工程建设管理合同通用5篇

　　工程建设管理合同 1

　　委托人(甲方)：________

　　管理人(乙方)：________

　　签定地点：________

　　签订日期：___年___月___日

　　委托人(甲方)与项目管理人(乙方)经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

　　工程名称：___

　　工程地点：___

　　工程规模：建筑面积___*方米

　　总投资：___

　　项目管理服务内容：

　　1、前期管理：

　　①办理建设工程规划许可证;

　　②负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续，并办理相关的施工许可证;

　　③配合甲方做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并提供相关服务;

　　④协助甲方进行设计工作的协调，提供优化建议，使其成果符合甲方要求;

　　⑤协助甲方对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察;

　　⑥项目的其他前期管理工作;

　　2、全过程项目协调

　　①编制项目管理的工作内容和控制方法;

　　②负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作;

　　③负责协调投资监理工程监理之间的工作;

　　④其他项目管理工作。

　　3、合同管理

　　①负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查;

　　②负责合同之条款费用和付款方式的初步审核;

　　③负责所有合同履行合同相关义务和权利的行使;

　　④负责合同纠纷的处理;

　　⑤负责与本项目有关的合同管理工作。

　　4、后期管理：

　　①负责组织工程竣工验收

　　②负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核;

　　③负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理;

　　④负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作;

　　⑤负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册，以及向有关部门的移交;

　　⑥负责工程项目使用说明书的编制;

　　⑦负责项目的固定资产的登记、造册，以及清单与实物的移交;

　　⑧其他有关的后期管理工作。

　　二、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、项目管理建议书(投标书);

　　2、本合同标准条件;

　　3、本合同专用条件;

　　4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　三、管理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经委托人书面许可，管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。

　　四、委托人向管理人承诺按照本合同载明的期限、方式、币种，向管理人支付报酬。

　　五、项目管理费用

　　1、计算依据

　　根据***《基础建设财务管理若干规定》和___市财政主管部门等有关规定，计算本项目的管理费。

　　2、建安投资额及管理费费率

　　建筑安装工程投资额(暂估)___万元，管理费费率___ %，管理费用为___万元：(大写：人民币___元)。若建安工程造价出现调整(上下浮动超过20%的，则增减部分的项目管理费用及费率由双方另行协商确定。但双方另行协商确定的项目管理费率最高不得超过3%)。

　　3、支付方式

　　①合同签订后七天内预付管理费20%;

　　②管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算;

　　③支付时间：

　　④委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬和额外工作报酬：(报酬=附加工作日数﹡___元/人日)。

　　六、履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成立的，提交工程所在地人民法院解决。

　　七、本合同一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份。

　　委托人：(签章)________

　　管理人：(签章)________

　　住所：________

　　住所：________

　　法定代表人：(签章)________

　　法定代表人：(签章)________

　　开户银行：________

　　开户银行：________

　　账号：________

　　账号：________

　　邮编：________

　　邮编：________

　　电话：________

　　电话：________

　　本合同签订于___年___月___日

　　工程建设管理合同 2

　　1工程概况

　　山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157.30m3/s。

　　2建设工程监理

　　水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

　　2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。

　　2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：

　　①提前的时间和修订后的进度计划；

　　②承包人的赶工措施；

　　③发包人为赶工提供的条件；

　　④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。

　　以便提高承包方工作积极性。

　　对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公*、合理解决。

　　2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。

　　2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。

　　2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

　　2.**同争议与索赔管理

　　2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。

　　2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：

　　①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；

　　②不属于承包商应承担责任；

　　③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：

　　①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

　　②承包商的取费标准是否正确、合理；

　　③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。

　　3几点建议

　　结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：

　　①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；

　　②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；

　　③重视材料供应；

　　④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

　　参考文献

　　[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

　　[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).

　　[3]中华人民共和国合同法.

　　工程建设管理合同 3

　　1合同管理特征

　　电力建设工程合同区别于一般的经济合同，有其自身的特殊性，在进行项目合同管理时应把握其一般的特点。

　　1)合同管理长期性。由于电力建设工程周期长，相应合同的生命周期就会长，合同管理的周期长、跨度大，会使其受到外界各种因素的影响大，而且合同本身还可能存在很多不可预见性的风险，妨碍合同的正常实施，造成经济损失。

　　2)合同管理动态性。项目合同实施的过程中牵涉较多，合同内外干扰事件较多、合同变更频繁，实施过程中合同也要因时调整，是动态化的管理过程。

　　3)合同管理的复杂性。项目进行过程中需要众多的参建单位，接口复杂，合同履行过程中涉及到业主与承包商、不同承包商之间、承包商与分包商及业主与材料供应商之间的各种复杂关系，使得项目合同的管理极其复杂，处理不当会带来经济损失。

　　4)合同管理的效益性。电力建设投资大、合同金额高，合同管理的好坏直接影响企业的利益。

　　2合同管理现状

　　电力工程建设的复杂性决定了其合同管理的艰难程度，我国电力市场建设发育还不完善，交易行为也不规范，电力建设合同管理中也存在一些比较主要的问题。

　　1)合同法律意识不强。工程合同一般为承发包双方的法制性文件，必须依法签字履行。往往有许多企业法人及合同主管人员忽视法律对工程合同的保护和监督作用，在合同实施过程中没有依循法律约束自己的行为和按照法律条款来保护自己，在签订合同中主观办事，随意变更，甚至另行随意起草合同等。

　　2)重视工程建设，轻视合同管理。合同管理在国外被视为承包商盈亏的关键环节。而现有的电力企业中很多部门人员只注重项目的工程建设，对合同管理不重视甚至不予理睬，从而出现一些不必要的损失。从行业管理方面来看，管理部门对施工合同的管理力度不够，采用的措施不到位，方法也不得当。

　　3)合同管理脱节。工程合同管理是有效控制工程进度、质量、资金投入的法律性文件，然而在实际履行过程中所中的标书与施工管理合同管理分属不同职能部门，施工单位与建设单位签约后，合同就会以文件形式转达项目经理部，而项目经理部只管合同，不管技术，这种施工合同管理与招标管理在实施过程中产生分支、脱节的现象，最终使技术流于形式。

　　4)合同索赔难以实现。在电力工程施工中，有时由于设计变更或工程量的增加，业主未按合同办理签证，增加的工程量无法签证，增加了承包商的施工成本，降低了利润，增加了市场风险。但许多施工企业因为害怕与业主的关系搞僵，不利于今后的合作，为了未来的合作，承包方往往不依据合同进行索赔。

　　5)专业人才匮乏。电力建设合同涉及专业面广、内容多，合同管理需要专业的技术人员。然而很多建设项目管理机构中，没有专业技术人员管理合同，或者合同管理人员缺少培训，将合同管理简单地视为一种事务性工作，一旦发生合同纠纷，缺少必要的法律援助。

　　3合同管理的几点意见

　　1)提高对合同的法律认识。合同是保护自己合法权益的有利武器和工具，要通过宣传、培训，让相关人员真正地认识到这一点。要依法运用合同审查等手段，在事前避免或减少由于合同不严谨而带来的经济纠纷和不必要的损失。施工过程中要加强项目管理和施工人员的法制观念，从根本上保证合同的履行。

　　2)加强合同管理。作为合同管理部门要从思想上高度重视，提高合同管理的重视程度，与企业其他管理并抓;在制度上，建立合同实施保证体系，将合同责任制落实到具体工程和人员;配备专人管理，对相关文件进行风险分析;健全合同文档管理系统，对于工程进行过程中来往有关合同的书函文件进行资料收集、整理及存档。

　　3)增强索赔意识。索赔是企业保护自己合法权益、防范合同风险比较重要的方法，是企业进入市场必须具备的市场观念和行为。作为企业要敢于索赔，学会索赔，认真研究文件内容，寻找机会，建立相关索赔的详细档案，并按合同约定的时间及时反映报送索赔文件，获得合法、合理的索赔。

　　4结语

　　在市场经济迅猛发展的今天，电力建设项目合同约束着双方的权利和义务，作为电力企业只有严格按照合同规定的内容，并切实实施合同管理，维护合同双方的合法权益，把合同管理落到实处。相信电力企业严格贯彻合同管理规范，树立牢固的合同意识，认真地研究合同并管理合同，必将收获更大的经济利益和经济效益，在电力企业竞争的浪潮中立于不败之地。

　　工程建设管理合同 4

　　1.施工总进度规划或施工总进度计划是()。

　　A.以里程碑事件为进度目标 B.是实施性施工进度计划

　　C.确定施工作业的具体安排 D.确定一个月度或旬的资金需求

　　2.在双代号时标网络中，以波形线表示工作的()。

　　A.逻辑关系 B.作业时间

　　C.总时差 D.自由时差

　　3.某工作N有A、B、C三项紧后工作，LFA=20、DA=，LSB=22，LFC=25、DC=1，则LFN为()。

　　A.17 B.24

　　C.22 D.20

　　4.某网络计划，已知TF=8，FF=4，检查时发现M工作的持续时间延长了6天，说明M工作()。

　　A.会将其紧后工作推迟6天，不影响总工期

　　B.会将其紧后工作推迟2天，不影响总工期

　　C.会将其紧后工作推迟4天，使总工期延长2天

　　D.会将其紧后工作推迟2天，使总工期延长2天

　　5.进行进度控制会议的组织设计属于进度控制的()措施。

　　A.组织 B.技术

　　C.经济 D.管理

　　6.建设工程项目的质量内涵指的是()。

　　A.法律法规技术标准和合同等所规定的要求

　　B.建筑产品本身客观上已存在的某些要求

　　C.满足明确和隐含需要的特性之总和

　　D.满足质量要求的一系列作业技术和活动

　　7.在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持文件的是()。

　　A.程序文件 B.质量计划

　　C.质量记录 D.质量方针

　　8.PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是()。

　　A.明确目标并制订实现目标的行动方案 B.对计划实施过程进行各种检查

　　C.展开工程的作业技术活动 D.对质量问题进行原因分析采取措施予以纠正

　　9.借助试验仪器设备对材料的化学成份、机械性能进行科学鉴定是材料检验方法的()。

　　A.书面检验 B.外观检验

　　C.理化检验 D.无损检验

　　10.借助试验仪器设备对材料的化学成份、物理力学性能进行鉴定是检验方法中的()。

　　A.书面检验 B.外观检验

　　C.理化检验 D.无损检验

　　答案： 1A 2D 3A 4B 5A 6C7A 8A 9C 10C

　　工程建设管理合同 5

　　建设工程委托监理合同

　　1.《建设工程委托监理合同<示范文本>》的内容

　　1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。

　　2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。

　　3.监理合同文件的解释顺序为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。

　　4.工程监理的附加工作是指：(1)委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

　　5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

　　6.监理人义务

　　1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

　　2)监理人在履行本合同的义务期间，应为委托人提供与其水*相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

　　3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

　　4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

　　7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。

工程建设管理合同通用5篇扩展阅读

工程建设管理合同通用5篇（扩展1）

——工程建设管理合同 (菁华5篇)

工程建设管理合同1

　　摘要：当前市场经济的不断发展，合同管理的重要性愈发的突出，无论是管理者还是执行者，都对合同表示出了相当的重视，但是在对于已有的市政工程项有目的施工合同管理过程中，已经存在的一些常见的问题，对这些问题正在进行逐步的完善与解决，下面将主要以市政工程施工当中的合同管理作为着眼点，分析在市政工程施工项目管理过程当中存在的问题以及针对这些问题提出的解决建议。

　　关键词：市政施工;合同管理;问题

　　对策当前，我国的经济实力和国际影响力都有了显著的提升，而为了能够跟上国际发展的步伐，市政工程项目在城市中越来越普及，无论是数量还是规模都在不断扩大，所以对于市政工程的施工管理应该采用更加科学和有效的手段来进行，而市政工程建设项目的合同管理是保证参与市政工程施工的相关人员应该能够承担起自己的重要责任和保证市政工程质量的一大保障，应该加强市政合同的管理，保证市政施工管理的正常进行。

　　1市政工程施工项目合同管理存在的问题

　　1.1施工单位对合同的不遵守

　　在建筑行业，特别是市政工程建设项目行业，存在着比较激烈的竞争，对于每一个项目，都有无数家企业参与竞争，为了能够击败竞争对手，实现自己成功中标的目的，许多的施工单位在自己的施工文件当中做出完工承诺的时候都不会考虑自己的实际能力，只是盲目夸大施工能力，所以在合同的实际施工当中，不能够严格执行合同条款的隐患由此而来。

　　1.2施工参与人员对合同内容理解不全面

　　在我们一般的建筑施工合同当中，我们将合同当中的条款分为专用条款、通用条款以及技术条款三大类，以及一部分附属法往来文件等，但是，一般的施工人员与投标人员都不是同一个人，所以施工人员通常都不能很好的把握合同当中关于每一个条款的细节，对于合同当中存在的风险不能进行预估，对于合同的内容也没有能力很好的执行，这都是导致市政工程项目合同管理出现问题的原因。

　　1.3施工投入的人力物力不足

　　当前对于市政工程建设项目的投入越来越大，但是由于历史原因，国内许多的施工企业都存在有部门臃肿以及办事效率低下的弊端，所以不少的施工企业都存在转型的阵痛，对于技术提升的重视以及对专业施工人才的培养就显得不是特别的重视，所以最终导致在施工当中能够投入的人力物力有限，资源的投入不足又反过来限制了企业的发展，最终形成一个恶性循环。

　　1.4参与施工的单位对合同内容不能够严肃对待

　　在进行市政工程施工的所有参与者当中，施工单位经常会出现对员工强制施工以及将工程对外承包等情况，在进行这些操作的时候，又容易出现操作不符合相关技术规定、使用质量不达标的材料、对施工的监管不力以及收取承包商贿赂等许多的不良行为规范，而作为市政施工工程的设计商，又经常在设计时因为一己私利恶意制定原材料以及私自降低设计的施工标准等情况，这些不良的社会施工行为的出现，在很大程度上都是对市政工程建设项目施工合同的一种破坏。

　　2市政工程施工项目合同管理当中存在问题的解决方案

　　2.1对于参与投标的文件保证严肃性与合格性

　　为了能够保证施工文件的真实性和严肃性，应该结合企业施工单位的自身实力以及施工的实际状况，做到以下几个方面，首先要对评估的项目进行一个真实而全面的评估，对于项目相关信息进行全面的收集，然后结合收集到的信息，对于施工合同当中的风险要逐条进行分析，对施工周围环境进行全面的分析，规避在合同执行过程当中可能会出现的风险。

　　2.2对合同执行情况严格进行监督

　　对于每一个施工企业，我们都应该对合同的内容进行严格地把握，对于合同的执行情况，应该及时的进行装完，将合同的'执行作为我们在管理过程当中需要执行的日常工作，从施工的准备工作到施工完工以后的竣工验收，都要能够以合同内容作为检验标准，严格的按照合同的内容进行办事，如果合同内容在施工过程的过程当中出现了变更，那么就需要以施工事实作为依据，对于合同进行重新的审查和评估，保证施工的每一个参与部门，都能够积极认真的对待合同的相关内容。

　　2.3加大对于施工方面的施工管理

　　对于施工项目当中的合同管理，是我们在进行市政工程项目建设的管理过程当中一个重要的环节，也是必不可少的，为了能够保证合同管理的严肃性，最好能够在施工方开始施工以前就组织相关的部门对其进行信誉、财务状况以及施工能力等方面的全面评估，然后根据评估的结果在施工时确定最合适的施工单位。

　　3结语

　　在进行市政施工项目施工管理的过程当中，合同管理是其中的关键环节，也是进行其他方面管理的一个基础、依据和标准，所以，我们做好市政工程建设项目当中的合同管理是十分有必要的，在进行管理时，应该以合同内容作为主线，对管理过程中可能会出现的问题进行提前预防，从源头上杜绝一些可能出现的问题的发生，最终保证市政工程项目合同管理可以切实有效以及安全可控的进行，保证最终完工质量。

　　参考文献:

　　[1]陈康.浅谈市政工程建设项目合同管理［J］．建筑工程技术与设计，20xx，(25)．

　　[2]薛敏.浅谈加强市政工程业主合同管理的措施［J］．房地产导刊，20xx，(05):84－85．

　　[3]褚雅莉.市政工程施工项目合同管理［J］．科技资讯，20xx，(21):173－174．

工程建设管理合同2

　　【摘要】建设工程施工合同，是建设过程中发包人和承包人必须共同遵守的法律性文件，也是双方必须履行的技术经济文件，文章根据目前工程施工市场的情况，说明了加强合同管理与应用的必要性和合同管理工作中存在的问题，提出了加强合同管理的有效措施，以提高合同管理与应用水*。

　　【关键词】施工；合同；管理

　　一、 引言

　　合同是*等主体的自然人、法人、其他组织之间，设立、变更、终止民事权利、义务关系的法律规范的总称，是双方当事人通过要约、承诺的方式，经协商一致达成的协议，是单位之间展开各种业务活动的基本载体。工程施工合同作为一种典型合同，具有它自身的特殊性和复杂性，履行周期长、条款内容多、涉及面广，如何对其进行有效管理是摆在我们面前的课题。

　　二、 合用管理的特殊性和必要性

　　施工企业全部的生产经营活动，都必须根据工程承包合同来进行。没有工程施工合同，就无法实施和监管其生产活动，而合同一经签订，企业所有的生产计划和各项技术经济指标都随之纳入承包合同的规范之中。建设单位的质量、工期、造价、效益等目标，也只是按其与施工方的工程承包合同所承担的权利与义务和经济责任来确定的，合同的关系不但一脉相承，而且标的、权责也高度一致。这就使建设单位的合同管理从形式、内容和管理范围都不同于管理其他企业，而是一个格局相对完整、自成系统的管理方式。

　　三、当前合同管理工作中存在的问题

　　（一） 对合同认识及重视不够

　　在工程施工时，如何有效地把合同贯彻下去，有的单位执行的还不够，有些单位对合同管理的重要性认识不够，没有建立完善的合同管理机制，在机构设置、人员配备、对比检查和经费方面支持不够。

　　（二）合同执行力度不够

　　合同作为维系双方当事人的纽带，任何一方均须按合同办事。但由于双方均没有严格按合同办事，且又不进行及时、必要的沟通和技术经济签证，造成双方均违约。合同管理存于柜中，流于形式导致不能按期交工，工程款不能按时拨付。

　　（三）合同管理制度不健全

　　合同管理人员素质不高，各部门权责不分明，意见很难统一，造成“权力大家争、责任大家推”的局面，这使施工企业有空可钻、有机可乘，最终将给建设单位带来重大的隐患。

　　（四）科学的进行合同总体策划

　　合同总体策划确定的是工程项目的一些重大问题，首先应确定其根本性、方向性，明确找出对整个工程、整个合同的签订和实施有重大影响的问题，必须反映建筑工程项目的战略和重点，反映管理单位的指导方针和根本利益，更要确定好以下几个重大问题：

　　4.1 如何将项目分解成几个独立的合同？每个合同有多大的工程量？

　　4.2 采取什么样的委托方式和承包方式？

　　4.3 采取什么样的合同种类、形式及条件？ 4.4 合同中一些重要条款的确定。

　　4.5 合同签订和实施过程中一些重大问题的决策。

　　4.6 工程项目相关各个合同在内容上、时间上、组织上、技术上的协调等。

　　（五）有效地实施施工过程中的合同管理与应用

　　5.1 建立合同实施的保证体系

　　5.1.1 建立合同管理体系，配备高素质的人才。合同管理的任务必须由一定的组织机构和人员来完成。要提高合同管理水*，必须使合同管理工作专门和专业化，在建设工程项目组织中设立专门的机构和人员负责合同管理工作。 5.1.2 加强法制宣传教育力度，培养合同管理理念。

　　大力贯彻全面合同管理观念，严格执行合同履约保证金制度，管理使用好履约保证金，主动控制，增加施工企业的守法意识、违约责任和经济成本，调动施工企业的积极性。

　　5.1.3 进行合同履约分析，落实合同管理责任合同任务必须贯彻实在合同实施的具体问题上、体现在各工程小组和各专业人员对承包商的具体工作活动中，因此必须组织项目成员和各专业负责人学*合同文件和合同分析文件，对合同的主要内容做出解释和说明，使大家对合同概括、主要招投标文件、主要精神、合同总目标等有较为深刻的理解，树立全局观念、避免合同管理和施工中出现违规行为。

　　5.1.4 合理分工、能效问责建立工作日和工作问责制度，将合同责任分解落实到具体人上，并做出问题的说明、完不成的原因、补救的措施、所承担的责任、对工程的影响和法律后果。

　　5.1.5 建立有效方便的文档系统对经常性和非经常性工作，建立方便有序的文档系统，使合同的监督、跟踪和诊断工作正常进行，这有利于及时正确的决策，而且在发生纠纷时能及时有效地提供有力的证据和法律支持。

　　5.1.6 建立报告、行文制度和联系人制度在工程施工过程中，要建立严格的报告、行文制度和方便高效的联系人制度，工程中合同有关各方的沟通都应以书面形式作为最终的依据并形成制度，这样才能保证各工程活动忙而不乱、有根有据、高效运转。

　　5.1.7 充分发挥专业管理和综合管理的作用。用专业管理控制局部、重点，用综合管理控制全局、宏观，将重点和全局管理有机结合，用细节保证过程，用过程控制结果，使工程管理活动正规有序的进行

　　5.2 及时做好合同追踪。

　　在工程实施过程中，由于实际情况千变万化，导致合同实施与预定目标偏离。如果不采取措施，这种偏差往往由小到大，逐渐积累，对合同的履行会造成严重影响。而合同追踪，可以通过实施情况的分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到和实现合同总目标。

　　5.3 根据合同分析结果，实施有效地合同监督。

　　5.3.1 实施中对驻场代表，项目小组或施工单位的工作进行监督，给他们以合同方面的`帮助，如落实计划、提出工作保证、协调他们之间的关系，对出现的问题进行合同方面的解释。

　　5.3.2 相关合同的协调。为了一个工程的建设，建设方要签订许多合同，如设计合同、施工合同、监理合同、供应合同、专业分包合同。这些合同之间存在十分复杂的关系，必须负责这些合同的协调，对设计和监理、材料供应商进行合同监督，督促他们完成合同职责，检查其合同责任情况，追究其违约责任，进行合同索赔与反索赔，处理合同纠纷。 5.3.3 参与各种检查验收，并提出相应验收报告。

　　5.3.4 对各种来往信件、请示、签字指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等做出合同方面的审查和控制，并记录在案，这能及时预防和弥补管理工作中的差错，而且有利于寻找对方工作中的漏洞，及时采取防范措施、提出索赔要求。

　　5.4 防范工程合同违约行为

　　5.4.1 谨慎订立合同，减少瑕疵合同，以减少违约的发生。

　　5.4.2 建设单位、承包商在合作中存在目标分歧的情况下，应借助各种制度来协调合作中的目标分歧，实现合作的共赢，包括工程监理制度、质量保修制度、质量事故处罚制度、安全事故处罚制度等。

　　四、结束语

　　合同成立后，当事人应当按照合同的约定严格履行合同，任何一方未经对方同意，都不得改变合同的内容，但是当事人在订立合同时，不可能对涉及合同的所有问题都作出明确的规定，尤其是建设工程合同，由于工程复杂、标的大、履行时间长、涉及大量的人、财、物、设备等问题，受自然和社会环境因素的影响等。合同签订后，在合同履行前和合同履行过程中会发生与原合同的约定不相适

　　应的情况，因此需要对双方的权利、义务关系进行重新调整和规定。“财富的一半是合同”，这句话形象的说明了合同在管理工作中的重要性，将合同管理贯穿于设计、招投标、工程开竣工、保修的全过程，既有利于合同目标的实现，又能使技术和经济相结合，产生良好的经济、社会、环境效益，才能又好又快地完成工程建设。

　　参考文献

　　[1].余立中编著.建设工程合同管理.广州：华南理工大学出版社，20xx.1.

　　[2].黄文杰编著.建设工程合同管理.北京：高等教育出版社，20xx.7.

工程建设管理合同3

　　委托人(甲方)：________

　　管理人(乙方)：________

　　签定地点：________

　　签订日期：___年___月___日

　　委托人(甲方)与项目管理人(乙方)经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

　　工程名称：___

　　工程地点：___

　　工程规模：建筑面积___*方米

　　总投资：___

　　项目管理服务内容：

　　1、前期管理：

　　①办理建设工程规划许可证;

　　②负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续，并办理相关的施工许可证;

　　③配合甲方做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并提供相关服务;

　　④协助甲方进行设计工作的协调，提供优化建议，使其成果符合甲方要求;

　　⑤协助甲方对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察;

　　⑥项目的其他前期管理工作;

　　2、全过程项目协调

　　①编制项目管理的工作内容和控制方法;

　　②负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作;

　　③负责协调投资监理工程监理之间的工作;

　　④其他项目管理工作。

　　3、合同管理

　　①负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查;

　　②负责合同之条款费用和付款方式的初步审核;

　　③负责所有合同履行合同相关义务和权利的行使;

　　④负责合同纠纷的处理;

　　⑤负责与本项目有关的合同管理工作。

　　4、后期管理：

　　①负责组织工程竣工验收

　　②负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核;

　　③负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理;

　　④负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作;

　　⑤负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册，以及向有关部门的移交;

　　⑥负责工程项目使用说明书的编制;

　　⑦负责项目的固定资产的登记、造册，以及清单与实物的移交;

　　⑧其他有关的后期管理工作。

　　二、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、项目管理建议书(投标书);

　　2、本合同标准条件;

　　3、本合同专用条件;

　　4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　三、管理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经委托人书面许可，管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。

　　四、委托人向管理人承诺按照本合同载明的期限、方式、币种，向管理人支付报酬。

　　五、项目管理费用

　　1、计算依据

　　根据*《基础建设财务管理若干规定》和___市财政主管部门等有关规定，计算本项目的管理费。

　　2、建安投资额及管理费费率

　　建筑安装工程投资额(暂估)___万元，管理费费率___ %，管理费用为___万元：(大写：人民币___元)。若建安工程造价出现调整(上下浮动超过20%的，则增减部分的项目管理费用及费率由双方另行协商确定。但双方另行协商确定的项目管理费率最高不得超过3%)。

　　3、支付方式

　　①合同签订后七天内预付管理费20%;

　　②管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算;

　　③支付时间：

　　④委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬和额外工作报酬：(报酬=附加工作日数﹡___元/人日)。

　　六、履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成立的，提交工程所在地人民法院解决。

　　七、本合同一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份。

　　委托人：(签章)________

　　管理人：(签章)________

　　住所：________

　　住所：________

　　法定代表人：(签章)________

　　法定代表人：(签章)________

　　开户银行：________

　　开户银行：________

　　账号：________

　　账号：________

　　邮编：________

　　邮编：________

　　电话：________

　　电话：________

　　本合同签订于___年___月___日

工程建设管理合同4

　　第 1 题

　　发包人收到竣工结算报告及结算资料后( )天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

　　A.7

　　B.14

　　C.28

　　D.35

　　正确答案：C

　　第 2 题

　　某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。

　　A.同时履行抗辩权

　　B.后履行抗辩权

　　C.不安抗辩权

　　D.合同中止履行的权利

　　正确答案：C

　　第 3 题

　　某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。

　　A.与相对接*要求的投标人协商，改为议标确定中标人

　　B.改为直接发包

　　C.用原招标文件重新招标

　　D.修改招标文件后重新招标

　　正确答案：D

　　第 4 题

　　如果由于总包商原因造成指定分包商损失，应由( )给予赔偿。

　　A.建设单位

　　B.监理单位

　　C.设计单位

　　D.总包商

　　正确答案：D

　　第 5 题

　　承包人按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供( )的，承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。

　　A.竣工图

　　B.竣工计划

　　C.竣工决算

　　D.竣工结算

　　正确答案：A

　　第6题

　　某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。

　　A.10万元

　　B.20万元

　　C.30万元

　　D.50万元

　　正确答案：B

　　第 7 题

　　在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。

　　A.发出中标通知书后

　　B.完成评标后

　　C.提交履约担保后

　　D.合同履行完毕后

　　正确答案：C

　　第 8 题

　　赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。

　　A.中标通知书、工程量清单、标准

　　B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸

　　C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单

　　D.中标通知书、工程报价单、投标书

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。

　　A.承包人的损失都由发包人承担

　　B.发包人的损失都由承包人承担

　　C.双方的损失各自承担

　　D.双方的损失都由审批部门承担

　　正确答案：A

　　第 10 题

　　工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据( )进行分类。

　　A.索赔事件的性质

　　B.索赔的目的

　　C.索赔的合同依据

　　D.索赔的起因

　　正确答案：A

工程建设管理合同5

　　［摘要］在建设工程开始施工之前会签订一些合同，这些合同所起到的作用就是规范工程项目，并且合同中也明确的写明了发包人以及承包人在此工程中应该执行的内容。本文我们就根据目前建设工程的施工市场发展前景对合同管理的问题进行分析，并给出合理的建议。

　　［关键词］建设工程；施工合同；管理分析

　　引言

　　在建设工程施工的合同中，发包人和承包人要在一些问题上达成一致，使施工过程更加顺利，但是施工合同的内容比较复杂，所以在管理合同的过程中难免会遇到一些问题。

　　1对合同进行管理的重要性

　　建设工程的施工合同主要是用来规范施工方操作的一份文件，在施工中的每一项标准都是由此施工合同进行规定，在合同中所出现的对于工程施工质量的要求、工程所用工期以及整个工程造价都是在两方进行协商之后并且达成一致的，所以当施工合同一旦签订，对工程施工的生产计划和技术标准也都确立下来，并且双方在施工中所承担的责任和要履行的义务也在合同中有详细的说明，合同管理的好坏对于项目管理及工程管理及工程施工的技术经济效果和目标实现都有直接的影响，这样也就形成了一套完整的工程施工的管理体系。

　　2传统施工合同中存在的问题

　　2.1对于施工合同没有正确的认识

　　施工合同在施工中十分重要，而这一点被很多企业所忽视，所以导致合同的执行力度不足。是因为某些企业或者单位不重视对合同的管理，所以这些企业或者单位没有安排相应的管理人员，也没有足够的经费进行保障，无法对工程施工进行对比和排查。

　　2.2合同的执行力度不足

　　在施工合同中出现的内容都是由两方进行协商后并达成一致，不管是哪一方都要履行施工合同中规定的义务以及责任。如果在施工过程中出现争议，必须按照施工合同的规定进行施工，否则会造成两方毁约的后果。另外，如果施工合同管理只存在于纸张上，没有按照施工合同的规定进行严格的管理会延长工程工期，耽误工程款的交付等。

　　2.3缺乏完整的合同管理体制

　　由于建设单位没有专业的合同管理人员，导致合同管理没有特定的人员进行管理，出现问题时员工推卸责任，给建设单位造成利益损失。

　　3提高合同策划的科学性

　　对于一项工程来说，其建设施工和合同的总体策划有直接的影响，要明确合同总体策划的根本性和指导性的地位，将影响工程建设和合同签订所出现的问题反映出来。首先怎样将工程量进行划分，保证每个合同都独立承担相应的工程量；其次工程承包中的委托方式以及承包方法如何进行选取；要采取什么类型的合同形式；合同中要明确哪些注意事项等，以上列出的几点都是需要建设单位管理好。

　　4在工程施工中高效合同管理

　　4.1建立实施合同的保障体系

　　4.1.1在建设单位中设立合同管理机构，聘请专业的工作人员进行合同管理的工作，保证合同管理工作的质量，使建设单位能够更加专业化和高效化。

　　4.1.2对所有的工作人员进行合同法的观念教育，将合同制定和履行合同的执行力提高上去，让每一位工作人员都有法律意识，明白违约的严重性和要承担的法律责任。

　　4.1.3仔细分析合同的履行情况，每一个环节都要在合同管理的工作中落实，包括施工小组和技术人员与承包方的详细业务。组织工作人员对工程合同进行学*和解读十分重要，让工作人员对合同有一个清晰的认识，避免在合同管理时出现违规的现象。

　　4.2提高合同追踪的及时性

　　在工程建设的过程中会出现很多的影响因素，导致实际的建设情况与本来计划的有比较大的偏差，而这种产生的偏差在累积中会不断的扩大，最后会造成合同的执行力度增大，解决此问题的方法就是对合同进行追踪，分析出现的问题并找出原因，最终达到合同稳定执行的目的。

　　4.3加大对于合同的管理力度

　　在工程建设过程中，加强合同的管理力度十分重要。为了保证工程施工的顺利进行，建设单位必须将对施工合同的管理工作作为规范建筑市场的重要内容，要加大对于工程施工合同的管理力度，对待资金不到位的工程项目可以阻止招投标，不给办理工程报建手续，尽力将建筑市场风气净化。

　　4.4根据合同分析进行监督

　　4.4.1监督工程施工现场中的代表以及施工小组和其他工作单位，给施工小组提供帮助，确保施工计划的落实，同时在施工中出现的问题结合合同内容进行讲解。

　　4.4.2在一项工程中会有很多合同，比如说设计合同、造价合同等，这些合同对工程相对应的地方都有一定的要求，这就形成了一个管理网络，对于这些合同要进行梳理，保证每个合同所提到的部分都能顺利进行。

　　4.4.3在工程施工过程中，所有的请求，命令以及会议内容都要进行详细的记录，在合同中找到相应的规定进行管控，防止出现差错。

　　4.5避免合同中的违约现象

　　现在我国施工合同履约率较低，据统计*均合同履约率只达到了50%，已经给我们国家市场的经济秩序造成了严重的影响，所以在工程项目开始施工之前，必须对于施工合同中所列出的内容仔细审查，尽量避免出现合同违约的现象。如果在施工过程中双方出现不同的意见，双方应该根据现有的制度进行协商解决，其中包括对工程质量的保证制度，工程的安全防范措施管理制度等。

　　5结束语

　　根据本文的描述来看，在建设的过程当中有一个好的合同对于工程管理是非常重要的，并且在最*几年的建筑行业发展中，由于工程合同管理不善而造成工程质量较差以及合同纠纷的情况是非常的多的，通过上文的详细分析，介绍了几个主要的施工合同管理中存在的问题，并针对问题提出了具体的措施，其中包括合同签约、规范、管理以及履行情况等等，并且这些具体措施的实施有效的解决了建设工程施工合同管理中的问题，为建筑行业的发展提供更加有效的保障。

　　参考文献

　　[1]史振龙.建筑工程合同管理特点的阐述[J].建材与装饰，20xx（08）：114-115.

　　[2]罗标.解析建设工程合同管理及其索赔[J].低碳世界，20xx（20）：246-247.

　　[3]潘军锋.建设工程施工合同案件审判疑难问题研究[J].法律适用，20xx（07）：65-73.

　　[4]李祥军，晋宗魁.建设工程施工合同争议成因及对策研究[J].建筑经济，20xx（08）：62-65.

工程建设管理合同通用5篇（扩展2）

——建设工程管理合同汇总五篇

　　建设工程管理合同 1

　　发包单位（甲方）：________________________

　　承包单位（乙方）：________________________

　　为确保电力建设工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家*监会《电力生产事故调查暂行规定》、_________公司《安全生产工作规定》、《电网建设安全健康与环境管理办法实话细则》以及《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规定》等法律、法规和规定，甲乙双方自愿签订本协议。

　　一、工程项目名称：_______________________

　　二、工程地点：___________________________

　　三、工程内容及范围：_____________________

　　四、协议期限：本协议与本电力建设工程施工合同同步有效。

　　五、甲乙双方安全职责

　　1．甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《建设工程安全管理条例》、《电力建设安全工作规定》、《电业安全工作规程》、以及________公司《安全生产奖惩规定》、《电网建设安全健康与环境管理办法实话细则》等制度、规定。

　　2．施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作，并按规定接受现场监理和甲方工地代表的指导和监督，落实各项安全生产规程、制度；甲方或其工程管理单位指派专人检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。

　　3．甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。动火工作严格执行电力系统动力火规定，严格执行动火工作票。电焊、气割作业应按规定办理动火审核手续，严格遵守相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。

　　4．甲方提供的机械设备、安全工器具、脚手架等设施，甲乙双方须共同按规定验收，并办理验收及交付使用的书面手续。未经验收合格的设施严禁使用，否则后果由乙方承担。验收合格后交付乙方使用上述设施，乙方应严格管理，施工中不正确使用上述设施引起的事故，由乙方负责，如有遗失、损坏应照价赔偿。

　　5．甲方和乙方在合同期间，都必须切实履行各自应承担的全部责任，确保工程安全文明施工。

　　6．甲方应承担的安全责任

　　6.1对乙方的资质进行审查，确保其符合且具备下列条件：___________________

　　6.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书，法定代表人身份证明书、授权委托书；施工简历和*3年的安全生产要求。

　　6.1.2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。

　　6.1.3配置的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

　　6.1.4安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

　　6.1.5具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的配有专职安全员；30人以下者设有兼职安全员。

　　6.2开工前甲方或其工程施工管理单位对乙方负责人和工程技术负责人员进行全面的安全技术交底，并做好记录及相关资料。负责审查乙方承担电气工作的工作票签发人、工作负责人资质。

　　6.3在有危险性的电力生产区域内作业，如在有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业，要事先进行安全技术交底。要求乙方结合工程实际制定保证安全的“三大措施”（组织、技术、安全措施），“三大措施”不合格的，不允许乙方开工作业。

　　***不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正，并做好记录及相关资料，对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

　　6.5落实工程合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　7．乙方应承担的安全责任

　　7.1工程开工前，乙方需结合工程实际制定保证安全的“三大措施”（组织、技术、安全措施）或组织设计措施报监理审核认可、甲方审查备案，并必须对全体施工人员进行全面的安全技术交底。加强对全体施工人员的安全思想教育和安全技术培训，使全体施工人员均掌握工程特点及所有安全措施和安全注意事项。

　　7.2对复杂的或危险性较大的工程项目，单独制定能保证安全施工的“三大措施”（组织、技术、安全措施）或组织设计措施，报监理审核认可、甲方审查备案后认真落实。

　　7.3现场施工中，必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和甲方颁发的安全、文明生产（施工）规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，必须严格按规定执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前必须征得甲方的许可。

　　7.3.1使全体施工人员明确工作票签发人、工作负责人、工作人员各自的安全责任，明确工作许可人、工作票会签人的安全责任。

　　7.3.2乙方施工中，工作负责人必须严格按工作票中规定的流程作业，注意对作业危险点的有效控制。

　　7.3.3施工中全体工作人员应明确施工作业人员的工作范围及其活动范围。

　　7.3.4施工中全体工作人员应做到“自己不伤害自己，自己不伤害他人，自己不被他人伤害”。

　　7.4开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

　　7.5乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工用具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。

　　7.6在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

　　7.7应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。所有施工人员必须体检合格，并经过安全教育培训及《电业安全工作规定》等规章制度考试、考核合格后方可进入现场作业。

　　7.8特种作业（操作）人员，必须持证上岗。

　　7.9乙方必须提供给现场作业人员齐全合格的安全防护用品，并督促现场作业人员正确使用。

　　7.10乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。

　　7.11乙方负责人对甲方安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。

　　7.12乙方接受甲方及监理方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。

　　7.13乙方应建立迅速高效的事故应急机制，编制各类事故应急预案，结合本工程开展培训和演练，确保事故得到正确、及时的处置。

　　8．根据本工程安全技术要求及特点等实际情况，为完善保障人身安全及施工安全，需补充的安全责任。

　　8.1甲方应承担的补充安全责任：_________________

　　8.2乙方应承担的补充安全责任：_________________

　　六、甲乙双方协商补充的其他条款

　　七、本协议作为电力建设工程施工合同的附件，与电力建设工程施工合同具有同等法律效力。本协议一式五份，双方签字盖章，甲乙双方各执二份，安全***一份。

　　甲方单位：（盖章）______乙方单位：（盖章）______

　　代表：__________________代表：__________________

　　经办人：________________经办人：________________

　　电话：__________________电话：__________________

　　时间：__________________时间：__________________

　　建设工程管理合同 2

　　1建设工程主要合同类型

　　1）承包合同。主要包括勘察承包合同、设计承包合同（建筑设计、装修设计、景观绿化设计等）、施工承包合同（施工总承包合同、施工分包合同、劳务分包合同等）。2）委托合同。主要包括招标代理委托合同、监理委托合同、造价审计委托合同、项目管理委托合同等。3）买卖合同。主要包括建筑材料买卖合同、电气设备买卖合同、仪器仪表买卖合同等。4）咨询服务合同。主要包括建筑技术咨询服务合同、环境影响评价咨询合同、交通影响评价咨询合同等。5）其他合同。主要包括拆迁（施工、补偿）合同、协调配合合同、土地转让合同、检测合同等。

　　2建设工程合同管理的基本原则

　　建设工程合同管理是一个系统工程，在管理过程中应遵循以下基本原则：1）坚持合法性原则。合同管理必须以法律为依据，才能保证合同签订双方的根本利益，避免出现不必要的纠纷，保证工程的顺利进行。2）以工程实际为出发点。合同管理必须根据工程建设的实际情况制定出合理的管理方案，编制出合理的合同条款。3）预防风险、避免纠纷。工程参建各方应考虑在项目管理过程中自身可能遇到的各种风险，制定出相应的预防、控制方法，对自身起到保护作用。4）明确权利和义务。合同管理应将工程参建各方的权利、义务、责任最大限度地纳入到管理范畴中，必要时还可以签订补充协议等。

　　3建设工程合同管理的主要内容和方法

　　3.1建设工程初期合同管理

　　建设工程初期在合同管理方面应做好以下几点工作：1）做好规划工作。在项目管理初期，合同管理人员应详细分析工程建设中可能出现的对合同管理有影响的一切因素，在此基础上制定出科学、合理且符合工程建设实际情况的合同构架图。2）确定工作重点。在项目管理初期，合同管理人员应结合工程实际情况确定项目实施过程中的工作重点，如合同构架图的制定、合同文件体系的建立、合同签订工作、合同履行工作、合同纠纷及索赔处理工作、合同资料管理工作等，使得后期合同管理工作能有的放矢。3）完善管理制度。在项目管理初期，合同管理人员应完善各类合同管理制度，如合同评审会签制度、合同交**度、合同文件资料归档保管制度等，保证合同管理工作能有据可依，不按个人意愿进行随意管理。

　　3.2合同签订管理

　　合同签订管理工作主要包括以下几个方面的内容：1）确定合同签订对象。对于需要通过招投标程序确定合同签订对象的情况，合同管理人员应及时发出招标公告，提前做好准备工作，严格按照《招投标法》进行招投标工作的过程管理，保证招投标的顺利完成；对于特殊情况无需通过招投标程序确定合同签订对象的情况，合同管理人员应综合分析潜在签约主体的整体实力，对其资质、业绩、财务能力、人员及设备等进行考察，确保其履约能力。2）合同谈判。合同谈判涉及到合同基本条件的分析和谈判原则策略的采用，工程建设不同阶段不同合同的基本条件不尽相同，确定合同的基本条件后，双方应结合具体情况确定出合同谈判的基本策略，主要包括：（1）以对方必须满足合同的基本条件为前提，通过基本条件引申至其他条件；（2）对于内容较为灵活的合同，谈判前应制定出符合自身利益的最高目标和最低目标，在谈判中争取实现最高目标；（3）事先分析对方可能提出的各种条件和要求，并预先制定好相关的对策；（4）具体情况具体分析，根据现场实际情况据理力争。3）组织合同签订。合同谈判结束后，应根据谈判结果拟定相关合同文件，合同文件的内容应完整，对双方的权利、义务应予以明确，并将各种风险考虑进来，保证工程建设的顺利进行。

　　3.3合同履行管理

　　合同履行管理是合同管理的核心内容，作为合同管理人员应做到以下几点：1）在合同履行前，应对与合同履行相关的管理人员、技术人员等进行交底，明确工程实施过程中应予以重点关注的条款，便于现场管理人员能及时检查、控制合同的实际履行情况，反馈给合同管理人员；2）在合同履行过程中，应及时收集、整理与之相关的来往信函、签证、会议纪要、变更通知单等资料；3）对于合同履行过程中出现的问题应及时予以解决，并将问题和解决方案详细记录。

　　3.4合同纠纷及索赔管理

　　合同履行过程中，不可避免地会出现纠纷和索赔现象，为了保护自身的利益不受侵害，合同管理人员可以考虑以下处理方法：在过程实施过程中及时收集、整理并保持签证、会议纪要、备忘录等文件资料，以便在索赔过程中能充分、有效地保护自己的利益；接到对方的索赔申请后，应对其进行严格的审核，及时作出处理，争取以友好协商的方式解决，必要时可以提出反索赔；对于施工过程中对方明显出现违约情况，应及时予以制止，并通过调查取证，及时向对方提出索赔，同时可采取法律措施防止事态扩大；选择适宜的处理方式，如通过专题会议讨论、现场协调等方式，缓解矛盾，尽量避免因诉讼和仲裁造成停工，给双方带来损失。

　　3.5合同资料管理

　　合同管理人员应重视合同文件资料管理工作的重要性，在项目初期建立各项规章制度，如合同文件统一记录制度、分类管理制度、借阅登记制度等规章制度，对合同资料进行严格管理，避免因管理混乱出现遗漏、缺失等现象。在工程开始实施后，应安排专人进行该项工作，妥善保存所有合同以及一切相关资料，以便查阅，直至工程完工后将应上交的文件移交给档案馆等相关单位。

　　4结语

　　鉴于合同管理工作的重要性，项目管理人员特别是合同管理人员，应认真、严谨地对待合同管理中的各项工作，使得合同管理服务于现场管理，保证项目建设的顺利完成。

　　建设工程管理合同 3

　　摘要：合同管理工作在建设工程项目中，所起到的作用并不逊于质量管理、安全管理及进度管理等方面的工作，随着建筑市场的繁荣和竞争的加剧，合同管理的重要性更加凸显。完善的合同能够将合同双方的权利和义务进行明确的规定，是保证工程进度、成本、质量等方面的基础。文章从合同管理的重要性入手重点探讨了当前建设工程合同管理过程中存在的问题及其相应的对策。

　　关键词：建设工程；合同管理；问题分析；对策探讨

　　1建设工程合同管理的重要性分析

　　随着我国建筑领域市场机制的逐步完善，施工合同的重要性将会越来越突出，施工合同的确立将会成为调节发承包双发经济利益关系的重要凭证，也是维护双方合法权益的基本保障。对于施工合同的管理就是对于建筑工程项目各参与方自身利益的维护。并且施工合同能够将发承包双方在建筑工程项目进行过程中的各项责任义务及权力等方面进行明确的规定，是合同各参与方能够自觉履行相应的义务，行使相应的权利。由于建筑工程不可预见性的因素较多，完善的施工合同更加能够有效的维护合同各参与方各自的利益，确保建筑工程项目能够有序的进行。并且合同的存在也为建筑工程项目的合同参与方提供了解决纠纷的依据，使得项目各参与单位的利益能够得到有效的保证。

　　2建设工程合同管理中存在的问题分析

　　2.1法律意识淡薄

　　从现阶段的建筑工程领域来看，不公正合同的存在仍旧是一个不争的事实，发承包双方所签订的合同存在着明显的权利与义务不对等的现象，仍有许多建筑工程合同的多数条款是由发包单位制定，而且这些条款多强调了承包单位的义务，却在强调义务的同时有意的弱化发包单位的'对等义务，尤其是在违约和赔偿等方面。而且也有的发包单位在建筑工工程合同中没有明确的规定自身违约行为的处罚办法，这就使施工单位的合同风险加大，而且也有失合同签订的公*原则。而且由于*年来建筑市场的繁荣，许多建筑单位为了竞争而过分的降低自身在工程合同中的地位，这就使许多建设单位利用合同来规避自身的风险，将这部分风险更多的转移到施工单位身上。而面对这样的合同的时候，许多施工单位为了获利而不得不采取偷工减料的方式来保证自身的经济效益，甚至有的单位出现转包等违法现象，这就给建筑工程的质量构成了极大的威胁。

　　2.2合同文本不规范

　　我国工商总局及***针对于建筑市场联合制定了《建筑工程施工合同示范文本》，但是仍有许多建设单位为了维护自身的利益，转移风险和回避业主义务，而不采用标准的合同文本。

　　2.3阴阳合同

　　阴阳合同的现象同样充斥着当前的建筑工程市场，给市场秩序造成了极大的冲击。许多建设单位为了符合相应的法律程序而采取公开招标的方式与施工单位签订施工合同。同时又与施工单位商定再签订一份施工合同。这种合同从法律意义上而言属于无效合同，不仅对于合同双方的利益维护不利，而且还有可能会对建筑工程项目的顺利实施留下巨大的隐患。

　　3完善建设工程合同管理的对策探讨

　　3.1加强对于承包单位的资质管理

　　我国建筑市场实行准入制度，不具备相应资质的施工单位不得承揽工程，这是建筑法为了确保建筑工程市场规范和建筑工程项目质量、安全的最基本的规定。而这一规定对于规范建设工程合同管理也有着非常积极的作用。避免了不正当竞争的行为，杜绝了过分压价的竞争，也更能够为建设工程的发承包单位双方提供一个更加公*合理的签订工程合同的环境。

　　3.2规范工程招投标管理

　　建筑工程招投标制度也是规范建筑工程市场竞争行为的有效措施，对于完善建设工程合同管理有着更加积极的作用。符合公开招标条件的项目必须实行公开招标，为参与投标的施工单位提供一个公*竞争的*台。同时也要加强对于招投标的管理，坚决打击串标、围标等违法招投标行为。严格执行招标投标法，对于阴阳合同这种违反招标投标法的行为要予以坚决的打击，规范建设工程市场的合同行为。

　　3.3推行合同示范文本

　　为了更好的规范建设工程领域的合同管理问题，我国应当借鉴于国际发达国家的经验，大力推行建筑工程合同示范文本。随着全球化的进程，我国建筑市场也面临着与国际接轨的问题，在这方面我国建设工程领域首要做的就是在合同管理方面进行规范和加强。我国新的建设工程合同示范文本,很大程度上参考了FIDIC合同的文本格式，比以往的建设工程合同示范文本有了很大的改进，更加利于市场经济环境下的建设工程领域的健康发展，也将建设工程项目发承包双发的权利和义务进行了明确的规定，对于规范和引导合同双方的权利和义务行为有着非常大的作用。

　　3.4加大合同管理力度，保证施工合同的履行

　　合同管理最大的难点就在于纠纷的解决，随着*年来我国房地产市场的繁荣，工程项目数量颇多，但是也存在着许多建设单位蹭市场热度，在资金没有完全到位的情况下就上马项目，这样的做法给合同管理工作带来了很大的困扰。因此建设行政管理部门要做好市场的规范和管理工作，严把审查关，提高建设单位的履约能力，对于资金不到位的项目坚决不予办理工程报批手续，努力取缔垫资、带资施工项目，从源头上给予建设工程领域的合同管理工作以便利，更进一步的维护工程承包单位的合法利益。

　　4结语

　　建设工程合同管理是建设工项目管理的基础，只有合同双方能够真正的站在公*、公正、公开的角度上，合同双方的权利和义务才能够有所保证。而有了这些保证，建筑工程项目才有可能会在保质保量的前提之下顺利的实施。

　　参考文献:

　　[1]赵微.建设工程合同管理存在的问题及改进措施[J].中小企业管理与科技(下旬刊),20xx(8):13.

　　[2]周丽君.建设工程合同管理存在的问题及对策研究[J].门窗,20xx(5):56.

　　建设工程管理合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就新郑市黄水河景观绿化工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。

　　一、工程情况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、已由甲方与原建设单位签订了工程建设协议书。

　　5、甲方已向原建设单位交纳了工程履约保证金。

　　二、双方责任

　　1、甲乙双方经友好协商，甲方同意将 项目整体转包给乙方进行施工，乙方负责履行甲方与原建设单位签订的施工承包合同，承担合同中约定的建设施工任务;甲方仍旧以原来施工承包方的身份，负责配合乙方履行与原建设单位签订的施工承包合同中的责任与义务。

　　2、甲方支付给原建设单位 元的工程履约保证金在转让协议签订前由乙方交于甲方。工程转让费按工程最终决算价的 结算，在每次工程款到账时扣除。甲方不负责税务问题。

　　3、乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工，承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。

　　4、甲方在工程转让后，继续以原建设单位签订的施工合同中的施工法定代表人的身份与建设单位办理工程的相关事务(如：结算、验收、工程款手续以及施工中存在的其他事务)。

　　5、基于交易完成日以前(含交易完成日)的事实而产生的与在建工程及其所属土地有关的争议、诉讼或仲裁由甲方承担，由此所发生的费用及乙方的损失由甲方承担，即使该争议、诉讼或仲裁产生于交易完成日以后。

　　6、甲方与原建设单位签订的施工合同中所规定的义务转由乙方向业主履行，乙方在经营活动中，若出项安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

　　7、本协议签订后，甲、乙双方不得把本项目转让给第三方，如单方违规，则向对方赔偿工程总造价的 作为违约金。

　　8、双方对本协议的签订与履行须严格保密，未经对方同意，不得将本协议的内容透露给任何第三方，因泄密而造成对方损失的，需承担因涉密而遭受的一切经济损失。

　　三、 甲方的`基本权利和义务

　　1、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议。

　　2、甲方在本协议生效之后，负责向乙方提供工程相关资料。

　　3、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

　　4、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。

　　四、 乙方的基本权利和义务

　　1、经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

　　2、一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

　　3、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

　　4、负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主解决。

　　5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

　　6、若乙方无正当理由单方终止本协议，其造成的损失全部由乙方承担。

　　7、维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

　　8、乙方实施的过程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

　　五、转让事宜

　　1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。

　　2、乙方承诺并保证，按甲方与原建设单位签订的合作开发协议约定的内容履行合同。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工至上述施工项目完成工程验收交接并竣工结算后，即告终止。本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方签字：乙方签字：

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　年 月 日

　　年 月 日

　　建设工程管理合同 5

　　关键词:航电枢纽;建设工程;合同管理

　　0引言

　　嘉陵江广元至重庆规划相互衔接共16级梯级航电枢纽，总投资约254亿元。其中，四川省港航开发有限责任公司控股建设了桐子壕、金溪、小龙门、凤仪、新政、金银台、沙溪、苍溪等多个航电枢纽。笔者参与了上述多个项目工程合同管理工作，在项目的建设过程中，涉及到的合同种类繁多，比如勘察设计合同、咨询服务合同、施工承包合同、设备材料采购合同、运输合同、租赁合同等等，每个项目的合同数量达到200～300个不等，多个合同彼此相互独立，但又互相影响，各个合同执行的成功与否将对工程建设进度、质量、造价等造成直接影响。

　　1合同管理的概念和任务

　　这里所谓合同，是指建设项目法人与其他法人、自然人和其他组织签订的经济合同、技术合同等，是承包人依法开展工程建设活动、发包人支付价款的法律依据。合同管理则是指项目法人单位对整个项目的合同总体策划、单个合同管理、多个合同之间的统筹协调管理，其主要任务是促进项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理等制度的实行，并协调好“四制”的关系，使工程建设活动中各主体之间的行为由合同约束。

　　2建立和健全合同管理体系

　　要做好合同管理工作，首先必须建立、建全合同管理机构。明确合同归口管理、分级管理和授权管理机制，明确合同的具体执行人，建立合同管理的有效监督机制。同时必须根据《合同法》和相关法规以及企业自身的实际情况，建立一套完善的、可行的、合理的合同管理制度。

　　2．1合同管理机构设置

　　在嘉陵江流域航电枢纽工程建设过程中，在项目前期工作阶段就成立了具备独立法人资格的项目公司，项目公司设置了简洁、高效的合同管理部门(如:工程部、合同部、财务部、综合部)。各项目公司严格实行项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制、**监督制、建设目标责任制。各部门按照各自的职责重点对合同进行管理，并且配合相关部门实施与职能职责相关的管理工作。如合同部为公司工程招标、询价采购、合同管理、造价控制、工程结算、计划统计的归口管理部门;工程部为公司建筑、安装、送变电、装修、装饰工程施工合同及相关设计、监理、咨询、科研、环保和水保等合同的具体执行部门，对合同有关技术标准的可靠性负责，并对建筑、安装工程施工合同有关技术条款及技术要求审查工作负责;财务部为合同价款支付的执行部门，对合同管理工作进行全面监督。

　　2．2合同管理制度建设

　　工程管理以合同管理为中心，以国家法律、法规为依据。各项目公司在合同管理方面，根据集团公司相关合同管理制度，结合自身特点，制订了《合同管理制度》《工程招标管理办法》《非招标项目采购实施办法》《基本建设材料物资管理实施办法》《工程变更管理实施办法》《计量结算及支付实施办法》《建设工程施工分包管理实施办法》等一系列合同管理制度，对合同执行过程中的管理行为进行了规范，做到了管理过程环环相扣，有章可循。公司各部门各司其职，紧密协作，严格按照管理制度及合同的规定办事，全方位、全过程跟踪合同执行情况，组织、协调和督促各方搞好进度、质量和投资控制，同设计、监理、施工、设备物资供应、售后服务等每个合作单位保持着良好的合作关系，未发生合同纠纷，从而推动了工程建设的顺利建设。

　　3合同总体策划

　　合同管理贯穿整个建设过程，确保水利水电工程建设顺利进行。因此在项目的前期工作阶段，就必须研究企业和项目战略，确定企业及项目对合同的要求，对与工程相关的合同进行总体策划。制订合同管理的总体原则和目标，分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究，列出各种可能的选择，综合分析各种选择的利弊得失，对合同的各个重大问题作出决策和安排，提出履行合同的措施，通过合同保证总目标的实现。在嘉陵江航电枢纽建设过程中，在项目前期阶段，项目公司根据工程特点，划分了单位工程，制订了项目总体规划和各阶段建设目标。工程建设合同主要划分为工程勘察设计合同、主体工程(厂房及泄洪冲砂闸)施工合同、船闸工程施工合同、机电安装施工合同、水轮发电机组等设备采购合同、甲供材料(钢筋、水泥)采购合同、监理合同。明确了每个合同的工程范围、承包方式、合同种类及重要合同条款，各合同之间工期相互衔接，为后期工程建设顺利推进打下了坚实基础。并在开始准备每一个合同招标和准备签订每一份合同时重新对该合同策划再作一次评价。

　　4单个合同管理

　　单个合同管理主要是指合同当事人从合同的提出(包括前期招标工作)、谈判、起草、审核、签订、履行、变更、解除、索赔、结算、终止、合同资料归档等全过程的控制和管理。各项目公司均针对前述合同管理过程制订了相应的管理制度。合同管理实行承办人制度、审核会签制度、授权委托管理制度、审计监察制度、责任追究制度和重大合同备案制度。

　　5多个合同之间的统筹协调管理

　　水利水电工程建设合同是按照基本建设程序展开的规划、勘察设计合同先行，监理、施工、采购合同在后，工程合同呈现出串联、并联和搭接的关系。工程合同管理也是随着项目的进展逐步展开的，项目参建单位和协作单位多，通常涉及建设单位、勘察设计单位、监理单位、总包单位、分包单位、材料设备供应单位等，各方面责任界限的划分、合同权利和义务的定义非常复杂，合同在时间上和空间上的衔接协调很重要。合同管理必须统筹协调和处理好各方面的关系，使相关的各合同和合同规定的各工作内容不相矛盾，使各合同在内容上、技术上、组织上、时间上协调一致，才能形成一个完整的周密的有序体系，以保证工程有秩序、按计划地实施。

　　6结语

　　合同管理工作是一项系统工程，各个合同执行的成功与否将对工程建设进度、质量、造价等造成直接影响，是建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制中的核心内容，是工程项目管理的重要组成部分，只有统筹协调做好合同管理工作，企业的战略目标和项目建设目标才能得以实现.

工程建设管理合同通用5篇（扩展3）

——建设工程招标代理合同范本

建设工程招标代理合同范本

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编收集整理的建设工程招标代理合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　委托人：______________________（以下简称甲方）

　　受委托人：____________________(以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：________________________

　　地点：____________________________

　　规模：____________________________

　　招标规模：________________________

　　总投资额：________________________

　　二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　三、合同价款代理报酬为人民币______________元。

　　四、组成本合同的文件承担本工程的：

　　1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;

　　2.本合同协议书;

　　3.本合同专用条款;

　　4.本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：___________________________

　　九、合同生效本合同双方约定______________后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　委托方(甲方)：_____________________________________

　　代理方(乙方)：_____________________________________

　　一、建设工程基本情况

　　1.工程名称：________________________________________

　　2.招标范围：________________________________________

　　3.建设地点：________________________________________

　　4.工程规模：________________________________________

　　5.工程投资额：______________________________________

　　二、建设工程实施条件

　　1.工程批准文号及时间：______________________________

　　2.图纸设计单位及交付时间：__________________________

　　三、招标、计价及评标定标方式

　　1.招标方式：________________________________________

　　2.计价方式：________________________________________

　　3.评标办法：________________________________________

　　四、代理业务范围

　　拟定招标方案;

　　拟定招标分告或者发出投标邀请书;

　　派员组织申请人报名登记;

　　审查报名申请人投标资格;

　　编制招标文件;

　　组织现场踏勘和答疑;

　　编制标底;

　　组织开标、评标;

　　参与开标、评标;

　　草拟工程合同;

　　1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;

　　2.在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;

　　3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作;

　　4.对影响公*竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;

　　5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;

　　6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　六、代理方的权利

　　1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;

　　2.依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作;

　　3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;

　　4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　七、委托方的义务

　　1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);

　　2.在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;

　　3.在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在_________日内做出书面的回答;

　　4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;

　　5.对影响公*竞争的招投标相关问题的保密;

　　6.在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案;

　　7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。

　　八、委托方的权利

　　1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;

　　2.有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;

　　3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;

　　4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;

　　5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。

　　九、招标代理服务费的收取办法

　　1.受托方向委托方收取中标价的_________%或人民币(大写)________________代理咨询服务费;上述费用中：

　　含甲方缴纳的发布媒体信息服务费;

　　含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;

　　不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费

　　不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。

　　2.此代理咨询服务费于：

　　本协议签订后，委托人先预付_________%余款在领取合同备案通知书后一次性付清;

　　领取合同备案通知书后一次性付清;

　　委托人与中标人签定"建设工程施工合同"后一周内付清：

　　姓名：________________　　职务：____________________________

　　十一、违约、争议

　　1.双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

　　2.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同

　　3.由于违约造成第三方(中标人)损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失;

　　4.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力;

　　5.委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：

　　双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　向有管辖权的人民法院起诉。

　　十二、合同份数及分送责任

　　1.本咨询合同正本贰份，双方各执壹份，副本_______份，甲方_______份，乙方_______份，招标中心建设工程科壹份;

　　2.通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　海招代字（ ）第______号

　　项目名称：

　　委托单位： （公章）

　　（甲方）

　　代理单位：_______工程招标代理有限公司（公章）

　　（乙方）

　　合同签订日期：年 月日

　　本合同双方：

　　委托单位（甲方）：

　　代理单位（乙方）：_______工程招标代理有限公司 委托方将_______项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

　　一、代理业务的内容、形式：

　　１、甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　２、工程概况：

　　３、本次招标范围 ：

　　（1）招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。

　　（2）招标代理的形式：

　　二、工作条件和协作事项：

　　1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公*、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限：

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

　　四、费用支付方式及日期：

　　1、本工程造价为人民币_______（大写），收取代理费用合计人民币_______（大写）。付款方式为现金或转账，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。（收费标准：按国家计委计价格[XX]1980号）

　　2、投标单位购买标书每份工本费计人民币_______元（大写），所得归乙方。

　　五、违约责任：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；

　　2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

　　3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。

　　六、双方协议的其他条款：

　　委托方（甲方）： 代理方（乙方）：_______工程招标代理有限公司

　　法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

　　单位地址： 单位地址：

　　联系电话： 联系电话：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　签定日期： 年 月 日

　　委托方(甲方)：x

　　代理方(乙方)：x

　　一、建设工程基本情况

　　1.工程名称：xx

　　2.招标范围：xx

　　3.建设地点：xx

　　4.工程规模：xx

　　5.工程投资额：x

　　二、建设工程实施条件

　　1.工程批准文号及时间：xxxx

　　2.图纸设计单位及交付时间：xxxx

　　三、招标、计价及评标定标方式

　　1.招标方式：xx

　　2.计价方式：xx

　　3.评标办法：xx

　　四、代理业务范围

　　拟定招标方案;

　　拟定招标分告或者发出投标邀请书;

　　派员组织申请人报名登记;

　　审查报名申请人投标资格;

　　编制招标文件;

　　组织现场踏勘和答疑;

　　编制标底;

　　组织开标、评标;

　　参与开标、评标;

　　草拟工程合同;

　　1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;

　　2.在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;

　　3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作;

　　4.对影响公*竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;

　　5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;

　　6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　五、代理方的权利

　　1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;

　　2.依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作;

　　3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;

　　4.承担由于自已过失造成委托方的`经济损失。

　　六、委托方的义务

　　1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);

　　2.在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;

　　3.在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在x日内做出书面的回答;

　　4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;

　　5.对影响公*竞争的招投标相关问题的保密;

　　6.在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案;

　　7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。

　　七、委托方的权利

　　1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;

　　2.有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;

　　3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;

　　4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;

　　5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。

　　八、招标代理服务费的收取办法

工程建设管理合同通用5篇（扩展4）

——建设工程招标代理合同 菁选

建设工程招标代理合同 15篇

　　随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的建设工程招标代理合同 ，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　委托人(全称)：（以下简称甲方）

　　代理人(全称)：(以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就光大银行小天竺支行 工程招标代理事项协商一致，签订本合同，于20xx年 2 月 28 日在成都达成如下协议：

　　一、工程建设项目概况

　　1、招标人名称：光大银行成都分行

　　2、项目名称：光大银行小天竺支行工程

　　3、建设地点： 成都市小天竺街7号

　　4、招标范围： 室内装饰装修

　　5、招标规模：900*方米

　　6、招标方式：邀请招标

　　7、指定联系人：

　　姓名: 路杰 职务： 技术职称：

　　二、代理人概况

　　1、代理机构名称：四川精正建设管理咨询有限公司

　　2、拟派专职人员：

　　(1)姓名：刘华娟 技术职称： 工程师

　　身份证号：

　　(2)姓名： 金文技术职称： 工程师

　　身份证号：

　　(3)姓名： 技术职称：

　　身份证号：

　　三、委托人委托代理人为光大银行小天竺支行工程 建设项目的招标代理人，承担工程的招标工作。

　　四、委托范围

　　委托范围如下□中划√者：

　　其他事项

　　五、报酬及支付方式

　　1、收费标准：

　　招标代理服务费：按中标价的0.8%取费。

　　2、支付方式

　　招标代理服务费，在合同签订后 5 日内预付合同价的 50 %，中标通知书发出后 5 日内按中标金额结算，余款一次付清。

　　六、委托人的权利和义务

　　1、委托人的权利：

　　(1) 按合同约定的委托招标代理业务，接收招标代理成果;

　　(2)向代理人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出建议;

　　(3)审查代理人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见;

　　(4)要求代理人提交招标代理业务工作报告;

　　(5)与代理人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员;

　　(6)依法选择中标人;

　　(7)本合同履行期间，由于代理人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向代理人追索经济赔偿，直至追究法律责任。

　　2、委托人的义务

　　(1)向代理人提供本工程立项批准手续或相关资料及资金落实情况;

　　(2)向代理人提供满足完成代理招标业务的全部资料和图纸，需要交底的须向代理人详细交底;并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责;

　　(3)向代理人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定;

　　(4)根据需要，作好第三方的协调工作;

　　(5)按本合同条款约定的支付方式、币种及时间，向代理人支付代理报酬;

　　(6)委托人不得提出违反法律、行政法规的要求，否则代理人有权拒绝其这类要求;

　　(7)依法应尽的其他义务。

　　七、代理人的权利和义务

　　1、代理人的权利

　　(1)按合同约定收取委托代理报酬;

　　(2)对招标过程中应由委托人做出的决定，代理人有权提出建议;

　　(3)当委托人提供的资料不足或不明确时，有权提出补足资料或作出明确的答复;

　　(4)拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释;

　　(5)有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动;

　　(6)对于为本合同工程编制的所有文件拥有版权，委托人仅有使用或复制的'权利;

　　2、代理人的义务

　　(1)选择有足够经验的招标代理从业人员完成招标代理工作;

　　(2)依法按照公开、公*、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益;

　　(3)向委托人提供完成招标工作的相关咨询服务;

　　(4)向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释法定的招标程序，以便得到委托人的支持和配合;

　　(5)应对招标工作中有关数据的计算、技术经济资料的科学性和正确性负责;

　　(6)开标、评标结束后 15 日内，向委托人提交招标情况的书面报告;

　　(7)不得接受与本合同工程项目有关的投标咨询业务;

　　(8)未经委托人同意不得分包或转让本合同的任何权利和义务;

　　(9)合同履行期内和合同终止后，未经委托人同意，代理人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况;

　　(10)依法应尽的其他义务。

　　八、约定事项的解释、变更及违约责任

　　1、招标文件的解释由代理人进行解释。

　　2、对与招标过程中有投诉或异议的，将按建设行政主管部门的规定办理。

　　3、由于不可抗力的因素，导致代理人不可能完成委托业务，需要变更约定事项时，须经双方协商并达成一致后方能变更。

　　4、任一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金￥人如果违约，除支付违约金外，还应将收取的代理费金额退还委托人。委托人如果违约，除支付违约金外，还应将应支付的代理费(按正常完成已开展的工作计算)金额支付给代理人。

　　5、如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，则委托人有权解除本协议，由代理人自行承担相应的法律责任和违约责任。

　　九、合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决：

　　十、其它

　　1、本协议未详尽事宜，由双方当事人共同协商解决。

　　2、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　3、本协议双方法定代表人签字并加盖公章后，即行生效，全部招标代理工作完成，且中标通知书发出并结清款项后失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　本合同双方：

　　委托单位(甲方)：_______

　　代理单位(乙方)：_______

　　合同签订日期：_______

　　委托方将 _______的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

　　一、 代理业务的内容、形式：

　　甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　工程概况：

　　本次招标范围： 施工图纸 内容。

　　1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务;

　　2、招标代理形式：邀请招标

　　二、 工作条件和协作事项：

　　1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。

　　2、 委托方提供能够满足施工，标价计算要求的.施工图纸及技术资料。

　　3、 乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公*、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、 委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、 委托期限：

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

　　四、 费用支付方式及日期：

　　本工程造价为人民币_______大写_______)，收取代理费用合计人民币_______ (大写_______)。付款方式为现金或转帐，全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付_______ 元或仅支付_______ 元，乙方均无异议。

　　五、违约责任：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

　　2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

　　3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。

　　六、双方协议的其他条款

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　委托人：______________________

　　受委托人：____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：________________________

　　地点：____________________________

　　规模：____________________________

　　招标规模：________________________

　　总投资额：________________________

　　二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　三、合同价款代理报酬为人民币______________元。

　　四、组成本合同的文件承担本工程的：

　　1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;

　　2.本合同协议书;

　　3.本合同专用条款;

　　4.本合同通用条款。

　　五、本协议书中的`有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：___________________________

　　九、合同生效本合同双方约定______________后生效。

　　委托人(盖章)：_________________________

　　法定代表人(签字或盖章)：_______________

　　授权代理人(签字或盖章)：_______________

　　单位地址：_______________________________

　　邮政编码：_______________________________

　　联系电话：_______________________________

　　传真： _________________________________

　　电子信箱： _____________________________

　　开户银行：_______________________________

　　帐号：___________________________________

　　受托人(盖章)：_________________________

　　法定代表人(签字或盖章)：_______________

　　授权代理人(签字或盖章)：_______________

　　单位地址：_______________________________

　　邮政编码：_______________________________

　　联系电话：_______________________________

　　传真： _________________________________

　　电子信箱： _____________________________

　　开户银行：_______________________________

　　帐号：___________________________________

　　委托人：______________________（以下简称甲方）

　　受委托人：____________________(以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：________________________

　　地点：____________________________

　　规模：____________________________

　　招标规模：________________________

　　总投资额：________________________

　　二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　三、合同价款代理报酬为人民币______________元。

　　四、组成本合同的.文件承担本工程的：

　　1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;

　　2.本合同协议书;

　　3.本合同专用条款;

　　4.本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：___________________________

　　九、合同生效本合同双方约定______________后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　委托人（甲方，全称）：

　　代理人（乙方，全称）：

　　为规范建设工程招标代理委托行为，明确建设单位和代理机构的责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规和规章的规定，就委托人代理人代理工程（勘察/设计/监理/施工/其他）招标事宜，经双方共同协商，于_______年___月___日，特签订以下合同条款共同遵守。

　　第一条 工程建设项目概况

　　1、项目名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程规模：总工程规模：占地面积约_______亩。建筑面积约_____万㎡。分期实施。

　　4、单向合同估算价：

　　5、结构及层次：

　　第二条 招标

　　1、招标方式：

　　2、招标范围：施工图纸以内的土建、水电安装工程项目

　　第三条 招标代理合同天数

　　1、开始时间：_______年___月___日；

　　2、完成时间：_______年___月___日。

　　3、合同完成总日历天数_____天。

　　第四条 甲方委托乙方代理业务范围_______________________________（填写相应内容序号）：

　　1、提供招标前期的咨询工作及编制资格预审文件；

　　2、申报及填写有关的招标资料及表格；

　　3、起草招标公告或邀请书；

　　4、对投标人进行资格预审；

　　5、入围投标单位的确定；

　　6、编制招标文件及备案；

　　7、招标有效期内授权乙方签章认可有关招标事宜；

　　8、组织踏勘现场和答疑会，并将答疑会内容形成书面文字解答送给各投标单位；

　　9、编制标底；

　　10、编制工程量清单；

　　11、组织开标、评标、协助定标；

　　12、编制评标报告；

　　13、办理招标投标全过程的备案手续（含向建设行政主管部门提交招标投标情况书面报告）；

　　14、协助招标人与中标人签订合同；

　　15、协助招标人调查，了解有关招标活动的投诉，处理纠纷工作；

　　16、其他委托内容。

　　第五条 甲方的权利、义务和责任

　　一、甲方的权利

　　1、对委托项目的程序有知情权；

　　2、对拟发出的招标文件有审阅权；

　　3、要求代理人提供一套完全的招标档案，其中在代理过程中形成的资料为原始资料；

　　4、收回在实施委托业务过程中借给乙方的全部资料；

　　5、有权要求乙方不按法律、法规及规章和本合同规定履行其职责的代理从业人员；

　　二、甲方的义务和责任

　　1、遵守招标活动的的有关法律、法规和章程；

　　2、及时完整的提供项目施工图纸、招标人的招标要求、期望及其他有关招标资料；

　　3、招标人应按合同，规定配合招标代理机构开展代理业务，对代理机构编制的招标文件、资格预审、有关技术资料及填写的有关招标表格等按要求审查后盖章，同时将盖章审查后的有关文件、表格及有关技术资料及时送招标监督机构备案（可委托招标代理机构进行）、审定招标程序及对有关招标过程中的一切合法行为和活动予以认可；

　　4、参与委托业务实施过程中的相关协调、审查、监督工作；

　　5、按合同支付招标代理费、标底、工程量清单的编制费；

　　6、接受招标投标监督部门依法实施的`监督指导；

　　7、招标人对应保密内容负有保密职责，不得泄密。

　　第六条 乙方的权利、义务和职责

　　一、乙方的权利

　　1、有权要求招标人对代理工作提供必要的协助；

　　2、在有关法律法规和规章规定的范围内，依据本合同代理内容，开展代理服务工作；

　　3、按合同收取招标代理费和标底、工程量清单编制费

　　二、乙方的义务和责任

　　1、遵守招标活动有关法律、法规和规章，保证代理及招标过程的真实、合法、规范、有效，并在其资格规定范围内依法从事招标代理业务；

　　2、招标代理机构应当在招标人委托的范围内依法开展代理活动、招标投标活动中形成的有关文件，应当在发出前告知委托人；

　　3、完成本合同第四条约定的招标代理工作；

　　4、遵守职业道德规范，对代理事项保密；

　　5、接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导；

　　6、向委托人提供一套由代理人经办的全部招标工作资料，由委托人存档；

　　7、负责本次工程招标代理业务的责任人（签字）______________，电话______________。

　　8、不得将本合同代理服务转让第三方；

　　9、由于招标代理机构在代理过程中的违法违规，造成代理人工作严重失误或泄漏标底及其他保密内容，使招标人收到重大损失的，招标人可依法扣减代理费用，对造成的经济损失有权依法提出责任赔偿；

　　10、依法应承担的其他义务。

　　第七条 费用的约定及标准

　　招标代理费、标底编制费依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知，计价格【20xx】1980号或按《关于颁布工程造价咨询服务收费项目与标准的通知》赣价房字【20xx】1号的规定由甲、乙双方在合同中约定。收费标准按办法附件规定执行，上下浮动幅度不超过20%。

　　1、全过程招标代理费按中标价的________收取；

　　2、招标代理费按工程总造价的_______收取；

　　3、工程量清单编制费按总制价的_______收取；

　　4、甲方要求外出封闭编制标底、差旅费、住宿费由_____负担。

　　5、其他。第八条付款方式1招标人代理费：本合同签订后_____日内（且在招标投标监督管理部门备案）预付招标代理费的60%，余款在中标通知书发出后五日内一次性付清标底或工程量清单编制费：本合同签订后_____日内（且在招标投标监督管理部门备案）预付标底或工程量清单编制费的70%，余款在中标通知书发出五日内一次付清。

　　第九条 约定事项的解释、变更及违约责任

　　1、招标文件的解释由招标代理机构负责解释；

　　2、对与招标过程中有投诉异议的，将按建设行政主管部门的规定办理；

　　3、由于不可抗力的因素，导致代理人不能完成委托业务的；在不可抗力因素解除后需要变更约定事项的，需经双方协商达成一致意见后方可变更；

　　4、任何一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金（大写）元整。代理方如果违约，除支付违约金外，还应将收取的代理费全额退还委托方。委托方如果违约，除支付违约金外，还应支付已开展项目的金额代理费给代理人；

　　5、如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，经招标监管部门认定，委托人有权解释本协议，由代理人自行承担相应的法律责任和违约责任。

　　第十条 其他

　　1、本协议未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决；

　　2、本协议签订后，由代理方交一份到招标投标监督管理部门备案；

　　3、本协议甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后，即行生效，全部招标代理工作完成，且施工中标通知书发出后结清款项后自动失效；

　　4、本协议一式五份，委托人贰份，代理人贰份，招标投标监督管理机构备案一份。

　　建设单位（章）

　　法定代表人（章）：

　　_______年___月___日

　　开户银行：

　　账号：

　　联系人：

　　地址：

　　电话：

　　代理机构（章）

　　法定代表人（章）：

　　_______年___月___日

　　开户银行：

　　账号：

　　联系人：

　　地址：

　　电话：

　　(以下简称甲方)委托 (以下简称乙方)承担下列项目的服务招标代理。为明确双方的责任与权利，经详细协商，特签订本合同，共同遵守。

　　1. 建设项目概况：

　　1.1 项目名称：

　　1.2 服务地点：

　　2. 服务内容：

　　2.1 服务招标代理。

　　3. 双方责任：

　　3.1 甲方责任

　　3.1.1 办理前期的各种申报及审批手续。

　　3.1.2 按时提供足够的工程技术资料给乙方制作招标文件。

　　3.1.3 甲方必须指派一位充分了解本项目情况的代表，迅速地解答问题及提供资料给乙方及投标单位。

　　3.1.4 按照合同金额及支付方式，向乙方交付酬金。

　　3.2 乙方责任

　　3.2.1 代理甲方编制招标文件等招标事宜中的一切文件、表格;

　　3.2.2 发布招标文件，主持开标及评标会议;

　　3.2.3 填报相关资料，由甲方发出中标通知书;

　　3.2.4 为甲方编制设计合同;

　　3.2.5 为甲方详细解释招标代理的具体程序及操作步骤。

　　4. 酬金：

　　代理酬金：一笔算人民币伍仟元整。

　　5. 付款方式：

　　乙方完成项目招标服务并提交招标过程资料后一个月内一次性付清。

　　6. 合约有效期

　　本合约有效期自20_年04月至全部招标代理工作完成为止。本合同规定的'服务项目，在发展过程中如因甲方原因或双方不可控制的原因，需中断合约或延长合约时，乙方为此项目所发生的一切费用由甲方承担，如属乙方原因，则乙方为此项目开支的费用由乙方自负。

　　7. 违约责任

　　7.1倘若任何一方不按本合约履行义务，另一方可书面通知对方其违约内容，如该违约事项继续发生,则14天后可以书面通知违约方终止合约。合约终止后，违约方必须负责因其违约使合同终止而引致对方的损失。

　　7.2倘若项目为贷款项目，因贷款协议没有执行，或国家计划项目，因故停建缓延，则本合约终止。而甲方必须对乙方直至终止日期前提供的服务支付费用并就乙方未完成服务的已投入部份，给予补偿。

　　8. 其他事项

　　8.1 未尽事宜，双方可根据需要，经协商另行签订补充合同或协议。

　　8.2本合同执行过程中，双方有分歧意见时，尽量采取协商解决，仍不能一致时，可报请建设主管部门协调;经协调仍不能一致的，请当地仲裁机关或法院解决。

　　8.3 本合同双方签字盖章后生效，至全部费用结清后自然失效。

　　8.4 本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　20xx工程建设项目招标代理合同示范文本如下：XX根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，就XX(以下简称项目)的招标委托事宜，经双方协商，达成如下协议：XX

　　一、总则：XX

　　1.双方根据国家法律规定建立委托代理关系，遵守和执行国家的各项方针政策、条例和法规，以保证招标工作的顺利完成。

　　2.双方承诺本着对国家利益和企业利益负责的原则，为保证项目设计的质量，在工作中密切配合，分工协作，充分发挥各自的优势，共同努力，确保高质量、高效率地完成本项目的设计招标工作。

　　二、委托范围：XX

　　1.委托项目：XX

　　2.委托内容：XX

　　三、工作分工：XX

　　1、甲方职责：XX

　　(1)向国家有关部门办理项目审批手续。

　　(2)甲方负责向乙方提供招标项目的背景情况、项目批准文件(复印件)和项目招标所必需的技术资料、图纸等。

　　(3)甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。

　　(4)协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。

　　(5)参与标前答疑会和开标大会。

　　(6)组建评标委员会。

　　(7)根据乙方发出的中标通知书，与中标人签订合同。

　　2、乙方职责：XX

　　(1)在甲方委托的.招标范围内，组织招标工作。

　　(2)负责招标文件的编制。

　　(3)招标文件的印刷和发售。

　　(4)编写和刊登本项目的招标公告。

　　(5)澄清投标人提出的有关招标文件中的问题。必要时，修改招标文件。

　　(6)组织现场勘察和标前答疑会。

　　(7)接收投标文件、组织和主持开标，根据国家的有关规定将开标记录报送有关主管部门。

　　(8)负责组建评标委员会，与甲方共同研究确定评标委员会的人员组成。评标委员会中技术及经济专家由业主在监督部门的监督下从当地**专家库(或者招标代理机构的专家库)中随机抽取。

　　(9)向中标人发出中标通知书，通知中标人与甲方签订合同。

　　(10)整理招标、评标文件交甲方存档。

　　3、共同责任

　　共同遵守《中华人民共和国招标投标法》的相关规定;招标活动进行过程中和招标完成后，双方均有责任对对方的有关商业和技术秘密保密。

　　五、费用

　　1、甲乙双方各自承担招标过程中自己所发生的各项费用。

　　2、乙方直接向中标方收取招标代理服务费78000元(七万八千元人民币)本合同签订后甲方在5日内向乙方支付合同总价40%的代理费用作为本项目招标的前期费用，待整个招标结束后，甲方再向乙方支付其余的全部代理费。

　　3、乙方按有关规定收取投标人的投标保证金(具体金额在招标文件中确定)，并在招标完成后按有关规定负责退回给投标单位(不计利息)

　　六、保密：XX

　　有关购买招标文件的潜在投标人名单，投标文件的审查、澄清、评估、比较，以及有关授予合同的意向，均不得透露给任一投标人或与上述工作无关的人员。

　　七、协议书生效及其它：XX

　　1.本代理协议一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经双方代表签字盖章后生效。

　　2.未尽事项，由双方协商以补充协议的方式解决，补充协议为本协议不可分割的组成部分。

　　3.在本协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或规定与本协议相矛盾，以国家法律规定为准。

　　甲方：XX乙方：XX

　　地址：XX地址：XX

　　电话：XX电话：XX

　　传真：XX传真：XX

　　法人代表：XX法人代表：XX

　　授权代表：XX授权代表：XX

　　签约地点：XX

　　时间：XX

　　合同编号：XXXX委托人（全称）：代理人（全称）：根据《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就XX招标代理事项协商一致，签订本合同，于XXXX年XX月XX日在XXXXXX达成如下协议：

　　一、工程建设项目概况

　　1、招标人名称：

　　2、项目名称：

　　3、建设地点：

　　4、招标范围：

　　5、招标规模：

　　6、招标方式：

　　7、指定联系人（姓名）：XXXXXXX职务：XXXXXXXXXX技术职称：XXXXXXX。

　　二、代理人概况

　　1、代理机构名称：

　　2、资格等级：

　　3、证书编号：XXXX

　　4、拟派专职人员：

　　（1）姓名：XXXXXXXX，技术职称：XXXXXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXXX。

　　（2）姓名：XXXXXXXX，技术职称：XXXXXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXXX。

　　（3）姓名：XXXXXXXX，技术职称：XXXXXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXXX。

　　三、委托人委托代理人为XXXXXX工程建设项目的招标代理人，承担本工程的XXXXXXXXX招标工作。风险提示：委托代理范围

　　委托人需要明确约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，并书面形式确定下来，最好详细约定，避免工程验收时候因代理事项因为代理事项没达到双方满意程度，造成不必要纠纷。

　　四、委托范围委托范围如下口中划a;adc;者：口起草招标公告口代拟投标邀请书口编制资格预审文件口协助招标人评审投标资格预审文件口编制和发售招标文件口编制工程量清单或标底口组织投标人踏勘现场、答疑、草拟答疑纪要口协助招标人或受招标人委托依法组建评标委员会口协助招标人或受招标人委托组织开标、评标、定标会口向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果通知书口编制招标报告口办理招标的备案手续和有关事项的公示手续口代拟合同口其他事项XXXXXX风险提示：委托代理报酬

　　在招标代理业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等），由委托人与受托人在协商约定。

　　委托人如果在合同约定的支付时间内，未能如期支付代理预付费用，自应支付之日起，按同期银行贷款利率，计算支付代理预付费用的利息等。

　　五、报酬及支付方式

　　1、收费标准：

　　（1）招标代理服务费：以招标规模计算合同价、以中标金额计算结算价，累进计取，浮动XXXXXX％，合同价为XXXXXXXXXX元，大写：XX；

　　（2）工程量清单编制费：以招标规模计算为XXXXXXXXXX元，大写：XX；

　　（3）标底（或招标控制价）编制费：以招标规模计算合同价、以标底（或招标控制价）计算结算价，合同价为XXXXXXXXXX元，大写：XX。

　　2、支付方式

　　（1）招标代理服务费，在合同签订后XXXX日内预付合同价的XXXXX％，中标通知书发出后日内按中标金额结算，余款一次付清。

　　（2）工程量清单编制费，在合同签定后XXXX日内预付XXXXX％，余款在乙方递交成果报告同时一次付清。

　　（3）标底（或招标控制价）编制费，在合同签定后XXXX日内预付XXXXXX％，余款在标底（或招标控制价）公布后XXXX日内按标底（或招标控制价）结算，余款一次付清。

　　六、委托人的权利和义务

　　1、委托人的权利：

　　（1）按合同约定的委托招标代理业务，接收招标代理成果：

　　（2）向代理人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出建议；

　　（3）审查代理人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

　　（4）要求代理人提交招标代理业务工作报告；

　　（5）与代理人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；

　　（6）依法选择中标人；

　　（7）本合同履行期间，由于代理人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向代理人追索经济赔偿，直至追究法律责任。

　　2、委托人的义务

　　（1）向代理人提供本工程立项批准手续或相关资料及资金落实情况；

　　（2）向代理人提供满足完成代理招标业务的全部资料和图纸，需要交底的须向代理人详细交底；并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

　　（3）向代理人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；

　　（4）根据需要，作好与第三方的协调工作；

　　（5）按本合同条款约定的支付方式、币种及时间，向代理人支付代理报酬；

　　（6）委托人不得提出违反法律、行政法规的要求，否则代理人有权拒绝其这类要求；

　　（7）依法应尽的其他义务。

　　七、代理人的权利和义务

　　1、代理人的权利

　　（1）按合同约定收取委托代理报酬；

　　（2）对招标过程中应由委托人做出的决定，代理人有权提出建议；

　　（3）当委托人提供的资料不足或不明确时，有权提出补足资料或作出明确的答复；

　　（4）拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；

　　（5）有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

　　（6）对于为本合同工程编制的所有文件拥有版权，委托人仅有使用或复制的权利；

　　2、代理人的义务

　　（1）选择有足够经验的招标代理从业人员完成招标代理工作；

　　（2）依法按照公开、公*、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；

　　（3）向委托人提供完成招标工作的相关咨询服务；

　　（4）向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释法定的招标程序，以便得到委托人的支持和配合；

　　（5）应对招标工作中有关数据的计算、技术经济资料的科学性和正确性负责；

　　（6）开标、评标结束后日内，向委托人提交招标情况的书面报告；

　　（7）不得接受与本合同工程项目有关的投标咨询业务；

　　（8）未经委托人同意不得分包或转让本合同的任何权利和义务；

　　（9）合同履行期内和合同终止后，未经委托人同意，代理人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况；

　　（10）依法应尽的其他义务。风险提示：违约责任

　　委托人可以与受托人约定违约责任，赔偿因其违约给委托人造成的`经济损失，双方最好明确约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法等。

　　另外，委托人约定受托人承担违约责任，赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额（扣除税金），否则相关条款可能被认定无效。

　　八、约定事项的解释、变更及违约责任

　　1、招标文件的解释由代理人进行解释。

　　2、对与招标过程中有投诉或异议的，将按建设行政主管部门的规定办理。

　　3、由于不可抗力的因素，导致代理人不可能完成委托业务，需要变更约定事项时，须经双方协商并达成一致后方能变更。

　　4、任一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金XXXX元整。代理人如果违约，除支付违约金外，还应将收取的代理费全额退还委托人。委托人如果违约，除支付违约金外，还应将应支付的代理费（按正常完成已开展的工作计算）全额支付给代理人。

　　5、如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，则委托人有权解除本协议，由代理人自行承担相应的法律责任和违约责任。

　　九、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下例第XXXX种方式解决：

　　1、提交XXXXXXXXXXXX仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向XXXXXXXXXXXX人民法院起诉。

　　十、其它

　　1、本协议未详尽事宜，由双方当事人共同协商解决。

　　2、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　3、本协议双方法定代表人签字并加盖公章后，即行生效，全部招标代理工作完成，且中标通知书发出并结清款项后失效。

　　十一、补充条款

　　1、XXXXXXXXX；

　　2、XXXXXXXXX；

　　3、XXXXXXXXX；

　　4、XXXXXXXXX。

　　委托人：

　　法定代表人：

　　住所：

　　开户银行：

　　账号：

　　编码电话：

　　传真：

　　电子信箱：XXXX年XX月XX日

　　代理人：法定代表人：

　　住所：

　　开户银行：

　　账号：

　　编码电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　XXXX年XX月XX日

　　XXXXXXXXX

　　委托人（全称）：XXXXXXXXXX

　　代理人（全称）：XXXXXXXXXX

　　根据《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、法规，遵循*等、 自愿、公*和诚实信用的原则，双方就XXXXXXXXX招标代理事项协商一致，签订本合同，于XXXXXXXX年XXXXXXXX月XXXXXXXX日在XXXXXXX达成如下协议：

　　一、工程建设项目概况

　　1.招标人名称：XXXXXXXXX

　　1.项目名称：XXXXXXXXXXX

　　2.建设地点：XXXXXXXXXXX

　　3.招标范围：XXXXXXXXXXX

　　4.招标规模：XXXXXXXXXXX

　　5.招标方式：XXXXXXXXXXX

　　6.指定联系人：

　　姓名：XXXXXXX职务：XXXXXXXXXX技术职称：XXXXXXXXXXXX

　　二、代理人概况

　　1.代理机构名称：XXXXXXXX

　　2.资格等级：XXXXXXXXXXXX

　　3.证书编号：XXXXXXXXXXXX

　　4.拟派专职人员：

　　（1）姓名：XXXXXXXX技术职称：XXXXXXXXXX

　　身份证号：XXX

　　（2）姓名：XXXXXXXX技术职称：XXXXXXXXXX

　　身份证号：XXX

　　（3）姓名：XXXXXXXX技术职称：XXXXXXXXXX

　　身份证号：XXX

　　三、委托人委托代理人为XXX工程建设项目的招标代理人，承担本工程的XXXXXXXX招标工作。

　　四、委托范围

　　委托范围如下口中划√者：

　　口起草招标公告

　　口代拟投标邀请书

　　口编制资格预审文件

　　口协助招标人评审投标资格预审文件

　　口编制和发售招标文件

　　口编制工程量清单或标底

　　口组织投标人踏勘现场、答疑、草拟答疑纪要

　　口协助招标人或受招标人委托依法组建评标委员会

　　口协助招标人或受招标人委托组织开标、评标、定标会

　　口向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果通知书

　　口编制招标报告

　　口办理招标的备案手续和有关事项的公示手续

　　口代拟合同

　　口其他事项XXXXXXXXXXXX

　　五、报酬及支付方式

　　1.收费标准：

　　（1）招标代理服务费：以招标规模计算合同价、以中标金额计算结算价，累进计取，浮动XXXXXX％，合同价为￥XXXXXXXXXX元。

　　大写：XXX

　　（2）工程量清单编制费：以招标规模计算为￥XXXXXXXX元。

　　大写：XX

　　（3）标底（或招标控制价）编制费：以招标规模计算合同价、以标底（或招标控制价）计算结算价，合同价为￥

　　XXX元。

　　大写：XXX

　　2.支付方式

　　（1）招标代理服务费，在合同签订后XXXXX日内预付合同价的XXXXX％，中标通知书发出后日内按中标金额结

　　算，余款一次付清。

　　（2）工程量清单编制费，在合同签定后XXXXX日内预付XXXXX％，余款在乙方递交成果报告同时一次付清。

　　（2）标底（或招标控制价）编制费，在合同签定后XXXXX日内预付XXXXXX％，余款在标底（或招标控制价）公布后XXXXX日内按标底（或招标控制价）结算，余款一次付清。

　　六、委托人的权利和义务

　　1.委托人的权利：

　　（1）按合同约定的委托招标代理业务，接收招标代理成果：

　　（2）向代理人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出建议；

　　（3）审查代理人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

　　（4）要求代理人提交招标代理业务工作报告；

　　（5）与代理人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；

　　（6）依法选择中标人；

　　（7）本合同履行期间，由于代理人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向代理人追索经济赔偿，直至追究法律责任。

　　2.委托人的义务

　　（1）向代理人提供本工程立项批准手续或相关资料及资金落实情况；

　　（2）向代理人提供满足完成代理招标业务的全部资料和图纸，需要交底的须向代理人详细交底；并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

　　（3）向代理人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；

　　（4）根据需要，作好与第三方的协调工作；

　　（5）按本合同条款约定的支付方式、币种及时间，向代理人支付代理报酬；

　　（6）委托人不得提出违反法律、行政法规的要求，否则代理人有权拒绝其这类要求；

　　（7）依法应尽的其他义务。

　　七、代理人的权利和义务

　　1.代理人的权利

　　（1）按合同约定收取委托代理报酬；

　　（2）对招标过程中应由委托人做出的决定，代理人有权提出建议；

　　（3）当委托人提供的资料不足或不明确时，有权提出补足资料或作出明确的答复；

　　（4）拒绝委托人提出的`违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；

　　（5）有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

　　（6）对于为本合同工程编制的所有文件拥有版权，委托人仅有使用或复制的权利；

　　2.代理人的义务

　　（1）选择有足够经验的招标代理从业人员完成招标代理工作；

　　（2）依法按照公开、公*、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；

　　（3）向委托人提供完成招标工作的相关咨询服务；

　　（4）向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释法定的招标程序，以便得到委托人的支持和配合；

　　（5）应对招标工作中有关数据的计算、技术经济资料的科学性和正确性负责；

　　（6）开标、评标结束后 日内，向委托人提交招标情况的书面报告；

　　（7）不得接受与本合同工程项目有关的投标咨询业务；

　　（8）未经委托人同意不得分包或转让本合同的任何权利和义务；

　　（9）合同履行期内和合同终止后，未经委托人同意，代理人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况；

　　（10）依法应尽的其他义务。

　　八、约定事项的解释、变更及违约责任

　　1.招标文件的解释由代理人进行解释。

　　2.对与招标过程中有投诉或异议的，将按建设行政主管部门的规定办理。

　　3.由于不可抗力的因素，导致代理人不可能完成委托业务，需要变更约定事项时，须经双方协商并达成一致后方能变更。

　　4.任一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金￥XXXXXXXXX元整。代理人如果违约，除支付违约金外，还应将收取的代理费全额退还委托人。委托人如果违约，除支付违约金外，还应将应支付的代理费（按正常完成已开展的工作计算）全额支付给代理人。

　　5.如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，则委托人有权解除本协议，由代理人自行承担相应的法律责任和违约责任。

　　九、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下例第XXXX种方式解决：

　　1.提交XXXXXXXXXXXX仲裁委员会仲裁；

　　2.依法向XXXXXXXXXXXX人民法院起诉。

　　十、其它

　　1.本协议未详尽事宜，由双方当事人共同协商解决。

　　2.本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　3.本协议双方法定代表人签字并加盖公章后，即行生效，全部招标代理工作完成，且中标通知书发出并结清款项后失效。

　　十一、补充条款XXXXXXX

　　委托人：XXXXXXXXXXXX 代理人：XXX

　　法定代表人：XXXXXXXX 法定代表人：XXX

　　委托代理人：XXXXXXXX 委托代理人：XXX

　　住所：XX 住所：XXXXX

　　开户银行：XXXXXXXXXX 开户银行：XX

　　帐号：XX 帐号：XXXXX

　　邮政编码：XXXXXXXXXX 邮政编码：XX

　　电话：XX 电话：XXXXX

　　传真：XX 传真：XXXXX

　　电子信箱：XXXXXXXXXX 电子信箱：XX

　　XXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXX日

　　委托方(甲方)：___

　　代理方(乙方)：___

　　一、建设工程基本情况

　　1.工程名称：______

　　2.招标范围：______

　　3.建设地点：______

　　4.工程规模：______

　　5.工程投资额：___

　　二、建设工程实施条件

　　1.工程批准文号及时间：____________

　　2.图纸设计单位及交付时间：____________

　　三、招标、计价及评标定标方式

　　1.招标方式：______

　　2.计价方式：______

　　3.评标办法：______

　　四、代理业务范围

　　拟定招标方案;

　　拟定招标分告或者发出投标邀请书;

　　派员组织申请人报名登记;

　　审查报名申请人投标资格;

　　编制招标文件;

　　组织现场踏勘和答疑;

　　编制标底;

　　组织开标、评标;

　　参与开标、评标;

　　草拟工程合同;

　　1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;

　　2.在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;

　　3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作;

　　4.对影响公*竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;

　　5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;

　　6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　五、代理方的权利

　　1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的`人为干预;

　　2.依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作;

　　3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;

　　4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　六、委托方的义务

　　1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);

　　2.在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;

　　3.在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在___日内做出书面的回答;

　　4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;

　　5.对影响公*竞争的招投标相关问题的保密;

　　6.在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案;

　　7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。

　　七、委托方的权利

　　1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;

　　2.有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;

　　3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;

　　4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;

　　5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。

　　八、招标代理服务费的收取办法

　　1.受托方向委托方收取中标价的___%或人民币(大写)_________代理咨询服务费;上述费用中：

　　含甲方缴纳的发布媒体信息服务费;

　　含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;

　　不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费

　　不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。

　　2.此代理咨询服务费于：

　　本协议签订后，委托人先预付___%余款在领取合同备案通知书后一次性付清;

　　领取合同备案通知书后一次性付清;

　　委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清：

　　姓名：_________ 职务：____________

　　九、违约、争议

　　1.双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

　　2.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同

　　3.由于违约造成第三方(中标人)损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失;

　　4.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力;

　　5.委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：

　　双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　向有管辖权的人民法院起诉。

　　十、合同份数及分送责任

　　1.本咨询合同正本贰份，双方各执壹份，副本______份，甲方______份，乙方______份，招标中心建设工程科壹份;

　　2.通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。

　　甲方(公章)：___ 乙方(公章)：___

　　法定代表人(签字)：___ 法定代表人(签字)：___

　　______年______月______日 ______年______月______日

　　甲方：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、代理业务的内容、形式

　　1、甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　2、工程概况：_________________________。

　　3、本次招标范围：

　　（1）招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。

　　（2）招标代理的形式：______________________。

　　二、工作条件和协作事项

　　1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公*、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

　　四、费用支付方式及日期

　　1、本工程造价为人民币____元（大写），收取代理费用合计人民币____元（大写）。付款方式为____（现金或转账），代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。

　　2、投标单位购买标书每份工本费计人民币____元（大写），所得归乙方。

　　五、委托人的权利

　　1、委托人有权参与招投标的有关活动。

　　2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。

　　3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。

　　5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。

　　六、委托人的义务和责任

　　1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。

　　2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等）。

　　3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在____日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的____作为委托人的代表，配合代理人工作。

　　5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前____日通知代理人，以便调整相应的工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　6、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　7、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。

　　8、承担由于自己过失造成代理人的'经济损失。

　　9、委托方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物；不得在代理人报销应由个人支付的费用。

　　10、委托人应当完成的其它工作。

　　七、代理人的权利

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

　　2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。

　　4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。

　　5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。

　　八、代理人的义务和责任

　　1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

　　2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

　　4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

　　5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

　　7、代理人成立招标代理项目组，并任命____为项目组组长，负责该项目招标代理工作。

　　8、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。

　　9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。

　　10、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争。

　　九、违约和争议的解决

　　1、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　2、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　3、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向合同签订地法院提起诉讼。

　　十、其它

　　1、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式___份，甲方___份，乙方___份，报招标管理机构___份，具有同等效力。

　　委托方（甲方）：

　　法定代表人（签章）：

　　签订日期：___年___月___日

　　代理方（乙方）：

　　法定代表人（签章）：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　签订日期：___年___月___日

　　委托人：______________________

　　受委托人：____________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：________________________

　　地点：____________________________

　　规模：____________________________

　　招标规模：________________________

　　总投资额：________________________

　　二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　三、合同价款代理报酬为人民币______________元。

　　四、组成本合同的文件承担本工程的：

　　1．本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　2．本合同协议书；

　　3．本合同专用条款；

　　4．本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的`约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：___________________________

　　九、合同生效本合同双方约定______________后生效。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　合同编号：___________

　　委托人(单位全称)：___________________________

　　代理人(单位全称)：___________________________

　　依照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国招标投标法)、(深圳经济特区建设工程施工招标投标条例)和其他有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就_________工程招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：____________________________________________________

　　工程地点：____________________________________________________

　　工程规模：____________________________________________________

　　计划投资：____________________________________________________

　　二、招标代理业务服务类别

　　a类：工程勘察招标代理；

　　b类：工程设计招标代理；

　　c类：工程监理招标代理；

　　d类：工程施工总承包招标代理；

　　e类：工程施工专业分包招标代理；

　　f类：工程施工劳务分包招标代理；

　　g类：建筑材料或设备招标代理。

　　h类：工程标底编制；

　　i类：其它类。

　　三、招标代理服务范围和内容

　　1．服务范围：

　　2．服务内容：

　　□发布招标公告

　　□编制招标文件(包括编制资格预审文件、标底及工程量清单)

　　□审查投标人资格

　　□组织投标人踏勘现场并答疑

　　□组织开标、评标、定标

　　□协调合同的签订

　　□其它：___________________________________________________。

　　四、合同酬金

　　1．本次招标代理服务酬金为(大写)：__________________元；￥：_________元。招标代理服务合同酬金计算方法：

　　(1)按深圳市有关文件执行；

　　(2)双方约定：_____________________________________________。

　　2．本合同酬金不包括行政事业性收费及其它费用(如交易中心服务费、评标专家费、评标专家交通费、标底审查费、广告费等)

　　3．出售招标文件的费用：按照国家规定并经双方协商一致，出售招标文件的工本费归代理人所有。

　　4．招标代理期限：自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　五、下列文件均为本合同的组成部分

　　1．本合同协议书；

　　2．本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　3．本合同专用条件；

工程建设管理合同通用5篇（扩展5）

——建设工程招标代理合同菁选

建设工程招标代理合同汇编15篇

　　随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的建设工程招标代理合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　川建发[XX]142号

　　四川省建设厅

　　四川省工商行政管理局 制订

　　XX年11月合同编号：____________

　　委托人（全称）：_________________________

　　代理人（全称）：_________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、法规，遵循*等、 自愿、公*和诚实信用的原则，双方就_________招标代理事项协商一致，签订本合同，于________年________月________日在_______达成如下协议：

　　一、工程建设项目概况

　　1．招标人名称：________________________

　　1．项目名称：__________________________

　　2．建设地点：__________________________

　　3．招标范围：__________________________

　　4．招标规模：__________________________

　　5．招标方式：__________________________

　　6．指定联系人：

　　姓名：_______职务：__________技术职称：____________

　　二、代理人概况

　　1．代理机构名称：_______________________

　　2．资格等级：___________________________

　　3．证书编号：___________________________

　　4．拟派专职人员：

　　（1）姓名：________技术职称：__________

　　身份证号：_____________________________

　　（2）姓名：________技术职称：__________

　　身份证号：_____________________________

　　（3）姓名：________技术职称：__________

　　身份证号：_____________________________

　　三、委托人委托代理人为______________工程建设项目的招标代理人，承担本工程的________招标工作。

　　四、委托范围

　　委托范围如下口中划√者：

　　口起草招标公告

　　口代拟投标邀请书

　　口编制资格预审文件

　　口协助招标人评审投标资格预审文件

　　口编制和发售招标文件

　　口编制工程量清单或标底

　　口组织投标人踏勘现场、答疑、草拟答疑纪要

　　口协助招标人或受招标人委托依法组建评标委员会

　　口协助招标人或受招标人委托组织开标、评标、定标会

　　口向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果通知书

　　口编制招标报告

　　口办理招标的备案手续和有关事项的公示手续

　　口代拟合同

　　口其他事项___________________________

　　五、报酬及支付方式

　　1．收费标准：

　　（1）招标代理服务费：以招标规模计算合同价、以中标金额计算结算价，累进计取，浮动______％，合同价为￥__________元。

　　大写：____________________________________________

　　（2）工程量清单编制费：以招标规模计算为￥________元。

　　大写：______________________________________________

　　（3）标底（或招标控制价）编制费：以招标规模计算合同价、以标底（或招标控制价）计算结算价，合同价为￥

　　______________元。

　　大写：____________________________________________

　　2．支付方式

　　（1）招标代理服务费，在合同签订后_____日内预付合同价的_____％，中标通知书发出后 日内按中标金额结

　　算，余款一次付清。

　　（2）工程量清单编制费，在合同签定后_____日内预付_____％，余款在乙方递交成果报告同时一次付清。

　　（2）标底（或招标控制价）编制费，在合同签定后_____日内预付______％，余款在标底（或招标控制价）公布后_____日内按标底（或招标控制价）结算，余款一次付清。

　　六、委托人的权利和义务

　　1．委托人的权利：

　　（1）按合同约定的委托招标代理业务，接收招标代理成果：

　　（2）向代理人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出建议；

　　（3）审查代理人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

　　（4）要求代理人提交招标代理业务工作报告；

　　（5）与代理人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；

　　（6）依法选择中标人；

　　（7）本合同履行期间，由于代理人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向代理人追索经济赔偿，直至追究法律责任。

　　2．委托人的义务

　　（1）向代理人提供本工程立项批准手续或相关资料及资金落实情况；

　　（2）向代理人提供满足完成代理招标业务的全部资料和图纸，需要交底的须向代理人详细交底；并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

　　（3）向代理人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；

　　（4）根据需要，作好与第三方的协调工作；

　　（5）按本合同条款约定的支付方式、币种及时间，向代理人支付代理报酬；

　　（6）委托人不得提出违反法律、行政法规的要求，否则代理人有权拒绝其这类要求；

　　（7）依法应尽的其他义务。

　　七、代理人的.权利和义务

　　1．代理人的权利

　　（1）按合同约定收取委托代理报酬；

　　（2）对招标过程中应由委托人做出的决定，代理人有权提出建议；

　　（3）当委托人提供的资料不足或不明确时，有权提出补足资料或作出明确的答复；

　　（4）拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；

　　（5）有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

　　（6）对于为本合同工程编制的所有文件拥有版权，委托人仅有使用或复制的权利；

　　2．代理人的义务

　　（1）选择有足够经验的招标代理从业人员完成招标代理工作；

　　（2）依法按照公开、公*、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；

　　（3）向委托人提供完成招标工作的相关咨询服务；

　　（4）向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释法定的招标程序，以便得到委托人的支持和配合；

　　（5）应对招标工作中有关数据的计算、技术经济资料的科学性和正确性负责；

　　（6）开标、评标结束后 日内，向委托人提交招标情况的书面报告；

　　（7）不得接受与本合同工程项目有关的投标咨询业务；

　　（8）未经委托人同意不得分包或转让本合同的任何权利和义务；

　　（9）合同履行期内和合同终止后，未经委托人同意，代理人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况；

　　（10）依法应尽的其他义务。

　　八、约定事项的解释、变更及违约责任

　　1．招标文件的解释由代理人进行解释。

　　2．对与招标过程中有投诉或异议的，将按建设行政主管部门的规定办理。

　　3．由于不可抗力的因素，导致代理人不可能完成委托业务，需要变更约定事项时，须经双方协商并达成一致后方能变更。

　　4．任一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金￥_________元整。代理人如果违约，除支付违约金外，还应将收取的代理费全额退还委托人。委托人如果违约，除支付违约金外，还应将应支付的代理费（按正常完成已开展的工作计算）全额支付给代理人。

　　5．如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，则委托人有权解除本协议，由代理人自行承担相应的法律责任和违约责任。

　　九、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下例第_______________种方式解决：

　　1．提交____________仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向____________人民法院起诉。

　　十、其它

　　1．本协议未详尽事宜，由双方当事人共同协商解决。

　　2．本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　3．本协议双方法定代表人签字并加盖公章后，即行生效，全部招标代理工作完成，且中标通知书发出并结清款项后失效。

　　十一、补充条款______________________

　　委托人：____________ 代理人：__________________

　　法定代表人：________ 法定代表人：______________

　　委托代理人：________ 委托代理人：______________

　　住所：______________ 住所：____________________

　　开户银行：__________ 开户银行：________________

　　帐号：______________ 帐号：____________________

　　邮政编码：__________ 邮政编码：________________

　　电话：______________ 电话：____________________

　　传真：______________ 传真：____________________

　　电子信箱：__________ 电子信箱：________________

　　______年____月____日 _______年_______月______日

　　委托人：______________________

　　受托人：______________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就_____________________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________

　　地点：______________________

　　规模：______________________

　　招标规模：______________________

　　总投资额：______________________

　　二、委托人委托受托人为

　　工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的

　　招标代理工作。

　　三、合同价款

　　代理报酬为人民币______________________元。

　　四、组成本合同的文件：

　　1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的.补充和修正文件；

　　2、本合同协议书；

　　3、本合同专用条款；

　　4、本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立

　　合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：____________________________

　　九、合同生效

　　本合同双方约定____________________________后生效。

　　委托人（盖章）：______________受托人（盖章）：______________

　　法定代表人（签字或盖章）：_______法定代表人（签字或盖章）：_______

　　授权代理人（签字或盖章）：_______授权代理人（签字或盖章）：_______

　　单位地址：______________单位地址：_______

　　邮政编码：______________邮政编码：_______

　　联系电话：______________联系电话：_______

　　传真：______________传真：_______

　　电子信箱：______________电子信箱：_______

　　开户银行：______________开户银行：_______

　　帐号：______________帐号：_______

　　委托方（甲方）：_________

　　代理方（乙方）：_________

　　一、建设工程基本情况：

　　1、工程名称：_________

　　2、招标范围：_________

　　3、建设地点：_________

　　4、工程规模：_________

　　5、工程投资额：_________

　　二、建设工程实施条件：

　　1、工程批准文号及时间：_________

　　2、图纸设计单位及交付时间：_________

　　三、招标、计价及评标定标方式：

　　1、招标方式：_________

　　2、计价方式：_________

　　3、评标办法：_________

　　四、代理业务范围：

　　□拟定招标方案；

　　□拟定招标分告或者发出投标邀请书；

　　□派员组织申请人报名登记；

　　□审查报名申请人投标资格；

　　□编制招标文件；

　　□组织现场踏勘和答疑；

　　□编制标底；

　　□组织开标、评标；

　　□参与开标、评标；

　　□草拟工程合同；

　　□_________

　　五、代理方的义务：

　　1、严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动；

　　2、在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方；

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作；

　　4、对影响公*竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避；

　　5、对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责；

　　6、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　六、代理方的'权利：

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预；

　　2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作；

　　3、有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员；

　　4、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　七、委托方的义务：

　　1、在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等）；

　　2、在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作；

　　3、在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在_________日内做出书面的回答；

　　4、承担由于自已过失造成代理方的经济损失；

　　5、对影响公*竞争的招投标相关问题的保密；

　　6、在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案；

　　7、委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。

　　八、委托方的权利：

　　1、法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动；

　　2、有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段（保密事项除外）和全过程书面报告；

　　3、有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员；

　　4、有权参与投标申请人的资格审查和考察工作；

　　5、有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。

　　九、招标代理服务费的收取办法：

　　1、受托方向委托方收取中标价的_________%或人民币（大写）_________代理咨询服务费；上述费用中：

　　□含甲方缴纳的发布媒体信息服务费；

　　□含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费；

　　□不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费

　　□不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。

　　2、此代理咨询服务费于：

　　□本协议签订后，委托人先预付_________%余款在领取合同备案通知书后一次性付清；

　　□领取合同备案通知书后一次性付清；

　　□委托人与中标人签定"建设工程施工合同"后一周内付清：

　　□_________

　　十、委托方指定联系代表人：

　　姓名：_________职务：_________

　　十一、违约、争议：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；

　　2、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；

　　3、由于违约造成第三方（中标人）损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失；

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力；

　　5、委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：

　　□双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

　　□向有管辖权的人民法院起诉。

　　十二、合同份数及分送责任：

　　1、本咨询合同正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，甲方_________份，乙方_________份，招标中心建设工程科壹份；

　　2、通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。

　　委托方（甲方）：_________ 代理方（乙方）：_________

　　法定代理人（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________

　　单位地址：_________ 单位地址：_________

　　联系电话：_________ 联系电话：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　银行账号：_________ 银行账号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　委托书

　　兹委托_________代理_________（工程名称）_________（工程内容）的（□设计□监理□施工□设备）招标事宜，有效期限为_________。

　　□拟定招标方案。

　　□拟定招标公告或者发出投标邀请书。

　　□派员组织申请人报名登记；

　　□审查申请人投标资格；

　　□编制招标文件；

　　□组织现场踏勘和答疑；

　　□编制标底；

　　□组织开标、评标；

　　□草拟工程合同；

　　□_________

　　具体职责、权利义务详见招标代理合同。（注：自发布招标公告至组织开标、评标所形成的资料、文件由你单位加盖公章，我单位均予以承认，中标通知书由我单位签发）

　　法人单位（公章）：_________

　　法定代表人（签章）：_________

　　委托日期：_________年_________月_________日

　　委托人：______________________（以下简称甲方）

　　受委托人：____________________(以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：________________________

　　地点：____________________________

　　规模：____________________________

　　招标规模：________________________

　　总投资额：________________________

　　二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　三、合同价款代理报酬为人民币______________元。

　　四、组成本合同的文件承担本工程的：

　　1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的`补充和修正文件;

　　2.本合同协议书;

　　3.本合同专用条款;

　　4.本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：___________________________

　　九、合同生效本合同双方约定______________后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、代理业务的内容、形式

　　1、甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　2、工程概况：_________________________。

　　3、本次招标范围：

　　（1）招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。

　　（2）招标代理的形式：______________________。

　　二、工作条件和协作事项

　　1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公*、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

　　四、费用支付方式及日期

　　1、本工程造价为人民币____元（大写），收取代理费用合计人民币____元（大写）。付款方式为____（现金或转账），代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。

　　2、投标单位购买标书每份工本费计人民币____元（大写），所得归乙方。

　　五、委托人的权利

　　1、委托人有权参与招投标的有关活动。

　　2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。

　　3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。

　　5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。

　　六、委托人的义务和责任

　　1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。

　　2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等）。

　　3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在____日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的____作为委托人的代表，配合代理人工作。

　　5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前____日通知代理人，以便调整相应的工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　6、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　7、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。

　　8、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。

　　9、委托方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物；不得在代理人报销应由个人支付的费用。

　　10、委托人应当完成的其它工作。

　　七、代理人的权利

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

　　2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。

　　4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。

　　5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。

　　八、代理人的义务和责任

　　1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

　　2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的.招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

　　4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

　　5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

　　7、代理人成立招标代理项目组，并任命____为项目组组长，负责该项目招标代理工作。

　　8、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。

　　9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。

　　10、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争。

　　九、违约和争议的解决

　　1、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　2、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　3、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向合同签订地法院提起诉讼。

　　十、其它

　　1、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式___份，甲方___份，乙方___份，报招标管理机构___份，具有同等效力。

　　委托方（甲方）：

　　法定代表人（签章）：

　　签订日期：___年___月___日

　　代理方（乙方）：

　　法定代表人（签章）：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　签订日期：___年___月___日

　　委托人：______________________

　　受委托人：____________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：________________________

　　地点：____________________________

　　规模：____________________________

　　招标规模：________________________

　　总投资额：________________________

　　二、委托人委托受托人为工程建设项目的`招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　三、合同价款代理报酬为人民币______________元。

　　四、组成本合同的文件承担本工程的：

　　1．本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　2．本合同协议书；

　　3．本合同专用条款；

　　4．本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：___________________________

　　九、合同生效本合同双方约定______________后生效。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，__________（以下简称委托人）与__________（以下简称代理人）就__________（工程名称）__________的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。

　　一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况

　　1.工程地点：_______________________________________________

　　2.工程项目审批文件：_______________________________________

　　3.资金来源：_______________________________________________

　　4.工程规模：_______________________________________________

　　5.总投资额：_______________________________________________

　　二、委托代理范围

　　1.委托代理招标内容（有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×）：

　　□勘察？

　　□设计，具体包括：__________________________________________

　　□施工，具体包括：__________________________________________

　　□监理，具体包括：__________________________________________

　　□设备，具体包括：__________________________________________

　　□材料，具体包括：__________________________________________

　　2.委托代理范围内单项合同估算价：

　　3.委托代理的事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）：

　　□代拟发包方案；

　　□发布招标公告（发出投标邀请书）；

　　□编制资格预审文件；

　　□组织接收投标申请人报名；

　　□审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；

　　□编制招标文件；

　　□编制工程量清单；

　　□编制工程标底；

　　□组织现场踏勘和答疑；

　　□组织开标、评标；

　　□草拟工程合同；

　　□编制招投标情况书面报告；

　　□与发包有关的其它事宜：_______________________________

　　三、委托人的权利

　　1.委托人有权参与招投标的有关活动。

　　2.委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。

　　3.委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　4.委托人有权确定代理人的具体工作内容。

　　5.如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。

　　四、委托人的义务和责任

　　1.委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。

　　2.委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等）。

　　3.对代理人提出的书面要求，委托人应当在______日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　4.在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的______作为委托人的代表，配合代理人工作5.委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前______日通知代理人，以便调整相应的.工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　6.委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　7.在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。

　　8.承担由于自己过失造成代理人的经济损失。

　　9.委托方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物；不得在代理人报销应由个人支付的费用。

　　10.委托人应当完成的其它工作：

　　五、代理人的权利

　　1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

　　2.依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3.有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。

　　4.如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。

　　5.除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。

　　六、代理人的义务和责任

　　1.按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

　　2.在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

　　4.代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

　　5.在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　6.对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

　　7.代理人成立招标代理项目组，并任命______为项目组组长，负责该项目招标代理工作。项目组组**员情况见附件一。

　　8.因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。

　　9.因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。

　　10.代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争。

　　七、招标代理服务收费的计取

　　1.根据国家现行取费政策，按照以下计算方法确定招标代理服务费金额：

　　2.招标代理服务费的支付，采用以下______方式。

　　（1）由委托人支付。

　　（2）与投标人约定，由中标人支付。

　　采用第（2）种方式支付招标代理服务费的，招标文件必须写明，并包含在投标报价中。

　　3.支付招标代理服务费的时间：

　　八、委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求

　　1.代理工作开始时间：_____________________________________

　　2.代理工作完成时间：_____________________________________非代理方原因造成的时间延误，结束时间相应延长；代理结束以完成时间为准。

　　九、违约和争议的解决

　　1.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　2.由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　3.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　4.委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下______方式解决争议：

　　（1）双方约定向______（工程所在地）仲裁委员会申请仲裁。

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　十、合同份数双方约定合同正本一式三份，双方各执一份，报招投标监督机构一份，副本______份，各执______份。

　　补充条款：__________________________________________________

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　委托人：

　　受托人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、项目概况

　　工程名称：

　　地点：

　　规模：

　　招标范围：

　　总投资额：

　　二、委托人委托受托人为为项目的招标代理机构,具体工作内容以委托人实际委托内容为准。

　　三、合同价款

　　1.代理报酬费用为。

　　四、组成本合同的文件：

　　1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　2.本合同协议书；

　　3.本合同专用条款；

　　4.本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立

　　合同订立时间：xx年x月x日

　　合同订立地点：

　　九、合同生效

　　本合同经双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖公章后生效。

　　此下无正文。

　　委托人（盖章）：

　　法定代表人（签字或盖章）：

　　授权代理人（签字或盖章）：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　帐号：

　　受托人（盖章）：

　　法定代表人（签字或盖章）：

　　授权代理人（签字或盖章）：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　帐号：

　　第一部分通用条款

　　一、词语定义和适用法律

　　1、词语定义

　　下列词语除本合同专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义：

　　1.1招标代理合同：委托人将工程建设项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人，实施招标活动签订的委托合同，

　　1.2通用条款：是根据有关法律、行政法规和工程建设项目招标代理的需要所订立，通用于各类工程建设项目招标代理的条款。

　　1.3专用条款：是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定，结合具体工程建设项目招标代理的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充。

　　1.4委托人：指在合同中约定的，具有建设项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.5受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有建设项目招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.6招标代理项目负责人：指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。

　　1.7工程建设项目：指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。

　　1.8招标代理业务：委托人委托受托人代理实施工程建设项目招标的工作内容。

　　1.9附加服务：指委托人和受托人在本合同通用条款4.1款和专用条款4.1款中双方约定工作范围之外的附加工作。

　　1.10代理报酬：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照约定应收取的代理报酬总额。

　　1.11图纸：指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

　　1.12书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.13违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1.14索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

　　1.15不可抗力：指双方无法控制和不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震，或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。

　　1.16小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　2、合同文件及解释顺序

　　2.1合同文件应能互相解释互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　（2）本合同协议书；

　　（3）本合同专用条款；

　　（4）本合同通用条款。

　　2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响招标代理业务正常进行的情况下，由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第12条关于争议的约定处理。

　　3、语言文字和适用法律

　　3.1语言文字

　　除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　3.2适用法律和行政法规

　　本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规,，双方可在本合同专用条款中约定。

　　二、双方一般权利和义务

　　4、委托人的义务

　　4.1委托人将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同专用条款中约定。

　　4.2委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

　　（1）向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料(如立项批准手续规划许可、报建证等)及资金落实情况资料；

　　（2）向受托人提供完成本工程招标代理业务所需的全部技术资料和图纸，需要交底的须向受托人详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

　　（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；

　　（4）指定专人与受托人联系,指定人员的姓名、职务、职称在本合同专用条款内约定；

　　（5）根据需要，作好与第三方的协调工作；

　　（6）按本合同专用条款的约定支付代理报酬；

　　（7）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

　　4.3受托人在履行招标代理业务过程中提出的超出招标代理范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益，委托人应向受托人支付一定的经济奖励。

　　4.4委托人负有对受托人为本合同提供的`技术服务进行知识产权保护的责任。

　　4.5委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失。

　　5、受托人的义务

　　5.1受托人应根据本合同专用条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容,选择有足够经验的专职技术人员担任招标代理项目负责人。招标代理项目负责人的姓名、技术职称、身份证号在专用条款内写明。

　　5.2受托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

　　（1）依法按照公开、公*、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；

　　（2）应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务；

　　（3）向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，以便得到委托人的支持和配合；

　　（4）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

　　5.3受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。

　　5.4受托人不得接受与本合同工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。

　　5.5受托人为本合同提供技术服务的知识产权应属受托人专有。任何第三方如果提出侵权指控，受托人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

　　5.6未经委托人同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

　　5.7受托人不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况。

　　5.8受托人未能履行以上各项义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的有关损失。

　　6、委托人的权利

　　6.1委托人拥有下列权利：

　　（1）按合同约定,接收招标代理成果；

　　（2）向受托人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

　　（3）审查受托人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

　　（4）要求受托人提交招标代理业务工作报告；

　　（5）与受托人协商,建议更换其不称职的招标代理从业人员；

　　（6）依法选择中标人；

　　（7）本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责任；

　　（8）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

　　7、受托人的权利

　　7.1受托人拥有下列权利：

　　（1）按合同约定收取委托代理报酬；

　　（2）对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；

　　（3）当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足资料或作出明确的答复；

　　（4）拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；

　　（5）有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

　　（6）对于为本合同工程编制的所有文件拥有知识产权，委托人仅有使用或复制的权利；

　　（7）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

　　三、委托代理报酬与收取

　　8、委托代理报酬

　　8.1双方按照本合同约定的招标代理业务范围，在本合同专用条款内约定委托代理报酬的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、支付时间。

　　8.2受托人对所承接的招标代理业务需要出外考察的，其外出人员数量和费用，经委托人同意后，向委托人实报实销。

　　8.3在招标代理业务范围内所发生的其它费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等）由中标单位支付。

　　9、委托代理报酬的收取

　　9.1由委托人支付代理报酬的，在本合同签订后10日内，委托人应向受托人支付不少于全部代理报酬20%的代理预付款，具体额度（或比例）双方在专用条款内约定。

　　由甲方支付代理报酬的,在中标人与委托人签订承包合同5日内，将本合同约定的全部委托代理报酬一次性支付给受托人。

　　9.2受托人完成委托人委托的招标代理工作范围以外的工作，为附加服务项目，应收取的报酬由双方协商，签订补充协议。

　　9.3委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理预付费用，自应支付之日起，按同期银行贷款利率，计算支付代理预付费用的利息。

　　9.4委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理报酬，除应承担违约责任外，还应按同期银行贷款利率，计算支付应付代理报酬的利息。

　　9.5委托代理报酬应由委托人按本合同专用条款约定的支付方法和时间，直接向受托人支付；或受托人按照约定直接向甲方收取。

　　四、违约、索赔和争议

　　10、违约

　　10.1委托人违约。当发生下列情况时：

　　（1）本合同通用条款第4.2—（3）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向委托人提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；

　　（2）本合同通用条款第4.2—（6）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向受托人支付委托代理报酬；

　　（3）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。委托人承担违约责任，赔偿因其违约给受托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定委托人赔偿受托人损失的计算方法或委托人应当支付违约金的数额或计算方法。委托人承担违约责任，赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额（扣除税金）。

　　10.2受托人违约。当发生下列情况时：

　　（1）本合同通用条款第5.2—（2）款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务；

　　（2）本合同通用条款第5.4款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务；

　　（3）本合同通用条款第5.7款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何招标资料和情况；

　　（4）受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。受托人承担违约责任，赔偿因其违约给委托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法。受托人承担违约责任，赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额（扣除税金）。

　　10.3第三方违约。如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。

　　11、索赔

　　11.1当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

　　11.2委托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由委托人承担责任的其他情况，给受托人造成损失，受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：

　　（1）索赔事件发生后7天内,向委托人发出索赔报告及有关资料；

　　（2）委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后，于7天内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；

　　（3）委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后7天内未予答复，或未对受托人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

　　11.3受托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由受托人承担责任的其他情况，给委托人造成经济损失，委托人可按11.2款确定的时限和程序向受托人提出索赔。

　　12、争议

　　12.1委托人和受托人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

　　（1）双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　五、合同变更、生效与终止

　　13、合同变更或解除

　　13.1本合同签订后,由于委托人原因,使得受托人不能持续履行招标代理业务时,委托人应及时通知受托人暂停招标代理业务。当需要恢复招标代理业务时,应当在正式恢复前7天通知受托人。

　　若暂停时间超过六个月,当需要恢复招标代理业务时,委托人应支付重新启动该招标代理工作一定的补偿费用,具体计算方法经双方协商以补充协议确定。

　　13.2本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变，则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。

　　13.3本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外,应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。

　　13.4因解除合同使当事人一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失，赔偿方法与金额由双方在协议书中约定。

　　14、合同生效

　　14.1除生效条件双方在协议书中另有约定外，本合同自双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖公章之日起生效。

　　15、合同终止

　　15.1受托人完成委托人全部委托招标代理业务，且委托人或甲方支付了全部代理报酬（含附加服务的报酬）后本合同终止。

　　15.2本合同终止并不影响各方应有的权利和应承担的义务。

　　15.3因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时，双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，本合同自行终止。除委托人应付给受托人己完成工作的报酬外，各自承担相应的损失。

　　15.4本合同的权利义务终止后，委托人和受托人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　六、其他

　　16、合同的份数

　　16.1双方约定本合同正本贰份，副本肆份，其中：委托人肆份，受托人贰份。副本根据双方需要在本合同专用条款内约定。

　　17、补充条款

　　双方根据有关法律、行政法规规定,结合本合同招标工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款未涉及的内容进行补充。

　　第二部分专用条款

　　一、词语定义和适用法律

　　1、合同文件及解释顺序

　　1.1合同文件及解释顺序执行通用条款第2.1条，但2.1条文件如内容存在冲突的，以签订时间在后的为准，如无法确定签署时间的，以2.1条所列文件排序在前的为准。

　　2、语言文字和适用法律

　　2.1语言文字

　　本合同采用的文字为：中文

　　2.2本合同需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》的规定、津政令第30号《天津市建设工程招标投标监督管理规定》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等与招标投标相关的国家法律、法规及天津市相关规定。

　　二、双方一般权利和义务

　　3、委托人的义务

　　3.1委托招标代理工作的具体范围和内容：。

　　3.2委托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

　　（1）向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料（如立项批准手续、规划许可、报建证等）及资金落实情况资料的时间：无约定；

　　（2）向受托人提供完成代理招标业务所需的全部资料的时间：无约定；

　　（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件：无约定；

　　（4）指定的与受托人联系的人员

　　姓名：

　　职务：

　　职称：

　　电话：

　　（5）需要与第三方协调的工作：无约定；

　　（7）应尽的其他义务：无约定；

　　4、受托人的义务

　　4.1招标代理项目负责人姓名：

　　电话号码：

　　4.2受托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

　　（1）组织招标工作的内容和时间：按照委托人认可的招标文件规定的内容和时间完成招标工作。

　　（2）为招标人提供的为完成招标工作的相关咨询服务，同时下列服务由受托人组织实施：

　　1、根据委托方提供的资料编制招标公告、招标文件、评标办法、招标程序；

　　2、发布招标公告；出售招标文件及有关资料，收取投标保证金；

　　3、组织踏勘现场、召开答疑会议和编写答疑纪要，完成备案及发放工作；

　　4、按照《招标代理管理办法》的规定，组建评标委员会；

　　5、接收投标文件、主持开标会议；

　　6、组织评标会议，编写招标情况报告；

　　7、刊登中标公示，填写、发放中标通知书；

　　（3）应尽的其他义务：。

　　5、委托人的权利

　　5.1委托人拥有的权利：

　　(1)委托人有权利确定资格预审文件或招标文件等招标过程文件中的全部条款，如项目名称、工程承包方式、标段划分；委托人指定分包的项目；项目的开竣工时间和工期；图纸押金金额及返还时间；评标办法的确定；预付款、工程进度款支付比例及时间，保修金数额；结算方式；投标保证金的金额；履约保函的金额；工期奖罚规定；招标组织机构成员组成，评标专家的确定等。

　　(2)委托人有权利要求受托人在招标代理前对其所要进行的工作提交一份详细的计划，包括

　　①招标工作的组织；

　　②招标工作的人员安排；

　　③招标工作的进度安排；

　　④招标工作阶段性会议、向委托人应作的阶段性汇报以及里程碑时点的安排；

　　⑤招标工作的风险管理等等，并有权要求受托人严格按计划进行招标代理活动。

　　(3)委托人有权利要求受托人在出现非正常情况或重大问题时及时向委托人汇报,而不是自行决定等。其他内容执行通用条款第6.1条第（1）款至第（7）款的约定。

　　5.2委托人拥有的其他权利：无约定。

　　6、受托人的权利

　　6.1受托人拥有的权利：执行通用条款第7.1条第（1）款至第（6）款。

　　6.2受托人拥有的其他权利：受托人可向投标人收取出售资格预审文件或者招标文件的工本费，则不得再要求委托人无偿提供食宿、交通等或收取其他费用。受托人收取工本费的，应向投标人开具相应收据或发票。

　　三、委托代理报酬与收取

　　7、委托代理报酬

　　7.1代理报酬的计算方法：

　　代理服务费的金额或收取比例：

　　代理报酬的币种：人民币汇率：

　　代理报酬的支付方式：由中标单位支付；

　　代理报酬的支付时间：中标通知书发放完毕后三十日内由中标单位一次性付清招标代理报酬。

　　8、委托代理报酬的收取

　　8.1预付委托代理费用为x/元整

　　8.2逾期支付时，银行贷款利率：双方无约定。

　　8.3逾期支付时,应收取的利息：双方无约定。

　　四、违约、索赔和争议

　　9、违约

　　9.1本合同关于委托人违约的具体责任：

　　（1）委托人未按照本合同通用条款第4.2—（3）款的约定，向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件应承担的违约责任：无约定；

　　（2）委托人未按本合同通用条款第4.2—（6）款的约定，向受托人支付委托代理报酬应承担的违约责任：无约定；

　　（3）双方约定的委托人的其他违约责任：无约定；

　　9.2本合同关于受托人违约的具体责任：

　　（1）受托人未按照本合同通用条款第5.2—（2）款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务应承担的违约责任:因受托人向委托人提供的有关招标咨询服务有误而造成委托人损失，并支付代理报酬的30％作为违约责任赔偿金；

　　（2）受托人违反本合同通用条款第5.4款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务应承担的违约责任：受托人须承担因未告知委托人其经营的或参与经营的咨询公司或者下属咨询公司，委托人在不知情的情况下委托该咨询公司承担相关咨询业务造成的相关责任，均由受托人全部承担，并支付代理报酬的30％作为违约责任赔偿金；

　　（3）受托人违反本合同通用条款第5.7款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何不应泄露的招标资料和情况应承担的违约责任：应支付代理报酬的70％作为违约责任赔偿金，且承担委托人因此造成的全部直接损失和间接损失；

　　（4）双方约定的受托人的其他违约责任：

　　1、受托人未按委托人要求完成本协议项下相关代理工作，造成招标工作中断、暂停、终止，或者因受托人过错，造成本工程招标工作出现瑕疵，受托人应赔偿委托人因此遭受的全部损失；

　　2、受托人对委托人或第三人（包括投标单位）所提出的问题不能按时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，受托人应承担责任，给委托人造成损失的应予以赔偿；

　　3、由于受托人不当代理或无权代理而使委托人遭受损失的，受托人应当予以赔偿；

　　4、受托人因违反国家及天津市相关规定超额收取出售资格预审文件或者招标文件的工本费、图纸押金等费用造成的投诉、违规等损失，受托人应当承担全部责任；

　　5、其他受托方违约责任，受托方应赔偿委托人相应损失的情形。

　　10、争议

　　10.1双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第2种方式解决：

　　（1）将争议提交/仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　五、其他

　　11、合同份数

　　11.1双方约定本合同正本贰份，副本肆份，其中：委托人肆份，受托人贰份。

　　12、补充条款：

　　12.1该项目招标代理期间不得更换投标文件中的招标工程师，项目招标代理过程中，如连续两次不能及时响应委托人要求，甲方有权终止合同，并更换招标代理公司。

　　12.2本合同未明确约定的，双方另行签订补充协议。

　　委托人：

　　受托人：

　　签约日期：

　　合同编号：___________

　　委托人(单位全称)：___________________________

　　代理人(单位全称)：___________________________

　　依照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国招标投标法)、(深圳经济特区建设工程施工招标投标条例)和其他有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，双方就_________工程招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：____________________________________________________

　　工程地点：____________________________________________________

　　工程规模：____________________________________________________

　　计划投资：____________________________________________________

　　二、招标代理业务服务类别

　　a类：工程勘察招标代理；

　　b类：工程设计招标代理；

　　c类：工程监理招标代理；

　　d类：工程施工总承包招标代理；

　　e类：工程施工专业分包招标代理；

　　f类：工程施工劳务分包招标代理；

　　g类：建筑材料或设备招标代理。

　　h类：工程标底编制；

　　i类：其它类。

　　三、招标代理服务范围和内容

　　1．服务范围：

　　2．服务内容：

　　□发布招标公告

　　□编制招标文件(包括编制资格预审文件、标底及工程量清单)

　　□审查投标人资格

　　□组织投标人踏勘现场并答疑

　　□组织开标、评标、定标

　　□协调合同的签订

　　□其它：___________________________________________________。

　　四、合同酬金

　　1．本次招标代理服务酬金为(大写)：__________________元；￥：_________元。招标代理服务合同酬金计算方法：

　　(1)按深圳市有关文件执行；

　　(2)双方约定：_____________________________________________。

　　2．本合同酬金不包括行政事业性收费及其它费用(如交易中心服务费、评标专家费、评标专家交通费、标底审查费、广告费等)

　　3．出售招标文件的费用：按照国家规定并经双方协商一致，出售招标文件的工本费归代理人所有。

　　4．招标代理期限：自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　五、下列文件均为本合同的组成部分

　　1．本合同协议书；

　　2．本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　3．本合同专用条件；

　　4．本合同通用条件；

　　5．其他文件。

　　六、代理人承诺按照本合同的约定，承担本合同中约定范围内的工程招标代理业务服务。

　　七、委托人承诺按照本合同约定的额度、币种、方式、期限向代理人支付酬金及其他应支付的款项。

　　八、代理人在履行本工程招标代理业务过程中，委托人不得对代理人提出任何违反招标投标法律、法规、部门规章、行业标准、规范等的要求，否则代理人有权拒绝执行。

　　九、本合同一式六份，具有同等法律效力，双方各执三份。

　　委托人(盖章)：_____________代理人(盖章)：_____________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

　　住所：_______________________住所：_______________________

　　开户银行：___________________开户银行：___________________

　　帐号：_______________________帐号：_______________________

　　邮政编码：___________________邮政编码：___________________

　　电话：_______________________电话：_______________________

　　传真：_______________________传真：_______________________

　　电子信箱：___________________电子信箱：___________________

　　_________年_______月_______日_________年_______月_______日

　　签订地点：___________________签订地点：___________________

　　附件1通用条款

　　一、词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条下列名词和用语除专用条件另有规定外应具有本条所赋予的定义。

　　1．通用条件：指根据法律、行政法规规定及建设工程招标代理的需要订立的，通用于建设工程招标代理的条件。

　　2．专用条件：指委托人与代理人根据法律、行政法规规定及建设工程招标代理的具体情况，经双方协商一致，对通用条件做出的补充、修改或具体规定的条件。

　　3．“委托人”指在协议书中约定，委托建设工程招标代理业务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　4．“代理人”指在协议书中约定，承担建设工程招标代理业务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　5．“第三人”指除委托人和代理人以外与本工程招标代理业务有关的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人(如投标单位、勘察单位、设计单位、监理单位、设备供应单位、施工单位、建设行政主管部门等)。

　　6．合同酬金：指委托人依据合同应向代理人支付的费用总额。

　　7．招标代理期限：指委托人、代理人在合同中约定按总日历天数(包括法定节假日)计算的招标代理业务的天数。

　　8．图纸：指委托人提供给代理人满足于本工程招标需要的图纸(包括计算书、配套说明和有关技术资料)。

　　9．书面形式：指合同以及根据合同发出的包括电传、传真、电子邮件或手写、打英复印的各种通知书、任命书、委托书、备忘录、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

　　10．索赔：指合同履行过程中，一方对于并非自己过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，依据合同或法律，向对方提出经济补偿或者合同期限顺延等其他要求。

　　11．违约责任：指任何一方不履行或不全面履行合同义务，依据合同或法律所应承担的责任。

　　12．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条合同文件和解释顺序

　　1．除非专用条件另有规定，本合同组成文件和解释顺序如下：

　　(1)协议书；

　　(2)本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　(3)专用条件；

　　(4)通用条件；

　　(5)其他文件。

　　第三条图纸：

　　1．委托人应按约定的日期和套数向代理人提供图纸。委托人在合同中对图纸有保密要求的，委托人应采取相应保密措施；代理人在约定的期限内负有保密义务。

　　2．代理人不经过委托人同意，不得将图纸转给第三方。

　　第四条建设工程招标代理合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中约定的部门规章、有关工程标底的计价办法和规定以及项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第五条建设工程招标代理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准

　　二、代理人的义务

　　第六条向委托人提供与工程招标代理业务有关的资料，包括招标代理工作计划、招标文件等，并按合同协议书中约定的范围实施招标代理业务。

　　第七条在工程招标过程中，代理人有义务向委托人解释有关招标投标工作的法律、法规，以保证招标工作的合法性。

　　第八条按合同规定的期限完成招标内容。对招标中各项计算数据、技术分析结论等的科学性、准确性负责。

　　第九条在合同约定的期限内，代理人对招标工程的各种数据、资料应严格保密，不得接受与本工程有关的投标咨询。

　　第十条对委托人委托代理的事项，代理人应合理运用专业技能为委托人提供咨询服务，维护委托人的合法权益。

　　第十一条招标代理人在履行本合同期间，向委托人提供的.服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1．“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程招标代理工作。

　　2．“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务。

　　3．“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同通用条件第三十条和第三十二条的规定，代理人应增加的额外工作量。

　　第十二条代理人依据合同和法律应履行的其他义务。

　　三、委托人的义务

　　第十三条委托人应负责与本工程招标代理业务有关的第三人的协调，为代理人工作提供外部条件。

　　第十四条委托人应尽可能向代理人提供便利条件，以保证招标工作顺利完成。

　　第十五条依据合同约定支付合同酬金；如因非代理人直接原因造成招标失败的，委托人应支付代理人已完工作的服务费用，具体费用由专用条款约定。

　　第十六条委托人应当在合同约定的内容、时间内，提供与本项目招标代理业务有关计划立项、规划许可证明、资金到位证明等资料，并对其真实性、完整性、准确性负责。

　　第十七条委托人应当在合同约定的时间内就代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。委托人应对代理人完成的招标文件(包括资格预审文件、清单、标底、答疑纪要等)进行确认。

　　第十八条委托人应当授权一名熟悉本工程情况的代表保持与代理人联系，代表委托人负责及时处理各种问题。

　　第十九条委托人依据合同和法律应履行的其他义务。

　　四、代理人的权利

　　第二十条委托人在委托的工程招标代理业务范围内，授予代理人以下权利：

　　1．代理人在招标代理过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2．代理人在招标代理过程中，有权对第三人提出与工程招标代理业务有关的问题进行核对或查询。

　　3．代理人在招标代理过程中，有对工程现场踏勘的权利和参与委托人组织的涉及招标工作的所有会议和合同的订立。

　　4．代理人有权阐述对工程投资计划、质量与工期要求等具体问题的意见和建议。

　　5．代理人依据合同规定的数额、期限和方式获得酬金。

　　6．代理人对招标文件拥有版权，委托人仅有在本工程中使用和复制的权利。

　　7．代理人有权拒绝委托人提出的违反法律、行政法规等的要求。

　　8．代理人依据合同和法律享有的其他权利。

　　五、委托人的权利

　　第二十一条委托人有下列权利：

　　1．委托人有权向代理人询问招标工作进展情况及相关的内容。

　　2．委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3．当委托人有足够的理由认定招标代理专业人员不按招标代理合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换招标代理专业人员，直至终止合同并要求代理人承担相应的赔偿责任。

　　4．委托人在招标过程中有权审阅代理人编制的招标文件，并可以提出不违反任何招标投标法律、法规、规章、相关文件的修改意见。

　　5．委托人有权依据合同检查、监督代理人工作，并要求代理人提交代理业务工作总结。

　　6．委托人依据合同和法律享有的其他权利。

　　六、代理人的责任

　　第二十二条代理人的责任期即工程招标代理合同有效期。如因非代理人的责任造成进度的推迟或延误而超过合同约定的期限，双方应约定相应延长合同期限和有效期。

　　第二十三条代理人责任期内，应当履行工程招标代理合同中约定的义务，因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不得超过工程招标代理合同酬金总额(除去税金)。

　　第二十四条代理人对委托人或第三人所提出的问题不能按时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，代理人应承担相关责任

　　第二十五条代理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　七、委托人的责任

　　第二十六条委托人应当履行工程招标代理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给代理人所造成的损失。

　　第二十七条代理人在履行工程招标代理合同约定的义务过程中由于委托人的主观干预，所造成的损失及责任应当由委托人承担。

　　第二十八条委托人如果向代理人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致代理人的各种费用的支出。

　　八、合同生效、变更与终止

　　第二十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第三十条由于委托人或第三人的原因使代理人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则代理人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程招标代理工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第三十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第三十二条代理人由于非自身原因暂停或终止执行工程招标代理业务，由此而增加的恢复执行工程招标代理业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第三十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第三十四条合同履行期限内，非代理人原因，委托人提前解除合同，委托人应视代理工作完成情况，给予代理人赔偿。赔偿数额按专用条件约定执行。

　　第三十五条合同履行期限内，非委托人或第三人的原因，代理人提前解除合同，代理人应给予委托人赔偿。赔偿数额按专用条件约定执行。

　　第三十六条不可抗力：

　　1．不可抗力是指战争、动乱、空中飞行物坠落、飓风、地震、洪水、政策变化或其他非当事人原因造成的爆炸、火灾等造成招标代理工作中止或暂停等双方不能预见、不能避免并不能克服的客观事件。

　　2．因不可抗力原因，致使一方不能履行合同，不承担违约责任，但应将情况尽快通知另一方，并应尽量减少由此发生的损失。

　　第三十七条任何一方未按合同规定履行其义务，由此给对方造成损失的，对方可在约定的时间内采用书面形式向违约人提出索赔。

　　第三十八条双方实际、全面履行合同义务后，本合同终止。

　　第三十九条双方就合同解除协商一致或者依据约定或法律合同解除条件成熟时，本合同终止。

　　九、代理业务的酬金

　　第四十条正常的工程招标代理业务工作，附加工作和额外工作的酬金，按照工程招标代理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第四十一条如果委托人在规定的支付期限内未支付工程招标代理酬金，自规定支付之日起，应当向代理人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第四十二条如果委托人对代理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向代理人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第四十三条支付工程招标代理酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　十、其他

　　第四十四条因工程招标代理业务的需要，代理人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第四十五条代理人如需外聘专家协助，在委托的工程招标代理业务范围内其费用由代理人承担；在委托的建设工程招标代理业务范围以外或委托人有特殊要求时，经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第四十六条除委托人书面同意外，代理人及代理专业人员不应接受工程招标代理合同约定以外的与工程招标代理项目有关的任何报酬。在合同期限届满前，代理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　第四十七条代理人为履行合同义务而发生的费用，除合同另有约定外，由代理人承担。

　　第四十八条如果代理人就委托代理的工程向委托人提出建议，由此委托人获得或增加了经济效益，委托人应按约定的方式给予代理人奖励费用。

　　第四十九条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第五十条本合同任何文件内容的修改或补充，均须经双方协商一致后以书面形式加以确认，否则不发生法律效力。

　　十一、合同争议的解决

　　第五十一条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与代理人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　附件2专用条款

　　第三条委托人应提供给代理人_________套图纸。提供图纸的时间：_________天。

　　第四条本合同适用的法律、法规、标准、规范及工程标底计价办法和规定：

　　1．法律、法规、部门规章：_______________________________________。

　　2．标准、规范：_________________________________________________。

　　3．标底计价办法和规定：_________________________________________。

　　第五条本合同除使用汉语语言文字外，还使用语言文字。两种语言文字有相同的法律效力，当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　第六条

　　1．代理人应给委托人提供本工程招标代理业务有关资料：___________________________。

　　2．代理人指派_________负责本项目的招标代理业务，其主要职责：__________________。

　　第十六条委托人应给代理人提供工程招标代理业务有关资料：_________；提供资料的时间：_______天。

　　第十七条委托人应在_________日内对代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第十八条委托人授权_________为本招标代理业务代表，其主要职责：_______________。

　　第三十四条合同履行期限内，非代理人原因，委托人提前解除合同，委托人应视代理工作完成情况，给予代理人不低于合同酬金20％的赔偿。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额支付赔偿金：_________________。

　　第三十五条合同履行期限内，非委托人或第三人的原因，代理人提前解除合同，代理人应给予委托人赔偿，赔偿金额不超过合同酬金(扣除税金)。代理人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付赔偿金：_________________。

　　第四十条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付代理人的正常服务酬金：合同签订后_______天内向代理人支付合同酬金总额的_________％作为预付款，当工作量完成_______％时，支付酬金_______元，剩余部分酬金待发出中标通知书后_______天内一次付清。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：_________________。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：_________________。

　　第四十三条双方同意用(币种)_________支付酬金，按_________汇率计付。

　　第四十八条如果代理人就委托代理的工程向委托人提出建议，由此委托人获得或增加了经济效益，委托人应按约定的方式给予代理人不低于委托人获得或增加经济效益的20％作为奖励费用。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付奖励费用：_______

　　第五十一条建设工程招标代理合同在履行过程中发生争议，委托人与代理人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交建设行政主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．提交_________仲裁；

　　3．依法向_________人民法院起诉。

　　委托人：______________________

　　受委托人：____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：________________________

　　地点：____________________________

　　规模：____________________________

　　招标规模：________________________

　　总投资额：________________________

　　二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　三、合同价款

　　代理报酬为人民币______________元。

　　四、组成本合同的文件

　　承担本工程的：

　　1．本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　2．本合同协议书；

　　3．本合同专用条款；

　　4．本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立

　　合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：___________________________

　　九、合同生效

　　本合同双方约定______________后生效。

　　委托人（盖章）：_________________________

　　法定代表人（签字或盖章）：_______________

　　授权代理人（签字或盖章）：_______________

　　单位地址：_______________________________

　　邮政编码：_______________________________

　　联系电话：_______________________________

　　传真：_________________________________

　　电子信箱：_____________________________

　　开户银行：_______________________________

　　帐号：___________________________________

　　受托人（盖章）：_________________________

　　法定代表人（签字或盖章）：_______________

　　授权代理人（签字或盖章）：_______________

　　单位地址：_______________________________

　　邮政编码：_______________________________

　　联系电话：_______________________________

　　传真：_________________________________

　　电子信箱：_____________________________

　　开户银行：_______________________________

　　帐号：___________________________________

　　第一部分通用条款

　　一、词语定义和适用法律

　　l．词语定义

　　下列词语除本合同专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义

　　1．1招标代理合同：委托人将工程建设项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人，实施招标活动签订的委托合同，

　　1．2通用条款：是根据有关法律、行政法规和工程建设项目招标代理的需要所订立，通用于各类工程建设项目招标代理的条款。

　　1．3专用条款：是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定，结合具体工程建设项目招标代理的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1．4委托人：指在合同中约定的，具有建设项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1．5受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有建设项目招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1．6招标代理项目负责人：指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。

　　1．7工程建设项目：指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。

　　1．8招标代理业务：委托人委托受托人代理实施工程建设项目招标的工作内容。

　　1．9附加服务：指委托人和受托人在本合同通用条款4．1款和专用条款4．1款中双方约定工作范围之外的附加工作。

　　1．10代理报酬：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照约定应收取的代理报酬总额。

　　1．11图纸：指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

　　1．12书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1．13违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1．14索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

　　1．15不可抗力：指双方无法控制和不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震，或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。

　　1．16小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　2．合同文件及解释顺序

　　2．1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　（2）本合同协议书：

　　（3）本合同专用条款；

　　（4）本合同通用条款。

　　2．2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响招标代理业务正常进行的情况下，由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第12条关于争议的约定处理。

　　3．语言文字和适用法律

　　3．1语言文字

　　除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　3．2适用法律和行政法规

　　本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规，双方可在本合同专用条款中约定。

　　二、双方一般权利和义务

　　4．委托人的义务

　　4．1委托人将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同专用条款中约定。

　　4．2委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

　　（1）向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料（如立项批准手续规划许可、报建证等）及资金落实情况资料；

　　（2）向受托人提供完成本工程：招标代理业务所需的全部技术资料和图纸，需要交底的须向受托人详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

　　（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；

　　（4）指定专人与受托人联系，指定人员的姓名、职务、职称在本合同专用条款内约定；

　　（5）根据需要，作好与第三方的协调工作；

　　（6）按本合同专用条款的约定支付代理报酬；

　　（7）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

　　4．3受托人在履行招标代理业务过程中，提出的超出招标代理范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益，委托人应向受托人支付一定的经济奖励。

　　4．4委托人负有对受托人为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。

　　4．5委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失。

　　5．受托人的义务

　　5．1受托人应根据本合同专用条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人。招标代理项目负责人的姓名、身份证号在专用条款内写明。

　　5．2受托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

　　（1）依法按照公开、公*、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；

　　（2）应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务；

　　（3）向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，以便得到委托人的支持和配合；

　　（4）依法应尽的.其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

　　5．3受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。

　　5．4受托人不得接受与本合同工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投咨询业务。

　　5．5受托人为本合同提供技术服务的知识产权应属受托人专有。任何第三方如果提出侵权指控，受托人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

　　5．6未经委托人

　　同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

　　5．7受托人不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况。

　　5．8受托人未能履行以上各项义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的有关损失。

　　6．委托人的权利

　　6．1委托人拥有下列权利：

　　（1）按合同约定，接收招标代理成果；

　　（2）向受托人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

　　（3）审查受托人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

　　（4）要求受托人提交招标代理业务工作报告；

　　（5）与受托人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；

　　（6）依法选择中标人；

　　（7）本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责任；

　　（8）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

　　7．受托人的权利

　　7．1受托人拥有下列权利：

　　（1）按合同约定收取委托代理报酬；

　　（2）对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；

　　（3）当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足材料或作出明确的答复；

　　（4）拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托作出解释；

　　（5）有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

　　（6）对于为本合同工程编制的所有文件拥有知识产权，委托人，使用或复制的权利；

　　（7）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

　　三、委托代理报酬与收取

　　8．委托代理报酬

　　8．1双方按照本合同约定的招标代理业务范围，在本合同专用条款内约定委托代理报酬的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、时间。

　　8．2受托人对所承接的招标代理业务需要出外考察的，其外出人员数量和费用，经委托人同意后，向委托人实报实销。

　　8．3在招标代理业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等），由委托人与受托人在补充条款中约定。

　　9．委托代理报酬的收取

　　9．1由委托人支付代理报酬的，在本合同签订后10日内，委托人应向受托人支付不少于全部代理报酬20％的代理预付款，具体额度（或比例）双方在专用条款内约定。

　　由中标人支付代理报酬的，在中标人与委托人签订承包合同5日内，将本合同约定的全部委托代理报酬一次性支付给受托人。

　　9．2受托人完成委托人委托的招标代理工作范围以外的工作，为附加服务项目，应收取的报酬由双方协商，签订补充协议。

　　9．3委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理预付费用，自应支付之日起，按同期银行贷款利率，计算支付代理预付费用的利息。

　　9．4委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理报酬，除应承担违约责任外，还应按同期银行贷款利率，计算支付应付代理报酬的利息。

　　9．5委托代理报酬应由委托人按本合同专用条款约定的支付方法和时间，直接向受托人支付；或受托人按照约定直接向中标人收取。

　　四、违约、索赔和争议

　　10．违约

　　10．1委托人违约。当发生下列情况时：

　　（1）本合同通用条款第4．2—（3）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向委托人提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；

　　（2）本合同通用条款第4．2—（6）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向受托人支付委托代理报酬；

　　（3）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　委托人承担违约责任，赔偿因其违约给受托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定委托人赔偿受托人损失的计算方法或委托人应当支付违约金的数额或计算方法。

　　10．2受托人违约。当发生下列情况时：

　　（1）本合同通用条款第5．2—（2）款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务；

　　（2）本合同通用条款第5．4款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务；

　　（3）本合同通用条款第5．7款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何招标资料和情况；

　　（4）受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　受托人承担违约责任，赔偿因其违约给委托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法。受托人承担违约责任，赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额（扣除税金）。

　　10．3第三方违约。如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。

　　11．索赔

　　11．1当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

　　11．2委托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由委托人承担责任的其他情况，给受托人造成损失，受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：

　　（1）索赔事件发生后7天内，向委托人发出索赔报告及有关资料；

　　（2）委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后，于7天内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；

　　（3）委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后7天内未予答复，或未对受托人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

　　11．3受托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由受托人承担责任的其他情况，给委托人造成经济损失，委托人可按11．2款确定的时限和程序向受托人提出索赔。

　　12．争议

　　12．1委托人和受托人在履行合同时发生争议，可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

　　（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　五、合同变更、生效与终止

　　13．合同变更或解除

　　13．1本合同签订后，由于委托人原因，使得受托人不能持续履行招标代理业务时，委托人应及时通知受托人暂停招标代理业务。当需要恢复招标代理业务时，应当在正式恢复前7天通知受托人。

　　若暂停时间超过六个月，当需要恢复招标代理业务时，委托人应支付重新启动该招标代理工作一定的补偿费用，具体计算方法经双方协商以补充协议确定。

　　13．2本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变，则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。

　　13．3本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外，应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。

　　13．4因解除合同使当事人一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失，赔偿方法与金额由双方在协议书中约定。

　　14．合同生效

　　14．1除生效条件双方在协议书中另有约定外，本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　15．合同终止

　　15．1受托人完成委托人全部委托招标代理业务，且委托人或中标人支付了全部代理报酬（含附加服务的报酬）后本合同终止。

　　15．2本合同终止并不影响各方应有的权利和应承担的义务。

　　15．3因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时，双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，本合同自行终止。除委托人应付给受托人已完成工作的报酬外，各自承担相应的损失。

　　15．4本合同的权利义务终止后，委托人和受托人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　六、其他

　　16．合同的份数

　　16．1本合同正本一式两份，委托人和受托人各执一份。副本根据双方需要在本合同专用条款内约定。

　　17、补充条款

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合本合同招标工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款未涉及的内容进行补充。

　　第二部分专用条款

　　一、词语定义和适用法律

　　2．合同文件及解释顺序

　　2．1合同文件及解释顺序_______________________________。

　　3．语言文字和适用法律

　　3．1语言文字

　　本合同采用的文字为：_____________________。

　　3．2本合同需要明示的法律、行政法规：__________________。

　　二、双方一般权利和义务

　　4．委托人的义务

　　4．1委托招标代理工作的具体范围和内容：_______________。

　　4．2委托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

　　（1）向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料（如立项批准手续、规划许可、报建证等）及资金落实情况资料的时间：_____________________；

　　（2）向受托人提供完成代理招标业务所需的全部资料的时间：_____________。

　　（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件：____________________。

　　（4）指定的与受托人联系的人员

　　姓名：_____________________

　　职务：_________________

　　____

　　职称：_____________________

　　电话：_____________________

　　（5）需要与第三方协调的工作：___________________________________。

　　（6）应尽的其他义务：___________________________________。

　　5．受托人的义务

　　5．1招标代理项目负责人姓名：______________ 身份证号：______________

　　5．2受托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

　　（1）组织招标工作的内容和时间：（按招标工作的程序写明每项工作的具体内容和时间）_____________；

　　（2）为招标人提供的为完成招标工作的相关咨询服务：____________________________；

　　（3）承担招标代理业务过程中，应由受托人支付的费用：____________________________；

　　（4）应尽的其他义务：_____________________；

　　6．委托人的权利

　　6．1委托人拥有的权利：

　　（8）委托人拥有的其他权利：_____________________；

　　7．受托人的权利

　　7．1受托人拥有的权利：

　　（7）受托人拥有的其他权利：____________________________；

　　三、委托代理报酬与收取

　　8．委托代理报酬

　　8．1代理报酬的计算方法：_____________________________________；

　　代理报酬的金额或收取比例：________________________________________；

　　代理报酬的币种：______________ 汇率：______________

　　代理报酬的支付方式：_____________________；

　　代理报酬的支付时间：_____________________ ；

　　9．委托代理报酬的收取

　　9．1预付委托代理费用额度（比例）：_____________________；

　　9．3逾期支付时，银行贷款利率：______________；

　　9．4逾期支付时，应收取的利息：______________；

　　四、违约、索赔和争议

　　10．违约

　　10．1本合同关于委托人违约的具体责任：

　　（1）委托人未按照本合同通用条款第4．2—（3）款的约定，向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件应承担的违约责任：____；

　　（2）委托人未按本合同通用条款第4．2—（6）款的约定，向受托人支付委托代理报酬应承担的违约责任：____________；

　　（3）双方约定的委托人的其他违约责任：__________________________；

　　10．2本合同关于受托人违约的具体责任：

　　（1）受托人未按照本合同通用条款第5．2—（2）款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务应承担的违约责任：_____；

　　（2）受托人违反本合同通用条款第5．4款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务应承担的违约责任：____；

　　（3）受托人违反本合同通用条款第5．7款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何不应泄露的招标资料和情况应承担的违约责任： _________；

　　（4）双方约定的受托人的其他违约责任：______________；

　　12．争议

　　12．1双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第_______种方式解决：

　　（1）将争议提交______________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向______________人民法院提起诉讼。

　　五、其他

　　16．合同份数

　　16．2 双方约定合同副本_______份，其中，委托人_______份，受托人_______份。

　　17．补充条款：__________________________________

　　建设工程招标代理委托合同

　　项目名称：

　　委托单位：（公章）

　　（甲方）

　　代理单位：（公章）

　　（乙方）

　　合同签订日期：年月日

　　本合同双方：

　　委托单位（甲方）：

　　代理单位（乙方）：

　　委托方将项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

　　一、代理业务的内容、形式：

　　甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　工程概况：

　　本次招标范围：

　　1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。

　　2、招标代理的形式：

　　二、工作条件和协作事项：

　　1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公*、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限：

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

　　四、费用支付方式及日期：

　　1、本工程造价为人民币

　　（大写），收取代理费用合计人民币（大写）。付款方式为现金或转账，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。（收费标准：按国家计委计价格[20xx]1980号）

　　2、投标单位购买标书每份工本费计人民币元（大写），所得归乙方。

　　五、违约责任：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；

　　2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

　　3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的.组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。

　　六、双方协议的其他条款：

　　委托方（甲方）：代理方（乙方）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　单位地址：单位地址：

　　联系电话：联系电话：

　　邮政编码：邮政编码：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　签定日期：年月日

　　有关诉讼代理委托合同(2)新整理版

　　有关诉讼代理委托合同(2)新整理版

　　甲方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　乙方：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　甲方与________债权债务纠纷一案，委托乙方代理，双方遵照*等、自愿、公*、互利的原则，经协商达成以下协议，共同遵守。

　　第一条甲方因经济困难，本案诉讼费、差旅费、协调费等相关费用，全由乙方承担。

　　第二条本案追回款额，甲、乙双方按比例提成。

　　甲方为____ %，乙方为____ %.

　　第三条甲方必须积极及时提供本案全部证据，如实介绍情况，不得提供假证、伪证。

　　第四条乙方负责本案一、二审诉讼直至执行完毕全部代理。

　　乙方为全权代理，即代为承认、变更、和解、上诉、执行。

　　第五条本合同的变更和修改，必须双方协商一致，甲、乙任何一方，不得以任何理由中途反悔及终止合同。甲方中止合同，应承担按比例提成罚金；乙方中止合同，甲方可拒绝支付任何费用。

　　第六条追回的款项，汇入由乙方指定的帐号，乙方按比例及时支付给甲方，不得借故拖延。

　　第七条本合同自双方签字之日生效，至本案终结终止。

　　第八条本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具有同等效力。

　　甲方：______________ 乙方：____________________

　　代表人：______________ 代表人：________

　　____年____月____日

　　委托方(甲方)：x

　　代理方(乙方)：x

　　一、建设工程基本情况

　　1.工程名称：xx

　　2.招标范围：xx

　　3.建设地点：xx

　　4.工程规模：xx

　　5.工程投资额：x

　　二、建设工程实施条件

　　1.工程批准文号及时间：xxxx

　　2.图纸设计单位及交付时间：xxxx

　　三、招标、计价及评标定标方式

　　1.招标方式：xx

　　2.计价方式：xx

　　3.评标办法：xx

　　四、代理业务范围

　　拟定招标方案;

　　拟定招标分告或者发出投标邀请书;

　　派员组织申请人报名登记;

　　审查报名申请人投标资格;

　　编制招标文件;

　　组织现场踏勘和答疑;

　　编制标底;

　　组织开标、评标;

　　参与开标、评标;

　　草拟工程合同;

　　1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;

　　2.在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;

　　3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作;

　　4.对影响公*竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;

　　5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;

　　6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　五、代理方的权利

　　1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;

　　2.依据国家有关法律法规的.规定，在授权范内办理委托项目的招标工作;

　　3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;

　　4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　六、委托方的义务

　　1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);

　　2.在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;

　　3.在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在x日内做出书面的回答;

　　4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;

　　5.对影响公*竞争的招投标相关问题的保密;

　　6.在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案;

　　7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。

　　七、委托方的权利

　　1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;

工程建设管理合同通用5篇（扩展6）

——工程建设代理合同（精选10篇）

　　发包商(以下简称甲方)： 承包方(一下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、行政法规，并在双方充分友好协商的基础上， 遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项达成一致意见，订立本协议。

　　一、 工程概况

　　工程名称： 偃师市帝都・江南社区

　　工程地点： 偃师市岳滩镇

　　工程内容：土建、水电安装等以施工图为准

　　建筑面积：

　　二、 范围、方式

　　1、 承包范围：除消防、电梯等专业工程分包外，乙方全部包建 筑安装施工图纸所有施工内容。

　　2、 承包方式：包工包料

　　3、 商品砼由甲方提供，不高于市场价，钢筋及防水材料的厂家 品牌必须符合国家要求的标准。

　　三、 定额执行与工程计价

　　1、执行定额：《河南省建设工程量清单综合单价》20xx版定额。及其配套的综合解释和补充定额。材料按当地有关部门公布的同期《材料信息指导价》按时调整。

　　2、 合同价款：人民币暂定： 。小写： 。 进场后以预算价格为准，本工程竣工后据实结算。

　　3、乙方向甲方优惠 5个点 。

　　四、工程款支付方式

　　1、双方协商暂按预算价来确定合同价款并作为付款依据，最终以结算为准。

　　2、此次工程无预付款，由乙方垫资施工至±0，上多层封顶小高层12层为一个结点，高层±0至十一层为一个结点，付已干工程的80%，工程达到验收标准时，付至工程总价的90%，验收后45日内付至工程总价的95%，余5%为质量保修金，从验收之日起二年之内不出现质量问题，30日内一次性支付给乙方。

　　3、工程决算：乙方提供结算书，包括设计变更、现场签证，甲方在接到乙方结算书后45个工作日内完成工程结算，并付至工程总价款的95%。

　　五、材料设备采购

　　乙方依据图纸设计采购材料，不得使用不合格材料，所有材料需标明产品质量，并经验收后方可使用。

　　六、承包方的.权利与义务

　　1、乙方必须按施工图严格组织施工，保证质量并履行合同。

　　2、各种检测费均由乙方承担。保险由乙方承担。

　　3、麦收、秋收两季保证施工正常进行。不得停工。

　　4、乙方在施工期间所造成的质量、事故责任和经济损失均由乙方承担。

　　5若工程质量不合格，造成无法使用等，乙方应赔偿甲方直接和间接损失，其款可从乙方保证金中扣除。

　　七、发包方的权利和义务

　　1、开工前，甲方完成"三通一*"。

　　2、图纸变更时，甲方提前通知乙方，工程设计变更所作签证甲方应在接到乙方报告后7日内给予确认。

　　3、建设中所需的一切施工手续均由甲方办理完善，乙方不负担建设手续的任何费用及责任，(涉及到乙方的均由乙方付款)

　　4、施工中甲方负责协调工地的周边关系，如因建设手续及周边关系造成停工、其责任和损失由甲方承担。

　　5、施工中如果甲方不能按时支付工程款，造成乙方的停工和损失均由甲方承担。

　　八、工程质量标准：

　　合格。

　　九、合同签订：

　　1、甲方向乙方提供图纸及工程相关手续一套。

　　2、乙方施工队伍签订合同施工合同后，向甲方交纳保证金 陆佰万元整 (600，0000.00)。保证金随着工程进度按比例分批退还，进场至±0退 200 万元保证金，主体施工至总工程量的 %，退还 200万元 保证金，主体施工至主体封顶退还剩余 200 万元保证金。

　　十，其他约定

　　1,、双方应信守承诺，友好合作。未约定部分均执行国家合同通用条款及相关法规。

　　2、在履行合同时发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成时，可在本工程所在地人民法院提起诉讼。

　　3、未尽事宜，双方协商解决，另行签订补充协议。

　　4、此协议一式六份甲 、乙双方各三份，自签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日结束。

　　1.4合同价款：小写人民币：即大写人民币：

　　第2条甲方权责

　　2.1向建筑施工单位协调好乙方施工所需的场地、水、电等。

　　2.2指派

　　2.3为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。

　　2.4参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，审核乙方的施工方案和进度计划，验收工程。

　　2.5确保在年月

　　2.6组织人员验收乙方的工程。

　　2.7确保按照合同确认之日期支付款项于乙方。

　　2.8甲方负责此项广告工程的报批。

　　第3条乙方权责

　　3.1开工前天，乙方向甲方提供经确认的施工图纸或做法说明并向甲方现场交底。

　　3.2指派为乙方代表，负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行。

　　3.3指派为乙方工地代表，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　3.4严格执行施工规范、安全操作流程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。做好工程进度表，并提供给甲方参考。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.5遵守国家或地方**有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

　　3.6施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。 。

　　3.7现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。

　　3.8全力配合甲方或甲方的关联单位、监理单位组织的检查和验收工作。

　　第4条关于工期的约定

　　4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期相应顺延。

　　4.2因甲方未能按时交施工现场给乙方，影响工期的，工期相应顺延。

　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不能相应顺延。

　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第5条关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)为质量评定验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，如造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延，但乙方必须尽力配合甲方尽快完成工作。

　　5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知并办理验收、移交手续。如甲方在规定的日内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。如甲方在乙方发出验收通知后的并办理验收、移交手续的，视为已经验收和交接。但假若验收不合格，乙方应该配合甲方在最短的'时间内改善工程，工程时间可由甲乙双方协商确定，期间所产生的所有费用乙方自理

　　第6条关于工程价款及结算的约定

　　6.1本合同生效后，甲方分2次支付工程款，并付40%押金。

　　6.2工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

　　6.3本项目造价根据结算书和现有设计图纸内容进行项目造价包干(甲方要求增加的工程除外)。

　　第7条关于材料供应的约定

　　7.1本工程的材料全部由乙方自行采购，材料必须符合合格的国标产品。

　　7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，与样板材料不一致的，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第8条有关安全生产和防火的约定

　　8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规格》、《中华人民共和国消防条例》、其它相关的法规、规范和现场建筑施工单位的规定。

　　8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全、火灾事故或人员伤亡事故，其一切后果由乙方承担。

　　第9条违约责任

　　9.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方0.3%违约金。

　　9.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、**、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约，在这种情况下，甲方有权单方面终止执行本协议，有权拒付费用，并向乙方索取由此造成一切损失。

　　9.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

　　9.4若甲方在以上规定的时间内逾期未付款，则自本协议约定的付款时间算起，每日按拖欠款金额的0.3%向乙方支付滞纳金;若经甲乙双方协商后对工作一致推迟，则收款时间相应顺延。

　　9.5因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第10条争议或纠纷处理

　　10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

　　第11条附则

　　11.1本工程钢结构架保修期为_年;在保修期内，甲方应按国家标准每年为钢结构架上防护油漆一次，如甲方未按期加以防护，乙方不保修;穿孔字保修期为_年;如本工程钢结构架和穿孔字在保修期内有质量问题由乙方负责及时免费维护修复。

　　11.2本合同一式份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙双方各持正本1份，副本1份。均具有同等法律效力。

　　11.3在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。

　　11.4本合同履行完成后自动终止，甲乙双方同时签定维护保养合同。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　法人代表委托人：法人代表委托人：

　　签订日期：_年_月_日签订日期：_年_月_日

　　本合同双方:

　　委托单位(甲方):

　　代理人(乙方):招标代理有限公司

　　委托方委托乙方对项目进行招标，根据《_______》及相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、代理业务的内容和形式:

　　甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　项目概述:

　　本次招标的范围:

　　1、招标代理内容:填写申请表，准备招标文件(包括资格预审文件)；审查投标人的资格；组织投标人现场参观并答疑；组织开标、评标、定标；提供标前咨询等服务。

　　2、招标代理的形式:

　　二、工作条件和合作事项:

　　1、建设项目规划临时许可证、建设项目资金来源证明等。(见建设工程招标需提交的材料清单)。

　　2、委托方应提供能满足施工和计价要求的施工图纸和技术资料；或有资质的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预算。

　　3、在代理过程中，乙方应遵守国家和地方有关工程建设招投标的法律法规，坚持公开、公*、公正和诚实信用的原则，按照有关程序进行，并接受招投标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人应在签署本合同时出具委托证书。

　　三、委托期限:

　　本合同自签订之日起执行，自中标通知书发出后自动废止。

　　四、付款方式和日期:

　　1、工程费用为人民币(大写)，代理费总额为人民币。付款方式为现金或代理费应在开标前全额支付。代理费不包括标底编制费、资格预审费和评标专家费。(收费标准:国家计委计[20xx]1980号)

　　2、投标人购买每份投标文件的费用为人民币(大写)，收益归乙方所有、、

　　动词（verb的缩写）违约责任:

　　1、双方必须严格遵守签订的代理合同条款，不得违约；

　　2、委托方应提供真实可靠的.相关资料，并按第四条第一款约定支付代理费，否则一切责任由委托方承担。

　　3、双方在合同执行过程中发生的任何争议，均可通过协商或相关部门调解解决。

　　4、双方变更代理合同条款时，必须签订补充合同。补充合同作为本代理合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，招标管理机构一份。

　　不及物动词双方约定的其他条款:

　　委托人(甲方):

　　代理人(乙方):招标代理有限公司

　　法定代表人(签字):

　　法定代表人(签字):

　　公司地址:

　　电话:

　　电话:

　　邮政编码:

　　邮政编码:

　　开户银行:

　　开户银行:

　　银行账号:

　　银行账号:

　　建设工程招标代理示范合同二赵海代字(第)______号

　　项目名称:

　　委托单位:(公章)

　　(甲方)

　　委托代理人:________工程招标代理有限公司(公章)

　　(乙方)

　　合同签署日期:____年____月____日

　　委托方：_________ (以下简称“甲方”)

　　受托方：________ (以下简称“乙方”)

　　甲、乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方代理工程招投标事宜签订以下协议，以供甲、乙双方共同遵守。

　　一.工程的基本情况

　　1.工程名称：

　　2.招标范围：

　　3.工程地点：

　　4.工程规模：________*方米

　　5.总投资额：________万元

　　二.工程相关批准文件

　　xxxx

　　三.甲、乙双方确定以以下方式明确评标及定标方式：

　　1.招标方式：(________ )公开招标(________ )邀请招标

　　2.计价方式：(________ )工料单价( ________)综合单价( ________)优惠比率( ________)工程量清单价格

　　3.评标方式：(________ )经评审的最低价( ________)综合记分

　　四.乙方代理业务范围：

　　1.拟定招标方案

　　2.拟定招标公告或者发出投标邀请书

　　3.审查潜在的投标人的资格

　　4.编制招标文件

　　5.组织现场勘察和答疑

　　6.组织开标、评标

　　7.配合甲方参与开标、评标

　　8.草拟工程施工合同

　　9.编制标底

　　五.招投标代理费用

　　1.甲、乙双方同意本次代理费用为人民币________元。

　　2.甲、乙双方一致同意上述代理费用以如下第________种方式支付：

　　(1)本协议签订并生效以后，甲方预付10%，余款在甲方发出中标通知书以后一次性付清;

　　(2)全部代理费用应当于发出中标通知书后一次性付清;

　　(3)全部代理费用由甲方与中标人签订《建筑工程施工合同》后予以一次性付清。

　　3.付款时间的约定：

　　(1)乙方同意所有付款在达到付款节点后，于当月31日之前以书面形式(具体表格请详见附表1

　　《款项支付申请表》)提报至甲方;对未提报款项甲方无义务支付。

　　(2)甲方在收到乙方书面通知后，经审核通过无异议后，应于次月10日-15日进行付款。

　　(3)如因乙方疏忽，逾期提报款项申请，则视为乙方默认为该笔款项的支付延至下月。由此产生的违约责任与甲方无关。

　　六.甲方的权利

　　1.甲方有权委派人员参与工程招投标的一切活动(包括参与开标、评标与定标)，并且提出合理的意见与要求。

　　2.甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职或不适合参与招标工作的乙方工作人员。

　　3.甲方有权要求乙方在招投标阶段及时提供详尽的书面情况汇报。

　　七.甲方的义务

　　2.甲方应当在约定的时间内及时提供与招投标代理工作有关的文件资料，并保证上述文件材料的真实性和准确性。

　　3.甲方应当积极配合乙方进行招投标代理工作，并对乙方提出的书面问题予以及时回复。

　　4.甲方应当在按照合同约定的期限内，按时向乙方支付代理费用。

　　5.在代理工作中，甲方若对其中重大事宜进行变更的，应当及时以书面形式告知乙方。

　　八.乙方的权利

　　1.有权拒绝履行违反国家有关法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定的行为。

　　2.在授权范围内，乙方有权全面代理甲方进行招投标代理工作。

　　3.有权向甲方提出书面申请，建议甲方更换乙方认为不称职或不适合参与招标工作的甲方工作人员。

　　九.乙方的义务：

　　1.乙方应当严格按照国家有关法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理工作。

　　2.乙方应当在甲方的授权范围内履行自身的义务，为甲方全方位的提供招投标代理工作，不得超越甲方的授权范围。

　　3.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同确定的'代理权全部或部分转让给任何第三方。

　　4.乙方应当及时向甲方提供招标计划及相关的招投标资料文件，并有义务向甲方作好有关国家法律法规的解释工作。

　　5.乙方应当严格遵守保密约定，对涉及甲方商业机密的文件资料不得以任何理由向第三人透露。

　　6.乙方人员应当严格履行工作职责，认真、努力、勤恳工作，不得与第三人串通作出任何损害甲方合法权益的行为，若乙方人员与潜在投标人或甲方竞争对手人员有利害关系，乙方工作主动提出、回避，并及时更换工作人员;若甲方为有更换代理公司必要的，可以提前终止本合同，甲方不承担违约责任，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　乙方作为本次的招标代理机构，应保证甲方保证，本机构及其附属机构或与其有经济利益关系的其他机构，没有也不会在本次招标工程中承担勘察、设计、施工、监理业务或与工程建设有关的主要设备、材料的供应等。若乙方违反本条内容，甲方有权解除本合同，乙方应承担由此造成的一切法律责任(包括市场禁入、赔偿损失等)，并自愿接受招投标行政主管部门的处理。

　　7.乙方应当保证在代理工作中提出的相关技术方案、数据参数、技术分析等的正确性和准确性，并对起提出的相关结论全面负责。

　　8.若由于乙方的故意或过失，给甲方造成经济损失的，甲方可以提前终止本合同、收回全部代理费用、要求乙方承担违约责任、要求乙方赔偿所有损失。

　　十.违约责任

　　甲、乙双方应当严格按照本合同条款履行自己的义务，任何一方不履行或不全部履行自身义务的行为即视为违约。守约方有权要求违约方支付相当于代理费用

　　%的违约金，若此违约行为给守约方造成经济损失的，违约方还应当负责赔偿。

　　十一.争议的解决

　　在合同履行期间，承包方与委托方若发生争议，应当由双方协商解决;协商不成的，有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十二.双方约定的其他条款：

　　xxxxx

　　十三.其他事宜

　　1.甲、乙双方协商一致，可以变更、终止本协议;也可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执两份，相关**主管部门备案一份。

　　3.本合同自双方盖章或法定代表人签字之日起生效。 4.本合同由甲、乙双方于________年________月________日在(签约地点：________)签署完成。

　　甲方：________(公章)乙方：________(公章)

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　委托代表人：________委托代表人：________

　　开户银行：________开户银行：________

　　账号：________账号：________

　　签订时间：________年________月________日

　　签订地点：________________________

　　委托人：______________________

　　受委托人：____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：________________________

　　地点：____________________________

　　规模：____________________________

　　招标规模：________________________

　　总投资额：________________________

　　二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　三、合同价款代理报酬为人民币______________元。

　　四、组成本合同的'文件承担本工程的：

　　1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;

　　2.本合同协议书;

　　3.本合同专用条款;

　　4.本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。