发包人(甲方)：___________________________电话____________________
承包人(乙方):__________________________电话____________________
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。
一、工程名称：隆德县多元广场综合楼。
二、工程地点：隆德县人民路南侧。
三、分包项目。多元广场综合楼内、外墙抹灰
四、承包方式：包工不包料。
五、分包工程项目及工作范围内容。门急诊楼、医技楼所有外墙抹灰。
六、工程价款计算方式：
1.工程价款按照外墙投影面积乘以每*方米单价，经双方协商的每*方米单价为最终按照实际面积计算。
七、价款支付方式：
八、工期约定
1、开工日期：自年月日开工，至年月日完工。总工期天。
2.乙方必须按时按期完成进度安排。乙方不得以任何借口和理由拖延工期。周进度计划拖延一天罚款元。并承担其他工种误工费。
九、双方责任
1.甲方责任
(1)向乙方负责安全技术交底，提供设计施工图及设计变更，负责抄*、放轴线。预约监理单位进行检查和隐蔽工程验收。负责协调各工种交叉作业时冲突。
(2)按照协议双方约定的时间支付价款。住宿由乙方自理，费用由乙方承担
2.乙方责任
(1)进场前上报班组长及施工人员花名册、身份证明复印件劳动力计划。乙方应对本施工范围内承担管理和安全责任，现场配备具有类似工程施工经验和专业技能的班组长最少不能少2人并且要常驻施工现场，未经甲方许可，乙方不得单方随意更换班组长和施工队伍。施工人员住宿，防护用品由乙方自理。
(2)绝对服从甲方项目部施工现场管理制度，履行***技术规范、自治区建筑管理总站及固原市建筑工程安全质量标准化管理实施细则。乙方全体人员，应遵守国家法律法规及劳动管理要求与管理办法，与工人签订劳动合同并提供相关手续。
(3)加强对施工人员的管理，遵守国家及地方**的法令和规章，禁止实施有损甲方声誉的行为。严禁与上级领导、甲方管理人员、监理人员发生口角。否则，甲方将向乙方进行经济处罚500元――1000元罚款。情节严重者甲方有权终止协议。
(4)加强对职工安全生产、文明施工安全教育、定期组织学*、培训，提高安全生产文明施工管理意识、避免违章作业发生事故。早晚上下班过马路要注意交通安全，因乙方管理不善违章操作造成的安全事故责任，全部由乙方承担。
(5)乙方雇佣工人的'社会行为、乙方承担连带责任。
(6)乙方为施工人员提供合格的安全方面、劳动保护用品。
(7)乙方对所承担的工作内容的工程质量负责;作业项目完成的单项产品出现超出规范要求，发现一处除承担相应返工损失外并罚款200―1000元。工程项目出现监理通知整改，除无条件整改外并罚款500―20xx元。出现重大质量事故，责任人应承担因此而造成的损失并无条件退场。乙方进入工地不能有小偷小摸现象，如发现一次罚款1000元―20xx元，各班组要紧密配合，不能出现打架斗殴现象，违者罚款500―100元情节严重者交刑事部门处理。
(8)任意单方违约要承担违约责任，承担相应承包项目总价的5%损失。由于甲方原因，应给予乙方造成的损失予以补偿，补偿款应以造成损失为准，由于乙方原因工程量不予结算，剩余款不予支付。
(9)甲方对乙方的经济处罚凭据乙方拒绝签字的，甲方根据情节记录同样认定为罚款凭证，甲方为了抢工期协调各工种交叉作业，安排乙方在指定工作面施工，乙方置之不理时，甲方根据情节给予处罚。罚款在人工费中扣除。
九、质量要求
(1)乙方根据筑工程施工验收规范，施工技术交底内容精心施工，确保工程质量，
(2)坚持三检制度，每道工序必须报项目部质检员、监理部门报验确保工程质量合格。
(3)技术要求
基层处理：混凝土表面应对其表面进行“毛化”处理，，用笤帚甩上一层1�s1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%107胶水拌制)，使其凝固在光滑的基层表面，用手掰不动为好。在大角、门窗口、独立柱角位置必须挂垂直线，混凝土与砖墙交接处，采用钢丝镀锌网固定，每边宽度不小于200MM。门窗口做成鸭口，采用纤维网粘贴压到内口3-4厘米。吊垂直、套方找规矩：分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼，并按灰饼充筋后，在墙面上弹出抹灰灰层控制线。抹底层砂浆：刷掺水量10%的107胶水泥浆一道，(水灰比为0.4～0.5)紧跟抹1�s3水泥砂浆，每遍厚度为5～7mm，应分层与所充筋抹*，并用大杠刮*、找直，木抹子搓毛。表面颜色保持一致，在施工中如果发现铁丝网、甩浆没有按照要求施工、*整垂直度不符合规范要求现象，将采取返工处理，并且将赔偿材料及各种损失。在乙方施工完后，由甲方和乙方对质量验收，合格后，双方对工程量确认，有甲方向乙方出具工程量清单，做为甲方向乙方付款依据。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
________________(以下称甲方)
________________(以下称乙方)
甲方为了满足广大人民群众的需要,更好的为人民的健康提供服务,经双方协商,本着*等,互惠,互利的原则,现承包医院口腔科给乙方经营, 双方兹订立租赁合同如下：
第一条:
经营期限:自________年____月____日起至________年____月____日止，将__________医院口腔科租给__________(以下简称乙方)。如室内装置或设备有缺陷由乙方负责修理并承担费用。
第二条
自本合同生效之日起，乙方须按季度预付租金________元。乙方接到甲方的收租通知单后，
在三十天内一次付清。逾期须按日支付千分之________的滞纳金，以补偿甲方所受的损失。
第三条
甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电。乙方须按仪表数据缴付电费和水费。由于甲方对乙方承租的设备维修不及时，引起水、电的供应中断，甲方将酌情减收相应的费用。
第四条：双方权利、责任与义务
一、乙方可以聘用具有相关的'医学知识人员协助乙方工作,乙方负责口腔科工作.为方便群众要求定时开设门诊,实行经济责任制，
二、甲方向乙方提供固定业务用房间______间
三、乙方使用的器械自己解决与甲方无关,所有权归乙方,
四、乙方使用的牙科材料要在正规的医药公司订货,保证质量的前提下,按物价部门审核标准收费.
五、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度,服从领导的统一管理,不能扩大经营范围,不能私
自配药给病人,(除口腔医疗中的专用药品,专用药品包括口腔治疗中自行配药以口腔科专用药品)如有发现每次扣______元,即病人配药一律凭处方由药房配药.
六、收费一律有甲方出纳统一收取包括挂号费,诊疗费,注射费,手术材料费,并出具正规发票，然后医院返回给乙方,其中治疗费及附属费用______%、普通处方______%、医保处方______%;按每月1-30日为帐务期,下月的1-3号甲方以现金方式结算给乙方,不得拖延期限, 逾期须按日支付千分之________的滞纳金,如遇国家法定节假日顺延.
七、乙方在协议第一年每月上缴管理费______元。(x元)
八、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范,必须作好安全医疗.医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后交医院方处理
十、未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。
如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。
甲方法人签字：乙方签字：
法人签章：签章：
单位签章:联系电话：
联系电话：乙方身份证号码:
九、本协议如与上级精神及事业单位体制改革精神抵触时,甲乙双方无条件服从上级决定,甲方不负经济责任
发包人(甲方)：___________________________电话____________________
承包人(乙方):__________________________电话____________________
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。
一、工程名称：隆德县多元广场综合楼。
二、工程地点：隆德县人民路南侧。
三、分包项目。多元广场综合楼内、外墙抹灰
四、承包方式：包工不包料。
五、分包工程项目及工作范围内容。门急诊楼、医技楼所有外墙抹灰。
六、工程价款计算方式：
1.工程价款按照外墙投影面积乘以每*方米单价，经双方协商的每*方米单价为最终按照实际面积计算。
七、价款支付方式：
八、工期约定
1、开工日期：自年月日开工，至年月日完工。总工期天。
2.乙方必须按时按期完成进度安排。乙方不得以任何借口和理由拖延工期。周进度计划拖延一天罚款元。并承担其他工种误工费。
九、双方责任
1.甲方责任
(1)向乙方负责安全技术交底，提供设计施工图及设计变更，负责抄*、放轴线。预约监理单位进行检查和隐蔽工程验收。负责协调各工种交叉作业时冲突。
(2)按照协议双方约定的时间支付价款。住宿由乙方自理，费用由乙方承担
2.乙方责任
(1)进场前上报班组长及施工人员花名册、身份证明复印件劳动力计划。乙方应对本施工范围内承担管理和安全责任，现场配备具有类似工程施工经验和专业技能的班组长最少不能少2人并且要常驻施工现场，未经甲方许可，乙方不得单方随意更换班组长和施工队伍。施工人员住宿，防护用品由乙方自理。
(2)绝对服从甲方项目部施工现场管理制度，履行***技术规范、自治区建筑管理总站及固原市建筑工程安全质量标准化管理实施细则。乙方全体人员，应遵守国家法律法规及劳动管理要求与管理办法，与工人签订劳动合同并提供相关手续。
(3)加强对施工人员的管理，遵守国家及地方**的法令和规章，禁止实施有损甲方声誉的行为。严禁与上级领导、甲方管理人员、监理人员发生口角。否则，甲方将向乙方进行经济处罚500元――1000元罚款。情节严重者甲方有权终止协议。
(4)加强对职工安全生产、文明施工安全教育、定期组织学*、培训，提高安全生产文明施工管理意识、避免违章作业发生事故。早晚上下班过马路要注意交通安全，因乙方管理不善违章操作造成的安全事故责任，全部由乙方承担。
(5)乙方雇佣工人的`社会行为、乙方承担连带责任。
(6)乙方为施工人员提供合格的安全方面、劳动保护用品。
(7)乙方对所承担的工作内容的工程质量负责;作业项目完成的单项产品出现超出规范要求，发现一处除承担相应返工损失外并罚款200―1000元。工程项目出现监理通知整改，除无条件整改外并罚款500―20xx元。出现重大质量事故，责任人应承担因此而造成的损失并无条件退场。乙方进入工地不能有小偷小摸现象，如发现一次罚款1000元―20xx元，各班组要紧密配合，不能出现打架斗殴现象，违者罚款500―100元情节严重者交刑事部门处理。
(8)任意单方违约要承担违约责任，承担相应承包项目总价的5%损失。由于甲方原因，应给予乙方造成的损失予以补偿，补偿款应以造成损失为准，由于乙方原因工程量不予结算，剩余款不予支付。
(9)甲方对乙方的经济处罚凭据乙方拒绝签字的，甲方根据情节记录同样认定为罚款凭证，甲方为了抢工期协调各工种交叉作业，安排乙方在指定工作面施工，乙方置之不理时，甲方根据情节给予处罚。罚款在人工费中扣除。
九、质量要求
(1)乙方根据筑工程施工验收规范，施工技术交底内容精心施工，确保工程质量，
(2)坚持三检制度，每道工序必须报项目部质检员、监理部门报验确保工程质量合格。
(3)技术要求
基层处理：混凝土表面应对其表面进行“毛化”处理，，用笤帚甩上一层1�s1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%107胶水拌制)，使其凝固在光滑的基层表面，用手掰不动为好。在大角、门窗口、独立柱角位置必须挂垂直线，混凝土与砖墙交接处，采用钢丝镀锌网固定，每边宽度不小于200MM。门窗口做成鸭口，采用纤维网粘贴压到内口3-4厘米。吊垂直、套方找规矩：分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼，并按灰饼充筋后，在墙面上弹出抹灰灰层控制线。抹底层砂浆：刷掺水量10%的107胶水泥浆一道，(水灰比为0.4～0.5)紧跟抹1�s3水泥砂浆，每遍厚度为5～7mm，应分层与所充筋抹*，并用大杠刮*、找直，木抹子搓毛。表面颜色保持一致，在施工中如果发现铁丝网、甩浆没有按照要求施工、*整垂直度不符合规范要求现象，将采取返工处理，并且将赔偿材料及各种损失。在乙方施工完后，由甲方和乙方对质量验收，合格后，双方对工程量确认，有甲方向乙方出具工程量清单，做为甲方向乙方付款依据。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：__________门诊部
乙方：
经双方协商,本着*等,互惠,互利的原则,现承包医院_____科给乙方经营,双方兹订立租赁合同如下：
第一条:经营期限:自____年__月__日起至____年__月__日止，将福康门诊部______科租给
（以下简称乙方）。如室内装置或设备有缺陷由甲方负责修理并承担费用。
第二条自本合同生效之日起，乙方须按季度预付租金____元。乙方接到甲方的收租通知后，在十天内一次付清。乙方如需终止租赁关系，解除合同，须在合同终止前三十天通知甲方。
第三条甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电、煤气和热力。乙方须按仪表数据缴付水、电费和取暖费。由于甲方对乙方承租的设备维修不及时，引起水、电和热力的供应中断，甲方将酌情减收相应的费用。甲方负责每年卫生局的年检。
第四条：双方权利、责任与义务
一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作,乙方负责本科室工作。为方便群众要求定时开设门诊,实行经济责任制，
二、甲方向乙方提供固定业务用房间
间（约*米）
三、乙方使用的器械自己解决与甲方无关,所有权归乙方。
四、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度,服从统一管理,不能扩大经营范围,不能私自配药给病人,病人配药一律凭处方由药房配药。
五、收费一律有乙方自行负责，如使用甲方中草药，甲方向乙方支付30%提成。
六、乙方在工作中所出现的.一切事务（包含事故、纠纷等），由乙方自行解决。甲方保留仲裁后继续追偿乙方责任、损失的权利。
七、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范,必须作好安全医疗。医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后按要求处理。
八、本协议如与上级部门规定抵触时,甲乙双方无条件服从上级决定,甲方不负经济责任。
九、协议的变更、解除及未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。
甲方法人签字：乙方签字：
法人签章： 签章：单位签章:
联系电话
甲方：
乙方：――――――――――――――身份证号码――――――――――――――
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律，行政法规，在*等、互利、自愿、公*、诚信的基础上，就本建设工程施工事项，经双方协商一致达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称：xx医院门诊楼顶防雨棚修缮工程
2、工程地点：
二、承包方式
本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。
三、工程造价
根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币(￥29000元)
四、工程施工工期
本合同施工工期为15天，(雨天除外)，20xx年10月日开工，于20xx年10月日竣工。
五、甲、乙双方的权利，义务
1、甲方的主要权力、义务。
甲方的主要权利：派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。甲方的主要义务：甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。
2、乙方的.主要权力、义务
乙方有权自行采购所需材料及对自聘施工人员进行调度安排。乙方应严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。乙方必须定制相关安全技术措施，如果发生安全事故，乙方承担全部安全事故所发生的费用，与甲方无关。
六、违约责任
本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金)，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。
七、附则
1、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，卫生局基建科留存一份备案。
2、甲乙双方代表签字盖章后生效;结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
——门诊承包合同菁选
门诊承包合同
现今社会公众的法律意识不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编整理的门诊承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
甲方：________________________
乙方：________________________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律，行政法规，在*等、互利、自愿、公*、诚信的基础上，就本建设工程施工事项，经双方协商一致达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称：________________
2、工程地点：________________
二、承包方式
本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。
三、工程造价
根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币（￥________元）
四、工程施工工期
本合同施工工期为15天，（雨天除外），________年________月________日开工，于________年________月________日竣工。
五、甲、乙双方的权利，义务
1、甲方的'主要权力、义务。
甲方的主要权利：派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。甲方的主要义务：甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。
2、乙方的主要权力、义务
乙方有权自行采购所需材料及对自聘施工人员进行调度安排。乙方应严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。乙方必须定制相关安全技术措施，如果发生安全事故，乙方承担全部安全事故所发生的费用，与甲方无关。
六、违约责任
本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行（违约方赔偿对方总造价30%的违约金），并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。
七、附则
1、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，卫生局基建科留存一份备案。
2、甲乙双方代表签字盖章后生效；结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
甲方代表签字：________________________
乙方代表签字：________________________
________年________月________日
发包人(甲方)：___________________________电话____________________
承包人(乙方):__________________________电话____________________
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。
一、工程名称：隆德县多元广场综合楼。
二、工程地点：隆德县人民路南侧。
三、分包项目。多元广场综合楼内、外墙抹灰
四、承包方式：包工不包料。
五、分包工程项目及工作范围内容。门急诊楼、医技楼所有外墙抹灰。
六、工程价款计算方式：
1.工程价款按照外墙投影面积乘以每*方米单价，经双方协商的每*方米单价为最终按照实际面积计算。
七、价款支付方式：
八、工期约定
1、开工日期：自年月日开工，至年月日完工。总工期天。
2.乙方必须按时按期完成进度安排。乙方不得以任何借口和理由拖延工期。周进度计划拖延一天罚款元。并承担其他工种误工费。
九、双方责任
1.甲方责任
(1)向乙方负责安全技术交底，提供设计施工图及设计变更，负责抄*、放轴线。预约监理单位进行检查和隐蔽工程验收。负责协调各工种交叉作业时冲突。
(2)按照协议双方约定的时间支付价款。住宿由乙方自理，费用由乙方承担
2.乙方责任
(1)进场前上报班组长及施工人员花名册、身份证明复印件劳动力计划。乙方应对本施工范围内承担管理和安全责任，现场配备具有类似工程施工经验和专业技能的班组长最少不能少2人并且要常驻施工现场，未经甲方许可，乙方不得单方随意更换班组长和施工队伍。施工人员住宿，防护用品由乙方自理。
(2)绝对服从甲方项目部施工现场管理制度，履行***技术规范、自治区建筑管理总站及固原市建筑工程安全质量标准化管理实施细则。乙方全体人员，应遵守国家法律法规及劳动管理要求与管理办法，与工人签订劳动合同并提供相关手续。
(3)加强对施工人员的管理，遵守国家及地方**的法令和规章，禁止实施有损甲方声誉的行为。严禁与上级领导、甲方管理人员、监理人员发生口角。否则，甲方将向乙方进行经济处罚500元——1000元罚款。情节严重者甲方有权终止协议。
(4)加强对职工安全生产、文明施工安全教育、定期组织学*、培训，提高安全生产文明施工管理意识、避免违章作业发生事故。早晚上下班过马路要注意交通安全，因乙方管理不善违章操作造成的安全事故责任，全部由乙方承担。
(5)乙方雇佣工人的社会行为、乙方承担连带责任。
(6)乙方为施工人员提供合格的安全方面、劳动保护用品。
(7)乙方对所承担的工作内容的`工程质量负责;作业项目完成的单项产品出现超出规范要求，发现一处除承担相应返工损失外并罚款200—1000元。工程项目出现监理通知整改，除无条件整改外并罚款500—20xx元。出现重大质量事故，责任人应承担因此而造成的损失并无条件退场。乙方进入工地不能有小偷小摸现象，如发现一次罚款1000元—20xx元，各班组要紧密配合，不能出现打架斗殴现象，违者罚款500—100元情节严重者交刑事部门处理。
(8)任意单方违约要承担违约责任，承担相应承包项目总价的5%损失。由于甲方原因，应给予乙方造成的损失予以补偿，补偿款应以造成损失为准，由于乙方原因工程量不予结算，剩余款不予支付。
(9)甲方对乙方的经济处罚凭据乙方拒绝签字的，甲方根据情节记录同样认定为罚款凭证，甲方为了抢工期协调各工种交叉作业，安排乙方在指定工作面施工，乙方置之不理时，甲方根据情节给予处罚。罚款在人工费中扣除。
九、质量要求
(1)乙方根据筑工程施工验收规范，施工技术交底内容精心施工，确保工程质量，
(2)坚持三检制度，每道工序必须报项目部质检员、监理部门报验确保工程质量合格。
(3)技术要求
基层处理：混凝土表面应对其表面进行“毛化”处理，，用笤帚甩上一层1﹕1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%107胶水拌制)，使其凝固在光滑的基层表面，用手掰不动为好。在大角、门窗口、独立柱角位置必须挂垂直线，混凝土与砖墙交接处，采用钢丝镀锌网固定，每边宽度不小于200MM。门窗口做成鸭口，采用纤维网粘贴压到内口3-4厘米。吊垂直、套方找规矩：分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼，并按灰饼充筋后，在墙面上弹出抹灰灰层控制线。抹底层砂浆：刷掺水量10%的107胶水泥浆一道，(水灰比为0.4～0.5)紧跟抹1﹕3水泥砂浆，每遍厚度为5～7mm，应分层与所充筋抹*，并用大杠刮*、找直，木抹子搓毛。表面颜色保持一致，在施工中如果发现铁丝网、甩浆没有按照要求施工、*整垂直度不符合规范要求现象，将采取返工处理，并且将赔偿材料及各种损失。在乙方施工完后，由甲方和乙方对质量验收，合格后，双方对工程量确认，有甲方向乙方出具工程量清单，做为甲方向乙方付款依据。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：________________________
单位名称：________________________
单位地址：________________________
承包方：________________________
姓名：________________________
身份证号：________________________
甲、乙双方在*等互利、诚实信用的原则下，经友好协商，就甲方将本单位食堂全权承包给乙方经营事项，达成如下协议以便共同遵守。
一、承包形式与内容
1、甲方食堂采取委托发包的方式由乙方经营。乙方负责食堂经营、卫生、消防及其他日常工作，甲方负责监督并在甲方权限内协助乙方。
2、乙方必须严格遵守国家法规，遵守卫生防疫、工商、税务等有关部门规定，以及甲方有关门禁、安全卫生、环境保护等相关管理要求，严格履行承包协议。
3、乙方向甲方全体员工及甲方有需要的客商按时、按质、按量提供早餐、中餐、晚餐、宵夜，并在甲方提前通知后按甲方要求提供客餐、员工生日聚会餐等。
4、甲方向乙方无偿提供厨房、厨具、餐具（清单附后）、水、电，乙方负责餐厅内的灯、电扇、电视、体育用品、图书的使用管理，洗碗池的用水管理。乙方用水用电应合理、节约使用，及时关停不必要的水电。甲方为乙方员工提供宿舍，宿舍内水电自理。
5、乙方自主经营餐厅内小卖部，自行进货、自行对外销售。乙方应保证日常生活用品、食品等日杂货的充足供应，且保证进货渠道的安全及所进货品的质量。同类商品的价格，应与本地区内公共性便利店的普遍价格持*。
6、乙方从事食堂工作的员工应不低于4人。所有员工由乙方自行聘用、管理、保障乙方员工的劳动与薪资福利权益，按约定支付乙方员工工资，组织、安排乙方员工有效经营。乙方员工有关劳动保障、薪酬、工伤、意外等劳资纠纷与责任等均全权由乙方负责。
7、乙方应支付除甲方已向乙方无偿提供的物品/费用以外的其它费用，包括但不限于燃气费、设备或物品新增/更新/维护费用、调料/食物/蔬菜购入费用等。
二、承包期限
1、承包协议的试用期为3个月，即自________年________月________日至________年________月________日止。试用期间，甲方提前三天可无条件、无法定责任书面通知乙方解除本协议；乙方提前一周可无条件、无法定责任书面通知甲方解除本协议。
2、试用期届满后，如双方均未书面通知解除协议，则本协议自动延期一年，自________年________月________日至________年________月________日止。
三、餐标与承包费用结算
1、餐标：
早餐为________元；午、晚餐各为________元，须提供________荤________素________汤（米饭不限量，但不得浪费）；夜宵为________元。以上以每人每餐为计算标准。客餐、员工生日聚会餐费另计。客餐按荤菜________元/例，素菜________元/例；员工生日聚会按300元/围（每围不超过12人）。乙方应按以上餐标标准提供符合市场价值的用餐水*。
2、轮班生产人员用餐数量，以经甲方收餐员工签名并经甲方行政部审核的送餐登记本为准。其他前来食堂用餐人员，均以刷卡数量为准。客餐、员工生日聚会餐以经甲方行政部部长审核签名的用餐登记本为准。
3、甲方按以上餐标，经合计实际人次与餐次后，按合计数额作为承包款支付给乙方。
4、甲方于次月初与乙方核对、结算上一个月承包费用，并在次月10号前以现金方式一次性支付给乙方，若遇节假日则自动顺延下一个工作日。
5、甲方无故逾期支付承包费，且经乙方书面催促后超过一周仍未付款，则以应付款项的0。1%按日支付违约金。
6、甲方在乙方接交前盘点所剩下的粮油、副食品等（腐烂变质的除外），并由乙方按原实际进价接收。接收后折价金额从付给乙方的承包费中扣除，解除协议时甲方同样按乙方进价接收乙方所剩的粮油、副食品等（腐烂变质的除外），并折算现金支付。
四、甲方的权利与义务
1、甲方应督促甲方员工遵守以下要求：用餐按先来后到次序凭证排队刷卡就餐；用餐时衣着要求干净、整洁、讲究文明、礼貌，不得高声喧哗；饭后自觉清扫干净桌面上的余渣饭菜，并将餐具、残余饭菜回收至指定区域。严格遵守用餐时间，按本人用量取饭、汤，不得随意浪费。
2、因特殊原因大量增加或减少用餐人数时，应在可预知的情况下提前通知乙方。
3、员工生日聚会餐，甲方正常应提前一日通知乙方。客餐原则上提前两小时通知乙方，特殊情况除外。
4、甲方现有水、电、煤气、大型设备等，在正式移交乙方前，甲方将协助乙方进行维修后再正式移交。在合同期内的使用过程中，甲方亦将派员协助乙方进行水、电等维修工作。
5、甲方有权对乙方的服务和质量进行监督。如卫生、安全、治安、消防综合治理等监督，特别要禁止食物中毒事故发生，一旦发生类似事故，甲方有权追究乙方的全部责任。
6、甲方有权对乙方食品卫生、环境卫生、食品原料质量、饭菜质量、数量、开饭时间的准确性进行定期和不定期的监督检查。如未达到要求，甲方有权终止本协议。
7、甲方在检查过程中发现乙方存在的问题，有权提出整改意见，并有权责令乙方在规定的时间内进行整改，预期未整改将构成违约，并承担相应的违约责任。
8、甲方对个别部门因生产、工作需要，可要求乙方提早或延迟用餐时间。
9、乙方员工必须遵守甲方日常的管理规定。如有违反者，甲方有权要求乙方调换员工。
五、乙方的权利与义务
1、乙方必须严格遵守《中华人民共和国卫生法》和《广东省食品卫生管理规定》及其它相关法律、法规、条例，确保食品卫生，保证用餐人员用餐安全。
2、乙方自主经营、自负盈亏，有独立的人事管理自**，可以根据需要聘请员工，并对员工进行必要之培训，使其遵纪守法，规范操作。在本合同签订生效之日起7日内，向甲方提供乙方员工的身份资料（包括但不限于身份证、暂住证等）及健康证明等。
3、乙方承包前需对甲方所提供的设备进行盘点及检验，并签收甲方所列厨房设备、物品清单以明确双方的责任。（附件为设备清单）
4、乙方必须严格遵守甲方所制订的相关管理制度、办法、规范等，并按照治安、防火、食品、卫生、安全生产的有关规定对食堂场所、雇请的工人、出售的食品承担所有的责任。
5、乙方负责厨房的日常用品及快速消耗品；负责食品及配料的采购，饭菜的配送。对倒班生产的员工，应按时、按质、按量、定点配送至指定车间接餐点。
6、乙方采购之食品必须建立台帐以供甲方核查，台帐明确登记采购的原料名称、采购时间、采购地点、数量等基本信息。
7、乙方须丰富饭菜品种供员工选择，并原则上提前一天向甲方员工公布菜式等信息。
8、乙方不得未经同意于甲方所辖任何区域张贴广告牌、散发传单、从事叫卖等活动，除送餐外的一切经营活动仅限于食堂。
9、乙方员工应提供良好的服务，不得粗暴对待甲方就餐或购餐人员。
10、乙方须指定一名负责人并公布联系方式等，以随时接受甲方员工投诉，反映意见，并及时做出解决、协调，以利提供一贯优质的服务。
11、乙方必须按甲方规定时间作息，准时开餐。开餐时间由甲方规定，如有变动应事先通知甲方。
12、乙方员工不得随意出入甲方车间及其它禁止区域。
13、每年________月份至________月份，须每周提供两次凉茶供甲方员工饮用，由甲方提供原料，乙方加工并送至现场。
15、厨房内的馊水和纸皮箱归乙方处理，所得费用应归乙方。
六、卫生与消防
1、乙方员工必需办理健康证，并每年接受一次体检，体检结果必须送甲方备案存查，保证所聘员工持有当年有效健康证明。发现患有不符合饮食行业要求疾病的工作人员应立即更换。
2、乙方食堂人员应统一着装，从事厨房工作人员必须戴好口罩及手套和卫生帽，按行业标准进行作业。
3、乙方负责对食堂残余物品清理，残余食材、剩饭菜、蓄水池残渣每日清运。
4、乙方应对公用餐具及时清洗消毒，厨房、餐厅在每餐饭后要及时清洁干净，每日餐后进行清扫除油污处理。
5、乙方提供食品材料，应严格把关，杜绝腐烂变质的食品；死因不明的禽、畜、水产品及其制品；包装损坏的污染食品；掺假、伪劣、超保存期的食品；没有卫生检疫合格证的食品；有农药残留、变质、霉坏的蔬菜等一切有碍健康的`食物，以保证饮食卫生。
6、乙方应对食堂进行定期灭蝇、灭鼠、灭虫等。
7、乙方应按照甲方提供的米油的品牌购买及使用，即米应使用仙桃牌香米或政旺牌国泰香米；油应使用花旗牌食用调和油或海皇牌食用调和油，更换其它品牌的大米、食用油需经甲方同意，且质量应高于上述品牌。
8、乙方应留存当日每类食物样品不少于100克，封存24小时以上，并需明确标注品名及留样时间等以备查验。
七、罚则
食堂清洁卫生、个人卫生及食品类违规者，设置扣点处罚，每点为10元，扣罚标准如下：
1、饭菜内若发现有蚊子、苍蝇、蟑螂、菜虫、头发等物，向乙方扣罚5个点。
2、若发现有其它异物或脏物，情节严重者由甲方向乙方扣罚10个点。
3、若发现饭菜变质、馊坏，处20个点扣罚。
4、乙方工作人员未穿制服，未配戴口罩、手套、卫生帽等，每次扣罚2点/人。
5、乙方所选用的菜、肉、水产品、禽、蛋、油、米及调味料应确保质量，否则扣罚20个点。
6、乙方必须严格按照本合同规定的餐标供餐，若全荤或半荤中肉菜比例不符合餐标要求的，第一次书面警告，第二次向乙方扣罚10个点。
7、乙方必须保持厨房及餐厅的清洁卫生，甲方对乙方不定期稽查，发现不符合卫生标准，第一次书面警告，第二次及以后视情节严重者给予乙方扣罚5个点。
8、乙方必须对每天使用的餐具进行清洁和消毒，发现未清洁干净，每个餐具向乙方扣罚5个点。
9、当天的剩菜、剩饭应由乙方于当日清运处理完毕，若发现清理不及时，第一次书面警告，第
二次含以上者扣罚5个点/次。
10、乙方工作人员无健康证上岗者扣罚20个点/人。
以上扣罚款项，经书面登记并通知乙方后，于每月结算承包费时一次性从承包费中扣除。
八、伙食委员会监督
为加强对乙方对饭菜质量及服务质量监督管理，乙方一致同意由甲方组建伙食委员会，具体规则如下：
1、伙食委员会**：
2、伙食委员会其他组成成员由**在甲方公司各个部门指定，其他组成成员人数共10人。
3、每月召开一次会议，乙方代理人列*会议，列*人员需在会议记录签字。
4、会议决议事项，经出*会议伙食委员会成员1/2同意通过并最终以甲方总经理核准后，立即生效。
5、伙食委员会有权对乙方饭菜质量和服务质量监督管理，每月进行一次评核，如果连续两个月总评均为不及格，第三个月仍未改进，总评不及格，本协议自行终止，另乙方需赔偿甲方壹万元作为违约金。评核表样式如下：
九、违约责任及解决办法
下列情况之一的，甲、乙双方有权单方提出终止合同并不承担任何责任：
1、若乙方未经甲方书面同意擅自将承包食堂经营权转让给第三方，甲方有权终止合同，收回乙方的承包经营权。
2、乙方在承包经营期间内进行违法活动的，甲方有权阻止并处予罚款，乙方仍不予纠正的，甲方有权终止合同，收回乙方的承包经营权，若给甲方及第三人造成损失的应予以赔偿。
3、因乙方经营不善、无法维持等原因丧失经营能力导致甲方利益受损，甲方有权终止合同，收回乙方承包经营权。
4、如乙方不符合本合同的有关规定，出现安全问题、违法乱纪、卫生问题等重大事故造成甲方利益严重受损，甲方有权终止合同，收回乙方的承包经营权，并依相关规定做出处罚，乙方对此应当承担一切经济和法律责任，情节严重的提交司法解决。
5、因乙方提供之食物卫生原因造成甲方就餐人数1人（含）以上严重食物中毒，甲方有权终止合同，收回乙方的承包经营权，并由乙方承担一切经济和法律责任。
6、由于不可抗力造成本合同无法执行时，双方互免违约责任。
十、合同终止、续签
1、合同期满后，双方应区分清点各方财物，作好交接工作，经核清乙方无违约事项或造成甲方损害或可预见损失的情况下，甲方将最后一月之承包费按约定全部付清。
2、若乙方在合同期满前终止合同，须提前两个月通知甲方并征得甲方同意方能终止合同。否则，甲方将收缴合同终止日前的未付餐费及乙方投入甲方的财产。
3、合同期满后，同等条件下，乙方有继续承包经营甲方食堂的优先权。
十一、附则
1、争议的解决：凡因执行本协议所发生的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十天内不能以协商方式解决，则任何一方可将争议提交佛山市高明区法院审理。
2、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。本协议若有未尽事宜，由双方书面协议补充，经双方盖章或签名后生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
单位：________________________
签约日期：________年________月________日
个人身份证号：________________________
签约日期：________年________月________日
甲方：__________门诊部
乙方：
经双方协商,本着*等,互惠,互利的原则,现承包医院_____科给乙方经营,双方兹订立租赁合同如下：
第一条:经营期限:自____年__月__日起至____年__月__日止，将福康门诊部______科租给
（以下简称乙方）。如室内装置或设备有缺陷由甲方负责修理并承担费用。
第二条自本合同生效之日起，乙方须按季度预付租金____元。乙方接到甲方的收租通知后，在十天内一次付清。乙方如需终止租赁关系，解除合同，须在合同终止前三十天通知甲方。
第三条甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电、煤气和热力。乙方须按仪表数据缴付水、电费和取暖费。由于甲方对乙方承租的设备维修不及时，引起水、电和热力的供应中断，甲方将酌情减收相应的费用。甲方负责每年卫生局的年检。
第四条：双方权利、责任与义务
一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作,乙方负责本科室工作。为方便群众要求定时开设门诊,实行经济责任制，
二、甲方向乙方提供固定业务用房间
间（约*米）
三、乙方使用的器械自己解决与甲方无关,所有权归乙方。
四、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度,服从统一管理,不能扩大经营范围,不能私自配药给病人,病人配药一律凭处方由药房配药。
五、收费一律有乙方自行负责，如使用甲方中草药，甲方向乙方支付30%提成。
六、乙方在工作中所出现的一切事务（包含事故、纠纷等），由乙方自行解决。甲方保留仲裁后继续追偿乙方责任、损失的.权利。
七、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范,必须作好安全医疗。医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后按要求处理。
八、本协议如与上级部门规定抵触时,甲乙双方无条件服从上级决定,甲方不负经济责任。
九、协议的变更、解除及未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。
甲方法人签字：乙方签字：
法人签章： 签章：单位签章:
联系电话
甲方：
乙方：——————————————身份证号码——————————————
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律，行政法规，在*等、互利、自愿、公*、诚信的基础上，就本建设工程施工事项，经双方协商一致达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称：xx医院门诊楼顶防雨棚修缮工程
2、工程地点：
二、承包方式
本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。
三、工程造价
根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币(￥29000元)
四、工程施工工期
本合同施工工期为15天，(雨天除外)，20xx年10月日开工，于20xx年10月日竣工。
五、甲、乙双方的权利，义务
1、甲方的主要权力、义务。
甲方的主要权利：派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。甲方的主要义务：甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。
2、乙方的主要权力、义务
乙方有权自行采购所需材料及对自聘施工人员进行调度安排。乙方应严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。乙方必须定制相关安全技术措施，如果发生安全事故，乙方承担全部安全事故所发生的费用，与甲方无关。
六、违约责任
本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的'违约金)，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。
七、附则
1、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，卫生局基建科留存一份备案。
2、甲乙双方代表签字盖章后生效;结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方
乙方
甲方为了满足广大人民群众的需要，更好的为人民的健康提供服务，经双方协商，本着*等，互惠，互利的原则，现将门诊口腔科与乙方合作经营， 双方兹订立协议如下：
第一条自本合同生效之日起，甲方向乙方收取年租金陆万元（ ），自第二年起乙方须按上一年租金加底金的20%向甲方缴纳租金，连续递增4年。乙方向甲方支付租金的方式第一年按压一付六的方式缴纳，以后另行协商。
第二条甲方负责为乙方提供水电。
第三条：双方权利，责任与义务。
一、乙方必须按甲方要求，聘用具有相关的口腔执业资格证书的人员上岗工作。自本协议签订生效后，乙方负责所有的口腔科制度和责任，其中包括口腔医疗事故和口腔科的医患纠纷等，一切责任由乙方负责，甲方负责协调。
二、甲方向乙方提供固定使用房间______间 ，乙方不得带闲杂人员在本门诊乱窜。
三、乙方使用的口腔器械耗材与甲方无关，所有权归乙方。
四、乙方使用的`口腔科材料要在正规的医药公司订货，保证质量的前提下，按物价部门审核标准收费。 乙方经营方式及收费一律由乙方自己决定。乙方须提供给甲方相应的的资质以供备案。
五、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度， 不能扩大经营范围 。乙方涉及的医疗责任及医疗纠纷全部由乙方自己负责。如果遇不可抗力因素造成乙方无法经营，甲方不负担任何责任，甲方负责退还乙方缴纳的剩余租金。
第四条、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范，必须作好医疗安全。医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后交门诊方处理。
第五条、未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起生效执行。
甲方法人签字： 联系电话 甲方身份证号
乙方签字签字： 联系电话： 乙方身份证号
年 月 日
——快餐承包合同实用五份
甲方（需方）：地址：
乙方（供方）：地址：
甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，发展长期合作的关系，特立本合约书约定条款如下，谨供遵循。
第一条 商品质量
1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律（食品安全法）、法令规定的标准，并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书，乙方对所提供商品的安全质量负责，并承担因质量问题的引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有损失（含商誉损失）。
2、乙方保证所提供之商品具有合法的'授权生产或销售。如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品，而引起的一切法律责任及经济损失，完全由乙方承担责任损失。
第二条 订货及交货方式
1、甲方需每日将所需的采购的品种、规格、数量等用电话或其它形式通知乙方，乙方需在次日规定时间内将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心，在指定的位置堆码整齐，经双方验收无误后签字（收货必须由厨房负责人、库管、送货人三人到场方可收货）。
2、乙方必须严格按甲方的要求,标准采购食品，必须提供各类食品的检验报告和食品合格的相关资料，如某一食品供应有变化乙方应在接到定单及时通知甲方，否则造成的损失由乙方负责。
第三条 结账方式
1、甲方根据送货单据给予乙方结算货款,乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。以现金或转账的方式支付货款，付款后必须取得乙方负责人的签收凭证。
2、甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行（按照市场价格表）。如果出现节假日(五一、国庆、春节等重要节日，供货价格最多不高于市场价格的10%。)甲方不得私自更换产品的规格，如有价格变动及时通知甲方负责人，否则视为无效。
第四条 合同生效日期及期限本合同经双方签字盖章后生效，有效期为：________年____月____日起，至________年____月____日止。
第五条 争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向_________人民法院起诉。
第六条 合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本合同壹式______份，由签约方各执______份为凭，未尽事宜协商处理。
甲方负责人（签字或盖章）：签订日期：________年____月____日
乙方负责人（签字或盖章）：签订日期：________年____月____日
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙双方就乙方向甲方提供快餐配送一事经友好协商达成一致，并签订本合同，共同遵守。
一、快餐标准、价格
快餐标准为10元/份
(乙方需向甲方开局原材料发票)
二、甲方责任
1、甲方应于每日上午10：00前将就餐人数通知乙方,如下午有餐需在用餐前两小时将就餐人数通知乙方。
2、甲方就餐人员、就餐时间如有调整应提前通知乙方。
3、甲方周末或节假日休息应提前一天通知乙方停餐和开餐时间。
4、甲方需安排专人对送餐份数进行签字确认，以便结算。如实际用餐份数少于报餐份数，按报餐份数确认。
三、乙方责任
1、乙方须具备经营合法证照(附复印件)。
2、乙方工作人员必须具备有效身份证、健康证。
3、乙方所使用的食品原料必须符合***门的要求和规定。
4、乙方送餐必须按甲方要求的时间到达，如遇特殊情况必须提前电话通知甲方有关负责人。
5、乙方送餐后需找甲方指定负责人确认签字，以便结算。如甲方临时性增加用餐份数，乙方在接到通知后尽快送达。
6、如接到甲方投诉，乙方需及时派负责人进行了解和检讨，及时做出改善对策。
7、在用餐过程中如遇食物中毒事件，经有关部门调查确属乙方原因，由乙方承担全部责任。
四、付款方式
乙方于每月5日前统计上月就餐份数并经甲方核准后开具有效发票给甲方，甲方收到发票后需在一周内付款给乙方。
五、合同期限
本合同自________年____月____日至________年____月____日，如甲方对乙方工作不满意可书面通知乙方进行改善，如改善没效果，甲方可提前两天书面通知乙方后停止合作，并一次性结清送餐费用。如乙方因故需终止合同，需提前一星期书面通知甲方。
六、此合同一式两份，双方各执一份。
甲方(盖章)：_________________乙方：_________________(盖章)
负责人：_________________负责人：_________________
________年____月____日________年____月____日
甲方：_________________
乙方：______________餐饮有限公司
甲、乙双方就乙方向甲方提供快餐配送一事经友好协商达成一致，并签订本合同，共同遵守。
一、快餐标准、价格快餐标准为____元/份 (乙方需向甲方开局原材料发票)
二、甲方责任：
1、甲方应于每日上午10：00前将就餐人数通知乙方,如下午有餐需在用餐前两小时将就餐人数通知乙方。
2、甲方就餐人员、就餐时间如有调整应提前通知乙方。
3、甲方周末或节假日休息应提前一天通知乙方停餐和开餐时间。
4、甲方需安排专人对送餐份数进行签字确认，以便结算。如实际用餐份数少于报餐份数，按报餐份数确认。
三、乙方责任
1、乙方须具备经营合法证照(附复印件)。
2、乙方工作人员必须具备有效身份证、健康证。
3、乙方所使用的食品原料必须符合***门的要求和规定。
4、乙方送餐必须按甲方要求的时间到达，如遇特殊情况必须提前电话通知甲方有关负责人。
5、乙方送餐后需找甲方指定负责人确认签字，以便结算。如甲方临时性增加用餐份数，乙方在接到通知后尽快送达。
6、如接到甲方投诉，乙方需及时派负责人进行了解和检讨，及时做出改善对策。
7、在用餐过程中如遇食物中毒事件，经有关部门调查确属乙方原因，由乙方承担全部责任。
四、付款方式：乙方于每月5日前统计上月就餐份数并经甲方核准后开具有效发票给甲方，甲方收到发票后需在一周内付款给乙方。
五、合同期限：本合同自________年____月____日至________年____月____日，如甲方对乙方工作不满意可书面通知乙方进行改善，如改善没效果，甲方可提前两天书面通知乙方后停止合作，并一次性结清送餐费用。如乙方因故需终止合同，需提前一星期书面通知甲方。
六、此合同一式两份，双方各执一份。
甲方(盖章)：_________________乙方：_________________(盖章)
负责人：_________________负责人：_________________
________年____月____日________年____月____日
甲方（需方）：
地址：
乙方（供方）：
地址：
甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，发展长期合作的关系，特立本合约书约定条款如下，谨供遵循。
第一条 商品质量
1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律（食品安全法）、法令规定的标准，并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书，乙方对所提供商品的安全质量负责，并承担因质量问题的引起的`一切法律责任，以及赔偿甲方所有损失（含商誉损失）。
2、乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售。如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品，而引起的一切法律责任及经济损失，完全由乙方承担责任损失。
第二条 订货及交货方式
1、甲方需每日将所需的采购的品种、规格、数量等用电话或其它形式通知乙方，乙方需在次日规定时间内将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心，在指定的位置堆码整齐，经双方验收无误后签字（收货必须由厨房负责人、库管、送货人三人到场方可收货）。
2、乙方必须严格按甲方的要求,标准采购食品，必须提供各类食品的检验报告和食品合格的相关资料，如某一食品供应有变化乙方应在接到定单及时通知甲方，否则造成的损失由乙方负责。
第三条 结账方式
1、甲方根据送货单据给予乙方结算货款,乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。以现金或转账的方式支付货款，付款后必须取得乙方负责人的签收凭证。
2、甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行（按照市场价格表）。如果出现节假日(五一、国庆、春节等重要节日，供货价格最多不高于市场价格的10%。)甲方不得私自更换产品的规格，如有价格变动及时通知甲方负责人，否则视为无效。
第四条 合同生效日期及期限
本合同经双方签字盖章后生效，有效期为：______年______月______日起，至______年______月______日止。
第五条 争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；（2）依法向_________人民法院起诉。
第六条 合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本合同壹式______份，由签约方各执______份为凭，未尽事宜协商处理。
甲方负责人（签字或盖章）：
签订日期：____年____月____日
乙方负责人（签字或盖章）：
签订日期：____年____月____日
甲方：_________________
乙方：______________餐饮有限公司
甲、乙双方就乙方向甲方提供快餐配送一事经友好协商达成一致，并签订本合同，共同遵守。
一、快餐标准、价格快餐标准为_________元/份
(乙方需向甲方开局原材料发票)
二、甲方责任：
1、甲方应于每日上午10：00前将就餐人数通知乙方,如下午有餐需在用餐前两小时将就餐人数通知乙方。
2、甲方就餐人员、就餐时间如有调整应提前通知乙方。
3、甲方周末或节假日休息应提前一天通知乙方停餐和开餐时间。
4、甲方需安排专人对送餐份数进行签字确认，以便结算。如实际用餐份数少于报餐份数，按报餐份数确认。
三、乙方责任
1、乙方须具备经营合法证照(附复印件)。
2、乙方工作人员必须具备有效身份证、健康证。
3、乙方所使用的食品原料必须符合***门的要求和规定。
4、乙方送餐必须按甲方要求的时间到达，如遇特殊情况必须提前电话通知甲方有关负责人。
5、乙方送餐后需找甲方指定负责人确认签字，以便结算。如甲方临时性增加用餐份数，乙方在接到通知后尽快送达。
6、如接到甲方投诉，乙方需及时派负责人进行了解和检讨，及时做出改善对策。
7、在用餐过程中如遇食物中毒事件，经有关部门调查确属乙方原因，由乙方承担全部责任。
四、付款方式：乙方于每月5日前统计上月就餐份数并经甲方核准后开具有效发票给甲方，甲方收到发票后需在一周内付款给乙方。
五、合同期限：本合同自________年____月____日至________年____月____日，如甲方对乙方工作不满意可书面通知乙方进行改善，如改善没效果，甲方可提前两天书面通知乙方后停止合作，并一次性结清送餐费用。如乙方因故需终止合同，需提前一星期书面通知甲方。
六、此合同一式两份，双方各执一份。
甲方(盖章)：_________________乙方：_________________(盖章)
负责人：_________________负责人：_________________
________年____月____日________年____月____日
——实用承包合同(五)份
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺利交付使用，经双方友好协商，本着*等互利、公*、公正、合理的原则，根据中华人民共和国合同法建筑法和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际情况，特定立本合同条款，供双方相互监督执行。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程结构：框架结构
4、建筑面积：约23000m(最终按实际建筑面积计算)
第二条：承包内容
乙方承包森林大酒店的整栋装修项目。承包内容包括：从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。
第三条：质量
工程质量应达到国家规范验收合格标准。
第四条：承包价款及计算方式
建筑面积参照陕西99预算定额计算，阳台全算。双方确认价每*方按建筑面积壹佰贰拾圆(120元)人民币，管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高，在按图纸结算完后的基础上另行增加第一层的实际建筑面积(第一层建筑面积约1500m)，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。
第五条：付款方式
按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后十日内付至90%，验收合格后七天内付至97%，余3%为质保金，保质期为一年期满后一次付清。
第六条：工期要求
每月以项目部下发的进度计划表为准。
第七条：双方责任与义务
甲方:
1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。
2、甲方提供给乙方水、电免费使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼，每隔三层接一个三级箱。)
3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。
4、甲方提供完整施工图纸一套。
乙方：
1、乙方必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。
2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。
3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。
4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下)
第八条：安全
甲方应做好各项安全防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关安全条例并配合当地治安工作与工程施工现场的'规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负，轻者按有关条例或规章制度处理，重者送当地**机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。
第九条：其他
1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工，乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付，技术工按每人每天150元，普工每人每天90元。
2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(50000.00元)人民币，该款在付第一次进度款时全额退还。
3、甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款，否则乙方可暂停工程施工，或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。
4、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力，不得耽误工期，不得无故停工、**闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进行经济处罚、严重者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方的一切损失费)。
第十条：争议
本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。
第十一条
本合同一式四份双方各持两份。双方代表签字加盖合同章后生效。
甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________
代表人(签字)：________________身份证号码：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
发包方：_____（简称甲方）
承包方：_____（简称乙方）
为充分提高资源的利用率，增加村集体经济收入，甲乙双方就承包水塘事项经协商一致，达成以下协议，共同遵守。
一、承包项目：甲方提供村属水塘一座，面积约半亩，由乙方承包。
二、承包期限：从20____年1月18日起至20____年1月17日止，共壹拾年。
三、承包款：每年100元，签订合同时乙方一次性缴清，共计1000元。
四、乙方只准挖深水塘，不得填埋水塘。
五、如国家征用，退回剩余承包期限的承包款，征用费全部归甲方。
六、。承包期满后，如需继续发包，同等条件下优先考虑乙方。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：
施工方：
工程名称：______
工程地址：______
发包方开发建设________心工程，诚意邀请我方参与，经双方友好协商订立合同如下：
一、承包方式：包工不包料。
二、承包范围：该工程项目建设内容设计图中的给排水单项工程施工。
具体为：室内给排水主管、雨水管道、卫生间二次装修给排水管，大、小便器具，室外给排水管道，污水管道安装。
三、承包安装工程单价：
1、室内部分：按设计图施工建筑总面积__元/*放计价(含税)。
2、室外部分：给水管道按照发包方采购管材单价的三分之一计价，据实结算。排污管道、雨水管道按国家__定额统一计价结算。
四、其它内容：土石方、管道沟槽开挖不属承包方施工范围，由发包方另行安排施工。设计变更增加部分另行计价。发包方指令施工设计图以外的'内容另行计价。因其它原因
等，施工资料由土建单位统一建立，该工程所需材料由发包方负责。
五、安全施工方面：由承包方组织教育，确保安全条件下施工。
六、质量方面：
1、承包方负责给排水施工质量，严格把握材料质量关，不合格产品不予安装(除发包方要求安装外)。
2、质量保证期为一年。一周年内出现安装质量问题，全部由承包方负责。如因后期管理不到位，使用不正确或其它原因导致的承包方不负责。
七、安装工资支付方式：由于包工不包料系全部人工工资，因此，承包方需按工程施工总进度支付人工工资的__%。预留__%的质保金，工程决算时一次性付清人工工资。
八、此合同经发包、承包方负责人双方签字后生效，具有同等法律效力。
发包方(法人)签字：__________
承包方(法人)签字：__________
_____年_____月_____日
甲方：代表人：
乙方： 代表人：
经甲乙双方协商，甲方村内路面由乙方进行施工硬化，乙方施工队以每立方米330元承包，初步预算工程量为 立方米，根据以上工程数量和双方协商，本合同预算价为 万，乙方愿以 元承包。现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：
一、修路要求
1、工期要求：从 年 月 号开工， 月 号完工，工期为 天。
2、尺寸要求：路面庄外宽度3.5米，厚度18公分;庄内宽2.5米，厚度15公分。
3、材料要求：水泥需用国标 ，石子为机制石子，沙子坚固耐用、洁净的.天然砂。配水清洁，比例合理。
4、质量要求：水泥路面外观要求*整密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。
5、实时切缝：每隔4——5米切一道，深度3——4厘米，宽3——8毫米。
6、工程量以路中线实测实量延长米为准。
二、甲方责任
1.监督检查全过程、技术规格与质量。
2.对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。
3.负责协调道路两旁农户的工作。
三、乙方责任
1.负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品(包括生活，保养，防雨等所需品)。
2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。
3.负责操作规程，把握质量标准
4.负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等)。
5.负责材料费及人工费的垫付，并及时给付人工工资。
6.接受甲方监督检查和处置决定。因乙方盲目蛮干;只求进度不按操作规范施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
7.修路期间负责道路养护。
四、付款方式
工程竣工由有关部门验收合格下拨工程款后，甲方在20_年12月31日前全额付给乙方施工费。如到期未付按信用社贷款利息付给乙方。
以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同一式三份，甲乙双方各持一份存档一份。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人(签字)： 授权委托人(签字)
年 月 日
甲方：__(以下简称甲方)
乙方：_________ _______(以下简称乙方)
在*等自愿、互惠互利的基础上，经甲乙双方友好协商，甲方将边阳佳诚农贸市场承包给乙方经营管理，为明确双方的责职、权利和义务，特订立如下协议。
一、边阳佳诚农贸市场概况
佳诚农贸市场位于罗甸县边阳镇大桥旁，占地面积约 12000*方米。市场各项设施及附属物状况以乙方 年 月 日所看到的现状为准。
二、承包期限
甲方将边阳佳诚农贸市场经营管理权转由乙方负责，承包期限为20xx年3月1日至20xx年2月28日止。
三、承包费用及交租时间
佳诚农贸市场承包费为第一年为人民币16万元(大写壹拾陆万元正)。以后每年递增2万元(大写贰万元正)。承包费用采取按年缴纳，年初缴纳的方式。
四、本合同签订后 30 日内，甲、乙双方应办理好佳诚农贸市场交接手续。对于老市场内原有的`承租户，新农贸市场被征地农户，乙方将市场商铺对外出租时，在同等条件下有优先承租权。
五、自交接之日起，佳诚农贸市场由乙方经营管理，由此产生的各种风险及费用(如市场管理人员工资、税收、管理费等)由乙方自行承担。
六、由乙方自行办妥市场开业所需要的各类证照，甲方在职权范围内进行配合。证照在承包期内由乙方负责保管，证照的年检工作及相关费用由乙方负责，甲方提供必要的协助。乙方应在本合同解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。
七、乙方认为需要对该市场进行改造的，应先征得甲方同意，并向甲方提交有关改造方案。乙方改造市场费用由乙方自行承担。合同期满之日起，佳诚农贸市场所有建筑及设施(含乙方出资建造的各类建筑及设施)归甲方所有。
八、乙方在经营管理过程中达不到甲方的服务标准(经营摊户退场)，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任(违约金5万元。
九、甲方权力、义务
1、甲方及有关部门有权按照相关管理规定，统一对市场进行考核，乙方须予以积极配合;
2、在日常管理中，甲方有权派出工作人员对佳诚农贸市场进行巡查，并提出整改意见，乙方需按照甲方要求积极落实整改措施。
3、甲方考虑到乙方的经营困难，特补助乙方经营管理资金人民币：叁拾万元整(￥300000.00)。甲方按三次拔付给乙方，从20xx年3月1日起至20xx年10月1日止。
十、乙方权利、义务：
1、乙方保证佳诚农贸市场用于经营原老农贸市场经营的种类 ，保证市场有序运营。
2、乙方自行承担市场各类设施维修、维护的费用，并承担市场正常运行的各项经费。
3、在承包期内，乙方不得将市场转包给第三方，不得以市场名义对外从事与经营范围无关的经营活动，不得作出任何有损甲方利益的行为。
十一、违约责任
双方应当全面履行本协议书约定，任何一方违约的，守约方有权提前终止本协议书的履行。并由违约方赔偿违约损失。
十二、本合同未尽事宜经双方协商可以做出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同一式二份，甲、乙双方执一份，经双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章)： 乙方(签章)
年 月 日 年 月 日
——合作承包合同范文五份
甲方：____
乙方：____
为明确双方的义务，维护双方的权利，经双方协商一致签订本合同。
一、甲方负责为乙方提供以下服务：____
1、快件查询与跟踪;
2、如需开发票按6%征收税费;
3、及时公布本网络的有关政策法规。
二、乙方承包区域为：________________________
三、乙方承包时间壹年，从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日止。
四、乙方向甲方缴纳承包款为：____上月营业额的，每月一交，每月15日前交清，缴纳押金10000元(合计人民币壹万元整)。如拒绝付款或拖延付款，甲方有权收回承包区域。
五、乙方承包期间不得转卖、转租或中途退出，否则甲方有权收回承包区域并没收全部押金及承包款。
六、乙方在甲方公司中转的快件所产生的中转费必须次日付清，如有拒付或拖延付款的，甲方有权不予中转。
七、乙方承包期间，必须严格遵守公司规定，服从公司及上海圆通总公司指示。必须统一使用圆通面单、圆通信封和圆通塑料袋，如不符合规定，甲方不予中转。
八、双方在经营中如发现丢件，延误或不可抗拒因素造成快件遗失等情况，则按圆通网络管理条例处理，理赔标准按圆通网络管理条例执行，相关理赔金额及赔款时间按上海圆通总公司仲裁部仲裁为准。
九、乙方到甲方中转的快件必须在甲方规定的时间送达甲方公司中转，乙方的派送件必须在甲方规定的时间准时领取并及时派送，如不按规定或者延误产生的一切后果乙方自负。
十、乙方承包时间到期后，甲方应退还其所有押金。(注：____押金在乙方的所有派件过了查询期后再退)。
十一、为了便于查询，乙方每天派件的签收回单必须当天准时上交到上海圆通闸北上段分公司，发现遗漏或者遗失的，一切后果由乙方自负。
十二、乙方派件中如有到付款或者代收货款，必须当天缴纳到上海圆通闸北上段分公司的相关负责人处，如不按时上交或者不交的，一切后果由乙方自负。
十三、乙方如果跨区取件或者代收其他快递公司的件到公司中转，一旦圆通总公司或者分公司查出，，一切后果由乙方自负。
十四、本合同生效之日起，乙方属自主经营，自负盈亏。一切人员配备、交通、工具、人身安全等均与甲方无关，甲方不提供任何生活服务。乙方经营必须符合上海圆通速递有限公司网络管理条例规定。必须合法经营，违反规定造成的一切经济、名誉损失由乙方自行承担，并连带承担因乙方违反规定造成甲方的经济损失。
十五、乙方必须在合同终止前两个月通知甲方，如需继续承包，应及时办理续包手续。终止合同应提前参个月通知甲方，甲方有权在末期二个月派公司业务员进行交接新老客户、熟悉客户业务情况，乙方有责任配合公司，必须坦诚相待，但快递业务经营权还是归乙方所有，直至合同终止。
十六、合同未定事宜，双方协商解决。
十七、双方都必须严格遵守并履行合同中的各项条款。
十八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即日起生效。
甲方签字(盖章)：____乙方签字(盖章)：____
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
为吸纳社会资金投入苗木产业建设，缓解甲方资金困难，根据《中华人民共和国合同法》、参照《土地承包法》、《森林法》及有关法律法规的规定，本着*等互利、共谋发展的原则，经甲乙双方协商一致，现就乙方承包经营甲方xxx苗圃基地事宜达成合同如下：
一、地址、面积、四至界限：
(一)地址： ;
(二)面积：按现有实际经营的面积计算，大约xxx亩左右(大写：xxx亩。具体面积按《xxx苗圃调绘图》为准，多于或少于xxx亩不影响本合同约定费用的计算)。
(三)四至界限：东自西止南自北止(参看调绘图纸标识)。
二、现有主要苗木品种、规格、数量：
(一)品种：xxx xxx
(二)规格：
(三)数量：
三、承包期限、承包费、苗木转让费及交款方式、票据
(一)承包期限：x年(大写：x年)，从xx年月日起，
至xxx年月日止。承包期满，乙方需要继续承包的，到期前的3个月内向甲方提出书面要求，并完善协议。
(二)承包费金额：xx万元人民币/年，xx年共计xxx万元人民币(大写：xxx万元人民币)。
(三)苗木转让费：xxx万元(大写：xxx万元)。
(四)交款方式：本合同签订后的3个工作日以内，双方现场定界移交并签收移交清单。定界移交后的3个工作日以内，乙方将承包期内的全部承包费、苗木转让费一次交付到甲方对公账号。交付款项时，投标保证金自然抵扣乙方的部分缴款金额。
(五)票据：承包费由甲方开据发票，苗木转让费由甲方开具收据。
四、甲乙双方的权利义务
(一)甲方的权利义务
1、有权收取苗圃承包费、苗木转让费;
2、拥有该苗圃的土地所有权、处分权;
3、有权要求乙方在合同期满归还苗圃承包经营权时，按技术规范要求和届时市场情况种植苗木。
4、有义务按时移交苗圃给乙方，协助乙方完善苗木经营许可证照。
5、有义务确保乙方对苗圃自主经营，根据乙方的需要，协助乙方合法合规办理检疫证、苗木合格证、运输许可证。
6、乙方承包经营期间，如遇该苗圃地被国家征占用，有权依法获得土地补偿费，有权依法处置该苗圃。
(二)、乙方的权利义务
1、对苗圃土地有承包经营权，对现有苗圃中的所有苗木有所有权、处分权。在不改变苗圃地用途的情况下，依法享有苗圃地的'使用权、苗圃收益权。
2、自主经营、自负盈亏，依法经营、照章纳税，独立核算、独立承担民事经济责任。但不得私自租赁、转包、出让给第三方经营。
3、经甲方同意，有权在苗圃内按规划修建道路、排灌设施。但退还承包经营权时，甲方不予补偿。
4、按时足额缴纳承包费、苗木转让费。中途放弃承包经营的，无权要求退回部分或全部承包费、苗木转让费。
5、在承包期内，如遇国家征占用土地，有权依法获得苗木、新修地面设施补偿费。
6、承包期满，不得裸地交还给甲方，应按照届时的市场状况，与甲方协商确定好苗木品种并规范栽植完善，方可交付甲方。如甲方继续招募承包人，同等条件下，乙方享有优先承包权。
五、违约责任
(一)本合同是甲乙双方真实意思表示，双方应严格履行合同约定的权利义务，任何一方未履行合同的约定事项，均视为违约。
(二)任何一方违约，应承担违约责任，并赔偿无过错方的经济损失。对方自动放弃违约责任追诉权的情形除外。
(三)乙方不按时交纳或少交纳承包费、苗木转让费时，甲方有权按每日万分之四的标准收取滞纳金;甲方不按时交付苗圃给乙方使用时，乙方有权按同等比例收取违约金。
(四)乙方未交清承包费、苗木转让费前，不得经营该苗圃，包括但不限于采伐、移栽苗木与翻地、除草、修路等。同时，甲方有权无偿中止乙方的苗圃承包经营权。中止15天内，乙方仍不完清费用的，合同自然终止，并可追究乙方的违约责任。
六、免责
不可抗力因素，导致本合同无法履行时，甲乙双方均可免除违约责任，但受益方应酌情补偿对方因此受到的损失。不可抗力是指国家政策调控、**规定调整、土地被依法征占用和战争、地震等非甲乙双方可以掌控的情形。
七、争议解决
合同履行过程中，如发生争议纠纷，双方应本着实事求是、公*公正原则协商解决。经协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的机构申请仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、合同补充
未尽事宜，经甲乙双方协商一致后，可作书面补充协定或备忘录。补充协定或备忘录与本协议具同等法律效力。
九、生效条件与附件
本合同系采取公开竞标方式取得，乙方持《中标通知书》与
甲方在本合同上签字盖章之日起生效。本合同附件为《竞标公告文件》、《中标记录》、《中标通知书》、xxx xxxxxx
十、合同份数
本合同壹式陆份，甲乙双方各持贰份，xxx、xxx各备案壹份。
甲方 乙方
代表人 代表人
监督单位
代表人
20xx年 月 日
甲方：____
乙方：____
根据《中华人民共和国经济合同法》的有关细则规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，本着*等、自愿、互利的原则，达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：____
2、工程地点：____
4、承包形式：____
5、承包范围：____
6、工程日期：____特殊天气除外)
7、施工日期自___年____月____日至___年____月____日止，总计17日内完毕。
8、合同总价款(人民币)：_______________元(大写：_______________)
二、工程质量要求：____
按甲方认可的样漆和工程量制作，质量合格，。
三、工程款支付方式：____
元.工程结束验收合格后，一次性付清工程余款。
四、工程变更：____
如设计变更、工程量增减按实际工程量计算。
五、违约索赔：____
1、因以下原因造成工程期延误，经双方确认，工期相应顺延：____
(1)甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行。每超期一天，按该工程总价的1%支付给承包方;
(2)非乙方原因造成停工累计超过12小时工期顺延;
(3)不可抗力：____按国家、省、市有关标准规定执行。
2、成品保护：____承包方在施工过程中要保护好其他工程，如果在施工过程中造成破坏由乙方负责赔偿。
六、双方的权利和义务：____
甲方：____
(1)负责工程进度、质量、安全生产、文明施工的监督、检查;
(2)施工中发现违章作业、违反操作工艺、不按规范施工，出现问题、不服从管理等现象，甲方有权终止协议，并对其进行相应的经济处罚;
(3)在施工中发现对工程造成严重质量问题的，甲方有权终止此协议，并由乙方承担经济损失。
乙方：____
(1)对施工部位有不明确的地方，乙方有权通知甲方人员现场解决;
(2)保证施工条件，确保工程按期完成;
(3)服从甲方的现场管理制度;
七、条款：____
1、甲方负责施工手续的审批及施工现场的协调。
2、保持施工现场的整洁卫生，做到作业面合理化，施工组织程序化。妥善存放和处理材料设备。
八、竣工结算：____
乙方完工后甲方需立即验收，如发现质量问题，应当场提出。如不提出或不当场验收视为合格，需结余款。合格后甲方应在三日内扣除已付的进度款，按照合同规定予以结算，如不能按时结款甲方应向乙方每天支付工程总价1%的滞纳金。
九、附则：____
1、协议生效起止日期：____自协议签定之日起至工程款付清止。
2、未尽事宜由双方协商解决。
3、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。经甲、乙双方签字即生法律效力。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________
法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_____________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：__________________
承包人：__________________
国家实施营养早餐计划从本学期开始，要求义务教育阶段的学生由国家每生每天补助3元的营养早餐。（我校指1至4年级学生），一定要在3月20日前让学生吃到标准为3元的营养早餐，另我校受台湾田博士资助的营养午餐计划也已启动，每生的补助标准为每天4元，鉴于这种情况，当务之急是食堂改造，上级要求我们必须在3月18日前完成食堂改造，迎接台商的验收，为此，根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，就甲方餐厅及伙房改造维修工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程承包内容：
甲方餐厅及伙房维修改造。
二、维修改造计划：
地址：操作间为原食堂两间，餐厅为幼儿园三间教室。
三、工程价款：
1、材料费：
2、匠人工资：
（1）瓦工由王学智承包：
预计大工14个X200元=2800元，小工14个X120元=1680元，做灶400元，共计4880元。
（2）木工由卢彪承包：
预计大工6个X200元=1200元，小工6个X150元=900元，共计2100元。
（3）油漆门窗由王学智承包：
两人两天四个工日计800元
（4）裁镶玻璃由王学智承包：
一人一天一个工日计200元
（5）水暖工由由王学智承包：
大工4个X200元=800元，小工4个X120元=480元（包括安装餐桌，买水暖材料及车运费）合计1280。匠人工资合计：9260元
总工程款：
食堂改造资金（材料科+匠人工资）约25626元。
四、合同工期
1、开工日期：_________年_________月_________日。
2、竣工日期：_________年_________月_________日。
五、付款方式
工程竣工验收合格后，付给工程款。
六、权利和义务
（一）双方享有的权力
1、甲方享有监督权、检查权以及验收权。
2、乙方享有甲方提供施工现场和水电使用权。
（二）双方应尽的义务
1、甲方为乙方施工提供便利。
2、乙方施工人员服从甲方管理，遵守校纪校规，施工生产垃圾做到日产日清。
七、违约责任
1、乙方施工质量不符合合同要求的甲方有权不予验收和结算工程款。
2、乙方须按期竣工，否则，工期每拖延一天，处以300元罚款，从工程结算款中扣除。
——桥梁施工承包合同(五)份
甲方：________
乙方：________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司问价相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就绵阳会客厅游仙区小枧沟镇拆迁安置自建居民小区一期工程市政设施-1#道路桥梁工程劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同：
第一条工程概况
工程名称：工程地点：
第二条工程承包范围：
第三条工程工期
1、计划开工日期：____年____月____日，计划完工日期：____年____月____日，总日历天数________天;
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调理的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到：现行国家施工质量验收合格标准。
第五条组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合同;
2、本合同附件;
3、招投标文件;
4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常视功能进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范
第七条甲方负责责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标。组织编制施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
4、统筹安排、协调工作。
第八条环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关制度，监督乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、文明施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育，认真落实，采取必要的安全措施，消除施工隐患，确保安全生产，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
3、乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染，避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第九条材料供应与管理
1、甲方提供钢材、水泥、混泥土、沙、石主要材料给乙方，其余辅料，周转材料，机械设备，工具、用具、贾杆、架具、安全网、内外架管等均由乙方自己解决，并承担费用。
2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料。
3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。
第十条
承包方式、价格及包含的内容
1、承包方式及单价：
2、承包价格所包含的内容：
(1)、本合同单价为固定单价合同，在合同实施期间不因其他任何因素变化而调整变动。
(2)、增加工程量计量与计价方式：按施工现场实际增加的签订工程量计量，乙方价格清单中有单价的按清单报价计价，乙方清单中没有价格的甲、乙双方协商决定计价。
第十一条付款方式及结算办法
第十二条施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。分项工程完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后在进入下道工序施工作业。
2、乙方应配合加分那个对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内德工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合(配合第三方工作的费用另外协商)
第十三条争议
1、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作的成果;
2.1 2.2单方违约导致合同已无法履行，双方协议终止合同;调解要求停止合同工作，且为双方接受;
2.3 2.4仲裁机构要求停止合同工作;法院要求停止合同工作。不可抗力
第十四条
1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方**规定。
2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，加分那个应协助乙方采取措施。
3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。
4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第十五条
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，可以解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成解除，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十六条
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后，本合同即告终止。
第十七条合同份数
本合同一式二份，甲乙双方各持一份。
第十八条
补充条款：
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
____年____月____日
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，乙方已充分了解工地的现状，甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况
工程名称：环城路与西南路交叉口改造工程、东莞生态园龙岗大道修改段一标工程地点：东莞市东城区、寮步镇、石排镇
承包范围：施工图设计范围内的匝道桥、人行天桥桩基工程
承包规模：匝道桥共30条桩基（嵌岩桩），其中？1。4m桩基6条（约317M3）、？1。2M桩基24条（约814M3）；人行天桥共15条桩基，其中？1。0M嵌岩桩10条（含生态园龙岗大道一标桩基8条，约44M3）、1。0M摩擦桩5条（约80M3），合计45条（约1031M/1255M3）。
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式：包工、包机械（吊机、水电除外）、不包主材（砼、钢筋、检测管，但包其他零星及损耗性材料等）、包进度、包安全、包质量（主材责任除外）。
2、乙方承包以下内容：包定位、埋设护筒、成孔、清孔、钢筋笼制安、埋设检测管、下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运（包泥浆池和解决排放地点，甲方提供挖机开挖泥浆池）等所有施工工序内容及安全文明施工维护（防护材料甲方负责）、包机械场内场外转运、包生活及住宿，包人身安全等。
三、合同工期及机械要求
以业主或监理单位要求工程进度及机械数量为准。
四、质量标准
1、本工程质量标准要求达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
2、本工程质量除必须达到以上标准外，还应满足招标文件第七章中的技术标准和要求。
五、合同金额及付款方式
1、合同金额：采用固定单价（只计砼和钢筋，并不计桩，只计有效桩长，其他未说明的项目费用均已包含在单价内），固定单价为：？1。4M、？1。2M桩砼265元/M3；？1。0M桩砼300元/M3；钢筋制安420元/T，另龙岗大道进出场补助壹万元，费另定合同总价为人民币￥336915元，结算总价按实际成桩量计算。如乙方因自身原因中途退场，工程款只结算合格桩基的70%。
2、付款方式：承包方按业主或监理单位要求的机械设备、人员进场后开始施工时，付生活费总量为初定合同总价的10%，每检测完成20条桩支付已完工程量的70%（预付款在第一次扣除），全部完工并经相关部门检测验收合格后2个月内结清剩余款项。
六、计量方式
设计图纸数量只作参考，进度款按初验合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T），最终结算按经相关部门检测验收合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T）。成桩量=（凿除桩头后的设计成桩顶标高―终孔桩底标高）_3。14_（设计直径/2）。
七、双方责任与义务
1、甲方：
1）负责协调业主、监理和其他单位，负责提供施工场地、测量放线和初期的安全围蔽。
2）负责总体管理，根据业主、监理单位要求安排施工进度和施工部位。
3）负责组织协调检测验收工作。
4）负责提供主材钢筋、砼、检测管、水电和吊机，不包除此外的其他所有材料及机械设备。
5）至少安排1名技术主管负责此工程项目的'管理和协调工作。
2、乙方：1）按甲方要求施工，安排人员配合施工过程中的检测验收工作。
2）负责除以上主材、水电和吊机外的其他所有材料及机械设备、工具。
3）负责钻孔设备场内转运。
4）负责该工程范围内的安全和文明施工，具体按国家、广东省及东莞市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制执行，由此造成的损失金额由承包人全额承担。
5）开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物情况，乙方施工过程中负责保护已探明的地下管线及障碍物等，如因乙方原因造成损坏的，由乙方全额负责赔偿。
6）负责除混凝土强度外出现的工程质量问题，比如检测发现断桩或沉渣过大等不合格情况，由此造成返工和其他损失费用由承包人全额承担，如乙方认为混凝土质量达不到要求可以拒绝接收。
7）乙方自行解决工人住宿及生活问题。
8）如由于乙方不按要求施工，造成进度滞后，每滞后一天处罚1000元，造成质量问题，除赔偿金及返工费用外，每次罚款￥5000元，造成安全问题，除赔偿金外，每次罚款￥20_元，不服从管理每次罚款2￥500元，另泥浆如污染现状路面每次罚款￥500元。
9）至少安排1名现场主管负责内部管理和协调工作，同时配合甲方工作，工地现场人员的着装、安全帽等需按项目部统一要求自行配�Z。
10）单价已包含各种保险费用，乙方自行购买自身及工人的所有保险，除甲方机械原因伤害乙方外，所有的安全责任自行负责费用。
八、工程变更
如出现设计图变更按变更文件施工，工程量以变更审批文件为上限，超过部分不予计量，计算方法按第六条执行；单价按第五。1执行，如出现新施工项目重新协商定价。
九、其他要求
甲方现场主管负责人为白冰（环城路与西南路交叉口改造工程），电话：，曾纪锋（东莞生态园龙岗大道修改段一标），电话：。乙方现场主管负责人为，电话：。
十、争议解决方式
当双方发生争议时，可以通过友好协商解决，协商不成任何一方可向工程所在地人民法院起诉解决。
十一、合同生效
合同双方当事人约定本合同自双方签字后，于当天生效，至结清剩余结算款额时终止。本合同原件一式两份，发、承包人各执一份，具同等效力。未尽事宜，双方协商解决。
发包人代表：承包人：
联系电话：身份证号：
签字日期：联系电话：
签字日期：
甲方：
乙方：
黑龙江省xx农场有限责任公司将香兰农场场六路二米桥及三米桥重建工程发包给 施工。为明确双方责任、义务和经济利益，保证工程质量，经双方协商达成一致，签订本合同。
第一条：工程概况
一、工程名称：xx农场场六路二米桥及三米桥重建工程
二、工程地点：xx农场六大队
——鱼塘的承包合同实用五份
甲方：
乙方：
第一章 总 则
第一条 为加强______宾馆经营管理工作，不断提高经济效益和社会效益。根据国家有关法律、法规、省市有关政策以及甲方有关文件精神，结合企业实际状况，本着实事求是、真诚合作、互惠互利的原则，双方共同签订教院宾馆承包经营合同书(以下简称合同)。
第二条 甲方将______宾馆的整体服务经营权交乙方承包经营。乙方自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式。乙方独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。
第三条 乙方应依据省市有关政策以及**部门的有关规定，严格参照旅游业旅馆、饭店服务标准，做好服务。
第四条 甲方监督资产的合理使用和协助乙方做好对外协调工作。
第二章 承包期限
第五条 本合同有效期 年，自 年 月 日起至年 月 日止。
第六条 合同期满，乙方完成上交费，双方可自愿续签合同，但乙方须在期满前六个月以正式书面形式向甲方提出是否续签申请。在同等条件下，享有优先续签权。
第三章 双方的权利和义务
第七条 甲方权利
一、对移交给乙方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。
二、为乙方行使权利和义务的监督机构，监督乙方合法经营，甲方不干预乙方的正常经营活动。
三、有权对乙方员工进行健康抽查，对乙方客房、餐饮及娱乐业收费标准适时进行审核监督、依照《中华人民共和国食品卫生法》和省市旅馆饭店服务业管理规定对乙方进行监督检查，对存在的问题，甲方有权要求乙方改进。
四、对乙方经营服务中由于乙方原因所发生的员工伤害事故、食物中毒以及其它重大安全事故，依照本合同和有关法律法规由乙方独立承担刑事责任和民事赔偿责任，甲方有督促权。
第八条 甲方义务
一、向乙方提供——宾馆现有经营场所、经甲乙双方认可的设施和设备(详细财产以财产移交清单为准)。
二、努力为乙方创造良好的经营服务环境，在乙方按时交齐有关费用情况下，保障乙方水、电、气的正常供应。
三、协助乙方努力做好承包期间的对外协调工作。
四、协助乙方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。
五、在乙方承包经营过程中，如遇国家行政执行机关按法律规定，必须要对——宾馆进行安全消防等方面的改造，应由乙方出面处理，并承担相应的改造费用。
六、宾馆自身的给排水系统的维修，应由乙方出面处理，并承担相应费用。
第九条 乙方的权利
一、合同期内，乙方对甲方提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施，应由乙方及时上报甲方审定后报废，乙方不得擅自处理。
二、拥有在合同规定范围内的自主经营权和收益权。
三、乙方若以______宾馆的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动，必须经甲方同意，否则将追究乙方的法律和经济责任。
第十条 乙方义务
一、不得在经营过程中将宾馆转让给第三方经营，一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。
二、诚实经营，树立良好的企业形象，建立良好的社会关系，自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定，按时交纳水、电、蒸汽(按甲方核定的成本价执行)等费用。
三、做好经营期间的各项安全工作，特别是要严格执行消防和食品、卫生、安全等工作，自觉接受有关部门的监督检查。乙方应向甲方呈报经营期间的消防安全、食品卫生安全和财物安全等工作规范，如因乙方责任发生火灾、食物中毒、工伤事故以及其它恶性案件的，乙方必须独自承担法律责任和经济责任，情节特别严重的甲方有权单方面解除合同，且不承担违约责任。
第四章 违约责任
第十四条 甲乙双方任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为，守约方有权依据合同文书及《中华人民共和国经济合同法》追究违约方法律责任和经济责任。
第十五条 任何一方单方面或遇学校重大决策须提前解除合同，应提前2个月向对方提出书面意见，经双方协商一致并形成文字材料，结清有关费用和理赔事项后方可解除合同，造成对方损失的应当承担理赔责任。如遇不可抗力致使本合同无法继续履行，可以提前解除合同，由此造成的损失由双方协商解决。对无故提前解除合同或有严重的违约行为的须交纳违约金50万元。
第十六条 考虑到乙方初次投入装修改造费用较高，第一年缓交上缴费用，其50万元上缴费用在以后两年补齐，即第二年上缴70万元，
第三年上缴80万元，后两年每年上缴50万元。按以上标准，如果乙方当年完不成上交学院承包金额的80%或连续两年不能按时完成应上缴的承包费用，甲方可以终止本合同。
第五章 争议解决
第十七条 对于甲乙双方在合同执行过程中发生的争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，若协商不行，则应提请合肥市仲裁机构进行仲裁，直至通过相应的法律程序解决。
第六章 附则
第十八条 本合同未尽事宜，可根据《中华人民共和国经济合同法》之有关规定，经双方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相矛盾之处，则以国家法规文件为准。
第十九条 本合同双方签字盖章后生效。
第二十条 本合同一式10份，甲乙双方各执5份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：________________
乙方：________________
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，依法保护双方的权利和义务，就位于__公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜，在公正、公*、自愿合作的原则下，经协商一致，签订本合同。
一、工程名称：
1、办公楼（不含水、电、消防）建筑面积_____*方米。
2、厂区道路（砼层厚度为_____公分）管网（不含路基工程，但对路基质量应由乙方检查确认）。
3、附属工程（门岗房、水泵房、消防房等）
以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工，不得随意变更和修改，如确需变更修改须经四方（甲乙方、设计方和监理方）一致同意，并书面记录双方存档。
二、承包方式：
包工包料（俗称大包）。
三、工程工期：
办公楼工期为_____个有效工作日（因人力不可抗拒工期延迟除外）；厂区道路管网及附属工程为_____个有效工作日。
四、工程价款：
1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为_____万元。（其中材料价格按照__省定额和当地定额站发布的价格结算）。办公楼按工程竣工决算总价下浮____%；道路管网按工程竣工决算总价下浮____%；附属工程按工程竣工决算总价下浮____%。
2、付款方式：
（一）乙方进场开工所需_____万元，甲方预付_____万元，（承兑汇票），乙方垫付_____万元。办公楼封顶后付完成工程量的_____%，砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的_____%，工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至_____%，余款___%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。
（二）门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的_____%，验收合格并交付甲方后付至_____%，余款____%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。
五、施工安全：
乙方对施工安全负全部责任，甲方不承担任何安全事故的责任。
六、工程质量：
1、办公楼工程质量为优良工程，优质优价；厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。
2、工程竣工未经验收和验收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。
七、双方权利义务：
1、对乙方施工质量（包括建材质量），除由甲方委托的监理公司（站）进行监理外，甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。
2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款，因特殊原因延迟拨款时间不得超过____天。
3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。
4、在签订本合同前，乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本（复印件）。
5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。
6、工程质量按国家标准，没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内，乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。
7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资，否则乙方负全部责任。
8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或以后以分包名义转包给第三人，否则由此发生的一切问题由乙方承担。
八、违约责任：
合同一经签订对双方均有约束力，均应自觉遵守履行。任何一方违约，应承担违约责任，并按工程决算总价款的____%向对支付违约金。
九、如有未尽事宜，经双方协商订立补充条款，其条款与主合同有同等效力。
十、甲乙双方如发生纠纷，互相协商解决；协商无果，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。
十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字，须提交委托书作为本合同的附件。
本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。双方各执两份。
甲方：___________乙方：___________
代表人：_________代表人：_________
电话：___________电话：___________
签定日期：_______年_____月_____日_______年_____月_____日
流入方(甲方)：
流出方(乙方)：
为了加快产业结构调整步伐，促进地方经济发展，乙方自愿将承包的部分土地流转给甲方。流转土地的权利和义务按《中华人民共和国农村土地承包法》及其他有关法律、政策和流转合同约定的条款执行。
一、流转土地类别和面积
乙方流转给甲方熟土亩，田亩，荒坡亩，退耕还林亩，共计 亩。
二、流转期限
自20__年10月日起至20__年10月日止。
三、甲乙双方的权利和义务
(一)甲方享有以下权利：
1.依照法律法规规定和本合同约定，享有流转土地的使用权，有权自主组织生产经营和处置产品；
2.法律法规规定的其他权利。
(二)甲方承担以下义务：
1.按照茶园建设的规划和要求合理使用土地，进行茶园和相关农业生产经营活动；
2.依法保护和合理利用土地，不得给土地造成永久性破坏；
3.法律法规规定的其他义务。
(三)乙方享有以下权利：
1.乙方土地承包仍然有效；
2.依法享有流转土地法的承包权，流转的仅是土地使用权；
3.监督甲方依法合理利用和保护土地，制止其破坏土地资源的行为；
4.依照本合同约定获得本合同全部流转收益，依法享有国家政策给予的该流转的所有补贴，如因政策因素变动依法享有国家惠农政策补贴；
5.在同等条件下享有优先就业权；
6.法律法规规定的其他权利。
——施工承包合同劳务承包合同优选【五】份
委托单位：以下简称(甲方)______
设计单位：以下简称(乙方)______
代建单位：以下简称(丙方)______
根据建设工程勘察设计管理条例的'有关规定，依据国家相关规范及标准，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承担甲方投资建设项目建筑幕墙(龙湾建设大厦)工程设计业务，经双方友好协商同意签订本合同，以便双方共同遵守。
一、工程概况
1.1建设单位名称：______
1.2工程名称：______
1.3工程内容杆、挑檐、檐口吊顶、地弹簧门及结构预埋件设计，工程概况。
1.4工程量(�O) (工程量按实际展开面积结算)
二、设计依据
2.1发包人提供的建筑设计图纸资料
2.2设计人采用主要技术标准是国家、地方、行业相关规范及发包人相关设计要求，包括但不限于以下内容：
①《公共建筑节能设计标准》(GB50189-20_)
②《建筑幕墙》(GB/T21086-20_)
③《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-20_)
④《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ135-20_)
⑤《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20_)
⑥《粘合剂中有害物质限量》(GB18583-20_)
⑦《高层民用建筑设计防火规范》
以上标准若遇更新则按最新标准执行。
三、甲方义务
3.1提供工程电子版图(建施图、结构图及节点详图)
3.2在工程开工之前，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。
3.3办理“备案”等有关法定事宜。
四、乙方义务
4.1乙方必须按国家工程建设性强制标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前向甲方交付施工设计方案文件，包括(效果图、设计总说明、立面图、*面图、剖面图、石材分格图、门窗大样图、型材大样图、防雷接地图、预埋件图、细部详图、标准节点图等);待方案图确定后，施工图设计时间为25个工作日，其中设计文件一式份，并提供电子版，如另增加图纸文本，费用另算。
4.2乙方负责审图中心的图纸回复事宜。
4.3与建筑设计院衔接，做好外保温节能设计，及时征求建筑单位意见，对设计院有关设计方面意见应及时修改。
4.4设计人员应完成以下工作内容。
a、参与委托单位、建筑设计院的校核及沟通工作。
b、施工工艺的讲解工作。
c、及时对施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收工作，并提出意见。
五、设计费支付方式
5.1本工程的设计费是按每*米元计取，总设计费为元(大写：______）
5.2合同签订后，甲方三天内付前方案设计费元整，施工设计方案确认后进入施工图设计付设计费元整，施工图审图完成后一个星期内，甲方支付完所有设计费。
六、违约责任
6.1甲方不按照合同规定向乙方按时支付设计费，应根据银行关于延期支付款的规定，向乙方偿付违约金。
6.2设计遗漏或错误要及时修改与补充。(错误损失补偿，按国家规范及条款进行补偿。)
6.3甲、乙双方在中途要求终止合同的要进行补偿(双方对等)。
七、其它
7.1如果乙方设计的工程且又中标施工的，乙方将作为优惠不计取任何设计费用。
7.2本合同自甲方支付第一笔设计费之日起生效。本合同如有未尽事宜，经双方共同协商，如有补充协议，补充协议与本合同具有同等的效力。
7.3本工程幕墙设计使用年限为20_年。
7.4本合同未尽事宜，根据我国的有关法律、法规所规定的处理。
7.5如有纠纷，由工程所在地人民法院管辖。
本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份。
委托单位(甲方)：______
设计单位(乙方)：______
代建单位(丙方)：______
______年______月______日
发包方（以下称甲方）：______
承包方（以下称乙方）：______
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点：麻城宋埠
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水*面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：______
乙方：______
代表：______
代表：______
______年_____月_____日
______年_____月_____日
建设方：(甲方)______
承包方：(乙方)______
甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程具体情况，双方在*等自愿、协商一致的情况下，达成下列协议：
一、工程名称：
二、承包范围：
三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。
四、工期：______天。
五、工程造价及付款方式：
1、工程造价：___元/吨，共计___吨，共计___元。
2、付款方式：完工后一次性付清。
六、甲乙双方责任及义务：
1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。
2、乙方在施工前，甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必须到施工现场。
3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。
4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部承担。
5、在施工期间个别天气和个别情况，工期可以顺延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。
七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。
八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
九、本合同一把式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。
——公司经营承包合同实用五份
发包方：————公司
承包方：————
————公司(发包方)与——————(承包方)经协商一致，且经————公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。
第一章 总 则
第一条 承包经营期间，公司独立核算、依法纳税，自主经营，自负盈亏。财政，税收渠道不变。
第二条 承包经营期间，承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)
第二章 承包的期限，方式和主要指标
第三条 承包经营的期限为一年，即从———年——月——日起至———年——月——日止。
第四条 承包经营的方式为：发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币二千元。该笔款项于____之前付清。
第三章 承包方的权利与义务
承包方的权利
第五条 承包经营期间，承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人，行使总经理的职权。
第六条 承包方在承包期间，对本公司享有自主、独立的的经营权。
具体权利如下：
1、有权聘任副总经理和各部门经理，组成本公司的领导机构，并报股东会备案，承包期满或合同解除后，该领导机构即告解体。
2、有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。
3、有权根据实际需要购置新设备和资产。
第七条 承包方有权根据本合同规定，取得其应得的合法收入。
第八条 承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。
承包方的义务
第九条 承包方在承包期间应尽义务如下：
1、必须依照国家有关规定，按期如数缴纳应缴纳的各种税，费等。
2、在承包期间，应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外)，。
第十条 承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。
第四章 发包方的权利与义务
第十一条 发包方的权利如下：
1、有权维护公司利益不受损害。
2、有权监督本公司的经营范围。
3、对本公司有财务监督权。
第十二条 发包方的义务如下：
1、不得以任何形式干涉承包方的经营权。
2、必须按本合同规定保障承包方的'合法权益。
3、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。
第五章 承包方的收入
第十三条 承包方的收入计算方法：承包方在承包经营期限内的所有利润均由承包方享有。
第六章 合同的变更，解除或终止
第十四条 本合同生效后即具有法律约束力，发包、承包双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议，在新的书面协议未达成之前，本合同仍然有效。
第十五条 本合同履行期间，如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响，受影响的一方可以提出变更或解除本合同。
第十六条 发包方如违反本合同规定，干扰承包方的经营管理活动，使承包方无法继续经营下去，或使承包方的合法收入得不到保障，承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用，并要求发包方承担违约责任。
第十七条 由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时，须发包，承包双方协商一致，可以变更或解除合同。
第十八条 本合同规定的承包期满，发包承包双方的权利，义务履行完毕后，本合同自行终止。
第十九条 本合同期满三十日以前，承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核，确定无误后，双方代表在审计意见书上签字，承包方方可离职。
第七章 违约责任
第二十条 发包，承包双方应全面实际履行本合同，不履行或不完全履行的应负违约责任。
第二十一条 发包方如违反本合同第二十条的规定，应承担违约责任，支付承包方对公司的投资总额的50%作为违约金，如承包方的实际损失超出该违约金的，则发包方按承包方的实际损失赔偿。
第八章 附 则
第二十二条 承包方如发生意外事故，无法继续履行本合同，则由承包方另行推选或指派承包经营者，经发包方认定，继续履行本合同。
第二十三条 在签订本合同时，发包方应将公司所有资产及债权债务状况编制成册，双方确认后作为本合同的附件。
发包方应提供公司董事会和股东会关于不干涉承包方自主经营的决议，并作为本合同的附件。
第二十四条 本合同期满后，如本公司承包经营，且承包方履行本合同情况良好，承包方在同等条件下有优先再承包的权利。
第二十五条 本合同由双方签字盖章后生效。
——装修家庭的承包合同实用五份
承接方（乙方）：_________
工程项目：_________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程地址：_________
2.居室规格：房型_________层（式）_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________*方米。
（1）_________室，计_________*方米；
（2）_________厅，计_________*方米；
（3）_________厨房，计_________*方米；
（4）_________卫生间，计_________*方米；
（5）_________阳台，计_________*方米；
（6）_________过道，计_________*方米；
（7）其他（注明部位）_________，计_________*方米。
3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.委托方式：_________
5.工程总天数：_________天
工程开工日期：_________年_________月_________日
工程竣工日期：_________年_________月_________日
第二条 工程价款
工程价款（金额大写）_________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
（1）材料款_________元；
（2）人工费_________元；
（3）设计费_________元；
（4）施工清运费_________元；
（5）搬卸费_________元；
（6）管理费_________元；
（7）税金_________元；
（8）其他费用（注明内容）_________元。
第三条 质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。
2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4.质量检查监督部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条 材料供应
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的'10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条 付款方式
1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）
甲方付清工程价款，详见本合同附件（七）《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件（五）《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。
第六条 工程工期
1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_________元。
2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第七条 工程验收
1.工程质量验收，详见本合同附件（六）《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条 其他事项
1.甲方
（1）必须提供经物业管理部门认可的房屋*面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋*面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
（2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
（3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。2.乙方
（1）应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。
（2）指派（姓名）_________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
（3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
（4）严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。
（5）在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为_________个月。
第九条 违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条 争议解决
1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_________仲裁委员会申请仲裁，或向_________人民法院提起诉讼（二者只能选择一种）。
第十一条 合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条 合同生效
1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式_________份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方（业主）（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
住所地址：_________ 企业地址：_________
邮政编码：_________ 邮政编码：_________
工作单位：_________ 法人代表（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________
电话：_________ 电话：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包人：________ 住所： 身份证 承包人：_________住所：_____ _ __身份证 施工队负责人：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：
1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。
(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限_________天，开工日期_________年_________月
_________日，竣工日期_________年_________月_________日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：_________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条 发包人义务
2.1 开工前_________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
2.2 提供施工期间的水源、电源;
2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
2.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
2.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第三条 承包人义务
3.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
3.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
3.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
3.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第四条 材料的提供
4.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;
4.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第五条 工期延误
5.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
5.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
5.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
5.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第六条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准：_________。
施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第七条 工程验收和保修
7.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收： (1)_________ (2) _________ (3) _________ (4) _________ (5) _________ (6) _________
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。
7.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单。
7.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_________月。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。
第八条 工程款支付方式
8.1 双方约定按以下第_________种方式支付工程款：
8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_________日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
8.3 工程款合部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第九条 违约责任
9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的'均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
9.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_________元。
第十条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 几项具体规定
11.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_________元(此费用不在工程价款内)。
11.2 施工期间，发包人将外屋钥匙_________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_________把，由承包人当场负责安装交付使用。
11.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分
第十二条 附则
12.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。 12.2 本合同签订后工程不得转包。
12.3 本合同一式_________份，双方各执_________份，_________部门_________份
12.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人(盖章)：_________ 承包人(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包人：________ 住所： 身份证 承包人：_________住所：_____ _ __身份证 施工队负责人：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：
1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。
(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限_________天，开工日期_________年_________月
_________日，竣工日期_________年_________月_________日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：_________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条 发包人义务
2.1 开工前_________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
2.2 提供施工期间的水源、电源;
2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
2.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
2.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第三条 承包人义务
3.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
3.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
3.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
3.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第四条 材料的提供
4.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;
4.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第五条 工期延误
5.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
5.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
5.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
5.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第六条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准：_________。
施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第七条 工程验收和保修
7.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收： (1)_________ (2) _________ (3) _________ (4) _________ (5) _________ (6) _________
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。
7.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单。
7.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_________月。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。
第八条 工程款支付方式
8.1 双方约定按以下第_________种方式支付工程款：
8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_________日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
8.3 工程款合部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第九条 违约责任
9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
9.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_________元。
第十条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 几项具体规定
11.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_________元(此费用不在工程价款内)。
11.2 施工期间，发包人将外屋钥匙_________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_________把，由承包人当场负责安装交付使用。
11.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分
第十二条 附则
12.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。 12.2 本合同签订后工程不得转包。
12.3 本合同一式_________份，双方各执_________份，_________部门_________份
12.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人(盖章)：_________ 承包人(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(业主):
乙方(施工方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条：工程概况：
1.甲方将自己位于 (市/县) 小区(街道) 号楼
号 室 厅住宅的室内装饰工程以 形式交给乙方承作。
2.合同价款(大写)：
