地坪漆施工合同
现今很多公民的**意识在不断增强，越来越多事情需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的地坪漆施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
发包方：________________(以下简称甲方)
承包方：________________(以下简称乙方)
本合同依照《_________合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、涂装颜色：
四、工程面积：
五、施工类型：环氧*涂地坪
六、承包方式：包工包料包验收
七、合同单价：________元/m2
八、总造价(暂定)：(说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。)
第二条工程期限
本工程合同总工期为天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三条双方责任
一、甲方责任
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;施工期间不安排交叉施工;施工现场需相关工程人员进行协调、安排;甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
2、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格。按商定的付款条款支付乙方工程款项;
3、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收，逾期未验收视为合格。
二、乙方责任：
1、按照施工设计图纸工艺施工，并保证施工材料合格;保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
2、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
一、合同签订后甲方即付给乙方总工程款的%;
二、施工进度工程款按周工程量计算，甲方支付乙方周工程款的%(预付款等比例扣除);
三、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的`。
四、为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时，经双方议定后，可由乙方经办人员持乙方财务签章的“收款委托书”到甲方办理，乙方经办人不能提供“收款委托书”时，甲方应拒绝受理，否则，甲方将承担由此引起的一切责任。
第五条违约责任
一、本工程以竣工验收合格后，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
二、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。
第六条竣工验收及验收标准
一、工程完工后，甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程验收单(附件一)，签字生效。
二、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。
第九条本合同一式肆份，双方各执贰份。
第十条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。
第一条：工程概况
1.1.工程地点：
1.2.施工工艺：环氧树脂地板（详见乙方提供的工艺说明）。
1.3.颜色：色
1.4.工程面积约： ㎡.
1.5工程单价：/㎡。
1.6工程总造价约： 元。大写：
说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米元)和画线（每米元）按长度计算。
第二条：工程期限
2.1. 本工程总工期为天。
2.2. 本工程开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日。
2.3. 如遇以下情况，工程工期相应顺延。
a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。
c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。
d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。
第三条：双方责任
1.甲方责任
A. 甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。
B．开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、*整及无油污现象。
C．乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工（不影响乙方施工的除外）。
D．实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。
2.乙方责任
A．乙方按照双方协议的工艺要求进行施工，。
B．施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。
C．施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。
第四条：工程款的支付与结算
1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的％即 元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的%，合计元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的%即元 合同书
2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的%即元。
3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。
第五条：违约责任
5.1.工程质保期为壹年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的'人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。
5.2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的%收取滞纳金，逾期超过十日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款%的违约金，即 元。
5.3乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的 %收取滞纳金，逾期超过十日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款 %的违约金，即 元。
5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的（指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层），乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。
第六条：
本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。
第七条：
本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。
第八条：
本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
签约代表： 签约代表：
签约日期： 签约日期：
甲方：________
乙方：________
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本地坪项目相关事项协商一致，订立本合同。
第一条项目概况
1.1项目名称：________
1.2项目地点：________
1.3项目面积：约计________ m(结算按实际测量数据为准)
第二条合同期限
2.1乙方进场日期为20_年________月________日至20_年________月________日交付验收，合同期限总日历天数________天。
2.2如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延：
2.2.1甲方在合同规定进场前一天，未能将待施工区域场地交给乙方，或有非本项目服务人员及物品进入或存放于待施工区域;
2.2.2甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作;
2.2.3由于项目本身或总体项目发生变更，变更的内容直接影响本项目的工艺规格、内容及工作量;
2.2.4因天气影响(如气温、温度达不到项目施作要求)或因不可抗力(如：台风、暴雨、水灾、火灾、地震、战争、暴乱等)而影响合同进行;
2.2.5其它突发事件(如：停电、工作面渗水或漏水、施工场所封闭不严等)影响工作进度;
2.2.6甲方未按合同规定付款;
2.2.7其它影响合同条款执行的情况出现。
第三条合同价款
备注：此价格不包含任何税金税票，如需开票另加6%税金。
4.2工程竣工时根据实际施工面积和数量进行按实调整后结算。
4.3如果经甲乙双方协商同意，在
施工中增加了新项目或工艺发生变更，合同单价及工期应作相应调整。
第四条双方配合
4.1甲方指定为本项目驻现场代表，乙方指定________为本项目驻现场代表，代表双方在遇到各种问题时协调解决。
4.2甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理，以保证项目如期进行。
4.3甲方应提供标准混凝土基面，质量应符合国家标准或乙方要求(详见乙方技术方案及资料)，混凝土已做过耐磨和其他养护处理的，甲方应做出书面通知，若做过水性养护处理的基础，会有产生与硬化剂反应的可能性。否则由此出现的一切问题乙方不承担责任，因甲方提供的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质量时，双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》，于完工后立即按照实测面积结算。
4.4甲方免费提供安排现成220V或380V用电连接点及照明设备，供应量必须保证项目正常进行的需要。
4.5甲方应协调处理现场，保证场地无其它项目交叉以及主要通道的畅通，以满足本项目作业及运输的需要，约束其它非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或影响作业。
4.6甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件、批件或临时申请批准手续。
4.7甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水、渗水问题，门窗齐全可阻挡户外风雨，乙方应指定专人监护。
4.8在乙方完成作业后的初步养护期内，甲方有义务协助乙方保护现场，禁止其他人员进入作业区域;养护期后方可搬入重物，如需提前，应在确认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。
4.9地面使用过程中，地面发生硬伤情况时，维修费用由甲方自行承担。
4.10原有施工缝、伸缩缝等不做处理。
4.11乙方做好作业组织管理，维持现场整洁、道路畅通，项目完成后清理现场。
4.12如因现场作业条件变化或因其它原因需调整工艺或合同期限，乙方应书面通知甲方。
4.13乙方应按照双方规定的验收标准及期限完成项目并合格交验。
4.14在项目完成后规定的保修期内，由于乙方原因造成的质量问题，乙方于接到通知后应提供无条件保修。
4.15乙方有义务将地坪的养护及注意事项提供给甲方。
4.16如双方未能履行以上义务，导致给对方造成损失的，责任方应赔偿对方的有关损失及误工费。
第五条项目验收
5.1在项目完成后三个工作日内，甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量;如遇特殊情况甲方需推迟验收的，应书面通知乙方，经乙方同意后，延迟最多不超过十五天。甲方应作好此期间的现场保护工作。
5.3本项目做为单项专业项目只做单项验收，与甲方的其它项目无关，不得与整体工程或其它项目做捆绑验收及结算。
5.4如有下列情形之一，应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格：
5.4.1甲方已在乙方作业材料层的基础上进行其它工序的操作;
5.4.2甲方超过规定的时间不做验收的;
5.4.3乙方的作业区域已经被投入使用的。
第六条质量保证
6.1以项目完成之日起计算，乙方提供保修期限为十二个月整。
6.2保修范围：由于环氧地坪漆本身材料质量问题造成的不达标情况。
6.3保修期内，凡符合保修范围的，乙方提供免费维修;不符合保修范围的，乙方维修收取工本费。
***保修期后，乙方提供优质跟踪服务，维修收取工本费。
6.5以下情形导致的质量问题，不在保修范围内，甲方不能借此影响对乙方的.付款：
6.5.1在上一道工序未完全达到要求时，甲方要求乙方赶工或现场交叉施工而影响质量;
6.5.2甲方要求乙方赶工或施工时现场有其他交叉施工，影响工程质量;
6.5.3完工后，地面遭到甲方人为损伤、超负荷使用;
第七条付款方式
7.1合同签订生效后，甲方应支付合同总造价的—— %备料款。
7.2乙方材料、人员进场后当日内，甲方再支付合同总造价的备料款60 %。
7.3施工进度过半时，甲方再支付合同总造价的20 %。
7.4施工完毕，按实际结算面积总价结清余款。
7.5甲方将采取现金方式向乙方支付款项。
第八条违约与争议
8.1如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同，应负违约责任，按照违约额的30%支付对方违约金。
8.2如乙方无故拖延项目的交验期限，每拖延一天按照合同额的3‰支付甲方违约金。
8.3如甲方不按照合同规定的进度支付合同款，乙方有权停止施工，所造成的误工损失由甲方承担(按照进驻现场人数计算，每人每天叁佰元标准)，甲方每拖延一天按照应支付款额的3‰支付乙方滞纳金，同时合同期限相应顺延。
8.4甲方不按照合同规定的期限按时付款、验收或支付款项时，应向乙方支付违约金、滞纳金。
8.5因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条合同生效与终止
9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2双方办理验收结算后，本合同即告终止(保修条款除外)。
第十条附则
10.1未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》、等相关法律规章执行，或双方协商解决。
10.2本合同壹式贰份，由甲、乙双方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：________________
乙方：________________
甲方将雄武至板革通村公路全长：壹拾贰点伍肆公里（公里），宽，厚的水泥路面承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商特拟订以下协议：
一、工程内容：甲方将碎石、砂子、水泥、水、石料运到施工现场，乙方负责组织人员拌机、拖线纹机、切缝机等相关设备进场施工。浇筑为C30混凝土路面，含拖纹、光面、切缝、灌油膏等。
二、工程单价：乙方浇筑壹立方混凝土，光好面，相距6m切一条缝，拖好纹，灌好油膏，路面*整为每立方米柒拾贰元整（￥________元/m3）。
三、付款方式：乙方进场施工一周后，甲方支一部分生活费，以后按照工程进度的`30%支付工程款，工程竣工后经业主、监理部门，甲乙双方一道检查验收无质量问题合格后，所余工程款在两个月开始支付，五个月内付清。
四、工程质量要求：乙方在施工中必须按照设计设计图纸要求，规范、标准组织施工，同时做好浇筑好的路面保护，设好阻碍、标牌，在天气好的情况下，必须24小时能施工，保证在________年________月________日前完成浇筑工作。
五、在施工过程中，必须做到文明安全施工，向工人做好安全教育，不得出现安全事故，一旦出现事故，由乙方全权自负，与甲方无任何关系。
六、此合同一式二份，双方签字生效，各持一份以此为据，具有同等法律效力。
甲方代表：________________
乙方代表：________________
________年________月________日
甲方：(简称甲方)________________
乙方：(简称乙方)________________
经甲乙双方友好协商，就__车间地坪漆施工的事宜达成如下协议：
一、工程施工内容
1、厂房地面涂装绿色、中灰色环氧树脂地坪漆;工程面积：㎡,施工包工包料单价:________元/㎡。
二、乙方施工工艺、步骤及技术要求
(1)、施工工艺
水泥地坪表面预处理—涂环氧底层漆—刮环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填*—找补、局部刮涂第二层环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填*—清洁吸尘—涂氧面漆第一遍—自干8小时以上—涂氧面漆第二遍。
(2)施工步骤及技术要求：
1、施工前对地面进行前处理。对于地面的凹凸不*地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补*整，确保施工地面的*整清洁、干燥、无污渍。
2、环氧渗透底漆施工：将环氧底漆配比比例进行混合配比，用搅拌机搅拌5分钟，然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹，涂层厚度为15ūm，使其与地面附着力达到最佳，并起到封闭微孔作用。
3、环氧砂浆层施工：待底漆干燥约2小时后，将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀，用搅拌机搅拌5分钟，用馒刀将材料刮*，使表面*整，两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨*整,涂层厚度达到120ūm，即基底层施工完毕。
4、环氧地坪面漆施工：待中涂层干燥8小时后，将环氧面漆按施工比例进行配对混合均匀，用搅拌器搅拌5分钟，用滚筒涂装(两遍)，涂装时发现杂质应立即除去。面漆的硬化时间约为24小时，涂层总厚度达到250ūm，即面漆涂层施工完毕。
5、工程保养期：地面施工完工后需要保养7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。
三、乙方服务及质量承若
乙方对产品和施工质量的承诺，根据合同要求。
1、施工前：与甲方现场技术人员进行交流、沟通，详细介绍产品的.性能及配套施工方案，可为客户选定适合的最佳产品和工艺施工提供参考，使环氧树脂漆的涂装工艺达到最佳理想效果，并按照甲方的要求在预定的时间内施工完毕。
2、工程施工完毕，交付使用后，根据选用产品的使用时限规定，如发现起层、脱落等现象，乙方按照合同规定或国家相关质量法规对甲方进行经济赔偿。
3、颜色按甲方提供的样板色彩标准进行调配施工，工程交付使用后，十年内在使用过程中如发现起层、脱落等现象，乙方负责及时修复完好。
4、我公司严格按照国家标准和《企业标准》组织生产，每批产品的提供均有合格的检验报告书及样板，施工按涂装工艺和安全要求进行，正常阴晴天气在两周内施工完毕。
四、安全防腐措施
该施工以安全第一、质量第一为前提，本公司对此施工作以下安全防范措施：
1、施工前，安全技术人员到施工现场做安全防范监督和安全技术指导。
2、施工现场工作人员必须穿戴工作服、口罩及安全手套。
3、每次上岗作业前，安全管理员对施工人员进行安全防护监督并提出和要求在施工中应该注意的安全事项。
4、甲方负责向乙方提供施工用水源、电源，乙方应注意用电用水安全。
5、施工过程中出现的一切安全责任由乙方全负责。
五、施工工期要求：至签订合同之日起，25日内完成全部施工项目，包括地坪卫生的打扫，(因甲方原因导致的工期延误，工期顺延)。
六、工程造价、单价及面积：
1、总施工面积：________㎡
2、包工包料(开具工程发票)单价：________元/*方米。
3、工程总造价：________￥
七、付款方式：
待工程完工后，甲方在3天内向乙方支付工程总额的工程款，其中扣除作为工程质保金，一年后工程无工程质量问题，一次性付清所扣除的余款。
本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效率力。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
发总包方（甲方）：
承接包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，本着自愿、*等的原则，经双方协商一致，签定本合同。
第一条项目内容：
工程名称：环氧砂浆地坪
第二条工程概括：
1、单价：环氧砂浆地坪40元/㎡（此价格含普通发票。）
2、面积以实际测量为准。
3、本工程采用包工包料形式，乙方包括主材环氧树脂的提供与施工，施工工艺为一遍打磨，一遍底漆，一遍砂浆，一遍打磨，一遍腻子，滚涂一遍面漆。
4、漆膜颜色：绿色
第三条付款方式与期限
工程款按实际测量面积结算：完工后，甲方一次性结清工程款项。
第四条甲方代表及甲方责任
一、甲方代表
甲方委托____先生为甲方代表，按合同约定，全权负责甲方工作的实施，
二、甲方责任
1、乙方委派___先生为乙方代表，按合同约定，全面负责乙方工作的实施。
甲方责任：
1、确定地坪达到施工条件3天前，向乙方发出书面或电话进场通知；
2、正式施工前，甲乙双方共同参加施工说明及现场技术要求交底；
3、施工前将场地物料挪开、清理。
第五条乙方代表与乙方责任
一、乙方代表
乙方委派先生为乙方代表，按合同约定，全面负责乙方工作的.实施。
二、乙方责任
1、乙方在进入甲方工厂后，应遵守甲方厂区管理，签订《安全守则》。
2、按章按序施工，及时向甲方代表或监理单位申报验收已完工区域，有责任维护已完工地坪。
3、乙方应充分考虑和落实有关施工安全措施，因忽视或违章操作而造成的损失，由乙方承担责任；出现安全事故由乙方承担责任。
4、遵守国家法律法规和工地现场施工管理规定，文明施工。
5、按要求在施工期内完成工程，若有特殊情况延迟工程交期，应与甲方协商沟通，否则延迟一天扣2%工程款。
第六条保修服务
施工完毕后12个月内，由乙方施工所引起的工程质量问题由乙方提供免费修补服务；保修期满后，维修服务由甲乙双方协商解决，费用另议。施工前乙方已查看甲方施工现场并已全面清楚施工现场各因素，确保甲方现场已达到施工要求和条件
发包方（盖章）： 承接方（盖章）：
日期：
甲方：
电话：
乙方：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》的原则和有关规定，经友好协商，甲方委托乙方，负责环氧地坪的供应和施工，达成如下协议：
第一条：施工面积和合同价格：面积：，单价为元/*方，(决算面积按实际面积计算)，总价：
第二条：材料：环氧砂浆地坪
第三条：工程质量标准
本工程质量经双方研究达到：乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本*整，但由于混凝土地台的原因导致地面的裂缝及其它质量问题，与乙方无关，建议混凝土标号不低于C25，地面要*整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防护措施，若在防护措施不完善的室内施工，即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工出现的'质量问题与乙方无关。
第四条：施工与验收
施工开始日期，甲方必须通知乙方。
开工日期天。
甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收，如三日内未能对工程进行验收，或者在没有验收情况下，使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。
第五条：付款方式
合同签订后，甲方应支付乙方合同的，计人民币元，
第六条：终则
1、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，同具有法律效力。一方违约，赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议，应当首先协商解决，协商不成，可以向当地法院提出诉讼。
2、本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：________ (以下简称甲方)
承包方：________ (以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
1、工程名称：闽港新城A区地下室环氧地坪施工工程
2、工程地点：湖南省耒阳市闽港新城
3、涂装颜色：以现场样板为准
4、工程面积：3350 ㎡
5、施工类型：环氧*涂地坪
6、施工工艺：
①基面打磨、除尘;
②滚地面接触剂;
③环氧树脂调合石英砂刮底;
④打磨除尘;
⑤环氧树脂调合腻子粉批涂;
⑥环氧树脂调合腻子粉批涂;
⑦批刮面涂;
⑧滚最后一道面涂
7、承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包税金的方式进行总承包。
8、合同单价：环氧地坪40元/㎡，环氧划线8元/m，环氧箭头30元/个
9、总造价：合同总价暂定：150600.00(大写：壹拾伍万零陆佰)元整。
明细如下：
环氧地坪*涂：3350乘以40元/㎡=134000元(此部分总价包干，结算不再调整)车位线及车行道线暂定20xx米乘以8元/m=16000元(此部分为按实结算)。环氧箭头暂定20个乘以30元=600元(此部分为按实结算)
第二条工程期限
本工程必须于____年____月____日完工。
第三条双方责任
一、甲方责任：
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;
2、开工前，保证接通电源到施工场地;
3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;
4、施工期间不安排交叉施工;
5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;
6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
二、乙方责任：
1、不得将工程转包第三方;
2、按照合同约定的`施工工艺施工，并保证施工材料合格;
3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;
4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。
6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;
7、乙方需向甲方提供材料样品并经甲方认可，以保证乙方施工时材料、工艺与所提供样品一致。
8、切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
1、第⑥道工序完成后,甲方即付给乙方总工程款的70 %;
2、工程竣工验收合格一周内，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的97 %，余款3%一年质保期满后一周内付清(无息)。
4、本工程禁止提现，乙方必须提供相应审批金额的建安税发票
第五条违约责任
1、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
2、乙方必须于____年____月____日完成，除甲方书面许可的顺延工期外，乙方未按期开工或竣工或未按进度计划确定的各阶段工期(分段工期)履行或未及时履行任何一项义务的，每逾期一日，应当承担1000元/天的违约金。任何一项逾期达5日，甲方有权解除合同，乙方应当按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金，对因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方应付给第三方的违约金、赔偿金等)均由乙方承担。
第六条竣工验收及验收标准
1、工程完工后，甲方按合同约定和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程竣工验收单，签字生效。
2、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式：
甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条合同效力
1、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(盖章)：________
乙方(盖章)：________
法定代表人(签章)：________
法定代表人(签章)：________
委托代理人(签章)：________
委托代理人(签章)：________
单位地址：________
单位地址：________
账号：________
账号：________
电话：________
电话：________
签订时间：________
签订时间：________
——地坪漆施工合同 (菁华3篇)
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、涂装颜色：
四、工程面积：
五、施工类型：环氧*涂地坪
六、承包方式：包工包料包验收
七、合同单价： 元/m2
八、总造价(暂定)：(说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。)
第二条工程期限
本工程合同总工期为 天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三条双方责任
一、甲方责任
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;施工期间不安排交叉施工;施工现场需相关工程人员进行协调、安排;甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
2、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格。按商定的付款条款支付乙方工程款项;
3、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收，逾期未验收视为合格。
二、乙方责任：
1、按照施工设计图纸工艺施工，并保证施工材料合格;保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
2、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
一、合同签订后甲方即付给乙方总工程款的%;
二、施工进度工程款按周工程量计算，甲方支付乙方周工程款的%(预付款等比例扣除);
三、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的。
四、为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时，经双方议定后，可由乙方经办人员持乙方财务签章的“收款委托书”到甲方办理，乙方经办人不能提供“收款委托书”时，甲方应拒绝受理，否则，甲方将承担由此引起的一切责任。
第五条违约责任
一、本工程以竣工验收合格后，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
二、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。
第六条竣工验收及验收标准
一、工程完工后，甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程验收单(附件一)，签字生效。
二、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。
第九条本合同一式肆份，双方各执贰份。
第十条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、涂装颜色：
四、工程面积：
五、施工类型：环氧*涂地坪
六、承包方式：包工包料包验收
七、合同单价： 元/m2
八、总造价(暂定)：(说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。)
第二条工程期限
本工程合同总工期为 天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三条双方责任
一、甲方责任
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;施工期间不安排交叉施工;施工现场需相关工程人员进行协调、安排;甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
2、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格。按商定的付款条款支付乙方工程款项;
3、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收，逾期未验收视为合格。
二、乙方责任：
1、按照施工设计图纸工艺施工，并保证施工材料合格;保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
2、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
一、合同签订后甲方即付给乙方总工程款的%;
二、施工进度工程款按周工程量计算，甲方支付乙方周工程款的%(预付款等比例扣除);
三、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的。
四、为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时，经双方议定后，可由乙方经办人员持乙方财务签章的“收款委托书”到甲方办理，乙方经办人不能提供“收款委托书”时，甲方应拒绝受理，否则，甲方将承担由此引起的一切责任。
第五条违约责任
一、本工程以竣工验收合格后，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
二、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。
第六条竣工验收及验收标准
一、工程完工后，甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程验收单(附件一)，签字生效。
二、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的'方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。
第九条本合同一式肆份，双方各执贰份。
第十条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。
第一条：工程概况
1.1.工程地点：
1.2.施工工艺：环氧树脂地板(详见乙方提供的工艺说明)。
1.3.颜色： 色
1.4.工程面积约： ㎡.
1.5工程单价： /㎡。
1.6工程总造价约： 元。大写：
说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米 元)和画线(每米 元)按长度计算。
第二条：工程期限
2.1.本工程总工期为 天。
2.2.本工程开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日。
2.3.如遇以下情况，工程工期相应顺延。
a.因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。
b..因甲方原因不能如期清空施工现场者。
c.因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。
d.未按合同规定支付预付款影响施工进度的。
第三条：双方责任
1.甲方责任
A.甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。
B.开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、*整及无油污现象。
C.乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影响乙方施工的除外)。
D.实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。
2.乙方责任
A.乙方按照双方协议的工艺要求进行施工，。
B.施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。
C.施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。
第四条：工程款的支付与结算
1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的 %即 元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的 %，合计 元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的 %即 元 合同书
2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的 %即 元。
3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。
第五条：违约责任
5.1.工程质保期为壹年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。
5.2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的 %收取滞纳金，逾期超过十日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款 %的违约金，即 元。
5.3乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的 %收取滞纳金，逾期超过十日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款 %的违约金，即 元。
5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的(指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层)，乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。
第六条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。
第七条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。
第八条：本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
——地坪漆施工合同菁选
地坪漆施工合同
随着人们法律意识的建立，合同起到的作用越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的地坪漆施工合同，欢迎阅读与收藏。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。
第一条：工程概况
1.1.工程地点：
1.2.施工工艺：环氧树脂地板(详见乙方提供的工艺说明)。
1.3.颜色：色
1.4.工程面积约：_____㎡.
1.5工程单价：_____/㎡。
1.6工程总造价约：_____元。
说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米元)和画线(每米元)按长度计算。
第二条：工程期限
2.1.本工程总工期为_____天。
2.2.本工程开工日期为___年___月___日至___年___月___日。
2.3.如遇以下情况，工程工期相应顺延。
a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。
c.因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。
d.未按合同规定支付预付款影响施工进度的。
第三条：双方责任
1.甲方责任
A.甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。
B.开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、*整及无油污现象。
C.乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影响乙方施工的除外)。
D.实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。
2.乙方责任
A.乙方按照双方协议的工艺要求进行施工。
B.施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。
C.施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。
第四条：工程款的支付与结算
1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的____%即____元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的____%，合计____元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的____%即____元
2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的____%即____元。
3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。
第五条：违约责任
5.1.工程质保期为壹年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的.质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。
5.2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的____%收取滞纳金，逾期超过十日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款____%的违约金，即____元。
5.3乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的____%收取滞纳金，逾期超过十日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款____%的违约金，即____元。
5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的(指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层)，乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。
第六条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。
第七条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。
第八条：
本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
签约代表：签约代表：
签约日期：签约日期：
甲方：
电话：
乙方：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》的原则和有关规定，经友好协商，甲方委托乙方，负责环氧地坪的供应和施工，达成如下协议：
第一条：施工面积和合同价格：面积：，单价为元/*方，(决算面积按实际面积计算)，总价：
第二条：材料：环氧砂浆地坪
第三条：工程质量标准
本工程质量经双方研究达到：乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本*整，但由于混凝土地台的原因导致地面的裂缝及其它质量问题，与乙方无关，建议混凝土标号不低于C25，地面要*整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防护措施，若在防护措施不完善的'室内施工，即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。
第四条：施工与验收
施工开始日期，甲方必须通知乙方。
开工日期天。
甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收，如三日内未能对工程进行验收，或者在没有验收情况下，使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。
第五条：付款方式
合同签订后，甲方应支付乙方合同的，计人民币元，
第六条：终则
1、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，同具有法律效力。一方违约，赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议，应当首先协商解决，协商不成，可以向当地法院提出诉讼。
2、本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：________ (以下简称甲方)
承包方：________ (以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
1、工程名称：闽港新城A区地下室环氧地坪施工工程
2、工程地点：湖南省耒阳市闽港新城
3、涂装颜色：以现场样板为准
4、工程面积：3350 ㎡
5、施工类型：环氧*涂地坪
6、施工工艺：
①基面打磨、除尘;
②滚地面接触剂;
③环氧树脂调合石英砂刮底;
④打磨除尘;
⑤环氧树脂调合腻子粉批涂;
⑥环氧树脂调合腻子粉批涂;
⑦批刮面涂;
⑧滚最后一道面涂
7、承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包税金的方式进行总承包。
8、合同单价：环氧地坪40元/㎡，环氧划线8元/m，环氧箭头30元/个
9、总造价：合同总价暂定：150600.00(大写：壹拾伍万零陆佰)元整。
明细如下：
环氧地坪*涂：3350乘以40元/㎡=134000元(此部分总价包干，结算不再调整)车位线及车行道线暂定20xx米乘以8元/m=16000元(此部分为按实结算)。环氧箭头暂定20个乘以30元=600元(此部分为按实结算)
第二条工程期限
本工程必须于____年____月____日完工。
第三条双方责任
一、甲方责任：
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;
2、开工前，保证接通电源到施工场地;
3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;
4、施工期间不安排交叉施工;
5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;
6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
二、乙方责任：
1、不得将工程转包第三方;
2、按照合同约定的施工工艺施工，并保证施工材料合格;
3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;
4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。
6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;
7、乙方需向甲方提供材料样品并经甲方认可，以保证乙方施工时材料、工艺与所提供样品一致。
8、切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
1、第⑥道工序完成后,甲方即付给乙方总工程款的70 %;
2、工程竣工验收合格一周内，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的`97 %，余款3%一年质保期满后一周内付清(无息)。
4、本工程禁止提现，乙方必须提供相应审批金额的建安税发票
第五条违约责任
1、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
2、乙方必须于____年____月____日完成，除甲方书面许可的顺延工期外，乙方未按期开工或竣工或未按进度计划确定的各阶段工期(分段工期)履行或未及时履行任何一项义务的，每逾期一日，应当承担1000元/天的违约金。任何一项逾期达5日，甲方有权解除合同，乙方应当按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金，对因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方应付给第三方的违约金、赔偿金等)均由乙方承担。
第六条竣工验收及验收标准
1、工程完工后，甲方按合同约定和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程竣工验收单，签字生效。
2、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式：
甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条合同效力
1、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(盖章)：________
乙方(盖章)：________
法定代表人(签章)：________
法定代表人(签章)：________
委托代理人(签章)：________
委托代理人(签章)：________
单位地址：________
单位地址：________
账号：________
账号：________
电话：________
电话：________
签订时间：________
签订时间：________
甲方： (简称甲方)
乙方： (简称乙方)
经甲乙双方友好协商，就__车间地坪漆施工的事宜达成如下协议：
一、工程施工内容
1、厂房地面涂装绿色、中灰色环氧树脂地坪漆;工程面积： ㎡,施工包工包料单价: 元/㎡。
二、乙方施工工艺、步骤及技术要求
(1)、施工工艺
水泥地坪表面预处理—涂环氧底层漆—刮环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填*—找补、局部刮涂第二层环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填*—清洁吸尘—涂氧面漆第一遍—自干8小时以上—涂氧面漆第二遍。
(2)施工步骤及技术要求：
1、施工前对地面进行前处理。对于地面的凹凸不*地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补*整，确保施工地面的*整清洁、干燥、无污渍。
2、环氧渗透底漆施工：将环氧底漆配比比例进行混合配比，用搅拌机搅拌5分钟，然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹，涂层厚度为15ūm，使其与地面附着力达到最佳，并起到封闭微孔作用。
3、环氧砂浆层施工：待底漆干燥约2小时后，将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀，用搅拌机搅拌5分钟，用馒刀将材料刮*，使表面*整，两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨*整,涂层厚度达到120ūm，即基底层施工完毕。
4、环氧地坪面漆施工：待中涂层干燥8小时后，将环氧面漆按施工比例进行配对混合均匀，用搅拌器搅拌5分钟，用滚筒涂装(两遍)，涂装时发现杂质应立即除去。面漆的硬化时间约为24小时，涂层总厚度达到250ūm，即面漆涂层施工完毕。
5、工程保养期：地面施工完工后需要保养7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。
三、乙方服务及质量承若
乙方对产品和施工质量的承诺，根据合同要求。
1、施工前：与甲方现场技术人员进行交流、沟通，详细介绍产品的性能及配套施工方案，可为客户选定适合的最佳产品和工艺施工提供参考，使环氧树脂漆的涂装工艺达到最佳理想效果，并按照甲方的要求在预定的时间内施工完毕。
2、工程施工完毕，交付使用后，根据选用产品的使用时限规定，如发现起层、脱落等现象，乙方按照合同规定或国家相关质量法规对甲方进行经济赔偿。
3、颜色按甲方提供的样板色彩标准进行调配施工，工程交付使用后，十年内在使用过程中如发现起层、脱落等现象，乙方负责及时修复完好。
4、我公司严格按照国家标准和《企业标准》组织生产，每批产品的提供均有合格的'检验报告书及样板，施工按涂装工艺和安全要求进行，正常阴晴天气在两周内施工完毕。
四、安全防腐措施
该施工以安全第一、质量第一为前提，本公司对此施工作以下安全防范措施：
1、施工前，安全技术人员到施工现场做安全防范监督和安全技术指导。
2、施工现场工作人员必须穿戴工作服、口罩及安全手套。
3、每次上岗作业前，安全管理员对施工人员进行安全防护监督并提出和要求在施工中应该注意的安全事项。
4、甲方负责向乙方提供施工用水源、电源，乙方应注意用电用水安全。
5、施工过程中出现的一切安全责任由乙方全负责。
五、施工工期要求：至签订合同之日起，25日内完成全部施工项目，包括地坪卫生的打扫，(因甲方原因导致的工期延误，工期顺延)。
六、工程造价、单价及面积：
1、总施工面积：㎡
2、包工包料(开具工程发票)单价： 元/*方米。
3、工程总造价：￥
七、付款方式：
待工程完工后，甲方在3天内向乙方支付工程总额的工程款，其中扣除作为工程质保金，一年后工程无工程质量问题，一次性付清所扣除的余款。
本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效率力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、涂装颜色：
四、工程面积：
五、施工类型：环氧*涂地坪
六、承包方式：包工包料包验收
七、合同单价： 元/m2
八、总造价(暂定)： (说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。)
第二条工程期限
本工程合同总工期为 天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三条双方责任
一、甲方责任
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;施工期间不安排交叉施工;施工现场需相关工程人员进行协调、安排;甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
2、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格。按商定的付款条款支付乙方工程款项;
3、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收，逾期未验收视为合格。
二、乙方责任：
1、按照施工设计图纸工艺施工，并保证施工材料合格;保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
2、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
一、合同签订后甲方即付给乙方总工程款的%;
二、施工进度工程款按周工程量计算，甲方支付乙方周工程款的`%(预付款等比例扣除);
三、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的。
四、为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时，经双方议定后，可由乙方经办人员持乙方财务签章的“收款委托书”到甲方办理，乙方经办人不能提供“收款委托书”时，甲方应拒绝受理，否则，甲方将承担由此引起的一切责任。
第五条违约责任
一、本工程以竣工验收合格后，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
二、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。
第六条竣工验收及验收标准
一、工程完工后，甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程验收单(附件一)，签字生效。
二、 验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。
第九条本合同一式肆份，双方各执贰份。
第十条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发总包方（甲方）：
承接包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，本着自愿、*等的原则，经双方协商一致，签定本合同。
第一条项目内容：
工程名称：环氧砂浆地坪
第二条工程概括：
1、单价：环氧砂浆地坪40元/㎡（此价格含普通发票。）
2、面积以实际测量为准。
3、本工程采用包工包料形式，乙方包括主材环氧树脂的提供与施工，施工工艺为一遍打磨，一遍底漆，一遍砂浆，一遍打磨，一遍腻子，滚涂一遍面漆。
4、漆膜颜色：绿色
第三条付款方式与期限
工程款按实际测量面积结算：完工后，甲方一次性结清工程款项。
第四条甲方代表及甲方责任
一、甲方代表
甲方委托____先生为甲方代表，按合同约定，全权负责甲方工作的实施，
二、甲方责任
1、乙方委派___先生为乙方代表，按合同约定，全面负责乙方工作的'实施。
甲方责任：
1、确定地坪达到施工条件3天前，向乙方发出书面或电话进场通知；
2、正式施工前，甲乙双方共同参加施工说明及现场技术要求交底；
3、施工前将场地物料挪开、清理。
第五条乙方代表与乙方责任
一、乙方代表
乙方委派先生为乙方代表，按合同约定，全面负责乙方工作的实施。
二、乙方责任
1、乙方在进入甲方工厂后，应遵守甲方厂区管理，签订《安全守则》。
2、按章按序施工，及时向甲方代表或监理单位申报验收已完工区域，有责任维护已完工地坪。
3、乙方应充分考虑和落实有关施工安全措施，因忽视或违章操作而造成的损失，由乙方承担责任；出现安全事故由乙方承担责任。
4、遵守国家法律法规和工地现场施工管理规定，文明施工。
5、按要求在施工期内完成工程，若有特殊情况延迟工程交期，应与甲方协商沟通，否则延迟一天扣2%工程款。
第六条保修服务
施工完毕后12个月内，由乙方施工所引起的工程质量问题由乙方提供免费修补服务；保修期满后，维修服务由甲乙双方协商解决，费用另议。施工前乙方已查看甲方施工现场并已全面清楚施工现场各因素，确保甲方现场已达到施工要求和条件
发包方（盖章）： 承接方（盖章）：
日期：
——地坪漆施工合同菁选
地坪漆施工合同
随着法律观念的深入人心，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家收集的地坪漆施工合同，希望能够帮助到大家。
甲方：
电话：
乙方：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》的原则和有关规定，经友好协商，甲方委托乙方，负责环氧地坪的供应和施工，达成如下协议：
第一条：施工面积和合同价格：面积：，单价为元/*方，(决算面积按实际面积计算)，总价：
第二条：材料：环氧砂浆地坪
第三条：工程质量标准
本工程质量经双方研究达到：乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本*整，但由于混凝土地台的原因导致地面的裂缝及其它质量问题，与乙方无关，建议混凝土标号不低于C25，地面要*整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防护措施，若在防护措施不完善的室内施工，即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。
第四条：施工与验收
施工开始日期，甲方必须通知乙方。
开工日期天。
甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收，如三日内未能对工程进行验收，或者在没有验收情况下，使用乙方铺设的`地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。
第五条：付款方式
合同签订后，甲方应支付乙方合同的，计人民币元，
第六条：终则
1、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，同具有法律效力。一方违约，赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议，应当首先协商解决，协商不成，可以向当地法院提出诉讼。
2、本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：________ (以下简称甲方)
承包方：________ (以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
1、工程名称：闽港新城A区地下室环氧地坪施工工程
2、工程地点：湖南省耒阳市闽港新城
3、涂装颜色：以现场样板为准
4、工程面积：3350 ㎡
5、施工类型：环氧*涂地坪
6、施工工艺：
①基面打磨、除尘;
②滚地面接触剂;
③环氧树脂调合石英砂刮底;
④打磨除尘;
⑤环氧树脂调合腻子粉批涂;
⑥环氧树脂调合腻子粉批涂;
⑦批刮面涂;
⑧滚最后一道面涂
7、承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包税金的方式进行总承包。
8、合同单价：环氧地坪40元/㎡，环氧划线8元/m，环氧箭头30元/个
9、总造价：合同总价暂定：150600.00(大写：壹拾伍万零陆佰)元整。
明细如下：
环氧地坪*涂：3350乘以40元/㎡=134000元(此部分总价包干，结算不再调整)车位线及车行道线暂定20xx米乘以8元/m=16000元(此部分为按实结算)。环氧箭头暂定20个乘以30元=600元(此部分为按实结算)
第二条工程期限
本工程必须于____年____月____日完工。
第三条双方责任
一、甲方责任：
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;
2、开工前，保证接通电源到施工场地;
3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;
4、施工期间不安排交叉施工;
5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;
6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
二、乙方责任：
1、不得将工程转包第三方;
2、按照合同约定的施工工艺施工，并保证施工材料合格;
3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;
4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。
6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;
7、乙方需向甲方提供材料样品并经甲方认可，以保证乙方施工时材料、工艺与所提供样品一致。
8、切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
1、第⑥道工序完成后,甲方即付给乙方总工程款的70 %;
2、工程竣工验收合格一周内，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的97 %，余款3%一年质保期满后一周内付清(无息)。
4、本工程禁止提现，乙方必须提供相应审批金额的建安税发票
第五条违约责任
1、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
2、乙方必须于____年____月____日完成，除甲方书面许可的顺延工期外，乙方未按期开工或竣工或未按进度计划确定的.各阶段工期(分段工期)履行或未及时履行任何一项义务的，每逾期一日，应当承担1000元/天的违约金。任何一项逾期达5日，甲方有权解除合同，乙方应当按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金，对因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方应付给第三方的违约金、赔偿金等)均由乙方承担。
第六条竣工验收及验收标准
1、工程完工后，甲方按合同约定和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程竣工验收单，签字生效。
2、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式：
甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条合同效力
1、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(盖章)：________
乙方(盖章)：________
法定代表人(签章)：________
法定代表人(签章)：________
委托代理人(签章)：________
委托代理人(签章)：________
单位地址：________
单位地址：________
账号：________
账号：________
电话：________
电话：________
签订时间：________
签订时间：________
甲方： (简称甲方)
乙方： (简称乙方)
经甲乙双方友好协商，就__车间地坪漆施工的事宜达成如下协议：
一、工程施工内容
1、厂房地面涂装绿色、中灰色环氧树脂地坪漆;工程面积： ㎡,施工包工包料单价: 元/㎡。
二、乙方施工工艺、步骤及技术要求
(1)、施工工艺
水泥地坪表面预处理—涂环氧底层漆—刮环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填*—找补、局部刮涂第二层环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填*—清洁吸尘—涂氧面漆第一遍—自干8小时以上—涂氧面漆第二遍。
(2)施工步骤及技术要求：
1、施工前对地面进行前处理。对于地面的凹凸不*地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补*整，确保施工地面的*整清洁、干燥、无污渍。
2、环氧渗透底漆施工：将环氧底漆配比比例进行混合配比，用搅拌机搅拌5分钟，然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹，涂层厚度为15ūm，使其与地面附着力达到最佳，并起到封闭微孔作用。
3、环氧砂浆层施工：待底漆干燥约2小时后，将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀，用搅拌机搅拌5分钟，用馒刀将材料刮*，使表面*整，两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨*整,涂层厚度达到120ūm，即基底层施工完毕。
4、环氧地坪面漆施工：待中涂层干燥8小时后，将环氧面漆按施工比例进行配对混合均匀，用搅拌器搅拌5分钟，用滚筒涂装(两遍)，涂装时发现杂质应立即除去。面漆的硬化时间约为24小时，涂层总厚度达到250ūm，即面漆涂层施工完毕。
5、工程保养期：地面施工完工后需要保养7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。
三、乙方服务及质量承若
乙方对产品和施工质量的承诺，根据合同要求。
1、施工前：与甲方现场技术人员进行交流、沟通，详细介绍产品的性能及配套施工方案，可为客户选定适合的最佳产品和工艺施工提供参考，使环氧树脂漆的.涂装工艺达到最佳理想效果，并按照甲方的要求在预定的时间内施工完毕。
2、工程施工完毕，交付使用后，根据选用产品的使用时限规定，如发现起层、脱落等现象，乙方按照合同规定或国家相关质量法规对甲方进行经济赔偿。
3、颜色按甲方提供的样板色彩标准进行调配施工，工程交付使用后，十年内在使用过程中如发现起层、脱落等现象，乙方负责及时修复完好。
4、我公司严格按照国家标准和《企业标准》组织生产，每批产品的提供均有合格的检验报告书及样板，施工按涂装工艺和安全要求进行，正常阴晴天气在两周内施工完毕。
四、安全防腐措施
该施工以安全第一、质量第一为前提，本公司对此施工作以下安全防范措施：
1、施工前，安全技术人员到施工现场做安全防范监督和安全技术指导。
2、施工现场工作人员必须穿戴工作服、口罩及安全手套。
3、每次上岗作业前，安全管理员对施工人员进行安全防护监督并提出和要求在施工中应该注意的安全事项。
4、甲方负责向乙方提供施工用水源、电源，乙方应注意用电用水安全。
5、施工过程中出现的一切安全责任由乙方全负责。
五、施工工期要求：至签订合同之日起，25日内完成全部施工项目，包括地坪卫生的打扫，(因甲方原因导致的工期延误，工期顺延)。
六、工程造价、单价及面积：
1、总施工面积：㎡
2、包工包料(开具工程发票)单价： 元/*方米。
3、工程总造价：￥
七、付款方式：
待工程完工后，甲方在3天内向乙方支付工程总额的工程款，其中扣除作为工程质保金，一年后工程无工程质量问题，一次性付清所扣除的余款。
本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效率力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、涂装颜色：
四、工程面积：
五、施工类型：环氧*涂地坪
六、承包方式：包工包料包验收
七、合同单价： 元/m2
八、总造价(暂定)： (说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。)
第二条工程期限
本工程合同总工期为 天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三条双方责任
一、甲方责任
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;施工期间不安排交叉施工;施工现场需相关工程人员进行协调、安排;甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
2、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格。按商定的付款条款支付乙方工程款项;
3、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收，逾期未验收视为合格。
二、乙方责任：
1、按照施工设计图纸工艺施工，并保证施工材料合格;保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
2、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
一、合同签订后甲方即付给乙方总工程款的%;
二、施工进度工程款按周工程量计算，甲方支付乙方周工程款的%(预付款等比例扣除);
三、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的。
四、为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时，经双方议定后，可由乙方经办人员持乙方财务签章的“收款委托书”到甲方办理，乙方经办人不能提供“收款委托书”时，甲方应拒绝受理，否则，甲方将承担由此引起的一切责任。
第五条违约责任
一、本工程以竣工验收合格后，由于乙方材料或施工工艺的.原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
二、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。
第六条竣工验收及验收标准
一、工程完工后，甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程验收单(附件一)，签字生效。
二、 验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。
第九条本合同一式肆份，双方各执贰份。
第十条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。
第一条：工程概况
1.1.工程地点：
1.2.施工工艺：环氧树脂地板(详见乙方提供的工艺说明)。
1.3.颜色：色
1.4.工程面积约：_____㎡.
1.5工程单价：_____/㎡。
1.6工程总造价约：_____元。
说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米元)和画线(每米元)按长度计算。
第二条：工程期限
2.1.本工程总工期为_____天。
2.2.本工程开工日期为___年___月___日至___年___月___日。
2.3.如遇以下情况，工程工期相应顺延。
a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。
c.因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。
d.未按合同规定支付预付款影响施工进度的。
第三条：双方责任
1.甲方责任
A.甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。
B.开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、*整及无油污现象。
C.乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影响乙方施工的除外)。
D.实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。
2.乙方责任
A.乙方按照双方协议的工艺要求进行施工。
B.施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。
C.施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。
第四条：工程款的支付与结算
1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的____%即____元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的____%，合计____元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的____%即____元
2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的____%即____元。
3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。
第五条：违约责任
5.1.工程质保期为壹年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。
5.2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的____%收取滞纳金，逾期超过十日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款____%的'违约金，即____元。
5.3乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的____%收取滞纳金，逾期超过十日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款____%的违约金，即____元。
5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的(指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层)，乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。
第六条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。
第七条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。
第八条：
本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
签约代表：签约代表：
签约日期：签约日期：
发总包方（甲方）：
承接包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，本着自愿、*等的原则，经双方协商一致，签定本合同。
第一条项目内容：
工程名称：环氧砂浆地坪
第二条工程概括：
1、单价：环氧砂浆地坪40元/㎡（此价格含普通发票。）
2、面积以实际测量为准。
3、本工程采用包工包料形式，乙方包括主材环氧树脂的提供与施工，施工工艺为一遍打磨，一遍底漆，一遍砂浆，一遍打磨，一遍腻子，滚涂一遍面漆。
4、漆膜颜色：绿色
第三条付款方式与期限
工程款按实际测量面积结算：完工后，甲方一次性结清工程款项。
第四条甲方代表及甲方责任
一、甲方代表
甲方委托____先生为甲方代表，按合同约定，全权负责甲方工作的实施，
二、甲方责任
1、乙方委派___先生为乙方代表，按合同约定，全面负责乙方工作的实施。
甲方责任：
1、确定地坪达到施工条件3天前，向乙方发出书面或电话进场通知；
2、正式施工前，甲乙双方共同参加施工说明及现场技术要求交底；
3、施工前将场地物料挪开、清理。
第五条乙方代表与乙方责任
一、乙方代表
乙方委派先生为乙方代表，按合同约定，全面负责乙方工作的.实施。
二、乙方责任
1、乙方在进入甲方工厂后，应遵守甲方厂区管理，签订《安全守则》。
2、按章按序施工，及时向甲方代表或监理单位申报验收已完工区域，有责任维护已完工地坪。
3、乙方应充分考虑和落实有关施工安全措施，因忽视或违章操作而造成的损失，由乙方承担责任；出现安全事故由乙方承担责任。
4、遵守国家法律法规和工地现场施工管理规定，文明施工。
5、按要求在施工期内完成工程，若有特殊情况延迟工程交期，应与甲方协商沟通，否则延迟一天扣2%工程款。
第六条保修服务
施工完毕后12个月内，由乙方施工所引起的工程质量问题由乙方提供免费修补服务；保修期满后，维修服务由甲乙双方协商解决，费用另议。施工前乙方已查看甲方施工现场并已全面清楚施工现场各因素，确保甲方现场已达到施工要求和条件
发包方（盖章）： 承接方（盖章）：
日期：
——施工合同菁选
有关施工合同集锦15篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的有关施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
甲方：
乙方：
为了对班组进场人员安全意识的提高，为了贵阳影视城项目工程顺利进行，特定以下条款：
一、进入现场的所有工人必须遵守工地的`安全纪律和规章制度。
二、进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须载好压发帽。
三、严禁酒后操作。
四、现场内不准赤脚，不准穿拖鞋，高跟鞋，喇叭裤。
五、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋。
六、非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从事非本工种作业。
七、未经现场安全员及负责人许可，不准随意拆除安全防护设施和安全标志。
八、不准在现场打闹，不准带小孩进入施工现场。
九、严禁在高空向下抛掷任何物品，高空作业必须拴好安全带。
十、严禁站在提升机或塔吊、吊篮上下，严禁在提升机井口操作和行走。
十一、严禁土方工程挖神仙土和偷岩取土，必须按规定规范进行放坡施工。
十二、严禁在未设栏杆的高空作业和未干墙及挑线墙上行走。
十三、严禁在未设安全防护设施的同段面上、下交叉作业。
十四、严禁任何人在工地上乱接、乱搭电源电线。
十五、进入现场的所有工人必须拿身份自复印件和登记照片3张到办公室登记办理暂住证。
十六、乙方在施工过程中，随时组织班组人员学*安全纪律、安全法规。对工人的“三级”教育要及时，“三级教育和班前、班后活动记录”随时上报项目部备案以便检验。
十七、乙方在施工过程中随时注意安全，如果发现安全隐患及时通知质安组或项目部，要及时整改，如发现安全隐患不及时通知质安组或项目部，继续蛮干，所发生的一切大小安全事故，都由乙方自己负经济和法律责任，甲方不负任何责任。
十八、乙方在施工进程中自己所用的操作*台、安全防护措施由乙方自己搭设，搭设时必须符合安全生产和安全操作规范规定。
十九、乙方在施工过程中未经甲方安全员的许可，严禁任何人、任何理由拆除任何安全防护设施和任何安全标志，如果随意拆除任何安全防护设施和安全防护标志，所出现的一切大小安全事故，都由乙方自己负责，另外，甲方要追究其责任，便按规定处以罚款，如出现特大安全事故，乙方要负全部经济法律责任，甲方不负任何责任。
二十、乙主在施工过程中，严格按照安全生产规范，安全操作规范进行施工，如不安此规范操作施工，所出现的一切大小事故全部由乙方负经济和法律责任，甲方不负任何经济和法律责任。
二十一、注：乙方在施工进程中一定要注意安全，严格按照安全操作及安全生产规范进行施工，严禁违章作业，按规定、规范对工人定时进行安全教育，严格杜绝违章作业，必须防范安全事故的发生，必须做到竣工后无大小安全事故。
以上各规定、规章严格遵守，必须做到万无一失。
此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
简单的施工合同范本
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。
一、工程慨况工程位于_______，土地面积：________㎡。
二、承包方式甲方以包清工的方式承包给乙方。
三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积_____㎡、一层主房建筑面积_____㎡。
四、承包价格及付款方
1：价格：______元/㎡(建筑面积)双方确定按建筑面积为______㎡结算工程款。
2：一层主体盖板完工后支付价款___%，全部完工后付清余款。
五、工期及安全责任工期从____年___月___日到___年___月___日竣工。推迟一天罚款____元/天，由甲方在工程款中扣除。
施工期间
1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应依工程的'需要负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。
施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。
六、本合同一式二份，自双方签字后生效。
甲方(签字) 联系电话：
乙方(签字) 联系电话：
签订日期： 年 月 日
建设单位： 以下简称甲方
施工单位： 以下简称乙方
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就陕西三原大庆建材有限公司商品商品混凝土商砼站建设项目工程劳务用工承包事宜签订如下合同条款，共同恪守。
第一条 总则
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计 *方米（包括厂区围墙，厂房建筑，生活区，办公区，商砼站基础建筑，水泥墙、水泥地面等）。
四、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为 元人民币（包括厂区围墙20xx米，430元/米；厂房建筑面积1500*方米，1000元/*方米；生活区1000*方米，1200元/*方米；办公区1000*方米，1200元/*方米；水泥墙、水泥地面等10000*方米，150元/*方米；商砼站基础建筑计300万元）。另附：陕西三原大庆建材有限公司商品商品混凝土商砼站流动资金及实用设备统计表。
五、工程期限：本合同全部工程 年 月 日开工至 年 月 日竣工。注：在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；
三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
第二条 施工准备
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的接通；应于 年 月 日向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员学*和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的*整，施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料， 工程施工合同范本加工构件，做好一切施工准备。
第三条 物资供应
一、本合同全部所需材料按下列（三）项供应方式办理。
1。特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；
2。统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；
3。包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；
二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工、引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的'乙方加工。
三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。
四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。
五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
第四条 工程款结算
一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（四）项办理；
1。以施工图预算加增减变更预算进行结算；
2。按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；
3。按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；
4。包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包于办法结算；
二、本合同自签订生效之日起，甲方应在日内按工程造价总数元的百分之一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之的尾款，待工程竣工验收后全部付清。（基本建设投资拨工程施工合同范本款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理。）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
第五条 竣工验收、结算
一、乙方在单项工程竣工前日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。
二、竣工工程经检验合格，从验收之日起天内乙方向甲方移交完毕如甲方不能按期接管，致使乙验收工程发生损失，应由甲方负担。
三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。
四、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
五、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。
六、乙方在单项工程竣工验收天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，据以拨款。
第六条 工伤事故
乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。
第七条 附则
一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
二、本合同由甲方、乙方双方签字后生效，工程竣工验收合格、工程款结清后终止。
三、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可以订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设单位（甲方）：（盖章）
施工单位（乙方）：（盖章）
年月日：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，鉴于_________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1.劳务分包人资质情况
资质证书号码：_________
发证机关：_________
资质专业及等级：_________
复审时间及有效期：_________
2.劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：_________
工程地点：_________
分包范围：_________
提供分包劳务内容：_________
3.分包工作期限
开始工作日期：_________
结束工作日期：_________
总日历工作天数：_________
4.质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5.合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业(分)包合同。
6.标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_________.
7.总(分)包合同
7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)
8.图纸
8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9.项目经理
9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职称：_________.
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职务：_________.
10.工程承包人义务
10.1 组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;
10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
(1)在_________年_________月_________日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_________;
(2)在_________年_________月_________日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在_________年_________月_________日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
(4)在_________年_________月_________日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)_________;
(5)在_________年_________月_________日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：_________;
(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：_________，其交验要求与保护责任为：_________.
10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理交工验收;
10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
10.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
10.7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;
10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11.劳务分包人义务
11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承
包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;
11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;
11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;
11.7 做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施;
11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;
11.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12.安全施工与检查
12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13.安全防护
13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附*施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全保护措施费用。
13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
14.事故处理
14.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。
14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
15.保险
15.1 劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.4 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害必须，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：_________.
15.5 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
16.材料、设备供应
16.1 劳务分包人应在接到图纸后_________天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不
符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
16.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)_________.
1*** 工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。
17.劳务报酬
17.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：
(1)固定劳务报酬(含管理费);
(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;
(2)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量。
17.2 本工程的劳务报酬，除本合同17.6固定的情况外，均为一次包死，不再调整。
17.3 采用第(1)种方式计价的，劳务报酬共计_________元。
17.4 采用第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_________，单价为_________元;_________，单价为_________元;_________，单价为_________元。
17.5 采用第(3)种方式计价的，不同工作成果的计价单价分别为：_________，单价为_________元;_________，单价为_________元。
17.6 下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：
(1)以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过_________%，按变化前后价格的差额予以调整;
(2)后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整;
(2)双方约定的其他情形：_________.
18.工时及工程量的确认
18.1 采用固定劳务报酬方式的，事故过程中不计算工时和工程量。
18.2 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
18.3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按每月(或、旬、日)将完成的工程量报过程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
19.劳务报酬的中间支付
19.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：
(1)合同生效即支付预付款_________元;
(2)中间支付：_________.
19.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_________.
19.3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。
20.施工机具、周转材料供应
20.1 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。
20.2 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。
20.3 程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。
21.施工变更
21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同约定的工程量;
(3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
21.2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
21.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。
21.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
22.施工验收
22.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分
包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的.相关损失。
22.2 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23.施工配合
23.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
23.2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24.劳务报酬最终支付
24.1 全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
24.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
24.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
25.违约责任
25.1 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：
(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
25.2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_________‰的违约金。
25.3 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_________元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。
25.4 当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
(1)劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付_________元的违约金;
(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_________违约金;
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_________元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
25.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26.索赔
26.1 工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
26.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
26.3 当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
2*** 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：
(1)索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失报告及有关资料;
(3)工程承包人项目经理在劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未给予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;
(5)当该
项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)(4)规定相同。
26.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
27.争议
27.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第_________种方式解决争议：
(1)向_________仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院起诉。
27.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
28.禁止转包或再分包
28.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。
29.不可抗力
29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
29.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;
(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;
(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担;
(4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担;
(5)停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;
(6)工程所需清理、修理费用，由工程承包人承担;
(7)延误的工作时间相应顺延。
29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
30.文物和地下障碍物
30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后 24小时内予以认可或提出修改方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。
31.合同解除
31.1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。
31.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。
31.3 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
31.4 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响
双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
32.合同终止
32.1 双方履行完合同义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
33.合同份数
33.1 本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各一份;本合同副本_________份，工程承包人执_________份，劳务分包人执_________份。
34.合同生效
本合同双方约定签字盖章并送备案后生效。
35.补充条款
附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划
附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表
附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表
工程承包人(公章)_________ 工程劳务分包人(公章)_________
法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________
委托代表人(签字)_________ 委托代表人(签字)_________
_________年____月____日 _________年____月____
施工单位：（以下简称甲方）
承包单位：（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司xx防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的.权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯'851'防水涂膜（找*层上作基层处理）。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每*米_______元；屋面'851'聚氨酯防水每*米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准db2(以实际施工面积为准)，合同价格为xxxxx元整。
二、材料要求：荆州九鸟王防水材料(SBS，3mm厚)。
三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连*退，保持整体*衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进行维修处理。
四、工程时间：签订全同之日4个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。
五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、概况
1、承包方为经工商行政管理机关核准登记并有关机关审定具有装饰资质证书的企业法人。
2、装饰施工地点
3、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___*方米。
4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____其中：
材 料 费：______，人工费：______
管 理 费：______，设计费：______
垃圾清运费：______，税金(3.41%)：____
其 他 费 用：______
经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
7、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。
二、材料供应
1、发包方提供的材料：详见附件二《发包方提供材料、设备表》。本工程发包方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，承包方应办理验收手续。如发包方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，承包方应及时向发包方书面提出，发包方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由发包方承担。发包方供应的材料抵现场后，经承包方验收，由承包方负责保管，承包方可收取发包方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由承包方负责赔偿。
2、承包方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
3、承包方对发包方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的装饰，非经发包方同意，不得挪作他用。如承包方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包方。
4、承包方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由承包方负责。如承包方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给发包方。
三、关于工程质量及验收的约定：
1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包方承担，工期顺延。
4、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不变。
5、在施工过程中，发包方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与承包方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期双方商定。凡发包方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，发包方自负，给承包方造成损失的，发包方应予赔偿。
6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，发包方不能按预约规定日期参加验收，由承包方组织人员进行验收，发包方应予承认。事后，若发包方要求复验，承包方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由发包方承担，工期也予顺延。
7、工程竣工：承包方应提前三天通知发包方验收，发包方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如发包方在规定时间内不能组织验收须及时通知承包方，另定验收日期。如通过竣工验收，发包方应承认原竣工日期，并承担承包方的看管费用和其他相关费用。
四、安全生产：
发包方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。承包方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属发包方责任的，发包方负责和赔偿;属于承包方责任的，承包方负责修复和赔偿。
五、工程价款
1、工程款付款方式列下表：
2、工程结算：详见《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。
六、其它事项
1、发包方工作：
(1)发包方应在开工前一天，向承包方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份，并向承包方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向承包方提供施工需用的.水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
(2)做好施
工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
2、承包方工作：
(1)参加发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(2)指派____为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜，对其行为承包方应予认可。如更换人员，承包方应及时书面通知发包方。
(3)未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任：
1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，发包方付承包方__元;发包方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付违约金。
2、由于承包方原因逾期竣工的，每逾期一天，承包方按发包方已付款的___%向发包方支付违约金。
3、发包方未办理有关手续，强行要求承包方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由发包方负责并担责任。
4、承包方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由承包方负责并承担责任。
八、争议解决
双方约定，在履行本设计协议过程中产生争议时，双方协商解决，如在30日内无法协商解决，任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间，承包方应继续按约定履行义务。如果承包方停工视为违约，按本合同承担违约责任。
九、变更和解除：
合同经双方签章生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
十、其它约定
本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
发包方(签章)：承包方(签章)：
委托代理人：法定代表人：
日期：
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国***(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点：__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。
3、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___*方米。
4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____
其中：
材料费：______，人工费：______
管理费：______，设计费：______
垃圾清运费：______，税金(3.41%)：____
其他费用：______
经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
7、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。
二、关于材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的'损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定：
1、本工程执行db。
2、尺寸要求：井管外径： cm ; 井出水口径： cm。
3、材料选用：钢化塑料管。
4、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为30 m/小时。
四、工期要求
施工工期为日历天数4天， 年 月 日前交工。
五、工程价款
工程价款为150元/每进深米，总价款为人民币7500元整(此款为50m进深米费用，如果井深增减，据实结算)。
以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。
六、付款方式
乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。
七、其它约定
1、施工过程中，乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故，其责任由乙方自负。
2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电由甲方提供。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：
乙方：身份证号：
本着*等自愿，互惠互利的原则。经双方协商，甲方将现有的巴东经济开发区外环路k1+550-k1+574.1处挡土墙施工承包给乙方。
一，承包内容：单包工
二，承包价格：75.00元/m3
三，结算方式：实做实收，此段施工完成后，甲方支付已完成工程量的50%，待两个月内再付40%，余下工程款待外环路工程完工后一个月内付清。
四，质量要求：按设计图纸施工，达到合格
五，合同约定：
1.甲方负责将各种材料组织到施工现场，水电安装到位。
2.乙方自行安排工人的食宿，自带搅拌机，材料上墙乙方自带挖掘机(费用自理)。乙方施工过程中必须听从甲方安排，接受业主及监理的.监督，如果因施工质量达不到要求出现拆除返工等问题，拆除返工的费用由乙方负责赔偿。
3.目前k1+550-k1+574.1施工段，乙方必须在15个工作日内完成，根据此段施工中的表现再决定后续施工。
4.墙面勾缝，勾缝用的跳架由乙方自行负责置办。
5.无论何种原因在施工过程中出现乙方不听甲方安排发生争议，乙方自愿自行退场，甲方按乙方实际完成有效工程量据实结算费用。如果此作业面挡土墙施工未达到设计要求，则费用结算按挡土墙4.5米以内单价为45元/m3，每增加一米单价增加5元/m3方式来结算工程款。
6.施工过程中乙方必须加强安全管理，对进场工人进行安全教育，牢记“安全第一”的方针。杜绝安全事故发生，若有安全事故发生，甲方只负责保险公司理赔部分，差额部分由乙方自行承担。
7.此合同一式两份，双方签字生效，若有不能协商的纠纷，将交由法院调解。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、 工程名称：归西村混凝土道路
2、 工程地点：归村西村
3、 承包范围：350米混凝土道路
4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、 合同价款：合同总价款15万元。
二、 技术要求
1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、 18cm厚3:7灰土垫层。
三、 施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上，对高低不*路段，采用推土机或装载机整*，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、 双方权利和义务
1、发包人主要工作：
负责场地三通一*;
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的.一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
委托代理人： 委托代理人：
为加强装修施工现场的消防安全管理，根据《中华人民共和国消防法》、《广州市消防条例》和广州市消防局对施工管理得有关规定及要求,本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针，制订施工公司防火安全责任如下：
1.施工现场的安全、防火工作、由乙方负责、甲方负责检查监督安全防火措施的落实和执行情况，甲、乙双方共同接受****防火部门的指导和监督。乙方应确定一名施工负责人为现场安全、防火工作负责人、全面负责现场的安全、防火工作并将所有施工人员基本情况表交至保安部备案。
2.乙方应在施工中制定消防应急措施，确保施工安全。
3.施工现场有明显防火宣传标志，乙方应对职工安全、防火知识教育，上班作业应佩戴出入证，防止治安、伤害事故的发生，并建立安全、防火安全检查制度。
4.进行电气焊、油漆粉刷等危险作业时应有防火要求和措施，并对有关人员进行安全交底。
5.乙方应制定使用电器设备，易燃易爆物品的防火安全措施。
6.使用易燃易爆材料、明火作业，应严格按规定进行，并要对有关人员进行防火安全交底。
7.从事电器设备安装和电、气焊切割作业要有操作证,由施工队负责人到保卫办理用火手续,配备看火人员和灭火器,动火前需清理附*易燃易爆物.
8.禁止将施工现场建筑物做仓库使用或长期存放超量易燃可燃材料,施工需要的易燃可燃材料,要根据工程计划限量进入,并有安全可靠的防火措施.
9.不准在施工建筑物或库房内调配油漆、稀料。
10.施工现场禁止吸烟。
11.施工现场及库区、料场禁止使用碘钨灯作为强热光照明。
12.不准在施工工地使用液化石油气瓶、乙炔发生器作业。
13.施工保温材料的存放的'使用要有防火安全措施，禁止采用可燃保温材料。
14、施工现场，未经保卫科批准不得使用电热器具，批准使用的电热器具枯符合电气安装规范。
15、施工材料、设备的存放、保管要符合防火安全要求。
16、易燃易爆物品，应设专库分类单独存放保管，有良好的通风条件，照明等电气设备应符合防火规定。
18、严禁在现场喝酒、、打架斗殴、无理取闹和进行其他违法犯罪活动。
20施工现场应有专职安全负责人，检查监督落实上述规定的执行情况。
21、施工期间在施工工地如发生火灾和治安事故，均由乙方负责。
22搞好文明施工，对施工现场的垃圾要及时清理，尤其对一些易燃易爆杂物及时清扫，清除火灾隐藏患。
23、乙方要按消防要求在施工现场配备足够量的灭火器，灭火器须自行配备进行，并经保卫科检查是否合格。
甲方（发包人）
乙方（承包人）
签订日期：
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、*等、公*、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
第二条 工程范围
乙方承包的工程范围：
拆除原有缺陷路面176*方米并且垂直开挖30公分，做两步3：7灰土垫层。浇筑20公分厚C30混凝土路面， 在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾 ， 做好成品养护。
第三条 承包方式
承包方式：包工包料
第四条 合同工期
一、本合同工期为 五个工作日，自乙方进场之日起计算。
第五条 工程价款
（一）工程价款（含税）为：（大写）（小写）￥元。
第六条 工程价款支付
按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死。任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的.内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。
第七条 工程质量
一、甲方应在乙方进场前 一日，向乙方提供施工图纸 一 套，并向乙方进行技术交底。
二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。
三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。
四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。
五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。
第八条 验收
一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。
二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。
第九条 质量保修
一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面*整牢固。乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。
二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。
第十条 甲方权利和义务
一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。
三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。
第十一条 乙方权利和义务
一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。
二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。
三、遵守国家或地方**对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。
四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。
第十二条 违约责任
一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。 第十三条 合同的生效与解除
一、合同生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式 四 份，双方各执 二 份。
第十五条 争议解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。
第十六条 付款方式
经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款；剩余10%工程款自验收合格之日起一年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付，乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。
合同附件：
1、略
2、 施工图1张 路面维修工程费用清单
发包人(以下简称甲方)：_________
承包人(以下简称乙方)：_________
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
第二条 承包范围：
_________
第三条 工程承包方式：_________
第四条 合同工期
开工日期：_________
竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________
第五条 工程造价、付款方式及价款调整
工程造价：_________
付款方式：_________
价款调整：_________
_________
第六条 工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及**消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的.相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或**消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》ail：
第十五条：附则
1、本合同经双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。
3、本合同附件为本合同不可分割的组成部分：
（1）《消防工程施工设计图纸》
（2）《报价一览表及工程量清单》
甲方（公章）：
签约代表：
——施工合同菁选
关于施工合同精选15篇
在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编收集整理的关于施工合同，希望能够帮助到大家。
甲方：
乙方：
为了对班组进场人员安全意识的提高，为了贵阳影视城项目工程顺利进行，特定以下条款：
一、进入现场的所有工人必须遵守工地的安全纪律和规章制度。
二、进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须载好压发帽。
三、严禁酒后操作。
四、现场内不准赤脚，不准穿拖鞋，高跟鞋，喇叭裤。
五、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋。
六、非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从事非本工种作业。
七、未经现场安全员及负责人许可，不准随意拆除安全防护设施和安全标志。
八、不准在现场打闹，不准带小孩进入施工现场。
九、严禁在高空向下抛掷任何物品，高空作业必须拴好安全带。
十、严禁站在提升机或塔吊、吊篮上下，严禁在提升机井口操作和行走。
十一、严禁土方工程挖神仙土和偷岩取土，必须按规定规范进行放坡施工。
十二、严禁在未设栏杆的.高空作业和未干墙及挑线墙上行走。
十三、严禁在未设安全防护设施的同段面上、下交叉作业。
十四、严禁任何人在工地上乱接、乱搭电源电线。
十五、进入现场的所有工人必须拿身份自复印件和登记照片3张到办公室登记办理暂住证。
十六、乙方在施工过程中，随时组织班组人员学*安全纪律、安全法规。对工人的“三级”教育要及时，“三级教育和班前、班后活动记录”随时上报项目部备案以便检验。
十七、乙方在施工过程中随时注意安全，如果发现安全隐患及时通知质安组或项目部，要及时整改，如发现安全隐患不及时通知质安组或项目部，继续蛮干，所发生的一切大小安全事故，都由乙方自己负经济和法律责任，甲方不负任何责任。
十八、乙方在施工进程中自己所用的操作*台、安全防护措施由乙方自己搭设，搭设时必须符合安全生产和安全操作规范规定。
十九、乙方在施工过程中未经甲方安全员的许可，严禁任何人、任何理由拆除任何安全防护设施和任何安全标志，如果随意拆除任何安全防护设施和安全防护标志，所出现的一切大小安全事故，都由乙方自己负责，另外，甲方要追究其责任，便按规定处以罚款，如出现特大安全事故，乙方要负全部经济法律责任，甲方不负任何责任。
二十、乙主在施工过程中，严格按照安全生产规范，安全操作规范进行施工，如不安此规范操作施工，所出现的一切大小事故全部由乙方负经济和法律责任，甲方不负任何经济和法律责任。
二十一、注：乙方在施工进程中一定要注意安全，严格按照安全操作及安全生产规范进行施工，严禁违章作业，按规定、规范对工人定时进行安全教育，严格杜绝违章作业，必须防范安全事故的发生，必须做到竣工后无大小安全事故。
以上各规定、规章严格遵守，必须做到万无一失。
此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
1、工程概况
(一)工程名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范围
安全维护及整改
3、合同工期 30天
4、工程造价
工程造价为： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整
5、质量标准
5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价
7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2009]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民**令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,2005《湖南省修缮定额》、2006《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2006《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2012]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的`工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。
9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
10、违约责任
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
11、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
12、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
13、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被**处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方(以下称甲方)：
承包方(以下称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条、工程项目
一、工程名称： 安装工程
二、工程地点：
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条、工程期限
合同工期总日历天数 天
第三条、工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组 元/组(一组 块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价 安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方 日内支付相关工程费用.
第四条、甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于 cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水*面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。
第五条、安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条、奖惩责任
1、如 月 日前安装达到 光伏板安装，则按 元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的'，违约方应按工程款的 %向守约方支付违约金。
第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条、附则
本合同一式 份，甲乙双方各执 份，自双方代表签字。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
电话：
电话：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
甲方：陕西省安康公路局
乙方：陕西省安康市公路局机修厂
为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容：
1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。
2、工程总价： 元（大写 元）。
——地坪漆施工合同范本5份
发包方：________ (以下简称甲方)
承包方：________ (以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
1、工程名称：闽港新城A区地下室环氧地坪施工工程
2、工程地点：湖南省耒阳市闽港新城
3、涂装颜色：以现场样板为准
4、工程面积：3350 �O
5、施工类型：环氧*涂地坪
6、施工工艺：
①基面打磨、除尘;
②滚地面接触剂;
③环氧树脂调合石英砂刮底;
④打磨除尘;
⑤环氧树脂调合腻子粉批涂;
⑥环氧树脂调合腻子粉批涂;
⑦批刮面涂;
⑧滚最后一道面涂
7、承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包税金的方式进行总承包。
8、合同单价：环氧地坪40元/�O，环氧划线8元/m，环氧箭头30元/个
9、总造价：合同总价暂定：150600.00(大写：壹拾伍万零陆佰)元整。
明细如下：
环氧地坪*涂：3350乘以40元/�O=134000元(此部分总价包干，结算不再调整)车位线及车行道线暂定20xx米乘以8元/m=16000元(此部分为按实结算)。环氧箭头暂定20个乘以30元=600元(此部分为按实结算)
第二条工程期限
本工程必须于____年____月____日完工。
第三条双方责任
一、甲方责任：
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;
2、开工前，保证接通电源到施工场地;
3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;
4、施工期间不安排交叉施工;
5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;
6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
二、乙方责任：
1、不得将工程转包第三方;
2、按照合同约定的施工工艺施工，并保证施工材料合格;
3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;
4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。
6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;
7、乙方需向甲方提供材料样品并经甲方认可，以保证乙方施工时材料、工艺与所提供样品一致。
8、切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
1、第⑥道工序完成后,甲方即付给乙方总工程款的70 %;
2、工程竣工验收合格一周内，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的`97 %，余款3%一年质保期满后一周内付清(无息)。
4、本工程禁止提现，乙方必须提供相应审批金额的建安税发票
第五条违约责任
1、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
2、乙方必须于____年____月____日完成，除甲方书面许可的顺延工期外，乙方未按期开工或竣工或未按进度计划确定的各阶段工期(分段工期)履行或未及时履行任何一项义务的，每逾期一日，应当承担1000元/天的违约金。任何一项逾期达5日，甲方有权解除合同，乙方应当按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金，对因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方应付给第三方的违约金、赔偿金等)均由乙方承担。
第六条竣工验收及验收标准
1、工程完工后，甲方按合同约定和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程竣工验收单，签字生效。
2、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式：
甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条合同效力
1、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(盖章)：________
乙方(盖章)：________
法定代表人(签章)：________
法定代表人(签章)：________
委托代理人(签章)：________
委托代理人(签章)：________
单位地址：________
单位地址：________
账号：________
账号：________
电话：________
电话：________
签订时间：________
签订时间：________
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。
第一条：工程概况
1.1.工程地点：
1.2.施工工艺：环氧树脂地板(详见乙方提供的工艺说明)。
1.3.颜色：色
1.4.工程面积约：_____�O.
1.5工程单价：_____/�O。
1.6工程总造价约：_____元。
说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米元)和画线(每米元)按长度计算。
第二条：工程期限
2.1.本工程总工期为_____天。
2.2.本工程开工日期为___年___月___日至___年___月___日。
2.3.如遇以下情况，工程工期相应顺延。
a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。
c.因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。
d.未按合同规定支付预付款影响施工进度的。
第三条：双方责任
1.甲方责任
A.甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。
B.开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、*整及无油污现象。
C.乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影响乙方施工的除外)。
D.实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。
2.乙方责任
A.乙方按照双方协议的工艺要求进行施工。
B.施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。
C.施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。
第四条：工程款的支付与结算
1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的____%即____元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的____%，合计____元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的____%即____元
2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的____%即____元。
3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。
第五条：违约责任
5.1.工程质保期为壹年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的.质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。
5.2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的____%收取滞纳金，逾期超过十日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款____%的违约金，即____元。
5.3乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的____%收取滞纳金，逾期超过十日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款____%的违约金，即____元。
5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的(指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层)，乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。
第六条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。
第七条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。
第八条：
本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
签约代表：签约代表：
签约日期：签约日期：
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况
1、工程名称：闽港新城A区地下室环氧地坪施工工程
2、工程地点：湖南省耒阳市闽港新城
3、涂装颜色：以现场样板为准
4、工程面积：3350㎡
5、施工类型：环氧*涂地坪
6、施工工艺：①基面打磨、除尘;②滚地面接触剂;③环氧树脂调合石英砂刮底;④打磨除尘;⑤环氧树脂调合腻子粉批涂;⑥环氧树脂调合腻子粉批涂;⑦批刮面涂;⑧滚最后一道面涂
7、承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包税金的方式进行总承包。
8、合同单价：环氧地坪40元/㎡，环氧划线8元/m，环氧箭头30元/个
9、总造价：合同总价暂定：150600.00(大写：壹拾伍万零陆佰)元整。
明细如下：
环氧地坪*涂：335040元/㎡=134000元(此部分总价包干，结算不再调整)车位线及车行道线暂定20xx米8元/m=16000元(此部分为按实结算)。环氧箭头暂定20个30元=600元(此部分为按实结算)
第二条工程期限
本工程必须于20xx年12月31日完工。
第三条双方责任
一、甲方责任
1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;
2、开工前，保证接通电源到施工场地;
3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;
4、施工期间不安排交叉施工;
5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;
6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。
二、乙方责任：
1、不得将工程转包第三方;
2、按照合同约定的施工工艺施工，并保证施工材料合格;
3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;
4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。
6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;
7、乙方需向甲方提供材料样品并经甲方认可，以保证乙方施工时材料、工艺与所提供样品一致。
8、切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付
1、第⑥道工序完成后,甲方即付给乙方总工程款的70%;
2、工程竣工验收合格一周内，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的97%，余款3%一年质保期满后一周内付清(无息)。
4、本工程禁止提现，乙方必须提供相应审批金额的建安税发票
第五条违约责任
1、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。
2、乙方必须于20xx年12月31日完成，除甲方书面许可的顺延工期外，乙方未按期开工或竣工或未按进度计划确定的各阶段工期(分段工期)履行或未及时履行任何一项义务的，每逾期一日，应当承担1000元/天的违约金。任何一项逾期达5日，甲方有权解除合同，乙方应当按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金，对因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方应付给第三方的违约金、赔偿金等)均由乙方承担。
第六条竣工验收及验收标准
1、工程完工后，甲方按合同约定和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程竣工验收单，签字生效。
2、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式：
甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
第九条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。
第一条：工程概况
1.1.工程地点：
1.2.施工工艺：环氧树脂 地板(详见乙方提供的`工艺说明)。
1.3.颜色： 色
1.4.工程面积约： ㎡.
1.5工程单价： /㎡。
1.6工程总造价约： 元。大写：
说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米 元)和画线(每米 元)按长度计算。
第二条：工程期限
2.1. 本工程总工期为 天。
2.2. 本工程开工日期为20 年 月 日至20 年 月 日。
2.3. 如遇以下情况，工程工期相应顺延。
a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。
b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。
c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。
d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。
第三条：双方责任
1.甲方责任
A. 甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。
