：________。

　　第五条 安装：安装方式：（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。

　　第六条 验收：对于布艺的规格、花色与约定不符或有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。

　　第七条 付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。

　　（一）签订本合同时，买方支付预付款________元，交货验收合格后一次性支付余款；

　　（二）__________________________

　　第八条 违约责任：

　　（一）卖方违约责任：

　　1．布艺经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为________年，卖方负责免费修理；

　　2．卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金；迟延交货超过________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还。

　　（二）买方违约责任：

　　1．买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________%的违约金；

　　2．买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失。

　　第九条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第十条 其他约定事项：__________________

　　第十一条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

　　买方（章）：________ 卖方（章）：________

　　住所：______________ 住所：______________

　　联系电话：__________ 联系电话：__________

　　委托代理人：________ 法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　签订时间：__________ 签订地点：__________

　　声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的，适用其承诺；主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。

　　主办单位（章）：_____________北京市工商行政管理局制定

　　买卖类买卖合同 3

　　甲方：_______________

　　乙方：_________________

　　本着*等、互利、自愿的原则，经甲乙双方共同协商，达成以下合同：

　　一、工作内容：甲方将绿化栽植部分及养护承包给乙方。

　　二、苗木名称：朴树或黄连木，规格见附表。

　　三、苗木到场质量要求：土球完整，根据国家要求确定土球大小，无病虫害，保证_%冠幅，分枝点_。

　　四、乙方应根据国家相关技术要求，及自身经验和苗木生长情况进行栽植，栽植完后做好养护工作。

　　五、苗木的养护期满______天，乙方保证苗木成活率满_%。

　　六、付款方式：栽植完毕验收合格后甲方支付乙方栽植费的_______，即人民币：________。达到成活率_%，甲方一次性支付清乙方苗木栽植费的余款_______。

　　七、施工及养护期内，乙方必须按照相关的安全操作规程施工，若因操作不当所发生的.一切安全事故由乙方负责。在施工、养护期间，乙方应加强成品保护，若因人为因素或使用不当造成的损失由乙方负责。

　　八、违约责任：若任何一方违约则支付守约方总额______的违约费。乙方苗木到场后经甲方验收后开始栽植，甲方应按时支付苗木款。

　　九、有效期：本合同经甲、乙双方签字盖章后有效，有效期从_______年____月______日至_____年____月______日。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字盖章生效，具有同等法律效力，付清余款后自动失效。

　　甲方代表(签字盖章)：___________

　　乙方代表(签字盖章)：___________

　　乙方银行账号：___________________

　　签约时间：_________年____月______日

　　买卖类买卖合同 4

　　合同编号：

　　北京市建材买卖合同（橱柜订购类）

　　提示 ：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的.书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条 所购建材基本情况：

　　┌────────────────────────────────────────┐

　　│ 橱 柜 主 体 及 配 件 品 牌 │

　　├─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

　　│ 品名 │ 产地 │ 材质 │ 颜色 │ 规格 │ 数量 │ 单价 │ 总价 │

　　├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│ 地柜 │ │ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│ 吊柜 │ │ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│ 台面 │ │ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│ 燃气灶 │ │ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│ 抽烟机 │ │ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│ 水槽 │ │ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│ 龙头 │ │ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│ 配件 │ │ │ │ │ │ │ │

　　├─┬───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│其│ │ │ │ │ │ │ │ │

　　│他├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

　　│ ├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

　　联系电话： 联系电话：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　签订时间： 签订地点：

　　声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的，适用其承诺；主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。

　　主办单位（章）：

　　北京市工商行政管理局制定

　　买卖类买卖合同 5

　　甲方(购买方)：_________

　　乙方(供货方)：_________

　　身份证号：_________

　　为明确责任，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和有关规定，双方是在*等自愿的前提下协商，一致通过以下协议，并共同遵守，此协议受法律保护，不得违反。协议内容如下：

　　1、甲方每星期在乙方采购葱蒜类蔬菜一次或者两次(不得在其他市场或摊点购买)。

　　2、乙方须提供葱蒜类蔬菜，且葱蒜类蔬菜要求新鲜，不得提供有毒、有害、变质霉烂的蔬菜，采摘期不超过二天。牌价应按当天菜场供应批发价计算，不能以临时价计算。

　　3、如果师生由蔬菜引起的中毒等安全事故，由乙方负全部责任，并承担相应的'治疗、赔偿全部费用。

　　输由甲方自行解决。货款每星期结算一次，于每周内当面付清。合同期限为一年。如任何一方提前终止合同，则应付违约金_____元。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签名之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　买卖类买卖合同 6

　　甲方(买方)：

　　法定代表人：

　　乙方(卖方)：

　　法定代表人：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方本着*等互利、等价有偿的原则，经过协商一致，自愿订立本合同。

　　第1条标的物

　　货物名称：

　　规格型号：

　　制造商：

　　商标：

　　第2条数量

　　2.1数量：

　　2.2卖方向买方所交付的货物数量误差不得超过总量的%。

　　第3条质量

　　3.1质量标准：

　　3.2质量保证：

　　(1)货物的质量保证期限为货到验收合格之日起个月。

　　(2)卖方同意以货款总额的%，即人民币元作为产品质量保证金。质量保证期内，货物质量不符合约定，卖方不能及时更换或采取其他补救措施，保证金不再返还。

　　第4条价款及支付

　　4.1合同价款：

　　小写：

　　大写：

　　4.2合同价款构成：含17%增值税价款、运保费。

　　4.3价款支付方式和时间：货到验收合格后支付95%，质保期满后支付5%。

　　第5条交付

　　5.1交付方式：卖方送货

　　5.2交付时间和内容：

　　5.3交付地点：

　　5.4卖方应提供的单证和资料：产品合格证、供货清单、原产地证明、安全技术说明书。

　　第6条包装

　　6.1包装标准：

　　6.2包装物及标识的具体要求：

　　6.3包装费用由卖方承担，双方另有约定除外。

　　***包装不符合标准或约定，造成货物毁损灭失或其他后果的，由卖方承担相应责任。

　　第7条运输

　　7.1运输方式：

　　发货地点：

　　到达地点：

　　收货人：

　　7.2运费及相关费用承担：

　　7.3卖方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由卖方承担。

　　7.4卖方按照约定将货物交运后，买方变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和风险由买方承担。

　　第8条验收

　　8.1买方应在货到7日内进行验收。如发现货物不符合本合同约定，应在日内书面通知卖方。卖方应在接到通知后2日天内答复，如逾期没有答复，以买方验收结果为准。

　　8.2如果未能就验收结果达成一致，双方同意以产品质量和技术监督机构出具的鉴定结论作为验收依据。

　　第9条不可抗力

　　9.1不可抗力定义：指在本协议签署后发生的、本协议签署时不能预见的.、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、**，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。

　　9.2不可抗力的后果：

　　(1)如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本协议项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

　　(2)宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的十五天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。

　　(3)如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公*的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

　　(4)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

　　(5)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

　　第10条合同变更和终止

　　10.1双方协商一致，可变更或终止合同。变更或终止合同应采用书面形式。

　　10.2发生下列情形之一的，一方可以终止合同：

　　(1)因不可抗力，致使合同目的不能实现。

　　(2)卖方未按合同约定期限交货，经催告后10日内仍未交货。

　　(3)货物质量不符合约定，且卖方未按买方要求采取必要补救措施的，买方可以单方终止合同，有关损失由卖方承担。

　　(4)买方无正当理由拒绝接收货物的，卖方可以终止合同。

　　(5)合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　第11条违约责任

　　11.1卖方未按期交付，每逾期一天，应向买方支付迟延交付部分货款金额%的违约金，同时负责赔偿给买方造成损失。

　　11.2买方未按期付款，每逾期一天，应向对方支付未付货款金额0.03%的违约金。

　　11.3如发生10.2.3情形，应向买方支付%违约金，并负责赔偿买方由此产生损失。

　　11.4发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。

　　第12条争议解决方式

　　12.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

　　(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力;

　　(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　12.2因关联交易合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，提交双方上级领导机构裁决。

　　第13条效力及其它

　　13.1本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖合同专用章(或公章)后生效。

　　13.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

　　13.3合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致，以本文为准;如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。

　　13.4本合同一式份，买方执份，卖方执份。

　　买方(盖章)：

　　法定代表人或其委托代理人(签字)：

　　组织机构代码：

　　纳税人识别码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

　　时间：年月日卖方(盖章)：

　　法定代表人或其委托代理人(签字)：

　　组织机构代码：

　　纳税人识别码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

　　时间：年月日

　　买卖类买卖合同 7

　　甲方(供货方)：______________

　　乙方(购货方)：_________________

　　根据《中华人民共和国民法典》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方供应商品，达成如下协议：

　　一、商品的供应

　　1、乙方向甲方采购梅类制品：

　　⑴化核情人梅单价：_________元/箱数量：_________箱金额：_____________元

　　⑵西梅、单价：________________/箱数量：_________箱金额：_______________元

　　⑶杨梅单价：__________________元/箱数量：________箱金额：______________元

　　⑷美莓蔓越莓干单价：_____________元/箱数量：_________箱金额：__________________元

　　⑸蓝莓(干)单价：_____________元/箱数量：________箱金额：___________________元

　　⑹陈皮梅单价：____________元/箱数量：_________箱金额：_________________元

　　⑺话梅单价：________________元/箱数量：_____箱金额：_____________________元

　　⑻乌)酸梅单价：________________元/箱数量：__________箱金额：_________________元

　　⑼红莓果干单价：_____________元/箱数量：___________箱金额：____________________元此价格为此批货物货款，如需再次订货，由甲乙双方再次议价。

　　二、商品的质量

　　甲方向乙方供应的商品的质量应当以乙方所看的样品为准。

　　三、商品的价格

　　基于保护商业秘密的需要，甲方供应的商品交易价格以双方确认的报价单为准，报价单为每一具体商品供货合同的组成部分。

　　四、供应商品的'期限、地点、方式

　　1、若乙方更改订单，甲方在收到该更改通知后30日内未提异议的，则视为甲方同意按更改后的订单交货。

　　2、供货的地点由具体的订单指定。

　　3、供货方式采用甲方一次性送货

　　4、送货的运费有乙方负责

　　五、检验的标准与方式

　　1、对于甲方供应的货物，乙方在验收时采用本协议第二条之标准做为质量检验标准。

　　2、乙方收货时仅对甲方所供应物的数量的进行验收或只对货物进行抽检。

　　六、供应商品的退货

　　1、甲方须保证无条件退换有质量问题的商品(如漏罐、涨罐、涨包、穿孔、变质、破碎等);无条件退回不符合或违反国家相关法律法规规定的商品。

　　2、在保质期内，乙方在符合货物规定的保质条件下保管该货品，如发现甲方所供货物有质量问题，乙方均可向甲方提出质量争议，甲方应负全部责任。(除人为原因和自然环境条件外)

　　七、货款结算方式

　　签订本合同后，乙方需向甲方支付全部货款________________元(__________________元整)。

　　八、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当协商解决，协商不成由当地人民法院诉讼解决。

　　九、本合同双方代表人签署及加盖公章后生效。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商签定补充协议书，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_______________乙方：________________

　　日期：_________________日期：______________

　　开户行：____________开户行：_______________

　　账号：___________________账号：_________________

　　买卖类买卖合同 8

　　卖方：

　　买方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条　所购建材基本情况单位：

　　建材名称

　　产地

　　品牌

　　规格型号

　　颜色

　　材质

　　数量

　　单价

　　总价

　　是否由卖方安装

　　□是□否

　　合计人民币(大写)　拾　万　仟　佰　拾　元　角　分(小写)：￥元

　　第二条　质量标准：

　　《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________________

　　第三条　交货：

　　交货方式：(卖方送货/买方取货);交货时间：______________;交货地点：____________________。

　　第四条　安装：

　　安装方式：(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。

　　第五条　验收：

　　对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装工程质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。

　　第六条　付款方式及时间：

　　双方约定以第种方式支付价款。

　　(一)签订本合同时，买方支付(定金/预付款)________元(定金不得超过总价款的20%)，交货验收后一次性支付余款;

　　(二)________________________

　　第七条　违约责任：

　　(一)卖方违约责任：

　　1.卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为________年，卖方负责免费修理;

　　2.卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货超过________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。

　　(二)买方违约责任：

　　1.买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________%的违约金;

　　2.买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的'损失，已支付的定金无权要求返还。

　　第八条　争议解决方式：

　　本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第九条　其他约定事项：__________________

　　第十条　对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

　　买方(章)：________

　　_______年____月____日

　　卖方(章)：_______

　　_______年____月____日

　　买卖类买卖合同 9

　　甲方(买方)：__________电话：______________

　　乙方(卖方)：___________________电话：________________

　　一、甲、乙双方本着自愿、*等、公*以及自愿的'原则，就宠物买卖以及宠物的价格、数量、性别、健康状况等基本信息的确认，特约定如下合同条款，以共同遵守：

　　1、宠物基本状况：_。

　　2、宠物性别：________________________，年龄：_______________________，体重:________________。

　　3、宠物数量：______________只

　　二、合同价款

　　1、甲方应向给乙方支付人民币大写_________________元整(_________元)。

　　2、甲方于合同签订后、现场交付全部价款给乙方并由乙方向甲方交付宠物。

　　甲方(买方)：________________乙方(卖方)：___________________

　　地址：_________地址：_______

　　电话：_______电话：____________

　　__________年_______月_______日________年_______月_______日

　　买卖类买卖合同 10

　　甲方：_______________

　　乙方：_________________

　　本着*等、互利、自愿的原则，经甲乙双方共同协商，达成以下合同：

　　一、工作内容：甲方将绿化栽植部分及养护承包给乙方。

　　二、苗木名称：朴树或黄连木，规格见附表。

　　三、苗木到场质量要求：土球完整，根据国家要求确定土球大小，无病虫害，保证_%冠幅，分枝点_。

　　四、乙方应根据国家相关技术要求，及自身经验和苗木生长情况进行栽植，栽植完后做好养护工作。

　　五、苗木的养护期满______天，乙方保证苗木成活率满_%。

　　六、付款方式：栽植完毕验收合格后甲方支付乙方栽植费的_______，即人民币：________。达到成活率_%，甲方一次性支付清乙方苗木栽植费的余款_______。

　　七、施工及养护期内，乙方必须按照相关的`安全操作规程施工，若因操作不当所发生的一切安全事故由乙方负责。在施工、养护期间，乙方应加强成品保护，若因人为因素或使用不当造成的损失由乙方负责。

　　八、违约责任：若任何一方违约则支付守约方总额______的违约费。乙方苗木到场后经甲方验收后开始栽植，甲方应按时支付苗木款。

　　九、有效期：本合同经甲、乙双方签字盖章后有效，有效期从_______年____月______日至_____年____月______日。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字盖章生效，具有同等法律效力，付清余款后自动失效。

　　甲方代表(签字盖章)：___________

　　乙方代表(签字盖章)：___________

　　乙方银行账号：___________________

　　签约时间：_________年____月______日

鸡的买卖合同范本十份（扩展2）

——定金买卖合同范本十份

　　定金买卖合同 1

卖方： ________(下称甲方) 身份证号：_______________

买方： ________(下称乙方) 身份证号：_______________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：

第一条 甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施：

1、甲方所售房屋所有权证号为

2、甲方所售房屋位于______ 区______ 路(街)______ 号，为______ 结构;

3、甲方所售房屋建筑面积______ *方米;

4、甲方所售房屋附属设施为______ 。

第二条 房屋价格及其他费用：

1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为(人民币)___拾___万___仟___佰元整(含附属设施费用);

2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由____方负担。

第三条 付款方式：__________________________。

第四条 房屋交付：甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续(缴纳税费)后___日内，甲方将房屋交付乙方， 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可据实予以延长。

第五条 乙方逾期付款的违约责任：乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向甲方支付购房款10%违约金。

第六条 甲方逾期交房的违约责任：甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用，每逾期一日，按照购房总价的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向乙方支付房价10%的违约金。

第七条 甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。

第八条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

第九条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方均可依法向___________人民法院起诉。

第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

第十一条 本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，其他三份交有关部门存档。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

　　定金买卖合同 2

　　定金和订金在房屋买卖合同中有什么不同的法律效力

　　在城市化进程加快的今天，很多人都会选择在城市买房。由此也会产生很多纠纷，在房屋买卖时出现的纠纷主要有购房合同纠纷、不能按期交房纠纷、违约纠纷。本文就购买房屋时的相关问题作相应分析。

　　所谓定金，是指合同当事人为了确保合同的履行，依据法律规定或者当事人双方的约定，由当事人一方在合同订立时或者订立后履行前，按照合同标的额的一定比例(不超过20%)，预先给付对方当事人的金钱或其替代物。定金合同是从属于主合同的从合同，其成立的前提是主合同已经成立生效。

　　“定金”在法律上有明确的概念：它既是履约的保证，又是一种支付，同时还是一种赔偿，即通过支付一定数额的金钱来表明合同双方有意并要真诚履行签订的合同，如果购房者违约，定金不退，如果开发商违约，就要向购买方双倍返还定金。在法律上有明文规定定金的灵敏额不能超过合同总价的20%.

　　在房产交易过程中，订金只是预付款性质的'一种支付，不具有定金的性质。因此，在购房者签订《预购临时协议》时，真正的预购房屋正式合同一主合同是否能够成立，还处于一种不确定状态，这与定金合同有着重大差别。因此，预购订金不是定金，定金罚则也就当然不能适用。订金与定金的最基本的区别就是定金适用定金罚则，一方违约应当双倍返还定金或无权要求返还定金，而订金适用这样的罚则，只会存在返还或冲抵价款的作用。

　　“订金”在法律上没有明文规定。出现在房屋认购书中的“订金”，其业主或赔偿仅仅是单方的，是购房者对开发商的保证。在开发商如果违约是否双倍返还的问题上并不明确。如果开发商违约，只要退还订金即可。

　　“定金”是规范的法律概念，是一种担保形式;而“订金”并非法律语言，没有明确的法律规定，在审判实践中一般被视为预付款。两者的法律效力也是完全不同的;如果买方交付的是“定金”，那么买方违约则定金将卖方没收，卖方违约则必须向买方双倍返还定金;如果买方交付的是“订金”，那么不论哪一方反悔，卖方都只须原数退还“订金”。

　　根据法律的规定，开发商必须持有《预售商品房许可证》才能卖楼花，而且不管是预售商品房还是正式的商品房买卖，都必须签订书面合同。比如：开发商收取了2万元钱后，并没有与客户签订书面合同，那么两者之间的房屋买卖关系并没有形成。而《担保法》规定“定金应当以书面形式约定”，定金条款又只能是主合同的从合同，那么在房屋买卖合同没有形成的情况下，客户向开发商交的2万元钱就可能是“定金”，也就不存在开发商可以“没收”这2万元的问题。那么客户交付的只可能是“订金”，而“订金”是应当退还的。但是，如果当时双方签订了书面的预售商品房合同，则可以在合同中约定“定金条款”，那么买方反悔不买时，开发商就完全有权没收定金。

　　消费者与开发商即使签订了书面商品房预售合同，实际上也还只是一种意向书。在房屋实际交付时，双方须另行签订正式的房屋买卖合同。购房者只有在与开发商签订房屋买卖合同，交付了购房款、拿到开发商开具的发票后，才能向主管部门申办产权证。

　　定金买卖合同 3

　　出卖方：

　　购买方：

　　为确保双方合法权益，根据国家有关房产的规定，经双方共同协商一致，制定以下条款，以资双方共同信守执行。

　　一、甲方将位于：小区

　　(街)区号楼单元室房产一套，系私人产权房(房产证号)，建筑面积*方米，双方同意按新测绘面积为准。并与土地使用权一并转让给乙方。

　　二、房屋交易价：人民币元整。

　　三、乙方自愿购买上述房屋并接受此房屋现状，乙方于 年 月 日 向甲方交付购房定金元整。待购房款全部交齐，定金抵作购房款。

　　四、双方于 年 月 日 以前到房管局办理过户手续。由房管局受理当日，乙方应付清全部购房款。不能拖期。甲方将空房及房屋钥匙一同交给乙方验收。

　　五、甲方售房以前所发生的`水、电、煤气等费用由甲方付清，乙方不承担。电表止码数度，水表止码数立方，煤气表止码数立方。

　　六、甲方确保此房产权明确和真实并合法，无任何纠纷、无抵押和债权债务，否则出现纠纷由甲方负全部责任，并赔偿乙方按成交价10%的经济损失。

　　七、甲方将此房出售后，此房一切事宜无权过问，并无条件的配合乙方到房管局办理过户手续或到公证处办理公证买卖。办理过户所发生的一切费用，双方协商由方承担，方不承担。

　　八、此协议自双方签字起发生法律效力，双方不得违约。如乙方违约定金不退，如甲方违约定金双倍返还。并按成交价的10%向对方支付违约金。

　　九、特别约定：

　　1、甲方保证及房屋钥匙后30天内将户口迁出。

　　甲方：乙方：

　　 年 月 日 年 月 日

　　定金买卖合同 4

甲方姓名(卖方)：___________二代身份证号码：_________________________________

乙方姓名(买方)：___________二代身份证号码：_________________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有位于_____省______市_______拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，该建筑总面积为____*方米。(详见土地房屋权证第____号)。

第二条甲方首先确保该房产为甲方所有、产权明晰，手续齐全合法，土地产权清晰，市政规划不受影响，不存在单位房屋侵权、不存在房产查封冻结、不存在继承人共有、不存在家庭共有、不存在交易时租赁等情况，产权清楚无纠纷、无抵押、无设定他项权力，若有问题由甲方负责解决，并承担由此产生的全部责任。

第三条甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为(人民币)___拾___万___仟___佰元整(含附属设施费用);

第四条甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由方负担。

第五条甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第六条甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续(缴纳税费)后___日内，甲方将房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可据实予以延长。

第七条乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向甲方支付购房款10%违约金。

第八条甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用，每逾期一日，按照购房总价的___‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向乙方支付房价____%的违约金。

第九条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

第十条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

第十一条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

第十二条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(签字)：______

乙方(签字)：______

日期：_______年______月___日

　　定金买卖合同 5

卖方(以下简称甲方)：_____

身份证：_____

买方(以下简称乙方)：_____

身份证：_____

甲乙双方经过充分协商，达成以下协议：

一、甲方愿意以人民币拾万仟佰拾元整的价格，将其在区小区号楼单元室楼房住宅，面积*方米及水/电/煤气/暖气等附属设施和地上储藏室壹间卖给乙方。(房屋面积以房屋所有权证书为准，房屋总价格不变)，乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。

二、甲方所售房屋所有权证号为号，房屋土地使用权证号为号，契税证号为号。合同签定之日，甲乙双方共同将完备的过户手续交房产管理部门，甲方协助乙方将甲方的房产证、契证、土地证办理成乙方姓名。

三、合同签订时，乙方应于本合同生效之日向甲方支付首付款人民币十五万元。总计二十五万元。剩余款由甲方的名义贷款乙方还贷的方式5年内付完。(若乙方没按要求付款，甲方可以终止合同)甲方应在收到该房屋交工时，将该房屋交付给乙方，此房屋才属于乙方所有。在交付房屋的同时，甲方应将与住宅相关资料如：住宅使用说明书、住宅质量保证书、物业管理合同等文件资料交与乙方。买卖二手房定金合同四、若甲乙双方不能按时交房、交款或未能在规定时间内提供其完备的过户手续，按实际已付款(已收款)的千分之三(日利率)向对方追究违约利息;逾期超过一个月，视为单方解除合同，单方解除合同者，赔偿对方人民币贰万元的违约金;并在三日内退还房屋或已付房款。如甲乙任何一方反悔，由反悔方(违约方)承担所有过户费用及其他损失。

五、在办理乙方房产证、土地证、契证手续中的全部费用由乙方承担。

六、甲方负责帮助乙方协调好与此有关的各个环节。

七、本协议签定后，甲方不得再另行出卖房屋给第三人，如违反此条，应向乙方支付总房款二分之一的违约金并承担乙方装修等其他损失。甲方保证上述房地产权属清楚，由此给乙方造成的经济损失，由甲方赔偿。

九、本协议签定后。5年内若因物价上涨因数导致房价上涨，甲方不能反悔。不可以涨价。仍按现在的价格36万元人民币为准。

十、本合同共_____页，一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

十一、备注：

甲方(签章)：

乙方(签章)：

___年___月___日

　　定金买卖合同 6

　　出卖人：(简称供方)

　　买受人：(简称需方)

　　一、为了更好的保障供应，供需双方在自愿*等的基础上，本着公*公正诚实守信的原则，经协商供方为需方承建的工程，就钢筋直螺纹连接套筒及技术服务等事宜，达成如下协议，望双方共同遵守。

　　二、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：标的物(套筒)单价

　　三、交(提)货点及运输

　　3.1本合同签订后，需方按工程进度向供方报要货计划，普通直螺纹套筒提前天，正反丝变径套筒提前天。以书面计划记载为准。供方将产品按时发至双方所约定的工程施工现场;

　　3.2由供方负责运输，运费包含在单价中;

　　四、产品质量标注及验收：

　　供方向需方提**品技术资料，相关材质证明材料，依据《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107》及行业标准。

　　五、供方提供机床、配件具体如下：

　　根据需方工程施工需要，提供钢筋直螺纹套筒及滚丝机床、操作扳手、力矩扳手，并根据工地实际用量供方有权调整机床数量，所用设备、配件工具需方应妥善使用和保管，工具、配件以旧换新，钢筋连接工程完工后交还供方，如人为造成损坏或丢失，需方要按供方厂价赔偿(附件：配件价格表)

　　六、货物验收及付款方式：

　　1、需方收到供方货物后，由需方指派负责人员在送货单对账单上签字，作为供需双方结算的有效凭证，除上述人员外，其他人员签字无效。

　　2、付款方式：按现场实际验收合格的数量及本合同约定的单价每个月结算一次，付款额为每次结算额的 %，余款在结构封顶后日内支付。

　　3、需方以支票的方式支付给供方，供方同时向需方提供材料发票。

　　七、技术服务

　　供方向需方免费提供相关技术服务，并指派专业人员进行技术指导(技术培训与咨询、设备维修与保养)，需方免费提供食宿。

　　八、违约责任：

　　1、钢筋连接工程完工后，因需方保管不当，造成套筒锈蚀、油垢、粘有水泥供方不予退货，且套筒退货数量不得超过订货量的3%，变径套筒需方要严格报准数量，供方不予退货。

　　2、需方如不能按约定期限支付货款，自逾期之日内起，向供方按银行同期贷款利息支付逾期货款违约金，但违约金总额不超过应付款总额的2%。

　　3、供方所需货物不符合行业标准JGJ107—20_的检测要求，对不合格部分供方予以调换或退货(经供需双方认定属实后方可办理)。

　　4、供方未按合同规定履行应尽的责任和义务，确因供方产品质量原因给需方造成损失的，供方应对需方直接损失给予合理的赔偿。

　　5、需方未按合同规定履行应尽的`责任和义务，对工程造成的损失，供方不承担赔偿责任。

　　6、需方工地使用的螺纹钢不符合GB1499及GB13014的规定，供方有权拒绝加工并不负担由此造成的一切损失。

　　7、需方工地操作人员要严格按操作规操作，否则，发生任何安全和质量问题一切后果由需方负担。

　　8、加工的螺纹由需方负责用无齿锯*端面，严禁用冲切及气割*端面，否则因此产生的质量问题由需方承担。

　　9、本合同签订后，双方除因不可抗拒因素外，单方解除或终止合同应赔偿对方双方认可的违约金。

　　九、未经需方同意，供方因本合同对需方所产生的债权不得转让给第三方。

　　十、合同在履行期间若发生争执，由双方友好协商解决，如协商不成，双方均有权依法向北京市朝阳区人民法院起诉。

　　十一、合同未尽事宜双方协商解决以书面形式进行补正。

　　十二、本合同自双方签字盖章后生效，结清全部货款后自然终止。

　　十三、本合同一式6份，供方3份，需方3份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　定金买卖合同 7

出卖人： （以下简称“甲方”）

身份证号码：

买受人： （以下简称“乙方”）

身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，甲乙双方本着互谅互让、友好协商原则，现就乙方购买甲方房屋事宜达成如下协议，以资共同履行。

第一条房屋基本概况

1.1甲方同意将自身所有的坐落于 （以下简称“房屋”或“该房屋”）按照本协议约定出售给乙方，该房屋建筑面积为 *方米，套内建筑面积 *方米，具体以该房屋不动产权证书为准；

1.2甲方还应当将附属于该房屋的装修、庭院、家具、装饰、车位及其他设备设施（具体详见附件一《装饰装修、家具家电等附属设施清单》）转让给乙方，其转让价款已经包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。

第二条房屋权属现状及承诺

2.1甲方现就该房屋权利负担状况披露如下：截止本协议签订之日，该房屋没有设定抵押或者权利负担。

2.2甲方现就该房屋租售事宜披露如下：截止本协议签订之日，尚未将该房屋出租或出售给第三人。

2.3甲方保证自身系该房屋的合法所有权人，该房屋不存在任何产权纠纷，未被限制或禁止转让，本协议另有约定的除外。

2.4甲方保证其配偶和该房屋的共有权人均知晓并同意本次房屋交易，认可本协议及其他相关文件的约定，且无他人对该房屋享有优先购买权。

2.5甲方保证，该房屋在其本人或其*亲属居住使用期间均保持身体健康，从未出现过非正常事件。

2.6甲方应当保证该房屋的住宅专项维修资金已交纳至相关机构。

2.7甲方应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成期间，对房屋基本结构、附属设施设备、装饰装修、家具家电保持良好的状况。

第三条房屋交易价款与支付

3.1经甲方和乙方协商一致，该房屋成交总价格为：人民币 万元（大写： 整），该价款已经包含房屋内家具家电、装饰装修、附属车位、庭院及配套设施设备。

3.2双方同意按照下列期限分期支付购房款：

3.2.1本协议签订当日，乙方向甲方交纳购房定金人民币 元；

3.2.2本协议签订后 日内，乙方支付购房款 元；

3.2.3剩余尾款 万元在甲方按照本协议约定的期限和标准向乙方履行房屋交接手续，并迁出户口后三日内支付给乙方。

3.3甲方应当在收到甲方支付的定金、购房款、尾款等款项后当日，向乙方出具收款收据。

第四条税、费相关约定

4.1甲、乙双方同意，本次房屋买卖交易过程中产生的契税、增值税等全部税费均由乙方承担。

第五条网上签约与权属转移登记

5.1甲乙双方同意于 年 月 日前办理网上签约手续,并共同向不动产权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记手续。

第六条房屋的交付

6.1甲方办理完毕该房屋所有权转移登记手续后，十五日内将该房屋及配套车位交付给乙方。

6.2该房屋交付时，应当履行下列手续：

6.2.1甲乙双方按照本协议附件一《装饰装修、家具家电等附属设施清单》标准对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等进行清点验收，记录水、电、气表的读数，并办理交接手续；

6.2.2如甲方交付的房屋、附属设施设备、装饰装修、相关物品不符合附件一相关约定，乙方有权对不符合约定事项按照附件一中的价款直接从尾款中予以扣除，不足部分，有权向甲方追偿。

6.3在房屋交付日以前发生的物业管理费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电信及其他费用由甲方承担，交付日以后（含当日）发生的费用由乙方承担。甲方同意其缴纳的该房屋住宅专项维修资金（公共维修基金）的账面余额无偿转移至乙方名下。

***甲方应当在该房屋所有权转移之日起3个工作日内，向房屋所在地的户籍管理机关办理该房屋内原有户口迁出手续。

第七条违约责任

7.1甲方若出现下列情形之一的，甲方构成根本违约，且乙方有权以书面通知的方式解除本协议：

7.1.1甲方提供的该房屋权属证书或者购房合同等相关产权证明手续不真实、不完整、无效，导致乙方无法取得房屋所有权的；

7.1.2该房屋被查封、限制转让或者再次设定抵押等权利负担的，导致乙方无法取得房屋所有权的，本协议另有约定的除外；

7.1.3甲方拒绝将该房屋出售给乙方或者擅自提高房屋交易价格的；

7.1.4将该房屋出售给第三方的；

7.1.5甲方未能按照本协议约定期限交付房屋的；

7.1.6甲方就该房屋作出的承诺或保证系虚假承诺或隐瞒真实情况的。

7.2甲方出现上述根本违约情形之一的，甲方应在收到乙方解除合同通知书之日起五日内，退还乙方已经支付的定金、购房款、尾款等全部款项，并按照相当于该房屋总价款30%的标准向乙方支付违约金，该损失不足以弥补乙方损失的，还应当予以补足。

7.3如因乙方迟延履行本协议约定的付款义务，每逾期一日，应当按照逾期款项的万分之日承担违约金，逾期超过30日的，甲方有权单方解除本合同。

7.4虽未在本条列明，任何一方出现按照本合同其他条款属于违约的任一情形，每逾期一日，违约方应当按照房屋总价款万分之五的标准支付违约金，直至该义务履行完毕之日止。

7.5守约方向违约方催告履行或主张权利而引起的所有合理**费用（包括但限于律师费、诉讼费、保全费、诉讼担保费和公告费等），均由违约方承担。

7.6在本合同履行期间，如出台新的限购政策且该限购政策导致本合同无法继续履行的，甲方立即退还乙方已经支付的定金、购房款、尾款等全部款项，如有逾期，按照本协议第7.3款约定标准承担违约金。

第八条不可抗力

8.1因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起30日内向另一方当事人提供证明。上述房屋风险责任自该房屋所有权转移之日起转移给乙方。

第九条通知与送达

9.1双方同意本合同首部约定的地址、联系方式为双方的有效通知与送达地址，任何一方变更其上述通讯地址、联系电话时，需在变更事项发生之日起三日内以书面形式通知对方，否则由此导致的不能及时送达或无法送达的责任和后果均由该方自行承担。

9.2在履行本协议的过程中一方给另一方的通知须以书面形式通过专人、邮寄（包括挂号信、快递或EMS）等方式送达，本合同另有约定的除外。通知的送达日期按下列原则确定：

9.2.1专人：交送给专人的当日即视为送达。

9.2.2邮寄：以挂号信、快递或EMS发出的次日即视为送达。

9.3双方同意，本合同约定的联系人、送达地址和送达方式同样作为法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址,人民法院的诉讼文书向任何一方送达的,视为有效送达。

第十条其他

10.1本合同项下发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，由房屋所在地人民法院裁判。

10.2本协议未尽之处，双方可达成补充协议，补充协议、附件与本协议具有同等法律效力。

10.3本合同一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执行一份，均具有同等法律效力。

甲方(签字捺印)： 乙方(签字捺印)：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日

　　定金买卖合同 8

　　定金和订金在房屋买卖合同中有什么不同的法律效力

　　在城市化进程加快的今天，很多人都会选择在城市买房。由此也会产生很多纠纷，在房屋买卖时出现的纠纷主要有购房合同纠纷、不能按期交房纠纷、违约纠纷。本文就购买房屋时的相关问题作相应分析。

　　所谓定金，是指合同当事人为了确保合同的履行，依据法律规定或者当事人双方的约定，由当事人一方在合同订立时或者订立后履行前，按照合同标的额的一定比例(不超过20%)，预先给付对方当事人的金钱或其替代物。定金合同是从属于主合同的从合同，其成立的前提是主合同已经成立生效。

　　“定金”在法律上有明确的概念：它既是履约的保证，又是一种支付，同时还是一种赔偿，即通过支付一定数额的金钱来表明合同双方有意并要真诚履行签订的合同，如果购房者违约，定金不退，如果开发商违约，就要向购买方双倍返还定金。在法律上有明文规定定金的灵敏额不能超过合同总价的20%.

　　在房产交易过程中，订金只是预付款性质的一种支付，不具有定金的性质。因此，在购房者签订《预购临时协议》时，真正的预购房屋正式合同一主合同是否能够成立，还处于一种不确定状态，这与定金合同有着重大差别。因此，预购订金不是定金，定金罚则也就当然不能适用。订金与定金的最基本的区别就是定金适用定金罚则，一方违约应当双倍返还定金或无权要求返还定金，而订金适用这样的罚则，只会存在返还或冲抵价款的作用。

　　“订金”在法律上没有明文规定。出现在房屋认购书中的“订金”，其业主或赔偿仅仅是单方的，是购房者对开发商的保证。在开发商如果违约是否双倍返还的问题上并不明确。如果开发商违约，只要退还订金即可。

　　“定金”是规范的法律概念，是一种担保形式;而“订金”并非法律语言，没有明确的法律规定，在审判实践中一般被视为预付款。两者的法律效力也是完全不同的;如果买方交付的是“定金”，那么买方违约则定金将卖方没收，卖方违约则必须向买方双倍返还定金;如果买方交付的'是“订金”，那么不论哪一方反悔，卖方都只须原数退还“订金”。

　　根据法律的规定，开发商必须持有《预售商品房许可证》才能卖楼花，而且不管是预售商品房还是正式的商品房买卖，都必须签订书面合同。比如：开发商收取了2万元钱后，并没有与客户签订书面合同，那么两者之间的房屋买卖关系并没有形成。而《担保法》规定“定金应当以书面形式约定”，定金条款又只能是主合同的从合同，那么在房屋买卖合同没有形成的情况下，客户向开发商交的2万元钱就可能是“定金”，也就不存在开发商可以“没收”这2万元的问题。那么客户交付的只可能是“订金”，而“订金”是应当退还的。但是，如果当时双方签订了书面的预售商品房合同，则可以在合同中约定“定金条款”，那么买方反悔不买时，开发商就完全有权没收定金。

　　消费者与开发商即使签订了书面商品房预售合同，实际上也还只是一种意向书。在房屋实际交付时，双方须另行签订正式的房屋买卖合同。购房者只有在与开发商签订房屋买卖合同，交付了购房款、拿到开发商开具的发票后，才能向主管部门申办产权证。

　　定金买卖合同 9

　　按目前新建房屋的交易*惯，购房者看中某套房屋后，开发商与购房者都会签订《购房意向书》，以说明双方对购售房屋已达成初步意向。《意向书》的内容一般包括房屋的位置、面积、价款，但一般并不涉及房屋的交付时间、违约责任及其它房屋的具体情况等。实践中，《意向书》除了上述内容外，一般还有定金内容。正是《购房意向书》中的定金条款，使得并不具有法律效力的意向书，成了购房过程中矛盾的焦点。

　　要正确处理《意向书》中的定金纠纷，首先应了解《意向书》的'性质和意向书》中约定的定金所担保的内容。从《意向书》签订的背景和内容看，《意向书》并不是购房合同，没有定金条款的《意向书》仅是购售双方交易意向的表述，购房者和开发商之间并不存在权利义务关系。但对房屋交易已达成初步意向的买卖双方而言，为了保证双方能进一步接洽房屋买卖，即购房者保证开发商在签订正式购房合同之前，不将房屋另售他人，开发商保证购房者能再来接洽购房事宜，并不产生法律约束力的《意向书》显然不能实现上述目的。正是为达到上述目的，达成购房意向的双方约定，由购房者向开发商支付一定的定金，以保证开发商在约定期限内不将房屋另售他人，同时保证购房者在约定期限内与开发商进一步洽谈购房事宜。购房者交纳了定金，认购书的性质就由意向书变成了协议，购房者与开发商之间就有了权利义务，开发商的义务是在约定期限内不得将房屋出售他人，购房者的义务是在约定期限内与开发商进一步接洽购房事宜。否则，购房者将损失定金，开发商将双倍返还定金。

　　了解了认购书的性质和定金担保的内容，处理此类纠纷也就有了依据。

　　一、如因开发商原因致双方在认购书约定的时间内未能签订《商品房买卖合同》的，例如开发商将约定房屋出售给第三方等，购房者可要求开发商双倍返还定金;

　　二、如因购房者原因在认购书约定的时间内双方未能签订《商品房买卖合同》的，例如购房者放弃购买约定房屋等，购房者将损失定金;

　　三、在认购书约定的时间内经购房者与开发商协商，双方对《商品房买卖合同》具体条款无法达成一致的，购房者可要求开发商退还已交纳的定金;

　　四、如果开发商销售未具备销售条件的房屋，即开发商未取得预售许可证或销售不具备使用条件的现房，购房者可要求开发商退还定金，并要求开发商支付相应的利息损失。

　　出现定金纠纷双方可协商解决，如协商不成，可按《认购书》中约定的仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

　　定金买卖合同 10

卖方：_______________(简称甲方)身份证号码：_____________________

买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____*方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/*方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。

第三条付款时间与办法：

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付 首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支 付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同主体

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________。

第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式三份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，志昂房地产营销策划公司一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

鸡的买卖合同范本十份（扩展3）

——设备的买卖合同范本十份

　　设备的买卖合同 1

　　甲方：山东博瑞重型机械有限公司

　　乙方：泾川县元顺建筑安装工程有限责任公司

　　一、名称：56 0塔吊起重机4台，金额合计20xx年。

　　二、包装标准，包装物的供应与回收：裸装。

　　三、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：见发货清单。

　　四、塔吊的所有权自乙方付清货款起转移，但乙方未履行支付价款义务的，塔吊属甲方所有。

　　五、交(提)货方式、地点：甲方代办托运，乙方负责卸车及卸车费用。

　　六、运输方式及到达费用负担：汽车运输，总价格内含运费，乙方负责卸车费用。

　　七、检验标准、方法、地点及期限：根据甲方提供的发货清单现场进行验收。

　　八、成套设备的安装与调试：甲方派壹名技术人员指导调试，乙方负责组织实施安装及吊车费用。乙方负责给技术指导人员配备安全带、安全帽等防护用具。

　　九、结算方式、时间及地点：货物到达后，乙方全部货款付清后方可进工地卸车，如货到因乙方的原因未及时付清货款而造成的车辆误工费用由乙方负责。

　　十、本合同解除的条件：保修期满。

　　十一、违约责任：双方协商解决或根据《中华人民共和国合同法》执行。

　　十二、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：

　　(一)提交_当地_仲裁委员会;

　　(二)依法向甲方所在地的人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项：本合同一式三份，本合同未经甲方同意，私自改动原合同文本条款，一律无效，若有改动，改动处必须有甲方盖章方可生效。

　　甲方(盖章): 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托受理人：

　　年 月 日

　　设备的买卖合同 2

　　出卖方：(以下称甲方)

　　买受方：(以下称乙方)

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：

　　风险提示：标的物信息

　　买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。

　　数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。

　　第一条：买卖标的物

　　名称：

　　规格/型号：

　　制造商出厂：

　　数量：

　　单价：

　　金额总价：(大写)____________。

　　第二条：设备资料

　　甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。

　　第三条：设备验收

　　1、乙方应于双方在合同签字盖章后______日内先行验收设备，并在设备验收单证上签字，以示符合乙方质量要求。

　　2、乙方验收认可后，双方将上述设备进行封存。

　　3、乙方在设备验收单上签字无异议后，若在接受后再出现任何质量问题，甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。

　　风险提示：履行期限、地点和方式

　　履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。

　　如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。

　　第四条：设备交付

　　1、甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后____日内向乙方交付已验收的设备。

　　风险提示： 交货地点

　　对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。

　　2、设备交付地址：_____________________。

　　3、双方应在交付设备清单上签字，以示乙方收到上述设备。

　　风险提示：价款支付

　　在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的`金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。

　　另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。

　　第五条：付款

　　乙方应于本合同生效之日起______日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

　　风险提示： 违约责任

　　违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。

　　具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。

　　第六条：违约责任

　　1、本合同生效后，若一方要求解除合同，应经另一方同意，并承担合同总价的_____%的约定损失赔偿责任。

　　2、若乙方逾期付款，应向甲方支付逾期额的日千分之___的违约金，逾期三十日，视为乙方不再履行合同，应向甲方承担约定损失赔偿责任。

　　风险提示：争议解决方式

　　合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。

　　当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。

　　第七条：在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院管辖处理争议。

　　第八条：本合同在乙方对上述设备先行验收合格并在验收单上签字之时生效。

　　第九条：本合同一式____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　风险提示：证据保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

　　设备的买卖合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方根据自身业务需要，经与乙方友好协商，双方达成以下(工具)设备购销协议：

　　1. 甲方向乙方订购以下设备及工具(附清单 张，为本合同有效组成部分)：总金额：RMB大写金额： 以上价格包含：√长途运费、 √短途运费、√现场装卸费、√安装费、 √税金、 √其他费用：

　　2. 安装：

　　2.1乙方负责所售设备的安装调试，为甲方提供设备的使用培训;

　　2.2甲方按照乙方要求预做地基，负责电源线的安装;以上工作的展开乙方应派人员协助，保证安装能够顺利展开之后，方能进行设备安装。

　　2.3设备的保修期是 年，如产品质量有问题，乙方负责免费维修并免费提供所需零配件(消耗配件除外)，其他设备或工具按厂家规定的标准执行;

　　2.4甲方应严格按照设备使用说明书的要求进行日常操作使用和维护，由于甲方人员不正当的操作使用而造成设备的`损坏不在保修范围内，但乙方应予协助解决;

　　2.5设备安装过程中甲方有义务安排人员协助乙方。

　　3. 交货、验收及售后服务：

　　3.1本合同内主要设备(包括： )的交货期为：

　　3.2货到后，甲方根据合同约定验收设备的数量及型号、质量等，确认无误后，在乙方的销货单上签字或开出签收单给乙方，并加盖公章;

　　3.3 甲方指定本合同设备签收人： ，证件号： ， 联系方式： ;乙方指定的设备安装负责人是： ，身份证号： ，联系方式： ;

　　3.4乙方安装调试时间预计为 个工作日;

　　3.5乙方设备安装调试完毕后，甲方应在 个工作日内验收;因为甲方原因在此期限内没有验收则视同甲方已验收，甲方不得因此改变付款方式;

　　3.6 乙方应严格按照合同约定交付、安装设备，延迟一天交货或安装甲方从总货款里扣除 元;

　　3.7 乙方售后服务如下：(质量、质保、维修服务、定期服务、培训等)

　　4. 付款方式：

　　本合同经双方签字盖章确认后，双方按照以下方式付款：

　　4.1合同签定后，甲方即付定金： 元;(大写： )

　　4.2本合同中主要大型设备(包括： )到货后，由甲方再付款 元，乙方于 日内开具全额发票;

　　4.3设备安装调试完毕后 个月内，甲方支付尾款 元;

　　4.4乙方收款账户为：

　　名称：开户行：账号：

　　5. 违约责任：

　　5.1乙方按照合同供货，负责安装调试及培训，保证所售设备能正常使用，满足甲方需要。在乙方安装调试、培训并开具足额发票后五日内，甲方按照合同约定付款，甲方逾期未付款或拖欠货款，每天按合同总金额的 ‰向乙方支付违约金。

　　5.2 若乙方未如期安装调试，未及时进行培训，或安装调试及培训不能满足甲方业务需要，后期未有依约维修服务，乙方应赔偿甲方由此所造成的损失，并每天按照合同总金额的 ‰向甲方支付违约金

　　6、甲乙双方应自觉遵守本合同，如有违约应承担相应法律责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并于 日内提供相关证据，由双方另行商议本合同更改事宜。

　　7、本合同在执行中发生纠纷，合同双方应本着有利于合作原则协商解决，若协商不成，应向甲方所在地法院起诉裁决。

　　8、本合同一式肆份，双方各贰份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　设备的买卖合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方根据自身业务需要，经与乙方友好协商，双方达成以下(工具)设备购销协议：

　　1. 甲方向乙方订购以下设备及工具(附清单 张，为本合同有效组成部分)：总金额：RMB大写金额： 以上价格包含：√长途运费、 √短途运费、√现场装卸费、√安装费、 √税金、 √其他费用：

　　2. 安装：

　　2.1乙方负责所售设备的安装调试，为甲方提供设备的使用培训;

　　2.2甲方按照乙方要求预做地基，负责电源线的安装;以上工作的展开乙方应派人员协助，保证安装能够顺利展开之后，方能进行设备安装。

　　2.3设备的保修期是 年，如产品质量有问题，乙方负责免费维修并免费提供所需零配件(消耗配件除外)，其他设备或工具按厂家规定的标准执行;

　　2.4甲方应严格按照设备使用说明书的要求进行日常操作使用和维护，由于甲方人员不正当的操作使用而造成设备的损坏不在保修范围内，但乙方应予协助解决;

　　2.5设备安装过程中甲方有义务安排人员协助乙方。

　　3. 交货、验收及售后服务：

　　3.1本合同内主要设备(包括： )的交货期为：

　　3.2货到后，甲方根据合同约定验收设备的'数量及型号、质量等，确认无误后，在乙方的销货单上签字或开出签收单给乙方，并加盖公章;

　　3.3 甲方指定本合同设备签收人： ，证件号： ， 联系方式： ;乙方指定的设备安装负责人是： ，身份证号： ，联系方式： ;

　　3.4乙方安装调试时间预计为 个工作日;

　　3.5乙方设备安装调试完毕后，甲方应在 个工作日内验收;因为甲方原因在此期限内没有验收则视同甲方已验收，甲方不得因此改变付款方式;

　　3.6 乙方应严格按照合同约定交付、安装设备，延迟一天交货或安装甲方从总货款里扣除 元;

　　3.7 乙方售后服务如下：(质量、质保、维修服务、定期服务、培训等)

　　4. 付款方式：

　　本合同经双方签字盖章确认后，双方按照以下方式付款：

　　4.1合同签定后，甲方即付定金： 元;(大写： )

　　4.2本合同中主要大型设备(包括： )到货后，由甲方再付款 元，乙方于 日内开具全额发票;

　　4.3设备安装调试完毕后 个月内，甲方支付尾款 元;

　　4.4乙方收款账户为：

　　名称：开户行：账号：

　　5. 违约责任：

　　5.1乙方按照合同供货，负责安装调试及培训，保证所售设备能正常使用，满足甲方需要。在乙方安装调试、培训并开具足额发票后五日内，甲方按照合同约定付款，甲方逾期未付款或拖欠货款，每天按合同总金额的 ‰向乙方支付违约金。

　　5.2 若乙方未如期安装调试，未及时进行培训，或安装调试及培训不能满足甲方业务需要，后期未有依约维修服务，乙方应赔偿甲方由此所造成的损失，并每天按照合同总金额的 ‰向甲方支付违约金

　　6、甲乙双方应自觉遵守本合同，如有违约应承担相应法律责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并于 日内提供相关证据，由双方另行商议本合同更改事宜。

　　7、本合同在执行中发生纠纷，合同双方应本着有利于合作原则协商解决，若协商不成，应向甲方所在地法院起诉裁决。

　　8、本合同一式肆份，双方各贰份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　设备的买卖合同 5

　　买方：（以下简称甲方）

　　住所地：

　　卖方：（以下简称乙方）

　　住所地：

　　签订地点：

　　买卖双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，在*等互利友好协商的基础上就卖方向买方出售_________设备事宜达成协议如下：

　　本合同所定设备用于_______________________________________________________项目。

　　一、设备的名称、型号、数量、单价、总价

　　二、设备的技术标准和质量要求：

　　1、按照国标GB______________________________执行。

　　2、按照合同附件____________________________________________________技术要求执行。

　　3、按照买方招标文件中的技术要求执行。

　　4、其他标准__________________________________________________。

　　三、设备的包装标准和包装物的供应与回收

　　1、卖方应提供设备运至交付地点所需要的包装。

　　包装应符合国家标准规定，具有适合长途运输多次搬运、装卸的坚固包装，并按设备的特点，分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防碎等保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的任何损失和费用。

　　2、包装物的回收

　　①本合同设备的包装物免回收。

　　②本合同设备的包装物回收，回收的方式为_____________________________。

　　3、包装费由卖方负担。

　　四、交货方式和交货地点：

　　1、交货方式：卖方送货方式。由卖方将设备送到买方指定地点交货，交货地点为：_____。

　　2、运输方式：_____________________________，运输费及保险等相关费用由卖方承担。

　　3、在合同签订后，如买方的指定地点发生变化，买方应在交货前1周内通知卖方，卖方应按照买方通知的地点交货，但该地点不得超出天津市地域范围。

　　4、标的物所有权及风险转移：自设备交付时起，买方获得合同标的物的所有权。卖方在交货地点将标的物交给买方前标的物毁损、灭失的风险由卖方承担，此后由买方承担。

　　五、交货时间：

　　1、全部设备应在______年_____月______日送到买方的指定地点。

　　2、设备属于分批次交货的，按以下时间要求交货：

　　①每批次交货的具体数量、时间要求为：

　　第一批设备包括________________________________于________年______月_______日送到买方指定地点；

　　第二批设备包括________________________________于________年______月_______日送到买方指定地点。

　　第三批设备包括________________________________于________年______月_______日送到买方指定地点。

　　②在合同签订后，买方向卖方提出产品每批次交货的具体数量、时间、要求。

　　③本合同设备的交货期及具体交货时间详见“附件”。

　　3、卖方在每批次产品交货前______日内应通知买方发货和到达交货地点的时间。

　　4、卖方随设备向买方交付的图纸和技术资料包括______________________________。

　　六、随机备品、配件及工具的供应办法：

　　1、卖方按设备特点，免费提供齐全的随机备品、配件及工具，对特殊的配件，卖方应有必要的储备，以满足买方的应急需要。

　　2、卖方免费提供部分备品备件，名称及数量。

　　3、无需提供备品备件。

　　4、在质保期届满后，卖方应按买方的要求随时以最优惠的价格向买方提供设备所需的备品、配件及工具等备品备件。

　　七、合同价款及支付方式：

　　1、合同总价款为________________________人民币。

　　2、支付方式：

　　①卖方将全部设备送到指定地点，经买方初步验收合格后 日内，且买方收到卖方提交的金额为合同总价款_____%的商业发票，买方向卖方支付合同总价款的 %，计_________元人民币。

　　②合同签订后_____日内，且买方收到卖方提交的金额为合同总价款____%的商业发票之后，买方向卖方支付合同总价款的 %，计 元，作为预付款；每批设备送到指定地点，并经买方初步验收合格后，且买方收到卖方提交的金额为合同总价款_____%的商业发票之后，买方向卖方支付合同总价款的%，计 元；

　　③全部设备经安装调试验收合格后，且买方收到卖方提交的金额为合同总价款_____%的商业发票，买方向卖方支付合同总价款的 %，计 元；

　　④合同总价款的10%，计 元，作为质量保证金，待每批设备的质量保证期满无质量问题，且买方收到卖方提交的金额为合同总价款____ %的商业发票后_____日内，买方向卖方支付。

　　⑤全部设备经安装调试验收合格后，买方收到卖方提交的金额为合同总价款10%的商业发票，且卖方向买方提交合同总价10%的银行设备质保保函，买方向卖方支付合同总价款的10%，计___________________元。保函必须含有以下确定内容：即在设备质保期内，买方发现设备出现质量问题，有权向银行提取保函金额，银行应无条件支付。

　　八、质量监造

　　1、买方有权在设备制造过程中派代表到卖方生产现场进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验等质量情况，买方监造检验的标准依据本合同规定的标准。卖方有义务配合买方代表进行监造检验，提供相应的资料和工作、生活方便，并不由此发生任何费用问题。

　　2、买方监造检验的范围或项目为_____________________________________________。

　　3、买方的监造检验一般不影响卖方工厂的正常生产进度。

　　4、买方代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合合同规定的标准、要求时，买方代表有权提出意见，卖方需采取相应改进措施，以保证交货质量。任何情况下，卖方均不得向买方隐瞒设备制造过程中出现的质量缺陷和问题，在买方没有了解到这些缺陷和问题的情况下，不得擅自处理。

　　5、无论买方代表是否在监造与检验报告上签字，均不能被视为卖方按本合同的规定承担的质量保证责任的解除，不能减免卖方对设备质量应负的责任。

　　九、初步验收

　　1、每批设备由卖方送到买方指定地点后______日内，由买卖双方对产品的包装、外观、数量、商标、型号、规格等进行初步验收，签署检验报告。如卖方未按约定到指定地点参加检验的，应视为卖方对买方单方检验的结果予以确认。

　　如发现卖方所交的产品有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为买方向卖方提出修理或更换的依据。

　　如双方代表在验收中对检验结果不能取得一致意见时，任何一方均可提请___________进行商检，商检局出具的检验证书对双方均有约束力，商检费用由责任方承担。

　　2、本条规定的验收仅为设备到货的初步检验，无论是否发现问题，以及卖方是否按买方要求进行了更换或修理，均不能被视为卖方按本合同的规定承担的质量保证责任的解除，不能减免卖方对设备质量应负的责任，此验收不作为对产品内在质量检验的依据。

　　十、安装、调试和验收

　　1、本合同设备由______方负责安装。

　　2、在买方负责安装的情况下，卖方应到现场进行技术指导，提供相应的技术资料、标准、图纸及说明书等；卖方负责安装的情况下，买方应提供适于安装的现场环境，并配合卖方进行安装。

　　3、安装完毕后，买卖双方应对设备进行调试，卖方应尽快解决出现的问题，其所需时间不应超过___日，在此期间，如设备能够安全稳定运行，买卖双方确定进行性能验收试验的时间，设备进入试运行期间，试运行期为___日。

　　4、合同设备在试运行期间运行稳定，达到本合同规定的技术标准，各项性能指标合格，则视为调试验收合格，双方签署安装调试验收证书。

　　5、如合同设备在试运行期间及设备性能试验验收时，在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，在双方商定的时间内，卖方免费修理上述微小缺陷后，买方同意签署安装调试验收证书。

　　6、设备试运行期间及设备性能试验验收时，如果设备的一项或多项指标不能达到本合同规定的标准时，则买卖双方共同分析原因，澄清责任，由责任方采取措施，并确定在_____日内，进行第二次性能试验验收。

　　7、在第二次性能试验验收时，如发现设备仍有一项或多项指标未能达到合同设备规定的标准时，如确属买方原因的，本合同设备被认为安装调试验收合格，双方签署安装调试验证书。卖方仍有义务与买方共同采取措施，使合同设备性能达到本合同规定的标准；如属非买方原因的，则视为合同设备不能通过安装调试验收。

　　8、安装调试验收证书仅证明卖方所提供的设备性能和参数截至出具安装调试验收证书之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对设备存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对产品内在质量认定的依据。

　　十一、保证。

　　1、凡卖方供应的设备应是全新的、技术先进的、成熟可靠的、质量优良的，设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

　　2、卖方应保证产品符合合同规定的.技术、质量要求，无任何质量和权利瑕疵，并应履行卖方在招投标过程中的各项承诺。

　　3、卖方保证向买方交付的图纸、技术资料是清晰、完整统一和内容正确、准确的，并能满足合同设备的设计、安装、调试和维修的要求。

　　4、本合同设备的质保期指合同设备签发安装调试验收证书之日起__________。在此期间，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，或者发现有零部件损坏时，卖方在接到买方通知后一周内免费派人维修、更换符合质量要求的产品；产品过了质保期限，出现了质量问题或有零部件损坏，卖方亦应承担维修、更换责任，买方应向卖方支付维修、更换所需的成本费用。

　　5、在质保期内，如发现了双方共同确认的较严重的质量缺陷，则质保期中断。该缺陷消除后，质保期重新开始计算。

　　6、合同规定的质保期满后_____日内，买方出具合同设备最终验收证书。条件是，在此期间，卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿，但卖方对买方非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不承担赔偿责任。

　　7、设备最终验收证书仅证明卖方所提供的设备性能和参数在质保期内可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对设备存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对产品内在质量认定的依据。

　　十二、违约责任：

　　1、卖方不能交货的，应向买方偿付合同总价_____%违约金。

　　2、卖方逾期交货的，应承担不能交货部分价款的______元/周的违约金。卖方逾期交货超过____周，买方有权解除合同，卖方应返还买方所付货款，并按不能交货承担违约责任。

　　3、产品不符合合同规定，不能通过初步验收，卖方应在一周内更换符合合同规定的产品，并承担相关费用，直至达到合同要求，由此延误的时间按逾期交货承担违约责任。卖方不能更换的，按不能交货承担违约责任。

　　4、卖方所交付的产品没有通过安装调试验收，按以下方式处理：

　　①卖方应在一周内更换符合技术质量要求的产品，双方重新确定性能试验验收的时间，由此延误的时间卖方按逾期交货承担违约责任，并承担给买方造成的损失。如卖方更换后的产品仍不能通过性能试验验收，买方有权退货，卖方返还买方所付款项，并按不能交货承担违约责任。

　　②买方有权退货，卖方返还买方所付款项，并按不能交货承担违约责任。

　　5、在设备保证期内，如发现设备有缺陷，不符合合同规定时，则买方有权根据损失大小扣除设备质保金，如质保金不足以赔偿买方损失的，由卖方负责赔偿。

　　6、在设备保证期内，如发现设备有缺陷，不符合合同规定时，则买方有权根据损失大小向银行提取保函金额，如保函金额不足以赔偿买方损失的，由卖方负责赔偿。

　　7、如果因本合同设备潜在缺陷造成的货物损坏或给买方造成损失，无论是在设备质保期内或者质保期外，卖方对消除潜在缺陷应承担责任并赔偿买方因此受到的损失。

　　8、第三人对货物所有权或知识产权提出异议，由卖方负责处理解决，并赔偿由此给买方造成的实际损失，并不能免除卖方履行本合同的义务。

　　9、买方中途退货，应支付卖方退货部分价款_____%的违约金。

　　10、买方逾期付款的，按未付款部分_____元/周承担违约责任。卖方逾期付款超过____周，卖方有权解除合同，买方应按中途退货承担违约责任。经买方确认，卖方可以用买方已支付的货款冲抵违约金，剩余款项退还买方。

　　十三、不可抗力

　　任何一方因不可抗力不能全部或部分履行合同时，应及时通知对方。在取得有关机关的证明后，根据不可抗力的影响，可延期履行、部分履行或者不履行合同，并免予承担违约责任。

　　十四、争议的解决

　　对于本合同项下的纠纷，买卖双方应当本着*等协商的原则友好协商解决，协商不成时，双方同意采取以下一种方式解决纠纷：

　　1、将争议提交天津仲裁委员会仲裁。仲裁为终局性裁决，对双方都有约束力。

　　2、任何一方可向合同履行地人民法院起诉。

　　十五、合同的变更、解除

　　1、本合同生效后合同双方均不能擅自对本合同的内容及附件进行单方面的修改变更，但任何一方均可以对合同的内容以书面形式提出变更和修改的建议，该项建议经对方书面同意后视为对合同内容的变更。

　　2、除本合同规定的解除合同的情形外，买卖双方协商一致并共同书面同意，可以解除本合同。

　　十六、本合同自买卖双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖买卖双方行政公章或合同专用章之日起生效。

　　本合同附件及买卖双方在招投标时的文件和承诺与本合同具有同等效力。

　　十七、本合同一式 份，双方各持 份。

　　十八、其他约定事项：

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　设备的买卖合同 6

　　监控系统设备买卖合同

　　甲方：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　联系人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　乙方：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　联系人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：

　　第一条合同标的要求：

　　1、甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列闭路电视监控系统设备。

　　2、产地：详见附件。

　　3、质量标准：

　　⑴ 按原厂质量标准，即以说明书为准。

　　⑵ 其他：

　　4、技术标准：

　　乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。

　　5、其他要求：

　　第二条合同价款及支付方式：

　　1、本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥

　　2、支付方式：

　　⑴ 双方约定按以下第种方式支付：

　　① 甲方在货到并安装验收合格后个工作日内一次性支付所有款项。

　　② 第一期付款：合同签订后个工作日内支付合同总价款的%。

　　第二期付款：货到验收合格后个工作日内支付合同总价款的%。

　　第三期付款：。

　　③ 其他：

　　⑵ 付款信息

　　乙方单位名称：惠州市科康科技有限公司

　　开户银行：

　　帐号：

　　乙方负责开具相关发票。

　　第三条交货时间、地点和包装：

　　1、交货时间：按以下第种方式确定交货时间

　　⑴ 自合同签订之日起日内。

　　⑵ 于年月日内。

　　⑶ 其他方式：以甲方指定人员签收确认日期为准

　　2、交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。

　　甲方指定地点：

　　接货人：电话 ：

　　3、乙方负责包装货物，包装标准：

　　原厂包装标准并适于运输需要;

　　其他：

　　由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。

　　4、设备的运输费、包装费由乙方负责。

　　第四条设备的安装与验收：

　　1、甲方在全部设备签收后个工作日内验收完毕。甲方在验收中，如果发现产品不合规定，应在天内向乙方提出书面异议;乙方在接到书面异议后，应在个工作日内负责处理。

　　2、甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果5个工作日内因甲方原因没有验收，则视为该批设备验收合格。

　　3、甲方在开箱清点时，如发现外包装完好无损，但箱内设备发现短缺，损坏或不符合合同规定，乙方应及时补足，由此引起的费用由乙方承担。

　　4、验收标准：按原厂质量标准，即以说明书为准。

　　5、乙方负责进行设备的安装、调试。

　　6、其他：

　　第五条保修服务与培训：

　　1、乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备，符合本合同、要求适合合同目的的设备。

　　2、乙方对销售给甲方的设备在送货之日起个月内，负责提供设备的发货、安装、调试和维护等方面的支持和服务工作，并提供从验收通过之日起的设备免费上门保修服务，到场的时间在小时内(从接听用户报障电话起)。在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换。

　　3、保修期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

　　4、乙方向甲方提供的技术支持热线：

　　5、培训条款：

　　6、其他：

　　第六条违约责任：

　　1、合同生效后，乙方保证在日内按合同交货地点交货。逾期一天，乙方按未提**品总价值的%交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的20%。违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。

　　2、乙方所叫产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的.实际费用。乙方不能修理或更换的，按不能交货处理。

　　3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

　　4、如因乙方安装不善或不能提供合同规定的维护和保养服务而造成的一切损失或设备质量事故，由乙方承担责任。

　　5、如甲方未按合同规定时间准时支付货款，应自款项的最后支付日的七天后的次日起，没日向乙方偿付逾期付款部分总值的%的利息作为违约金，违约金最高不超过合同金额的20%。

　　6、按本合同应支付的违约金、赔偿金，保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，一次性付清，否则按逾期付款处理。

　　第七条不可抗力：

　　1、合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限;这一期限相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

　　2、受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式(传真或电报等)通知对方，并在十天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。

　　3、当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快以书面形式(传真或电报等)通知另一方，如不可抗力事故影响连续20天以上，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成协议。

　　第八条争议的解决：

　　1、履行合同过程中发生争议，双方应本着友好协商的态度解决，协商不能解决的，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第九条其他：

　　1、本合同所涉及的各款项均以方式结算，本合同所涉及付款日期均以日期为准。

　　2、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。

　　3、本合同所有的日期，除已有明确规定外，凡直接送达的，以收件人签收日期为准;邮件送达的，以邮局邮戳日期为准。

　　4、本合同自双方授权代表签字之日起生效，除服务条款外有效期至合同执行完毕。

　　5、本合同共有附件1份及相关资料，为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

　　6、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　签约日期：签约日期：

　　补充协议

　　设备的买卖合同 7

　　供方：(以下简称甲方)

　　需方： (以下简称乙方)

　　根据桂林市**采购管理办公室桂林市行政事业单位、团体组织办公设备年度协议供货商采购(编号：xxxxxxx)招标文件、中标通知书、供货协议和第 号协议供货通知书，供需双方就此次中标相关设备供货涉及的有关问题达成如下协议：

　　一、货物名称、商标、型号、厂家、数量、金额

　　二、交货时间：20xx年_____月_______日前

　　三、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家检测标准及出厂标准，并负责安装、调试、维修等服务。安装安全，使用后工作正常，并按出厂规定和投标承诺提供质量保证。

　　四、交(提)货地点、方式：供方负责免费将货物直接送至需方指定地点。

　　五、运输方式及到达站港和费用负担：由供方负责。

　　六、包装标准、包装物的供应与回收：

　　七、验收标准、方法及提出异议期限：

　　①具备供方提供的说明书或产品介绍中所列的全部功能及技术参数;

　　②验收内容包括：数量、外观、调试性能、技术参数情况、各种说明资料、合格证明等。

　　八、备品、配件工具数量及供应办法：供方应向需方交付所有随机配件、附件、使用说明书、交货清单等。

　　九、结算方式及期限：协议供货商提供采购申报表、协议成交通知书(附采购明细表)、合同、验收证明、发票等材料原件，交由招标公司核对无误后，送采购办办理付款相关手续(每个月结束后十天内办理)。

　　十、售后服务承诺：供方应全面履行招标文件规定的服务要求及投标文件中的各项承诺。

　　十一、违约责任：供方所交的.设备品种、型号、规格、配置质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收货物。供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额千分之一的违约金。

　　十二、合同争议解决方式：因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，直至依法向合同签订地点的人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项：符合招标文件要求及投标承诺。

　　十四、本合同一式四份：供方、需方各一份、桂林市**采购管理办公室各执二份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　设备的买卖合同 8

　　出卖方：(以下称甲方)

　　买受方：(以下称乙方)

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：

　　风险提示：标的物信息

　　买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。

　　数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。

　　第一条：买卖标的物

　　名称：

　　规格/型号：

　　制造商出厂：

　　数量：

　　单价：

　　金额总价：(大写)____________。

　　第二条：设备资料

　　甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。

　　第三条：设备验收

　　1、乙方应于双方在合同签字盖章后______日内先行验收设备，并在设备验收单证上签字，以示符合乙方质量要求。

　　2、乙方验收认可后，双方将上述设备进行封存。

　　3、乙方在设备验收单上签字无异议后，若在接受后再出现任何质量问题，甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。

　　风险提示：履行期限、地点和方式

　　履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。

　　如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。

　　第四条：设备交付

　　1、甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后____日内向乙方交付已验收的设备。

　　风险提示： 交货地点

　　对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。

　　2、设备交付地址：_____________________。

　　3、双方应在交付设备清单上签字，以示乙方收到上述设备。

　　风险提示：价款支付

　　在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。

　　另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。

　　第五条：付款

　　乙方应于本合同生效之日起______日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

　　风险提示： 违约责任

　　违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。

　　具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。

　　第六条：违约责任

　　1、本合同生效后，若一方要求解除合同，应经另一方同意，并承担合同总价的_____%的约定损失赔偿责任。

　　2、若乙方逾期付款，应向甲方支付逾期额的日千分之___的违约金，逾期三十日，视为乙方不再履行合同，应向甲方承担约定损失赔偿责任。

　　风险提示：争议解决方式

　　合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。

　　当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。

　　第七条：在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院管辖处理争议。

　　第八条：本合同在乙方对上述设备先行验收合格并在验收单上签字之时生效。

　　第九条：本合同一式____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　风险提示：证据保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

　　设备的买卖合同 9

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　邮政编码：_________

　　电话：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　邮政编码：_________

　　电话：_________

　　经友好协商，特此订立以下条款：

　　第一条 定义

　　1.“验收手册“是指由出卖方提供并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

　　2.“规定资料“是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

　　3.“缺陷或瑕疵“是指设备(结构或性能)不符合验收手册有关规定之处。

　　4.“现场验收“是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。

　　第二条 销售主体事项

　　出卖方愿意出售，买受方愿意购买下列设备：

　　1.设备技术要求：_________。

　　2.设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。

　　3.出卖方应于_________年_________月_________日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本_________份。由买受方在_________日内审议和批准验收手册。

　　4.本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

　　第三条 价格

　　_________

　　第四条 支付

　　买受方在收到出卖方的发票后，必须按下列期限付给出卖方款项：

　　1. 签约后支付总价_________%的定金;

　　2.买受方处交付设备并安装调试后，支付总价的_________%的货款;

　　3.验收保留款为总价_________%的货款，在设备调试合格后第月内支付。

　　第五条 交货与验收

　　1.出卖方应在_________年_________月_________日前完成设备的安装和调试工作;并完成验收手册所规定的各项检测;同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

　　2.现场验收应在_________年_________月_________日起进行。

　　第六条 更改

　　1.自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。

　　2.为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

　　第七条 保修

　　1.出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

　　2.该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在_________年之内出现故障，出卖方负责在收到台新公司通知_________日内进行调换或修理，由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务，则应承担买受方由此而引起的一切损失。

　　第八条 其它

　　本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________ 代表(签字)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　_________年___月___日 _________年___月___日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　设备的买卖合同 10

　　出卖人：合同编号：

　　买受人：签订地点：

　　签订时间：

　　第二条质量标准：搅拌站按国标GBXXX生产。

　　第三条出卖人对质量负责的条件及期限：产品质量保修半年。

　　第四条包装标准、包装物的供应与回收：裸装、无回收。

　　第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按合同清单配置供应。

　　第六条合理损耗标准及计算方法：无。

　　第七条标的物所有权自交货时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

　　第八条交货地点：厂内交货。

　　第九条运输方费用负担：装车费用由出卖人负担，运输设备所需的费用由买受人负担。

　　第十条第十一条员（买方仅负责越南XX至归仁工地的交通费及在工地 提供吃住费用，其余费用由卖方承担）。结算方式、时间及地点：合同签订后买受人即支付合同金额的5万元作为排产定金，余款12。5万发货前付清。

　　第十二条本合同解除的条件：双方履行完合同义务后，本合同自动解除。

　　第十三条违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关法规办理。

　　合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；

　　甲方：乙方：日期

鸡的买卖合同范本十份（扩展4）

——买卖合同范本

【推荐】买卖合同范本

　　随着法律观念的深入人心，合同的使用频率呈上升趋势，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的买卖合同范本，欢迎大家分享。

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商同意，将下列车库买卖事项订立本合同。双方自愿遵守本合同各项内容。

　　一、车库位置及价格

　　甲方现有 栋 单元，从东至西第 号车库(杂物间)。车库(杂物间)以甲方在图纸上划定墨线条范围内的面积为准出售给乙方。本车库(杂物间)不按面积计算，按甲、乙双方协商价格 元。

　　二、产权办理

　　甲方车库(杂物间)出售给乙方，甲乙双方只签订购房协议书(甲方不办理房产证和土地证)以划墨线图墙的轴线中心为准，为乙方的所有权范围。

　　三、车库内设施

　　甲方所出售的车库(杂物间)用电只穿管预埋不负责穿线，乙方自行安装后一并进入乙方所购住房电表，(个别车库及杂物间除外)给排水不进入车库及杂物间。

　　四、付款办法

　　乙方所购车库的付款办法，分一次性付款和分两次性付款两种办法

　　一、一次性付款的按项目部规定的车库价元，乙方实际付款 元。

　　二、两次性付款的，第一次必须付足元，剩余部分的 元，在交付使用前一次性付清，不能给予优惠。

　　五、小区物业及车辆管理

　　一、乙方入住后，车辆进出必须服从小区物业管理及遵守有关规章制度，乙方所购车库或杂物间后又另行转让、转赠必须办理有关变更手续，否则甲方有权不准车辆进出。

　　二、小区内车辆出入，一律慢行不准鸣喇叭，避免影响其他人休息。

　　三、乙方不得在车库(杂物间)内另行开凿门、窗洞或改建。

　　四、乙方所购车库(杂物间)不得在内经商及带污染经营(如餐馆、超市等)

　　五、本合同附图，甲方所划墨线墙中心线范围内的面积，作为乙方产权证明使用，长期有效。

　　六、本合同同住房合同一样，有同等法律效力，任何一方违约，承担所有法律责任。

　　六、合同份数

　　一、本合同一式四份(甲方三份、乙方一份)本合同必须和身份证复印件粘贴一起,。

　　二、本合同甲、乙双方签字，甲方盖章生效。

　　甲方 乙方

　　年 月 日

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　依照国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，签订本沙石买卖合同以兹双方共同遵守。

　　一、供货内容及地点

　　甲方按乙方的要求，供应各种石材至乙方场地内。

　　二、供货单价（已供货当日的市场价为准）

　　1、沙

　　2、石子

　　三、质量要求及验收标准

　　1、 根据双方确认样板进行验收；

　　四、供货期限

　　从乙方发出材料需求单之日起计，甲方须在一日内将乙方需要的材料供应至乙方指定的地点，如延期，甲方每日支付1000元违约金。(人力不可抗拒除外)

　　五、运输费用，包装标准及费用负担

　　1、 运输费及卸车费由乙方承担。

　　六、工程款的支付及结算

　　1、 材料每十万元(含十万元以上)结算一次，如果一个月不足十万元石材款则以每月结算一次，每次结算的款项乙方应在10天内支付给甲方。

　　2、 材料到场后，乙方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给甲方，以便甲方结算。

　　七、违约责任

　　1、乙方所需的沙石全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买沙石，否则乙方应向甲方支付违约金人民币壹拾万元，同时甲方有权单方解除沙石买卖合同。

　　2、如乙甲不能按时、按质地交货给甲方，乙方有权不支付材料款，并有权要求甲方赔偿因此引起的一切经济损失；

　　3、甲方无故不交货或乙方无故退货，（非质量因素）视为违约，违约方应向对方支付不履行部份货款的50%作违约金。

　　八、沙石买卖合同双方签字盖章后生效。

　　九、沙石买卖合同一式二份。甲乙双方各执一份。

　　其他未尽事宜 双方协商决定

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期:

　　卖方：_______________________________（以下简称甲方）

　　买方：_______________________________（以下简称乙方）

　　根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在*等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

　　一、甲方自愿将__________________小区____幢_____号车库卖给乙方所有；甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方，甲、乙双方商定成交价格为人民币壹拾万元整。

　　二、付款方式：

　　合同签定时，乙方已付甲方x万元整（人民币）为预付款；余款x万元整（人民币）于该车库有关手续交付乙方后付清；

　　三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的原因，造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。并向乙方赔偿损失，支付相当于购款20%的违约金。

　　四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有，乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。

　　五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并协助乙方办理车库更名手续，若上述车库无法办理产权登记，乙方有权单方解除合同，甲方须返还购款，并支付相当于购款x%的违约金。

　　六、本合同书一式两份，甲、乙双方各一份。

　　七、本合同经双方签章后生效，对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。

　　八、双方约定的其它事项：

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　卖受人： 木材加工厂 合同编号：

　　买受人： 有限责任公司签订地点：桐梓县（传真有效） 签订时间：年 月 日 一、产品名称、规格型号、数量、金额（见附表）

　　二、质量标准：按行业标准执行。

　　三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。 四、交（提）货方式、地点：----公司

　　五、运输方式及到达站（港）和费用负担：运输费用由出售人负担》 六、包装标准、包装物处置：/。

　　七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。 八、物品数量、品种及价格见附表。 九、合理损耗标准及计算方法：无

　　十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。 十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。

　　十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。

　　十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。

　　甲 方：代 表 人：地 址：开户银行：账 号：电 话：

　　乙 方： 代 表 人： 地 址： 开户银行： 账 号： 电 话：

　　合同双方当事人： 出卖人(甲方)：_______________(以下简称甲方)

　　身份证号码：__________________________ _______________

　　(房屋共有产权人)身份证号码___________________________ _______________

　　(房屋共有产权人)身份证号码___________________________ _______________

　　(房屋共有产权人)身份证号码___________________________

　　以上______人是本合同中所述房屋的共有产权人。

　　买受人(乙方)：_______________(以下简称乙方)

　　身份证号码：___________________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条、房屋的基本情况： 甲方房屋座落在__________________________________，位于第____层，共______(套)(间)，房屋结构为________，建筑面积为______*方米，房屋用途为_______。并附带_________一间，位于___________________，面积为______*方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。乙方对甲方所要的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。

　　第二条、房屋内部设施设备： 包括__________________________________________。

　　第三条、本合同中所述房屋为_____________________________，是________________________的家庭(夫妻)共同财产。原建房售房单位允许转卖，该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项，由甲方承担，乙方不负任何责任。

　　第四条、上述房产的交易价格： 成交价格为：人民币___________元整(大写：____拾____万____仟____佰____拾____元整)。

　　第五条、付款时间与办法： 甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款，并已在_20xx_年____月___日将首付款(定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方，付首款付款当天甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民币_壹_拾_壹_万元整于20xx年____月___日付给甲方，第三笔(尾款)房款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整于甲方将本合同所述房屋中的全部户口迁出当日(20xx年____月___日)付给甲方。

　　第六条、房屋交付： 甲方应在交房当日(20xx年____月____日)将拆迁安置房屋相关的所有手续、余款、拆迁补偿款等一切和该房有关的文件及票据交付乙方，(以各项文件及票据为证明)。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带_______的钥匙全部交付给乙方。

　　第七条、户口迁出： 甲方应在房屋交付(20xx年____月___日)前将本合同所述房屋中的全部户口迁出。

　　第八条、甲方逾期交付房屋及逾期户口迁出的违约责任： 除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。逾期不超过30天，违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期一日(遇法定节假日顺延)，甲方按乙方已支付房价款金额的__%(大写数字)向乙方支付违约

　　金，合同继续履行;逾期超过60天(大写数字)，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第____种约定，追究甲方的违约责任。

　　1. 甲方按乙方累计已付款的_贰拾_%(大写数字)向乙方支付违约金，合同继续履行，并在本合同第六条约定的实际交付之日起_90_天内交付房屋。

　　2.终止合同，甲方将乙方累计已付款全额还与乙方，按_10%_利率付给利息。

　　3. _________________________________________。如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题，影响乙方的居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方承担(是否要注明损失的范围?)。 甲方如在规定的此房屋户口迁出时间内未将本合同所述房屋中的全部户口迁出，即视为甲方违约，并支付乙方违约金贰仟元整，并应在三十天办理结束全部户口迁出手续。

　　第九条、关于产权登记的约定： 本房屋以后若遇到需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下第____种约定进行。

　　1.在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内(______天)向房地产产权登记机关办理权属登记过户手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_____天(大写数字)(遇法定节假日顺延)内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起______天(大写数字)内将乙方已付款退还给乙方，按

　　_______________利率付给利息，并按已付款的______%(大写数字)赔偿乙方损失。

　　2.乙方自愿在收到甲方的房屋及其手续后，延缓办理房屋产权证，土地证及其过户手续。但如乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，向甲方提出书面要求，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证，原房屋产权人结婚证及复印件，原房屋产权人夫妻双方身份证复印件，其他房屋共有人同意的书面意见等)，并协助乙方在房地产产权登记

　　机关规定的期限内(______天)向房地产产权登记机关办理权属登记手续，不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在乙方向甲方提出书面要求起_____天(大写数字)(遇法定节假日顺延)内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起______天(大写数字)内将乙方已付款退还给乙方，按_______________利率付给利息，并按已付款的______%(大写数字)赔偿乙方损失

　　3.因本房建房售房单位及甲方原因，此房房屋产权证，土地证及其手续尚未办理，但因甲方及其房屋共有人资金需要，甲方自愿将此房卖与乙方。但在办理此房房屋产权证，土地证及其手续时，甲方负责在房地产产权登记机关规定的期限内(______天)将此房房屋产权证，土地证产权直接办理为乙方______(姓名)名下，并在房屋产权证，土地证及其手续办理完毕后______天内交与乙方，所需费用，由______承担。 如因甲方原因不能将此房房屋产权证，土地证产权直接办理为乙方

　　______(姓名)名下，甲方须为乙方办理房屋产权证，土地证及其过户手续，所须费用由____________承担。 如因甲方的过失造成乙方不能在房屋产权证，土地证及其手续办理完毕后______天内取得姓名标注为乙方______(姓名)的房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起______天内将乙方已付款退还给乙方，按_______________利率付给利息，并按已付款的______%赔偿乙方损失乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租，甲方不得以任何方法方式阻挠。在办理房屋产权证，土地证及其过户手续时，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证，原房屋产权人结婚证及复印件，原房屋产权人夫妻双方身份证复印件，其他房屋共有人同意的书面意见等)，不得用任何方式拒绝阻挠。

　　第十条本合同主体 1.甲方是_____________________________________共_____人，委托代理人为_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证本房屋，签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。 2.乙方是_____________________，代表人是____________。

　　第十一条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(20xx年______月______日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

　　第十二条本合同需由甲方，乙方，见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份,见证方(中间人)____________一份，留存备查。

　　第十三条本合同发生争议的解决方式： 双方本着友好协商，公*合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。 1. 提交______仲裁委员会仲裁。 2. 任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十四条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方，见证方三方共同协商解决，与本合同同具法律效力。

　　第十五条本合同说明： 1. 为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 2. 对本合同文本中空格部分填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应当在空格部分打x，以示删除。

　　第十六条双方约定的其他事项：

　　出卖方(甲方)：________________身份证号码：__________________

　　_____________________(房屋共有产权人)身份证号码_____________________

　　合同编号：125069

　　出卖人：(以下简称甲方)____镇尹兆场村杨家社

　　买受人：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据中华人民共和国有关法律规定，在*等、自愿的基础上，经双方自愿协商，就乙方购买甲方林木达成以下协议。

　　1、甲方卖给乙方亩林木，小地名，树种为杂木、。

　　2、甲方卖给乙方林木资金共计元整，乙方先付元作为定金，剩余资金必须在砍伐林木前一次性支付给甲方，资金未全部付清前不能砍伐任何一株林木，否则甲方将报告林业部门、林业森林按盗伐林木进行处置。

　　3、乙方负责到林业相关部门办理林木采伐许可证，甲方提供给乙方此片林木林权证办理采伐手续。

　　4、乙方必须于________年____月____日至________年____月____日前林木砍伐结束，超过砍伐期限甲方有权对此片林木进行重新拍卖。

　　5、在砍伐林木中一切安全问题由乙方自己负责。

　　6、本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金元。

鸡的买卖合同范本十份（扩展5）

——买卖合同范本

买卖合同范本【热门】

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的买卖合同范本，欢迎大家分享。

　　需方（甲方）：_______________

　　供方（乙方）：_______________

　　合同签订日期:_____年_____月_____日

　　根据《中华人民共和国经济合同法》规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、销售产品数量及款项：

　　二、交易方式为：甲方于合同签订后__日内（即_____月_____日前），预付全部货款的_____%作为订金给乙方，即人民币_____元，其余的货款，即人民币_____元，甲方于发货前（即_____月_____日前）付给乙方，乙方在收到货款后于月日将货发出；乙方迟发货1日（24小时）将付全部货款的%作为罚金给甲方。乙方并不承担因此造成甲方的任何间接损失。但因甲方付款等其它原因造成的发货延迟，乙方不承担任何责任。

　　三、货物如在运输途中出现损坏，乙方有义务帮助甲方调换相同货物，运输等相

　　关费用由甲方承担；如确因产品本身质量问题，乙方负责调换相同质量合格的货物给甲方，运输及相关费用由乙方承担，但乙方不承担因此造成甲方的其它间接损失。

　　四、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。

　　五、本合同在执行期间，任何一方违约，由双方协商解决；协商无法解决的，向乙方所在地人民法院起诉，按《中华人民共和国经济合同法》有关规定处理。

　　本合同一式两份，双方各执一份，具备同等法律效力；本合同有效期自签订之日起至交易完成钱货两讫日止。

　　甲方：_______________

　　法人代表：_______________

　　代表：_______________（签字）

　　电话(传真)：_______________

　　乙方：_______________

　　法人代表：_______________

　　代表：_______________（签字）

　　电话(传真)：_______________

　　名称_______________：开户账行：__________账号：_______________

　　日期：_____年_____月_____日

　　转让方(以下简称“甲方”)

　　甲方:

　　受让方(以下简称“乙方”)

　　乙方:

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议:

　　一、标的

　　本次转让的车位位于广东省清远市清城区____________，编号为______号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

　　二、使用期限

　　甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的

　　地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

　　三、付款方式及责任

　　1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币158000.00元(大写:壹拾伍万捌仟元整)，乙方付款方式为，预付款79000.00元，余款79000.00元待车位房产证过户手续完成当天一次性付清，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方承担，即:乙方需另外支付甲方已交付的车位物管费，该笔费用以该小区物管确认金额为准)

　　2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处臵该车库。

　　3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。

　　四、该协议签署后甲方需配合乙方办理过户手续，直至所有手续移交完成为止，过户过程中产生的所有费用由乙方承担。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交停车卡。

　　五、使用管理

　　1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。

　　2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。

　　六、生效条件

　　本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。

　　甲方签字: 乙方签字:

　　身份证号码: 身份证号码:

　　签约日期: 签约日期:

　　合同编号：_____________

　　签定地点：__________________________

　　签定时间_________年______月_______日

　　买方：______________________________

　　地址：______________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　邮政编码：__________________________

　　卖方：______________________________

　　地址：______________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　邮政编码：__________________________

　　第一章 合同概述

　　1.1 买卖双方以《民法典》为依据，经友好协商，就买方购买卖方___________产品事宜，签订本合同，以资共同遵守。

　　1.2 买方同意购买由卖方销售的本合同中详述的___________(以下简称“___________”)。

　　1.3 买卖双方同意，本合同由各方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

　　1.4 买卖双方不得在未得到对方同意的情况下将本合同转让给第三方。

　　1.5 合同签约地：___________________________________________。

　　1.6 合同正本壹式陆份，双方各执叁份。

　　1.7 合同设备的生产厂商为 ___________________________________。

　　1.8 在合同履行过程中，双方之间所有信函应通过传真或EMS发送。当一方要求书面正式函件时，确认文件应通过EMS快递。

　　第二章 货物名称、数量、价款

　　产品名称型号颜色数量单价小计备注

　　合计人民币金额(大写):万仟佰拾元角分

　　第三章 结算方式

　　货款的支付

　　本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。双方的结算方式采用现款现货的方式进行，当卖方收到买方全额货款后发货给买方。

　　第四章 包装、运输、验货标准

　　4.1 卖方发运的___________应牢固包装，使其适宜长途运输、多次操作和装卸。应采取措施，使其防潮、防雨、防冻、防锈，确保在正常作业和装卸条件下安全无损地到达指定地点。

　　4.2 卖方应在适宜的位置，以醒目的方式，用中文印刷体书写以下内容：装运标记、收货人、目的地、件数、毛重/净重、尺寸(长、宽高)及设备名。

　　4.3 根据___________的特点和对运输装卸的不同要求，所有包装上以醒目的方式用中文和其他国际通用的标记注明“小心轻放”“向上”“防潮”等。

　　4.4 收货标准如下：

　　(1)外包装盒完好无损，无挤压、无受潮。

　　(2)___________及相关配件外观完好、无损坏、无短缺。

　　第五章 交货时间、地点、风险转移

　　5.1 合同生效后，卖方应在______日内把货物运至买方指定的地点。

　　5.2 开箱检验时双方应做好记录并签字，以作为双方确定责任的根据。若卖方由于自身原因不能按双方同意的日期参加检验，或委托买方检验，买方有

　　权单方开箱进行检验，检验结果与双方在场时同样有效。货到7天内买方未提出质量异议则视为产品验收交货完毕：数量属实、质量合格。

　　如发现箱内设备部件和技术资料短缺或损坏，且属卖方责任，则由卖方负责及时补足或更换，并承担相关费用。

　　5.3 货物的所有权及风险转移以货物到达买方指定的地点并验收合格为分界点。即验收前货物所有权及风险归卖方，验收后归买方。

　　买方联系人及验货人：____________________ 联系电话：____________________

　　卖方联系人及验货人：____________________ 联系电话：____________________

　　第六章 质量标准、保修条款

　　6.1 卖方提供的______，必须符合国家质量标准(______________ )和行业相关技术规范要求;

　　6.2 卖方提供的______“三包”有效期为一年(自最终用户开具发票之日起十二个月内)。

　　6.3 卖方提供的______三包有效期为六个月(自最终用户开具发票之日起六个月内如在三个月内出现无法解决的故障，由卖方负责包换(自最终用户开具发票之日起三个月内)。

　　*** 卖方所提**品由______公司全权负责产品质量及服务工作。

　　返修、送修地址：________________________

　　收货人：________________________________

　　电话：__________________________________

　　邮政邮码：______________________________

　　第七章 不可抗力

　　7.1 如发生不可抗力事件，不能履行本合同，经双方商定，可视情顺延完成本合同的时间或终止执行;

　　7.2 受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生后7天内，尽快以电传或电报的方式通知另一方，并用EMS邮寄由有权机构出具的证明，以便另一方审查、确认;

　　7.3 不可抗力：地震、战争、严重火灾、洪水、台风、翻船、空难及双方共同认可的其它不可抗力。

　　第八章 违约责任

　　8.1 买方若未按合同约定的期限向卖方支付货款，每逾期一天须按应付货款的______‰作为违约金补偿卖方，此项违约金总额不超过本合同本金的______%。

　　8.2 卖方若未能按合同约定的时间交付货物，每逾期一天按本合同总货款的_____‰作为违约金补偿买方。此项违约金总额不超过本合同本金的______%

　　8.3 由于卖方自身原因错发到货地点、收货单位及收货人，卖方应承担错发期间货物毁损和遗失的风险，同时立即采取补救措施，并承担由此产生的运输保险费用。

　　8.4 若因买方原因错发到货地点、收货单位及收货人，买方应承担错发期间的货物毁损和遗失风险，同时立即采取补救措施，并承担由此产生的运输保险费用。

　　第九章 知识产权、商业秘密

　　9.1 卖方保证：向买方所提供的各种技术资料是清晰、完整、正确的，所提**品的知识产权具有合法性，若第三方对其提出异议，由卖方承担相应的责任。

　　9.2 买方对卖方所提**品的宣传资料和技术资料只享有非独占使用权。非卖方同意，不得对其进行任何修改。

　　9.3 买方不得将卖方提供的商业秘密泄露给任何第三方。

　　第十章 其它约定事项

　　10.1 本合同的所有附件为本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等效力但若附件与主合同发生冲突时，以主合同为准;

　　10.2 _________________________________。

　　第十一章 争议解决

　　若对本合同有关事宜引起争议，合同双方应首先力求以友好协商的方式予以解决。如果协商后争议仍未解决，双方同意诉于______人民法院裁决。

　　买方：___________________

　　法定代表人：_____________

　　授权代表_________________

　　日期：___________________

　　卖方：___________________

　　法定代表人：_____________

　　授权代表_________________

　　日期：___________________

　　买方： （下称甲方）

　　卖方： （下称乙方）

　　地址：

　　地址：

　　电话：

　　电话：

　　电子邮箱：

　　电子邮箱：

　　买卖双方依据国家有关法律规定，经过*等协商，就 （合同名称）达成如下协议：

　　一、（也可一、二、）卖方像买方提供 （买卖合同的标的，可以用列表式，把标的物的名称、数量、质量、单价、总价款和附加费用写清楚）总价值 元。

　　二、 交提货方式（应写明是买方自提，还是送货上门;是车板交付，还是卖方仓库交付。不同的交付方式，其义务、责任是不同的）。

　　三、 质量标准（要明确依据什么标准验收货物的质量，双方可以约定适用国家标准、行业标准，但应写明适用的标准名称编号：没有国家标准的，双方可以约定其他质量标准）。

　　四、 卖方应当提供 部门（标的物须经有关部门批准才能出售的，这个条款就是必要条款）出具的证明文件（或者批准证书），因文件不全而导致合同标的物的所有权不能转移给买方的，卖方应当承担法律责任。

　　五、 价格条款（明确货款数额及货物支付方式）。

　　六、 验收方式(可以写明卖方应当提供据以验收的必要的技术资料或者样品。对标的物有异议的，应当明确在什么时间内向对方提出方为有效)。

　　七、合同的履行期限（写明履行的时间，分期履行要明确每一履行期的起至日期）。

　　八、担保条款（双方都可以要求对方提供担保。担保要符合担保法的规定，担保的方式可以是保证、抵押、质押等）。

　　九、包装条款（货物包装要符合国家规定的标准，包装物是否回收，包装的价款由谁承担等，双方应约定清楚）。

　　十、合同的变更和解除（在何种情况下可以变更和解除合同，要写明变更和解除的程序，通知的方式等内容）。

　　十一、标的物风险条款（写明标的物交付前后的责任，如果双方未约定，则要依据合同法的规定确定标的物风险由谁承担）.

　　十二、违约责任（明确不履行合同规定的义务应当承担的法律责任和免除当事人责任的具体情况）。

　　（一）甲方违约：

　　1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每 （日或周） 分之 计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　4.其他约定：

　　（二）乙方违约：

　　1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款 %的违约金。

　　2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过 日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后 日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　8.其他：

　　十三、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，交由 仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。协商调解不成的应当向 人民法院提起诉讼。

　　十四、补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　十五、本合同自 生效（可以约定自双方签字盖章时起生效，也可以约定具体时间起生效）。本合同一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力（两种文字的文本，以中文版为主。合同副本一式 份，交由 保管。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法人代表（签字）：

　　法人代表（签字）：

　　年 月 日

　　年 月 日

　　合 同 编 号：

　　出卖人：合同签订地：

　　买受人: 签订时间： 年 月 日

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，买卖双方本着*等互惠、协商一致的原则，签订以下合同，以便共同遵守。

　　第二条产品质量标准

　　本合同产品的质量标准按 第三条付款方式

　　3.1付款时间： 3.2结算方式：款到发货

　　3.3买受人应以电汇、银行转账、银行承兑的方式向出卖人支付货款。（承兑须得到出卖人认可） 3.4买受人延迟付款或付款不足，则出卖人的交货日期也相应后延。在买受人未付清出卖人全部款项前，合同中所列货物产权属出卖人所有。 第四条 产品的交付

　　4.1出卖人交货不迟于 年 月 日。随机备品按出卖人装箱单，产品按出卖人规定的包装标准送货。

　　4.2运输方式：；运费由 方承担。 4.3交货地点：

　　4.4收货人：收货人为买受人。如买受人指定其他第三人收货，应向出卖人出具买受人签署并加盖公章的书面通知，否则出卖人有权拒绝交货。

　　4.5产品所有权自_______时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于_______所有 第五条 货物的验收和对产品的异议处理

　　5.1 验收时间：买受人应在收货后日内对产品的数量、规格、质量和包装物情况进行检验。 5.2 验收标准：按本合同第二条的规定执行。

　　5.3 买受人在验收时，如发现产品的数量和质量不符合规定，应在日内向出卖人提出异议；买受人未在规定期限内提出的，视为所交产品检验合格。

　　5.4 买受人因使用、保管、储存不当造成产品质量下降的，不得提出异议。出卖人亦不承担任何责任。 5.5 出卖人在买受人提出异议后，将在24小时内作出处理意见。经合同双方确认或由第三方技术质量检验机构认定属出卖人责任的，出卖人应依本合同规定承担责任。

　　第六条 售后服务和质量保证

　　6.1 出卖人负责产品的调试，产品保修期为一年。

　　6.2 买受人在生产过程中使用产品，如发生产品质量问题，应及时采取必要的措施，停止使用并封存有质量问题的产品，并应及时通知出卖人。出卖人将在24小时内作出处理意见。经合同双方确认或由第三方技术质量检验机构认定属出卖人责任的，出卖人负责修理。

　　6.3 保修期内，产品因买受人使用、保管、储存不当或其他非产品质量问题而出现故障，出卖人负责修理的，买受人应支付材料及相关费用。 第七条 合同的变更和解除

　　7.1 本合同任何一方要求变更或解除合同的，应及时通知对方，由双方协商确定。未经协商任何一方不得擅自变更或解除。 第八条违约责任：

　　8.1 买受人如拒付货款及相关费用或延迟付款，每逾期一日，应向出卖人按照合同总价款的 %支付违约金。

　　8.2 出卖人交付的产品质量不符合合同规定且属出卖人责任的，如果买受人同意利用，应当按质论价；如果买受人不能使用的，由出卖人负责退换。

　　8.3 买受人无正当理由中途退货的，应向出卖人偿付退货部分产品总额5%的违约金。 第九条其他事项

　　9.1 本合同履行期间如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，应诉至出卖人所在地人民法院进行诉讼。

　　9.2 本合同自双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章之日起生效。

　　9.3 本合同中如有未尽事宜须双方共同协商，作出补充协议并签字加盖公章，与本合同有同等的效力。 9.4 本合同一式贰份，合同双方各执壹份,具有同等法律效力。

　　合同编号：

　　卖方（下称甲方）：

　　地址：

　　联系方式：

　　买方（下称乙方）：

　　地址：

　　联系方式：

　　甲乙双方经过友好协商，基于自愿*等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的作品事宜，达成如下协议合同：

　　一、作品概况

　　二、作品权属

　　甲方应保证对本合同的第一条作品拥有所有权及处分权，并拥有足以对抗第三人的权利，同时甲方应如实说明作品的情况及瑕疵。

　　三、交易价格

　　经甲乙双方确认，本合同交易作品的价格合计为：人民币，甲乙双方均有对本合同约定的交易价格和其他事项保密的义务，任何一方泄露合同其中信息，应承担给对方造成损失的赔偿责任。

　　四、付款方式

　　乙方应在 年 月日前将上述款项付至甲方银行账户。

　　五、作品交付及验收

　　甲方应在合同签订 日内将作品交付乙方。甲乙双方在交付的同时对作品进行现场验收。

　　1、 验收方法：双方书面确定。

　　2、 验收标准：符合本合同第一条所列作品概况。

　　3、 验收结束后，甲乙双方应对作品进行确认正视、俯视、底视的照片进行签字确认。

　　六、交易终止

　　乙方于以下情形有权终止交易：有证据表明作品在权属、真伪、瑕疵纰漏等方面存在不实之处。上述情形属实的，乙方有权解除合同，如乙方已经支付的款项，甲方应在 日内退回，逾期则按照每天2%的标准承担违约金。

　　七、甲方取回责任

　　本合同解除后，甲方应于日内取回作品；逾期未取回，乙方收取合理的保管费。甲方如采用邮递方式取回，应向乙方出具书面申请，邮递、保险用由甲方承担，乙方不承担货物交予承运人之后的责任。

　　八、违约责任

　　1、甲方在作品的权属、真伪、瑕疵纰漏等方面存在不实之处，应按照本合同约定的交易价格向乙方进行赔偿。

　　2、乙方未按照合同约定支付款项的，逾期每天则按照1%的标准支付违约金。

　　九、不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免的对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等，以及社会事件如战争、动乱、**行为等。

　　如遇不可抗力事件发生，导致合同无法正常履行，发生一方应及时告知对方，并及时协商合同终结或延期协议，并书面做出合同附件。

　　十、补充与附件

　　本合同未尽事宜，应按照国家相关法律法规执行，未做规定的，甲乙双方经过友好协商达成书面补充协议。协议与其他补充材料作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十一、合同效力

　　本合同自甲乙双方签字之日生效。有效期为年，自至 年月 日，本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力，签字盖章（手印）生效。

　　十二、争议处理

　　本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人友好协商解决，也可由有关部分调解；协商或调解不成的，则可提交地方仲裁委员会仲裁，或依法向乙方地方人民法院起诉。

　　卖方：

　　卖方：

　　地址：

　　地址：

　　联系方式：

　　联系方式：

　　银行账号：

　　银行账号：

　　第三方见证人：

　　地址：

　　联系方式：

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》和前年招投标中标单位供煤业务的实际，甲乙双方本着自觉自愿、互惠互利、公*合理的原则，共同配合搞好____市____区集中供热这项民生工作，确保供热质量，在拖欠上年度煤款的情况下延续今冬明春供暖用煤，经充分协商一致重新变更签订以下供煤承包合同。

　　一、质量标准：________年度锅炉用煤主要指标(靖远大矿)(最低大卡不能低于5500大卡公斤)

　　二、合同履约形式：根据甲方的实际情况，以乙方承包形式，确保供暖期两台40链条锅炉和一台40循环流化床锅炉供热面积80万*方米的全部用煤炭量(每吨单价610元，过磅2.23万吨)价款包定的额度，乙方实行盈亏自负。

　　三、交货地点：甘南XX公司煤场

　　四、供货时间：________年____月____日—________年____月____日供暖时间：________年____月____日—________年____月____日

　　五、合同价款：(含运费、装卸费及煤款)并提供国家正式税务发票。

　　六、付款方式：

　　1、________年____月底，付总价款20%。

　　2、________年____月底，付总价款20%。

　　3、________年____月底，付总价款15%。

　　4、________年____月底，付总价款10%。

　　5、________年____月底，付总价款10%。

　　6、________年____月底前，付总价款25%。

　　七、其它约定事项：

　　1、根据双方谈判的约定，本合同签订后甲方向乙方支付上年度欠款810万元，乙方必须在本年____月____日前供煤20吨以上，并保证甲方在供暖期内的库存不低于20吨。若低于20吨，向甲方赔偿不足部分(以货币形式)。

　　2、乙方必须遵守供煤谈判的承诺，保证甲方锅炉出水温度130度、回水温度70度，保证甲方供暖正常运转。乙方如造成甲方燃煤断档，乙方必须承担由此产生的双倍费用(甲方用做自行购进煤款、运输费及其它相关费用)。甲方不按合同付煤款造成燃煤断档，乙方不负一切损失。

　　3、根据国家节能减排的政策和甲方能耗检查工作的要求，乙方供应原煤必须达到合同中所规定的质量标准，承担主承包的责任，供暖期结束后总耗煤超过4.28万吨时予以追加，不足4.18万吨予以扣减，每车必须携带随车化验单和磅单，甲方进行到场化验抽样计量，如化验发热量低于合同约定标准100大卡及时告知乙方提高质量。如低于300大卡时将视为乙方违约，甲方有权要求乙方必须承担由此给甲方造成的一切损失。

　　4、此合同未尽事宜双方协商解决，如双方应差异较大，造成无法协商，提交乙方当地法院裁决。

　　5、如果甲方在20-________年度，实际供热面积超出80万*方米，超出部分另行计算，同时增加合同总价款。

　　6、此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自签章之日起生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　卖方(简称甲方)：____________________

　　买方(简称乙方)：____________________

　　经甲、乙双方协商，就甲方出售___________________________________出让地一宗，就有关事宜，达成如下协议：

　　1、甲方现有座落在______________________________出让给乙方，分别为12号门面地，该宗地面积为肆拾壹点壹*方米(为一间门面地)。该宗地享受政策与河东路网第二期工程大家同一政策享受。

　　2、甲方提供该宗出让土地的合法手续。

　　3、甲方必须协助乙方办理土地过户的一切相关证件，国家规定的合法手续税费由乙方承担。

　　4、如果因甲方的原因造成乙方经济损失的，必须赔偿乙方的经济损失。甲方如有违法行为，承担一切法律后果。

　　5、该宗出让门面地的价格为人民币贰拾万零捌仟元整，乙方一次性付清，甲方出示亲笔收据。

　　6、此合同乙方付款正式生效。

　　7、甲方必须保证在20____年内动工新建，如不能新建，按银行借款付息。

　　8、该宗地如有欺诈行为，甲方负责一切经济和法律责任，如遇**不可抗拒的力量，双方另行协商解决。

　　9、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方

　　立约人

　　乙方

　　并为甲方向乙方购下列货品，双方商定售货条件如下：

　　销售货品：

　　货品名称规格附件单价数量总价

　　保证货金额：人

　　运费保险费方付担

　　一、交货：

　　二、期限：

　　地点：

　　方式：

　　三、验收：

　　地点：

　　时间

　　条件

　　四、罚则：

　　五、附件：

　　甲方：xx

　　负责人

　　乙方：xx

　　负责人：xx

　　地址:XXXXXXXXXXXXXXXX

　　XXXX年XX月XX日

　　卖方：(以下简称甲方)

　　买方：(以下简称甲方)

　　依照《中华人民共和国合同法》 《预拌混凝土》 (GB14902-20)及有关法律、法规，遵循*等自愿、公*和诚实守信的原则，甲乙双方就购商品混凝土事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称工程地点

　　二、乙方委托甲方供应商品混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数甲方所供应的混凝土，其质量应符合国家标准GB14902-20《预拌混凝土》、《砼强度检验评定标准》GB50107-20及其所引用的相关技术标准。

　　四、供货量验收方式：

　　1、预拌混凝土的供货量，乙方应指定其合法代表人签收甲方的混凝土随车发货单，该发货单作为实际供应混凝土数量的结算依据。

　　2、乙方可对甲方提供的混凝土量进行随机抽验，数量合理误差在2%以内，抽验费用由乙方承担。大于合理误差，则按本车抽验数量为基数计算本次供砼总量，且抽验费用由甲方承担。

　　五、结算和付款方式：

　　1、结算方式：甲方根据乙方签收后的发货单编制结算单，并提供给乙方，由乙方核对后在结算单上盖章或签字确认数量。

　　2、付款方式：现金或转账支付。

　　六、乙方的基本权利和义务：

　　1、乙方应提前二三天，以提交供货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位，浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知甲方。乙方如遇不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时变动的，应提前一天通知甲方。

　　2、乙方应在施工现场为混凝土车辆的运输提供必备的条件，确保施工道路安全畅通， 提供必要的用水、照明和停车场地等设施，并安排专人在现场负责调度指挥，确保施工现场运输车辆、施工机械和人员的安全。

　　3、混凝土搅拌车到达工地后，乙方应在40分钟内办完查验交接手续，由于超时卸料造成的质量缺陷其相应的损失由乙方承担。混凝土浇筑临*结束时，乙方应估算最后车次实际用量并提前一小时告知甲方调度进行数量调控。

　　4、乙方在工地现场砼试块制作和养护必须规范符合GB14902-20要求。

　　5、若甲方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或合同约定，乙方有权拒收。乙方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料，如由此产生的质量问题，由乙方承担全部责任。

　　6、乙方在浇筑混凝土前，模板支撑必须符合安全施工规范要求，如因模板支撑等原因发生事故，一起责任由乙方承担。

　　7、乙方在工程全部完成竣工验收合格，并通过审计部门对工程决算审计完毕，拿到工程款后必须将所有混凝土款付清。

　　8、乙方施工操作必须按泵送混凝土施工规范进行。对于泵送混凝土的混凝土楼板、梁，需在振捣和收面后，采用甲方提供的塑料膜及时覆盖保湿，防止混凝土发生塑性收缩裂缝。

　　七、甲方的基本权利和义务：

　　1、甲方应建立健全的质量保证体系，严格按国家标准规范生产，根据合同和乙方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务

　　2、甲方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。甲方在每次混凝土供货必须按不同混凝土品种等级向乙方提供商品混凝土出厂质量保证书等有关资料。

　　3、甲方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从乙方负责人员的调度指挥，提供优质服务。

　　4、甲方应积极配合乙方对混凝土质量和供应量的抽验，出现争议时，甲方应及时委派相关人员进行协商处理。

　　5、根据甲乙双方友好协商，甲方自愿为乙方首先垫付商品混凝土款150万元整。

　　八、违约责任及质量保证事项：

　　1、由于施工在施工技术、养护等因素造成的工程质量问题，由乙方承担责任。由于甲方混凝土质量不合格，经质量部门鉴定确认后，由甲方承担责任。

　　2、在正常施工过程中，甲方不得另找违反合同规定的理由拒绝向乙方供应混凝土，乙方有权拒付已购混凝土款，并有权选择另外厂方供货，甲方不得有任何异议。

　　九、解决争议方式：本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，向当地人民法院起诉。

　　十、其他事项：

　　1、本合同所签订的单价为一口价，不再____市场价格波动而调整。

　　2、本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。

　　3、本合同如有未尽事宜，双方应积极协商订立书面补充合同。

　　4、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效，

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　甲方(卖方):

　　身份证号:

　　乙方(买方):

　　身份证号:

　　甲、乙双方就位于________(注意:应与商铺产权证上的地址一致)的商铺的整体买卖事宜，根据《合同法》、《城市房地产管理法》等有关法律之规定，双方在遵循*等自愿、诚实信用的原则下，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条甲、乙双方协商一致，乙方受让甲方位于_______________的商铺现房(以下简称商铺)，商铺具体状况如下:

　　(1)产权证号为，土地使用权证号为。

　　(2)商铺座落在，结构为________砖混;

　　(3)商铺产权面积________*方米。

　　(4)商铺占用范围内的土地所有权为国有，国有土地使用权以出让方式获得;

　　(5)商铺目前部分被租赁(承租人为________，租期截止为________，租金为________，具体详见租赁合同)。以上系甲方对商铺基本情况的陈述，甲方保证对所转让的商铺拥有完全的所有权、处分权和收益权，不存在任何权利瑕疵(包括但不限于抵押权、优先购买权等)。乙方以甲方的保证和陈述为基础，决定整体买受上述商铺。

　　甲方保证本合同生效之日起不得与上述商铺的承租人再订立任何有关租赁性质的合同，原租赁合同在未征得乙方书面同意的情况下不得展期、续租。否则导致商铺迟延交付的，甲方应按每迟延一日________元的标准向乙方承担违约金。

　　第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述商铺转让包干价款共计人民币________万元，小写________(元)。

　　乙方的付款方式和付款期限:

　　本合同生效后乙方应向甲方支付给定金人民币________万元，合同履行过程中该定金可抵作购商铺款。

　　甲方应在合同生效后________日内将上述商铺的抵押予以解除，使上述商铺完全具备过户至乙方的条件。(注意:解押资金为商铺的现余抵押贷款额:万元+万元借款)

　　甲方应在商铺的抵押解除后________日内将此商铺过户至乙方名下，乙方应在办妥上述商铺过户手续的当日将价款________元一并支付。(注意:价款为付足上述商铺的款项)。

　　如因甲方原因导致上述商铺无法按照合同约定的上述时间办理过户手续给乙方，视为甲方重大违约，乙方有权单方解除合同，甲方除应立即退还乙方已付款项及利息(自乙方支付房款之日起至实际退还之日止)外，还应向乙方承担定金的担保责任。

　　甲方应在合同生效后________日内将商铺过户至乙方名下，乙方应在妥商铺过户手续的当日将余款元一并付清。

　　第三条上述商铺的过户费用按**的有关规定各自承担。

　　第四条甲、乙双方对商铺的责任界定以过户为准，过户前所有的费用(包括但不限于水电费、物业费、租金等)由甲方承担或享有;过户后所有的费用(包括但不限于水电费、物业费、租金等)由乙方承担或享有。

　　第五条甲方于商铺过户至乙方后3日内将商铺交付乙方，具体方式为:甲方以书面方式告知商铺承租人——商铺的出租人已变更为乙方，甲方须得到商铺承租人的书面确认，并且将该书面确认交与乙方，甲方保证承租人从告知之日起开始向乙方缴纳商铺租金。

　　第六条如因甲方原因导致上述的商铺无法按照合同约定的时间办理过户手续给乙方，视为甲方重大违约，乙方有权单方解除合同，甲方除应立即退还乙方已付款项及利息(自乙方支付房款之日起至实际退还之日止)外，还应向乙方支付违约金10万元。

　　如因乙方原因导致七、八号商铺无法与甲方履行合同(即过户至乙方)，视为乙方重大违约，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付违约金10万元。

　　第七条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不成，双方均有权向商铺所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第八条合同未尽事宜，经协商一致，双方可以订立补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　第九条本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　甲方:

　　乙方:

　　住所地:

　　住所地:

　　电话:

　　电话:

　　身份证号码:

　　身份证号码:

　　________年________月________日

　　________年________月________日

　　甲方：_______________有限公司

　　乙方：___________________________________

　　为使拜城县赛里木镇村畜牧业发展，农民的经济收入提高，经甲乙双方协商，现就引进种羊相关事项签订如下协议：

　　一、甲方为乙方需要，在甘肃省古浪县为乙方引进配种公羊只，怀胎母羊只。

　　二、在购买过程中一切费用由乙方负责（其中：运费19000元车、检疫费2200元车、装车费700元车、用工费1000元车）购母羊1370元只，种羊2350元只，以上共计费用元（大写：元）。

　　三、付款方式：甲方运到乙方指定地点后乙方付清全部费用。

　　四、甲、乙双方不得违约，若一方违约，应承担全部经济损失，由甲方所在法院机关制裁，此协议一式两份，甲、乙双方各一份，双方签字后生效。其它未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：_______________有限公司乙方：____________________

　　代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________

　　开户行：拜城县农村信用合作联社营业部

　　账号：_____

　　_____年_____月_____日

　　甲方（卖方）： 合同编号：

　　乙方（买方）： 签订地点：

　　第一条 红木家具基本情况 （请逐项填写，勿写“同样品”；“验收说明”等内容请在验收后填写，

　　红木家具买卖合同。）

　　签订时间： 年 月 日

　　家具名称 树种名称 树种产地 规格型号 商标 辅材/

　　五金 边材

　　状况 油漆 数量 单价 总价

　　验收

　　说明

　　□ 验收合格 □ 问题及解决方案：

　　□ 货款两清

　　□ 拒收及原因： 买方 送货时间

　　送货员 年 月 日

　　第二条 质量标准：每件红木家具应符合QB/T2385-xx年 — 月 — 日至 — 年 — 月 — 日 本协议期限届满时，双方可就延期问题重新协商。

　　七、协议的终止

　　（1）本协议因以下任何原因而终止： 本协议期限届满； 经双方协商同意终止本合同；

　　（2）本协议的提前终止不应影响合同双方于本协议提前终止日之前根据本协议已产生的权利和义务。

　　八、争议解决与适用法律

　　（1）如合同双方就本协议内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商；协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　（2）本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。

　　九、其他：

　　（1） 甲、乙双方的委托交易合同一经签定，即具有法律效力。任何合同条款的修改，都必须经过甲、乙双方的同意，并以文字的形式加以确认。

　　（2）本协议的.任何一方未能及时行使本协议项下的权利不应被视为放弃该权利，也不影响该方在将来行使该权利。

　　（3）如果本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律，则该条款被视为删除。但本协议的其余条款仍应有效并且有约束力。

　　（4）本协议对每一方的继承人和受让人均有约束力。

　　（5）本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　·委托培训合同 ·审计鉴定合同 ·委托投资合同 ·委托书

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表 法人代表

　　法定地址： 法定地址：

　　开 户 行： 开 户 行：

　　帐 号： 帐 号：

　　甲方：联系电话：乙方：联系电话：经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。风险提示：标的物信息

　　买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。

　　数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。

　　第一条产品的名称、品种、规格和质量

　　1、产品的名称、品种、规格：__________________。（应注明产品的牌号或商标）

　　2、产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行：

　　（1）按国家标准执行；

　　（2）按_______颁布标准执行；

　　（3）由甲乙双方商定技术要求执行。

　　第二条产品的数量和计量单位、计量方法

　　1、产品的数量：______________。

　　2、计量单位、计量方法：____________。

　　3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：________________。

　　第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。风险提示：履行期限、地点和方式

　　履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。

　　如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如一个月内履行完毕，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在某年某月某日前履行完毕则就避免了歧义的产生。

　　第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）

　　1、产品的交货单位：________________。

　　2、交货方法，按下列第（）项执行：

　　（1）乙方送货；

鸡的买卖合同范本十份（扩展6）

——买卖合同范本

买卖合同范本【热门】

　　随着法律知识的普及，合同起到的作用越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的买卖合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　买方：_______________________________ 卖方：____________________________________

　　一、买方订购以下产品

　　型号配置：________________________________

　　二、质量

　　卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。

　　三、交货方式、时间、地点

　　卖方须在本合同签订后10日内交货,由卖方送至内蒙古额济纳旗买方工地,卖方派去现场的只是系统调试工作人员，买方必须配合人员卸货搬运至指定教室，当场交货。

　　四、验收

　　货物到达后,由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格并运走后，卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。

　　五、货款支付

　　买方首交订货款(即人民币：60000元)。货到指定地点后买方查验后付货款(即人民币：70000元)，安装完毕，买方验收合格后，买方20日内一次性支付全部余额货款(即人民币：123650元)。

　　六、售后服务

　　本合同所指的货物自验收合格之日起，按_3_年内免费保修，具体实施办法见产品保修卡;如是硬件本身的故障，免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务，卖方收取一定的服务费;送修免费。

　　七、违约责任买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额30的月利率滞纳金;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。

　　八、争议解决

　　本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理

　　九、合同生效

　　本合同一式两份， 卖方与买方各执一份。 合同自双方签字之日起生效， 购买日期：______年______月____日。

　　十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。

　　买方：___________(签章) 卖方：__________(签章)

　　地址：__________________ 地址：________________

　　法定代表人：____________

　　开户行：________________

　　账号：________________

　　开户名：________________

　　电话：__________________ 电话：________________

　　甲方：_______________有限公司

　　乙方：___________________________________

　　为使拜城县赛里木镇村畜牧业发展，农民的经济收入提高，经甲乙双方协商，现就引进种羊相关事项签订如下协议：

　　一、甲方为乙方需要，在甘肃省古浪县为乙方引进配种公羊只，怀胎母羊只。

　　二、在购买过程中一切费用由乙方负责（其中：运费19000元车、检疫费2200元车、装车费700元车、用工费1000元车）购母羊1370元只，种羊2350元只，以上共计费用元（大写：元）。

　　三、付款方式：甲方运到乙方指定地点后乙方付清全部费用。

　　四、甲、乙双方不得违约，若一方违约，应承担全部经济损失，由甲方所在法院机关制裁，此协议一式两份，甲、乙双方各一份，双方签字后生效。其它未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：_______________有限公司乙方：____________________

　　代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________

　　开户行：拜城县农村信用合作联社营业部

　　账号：_____

　　_____年_____月_____日

　　卖方（甲方）：

　　买方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规规定，经双方协商一致，签立本合同。

　　第一条：质量标准与数量

　　1、甲方应提供引种证明和动物卫生监督部门出具的动物检疫合格证。

　　2、种龟标准：健康无病，无残次，符合相关行业标准。

　　3、种龟存活率：乙方严格按照甲方培养标准下，____月内死亡率不得高于 。

　　第二条：数量与货款

　　种龟品种：____月龄：

　　数量：

　　单价：对 总金额（大写： ） （小写： ）

　　第三条：结算方式

　　乙方预付定金 元（大写 ）余款提货时一次性结清。

　　第四条：交货时间、地点、方式

　　1、交货地点：

　　2、交货时间：________年____月____日

　　3、交货方式：乙方自提，运费亦由乙方自己承担。

　　第五条：验收

　　验收在交货前进行，由甲乙双方共同负责。

　　第六条：技术服务

　　1、应乙方要求，甲方给予提供技术培训、并负责引种后的技术指导；

　　2、应甲乙双方要求，甲方提供乙方购买养龟专用饲料，乙方不得私自购买喂食其他饲料等；

　　3、应乙方要求，甲方协助乙方购买养龟用具、药品等。

　　第七条：违约责任

　　供需方谁违约，谁承担违约责任，可由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

　　第八条：其它约定事项

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　立契约书人：

　　买受人：

　　出卖人：

　　兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物，依动产担保法规定，双方约定条款如下：

　　一、买卖标的物：

　　二、买卖标的物业已点交买受人占有使用，但买受人未付清全部价款之前功尽弃(或买受人所交付支票未全部兑现之前)，出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物，应遵守下列条件：

　　(一)标的物应置放于x (处所)。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意，不得将标的物移离上述地点。

　　(二)出卖人得随时派员至标的物所在地点，检查标的物的状况。

　　(三)买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。

　　(四)标的物(包括零件、附件)因火灾、盗窃以及天灾地变等不可抗力而发生的损失，概归买受人负担。

　　(五)买受人不得交标的物出借、让与、出质、出卖、提供担保或为其他任何处分。

　　三、买卖人取得所有权的方法：

　　四、买受人取得所有权的条件：买受人付清全部价格时(如系开票据时，于该票据全部兑现时)，买受人始行取得标的物所有权。

　　五、第三条所定付款，如买受人有任何一期未付情况(或所开票据有任何一张不兑现情况)，经出卖人以挂号函发信期限三日催告(发信日为准)，买受人仍未清偿时，买受人并愿径受强制执行。出卖人得申请法院强制执行收回买卖标的物。其已付价款，全部视为买受人使用标的物的折旧损害赔偿，不得请求退还。如标的物有毁损，买受人应按出卖人通知的数额赔偿。

　　六、买受人如将标的物保险，其受益人应列为出卖人。

　　七、就本契约所生纠纷之一切诉讼(包括连带保证人部分)以x法院为第一审管辖法院，强制执行收回标的物，则由标的物所在地的地方法院管辖。

　　八、其他条件：

鸡的买卖合同范本十份（扩展7）

——地皮买卖合同范本二十份

　　甲方：身份证号码：常住地址：联系方式：

　　乙方：身份证号码：常住地址：联系方式：

　　甲、乙双方经*等协商，就合作购买惠安县黄塘镇诗口工业基地土地，订立本合同：

　　一、甲、乙双方一致协商同意购买土地位于惠安县黄塘镇诗口工业区;土地面积亩。

　　二、经双方协商，甲方出资元，占%股份;乙方出资元，占%股份。

　　三、申请工业用地项目的`立项，报批由甲、乙双方组成协调小组共同办理，费用共同承担。

　　四、项目用地批复后，甲、乙双方共同协商土地开发利用细节。

　　五、甲、乙双方根据投资比例对该项目用地享有使用权及所有权，双方均不得未经另一方同意自行开发，处理该地块。

　　六、甲、乙双方若要出让各自股份需获得另一方的同意。

　　七、甲、乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应协商解决。协商不成时，任何一方均可向属地人民法院提起诉讼。

　　八、本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商，所达成的合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效，双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日

　　出租方(甲方)：________________身份证号：________________

　　承租方(乙方)：________________身份证号：________________

　　经甲、乙双方友好协商，本着*等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地出租事宜达成协议如下：

　　一、出租地块概况

　　1、该地块位于________________，土地面积为________*方米。

　　2、现该地块的用途为农业用地。

　　二、出租方式

　　1、甲、乙双方通过自愿协商，乙方承租甲方该地块及地块上房屋。

　　2、目前甲方土地及房屋由乙方出租使用，待之前双方所签合同到期后(即________年________月________日到期合同)，再次明确乙方承租甲方土地上的房屋等建筑物所有权归甲方，用于补偿乙方给甲方土地造成的损失。乙方不得提出异议并要求收取任何费用。

　　2、合同到期后甲方土地转让费及甲方土地上房屋出租费用总价为每年人民币大写：________________万元(￥：________________元)。乙方一次性支付甲方以上总价费用时间为________________。

　　三、本合同签订后，甲方就所出租的该宗土地的土地使用权及与土地使用权有关的房屋所有权等其他权利、权益及收益等均归甲方所享有;日后如有征用等的，土地征用赔偿款、青苗补偿等与土地使用权和房屋所有权有关的.全部权益均归甲方享有，乙方不得以任何理由提出异议。

　　四、该土地甲乙双方达成协议后双方均确认无争议事情发生，并保证不发生任何事端。

　　五、乙方如果中途转让承租甲方的土地及房屋必须找到下一家承租方，否则应当承担以下所述违约责任。

　　六、违约责任：如乙方违约，则按每年土地及房屋出租租金总金额3倍赔偿甲方。

　　七、本合同经双方自愿达成，无任何欺哄行为。双方签字捺印后生效，永不翻悔。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(签名)：_________________

　　乙方(签名)：_________________

　　________年________月________日

　　甲 方： 乙 方：

　　身份证号： 身份证号：

　　地 址： 地 址：

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着*等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：

　　第一条：地皮基本情况

　　乙方购买甲方合法拥有的坐落于 市 区 ，产权证第 号，占地面积 *方米的住宅地皮。

　　第二条：付款方式

　　1. 双方议定上述地皮出售价格为人民币 元整。此地皮款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。

　　2. 甲方收到乙方定金 元整(￥ 元)，由于甲方此住宅地皮为国家拆迁补偿用地现无国土、规划等证件，甲方收到定金同时需无条件将此地皮的一切相关手续证件交由乙方保存并协助乙方到市公证部门办理公证乙方单方可办理国土、规划等手续。

　　3. 买卖双方一致同意付款方式：购买此地皮首期楼款(已包含定金)人民币 整(￥ 元)，购买此地皮余款人民币 整(￥ 元)

　　4. 买卖上述地皮交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。

　　第三条：双方责任

　　1. 甲方保证出售的地皮符合国家房产上市的规定，并保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的.责任由甲方承担。

　　2. 甲方应在 年 月 日将该地皮交付乙方。

　　第四条：合同变更

　　1. 在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。

　　2. 本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第五条：违约责任

　　本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。

　　第六条：合同争议的解决

　　本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。

　　第七条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

　　第八条：本合同共三页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　第九条：其他约定 _ _ _ _

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日 年月日

　　甲方： 乙方：

　　身份证号： 身份证号：

　　地址： 地址：

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着*等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：

　　第一条：地皮基本情况

　　乙方购买甲方合法拥有的坐落于___市___区，产权证第___号，占地面积___*方米的住宅地皮。

　　第二条：付款方式

　　1. 双方议定上述地皮出售价格为人民币___元整。此地皮款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。

　　2. 甲方收到乙方定金___元整(￥___元)，由于甲方此住宅地皮为国家拆迁补偿用地现无国土、规划等证件，甲方收到定金同时需无条件将此地皮的一切相关手续证件交由乙方保存并协助乙方到市公证部门办理公证乙方单方可办理国土、规划等手续。

　　3. 买卖双方一致同意付款方式：购买此地皮首期楼款(已包含定金)人民币___整(￥___元)，购买此地皮余款人民币___整(￥ 元)

　　4. 买卖上述地皮交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。

　　第三条：双方责任

　　1. 甲方保证出售的地皮符合国家房产上市的规定，并保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

　　2. 甲方应在__年__月__日将该地皮交付乙方。

鸡的买卖合同范本十份（扩展8）

——一般买卖合同范本十份

　　买方：____________ (甲方) 卖方：____________ (乙方)

　　地址：____________ 邮编：_____ 地址：____________ 邮编：_____

　　电话：____________ 传真：_____ 电话：____________ 传真：_____

　　电子邮箱：__________ 电子邮箱：__________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，订立本合同。

　　第一条 名称、品种、规格和质量

　　1.名称、品种、规格：___________

　　2.质量，按下列第( )项执行：

　　(1) 按照_______标准执行

　　(2) 按样本，样本作为合同的附件

　　(3) 按双方商定要求执行，具体为：____________

　　第二条 数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：________ 。

　　2.计量单位和方法：__________。

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____________。

　　第三条 包装方式和包装品的处理：_______

　　第四条 交货方式：

　　1.交货时间：_______。

　　2.交货地点：_______。

　　3.运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。

　　4.保 险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5.与买卖相关的.单证的转移：___________。

　　第五条 验收：

　　1.验收时间：_______。

　　2.验收方式： ______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。

　　3.验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条 价格与货款支付：

　　1.单价：____;总价：_________(明确币种及大写)。

　　2.货款支付： 货款的支付时间：____________; 货款的支付方式：____________;运杂费和其它费用的支付时间及方式：__________。

　　3.预付货款：________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

　　第七条 提出异议的时间和方法：

　　1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条 甲方违约责任：

　　1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。

　　2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　甲方：乙方：

　　日期：

　　出卖人：_________________

　　买受人：_________________

　　工程名称：_________________

　　签订地点：_________________

　　合同编号：_________________

　　二、质量标准：_________________________标准。 如因产品质量问题造成买受人损失的，出卖人承担全部赔偿责任。

　　三、出卖人对质量负责的条件及期限：________年，________年，质保期自工程竣工验收之日起计算。

　　四、包装标准、包装物的供应与回收：出卖人负责本产品符合包装标准，包装物供应回收由出卖人负责。

　　五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：随机的必备品、配件、工具符合本产品的相关要求，随主件同时到达。

　　六、合理损耗标准及计算办法：损耗由出卖人负责。

　　七、标的物所有权自货到后买受人检验合格签字后转移。

　　八、交(提)货方式、地点：出卖人按照买受人要求的日期负责将货运至买受人指定地点 ，经买受人检验合格后由现场材料员和质检员在供货小票上签字后方视为交货完毕。

　　九、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式为 汽车运输 ，运输及装卸等费用由 出卖人 负责。

　　十、检验标准、方法、地点及期限：出卖人应附产品合格证或质量保证书及必要的技术资料，买受人按照本合同第二条约定的质量标准，现场抽检，以抽检结果确定质量合格。如抽检不合格，出卖人承担由此发生的一切费用。

　　十一、成套设备的安装与调试：由 出卖人 负责产品安装、调试并进行试运行。

　　十二、结算方式、时间及地点：以实际供货清单数量进行结算，按照工程进度及业主工程进度款划拨情况进行支付，出卖人提供正规合法有效发票，余5%的`货款作为质保金，质保期满后支付，质保期为 ______年。

　　十三、担保方式(也可另立担保合同)：

　　十四、本合同解除的条件：

　　1、因特殊原因，双方协商一致

　　2、一方违约

　　3、不可抗力

　　4、工程变更。

　　十五、违约责任：

　　出卖人未按合同约定或买受人通知的数量和时间供货，应按未供货部分价值的每日千分之四向买受人支付违约金。出卖人所提供的货品经检验不符合约定品名、规格、质量和技术标准的，视为未供货，出卖人承担由此给买受人造成的所有损失。

　　十六、本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决协商不成的，依法向买受人所在地人民法院起诉。

　　十七、其他约定：

　　十八、本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方协商一致后签订补充协议。

　　十九、本合同一式 份，出租方持 份、承租方持 份，具有同等法律效力。

　　出卖人(盖章)：__________ 买受人(盖章)：_________________

　　住所：_________________ 住所：________________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：_________________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：_________________

　　电话：_________________ 电话：_________________

　　传真：_________________ 传真：_________________

　　开户银行：_________________ 开户银行：_________________

　　账号：_________________ 账号：_________________

　　合同签订时间：_________________

　　买方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人/身份证号码：

　　地址：

　　卖方（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人/身份证号码：

　　地址：

　　各方根据中华人民共和国相关法律、法规，在*等、自愿的基础上，经友好协商，就货物买卖相关事宜达成如下条款。

　　第一条名称、品种、规格和质量

　　1、名称、品种、规格：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2、质量，按下列第（）项执行：

　　（1）按照＿＿＿＿＿＿＿标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

　　（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。

　　（3）按双方商定要求执行，具体为：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（应具体约定产品质量要求）。

　　第二条数量和计量单位、计量方法

　　1、数量：＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　2、计量单位和方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三条包装方式和包装品的处理

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿（应尽可能注明所采用的'包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。）。

　　第四条交货方式

　　1、交货时间：＿＿＿＿＿＿＿。

　　2、交货地点：＿＿＿＿＿＿＿。

　　3、运输方式：＿＿＿＿＿＿＿（注明由谁负责代办运输）。

　　4、保险：＿＿＿＿＿＿＿（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种）。

　　5、与买卖相关的单证的转移：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第五条验收

　　1、验收时间：＿＿＿＿＿＿＿。

　　2、验收方式：

　　＿＿＿＿＿＿（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）。

　　3、验收如发生争议，由＿＿＿检验机构按＿＿＿检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条价格与货款支付

　　1、单价：＿＿＿＿；总价：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（明确币种及大写）。

　　2、货款支付：

　　货款的支付时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　货款的支付方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3、预付货款：＿＿＿＿＿＿＿＿（根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间）。

　　第七条提出异议的时间和方法

　　1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后＿＿＿＿日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起＿＿＿日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3、乙方在接到甲方书面异议后，应在＿＿＿＿＿日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条甲方违约责任

　　1、甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的＿＿＿％违约金。

　　2、甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之＿＿＿计算，向乙方支付违约金；如＿＿＿＿日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之＿＿＿＿计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　4、甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之＿＿＿＿计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　5、甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　6、甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　7、其它约定：＿＿＿＿＿＿＿＿__＿＿＿。

　　第九条乙方的违约责任

　　1、乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款＿＿＿％的违约金。

　　2、乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3、乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　4、乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之＿＿＿＿计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过＿＿＿日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　5、乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　6、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　7、乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后＿＿日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　8、其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第十条不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后＿＿＿日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条争议解决

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

　　第十二条附加条款

　　1、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　2、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　3、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第十三条其它事项

　　1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后＿＿日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　4、双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以＿＿＿方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的＿＿＿日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　第十四条生效

　　1、本合同自各方签字之日起生效。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

　　买方（签字、盖章）：__________________

　　卖方（签字、盖章）：__________________

　　合同签订日期______________合同签订地点______________

　　买方：_________（下称甲方）

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　电子邮箱：_________

　　卖方：_________（下称乙方）

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　电子邮箱：_________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，订立本合同。

　　第一条名称、品种、规格和质量

　　1.名称：_________

　　2.品种：_________

　　3.规格：_________（应注明产品的牌号或商标）

　　4.质量，按下列第_________项执行：

　　（1）按照_________标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）

　　（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）

　　（3）按双方商定要求执行，具体为：_________（应具体约定产品质量要求）

　　第二条数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：_________.

　　2.计量单位和方法：_________.

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________.

　　第三条包装方式和包装品的处理

　　_________（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担）

　　第四条交货方式

　　1.交货时间：_________.

　　2.交货地点：_________.

　　3.运输方式：_________（注明由谁负责代办运输）

　　4.保险：_________（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种）

　　5.与买卖相关的单证的转移：_________.

　　第五条验收

　　1.验收时间：

　　2.验收方法：

　　_________（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）；

　　3.验收标准：

　　4.由谁负责验收和试验：

　　5.验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条价格与货款支付

　　1.单价：_________；总价：_________（明确币种及大写）

　　2.货款支付：

　　货款的支付时间：_________；

　　货款的支付方式：_________；

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________.

　　3.预付货款：_________（根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间）

　　第七条提出异议的时间和方法

　　1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议；在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条声明及保证

　　甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第九条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的'商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十条甲方违约责任

　　（1）甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。

　　（2）甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付违约金；如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　（3）甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　（4）甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　（5）甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　（6）甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　（7）其它约定：_________.

　　第十一条乙方的违约责任

　　（1）乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。

　　（2）乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　（3）乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　甲方(签章)：_________

　　乙方(签章)：_________

　　签订地点：___________

　　签订地点：___________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　出卖人：_________________

　　买受人：_________________

　　工程名称：_________________

　　签订地点：_________________

　　合同编号：_________________

　　二、质量标准：_________________________标准。 如因产品质量问题造成买受人损失的，出卖人承担全部赔偿责任。

　　三、出卖人对质量负责的条件及期限：________年，________年，质保期自工程竣工验收之日起计算。

　　四、包装标准、包装物的供应与回收：出卖人负责本产品符合包装标准，包装物供应回收由出卖人负责。

　　五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：随机的必备品、配件、工具符合本产品的相关要求，随主件同时到达。

　　六、合理损耗标准及计算办法：损耗由出卖人负责。

　　七、标的物所有权自货到后买受人检验合格签字后转移。

　　八、交(提)货方式、地点：出卖人按照买受人要求的日期负责将货运至买受人指定地点 ，经买受人检验合格后由现场材料员和质检员在供货小票上签字后方视为交货完毕。

　　九、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式为 汽车运输 ，运输及装卸等费用由 出卖人 负责。

　　十、检验标准、方法、地点及期限：出卖人应附产品合格证或质量保证书及必要的技术资料，买受人按照本合同第二条约定的质量标准，现场抽检，以抽检结果确定质量合格。如抽检不合格，出卖人承担由此发生的一切费用。

　　十一、成套设备的安装与调试：由 出卖人 负责产品安装、调试并进行试运行。

　　十二、结算方式、时间及地点：以实际供货清单数量进行结算，按照工程进度及业主工程进度款划拨情况进行支付，出卖人提供正规合法有效发票，余5%的货款作为质保金，质保期满后支付，质保期为 ______年。

　　十三、担保方式(也可另立担保合同)：

　　十四、本合同解除的条件：

　　1、因特殊原因，双方协商一致

　　2、一方违约

　　3、不可抗力

　　4、工程变更。

　　十五、违约责任：

　　出卖人未按合同约定或买受人通知的数量和时间供货，应按未供货部分价值的每日千分之四向买受人支付违约金。出卖人所提供的货品经检验不符合约定品名、规格、质量和技术标准的，视为未供货，出卖人承担由此给买受人造成的所有损失。

　　十六、本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决协商不成的，依法向买受人所在地人民法院起诉。

　　十七、其他约定：

　　十八、本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方协商一致后签订补充协议。

　　十九、本合同一式 份，出租方持 份、承租方持 份，具有同等法律效力。

　　出卖人(盖章)：__________ 买受人(盖章)：_________________

　　住所：_________________ 住所：________________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：_________________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：_________________

　　电话：_________________ 电话：_________________

　　传真：_________________ 传真：_________________

　　开户银行：_________________ 开户银行：_________________

　　账号：_________________ 账号：_________________

　　合同签订时间：_________________

　　出卖方：(以下简称甲方)

　　买受方：(以下简称乙方)

　　经甲乙双方*等协商，甲方将属于本人所有的“陕汽”牌sx3315nrxx重型自卸货车一辆出售给乙方。车号为陕ah8499，发动机号为1611d110xx，车辆识别代号为lzgcr2r66bx054xx。现双方根据《合同法》、《物权法》的相关规定，就有关问题达成如下协议，供双方共同遵守。

　　一、标的

　　甲方出售给乙方的标的车辆为“陕汽”牌sx3315nrxx重型自卸货车。车号、发动机号、车辆识别代号见上。价款：标的车辆售价为贰拾壹万伍仟元整(￥215000元)。

　　二、付款方式

　　车款由乙方于20xx年4月17日付款壹拾捌万元整(￥180000元)，其余35000元由乙方为甲方拉砂抵顶。

　　三、证照手续的过户与办理

　　车辆行驶证的车主姓名为王某某。现双方同意车辆行驶证的车主姓名不变，车辆不办任何过户手续。日后乙方如果需过户，甲方应提供相关材料并积极配合，所需费用由乙方承担。

　　四、标的'车辆的交付使用和相关费用的承担

　　车辆及其手续(行车证、车辆的户口手续、车辆附加费购置发票、保险费发票等)的交付期限为20xx年4月17日，在乙方向甲方交付购车现金时交付。车辆交付前的所有费用(包括交通违章罚款和扣分)由甲方承担，车辆交付后的所有费用及其他责任由乙方承担。车辆交付乙方后，因车辆所发生的一切事故责任，均由乙方承担，甲方不承担责任。

　　五、违约责任

　　1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失;

　　2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失(包括车辆停运损失和驾驶员的误工费)。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方可另行协商，补充合同。

　　七、合同自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方(签名)：

　　乙方(签名)：

　　日期：

　　出卖人：_________________

　　买受人：_________________

　　工程名称：_________________

　　签订地点：_________________

　　合同编号：_________________

　　二、质量标准：_________________________标准。 如因产品质量问题造成买受人损失的，出卖人承担全部赔偿责任。

　　三、出卖人对质量负责的条件及期限：________年，________年，质保期自工程竣工验收之日起计算。

　　四、包装标准、包装物的供应与回收：出卖人负责本产品符合包装标准，包装物供应回收由出卖人负责。

　　五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：随机的必备品、配件、工具符合本产品的.相关要求，随主件同时到达。

　　六、合理损耗标准及计算办法：损耗由出卖人负责。

　　七、标的物所有权自货到后买受人检验合格签字后转移。

　　八、交(提)货方式、地点：出卖人按照买受人要求的日期负责将货运至买受人指定地点 ，经买受人检验合格后由现场材料员和质检员在供货小票上签字后方视为交货完毕。

　　九、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式为 汽车运输 ，运输及装卸等费用由 出卖人 负责。

　　十、检验标准、方法、地点及期限：出卖人应附产品合格证或质量保证书及必要的技术资料，买受人按照本合同第二条约定的质量标准，现场抽检，以抽检结果确定质量合格。如抽检不合格，出卖人承担由此发生的一切费用。

　　十一、成套设备的安装与调试：由 出卖人 负责产品安装、调试并进行试运行。

　　十二、结算方式、时间及地点：以实际供货清单数量进行结算，按照工程进度及业主工程进度款划拨情况进行支付，出卖人提供正规合法有效发票，余5%的货款作为质保金，质保期满后支付，质保期为 ______年。

　　十三、担保方式(也可另立担保合同)：

　　十四、本合同解除的条件：

　　1、因特殊原因，双方协商一致

　　2、一方违约

　　3、不可抗力

　　4、工程变更。

　　十五、违约责任：

　　出卖人未按合同约定或买受人通知的数量和时间供货，应按未供货部分价值的每日千分之四向买受人支付违约金。出卖人所提供的货品经检验不符合约定品名、规格、质量和技术标准的，视为未供货，出卖人承担由此给买受人造成的所有损失。

　　十六、本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决协商不成的，依法向买受人所在地人民法院起诉。

　　十七、其他约定：

　　十八、本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方协商一致后签订补充协议。

　　十九、本合同一式 份，出租方持 份、承租方持 份，具有同等法律效力。

　　出卖人(盖章)：__________ 买受人(盖章)：_________________

　　住所：_________________ 住所：________________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：_________________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：_________________

　　电话：_________________ 电话：_________________

　　传真：_________________ 传真：_________________

　　开户银行：_________________ 开户银行：_________________

　　账号：_________________ 账号：_________________

　　合同签订时间：_________________

　　买方：__________ 有限公司 (下称甲方)

　　地址：_______________

　　电话：_______________

　　传真：___________

　　卖方：__________ 有限公司 (下称乙方)

　　地址：_________________

　　电话：_____________

　　传真：__________________

　　甲乙双方经过协商，本着自愿及*等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

　　第一条 名称及数量

　　1. 名称：维修工具及办公设备__________________

　　2. 数量：一批(详见附件清单)__________________。

　　第四条 交货方式

　　1. 交货时间：________________________________

　　2. 交货地点：__________________________

　　3. 运输方式：

　　乙方负责 ________________________。

　　第五条 损失风险

　　货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。

　　第六条 价格与货款支付

　　1.总价：________________________(大写)。______________元(小写)

　　2. 货款支付：__________

　　货款的支付时间：_______________

　　货款的支付方式：____________________

　　第七条 提出异议的时间和方法

　　1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_5_日内向乙方提出书面异议在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_7日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　第八条 甲方违约责任

　　1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之__________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　第九条 乙方的违约责任

　　1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。

　　2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之__________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___________日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　第十条 不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的.客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、**行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后__20__日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十一条 其他事项

　　1. 按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_30___日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2. 约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3. 合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　第十二条 争议的处理

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。

　　第十三条 解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十四条 补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 第十五条 合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式__两__份，双方各执_壹___份，具有同等法律效力

　　甲方：________________(上海)有限公司

　　盖章：_________________________________

　　代表(签字)：_____________________

　　___________年____月____日

　　乙方：_________________(上海)有限公司

　　盖章：________________

　　代表(签字)：_________________

　　___________年____月____日

　　买方：_________（下称甲方）

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　电子邮箱：_________

　　卖方：_________（下称乙方）

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　电子邮箱：_________

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及*等互利的原则，订立本合同。

　　第一条名称、品种、规格和质量

　　1.名称：_________

　　2.品种：_________

　　3.规格：_________（应注明产品的牌号或商标）

　　4.质量，按下列第_________项执行：

　　（1）按照_________标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）

　　（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）

　　（3）按双方商定要求执行，具体为：_________（应具体约定产品质量要求）

　　第二条数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：_________.

　　2.计量单位和方法：_________.

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________.

　　第三条包装方式和包装品的处理

　　_________（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担）

　　第四条交货方式

　　1.交货时间：_________.

　　2.交货地点：_________.

　　3.运输方式：_________（注明由谁负责代办运输）

　　4.保险：_________（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种）

　　5.与买卖相关的单证的转移：_________.

　　第五条验收

　　1.验收时间：

　　2.验收方法：

　　_________（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）；

　　3.验收标准：

　　4.由谁负责验收和试验：

　　5.验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条价格与货款支付

　　1.单价：_________；总价：_________（明确币种及大写）

　　2.货款支付：

　　货款的支付时间：_________；

　　货款的支付方式：_________；

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________.

　　3.预付货款：_________（根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间）

　　第七条提出异议的时间和方法

　　1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议；在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条声明及保证

　　甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的`判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

鸡的买卖合同范本十份（扩展9）

——附条件买卖合同范本十份

　　立契约书人买受人：____

　　出卖人：____

　　兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物，依动产担保法规定，双方约定条款如下：

　　一、 买卖标的物：

　　二、 买卖标的物业已点交买受人占有使用，但买受人未付清全部价款之前功尽弃(或买受人所交付支票未全部兑现之前)，出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物，应遵守下列条件：

　　(一) 标的物应置放于__(处所)。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意，不得将标的物移离上述地点。

　　(二) 出卖人得随时派员至标的'物所在地点，检查标的物的状况。

　　(三) 买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。

　　(四) 标的物(包括零件、附件)因火灾、盗窃以及天灾地变等不可抗力而发生的损失，概归买受人负担。

　　(五) 买受人不得交标的物出借、让与、出质、出卖、提供担保

　　或为其他任何处分。

　　三、 买卖人取得所有权的方法：

　　四、 买受人取得所有权的条件：买受人付清全部价格时(如系开票据时，于该票据全部兑现时)，买受人始行取得标的物所有权。

　　五、 第三条所定付款，如买受人有任何一期未付情况(或所开票据有任何一张不兑现情况)，经出卖人以挂号函发信期限三日催告(发信日为准)，买受人仍未清偿时，买受人并愿径受强制执行。出卖人得申请法院强制执行收回买卖标的物。其已付价款，全部视为买受人使用标的物的折旧损害赔偿，不得请求退还。如标的物有毁损，买受人应按出卖人通知的数额赔偿。

　　六、 买受人如将标的物保险，其受益人应列为出卖人。

　　七、 就本契约所生纠纷之一切诉讼(包括连带保证人部分)以__法院为第一审管辖法院，强制执行收回标的物，则由标的物所在地的地方法院管辖。

　　八、 其他条件：

　　(一) 双方应即日向管辖登记机关，办理动产担保附条件买卖契约的登记。如买受人不协同出卖人办理登记，任凭出卖人随时收回标的物，并赔偿出卖人的一切损失，买受人无异议。

　　(二) 本件动产担保附条件买卖契约登记有效期间为三年，自登记日起算。

　　(三) 出卖人收回标的物十日内，买受人得以现金缴付余额全部(或未兑付票据全部)及偿还出卖人收回的一切费用于出卖人后，领回原标的物。其领回位置，由买受人自理。

　　(四) 其他未定事项，概依有关法律的规定办理。

　　九、 买受人的连带保证人，就买受人因本契约而生的一切债务，负连带责任，并愿抛弃民法保证各条内有关保证人和权利。连带保证人所负责任，以保证至履行本契约所生全部债务时为止。保证人非经出卖人的书面同意，不得借故中途退保。

　　十、 出卖人依第五条收回的买卖标的物，经拍卖所得的价金与买受人已付的价金合计总数不足清偿全部货款时，买受人及连带保证人仍应负全部清偿责任。

　　出卖人：

　　_________年________月_______日

　　买受人：

　　_________年________月_______日

　　立契约书人买受人：____

　　出卖人：____

　　兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物，依动产担保法规定，双方约定条款如下：

　　一、买卖标的物：____

　　二、买卖标的物业已点交买受人占有使用，但买受人未付清全部价款之前功尽弃(或买受人所交付支票未全部兑现之前)，出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物，应遵守下列条件：

　　(一)标的物应置放于(处所)。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意，不得将标的物移离上述地点。

　　(二)出卖人得随时派员至标的物所在地点，检查标的物的状况。

　　(三)买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。

　　(四)标的.物(包括零件、附件)因火灾、盗窃以及天灾地变等不可抗力而发生的损失，概归买受人负担。

　　(五)买受人不得交标的物出借、让与、出质、出卖、提供担保或为其他任何处分。

　　三、买卖人取得所有权的方法：

　　四、买受人取得所有权的条件：买受人付清全部价格时(如系开票据时，于该票据全部兑现时)，买受人始行取得标的物所有权。

　　五、第三条所定付款，如买受人有任何一期未付情况(或所开票据有任何一张不兑现情况)，经出卖人以挂号函发信期限三日催告(发信日为准)，买受人仍未清偿时，买受人并愿径受强制执行。出卖人得申请法院强制执行收回买卖标的物。其已付价款，全部视为买受人使用标的物的折旧损害赔偿，不得请求退还。如标的物有毁损，买受人应按出卖人通知的数额赔偿。

　　六、买受人如将标的物保险，其受益人应列为出卖人。

　　七、就本契约所生纠纷之一切诉讼(包括连带保证人部分)以__________法院为第一审管辖法院，强制执行收回标的物，则由标的物所在地的地方法院管辖。

　　八、其他条件：

　　(一)双方应即日向管辖登记机关，办理动产担保附条件买卖契约的登记。如买受人不协同出卖人办理登记，任凭出卖人随时收回标的物，并赔偿出卖人的一切损失，买受人无异议。

　　(二)本件动产担保附条件买卖契约登记有效期间为三年，自登记日起算。

　　(三)出卖人收回标的物十日内，买受人得以现金缴付余额全部(或未兑付票据全部)及偿还出卖人收回的一切费用于出卖人后，领回原标的物。其领回位置，由买受人自理。

　　(四)其他未定事项，概依有关法律的规定办理。

　　九、买受人的连带保证人，就买受人因本契约而生的一切债务，负连带责任，并愿抛弃民法保证各条内有关保证人和权利。连带保证人所负责任，以保证至履行本契约所生全部债务时为止。保证人非经出卖人的书面同意，不得借故中途退保。

　　十、出卖人依第五条收回的买卖标的物，经拍卖所得的价金与买受人已付的价金合计总数不足清偿全部货款时，买受人及连带保证人仍应负全部清偿责任。

　　买受人：____

　　住址：____

　　身份证号：____

　　连带保证人：____

　　住址：____

　　身份证号：____

　　出卖人：____

　　____年 月 日

　　__________________买卖合同

　　卖方（以下简称甲方）：_________________________________________

　　地址： 法定代表人:

　　买方（以下简称乙方）：_________________________________________

　　地址： 法定代表人:

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公*和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买___________________________________达成如下协议。

　　第一条 本合同的标的物为___________________________________________

　　第二条 甲方同意受让本合同交易标的物的成交价款为人民币仟佰

　　拾万仟佰拾元（小写：￥ _______万元）整。

　　第三条 交付期限

　　甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该__________________交付给乙方。

　　第四条 该合同生效后，甲乙双方应备齐有关资料共同向行政主管机关申请办

　　理转移登记，完成交易标的物的产权转移登记手续。

　　第五条 在登记主管机关核准转移登记申请以前，有关交易标的物的产权瑕疵

　　所引起的`风险、责任仍由甲方承担；自行政机关机关核准转移登记申请后，有关交易标的物的一切风险和责任由乙方承担。

　　第六条 自行政机关核准转移登记申请之日起____个工作日内，甲方将交易标

　　的物按现状移交给乙方。

　　第七条 该合同的生效条件

　　如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方债款，则该买卖合同生效；如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方债款，则该买卖合同不生效。

　　第八条 本合同一式_____份，甲方、乙方各_____份，其余由双方持送有关部

　　门。

　　甲方： 乙方：

　　（签章） （签章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签订日期：

　　签订地点：

　　买受人：xxx

　　出卖人：xxx

　　兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物，依动产担保法规定，双方约定条款如下：

　　一、买卖标的物：

　　二、买卖标的物业已点交买受人占有使用，但买受人未付清全部价款之前功尽弃（或买受人所交付支票未全部兑现之前），出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物，应遵守下列条件：

　　（一）标的物应置放于xx（处所）。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意，不得将标的物移离上述地点。

　　（二）出卖人得随时派员至标的物所在地点，检查标的物的状况。

　　（三）买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。

　　（四）标的物（包括零件、附件）因火灾、盗窃以及天灾地变等不可抗力而发生的损失，概归买受人负担。

　　（五）买受人不得交标的物出借、让与、出质、出卖、提供担保或为其他任何处分。

　　三、买卖人取得所有权的方法：

　　四、买受人取得所有权的条件：买受人付清全部价格时（如系开票据时，于该票据全部兑现时），买受人始行取得标的'物所有权。

　　五、第三条所定付款，如买受人有任何一期未付情况（或所开票据有任何一张不兑现情况），经出卖人以挂号函发信期限三日催告（发信日为准），买受人仍未清偿时，买受人并愿径受强制执行。出卖人得申请法院强制执行收回买卖标的物。其已付价款，全部视为买受人使用标的物的折旧损害赔偿，不得请求退还。如标的物有毁损，买受人应按出卖人通知的数额赔偿。

　　六、买受人如将标的物保险，其受益人应列为出卖人。七、就本契约所生纠纷之一切诉讼（包括连带保证人部分）以xx法院为第一审管辖法院，强制执行收回标的物，则由标的物所在地的地方法院管辖。

　　八、其他条件：

　　（一）双方应即日向管辖登记机关，办理动产担保附条件买卖契约的登记。如买受人不协同出卖人办理登记，任凭出卖人随时收回标的物，并赔偿出卖人的一切损失，买受人无异议。

　　（二）本件动产担保附条件买卖契约登记有效期间为三年，自登记日起算。

　　（三）出卖人收回标的物十日内，买受人得以现金缴付余额全部（或未兑付票据全部）及偿还出卖人收回的一切费用于出卖人后，领回原标的物。其领回位置，由买受人自理。

　　（四）其他未定事项，概依有关法律的规定办理。

　　九、买受人的连带保证人，就买受人因本契约而生的一切债务，负连带责任，并愿抛弃民法保证各条内有关保证人和权利。连带保证人所负责任，以保证至履行本契约所生全部债务时为止。保证人非经出卖人的书面同意，不得借故中途退保。

　　十、出卖人依第五条收回的买卖标的物，经拍卖所得的价金与买受人已付的价金合计总数不足清偿全部货款时，买受人及连带保证人仍应负全部清偿责任。

　　买受人：__________

　　住址：__________

　　身份证号：__________

　　连带保证人：__________

　　住址：__________

　　身份证号：__________

　　出卖人：__________

　　xxxx年x月x日

　　买受人：____

　　出卖人：____

　　兹因买受人向出卖人购买附表一的标的物，依动产担保法规定，双方约定条款如下：

　　一、买卖标的物：____________

　　二、买卖标的物业已点交买受人占有使用，但买受人未付清全部价款之前功尽弃(或买受人所交付支票未全部兑现之前)，出卖人保有标的物及其附件的所有权。买受人使用标的物，应遵守下列条件：

　　(一)标的物应置放于____________(处所)。买受人妥善保管维护使用。未经出卖人书面同意，不得将标的物移离上述地点。

　　(二)出卖人得随时派员至标的物所在地点，检查标的物的状况。

　　(三)买受人不得毁损标的物或涂灭标的物上名称、商标、厂牌与编号。